Απόντες 12. Κατά τη συζήτηση του θέματος προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Δ. Σαγκινέτος και Δ. Κοσμάς.

Transcript

1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 13/12/2016 με αριθμ. 41 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 503 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΟΥΝΑΒΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ : ΠΑΥΛΟΣ ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙO ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Συνεδρίασε σήμερα , ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου (Πλατεία Μιαούλη, α' όροφος), μετά από την υπ αριθ. πρωτ / πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου που επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν: Παρόντες 15 ΜΑΡΙΑ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ, ΜΑΡΙΟΣ ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΘΩΜΑΗ ΜΕΝΔΡΙΝΟΥ, ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΡΟΥΣΣΟΥΝΕΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ, ΜΑΡΚΟΣ ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΟΥΣΓΟΥΝΕΛΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΡΜΑΚΟΛΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΟΥΝΑΒΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΩΤΕΙΝΙΑΣ, ΜΑΡΚΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ, ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ Απόντες 12 Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: ΔΟΜΕΝΙΚΟΣ ΣΑΓΚΙΝΕΤΟΣ, ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ, ΙΩΑΝΝΑ ΣΙΜΟΥ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΑΛΟΓΛΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΡΑΝΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ, ΜΙΧΑΗΛ ΖΟΥΛΟΥΦΟΣ, ΦΩΤΙΟΣ ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ, ΠΑΥΛΟΣ ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ, και ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΪΛΗΣ απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. ΠΕΤΡΟΣ ΜΩΤΟΣ, απουσίαζε λόγω χορήγησης τρίμηνης άδειας για αποχή από τα καθήκοντά του (απόφαση Δ.Σ.399/2016). Στη συνεδρίαση ήταν παρών και ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Μαραγκός. Λόγω απουσίας του Δημοτικού Συμβούλου κ. Π. Χρυσαφίδη, χρέη γραμματέα εκτελεί ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ν. Φωτεινιάς. ΘΕΜΑ Ε.Η.Δ 1ο: Έγκριση ή μη σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης για την μεταβίβαση της αρμοδιότητας υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Δράσεις ολοκληρωμένης διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων στο Δήμο Κύθνου» από το Δήμο Κύθνου στο Δήμο Σύρου-Ερμούπολης Κατά τη συζήτηση του θέματος προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Δ. Σαγκινέτος και Δ. Κοσμάς. Θεωρείται κατεπείγον διότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της πρότασης για την πράξη «Δράσεις ολοκληρωμένης διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων στο Δήμο Κύθνου» είναι η 31 η Δεκεμβρίου 2016, και μέχρι την ημερομηνία αυτή θα πρέπει να έχουν υποβληθεί όλα τα απαιτούμενα στοιχεία.

2 Σελ της 503/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά. Το Σώμα λαμβάνοντας υπόψη του τα ανωτέρω, καθώς και τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Ως κατεπείγον, ψήφισαν υπέρ οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: Μ. Καζαντζάκη, Μ. Βουτσίνος, Α. Αθανασίου, Δ. Σαγκινέτος, Θ. Μενδρινού, Φρ. Βακόνδιος, Α. Ρουσσουνέλος, Δ. Κοσμάς, Γ. Παπαμανώλης, Μ. Πρίντεζης, Στ. Γουσγουνέλης, Ι. Χαρίτος, Εμ. Αρμακόλας, Γ. Δούναβης, Ν. Φωτεινιάς, Μ. Ρούσσος, και Κ. Στρογγύλης, σύνολο δεκαεπτά (17) ψήφοι. Αφού έλαβε υπόψη: 1. την προφορική εισήγηση του Προέδρου, ο οποίος θέτει υπόψη του σώματος: α) Το με αριθ. πρωτ / έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού & Τ.Π.Ε., το οποίο έχει ως εξής «ΘΕΜΑ: Εισήγηση για έγκριση του σχεδίου ''Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Κύθνου και Δήμου Σύρου Ερμούπολης''. ΣΧΕΤΙΚΑ: Σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης. Τις με αριθμ. πρωτ 28179/ και 27989/ Γνωμοδοτικές Εισηγήσεις του Γραφείου Νομικής Υποστήριξης Το με αριθμ πρωτ 28076/ αίτημα του Δήμου Κύθνου Το με αριθμ πρωτ /4248 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας περί αδυναμίας τεχνικής υποστήριξης του Δήμου Κύθνου λόγω υποστελέχωσης. Σε συνέχεια των παραπάνω εγγράφων και βάση του Ν. 3582/2010 ''Πρόγραμμα Καλλικράτης και ειδικότερα το άρθρο 100 αλλά και του άρθρου 8 του Ν4071/2012, παρακαλούμε για την έγκριση του Σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Κύθνου και Δήμου Σύρου-Ερμούπολης, για την μεταβίβαση της αρμοδιότητας υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Δράσεις ολοκληρωμένης διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων στο Δήμο Κύθνου» από το Δήμο Κύθνου στο Δήμο Σύρου- Ερμούπολης. Εισηγούμαστε: Α. Την έγκριση του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης. Β. Τον ορισμό Δύο Δημοτικών Συμβούλου καθώς και των αναπληρωτών τους για να συμμετέχουν στην Επιτροπή παρακολούθησης της Σύμβασης. Παρακαλούμε για την κατεπείγον εισαγωγή του θέματος στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την Δευτέρα επειδή ότι η προθεσμία για την υποβολή του φακέλου προς ένταξη στην παραπάνω πράξη λήγει στις και θα πρέπει να γίνει η υποβολή των απαιτουμένων στοιχείων στο μεσοδιάστημα αυτό.» β) Τα με αριθ. πρωτ / και 28179/ έγγραφα του Γραφείου Νομικής Υποστήριξης, με τα οποία διαβιβάστηκαν οι υπ αρ. 185/2016 και 187/2016 γνωμοδοτικές εισηγήσεις. ΑΝΑΓΙΓΝΩΣΚΟΝΤΑΙ γ) Τα με αριθ. πρωτ. 2642/ , 3001/ , και 3007/ του Δήμου Κύθνου. ΑΝΑΓΙΓΝΩΣΚΟΝΤΑΙ δ) Το με αριθ. πρωτ /4248/ έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου. ΑΝΑΓΙΓΝΩΣΚΕΤΑΙ

3 Σελ της 503/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης ε) Την τροποποίηση της απόφασης με αρ / και θέμα «Αποτελέσματα της απογραφής πληθυσμού-κατοικιών 2011 που αφορούν στο μόνιμο πληθυσμό της χώρας» (ΦΕΚ 698/Β / ). ΑΝΑΓΙΓΝΩΣΚΕΤΑΙ στ) Το σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης για την πράξη «Δράσεις ολοκληρωμένης διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων στο Δήμο Κύθνου», το οποίο επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης. ΑΝΑΓΙΓΝΩΣΚΕΤΑΙ 2.- Τη γενομένη διαλογική συζήτηση η οποία αναγράφεται στο ταυτάριθμο πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου κατά την οποία ο Αντιδήμαρχος κ. Στ. Γουσγουνέλης ενημέρωσε το Σώμα επί του θέματος και απάντησε σε ερωτήσεις. 3.- Την πρόταση του Προέδρου όπως το Σώμα εγκρίνει το σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κύθνου και του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης, για την μεταβίβαση της αρμοδιότητας υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Δράσεις ολοκληρωμένης διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων στο Δήμο Κύθνου» από το Δήμο Κύθνου στο Δήμο Σύρου-Ερμούπολης. 4.- Τη γενομένη ψηφοφορία κατά την οποία την πρόταση του Προέδρου ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: Μ. Καζαντζάκη, Μ. Βουτσίνος, Α. Αθανασίου, Δ. Σαγκινέτος, Θ. Μενδρινού, Φρ. Βακόνδιος, Α. Ρουσσουνέλος, Δ. Κοσμάς, Γ. Παπαμανώλης, Μ. Πρίντεζης, Στ. Γουσγουνέλης, Ι. Χαρίτος, Εμ. Αρμακόλας, Γ. Δούναβης,, και Κ. Στρογγύλης, σύνολο δεκαπέντε (15) ψήφοι. Μειοψήφησαν δηλώνοντας παρών οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ν. Φωτεινιάς και Μ. Ρούσσος, σύνολο δύο (2) ψήφοι. 5.- Τις διατάξεις: α) των άρθρων 93 έως 102 του Ν. 3463/2006, β) των άρθρων 65,67,69,94, 100 και 190 του Ν. 3852/2010, και γ) του άρθρου 8 του Ν. 4071/2012 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. Ν. Φωτεινιά και Μ. Ρούσσου Α. Εγκρίνει το σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κύθνου και του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης, για την μεταβίβαση της αρμοδιότητας υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Δράσεις ολοκληρωμένης διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων στο Δήμο Κύθνου» από το Δήμο Κύθνου στο Δήμο Σύρου-Ερμούπολης, το οποίο επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης. Β. Σύμφωνα με το άρθρο 227 του Ν. 3852/2010, οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσφύγει ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών. O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΟΥΝΑΒΗΣ ΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΑΡΙΑ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΩΤΕΙΝΙΑΣ

4 Σελ της 503/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης ΜΑΡΙΟΣ ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΟΜΕΝΙΚΟΣ ΣΑΓΚΙΝΕΤΟΣ ΘΩΜΑΗ ΜΕΝΔΡΙΝΟΥ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΡΟΥΣΣΟΥΝΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΟΥΣΓΟΥΝΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΡΜΑΚΟΛΑΣ ΜΑΡΚΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ Ακριβές Απόσπασμα O Πρόεδρος του Δ. Σ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΟΥΝΑΒΗΣ

5 Σελ της 503/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 Μεταξύ «ΔΗΜΟΥ ΚΥθΝΟΥ» και «ΔΗΜΟΥ ΣΥΡΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ» για την Πράξη «ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΥΘΝΟΥ» [τόπος, ημερομηνία]

6 Σελ της 503/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΥΘΝΟΥ» Στην Ερμούπολη Σύρου την..., μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων : 1. του Δήμου Κύθνου, που εδρεύει στην Κύθνο, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο κ. Σταμάτιο Γαρδέρη και ο οποίος θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας ως «Κύριος του Έργου» 2. του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης, που εδρεύει στην Ερμούπολη Σύρου, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο κ. Γεώργιο Μαραγκό, και ο οποίος θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα χάριν συντομίας «Φορέας Υλοποίησης» Έχοντας υπόψη την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά : 1. Το Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87 Α/ )«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα τα άρθρα 100 και 190 αυτού. 2. Το Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/ ) «Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» 3. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α / ) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» και ειδικότερα το άρθρο 44 παραγρ. 2 αυτού. 4. Το με αριθ. πρωτ /ΕΥΘΥ1091/ έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης που αφορά στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου. 5. Τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων των συμβαλλομένων μερών για την έγκριση του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης και την υπογραφή της, ήτοι : την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου Ερμούπολης (ΑΔΑ _) την απόφαση _ του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου _ (ΑΔΑ _ ) 6. Την με αριθ. πρωτ / ΚΥΑ (ΦΕΚ 2857Β /2015) «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων - ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 46274/ (ΦΕΚ 2573/τ.Β)». 7. Το Ν.4339/2015 και το Ν.4351/2015 σχετικά με τις ρυθμίσεις περί Φ.Π.Α. συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: ΠΡΟΟΙΜΙΟ Ο Κύριος του Έργου, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη » του ΕΣΠΑ προγραμματίζει την υλοποίηση της πράξης «Έργα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμου Κύθνου», η οποία θα αναφέρεται στο εξής χάριν συντομίας «το Έργο». Περιληπτικά τα στοιχεία που αφορούν το έργο αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι που συνοδεύει το παρόν. Δεδομένου ότι: ο Κύριος του Έργου δεν καλύπτει τις απαιτήσεις για την εκτίμηση της διοικητικής και επιχειρησιακής ικανότητας ως δικαιούχου του προς υλοποίηση Έργου, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες ρυθμίσεις της προγραμματικής περιόδου , ο δε Φορέας Υλοποίησης διαθέτει τις αναγκαίες προϋποθέσεις (τεχνικές και οικονομικές υπηρεσίες, αποφαινόμενα όργανα, αναγκαία στελέχωση κλπ) για την υλοποίηση του εν λόγω έργου, τα συμβαλλόμενα μέρη προβαίνουν, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 100 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στη σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, με την οποία προσδιορίζουν το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την εκτέλεση του αντικειμένου της. ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Αντικείμενο και σκοπός της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η άσκηση της αρμοδιότητας υλοποίησης της Πράξης «Έργα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμου Κύθνου» («το Έργο») για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου από το Φορέα Υλοποίησης. Ειδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου και για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης, ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει την άσκηση για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου της αρμοδιότητας να λειτουργήσει ως δικαιούχος του Έργου έναντι της αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη » του ΕΣΠΑ και να εκτελέσει τις παρακάτω ενέργειες (ενδεικτικά): 1. Ωρίμανση του Έργου(έλεγχος πληρότητας, θεώρηση ή σύνταξη μελετών και λήψη των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων). 2. Οργάνωση και σχεδιασμό υλοποίησης. 3. Σύνταξη του Τεχνικού Δελτίου Πράξης για την ένταξη της στο ΕΠ 4. Σύνταξη ή/και Επικαιροποίηση διακηρύξεων, έλεγχος πληρότητας και επίβλεψη σύνταξης των σχεδίων διακηρύξεων στην περίπτωση σύνταξης από μελετητικό γραφείο.

7 Σελ της 503/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης 5. Διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου σύμφωνα με τη νομοθεσία Δημοσίων Συμβάσεων. 6. Υπογραφή των σχετικών συμβάσεων με αναδόχους, οι οποίες συνυπογράφονται και από τον Κύριο του Έργου, καθόσον οι υπηρεσίες τιμολογούνται σε αυτόν. 7. Σύνταξη και υποβολή τεχνικών δελτίων υποέργων. 8. Διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου. 9. Παρακολούθηση χρηματοροών και υποστήριξη του κυρίου του έργου στην εκτέλεση πληρωμών σε βάρος του προϋπολογισμού του Έργου, μέσω του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Νοτίου Αιγαίου. 10. Παραλαβή του Έργου στο σύνολό του (στις περιπτώσεις τεχνικών έργων έως και την οριστική παραλαβή). 11. Παράδοση του Έργου σε πλήρη λειτουργία στον Κύριο του Έργου με πλήρη τεχνική και οικονομική τεκμηρίωση. Ο Φορέας Υλοποίησης, στις περιπτώσεις δημοσίων συμβάσεων τεχνικών έργων και μελετών, δια των αρμοδίων οργάνων και του προσωπικού του, ασκεί όλα τα καθήκοντα της Προϊσταμένης Αρχής και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, όπως αυτά προβλέπονται στη νομοθεσία περί Δημοσίων Έργων. Διευκρινίζεται ρητά στην περίπτωση αυτή ότι οι ανάδοχοι των τεχνικών έργων εκτελούν το έργο για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου και ότι ο Φορέας Υλοποίησης ασκεί για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου την αρμοδιότητα του δικαιούχου και της Αναθέτουσας αρχής. ΑΡΘΡΟ 2 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα: 2.1. Ο Κύριος του Έργου αναλαμβάνει: Να διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών. Να θέσει στη διάθεση του Φορέα Υλοποίησης τυχόν διαθέσιμο προσωπικό του, το οποίο δύναται να υποστηρίξει την επίβλεψη και παραλαβή του Έργου. Να παρέχει στο Φορέα Υλοποίησης τις αναγκαίες πληροφορίες και μελέτες που έχει στη διάθεσή του και να συνεργάζεται μαζί του για την κατάρτιση του Τεχνικού Δελτίου Πράξης. Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας. Να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα στελεχών του, που γνωρίζουν σε βάθος τις δομές και τις λειτουργικές διαδικασίες και να διαθέσει στον Φορέα Υλοποίησης προσωπικό για την υλοποίηση του Έργου, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 της παρούσας. Να παρέχει έγκαιρα στο Φορέα Υλοποίησης την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά με οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση του Έργου. Να προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για την πραγματοποίηση των πληρωμών του έργου, με την υποστήριξη του Φορέα Υλοποίησης. Να διασφαλίσει τη λειτουργία του Έργου μετά την ολοκλήρωσή του αναλαμβάνοντας ο ίδιος τη λειτουργία του. Να συνεργάζεται με το Φορέα Υλοποίησης για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου Ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει: Να ενεργεί ως Δικαιούχος για την υλοποίηση του Έργου, όπως αυτό περιγράφεται στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης. Να απασχολεί και να διαθέτει επιστημονικό προσωπικό με τα απαραίτητα και ανάλογα προσόντα, προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα υλοποίησης του Έργου. Να κοινοποιεί στον Κύριο του Έργου τις αναφορές προόδου για την εξέλιξη του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του Έργου, τις οποίες αποστέλλει στην αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π.. Να συνεργαστεί με τον Κύριο του Έργου για τη σύνταξη του Τεχνικού Δελτίου Πράξης και την υποβολή του στην αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. και να προβαίνει στις απαιτούμενες τροποποιήσεις του Τεχνικού Δελτίου Πράξης και στη σύνταξη των Τεχνικών Δελτίων Υποέργων. Να τηρεί ως Δικαιούχος τους όρους χρηματοδότησης της απόφασης ένταξης πράξης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του ν. 4314/2014 και την Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης Να καταρτίζει τα τεύχη διακήρυξης των διαγωνισμών. Να διενεργεί τους διαγωνισμούς, την αξιολόγηση των προσφορών και την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του. Να ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τα παραδοτέα και να τα παραλαμβάνει βάσει των σχετικών συμβάσεων.

8 Σελ της 503/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης Να εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση του Έργου μεριμνώντας για την εγγραφή του σε συλλογική απόφαση χρηματοδότησης και για την απρόσκοπτη κατανομή των πιστώσεων. Προ της προαναφερθείσας εγγραφής σε ΣΑΕ καμία δαπάνη δεν προβλέπεται να γίνει. Να παρακολουθεί τις χρηματοροές του Έργου. Να υποστηρίζει τον Κύριο του Έργου στην πραγματοποίηση των πληρωμών του έργου. Να μεριμνά για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου, σε συνεργασία με τον Κύριο του Έργου. Ο Φορέας Υλοποίησης στα πλαίσια της οικονομικής διαχείρισης του έργου, μεριμνά για την εξόφληση των παραστατικών, τα οποία έχουν εκδοθεί με στοιχεία οφειλέτη αυτά του Κυρίου του Έργου. ΆΡΘΡΟ 3 ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του Έργου της προγραμματικής σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των ,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., εργολαβικού οφέλους, αναθεωρήσεων και απροβλέπτων. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το Π.Δ.Ε., μετά από την εγγραφή του σε Συλλογική Απόφαση, έπειτα από την ένταξή του σε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιόδου Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμοσθεί σύμφωνα με υποδείξεις της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης με τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π., εφόσον τροποποιηθούν όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της νομοθεσίας ή/και του Επιχειρησιακού Προγράμματος τα χρηματοδοτικά στοιχεία της πράξης. Για την αναπροσαρμογή εγκρίνουν τα ίδια όργανα των συμβαλλομένων μερών που αποφάσισαν για την σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης. Ο Φορέας Υλοποίησης δεν μπορεί να αναλάβει συμβατικές δεσμεύσεις έναντι τρίτων, που υπερβαίνουν το παραπάνω ποσό, χωρίς προηγούμενη έγκριση από τον Κύριο του Έργου. ΑΡΘΡΟ 4 ΔΙΑΡΚΕΙΑ Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και λήγει με την ολοκλήρωση του Έργου και την παράδοσή του σε πλήρη λειτουργία από το Φορέα Υλοποίησης στον Κύριο του Έργου και την οριστική παραλαβή του. H διάρκεια υλοποίησης του Έργου καθορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι και οποιαδήποτε παράταση της συνολικής διάρκειας γίνεται μετά από σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης. Την παράταση της συνολικής διάρκειας εγκρίνουν τα ίδια τα όργανα των συμβαλλομένων μερών που αποφάσισαν για την σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης. Το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της σύμβασης έχει ως εξής : Για την ολοκλήρωση της εκπόνησης και των έλεγχο της Τεχνικής Μελέτης και των Τευχών Δημοπράτησης και λήψη των αδειοδοτήσεων 18 μήνες από την υπογραφή της παρούσας Για την δημοπράτηση και υπογραφή των συμβάσεων 24 μήνες από την υπογραφή της παρούσας Για την υλοποίηση της κατασκευής του έργου και των προμηθειών 36 μήνες από την υπογραφή της παρούσας. Για την οριστική παραλαβή του έργου 60 μήνες από την υπογραφή της παρούσας. ΑΡΘΡΟ 5 ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2α του άρθρου 100 του ν. 3852/2010, συστήνεται όργανο παρακολούθησης με την επωνυμία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης». Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από : Δύο εκπροσώπους του Φορέα Υλοποίησης, ήτοι του Δήμου Σύρου Ερμούπολης, που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους, με απόφαση του Δημάρχου βάσει εξουσιοδότησης που του δίδεται από το Δημοτικό Συμβούλιο με την λήψη της απόφασης έγκρισης του σχεδίου της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης. Στην απόφαση του Δημάρχου ορίζεται ο πρόεδρος της Επιτροπής, ο αναπληρωτής του και η έδρα της Επιτροπής. έναν (1) εκπρόσωπο του Κυρίου του Έργου, ήτοι του Δήμου Κύθνου ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Δήμαρχο, βάσει εξουσιοδότησης που του δίδεται από το Δημοτικό Συμβούλιο με την λήψη της απόφασης έγκρισης του σχεδίου της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης. Εντός του επομένου ημερολογιακού μηνός από την έκδοση της απόφασης ένταξης της πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ορίζονται τα μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης. Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και η παρακολούθηση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης και ειδικότερα η τήρηση των όρων της, η διαπίστωση της ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών κάθε αναγκαίου μέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση της παρούσας, η αιτιολογημένη υπόδειξη τροποποίησης της απόφασης ένταξης πράξης, η παράταση του χρονοδιαγράμματος της σύμβασης και η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών

9 Σελ της 503/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης που προκύπτει σχετικά με την ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και τον τρόπο εφαρμογής της. Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό της. Στην πρόσκληση αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ενώ ειδοποιούνται τα μέλη της εγκαίρως εγγράφως. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και εισάγονται προς συζήτηση και τα θέματα που θα ζητήσει εγγράφως έστω και ένα από τα μέλη της. Χρέη γραμματέα εκτελεί μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης που θα οριστεί με απόφασή της στην πρώτη της συνεδρίαση. Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι δυνατό να πλαισιώνεται και από ειδικό προσωπικό που έχει γνώση του αντικειμένου της σύμβασης, όταν και εφόσον ζητηθεί από κάποιο από τα μέλη της. Το ειδικό αυτό προσωπικό δύναται να αποτελεί την «Τεχνική Επιτροπή», η οποία, μετά από αίτημα της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, γνωμοδοτεί και εκφέρει άποψη επί των ειδικών επιστημονικών θεμάτων που σχετίζονται με την υλοποίηση του Έργου, αλλά δεν έχει δικαίωμα ψήφου. Οι σχετικές γνωμοδοτήσεις, εισηγήσεις ή απόψεις της Τεχνικής Επιτροπής δεν είναι δεσμευτικές για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνέρχεται και συνεδριάζει μετά από αίτημα οποιουδήποτε από τα μέλη της, προκειμένου να αντιμετωπίσει προβλήματα που προκύπτουν κατά τη διάρκειά της, σε σχέση με τη συγκεκριμένη πράξη. Κάθε μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης μπορεί, κατά την κρίση του, να καλεί στις συνεδριάσεις εκπροσώπους των υπηρεσιών του φορέα από τον οποίο έχει ορισθεί και τα οποία είναι εμπλεκόμενα στην υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης. Τα πρακτικά της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη και συμβαλλόμενα μέρη αφού υπογραφούν. Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης ευρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα και τα τρία μέλη της. Οι αποφάσεις της πρέπει να είναι αιτιολογημένες, λαμβάνονται δε κατά πλειοψηφία. Για τις περιπτώσεις που η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης επιλαμβάνεται θεμάτων όπου υπάρχει σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, οι αποφάσεις της είναι δεσμευτικές για τους συμβαλλόμενους φορείς εξαιρουμένων των περιπτώσεων που σε σημεία της παρούσας σύμβασης υπάρχει διαφορετική πρόβλεψη. Λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής Επιτροπής, καθορίζονται με αποφάσεις της. ΑΡΘΡΟ 6 ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής πίστης από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στο άλλο μέρος το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και να αξιώσει κάθε θετική ή αποθετική ζημία του. ΑΡΘΡΟ 7 ΕΥΘΥΝΗ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται καθ όλη τη διάρκεια της παρούσας προγραμματικής σύμβασης έναντι του Κυρίου του Έργου για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων του. Έναντι των τρίτων ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται εις ολόκληρο από κοινού με τον Κύριο του Έργου. ΑΡΘΡΟ 8 ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και που δεν θα επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, δύναται να επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια της έδρας του Νομού όπου ευρίσκεται ο Φορέας υλοποίησης του Έργου. ΑΡΘΡΟ 9 ΜΕΤΑΦΟΡΑ / ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Προκειμένου να διευκολυνθεί η εκτέλεση του Έργου της παρούσας σύμβασης και στο πλαίσιο των συμφωνημένων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων είναι δυνατή: Α) η απασχόληση προσωπικού του Κυρίου του Έργου στο Φορέα Υλοποίησης αποκλειστικά για τις ανάγκες του συγκεκριμένου Έργου. Το προσωπικό αυτό ορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ή του κατά περίπτωση αρμοδίου οργάνου του Κυρίου του Έργου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Β) η παραχώρηση της χρήσης ακινήτων, εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και μέσων του Κυρίου Έργου στο Φορέα Υλοποίησης. ΑΡΘΡΟ 10 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 11.1 Υποκατάσταση. Απαγορεύεται ρητώς στο Φορέα Υλοποίησης η υποκατάστασή του από τρίτο για την υλοποίηση του Έργου. Αν χωρίσει υποκατάσταση, τότε ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται για κάθε πταίσμα του τρίτου έναντι του Κυρίου του Έργου, ενώ συγχρόνως λύεται η παρούσα από υπαιτιότητα του Φορέα Υλοποίησης.

10 Σελ της 503/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης 11.2 Πνευματικά δικαιώματα. Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) που θα συνταχθούν από το Φορέα Υλοποίησης (και τους προστεθέντες και αντισυμβαλλομένους του) στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας Σύμβασης και των συμβάσεων που θα υπογράψει ο Φορέας Υλοποίησης στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του Κυρίου του Έργου, ο οποίος έχει το δικαίωμα να τα επαναχρησιμοποιήσει ελεύθερα, θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων του κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και θα παραδοθούν στον Κύριο του Έργου κατά το χρόνο παράδοσης του Έργου ή αλλιώς κατά την καθ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. Τα σχετικά πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα ρητώς εκχωρούνται στον Κύριο του Έργου χωρίς την καταβολή αμοιβής Εμπιστευτικότητα. Καθ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Φορέας Υλοποίησης (και οι προστεθέντες του) αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του Κυρίου του Έργου, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες, εμπιστευτικού χαρακτήρα, που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την υλοποίηση του Έργου και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. ΑΡΘΡΟ 11 ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης γίνεται μόνον εγγράφως με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών. Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την προγραμματική σύμβαση, καθώς και η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαίωμα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη, που δεν αναγνωρίζονται από αυτή την προγραμματική σύμβαση. Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, σε απόδειξη των οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε τέσσερα πρωτότυπα. Έλαβαν: ένα ο Κύριος του Έργου, δύο ο Φορέας Υλοποίησης και το τέταρτο θα υποβληθεί στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. από τον Φορέα Υλοποίησης. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΥΘΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΓΑΡΔΕΡΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 1. Τίτλος Πράξης : Δράσεις ολοκληρωμένης διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων στο Δήμο Κύθνου 1.1 τίτλος υποέργου 1 : Ολοκλήρωση διαδικασιών ωρίμανσης έργου - Αδειοδότηση και Οργάνωσης Υλοποίησης Οριστικές μελέτες έργων τεύχη δημοπράτησης. Αδειοδότηση Εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων Μελέτες προγραμματισμού οργάνωσης και παρακολούθησης έργου 1.2 τίτλος υποέργου 2 : Αγορά οικοπέδου Χωροθέτησης Εγκαταστάσεων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Κύθνου Περιλαμβάνει την αγορά όμορου οικοπέδου στο ΧΥΤΑ στη Θέση Λυγαριά 1.3 τίτλος υποέργου 3 : Κατασκευή μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων με την μέθοδο της κομποστοποίησης ( Προδιαλεγμένου κλάσματος Βιοαποβλήτων και σύμμεικτων αποβλήτων) στη θέση Λυγαριά του Δήμου Κύθνου

11 Σελ της 503/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης Το εν λόγω υποέργο περιλαμβάνει την κατασκευή όλων των υποδομών και την προμήθεια του απαιτούμενου εξοπλισμού για την κατασκευή της μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων με την μέθοδο της κομποστοποίησης Διαμόρφωση οικοπέδου Κατασκευή έργων πολιτικού μηχανικού Περίφραξη οικοπέδου Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού Δοκιμαστική λειτουργία εγκατάστασης 1.4 τίτλος υποέργου 4: Προμήθεια Εξοπλισμού Οργάνωσης της Διαλογής Βιοαποβλήτων Στην Πηγή Αντικείμενο του παρόντος υποέργου αποτελεί η προμήθεια: 70 κάδων 240 lt για την Διαλογή Βιοαποβλήτων στην πηγή 1 φορητού θρυμματιστή κλαδιών για την βελτιστοποίηση της διαδικασίας συλλογή βιοαποβλήτων και υποστήριξη της λειτουργίας του προγράμματος κομποστοποίησης 1 φορτηγού για τη συλλογή των Βιοαποβλήτων 1 απορριμματοφόρου για τη συλλογή των Βιοαποβλήτων ειδικών σάκων συλλογής βιοαποβλήτων 1.5 τίτλος υποέργου 5: Κατασκευή σταθμού μεταφόρτωσης αποβλήτων ΣΜΑ και πρασίνου σημείου για την υποστήριξη της διαλογής στην πηγή ανακυκλώσιμων και άλλων ροών αποβλήτων Το εν λόγω υποέργο περιλαμβάνει την προμήθεια: 3 ΑΥΤΟΣΥΜΠΙΕΖΌΜΕΝΑ CONTAINER ΜΕΤΑΦΌΡΤΩΣΗΣ 5 ανοικτά CONTAINER Εξοπλισμό και υποδομές για την υποστήριξη της δραστηριότητας μεταφόρτωσης των αποβλήτων 1.6 τίτλος υποέργου 6: Δράσεις Ευαισθητοποίησης και Δημοσιότητας Αντικείμενο του παρόντος υποέργου αποτελεί: o Δημιουργία προγράμματος Δημοσιότητας και Σχέδιο Δράσεων Επικοινωνίας και Ευαισθητοποίησης o Ημερίδες o Καταχωρήσεις στον τύπο και στα ΜΜΕ. o 1 ιστοσελίδα o Ενημερωτικά έντυπα - οδηγοί - εγχειρίδια o Πινακίδες Έργου 1.7 τίτλος υποέργου 7: Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου Παρακολούθησης και Υποστήριξης της υλοποίησης της πράξης Αντικείμενο του υποέργου του Τεχνικού Συμβούλου αποτελεί η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης του Δήμου Κύθνου για την ωρίμανση, την κατασκευή και την λειτουργία του έργου: o Τεύχος αναμορφωμένου κανονισμού καθαριότητας δήμου o Υπηρεσίες εμπειρογνώμονα τεχνικές προτάσεις γνωμοδοτήσεις για την επιτυχή υλοποίηση της πράξης o Συμβουλευτικές Υπηρεσίες στις διαγωνιστικές διαδικασίες των επιμέρους υποέργων της πράξης o Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για Επιστημονική και Τεχνική Παρακολούθηση και Υποστήριξη της υλοποίησης της πράξης 2. Φορέας πρότασης (κύριος του έργου) : Δήμος Κύθνου 3. Δικαιούχος (Φορέας υλοποίησης) : Δήμος Σύρου 4. Φορέας λειτουργίας : Δήμος Κύθνου 5. Φυσικό αντικείμενο της Πράξης : «Δράσεις ολοκληρωμένης διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων στο Δήμο Κύθνου» αποτελείται από τρεις ενότητες 1. Οργάνωση Συστήματος Βελτίωσης Ποιότητας Παραγόμενων Αποβλήτων (Δράσεις προώθησης διαλογή βιοαποβλήτων στην πηγή παραγωγής τους, δράσεις βελτίωσης της εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων) 2. Ανάπτυξη Υποδομών Υποστήριξης ανακύκλωσης και εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων (Σταθμός Μεταφόρτωσης Αποβλήτων (ΣΜΑ) & Πράσινο σημείο)

12 Σελ της 503/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης 3. Ανάπτυξη Υποδομών Επεξεργασίας Αποβλήτων (Μονάδα Κομποστοποίησης προ-διαλεγμένου και σύμμεικτου κλάσματος οικιακών αποβλήτων) Με το συγκεκριμένο έργο «Δράσεις ολοκληρωμένης διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων στο Δήμο Κύθνου» ο Δήμος Κύθνου σκοπεύει να προμηθευτεί τις απαιτούμενες υποδομές και να κατασκευάσει τα κατάλληλα έργα ώστε να εκτραπεί από το κύριο σώμα των δημοτικών αποβλήτων (ΑΣΑ) το κλάσμα των βιοαποβλήτων. Τα βιοαπόβλητα θα επεξεργαστούν και θα αξιοποιηθούν ως εδαφοβελτιωτικό με παράλληλη βελτίωση των υποδομών ανακύκλωσης. Η υλοποίηση του έργου θα οδηγήσει σε μείωση της ποσότητας των αποβλήτων που οδηγούνται στον ΧΥΤΑ του Νησιού διότι εκεί θα καταλήγει κλάσμα των οικιακών αποβλήτων από το οποίο θα έχει εξαχθεί μεγάλο ποσοστό ανακυκλώσιμων υλικών και βιοαποβλήτων. Τα παραπάνω θα επιτευχθούν με: Υλοποίηση δράσεων διαλογής βιοαποβλήτων στην πηγή, δράσεων προώθησης της εναλλακτικής διαχείρισης με την κατασκευή υποστηρικτικών προς της ανακύκλωσης υποδομών όπως σταθμός μεταφόρτωσης και πράσινό σημείο καθώς και με την κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας του οργανικού κλάσματος των αποβλήτων τόσο με την κομποστοποίηση προ-διαλεγμένου κλάσματος βιοαποβλήτων όσο και σύμμικτου κλάσματος). 6. Στοιχεία χωροθέτησης της Πράξης : όλες οι πράξεις υλοποιούνται στο νησί της Κύθνου 7. Προϋπολογισμός Προϋπολογισμός υποέργου 1 42, Προϋπολογισμός υποέργου 2 30, Προϋπολογισμός υποέργου 3 445, Προϋπολογισμός υποέργου 4 240, Προϋπολογισμός υποέργου 5 120, Προϋπολογισμός υποέργου 6 9, Προϋπολογισμός υποέργου 7 38, Συνολικός προϋπολογισμός Πράξης 924, Δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ 8.Διάρκεια υλοποίησης Διάρκεια σε μήνες υποέργο 1 3 μήνες ( έως ) υποέργο 2 2 μήνες ( έως ) υποέργο 3 14 μήνες ( έως ) υποέργο 4 6 μήνες ( έως ) υποέργο 5 6 μήνες ( έως ) υποέργο 6 24 μήνες ( έως ) υποέργο 7 24 μήνες ( έως ) Σύνολο Πράξης 24 μήνες ( έως )