ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E. (ΔΕΗ Α.Ε.) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΗ Α.Ε. Αρ /

Transcript

1 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E. (ΔΕΗ Α.Ε.) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΗ Α.Ε. Αρ / ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΣΤΗΝ 74 η ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ)

2 1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.) προκηρύσσει διαγωνισμό και καλεί τους ενδιαφερόμενους για υποβολή προσφορών σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2009, ώρα 12:00 στα γραφεία της ΔΕΗ ΑΕ, Διεύθυνση Επικοινωνίας, Χαλκοκονδύλη 32, ΑΘΗΝΑ. Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού θα είναι η συμφερότερη προσφορά, σύμφωνα με τα τεύχη της παρούσας προκήρυξης και αντικείμενο η σύναψη σύμβασης με πρόσωπο (στο εξής «Ανάδοχος») που θα εκτελέσει για τη ΔΕΗ Α.Ε. το έργο που περιγράφεται αναλυτικά στην παρούσα προκήρυξη (στο εξής «Το Έργο»). Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του Αναδόχου, η περιγραφή, οι προδιαγραφές και απαιτήσεις του Έργου περιγράφονται αναλυτικά στην Προκήρυξη αυτή και στα Παραρτήματά της. Οι προσφορές είναι δεσμευτικές. Δεν γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος μόνο του Έργου ή εναλλακτικές προσφορές. Κάθε διαγωνιζόμενος καταθέτει μόνο μία Αρχιτεκτονική προσφορά τεχνική πρόταση η οποία συνοδεύεται από μία μόνο οικονομική προσφορά. Η κατάθεση παραπάνω από μιας Τεχνικής πρότασης αποτελεί λόγο απόρριψης της συνολικής προσφοράς Ο Ανάδοχος θα αναλάβει, κατά τους όρους της Σύμβασης του Παραρτήματος Α, το σχεδιασμό και την κατασκευή του περιπτέρου της ΔΕΗ Α.Ε. στο χώρο που έχει ήδη ενοικιάσει η Επιχείρηση στα πλαίσια της συμμετοχής στην 74 η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (5-13 Σεπτεμβρίου 2009), στον εκθετήριο χώρο που στεγάζεται στο Περίπτερο Νο 13. Ο εκθετήριος χώρος έχει επιφάνεια 234 τετραγωνικά μέτρα και βρίσκεται στον ισόγειο χώρο του περιπτέρου 13 και συστεγάζεται με τον ΟΤΕ την ΔΕΠΑ κλπ. Αναλυτική περιγραφή των υποχρεώσεων του Αναδόχου, βρίσκεται στην Παρ. 2, Αντικείμενο του Έργου Προϋπολογισμός Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός της Σύμβασης, η οποία θα έχει χρονική διάρκεια από την ημερομηνία υπογραφής της, έως τις , συνυπολογιζομένων της αμοιβής του Αναδόχου και του κόστους εργασιών τρίτων ανέρχεται κατά μέγιστο σε Στο ποσό αυτό δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ Η παρούσα Προκήρυξη μαζί με τα Παραρτήματα Α. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Β. ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Γ. ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ Δ. ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΛΩΣΗΣ Ν. 1599/86 Ε. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 2

3 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ H ΔΕΗ κατά τη διάρκεια της πολυετούς παρουσίας της στην ΔΕΘ, έχει δημιουργήσει μια ιδιαίτερα θετική παράδοση, όσον αφορά την κατασκευή και τη λειτουργία περιπτέρων υψηλής αισθητικής με μεγάλη απήχηση στους πολυπληθείς επισκέπτες της έκθεσης, με αποτέλεσμα τις επανειλημμένες βραβεύσεις της αλλά συγχρόνως και τις μεγάλες προσδοκίες για ανάλογη πορεία στο μέλλον. Στην 74 η ΔΕΘ 2009 στόχος είναι να προβληθεί η εικόνα της ΔΕΗ ως μιας ισχυρής και σύγχρονης εταιρείας με ηγετική θέση πλέον όχι μόνο στην Ελληνική Ενεργειακή Αγορά, η οποία αποκτά εμπορική νοοτροπία και νέα εταιρική κουλτούρα. Σκοπός θα είναι η καλύτερη δυνατή παρουσία της ΔΕΗ Α.Ε. μέσα από την προβολή των Στρατηγικών της Στόχων (βελτίωση εικόνας φήμης - Κουλτούρας). Η αρχιτεκτονική παρέμβαση στη διαμόρφωση του περιπτέρου καθώς και οι τρόποι παρουσίασης των θεμάτων με κείμενα, πίνακες και εικόνα, θα γίνουν με μέσα τελευταίας τεχνολογίας (π.χ. φωτεινοί πίνακες με dura trance 1400 dpi, προβαλλόμενη και κινούμενη εικόνα από DVD και PC, laser projections, κ.λ.π.) Όλα τα παραπάνω θα συμβάλουν στην παροχή στον επισκέπτη επαρκών και άμεσων πληροφοριών του ενδιαφέροντός του και στη δημιουργία ενός άνετου, φιλικού περιβάλλοντος με τελικό στόχο την όσο δυνατόν μεγαλύτερη προσέλευση κοινού αλλά και τη διάρκεια παραμονής του στο χώρο του περιπτέρου. Η παρουσίαση θα είναι λιτή, σαφής, τα κείμενα μικρά και όλη η ιδέα ανάπτυξης της σύνθεσης θα βασίζεται σε μηνύματα για να είναι εύκολο από τον επισκέπτη να τα αντιληφθεί με μία ματιά. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προτείνει και να υλοποιήσει: 1. Τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και την κατασκευή του περιπτέρου. 2. Τα υλικά και τις μεθόδους κατασκευής του περιπτέρου 3. Τις εικαστικές προτάσεις που θα δείχνουν το πώς θα παρουσιάζονται τα θέματα που θα επιλεγούν τελικά από την ΔΕΗ. 4. Τα αναγκαία οπτικοακουστικά μέσα, σύμφωνα με τις δημιουργικές του προτάσεις. 5. Την επεξεργασία, την επιμέλεια, την παραγωγή και την εφαρμογή των θεμάτων που θα επιλεγούν και που θα ακολουθούν τις εικαστικές του προτάσεις. (δηλαδή ο εργολάβος αναλαμβάνει μαζί την κατασκευή και το κόστος παραγωγής των εικαστικών δημιουργικών προτάσεών του). Η μέθοδος ανάθεσης, κατασκευής και παραλαβής του περιπτέρου είναι «Με το κλειδί στο χέρι». 3

4 3. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3.1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση οιασδήποτε διαφοράς η οποία ενδέχεται να προκύψει κατά και επ ευκαιρία του Διαγωνισμού είναι τα καθ ύλη αρμόδια δικαστήρια στην Αθήνα. Η πρόσληψη υπεργολάβων, για ορισμένες Υπηρεσίες, είναι στη διακριτική ευχέρεια του εργολάβου, υπό την προϋπόθεση όμως ότι πλήρως υπεύθυνος για την εκτέλεση της Σύμβασης και υπόλογος έναντι της ΔΕΗ ΑΕ θα είναι ο Ανάδοχος ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Οι Διαγωνιζόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη ΔΕΗ Α.Ε., με επιστολές, τηλέφωνο, fax ή στην παρακάτω διεύθυνση: ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 32, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX : info@dei.com.gr 3.3. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η υποβολή των Προσφορών θα πραγματοποιηθεί από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του Διαγωνιζομένου ή με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή με courier, με την προϋπόθεση ότι ο Ενιαίος Φάκελος Προσφοράς θα παραδοθεί στη ΔΕΗ Α.Ε., στο πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Επικοινωνίας, οδός Χαλκοκονδύλη, αριθμός 32, 6 ος όροφος, Γραφείο 605, Αθήνα, τηλ με ευθύνη του συμμετέχοντος σε σχέση με το περιεχόμενο και το χρόνο άφιξης, όχι αργότερα από τις 12:00 της Παρασκευής 26 Ιουνίου Η παραλαμβάνουσα υπηρεσία της ΔΕΗ Α.Ε. (Γραμματεία Διεύθυνσης Επικοινωνίας) σημειώνει την ημερομηνία και ώρα παραλαβής των Φακέλων. Οι Προσφορές που παραδίδονται μετά από την ώρα και ημερομηνία που ορίζονται ανωτέρω, έστω και αν εστάλησαν εγκαίρως, δεν γίνονται αποδεκτές. Όλες οι Προσφορές θα σφραγίζονται, σημειώνοντας την ακριβή ημερομηνία και ώρα παραλαβής. Οι Διαγωνιζόμενοι μπορούν να λαμβάνουν έγγραφη βεβαίωση αυτής της παραλαβής. Οι Προσφορές υποβάλλονται μέσα σε Ενιαίο Σφραγισμένο Φάκελο, στον οποίο αναγράφονται ευκρινώς η πλήρης επωνυμία του Υποψηφίου, η ημερομηνία υποβολής των Προσφορών και η ένδειξη «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 32, Τ.Κ ΑΘΗΝΑ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΗ ΜΕ ΑΡ / ». 4

5 3.3.2 Κάθε Διαγωνιζόμενος καταρτίζει και υποβάλει την Προσφορά του αυστηρά σύμφωνα με τους όρους της Προκήρυξης Προσφορές των οποίων οι φάκελοι υποβάλλονται ανοικτοί δεν γίνονται αποδεκτές. Δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι οποίοι είναι δυνατόν να αποσφραγισθούν και να επανασφραγισθούν χωρίς να αφήσουν ίχνη. Οι Προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην Προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον Διαγωνιζόμενο, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των Προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να την μονογράψει. Η Προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των Προσφορών Η Προσφορά απορρίπτεται αν είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση ή δε συνταχθεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προκήρυξης Αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές Όλα τα στοιχεία που θα υποβληθούν στο διαγωνισμό θα είναι συντεταγμένα στην ελληνική γλώσσα ή τα έγγραφα των αλλοδαπών εταιριών, στη γλώσσα της χώρας έκδοσης και θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση Μέσα στον Ενιαίο Φάκελο Προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία σε τρεις ξεχωριστούς σφραγισμένους Υποφακέλους και ειδικότερα ως εξής : 3.4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ Α - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Ο Υποφάκελος αυτός φέρει ευκρινώς την πλήρη επωνυμία του Υποψηφίου, την ημερομηνία υποβολής προσφορών και την ένδειξη «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 32, Τ.Κ ΑΘΗΝΑ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΗ Α.Ε. με αριθμ / ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Α Δικαιολογητικά Συμμετοχής». Στον Υποφάκελο αυτόν τοποθετούνται σε ένα (1) πρωτότυπο όλα τα δικαιολογητικά που ορίζονται στη παρούσα Αίτηση Συμμετοχής στο Διαγωνισμό, στην οποία θα πρέπει να αναφέρονται το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που απαρτίζουν το Διαγωνιζόμενο. Η Αίτηση Συμμετοχής πρέπει να υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του διαγωνιζόμενου και να αναφέρει πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του. Σε περίπτωση Ένωσης Εταιριών, η Αίτηση Συμμετοχής πρέπει να υπογράφεται από τους νόμιμους εκπροσώπους όλων των μελών της Ένωσης Εταιρειών ή από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην Αίτηση Συμμετοχής που υποβάλει η Ένωση Εταιρειών δηλώνονται επίσης οι συμμετέχοντες και τα ποσοστά κάθε συμμετέχοντος σε αυτή, ότι κάθε μέλος ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρο έναντι της ΔΕΗ Α.Ε, ο νόμιμος εκπρόσωπος και ο αντίκλητος (με τα πλήρη στοιχεία του επικοινωνίας: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax) της. Επίσης στην Αίτηση Συμμετοχής αναφέρονται τυχόν υπεργολάβοι και το συγκεκριμένο τμήμα του έργου που θα αναλάβουν, οι οποίοι θα καλύπτονται πλήρως από τον Ανάδοχο 5

6 στις οικονομικές τους υποχρεώσεις έναντι της ΔΕΗ, ότι ο αιτών παραμένει σε κάθε περίπτωση πλήρως υπεύθυνος έναντι της ΔΕΗ Α.Ε και ότι όλοι οι υπογράφοντες αποδέχονται πλήρως τους όρους της Προκήρυξης, ότι η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει όλες τις διακηρυσσόμενες υπηρεσίες Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος δεόντως υπογεγραμμένη για την ανεπιφύλακτη αποδοχή των γενικών και ειδικών όρων του παρόντος διαγωνισμού και ότι η ισχύς της προσφοράς είναι αυτή που ορίζεται από τους χρόνους της Προκήρυξης (Παράρτημα Β) Απόφαση του Δ.Σ. ή του δεσμεύοντος φυσικού προσώπου ή οργάνου κάθε συμμετέχοντος στο διαγωνισμό, για την έγκριση συμμετοχής του στο διαγωνισμό, για την έγκριση και το ποσοστό συμμετοχής στη συγκεκριμένη Ένωση Εταιρειών, για τον ορισμό του εκπροσώπου/ων του διαγωνιζόμενου για τις ανάγκες του Διαγωνισμού, για την αποδοχή της αλληλέγγυας ευθύνης όλων των συμμετεχόντων στην Ένωση Εταιρειών και τον ορισμό Αντικλήτου Καταστατικό ή άλλο έγγραφο που να αποδεικνύει τη σύσταση του νομικού προσώπου κάθε συμμετέχοντος στο διαγωνισμό (συμπεριλαμβανομένου κάθε μέλους της Ένωσης Εταιρειών) και τυχόν τροποποιήσεις του, καθώς και τα αντίστοιχα ΦΕΚ δημοσίευσης. Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου και αντίστοιχα ΦΕΚ δημοσίευσης ή άλλο έγγραφο από το οποίο να προκύπτουν τα πρόσωπα που νόμιμα δεσμεύουν το νομικό πρόσωπο (συμπεριλαμβανομένου κάθε μέλους της Ένωσης Εταιρειών). Επί πλέον, σε περίπτωση Ένωσης Εταιρειών, έγγραφο που θα υπογράφεται από τους νόμιμους εκπροσώπους ή τους νόμιμα ειδικά εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους των μελών από το οποίο να προκύπτει η σύσταση της Ένωσης Εταιρειών για το σκοπό συμμετοχής στον Διαγωνισμό, θα αναφέρονται τα ποσοστά συμμετοχής καθώς επίσης και θα αναφέρεται ότι οι συμμετέχοντες στην Ένωση ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο έναντι της ΔΕΗ Α.Ε Πιστοποιητικό με το οποίο αποδεικνύεται η εγγραφή του διαγωνιζόμενου και κάθε μέλους Ένωσης Εταιρειών σε Επαγγελματικό ή Εμπορικό μητρώο κατά τους όρους που καθορίζονται από της νόμους της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένος, που θα έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, πολύ πρόσφατης έκδοσης (όχι πέραν του ενός (1) μήνα προ της υποβολής του), από τα οποία να προκύπτει ότι ο Διαγωνιζόμενος και κάθε μέλος Ένωσης Εταιρειών δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση Υπεύθυνη Δήλωση που θα υπογράφει ο νόμιμος εκπρόσωπος του αιτούντος (και κάθε μέλος Ένωσης Εταιρειών) στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν έχει απολέσει το δικαίωμα συμμετοχής σε διαγωνισμούς του Ελληνικού Δημοσίου με απόφαση άλλης δημόσιας υπηρεσίας ή ΝΠΔΔ Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι ο διαγωνιζόμενος (και κάθε μέλος Ένωσης Εταιρειών) είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι ο διαγωνιζόμενος (και κάθε μέλος Ένωσης Εταιρειών) είναι 6

7 ενήμερος ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις (φορολογική ενημερότητα) Υπεύθυνη δήλωση του Νομίμου εκπροσώπου του Διαγωνιζομένου και κάθε μέλους της Ενώσεως Εταιρειών ότι δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου 1599/86 ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν είναι Βουλευτής. Η δήλωση θα γίνεται για τις Α.Ε. από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για τις Ε.Π.Ε. από τον ή τους Διαχειριστές (Παράρτημα Δ) Τα έγγραφα των παραγράφων 3.4.5, 3.4.6, 3.4.8, και της παρούσας Προκήρυξης δυνητικά μπορεί να μην προσκομίζονται από τους διαγωνιζόμενους. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει οι διαγωνιζόμενοι να περιλάβουν οπωσδήποτε στη Δήλωση του παραρτήματος Β την παράγραφο 2 του αντίστοιχου υποδείγματος. 3.5 ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Β--Τεχνική Προσφορά Ο Υποφάκελος αυτός φέρει ευκρινώς την πλήρη επωνυμία του Υποψηφίου, την ημερομηνία υποβολής προσφορών και την ένδειξη «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 32, Τ.Κ ΑΘΗΝΑ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΗ Α.Ε. με αριθμ.90042/ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Β Τεχνική Προσφορά». Ο υποφάκελος αυτός περιέχει την Τεχνική προσφορά και συγκεκριμένα περιλαμβάνει: 1. Υποβολή μακέτας του περιπτέρου 2. Τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό για την κατασκευή του περιπτέρου. Τις εικαστικές προτάσεις (εικαστικά θέματα, καλλιτεχνική επιμέλεια αυτών καθώς και την παραγωγή των προτεινόμενων θεμάτων που θα υλοποιηθούν από την ανάδοχο εταιρεία η οποία θα αναλάβει και το κόστος παραγωγής αυτών των προτάσεών της) που θα περιγράφουν τη συνολική εμφάνιση του περιπτέρου και πώς αυτή μπορεί να αναλυθεί σε επιμέρους θεματικές οι οποίες όμως θα δοθούν από τη Διεύθυνση Επικοινωνίας αργότερα (κείμενα και μηνύματα). 3. Τα υλικά, τις μεθόδους κατασκευής του περιπτέρου και τις αναγκαίες παραγωγές εκτυπώσεις. Οι διαγωνιζόμενοι θα συνυποβάλουν μαζί με την προσφορά τους δείγματα των υλικών και των εκτυπώσεων. Η μη προσκόμιση των δειγμάτων αποκλείει τον υποψήφιο από τον διαγωνισμό. 4. Τον αναγκαίο οπτικοακουστικό εξοπλισμό που θα απαιτηθεί για την εφαρμογή της δημιουργικής ιδέας. (ενοικίαση, μεταφορά, εγκατάσταση, λειτουργία και αποξήλωση του εξοπλισμού καθώς και τη διάθεση του αναγκαίου προσωπικού) 5. Την αποξήλωση του περιπτέρου 6. Κατάλογο εταιρειών στις οποίες έχουν παρασχεθεί παρόμοιες υπηρεσίες και αποδεικνύουν τη σχετική εμπειρία του διαγωνιζόμενου. Η μέθοδος ανάθεσης, κατασκευής και παραλαβής του περιπτέρου είναι «Με το κλειδί στο χέρι». Τα περιεχόμενα του Υποφακέλου Β πρέπει να υπογραφούν, να σφραγισθούν και να μονογραφηθούν σε κάθε σελίδα από το νομίμως προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του διαγωνιζόμενου. 7

8 Τα περιεχόμενα του φακέλου αυτού δεν πρέπει να περιέχουν οικονομικά στοιχεία. Η αναφορά οικονομικών στοιχείων είναι λόγος απόρριψης της προσφοράς 3.6 ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Γ --Οικονομική Προσφορά Ο Υποφάκελος αυτός φέρει ευκρινώς την πλήρη επωνυμία του Υποψηφίου (σε περίπτωση Ένωσης Εταιρειών η επωνυμία κάθε μέλους της Ένωσης), την ημερομηνία υποβολής προσφορών και την ένδειξη «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 32, ΑΘΗΝΑ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΗ Α.Ε. με αριθμ / ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Γ Οικονομική Προσφορά». Στον Υποφάκελο αυτόν τοποθετείται σε ένα (1) πρωτότυπο η οικονομική προσφορά με περιεχόμενο που ορίζεται στην παρούσα. Ο Υποφάκελος Γ θα πρέπει εμφανώς να φέρει την ένδειξη ότι περιέχει οικονομικά στοιχεία. Για το σκοπό αυτό ο κάθε υποψήφιος πρέπει να χρησιμοποιήσει ευδιάκριτη ετικέτα, που να υποδεικνύει τα περιεχόμενα με ακρίβεια. Η οικονομική προσφορά θα περιλαμβάνει τη συνολική αμοιβή του Αναδόχου για το σύνολο των υπηρεσιών και των εργασιών και υλικών όπως περιγράφονται αναλυτικά στην Παρ. 3.5 της παρούσας. Η ΔΕΗ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση του ευλόγου ή μη των προσφερόμενων τιμών, οι δε συμμετέχοντες υποχρεούνται να τα παρέχουν. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) δεν θα συμπεριλαμβάνεται στις προσφερόμενες τιμές. Τα περιεχόμενα του Υποφακέλου Γ πρέπει να υπογραφούν, να σφραγισθούν και να μονογραφηθούν σε κάθε σελίδα από το νομίμως προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του. 3.7 ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Οι Διαγωνιζόμενοι δεσμεύονται από την Προσφορά τους για τέσσερεις (4) μήνες από την επομένη της ημερομηνίας υποβολής των Προσφορών. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον προβλεπόμενο ανωτέρω απορρίπτεται. Οι Διαγωνιζόμενοι οφείλουν να παρατείνουν το χρόνο ισχύος των Προσφορών τους μετά από έγγραφο αίτημα της ΔΕΗ Α.Ε. σε οποιαδήποτε στιγμή πριν τη λήξη ισχύος του Διαγωνισμού, άλλως θα θεωρείται ότι αποποιούνται κάθε δικαιώματός τους σχετικά με το Διαγωνισμό. 3.8 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Κατά την υπογραφή της Σύμβασης του Παραρτήματος Α, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης σύμφωνα με όσα περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα Α και Ε (ποσοστό 10% επί του Συμβατικού Τιμήματος). 8

9 3.9 ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ Σε περίπτωση μη τήρησης, λόγω υπαιτιότητας του Αναδόχου των συμφωνημένων προθεσμιών, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 1% επί του τιμολογίου αμοιβής για κάθε ημέρα καθυστέρησης για κάθε γεγονός καθυστέρησης με ανώτατο ύψος το 10%. Το αντίστοιχο ποσό θα καταβάλλεται από τον Ανάδοχο ή θα παρακρατείται από τη ΔΕΗ Α.Ε. από τις οφειλές της προς τον Ανάδοχο ή θα εισπράττεται με ανάλογη κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αμέσως μετά τη λήξη του χρόνου υποβολής των Προσφορών, η υπηρεσία της ΔΕΗ ΑΕ που τις παρέλαβε (Γραμματεία Διεύθυνσης Επικοινωνίας) θα τις παραδώσει στην Επιτροπή Αποσφράγισης του Διαγωνισμού που θα προχωρήσει στην αποσφράγιση του ενιαίου φακέλου προσφοράς και στον έλεγχο των δικαιολογητικών (φάκελος Α ) την ίδια ημέρα (26/6/2009) στις Προσφορές που υποβάλλονται καθ οποιονδήποτε τρόπο μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των Προσφορών δεν γίνονται αποδεκτές και επιστρέφονται από την Επιτροπή χωρίς να αποσφραγισθούν Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στην αίθουσα ΞΕΝΙΑ (Χαλκοκονδύλη 28, Αθήνα, ημιόροφος). Οι Διαγωνιζόμενοι δικαιούνται να παραστούν κατά την αποσφράγιση των Προσφορών με ένα (1) νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα ανοίγματος των Προσφορών διευκρινίσεις ή/και συμπληρώσεις επί των ήδη υποβληθέντων από τους διαγωνιζόμενους στοιχείων Σε κάθε περίπτωση που κατά τη διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής προκύψουν απορρίψεις προσφορών για οποιονδήποτε λόγο, η αρμόδια επιτροπή τεκμηριώνει την απόρριψη στο πρακτικό αποσφράγισης που θα συνταχθεί Πριν τη βαθμολόγηση των Τεχνικών Προσφορών η Επιτροπή Αποσφράγισης δύναται να καλέσει τους Διαγωνιζόμενους για παρουσίαση των προτάσεών τους. Κατά το στάδιο αυτό είναι δυνατόν να ζητηθεί από τους Διαγωνιζόμενους να απαντήσουν σε ερωτήσεις και να παρέχουν περαιτέρω δικαιολογητικά ή πληροφορίες, αλλά μόνο για τα συγκεκριμένα σημεία που ζητούνται από την Επιτροπή Αποσφράγισης Στη συνέχεια βαθμολογείται η Τεχνική Προσφορά και ανακοινώνεται εγγράφως στους συμμετέχοντες η βαθμολογία της τεχνικής αξιολόγησης Η Αρμόδια Επιτροπή θα αποσφραγίσει τους υπόλοιπους Υποφακέλους Γ (Οικονομική Προσφορά) μετά από έγγραφη ειδοποίηση όλων των εταιρειών που θα είναι τεχνικώς αποδεκτές στην αίθουσα ΞΕΝΙΑ (Χαλκοκονδύλη 28, ημιόροφος.) Οι Υποψήφιοι αυτοί δικαιούνται να παραστούν κατά την αποσφράγισή τους με ένα νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Η Επιτροπή θα ανοίξει τους Υποφακέλους Γ και θα μονογράψει τα περιεχόμενα σε αυτούς έγγραφα και συντάξει σχετικό Πρακτικό. 9

10 Κατά την παραλαβή των Προσφορών και την αποσφράγιση κάθε Υποφακέλου τους (Α, Β και Γ) η Επιτροπή προβαίνει στην καταχώρηση των στοιχείων των Προσφορών που υποβλήθηκαν σε Πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από όλα τα μέλη της ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ Δυνατότητα υποβολής Ενστάσεων έχουν μόνο οι απορριπτόμενοι και μόνο για τους λόγους που απορρίφθηκαν, όταν η Επιτροπή Αποσφράγισης προβεί σε απόρριψη προσφοράς για αποκλίσεις ή παραλείψεις των περιεχομένων του ΦΑΚΕΛΟΥ Α. Ενστάσεις που υποβάλλονται από τρίτους ή από Διαγωνιζόμενους για θέματα που αφορούν σε άλλο Διαγωνιζόμενο ή που δεν υποβάλλονται σύμφωνα με τα πιο πάνω, δεν γίνονται δεκτές. Οι Ενστάσεις αναστέλλουν τη διαδικασία του Διαγωνισμού μέχρι τη τελεσίδικη εκδίκασή τους. Διαμαρτυρία οποιασδήποτε άλλης μορφής, σε οποιαδήποτε φάση του Διαγωνισμού, δεν αναστέλλει τη διαδικασία του αλλά τίθεται υπόψη μόνο στο υπηρεσιακό όργανο που θα κατακυρώσει το Διαγωνισμό. Οι Ενστάσεις για απόρριψη προσφοράς εξαιτίας του ΦΑΚΕΛΟΥ Α, θα γίνονται δεκτές μόνο εφόσον απευθύνονται στην Επιτροπή Αποσφράγισης και εφόσον κατατεθούν στο Πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Επικοινωνίας, οδός Χαλκοκονδύλη, αριθμός 32, Τ.Κ , Αθήνα τηλέφωνο , , μέσα σε πέντε εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία που η Επιτροπή Αποσφράγισης θα ανακοινώσει στους Διαγωνιζόμενους το αποτέλεσμα του ΦΑΚΕΛΟΥ Α. Η απόφαση επί των Ενστάσεων θα λαμβάνεται από αρμόδιο υπηρεσιακό όργανο της Επιχείρησης, μετά από σχετική πρόταση της Επιτροπής Αποσφράγισης. 4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Η ανακοίνωση επιλογής Αναδόχου θα γίνει εγγράφως από την αναθέτουσα αρχή προς τον επιλεγέντα. Κριτήρια Επιλογής Ανάθεσης Έργου Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει βάσει της πλέον συμφέρουσας προσφοράς, μετά τη συνεκτίμηση των παρακάτω κριτηρίων και συντελεστών βαρύτητας: 1. Εικαστικές προτάσεις-σχεδιασμός θεμάτων-καλλιτεχνική Επιμέλεια Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός-τρόπος κατασκευής 50% 2. Οικονομική προσφορά 40% 3. Εμπειρία 10% Η μέθοδος αξιολόγησης για το κριτήριο 1 είναι η εξής: 10

11 Κάθε εταιρεία βαθμολογείται στην κλίμακα 1 50, με ελάχιστη βαθμολόγηση το 1 και ανώτατη το 50. Η μέθοδος αξιολόγησης για το κριτήριο 2 είναι η εξής: Κάθε εταιρεία βαθμολογείται στην κλίμακα H εταιρεία με τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά βαθμολογείται με 40 και αναλογικά βαθμολογούνται οι υπόλοιπες. Η μέθοδος αξιολόγησης για το κριτήριο 3 είναι η εξής: Κάθε εταιρεία βαθμολογείται στην κλίμακα 1 10, με ελάχιστη βαθμολόγηση το 1 και ανώτατη το 10. Ανάδοχος θα αναδειχθεί ο διαγωνιζόμενος που θα λάβει την υψηλότερη συνολική βαθμολογία. 5. ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ο Διαγωνισμός ολοκληρώνεται με την έγκριση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των Προσφορών από τη ΔΕΗ Α.Ε. Στον Ανάδοχο αποστέλλεται σχετική απόφαση κατακύρωσης του Διαγωνισμού. Μετά την ανακοίνωση αυτή, η ΔΕΗ Α.Ε. καλεί εντός ευλόγου προθεσμίας τον Ανάδοχο να υπογράψει τη Σύμβαση του Παραρτήματος Α. Κατά την υπογραφή, ο Ανάδοχος πέραν της εγγυητικής επιστολής καλής εκτελέσεως ύψους 10% της προσφοράς του και άλλων πιστοποιητικών εγγράφων και στοιχείων που τυχόν επιβάλει ο Ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3314/2005, υποχρεούται να προσκομίσει πλήρη νομιμοποιητικά έγγραφα και ενδεικτικά και οπωσδήποτε: α) Τα στοιχεία ενός Νόμιμου Εκπροσώπου, ο οποίος θα πρέπει να είναι νόμιμα εξουσιοδοτημένος να υπογράψει τη ΣΥΜΒΑΣΗ και Εκπροσώπου που θα ενεργεί για λογαριασμό του Αναδόχου κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης. β) Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση Εταιρειών, απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο συστάσεως Κοινοπραξίας, όπου θα αναφέρεται και ότι κάθε μέλος της Κοινοπραξίας θα ευθύνεται έναντι της ΔΕΗ Α.Ε. εξ αδιαιρέτου και εις ολόκληρο για το σύνολο των απαιτήσεων της ΔΕΗ Α.Ε. 6. ΑΠΟΡΡΗΤΟ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Ο Διαγωνιζόμενος εγγυάται ότι με το περιεχόμενο της Προσφοράς του δεν προσβάλλει πνευματικά, βιομηχανικά και άλλα συναφή δικαιώματα τρίτων συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων επί της προσωπικότητας, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό ούτε τις διατάξεις περί αθέμιτου ανταγωνισμού. Η ΔΕΗ Α.Ε. δεσμεύεται να μη κάνει χρήση των αναφερόμενων δημιουργικών ιδεών και προτάσεων του Υποψηφίου εφόσον αυτός δεν κηρυχθεί Ανάδοχος. Όλα τα έγγραφα του Διαγωνισμού δεν θα κοινοποιούνται σε τρίτους χωρίς την έγγραφη έγκριση της ΔΕΗ Α.Ε. 11

12 7. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ Συμμετοχή στο Διαγωνισμό σημαίνει ότι ο Διαγωνιζόμενος έχει πλήρη γνώση όλων των όρων της Προκήρυξης και αποδέχεται το περιεχόμενό τους εξ ολοκλήρου, ρητά και ανεπιφύλακτα και ότι ρητά και ανεπιφύλακτα δεσμεύεται από αυτούς. Οποιαδήποτε παράλειψη μετά την υποβολή της Προσφοράς ή παράλειψη υπογραφής σε οποιοδήποτε δικαιολογητικό ή στοιχείο δεν δίνει το δικαίωμα στο Διαγωνιζόμενο να επικαλεστεί το γεγονός αυτό, ώστε να επιτύχει εξαίρεση ή να περιορίσει τις υποχρεώσεις ή ευθύνες του έναντι της ΔΕΗ Α.Ε. Η ΔΕΗ Α.Ε. δεν υποχρεούται να προβεί σε κατακύρωση ή να συνάψει οιαδήποτε Σύμβαση μετά το πέρας του Διαγωνισμού και διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει το Διαγωνισμό άκυρο ή άνευ ισχύος για οποιοδήποτε λόγο, να διακόψει Διαγωνισμό σε κάθε στάδιο, ή επανεκκινήσεις οιαδήποτε διαδικασία του Διαγωνισμού σε οποιοδήποτε στάδιο και μία τέτοια ενέργεια δεν παρέχει το δικαίωμα σε οποιοδήποτε πρόσωπο να προβάλει οποιαδήποτε αξίωση έναντι της ΔΕΗ Α.Ε. Σε περίπτωση που η σύμβαση ανατεθεί σε Κοινοπραξία/Όμιλο Επιχειρήσεων, αυτές υποχρεούνται προ της σύναψης της σύμβασης να περιβληθούν τον τύπο της Κοινοπραξίας του Άρθρου 2 του Π.Δ. 186/92, ως ισχύει. 8. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Β. ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Γ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ Δ. ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΛΩΣΗΣ Ν. 1599/86 Ε. ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 12

13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Αρ. / Ημ. / ΔΕ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 32 ΑΘΗΝΑ ΣΥΜΒΑΣΗ : ΔΕΘ / Έργο: Σχεδιασμός και κατασκευή περιπτέρου της ΔΕΗ Α.Ε. στη 74 η ΔΕΘ Στην Αθήνα, σήμερα την.αφ ενός, μεταξύ της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. και με το διακριτικό τίτλο ΔΕΗ Α.Ε. ή ΔΕΗ που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Χαλκοκονδύλη 30 και εκπροσωπείται νόμιμα στην παρούσα Σύμβαση από τον Διευθυντή Επικοινωνίας.. και αφ ετέρου της Εταιρείας, με το διακριτικό τίτλο που εδρεύει στον.και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της σύμβασης αυτής από τον..σύμφωνα με την υπ αρίθμ..έγκριση του Προέδρου & ΔΝΣ και που θα αποκαλείται παρακάτω «Ανάδοχος», συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα χωρίς καμία επιφύλαξη: 1. Στον όρο «Ανάδοχος», περιλαμβάνονται και υπογράφουν όλα τα μέλη της Κοινοπραξίας σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Κοινοπραξία, τα οποία και ευθύνονται κοινώς, εξ ολοκλήρου, αλληλεγγύως και αδιαιρέτως και έκαστο ατομικά έναντι της ΔΕΗ ΑΕ για την εκπλήρωση όλων των εκ της Συμβάσεως απορρεουσών υποχρεώσεων. 2. Ρητά και ανεπιφύλακτα συμφωνείται ότι το έργο που γίνεται με τη Σύμβαση αυτή, διέπεται απόλυτα από το παρόν κείμενο και τους συνημμένους όρους, οι οποίοι αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο σύνολο μ αυτή και υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα ΜΕΡΗ. 3. Ο «Ανάδοχος» αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκτελέσει το έργο «Σχεδιασμός και κατασκευή περιπτέρου της ΔΕΗ Α.Ε. στη 74 η ΔΕΘ 2009». 4. Η ισχύς των διατάξεων και όρων της παρούσας Σύμβασης δεν μπορεί να αναιρεθεί από καμία άλλη συμφωνία που δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα. Έτσι δεν μπορεί κανένα από τα συμβαλλόμενα ΜΕΡΗ να επικαλεσθεί οποιαδήποτε συμφωνία που δεν συμπεριλήφθηκε στην παρούσα Σύμβαση και οποιεσδήποτε έγγραφες ή προφορικές ανακοινώσεις ή συμφωνίες που έγιναν πριν από την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης, θεωρούνται ότι είναι άκυρες και ότι ανακλήθηκαν και στερούνται οποιασδήποτε ισχύος. Η παρούσα συντάχθηκε σε δύο πρωτότυπα και μετά την ανάγνωσή της υπογράφηκε από τους συμβαλλόμενους που έλαβαν ένα πρωτότυπο η ΔΕΗ Α.Ε. και ένα ο «Ανάδοχος». ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Για τη ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Για τον ΑΝΑΔΟΧΟ 13

14 ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ AΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο της Σύμβασης 1. Με τη Σύμβαση αυτή η Επιχείρηση αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβεί στην έγκαιρη, έντεχνη, άρτια, οικονομική και ασφαλή εκτέλεση του έργου : «Σχεδιασμός και κατασκευή του περιπτέρου της ΔΕΗ στη 74 η ΔΕΘ 2009», όπως αυτό αναλυτικά περιγράφεται πιο κάτω (Παρ. 4), έτσι ώστε το έργο να είναι κατάλληλο για τη χρήση και λειτουργία που προορίζεται και σε πλήρη συμμόρφωση προς τους όρους της παρούσας Σύμβασης. 2. Στην έννοια του υπ όψη Έργου περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες εργασίες και υποχρεώσεις, όπως αναλυτικά περιγράφονται στην παρούσα Σύμβαση, τη Διακήρυξη, το Τιμολόγιο Προϋπολογισμό Προσφοράς, τις Ασφαλίσεις και την Τεχνική Περιγραφή του Έργου. 3. Τα συνημμένα, Τεχνική Περιγραφή, Τιμολόγιο - Προϋπολογισμός Προσφοράς, Σχέδια αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Σύμβασης και περιλαμβάνονται στην προσφορά του Αναδόχου. 4. Αναλυτική περιγραφή αντικειμένου: Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει με την παρούσα Σύμβαση το σχεδιασμό και την κατασκευή του περιπτέρου της ΔΕΗ Α.Ε. στο χώρο που έχει ήδη ενοικιάσει η Επιχείρηση στα πλαίσια της 74 ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Υποβολή μακέτας του περιπτέρου Τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και την κατασκευή του περιπτέρου. Τις εικαστικές προτάσεις (εικαστικά θέματα, καλλιτεχνική επιμέλεια αυτών καθώς και την παραγωγή των προτεινόμενων θεμάτων που θα υλοποιηθούν από την ανάδοχο εταιρεία η ποία θα αναλάβει και το κόστος παραγωγής αυτών των προτάσεών της) που θα περιγράφουν την συνολική εμφάνιση του περιπτέρου και πως αυτή μπορεί να αναλυθεί σε επιμέρους θεματικές οι οποίες όμως θα δοθούν από την Διεύθυνση Επικοινωνίας αργότερα (κείμενα και μηνύματα). Τα υλικά, τις μεθόδους κατασκευής του περιπτέρου και τις αναγκαίες παραγωγές εκτυπώσεις. Οι διαγωνιζόμενοι θα συνυποβάλουν μαζί με την προσφορά τους δείγματα των υλικών και των εκτυπώσεων. Η μη προσκόμιση των δειγμάτων αποκλείει τον υποψήφιο από τον διαγωνισμό. Τον αναγκαίο οπτικοακουστικό εξοπλισμό που θα απαιτηθεί για την εφαρμογή της δημιουργικής ιδέας. (ενοικίαση, μεταφορά, εγκατάσταση, λειτουργία και απεγκατάσταση του εξοπλισμού καθώς και την διάθεση του αναγκαίου προσωπικού) Την αποξήλωση του περιπτέρου Η μέθοδος ανάθεσης, κατασκευής και παραλαβής του περιπτέρου είναι «Με το κλειδί στο χέρι». 14

15 ΑΡΘΡΟ 2 Συμβατικό τίμημα Το συμβατικό τίμημα του Έργου, όπως τούτο περιγράφεται στο Άρθρο 1 του παρόντος Συμφωνητικού, ανέρχεται σε ευρώ (ολογράφως: ) και δεν υπόκειται σε αναθεώρηση. ΑΡΘΡΟ 3 Τρόπος πληρωμής 1. Οι πληρωμές προς τον Ανάδοχο θα γίνονται με βάση πιστοποιήσεις, οι οποίες θα προσδιορίζουν το ποσοστό του Έργου που έχει εκτελεστεί από τον Ανάδοχο κατά τον αντίστοιχο μήνα ή τη βεβαιωμένη αποπεράτωση τμήματος του Έργου. Οι πληρωμές θα γίνονται την 20 η ημέρα του μεθεπόμενου μήνα από το μήνα έκδοσης και υποβολής του τιμολογίου ή τυχόν άλλων εγγράφων που προβλέπονται από το νόμο. 2. Σε κάθε πληρωμή εργασιών προς τον Ανάδοχο διενεργούνται κρατήσεις, για εγγύηση καλής εκτέλεσης. Οι κρατήσεις αυτές ορίζονται σε δέκα τοις εκατό (10%) στην πιστοποιούμενη αξία κάθε πληρωμής. Οι παραπάνω κρατήσεις δεν μπορούν να αντικατασταθούν με εγγυητικές επιστολές. 3. Οι κρατήσεις της Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης επιστρέφονται άτοκα στον Ανάδοχο μετά την αποπεράτωση του Έργου, την υποβολή εκ μέρους του των αντιστοίχων οριστικών επιμετρήσεων, την έγκριση αυτών από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία και την τελική εκκαθάριση της Σύμβασης. 4. Επίσης, σε κάθε πληρωμή εργασιών προς τον Ανάδοχο, διενεργείται παρακράτηση φόρου εισοδήματος ίση προς 3%, πάνω στην πιστοποιούμενη αξία κάθε πληρωμής. ΑΡΘΡΟ 4 Προθεσμίες πέρατος - Ποινικές ρήτρες 1. Προθεσμίες πέρατος Έργου Η εκτέλεση και αποπεράτωση του Έργου θα γίνει: α) Η ολοκλήρωση της κατασκευής του περιπτέρου θα γίνει μέχρι τις 3 Σεπτεμβρίου 2009 και ώρα 20:00. β) Δύο (2) ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας πέρατος της 74 ης ΔΕΘ 2009, για την αποξήλωση του περιπτέρου και την επαναφορά στην προηγούμενη μορφή του. 2. Ποινικές ρήτρες 1 α) Για κάθε ημερολογιακή ημέρα υπέρβασης της προθεσμίας πέρατος της κατασκευής του περιπτέρου, από υπαιτιότητα του Αναδόχου, ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να καταβάλλει ποινική ρήτρα εκ ευρώ. β) Για κάθε ημερολογιακή ημέρα υπέρβασης της προθεσμίας πέρατος της αποξήλωσης του περιπτέρου, από υπαιτιότητα του Αναδόχου, ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να καταβάλλει ποινική ρήτρα εκ 500 ευρώ. 2. Το σύνολο της ποινικής ρήτρας δεν μπορεί να υπερβεί το 10% του συμβατικού τιμήματος. 15

16 3. Η ποινική ρήτρα επιβάλλεται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία και παρακρατείται από την αμέσως επομένη, μετά την επιβολή της, πληρωμή προς τον Ανάδοχο. ΑΡΘΡΟ 5 Ασφάλιση του Έργου 1. Ο Ανάδοχος, πέρα από τις λοιπές του υποχρεώσεις, είναι υποχρεωμένος να συνομολογήσει, με ασφαλιστικές εταιρείες ελληνικές ή ξένες, και να διατηρεί και να παρακολουθεί, με δικές του δαπάνες, τις παρακάτω ασφαλίσεις : (α) Ασφάλιση του προσωπικού του Αναδόχου. (β) Ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι τρίτων. 2. Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια, για κάθε μια από τις ασφαλίσεις, θα πρέπει να περιέχουν και να καλύπτουν, κατ ελάχιστον, τα καθοριζόμενα στο τεύχος Ασφαλίσεις. ΑΡΘΡΟ 6 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης 1. Ο Ανάδοχος κατέθεσε στην Επιχείρηση, την υπ αριθ..... Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, ποσού. ευρώ, της., που αντιστοιχεί στο 10 % του συμβατικού τιμήματος, για την ακριβή, πιστή και εμπρόθεσμη εκτέλεση όλων των όρων και συμφωνιών της παρούσας σύμβασης. 2. Η Επιχείρηση, κατά την κρίση της, δικαιούται να κηρύξει καταπίπτουσα την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, μερικά ή ολικά, λόγω οποιασδήποτε απαίτησής της κατά του Αναδόχου που απορρέει από τη Σύμβαση. 3. Με την προϋπόθεση ότι, στο μεταξύ δε θα συντρέξει λόγος για κατάπτωση, η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης θα επιστραφεί στην Τράπεζα μετά τη Λήξη του Έργου και την πλήρη και εμπρόθεσμη εκτέλεση της σύμβασης και την πλήρη εκκαθάριση της, μετά από αίτηση του Εργολάβου. ΑΡΘΡΟ 7 Ευθύνη Κοινοπραξίας 1. Συμφωνείται ρητά ότι όλα τα μέρη της Κοινοπραξίας ενέχονται και ευθύνονται έναντι της Επιχείρησης ενιαία, αδιαίρετα, αλληλέγγυα και καθ ολοκληρίαν, το κάθε ένα χωριστά, για την εκπλήρωση των πάσης φύσεως υποχρεώσεων, που αναλαμβάνει η Κοινοπραξία με την παρούσα Σύμβαση. 2. Συμφωνείται επίσης ότι θα εκπροσωπούνται με κοινό εκπρόσωπο και σε όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης και θα ελέγχεται από την Επιχείρηση η ουσιαστική συμμετοχή στην Κοινοπραξία όλων των μελών αυτής, σύμφωνα με το Κοινοπρακτικό. 16

17 ΑΡΘΡΟ 8 Εκπροσώπηση της Επιχείρησης 1. Η διοίκηση του Έργου, η παρακολούθηση και ο έλεγχος αυτού ασκούνται από την Επιχείρηση, μέσω της Επιτροπής ΔΕΘ 2009, που θα αποκαλείται στο εξής Επιβλέπουσα Υπηρεσία. Στα καθήκοντα της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας Περιλαμβάνονται η παρακολούθηση και ο έλεγχος της ποιότητας και της ποσότητας των εργασιών και γενικά η τήρηση των όρων της Σύμβασης από τον Ανάδοχο. Την εποπτεία της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας ασκεί η Διεύθυνση Επικοινωνίας, που θα αποκαλείται στο εξής Προϊσταμένη Υπηρεσία. 2. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος του Έργου, από τα αρμόδια υπηρεσιακά όργανα της Επιχείρησης, μπορεί να ασκηθεί, εκτός από τον τόπο των εργασιών, και σε όλους τους χώρους που κατασκευάζονται τμήματα του Έργου. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη άσκηση των καθηκόντων των οργάνων αυτών. 3. Η άσκηση των καθηκόντων των αρμοδίων οργάνων της Επιχείρησης, ως προς την εκτέλεση της Σύμβασης, δεν μειώνει, σε καμία περίπτωση, τις ευθύνες του Αναδόχου, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας Νομοθεσίας και τη Σύμβαση. ΑΡΘΡΟ 9 Εκχώρηση 1. Απαγορεύεται, είναι άκυρη και χωρίς νομικό αποτέλεσμα για την Επιχείρηση, η μεταβίβαση ή η εκχώρηση από τον Ανάδοχο, σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οποιασδήποτε απαίτησης ή δικαιώματος ή αγωγής, που μπορεί να έχει κατά της Επιχείρησης και προκύπτει από τη Σύμβαση ή σε σχέση με αυτήν, εάν γίνει χωρίς προηγούμενη έγγραφη έγκριση της ΔΕΗ. 2. Με την έγκρισή της, η Επιχείρηση μπορεί να καθορίζει την έκταση και τις προϋποθέσεις της εκχώρησης. ΑΡΘΡΟ 10 Μηχανήματα, εργαλεία και υλικά Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, με δικές του δαπάνες, να προβαίνει στην προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία οποιωνδήποτε μηχανημάτων, εργαλείων, υλικών και εφοδίων, χρησίμων ή αναγκαίων για την εκτέλεση του Έργου. Τα υπόψη μηχανήματα, εργαλεία, υλικά και εφόδια, καθώς και όλα τα ικριώματα και εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται στο Έργο, πρέπει να είναι κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται και να παρέχουν πλήρη ασφάλεια για το Έργο, τη λειτουργία των εγκαταστάσεων και το προσωπικό. 17

18 ΑΡΘΡΟ 11 Ευθύνες του Αναδόχου 1. Ο Ανάδοχος ευθύνεται : (α) για την άρτια, πλήρη, εμπρόθεσμη, έντεχνη και σύμφωνη προς τους κανόνες της σύγχρονης επιστήμης και Τεχνικής, εκτέλεση του Έργου, (β) για την αποκατάσταση οποιουδήποτε ελαττώματος του Έργου, (γ) έναντι τρίτων, έναντι του προσωπικού της Επιχείρησης, καθώς και έναντι του δικού του προσωπικού, για ζημίες γενικά, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι ζημίες σε ιδιοκτησία, οι σωματικές βλάβες ή και ο θάνατος οποιουδήποτε προσώπου, ακόμη και αυτών που δεν καλύπτονται από τα συνήθη ασφαλιστήρια συμβόλαια και γενικότερα (δ) για την αποκατάσταση κάθε ζημίας της Επιχείρησης από την πλημμελή ή μη εκτέλεση της Σύμβασης. 2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει, εντός ευλόγου προθεσμίας, τις ζημίες που προκάλεσε ή να προσκομίσει σχετικές απαλλακτικές αποδείξεις των ζημιωθέντων, άλλως θα γίνεται ισόποση παρακράτηση από τις πληρωμές του. 3. Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία και το προσωπικό της Επιχείρησης δεν φέρουν καμία ευθύνη έναντι τρίτων για ζημίες που οφείλονται στην εκτέλεση των εργασιών της Σύμβασης από τον Ανάδοχο, όπως και για κάθε ατύχημα, θανατηφόρο ή μη, που ήθελε συμβεί στο προσωπικό της Επιχείρησης ή στο προσωπικό του Αναδόχου ή σε κάθε τρίτο άτομο, κατά την εκτέλεση του Έργου από τον Ανάδοχο. 4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται αυστηρά προς τους ισχύοντες στην Ελλάδα σχετικούς Νόμους, Διατάγματα, Κανονισμούς και Αστυνομικές διατάξεις, καθώς και προς τις οδηγίες της ΔΕΗ. ΑΡΘΡΟ 12 Καταγγελία της Σύμβασης 1. Με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων της Επιχείρησης, που προκύπτουν από τις υπόλοιπες διατάξεις της Σύμβασης, στις Περιπτώσεις που ο Ανάδοχος καθυστερήσει, χωρίς εύλογη δικαιολογία, την έναρξη των εργασιών ή εάν δεν συμμορφώνεται προς τις διατάξεις της Σύμβασης και καθυστερεί την πρόοδο των εργασιών, ώστε να είναι προφανώς αδύνατη η εμπρόθεσμη εκτέλεση του Έργου ή εάν οι εργασίες που εκτελεί είναι κατά σύστημα κακότεχνες ή τα υλικά που χρησιμοποιεί δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές ή αν επιμόνως και εξακολουθητικά παραβαίνει ή δεν εφαρμόζει τα εγκεκριμένα σχέδια και δεν συμμορφώνεται με τις οδηγίες, τις κατευθύνσεις και εντολές της Επιχείρησης ή εάν συστηματικά παραλείπει την τήρηση των κανόνων ασφαλείας των Εργαζομένων ή προστασίας του περιβάλλοντος, η Επιχείρηση δικαιούται, για οποιαδήποτε από τα παραπάνω, να απευθύνει Ειδική Πρόσκληση προς τον Ανάδοχο, στην οποία απαραίτητα μνημονεύονται οι διατάξεις του παρόντος Άρθρου και στην οποία περιλαμβάνεται συγκεκριμένη περιγραφή ενεργειών ή εργασιών, που πρέπει να εκτελεσθούν από τον Ανάδοχο, μέσα στην προθεσμία που τάσσεται από την Ειδική Πρόσκληση. Η προθεσμία, στην Περίπτωση αυτή, καθορίζεται με βάση το συντομότερο δυνατό, από Τεχνικής απόψεως, χρόνο, για την εκπλήρωση της αντίστοιχης υποχρέωσης και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δέκα (10) ημέρες. Εάν ο Ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με την παραπάνω έγγραφη Ειδική Πρόσκληση, μέσα στην προθεσμία που έχει καθοριστεί, η Επιχείρηση δικαιούται να προβεί στην καταγγελία της Σύμβασης, μερικά ή ολικά, με εξώδικη δήλωση προς τον Ανάδοχο, η οποία κοινοποιείται με Δικαστικό Επιμελητή. 18

19 2. Η Σύμβαση λύεται αυτοδικαίως, όταν ο Ανάδοχος πτωχεύσει. Στην περίπτωση αυτή, ισχύουν και τα αναφερόμενα στην παρ. 5 του παρόντος Άρθρου. Η Σύμβαση καταγγέλλεται, κατά την κρίση της Επιχείρησης, όταν ο Ανάδοχος τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση ή, σε Περίπτωση κοινοπραξίας, όταν πτωχεύσουν ή τεθούν σε αναγκαστική διαχείριση όλα τα κοινοπρακτούντα μέρη, όπως επίσης στην περίπτωση που, κατά παράβαση των διατάξεων του Άρθρου 8 του παρόντος Συμφωνητικού, ο Ανάδοχος υποκαταστήσει τον εαυτό του, ολικά ή μερικά, με οποιονδήποτε τρίτο, κατά την εκτέλεση της Σύμβασης. 3. Η καταγγελία οριστικοποιείται και ο Ανάδοχος εκπίπτει της Σύμβασης (επικύρωση της έκπτωσης), αν δεν υποβληθεί μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών ένσταση του Αναδόχου ή αν απορριφθεί η ένσταση. Η ένσταση που ασκείται εμπρόθεσμα αναστέλλει την απόφαση έκπτωσης, μέχρι να εκδοθεί η απόφαση επί της ένστασης. Για την ένσταση αποφασίζουν τα αρμόδια όργανα της ΔΕΗ Α.Ε. 4. Με την οριστικοποίηση της καταγγελίας της Σύμβασης, σύμφωνα με τα παραπάνω, ο Ανάδοχος αποξενούται και αποβάλλεται από το Έργο και γίνεται εκκαθάριση της Σύμβασης, το συντομότερο δυνατό. Η Επιχείρηση δικαιούται είτε να συνεχίσει η ίδια την εκτέλεση του Έργου είτε να το αναθέσει σε άλλον Ανάδοχο. Η Επιχείρηση και ο νέος Ανάδοχος δικαιούνται να χρησιμοποιούν, εφ όσον το κρίνουν απαραίτητο, τα υλικά, τα εφόδια, τις εγκαταστάσεις και λοιπά μέσα του έκπτωτου Αναδόχου, τα οποία έχουν προσκομισθεί ή ανεγερθεί από αυτόν στον τόπο του Έργου. 5. Κατά του οριστικά έκπτωτου Αναδόχου, με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων της Επιχείρησης για αποζημίωση, επέρχονται αθροιστικά οι εξής συνέπειες : α. Καταπίπτουν υπέρ της Επιχείρησης οι Εγγυήσεις Καλής Εκτέλεσης του Έργου. β. Γίνονται άμεσα απαιτητές οποιεσδήποτε οφειλόμενες Ποινικές Ρήτρες, μέχρι την ημερομηνία της καταγγελίας. 6. Για την εκκαθάριση της Σύμβασης η Επιχείρηση θα διενεργήσει, προσκαλώντας προς τούτο τον Ανάδοχο το συντομότερο δυνατό, την απογραφή της υπάρχουσας κατάστασης και θα καθορίσει το συνολικό ποσό (εάν υπάρχει), με το οποίο τιμολογούνται οι εργασίες που έχουν εκτελεσθεί, σύμφωνα με τη Σύμβαση και θα καθορίσει επίσης και την αξία των τυχόν υπαρχόντων αχρησιμοποίητων ή μερικώς χρησιμοποιημένων υλικών, καθώς και οποιωνδήποτε προσωρινών εργασιών. Σε Περίπτωση που ο έκπτωτος Ανάδοχος, αν και κλήθηκε, δεν παραστεί, η Επιχείρηση μπορεί να προβεί η ίδια στην απογραφή και θα χρεοπιστώσει ανάλογα τον Ανάδοχο ΑΡΘΡΟ 13 Απαιτήσεις - Διαφωνίες 1. Απαιτήσεις 1.1 Σε κάθε Περίπτωση που ο Ανάδοχος θεωρεί ότι δικαιούται να προβάλει απαίτηση, σε σχέση με οποιοδήποτε θέμα που αφορά τη Σύμβαση, υποχρεούται να το γνωστοποιεί στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία που εμφανίστηκε το γεγονός, για το οποίο προτίθεται να υποβάλει την απαίτηση. Με την εμφάνιση του γεγονότος, ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί όλα τα απαραίτητα στοιχεία, κατά τρόπο που κρίνεται αναγκαίος, για την υποστήριξη 19

20 της απαίτησής του. 1.2 Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την αποστολή της παραπάνω γνωστοποίησης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία οικονομική ανάλυση της απαίτησής του, που θα συνοδεύεται με λεπτομερή αιτιολόγησή της. 1.3 Εάν ο Ανάδοχος δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις του παρόντος Άρθρου, το δικαίωμά του για πληρωμή, εφ όσον το αίτημά του γίνει δεκτό από την Επιχείρηση, περιορίζεται μέχρι του σημείου που η Επιβλέπουσα Υπηρεσία μπορεί να επαληθεύσει από τα τηρηθέντα στοιχεία. 2. Διαφωνίες 2.1 Κάθε διαφωνία, που αναφύεται οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, θα αναφέρεται από τον Ανάδοχο γραπτώς στην Προϊσταμένη Υπηρεσία, με Αίτηση Επίλυσης Διαφωνίας. 2.2 Στην Αίτηση Επίλυσης Διαφωνίας ο Ανάδοχος θα εκθέτει σαφώς το θέμα που αφορά τη διαφωνία. Ειδικότερα στην αίτηση θα περιλαμβάνονται τα ακόλουθα α. Σαφής Περιγραφή της υπό κρίση διαφωνίας. β. Έκθεση των πραγματικών περιστατικών, στα οποία βασίζεται η διαφωνία. γ. Η αιτούμενη αποκατάσταση ή και το τυχόν σε σχέση προς αυτή χρηματικό ποσόν. δ. Όλα τα αποδεικτικά στοιχεία που αφορούν τη διαφωνία, όπως επίσης και κάθε στοιχείο που θεωρείται απαραίτητο. 2.3 Η Προϊσταμένη Υπηρεσία υποχρεούται, το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που έλαβε την αίτηση αυτή, να γνωστοποιήσει στον Ανάδοχο την απόφαση της Επιχείρησης. 2.4 Σε Περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν ικανοποιείται με την απόφαση αυτή της Επιχείρησης ή στην περίπτωση κατά την οποία δεν λάβει απάντηση μέσα στην παραπάνω προθεσμία, μπορεί να προσφύγει στα τακτικά Δικαστήρια των Αθηνών. 2.5 Η ύπαρξη διαφωνίας μεταξύ των συμβαλλομένων δεν αναστέλλει την εκτέλεση του Έργου ούτε αίρει την υποχρέωση του Αναδόχου να ακολουθεί τις εντολές της Επιχείρησης, σχετικά με την έγκαιρη και την άρτια εκτέλεση του Έργου. ΑΡΘΡΟ 14 Αυξομειώσεις εργασιών 1. Εάν η αρτιότητα και η λειτουργικότητα του Έργου, κατά τη διάρκεια της κατασκευής του, επιβάλλει αύξηση στις ποσότητες των εργασιών, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει τις πρόσθετες αυτές εργασίες, με τις συμβατικές τιμές. Η αύξηση της δαπάνης μπορεί να ανέλθει μέχρι το 50% πλέον του συμβατικού τιμήματος του Έργου, όπως αυτό καθορίζεται στο Άρθρο 2 της παρούσας Σύμβασης. Αύξηση του συμβατικού τιμήματος του Έργου πάνω από το 50% δεν επιτρέπεται. 20

21 ΑΡΘΡΟ Αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση οιασδήποτε διαφοράς η οποία ενδέχεται να προκύψει κατά και επ ευκαιρία του Διαγωνισμού είναι τα καθ ύλη αρμόδια δικαστήρια στην Αθήνα. 2. Η παρούσα Σύμβαση διέπεται αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο. ΑΡΘΡΟ 16 Ισχύς της Σύμβασης Η Σύμβαση τίθεται σε ισχύ από Η παρούσα Σύμβαση υπογράφεται σε πέντε πρωτότυπα, από τα οποία τα τέσσερα πήρε η Επιχείρηση και το άλλο ο Ανάδοχος. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 21

22 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ο υπογεγραμμένος... που εκπροσωπώ νόμιμα τον Οίκο που μετέχει στον υπ αριθμ για την προμήθεια Διαγωνισμό Παροχής Υπηρεσιών της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού 1. Δηλώνω ότι έλαβα γνώση όλων των διατυπωμένων στη σχετική Διακήρυξη Γενικών και Ειδικών Όρων Διαγωνισμού και Σύμβασης, τους μελέτησα με ιδιαίτερη προσοχή και ότι εξ ονόματος του παραπάνω αναγραφόμενου Οίκου, αποδέχομαι αυτούς ανεπιφύλακτα, 2. Επίσης δηλώνω ότι τα προβλεπόμενα νομιμοποιητικά έγγραφα των παραγράφων 3.4.5, 3.4.6, και της παρούσας Προκήρυξης υπάρχουν και θα προσκομισθούν μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία που τυχόν θα ζητηθούν από τη ΔΕΗ, κατά τη διάρκεια του χρόνου ισχύος των προσφορών. Άρνηση ή αδυναμία υποβολής τους δίνει το δικαίωμα στη ΔΕΗ να προχωρήσει, χωρίς καμία άλλη διατύπωση, σε απόρριψη της προσφοράς μου. Αθήνα... Ο ΔΗΛΩΝ 22

23 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΠΡΟΣ : ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ ΑΘΗΝΑ Δ Η Λ Ω Σ Η Οι υπογεγραμμένοι Εκπρόσωποι των Οίκων που συμμετέχουν σαν Κοινοπραξία, στο Διαγωνισμό αριθ... Για την προμήθεια Δ η λ ώ ν ο υ ν ότι τα μέλη της Κοινοπραξίας, είναι πλήρως υπεύθυνα εις ολόκληρον, απέναντι στη ΔΕΗ (από κοινού και έκαστος χωριστά), για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από την προσφορά τους για την παραπάνω προμήθεια. Για λογαριασμό της Για λογαριασμό της 23

24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΛΩΣΗΣ Ν.1599/86 Μετά το έντυπο κείμενο μιας τέτοιας δήλωσης, να προσθέτονται κάθε φορά τα παρακάτω: 1.Προκειμένου περί Ανωνύμων Εταιρειών (ΑΕ) και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) 1.1. Στην εταιρεία με την επωνυμία έργα Διευθυντή, Διοικητικού και Νομικού Συμβούλου εκτελούν μόνον οι παρακάτω: Συμβουλίου, Διευθύνοντες Σύμβουλοι, άλλοι Διοικητικοί Σύμβουλοι: Οι.. Νομικοί Σύμβουλοι: οι Κανένας απ αυτούς, δεν είναι Βουλευτής. 2.Προκειμένου περί Προσωπικών Εταιρειών (Ομορρύθμων ή Ετερόρρυθμων) Ισχύουν οι παραπάνω παράγραφοι 1.1 και 1.2 καθώς και οι ακόλουθοι παράγραφοι: 2.1 Τα ομόρρυθμα (ή /και) ετερόρρυθμα μέλη της εταιρείας είναι τα ακόλουθα: Α). Β).. Γ) 2.2 Κανένας απ αυτούς, δεν είναι Βουλευτής. 24

25 3. Προκειμένου περί Ατομικών Επιχειρήσεων 3.1 Δεν είμαι Βουλευτής 3.2 Στην Επιχείρησή μου έργα Διευθυντή, Διοικητικού και Νομικού Συμβούλου εκτελούν μόνον οι παρακάτω: Διευθυντής ο κ... Διοικητικοί Σύμβουλοι. Νομικοί Σύμβουλοι 3.2 Κανένας απ αυτούς, δεν είναι Βουλευτής. 25

26 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προς τη ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ημερ : Χαλκοκονδύλη 30 - ΑΘΗΝΑ ,ΕΛΛΑΔΑ 1. Σας γνωρίζουμε ότι,παραιτούμενοι ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της της δίζησης,και από το δικαίωμά μας να σας προβάλουμε όλες τις οποιεσδήποτε ακόμη και μη προσωποπαγείς ενστάσεις του πρωτοφειλέτη,ιδιαίτερα δε κάθε άλλη ένσταση από τα άρθρα , και του Αστικού Κώδικα,καθώς και από τα τυχόν δικαιώματα μας που απορρέουν από τα πιο πάνω άρθρα,εγγυόμαστε,με την παρούσα ρητά,αμετάκλητα και ανεπιφύλακτα και ευθυνόμαστε έναντί σας εις ολόκληρον και ως αυτοφειλέτες υπέρ του Προμηθευτή σας που εδρεύει ή κατοικεί..... μέχρι του ποσού των... ( ) για την ακριβή,πιστή και εμπρόθεσμη εκπλήρωση όλων των οποιασδήποτε φύσεως υποχρεώσεων που ανέλαβε ο εν λόγω Προμηθευτή σας,σύμφωνα με τη Σύμβαση που συνομολόγησε μαζί σας για την προμήθεια... με αριθμό... αντίγραφο της οποίας μας παραδόθηκε, βεβαιώνεται δε με την παρούσα ή λήψη τούτου. 2. Στην περίπτωση που, λόγω της παραπάνω εγγύησης, αποφασίσετε κατά την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας,την οποία θα μας γνωστοποιήσετε,ότι ο εν λόγω Προμηθευτής παρέβη οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις του, που έχει αναλάβει με την πιο πάνω σύμβαση,σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα την υποχρέωση να σας καταβάλουμε αμέσως και χωρίς οποιαδήποτε αντίρρηση το ποσό της εγγύησης,ολόκληρο ή μέρος αυτού,σύμφωνα με τις οδηγίες σας και μόλις μας το ζητήσετε,χωρίς να απαιτείται για αυτή την πληρωμή οποιαδήποτε εξουσιοδότηση,ενέργεια ή συγκατάθεση εκ μέρους του παραπάνω Προμηθευτή και χωρίς να ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν σχετική ένσταση επιφύλαξη ή προσφυγή του Προμηθευτή σε διαιτησία ή σε δικαστήρια με αίτημα τη μη κατάπτωση αυτής της εγγυητικής επιστολής ή θέση αυτής σε δικαστική μεσεγγύηση. 3. Δηλώνουμε ακόμη ότι η εγγύηση μας αυτή θα ισχύει μέχρι να εκπληρώσει ο Προμηθευτής σας όλες τις υποχρεώσεις που ανέλαβε με την παραπάνω Σύμβαση και με τα συμπληρώματά της που δεν προσαυξάνουν το αρχικό συμβατικό τίμημα και μέχρι να μας επιστραφεί αυτή η εγγυητική επιστολή μαζί με έγγραφη δήλωσή σας που θα μας απαλλάσσει από αυτήν την εγγύηση. 26