Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Transcript

1 Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου Τ.Θ Τ.Κ , Δαδιά Πληρ/ρίες: Σ. Ζακκάκ Τηλ.: Φαξ: Url: Δαδιά, 03/09/2015 Α.Π. 838 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Aνάθεση του έργου «Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού για μικροσκοπική παρατήρηση» στο πλαίσιο του υποέργου 1 «Δράσεις για τη Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς Λευκίμης Σουφλίου» Τμήμα 1: Προμήθεια στερεοσκοπίου και φωτογραφικής μηχανής Τμήμα 2: Προμήθεια συνοδού εξοπλισμού μικροσκοπικής παρατήρησης Με κριτήριο: «Τη χαμηλότερη τιμή» ΑΠΟΦΑΣΗ 1ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΟΙΚ / ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ: Αναθέτουσα αρχή Έργο ιάρκεια υλοποίησης του έργου Χρηματοδότηση Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς - Λευκίμης Σουφλίου "Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού για μικροσκοπική παρατήρηση" του υποέργου 1 «Δράσεις για την Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς Λευκίμης Σουφλίου» για την υλοποίηση και παρακολούθηση της πράξης «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Εθνικου Παρκου Δασους Δαδιας Λευκιμης Σουφλιου», του Άξονα Προτεραιότητας 9 Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και βιοποικιλότητα του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ » Από την υπογραφή της Σύμβασης και για διάστημα όχι μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά από το ΕΤΠΑ και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» του Άξονα Προτεραιότητας 9 Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και βιοποικιλότητα 1

2 από τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων της ΣΑΕ: 2011ΣΕ Ημερομηνία Δημοσίευσης Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών Παραλαβή Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Πληροφορίες Χρόνος Διενέργειας Διαχγωνισμού Τόπος Διενέργεια Διαγωνισμού Προϋπολογισμός , ώρα 12:00 Γραφεία του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς Λευκίμης Σουφλίου Δαδιά, Δήμος Σουφλίου, Νομός Έβρου, Τ.Κ και από το δικτυακό τόπο: Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς Λευκίμης Σουφλίου, Δαδιά, Δήμος Σουφλίου, Νομός Έβρου, Τ.Κ τηλ: , fax: , ώρα 12:00 Έδρα Φορέα Διαχείρισης Δάσους Δαδιάς - Λευκίμης - Σουφλίου, Δαδιά, Τ.Κ Τμήμα 1: 4.600,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) Τμήμα 2: 900,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) 2

3 Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς Λευκίμης Σουφλίου στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου 1 «Δράσεις για την Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς Λευκίμης Σουφλίου» για την υλοποίηση και παρακολούθηση της πράξης «Προστασία & Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς Λευκίμης Σουφλίου», του Άξονα Προτεραιότητας 9 Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και βιοποικιλότητα του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ », έχοντας υπόψη: 1. Το N. 4281/2014 (ΦΕΚ Α' 160/ ) "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις" 2. Τον Κανονισμό Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς Λευκίμης Σουφλίου (ΦΕΚ 72/Β/ ), 3. Τον Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς Λευκίμης Σουφλίου (ΦΕΚ 72/Β/ ), 4. Τον Κανονισμό για την εκτέλεση έργων, για την ανάθεση και σύναψη συμβάσεων προμηθειών μελετών και υπηρεσιών του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς Λευκίμης Σουφλίου (ΦΕΚ 72/Β/ ), 5. Την υπ αριθ / Απόφαση του Γ.Γ. ΥΠΕΚΑ «Ένταξη της Πράξης: "Οργάνωση της Λειτουργίας της Προστατευόμενης Περιοχής Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς Λευκίμης Σουφλίου και του Φορέα Διαχείρισης της" στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη » όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθ / Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Υδάτων ΥΠΕΚΑ σε «Προστασία & Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς Λευκίμης Σουφλίου» του Άξονα Προτεραιότητας 9 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας» και τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων με κωδικό ΣΑΕ : 2011ΣΕ , 6. Το σύμφωνο αποδοχής των όρων ένταξης της πράξης με τίτλο: «Λειτουργία Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς Λευκίμης Σουφλίου», 7. Την απόφαση 511/2015 του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς Λευκίμης Σουφλίου που αφορά την έγκριση της 2ης τροποποίησης της Απόφασης Αυτεπιστασίας του Τ.Δ. ΕΠΠΕΡΑΑ 8. Το Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α). 9. Την απόφαση 469/2015 του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς Λευκίμης Σουφλίου που αφορά τη σύσταση της αρμόδιας Επιτροπής Ανάθεσης του Διαγωνισμού 10. Tην απόφαση 560/2015 του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς Λευκίμης Σουφλίου που αφορά στην παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προβαίνει στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού για μικροσκοπική παρατήρηση» με απευθείας ανάθεση, μέχρι του ποσού των τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων ευρώ 3

4 (4.600,00 ) για το Τμήμα 1 και του ποσού των ενιακοσίων ευρώ (900,00 ) για το Τμήμα 2, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και όλων των νόμιμων φόρων και κρατήσεων, καθώς και των τυχόν εξόδων αποστολής στην έδρα του Φορέα Διαχείρισης. Αναλυτικές ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές της παραπάνω προμήθειας αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I της παρούσας ανακοίνωσης. 1. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Δικαίωμα συμμετοχής α. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα ημεδαπά φυσικά και νομικά πρόσωπα ή τα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με τον Νόμο 2513/1997 και Συνεταιρισμοί ή Ενώσεις που υποβάλλουν κοινή προσφορά, συμφώνως προς τις διατάξεις του άρθρου 7 του Π.Δ. 118/07 των οποίων ο χαρακτήρας και το έργο, προσιδιάζουν στο υπό ανάθεση φυσικό αντικείμενο. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επίσης οι ενώσεις ή/και κοινοπραξίες προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, με τις παρακάτω προϋποθέσεις: Ότι στην προσφορά αναγράφεται απαραιτήτως το ποσοστό συμμετοχής κάθε μέλους της ένωσης ή κοινοπραξίας στην παροχή της Υπηρεσίας και το μέρος της προμήθειας το οποίο αυτό θα αναλάβει στα πλαίσια εκτέλεσης της Σύμβασης, ο νόμιμος εκπρόσωπος κάθε μέλους και ο κοινός εκπρόσωπος της ένωσης ή κοινοπραξίας. Ότι στην προσφορά αναγράφεται απαραιτήτως το ποσοστό επί του Συμβατικού Τιμήματος που θα αντιστοιχεί σε κάθε μέλος της ένωσης / κοινοπραξίας. Ότι στην προσφορά θα δηλώνεται ένα μέλος της ένωσης / κοινοπραξίας ως υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των μελών της ένωσης / κοινοπραξίας (project leader). Ότι όλα τα μέλη της ένωσης ή κοινοπραξίας καλύπτουν την απαίτηση της νόμιμης λειτουργίας τους στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου. Επισημαίνεται ότι κάθε υποψήφιος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που συμμετέχει στο διαγωνισμό αυτόνομα ή με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δεν μπορεί, επί ποινή αποκλεισμού, να μετέχει σε περισσότερες από μια προσφορές. Οι ενώσεις ή κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισμένη νομική μορφή για την υποβολή της προσφοράς τους. Ωστόσο, σε περίπτωση που η παροχή του προκηρυσσόμενου με την παρούσα έργου κατακυρωθεί σε ένωση ή κοινοπραξία προσώπων, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, εφόσον το θεωρήσει αναγκαίο για την ικανοποιητική εκτέλεση της Σύμβασης, να ζητήσει από την ένωση ή κοινοπραξία να 4

5 περιβληθεί ορισμένη νομική μορφή και η ένωση ή κοινοπραξία, στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται να το πράξει. Σε περίπτωση που, εξαιτίας ανικανότητας για οποιονδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ως μέλος της ένωσης ή της κοινοπραξίας, κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύμβασης, τότε, εάν οι συμβατικοί όροι μπορούν να εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα μέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται ως έχει και να παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματά της με την ίδια τιμή και όρους. Η δυνατότητα εκπλήρωσης των συμβατικών όρων από τα εναπομείναντα μέλη θα εξετασθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, η οποία και θα αποφασίσει σχετικά. 2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Οι προσφέροντες οφείλουν, μαζί με τις προσφορές τους (τεχνική και οικονομική), να υποβάλλουν στην ελληνική γλώσσα, επί ποινή αποκλεισμού, τα κάτωθι δικαιολογητικά. Όλα τα δικαιολογητικά που κατατίθενται πρέπει να είναι σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην Πράξη Νομοθετικού Πλαισίου άρθρο 3, παρ. 5 (ΦΕΚ 237Α'/2012). Δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί εκτός Ελλάδος θα συνοδεύονται από επίσημη επικυρωμένη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. Ως επίσημη μετάφραση θεωρείται η διενεργούμενη από την μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, από δικηγόρο ή από συμβολαιογράφο, που έχουν δικαίωμα επικύρωσης μετάφρασης. 1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α), όπως εκάστοτε ισχύει, με ημερομηνία το ανώτερο 30 μέρες πριν από την υποβολή της προσφοράς, στην οποία θα δηλώνει ο Διαγωνιζόμενος, ότι η προσφορά του συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης, της οποίας έλαβε γνώση, ότι αποδέχεται ανεπιφύλαχτα όλους τους όρους της πρόσκλησης, ότι η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο του έργου, ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή, καθώς και ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ιδίως της αναβολής, διακοπής, ακύρωσης, ματαίωσης ή επανάληψης του Διαγωνισμού ή της υπαναχώρησης της Αναθέτουσας Αρχής, όπως και για κάθε λόγο δημοσίου συμφέροντος. 2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α), όπως εκάστοτε ισχύει, ημερομηνία το ανώτερο 30 μέρες πριν από την υποβολή της προσφοράς, στην οποία να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν και στην οποία να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, οι διαγωνιζόμενοι: α. Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, ή για κάποιο από τα αναφερόμενα στο άρθρ. 6 παρ. 2 εδάφιο α (αρ. 1) του Π.Δ. 118/07 αδικήματα. β. Δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στο 2.2 (Αποκλεισμός συμμετοχής) περιπτώσεις της παρούσας πρόσκλησης 5

6 γ. Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και την πληρωμή των φόρων και των τελών δ. Δεν τελούν σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης κατά τα άρθρα 18, 34 και 39 του Π /07 κατά την ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών. ε. Αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, που αναφέρονται αναλυτικά πιο κάτω, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης. στ. Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Τεχνικού Επιμελητηρίου της χώρας εγκατάστασής τους ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, ομοίως της χώρας εγκατάστασής τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. ζ. Ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα (αφορά μόνο συνεταιρισμούς). η. Πληρούν όλες ανεξαιρέτως τις προϋποθέσεις σχετικά με τη φερεγγυότητα, την επαγγελματική δραστηριότητα, τη χρηματοπιστωτική και την οικονομική ικανότητα, καθώς και τις τεχνικές δυνατότητες για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, όπως αναφέρονται στην παράγραφο 2.1 (ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ) της παρούσας. Όταν ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο την υπεύθυνη δήλωση περί μη καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα του Π.Δ. 118/07 υποβάλλουν: - οι Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε ή Ε.Π.Ε. - ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. - σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποί του. Όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός η ως άνω υπεύθυνη δήλωση, υποβάλλεται από τον Πρόεδρο του συνεταιρισμού. Όταν ο προσφέρων είναι ένωση ή κοινοπραξία, η ως άνω δήλωση αφορά κάθε μέλος σύμφωνα με τα ανωτέρω που συμμετέχει στην Ένωση ή Κοινοπραξία. 3. Παραστατικό εκπροσώπησης, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 περ. γ. του Π.Δ. 118/07, δυνάμει του οποίου παρέχεται εγγράφως ειδική πληρεξουσιότητα προς εκείνον που υποβάλλει την Προσφορά (εφόσον ο υποψήφιος ανάδοχος υποβάλλει την προσφορά μέσω αντιπροσώπου). 4. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος, όπως το ΦΕΚ ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζόμενου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για Ο.Ε. και Ε.Ε.). 5. Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Α.Ε., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο 6

7 και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου. 6. Στοιχεία Συμμετοχής για ενώσεις / κοινοπραξίες Οι ενώσεις /κοινοπραξίες Φυσικών ή Νομικών Προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, αυτή, υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους, που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους, εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Επίσης, θα πρέπει να καταθέσουν: Συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης /Κοινοπραξίας με το οποίο να συστήνεται η Ένωση/Κοινοπραξία και: - να αναγράφεται και να οριοθετείται με σαφήνεια το ποσοστό συμμετοχής κάθε μέλους της Ένωσης/Κοινοπραξίας στην Ένωση/Κοινοπραξία και το ειδικό μέρος του έργου, το οποίο αυτό θα αναλάβει στα πλαίσια υλοποίησης του έργου στο σύνολο της προσφοράς, - να αναγράφεται το ποσοστό επί του Συμβατικού Τιμήματος που θα αντιστοιχεί σε κάθε μέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας, - να δηλώνεται ένα μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των μελών της Ένωσης/Κοινοπραξίας, - να ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης/Κοινοπραξίας και των μελών της για τη συμμετοχή της στο διαγωνισμό και την εκπροσώπηση της Ένωσης/ Κοινοπραξίας και των μελών της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, - να δηλώνεται ότι σε κάθε περίπτωση τα μέλη της Ένωσης ή της κοινοπραξίας θα είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της αναθέτουσας αρχής για την εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης. Πράξη του αρμόδιου οργάνου κάθε μέλους της Ένωσης/Κοινοπραξίας από το οποίο να προκύπτει η έγκρισή του για τη συμμετοχή του μέλους: 1) στην Ένωση / Κοινοπραξία 2) στο Διαγωνισμό Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, με ημερομηνία το ανώτερο 30 ημέρες πριν από την υποβολή, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού και ο υποψήφιος θα δηλώνει ότι: Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. 7

8 Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. 7. Τα δικαιολογητικά απόδειξης των ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής, όπως αυτά αναφέρονται στην παράγραφο 1.1 (ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ) της παρούσας. Αν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα ανωτέρω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του Προσφέροντα, ενώ σε περιπτώσεις χωρών όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού Η Επιτροπή Διαγωνισμού μπορεί να ζητήσει τη συμπλήρωση ελλείψεων των νομίμων υποβληθέντων δικαιολογητικών, και οι Προσφέροντες υποχρεούνται να ανταποκριθούν μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία που θα ζητηθούν από την Επιτροπή Διαγωνισμού. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά της παρούσας είναι υποχρεωτικά επί ποινή αποκλεισμού. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις και έγγραφα θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 3. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 3.1 Τρόπος σύνταξης προσφορών Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην οποία θα αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερόμενου ή του νόμιμου εκπροσώπου του και η οποία θα συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την οικονομική προσφορά μέχρι την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 12.00, στα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς Λευκίμης Σουφλίου στην Τ.Κ. Δαδιάς, Δήμου Σουφλίου, Νομού Έβρου Τ.Κ (Τηλ: , Πληροφορίες: κ. Σύλβια Ζακκάκ). Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή courier στην ως άνω διεύθυνση. Προσφορές που παραλαμβάνονται μετά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται με έξοδα του προσφέροντος. Οι προσφορές πρέπει να: Έχουν συνταχθεί υποχρεωτικά με τον τρόπο που αναφέρεται στην παρούσα πρόσκληση και να φέρουν την υπογραφή του Προσφέροντος ή του Εκπροσώπου του. Αναγράφουν τη συνολική τιμή της προσφοράς αριθμητικώς και ολογράφως. Είναι δακτυλογραφημένες και να μην φέρουν παράτυπες διορθώσεις (σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες κ.λπ.). Αν υπάρχουν διορθώσεις, προσθήκες κ.λπ. θα πρέπει να είναι καθαρογραμμένες και μονογραφημένες από τον προσφέροντα, η δε αρμόδια Επιτροπή Ανάθεσης του Διαγωνισμού κατά τον έλεγχο θα μονογράψει τις διορθώσεις κ.λπ. και γενικά θα επιβεβαιώσει ότι έγιναν πριν από την αποσφράγιση της προσφοράς. Προσφορά απορρίπτεται όταν περιέχει διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης του Διαγωνισμού. 8

9 Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο των προσφορών χρησιμοποιούνται συντομογραφίες για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών είναι υποχρεωτικό για τους Προσφέροντες να αναφέρουν σε ιδιαίτερο πίνακα, συνοδευτικό των προσφορών, τις συντομογραφίες αυτές με την εξήγηση της έννοιάς τους. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλουν προσφορά είτε για ένα μόνο από τα επί μέρους τμήματα της προκήρυξης, είτε δύο ξεχωριστές προσφορές, μία για κάθε τμήμα. 3.2 Τρόπος υποβολής προσφορών Οι προσφορές θα συντάσσονται και θα υποβάλλονται σύμφωνα με τα πιο κάτω αναφερόμενα. Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους της πρόσκλησης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντίθετα, δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται επουσιώδεις Η Επιτροπή Ανάθεσης του Διαγωνισμού έχει το δικαίωμα αφού το κρίνει αναγκαίο, να ζητήσει από τον προσφέροντα την παροχή διευκρινίσεων ή/και συμπληρωματικών στοιχείων σχετικά με το περιεχόμενο της προσφοράς του. Στην περίπτωση αυτή η παροχή των συγκεκριμένων διευκρινίσεων ή/και συμπληρωματικών στοιχείων είναι υποχρεωτική για τον προσφέροντα και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. Οι διευκρινίσεις θα παραδίδονται εγγράφως στην Επιτροπή Ανάθεσης του Διαγωνισμού εντός της προθεσμίας που αυτή θα ορίζει κατά περίπτωση, ενώ, από τις διευκρινίσεις που δίδονται από προσφέροντες σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία ζητήθηκαν. Οι προσφορές κατατίθενται, επί ποινή αποκλεισμού, μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, σε δύο αντίγραφα, που πρέπει να περιλαμβάνει όλα όσα καθορίζονται στην παρούσα πρόσκληση. Επισημαίνεται ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι οποίοι είναι δυνατόν να αποσφραγισθούν και να επανασφραγισθούν χωρίς να αφήσουν ίχνη. Οι προσφορές θα υποβληθούν στην ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τα συνημμένα έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορεί να είναι στην αγγλική γλώσσα. 3.3 Περιεχόμενο προσφορών Στο φάκελο κάθε προσφοράς θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα κάτωθι: Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα. Ο τίτλος «ΠΡΟΜΉΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΎ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΉ ΠΑΡΑΤΉΡΗΣΗ», Τμήμα 1 ή Τμήμα 2, αντίστοιχα, στο πλαίσιο του υποέργου 1 «Δράσεις για τη Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς Λευκίμης Σουφλίου» για την υλοποίηση και παρακολούθηση της πράξης «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ ΛΕΥΚΙΜΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ», του Άξονα Προτεραιότητας 9 Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και βιοποικιλότητα του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ » Ο αριθμός πρωτοκόλλου της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (838/ ) 9

10 Η ημερομηνία αξιολόγησης των προσφορών ( ) Τα στοιχεία του αποστολέα προσφέροντος Η ένδειξη: «Να ανοιχθεί μόνο από την Επιτροπή Ανάθεσης». 4. ΑΝΑΘΕΣΗ Η επιλογή αναδόχου θα γίνει από την Επιτροπή Ανάθεσης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου, που έχει συσταθεί με την 469/2015 απόφαση Δ.Σ., με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, εφόσον η προσφορά καλύπτει τις απαιτούμενες προδιαγραφές. Η επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα επαλήθευσης των στοιχείων που θα υποβάλλουν οι υποψήφιοι. Ο ανάδοχος που θα επιλεγεί θα συνάψει Σύμβαση με το Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει για να υπογράψει τη σύμβαση στην οριζόμενη προθεσμία, ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου δύναται να απευθυνθεί στον επόμενο στην κατάταξη, μειοδότη ανάδοχο. Χρόνος Παράδοσης της προμήθειας ορίζεται σε τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα υπογραφής της Σύμβασης. Οι δαπάνες μεταφοράς των παραδοτέων στην έδρα του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς Λευκίμης Σουφλίου (Δαδιά, Τ.Κ , Δήμος Σουφλίου, Νομός Έβρου) θα βαρύνουν τον ανάδοχο. Η πληρωμή της αξίας του υποέργου θα γίνει με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή της και ανάλογα με τη χρηματοδοτική ροή του προγράμματος. Για την καταβολή του τιμήματος θα απαιτηθούν: Πρωτόκολλο Παρακολούθησης-Παραλαβής των προσφερόμενων ειδών από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης-Παραλαβής που έχει συσταθεί για το σκοπό αυτό. Τιμολόγιο του Αναδόχου Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Φορέα Διαχείρισης, στον δικτυακό τόπο και στον δικτυακό τόπο του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς Λευκίμης Σουφλίου, www. dadia - np. gr Για το Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς Λευκίμης - Σουφλίου Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 10

11 Δημήτριος Μπακαλούδης Επ. Καθηγητής Α.Π.Θ. 11

12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ 1 Α/Α 1 Γενικά 1.1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΑΚΡΙΒΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΤΗΣΕΙΣ Στερεοσκόπιο μικροσκοπικής παρατήρησης Ποσότητα: ένα (1) 1.2 Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή Ποσότητα: ένα (1) Ναι 2 Ειδικά χαρακτηριστικά 2.1 Στερεοσκόπιο μικροσκοπικής παρατήρησης, Ποσότητα: ένα (1) Ναι Τριοφθάλμια κεφαλή Ναι Προσαρμόσιμη μεγέθυνση 8-40x κατ' ελάχιστο Γωνία θέασης 45 ο Προσοφθάλμιοι φακοί Πρόσθετοι προσοφθάλμιοι φακοί Πρόσθετος αντικειμενικός φακός με μεγέθυνση 10x κατ' ελάχιστο 16x κατ' ελάχιστο 2x κατ' ελάχιστο Κοχλίες εστίασης και στις δύο πλευρές Ναι Δυνατότητα ρύθμισης διακορικής απόστασης Ναι Δυνατότητα διοπτρικής ρύθμισης Ναι Αντικειμενικός πλευρικός φωτισμός με δύο ανεξάρτητους βραχίονες LED και δακτυλίδι κάθετου φωτισμού (light ring) Ναι Ενσωματωμένος επιτραπέζιος φωτισμός LED Ναι Ειδική βάση για την προσάρτηση φωτογραφικής Ναι μηχανής 2.2 Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή και συνοδός εξοπλισμός, Ποσότητα: ένα (1) Τύπου compact Ναι Ανάλυση εικόνας 20MP κατ' ελάχιστο 12

13 2.2.3 Δυνατότητα σύνδεσης με USB Ναι Οπτικό zoom Δυνατότητα macro εστίασης (απόσταση εστίασης 10cm) 5x κατ' ελάχιστο Ναι Αποθήκευση σε κάρτα SD Ναι Οθόνη LCD Ναι Δυνατότητα λήψης video HD (1280x720) κατ' ελάχιστο Ναι Επαναφορτιζόμενη μπαταρία Ναι Θήκη μεταφοράς κατάλληλη για την υπό προμήθεια φωτογραφική μηχανή Κάρτες μνήμης SDHC, χωρητικότητας 32GB (10 τεμάχια) Φακός μάκρο εστίασης για φωτογραφική μηχανή CANON SLR Πολωτικό φίλτρο για φωτογραφική μηχανή CANON SLR Ναι Ναι 100mm f/2.8, autofocus 58mm, circular, HD ΤΜΗΜΑ 2 Α/Α 1 Γενικά ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΑΚΡΙΒΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΤΗΣΕΙΣ 1.1 Συνοδός εξοπλισμός μικροσκοπικής παρατήρησης 2 Ειδικά χαρακτηριστικά 2.1 Συνοδός εξοπλισμός μικροσκοπικής παρατήρησης Βάζο γυάλινο, διαφανές, με μεταλλικό καπάκι, διαμέτρου περίπου 70mm και ύψους περίπου 120mm Σουρωτήρι με σίτα και μέγιστο μάτι 2mm, διαμέτρου 15-20cm Τριβλία Petri πλαστικά, διαμέτρου 9cm, χωρίς χώρισμα Σωληνάρια φυγοκέντρου falcon, πλαστικά, διαφανή, με επίπεδη βάση, χωρητικότητας 15ml, με βιδωτό καπάκι Ναι τεμάχια 100 τεμάχια 3 τεμάχια 100 τεμάχια Σωληνάρια φυγοκέντρου falcon, πλαστικά, τεμάχια

14 διαφανή, με επίπεδη βάση, χωρητικότητας 50ml, με βιδωτό καπάκι Μεγεθυντικός φακός 3-5x, διαμέτρου 6-8cm τεμάχια Υδροβολείς πλαστικοί, χωρητικότητας 500ml τεμάχια Τουλούπια βαμβακιού για ιατρική χρήση τεμαχία Ουροδοχεία πλαστικά, διαφανή, με βιδωτό καπάκι, χωρητικότητας 100ml (τεμάχια 50) Διαβανής μεμβράνη τροφίμων, πλάτους 35cm και μήκους 1000m κατ' ελάχιστο τεμάχια 50 Ναι 14

15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.. (Στοιχεία Υποψήφιου Αναδόχου) Για το έργο ""Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού για μικροσκοπική παρατήρηση", (Τμήμα...): Αριθμός Πρωτοκόλλου Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: ΠΡΟΣ: Την Αναθέτουσα Αρχή Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους-Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (Χωρίς ΦΠΑ) ΣΥΝΟΛΟ (Χωρίς ΦΠΑ) ΣΥΝΟΛΟ (Με ΦΠΑ) ΣΥΝΟΛΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ Το Συνολικό Τίμημα του έργου ανέρχεται σε (ολογράφως και αριθμητικά) Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και δηλώνω ως υποψήφιος ότι έχω λάβει γνώση όλων των όρων του Διαγωνισμού και τους αποδέχομαι ρητά και ανεπιφύλακτα. Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι... * Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ αριθμητικού και ολογράφως υπερισχύει το ολογράφως. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Άλλες υπηρεσίες που παρέχει ο υποψήφιος χωρίς δαπάνη: Τόπος-Ημερομηνία Υπογραφή Προσφέροντος ή Νόμιμου Εκπροσώπου αυτού & Σφραγίδα 15

16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ» ΥΠΟΕΡΓΟ: 1 «Δράσεις για τη Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς Λευκίμης Σουφλίου» (Τμήμα...) Στην Δαδιά, σήμερα την , ημέρα.., οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: Α. Ο «Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς Λευκίμης Σουφλίου» με έδρα την τ.κ. Δαδιάς (Δήμος Σουφλίου, Νομού Έβρου, Τ.Κ ) με Α.Φ.Μ (Δ.Ο.Υ. Αλεξανδρούπολης), καλούμενος στο εξής «Αναθέτουσα Αρχή», νομίμως εκπροσωπούμενος από τον κ. Μπακαλούδη Δημήτριο, Πρόεδρο του ΔΣ του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς Λευκίμης Σουφλίου, και B. Η επιχείρηση που εδρεύει με Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ. και εκπροσωπείται νόμιμα από, ο οποίος στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα Σύμβαση ως «ο Ανάδοχος». Αφού έλαβαν υπόψη τους: 1. Το N. 4281/2014 (ΦΕΚ Α' 160/ ) "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις" 2. Τον Κανονισμό Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς Λευκίμης Σουφλίου (ΦΕΚ 72/Β/ ), 3. Τον Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς Λευκίμης Σουφλίου (ΦΕΚ 72/Β/ ), 4. Τον Κανονισμό για την εκτέλεση έργων, για την ανάθεση και σύναψη συμβάσεων προμηθειών μελετών και υπηρεσιών του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς Λευκίμης Σουφλίου (ΦΕΚ 72/Β/ ), 5. Την υπ αριθ / Απόφαση του Γ.Γ. ΥΠΕΚΑ «Ένταξη της Πράξης: "Οργάνωση της Λειτουργίας της Προστατευόμενης Περιοχής Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς Λευκίμης Σουφλίου και του Φορέα Διαχείρισης της" στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη » όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθ / Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Υδάτων ΥΠΕΚΑ «Προστασία & Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς Λευκίμης Σουφλίου» του Άξονα Προτεραιότητας 9 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας» και τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων με κωδικό ΣΑΕ : 2011ΣΕ , 16

17 6. Το σύμφωνο αποδοχής των όρων ένταξης της πράξης με τίτλο: «Λειτουργία Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς Λευκίμης Σουφλίου», 7. Την απόφαση 511/2015 του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς Λευκίμης Σουφλίου που αφορά την έγκριση της 2ης τροποποίησης της Απόφασης Αυτεπιστασίας του Τ.Δ. ΕΠΠΕΡΑΑ 8. Το Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α). 9. Την απόφαση 469/2015 του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς Λευκίμης Σουφλίου που αφορά τη σύσταση της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης του Διαγωνισμού 10. Tην απόφαση 560/2015 του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς Λευκίμης Σουφλίου που αφορά στην παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 11. τη με αριθμό πρωτοκόλλου 607/ πρόσκληση ενδήλωσης ενδιαφέροντος του Φορέα Διαχείρισης για Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού για μικροσκοπική παρατήρηση 12. Την υπ αριθμ../ Προσφορά του/της., για την ανάθεση του έργου «Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού για μικροσκοπική παρατήρηση» του Φορέα Διαχείρισης, συνολικού ποσού. (με Φ.Π.Α.). 13. Το υπ αριθμ.../ Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης του Διαγωνισμού του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς Λευκίμης Σουφλίου για την ανάθεση του έργου «Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού για μικροσκοπική παρατήρηση» του Φορέα Διαχείρισης. 14. την με αριθμό πρωτοκόλλου ΧΧΧ/ΧΧ απόφαση έγκρισης του πρακτικού αξιολόγησης από το Δ.Σ του Φορέα Διαχείριση Συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα: ΑΡΘΡΟ 1 - ΑΝΤΙΚΕIΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣYΜΒΑΣΗΣ Με τη σύμβαση αυτή η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υλοποίηση του έργου "Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού για μικροσκοπική παρατήρηση" (Τμήμα...) στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Δράσεις για τη προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς Λευκίμης Σουφλίου» και την υλοποίηση και παρακολούθηση της πράξης «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ-ΛΕΥΚΙΜΗΣ-ΣΟΥΦΛΙΟΥ» του Άξονα Προτεραιότητας 9 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας», του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ » που συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και από εθνικούς πόρους. Το έργο θα υλοποιηθεί από τον Ανάδοχο σύμφωνα με τον τρόπο, τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται αναλυτικά στη διακήρυξη και στη Σύμβαση. ΑΡΘΡΟ 2 - ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 17

18 Γενική περιγραφή του υπό Aνάθεση έργου "Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού για μικροσκοπική παρατήρηση" (Τμήμα...) Ένα στερεοσκόπιο για μικροσκοπική παρατήρηση Μία ψηφιακή φωτογραφική μηχανή και συνοδός εξοπλισμός ή Συνοδός εξοπλισμός μικροσκοπικής παρατήρησης ΑΡΘΡΟ 3 - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η διάρκεια της σύμβασης αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της παρούσης και και λήγει με την ολοκλήρωση της παράδοσης του συνόλου των παραδοτέων που δε μπορεί να υπερβαίνει τις 30 ημέρες. Η σύμβαση λύνεται αυτοδίκαια χωρίς καμιά αξίωση των συμβαλλόμενων μερών, κατά την παραλαβή των παραδοτέων και την αποπληρωμή της προμήθειας. ΑΡΘΡΟ 4 - ΑΜΟΙΒΗ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Το Συμβατικό Τίμημα για την Aνάθεση του έργου "Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού για μικροσκοπική παρατήρηση" (Τμήμα...) του Υποέργου 1 «Δράσεις για την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας» από τον Ανάδοχο, από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι και... ανέρχεται στο συνολικό ποσό των... ( η προσφορά του αναδόχου) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. που αναλογεί και όλων των νόμιμων κρατήσεων και καλύπτει το σύνολο του έργου. Η καταβολή της αμοιβής στον Ανάδοχο θα γίνει σε ευρώ εφ άπαξ, κατόπιν έκδοσης σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής με το οποίο θα πιστοποιείται η καλή εκτέλεση της προμήθειας, κάθε ενέργειας και σχετικής απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής. Όλες οι πληρωμές θα γίνονται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. Η απόκτηση των δικαιολογητικών βαρύνει εξ ολοκλήρου τον ανάδοχο Το Συμβατικό Τίμημα δεν αναθεωρείται και θα παραμείνει σταθερό και αμετάβλητο καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν είναι δυνατόν να αυξηθεί για οποιονδήποτε λόγο. Τα παραπάνω ποσά αφορούν και καλύπτουν το σύνολο των δαπανών που απαιτούνται για την άρτια εκτέλεση του υπό ανάθεση έργου "Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού για μικροσκοπική παρατήρηση" 18

19 (Τμήμα...) στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Δράσεις για την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας» συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων μεταφοράς. Ρητά συμφωνείται ότι η Αναθέτουσα Αρχή δεν καθίσταται υπερήμερος και δεν έχει καμία υποχρέωση τόκων σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής της αμοιβής του Αναδόχου εξαιτίας μη έγκαιρης χρηματοδότησης της Αναθέτουσας Αρχής από τις πιστώσεις του προγράμματος. Επίσης ο Ανάδοχος αποδέχεται ότι οι προθεσμίες πληρωμών των προηγούμενων εδαφίων δύναται να αναστέλλονται καθόσον χρόνο δεν έχουν χορηγηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες οι σχετικές πιστώσεις. Για την καταβολή του τιμήματος χρειάζονται: 1. Πρωτόκολλο Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής του υπό ανάθεση έργου «Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού για μικροσκοπική παρατήρηση» (Τμήμα...) από την Επιτροπή Παραλαβής και έγκρισής τους από την Αναθέτουσα Αρχή. 2. Τιμολόγιο του Αναδόχου Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. 3. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται με χρηματικό ένταλμα ή επιταγή το οποίο θα εκδίδεται στο όνομά του βάσει των νόμιμων δικαιολογητικών (τιμολόγιο, ασφαλιστική ενημερότητα, δελτίο φορολογικής ενημερότητας, ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή νόμιμη εξουσιοδότηση, σε περίπτωση μη αυτοπρόσωπου εμφανίσεως του δικαιούχου κ.λ.π.). Η δαπάνη της παρούσας σύμβασης θα καλυφθεί από τη ΣΑΕ 075/8 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων με κωδικό: 2011ΣΕ της πράξης «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ ΛΕΥΚΙΜΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ», που έχει ενταχθεί με την αριθ. πρωτ. οικ / Απόφαση 1 ης τροποποίησης Ειδικού Γραμματέα Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη , Άξονα Προτεραιότητας 9: «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας» που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά 80% το ανώτερο και από το Ελληνικό Δημόσιο κατά το υπόλοιπο ποσοστό. ΑΡΘΡΟ 5 - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ουδεμία τροποποίηση, διαγραφή, προσθήκη, ακύρωση, παραίτηση ή μεταβολή των όρων της παρούσας δεν θα είναι ισχυρή, παρά μόνο εάν διατυπωθεί εγγράφως και φέρει τις υπογραφές των νομίμων εκπροσώπων αμφοτέρων των συμβαλλόμενων. 19

20 Δηλώνεται ρητώς ότι καμία αύξηση οικονομικού αντικειμένου δεν μπορεί να συμφωνηθεί σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης, δεδομένου ότι οι δαπάνες για συμπληρωματική εργασία δεν είναι επιλέξιμες. Η Σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί εάν συμφωνήσουν, εγγράφως, προς τούτο, τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και με την απαραίτητη προϋπόθεση της σύμφωνης γνώμης της Διαχειριστικής Αρχής του ΕΠΠΕΡΑΑ, αλλά σε κάθε περίπτωση το συμβατικό αντικείμενο θα πρέπει να διατηρείται αναλλοίωτο. ΑΡΘΡΟ 6 - ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δε δικαιούται να εκχωρήσει ή μεταβιβάσει την παρούσα σύμβαση ή μέρος αυτής και/ή οποιοδήποτε δικαίωμα και/ή υποχρέωση που απορρέει από αυτήν, χωρίς προηγούμενη γραπτή συναίνεση του έτερου συμβαλλομένου. ΑΡΘΡΟ 7 - ΕΚΤΕΛΕΣΗ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η Σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: α. Παραδόθηκαν όλα τα προβλεπόμενα προϊόντα σύμφωνα με συμβατικά τεύχη. β. Παραλήφθηκαν οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) τα προϊόντα που παραδόθηκαν. γ. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα κατά τα προβλεπόμενα από τη Σύμβαση. ΑΡΘΡΟ 8 - ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ Οι συμβαλλόμενοι υποχρεούνται να τηρούν απόλυτη εχεμύθεια για κάθε πληροφορία και υλικό που πηγάζει από την παρούσα σύμβαση. Η υποχρέωση αυτή εξακολουθεί να δεσμεύει τους συμβαλλόμενους και μετά τη λήξη ή την οποιαδήποτε λύση της σύμβασης αυτής. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να επιστρέψει στην Αναθέτουσα Αρχή ότι υλικό του έχει παρασχεθεί κατά τη διάρκεια της σύμβασης, δέκα (10) ημέρες μετά τη λήξη ή την οποιαδήποτε λύση της σύμβασης αυτής. ΑΡΘΡΟ 9 - ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ Κανένας από τους συμβαλλομένους δεν ευθύνεται για παράλειψη εκπλήρωσης των συμβατικών του υποχρεώσεων, εάν η παράλειψη αυτή είναι συνέπεια επέλευσης γεγονότων ανωτέρας βίας. Στην παρούσα σύμβαση, ο όρος ανωτέρα βία νοείται ότι περιλαμβάνει ιδίως τις περιπτώσεις εκείνες που σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα συνιστούν καταστάσεις ανωτέρας βίας και οι οποίες προκαλούν καθυστέρηση ή καθιστούν αδύνατη την υλοποίηση της παρούσας σύμβασης. Στην περίπτωση αυτή, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται όμως να ενημερώσει εγγράφως την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι 20

21 (20) ημερών αφότου εκδηλωθούν τα περιστατικά που την συνιστούν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. ΑΡΘΡΟ 10 - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Όλες οι διατάξεις της παρούσας είναι ουσιώδεις και υποχρεωτικές, οποιαδήποτε δε παραβίασή τους συνιστά λόγο καταγγελίας της. Η καταγγελία γίνεται έπειτα από σχετική έγγραφη ειδοποίηση και μετά την πάροδο ευλόγου χρονικού διαστήματος, το οποίο δε μπορεί να υπερβεί τις είκοσι (20) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίηση. Το συντομότερο δυνατό μετά την καταγγελία της Σύμβασης, η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ βεβαιώνει την αξία του παρασχεθέντος μέρους της προμήθειας καθώς και κάθε οφειλή έναντι του αναδόχου κατά την ημέρα της καταγγελίας. Η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύμφωνα με τη σύμβαση προς τον ΑΝΑΔΟΧΟ μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων. Η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετα από τον ΑΝΑΔΟΧΟ αποζημίωση για κάθε ζημία που υπέστη μέχρι του ανωτάτου ποσού κάθε συμβατικής τιμής που αντιστοιχεί στην αξία του τμήματος της προμήθειας που δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον προοριζόμενο σκοπό. ΑΡΘΡΟ 11 - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο. Η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυση κάθε διαφοράς σχετικής με τη Σύμβαση που μπορεί να προκύψει μεταξύ τους σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ αφορμής της, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί φιλική ή διαιτητική επίλυση της διαφοράς μέσα σε χρονική προθεσμία δύο (2) μηνών από την εμφάνιση της διαφοράς, αυτή διευθετείται βάσει της Ελληνικής νομοθεσίας και αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια που εδρεύουν στην Αλεξανδρούπολη. Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη και προς απόδειξή τους συντάχθηκε αυτή η σύμβαση και αφού διαβάσθηκε και βεβαιώθηκε από τα συμβαλλόμενα μέρη υπογράφηκε σε πέντε (5) πρωτότυπα, και έλαβε κάθε συμβαλλόμενο μέλος ένα. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ 21

22 Ο Πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς Λευκίμης Σουφλίου Δημήτριος Ε. Μπακαλούδης Επ. Καθηγητής Α.Π.Θ. Επωνυμία Αναδόχου 22