ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: ΘΗΒΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΔΑ : ΒΕΙΚ469Η2Ξ-ΥΔ4 «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ 2 ης ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ (MIS ) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Πρόχειρος επαναληπτικός Διαγωνισμός ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η χαμηλότερη τιμή ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ημερομηνία: Ημέρα: Παρασκευή Ώρα: 11 ο πμ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ : 2 η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : Τεχνική υποστήριξη στην προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση και επιθεώρηση συγχρηματοδοτούμενων έργων της 2 ης ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου» (MIS ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ,59 χωρίς Φ.Π.Α ( με Φ.Π.Α.) Αριθμός διακήρυξης: 2270/ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αποστολόπουλος Δημ. Τηλ: Fax: Δ/νση: Θηβών Πειραιάς Ε-mail:apostolopoulos@2dype.gr ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΑΡΘΡΟ 24 ν. 2198/94) Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ΜΕΡΟΣ Β 31,58 μήνες από την ανάθεση του έργου Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων νόμιμες κρατήσεις Χρηματοδότηση : ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΤΠΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Κατά την πληρωμή παρακρατείται φόρος εισοδήματος σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 2198/94

2 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την Πράξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ 2 ης ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ (MIS ) ΑΠΟΦΑΣΗ Η 2 η ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ, έχοντας υπόψη: 1. Την με αρ. C/2007/5534/ Απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», (Κωδικός CCI 2007GR05UPO001) όπως αυτή ισχύει. 2. Τη με αριθ. πρωτ.14053/ευσ 1749/ Υπουργική Απόφαση περί Συστήματος Διαχείρισης (ΦΕΚ 540/Β/ ) και την με αρ. πρωτ 43804/ΕΥΘΥ 2041 τροποποίηση αυτής, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 3. Την υπ αριθμ /ΕΥΣ 1749/ (ΦΕΚ 540/ , Τεύχος Β ) Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης του ΥΠΟΙΟ, όπως αυτή τροποποιήθηκε ( /Α.Π /ΕΥΘΥ 1212, ΦΕΚ 1088, Τεύχος Β ) και ισχύει κάθε φορά. 4. Την υπ αριθμ. Οικ:55582/1933/ (ΦΕΚ 1491/ , Τεύχος Β ) Υπουργική Απόφαση Υπουργού Οικονομικών και Οικονομίας και Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. 5. Το με αρ. πρωτ. 438/ έγγραφο Επιβεβαίωσης Διαχειριστικής Επάρκειας (αναβάθμιση της με αρ. πρωτ. 3095/ Επιβεβαίωσης Διαχειριστικής Επάρκειας) 6. Την με αρ. πρωτ. 909/ ανοιχτή πρόσκληση (κωδ. 5.1) της (ΜΟΔ) Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών προγραμμάτων (Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης) για την υποβολή πρότασης στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική », στον Άξονα Προτεραιότητας 5, «Τεχνική Στήριξη Εφαρμογής». 7. Την υπ αριθμ. πρωτ. 1191/ Απόφαση Ένταξης της πράξης με τίτλο: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΟΥΜΕΩΝ ΕΡΓΩΝ». 8. Την αριθμ. πρωτ. 49/21585/ απόφαση του Υποδιοικητή της 2 ης ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου με θέμα : «Ορισμός Οικονομικού Υπολόγου» 9. Το αριθμ. πρωτ / έγγραφο του Υπεύθυνου Έργου με θέμα «Διαβίβαση τεχνικών προδιαγραφών» 10. Την αριθμ. πρωτ / απόφαση του Διοικητή της 2 ης ΥΠΕ για την έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για το έργο με τίτλο: «Τεχνική υποστήριξη στην προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση και επιθεώρηση συγχρηματοδοτούμενων έργων της 2 ης ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου» 11. Την αριθμ. πρωτ. 570/ απόφαση του Διοικητή της 2 ης ΥΠΕ για την επανάληψη του πρόχειρου διαγωνισμού για το έργο με τίτλο: «Τεχνική υποστήριξη στην προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση και επιθεώρηση συγχρηματοδοτούμενων έργων της 2 ης ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου» 12. Την αριθμ. πρωτ. 2262/ απόφαση του Διοικητή της 2 ης ΥΠΕ για την επανάληψη του πρόχειρου διαγωνισμού για το έργο με τίτλο : «Τεχνική υποστήριξη στην προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση και επιθεώρηση συγχρηματοδοτούμενων έργων της 2 ης ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου»

3 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι Πρόχειρο επαναληπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την πράξη: «Τεχνική υποστήριξη στην προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση και επιθεώρηση συγχρηματοδοτούμενων έργων της 2 ης ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου», προϋπολογισθείσας δαπάνης συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Κάθε ενδιαφερόμενος επί ποινή απορρίψεως συμμετέχει μόνο με μία προσφορά για το σύνολο των ζητούμενων εργασιών. 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ (Α.Α.) ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 2 η ΥΠΕ Πειραιώς και ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ Η χαμηλότερη τιμή (Χ.Τ.) Αιγαίου ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ Η παρούσα δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της 2 ης ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων αυτής. 3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Α. Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί, κοινοπραξίες ή ενώσεις προμηθευτών που ασκούν συναφή δραστηριότητα και διαθέτουν σχετική εμπειρία με το υπό προκήρυξη έργο. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν χρειάζεται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτήν η σύμβαση, εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. Β. Στον παρόντα διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί: Β1. Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από διαγωνισμούς του Δημοσίου, για οποιονδήποτε λόγο Β2. Όσοι έχουν καταδικαστεί για αδίκημα που αφορά στην επαγγελματική διαγωγή τους βάσει απόφασης η οποία έχει ισχύ δεδικασμένου. Β3. Όσα φυσικά και νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις. Β4. Όσοι έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για βαρύ επαγγελματικό παράπτωμα. Τα παραπάνω κωλύματα ισχύουν για το σύνολο των φυσικών και νομικών προσώπων που απαρτίζουν την Ένωση των Εταιρειών του υποψηφίου αναδόχου. 4. ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Οι δαπάνες θα βαρύνουν τις πιστώσεις της πράξης : «Τεχνική Υποστήριξη στην προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση και επιθεώρηση συγχρηματοδοτούμενων έργων της 2 ης ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου» στον άξονα Προτεραιότητας 05 Τεχνική Στήριξη Εφαρμογής του Ε.Π. «Αττική». 5. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΩΝ Οι παραλαμβάνοντες τη διακήρυξη θα πρέπει να προσκομίσουν στην Α.Α. πλήρη στοιχεία του ενδιαφερόμενου (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, αριθμό τηλεμοιοτυπίας, ηλεκτρονική διεύθυνση). Ακόμη, σε περίπτωση που ζητηθούν εγκαίρως τα σχετικά με τον παρόντα διαγωνισμό έγγραφα ( δηλ. η απόφαση διακήρυξης και τα παραρτήματά της) αυτά παραδίδονται ή αποστέλλονται μέσα σε έξι (6) ημέρες από τη λήψη της σχετικής έγγραφης αίτησης. Η διακήρυξη διατίθεται επίσης και στην ιστοσελίδα της 2 ης ΥΠΕ :

4 6. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ Σε περίπτωση που ζητηθούν εγγράφως από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με τα έγγραφα του παρόντος διαγωνισμού, αυτά παρέχονται έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για την υποβολή των προσφορών, εφόσον έχουν ζητηθεί εμπρόθεσμα. 7. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα που επισυνάπτονται στην παρούσα απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής: 7.1. «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 7.2. «ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 7.3. «ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 7.4. «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ 7.5. «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε 7.6. «ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ 2 ης ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Υπογραφή.. Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ 2 ΗΣ ΥΠΕ ΕΥΔΟΚΙΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

5 «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ 2 ης ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ (MIS ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 7.1. «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΑΡΙΘΜΑ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (άρθρο 55 & 1 περιπτ. Στ Ν. 2238/1994) 2 Η ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Πρόχειρος επαναληπτικός διαγωνισμός Η χαμηλότερη τιμή ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ 2 ης ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Α : Ε0918 ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ Σ.Α : 2012ΣΕ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ : 2 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ : ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 2 Η ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 31,58 ΜΉΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 0,10% ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΑΡΘΡΟ 4&3 Ν. 4013/2011) 2% ΥΠΕΡ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΑΡΘΡΟ Ν.3580/2007) Κατά την πληρωμή παρακρατείται φόρος εισοδήματος 8% επί της καθαρής αξίας των ΕΙΔΩΝ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ 2 ης ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ (MIS )

6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β «ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» ΑΡΘΡΟ : ΤΙΤΛΟΣ Άρθρο 1 ο : Αναθέτουσα Αρχή Άρθρο 2 ο : Αντικείμενο του διαγωνισμού Άρθρο 3 ο : Προϋπολογισμός πράξης Άρθρο 4 ο :Ορισμοί Συντομογραφίες Άρθρο 5 ο : Νομικό πλαίσιο διαγωνισμού Ισχύουσες διατάξεις Άρθρο 6 ο : Δημοσίευση της Διακήρυξης Άρθρο 7 ο : Τρόπος και κόστος λήψης εγγράφων του διαγωνισμού και πληροφοριών / διευκρινίσεων Άρθρο 8 ο : Δικαίωμα συμμετοχής Άρθρο 9 ο :Χρόνος και τόπος υποβολής των προσφορών και διενέργειας του διαγωνισμού Άρθρο 10 ο : Γλώσσα σύνταξης των προσφορών Άρθρο 11 ο : Χρόνος ισχύος προσφορών Άρθρο 12 ο : Στοιχεία και δικαιολογητικά συμμετοχής Άρθρο 13 ο : Τρόπος σύνταξης των προσφορών Άρθρο 14 ο : Περιεχόμενα επί μέρους φακέλων Άρθρο 15 ο :Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού Άρθρο 16 ο : Δικαιολογητικά κατακύρωσης που υποβάλλονται κατά το στάδιο της κατακύρωσης Άρθρο 17 ο : Έλεγχος δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου Ολοκλήρωση διαδικασίας Άρθρο 18 ο : Αποτελέσματα διαγωνισμού και κοινοποίησή τους Άρθρο 19 ο : Κρίση αποτελεσμάτων δ/σμού Άρθρο 20 ο : Απόρριψη προσφορών Άρθρο 21 ο : Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης Κατάρτιση και υπογραφή σύμβασης Τροποποίηση σύμβασης Ολοκλήρωση σύμβασης Άρθρο 22 ο : Τιμές προσφορών Νόμισμα Άρθρο 23 ο : Εγγυήσεις Άρθρο 24 ο : Εναλλακτικές προσφορές αντιπροσφορές Άρθρο 25 ο : Ενστάσεις Άρθρο 26 ο : Χρόνος και τόπος παράδοσης και παραλαβής του έργου Άρθρο 27 ο : Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση Άρθρο 28 ο : Κήρυξη προμηθευτή εκπτώτου Άρθρο 29 ο : Ανωτέρα βία Άρθρο 30 ο : Προκαταβολές Άρθρο 31 ο :Πληρωμές Κρατήσεις Άρθρο 32 ο : Δημοσιότητα Άρθρο 33 ο : Έλεγχοι Άρθρο 34 ο : Χρηματοδότηση Άρθρο 1 ο Αναθέτουσα Αρχή Αναθέτουσα Αρχή (Α.Α.) είναι η 2 η ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου (στο εξής ΥΠε). Η Διεύθυνση της Αναθέτουσας Θηβών είναι : Θηβών ΤΚ 18543, Πειραιάς, Νομός Αττικής. Τηλέφωνο : , Φαξ : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο : apostolopoulos@2dype.gr, pitharopoulou@2dype.gr Δικτυακός τόπος (URL) : Πληροφορίες : Αποστολόπουλος Δημ., Πυθαροπούλου Αθ. Άρθρο 2 ο Αντικείμενο του Διαγωνισμού 2.1 Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η τεχνική υποστήριξη στην προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση και επιθεώρηση συγχρηματοδοτούμενων έργων της 2 ης ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου» Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή.

7 Άρθρο 3 ο Προϋπολογισμός Πράξης Η συνολική δαπάνη για την εν λόγω Πράξη έχει προϋπολογιστεί στο ποσό των πενήντα εννέα χιλιάδων τριακοσίων σαράντα εννέα και πενήντα εννέα ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (59.349,59 ), ήτοι στο συνολικό ποσό των εβδομήντα τριών χιλιάδων ( )συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%. Το έργο : «Η τεχνική υποστήριξη στην προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση και επιθεώρηση συγχρηματοδοτούμενων έργων της 2 ης ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου» με βάση την απόφαση ένταξης με αριθμ. πρωτ. 1191/ έχει λάβει κωδικό ΜΙS στον άξονα προτεραιότητας 05- Τεχνική Στήριξη Εφαρμογής του Ε.Π. «Αττική» Φορέας χρηματοδότησης της Πράξης είναι το Υπουργείο Υγείας, Κωδ. ΣΑ Ε0918, και οι δαπάνες της Πράξης θα βαρύνουν τη ΣΑΕ 2012ΣΕ Η συνολική δαπάνη της Πράξης θα συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από πόρους του Ελληνικού Δημοσίου. Άρθρο 4 ο Ορισμοί Συντομογραφίες 4.1 Ορισμοί Αναθέτουσα Αρχή (Α.Α.) : Η ΥΠε που εδρεύει στην οδό ΘΗΒΩΝ στον Πειραιά, η οποία προκηρύσσει τον διαγωνισμό αυτό, στην οποία θα κατατεθούν οι προσφορές και θα υπογράψει με τον ανάδοχο τη Σύμβαση για την υλοποίηση της Πράξης. Κύριος της Πράξης / Υπηρεσία : Η ΥΠε Φορέας της Προμήθειας ή Φορέας : Η ΥΠε Όργανο Λήψης Αποφάσεων ή Αποφασίζον Όργανο : Ο Διοικητής της Α.Α. Το Όργανο Λήψης Αποφάσεων είναι ο αρμόδιος φορέας που αποφαίνεται δικαιολογημένα (αποφασίζον όργανο) έναντι ενστάσεων που δυνατόν να ασκηθούν από κάθε ενδιαφερόμενο για παράνομη πράξη ή παράλειψη της Α.Α. ή επιβολή κυρώσεων στα πλαίσια της παρούσας Σύμβασης. Επιπλέον το Όργανο Λήψης Αποφάσεων εγκρίνει το πρακτικό του διαγωνισμού, την απόφαση κατακύρωσης αλλά και κάθε εισήγηση των γνωμοδοτικών οργάνων. Οι αποφάσεις του Οργάνου Λήψης Αποφάσεων είναι διοικητικές πράξεις εκτελεστού χαρακτήρα και κοινοποιούνται στους διαγωνιζόμενους για την τυχόν υποβολή ενστάσεων. Υπηρεσία Διενέργειας Διαγωνισμού (Υ.Δ.Δ.) : Το Τμήμα Προμηθειών της ΥΠε. Διακήρυξη : Η απόφαση διακήρυξης με τα παραρτήματά της που εκδίδεται από την Αναθέτουσα Αρχή για τους ενδιαφερόμενους διαγωνιζόμενους / συμμετέχοντες / προσφέροντες και περιέχει την περιγραφή του έργου, τους όρους και τις προϋποθέσεις με βάση τις οποίες διενεργείται ο Διαγωνισμός και κάθε πρόσθετη πληροφορία που κρίνεται χρήσιμη από την Α.Α. Πράξη : η τεχνική υποστήριξη στην προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση και επιθεώρηση συγχρηματοδοτούμενων έργων της 2 ης ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου» Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού (Ε.Δ.Α.Δ.) : Το αρμόδιο για την αποσφράγιση, την αξιολόγηση των προσφορών και την εισήγηση για ανάθεση συλλογικό γνωμοδοτικό όργανο της ΥΠε, το οποίο θα συγκροτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό και το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις περί λειτουργίας των συλλογικών οργάνων της διοίκησης. Η Ε.Δ.Α.Δ. γνωμοδοτεί και για κάθε θέμα που προκύπτει κατά την διενέργεια του διαγωνισμού ως και κατά την εκτέλεση της σύμβασης. Τα πρακτικά της Ε.Δ.Α.Δ. ως γνωμοδοτικές ενέργειες στερούνται εκτελεστού χαρακτήρα. Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων (Ε.Α.Ε.) : Το αρμόδιο συλλογικό γνωμοδοτικό όργανο της ΥΠε το οποίο συγκροτείται και λειτουργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις περί συγκρότησης, ορισμού μελών και λειτουργίας των συλλογικών οργάνων της διοίκησης, για την εξέταση και γνωμοδότηση επί τυχόν ενστάσεων που υποβάλλονται στον παρόντα διαγωνισμό για τους λόγους και με την διαδικασία που προβλέπεται από το ΠΔ 118/2007 (άρθρο 15), και το οποίο αποτελείται από τρία ή πέντε μέλη (άρθρο 38 Π.Δ.

8 118/2007) διαφορετικά από τα μέλη της Ε.Δ.Α.Δ. Πέραν των ανωτέρω, η Ε.Α.Ε. γνωμοδοτεί και για κάθε θέμα αρμοδιότητος της που προκύπτει και κατά την εκτέλεση της σχετικής σύμβασης. Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου (Ε.Π.Π.) : Το αρμόδιο συλλογικό όργανο το οποίο θα συγκροτηθεί από την ΥΠε και θα έχει την ευθύνη για την επίβλεψη της εκτέλεσης της Σύμβασης και παραλαβή των παραδοτέων. Προσφέρων ή προμηθευτής ή διαγωνιζόμενος ή συμμετέχων : Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ομάδα προσώπων συμμετέχει στο διαγωνισμό και υποβάλλει προσφορά με σκοπό τη σύναψη Σύμβασης με την Αναθέτουσα Αρχή. Εκπρόσωπος : Ο υπογράφων την προσφορά - στην περίπτωση που αυτή δεν υπογράφεται από τον ίδιο τον Προσφέροντα - που μπορεί να είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του Προσφέροντα, ή πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τον Προσφέροντα ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του, ή, σε περίπτωση ένωσης προσώπων, πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από όλα τα μέλη της ένωσης. Υπεύθυνος Επικοινωνίας : Το πρόσωπο που ο Προσφέρων με δήλωση του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, κλπ), ορίζει σαν υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Α.Α. με τον Προσφέροντα. Φάκελος Προσφοράς / Προσφορά : Το σύνολο των εγγράφων / στοιχείων που έχουν κατατεθεί από έναν Προσφέροντα ή Συμμετέχοντα ή Διαγωνιζόμενο, σύμφωνα με την Διακήρυξη, για την συμμετοχή του στη διαδικασία του Διαγωνισμού. Ο Φάκελος Προσφοράς περιλαμβάνει σε χωριστούς επί μέρους φακέλους : (α) Τον επί μέρους Φάκελο Δικαιολογητικών με τα δικαιολογητικά, τις υπεύθυνες δηλώσεις, τα έγγραφα στοιχεία απόδειξης της τεχνικής ικανότητας και τα λοιπά στοιχεία συμμετοχής του διαγωνιζομένου. (β) Τον επί μέρους Φάκελο Τεχνικής Προσφοράς με τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς του διαγωνιζομένου. (γ) Τον επί μέρους Φάκελο Οικονομικής Προσφοράς με τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς του διαγωνιζομένου. Δικαιούχος : Ο κατά το άρθρο 2 κεφ. 1 του Κανονισμού (ΕΚ)1083/2006 της 11/7/2006 του Συμβουλίου, δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός, φορέας ή επιχείρηση, αρμόδιος για την έναρξη ή την έναρξη και υλοποίηση πράξεων. Στον συγκεκριμένο διαγωνισμό δικαιούχος της Πράξης είναι η ΥΠε. Ανάδοχος : Ο Προσφέρων που θα επιλεγεί και θα συνάψει Σύμβαση με την Αναθέτουσα Αρχή για όλη την Πράξη, σύμφωνα με τον τρόπο και τη διαδικασία που περιγράφονται στην παρούσα διακήρυξη. Κατακύρωση ή Απόφαση Κατακύρωσης : Η απόφαση της Α.Α. με την οποία εγκρίνεται η τελική επιλογή του προσωρινού αναδόχου για την υλοποίηση της Πράξης αυτής και η οποία κοινοποιείται σε αυτόν. Σύμβαση : Η έγγραφη συμφωνία μεταξύ της ΥΠε και του αναδόχου για το έργο, η οποία υπογράφεται μετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης. Η Σύμβαση υπό μορφή σχεδίου επισυνάπτεται στην απόφαση διακήρυξης (Παράρτημα Ζ ). Συμβατικά τεύχη : Το τεύχος της σύμβασης μεταξύ της ΥΠε με τον ανάδοχο και όλα τα τεύχη που την συνοδεύουν και την συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν την παρούσα διακήρυξη, την προσφορά του αναδόχου, το πρακτικό και την απόφαση κατακύρωσης. Προϋπολογισμός Πράξης : Η εκτιμώμενη από την Α.Α. δαπάνη για το σύνολο της προκηρυσσόμενης πράξης. Συμβατικό Τίμημα ή Συμβατικό Ποσό ή Αξία της Σύμβασης ή Συμβατική Αξία : Η καθοριζόμενη από την οικονομική προσφορά του αναδόχου τιμή (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) στην οποία θα κατακυρωθεί η Πράξη και η οποία αναφέρεται στην αντίστοιχη Σύμβαση Υπεύθυνη Δήλωση : Εννοείται δήλωση κατά την παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75Α ), όπως εκάστοτε ισχύει ή σε περίπτωση αλλοδαπού συμμετέχοντος, κείμενο ανάλογης αποδεικτικής αξίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας προέλευσης του. Σε περίπτωση Νομικού προσώπου υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπό του ή από ειδικώς εξουσιοδοτηθέντα προς τούτο εκπρόσωπο (σε αυτή την περίπτωση προσκομίζεται επικυρωμένο αντίγραφο του οικείου

9 εξουσιοδοτικού εγγράφου). Οι ζητούμενες από την Διακήρυξη Υπεύθυνες Δηλώσεις δηλώνονται ρητά ως τέτοιες και θα συνοδεύονται πάντοτε με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του υπογράφοντα. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις όπου ζητείται ή αναφέρεται «έγγραφη δήλωση», «ρητή δέσμευση» κλπ, εννοείται σχετική αναφορά ή απάντηση στο κείμενο της προσφοράς υποψηφίου. 4.2 Συντομογραφίες ΕΣΠΑ : Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς, έγγραφο το οποίο αποτελεί πλαίσιο αναφοράς για την κατάρτιση του προγραμματισμού του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και του Ταμείου Συνοχής (ΤΣ) για την χρηματοδοτική περίοδο ΕΕ : Ευρωπαϊκή Ένωση Ε.Ο.Χ. : Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος. Δημιουργήθηκε την 1η Ιανουαρίου του 1994 μετά από Συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Ελευθέρων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και έχει συμμετέχοντα μέλη την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και την Νορβηγία. Η Συμφωνία αυτή κυρώθηκε από την Ελληνική Βουλή με τον Ν.2155/1993 (ΦΕΚ 104Α/ ). Ε.Κ. : Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο MIS : Management Information System, ο χαρακτηριστικός αριθμός (κωδικός) με τον οποίο ανευρίσκεται κάθε ενταγμένη πράξη στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ΥΠ.ΟΙ.Α.Ν : Υπουργείο Οικονομικών, Ανάπτυξης και Ναυτιλίας. Το ΥΠΟΙΑΝ με το ΠΔ 85/2012 (ΦΕΚ 141Α/ ) συγκροτεί πλέον μέρος του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. ΥΠ.ΕΞ. : Υπουργείο Εξωτερικών ΕΑΑΔΗΣΥ : Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, Ανεξάρτητη Αρχή που συστήνεται, έχει αρμοδιότητες, συγκροτείται και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204Α/ ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. ΝΠΔΔ/ΝΠΙΔ : Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου / Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο. ΠΔΕ : Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΤΔΠΠ : Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης ΣτΕ : Συμβούλιο της Επικρατείας Ν.Δ. : Νομοθετικό Διάταγμα κ.ν. : κωδικοποιημένος νόμος Π.Δ. : Προεδρικό Διάταγμα Ν. : Νόμος ΚΥΑ : Κοινή Υπουργική Απόφαση Κ.Π.Δ. : Κώδικας Ποινικής Δικονομίας Α.Κ. : Αστικός Κώδικας Τ.Υ. : Τεχνική Υπηρεσία Δνση : Διεύθυνση Π/Υ ή π/υ : Προϋπολογισμός Ο.Ε. : Ομόρρυθμη Εταιρεία Ε.Ε. : Ετερόρρυθμη Εταιρεία Ε.Π.Ε. : Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης Α.Ε. : Ανώνυμος Εταιρεία Δ.Σ. : Διοικητικό Συμβούλιο Άρθρο 5 ο Νομικό πλαίσιο διαγωνισμού Ισχύουσες διατάξεις Η διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τα κάτωθι : Α. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 1. Το Ν. 3329/05 «Εθνικό Σύστημα Υγεία και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» 2. Το Ν. 3527/2007 «Κύρωση συμβάσεων υπέρ ΝΠ εποπτευομένων από το ΥΥΚΑ και λοιπές διατάξεις».

10 3. Το Ν. 3868/2010 «Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης». 4. Το αρθρ 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/ ). 5. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο » (ΦΕΚ 267/Α/ ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 6. Το Ν. 3614/2007, άρθρο 22, παράγραφος 2, «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο » όπως εξειδικεύτηκε με την 1258/ΕΥΣ 281/ Υπουργική Απόφαση που ρυθμίζει τις διαδικασίες επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχων περιόδου Το Ν «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και άλλες διατάξεις». 8. Του Ν. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 204Α/ ). 9. Του Ν. 2198/1994 (ΦΕΚ 43Α/ ) άρθρο 24 «Αύξηση αποδοχών Δημοσίων Υπαλλήλων και άλλες διατάξεις» 10..Του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19Α/ ) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις Συναφών θεμάτων» όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2323/1995 (ΦΕΚ 145Α/1995) «Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες Διατάξεις» 11. Του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247Α/ ) άρθρο 84 «Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» 12. Του Ν. 2513/1997 «Κύρωση της συμφωνίας περί Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών» (ΦΕΚ 139Α/ ) 13. Του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/ ) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις». 14. Του Ν. 2889/2001 «Βελτίωση και Εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 37Α/ ) 15. Του Ν. 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και Λοιπών μονάδων Υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 256Α/ ) όπως ισχύει σήμερα 16. Του Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138Α/ ) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35/ για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές» 17. Του Ν. 3580/2007 (ΦΕΚ 134Α/ ) «Προμήθειες φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 18. Του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150Α/ ) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». 19. Του Ν. 3846/2010 (ΦΕΚ 66Α/ ) άρθρο 24 «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις». 20. Του Ν. 3867/2010 (ΦΕΚ 128Α/ ) : «Εποπτεία ιδιωτική ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών» 21. Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31Α/ ) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο Σύστημα Υγείας και άλλες διατάξεις». 22. Του Ν. 3959/2011 (ΦΕΚ 93/ Τ.Α.) για τον ελεύθερο ανταγωνισμό. Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112Α/ ) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 23. Του Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41Α/ ) «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των Σχεδίων συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής

11 Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδας και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις.την με αρ. C/2007/5534/ Απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», (Κωδικός CCI 2007GR05UPO001) όπως αυτή ισχύει. Β. Τις αποφάσεις εγκύκλιοι - έγγραφα : 1. Τη με αριθ. πρωτ.14053/ευσ 1749/ Υπουργική Απόφαση περί Συστήματος Διαχείρισης (ΦΕΚ 540/Β/ ) και την με αρ. πρωτ 43804/ΕΥΘΥ 2041 τροποποίηση αυτής, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 2. Την υπ αριθμ /ΕΥΣ 1749/ (ΦΕΚ 540/ , Τεύχος Β ) Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης του ΥΠΟΙΟ, όπως αυτή τροποποιήθηκε ( /Α.Π /ΕΥΘΥ 1212, ΦΕΚ 1088, Τεύχος Β ) και ισχύει κάθε φορά. 3. Την υπ αριθμ. Οικ:55582/1933/ (ΦΕΚ 1491/ , Τεύχος Β ) Υπουργική Απόφαση Υπουργού Οικονομικών και Οικονομίας και Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. 4. Το με αρ. πρωτ. 438/ έγγραφο Επιβεβαίωσης Διαχειριστικής Επάρκειας (αναβάθμιση της με αρ. πρωτ. 3095/ Επιβεβαίωσης Διαχειριστικής Επάρκειας) 5. Την με αρ. πρωτ. 909/ ανοιχτή πρόσκληση (κωδ. 5.1) της (ΜΟΔ) Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών προγραμμάτων (Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης) για την υποβολή πρότασης στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική », στον Άξονα Προτεραιότητας 5, «Τεχνική Στήριξη Εφαρμογής». 6. Την υπ αριθμ. πρωτ. 1191/ Απόφαση Ένταξης της πράξης με τίτλο: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΟΥΜΕΩΝ ΕΡΓΩΝ». 7. Την αριθμ. πρωτ. 49/21585/ απόφαση του Υποδιοικητή της 2 ης ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου με θέμα : «Ορισμός Οικονομικού Υπολόγου» 8. Το αριθμ. πρωτ / έγγραφο του Υπεύθυνου του Έργου 9. Την αριθμ. πρωτ / απόφαση του Διοικητή για την έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για το έργο : η τεχνική υποστήριξη στην προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση και επιθεώρηση συγχρηματοδοτούμενων έργων της 2 ης ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου» 10. Την αριθμ. πρωτ. 570/ απόφαση του Διοικητή της 2 ης ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου 11. Την αριθμ. πρωτ. 2262/ απόφαση του Διοικητή της 2 ης ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου Άρθρο 6 ο Δημοσίευση της Διακήρυξης 6.1 Δημοσιεύσεις 1. Η προκήρυξη αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της 2 ης ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου. 2. Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε επίσης και στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση (URL) : στην διαδρομή : Εφημερίδα Υπηρεσίας Διακηρύξεις. 3. Τέλος η διακήρυξη, όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ). Άρθρο 7 ο Τρόπος και κόστος λήψης εγγράφων του διαγωνισμού και πληροφοριών / διευκρινίσεων 7.1 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της Διακήρυξης από τα γραφεία της 2 ης ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου οδός Θηβών Πειραιάς, καθημερινά, 08:00-14: Εφόσον από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές ζητηθούν εγκαίρως τα τεύχη του διαγωνισμού, αυτά αποστέλλονται σε αυτούς μέσω ταχυδρομείου ή εταιρείας ταχυμεταφορών με

12 δαπάνες αυτών και με απόδειξη παραλαβής, μέσα σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες από την λήψη της σχετικής αίτησης. Σε περίπτωση που οι παραλήπτες της Διακήρυξης διαπιστώσουν ότι το παραληφθέν αντίγραφο δεν είναι πλήρες, σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και τον αριθμό σελίδων, δικαιούνται να ζητήσουν από την Υ.Δ.Δ. νέο πλήρες αντίγραφο. Ενστάσεις κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της Διακήρυξης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής ( Σε περίπτωση που ο προσφέρων επιλέξει το ως άνω ηλεκτρονικό μέσο για την ενημέρωσή του και κατ επέκταση την εκδήλωση ενδιαφέροντός του, με δική του ευθύνη, μπορεί να ενημερώνει με τα στοιχεία του (π.χ. Επωνυμία, Διεύθυνση, αριθμ. Τηλεφώνου, αριθμ. Μηχ. Τηλεομοιοτυπίας, e- mail κ.τ.λ.) την Α.Α., ώστε να καταστεί δυνατή η ενημέρωσή του σε περίπτωση τυχόν διευκρινιστικών ερωτημάτων. 7.3 Ειδικότερα σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους εγγράφως συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με όρους της διακήρυξης μέχρι και οκτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α του ΠΔ 118/2007, αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους οι ως άνω συμπληρωματικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ημερών πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωμα ένστασης δυνάμει του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α του Π.Δ.118/ Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους του Αναθέτουσας Αρχής. Άρθρο 8 ο Δικαίωμα συμμετοχής 8.1 Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις / κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο του υπό ανάθεση έργου, που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997 και των πολυμερών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ (άρ. 4 Π.Δ. 60/2007) ή προερχόμενα από τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να είναι κατασκευαστές της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή προμηθευτές του δημοπρατούμενου αντικειμένου, εγγεγραμμένοι εις το οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση ή αντιπρόσωποι εγγεγραμμένοι εις τα οικεία επιμελητήρια. 8.2 Ενώσεις / Κοινοπραξίες Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν και οι ενώσεις / κοινοπραξίες των ως άνω προσώπων, οι οποίες υποβάλλουν κοινή προσφορά, με τις παρακάτω προϋποθέσεις : Προσκόμιση των απαιτούμενων κατά περίπτωση δικαιολογητικών για κάθε προσφέροντα που συμμετέχει στην ένωση / κοινοπραξία. Οι ενώσεις / κοινοπραξίες συγκροτούνται με συγκεκριμένες αποφάσεις των διοικήσεων όλων των μελών τους (εταίρων της ένωσης / κοινοπραξίας), με τις οποίες προσδιορίζονται τα κύρια χαρακτηριστικά τους και οι σχέσεις των μελών τους. Μεταξύ άλλων, ορίζεται και το μέλος που θα είναι ο Συντονιστής / επικεφαλής της ένωσης / κοινοπραξίας αλλά και το ποσοστό συμμετοχής στην ένωση / κοινοπραξία. Οι διαγωνιζόμενες ενώσεις / κοινοπραξίες υποβάλλουν προσφορά εκπροσωπούμενες από Νόμιμο Εκπρόσωπο, που έχει εξουσιοδοτηθεί να πράξει τούτο, από τα αντίστοιχα αρμόδια διοικητικά όργανα των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν σε αυτές. Η κοινή

13 προσφορά υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλα τα μέλη που αποτελούν την ένωση / κοινοπραξία, είτε από εκπρόσωπο τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Ορισμό υπεύθυνου επικοινωνίας προς τον οποίον θα γίνονται όλες οι κοινοποιήσεις εγγράφων από την Α.Α. προς τον προσφέροντα στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης. Ο υπεύθυνος επικοινωνίας θα πρέπει να υποβάλει δήλωση αποδοχής της εκπροσώπησης και δήλωση του προσφέροντα ότι του αναθέτει την εκπροσώπηση για την εν λόγω διαδικασία. Ότι όλα τα πρόσωπα της ένωσης / κοινοπραξίας καλύπτουν την απαίτηση της νόμιμης λειτουργίας τους στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ ή του Ε.Ο.Χ. ή σε άλλες χώρες κατ εφαρμογήν της ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης ή διμερείς συμφωνίες με την ΕΕ. Οι ενώσεις / κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισμένη νομική μορφή για την υποβολή της προσφοράς τους. Ωστόσο, σε περίπτωση που η προμήθεια κατακυρωθεί σε ένωση / κοινοπραξία, η Α.Α. δικαιούται, εφ όσον το θεωρήσει αναγκαίο για την ορθή εκτέλεση της Σύμβασης, να ζητήσει από την ένωση / κοινοπραξία να περιβληθεί συγκεκριμένη νομική μορφή και η ένωση / κοινοπραξία, στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται να το πράξει (άρθρο 39 2 Π.Δ. 60/2007). Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης / κοινοπραξίας ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης της προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της Σύμβασης. Σε περίπτωση που, εξαιτίας αδυναμίας για οποιονδήποτε λόγο ή εξ αιτίας ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης / κοινοπραξίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης / κοινοπραξίας κατά το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή προσφοράς. Εάν η παραπάνω αδυναμία, συμπεριλαμβανομένης και της ανωτέρας βίας, προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έ-χουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής, με το ίδιο συμβατικό τίμημα και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση πρέπει να εγκριθεί με απόφαση του Οργάνου Λήψης Αποφάσεων της Α.Α. ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου συλλογικού οργάνου. 8.3 Αποκλεισμός υποψηφίων 1. Αποκλείεται από το διαγωνισμό υποψήφιος, όταν έχει εκδοθεί εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, που περιέρχεται σε γνώση της Α.Α. με οποιοδήποτε τρόπο και αφορά τα παρακάτω αδικήματα, όπως αναφέρονται στο άρθρο 43 1 του Π.Δ. 60/2007 [και άρθρο 45 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ] ήτοι : i) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της , σελ. 1), ii) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της , σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της , σελ. 2), iii) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της Σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της , σελ. 48), iν) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της , σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της , σελ. 76). 2. Αποκλείεται ακόμα ένας προσφέρων σε περίπτωση που : α) Τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή σε κατάσταση εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης των άρθρων ια του Πτωχευτικού Κώδικα ή έχει υποβάλει αίτηση

14 κήρυξης σε πτώχευση ή έχει υποβάλει σχέδιο αναδιοργάνωσης των άρθρων 107 επ. του Πτωχευτικού Κώδικα, ή ευρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις της χώρας του. β) Έχει κριθεί αμετάκλητα ότι έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του Διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα, που μπορεί να διαπιστωθεί με οποιοδήποτε μέσο από την Α.Α. γ) Δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία ή τη νομοθεσία της χώρας του. δ) Δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του τις σχετικές με την πληρωμή των φόρων και τελών σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία ή την νομοθεσία της χώρας του. ε) Είναι ένοχος υποβολής ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται σε εφαρμογή του Π.Δ.118/2007 ή των διατάξεων του παρόντος διαγωνισμού ή παραλείψεως υποβολής των πληροφοριών αυτών. 3. Αποκλείεται, επίσης, από τη διαδικασία ανάθεσης ο προσφέρων ο οποίος : α) Δεν έχει υποβάλει όλα τα απαιτούμενα έγγραφα στην ελληνική γλώσσα ή νομίμως μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα. β) Δεν έχει υποβάλει όλα τα δικαιολογητικά και στοιχεία που προβλέπονται στην παρούσα διακήρυξη, ή/ και έχει παραβεί οποιαδήποτε υποχρέωση από τις αναφερόμενες στην παρούσα διακήρυξη. γ) Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού που έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις στις χώρες τους. δ) Οι ενώσεις προσώπων / κοινοπραξίες σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις αποκλεισμού της παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος της. ε) Δεν καλύπτει τα ελάχιστα όρια (ελάχιστες απαιτήσεις) των τεχνικών ή/ και επαγγελματικών ικανοτήτων, όπως τα όρια αυτά καθορίζονται στο παρόν παράρτημα. 8.4 Κανείς Υποψήφιος, ή κανείς Συμμετέχων σε ένωση Υποψηφίων, δεν μπορεί να μετέχει σε περισσότερες από μια Προσφορές. Όλες οι Προσφορές στις οποίες συμμετέχει (είτε αυτοτελώς ως Υποψήφιος είτε ως μέλος μιας Υποψήφιας ένωσης προσώπων) ο ίδιος Συμμετέχων (π.χ. ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή μια Κοινοπραξία ή ένωση προσώπων), αποκλείονται από το Διαγωνισμό. Επίσης κανείς δεν μπορεί στον παρόντα διαγωνισμό να εκπροσωπεί περισσότερες από μια εταιρείες ή κοινοπραξίες, ούτε μπορεί να συμμετέχει ξεχωριστά για τον εαυτό του όποιος εκπροσωπεί συμμετέχουσα εταιρεία ή είναι μέλος διοικητικού συμβουλίου τέτοιας εταιρείας. Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες αυτές οι πολλαπλές προσφορές. Τέλος δεν μπορεί να συμμετάσχει στον παρόντα διαγωνισμό για δικό του λογαριασμό υπάλληλος εταιρείας που συμμετέχει στον διαγωνισμό, ή σύμβουλοι αμειβόμενοι από αυτήν με μισθό ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Άρθρο 9 ο Χρόνος και τόπος υποβολής των προσφορών και διενέργειας του διαγωνισμού 9.1 Οι υποψήφιοι Προμηθευτές πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους εγγράφως : α) είτε καταθέτοντας την αυτοπροσώπως με την επίδειξη της ταυτότητας τους, ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο τους προσκομίζοντας στην περίπτωση αυτή μαζί με την προσφορά και βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιούμενου του γνήσιου της υπογραφής του εκπροσωπούμενου από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο ή β) αποστέλλοντας την ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στην διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής του άρθρου 1 του παρόντος παραρτήματος, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι με όποιον από τους δύο παραπάνω τρόπους υποβληθούν οι προσφορές, αυτές θα περιέρχονται στο πρωτόκολλο της Α.Α. οπωσδήποτε μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι μέχρι και την ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30 μ.

15 Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, οι προσφορές παραλαμβάνονται με απόδειξη και πρωτοκολλούνται. Επιπλέον, εφόσον η προσφορά αποσταλεί στην Υ.Δ.Δ. με οποιονδήποτε τρόπο, θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία». Δεν θα ληφθούν υπ όψιν προσφορές που υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα ή ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα αλλά δεν έφθασαν στην Α.Α. εμπρόθεσμα. Οι προσφορές αυτές δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται στον αποστολέα ως εκπρόθεσμες. Η Α.Α. ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη παραλαβή του φακέλου της προσφοράς ή για την μη προσήκουσα κατάσταση του φακέλου αυτού ή για το περιεχόμενό του. 9.2 Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την , ημέρα Παρασκευή και ώρα 11οπμ. Τόπος διενέργειας του διαγωνισμού είναι τα γραφεία της Α.Α. επί της οδού Θηβών 46-48, ΤΚ στον ΠΕΙΡΑΙΑ, Ελλάδα. Άρθρο 10 ο Γλώσσα σύνταξης των προσφορών 10.1 Οι προσφορές υποβάλλονται, επί ποινή αποκλεισμού, στην Ελληνική Γλώσσα ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνοδευόμενες από νόμιμη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Τα έγγραφα της Σύμβασης καθώς και όλη η σχετική αλληλογραφία που είναι δυνατό να απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα Πιστοποιητικά δημόσιων αλλοδαπών αρχών ή δικαιολογητικά δημόσιων αλλοδαπών αρχών και δημόσια έγγραφα που εκδίδονται σε κράτος εκτός Ελλάδας γίνονται δεκτά, εφόσον είναι νόμιμα επικυρωμένα είτε από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας αυτής είτε με την επίθεση της σφραγίδας Apostile σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της (που κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984), ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά τους. Τα πρωτότυπα αυτά θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων. Σε περίπτωση διαφωνίας υπερισχύει η νόμιμη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα Οι τυχόν δαπάνες για μεταφράσεις από και προς την Ελληνική γλώσσα οποιουδήποτε κειμένου συμμετέχοντος ή/και αναδόχου ή άλλου που θα χρησιμοποιήσει συμμετέχων ή/και ανάδοχος στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού, καθώς και οι δαπάνες διερμηνείας από και προς την Ελληνική γλώσσα που απαιτούνται για την επικοινωνία συμμετέχοντος ή/και αναδόχου και των στελεχών του με την Υπηρεσία, θα βαρύνουν τον συμμετέχοντα ή/και τον ανάδοχο. Άρθρο 11 ο Χρόνος ισχύος προσφορών 11.1 Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για εκατόν είκοσι μέρες (120) ημερολογιακές ημέρες, προθεσμία που αρχίζει από την επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου χρόνου απορρίπτεται ως απαράδεκτη Η ισχύς της προσφοράς δύναται να παραταθεί (άρθρο 13, παρ. 3, ΠΔ 118/07), εφόσον ζητηθεί από την Α.Α. πριν από τη λήξη της, κατ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από την προηγούμενη παράγραφο 11.1 του παρόντος άρθρου. Για τους διαγωνιζόμενους που αποδέχονται την παράταση, οι προσφορές τους ισχύουν και τους δεσμεύουν για το παραπάνω αυτό διάστημα. Ανακοίνωση επιλογής αναδόχου μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσμεύει όμως το διαγωνιζόμενο, μόνο εφόσον αυτός το αποδεχθεί Οι προμηθευτές δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους, ή μέρος της, μετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί ο διαγωνιζόμενος υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα :

16 Έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση Άρθρο 12 ο Στοιχεία και δικαιολογητικά συμμετοχής 12.1 Οι συμμετέχοντες οφείλουν να καταθέσουν υποχρεωτικά με την προσφορά τους στο φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής εγκαίρως και προσηκόντως, ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, όπως αυτά περιγράφονται ακολούθως και ειδικότερα : ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους, υποβάλουν μαζί με την προσφορά τους παραστατικό εκπροσώπησης, βεβαιούμενου του γνήσιου της υπογραφής του εκπροσωπούμενου από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο. 1. Υπεύθυνη δήλωση Νο1 της παρ. 4 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής στην οποία: Α. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν Β. Να δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης και ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά του είναι αληθή και ακριβή. Γ. Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού οι προσφέροντες δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για: Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 351 της , σελ. 1) Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26 ης Μαϊου 1997 (ΕΕ C 195 της 1997, σελ.1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (ΕΕ L 358 της , σελ.2) Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της , σελ. 48) Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10 ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ΕΕ L 166 της , σελ 77 οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ΕΕ L 344 της ,, σελ. 76), η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α 173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α 305). Δεν έχουν καταδικαστεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας που εκδόθηκε η απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δόλιας χρεοκοπίας Για κάποιο από τα αδικήματος του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, την υπεύθυνη δήλωση Νο1 άνω περί μη καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα του εδαφίου Γ της παρούσας υπεύθυνης δήλωσης υποβάλουν : Οι Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., ΕΕ, ή Ε.Π.Ε. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του. - Όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός, η ως άνω υπεύθυνη δήλωση Νο1 του εδαφίου Γ υποβάλλεται από τον Πρόεδρο του Συνεταιρισμού

17 - Όταν ο προσφέρων είναι ένωση προμηθευτών κοινοπραξία, η ως άνω υπεύθυνη δήλωση Νο1 του εδαφίου Γ αφορά κάθε μέλος, σύμφωνα με τα ανωτέρω που συμμετέχει στην Ένωση ή Κοινοπραξία. 2. Υπεύθυνη δήλωση Νο2 της παρ. 4 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής στην οποία : (Α) Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους : α) Δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης, ότι δεν έχουν υποβάλει αίτηση κήρυξης σε πτώχευση - Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση καθώς και ότι δεν έχουν υποβάλει αίτηση κήρυξης σε πτώχευση ή δεν ευρίσκονται υπό άλλη διαδικασία που προβλέπονται από τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις της χώρας. β) Δεν τελούν υπό εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει ( για τις ημεδαπές ΑΕ),, ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις ( μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). γ) Δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση ή σε κατάσταση εξυγίανσης ή ειδικές εκκαθάρισης των άρθρων ια του Πτωχευτικού Κώδικα ή δεν έχουν υποβάλει σχέδιο αναδιοργάνωσης των άρθρων 107 επ. του Πτωχευτικού κώδικα Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση καθώς και σε κατάσταση εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή αναδιοργάνωσης ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία που προβλέπονται από τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις της χώρας τους. δ) είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης ( κύριας και επικουρικής) αναφέροντας όλους τους φορείς στους οποίους καταβάλουν εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης καθώς και ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία ή την νομοθεσία της χώρας τους. ε) δεν είναι ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται σε εφαρμογή του Π.Δ. 118/2007 ή των διατάξεων του παρόντος διαγωνισμού ή όταν δεν έχουν παράσχει τις πληροφορίες αυτές. στ) δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική τους ιδιότητα που αποδεδειγμένα διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο διαθέτει η Α.Α. ζ) Ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα ( αφορά μόνο συνεταιρισμούς). η) Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο (θα αναφέρεται ρητά η επωνυμία του συγκεκριμένου Επιμελητηρίου στο οποίοι είναι εγγεγραμμένοι και το αντικείμενο των δραστηριοτήτων που ασκούν προκειμένου για νομικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελμά τους προκειμένου για φυσικά πρόσωπα). - Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου της χώρας εγκατάστασής τους ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, ομοίως της χώρας εγκατάστασής τους. θ) αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την προσήκουσα και έγκαιρη προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, που απαιτούνται κατά το στάδιο της κατακύρωσης, και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π.Δ. 118/2007. Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, η παρούσα υπεύθυνη δήλωση Νο2 άνω, υποβάλλεται από το νόμιμο εκπρόσωπό του. - Η ημερομηνία υπογραφής των ως άνω δηλώσεων Νο1 και 2 πρέπει με ποινή αποκλεισμού να έχει γίνει εντός του χρόνου από της δημοσίευσης της παρούσας και μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς, σύμφωνα με την παρούσα. 3. Υπεύθυνη δήλωση Νο3 στην οποία να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν έχουν αποκλειστεί από διαγωνισμούς του Ελληνικού Δημοσίου με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης. Προκειμένου για αλλοδαπούς απαιτείται δήλωση ότι δεν έχουν αποκλειστεί από αντίστοιχη αρχή.

18 Αν ο διαγωνιζόμενος δεν παρίσταται αυτοπροσώπως τότε ο εκπρόσωπός του πρέπει να καταθέσει έγγραφο εκπροσώπησης. 4. Νομιμοποιητικά έγγραφα διαγωνιζόμενου (Α) Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με το ΦΕΚ στο οποίο έχουν δημοσιευτεί όλες οι μέχρι σήμερα τροποποιήσεις αυτού ή αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού (εφόσον υπάρχει) (Β) Βεβαίωση περί μεταβολών και μεταβολές (Γ) Έγγραφα εκπροσώπησης 5. Σε περίπτωση ένωσης / κοινοπραξίας προμηθευτών για κάθε μέλος της Ένωσης πρέπει να κατατεθούν τα ανωτέρω. 6. Αναλυτικό προφίλ του διαγωνιζόμενου ( σε περίπτωση φυσικού προσώπου βιογραφικό σημείωμα) που θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα: (Α) συνοπτική παρουσίαση του υποψήφιου αναδόχου (Β) επιχειρηματική δομή οργανόγραμμα (Γ) τομείς δραστηριότητας υπηρεσίες (Δ) περιγραφή οικονομικών μεγεθών των τριών τελευταίων ετών (Ε) περιγραφή υποδομής εγκαταστάσεις (ΣΤ) προφίλ βασικών στελεχών\ (Ζ) κατάλογος κυριότερων πελατών 7. Πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2008 ή ισοδύναμο σε ισχύ Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής Ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού να πληροί τις παρακάτω ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής: 1. Ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να έχει αναλάβει και να έχει ολοκληρώσει με επιτυχία τουλάχιστον ένα (1) έργο Συμβούλου Υποστήριξης ή Τεχνικού Συμβούλου ωρίμανσης. Προκειμένου αυτό να αποδειχθεί απαιτείται να συμπληρώσει κατάλογο με τα κυριότερα έργα που έχουν αναληφθεί από τον διαγωνιζόμενο και σχετίζονται με το αντικείμενο του έργου και να περιγράψει αναλυτικά τουλάχιστον ένα από τα απαιτούμενα παραπάνω έργα. Πιο συγκεκριμένα, το αντικείμενο του έργου ορίζεται ως : o Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου υποστήριξης για πράξεις του ΕΣΠΑ (έργα ΕΚΤ ή ΕΤΠΑ) σε ιδιωτικούς ή δημόσιους. o Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβόλου ωρίμανσης έργων ΕΣΠΑ ( έργα ΕΚΤ ή ΕΤΠΑ) σε δημόσιους φορείς. Ο κατάλογος θα περιλαμβάνει τον πελάτη, τον τίτλο του έργου, συνοπτική αναφορά στο φυσικό αντικείμενο του έργου, την παρούσα φάση υλοποίησης και το οικονομικό αντικείμενο χωρίς το ΦΠΑ και πρέπει να έχει την εξής μορφή: α.α. ΠΕΛΑΤΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ (εξέλιξη/ ολοκληρωμένο) ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 2. Η ομάδα έργου που θα παρουσιαστεί στην προσφορά των υποψηφίων θα πρέπει να αποτελείται από τον Υπεύθυνο Έργου, ο οποίος θα συντονίζει την ομάδα Έργου και θα έχει τη συνολική ευθύνη των εργασιών του αναδόχου, και δύο (2) ή περισσότερα έμπειρα στελέχη, κατάλληλα για την επιτυχή υλοποίηση του περιγραφόμενου Έργου, οι οποίοι θα αναλάβουν την υλοποίηση επιμέρους εργασιών. Ο υπεύθυνος Έργου και τα στελέχη του Αναδόχου, που θα αποτελέσουν την Ομάδα Έργου, θα έχουν κατ ελάχιστον: o Σπουδές πανεπιστημιακού επιπέδου

19 o Πενταετή και τριετή αντίστοιχα αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία με σχετικές βεβαιώσεις ασφαλιστικών φορέων ή και επαγγελματικών ενώσεων o Σχετική επαγγελματική εμπειρία, ενασχόληση, εξειδικευμένες γνώσεις και επάρκεια που να καλύπτει συνολικά τις ακόλουθες θεματικές περιοχές: Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου υποστήριξης για πράξεις του ΕΣΠΑ (έργα ΕΚΤ ή ΕΤΠΑ) σε ιδιωτικούς ή δημόσιους Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβόλου ωρίμανσης έργων ΕΣΠΑ ( έργα ΕΚΤ ή ΕΤΠΑ) σε δημόσιους φορείς Και θα πιστοποιηθούν με σχετικές βεβαιώσεις πελατών ή εργοδοτών. Ο Υπεύθυνος Έργου θα πρέπει επιπλέον να έχει εξειδικευμένες γνώσεις και σημαντική επαγγελματική ικανότητα και επάρκεια στη διοίκηση έργων (Project Management) η οποία θα πιστοποιείται με σχετικό επαγγελματικό η ακαδημαϊκό τίτλο ( πιστοποίηση Project Management Professional ή σε άλλο ισοδύναμο). Η πλήρωση των ανωτέρω προϋποθέσεων που αφορούν στον Υπεύθυνο και στα προτεινόμενα στελέχη της Ομάδας Έργου θα αποδεικνύονται επίσης με αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα που θα περιλαμβάνονται στην προσφορά. 3. Η χρηματοοικονομική ικανότητα του υποψηφίου η οποία απαιτείται για τη συμμετοχή του υποψηφίου στο έργο είναι η εξής: Ο μέσος όρος του κύκλου εργασιών του υποψηφίου κατά τις τρεις προηγούμενες του έτους του διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις, επί ποινή αποκλεισμού, θα πρέπει να είναι ίσος ή μεγαλύτερος από το διπλάσιο του προϋπολογισμού του έργου. Η χρηματοοικονομική ικανότητα του υποψηφίου θα αποδεικνύεται, με ισολογισμούς ή άλλες θεωρημένες από φορολογικές αρχές οικονομικές καταστάσεις εφόσον ο υποψήφιος ανάδοχος δεν υποχρεούται στην έκδοση ισολογισμών, των τριών (3) τελευταίων ετών λειτουργίας του υποψήφιου ή του κάθε μέλους της ένωσης. 4. Πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας ISO 9001: 2008 ή ισοδύναμο εν ισχύ. Σημειώνεται ότι: Αν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις μπορούν να αντικατασταθούν από Ένορκη βεβαίωση του διαγωνιζόμενου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου Πιστοποιητικά αλλοδαπών αρχών. Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται κάποια από τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις του παρόντος άρθρου ή δεν τηρούνται στην αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή τα αντίστοιχα βιβλία για την έκδοση των πιστοποιητικών αυτών, αυτά μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή του δικαιολογητικού ή, σε περίπτωση που στην χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση βεβαιούμενου του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος, που γίνονται ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή ελληνικής προξενικής αρχής της χώρας του διαγωνιζόμενου. Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση η οποία επισυνάπτεται στην αντίστοιχη βεβαίωση οποιασδήποτε αρχής αλλοδαπής χώρας του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου, ο διαγωνιζόμενος θα αναφέρει αναλυτικά τα πιστοποιητικά τα οποία δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις στη χώρα του και θα δηλώνει ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. Η ένορκη βεβαίωση θα καλύπτει επίσης την περίπτωση όπου υπάρχει ασάφεια για την πηγή, την πληρότητα και το περιεχόμενο των επιμέρους δικαιολογητικών. Όπου απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση, νοείται για τους μεν ημεδαπούς Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με τον Ν. 1599/1986 του νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου ή Υπεύθυνη Δήλωση του φυσικού προσώπου, για τους δε αλλοδαπούς κείμενο ανάλογης αποδεικτικής αξίας το οποίο θα

20 συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση του στα Ελληνικά κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών του παρόντος άρθρου συνιστά λόγο αποκλεισμού του προμηθευτή από το διαγωνισμό. Άρθρο 13 ο Τρόπος σύνταξης των προσφορών 13.1 Ενιαίος κυρίως φάκελος Με την ποινή να μην γίνουν αποδεκτές, οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε ενιαίο καλά σφραγισμένο κυρίως φάκελο, ο οποίος θα φέρει τις ενδείξεις που ακολουθούν στην παρούσα παράγραφο. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται αποδεκτές και απορρίπτονται. Οι προσφορές θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τα σημεία, οποιαδήποτε ασάφεια θα ερμηνεύεται σε βάρος του προσφέροντος. Επιπλέον για την εύκολη σύγκριση και αξιολόγηση των προσφορών, πρέπει να τηρηθεί η σύνταξη και η σειρά με την οποία ζητούνται τα διάφορα έγγραφα / πιστοποιητικά / δηλώσεις κλπ της διακήρυξης Στον κυρίως φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 1. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 2. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό. 3. Ο αριθμός της διακήρυξης και το αντικείμενο του διαγωνισμού. 4. Η ημερομηνία διενεργείας του διαγωνισμού. 5. Τα στοιχεία του αποστολέα ήτοι την επωνυμία, την διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου, τον αριθμό τηλεμοιοτυπίας (fax) και την ηλεκτρονική του διεύθυνση ( ). Σε περίπτωση Ένωσης / Κοινοπραξίας πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία όλων των μελών της καθώς και τα στοιχεία του εκπροσώπου τους. Έτσι ενδεικτικά, ο κυρίως φάκελος θα φέρει εξωτερικά τις ενδείξεις : ΠΡΟΣΦΟΡΑ Υπηρεσία Διενέργειας Διαγωνισμού : Το Τμήμα Προμηθειών της 2 ης ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Διακήρυξη No :.(αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου ή άλλο διακριτικό γνώρισμα αναφοράς της διακήρυξης) Για την επιλογή αναδόχου για την πράξη : Τεχνική υποστήριξη στην προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση και επιθεώρηση συγχρηματοδοτούμενων έργων της 2 ης ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου» (MIS ) Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού : επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός τηλεομοιοτυπίας (fax), ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ( ) «ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ - ΝΑ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» 13.3 Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής: ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ της προσφοράς, (πρωτότυπα και αντίγραφα), τοποθετούνται όλα σε έναν χωριστό σφραγισμένο επί μέρους φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ».

21 ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς (πρωτότυπο και αντίγραφο), τοποθετούνται όλα σε έναν χωριστό σφραγισμένο επί μέρους φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» TA OIKONOMIKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ (πρωτότυπο και αντίγραφο), τοποθετούνται όλα σε έναν χωριστό σφραγισμένο επί μέρους φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» Οι επί μέρους φάκελοι ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου Ο υποψήφιος υποχρεούται να προσκομίσει όλα τα ζητούμενα στοιχεία, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση οδηγίες. Παραπομπές σε έγγραφα επιτρέπονται εφόσον αυτά προσαρτώνται στην προσφορά και εφόσον δίνεται ο συγκεκριμένος αριθμός παραγράφου και σελίδας Επισημαίνεται ότι ο υποψήφιος θα δηλώνει αναλυτικά τη συμμόρφωση ή απόκλιση των προσφερομένων υπηρεσιών σε σχέση με τις αντίστοιχες προδιαγραφές της Διακήρυξης 13.6 Δομή επί μέρους φακέλων Οι σφραγισμένοι επί μέρους φάκελοι των περιπτώσεων , και της προηγούμενης παραγράφου 13.3 θα υποβληθούν επί ποινή αποκλεισμού - ως εξής : - Ο επί μέρους φάκελος ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, θα περιέχει ένα (1) έντυπο πρωτότυπο και ένα (1) έντυπο αντίγραφο, όπου κάθε αντίτυπο θα περιλαμβάνει το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών συμμετοχής σε πλήρη σειρά και σε χωριστό τόμο ντοσιέ και με το αντίστοιχο ευρετήριο (πίνακα ελέγχου περιεχομένων) στην αρχή του τόμου - ντοσιέ, θα φέρει δε συνεχή αρίθμηση για όλα τα έγγραφα του. Στο αντίτυπο που ορίζεται ως πρωτότυπο θα υπάρχει εξωτερικά του ντοσιέ η ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και σε κάθε σελίδα του πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και να μονογράφεται από τον προσφέροντα ή από τον νόμιμο εκπρόσωπο του. Το περιεχόμενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από το αντίγραφο σε περίπτωση ασυμφωνίας τους. - Ο επί μέρους φάκελος ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, θα περιέχει ένα (1) έντυπο πρωτότυπο και ένα (1) έντυπο αντίγραφο. Το ένα από τα έντυπα αντίτυπα που ορίζεται ως πρωτότυπο θα φέρει εξωτερικά του φακέλου του την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ», σε όλες τις σελίδες του πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και να μονογράφονται όλες από τον προσφέροντα ή από τον νόμιμο εκπρόσωπο του, να φέρει δε συνεχή αρίθμηση για όλα τα έγγραφα του. Το περιεχόμενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από το αντίγραφο, σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των. - Ο επί μέρους φάκελος ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, θα περιέχει ένα (1) έντυπο πρωτότυπο και ένα (1) έντυπο αντίγραφο. Το ένα από τα έντυπα αντίτυπα που ορίζεται ως πρωτότυπο θα φέρει εξωτερικά του φακέλου του την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ», σε όλες τις σελίδες του πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και να μονογράφονται όλες από τον προσφέροντα ή από τον νόμιμο εκπρόσωπο του, να φέρει δε συνεχή αρίθμηση για όλα τα έγγραφα του. Το περιεχόμενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από το αντίγραφο, σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των. Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η τάξη και η σειρά των όρων της διακήρυξης. Οι απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα της διακήρυξης πρέπει να είναι σαφείς Διευκρινίσεις Διευκρινίσεις που δίνονται από τους υποψηφίους οποτεδήποτε μετά την λήξη χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Διευκρινίσεις δίδονται μόνον επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών και όταν αυτές ζητούνται από

22 συλλογικό όργανο, είτε ενώπιόν του είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας μετά από σχετική γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου. Επισημαίνεται ότι οι διευκρινήσεις δεν επιτρέπεται να άγουν καθ οιονδήποτε τρόπο σε ουσιώδη μεταβολή στοιχείων της ήδη υποβληθείσας προσφοράς. Δηλαδή οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να διευκρινίσουν έγγραφα και στοιχεία που έχουν ήδη υποβληθεί με την προσφορά τους, αλλά δεν μπορούν να υποβάλλουν έγγραφα που θα έπρεπε να είχαν εξ αρχής υποβληθεί. Σαν «διευκρίνιση» νοείται η χορήγηση λεπτομερειών και αποσαφηνίσεων, που επιτρέπουν την περιγραφή ή τον καθορισμό με μεγαλύτερη ευκρίνεια και ακρίβεια εγγράφων που ήδη υπεβλήθησαν. Σημειώνεται ότι, από τις διευκρινίσεις που δίδονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν Αποδοχή των όρων Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εμπροθέσμως, ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους όρους της διακήρυξης Εμπιστευτικότητα. Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα η δημοσίευση ή κοινοποίηση των οποίων στους υπόλοιπους διαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντα τους, οι προσφέροντες οφείλουν να τα γνωστοποιήσουν σημειώνοντας επ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα», αλλά και να τα δικαιολογήσουν (αναφέροντας τους λόγους) στην Α.Α. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά ιδίως την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης των ενδιαφερομένων. Εν τούτοις σημειώνεται ότι ακόμα και στην περίπτωση πληροφοριών που έχουν υποδειχθεί από τους προμηθευτές ως εμπορικά ή τεχνικά ευαίσθητες, η Α.Α. δύναται να αποκαλύψει τις πληροφορίες αυτές όπου απαιτείται βάσει του νόμου. Η παραλαβή από την Α.Α. οποιουδήποτε υλικού χαρακτηρισμένου ως «εμπιστευτικού» ή με ισοδύναμο χαρακτηρισμό, δεν πρέπει, για τους λόγους που δίδονται ανωτέρω, να εκληφθεί ως ότι η Α.Α. αποδέχεται αυτόματα αυτό τον χαρακτηρισμό. Άρθρο 14 ο Περιεχόμενα επί μέρους φακέλων 14.1 ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ο επί μέρους Φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» πρέπει να περιλαμβάνει, επί ποινή απόρριψης, όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Άρθρο 12 του παρόντος παραρτήματος ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ο επί μέρους φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», Στον επί μέρους φάκελο της τεχνικής προσφοράς κατά συνέπεια, οι προσφέροντες συμπεριλαμβάνουν, επί ποινή αποκλεισμού, τις παρακάτω αναφερόμενες πληροφορίες, δηλώσεις ή πιστοποιητικά, με την ίδια σειρά και αρίθμηση : Περιεχόμενο τόμου ντοσιέ τεχνικής προσφοράς ανά ΕΙΔΟΣ : Α.Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1. Πίνακα Ελέγχου Περιεχομένου. Στην αρχή του επί μέρους φακέλου Δικαιολογητικών πρέπει να υπάρχει αναλυτικός πίνακας ελέγχου περιεχομένων (check list) με τα στοιχεία του φακέλου τεχνικής προσφοράς. 2. Τεχνική περιγραφή Ο διαγωνιζόμενος θα περιλάβει πλήρη αναλυτική «Τεχνική Περιγραφή» 3. Μεθοδολογική προσέγγιση για την υλοποίηση του Έργου Στο τμήμα αυτό θα πρέπει να παρουσιάζονται αναλυτικά τα ακόλουθα:

23 1. Περιβάλλον και αντικείμενο του έργου 2. Μεθοδολογία προσέγγισης υλοποίησης του έργου 3. Οργάνωση του τρόπου υλοποίησης του έργου Αποδοτικότητα και Αποτελεσματικότητα της Ομάδας Έργου 1. Οργάνωση και λειτουργία της ομάδας έργου Πρόγραμμα Υλοποίησης του Έργου Στο τμήμα αυτό θα πρέπει να παρουσιασθεί αναλυτικά το πρόγραμμα της υλοποίησης του έργου με τη μορφή χρονοδιαγράμματος το οποίο θα περιλαμβάνει ανάλυση των πακέτων εργασίας, των δραστηριοτήτων και των παραδοτέων του έργου. 4. Χρόνος παράδοσης Ο διαγωνιζόμενος πρέπει να περιλάβει Υπεύθυνη δήλωση για το χρόνο παράδοσης του έργου σύμφωνα με την παρούσα 5. Ότι άλλο ζητείται στις τεχνικές προδιαγραφές στο παράρτημα Δ της παρούσας ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α1) Ο επί μέρους φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» πρέπει να περιλαμβάνει επί ποινή απόρριψης, την προσφορά του διαγωνιζόμενου σε ευρώ. Στην τιμή αυτή είτε αναφέρεται στην προσφορά είτε όχι, εννοείται ότι περιλαμβάνονται όλες οι κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, για παράδοσή τους στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη. Το ποσό σε ΕΥΡΩ το οποίο θα αναλύεται σε καθαρό ποσό, σε ΦΠΑ που αντιστοιχεί σε αυτό καθώς και σε συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ολογράφως και αριθμητικά έναντι του οποίου προτίθεται να εκτελέσει ο ανάδοχος το έργο σύμφωνα με το παρακάτω υπόδειγμα: Τίτλος Προσφερόμενη τιμή συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Προσφερόμενη τιμή χωρίς Φ.Π.Α. Αξία Φ.Π.Α. Τεχνική υποστήριξη στην προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση και επιθεώρηση συγχρηματοδοτούμενων έργων της 2 ης ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου Προσφερόμενα ποσά Ολογράφως : Στην περίπτωση που το ποσό ολογράφως δεν συμπίπτει με το ποσό αριθμητικά θεωρείται σωστό αυτό που αναγράφεται ολογράφως. Επιπλέον στην περίπτωση που αναγράφεται εσφαλμένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την υπηρεσία. Το συνολικό ποσό της οικονομικής προσφοράς δεν πρέπει, επί ποινή απορρίψεως, να υπερβαίνει τον ανώτατο προϋπολογισμό του έργου. Β) ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Πέραν του ως άνω Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς, ο διαγωνιζόμενος πρέπει να περιλάβει μέσα στον φάκελο οικονομικής προσφοράς και δήλωσή του με τον επιθυμητό τρόπο πληρωμής. Ο διαγωνιζόμενος έχει να επιλέξει μεταξύ των ακολούθων τρόπων πληρωμής : α) με λήψη προκαταβολής..% (η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% της συνολικής προσφερόμενης τιμής του έργου που προσφέρει χωρίς τον ΦΠΑ) και εξόφληση του υπόλοιπου ποσού και του συνολικού ΦΠΑ με την οριστική παραλαβή του έργου και β) με εξόφληση το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή του έργου.

24 Σε περίπτωση μη υποβολής της ως άνω δήλωσης στον φάκελο οικονομικής προσφοράς, η πληρωμή στον ανάδοχο θα γίνει με τον τρόπο β άνω, δηλ με εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή. Γ) ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ Ο προσφέρων θα πρέπει (εφόσον ζητηθεί από την Ε.Δ.Α.Δ.)να είναι σε θέση να τεκμηριώσει την Οικονομική του Προσφορά, βασιζόμενος στα στοιχεία της Τεχνικής του Προσφοράς. Σε διαφορετική περίπτωση η Ε.Δ.A.Δ. της Α.Α. δύναται να θεωρήσει ότι ο πίνακας οικονομικής προσφοράς δεν συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, και ότι η προσφορά είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτιμήσεως, και να την απορρίψει στο σύνολο της. Δ) ΑΣΥΝΗΘΙΣΤΑ ΧΑΜΗΛΕΣ ΤΙΜΕΣ Εάν οι τιμές ενός προσφέροντα είναι ασυνήθιστα χαμηλές (ήτοι μικρότερες του 25% της προϋπολογισθείσας δαπάνης ) σε σχέση με το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης ή κατά τη γνώμη της Ε.Δ.A.Δ. είναι αναιτιολόγητες, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 22 του παρόντος παραρτήματος. Ε) Όλα τα στοιχεία του φακέλου της οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να φέρουν σφραγίδα και υπογραφή του διαγωνιζόμενου ή του νόμιμου εκπροσώπου του σε όλες τις σελίδες τους. Σε διαφορετική περίπτωση η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Άρθρο 15 ο Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού 15.1 Έναρξη διαδικασίας Κάθε προσφορά κατά την παραλαβή της από την Α.Α. πρωτοκολλείται και στον σφραγισμένο κυρίως φάκελο σημειώνεται ο αριθμός πρωτοκόλλου, η ημερομηνία και η ώρα καταχώρησης. Τα στοιχεία αυτά αναγράφονται στο πρακτικό της Ε.Δ.Α.Δ. Οι ούτως παραληφθέντες φάκελοι προσφοράς φυλάσσονται από την Υ.Δ.Δ. για να παραδοθούν στην Ε.Δ.Α.Δ. την ημέρα και ώρα διενέργειας διαγωνισμού. Απαγορεύεται για οποιονδήποτε λόγο αποδοχή μεταγενέστερης προσφοράς με ποινή ακυρότητας του διαγωνισμού. Η Ε.Δ.Α.Δ. προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Ε.Δ.Α.Δ. Προσφορές που υποβάλλονται στην Ε.Δ.Α.Δ. μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υ.Δ.Δ. για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. Οι δικαιούμενοι που παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαμβάνουν γνώση των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό και των εγγράφων που κατετέθησαν Πρόσβαση σε έγγραφα Οι δικαιούμενοι να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών (οι προσφέροντες ή οι νομίμως εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους) θα έχουν δικαίωμα να εξετάσουν τα στοιχεία των φακέλων σε κάθε στάδιο του διαγωνισμού και εφόσον το επιθυμούν (άρθρο 5 Ν. 2690/1999) και αποδέχονται ότι η εξέταση γίνεται χωρίς την απομάκρυνσή τους από τον χώρο της Α.Α. και υπό την προϋπόθεση ότι η γνωστοποίησή τους δεν θα εμποδίζει την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας, δεν θα είναι αντίθετη προς το δημόσιο συμφέρον, δεν θα θίγει τα έννομα εμπορικά συμφέροντα δημόσιων ή ιδιωτικών επιχειρήσεων, ή δεν θα βλάπτει τον ανταγωνισμό μεταξύ των οικονομικών φορέων και δεν θα αποκαλύπτει προσωπικά δεδομένα Κριτήριο ανάθεσης Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης εκείνο της «χαμηλότερης τιμής», σύμφωνα με το άρθρο 20 2α του Π.Δ. 118/2007 Οι προσφερόμενες τιμές χωρίς ΦΠΑ, θα λαμβάνονται υπ όψιν για την κατάταξη των προσφορών Γενική περιγραφή διαδικασίας

25 Η Επιτροπή Διαγωνισμού & Αξιολόγησης των προσφορών αριθμεί, μονογράφει και αποσφραγίζει τους ενιαίους κυρίως φακέλους των προσφορών και ελέγχει αν υπάρχουν σε κάθε κυρίως φάκελο, τρεις επιμέρους φάκελοι, ήτοι ένας μόνον επί μέρους φάκελος με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», ένας μόνον επί μέρους φάκελος με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και ένας μόνον επί μέρους φάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τους οποίους αριθμεί εξωτερικά με τον ίδιο αύξοντα αριθμό του ενιαίου φακέλου και μονογράφει. Επίσης εξετάζει αν ενδεχομένως υπάρχει και επί πλέον φάκελος που ακολουθεί τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ» τον οποίο αριθμεί ομοίως και μονογράφει. Εάν δεν υπάρχουν οι τρεις ως άνω επί μέρους φάκελοι, ο προσφέρων αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία του διαγωνισμού. Στην συνέχεια η Ε.Δ.Α.Δ. προβαίνει στην αποσφράγιση των επί μέρους φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, καταγράφει τους προσφέροντες της Πράξης, αριθμεί και μονογράφει σε κάθε φύλλο όλα τα υποβληθέντα δικαιολογητικά και στοιχεία συμμετοχής, ελέγχει την ορθότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί και αποφασίζει για αυτούς που συνεχίζουν στην επόμενη φάση του διαγωνισμού και για αυτούς που αποκλείονται. Μετά την ολοκλήρωση του προηγούμενου 1 ου Σταδίου, η Ε.Δ.Α.Δ. αποσφραγίζει τους επιμέρους φακέλους Τεχνικής Προσφοράς όσον δεν αποκλείστηκαν από το 1 ο στάδιο, καθώς και τους τυχόν επιπλέον φακέλους με τα τεχνικά στοιχεία που ακολουθούν τους κυρίως φακέλους, με την σειρά αριθμήσεως των και αφού προηγουμένως δείξει ότι δεν παραβιάστηκε η αποσφράγιση τους και μονογράφει κατά φύλλο τα περιεχόμενα τους, εκτός από τα κενά φύλλα, τα διαχωριστικά και τα τεχνικά φυλλάδια. Το αρμόδιο συλλογικό γνωμοδοτικό όργανο (η Ε.Δ.Α.Δ.) αφού λαμβάνει υπόψη της τις τεχνικές προδιαγραφές και λοιπούς όρους της διακήρυξης, καθώς και τις προσφορές που έγιναν τελικά αποδεκτές, προβαίνει στην αξιολόγηση των προσφορών Η Ε.Δ.Α.Δ. ελέγχει το περιεχόμενο των επιμέρους φακέλων Τεχνικής Προσφοράς, για όλες τις προσφορές που έχουν φθάσει μέχρι αυτό το στάδιο, για να διαπιστώσει εάν ικανοποιούν τους όρους της διακήρυξης. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών όσων προσφορών απορρίφθηκαν κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων στο παρόν στάδιο, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται στους συμμετέχοντες. Κατά την διάρκεια της αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών, η Ε.Δ.Α.Δ. δύναται - εφόσον το κρίνει απαραίτητο - να καλέσει εγγράφως και επί ποινή αποκλεισμού κάθε ένα από τους διαγωνιζόμενους που συμμετέχουν σε αυτό το στάδιο να παρουσιάσει την τεχνική του προσφορά και να απαντήσει σε τυχόν ερωτήσεις των μελών της. Μετά την μελέτη των επιμέρους φακέλων τεχνικών προσφορών και την κατά τα ανωτέρω ενδεχόμενη παρουσίαση της τεχνικής προσφοράς, κάθε μέλος της Ε.Δ.Α.Δ. αξιολογεί κάθε τεχνική προσφορά. Προσφορές που αποκλείστηκαν κατά την πιο πάνω διαδικασία του διαγωνισμού και δεν παρελήφθησαν αμέσως από τις διαγωνιζόμενες εταιρείες δεν έχουν καμία αξία ή επίπτωση στο διαγωνισμό. Κανένας προσφέρων δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση, να επικαλείται προφορικές απαντήσεις εκ μέρους οποιουδήποτε υπαλλήλου ή συμβούλου ή στελέχους της 2 ης ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου. Μετά την ολοκλήρωση του προηγούμενου Σταδίου, η Ε.Δ.Α.Δ. προβαίνει στην αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών. Μετά την αποσφράγιση, η Ε.Δ.Α.Δ. μονογράφει κατά φύλλο και εξετάζει τις οικονομικές προσφορές και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση των οικονομικών στοιχείων. Για την ολοκλήρωση και της διαδικασίας αυτής, η Ε.Δ.Α.Δ. ελέγχει την ορθότητα και πληρότητα των οικονομικών προσφορών προκειμένου να διαπιστώσει τον βαθμό στον οποίο ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της διακήρυξης. Οικονομικές προσφορές που δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις του άρθρου 14 του παρόντος παραρτήματος απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η Ε.Δ.Α.Δ. καταχωρεί στο σχετικό πρακτικό της ανά ΕΙΔΟΣ τις αποδεκτές προσφορές και τις τυχόν προσφορές που χαρακτηρίζει απορριπτέες, αναλύοντας για κάθε μία από αυτές τους ακριβείς λόγους απόρριψης.

26 Εάν οι τιμές ενός προσφέροντα είναι ασυνήθιστα χαμηλές ή κατά τη γνώμη της Ε.Δ.Α.Δ. είναι αναιτιολόγητες, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 19 4 του παρόντος παραρτήματος. Η Ε.Δ.Α.Δ., μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου και των οικονομικών προσφορών κατατάσσει τις προσφορές σε πίνακα κατάταξης τον οποίο περιλαμβάνει στο πρακτικό της. Η κατάταξη των προσφορών στους πίνακες αυτούς γίνεται κατά αύξουσα σειρά.. Στο πρακτικό αυτό η Ε.Δ.Α.Δ. καταγράφει και την πρότασή της για τον προσωρινό ανάδοχο, ο οποίος είναι ο πρώτος στην κατάταξη του αντίστοιχου Πίνακα, δηλ ο προμηθευτής που προσφέρει την χαμηλότερη Μερική Δαπάνη. Το πρακτικό αυτό αποτελεί την εισήγηση της Ε.Δ.Α.Δ., υπογράφεται από τα μέλη της και διαβιβάζεται στο Όργανο Λήψης Αποφάσεων για την έκδοση της απόφασης έγκρισης του πρακτικού. Η απόφαση αυτή στην συνέχεια κοινοποιείται στους συμμετέχοντας σε αυτό το στάδιο με αποδεικτικό παραλαβής, για την τυχόν υποβολή ενστάσεων. ΑΡΘΡΟ 16. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών (άρθρο 6, παρ. 2, ΠΔ 118/2007) από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με το ν. 2672/1998 (Α 290), οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο, τα έγγραφα και δικαιολογητικά που αναφέρονται στη συνέχεια, στις παραγράφους Α και Β του παρόντος άρθρου. Ο προαναφερόμενος σφραγισμένος φάκελος, παραδίδεται εμπρόθεσμα στην αρμόδια επιτροπή η οποία προβαίνει στην αποσφράγισή του την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη σχετική πρόσκληση. Όσοι δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών, λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. Ο προαναφερόμενος σφραγισμένος φάκελος των δικαιολογητικών είναι δυνατό: α. να υποβληθεί στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής, κατά την καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας των είκοσι (20) ημερών, β. να αποσταλεί στην παραπάνω διεύθυνση (Θηβών Πειραιάς )με οποιοδήποτε τρόπο και να παραληφθεί με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση να έχει παραληφθεί από την αναθέτουσα αρχή μέχρι την προηγούμενη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας της προθεσμίας των είκοσι (20) ημερών. Εφόσον ο φάκελος αποσταλεί στην Υπηρεσία Διενέργειας με οποιονδήποτε τρόπο, θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία». Στον προαναφερόμενο φάκελο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 1 «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ». 2 Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό. 1 Το αντικείμενο του διαγωνισμού 2 Η ημερομηνία αποσφράγισης του φακέλου 3 Τα στοιχεία του αποστολέα Η Υ.Δ.Δ.δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση στην άφιξη του φακέλου, από οποιαδήποτε αιτία, που αποστέλλεται με τον ως άνω τρόπο. Ο φάκελος που είτε υποβλήθηκε μετά την καθορισμένη ημερομηνία είτε δεν έφθασε έγκαιρα στην Υπηρεσία Διενέργειας, θα επιστρέφεται στον προσφέροντα χωρίς να έχει αποσφραγισθεί Ενδείξεις φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης Ο σφραγισμένος φάκελος των δικαιολογητικών, πρέπει να φέρει εξωτερικά τις ακόλουθες ενδείξεις : Την φράση : «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ». Τον πλήρη τίτλο της Υπηρεσίας Διενέργειας του Διαγωνισμού Τον αριθμό της διακήρυξης και τον τίτλο της Πράξης

27 Την ημερομηνία αποσφράγισης του φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης Τα στοιχεία του αποστολέα (του προσωρινού αναδόχου) Την φράση : «ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Η ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ ΝΑ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ». 16.3Στοιχεία φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης Τα στοιχεία και δικαιολογητικά που πρέπει να περιλάβει ο προσωρινός ανάδοχος στον εν λόγω φάκελο (δικαιολογητικά κατακύρωσης), έχουν ως ακολούθως : Α1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΔΑΦΙΟ (1), Οι Έλληνες πολίτες (φυσικά πρόσωπα) : α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 1. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 16.1 ως άνω έγγραφης ή ηλεκτρονικής ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση : i) για αδικήματα της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007 (άρθρο 45 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ) ήτοι για : - συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της , σελ. 1), - δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της , σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της , σελ. 2), - απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της Σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της , σελ. 48), - νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της , σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της , σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το Ν. 2331/1995 (Α 173) και τροποποιήθηκε με το Ν. 3424/2005 (Α 305), ii) για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. - Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που στο απόσπασμα ποινικού μητρώου αναφέρονται αδικήματα για τα οποία δεν προκύπτει σαφώς αν ανήκουν σε αυτά που σύμφωνα με την παρούσα διακήρυξη προκαλούν τον αποκλεισμό του συμμετέχοντος, οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να συνυποβάλουν αντίγραφο της σχετικής καταδικαστικής απόφασης, προκειμένου να κριθεί ανάλογα. Ακόμα σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να επισυνάπτουν τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις. - Το εν λόγω ποινικό μητρώο εκδίδεται από τις κατά τόπο εισαγγελίες πρωτοδικών 2. Πιστοποιητικό αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 16.1 ως άνω έγγραφης ή ηλεκτρονικής ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης ότι δεν έχουν υποβάλει αίτηση κήρυξης σε πτώχευση. - Το πιστοποιητικό αυτό εκδίδεται από τα κατά τόπο πρωτοδικεία της έδρας του φυσικού

28 προσώπου. 3. Πιστοποιητικό αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 16.1 ως άνω έγγραφης ή ηλεκτρονικής ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση ή σε κατάσταση εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης των άρθρων ια του Πτωχευτικού Κώδικα ή σε διαδικασία αναδιοργάνωσης των άρθρων 107 επ. του Πτωχευτικού Κώδικα. - Το πιστοποιητικό αυτό εκδίδεται από τα κατά τόπο πρωτοδικεία της έδρας του φυσικού προσώπου. 4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της κατά την παράγραφο 16.1 ως άνω έγγραφης ή ηλεκτρονικής ειδοποίησης είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους (πληρωμή φόρων και τελών) και πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης τους οποίους είχαν δηλώσει στην αντίστοιχη Υπεύθυνη Δήλωση Νο 2 του άρθρου 12.1 του παρόντος παραρτήματος, από τα οποία να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) κατά την ημερομηνία της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ελληνικού δικαίου. - Το πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας εκδίδεται από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία της έδρας του φυσικού προσώπου ή από ένα οποιοδήποτε ΚΕΠ, ενώ το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας από τον αρμόδιο Οργανισμό Κοινωνικής Ασφάλισης. - Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων α/α 2, 3 και 4 εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας τους από την οποία και εκδίδονται τα σχετικά πιστοποιητικά. 5. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ή ηλεκτρονικής ειδοποίησης. (Θα αναφέρεται ρητά η επωνυμία του συγκεκριμένου Επιμελητηρίου στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι και το ειδικό επάγγελμά τους). ΕΔΑΦΙΟ (2), Οι αλλοδαποί (φυσικά πρόσωπα) : α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 1. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου ή ισοδυνάμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 16.1 ως άνω έγγραφης ή ηλεκτρονικής ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης α/α 1 του ΕΔΑΦΙΟΥ (1) ως άνω του παρόντος άρθρου για Έλληνες πολίτες. 2. Πιστοποιητικά της κατά περίπτωση αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 16.1 ως άνω έγγραφης ή ηλεκτρονικής ειδοποίησης, από τα οποία να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση ή ότι δεν έχουν υποβάλει αίτηση κήρυξης σε πτώχευση ή ότι δεν ευρίσκονται υπό ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία που προβλέπεται από το δίκαιο της χώρας τους. 3. Πιστοποιητικό αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής της χώρας τους, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 16.1 ως άνω έγγραφης ή ηλεκτρονικής ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση ή σε κατάσταση εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή

29 αναδιοργάνωσης ή ότι δεν τελούν υπό ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία που προβλέπεται από το δίκαιο της χώρας τους. 4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή της χώρας τους, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της κατά την παράγραφο 16.1 ως άνω έγγραφης ή ηλεκτρονικής ειδοποίησης είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους (πληρωμή φόρων και τελών) και πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης τους οποίους είχαν δηλώσει στην αντίστοιχη Υπεύθυνη Δήλωση Νο 2 του άρθρου 12.1 του παρόντος παραρτήματος, από τα οποία να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης. 5. Πιστοποιητικό της αρμόδιας Αρχής της χώρας τους περί εγγραφής τους στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις ή καταλόγους της χώρας τους, ορίζοντας ρητά την επωνυμία του Επιμελητηρίου ή των επαγγελματικών οργανώσεων ή καταλόγων αντίστοιχα καθώς και το ειδικό επάγγελμά τους, και με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ αυτά και το ειδικό επάγγελμά τους κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ή ηλεκτρονικής ειδοποίησης. ΕΔΑΦΙΟ (3), Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά : α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 1. Τα παραπάνω δικαιολογητικά των ΕΔΑΦΙΩΝ (1) και (2) του παρόντος άρθρου αντίστοιχα. - Ειδικότερα, το απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας Διοικητικής ή Δικαστικής Αρχής της χώρας του νομικού προσώπου, αφορά τους Διαχειριστές στις περιπτώσεις που το νομικό πρόσωπο είναι Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) ή προσωπική εταιρεία (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο όταν το νομικό πρόσωπο είναι ανώνυμη εταιρεία (Α.Ε.) και τους νομίμους εκπροσώπους σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου και από αυτό θα προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης α/α 1 του ΕΔΑΦΙΟΥ (1) ως άνω του παρόντος άρθρου για Έλληνες πολίτες. 2. Πιστοποιητικό αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 16.1 έγγραφης ή ηλεκτρονικής ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει (μόνο για ημεδαπές ΑΕ), ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης εκκαθάρισης ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). - Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών το προαναφερόμενο πιστοποιητικό μη εκκαθάρισης, εκδίδεται από την αρμόδια Υπηρεσία της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό A.E., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παράγραφος 12 του Ν. 2941/2001 (ΦΕΚ 201Α/ ) και άρθρο 9 παράγραφος 2 του Ν. 3604/2007 (ΦΕΚ Α189/ ), όπως εκάστοτε ισχύει, ενώ για ανώνυμες εταιρείες που ιδρύονται μετά τις 4/4/2011, από την υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του αρμόδιου κατά τόπο επιμελητηρίου. - Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) υποβάλλεται πιστοποιητικό μεταβολών το οποίο εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας εταιρείας ή, για εταιρείες που ιδρύονται μετά τις 4/4/2011, από την υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του αρμόδιου κατά τόπο επιμελητηρίου. Σε

30 περίπτωση που υφίστανται τροποποιήσεις στο καταστατικό της εταιρίας που ιδρύθηκε μετά τις 4/4/2011 χορηγείται πιστοποιητικό περί μη λύσεως της εταιρίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση χορηγείται πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ. 3. Εάν ο υποψήφιος ανάδοχος είναι Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. υποβάλλει (από την Διεύθυνση Ανάπτυξης / Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών της αρμόδιας Περιφερειακής Ενότητας της έδρας της εταιρείας, ενώ για εταιρείες που ιδρύονται μετά τις 4/4/2011 από την υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του αρμόδιου κατά τόπο επιμελητηρίου) και ένα επικυρωμένο αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία καταχώρησης του στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών (ΜΑΕ) και η Γενική Συνέλευση που το έχει τροποποιήσει ΕΔΑΦΙΟ (4), Οι Συνεταιρισμοί : α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 1. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας Διοικητικής ή Δικαστικής Αρχής της χώρας του, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 16.1 ως άνω έγγραφης ή ηλεκτρονικής ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης α/α 1 του ΕΔΑΦΙΟΥ (1) ως άνω του παρόντος άρθρου για Έλληνες πολίτες. 3. Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων α/α 2, 3 και 4 του ΕΔΑΦΙΟΥ (1) ως άνω του παρόντος άρθρου για Έλληνες πολίτες εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και των περιπτώσεων α/α 2, 3 και 4 του ΕΔΑΦΙΟΥ (2) ως άνω του παρόντος άρθρου για αλλοδαπούς, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, αντίστοιχα, και της περίπτωσης α/α 2 του ΕΔΑΦΙΟΥ (3) ως άνω του παρόντος άρθρου για νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά. ΕΔΑΦΙΟ (5), Οι ενώσεις / κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά : Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε διαγωνιζόμενο που συμμετέχει στην Ένωση / Κοινοπραξία. Α2. Επιπλέον ο προσωρινός ανάδοχος πρέπει να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνει ότι: α) δεν είναι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται σε εφαρμογή του Π.Δ. 118/2007 ή των διατάξεων του παρόντος διαγωνισμού ή όταν δεν έχει παράσχει τις πληροφορίες αυτές. β) δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα που αποδεδειγμένα διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο διαθέτει η Α.Α. ΑΡΘΡΟ 17. Έλεγχος δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου Ολοκλήρωση της διαδικασίας Η Επιτροπή Διαγωνισμού & Αξιολόγησης εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από της παραλαβής του σφραγισμένου φακέλου, αποστέλλει ανακοίνωση στον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, ορίζοντας την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο αποσφράγισης του ως άνω φακέλου των δικαιολογητικών. Η ανακοίνωση αποστέλλεται και στους λοιπούς προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές έχουν αποσφραγιστεί και έχουν γίνει αποδεκτές. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ.

31 Η Ε.Δ.Α.Δ. προβαίνει στην αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την προαναφερόμενη έγγραφη ειδοποίηση της παρούσας παραγράφου, μονογράφονται δε από την Επιτροπή όλα τα στοιχεία του φακέλου κατά φύλλο. Όσοι δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών, λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν υπό τον όρο προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Η Επιτροπή ελέγχει την ορθότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών και των εγγράφων που υποβλήθηκαν από τον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (δικαιολογητικά κατακύρωσης) και καταγράφει τα αποτελέσματα του ελέγχου σε πρακτικό της. Η Ε.Δ.Α.Δ. έχει το δικαίωμα, εφ' όσον το κρίνει αναγκαίο, να ζητήσει από τον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, την παροχή έγγραφων διευκρινήσεων σχετικά με τα πιστοποιητικά και έγγραφα που υπέβαλε κατ εφαρμογή του παρόντος άρθρου. Η Επιτροπή, διαβιβάζει το πρακτικό της στην Αναθέτουσα Αρχή η οποία αποφαίνεται σχετικά και με μέριμνα της γνωστοποιείται στους υποψήφιους αναδόχους η απόφαση της για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού. Όταν ο προμηθευτής ο οποίος προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή, δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρούσα διακήρυξη και στις διατάξεις του Π.Δ/τος 118/07, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή που προσφέρει την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή ανά είδος. Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή ανά είδος και ούτω καθ εξής. Αν κανένας από τους προμηθευτές δεν προσκομίζει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση της παραγρ. 1 του άρθρου 6 και της παραγρ. 3 του άρθρου 8 α του Π.Δ. 118/2007, ή ο υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παρ. 2 του άρθρου 2 του άρθρου 6 και, εφόσον έχουν ζητηθεί από την διακήρυξη, των περιπτώσεων α, β, και γ της παρ. 2 του άρθρου 8 του ως άνω Π.Δ/τος, καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη. Επίσης, καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη, εφόσον από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν πληρούνται τα καθοριζόμενα στη διακήρυξη ελάχιστα αναγκαία όρια των οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων του άρθρου 8 α του Π.Δ. 118/2007. Άρθρο 18: Αποτελέσματα διαγωνισμού και κοινοποίηση τους Το Όργανο Λήψης Αποφάσεων αφού λάβει υπόψη τα σχετικά στοιχεία του φακέλου (δικαιολογητικά κατακύρωσης) του προσωρινού αναδόχου και την ως άνω εισήγηση / γνωμοδότηση της Ε.Δ.Α.Δ., αποφασίζει για την κατακύρωση και εκδίδει την απόφαση (διοικητική πράξη) για την έγκρισή του και την ανάθεση του έργου. Η απόφαση αυτή στη συνέχεια κοινοποιείται από την Α.Α. σε όλους συμμετέχοντας σε αυτό το στάδιο (δηλ. στους εγγεγραμμένους στον Συγκριτικό Πίνακα Κατάταξης) με αποδεικτικό παραλαβής, για την τυχόν υποβολή ενστάσεων. Στην συνέχεια η Α.Α. αποστέλλει την ανακοίνωση για την κατακύρωση του έργου στον επιλεγέντα ανάδοχο με πρόσκληση για υπογραφή της Σύμβασης. Άρθρο 19: Κρίση αποτελεσμάτων διαγωνισμού

32 Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όργανο δηλ. η ΕΔΑΔ με αιτιολογημένη γνωμοδότησή του, μπορεί να προτείνει τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 21 του Π.Δ/τος 118/07. Σε περίπτωση ματαίωσης του διαγωνισμού για οποιοδήποτε λόγο, οι διαγωνιζόμενοι δεν θα έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο. Άρθρο 20: Απόρριψη προσφορών Η Α.Α. δύναται να απορρίψει αιτιολογημένα προσφορά, με απόφαση του Οργάνου Λήψης Αποφάσεων μετά από σχετική εισήγηση της Ε.Δ.Α.Δ. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη, απορρίπτεται προσφορά που : 1. Είναι αόριστη ή ανεπίδεκτη εκτιμήσεως, περιέχει ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία ή και αιρέσεις ή δίνει γενικές και ασαφείς απαντήσεις χωρίς τεχνική τεκμηρίωση. 2. Αποτελεί εναλλακτική προσφορά ή αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της Α.Α. εξομοιώνεται με αντιπροσφορά. 3. Αφορά σε τμήμα του έργου και δεν καλύπτει το σύνολο των ζητουμένων εργασιών 4. Δεν έχει συνταχθεί και υποβληθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα διακήρυξη. 5. Παρουσιάζει έλλειψη πλήρους και αιτιολογημένης τεκμηρίωσης των ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής του άρθρου 8 του παρόντος παραρτήματος. 6. Δεν περιλαμβάνει όλα τα προβλεπόμενα στοιχεία και δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 12 του παρόντος παραρτήματος 7. Δεν περιλαμβάνει με σαφήνεια την προσφερόμενη τιμή ή/και εμφανίζει οποιοδήποτε στοιχείο των προσφερόμενων τιμών σε οποιοδήποτε άλλο σημείο της πλην των εντύπων της Οικονομικής Προσφοράς. 8. Δεν προσκομίζει τα εγγράφως αιτούμενα διευκρινιστικά στοιχεία στην Ε.Δ.Α.Δ. εντός του οριζόμενου χρόνου. 9. Είναι ασυνήθιστα χαμηλή κατά το άρθρο 14 παρ. 3 και ο διαγωνιζόμενος δεν παρέχει επαρκή έγγραφη αιτιολόγηση προς τούτο. 10. Ορίζει χρόνο παράδοσης του έργου μεγαλύτερο του προβλεπόμενου στο παρόν παράρτημα. 11. Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς ορίζεται μικρότερος από τον ζητούμενο στο παρόν παράρτημα. 12. Παρουσιάζει κατά την αιτιολογημένη κρίση της Ε.Δ.Α.Δ. αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές του τεύχους της διακήρυξης ή δεν καλύπτει πλήρως τους όρους και τις απαιτήσεις που χαρακτηρίζονται απαράβατοι ή που έχουν τεθεί επί ποινή αποκλεισμού. 13. Δεν προσκομίζει εγκαίρως και προσηκόντως τα δικαιολογητικά κατακύρωσης ή έχει καταθέσει ψευδείς ή ανακριβείς τις σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις. 14. Δεν φέρει την υπογραφή του προσφέροντα ή του εκπροσώπου του. 15. Για οποιονδήποτε άλλο τυχόν λόγο που απορρέει από την παρούσα διακήρυξη. Άρθρο 21 Πρόσκληση για υπογραφή Σύμβασης Κατάρτιση και υπογραφή Σύμβασης Τροποποίηση Σύμβασης Ολοκλήρωση Σύμβασης 21.1 Ανακοίνωση κατακύρωσης και πρόσκληση για υπογραφή Σύμβασης Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται από το Όργανο Λήψης Αποφάσεων και ανακοινώνεται εγγράφως στον επιλεχθέντα Ανάδοχο. Στον διαγωνιζόμενο που επελέγη Ανάδοχος, αποστέλλεται εγγράφως και με αποδεικτικό παραλαβής η σχετική ανακοίνωση της κατακύρωσης - πρόσκληση προς υπογραφή της Σύμβασης. Η ανακοίνωση αυτή περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία : - Το έργο - Την τιμή - Τον φορέα για τον οποίο προορίζεται

33 - Την συμφωνία της κατακύρωσης με τους όρους της διακήρυξης καθώς και με το σχέδιο σύμβασης που έχει επισυναφθεί στην διακήρυξη. - Την προθεσμία υπογραφής της Σύμβασης. Η σχετική ανακοίνωση για την κατακύρωση του έργου είναι δυνατόν να γίνει και μετά την πάροδο ισχύος των προσφορών, εάν συμφωνεί και ο ανάδοχος. Ο διαγωνιζόμενος που επελέγη ως ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσέλθει μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της ανακοίνωσης για την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης, προσκομίζοντας τα παρακάτω στοιχεία : (α) Τα έγγραφα νομιμοποίησης του προσώπου που θα υπογράψει τη Σύμβαση, στην περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι εταιρεία ή συνεταιρισμός ή ένωση προσώπων ή κοινοπραξία. (β) Την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, η οποία θα ανέρχεται σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας του έργου, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το Υπόδειγμα 2 του Παραρτήματος Ε της απόφασης διακήρυξης. Ο διαγωνιζόμενος που επελέγη ως ανάδοχος μπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της Σύμβασης το αργότερο μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση όμως αυτή ο χρόνος παράδοσης του έργου αρχίζει να υπολογίζεται μετά από δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Εφόσον η Σύμβαση υπογράφεται πριν από την λήξη της προθεσμίας των 10 ημερών που αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης του έργου υπολογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η ανακοίνωση για το έργο παρότι κλήθηκε εγγράφως, δεν παρουσιαστεί να υπογράψει τη Σύμβαση μέσα στην ταχθείσα ημερομηνία, ή προσέλθει αλλά δεν καταθέσει την εγγυητική επιστολή που προβλέπεται, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Οργάνου Λήψης Αποφάσεων, ύστερα από γνωμοδότηση της Ε.Δ.Α.Δ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23 5 του Π.Δ. 118/2007. Η Α.Α. στην περίπτωση αυτή καλεί εγγράφως τον επόμενο του Συγκριτικού Πίνακα για το έργο και ακολουθείται αντίστοιχα η ίδια διαδικασία. Ο έκπτωτος Ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει κάθε ζημία που προξένησε στην Α.Α. εξαιτίας της αρνήσεως του να υπογράψει τη Σύμβαση. Αν κανένας από τους συμμετέχοντες, παρότι κλήθηκε εγγράφως δεν παρουσιαστεί να υπογράψει τη Σύμβαση μέσα στην ταχθείσα ημερομηνία, ή προσέλθει αλλά δεν καταθέσει την εγγυητική επιστολή που προβλέπεται, ο διαγωνισμός ματαιώνεται Κατάρτιση και υπογραφή Σύμβασης Μετά την ανωτέρω ανακοίνωση καταρτίζεται από την Α.Α. η σχετική Σύμβαση επί τη βάσει του κειμένου του «Σχεδίου Σύμβασης» που περιέχεται στο Παράρτημα Η της απόφασης διακήρυξης. Η κατάρτιση συνίσταται στην συμπλήρωση των αντίστοιχων κενών πεδίων και στην απαλοιφή των όρων που δεν ισχύουν του Σχεδίου Σύμβασης που περιέχεται στο εν λόγω παράρτημα, βάσει της προσφοράς του Αναδόχου με την οποία συμμετείχε αυτός στον διαγωνισμό και η οποία προσφορά έγινε αποδεκτή με την κατακύρωση του διαγωνισμού. Η Σύμβαση ρυθμίζει τις λεπτομέρειες για την εφαρμογή της κατακύρωσης και υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. Εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής η Σύμβαση για το έργο υπογράφεται από τον Διοικητή της ΥΠε και πρωτοκολλείται στο πρωτόκολλο της Α.Α. Εκ μέρους του Αναδόχου, η Σύμβαση υπογράφεται από τον ίδιο ή τον Νόμιμο Εκπρόσωπο του, ο οποίος μονογράφει επίσης και κάθε φύλλο των Συμβατικών Τευχών. Δεν χωρεί οποιαδήποτε διαπραγμάτευση στο κείμενο της Σύμβασης του Παραρτήματος ΣΤ. Σε περίπτωση συγχώνευσης ή κατάργησης της 2 ης ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου, ο διαγωνισμός θα συνεχιστεί και θα ολοκληρωθεί από τον διάδοχο φορέα που θα προκύψει. Το κείμενο της Σύμβασης υπερισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών. Τυχόν υποβολή σχεδίων σύμβασης από τους υποψηφίους μαζί με τις προσφορές τους δε δημιουργεί καμία δέσμευση για την Αναθέτουσα Αρχή.

34 Στην περίπτωση που το έργο κατακυρωθεί σε ένωση / κοινοπραξία, η Α.Α. δύναται να ζητήσει από την ένωση / κοινοπραξία να λάβει ορισμένη νομική μορφή, του κειμένου της Σύμβασης διαμορφούμενου αναλόγως Τροποποίηση Σύμβασης Η Σύμβαση τροποποιείται μόνο γραπτώς σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις και κατόπιν συμφωνίας των δύο συμβαλλόμενων μερών με απόφαση της Α.Α. ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου και υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση προβλέπεται από συμβατικό όρο. Τυχόν τροποποιήσεις δεν μπορούν να αφορούν το αντικείμενο της Διακήρυξης, το οποίο θα υλοποιηθεί όπως προδιαγράφεται. Σε κάθε περίπτωση η απόφαση της Α.Α. με την οποία συναινεί στην τροποποίηση, δύναται να προσβληθεί από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον Ολοκλήρωση Σύμβασης Η Σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν : α) Ολοκληρώθηκε το έργο.και παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) από την αρμόδια επιτροπή καλής εκτέλεσης του έργου β) Έγινε αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. δ) Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη Σύμβαση. Άρθρο 22 ο Τιμές προσφορών - Νόμισμα 22.1 Οι τιμές των προσφορών θα εκφράζονται σε Ευρώ. Προσφορές που δίνουν τις τιμές σε συνάλλαγμα ή που καθορίζουν σχέση ευρώ προς ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, εκτός από τον ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ θα δίδεται σε ξεχωριστή στήλη, σε περίπτωση δε που αναφέρεται εσφαλμένος ΦΠΑ αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία. Προσφορά στην οποία αναφέρεται ότι δεν περιλαμβάνονται οι ανωτέρω κρατήσεις και επιβαρύνσεις, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο ή και περισσότερα δεκαδικά ψηφία (άνευ ορίου), εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε Από την Οικονομική Προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς : α) Η συνολική τιμή για το έργο. Η τιμή αυτή θα είναι σε (ευρώ), θα αναγράφεται επί ποινή αποκλεισμού αριθμητικά και ολογράφως (που υπερισχύει σε περίπτωση ασυμφωνίας με την αριθμητική τιμή) και θα περιλαμβάνει, με χωριστή αναφορά : - Την συνολική τιμή για το έργο, απαλλαγμένη από ΦΠΑ. - Τον ΦΠΑ που βαρύνει την αξία σε ποσοστό 23% και σε ποσό. - Την συνολική τιμή για τα προσφερόμενα ΕΙΔΗ, που περιλαμβάνει και τον ΦΠΑ. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η τιμή του έργου, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Επιπλέον σε περίπτωση λαθών στις αριθμητικές πράξεις, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη Οι τιμές της προσφοράς δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά την διάρκεια του χρόνου ισχύος της. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς, οι διαγωνιζόμενοι δεν δικαιούνται, κατά την γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους, να υποβάλλουν νέο πίνακα με την τιμή προσφοράς ή άλλο τρόπο πληρωμής. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής της τιμής ή παρακράτησης κυριότητας ή άλλο τρόπο πληρωμής απορρίπτεται ως απαράδεκτη Ασυνήθιστα χαμηλές τιμές Εάν οι τιμές είναι ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης ή

35 κατά τη γνώμη της Ε.Δ.Α.Δ. είναι αναιτιολόγητες, η Ε.Δ.Α.Δ. μπορεί να καλέσει τον προσφέροντα να τις αιτιολογήσει γραπτώς και αν αυτός δεν προσφέρει επαρκή αιτιολόγηση η προσφορά του, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Άρθρο 23 ο Εγγυήσεις 23.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύμβασης Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, το αργότερο κατά την υπογραφή της σύμβασης, να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% του συνολικού συμβατικού τιμήματος, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της Σύμβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης σχετίζεται με την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης και περιλαμβάνει εκτός των προϋποθέσεων της παρ. 3 του άρθρου 25 του Π.Δ. 118/07 και τα ακόλουθα: (Ι) Τον αριθμό της σχετικής Σύμβασης και το προς ολοκλήρωση έργο. (ΙΙ) Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο παράδοσης, κατά τον χρόνο που με βάση τη σύμβασης ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει το έργο πλέον δύο (2) μήνες. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύμβασης επιστρέφεται μετά την οριστική (ποσοτική και ποιοτική) παραλαβή του έργου και ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλομένους Εγγύηση προκαταβολής 1. Με την υπογραφή της Σύμβασης και εφ όσον προβλέπεται από αυτήν και συμφωνηθεί σε αυτήν η καταβολή προκαταβολής, τότε ο ανάδοχος λαμβάνει προκαταβολή το ύψος της οποίας δεν θα ξεπερνά το 30% της συνολικής αξίας της Σύμβασης χωρίς τον ΦΠΑ με την υποχρεωτική κατάθεση ισόποσης Εγγυητικής Επιστολής Προκαταβολής. Η προκαταβολή αυτή είναι έντοκη από της καταβολής της, περιλαμβάνει τον όρο ότι καλύπτει και την καταβολή τόκων επί του ποσού της προκαταβολής σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης ή μη παράδοσης υλικού και επιβαρύνεται με το ύψος επιτοκίου που καθορίζεται με την απόφαση του αρμόδιου υπουργού, βάσει των διατάξεων του άρθρου 84 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247Α). 2. Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται στον ανάδοχο μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του έργου από τον φορέα, ύστερα από προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου, το δε ποσό της προκαταβολής που χορηγείται και ο τόκος που αντιστοιχεί σε αυτήν μέχρι την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του έργου, συμψηφίζεται κατά την εξόφληση της συμβατικής αξίας. 3. Κατά τα λοιπά η Εγγυητική Επιστολής Προκαταβολής πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το επισυναπτόμενο Υπόδειγμα 2 του Παραρτήματος Ε της απόφασης διακήρυξης Όργανα που εκδίδουν εγγυητικές επιστολές Οι εγγυήσεις εκδίδονται από τραπεζικά ή πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό και λειτουργούν νόμιμα στα κράτη του άρθρου 8 του παρόντος παραρτήματος. Εγγυήσεις που εκδίδονται σε άλλο κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφραση τους στην Ελληνική Έλεγχος γνησιότητας εγγυητικών επιστολών Η Α.Α. θα ελέγχει σε κάθε περίπτωση, τη γνησιότητα των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής που προσκομίζουν οι διαγωνιζόμενοι ή της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης που προσκομίζει ο ανάδοχος και δεν θα αποδίδει τις εγγυήσεις που έχει ήδη στα χέρια της πριν την ανωτέρω διαπίστωση. Αν διαπιστωθεί πλαστότητα εγγυητικών επιστολών συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης (η πλαστή εγγύηση δεν θεωρείται ως εγγύηση ΣτΕ 2147/2001), οι διαγωνιζόμενοι θα αποκλείονται από τον διαγωνισμό ενώ αντίστοιχα ο ανάδοχος θα κηρύσσεται έκπτωτος Εγγυήσεις Ενώσεων / Κοινοπραξιών Κάθε μία από τις ως άνω εγγυήσεις μπορεί να καλύπτεται από μία ή περισσότερες εγγυητικές επιστολές των οποίων το άθροισμα θα δίνει το συνολικό ποσό της αντίστοιχης εγγύησης. Σε περιπτώσεις Ενώσεων Προσώπων ή Κοινοπραξιών, το άθροισμα των εγγυητικών επιστολών των

36 μελών της Ένωσης ή της Κοινοπραξίας θα ισούται με το ποσό της εγγύησης και θα κατανέμεται στα μέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής σε αυτήν. Κάθε μια από τις εγγυητικές αυτές επιστολές θα πρέπει να εκδοθεί επ' ονόματι όλων των μελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας και να περιλαμβάνει τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της Ένωσης ή της Κοινοπραξίας Τα υποδείγματα των εγγυητικών επιστολών δίδονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ E της παρούσας διακήρυξης. Άρθρο 24 ο Εναλλακτικές προσφορές Αντιπροσφορές Εναλλακτικές Προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές προσφορές, δε θα ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος προμηθευτής, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δε δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών. Άρθρο 25 ο Ενστάσεις 25.1 Είδη ενστάσεων Ενστάσεις (διοικητικές προσφυγές) υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται στην συνέχεια του παρόντος άρθρου. Οι ενστάσεις αυτές υποβάλλονται εγγράφως στο αρμόδιο όργανο, ως εξής : (α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη τελευταία ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συvυπoλoγίζovται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο (Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων) και το Αποφασίζον Όργανο εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού. (β) Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της Α.Α. που αφορούν την συμμετοχή οποιουδήποτε διαγωνιζόμενου στον διαγωνισμό ή την διενέργεια του διαγωνισμού ως προς τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ιδίου του διαγωνισμού και εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από αυτήν κατά την οποία ο ενιστάμενος έλαβε γνώση του σχετικού φακέλου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο συλλογικό όργανο και η σχετική απόφαση του Αποφασίζοντος Οργάνου εκδίδεται μετά από γνωμοδότηση αυτού. Η ένσταση κατά της συμμετοχής προμηθευτή στο διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται, εντός δύο (2) ημερών από της υποβολής της. (γ) Κατά της διενέργειας του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική απόφαση, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής έλαβε γνώση της σχετικής πράξης ή παράλειψης της Α.Α. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της, σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο και το Αποφασίζον Όργανο εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων. (δ) Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων, ένσταση ασκείται και κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον αφορά την πληρότητα και νομιμότητα των δικαιολογητικών κατακύρωσης, τα οποία προσκομίζει ο προσφέρων προς τον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, δυνάμει του άρθρου 16 του παρόντος παραρτήματος. Η ένσταση αυτή ασκείται μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής έλαβε γνώση της ανωτέρω κατακυρωτικής απόφασης και των ως άνω δικαιολογητικών. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της στον ανάδοχο κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο και το

37 Αποφασίζον Όργανο εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της ανωτέρω τριημέρου προθεσμίας Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους από τους προαναφερόμενους, δεν γίνονται δεκτές. Η απόφαση επί της ενστάσεως κοινοποιείται στους ενιστάμενους χωρίς υπαίτια καθυστέρηση της Υ.Δ.Δ. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν πλήρη γνώση της σχετικής απόφασης, μετά την κοινοποίηση του σώματός της σε αυτούς, από την Α.Α., με φροντίδα τους Παράβολο Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης προσκομίζεται παράβολο υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με ποσοστό 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογιζόμενης αξίας του/των υπό προμήθεια ΕΙΔΟΥΣ/ΕΙΔΩΝ, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των χιλίων (1.000) και μεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Το παράβολο αποτελεί δημόσιο έσοδο και καταχωρείται στον ειδικό αριθμό εσόδου (Κ.Α.Ε.) 3741 ( παράβολα από κάθε αιτία ) Ο προμηθευτής μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάμει των άρθρων 18, 20, 26, 32, 33, 34 και 39 του Π.Δ. 118/2007, να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης από την Α.Α. Επί της προσφυγής αποφασίζει το Όργανο Λήψης Αποφάσεων, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. Άρθρο 26 ο Χρόνος και τόπος παράδοσης και παραλαβής του έργου 26.1 Παράδοση του έργου Ο ανάδοχος που θα υλοποιήσει το έργο και θα παραδίδει τα παραδοτέα του έργου στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση που τα στελέχη του αναδόχου θα χρειαστεί να παρέχουν τις προβλεπόμενες υπηρεσίες στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής θα πρέπει να ακολουθούν το ωράριο εργασίας της. Ο ανάδοχος υποχρεούται καθ όλη τη διάρκεια του έργου να διαθέτει στην ΥΠΕ, το πολύ δύο (2) εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας, πρόσωπο κατάλληλο για την εκτέλεση των εργασιών του αντικειμένου του έργου έπειτα από σχετικό αίτημα της Αναθέτουσας Αρχής Μετάθεση Με αιτιολογημένη απόφαση της Α.Α. και ύστερα από γνωμοδότηση της Ε.Δ.Α.Δ, ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση του συμβατικού αντικειμένου. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Άρθρο 27 ο Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση 27.1 Η Α.Α. δύναται να επιβάλλει κυρώσεις με τη μορφή προστίμων στην περίπτωση, στην οποία ο Ανάδοχος καθυστερεί, χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, την ολοκλήρωση του έργου, πέραν των χρονικών περιθωρίων που θα αναφέρονται και θα γίνουν αμοιβαία αποδεκτά στη Σύμβαση. Έτσι, σε περίπτωση που το έργο ολοκληρωθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, επιβάλλεται, εκτός των προβλεπόμενων κατά περίπτωση κυρώσεων, και πρόστιμο που υπολογίζεται ως εξής: α) Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το ¼ του μέγιστου προβλεπόμενου από το εν λόγω άρθρο χρόνου παράτασης, ποσοστό 1% επί της συμβατικής αξίας του μέρους του έργου που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

38 β) Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα από ¼ μέχρι το ½ του μέγιστου προβλεπόμενου από το εν λόγω άρθρο χρόνου παράτασης, ποσοστό 3% επί της συμβατικής αξίας του μέρους του έργου που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Εάν κατά τον υπολογισμό του χρόνου παράτασης των περιπτώσεων α και β προκύπτει κλάσμα ημέρας, θεωρείται ολόκληρη ημέρα. γ) Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω 1/2, ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας του μέρους του έργου που παραδόθηκε εκπρόθεσμα Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, ποσοστά προστίμων υπολογίζονται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντος έργου χωρίς τον ΦΠΑ Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το λαβείν του αναδόχου ή σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. Σε περίπτωση ένωσης αναδόχων το πρόστιμο επιβάλλεται αναλογικά σε όλα τα μέλη της ένωσης. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 32 του Π.Δ. 118/2007. Άρθρο 28 ο Κήρυξη προμηθευτή εκπτώτου 28.1 Εάν ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η ανακοίνωση για κατακύρωση του έργου δεν προσέλθει να υπογράψει την Σύμβαση μέσα στην προθεσμία του ορίστηκε, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος με απόφαση του Οργάνου Λήψης Αποφάσεων, ύστερα από γνωμοδότηση της Ε.Δ.Α.Δ Με τη ίδια διαδικασία ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμά του απορρέει από αυτή, εφόσον δεν παρέδωσε το έργο μέσα στο συμβατικό χρόνο ή το χρόνο παράτασης που του δόθηκε σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 26 του παρόντος παραρτήματος Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν το έργο δεν παραδόθηκε με ευθύνη του Δημοσίου ή όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας Με την απόφαση κήρυξης αναδόχου εκπτώτου από τη σύμβαση μπορεί να του παρασχεθεί η δυνατότητα παράδοσης του έργου μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού που γίνεται εις βάρος του, πέραν της οποίας ουδεμία παράδοση του έργου γίνεται δεκτή Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται με απόφαση του Οργάνου Λήψης Αποφάσεων, ύστερα από γνωμοδότηση της Ε.Δ.Α.Δ., η οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι παρακάτω κυρώσεις : α) Κατάπτωση ολική ή μερική της καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση. β) Ανάθεση του έργου σε βάρος του έκπτωτου προμηθευτή στον επόμενο προσφέροντα του αντίστοιχου Συγκριτικού Πίνακα Κατάταξης. Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημία του δημοσίου ή τυχόν διαφέρον που θα προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου προμηθευτή. Ο καταλογισμός αυτός γίνεται ακόμη και στην περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί νέα ανάθεση της πράξης κατά τα παραπάνω οριζόμενα. Στην περίπτωση αυτή ο υπολογισμός του καταλογιζόμενου ποσού γίνεται με βάση κάθε στοιχείο, κατά την κρίση του αρμοδίου οργάνου και με βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. γ) Καταλογισμός στον προμηθευτή ποσού ίσου με το 10% της αξίας του έργου για το οποίο κηρύχθηκε έκπτωτος, εφόσον του δόθηκε το δικαίωμα να ολοκληρώσει αυτό μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού που γίνεται εις βάρος του, ανεξάρτητα εάν τελικά έκανε χρήση ή όχι του δικαιώματος αυτού. δ) Σε περίπτωση που η ανάθεση του έργου γίνει με τροποποίηση όρων ή τεχνικών προδιαγραφών της κατακύρωσης, της ανάθεσης ή της σύμβασης, από τις οποίες κηρύχθηκε έκπτωτος, κατά περίπτωση, κατά τον υπολογισμό του διαφέροντος σε βάρος του, λαμβάνεται υπόψη η διαφορά που τυχόν προκύπτει από την τροποποίηση των σχετικών όρων ή τεχνικών προδιαγραφών, η οποία συμψηφίζεται με το προς καταλογισμό ποσό Σε περίπτωση παράβασης από τον ανάδοχο οιουδήποτε από τους όρους της Διακήρυξης και της σχετικής Σύμβασης ή πλημμελούς εκτέλεσης των υποχρεώσεων του, το Όργανο Λήψης

39 Αποφάσεων, ύστερα από πρόταση της αρμόδιας Ε.Π.Π.Π. δικαιούται να κηρύξει τον προμηθευτή έκπτωτο και να λύσει τη σύμβαση αζημίως για το Ελληνικό Δημόσιο. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της Α.Α Κατά τα λοιπά, σε περίπτωση που ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος, επιβάλλονται σ' αυτόν οι κυρώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 32, 33 και 34 του Π.Δ. 118/2007. Άρθρο 29 ο Ανωτέρα βία 29.1 Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. Ως τέτοια δεν θεωρούνται για τον προμηθευτή όσα ευρίσκονται αντικειμενικά εντός του πεδίου οικονομικής δραστηριότητας και ελέγχου του προμηθευτή Ο Προμηθευτής, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Α.Α. τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Α.Α. υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) ημερών από λήψεως του σχετικού αιτήματος του Αναδόχου, διαφορετικά με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας τεκμαίρεται η αποδοχή του αιτήματος. Άρθρο 30 ο Προκαταβολές Είναι δυνατή η χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού 30% επί της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ του έργου, με την κατάθεση ισόποσης εγγυητικής επιστολής προκαταβολής στην Α.Α. Άρθρο 31 ο Πληρωμές Κρατήσεις 31.1 Η πληρωμή της αξίας του έργου στον ανάδοχο θα γίνει σε ευρώ, με την εξόφληση (αφού αφαιρεθεί η προκαταβολή) και με τον συνολικό ΦΠΑ, ή με εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας αν στην σύμβαση δεν προβλέπεται προκαταβολή, αφού αφαιρεθούν οι τυχόν νόμιμες κρατήσεις και μετά την οριστική παραλαβή αυτών. Για την έκδοση του χρηματικού εντάλματος, προκειμένου να πληρωθεί η αξία στον ανάδοχο, απαιτούνται : (α) τα τιμολόγια πώλησης δελτία αποστολής του αναδόχου εις τριπλούν (β) το Οριστικό Πρωτόκολλο Παραλαβής του έργου από την Ε.Π.Π.Π., με το οποίο πιστοποιείται η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του έργου. (γ) βεβαίωση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας του αναδόχου. (δ) κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί, σύμφωνα με τον νόμο Η πληρωμή της αξίας του έργου στον ανάδοχο, θα γίνει μετά από την υποβολή όλων των απαραιτήτων για την πληρωμή δικαιολογητικών. Από την αμοιβή του αναδόχου θα παρακρατηθεί ο προβλεπόμενος φόρος εισοδήματος 8% επί του καθαρού ποσού της αξίας του έργου.. Ο ΦΠΑ που αντιστοιχεί στην συμβατική αξία θα καταβληθεί από τον ανάδοχο στο Δημόσιο Ταμείο, σύμφωνα με τις περί του αντικειμένου τούτου ισχύουσες διατάξεις. Στην πληρωμή του αναδόχου, επιβάλλονται και οι ακόλουθες κρατήσεις : α) κράτηση 0,10% επί του ποσού της αξίας της Σύμβασης, εκτός του ΦΠΑ, σύμφωνα με το άρθρο 4 3 του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204Α), η οποία παρακρατείται από την Α.Α. και αποδίδεται σε ειδικό λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της ΕΑΑΔΗΣΥ. β) κράτηση 2% (υπέρ ψυχικής υγείας) επί της αξίας του τιμολογίου της Σύμβασης μετά την αφαίρεση του ΦΠΑ και κάθε άλλου παρακρατούμενου ποσού υπέρ τρίτων (άρθρο 3 Ν.3580/2007, άρθρο 24 Ν.3846/2010 και άρθρο 77 Ν.3918/2011).

40 Κατά τα λοιπά, η δαπάνη για την πληρωμή της πράξης, λόγω ένταξης της προμήθειας σε συγχρηματοδοτούμενο επιχειρησιακό πρόγραμμα, δεν υπόκειται σε άλλες υπέρ τρίτων κρατήσεις Η Α.Α. καθίσταται υπερήμερη χωρίς να απαιτείται όχληση και οφείλει τόκους μόλις περάσει η προβλεπόμενη από το άρθρο 4 του Π.Δ. 166/2003 προθεσμία. Το ύψος των τόκων υπερημερίας που είναι υποχρεωμένη να καταβάλλει η Α.Α. υπολογίζεται με βάση το επιτόκιο που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα («επιτόκιο αναφοράς») προσαυξημένο κατά 0,30 ποσοστιαίες μονάδες («περι-θώριο») Οποιοσδήποτε άλλος διαφορετικός όρος που τυχόν αναφέρεται στις οικονομικές προσφορές σχετικά με τον τρόπο ή χρόνο εξόφλησης της αξίας των του έργου ή και άλλες πιθανές ρήτρες, σε περίπτωση καθυστέρησης της πληρωμής από την Α.Α., δεν θα ληφθεί υπόψη από τις επιτροπές της Α.Α. και δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση της Α.Α. προς τον προμηθευτή, ούτε θεμελιώνει κανένα δικαίωμα στον προμηθευτή έναντι της Α.Α. Άρθρο 32 ο Δημοσιότητα Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση με δική του δαπάνη να ετοιμάσει και να επικολλήσει μόνιμα και σε εμφανές σημείο προσβάσιμο από το ευρύ κοινό, στην 2 η ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου, επιγραφή που θα του υποδειχθεί από την Α.Α. και θα εξασφαλίζει τη δημοσιότητα της Πράξης σύμφωνα με τον Εφαρμοστικό Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ 1828/2006 της Επιτροπής για την θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 1083/2006 του Συμβουλίου. Άρθρο 33 ο Έλεγχοι Καθόσον η Πράξη είναι συγχρηματοδοτούμενη από την ΕΕ, ο Δικαιούχος (η ΥΠε) υποχρεούται να δέχεται ελέγχους από τα αρμόδια ορισμένα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδος, όπως αυτά προκύπτουν από την ισχύουσα νομοθεσία περί εκτέλεσης και διαχείρισης πράξεων συγχρηματοδοτούμενων μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης. Στους ελέγχους αυτούς ενδέχεται μέρος της διαδρομής ελέγχου να αποτελέσει και ο Ανάδοχος του εν λόγω έργου. Άρθρο 34 ο Χρηματοδότηση Η Πράξη χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους. Λόγω της παραπάνω χρηματοδότησης, υποχρεωτικά τηρούνται όλοι οι ισχύοντες Νόμοι, Κανονισμοί και Οδηγίες περί εκτέλεσης και διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων από την ΕΕ πράξεων. Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΕΥΔΟΚΙΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

41 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ «ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» Άρθρο 1 ο Χειρισμός ανταλλαγής πληροφοριών Τίποτα από το περιεχόμενο της παρούσας διακήρυξης είναι ή δύναται να θεωρηθεί ως υπόσχεση για οποιεσδήποτε μελλοντικές ενέργειες που θα ληφθούν εξ ονόματος της Αναθέτουσας Αρχής ή του Υποψήφιου προμηθευτή. Η Α.Α. διατηρεί το δικαίωμα να μην αποδεχθεί οποιαδήποτε προσφορά ή να ακυρώσει το διαγωνισμό οποιαδήποτε στιγμή. Οποιεσδήποτε δαπάνες αναλήφθηκαν για την προετοιμασία ή / και υποβολή των προσφορών από τους Υποψήφιους ή τρίτα πρόσωπα εξ ονόματός τους, τους βαρύνουν εξ ολοκλήρου και η Α.Α. δεν φέρει καμία ευθύνη για τέτοιες δαπάνες. Άρθρο 2 ο Εγγυητική ευθύνη Ο προμηθευτής εγγυάται προς την Α.Α. ότι το έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της Σύμβασης, θα ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές, αποτελέσματα και ιδιότητες όπως αυτές προδιαγράφονται στη Διακήρυξη. Άρθρο 3 ο Εκχωρήσεις μεταβιβάσεις Ο προμηθευτής δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής ή τις εξ αυτής πηγάζουσες υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Α.Α. Κατ εξαίρεση ο προμηθευτής δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της Α.Α. για την καταβολή Συμβατικού Τιμήματος, με βάση τους όρους της Σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Άρθρο 4 ο Υποχρεώσεις ασφάλισης

42 Ο Προμηθευτής υποχρεούται να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο ασφάλειας και προστασίας για την αποτροπή ζημιών ή φθορών και είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία ή βλάβη προσώπων, πραγμάτων ή εγκαταστάσεων της 2 ης ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου του προσωπικού του ή τρίτων και για την αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζημίας που είναι δυνατόν να προξενηθεί κατά ή επ ευκαιρία της εκτέλεσης του έργου από τον ανάδοχο, εφ όσον οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη αυτού. Άρθρο 5 ο Εφαρμοστέο δίκαιο 8.1 Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ' αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στην Αθήνα. 8.2 Δεν αποκλείεται όμως για ορισμένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφθεί στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί στα δικαστήρια, σε διαιτησία, σύμφωνα πάντα με την Ελληνική Νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά Δικαστήρια και τα οριζόμενα στην παραπάνω παράγραφο. Άρθρο 6 ο Διευκρινίσεις 1. Η Α.Α. μπορεί να καλέσει τους προμηθευτές να παρέχουν σχετικές διευκρινίσεις για τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, έγγραφα και στοιχεία καθ όλη την διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης των προσφορών. 2. Η Α.Α. δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων. Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΕΥΔΟΚΙΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

43 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» 1.1 Συνοπτική παρουσίαση της 2ης Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Γενικά για την 2 η Υ.ΠΕ Η σύσταση των Υγειονομικών Περιφερειών, αποτελεί τη μετουσίωση των πολυετών προσπαθειών για ένα Εθνικό Σύστημα Υγείας ευέλικτο και σταθερό, το οποίο μπορεί να ανταποκριθεί άμεσα, έγκαιρα και αποτελεσματικά στις ανάγκες των Ελλήνων πολιτών της Περιφέρειας. Σήμερα, η αποστολή και ρόλος της 2 ης Υγειονομικής Περιφέρειας, όπως άλλωστε και των υπόλοιπων Υγειονομικών Περιφερειών, καθορίζεται από τον Ν. Ν.3527/2007. Σύμφωνα με αυτόν, η αποστολή και ο ρόλος της ΥΠΕ είναι: 1) Ο προγραμματισμός, συντονισμός, εποπτεία και έλεγχος στα όρια της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας, της λειτουργίας όλων των φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ως φορείς Παροχής Υπηρεσιών υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ορίζονται: Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας και Μονάδες Κοινωνικής φροντίδας Κέντρα Ψυχικής Υγείας και Απεξάρτησης Λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του δημοσίου τομέα, που ασκούν δραστηριότητες στους τομείς υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης και εποπτεύονται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 2) Η υποβολή προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, εισηγήσεων μέτρων και προτάσεων που αποσκοπούν στην πληρέστερη και αποδοτικότερη παροχή υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης στον πληθυσμό της περιφέρειάς τους. 3) Η παρακολούθηση της εφαρμογής, από τις Διοικήσεις των εποπτευόμενων φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, της πολιτικής που χαράσσεται από το ΥΥΚΑ. Σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία, ο θεσμός της περιφερειακής αναδιοργάνωσης με τη λειτουργία των ΥΠε ως επιτελικού οργάνου, αναπτύσσει αυτόματα αμφίδρομη σχέση με όλες τις

44 μονάδες υγείας ευθύνης τους. Οι ΥΠε επεξεργάζονται τους αναπτυξιακούς προγραμματισμούς των μονάδων υγείας και σχηματοποιούν τη γενική περιφερειακή στρατηγική ανάπτυξης. Η ανάπτυξη στρατηγικής των ΥΠε, σε συνεργασία με τις νοσοκομειακές μονάδες, αποτελεί ένα σύνολο σχεδιασμένων ενεργειών. Με τον τρόπο αυτό, η στρατηγική της κάθε αποκεντρωμένης μονάδας παροχής υπηρεσιών υγείας αποτελεί λειτουργικό μέρος του ευρύτερου σχεδιασμού της Περιφέρειας. Λόγω του χαρακτήρα αλλά και του σκοπού λειτουργίας της, η ΥΠε καλείται να υλοποιήσει τη "γενική" εθνική πολιτική υγείας στην "ειδική" υγειονομική περιφέρεια. Στο πλαίσιο αυτό, οι στόχοι της 2ης ΥΠΕ, ενσωματώνουν τις αρχές της ισότητας, αποτελεσματικότητας, αποδοτικότητας και "ανταποκρισιμότητας". Στην περιοχή αρμοδιότητας της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου υπάγονται σήμερα 21 Νοσοκομεία, 31 Κέντρα Υγείας, 34 Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία και 141 Περιφερειακά Ιατρεία Τα Νοσοκομεία χωροταξικά κατανέμονται ως εξής: Αττική (11) (Γ.Ν. Νίκαιας «Αγ. Παντελεήμων», Γ.Ν. Πειραιά «Τζάνειο», Π.Γ.Ν. «Αττικόν», Γ.Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο», Γ.Ν. Ασκληπιείο «Βούλας», Α.Ν. Πειραιά «Μεταξά», Γ.Ν.Δ.Α. «Αγ. Βαρβάρα», Ψ.Ν.Α., Ψ.Ν.Α. «Δρομοκαϊατειο» και το Γ.Ν. Κ.Υ. Κυθήρων «Τριφύλλειο» να αφαιρεθεί Βόρειο Αιγαίο (5) (Γ.Ν. Μυτιλήνης «Βοστάνειο», Γ.Ν. Χίου «Σκυλίτσειο», Γ.Ν. Σάμου «Άγ. Παντελεήμων», Γ.Ν. Κ.Υ. Λήμνου και Γ.Ν. Κ.Υ. Ικαρίας. Νότιο Αιγαίο (6) εκ των οποίων 2 στις Κυκλαδες (Γ.Ν. Σύρου Βαρδάκειο και Πρώϊο», Γ.Ν. Κ.Υ. Νάξου) και 4 Νοσοκομεία στα Δωδεκάνησα (Γ.Ν. Ρόδου «Α. Παπανδρέου», Γ.Ν. Κ.Υ. Κω, Γ.Ν. Κ.Υ. Καλύμνου «Το Βουβάλειο» και Κ.Θ.-Κ.Υ. Λέρου»). Οι ανωτέρω μονάδες διαθέτουν αναπτυγμένες κλίνες, εκ των οποίων οι 4971 βρίσκονται στην Αττική, 589 κλίνες στο Βόρειο Αιγαίο, 115 στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα. Αξίζει

45 να σημειώσουμε ότι από το σύνολο των κλινών της Αττικής οι ανήκουν στα δύο Ψυχιατρικά Νοσοκομεία, ενώ στα Δωδεκάνησα οι 737 κλίνες ανήκουν στο Κ.Θ.-Κ.Υ. Λέρου. Στα Νοσοκομεία αρμοδιότητας 2 ης Υ.Πε. Πειραιώς και Αιγαίου απασχολείται (σύμφωνα με στοιχεία 2009) ιατρικό προσωπικό που αριθμεί 1696 άτομα, ενώ το Νοσηλευτικό προσωπικό απαριθμεί άτομα. Στα Νοσοκομεία αρμοδιότητας 2 ης Υ.Πε. Πειραιώς και Αιγαίου το 2011 Νοσηλεύθηκαν συνολικά ασθενείς, οι ημέρες νοσηλείας ανήλθαν σε ενώ στα ΤΕΠ και στα ΤΕΙ εξετάστηκαν συνολικά άτομα. Η 2η Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου παρουσιάζει χαρακτηριστικά που συνθέτουν μια ιδιόμορφη κατάσταση: Στην αρμοδιότητά της βρίσκεται η πλειονότητα των νησιών του Αιγαίου Τα νησιά αποτελούν σημαντικότατους τουριστικούς προορισμούς τους θερινούς μήνες, αυξάνοντας έτσι σημαντικά τον όγκο των περιστατικών που αντιμετωπίζουν οι μονάδες υγείας Απομόνωση των νησιωτικών περιοχών τους χειμερινούς μήνες. Αθρόα εισαγωγή λαθρομεταναστών Ελλείψεις στην στελέχωση του προσωπικού, ιδιαιτέρως του ιατρονοσηλευτικού Όλα τα ανωτέρω, τα οποία ενδεικτικά αναφέρονται, επιβάλλουν την αδιάκοπη προσπάθεια για συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Προσπάθεια που υλοποιείται με νέες υποδομές (Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας Αστικού Τύπου, Π.Π.Ι. και Π.Ι. προμήθεια νησιωτικών Νοσοκομείων με σημαντικό εξοπλισμό Βιοϊατρικής Τεχνολογίας) και σαφώς προσανατολισμένη στις νέες τεχνολογίες και στις νέες μεθόδους εκπαίδευσης του προσωπικού, με στόχο να σπάσει το φράγμα της απομόνωσης (με ότι αυτό συνεπάγεται) για την περιφέρεια Η οργάνωση της 2 ης Υ.ΠΕ Η 2 η Υγειονομική Περιφέρεια εκ του Οργανισμού της διαθέτει αναλυτικό οργανόγραμμα το οποίο εμφανίζεται παρακάτω:

46 1.2 Το πλαίσιο του Έργου Το παρόν έργο θα υλοποιηθεί και οι υπηρεσίες του Συμβούλου Υποστήριξης θα έχουν ως στόχο την υποβοήθηση της υλοποίησης των έργων που έχει αναλάβει να υλοποιήσει η Αναθέτουσα Αρχή Έργα της 2 ης ΔΥΠΕ Η 2 η ΔΥΠΕ σε κεντρικό επίπεδο υλοποιεί ένα σύνολο έργων τα οποία χρηματοδοτούνται από διαφορετικά Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ. Συγκεκριμένα στον πίνακα που ακολουθεί αναφέρεται ο τίτλος του έργου, η κατάσταση στην οποία είναι σήμερα το έργο, ο Π/Υ του καθώς και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα το οποίο το χρηματοδοτεί. Α /Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑ ΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΛΕΙΑΤΡΙΚΗΣ(ΕΔΙΤ) ΤΜΗΜΑ 2ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝHΣΩΝ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ,00 ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ 2 ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ,13 ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ &ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ

47 Α /Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΝΗΣΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΥΤΟΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΝΗΣΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΥΤΟΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ ΚΥΘΗΡΩΝ, ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΥΤΟΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΣΤΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΣΤΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑ ΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ,00 Ε. Π. ΑΝ.Α.Δ , ,00 Ε. Π. ΑΝ.Α.Δ. Ε. Π. ΑΝ.Α.Δ ,00 Ε. Π. ΑΝ.Α.Δ ,00 Ε. Π. ΑΝ.Α.Δ. 8 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΠΦΥ) ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΛΕΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ,00 Ε. Π. ΑΝ.Α.Δ. 9 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ NOTIOY ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΠΦΥ) ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΛΕΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ,00 Ε. Π. ΑΝ.Α.Δ. 10 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΔΙΤ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Φ.Υ) ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ. ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ,00 Ε. Π. ΑΝ.Α.Δ. ΣΥΝΟΛΟ ,13

48 1.3 Αντικείμενο του έργου Αντικείμενο του έργου είναι η παροχή υποστήριξης για την ωρίμανση - υλοποίησης έργων ΕΣΠΑ της Αναθέτουσας Αρχής. Η υλοποίηση του έργου θα πραγματοποιηθεί από τον ανάδοχο εκτελώντας τις παρακάτω ενέργειες: 1. Την εποπτεία των διαδικασιών ένταξης ωρίμανσης νέων έργων (Σύνταξη τεχνικών δελτίων και φακέλου πρότασης), 2. Την σύνταξη, την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων και την πραγματοποίηση διορθωτικών ενεργειών σε περίπτωση αποκλίσεων, 3. Την υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής στην τήρηση των διαδικασιών δημοπράτησης έργων, 4. Την υποστήριξη των διαδικασιών υλοποίησης έργων (υλοποίηση σύμβασης, σύνταξη δελτίων δήλωσης δαπανών εξαμηνιαίων δελτίων, κανόνες δημοσιότητας, κλπ). 5. Τη διάθεση κατάλληλου προσωπικού στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής για δύο (2) το πολύ εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας, καθ όλη τη διάρκεια του έργου, έπειτα από σχετικό αίτημα της Αναθέτουσας Αρχής Σκοπός του παρόντος έργου είναι η ανάπτυξη δράσεων ενίσχυσης της διοικητικής οργάνωσης της 2 ης ΔΥΠΕ, ώστε να βελτιωθεί η οργανωτική της αποτελεσματικότητα για την επιτάχυνση της διαδικασίας ωρίμανσης και υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων πράξεων από το ΕΣΠΑ. 1.4 Πακέτα εργασίας & Παραδοτέα Η υλοποίηση του αντικειμένου του έργου αναμένεται να οργανωθεί ως εξής: ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1: Οργάνωση συστήματος διαχείρισης και προγραμματισμός υλοποίησης του έργου Το συγκεκριμένο Πακέτο Εργασίας αφορά σε εργασίες οργάνωσης συστήματος διαχείρισης του συνολικού Έργου και σχετίζεται με την κατάρτιση και θέση σε λειτουργία του κατάλληλου μηχανισμού για την υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής, το συντονισμό και την επικοινωνία όλων των εμπλεκόμενων μερών για την υποστήριξη της. Επιπλέον, ο προγραμματισμός της υλοποίησης συνδυάζει τις δραστηριότητες, τους πόρους, το χρονοδιάγραμμα, τις απαιτήσεις ποιότητας και τη μέθοδο αντιμετώπισης των κινδύνων, σε ένα αναλυτικό πρόγραμμα με βάση το οποίο θα πραγματοποιηθεί ο συντονισμός και η παρακολούθησή του. ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1-1: Σύστημα διαχείρισης και προγραμματισμού υλοποίησης του έργου. Το παρόν παραδοτέο θα αποτυπώνει το σύστημα διαχείρισης και προγραμματισμού υλοποίησης του έργου ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2: Υποστήριξη για την ωρίμανση υλοποίηση των έργων Το συγκεκριμένο Πακέτο Εργασίας αφορά στην παροχή των υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για την υλοποίηση του συνόλου των έργων της 2 ης ΔΥΠΕ. Ο ανάδοχος, σε αυτό το πακέτο εργασίας σύμφωνα με το ΠΕ1 και τις απαιτήσεις της Αναθέτουσας Αρχής θα παρέχει το κατάλληλο προσωπικό, εξοπλισμό και υπηρεσίες που απαιτούνται προκειμένου να πραγματοποιηθούν: 1. η εποπτεία των διαδικασιών ένταξης ωρίμανσης νέων έργων (Σύνταξη τεχνικών δελτίων και φακέλου πρότασης),

49 2. η σύνταξη, η τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων και η πραγματοποίηση διορθωτικών ενεργειών σε περίπτωση αποκλίσεων, 3. η υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής στην τήρηση των διαδικασιών δημοπράτησης έργων, 4. η υποστήριξη των διαδικασιών υλοποίησης έργων (υλοποίηση σύμβασης, σύνταξη δελτίων δήλωσης δαπανών εξαμηνιαίων δελτίων, κανόνες δημοσιότητας, κλπ). ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2-1: Υποστήριξη των διαδικασιών ωρίμανσης υλοποίησης των έργων Το παρόν παραδοτέο θα αποτελείται από το σύνολο των ενεργειών (ραντεβού, minutes, Τεχνικά Δελτία, Προκηρύξεις διαγωνισμών κλπ) υποστήριξης της ωρίμανσης και υλοποίησης των έργων ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3: Διοίκηση και Διασφάλιση της Ποιότητας του Έργου Το συγκεκριμένο Πακέτο Εργασίας, καθ όλη τη διάρκεια του έργου, θα καλύπτει το σύνολο των ενεργειών που θα πρέπει να πραγματοποιηθούν προκειμένου να διασφαλιστεί η άρτια διοίκηση καθώς και η ποιοτική εκτέλεση του έργου. ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3-1 έως Ν: Τριμηνιαίες Αναφορές Προόδου, Προβλημάτων, Ελέγχου Ποιότητας του έργου Το εν λόγω παραδοτέο θα αποτελεί την αναφορά προόδου, προβλημάτων και στοιχείων ελέγχου ποιότητας του έργου. 1.5 Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης έργου Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου ορίζεται σε (31,58) μήνες από την ανάθεση του έργου και κατανέμεται ως εξής: 1.6 Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης έργου Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου ορίζεται σε (31,58) μήνες από την ανάθεση του έργου και κατανέμεται ως εξής:

50 [50] Πακέτα Εργασίας Μ 1 Μ 2 Μ 3 Μ 4 Μ 5 Μ 6 Μ 7 Μ 8 Μ 9 Μ 1 0 Μ 1 1 Μ 1 2 Μ 1 3 Μ 1 4 Μ 1 5 Μ 1 6 Μ 1 7 Μ 1 8 Μ 1 9 Μ 2 0 Μ 2 1 Μ 2 2 Μ 2 3 Μ 2 4 Μ 2 5 Μ 2 6 Μ 2 7 Μ 2 8 Μ 2 9 M 3 0 M 3 1 M 3 2 ΠΕ.1: Οργάνωση συστήματος διαχείρισης και προγραμματισμός υλοποίησης του έργου ΠΕ.2: Υποστήριξη για την ωρίμανση υλοποίηση των έργων ΠΕ.3: Διοίκηση και Διασφάλιση της Ποιότητας του Έργου

51 [51] Παρατήρηση: Η διάρκεια υλοποίησης των επιμέρους Πακέτων Εργασίας είναι ενδεικτική. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι καλούνται στην προσφορά τους να περιλάβουν αναλυτικό χρονοδιάγραμμα των εργασιών τους Τόπος Υλοποίησης Παράδοσης Έργου Ο Ανάδοχος θα υλοποιήσει το Έργο και θα παραδίδει τα παραδοτέα του Έργου στην Έδρα της Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση που τα στελέχη του Αναδόχου θα χρειαστεί να παρέχουν τις προβλεπόμενες υπηρεσίες στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής θα πρέπει να ακολουθούν το ωράριο εργασίας της. Ο ανάδοχος υποχρεούται καθ όλη τη διάρκεια του έργου να διαθέτει στην ΥΠΕ, το πολύ δύο (2) εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας, πρόσωπο κατάλληλο για την εκτέλεση των εργασιών του αντικειμένου του Έργου έπειτα από σχετικό αίτημα της Αναθέτουσας Αρχής. Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΕΥΔΟΚΙΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

52 [52] ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ» ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 - ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Ονομασία Τράπεζας (εκδότης) : Κατάστημα : (Δ/νση οδός- αριθμός Τ.Κ. FAX) : Προς την (Πλήρη στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής) : Ημερομηνία Έκδοσης : ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΥΠ ΑΡΙΘΜΟΝ... ΓΙΑ.. ΕΥΡΩ 1. Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες, υπέρ [Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας Οδός. Αριθμός. Τ.Κ. ] ή [σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών α) οδός αριθμός. Τ.Κ... β) οδός αριθμός. Τ.Κ... γ) οδός αριθμός. Τ.Κ... μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας], και μέχρι του ποσού των ευρώ..., για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης με αριθμό... που αφορά στο διαγωνισμό της. με αντικείμενο την Πράξη : «Τεχνική Υποστήριξη στην προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση και επιθεώρηση συγχρηματοδοτούμενων έργων της 2 ης ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου (ΜIS )» συνολικής αξίας..., σύμφωνα με την με αριθμό... Διακήρυξή σας. 2. Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της διζήσεως από το δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη και των μη προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων , και του Αστικού Κώδικα, πως και από τα δικαιώματα μας που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά. 3. Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, ολόκληρο ή μέρος του ποσού της εγγύησης σύμφωνα με τις οδηγίες σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 4. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή ενέργεια συγκατάθεσης της (εταιρείας)... ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα την μη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ή την θέση αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση

53 [53] 5. Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπόψη εγγύηση μας, θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι τις οπότε και θα επιστραφεί σ εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή, μαζί με έγγραφη δήλωση σας ότι μας απαλλάσσετε από την υπόψη εγγύηση. Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σ εσάς του ποσού της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία σας πριν από την ημερομηνία λήξης της. 6. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας μας που έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο και ΝΠ.Δ.Δ, συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 7. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

54 [54] ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 - ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ Ονομασία Τράπεζας (εκδότης) : Κατάστημα : (Δ/νση οδός- αριθμός Τ.Κ. FAX) : - Προς την (Πλήρη στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής) : ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟΝ... ΓΙΑ ΠΟΣΟ.... ΕΥΡΩ 1. Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες, υπέρ της (εταιρείας)... ή σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας υπέρ των εταιρειών α)., β)..κλπ, ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, και μέχρι του ποσού των.. ευρώ, και ολογράφως.., πλέον τόκων επί της προκαταβολής αυτής που τυχόν θα καταλογισθούν σε βάρος της εταιρείας υπέρ της οποίας εγγυόμαστε, για την λήψη προκαταβολής, ίσης με το % της συμβατικής αξίας προ ΦΠΑ εκ... ευρώ, της με αριθμ Σύμβασης που υπέγραψε μαζί σας η παραπάνω εταιρεία στις... και αφορά στην Πράξη «Τεχνική Υποστήριξη στην προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση και επιθεώρηση συγχρηματοδοτούμενων έργων της 2 ης ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου (ΜIS )», σύμφωνα με την υπ αρ. Διακήρυξή σας. 2. Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της διζήσεως από το δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη και των μη προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων , και ΑΚ, όπως και από τα δικαιώματά μας που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά. 3. Το παραπάνω ποσό βρίσκεται στη διάθεσή σας, θα καταβληθεί δε σε εσάς, ολόκληρο ή εν μέρει χωρίς καμίας από μέρους μας αντίρρησης, αμφισβήτησης ή ένστασης και χωρίς έρευνα του βάσιμου ή η μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 4. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή ενέργεια ή συγκατάθεση της ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα την μη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής ή τη θέση αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση. 5. Η υπόψη εγγύηση θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι τις /./., οπότε και θα επιστραφεί σε εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή, μαζί με έγγραφη δήλωσή σας ότι μας απαλλάσσετε από την υπόψη εγγύηση. Μέχρι τότε θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σε εσάς του ποσού της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία σας πριν από την ημερομηνία λήξης της. 6. Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας

55 [55] 7. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) «ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 2 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (2 Η ΥΠε) ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Θηβών Τ.Κ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Συμβατικού Ποσού :. (με ΦΠΑ) Αριθμός Σύμβασης :.. Συμβατικό Ποσό (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23 %) :.. Ανάδοχος :.. ΕΙΔΟΣ / ΕΙΔΗ :,,.,.,. Υπηρεσία : 2 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Στον Πειραιά σήμερα.,.../. /2012, στην 2 Η παρακάτω συμβαλλόμενοι, ΥΠε (Θηβών 46-48, ΤΚ 18345), οι 1) Αφενός ο/η κάτοικος, που εκπροσωπεί με την ιδιότητά του/της ως. την 2 Η ΥΠε Πειραιώς και Αιγαίου και θα καλείται στο εξής «Αναθέτουσα Αρχή» 2) Και αφετέρου η εταιρεία με την επωνυμία που εδρεύει στ.. (οδός. ΤΚ, τηλ..) και υπάγεται στην Δ.Ο.Υ... με ΑΦΜ. που νομίμως εκπροσωπείται από τον/την κο/κα, κάτοικο, οδός, αριθμός.., με Α.Δ.Τ., σύμφωνα με το υπ αρ... πρακτικό του Δ.Σ

56 [56] (ΦΕΚ συγκρότησης του Δ.Σ σε σώμα) και θα καλείται στο εξής «Ανάδοχος», λαμβάνοντας υπόψη : - Την με αριθμό.. /2012 διακήρυξη της 2 ΗΣ ΥΠε Πειραιώς και Αιγαίου (στο εξής Διακήρυξη), - Τον σχετικό πρόχειρο Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, ο οποίος διενεργήθηκε την για την υλοποίηση της Πράξης «Τεχνική Υποστήριξη στην προετοιμασία, Εφαρμογή, παρακολούθηση και επιθεώρηση συγχρηματοδοτούμενων έργων της 2 ης ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου ( MIS )», - Την με αριθμό πρωτοκόλλου /2012 προσφορά του Αναδόχου (δικαιολογητικά συμμετοχής, φάκελος τεχνικής προσφοράς, φάκελος οικονομικής προσφοράς) η οποία υποβλήθηκε στο πλαίσιο του προαναφερόμενου διαγωνισμού, - Το πρακτικό του διαγωνισμού και την υπ αριθμό /2012 Απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, με την οποία κατακυρώθηκε στον Ανάδοχο η ανάθεση του ανωτέρω έργου, - Την υπ αριθμό /2012 ανακοίνωση της Αναθέτουσας Αρχής, με την οποία κοινοποιήθηκε στον Ανάδοχο η εν λόγω κατακύρωση, στοιχεία που θεωρούνται αναπόσπαστα μέρη της παρούσας σύμβασης και αποτελούν με αυτήν ενιαίο σύνολο, συμφώνησαν και απεδέχθησαν ότι ο πρώτος των συμβαλλομένων με την παραπάνω ιδιότητα του, αναθέτει στον δεύτερο την εν λόγω προμήθεια, με τους κατωτέρω όρους και συμφωνίες, τους οποίους αποδέχονται ανεπιφύλακτα : Συνοπτική παρουσίαση της 2ης Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Γενικά για την 2 η Υ.ΠΕ Η σύσταση των Υγειονομικών Περιφερειών, αποτελεί τη μετουσίωση των πολυετών προσπαθειών για ένα Εθνικό Σύστημα Υγείας ευέλικτο και σταθερό, το οποίο μπορεί να ανταποκριθεί άμεσα, έγκαιρα και αποτελεσματικά στις ανάγκες των Ελλήνων πολιτών της Περιφέρειας. Σήμερα, η αποστολή και ρόλος της 2 ης Υγειονομικής Περιφέρειας, όπως άλλωστε και των υπόλοιπων Υγειονομικών Περιφερειών, καθορίζεται από τον Ν. Ν.3527/2007. Σύμφωνα με αυτόν, η αποστολή και ο ρόλος της ΥΠΕ είναι: Ο προγραμματισμός, συντονισμός, εποπτεία και έλεγχος στα όρια της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας, της λειτουργίας όλων των φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ως φορείς Παροχής Υπηρεσιών υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ορίζονται: Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας και Μονάδες Κοινωνικής φροντίδας Κέντρα Ψυχικής Υγείας και Απεξάρτησης Λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του δημοσίου τομέα, που ασκούν δραστηριότητες στους τομείς υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης και εποπτεύονται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η υποβολή προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, εισηγήσεων μέτρων και προτάσεων που αποσκοπούν στην πληρέστερη και αποδοτικότερη παροχή υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης στον πληθυσμό της περιφέρειάς τους. Η παρακολούθηση της εφαρμογής, από τις Διοικήσεις των εποπτευόμενων φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, της πολιτικής που χαράσσεται από το ΥΥΚΑ

57 [57] Σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία, ο θεσμός της περιφερειακής αναδιοργάνωσης με τη λειτουργία των ΥΠε ως επιτελικού οργάνου, αναπτύσσει αυτόματα αμφίδρομη σχέση με όλες τις μονάδες υγείας ευθύνης τους. Οι ΥΠε επεξεργάζονται τους αναπτυξιακούς προγραμματισμούς των μονάδων υγείας και σχηματοποιούν τη γενική περιφερειακή στρατηγική ανάπτυξης. Η ανάπτυξη στρατηγικής των ΥΠε, σε συνεργασία με τις νοσοκομειακές μονάδες, αποτελεί ένα σύνολο σχεδιασμένων ενεργειών. Με τον τρόπο αυτό, η στρατηγική της κάθε αποκεντρωμένης μονάδας παροχής υπηρεσιών υγείας αποτελεί λειτουργικό μέρος του ευρύτερου σχεδιασμού της Περιφέρειας. Λόγω του χαρακτήρα αλλά και του σκοπού λειτουργίας της, η ΥΠε καλείται να υλοποιήσει τη "γενική" εθνική πολιτική υγείας στην "ειδική" υγειονομική περιφέρεια. Στο πλαίσιο αυτό, οι στόχοι της 2ης ΥΠΕ, ενσωματώνουν τις αρχές της ισότητας, αποτελεσματικότητας, αποδοτικότητας και "ανταποκρισιμότητας". Στην περιοχή αρμοδιότητας της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου υπάγονται σήμερα 21 Νοσοκομεία, 31 Κέντρα Υγείας, 34 Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία και 141 Περιφερειακά Ιατρεία Τα Νοσοκομεία χωροταξικά κατανέμονται ως εξής: Αττική (11) (Γ.Ν. Νίκαιας «Αγ. Παντελεήμων», Γ.Ν. Πειραιά «Τζάνειο», Π.Γ.Ν. «Αττικόν», Γ.Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο», Γ.Ν. Ασκληπιείο «Βούλας», Α.Ν. Πειραιά «Μεταξά», Γ.Ν.Δ.Α. «Αγ. Βαρβάρα», Ψ.Ν.Α., Ψ.Ν.Α. «Δρομοκαϊατειο» και το Γ.Ν. Κ.Υ. Κυθήρων «Τριφύλλειο» να αφαιρεθεί Βόρειο Αιγαίο (5) (Γ.Ν. Μυτιλήνης «Βοστάνειο», Γ.Ν. Χίου «Σκυλίτσειο», Γ.Ν. Σάμου «Άγ. Παντελεήμων», Γ.Ν. Κ.Υ. Λήμνου και Γ.Ν. Κ.Υ. Ικαρίας. Νότιο Αιγαίο (6) εκ των οποίων 2 στις Κυκλαδες (Γ.Ν. Σύρου Βαρδάκειο και Πρώϊο», Γ.Ν. Κ.Υ

58 [58] Νάξου) και 4 Νοσοκομεία στα Δωδεκάνησα (Γ.Ν. Ρόδου «Α. Παπανδρέου», Γ.Ν. Κ.Υ. Κω, Γ.Ν. Κ.Υ. Καλύμνου «Το Βουβάλειο» και Κ.Θ.-Κ.Υ. Λέρου»). Οι ανωτέρω μονάδες διαθέτουν αναπτυγμένες κλίνες, εκ των οποίων οι 4971 βρίσκονται στην Αττική, 589 κλίνες στο Βόρειο Αιγαίο, 115 στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα. Αξίζει να σημειώσουμε ότι από το σύνολο των κλινών της Αττικής οι ανήκουν στα δύο Ψυχιατρικά Νοσοκομεία, ενώ στα Δωδεκάνησα οι 737 κλίνες ανήκουν στο Κ.Θ.-Κ.Υ. Λέρου. Στα Νοσοκομεία αρμοδιότητας 2 ης Υ.Πε. Πειραιώς και Αιγαίου απασχολείται (σύμφωνα με στοιχεία 2009) ιατρικό προσωπικό που αριθμεί 1696 άτομα, ενώ το Νοσηλευτικό προσωπικό απαριθμεί άτομα. Στα Νοσοκομεία αρμοδιότητας 2 ης Υ.Πε. Πειραιώς και Αιγαίου το 2011 Νοσηλεύθηκαν συνολικά ασθενείς, οι ημέρες νοσηλείας ανήλθαν σε ενώ στα ΤΕΠ και στα ΤΕΙ εξετάστηκαν συνολικά άτομα. Η 2η Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου παρουσιάζει χαρακτηριστικά που συνθέτουν μια ιδιόμορφη κατάσταση: Στην αρμοδιότητά της βρίσκεται η πλειονότητα των νησιών του Αιγαίου Τα νησιά αποτελούν σημαντικότατους τουριστικούς προορισμούς τους θερινούς μήνες, αυξάνοντας έτσι σημαντικά τον όγκο των περιστατικών που αντιμετωπίζουν οι μονάδες υγείας Απομόνωση των νησιωτικών περιοχών τους χειμερινούς μήνες. Αθρόα εισαγωγή λαθρομεταναστών Ελλείψεις στην στελέχωση του προσωπικού, ιδιαιτέρως του ιατρονοσηλευτικού Όλα τα ανωτέρω, τα οποία ενδεικτικά αναφέρονται, επιβάλλουν την αδιάκοπη προσπάθεια για συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Προσπάθεια που υλοποιείται με νέες υποδομές (Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας Αστικού Τύπου, Π.Π.Ι. και Π.Ι. προμήθεια νησιωτικών Νοσοκομείων με σημαντικό εξοπλισμό Βιοϊατρικής Τεχνολογίας) και σαφώς προσανατολισμένη στις νέες τεχνολογίες και στις νέες μεθόδους εκπαίδευσης του προσωπικού, με στόχο να σπάσει το φράγμα της απομόνωσης (με ότι αυτό συνεπάγεται) για την περιφέρεια Η οργάνωση της 2 ης Υ.ΠΕ Η 2 η Υγειονομική Περιφέρεια εκ του Οργανισμού της διαθέτει αναλυτικό οργανόγραμμα το οποίο εμφανίζεται παρακάτω:

59 [59] 1.2 Το πλαίσιο του Έργου Το παρόν έργο θα υλοποιηθεί και οι υπηρεσίες του Συμβούλου Υποστήριξης θα έχουν ως στόχο την υποβοήθηση της υλοποίησης των έργων που έχει αναλάβει να υλοποιήσει η Αναθέτουσα Αρχή Έργα της 2 ης ΔΥΠΕ Η 2 η ΔΥΠΕ σε κεντρικό επίπεδο υλοποιεί ένα σύνολο έργων τα οποία χρηματοδοτούνται από διαφορετικά Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ. Συγκεκριμένα στον πίνακα που ακολουθεί αναφέρεται ο τίτλος του έργου, η κατάσταση στην οποία είναι σήμερα το έργο, ο Π/Υ του καθώς και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα το οποίο το χρηματοδοτεί. Α /Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟ ΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΛΕΙΑΤΡΙΚΗΣ(ΕΔΙΤ) ΤΜΗΜΑ 2ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝHΣΩΝ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ,00 ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ