Αρ. Πρωτ.: Πειραιάς, 14/05/2015

Transcript

1 Αρ. Πρωτ.: Πειραιάς, 14/05/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΡΟΩΝ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «MEDITA MEDiterranian Information Traffic Application» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Διακρατικού Προγράμματος MED του στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΤΠΑ). Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1. Της Κ.Υ.Α. 679/1996 (ΦΕΚ 826/Β/96) «Σύσταση Ειδικών Λογαριασμών για τη χρηματοδότηση Ερευνητικών Έργων και σχετικών Υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που εκτελούνται στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας», όπως κυρώθηκε με το άρθρο 36 του Ν. 3479/2009 (ΦΕΚ 156/Α/2009) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ Α 71/ ). 2. Τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Κέντρου Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς (ημερομηνία αρχικής έγκρισης 21/07/2006, ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης 07/12/2007), τμήμα Δ.3 «Προμήθειες Εκτελέσεις Εργασιών» 3. Το Π.Δ. 432/81 (ΦΕΚ 118/Α/1981) όπως τροποποιήθηκε με Υπουργική απόφαση K.A./ 679/ (ΦΕΚ 826/ ). 4. Το Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/ ) περί «Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις». 5. To N.2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/ ) «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις Συναφών Θεμάτων». 6. Το Ν.2741/99 (ΦΕΚ 199/Α/99). 7. Το Ν.1642/86 (ΦΕΚ 125/A/86) περί Φ.Π.Α. 8. Του Π.Δ. 394/96 (ΦΕΚ 266/Α/ ) "Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου". 9. Του Ν.2741/99 (ΦΕΚ 199/Α/99). 10. Του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/ ) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)». 11. Την από 09/12/2013 της Επιτροπής Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς για τη διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού. Σελίδα 1 από 21

2 ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Πρόχειρο Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση του έργου «Παροχή Εξωτερικής Εμπειρογνωμοσύνης Εμπορευματικών Ροών» ενδεικτικού προϋπολογισμού ,00» μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για τις ανάγκες του έργου «MEDITA MEDiterranian Information Traffic Application» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Διακρατικού Προγράμματος MED του στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΤΠΑ). 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Η ζητούμενη υπηρεσία αφορά στην ανάδειξη Αναδόχου που θα αναλάβει την Παροχή Εξωτερικής Εμπειρογνωμοσύνης Εμπορευματικών Ροών για τους επιχειρησιακούς φορείς που συμμετέχουν στο έργο MEDITA και την ανάπτυξη και υποβολή των σχετικών παραδοτέων έργου. Πιο συγκεκριμένα θα ευρεθούν, θα αναλυθούν και θα εκτιμηθούν οι υφιστάμενες και μελλοντικές ροές φορτίων / φορτηγών στον χώρο που καλύπτουν οι λιμένες που συμμετέχουν στο έργο MEDITA. Οι τεχνικές προδιαγραφές περιγράφονται στο Παράρτημα Α που προσαρτάται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. 2. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις , ημέρα Παρασκευή και ώρα πμ. στη διεύθυνση: Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς, Γρηγορίου Λαμπράκη 122, 3ος όροφος, αίθουσα Γ1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες κάθε μέρα και ώρες 10:00 16:00 στην κα Παρασκευά Μαρία. Τηλέφωνο: e mail: maparask@unipi.gr 3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν: α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά β) Συνεταιρισμοί γ) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά συμφώνως προς τις διατάξεις του άρθρου 7 του ΠΔ 118/07. Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί: 1. Όσοι αποκλείσθηκαν τελεσίδικα από Δημόσια Υπηρεσία ή Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ή ΟΤΑ γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές υποχρεώσεις τους. 2. Όσοι έχουν καταδικαστεί για αδίκημα που αφορά στην επαγγελματική διαγωγή τους βάσει απόφασης, η οποία έχει ισχύ δεδικασμένου. 3. Όσοι έχουν διαπράξει βαρύ επαγγελματικό παράπτωμα που μπορεί να διαπιστωθεί με οποιοδήποτε μέσο από την Αναθέτουσα Αρχή. Σελίδα 2 από 21

3 4. Όσοι τελούν υπό πτώχευση, ή εκκαθάριση, ή αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. Όσοι τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης για εκκαθάριση, ή αναγκαστική διαχείριση, ή πτωχευτικό συμβιβασμό, ή οποιαδήποτε ανάλογη διαδικασία. 5. Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένοι ή σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία. 6. Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους σχετικά με την πληρωμή των φόρων και τελών σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία. 7. Όσοι προσκομίσουν ψευδείς δηλώσεις. 8. Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις. Σε περίπτωση ένωσης προσώπων τα ανωτέρω ισχύουν για κάθε μέλος της. 4. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο αυτού ιδιοχείρως μέχρι την ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και του ΠΔ 118/07. Οι υποψήφιοι μπορούν εναλλακτικά να αποστέλλουν επί αποδείξει τις προσφορές τους με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέλθουν στην Yπηρεσία μέχρι την ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής του διαγωνισμού στην ακόλουθη διεύθυνση: Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς Γρ. Λαμπράκη 122, Πειραιάς 6 ος Όροφος, Πρωτόκολλο Προσφορά που θα υποβληθεί μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα ή θα ταχυδρομηθεί έγκαιρα, αλλά δεν θα φθάσει έγκαιρα στην Υπηρεσία δεν θα ληφθεί υπόψη, και θα επιστραφεί στον ενδιαφερόμενο. Αρμόδιος υπάλληλος για την παραλαβή των προσφορών είναι η κα Ειρήνη Δημέλη (τηλ.: τηλέφωνο , 2624, Fax: ). 5. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Οι προσφορές κατατίθενται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, δακτυλογραφημένες, σε ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο. Ο ενιαίος φάκελος κάθε προσφοράς θα φέρει τις παρακάτω ενδείξεις: Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ», Ο αριθμός πρωτοκόλλου της διακήρυξης και η ένδειξη «Προσφορά για την ανάθεση του έργου ««Παροχή Εξωτερικής Εμπειρογνωμοσύνης Εμπορευματικών Ροών» ενδεικτικού προϋπολογισμού ,00» μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για τις ανάγκες του έργου «MEDITA MEDiterranian Information Traffic Application» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Διακρατικού Προγράμματος MED του στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΤΠΑ». Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού Σελίδα 3 από 21

4 Τα στοιχεία του αποστολέα Η ένδειξη «Παρακαλούμε να ανοιχθεί μόνο από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού». Μέσα στον ενιαίο φάκελο κάθε προσφοράς τοποθετούνται τρείς (3) επιμέρους ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΙ υποφάκελοι με τις ακόλουθες ενδείξεις: Α. Υποφάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» (πρωτότυπο και ένα αντίγραφο), ο οποίος περιέχει τα νομιμοποιητικά στοιχεία και άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία προσδιορίζονται στην ενότητα 5.1. Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι ταξινομημένα μέσα στον υποφάκελο με τη σειρά που ζητούνται. Β. Υποφάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» (πρωτότυπο, ένα αντίγραφο και ένα αντίγραφο σε ηλεκτρονική μορφή cd, dvd), ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς του διαγωνιζομένου, τα οποία προσδιορίζονται στην ενότητα 5.2. Γ. Υποφάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» (πρωτότυπο, ένα αντίγραφο και ένα αντίγραφο σε ηλεκτρονική μορφή cd, dvd), ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Οικονομικής Προσφοράς του διαγωνιζομένου, τα οποία προσδιορίζονται στην ενότητα 5.3. Επισημαίνεται ότι η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού (εφεξής Αρμόδια Επιτροπή) διατηρεί το δικαίωμα να αναζητήσει και κάθε άλλη δυνατή διευκρίνιση κρίνει ως απαραίτητη για την σύνθεση της συγκεκριμένης προσφοράς στα πλαίσια των ισχυουσών διατάξεων της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας. Σε περίπτωση που οι διευκρινίσεις δεν κριθούν επαρκείς, η Αρμόδια Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα απόρριψης της προσφοράς. Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τα συνημμένα στην Τεχνική προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορούν να είναι στην Αγγλική γλώσσα. Σε ένα από τα αντίτυπα που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και να μονογράφεται από τον διαγωνιζόμενο. Το περιεχόμενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από τα άλλα αντίτυπα και τα ηλεκτρονικά αντίγραφα, σε περίπτωση ασυμφωνίας αυτών με το πρωτότυπο. Οι προσφορές, επί ποινή απόρριψης για τυπικούς λόγους, δεν πρέπει να φέρουν ξυσίματα, σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες κλπ. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Όλες οι διορθώσεις θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της προσφοράς. Η Αρμόδια Επιτροπή προσυπογράφει το ανακεφαλαιωτικό φύλλο με τις τυχόν διορθώσεις και τις αναφέρει στο συντασσόμενο πρακτικό, ώστε να αποδεικνύεται αδιαφιλονίκητα ότι προϋπήρχαν του σφραγίσματος της προσφοράς. Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της Αρμόδιας Επιτροπής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη Περιεχόμενα Υποφακέλου «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» Ο υποφάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» που θα υποβάλει κάθε διαγωνιζόμενος πρέπει να περιέχει τα νομιμοποιητικά στοιχεία και άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά του ως προς τις τυπικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές απαιτήσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό και τα οποία προσδιορίζονται στις ακόλουθες ενότητες. Σελίδα 4 από 21

5 Δικαιολογητικά Συμμετοχής Για τη συμμετοχή του υποψηφίου αναδόχου στο διαγωνισμό απαιτείται η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/1986, υπογεγραμμένη από τον ενδιαφερόμενο ή τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτού (σε περίπτωση νομικού προσώπου) με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία θα αναφέρεται, επί ποινή αποκλεισμού σε περίπτωση μη συμμόρφωσης: ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη, την οποία ο προσφέρων έλαβε γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα, δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, αναστολή εργασιών και επίσης ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού είναι ενήμερο ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του, σύμφωνα με τις διατάξεις του ελληνικού δικαίου. δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτο και δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα δεν είναι ένοχο υποβολής ψευδούς δηλώσεως ή παραλείψεως υποβολής των πληροφοριών που απαιτούνται κατ' εφαρμογή των άρθρων 42 έως 48 του ΠΔ 60/2007, δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα, που μπορεί να διαπιστωθεί με οποιοδήποτε μέσο από τις αναθέτουσες αρχές ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης, για οποιαδήποτε απόφαση του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ιδίως της αναβολής, της ακύρωσης ή ματαίωσης του διαγωνισμού ή της υπαναχώρησης του Πανεπιστημίου Πειραιώς ή της κρίσης της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής Ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να αποδεικνύει και να τεκμηριώνει επαρκώς με ποινή αποκλεισμού, την τήρηση των παρακάτω ελαχίστων προϋποθέσεων συμμετοχής, προσκομίζοντας τα σχετικά δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία εντός του υποφακέλου «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»: I. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα ΙΙ 1. Ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να διαθέτει οργάνωση, δομή και μέσα, με τα οποία να είναι ικανός να αντεπεξέλθει πλήρως, άρτια και ολοκληρωμένα, στις απαιτήσεις του υπό ανάθεση έργου. Ως ελάχιστη προϋπόθεση για τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό, ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να υποβάλλει: ΙΙ 1.1. Αναλυτική παρουσίαση των κάτωθι χαρακτηριστικών του: επιχειρηματική δομή, Σελίδα 5 από 21

6 τομείς δραστηριότητας και κλάδοι εξειδίκευσης προϊόντα και υπηρεσίες μεθοδολογίες, εργαλεία και τεχνικές που χρησιμοποιεί με σαφή αναφορά στις οντότητες (π.χ. Τμήματα, Μονάδες, Υπηρεσίες), οι οποίες καλύπτουν την ανωτέρω Ελάχιστη Προϋπόθεση Συμμετοχής. ΙΙ 1.2. Σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος προτίθεται να αναθέσει υπεργολαβικά σε τρίτους την υλοποίηση τμήματος του υπό ανάθεση έργου, τότε θα πρέπει να καταθέσει συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα, καθώς και τις σχετικές δηλώσεις συνεργασίας. Περιγραφή τμήματος έργου που προτίθεται ο διαγωνιζόμενος να αναθέσει σε Υπεργολάβο Επωνυμία Υπεργολάβου Ημερομηνία Δήλωσης Συνεργασίας ΙΙ 2. Ο διαγωνιζόμενος πρέπει να διαθέτει την κατάλληλα τεκμηριωμένη και αποδεδειγμένη επαγγελματική ικανότητα και τεχνογνωσία στο πλαίσιο έργων αντίστοιχου μεγέθους και πολυπλοκότητας με το υπό ανάθεση έργο. Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής, καταθέτοντας με την προσφορά του (εντός του υποφακέλου «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ») πίνακα των κυριότερων έργων που εκτέλεσε ή στα οποία συμμετείχε κατά τα δεκαπέντε (15) τελευταία έτη και είναι συναφή με το υπό ανάθεση έργο. Ο πίνακας έργων πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το ακόλουθο Υπόδειγμα: Α/Α ΠΕΛΑΤΗΣ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Σ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠ Ο ΛΟΓΙΣ ΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΣΑ ΦΑΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡ ΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧ ΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ (προϋπολογ ισμός) ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙ ΩΣΗΣ (τύπος & ημ/νία) όπου «ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ»: ολοκληρωμένο ή σε εξέλιξη «ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ»: «έξωθεν καλή μαρτυρία» της εξέλιξης, της ολοκλήρωσης ή του επιτυχούς αποτελέσματος του έργου, όπως πιστοποιητικό Δημόσιας Αρχής, πρωτόκολλο παραλαβής Δημόσιας Αρχής, δήλωση πελάτηιδιώτη, ηλεκτρονική διεύθυνση της διαθέσιμης υπηρεσίας κοκ εάν ο πελάτης είναι Δημόσιος Φορέας ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται πιστοποιητικό ή πρωτόκολλο παραλαβής που έχει συνταχθεί και αρμοδίως υπογραφεί από την αρμόδια Δημόσια Αρχή. εάν ο πελάτης είναι Ιδιωτικός Οργανισμός, ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται δήλωση του ιδιώτη Οργανισμού όπως εκπροσωπείται από τον Νόμιμο Εκπρόσωπό ή κατάλληλα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, και όχι η σχετική Σύμβαση Έργου. Σελίδα 6 από 21

7 Να αναλυθούν όλα τα έργα που καλύπτουν αθροιστικά την παραπάνω ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής. ΙΙ 3. Ο διαγωνιζόμενος πρέπει να διαθέτει ανθρώπινο δυναμικό και πόρους ικανούς και αξιόπιστους για να φέρει σε πέρας επιτυχώς τις απαιτήσεις του έργου, σε όρους απαιτούμενης εξειδίκευσης, επαγγελματικών προσόντων και εμπειρίας. Συγκεκριμένα απαιτείται κατ ελάχιστον: Ένα (1) εκ των μελών της Ομάδας Έργου να οριστεί Υπεύθυνος έργου, ο οποίος να διαθέτει επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον πέντε ετών, με εμπειρία στη διοίκηση έργων και στην ανάλυση εμπορευματικών ροών, ο οποίος να έχει Δίπλωμα Συγκοινωνιολόγου / Πολιτικού Μηχανικού ή/και Μεταπτυχιακό Συγκοινωνιολόγου. Ένα (1) εκ των μελών της Ομάδας Έργου να έχει συμμετάσχει στη παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης συγχρηματοδοτούμενων έργων. Ένα (1) εκ των μελών της Ομάδας Έργου να έχει συμμετάσχει στην εκπόνηση επιχειρησιακών σχεδίων. Ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να προσκομίσει βιογραφικά της Ομάδας Έργου (βλ. παραγρ. ΙΙ.3.4.) προκειμένου να αποδείξει την ισχύ των προηγούμενων εδαφίων της παρούσης παραγράφου. Ο διαγωνιζόμενος για να παρέχει επαρκή τεκμηρίωση κάλυψης της ανωτέρω προϋπόθεσης συμμετοχής, οφείλει να συνυποβάλει στην προσφορά του (εντός του Υποφακέλου «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ») τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης. ΙΙ 3.1. Πίνακας των υπαλλήλων του διαγωνιζόμενου που συμμετέχουν στην Ομάδα Έργου, σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα: Α/Α Εταιρία (σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας) Ονοματεπώνυμο Μέλους Ομάδας Έργου Ρόλος στην Ομάδα Έργου Θέση στο σχήμα υλοποίησης ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (3.1) ΙΙ 3.2. Πίνακας των στελεχών των Υπεργολάβων του διαγωνιζόμενου που συμμετέχουν στην Ομάδα Έργου, σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα: Α/Α Επωνυμία Υπεργολάβου Εταιρείας Ονοματεπώνυμο Μέλους Ομάδας Έργου Ρόλος στην Ομάδα Έργου Θέση στο σχήμα υλοποίησης Σελίδα 7 από 21

8 ΜΕΡIΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (3.2) ΙΙ 3.3. Πίνακας των εξωτερικών συνεργατών του διαγωνιζόμενου που συμμετέχουν στην Ομάδα Έργου, σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα: Α/Α Ονοματεπώνυμο Μέλους Ομάδας Έργου Ρόλος στην Ομάδα Έργου Θέση στο σχήμα υλοποίησης ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (3.3) Ο διαγωνιζόμενος, συμπληρωματικά με τον ανωτέρω Πίνακα, θα πρέπει να καταθέσει δηλώσεις συνεργασίας των εξωτερικών συνεργατών υπό την μορφή υπεύθυνης δήλωσης. ΙΙ 3.4. Αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα όλων των μελών της Ομάδας Έργου, από τα οποία να αποδεικνύεται ευθέως και χωρίς άλλη αναγκαία πληροφορία ή διευκρίνιση, η εξειδίκευση, τα επαγγελματικά προσόντα και η εμπειρία του κάθε μέλους, σχετικά με το ρόλο που προτείνεται να αναλάβει στην Ομάδα Έργου. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού δύναται να ζητήσει από το διαγωνιζόμενο διευκρινίσεις επί των ανωτέρω στοιχείων τεκμηρίωσης, ο οποίος υποχρεούται να τα υποβάλει επί ποινή αποκλεισμού εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την λήψη του σχετικού αιτήματος. Ο διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλλει εκτός των ανωτέρω στοιχείων τεκμηρίωσης και κάθε άλλο στοιχείο τεκμηρίωσης που θεωρεί ότι τεκμηριώνει την ικανότητα για συμμετοχή του στο διαγωνισμό στην ανάλογη κατηγορία δικαιολογητικών, μόνο κατά την υποβολή της πρότασης και όχι εκ των υστέρων. Σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος αποτελεί Ένωση / Κοινοπραξία, τα απαιτούμενα στην παρούσα παράγραφο στοιχεία τεκμηρίωσης πρέπει να υποβάλλονται ανάλογα με τη φύση τους χωριστά για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας ή συγκεντρωτικά για την Ένωση / Κοινοπραξία, Αν ο διαγωνιζόμενος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων, θα πρέπει να καταθέσει τα στοιχεία τεκμηρίωσης της χρηματοοικονομικής του ικανότητας για το χρονικό διάστημα της λειτουργίας του Περιεχόμενα Υποφακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» Ο υποφάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που θα υποβάλει ο διαγωνιζόμενος πρέπει να περιέχει τα παρακάτω και με την παρατιθέμενη σειρά: Σελίδα 8 από 21

9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Α. Πρόταση μεθοδολογίας προσέγγισης του Έργου Β. Οργάνωση Διοίκηση του έργου Γ. Πίνακες οικονομικής προσφοράς χωρίς τιμές 5.3. Περιεχόμενα Υποφακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» Ο υποφάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που θα υποβάλει ο διαγωνιζόμενος πρέπει να περιέχει συμπληρωμένο τον Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β της παρούσης). 6. ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό για 120 ημέρες από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορές που ορίζουν μικρότερο χρόνο ισχύος ή δεν αναφέρουν διάρκεια ισχύος θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 7. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται ενώπιον Αρμόδιας Επιτροπής που έχει καθοριστεί από το Κέντρο Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς (ΚΕΠΠ). Η διαδικασία αποσφράγισης είναι αυτή που προβλέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 118/07. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η Αρμόδια Επιτροπή προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που υπέβαλαν προσφορές και τον έλεγχο των δικαιολογητικών που κατέθεσαν. Προσφορές που απορρίπτονται για τυπικούς λόγους αποκλείονται από την περαιτέρω αξιολόγηση. 8. ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι τιμές θα πρέπει να δίνονται σε ευρώ. Η οικονομική προσφορά που θα υποβάλλει ο κάθε διαγωνιζόμενος θα περιλαμβάνει το σύνολο των υπηρεσιών που θα προσφερθούν συμπεριλαμβανομένων όλων των τυχόν επιβαρύνσεων που θα προκύψουν, με ΦΠΑ και χωρίς ΦΠΑ. Προσφορές που θέτουν όρο για σταθερότητα ισοτιμίας μεταξύ ξένου νομίσματος /ευρώ απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Σημειώνεται ότι λόγω της σημασίας και του σχετικά μικρού προϋπολογισμού του έργου οικονομικές προσφορές που προσφέρουν έκπτωση μεγαλύτερη του 10% επί του ανώτατου προβλεπόμενου κόστους, γίνονται δεκτές, μόνο εφόσον είναι πλήρως τεκμηριωμένες. Τούτο σημαίνει ότι, στην περίπτωση όπου η έκπτωση υπερβαίνει το 10%, θα πρέπει κατ ελάχιστον: Να συνοδεύεται η οικονομική προσφορά από αναλυτικό προϋπολογισμό του κόστους της μελέτης στο μεγαλύτερο δυνατό επίπεδο ανάλυσης, συμπεριλαμβανομένου του κόστους προσωπικού εξειδικευμένων γνώσεων, με ανάλυση ανά ανθρωποώρα Σελίδα 9 από 21

10 απασχόλησης, ανά στέλεχος και ανά δραστηριότητα, πρωτότυπα υπογεγραμμένο από όλους τους εμπλεκόμενους. Να καταδεικνύεται και τεκμηριώνεται στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό ανάλυσης, για κάθε επιμέρους επίπεδο ανάλυσης, η μείωση του κόστους που διαμορφώνει την συνολική έκπτωση. Να αναλύονται και καταγράφονται στο μεγαλύτερο δυνατό επίπεδο ανάλυσης βαθμό λεπτομέρειας οι απαιτήσεις της μελέτης μεθοδολογικά και λειτουργικά παρουσιάζοντας τις προτεινόμενες δραστηριότητες, την εκτίμηση απαιτήσεων σε ανθρωποώρες και την λεπτομερή αιτιολόγηση των απαιτήσεων αυτών. Η παραπάνω μείωση του κόστους να μην οφείλεται σε καμία έμμεση ή άμεση χρηματοδότηση από οποιαδήποτε πηγή του δημόσιου τομέα, να μη θέτει σε κίνδυνο την εκπόνηση της μελέτης σε τεχνικό και λειτουργικό επίπεδο, να καλύπτει τις δαπάνες αυτού και να εξασφαλίζει εύλογο κέρδος στον προσφέροντα. Η παραπάνω μείωση να μην καταστρατηγεί διατάξεις περί προστασίας της εργασίας και των συνθηκών εργασίας που ισχύουν στον τόπο εκτέλεσης του έργου. Ο προϋπολογισμός να είναι σε αντιστοιχία με τις ενέργειες και προδιαγραφές εκπόνησης της μελέτης, έτσι όπως αυτές περιγράφονται στην τεχνική προσφορά του υποψηφίου αναδόχου. Αν οι παραπάνω προσφορές δεν πληρούν τα ανωτέρω θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους διαγωνιζόμενους, στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να τα παρέχουν. 9. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Υπό την επιφύλαξη όσων ορίζονται στην παρούσα παράγραφο, η κατακύρωση γίνεται τελικά στον υποψήφιο ανάδοχο με τη συμφερότερη προσφορά, εκ των υποψηφίων των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την αυτή ακριβώς τιμή που είναι σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση της Αρμόδιας, για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, Επιτροπής. Ως απαράδεκτες απορρίπτονται, επίσης, οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. Επίσης, θα λαμβάνεται υπόψη και η τυχόν προηγούμενη αντισυμβατική συμπεριφορά κάθε υποψηφίου αναδόχου, με ενδεχόμενο την απόρριψη της προσφορά τους ύστερα από απόφαση της Αρμόδιας Επιτροπής. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι μπορούν να υποβάλουν προσφορές μόνο για το σύνολο των ζητούμενων απο το διαγωνισμό υπηρεσιών και όχι για μέρος αυτών. Η αξιολόγηση που θα γίνει από την Αρμόδια Επιτροπή, μπορεί να προτείνει: Κατακύρωση του διαγωνισμού στον προσφέροντα τη συμφερότερη προσφορά διαγωνιζόμενου. Σελίδα 10 από 21

11 Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, όταν συντρέχει επείγον λόγος που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του υπό στοιχείο II της περ. β της παρ. 2 του άρθρου 20 του ΠΔ 118/07. Η αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί από την Αρμόδια Επιτροπή ως ακολούθως: Φ1) ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ Η Αρμόδια Επιτροπή θα εξετάσει όλα τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής των διαγωνιζομένων. Όσοι δεν έχουν υποβάλει τα σχετικά δικαιολογητικά ή τα έχουν υποβάλλει ελλιπώς, θα αποκλείονται από τα επόμενα στάδια του Διαγωνισμού. Φ2) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Η Αρμόδια Επιτροπή θα εξετάσει τα στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς όλων όσων έγιναν αποδεκτοί από τη πρώτη φάση του Διαγωνισμού και θα την αξιολογήσει βάσει των κριτηρίων αξιολόγησης του παρακάτω πίνακα, καθώς και των τεχνικών προδιαγραφών που περιγράφονται στο Παράρτημα Α της διακήρυξης. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Συντελεστής βαρύτητας (%) Α. Πρόταση μεθοδολογίας προσέγγισης του Έργου (65%) Α.1 Κατανόηση απαιτήσεων, στόχου και έκτασης του αντικειμένου 20% Α.2 Χρονοπρογραμματισμός, εργαλεία και τεχνικές 20% Α.3 Μεθοδολογία διαχείρισης και υλοποίησης του έργου 20% Α.4 Ποιότητα των υπηρεσιών σε όλο τον κύκλο ζωής του έργου 5% Β. Οργάνωση Διοίκηση του έργου (35%) Β.1 Οργανωτική αποτελεσματικότητα του σχήματος διοίκησης και υλοποίησης έργου 15% Β.2 Μεταφορά τεχνογνωσίας 20% ΣΥΝΟΛΟ 100% Η αξιολόγηση των τεχνικών στοιχείων των προσφορών συνίσταται στη βαθμολόγηση των επιμέρους κριτηρίων με τους αντίστοιχους συντελεστές βαθμολόγησης. Σε κάθε περίπτωση αξιολογούνται και βαθμολογούνται μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές σύμφωνα με τους καθοριζόμενους βασικούς όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. Σελίδα 11 από 21

12 Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της Αρμόδιας Επιτροπής, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους βασικούς όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντίθετα, δεν απορρίπτονται προσφορές, στις οποίες οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις. Η βαθμολογία των επιμέρους κριτηρίων: είναι το 100 όταν καλύπτονται ακριβώς όλες οι υποχρεωτικές απαιτήσεις/προδιαγραφές (απαράβατοι όροι) και αυξάνεται μέχρι τους 110 βαθμούς για τις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται κάποιες από τις υποχρεωτικές ή/και λοιπές απαιτήσεις της διακήρυξης. Όσες προσφορές συγκεντρώνουν βαθμολογία μικρότερη των 100 βαθμών για οποιοδήποτε βαθμολογούμενο κριτήριο αποκλείονται της περαιτέρω αξιολόγησης ως τεχνικά απαράδεκτες. Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου των ομάδων, είναι το γινόμενο του επί μέρους συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου επί τη βαθμολογία του, το οποίο στρογγυλοποιείται στα δύο (2) δεκαδικά ψηφία. Η συνολική βαθμολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων και των δύο ομάδων, B=Σ(βi*σi), δηλαδή το άθροισμα της βαθμολογίας των επιμέρους κριτηρίων κάθε ομάδας ή υποομάδας κριτηρίων αξιολόγησης (βi) επί τους συντελεστές βαρύτητας (σi). Τα βi και τα σi δίνονται από τον παραπάνω πίνακα. Η τελική βαθμολογία κάθε διαγωνιζόμενου που δεν αποκλείστηκε, υπολογίζεται με βάση τον τύπο: Τ.Β. = (Β.Τ.Π. του Διαγωνιζομένου) /(Μέγιστος Β.Τ.Π. μεταξύ των Διαγωνιζομένων), όπου Τ.Β. είναι η Τεχνική Βαθμολογία του Διαγωνιζόμενου και Β.Τ.Π. ορίζεται ως ο Βαθμός της Τεχνικής Προσφοράς. Βάσει των τιμών Τ.Β. συντάσσεται ο σχετικός πίνακας κατάταξης των διαγωνιζόμενων, αναφορικά με την τεχνική τους προσφορά. Οι τεχνικές βαθμολογίες ανακοινώνονται, κατόπιν, στους υποψηφίους αναδόχους. Φ3) ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Η Αρμόδια Επιτροπή μετά τα αποτελέσματα των Τεχνικών Προσφορών θα αποσφραγίσει τις Οικονομικές Προσφορές των διαγωνιζομένων που έγιναν δεκτοί στο δεύτερο στάδιο του Διαγωνισμού. Η τελική κατάταξη των διαγωνιζομένων, γίνεται με βάση την συμφερότερη προσφορά που θα προκύψει από την σύνθεση του Βαθμού Τεχνικής Προσφοράς (Β.Τ.Π.) και της Οικονομικής Προσφοράς (Ο.Π.) των συμμετεχόντων στο τελικό στάδιο αξιολόγησης και ανοίγματος οικονομικής προσφοράς, με συντελεστή βαρύτητας για την τεχνική προσφορά 85% και για την οικονομική προσφορά 15%. Ο τελικός βαθμός (Σ.Β.) κάθε διαγωνιζομένου, υπολογίζεται από τον τύπο: Σ.Β. = (Τ.Β.) x 0,85 + (Ο.Β.) x 0,15 όπου Τ.Β. είναι η Τεχνική Βαθμολογία και Ο.Β. η Οικονομική Βαθμολογία. Συγκεκριμένα, η Τεχνική Βαθμολογία Τ.Β. ορίζεται ως εξής: Τ.Β. = (Β.Τ.Π. του Διαγωνιζομένου) / (Μέγιστος Β.Τ.Π. μεταξύ των Διαγωνιζομένων) και η Οικονομική Βαθμολογία Ο.Β. ορίζεται ως εξής: Ο.Β.= (Μικρότερη Ο.Π. μεταξύ των Διαγωνιζομένων) / (Ο.Π. Διαγωνιζομένου). Σελίδα 12 από 21

13 Με βάση την παραπάνω βαθμολογία οι διαγωνιζόμενοι κατατάσσονται σε πίνακα κατά φθίνουσα σειρά συνολικού βαθμού. Τα δεκαδικά ψηφία στρογγυλοποιούνται μέχρι και το τρίτο δεκαδικό ψηφίο. Από τον πίνακα αυτό προκύπτει και ο προτεινόμενος από την Αρμόδια Επιτροπή ως ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ του διαγωνισμού, που είναι ο ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΥΨΗΛΟΤΕΡΟ Σ.Β. 10. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία, που προβλέπεται από το άρθρο 15 του Π.Δ. 118/07 όπως τροποποιήθηκε με το. Ν.3886/2010 (ΦΕΚ 173Α) με το άρθρο 4 παρ.1. Σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 6 του Π.Δ. 118/07, για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το 0,10% επί της προϋπολογιζόμενης αξίας της προμήθειας υπηρεσιών το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 1000 ευρώ και μεγαλύτερο των 5000 ευρώ. 11. ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η υπογραφή της σύμβασης (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ) πρέπει να γίνει το αργότερο εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης από το ΚΕΠΠ στον Ανάδοχο. Εκχώρηση, μετατροπή κάποιου όρου, σύσταση ενεχύρου ή μεταβίβαση της σύμβασης που θα υπογραφεί, ή οποιουδήποτε δικαιώματος ή υποχρέωσης που θα περιέχεται σε αυτήν, απαγορεύεται χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση των συμβαλλομένων. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι έως τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της, με δυνατότητα παράτασης. Αν ο Ανάδοχος δεν ολοκληρώσει το έργο σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και δεν αποδείξει την ύπαρξη ανωτέρας βίας ή ευθύνη του Πανεπιστημίου για την καθυστέρηση αυτή, θα υποστεί τις συνέπειες που προβλέπονται από τις διατάξεις του Π.Δ. 118/07. Η παραλαβή του έργου θα γίνει από το ΚΕΠΠ κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας Επιτροπής Παραλαβής. 12. ΠΛΗΡΩΜΗ Η πληρωμή του Συμβατικού Τιμήματος της «Υπηρεσίας» θα γίνει με την παραλαβή του Παραδοτέου. Συγκεκριμένα, με την ολοκλήρωση του Παραδοτέου συντάσσεται από την αρμοδίως οριζόμενη επιτροπή, πρακτικό οριστικής παραλαβής, πιστοποιούνται οι υπηρεσίες του Αναδόχου και εξοφλείται το συνολικό ποσό της αμοιβής. Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει με έμβασμα σε τραπεζικό λογαριασμό του, το οποίο θα εκδοθεί στο όνομά του βάσει νομίμων δικαιολογητικών (τιμολόγιο, ασφαλιστική ενημερότητα, φορολογική ενημερότητα, συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή νόμιμη εξουσιοδότηση σε περίπτωση μη αυτοπροσώπου εμφανίσεως του δικαιούχου κλπ.). Τα τιμολόγια του Αναδόχου θα εκδοθούν στα στοιχεία του ΚΕΠΠ (ΑΦΜ: , ΔΟΥ: Α Πειραιά). Τα τιμολόγια του Αναδόχου θα εκδίδονται έπειτα από συνεννόηση με τον αντίστοιχο διαχειριστή του έργου στο ΚΕΠΠ. Επίσης, το χρονικό διάστημα μεταξύ της έκδοσης και της Σελίδα 13 από 21

14 αποστολής κάθε τιμολογίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος είναι Ν.Π.Ι.Δ., τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει είναι τα εξής: α) για την εξόφληση τίτλων πληρωμής υπέρ Α.Ε.: Απόσπασμα Πρακτικών Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε., από το οποίο να προκύπτει ποια είναι τα εκπροσωπούντα την Εταιρεία και δεσμεύονται αυτήν με την υπογραφή τους πρόσωπα. β) για την εξόφληση τίτλων πληρωμής υπέρ προσωπικών εταιρειών (Ομόρρυθμες, Ετερόρρυθμες και Ε.Π.Ε.): το τελευταίο καταστατικό και Βεβαίωση του αρμοδίου τμήματος του Πρωτοδικείου, ότι δεν έχει επέλθει μεταβολή στο πρόσωπα που εκπροσωπούν την Εταιρία ή ισοδύναμο έγγραφο, προκειμένου για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα. 13. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Οι νόμιμες κρατήσεις βαρύνουν τον Ανάδοχο. Ο νόμιμος ΦΠΑ 23% βαρύνει το ΚΕΠΠ. 14. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ Όλο το υλικό που θα παραχθεί στο πλαίσιο του έργου, είτε από τον Ανάδοχο, είτε από τις συμπράττουσες εταιρείες σε περίπτωση ένωσης εταιριών, είτε από τρίτους για λογαριασμό του Αναδόχου ή της ένωσης προσώπων, θα παραδίδεται στο ΚΕΠΠ και στην Επιτροπή Παραλαβής. Τα πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα για την με οποιονδήποτε τρόπο, χρήση και εκμετάλλευση των παραδοτέων ανήκουν απεριορίστως και αποκλειστικώς στο ΚΕΠΠ. Ο Ανάδοχος μετά την ανάθεση του έργου δεν έχει δικαίωμα, χωρίς προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του ΚΕΠΠ, να αναθέσει οποιοδήποτε μέρος ή το σύνολο του έργου υπεργολαβικά σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο δεν είχε συμπεριλάβει στην προσφορά του. Σε περίπτωση αποδεδειγμένης διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/υπεργολάβους, η εκτέλεση του έργου θα συνεχίζεται από τον Ανάδοχο ή από νέο συνεργάτη/υπεργολάβο, με σκοπό την πλήρη υλοποίηση του έργου, μετά από προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του ΚΕΠΠ. Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση του έργου, φέρει αποκλειστικά ο Ανάδοχος. Καθ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικότητα και να μη γνωστοποιήσει σε οποιονδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του. Επίσης, θα αναλάβει την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσει μέρος ή το σύνολο του έργου που θα εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη κατάθεση του ΚΕΠΠ. Διευκρινίσεις που δίνονται αυτοβούλως από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά τη λήξη του χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Διευκρινίσεις δίδονται μόνο όταν ζητούνται από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού ή από το ΚΕΠΠ. Σημειώνεται ότι, από τις διευκρινήσεις που δίδονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. Σελίδα 14 από 21

15 Οι υποψήφιοι ανάδοχοι δε δικαιούνται ουδεμίας αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές με τη σύνταξη και την υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα, Φακέλων, Προσφοράς κλπ. Το ΚΕΠΠ απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση για αποζημίωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση των εργασιών μεταφοράς των ειδών. Το ΚΕΠΠ δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για την υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή του προσωπικού του Αναδόχου. Το ΚΕΠΠ δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση της σύμβασης και δικαιούται να την αναθέσει ή όχι, να ματαιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει τη σχετική διαδικασία, χωρίς ουδεμία υποχρέωση για καταβολή αμοιβής ή αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους υποψηφίους. Κάθε διαφορά που θα προκύπτει μεταξύ του Αναδόχου και του ΚΕΠΠ, από τη σύμβαση που θα υπογραφεί, θα επιλύεται από τα εδρεύοντα στον Πειραιά αρμόδια δικαστήρια, με εφαρμοστέο το Ελληνικό δίκαιο. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών Καθηγητής Θεμιστοκλής Παναγιωτόπουλος Αναπληρωτής Πρύτανης Πανεπιστημίου Πειραιώς Σελίδα 15 από 21

16 Ανήκει στη διακήρυξη Νο.: / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Παροχή Εξωτερικής Εμπειρογνωμοσύνης Εμπορευματικών Ροών» ενδεικτικού προϋπολογισμού ,00 μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «MEDITA MEDiterranean Information Traffic Application» 1. Γενικό Πλαίσιο Το έργο MEDITA ασχολείται με την κίνηση οχημάτων μέσω πλοίων RoRo. Οι συμμετέχοντες φορείς έχουν έντονο ενδιαφέρον για τη βελτιστοποίηση των ροών, ώστε (α) να µεγιστοποιήσουν την αξιοποίηση των πόρων και (β) να µειωθούν οι αρνητικές επιπτώσεις στις γύρω περιοχές στο αστικό περιβάλλον της πόλης της Πάτρας. Η βασική ιδέα του συστήµατος που θα αναπτυχθεί στα πλαίσια του έργου βελτιωθεί η διαχείριση της λιµενικής περιοχής µε την εφαρµογή ενός συστήµατος διαχείρισης της ζήτησης, αναβάθµισης της ασφάλειας, και βελτίωσης της αναγνώρισης των εµπορευµατικών ροών. Πιο συγκεκριµένα αντικείµενο του έργου είναι η δηµιουργία, στα πλαίσια των αναγκών του MEDITA µιας πιλοτικής Ηλεκτρονικής Πλατφόρµας η οποία θα διαχειρίζεται τις εισόδους/εξόδους των Οχηµάτων, αναγνωρίζοντας το κάθε όχηµα, βάσει ραδιοσυχνικών ταυτοτήτων (RFID Tag). Πιο συγκεκριµένα θα αναπτυχθούν οι σχετικές βάσεις δεδοµένων, καθώς και οι αναγκαιες διεπαφές τόσο σε επίπεδο χρήστη όσο και σε επίπεδο συστηµάτων (διασύνδεση µε υφιστάµενα συστήµατα ΟΛΠΑ, διασύνδεση µε υπό ανάπτυξη συστήµατα MEDITA του ΟΛΠΑ καθώς και διασύνδεση µε τα υπό ανάπτυξη συστήµατα των εταίρων του έργου MEDITA) τα οποία θα επιτρέπουν την αναγνώριση των οχηµάτων, των οδηγών και των φορτίων. Οι τρέχουσες διαδικασίες εισόδου / εξόδου / ελέγχου θα αναβαθµιστούν και το πιλοτικό σύστημα θα είναι πλήρως λειτουργικό ώστε να ελέγχει την ροή των οχηµάτων (τόσο αναφορικά µε την λειτουργία όσο και µε τους κανόνες ασφαλείας λαµβάνει δεδοµένα τόσο από τα αντίστοιχα συστήµατα των λιµενικών και τερµατικών εγκαταστάσεων άλλων σχετικών φορέων, όσο και από την υποδοµή που θα αναπτυχθεί στα πλαίσια του έργου MEDITA συστήματα τηλε επιτήρησης (σηµείο ελέγχου εισόδου / εξόδου µε µπάρες, αναγνώστες Tags, RFID Tags). Το σύστηµα θα είναι ανοιχτής αρχιτεκτονικής / ανοιχτού κώδικα ( Open Architecture), και σύµφωνα µε τις πλέον σύγχρονες µεθόδους της Επιστήµης Υπολογιστών. Επιπλέον, το σύστηµα είναι βασισµένο σε τεχνολογίες που υποστηρίζουν παράλληλα τόσο χρήση από υπολογιστή όσο και χρήση από κινητό τηλέφωνο τουλάχιστον για τις διεπαφές µε τους τελικούς χρήστες του συστήµατος. 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Αντικείμενο του παρόντος έργου είναι η Παροχή Εξωτερικής Εμπειρογνωμοσύνης Εμπορευματικών Ροών στα πλαίσια της Δραστηριότητας Π.Ε. 5.5 Data Management and Analysis. Ο Ανάδοχος θα συλλέξει τα στοιχεία που αφορούν τις μεταφορές αγαθών και εμπορευμάτων μεταξύ Ελλάδας Ιταλίας Ισπανίας. Τα στοιχεία θα συλλεγούν από διαθέσιμες πηγές, φορείς, οργανισμούς, επιμελητήρια, κ.λπ καθώς και από το υπό ανάπτυξη σύστημα. Τα στοιχεία θα αφορούν τα διακινούμενα αγαθά, τον τρόπο μεταφοράς, το είδος της τυποποίησης, τα χρησιμοποιούμενα μέσα μεταφοράς, τα Σελίδα 16 από 21

17 λιμάνια, κ.λπ. Επίσης, στοιχεία σε σχέση με τις διαδικασίες που ακολουθούνται, θα πρέπει να συγκεντρωθούν. Τέλος, θα συλλεγούν στοιχεία σχετικά με τον προγραμματισμό και τα σχέδια των λιμανιών για έργα και εργασίες ανάπτυξης, εκσυγχρονισμού, κ.λπ. Το χρονικό διάστημα αναφοράς είναι τουλάχιστον τα τελευταία 5 χρόνια. Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του ο Ανάδοχος θα πρέπει να επισκεφθεί όσα λιμάνια συμμετέχουν στο έργο και κριθεί απαραίτητο (Πάτρα, Λιβόρνο, Ανκόνα, Βαλένθια αλλά και το Interporto Toscano καθώς και το Interporto Marche) και θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με τους τοπικούς φορείς. Επίσης, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, θα παρατηρήσει και συλλέξει πληροφορίες σε σχέση με τη διαδικασία που ακολουθείται στη διακίνηση των προϊόντων. Η ανάλυση θα αφορά την κατηγοριοποίηση ανάλογα τον τύπο των προϊόντων (συσκευασμένα ή μη, τύπος συσκευασίας, κ.α.), τις σχετικές χρονικές απαιτήσεις μεταφοράς (ανάλογα το προϊόν, κ.λπ.), τις σχετικές απαιτήσεις ως προς την αρχική προέλευση και τον τελικό προορισμό, τις διαδικασίες μεταφοράς, κ.λπ. Ο Ανάδοχος θα δημιουργήσει μία βάση δεδομένων που θα περιλαμβάνει τα διακινούμενα προϊόντα, μεταξύ των τριών χωρών, με αναφορά των λιμανιών που τα διακινούν, τον τύπο τους και τις μεταφορικές τους ανάγκες και ιδιότητες. Επιπρόσθετα, η Βάση Δεδομένων Διακινούμενων Εμπορευμάτων θα έχει δημιουργηθεί με αυτές τις προϋποθέσεις και σε συμφωνία με τα αντίστοιχα συστήματα των εταίρων ώστε να μπορεί να επικαιροποιείται αυτόματα. Τέλος, ο Ανάδοχος θα δημιουργήσει τα απαραίτητα μοντέλα και θα χρησιμοποιήσει σύγχρονα μεθοδολογικά και υπολογιστικά εργαλεία ώστε να εκτιμήσει τις μελλοντικές εμπορευματικές. Σκοπός της εργασίας είναι ο υπολογισμός των αναγκών των λιμανιών σε υποδομή και σε λειτουργικές διαδικασίες. Έτσι, θα εκτιμηθεί η χωρητικότητα των αποθηκευτικών χώρων, θα υπολογισθεί η δυνατότητα σε διακινούμενα φορτία (σε όγκο ή/και βάρος), σήμερα αλλά και στο μέλλον, ανάλογα με τα σχέδια και τον προγραμματισμό των λιμανιών. 3. ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Το έργο του Αναδόχου περιλαμβάνει την εκπόνηση και την υποβολή κατ ελάχιστον, εξής: Παραδοτέο Ι : Ανάλυση εμπορευματικών ροών στην Μεσόγειο Παραδοτέο Ι Ι: Πρόβλεψη εμπορευματικών ροών στην Μεσόγειο Παραδοτέο ΙΙΙ: Το μέλλον των λιμένων στην Μεσόγειο Παραδοτέο ΙV: Δομή Βάσης Δεδομένων Εμπορευματικών Ροών Τέλος πρέπει να σημειωθεί ότι τα παραδοτέα θα είναι στην Αγγλική. 4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η διάρκεια του έργου ορίζεται μέχρι τις 15 Ιουνίου 2015, ημερομηνία κατά την οποία θα πρέπει να έχει παραληφθεί το έργο από την Αναθέτουσα Αρχή. Σελίδα 17 από 21

18 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α/Α Παραδοτέο ΑΡΙΘΜΟΣ Α/Μ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΙΜΗ Α/Μ (χωρίς ΦΠΑ) ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς ΦΠΑ) ΦΠΑ (23%) ΣΥΝΟΛΟ (συμ/νου ΦΠΑ) ΣΥΝΟΛΑ Σελίδα 18 από 21

19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ / ) Σ Υ Μ Β Α Σ Η Στον Πειραιά σήμερα την.../.../2015 οι συμβαλλόμενοι: Α) ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με την επωνυμία «Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς» (ΚΕΠΠ), που εδρεύει στον Πειραιά, στην οδό Γρηγορίου Λαμπράκη 122, Τ.Κ , (ΑΦΜ: , Δ.Ο.Υ.: Α Πειραιώς), που διέπεται από τις διατάξεις της ΚΥΑ 679/ των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ Β 826/ ), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 36 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ Α 156/ ) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ Α 71/ ), νόμιμα εκπροσωπούμενος από τον καθηγητή κ. Θεμιστοκλή Παναγιωτόπουλο, Αναπληρωτή Πρύτανη του Πανεπιστημίου, αποκαλούμενος στο εξής «Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ» και Β) η <νομική μορφή φορέα> με την επωνυμία <επίσημη ονομασία φορέα> (<συντομογραφία>), με έδρα την <πόλη>, στην οδό <οδός αριθμός> Τ.Κ. <ταχυδρομικός κώδικας>, (ΑΦΜ: <αριθμός φορολογικού μητρώου>, Δ.Ο.Υ.: <αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία>), νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον <ονοματεπώνυμο>, <ιδιότητα>, ενεργούντα για λογαριασμό και εξ ονόματος αυτής, δυνάμει της αποφάσεως <στοιχεία απόφασης αρμοδίου οργάνου>, αποκαλούμενος στο εξής «Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ», Γ) ο Καθηγητής Ευστράτιος Παπαδημητρίου, ως Επιστημονικός Υπεύθυνος του Έργου, συμφώνησαν μεταξύ τους τα εξής: Ύστερα από απόφαση της Επιτροπής Ερευνών (<αριθμός> Συνεδρίαση της.../.../... o Εργοδότης αναθέτει στον Ανάδοχο την «Παροχή Εξωτερικής Εμπειρογνωμοσύνης Εμπορευματικών Ροών» στο πλαίσιο του έργου «MEDITA». Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την προμήθεια με τους ακόλουθους όρους, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα: 1. ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ Ο Ανάδοχος θα προσφέρει τις υπηρεσίες του, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. <αριθμός/ημερομηνία> προσφορά του. Τα Παραδοτέα του έργου περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Σελίδα 19 από 21

20 Η συνολική αξία ανέρχεται στο ποσό των <ποσό ολογράφως> ευρώ ( <ποσό αριθμητικά>), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 23% (Καθαρή αξία <ποσό αριθμητικά>). 2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει με την υπογραφή της και λήγει την 15 Ιουνίου 2015 με δυνατότητα παράτασης. 3. ΠΛΗΡΩΜΗ Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει με επιταγή, η οποία εκδίδεται στο όνομά του βάσει των νομίμων δικαιολογητικών (τιμολόγιο, ασφαλιστική ενημερότητα, φορολογική ενημερότητα, συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή νόμιμη εξουσιοδότηση σε περίπτωση μη αυτοπροσώπου εμφανίσεως του δικαιούχου κλπ). Εναλλακτικά η πληρωμή μπορεί να γίνει με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του Αναδόχου. Τα τιμολόγια θα εκδοθούν στα στοιχεία του Κέντρου Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς (ΑΦΜ: , ΔΟΥ: Α Πειραιά). Σε περίπτωση που ο δικαιούχος είναι Ν.Π.Ι.Δ., τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει είναι τα εξής: α) για την εξόφληση τίτλων πληρωμής υπέρ Α.Ε: Απόσπασμα Πρακτικών Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε., από το οποίο να προκύπτει ποια είναι τα εκπροσωπούντα την Εταιρεία και δεσμεύονται αυτήν με την υπογραφή τους πρόσωπα. β) για την εξόφληση τίτλων πληρωμής υπέρ προσωπικών εταιρειών (Ομόρρυθμες, Ετερόρρυθμες και Ε.Π.Ε.): Το τελευταίο καταστατικό και Βεβαίωση του αρμοδίου τμήματος του Πρωτοδικείου, ότι δεν έχει στο επέλθει μεταβολή στο πρόσωπα που εκπροσωπούν την Εταιρία ή ισοδύναμο έγγραφο, προκειμένου για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα. 4. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 1. Εκχώρηση οποιουδήποτε δικαιώματος ή υποχρεώσεως που περιέχεται σε αυτή τη σύμβαση απαγορεύεται χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση όλων των συμβαλλομένων. 2. Το παρόν συμφωνητικό αντικαθιστά κάθε προηγούμενη προφορική ή έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων μερών. 3. Οι συμβαλλόμενοι διατηρούν το δικαίωμα, χωρίς καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης να καταγγείλουν οποτεδήποτε την σύμβαση, εάν το άλλο μέρος, παρά την έγγραφη ειδοποίηση, δεν προβαίνει στην εκπλήρωση των από την παρούσα σύμβαση προκυπτουσών υποχρεώσεών του. 4. Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δυο συμβαλλόμενα μέρη, μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από έγκριση του αρμοδίου οργάνου. Η απόφαση της διοίκησης με την οποία συναινεί στην τροποποίηση, δύναται να προσβληθεί από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον. Σε περίπτωση τυχόν τροποποίησης εξασφαλίζεται η εκτέλεση της προμήθειας όπως προδιαγράφηκε. Κάθε τροποποίηση όρων της παρούσας θα γίνεται μόνο εγγράφως. 5. Ο Ανάδοχος ευθύνεται για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία που προκάλεσε κατά την εκτέλεση της συμβάσεως και που οφείλεται σε δόλο ή αμέλεια του. Επίσης, Σελίδα 20 από 21

21 συμφωνείται ρητά ότι σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο το πρόγραμμα διακοπεί, λύεται αυτομάτως η σύμβαση για τον μέλλοντα χρόνο ισχύος της χωρίς καμία απαίτηση αποζημίωσης για αμφότερα τα μέρη με εξαίρεση τα ήδη οφειλόμενα από το μέρος της πραγματικής εκπλήρωσης της σύμβασης. 6. Σε περίπτωση που η εκτέλεση του έργου που έχει ανατεθεί στον Ανάδοχο καθίσταται αδύνατη λόγω ανωτέρας βίας, ο Ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα σε καμία αμοιβή. 7. Τα συμβαλλόμενα μέρη ορίζουν ως αρμόδια Δικαστήρια για την επίλυση των διαφορών που τυχόν θα προκύψουν από την παρούσα σύμβαση τα Δικαστήρια του Πειραιά. 8. Όλοι οι όροι του παρόντος, συμφωνούνται και ορίζονται απολύτως ουσιώδεις και καθοριστικοί για τη διατήρηση σε ισχύ της προκείμενης σύμβασης. Κάθε ουσιώδης παράβαση όρων του παρόντος θα δίνει το δικαίωμα στο αντισυμβαλλόμενο μέρος να καταγγείλει τη σύμβαση. Τέλος, η παρούσα σύμβαση, αφού συντάχθηκε εις τριπλούν, διαβάστηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Για το ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Για τον Ανάδοχο <επωνυμία εταιρείας> Καθηγητής Θεμιστοκλής Παναγιωτόπουλος Αναπληρωτής Πρύτανης Πανεπιστημίου Πειραιώς Καθηγητής Ευστράτιος Παπαδημητρίου <ονοματεπώνυμο νομίμου εκπροσώπου> <ιδιότητα> Σελίδα 21 από 21