14SYMV

Transcript

1 Αναρτητέα στο διαδίκτυο Ηράκλειο 11/07/2014 Αρ.Πρωτ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 14SYMV Στο Ηράκλειο, σήμερα 11/07/2017 ημέρα Παρασκευή στα γραφεία του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κρήτης που εδρεύει στο Ηράκλειο, Εφόδου 3 & Μάχης Κρήτης μεταξύ : 1. Του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κρήτης που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης, Εφόδου 3 & Μάχης Κρήτης και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του ΔΣ, κ. Σταύρο Αρναουτάκη που θα καλείται στο εξής προς χάριν συντομίας «ΑΝΑΘΕΤΩΝ» 2. και της ένωσης «ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ -ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΡΑΣ» με μέλη : α) την εταιρεία με την επωνυμία ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ με έδρα το Ρέθυμνο Μάχης ποταμών 10, Ρέθυμνο, 74100, με ΑΦΜ ΔΟΥ Ρεθύμνου που εκπροσωπείται νόμιμα από το Νεκτάριο Κοσκινά και β) τον ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΚΟΥΡΑ του Γεωργίου, κάτοικο Κοζάνης, Ιωαν. Φαρμάκη 13, με ΑΦΜ: ΔΟΥ Κοζάνης, ο οποίος εκπροσωπείται στο παρόν από τον Νεκτάριο Κοσκινά, δυνάμει της υπό χρονολογία εξουσιοδοτήσεως εκπροσώπησης για την υπογραφή της παρούσας σύμβασης και θα καλούνται στο εξής προς χάριν συντομίας «ΑΝΑΔΟΧΟΣ». Έχοντας υπόψη : α)την με αριθ. πρωτ. 305/ πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος β) την υπ αριθ. Πρωτ.ΠΤΑ 2557/2014 απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. του ΠΤΑ Κρήτης για την ανάθεση έργου στην ένωση «ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ -ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΡΑΣ». δ) την με προσφορά της αναδόχου. ε) το με ημερομηνία συμφωνητικό συνεργασίας των ανωτέρω το οποίο αναφέρει ρητά τα ποσοστά συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης. Συμφωνούνε και γίνονται αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα : ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Η Ανάδοχος αναλαμβάνει το έργο με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για τη Διαχείριση Επικοινωνία Διάχυση και ανταλλαγή Καλών Πρακτικών του έργου GRISI PLUS στα πλαίσια του προγράμματος GRISI PLUS (Geomatics Rural Information Society Initiative PLUS- Γεωπληροφορική Αγροτική Πρωτοβουλία για ανάπτυξη και προώθηση της Κοινωνίας της Πληροφορίας) Αναλυτικά: Στόχος του σχεδίου GRISI PLUS είναι η ανάπτυξη της ελκυστικότητας των αγροτικών περιοχών και της ενδοχώρας με τη βοήθεια της Γεωματικής (Geomatics) και των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) προκειμένου αυτές οι περιοχές παρέμβασης 1

2 να προσελκύσουν νέους κατοίκους και επιχειρηματικές δραστηριότητες και να αναπτυχθούν νέες υπηρεσίες για την προώθηση της κοινωνικοοικονομικής τους κληρονομιάς. Το σχέδιο GRISI PLUS υλοποιείται στο πλαίσιο του Διαπεριφερειακού προγράμματος Interreg IVC με Επικεφαλής Εταίρο το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της περιοχής Gers της Γαλλίας. Συμμετέχουν συνολικά 14 εταίροι από την Γαλλία, Ιρλανδία, Βουλγαρία, Τσεχία, Εσθονία, Ελλάδα, Λετονία, Μάλτα, Ρουμανία, Σλοβενία και Κύπρο. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, οι εταίροι θα ανταλλάξουν εμπειρίες και θα φροντίσουν για τη μεταφορά καλών πρακτικών που σχετίζονται με 2 κοινά θέματα για την αναζωογόνηση των αγροτικών περιοχών: - Ανάπτυξη της ελκυστικότητας των αγροτικών περιοχών ώστε να προσελκύσουν νέους κατοίκους. Εδώ θα δοθεί έμφαση και στην τηλεργασία (εργασία από απόσταση) χάρη στη νέα τεχνολογία. Οι νέοι κάτοικοι φέρνουν νέες δεξιότητες και οικονομική τόνωση, μεριμνούν για την προστασία και διατήρηση του περιβάλλοντος και συμβάλλουν στην ευμάρεια και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της περιοχής. - Προώθηση των τοπικών υλικών και άυλων προϊόντων. Η κύρια δραστηριότητα του σχεδίου είναι η αναγνώριση και μεταφορά καλών πρακτικών ώστε να βελτιωθούν οι πολιτικές οικονομικής ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών. Η επιτυχία της στηρίζεται σε 2 βασικά στοιχεία: στον αποτελεσματικό συντονισμό του έργου και σε μια στρατηγική επικοινωνίας για τη διάδοση των αποτελεσμάτων στους υπευθύνους χάραξης πολιτικής, τους πολίτες, και σε σχετικούς Οργανισμούς, προκαλώντας την ευαισθητοποίηση των βασικών παραγόντων για την αντιμετώπιση των θεμάτων. Τα κυριότερα αποτελέσματα του σχεδίου GRISI PLUS (για το σύνολο του εταιρικού σχήματος) είναι τα εξής: - 13 Σχέδια Εφαρμογής (1 ανά περιφέρεια-εταίρο) και δημοσίευση ενός Οδηγού Καλών Πρακτικών - Βελτίωση 13ων οικονομικών πολιτικών ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές. - Επιτυχής μεταφορά τουλάχιστον 5 καλών πρακτικών. - Αναγνώριση και ανάλυση 10 καλών πρακτικών σε κάθε περιοχή- εταίρο άλλοι σχετικοί οργανισμοί θα λάβουν γνώση των αποτελεσμάτων του έργου. - 5 επισκέψεις μελέτης, 1 σεμινάριο κατάρτισης και 1 εκπαιδευτικό συνέδριο για την ανταλλαγή εμπειριών. - Οργάνωση εναρκτήριου και τελικού συνεδρίου με περισσότερους από 450 συμμετέχοντες Στο έργο συμμετέχει η Περιφέρεια Κρήτης στο σύνολό της και η υλοποίηση γίνεται από την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης. Η Περιφέρεια Κρήτης συμμετέχει και εμπλέκεται σε όλα τα πακέτα εργασίας (Components) του σχεδίου GRISI PLUS. Για τα παρακάτω οριζόμενα πακέτα εργασίας του Έργου, η ανάδοχος θα παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης και πλήρους υποστήριξης όλων των δράσεων που προβλέπονται για την Περιφέρεια Κρήτης στο πλαίσιο του έργου GRISI PLUS και ειδικότερα θα παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης για την υλοποίηση του συνόλου του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και όλων των παραδοτέων των πακέτων εργασίας, προκειμένου η Υπηρεσία να ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις των δράσεων του σχεδίου, σε όλη την διάρκειά του. 2

3 Αναλυτικότερα όσον αφορά τα επιμέρους πακέτα εργασίας (components): Για το Component 1 «Διαχείριση & Συντονισμός του έργου». Το 1o Πακέτο Εργασίας (Component 1) περιλαμβάνει κατ ελάχιστον και ενδεικτικά τις παρακάτω δράσεις: Προετοιμασία και σύνταξη των εκθέσεων προόδου του έργου (στην αγγλική γλώσσα): Για κάθε περίοδο αναφοράς θα συνταχθεί μια έκθεση, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προγράμματος INTERREG IVC, που θα παρουσιάζει και θα τεκμηριώνει μια αναλυτική περιγραφή της συνολικής προόδου του έργου στα πλαίσια της κάθε περιόδου. Οι εκθέσεις αυτές θα περιέχουν πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται από τον εταίρο, τα χρηματοοικονομικά στοιχεία, την επίτευξη των επιμέρους δεικτών του σχεδίου και το κατά πόσο αποκλίνει ή όχι, σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Ανάπτυξη σε εξαμηνιαία βάση των οικονομικών αναφορών του φορέα με πρόβλεψη δαπανών για την επόμενη περίοδο αναφοράς και προγραμματισμό δαπανών/απορροφήσεων. Ετοιμασία αναφορών/ δελτίων τύπου από τις συναντήσεις των εταίρων καθώς και από όλες τις εκδηλώσεις που θα διεξαχθούν στο πλαίσιο του σχεδίου GRISI PLUS. Παροχή εμπρόθεσμα όλων των απαιτούμενων στοιχείων στον Επικεφαλής Εταίρο, φυσικού αντικειμένου ή οικονομικής φύσης, όποτε αυτά ζητηθούν. Παροχή απαιτούμενων πληροφοριών στους Ελεγκτές Πρωτοβάθμιου Ελέγχου, τη λήψη από αυτούς των προβλεπόμενων πιστοποιήσεων δαπανών για κάθε περίοδο αναφοράς, τρέχουσας ή και αναδρομικής. Παροχή απαιτούμενων πληροφοριών στον Επικεφαλής Εταίρο. Η Ανάδοχος υποχρεούται να συμμετέχει στις μηνιαίες τηλεφωνικές συσκέψεις των εταίρων που οργανώνει ο Επικεφαλής εταίρος, εφόσον αυτό ζητηθεί από τον συντονιστή/ υπεύθυνο έργου. Η δαπάνη της τηλεφωνικής επικοινωνίας (στη Γαλλία) βαρύνει την Ανάδοχο. Για το Component 2 «Επικοινωνία και διάχυση» Στο πλαίσιο του 2ου πακέτου εργασίας (Component 2) η Ανάδοχος υποχρεούται να φέρει εις πέρας όλες τις υποχρεώσεις που έχει η Περιφέρεια Κρήτης ως εταίρος του έργου. Ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, αναφέρονται η οργάνωση των εκδηλώσεων / σεμιναρίων διάχυσης του σχεδίου GRISI PLUS, η οργάνωση της συμμετοχής και η εκπροσώπηση της Περιφέρειας Κρήτης (με φυσική παρουσία) με στόχο της παρουσίαση του σχεδίου GRISI PLUS σε εκδηλώσεις παγκρήτιας ή /και πανελλαδικής κλίμακας σχετικής θεματολογίας, η ετοιμασία αναφορών και δελτίων τύπου για τις παραπάνω εκδηλώσεις, η συνεισφορά στη σύνταξη των τριμηνιαίων Newsletters καθώς και η μετάφρασή τους από την αγγλική στην ελληνική γλώσσα. Μετάφραση του περιεχομένου της ιστοσελίδας του έργου ( από την αγγλική στην ελληνική γλώσσα καθώς και επικαιροποίηση και ενημέρωση των πληροφοριών της ιστοσελίδας. Συμμετοχή στην τελική συνάντηση εργασίας των εταίρων του έργου και στο τελικό συνέδριο το οποίο θα πραγματοποιηθεί κατά την ίδια περίοδο (φθινόπωρο 2014) στην Σλοβενία καθώς και υποστήριξη των δράσεων διοργάνωσης του τελικού συνέδριου που αφορούν την Περιφέρεια Κρήτης (πχ εξασφάλιση υπηρεσιών μετάφρασης στην ελληνική γλώσσα). Εξασφάλιση της διάχυσης των αποτελεσμάτων του σχεδίου GRISI PLUS σε άλλους φορείς (εκτός Περιφέρειας Κρήτης) όπως προβλέπει η εγκεκριμένη Αίτηση Yποβολής (Application Form). Επίσης η Ανάδοχος οφείλει να συμμετάσχει στις συναντήσεις συντονισμού και τις προγραμματισμένες ή μη συναντήσεις των εταίρων καθώς και σε άλλες ενέργειες του έργου, 3

4 όποτε αυτό ζητηθεί από την αναθέτουσα Αρχή. Όλα τα παραπάνω έξοδα μετακίνησης, διαμονής και διατροφής τόσο εκτός όσο και εντός Ελλάδας θα βαρύνουν την Ανάδοχο. Για το Component 3 «Ανταλλαγή εμπειριών που αποσκοπούν στην αναγνώριση και ανάλυση καλών πρακτικών» Στο πλαίσιο του 3ου πακέτου εργασίας (Component 3) η Ανάδοχος υποχρεούται να φέρει εις πέρας όλες τις υποχρεώσεις που έχει η Περιφέρεια Κρήτης ως εταίρος του έργου. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά η Ανάδοχος οφείλει να μεριμνήσει για τα παραδοτέα: 1. Μελέτη βιωσιμότητας και Σχέδιο Εφαρμογής, που αφορά τη μεταφορά μιας εκ των καλών πρακτικών που παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο του έργου, στην Περιφέρεια Κρήτης. Το παραδοτέο αυτό αποτελεί το βασικότερο του σχεδίου GRISI PLUS. Η Ανάδοχος οφείλει να παρέχει πλήρη υποστήριξη και να συνεργάζεται με τους Αναδόχους του εν λόγω παραδοτέου καθώς και να παρακολουθεί στενά την υλοποίησή του έως και την παραλαβή του από την αρμόδια Επιτροπή. 2. Δελτία μελέτης βιωσιμότητας καλών πρακτικών τα οποία αφορούν καλές πρακτικές που έχουν παρουσιαστεί από άλλους εταίρους τους έργου. Συμπλήρωση των δελτίων σε συνεννόηση με τον συντονιστή/ υπεύθυνο του έργου για την Περιφέρεια Κρήτης. 3. Οδηγός Καλών Πρακτικών. Η Ανάδοχος οφείλει να παρέχει στοιχεία για την συμπλήρωση των πεδίων του Οδηγού που αφορούν την Περιφέρεια Κρήτης και να μεριμνήσει για τις ενέργειες ανάθεσης της μετάφρασής του από την αγγλική στην ελληνική γλώσσα. Η Ανάδοχος υποχρεούται να προετοιμάσει εν γένει τα απαιτούμενα για την ανάθεση όλων των παραδοτέων του εν λόγω πακέτου εργασίας και στη συνέχεια να παρακολουθεί την υλοποίησή τους έως και την παραλαβή τους από την αρμόδια Επιτροπή. Σε όλα τα πακέτα εργασίας η Ανάδοχος θα συνεργάζεται στενά και θα καθοδηγείται από τον υπεύθυνο έργου και τον οικονομικό υπεύθυνο. Όσον αφορά το έργο της Αναδόχου ανά πακέτο εργασίας αυτό αναλύεται ως εξής: Component 1 : Administrative and financial external consultant (fees, travel and accommodation) Πακέτο εργασίας 1: Διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες εξωτερικού συμβούλου (αμοιβή, έξοδα ταξιδίων και διαμονής) Component 2 : External assistance (fees, travel & accommodation) Πακέτο εργασίας 2: Εξωτερική υποστήριξη (αμοιβή, έξοδα ταξιδίων και διαμονής) Component 3: Project manager consultant (fees, travel & accommodation) Πακέτο εργασίας 3: Συμβουλευτική υποστήριξη υπεύθυνου έργου (αμοιβή, έξοδα ταξιδίων και διαμονής) Στο πλαίσιο της ορθής υλοποίησης των δράσεων του Έργου, τα ζητούμενα στοιχεία/δράσεις καθώς και τα παραδοτέα θα δίδονται στην Αγγλική γλώσσα εκτός εκείνων που ζητούνται στα Ελληνικά από την Αναθέτουσα Αρχή. Οπουδήποτε απαιτείται μετάφραση από τα Αγγλικά στα Ελληνικά και αντίστροφα χωρίς να υπάρχει πρόβλεψη ειδικού προϋπολογισμού για αυτήν, αυτή αποτελεί υποχρέωση της Αναδόχου. Επιπλέον, κατά την διάρκεια υλοποίησης του Προγράμματος και έως την λήξη αυτού: 1. Η Ανάδοχος ανάλογα με τις ανάγκες του έργου GRISI PLUS θα προετοιμάζει, θα συντάσσει 4

5 και θα υποστηρίζει πλήρως όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες για την υλοποίηση του έργου. Επίσης θα υποστηρίζει πλήρως τη διαδικασία πληρωμών και θα είναι υπεύθυνος για την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών πληρωμής στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης. 2. Η Ανάδοχος κατά περίπτωση και ανάλογα τις ανάγκες, θα πρέπει να επικοινωνεί και να συνεργάζεται με ΟΤΑ, Υπηρεσίες, Οργανισμούς, Επιστημονικούς/Τεχνικούς και λοιπούς Φορείς καθώς και Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. 3. Σε τακτά διαστήματα και ανάλογα με τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την εξέλιξη της πορείας υλοποίησης του κάθε πακέτου εργασίας για τη συμμετοχή του εταίρου «Περιφέρεια Κρήτης» στο Έργο, θα γίνεται έλεγχος με την μερική παράδοση των ζητούμενων στοιχείων ή/και παραδοτέων προκειμένου να εξετάζεται η συνάφεια με το ζητούμενο και οριζόμενο από τη δράση αντικείμενο, από τον Συντονιστή-Υπεύθυνο έργου ή/και την ομάδα υλοποίησης του σχεδίου GRISI plus για την Περιφέρεια Κρήτης. 4.Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών με τα ζητούμενα από την προκήρυξη και από το σχέδιο GRISI PLUS, η ανάδοχος οφείλει σε διάστημα 15 ημερών να συμμορφωθεί με τις προδιαγραφές που τίθενται. 5.Η ανάδοχος δεσμεύεται για επαρκή παρουσία κατάλληλου προσωπικού της αναδόχου στις εγκαταστάσεις της Αναθέτουσας Αρχής (ΠΕ Ρεθύμνης- Περιφ. Κρήτης) για όσο χρονικό διάστημα χρειάζεται για την άρτια και έγκαιρη υλοποίησή των υποχρεώσεων του έργου GRISI PLUS και αναλαμβάνει την εκπλήρωση της παρούσας προϋπόθεσης. 2. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ Η συνολική διάρκεια του έργου ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης έργου έως και την 20/12/ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ Το έργο θα παραληφθεί από Τριμελή Επιτροπή που έχει οριστεί για τον σκοπό αυτό. Η Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει το έργο σύμφωνα με το ανωτέρω χρονοδιάγραμμα και υποχρεούται να συμμορφωθεί σε τυχόν παρατηρήσεις της συντονιστής του προγράμματος κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου. Η ανάδοχος υποχρεούται σε παρουσίαση του έργου του στην Επιτροπή Παραλαβής με την ολοκλήρωσή του αλλά και όποτε αυτό του ζητηθεί. Η Επιτροπή οφείλει μέσα σε 5 εργάσιμες μέρες να διατυπώσει τις απόψεις της. Εφόσον παρέλθουν πέντε (5) εργάσιμες μέρες από την υποβολή του αντικειμένου χωρίς το αρμόδιο όργανο παρακολούθησης του έργου να διατυπώσει εγγράφως παρατηρήσεις προς την Ανάδοχο, το αντικείμενο θεωρείται αποδεκτό. Εφόσον υπάρχουν παρατηρήσεις, Η Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφωθεί στις παρατηρήσεις αυτές μέσα σε χρονικό διάστημα πέντε (5) εργάσιμων ημερών. Για την οριστική παραλαβή συντάσσεται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής του προγράμματος, που έχει συσταθεί για το σκοπό αυτό, σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής. Μέχρι την παραπάνω έγκριση, τυχόν παρατηρήσεις θα πρέπει να ληφθούν υπόψη από την Ανάδοχο, για την τελική διαμόρφωση των παραδοτέων εντός πέντε (5) ημερών. 5

6 4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Η Ανάδοχος υποχρεούται να υλοποιήσει και να παραδώσει το έργο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα σύμβαση, στην αριθ. Πρωτ. 305/ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκπόνηση του έργου με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για τη Διαχείριση Επικοινωνία Διάχυση και ανταλλαγή Καλών Πρακτικών του έργου GRISI PLUS στα πλαίσια του προγράμματος GRISI PLUS (Geomatics Rural Information Society Initiative PLUS- Γεωπληροφορική Αγροτική Πρωτοβουλία για ανάπτυξη και προώθηση της Κοινωνίας της Πληροφορίας), καθώς και την με ημερομηνία προσφορά της Αναδόχου, εκτελώντας προσηκόντως όλες τις συμφωνημένες εργασίες. Απαγορεύεται στην Ανάδοχο να αναθέτει σε τρίτους οποιεσδήποτε αρμοδιότητες, υπευθυνότητες και ευθύνες απορρέουν από τη σύμβαση αυτή. η Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει την Υπεύθυνη του προγράμματος Ευαγγελία Βροντάκη για την πορεία του έργου, με σχετική παρουσίαση των εκάστοτε εκτελεσθέντων τμημάτων του και να επιμελείται για την πιστή και εμπρόθεσμη εκτέλεση του έργου. 5. ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Ως αμοιβή της Αναδόχου, ορίζεται το ποσό Εννέα χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα εννέα ευρώ και είκοσι έξι λεπτών (9.469,26 ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, και θα βαρύνει την κατηγορία (Expertise externals) του προγράμματος GRISI PLUS και αναλύεται ως εξής: WP1:1.893,85, WP2:4.261,17, WP3:3.314,24 Η καταβολή της συνολικής αμοιβής της αναδόχου θα καταβάλλεται σταδιακά/αναλογικά, βάσει της πορείας/εξέλιξης υλοποίησης του Σχεδίου/Προγράμματος και ειδικότερα έπειτα από την παραλαβή και πιστοποίηση (από την Επιτροπή που έχει συσταθεί για το λόγο αυτό) των επιμέρους παραδοτέων και λοιπών υποχρεώσεων της αναδόχου κατά την διάρκεια και έως το τέλος της σύμβασης. Η ανάδοχος επιβαρύνεται με την παρακράτησης 0,10 % υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής δημοσίων συμβάσεων. Οι προβλεπόμενες κρατήσεις κατά το ποσοστό που αφορούν την Ανάδοχο παρακρατούνται από την αμοιβή τoυ. Ρητά δε συμφωνείται ότι η αμοιβή συμπεριλαμβάνει όλα τα έξοδα, τέλη, δαπάνες μετακίνησης, και κάθε άλλη δαπάνη της Αναδόχου προκειμένου η τελευταία να παραδώσει το συμφωνημένο έργο. Λοιπές δαπάνες για την υλοποίηση του έργου βαρύνουν την Ανάδοχο. Ρητά δε συμφωνείται ότι η Ανάδοχος ουδεμία άλλη απαίτηση έχει πέραν του ανωτέρω συμφωνηθέντος ποσού. Η Ανάδοχος για την είσπραξη της αμοιβής του υποχρεούται να προσκομίσει θεωρημένο δελτίο παροχής υπηρεσιών καθώς και φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. 6

7 6. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης η ανάδοχος είναι υποχρεωμένος κατά την υπογραφή της σύμβασης να καταθέσει εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 10% της συνολικής αξίας του έργου χωρίς Φ.Π.Α. Επισημαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προς υπογραφή σύμβασης πρέπει να είναι αορίστου χρόνου ή χρονικού διαστήματος τριών μηνών μετά την λήξη του προγράμματος. Η εγγυητική αυτή επιστολή επιστρέφεται με την ολοκλήρωση του έργου και την οριστική παραλαβή του. 7. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης παράδοσης του έργου κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 2 της παρούσας, η Ανάδοχος επιβαρύνεται με ποινική ρήτρα 100 για κάθε μέρα καθυστέρησης και για χρονικό διάστημα 10 ημερών, άλλως κηρύσσεται έκπτωτος, υποχρεούται δε να αποκαταστήσει κάθε θετική και αποθετική ζημία του Αναθέτοντα από την μη εμπρόθεσμη εκτέλεση του έργου. Σε περίπτωση πλημμελούς εκτέλεσης του έργου εξ αποκλειστικής υπαιτιότητας της Αναδόχου τότε αυτή υποχρεούται εντός αποκλειστικής προθεσμίας 10 ημερών να επανορθώσει τις οποιεσδήποτε παραλείψεις, ατέλειες ή σφάλματα, άλλως κηρύσσεται έκπτωτος, επιβαρύνεται δε, με την αποκατάσταση κάθε θετικής και αποθετικής ζημίας του Αναθέτοντα από την πλημμελή εκπλήρωση του έργου. 8. ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ- ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ Το σύνολο του παραδοτέου έργου αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και του Περιφερειακού Ταμείο Ανάπτηξης Κρήτης, οι οποίοι θα έχουν και το απόλυτο δικαίωμα της εκμετάλλευσής του. Καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης αλλά και μετά την παράδοση του έργου η Ανάδοχος υποχρεούται να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορία που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση του έργου, ως επίσης και το αποτέλεσμα του έργου. 9. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Το ΠΤΑ Κρήτης και η Συντονίστρια του Προγράμματος υποχρεούται να θέσουν στη διάθεση της Αναδόχου οποιοδήποτε μέσο ή στοιχείο χρήσιμο για την εκτέλεση των καθηκόντων της. Αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης αποτελεί η αρ.πρωτ. 305/ πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το παραπάνω έργο καθώς και η με ημερομηνία προσφορά της Αναδόχου. Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται με την παρούσα σύμβαση ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Α.Κ. καθώς και οι εκάστοτε ισχύοντες νόμοι και διατάγματα. 7

8 Όλες οι διατάξεις της παρούσας θεωρούνται ουσιώδεις. Κατάργηση ή τροποποίησή τους μπορεί να γίνει μόνον εγγράφως και κατόπιν συμφωνίας των συμβαλλομένων μερών. Οποιαδήποτε διαφορά ή αντιδικία προκύψει μεταξύ των δύο συμβαλλομένων, αρμόδια για την επίλυσή της ορίζονται τα Δικαστήρια του Ηρακλείου. Η παρούσα συντάχθηκε σε δύο (2) πρωτότυπα και έλαβε ο κάθε συμβαλλόμενος από ένα. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο ΑΝΑΘΕΤΩΝ Πρόεδρος Δ.Σ. ΠΤΑ Κρήτης ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΝΩΣΗ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΟΣΚΙΝΑΣ 8