Α Π Ο Ν Τ Ε Σ ( 4 ) 1. Ζησάκη Ξανθή 4. Ντόντος Γεώργιος 2. Τσιαπλές θωμάς Αν και νόμιμα κληθέντες 3. Γκατζόγιας Παναγιώτης

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μακρυχώρι ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. πρωτ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθ. 19/2016 πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ Δήμου Τεμπών Σήμερα στις 27 του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 το Δημοτικό Σ/λιο του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων «Αντλιοστάσιο» στο Μακρυχώρι, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 9706/ πρόσκληση του Προέδρου του Δ. Σ. που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου Τεμπών και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Σ/λους αυτού (άρθρο 95 του Ν. 3463/2006) για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ( 27 ) Δημοτικών Σ/λων ήταν: Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ ( 23 ) 1.Τσέτσιλας Δημήτριος 14. Διψάνας Αχιλλεύς 2.Τσάτσαρης Χρήστος 15. Βλάγκας Ιωάννης 3. Έξαρχος Γεώργιος 16. Μανώλης Γεώργιος 4. Αργυρίου ιωάννης 17. Κυρίτσης Γεώργιος 5. Νταφούλης Κων/νος 18. Τζέκας Θωμάς 6. Ζάχος Βασίλειος 19. Νικολάου Γεώργιος 7. Τσιόπα-Λύτρα Γεωργία 20. Καραναστάσης Αθανάσιος 8. Μπουζέκης Ευθύμιος 21. Μαϊμάρης Δημήτριος 9. Πανάγου Ελευθερία 22. Κακαγιάννης Χρήστος 10. Καρατέγος Μιχάλης 23. Μπίκας Χρήστος 11. Σαϊτης Αστέριος Τσεργάς Κων/νος Τσούγιας Χρήστος Α Π Ο Ν Τ Ε Σ ( 4 ) 1. Ζησάκη Ξανθή 4. Ντόντος Γεώργιος 2. Τσιαπλές θωμάς Αν και νόμιμα κληθέντες 3. Γκατζόγιας Παναγιώτης Στην συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Κολλάτος Κων/νος. Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας η Κοντογιάννη Παρασκευή υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. Προσκλήθηκαν και παρέστησαν οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Καλότυχος Γ., Ζαφείρης Κ., Λαϊνας Αθ., Καραπάνου-Μαγαλιού Άννα., Σεβδαλής Ελ., Μπίκας Ι. καθώς και οι εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων Λαγούρος Ι., Μήτσιου Ι., Σακκαβός Ι. Ο Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου κ. Τσέτσιλας ύστερα από την διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας και αφού πρώτα ομόφωνα συμφώνησαν για την συζήτηση των εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση. ΘΕΜΑ (2 ο Ε.Η.Δ.) «Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, για την Πράξη: Βελτίωση - Συντήρηση Δρόμου Πυργετός-Ι.Μ. Αγ. Ραφαήλ» Αριθμός Απόφασης ( 156) Το θέμα εισηγήθηκε ο δήμαρχος κ. Κολλάτος Κων.

2 Σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν.3852/2010 «Προγραμματικές Συμβάσεις»: 1.α. Για τη μελέτη και εκτέλεση έργων και προγραμμάτων ανάπτυξης μιας περιοχής, καθώς και για την παροχή υπηρεσιών κάθε είδους, οι δήμοι, οι περιφέρειες, οι σύνδεσμοι δήμων, οι Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων, η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και η Ένωση Περιφερειών, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα οποία συνιστούν ή στα οποία συμμετέχουν οι προαναφερόμενοι φορείς, καθώς και Ν.Π.Ι.Δ. στα οποία συμμετέχουν ή συνιστούν η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και η Ένωση Περιφερειών, οι δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης, τα δημοτικά και περιφερειακά ιδρύματα, καθώς και κοινωφελή ιδρύματα και κληροδοτήματα και τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στα οποία περιλαμβάνονται και τα τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, μπορούν να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις με το Δημόσιο, μεταξύ τους ή και με φορείς του δημόσιου τομέα της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982, μεμονωμένα ή από κοινού. Σύμφωνα δε με τις παρ.2 α και 4 του ανωτέρω άρθρου «στις προγραμματικές συμβάσεις απαραίτητα ορίζονται το αντικείμενο της σύμβασης, ο σκοπός και το περιεχόμενο των μελετών, των έργων, των προγραμμάτων ή των υπηρεσιών, ο προϋπολογισμός τους, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων. Για την εκτέλεση των προγραμματικών συμβάσεων και στο πλαίσιο των συμφωνούμενων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλόμενων οργανισμών και φορέων, επιτρέπεται η απασχόληση προσωπικού του ενός συμβαλλομένου στον άλλον, καθώς και η παραχώρηση της χρήσης ακινήτων, εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και μέσων. Επειδή ο Δήμος Τεμπών (Κύριος του έργου) δεν διαθέτει την αναγκαία στελεχιακή επάρκεια για την υλοποίηση της Πράξης: «Βελτίωση-Συντήρηση δρόμου Πυργετός-Ι.Μ. Αγίου Ραφαήλ» και προκειμένου να διασφαλιστεί η άρτια και ασφαλής κατασκευή του, θα πρέπει με σχετική απόφασή του, να προβεί στην έγκριση του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης και την υπογραφή αυτής για την υλοποίηση της πράξης Και κάλεσε το Δ.Σ. ν αποφασίσει σχετικά Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 & 100 του Ν.3852/2010, την εισήγηση του Δημάρχου, το σχέδιο της Προγραμματικής και μετά από διαλογική συζήτηση. Αποφασίζει Ομόφωνα Ε γ κ ρ ί ν ε ι την Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίησης της Πράξης με τίτλο: «Βελτίωση - Συντήρηση δρόμου Πυργετός - Ι.Μ. Αγ. Ραφαήλ», δαπάνης προϋπολογισμού ,00, μεταξύ του Δήμου Τεμπών (Κύριος του Έργου) και της Περιφέρειας Θεσσαλίας (Φορέας Υλοποίησης), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο σχέδιο, ως αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Τεμπών, για τις περαιτέρω ενέργειες και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό 156/ Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση. Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ως παρακάτω: Ο Πρόεδρος (υπογραφή) Πιστό αντίγραφο O Πρόεδρος Δ.Σ. Τσέτσιλας Δημ. Τα Μέλη (υπογραφές)

3 ( Σ Χ Ε Δ Ι Ο ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΥΡΓΕΤΟΣ- Ι.Μ. ΑΓΙΟΥ ΡΑΦΑΗΛ» Στη Λάρισα, σήμερα την (ημερομηνία), μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων : της Περιφέρειας Θεσσαλίας, που εδρεύει στο Λάρισα, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κωνσταντίνο Αγοραστό, σε εκτέλεση της υπ αριθμ../2016 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου του Δήμου Τεμπών, που εδρεύει στο Μακρυχώρι, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο, κ. Κωνσταντίνο Κολλάτο Έχοντας υπόψη την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω διατάξεις: 1. Τον Ν 3463/ (ΦΕΚ Α/114), «Κύρωση κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», ειδικότερα το άρθρο Τον Ν. 3852/ (ΦΕΚ Α/87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης», ειδικότερα τα άρθρα 100 και Τον Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ Α/116) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» 4. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α/147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 5. Την αριθμ.. Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας περί σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης άρθρου 100 Νόμου 3852/2010 για εκτέλεση του έργου από την Περιφέρεια Θεσσαλίας / ΠΕ Λάρισας 6. Την αριθ. Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τεμπών περί σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης 7. Την ένταξη του έργου στο ΠΔΕ Περιφέρειας Θεσσαλίας έτους 2016 και ειδικότερα στη ΣΑΕΠ 517, Τροποποίηση 0, (ΑΔΑ : ΩΠΣΛ4653Ο7-ΝΘΒ). συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: ΠΡΟΟΙΜΙΟ Σύμφωνα με τα ανωτέρω άρθρα, οι Δήμοι και οι Περιφέρειες μπορούν να συνάπτουν Προγραμματικές Συμβάσεις μεταξύ τους, για τη μελέτη και εκτέλεση έργων και προγραμμάτων ανάπτυξης μιας περιοχής, καθώς και για την παροχή υπηρεσιών κάθε είδους. Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση σκοπό έχει την ανάπτυξη κοινών πρωτοβουλιών για την άμεση και αποτελεσματικότερη εκτέλεση του έργου «Βελτίωση-Συντήρηση δρόμου Πυργετός- Ι.Μ. Αγίου Ραφαήλ» (αναφερόμενο στο εξής χάριν συντομίας ως «Το έργο»). Κύριος του έργου είναι ο Δήμος Τεμπών. Επειδή ο Κύριος του έργου δεν διαθέτει την αναγκαία στελεχιακή επάρκεια για την υλοποίησή του και προκειμένου να διασφαλιστεί η άρτια και ασφαλής κατασκευή του, αναθέτει στην Περιφέρεια Θεσσαλίας την Υλοποίηση του εν λόγω έργου σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα Προγραμματική Σύμβαση. ΑΡΘΡΟ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση περιέχει: α. Το αντικείμενο της σύμβασης, β. Τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων, γ. Τους πόρους που θα διατεθούν για τη χρηματοδότηση του έργου, ε. Το χρόνο και τον τόπο ισχύος της παρούσα Προγραμματικής Σύμβασης, στ. Τη σύσταση και τις αρμοδιότητες της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος, ζ. Τη διαιτησία, την επίλυση διαφορών και τις ρήτρες. ΑΡΘΡΟ 2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η ανάθεση από το Τεμπών, εφεξής Κύριος του έργου, της αρμοδιότητας υλοποίησης του έργου «Βελτίωση-Συντήρηση δρόμου

4 Πυργετός-Ι.Μ. Αγίου Ραφαήλ» (σχετ. το Παράρτημα 1, ως αναπόσπαστο μέρος της παρούσης) στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, εφεξής Φορέας Υλοποίησης και Φορέας Χρηματοδότησης του έργου. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας, δια των αρμοδίων οργάνων και του προσωπικού της, ασκεί α) όλα τα καθήκοντα της Προϊσταμένης Αρχής και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, όπως αυτά προβλέπονται στη νομοθεσία περί Δημοσίων Έργων και β) προβαίνει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την εγγραφή και τη διάθεση πιστώσεων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις σχετικές εγκυκλίους οδηγιών και καθορισμού των ορίων πληρωμών του, όπως αυτά ορίζονται κατά έτος. Για την ταχύτερη δυνατή και επιστημονικά αρτιότερη μελέτη και εκπόνηση του έργου, τα ως άνω συμβαλλόμενα μέρη εκφράζουν τη βούλησή τους για συνεργασία, με βάση τους όρους της σύμβασης αυτής. ΑΡΘΡΟ 3 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 3.1. Ο Κύριος του Έργου αναλαμβάνει: Να διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών. Να παρέχει στο Φορέα Υλοποίησης τις εγκεκριμένες μελέτες, τις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις καθώς και τροποποιήσεις αυτών, που τυχόν προκύψουν κατά την υλοποίησή του. Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσας. Να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα στελεχών του που γνωρίζουν σε βάθος τις δομές και τις λειτουργικές διαδικασίες και να διαθέσει στον Φορέα Υλοποίησης προσωπικό για την υλοποίηση του Έργου, εφόσον αυτό ζητηθεί, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11 της παρούσας. Να χρηματοδοτήσει τη δαπάνη των Ελεγκτών Δόμησης, καθώς και τα τέλη σύνδεσης με τους παρόχους κοινής ωφέλειας. Να παρέχει έγκαιρα στο Φορέα Υλοποίησης την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά με οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση του Έργου Να διασφαλίσει τη λειτουργία του Έργου μετά την ολοκλήρωσή του είτε αναλαμβάνοντας ο ίδιος τη λειτουργία του ή αναθέτοντας αυτήν σε τρίτο φορέα. Να συνεργάζεται με το Φορέα Υλοποίησης για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου Ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει: Να απασχολεί και να διαθέτει επιστημονικό προσωπικό με τα απαραίτητα και ανάλογα προσόντα, προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα υλοποίησης του Έργου. Να ορίσει εκπρόσωπό της στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσης Να καταρτίσει και εγκρίνει τα τεύχη διακήρυξης του διαγωνισμού. Να διενεργήσει το διαγωνισμό, την αξιολόγηση των προσφορών και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του. Να διοικεί και να επιβλέπει το έργο Να παράσχει στον Κύριο του Έργου τα απαιτούμενα τεχνικά στοιχεία και σχέδια, που τυχόν απαιτηθούν για τις συνδέσεις με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας Να ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τα παραδοτέα και να τα παραλαμβάνει βάσει των σχετικών συμβάσεων. Να προβεί στην παραλαβή του Έργου στο σύνολό του έως και την οριστική παραλαβή. Να προβεί στην παράδοση του Έργου στον Κύριο του Έργου Να μεριμνά για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου, σε συνεργασία με τον Κύριο του Έργου Ο Φορέας Χρηματοδότησης αναλαμβάνει: Να εξασφαλίσει (σε συνεργασία με τον Κύριο του Έργου) τη χρηματοδότηση του Έργου από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων λαμβάνοντας υπόψη την νομική δέσμευση, που θα

5 αναληφθεί μετά τη δημοπράτηση, και μεριμνώντας για την πιστώσεις και χρηματοδοτήσεις του. Να ορίσει εκπρόσωπό της στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσης ΑΡΘΡΟ 4 ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Ο Συνολικός Προϋπολογισμός για την εκτέλεση του Έργου της Προγραμματικής Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου διακοσίων είκοσι χιλιάδων Ευρώ ( ,00 ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., εργολαβικού οφέλους, αναθεωρήσεων και απροβλέπτων. Ο ως άνω προϋπολογισμός είναι σύμφωνος με το τιμολόγιο μελέτης του έργου και μπορεί να αναπροσαρμοσθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία δημοσίων έργων και κατόπιν σύμφωνης γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης. Η ως άνω δαπάνη βαρύνει το ΠΔΕ - ΣΑΕΠ 517 και ειδικότερα τον ΚΑΕ 2014ΕΠ Ο Φορέας Υλοποίησης δεν μπορεί να αναλάβει συμβατικές δεσμεύσεις έναντι τρίτων που υπερβαίνουν το παραπάνω ποσό, χωρίς προηγούμενη έγκριση από τους άλλους Συμβαλλόμενους. ΑΡΘΡΟ 5 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και λήγει με την ολοκλήρωση του Έργου και την παράδοσή του σε πλήρη λειτουργία από το Φορέα Υλοποίησης. H διάρκεια υλοποίησης του Έργου καθορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, παρ. 5. και οποιεσδήποτε τροποποιήσεις της που υπερβαίνουν τους 24 μήνες γίνονται μετά από σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης. ΑΡΘΡΟ 6 ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης συστήνεται όργανο με την επωνυμία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης», με έδρα τη Λάρισα. Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από : - έναν (1) εκπρόσωπο του Κυρίου του Έργου, ο οποίος ορίζεται Πρόεδρος της Επιτροπής με τον αναπληρωτή του - έναν (1) εκπρόσωπο από το Φορέα Υλοποίησης, με τον αναπληρωτή του - ένα (1) μέλος υποδεικνυόμενο από το Φορέα Χρηματοδότησης Από την έγκριση της Προγραμματικής Σύμβασης, οι Συμβαλλόμενοι φορείς ορίζουν τα μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης. Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και η παρακολούθηση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης και ειδικότερα η τήρηση των όρων της προγραμματικής σύμβασης, η διαπίστωση της ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών κάθε αναγκαίου μέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση της παρούσας, η πέραν του εξαμήνου παράταση του χρονοδιαγράμματος και η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που προκύπτει σχετικά με την ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και τον τρόπο εφαρμογής της. Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό της. Στην πρόσκληση αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ενώ ειδοποιούνται τα μέλη της εγκαίρως εγγράφως. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και εισάγονται προς συζήτηση και τα θέματα που θα ζητήσει εγγράφως έστω και ένα από τα μέλη της. Χρέη γραμματέα εκτελεί μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης που θα εκλεγεί στην πρώτη της συνεδρίαση. Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι δυνατό να πλαισιώνεται και από ειδικό προσωπικό που έχει γνώση του αντικειμένου της σύμβασης, όταν και εφόσον ζητηθεί από κάποιο από τα μέλη της. Το ειδικό αυτό προσωπικό δύναται να αποτελεί την «Τεχνική Επιτροπή», η οποία, μετά από αίτημα της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, γνωμοδοτεί και εκφέρει άποψη επί των ειδικών επιστημονικών θεμάτων που σχετίζονται με την υλοποίηση του Έργου, αλλά δεν έχει δικαίωμα ψήφου. Οι σχετικές γνωμοδοτήσεις, εισηγήσεις ή απόψεις της Τεχνικής Επιτροπής δεν είναι δεσμευτικές για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

6 Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνέρχεται τακτικά κάθε μήνα και έκτακτα όταν το ζητήσει εγγράφως ένα από τα μέλη της. Κάθε μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης μπορεί, κατά την κρίση του, να καλεί στις συνεδριάσεις υπηρεσιακά στελέχη του φορέα από τον οποίο έχει ορισθεί και τα οποία είναι εμπλεκόμενα στην υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης. Τα πρακτικά της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη αφού υπογραφούν. Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα όλα τα μέλη της. Οι αποφάσεις της πρέπει να είναι αιτιολογημένες, λαμβάνονται δε κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών και δεσμεύουν όλους τους συμβαλλόμενους φορείς. Οι λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής Επιτροπής, θα καθορισθούν με αποφάσεις της. ΑΡΘΡΟ 7 ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής πίστης από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη παρέχει στο άλλο μέρος το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και να αξιώσει κάθε θετική ή αποθετική ζημία του. ΑΡΘΡΟ 8 ΕΥΘΥΝΗ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται καθ όλη τη διάρκεια της παρούσας προγραμματικής σύμβασης έναντι του Κυρίου του Έργου για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων του και έναντι των τρίτων ευθύνεται εις ολόκληρον με τον Κύριο του Έργου. ΑΡΘΡΟ 9 ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ Ο Φορέας Υλοποίησης εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως τον Κύριο του Έργου έναντι των τρίτων κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του έως τη λήξη της μεταβίβασης της αρμοδιότητας υλοποίησης. ΑΡΘΡΟ 10 ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι αρμόδια για την επίλυση όλων των διαφορών που τυχόν προκύψουν μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, ως προς την ερμηνεία και την υλοποίηση της παρούσας Σύμβασης Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά την εκτέλεση και ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και που δεν θα επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, δύναται να επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια του Βόλου ΑΡΘΡΟ 11 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Προκειμένου να διευκολυνθεί η εκτέλεση του Έργου της παρούσας σύμβασης είναι δυνατή η απασχόληση προσωπικού του Κυρίου του Έργου στο Φορέα Υλοποίησης, αποκλειστικά για τις ανάγκες του συγκεκριμένου Έργου. Το προσωπικό αυτό ορίζεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Κυρίου του Έργου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. ΑΡΘΡΟ 12 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 12.1 Υποκατάσταση. Απαγορεύεται ρητώς στο Φορέα Υλοποίησης η υποκατάστασή του από τρίτο για την υλοποίηση του Έργου. Αν χωρίσει υποκατάσταση, τότε ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται για κάθε πταίσμα του τρίτου έναντι του Κυρίου του Έργου, ενώ συγχρόνως λύεται η παρούσα από υπαιτιότητα του Φορέα Υλοποίησης Πνευματικά δικαιώματα. Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) που θα συνταχθούν από το Φορέα Υλοποίησης (και τους προστεθέντες και αντισυμβαλλομένους του) στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας Σύμβασης και των συμβάσεων που θα υπογράψει ο Φορέας Υλοποίησης στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου, θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του Κυρίου του Έργου, ο οποίος έχει το δικαίωμα να τα επαναχρησιμοποιήσει ελεύθερα, θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων του κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και θα παραδοθούν στον Κύριο του Έργου κατά το χρόνο παράδοσης του Έργου ή αλλιώς κατά την καθ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της

7 Σύμβασης. Τα σχετικά πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα ρητώς εκχωρούνται στον Κύριο του Έργου χωρίς την καταβολή αμοιβής Εμπιστευτικότητα. Καθ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Φορέας Υλοποίησης (και οι προστεθέντες του) αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του Κυρίου του Έργου, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την υλοποίηση του Έργου και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. ΑΡΘΡΟ 13 ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης γίνεται μόνον εγγράφως με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών. Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την προγραμματική σύμβαση, καθώς και η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαίωμα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη, που δεν αναγνωρίζονται από αυτή την προγραμματική σύμβαση. Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, σε απόδειξη των οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε πέντε (5) πρωτότυπα, έλαβε δε κάθε συμβαλλόμενος από ένα. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΛΛΑΤΟΣ Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δήμαρχος Τεμπών

8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 1. Τίτλος Πράξης: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΥΡΓΕΤΟΣ - Ι. Μ. ΑΓΙΟΥ ΡΑΦΑΗΛ» 2. Τεχνική περιγραφή της πράξης: Το έργο : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΥΡΓΕΤΟΣ- Ι.Μ. ΑΓΙΟΥ ΡΑΦΑΗΛ» αφορά εργασίες βελτίωσης - συντήρησης της υφιστάμενης αγροτικής οδού, που συνδέει την Δ.Κ. Πυργετού με την Ιερά Μονή Αγίου Ραφαήλ συνολικού μήκους μέτρων. Η μελέτη του έργου περιλαμβάνει : χωματουργικές εργασίες κατασκευή τεχνικών, όπου απαιτούνται οδοστρωσία ασφαλτικά εργασίες σήμανσης και ασφάλειας Η μελετώμενη αγροτική οδός προβλέπεται να καλύψει τις ανάγκες επικοινωνίας και την εξασφάλιση της γρήγορης, απρόσκοπτης και ασφαλούς πρόσβασης των κατοίκων των οικισμών, απορροφώντας μεγάλο κομμάτι του κυκλοφοριακού φόρτου της παράπλευρης οδού της ΠΑΘΕ ενώ παράλληλα θα εξυπηρετεί και τα αγροκτήματα των παρόδιων ιδιοκτησιών, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής τους. Με την βελτίωση συντήρηση της παραπάνω αγροτικής οδού επιτυγχάνεται ταυτόχρονα και η ολοκλήρωση της οδικής σύνδεσης των Δ.Κ. Πυργετού και Αιγάνης του Δήμου Τεμπών με όλα τα πολλαπλά πλεονεκτήματα και οφέλη για τους κατοίκους της περιοχής. Η κατασκευή των εργασιών θα γίνει από τον ανάδοχο σύμφωνα με τα καλύτερα από επιστημονικής και τεχνικής άποψης πρότυπα και υλικά. Ο ανάδοχος θα πρέπει να εφαρμόσει όλες τις προβλεπόμενες προδιαγραφές. Οι εργασίες της παρούσης περιλαμβάνουν ολοκληρωμένα τμήματα για την ασφαλή λειτουργία του έργου, καθώς και την επιμελημένη αποκατάσταση κάθε τυχόν βλάβης που θα προξενηθεί κατά την κατασκευή του έργου. Επιπρόσθετα, οι εργασίες της παρούσης περιλαμβάνουν, χωρίς κατ ανάγκη να περιορίζονται σ αυτά : α. Εκσκαφή βραχώδους και γαιωβραχώδους εδάφους για βελτίωση και ισοπέδωση του καταστρώματος του υπάρχοντος αγροτικού δρόμου. β. Καθαρισμός της υπάρχουσας τάφρου. γ. Χωματουργικές εργασίες για τις οποίες πάρθηκαν υπόψη χαρακτηρισμοί εδαφών σαν γαιώδη - ημιβραχώδη. δ. Συμπλήρωση επιχώματος πλάτους 7,50 από υλικά της Ε4 και δημιουργία υπόβασης της Ο155 πλάτους 7,00 μ, βάσεως Ο155 πλάτους 7,00 μ και ασφαλτικού 6,00 μ της Α265Β. Τα τεχνικά που θα κατασκευασθούν εμφανίζονται στην γενική οριζοντιογραφία. Η στάθμη του υπόγειου ορίζοντα βρίσκεται γενικά καθ όλη τη διάρκεια του έτους σε τέτοιο ύψος ώστε να εκτιμάται πως δεν θα παρουσιάζονται σοβαρά προβλήματα κατά την κατασκευή. Είναι προφανές ότι αντλήσεις θα χρειασθούν μόνον μετά από σφοδρή βροχόπτωση κατά την διάρκεια κατασκευή του έργου ή σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Τέλος, οποιαδήποτε εργασία που περιλαμβάνεται στη μελέτη και δεν αναφέρεται στην παρούσα, καθώς και όποια άλλη ήθελε προκύψει κατά την διάρκεια των εργασιών και δεν περιλαμβάνεται στην μελέτη, είναι όμως απαραίτητη για την ολοκλήρωση και θέση σε λειτουργία του συγκεκριμένου έργου, ύστερα από συνεννόηση και εντολή της υπηρεσίας. Τα υλικά πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και να πληρούν τους όρους των αντίστοιχων Τεχνικών Προδιαγραφών και να διακατέχονται από τους αντίστοιχους κανονισμούς και να τοποθετούνται σύμφωνα με τα κατασκευαστικά σχέδια της μελέτης και όποια αλλαγή θα πρέπει να γίνει θα δίδεται εντολή από την επίβλεψη του έργου. Η δε πληρωμή των ορίζεται στα αντίστοιχα άρθρα τιμολογίου της παρούσας μελέτης. Με την εγκατάσταση επί τόπου των έργων, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προβεί στον εντοπισμό των αφανών εμποδίων, καθώς και τους υπάρχοντες αγωγούς ύδρευσης και αποχέτευσης. Η αναζήτηση των στοιχείων αυτών θα γίνει με την συγκέντρωση πληροφοριών και διαγραμμάτων

9 υπαρχόντων στοιχείων (πχ φρεατίων κλπ) αλλά και εκτέλεση ερευνητικών τομών κατόπιν όμως έγγραφης εντολής της επίβλεψης. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προβεί στη χάραξη, πασσάλωση και χωροστάθμηση των αξόνων των έργων που θα κατασκευάσει τοποθετώντας τα αναγκαία σήματα για τον καθορισμό της θέσης σε οριζοντιογραφία και κατά μήκος τομή των έργων. Στην συνέχεια ο ανάδοχος θα συντάξει τις σχετικές μηκοτομές των αγωγών και λοιπών Τεχνικών έργων σύμφωνα με τα ληφθέντα στοιχεία εδάφους. Στις μηκοτομές αυτές θα πρέπει να σημειώσει τα τυχόν υπάρχοντα εμπόδια επί ή εντός του εδάφους. Οι μηκοτομές αυτές θα υποβληθούν για έγκριση στην επίβλεψη του έργου, μαζί με τις κατά νόμο εγκρίσεις και άδειες διέλευσης ή διασταύρωσης ΟΚΩ. Για όλες τις εργασίες που περιγράφηκαν ο ανάδοχος δεν δικαιούται αποζημίωσης, εκτός από τις ερευνητικές τομές του εδάφους, για την εκτέλεση των οποίων θα πληρωθεί ιδιαίτερα βάσει των συμβατικών μονάδων εκσκαφής. Τα κατασκευαστικά σχέδια της μελέτης καλύπτουν εκτενώς τα κατασκευαστικά στοιχεία των έργων. Λόγω ειδικών συνθηκών που πιθανόν να προκύψουν κατά την εκτέλεση των εργασιών από τυχόν ασάφειες σε σχέδια δημοσίων, δημοτικών κλπ. Οργανισμών είναι δυνατόν να γίνει αλλαγή της χάραξης του αγωγού μετά από εντολή της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας ή και νέα χάραξη αν κριθεί αναγκαία για την σωστή και έντεχνη κατασκευή του έργου. Οι εργασίες που θα γίνουν περιγράφονται στον προϋπολογισμό και την αναλυτική προμέτρηση εργασιών της παρούσης. 3. Στοιχεία χωροθέτησης της πράξης: ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ Δ.Ε. Κ. ΟΛΥΜΠΟΥ 4. Προϋπολογισμός : Προϋπολογισμός ,97 Φ.Π.Α , ,00 Συνολικός προϋπολογισμός Πράξης ,00 5. Συνολική διάρκεια εκτέλεσης προγραμματικής σύμβασης : 24 μήνες Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης Προγραμματικής Σύμβασης* Διάρκεια σε μήνες Έγκριση των απαιτούμενων μελετών Έγκριση τευχών δημοπράτησης Δημοπράτηση διενέργεια διαγωνισμού Προσυμβατικός έλεγχος της σύμβασης Υπογραφή σύμβασης (επικαιροποίηση δικαιολογητικών, προσκόμιση εγγυητικής καλής εκτέλεσης) Διάρκεια υλοποίησης ενέργειες παράδοσης Σύνολο Πράξης 24 *Θα υποδειχθεί από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Θεσσαλίας