ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Transcript

1 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Πειραιάς, Αρ. Πρωτ Πρόχειρου μειοδοτικού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου «Για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ενδεικτικού προϋπολογισμού δέκα χιλιάδων εκατόν εξήντα δύο ευρώ και εξήντα λεπτών (10.162,60 ) πλέον ΦΠΑ 23% ποσού δύο χιλιάδων τριακοσίων τριάντα εφτά ευρώ και σαράντα λεπτών (2.337,40 ) ήτοι συνολικά ποσού δώδεκα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (12.500,00 ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για τις ανάγκες του έργου «Ανάλυση Θαλάσσιας Πληροφορίας για Περιβαλλοντικά Ασφαλή Ναυτιλία AMINESS», που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ-ΙΙ)» με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικών πόρων. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πειραιώς με την επωνυμία ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Έχοντας υπόψιν τις διατάξεις : 1. Του Π.Δ. 432/81 (ΦΕΚ 118/Α/1981) όπως τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α. 679/1996 (ΦΕΚ 826/Β/96) «Σύσταση Ειδικών Λογαριασμών για τη χρηματοδότηση Ερευνητικών Έργων και σχετικών Υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που εκτελούνται στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας», η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 36 του Ν. 3479/2009 (ΦΕΚ 156/Α/2009) και τροποποιήθηκε με με το άρθρο 36 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ Α 71/ ). 2. Τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Κέντρου Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς (ημερομηνία αρχικής έγκρισης 21/07/2006, ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης 07/12/2007), τμήμα Δ.3 «Προμήθειες Εκτελέσεις Εργασιών» 3. Το Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/ ) περί «Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις». 4. To N.2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/ ) «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις Συναφών Θεμάτων». 5. Το Ν.2741/99 (ΦΕΚ 199/Α/99). 6. Το Ν.1642/86 (ΦΕΚ 125/A/86) περί Φ.Π.Α. 7. Το Π.Δ. 394/96 (ΦΕΚ 266/Α/ ) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)»., όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/ ) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)». 8. Την από 15/01/2015 αποφάση της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς με την οποία εγκρίνεται η διενέργεια του διαγωνισμού, και η συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης και της Επιτροπής Παραλαβής του εν λόγω διαγωνισμού. Για τις ανάγκες του έργου «Ανάλυση Θαλάσσιας Πληροφορίας για Περιβαλλοντικά Ασφαλή Ναυτιλία AMINESS» το οποίο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ-ΙΙ)» με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικών πόρων Σελίδα 1 από 21

2 ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Πρόχειρο Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου «Για την προμήθεια ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ενδεικτικού προϋπολογισμού πέντε χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα ενός ευρώ και έξι λεπτών (5.691,06 ) πλέον ΦΠΑ 23% ποσού χιλίων τριακοσίων οχτώ ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (1.308,94 ) ήτοι συνολικά ποσού εφτά χιλιάδων ευρώ (7.000,00 ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την κατηγορία Α (Η/Υ τύπου server), προϋπολογισμού δύο χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα πέντε ευρώ και πενήντα τριών λεπτών (2.845,53 ) πλέον ΦΠΑ 23% ποσού εξακοσίων πενήντα τεσσάρων ευρώ και σαράντα εφτά λεπτών (654,47 ) ήτοι συνολικά ποσού τριών χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (3.500,00 ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την κατηγορία Β (Η/Υ τύπου laptop), προϋπολογισμού οκτακοσίων δεκατριών ευρώ και ενός λεπτού (813,01 ) πλέον ΦΠΑ 23% ποσού εκατόν ογδόντα έξι ευρώ και ενενήντα εννιά λεπτών (186,99 ) ήτοι συνολικά ποσού χιλίων ευρώ (1.000,00 ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την κατηγορία Γ (Η/Υ χειρός τύπου Tablet), προϋπολογισμού τετρακοσίων έξι ευρώ και πενήντα λεπτών (406,50 ) πλέον ΦΠΑ 23% ποσού ενενήντα τριών ευρώ και πενήντα λεπτών (93,50 ) ήτοι συνολικά ποσού πεντακοσίων ευρώ (500,00 ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την κατηγορία Δ (Κεραία AIS), προϋπολογισμού τετρακοσίων έξι ευρώ και πενήντα λεπτών (406,50 ) πλέον ΦΠΑ 23% ποσού ενενήντα τριών ευρώ και πενήντα λεπτών (93,50 ) ήτοι συνολικά ποσού πεντακοσίων ευρώ (500,00 ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την κατηγορία E (Οθόνη τύπου smart tv) για τις ανάγκες του έργου «Ανάλυση Θαλάσσιας Πληροφορίας για Περιβαλλοντικά Ασφαλή Ναυτιλία AMINESS» το οποίο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ-ΙΙ)» με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικών πόρων. Οι τεχνικές προδιαγραφές περιγράφονται στο Παράρτημα Α, που προσαρτάται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. Επιτρέπεται η υποβολή προσφοράς ανά κατηγορία. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της είναι να αφορά το σύνολο των ειδών της κάθε κατηγορίας. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή ανά κατηγορία. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος επιθυμεί να υποβάλει προσφορά για το σύνολο του διαγωνισμού θα πρέπει, με ποινή αποκλεισμού, να δίδεται προσφορά ξεχωριστά για κάθε κατηγορία. Σε περίπτωση διαφορετικών αναδόχων θα συναφθούν ξεχωριστές συμβάσεις για την αντίστοιχη προμήθεια. Για κάθε κατηγορία δίδεται και ο αντίστοιχος προϋπολογισμός. 1. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 04 Φεβρουαρίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ. στη διεύθυνση: Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς, Γρ. Λαμπράκη 122, Πειραιάς, 3 ος όροφος, αίθουσα Γ1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες κάθε μέρα και ώρες 10:00 14:00 στον κο Κωνσταντίνο Παπαπαναγιώτου Τηλέφωνο: Fax: kpapapan@unipi.gr 2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν: Σελίδα 2 από 21

3 α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά β) Συνεταιρισμοί γ) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά συμφώνως προς τις διατάξεις του άρθρου 7 του ΠΔ 118/07. Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί: 1. Όσοι αποκλείσθηκαν τελεσίδικα από Δημόσια Υπηρεσία ή Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ή ΟΤΑ γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές υποχρεώσεις τους. 2. Όσοι έχουν καταδικαστεί για αδίκημα που αφορά στην επαγγελματική διαγωγή τους βάσει απόφασης, η οποία έχει ισχύ δεδικασμένου. 3. Όσοι έχουν διαπράξει βαρύ επαγγελματικό παράπτωμα που μπορεί να διαπιστωθεί με οποιοδήποτε μέσο από την Αναθέτουσα Αρχή. 4. Όσοι τελούν υπό πτώχευση, ή εκκαθάριση, ή αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. Όσοι τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης για εκκαθάριση, ή αναγκαστική διαχείριση, ή πτωχευτικό συμβιβασμό, ή οποιαδήποτε ανάλογη διαδικασία. 5. Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένοι ή σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία. 6. Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους σχετικά με την πληρωμή των φόρων και τελών σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία. 7. Όσοι προσκομίσουν ψευδείς δηλώσεις. 8. Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις. Σε περίπτωση ένωσης προσώπων τα ανωτέρω ισχύουν για κάθε μέλος της συμφώνως προς τις σχετικές διατάξεις του ΠΔ 118/ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο αυτού ιδιοχείρως μέχρι την ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και του ΠΔ 118/07. Οι υποψήφιοι μπορούν εναλλακτικά να αποστέλλουν ταχυδρομικά επί αποδείξει τις προσφορές τους με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέλθουν στην Yπηρεσία μέχρι την ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής του διαγωνισμού στην ακόλουθη διεύθυνση: Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς Γρ. Λαμπράκη 122, Πειραιάς 6 ος Όροφος, Πρωτόκολλο Προσφορά που θα υποβληθεί μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα ή θα ταχυδρομηθεί έγκαιρα, αλλά δεν θα φθάσει έγκαιρα στην Υπηρεσία δεν θα ληφθεί υπόψη, και θα επιστραφεί στον ενδιαφερόμενο. Αρμόδιος υπάλληλος για την παραλαβή των προσφορών είναι η κα Ειρήνη Δημέλη (τηλέφωνο : , 2624, Fax: ). 4. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Οι προσφορές κατατίθενται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, σε ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο. Σελίδα 3 από 21

4 Ο ενιαίος φάκελος κάθε προσφοράς θα φέρει τις παρακάτω ενδείξεις: Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ», Ο αριθμός πρωτοκόλλου της διακήρυξης και η ένδειξη «Για την προμήθεια ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» του έργου «Ανάλυση Θαλάσσιας Πληροφορίας για Περιβαλλοντικά Ασφαλή Ναυτιλία AMINESS», το οποίο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ-ΙΙ)» με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικών πόρων. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού Τα στοιχεία του αποστολέα Μέσα στον ενιαίο φάκελο κάθε προσφοράς τοποθετούνται τρείς (3) επιμέρους ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΙ υποφάκελοι με τις ακόλουθες ενδείξεις: Α. Υποφάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» (πρωτότυπο και ένα αντίγραφο), ο οποίος περιέχει τα νομιμοποιητικά στοιχεία και άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία προσδιορίζονται στην ενότητα 5. Β. Υποφάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» (πρωτότυπο και ένα αντίγραφο), ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς του διαγωνιζομένου, σύμφωνα με το παράρτημα Α Γ. Υποφάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» (πρωτότυπο και ένα αντίγραφο), ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Οικονομικής Προσφοράς του διαγωνιζομένου, σύμφωνα με το παράρτημα Β Οι φάκελοι φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Αρμόδιος υπάλληλος για την παραλαβή των προσφορών είναι η κα Ειρήνη Δημέλη (τηλ.: τηλέφωνο , Fax: ). 5. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Για τη συμμετοχή του υποψηφίου αναδόχου στο διαγωνισμό απαιτείται η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/1986, υπογεγραμμένη από τον ενδιαφερόμενο ή τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτού (σε περίπτωση νομικού προσώπου) με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία θα αναφέρεται, επί ποινή αποκλεισμού σε περίπτωση μη συμμόρφωσης: ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη, την οποία ο προσφέρων έλαβε γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα, δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, αναστολή εργασιών και επίσης ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού είναι ενήμερο ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του, σύμφωνα με τις διατάξεις του ελληνικού δικαίου. δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτο και δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα δεν είναι ένοχο υποβολής ψευδούς δηλώσεως ή παραλείψεως υποβολής των πληροφοριών που Σελίδα 4 από 21

5 απαιτούνται κατ' εφαρμογή των άρθρων 42 έως 48 του ΠΔ 60/2007, δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα, που μπορεί να διαπιστωθεί με οποιοδήποτε μέσο από τις αναθέτουσες αρχές ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης, για οποιαδήποτε απόφαση του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ιδίως της αναβολής, της ακύρωσης ή ματαίωσης του διαγωνισμού ή της υπαναχώρησης του Πανεπιστημίου Πειραιώς ή της κρίσης της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης. ότι δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου για οποιοδήποτε λόγο. 6. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό για 120 ημέρες από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορές που ορίζουν μικρότερο χρόνο ισχύος ή δεν αναφέρουν διάρκεια ισχύος θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 7. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται, την ημέρα και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού. Η διαδικασία αποσφράγισης είναι αυτή που προβλέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 118/07. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή του διαγωνισμού προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που υπέβαλαν προσφορές και τον έλεγχο των δικαιολογητικών που κατέθεσαν. Προσφορές που απορρίπτονται για τυπικούς λόγους αποκλείονται από την περαιτέρω αξιολόγηση. Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον προμηθευτή μέχρι την οριστική παραλαβή. Αποκλείεται οποιαδήποτε αναθεώρηση των τιμών της προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του προμηθευτή πέραν του αντιτίμου των ειδών που θα προμηθεύσει βάσει των τιμών της προσφοράς του μέχρι την οριστική παραλαβή τους και την αποπληρωμή τους καθώς και για όσο χρόνο διαρκεί η εγγύησή τους. 8. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Η κατακύρωση γίνεται τελικά στον προμηθευτή με τη χαμηλότερη τιμή, εκ των προμηθευτών των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση το Παράρτημα Α. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την αυτή ακριβώς τιμή, που είναι σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. Οι προσφορές θα πρέπει να είναι σαφείς, να μην υπερβαίνουν τον εκτιμώμενο προϋπολογισμό και να μην περιέχουν αοριστίες ελλείψει πληροφοριών και μη τεκμηριωμένα στοιχεία. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως παράδεκτη, μετά από προηγούμενη, γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου. Ως απαράδεκτες απορρίπτονται, επίσης, οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. Αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται συνολικώς ως απαράδεκτες Σελίδα 5 από 21

6 Επιτρέπεται η υποβολή προσφοράς ανά κατηγορία. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της είναι να αφορά το σύνολο των ειδών της κάθε κατηγορίας. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή ανά κατηγορία. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος επιθυμεί να υποβάλει προσφορά για το σύνολο του διαγωνισμού θα πρέπει, με ποινή αποκλεισμού, να δίδεται προσφορά ξεχωριστά για κάθε κατηγορία. Σε περίπτωση διαφορετικών αναδόχων θα συναφθούν ξεχωριστές συμβάσεις για την αντίστοιχη προμήθεια. Για κάθε κατηγορία δίδεται και ο αντίστοιχος προϋπολογισμός. Η Τεχνική Προσφορά δεν αξιολογείται για την κατάταξη του υποψηφίου. Τα στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς χρησιμοποιούνται μόνο για τον αποκλεισμό προσφορών που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της προκήρυξης (τεχνικές προδιαγραφές)". Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού θα ελέγξει το περιεχόμενο των οικονομικών προσφορών προκειμένου να διαπιστώσει τον βαθμό στον οποίο ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της προκήρυξης. Κατόπιν η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού θα κατατάξει τις προσφορές σε συγκριτικό πίνακα κατά αύξουσα τιμή της οικονομικής προσφοράς. Με βάση την τελική κατάταξη των προσφορών που θα έχει προκύψει από την παραπάνω διαδικασία, προκρίνεται ο Υποψήφιος Ανάδοχος ο πρώτος στην κατάταξη. 9. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 9.1 Η αρμόδια Επιτροπή για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη γνωμοδότηση της, μπορεί να προτείνει, σύμφωνα με το άρθρο 21 του ΠΔ 118/07: α) Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. β) Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης, όταν συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας. γ) Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του υπό στοιχείο II της περ. β της παρ. 2 του άρθρου 20 του ΠΔ 118/07. δ) Οριστική ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στις εξής περιπτώσεις: i) Όταν ο φορέας δε χρειάζεται πλέον το υλικό είτε λόγω αλλαγών στην τεχνολογία είτε λόγω διακοπής ή περιορισμού της δραστηριότητας, για την οποία επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί το υλικό. ii) Όταν συντρέχουν άλλοι λόγοι δημοσίου συμφέροντος που επιβάλλουν την ματαίωση. 9.2 Η ανακοίνωση κατακύρωσης ανάθεσης της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Π.Δ. 118/ ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η υπογραφή της σύμβασης πρέπει να γίνει το αργότερο εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης στον ανάδοχο της κατακύρωσης της προμήθειας (Παράρτημα Γ). Εκχώρηση, μετατροπή κάποιου όρου, σύσταση ενεχύρου ή μεταβίβαση της σύμβασης που θα υπογραφεί, ή οποιουδήποτε δικαιώματος ή υποχρέωσης που θα περιέχεται σε αυτήν, απαγορεύεται χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση των συμβαλλομένων. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι μέχρι τριάντα (30) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης, με δυνατότητα χρονικής παράτασης μετά από έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων μερών. Σελίδα 6 από 21

7 Α. Η παράδοση/παραλαβή θα πραγματοποιηθεί στο Εργαστήριο Δικτύων Τηλεπικοινωνιών και Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Η αποστολή θα συνοδεύεται από αναλυτική κατάσταση του αποστελλόμενου εξοπλισμού και θα υπάρχει κατηγοριοποίηση ανα κατηγορία (Παράρτημα Α). Β. Ο χρόνος παράδοσης των ειδών εξοπλισμού θα ορίζεται στην προσφορά, αλλά δεν πρέπει να υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες, από την υπογραφή της σύμβασης. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται το ανώτερο μέχρι του 1/2 αυτού και πάντα κατόπιν γραπτής έγκρισης από την αναθέτουσα αρχή, με επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου, για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων. (Άρθρο 26 του Π.Δ 118/07). Γ. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει το Κέντρο Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει τα προϊόντα τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. Δ. Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των προϊόντων θα γίνει από ειδική επιτροπή παραλαβής η οποία έχει οριστεί από την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς και θα συντάξει το σχετικό πρωτόκολλο. Ε. i) Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την παρακολούθηση της αποστολής των ειδών μέχρι την παράδοσή τους στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Τα τυχόν έξοδα μεταφοράς, συσκευασίας και αποστολής του υλικού που θα παραληφθεί βαρύνουν τον Ανάδοχο. ii) Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση για αποζημίωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία, κατά την εκτέλεση της μεταφοράς των ειδών εξοπλισμού. Όλα τα προσφερόμενα είδη ασφαλίζονται με φροντίδα και δαπάνες του Αναδόχου, μέχρι της οριστικής παραλαβής τους. iii) Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης, για την υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή του προσωπικού του Αναδόχου. iv) Ο Ανάδοχος ως έχων τον σχετικό κίνδυνο υποχρεούται πάραυτα να αντικαθιστά χαμένα ή κατεστραμμένα κατά τη μεταφορά είδη. v) Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι τα είδη που θα παραδοθούν είναι διαφορετικά από αυτά που ζητήθηκαν από το Πανεπιστήμιο, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει με δικά του έξοδα να τα παραλάβει από το χώρο του Πανεπιστημίου και να παραδώσει τα ορθά. ΣΤ. Αν οι παραγγελίες του Κέντρου Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς δεν εκτελεστούν στις προθεσμίες και ο Ανάδοχος δεν αποδείξει την ύπαρξη ανώτερης βίας για την καθυστέρηση αυτή, θα υποστεί τις συνέπειες που προβλέπονται από τις διατάξεις του Π.Δ. 118/07. Η άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων είναι στη διακριτική ευχέρεια του Κέντρου Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς και μπορεί να γίνει μόνο στην περίπτωση που η μη τήρηση των αντίστοιχων όρων γίνεται με ευθύνη του Αναδόχου. 11. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ο προμηθευτής, στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός, ευθύνεται για την καλή λειτουργία του εξοπλισμού που προσφέρει καθώς και για την πλήρη εξασφάλιση της απόδοσης που έχει δηλώσει, όπως επίσης και για την καλή εκτέλεση της όλης προμήθειας γενικότερα. Σε περίπτωση ανωμαλίας ή διακοπής της λειτουργίας του εξοπλισμού και αφού έχει διαπιστωθεί ότι αυτή οφείλεται σε βλάβη αυτού, ο προμηθευτής ευθύνεται για την άμεση, και με δαπάνες του, αποκατάσταση της καλής λειτουργίας, κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας. Σε περίπτωση καθυστέρησης του προμηθευτή, για την αποκατάσταση της καλής λειτουργίας του εξοπλισμού, το Κέντρο Ερευνών Σελίδα 7 από 21

8 Πανεπιστημίου Πειραιώς έχει το δικαίωμα να φροντίσει για τη συνέχιση των απαιτούμενων εργασιών, με κάθε δυνατό μέσο και με έξοδα που τελικά θα βαρύνουν, αποκλειστικά και μόνο, τον προμηθευτή. Πιο συγκεκριμένα, ισχύουν οι παρακάτω όροι: Α. Αμέσως μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή, του υπό προμήθεια εξοπλισμού, αρχίζει η περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας (για τη διάρκεια της περιόδου αυτής ο Ανάδοχος θα εγγυάται τη δωρεάν συντήρηση και τεχνική υποστήριξη του εξοπλισμού από ειδικευμένο προσωπικό εγκατεστημένο στον ελληνικό χώρο και θα εξασφαλίσει την προμήθεια ανταλλακτικών). Η διάρκεια της περιόδου αυτής προσδιορίζεται ανά είδος στο Παράρτημα Α. Β. Αμέσως μετά την οριστική (ποιοτική και ποσοτική) παραλαβή των ειδών και για διάστημα δύο εβδομάδων, ο Ανάδοχος υποχρεούται σε άμεση αντικατάσταση εντός δύο ημερών τυχόν ελαττωματικών ειδών. Γ. Ο προμηθευτής υποχρεούται να αντικαταστήσει υλικό το οποίο έχει διαπιστωθεί ότι δεν λειτουργεί σωστά. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να μεταφέρει τυχόν ελαττωματικά είδη από και προς τον χώρο του Πανεπιστημίου στον οποίο έγινε η παράδοση με δική του ευθύνη. Δ. Σε περίπτωση ανωμαλίας ή διακοπής της λειτουργίας του εξοπλισμού και αφού έχει διαπιστωθεί ότι αυτή οφείλεται σε βλάβη αυτού, κατά την περίοδο εγγύησης, ο προμηθευτής ευθύνεται με δαπάνες του, για την άμεση αποκατάσταση της καλής λειτουργίας του (εντός 3 ημερών). Η απόκριση του προμηθευτή δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 24 ώρες. Ε. Σε περίπτωση βλάβης, η οποία δεν μπορεί να αποκατασταθεί εντός τριών (3) εργασίμων ημερών, ο προμηθευτής υποχρεούται να αντικαταστήσει τον εξοπλισμό, που έχει υποστεί βλάβη, με ίδιο ή μεγαλυτέρων δυνατοτήτων, μέχρι να αποκατασταθεί η βλάβη στον αρχικό. ΣΤ. Σε περίπτωση καθυστέρησης του προμηθευτή, για την αποκατάσταση της καλής λειτουργίας όλων των ειδών, το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς έχει το δικαίωμα να φροντίσει για τη συνέχιση των απαιτούμενων εργασιών, με κάθε δυνατό μέσο, και με έξοδα που τελικά θα βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον προμηθευτή. Ζ. Η μεταφορά, από και προς το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς, του εξοπλισμού που βρίσκεται σε βλάβη, θα γίνεται με ευθύνη και δαπάνες του προμηθευτή. 12. ΠΛΗΡΩΜΗ Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει με έμβασμα σε τραπεζικό λογαριασμό του, το οποίο θα εκδοθεί στο όνομά του βάσει νομίμων δικαιολογητικών (τιμολόγιο, ασφαλιστική ενημερότητα, φορολογική ενημερότητα, συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή νόμιμη εξουσιοδότηση σε περίπτωση μη αυτοπροσώπου εμφανίσεως του δικαιούχου κλπ.), αφαιρούμενων των νόμιμων κρατήσεων. Τα τιμολόγια θα εκδοθούν στα στοιχεία του Κέντρου Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς (ΑΦΜ: , ΔΟΥ: Α Πειραιά). Τα τιμολόγια θα εκδίδονται έπειτα από συνεννόηση με τον αντίστοιχο διαχειριστή του έργου που θα ορισθεί για την διενέργεια της εκάστοτε παραγγελίας. Τα τιμολόγια θα εκδίδονται και θα αποστέλλονται σε σύντομο χρονικό διάστημα και όχι μεγαλύτερο των είκοσι ημερολογιακών ημερών. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος είναι Νομικό πρόσωπο και ανάλογα με τη Νομική του μορφή τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει είναι τα εξής: α) για την εξόφληση τίτλων πληρωμής υπέρ Α.Ε Απόσπασμα Πρακτικών Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε, από το οποίο να προκύπτει ποια είναι τα εκπροσωπούντα την Εταιρεία και δεσμεύονται αυτήν με την υπογραφή τους πρόσωπα. Σελίδα 8 από 21

9 β) για την εξόφληση τίτλων πληρωμής υπέρ προσωπικών εταιρειών (Ομόρρυθμες, Ετερόρρυθμες και Ε. Π. Ε): Το τελευταίο καταστατικό και Βεβαίωση του αρμοδίου τμήματος του Πρωτοδικείου, ότι δεν έχει στο επέλθει μεταβολή στο πρόσωπα που εκπροσωπούν την Εταιρία ή ισοδύναμο έγγραφο, προκειμένου για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα. 13. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Τον ανάδοχο βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις. Ο νόμιμος ΦΠΑ 23% βαρύνει το Κέντρο Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς. 14. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία, που προβλέπεται από το άρθρο 15 του Π.Δ. 118/07. Σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 6 του Π.Δ. 118/07, για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το 0,10% επί της προϋπολογιζόμενης αξίας της προμήθειας υπηρεσιών το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 1000 ευρώ και μεγαλύτερο των 5000 ευρώ. 15. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ Διευκρινίσεις που δίνονται αυτοβούλως από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά τη λήξη του χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Διευκρινίσεις δίδονται μόνο όταν ζητούνται από την Επιτροπή Αξιολόγησης ή μετα από έγγραφο του Κέντρου Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Σημειώνεται ότι, από τις διευκρινήσεις που δίδονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται από την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς και ανακοινώνεται εγγράφως στον ανακηρυχθέντα ανάδοχο. Οι υποψήφιοι δεν δικαιούνται ουδεμίας αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές με τη σύνταξη και υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα, Φακέλων, Προσφοράς κλπ. Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση της σύμβασης και δικαιούται να την αναθέσει ή όχι, να ματαιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει τη σχετική διαδικασία, χωρίς ουδεμία υποχρέωση για καταβολή αμοιβής ή αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους υποψηφίους. Κάθε διαφορά που θα προκύπτει μεταξύ του αναδόχου και του Κέντρου Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, από τη σύμβαση που θα υπογραφεί, θα επιλύεται από τα εδρεύοντα στον Πειραιά αρμόδια δικαστήρια. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών Καθηγητής Θεμιστοκλής Παναγιωτόπουλος Αναπληρωτής Πρύτανη Πανεπιστημίου Πειραιώς Σελίδα 9 από 21

10 Ανήκει στη διακήρυξη Νο.: /01/2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ & ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Παρατηρήσεις και οδηγίες για τη συμπλήρωση των πινάκων Στη στήλη «Απαίτηση» ορίζονται οι ελάχιστες προδιαγραφές που θα πρέπει να πληροί ο προσφερόμενος εξοπλισμός. Όπου αναφέρεται απαίτηση τύπου ΝΑΙ/ΟΧΙ, ο υποψήφιος θα πρέπει να συμπληρώσει την απάντησή του στη σχετική στήλη. Όπου αναφέρεται απαίτηση με συγκεκριμένη αριθμητική τιμή, ο υποψήφιος θα πρέπει να συμπληρώσει τη σχετική τιμή. Όπου αναφέρεται «Ν.Α.» ο υποψήφιος θα πρέπει να απαντήσει για το τι προσφέρει. Η απάντηση αυτή δεν θα επηρεάσει την αξιολόγηση και θα γίνει αποδεκτή εφόσον καλύπτονται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην εισαγωγή και γενικά οι ελάχιστες προδιαγραφές των πινάκων. (A): ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ A.1. Η/Υ τύπου server Α.1.01 Αριθμός Μονάδων 1 Α.1.02 Διαμόρφωση chassis 3.5" Chassis with up to 4 Hot Plug Hard Drives Α.1.03 Επεξεργαστής Intel Xeon E v2, 2.20GHz, 15M Cache, 7.2GT/s GPI, Turbo, 6C, 80W, DDR3-1600MHz Α.1.04 Τύπος διαμόρφωσης Performance Optimized μνήμης Α.1.05 Τύπος και ταχύτητα 1600 MHz RDIMMs DIMM μνήμης Α.1.06 Χωρητικότητα μνήμης 3x4GB RDIMM, 1600 MHz, Low Volt, Single Rank, x8 Data Width Α.1.07 Διαμόρφωση RAID No RAID for H310, 1-4 SAS/SATA/SSD HDDs Α.1.08 Ελεγκτής RAID PERC H310 Integrated RAID Controller, Mini-type Α.1.09 Σκληροί δίσκοι 2x3TB, Near-Line SAS 6Gbps, 3.5-in, 7.2K RPM Hard Drive (Hot Plug), 1x 240GB SSD SATA Read Intensive MLC 3Gbps 2.5in Hot-plug Drive,3.5in HYB CARR Α.1.10 Ρυθμίσεις BIOS Performance BIOS Setting διαχείρισης ενέργειας Α.1.11 Προηγμένες Energy Star ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Σελίδα 10 από 21

11 διαμορφώσεις συστήματος Α.1.12 Προηγμένες UEFI BIOS Setting διαμορφώσεις συστήματος Α.1.13 Μονάδα τροφοδοτικού Single Hot Plug Power Supply 350W Α.1.14 Καλώδια τροφοδοσίας Rack Power Cord, C13 to C14, PDU Style, 12A, 2M/6.5Ft Α.1.15 Ενσωματωμένη Basic Management διαχείριση συστημάτων Α.1.16 Πρόσθετος προσαρμογέας On-Board Broadcom 5720 Dual Port 1GBE δικτύου Α.1.17 Πρόσοψη Bezel - 4/8 Drive Chassis Α.1.18 Ράγες rack Sliding Rails With Cable Management Arm Α.1.19 Εσωτερικός οπτικός DVD+/-RW, SATA, Internal for 4HDD δίσκος chassis Α.1.20 Τεκμηρίωση συστήματος Electronic System Documentation and OpenManage DVD Kit for R320 Α.1.21 Βασική εγγύηση 1Yr Basic Warranty - Next Business Day - Minimum Warranty ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ A.2. Η/Υ τύπου server Α.2.01 Αριθμός Μονάδων 1 Α.2.02 Κουτί ΝΑΙ Α.2.03 Διαμόρφωση chassis 3.5" Chassis with up to 8 Cabled Hard Drives and Embedded SATA Α.2.04 Επεξεργαστής Intel Xeon E v2, 2.50GHz, 15M Cache, 7.2GT/s QPI,Turbo, 6C, 80W, DDR3-1600MHz Α.2.05 Μνήμη 2 x 16GB RDIMM, 1600 MHz, Low Volt, Dual Rank, x4 Data Width Α.2.06 Λειτουργικό σύστημα No Operating System Α.2.07 Ελεγκτής RAID PERC S110, Software RAID Α.2.08 Σκληρός δίσκος 2 x 1TB, SATA, 3.5-in, 7.2K RPM Hard Drive (Cabled) Α.2.09 Μονάδα τροφοδοτικού Single, Power Supply, 495W Α.2.10 Καλώδιο τροφοδοσίας European Power Cord 220V Α.2.11 Κάρτες δικτύου On-Board Broadcom 5720 Dual Port 1GBE Α.2.12 Οπτικές συσκευές DVD+/-RW, SATA, Internal ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Σελίδα 11 από 21

12 Α.2.13 Ποντίκι Wireless Optical Mouse Α.2.14 Πληκτρολόγιο US/European (QWERTY) USB Keyboard Α.2.15 Οθόνη LED 19", Ανάλυση 1440 x 900, VGA, DVI-D, με καλώδιο διασύνδεσης Α.2.16 Βασική εγγύηση (έτη) 3 Α.2.17 UPS Tower, Χωρητικότητα ισχύος 1000 Watt / 1440 VA με καλώδιο διασύνδεσης ΝΑΙ (Β): ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Β.1. H/Υ τύπου laptop Β.1.01 Αριθμός Μονάδων 3 Β.1.02 Τεχνολογία/τύπος επεξεργαστή Intel Core i7-4500u Β.1.03 Ταχύτητα επεξεργαστή (GHz) 3 Β.1.04 Αριθμός πυρήνων (cores) επεξεργαστή 2 Β.1.05 Μέγεθος μνήμης RAM (GB) 4 Β.1.06 Τύπος Μνήμης DDR3L Β.1.07 Τεχνολογία / Τύπος οθόνης LED Β.1.08 Διαγώνιος οθόνης (inch) 15.6" Β.1.09 Ανάλυση οθόνης (pixels) 1366 x 768 Β.1.10 Τύπος / Μοντέλο κάρτας γραφικών AMD Radeon R7 M260 Β.1.11 Τύπος Σκληρού Δίσκου SATA Β.1.12 Χωρητικότητα Σκληρού Δίσκου (GB) 750 Β.1.13 Ταχύτητα Σκληρού Δίσκου 5400 rpm Β.1.14 Ενσωματωμένη webcam ΝΑΙ Β.1.15 Αριθμός Ηχείων 2 Β.1.16 Συνδεσιμότητα Wireless Lan WIFIN (802.11a/b/g/n) Β.1.17 Bluetooth NAI Β.1.18 Θύρα Ethernet ΝΑΙ Β.1.19 Ταχύτητα δικτύου (Mbps) 10/100/1000 Β.1.20 Λειτουργικό σύστημα Windows bit Β.1.21 Card Reader NAI Β.1.22 Θύρες USB Β.1.23 Θύρες USB Β.1.24 Θύρα HDMI out 1 Β.1.25 Θύρα Microphone in 1 Β.1.26 Θύρα Headphone Out 1 Β.1.27 Τύπος μπαταρίας Li-Ion, 4 Cell ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Σελίδα 12 από 21

13 Β.1.28 Εγγύηση αντιπροσωπείας (έτη) 2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Β.3. H/Υ τύπου laptop Β.3.01 Αριθμός Μονάδων 1 Β.3.02 Τεχνολογία/τύπος επεξεργαστή Intel Core i5 Β.3.03 Ταχύτητα επεξεργαστή (GHz) 1.40 Β.3.04 Αριθμός πυρήνων (cores) επεξεργαστή 2 Β.3.05 Μέγεθος μνήμης RAM (GB) 4 Β.3.06 Τύπος Μνήμης DDR3 Β.3.07 Τεχνολογία / Τύπος οθόνης LED Backlit Glossy Β.3.08 Διαγώνιος οθόνης (inch) 13.3" Β.3.09 Ανάλυση οθόνης (pixels) 1440 x 900 Β.3.10 Τύπος / Μοντέλο κάρτας γραφικών Intel HD Graphics 5000 Β.3.11 Τύπος Σκληρού Δίσκου SSD Β.3.12 Χωρητικότητα Σκληρού Δίσκου (GB) 128 Β.3.13 Ενσωματωμένη webcam ΝΑΙ Β.3.14 Ανάλυση αισθητήρα κάμερας (pixels) 1280 x 720 Β.3.15 Αριθμός Ηχείων 2 Β.3.16 Συνδεσιμότητα Wireless Lan WIFIN (802.11a/b/g/n) Β.3.17 Bluetooth NAI Β.3.18 Λειτουργικό σύστημα OS X Mavericks Β.3.19 Card Reader NAI Β.3.20 Θύρες USB Β.3.21 Θύρα Thunderbolt NAI Β.3.22 Θύρα Microphone in 1 Β.3.23 Θύρα Headphone Out 1 Β.3.24 Μπαταρία Πολυμερών Ιόντων λιθίου ΝΑΙ Β.3.25 Εγγύηση αντιπροσωπείας (έτη) 1 ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ (Γ): ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Γ.1. H/Y χειρός τύπου tablet Γ.1.01 Αριθμός Μονάδων 1 Γ.1.02 Τεχνολογία/τύπος επεξεργαστή Dual core Apple A7 Γ.1.03 Αριθμός πυρήνων (cores) επεξεργαστή 2 Γ.1.04 Λειτουργικό σύστημα IOS 7 Γ.1.05 Μέγεθος μνήμης RAM (GB) 1 Γ.1.06 Χωρητικότητα (GB) 64 Γ.1.07 Τεχνολογία οθόνης IPS panel ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Σελίδα 13 από 21

14 Γ.1.08 Διαγώνιος οθόνης (inch) 9.7 " Γ.1.09 Ανάλυση οθόνης (pixels) 2048x1536 Γ.1.10 Κάμερα μπροστά (Mp) 1.2 Γ.1.11 Κάμερα πίσω (Mp) 5.0 Γ.1.12 Ασύρματη Σύνδεση WIFI ΝΑΙ Γ.1.13 Bluetooth NAI Γ.1.14 Τύπος μπαταρίας Li-Ion Γ.1.15 Εγγύηση αντιπροσωπείας (έτη) 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Γ.2. H/Y χειρός τύπου tablet Γ.2.01 Αριθμός Μονάδων 1 Γ.2.02 Τεχνολογία/τύπος επεξεργαστή PXA1088 Γ.2.03 Ταχύτητα Επεξεργαστή (GHz) 1.2 Γ.2.04 Αριθμός πυρήνων (cores) επεξεργαστή 4 Γ.2.05 Λειτουργικό σύστημα Android 4.4 (KitKat) Γ.2.06 Μέγεθος μνήμης RAM (GB) 1.5 Γ.2.07 Χωρητικότητα (GB) 8 Γ.2.08 Τεχνολογία οθόνης TFT Γ.2.09 Διαγώνιος οθόνης (inch) 7" Γ.2.10 Ανάλυση οθόνης (pixels) 1280 x 800 Γ.2.11 Κάμερα μπροστά (Mp) 1.3 Γ.2.12 Κάμερα πίσω (Mp) 3.0 Γ.2.13 Ασύρματη Σύνδεση WiFi + 3G WiFi + 4G Γ.2.14 Bluetooth NAI Γ.2.15 GPS ΝΑΙ Γ.2.16 Θύρα USB Micro USB 2.0 USB 2.0 Γ.2.17 Τύπος Κάρτας Μνήμης microsd Γ.2.18 Μέγιστη χωρητικ. κάρτας μνήμης (GB) 64 Γ.2.19 Χωρητικότητα Μπαταρίας (mah) 4000 Γ.2.20 Εγγύηση αντιπροσωπείας (έτη) 2 ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ (Δ): ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Δ. Δέκτης AIS Δ.01 Αριθμός Μονάδων 1 Δ.02 Dual Channel Parallel AIS Receiver, Class A ΝΑΙ and Class B Δ Volts DC Power, 100 MA ΝΑΙ Δ.04 I/F: Ethernet 10 BASE/100 BASE-T ΝΑΙ Δ.05 Protocol: TCP/IP, UDP/IP, ARP, ICMP, TFTP, ΝΑΙ TELNET, DHCP, BOOTP, HTTP AND AUTOIP ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Σελίδα 14 από 21

15 Δ.06 RJ45 port, 2 PIN power ΝΑΙ Δ.07 Frequency and MHZ Δ.08 Sensitivity (DBM) < -112 Δ.09 Antenna connection BNC 50 OHM ΝΑΙ Δ.10 Κεραία VHF ΝΑΙ Δ.11 Καλώδιο (m) 15 (Ε): ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Ε. Οθόνη τύπου smart TV Ε.01 Αριθμός Μονάδων 1 Ε.02 Ευκρίνεια Full HD Ε.03 Τεχνολογία LED Ε.04 Διαγώνιος (inch) 42" Ε.05 Smart TV NAI Ε.06 Ρυθμός ανανέωσης (Hz) 100 Ε.07 Ανάλυση 1920 x 1080 Ε.08 Επεξεργαστής σήματος Triple XD Engine Ε.09 Ψηφιακός Δέκτης DVB-T NAI Ε.10 Καλωδιακός Δέκτης (DVB-C) NAI Ε.11 Κωδικοποίηση ψηφιακού σήματος MPEG4/MPEG2 Ε.12 True cinema 24p 24p Real Cinema Ε.13 Αudio Technology DTS Dolby Digital Ε.14 Ισχύς Ηχείων (Watt) 2 x 10 Ε.15 Δίκτυο DLNA NAI Ε.16 Εφαρμογές Internet NAI Ε.17 Πλοήγηση internet NAI Ε.18 Ασύρματη Δικτύωση NAI Ε.19 Wi-Fi Direct NAI Ε.20 WiDi NAI Ε.21 Resolution upscaler Basic Ε.22 2nd TV Ready NAI Ε.23 Mobile HD link NAI Ε.24 Αναπαραγωγή USB Βίντεο Μουσική Φωτογραφίες Ε.25 Αριθμός υποδοχών HDMI 3 Ε.26 Είσοδος Component RGB NAI Ε.27 Είσοδος Scart ΝΑΙ Ε.28 Audio RCA (L/R) in NAI Ε.29 Έξοδος Optical NAI Ε.30 Θύρες USB Ε.31 CI Slot Θύρα RJ- 45 (Ethernet) NAI Ε.32 Εγγύηση αντιπροσωπείας (έτη) 2 Ε.33 Βάση Τοίχου για TV 42 NAI ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Σελίδα 15 από 21

16 Ανήκει στη διακήρυξη Νο.: /01/2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ A/A Κατηγορία Δαπάνης Κόστος χωρίς ΦΠΑ 23% ( ) ΦΠΑ 23% ( ) Συνολικό κόστος συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% ( ) Α.1 Η/Υ τύπου server A.2 Η/Υ τύπου server ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α B.1 H/Υ τύπου laptop B.2 H/Υ τύπου laptop B.3 H/Υ τύπου laptop B.4 H/Υ τύπου laptop ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ B Γ.1 Η/Y χειρός τύπου tablet Γ.2 Η/Y χειρός τύπου tablet ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Γ Δ Κεραία AIS Σελίδα 16 από 21

17 ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Δ Ε Οθόνη τύπου smart TV ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ε ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Νήσων Αιγαίου, ΠΕΠ Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας Σελίδα 17 από 21

18 Ανήκει στη διακήρυξη Νο.: /01/2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Στον Πειραιά σήμερα την... οι συμβαλλόμενοι: α) Το Κέντρο Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς εκπροσωπούμενο νόμιμα από τον Αναπληρωτή Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πειραιώς Καθηγητή κ. Θεμιστοκλή Παναγιωτόπουλο, σύμφωνα με το Π.Δ. 432/81 (ΦΕΚ 118/Α/1981) όπως τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α. 679/1996 (ΦΕΚ 826/Β/96) «Σύσταση Ειδικών Λογαριασμών για τη χρηματοδότηση Ερευνητικών Έργων και σχετικών Υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που εκτελούνται στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας», η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 36 του Ν. 3479/2009 (ΦΕΚ 156/Α/2009) και τροποποιήθηκε με με το άρθρο 36 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ Α 71/ ) με έδρα τον Πειραιά, Γρ. Λαμπράκη 122, ΑΦΜ , Δ.Ο.Υ. Α Πειραιά, που ονομάζεται στο εξής «Εργοδότης», β) Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Έργου, Καθηγητής Θεοδωρίδης Ιωάννης. γ) Η «...»,..., τηλ...., (ΑΦΜ:..., ΔΟΥ:...), με νόμιμο εκπρόσωπό της τ... συμφώνησαν μεταξύ τους τα εξής: Ύστερα από απόφαση της Επιτροπής Ερευνών (Συνεδρίαση.../.../2014), ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους αναθέτει στον ανάδοχο την «προμήθεια ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» για τις ανάγκες του Έργου «Ανάλυση Θαλάσσιας Πληροφορίας για Περιβαλλοντικά Ασφαλή Ναυτιλία AMINESS», που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ-ΙΙ)» με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικών πόρων, με βάση την υπ αριθμό /01/2015 διακήρυξη. 1. ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ Ο ανάδοχος θα παραδώσει καινούρια και αμεταχείριστα, γνήσια, χωρίς νομικά ή πραγματικά ελαττώματα και κακοτεχνίες τα παρακάτω προϊόντα, σύμφωνα με την Τεχνική προσφορά του Αναδόχου η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης Η συνολική αξία ανέρχεται στο ποσό των... (... ) συμπεριλαμβανόμένου Φ.Π.Α. 23% (Καθαρή αξία... (... ) και ποσό ΦΠΑ...(... ), σύμφωνα με την Οικονομική προσφορά η οποία αποτελεί αναπόσπαστο Τμήμα της παρούσας. Στην ανωτέρω τιμή περιλαμβάνεται η αξία των ειδών εξοπλισμού, όλες οι νόμιμες κρατήσεις καθώς και τα έξοδα για τη μεταφορά αυτών στο χώρο εγκατάστασης. (σύμφωνα με την Οικονομική προσφορά η οποία αποτελεί αναπόσπαστο Τμήμα της παρούσας). 2. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α. Η παράδοση/παραλαβή θα πραγματοποιηθεί στο Εργαστήριο Προσομοίωσης Βιομηχανικών Διεργασιών του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Η αποστολή θα συνοδεύεται από αναλυτική κατάσταση του αποστελλόμενου εξοπλισμού και θα υπάρχει κατηγοριοποίηση ανα Εργαστήριο και ανα κατηγορία (Παράρτημα Α). Σελίδα 18 από 21

19 Β. Ο χρόνος παράδοσης των ειδών εξοπλισμού θα ορίζεται στην προσφορά, αλλά δεν πρέπει να υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες, από την υπογραφή της σύμβασης. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται το ανώτερο μέχρι του 1/2 αυτού και πάντα κατόπιν γραπτής έγκρισης από την αναθέτουσα αρχή, με επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου, για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων. (Άρθρο 26 του Π.Δ 118/07). Γ. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει το Κέντρο Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει τα προϊόντα τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. Δ. Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των προϊόντων θα γίνει από ειδική επιτροπή παραλαβής η οποία έχει οριστεί από την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς και θα συντάξει το σχετικό πρωτόκολλο. Ε. i) Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την παρακολούθηση της αποστολής των ειδών μέχρι την παράδοσή τους στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Τα τυχόν έξοδα μεταφοράς, συσκευασίας και αποστολής του υλικού που θα παραληφθεί βαρύνουν τον Ανάδοχο. ii) Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση για αποζημίωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία, κατά την εκτέλεση της μεταφοράς των ειδών εξοπλισμού. Όλα τα προσφερόμενα είδη ασφαλίζονται με φροντίδα και δαπάνες του Αναδόχου, μέχρι της οριστικής παραλαβής τους. iii) Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης, για την υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή του προσωπικού του Αναδόχου. iv) Ο Ανάδοχος ως έχων τον σχετικό κίνδυνο υποχρεούται πάραυτα να αντικαθιστά χαμένα ή κατεστραμμένα κατά τη μεταφορά είδη. v) Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι τα είδη που θα παραδοθούν είναι διαφορετικά από αυτά που ζητήθηκαν από το Πανεπιστήμιο, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει με δικά του έξοδα να τα παραλάβει από το χώρο του Πανεπιστημίου και να παραδώσει τα ορθά. ΣΤ. Αν οι παραγγελίες του Κέντρου Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς δεν εκτελεστούν στις προθεσμίες και ο Ανάδοχος δεν αποδείξει την ύπαρξη ανώτερης βίας για την καθυστέρηση αυτή, θα υποστεί τις συνέπειες που προβλέπονται από τις διατάξεις του Π.Δ. 118/07. Η άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων είναι στη διακριτική ευχέρεια του Κέντρου Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς και μπορεί να γίνει μόνο στην περίπτωση που η μη τήρηση των αντίστοιχων όρων γίνεται με ευθύνη του Αναδόχου. 3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει την... και λήγει την ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του εξοπλισμού θα γίνει από ειδική επιτροπή του ΚΕΠΠ, η οποία θα συντάξει το σχετικό πρωτόκολλο μετά την οριστική και ποιοτική παράδοση. 5. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ο προμηθευτής, στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός, ευθύνεται για την καλή λειτουργία του εξοπλισμού που προσφέρει καθώς και για την πλήρη εξασφάλιση της απόδοσης που έχει δηλώσει, όπως επίσης και για την καλή εκτέλεση της όλης προμήθειας γενικότερα. Σε περίπτωση ανωμαλίας ή διακοπής της λειτουργίας του εξοπλισμού και αφού έχει διαπιστωθεί ότι αυτή οφείλεται σε βλάβη αυτού, ο προμηθευτής ευθύνεται για την άμεση, και με δαπάνες του, αποκατάσταση της καλής λειτουργίας, κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας. Σε περίπτωση καθυστέρησης του προμηθευτή, για την αποκατάσταση της καλής λειτουργίας του εξοπλισμού, το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς έχει το δικαίωμα να φροντίσει για τη συνέχιση των απαιτούμενων Σελίδα 19 από 21

20 εργασιών, με κάθε δυνατό μέσο και με έξοδα που τελικά θα βαρύνουν, αποκλειστικά και μόνο, τον προμηθευτή. Πιο συγκεκριμένα, ισχύουν οι παρακάτω όροι: Α. Αμέσως μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή, του υπό προμήθεια εξοπλισμού, αρχίζει η περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας (για τη διάρκεια της περιόδου αυτής ο Ανάδοχος θα εγγυάται τη δωρεάν συντήρηση και τεχνική υποστήριξη του εξοπλισμού από ειδικευμένο προσωπικό εγκατεστημένο στον ελληνικό χώρο και θα εξασφαλίσει την προμήθεια ανταλλακτικών). Η διάρκεια της περιόδου αυτής προσδιορίζεται ανά είδος στο Παράρτημα Α. Β. Αμέσως μετά την οριστική (ποιοτική και ποσοτική) παραλαβή των ειδών και για διάστημα δύο εβδομάδων, ο Ανάδοχος υποχρεούται σε άμεση αντικατάσταση εντός δύο ημερών τυχόν ελαττωματικών ειδών. Γ. Ο προμηθευτής υποχρεούται να αντικαταστήσει υλικό το οποίο έχει διαπιστωθεί ότι δεν λειτουργεί σωστά. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να μεταφέρει τυχόν ελαττωματικά είδη από και προς τον χώρο του Πανεπιστημίου στον οποίο έγινε η παράδοση με δική του ευθύνη. Δ. Σε περίπτωση ανωμαλίας ή διακοπής της λειτουργίας του εξοπλισμού και αφού έχει διαπιστωθεί ότι αυτή οφείλεται σε βλάβη αυτού, κατά την περίοδο εγγύησης, ο προμηθευτής ευθύνεται με δαπάνες του, για την άμεση αποκατάσταση της καλής λειτουργίας του (εντός 3 ημερών). Η απόκριση του προμηθευτή δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 24 ώρες. Ε. Σε περίπτωση βλάβης, η οποία δεν μπορεί να αποκατασταθεί εντός τριών (3) εργασίμων ημερών, ο προμηθευτής υποχρεούται να αντικαταστήσει τον εξοπλισμό, που έχει υποστεί βλάβη, με ίδιο ή μεγαλυτέρων δυνατοτήτων, μέχρι να αποκατασταθεί η βλάβη στον αρχικό. ΣΤ. Σε περίπτωση καθυστέρησης του προμηθευτή, για την αποκατάσταση της καλής λειτουργίας όλων των ειδών, το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς έχει το δικαίωμα να φροντίσει για τη συνέχιση των απαιτούμενων εργασιών, με κάθε δυνατό μέσο, και με έξοδα που τελικά θα βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον προμηθευτή. Ζ. Η μεταφορά, από και προς το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς, του εξοπλισμού που βρίσκεται σε βλάβη, θα γίνεται με ευθύνη και δαπάνες του προμηθευτή. Η. Ο προσφέρων θα δηλώσει ότι διαθέτει στην περιοχή Νομού Αττικής συνεργείο, ειδικευμένο προσωπικό και τα ανταλλακτικά που απαιτούνται, για τη συντήρηση και επισκευή του εξοπλισμού που προσφέρει. Επίσης θα δηλώσει ότι όλα τα μέρη του εξοπλισμού που προσφέρει είναι καινούργια και αμεταχείριστα. 6. ΠΛΗΡΩΜΗ Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει με έμβασμα σε τραπεζικό λογαριασμό του, το οποίο θα εκδοθεί στο όνομά του βάσει νομίμων δικαιολογητικών (τιμολόγιο, ασφαλιστική ενημερότητα, φορολογική ενημερότητα, συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή νόμιμη εξουσιοδότηση σε περίπτωση μη αυτοπροσώπου εμφανίσεως του δικαιούχου κλπ.), αφαιρούμενων των νόμιμων κρατήσεων. Τα τιμολόγια θα εκδοθούν στα στοιχεία του Κέντρου Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς (ΑΦΜ: , ΔΟΥ: Α Πειραιά). Τα τιμολόγια θα εκδίδονται έπειτα από συνεννόηση με τον αντίστοιχο διαχειριστή του έργου που θα ορισθεί για την διενέργεια της εκάστοστε παραγγελίας. Τα τιμολόγια θα εκδίδονται και θα αποστέλλονται σε σύντομο χρονικό διάστημα και όχι μεγαλύτερο των είκοσι ημερολογιακών ημερών. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος είναι Νομικό πρόσωπο τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει είναι τα εξής: α) για την εξόφληση τίτλων πληρωμής υπέρ Α.Ε: Απόσπασμα Πρακτικών Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε, από το οποίο να προκύπτει ποια είναι τα εκπροσωπούντα την Εταιρεία και δεσμεύονται αυτήν με την υπογραφή τους πρόσωπα. β) για την εξόφληση τίτλων πληρωμής υπέρ προσωπικών εταιρειών (Ομόρρυθμες, Ετερόρρυθμες και Ε. Π. Ε): Το τελευταίο καταστατικό και Βεβαίωση του αρμοδίου τμήματος του Πρωτοδικείου, ότι δεν έχει στο επέλθει μεταβολή στο πρόσωπα που εκπροσωπούν την Εταιρία ή ισοδύναμο έγγραφο, προκειμένου για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα. Σελίδα 20 από 21

21 7. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 1. Εκχώρηση οποιουδήποτε δικαιώματος ή υποχρεώσεως που περιέχεται σε αυτή τη σύμβαση απαγορεύεται χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση όλων των συμβαλλομένων. 2. Η παρούσα σύμβαση αντικαθιστά κάθε προηγούμενη προφορική ή έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων μερών. 3. Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δυο συμβαλλόμενα μέρη, μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. Η απόφαση της διοίκησης με την οποία συναινεί στην τροποποίηση, δύναται να προσβληθεί από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον. Σε περίπτωση τυχόν τροποποίησης εξασφαλίζεται η εκτέλεση της προμήθειας όπως προδιαγράφηκε. Κάθε τροποποίηση όρων του παρόντος θα γίνεται μόνο εγγράφως. 4. Σε περίπτωση που η εκτέλεση του έργου που έχει ανατεθεί στον ανάδοχο καθίσταται αδύνατη λόγω ανωτέρας βίας ο ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα σε καμία αμοιβή. 5. Τα συμβαλλόμενα μέρη ορίζουν ως αρμόδια Δικαστήρια για την επίλυση των διαφορών που τυχόν θα προκύψουν από την παρούσα σύμβαση τα Δικαστήρια του Πειραιά. 6. Όλοι οι όροι της παρούσης, συμφωνούνται και ορίζονται απολύτως ουσιώδεις και καθοριστικοί για τη διατήρηση σε ισχύ της προκείμενης σύμβασης. Κάθε ουσιώδης παράβαση όρων του παρόντος θα δίνει το δικαίωμα στο αντισυμβαλλόμενο μέρος να καταγγείλει τη σύμβαση. Τέλος, η παρούσα σύμβαση, αφού συντάχθηκε εις τριπλούν, διαβάστηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους. Για το ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Έργου Για τον Ανάδοχο «επωνυμία εταιρείας» Καθηγητής Θεμιστοκλής Παναγιωτόπουλος Αναπληρωτής Πρύτανης Πανεπιστημίου Πειραιώς Καθηγητής Θεοδωρίδης Ιωάννης Σελίδα 21 από 21