Προκήρυξη Διαγωνισμού για την «Ανάπτυξη υπηρεσιών εικονικής διαμοίρασης»

Transcript

1 Προκήρυξη Διαγωνισμού για την «Ανάπτυξη υπηρεσιών εικονικής διαμοίρασης» στο πλαίσιο του Υποέργου «Ανάπτυξη υπηρεσιών εικονικής διαμοίρασης (virtualization) της υποδομής του ΕΔΕΤ» του Έργου «Προηγμένες Δικτυακές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα» Αναθέτουσα Αρχή: Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας Ε.Δ.Ε.Τ. Α.Ε. Προϋπολογισμός: ,00 (χωρίς ΦΠΑ) Δικαίωμα προαίρεσης: 15% επί του ποσού της προσφοράς (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια Σύμβασης 5 μήνες Διάρκεια Εγγύησης 5 έτη Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 18/09/2012 Ημερομηνία αποστολής διακήρυξης στην ΕΕΕΕ:30/07/2012 Κωδικός ΟΠΣ:

2 Ανάπτυξη υπηρεσιών εικονικής διαμοίρασης (virtualization) της υποδομής του ΕΔΕΤ του Έργου «Προηγμένες Δικτυακές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα. Πίνακας Περιεχομένων Συνοπτικά στοιχεία Έργου... 6 ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ... 8 Συντομογραφίες... 8 Α.0 Επιτελική Σύνοψη... 9 Α.1 Περιβάλλον του Έργου Α. 1.1 Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του αντικειμένου του Έργου Α Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Λειτουργίας και Υλοποίησης Α Όργανα και Επιτροπές (Διακυβέρνηση του Έργου) Α. 1.2 Υφιστάμενη Κατάσταση Α Συνοπτική περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας του Φορέα Λειτουργίας 14 Α Οργανωτική Δομή και Στελέχωση του Φορέα Α Περιγραφή των Κύριων Επιχειρησιακών Διαδικασιών Α Ανάλυση Υποδομών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Α Επίπεδο Ωριμότητας του παρόντος Έργου Α.2 Αντικείμενο, Στόχοι και Οφέλη Α. 2.1 Αντικείμενο του Έργου Α. 2.2 Σκοπιμότητα και Αναμενόμενα Οφέλη Α.3 Λειτουργικές και Τεχνικές προδιαγραφές Έργου Α. 3.1 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Α. 3.2 Απαιτήσεις Αρχιτεκτονικής Συστήματος Α. 3.3 Τεχνολογίες και Σχέδιο Υλοποίησης Έργου Α. 3.4 Προδιαγραφές Λειτουργικών Ενοτήτων Α Επίπεδο υπηρεσιών Carrier Α Επίπεδο Υπηρεσιών IP Α Μεταγωγείς Πρόσβασης Ethernet - CPEs Α Λογισμικό Παρακολούθησης και Διαχείρισης Α Μεταγωγείς Διασύνδεσης Υπολογιστικού Εξοπλισμού Α. 3.5 Προδιαγραφές Οριζόντιων Λειτουργιών Α. 3.6 Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Εξοπλισμού Α. 3.7 Διαλειτουργικότητα Α. 3.8 Πολυκαναλική προσέγγιση Α. 3.9 Ανοιχτά Δεδομένα Α Απαιτήσεις Ασφάλειας Α Χρονοδιάγραμμα και Φάσεις Έργου Α Πίνακας Παραδοτέων Α Σημαντικά Ορόσημα υλοποίησης Έργου Α.4 Ελάχιστες Προδιαγραφές Υπηρεσιών Σελίδα 2 από 214

3 Ανάπτυξη υπηρεσιών εικονικής διαμοίρασης (virtualization) της υποδομής του ΕΔΕΤ του Έργου «Προηγμένες Δικτυακές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα. Α. 4.1 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης Α. 4.2 Υπηρεσίες Εγγύησης «Καλής Λειτουργίας» Α.5 Μεθοδολογία Διοίκησης και Υλοποίησης Έργου Α. 5.1 Μέθοδοι και Τεχνικές Υλοποίησης και Υποστήριξης Α. 5.2 Σχήμα Διοίκησης, Σχεδιασμού και Υλοποίησης του Έργου Α. 5.3 Σχέδιο και Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας Α. 5.4 Σχέδιο και Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ B.1 Γενικές Πληροφορίες B. 1.1 Αντικείμενο Διαγωνισμού B. 1.2 Προϋπολογισμός Έργου B. 1.3 Νομικό και Θεσμικό πλαίσιο Διαγωνισμού B Ισχύουσα Νομοθεσία B Γενικές Αρχές B. 1.4 Ημερομηνία αποστολής της Προκήρυξης B. 1.5 Τόπος και χρόνος υποβολής Προσφορών B. 1.6 Τρόπος λήψης εγγράφων Διαγωνισμού B. 1.7 Παροχή Διευκρινίσεων επί της Προκήρυξης B.2 Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαιολογητικά B. 2.1 Δικαίωμα Συμμετοχής B. 2.2 Αποκλεισμός Συμμετοχής B. 2.3 Δικαιολογητικά Συμμετοχής B. 2.4 Δικαιολογητικά Κατακύρωσης B Οι Έλληνες Πολίτες B Οι Αλλοδαποί Πολίτες B Τα ημεδαπά Νομικά Πρόσωπα B Οι Συνεταιρισμοί B Τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα B Οι ενώσεις-κοινοπραξίες B. 2.5 Λοιπές Υποχρεώσεις / Διευκρινήσεις B. 2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής B Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα (capacity) B Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα B. 2.7 Εγγύηση Συμμετοχής B.3 Κατάρτιση - Υποβολή Προσφορών B. 3.1 Τρόπος Υποβολής Προσφορών B. 3.2 Περιεχόμενο Προσφορών B Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» B Περιεχόμενα Φακέλου «Τεχνική Προσφορά» B Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» B Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» Σελίδα 3 από 214

4 Ανάπτυξη υπηρεσιών εικονικής διαμοίρασης (virtualization) της υποδομής του ΕΔΕΤ του Έργου «Προηγμένες Δικτυακές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα. B. 3.3 Ισχύς Προσφορών B. 3.4 Εναλλακτικές Προσφορές B. 3.5 Τιμές Προσφορών - Νόμισμα B.4 Διενέργεια Διαγωνισμού Αξιολόγηση Προσφορών B. 4.1 Διαδικασία Διενέργειας Διαγωνισμού, Αξιολόγησης Προσφορών και Κατακύρωσης του Διαγωνισμού B Διαδικασία διενέργειας Διαγωνισμού - αποσφράγιση και διάτρηση Προσφορών. 69 B Διαδικασία αξιολόγησης Προσφορών B Βαθμολόγηση τεχνικών Προσφορών B Ομάδες και συντελεστές κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης B Διαμόρφωση συγκριτικού κόστους Προσφοράς B Διαδικασία κατακύρωσης Διαγωνισμού B. 4.2 Απόρριψη Προσφορών B. 4.3 Προσφυγές B. 4.4 Αποτελέσματα Κατακύρωση - Ματαίωση Διαγωνισμού B.5 Κατάρτιση Σύμβασης Γενικοί Όροι Σύμβασης B. 5.1 Κατάρτιση, υπογραφή, διάρκεια Σύμβασης Εγγυήσεις B. 5.2 Τρόπος Πληρωμής Κρατήσεις B. 5.3 Εκτελωνισμός - Φόροι - Δασμοί B. 5.4 Περίοδοι Εγγύησης B. 5.5 Ποινικές Ρήτρες Εκπτώσεις - Παραλαβή παραδοτέων B. 5.6 Υποχρεώσεις Αναδόχου B. 5.7 Υπεργολαβίες B. 5.8 Εμπιστευτικότητα B. 5.9 Πνευματικά δικαιώματα B Εφαρμοστέο Δίκαιο Διαιτησία ΜΕΡΟΣ Γ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Γ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Τεχνική Περιγραφή Δικτύου ΕΔΕΤ Γ. 1.1 Υφιστάμενη Κατάσταση Γ Εισαγωγή Γ Φορείς και Ανάγκες Διασύνδεσης Γ Σημεία Παρουσίας και Δικτυακοί Κόμβοι ΕΔΕΤ Γ Δίκτυο Οπτικών Ινών ΕΔΕΤ Γ Περισσότερες πληροφορίες Γ. 1.2 Αρχιτεκτονική & Υπηρεσίες Δικτύου ΕΔΕΤ Γ Γενική Αρχιτεκτονική Γ Επίπεδο Οπτικών Υπηρεσιών Γ Επίπεδο Υπηρεσιών Carrier Γ Επίπεδο Υπηρεσιών IP Γ Υπηρεσίες διασύνδεσης εξοπλισμού κέντρων δεδομένων & υπηρεσιών (data center) 94 Γ. 1.3 Τεχνικός Σχεδιασμός Γ Δίκτυο IP Γ Δίκτυο Carrier Σελίδα 4 από 214

5 Ανάπτυξη υπηρεσιών εικονικής διαμοίρασης (virtualization) της υποδομής του ΕΔΕΤ του Έργου «Προηγμένες Δικτυακές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα. Γ Δίκτυο Πρόσβασης Γ Διεπαφή Carrier - IP Γ Λειτουργικότητα OAM στο Δίκτυο Carrier και Πρόσβασης Γ Παροχή υπηρεσιών end-to-end Γ Ενιαία Πλατφόρμα Διαχείρισης & Παρακολούθησης Γ Υψηλή Διαθεσιμότητα Γ Αυτοματοποίηση Διαχείρισης Γ Virtualization Γ Ομοιομορφία εξοπλισμού Γ Ενδεικτική λίστα εξοπλισμού Γ. 1.4 Υπηρεσίες Γ Μελέτη Εφαρμογής Γ Παράδοση και φυσική εγκατάσταση εξοπλισμού Γ Εγκατάσταση εξοπλισμού Γ Συνδέσεις προσφερόμενου εξοπλισμού με το δίκτυο ΕΔΕΤ Γ Παραμετροποίηση Εξοπλισμού Γ Δοκιμές Αποδοχής Γ Εγγύηση Καλής Λειτουργίας Γ.2 Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών Γ. 2.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής Γ. 2.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης Γ. 2.3 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής Γ. 2.4 Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας Γ. 2.5 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Συντήρησης Γ.3 Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος Γ.4 Πίνακες Συμμόρφωσης Γ. 4.1 Πίνακας 1: ΥΛΙΚΟ Γ. 4.2 Πίνακας 2: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Γ. 4.3 Πίνακας 3: ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ Γ. 4.4 Πίνακας 4: ΕΓΓΥΗΣΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γ.5 Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς Γ.6 Στοιχεία Κόμβων Εγκατάστασης Γ.7 Σχέδιο Σύμβασης... 1 Σελίδα 5 από 214

6 Ανάπτυξη υπηρεσιών εικονικής διαμοίρασης (virtualization) της υποδομής του ΕΔΕΤ του Έργου «Προηγμένες Δικτυακές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα. Συνοπτικά στοιχεία Έργου ΑΔΑ: Β41Ν469ΗΡΧ-ΣΩΓ Συνοπτικά στοιχεία Έργου ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ «Ανάπτυξη υπηρεσιών εικονικής διαμοίρασης» «Ανάπτυξη υπηρεσιών εικονικής διαμοίρασης (virtualization) της υποδομής του ΕΔΕΤ» Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας Ε.Δ.Ε.Τ. Α.Ε. Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας Ε.Δ.Ε.Τ. Α.Ε. Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας Ε.Δ.Ε.Τ. Α.Ε. Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Ελλάδα Ταξινόμηση κατά CPV : Εξοπλισμός δικτύου, Υπηρεσίες εγκατάστασης υλικού πληροφορικής, Υπηρεσίες πληροφορικής, Υπηρεσίες εκπαίδευσης στον τομέα της πληροφορικής, Διάφορες υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού και συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών και Πακέτα Λογισμικού και Συστήματα Πληροφορικής Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη Προσφορά ,00 (χωρίς ΦΠΑ) με δικαίωμα προαίρεσης 15% επί του ποσού της προσφοράς (χωρίς ΦΠΑ) και μέχρι του ανώτατου ορίου του προϋπολογισμού. Το εν λόγω δικαίωμα μπορεί να ασκηθεί εντός ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης. Το Έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, από το ΕΤΠΑ και από Εθνικούς Πόρους. Οι δαπάνες του Έργου θα βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), και συγκεκριμένα τη ΣΑ Ε0138 του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και με κωδικό 2010ΣΕ Διάρκεια σύμβασης: 5 μήνες Διάρκεια δωρεάν εγγύησης: 5 έτη 6203/ΠΤ/ Σελίδα 6 από 214

7 Ανάπτυξη υπηρεσιών εικονικής διαμοίρασης (virtualization) της υποδομής του ΕΔΕΤ του Έργου «Προηγμένες Δικτυακές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα. Συνοπτικά στοιχεία Έργου ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 11/09/2012 ΑΔΑ: Β41Ν469ΗΡΧ-ΣΩΓ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 18/09/2012 και ώρα 15:00 ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΔΕΤ Α.Ε. (Λ. Μεσογείων 56, 11527) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 18/09/2012 και ώρα 15:00 Σελίδα 7 από 214

8 «Προηγμένες Δικτυακές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα» Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές του Έργου ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ Συντομογραφίες ΕΣΠΑ Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς ΕΔΕΤ Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας ΕΔΕΤ3 Δίκτυο ΕΔΕΤ (Φάση 3) ΕΔΕΤ4 Δίκτυο ΕΔΕΤ (Φάση 4) ΚΔΔ Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου ΤΠΕ Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών ΥΠΑΑΥΔ Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών και Δικτύων ΑΑΙ Authentication and Authorization Infrastructure AN Access Network BFD Bidirectional Forwarding Detection BGP Border Gateway Protocol CPE Customer Premise Equipment CN Carrier Network DC Data Centre GR-IX Greek Internet Exchange HTTPS Hypertext Transfer Protocol Secure IGP Interior gateway protocol IP Internet Protocol IS-IS Intermediate System to Intermediate System ISO International Organization for Standardization LDP Label Distribution Protocol NMS Network Management System NOC Network Operations Centre MAN Metropolitan Area Network MPLS Multi-protocol Label Switching OSPF Open Shortest Path First PE Provider Edge PoP Point of Presence QoS Quality of Service RSVP Resource Reservation Protocol SOC Service Operations Centre VLAN Virtual Local Private Network VPN Virtual Private Network WAN Wide Area Network XML Extensible Markup Language Σελίδα 8 από 214

9 «Προηγμένες Δικτυακές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα» Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές του Έργου Α.0 Επιτελική Σύνοψη ΑΔΑ: Β41Ν469ΗΡΧ-ΣΩΓ Η ανάπτυξη του εθνικού ερευνητικού και ακαδημαϊκού δικτύου ΕΔΕΤ κατά τη διάρκεια του Γ ΚΠΣ (Πράξη «Ανάπτυξη Εθνικού Δικτύου Έρευνας & Τεχνολογίας ΕΔΕΤ-3») οδήγησε στη δημιουργία μιας προηγμένης υποδομής υπερ-υψηλών ταχυτήτων με χρήση σύγχρονων τεχνολογιών. Με την ολοκλήρωση του Γ ΚΠΣ εκπληρώνεται με τον καλύτερο τρόπο η βασική προϋπόθεση της διασύνδεσης των ερευνητών και ακαδημαϊκών πολιτών για τη βελτίωση της παραγωγικότητας και της ποιότητας ζωής τους στην ερχόμενη Προγραμματική Περίοδο. Αντικείμενο του Έργου αποτελεί ο σχεδιασμός και προμήθεια συστημάτων και λογισμικού που είναι απαραίτητα για την υλοποίηση από την ΕΔΕΤ Α.Ε. ιδιαίτερα απαιτητικών καινοτόμων υπηρεσιών που δεν είναι διαθέσιμες σήμερα στο σύνολό τους από εμπορικούς παρόχους. Οι υποδομές αυτές θα συμπληρώσουν θα αναβαθμίσουν ή και θα αντικαταστήσουν όπου είναι απαραίτητο τις ήδη υπάρχουσες ώστε να καλύψουν τις ανάγκες των εκατοντάδων χιλιάδων χρηστών των υπηρεσιών της ΕΔΕΤ Α.Ε. Η αναβάθμιση της δικτυακής υποδομής της ΕΔΕΤ Α.Ε. θα δημιουργήσει ένα «έξυπνο» και ευέλικτο δίκτυο κορμού με δυνατότητες δυναμικής προσαρμογής στις απαιτήσεις των χρηστών του. Στόχος είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου περιβάλλοντος όπου συνδυάζονται και συνυπάρχουν οι προηγμένες υποδομές σε όλη την έκταση της χώρας, οι πρωτοποριακές δικτυακές και υπολογιστικές τεχνολογίες και οι δυνατότητες που αυτές παρέχουν, η ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών για την ανάδειξη της σημασίας και της αξίας των ΤΠΕ στη ζωή του πολίτη καθώς και ενός εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού στις εν λόγω τεχνολογίες. Η ΕΔΕΤ Α.Ε. σε συνεργασία με τους Φορείς της, την ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα στη χώρα και διεθνώς, κατανοεί σε βάθος και είναι σε θέση να εκμεταλλευτεί στο έπακρο τις ευκαιρίες που δημιουργούνται με την «υπηρεσιο-στραφή» (service oriented) κατεύθυνση που παίρνει το Διαδίκτυο. Στα πλαίσια της εκπλήρωσης των στόχων του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» του ΕΣΠΑ, οι υποδομές και υπηρεσίες του δικτύου που διαχειρίζεται η ΕΔΕΤ Α.Ε. προτείνεται να εξελιχθούν και να αναπτυχθούν με σκοπό την αναβάθμιση των παρεχόμενων εφαρμογών στους ακαδημαϊκούς πολίτες της χώρας, την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην καθημερινότητά τους, την ισότιμη συμμετοχή τους στην Ψηφιακή Ελλάδα, τη βελτίωση των δυνατοτήτων και ευκαιριών που τους παρέχονται καθώς και την ανάπτυξη και παροχή προηγμένων μέσων στην εκπαιδευτική διαδικασία. Το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει προμήθεια εξοπλισμού, τυποποιημένου λογισμικού, και εφαρμογών στοιχεία τα οποία θα εξασφαλίσουν την τεχνολογική ικανότητα στην ΕΔΕΤ Α.Ε. και τους φορείς της (ακαδημαϊκά και ερευνητικά Ιδρύματα) να παράσχουν ψηφιακές υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας (βλ. Α. 3.1) υψηλής ποιότητας προς συνεργαζόμενους φορείς, και τους τελικούς χρήστες με τρόπο ασφαλή, ελαστικό, και ευέλικτο. Ο παρών διαγωνισμός αφορά την προμήθεια του εξοπλισμού για την υλοποίηση των δικτύων πρόσβασης, carrier και IP, καθώς και της σχετικής διαχειριστικής πλατφόρμας. Αφορά επίσης την προμήθεια εξοπλισμού μεταγωγής που θα συμπληρώσει τον εξοπλισμό των κέντρων δεδομένων & υπηρεσιών (data center) που διαθέτει ήδη το ΕΔΕΤ και θα βελτιώσει τη διασύνδεσή του με το δίκτυο κορμού. Το αναβαθμισμένο οπτικό δίκτυο το οποίο επίσης απαιτείται θα αποτελέσει αντικείμενο ξεχωριστού διαγωνισμού. Συμπληρωματικά έργα αλλά και διαδικασίες λειτουργίας των κέντρων διαχείρισης δικτύων Σελίδα 9 από 214

10 «Προηγμένες Δικτυακές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα» Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές του Έργου και υπηρεσιών της ΕΔΕΤ Α.Ε. έχει ληφθεί μέριμνα να υποδεχθούν και να ολοκληρώσουν τις υποδομές του παρόντος έργου με βέλτιστο τρόπο, προκειμένου για την παροχή των ως άνω ψηφιακών υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας. Οι Φορείς του δικτύου ΕΔΕΤ είναι γεωγραφικά διεσπαρμένοι σε ολόκληρη την Ελληνική επικράτεια. Προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες διασύνδεσης των Φορέων της, η ΕΔΕΤ Α.Ε. διατηρεί εγκατεστημένους δικτυακούς κόμβους σε ένα μεγάλο αριθμό πόλεων. Στους δικτυακούς κόμβους, η ΕΔΕΤ Α.Ε. φιλοξενεί οπτικό, δικτυακό, υπολογιστικό και αποθηκευτικό εξοπλισμό. Η πλειοψηφία των δικτυακών κόμβων είναι εγκατεστημένοι σε κτήρια του ΟΤΕ, συνήθως ένας κόμβος σε κάθε πόλη της περιφέρειας. Σε κάποιες περιπτώσεις, δικτυακοί κόμβοι λειτουργούν σε χώρους Φορέων που βρίσκονται εντός του δικτύου οπτικών ινών του ΕΔΕΤ. Κάθε δικτυακός κόμβος του ΕΔΕΤ συγκεντρώνει τις γραμμές πρόσβασης των παρακείμενων Φορέων και διασυνδέεται με τους γειτονικούς κόμβους του ΕΔΕΤ μέσω του δικτύου οπτικών ινών του ΕΔΕΤ. Οι υποδομές που θα προκύψουν από το παρόν έργο θα εγκατασταθούν σύμφωνα με μελέτη της ΕΔΕΤ Α.Ε. σε όλα αυτά τα σημεία ανά την επικράτεια της χώρας. Η ΕΔΕΤ Α.Ε. έχει σχεδιάσει το έργο έπειτα από ενδελεχή ανάλυση των απαιτήσεων για την παροχή των προβλεπόμενων προηγμένων υπηρεσιών, μειώνοντας με αυτό τον τρόπο τους πιθανούς παράγοντες που μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα ή καθυστερήσεις στην επιτυχή ολοκλήρωση του έργου. Σε συνεργασία με κατασκευαστικούς οίκους και εταιρίες παροχής ενοποιημένων λύσεων έχουν αναλυθεί οι δυνατότητες και οι περιορισμοί για την εφαρμογή διαφορετικών τεχνολογιών στο αναβαθμισμένο δίκτυο. Έχει επιβεβαιωθεί η λειτουργικότητα των διαθέσιμων προϊόντων, όπως αυτή καταγράφεται στα επίσημα τεχνικά εγχειρίδια και έχει προβλεφθεί η διενέργεια των κατάλληλων δοκιμών αποδοχής κατά την παραλαβή του έργου. Θα αξιολογηθεί με αναλυτικούς πίνακες η πληρότητα και αρτιότητα της προσφερόμενης τεχνικής λύσης και είναι απαραίτητη η αναλυτική περιγραφή της ομάδας έργου και τον ρόλο κάθε μέλους της ομάδας κατά τη διάρκεια των διαφορετικών φάσεων υλοποίησης του έργου από τους υποψηφίους αναδόχους. Είναι γεγονός ότι ενώ το παρόν Έργο περιλαμβάνει σημαντική επένδυση σε προηγμένο εξοπλισμό και λογισμικό/εφαρμογές, η επιτυχία του θα κριθεί και από τον βαθμό στον οποίο θα εξασφαλίσει η ΕΔΕΤ Α.Ε. και οι Φορείς της την επιχειρησιακή ικανότητα που χρειάζεται για την παροχή των προδιαγεγραμμένων ψηφιακών υπηρεσιών στην κλίμακα και ποιότητα που απαιτείται. Σε αυτό το πλαίσιο, η ΕΔΕΤ Α.Ε. έχει προβλέψει τις αναγκαίες επιχειρησιακές διαδικασίες οι οποίες θα εξασφαλίσουν την βέλτιστη, και απρόσκοπτη παροχή των προδιαγεγραμμένων ψηφιακών υπηρεσιών. Οι διαδικασίες αυτές καλύπτουν όχι μόνον τη διαχείριση και υλοποίηση του έργου, αλλά και την ανάλυση απαιτήσεων, το σχεδιασμό των ψηφιακών υπηρεσιών και τη λειτουργία των κέντρων διαχείρισης υποδομών και υπηρεσιών της ΕΔΕΤ Α.Ε.. Το σύνολο των υπηρεσιών αυτών θα διασφαλίσουν ότι ο υπό προμήθεια εξοπλισμός και λογισμικό αξιοποιείται στο έπακρο των δυνατοτήτων τους εξυπηρετώντας τις επιχειρησιακές ανάγκες του έργου με τρόπο αποδοτικό και αποτελεσματικό αποκλειστικά μέσω τεκμηριωμένων και μετρήσιμων διαδικασιών. Σελίδα 10 από 214

11 «Προηγμένες Δικτυακές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα» Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές του Έργου Α.1 Περιβάλλον του Έργου Α. 1.1 Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του αντικειμένου του Έργου ΑΔΑ: Β41Ν469ΗΡΧ-ΣΩΓ Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη δικτυακής υποδομής για την παροχή προηγμένων δικτυακών υπηρεσιών προς την ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα της χώρας. Με την επιτυχή υλοποίηση του έργου που περιγράφεται στην παρούσα προκήρυξη, νέες δυνατότητες θα παρέχονται στους τελικούς χρήστες των παρεχόμενων υπηρεσιών της ΕΔΕΤ Α.Ε. μέσω της δυνατότητας χρήσης των υπηρεσιών με δυναμικό τρόπο και σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες των τελικών χρηστών. Οι υπηρεσίες που πρόκειται να υλοποιηθούν με την ολοκλήρωση του έργου, θα επιτρέψουν την χωρίς διακρίσεις πρόσβαση για ακαδημαϊκούς και ερευνητές σε πόρους και εργαλεία για τη διευκόλυνση και βελτίωση των εκπαιδευτικών και ερευνητικών τους δραστηριοτήτων. Το έργο κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικό, για την ολοκλήρωση της ακαδημαϊκής και εφαρμοσμένης έρευνας και εκπαίδευσης με το διεθνές γίγνεσθαι. Έμμεσα επιτυγχάνει την ψηφιακή σύγκλιση της χώρας με τη διεθνή πρωτοπορία, όπως και μέχρι σήμερα έχει επιτύχει η ΕΔΕΤ Α.Ε. λειτουργώντας ένα από τα πλέον προηγμένα Εθνικά Ερευνητικά και Ακαδημαϊκά δίκτυα (NREN). Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της παροχής με καινοτόμες τεχνικές, δυνατοτήτων και υπηρεσιών που δεν είναι διαθέσιμες σήμερα στο σύνολό τους από εμπορικούς παρόχους. Οι υπηρεσίες που θα αναπτυχθούν πάνω από την δικτυακή υποδομή είναι οι ακόλουθες: Υπηρεσία διαμόρφωσης εικονικού δικτύου στο επίπεδο δικτύου (IP layer) πάνω από το ΕΔΕΤ μέσω φιλικής διεπαφής για τους χρήστες της Ε&Α κοινότητας (με ενσωματωμένη λειτουργικότητα ταυτοποίησης και εξουσιοδότησης). Υπηρεσία λειτουργίας εικονικού δρομολογητή για Φορείς του ΕΔΕΤ. Υπηρεσία διαμόρφωσης και χρήσης εικονικού τοίχου προστασίας για Φορείς του ΕΔΕΤ. Το έργο αφορά την αναβάθμιση της υφιστάμενης δικτυακής υποδομής της ΕΔΕΤ Α.Ε. για την ανάπτυξη και παροχή των ως άνω νέων υπηρεσιών που θα παρέχονται σε τελικούς χρήστες της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας της χώρας. Η υλοποίηση του έργου θα γίνει από τον Ανάδοχο που θα προκύψει ενώ η παρακολούθηση της ορθής υλοποίησης και επιτυχούς ολοκλήρωσης θα γίνει από την Αναθέτουσα Αρχή. Το έργο θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες φάσεις: 1. Φάση Α Ποσοτική παραλαβή: η παράδοση του εξοπλισμού θα γίνει σε χώρους που θα καθορισθούν από την Αναθέτουσα Αρχή και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που ορίζεται στην παρούσα προκήρυξη. 2. Φάση Β Ποιοτική Παραλαβή Δοκιμές Αποδοχής: η εγκατάσταση και παραμετροποίηση του εξοπλισμού θα γίνει σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται στο Παράρτημα Γ1.4. Ένα σύνολο δοκιμών αποδοχής θα πραγματοποιηθεί για την επαλήθευση της ορθής υποστήριξης των απαιτούμενων χαρακτηριστικών από τον προσφερόμενο εξοπλισμό. 3. Φάση Γ Οριστική Παραλαβή Ολοκλήρωση Διαστήματος Απρόσκοπτης Λειτουργίας: η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου, αφού εξετάσει την επιτυχή ολοκλήρωση των προηγούμενων φάσεων του έργου, θα προβεί στην οριστική παραλαβή του έργου. Η Αναθέτουσα Αρχή θα παρέχει στον Ανάδοχο του έργου τις απαραίτητες πληροφορίες για την ακριβή μεθοδολογία εγκατάστασης αλλά και τον τρόπο πρόσβασης στους κόμβους του δικτύου της ΕΔΕΤ Α.Ε. Η επίβλεψη της υλοποίησης θα γίνει από την Αναθέτουσα Αρχή με Σελίδα 11 από 214

12 «Προηγμένες Δικτυακές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα» Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές του Έργου συνεχή παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του έργου σύμφωνα με τα συμφωνηθέντα χρονοδιαγράμματα. Οι υποδομές που θα προκύψουν θα συμπληρώσουν, θα αναβαθμίσουν ή και θα αντικαταστήσουν όπου είναι απαραίτητο τις ήδη υπάρχουσες ώστε να καλύψουν τις ανάγκες των εκατοντάδων χιλιάδων χρηστών των υπηρεσιών της ΕΔΕΤ Α.Ε. Χρήστες των υπηρεσιών αυτών είναι: Ερευνητές, εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενοι: Αφιερωμένο δίκτυο/τμήμα της υποδομής μπορεί να διατεθεί μαζί με δυνατότητες διαχείρισης για εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς/δράσεις. Φορείς ΕΔΕΤ: Υλοποίηση μέρους της δικτυακής τους υποδομής (π.χ. δρομολογητές) των φορέων αυτών μπορεί να επιτευχθεί πάνω στη φυσική δικτυακή υποδομή του ΕΔΕΤ μέσω των προηγμένων δικτυακών υπηρεσιών που θα αναπτυχθούν μέσω του έργου, διατηρώντας για τους φορείς τον πλήρη έλεγχο και την αυτονομία των παρεχόμενων υποδομών, ενισχύοντας την αξιοπιστία και μειώνοντας τις ανάγκες για συντήρηση καθώς και την κατανάλωση ενέργειας. Οι χρήστες της πρώτης κατηγορίας ανέρχονται σε εκατοντάδες χιλιάδες (500 χιλιάδες όπως υπολογίζονται σήμερα) ενώ της δεύτερης κατηγορίας σε 100 έως 150. Α Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Λειτουργίας και Υλοποίησης Η ΕΔΕΤ Α.Ε. είναι εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ιδρύθηκε με το Π.Δ. 29/1998 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 308/2001, το Π.Δ. 145/2003 (ΦΕΚ 121/Α/2003) και το ν. 3438/2006 (ΦΕΚ 33/Α/2006). Ανήκει στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας. Ο σκοπός της ΕΔΕΤ Α.Ε. συνίσταται στην παροχή προηγμένων δικτυακών υπηρεσιών σε ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα και σε φορείς παρεμφερών δραστηριοτήτων, παράλληλα με την ευρύτερη προώθηση καινοτομικών Διαδικτυακών εφαρμογών και τη συμμετοχή σε αντίστοιχα εθνικά και κοινοτικά έργα. Η ΕΔΕΤ Α.Ε. διαχειρίζεται το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ). Το ΕΔΕΤ υποστηρίζει σαν δίκτυο κορμού την Ελληνική Ακαδημαϊκή & Ερευνητική Κοινότητα από το 1995 σαν έργο της Γενικής Γραμματείας Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Ανάπτυξης. Το 1998 δημιουργήθηκε η ΕΔΕΤ Α.Ε. ως εταιρεία Τεχνολογικής Ανάπτυξης της ΓΓΕΤ κατά το πρότυπο των αντίστοιχων εταιρειών διαχείρισης των Εθνικών Ερευνητικών Δικτύων (National Research Networks) των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα διασυνδέει πάνω από 100 ιδρύματα (όλα τα ΑΕΙ, τα Ερευνητικά Κέντρα του Υπουργείου Ανάπτυξης και όλα τα ΤΕΙ της χώρας) με περισσότερους από χρήστες. Η ανάπτυξη και λειτουργία του ΕΔΕΤ συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο μέσω της ΓΓΕΤ (Β και Γ ΚΠΣ). Η ΕΔΕΤ Α.Ε. οφείλει μέρος των δυνατοτήτων και ικανοτήτων της στη συλλογική προσπάθεια και εμπειρία 150 και πλέον επιστημονικών τεχνικών στελεχών των Ερευνητικών Κέντρων, ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας. Η κατανομή των ευθυνών ανάπτυξης και διαχείρισης διαχέει την ραγδαία αναπτυσσόμενη τεχνογνωσία αιχμής στην Ερευνητική Ακαδημαϊκή Κοινότητα, ενώ το μόνιμο προσωπικό της εταιρείας και η Ομάδα Ειδικών Δικτύου Κορμού (με εκπροσώπους από τον πανεπιστημιακό και ερευνητικό χώρο) διασφαλίζουν τον αναγκαίο συντονισμό για την απρόσκοπτη παροχή προηγμένων δικτυακών υπηρεσιών της εξυπηρετούμενους φορείς του ΕΔΕΤ. Σελίδα 12 από 214

13 «Προηγμένες Δικτυακές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα» Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές του Έργου Α Όργανα και Επιτροπές (Διακυβέρνηση του Έργου) Το Δ.Σ. της ΕΔΕΤ Α.Ε. αποφασίζει ως αποφασιστικό όργανο τη διενέργεια ενός διαγωνισμού και συστήνει την Επιτροπή Διενέργειας/Αξιολόγησης των προσφορών του Διαγωνισμού. Η Επιτροπή Διενέργειας/Αξιολόγησης των προσφορών του Διαγωνισμού εισηγείται μέσω του Προέδρου προς το Δ.Σ. για κάθε στάδιο του διαγωνισμού και τα πρακτικά της εγκρίνονται με αποφάσεις του Δ.Σ. Ανάλογα με το διαγωνισμό, μπορεί κατά την διενέργεια να εμπλακεί και η Επιτροπή Διαχείρισης Ενστάσεων/Προσφυγών, η οποία εισηγείται στο Δ.Σ. μέσω του Προέδρου του Δ.Σ. με πρακτικό της, την απάντηση σε κάθε πιθανή ένσταση/προσφυγή και το Δ.Σ. αποφασίζει ανάλογα. Η απόφαση επιλογής του Αναδόχου θα ληφθεί από το Δ.Σ., κατόπιν προτάσεως της Επιτροπή Διενέργειας/Αξιολόγησης των προσφορών του Διαγωνισμού με αιτιολογημένη γνωμοδότηση. Μετά την κατακύρωση του έργου, συστήνεται από το Δ.Σ. της ΕΔΕΤ Α.Ε. η Επιτροπή Παρακολούθησης/Παραλαβής του Έργου, η οποία παρακολουθεί και παραλαμβάνει όλες τις συμβάσεις που συνάπτονται. Η επιτροπή αυτή λειτουργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση και τις αποφάσεις του Δ.Σ. και συντάσσει τα απαιτούμενα πρακτικά παραλαβής. Σε περίπτωση που η εξέλιξη του φυσικού αντικειμένου δεν ανταποκρίνεται στα οριζόμενα στη σύμβαση για λόγους που αφορούν την ΕΔΕΤ Α.Ε., τον Ανάδοχο ή και κανέναν από τους δύο, η αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης/Παραλαβής του Έργου ενημερώνει το Δ.Σ., το οποίο αποφασίζει για τις απαιτούμενες ενέργειες, σύμφωνα με τα κάθε φορά οριζόμενα στη σύμβαση. Α. 1.2 Υφιστάμενη Κατάσταση ΑΔΑ: Β41Ν469ΗΡΧ-ΣΩΓ Τα τελευταία χρόνια η ΕΔΕΤ Α.Ε. έχει αναπτύξει σημαντικές υποδομές οι οποίες βρίσκονται στη διάθεση της ερευνητικής και ακαδημαϊκής κοινότητας της χώρας για την κάλυψη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών. Οι υποδομές που ανέπτυξε η ΕΔΕΤ Α.Ε. διασυνδέονται ή αποτελούν τμήμα αντίστοιχων υποδομών σε πανευρωπαϊκό επίπεδο διευκολύνοντας έτσι τις συνέργειες στην εκπαίδευση και την έρευνα και εξασφαλίζοντας για τους ερευνητές και ακαδημαϊκούς χρήστες προϋποθέσεις αριστείας και προσφοράς μέσω της έρευνας και της εκπαίδευσης στην κοινωνία. Το σημαντικό έργο της ΕΔΕΤ στην ανάπτυξη υποδομών για την υποστήριξη ερευνητικών δράσεων περιλαμβάνει: Το οπτικό δίκτυο νέας γενιάς ΕΔΕΤ3 (αναλυτική περιγραφή παρέχεται στην ενότητα Γ1.1.4), Την υποδομή υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους (Cloud Computing) μέσω της υλοποίησης πρότυπων κέντρων δεδομένων και υπηρεσιών (η υποδομή αυτή είναι σε φάση ανάπτυξης), Την υποδομή υπηρεσιών υπολογιστικού πλέγματος (Grid Computing HellasGrid). Η διαχείριση των υποδομών και υπηρεσιών της ΕΔΕΤ Α.Ε. πραγματοποιείται από το κέντρο διαχείρισης δικτύου (NOC - Network Operations Centre) και Υπηρεσιών (SOC - Service Operations Centre). Οι κυριότερες αρμοδιότητες του κέντρου διαχείρισης του δικτύου και υπηρεσιών είναι: η διαμόρφωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, η διαχείριση των υποδομών, δηλ. δικτυακών ή υπολογιστικών, η παρακολούθηση της απόδοσης των υπηρεσιών, η παρακολούθηση της χρήσης των πόρων των υποδομών, η επίλυση των προβλημάτων που παρουσιάζονται στις υπηρεσίες ή στις υποδομές, Σελίδα 13 από 214

14 ΑΔΑ: Β41Ν469ΗΡΧ-ΣΩΓ «Προηγμένες Δικτυακές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα» Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές του Έργου ο ορισμός της πολιτικής χρήσης των υπηρεσιών και των διαδικασιών που τις αφορούν, η επίβλεψη των παραμέτρων ασφάλειας για υποδομές και υπηρεσίες και ο χειρισμός των περιστατικών ασφάλειας, η παραγωγή τεκμηρίωσης και αναφορών και η ανάπτυξη κατάλληλων εργαλείων διαχείρισης. Η εξέλιξη της δικτυακής υποδομής της ΕΔΕΤ Α.Ε. με βάση τεχνολογίες αιχμής για την υποστήριξη εξειδικευμένων εφαρμογών και την παροχή υπηρεσιών προς τους χρήστες της ερευνητικής και ακαδημαϊκής κοινότητας, αποτελεί σημαντική παρέμβαση στην αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) την επόμενη περίοδο. Επιπλέον, η εξέλιξη του δικτύου ΕΔΕΤ σε δίκτυο αριστείας για την υποστήριξη εξειδικευμένων εφαρμογών με την αξιοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών, η αναβάθμισή του σε υβριδικό δίκτυο και η συνεχής διασύνδεσή του με το πανευρωπαϊκό ερευνητικό και ακαδημαϊκό δίκτυο GÉANT (και μέσω αυτού και με τα άλλα ομότιμα δίκτυα παγκόσμια) απαντούν στην επιτακτική ανάγκη απρόσκοπτης πρόσβασης στους χρήστες της ερευνητικής και ακαδημαϊκής κοινότητας της χώρας σε υπηρεσίες που δεν προσφέρονται από τα εμπορικά δίκτυα σήμερα. Τα ευρωπαϊκά δίκτυα και το δίκτυο ΕΔΕΤ βρίσκονται σε θέση να υποστηρίξουν απρόσκοπτα την ακαδημαϊκή & ερευνητική κοινότητα διατηρώντας κορυφαίας ποιότητας εύρωστη και σταθερή υποδομή και δικτυακές υπηρεσίες. Το δίκτυο ΕΔΕΤ είναι σε θέση να μετασχηματισθεί υποστηρίζοντας και συν-διαμορφώνοντας το «Μελλοντικό Διαδίκτυο» (Future Internet). Όσον αφορά τις εξελίξεις στην πρωτογενή έρευνα των δικτυακών τεχνολογιών, προβλέπεται η διάρθρωση τμήματος του δικτύου ΕΔΕΤ σε «εργοστάσιο δικτύων» το οποίο θα υποστηρίζει την δυνατότητα δημιουργίας πολύπλοκων δομών αποτελούμενων από κυκλώματα, κόμβους (δρομολόγησης/μεταγωγής) αλλά και υπολογιστικής ισχύος-χώρου αποθήκευσης. Οι δομές αυτές προσαρμοσμένες στην εξυπηρέτηση των ειδικών αναγκών των πολιτών (ακαδημαϊκών χρηστών και ερευνητών) που η ΕΔΕΤ Α.Ε. εξυπηρετεί θα προσφέρουν σε ένα από τα πιο νευραλγικά υποσύνολα της ελληνικής κοινωνίας τα εργαλεία για την πρόοδο και αξιοποίηση των ΤΠΕ σε ανάλογο βαθμό με τις αντίστοιχες κοινότητες διεθνώς, ενώ θα συντελέσουν στη διείσδυση των ΤΠΕ στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο καθώς οι ακαδημαϊκοί χρήστες για την υπόλοιπη ζωή τους θα είναι ενεργοί πολίτες. Παράλληλα με την προηγμένη αυτή και σε μεγάλο βαθμό πειραματική χρήση μεγάλου μέρους των πόρων του δικτύου, η ΕΔΕΤ Α.Ε. θα συνεχίσει να παρέχει απρόσκοπτα τις ποιοτικές υπηρεσίες πρόσβασης στο Διαδίκτυο σε όλους τους φορείς της. Α Συνοπτική περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας του Φορέα Λειτουργίας Η ΕΔΕΤ Α.Ε. έχει ως αντικείμενο τη διαχείριση του Εθνικού Δικτύου Έρευνας & Τεχνολογίας κατά το πρότυπο των αντίστοιχων Ερευνητικών και Εκπαιδευτικών Δικτύων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δραστηριοποιείται ενεργά, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο και αποτελεί περιβάλλον ανάπτυξης καινοτόμων υπηρεσιών, στη διάθεση της Εκπαιδευτικής και Ερευνητικής Κοινότητας της χώρας. Συνδέει περισσότερους από 100 Φορείς, στους οποίους περιλαμβάνονται όλα τα ΑΕΙ, ΤΕΙ και Ερευνητικά Κέντρα της χώρας, καθώς και το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, εξυπηρετώντας συνολικά περί τους χρήστες. Επιπλέον, προσφέρει τοπική Σελίδα 14 από 214

15 «Προηγμένες Δικτυακές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα» Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές του Έργου διασύνδεση (peering) μεταξύ των δικτύων των μεγαλύτερων παρόχων υπηρεσιών Διαδικτύου, στον κόμβο Greek Internet Exchange (GR-ΙΧ, O κόμβος, ο οποίος μπήκε σε λειτουργία το 2008, παρέχει δυνατότητα διασύνδεσης της τάξης των Ν x 10 Gbps, δίνοντας έτσι σημαντική ώθηση στη συνολική ποιότητα των υπηρεσιών και των εθνικών δικτυακών υποδομών για τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των χρηστών του Διαδικτύου. Στόχος της ΕΔΕΤ Α.Ε. είναι να συμβάλλει ουσιαστικά στην Ψηφιακή Σύγκλιση της χώρας με την Ε.Ε., αξιοποιώντας τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), και να αποτελέσει το περιβάλλον ανάπτυξης νέων τεχνολογιών και έρευνας για τη μελλοντική γενιά των Ε&Α δικτύων. Με την εισαγωγή πρωτοποριακών υπηρεσιών και εφαρμογών για τον πολίτη (ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ηλεκτρονική μάθηση, ηλεκτρονική ενσωμάτωση), θα εισάγει στην καθημερινότητα του έλληνα από τη νεαρή ηλικία του σχολείου και του πανεπιστημίου νέες εξελιγμένες μεθόδους που θα βελτιώνουν τη ζωή του, θα τον κάνουν αποτελεσματικότερο και ανταγωνιστικότερο σε διεθνές επίπεδο, θα μειώνουν τις φυσικές μετακινήσεις και τέλος, θα τον καθιστούν ισότιμο συμμέτοχο στην Ψηφιακή Ελλάδα. Οι υπηρεσίες που παρέχονται από την ΕΔΕΤ Α.Ε. χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: α) δικτυακές υπηρεσίες, β) υπολογιστικές υπηρεσίες, και γ) υπηρεσίες επικοινωνιών & πολυμέσων, όπως περιγράφονται στη συνέχεια. Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει υπηρεσίες συνδεσιμότητας, δρομολόγησης και εγκατάστασης και λειτουργίας εικονικών κυκλωμάτων. Η ΕΔΕΤ Α.Ε. παρέχει στους χρήστες των ακαδημαϊκών και ερευνητικών φορέων της χώρας διασύνδεση σε υψηλές ταχύτητες μεταξύ τους και με το διεθνές Διαδίκτυο. H υπηρεσία αφορά τη διασύνδεση των φορέων με το δίκτυο του ΕΔΕΤ σε επίπεδα 1 έως 3, και πιο συγκεκριμένα θέματα που αφορούν τη φυσική διασύνδεση σε θύρα εξοπλισμού του ΕΔΕΤ, την παραμετροποίηση των λογικών συνδέσεων (πχ VLANs) και την αριθμοδότηση IP (v4/v6) αυτών. Η υπηρεσία δρομολόγησης αφορά στη συγκρότηση των δρομολογητών του δικτύου του ΕΔΕΤ για τη δρομολόγηση της κίνησης IP (IPv4 και IPv6) τόσο στο εσωτερικό του δικτύου του ΕΔΕΤ, όσο και μεταξύ του ΕΔΕΤ και εξωτερικών Αυτόνομων Συστημάτων. Η υπηρεσία δημιουργίας εικονικών κυκλωμάτων εξομοιώνει ιδεατές συνδέσεις χρησιμοποιώντας ως υποδομή το δίκτυο ΕΔΕΤ. Η υπηρεσία παρέχεται μέσω της τεχνολογίας MPLS που επιτρέπει τη δημιουργία εικονικών κυκλωμάτων επιπέδου 2 ή 3. Η παροχή των παραπάνω υπηρεσιών απαιτεί σημαντικούς ανθρώπινους πόρους καθώς απουσιάζουν σήμερα τα κατάλληλα εργαλεία παροχής της υπηρεσίας με αυτοματοποιημένο τρόπο. Ως αποτέλεσμα, η κλιμάκωση της παροχής των υπηρεσιών με το σημερινό μοντέλο και εργαλεία και η παροχή των δυνατοτήτων που προβλέπονται σε τελικούς χρήστες της ερευνητικής και ακαδημαϊκής κοινότητας είναι περιορισμένη ενώ απαιτεί δυσανάλογα υψηλό κόστος για την ΕΔΕΤ Α.Ε. Η δεύτερη κατηγορία υπηρεσιών που προσθέτουν αξία στο δίκτυο είναι οι υπολογιστικές υπηρεσίες. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους, υπηρεσίες ταυτοποίησης και εξουσιοδότησης, υπηρεσίες καταλόγου, συλλογής στατιστικών κ.α. Οι υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους αφορούν υπηρεσίες που παρέχονται στους τελικούς χρήστες μέσω της χρήσης της υπολογιστικής και αποθηκευτικής υποδομής που είναι εγκατεστημένη στα κέντρα δεδομένων και υπηρεσιών της ΕΔΕΤ Α.Ε. Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν υπηρεσίες παροχής ιδεατών μηχανών κατά απαίτηση (ViMa), υπηρεσίες παροχής αποθηκευτικού χώρου (Πίθος - online storage) κ.α. Η υπηρεσία ViMa παρέχει στην εκπαιδευτική και ακαδημαϊκή κοινότητα πρόσβαση σε διαμοιραζόμενους υπολογιστικούς και δικτυακούς πόρους οι οποίοι μπορούν να αξιοποιηθούν για τη φιλοξενία υπηρεσιών παραγωγής των ή για πειραματικούς σκοπούς. Η υπηρεσία Πίθος Σελίδα 15 από 214

16 «Προηγμένες Δικτυακές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα» Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές του Έργου προσφέρει σε κάθε χρήστη 50 GBytes αποθηκευτικού χώρου online, προσβάσιμα από παντού, πάντοτε, με ασφάλεια. Οι υπηρεσίες ταυτοποίησης επιτρέπουν τη φύλαξη, την αναγνώριση και τη διαχείριση της ταυτότητας του χρήστη και άλλων σχετικών στοιχείων του. Όπως και με τις δικτυακές υπηρεσίες, η ΕΔΕΤ Α.Ε. σχεδιάζει την βελτίωση του μοντέλου παροχής των υπηρεσιών σε τελικούς χρήστες για την ταχύτερη και σε μεγαλύτερη κλίμακα ικανοποίηση των αναγκών των χρηστών. Τέλος, η ΕΔΕΤ Α.Ε. αναπτύσσει και κεντρικές υποδομές που προσδίδουν στο δίκτυο προστιθέμενη αξία και που εξασφαλίζουν στους χρήστες τη δυνατότητα ανάκτησης πληροφορίας πολυμέσων και χρήσης υπηρεσιών πραγματικού χρόνου. Με την εκμετάλλευση και των δυνατοτήτων ποιότητας υπηρεσίας δικτύου που διαθέτει η ΕΔΕΤ Α.Ε., οι υπηρεσίες αυτές μπορούν να παρασχεθούν με καλή ποιότητα σε μεγάλους αριθμούς χρηστών, καθιστώντας έτσι το δίκτυο ένα γενικευμένο εργαλείο πολυμεσικής επικοινωνίας. Α Οργανωτική Δομή και Στελέχωση του Φορέα Η Οργανική Δομή, αποτελείται από τα Όργανα Διοίκησης που προβλέπονται από το Προεδρικό Διάταγμα 29/1998. Οι ρόλοι και οι αρμοδιότητές τους περιγράφονται στο ίδιο Προεδρικό Διάταγμα και σε αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα όργανα αυτά είναι τα εξής: Γενική Συνέλευση, Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ), Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος ΔΣ και Γνωμοδοτική Επιτροπή. Η οργανωτική δομή της ΕΔΕΤ Α.Ε. απεικονίζεται στην Εικόνα 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο της ΕΔΕΤ Α.Ε. και είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στη διοίκηση και την επίτευξη των σκοπών της εταιρίας, πλην των θεμάτων που ανάγονται στις αποκλειστικές αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης. Το Δ.Σ. διαμορφώνει κατά κύριο λόγο τη στρατηγική και την πολιτική ανάπτυξης της εταιρίας, εξασφαλίζει τις βασικές πηγές χρηματοδότησης της ΕΔΕΤ Α.Ε., ενώ παράλληλα εποπτεύει και ελέγχει τη διαχείριση της περιουσίας της. Επίσης, καλλιεργεί και προωθεί την εθνική και ευρωπαϊκή διάσταση της εταιρίας. Το Δ.Σ. είναι οκταμελές και η θητεία του είναι τετραετής. Ο Πρόεδρος είναι μέλος του Δ.Σ. και το ανώτατο εκτελεστικό όργανο της εταιρίας. Ασκεί την επιστημονική επίβλεψη των λειτουργιών της ΕΔΕΤ Α.Ε., προΐσταται όλων των υπηρεσιών της και διευθύνει το έργο τους, ενώ εισηγείται στο Δ.Σ. επί θεμάτων χάραξης πολιτικής της εταιρίας. Η Δομή Διοίκησης Έργων, αποτελείται από τον Τεχνικό Διευθυντή/Διευθυντή Λειτουργιών, τους Συντονιστές Υποδομών, Υπηρεσιών, Ανάπτυξης Υποδομών και Υπηρεσιών και τις επιμέρους λειτουργικές ενότητες (Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις, Νομική Υποστήριξη, Ανθρώπινο Δυναμικό, Οικονομική Διαχείριση, Διασφάλιση Ποιότητας). Τα στελέχη που απαρτίζουν τη Δομή Διοίκησης Έργων συνδέονται με την Εταιρεία μέσω Συμβάσεων Έργου ή Συμβάσεων Παροχής Υπηρεσιών ή Συμβάσεων Εργασίας ή ανάθεσης. Η Δομή Υλοποίησης Έργων είναι δυναμικά μεταβαλλόμενη και αποτελείται από τις Ομάδες Έργου και τις Επιτροπές. Σελίδα 16 από 214

17 «Προηγμένες Δικτυακές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα» Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές του Έργου Εικόνα 1. Οργανόγραμμα ΕΔΕΤ Α.Ε. Η ΕΔΕΤ Α.Ε. έχει συνολικά 52 μόνιμους εργαζόμενους και συνεργάτες οι οποίοι είναι στην πλειοψηφία τους κάτοχοι Πανεπιστημιακού τίτλου και σε ένα μεγάλο ποσοστό κάτοχοι Διδακτορικού (βλ. Εικόνα 2). Εικόνα 2. Η κατανομή του προσωπικού της ΕΔΕΤ Α.Ε. (μόνιμοι εργαζόμενοι και συνεργάτες) με βάση το επίπεδο εκπαίδευσης. Στην Εικόνα 3 φαίνεται η κατανομή των εργαζόμενων-συνεργατών της ΕΔΕΤ Α.Ε. ανά ειδικότητα. Σελίδα 17 από 214

18 «Προηγμένες Δικτυακές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα» Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές του Έργου Εικόνα 3. Η κατανομή του προσωπικού της ΕΔΕΤ Α.Ε. (μόνιμοι εργαζόμενοι και συνεργάτες) σε ειδικότητες. Η ανάπτυξη και διαχείριση ηλεκτρονικών υποδομών, καθώς και οι διοικητικές και οικονομικές λειτουργίες της εταιρείας, καλύπτονται από εξειδικευμένα στελέχη με σημαντική εμπειρία και τεχνογνωσία στους σχετικούς τομείς. Η αναλογία μεταξύ ανδρών και γυναικών είναι 68% προς 32%, αντίστοιχα. Στην Εικόνα 4 φαίνεται η διάκριση του προσωπικού της ΕΔΕΤ Α.Ε. σε κατηγορίες: Εικόνα 4. Η διάκριση του προσωπικού της ΕΔΕΤ Α.Ε. (μόνιμοι εργαζόμενοι και συνεργάτες) σε κατηγορίες. Όσον αφορά το σχεδιασμό, τη λειτουργία και τη διαχείριση του δικτύου, επιμέρους ομάδες έχουν ορισθεί, όπως περιγράφονται παρακάτω. Η Ομάδα Ειδικών Δικτύου Κορμού ορίζεται από το Δ.Σ., περιλαμβάνει εκπροσώπους από τον πανεπιστημιακό και ερευνητικό χώρο και στοχεύει στο συντονισμό δράσεων ανάπτυξης του δικτύου κορμού. Βασικός στόχος της Ομάδας Ειδικών Δικτύου Κορμού είναι η παροχή των αρτιότερων δυνατών δικτυακών υπηρεσιών στους τελικούς χρήστες του δικτύου ΕΔΕΤ. Επισημαίνεται επίσης ότι η ΕΔΕΤ Α.Ε. αναζητεί από τα μέλη της Ομάδας Ειδικών Δικτύου Κορμού εξωτερικούς συνεργάτες για ειδικά θέματα στη λειτουργία του δικτύου. Σελίδα 18 από 214

19 «Προηγμένες Δικτυακές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα» Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές του Έργου Επιπλέον, στην ΕΔΕΤ Α.Ε. λειτουργεί Κέντρο Διαχείρισης του Δικτύου ΕΔΕΤ (ΚΔΔ). Το ΚΔΔ είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση και την ανάπτυξη του εθνικού ερευνητικού και ακαδημαϊκού δικτύου, και οργανώνεται σε δύο βασικές ομάδες, την Ομάδα Δικτύου Κορμού και την Ομάδα Υπηρεσιών & Εφαρμογών. Η Ομάδα Δικτύου Κορμού διαχειρίζεται τον δικτυακό εξοπλισμό του δικτύου κορμού του ΕΔΕΤ, συντηρεί τις απαραίτητες δικτυακές υποδομές και παρέχει υπηρεσίες επιπέδων 1 έως 3 (συνδεσιμότητα, δρομολόγηση, κλπ). Η Ομάδα Υπηρεσιών & Εφαρμογών διαχειρίζεται τους εξυπηρετητές του ΕΔΕΤ και τις υπηρεσίες επιπέδων 4-7 που αναπτύσσονται σε αυτούς. Οι υπηρεσίες αυτές χωρίζονται σε τρεις βασικές κατηγορίες: (1) υπηρεσίες υποδομής για το δίκτυο ΕΔΕΤ, (2) υπηρεσίες που απευθύνονται στους φορείς της ΕΔΕΤ Α.Ε. και (3) υπηρεσίες που παρέχονται στην ευρύτερη ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα. Α Περιγραφή των Κύριων Επιχειρησιακών Διαδικασιών Οι διαδικασίες που υποστηρίζει και αναμένεται να εξελίξει περαιτέρω η ΕΔΕΤ Α.Ε. για την εκμετάλλευση των δυνατοτήτων των νέων υποδομών και την παροχή των προηγμένων δικτυακών υπηρεσιών είναι οι έξης: Διαχείριση Σχέσεων με Φορείς (Customer Relationship Management): Άμεση και αμφίδρομη αλληλεπίδραση με Φορείς και χρήστες με σκοπό την κατανόηση των ιδιαίτερων αναγκών τους, την ενημέρωση για τις δυνατότητες και την εξέλιξη υπηρεσιών, την υποδοχή αιτημάτων και την παρακολούθηση του επιπέδου εξυπηρέτησης.. Διαχείριση Χωρητικότητας (Resource Capacity Planning): Διαχείριση και μεγιστοποίηση της χρήσης της διαθέσιμης χωρητικότητας και των διαθέσιμων δυνατοτήτων των δικτυακών υποδομών με σκοπό την παροχή των προηγμένων υπηρεσιών. Ανάπτυξη και Διαχείριση Υπηρεσιών (Service Development & Management): Σχεδίαση και διαχείριση υπηρεσιών για την παρακολούθηση και την παρουσίαση των λειτουργιών και της εξέλιξης της εκάστοτε υπηρεσίας στο πλαίσιο της συστάδας υπηρεσιών (service portfolio) της ΕΔΕΤ Α.Ε.. Διαχείριση της Λειτουργίας Υπηρεσιών (Service Operations Management): Οργάνωση, παρακολούθηση, παρουσίαση και βελτίωση των διαδικασιών και λειτουργικών οντοτήτων για την υποστήριξη της λειτουργίας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Διαχείριση και Λειτουργία Πόρων (Resource Μanagement & Οperations): Διαχείριση των υποδομών για την παροχή λειτουργικότητας και πόρων, την παρακολούθηση της απόδοσης και της ομαλής λειτουργίας τους και την ενσωμάτωση στις παρεχόμενες υπηρεσίες Α Ανάλυση Υποδομών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Το έργο αφορά την αναβάθμιση υφιστάμενης δικτυακής υποδομής της ΕΔΕΤ Α.Ε. και την ανάπτυξη και παροχή νέων υπηρεσιών στους ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς φορείς της χώρας. Η αναβάθμιση στη νέα γενιά δικτύου, ήτοι στο δίκτυο ΕΔΕΤ4, θα βασιστεί στην υφιστάμενη δικτυακή υποδομή ΕΔΕΤ3. Το έργο ανάπτυξης του ΕΔΕΤ3 συνέβαλλε αποφασιστικά στην εξέλιξη της υφιστάμενης υποδομής της ΕΔΕΤ Α.Ε. μέσω -κατά κύριο λόγο- της αναβάθμισης και επέκτασης του δικτύου κορμού σε Εθνικό επίπεδο. Με την απόκτηση των δικαιωμάτων χρήσης σκοτεινών οπτικών ινών, το δίκτυο ΕΔΕΤ μπορεί να παρέχει και να διαχειριστεί το ίδιο υπερ-πολλαπλάσιες χωρητικότητες σε σχέση με το παρελθόν, κάτι που αποτελεί τη βάση για βιώσιμες υποδομές και την αειφόρο ανάπτυξη τέτοιων υποδομών, και δεν περιορίζεται πλέον μόνο στη λειτουργία τους. Σελίδα 19 από 214

20 «Προηγμένες Δικτυακές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα» Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές του Έργου Αναλυτική περιγραφή των υφιστάμενων δικτυακών υποδομών της ΕΔΕΤ Α.Ε. παρέχονται στο Παράρτημα Γ1. Α Επίπεδο Ωριμότητας του παρόντος Έργου Οι τελικές προδιαγραφές για την υλοποίηση του έργου προέκυψαν από τα αποτελέσματα μελετών από ειδική Oμάδα Eργασίας που συστάθηκε στην ΕΔΕΤ Α.Ε. Στο πλαίσιο της λειτουργίας της Oμάδας Eργασίας, μελετήθηκαν οι ανάγκες παροχής προηγμένων υπηρεσιών στους τελικούς χρήστες της Ε&Α κοινότητας της χώρας και αναλύθηκαν οι τεχνολογίες δικτύων νέας γενιάς που μπορούν να διασφαλίσουν την παροχή προηγμένων υπηρεσιών με αποδοτικό και αξιόπιστο τρόπο. Η Ομάδα Εργασίας συνέταξε αναλυτική μελέτη για της μελλοντικές ανάγκες διασύνδεσης των υφιστάμενων Φορέων με σκοπό την απρόσκοπτη πρόσβαση στις σχεδιαζόμενες υπηρεσίες. Επίσης, κατεγράφησαν οι ανάγκες που προκύπτουν από τη διασύνδεση των κέντρων δεδομένων και υπηρεσιών (data center) της ΕΔΕΤ Α.Ε. και της παροχής υπηρεσιών βασισμένων σε υποδομές υπολογιστικού νέφους (cloud computing) οι οποίες βρίσκονται σήμερα σε φάση υλοποίησης και αναμένεται να επηρεάσουν σημαντικά τον τρόπο χρήσης των διαθέσιμων δικτυακών και υπολογιστικών υποδομών και υπηρεσιών. Η Ομάδα Εργασίας έχει συνεργαστεί με αντίστοιχες ομάδες στο εξωτερικό για την υλοποίηση αντίστοιχων έργων που απευθύνονται στην ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα. Ειδική μνεία θα πρέπει να γίνει στην ομάδα σχεδίασης και υλοποίησης του Πανευρωπαϊκού Δικτύου GEANT, το οποίο διασυνδέει το σύνολο των ευρωπαϊκών NRENs με αντίστοιχους οργανισμούς στην Βόρεια Αμερική, την Ασία ή παγκοσμίως. Το σύνολο των μελών της Ομάδας Εργασίας έχουν συμμετάσχει σε ημερίδες που αφορούν την σχεδίαση και υλοποίηση του δικτύου GEANT ενώ μέλη της συμμετέχουν ενεργά στην επιλογή των τεχνολογιών και την σχεδίαση των πανευρωπαϊκών υποδομών. Η Ομάδα Εργασίας, σε συνεργασία με κατασκευαστικούς οίκους και εταιρείες παροχής ενοποιημένων λύσεων, έχει αναλύσει τις δυνατότητες και τους περιορισμούς για την εφαρμογή διαφορετικών τεχνολογιών στην αναβαθμισμένη υποδομή που θα φιλοξενήσει τις σχεδιαζόμενες υπηρεσίες. Σε ειδικές συναντήσεις εργασίας με τις κυριότερες εταιρείες του κλάδου, έχει επιβεβαιωθεί η λειτουργικότητα των διαθέσιμων προϊόντων, όπως αυτή καταγράφεται στα επίσημα τεχνικά εγχειρίδια, και έχει προβλεφθεί η διενέργεια των κατάλληλων δοκιμών αποδοχής κατά την παραλαβή του έργου. Τέλος, η αρμόδια Oμάδα Eργασίας, έπειτα από ενδελεχή ανάλυση των απαιτήσεων για την παροχή των προηγμένων υπηρεσιών, έλαβε υπόψη της πιθανούς παράγοντες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν προβλήματα ή καθυστερήσεις στην επιτυχή ολοκλήρωση του έργου. Το έργο που περιγράφεται στην παρούσα προκήρυξη έχει άμεση συσχέτιση με τα έργα που υλοποιούνται σε παράλληλες δράσεις του έργου «Προηγμένες Υπολογιστικές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα» και αφορούν την παροχή προηγμένων υπολογιστικών υπηρεσιών. Παράλληλα, οι απαιτήσεις που προκύπτουν από την υλοποίηση δράσεων που αφορούν τη δημιουργία νέων κέντρων δεδομένων και υπηρεσιών (data centers) της ΕΔΕΤ Α.Ε., έχουν ληφθεί υπόψη κατά την καταγραφή των δικτυακών απαιτήσεων που δημιουργούνται από την παροχή των υπηρεσιών που πρόκειται να αναπτυχθούν. Σελίδα 20 από 214

21 «Προηγμένες Δικτυακές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα» Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές του Έργου Α.2 Αντικείμενο, Στόχοι και Οφέλη Α. 2.1 Αντικείμενο του Έργου Το αντικείμενο του έργου αφορά την αναβάθμιση της δικτυακής υποδομής της ΕΔΕΤ Α.Ε. με στόχο να αποτελέσει ένα «έξυπνο» και ευέλικτο δίκτυο κορμού με δυνατότητες δυναμικής προσαρμογής στις απαιτήσεις των χρηστών του. Στόχος είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου περιβάλλοντος όπου συνδυάζονται και συνυπάρχουν οι προηγμένες υποδομές σε όλη την έκταση της χώρας, οι πρωτοποριακές δικτυακές και υπολογιστικές τεχνολογίες και οι δυνατότητες που αυτές παρέχουν, η ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών για την ανάδειξη της σημασίας και της αξίας των ΤΠΕ στη ζωή του πολίτη καθώς και εξειδικευμένο στις εν λόγω τεχνολογίες ανθρώπινο δυναμικό. Συγκεκριμένα προτείνονται αναβαθμίσεις που εισάγουν στην ήδη υπάρχουσα υποδομή της ΕΔΕΤ Α.Ε., ήτοι το δίκτυο ΕΔΕΤ3, καινοτόμες τεχνικές, δυνατότητες και παρεχόμενες υπηρεσίες που δεν παρέχονται από εμπορικά δίκτυα, καθιστώντας την έτσι μια υποδομή με ουσιαστικά απεριόριστες δυνατότητες επέκτασης και αναβάθμισης, καθώς και εργαλείο και περιβάλλον δραστηριοποίησης της έρευνας. Οι προηγμένες υπηρεσίες που θα υλοποιηθούν σαν αποτέλεσμα του παρόντος Έργου, με αποδέκτες το σύνολο των χρηστών της Ε&Α κοινότητας, είναι οι ακόλουθες: Υπηρεσία διαμόρφωσης εικονικού δικτύου στο επίπεδο δικτύου (IP layer) πάνω από το ΕΔΕΤ μέσω φιλικής διεπαφής για τους χρήστες της Ε&Α κοινότητας (με ενσωματωμένη λειτουργικότητα ταυτοποίησης και εξουσιοδότησης). Υπηρεσία λειτουργίας εικονικού δρομολογητή για μικρούς Φορείς του ΕΔΕΤ. Υπηρεσία διαμόρφωσης και χρήσης εικονικού τοίχου προστασίας για μικρούς Φορείς του ΕΔΕΤ. Α. 2.2 Σκοπιμότητα και Αναμενόμενα Οφέλη ΑΔΑ: Β41Ν469ΗΡΧ-ΣΩΓ H ΕΔΕΤ Α.Ε. φιλοδοξεί να διαμορφώσει το κατάλληλο περιβάλλον σύγχρονων υποδομών και ψηφιακών υπηρεσιών, προάγοντας με αυτό τον τρόπο τη «δικτυακή ετοιμότητα» της χώρας. Συγκεκριμένα, για τους Έλληνες ερευνητές και ακαδημαϊκούς, στοχεύει στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου περιβάλλοντος διαθέσιμων πόρων, υποδομών και προηγμένων εφαρμογών για την εκτέλεση του ερευνητικού τους έργου. Βασικά χαρακτηριστικά και οφέλη που θα προκύψουν από την αναβάθμιση της υφιστάμενης υποδομής περιλαμβάνουν τη δυνατότητα ώστε δίκτυο/τμήμα της υποδομής ΕΔΕΤ να είναι άμεσα προσβάσιμο και διαχειρίσιμο από τους τελικούς χρήστες, την αύξηση της ευελιξίας στην ανάπτυξη και παροχή υπηρεσιών προσαρμοσμένων στις ανάγκες των εκάστοτε τελικών χρηστών, την αύξηση της αξιοποίησης της (ωφέλιμης) συνολικής χωρητικότητας του δικτύου, την καλύτερη διασύνδεση των κέντρων δεδομένων και υπηρεσιών της ΕΔΕΤ Α.Ε. και το συγκερασμό των δυνατοτήτων που προσφέρονται μέσω της κατάλληλης διασύνδεσης της υπολογιστικής υποδομής με το δίκτυο της ΕΔΕΤ Α.Ε. Επιπλέον με τη δημιουργία εικονικής υποδομής για φορείς με πλήρη έλεγχο και την αυτονομία, οι νέες υποδομές θα προσφέρουν αξιοπιστία, άριστη συντήρηση, με παράλληλη σημαντική μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, οικονομίες κλίμακας, και αποτελεσματικότητα στην λειτουργία της ΕΔΕΤ Α.Ε. στο βασικό της ρόλο του παρόχου υπηρεσιών διαδικτύου για την απαιτητική ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα χρηστών. Σελίδα 21 από 214

22 «Προηγμένες Δικτυακές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα» Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές του Έργου Συγκεκριμένα, η αναβάθμιση της υφιστάμενης υποδομής θα επιτρέψει: Την απευθείας διαχείριση μέρους των υποδομών της ΕΔΕΤ Α.Ε. από τους Χρήστες: οι υπηρεσίες που θα αναπτυχθούν πάνω από τις δικτυακές και υπολογιστικές υποδομές της ΕΔΕΤ θα επιτρέπουν στους τελικούς χρήστες -ερευνητές ή Φορείς- να αποκτήσουν πρόσβαση και να διαχειριστούν τις υποδομές της ΕΔΕΤ με νέους καινοτόμους τρόπους. Οι νέες λειτουργικές δυνατότητες των υπηρεσιών στο ΕΔΕΤ4 απαιτούν οι χρήστες να λαμβάνουν πληροφορίες για τους διαθέσιμους πόρους των διαθέσιμων υποδομών (υπολογιστικών & δικτυακών), να τους δεσμεύουν με χρήση κατάλληλων λειτουργιών πιστοποίησης και να τους διαχειρίζονται ανεξάρτητα από τη χρήση αντίστοιχων πόρων που είναι υπό τον έλεγχο του NOC/SOC ττης ΕΔΕΤ Α.Ε. ή άλλων χρηστών. Την αποδοτική χρήση της διαθέσιμης (ωφέλιμης) χωρητικότητας: η υποδομή Carrier/MPLS (ΕΔΕΤ4) που προβλέπεται από το παρόν Έργο, επιτρέπει την πιο αποδοτική χρήση των πόρων του δικτύου σε σχέση με την προϋπάρχουσα υποδομή Carrier/Ethernet (ΕΔΕΤ3). Όπως προκύπτει από την λειτουργία του δικτύου ΕΔΕΤ3, η χρήση των πρωτοκόλλων spanning tree (συμπεριλαμβανομένου της λειτουργίας αποφυγής βρόχων) προϋποθέτει ότι μόνο το κύριο μονοπάτι μεταφέρει φορτίο ενώ τα εναλλακτικά μονοπάτια δεν εξυπηρετούν το διαθέσιμο φορτίο. Επιπλέον, οι λειτουργίες traffic engineering που θα προσφέρει η υποδομή Carrier/MPLS θα βελτιώσει περαιτέρω τη χρήση των διαθέσιμων πόρων. Εκτιμάται ότι η χρήση της υποδομής Carrier/MPLS θα επιτρέψει την ομοιόμορφη κατανομή του φορτίου στο δίκτυο κορμού χωρίς τη μείωση των χαρακτηριστικών ποιότητας υπηρεσίας. Το διαχειριστικό σύστημα και τα εργαλεία διαχείρισης που θα αναπτυχθούν θα διευκολύνουν την παροχή προηγμένων υπηρεσιών και την αποκατάσταση βλαβών. Το διαχωρισμό της υποδομής IP σε ξεχωριστά εικονικά δίκτυα IP: η υποδομή Carrier/MPLS, σε συνδυασμό με το διαχειριστικό σύστημα και τα εργαλεία που θα αναπτυχθούν από την ΕΔΕΤ Α.Ε., θα επιτρέψει τον πιο αξιόπιστο και αποδοτικό διαχωρισμό των πόρων του δικτύου. Η δυνατότητα αυτή θα επιτρέψει την απρόσκοπτη εκτέλεση πειραμάτων από φορείς της ΕΔΕΤ Α.Ε. χωρίς να μειώνεται η αξιοπιστία του δικτύου και να διακινδυνεύεται η πρόσβαση σε υφιστάμενες υπηρεσίες. Την υποστήριξη νέων τεχνικών προώθησης κίνησης: το δίκτυο ΕΔΕΤ4 θα καλύψει τις ανάγκες για την διασύνδεση σε υπέρ-υψηλές ταχύτητες (α) των Φορέων της ΕΔΕΤ Α.Ε. με το Διαδίκτυο, (β) μεταξύ τελικών χρηστών και κεντρικών υπηρεσιών (π.χ. υπηρεσίες υπολογιστικού πλέγματος) ή (γ) μεταξύ ομάδας τελικών χρηστών και της υπόλοιπης ερευνητικής κοινότητας (π.χ. υπηρεσίες μετάδοσης σε υψηλή ευκρίνεια ψηφιακής εικόνας). Οι νέες υπηρεσίες απαιτούν σύγχρονα μοντέλα δρομολόγησης ροών και προώθησης της ψηφιακής πληροφορίας. Α.3 Λειτουργικές και Τεχνικές προδιαγραφές Έργου Α. 3.1 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Οι βασικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες που θα παρέχονται με την επιτυχή υλοποίηση του έργου αναφέρονται στον Πίνακας 1: Περιγραφή Υπηρεσίας Υπηρεσίες υποδομής εικονικού διαδικτύου στο Παρατηρήσεις Βλ. Παράρτημα Γ1.2 Γ1.3 καθώς και Σελίδα 22 από 214

23 «Προηγμένες Δικτυακές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα» Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές του Έργου επίπεδο IP Παράρτημα Γ3. Υπηρεσία λειτουργίας εικονικού δρομολογητή Βλ. Παράρτημα Γ1.2 Γ1.3 καθώς και για μικρούς φορείς του ΕΔΕΤ Παράρτημα Γ3. Βλ. Παράρτημα Γ1.2 Γ1.3 καθώς και Υπηρεσίες εικονικών τοίχων προστασίας Παράρτημα Γ3. Πίνακας 1: Περιγραφή Υπηρεσιών Έργου Υπηρεσίες υποδομής εικονικού διαδικτύου στο επίπεδο ΙΡ: θα δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας εικονικών κυκλωμάτων στην υποδομή Carrier/MPLS με σκοπό τον πλήρη διαχωρισμό της κίνησης -μεταξύ διαφορετικών φορέων όπως επίσης και μεταξύ διαφορετικών χρηστών στον ίδιο Φορέα- χωρίς να επηρεάζονται οι ήδη προσφερόμενες υπηρεσίες παραγωγής. Υπηρεσία λειτουργίας εικονικού δρομολογητή: θα προσφέρεται η δυνατότητα σε Φορείς της ΕΔΕΤ Α.Ε. να διαχειρίζονται την εσωτερική ή εισερχόμενη/εξερχόμενη κίνηση τους μέσω εικονικών δικτυακών συστημάτων κάνοντας χρήση της υποδομής της ΕΔΕΤ Α.Ε., είτε δικτυακής ή υπολογιστικής. Υπηρεσίες εικονικών τοίχων προστασίας: θα προσφέρεται η δυνατότητα σε κάθε φορέα της ΕΔΕΤ Α.Ε. να διαχειρίζεται κεντρικά την κίνηση από πολλαπλά σημεία παρουσίας του Φορέα (ενδεχομένως σε διαφορετικές πόλεις) και να την ελέγχει μέσω μηχανισμών τείχους προστασίας (firewall) δίνοντας τη δυνατότητα για προστασία του φορέα με την «ύπαρξη» εικονικού τείχους προστασίας σε κάθε σημείο παρουσίας του. Α. 3.2 Απαιτήσεις Αρχιτεκτονικής Συστήματος ΑΔΑ: Β41Ν469ΗΡΧ-ΣΩΓ Η αρχιτεκτονική του δικτύου ΕΔΕΤ4 (Εικόνα 5) ορίζει τρία διακριτά επίπεδα υπηρεσιών, όπως αυτά αναλύονται αναλυτικά στο Παράρτημα Γ1.2 Γ1.3: το επίπεδο οπτικών υπηρεσιών (optical service layer), το οποίο παρέχεται από το οπτικό δίκτυο της ΕΔΕΤ Α.Ε. (οπτικός εξοπλισμός και δίκτυο οπτικών ινών) και παρέχει υπηρεσίες διασύνδεσης φυσικού επιπέδου. τo επίπεδο υπηρεσιών carrier (carrier service layer), το οποίο παρέχεται από το δίκτυο Carrier και το δίκτυο πρόσβασης της ΕΔΕΤ Α.Ε. το οποίο παρέχει υπηρεσίες διασύνδεσης τύπου Ethernet. το επίπεδο υπηρεσιών IP (IP service layer), το οποίο παρέχεται από το δίκτυο IP της ΕΔΕΤ Α.Ε. και παρέχει διασύνδεση IP μεταξύ των φορέων της ΕΔΕΤ Α.Ε., των κέντρων δεδομένων και υπηρεσιών της και του ελληνικού και διεθνούς Διαδικτύου. Σελίδα 23 από 214

24 2 5 ΑΔΑ: Β41Ν469ΗΡΧ-ΣΩΓ «Προηγμένες Δικτυακές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα» Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές του Έργου GEANT Carrier Services 4 IP Services 5 GRIX 5 AMSIX 3 Client pool 1 Optical Services Εικόνα 5. Επίπεδα Υπηρεσιών Λογική αρχιτεκτονική δικτύου ΕΔΕΤ4. Α. 3.3 Τεχνολογίες και Σχέδιο Υλοποίησης Έργου Το δίκτυο ΕΔΕΤ4 και οι προσφερόμενες υπηρεσίες θα βασίζονται σε πλήθος τεχνολογιών και πρωτοκόλλων, όπως αυτές αναλύονται στα Παραρτήματα Γ4 και Γ1. Α. 3.4 Προδιαγραφές Λειτουργικών Ενοτήτων H αρχιτεκτονική της δικτυακής υποδομής ΕΔΕΤ4 δύναται να διαιρεθεί λογικά ως ακολούθως: Υποσύστημα επιπέδου υπηρεσιών Carrier (Carrier service layer) Υποσύστημα επιπέδου υπηρεσιών IP (IP service layer) Μεταγωγείς πρόσβασης Ethernet - CPEs Λογισμικό παρακολούθησης και διαχείρισης Μεταγωγείς διασύνδεσης υπολογιστικού εξοπλισμού. Όλα τα ανωτέρω υποσυστήματα διασυνδέονται μεταξύ τους και λειτουργούν με ενιαίο τρόπο για την παροχή των σχεδιαζόμενων υπηρεσιών προς τους τελικούς χρήστες. Επομένως, η συνολική απόδοση της δικτυακής υποδομής και των προσφερόμενων υπηρεσιών εξαρτάται από τη απόδοση των επιμέρους υποσυστημάτων. To υποσύστημα επιπέδου υπηρεσιών Carrier (Carrier service layer) θα επιτρέψει την αποδοτική διαχείριση των δικτυακών πόρων του δικτύου διευκολύνοντας το λογικό διαχωρισμό τους και την ανεξάρτητη χρήση τους από διαφορετικούς χρήστες για την δημιουργία εικονικών μονοπατιών διασύνδεσης. Επιπλέον, το υποσύστημα επιπέδου υπηρεσιών IP (IP service layer) επιτρέπει την παροχή υπηρεσιών IP σε χρήστες της ΕΔΕΤ διασφαλίζοντας τη διασύνδεσή τους με το Διαδίκτυο και τη δρομολόγηση κίνησης με βάση τις ανάγκες των ιδρυμάτων τους. Τα παραπάνω δύο υποσυστήματα είναι απολύτως απαραίτητα για την ανάπτυξη των τριών υπηρεσιών που αναφέρονται στο παρόν έργο, όπου η κάθε υπηρεσία προϋποθέτει τη λογικά ανεξάρτητη χρήση δικτυακών (και υπολογιστικών) πόρων από τους χρήστες του ΕΔΕΤ. Συμπληρωματικά, το υποσύστημα μεταγωγέων πρόσβασης Ethernet επιτρέπει την επέκταση των παραπάνω υπηρεσιών του Σελίδα 24 από 214

25 «Προηγμένες Δικτυακές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα» Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές του Έργου ΕΔΕΤ4 μέσα στα δίκτυα πρόσβασης των χρηστών, ενοποιώντας λογικά τις υποδομές της ΕΔΕΤ με τις υποδομές των Φορέων (δηλαδή των πανεπιστημίων, κλπ). Το υποσύστημα που αφορά το λογισμικό παρακολούθησης και διαχείρισης επιτρέπει την αυτοματοποιημένη διαχείριση των υπηρεσιών από το NOC του ΕΔΕΤ καθώς και από τα κατά τόπους NOC των Φορέων. Το υποσύστημα αυτό διευκολύνει την κλιμάκωση στην παροχή της υπηρεσίας καθιστώντας πρακτικά απεριόριστη την ικανοποίηση αιτημάτων προς τους τελικούς χρήστες και μειώνοντας σημαντικό το χρόνο παροχής των προσφερόμενων υπηρεσιών προς τους χρήστες. Τέλος, το υποσύστημα που αφορά τους μεταγωγείς διασύνδεσης υπολογιστικού εξοπλισμού επιτρέπει την αυτοματοποίηση της διαδικασίας παροχής των υπηρεσιών του ΕΔΕΤ4 μέσα στα υπολογιστικά κέντρα της ΕΔΕΤ (πχ κόμβος ΕΙΕ, κόμβος ΥΠΔΜΘ, κλπ) με στόχο την ενοποίηση των υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους (cloυd) με τις υπόλοιπες δικτυακές υπηρεσίες. Οι παραπάνω λειτουργικές δυνατότητες που προσφέρονται από τα υποσυστήματα που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του έργου θα αποτελέσουν μία ενοποιημένη λειτουργική υποδομή στην οποία θα περιλαμβάνονται οι υπηρεσίες ταυτοποίησης, ασφάλειας, παρακολούθησης, αυτοματοποιημένης και κατανεμημένης διαχείρισης που θα αναπτύξει η ΕΔΕΤ στο πλαίσιο συναφών δράσεων και έργων. Α Επίπεδο υπηρεσιών Carrier Το επίπεδο υπηρεσιών Carrier παρέχει υπηρεσίες μεταφοράς πλαισίων (frames) Ethernet, κυρίως ανάμεσα στο δίκτυο IP της ΕΔΕΤ Α.Ε., τα κέντρα δεδομένων και υπηρεσιών της και τους φορείς της. Το επίπεδο υπηρεσιών Carrier περιγράφεται αναλυτικά στις ενότητες Γ1.2.3 «Επίπεδο Υπηρεσιών Carrier» και Γ1.3.2 «Δίκτυο Carrier» στο Παράρτημα Γ1. Ο εξοπλισμός του επιπέδου υπηρεσιών Carrier θα επιτρέψει την εικονική διασύνδεση των φορέων της ΕΔΕΤ Α.Ε. μέσω της δημιουργίας εικονικών κυκλωμάτων (MPLS VPNs) και θα υποστηρίζει τις προβλεπόμενες προηγμένες υπηρεσίες. Οι αναλυτικές προδιαγραφές για τον εξοπλισμό του επιπέδου υπηρεσιών Carrier αναλύονται στον Πίνακα Συμμόρφωσης 1 (υποπίνακες 1.1, 1.2, 1.3 και 1.8.1), στον Πίνακα Συμμόρφωσης 2 (υποπίνακες 2.1 και 2.2) και στον Πίνακα Συμμόρφωσης 3 (υποπίνακες 3.1, 3.2 και 3.6) στο Παράρτημα Γ4. Α Επίπεδο Υπηρεσιών IP Το επίπεδο υπηρεσιών IP διασυνδέει τους Φορείς της ΕΔΕΤ Α.Ε. μεταξύ τους, με τα κέντρα δεδομένων και υπηρεσιών της ΕΔΕΤ Α.Ε. και με το ελληνικό και διεθνές Διαδίκτυο. Το επίπεδο υπηρεσιών IP περιγράφεται αναλυτικά στις ενότητες Γ1.2.4 «Επίπεδο Υπηρεσιών IP» και Γ1.3.3 «Δίκτυο ΙΡ» στο Παράρτημα Γ1. Ο εξοπλισμός ΙΡ θα παρέχει υπηρεσίες διασύνδεσης με το Διαδίκτυο, εσωτερικής δρομολόγησης και θα υλοποιεί λειτουργικότητα για την υποστήριξη εικονικών δρομολογητών. Οι αναλυτικές προδιαγραφές για τον εξοπλισμό του επιπέδου υπηρεσιών IP αναλύονται στον Πίνακα Συμμόρφωσης 1 (υποπίνακες 1.4 και 1.8.1), στον Πίνακα Συμμόρφωσης 2 (υποπίνακες 2.1 και 2.3) και στον Πίνακα Συμμόρφωσης 3 (υποπίνακες 3.1, 3.3 και 3.6) στο Παράρτημα Γ4. Σελίδα 25 από 214

26 «Προηγμένες Δικτυακές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα» Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές του Έργου Α Μεταγωγείς Πρόσβασης Ethernet - CPEs ΑΔΑ: Β41Ν469ΗΡΧ-ΣΩΓ Οι μεταγωγείς πρόσβασης Ethernet συμβάλουν στη δημιουργία εικονικών κυκλωμάτων στην υποδομή Carrier/MPLS (με σκοπό τον πλήρη διαχωρισμό της κίνησης -μεταξύ διαφορετικών Φορέων όπως επίσης και μεταξύ διαφορετικών χρηστών στον ίδιο φορέα-) παρέχοντας την δυνατότητα διασύνδεσης του φορέα σε πολλαπλές θύρες Ethernet για την υποστήριξη των προβλεπόμενων προηγμένων δικτυακών υπηρεσιών. Αναλυτική περιγραφή των μεταγωγέων πρόσβασης Ethernet παρέχεται στις ενότητες Γ1.2.3 «Επίπεδο Υπηρεσιών Carrier» και Γ1.3.3 «Δίκτυο Πρόσβασης» στο Παράρτημα Γ1. Οι αναλυτικές προδιαγραφές για τον εξοπλισμό που αφορά τους μεταγωγείς πρόσβασης Ethernet αναλύονται στον Πίνακα Συμμόρφωσης 1 (υποπίνακες 1.5, 1.6 και 1.8.2), στον Πίνακα Συμμόρφωσης 2 (υποπίνακες 2.1 και 2.4) και στον Πίνακα Συμμόρφωσης 3 (υποπίνακες 3.1, 3.4 και 3.6) στο Παράρτημα Γ4. Α Λογισμικό Παρακολούθησης και Διαχείρισης Η λειτουργία μηχανισμών παρακολούθησης και διαχείρισης - ΟΑΜ (Operations Administration, Maintenance) στο δίκτυο ΕΔΕΤ4 είναι απαραίτητη για την παροχή αξιόπιστων και χαμηλού κόστους υπηρεσιών. Οι λειτουργίες OAM συνεισφέρουν στην αποδοτικότερη διαχείριση του δικτύου, διευκολύνουν τη διάγνωση και την επίλυση προβλημάτων και βελτιώνουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών (αύξηση στο ποσοστό διαθεσιμότητάς τους). Αναλυτική περιγραφή των μηχανισμών που πρέπει να υποστηρίζονται από το λογισμικό παρακολούθησης και διαχείρισης παρέχεται στην ενότητα Γ1.3.7 «Ενιαία Πλατφόρμα Διαχείρισης & Παρακολούθησης» στο Παράρτημα Γ1. Οι αναλυτικές προδιαγραφές του λογισμικού παρακολούθησης και διαχείρισης αναλύονται στον Πίνακα Συμμόρφωσης 2 (υποπίνακας 2.6) στο Παράρτημα Γ4. Α Μεταγωγείς Διασύνδεσης Υπολογιστικού Εξοπλισμού Οι μεταγωγείς διασύνδεσης του υπολογιστικού εξοπλισμού θα εγκατασταθούν στα κέντρα δεδομένων και υπηρεσιών της ΕΔΕΤ Α.Ε. Θα επιτρέψουν την ευκολότερη παροχή υπηρεσιών εικονικών τοίχων προστασίας προς τις εικονικές μηχανές που θα παρέχονται από την υποδομή υπολογιστικού νέφους της ΕΔΕΤ Α.Ε. Αναλυτική περιγραφή των μεταγωγέων διασύνδεσης του υπολογιστικού εξοπλισμού παρέχεται στην ενότητα Γ1.2.5 «Υπηρεσίες διασύνδεσης εξοπλισμού κόμβων δεδομένων & υπηρεσιών» στο Παράρτημα Γ1. Οι αναλυτικές προδιαγραφές για τον εξοπλισμό που αφορά τους μεταγωγείς διασύνδεσης του υπολογιστικού εξοπλισμού αναλύονται στον Πίνακα Συμμόρφωσης 1 (υποπίνακες 1.7 και 1.8.3), στον Πίνακα Συμμόρφωσης 2 (υποπίνακες 2.1 και 2.5) και στον Πίνακα Συμμόρφωσης 3 (υποπίνακες 3.1, 3.5 και 3.6) στο Παράρτημα Γ4. Σελίδα 26 από 214

27 «Προηγμένες Δικτυακές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα» Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές του Έργου Α. 3.5 Προδιαγραφές Οριζόντιων Λειτουργιών Τα διάφορα υποσυστήματα, όπως αναφέρονται στην ενότητα Α3.4, οφείλουν να επιτρέπουν την απρόσκοπτη παροχή και παρακολούθηση των παρεχόμενων δικτυακών υπηρεσιών πάνω από την υποδομή ΕΔΕΤ4. Για το λόγο αυτό ζητείται κοινή λειτουργική πλατφόρμα λογισμικού καθώς και διαχειριστικό σύστημα που αλληλεπιδρά με όλα σχεδόν τα υποσυστήματα με στόχο την ολοκληρωμένη διαχείριση των δικτυακών πόρων. Επιπλέον, οι υπηρεσίες που θα αναπτυχθούν πάνω από τη δικτυακή υποδομή του ΕΔΕΤ4 αποτελούν προϋπόθεση για το σχεδιασμό και την υλοποίηση των υπό ανάπτυξη υπηρεσιών υπολογιστικού πλέγματος (cloud). Η ΕΔΕΤ, για παράδειγμα, σχεδιάζει την παροχή εικονικών μηχανών κατ απαίτηση προς τους τελικούς χρήστες με χρήση αυτοματοποιημένων εργαλείων. Οι υπηρεσίες και οι δικτυακές υποδομές θα επιτρέψουν τη λογική διασύνδεση των εικονικών μηχανών με τα εσωτερικά δίκτυα των πανεπιστημίων ώστε οι προσφερόμενες εικονικές μηχανές να είναι λογικά συνδεδεμένες στο εκάστοτε τοπικό δίκτυο του τελικού χρήστη. Η λειτουργικότητα αυτή θα επιτευχθεί με τις υπηρεσίες που θα προσφέρονται πάνω από τη δικτυακή υποδομή ΕΔΕΤ4. Οι προδιαγραφές οριζόντιων λειτουργιών έχουν ενσωματωθεί στις συνολικές λειτουργικές προδιαγραφές που περιγράφονται αναλυτικά στην ενότητα Γ1.3.6 στο Παράρτημα Γ1 και στον Πίνακα Συμμόρφωσης 2 στο Παράρτημα Γ4. Α. 3.6 Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Εξοπλισμού ΑΔΑ: Β41Ν469ΗΡΧ-ΣΩΓ Τα λειτουργικά χαρακτηριστικά για όλες τις κατηγορίες εξοπλισμού αναφέρονται στην ενότητα Γ1.3 «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Τεχνικός Σχεδιασμός» στο Παράρτημα Γ1 και στους Πίνακες Συμμόρφωσης στο Παράρτημα Γ4. Α. 3.7 Διαλειτουργικότητα Η ΕΔΕΤ Α.Ε. φροντίζει την απρόσκοπτη διαλειτουργικότητα όλων των λειτουργικών ενοτήτων (υποσυστημάτων), των λειτουργικών μονάδων και υπηρεσιών καθ όλη τη διαδικασία σχεδιασμού και υλοποίησης των έργων της. Η διαλειτουργικότητα αυτή είναι τόσο οριζόντια, (δηλαδή διαλειτουργικότητα μεταξύ των υπό προμήθεια υποσυστημάτων) όσο και κάθετη, (δηλαδή διαλειτουργικότητα μεταξύ των υπό προμήθεια συστημάτων με τα υφιστάμενα συστήματα του Φορέα). Ταυτόχρονα σε συνεργασία με ειδικούς από την ευρύτερη κοινότητα και τους υπευθύνους των φορέων του ΕΔΕΤ φροντίζει την διασφάλιση εξωτερικής διαλειτουργικότητας, δηλαδή διαλειτουργικότητας μεταξύ των υπό προμήθεια συστημάτων με εξωτερικά συστήματα τρίτων Φορέων. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες στο δίκτυο ΕΔΕΤ θα υλοποιηθούν με χρήση ανοιχτών προτύπων, όπως αυτά περιγράφονται σε διαθέσιμα IETF RFCs, καθώς και σε σχετικά IETF Internet Drafts και εγχειρίδια τεκμηρίωσης των κατασκευαστικών οίκων. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ο εξοπλισμός του δικτύου ΕΔΕΤ θα πρέπει να είναι διαλειτουργικός, κατ ελάχιστον, με: τον εξοπλισμό των Φόρεων της ΕΔΕΤ Α.Ε., για την ανταλλαγή πινάκων δρομολόγησης BGP για την ανταλλαγή κίνησης IPv4/v6, τον εξοπλισμό του δικτύου GEANT, για την ανταλλαγή πινάκων δρομολόγησης BGP για την ανταλλαγή κίνησης IPv4/v6, Σελίδα 27 από 214

28 «Προηγμένες Δικτυακές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα» Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές του Έργου τον εξοπλισμό πρόσβασης των Φορέων, για τη φυσική διασύνδεση με 1/10Gbps Ethernet, τον εξοπλισμό πρόσβασης του GEANT, για τη φυσική διασύνδεση με 1/10Gbps Ethernet, τον εξοπλισμό πρόσβασης του GR-IX, για τη φυσική διασύνδεση με 10Gbps Ethernet με τον κεντρικό μεταγωγέα του κόμβου. Επιπλέον, ο προσφερόμενος εξοπλισμός και το διαχειριστικό σύστημα θα πρέπει να επιτρέπουν τη διαλειτουργικότητα με εργαλεία διαχείρισης και παροχής υπηρεσιών που αναπτύσσονται από την ΕΔΕΤ Α.Ε. ή τρίτους κατασκευαστές. Για το λόγο αυτό, στα Παραρτήματα Γ1 και Γ4 αναφέρονται ανοικτά πρωτόκολλα, η υποστήριξη των οποίων είναι αναγκαία για μια σειρά λειτουργιών όπως: την παρακολούθηση (monitoring) των διαθέσιμων πόρων στις υπολογιστικές και δικτυακές υποδομές, την παρουσίαση πληροφοριών για τις διαθέσιμες δικτυακές και υπολογιστικές υποδομές στους τελικούς χρήστες που έχουν τα κατάλληλα δικαιώματα πρόσβασης στις παραπάνω πληροφορίες, τη συλλογή στατιστικών στοιχείων χρήσης των προσφερόμενων υπηρεσιών για χρήση από τους τελικούς χρήστες και τους διαχειριστές των υποδομών, την παρακολούθηση της απόδοσης λειτουργίας των υποδομών και την επίπτωση τους στις υπηρεσίες, το μακροπρόθεσμο σχεδιασμό αναβαθμίσεων των δικτυακών και υπολογιστικών υποδομών. Οι προδιαγραφές διαλειτουργικότητας έχουν ενσωματωθεί στις συνολικές λειτουργικές προδιαγραφές που περιγράφονται αναλυτικά στην ενότητα Γ1.3.6 στο Παράρτημα Γ1 και στον Πίνακα Συμμόρφωσης 2 στο Παράρτημα Γ4. Α. 3.8 Πολυκαναλική προσέγγιση Η παροχή των προβλεπόμενων υπηρεσιών θα είναι εφικτή από το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων της ΕΔΕΤ Α.Ε. με χρήση λογισμικού διαχείρισης των κατασκευαστικών οίκων ή με βάση εργαλεία διαχείρισης που αναπτύσσει η ΕΔΕΤ Α.Ε. Εξουσιοδοτημένου διαχειριστές από τους Φορείς θα έχουν δυνατότητα αλληλεπίδρασης με τον εξοπλισμό του δικτύου ΕΔΕΤ4 και με τα εργαλεία διαχείρισης. Υπηρεσία Τρόποι Αλληλεπίδρασης Τερματικό Πρόσβασης Υπηρεσία λειτουργίας εικονικού δρομολογητή για μικρούς φορείς του ΕΔΕΤ Υπηρεσίες εικονικών τοίχων προστασίας Υπηρεσίες υποδομής εικονικού διαδικτύου Διαχειριστικό σύστημα κατασκευαστικού οίκου ή/και υφιστάμενα εργαλεία διαχείρισης ΕΔΕΤ Διαχειριστικό σύστημα κατασκευαστικού οίκου ή/και υφιστάμενα εργαλεία διαχείρισης ΕΔΕΤ Διαχειριστικό σύστημα κατασκευαστικού οίκου ή/και υφιστάμενα εργαλεία διαχείρισης ΕΔΕΤ Υπολογιστικός εξοπλισμός με δικαίωμα πρόσβασης στο δίκτυο διαχείρισης ΕΔΕΤ. Υπολογιστικός εξοπλισμός με δικαίωμα πρόσβασης στο δίκτυο διαχείρισης ΕΔΕΤ. Υπολογιστικός εξοπλισμός με δικαίωμα πρόσβασης στο δίκτυο διαχείρισης ΕΔΕΤ. Πίνακας 2: Μέσα Πρόσβασης (κανάλια) ανά παρεχόμενη υπηρεσία Σελίδα 28 από 214

29 Α. 3.9 Ανοιχτά Δεδομένα «Προηγμένες Δικτυακές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα» Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές του Έργου Το παρόν έργο δεν περιλαμβάνει τη διαχείριση δεδομένων και κατά συνέπεια δεν προβλέπονται ειδικοί περιορισμοί. Η υλοποίηση των υποδομών του έργου πρέπει να ακολουθεί τις σύγχρονες τάσεις για ανοικτή αρχιτεκτονική (open architecture) και ανοικτά συστήματα (open systems). Ο όρος «ανοικτό» υποδηλώνει κατά βάση την ανεξαρτησία από συγκεκριμένο προμηθευτή και την υποχρεωτική χρήση προτύπων (standards), τα οποία διασφαλίζουν: την αρμονική συνεργασία και λειτουργία μεταξύ συστημάτων και λειτουργικών εφαρμογών διαφορετικών προμηθευτών, τη διαδικτυακή ή άλλη συνεργασία εφαρμογών που βρίσκονται σε διαφορετικά υπολογιστικά συστήματα, τη φορητότητα (portability) των εφαρμογών, τη δυνατότητα αύξησης του μεγέθους των μηχανογραφικών συστημάτων χωρίς αλλαγές στη δομή και τη φιλοσοφία, την εύκολη επέμβαση στη λειτουργικότητα των εφαρμογών. ΑΔΑ: Β41Ν469ΗΡΧ-ΣΩΓ Σύμφωνα με τα παραπάνω, και όσον αφορά την ανάπτυξη των υποδομών του παρόντος Έργου ο Ανάδοχος θα πρέπει να κάνει χρήση διεθνών και εμπορικώς αποδεκτών προτύπων διαλειτουργικότητας, όπως για παράδειγμα οι διαδικτυακές υπηρεσίες (web services) για την τυποποιημένη επικοινωνία μεταξύ υπολογιστικών συστημάτων και αρθρωτή ανάπτυξη και υλοποίηση των υποσυστημάτων λογισμικού όπου απαιτείται και σε συνεργασία με την ΕΔΕΤ Α.Ε. Επιπρόσθετα, ιδιαίτερα σε ότι αφορά επιμέρους και εξειδικευμένες τεχνολογίες δημιουργίας, διάθεσης, αδιάλειπτης λειτουργίας και διαχείρισης υποδομών η ΕΔΕΤ Α.Ε. δεσμεύεται στην χρήση αποκλειστικά ανοιχτών προτύπων και η διάθεση των δεδομένων θα γίνεται ανοικτά προς τους χρήστες. Με δεδομένη την πληθώρα ανοικτών προτύπων η υιοθέτηση συγκεκριμένων πρόκειται να διερευνηθεί κατά την διάρκεια της Μελέτης Εφαρμογής (Φάση Α). Α Απαιτήσεις Ασφάλειας Η ΕΔΕΤ Α.Ε. είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή πολιτικής ασφαλείας για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, δεδομένα και υποδομές. Με ευθύνη του Κέντρου Διαχείρισης Δικτύου της ΕΔΕΤ Α.Ε. εφαρμόζονται μηχανισμοί ελέγχου πρόσβασης στις διαθέσιμες υποδομές, στα διαχειριστικά εργαλεία και εφαρμογές, και στις παρεχόμενες υπηρεσίες για εσωτερικούς χρήστες της ΕΔΕΤ. Εξουσιοδοτημένο προσωπικό έχει τη δυνατότητα να προσπελάσει φυσικά τον δικτυακό ή υπολογιστικό εξοπλισμό που. Επιπλέον, μέσω της Υποδομής Ταυτοποίησης και Εξουσιοδότησης (Authentication Authorization Infrastructure - AAI) της ΕΔΕΤ Α.Ε. οι ενδιαφερόμενοι Φορείς/Χρήστες μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση και να διαχειριστούν τις προηγμένες δικτυακές υπηρεσίες π για την κάλυψη των ακαδημαϊκών ή ερευνητικών αναγκών τους. Η Υποδομή ΑΑΙ και οι ανάλογες υποστηρικτικές υπηρεσίες βρίσκονται υπό την συνεχή εποπτεία του Κέντρου Διαχείρισης Δικτύων της ΕΔΕΤ Α.Ε., το οποίο ορίζει την πολιτική ασφάλειας πρόσβασης και παρακολουθεί την εφαρμογή της από εξωτερικούς Φορείς/Χρήστες. Με βάση τα παραπάνω, στο παρόν έργο δεν απαιτείται ειδική λειτουργικότητα ασφάλειας. Σελίδα 29 από 214

30 «Προηγμένες Δικτυακές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα» Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές του Έργου Α Χρονοδιάγραμμα και Φάσεις Έργου Το έργο που περιγράφεται στην παρούσα προκήρυξη αφορά το σχεδιασμό και προμήθεια συστημάτων και λογισμικού που είναι απαραίτητα για την υλοποίηση καινοτόμων υπηρεσιών προς τους Χρήστες του ΕΔΕΤ4. Ως εκ τούτου, το έργο εντάσσεται σε ένα γενικότερο σχεδιασμό της εταιρείας για την ανάπτυξη υπηρεσιών και υποδομών οι οποίες αλληλεπιδρούν με σκοπό την κάλυψη των αναγκών της εκπαιδευτικής και ακαδημαϊκής κοινότητας. Υπό αυτό το πρίσμα, το παρόν έργο έρχεται να συμπληρώσει άλλες δράσεις, όπως την παροχή υπηρεσιών οπτικών μονοπατιών υπό τον έλεγχο των χρηστών, προηγμένες υπηρεσίες ταυτοποίησης, υπηρεσίες υπολογιστικού πλέγματος κλπ. Σε ότι αναφορά το παρόν έργο, η υλοποίηση της προμήθειας και εγκατάστασης των υποδομών του παρόντος θα πραγματοποιηθεί σε τρία στάδια τα οποία ισχύουν και εφαρμόζονται ως ακολούθως: 1. Ποσοτική Παραλαβή: Η Ποσοτική Παραλαβή του εξοπλισμού, θα γίνει κατά την παράδοση του εξοπλισμού στους χώρους που θα υποδειχθούν από την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στην ενότητα Γ1.4 στο Παράρτημα Γ1, και αφορά την επιβεβαίωση της συμφωνίας, σε επίπεδο κωδικού είδους, του παραδιδόμενου εξοπλισμού με την λίστα του εξοπλισμού που θα περιλαμβάνεται στη σύμβαση του έργου, την αποστολή στους κόμβους του παραδιδόμενου εξοπλισμού και την ανάρτησή του σε ικριώματα. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των κωδικών των παραδιδόμενων ειδών με τα αναγραφόμενα στη σύμβαση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραλάβει ως επιστρεφόμενα τα είδη αυτά και να παραδώσει τα συμφωνημένα κατά την σύμβαση είδη. Η Ποσοτική Παραλαβή θα γίνει για το σύνολο του εξοπλισμού και θα πρέπει να ολοκληρωθεί το αργότερο εντός ενενήντα (90) ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης. 2. Ποιοτική Παραλαβή Δοκιμές Αποδοχής: Η Αναθέτουσα Αρχή θα θέσει σε λειτουργία το σύνολο ή μέρος του εξοπλισμού και θα εκτελέσει δοκιμές απόδοσης και λειτουργικότητας σύμφωνα με τις προδιαγραφές της προκήρυξης (βλ. στην ενότητα Γ1.4 στο Παράρτημα Γ1). Σε περίπτωση βλάβης ή προβλήματος κατά την εκτέλεση των δοκιμών, ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες αντικατάστασης ή αποκατάστασης της λειτουργικότητας του εξοπλισμού. Η Ποιοτική Παραλαβή θα γίνει για το σύνολο του εξοπλισμού και θα πρέπει να ολοκληρωθεί το αργότερο εντός τεσσάρων (4) μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης. 3. Οριστική Παραλαβή Ολοκλήρωση Διαστήματος Απρόσκοπτης Λειτουργίας: Οριστική Παραλαβή θα πραγματοποιηθεί αφού η Αναθέτουσα Αρχή θέσει σε λειτουργία το σύνολο (ή αντιπροσωπευτικό δείγμα) του εξοπλισμού και συμπληρωθούν πέντε (5) ημέρες συνεχούς και απρόσκοπτης λειτουργίας. Στη Σύμβαση του έργου θα διατυπωθεί ακριβώς ο ορισμός της «απρόσκοπτης λειτουργίας όλων των μερών του συστήματος». Η Οριστική Παραλαβή θα πρέπει να ολοκληρωθεί το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της ποιοτικής παραλαβής. Α/Α Φάσης Τίτλος Φάσης Μήνας Έναρξης Μήνας Λήξης 1 Ποσοτική Παραλαβή Υπογραφή Σύμβασης (Μ0) Μ3 2 Ποιοτική Παραλαβή Δοκιμές Αποδοχής Μετά την ολοκλήρωση της προηγούμενης φάσης Μ4 3 Οριστική Παραλαβή Ολοκλήρωση Μετά την ολοκλήρωση της Διαστήματος Απρόσκοπτης Λειτουργίας προηγούμενης φάσης Μ5 ΑΔΑ: Β41Ν469ΗΡΧ-ΣΩΓ Πίνακας 3: Πίνακας Φάσεων Έργου Σελίδα 30 από 214

31 «Προηγμένες Δικτυακές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα» Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές του Έργου Α Πίνακας Παραδοτέων Κατά την υλοποίηση του έργου προμήθειας των υποδομών, ο Ανάδοχος οφείλει να παραδώσει τα παραδοτέα που αναφέρονται στον Πίνακας 4 και αφορούν την Μελέτη Εφαρμογής. Η αρχική έκδοση της μελέτης εφαρμογής θα παραδοθεί κατά τη διάρκεια της Φάσης 1 «Ποσοτικής Παραλαβή» και θα περιλαμβάνει τις ενότητες που περιγράφονται στο Παράρτημα Γ Η τελική έκδοση της Μελέτης Εφαρμογής θα παραδοθεί κατά τη διάρκεια της Φάσης 2 «Ποιοτική Παραλαβή Δόκιμες Αποδοχής» και θα περιλαμβάνει τις τελικές τεχνικές πληροφορίες υλοποίησης («as built») του έργου. Α/Α Παραδοτέου Τίτλος Παραδοτέου Τύπος Παραδοτέου 1 Μήνας 1 Μελέτη Εφαρμογής (φάση Α) Μελέτη Μ2 2 Μελέτη Εφαρμογής (φάση Β) Μελέτη Μ5 ΑΔΑ: Β41Ν469ΗΡΧ-ΣΩΓ Παράδοσης 2 Πίνακας 4: Πίνακας Παραδοτέων Έργου Α Σημαντικά Ορόσημα υλοποίησης Έργου Α/Α Τίτλος Οροσήμου Μήνας Επίτευξης Μέθοδος μέτρησης επίτευξης 1 Υπογραφή Σύμβασης Μ0 Ν/Α 30 2 Ποσοτική Παραλαβή Μ3 Ν/Α 30 3 Ποιοτική Παραλαβή Μ4 Επιτυχής ολοκλήρωση 0 Δοκιμές Αποδοχής δοκιμών 4 Οριστική Παραλαβή Μ5 Απρόσκοπτη λειτουργία 40 Ολοκλήρωση Διαστήματος Απρόσκοπτης Λειτουργίας της % επί του συνολικού κόστους/ αμοιβής 3 Πίνακας 5: Πίνακας Οροσήμων Έργου Α.4 Ελάχιστες Προδιαγραφές Υπηρεσιών Α. 4.1 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης Κάθε υποψήφιος θα προσφέρει υπηρεσίες εκπαίδευσης για τον προσφερόμενο εξοπλισμό και για το λογισμικό διαχείρισης. Η εκπαίδευση θα αφορά ομάδα τεχνικών της ΕΔΕΤ Α.Ε. και θα οδηγεί σε λήψη πιστοποίησης από τον κατασκευαστικό οίκο του εξοπλισμού. Οι Υπηρεσίες Εκπαίδευσης περιγράφονται αναλυτικά στην ενότητα Γ1.4 «Υπηρεσίες» στο Παράρτημα Γ1. 1 Τύπος Παραδοτέου: Μ (Μελέτη), ΑΝ (Αναφορά), Λ (Λογισμικό), Υ (Υλικό/Εξοπλισμός), Υ (Υπηρεσία), Σ (Σύστημα), ΑΛ (Άλλο) 2 Μήνας Παράδοσης Παραδοτέου (π.χ. Μ1, Μ2,...ΜΝ) όπου Μ1 είναι ο πρώτος μήνας (δηλ. μήνας έναρξης) του Έργου 3 εφόσον η ΑΑ επιλέξει τη σύνδεση παράδοσης προοδευτικών τμημάτων λειτουργικότητας με αμοιβή Σελίδα 31 από 214

32 «Προηγμένες Δικτυακές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα» Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές του Έργου Α. 4.2 Υπηρεσίες Εγγύησης «Καλής Λειτουργίας» ΑΔΑ: Β41Ν469ΗΡΧ-ΣΩΓ Η δωρεάν εγγύηση καλής λειτουργίας για το σύνολο του εξοπλισμού δεν μπορεί να είναι μικρότερη από πέντε (5) έτη από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής του εξοπλισμού με ποινή αποκλεισμού. Οι υπηρεσίες εγγύησης «Καλής Λειτουργίας» καθώς και το χρονικό διάστημα παροχής τους προσδιορίζονται αναλυτικά στην ενότητα Γ1.4.7 «Εγγύηση Καλής Λειτουργίας» στο Παράρτημα Γ1 και στον Πίνακα Συμμόρφωσης 4. Α.5 Μεθοδολογία Διοίκησης και Υλοποίησης Έργου Α. 5.1 Μέθοδοι και Τεχνικές Υλοποίησης και Υποστήριξης Ο υποψήφιος Ανάδοχος, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις απαιτήσεις του έργου θα πρέπει να προτείνει ακριβή μεθοδολογία υλοποίησης της προμήθειας, εγκατάστασης του εξοπλισμού, καθώς και μεθοδολογία παροχής υποστήριξης για την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου. Α. 5.2 Σχήμα Διοίκησης, Σχεδιασμού και Υλοποίησης του Έργου Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει το κατάλληλο σε αριθμό και ικανότητες προσωπικό για την ανάληψη της προμήθειας. Η ομάδα έργου θα πρέπει να αποτελείται τουλάχιστον από έναν (1) συντονιστή του έργου, τρεις (3) μηχανικούς δικτύων, ένα (1) άτομο για διασφάλιση ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και ένα (1) άτομο για παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης. Ο ρόλος κάθε μέλους στο προτεινόμενο σχήμα διοίκησης έργου και το γνωστικό αντικείμενο που θα καλύψει θα πρέπει να περιγράφεται αναλυτικά. Τα ακριβή δικαιολογητικά που απαιτούνται για την περιγραφή του σχήματος διοίκησης και της ομάδας έργου αναφέρονται στην ενότητα Β2.6. Επίσης θα πρέπει να δίδονται δεσμευτικοί για τον υποψήφιο χρόνοι απασχόλησης (διαθεσιμότητα/ανθρωπομήνες) κάθε μέλους της Ομάδας Έργου που θα ανταποκρίνονται πλήρως στο προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. Το προτεινόμενο σχήμα διοίκησης του Έργου από κάθε υποψήφιο θα πρέπει να διασφαλίζει την αρτιότερη και ταχύτερη υλοποίηση του έργου. Α. 5.3 Σχέδιο και Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας Η παρακολούθηση του έργου από την Αναθέτουσα Αρχή θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία παρακολούθησης και παραλαβής, όπως αυτή περιγράφεται στο Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001:2000 για τη Διαχείριση των Έργων της ΕΔΕΤ Α.Ε. Σε κάθε περίπτωση, ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να πληροί όλες τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για την επιτυχή ολοκλήρωση κάθε φάσης του έργου και να παραδίδει τα απαιτούμενα παραδοτέα σύμφωνα με το καθορισμένο χρονοδιάγραμμα. Επιπλέον, στην ομάδα έργου του Υποψηφίου Αναδόχου θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται υπεύθυνος διασφάλισης της ποιότητας υλοποίησης του έργου (βλ. ενότητα Β2.6.). Η Αναθέτουσα Αρχή θα πρέπει να ενημερώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα από τον υπεύθυνο διασφάλισης της ποιότητας υλοποίησης για την πορεία υλοποίησης του έργου. Σελίδα 32 από 214

33 «Προηγμένες Δικτυακές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα» Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές του Έργου Α. 5.4 Σχέδιο και Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων ΑΔΑ: Β41Ν469ΗΡΧ-ΣΩΓ Η μεθοδολογία υλοποίησης του έργου θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη της πιθανούς κινδύνους για αποκλίσεις από το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου. Παράμετροι που μπορούν να προκαλέσουν καθυστερημένη παράδοση του εξοπλισμού, δυσλειτουργίες κατά τη φάση δοκιμαστικής λειτουργίας και ολοκλήρωσης των δοκιμών αποδοχής, καθώς και προβλήματα εντοπισμού και διόρθωσης σφαλμάτων λογισμικού (bugs) στο σύστημα διαχείρισης θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την προετοιμασία των προσφορών των υποψηφίων Αναδόχων. Σελίδα 33 από 214

34 «Προηγμένες Δικτυακές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα» Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Διαγωνισμού ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ B.1 Γενικές Πληροφορίες B. 1.1 Αντικείμενο Διαγωνισμού Αντικείμενο του Διαγωνισμού είναι η επιλογή Αναδόχου για την «Ανάπτυξη υπηρεσιών εικονικής διαμοίρασης» στο πλαίσιο του Υποέργου «Ανάπτυξη υπηρεσιών εικονικής διαμοίρασης (virtualization) της υποδομής του ΕΔΕΤ» του Έργου «Προηγμένες Δικτυακές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα», όπως αυτό περιγράφεται στο Α Μέρος της παρούσας Προκήρυξης. Ο Διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο συγχρηματοδότησής του από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» που έχει ενταχθεί στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) με την Απόφαση CCI 2007 GR 16 1 PO 002/ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και υλοποιείται από την ΕΔΕΤ Α.Ε. ως Δικαιούχος της πράξης με κωδικό ΟΠΣ: Γίνονται δεκτές Προσφορές για το σύνολο των απαιτήσεων. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες Προσφορές που υποβάλλονται για μέρος του Έργου. B. 1.2 Προϋπολογισμός Έργου Ο Προϋπολογισμός του Έργου, χωρίς το δικαίωμα προαίρεσης, ανέρχεται στο ποσό των Τριών Εκατομμυρίων Εκατόν Ενενήντα Οχτώ Χιλιάδων Ευρώ, ,00 (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: ,00 - ΦΠΑ (23%): ,00). Το δικαίωμα προαίρεσης του έργου περιλαμβάνει προμήθεια επιπλέον εξοπλισμού και ανέρχεται σε ποσοστό 15% επί του ποσού της προσφοράς που θα κατακυρωθεί χωρίς ΦΠΑ. Το δικαίωμα προαίρεσης θα ασκηθεί εντός ενός (1) έτους από την υπογραφή της σύμβασης. Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΔΕΤ Α.Ε. Διεύθυνση έδρας της Αναθέτουσας Αρχής: ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 56, ΑΘΗΝΑ, Τηλέφωνο: Fax: grnet4-rfp@lists.grnet.gr Πληροφορίες: κα Έφη Βουζίκα B. 1.3 Νομικό και Θεσμικό πλαίσιο Διαγωνισμού B Ισχύουσα Νομοθεσία Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και ιδιαίτερα σύμφωνα με τις διατάξεις : α. Του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ Α 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο », όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Σελίδα 34 από 214

35 «Προηγμένες Δικτυακές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα» Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Διαγωνισμού β. Του Ν.2328/95(ΦΕΚ 159/Α /95, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.2372/96(ΦΕΚ 29/Α /96) άρθρο 11 και το Ν.2414/96 (ΦΕΚ 135/Α /96) άρθρο 14 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ. 82/96 (ΦΕΚ 66/Α / ) «Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.3310/05 και του άρθρου 8 του Ν.3414/05 (εφόσον η προϋπολογισθείσα δαπάνη υπερβαίνει το ποσό του ενός εκατομμυρίου ευρώ ,00). γ. Του Ν.3310/2005, «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005, (Φ.Ε.Κ.279/Α / ) δ. Του Ν. 3886/2010(ΦΕΚ Α 173/ ) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων - Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)». ε. Του Ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (φεκ 101/Α/1990), άρθρο 88 «Υποχρεώσεις αναδόχων πληροφορικής». στ. Του Π.Δ. 29/98 περί σύστασης Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Έρευνας Τεχνολογίας Α.Ε.» (ΦΕΚ 34/Α/98) όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 308/2001 (ΦΕΚ 209/Α/2001), το Π.Δ. 145/2003 (ΦΕΚ 121/Α/2003) και το ν. 3438/2006 (ΦΕΚ 33/Α/2006). ζ. Την αναλογική συμπληρωματική εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ Α 150/10/ ) Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.), εφόσον δεν έρχεται σε αντίθεση με τις διατάξεις του ΠΔ 60/2007. η. Της υπ αριθμ. 9803/ΕΦΑ 2294 (ΦΕΚ Β 1280, 10/9/2003) απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης που κυρώνει τον κανονισμό προμηθειών της ΕΔΕΤ Α.Ε. θ. Της υπ αριθμ /ΕΥΣ 1749 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Υπουργική απόφαση συστήματος διαχείρισης», (ΦΕΚ 540/Β/2008) ι. Της Οδηγίας 2004/18 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 (Ε.Ε. L 134/30/4/2004) και του π.δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16/3/2007) με το οποίο προσαρμόστηκε η ελληνική νομοθεσία με την ανωτέρω Οδηγία, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ (ΕΕ L 257/1/10/2005) της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ (ΕΕ L 323/9/12/2005) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου ια. Του Κανονισμού (ΕΚ) 1177/2009 της Επιτροπής περί καθορισμού νέων κατωτάτων ορίων εφαρμογής της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ ιβ. Την υπ αριθμ.20977/2007 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με θέμα: «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005» (ΦΕΚ 1673/Β/2007). ιγ. Την υπ.αριθμ /2565/ΔΟΣ απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με θέμα: «Καθορισμός Χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρείες» (ΦΕΚ 1590/ ). Σελίδα 35 από 214

36 «Προηγμένες Δικτυακές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα» Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Διαγωνισμού ιδ. Την υπ.αριθμ /ΨΣ2277-Β 27-06/2012 διατύπωση σύμφωνης γνώμης της ΕΥΔ ΨΣ. B Γενικές Αρχές ΑΔΑ: Β41Ν469ΗΡΧ-ΣΩΓ Η συμμετοχή στον προκηρυσσόμενο με την παρούσα διαγωνισμό είναι ανοικτή, επί ίσοις όροις, σε όσους πληρούν τις νομικές, οικονομικές και τεχνικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στη Προκήρυξη και διαθέτουν την απαιτούμενη επαγγελματική επάρκεια και εμπειρία. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές οι προσφορές που είναι σύμφωνες με όλους τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές της Προκήρυξης. Προσφορές που, κατά την κρίση της Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης, είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή περιέχουν όρους αντίθετους προς την Προκήρυξη ή/και αιρέσεις, χαρακτηρίζονται ως μη αποδεκτές και απορρίπτονται. Τα έγγραφα της προσφοράς και της Σύμβασης καθώς και όλη η σχετική αλληλογραφία που είναι δυνατόν να απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. B. 1.4 Ημερομηνία αποστολής της Προκήρυξης Η προκήρυξη του διαγωνισμού στάλθηκε για δημοσίευση: 1. Στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 30/07/ Στο «Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων» της Εφημερίδας της Κυβέρνησης στις 30/07/ Στον ελληνικό τύπο (να αναφερθούν οι σχετικές εφημερίδες) στις 30/07/2012 όπου και δημοσιεύθηκε στις 31/07/2012. Καταχωρήθηκε επίσης και στο διαδίκτυο στη διεύθυνση στις 30 /07/2012. B. 1.5 Τόπος και χρόνος υποβολής Προσφορών Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Προκήρυξη το αργότερο μέχρι τις 18/09/2012 και ώρα 15:00 στην έδρα της ΕΔΕΤ Α.Ε., ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 56, Αθήνα, 11527, 5 ος Όροφος. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες. B. 1.6 Τρόπος λήψης εγγράφων Διαγωνισμού Η διάθεση της Προκήρυξης γίνεται από την Έδρα της ΕΔΕΤ Α.Ε., υπεύθυνη κα Βουζίκα Έφη, Μεσογείων 56, Αθήνα, , 5 ος όροφος, τηλ: , grnet4- rfp@lists.grnet.gr και η παραλαβή της γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε με ταχυμεταφορική (courier). Στην περίπτωση παραλαβής της Προκήρυξης μέσω ταχυμεταφορικής (courier), η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοσή της. Οι παραλήπτες της Προκήρυξης θα πρέπει να συμπληρώνουν σχετικό έντυπο με τα στοιχεία των ενδιαφερομένων (όπως επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), έτσι ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να έχει στη διάθεση της πλήρη Σελίδα 36 από 214

37 «Προηγμένες Δικτυακές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα» Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Διαγωνισμού κατάλογο όσων παρέλαβαν τη Προκήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινίσεις επ αυτής. Οι παραλήπτες της Προκήρυξης υποχρεούνται να ελέγξουν άμεσα το αντίτυπο της Προκήρυξης που παραλαμβάνουν από άποψη πληρότητας σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και τον συνολικό αριθμό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν έγγραφα στην Αναθέτουσα Αρχή και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νομιμότητας του Διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της Προκήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Το πλήρες κείμενο της Προκήρυξης διατίθεται μέσω του Διαδικτύου στη διεύθυνση και σε ηλεκτρονική μορφή. Οι παραλήπτες της Προκήρυξης μέσω του διαδικτυακού τόπου θα πρέπει επίσης κατά την παραλαβή της να συμπληρώνουν σχετικό ηλεκτρονικό έντυπο (την αντίστοιχη φόρμα δεδομένων) με τα στοιχεία των ενδιαφερομένων (όπως επωνυμία, διεύθυνση, ΤΚ, επάγγελμα, ΑΦΜ, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) έτσι ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να έχει στη διάθεσή της πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη Προκήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά στοιχεία ή διευκρινίσεις επ αυτής. Για τυχόν ελλείψεις στη συμπλήρωση των στοιχείων του πιο πάνω εντύπου την ευθύνη φέρει ο υποψήφιος Ανάδοχος. B. 1.7 Παροχή Διευκρινίσεων επί της Προκήρυξης Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι μπορούν να ζητήσουν γραπτώς (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία) συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας Προκήρυξης μέχρι και την 11/09/2012. Η Αναθέτουσα Αρχή θα απαντήσει ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε όλες τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν εντός του ανωτέρω διαστήματος, σε όλους όσους έχουν παραλάβει τη Διακήρυξη, το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για την υποβολή των Προσφορών. Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στην ΕΔΕΤ Α.Ε. Κανένας υποψήφιος Ανάδοχος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής. Προς διευκόλυνση της διαδικασίας, η υποβολή των ερωτήσεων καθώς και οι απαντήσεις μπορεί να γίνουν και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ( ) προς τη διεύθυνση: grnet4- Σημειώνεται ότι συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τεύχη του διαγωνισμού, καθώς και οι γραπτές διευκρινίσεις της Αναθέτουσας Αρχής επί ερωτημάτων των ενδιαφερομένων σχετικά με τα έγγραφα και τη διαδικασία του διαγωνισμού θα αναρτώνται ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά και σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής ( B.2 Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαιολογητικά B. 2.1 Δικαίωμα Συμμετοχής ΑΔΑ: Β41Ν469ΗΡΧ-ΣΩΓ Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή Ενώσεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων, που: είναι εγκατεστημένα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή είναι εγκατεστημένα στα κράτη μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) ή Σελίδα 37 από 214

38 «Προηγμένες Δικτυακές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα» Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Διαγωνισμού είναι εγκατεστημένα στα κράτη μέλη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α 139) υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την Σ.Δ.Σ. ή είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. ή έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους μέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή του κράτους μέλους που έχει υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. ή της τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την Ε.Ε. και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή του ή την έδρα τους στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω χωρών τα οποία: 1. πληρούν τους όρους που καθορίζονται στις παραγράφους B. 2.3 Δικαιολογητικά Συμμετοχής και B. 2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής 2. δεν εμπίπτουν στις απαγορεύσεις του άρθρου 4 του Ν. 3310/05 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 3414/05 B. 2.2 Αποκλεισμός Συμμετοχής ΑΔΑ: Β41Ν469ΗΡΧ-ΣΩΓ Δεν έχουν Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό: Όσοι δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις Συμμετοχής Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου B. 2.3 Δικαιολογητικά Συμμετοχής Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου B. 2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής Όσοι έχουν κηρυχθεί με τελεσίδικη απόφαση έκπτωτοι από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα, με αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης Όσοι έχουν τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα Όσοι υποψήφιοι Ανάδοχοι εμπίπτουν στις κατηγορίες που αναφέρονται στο Άρθρο 43.1 του ΠΔ 60/2007, ήτοι υπάρχει εις βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, για έναν ή περισσότερους από τους κατωτέρω λόγους: α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ε) για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας. Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις Οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις αποκλεισμού της παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος της Όσα πρόσωπα, μετέχουν αυτόνομα ή σε Ένωση ή ως υπεργολάβοι σε περισσότερα του ενός σχήματα διαγωνιζόμενων. Σελίδα 38 από 214

39 «Προηγμένες Δικτυακές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα» Μέρος Β: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Διαγωνισμού B. 2.3 Δικαιολογητικά Συμμετοχής Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά τους, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά Συμμετοχής. Επίσης, θα πρέπει να συμπεριλάβουν στο «Φάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής», συμπληρωμένους τους παρακάτω πίνακες κατά περίπτωση (σύμφωνα με τη νομική τους μορφή), λαμβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες επεξηγήσεις/οδηγίες: 1. Στη στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ» περιγράφονται τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβληθούν υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά 2. Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» όπου έχει συμπληρωθεί η λέξη, σημαίνει ότι το αντίστοιχο δικαιολογητικό πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο 3. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του υποψήφιου Αναδόχου που έχει τη μορφή /ΟΧΙ εάν το αντίστοιχο δικαιολογητικό υποβάλλεται ή όχι 4. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί από τον υποψήφιο Ανάδοχο το αντίστοιχο κεφάλαιο ή ενότητα του «Φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής» στο οποίο περιλαμβάνεται το απαιτούμενο δικαιολογητικό Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο B. 2.7 Εγγύηση Συμμετοχής 2. Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986, υπογεγραμμένες και θεωρημένες για το γνήσιο τη υπογραφής την ημέρα της κατάθεσης της προσφοράς και όχι απαραίτητα την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, στις οποίες θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού και στις οποίες ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει ότι: Α: 1. Δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού στο πρόσωπό του από τους αναφερόμενους στο άρθρο 43 του ΠΔ 60/ Δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης (ή σε περίπτωση αλλοδαπών φυσικών / νομικών προσώπων σε ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία) και επίσης ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού, πτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης (ή σε περίπτωση αλλοδαπών φυσικών / νομικών προσώπων σε ανάλογη Σελίδα 39 από 214

40 «Προηγμένες Δικτυακές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα» Μέρος Β: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Διαγωνισμού Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ κατάσταση ή διαδικασία). 3. Είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις καταβολής εισφορών σε οργανισμούς κύριας και επικουρικής κοινωνικής ασφάλισης και τις φορολογικές του υποχρεώσεις. 4. Είναι κατά την ημέρα υποβολής της προσφοράς ή της κατάθεσής της στο ταχυδρομείο εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο αναγράφοντας και το ειδικό επάγγελμά του (τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι είναι εγγεγραμμένα στα Μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις της χώρας εγκατάστασης τους και το ειδικό επάγγελμα τους). 5. Σε περίπτωση που ανακηρυχθεί Ανάδοχος της σύμβασης, θα προσκομίσει για τη σύναψή της εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από τη σχετική πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής τα επιμέρους δικαιολογητικά Κατακύρωσης σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν3614/ Εφόσον πρόκειται για συνεταιρισμό, ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 7. O/οι νόμιμος/οι εκπρόσωπος/οι του υποψηφίου αναδόχου (σημ.: εφόσον πρόκειται για Ο.Ε. και Ε.Ε. οι ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές αυτών, εφόσον πρόκειται για Ε.Π.Ε. οι διαχειριστές αυτής, εφόσον πρόκειται για Α.Ε., ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος αυτής, οι νόμιμοι εκπρόσωποι κάθε άλλου νομικού προσώπου), καθώς και στην περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι φυσικό πρόσωπο δηλώνει ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της Προσφοράς τους ή της κατάθεσής της στο ταχυδρομείο: - i. Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του ΠΔ60/2007, ήτοι: Α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου Β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, Γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται από το άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες Σελίδα 40 από 214

41 «Προηγμένες Δικτυακές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα» Μέρος Β: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Διαγωνισμού Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Β: - ii. Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 1. Δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. 2. Δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. Γ: 1. Η Προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προκήρυξης της οποίας έλαβε γνώση και ότι αποδέχεται ανεπιφύλαχτα τους όρους της. 2. Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για απόφαση του Οργάνου Λήψης Αποφάσεων της Αναθέτουσα Αρχή, ματαίωσης, ακύρωσης ή διακοπής του διαγωνισμού. 3. Τα Νομικά Πρόσωπα θα υποβάλλουν τα δικαιολογητικά σύστασής τους, και συγκεκριμένα: Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε: 1. ΦΕΚ σύστασης, 2. Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με το ΦΕΚ στο οποίο έχουν δημοσιευτεί όλες οι μέχρι σήμερα τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωμένο αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού (εφόσον υπάρχει), 3. ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ ή απόφαση των εταίρων περί εκπροσώπησης του νομικού προσώπου, 4. Πρακτικό Δ.Σ περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο οποίο μπορεί να περιέχεται και εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου αναδόχου) για υπογραφή και υποβολή Προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα την Προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού και ορίζεται συγκεκριμένα άτομο ως αντίκλητος, 5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του καταστατικού / μη λύσης της εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρείς (3) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής Προσφορών. Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε: 1. Αντίγραφο του καταστατικού με όλα τα μέχρι σήμερα τροποποιητικά, 2. Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί των τροποποιήσεων του Σελίδα 41 από 214

42 «Προηγμένες Δικτυακές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα» Μέρος Β: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Διαγωνισμού Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ καταστατικού. Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά σύστασής τους εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένα, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. Εάν ο προσφέρων είναι Φυσικό Πρόσωπο, οφείλει να καταθέσει: 1. Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του. Εάν ο προσφέρων είναι ένωση ή κοινοπραξία, οφείλει επιπλέον να καταθέσει: 1. Για κάθε μέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας όλα τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής, ανάλογα με την περίπτωση (ημεδαπό/ αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό/ αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, συνεταιρισμός). 2. Πράξη του αρμόδιου οργάνου κάθε Μέλους της Ένωσης/ Κοινοπραξίας από το οποίο να προκύπτει η έγκριση του για τη συμμετοχή του Μέλους: στην Ένωση/ Κοινοπραξία, και στο Διαγωνισμό 3. Συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας όπου: να συστήνεται η Ένωση/ Κοινοπραξία, να αναγράφεται και να οριοθετείται με τη μέγιστη δυνατή σαφήνεια το μέρος του Έργου (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) που αναλαμβάνει κάθε Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας στο σύνολο της Προσφοράς, να δηλώνεται ένα Μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των Μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας (leader), να δηλώνουν από κοινού ότι αναλαμβάνουν εις ολόκληρο την ευθύνη για την εκπλήρωση του Έργου να ορίζεται (με συμβολαιογραφική πράξη, η οποία επίσης προσκομίζεται) κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας και των μελών της για τη συμμετοχή της στο Διαγωνισμό και την εκπροσώπηση της Ένωσης / Κοινοπραξίας και των μελών της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής. Σελίδα 42 από 214

43 «Προηγμένες Δικτυακές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα» Μέρος Β: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Διαγωνισμού Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 4. Υπεύθυνη δήλωση εντός του φακέλου των δικαιολογητικών τους, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ / εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης-Επικοινωνίας σχετικά με την εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 8 παρ. 4 του Ν.3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005, με την οποία ο υποψήφιος: α) Θα δεσμεύεται ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις περί ονομαστικοποίησης των μετοχών του μέχρι του φυσικού προσώπου ή ότι αυτό δεν επιβάλλεται κατά το δίκαιο της χώρας στην οποία έχουν την έδρα τους ή ότι πρόκειται για εισηγημένες στο Χρηματιστήριο κρατών μελών της Ε.Ε. ή του Ο.Ο.Σ.Α. εταιρείες για τις οποίες ισχύει η υποχρέωση αυτή, καθώς και ότι στη σχετική διαδικασία δεν συμμετέχει εξωχώρια εταιρεία, κατά τα αναφερόμενα στη διάταξη του εδ. α του άρθρου 4 παρ. 4 του νόμου 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/2005 και β) Θα αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει τα σχετικά δικαιολογητικά, κατά τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/2005, προς απόδειξη των ισχυρισμών του προηγούμενου εδαφίου εντός προθεσμίας που θα καθορίζεται με την έγγραφη ειδοποίηση της Αναθέτουσας Αρχής ότι προτίθεται να τον ανακηρύξει ως ανάδοχο.» Σελίδα 43 από 214

44 «Προηγμένες Δικτυακές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα» Μέρος Β: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Διαγωνισμού Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με ένορκη βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητική αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του υποψήφιου Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται το αντίστοιχο περιεχόμενο. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής». B. 2.4 Δικαιολογητικά Κατακύρωσης ΑΔΑ: Β41Ν469ΗΡΧ-ΣΩΓ Ο υποψήφιος Ανάδοχος στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός οφείλει να καταθέσει εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά. Θα πρέπει να συμπεριλάβει στο «Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης», συμπληρωμένους τους παρακάτω πίνακες κατά περίπτωση (σύμφωνα με τη νομική τους μορφή), λαμβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες επεξηγήσεις/οδηγίες: 1. Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ» περιγράφονται τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβληθούν υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά. 2. Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» όπου έχει συμπληρωθεί η λέξη, σημαίνει ότι το αντίστοιχο δικαιολογητικό πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο. 3. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του υποψήφιου Αναδόχου που έχει τη μορφή /ΟΧΙ εάν το αντίστοιχο δικαιολογητικό υποβάλλεται ή όχι. 4. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί από τον υποψήφιο Ανάδοχο το αντίστοιχο κεφάλαιο ή ενότητα του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης» στο οποίο περιλαμβάνεται το απαιτούμενο δικαιολογητικό. Σελίδα 44 από 214

45 B Οι Έλληνες Πολίτες ΑΔΑ: Β41Ν469ΗΡΧ-ΣΩΓ «Προηγμένες Δικτυακές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα» Μέρος Β: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Διαγωνισμού Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλια χρεοκοπίας, και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγρ. 1 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α / ) περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 4. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 6. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. Σελίδα 45 από 214

46 «Προηγμένες Δικτυακές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα» Μέρος Β: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Διαγωνισμού Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 7. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 8. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού Μητρώου και το ειδικό επάγγελμα του, από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του, κατά την ημέρα υποβολής της Προσφοράς και ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 9. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, υπογεγραμμένη και θεωρημένη για το γνήσιο τη υπογραφής την ημέρα της κατάθεσης της προσφοράς και όχι απαραίτητα την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. 10. Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης έκδοσης μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 11. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του έκδοσης μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 12. Υπεύθυνη Δήλωση, σύμφωνα με τις διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 20977/2007, ότι δεν έχει εκδοθεί εις βάρος του καταδικαστική απόφαση κατά την έννοια του άρθρου 3 του Ν. 3310/2005, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 3414/ Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών 4 Κατακύρωσης Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί 4 Εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης μέσω Αντιπροσώπου. Σελίδα 46 από 214

47 «Προηγμένες Δικτυακές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα» Μέρος Β: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Διαγωνισμού υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης». Σελίδα 47 από 214

48 B Οι Αλλοδαποί Πολίτες ΑΔΑ: Β41Ν469ΗΡΧ-ΣΩΓ «Προηγμένες Δικτυακές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα» Μέρος Γ: Παραρτήματα Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης του προσώπου αυτού, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλια χρεοκοπίας, και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγρ. 1 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α / ) περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 4. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

49 «Προηγμένες Δικτυακές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα» «Μέρος Β: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Διαγωνισμού Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 6. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 7. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 8. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής ή ισοδύναμο πιστοποιητικό της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού Μητρώου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις της χώρας εγκατάστασής του, και το ειδικό επάγγελμα του, από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του, κατά την ημέρα υποβολής της Προσφοράς και ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης 9. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 υπογεγραμμένη και θεωρημένη για το γνήσιο τη υπογραφής την ημέρα της κατάθεσης της προσφοράς και όχι απαραίτητα την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ή ένορκη δήλωση ενώπιον αρμόδιας αρχής ή συμβολαιογράφου ή, αν στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση, υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού, στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. 10. Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης έκδοσης μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 11. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του έκδοσης μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του σελ. 49 /214

50 «Προηγμένες Δικτυακές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα» «Μέρος Β: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Διαγωνισμού Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Διαγωνισμού. 12. Υπεύθυνη Δήλωση, σύμφωνα με τις διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 20977/2007, ότι δεν έχει εκδοθεί εις βάρος του καταδικαστική απόφαση κατά την έννοια του άρθρου 3 του Ν. 3310/2005, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 3414/ Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών 5 Κατακύρωσης. Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με Υπεύθυνη Δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητική αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του υποψήφιου Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης». B Τα ημεδαπά Νομικά Πρόσωπα Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι α) ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. β) διαχειριστές Ε.Π.Ε. γ) Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε. δ) οι νόμιμοι εκπρόσωποι κάθε άλλου νομικού προσώπου δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλια χρεοκοπίας και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγρ. 1 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α / ) περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 2. Εφόσον από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών εγγράφων για τη λειτουργία των νομικών προσώπων έχει υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης και τα σχετικά έγγραφα (λ.χ. τροποποίηση καταστατικού). 5 Εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης μέσω Αντιπροσώπου. σελ. 50 /214

51 «Προηγμένες Δικτυακές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα» «Μέρος Β: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Διαγωνισμού 3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 4. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 6. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 7. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται σε εκκαθάριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 8. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 9. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. σελ. 51 /214

52 «Προηγμένες Δικτυακές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα» «Μέρος Β: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Διαγωνισμού 10. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού Μητρώου και το ειδικό επάγγελμα του, από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του, κατά την ημέρα υποβολής της προσφοράς και ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης 11. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, υπογεγραμμένη και θεωρημένη για το γνήσιο τη υπογραφής την ημέρα της κατάθεσης της προσφοράς και όχι απαραίτητα την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του υποψήφιου Αναδόχου θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. 12. Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης έκδοσης μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 13. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του έκδοσης μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 14. Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης. 15. Τα δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών των νομικών προσώπων που προβλέπονται από τις διατάξεις του Π.Δ. 82/96 (ΦΕΚ Α 66) όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3310/05 και του άρθρου 8 του Ν. 3414/05 και υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στις εν λόγω διατάξεις. Η υποχρέωση περαιτέρω ονομαστικοποίησης μέχρι φυσικού προσώπου δεν ισχύει για τις εισηγμένες στα χρηματιστήρια κρατών μελών της ΕΕ ή του ΟΟΣΑ εταιρείες. Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης». σελ. 52 /214

53 B Οι Συνεταιρισμοί ΑΔΑ: Β41Ν469ΗΡΧ-ΣΩΓ «Προηγμένες Δικτυακές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα» «Μέρος Β: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Διαγωνισμού Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή διαχειριστές δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλια χρεοκοπίας και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγρ. 1 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α / ) περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 2. Εφόσον από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών εγγράφων για τη λειτουργία των νομικών προσώπων έχει υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης και τα σχετικά έγγραφα (λ.χ. τροποποίηση καταστατικού). 3. Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής, ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος λειτουργεί νόμιμα. 4. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 6. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 7. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. σελ. 53 /214

54 «Προηγμένες Δικτυακές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα» «Μέρος Β: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Διαγωνισμού Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 8. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται σε εκκαθάριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 9. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 10. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 11. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής ή ισοδύναμο πιστοποιητικό της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού Μητρώου και το ειδικό επάγγελμα του, από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του, κατά την ημέρα υποβολής της Προσφοράς και ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 12. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, υπογεγραμμένη και θεωρημένη για το γνήσιο τη υπογραφής την ημέρα της κατάθεσης της προσφοράς και όχι απαραίτητα την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του υποψήφιου Αναδόχου θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. 13. Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης έκδοσης μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 14. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού NAI σελ. 54 /214

55 «Προηγμένες Δικτυακές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα» «Μέρος Β: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Διαγωνισμού Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 15. Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης. 16. Υπεύθυνη Δήλωση, σύμφωνα με τις διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 20977/2007, ότι δεν έχει εκδοθεί εις βάρος του καταδικαστική απόφαση κατά την έννοια του άρθρου 3 του Ν. 3310/2005, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 3414/ Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης». B Τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδυνάμου εγγράφου που εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης του προσώπου αυτού από το οποίο να προκύπτει ότι οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή διαχειριστές του νομικού αυτού προσώπου δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλια χρεοκοπίας και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγρ. 1 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α / ) περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το απόσπασμα ή το έγγραφο αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 2. Εφόσον από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών εγγράφων για τη λειτουργία των νομικών προσώπων έχει υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης και τα σχετικά έγγραφα (λ.χ. τροποποίηση καταστατικού). 6 Εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης μέσω Αντιπροσώπου που δεν είναι νόμιμος εκπρόσωπός του. σελ. 55 /214

56 «Προηγμένες Δικτυακές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα» «Μέρος Β: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Διαγωνισμού 3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 4. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την κοινοποίηση της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 6. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 7. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται σε εκκαθάριση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 8. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από το δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. σελ. 56 /214

57 «Προηγμένες Δικτυακές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα» «Μέρος Β: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Διαγωνισμού 9. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από το δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 10. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής ή ισοδύναμο πιστοποιητικό της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού Μητρώου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις της χώρας εγκατάστασής του και το ειδικό επάγγελμα του, από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του, κατά την ημέρα υποβολής της Προσφοράς και ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 11. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 υπογεγραμμένη και θεωρημένη για το γνήσιο τη υπογραφής την ημέρα της κατάθεσης της προσφοράς και όχι απαραίτητα την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ή ένορκη δήλωση ενώπιον αρμόδιας αρχής ή συμβολαιογράφου ή, αν στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση, υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού, στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του υποψήφιου Αναδόχου θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από 12. τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης έκδοσης μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να 13. προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του έκδοσης μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 14. Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης. Τα δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών των 15. νομικών προσώπων που προβλέπονται από τις διατάξεις του Π.Δ. 82/96 (ΦΕΚ Α 66) όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3310/05 και του άρθρου 8 του Ν. 3414/05 και υπό τις σελ. 57 /214

58 «Προηγμένες Δικτυακές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα» «Μέρος Β: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Διαγωνισμού προϋποθέσεις που καθορίζονται στις εν λόγω διατάξεις. Η υποχρέωση περαιτέρω ονομαστικοποίησης μέχρι φυσικού προσώπου δεν ισχύει για τις εισηγμένες στα χρηματιστήρια κρατών μελών της ΕΕ ή του ΟΟΣΑ εταιρείες. Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με ένορκη βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητική αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του υποψήφιου Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης». B Οι ενώσεις-κοινοπραξίες Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1. Για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας πρέπει να κατατεθούν όλα τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης, ανάλογα με την περίπτωση (ημεδαπό/ αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό/ αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, συνεταιρισμός). B. 2.5 Λοιπές Υποχρεώσεις / Διευκρινήσεις Υποχρεώσεις σχετικά με υποβολή Δικαιολογητικών Συμμετοχής/Κατακύρωσης 1. Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της Ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 2. Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις που αναφέρονται στην παρούσα, θα προσκομίζονται με νόμιμα θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής. Υποχρεώσεις / διευκρινίσεις σχετικά με Ένωση/ Κοινοπραξία 1. Με την υποβολή της Προσφοράς κάθε Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση κατακύρωσης του Έργου στην Ένωση/ Κοινοπραξία, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της Σύμβασης. 2. Η κοινή Προσφορά υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλα τα μέλη της ένωσης, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. 3. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ως μέλους της Ένωσης/ Κοινοπραξίας κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύμβασης, τότε εάν οι συμβατικοί όροι μπορούν να εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται ως έχει και να παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματά της με την ίδια τιμή και όρους. Η δυνατότητα εκπλήρωσης των συμβατικών όρων από τα εναπομείναντα Μέλη θα εξετασθεί από σελ. 58 /214

59 «Προηγμένες Δικτυακές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα» «Μέρος Β: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Διαγωνισμού την Αναθέτουσα Αρχή η οποία και θα αποφασίσει σχετικά. Εάν η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίσει ότι τα εναπομείναντα Μέλη δεν επαρκούν να εκπληρώσουν τους όρους της Σύμβασης τότε αυτά οφείλουν να ορίσουν ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗ με προσόντα αντίστοιχα του Μέλους που αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού. O ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ ωστόσο, πρέπει να εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. B. 2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να αποδεικνύει και να τεκμηριώνει επαρκώς, με ποινή αποκλεισμού, την τήρηση των παρακάτω ελαχίστων προϋποθέσεων συμμετοχής, προσκομίζοντας τα σχετικά δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία εντός του φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. B Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα (capacity) ΑΔΑ: Β41Ν469ΗΡΧ-ΣΩΓ 1. Να έχει μέσο κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων (να αναγραφούν ρητώς τα έτη, π.χ. 2008,2009,2010) μεγαλύτερο από το 100% του προϋπολογισμού του υπό ανάθεση Έργου. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο μέσος κύκλος εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιούνται, θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το 100% του προϋπολογισμού του Έργου. 1.2 Ο υποψήφιος Ανάδοχος, σύμφωνα με την περί εταιρειών νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος, υποβάλλει Ισολογισμούς των τελευταίων τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων (να αναγραφούν ρητώς τα έτη, π.χ., 2008,2009,2010), σε περίπτωση που υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών ή Δήλωση του συνολικού ύψους του ετήσιου κύκλου εργασιών, σε περίπτωση που δεν υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών. B Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 1. Ο Υποψήφιος Ανάδοχος, πρέπει να διαθέτει οργάνωση, δομή και μέσα, με τα οποία να είναι ικανός, να αντεπεξέλθει πλήρως, άρτια και ολοκληρωμένα, στις απαιτήσεις του υπό ανάθεση Έργου. Ως ελάχιστη προϋπόθεση για τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό, ο Υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να : διαθέτει εν ισχύ, πιστοποιημένη, επαγγελματική μεθοδολογία στον τομέα της υλοποίησης και διαχείρισης δικτυακών έργων, προμήθειας και εγκατάστασης δικτυακού εξοπλισμού (δρομολογητές και μεταγωγείς), ανάλυσης, σχεδιασμού και ανάπτυξης ή παραμετροποίησης λογισμικού, εγκατάστασης λογισμικού και υλικού, υπηρεσιών εκπαίδευσης, υποστήριξης και παραγωγικής λειτουργίας δικτυακών συστημάτων διαθέτει στην οργανωτική του δομή, οντότητες με αρμοδιότητα τη Διαχείριση Έργων, την Υλοποίηση και Διαχείριση Προμηθειών, την Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση Πελατών και την Τεχνική Υποστήριξη Συστημάτων Πληροφορικής, ή ισοδύναμες δομές με αρμοδιότητες που στηρίζουν τις παραπάνω διεργασίες του κύκλου ζωής ενός Έργου δικτυακής υποδομής Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής, καταθέτοντας με την Προσφορά του εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής) τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης: 1.1 Αναλυτική παρουσίαση των κάτωθι χαρακτηριστικών του υποψήφιου Αναδόχου: - επιχειρηματική δομή, συνεργασίες με εξωτερικούς προμηθευτές, κανάλια εξυπηρέτησης, - τομείς δραστηριότητας και κλάδοι εξειδίκευσης - προϊόντα και υπηρεσίες σελ. 59 /214

60 «Προηγμένες Δικτυακές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα» «Μέρος Β: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Διαγωνισμού - μεθοδολογίες, εργαλεία και τεχνικές που χρησιμοποιεί με σαφή αναφορά στις οντότητες (π.χ. Τμήματα, Μονάδες, Υπηρεσίες) οι οποίες καλύπτουν την ανωτέρω Ελάχιστη Προϋπόθεση Συμμετοχής. 1.2 Περιγραφή των μέτρων, ή/και πρωτοβουλιών ή/και επαγγελματικών πιστοποιήσεων ποιότητας και διοικητικών μέτρων που έχει λάβει ο υποψήφιος Ανάδοχος για την διασφάλιση της ποιότητας των παραπάνω, παρεχόμενων υπηρεσιών διαχείρισης έργων προμήθειας και εγκατάστασης δικτυακών συστημάτων, ανάλυσης, σχεδιασμού και ανάπτυξης ή παραμετροποίησης λογισμικού, εγκατάστασης λογισμικού και υλικού, παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης, εξάπλωσης και επί τω έργω υποστήριξης, και υποστήριξης παραγωγικής λειτουργίας (υπηρεσίες συντήρησης, υποστήριξης και διαχείρισης της λειτουργίας). 1.3 Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπεργολαβικά σε τρίτους την υλοποίηση τμήματος του υπό ανάθεση Έργου, τότε θα πρέπει να καταθέσει συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα καθώς και τις σχετικές δηλώσεις συνεργασίας. Περιγραφή τμήματος Έργου που προτίθεται ο υποψήφιος Ανάδοχος να αναθέσει σε Υπεργολάβο Επωνυμία Υπεργολάβου ΑΔΑ: Β41Ν469ΗΡΧ-ΣΩΓ Ημερομηνία Δήλωσης Συνεργασίας 2. Ο Υποψήφιος Ανάδοχος, πρέπει να διαθέτει τεκμηριωμένα αποδεδειγμένη επαγγελματική ικανότητα και τεχνογνωσία στον τομέα της υλοποίησης και διαχείρισης δικτυακών έργων, προμήθειας και εγκατάστασης δικτυακού εξοπλισμού (δρομολογητές και μεταγωγείς), ανάλυσης, σχεδιασμού και ανάπτυξης ή παραμετροποίησης λογισμικού, εγκατάστασης λογισμικού και υλικού, υπηρεσιών εκπαίδευσης, υποστήριξης και παραγωγικής λειτουργίας δικτυακών συστημάτων. Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής, καταθέτοντας με την Προσφορά του (εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών) τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης: 2.1 Πίνακα των κυριότερων έργων που εκτέλεσε ή στα οποία συμμετείχε ο υποψήφιος Ανάδοχος κατά τα πέντε (5) τελευταία έτη και είναι αντίστοιχα με το υπό ανάθεση Έργο. Ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής αποτελεί το γεγονός, ο υποψήφιος Ανάδοχος να έχει ολοκληρώσει την υλοποίηση όμοιων ή ισοδύναμων έργων, από πλευράς απαιτήσεων υλοποίησης και φυσικού αντικειμένου με το προκηρυσσόμενο έργο, σε όρους εφαρμοσθέντων τεχνολογιών, μεθοδολογιών και αρχιτεκτονικής υλοποίησης, τεχνολογικής και επιχειρησιακής πολυπλοκότητας, σε όλες τις φάσεις του κύκλου ζωής του και συγκεκριμένα: ενός (1) τουλάχιστον έργου τα τελευταία 5 έτη που αφορά στην προμήθεια, εγκατάσταση και παροχή υπηρεσιών υποστήριξης και συντήρησης δικτυακού εξοπλισμού (δρομολογητές ή μεταγωγείς) με συνολικό προϋπολογισμό που υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες ευρώ ( ) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, και ενός (1) τουλάχιστον έργου που περιλαμβάνει προμήθεια εξοπλισμού της ίδιας πλατφόρμας και τουλάχιστον ενός ίδιου μοντέλου με τον προσφερόμενο εξοπλισμό Carrier ή IP (όπως αυτές περιγράφονται στο Παράρτημα Γ5). Σε περίπτωση που ένα όμοιο ή ισοδύναμο έργο καλύπτει και τις δύο ανωτέρω προδιαγραφές, δεν απαιτείται η προσκόμιση στοιχείων για δεύτερο έργο. Ολοκλήρωση ενός Έργου με επιτυχία νοείται ως, η εντός αρχικού χρονοδιαγράμματος, εντός του αρχικού προϋπολογισμού, εντός των προδιαγραφών ποιότητας, ολοκλήρωση ενός αντίστοιχου Έργου, το οποίο, προσέθεσε την αναμενόμενη προστιθέμενη αξία στον πελάτη σε σχέση δηλ. με τους αρχικούς στόχους (scope), υπό τους οποίους, του ανατέθηκε το Έργο. Ο Πίνακας των κυριότερων έργων πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το ακόλουθο σελ. 60 /214

61 «Προηγμένες Δικτυακές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα» «Μέρος Β: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Διαγωνισμού υπόδειγμα: Α/ Α ΠΕΛΑΤΗ Σ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Σ ΕΡΓΟΥ (από έως) ΠΡΟΫΠΟ- ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΥ Α ΦΑΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ Σ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧ ΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ (προϋπολογι σμός) ΣΤΟΙΧΕΙ Ο ΤΕΚΜΗΡ ΙΩΣΗΣ (τύπος & μ/νία Όπου: - «ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ»: ολοκληρωμένο ή σε εξέλιξη (τα δύο έργα που απαιτούνται κατ ελάχιστον θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί,,με ποινή αποκλεισμού) - «ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ»: «έξωθεν καλή μαρτυρία» της εξέλιξης, της ολοκλήρωσης ή του επιτυχούς αποτελέσματος του Έργου όπως πιστοποιητικό Δημόσιας Αρχής, πρωτόκολλο παραλαβής Δημόσιας Αρχής, δήλωση πελάτη-ιδιώτη, ηλεκτρονική διεύθυνση της διαθέσιμης υπηρεσίας κοκ o εάν ο Πελάτης είναι Δημόσιος Φορέας ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται πιστοποιητικό ή πρωτόκολλο παραλαβής που έχει συνταχθεί και αρμοδίως υπογραφεί από την αρμόδια Δημόσια Αρχή. o εάν ο Πελάτης είναι Ιδιωτικός Οργανισμός, ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται δήλωση του ιδιώτη Οργανισμού όπως εκπροσωπείται από τον Νόμιμο Εκπρόσωπό ή κατάλληλα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, και όχι η σχετική Σύμβαση Έργου. Από τα παραπάνω έργα, ένα (1) τουλάχιστον, το οποίο είναι σε ακριβή αντιστοιχία με το αντικείμενο του υπό ανάθεση Έργου, το οποίο έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς από τον Υποψήφιο Ανάδοχο, θα πρέπει να παρουσιάζεται αναλυτικά. Σημειώνεται ότι, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα επαλήθευσης της ακρίβειας και αξιοπιστίας των δηλώσεων με απευθείας επικοινωνία με τους προσδιορισμένους πελάτες, τους οποίους αναφέρει ο Υποψήφιος Ανάδοχος. 3. Να διαθέτει ανθρώπινο δυναμικό και πόρους ικανούς και αξιόπιστους για να φέρει σε πέρας επιτυχώς τις απαιτήσεις του Έργου, σε όρους απαιτούμενης εξειδίκευσης, επαγγελματικών προσόντων και εμπειρίας. Συγκεκριμένα απαιτείται κατ ελάχιστον: - το 30% του ανθρωποχρόνου που θα διατεθεί για το Έργο να καλύπτεται από υπαλλήλους 7 του υποψήφιου Αναδόχου (δηλ. ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ %). - ως μέλος της Ομάδας Έργου να διατίθεται σε ρόλο Υπεύθυνου Έργου (project manager), υπάλληλος ή στέλεχος, με επαγγελματική εμπειρία που αποκτήθηκε τα 5 τελευταία έτη, σε Διαχ είριση Έργων, αντίστοιχου με το υπό προκήρυξη Έργο - να διατεθεί Ομάδα Έργου που απαρτίζεται από μέλη με ειδικότητες, επαγγελματικά προσόντα, πιστοποιήσεις και εμπειρία -που αποκτήθηκε τουλάχιστον τα 3 τελευταία έτη- η οποία, είναι σχετική με την ολοκλήρωση όλων των απαιτήσεων του (φυσικού αντικειμένου του) Έργου σε όλον τον κύκλο ζωής του. - να περιλαμβάνονται στην ομάδα έργου τουλάχιστον τρεις (3) μηχανικοί δικτύων με εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε έργα σε προμήθειας, εγκατάστασης και παροχής υπηρεσιών υποστήριξης και συντήρησης δικτυακού εξοπλισμού. - να περιλαμβάνεται στην ομάδα έργου τουλάχιστον ένας (1) υπεύθυνος διασφάλισης ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών με εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε αντίστοιχη θέση σε έργα προμήθειας, εγκατάστασης και παροχής υπηρεσιών υποστήριξης και συντήρησης δικτυακών και υπολογιστικών συστημάτων. - να περιλαμβάνεται στην ομάδα έργου τουλάχιστον ένας (1) υπεύθυνος παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης με εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε αντίστοιχη θέση σε έργα προμήθειας, εγκατάστασης και παροχής υπηρεσιών υποστήριξης και συντήρησης 7 Όπως εμφανίζονται στη μισθολογική κατάσταση του υποψηφίου Αναδόχου, η οποία ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ να προσκομιστεί σελ. 61 /214

62 «Προηγμένες Δικτυακές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα» «Μέρος Β: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Διαγωνισμού δικτυακών και υπολογιστικών συστημάτων. ΑΔΑ: Β41Ν469ΗΡΧ-ΣΩΓ Ο υποψήφιος Ανάδοχος για να παρέχει επαρκή τεκμηρίωση κάλυψης της ανωτέρω προϋπόθεσης συμμετοχής, οφείλει να συνυποβάλει στην Προσφορά του (εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής) τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης: 3.1 Πίνακας των υπαλλήλων του υποψήφιου Αναδόχου που συμμετέχουν στην Ομάδα Έργου, σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα: Εταιρία (σε περίπτωση Ρόλος στην Ομάδα Ποσοστό Α/ Ονοματεπώνυμο Ανθρωπομήν Ένωσης ή Έργου - Θέση στο συμμετοχή Α Μέλους Ομάδας Έργου ες Κοινοπραξίας) σχήμα υλοποίησης ς* (%) ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (3.1) 3.2 Πίνακας των στελεχών των Υπεργολάβων του υποψήφιου Αναδόχου που συμμετέχουν στην Ομάδα Έργου, σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα: Ρόλος στην Ομάδα Ποσοστό Α/ Επωνυμία Εταιρείας Ονοματεπώνυμο Ανθρωπομήν Έργου Θέση στο συμμετοχ Α Υπεργολάβου Μέλους Ομάδας Έργου ες σχήμα υλοποίησης ής*(%) ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (3.2) 3.3 Πίνακας των εξωτερικών συνεργατών του υποψήφιου Αναδόχου που συμμετέχουν στην Ομάδα Έργου, σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα: Ρόλος στην Ομάδα Ποσοστό Α/ Ανθρωπομήν Ονοματεπώνυμο Μέλους Ομάδας Έργου Έργου Θέση στο συμμετοχή Α ες σχήμα υλοποίησης ς* (%) ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (3.3) *ως Ποσοστό Συμμετοχής του Μέλους ορίζεται το πηλίκο των ανθρωπομηνών του δια των συνολικών προσφερόμενων ανθρωπομηνών (άθροισμα των μερικών συνόλων 3.1, 3.2, 3.3) Ο υποψήφιος Ανάδοχος, συμπληρωματικά με τον ανωτέρω Πίνακα, θα πρέπει να καταθέσει δηλώσεις συνεργασίας των εξωτερικών συνεργατών υπό την μορφή Υπεύθυνης Δήλωσης. 3.4 Αναλυτικά Βιογραφικά Σημειώματα όλων των μελών της Ομάδας Έργου (βάσει του υποδείγματος στο Μέρος Γ της Προκήρυξης) από τα οποία να αποδεικνύεται ευθέως και χωρίς άλλη αναγκαία πληροφορία ή διευκρίνιση, η εξειδίκευση, τα επαγγελματικά προσόντα και η εμπειρία του σχετικά τις απαιτήσεις που αναλαμβάνει όπως προκύπτει από τον ρόλο που προτείνετε να συμμετέχει στην ομάδα Έργου. ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 1. Η αρμόδια Επιτροπή δύναται να ζητήσει από τον υποψήφιο Ανάδοχο διευκρινίσεις επί των ανωτέρω στοιχείων τεκμηρίωσης, ο οποίος υποχρεούται να τα υποβάλει επί ποινή αποκλεισμού εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την λήψη του σχετικού αιτήματος. 2. Ο υποψήφιος Ανάδοχος μπορεί να υποβάλλει εκτός των ανωτέρω στοιχείων τεκμηρίωσης και κάθε άλλο στοιχείο τεκμηρίωσης που θεωρεί ότι τεκμηριώνει την ικανότητα για συμμετοχή του στον διαγωνισμό στην ανάλογη κατηγορία δικαιολογητικών μόνο κατά την υποβολή της πρότασης και όχι εκ των υστέρων. 3. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος αποτελεί Ένωση / Κοινοπραξία: - τα απαιτούμενα στην παρούσα παράγραφο στοιχεία τεκμηρίωσης πρέπει να υποβάλλονται ανάλογα με τη φύση τους χωριστά για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας ή συγκεντρωτικά για την Ένωση / Κοινοπραξία, σελ. 62 /214

63 «Προηγμένες Δικτυακές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα» «Μέρος Β: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Διαγωνισμού - οι ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής (B. 2.6) αρκεί να καλύπτονται αθροιστικά. 4. Αν ο υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων, καταθέτει τα στοιχεία τεκμηρίωσης της χρηματοοικονομικής του ικανότητας για το χρονικό διάστημα της λειτουργίας του. 5. Επιτρέπεται η κάλυψη των προϋποθέσεων συμμετοχής 1 και 2 ανωτέρω, από τρίτους, σύμφωνα με το άρθρο 46 (παράγραφος 3) του ΠΔ 60/2007. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η προσκόμιση εντός του φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής της σχετικής έγγραφης δέσμευσης του τρίτου, ότι για την εκτέλεση της σύμβασης, θα θέσει στη διάθεση του υποψηφίου τους αναγκαίους πόρους. 6. Στοιχεία τεκμηρίωσης που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. B. 2.7 Εγγύηση Συμμετοχής ΑΔΑ: Β41Ν469ΗΡΧ-ΣΩΓ Η Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε ευρώ ( ) ποσοστό 5% του προϋπολογισμού του Έργου (συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ). Συγκεκριμένα το ύψος της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής είναι εκατόν πενήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια Ευρώ ( ,00 ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 1. Οι Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής εκδίδονται από αναγνωρισμένο τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό πρόσωπο που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ και του ΕΟΧ, και έχουν σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών-μελών αυτό το δικαίωμα. Οι εγγυήσεις μπορούν επίσης να προέρχονται και από τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα σε χώρα-μέρος διμερούς ή πολυμερούς συμφωνίας με την ΕΕ ή χώρα που έχει υπογράψει και κυρώσει τη συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις και έχει το σχετικό δικαίωμα έκδοσης εγγυήσεων. 2. Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής που εκδίδονται σε οποιοδήποτε κράτος από τα παραπάνω εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 3. Οι Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής θα πρέπει να είναι συμπληρωμένες σύμφωνα με το υπόδειγμα. 4. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος, στον οποίο θα κατακυρωθεί το Έργο, αρνηθεί να υπογράψει εμπροθέσμως τη Σύμβαση ή να καταθέσει -προ της υπογραφής της Σύμβασης- την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο B.4.1.6, ή να εκπληρώσει εμπρόθεσμα οποιαδήποτε άλλη υποχρέωσή του, που απορρέει από τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, κηρύσσεται (σύμφωνα με το άρθρο 37 του Κανονισμού Προμηθειών της ΕΔΕΤ Α.Ε.) έκπτωτος, οπότε η Εγγύηση Συμμετοχής καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής μετά την έκδοση σχετικής απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής. 5. Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ ένα (1) τουλάχιστον μήνα μετά τον χρόνο λήξης ισχύος της Προσφοράς και επιστρέφεται στον Ανάδοχο του Διαγωνισμού με την κατάθεση από αυτόν της Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης, στους δε λοιπούς υποψηφίους Αναδόχους μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία της απόφασης περί αποκλεισμού, με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν ασκηθεί ένδικα/ ενδικοφανή μέσα από τον υποψήφιο Ανάδοχο που αποκλείστηκε. 6. Στην περίπτωση Ένωσης/ Κοινοπραξίας η Εγγύηση Συμμετοχής περιλαμβάνει και όρο ότι αυτή καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των Μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας. σελ. 63 /214

64 «Προηγμένες Δικτυακές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα» «Μέρος Β: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Διαγωνισμού B.3 Κατάρτιση - Υποβολή Προσφορών B. 3.1 Τρόπος Υποβολής Προσφορών Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Προκήρυξης. Επίσης, σε περίπτωση νομικών προσώπων, θεωρείται ότι η υποβολή της Προσφοράς και η συμμετοχή στο διαγωνισμό έχουν εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο του συμμετέχοντος νομικού προσώπου. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την Προσφορά τους είτε καταθέτοντάς την αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, είτε αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, ΕΔΕΤ Α.Ε., ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 56, , ΑΘΗΝΑ. Κατά την υποβολή τους οι Προσφορές συνοδεύονται και από έγγραφο υποβολής για πρωτοκόλλησή τους. Προσφορές που πρωτοκολλούνται μετά την ορισμένη κατά το άρθρο B. 1.5 της παρούσας Προκήρυξης ημερομηνία και ώρα δεν λαμβάνονται υπόψη. Η ημερομηνία αυτή αποδεικνύεται μόνο από το πρωτόκολλο εισερχομένων της Αναθέτουσας αρχής όπου γίνεται και χρονοσήμανση. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, οι Προσφορές παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην Αναθέτουσα Αρχή μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής τους. Δε θα ληφθούν υπόψη Προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στην Αναθέτουσα Αρχή έγκαιρα. Η Αναθέτουσα Αρχή ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη παραλαβή της Προσφοράς ή για το περιεχόμενο των φακέλων που τη συνοδεύουν. B. 3.2 Περιεχόμενο Προσφορών ΑΔΑ: Β41Ν469ΗΡΧ-ΣΩΓ Οι Προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προκήρυξης. Οι Προσφορές κατατίθενται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο που πρέπει να περιλαμβάνει όλα όσα καθορίζονται στην παρούσα Προκήρυξη. Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος περιέχει τρεις επί μέρους, ανεξάρτητους, σφραγισμένους φακέλους, δηλαδή: Α. «Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής», ο οποίος περιέχει τα νομιμοποιητικά στοιχεία και άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία προσδιορίζονται στην παρ. B Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι ταξινομημένα μέσα στον Φάκελο με τη σειρά που ζητούνται. Β. «Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς του υποψήφιου Αναδόχου, τα οποία προσδιορίζονται στην παρ. B Γ. «Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Οικονομικής Προσφοράς του υποψήφιου Αναδόχου, τα οποία προσδιορίζονται στην παρ. B ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης δεν υποβάλλονται κατά τη φάση υποβολής των Προσφορών των υποψηφίων Αναδόχων. Οι ανωτέρω Φάκελοι θα υποβληθούν ως εξής: Δικαιολογητικά Συμμετοχής: - ένα (1) πρωτότυπο - ένα (1) αντίγραφο που θα περιλαμβάνονται στον σφραγισμένο φάκελο Δικαιολογητικά Συμμετοχής. Τεχνική Προσφορά: - ένα (1) πρωτότυπο, σελ. 64 /214

65 «Προηγμένες Δικτυακές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα» «Μέρος Β: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Διαγωνισμού - ένα (1) αντίγραφο, - ένα (1) πλήρες ηλεκτρονικό αρχείο σε μη επανεγγράψιμο μέσο (CD), εκτός των τεχνικών φυλλαδίων, που θα περιλαμβάνονται στον σφραγισμένο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς. Σημείωση 1: Σε περίπτωση που το σύνολο ή μέρος των τεχνικών φυλλαδίων είναι δυνατό να συμπεριληφθούν σε CD, τότε δεν είναι αναγκαίο να υποβληθούν έντυπα στο αντίγραφο της Τεχνικής Προσφοράς. Σημείωση 2: Είναι ιδιαίτερα επιθυμητό ο σφραγισμένος φάκελος Τεχνικής Προσφοράς να έχει διαστάσεις οι οποίες είναι διαχειρίσιμες από πλευράς φύλαξης και ανάγνωσης πχ. πλάτους 60 εκ. x 80 εκ. Οικονομική Προσφορά: - ένα (1) πρωτότυπο, - ένα (1) αντίγραφο, - ένα (1) πλήρες ηλεκτρονικό αρχείο σε μη επανεγγράψιμο μέσο (CD), που θα περιλαμβάνονται στον σφραγισμένο φάκελο Οικονομικής Προσφοράς. Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος πρέπει να φέρει την ένδειξη: «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Ανάπτυξη υπηρεσιών εικονικής διαμοίρασης (virtualization) της υποδομής του ΕΔΕΤ» AΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΔΕΤ Α.Ε. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 18/09/2012 και ώρα 15:00 ΑΔΑ: Β41Ν469ΗΡΧ-ΣΩΓ Όλοι οι επιμέρους φάκελοι αναγράφουν την επωνυμία και διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του υποψήφιου Ανάδοχου, τον τίτλο του Διαγωνισμού και τον τίτλο του φακέλου. Σε περίπτωση Ένωσης/ Κοινοπραξίας πρέπει να αναγράφονται η πλήρης επωνυμία και διεύθυνση, καθώς και αριθμός τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όλων των μελών της. Απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων που είναι δυνατόν να αποσφραγιστούν και να επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη. Οι Προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τα συνημμένα στην Τεχνική Προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορούν να είναι στην Αγγλική γλώσσα. Σε ένα από τα αντίτυπα που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και να μονογράφεται από τον υποψήφιο Ανάδοχο. Το περιεχόμενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από τα άλλα αντίτυπα και τα ηλεκτρονικά αντίγραφα, σε περίπτωση ασυμφωνίας αυτών με το πρωτότυπο. Για την εύκολη σύγκριση των Προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η τάξη και η σειρά των όρων της Προκήρυξης. Οι απαντήσεις σε όλες τις απαιτήσεις της Προκήρυξης πρέπει να είναι σαφείς. Δεν επιτρέπονται ασαφείς απαντήσεις της μορφής «ελήφθη υπόψη», «συμφωνούμε και αποδεχόμεθα», κλπ. Οι Προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες και δεν πρέπει να φέρουν ξυσίματα, σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες κλπ. Εάν υπάρχει στην Προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον υποψήφιο Ανάδοχο. Όλες οι διορθώσεις θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της σελ. 65 /214

66 «Προηγμένες Δικτυακές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα» «Μέρος Β: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Διαγωνισμού Προσφοράς. Η αρμόδια Επιτροπή προσυπογράφει το ανακεφαλαιωτικό φύλλο με τις τυχόν, διορθώσεις και τις αναφέρει στο συντασσόμενο πρακτικό, ώστε να αποδεικνύεται αδιαφιλονίκητα ότι προϋπήρχαν της ημερομηνίας αποσφράγισης. Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο της Προσφοράς χρησιμοποιούνται συντομογραφίες (abbreviations), για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τον υποψήφιο Ανάδοχο να αναφέρει σε συνοδευτικό πίνακα την επεξήγησή τους. Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται βέβαιο, ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι απολύτως ενήμερος από κάθε πλευρά των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης του Έργου, των πηγών προέλευσης των πάσης φύσης υλικών, ειδών εξοπλισμού κλπ. και ότι έχει μελετήσει όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο φάκελο Διαγωνισμού. Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της Προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη. Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των Προσφορών δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της Προκήρυξης ή της Προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από την αρμόδια Επιτροπή και λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. Οι διευκρινίσεις των υποψηφίων Αναδόχων πρέπει να δίνονται γραπτά, εφόσον ζητηθούν, σε χρόνο που θα ορίζει η αρμόδια Επιτροπή. B Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» ΑΔΑ: Β41Ν469ΗΡΧ-ΣΩΓ Ο φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» που θα υποβάλει κάθε υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να περιέχει τα νομιμοποιητικά στοιχεία και άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά του υποψήφιου Αναδόχου ως προς τις τυπικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές απαιτήσεις συμμετοχής στον Διαγωνισμό και τα οποία προσδιορίζονται στις παραγράφους: B. 2.3 Δικαιολογητικά Συμμετοχής, B. 2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής, B. 2.7 Εγγύηση Συμμετοχής. B Περιεχόμενα Φακέλου «Τεχνική Προσφορά» Ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που θα υποβάλει ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να περιέχει τα παρακάτω σε σειρά: 1 Τεχνική Λύση Σύμφωνα με παραγράφους: 1.1 Γενική περιγραφή - Προτεινόμενη τεχνική λύση για την ανάπτυξη του Α2, Α3.2, Γ4.3 δικτύου ΕΔΕΤ-4 και Γ1 1.2 Τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά προσφερόμενου Α3.4, Γ4 και Γ1 εξοπλισμού 1.3 Λογισμικό παρακολούθησης και διαχείρισης Α3.4.4, Γ4.2 και Γ1.3 2 Προσφερόμενες Υπηρεσίες 2.2 Υπηρεσίες Εγγύησης & Εκπαίδευσης Α4.1 Α4.2 και Γ4, Γ Υλοποίηση Έργου (Μεθοδολογία - Χρονοδιάγραμμα) 3.1 Οργάνωση Υλοποίησης (Φάσεις και Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης) Μεθοδολογία παράδοσης, εγκατάστασης και διενέργειας δοκιμών αποδοχής Α3 σελ. 66 /214

67 «Προηγμένες Δικτυακές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα» «Μέρος Β: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Διαγωνισμού 3.2 Οργάνωση Παραδοτέων Α Μεθοδολογία Διοίκησης και Υλοποίησης Έργου Α5 4 Πίνακες Συμμόρφωσης Σύμφωνα Γ4 Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς, χωρίς τιμές Η εμφάνιση τιμής/ τιμών στον εν λόγω πίνακα αποτελεί λόγο απόρριψης της Προσφοράς. 5 Για τις περιπτώσεις που απαιτούνται νέες εκδόσεις Σύμφωνα λογισμικού και αυτές παρέχονται από τον κατασκευαστή Γ5 του λογισμικού σαν ξεχωριστό προϊόν/υπηρεσία με αξία, ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να αναγράφει το εν λόγω προϊόν/υπηρεσία στους Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς (χωρίς τιμές). με με Επίσης ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» πρέπει να περιέχει: - τεκμηριωτικό υλικό για τον εξοπλισμό και το λογισμικό (εγχειρίδια, τεχνικά φυλλάδια, κλπ.) - οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκμηριώνει πληρέστερα την Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου και απαντά στις επιμέρους απαιτήσεις που τίθενται στην παρούσα Προκήρυξη, αλλά και στα αντίστοιχα κριτήρια αξιολόγησης ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΥΣΕΩΝ / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ / ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Στη Στήλη «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις. Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη ή ένας αριθμός (που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής και απαιτεί συμμόρφωση) τότε η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο, θεωρούμενη ως απαράβατος όρος σύμφωνα με την παρούσα Προκήρυξη. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αν η στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί με τη λέξη «Επιθυμητή» τότε αποτελεί προδιαγραφή που υπερκαλύπτει το ελάχιστο απαιτούμενο και Προσφορές που υπερκαλύπτουν τις ελάχιστες προδιαγραφές συνεκτιμούνται, επί τω βελτίω σύμφωνα με τη συναφή ομάδα κριτήριων στην οποία εντάσσεται. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή /ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η αρμόδια Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης (ιδιαίτερα αν αυτή αποτελεί ελάχιστη. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε Παράρτημα της Τεχνικής Προσφοράς το οποίο θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των υπηρεσιών, του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης και υποστήριξης κλπ., που κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία των Πινάκων Συμμόρφωσης. Στην αρχή του Παραρτήματος καταγράφεται αναλυτικός πίνακας των περιεχόμενων του. Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να είναι κατά το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κ.λπ.). Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή στη σχετική αναφορά, μεθοδολογικό εργαλείο, τεχνική κτλ θα υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία ή υπερκάλυψη και θα σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα Συμμόρφωσης στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. Προδ. 4.18). σελ. 67 /214

68 «Προηγμένες Δικτυακές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα» «Μέρος Β: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Διαγωνισμού Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία των ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται. Η αρμόδια Επιτροπή θα αξιολογήσει τα παρεχόμενα από τους υποψήφιους Αναδόχους στοιχεία κατά την αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών. Σε περίπτωση που δεν έχει συμπληρωθεί η στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ», για έστω και ένα από τους όρους στον πίνακα συμμόρφωσης, τότε θεωρείται ότι δεν υπάρχει απάντηση στο σχετικό όρο. B Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» Ο φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τον οποίο θα υποβάλει ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να περιέχει συμπληρωμένους τους Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς (βλ. Γ5). Για τις περιπτώσεις που απαιτούνται νέες εκδόσεις λογισμικού και αυτές παρέχονται από τον κατασκευαστή του λογισμικού σαν ξεχωριστό προϊόν/υπηρεσία με αξία, ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να αναγράφει το εν λόγω προϊόν/υπηρεσία στους Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς. B Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» Ο φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ», που θα υποβάλει ο υποψήφιος Ανάδοχος στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός, πρέπει να περιέχει τα απαραίτητα δικαιολογητικά του υποψήφιου Αναδόχου τα οποία προσδιορίζονται στην παράγραφο B. 2.4 Δικαιολογητικά Κατακύρωσης. B. 3.3 Ισχύς Προσφορών Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους Αναδόχους για έξι (6) μήνες από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της Προσφοράς παρατείνεται υποχρεωτικά, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή πριν από τη λήξη της, για διάστημα ακόμη έξι (6) μηνών. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού στον Ανάδοχο μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της Προσφοράς, τον δεσμεύει όμως μόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί. Σε περίπτωση που η εν ισχύ Προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο υποψήφιος Ανάδοχος υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα: - απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση - κατάπτωση της Εγγύησης Συμμετοχής χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια B. 3.4 Εναλλακτικές Προσφορές Εναλλακτικές Προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές Προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος Ανάδοχος, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών. Η Προσφορά προαιρετικών προϊόντων ή υπηρεσιών τα οποία δεν είναι απαραίτητα για την ικανοποίηση των απαιτήσεων της Προκήρυξης δεν αποκλείεται, θα διαχωρίζεται όμως σαφώς, τόσο στην Τεχνική όσο και στην Οικονομική Προσφορά και θα διευκρινίζεται ότι πρόκειται περί Προσφοράς προαιρετικών προϊόντων ή υπηρεσιών. σελ. 68 /214

69 «Προηγμένες Δικτυακές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα» «Μέρος Β: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Διαγωνισμού B. 3.5 Τιμές Προσφορών - Νόμισμα Οι τιμές των Προσφορών που αφορούν σε οποιοδήποτε προσφερόμενο είδος θα εκφράζονται σε Ευρώ. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον ΦΠΑ, για παράδοση, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του εξοπλισμού, ελεύθερου στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται από την παρούσα Προκήρυξη. Σε ιδιαίτερη στήλη των ως άνω τιμών, ο υποψήφιος Ανάδοχος θα καθορίζει το ποσό με το οποίο θα επιβαρύνει αθροιστικά τις τιμές αυτές με τον ΦΠΑ. Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος ΦΠΑ αυτός θα διορθώνεται από την αρμόδια Επιτροπή. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος κάνει έκπτωση, οι τιμές που θα αναφέρονται στους Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς για κάθε προσφερόμενο είδος θα είναι οι τελικές τιμές μετά την έκπτωση. Επίσης δεν επιτρέπονται στην Οικονομική Προσφορά συνολικές εκπτώσεις σε επί επιμέρους αθροίσματα ή επί του συνολικού τιμήματος της Προσφοράς. Από την Οικονομική Προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιμή μονάδας για κάθε προσφερόμενο είδος, για να μπορεί να προσδιορίζεται το ακριβές κόστος, σε περίπτωση αυξομείωσης φυσικού αντικειμένου. Προσφερόμενο είδος το οποίο αναφέρεται στην Οικονομική Προσφορά χωρίς τιμή, θεωρείται ότι προσφέρεται με μηδενική αξία. Η τιμή χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται για τη σύγκριση των Προσφορών. Σε περίπτωση λογιστικής ασυμφωνίας μεταξύ της τιμής μονάδας και της συνολικής τιμής, υπερισχύει η τιμή μονάδας. Προσφορά που δε δίδει τιμή σε ευρώ ή δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Για την ανάλυση των τιμών της Προσφοράς τους οι υποψήφιοι Ανάδοχοι είναι υποχρεωμένοι να συμπληρώσουν τους ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (βλ. Γ5). Οι τιμές των Προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της Προσφοράς. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της Προσφοράς, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για την παράταση αυτή, να υποβάλλουν νέους πίνακες τιμών ή να τους τροποποιήσουν. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για τη τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να τα παρέχουν. B.4 Διενέργεια Διαγωνισμού Αξιολόγηση Προσφορών B. 4.1 Διαδικασία Διενέργειας Διαγωνισμού, Αξιολόγησης Προσφορών και Κατακύρωσης του Διαγωνισμού ΑΔΑ: Β41Ν469ΗΡΧ-ΣΩΓ B Διαδικασία διενέργειας Διαγωνισμού - αποσφράγιση και διάτρηση Προσφορών Η αποσφράγιση των Προσφορών γίνεται δημόσια από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης των προσφορών του Διαγωνισμού την καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των Προσφορών στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής (Λ. Μεσογείων 56, 11527, Αθήνα), παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους. σελ. 69 /214

70 «Προηγμένες Δικτυακές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα» «Μέρος Β: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Διαγωνισμού Οι Προσφορές κατά την παραλαβή τους από την αρμόδια Επιτροπή πρωτοκολλούνται και σε κάθε φάκελο σημειώνεται ο αριθμός πρωτοκόλλου, η ημερομηνία και η ώρα καταχώρησης. Η αρμόδια Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης και διάτρησης των Προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην παρούσα Προκήρυξη. Η αποσφράγιση γίνεται με την εξής διαδικασία: 1. Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος και διαπιστώνεται η ύπαρξη εντός αυτού των επιμέρους φακέλων της Προσφοράς. 2. Αποσφραγίζεται ο φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» και ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και γίνεται διάτρηση από την Επιτροπή Διενέργειας/Αξιολόγησης κατά φύλλο όλων των στοιχείων του πρωτοτύπου των δύο φακέλων, διαπιστώνεται ειδικά η ύπαρξη της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής των Υποψηφίων Αναδόχων και εξετάζεται το περιεχόμενό της ώστε να ανταποκρίνεται ως προς την αντίστοιχη προδιαγραφή. Σε περίπτωση συνυποβολής με την Προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους Συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα συμφέροντα τους, τότε ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να σημειώνει επ αυτών την ένδειξη «Πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Όλες οι πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της Προσφοράς. Σε αντίθετη περίπτωση θα δύνανται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι Συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνον στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου. 3. Ο φάκελος της Οικονομικής Προσφοράς ανά τμήμα του διαγωνισμού δεν αποσφραγίζεται αλλά μονογράφεται και σφραγίζεται από την Επιτροπή Διενέργειας/Αξιολόγησης μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος και η αξιολόγηση των δικαιολογητικών και των τεχνικών προσφορών. 4. Η αρμόδια Επιτροπή, σε κλειστή συνεδρίαση, ελέγχει μόνο ως προς την αριθμητική πληρότητα και εγκυρότητα (δηλ. έναντι του πίνακα δικαιολογητικών) τα δικαιολογητικά Συμμετοχής. Ανάλογα με τον αριθμό και τον όγκο των δικαιολογητικών η αρμόδια Επιτροπή, δύναται να ελέγξει το περιεχόμενο των δικαιολογητικών και την πλήρωση των ελαχίστων προϋποθέσεων συμμετοχής κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σε επόμενη συνεδρίαση 5. Μετά τον έλεγχο της κάλυψης του κριτήριου συμμετοχής μέσω της εξέτασης του περιεχομένου των δικαιολογητικών συμμετοχής, η Επιτροπή εισηγείται στο αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο αποφαίνεται σχετικά, και με μέριμνά του γνωστοποιείται στους υποψήφιους Αναδόχους η απόφασή του. 6. Μετά την παραπάνω διαδικασία, οι σφραγισμένοι Φάκελοι Τεχνικών Προσφορών επαναφέρονται στην αρμόδια Επιτροπή, όσες Προσφορές έγιναν αποδεκτές για συμμετοχή στο διαγωνισμό (βάσει των δικαιολογητικών Συμμετοχής) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω απόφαση της Αναθέτουσα Αρχή. Η αρμόδια Επιτροπή, σε κλειστή συνεδρίαση, αξιολογεί τις Τεχνικές Προσφορές και εισηγείται στο αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο αποφαίνεται σχετικά και με μέριμνά του γνωστοποιείται στους υποψήφιους Αναδόχους η απόφασή του. Με την ίδια απόφαση δύναται να καθορισθούν και ο τόπος, ώρα και ημερομηνία της αποσφράγισης των Οικονομικών Προσφορών για τους υποψήφιους Αναδόχους των οποίων η Τεχνική Προσφορά έχει γίνει αποδεκτή. 7. Μετά την παραπάνω διαδικασία, οι σφραγισμένοι φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών επαναφέρονται - για όσες Προσφορές έγιναν αποδεκτές - στην αρμόδια Επιτροπή για την αποσφράγισή και διάτρησή τους, σύμφωνα με τα σελ. 70 /214

71 «Προηγμένες Δικτυακές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα» «Μέρος Β: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Διαγωνισμού οριζόμενα στην ανωτέρω απόφαση της Αναθέτουσα Αρχή Όσες δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. 8. Κατά την αποσφράγιση του Φακέλου Οικονομικών Προσφορών, γίνεται διάτρηση των πρωτότυπων στοιχείων κατά φύλλο από την αρμόδια Επιτροπή, σε δημόσια συνεδρίαση, με ειδική διατρητική μηχανή της Αναθέτουσα Αρχή. 9. Μετά το πέρας και της οικονομικής αξιολόγησης, η αρμόδια Επιτροπή, σε κλειστή συνεδρίαση, συντάσσει τον τελικό Πίνακα Κατάταξης των διαγωνιζομένων κατά φθίνουσα σειρά αξιολόγησης σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης το κριτήριο ανάθεσης του διαγωνισμού, από τον οποίο προκύπτει ο προτεινόμενος προς κατακύρωση του Έργου, επικρατέστερος Ανάδοχος. 10. Η αρμόδια Επιτροπή διαβιβάζει το Πρακτικό της στο αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής το οποίο αποφαίνεται σχετικά και με μέριμνά του γνωστοποιείται στους συμμετέχοντες το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού. 11. Κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού οι παρευρισκόμενοι λαμβάνουν γνώση μόνο των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό. Η εξέταση των Προσφορών θα γίνει χωρίς απομάκρυνσή τους από το χώρο της Αναθέτουσα Αρχής και χωρίς να επιτρέπεται η φωτοαντιγραφή ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο ψηφιοποίησης, αναπαραγωγής ή αναμετάδοσης. 12. Σε κάθε στάδιο της διαδικασίας αποσφράγισης των Προσφορών η αρμόδια Επιτροπή συντάσσει πρακτικά τα οποία παραδίδει στο αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής. Σημείωση: ΑΔΑ: Β41Ν469ΗΡΧ-ΣΩΓ Η αρμόδια Επιτροπή ελέγχει τα μέσα (cds) που περιέχουν τα ηλεκτρονικά αρχεία των Τεχνικών και των Οικονομικών Προσφορών αναφορικά με: το κατά πόσον είναι αναγνώσιμα και μη επανεγγράψιμα, οποιαδήποτε άλλη παράλειψη που υποπέσει στην αντίληψή της. Σε περίπτωση που παρουσιαστεί πρόβλημα σε κάποιο μέσο (cd) αυτό επιστρέφεται στον υποψήφιο Ανάδοχο, ο οποίος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει νέο, σύμφωνα με τις προαναφερθείσες απαιτήσεις της Διακήρυξης, εντός δύο (2) ημερών από την με απόδειξη παραλαβής, έγγραφη ενημέρωση. B Διαδικασία αξιολόγησης Προσφορών Η αξιολόγηση θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη Προσφορά. Για την επιλογή της συμφερότερης Προσφοράς η αρμόδια Επιτροπή θα προβεί στα παρακάτω: - Αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών Προσφορών για όσες Προσφορές δεν έχουν απορριφθεί κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών και ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής - Αξιολόγηση των οικονομικών Προσφορών για όσες Προσφορές δεν έχουν απορριφθεί σε προηγούμενο στάδιο της αξιολόγησης - Κατάταξη των Προσφορών για την τελική επιλογή της συμφερότερης Προσφοράς με βάση τον ακόλουθο τύπο: Λ i = 80*(Β i / Β max ) + 20*(K min /K i ) σελ. 71 /214

72 «Προηγμένες Δικτυακές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα» «Μέρος Β: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Διαγωνισμού όπου: Β max Β i K min Κ i Λ i η συνολική βαθμολογία που έλαβε η καλύτερη Τεχνική Προσφορά η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς i το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς με τη μικρότερη τιμή το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς i το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία. Επικρατέστερη είναι η Προσφορά με το μεγαλύτερο Λ. Σε κάθε στάδιο της αξιολόγησης των Προσφορών, η αρμόδια Επιτροπή συντάσσει πρακτικά στα οποία τεκμηριώνει την αποδοχή ή την απόρριψη των Προσφορών και τη βαθμολόγηση των τεχνικών Προσφορών, τα οποία παραδίδει στο αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσα Αρχή. B Βαθμολόγηση τεχνικών Προσφορών Η βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τα Κριτήρια Αξιολόγησης, όπως αυτά προσδιορίζονται στον Πίνακα της ενότητας Β Όλα τα επί μέρους κριτήρια βαθμολογούνται αυτόνομα 100 έως 120 βαθμούς. Η βαθμολογία των επί μέρους κριτηρίων: - είναι 100 όταν καλύπτονται ακριβώς όλες οι υποχρεωτικές απαιτήσεις / προδιαγραφές [απαράβατοι όροι], - αυξάνεται έως 120 όταν καλύπτονται εκτός από τις υποχρεωτικές [απαράβατοι όροι] και λοιπές απαιτήσεις της προκήρυξης, και υπερκαλύπτονται κάποιες από τις υποχρεωτικές ή/και λοιπές απαιτήσεις της προκήρυξης. Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου είναι το γινόμενο του επί μέρους συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου επί τη βαθμολογία του, το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία, και η συνολική βαθμολογία της κάθε Προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων. B Ομάδες και συντελεστές κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης Η αξιολόγηση των Προσφορών των υποψηφίων Αναδόχων, για την επιλογή του καταλληλότερου, θα γίνει με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Συντελεστής βαρύτητας (%) 1 Προδιαγραφές Τεχνικής Λύσης (80%) 1.1 Κάλυψη τεχνικών προδιαγραφών Πίνακα 1: ΥΛΙΚΟ 20% Γ Κάλυψη τεχνικών προδιαγραφών Πίνακα 2: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 10% Γ Κάλυψη τεχνικών προδιαγραφών Πίνακα 3: Γ4.3 50% ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ 2 Προδιαγραφές Υπηρεσιών (15%) 2.1 Κάλυψη τεχνικών προδιαγραφών Πίνακα 4: ΕΓΓΥΗΣΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 3 Μεθοδολογία Οργάνωσης, Διοίκησης και Υλοποίησης Έργου 15% (5%) Σχετικές παρ. Α ΜΕΡΟΥΣ & Πινάκων Συμμόρφωσης 2.1 Οργάνωση Υλοποίησης Έργου (Προτεινόμενες Φάσεις, Α3.11, Γ1.2, Γ1.3 3% Παραδοτέα και Ορόσημα) και Γ Μεθοδολογία Διοίκησης και Υλοποίησης Έργου 2% Α5 Γ4.4 σελ. 72 /214

73 «Προηγμένες Δικτυακές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα» «Μέρος Β: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Διαγωνισμού ΣΥΝΟΛΟ 100 B Διαμόρφωση συγκριτικού κόστους Προσφοράς Το συγκριτικό κόστος Κ κάθε προσφοράς περιλαμβάνει: - το συνολικό κόστος για το Έργο, χωρίς ΦΠΑ {< >}. όπως προκύπτει από τους Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς του υποψηφίου Αναδόχου. B Διαδικασία κατακύρωσης Διαγωνισμού Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας Διενέργειας του Διαγωνισμού και της Αξιολόγησης των Προσφορών, με Απόφαση της Αναθέτουσας Αρχή, ο Ανάδοχος στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός, καλείται να υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή, εντός προθεσμίας που δεν μπορεί να είναι μικρότερη των είκοσι (20) ημερών (Ν. 3614/2007, άρθρο 25) από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης (βλ. B. 2.4), προκειμένου αυτά να ελεγχθούν από αρμόδια Επιτροπή. Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης υποβάλλονται σε ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο. Σε ημερομηνία που θα καθορίζεται με την ανωτέρω απόφαση αποσφραγίζεται ο Φάκελος Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την αρμόδια Επιτροπή όλα τα πρωτότυπα στοιχεία του Φακέλου κατά φύλλο, ή γίνεται διάτρηση αυτών με την ειδική διατρητική μηχανή της Αναθέτουσας Αρχής. Στη διαδικασία αυτή καλούνται να παραστούν όσοι έχουν υποβάλλει παραδεκτή τεχνική και οικονομική Προσφορά. Η αρμόδια Επιτροπή ελέγχει τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης και εισηγείται στο αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο αποφαίνεται με σχετική του απόφαση και με μέριμνά του γνωστοποιείται στους υποψήφιους Αναδόχους η απόφασή του. Σε περίπτωση αποδοχής των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, η Αναθέτουσα Αρχή καλεί εγγράφως τον Ανάδοχο στον οποίο έχει κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός, να υποβάλλει τα απαραίτητα Δικαιολογητικά και Νομιμοποιητικά έγγραφα για την υπογραφή της Σύμβασης, τα οποία θα είναι σύμφωνα με την επιστολή της πρόσκλησης. Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των Δικαιολογητικών κατακύρωσης συνιστά λόγο αποκλεισμού του προσφέροντος και κατάπτωση της Εγγυητικής Συμμετοχής του. Σε αυτή την περίπτωση η Αναθέτουσα Αρχή καλεί τον επόμενο στον τελικό Πίνακα Κατάταξης των διαγωνιζομένων υποψήφιο Ανάδοχο, να υποβάλλει τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης και συνεχίζεται η διαδικασία ως ανωτέρω. B. 4.2 Απόρριψη Προσφορών Η απόρριψη Προσφοράς γίνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσα Αρχή, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής. Η Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία ή περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις: 1. Έλλειψη δικαιώματος συμμετοχής σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. B Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού ή/ και παράβαση οποιασδήποτε υποχρέωσης της παρ. B Έλλειψη πλήρους και αιτιολογημένης τεκμηρίωσης των ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής της παρ. B Διαπίστωση της συνδρομής ασυμβίβαστης ιδιότητας όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν. 3310/05 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/05. σελ. 73 /214

74 «Προηγμένες Δικτυακές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα» «Μέρος Β: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Διαγωνισμού 5. Χρόνος ισχύος Προσφοράς μικρότερος από το ζητούμενο. 6. Χρόνος παράδοσης Έργου μεγαλύτερος από τον προβλεπόμενο. 7. Προσφορά που είναι αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίμησης, υπό αίρεση ή/ και δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή. 8. Προσφορά που δεν καλύπτει πλήρως απαράβατους όρους της Προκήρυξης. 9. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της Προκήρυξης. 10. Προσφορά που η προσφερόμενη εγγύηση είναι μικρότερης χρονικής διάρκειας από την ελάχιστη ζητούμενη, δεν διαρκεί ακέραιο αριθμό ετών και δεν καλύπτει το σύνολο της προσφερόμενης λύσης. 11. Προσφορά που δεν συνοδεύεται από τη νόμιμη εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό. 12. Προσφορά που αφορά μόνο σε μέρος του Έργου και δεν καλύπτει το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών/προϊόντων. 13. Υπερβολικά χαμηλή Οικονομική Προσφορά: Πριν την απόρριψη μιας τέτοιας Προσφοράς θα ζητείται από τον υποψήφιο Ανάδοχο έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της Οικονομικής Προσφοράς (π.χ. σχετικά με την οικονομία της μεθόδου παροχής υπηρεσίας/ τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις/ τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες υπό τις οποίες ο υποψήφιος Ανάδοχος θα παράσχει την υπηρεσία/ την πρωτοτυπία / καινοτομία της προτεινόμενης λύσης). Εάν και μετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμές κριθούν ως υπερβολικά χαμηλές, η Προσφορά θα απορρίπτεται. 14. Προσφορά η οποία εμφανίζει οποιοδήποτε στοιχείο του προσφερομένου κόστους σε είδος, προϊόν ή υπηρεσία (εκτός εάν ρητά απαιτείται από τη Προκήρυξη), ή σε μερικό ή γενικό σύνολο σε άλλο μέρος πλην των αντιτύπων της Οικονομικής Προσφοράς. 15. Προσφορά που παρουσιάζει διαφορές μεταξύ των Πινάκων Συμμόρφωσης και των Πινάκων Οικονομικής Προσφοράς χωρίς τιμές. 16. Προσφορά που παρουσιάζει διαφορές μεταξύ των Πινάκων Οικονομικής Προσφοράς χωρίς τιμές και των αντιστοίχων Πινάκων Οικονομικής Προσφοράς με τιμές. 17. Προσφορά που το συνολικό της τίμημα υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του Έργου. 18. Προσφορά που το συνολικό τίμημά της όπως αυτό προσδιορίζεται από τον πίνακα Οικονομικής Προσφοράς Γ.4, υπερβαίνει το ποσό που αναφέρεται στην Β.1.2. Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απορρίψει, ανεξάρτητα από το στάδιο που βρίσκεται ο Διαγωνισμός, Προσφορά υποψηφίου Αναδόχου για την οποία προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι απόρριψης ή λόγοι αποκλεισμού του Υποψηφίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα. B. 4.3 Προσφυγές Οι Προσφέροντες δικαιούνται να υποβάλουν εγγράφως ένσταση ή προσφυγή κατά της Προκήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής προσφέροντος σ αυτόν και της νομιμότητας της διενέργειας του έως και της κατακυρωτικής απόφασης σύμφωνα με τις διατάξεις των: ΑΔΑ: Β41Ν469ΗΡΧ-ΣΩΓ Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ Α 173/ ) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων - Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)» σελ. 74 /214

75 «Προηγμένες Δικτυακές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα» «Μέρος Β: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Διαγωνισμού Συμπληρωματικά με το άρθρο 15 του Π.Δ. 118/2007 περί Κανονισμού Προμηθειών του Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) (ΦΕΚ 150/ ) B. 4.4 Αποτελέσματα Κατακύρωση - Ματαίωση Διαγωνισμού Κριτήριο ανάθεσης είναι αυτό της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη Προσφοράς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν κεφάλαιο. Η κατακύρωση γίνεται κατόπιν ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών κατακύρωσης με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής. Η κατακύρωση (Άρθρο 5 παρ. 2, ν. 3886/2010) γίνεται αφού παρέλθουν 10 ημέρες για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής με αφετηρία την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στους ενδιαφερομένους (λοιπούς υποψηφίους). Η απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού του Έργου στον ανάδοχο γνωστοποιείται σε αυτόν και στους λοιπούς συμμετέχοντες. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα επέκτασης της σύμβασης για μεγαλύτερο μέρος (δικαίωμα προαίρεσης βλ.β.1.2.) του υπό ανάθεση Έργου εντός ενός έτους από την υπογραφή της, (το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 15% για διαγωνισμούς με προϋπολογισμό πάνω από ευρώ περιλαμβανομένου ΦΠΑ), ή κατακύρωσης μέρος του υπό ανάθεση Έργου όχι όμως λιγότερο του 50% επί του φυσικού αντικειμένου. Για κατακύρωση μέρους του φυσικού αντικειμένου κάτω του ποσοστού αυτού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή του Αναδόχου. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης στον Ανάδοχο θα γίνει εγγράφως από την Αναθέτουσα Αρχή. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή επαναλάβει τον Διαγωνισμό σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, ιδίως: (i) για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της διαδικασίας, (ii) εάν το αποτέλεσμα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό, (iii) εάν ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε συνεννόηση των Διαγωνιζομένων προς αποφυγή πραγματικού ανταγωνισμού, (iv) εάν υπήρξε αλλαγή των αναγκών σε σχέση με το υπό ανάθεση Έργο. Σε περίπτωση ματαίωσης του Διαγωνισμού, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν θα έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο. B.5 Κατάρτιση Σύμβασης Γενικοί Όροι Σύμβασης B. 5.1 Κατάρτιση, υπογραφή, διάρκεια Σύμβασης Εγγυήσεις 1. Μεταξύ της Αναθέτουσα Αρχής και του Αναδόχου θα υπογραφεί Σύμβαση διάρκειας 5 μηνών από την υπογραφή της. 2. Τυχόν υποβολή σχεδίων Σύμβασης από τους υποψηφίους μαζί με τις Προσφορές τους, δε δημιουργεί καμία δέσμευση για την Αναθέτουσα Αρχή. 3. Πριν από την υπογραφή της Σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει, τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά περί μη συνδρομής ασυμβίβαστων ιδιοτήτων και απαγορεύσεων κατά την έννοια και υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 3 και 4 του Ν. 3310/05 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 3414/05 όπως ορίζονται στην 20977/2007 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1673/Β/ ). 4. Η Σύμβαση θα συναφθεί λαμβάνοντας υπόψη και τις διατάξεις του Ν.3310/05 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 3414/05. σελ. 75 /214

76 «Προηγμένες Δικτυακές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα» «Μέρος Β: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Διαγωνισμού 5. Μετά τη σύναψη της Σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόζει την παρ. 5 του άρθρου 5 του Ν.3310/05 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 3414/ Η Σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στη Προκήρυξη και την Προσφορά του Αναδόχου, θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας. Το κείμενο της Σύμβασης θα κατισχύει των παραρτημάτων της εκτός προφανών ή πασίδηλων παραδρομών. Για θέματα, που δε θα ρυθμίζονται ρητώς από τη Σύμβαση και τα παραρτήματα αυτής ή σε περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοι - αντιφατικοί όροι και διατάξεις αυτής, θα λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά η Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου, η Οικονομική του Προσφορά και η παρούσα Προκήρυξη, εφαρμοζομένων επίσης συμπληρωματικώς των οικείων διατάξεων του Αστικού Κώδικα. 7. Ο Ανάδοχος στον οποίο έχει κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων του ελέγχου των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, για υπογραφή της σχετικής Σύμβασης προσκομίζοντας Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% του συμβατικού τιμήματος μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Η διάρκεια της εν λόγω εγγυητικής θα είναι έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 8. Αν περάσει η προθεσμία των ανωτέρω δέκα (10) ημερών χωρίς ο Ανάδοχος να έχει παρουσιαστεί για να υπογράψει τη Σύμβαση, ή προσέλθει αλλά δεν καταθέσει Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης, εντός του ανωτέρω χρονικού ορίου, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος, και να καταπέσει υπέρ της Αναθέτουσα Αρχή η Εγγύηση Συμμετοχής, χωρίς άλλη διαδικαστική ενέργεια. Σε αυτή την περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει την ανάθεση της Σύμβασης στον επόμενο στη σειρά κατάταξης διαγωνιζόμενο. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται εις βάρος του εκπτώτου και θα αφορά κάθε μέτρο για την αποκατάσταση κάθε ζημιάς της Αναθέτουσα Αρχή. 9. Η ανωτέρω Εγγυητική Επιστολή εκδίδεται σύμφωνα με το υπόδειγμα (βλ. Γ2.2). 10. Η Εγγύηση Συμμετοχής που αφορά στον Ανάδοχο στον οποίο κατακυρώθηκε η Σύμβαση, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης και μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης. Οι Εγγυήσεις Συμμετοχής των υπόλοιπων υποψηφίων Αναδόχων τους επιστρέφονται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης. 11. Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης και η Εγγύηση Προκαταβολής (εφόσον προβλέπεται καταβολή προκαταβολής) επιστρέφονται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του Έργου, ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους και μετά την κατάθεση της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Λειτουργίας. 12. Εάν μετά την κατακύρωση του Διαγωνισμού και πριν από την παράδοση εξοπλισμού/έτοιμου λογισμικού, στα πλαίσια της πρότασης επικαιροποίησης, έχουν ανακοινωθεί νεώτερα μοντέλα/ εκδόσεις, αποδεδειγμένα ισχυρότερα και καλύτερα από εκείνα που προσφέρθηκαν και αξιολογήθηκαν, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται, και η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αποδεχθεί, να τα προμηθεύσει αντί των προσφερθέντων, με την προϋπόθεση ότι δεν επέρχεται οποιαδήποτε πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση. Η Σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί κατόπιν έγγραφης συμφωνίας των συμβαλλόμενων μερών στο πλαίσιο της Προκήρυξης, του Κανονισμού Προμηθειών της Αναθέτουσας Αρχή και του ισχύοντος θεσμικού Κοινοτικού πλαισίου δημοσίων συμβάσεων. σελ. 76 /214

77 «Προηγμένες Δικτυακές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα» «Μέρος Β: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Διαγωνισμού B. 5.2 Τρόπος Πληρωμής Κρατήσεις Η πληρωμή θα γίνει σύμφωνα με τα ακόλουθα: α) Χορήγηση έντοκης προκαταβολής τριάντα τοις εκατό (30%) του συμβατικού τιμήματος (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) μετά την υπογραφή της Σύμβασης, έναντι ισόποσης Εγγυητικής Επιστολής Προκαταβολής συντεταγμένης σύμφωνα με το υπόδειγμα (βλ. Γ.2.3) και διάρκειας έξι (6) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη σύμφωνα με το Νόμο 2362/95 "Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες Διατάξεις. Κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος επί της εισπραχθείσης προκαταβολής και για το χρονικό διάστημα υπολογιζόμενου από την ημερομηνία λήψεως μέχρι την ημερομηνία οριστικής παραλαβής του Έργου. Για τον υπολογισμό του τόκου θα λαμβάνεται υπόψη το ύψος του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου 6μηνης διάρκειας που θα ισχύει κατά την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες. Η εγγυητική επιστολή προκαταβολής θα αποδεσμευτεί άπαξ και θα επιστραφεί με την οριστική παραλαβή του Έργου. β) Ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) του συμβατικού τιμήματος, αφού παρακρατηθεί ο με τον παραπάνω τρόπο υπολογισθείς τόκος, επί της εισπραχθείσας προκαταβολής, και για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής μέχρι την ημερομηνία που θα ολοκληρωθεί η «Φάση A: Ποσοτική Παραλαβή» όπως αυτή περιγράφεται στην ενότητα Α3.11 και παραληφθούν οριστικά τα παραδοτέα 1 και 2 του έργου. γ) Το υπόλοιπο του συμβατικού τιμήματος μετά την οριστική παραλαβή-ολοκλήρωση διαστήματος απρόσκοπτης λειτουργίας του συνόλου του Έργου, όπως αυτή περιγράφεται στην ενότητα Α3.11 και αφού παρακρατηθεί τόκος επί της απομειωμένης από την προηγούμενη πληρωμή προκαταβολής και για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία του υπολογισμού τόκου της προηγούμενης τμηματικής πληρωμής μέχρι την οριστική παραλαβή του Έργου. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν επιθυμεί προκαταβολή, το ποσό της προκαταβολής ενσωματώνεται στην τελευταία πληρωμή (σημείο γ ως άνω) και δεν απαιτείται η προσκόμιση Εγγυητικής Επιστολής Προκαταβολής. Η πληρωμή της αξίας του υπό ανάθεση Έργου θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. Οι ανωτέρω τρόποι πληρωμής δύναται να τροποποιηθούν για τις ανάγκες του Έργου κατά τη διάρκεια υλοποίησης της Σύμβασης, με βάση τα ορόσημα του Έργου, υπό την προϋπόθεση ότι η εκάστοτε πληρωμή δεν θα υπερβαίνει το αντικείμενο του Έργου που θα έχει παραληφθεί. Σημειώνεται ότι η καθαρή αξία των παραστατικών υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος βάσει του Ν. 2238/94 (ΦΕΚ 151/Α/94) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. B. 5.3 Εκτελωνισμός - Φόροι - Δασμοί ΑΔΑ: Β41Ν469ΗΡΧ-ΣΩΓ Ο Ανάδοχος θα αναλάβει τον εκτελωνισμό του εξοπλισμού, τον οποίο θα παραδώσει, εγκαταστήσει και θέσει σε λειτουργία ελεύθερο στους χώρους εγκατάστασής του. Οι δασμοί, φόροι και λοιπές δημοσιονομικές επιβαρύνσεις βαρύνουν τον Ανάδοχο. σελ. 77 /214

78 B. 5.4 Περίοδοι Εγγύησης «Προηγμένες Δικτυακές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα» «Μέρος Β: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Διαγωνισμού Για την καλή λειτουργία του Έργου, μετά την οριστική παραλαβή του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας (βλ. υπόδειγμα Γ.2.4), η αξία της οποίας θα ανέρχεται σε ποσοστό 2,5% του συμβατικού τιμήματος μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Σε περίπτωση Προσφοράς Περιόδου Εγγύησης μεγαλύτερης της ζητούμενης, το παραπάνω ποσοστό (2,5%) της Εγγυητικής Επιστολής προσαυξάνεται κατά μία (1) ποσοστιαία μονάδα για κάθε επί πλέον προσφερόμενο έτος εγγύησης. Κατά την Περίοδο Δωρεάν Εγγύησης, ο Ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του συνόλου του εξοπλισμού του εν λόγω Έργου. Επίσης κατά την ίδια περίοδο οφείλει να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο ανάλογα με τα όσα περιγράφονται στην ενότητα Γ Η εγγύηση καλής λειτουργίας για το σύνολο του εξοπλισμού δεν μπορεί να είναι μικρότερη από πέντε (5) έτη από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής του έργου. Οι υπηρεσίες εγγύησης «Καλής Λειτουργίας» καθώς και το χρονικό διάστημα παροχής τους προσδιορίζονται αναλυτικά στην ενότητα Γ1.4.7 στο Παράρτημα Γ1 και στον Πίνακα Συμμόρφωσης 4 (ενότητα Γ4.4). Η Εγγύηση Καλής Λειτουργίας επιστρέφεται μετά τη λήξη της περιόδου Εγγύησης, ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Η ευθύνη του Αναδόχου για την καλή λειτουργία του συνόλου του εξοπλισμού που θα αποκτηθεί στο εν λόγω Έργο κατά την Περίοδο Εγγύησης Καλής Λειτουργίας θα καθορίζεται στα σχετικά άρθρα της Σύμβασης, όπου θα συμπεριλαμβάνονται και οι, στην παρούσα Προκήρυξη, οριζόμενες ποινικές ρήτρες. B. 5.5 Ποινικές Ρήτρες Εκπτώσεις - Παραλαβή παραδοτέων ΑΔΑ: Β41Ν469ΗΡΧ-ΣΩΓ Η παράδοση και η παραλαβή του Έργου θα γίνει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του. Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης ενδιάμεσης Φάσης του Έργου ή του συνόλου αυτού με υπαιτιότητα του Αναδόχου επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με τα παρακάτω: 1. Αν παρέλθει η συμφωνημένη ημερομηνία Ποσοτικής Παραλαβής του εξοπλισμού και ο εξοπλισμός δεν παραδοθεί σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους, τότε ο προμηθευτής υποχρεούται να καταβάλλει ως ποινική ρήτρα για κάθε μέρα καθυστέρησης ποσοστό 0.2% επί του συμβατικού τιμήματος συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με ανώτατο όριο 5% επί του συμβατικού τιμήματος συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 2. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός από την συμφωνηθείσα ημερομηνία Ποσοτικής Παραλαβής του εξοπλισμού και αυτές οι ενέργειες δεν ολοκληρωθούν, τότε η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καταγγείλει τη σύμβαση ή/και να ζητήσει να εκπέσει η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ή/και να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο. 3. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός από την συμφωνηθείσα ημερομηνία Ποιοτικής Παραλαβής του εξοπλισμού και αυτές οι ενέργειες δεν ολοκληρωθούν, τότε η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καταγγείλει τη σύμβαση ή/και να ζητήσει να εκπέσει η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ή/και να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο. 4. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός από την συμφωνηθείσα ημερομηνία Οριστικής Παραλαβής του έργου και αυτές οι ενέργειες δεν ολοκληρωθούν, τότε η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καταγγείλει τη σύμβαση ή/και να ζητήσει να εκπέσει η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ή/και να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο. 5. Αν ο εγκατεστημένος εξοπλισμός της Αναθέτουσας Αρχής στον κόμβο καταστραφεί εξαιτίας δυσλειτουργίας ή αστοχίας οποιουδήποτε εξοπλισμού της παρούσας, ο σελ. 78 /214

79 «Προηγμένες Δικτυακές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα» «Μέρος Β: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Διαγωνισμού Ανάδοχος οφείλει να καταβάλλει αποζημίωση ίση με το 50% της εμπορικής αξίας του κατεστραμμένου εξοπλισμού και μέχρι 50% επί του συμβατικού τιμήματος του έργου. 6. Σε περίπτωση βλάβης στο υλικό (hardware), αν δεν επέλθει πλήρης αποκατάσταση της βλάβης με επισκευή ή αντικατάσταση του προβληματικού τμήματος του εξοπλισμού εντός μίας (1) εργάσιμης ημέρας από τη στιγμή της αναγγελίας της βλάβης (στο χρόνο αποκατάστασης συμπεριλαμβάνεται και ο χρόνος εντοπισμού της βλάβης), τότε ο προμηθευτής υποχρεούται να καταβάλλει ως ποινική ρήτρα για κάθε μέρα καθυστέρησης ποσοστό 0.2% επί του συμβατικού τιμήματος συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με ανώτατο όριο 1,4% επί του συμβατικού τιμήματος συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 7. Σε περίπτωση βλάβης στο υλικό (hardware), αν δεν επέλθει πλήρης αποκατάσταση της βλάβης με επισκευή ή αντικατάσταση του προβληματικού τμήματος του εξοπλισμού εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από τη στιγμή της αναγγελίας της βλάβης (στο χρόνο αποκατάστασης συμπεριλαμβάνεται και ο χρόνος εντοπισμού της βλάβης), τότε η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καταγγείλει τη σύμβαση ή/και να ζητήσει να εκπέσει η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ή/και να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο. 8. Αν παρέλθουν οι συμφωνημένες ημερομηνίες παράδοσης και τα παραδοτέα δεν παραδοθούν σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει ως ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα καθυστέρησης: ποσοστό 0,2% επί της συμβατικής τιμής των παραδοτέων που καθυστερούν, εφόσον αυτά είναι διακριτά κοστολογημένα στην οικονομική Προσφορά του Αναδόχου ποσοστό 0,02% του συμβατικού τιμήματος του Έργου, σε κάθε άλλη περίπτωση. Η ίδια ρήτρα θα επιβάλλεται και στην περίπτωση κατά την οποία έχει παραδοθεί μέρος του εξοπλισμού/ λογισμικού αλλά είναι αδύνατον να χρησιμοποιηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, λόγω καθυστερημένης μεταγενέστερης παράδοσης απαραίτητου για τη λειτουργία εξοπλισμού/ λογισμικού. 9. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής. 10. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της Σύμβασης που θα υπογραφεί, χωρίς να καταβάλλει οποιαδήποτε αποζημίωση. 11. Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στη Σύμβαση (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και οι προθεσμίες χωρίς μεταθέσεις. 12. Οι ως άνω ρήτρες καθυστέρησης και με τους ίδιους όρους επιβάλλονται στην περίπτωση υπέρβασης τυχόν τμηματικών προθεσμιών ή μη ολοκλήρωσης φάσεων ή μη παράδοσης παραδοτέων όπως περιγράφονται στο χρονοδιάγραμμα του Έργου, από υπαιτιότητα του Αναδόχου. 13. Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα περιέχονται στη Σύμβαση, θα επιβάλλονται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και θα παρακρατούνται από την επομένη πληρωμή του Αναδόχου ή θα καταβάλλονται από τον ίδιο ή θα καταπίπτουν από την Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης. 14. Με ίδια ως άνω απόφαση ανακαλούνται οι ρήτρες καθυστέρησης για τυχόν τμηματικές προθεσμίες μόνο αν το σύνολο των φάσεων του Έργου περατωθεί μέσα στη συνολική προθεσμία που προβλέπεται στο οριστικό χρονοδιάγραμμα. Οι ρήτρες καθυστέρησης που επιβάλλονται για υπέρβαση τμηματικών προθεσμιών, αν δεν ανακληθούν βαρύνουν τον Ανάδοχο επιπλέον των ρητρών λόγω υπέρβασης συνολικής προθεσμίας που έχουν επιβληθεί. σελ. 79 /214

80 «Προηγμένες Δικτυακές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα» «Μέρος Β: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Διαγωνισμού 15. Σε περίπτωση Ένωσης οι ως ανωτέρω ποινικές ρήτρες επιβάλλονται στα μέλη της Ένωσης, τα οποία συμφωνείται να ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον. Οι ως άνω ποινικές ρήτρες επιβάλλονται σε όλα τα μέλη της Ένωσης. 16. Σε περίπτωση έκπτωσης του Αναδόχου, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, κατά την κρίση της, να κρατήσει μέρος ή το σύνολο του εξοπλισμού, καταβάλλοντας το αναλογούν συμβατικό τίμημα. 17. Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής είναι αρμόδια για την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και τον έλεγχο των επιμέρους ενεργειών και του συνόλου του έργου του Αναδόχου, συντάσσοντας σχετικά πρωτόκολλα ποσοτικής, ποιοτικής και οριστικής παραλαβής του έργου, τα οποία κοινοποιούνται υποχρεωτικά στον Ανάδοχο. Οι διαδικασίες παράδοσης και παραλαβής του Έργου γίνονται σύμφωνα με τα άρθρα 32 του Κανονισμού Προμηθειών από την ΕΠΠΕ. Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής ελέγχει την πλήρη και εμπρόθεσμη παράδοση των απαιτούμενων παραδοτέων και αποφαίνεται για την επιτυχή παραλαβή τους, την απόρριψή τους ή τις ενέργειες αντικατάστασής τους. 18. Η Αναθέτουσα Αρχή κηρύσσει έκπτωτο τον Ανάδοχο στην περίπτωση που συντρέχουν οι ασυμβίβαστες ιδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 3 του Ν.3310/05 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 3414/05 και με τις συνέπειες που αναφέρονται στον νόμο αυτό. Στην περίπτωση διαπίστωσης παρεκκλίσεων κάθε παραδοτέου από τους όρους της Σύμβασης, η ΕΠΠΕ διαβιβάζει εγγράφως στον Ανάδοχο - το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από την επόμενη της ημερομηνίας παράδοσής του - τις παρατηρήσεις της επί του παραδοτέου, προκειμένου ο Ανάδοχος να συμμορφωθεί με αυτές και να το επανυποβάλει κατάλληλα διορθωμένο και συμπληρωμένο εντός δέκα (10) ημερών από τη λήψη των παρατηρήσεων. Η διαδικασία επανυποβολής μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι δύο (2) φορές και σε καμία περίπτωση ο χρόνος των παρατηρήσεων ή της επανυποβολής παραδοτέου δεν επηρεάζει το συνολικό χρόνο του Έργου. Εφόσον κριθεί από την ΕΠΠΕ ότι οι παρεκκλίσεις του παραδοτέου δεν επηρεάζουν την καταλληλότητά του και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες του έργου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή αυτού με ή χωρίς μείωση του συμβατικού τιμήματος. Η παράδοση του Έργου από την Ανάδοχο και η παραλαβή του Έργου από την ΕΠΠΕ, γίνονται υποχρεωτικά μέσα στις προθεσμίες που ορίζονται στη παρούσα. Σε κάθε περίπτωση και σε οποιαδήποτε σημείο της εξέλιξης του έργου, εάν η ΕΠΠΕ διαπιστώνει μη συμμορφώσεις με τους όρους της Σύμβασης και τις τιθέμενες προδιαγραφές, ενημερώνει εγγράφως την Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να προβεί σε διορθωτικές ενέργειες και να αναφέρει αυτές στην ΕΔΕΤ δέκα (10) ημέρες από τη γνωστοποίηση των σχετικών ευρημάτων. Σε περίπτωση απόρριψης του παραδοτέου, συντάσσεται πρωτόκολλο παραλαβής, το οποίο περιλαμβάνει τις παρεκκλίσεις που παρουσιάζει το παραδοτέο από τους όρους της σύμβασης, τους λόγους της απόρριψης και γνωμάτευση της επιτροπής ή του εξουσιοδοτημένου οργάνου περί της χρηστικότητας και καταλληλότητας του παραδοτέου. Εφ όσον διαπιστωθεί διατήρηση των μη συμμορφώσεων και μετά τις διορθωτικές ενέργειες του Αναδόχου, παράλειψη διορθωτικών ενεργειών ή πρόθεση παραπλάνησης της ΕΔΕΤ, τότε η ΕΠΠΕ μπορεί να εισηγηθεί την έναρξη των διαδικασιών για την κήρυξη του Αναδόχου ως έκπτωτου, οπότε και εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στο άρθρο 37 του Κανονισμού Προμηθειών. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει τα παραδοτέα μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των παραδοτέων, σελ. 80 /214

81 «Προηγμένες Δικτυακές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα» «Μέρος Β: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Διαγωνισμού είναι δυνατόν να παρατείνεται μετά από σχετικό αίτημα του αναδόχου, το οποίο υποβάλλεται προς την ΕΔΕΤ είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες και σε εξαιρετικές περιπτώσεις, δέκα (10) ημέρες πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου. Το αρμόδιο όργανο της ΕΔΕΤ Α.Ε. ή το κατ` εξουσιοδότηση αυτού όργανο και σε περίπτωση έλλειψης ή απουσίας του αρμοδίου οργάνου το Διοικητικό Συμβούλιο ή το κατ` εξουσιοδότηση από αυτό όργανο, μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου τμήματος ή της επιτροπής παραλαβής, αποφασίζει για την αποδοχή του αιτήματος και ορίζει τον νέο χρόνο παραλαβής. 19. Η Αναθέτουσα Αρχή κηρύσσει έκπτωτο τον Ανάδοχο στην περίπτωση που συντρέχουν οι ασυμβίβαστες ιδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 3 του Ν.3310/05 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 3414/05 και με τις συνέπειες που αναφέρονται στον νόμο αυτό. B. 5.6 Υποχρεώσεις Αναδόχου ΑΔΑ: Β41Ν469ΗΡΧ-ΣΩΓ 1. Μετά την υπογραφή της Σύμβασης, ο Ανάδοχος θα υποβάλει αναλυτικό πρόγραμμα εργασιών (Πρόγραμμα υλοποίησης του Έργου) στην Αναθέτουσα Αρχή μέχρι τον Μ2 όπως αναφέρεται στην παράγραφο Α Εάν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου προκύπτουν αλλαγές στο Πρόγραμμα υλοποίησης του Έργου τότε οι αλλαγές αυτές θα υποβάλλονται ως εισηγήσεις στην Αναθέτουσα Αρχή, η οποία και θα τις εγκρίνει κατά περίπτωση ή θα τις απορρίπτει. Το Πρόγραμμα υλοποίησης του Έργου δεν ταυτίζεται με τη Μελέτη Εφαρμογής ή άλλα παραδοτέα που προβλέπεται να παραδοθούν στη διάρκεια του Έργου. 2. Καθ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση του Έργου. 3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν στο Έργο (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων. 4. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας σε σχέση με οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από μέλη της Ομάδας Έργου, που θα ασχοληθούν ή θα παράσχουν οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της. 5. Ο Ανάδοχος εγγυάται για τη διάθεση του αναφερομένου στην Προσφορά του, επιστημονικού και λοιπού προσωπικού, καθώς επίσης και συνεργατών, που θα διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της Σύμβασης, υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας κατά τις επαφές τους με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τα στελέχη της Αναθέτουσα Αρχή ή των εκάστοτε υποδεικνυομένων από αυτήν προσώπων. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει την αντικατάσταση μέλους της Ομάδας Έργου του Αναδόχου, οπότε ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί σε αντικατάσταση με άλλο πρόσωπο, ανάλογης εμπειρίας και προσόντων. Αντικατάσταση μέλους της Ομάδας Έργου του Αναδόχου, κατόπιν αιτήματός του, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του Έργου, δύναται να γίνει μόνο μετά από έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής και μόνο με άλλο πρόσωπο αντιστοίχων προσόντων ή εμπειρίας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει την Αναθέτουσα Αρχή εγγράφως δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την αντικατάσταση. 6. Σε περίπτωση που μέλη της Ομάδας Έργου του Αναδόχου αποχωρήσουν από αυτήν ή λύσουν τη συνεργασία τους μαζί του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει ότι κατά σελ. 81 /214

82 «Προηγμένες Δικτυακές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα» «Μέρος Β: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Διαγωνισμού το χρονικό διάστημα, μέχρι την αποχώρησή τους, θα παρέχουν κανονικά τις υπηρεσίες τους και αφετέρου να αντικαταστήσει άμεσα τους αποχωρήσαντες συνεργάτες, με άλλους ανάλογης εμπειρίας και προσόντων μετά από έγκριση της Αναθέτουσα Αρχή. 7. Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσα Αρχή ή του Φορέα Λειτουργίας. 8. Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να εκχωρεί τη σύμβαση σε οποιοδήποτε τρίτο, ούτε να αναθέτει υπεργολαβικά σε τρίτους μέρος ή το σύνολο του αντικειμένου της Σύμβασης, ούτε να υποκαθίσταται από τρίτο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία δίδεται, κατά την απόλυτη κρίση της, σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις, για ιδιαιτέρως σοβαρό λόγο και μετά από πλήρη αιτιολόγηση από πλευράς Αναδόχου. Σε περίπτωση εκχώρησης, υπεργολαβίας κλπ., ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει στην Αναθέτουσα Αρχή τα σχετικά συμφωνητικά σε πρώτη αίτηση αυτής. Σε καμία δε ανάλογη περίπτωση ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης εργασιών σε τρίτους ή εκχώρησης ή υπεργολαβίας, ούτε η Αναθέτουσα Αρχή συνδέεται συμβατικά με τα τρίτα αυτά πρόσωπα. Εάν το συμβατικό τίμημα εκχωρηθεί εν όλω ή εν μέρει σε Τράπεζα, κατά τα ως άνω, σε περίπτωση που, για λόγους που άπτονται στις συμβατικές σχέσεις μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, δεν προκύψει εν όλω ή εν μέρει υπέρ της Τράπεζας το εκχωρούμενο τίμημα (ενδεικτικά αναφέρονται έκπτωση Αναδόχου, απομείωση συμβατικού τιμήματος, αναστολή εκτέλεσης της σύμβασης, διακοπή σύμβασης, καταλογισμός ρητρών, συμβιβασμός κλπ.) η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καμία ευθύνη έναντι της εκδοχέως Τράπεζας. Ο Ανάδοχος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της Σύμβασης ή της Προκήρυξης ή της Προσφοράς του, έχει υποχρέωση να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή ή και τον Κύριο του Έργου ή και το Ελληνικό Δημόσιο, για κάθε θετική και αποθετική ζημία που προκάλεσε με αυτήν την παράβαση εξ οιασδήποτε αιτίας και αν προέρχεται, αλλά μέχρι το ύψος του ποσού της Σύμβασης. 9. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 10. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσαρμόζει το λογισμικό σύμφωνα με τις υποδείξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, αν αυτό απαιτείται από τη φύση των δεδομένων που αποθηκεύονται και επεξεργάζονται. 11. Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση του Έργου. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων. 12. Ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο για την καταστροφή ή φθορά του εξοπλισμού μέχρι την παραλαβή του. 13. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν την Ένωση/ Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσα Αρχή για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη Προκήρυξη υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της Αναθέτουσα Αρχή ως λόγος απαλλαγής του ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων Μελών για την ολοκλήρωση του Έργου. σελ. 82 /214

83 «Προηγμένες Δικτυακές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα» «Μέρος Β: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Διαγωνισμού 14. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της Σύμβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύμβασης με τους ίδιους όρους. 15. Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή ειδικής εκκαθάρισης ενός εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται και οι απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναπομείναντα μέλη του Αναδόχου, μόνο εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν. Η κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη των όρων της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσα Αρχή. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση. Επίσης σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς, μεταβίβασης της επιχείρησης κλπ. κάποιου εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η συνέχιση ή όχι της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία εξετάζει αν εξακολουθούν να συντρέχουν στο πρόσωπο του διαδόχου μέλους οι προϋποθέσεις ανάθεσης της Σύμβασης. Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του Αναδόχου, όταν αυτός αποτελείται από μία εταιρεία, ή θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια από την ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτουν υπέρ της Αναθέτουσα Αρχή και οι Εγγυητικές Επιστολές Προκαταβολής και Καλής Εκτέλεσης που προβλέπονται στη Σύμβαση. 16. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος έχει προσφέρει νέες εκδόσεις του λογισμικού, οι οποίες παρέχονται από τον κατασκευαστή του λογισμικού σαν ξεχωριστό προϊόν/υπηρεσία με αξία, υποχρεούται κατά την εγκατάσταση του συγκεκριμένου λογισμικού και σε κάθε ανανέωση του να προσκομίζει επιστολή του κατασκευαστή, ότι έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για να καλύψει την υποχρέωση του προς τον Φορέα όσον αφορά στην ενημέρωση του σχετικού λογισμικού με νέες εκδόσεις. 17. Ο Ανάδοχος υποχρεούται καθ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης να συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τον Ν.3310/05 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 3414/ Ο Ανάδοχος θα πρέπει να γνωρίζει και να τηρεί τις υποχρεώσεις του οι οποίες προκύπτουν από τους Κανονισμούς ΕΚ 1083/2006 (άρθρο 69) και ΕΚ 1828/2006 (άρθρα 2-10) (ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά: σήμανση χώρων υλοποίησης έργων/ παραδοτέων/ εκπαιδευτικού υλικού/ χώρων εκπαίδευσης/ εξοπλισμού/ λογισμικού/ ιστοσελίδων, ενημέρωση Φορέα και εκπαιδευομένων σχετικά με τον τρόπο χρηματοδότησης της εκπαίδευσης). 19. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει τις τυχόν απαιτούμενες αδειοδοτήσεις στα πλαίσια υλοποίησης του Έργου. 20. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με όσα αναφέρει το άρθρο 36 του Κανονισμού Προμηθειών της ΕΔΕΤ Α.Ε. «Υποχρεώσεις Αναδόχου» B. 5.7 Υπεργολαβίες ΑΔΑ: Β41Ν469ΗΡΧ-ΣΩΓ Σε περίπτωση αποδεδειγμένης διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους που έχει συμπεριλάβει στην Προσφορά, ο Ανάδοχος υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή και η εκτέλεση του Έργου θα συνεχίζεται από τον Ανάδοχο ή από νέο συνεργάτη / υπεργολάβο συνεπικουρούμενο από πιθανά νέους συνεργάτες / υπεργολάβους με σκοπό την πλήρη υλοποίηση του Έργου, μετά από προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της Αναθέτουσα Αρχής. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να απαιτήσει αιτιολογημένα από τον Ανάδοχο την αντικατάσταση υπεργολάβου και για τους σελ. 83 /214

84 «Προηγμένες Δικτυακές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα» «Μέρος Β: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Διαγωνισμού λόγους που θα κήρυττε έκπτωτο τον ίδιο τον Ανάδοχο ή θα τον απέκλειε από τη διαγωνιστική διαδικασία σύμφωνα με τα οριζόμενα περί αποκλεισμού συμμετοχής στο παρόν τεύχος, αν περιέλθει σε γνώση των συγκεκριμένων πληροφοριών σχετικά με την προσωπική του κατάσταση. Για την αντικατάσταση του Υπεργολάβου και προκειμένου να δοθεί η σύμφωνη γνώμη της Αναθέτουσας Αρχής, θα πρέπει να αποδείξει ο πρώτος ότι στο πρόσωπο του νέου υπεργολάβου συντρέχουν όλες εκείνες οι προϋποθέσεις με τις οποίες ο αρχικός υπεργολάβος κρίθηκε κατάλληλος. Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση του Έργου, φέρει αποκλειστικά ο Ανάδοχος. B. 5.8 Εμπιστευτικότητα ΑΔΑ: Β41Ν469ΗΡΧ-ΣΩΓ Καθ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής και για διάρκεια τουλάχιστον πέντε (5) ετών, ο Ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του. Επίσης θα αναλάβει την υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει μέρος ή το σύνολο του Έργου που θα εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής (Φορέα Λειτουργίας). Ειδικότερα: 1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διασφαλίσει ασφαλές πληροφορικό περιβάλλον ώστε ουδείς τρίτος προς τον την Αναθέτουσα Αρχή υπερκείμενος ή υποκείμενος αυτής - να μπορεί να έχει πρόσβαση στο δίκτυο πληροφοριών του χωρίς την προηγούμενη δική της έγκριση. 2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί εχεμύθεια ως προς τις εμπιστευτικές πληροφορίες και τα στοιχεία που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της Αναθέτουσα Αρχή. Ως εμπιστευτικές πληροφορίες και στοιχεία νοούνται όσα δεν είναι γνωστά στους τρίτους, ακόμα και αν δεν έχουν χαρακτηρισθεί από την Αναθέτουσα Αρχή ως εμπιστευτικά. Η τήρηση εμπιστευτικών πληροφοριών από τον Ανάδοχο διέπεται από τις κείμενες διατάξεις και το νομοθετικό πλαίσιο και πρέπει να είναι εφάμιλλη της εμπιστευτικότητας που τηρεί ο Ανάδοχος για τον δικό του Οργανισμό και για τις δικές τους πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα. 3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποφεύγει οποιαδήποτε εμπλοκή των συμφερόντων του με τα συμφέροντα της Αναθέτουσας Αρχής, να παραδώσει με τη λήξη της Σύμβασης όλα τα στοιχεία, έγγραφα κλπ. που έχει στην κατοχή του και αφορούν στην Αναθέτουσα Αρχή, να τηρεί μια πλήρη σειρά των αρχείων και εγγράφων και του λοιπού υλικού που αφορά στην υλοποίηση και διοίκηση του Έργου καθώς και στις υπηρεσίες που θα παρέχονται στο πλαίσιο του Έργου από αυτόν. Τα αρχεία αυτά πρέπει να είναι εύκολα διαχωρίσιμα από άλλα αρχεία του Αναδόχου που δεν αφορούν το Έργο. 4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προστατεύει το απόρρητο και τα αρχεία που αφορούν σε προσωπικά δεδομένα ατόμων και που τυχόν έχει στην κατοχή του για την υλοποίηση και παραγωγική λειτουργία του Έργου, ακόμη και μετά τη λήξη του Έργου, να επιτρέπει στην Αναθέτουσα Αρχή και στα άτομα που ορίζονται από την Αναθέτουσα Αρχή να διενεργούν, κατόπιν έγγραφης αιτήσεως, ελέγχους των τηρούμενων αρχείων προκειμένου να αξιολογηθεί η δυνατότητα υλοποίησης και ολοκλήρωσης του Έργου με βάση τα αναφερόμενα στη Σύμβαση. 5. Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει ότι και οι υπάλληλοι/ συνεργάτες / υπεργολάβοι του γνωρίζουν και συμμορφώνονται με τις παραπάνω υποχρεώσεις. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι σε περίπτωση σελ. 84 /214

85 «Προηγμένες Δικτυακές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα» «Μέρος Β: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Διαγωνισμού υπαιτιότητας του Αναδόχου στην μη τήρηση των παραπάνω υποχρεώσεων εχεμύθειας, ο Ανάδοχος θα καταβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή ποινική ρήτρα ίση με το ποσό της αμοιβής του από τη Σύμβαση. Επίσης, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει από τον Ανάδοχο την αποκατάσταση κάθε τυχόν περαιτέρω ζημίας. 6. Η Αναθέτουσα Αρχή δεσμεύεται να τηρεί εμπιστευτικά για δύο (2) έτη τα στοιχεία που τίθενται στη διάθεσή της από τον Ανάδοχο εάν αφορούν σε τεχνικά στοιχεία ή πληροφορίες και τεχνογνωσία ή δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας εφόσον αυτά φέρουν την ένδειξη «εμπιστευτικό έγγραφο». Σε καμία περίπτωση η εμπιστευτικότητα δεν δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή προς τις αρχές του Ελληνικού Κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 7. Η εμπιστευτικότητα αίρεται αυτοδικαίως σε περίπτωση εκκρεμούς δίκης, ένστασης, διαιτησίας, στο απολύτως αναγκαίο μέτρο και αποκλειστικά για χρήση της από τα μέρη, τους δικαστικούς παραστάτες καθώς και τους δικαστές της διαιτησίας. B. 5.9 Πνευματικά δικαιώματα Όλα τα αποτελέσματα - μελέτες, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό με το Έργο, o πηγαίος κώδικας (source code) και οι βάσεις δεδομένων, όπου επιτρέπεται και δεν αποτελεί απλώς παραχώρηση άδειας χρήσης, καθώς και όλα τα υπόλοιπα παραδοτέα που θα αποκτηθούν ή θα αναπτυχθούν από τον Ανάδοχο με δαπάνες του Έργου, θα αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής, που μπορούν να τα διαχειρίζονται πλήρως και να τα εκμεταλλεύονται (όχι εμπορικά), εκτός και αν ήδη προϋπάρχουν σχετικά πνευματικά δικαιώματα. Τα αποτελέσματα θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων της Αναθέτουσα Αρχή κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, και εάν βρίσκονται στην κατοχή του Αναδόχου, θα παραδοθούν στην Αναθέτουσα Αρχή κατά την καθ οποιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. Σε περίπτωση αρχείων με στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνοδεύσει την παράδοσή τους με έγγραφη τεκμηρίωση και με οδηγίες για την ανάκτηση / διαχείρισή τους. Με την οριστική παραλαβή του Έργου τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που θα παραχθούν κατά την εκτέλεση του Έργου και δεν εμπίπτουν στις παραπάνω παραγράφους μεταβιβάζονται από τον Ανάδοχο αυτοδίκαια στην Αναθέτουσα Αρχή η οποία θα είναι πλέον η αποκλειστική δικαιούχος επί του Έργου και θα φέρει όλες τις εξουσίες που απορρέουν από αυτό, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερομένων της εξουσίας οριστικής ή προσωρινής αναπαραγωγής του λογισμικού με κάθε μέσο και μορφή, εν όλω ή εν μέρει, την εξουσία φόρτωσης, εμφάνισης στην οθόνη, εκτέλεσης μεταβίβασης, αντιγραφής, αποθήκευσης αλλά και τροποποίησης χωρίς άδεια του Αναδόχου, η οποία σε κάθε περίπτωση παρέχεται ανέκκλητα δια της υπογραφής της σύμβασης. B Εφαρμοστέο Δίκαιο Διαιτησία ΑΔΑ: Β41Ν469ΗΡΧ-ΣΩΓ Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της Σύμβασης που θα υπογραφεί. Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα δικαστήρια Αθηνών, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό και το Κοινοτικό δίκαιο. Δεν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφθεί στη Σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία σύμφωνα πάντα με την ελληνική νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους σελ. 85 /214

86 «Προηγμένες Δικτυακές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα» «Μέρος Β: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Διαγωνισμού συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα ελληνικά δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. σελ. 86 /214

87 «Προηγμένες Δικτυακές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα» «Μέρος Γ: Παραρτήματα ΜΕΡΟΣ Γ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Γ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Τεχνική Περιγραφή Δικτύου ΕΔΕΤ4 Γ. 1.1 Υφιστάμενη Κατάσταση Γ Εισαγωγή Το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) παρέχει στην ελληνική ακαδημαϊκή, ερευνητική και εκπαιδευτική κοινότητα προηγμένες υπηρεσίες εθνικής διασύνδεσης υπερυψηλών ταχυτήτων. Το δίκτυο του ΕΔΕΤ το διαχειρίζεται η ΕΔΕΤ Α.Ε., ανώνυμη εταιρεία του Ελληνικού Δημοσίου. Το ΕΔΕΤ παρέχει στους χρήστες των ακαδημαϊκών και ερευνητικών φορέων της χώρας διασύνδεση σε υψηλές ταχύτητες μεταξύ τους και με το Διαδίκτυο. Εκτός από τις βασικές υπηρεσίες διασύνδεσης, το ΕΔΕΤ αναπτύσσει και κεντρικές υποδομές για την παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας προς τους Φορείς του όπως υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους (cloud computing), εικονοροές (streaming), βίντεο κατά απαίτηση (video on demand), και άλλες. Γ Φορείς και Ανάγκες Διασύνδεσης Φορείς (ή Πελάτες) του ΕΔΕΤ αποτελούν όλα τα ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας, τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μέσω του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου, και ένα σημαντικός αριθμό ερευνητικών ή ακαδημαϊκών κέντρων. Από πλευράς διασύνδεσης, οι ανάγκες των Φορέων του ΕΔΕΤ εμπίπτουν σε δύο μεγάλες κατηγορίες: Συνδεσιμότητα με το δίκτυο IP του ΕΔΕΤ, από όπου μπορούν να ανταλλάσσουν κίνηση μεταξύ τους και με το υπόλοιπο (ελληνικό και διεθνές) Διαδίκτυο και να έχουν πρόσβαση στις υπολογιστικές / αποθηκευτικές υπηρεσίες του ΕΔΕΤ Δημιουργία Ιδιωτικών Δικτύων (VPN) μεταξύ: o των σημείων παρουσίας ενός Φορέα, για ανταλλαγή της εσωτερικής κίνησης, o μεταξύ δύο ή περισσότερων Φορέων του ΕΔΕΤ, στο πλαίσιο κάποιας συνεργασίας, ερευνητικού έργου ή πειράματος, o μεταξύ Φορέων του ΕΔΕΤ και Φορέων άλλων ευρωπαϊκών ακαδημαϊκών δικτύων, στο πλαίσιο κάποιας συνεργασίας, ερευνητικού έργου ή πειράματος, o μεταξύ ενός Φορέα του ΕΔΕΤ και των κέντρων δεδομένων & υπηρεσιών (datacenters) του ΕΔΕΤ, στο πλαίσιο κάποιας υπηρεσίας του ΕΔΕΤ (π.χ. για την ένταξη κάποιων εικονικών μηχανών (virtual machines) στο εσωτερικό δίκτυο του Φορέα) σελ. 87 /214

88 «Προηγμένες Δικτυακές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα» «Μέρος Γ: Παραρτήματα Σημειώνεται πως η δημιουργία των ιδεατών δικτύων μπορεί να υλοποιηθεί με διάφορους μεθόδους, όπως L2/L3 VPNs, αφιερωμένα οπτικά μήκη κύματος «λ» (dedicated wavelengths lambdas) στο οπτικό δίκτυο, αφιερωμένα κυκλώματα, κλπ. Η διεπαφή (interface) διασύνδεσης των Φορέων στο δίκτυο του ΕΔΕΤ είναι πάντα τύπου Ethernet. Η ταχύτητα διασύνδεσης για Φορείς που βρίσκονται «επάνω» στο ιδιόκτητο δίκτυο του ΕΔΕΤ είναι, τυπικά, 1Gbps, αλλά μικρός αριθμός από προηγμένους Φορείς συνδέονται σε ταχύτητα 10Gbps. Φορείς εκτός του οπτικού δικτύου του ΕΔΕΤ συνήθως χρησιμοποιούν κυκλώματα τύπου metro ethernet χαμηλότερων ταχυτήτων. Τέλος, υπάρχει περιορισμένος αριθμός από προσβάσεις Φορέων που υλοποιούνται με ιδιόκτητες ίνες, ασύρματα δίκτυα, ή άλλες τεχνολογίες. Γ Σημεία Παρουσίας και Δικτυακοί Κόμβοι ΕΔΕΤ Οι Φορείς του ΕΔΕΤ είναι γεωγραφικά διεσπαρμένοι σε ολόκληρη την Ελληνική επικράτεια. Πολλοί Φορείς διαθέτουν περισσότερα του ενός σημείου παρουσίας, τα οποία σε αρκετές περιπτώσεις βρίσκονται σε διαφορετικές πόλεις ή και γεωγραφικά διαμερίσματα. Προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες διασύνδεσης των Φορέων του, το ΕΔΕΤ διατηρεί εγκατεστημένους δικτυακούς κόμβους σε ένα μεγάλο αριθμό πόλεων. Μάλιστα, με την πάροδο του χρόνου τα σημεία παρουσίας και οι κόμβοι του ΕΔΕΤ αυξάνονται προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες όλο και περισσότερων και πιο απομακρυσμένων Φορέων ή τμημάτων τους. Στους δικτυακούς κόμβους το ΕΔΕΤ φιλοξενεί οπτικό, δικτυακό, υπολογιστικό και αποθηκευτικό εξοπλισμό. Η πλειοψηφία των δικτυακών κόμβων είναι εγκατεστημένοι σε κτίρια του ΟΤΕ, συνήθως ένας κόμβος σε κάθε πόλη της περιφέρειας. Σε κάποιες περιπτώσεις, δικτυακοί κόμβοι λειτουργούν σε χώρους Φορέων που βρίσκονται εντός του δικτύου οπτικών ινών του ΕΔΕΤ. Κάθε δικτυακός κόμβος του ΕΔΕΤ συγκεντρώνει τις γραμμές πρόσβασης των παρακείμενων φορέων και διασυνδέεται με τους γειτονικούς κόμβους του ΕΔΕΤ μέσω του δικτύου οπτικών ινών του ΕΔΕΤ. Από τους κόμβους του ΕΔΕΤ ειδική μνεία χρειάζεται να γίνει στους παρακάτω κόμβους της Αθήνας: Kέντρο Δεδομένων & Υπηρεσιών (Data Center) ΕΔΕΤ στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ): Αποτελεί, ίσως, τον σημαντικότερο κόμβο του ΕΔΕΤ, αφού φιλοξενεί, εκτός από σημαντικές δικτυακές και οπτικές υποδομές του ΕΔΕΤ, εξοπλισμό του GEANT (upstream provider για το ΕΔΕΤ) και του GR-IX (Ελληνικός Κόμβος Διασύνδεσης Πάροχων). Στον κόμβο φιλοξενούνται επίσης σημαντικές δικτυακές και υπολογιστικές υποδομές του ΕΔΕΤ. Κόμβος ΕΔΕΤ Κωλέττη (Κτήριο ΟΤΕ): Ιδιαίτερης σημασίας, κυρίως λόγω του τερματισμού των WAN συνδέσεων της Αθήνας με άλλες πόλεις. Στον κόμβο φιλοξενούνται σημαντικές υποδομές του ΕΔΕΤ (πχ εξοπλισμός προγράμματος ΔΙΟΔΟΣ Φοιτητικό DSL), αλλά και ένα μικρό datacenter με υπολογιστικές και αποθηκευτικές υποδομές. Kέντρο Δεδομένων & Υπηρεσιών ΕΔΕΤ στο Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων: Στον κόμβο αυτό φιλοξενούνται σημαντικές υπολογιστικές και αποθηκευτικές υποδομές, όπου παρέχονται οι περισσότερες νέες υπηρεσίες του ΕΔΕΤ. σελ. 88 /214

89 «Προηγμένες Δικτυακές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα» «Μέρος Γ: Παραρτήματα Ενεργειακά Αποδοτικό Kέντρο Δεδομένων & Υπηρεσιών ΕΔΕΤ: στο σχεδιασμό της ΕΔΕΤ εντάσσεται και η δημιουργία ενός σημαντικού κόμβου στον χώρο του υδροηλεκτρικού σταθμού «Λούρος». Γ Δίκτυο Οπτικών Ινών ΕΔΕΤ Για την εξυπηρέτηση των αναγκών του δικτύου κορμού και του δικτύου πρόσβασης του, το ΕΔΕΤ έχει αποκτήσει με μακροχρόνια σύμβαση σκοτεινές οπτικές ίνες (dark fibre). Στο δίκτυο αυτό υλοποιούνται: (α) συνδέσεις Ευρείας Ζώνης (WAN), (β) μητροπολιτικές (MAN) συνδέσεις, και (γ) συνδέσεις Φορέων. Στο επόμενο σχήμα απεικονίζεται το αποτύπωμα (footprint) των οπτικών ινών του δικτύου του ΕΔΕΤ. Σχήμα 1: Δίκτυο Οπτικών Ινών ΕΔΕΤ (WAN) Γ Περισσότερες πληροφορίες Περισσότερες πληροφορίες για τους Φορείς, το δίκτυο κορμού, και τις υπηρεσίες της ΕΔΕΤ Α.Ε. είναι διαθέσιμες στους ιστότοπους: Γ. 1.2 Αρχιτεκτονική & Υπηρεσίες Δικτύου ΕΔΕΤ4 Γ Γενική Αρχιτεκτονική Η αρχιτεκτονική του δικτύου ΕΔΕΤ4 ορίζει τρία διακριτά επίπεδα υπηρεσιών: σελ. 89 /214

90 ΑΔΑ: Β41Ν469ΗΡΧ-ΣΩΓ «Προηγμένες Δικτυακές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα» «Μέρος Γ: Παραρτήματα το επίπεδο οπτικών υπηρεσιών (optical service layer), το οποίο παρέχεται από το οπτικό δίκτυο του ΕΔΕΤ (οπτικός εξοπλισμός και δίκτυο οπτικών ινών) και παρέχει υπηρεσίες διασύνδεσης φυσικού επιπέδου. τo επίπεδου υπηρεσιών carrier (carrier service layer), το οποίο παρέχεται από το δίκτυο Carrier και το δίκτυο Πρόσβασης του ΕΔΕΤ και παρέχει υπηρεσίες διασύνδεσης τύπου Ethernet. το επίπεδο υπηρεσιών IP (IP service layer), το οποίο παρέχεται από το δίκτυο IP του ΕΔΕΤ και παρέχει διασύνδεση IP μεταξύ των Φορέων του ΕΔΕΤ, των κόμβων δεδομένων του και του Ελληνικού και διεθνούς Διαδικτύου. Ο παρόν διαγωνισμός αφορά την προμήθεια του εξοπλισμού για την υλοποίηση των δίκτυων πρόσβασης, carrier και IP, καθώς και της σχετικής διαχειριστικής πλατφόρμας. Αφορά επίσης την προμήθεια εξοπλισμού μεταγωγής που θα συμπληρώσει τον εξοπλισμό των κέντρων δεδομένων & υπηρεσιών (data center) που διαθέτει ήδη το ΕΔΕΤ και θα βελτιώσει τη διασύνδεσή του με το δίκτυο κορμού. Το οπτικό δίκτυο για το ΕΔΕΤ4 αποτελεί αντικείμενο ξεχωριστού διαγωνισμού. Σχήμα 2: Δικτυακές υπηρεσίες ΕΔΕΤ4 - Διαστρωμάτωση Τεχνολογιών Γ Επίπεδο Οπτικών Υπηρεσιών Το επίπεδο οπτικών υπηρεσιών (optical service layer) παρέχει υπηρεσίες διασύνδεσης φυσικού επιπέδου. Οι υπηρεσίες παρέχονται είτε απευθείας πάνω από «σκοτεινές» οπτικές ίνες, είτε πολυπλεγμένες μέσω εξοπλισμού DWDM/CWDM του ΕΔΕΤ. Για την υλοποίηση του παρόντος διαγωνισμού θα χρησιμοποιηθούν υπηρεσίες από το υφιστάμενο οπτικό δίκτυο του ΕΔΕΤ (εν συντομία «ΕΔΕΤ3»). Σε επόμενη φάση θα ακολουθήσει η αναβάθμιση του οπτικού δικτύου για το ΕΔΕΤ4 τόσο σε επίπεδο δικτύου οπτικών ινών όσο και εξοπλισμού. Οι σχεδιασμένες αναβαθμίσεις του οπτικού δικτύου του ΕΔΕΤ4 έχουν ληφθεί υπόψη κατά την συγγραφή του παρόντος διαγωνισμού. σελ. 90 /214