ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» ΚΑΙ ΤΟΥ/ΤΗΣ (ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ)

Transcript

1 ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» ΚΑΙ ΤΟΥ/ΤΗΣ (ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ) Για την Προμήθεια και διανομή συσκευασμένων τροφίμων μηνιαίως σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες των Ιερών Μητροπόλεων Θράκης και Βορείου Αιγαίου». ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ 1 ο : Αντικείμενο Διάρκεια της Σύμβασης ΑΡΘΡΟ 2ο: Αμοιβή Τίμημα Τρόπος πληρωμής Κρατήσεις ΑΡΘΡΟ 3 Ο : Υποχρεώσεις Αναδόχου ΑΡΘΡΟ 4 Ο : Ευθύνες του Αναδόχου ΑΡΘΡΟ 5 ο : Εγγύηση καλής εκτέλεσης ΑΡΘΡΟ 6 ο : Εκχωρήσεις-Μεταβιβάσεις ΑΡΘΡΟ 7 ο : Λύση Καταγγελία της Σύμβασης Έκπτωση Αναδόχου ΑΡΘΡΟ 8 ο : Ανωτέρα Βία ΑΡΘΡΟ 9 ο : Τροποποίηση της Σύμβασης ΑΡΘΡΟ 10 ο : Εφαρμοστέο Δίκαιο Επίλυση Διαφορών ΑΡΘΡΟ 11 ο : Θέση της παρούσας Σύμβασης σε ισχύ ΑΡΘΡΟ 12 ο : Παράρτημα Διέποντα το έργο έγγραφα ΑΡΘΡΟ 13 ο : Λοιποί Όροι 1

2 Σ Υ Μ Β Α Σ Η Στην Αθήνα σήμερα την / / μεταξύ: Αφενός της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας ΑΠΟΣΤΟΛΗ, που εδρεύει στο Ν. Κόσμο, Ήρας 8 & Δέσπως Σέχου 37 ΑΦΜ και Δ.Ο.Υ. ΙΗ Αθήνας και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον Γενικό Διευθυντή της, κ. Κωνσταντίνο Δήμτσα, Και αφετέρου (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ : επωνυμία, το διακριτικό τίτλο, με ΑΦΜ. της Δ.Ο.Υ..(στο εξής καλούμενη «Ανάδοχο») έδρα.., τ.κ., ) και εκπροσωπείται νόμιμα για την πρώτη υπογραφή της παρούσας από τον (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ: ονοματεπώνυμο, κατοικία, αριθμ. ταυτότητας, ) Και αφού έλαβαν υπόψη ότι: Η παρούσα σύμβαση συνάπτεται κατόπιν του υπ αριθμ Πρακτικού της Επιτροπής Διεξαγωγής Διενέργειας του υπ αριθμ. 008/2014 Διαγωνισμού για την «Προμήθεια και διανομή συσκευασμένων τροφίμων μηνιαίως σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες των Ιερών Μητροπόλεων Θράκης και Βορείου Αιγαίου» ο οποίος διαγωνισμός κατακυρώθηκε στην Ανάδοχο, συνταχθέντος του ως άνω Πρακτικού, το αποτέλεσμα του οποίου εγκρίθηκε με το από.πρακτικό του Δ.Σ. της ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ, συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα εξής : ΑΡΘΡΟ 1 ο : Αντικείμενο Διάρκεια της Σύμβασης Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Προμήθεια και διανομή συσκευασμένων τροφίμων (στο εξής «πακέτο τροφίμων») μηνιαίως σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες των Ιερών Μητροπόλεων Θράκης και Βορείου Αιγαίου, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην Τεχνική Περιγραφή στο άρθρο 12 της διακήρυξης του ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού 008/2014. Η ισχύς της παρούσας Σύμβασης άρχεται από της υπογραφής της, ήτοι την.. και λήγει την. ΑΡΘΡΟ 2ο: Αμοιβή Τίμημα Τρόπος πληρωμής Κρατήσεις Η τιμή ανά πακέτο συμφωνείται μη Φ.Π.Α. συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος 2

3 Αναλυτικά οι προσφερόμενες τιμές ανά είδος: Φακές ΤΙΜΗ ΚΙΛΟΥ:.. Ρύζι TIMH ΚΙΛΟΥ:. Φασόλια (500 gr) ΤΙΜΗ 500gr: Μακαρόνια Πάστα (500gr X 4) TIMH 2 ΚΙΛΩΝ.. Μακαρόνια Σπαγγέτι (500gr X 2) Ζάχαρη (1000gr x 1)ΤΙΜΗ ΚΙΛΟΥ.. Τομάτα Πασάτα (500gr X2)TIMH KIΛΟΥ.. Γάλα Μακράς διαρκείας (1L X3)ΣΥΝΟΛΙΚΗ TIMH. Η παραπάνω συνολική τιμή ρητώς συμφωνείται δια της παρούσης ότι θα ισχύει καθ όλη τη διάρκεια της συμβατικής σχέσης μεταξύ των ώδε συμβαλλομένων, όπως αυτή απορρέει από την υπ αριθ. 008/2014 Διακήρυξη της Αναθέτουσας. Η πληρωμή θα γίνεται τμηματικώς επί αναλόγου οριστικής τμηματικής παραλαβής και σύμφωνα με το σχετικό δελτίο παραγγελίας κάθε ποσότητας προμηθευομένων ειδών και το σχετικό δελτίο αποστολής-τιμολόγιο, εντός εξήντα (60) ημερών από της λήξεως του μηνός εντός του οποίου παρέδωσε το αντίστοιχο Τιμολόγιο στην ΑΠΟΣΤΟΛΗ. Τα αναγκαία δικαιολογητικά πληρωμής ανά μήνα που πρέπει να προσκομίσει ο Ανάδοχος είναι: α) Αντίστοιχο τιμολόγιο των υπό προμήθεια πακέτων τροφίμων για παραλαβή προηγούμενου μήνα. Ο προμηθευτής υποχρεούται να αναγράφει ευδιάκριτα στο τιμολόγιο την ακριβή ονομασία των πακέτων σύμφωνα με την προσφορά του και τη σύμβαση. β) Μηνιαίο Πρωτόκολλο ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής πακέτων και καλής εκτέλεσης της σύμβασης από την επιτροπή παρακολούθησης της καλής εκτέλεσης της σύμβασης. Τα μηνιαία πρωτόκολλα εφόσον δεν θα περιλαμβάνουν παρατηρήσεις που θα αποτελούν παραβάσεις των όρων της σύμβασης θα χρησιμοποιούνται ως δικαιολογητικά πληρωμής και ο προμηθευτής θα μπορεί να καταθέσει τα τιμολόγια για την εξόφλησης του. Σε περίπτωση που στο μηνιαίο πρωτόκολλο θα περιλαμβάνονται παρατηρήσεις που συνιστούν κατά την άποψη της επιτροπής παραβάσεις όρου ή όρων της σύμβασης τότε δεν θα εξοφλούνται τα τιμολόγια του συγκεκριμένου μήνα, αλλά το πρωτόκολλο του μήνα θα υποβάλλεται στο Δ. Σ. της ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ το οποίο εξετάζοντας και τις όποιες τυχόν άλλες αναφορές σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης, 3

4 θα αποφασίζει την επιβολή ή όχι των προβλεπόμενων κυρώσεων σε βάρος του προμηθευτή, οπότε σε περίπτωση επιβολής της ποινής η εξόφληση θα γίνεται μειωμένη κατά το ποσόν της ποινής που θα επιβληθεί. γ) Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά / δικαιολογητικά. Από κάθε τιμολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά Νόμους και σχετικές Εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. Τα έξοδα μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης βαρύνουν τον προμηθευτή. ΑΡΘΡΟ 3 Ο : Υποχρεώσεις Αναδόχου Η παροχή, ο χρόνος, ο τόπος καθώς και ο τρόπος παράδοσης και παραλαβής, θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τους κάτωθι όρους της παρούσας σύμβασης και με τις Τεχνικές Προδιαγραφές που επισυνάπτονται στα Παραρτήματα της παρούσας Σύμβασης. Συγκεκριμένα ο Ανάδοχος υποχρεούται : Στη συσκευασία και διανομή πακέτων μηνιαίως έκαστο εκ των οποίων θα περιλαμβάνει: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΕΙΔΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΦΑΚΕΣ 500gr 2 ΡΥΖΙ 500gr 2 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ 500gr 4 ΠΑΣΤΑ ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΣΠΑΓΓΕΤΙ 500gr 2 ΓΑΛΑ ΜΑΚΡΑΣ 1L 3 ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΖΑΧΑΡΗ 1000gr 1 ΤΟΜΑΤΑ ΠΑΣΑΤΑ 500gr 2 ΦΑΣΟΛΙΑ 500gr 1 4

5 Η διανομή των πακέτων θα πραγματοποιείται στις Ιερές Μητροπόλεις Θράκης και Βορείου Αιγαίου ή όπου αλλού υποδείξει η Αναθέτουσα εντός των γεωγραφικών ορίων Θράκης και Βορείου Αιγαίου και στις ποσότητες όπως αυτές περιγράφονται στο παράρτημα 1. Η διανομή θα πραγματοποιείται το πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα. Τα προσφερόμενα είδη θα είναι ΑΑΑ ποιότητας και η ημερομηνία λήξης τους θα είναι τουλάχιστον 10 μήνες από την παράδοση τους στους ως άνω τόπους παράδοσης. Τα πακέτα θα συσκευάζονται από τον Ανάδοχο σε κιβώτια 5φυλλου craft που θα προμηθεύεται ο ίδιος και στα κιβώτια θα υπάρχει «Πρόγραμμα Παροχής Τροφίμων, Εκκλησία της Ελλάδος-Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας- Μ.Κ.Ο. Αποστολή». Το κόστος συσκευασίας και διανομής θα βαραίνει τον Ανάδοχο. Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής / αντικατάστασης / των ειδών ανάλογα με τις ανάγκες των επωφελούμενων. Σε περίπτωση που παρατηρηθεί έλλειψη οιουδήποτε από τα ως άνω προϊόντα στην αγορά, η ΑΠΟΣΤΟΛΗ διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής ή αντικατάστασης του προϊόντος. Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί αυξομειώνοντας ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες της τον αριθμό των μηνιαίων πακέτων που η διακήρυξη καθορίζει μέχρι +/- 25% της παραγγελίας με σχετική ενημέρωση προς τον Ανάδοχο 20 ημέρες νωρίτερα. ΑΡΘΡΟ 4 ο : Ευθύνες του Αναδόχου α) Το αντικείμενο της παρούσας θα υλοποιήσει ο Ανάδοχος με προσωπικό δικό του, που ουδεμία σχέση θα έχει με τη Α.Μ.Κ.Ε. ΑΠΟΣΤΟΛΗ και του οποίου οι μισθοί, ημερομίσθια, δώρα, επιδόματα, εισφορές κ.λπ. βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον Προμηθευτή. β) Ο Ανάδοχος δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι αποδέχεται όλους τους όρους που αναφέρονται στην παρούσα σύμβαση και στα Παραρτήματα αυτής. γ) Ρητά συμφωνείται ότι, τυχόν καθυστέρηση παράδοσης της εν λόγω προμήθειας από τον Ανάδοχο ή τυχόν απόρριψης όλης ή μέρους της παραγγελίας, επιφέρει στον Ανάδοχο τις συνέπειες που προβλέπονται από το Π.Δ. 173/90, της ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ διατηρούσης επιπλέον το δικαίωμα να ζητήσει την αποκατάσταση πάσης περαιτέρω θετικής και αποθετικής ζημίας. 5

6 ΑΡΘΡΟ 5 ο : Εγγύηση καλής εκτέλεσης Για την άρτια, άριστη, πιστή και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας εκτέλεση του Έργου, ο Ανάδοχος υποχρεούται εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την υπογραφή της παρούσας να καταθέσει στην «Αποστολή» εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης από πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα και έχει σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό, η οποία καλύπτει σε ευρώ ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας της παρεχόμενης υπηρεσίας που του κατακυρώθηκε χωρίς Φ.Π.Α., με χρόνο ισχύος. μηνών, ήτοι ποσού..( )ευρώ. Η εν λόγω εγγυητική επιστολή θα επιστραφεί μετά την οριστική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή της εν λόγω προμήθειας και ύστερα από την εκκαθάριση τυχών απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Πέρα από την κατάπτωση της εγγύησης δικαιούται η ΑΠΟΣΤΟΛΗ σε περίπτωση κήρυξης του Αναδόχου της ως έκπτωτου να αξιώσει σωρευτικά και την ανόρθωση κάθε ζημίας θετικής ή αποθετικής που αυτό υπέστη, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης ελληνικής νομοθεσίας. ΑΡΘΡΟ 6 ο : Εκχωρήσεις-Μεταβιβάσεις Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. ΑΡΘΡΟ 7 ο : Λύση Καταγγελία της Σύμβασης Έκπτωση Αναδόχου Η ισχύς της παρούσας Σύμβασης άρχεται από της υπογραφής της και λήγει.. μετά. Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ διατηρεί το δικαίωμα τρίμηνης παράτασης του χρόνου (μονομερώς εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής) με τους ίδιους όρους. Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση σε κάθε περίπτωση παράβασης των όρων αυτής και κυρίως στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) αν ο Ανάδοχος δεν εκπληρώνει προσηκόντως τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση, παρά τις προς τούτο οχλήσεις της ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ, (β) αν ο Ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις σύμφωνες με τις διατάξεις της σύμβασης εντολές της ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ, (γ) αν ο Ανάδοχος εκχωρεί τη σύμβαση, (δ) αν ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων, 6

7 (ε) αν εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση κατά του Προμηθευτή για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του επαγγέλματός του. ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ διατηρεί το δικαίωμα να λύσει τη σύμβαση κηρύσσοντας έκπτωτο τον Προμηθευτή σε όποιο στάδιο εξέλιξης και αν βρίσκεται η διαδικασία εκτέλεσης της προμήθειας μετά από μηνιαία προειδοποίησή του αν διαπιστώσει ότι δεν τηρούνται από μέρους του Αναδόχου οι όροι και οι προδιαγραφές που έχουν οριστεί (ιδίως όταν δεν παρέδωσε ή αντικατέστησε τα πακέτα και λοιπά είδη διατροφής της σύμβασης μέσα στον συμβατικό χρόνο ή τον χρόνο παράτασης που του δόθηκε μετά από αίτησή του) ή ότι δεν τηρείται το χρονοδιάγραμμα παράδοσης. Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού, πληρωτέου σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση προς τον Ανάδοχο, μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων και οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν. Η κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε υπαιτιότητα της ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ή σε ανώτερη βία. ΑΡΘΡΟ 8 ο : Ανωτέρα Βία Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για την μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει αυτόν που την επικαλείται. Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω: Γενική ή μερική απεργία, που συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών του καταστήματος ή του εργοστασίου του προμηθευτή. Γενική ή μερική πυρκαγιά στο κατάστημα ή στο εργοστάσιο του προμηθευτή. Πλημμύρα, Σεισμός, Πόλεμος, Εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών (Διεθνούς Δικτύου), Εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής (EMBARGO). Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει με έγγραφό του προς την ΑΠΟΣΤΟΛΗ και να επικαλεσθεί τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Μόνο η έγγραφη αναγνώριση της ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ της ανώτερης βίας που 7

8 επικαλείται ο Ανάδοχος τον απαλλάσσει από τις συνέπειες της εκπρόθεσμης παράδοσης της προμήθειας. ΑΡΘΡΟ 9 ο : Τροποποίηση της Σύμβασης Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί, όταν συμφωνήσουν γι αυτό τα συμβαλλόμενα μέρη. Οποιαδήποτε όμως, τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης δύναται να γίνει μόνο εγγράφως και θα υπογράφεται και από τους δύο συμβαλλομένους, μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου της ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ, αποκλειόμενης ρητά οποιασδήποτε τροποποίησης με προφορική συμφωνία. ΑΡΘΡΟ 10 ο : Εφαρμοστέο Δίκαιο Επίλυση Διαφορών Η εν λόγω σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών πάντα υπό το πρίσμα της προστασίας του Δημοσίου συμφέροντος. Σε περίπτωση αδυναμίας εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια και δη αυτά των Αθηνών. ΑΡΘΡΟ 11 ο : Θέση της παρούσας Σύμβασης σε ισχύ Η παρούσα σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. ΑΡΘΡΟ 12 ο : Παράρτημα Διέποντα το έργο έγγραφα Τα έγγραφα που διέπουν την παρούσα σύμβαση, τα οποία υπογράφονται από αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη, προσαρτώνται στην παρούσα σύμβαση και αποτελούν ένα ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος αυτής. ΑΡΘΡΟ 13 ο : Λοιποί Όροι 1. Ο Ανάδοχος δηλώνει ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους που αναφέρονται στην παρούσα σύμβαση καθώς και σε όλα τα σχετικά και συνημμένα εδώ έγγραφα της διακήρυξης του διαγωνισμού, των οποίων όλων ανεξαιρέτως αυτή έλαβε γνώση και με τα οποία συμφωνεί. 8

9 2. Ο Ανάδοχος δηλώνει ρητά ότι αναλαμβάνει από κοινού και εξ ολοκλήρου όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση. Φέρει δε εις ολόκληρον, αλληλεγγύως και απεριορίστως την ευθύνη για την επίτευξη του συμβατικού σκοπού μετά των παρεπομένων αυτού υποχρεώσεων. Κατά τον αυτό τρόπο εγγυάται την εκτέλεση της υπό ανάθεση προμήθειας, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης και επιβαρύνεται με τις ενδεχόμενες κυρώσεις ή εκπτώσεις. 3. Τέλος και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη επαναλαμβάνουν τη δήλωση ότι αποδέχονται όλους τους παραπάνω όρους και συμφωνίες ανεπιφύλακτα, θεωρούν τη σύμβαση έγκυρη και ισχυρή. 4. Οι όροι της διακήρυξης και οι τεχνικές προδιαγραφές της αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης. Αφού συμφώνησαν αυτά οι συμβαλλόμενοι, συνετάχθη το παρόν σε τρία (3) πρωτότυπα, και αφού διαβάσθηκαν και υπογράφηκαν από τους συμβαλλόμενους. Από αυτά, τα δύο (2) στην ΑΠΟΣΤΟΛΗ και το άλλο έλαβε ο Προμηθευτής. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Για τη ΜΚΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Ο Γενικός Δ/ντής Για την Ανάδοχο Ο νόμιμος εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Δήμτσας 9

10 Παράρτημα 1. Κατάλογος διευθύνσεων παραδόσεων και ποσοτήτων διανομής Α.Α. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 1 Ι.Μ. Αλεξανδρουπόλ εως 2 Ι.Μ. Διδυμοτείχου και Ορεστιάδος και Σουφλίου 3 Ι.Μ. Μαρωνείας και Κομοτηνής 4 Ι.Μ. Ξάνθης και Περιθεωρίου 5 Ι.Μ. Χίου, Ψαρρών και Οινουσσών 6 Ι.Μ. Μυτιλήνης, Ερεσσού και Πλωμαρίου 7 Ι.Μ. Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Τ.Κ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΚΕΤΩΝ Πλαταιών και Αμφιπόλεως, Αλεξανδρούπολη Διδυμότειχο Ορεστιάδα Πλατεία Αυτοκράτορος Θεοδοσίου αρ. 7, Κομοτηνή Πλατεία Μητροπόλεως, Ξάνθη Κ. Αμάντου αρ. 24, Χίος Μητροπόλεως αρ. 1, Μυτιλήνη Καλλονή Λέσβου Μύρινα Λήμνου 10

11 Παράρτημα 2. Επισυνάπτεται αντίγραφο της οικονομικής προσφοράς του Αναδόχου. 11