15SYMV

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡ. : Θεοδωρίτση Ευστρατία ΤΗΛ : FAX : INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: :27:19 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΗΣ14690ΒΞ-2ΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ ΖΑ ΘΕΜΑ : ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αρίθμ /2014 (ΠΠΥΥ 2012) ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΖΑΝΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΕΥΜΕΝΟΥΣ 2, ΤΚ (ΧΑΡΙΛΑΟΥ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ: , FAX: Για την προμήθεια του είδους : ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ {CPV «Ιατρικές προμήθειες»} (ΚΑΕ 1311) Συμβατικού Τιμήματος συμπερ. Φ.Π.Α. 23 % ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ : 0/1154, ΑΔΑ: 6ΠΝΜ4690ΒΞ-ΧΗ2, Ποσού : 50,00 (για το 2014) Το αργότερο κατά την υπογραφή της σύμβασης θα πρέπει να κατατεθούν στην Υπηρεσία από τον προμηθευτή : τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης που αναγράφονται στην παράγρ. Α 1,2 του Άρθρου 8: «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ-ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ», της σχετικής διακήρυξης (Υπεύθυνη Δήλωση + Ασφαλιστική Ενημερότητα, Φορολογική Ενημερότητα και Επιμελητήριο). Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσης σύμβασης, εκδόθηκε και κατατέθηκε η κάτωθι εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης : Τ. Π. & Δ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Αριθμός Εγγυητικής Αξίας 79,80 Ημερομηνία έκδοσης Ημερομηνία λήξης (17 ΜΗΝΩΝ) - ************************* ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΟΥΣ - ΤΙΜΗ ΑΡΘΡΟ 2. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΡΘΡΟ 3. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΡΘΡΟ 4. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 5. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 6. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 7. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

2 ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. : 260 /2014 (ΠΠΥΥ 2012) Στην Ζάκυνθο σήμερα την , οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: - Αφενός Το Γ.Ν. Ζακύνθου που εδρεύει στην οδό Γαϊτάνι, Τ.Κ , και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον Διοικητή κο. ΚΟΝΙΔΑ ΚΩΝ/ΝΟ, και το οποίο στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή» - και αφετέρου η εταιρεία με την επωνυμία. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΖΑΝΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΕΥΜΕΝΟΥΣ 2, ΤΚ (ΧΑΡΙΛΑΟΥ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ: , FAX: Έχει Α.Φ.Μ υπάγεται στη ΔΟΥ Ζ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κο...,.. της εταιρείας, σύμφωνα με το... και η οποία στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «ο Προμηθευτής». Λαμβάνοντας υπόψη: 1) Την υπ αριθμ. 20/2013, με αρ. πρωτ. 3861/ και ΑΔΑ: 6ΕΕ64690ΒΞ-Γ41 διακήρυξη επαναληπτικού ΠΜΔ του Νοσοκομείου μας για την προμήθεια του είδους: ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 2) Την από προσφορά του αναδόχου, που υποβλήθηκε στο πλαίσιο του διαγωνισμού της προαναφερόμενης διακήρυξης. 3) Την υπ. αριθμ. 34/ απόφαση, με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού που διενεργήθηκε την 24 η , προϋπολ. δαπάνης ,72 συμπ. ΦΠΑ σύμφωνα με : -- την υπ αρίθμ. 5805//2012 απόφαση (ΦΕΚ 2309/Β/ ) καθώς και η τροποποίηση αυτής (ΦΕΚ 3434/Β/ ) σχετικά με τον ορισμό φορέων διενέργειας για την υλοποίηση του Προγράμματος -- την υπ αρίθμ. 68/ απόφαση ( με ΑΔΑ: ΒΕΙ6469ΗΔΜ-Χ63) του Διοικητή της 6 ης ΥΠΕ, που ορίζει τα Νοσοκομεία Διενέργειας Ενιαίων Διαγωνισμών -- την υπ αρίθμ. πρωτ. 3567/ (ΦΕΚ 1585/Β /2012 )ΚΥΑ περί «έγκρισης του ΠΠΥΥ 2012 Πιστώσεις 2013» -- την ΚΥΑ με αριθμ. 2075/ των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας που αφορά την έγκριση της τροποποίησης του ΠΠΥΥ 2012 Πιστώσεις 2013 για το Νοσοκομείο Ζακύνθου -- το υπ αριθμ. πρωτ. 8503/ έγγραφο της 6 ης ΥΠΕ στο οποίο επισυνάπτεται η υπ αρίθμ. 444/ απόφαση του Διοικητή της 6 ης ΥΠΕ η οποία ορίζει ως φορέα διενέργειας των διαγωνισμών του ΠΠΥΥ Πιστώσεις 2013 το Νοσοκομείο μας, εκτός των διαγωνισμών που είναι φορέας διενέργειας η ΕΠΥ -- του άρθρο 27, παρ. 1 του Ν.3867/2010 σε συνδυασμό με τις Π1/3305/ και 35130/739/ αποφάσεις. -- Την υπ αριθμ. 1/ , θέμα 6 ον Απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου μας Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: Αντίκλητος Το πρόσωπο που ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ με έγγραφη δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση, τηλ., fax, κλπ.) ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με αυτόν και αυτός με υπεύθυνη δήλωσή του αποδέχθηκε το διορισμό αυτό. Διοικητική εντολή: οιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την Αναθέτουσα Αρχή ή την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου στον Ανάδοχο σχετικά με την υλοποίηση του Έργου. Έγγραφο: κάθε χειρόγραφη, δακτυλογραφημένη ή έντυπη ειδοποίηση, εντολή ή οδηγία ή πιστοποιητικό που εκδίδεται βάσει της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των τηλετυπιών, των τηλεγραφημάτων και των τηλεομοιοτυπιών. Έργο: Προμήθεια ειδών όπως εξειδικεύεται στο άρθρο 1. της παρούσης Σύμβασης. Ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης: όπως ορίζεται στο σχετικό άρθρο Ημέρα: η ημερολογιακή ημέρα. Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ): Το αρμόδιο συλλογικό όργανο που ορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή, με βασικές αρμοδιότητες την επίβλεψη για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης και την παραλαβή (τμηματική οριστική). Παραδοτέα: Όλα τα ενδιάμεσα ή τελικά έργα, προϊόντα και υπηρεσίες που ο Ανάδοχος θα παραδώσει ή οφείλει να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τη Σύμβαση. Προθεσμίες: τα αναφερόμενα στη Σύμβαση χρονικά διαστήματα σε Ημέρες, που αρχίζουν να υπολογίζονται από την επομένη της πράξης, ενέργειας ή γεγονότος που ορίζεται στη Σύμβαση ως αφετηρία. Όταν η τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα, η προθεσμία λήγει στο τέλος της πρώτης εργάσιμης ημέρας μετά την τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος. Προσφορά: η προσφορά του Αναδόχου προς την Αναθέτουσα Αρχή. Σύμβαση: η παρούσα συμφωνία που συνάπτουν και υπογράφουν τα συμβαλλόμενα μέρη για την εκτέλεση του Έργου, όπως είναι δυνατό να τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί. Συμβατικά τεύχη : Τα τεύχη της Σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος : α) τη Σύμβαση, β) τη Διακήρυξη, γ) την Προσφορά του Αναδόχου.

3 Συμβατικό τίμημα: το συνολικό συμβατικό αντάλλαγμα για την υλοποίηση του Έργου. ΑΡΘΡΟ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΟΥΣ - ΤΙΜΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ {CPV «Ιατρικές προμήθειες»} (ΚΑΕ 1311) ΕΙΔΟΣ 33 K-Y Gel σε σωληνάρια των 82 ml, διαφανή, υδατοδιαλυτό, μη ερεθιστικό ζελέ. Αποστειρωμένη Λιπαντική Γέλη OPTILUBE Lubricating Jelly. ΚΩΔΙΚΟΣ: GMDN: ΕΚΑΠΤΥ: ΚΩΔ. Π.Τ.: έχει σαν βάση το νερό, είναι υδατοδιαλυτή, δεν έχει κολλώδη ή λιπαρή υφή, δεν καταστρέφει ελαστικά ή μεταλλικά όργανα, είναι ασφαλής για τον ανθρώπινο ιστό, άχρωμη, άοσμη, βιοσυμβατή, βιολογικά αδρανής, ΧΩΡΙΣ ΛΑΤΕΞ - ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΑΝΟΙΧΘΕΙ Αποστειρωμένη με ακτινοβολία «γ» ΣΥΝΘΕΣΗ : Γλυκερίνη, Πολυαιθυλενική γλυκόλη,εστέρες Τετρα-υδροξυβενζοικού οξέος, Υδροξείδιo του Νατρίου, Καθαρό νερό, Φέρει σήμανση CE MARK ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: Κουτί 12 σωληναρίων των 82gr Του οίκου OPTIMUM MEDICAL SOLUTION Αγγλίας Ποσότητα 200τεμάχια Προς : 3,99 /τεμ Η αμοιβή που θα καταβληθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στον Προμηθευτή ανέρχεται στο ποσό Των ( επτακόσια ενενήντα οκτώ Ευρώ και μηδέν λεπτά) ( ) + ΦΠΑ 23 % ( εκατόν ογδόντα τρία Ευρώ και πενήντα τέσσερα λεπτά) ( ) Σύνολο ( εννιακόσια ογδόντα ένα Ευρώ και πενήντα τέσσερα λεπτά) ( ) Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης θεωρώντας το συμβατικό αντάλλαγμα επαρκές, νόμιμο και εύλογο για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας μετά από συνολική έρευνα που πραγματοποίησε πριν την κατάθεση της προσφοράς του. Στο τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι ενδεχόμενες αμοιβές τρίτων καθώς και οι δαπάνες του Αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας των ειδών, χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής. Η τιμή μονάδος των παρακάτω, υπό προμήθεια ειδών, είναι για παράδοσή τους με ευθύνη και μέριμνα του προμηθευτή, ελεύθερη στις αποθήκες του φορέα θα επιβαρυνθεί δε, με τον αναλογούντα Φ.Π.Α. Το Νοσοκομείο δεν θα δεχθεί ουδεμία διαφοροποίηση στις παραπάνω τιμές για ολόκληρο το χρονικό διάστημα της παρούσης σύμβασης και για οποιαδήποτε αιτία - Οι υπό προμήθεια ποσότητες θα προσαρμόζονται κάθε φορά ανάλογα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου μας ΑΡΘΡΟ 2. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τμηματικά εντός τριών (3) ημερών, από την τηλεφωνική ή έγγραφη παραγγελία μας, στις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου και σε χώρο που θα υποδειχθεί με ευθύνη και μέριμνα του προμηθευτή, ενώπιον Επιτροπής Παραλαβής, η οποία θα έχει συσταθεί για το σκοπό αυτό από την Δ/νση του Νοσοκομείου. Ο προμηθευτής υποχρεώνεται να αντικαθιστά χωρίς καμιά χρέωση και εντός πέντε (5) ημερών τα είδη που απορρίπτονται κατά το στάδιο της παραλαβής, με είδη που να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν, γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης ποσότητας με την απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής υποχρεούται να παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστήθηκε μέσα σε 20 ημέρες από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται μέχρι το ½ αυτού, με απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, κατόπιν εγγραφής αίτησης του προμηθευτή υποβαλλόμενης μέσα στο συμβατικό χρόνο παράδοσης, με επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου για την επιβολή των προβλεπομένων κυρώσεων.

4 Μετά την λήξη του συμβατικού χρόνου ή της παραπάνω παράτασης ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα απόσυρσης του προϊόντος, σε περίπτωση που η χρήση του θέτει σε κίνδυνο την υγεία ή και την ασφάλεια των ασθενών, των χρηστών ή ενδεχομένως άλλων προσώπων Στις περιπτώσεις: α) ποιοτικής εκτροπής του εμπορεύματος,από εκείνη των συμβατικών, β) εκπρόθεσμης παράδοσης του εμπορεύματος, ισχύουν τα άρθρα του Π.Δ. 118/07 ΑΡΘΡΟ 3. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Η πληρωμή της προμηθεύτριας, θα γίνεται εντός δυο (2) μηνών, από κάθε τμηματική οριστική και ποσοτική παραλαβή του είδους και την έκδοση του σχετικού τιμολογίου (άρθρο 18, Ν. 2469/4-3-97) υπό τον όρο ότι η παράδοση θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την σύμβαση. Οι πληρωμές θα γίνονται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/ ) «προσαρμογή της Ελλην. Νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο. Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής». Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (Ν. 2238/94, ΦΕΚ 151 / Α / 94, όπως εκάστοτε ισχύει). Στην αμοιβή του αναδόχου, χωρίς ΦΠΑ, περιλαμβάνονται και οι εξής κρατήσεις σύμφωνα με το υπ αρίθμ. 7/ έγγραφο της ΕΠΥ του ΥΥΚΑ 1) ΜΤΠΥ 1,5 %. Η κράτηση αυτή υπόκειται σε περαιτέρω κράτηση 2% για χαρτόσημο πλέον εισφορά 20 % επ αυτής υπέρ ΟΓΑ ήτοι σε επιβάρυνση 2,40 % επί της κράτησης ΜΤΠΥ (άρθρο 10Ν 187/1943/ΦΕΚ 156 Α / ) & ( άρθρο 7Ν. 1884/1990 ΦΕΚ 81 Α / ) 2) 2% υπέρ Ψυχικής Υγείας επί της αξίας του τιμολογίου της σύμβασης, μετά την αφαίρεση του ΦΠΑ & και κάθε άλλου παρακρατούμενου ποσού υπέρ τρίτων σύμφωνα με το άρθρο 3. του Ν 3580/2007, σε συνδυασμό με το άρθρο 24 του Ν. 3846/2010 3) 0,10 % υπέρ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων ΑΡΘΡΟ 4. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η χρονική ισχύς της σύμβασης ορίζεται στους δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της, με δικαίωμα του Νοσοκομείου να παρατείνει το χρόνο αυτό για τρεις (3) ακόμη μήνες, χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση του Προμηθευτή, με τους ίδιους όρους και τιμές. Για παραγγελίες που θα δοθούν μέχρι την ημερομηνία ισχύος ή και εντός του χρόνου παρατάσεώς της και δεν εκτελέστηκαν το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα παραλαβής ή μη του είδους. Σε περίπτωση αποδοχής παραλαβής θα ισχύουν οι όροι της σύμβασης, ο δε προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει το είδος Επίσης το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα της αυτοδίκαιας λύσης της σύμβασης μετά από έγγραφη ενημέρωση των Προμηθευτών, εφ όσον αυτό ζητηθεί από Ανώτερο Κρατικό Φορέα εκτός του Νοσοκομείου, χωρίς καμιά αξίωση του προμηθευτή για οικονομική ή άλλη αποζημίωση από την Αναθέτουσα Αρχή Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δυο συμβαλλόμενα μέρη μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. Η απόφαση της Διοίκησης με την οποία συναινεί στην τροποποίηση, δύναται να προσβληθεί από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον ΑΡΘΡΟ 5. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν παραδοθεί οριστικά το σύνολο του Έργου, γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος και εκπληρωθούν οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις από τα συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευθούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση.

5 ΑΡΘΡΟ 6. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ο Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου, η σχετική διακήρυξη του διαγωνισμού και η κατατεθείσα προσφορά του Αναδόχου αποτελούν συμπληρωματικά της παρούσας σύμβασης. Σε περίπτωση ασάφειας ή διαφορετικής ρύθμισης μεταξύ των συμβατικών τευχών, η σειρά προτεραιότητας και ισχύος είναι η ακόλουθη: α) Η παρούσα σύμβαση β) Ο Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου καθώς και οι περί των Προμηθειών Νόμοι και διατάξεις γ) Η διακήρυξη του διαγωνισμού δ) Η προσφορά του Αναδόχου Για τα θέματα που καθορίζονται στην παρούσα, κανένα συναφές κείμενο ή έγγραφο ή στοιχείο προϋπάρχον αυτής δεν έχει οποιαδήποτε ισχύ ή μπορεί να ληφθεί υπ όψη για την ερμηνεία των όρων της παρούσας, εκτός αν ρητώς καθορίζεται διαφορετικά στη παρούσα σύμβαση. Αντίκλητος του Αναδόχου, στον οποίο μπορούν να γίνονται όλες οι κοινοποιήσεις από την Αναθέτουσα Αρχή προς τον Ανάδοχο ορίζεται με την παρούσα ο κ...., κάτοικος ΤΚ.... τηλ. : 210.., fax Η κοινοποίηση εγγράφων από την Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο θα γίνεται με ΕΛΤΑ ή με φαξ. ΑΡΘΡΟ 7. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Ο Προμηθευτής και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί, με βάση της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα δικαστήρια του τόπου της αναθέτουσας αρχής, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι το Ελληνικό και το κοινοτικό. Σε πίστωση των ανωτέρων συνετάγη το παρόν σε δύο πρωτότυπα, ένα έλαβε έκαστο συμβαλλόμενο μέρος. ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΚΟΝΙΔΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ