ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυμνο, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυμνο, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 CPV ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ Το Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου έχοντας υπόψη: 1. Του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ Α 19/ ). 2. Του Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/ 18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την 1 Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 3. Του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)» ( ΦΕΚ Α 150/ ). 4. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α 81/ ), όπως τροποποιημένος ισχύει. 5. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α 134/ ) 6. Του Ν. 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α 256/ ). 7. Του Ν. 3377/2005 «Αρχές και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς Θέματα Υπουργείου Ανάπτυξης» (Φ.Ε.Κ. Α 202/ ), άρθρο 35 (Καταβολή παραβόλου για την άσκηση ένστασης κατά το άρθρο 15 του Κ.Π.Δ.). 8. Toυ Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α 247/ ). 9. Του Ν. 2198/1994 (Φ.Ε.Κ. Α 43/ ), άρθρο 24 (Παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις). 10. Του Ν. 2522/97 «Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεων δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ.» (Φ.Ε.Κ. Α 178/ ). 11. Του Π.Δ. 166/2003 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35/ για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» (Φ.Ε.Κ. Α 138/ ). 12. Του Π.Δ 346/98 (ΦΕΚ 230/Α/ ) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για τις Δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών προς τις διατάξεις της οδηγίας 92/50/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18 Ιουλίου 1992» και τροποποίηση Π.Δ 18/00(ΦΕΚ 15/Α/3-2-00) Το ΠΔ 146/03 (ΦΕΚ 122/Α/2003) 14. Το άρθρο 31του Ν. 3697/2008 (ΦΕΚ 194/Α/2008) 15. Το Νόμο υπ αρ /

2 16. Το υπ αριθμ. 31/ πρακτικό της ΕΠΥ που αφορά την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών. 17. Η με αρ.6484/ Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 3693/Β/ με θέμα: «ορισμός φορέων διενέργειες για την υλοποίηση του Προγράμματος Προμηθειών,Υπηρεσιών και Φαρμάκων Υγείας (ΠΠΥΦΥ), έτους 2014, πιστώσεις 2015, εξουσιοδότηση για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων για τη διεξαγωγή των διαγωνισμών παράταση του προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας (ΠΠΥΥ) των ετών 2010,2011 και 2013». 18. Τις αριθμ.122/10/ & 239/18/ αποφάσεις του ΔΣ που αφορά την έγκριση διενέργειας του επαναληπτικού διαγωνισμού 19. Τη με αρ.321/ απόφαση Διοικητή 7 ης ΥΠΕ Κρήτης 20. την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 344/ με ΑΔΑ :ΩΞ2Ξ46907Λ-ΨΦΦ 21. KAE 0429 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 Προκηρύσσει ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ Διαγωνισμό με απλές σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση των Υπηρεσιών του Οικονομικού διαχειριστικού ελέγχου του Νοσοκομείου μας, για την οικονομική χρήση του έτους ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ # # συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ. Οι Απαραίτητες Προϋποθέσεις για την συμμετοχή σας για τον εν λόγω διαγωνισμό βρίσκονται στο παράρτημα Β της διακήρυξης όπως ορίζονται στις τεχνικές προδιαγραφές. ΑΡΘΡΟ 1 o ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Διεύθυνση Τρανταλίδου Ρέθυμνο 24/09/2015 ΠΈΜΠΤΗ 11π.μ Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισμού και τη συμμετοχή σε αυτούς, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα ΑΡΘΡΟ 2 o ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Οι προσφορές δύναται να κατατεθούν από τους ενδιαφερόμενους μέχρι την ώρα διενέργειας του διαγωνισμού στο: Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνης, Τμήμα Γραμματείας (Γενικό Πρωτόκολλο) Τρανταλλίδου Ρέθυμνο Προσφορές που υποβάλλονται, ή περιέρχονται στην Υπηρεσία, με οποιοδήποτε τρόπο, εκπρόθεσμα επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. 2

3 ΑΡΘΡΟ 3 o ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ: Η προσφορά (τεχνική οικονομική) υποβάλλεται δακτυλογραφημένη σε δύο αντίγραφα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στην Ελληνική γλώσσα. Για την αναγραφή των ορολογιών και των τύπων δύναται να χρησιμοποιηθεί και η ξένη γλώσσα. Η προσφορά δεν πρέπει να έχει ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. Oι προσφορές θα παραλαμβάνονται μέχρι την ώρα διενέργειας του διαγωνισμού στο Πρωτόκολλο του Νοσοκομείου. Ο φάκελος της προσφοράς θα είναι σφραγισμένος και θα φέρει τις ενδείξεις: Την λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ, τον πλήρη τίτλο της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό με: α) τον αριθμό της διακήρυξης, β) την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και γ) τα στοιχεία του αποστολέα. ΠΡ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ... ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού :.. Στοιχεία αποστολέα :. Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται: Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Οι φάκελοι της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Διευκρινήσεις προμηθευτών μετά την λήξη του χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες εκτός εάν ζητηθούν από την Υπηρεσία. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη, γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου. 3

4 Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. ΑΡΘΡΟ 4 o ΤΙΜΗ: Η τιμή θα δοθεί σε Ευρώ. Με την προσφορά η τιμή θα δοθεί σε ευρώ για το σύνολο του έργου όπως περιγράφεται στις Τεχνικές προδιαγραφές, και δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό της προϋπολογισθείσης δαπάνης. Στο ποσό αυτό θα περιλαμβάνονται τα κάθε είδους έξοδα κρατήσεις και δαπάνες του Αναδόχου για την εκτέλεση του έργου, εκτός του ΦΠΑ, που θα αναφέρεται χωριστά και βαραίνει το Νοσοκομείο. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ με ξένο νόμισμα, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Οι τιμές θα δίδονται ως εξής: Τιμή με κρατήσεις χωρίς ΦΠΑ Ποσοστό ΦΠΑ επί τοις %, στο οποίο υπάγεται το έργο. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή θέτει όρο αναπροσαρμογής, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη από το αρμόδιο για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου για την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου. ΑΡΘΡΟ 5 o ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ-ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού. Κατά την ώρα αποσφράγισης των προσφορών μπορούν να παρευρίσκονται και οι ενδιαφερόμενοι. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Διευκρινήσεις μετά την κατάθεση των προσφορών απορρίπτονται ως απαράδεκτες, εκτός αν ζητηθούν από την επιτροπή. O διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις συμμετοχής στο εν λόγω διαγωνισμό, της παρούσας διακήρυξης ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1.Έλεγχος εγκαταστάσεων προσφέροντος ή υποκατασκευαστού Εφόσον αρμοδίως κριθεί απαραίτητη η διενέργεια επιτόπιου ελέγχου στις εγκαταστάσεις του προσφέροντος ή των υποκατασκευαστών του προσφερόμενου προϊόντος, τα έξοδα της προς τούτο συσταθεισομένης τριμελούς επιτροπής βαρύνουν τον προσφέροντα ή τους προσφέροντες κατ αναλογία. Η καταβολή των εν λόγω εξόδων, το ύψος των οποίων καθορίζεται με βάση τις ισχύουσες διατάξεις περί εξόδων μετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων του Δημοσίου και στρατιωτικών, διενεργείται εντός πέντε (5) ημερών από της ενημερώσεως του υπόχρεου. Σε περίπτωση μη καταβολής των εξόδων εντός της ανωτέρω προθεσμίας η προσφορά του υπόχρεου δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν αξιολογείται. 2. Χαρακτηρισμός στοιχείων ή πληροφοριών κατά την προσφορά ως εμπιστευτικών. Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά του, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση θα δύνανται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου. 3.Dumping-Εξαγωγικές Επιδοτήσεις. Α. Η προσφορά απορρίπτεται και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρμόζεται πολιτική τιμών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής ή εμπορίας του προϊόντος (τιμή Dumping) ή 4

5 ότι το προσφερόμενο προϊόν είναι αποδεκτής εξαγωγικής επιδότησης. Οι προσφέροντες οφείλουν να είναι γνώστες των προαναφερθεισών μέτρων της χώρας προέλευσης του προϊόντος ή της κατασκευάστριας εταιρίας. Τα ανωτέρω ισχύουν ακόμα και στην περίπτωση που μεσολαβούν διάφορες φάσεις βιομηχανοποίησης (που αφορούν στα ενδιάμεσα προϊόντα ) για την κατασκευή του τελικού προϊόντος, υπό την προϋπόθεση ότι επιβάλλεται ρητά να δηλωθούν οι εν λόγω φάσεις από τη σχετική διακήρυξη στην προσφορά των ενδιαφερομένων. Β. Οι προσφέροντες κατασκευαστές ή εμπορικοί εκπρόσωποι προϊόντων χωρών που δεν έχουν αποδεχθεί τα πρωτόκολλα Πολυμερών Συμφωνιών του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) ή δεν λειτουργούν στο πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης με τη ΕΕ, οφείλουν εγγράφως να δηλώσουν με την προσφορά τους, ότι το προσφερόμενο προϊόν τους δεν είναι αποδεκτής πολιτικής τιμών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής ή της τιμής απόκτησης του προϊόντος για εμπορία (τιμή DUMPING) ή αποδεκτής εξαγωγικής επιδότησης. Γ. Δεν έχουν την υποχρέωση κατάθεσης της προσφερόμενης δήλωσης οι προσφέροντες προϊόντα προερχόμενα από τα κράτη- μέλη της ΕΕ, τη Νορβηγία, την Ελβετία, τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία, τον Καναδά την Αυστραλία, τη Ρουμανία, Βουλγαρία, Ισραήλ rat Τουρκία καθώς και κάθε άλλο κράτος που αποδέχεται και εφαρμόζει στο χρόνο που επιθυμεί, τα εν λόγω Πρωτόκολλα του ΠΟΕ ή που συνδέεται με την ΕΕ στο πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης. ΑΡΘΡΟ 6 o ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές ενενήντα (90) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την διακήρυξη απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εφ' όσον ζητηθεί από την Υπηρεσία πριν από την λήξη της κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από την διακήρυξη. Μετά την λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς ματαιώνονται τα αποτελέσματα του διαγωνισμού εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτάτου ορίου, παράταση της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους. ΑΡΘΡΟ 7 o ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Οι προσφορές κρίνονται απορριπτέες και επιστρέφονται και στις παρακάτω περιπτώσεις: 1. Όταν ο προσφέρων δε δηλώνει στην προσφορά του : α) Το χρόνο ισχύος της προσφοράς β) Το χρόνο παράδοσης 2. Όταν ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι μικρότερος του προβλεπόμενου στη διακήρυξη. 3. Όταν ο χρόνος παράδοσης είναι μεγαλύτερος από τον προβλεπόμενο στη διακήρυξη. 4. Όταν η προσφορά δεν είναι δακτυλογραφημένη ή φέρει ξέσματα -σβησίματαδιορθώσεις. 5. Όταν η προσφερόμενη τιμή δίδεται σε συνάλλαγμα ή θέτει όρο αναπροσαρμογής. 6. Όταν θέτει όρο πληρωμής εφόσον δεν προβλέπεται από την διακήρυξη. 7. Όταν δεν καταθέτουν δείγματα ή προσπέκτους, ενώ αυτά προβλέπονται από τη διακήρυξη. 5

6 8. Όταν δεν καταθέτουν υπεύθυνη δήλωση, με την οποία δηλώνει αν οι τιμές με τις οποίες προσφέρονται τα προς προμήθεια είδη είναι ίσες ή κατώτερες ή ανώτερες εκείνων με τις οποίες προμηθεύει η προσφέρουσα τα ίδια είδη σε άλλα Νοσοκομεία της χώρας Δημόσια ή Ιδιωτικά 9. Όταν διαπιστωθεί ότι εφαρμόζεται πολιτική τιμών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής ή εμπορίας του προϊόντος (τιμή Dumping) ή ότι το προσφερόμενο προϊόν είναι αποδεκτής εξαγωγικής επιδότησης. 10. Όταν οι προσφορές δεν είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. ΑΡΘΡΟ 8 o ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει με βάση την χαμηλότερη τιμή. Για την αξιολόγηση της λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω στοιχεία : Η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την χαμηλότερη τιμή, εκ των προμηθευτών των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την αυτή ακριβώς τιμή και που είναι σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλησης. Κατόπιν τούτου θα αποσταλεί προς τις εταιρείες έγγραφο διαπραγμάτευσης διότι σύμφωνα με τον Νόμο Ν. 118/07 άρθρο 21, παρ. β, αν η κατανομή της προς προμήθεια ποσότητας υλικού δεν είναι διαιρετή τότε ο μειοδότης προκύπτει κατόπιν διαπραγμάτευσης και θα συνεδριάσει ξανά μετά την παραλαβή των νέων προσφορών. Το αρμόδιο όργανο, δηλ. το Δ.Σ. του Νοσοκομείου, για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού με γνωμοδότησή του μπορεί να προτείνει : α. Την κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη κατά ποσοστό στα εκατό ως εξής: α) Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% για διαγωνισμούς προϋπολογισθείσης αξίας μέχρι Ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ και β) το 15% για διαγωνισμούς προϋπολογισθείσης αξίας από Ευρώ και άνω συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ στην περίπτωση μεγαλύτερης ποσότητας ή το 50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου από την παρούσα διακήρυξη ποσοστού, απαιτείται έγγραφη αποδοχή από τον προμηθευτή. β. Την κατανομή της προς προμήθεια ποσότητας, εφόσον πρόκειται για διαιρετό υλικό, μεταξύ περισσοτέρων μειοδοτών με ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές. Εφόσον το υλικό δεν είναι διαιρετό και υπάρχουν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές τελικός προμηθευτής επιλέγεται ο μειοδότης που προκύπτει κατόπιν διαπραγμάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες που είχαν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές. γ. Χορήγηση εξουσιοδότησης στην ενδιαφερόμενη Υπηρεσία για να προβεί στην πραγματοποίηση της προμήθειας σε περιπτώσεις που ο διαγωνισμός διενεργείται από κεντρική αναθέτουσα αρχή. δ. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. ε. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης, όταν συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας η. Ειδικά σε περιπτώσεις διαγωνισμών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή στους οποίους υποβάλλεται μια μόνο προσφορά ή τελικά γίνεται αποδεκτή μια μόνο προσφορά και εφόσον δεν υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία τιμών είτε προηγούμενων διαγωνισμών είτε της αγοράς που να επιβεβαιώνεται με παραστατικά, ο διαγωνισμός ματαιώνεται και επαναλαμβάνεται υποχρεωτικά. 6

7 Στον επαναληπτικό διαγωνισμό και εφόσον συντρέχουν εκ νέου οι παραπάνω περιστάσεις, ο διαγωνισμός ολοκληρώνεται με διαπραγμάτευσης της τιμής. Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να αυξομειώνει τις υπό προμήθεια ποσότητες των ειδών, επίσης να αυξομειώνει τις ποσότητες των ειδών με τις ποσότητες διαφορετικών ειδών τόσον κατά το στάδιο της κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού όσον και μετά την κατακύρωση κατά το στάδιο της διάρκειας ισχύος των σχετικών συμβάσεων, εντός της προϋπολογισθείσης δαπάνης ανάλογα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου. ΑΡΘΡΟ 9 o ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ: Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι παρακάτω κρατήσεις 1. Παρακράτηση και απόδοση ποσοστού 2% υπέρ της Ψυχικής Υγείας (Ν. 3580/07 άρθρο 3) σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. ΔΥ6α/ΓΠ/οικ.36932/ Υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,10% 3. Φορολογία εισοδήματος 8% (Ν. 2198/94) Το Νοσοκομείο επιβαρύνεται με τον Φ.Π.Α. ΑΡΘΡΟ 10 o Η ΑΜΟΙΒΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΘΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ: Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει εφάπαξ μετά την ολοκλήρωση των υπηρεσιών του Οικονομικού διαχειριστικού ελέγχου. Απαραίτητη προϋπόθεση για την πληρωμή του θα είναι η προσκόμιση τιμολογίου παροχής υπηρεσιών, καθώς και πρακτικό της επιτροπής παραλαβής του έργου για την εκτέλεση των παρεχομένων υπηρεσιών στο χρονικό διάστημα αυτό και σύμφωνα με τις υποχρεώσεις του αναδόχου. Ως προς τα λοιπά δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 35 του Κ.Π.Δ (Π.Δ 118/2007) και στο άρθρο 18 του Ν.2469/97, καθώς και ΠΔ 166/2003. ΑΡΘΡΟ 11 o ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η εκτέλεση των Υπηρεσιών του Αναδόχου θα πραγματοποιείται στην Έδρα του Νοσοκομείου. Εξειδικευμένες εργασίες θα μπορούν να εκτελούνται στην έδρα του Αναδόχου, ή όπου ζητηθεί εφόσον υπάρχει σύμφωνη γνώμη της επιτροπής παρακολούθησης του έργου. ΑΡΘΡΟ 12 o ΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ: Ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος στις παρακάτω περιπτώσεις: α) Δεν υπογράψει τη σύμβαση στην προαναφερόμενη καθορισμένη προθεσμία. β) Δεν συμμορφώνεται με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους αντίστοιχους Νόμους. Για τη διαδικασία και τις συνέπειες της έκπτωσης εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 34 του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». ΑΡΘΡΟ 13 o ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ: 1.Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής υποψηφίου σε αυτόν και της διενέργειας του, έως και την κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται ένσταση για λόγους νομιμότητας και ουσίας (ενδικοφανής προσφυγή) 7

8 Με την ένσταση που ασκείται κατά της κατακυρωτικής απόφασης επιτρέπεται και η προβολή λόγων που αφορούν την πληρότητα και νομιμότητα των δικαιολογητικών, τα οποία προσκομίζει ο υποψήφιος προς τον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 2. Οι ανωτέρω ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στην αρμόδια επιτροπή ενστάσεων του διαγωνισμού, ως εξής: α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού: Μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των προσφορών Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής προσφορών. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδια επιτροπή ενστάσεων και η Διεύθυνση Προμηθειών εκδίδει τη σχετική απόφαση υπογεγραμμένη από το εξουσιοδοτημένο όργανο το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού. β) Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής που αφορούν την συμμετοχή οποιουδήποτε υποψηφίου στον διαγωνισμό ή τη διενέργεια του διαγωνισμού ως προς τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ιδίου του διαγωνισμού και εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από αυτήν κατά την οποία ο ενιστάμενος έλαβε γνώση του σχετικού φακέλου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από την αρμόδια επιτροπή ενστάσεων και η Διεύθυνση Προμηθειών εκδίδει σχετική απόφαση υπογεγραμμένη από το εξουσιοδοτημένο όργανο, μετά από γνωμοδότηση αυτής. Η ένσταση κατά της συμμετοχής υποψηφίου σε διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται, εντός δύο (2) ημερών από της υποβολής της. γ) Κατά της διενέργειας του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική απόφαση, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος υποψήφιος έλαβε γνώση της σχετικής πράξεως ή παραλείψεως της αναθέτουσας αρχής. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της, σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από την αρμόδια επιτροπή ενστάσεων και η Διεύθυνση Προμηθειών εκδίδει την σχετική απόφαση υπογεγραμμένη από το εξουσιοδοτημένο όργανο το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων. δ) Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων, κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον αφορά τη νομιμότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών του άρθρου 6 της παρούσας διακήρυξης, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος υποψήφιος έλαβε γνώση της ανωτέρω κατακυρωτικής απόφασης και των ως άνω δικαιολογητικών. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της στον μειοδότη κατά του οποίου στρέφεται. Η Διεύθυνση Προμηθειών εκδίδει τη σχετική απόφαση υπογεγραμμένη από το εξουσιοδοτημένο όργανο το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από τη λήξη της ανωτέρω τριημέρου προθεσμίας, ύστερα από τη γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής ενστάσεων. 3. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους, εκτός από τους προαναφερόμενους, δεν γίνονται δεκτές. 4. Η σχετική απόφαση επί της ενστάσεως κοινοποιείται στους ενιστάμενους χωρίς υπαίτια καθυστέρηση της Υπηρεσίας. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν πλήρη γνώση της σχετικής απόφασης, μετά την κοινοποίηση του σώματός της σε αυτούς, από την αναθέτουσα αρχή, με φροντίδα τους. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης σύμφωνα με τα ανωτέρω προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί τοις 8

9 προϋπολογισμένης αξίας των ειδών, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των χιλίων ευρώ (1.000,00 ) και μεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00 ). 5. Ο υποψήφιος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάμει των άρθρων 18, 20, 26, 32, 33, 34 και 39 του Π.Δ/118/2007(ΦΕΚ.150/Α/2007) να υποβάλλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης από την αναθέτουσα αρχή. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το εξουσιοδοτημένο όργανο ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής ενστάσεων. ΑΡΘΡΟ 14 o ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ O διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές για υπηρεσίες οικονομικού διαχειριστικού ελέγχου του Παραρτήματος Β της παρούσας διακήρυξης. ΑΡΘΡΟ 15 o ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Η παρούσα σύμβαση θα τεθεί σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της και από τα δύο συμβαλλόμενα μέλη και ισχύει μέχρι της ολοκλήρωσης του έργου (το αργότερο τριών μηνών από την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων. Για ότι δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη ισχύουν οι σχετικές διατάξεις και οι διατάξεις του Ν. 2286/95 και του Π.Δ. 118/2007 όπως ισχύουν κάθε φορά. ΑΡΘΡΟ 16 o ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ:Για κάθε επίλυση διαφορών μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου που αφορούν τη διακήρυξη και τη σύμβαση, αρμοδιότητα έχουν τα δικαστήρια με έδρα το ΡΕΘΥΜΝΟ. Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΥΠΟΛΥΤΑΣ 9

10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Αντικείμενο του έργου είναι η Παροχή Υπηρεσιών ελέγχου Ισολογισμού χρήσης 2014 i. για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2014 και ii. για την ακριβή τήρηση των λογιστικών αρχών και κανόνων κατά την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων Σύμφωνα με το άρθρο 31 παράγραφος 2 του Ν. 3329/2005 οι Ισολογισμοί που συντάσσουν τα Νοσοκομεία σύμφωνα με το Π.Δ. 146/2003 πρέπει να ελέγχονται και να υπογράφονται από ορκωτούς Λογιστές. i. Η ανάδοχος εταιρία οφείλει να επιβλέψει την ορθή τήρηση των διαδικασιών και ii Η ανάδοχος εταιρία οφείλει να κάνει Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων και να εκδώσει Πιστοποιητικό Ελέγχου. Ο Έλεγχος θα διενεργηθεί σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα ( ΦΕΚ 1589/Β/2004). Σκοπός του ελέγχου είναι να διαπιστωθεί: (α) Αν τηρήθηκαν κατάλληλα λογιστικά βιβλία και στοιχεία. (β) Αν ο Ισολογισμός και Λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως του Νοσοκομείου συμφωνεί με τα λογιστικά βιβλία. (γ) Αν οι Οικονομικές Καταστάσεις απεικονίζουν με πληρότητα και σαφήνεια την οικονομική θέση του Νοσοκομείου και τα αποτελέσματα των εργασιών, των ελεγχομένων χρήσεων, σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα, που προδιαγράφονται από την Ελληνική εταιρική νομοθεσία. Ο Έλεγχος περιλαμβάνει την εξέταση, σε δειγματοληπτική βάση, αποδεικτικών στοιχείων που να στηρίζουν τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις. Ειδικότερα περιλαμβάνει τα εξής: (α) Έλεγχο των ενεργητικών και παθητικών στοιχείων του Ισολογισμού ως και των εσόδων / εξόδων του Νοσοκομείου βάσει προγράμματος το οποίο συνάσσεται ειδικώς. Στο στάδιο αυτό βασικά, ελέγχονται τα στοιχεία εκείνα τα οποία έχουν σημαντική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις του Νοσοκομείου. (β) Ελεγκτικές διαδικασίες όπως: 1. Αιφνιδιαστικές καταμετρήσεις ταμείων. 2. Μετρήσεις διαφόρων μεγεθών και παρακολούθηση συναλλαγών. 3. Λήψη πιστοποιητικών από τράπεζες, δικηγόρους και λοιπούς συναλλασσόμενουςμε το Νοσοκομείο εταιρειών. 4. Λήψη πιστοποιητικών από ορισμένους πελάτες και προμηθευτές του Νοσοκομείου. 5. Εξέταση των φορολογικών υποχρεώσεων του Νοσοκομείου. 10

11 (γ) Σύνταξη τελικής εκθέσεως ελέγχου, όπου θα αναφέρεται εάν οι Οικονομικές Καταστάσεις απεικονίζουν ακριβοδίκαια την Οικονομική Κατάσταση του Νοσοκομείου, και έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τις γενικές παραδεκτές λογιστικές αρχές. Οι ανωτέρω εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις ελεγκτικές διαδικασίες των Ελληνικών Προτύπων και τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής, που ακολουθεί το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, με τελικό σκοπό την παράδοση στο αρμόδιο όργανο της προβλεπόμενης έκθεσης ελέγχου επί του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων κάθε χρήσης που θα έχει συντάξει αυτό. 11

12 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ.ΤΟΥ Γ. Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΣΥ Μ Β Α Σ Η Στο Ρέθυμνο σήμερα την μεταξύ: Αφενός του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου, που εδρεύει στο Ρέθυμνο, Τρανταλλίδου ΑΦΜ και Δ.Ο.Υ. Ρεθύμνου και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον Διοικητή της,., Και αφετέρου της Εταιρείας με την επωνυμία. και το διακριτικό τίτλο. με ΑΦΜ.. της Δ.Ο.Υ.. (στο εξής καλούμενη «Προμηθευτή») που εδρεύει (οδός., Τ.Κ..) και εκπροσωπείται νόμιμα για την πρώτη υπογραφή της παρούσας από τον/την., κάτοικο, οδός, με ΑΔΤ.. Και αφού έλαβαν υπόψη ότι: 1. Την με αριθμ. απόφαση του Δ.Σ του Νοσοκομείου 2. KAE 0429 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ την υπ αριθμ. / αναλυτική διακήρυξη Το Νοσοκομείο σύμφωνα με τα παραπάνω αναθέτει στον Ανάδοχο την υλοποίηση του έργου σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας σύμβασης. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ συμφωνεί να αναλάβει τις εργασίες που απαιτούνται για την ανάθεση των υπηρεσιών του Οικονομικού διαχειριστικού ελέγχου του Νοσοκομείου μας για τη χρήση του έτους 2012 σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στο Π.Δ 146/ (ΦΕΚ122 Α ), καθώς επίσης και με τις απαραίτητες προϋποθέσεις της προσφοράς του ΑΝΑΔΟΧΟΥ και της διακήρυξης που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ανάδειξη Προμηθευτή που θα αναλάβει τον Οικονομικό διαχειριστικό έλεγχο του Νοσοκομείου μας για τη χρήση του έτους 2014 σύμφωνα με το ΠΔ 146/03 στο Γ. Ν. Ρεθύμνου Τα σχετικά με τον Οικονομικό Διαχειριστικό έλεγχο περιγράφονται στην τεχνική προσφορά του αναδόχου και η οποία είναι σύμφωνη με τις προαναφερόμενες απαραίτητες προϋποθέσεις συμμετοχής του,στο εν λόγω διαγωνισμό (οι οποίες βρίσκονται στο παράρτημα Β της διακήρυξης όπως ορίζονται στις τεχνικές προδιαγραφές, και οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης 12

13 ΑΡΘΡΟ 2 ο ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ: Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι παρακάτω κρατήσεις 1. Παρακράτηση και απόδοση ποσοστού 2% υπέρ της Ψυχικής Υγείας (Ν. 3580/07 άρθρο 3) σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. ΔΥ6α/ΓΠ/οικ.36932/ Υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,10% 3. Φορολογία εισοδήματος 8% (Ν. 2198/94) Το Νοσοκομείο επιβαρύνεται με τον Φ.Π.Α. ΑΡΘΡΟ 3 o Η ΑΜΟΙΒΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΘΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ: Το κόστος των προαναφερόμενων εργασιών και υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των #...# συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.%. Όλες οι νόμιμες κρατήσεις βαρύνουν την ΕΤΑΙΡΙΑ. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει εφάπαξ μετά την ολοκλήρωση των υπηρεσιών του Οικονομικού,Διαχειριστικού ελέγχου του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου. Απαραίτητη προϋπόθεση για την πληρωμή του θα είναι η προσκόμιση τιμολογίου παροχής υπηρεσιών, καθώς και πρακτικό της επιτροπής παραλαβής του έργου για την εκτέλεση των παρεχομένων υπηρεσιών στο χρονικό διάστημα αυτό και σύμφωνα με τις υποχρεώσεις του αναδόχου. Ως προς τα λοιπά δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 35 του Κ.Π.Δ (Π.Δ 118/2007) και στο άρθρο 18 του Ν.2469/97, καθώς και ΠΔ 166/2003. Η αμοιβή της εταιρείας για την παροχή των υπηρεσιών της είναι σύμφωνα με την οικονομική της προσφορά η οποία επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. Το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών θα είναι εξοφλητέο εντός εξήντα (60) ημερών από την έκδοση του. Με την επιφύλαξη των λοιπών περιπτώσεων αναστολής προθεσμιών που προβλέπει ο νόμος, η προθεσμία καταβολής της αμοιβής της εταιρείας αναστέλλεται για όσο χρονικό διάστημα εκκρεμούν προς θεώρηση τα σχετικά χρηματικά εντάλματα πληρωμής ενώπιον της Υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. ΑΡΘΡΟ 4 o ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η εκτέλεση των Υπηρεσιών του Αναδόχου θα πραγματοποιείται στην Έδρα του Νοσοκομείου. Εξειδικευμένες εργασίες θα μπορούν να εκτελούνται στην έδρα του Αναδόχου, ή όπου ζητηθεί εφόσον υπάρχει σύμφωνη γνώμη της επιτροπής παρακολούθησης του έργου. ΑΡΘΡΟ 5 o ΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ: Ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος στις παρακάτω περιπτώσεις: α) Δεν υπογράψει τη σύμβαση στην προαναφερόμενη καθορισμένη προθεσμία. β) Δεν συμμορφώνεται με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους αντίστοιχους Νόμους. Για τη διαδικασία και τις συνέπειες της έκπτωσης εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 34 του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». ΑΡΘΡΟ 6 ο ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 1. Το αντικείμενο της παρούσας θα υλοποιήσει ο Ανάδοχος με προσωπικό δικό του, που ουδεμία σχέση θα έχει με το Γ. Ν. Ρεθύμνης και του οποίου οι μισθοί, ημερομίσθια, δώρα, επιδόματα, εισφορές κ.λπ. βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον ίδιο. 13

14 2. Ο Ανάδοχος δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι αποδέχεται όλους τους όρους που αναφέρονται στην παρούσα σύμβαση και στα Παραρτήματα αυτής. 3. Ρητά συμφωνείται ότι, τυχόν καθυστέρηση παραλαβής της εν λόγω προμήθειας από τον Προμηθευτή ή τυχόν απόρριψης όλης ή μέρους της παραγγελίας, επιφέρει στον Προμηθευτή τις συνέπειες όπως προβλέπονται από την αντίστοιχη Νομοθεσία, διατηρούντος επιπλέον το δικαίωμα να ζητήσει το Γεν. Νοσοκομείο Ρεθύμνης την αποκατάσταση πάσης περαιτέρω θετικής και αποθετικής ζημίας. ΑΡΘΡΟ 7 ο ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την έγγραφη συναίνεση του Νοσοκομείου. ΑΡΘΡΟ 8 ο ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η παρούσα σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της και από τα δύο συμβαλλόμενα μέλη και ισχύει μέχρι της ολοκλήρωσης του έργου (το αργότερο τριών μηνών από την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων, με την επιφύλαξη από πλευράς εταιρείας για την κανονική λειτουργία του Νοσοκομείου και την έγκαιρη παράδοση των απαραίτητων εγγράφων εκ μέρους της Οικονομικής Υπηρεσίας του εφόσον αυτή τα κατέχει. Για ότι δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη ισχύουν οι σχετικές διατάξεις και οι διατάξεις του Ν. 2286/95 και του Π.Δ. 118/2007 όπως ισχύουν κάθε φορά. ΑΡΘΡΟ 9 ο ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Η εταιρεία υποχρεούται να εκτελεί την σύμβαση σύμφωνα με τους όρους της υπ αριθμ../2015 διακήρυξης του διαγωνισμού τους οποίους και έχει αποδεχθεί ανεπιφύλακτα. Ρητώς συμφωνείται δια της παρούσης ότι ο ανάδοχος οφείλει να έχει ολοκληρώσει τις εργασίες σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα, όπως αυτά περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. Η εταιρεία οφείλει να διαθέσει στο Νοσοκομείο το απαραίτητο έμπειρο προσωπικό για την πλήρη εφαρμογή του αντικειμένου των εργασιών της σύμβασης καθ όλο το διάστημα αυτής, όπως αυτό περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. ΑΡΘΡΟ 10 ο ΛΥΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΤΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ Το Γ. Ν. Ρεθύμνου δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση σε κάθε περίπτωση παράβασης των όρων αυτής και κυρίως στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) αν ο Προμηθευτής δεν εκπληρώνει προσηκόντως τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση, παρά τις προς τούτο οχλήσεις του Γ. Ν. Ρεθύμνου. (β) αν ο Προμηθευτής δεν συμμορφώνεται προς τις σύμφωνες με τις διατάξεις της σύμβασης εντολές του Γ. Ν. Ρεθύμνου, (γ) αν ο Προμηθευτής εκχωρεί τη σύμβαση, (δ) αν ο Προμηθευτής πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων, (ε) αν εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση κατά του Προμηθευτή για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του επαγγέλματός του. 14

15 ΑΡΘΡΟ 11 Ο ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για την μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει αυτόν που την επικαλείται. Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω: Γενική ή μερική απεργία, που συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών του καταστήματος ή του εργοστασίου του προμηθευτή. Γενική ή μερική πυρκαγιά στο κατάστημα ή στο εργοστάσιο του προμηθευτή. Πλημμύρα. Σεισμός. Πόλεμος. Εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών (Διεθνούς Δικτύου). Εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής (EMBARGO). Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει με έγγραφό του προς το Γ. Ν. Ρεθύμνου και να επικαλεσθεί τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Μόνο η έγγραφη αναγνώριση του Νοσοκομείου της ανώτερης βίας που επικαλείται ο Ανάδοχος τον απαλλάσσει από τις συνέπειες της εκπρόθεσμης παράδοσης της προμήθειας. ΑΡΘΡΟ 12 ο ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί, όταν συμφωνήσουν γι αυτό τα συμβαλλόμενα μέρη. Οποιαδήποτε όμως, τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης δύναται να γίνει μόνο εγγράφως και θα υπογράφεται και από τους δύο συμβαλλομένους, μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου του νοσοκομείου, αποκλειόμενης ρητά οποιασδήποτε τροποποίησης με προφορική συμφωνία. ΑΡΘΡΟ 13 ο ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Η εν λόγω σύμβαση καταρτίζεται, διέπεται και ερμηνεύεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών πάντα υπό το πρίσμα της προστασίας του Δημοσίου συμφέροντος. Σε περίπτωση αδυναμίας εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια και δη αυτά το Πρωτοδικείο Ρεθύμνης. ΑΡΘΡΟ 14 ο Για τα παραπάνω συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα η οποία αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε υπογράφεται νομίμως από τους συμβαλλόμενους. Από τα ως άνω τρία (3) πρωτότυπα της σύμβασης τα μεν δύο κατατέθηκαν στο αρμόδιο τμήμα του Ιδρύματος, το δε ένα έλαβε ο προμηθευτής. Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ 15