ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για το Έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» Προϋπολογισμός: 8.670,00 Ευρώ ,41 Ευρώ (ΦΠΑ) Σύνολο: ,41 Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών 04/09/2013 Κριτήριο Αξιολόγησης Η χαμηλότερη τιμή ανά είδος Τόπος υποβολής προσφορών Διαγωνισμού ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Εργαστήριο Τεχνολογίας & Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών, Πανεπιστημιούπολη, Ρίο Πάτρα. Υπόψιν κ. Δημητρίου Νικολού Τηλ , Fax nikolosd@ceid.upatras.gr Χρόνος Παράδοσης Εξοπλισμού Έως και 30 ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 1. Αντικείμενο της Προκήρυξης Αντικείμενο της προκήρυξης είναι η «Προμήθεια υπολογιστικών συστημάτων» στο πλαίσιο της πράξης «ΘΑΛΗΣ» με τίτλο «Βελτίωση της αξιοπιστίας ολοκληρωμένων κυκλωμάτων και συστημάτων σε νανομετρικές τεχνολογίες» (MIS: ), συγχρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. & Εθν. Πόρους. Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου είναι ο Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών, κ. Δημήτριος Νικολός. 1

2 Οι απαιτήσεις σχετικά με τον εξοπλισμό και την εκτέλεση του έργου και τον προμηθευτή περιλαμβάνονται στο Κεφάλαιο Τεχνικές Προδιαγραφές της προκήρυξης. 1. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 2. Προσφορές μπορούν να κατατεθούν για τα ακόλουθα είδη εξοπλισμού συνολικά ή για μέρος αυτών ως ακολούθως: ΕΙΔΟΣ 1: Laser ασπρόμαυρο πολυμηχάμημα με αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης Εκτιμώμενη αξία: 250 με ΦΠΑ ΕΙΔΟΣ 2: Μνήμη RAM Ποσότητα: 5 Εκτιμώμενη αξία: 175 με ΦΠΑ ΕΙΔΟΣ 3: Τροφοδοτικό 430W Ποσότητα: 4 Εκτιμώμενη αξία: 200 με ΦΠΑ ΕΙΔΟΣ 4: Κάρτα γραφικών 1GB Ποσότητα: 3 Εκτιμώμενη αξία: 108 με ΦΠΑ ΕΙΔΟΣ 5: Εξωτερικός Δίσκος 2 TB Εκτιμώμενη αξία: 98 με ΦΠΑ ΕΙΔΟΣ 6: Φορητός υπολογιστής 10,6 inch Ποσότητα: 4 Εκτιμώμενη αξία: 5280 με ΦΠΑ ΕΙΔΟΣ 7: Οθόνη LED 24 inch Εκτιμώμενη αξία: 191 με ΦΠΑ ΕΙΔΟΣ 8: Σταθερός Υπολογιστής με οθόνη 23 inch 2

3 Εκτιμώμενη αξία: 900 με ΦΠΑ ΕΙΔΟΣ 9: Laser εκτυπωτής γραφείου Εκτιμώμενη αξία: 200 με ΦΠΑ ΕΙΔΟΣ 10: Φορητός υπολογιστής 13,3 inch Εκτιμώμενη αξία: 1299 με ΦΠΑ ΕΙΔΟΣ 11: Φορητός υπολογιστής 15,6 inch Εκτιμώμενη αξία: 650 με ΦΠΑ ΕΙΔΟΣ 12: Φορητός υπολογιστής 11,6 inch Εκτιμώμενη αξία: 480 με ΦΠΑ ΕΙΔΟΣ 13: Σταθερός Υπολογιστής Εκτιμώμενη αξία: 490 με ΦΠΑ ΕΙΔΟΣ 14: Πολυμηχάνημα έγχρωμο inject Ποσότητα: 2 Εκτιμώμενη αξία: 162 με ΦΠΑ ΕΙΔΟΣ 15: Εξωτερικός Δίσκος 500GB Ποσότητα: 3 Εκτιμώμενη αξία: 180 με ΦΠΑ ΑΡΘΡΟ 2. Δικαίωμα Συμμετοχής 1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, έχουν: (α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί, που ασχολούνται με την παραγωγή ή προμήθεια, την ανάπτυξη, εγκατάσταση και 3

4 συντήρηση του υπό προμήθεια εξοπλισμού, καθώς και με την παροχή σχετικών υπηρεσιών. (β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον πληρούν τους όρους που καθορίζονται στα Άρθρα 6 και 7 του παρόντος Κεφαλαίου. (γ) Κοινοπραξίες προμηθευτών. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες αυτές δεν υποχρεώνονται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Πάντως, η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία δύναται να υποχρεωθεί να πράξει τούτο, εάν κατακυρωθεί σε αυτήν η σύμβαση, εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. Στη συνέχεια της παρούσας διακήρυξης, ο όρος προμηθευτής αφορά όλες τις προαναφερθείσες κατηγορίες. 2. Δεν γίνονται δεκτοί: (α) Όσοι αποκλείσθηκαν τελεσίδικα από κάποια Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία ή ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ ή Α.Ε. του Δημόσιου τομέα γιατί δεν εκπλήρωσαν συμβατικές τους υποχρεώσεις. (β) Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισμούς για προμήθειες του Ελληνικού Δημοσίου με απόφαση του Υπουργείου Εμπορίου. (γ) Όσοι εις βάρος των οποίων έχει εκδοθεί τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση που αφορά τα παρακάτω αδικήματα : - συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παρ.1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου. - δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26 ης Μαϊου 1997 και στο άρθρο 3 παρ.1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΑΠΠΑ του Συμβουλίου, - απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, - νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10 ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. (δ) Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τυχόν αντίστοιχες κυρώσεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα εξετάζονται και θα κρίνονται από την Αναθέτουσα Αρχή ανά περίπτωση. ΑΡΘΡΟ 3. Δικαιολογητικά Συμμετοχής Οι συμμετέχοντες οφείλουν να καταθέσουν επί ποινή αποκλεισμού, μαζί με την προσφορά τους, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά: -Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία: 4

5 i. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν. ii. Να δηλώνεται ότι, μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους - δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ118/07, ειδικότερα ότι δεν τελούν σε πτώχευση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, αναστολή εργασιών και ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις. - δεν τελούν σε κάποια κατάσταση από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ118/07, ειδικότερα για τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση, ή ειδική εκκαθάριση ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). - είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της περίπτωσης (3) του εδ.α παρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ118/07, ειδικότερα ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. - για Έλληνες πολίτες κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο και ασκούν το ειδικό επάγγελμά τους όπως αυτό έχει δηλωθεί στο οικείο Επιμελητήριο, ενώ για αλλοδαπούς κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις. iv. Να δηλώνει ότι: -η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της παρούσας Προκήρυξης, της οποίας έλαβε γνώση -γίνονται ανεπιφύλακτα αποδεκτοί όλοι οι όροι της παρούσας προκήρυξης -τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι ακριβή -παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής αναβολής ή ακύρωσης ή ματαίωσης του διαγωνισμού για λόγους δημοσίου συμφέροντος Οι Ενώσεις και οι Κοινοπραξίες Προμηθευτών 1. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην Ένωση ή στην Κοινοπραξία. 3. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ή της κοινοπραξίας ευθύνεται εις ολόκληρο και αλληλέγγυα. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 4. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης ή της κοινοπραξίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης ή της κοινοπραξίας κατά το χρόνο αξιολόγησης των 5

6 προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. 5. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. 6. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικαταστάτη. Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. ΑΡΘΡΟ 4. Στοιχεία Προμηθευτή και Ενώσεων Προμηθευτών Στοιχεία προμηθευτή Α) Τεχνική ικανότητα προμηθευτή Οι υποψήφιοι προμηθευτές θα πρέπει να προσκομίσουν μαζί με την προσφορά τους και συγκεκριμένα μαζί με τα δικαιολογητικά τα ακόλουθα στοιχεία που τεκμηριώνουν την τεχνική ικανότητα και εμπειρία τους: 1. Δήλωση δέσμευσης παροχής υπηρεσιών εγκατάστασης και συντήρησης του εξοπλισμού και εκπαίδευσης ως προς τη λειτουργία του, εντός 3 μηνών από την παράδοσή του. Ενώσεις και Κοινοπραξίες Προμηθευτών Κάθε προμηθευτής που συμμετέχει στην ένωση ή στην κοινοπραξία πρέπει να προσκομίζει τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο στοιχεία. ΑΡΘΡΟ 5. Υποβολή Προσφορών Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο στο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Εργαστήριο Τεχνολογίας & Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών, υπόψιν κ. Δημητρίου Νικολού, Πανεπιστημιούπολη Ρίου, Πάτρα 26500, Τηλ , Fax nikolosd@ceid.upatras.gr μέχρι την 04/09/2013. Οι προσφορές που θα υποβληθούν πρέπει να βρίσκονται συσκευασμένες σε ένα ενιαίο σύνολο (φάκελο ή συσκευασία) με την ένδειξη: ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Υπολογιστικών Συστημάτων» στο πλαίσιο της πράξης «ΘΑΛΗΣ» με τίτλο «Βελτίωση της αξιοπιστίας ολοκληρωμένων κυκλωμάτων και συστημάτων σε νανομετρικές τεχνολογίες» και MIS

7 1. Δε θα ληφθούν υπόψη προσφορές που υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη ημερομηνία είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφτασαν στην Αναθέτουσα Αρχή έγκαιρα. 2. Προσφορές, που υποβάλλονται μετά την παρέλευση της ανωτέρω ημερομηνίας, θεωρούνται ως αντιπροσφορές και δεν λαμβάνονται υπόψη. 3. Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα. 4. Ο προσφέρων υποχρεούται να συμπληρώσει ο ίδιος, πέρα από τις κατά παράγραφο απαντήσεις, και τους σχετικούς συνοδευτικούς πίνακες και παραρτήματα της διακήρυξης, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση οδηγίες. 5. Το τίμημα της Οικονομικής Προσφοράς δεν πρέπει να ξεπερνά την προϋπολογιζόμενη δαπάνη χωρίς ΦΠΑ. ΑΡΘΡΟ 6. Σχέδια Συμβάσεων 1. Μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του προμηθευτή που θα επιλεγεί θα υπογραφεί σύμβαση σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα. 2. Τυχόν υποβολή σχεδίων σύμβασης από τους υποψηφίους μαζί με τις προσφορές τους, δεν δημιουργεί καμία δέσμευση στην Αναθέτουσα Αρχή. ΑΡΘΡΟ 7. Τιμές Προσφορών - Νόμισμα 1. Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ. Θα αναγράφονται δε αριθμητικώς. 2. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ σε ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 3. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή τότε η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 4. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 5. Οι τιμές για το προσφερόμενο είδος θα καταγράφονται ως εξής : Α) Τιμή χωρίς ΦΠΑ Β) Ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό στο οποίο υπάγεται το είδος. Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος ΦΠΑ, αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία. Γ) Σύνολο προσφερόμενης τιμής 6. Σε περίπτωση προσφοράς είδους προς επιλογή, η τιμή του θα αναφέρεται ξεχωριστά χωρίς ΦΠΑ, όπως και το ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό στο οποίο υπάγεται το είδος. ΑΡΘΡΟ 8. Η Ισχύς των Προσφορών 1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές επί εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Εάν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος των προσφορών, η Επιτροπή Διαγωνισμού θα απευθύνει γραπτώς ερώτημα προς τους υποψήφιους, το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών, εάν αποδέχονται την παράταση για 7

8 συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι υποψήφιοι οφείλουν να απαντήσουν εγγράφως μέσα σε τρεις (3) ημέρες. ΑΡΘΡΟ 9. Πληρωμή - Κρατήσεις Η πληρωμή της αμοιβής του αναδόχου θα γίνεται σύμφωνα με τις χρηματοροές από το φορέα χρηματοδότησης και το ταμειακό υπόλοιπο του έργου και σύμφωνα με τον παρακάτω τρόπο: Το συμβατικό τίμημα θα καταβληθεί 100% εφάπαξ μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών που παραδίδονται ανά παραγγελία στο πλαίσιο του Έργου. Ο ανάδοχος δεν επιβαρύνεται με κρατήσεις υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων οργανισμών, εκτός μόνο από την παρακράτηση φόρου εισοδήματος για την παροχή υπηρεσιών και για την προμήθεια υλικών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και την Κράτηση 0,10% υπέρ ΕΑΑΔΣ (Ν.4013/2011) επί του καθαρού ποσού χωρίς ΦΠΑ. Η πληρωμή της αξίας του υπό ανάθεση Έργου θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. Στην περίπτωση που παρατηρηθεί μετά τη διενέργεια της παραλαβής του εξοπλισμού ή και αργότερα εντός της περιόδου εγγύησης, ότι υπάρχουν προβλήματα ή ελλείψεις, τότε ο ανάδοχος θα πρέπει άμεσα να αντικαταστήσει τα προβληματικά τμήματα του εξοπλισμού, όπως ακριβώς θα του ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. ΑΡΘΡΟ 10. Παράδοση Συστήματος 1. Ο εξοπλισμός ασφαλίζεται για τη μεταφορά έναντι όλων των κινδύνων με ευθύνη και έξοδα του προμηθευτή. 2. Η παράδοση του εξοπλισμού θα γίνει στους χώρους που ορίζετε ανά ΕΙΔΟΣ στις ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης προμήθειας. ΑΡΘΡΟ 11. Παραλαβή Έργου - Περίοδος Εγγύησης 1. Η Παραλαβή του έργου θα γίνει από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ). Η Οριστική Παραλαβή του εξοπλισμού από την ΕΠΠΕ θα περιλαμβάνει ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο του παραδιδόμενου υλικού και έκδοση σχετικού Πρακτικού, ενώ θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία παράδοσης του εξοπλισμού. Σε περίπτωση ζημίας μέρους του εξοπλισμού κατά τη μεταφορά, ο προμηθευτής οφείλει να αντικαταστήσει τα βλαβέντα μέρη. 2. Ο προμηθευτής οφείλει να εγγυηθεί την καλή λειτουργία του υπό προμήθεια είδους για περίοδο τουλάχιστον 12 μηνών από την οριστική παραλαβή του εξοπλισμού. 3. Ο προμηθευτής φέρει τον κίνδυνο μέχρι της οριστικής παράδοσης του εξοπλισμού. 8

9 ΑΡΘΡΟ 12. Εφαρμοστέο Δίκαιο - Διαιτησία 1. Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια και συγκεκριμένα τα Δικαστήρια Πατρών, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. 2. Δεν αποκλείεται όμως, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφθεί στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των Δικαστηρίων, σε διαιτησία σύμφωνα πάντα με την Ελληνική Νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά Δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην παραπάνω Παράγραφο. 9

10 ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΡΘΡΟ 1. Τεχνική Προσφορά Οι προσφορές θα πρέπει να έχουν την εξής μορφή και περιεχόμενο: (α) Δήλωση ότι όλα τα μέρη του εξοπλισμού που προσφέρει είναι καινούργια και αμεταχείριστα. (β) Ανάλυση Τεχνικής Προσφοράς Καταγράφεται ο προσφερόμενος εξοπλισμός και υπηρεσίες από τον προμηθευτή όπως περιγράφεται στον «Πίνακα ανάλυσης της Τεχνικής Προσφοράς» (Παράρτημα ΙΙ). ΑΡΘΡΟ 2. Οικονομική Προσφορά 1. Προσφορές μπορούν να κατατεθούν για τα ακόλουθα είδη εξοπλισμού συνολικά ή για μέρος αυτών. Για τα επιμέρους είδη και το σύνολο τους πρέπει να αναφερθεί τιμή. 2. Ο προμηθευτής θα πρέπει να συμπληρώσει τον «Πίνακα Ανάλυσης της Οικονομικής Προσφοράς» (Παράρτημα ΙΙΙ). 3. Ο Πίνακας Ανάλυσης Οικονομικής Προσφοράς θα πρέπει να είναι ακριβώς ο ίδιος πίνακας (πλην της στήλης Παραπομπή ) με τον «Πίνακα Ανάλυσης Τεχνικής Προσφοράς» με μόνη διαφορά τις επιπλέον στήλες και γραμμές για την αναγραφή των οικονομικών στοιχείων. 4. Σε περίπτωση εκπτώσεων θα πρέπει το τελικό ποσό για κάθε αντικείμενο / υπηρεσία να είναι αυτό που θα αναγραφεί στην οικονομική προσφορά. 5. Ο Φ.Π.Α. θα αναφέρεται στο τέλος της οικονομικής προσφοράς και σε ξεχωριστή γραμμή για κάθε είδος. Σε περίπτωση που το προσφερόμενο είδος συγκροτείται σε περισσότερα του ενός μέρους που υπόκεινται σε διαφορετικό ποσοστό Φ.Π.Α. θα δίδεται υποχρεωτικά τιμή χωριστά για κάθε μέρος από αυτά. 6. Στη στήλη «Προϊόν» θα αναφέρεται το προσφερόμενο είδος όπως περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές του διαγωνισμού (κατά τεμάχια Α, Β, Γ, κτλ.). 7. Επιπλέον οι προμηθευτές υποχρεούνται να ακολουθήσουν τους ίδιους κωδικούς και τις περιγραφές προϊόντων της προσφοράς τους, στη σύμβαση, στη διακίνηση και στην τιμολόγηση. 8. Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. Η ευθύνη όμως για την ακρίβεια των αναφερομένων βαρύνει αποκλειστικά τον προμηθευτή. 9. Ο προμηθευτής πρέπει να εγγυηθεί την καλή λειτουργία του εξοπλισμού για τουλάχιστον ένα έτος από την παράδοσή του. 10

11 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο εξοπλισμός του διαγωνισμού πρέπει να πληρεί της απαιτήσεις που περιγράφονται στις τεχνικές περιγραφές της παρούσας προκήρυξης. Ο εξοπλισμός θα έχει τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά. ΕΙΔΟΣ 1: Laser ασπρόμαυρο πολυμηχάμημα με αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης Laser Μνήμη >= 128 MB Κύκλος εργασιών >= σελίδες Συνδεσιμότητα USB 2.0, Ethernet Ταχύτητα εκτύπωσης (ασπρόμαυρης) >= 28 σελίδες A4/λεπτό Ανάλυση εκτύπωσης >= 4800*600 dpi Ανάλυση (οπτική) >= 1200*1200 dpi Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF) FAX Συμβατότητα LINUX, Windows Αναλώσιμο: Toner Εκτιμώμενη αξία: 250 με ΦΠΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ: ΕΜΠ, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Εργ. Μικροϋπολογιστών και Ψηφιακών Συστημάτων Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου Ζωγράφου Αθήνα Υπεύθυνος: Καθ. Κιαμάλ Πεκμεστζή, τηλ , ΕΙΔΟΣ 2: Μνήμη RAM Ποσότητα: 5 DDR3 4GB συχνότητα 1600 MHz Timings <= Εκτιμώμενη αξία: 175 με ΦΠΑ Παράδοση: ΕΜΠ, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Εργ. Μικροϋπολογιστών και Ψηφιακών Συστημάτων 11

12 Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου Ζωγράφου Αθήνα Υπεύθυνος: Καθ. Κιαμάλ Πεκμεστζή, τηλ , ΕΙΔΟΣ 3: Τροφοδοτικό 430W Ποσότητα: 4 >=430W Τύπος ATX12V v2.3 Efficiency >=80+ Ανεμιστήρας 120mm Εκτιμώμενη αξία: 200 με ΦΠΑ Παράδοση: ΕΜΠ, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Εργ. Μικροϋπολογιστών και Ψηφιακών Συστημάτων Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου Ζωγράφου Αθήνα Υπεύθυνος: Καθ. Κιαμάλ Πεκμεστζή, τηλ , ΕΙΔΟΣ 4: Κάρτα γραφικών 1GB Ποσότητα: 3 Engine Clock >=625MHz Υποστήριξη Direct X 11 Μνήμη 1GB Συνδέσεις VGA, HDMI, DVI Υποστήριξη 2ης οθόνης Μέγιστη Ανάλυση 2560*1600pix 75 Hz Εκτιμώμενη αξία: 108 με ΦΠΑ Παράδοση: ΕΜΠ, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Εργ. Μικροϋπολογιστών και Ψηφιακών Συστημάτων Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου Ζωγράφου Αθήνα Υπεύθυνος: Καθ. Κιαμάλ Πεκμεστζή, τηλ , ΕΙΔΟΣ 5: Εξωτερικός Δίσκος 2 TB 12

13 2 TB USB 3.0 Εκτιμώμενη αξία: περίπου 98 με ΦΠΑ Παράδοση: ΕΜΠ, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Εργ. Μικροϋπολογιστών και Ψηφιακών Συστημάτων Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου Ζωγράφου Αθήνα Υπεύθυνος: Καθ. Κιαμάλ Πεκμεστζή, τηλ , ΕΙΔΟΣ 6: Φορητός υπολογιστής 10,6 inch Ποσότητα: 4 Οθόνη 10.6inch, 1920*1080pix, 10-point multi-touch Αποσπώμενο πληκτρολόγιο Σκληρός δίσκος SSD 128GB 4GB RAM 1*Επεξεργαστής 2 core, 4 thread, >= 1.7 GHz, τεχνολογία 22nm Wi-Fi (802.11a/b/g/n) >= 1 Full-size USB 3.0 microsdxc card slot 1*Mini DisplayPort Λειτουργικό Windows 8 Pro Εκτιμώμενη αξία: περίπου με ΦΠΑ Παράδοση: ΕΜΠ, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Εργ. Μικροϋπολογιστών και Ψηφιακών Συστημάτων Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου Ζωγράφου Αθήνα Υπεύθυνος: Καθ. Κιαμάλ Πεκμεστζή, τηλ , ΕΙΔΟΣ 7: Οθόνη LED 24 inch LED 24 inch 13

14 ανάλυση 1920*1080 pix δυναμική αντίθεση >= :1 Χρόνος Απόκρισης <=5 ms Εκτιμώμενη αξία: 191 με ΦΠΑ Παράδοση: ΕΜΠ, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Εργ. Μικροϋπολογιστών και Ψηφιακών Συστημάτων Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου Ζωγράφου Αθήνα Υπεύθυνος: Καθ. Κιαμάλ Πεκμεστζή, τηλ , ΕΙΔΟΣ 8: Σταθερός Υπολογιστής με οθόνη 23 inch Επεξεργαστή 4 cores, >=3GHz, τεχνολογία 22nm, socket 1150,Cache 6MB Μητρική, Chipset Z87, >=4 USB 3.0, >=2 USB 2.0, VGA port, DVI port, HDMI port, 4* memory slot Μνήμη RAM 4GB, 1600MHz, timings *HDD 1TB, 7200RPM, Buffer 64MB τροφοδοτικό 600W, efficiency 80+ DVD R/W SATA midi tower, 2*USB 3.0 connectors, 3.5 headphone and microphone connector, 1*ανεμιστήρα 120mm, 1*ανεμιστήρα 140mm, >=4*κενή θέση για εγκατάσταση ανεμιστήρα 120mm/140mm πληκτρολόγιο ποντίκι οθόνη 23inch, led ips, ανάλυση 1920*1080pix Εκτιμώμενη αξία: 900 με ΦΠΑ Παράδοση: ΕΚΠΑ, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστημιούπολη, ΑΘΗΝΑ Υπεύθυνος: καθ. Αγγελική Αραπογιάννη, τηλ , ΕΙΔΟΣ 9: Laser εκτυπωτής γραφείου laser Ταχύτητα ασπρόμαυρης εκτύπωσηςέως 35 σελ/λεπτό Ανάλυση εκτύπωσηςέως 1200*1200 dpi 14

15 Μηνιαίος κύκλος εργασιών σελίδες Συνδέσεις 1*USB 2.0 Μνήμη 64 MB Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης Εκτιμώμενη αξία: 200 με ΦΠΑ Παράδοση: ΕΚΠΑ, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστημιούπολη, ΑΘΗΝΑ Υπεύθυνος: καθ. Αγγελική Αραπογιάννη, τηλ , ΕΙΔΟΣ 10: Φορητός υπολογιστής 13,3 inch Οθόνη LED 13.3inch, 1280*800 pix, τεχνολογία Backlit Glossy Επεξεργαστής 2 cores, >= 2.50 GHz, 3MB L3 cache Μνήμη RAM 4GB DDR3, 1600MHz HDD SATA 500GB, 5400RPM ethernet port Wi-Fi >= 2 USB 3.0 card reader Microphone in Headphone Out Thunderbolt port WebCam FaceTime HD camera Φωτιζόμενο Πληκτρολόγιο Μπαταρία Li-Ion Polymer Βάρος <= 2.10Kg Λειτουργικό ΣύστημαMac OS X Lion Software ilife imovie iphoto Εκτιμώμενη αξία: 1299 με ΦΠΑ Παράδοση: ΕΚΠΑ, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστημιούπολη, ΑΘΗΝΑ Υπεύθυνος: καθ. Αγγελική Αραπογιάννη, τηλ , ΕΙΔΟΣ 11: Φορητός υπολογιστής 15,6 inch 15

16 Οθόνη LED, 15.6 inch, ανάλυση 1366 x 768pix επεξεργαστής 2 cores, 4threads, >=2.5Ghz, Cache 3MB, τεχνολογία 22nm μνήμη RAM 6GB DDR3, 1600MHz SATA HDD 500GB, >=5400RPM Αυτόνομη κάρτα γραφικών μνήμης >= 1GB DVD/RW VGA out HDMI out ethernet port Wi-Fi Web Camera Microphone in Headphone Out >= 1 USB 3.0 >= 2 USB 2.0 card reader Λειτουργικό σύστημα Windows 8 64bit Εκτιμώμενη αξία: 650 με ΦΠΑ Παράδοση: ΕΜΠ, Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικής, Τομέας Φυσικής - Εργαστήριο Πυρηνικής Φυσικής Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου Ζωγράφου Αθήνα Υπεύθυνος: Καθ. Ρόζα Βλαστού, τηλ ΕΙΔΟΣ 12: Φορητός υπολογιστής 11,6 inch Οθόνη LED, 11.6 inch, ανάλυση 1366 x 768pix επεξεργαστής 2 cores, >=1.75Ghz μνήμη RAM 4GB DDR3, 1333MHz SATA HDD 5000GB, >=5400RPM DVD/RW VGA out HDMI out ethernet port Wi-Fi Web Camera Microphone in Headphone Out >= 1 USB 3.0 >= 2 USB 2.0 card reader Λειτουργικό σύστημα Windows 8 64bit Εκτιμώμενη αξία: 480 με ΦΠΑ 16

17 Παράδοση: ΕΜΠ, Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικής, Τομέας Φυσικής - Εργαστήριο Πυρηνικής Φυσικής Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου Ζωγράφου Αθήνα Υπεύθυνος: Καθ. Ρόζα Βλαστού, τηλ ΕΙΔΟΣ 13: Σταθερός Υπολογιστής mini tower επεξεργαστής 4 cores, >=3.9Ghz, socket FM2, τεχνολογία 32nm, L2 cache 4MB μητρική chipset Α55 μνήμη RAM 4GB DDR3, 1333MHz SATA HDD 1TB, 7200RPM DVD/RW >=1 ethernet port Wi-Fi τροφοδοτικό 450W Λειτουργικό σύστημα Windows 8 64bit πληκτρολόγιο και ποντίκι Εκτιμώμενη αξία: 490 με ΦΠΑ Παράδοση: ΕΜΠ, Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικής, Τομέας Φυσικής - Εργαστήριο Πυρηνικής Φυσικής Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου Ζωγράφου Αθήνα Υπεύθυνος: Καθ. Ρόζα Βλαστού, τηλ ΕΙΔΟΣ 14: Πολυμηχάνημα έγχρωμο inject Ποσότητα: 2 All-In-One Inkjet Α4 Έγχρωμος Hi-Speed USB 2.0, Wi-Fi Ανάλυση εκτύπωσης έως 5760 x 1440 dpi Ανάλυση σάρωσης έως 1200 x 2400 dpi Κόστος/σελίδα αυθεντικό μαύρο (λεπτά του ευρω)5.42 Εκτιμώμενη αξία: 162 με ΦΠΑ 17

18 Παράδοση: ΕΜΠ, Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικής, Τομέας Φυσικής - Εργαστήριο Πυρηνικής Φυσικής Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου Ζωγράφου Αθήνα Υπεύθυνος: Καθ. Ρόζα Βλαστού, τηλ ΕΙΔΟΣ 15: Εξωτερικός Δίσκος 500GB Ποσότητα: GB USB 3.0 χωρίς ανάγκη ξεχωριστής τροφοδοσίας Εκτιμώμενη αξία: 180 με ΦΠΑ Παράδοση: ΕΜΠ, Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικής, Τομέας Φυσικής - Εργαστήριο Πυρηνικής Φυσικής Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου Ζωγράφου Αθήνα Υπεύθυνος: Καθ. Ρόζα Βλαστού, τηλ

19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 19

20 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Τίτλος έργου:.. Συμβάλλονται: ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α. Ο Πρύτανης Καθηγητής Γεώργιος Παναγιωτάκης ως νόμιμος εκπρόσωπος της του Πανεπιστημίου Πατρών / Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (η Αναθέτουσα Αρχή) Β. Η.. Δ/νση.,.,., ΑΦΜ, ΔΟΥ. (ο Ανάδοχος) ΑΡΘΡΟ 1. Αντικείμενο Σύμφωνα με: 1) την υπ αριθμόν. Απόφαση Κατακύρωσης της Επιτροπής Ερευνών Πανεπιστημίου Πατρών 2) την από - - προσφορά της (,,,) εκ των συμβαλλόμενων. και 3) την από.. Προκήρυξη του Πανεπιστημίου Πατρών/ΕΛΚΕ ο Α. εκ των συμβαλλόμενων ο οποίος στο εξής θα καλείται Αναθέτουσα Αρχή, αναθέτει στο Β. εκ των συμβαλλόμενων ο οποίος στο εξής θα καλείται Ανάδοχος, την προμήθεια του. (στο εξής θα καλείται το Έργο), στα πλαίσια του έργου " το οποίο χρηματοδοτείται από την. ΑΡΘΡΟ 2. Τίμημα Το Συμβατικό Τίμημα του Έργου ανέρχεται μέχρι του ποσού. ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ..και επιπλέον ΦΠΑ ΑΡΘΡΟ 3. Πληρωμή Η πληρωμή της αμοιβής του αναδόχου θα γίνεται σύμφωνα με τις χρηματοροές από το φορέα χρηματοδότησης και το ταμειακό υπόλοιπο του έργου και σύμφωνα με τον παρακάτω τρόπο: Το συμβατικό τίμημα θα καταβληθεί 100% εφάπαξ μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών που παραδίδονται ανά παραγγελία στο πλαίσιο του Έργου. 20

21 Ο ανάδοχος δεν επιβαρύνεται με κρατήσεις υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων οργανισμών, εκτός μόνο από την παρακράτηση φόρου εισοδήματος για την παροχή υπηρεσιών και για την προμήθεια υλικών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και την Κράτηση 0,10% υπέρ ΕΑΑΔΣ (Ν.4013/2011) επί του καθαρού ποσού χωρίς ΦΠΑ. Η πληρωμή της αξίας του υπό ανάθεση Έργου θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. Στην περίπτωση που παρατηρηθεί μετά τη διενέργεια της παραλαβής του εξοπλισμού ή και αργότερα εντός της περιόδου εγγύησης, ότι υπάρχουν προβλήματα ή ελλείψεις, τότε ο ανάδοχος θα πρέπει άμεσα να αντικαταστήσει τα προβληματικά τμήματα του εξοπλισμού, όπως ακριβώς θα του ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. ΑΡΘΡΟ 4. Διάρκεια έργου Η διάρκεια υλοποίησης του έργου ορίζεται μέχρι μέγιστο τριάντα ημερολογιακές ημέρες (30 ημέρες) από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης προμήθειας. ΑΡΘΡΟ 5. Παραλαβή Οριστική Παραλαβή 1. Η Παραλαβή του έργου θα γίνει από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ). Η Οριστική Παραλαβή του εξοπλισμού από την ΕΠΠΕ θα περιλαμβάνει ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο του παραδιδόμενου υλικού και έκδοση σχετικού Πρακτικού, ενώ θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία παράδοσης του εξοπλισμού στους χώρους που ορίζοντε ανά ΕΙΔΟΣ στις ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Σε περίπτωση ζημίας μέρους του εξοπλισμού κατά τη μεταφορά, ο προμηθευτής οφείλει να αντικαταστήσει τα βλαβέντα μέρη. 2. Ο προμηθευτής οφείλει να εγγυηθεί την καλή λειτουργία του υπό προμήθεια είδους για περίοδο τουλάχιστον 12 μηνών από την οριστική παραλαβή του εξοπλισμού. 3. Ο προμηθευτής φέρει τον κίνδυνο μέχρι της οριστικής παράδοσης του εξοπλισμού. ΑΡΘΡΟ 6. Παράδοση Συστήματος 1. Ο εξοπλισμός ασφαλίζεται για τη μεταφορά έναντι όλων των κινδύνων με ευθύνη και έξοδα του προμηθευτή. 2. Η παράδοση του εξοπλισμού θα γίνει στους χώρους που ορίζονται ανά ΕΙΔΟΣ στις «Τεχνικές Προδιαγραφές Διαγωνισμού» ΑΡΘΡΟ 7. Ποινικές Ρήτρες-Εκπτώσεις Ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της σύμβασης. 21

22 ΑΡΘΡΟ 8. Εφαρμοστέο Δίκαιο - Διαιτησία 1. Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια και συγκεκριμένα τα Δικαστήρια Πατρών, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. 2. Δεν αποκλείεται όμως, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφθεί στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των Δικαστηρίων, σε διαιτησία σύμφωνα πάντα με την Ελληνική Νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά Δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην παραπάνω Παράγραφο. ΑΡΘΡΟ 9. Η παρούσα σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί με συμφωνία και των 2 συμβαλλομένων. Αναπόσπαστα μέρη, κατά τα λοιπά, των όρων της παρούσας σύμβασης αποτελούν οι όροι της από.. προσφοράς του Αναδόχου και την από. Διακήρυξη του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πατρών. Η παρούσα σύμβαση συντάχτηκε εις διπλούν και αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, υπεγράφη σε δύο νόμιμα, ισότιμα πρωτότυπα και κάθε μέρος πήρε από ένα. Πάτρα././2013 ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών Ο Ανάδοχος (σφραγίδα και υπογραφή) Καθ. Γεώργιος Παναγιωτάκη 22

23 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ- Πίνακας Ανάλυσης Τεχνικής Προσφοράς ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ : Είδος : Α/Α Προϊόν Κατασκευαστής Κωδικός Κατασκευαστή Ποσότητα Παραπομπή (Πόλη), / / Για το Διαγωνιζόμενο (Ονομ/μο - Υπογραφή) 23

24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ - Πίνακας Ανάλυσης Οικονομικής Προσφοράς ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ : Είδος: Α/Α Προϊόν Κατασκευαστής Κωδικός Κατασκευαστή Κόστος Μονάδας Ποσότητα Κόστος Συνολικό Κόστος ΦΠΑ Σύνολο (Πόλη), / / Για το Διαγωνιζόμενο (Ονομ/μο - Υπογραφή) 24

25 25