16SYMV

Transcript

1 Αθήνα 11/11/2016 Αρ. Πρωτ Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ του ΤΕΕ στις ποσού ,00 πλέον ΦΠΑ Στην Αθήνα σήμερα την 11/11/2016 στα γραφεία του Τ.Ε.Ε. (Κεντρική Υπηρεσία), Νίκης 4, Τ.Κ 10248, Αθήνα, μεταξύ των κατωτέρω συμβαλλομένων: α) Του Νομικού Πρόσωπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, που εδρεύει επί της οδού Νίκης 4, ΑΘΗΝΑ, έχει αριθμό φορολογικού μητρώου , υπάγεται στη ΔΟΥ Δ Αθηνών και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο κ. Γεώργιο Στασινό, καλούμενο εφ εξής «Τ.Ε.Ε.» και β) Της εταιρείας με την επωνυμία «COMPUTER STUDIO ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με διακριτικό τίτλο «COMPUTER STUDIO SYSTEM INTEGRATOR S.A», που θα καλείται στο εξής ανάδοχος, εδρεύει στην οδό Βουλιαγμένης 223 Δάφνη Αττικής τ.κ , Αθήνα με Α.Φ.Μ: , Δ.Ο.Υ Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ και εκπροσωπείται από τον κ. Τοκάνη Δημήτριος του Ιωάννη Πρόεδρο και Διευθύνοντα σύμβουλο με ΑΔΤ: ΑΕ κάτοικος Βούλας οδός Αλκυονίδων 22. Έχοντας υπόψη: Την με αρ. Β1/Σ4/2016 (με ΑΔΑ: ΨΥΕΜ46Ψ842-Γ4Θ) απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ για τη συγκρότηση των Επιτροπών Προμηθειών για το έτος 2016 Την με αρ. Α66/Σ22/2016 (ΑΔΑ:ΩΧΙΜ46Ψ842-ΘΙΛ) απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ για την προκήρυξη του διαγωνισμού Την με αριθμό ΔΟΥ/516/ (ΑΔΑ:60Γ646Ψ842-Β7Δ) ανάληψη υποχρέωσης για την πραγματοποίηση της εν λόγω δαπάνης & δέσμευσης της αναγκαίας πίστωσης σύμφωνα με το Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α/ ) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες». Την υπ. αριθμ. πρωτ. ΤΕΕ 18124/2016 (ΚΗΜΔΗΣ: 16PROC ) Διακήρυξη του διαγωνισμού για το Εργο : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ του ΤΕΕ στις » Την με αρ. Α3/Σ34/2016 (ΑΔΑ: Ω4Α546Ψ842-ΞΥΘ) απόφαση τροποποίησης ανάληψης υποχρέωσης της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ. Την με αριθμό ΔΟΥ/954/ (ΑΔΑ:ΩΗΣΔ46Ψ842-3Ο0) ανάληψη υποχρέωσης για την πραγματοποίηση της εν λόγω δαπάνης & δέσμευσης

2 της αναγκαίας πίστωσης σύμφωνα με το Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α/ ) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες». Την με αρ. Α21/Σ38/2016 (ΑΔΑ: 69ΞΘ46Ψ842-ΥΡ7) απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ για την κατακύρωση του διαγωνισμού στην Ανάδοχο. ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Το αντικείμενο του διαγωνισμού αφορά την προμήθεια, εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη του εξοπλισμού και τον χειρισμό του λογισμικού που θα χρησιμοποιηθεί για την εύρεση των ψηφοφόρων και καταγραφή των ψηφισάντων και την ψηφιοποίηση και ηλεκτρονική καταμέτρηση των ψηφοδελτίων των εκλογών του ΤΕΕ σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Παράρτημα 1 της υπ. αριθμ. πρωτ. ΤΕΕ 18124/2016 Διακήρυξης ως εξής: 1) Η προμήθεια εξοπλισμού αφορά : 180 Προσωπικούς Υπολογιστές τύπου All-In-One (ενιαία μονάδα υπολογιστή με οθόνη) του ιδίου κατασκευαστή 20 σαρωτές διπλής όψης Fujitsu με αυτόματο τροφοδότη εγγράφων (ADF) Εξοπλισμό διασύνδεσης 2) Η προμήθεια λογισμικού αφορά: Λειτουργικό σύστημα Windows 7 Professional 32 ή 64bit για κάθε προσωπικό υπολογιστή με δικαίωμα αναβάθμισης σε Windows 10 Professional 64bit εφ όσον το επιθυμεί το ΤΕΕ RDBMS Oracle Express Edition 11g για κάθε προσωπικό υπολογιστή 3) Οι υπηρεσίες εγκατάστασης αφορούν: Μεταφορά του εξοπλισμού και εγκατάσταση στα εκλογικά τμήματα που αναφέρονται στο Παράρτημα 1 της υπ.αριθμ πρωτ. ΤΕΕ 18124/2016 Διακήρυξης 10 ημέρες πριν την διενέργεια των εκλογών. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνδέσει στους Η/Υ που θα προμηθεύσει και τον περιφερειακό εξοπλισμό (scanner, εκτυπωτές και εφ όσον απαιτηθεί και UPS). Σε συνεννόηση με το ΤΕΕ θα πρέπει να εγκαταστήσει, εκτός από το νέο περιφερειακό εξοπλισμό, και τον υπάρχοντα εξοπλισμό (εκτυπωτές και scanner) που ήδη έχει το ΤΕΕ και ο οποίος θα είναι διαθέσιμος, με ευθύνη του ΤΕΕ, στους χώρους εγκατάστασης. 2

3 Αναλυτικά ο Ανάδοχος θα εγκαταστήσει: Σε όλα τα εκλογικά τμήματα τους νέους Η/Υ σύμφωνα με τις προδιαγραφές απαιτούμενες Σε 20 εκλογικά τμήματα τους νέους σαρωτές της παρούσας διακήρυξης και στα υπόλοιπα εκλογικά τμήματα τους σαρωτές που θα παραχωρήσει το ΤΕΕ (Fujitsu fi 5220-C, Fujitsu fi 6130) Σε όλα τα εκλογικά τμήματα τους εκτυπωτές που θα παραχωρήσει το ΤΕΕ (Lexmark E340, Lexmark E360, HP M401dn, HP P1606dn ή άλλο) Το ΤΕΕ θα παραδώσει στον Ανάδοχο πίνακες που θα αναφέρουν για την κάθε πόλη τον χώρο παράδοσης εγκατάστασης, την ποσότητα και το είδος του εξοπλισμού που θα παραδώσει ο ίδιος, την ποσότητα και το είδος του εξοπλισμού που θα του παραδώσει το ΤΕΕ και πίνακα ελέγχου της συνολικής εγκατάστασης και διασύνδεσης. Σε περίπτωση βλάβης σε εξοπλισμό που θα παράσχει το ΤΕΕ ο Ανάδοχος δεν φέρει ευθύνη αλλά είναι υποχρεωμένος να εγκαταστήσει εναλλακτικό εξοπλισμό που θα του παρασχεθεί από το ΤΕΕ και να τον υποστηρίξει κατά την διαδικασία της καταμέτρησης Εγκατάσταση όλων των παραπάνω αναφερόμενων αδειών λογισμικού στα αντίστοιχα υπολογιστικά συστήματα σύμφωνα με τις οδηγίες του ΤΕΕ Παραμετροποίηση των συστημάτων διασύνδεσης (LAN, WLAN, DSL, 3G/4G, PSTN) ανάλογα με την γεωγραφική θέση του εξοπλισμού (εξειδικεύεται σε αντίστοιχο πίνακα) και δοκιμή της διασύνδεσης. Οι κωδικοί πρόσβασης και η αριθμοδότηση του δικτύου θα δοθούν από το ΤΕΕ Εγκατάσταση και παραμετροποίηση του λογισμικού υλοποίησης VPN το οποίο θα παρέχει το ΤΕΕ Εγκατάσταση μέρους του λογισμικού του ΤΕΕ που αφορά το λογισμικό σάρωσης, αναγνώρισης και ελέγχου των ψηφοδελτίων και το λογισμικό έκδοσης των αποτελεσμάτων τοπικά στα εκλογικά τμήματα Την αποσυναρμολόγηση του εξοπλισμού, τη συσκευασία του, την καταμέτρησή του και τη μεταφορά του στα Κεντρικά Γραφεία του ΤΕΕ στην Αθήνα, με μεταφορική εταιρεία ή εταιρεία ταχυμεταφορών που θα υποδειχθεί από το ΤΕΕ περίπου δέκα (10) ημέρες πριν από την διενέργεια των εκλογών. Το κόστος της μεταφοράς αυτής θα καλυφθεί από το ΤΕΕ. 1) Οι υπηρεσίες υποστήριξης αφορούν: 3

4 Την άρση βλαβών του εξοπλισμού στα εκλογικά τμήματα σε χρόνους απόκρισης, που δίνονται στον αντίστοιχο πίνακα του Παραρτήματος 1 της υπ. αριθμ. πρωτ. ΤΕΕ 18124/2016 Διακήρυξης. Για τον σκοπό αυτό ο ανάδοχος θα διαθέσει το κατάλληλο προσωπικό σε αντίστοιχη διασπορά, έτσι ώστε να καλυφθούν όλα τα εκλογικά τμήματα. Το χρονικό διάστημα κάλυψης θα είναι: η ημέρα διενέργειας των εκλογών, η προηγούμενη και οι 2 επόμενες. Η υποστήριξη θα παρέχεται καθ όλη την διάρκεια του 24ώρου και για τις 4 ημέρες. Την καταγραφή με ειδικό λογισμικό των ψηφισάντων καθόλη την διάρκεια της ψηφοφορίας. Η διαδικασία περιλαμβάνει την εύρεση του ψηφοφόρου από τον ηλεκτρονικό κατάλογο, την ταυτοποίησή του και την καταχώρηση ότι ψήφισε. Επίσης θα εκδίδονται περιοδικές καταστάσεις ψηφισάντων και κατά το τέλος της ψηφοφορίας οριστικοποίηση του καταλόγου ψηφισάντων και εκτύπωσή του. Η υπηρεσία αυτή θα παρασχεθεί σε κάθε εκλογικό τμήμα από τις 07:00 το πρωί της ημέρας διενέργειας των εκλογών μέχρι περίπου τις 19:00 (με δυνατότητα ολιγόωρης παράτασης σε περίπτωση καθυστερημένης προσέλευσης ψηφοφόρων). Την σάρωση των ψηφοδελτίων την ημέρα διενέργειας των εκλογών κατά την διαδικασία καταμέτρησης των αποτελεσμάτων. Για το σκοπό αυτό ο Ανάδοχος θα διαθέσει προσωπικό ένα (1) τουλάχιστον άτομο σε κάθε εκλογικό τμήμα το οποίο θα εκπαιδευτεί με την εποπτεία και την πιστοποίηση του ΤΕΕ στην λειτουργία όλου του περιβάλλοντος διενέργειας των εκλογών (καταγραφή ψηφισάντων και σάρωση και αναγνώριση ψηφοδελτίων). Το προσωπικό αυτό θα είναι διαθέσιμο μία ώρα (περίπου 06:00 π.μ) πριν την έναρξη της ψηφοφορίας και μέχρι το τέλος της καταμέτρησης και της έκδοσης των αποτελεσμάτων σε κάθε εκλογικό τμήμα. Για τις υπηρεσίες υποστήριξης που περιγράφονται παραπάνω συμφωνείται η φυσική παρουσία ενός (1) τουλάχιστον ατόμου από το προσωπικό του αναδόχου καθ όλη την διάρκεια του 24ώρου της ημέρας διενέργειας των εκλογών και όσων μετέπειτα απαιτηθούν για την ολοκλήρωση της καταμέτρησης των αποτελεσμάτων προκειμένου να είναι άμεση η αντιμετώπιση οποιουδήποτε προβλήματος υλικού ή/και λογισμικού παρουσιαστεί. Το προσωπικό αυτό θα πρέπει να είναι εξειδικευμένο στην άριστη εγκατάσταση / παραμετροποίηση / χρήση του Η/Υ και των περιφερειακών συσκευών σε επίπεδο υλικού (hardware) και λογισμικού (software) καθώς και της αντίστοιχης επιλογής διασύνδεσης του εκάστοτε εκλογικού τμήματος (LAN, WLAN, DSL, 3G/4G, PSTN). Ο εξοπλισμός θα είναι καινούργιος και να παραδοθεί εγκατεστημένος στους χώρους που θα υποδείξει το ΤΕΕ. Οι ρυθμίσεις του εξοπλισμού θα υποδειχθούν από το προσωπικό του ΤΕΕ. 4

5 Ο ανάδοχος πρέπει να παρέχει όλα τα υλικά για την πλήρη λειτουργία των συστημάτων και η ευθύνη του ΤΕΕ περιορίζεται στην παροχή δικτύου κατάλληλης ηλεκτρικής ισχύος, Ethernet, Wireless Ethernet, ΑDSL ή PSTN. Όλα τα παραπάνω δίκτυα θα είναι ήδη εγκαταστημένα σε απόσταση μερικών μέτρων από τον χώρο που θα διατεθεί. ΑΡΘΡΟ 2 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παραδώσει τον νέο εξοπλισμό εντός είκοσι πέντε (25) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της παρούσας. Σε κάθε περίπτωση οι παραπάνω ημερομηνίες παράδοσης δεν μπορούν να υπερβούν την 17/11/2016 Η διάρκεια των υπηρεσιών υποστήριξης ορίζεται από τις 19/11/2016 έως και τις 23/11/2016. Σε περίπτωση μετάθεσης της ημερομηνίας των εκλογών από την προκαθορισμένη ( ), το ΤΕΕ έχει το δικαίωμα να μεταθέσει ανάλογα και την ημερομηνία παράδοσης του εξοπλισμού και των λοιπών υπηρεσιών χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του Αναδόχου. ΑΡΘΡΟ 3 ΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ Οι φάσεις του έργου και προγραμματισμός παραλαβής και καταβολής του τιμήματος είναι ο εξής: Φάση Παράδοση εξοπλισμού με εγκατεστημένο λογισμικό σύμφωνα με τις οδηγίες του ΤΕΕ Εγκατάσταση του εξοπλισμού και έλεγχος καλής λειτουργίας Υποστήριξη της λειτουργίας των εκλογικών τμημάτων Παραλαβή Καταβολή τιμήματος Καταβολή του 70% της αξίας του εξοπλισμού Καταβολή του υπόλοιπου 30% της αξίας του εξοπλισμού και των υπηρεσιών εγκατάστασης Καταβολή της αξίας των υπηρεσιών υποστήριξης 5

6 ΑΡΘΡΟ 4 ΤΙΜΗ Η αμοιβή που δικαιούται ο ανάδοχος, σύμφωνα με τους σχετικούς όρους της παρούσας και της με αρ πρωτ /2016 διακήρυξης της Αναθέτουσας Αρχής, ανέρχεται στο ποσό των εκατό ογδόντα έξι χιλιάδων οκτακόσια είκοσι ευρώ.( ,00 ) πλέον ΦΠΑ ποσού σαράντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα έξι ευρώ και ογδόντα λεπτών (44.836,80 ) ήτοι στο συνολικό ποσό των διακοσίων τριάντα μία χιλιάδων εξακοσίων πενήντα έξι ευρώ και ογδόντα λεπτών ( ,80 ) στο οποίο περιλαμβάνονται όλες οι τυχόν επιβαρύνσεις και νόμιμες κρατήσεις. ΑΡΘΡΟ 5 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της παρούσας, ακολουθούμενης της διαδικασίας του άρθρου 35 του Π.Δ 118/07, υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης προσκόμισης από τον ανάδοχο των απαιτούμενων από το Νόμο δικαιολογητικών. Ο ανάδοχος δύναται να εκχωρήσει και να μεταβιβάσει σε Πιστωτικό ή χρηματοδοτικό Ίδρυμα την αμοιβή που θα προκύψει από τη συγκεκριμένη Σύμβαση μετά την έκδοση του σχετικού Τιμολογίου, την πιστοποίηση της παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής του ΤΕΕ, και την έκδοση Απόφασης για την έγκριση καταβολής από τη ΔΕ του ΤΕΕ και την έκδοση και υποβολή χρηματικού εντάλματος πληρωμής στην αρμόδια υπηρεσία επιτρόπου. H δαπάνη βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του ΤΕΕ με ΚΑΕ: , ΑΡΘΡΟ 6 ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ Η παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης και θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της παρούσας. Για την καταβολή της ανωτέρω αμοιβής η Ανάδοχος υποχρεούται στην σύνταξη και κατάθεση προς το ΤΕΕ έκθεσης παραδοτέων / πεπραγμένων πριν την καταβολή της κάθε δόσης. Η πιστοποίηση της παροχής των παραπάνω υπηρεσιών από την Ανάδοχο στο ΤΕΕ θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής του ΤΕΕ, όπως αυτή ορίστηκε με την υπ αρ. Β1.Σ (ΑΔΑ: ΨΥΕΜ46Ψ842-Γ4Θ) απόφαση της ΔΕ του ΤΕΕ, η οποία θα 6

7 βεβαιώνει την καλή εκτέλεση. Οι Υπεύθυνοι Παραλαβής θα ελέγξουν αν η Ανάδοχος εκτέλεσε τους όρους της παρούσας σύμβασης και θα προβούν εγγράφως σε συστάσεις και υποδείξεις σε αυτήν εφόσον διαπιστωθεί απόκλιση. Η Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφωθεί εγκαίρως και προσηκόντως προς τις ανωτέρω υποδείξεις και συστάσεις εφόσον προκύψουν. ΑΡΘΡΟ 7 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο Ανάδοχος παρέχει Εγγύηση Καλής Λειτουργίας 3 ετών για το σύνολο του εξοπλισμού και των λειτουργικών συστημάτων. Κατά την διάρκεια ισχύος της εγγύησης πρέπει να αντικαθιστά οποιοδήποτε ελαττωματικό εξάρτημα ή όλο το σύστημα, αν αυτό κριθεί απαραίτητο, με ανταπόκριση μίας (1) εργάσιμης ημέρας μετά από κλήση του τεχνικού τμήματος του ΤΕΕ. Η παροχή των υπηρεσιών της εγγύησης θα παρέχεται στον χώρο του ΤΕΕ. Ο Ανάδοχος πρέπει να αποδείξει ότι έχει την δέσμευση του κατασκευαστή για την παροχή ανταλλακτικών και λοιπών υπηρεσιών για το απαιτούμενο χρονικό διάστημα. Ταυτόχρονα, για το ίδιο χρονικό διάστημα, θα παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε διορθωτικές εκδόσεις των λειτουργικών συστημάτων και τεχνική βοήθεια μέσω του διαδικτύου από τον κατασκευαστικό οίκο. Επίσης για τον χρόνο μετά την περίοδο εγγύησης πρέπει να δοθεί δείγμα συμβολαίου συντήρησης και ποσοστιαίο ετήσιο αντίτιμο επί της αρχικής αξίας του εξοπλισμού. ΑΡΘΡΟ 8 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης κατατέθηκε από τον ανάδοχο η με αριθμό 115/ εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ποσού εννέα χιλιάδων τριακοσίων σαράντα ένα ευρώ (9.341,00 ) της Εθνικής Τράπεζας. Η εγγύηση θα επιστραφεί μετά την πλήρη εκπλήρωση όλων των όρων της σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 9 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Καθ όλη τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου, ο Ανάδοχος οφείλει να διαθέτει ετοιμότητα και να μεριμνά για τη συνέπεια και συνέχεια του έργου, ώστε να εξασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητά του και να επιτευχθεί η ολοκλήρωση του έργου που αναλαμβάνει. Ειδικότερα: 7

8 Καθ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση του Έργου. Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής. Ο Ανάδοχος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της Σύμβασης ή της Διακήρυξης ή της Προσφοράς του, έχει υποχρέωση να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή, για κάθε θετική και αποθετική ζημία που προκάλεσε με αυτήν την παράβαση εξ οιασδήποτε αιτίας και αν προέρχεται, αλλά μέχρι το ύψος του ποσού της Σύμβασης. Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση του Έργου. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων. Το απασχολούμενο προσωπικό στο έργο θα είναι αποκλειστικά προσωπικό του Αναδόχου και ουδεμία σχέση θα έχει με το ΤΕΕ, Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να δέχεται ελέγχους από τα αρμόδια εθνικά και κοινοτικά ελεγκτικά όργανα. ΑΡΘΡΟ 10 ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρεί τη σύμβαση σε τρίτο, ούτε να αναθέτει υπεργολαβικά σε τρίτους μέρος ή το σύνολο του αντικειμένου της Σύμβασης, ούτε να υποκαθίσταται από τρίτο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία δίδεται, κατά την απόλυτη κρίση της, σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος προβεί σε τέτοια ενέργεια, χωρίς τη σχετική έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής, κηρύσσεται έκπτωτος. ΑΡΘΡΟ 11 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ Καθ όλη τη διάρκεια της παρούσας αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που 8

9 θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του. Επίσης θα αναλάβει την υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει μέρος ή το σύνολο του Έργου που θα εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. Η Αναθέτουσα Αρχή δεσμεύεται να τηρεί εμπιστευτικά για δύο (2) έτη τα στοιχεία που τίθενται στη διάθεσή της από τον Ανάδοχο εάν αφορούν σε τεχνικά στοιχεία ή πληροφορίες και τεχνογνωσία ή δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας εφόσον αυτά φέρουν την ένδειξη «εμπιστευτικό έγγραφο». Σε καμία περίπτωση η εμπιστευτικότητα δεν δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή προς τις αρχές του Ελληνικού Κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εμπιστευτικότητα αίρεται αυτοδικαίως σε περίπτωση εκκρεμούς δίκης, ένστασης, διαιτησίας, στο απολύτως αναγκαίο μέτρο και αποκλειστικά για χρήση της από τα μέρη, τους δικαστικούς παραστάτες καθώς και τους δικαστές της διαιτησίας. ΑΡΘΡΟ 12 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της Σύμβασης που θα υπογραφεί. Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά, που μπορεί να προκύψει μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό ή του Αναδόχου του διαγωνισμού είτε κατά τη διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού, είτε κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Ελληνικών Δικαστηρίων και συγκεκριμένα τα δικαστήρια Αθηνών, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό και το Κοινοτικό δίκαιο. ΑΡΘΡΟ 13 ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες σύμφωνα με την Τεχνική Προσφορά του και σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης και του Παραρτήματος αυτής.η Επιτροπή Παραλαβής των υπηρεσιών της παρούσας Σύμβασης, η οποία αποτελείται από υπαλλήλους του ΤΕΕ, θα ελέγχει τον τρόπο με τον οποίο ο Ανάδοχος εκτελεί τους όρους της Σύμβασης και θα προβαίνει εγγράφως σε συστάσεις και υποδείξεις σε αυτόν εφ όσον διαπιστωθεί απόκλιση. Ο Ανάδοχος υποχρεούται σε άμεση συμμόρφωση προς τις ανωτέρω συστάσεις και υποδείξεις. 9

10 Σε περίπτωση που, με υπαιτιότητα του Αναδόχου, παρέλθουν οι συμφωνημένες ημερομηνίες παράδοσης και τα παραδοτέα δεν παραδοθούν σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει ως ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα καθυστέρησης ποσοστό 0,5% επί της συμβατικής τιμής των παραδοτέων που καθυστερούν, εφόσον αυτά είναι διακριτά κοστολογημένα στην οικονομική Προσφορά του Αναδόχου, άλλως ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει ως ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα καθυστέρησης της παράδοσης του το ποσό των χιλίων ευρώ (1.000,00 ) και μέχρι του ποσού των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00 ). Η Επιτροπή Παραλαβής του ΤΕΕ καταρτίζει Πρωτόκολλο Παραλαβής των υπηρεσιών της παρούσας στο τέλος κάθε μήνα. Η ίδια Επιτροπή καταρτίζει Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής κατά τη λήξη του συμφωνημένου χρόνου παροχής των υπηρεσιών. Σε περίπτωση μη εκτέλεσης ή μη προσήκουσας εκτέλεσης των υπηρεσιών της παρούσας, ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος με Απόφαση της Δ.Ε. του ΤΕΕ και καταπίπτει σε βάρος του η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης. Στην περίπτωση αυτή, το ΤΕΕ διατηρεί το δικαίωμα να αξιώσει από αυτόν την καταβολή αποζημίωσης για οποιαδήποτε ζημία, άμεση ή έμμεση, υποστεί. Η Δ.Ε. του ΤΕΕ δύναται να αναθέσει την εκτέλεση της προμήθειας στον αμέσως επόμενο μειοδότη. ΑΡΘΡΟ 14 ΚΥΡΩΣΕΙΣ Για κάθε παράβαση των όρων της σύμβασης από τον ανάδοχο, η αρμόδια επιτροπή επιβάλλει τις προβλεπόμενες κυρώσεις. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γιώργος Ν. Στασινός Δημήτριος Τοκάνης 10

11 11