Αρ. 92/2014 Σύμβαση του διαγωνισμού με αρ. διακ. 181/2014. ΤΜΒΑΗ Αρ. 92/2014. ΜΕΣΑΞΤ ΣΗ 5ης ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΘΕΑΛΙΑ & Σ.

Transcript

1 ΑΔΑ: ΒΘΑ6469Η2Γ-ΥΚΩ ΑΔΑΜ: 14SYMV ΤΜΒΑΗ Αρ. 92/2014 ΜΕΣΑΞΤ ΣΗ 5ης ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΘΕΑΛΙΑ & Σ. ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ «MEDI SUP ΑΕ ΙΑΣΡΙΚΑ ΕΙΔΗ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΑΚΩΝ ΤΛΛΟΓΗ ΤΓΡΩΝ ΟΤΡΕΤΛΛΕΚΣΕ» υμβατικού Σιμήματος ,88 συμπεριλαμβανομένου του Υ.Π.Α. Σελίδα 1 από 10

2 ΤΜΒΑΗ ΤΠ. ΑΡΙΘ. 92/2014 την Λάρισα σήμερα Παρασκευή, 1 η Αυγούστου του έτους 2014, οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: Αφενός H 5 η Τγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και τερεάς Ελλάδας που εδρεύει στην Λάρισα, και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον Αν. Διοικητή κ. Γρηγόριο Δασταυρίδη, και το οποίο στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή» και αφετέρου Η εταιρεία με την επωνυμία MEDI SUP ΑΕ ΙΑΣΡΙΚΑ ΕΙΔΗ, Μεταμορφώσεως 19, Γλυκά Νερά, τκ 15354, τηλ: , , φαξ: , έχει αριθμό φορολογικού μητρώου υπάγεται στη ΔΟΤ ΥΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Διευθύνοντα ύμβουλο κο ΕΤΑΣΑΘΙΟ ΝΣΟΤΛΗ και η οποία στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «ο Ανάδοχος», Λαμβάνοντας υπόψη: 1. Σην αρ. Τ10β/Γ.Π. οικ / Απόφαση του Τπουργού Τγείας (ΥΕΚ 492/ , ΑΔΑ:Β431Θ-8ΔΝ) περί διορισμού του κ. Λάζαρου Μακρή ως Διοικητή της 5ης Τγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας & τερεάς Ελλάδας. 2. Σις διατάξεις των άρθρων 13, 14 και 15 του Δευτέρου Κεφαλαίου του Ν.2690/1999 (ΥΕΚ 45/ Σ.Α.) «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις 3. Σις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1 του Ν. 2955/2001 (ΥΕΚ 256/ Σ.Α) «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε..Τ. και άλλες διατάξεις» 4. Σις διατάξεις του Ν.2286/1995 (ΥΕΚ 19/ Σ.Α.) «Προμήθειες του Δημόσιου Σομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» 5. Σου Π.Δ. 60/2007 με το οποίο έγινε προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης Δημοσίων υμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Τπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του υμβουλίου της 16 ης Νοεμβρίου 2005 (ΥΕΚ Α 64/ ). 6. Σο Π.Δ. 118/2007 (ΥΕΚ 150/ Σ.Α.) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» 7. Σις διατάξεις του Ν. 3580/2007 (ΥΕΚ 134/ Σ.Α.) «Προμήθειες Υορέων εποπτευομένων από το Τπουργείο Τγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα 8. Σις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του Ν. 3329/2005 (ΥΕΚ. 81/ Σ.Α.) «Εθνικό ύστημα Τγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» 9. Σις διατάξεις του Ν. 3527/2007 (ΥΕΚ 25/ Σ.Α.) Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευόμενων από το Τ.Τ. Κ.Α. και λοιπές διατάξεις. 10. Σην παρ. 17 του άρθρου 18 του Ν. 3868/2010 «Αναβάθμιση του Εθνικού υστήματος Τγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Τπουργείου Τγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (ΥΕΚ 129/Α /10). 11. Σο Ν. 3886/2010 (ΥΕΚ 173/ Σ.Α.) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας με την οδηγία 89/665/ΕΟΚ» 12. Σο άρθρο 32 και της παρ. 3 του άρθρου 70 του Ν. 3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο ύστημα Τγείας και άλλες διατάξεις» (ΥΕΚ 31/Α /11) Σελίδα 2 από 10

3 13. Σις παρ. 11,12,13,14 του άρθρου 66 του Ν. 3984/2011 «Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις» (ΥΕΚ 150/ ) 14. Σο Ν. 4052/2012 (ΥΕΚ 41/ Σ.Α.) 15. Σο Ν. 4013/2011 (ΥΕΚ 204/ Σ.Α.) «ύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχή Δημοσίων υμβάσεων...» 16. Σο Ν. 4038/2012 (ΥΕΚ 14/ Σ.Α.) «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής » 17. Σο Ν. 4025/2011 (ΥΕΚ 228/ Σ.Α.) «Ανασυγκρότηση Υορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση ΕΤ και άλλες διατάξεις» 18. Σην υπ. αριθμ. 1862/2012 (ΥΕΚ 680/ Σ.Β.) ΚΤΑ του Αναπλ. Τπ. Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας και του Τφυπουργού Τγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Κανονισμός διεξαγωγής Ηλεκτρονικών Πλειστηριασμών στους διαγωνισμούς του ΠΠΤΤ» 19. Σην υπ αριθμ. 3567/ Κοινή Τπουργική Απόφαση (ΥΕΚ 1585/τευχ.Β / ) του αναπληρωτή Τπουργού Οικονομικών και του Τφυπουργού Τγείας, με την οποία εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Προμηθειών και Τπηρεσιών Τγείας και Υαρμάκων (Π.Π.Τ.Τ.) Σην αριθμ. 5805/ Απόφαση του Τπουργού Τγείας η οποία δημοσιεύθηκε στο ΥΕΚ 2309/ Σ.Β. με Θέμα: Ορισμός Υορέων για την υλοποίηση του Προγράμματος Προμηθειών & Τπηρεσιών Τγείας (Π.Π.Τ.Τ.) 2012 ΠΙΣΩΕΙ και εξουσιοδότηση για τη συγκρότηση υλλογικών Οργάνων για τη διεξαγωγή των διαγωνισμών 21. Σην αριθμ. 8238/ Απόφαση του Τπουργού Τγείας η οποία δημοσιεύθηκε στο ΥΕΚ 3434/ Σ.Β. με Θέμα: Σροποποίηση της υπ αρ. 5805/2012 Τπουργικής Απόφασης περί «Ορισμού Υορέων διενέργειας για την υλοποίηση του Προγράμματος Προμηθειών & Τπηρεσιών Τγείας (Π.Π.Τ.Τ.) 2012 ΠΙΣΩΕΙ και εξουσιοδότηση για τη συγκρότηση υλλογικών Οργάνων για τη διεξαγωγή των διαγωνισμών» 22. Σην αριθμ. 1825/ Απόφαση του Τπουργού Τγείας η οποία δημοσιεύθηκε στο ΥΕΚ 772/ Σ.Β. με Θέμα: Σροποποίηση της υπ αρ. 5805/2012 Τπουργικής Απόφασης περί «Ορισμού Υορέων διενέργειας για την υλοποίηση του Προγράμματος Προμηθειών & Τπηρεσιών Τγείας (Π.Π.Τ.Τ.) 2012 ΠΙΣΩΕΙ και εξουσιοδότηση για τη συγκρότηση υλλογικών Οργάνων για τη διεξαγωγή των διαγωνισμών» όπως τροποποιήθηκε με την αρ. πρωτ. 8238/ Σην αριθμ. 1979/ Απόφαση του Τπουργού Τγείας η οποία δημοσιεύθηκε στο ΥΕΚ 776/ Σ.Β. με Θέμα: Σροποποίηση του Προγράμματος Προμηθειών, Τπηρεσιών και Υαρμάκων των Υορέων του άρθρου 9, παρ. 1 του Ν /2007, έτους 2012, με χρηματοδότηση από τον τακτικό προϋπολογισμό, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και τις λοιπές πηγές 24. Σην αρ. πρωτ. 6881/ Απόφαση της Επιτροπής Προμηθειών Τγείας του Τπουργείου Τγείας με θέμα: «Οδηγίες εκτέλεσης και εφαρμογής του Προγράμματος Προμηθειών & Τπηρεσιών Τγείας (Π.Π.Τ.Τ.) έτους 2012, πιστώσεις 2012 & 2013». 25. Σην αριθμ. οικ.21176/ Εγκύκλιο του Γεν. Γραμματέα του Τπουργείου Τγείας 26. Σην αριθμ. πρωτ Απόφαση Τφυπουργού Τγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΥΕΚ 2957 τευχ. Β /2011), με θέμα: «Έγκριση συγκρότησης συλλογικών οργάνων, για τη διεξαγωγή διαγωνισμών, των Υορέων του άρθρου 9 παράγραφος 1 του Ν. 3580/07» 27. Σο απόσπασμα πρακτικού από τη συνεδρίαση της Επιτροπής Προμηθειών Τγείας με αρ. 29/ (θέμα 10) που αφορά την τροποποίηση του ΠΠΤΤ 2012 των Νοσοκομείων ΓΝ Λαμίας ΚΕΚΤΚΑΜΕΑ Υθιώτιδας, ΠΓΝ Λάρισας και ΓΝ Σελίδα 3 από 10

4 Λάρισας, ΓΝ Λιβαδειάς, ΓΝ Θηβών ΚΕΚΤΚΑΜΕΝΑ Βοιωτίας, ΓΝ Φαλκίδας ΚΕΚΤΚΑΜΕΑ Εύβοιας, ΓΝ-ΚΤ Κύμης, ΓΝ-ΚΤ Καρύστου, ΓΝ Καρδίτσας ΚΕΚΤΚΑΜΕΑ Καρδίτσας, ΓΝ Άμφισσας, ΓΝ Σρικάλων, ΓΝ Βόλου, ΓΝ Καρπενησίου και της Κεντρικής Τπηρεσίας της 5 ης Τγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας & τ. Ελλάδας και τροποποίηση του ΠΠΥ 2012 για τα εξής νοσοκομεία: ΓΝ Βόλου, ΓΝ Καρδίτσας, ΓΝ Λαμίας, ΓΝ Σρικάλων, ΓΝ Φαλκίδας. 28. Σο απόσπασμα πρακτικού από τη συνεδρίαση της Επιτροπής Προμηθειών Τγείας με αρ. 29/ (θέμα 10) που αφορά την τροποποίηση του ΠΠΤΤ 2012 του ΓΝ Άμφισσας (με αριθμ. πρωτ.1914/ ). 29. Σην με αριθμ. πρωτ. 7850/ απόφαση του Διοικητή της 5ης ΤΠΕ Θεσσαλίας & τερεάς Ελλάδας περί «ορισμού φορέων διενέργειας αναθέτουσες αρχές για την υλοποίηση ενιαίων διαγωνισμών που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Προμηθειών και Τπηρεσιών Τγείας έτους 2012 Πιστώσεις για τους φορείς αρμοδιότητας της 5ης ΤΠΕ Θεσσαλίας και τερεάς Ελλάδας». 30. Σην με αριθμ. πρωτ. 9069/ απόφαση του Διοικητή της 5ης ΤΠΕ Θεσσαλίας & τερεάς Ελλάδας για «Ορισμό Επιτροπής ύνταξης Σεχνικών Προδιαγραφών του Ενιαίου Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού «άκοι συλλογής υγρών ( ), άκοι για ούρα ( )», στο πλαίσιο του ΠΠΤΤ Σο από τελικό πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής ύνταξης Σεχνικών Προδιαγραφών του Ενιαίου Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού «άκοι συλλογής υγρών ( ), άκοι για ούρα ( )», στο πλαίσιο του ΠΠΤΤ 2012, οι οποίες πρόεκυψαν μετά από δημόσια διαβούλευση. 32. Σο υπ αριθμ 05/ (θέμα 1ο) απόσπασμα πρακτικού της συνεδρίασης της ΕΠΤ σχετικά με την «Έγκριση τηρηθείσης διαδικασίας επί των τεχνικών προδιαγραφών για τις ανάγκες των φορέων Τγείας ΠΠΤΤ 2012 (ειρά 10) 33. Σο απόσπασμα πρακτικού από τη συνεδρίαση της Επιτροπής Προμηθειών Τγείας με αρ. 05/ (θέμα9ο) που αφορά την έγκριση της β τροποποίησης του ΠΠΤΤ 2012 των Νοσοκομείων, ΠΓΝ Λάρισας - ΓΝ Λάρισας «Κουτλιμπάνειο & Σριανταφύλλειο», ΓΝ Βόλου «Αχιλλοπούλειο», ΓΝ Καρδίτσας ΚΕΚΤΚΑΜΕΑ Καρδίτσας, ΓΝ Σρικάλων, ΓΝ Λαμίας ΚΕΚΤΚΑΜΕΑ Υθιώτιδας, ΓΝ Λιβαδειάς - ΓΝ Θηβών ΚΕΚΤΚΑΜΕΝΑ Βοιωτίας, ΓΝ Φαλκίδας ΚΕΚΤΚΑΜΕΑ Εύβοιας - ΓΝ-ΚΤ Κύμης - ΓΝ-ΚΤ Καρύστου, ΓΝ Άμφισσας, ΓΝ Καρπενησίου. Οι τροποποιήσεις πραγματοποιήθηκαν προκειμένου να καταστεί εφικτή η περαιτέρω ενοποίηση διαγωνισμών του Προγράμματος Προμηθειών Τπηρεσιών Τγείας 2012 και η διενέργεια αυτών σε περιφερειακό επίπεδο κυρίως λόγω της ανομοιομορφίας των υλικών ανά CPV και των ειδών που συμπεριλαμβάνονται σε αυτούς. 34. Σην με αριθμ. πρωτ / απόφαση του Διοικητή της 5ης ΤΠΕ Θεσσαλίας & τερεάς Ελλάδας με την οποία ορίζει ως φορέα διενέργειας του ενιαίου Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού «άκοι συλλογής υγρών ( ), άκοι για ούρα ( )», την 5 η Τγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & τερεάς Ελλάδας που περιλαμβάνεται στο Πρόγραμμα Προμηθειών και Τπηρεσιών Τγείας έτους 2012 Πιστώσεις για τους φορείς αρμοδιότητας της 5ης ΤΠΕ Θεσσαλίας και τερεάς Ελλάδας, συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού ,13 με ΥΠΑ. 35. Σην υπ αριθμ. 2289/ Απόφαση Διοικητή με θέμα: «Έγκριση διενέργειας του Ενιαίου Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού «άκοι συλλογής υγρών ( ), άκοι για ούρα ( )», στο πλαίσιο του ΠΠΤΤ 2012, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας ,32, συμπεριλαμβανομένου του Υ.Π.Α, και της με αριθμ.181/2014 διακήρυξης του διαγωνισμού και των όρων αυτής.» 36. Σους όρους της υπ αριθμ 181/2014 διακήρυξης. 37. Σην υπ αριθμ 3310/ Απόφαση του Διοικητή της 5ης ΤΠΕ με θέμα: «Απόφαση για Ορισμό Επιτροπής Αξιολόγησης του Ενιαίου Διαγωνισμού «άκοι συλλογής υγρών ( ), άκοι για ούρα ( )», στο πλαίσιο του ΠΠΤΤ 2012». Σελίδα 4 από 10

5 38. Σην υπ αριθμ 4790/ Απόφαση του Αν. Διοικητή με θέμα: «Έγκριση του από Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης του Ενιαίου Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού «Σάκοι συλλογής υγρών ( ), Σάκοι για ούρα ( )», στο πλαίσιο του ΠΠΥΥ 2012, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας ,32, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.» 39. Σην υπ αριθμ. 6444/ Απόφαση της 5 ης ΤΠΕ με θέμα : «Έγκριση του από Πρακτικού Οικονομικής Αξιολόγησης του Ενιαίου Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού «άκοι συλλογής υγρών ( ), άκοι για ούρα ( )», στο πλαίσιο του ΠΠΤΤ 2012, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας ,32, συμπεριλαμβανομένου του Υ.Π.Α. 40. Σην υπ αριθμ / Απόφαση της 5ης ΤΠΕ με θέμα: «Έγκριση του από Πρακτικού Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Ενιαίου Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού «άκοι συλλογής υγρών ( ), άκοι για ούρα ( )». 41. Σην αριθμ. ΑΔΑ: 696Λ46907Υ-8ΓΞ Απόφαση Ανάληψης Τποχρέωσης του Διοικητή του ΓΝ Σρικάλων. Καταχωρήθηκε με α/α: 1311, στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής του ΓΝ Σρικάλων. 42. Σην αριθμ. ΑΔΑ: ΩΩΝΤ4690ΒΜ-ΛΗΩ Απόφαση Ανάληψης Τποχρέωσης του Διοικητή του ΓΝ Λαμίας. Καταχωρήθηκε με α/α: 761, στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής του ΓΝ Λαμίας. 43. Σην αριθμ. ΑΔΑ: ΒΦΔΙ ΣΓΒ Απόφαση Ανάληψης Τποχρέωσης του Διοικητή του ΓΝ Λάρισας. Καταχωρήθηκε με α/α: 1033, στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής του πρώην ΓΝ Λάρισας. υμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΜΟΙ Αντίκλητος: Σο πρόσωπο που ο ΑΝΑΔΟΦΟ με έγγραφη δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, κλπ.) ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με αυτόν και αυτός με υπεύθυνη δήλωσή του αποδέχθηκε το διορισμό αυτό. Διοικητική εντολή: οιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την Αναθέτουσα Αρχή ή την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου στον Ανάδοχο σχετικά με την υλοποίηση του Έργου. Έγγραφο: κάθε χειρόγραφη, δακτυλογραφημένη ή έντυπη ειδοποίηση, εντολή ή οδηγία ή πιστοποιητικό που εκδίδεται βάσει της ύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των τηλετυπιών, των τηλεγραφημάτων, των τηλεομοιοτυπιών και των Σεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Προμήθεια: «άκοι συλλογής Τγρών - Ουροσυλλέκτες» όπως εξειδικεύεται στη ύμβαση. Ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης: Η ημερομηνία υπογραφής της ύμβασης. Ημέρα: η ημερολογιακή ημέρα. Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής: Σο αρμόδιο συλλογικό όργανο που ορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή, με βασικές αρμοδιότητες την επίβλεψη για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης και την παραλαβή των ειδών (τμηματική οριστική). Παραδοτέα: Όλα τα προϊόντα που ο Ανάδοχος θα παραδώσει ή οφείλει να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τη ύμβαση. Προθεσμίες: τα αναφερόμενα στη ύμβαση χρονικά διαστήματα σε Ημέρες, που αρχίζουν να υπολογίζονται από την επομένη της πράξης, ενέργειας ή γεγονότος που ορίζεται στη ύμβαση ως αφετηρία. Όταν η τελευταία ημέρα του Σελίδα 5 από 10

6 χρονικού διαστήματος συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα, η προθεσμία λήγει στο τέλος της πρώτης εργάσιμης ημέρας μετά την τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος. Προσφορά: η από 4396/ προσφορά του Αναδόχου προς την Αναθέτουσα Αρχή. ύμβαση: η παρούσα συμφωνία που συνάπτουν και υπογράφουν τα συμβαλλόμενα μέρη για την εκτέλεση της προμήθειας, όπως είναι δυνατό να τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί. υμβατικά τεύχη: Σα τεύχη της ύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος: α) τη ύμβαση, β) τη Διακήρυξη, γ) την Προσφορά του Αναδόχου. υμβατικό τίμημα: το συνολικό συμβατικό αντάλλαγμα για την υλοποίηση της προμήθειας. ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΠΑΡΟΤΑ ΤΜΒΑΗ Με την παρούσα, η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει, έναντι της αμοιβής που αναφέρεται πιο κάτω στην παρούσα, την υλοποίηση της προμήθειας «άκοι συλλογής Τγρών - Ουροσυλλέκτες». Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την προσφορά του Αναδόχου, σε συνδυασμό με τους όρους της αριθμ. 181/2014 διακήρυξης και τις ανωτέρω σχετικές Αποφάσεις της Αναθέτουσας Αρχής. υγκεκριμένα η προμήθεια περιλαμβάνει τα κάτωθι είδη ανά Νοσοκομείο: Α/Α ΕΙΔΗ : ΜΜ ΣΜ ΓΝΣΡΙΚΑΛΩΝ Ποσότητες ΓΝΛΑΜΙΑ - Ποσότητες ΓΝ ΛΑΡΙΑ - Ποσότητες 6 Ουροσυλλέκτες ωριαίας μέτρησης ούρων. ΣΕΜ 3, ΔΑΠΑΝΗ ΦΩΡΙ ΥΠΑ 1.620, , ,00 ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΥΠΑ 1.992, , ,92 ΤΝΟΛΟ ,88 ΑΡΘΡΟ 3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ ΦΡΟΝΟ ΠΑΡΑΔΟΗ Η συνολική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της ήτοι από έως , με δικαίωμα τρίμηνης παράτασης αυτής με τους ίδιους όρους, κατόπιν μονομερούς απόφασης του Διοικητή της 5ης Τ.ΠΕ. Θεσσαλίας & τερεάς Ελλάδας, κοινοποιούμενης στον ανάδοχο πριν από την λήξη της σύμβασης, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη αποδοχή του Αναδόχου. Ο χρόνος παράδοσης των ειδών και η διαδικασία παραλαβής τους θα γίνεται σύμφωνα με τα άρθρα 21 & 22 της αρ. 181/2014 Διακήρυξης. ΑΡΘΡΟ 4. ΠΟΙΝΙΚΕ ΡΗΣΡΕ ΕΚΠΣΩΕΙ ε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης των ειδών με υπαιτιότητα του Αναδόχου επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 32 του ΠΔ 118/07. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Δικαίου, ή στην Αναθέτουσα Αρχή. Σελίδα 6 από 10

7 Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις. ε περίπτωση κήρυξης του προμηθευτή εκπτώτου, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του Π.Δ. 118/2007. Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στη σύμβαση (με Υ.Π.Α.) και οι προθεσμίες χωρίς μεταθέσεις. Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα επιβάλλονται με απόφαση της Αναθέτουσα Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου και θα παρακρατούνται από την επομένη πληρωμή του Αναδόχου. Με ίδια ως άνω απόφαση ανακαλούνται οι ρήτρες καθυστέρησης για τυχόν τμηματικές προθεσμίες μόνο αν η προμήθεια περατωθεί μέσα στη συνολική προθεσμία. Οι ρήτρες καθυστέρησης που επιβάλλονται για υπέρβαση τμηματικών προθεσμιών, αν δεν ανακληθούν βαρύνουν τον Ανάδοχο επιπλέον των ρητρών λόγω υπέρβασης συνολικής προθεσμίας που έχουν επιβληθεί. ΑΡΘΡΟ 5. ΑΜΟΙΒΗ ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ Η αμοιβή θα καταβληθεί από τα Νοσοκομεία αρμοδιότητας της 5 ης ΤΠΕ στον Ανάδοχο και ανέρχεται για κάθε Νοσοκομείο, στο εξής ποσό: Α/Α 6 ΕΙΔΗ : Ουροσυλλέκτες ωριαίας μέτρησης ούρων. Μονάδα Μέτρησης ΣΕΜ ΓΝΣΡΙΚΑΛΩΝ ΓΝΛΑΜΙΑ ΓΝ ΛΑΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΦΩΡΙ ΥΠΑ 1.620, , ,00 ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΥΠΑ 1.992, , ,92 ΤΝΟΛΟ ,88 Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης θεωρώντας το συμβατικό αντάλλαγμα επαρκές, νόμιμο και εύλογο για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας μετά από συνολική έρευνα που πραγματοποίησε πριν την κατάθεση της προσφοράς του. το τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι ενδεχόμενες αμοιβές τρίτων καθώς και οι δαπάνες του Αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας, χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής. Οι πληρωμές θα γίνονται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή και μετά την θεώρηση του σχετικού εντάλματος πληρωμής. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (Ν. 2238/94, ΥΕΚ 151/Α/94, όπως εκάστοτε ισχύει). την αμοιβή του αναδόχου, χωρίς ΥΠΑ, περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων νόμιμες κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με τις παρακάτω κρατήσεις: 1. 1,5 % υπέρ Μ.Σ.Π.Τ. στην καθαρή τιμή του τιμολογίου χωρίς τον Υ.Π.Α. καθώς και: Φαρτόσημο 2% επί του Μ.Σ.Π.Τ. Ο.Γ.Α. χαρτοσήμου 20% επί του χαρτοσήμου του Μ.Σ.Π.Τ % υπέρ ΕΑΑΔΗΤ επί του αρχικού συμβατικού τιμήματος (προ ΥΠΑ) Φαρτόσημο 3% επί του ΕΑΑΔΗΤ Σελίδα 7 από 10

8 Ο.Γ.Α 20% επί του χαρτοσήμου του ΕΑΑΔΗΤ 3. 2% υπέρ των οργανισμών ψυχικής υγείας επί της αξίας τιμολογίου της σύμβασης μετά την αφαίρεση του ΥΠΑ και κάθε άλλου παρακρατούμενου ποσού υπέρ τρίτων 4. ΥΟΡΟ: 4% στην καθαρή τιμή του τιμολογίου χωρίς τον Υ.Π.Α, μείον τις κρατήσεις. Όλα τα τιμήματα της παρούσας ύμβασης (συνολικά και τιμές μονάδος), παραμένουν σταθερά και δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση ή αύξηση έως την συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης της προμήθειας. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων. ΑΡΘΡΟ 6. ΕΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ Για την καλή εκτέλεση της παρούσας, ο Ανάδοχος κατέθεσε στην Αναθέτουσα Αρχή τη με αριθμό. εγγυητική επιστολή της... ΣΡΑΠΕΖΑ, ποσού χιλίων τετρακοσίων είκοσι πέντε ευρώ και εξήντα λεπτών (1.425,60 ) (10% της συμφωνούμενης με την παρούσα αμοιβής του Αναδόχου, χωρίς τον φόρο προστιθέμενης αξίας), ισχύος μέχρι την επιστροφή της, η οποία έχει συνταχθεί κατά το αντίστοιχο υπόδειγμα της Διακήρυξης. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα αποδεσμευτεί άπαξ και θα επιστραφεί μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών, ύστερα από την έγγραφη εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους και σύμφωνα με οριζόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής με την έγγραφη ειδοποίηση προς την εγγυήτρια τράπεζα και κοινοποίηση προς τον Ανάδοχο σε περίπτωση παράβασης κάποιου όρου της παρούσας ή/και της διακήρυξης και σε διάστημα τριών ημερών από την ειδοποίηση αυτής για επικείμενη κατάπτωση. ΑΡΘΡΟ 7. ΤΠΟΦΡΕΩΕΙ ΑΝΑΔΟΦΟΤ 1. Καθ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, ο Ανάδοχος θα συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την προμήθεια. 2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν την πορεία καλής εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων. 3. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. ε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της. 4. ε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται προ της λήξης της ημερομηνίας εκτέλεσης της σύμβασης, να αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 5. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να υλοποιήσει και να παραδώσει τα συμβατικά είδη, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα σχετικά άρθρα της παρούσας, εκτελώντας προσηκόντως όλες τις επιμέρους εργασίες, ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της σύμβασης. 6. Ο Ανάδοχος εγγυάται και φέρει όλες τις υποχρεώσεις και ευθύνες, που προβλέπονται ή απορρέουν από την παρούσα ύμβαση και το Νόμο. ε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνον αυτός προς αποκατάστασή της. Σελίδα 8 από 10

9 7. Ο Ανάδοχος θα ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής. 8. Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να αναθέσει σε τρίτους οποιεσδήποτε υπευθυνότητες και ευθύνες, που απορρέουν για αυτόν από την παρούσα. ΑΡΘΡΟ 8. ΑΝΩΣΕΡΑ ΒΙΑ Σα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Δικαίου. Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά προ της λήξης της ημερομηνίας εκτέλεσης της σύμβασης, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) περαιτέρω ημερών στο σχετικό αίτημα του Αναδόχου, διαφορετικά, με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται αποδοχή του αιτήματος. ΑΡΘΡΟ 9. ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΟΡΩΝ ΤΜΒΑΗ Σροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης γίνεται μόνον με μεταγενέστερη γραπτή και ρητή συμφωνία των μερών και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 24 του ΠΔ 118/07. ΑΡΘΡΟ 10. ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν παραδοθεί οριστικά το σύνολο των ειδών, γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος και εκπληρωθούν οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις από τα συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευτούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση. ΑΡΘΡΟ 11. ΛΟΙΠΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ Ο Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου, η αριθμ. 181/2014 διακήρυξη του σχετικού διαγωνισμού και η από 4417/ κατατεθείσα προσφορά του Αναδόχου αποτελούν συμπληρωματικά της παρούσας σύμβασης συμβατικά τεύχη. ε περίπτωση ασάφειας ή διαφορετικής ρύθμισης μεταξύ των συμβατικών τευχών, η σειρά προτεραιότητας και ισχύος είναι η ακόλουθη: α) Η παρούσα σύμβαση β) Ο Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου γ) Η διακήρυξη του διαγωνισμού δ) Η προσφορά του Αναδόχου Για τα θέματα που καθορίζονται στην παρούσα, κανένα συναφές κείμενο ή έγγραφο ή στοιχείο προϋπάρχον αυτής δεν έχει οποιαδήποτε ισχύ ή μπορεί να ληφθεί υπ όψη για την ερμηνεία των όρων της παρούσας, εκτός αν ρητώς καθορίζεται διαφορετικά στη παρούσα σύμβαση. Αντίκλητος του Αναδόχου, στον οποίο μπορούν να γίνονται όλες οι κοινοποιήσεις από την Αναθέτουσα Αρχή προς τον Ανάδοχο ορίζεται με την παρούσα ο κ. ΕΤΑΣΑΘΙΟ ΝΣΟΤΛΗ, Μεταμορφώσεως 19, Γλυκά Νερά, τκ 15354, τηλ: , , φαξ: Η κοινοποίηση εγγράφων από την Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο θα γίνεται ταχυδρομικά στη διεύθυνση αυτή ή με φαξ ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σελίδα 9 από 10

10 ΑΡΘΡΟ 12. ΕΥΑΡΜΟΣΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΥΟΡΩΝ Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί, με βάση της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα Δικαστήρια Λάρισας, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι το Ελληνικό και το Κοινοτικό. Η παρούσα, αφού γράφηκε σε δύο όμοια αντίτυπα, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε, υπογράφηκε ως έπεται και έλαβε από ένα αντίτυπο ο καθένας των συμβαλλομένων. ΣΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ Για την 5 η Τγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & τερεάς Ελλάδας Για τον Ανάδοχο ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΔΑΣΑΤΡΙΔΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΤΣΑΘΙΟ ΝΣΟΤΛΗ ΔΙΕΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ ` Σελίδα 10 από 10