ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 9 ης Σεπτεμβρίου 2015) ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 9 ης Σεπτεμβρίου 2015) ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος (10 η τροποποίηση).(εισηγήτρια: κ. Κυριακή Μιχαλοπούλου, προϊσταμένη Δ/νσης Προγρ/σμού). 2. Έγκριση έκθεσης 2 ου τριμήνου οικ. έτους 2015 (Εισηγητής: κ. Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών). 3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού. (Εισηγητής: κ. Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών). 4. Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος χρηματικού ποσού-επιστροφή εγγύησης για παραχώρηση χρήσης υδροδότησης.. (Εισηγητής: κ. Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών). 5. Έγκριση εκμίσθωσης ελαιοκτημάτων των Κληροδοτημάτων Ε.Γιδογιάννου και Χρ.Μαχαιρά. (Εισηγήτρια κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Οικ/κών Υπηρεσιών). 6. Έγκριση 1 ου ΑΠΕ του έργου ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΙΤΕΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 ΤΗΣ ΟΜΩΝΥΜΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Δήμος, προϊστάμενος Δ.Τ.Υ,) (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Δήμος, προϊστάμενος Δ.Τ.Υ,) 7. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Δ.Δ. ΑΓ.ΕΥΘΥΜΙΑΣ (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Δήμος, προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.) 8. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΡΠΑΚΙ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΑΜΦΙΣΣΑ ΠΡΟΣ ΒΙΝΙΑΝΗ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΣΚΙΤΣΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΔΑ ΕΡΓΑ με κωδικό MIS (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Δήμος, προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.) 9. Σύσταση επιτροπών παραλαβής έργων. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Δήμος, προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.) 10. Λήψη απόφασης παραλαβής μελέτης και τρόπου υλοποίησης έργων. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Δήμος, προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.). 11. Έγκριση Κανονισμού αθλητικών εγκ/σεων του Δήμου Δελφών (Εισάγεται από την Οικονομική Επιτροπή). (Εισηγητής: κ. Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήμαρχος). 12. Καθορισμός των προς διάθεση κοινόχρηστων χώρων στη Δ.Ε. Άμφισσας και τις Τ.Κ. Βουνιχώρας και Πεντεορίων που διατίθενται για παραχώρηση κατά τον εγκεκριμένο Κανονισμό Κοινόχρηστων Χώρων. (Εισάγεται από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής). (Εισηγητές: οι κατά τόπο Αντιδήμαρχοι Δημήτριος Καραγιάννης και Γεώργιος Νάκος, Αντιδήμαρχος). 13. Διατύπωση προτάσεων για το Β1 στάδιο της μελέτης «Αξιολόγηση, Αναθεώρηση και εξειδίκευση του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας. (Εισάγεται από την Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Δελφών). (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος). 14. Τροποποίηση της αριθ. 311/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. (Εισηγητής: κ. Αθανάσιος Τσονάκας, Δ.Σ.). 15. Τροποποίηση της αριθ. 282/2014 απόφασης Δ.Σ. (Εισηγήτρια: κ. Ελισάβετ Κοτσάνου- Ρομβοτσάνου, Δ.Σ.)). 16. Αποδοχή παραχώρησης σκαπτικού μηχανήματος (JCB) από τον ΤΟΕΒ Άμφισσας. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος). 17. Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 4.990,00 για έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος). 18. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την δημόσια εορτή επέτειο «Ναυμαχία της Αγκάλης». (Εισηγητής: κ. Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, Αντιδήμαρχος). 19. Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του ΚΑΠΗ ΔΕ ΙΤΕΑΣ. (Εισηγητής: κ. Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, Αντιδήμαρχος).

2 20. Επί της αριθ. 6/2015 απόφασης της Τ.Κ. Πεντεορίων σχετικά με μη εγκατάσταση ανεμογεννητριών στη θέση ΕΠΑΝΩ ΚΟΤΡΩΝΙ. (Εισηγητής: κ. Γεώργιος Νάκος, Αντιδήμαρχος). 21. Λήψη απόφασης μηνιαίου συμβολικού ποσού για τους άστεγους δημότες της Δ.Κ. Άμφισσας που τους έχουν παραχωρηθεί λαϊκές κατοικίες. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Καραγιάννης, Αντιδήμαρχος). 22. Λήψη απόφασης για απονομή τίτλου επίτιμου δημότη στην κ. Lucilla Mussini Bombieri. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

3 1. «Τροποποίηση Τ.Π.» Εισηγήτρια κ. Κυριακή Μιχαλοπούλου, προϊσταμένη Δ/νσης Προγραμματισμού. ΕΙΣΗΓΗΣΗ Έχοντας υπόψη : 1. Την αριθ.πρωτ. 2983/269631/2014 απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδος περί Επικύρωση της 20/386/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δελφών-Ορθή Επανάληψη με θέμα «Έγκριση Προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων του Δήμου Δελφών Οικονομικού έτους 2015». ( ΑΔΑ: 71ΚΘΟΡ10-ΕΡΦ) 2. Την αριθ.335/2014 (ΑΔΑ: ΒΤ2ΘΩ9Θ-ΚΒΜ) απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Δελφών έγκρισης του Τεχνικού Προγράμματος Την αριθ.5/2015(αδα:ωε7κω9θ-ηρυ) απόφαση του Δ. Σ. Δήμου Δελφών έγκρισης της 1 ης Αναμόρφωσης του Τεχνικού Προγράμματος Την αριθ. 46 /2015(ΑΔΑ:7ΙΨ9Ω9Θ-Μ05) απόφαση του Δ. Σ. Δήμου Δελφών έγκρισης της 2 ης Αναμόρφωσης του Τεχνικού Προγράμματος Την αριθ. 76 /2015 (ΑΔΑ: Ω274Ω9Θ-Δ5Ξ)απόφαση του Δ. Σ. Δήμου Δελφών έγκρισης της 3 ης Αναμόρφωσης του Τεχνικού Προγράμματος Την αριθ. 101/2015 (ΑΔΑ:7ΘΨΤΩ9Θ-ΚΩ0) απόφαση του Δ. Σ. Δήμου Δελφών έγκρισης της 4 ης Αναμόρφωσης του Τεχνικού Προγράμματος Την αριθ. 134/2015 (ΑΔΑ:ΩΡΦ4Ω9Θ-ΖΘΤ)απόφαση του Δ. Σ. Δήμου Δελφών έγκρισης της Αναμόρφωσης Της 335/2014 απόφασης του Τεχνικού Προγράμματος Την αριθ. 135/2015 (ΑΔΑ:Ω3Ε6Ω9Θ-ΓΨΣ)απόφαση του Δ. Σ. Δήμου Δελφών έγκρισης της 5 ης Αναμόρφωσης του Τεχνικού Προγράμματος Την αριθ. 183/2015(ΑΔΑ:ΩΕΝΑΩ9Θ-6ΥΦ) απόφαση του Δ. Σ. Δήμου Δελφών έγκρισης της 6 ης Αναμόρφωσης του Τεχνικού Προγράμματος Την αριθ. 206/2015(ΑΔΑ: ΩΖΔΓΩ9Θ-ΘΛΘ) απόφαση του Δ. Σ. Δήμου Δελφών έγκρισης της 7 ης Αναμόρφωσης του Τεχνικού Προγράμματος Την αριθ. 248 /2015(ΑΔΑ:ΩΦΛΧΩ9Θ-8ΙΦ) απόφαση του Δ. Σ. Δήμου Δελφών έγκρισης της 8 ης Αναμόρφωσης του Τεχνικού Προγράμματος Την αριθ. 311/2015 (ΑΔΑ: 6ΠΟΑ9Θ-Β1Δ) απόφαση του Δ. Σ. Δήμου Δελφών έγκρισης της 9 ης Αναμόρφωσης του Τεχνικού Προγράμματος το γεγονός ότι με την αριθ.35/2015 απόφαση του συμβουλίου της Δ.Κ. Γαλαξιδίου η οποία διαβιβάστηκε με το αριθ.πρωτ / έγγραφο του Αντιδημάρχου Γ.Νάκου αιτείται την μείωση κατά #3.805,00#ευρω του αρχικού προϋπολογισμού ύψους #10.000,00# ευρώ του ενταγμένου στο πρόγραμμα-απε έργου με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ Τ.Κ. ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ» νέου προϋπολογισμού #6195,00# ευρώ και την κατανομή του ποσού αυτού σε δυο νέα έργα με τίτλους ως εξής 1) «ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΠΙΣΘΕΝ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ» προϋπολογισμού #2.382,00#ευρώ και 2) «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΣΤΡΩΣΗΣ ΚΥΒΟΛΙΘΩΝ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΤΗΣ ΟΙΚΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΝΗ» προϋπολογισμού # 1.317,00# ευρώ 3) το υπόλοιπο ποσόν ύψους #106,00# ευρώ να παραμείνει αδιάθετο. 14. το γεγονός ότι με την αριθ.9/2014 απόφαση του συμβουλίου της Τ.Κ. ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ η οποία διαβιβάστηκε με το αριθ.πρωτ / έγγραφο του Αντιδημάρχου Γ.Νάκου αιτείται την αλλαγή τίτλου του ενταγμένου έργου στο πρόγραμμα ΣΑΤΑ 2015,λόγω διάλυσης της σύμβασης, με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ- ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΚΚΟΣ Τ.Κ.ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ» προϋπολογισμό #9.225,00# ευρώ σε νέο έργο με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΩΤΕΡΩ ΧΩΡΟΥ» με τον ίδιο προϋπολογισμό(σχετ.19809/ έγγραφο). 15. το γεγονός ότι με την αριθ.34/2015 απόφαση του συμβουλίου της Δ.Κ. ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ η οποία διαβιβάστηκε με το αριθ.πρωτ / έγγραφο του Αντιδημάρχου Γ.Νάκου αιτούνται την κατανομή του υπόλοιπου αδιάθετου ποσού ύψους #10.000,00# ευρώ από το πρόγραμμα-σατα 2015 ως εξής : 1) νέο έργο με τίτλο «ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ (ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟΥ)» προϋπολογισμού ύψους # 4.500,00# ευρώ 2) νέο έργο με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ» προϋπολογισμού ύψους # 1.500,00# ευρώ 3) νέο έργο με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΥΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΣΟΓΕΙΟΥ Δ.Ε. ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ» προϋπολογισμού ύψους # 983,72# ευρώ 4) νέο έργο με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ

4 ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ (Παρθεναγωγείο) και ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΟΥ ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΟΥ» προϋπολογισμού ύψους #500,00# ευρώ 5) νέο έργο με τίτλο «ΑΓΟΡΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΜΑ» προϋπολογισμού ύψους # 2.516,28# ευρώ προς ενίσχυση του προϋπολογισμού του ενταγμένου έργου με τον ίδιο τίτλο στο πρόγραμμα ΑΠΕ Τ.Κ. ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ 16. το γεγονός ότι με το αριθ.πρωτ / έγγραφο της Αντιδημάρχου Μ.Ανδρεοπούλου διαβιβάστηκε η αριθ.6/2015 απόφαση του συμβουλίου της Τ.Κ. ΚΑΣΤΡΙΩΤΙΣΣΑΣ σύμφωνα με την οποία αιτείται την κατανομή του υπόλοιπου αδιάθετου ποσού από το πρόγραμμα-σατα 2015 που αντιστοιχεί στην Δημοτική Ενότητα Καλλιέων ως εξής : 1) νέο έργο με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΣΤΡΙΩΤΙΣΣΑΣ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ» προϋπολογισμού ύψους # 5.960,00# ευρώ 2) νέο έργο με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΑΝΩΘΕΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ Τ.Κ. ΚΑΣΤΡΙΩΤΙΣΣΑΣ» προϋπολογισμού ύψους # 5.960,00# ευρώ 17. το γεγονός ότι με το αριθ.πρωτ / έγγραφο της Αντιδημάρχου Μ.Ανδρεοπούλου διαβιβάστηκε η αριθ.6 / 2015 απόφαση του συμβουλίου της Τ.Κ.ΠΥΡΑΣ σύμφωνα με την οποία αιτείται την ένταξη ενός νέου έργου από το υπόλοιπο αδιάθετου ποσού από το πρόγραμμα-σατα 2015 που αντιστοιχεί στην Δημοτική Ενότητα Καλλιέων με τίτλο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΥΡΑΣ» προϋπολογισμού #2.330,00# ευρώ 18.Το γεγονός ότι Σύμφωνα με την περίπτ.γ του άρθρου 63 του Ν.3852/2010 η Εκτελεστική Επιτροπή καταρτίζει και εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου, έχοντας λάβει υπόψη την εισήγηση του συμβουλίου δημοτικής ή τοπικής κοινότητας (συμπεριλαμβανομένων προτάσεων κοινωνικών φορέων της περιοχής), για τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν. Επίσης, στην ίδια διάταξη ορίζεται ότι η Εκτελεστική Επιτροπή έχει την ευθύνη υλοποίησης του τεχνικού προγράμματος ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ 1. Να γίνει τροποποίηση του Προγράμματος ΑΠΕ Τ.Κ. ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ 2015 ως εξής : Έτος ένταξης Τίτλος έργου/μελέτης Παλαιά πίστωση Αλλαγή Νέα πίστωση& Προϋπολογισμό 2013 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ,00 Μείωση κατά 6.195,00 ΣΩΜΑΤΩΝ Τ.Κ. ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ 3805,00 Νέο εργο 2015 Νέο εργο 2015 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 0 Αύξηση κατά 2.382,00 ΟΠΙΣΘΕΝ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ 2.382,00 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΣΤΡΩΣΗΣ 0 Αύξηση κατά 1.317,00 ΚΥΒΟΛΙΘΩΝ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ 1.317,00 ΤΗΣ ΟΙΚΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΝΗ ΑΔΙΑΘΕΤΟ 0 106,00 106,00 2. Να γίνει τροποποίηση του Προγράμματος -ΣΑΤΑ 2015 ως εξής : Έτος ένταξης Τίτλος έργου/μελέτης ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΤΛΟΥ 2010 ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ- ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΚΚΟΣΤ.Κ.ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙ ΧΑΡΑΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΩΤΕΡΩ ΧΩΡΟΥ 3. Να γίνει τροποποίηση του Προγράμματος ΣΑΤΑ 2015 ως εξής : Ποσά σε ευρώ

5 Έτος ένταξης Νέο έργο 2015 Νέο έργο 2015 Νέο έργο 2015 Νέο έργο 2015 Νέο έργο 2015 Νέο έργο 2015 Νέο έργο 2015 Νέο έργο 2015 Προϋπολογισμό Τίτλος έργου/μελέτης Παλαιά πίστωση Αλλαγή Νέα πίστωση& ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ 0 Αύξηση κατά 4.500,00 ΣΤΕΓΗΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 4.500,00 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ (ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟΥ)» ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ- 0 Αύξηση κατά 1500, ,00 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΥΟ 0 Αύξηση κατά 983,72 983,72 ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΣΟΓΕΙΟΥ Δ.Ε. ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ 0 Αύξηση κατά 500,00 500,00 ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ (Παρθεναγωγείο) και ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΟΥ ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΟΥ» ΑΓΟΡΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 0 Αύξηση κατά 2516,28 ΟΔΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΜΑ 2.516,28 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 0 Αύξηση κατά 5960,00 ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 5960,00 ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΣΤΡΙΩΤΙΣΣΑΣ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ 0 Αύξηση κατά 5960,00 ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΠΡΑΝΩΝ 5960,00 ΑΝΩΘΕΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ Τ.Κ. ΚΑΣΤΡΙΩΤΙΣΣΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 0 Αύξηση κατά 2330,00 ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ 2330,00 ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΥΡΑΣ ΣΥΝΟΛΟ , ,00 4)Να γίνουν αποδεκτά τα ανωτέρω αναφερόμενα 5) τα έργα να ενταχθούν- ενσωματωθούν στο τεχνικό πρόγραμμα 2015 όπως προτείνονται 6) να γίνει αναμόρφωση των ΚΑΕ του προϋπολογισμού του Δήμου για τα έργα που απαιτείται 7) την συμπλήρωση με τα νέα οικονομικά στοιχεία των πινάκων του τεχνικού προγράμματος

6 2. Έγκριση έκθεσης 2 ου τριμήνου οικ. έτους 2015 (Εισηγητής: κ. Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών). «. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 347/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 27 ης / συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών ΘΕΜΑ 27 ο : Έγκριση έκθεσης 2 ου τριμήνου οικ. έτους Στην Άμφισσα σήμερα, την 04 η , ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:15, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δελφών (πλατεία Κεχαγιά), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά από την με αριθμ. πρωτ / πρόσκληση του Προέδρου κ. Αναγνωστόπουλου Λουκά, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/ ). Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (09) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (06) μέλη: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Αναγνωστόπουλος Λουκάς, Πρόεδρος 1. Γεωργίου Ιωάννης, Μέλος 2. Ταγκαλής Παναγιώτης, Αντιπρόεδρος 2. Παπαλάϊος Αριστείδης, Μέλος 3. Κοτσάνου-Ρομβοτσάνου Ελ., Μέλος 3. Λύτρας Λουκάς, Μέλος 4. Μάνιος Ασημάκης, Μέλος 5. Πανάγου Βασίλειος, Μέλος 6. Τσονάκας Αθανάσιος, Μέλος Επίσης παραβρέθηκε και η Παπαδήμα Αναστασία μόνιμη υπάλληλος του Δήμου Δελφών για την τήρηση των πρακτικών. Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το εικοστό έβδομο (27 ο ) θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής: 1.Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/ ). 2.Την από εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Δελφών που αναφέρει τα εξής: «ΘΕΜΑ: Εισηγητική έκθεση 2 ου τριμήνου του έτους 2015 προς την οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού Σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, η οικονομική επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου. Με την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως συμπληρώθηκε με την παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39 Ν.4257/2014, ΦΕΚ Α93/ ορίζονται τα εξής: Η οικονομική επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου, μετά τη λήξη κάθε τριμήνου υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας και επισυνάπτεται σε αυτή η εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών καθώς και η έκθεση του προηγούμενου

7 τριμήνου. Η έκθεση μετά των συνημμένων της υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου. Εάν, με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί από την οικονομική επιτροπή, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το δημοτικό συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, με απόφαση του που λαμβάνεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την οικονομική επιτροπή, μειώνοντας τα παραπάνω έσοδα, σύμφωνα με την εισήγηση της και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. Σε περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού, αυτό διαπιστώνεται από το δημοτικό συμβούλιο με απόφαση του που λαμβάνεται εντός της ίδιας προθεσμίας, δυνάμενο αυτό να προβεί σε αναμόρφωση του για τους λόγους που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο. Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Η έκθεση, μετά των συνημμένων της και η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του οικείου Δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 3861/2010 («Πρόγραμμα Διαύγεια»), γνωστοποιούμενοι οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) στον Ελεγκτή Νομιμότητας και στην οικεία υπηρεσία Επιτρόπου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 277 του ν. 3852/2010. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην έκθεση ή και να τη συνοδεύουν, καθώς και κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Κατ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η αριθμ. οικ / (ΦΕΚ 2007/ τεύχος Β ) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών», στην οποία καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. Η τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων, συντάσσεται σύμφωνα με τα Υποδείγματα 1 έως και 3, που επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση. Με την αριθ. 20/386/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΒΧΦΑΩ9Θ- ΠΙΜ) ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2015 και εγκρίθηκε με την αριθ. 2983/269631/2014 απόφαση της Γ.Γ. Αποκ. Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερ. Ελλάδας (ΑΔΑ : 71ΚΘΟΡ10-ΕΡΦ) Όσον αφορά την πορεία υλοποίησης του Προϋπολογισμού έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής: Αναφορικά με τα έσοδα, οι όποιες υστερήσεις στην είσπραξη των εσόδων οφείλονται κατά κύριο λόγο στο γεγονός ότι κατά την διάρκεια του τρίτου και του τέταρτου τριμήνου σύμφωνα με την πρακτική και τις υφιστάμενες δυνατότητες των Δημοτικών Ενοτήτων βεβαιώνεται και εισπράττεται ο μεγαλύτερος όγκος των ανταποδοτικών τελών που αφορούν την Ύδρευση- Άρδευση Αποχέτευση και κυρίως βεβαιώνονται τα τέλη των Δημοτικών Κοινοτήτων Άμφισσας και Ιτέας οι οποίες είναι και οι μεγαλύτερες στον Δήμο μας. Επίσης υπάρχει οικονομική διαφορά με τις εταιρείες Vector Αιολική Δεσφίνας Α.Ε. & Vector Αιολική Νότιας Δεσφίνας Α.Ε σχετικά με οφειλόμενα μισθώματα του 2014 και για τα οποία αναμένουμε την καταβολή τους. Το συνολικό ποσό ανέρχεται σε ,30 πλέον των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής. Για το έτος 2015 τα μισθώματα αυτά

8 ανέρχονται στο ποσό των ,55 και έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα από την 31η Ιουλίου του τρέχοντος έτους. Για την παρακολούθηση της υπόθεσης έχει οριστεί δικηγόρος, με απόφαση της Ο.Ε., ο οποίος επιλαμβάνεται και για την υπόθεση της αμφισβήτησης τμήματος δημοτικών εκτάσεων από ιδιώτες. Άλλο γεγονός στην δυστοκία είσπραξης των εσόδων αποτελεί και το κλίμα αβεβαιότητας που προκλήθηκε στους δημότες από την γενικότερη οικονομική κατάσταση της χώρας, κατά το δεύτερο τρίμηνο του τρέχοντος έτους και που είχε ως αποτέλεσμα την επιβολή τραπεζικής αργίας βραχείας διαρκείας, με την από πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου μετά από απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και η οποία διήρκησε έως και την 20 η Ιουλίου Αναφορικά με την υπ αριθ. 385/2014 απόφαση του Δ.Σ. με την οποία αναπροσαρμόστηκαν αυξήθηκαν τα προς είσπραξη τέλη καθαριότητας κατά ευρώ, με ισόποση αύξηση των εξόδων, διότι τα απορρίμματα πρέπει να μεταφερθούν στους χώρους υγειονομικής ταφής Λιβαδειάς και Λαμίας, παρατηρείται μεγάλο άνοιγμα όσον αφορά τις εισπράξεις διότι τα προϋπολογισθέντα έσοδα δεν έχουν αρχίσει ακόμη να αποδίδονται στα ταμεία του Δήμου μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ. Για την εν λόγω απόφαση εκκρεμεί η τελική νομιμοποίηση, διότι αρχικά είχε εγκριθεί από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, Τμήμα Διοικητικό- Οικονομικό Ν.Φωκίδας, αλλά στη συνέχεια ακυρώθηκε από την Επιτροπή του άρθρου 152 Ν.3463/2006 των Νομών Φθιώτιδας Ευρυτανίας και Φωκίδας με την υπ αριθ 7/14/ 15 απόφαση. Επίκειται η τελεσίδικη απόφαση του Σ.Τ.Ε. στο οποίο προσέφυγε ο Δήμος Δελφών, μετά την 275/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και αφορά αίτηση ακύρωσης της απόφασης της Επιτροπής του άρθρου 152 με ταυτόχρονη κατάθεση αίτησης αναστολής και αιτήματος προσωρινής διαταγής. Επίσης σημειώνεται ότι έχουν υποβληθεί 856 αιτήσεις για ρύθμιση οφειλών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4321/2015 από τις οποίες εν ισχύ είναι οι 818 και έχει ρυθμιστεί το ποσό των ,25 με εισπράξεις ,19. Τέλος έχουμε διαβιβάσει ως Ταμειακή Υπηρεσία στην Δ/νση Περιβάλλοντος του Δήμου μας καθυστερηματικούς καταλόγους οφειλετών με εντολή διακοπής παροχών ύδρευσης, σύμφωνα με τα ισχύοντα της παρ.4, άρθρο 15 του κανονισμού Ύδρευσης και Αποχέτευσης του Δήμου, για οφειλές ύδρευσης-αποχέτευσης άνω των 150,00 και τη στέρηση πιστοποιητικού φορολογικής ενημερότητας από τις Δ.Ο.Υ. των οφειλετών και την εφαρμόζουμε καθολικά, ενώ στο επόμενο διάστημα θα κινηθούμε προς την κατεύθυνση της λήψης και άλλων αναγκαστικών μέτρων είσπραξης. Όσο αφορά το σκέλος των δαπανών και παρά την άκρως αρνητική δημοσιονομική συγκυρία, είναι φανερό ότι κατεβλήθη κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να εξοφληθούν οφειλές Παρελθόντων Οικονομικών Ετών, όπως άλλωστε απεικονίζεται από τον κωδικό 81 (Πληρωμές Π.Ο.Ε.) με συνολικές καταβολές ,15 ευρώ έναντι ,33 ευρώ του αντίστοιχου χρονικού διαστήματος του έτους Αναφορικά με την κατηγορία Επενδύσεις, (κωδικός 73 Έργα), η απορροφητικότητα των κονδυλίων εξακολουθεί και παραμένει χαμηλή, με αποτέλεσμα να αυξάνει σημαντικά η ποσοστιαία απόκλιση μεταξύ των προϋπολογισθέντων δαπανών συγκριτικά με τις πληρωθείσες. Αριθμητικά αυτό εκφράζεται ως ,71 ευρώ στο σκέλος των προϋπολογισθέντων, με μόλις ,95 ευρώ στο σκέλος των πληρωθέντων. Η απόκλιση αυτή οφείλεται σε συνδυασμό πολλών γεγονότων, σημαντικότεροι εκ των οποίων είναι η εγγραφή κονδυλίων για έργα τα οποία πραγματοποιούνται σε βάθος χρόνου (όπως το έργο ΧΥΤΥ στην θέση Βαρτός), η εγγραφή κονδυλίων για τα οποία δεν πραγματοποιούνται πληρωμές μέσω των αντίστοιχων προγραμμάτων κατά την τελευταία τετραετία όπως ( ΕΣΠΑ, ΟΣΚ κ.α.), καθώς επίσης και η υποστελέχωση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών παρά την αύξηση του όγκου εργασίας που παρατηρείται κατά τα τελευταία έτη.

9 Με βάση τα παραπάνω η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών αφού έλαβε υπόψη της τα έσοδα, τα έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Δήμου Δελφών, υποβάλλουμε πίνακες που απεικονίζουν τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών του 2 ου τριμήνου του έτους 2015 και εισηγούμαστε Την έγκριση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Δελφών 2 ου τριμήνου 2015 και την εν συνεχεία υποβολή της στο Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις αναφερόμενες στο εισηγητικό διατάξεις.». κ. Ταγκαλής Παναγιώτης: «Η έκθεση του 2 ου τριμήνου 2015 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού καταδεικνύει ξεκάθαρα ότι η Δημοτική αρχή βεβαίωσε 20 % λιγότερα έσοδα στο ταμείο από το αντίστοιχο τρίμηνο του 2014, τα οποία σε απόλυτες τιμές ανέρχονται σε ευρώ περίπου! Προφανώς η μέριμνα για τα έσοδα του Δήμου δεν είναι στις προτεραιότητες του Δημάρχου και της Δημοτικής Αρχής. Για τους λόγους, αλλά και για λόγους συνέπειας μιας αφού δεν ψηφίσαμε τον πλασματικό και ανεδαφικό προϋπολογισμό, καταψηφίζω την εισήγηση». Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω: Αποφασίζει κατά πλειοψηφία (μειοψήφησε ο κ. Ταγκαλής Παναγιώτης για τους ανωτέρω λόγους) 1.Εγκρίνει τους πίνακες (που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής της απόφασης): Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων 2 ου τριμήνου του έτους Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών 2 ου τριμήνου του έτους Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισμού 2 ου τριμήνου του έτους 2015, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, τα έσοδα - έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Δήμου Δελφών. 2. Η παρούσα υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο για την λήψη απόφασης. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 347/

10 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ /6/2015 Προϋπ/σμό Βεβαιωθέντ Εισπραχθέντ Κ.Α ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ς α % α % /1 3 3/1 3/2 0 Τακτικά έσοδα , ,48 0, ,52 0, , Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια , ,5 0, ,4 0, , Ίρόσοδοι από κινητή περιούσια ,35 0, ,35 0, Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα , ,72 0, ,37 0, , Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών ,76 0, ,06 0, , Φόροι και εισφορές ,79 0, ,79 0, Εσοδα από επιχορηγήσεις , ,96 0, ,96 0, Λοιπά τακτικά έσοδα , ,4 0, ,59 0, , Εκτακτα έσοδα , ,89 0, ,23 0, , Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας 0 0 ######## 0 ######## ######## 12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών , ,51 0, ,51 0, Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες , ,11 0, ,11 0, Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες 0 0 ######## 0 ######## ######## 15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα ,87 0, ,21 0, , Λοιπά έκτακτα έσοδα ,4 0, ,4 0,

11 2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών ,41 0, ,03 0, , Τακτικά έσοδα ,41 0, ,03 0, , Έκτακτα έσοδα 0 0 ######## 0 ######## ######## 3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε , ,85 0, ,24 0, , Εισπράξεις από δάνεια 0 0 ######## 0 ######## ######## 32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών , ,85 0, ,24 0, , Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων , ,88 0, ,6 0, , Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου ,62 0, ,34 0, , Εισπράξεις υπέρ τρίτων , ,26 1, ,26 1, Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους ,76 Σύνολα εσόδων , , ,62

12 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ /6/2015 Προϋπ/σμό Δεσμευθέντ Τιμολογηθέντ Ενταλθέντ Πληρωθέντ Κ.Α ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ς α % α % α α % % /1 3 3/ /1 5/3 6 Έξοδα , ,5 0, ,47 0, , ,98 0, , Αμοιβές και έξοδα προσωπικού , ,64 0, ,24 0, , ,94 0, , Αμοιβές αιρετών και τρίτων , ,59 0, ,28 0, , ,83 0, , Παροχές τρίτων , ,52 0, ,69 0, , ,65 0, , Φόροι - τέλη , ,01 0, , ,92 0, , Λοιπά Γενικά έξοδα , ,49 0, ,26 0, , ,46 0, , Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως , , ,65 0, , ,95 0, , Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων , ,54 0, ,63 0, , ,45 0, , Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους , ,11 0, ,18 0, , ,25 0, , Λοιπά Έξοδα ,53 0, , ,53 0, Επενδύσεις , ,07 0, ,84 0, , ,12 0, , Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων , ,31 0, ,72 0, , ,42 0, , Έργα , ,1 0, ,18 0, , ,76 0, , Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ , ,66 0, ,94 0, , ,94 0, , Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) #ΔΙΑΙΡ./0! 8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις , ,45 0, ,59 0, , ,31 0, ,

13 81 Πληρωμές Π.Ο.Ε , , ,34 1, , ,15 0, , Αποδόσεις ,58 0, ,25 0, , ,16 0, , Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 0 0 #ΔΙΑΙΡ./0! 0 #ΔΙΑΙΡ./0! 0 0 #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0! 85 Προβλέψεις μη είσπραξης , #ΔΙΑΙΡ./0! 9 Αποθεματικό ,59 Σύνολα δαπανών , , , ,41 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015 τέλος Προηγούμενο Προηγούμενου τρίμηνο έτους 2ο Τρίμηνο 2015 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ \2 Μεταβολή Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0! Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0! 2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0! 3. Λοιπές απαιτήσεις 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0! Β. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0! 1. Ταμείο 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0! 2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0! Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0! 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0! 2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0! %

14 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0! ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ \2 Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0! 1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0! 2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0! Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0! 1. Προμηθευτές 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0! 3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0! 4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0! 5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0! Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0! 1. Έσοδα επόμενων χρήσεων 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0! 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0! 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0!

15 3. «Αναμόρφωση προϋπολογισμού». (Εισηγητής: κ. Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών). «.. ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ: 27 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 351/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 27 ης / συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών ΘΕΜΑ 31 ο : Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους Στην Άμφισσα σήμερα, την 04 η , ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:15, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δελφών (πλατεία Κεχαγιά), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά από την με αριθμ. πρωτ / πρόσκληση του Προέδρου κ. Αναγνωστόπουλου Λουκά, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/ ). Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (09) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (06) μέλη: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Αναγνωστόπουλος Λουκάς, Πρόεδρος 1. Γεωργίου Ιωάννης, Μέλος 2. Ταγκαλής Παναγιώτης, Αντιπρόεδρος 2. Παπαλάϊος Αριστείδης, Μέλος 3. Κοτσάνου-Ρομβοτσάνου Ελ., Μέλος 3. Λύτρας Λουκάς, Μέλος 4. Μάνιος Ασημάκης, Μέλος 5. Πανάγου Βασίλειος, Μέλος 6. Τσονάκας Αθανάσιος, Μέλος Επίσης παραβρέθηκε και η Παπαδήμα Αναστασία μόνιμη υπάλληλος του Δήμου Δελφών για την τήρηση των πρακτικών. Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το τριακοστό πρώτο (31 ο ) θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής: 2.Το άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/ (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζονται τα εξής: «1. Διαρκούντος του οικονομικού έτους απαγορεύεται μεταφορά πιστώσεως από κεφαλαίου εις κεφάλαιον και από άρθρου εις άρθρον. 2. Εξαιρετικώς πλην των εν τω προϋπολογισμώ εγγεγραμμένων πιστώσεων δι' εκτέλεσιν έργων, περί ών το άρθρον 161 του δημοτικού και κοινοτικού κώδικος, επιτρέπεται η μεταφορά πιστώσεως ως εκπληρωθέντος του σκοπού ή καταστάντος ανεφίκτου προς επαύξησιν άλλης πιστώσεως αναγεγραμμένης εν τω προϋπολογισμώ του αυτού ή άλλου κεφαλαίου ή προς δημιουργία πιστώσεων δι' εκτάκτους και επειγούσας ανάγκας μη προβλεπομένας εν τω προϋπολογισμώ. 3. Η κατά μεταφοράν διάθεσις των κατά την προηγουμένην παράγραφον πιστώσεων πραγματοποιείται δι' ειδικών αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου εγκρινομένων κατά τας διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.Δ. 3777/1957. Αι αποφάσεις δέον να κατονομάζουν τα κεφάλαια και άρθρα, προς αύξησιν των πιστώσεων των οποίων μεταφέρονται τα αναλαμβανόμενα ποσά ή να καθορίζουν τα νέα κεφάλαια και άρθρα, άτινα δέον να δημιουργηθούν οσάκις πρόκειται περί απροόπτου δαπάνης. 4. Προς πρόληψιν ενδεχομένης ανεπαρκείας των πιστώσεων δι' απροόπτους δαπάνας, αναγράφεται εν τω προϋπολογισμώ του δήμου πίστωσις υπό ίδιον κεφάλαιον υπό τίτλον

16 «Αποθεματικόν» και άρθρον υπό τον τίτλον «Ποσόν διαθέσιμον προς αναπλήρωσιν των πιστώσεων, αίτινες ήθελον ευρεθή εν ανεπαρκεία, ως και δι' εκτάκτους και επειγούσας ανάγκας μη προβλεπομένας εν τω προϋπολογισμώ». 5. Δια την πληρεστέραν από πλευράς λογιστικής τάξεως παρακολούθησιν και εμφάνισιν της κινήσεως των δια μεταφοράς πραγματοποιουμένων κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου αυξομειώσεων των πιστώσεων, η μεταφορά τούτων ενεργείται μέσω του εν τη παραγράφω 4 του παρόντος προβλεπομένου Κεφαλαίου του προϋπολογισμού». 3.Την παρ 5 του άρθρου 23 του Ν. 3536/07, σύμφωνα με την οποία στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας υποβάλλονται για έλεγχο νομιμότητας οι αποφάσεις των δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων που αφορούν αναμορφώσεις των προϋπολογισμών των Ο.Τ.Α., συνοδευόμενες από τις εισηγήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών. Η προθεσμία του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 149 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006, στην περίπτωση αυτή, ορίζεται σε δέκα ημέρες. Τα αρμόδια όργανα που ενεργούν κατά παράβαση των διατάξεων του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου υπέχουν, ανεξάρτητα από τυχόν ποινική ευθύνη, πειθαρχική και αστική ευθύνη κατά τις διατάξεις των άρθρων 141, 142 και 143 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/ Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών η αναμόρφωση του προϋπολογισμού αποτελεί κατ ουσίαν τροποποίηση της απόφασης με την οποία ψηφίστηκε αυτός. Άρα, για την έκδοση της τροποποιητικής του προϋπολογισμού απόφασης, απαιτείται η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία (ΥΠ.ΕΣ / ). Σύμφωνα πάντα με το ίδιο έγγραφο, με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 23 του ν. 3536/2007 ο νομοθέτης θέλει να ρυθμίσει ένα επιμέρους ζήτημα με τρόπο διαφορετικό από τα εν γένει ισχύοντα- και δη την προθεσμία εντός της οποίας η εποπτεύουσα αρχή ολοκληρώνει τον έλεγχο νομιμότητας της απόφασης αναμόρφωσης. Από το παραπάνω έγγραφο συνάγεται ότι εκτός από την εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιών απαιτείται και η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία, για τον προϋπολογισμό. 5.Με το Ν. 4172/2013 ορίζεται ότι η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνουν τη γνώμη τους μόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισμού και δεν απαιτείται εκ νέου γνωμοδότησή τους για όποιες αναμορφώσεις του ακολουθήσουν (παρ 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013). Υπενθυμίζεται ότι η εκτελεστική επιτροπή, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της που αφορούν την προετοιμασία κατάρτισης του προϋπολογισμού, καταθέτει το προσχέδιο αυτού στην οικονομική επιτροπή. Για τη σύνταξη του προσχεδίου, η εκτελεστική επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τυχόν προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου, καθώς και της επιτροπής διαβούλευσης, εφόσον αυτή υπάρχει. Εάν το προσχέδιο δεν καταρτιστεί ή δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα στην οικονομική επιτροπή, τότε καταρτίζεται από αυτήν. (παρ 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013). Συνεπώς, σύμφωνα με το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ / , εκτός των ρητά εξαιρουμένων διαδικασιών της διατύπωσης γνώμης από την εκτελεστική επιτροπή και την επιτροπή διαβούλευσης, με το ν. 4172/2013, οι υπόλοιπες ενέργειες αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, ακολουθούν την τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας με τη ψήφιση του προϋπολογισμού. 6.Εχουν προκύψει επείγουσες ανάγκες (πλην έργων) οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου Δελφών του τρέχοντος έτους παρίσταται ανάγκη δημιουργίας πιστώσεων για την κάλυψη των αναγκών αυτών. Προκειμένου να γίνει αυτό πρέπει να προηγηθεί η μεταφορά πιστώσεων, από συγκεκριμένους Κ.Α. του προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους στους οποίους αυτές είναι εγγεγραμμένες, στο αποθεματικό κεφάλαιο του Δημοτικού προϋπολογισμού και στη συνέχεια μεταφορά από το αποθεματικό κεφάλαιο του Δημοτικού προϋπολογισμού για τη δημιουργία των καινούριων πιστώσεων, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικής Επιτροπής.

17 7.Τον Προϋπολογισμό του Δήμου Δελφών, οικονομικού έτους 2015, ο οποίος ψηφίστηκε με την αριθμ. 20/386/ (ΑΔΑ: ΒΧΦΑΩ9Θ-ΠΙΜ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών. Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω: Αποφασίζει κατά πλειοψηφία (δήλωσε παρών ο κ. Ταγκαλής Παναγιώτης) 1.Την κατάρτιση του σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2015, τακτοποίησης Χρηματικού Υπολοίπου Έναρξης, Εφαρμογή 385/2014 ΑΔΣ κλπ του Δήμου Δελφών ως εξής:

18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΡΗΣΗ : 2015 ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕ ΕΙΚΟΝΑ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗΣ Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους Α/Α Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΜΕΤΑΒ. ΠΟΣΩΝ Κ.Α. ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΜΕ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜ/ΣΗΣ ΤΡΕΧ. 1 ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά , , ,64 και ειδικά τακτικά επιδόματα) Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ εκτάκτων ,76 500, , Περιφερειακός ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας , , , ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΜΦΙΣΣΑΣ <ΥΠΟΕΡΓΟ 1 της πράξης ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΜΦΙΣΣΑΣ> (ΕΣΠΑ- 0, , ,91 Δ.Ε. Αμφισσας) ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΩΝ ,38 2 ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά , , ,56 και ειδικά τακτικά επιδόματα) Εισφορά υπέρ συνδέσμου διαχείρισης απορριμμάτων Ν.Φωκίδας , , , ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ <ΥΠΟΕΡΓΟ 2 της πράξης ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΜΦΙΣΣΑΣ> , , ,12 (ΕΣΠΑ-ΔΕ Άμφισσας). ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΩΝ ,38 ΣΥΝΟΛΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ: ΕΞΟΔΩΝ: 0,00 :

19 2. Η παρούσα υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δελφών για την λήψη σχετικής απόφασης. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 351/

20 4. «Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος χρηματικού ποσού-επιστροφή εγγύησης για παραχώρηση χρήσης υδροδότησης. (Εισηγητής: κ. Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών). ΕΙΣΗΓΗΣΗ Σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ 13 & 14 του Β.Δ. 17-5/ (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α'), προκειμένου να επιστραφούν εν γένει χρηματικές εγγυήσεις, απαιτείται αιτιολογημένη απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Η Δ/νση Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας με το υπ αριθμ. πρωτ / έγγραφό της, με τα συνημμένα σε αυτό δικαιολογητικά, ζητάει την επιστροφή καταβληθείσας εγγύησης για παραχώρηση χρήσης υδροδότησης ποσού 200,00 στην κυρία Κουτρουπάνου Βασιλική που κατέβαλλε για τη μεταβίβαση του δικαιώματος ύδρευσης του αριθμ Δ υδρομέτρου. Ειδικότερα στην κατάσταση που σας παρουσιάζω και περιλαμβάνει σε στήλες το ονοματεπώνυμο του πληρώσαντος, την αιτία επιστροφής, τον αριθμό διπλοτύπου ή γραμματίου εισπράξεως, το εισπραχθέν ποσόν, το επιστρεπτέο ποσόν, εισηγούμαι την επιστροφή του ποσού των 200,00 ευρώ και τη διάθεση αυτού σε βάρος του Κ.Α του προϋπολογισμού του Δήμου μας τρέχουσας χρήσεως. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΟΥΤΡΟΥΠΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΙΤΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ Καταβληθείσα εγγύηση για παραχώρηση χρήσης υδροδότησης ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΠΛΟΤΥΠΟΥ Β-819/ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΟ ΠΟΣΟ ΠΟΣΟ 200,00 200,00

21 5. «Έγκριση εκμίσθωσης ελαιοκτημάτων των Κληροδοτημάτων Ε.Γιδογιάννου και Χρ.Μαχαιρά» (Εισηγήτρια κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Οικ/κών Υπηρεσιών). ΕΙΣΗΓΗΣΗ Προκειμένου να εκμισθωθούν τα ελαιοκτήματα του Κληροδοτήματος Ευθυμίας Γιδογιάννου, στις θέσεις Κάμινος με 66 ελαιόδενδρα και Κάμινος 58 ελαιόδενδρα κτηματικής περιφέρειας Άμφισσας, τηρήθηκε η διαδικασία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ.8,9,και 10 του Ν.4182/2013 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν.4223/2013,σύμφωνα με την αριθμ.32/ απόφαση του συμβουλίου της Δ.Κ. Άμφισσας, την αριθμ.88/ απόφαση του Δ.Σ.(ΑΔΑ:ΒΙ0ΩΩ9Θ-ΗΦΞ) και την αριθμ183/ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής(ΑΔΑ:7ΓΒΥΩ9Θ-Ε9Λ). Επίσης αναρτήθηκε ανακοίνωση με εικοσαήμερη προθεσμία για την υποβολή προσφορών η οποία έληξε στις 2/1/2015. Αφού πέρασε η απαιτούμενη προθεσμία για την υποβολή προσφορών και δεν εμφανίσθηκε κανένας πλειοδότης, η δημοπρασία κηρύχθηκε άγονη. Κατόπιν των ανωτέρω,εισηγούμαστε την διενέργεια νέας δημοπρασίας για την εκμίσθωση των ελαιοκτημάτων... Στις έληξε η διάρκεια της μισθωτικής σύμβασης για τα ελαιοκτήματα του Κληροδοτήματος Ευθυμίας Γιδογιάννου στις θέσεις «Κούσκι» και «Αμπλιανός» της κτηματικής περιφέρειας Άμφισσας. Εισηγούμαστε την λήψη απόφασης για την διενέργεια δημοπρασίας για την εκμίσθωση των ελαιοκτημάτων. Προκειμένου να εκμισθωθεί το ελαιόκτημα του Κληροδοτήματος Χρήστου Μαχαιρά, στη θέση Λούμπα Ρεντινιά με 85 ελαιόδενδρα, κτηματικής περιφέρειας Άμφισσας, τηρήθηκε η διαδικασία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ.8,9,και 10 του Ν.4182/2013 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν.4223/2013,σύμφωνα με την αριθμ.54/ απόφαση του συμβουλίου της Δ.Κ. Άμφισσας, την αριθμ.295/ απόφαση του Δ.Σ.(ΑΔΑ:7ΨΜΑΩ9Θ-Υ46)και την αριθμ.321/ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής(ΑΔΑ:Ω7Λ4Ω9Θ-ΥΝΟ). Επίσης αναρτήθηκε ανακοίνωση με εικοσαήμερη προθεσμία για την υποβολή προσφορών η οποία έληξε στις 3/3/2015. Αφού πέρασε η απαιτούμενη προθεσμία για την υποβολή προσφορών και δεν εμφανίσθηκε κανένας πλειοδότης, η δημοπρασία κηρύχθηκε άγονη. Κατόπιν των ανωτέρω,εισηγούμαστε την διενέργεια νέας δημοπρασίας για την εκμίσθωση των ελαιοκτημάτων.. Στις έληξε η διάρκεια της μισθωτικής σύμβασης για το ελαιόκτημα του Κληροδοτήματος Χρήστου Μαχαιρά στην θέση «Κάμπος» της κτηματικής περιφέρειας Άμφισσας. Εισηγούμαστε την λήψη απόφασης για την διενέργεια δημοπρασίας για την εκμίσθωση του ελαιοκτήματος.

22 6. «Έγκριση 1 ου ΑΠΕ του έργου ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΙΤΕΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 ΤΗΣ ΟΜΩΝΥΜΗΣ ΠΡΑΞΗΣ» (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Δήμος, προϊστάμενος Δ.Τ.Υ,) ΕΙΣΗΓΗΣΗ Ο Πρ/νος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δελφών έχοντας υπ όψη: 1. Την υπ αρ. 1/2011 μελέτη, με όλα τα τεύχη και σχέδια που τη συνοδεύουν, προϋπολογισμού ,00 (με Φ.Π.Α. 23%) που θεωρήθηκε από την ΔΤΥ Δήμου Δελφών, 2. Την υπ αρ.πρωτ. 2143/ Απόφαση ένταξης της παραπάνω πράξης στο Ε.Π. «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΗΠΕΙΡΟΥ » 3. Την αρ. πρωτ / σύμβαση κατασκευής του έργου ποσού ,58 με ΦΠΑ 4. Την από αίτηση της αναδόχου εταιρείας περί διαλύσεως της εργολαβικής σύμβασης του έργου που έλαβε αρ. Πρωτ / Την αρ. 268/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δ.Δελφών με την οποία αποφασίστηκε ομόφωνα η διάλυση της σύμβασης του έργου και η επαναδημοπράτησή του με την σύνταξη νέας τροποποιημένης μελέτης. 6. Την αρ. πρωτ / απόφαση του Πρ/νου Δ.Τ.Υ. με την οποία επήλθε η διάλυση της σύμβασης (ΑΔΑ:ΒΛΕΖΩ9Θ-ΤΦ4) 7. Το από 23/4/2015 πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου 8. Την αρ. 174/2015 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Δελφών περί έγκρισης του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου 9. Τις διατάξεις του Ν3669/2008 Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων, όπως συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν έως σήμερα, 10. Το γεγονός ότι ο παρόν ΑΠΕ υπογράφηκε χωρίς επιφύλαξη από τον ανάδοχο 11. Ο παρόντας 1 ος ΑΠΕ συντάχθηκε για: Την οικονομική τακτοποίηση του έργου, κατόπιν της σύνταξης του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου και την έγκρισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο Δ. Δελφών. Η επιτροπή παραλαβής διαπίστωσε ότι στα πλαίσια της εργολαβίας δεν εκτελέστηκε καμία εργασία, δεν προσκομίστηκαν στο έργο υλικά για την κατασκευή του ούτε βρίσκονται υλικά σε στάδιο παραγωγής ή προμήθειας, καθώς και ότι δεν υλοποιήθηκε κάποια σχετική με το έργο εγκατάσταση. Επίσης η επιτροπή επιτροπής υπολόγισε την αποζημίωση για το τεκμαιρόμενο όφελος του εργολάβου στο ποσό των 5.914,32, κατ εφαρμογή της παρ. 1γ του άρθρου 64 του Ν.3669/2008. Το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής που συνέταξε η επιτροπή παραλαβής εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Δ. Δελφών με την αρ. 174/2015 απόφασή του. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ Η δαπάνη του έργου ανέρχεται σε 5.914,32, όσο δηλαδή η δαπάνη αποζημίωσης για το τεκμαιρόμενο όφελος του αναδόχου. Σύμφωνα με την ως άνω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών η δαπάνη αποζημίωσης αναδόχου λόγω διάλυσης της σύμβασης και τεκμαιρόμενου οφέλους του εργολάβου θα καλυφθεί από πιστώσεις του Δήμου Δελφών και όχι από το Ε.Π. «Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας Ηπείρου» που είναι ενταγμένο το έργο. Ο 1 ος Α.Π.Ε κλείνει στο ποσό των 5.914,32, όσο δηλαδή η δαπάνη αποζημίωσης για το τεκμαιρόμενο όφελος του αναδόχου, δαπάνη που θα καλυφθεί από πιστώσεις του Δήμου Δελφών. Ύστερα από τα ανωτέρω εισηγούμαστε

23 Την έγκριση του 1 ου ΑΠΕ του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΙΤΕΑΣ» ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ΤΗΣ ΟΜΩΝΥΜΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ο οποίος κλείνει στο ποσό των 5.914,32 δηλαδή επί έλασσον από το ποσό του συμφωνητικού ( ,58 ).

24 7. «Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Δ.Δ. ΑΓ.ΕΥΘΥΜΙΑΣ» (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Δήμος, προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.) ΕΙΣΗΓΗΣΗ Σχετικά: 1. Η με αρ. πρωτ.: 16393/ αίτηση της Ξηρός Κατασκευαστική ΕΤΕ. 2. Το με αρ. πρωτ.: 34615/ έγγραφο της Δ.Τ.Υ. Δήμου Δελφών. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ: 1. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ: Η σύμβαση έργου ποσού ,29 με Φ.Π.Α υπογράφηκε την 12/04/ ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΞΗΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΕ. 3. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Η χρηματοδότηση προέρχεται από τον Ο.Σ.Κ. 4. ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: Οι εργασίες ξεκίνησαν την 22/04/ ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 18/11/2010, με την υπ αριθ. πρωτ / απόφαση περί αποδοχής της ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών του εργολάβου. 6. Διακοπή εργασιών λόγω καθυστερήσεως εξοφλήσεως του 1 ου λογαριασμού. 7. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Με την μελέτη αυτή θα πραγματοποιηθούν οι αναγκαίες εργασίες επισκευής του Δημοτικού Σχολείου της Αγ. Ευθυμίας. Σε γενικές γραμμές οι εργασίες που θα γίνουν είναι: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΕΝΑΖ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ. ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΜΕ ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΟΒΑΤΕΠΙ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ. ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ. ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ και ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ Σε συνέχεια της αίτησης του αναδόχου και του δευτέρου σχετικού εγγράφου της υπηρεσίας μας, σύμφωνα με το οποίο δόθηκε εντολή στον ανάδοχο του έργου για την άμεση προσωρινή διακοπή των εργασιών του ανωτέρου έργου, για την προστασία των εργαζομένων σε αυτό από τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας και για την διασφάλιση των υλικών και των κατασκευασμένων τμημάτων του έργου από την εισροή ύδατος τόσο από το δάπεδο όσο και από το τμήμα της στέγης ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την παράταση των εργασιών του έργου μέχρι έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί η εισροή του ύδατος από το δάπεδο και το εσωτερικό της στέγης και στη συνέχεια να ολοκληρωθεί ομαλά το έργο..

25 8. «Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΡΠΑΚΙ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΑΜΦΙΣΣΑ ΠΡΟΣ ΒΙΝΙΑΝΗ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΣΚΙΤΣΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΔΑ ΕΡΓΑ με κωδικό MIS ». (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Δήμος, προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.) ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΧΕΤ.: Η από αίτηση του αναδόχου του έργου ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ : ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ : ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 03/2013 (επικαιροποίηση της 27/2011) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ,00 ΕΥΡΩ (ΜΕ ΦΠΑ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : ,79 ΕΥΡΩ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ : 40,85 % ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής αίτησης του αναδόχου, φωτοαντίγραφο της οποίας σας κοινοποιούμε, και έχοντας υπ όψη : 1. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του Π.Δ. 609/85 όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο 48 του Ν. 3669/08 2. Την υπ αριθμ. 3220/ (ΑΔΑ: ΒΕΖΑ7ΛΗ-ΒΙΕ) απόφαση ένταξης της πράξης του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας 3. Την υπ αριθμ. 5718/ (ΑΔΑ: ΒΙΚΘΩ9Θ-51Ο) εργολαβική σύμβαση μεταξύ του αναδόχου και του Δήμου Δελφών, ποσού ,79 ευρώ (με ΦΠΑ) 4. Το ότι η προθεσμία εκτέλεσης του έργου βάση του συμφωνητικού είναι 210 ημέρες και έληγε στις Την υπ αριθμ. 257/15 (ΑΔΑ: 6ΛΜ9Ω9Θ-ΑΡΩ) Απόφαση Δ.Σ. περί παράτασης προθεσμίας έως τις Το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα του έργου 7. Την ανωτέρω σχετική αίτηση του αναδόχου η οποία υποβλήθηκε εμπρόθεσμα στις , με την οποία αιτείται παράταση προθεσμίας σαράντα πέντε (45) ημερών, ήτοι έως τις , επικαλούμενος προβλήματα που προκύπτουν από την επιβολή της τραπεζικής αργίας στις και αδυναμία πληρωμών για υλικά που θα ενσωματωθούν στο έργο 8. Το γεγονός ότι εως σήμερα δεν έχει εξομαλυνθεί η κατάσταση στις τραπεζικές συναλαγές 9. Την υπ αριθμ. 4103/ διατύπωση σύμφωνης γνώμης για την τροποποίηση της σύμβασης (παράταση προθεσμίας μέχρι ) από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Όπως χορηγηθεί παράταση του εν λόγω έργου κατά εξήντα επτά (67) ημέρες ήτοι έως τις για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ. 8α του Ν 3669/2008.

26 9. «Σύσταση επιτροπών παραλαβής έργων». (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Δήμος, προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.) ΕΙΣΗΓΗΣΗ Σύμφωνα με τον Ν. 4257/ η σύσταση της επιτροπής παραλαβής των έργων έχει περιέλθει στην αρμοδιότητα του Δημοτικού Συμβουλίου. Η επιτροπή παραλαβής αποτελείται από δύο μηχανικούς και ένα Δημοτικό σύμβουλο για έργα με προϋπολογισμό e και τρείς μηχανικούς και ένα Δημοτικό Σύμβουλο για έργα με προϋπολογισμό άνω του e. Σε συνδυασμό με τον Ν. 4024/11και την εγκύκλιο ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.23243/ και το επισυναπτόμενο Πρακτικό διενέργειας Κλήρωσης για κάθε έργο προέκυψαν οι κάτωθι μηχανικοί: Α) «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΡΟΜΟΥ ΤΚ ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ» Πρoϋπολογισμού : e 1) Λαχανά Σπυριδούλα Μηχανικό Ορυκτών Πόρων 2) Κόκκινο Χρήστο Πολιτικό Μηχανικό Σας ανακοινώνουμε για το ανωτέρω έργο την περαίωσή του (23/8/2013), την σύνταξη τελικής επιμέτρησης (26/11/2012) και παρακαλούμε για την επιλογή του Δημοτικού Συμβούλου και την σύσταση της επιτροπής παραλαβής του ανωτέρω έργου. Β) «ΕΡΓΑ ΑΣΤΙΚΉΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ» Προϋπολογισμου:15541,90 e 1) Ράλλιου Ασπασία Μεταλλειολόγο Μηχανικό 2) Πολυχρονοπούλου Ευγενία Τοπογράφο Μηχανικό Σας ανακοινώνουμε για το ανωτέρω έργο την περαίωσή του (20/2/14),την σύνταξη τελικής επιμέτρησης (4/5/14) και παρακαλούμε για την επιλογή του Δημοτικού Συμβούλου και την σύσταση της επιτροπής παραλαβής του ανωτέρω έργου. Γ) «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ» Προϋπολογισμού : 9.100,00 e 1) Ράλλιου Ασπασία Μεταλλειολόγο Μηχανικό 2) Λαχανά Σπυριδούλα Μηχανικό Ορυκτών Πόρων Σας ανακοινώνουμε για το ανωτέρω έργο την περαίωσή του ( 20/9/13),την σύνταξη τελικής επιμέτρησης (18/10/13) και παρακαλούμε για την επιλογή του Δημοτικού Συμβούλου και την σύσταση της επιτροπής παραλαβής του ανωτέρω έργο. Δ) «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΙΣΘΑΙΝΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩΦΕΡΕΙΑΣ ΟΔΟΥ ΟΣΙΟΥ ΛΟΥΚΑ Δ. Κ ΔΕΛΦΩΝ» Προϋπολογισμού : 8.790,00 e 1) Κόκκινο Χρήστο Πολιτικό Μηχανικό 2) Ζαργάνη Γεώργιο Μηχ/γο Μηχανικό ΤΕ Σας ανακοινώνουμε για το ανωτέρω έργο την περαίωσή του (2/4/15),την σύνταξη τελικής επιμέτρησης (2/4/15) και παρακαλούμε για την επιλογή του Δημοτικού Συμβούλου και την σύσταση της επιτροπής παραλαβής του ανωτέρω έργου. Ε) «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΚΕΠΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΌ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΚ ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ» Προϋπολογισμού : ,00 e 1) Κόκκινο Χρήστο Πολιτικό Μηχανικό 2) Λαχανά Σπυριδούλα Μηχανικό Ορυκτών Πόρων Σας ανακοινώνουμε για το ανωτέρω έργο την περαίωσή του 3/2/14),την σύνταξη τελικής επιμέτρησης (1/4/14) και παρακαλούμε για την επιλογή του Δημοτικού Συμβούλου και την σύσταση της επιτροπής παραλαβής του ανωτέρω έργου. ΣΤ) «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΒΡΥΣΗΣ Τ. Κ ΕΛΑΙΩΝΑ» Προϋπολογισμού : 7.142,45 e 1) Λαχανά Σπυριδούλα Μηχανικό Ορυκτών Πόρων 2) Ζαργάνη Γεώργιο Μηχ/γο Μηχ/κο ΤΕ Σας ανακοινώνουμε για το ανωτέρω έργο την περαίωσή του 12/2/15),την σύνταξη τελικής επιμέτρησης (3/7/15) και παρακαλούμε για την επιλογή του Δημοτικού Συμβούλου και την σύσταση της επιτροπής παραλαβής του ανωτέρω έργου. Ζ) «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΒΡΥΣΗΣ Τ. Κ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ» Προϋπολογισμού : 7.046,00 e 1) Κόκκινο Χρήστο Πολιτικό Μηχανικό