ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (28 ης Δεκεμβρίου 2015)

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (28 ης Δεκεμβρίου 2015) ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος (16 η αναμόρφωση). (Εισηγήτρια κ. Κυριακή Μιχαλοπούλου, προϊσταμένη Δ/νσης Προγραμματισμού). 2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού. (Εισάγεται από την Οικονομική Επιτροπή). (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών). 3. Έγκριση παράτασης συμβατικού χρόνου παράδοσης «Προμήθειας υλικών για την επισκευή του ΒΙΟΚΑ Γαλαξιδίου». (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών). 4. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών για το (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης). (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών). 5. Ορισμός ενός δημοτικού συμβούλου στην Επιτροπή βεβαίωσης καλής εκτέλεσης υπηρεσιών για το έτος (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών). 6. Έγκριση οριστικής διάλυσης της σύμβασης του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΔΕΣΦΙΝΑΣ. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, προïστάμενος Δ.Τ.Υ.). 7. Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Δ. ΜΑΡΙΟΛΑΤΑΣ». (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, προïστάμενος Δ.Τ.Υ.). 8. Έγκριση τακτοποιητικού ΑΠΕ του έργου ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Δ.Δ. ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, προïστάμενος Δ.Τ.Υ.). 9. Εγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΩΡΥΓΩΝ ΤΟΕΒ ΑΜΦΙΣΣΑΣ-ΧΡΙΣΣΟΥ. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, προïστάμενος Δ.Τ.Υ.). 10. Σύσταση επιτροπών παραλαβής έργων. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, προïστάμενος Δ.Τ.Υ.). 11. Έγκριση προϋπολογισμού του Δημοτικού Ιδρύματος «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΞΕΝΩΝΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ Ο ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Γ. ΜΑΝΑΙΟΣ οικ. έτους έγκριση πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων 2016» (Εισηγήτρια: Βασιλική Περδίκη, υπάλληλος Δήμου Δελφών). 12. Τροποποίηση της αριθμ. 276/2009 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου με θέμα «Περί τελών υδρεύσεως».(εισάγεται από την Οικονομική Επιτροπή). (Εισηγητής: κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος, Αντιδήμαρχος). 13. Τροποποίηση της αριθ. 448/2015 απόφασης με θέμα «Λήψη απόφασης για απευθείας αγορά ακινήτου στην Δ.Κ. Άμφισσας». (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος). 14. Συμπλήρωση της αριθ. 391/2015 απόφασης Δ.Σ. με θέμα «Αποδοχή της απόφασης ένταξης του έργου ΑΓΟΡΑ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΣΙΚΝΗ ΚΩΝ. & Μ.ΚΑΝΑΒΑΚΗ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ». (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος). 15. Λήψη απόφασης για απονομή τίτλου «Επίτιμου Δημότη Δήμου Δελφών» στον δωρητή κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΚΩΝ. ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ. (Eισηγητής: κ. Νικόλαος Μολιώτης, Αντιδήμαρχος). 16. Επί της αριθ. 13/29/2015 απόφασης της Δ.Ε.Δεσφίνας με θέμα «Επί αιτήσεως VECTOR ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΕΣΦΙΝΑΣ». (Εισηγητής: κ. Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήμαρχος). 17. Επί της αριθ. 13/30/2015 απόφασης της Δ.Ε.Δεσφίνας με θέμα «Επί αιτήσεως VECTOR ΑΙΟΛΙΚΗ ΝΟΤΙΑΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ». (Εισηγητής: κ. Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήμαρχος).

2 1. Αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος (16 η αναμόρφωση). (Εισηγήτρια κ. Κυριακή Μιχαλοπούλου, προϊσταμένη Δ/νσης Προγραμματισμού). ΕΙΣΗΓΗΣΗ Έχοντας Υπόψιν: 1. Την αριθ.πρωτ. 2983/269631/2014 απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδος περί Επικύρωση της 20/386/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δελφών-Ορθή Επανάληψη με θέμα «Έγκριση Προϋπολογισμού εσόδων- εξόδων του Δήμου Δελφών Οικονομικού έτους 2015». ( ΑΔΑ: 71ΚΘΟΡ10-ΕΡΦ) 2. Την αριθ.335/2014 (ΑΔΑ: ΒΤ2ΘΩ9Θ-ΚΒΜ) απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Δελφών έγκρισης του Τεχνικού Προγράμματος Την αριθ.5/2015(αδα:ωε7κω9θ-ηρυ) απόφαση του Δ. Σ. Δήμου Δελφών έγκρισης της 1 ης Αναμόρφωσης του Τεχνικού Προγράμματος Την αριθ. 46 /2015(ΑΔΑ:7ΙΨ9Ω9Θ-Μ05) απόφαση του Δ. Σ. Δήμου Δελφών έγκρισης της 2 ης Αναμόρφωσης του Τεχνικού Προγράμματος Την αριθ. 76 /2015 (ΑΔΑ: Ω274Ω9Θ-Δ5Ξ)απόφαση του Δ. Σ. Δήμου Δελφών έγκρισης της 3 ης Αναμόρφωσης του Τεχνικού Προγράμματος Την αριθ. 101/2015 (ΑΔΑ:7ΘΨΤΩ9Θ-ΚΩ0) απόφαση του Δ. Σ. Δήμου Δελφών έγκρισης της 4 ης Αναμόρφωσης του Τεχνικού Προγράμματος Την αριθ. 134/2015 (ΑΔΑ:ΩΡΦ4Ω9Θ-ΖΘΤ)απόφαση του Δ. Σ. Δήμου Δελφών έγκρισης της Αναμόρφωσης Της 335/2014 απόφασης του Τεχνικού Προγράμματος Την αριθ. 135/2015 (ΑΔΑ:Ω3Ε6Ω9Θ-ΓΨΣ)απόφαση του Δ. Σ. Δήμου Δελφών έγκρισης της 5 ης Αναμόρφωσης του Τεχνικού Προγράμματος Την αριθ. 183/2015(ΑΔΑ:ΩΕΝΑΩ9Θ-6ΥΦ) απόφαση του Δ. Σ. Δήμου Δελφών έγκρισης της 6 ης Αναμόρφωσης του Τεχνικού Προγράμματος Την αριθ. 206/2015(ΑΔΑ: ΩΖΔΓΩ9Θ-ΘΛΘ) απόφαση του Δ. Σ. Δήμου Δελφών έγκρισης της 7 ης Αναμόρφωσης του Τεχνικού Προγράμματος Την αριθ. 248 /2015(ΑΔΑ:ΩΦΛΧΩ9Θ-8ΙΦ) απόφαση του Δ. Σ. Δήμου Δελφών έγκρισης της 8 ης Αναμόρφωσης του Τεχνικού Προγράμματος Την αριθ. 311/2015 (ΑΔΑ: 6ΠΟΑ9Θ-Β1Δ) απόφαση του Δ. Σ. Δήμου Δελφών έγκρισης της 9 ης Αναμόρφωσης του Τεχνικού Προγράμματος Την αριθ. 325/2015 (ΑΔΑ:ΩΤΩΔΩ9Θ-ΦΩΤ) απόφαση του Δ. Σ. Δήμου Δελφών έγκρισης της 10 ης Αναμόρφωσης του Τεχνικού Προγράμματος Την αριθ. 354/2015 (ΑΔΑ: Ω0ΤΛΩ9Θ-Κ3Ν) απόφαση του Δ. Σ. Δήμου Δελφών έγκρισης της 11 ης Αναμόρφωσης του Τεχνικού Προγράμματος Την αριθ. 369/2015 (ΑΔΑ: 6ΟΝΝΩ9Θ-ΓΚ1) απόφαση του Δ. Σ. Δήμου Δελφών έγκρισης της 12 ης Αναμόρφωσης του Τεχνικού Προγράμματος Την αριθ.390/2015&391/2015 (ΑΔΑ:Ω1Θ8Ω9Θ-ΟΜΘ&7ΛΑΖΩ9Θ-8ΜΞ) αποφάσεις του Δ. Σ. Δήμου Δελφών έγκρισης της 13 ης Αναμόρφωσης του Τεχνικού Προγράμματος Την αριθ.427/2015 (ΑΔΑ: 6ΔΨΥΩ9Θ-ΒΛΣ) απόφαση του Δ. Σ. Δήμου Δελφών έγκρισης της 14 ης Αναμόρφωσης του Τεχνικού Προγράμματος Την αριθ491/2015 (ΑΔΑ:ΩΚΘΞ9Θ-Φ3Γ ) απόφαση του Δ. Σ. Δήμου Δελφών έγκρισης της 15 ης Αναμόρφωσης του Τεχνικού Προγράμματος το γεγονός ότι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών με το αριθ.πρωτ.οικ.31357/ έγγραφο της αιτείται την απένταξη τριών (3) ενταγμένων έργων στο πρόγραμμα ΣΑΤΑ των εξής: α) «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΤΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟ Δ.Δ. ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ» προϋπολογισμού #600#ευρώ β) «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΔΡΟΔΟΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ Δ.Δ. ΚΑΛΛΙΕΩΝ» προϋπολογισμού #10.00#ευρώ γ) «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΘΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΔΕΣΦΙΝΑΣ» προϋπολογισμού # 1600#ευρώ και την ένταξη δυο νέων έργων στο πρόγραμμα ΣΑΤΑ-2015 των εξής : α) «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ» προϋπολογισμού #16.00#ευρώ β) «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ» προϋπολογισμού #16.00#ευρώ 21.το γεγονός ότι με την αριθ.500/2015 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Δελφών έγινε μεταφορά πιστώσεων από έργα ενταγμένα στο πρόγραμμα ΣΑΤΑ-2015 που

3 δεν έχουν εκτελεσθεί προκειμένου να διατεθούν για την πληρωμή υποχρεωτικών δαπανών και δια τον λόγο αυτό απαιτείται αναμόρφωση του τεχνικού προγράμματος ως προς τις υπάρχουσες πιστώσεις των ενταγμένων έργων στο πρόγραμμα ΣΑΤΑ το γεγονός ότι με το αριθ.πρωτ.33122/2015 έγγραφο της Δ.Ε. Δεσφίνας ο αντιδήμαρχος κ.νεκταριος Μίχος αιτείται την αλλαγή του τίτλου του ενταγμένου στο πρόγραμμα ΣΑΤΑ 2015 του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΑΛΤΟΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ» προϋπολογισμού ύψους #2.70# ευρώ σε νέο τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΑΛΤΟΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ» 23.το γεγονός ότι η διεύθυνση προγραμματισμού οργάνωσης και πληροφορικής με το αριθ.πρωτ.30295/2015 έγγραφό της αιτείται την ένταξη στο πρόγραμμα ΣΑΤΑ -2015και με διάθεση πίστωσης από τα αδιάθετα ενός νέου έργου με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΙΤΕΑΣ» διότι το εν λόγω Έργο είναι ενταγμένο στο πρόγραμμα- LEADER προϋπολογισμού #10.300# ευρώ με την αριθ.πρωτ / απόφαση του υπουργού αγροτικής ανάπτυξης &τροφίμων και με την προϋπόθεση ίδιας συμμετοχής του δήμου προϋπολογισμού ύψους #2575,00# ευρώ 24.Το γεγονός ότι Σύμφωνα με την περίπτ.γ του άρθρου 63 του Ν.3852/2010 η Εκτελεστική Επιτροπή καταρτίζει και εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου, έχοντας λάβει υπόψη την εισήγηση του συμβουλίου δημοτικής ή τοπικής κοινότητας (συμπεριλαμβανομένων προτάσεων κοινωνικών φορέων της περιοχής), για τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν. Επίσης, στην ίδια διάταξη ορίζεται ότι η Εκτελεστική Επιτροπή έχει την ευθύνη υλοποίησης του τεχνικού προγράμματος ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ 1. Να γίνει τροποποίηση του Προγράμματος ΣΑΤΑ ως εξής : Ποσά σε ευρώ Έτος ένταξης έργο 2015 έργο 2015 Έργο 2015 Τίτλος έργου/μελέτης ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΤΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟ Δ.Δ. ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΔΡΟΔΟΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ Δ.Δ. ΚΑΛΛΙΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΕΣΦΙΝΑΣ ΔΙΘΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Παλαιά πίστωση Αλλαγή μείωση κατά Μείωση κατά Μείωση κατά Νέα πίστωση& Προϋπολογισμός Νέο έργο 2015 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Αύξηση κατά Νέο έργο ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ 2015 ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2013 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΩΔΕΙΩΝ 2012 ΒΕΛΤΙΩΣΗ&ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ Αύξηση κατά Μείωση κατά ,25 Μείωση κατά 2.600, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΑΥΛΙΟΥ 2.223,13 Μείωση

4 ΧΩΡΟΥ 3 ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ κατά 2.213, ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ 1.20 Μείωση ΦΩΤΙΣΜΟΥ Τ.Κ. ΕΛΑΙΩΝΑ κατά ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΓΓΕΛΗ 1,0 Μείωση κατά 1, ΤΣΙΜΕΝΤΩΣΤΡΩΣΕΙΣ ,47 Μείωση ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ κατά ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ.1047, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 1,00 Μείωση ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΤΗΣ κατά 1,00 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΩΤΕΡΩ ΧΩΡΟΥ 2010 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ 1,00 Μείωση ΚΕΝΤΡΟΥ Τ.Δ. κατά 1,00 ΓΡΑΒΙΑΣ(ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ) 2009 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ Δ.ΓΡΑΒΙΑΣ(ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ) 2009 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ Δ.ΓΡΑΒΙΑΣ(ΕΙΔΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ) 2009 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ Δ.ΓΡΑΒΙΑΣ( ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ) 2009 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ Δ.ΓΡΑΒΙΑΣ( ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 2009 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Τ.Δ.ΜΑΡΙΟΛΑΤΑΣ ΚΑΙ ΓΡΑΒΙΑΣ Δ.ΓΡΑΒΙΑΣΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ) 2013 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΙΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΕΛΦΙΚΩΝ ΑΝΑΣΑΦΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΥΘΙΑΣ 2010 ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ΓΕΡΟΔΗΜΟΥ- ΝΤΑΝΟΠΟΥΛΟΥ- ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΗ ΣΤΟ Δ.Δ.ΧΡΙΣΣΟΥ 2011 ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΙΤΕΑΣ&ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΟΡΥΦΩΝ ΤΩΝ Ο.Τ. ΕΠΙ ΤΟΥ 2.975,00 Μείωση κατά 2.975, ,40 Μείωση κατά 1.142, Μείωση κατά ,00 Μείωση κατά 2.975, ,00 Μείωση κατά 1.785, Μείωση κατά Μείωση κατά ,37 Μείωση κατά 1.407, ,0 0,0 0, 0,0 0,0

5 ΕΔΑΦΟΥΣ 2009 ΜΕΛΕΤΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ 2009 ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΗΡΩΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟ (εκπόνηση μελέτης) 2012 ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ Τ.Κ. ΚΙΡΡΑΣ 2013 ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ & ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Δ.Δ. ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΙΟΥ 2013 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ 2013 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 2014 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ 2014 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΚ ΜΑΡΙΟΛΑΤΑΣ 2014 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Τ.Κ. ΚΑΣΤΕΛΙΩΝ 2014 ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ Ο.Τ. ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΡΥΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΚ ΚΙΡΡΑΣ 2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΗΣΑΙΑ Δ.Κ. ΔΕΣΦΙΝΑΣ 2014 ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΛ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ (ΓΡΑΒΙΑ- ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ-ΚΙΡΡΑ- ΔΕΛΦΟΥΣ-ΓΑΛΑΞΙΔΙ) Νέο εργο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ 2015 ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΙΤΕΑΣ 1.23 Μείωση κατά , Μείωση κατά 1, ,21 Μείωση κατά 2.120,21 75 Μείωση κατά ,59 Μείωση κατά 7.434, Μείωση κατά ,22 Μείωση κατά 627, Μείωση κατά Μείωση κατά 5.000, Μείωση κατά Μείωση κατά 9.500, Μείωση κατά ,0 0 Αύξηση κατά 2575,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2575,00 2. Να γίνει τροποποίηση του Προγράμματος ΣΑΤΑ 2015 ως εξής : Ποσά σε ευρώ Έτος ένταξης Τίτλος έργου/μελέτης Αλλαγή τίτλου 2015 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΑΛΤΟΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

6 ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΑΛΤΟΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ 4)Να γίνουν αποδεκτά τα ανωτέρω αναφερόμενα 5) τα έργα να ενταχθούν- ενσωματωθούν στο τεχνικό πρόγραμμα 2015 όπως προτείνονται 6) να γίνει αναμόρφωση των ΚΑΕ του προϋπολογισμού του Δήμου για τα έργα που απαιτείται 7) την συμπλήρωση με τα νέα οικονομικά στοιχεία των πινάκων του τεχνικού προγράμματος

7 2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού. (Εισάγεται από την Οικονομική Επιτροπή). (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών). «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 508/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 37 ης / συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών ΘΕΜΑ 09 ο : Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους Στην Άμφισσα σήμερα, την 11 η , ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δελφών (πλατεία Κεχαγιά), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά από την με αριθμ. πρωτ / πρόσκληση του Προέδρου κ. Αναγνωστόπουλου Λουκά, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/ ). Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (09) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (05) μέλη: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Αναγνωστόπουλος Λουκάς, 1. Πρόεδρος Ταγκαλής Παναγιώτης, Αντιπρόεδρος 2. Πανάγου Βασίλειος, Μέλος 2. Παπαλάϊος Αριστείδης, Μέλος 3. Αγγελόπουλος Αριστείδης, Μέλος 3. Λύτρας Λουκάς, Μέλος 4. Τσονάκας Αθανάσιος, Μέλος 4. Κοτσάνου-Ρομβοτσάνου Ελ., Μέλος 5. Μάνιος Ασημάκης, Μέλος Επίσης παραβρέθηκε και η Παπαδήμα Αναστασία μόνιμη υπάλληλος του Δήμου Δελφών για την τήρηση των πρακτικών. Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το ένατο (09 ο ) θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής: 1.Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/ ). 2.Το άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/ (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζονται τα εξής: «1. Διαρκούντος του οικονομικού έτους απαγορεύεται μεταφορά πιστώσεως από κεφαλαίου εις κεφάλαιον και από άρθρου εις άρθρον. 2. Εξαιρετικώς πλην των εν τω προϋπολογισμώ εγγεγραμμένων πιστώσεων δι' εκτέλεσιν έργων, περί ών το άρθρον 161 του δημοτικού και κοινοτικού κώδικος, επιτρέπεται η μεταφορά πιστώσεως ως εκπληρωθέντος του σκοπού ή καταστάντος ανεφίκτου προς επαύξησιν άλλης πιστώσεως αναγεγραμμένης εν τω προϋπολογισμώ του αυτού ή άλλου κεφαλαίου ή προς δημιουργία πιστώσεων δι' εκτάκτους και επειγούσας ανάγκας μη προβλεπομένας εν τω προϋπολογισμώ. 3. Η κατά μεταφοράν διάθεσις των κατά την προηγουμένην παράγραφον πιστώσεων πραγματοποιείται δι' ειδικών αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου εγκρινομένων κατά τας διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.Δ. 3777/1957. Αι αποφάσεις δέον να κατονομάζουν τα κεφάλαια και άρθρα, προς αύξησιν των πιστώσεων των οποίων μεταφέρονται τα αναλαμβανόμενα ποσά ή να καθορίζουν τα νέα κεφάλαια και άρθρα, άτινα δέον να δημιουργηθούν οσάκις πρόκειται περί απροόπτου δαπάνης. 4. Προς πρόληψιν ενδεχομένης ανεπαρκείας των πιστώσεων δι' απροόπτους δαπάνας, αναγράφεται εν τω προϋπολογισμώ του δήμου πίστωσις υπό ίδιον κεφάλαιον υπό τίτλον

8 «Αποθεματικόν» και άρθρον υπό τον τίτλον «Ποσόν διαθέσιμον προς αναπλήρωσιν των πιστώσεων, αίτινες ήθελον ευρεθή εν ανεπαρκεία, ως και δι' εκτάκτους και επειγούσας ανάγκας μη προβλεπομένας εν τω προϋπολογισμώ». 5. Δια την πληρεστέραν από πλευράς λογιστικής τάξεως παρακολούθησιν και εμφάνισιν της κινήσεως των δια μεταφοράς πραγματοποιουμένων κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου αυξομειώσεων των πιστώσεων, η μεταφορά τούτων ενεργείται μέσω του εν τη παραγράφω 4 του παρόντος προβλεπομένου Κεφαλαίου του προϋπολογισμού». 3.Την παρ 5 του άρθρου 23 του Ν. 3536/07, σύμφωνα με την οποία στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας υποβάλλονται για έλεγχο νομιμότητας οι αποφάσεις των δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων που αφορούν αναμορφώσεις των προϋπολογισμών των Ο.Τ.Α., συνοδευόμενες από τις εισηγήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών. Η προθεσμία του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 149 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006, στην περίπτωση αυτή, ορίζεται σε δέκα ημέρες. Τα αρμόδια όργανα που ενεργούν κατά παράβαση των διατάξεων του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου υπέχουν, ανεξάρτητα από τυχόν ποινική ευθύνη, πειθαρχική και αστική ευθύνη κατά τις διατάξεις των άρθρων 141, 142 και 143 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/ Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών η αναμόρφωση του προϋπολογισμού αποτελεί κατ ουσίαν τροποποίηση της απόφασης με την οποία ψηφίστηκε αυτός. Άρα, για την έκδοση της τροποποιητικής του προϋπολογισμού απόφασης, απαιτείται η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία (ΥΠ.ΕΣ / ). Σύμφωνα πάντα με το ίδιο έγγραφο, με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 23 του ν. 3536/2007 ο νομοθέτης θέλει να ρυθμίσει ένα επιμέρους ζήτημα με τρόπο διαφορετικό από τα εν γένει ισχύοντα- και δη την προθεσμία εντός της οποίας η εποπτεύουσα αρχή ολοκληρώνει τον έλεγχο νομιμότητας της απόφασης αναμόρφωσης. Από το παραπάνω έγγραφο συνάγεται ότι εκτός από την εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιών απαιτείται και η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία, για τον προϋπολογισμό. 5.Με το Ν. 4172/2013 ορίζεται ότι η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνουν τη γνώμη τους μόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισμού και δεν απαιτείται εκ νέου γνωμοδότησή τους για όποιες αναμορφώσεις του ακολουθήσουν (παρ 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013). Υπενθυμίζεται ότι η εκτελεστική επιτροπή, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της που αφορούν την προετοιμασία κατάρτισης του προϋπολογισμού, καταθέτει το προσχέδιο αυτού στην οικονομική επιτροπή. Για τη σύνταξη του προσχεδίου, η εκτελεστική επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τυχόν προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου, καθώς και της επιτροπής διαβούλευσης, εφόσον αυτή υπάρχει. Εάν το προσχέδιο δεν καταρτιστεί ή δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα στην οικονομική επιτροπή, τότε καταρτίζεται από αυτήν. (παρ 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013). Συνεπώς, σύμφωνα με το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ / , εκτός των ρητά εξαιρουμένων διαδικασιών της διατύπωσης γνώμης από την εκτελεστική επιτροπή και την επιτροπή διαβούλευσης, με το ν. 4172/2013, οι υπόλοιπες ενέργειες αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, ακολουθούν την τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας με τη ψήφιση του προϋπολογισμού. 6.Εχουν προκύψει επείγουσες ανάγκες (πλην έργων) οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου Δελφών του τρέχοντος έτους παρίσταται ανάγκη δημιουργίας πιστώσεων για την κάλυψη των αναγκών αυτών. Προκειμένου να γίνει αυτό πρέπει να προηγηθεί η μεταφορά πιστώσεων, από συγκεκριμένους Κ.Α. του προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους στους οποίους αυτές είναι εγγεγραμμένες, στο αποθεματικό κεφάλαιο του Δημοτικού προϋπολογισμού και στη συνέχεια μεταφορά από το αποθεματικό κεφάλαιο του Δημοτικού προϋπολογισμού για τη δημιουργία των καινούριων πιστώσεων, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικής Επιτροπής.

9 7.Τον Προϋπολογισμό του Δήμου Δελφών, οικονομικού έτους 2015, ο οποίος ψηφίστηκε με την αριθμ. 20/386/ (ΑΔΑ: ΒΧΦΑΩ9Θ-ΠΙΜ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών. Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω: Αποφασίζει ομόφωνα 1.Την κατάρτιση του σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2015, τακτοποίησης Χρηματικού Υπολοίπου Έναρξης, Εφαρμογή 385/2014 ΑΔΣ κλπ του Δήμου Δελφών ως εξής:

10 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕ ΕΙΚΟΝΑ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗΣ Αναμόρφωση προυπολογισμού οικ. έτους Α/Α Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΜΕΤΑΒ. ΠΟΣΩΝ Κ.Α. ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΜΕ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜ/ΣΗΣΤΡΕΧ. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 1 ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος δημοτικών κτιρίων , , Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και , ,80 ειδικά τακτικά επιδόματα) Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ , , Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ , , Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ 8.497, , Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος ΦΟΠ, κοινοχρηστων χώρων και παραγωγικής , ,21 διαδικασίας Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για αντλιοστάσια ύδρευσης κι εγκαταστάσεις , ,78 πρώην Συνδέσμου Διϋλιστηρίου ύδρευσης Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος αντλιοστασίων αποχέτευσης & εγκαταστάσεων ΒΙΟ.ΚΑ Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και , ,33 ειδικά τακτικά επιδόματα)-μισθοδοσία προγράμματος ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού , ,37 2 ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΩΝ Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς Συντήρηση εξοπλισμού γραφείου ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΕΛΦΙΚΩΝ ΑΝΑΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΥΘΙΑΣ (ΣΑΤΑ 2014-Δ.Κ. ΔΕΛΦΩΝ)

11 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και 6080, ,72 ειδικά τακτικά επιδόματα) Α/Α Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΜΕΤΑΒ. ΠΟΣΩΝ Κ.Α. ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΜΕ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜ/ΣΗΣΤΡΕΧ. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και , ,56 ειδικά τακτικά επιδόματα) Προμήθεια Η/Υ και περιφερειακων συσκευών μηχανογράφησης ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΓΡΑΒΙΑΣ, ΔΕΛΦΩΝ, ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ,ΚΙΡΡΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ (ΣΑΤΑ 2015) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΗΣΑΙΑ Δ.Κ. ΔΕΣΦΙΝΑΣ ΣΑΤΑ-ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ 2.600, ,25 (ΣΑΤΑ - Δ.Κ.ΑΜΦΙΣΣΑΣ) ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΣΑΤΑ 7.434, ,59 -ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ) ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ ΣΑΤΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ Δ.Δ , ,21 ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΙΟΥ (ΣΑΤΑ -ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ-Δ.Ε. Καλλιέων) ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΛ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΣΑΤΑ- ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ) ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥΜ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ Τ.Κ. ΚΙΡΡΑΣ (ΣΑΤΑ-Τ.Κ. 1,00-1,00 ΤΡΙΤΑΙΑΣ) ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Τ.Κ. ΕΛΑΙΩΝΑ (ΣΑΤΑ -ΤΚ ΕΛΑΙΩΝΑ) ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΚ ΜΑΡΙΟΛΑΤΑΣ 627,22-627,22 (ΣΑΤΑ -ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ) ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΓΓΕΛΗ(ΣΑΤΑ 2015-Δ.Ε. ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ) 1,00-1, ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Τ.Κ. ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ (ΣΑΤΑ-ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ) ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ (ΘΗΣΕΑΣ & 1.047, ,47

12 ΣΑΤΑ-Δ.Ε. Γαλαξιδίου) ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΑΥΛΙΟΥ ΧΩΡΟΥ 3ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ (ΣΑΤΑ-Δ.Ε , ,13 ΑΜΦΙΣΣΑΣ) ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΙΤΕΑΣ & 1.407, ,37 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΟΡΥΦΩΝ ΤΩΝ Ο.Τ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ (ΣΑΤΑ 2015-Δ.Κ. ΙΤΕΑΣ) ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ Ο.Τ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΚ ΚΙΡΡΑΣ (ΣΑΤΑ 2015) -ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 1,00-1,00 ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΩΤΕΡΩ ΧΩΡΟΥ (ΣΑΤΑ 2015-Δ.Ε. ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ ) ΜΕΛΕΤΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ (ΣΑΤΑ-Δ.Ε. ΙΤΕΑΣ) ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΗΡΩΩΝ-ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟ 6.198, ,00 (εκπόνηση μελέτης)(σατα-δ.κ ΙΤΕΑΣ) Α/Α Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΜΕΤΑΒ. ΠΟΣΩΝ Κ.Α. ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΜΕ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜ/ΣΗΣΤΡΕΧ. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ΓΕΡΟΔΗΜΟΥ - ΝΤΑΝΟΠΟΥΛΟΥ - ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΗ ΣΤΟ Δ.Δ. ΧΡΙΣΣΟΥ (ΣΑΤΑ-Δ.Ε. ΔΕΛΦΩΝ) ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2.975, ,00 ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ Δ.ΓΡΑΒΙΑΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ) (ΣΑΤΑ - Δ.Ε. ΓΡΑΒΙΑΣ) ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 1.142, ,40 ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ Δ.ΓΡΑΒΙΑΣ (ΕΙΔΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ) (ΣΑΤΑ -Δ.Ε. ΓΡΑΒΙΑΣ) ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ Δ.ΓΡΑΒΙΑΣ (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ) (ΣΑΤΑ -Δ.Ε. ΓΡΑΒΙΑΣ) ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2.975, ,00 ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ Δ.ΓΡΑΒΙΑΣ (ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ) (ΣΑΤΑ -Δ.Ε. ΓΡΑΒΙΑΣ) ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Τ.Δ. ΜΑΡΙΟΛΑΤΑΣ ΚΑΙ 1.785, ,00 ΓΡΑΒΙΑΣ Δ. ΓΡΑΒΙΑΣ (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ) (ΣΑΤΑ-Δ.Ε. ΓΡΑΒΙΑΣ) ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Τ.Δ. ΓΡΑΒΙΑΣ (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 1,00-1,00 ΜΕΛΕΤΗ) (ΣΑΤΑ-Δ.Ε. ΓΡΑΒΙΑΣ)

13 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ (ΣΑΤΑ -ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΩΔΕΙΩΝ (ΣΑΤΑ 2013-Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ) ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΩΝ , ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 3.002, , ,96 ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΩΝ Η παρούσα υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δελφών για την λήψη σχετικής απόφασης. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 508/

14 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 531/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 38 ης / συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών ΘΕΜΑ 13 ο : Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους Στην Άμφισσα σήμερα, την 22 η , ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δελφών (πλατεία Κεχαγιά), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά από την με αριθμ. πρωτ / πρόσκληση του Προέδρου κ. Αναγνωστόπουλου Λουκά, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/ ). Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (09) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (05) μέλη: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Αναγνωστόπουλος Λουκάς, 1. Πρόεδρος Ταγκαλής Παναγιώτης, Αντιπρόεδρος 2. Γεωργίου Ιωάννης, Μέλος 2. Παπαλάϊος Αριστείδης, Μέλος 3. Αγγελόπουλος Αριστείδης, Μέλος 3. Λύτρας Λουκάς, Μέλος 4. Τσονάκας Αθανάσιος, Μέλος 4. Πανάγου Βασίλειος, Μέλος 5. Μάνιος Ασημάκης, Μέλος Επίσης παραβρέθηκε και η Παπαδήμα Αναστασία μόνιμη υπάλληλος του Δήμου Δελφών για την τήρηση των πρακτικών. Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το δέκατο τρίτο (13 ο ) θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής: 1.Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/ ). 2.Το άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/ (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζονται τα εξής: «1. Διαρκούντος του οικονομικού έτους απαγορεύεται μεταφορά πιστώσεως από κεφαλαίου εις κεφάλαιον και από άρθρου εις άρθρον. 2. Εξαιρετικώς πλην των εν τω προϋπολογισμώ εγγεγραμμένων πιστώσεων δι' εκτέλεσιν έργων, περί ών το άρθρον 161 του δημοτικού και κοινοτικού κώδικος, επιτρέπεται η μεταφορά πιστώσεως ως εκπληρωθέντος του σκοπού ή καταστάντος ανεφίκτου προς επαύξησιν άλλης πιστώσεως αναγεγραμμένης εν τω προϋπολογισμώ του αυτού ή άλλου κεφαλαίου ή προς δημιουργία πιστώσεων δι' εκτάκτους και επειγούσας ανάγκας μη προβλεπομένας εν τω προϋπολογισμώ. 3. Η κατά μεταφοράν διάθεσις των κατά την προηγουμένην παράγραφον πιστώσεων πραγματοποιείται δι' ειδικών αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου εγκρινομένων κατά τας διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.Δ. 3777/1957. Αι αποφάσεις δέον να κατονομάζουν τα κεφάλαια και άρθρα, προς αύξησιν των πιστώσεων των οποίων μεταφέρονται τα αναλαμβανόμενα ποσά ή να καθορίζουν τα νέα κεφάλαια και άρθρα, άτινα δέον να δημιουργηθούν οσάκις πρόκειται περί απροόπτου δαπάνης.

15 4. Προς πρόληψιν ενδεχομένης ανεπαρκείας των πιστώσεων δι' απροόπτους δαπάνας, αναγράφεται εν τω προϋπολογισμώ του δήμου πίστωσις υπό ίδιον κεφάλαιον υπό τίτλον «Αποθεματικόν» και άρθρον υπό τον τίτλον «Ποσόν διαθέσιμον προς αναπλήρωσιν των πιστώσεων, αίτινες ήθελον ευρεθή εν ανεπαρκεία, ως και δι' εκτάκτους και επειγούσας ανάγκας μη προβλεπομένας εν τω προϋπολογισμώ». 5. Δια την πληρεστέραν από πλευράς λογιστικής τάξεως παρακολούθησιν και εμφάνισιν της κινήσεως των δια μεταφοράς πραγματοποιουμένων κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου αυξομειώσεων των πιστώσεων, η μεταφορά τούτων ενεργείται μέσω του εν τη παραγράφω 4 του παρόντος προβλεπομένου Κεφαλαίου του προϋπολογισμού». 3.Την παρ 5 του άρθρου 23 του Ν. 3536/07, σύμφωνα με την οποία στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας υποβάλλονται για έλεγχο νομιμότητας οι αποφάσεις των δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων που αφορούν αναμορφώσεις των προϋπολογισμών των Ο.Τ.Α., συνοδευόμενες από τις εισηγήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών. Η προθεσμία του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 149 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006, στην περίπτωση αυτή, ορίζεται σε δέκα ημέρες. Τα αρμόδια όργανα που ενεργούν κατά παράβαση των διατάξεων του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου υπέχουν, ανεξάρτητα από τυχόν ποινική ευθύνη, πειθαρχική και αστική ευθύνη κατά τις διατάξεις των άρθρων 141, 142 και 143 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/ Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών η αναμόρφωση του προϋπολογισμού αποτελεί κατ ουσίαν τροποποίηση της απόφασης με την οποία ψηφίστηκε αυτός. Άρα, για την έκδοση της τροποποιητικής του προϋπολογισμού απόφασης, απαιτείται η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία (ΥΠ.ΕΣ / ). Σύμφωνα πάντα με το ίδιο έγγραφο, με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 23 του ν. 3536/2007 ο νομοθέτης θέλει να ρυθμίσει ένα επιμέρους ζήτημα με τρόπο διαφορετικό από τα εν γένει ισχύοντα- και δη την προθεσμία εντός της οποίας η εποπτεύουσα αρχή ολοκληρώνει τον έλεγχο νομιμότητας της απόφασης αναμόρφωσης. Από το παραπάνω έγγραφο συνάγεται ότι εκτός από την εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιών απαιτείται και η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία, για τον προϋπολογισμό. 5.Με το Ν. 4172/2013 ορίζεται ότι η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνουν τη γνώμη τους μόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισμού και δεν απαιτείται εκ νέου γνωμοδότησή τους για όποιες αναμορφώσεις του ακολουθήσουν (παρ 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013). Υπενθυμίζεται ότι η εκτελεστική επιτροπή, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της που αφορούν την προετοιμασία κατάρτισης του προϋπολογισμού, καταθέτει το προσχέδιο αυτού στην οικονομική επιτροπή. Για τη σύνταξη του προσχεδίου, η εκτελεστική επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τυχόν προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου, καθώς και της επιτροπής διαβούλευσης, εφόσον αυτή υπάρχει. Εάν το προσχέδιο δεν καταρτιστεί ή δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα στην οικονομική επιτροπή, τότε καταρτίζεται από αυτήν. (παρ 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013). Συνεπώς, σύμφωνα με το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ / , εκτός των ρητά εξαιρουμένων διαδικασιών της διατύπωσης γνώμης από την εκτελεστική επιτροπή και την επιτροπή διαβούλευσης, με το ν. 4172/2013, οι υπόλοιπες ενέργειες αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, ακολουθούν την τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας με τη ψήφιση του προϋπολογισμού. 6.Εχουν προκύψει επείγουσες ανάγκες (πλην έργων) οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου Δελφών του τρέχοντος έτους παρίσταται ανάγκη δημιουργίας πιστώσεων για την κάλυψη των αναγκών αυτών. Προκειμένου να γίνει αυτό πρέπει να προηγηθεί η μεταφορά πιστώσεων, από συγκεκριμένους Κ.Α. του προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους στους οποίους αυτές είναι εγγεγραμμένες, στο αποθεματικό κεφάλαιο του Δημοτικού προϋπολογισμού και στη συνέχεια μεταφορά από το

16 αποθεματικό κεφάλαιο του Δημοτικού προϋπολογισμού για τη δημιουργία των καινούριων πιστώσεων, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικής Επιτροπής. 7.Τον Προϋπολογισμό του Δήμου Δελφών, οικονομικού έτους 2015, ο οποίος ψηφίστηκε με την αριθμ. 20/386/ (ΑΔΑ: ΒΧΦΑΩ9Θ-ΠΙΜ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών. Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω: Αποφασίζει ομόφωνα 1.Την κατάρτιση του σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2015, τακτοποίησης Χρηματικού Υπολοίπου Έναρξης, Εφαρμογή 385/2014 ΑΔΣ κλπ του Δήμου Δελφών ως εξής:

17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΡΗΣΗ : 2015 ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕ ΕΙΚΟΝΑ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗΣ Α/ΑΚ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΜΕΤΑΒ. ΠΟΣΩΝ Κ.Α. ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΜΕ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜ/ΣΗΣ ΤΡΕΧ. 1 ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ Κρατήσεις υπέρ ΤΕΑΔΥ (Δημοσίου)-(Εργοδ. & Ασφα/νων ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΩΝ 2.00 ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΩΝ Χρεολύσια δανείου Τράπεζας Πειραιώς Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος αντλιοστασίων αποχέτευσης & εγκαταστάσεων ΒΙΟ.ΚΑ Προμήθεια ασφάλτου Στεγανοποίηση φρεατίων όμβριων και ακάθαρτων υδάτων Αναγνωριστική γεωλογική μελέτη περιοχής βόρειας Γκιώνας Απόδοση κρατήσεων στο ΤΕΑΔΥ (Δημοσίου) ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΩΝ Τόκοι εκ λοιπών χρεών (ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΏΣ) Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ των Δήμο Λαμιέων, Καρπενησίου, Αγράφων, Αμφίκλειας-Ελατείας, Μώλου-Αγ. Κωνσταντίνου, Δελφών και του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών για την Ενδιάμεση Διαχείριση των Απορριμμάτων κατ εφαρμογή του ΦΕΚ Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες

18 Αποκατάσταση δρόμων, οδοστρωμάτων και κοινοχρήστων χώρων από κατολισθήσεις Προμήθεια ελαστικών οχημάτων Δ.Ε Γαλαξιδίου Προμήθεια ελαστικών οχημάτων Δ.Ε Ιτέας ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ , ,27 ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΩΝ 1.19 ΣΥΝΟΛΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ: 2.00 ΕΞΟΔΩΝ: 2.00 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕ ΕΙΚΟΝΑ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗΣ Αναμόρφωση προυπολογισμού οικ. έτους Α/ΑΚ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΜΕΤΑΒ. ΠΟΣΩΝ Κ.Α. ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΜΕ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜ/ΣΗΣ ΤΡΕΧ. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 1 ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ Ταχυδρομικά τέλη Δημοτικών Ενοτήτων Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος δημοτικών κτιρίων , , Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και , ,80 ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και , ,72 ειδικά τακτικά επιδόματα) Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ , , Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ , , Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ 8.497, , Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ Αορισ.Χρόνου σχολ.φυλάκων, καθαριστών και , ,52

19 υπαλλήλων των καταργηθέντων νομικών προσώπων του Δήμου και ΑΜΕΑ Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος ΦΟΠ, κοινοχρηστων χώρων και παραγωγικής , ,21 διαδικασίας Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για αντλιοστάσια ύδρευσης κι εγκαταστάσεις , ,78 πρώην Συνδέσμου Διϋλιστηρίου ύδρευσης Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος αντλιοστασίων αποχέτευσης & εγκαταστάσεων ΒΙΟ.ΚΑ Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και , ,33 ειδικά τακτικά επιδόματα)-μισθοδοσία προγράμματος ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού , ,37 2 ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΩΝ Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς Α/ΑΚ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΜΕΤΑΒ. ΠΟΣΩΝ Κ.Α. ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΜΕ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜ/ΣΗΣ ΤΡΕΧ Συντήρηση εξοπλισμού γραφείου ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΕΛΦΙΚΩΝ ΑΝΑΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΥΘΙΑΣ (ΣΑΤΑ 2014-Δ.Κ. ΔΕΛΦΩΝ) Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και 6080, ,72 ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και , ,56 ειδικά τακτικά επιδόματα) Προμήθεια Η/Υ και περιφερειακων συσκευών μηχανογράφησης ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΓΡΑΒΙΑΣ, ΔΕΛΦΩΝ, ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ,ΚΙΡΡΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ (ΣΑΤΑ 2015) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΗΣΑΙΑ Δ.Κ. ΔΕΣΦΙΝΑΣ ΣΑΤΑ-ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ 2.600, ,25 (ΣΑΤΑ - Δ.Κ.ΑΜΦΙΣΣΑΣ)

20 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΣΑΤΑ 7.434, ,59 -ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ) ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ ΣΑΤΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ Δ.Δ , ,21 ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΙΟΥ (ΣΑΤΑ -ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ-Δ.Ε. Καλλιέων) ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΛ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΣΑΤΑ- ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ) ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥΜ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ Τ.Κ. ΚΙΡΡΑΣ (ΣΑΤΑ-Τ.Κ. 1,00-1,00 ΤΡΙΤΑΙΑΣ) ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Τ.Κ. ΕΛΑΙΩΝΑ (ΣΑΤΑ -ΤΚ ΕΛΑΙΩΝΑ) ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΚ ΜΑΡΙΟΛΑΤΑΣ 627,22-627,22 (ΣΑΤΑ -ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ) ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΓΓΕΛΗ(ΣΑΤΑ 2015-Δ.Ε. ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ) 1,00-1, ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Τ.Κ. ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ (ΣΑΤΑ-ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ) ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ (ΘΗΣΕΑΣ & 1.047, ,47 ΣΑΤΑ-Δ.Ε. Γαλαξιδίου) ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΑΥΛΙΟΥ ΧΩΡΟΥ 3ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ (ΣΑΤΑ-Δ.Ε , ,13 ΑΜΦΙΣΣΑΣ) ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΙΤΕΑΣ & 1.407, ,37 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΟΡΥΦΩΝ ΤΩΝ Ο.Τ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ (ΣΑΤΑ 2015-Δ.Κ. ΙΤΕΑΣ) ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ Ο.Τ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΚ ΚΙΡΡΑΣ (ΣΑΤΑ 2015) -ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 1,00-1,00 ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΩΤΕΡΩ ΧΩΡΟΥ (ΣΑΤΑ 2015-Δ.Ε. ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ ) Α/ΑΚ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΜΕΤΑΒ. ΠΟΣΩΝ Κ.Α. ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΜΕ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜ/ΣΗΣ ΤΡΕΧ.

21 ΜΕΛΕΤΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ (ΣΑΤΑ-Δ.Ε. ΙΤΕΑΣ) ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΗΡΩΩΝ-ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟ 6.198, ,00 (εκπόνηση μελέτης)(σατα-δ.κ ΙΤΕΑΣ) ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ΓΕΡΟΔΗΜΟΥ - ΝΤΑΝΟΠΟΥΛΟΥ - ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΗ ΣΤΟ Δ.Δ. ΧΡΙΣΣΟΥ (ΣΑΤΑ-Δ.Ε. ΔΕΛΦΩΝ) ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2.975, ,00 ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ Δ.ΓΡΑΒΙΑΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ) (ΣΑΤΑ - Δ.Ε. ΓΡΑΒΙΑΣ) ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 1.142, ,40 ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ Δ.ΓΡΑΒΙΑΣ (ΕΙΔΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ) (ΣΑΤΑ -Δ.Ε. ΓΡΑΒΙΑΣ) ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ Δ.ΓΡΑΒΙΑΣ (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ) (ΣΑΤΑ -Δ.Ε. ΓΡΑΒΙΑΣ) ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2.975, ,00 ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ Δ.ΓΡΑΒΙΑΣ (ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ) (ΣΑΤΑ -Δ.Ε. ΓΡΑΒΙΑΣ) ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Τ.Δ. ΜΑΡΙΟΛΑΤΑΣ ΚΑΙ 1.785, ,00 ΓΡΑΒΙΑΣ Δ. ΓΡΑΒΙΑΣ (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ) (ΣΑΤΑ-Δ.Ε. ΓΡΑΒΙΑΣ) ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Τ.Δ. ΓΡΑΒΙΑΣ (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 1,00-1,00 ΜΕΛΕΤΗ) (ΣΑΤΑ-Δ.Ε. ΓΡΑΒΙΑΣ) ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ (ΣΑΤΑ -ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΩΔΕΙΩΝ (ΣΑΤΑ 2013-Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ) ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΩΝ , ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 3.002, , ,96 ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΩΝ ,64 ΣΥΝΟΛΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ : ΕΣΟΔΩΝ: ΕΞΟΔΩΝ:

22 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ : ,27 2. Η παρούσα υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δελφών για την λήψη σχετικής απόφασης. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 531/

23 3. Έγκριση παράτασης συμβατικού χρόνου παράδοσης «Προμήθειας υλικών για την επισκευή του ΒΙΟΚΑ Γαλαξιδίου». (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών). «ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΘΡΟΥ 46 ΕΚΠΟΤΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 46 ΤΟΥ ΕΚΠ-ΟΤΑ Για την εξέταση δυνατότητας παράτασης συμβατικού χρόνου παράδοσης «Προμήθειας υλικών για την επισκευή του ΒΙΟΚΑ Γαλαξειδίου». Στην Άμφισσα, σήμερα στις 18 Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή, συνήλθε σε συνεδρίαση, η επιτροπή του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ για τη διενέργεια διαγωνισμών προμηθειών και εξέτασης προσφορών και εισήγησης για ανάθεση προμηθειών, η οποία συγκροτήθηκε με την αριθμ 17/219/ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για να διεξαγάγει τον συγκεκριμένο διαγωνισμό. Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 1. Ο Ιωάννης Κουμπογιάννος, του κλάδου ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών, τακτικό μέλος με την ιδιότητα του Προέδρου της Επιτροπής. 2. Η Δέσποινα Ματατάνα του κλάδου ΤΕ13 Γεωπονίας-Ζωικής παραγωγής, τακτικό μέλος και 3. Ο Δημήτριος Σπανόπουλος του κλάδου ΔΕ1Δοικητικού, τακτικό μέλος. Αντικείμενο της επιτροπής είναι η εξέταση της αίτησης του αναδόχου της προ-μήθειας με τίτλο «Προμήθεια υλικών για την επισκευή του ΒΙΟΚΑ Γαλαξειδίου» περί παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών. Ιστορικό: Την 25 η Ιουνίου 2015, διεξάχθηκε πρόχειρος διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της «Προμήθειας υλικών για την επισκευή του ΒΙΟΚΑ Γα-λαξειδίου». Από τον διαγωνισμό ανάδοχος αναδείχθηκε η εταιρεία ΥΙΟΙ ΜΕΝ ΠΑΠΑ-ΘΩΜΑ & ΣΙΑ ΟΕ, ηλεκτρολογικό υλικό παντός τύπου, ιμάντες-πομώνες-αντλίες-μοτέρ-περιελίξεις-αυτοματισμοί- PLC-ηλεκτρικοί πίνακες-ηλεκτρολογικές εργασίες, Πλαταιών & Αριστοφάνους-ΛΙΒΑΔΕΙΑ, ΑΦΜ , ΔΟΥ Λιβαδειάς, με την οποία υπογράφτηκε η σχετική σύμβαση την 7 η Οκτωβρίου 2015 με προθεσμία παρά-δοσης 90 ημερολογιακών ημερών Συνεπώς, η προθεσμία παράδοσης είναι η 5 η Ιανουαρίου Με την από 17/12/2015 αίτησή του που περιήλθε στην επιτροπή, ο ανάδοχος αιτείται την χορήγηση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης κατά 22 ημε-ρολογιακές ημέρες (το ¼ δηλαδή του συμβατικού χρόνου παράδοσης). Νομολογια: Παρατίθεται κατωτέρω άρθρο 27 του ΕΚΠ-ΟΤΑ: 'Αρθρο 27 : Χρόνος φόρτωσης ή παράδοσης υλικών 1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση. 2. Ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης-παράδοσης μπορεί με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, να παρατείνεται μέχρι το 1/4 αυτού ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου. Σε περίπτωση που ο συμβατικός χρόνος φόρτωσηςπαράδοσης δεν είναι μεγαλύτερος από 30 ημερολο-γιακές ημέρες, μπορεί με απόφαση του δημοτικού ή του κοινοτικού συμβουλίου ύστερα από γνωμο-δότηση του αρμόδιου οργάνου να παρατείνεται μέχρι το 1/2 αυτού. Το χρονικό διάστημα από την υποβολή του αιτήματος μέχρι τη λήξη του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης, δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το 1/8 ολόκληρου του συμβατικού χρόνου. Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη: 1. Την σύμβαση με αριθ. πρωτ / Το άρθρο 27 παράγραφος 2 του ΕΚΠΟΤΑ.

24 3. Το άρθρο 37 του Νόμου 4320/2015 (ΦΕΚ 29/Α/ ) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρ-νησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις». 4. Την από 17/12/2015 αίτηση παράτασης προθεσμίας του αναδόχου και το 5. γεγονός ότι το αίτημα υποβλήθηκε εμπρόθεσμα στον Δήμο (το διάστημα δεν είναι μικρότερο από το 1/8 του συμβατικού χρόνου παράδοσης). εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Δελφών την χορήγηση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών για την εκτέλεση της «Προμήθειας υλικών για την επισκευή του ΒΙΟΚΑ Γαλαξειδίου» κατά εικοσιδύο (22) ημέρες, δηλαδή έως τις 27/1/2016. Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως. Άμφισσα 18 Δεκεμβρίου 2015 Η Επιτροπή Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΜΠΟΓΙΑΝΝΟΣ 1. ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΑΤΑΤΑΝΑ 2. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

25 4. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών για το (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης). (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών). ΕΙΣΗΓΗΣΗ

26 5. Ορισμός ενός δημοτικού συμβούλου στην Επιτροπή βεβαίωσης καλής εκτέλεσης υπηρεσιών για το έτος 2016 Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).

27 6. Έγκριση οριστικής διάλυσης της σύμβασης του έργου Δ.Ε. ΔΕΣΦΙΝΑΣ. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, προïστάμενος Δ.Τ.Υ.). ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΧΕΤ.: α) Η από αίτησή της αναδόχου εταιρείας Έχοντας υπ όψη: 1. Την υπ αριθμ. 2258/ Απόφαση ένταξης της πράξης «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΔΕΣΦΙΝΑΣ» με κωδικό MIS στο Ε.Π. «Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας Ηπείρου» του Υπουργού Εσωτερικών με ΑΔΑ: ΒΛ10Ν-Μ7Α 2. Την υπ αριθμ / Σύμβαση κατασκευής έργου μεταξύ του Δήμου Δελφών και της εταιρείας ALPHADELTA CONSTRUCTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με ΑΔΑ: 7ΩΒΤΩ9Θ-9Ω3, ποσού ,25 ευρώ με ΦΠΑ 3. Την υπ αριθμ. 3550/ Απόφασή μας περί Διακοπής Εργασιών του έργου 4. Την υπ αριθμ. 9602/ Απόφασή μας περί Διάλυσης της Σύμβασης του έργου με ΑΔΑ: ΩΥΨ6Ω9Θ-3ΝΖ 5. Την υπ αριθμ / αίτηση αποζημίωσης της αναδόχου εταιρείας 6. Την υπ αριθμ / αίτηση ματαίωσης διάλυσης σύμβασης της αναδόχου εταιρείας 7. Την υπ αριθμ. 288/ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Δελφών περί εξέταση του αιτήματος ματαίωσης διάλυσης της σύμβασης του έργου με την οποία αποφασίστηκε η ματαίωση διάλυσης της σύμβασης του έργου και ορίστηκε η επιτροπή εξέτασης του αιτήματος οικονομικής αποζημίωσης του αναδόχου 8. Την υπ αριθμ. 389/ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Δελφών περί εξέτασης του αιτήματος αποζημίωσης της αναδόχου εταιρείας κατασκευής του έργου για θετικές ζημιές, με την οποία έκανε εν μέρει δεκτές τις απαιτήσεις της αναδόχου εταιρείας και εκτίμησε το ύψος των θετικών ζημιών της στο ποσό των 3.162,39, που προκλήθηκαν από την διακοπή εργασιών του έργου. 9. Το αρ. πρωτ. οικ 28472/ έγγραφο της Δ.Τ.Υ. με το οποίο η προαναφερόμενη απόφαση κοινοποιήθηκε στην ανάδοχο εταιρεία. 10. Την ως άνω σχετική αίτηση της αναδόχου εταιρείας, που έλαβε από το Δήμο μας αρ. πρωτ / , στις οποία μεταξύ των άλλων δηλώνεται ότι «Συνεπώς, ρητά ΔΕΝ συναινούμε και απορρίπτουμε το ελάχιστο ποσό των 3.162,39 που δέχθηκε η υπ αριθμόν 389/2015 απόφαση του Δ.Σ. Δελφών. Αντίθετα, εμμένουμε απολύτως σε όλα ανεξαιρέτως τα αιτούμενα κονδύλια που εμπεριέχονται αναλυτικά στην από 21/7/2015 αίτηση αποζημίωσης μας και ζητάμε για άλλη μια φορά την άμεση, έντοκη και ολοσχερή αποζημίωσή μας» 11. Το άρθρο 63 του Ν. 3669/08 περί ματαίωσης διάλυσης στο οποίο αναφέρονται τα ακόλουθα : «1. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος συμφωνεί μπορεί να ματαιωθεί η διάλυση, αφού αποζημιωθεί ο ανάδοχος για τις θετικές του μόνο ζημίες που προκλήθηκαν από την καθυστέρηση της έναρξης ή τη διακοπή των εργασιών. 2. Για τη ματαίωση της διάλυσης, ο ανάδοχος υποβάλλει οίκοθεν ή ύστερα από πρόσκληση της υπηρεσίας σχετική αίτηση με στοιχεία υπολογισμού της αποζημίωσης που αξιώνει. Η διευθύνουσα υπηρεσία διαβιβάζει την αίτηση στην προϊσταμένη αρχή, με ταυτόχρονη σχετική εισήγησή της. Η προϊσταμένη αρχή συγκροτεί επιτροπή που ερευνά το βάσιμο των απαιτήσεων του αναδόχου και εκτιμά το ύψος των θετικών ζημιών που προκλήθηκαν από την καθυστέρηση της έναρξης ή τη διακοπή των εργασιών. Η επιτροπή μπορεί να ζητήσει από τον ανάδοχο πληροφορίες και συμπληρωματικά στοιχεία. 3. Η ματαίωση διάλυσης της σύμβασης και η σχετική αποζημίωση εγκρίνονται με απόφαση της προϊσταμένης αρχής. Η έγκριση ματαίωσης της διάλυσης γίνεται μετά από προηγούμενη γραπτή αποδοχή του ύψους της αποζημίωσης από τον ανάδοχο. Η αποζημίωση δεν μπορεί να είναι ανώτερη από αυτή που έχει εκτιμήσει η επιτροπή της προηγούμενης παραγράφου, εκτός αν πρόκειται για διόρθωση ή συμπλήρωση των στοιχείων της έκθεσης της επιτροπής.

28 Με την έγκριση της ματαίωσης μπορεί να εγκριθούν και οι αναγκαίες προσαρμογές στις προθεσμίες του έργου.» ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την οριστικοποίηση της διάλυσης της σύμβασης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΔΕΣΦΙΝΑΣ», αφού το ύψος της αποζημίωσης δεν έγινε αποδεκτό από την ανάδοχο εταιρεία «ALPHADELTA CONSTRUCTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

29 7. Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Δ. ΜΑΡΙΟΛΑΤΑΣ». (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, προïστάμενος Δ.Τ.Υ.). ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΡΓΟ: ««ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Δ. ΜΑΡΙΟΛΑΤΑΣ» ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ΤΗΣ ΟΜΩΝΥΜΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Α.Μ.: 72/2010 ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Κ/ξία «ΔΕΝΔΡΗΣ ΝΙΚ. ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΣΥΜΒΑΣΗ: ,79 (με ΦΠΑ 23%) ΕΚΠΤΩΣΗ: 44,17% ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ (σύμφων α με τον 3 ο εγκεκριμένο ΑΠΕ): ΣΑΕΠ 2012ΕΠ ,79 (με ΦΠΑ 23%) Με το έργο του θέματος, κατασκευάστηκε στην Μαριολάτα εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης από πηγή (ΠΓ2) που βρίσκεται σε υψόμετρο +770,50μ και υδροδοτήθηκε α) νέα δεξαμενή (ΔΜ1) σε υψόμετρο +496,30μ. και β) υφιστάμενη δεξαμενή ΠΔ9 σε υψόμετρο +448,0μ. Αναλυτικά το δίκτυο κατασκευάστηκε ως εξής : Αγωγός από πηγή ΠΓ2 ΠΔ11 από σκληρό πολυαιθυλένιο (HPDE) τρίτης γενιάς ονομαστικής πίεσης 16atm και διαμέτρου DN 110mm μήκους 1370μ. Αγωγός από πηγή ΠΔ11 ΠΔ12 από σκληρό πολυαιθυλένιο (HPDE) τρίτης γενιάς ονομαστικής πίεσης 16atm και διαμέτρου DN 110mm μήκους 1215μ. Αγωγός από πηγή ΠΔ12 ΔΜ1 από σκληρό πολυαιθυλένιο (HPDE) τρίτης γενιάς ονομαστικής πίεσης 16atm και διαμέτρου DN 110mm μήκους 875μ. Αγωγός από πηγή ΔΜ1 ΠΔ9 από σκληρό πολυαιθυλένιο (HPDE) τρίτης γενιάς ονομαστικής πίεσης 10atm και διαμέτρου DN 110mm μήκους 690μ. Η υπάρχουσα δεξαμενή, στη θέση της ΔΜ1, καταργήθηκε, κυρίως για λόγους υγιεινής και κατασκευάστηκε παραπλεύρως σ αυτήν καινούρια δεξαμενή (ΔΜ1) ωφέλιμου όγκου 65κ.μ. εσωτερικών διαστάσεων 8*3*3μ(Μ*Π*Υ) που τροφοδοτείται από την πηγή και με τη σειρά της εξυπηρετεί το εσωτερικό δίκτυο της Τ.Κ. Μαριολάτας. Μετά τη σύσταση της Επιτροπής παραλαβής βάσει της υπ αρ. 405/ Απόφασης του Δ.Σ. Δήμου Δελφών (ΑΔΑ: ΒΝΦ0Ω9Θ-8ΒΧ), η εν λόγω Επιτροπή μετέβη για έλεγχο επί τόπου του έργου του θέματος και στη συνέχεια υπέγραψε τα αντίστοιχα Πρωτόκολλα Προσωρινής Παραλαβής. Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούμαστε την έγκριση των αποστελλομένων Πρωτοκόλλων Προσωρινής Παραλαβής.