ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Γ ΚΑΜΕΡΑΣ

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» Ν.Π.Δ.Δ. Ταχ. Δ/νση : ΙΑΚΩΒΑΤΩΝ 43 Τ.Κ. : Αθήνα Ημερομηνία : Αριθμ. Πρωτ.: Oικ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρμόδιος υπάλληλος : κα Κουνατίδου Σοφία Τηλέφωνο-fax: Φορέας Διενέργειας Διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι το Νοσοκομείο θείας Πρόνοιας «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 09Α / 2016 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη αναδόχου συντήρησης Γ κάμερας για ένα χρόνο 1

2 Είδος διαγωνισμού ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Πρόχειρος Κριτήριο Αξιολόγησης Η χαμηλότερη τιμή Χρόνος Διενέργειας Τόπος Διενέργειας του Διαγωνισμού Περιγραφή είδους Ημερομηνία : 15 /04 / 2016 Ημέρα: Παρασκευή Ώρα: 10 : 00 Γραφείο Προμηθειών Νοσοκομείου «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ΜΕΡΟΣ Β Κωδικός CPV Προϋπολογισθείσα Δαπάνη Διάρκεια Σύμβασης Κρατήσεις επί της τιμής της ανάθεσης Φόρος εισοδήματος ,00 με ΦΠΑ ,20 χωρίς ΦΠΑ Ένα έτος Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων νόμιμες κρατήσεις Κατά την πληρωμή παρακρατείται φόρος εισοδήματος σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 2198/94 2

3 Το Νοσοκομείο Θείας Πρόνοιας Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ έχοντας υπ όψη : Α. Τον οργανισμό του Νοσοκομείου Β. Τους οικονομικούς και διαχειριστικούς κανονισμούς των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Γ. Τις διατάξεις : 1. Του Ν.Δ. 496/1974 (ΦΕΚ Α 204 / ) «Δημόσιο Λογιστικό των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου». 2. Του Ν. 2198/1994, άρθρο 24 (ΦΕΚ Α 43/ ) «ΑΤΑ Δημοσίου 1994-Αϋλοι τίτλοι Δημοσίου-Κεφαλαιαγορά και λοιπές διατάξεις»-(παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις). 3. Την µε αριθ. Υ7/2480/94 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Περί Εναρµόνισης της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς την Οδηγία 93/42/ΕΟΚ/ του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά τα Ιατροτεχνολογικά Προιόντα» (ΦΕΚ Β 679/ ,ΦΕΚ Β 755/ & ΦΕΚ Β 757/ ). 4. Του Ν. 2286/95, άρθρο 2 παρ.1 έως 11 (ΦΕΚ Α 19/ ) «Προμήθειες του Δημόσιου τομέα κα Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.2323/95 (ΦΕΚ Α 145/1995) «Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες Διατάξεις». 5. Του Ν. 2513/1997 (ΦΕΚ Α 139/ ) «Κύρωση της συμφωνίας περί Δημοσίων συμβάσεων Προμηθειών». 6. Του Π.Δ. 394/1996 (ΦΕΚ Α 64 / ) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 35 του Ν. 3377/2005 «Αρχές και κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς Θέματα υπουργείου Ανάπτυξης», κατά το μέρος που δεν αντίκεινται στις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 και του Π.Δ. 60/2007, όπως ισχύει αναλογικά. 7. Του Ν.2690/99 (ΦΕΚ Α 45 / ) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις». 8. Του Ν. 2955/2001 (ΦΕΚ Α 256 / ) «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει μέχρι σήμερα. 9. Του Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ Α 81 / ) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει μέχρι σήμερα. 10. Του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98/05) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», το Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ Α 141/ ) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών», το Π.Δ. 189/2009 Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων». 11. Του Ν. 3580/2007 (ΦΕΚ Α 134 / ) «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις»,όπως ισχύει μέχρι σήμερα. 12. Του Ν. 3527/2007 (ΦΕΚ Α 25/ ) «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις». 13. Του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ Α 150 / ). «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». 14. Του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/ ) Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ «Συντονισμός των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16 ης Νοεμβρίου 2005». 15. Του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α 68 / ). «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». 16. Του Ν. 3868/2010 (ΦΕΚ Α 129/ ) «Περί αναβαθμίσεως του Ε.Σ.Υ. και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης». 17. Το Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. Α 112/ ) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο <Πρόγραµµα ιαύγεια> και άλλες διατάξεις». 3

4 18. Του Ν.3867/ , άρθρο 27 «Εξόφληση προμηθειών Νοσοκομείων και ρυθμίσεις θεμάτων σχετικών διαγωνισμών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα. 19. Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ Α 31/ ) «ιαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα και άλλες διατάξεις». 20. Του Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ Α 228 / )«Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις». 21. Του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ Α 226/ ) «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο - βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής ». 22. Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α 204/ ) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ηµοσίων Συµβάσεων Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις». 23. Του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ Α 14/ ) «Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής ». 24. Του Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ Α 41/ ) «Νόµος αρµοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρµογή του νόµου Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής ιευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Τα Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ τηςµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας, της Ελληνικής ηµοκρατίας και της Ελληνικής ηµοκρατίας, τηςευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας και άλλες διατάξεις». 25. Του Ν. 4254/2012 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας στο πλαίσιο εφαρµογής του Ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις». 26. Του Π.Δ. 6/2013 «Πρόληψη τραυματισμών που προκαλούνται από αιχμηρά αντικείμενα σε συμμόρφωση με τη οδηγία 2010/32/ΕΕ του Συμβουλίου, της » (EE L 134/66 της ). 27. Του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ Α 107/ ) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/4093/2012 και 4127/2013» παρ. Ζ, υποπαράγραφος Tην ΥΑΠ1/B/2013 (ΦΕΚ Α 2677/ ) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η. Η.Σ.)» 29. Toυ Ν.4111/13 (ΦΕΚ Α 18/ ) άρθρο 28, τροποποίηση του 3886/2010 «ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989(L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης εκεµβρίου 2007 (L 335)» (Α 173). 30. Του Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ Α 52/ ) Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρου 73 του Ν. 4146/2013 (ΦΕΚ Α 90/ ). 31. Του Ν.4270/14 (ΦΕΚ Α 143/ ) «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης εποπτείας (οδηγία 2011/85/ΕΕ) /Δημόσιο Λογιστικό κ.λ.π.». 32. Του Ν.4281/14 (ΦΕΚ Α 160/ ) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» και ιδίως τα άρθρα που ισχύουν από την δημοσίευση του σύμφωνα με το άρθρο 201 του ίδιου Νόμου. 33. Toυ Ν.4250/2014 (ΦΕΚ Α 74/ ) «Διοικητικές απλουστεύσεις /Καταργήσεις Ν.Π./ Αξιολόγηση, διαθεσιμότητα κ.λ.π. δημοσίων υπαλλήλων κ.τ.λ.". 34. Το άρθρο 67, παρ. 8 του Ν 4316/2014 (ΦΕΚ Α 270/ ) «Παρατηρητήριο άνοιας κ.λ.π. Θέματα Υπουργείου Υγείας και λοιπές διατάξεις. 4

5 35. Το Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ Α 29/ ) «Ρυθµίσεις για την λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις». Και Δ. Τις αποφάσεις : 1. Την υπ αριθμ. Πρωτ. 9944/ Απόφαση 1 ης Υ.ΠΕ. περί ορισμού Φορέων διενέργειας διαγωνισμών για την υλοποίηση του Π.Π.Υ.Υ.Φ Τις υπ αριθμ. 31/Θέμα Ε.Η.Δ. 7 ο / (ΑΔΑ ΩΣΞΖ46907Γ-Μ4Χ) και 49/Θέμα 17 ο / (ΑΔΑ ΩΧ Γ-9ΝΖ) αποφάσεις του Δ.Σ. για την έγκριση διενέργειας του διαγωνισμού. 3. Απόσπασμα Πρακτικού Συνεδρίασης ΕΠΥ 69/ «Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών» (ΣΕΙΡΑ 7). 4. Την υπ αριθμ. 26/Θέμα 7 ο / (ΑΔΑ 7Χ3Η46907Γ-ΦΝΥ) απόφαση του Δ.Σ. για τη Συγκρότηση Επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης των διαγωνισμών του Π.Π.Υ.Υ Τις προβλεπόµενες πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισµού (ΚΑΕ 0887). Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε Πρόχειρο επαναληπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου συντήρησης Γ κάμερας με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή (CPV ) για ένα έτος. 1. Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Νοσοκομείο ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ (Γραφείο Προμηθειών) ενώπιον Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, στις 15 / 04 / 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10 : 00 λήξη κατάθεσης προσφορών, βάσει των όρων της γενικής ανακοίνωσης επί διακηρυσσομένων διαγωνισμών του Νοσοκομείου και των πιο κάτω ειδικών όρων της διακήρυξης αυτής, οι οποίοι και κατισχύουν των γενικών, σε περίπτωση ασυμφωνίας των. 2. Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ορίζεται σε ,00 ευρώ με ΦΠΑ. Τα επιμέρους στοιχεία του κόστους της σύμβασης, οι κρατήσεις και οι λοιπές οικονομικές επιβαρύνσεις της, καθώς επίσης ο τρόπος πληρωμής και τα λοιπά σχετικά στοιχεία και όροι, θα περιγράφονται στην ίδια την σύμβαση που θα υπογραφεί με τον Ανάδοχο. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1. Τρόπος Λήψης της Διακήρυξης. Αντίγραφα της διακήρυξης θα διατίθενται από το Φορέα διεξαγωγής του διαγωνισμού (Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου) κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες. Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www. Pammakaristos-hosp.gr). ΑΡΘΡΟ 2. Παραλαβή Κατάθεση προσφορών 1. Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν το αργότερο μέχρι την ημέρα και ώρα της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού στο Γενικό Πρωτόκολλο του Νοσοκομείου. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται, καθώς και οι προσφορές που δεν πληρούν του όρους της διακήρυξης και των εγγράφων στα οποία αυτή αναφέρεται. 2. Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. 3. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, μπορούν να παρίστανται οι προμηθευτές ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι τους. 4. Για πληροφορίες της διακήρυξης του διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου, όλες τις εργάσιμες μέρες και κατά τις ώρες 9:00 με 13:00 και στα τηλέφωνα Επίσημη γλώσσα της παρούσας διακήρυξης, τα έντυπα της Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς και η σύμβαση είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά και οι Προσφορές των διαγωνιζομένων / υποψηφίων Αναδόχων που θα υποβληθούν θα είναι υποχρεωτικά συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα. 5

6 4. Η σύμβαση θα καταρτιστεί με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στα τεύχη του διαγωνισμού και θα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για θέματα που δεν θα ρυθμίζονται από την σύμβαση θα έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις των κοινοτικών Οδηγιών περί δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, καθώς και των κοινοτικών Κανονισμών περί των πόρων των Ταμείων και της δημοσιονομικής διαχείρισης του κοινοτικού Προϋπολογισμού. 5. Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι απαιτήσεις σχετικά με την απαιτούμενη ανάθεση επισυνάπτονται. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1. Ο Ανάδοχος εγγυάται για τη διάθεση του επιστημονικού και λοιπού προσωπικού του αναφερομένου στην προσφορά της υπό ανάθεση συντήρησης, καθώς και των συνεργατών που θα διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της Σύμβασης, υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας κατά τις επαφές τους με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τα στελέχη του Νοσοκομείου Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον Ανάδοχο σε οποιονδήποτε τρίτο των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν από τη Σύμβαση. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι ένωση/κοινοπραξία, τα μέλη που αποτελούν την ένωση/κοινοπραξία θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι του Νοσοκομείου για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από την παρούσα υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι του Νοσοκομείου ως λόγος απαλλαγής του ενός μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων μελών για την ολοκλήρωση της Προμήθειας. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι ένωση/κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της Σύμβασης, οποιοδήποτε από τα μέλη της ένωσης/ κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητας του, για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύμβασης με τους ίδιους όρους. Στην ως άνω περίπτωση ο Ανάδοχος υποχρεούται αμελλητί να ενημερώσει σχετικά εγγράφως το Νοσοκομείο. Εάν κατά την κρίση του Νοσοκομείο οι συμβατικοί όροι μπορούν να εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα μέλη της ένωσης/κοινοπραξίας, η Σύμβαση υλοποιείται από τα λοιπά μέλη στο σύνολό της και εξακολουθεί να παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματά της. Η σχετική Απόφαση του Νοσοκομείου περί της δυνατότητας εκπλήρωσης των συμβατικών όρων από τα εναπομείναντα μέλη κοινοποιείται εγγράφως στον Ανάδοχο. Εφόσον το Νοσοκομείο αποφασίσει σχετικά ότι τα εναπομείναντα μέλη δεν επαρκούν για να εκπληρώσουν τους όρους της Σύμβασης, τότε η Ανάδοχος ένωση/κοινοπραξία οφείλει να προτείνει αντικαταστάτη, με προσόντα αντίστοιχα του αποχωρούντος μέλους. Η πρόταση θα πρέπει να συνοδεύεται από σχετικά έγγραφα στα οποία ο αντικαταστάτης δεσμεύεται για την προσήκουσα εκπλήρωση των εν λόγω συμβατικών όρων και την εν γένει υποκατάσταση του στις υποχρεώσεις του αποχωρούντος μέλους. Το Δ.Σ. του Νοσοκομείου εγκρίνει με Απόφασή του την αντικατάσταση αυτή. Σε περίπτωση όμως που η πρόταση για συγκεκριμένο αντικαταστάτη δεν γίνει αποδεκτή, το Νοσοκομείο Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει τον Ανάδοχο ένωση /κοινοπραξία έκπτωτο. 2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Τα ζητούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής είναι τα εξής: Πιστοποιητικό αρμόδιου Επιμελητηρίου, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, πιστοποιητικό αποκλειστικότητας - διανομής και επίσης υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνουν ότι αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προσκομίσουν κάθε σχετικό δικαιολογητικό, εφόσον τους ζητηθεί. 6

7 3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 3.1 Η σύμβαση θα είναι διάρκειας ενός (1) έτους, με δικαίωμα τρίμηνης μονομερούς παράτασης. Αυτός ο τρόπος παράτασης εφαρμόζεται χωρίς καμία αναπροσαρμογή ή αναθεώρηση τιμήματος για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία. 3.2 Ο προμηθευτής στον οποίο θα του κατακυρωθεί ο διαγωνισμός είναι υποχρεωμένος κατά την υπογραφή της σύμβασης να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, η οποία καλύπτει σε ευρώ ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας της υπηρεσίας που θα του κατακυρωθεί χωρίς Φ.Π.Α., με απεριόριστο χρόνο ισχύος. Αυτή θα επιστραφεί μετά την λήξη της σύμβασης Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και καλής λειτουργίας εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή αλλά νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με την νομοθεσία των κρατών - μελών αυτό το δικαίωμα Εγγυήσεις που εκδίδονται σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφραση τους στην Ελληνική γλώσσα Οι εγγυήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν εκτός των άλλων προϋποθέσεων της 3 του άρθρου 25 του Π.Δ. 118/2007 τα ακόλουθα: α) την εν λόγω προς ανάθεση συντήρηση και β) την ημερομηνία λήξης ισχύος της εγγύησης 3.3. Ουδεμία άλλη συμφωνία όσον αφορά το αντικείμενο της σύμβασης, προγενέστερη και μη αναφερόμενη σε αυτήν είναι ισχυρή. 4. ΤΙΜΗ 4.1. Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ. Θα αναγράφονται δε αριθμητικώς και ολογράφως Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ σε ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή τότε η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη Στην τιμή θα περιλαμβάνεται κάθε επιβάρυνση εκτός ΦΠΑ, ο οποίος ΦΠΑ βαρύνει το Νοσοκομείο Κάθε είδους άλλη δαπάνη (έξοδα μεταφοράς, έξοδα τοποθέτησης, κ.λ.π.) βαρύνει τον προμηθευτή και θα πρέπει να έχει συνυπολογισθεί στην προσφορά Οι τιμές θα καταγράφονται ως εξής : Α) Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ Β) Σύνολο προσφερόμενης τιμής Γ) Ποσοστό ΦΠΑ και Σύνολο ΦΠΑ Δ) Συνολικό κόστος με ΦΠΑ 4.7. Η τιμή χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται για τη σύγκριση των προσφορών Σε περίπτωση λογιστικής ασυμφωνίας μεταξύ της τιμής μονάδας και της συνολικής τιμής, υπερισχύει η τιμή που δίνει το ευνοϊκότερο για το Νοσοκομείου Θείας Πρόνοιας «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» αποτέλεσμα Προσφορά που δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη Σε οποιαδήποτε περίπτωση δεν αναγράφεται τιμή θεωρείται αμαχήτως ότι αυτά προσφέρονται δωρεάν Η τιμή για τις εργασίες συντήρησης και επισκευής κατά τις συμφωνημένες ημέρες και ώρες θα είναι σταθερή για όλη την χρονική περίοδο. Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο νόμιμος Φ.Π.Α. που βαρύνει το Νοσοκομείο Η ανάδοχος εταιρεία αναλαμβάνει την ευθύνη να τηρεί ακριβώς την ώρα έναρξης και λήξης των εργασιών της προγραμματισμένης συντήρησης Η τιμή θα είναι σταθερή καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. 7

8 5. ΑΜΟΙΒΗ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 5.1. Η πληρωμή των προμηθευτών για την αμοιβή τους έναντι αγαθών ή και παροχής υπηρεσιών θα πραγματοποιείται εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από τη λήξη της διαδικασίας επαληθεύσεως της αντιστοιχίας των συμφωνημένων και παραλαμβανομένων αγαθών ή υπηρεσιών και υπό την προϋπόθεση ότι έχει προ αυτής παραληφθεί τιμολόγιο ή άλλο ισοδύναμο για την πληρωμή έγγραφο. Αν μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής δεν έχει παραληφθεί τιμολόγιο ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο του προμηθευτή, η προθεσμία των εξήντα (60) ημερών άρχεται από της παράδοσης τέτοιου εγγράφου. Προϋπόθεση εξόφλησης τιμολογίου είναι η εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου. 5.2 Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ ( ), μετά από προηγούμενη θεώρηση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 5.3 Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 35 του Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118/2007) και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. και ειδικότερα : α) Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών για εργασίες δεδουλευμένες προηγούμενου μήνα β) Βεβαίωση παραλαβής εργασιών μηνός ποιοτικά και ποσοτικά. γ) Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται α) κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών διενέξεων, καθώς και β) στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 35 παρ. 7 του Π.Δ. 118/2007. Επίσης, δεν προσμετρείται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής που οφείλεται σε υπαιτιότητα του προμηθευτή (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών, παραλαβή του έργου με έκπτωση λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές κ.λ.π.) Σε περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης προσώπων άνευ νομικής προσωπικότητας, τα παραστατικά εκδίδονται από κάθε ένα μέλος της κοινοπραξίας ή της ένωσης χωριστά, ανάλογα με το μέρος του Έργου που έχει αναλάβει να υλοποιήσει, της έχει περιγραφεί στην Τεχνική Προσφορά της σχετικής ένωσης ή κοινοπραξίας, και με αναφορά στην περιγραφή αυτή Είναι δυνατόν για λόγους ευχέρειας να προβλεφθεί και να δηλωθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή κατά τη διάρκεια σύναψης της Σύμβασης ο ορισμός ενός μέλους της ενώσεως ή κοινοπραξίας ως εκπροσώπου ( project leader ). Ο εκπρόσωπος αυτός θα εκδίδει το σχετικό παραστατικό και θα μεριμνά για την καταβολή των σχετικών ποσών στα υπόλοιπα μέλη κατά το λόγο συμμετοχής εκάστου στο υλοποιηθέν τμήμα του Έργου. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν υπέχει καμία ευθύνη για την προσήκουσα καταβολή στα μέλη της ενώσεως / κοινοπραξίας και δεν εμπλέκεται εν γένει καθ οιονδήποτε τρόπο σε ζητήματα που αναφέρονται στις εσωτερικές σχέσεις μεταξύ των μελών της ενώσεως / κοινοπραξίας Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων Οργανισμών η οποία κατά νόμο βαρύνει τον Ανάδοχο. Απαιτήσεις του Αναδόχου για οιαδήποτε πληρωμή δεν θα γίνονται δεκτές άνευ της εκ μέρους του καταθέσεως των αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων και εγγράφων (τιμολόγια, αποδείξεις, πιστοποιητικά κ.λ.π.) που αφορούν στην εξόφληση των φόρων, ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών δαπανών που τον βαρύνουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές Διατάξεις Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά / δικαιολογητικά. Από κάθε τιμολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά Νόμους και σχετικές Εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών Τόκος υπερημερίας οφείλεται μόνο σε περίπτωση υπαιτίου καθυστερήσεως πληρωμής, το δε ύψος αυτού υπολογίζεται με βάση το επιτόκιο που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (επιτόκιο αναφοράς) στην πιο πρόσφατη κύρια πράξη χρηματοδότησης, η οποία πραγματοποιείται πριν από την πρώτη ημερολογιακή ημέρα του οικείου εξαμήνου, προσαυξημένο κατά 0,30 ποσοστιαίες μονάδες Η πληρωμή θα πραγματοποιείται με επιταγή στο όνομα του δικαιούχου ή επ ονόματί του μετά από τη θεώρηση του σχετικού χρηματικού εντάλματος από τον επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 8

9 5.11. Κρατήσεις που βαρύνουν τον προμηθευτή: i) Κράτηση2% υπέρ Ψυχικής Υγείας επί της αξίας των τιμολογίων των συμβάσεων των προμηθειών και υπηρεσιών υγείας, μετά την αφαίρεση του Φ.Π.Α. και κάθε άλλου παρακρατούμενου ποσού υπέρ τρίτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.3580/2007 σε συνδυασμό με το άρθρο 24 του Ν. 3846/2010. ii) Κράτηση 0,10% επί του συνολικού συμβατικού τμήματος (εφόσον το συνολικό συμβατικό τμήμα, προ φόρων και κρατήσεων, είναι ίσο ή μεγαλύτερο των ΕΥΡΩ) υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων -Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. (σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 4 του Ν.4013/2011 ΦΕΚ. 204 Α ). iii) Η ανωτέρω (β) κράτηση επιβαρύνεται με Χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20% υπέρ δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ.8 του Κώδικα Χαρτοσήμου. iv) Παρακράτηση 4% (για υλικά) και 8% (για παροχή υπηρεσιών) στη καθαρή τιμή του τιμολογίου χωρίς Φ.Π.Α. (παρακράτηση Φ.Ε. του Ν.2198/94). Οι κρατήσεις θα προσαρμόζονται αυτόματα στην εκάστοτε ισχύουσα Νομοθεσία Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται α) κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών διενέξεων, καθώς και β) στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 35 παρ. 7 του Π.Δ. 118/2007. Επίσης, δεν προσμετρείται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής που οφείλεται σε υπαιτιότητα του προμηθευτή (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών, παραλαβή του έργου με έκπτωση λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές κ.λ.π.) Στην περίπτωση καθυστέρησης εξοφλήσεως πέρα από ένα (1) μήνα η υποχρέωση της αναδόχου εταιρείας, που προκύπτει από την παρούσα σύμβαση, προς συντήρηση και επισκευή του συγκροτήματος και των μερών αυτού διακόπτεται μέχρι την εξόφληση του αντίστοιχου τιμολογίου. 6. ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 6.1. Η συμφωνηθείσα αμοιβή για τις εργασίες της σύμβασης δεν περιλαμβάνει τυχόν έκτακτες εργασίες, τις οποίες η ανάδοχος εταιρεία θα χρεώνει επιπρόσθετα στο Νοσοκομείο Ως έκτακτες εργασίες νοούνται : α) η επιθεώρηση, ενδεχομένως δε και η κατά την κρίση της αναδόχου εταιρείας αποκατάσταση της καλής λειτουργίας του συγκροτήματος ή μερών αυτού σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Κατασκευαστή Οίκου εφ' όσον: 1. πριν την έναρξη ισχύος της παρούσας το συγκρότημα ή μέρη αυτού είτε δεν καλύπτονται από την εγγύηση είτε δεν συντηρούνται από την ανάδοχο εταιρεία στα πλαίσια σύμβασης πλήρους συντήρησης / επισκευής, ή 2. κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας διακοπεί χωρίς υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας η υποχρέωση αυτής προς συντήρηση και επισκευή. β) η αποκατάσταση βλαβών και ζημιών που οφείλονται σε λειτουργία του συγκροτήματος αντίθετη προς τις οδηγίες του Κατασκευαστή ή του Προμηθευτή Οίκου, σε ενέργεια τρίτων ή σε ανωτέρα βία. γ) η επιθυμία του Νοσοκομείου για μετατροπή, συμπλήρωση, αναβάθμιση ή μεταφορά του συγκροτήματος. 7. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 7.1. Η ανάδοχος εταιρεία παρέχει τη διαβεβαίωση ότι οι εργασίες συντηρήσεως και επισκευής θα διεξάγονται κατά τρόπο τεχνικώς άρτιο και σύμφωνα με τις διεθνώς ισχύουσες προδιαγραφές και οδηγίες του κατασκευαστή του συγκροτήματος, ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή και ασφαλής λειτουργία αυτού. 7.2 Η ανάδοχος εταιρεία θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποκατάσταση των κατά καιρούς εμφανιζομένων βλαβών εντός του συντομότερου χρονικού διαστήματος. 7.3 Η ανάδοχος εταιρεία δεν ευθύνεται σε περίπτωση απώλειας ή ζημίας φορέων πληροφοριών εξ οιουδήποτε λόγου. 8. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΗ 8.1 Το Νοσοκομείο είναι υποχρεωμένο να επιτρέπει στα συνεργεία της αναδόχου εταιρείας να προβαίνουν στις κατά την κρίση των αναγκαίες εργασίες μετρήσεων, ρυθμίσεων, επισκευών, κλπ. κατά τη διάρκεια των συμφωνημένων ημερών και ωρών. 9

10 8.2. Το Νοσοκομείο είναι υποχρεωμένο να αναθέτει οποιαδήποτε εργασία συντήρησης, επισκευής, επέκτασης ή μετατόπισης του συγκροτήματος αποκλειστικά στην ανάδοχο εταιρεία, ρητά συμφωνημένου ότι οποιαδήποτε επέμβαση τρίτου στο μηχανισμό του συγκροτήματος θα συνεπάγεται πλήρη απαλλαγή της αναδόχου εταιρείας από τις ευθύνες της παρούσας σύμβασης Το Νοσοκομείο και το προσωπικό του υποχρεούνται να τηρούν τις υποδείξεις της αναδόχου εταιρείας όσον αφορά τον καλό χειρισμό του συγκροτήματος, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. 9. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί, όταν συμφωνήσουν γι αυτό τα συμβαλλόμενα μέρη. Οποιαδήποτε όμως, τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης δύναται να γίνει μόνο εγγράφως και θα υπογράφεται και από τους δύο συμβαλλομένους, μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου του νοσοκομείου, αποκλειόμενης ρητά οποιασδήποτε τροποποίησης με προφορική συμφωνία, σύμφωνα με τη παρ. 4 του άρθρου 24 του Π.Δ. 118/ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ Ο Ανάδοχος δηλώνει ανεπιφυλάκτως ότι αποδέχεται όλους τους όρους που αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη καθώς και σε όλα τα σχετικά και συνημμένα εδώ έγγραφα του διαγωνισμού, των οποίων όλων ανεξαιρέτως αυτή έλαβε γνώση και με τα οποία συμφωνεί Ο Ανάδοχος δηλώνει ρητά ότι αναλαμβάνει από κοινού και εξ ολοκλήρου όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση. Φέρει δε εις το ολόκληρο αλληλεγγύως και απεριορίστως την ευθύνη για την επίτευξη του συμβατικού σκοπού μετά των παρεπομένων αυτού υποχρεώσεων. Κατά τον αυτό τρόπο εγγυάται την εκτέλεση της υπό ανάθεση προμήθειας, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης και επιβαρύνεται με τις ενδεχόμενες κυρώσεις ή εκπτώσεις Συμπληρωματικά ισχύουν οι οδηγίες και τα εγχειρίδια του κατασκευαστή του συγκροτήματος Για κάθε διαφορά που θα προκύψει μεταξύ των συμβαλλομένων από την παρούσα σύμβαση, αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια της Αθήνας. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΝ ΤΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΙΚΕΣ ΓΛΥΝΑΤΣΗΣ 10

11 ΜΕΡΟΣ Β ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ / ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ γ-camera Η πλήρη συντήρηση, επισκευή και παρακολούθηση του συγκροτήματος της Γ κάμερας θα γίνεται με τους ακολούθους ειδικότερους όρους και συμφωνίες και θα περιλαμβάνει : 1. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 1.1. Θα περιλαμβάνει τη λειτουργική συντήρηση του συγκροτήματος και ειδικότερα: α) τον έλεγχο ασφάλειας, τις μετρήσεις τάσεων παλμών, κλπ. β) τον έλεγχο ικανότητας λειτουργίας και καλής απόδοσης, γ) τις αναγκαίες ρυθμίσεις, λιπάνσεις, κλπ. και δ) την συμπλήρωση ή ενδεχομένως αντικατάσταση των απαραιτήτων εξαρτημάτων, ήτοι συνήθη ανταλλακτικά, οι φωτοπολλαπλασιαστές και ο κρύσταλλος κ.λ.π. 1.2 Η συντήρηση θα περιλαμβάνει επίσης την αποκατάσταση τυχόν ανωμαλιών και ειδικότερα: α) Την αποκατάσταση των συνήθων βλαβών και ζημιών που οφείλονται σε φυσιολογική φθορά από τη συνήθη χρήση. β) Την αντικατάσταση των από τη συνήθη χρήση φθαρμένων ανταλλακτικών, εξαιρουμένου κάθε αναλώσιμου υλικού, όπως καταγραφικό χαρτί, αποθηκευτικά μέσα, ραδιοφάρμακα, ηλεκτρόδια ΗΚΓ, κ.λ.π. γ) Τη λήψη οιουδήποτε απαιτουμένου προληπτικού μέτρου για αποφυγή τυχόν ανωμαλιών ή ζημιών. δ) Τυχόν αναβαθμίσεις του Κατασκευαστή Οίκου σε υπάρχοντα προγράμματα (software), κλπ., εφόσον το Hardware το επιτρέπει. 1.3 Η συντήρηση και επισκευή θα διεξάγεται με τα απαιτούμενα ειδικά εργαλεία και όργανα μέτρησης και ελέγχου από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό της αναδόχου εταιρείας, βάσει των διεθνών προδιαγραφών του κατασκευαστή Οίκου του συγκροτήματος. 1.4 Κατά τη συντήρηση ή επισκευή η ανάδοχος εταιρεία δικαιούται να προβαίνει σε οποιαδήποτε κατά την άποψή της απαιτούμενη τεχνική μετατροπή για την άρτια και ασφαλή λειτουργία και απόδοση του συγκροτήματος. Οι μετατροπές αυτές δεν θα έχουν επίπτωση στην παρεχομένη ποιότητα και ταχύτητα των εκτελουμένων εξετάσεων, όπως αυτές προσδιορίζονται στη σύμβαση αγοράς του μηχανήματος. Αντίθετα αποσκοπούν στη βελτίωση των λειτουργικών χαρακτηριστικών του συγκροτήματος. 1.5 Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τα καθήκοντα που αναλαμβάνει με τη Σύμβαση σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης. Καθ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με τον Φορέα διεξαγωγής του διαγωνισμού, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση της Προμήθειας. 1.6 Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. 2. ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η προληπτική συντήρηση θα γίνεται από Δευτέρα έως Παρασκευή και από ώρες 08.00' έως 16.00', εκτός εορτών, αργιών, κλπ. Η διάρκεια των εργασιών αυτών θα είναι μία (1) ημέρα ανά τετράμηνο, εκτός ειδικών αναγκών. Οι επισκευές των βλαβών θα γίνονται τις καθημερινές από Δευτέρα έως και Παρασκευή και από ώρες 08.00' έως 16.00', εκτός εορτών, αργιών, κλπ. Καμία πρόσθετη επιβάρυνση δεν θα έχει το Νοσοκομείο εάν υπάρξει ανάγκη υπερβάσεως του ως άνω ωραρίου. Η προσέλευση των τεχνικών της αναδόχου εταιρείας για τις επισκευές θα πραγματοποιείται κατά το δυνατόν μέσα σε 4 εργάσιμες ώρες από τη λήψη έγγραφης ειδοποίησης στα Γραφεία της εταιρείας. 11