13SYMV

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πέραμα 30/10/2013 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Αρ. Πρωτ SYMV ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΜΕ ΤΗ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟ, ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Π.Δ. 315/99 ΚΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΑΠΟ ΤΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013» Στο Πέραμα σήμερα την 30/10/2013,ημέρα Τετάρτη, μεταξύ : του Δήμου Μυλοποτάμου που έχει την έδρα του στο Πέραμα Ρεθύμνου και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο Δημήτριο Κόκκινο και στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ» της Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ A.Ε.» που έχει την έδρα της στην Αθήνα, οδός Κουρτίδου αριθμ. 7, με ΑΦΜ της ΔΟΥ ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ και εκπροσωπείται νόμιμα από την Διευθύνουσα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Χρυσούλα Κυριάκου και στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» ΣΥΜΦΩΝΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΜΟΛΟΓΗΘΗΚΑΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: Η Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο που αναφέρεται ρητά στην υπ αριθμ. 225/2013 Απόφαση του Δημάρχου αναθέτει στον Ανάδοχο την υλοποίηση του έργου σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας σύμβασης. 1. ΟΡΙΣΜΟΙ Στη Σύμβαση οι ακόλουθοι όροι έχουν την έννοια που τους αποδίδεται αντίστοιχα στο παρόν άρθρο. Διοικητική εντολή: Οιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο σχετικά με την υλοποίηση του έργου. Έγγραφο: Κάθε χειρόγραφη, δακτυλογραφημένη ή έντυπη ειδοποίηση, εντολή ή οδηγία ή πιστοποιητικό που εκδίδεται βάσει της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των τηλετυπιών, των τηλεγραφημάτων και των τηλεομοιοτυπιών.

2 Έργο: Η παροχή τεχνοοικονομικών υπηρεσιών όπως εξειδικεύεται στη σύμβαση. Ημερομηνία έναρξης ισχύος της Σύμβασης: Η ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης. Ημέρα: Η ημερολογιακή ημέρα. Κλήση: Η τηλεφωνική ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( ) επικοινωνία της Αναθέτουσας Αρχής με τον Ανάδοχο. Μηχανογραφικός εξοπλισμός: Το σύνολο των ειδών πληροφορικής σε υλικό (hardware) και προγράμματα (software). Πρόγραμμα (software): Η εφαρμογή λογισμικού, της οποίας η άδεια χρήσης έχει παραχωρηθεί στην Αναθέτουσα Αρχή από εταιρεία πληροφορικής, καθώς και τα συνοδευτικά του προγράμματος, εγχειρίδια χρήσης και πάσης φύσεως οδηγίες. Προθεσμίες: Τα αναφερόμενα στη Σύμβαση χρονικά διαστήματα σε ημέρες, που αρχίζουν να υπολογίζονται από την επομένη της πράξης, ενέργειας ή γεγονότος που ορίζεται στη Σύμβαση ως αφετηρία. Όταν η τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα, η προθεσμία λήγει στο τέλος της πρώτης εργάσιμης ημέρας μετά την τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος. Σύμβαση: Η παρούσα συμφωνία που συνάπτουν και υπογράφουν τα συμβαλλόμενα μέρη για την εκτέλεση του έργου, όπως είναι δυνατό να τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί. Συμβατικό τίμημα: Το συνολικό συμβατικό αντάλλαγμα για την υλοποίηση του έργου συμπεριλαμβανόμενου του αναλογούντος ΦΠΑ. Τόπος Εκτέλεσης του Έργου: Τα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής ή όπου αλλού συμφωνηθεί εγγράφως μεταξύ των μερών. 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 2.1 Με την παρούσα Σύμβαση η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει στον Ανάδοχο και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει να προβεί στην εκτέλεση του έργου της «Αποτύπωση των Οικονομικών Συναλλαγών του Δήμου, με τη Διπλογραφική Μέθοδο, βάσει των διατάξεων του Π.Δ. 315/99 και με τις ανάγκες που έχουν προκύψει από το «Πρόγραμμα Καλλικράτης» για το έτος 2013» 2.2 Στα πλαίσια εκτέλεσης του ανωτέρω έργου ο Ανάδοχος αναλαμβάνει τις ακόλουθες υπηρεσίες: - Αναδιάρθρωση Σχεδίου Λογαριασμών Γενικής Λογιστικής - Αντιστοίχιση Λογαριασμών Δημόσιας και Γενικής Λογιστικής. - Χαρακτηρισμός εγγραφών. - Λογιστική καταχώρηση όπου απαιτείται. - Καταγραφή και αξιολόγηση λογισμικού. - Συμφωνία της συλλειτουργίας των δύο λογιστικών κυκλωμάτων. - Επίβλεψη της υποβολής στοιχείων προς τις Φορολογικές και Ασφαλιστικές Αρχές. - Ειδικές Πληροφοριακές καταστάσεις προς την Αναθέτουσα Αρχή και προς τους αρμόδιους φορείς (μηνιαία ισοζύγια κλπ) - Εκτύπωση θεωρημένων βιβλίων που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις.

3 2.3 Στα πλαίσια του ανωτέρω έργου ο Ανάδοχος αναλαμβάνει να παρέχει: α) Υποστήριξη μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( ) για την επίλυση προβλημάτων / ερωτήσεων που είναι δυνατό να αποκατασταθούν με τους συγκεκριμένους τρόπους επικοινωνίας και κατόπιν αντίστοιχου αιτήματος της Αναθέτουσας Αρχής. β) Υποστήριξη μέσω τηλεφωνικής σύνδεσης και χρήσης ειδικού προγράμματος παροχής βοήθειας (τηλεϋποστήριξη) για την επίλυση προβλημάτων / ερωτήσεων που είναι δυνατόν να αποκατασταθούν με το συγκεκριμένο τρόπο επικοινωνίας. Η υπηρεσία παρέχεται για το συγκεκριμένο μηχανογραφικό εξοπλισμό που υπάρχει κατά την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης. γ) Υποστήριξη μέσω τακτικών επισκέψεων στον χώρο της Αναθέτουσας Αρχής, για την επίλυση προβλημάτων / ερωτήσεων που δεν θα είναι εφικτή η επίλυσή τους με τους ανωτέρω (υπό α και β ) τρόπους, καθώς και για την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης του προσωπικού. Οι ανωτέρω (υπό 2.3 α, β, γ ) παροχές υποστήριξης θα έχουν διάρκεια το χρονικό διάστημα ισχύος της παρούσας σύμβασης. 3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 3.1 Η Αναθέτουσα Αρχή θα διαθέσει το κατάλληλο προσωπικό που απαιτείται για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου, όπως αυτό θα ζητηθεί εγγράφως από τον Ανάδοχο. 3.2 Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να παρέχει στον Ανάδοχο και επιπλέον εγγυάται την λειτουργία του κατάλληλου μηχανογραφικού εξοπλισμού και προγραμμάτων εναρμονισμένων με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 3.3 Η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να παραδίδει στον Ανάδοχο, ατελώς, κάθε έγγραφο, σχέδιο, μελέτη, προδιαγραφή και γενικότερα κάθε στοιχείο που έχει στην κατοχή της και δικαιούται να γνωστοποιήσει σχετικό με την εκτέλεση του έργου χωρίς να απαιτείται προηγούμενο αίτημα του Αναδόχου προκειμένου αυτός να διεκπεραιώσει με τρόπο άρτιο και πλήρη τις εργασίες που περιγράφονται παραπάνω. 3.4 Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να παρέχει στον Ανάδοχο πρόσβαση στους χώρους υλοποίησης του έργου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και σε περίπτωση που κριθεί από τον Ανάδοχο ότι αυτό είναι αναγκαίο για την άρτια και έγκαιρη εκτέλεση του έργου και εκτός εργασίμων ωρών και ημερών 3.5 Η Αναθέτουσα Αρχή λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την προστασία και ασφάλεια του προσωπικού του Αναδόχου, ιδίως δε ενημερώνει εγγράφως τον Ανάδοχο σχετικά με τις ιδιαιτερότητες των χώρων όπου εκτελείται το έργο. 3.6 Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει τη συνδρομή της Αναθέτουσας Αρχής προκειμένου να διευκολυνθεί στην επικοινωνία του με τυχόν εμπλεκόμενες αρμόδιες αρχές ή άλλα πρόσωπα, εφ όσον θεωρεί ότι η επικοινωνία αυτή απαιτείται για να τον υποβοηθήσει στην εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων του. 3.7 Η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να καταβάλει την παρακάτω συμφωνημένη αμοιβή προς τον Ανάδοχο.

4 3.8 Η αναθέτουσα Αρχή παρέχοντας στον Ανάδοχο το δικαίωμα της αποκλειστικότητας, δεσμεύεται να μην αναθέσει σε άλλο φορέα τις εργασίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σύμβαση, με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος του Αναδόχου σε αντίθετη περίπτωση. 4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 4.1 Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τις απορρέουσες από τη σύμβαση υποχρεώσεις του με τη δέουσα προσοχή και επιμέλεια σύμφωνα με τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. 4.2 Ο Ανάδοχος διατηρεί το δικαίωμα να επιλέξει ελεύθερα τους συνεργάτες και το προσωπικό του. 4.3 Ο Ανάδοχος παρέχει στην Αναθέτουσα Αρχή πληροφορίες σχετικές με την υλοποίηση του έργου οποτεδήποτε του ζητηθεί. 4.4 Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να επικοινωνεί με τον Ανάδοχο κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες. Η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να επικοινωνεί με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών του Αναδόχου. 4.5 Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καλέσει κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες στον τόπο εκτέλεσης του έργου τον Ανάδοχο για τις ως άνω υπό 2.2 και 2.3 (γ) υπηρεσίες καθώς και ομοίως να ζητήσει υποστήριξη από απόσταση (μέσω modem) από τον Ανάδοχο για τις ως άνω υπό 2.3 (α, β) υπηρεσίες. Η κλήση και η παρουσία του Αναδόχου ή η υποστήριξη από απόσταση θα βεβαιώνεται με την υπογραφή του Δελτίου Επίσκεψης από συνεργάτη του Αναδόχου και εκπρόσωπο της Αναθέτουσας Αρχής στο οποίο θα γίνεται σαφής αναφορά της ημερομηνίας επίσκεψης ή σύνδεσης και των εργασιών που έγιναν. Στην περίπτωση υποστήριξης από απόσταση με τη λήξη της σύνδεσης θα αποστέλλεται με τηλεμοιότυπο (FAX) το Δελτίο Επίσκεψης και η Αναθέτουσα Αρχή θα πρέπει να το επιστρέφει στον Ανάδοχο υπογεγραμμένο μέσω fax εντός μίας ώρας από την αποστολή του. 4.6 Την έκτακτη επίσκεψη ή την υποστήριξη από απόσταση μπορεί να αποφασίσει και ο Ανάδοχος εφόσον δεν είναι εφικτή η παροχή τεχνικής βοήθειας με άλλο τρόπο και εφόσον θεωρηθεί μακρός ο χρόνος μέχρι την επόμενη τακτική επίσκεψη. 4.7 Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για ζημίες ή βλάβες πραγμάτων ή εγκαταστάσεων της Αναθέτουσας Αρχής και για την αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζημίας, που είναι δυνατόν να προκληθούν κατά ή επ ευκαιρία της εκτέλεσης του έργου από τον Ανάδοχο μόνο εφ όσον οφείλονται σε δόλο ή βαριά αμέλεια του Αναδόχου. O Ανάδοχος υποχρεούται σε αποκατάσταση μέχρι του ποσού της αγοραίας αξίας του πράγματος ή της εγκατάστασης κατά το χρόνο της βλάβης ή ζημίας. 4.8 Ο Ανάδοχος δεν υποχρεούται να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή για ζημία που ενδεχομένως προξενηθεί σ αυτήν από μερική η ολική, υπαίτια ή ανυπαίτια αδυναμία χρήσης και εκμετάλλευσης του μηχανογραφικού εξοπλισμού της Αναθέτουσας Αρχής από το προσωπικό της. 5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 5.1 Το συμβατικό τίμημα για την εκτέλεση του έργου από τον Ανάδοχο, ανέρχεται στο ποσό των ,00. συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..

5 5.2 Τρόπος Καταβολής Συμβατικού Τιμήματος: Η καταβολή του ανωτέρω συμβατικού τιμήματος θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών ή συνολικά και με την έκδοση του ανάλογου νόμιμου παραστατικού από τον Ανάδοχο προς την Αναθέτουσα Αρχή. 6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΛΥΣΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 6.1 Η παρούσα σύμβαση ισχύει από την υπογραφή της λήγει δε με την ολοκλήρωση του έργου και όχι αργότερα από την 31/12/ Κάθε ανανέωση ή παράταση της σύμβασης συντάσσεται εγγράφως και υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη. 6.3 Ο Ανάδοχος δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση σε οποιαδήποτε παράβαση όρου της παρούσας Σύμβασης και σε κάθε περίπτωση όταν τα προγράμματα είτε δεν συντηρούνται ή συντηρούνται πλημμελώς από την εταιρεία λογισμικού είτε γίνεται κακή χρήση από την Αναθέτουσα Αρχή οπότε δεν είναι δυνατή η εξαγωγή αξιόπιστων στοιχείων. 6.4 Σε περίπτωση που οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη επιθυμεί να λύσει την παρούσα σύμβαση νωρίτερα από τον συμφωνηθέντα χρόνο υποχρεούται να ειδοποιήσει το έτερο συμβαλλόμενο μέρος τριάντα (30) ημέρες πριν την ημερομηνία που θα ορίσει ως ημερομηνία λύσης της σύμβασης. Σε περίπτωση που η πρόωρη λύση προέρχεται από την Αναθέτουσα Αρχή, αυτή οφείλει να καταβάλει στον Ανάδοχο το συμβατικό τίμημα μέχρι την ημερομηνία που ορίζει ως ημερομηνία πρόωρης λύσης καθώς και να εξοφλήσει πλήρως και ολοσχερώς τα κονδύλια εξόδων που θα οφείλονται για την εκτέλεση του έργου και που η υλοποίησή τους θα έχει συμφωνηθεί πριν την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης για πρόωρη λύση. Σε περίπτωση που η πρόωρη λύση αποφασισθεί από τον Ανάδοχο αυτός οφείλει να διενεργήσει και να προωθήσει μέχρι την ημερομηνία της πρόωρης λύσης όποιο έργο ή εργασία (ολοκληρωμένο ή μη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του καθώς και τα πάσης φύσεως υποστηρικτικά έγγραφα και μέσα (μαγνητικά ή μη) και να μεριμνήσει όπως οι συνεργάτες του πράξουν το ίδιο. 7. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 7.1 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: Κάθε επικοινωνία μεταξύ του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής γίνεται στην Ελληνική γλώσσα. Στην Ελληνική γλώσσα συντάσσονται επίσης και υποβάλλονται τα έγγραφα και όλο το υλικό που τα συνοδεύει. Η έγγραφη επικοινωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου (Έγγραφα, Διοικητικές εντολές) πραγματοποιείται ταχυδρομικά, ηλεκτρονικά ή τηλεομοιοτυπικά ή και ιδιοχείρως ως ακολούθως: Για την αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Οικονομική Υπηρεσία Δήμου ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Ταχ.Δ/νση ΠΕΡΑΜΑ Ταχ.κωδ Τηλ fax

6 Για τον Ανάδοχο: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε. Ταχ.Δ/νση: ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ 7 Ταχ.κωδ: ΠΟΛΗ: ΑΘΗΝΑ Τηλ: /941 fax: Όποτε στη Σύμβαση γίνεται λόγος για τροποποίηση, ειδοποίηση, κοινοποίηση, συμφωνία, έγκριση, βεβαίωση, πιστοποίηση, απόφαση όχληση ή καταγγελία και εφόσον δεν προβλέπεται άλλως, αυτή θα είναι έγγραφη. 7.2 ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΝΤΕΣ ΟΡΟΙ: Η Σύμβαση περιλαμβάνει το σύνολο των συμφωνηθέντων μεταξύ των συμβαλλομένων μερών τους όρους και προϋποθέσεις για την υλοποίηση του έργου και κατισχύει κάθε άλλου εγγράφου. Συμπληρωματικά εφαρμόζονται και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας σύμβασης η από 10/04/2013 έγγραφη προσφορά του Αναδόχου και η από 225/2013 απόφαση του Δημάρχου Μυλοποτάμου. Η παρούσα σύμβαση αφορά σε εργασίες και αμοιβές που ρητά αναφέρονται στους προηγούμενους όρους. Οποιαδήποτε άλλη συνεργασία μεταξύ των συμβαλλομένων μερών θα γίνει με ξεχωριστή σύμβαση. 7.3 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ: Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος δεν αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την υλοποίηση του Έργου, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη Σύμβαση, υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό του και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας της και την παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον. Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το Έργο χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δεν δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή, με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση. 7.4 ΕΚΧΩΡΗΣΗ: Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατ εξαίρεση ο Ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή συμβατικού τιμήματος με βάση τους όρους της σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ: Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) περαιτέρω ημερών στο σχετικό αίτημα του

7 Αναδόχου, διαφορετικά, με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται αποδοχή του αιτήματος ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ: Η παρούσα Σύμβαση διέπεται και ερμηνεύεται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου. Η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυση κάθε διαφοράς σχετικής με τη Σύμβαση που μπορεί να προκύψει μεταξύ τους σχετικά με την ερμηνεία, την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ αφορμής της, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί φιλική επίλυση της διαφοράς μέσα σε χρονική προθεσμία 20 ημερών από την εμφάνιση της διαφοράς, αυτή διευθετείται βάση της Ελληνικής νομοθεσίας και αποκλειστικά αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια Αθηνών. 7.7 ΙΣΧΥΡΟΙ ΟΡΟΙ: Τα συμβαλλόμενα μέρη υπόσχονται και υποχρεούνται στην πιστή τήρηση των όρων και συμφωνιών της παρούσας θεωρουμένων όλων ως ουσιωδών και ισχυρών. Αυτά συμφώνησαν τα συμβαλλόμενα μέρη, προς απόδειξη των οποίων συντάχθηκε η παρούσα σε τρία (3) πρωτότυπα και αφού αναγνώσθηκε υπογράφηκε νόμιμα, έλαβε δύο αντίτυπα η αναθέτουσα αρχή και ένα ο Ανάδοχος. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ