14SYMV

Transcript

1 Αριθµός Πρωτοκόλλου 90475/ ΣΥΜΒΑΣΗ 14SYMV «Επέκτασης του ενεργού εξοπλισμού δικτύου δεδομένων του Δήμου Ηρακλείου» Συµβατικού Τιµήµατος ,88 συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΟΤΕ Α.Ε.

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ ΑΡΘΡΟ 1 - Ορολογία... 4 ΑΡΘΡΟ 2 - Αντικείµενο της παρούσας Σύµβασης... 5 ΑΡΘΡΟ 3 - ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 6 ΑΡΘΡΟ 4 - ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ-ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ-ΠΑΡΑ ΟΤΕΑ... 6 ΑΡΘΡΟ 5 - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ- ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ... 6 ΑΡΘΡΟ 6 - ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ... 9 ΑΡΘΡΟ 7 - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 8 - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 9 - ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΑΡΘΡΟ 10 - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ ΑΡΘΡΟ 11 - ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ ΑΡΘΡΟ 12 - ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ ΑΡΘΡΟ 13 - ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 14 - ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 15 - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΙΚΑΙΟ- ΩΣΙ ΙΚΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΈΡΓΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΦΑΣΕΙΣ - ΠΑΡΑ ΟΤΕΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ - ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΈΡΓΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΟΜΑ Α ΈΡΓΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε - ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ / 28

3 ΣΥΜΒΑΣΗ Επέκτασης του ενεργού εξοπλισμού δικτύου δεδομένων του Δήμου Ηρακλείου Στο Ηράκλειο συµβαλλόµενοι: σήµερα την 18 Απριλίου του έτους 2012, οι πιο κάτω Αφενός Ο ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ νοµίµως εκπροσωπούµενος από τον κ. Γιάννη Κουράκη, ήµαρχο αυτού, δυνάµει των αποφάσεων 402/2010 και 488/2010 Συνεδρίασεων της ηµαρχιακής Επιτροπής και ο οποίος αποκαλείται στο εξής «ΗΜΟΣ» και αφετέρου H εταιρεία ΟΤΕ Α.Ε., που εδρεύει στην Αθήνα, Κηφησίας 99 ΤΚ Μαρούσι Τηλ.: που έχει αριθµό φορολογικού µητρώου ΑΦΜ: και υπάγεται στη ΟΥ Μεγάλων Επιχειρήσεων. και εκπροσωπείται νόµιµα από τον τον κ.ζαχαρία Πιπερίδη, Γενικό /ντή Εταιρικών & Επιχειρησιακών Πελατών και αποκαλείται στο εξής "Ανάδοχος", λαµβάνοντας υπόψη: 1. Τον Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων Ν. 3463/2006 (Α 114) και το Π. 28/1980 (Α 11). 3 / 28

4 1. Την υπ αριθµό 110/2011 Απόφαση ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία αποφασίστηκε η κατακύρωση του ιαγωνισµού για το Έργο «Επέκτασης του ενεργού εξοπλισµού δικτύου δεδοµένων του ήµου Ηρακλείου» συνολικού προϋπολογισµού, ,88 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23% [προϋπολογισµός χωρίς ΦΠΑ: ,09 ευρώ επιπλέον 23% ΦΠΑ ,79 ] 2. Την προσφορά του Αναδόχου. 3. Την 7110/ Απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Κρήτης. συµφώνησαν και έκαναν αµοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: ΑΡΘΡΟ 1 - Ορολογία Αντίκλητος Αναθέτουσα Αρχή Επίσηµη γλώσσα της Σύµβασης Έργο Κύριος του Έργου Προϋπολογισµός Έργου Σύµβαση Το πρόσωπο που ο ΑΝΑ ΟΧΟΣ µε έγγραφη δήλωσή του, στην οποία περιλαµβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοµατεπώνυµο, ταχυδροµική διεύθυνση, αριθµός τηλεφώνου, fax, κλπ.) ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόµενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής µε αυτόν και αυτός µε υπεύθυνη δήλωσή του αποδέχθηκε το διορισµό αυτό. ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Επίσηµη γλώσσα της Σύµβασης είναι η ελληνική. Η ιακήρυξη, η Προσφορά και η Σύµβαση είναι συνταγµένα στην ελληνική γλώσσα. Το σύνολο του υπό ανάθεση Έργου ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Η εκτιµώµενη από την Αναθέτουσα Αρχή δαπάνη για την υλοποίηση του Έργου (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ). Το παρόν συµφωνητικό που θα υπογραφεί µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών για το σύνολο του Έργου, δηλαδή 4 / 28

5 Συµβατικά τεύχη µεταξύ του ΗΜΟΥ ως Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου του Έργου. Τα τεύχη της Σύµβασης µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συµπληρώνουν και περιλαµβάνουν κατά σειρά ισχύος : α. τη Σύµβαση, β. τη ιακήρυξη γ. την Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου δ. την Οικονοµική Προσφορά του Αναδόχου Συµβατικό Τίµηµα Το συνολικό τίµηµα της Σύµβασης ,88 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ). Τµηµατική Προσωρινή παραλαβή των εκάστοτε παραδοτέων παραλαβή παραδοτέων Οριστική Παραλαβή Ολοκλήρωση όλων των συµβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου ΑΡΘΡΟ 2 - Αντικείµενο της παρούσας Σύµβασης Με την παρούσα, ο ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαµβάνει, έναντι της αµοιβής που αναφέρεται πιο κάτω στην παρούσα, την υλοποίηση του έργου «Επέκτασης του ενεργού εξοπλισµού δικτύου δεδοµένων του ήµου Ηρακλείου» Το Έργο θα υλοποιηθεί σύµφωνα µε: α) όσα αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α), της παρούσας, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα αυτής και β) την προσφορά του Αναδόχου, σε συνδυασµό µε τους όρους διακήρυξης και την υπ. αριθ. 824/2010 απόφαση.σ. του ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Το Έργο αφορά στην υλοποίηση των έργων 1 µε τίτλο «Προμήθεια ενεργού εξοπλισμού για την υποστήριξη IP τηλεφωνίας στα κτίρια Λότζια και Μάντρα 5 / 28

6 Καθαριότητος.» και 2 «Προμήθεια εγκατάσταση ενεργού εξοπλισμού για την υποστήριξη IP τηλεφωνίας και υποδομών στα κτίρια: Ανδρόγεω, Γραφεία Παλιάς Πόλης, Παλιάς Λαχαναγοράς.» Αντικείµενο του Έργου είναι: ΕΡΓΟ 1 «Προμήθεια ενεργού εξοπλισμού για την υποστήριξη IP τηλεφωνίας στα κτίρια Λότζια και Μάντρα Καθαριότητος.» ΕΡΓΟ 2 «Προμήθεια εγκατάσταση ενεργού εξοπλισμού για την υποστήριξη IP τηλεφωνίας και υποδομών στα κτίρια: Ανδρόγεω, Γραφεία Παλιάς Πόλης, Παλιάς Λαχαναγοράς.» ΑΡΘΡΟ 3 - ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η συνολική διάρκεια της παρούσας σύµβασης ορίζεται σε Εξήντα (60) µέρες αρχόµενη από την ηµέρα υπογραφής της. Η ίδια ως άνω ηµεροµηνία προσδιορίζει και την έναρξη υλοποίησης του Έργου από τον Ανάδοχο. Είναι δυνατόν να δοθεί χρόνος παράτασης του συµβατικού χρόνου παράδοσης σύµφωνα µε το άρθρο 27 του ΕΚΠΟΤΑ ΑΡΘΡΟ 4 - ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ-ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ-ΠΑΡΑ ΟΤΕΑ Η παροχή των επιµέρους εργασιών από τον Ανάδοχο είναι δυνατό να µεταβάλλεται χρονικά, µετά από κοινή συµφωνία και υπό την προϋπόθεση ότι δεν µεταβάλλεται το συνολικό χρονοδιάγραµµα του Έργου ΑΡΘΡΟ 5 - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ- ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1. Η παράδοση και η παραλαβή του εξοπλισµού θα γίνει σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του έργου. 6 / 28

7 2. Αν εξ υπαιτιότητας του Αναδόχου παρέλθει η συµφωνηµένη ηµεροµηνία παράδοσης της προµήθειας και η προµήθεια δεν παραδοθεί σύµφωνα µε τους συµβατικούς όρους και τις εκεί αναφερόµενες τεχνικές προδιαγραφές, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει ως ποινική ρήτρα τα προβλεπόµενα στο άρθρο 33 του ΕΚΠΟΤΑ. 3. Αν εξ υπαιτιότητας του Αναδόχου παρέλθει χρονικό διάστηµα τριών (3) µηνών από την συµφωνηθείσα ηµεροµηνία παράδοσης της προµήθειας και η προµήθεια δεν παραδοθεί, τότε η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο. 4. Για τη διαδικασία και τις συνέπειες της έκπτωσης εφαρµόζονται αναλογικά οι διατάξεις του άρθρου 35 του ΕΚΠΟΤΑ. 5. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανωτέρα βία ή σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής ή σε λόγους που εν γένει αφορούν στην Αναθέτουσα Αρχή. Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος δικαιούται ισόχρονης παράτασης προθεσµίας υλοποίησης του Έργου, καθώς επίσης την καταβολή αποζηµίωσης από την Αναθέτουσα Αρχή για τις δαπάνες που αποδεδειγµένα υπέστη λόγω των καθυστερήσεων αυτών. 6. Όλοι οι όροι της σύµβασης θεωρούνται ουσιώδεις. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωµα να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πληµµελώς τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει οποιοδήποτε όρο της σύµβασης. Στις περιπτώσεις αυτές ο ανάδοχος δε δικαιούται αποζηµίωσης. Αντιστοίχως, ο Ανάδοχος έχει το δικαίωµα να καταγγείλει αζηµίως για τον ίδιο και µε άµεση ισχύ την παρούσα σε περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή υπαιτίως δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πληµµελώς τις συµβατικές της υποχρεώσεις. Το δικαιώµατα αυτά διατηρεί ο Ανάδοχος σε περίπτωση κήρυξης της Αναθέτουσας Αρχής σε κατάσταση πτώχευσης ή παύσης πληρωµών ή διαδικασίας συνδιαλλαγής, µετατροπής της νοµικής της µορφής, θέσης υπό καθεστώς διάλυσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης ή άλλης παρόµοιας κατάστασης. Σε κάθε περίπτωση καταγγελίας διενεργείται παραλαβή του Συµβατικού Αντικειµένου που έχει εκτελεστεί µέχρι την καταγγελία, επιστρέφονται οι εγγυήσεις, εγγυητικές επιστολές, κρατήσεις κλπ. και γίνεται εκκαθάριση των µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών λογαριασµών, µε την επιφύλαξη των 7 / 28

8 δικαιωµάτων των µερών περί κατάπτωσης ποινικών ρητρών, εγγυητικών επιστολών και περί καταβολής αποζηµιώσεων για την αποκατάσταση θετικών ζηµιών. 7. Για τον υπολογισµό των ποινικών ρητρών οι χρόνοι υπολογίζονται σε ηµερολογιακές ηµέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στη σύµβαση (χωρίς Φ.Π.Α.) και οι προθεσµίες χωρίς παρατάσεις. 8. Οι ως άνω ρήτρες καθυστέρησης και µε τους ίδιους όρους επιβάλλονται στην περίπτωση υπέρβασης τυχόν τµηµατικών προθεσµιών οι οποίες περιλαµβάνονται στο χρονοδιάγραµµα του έργου από αποδεδειγµένη υπαιτιότητα του αναδόχου και υπολογίζονται επί των παραδοτέων που καθυστερούν. 9. Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων επιβάλλονται µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής και θα παρακρατούνται από την επόµενη πληρωµή του αναδόχου. Ύστερα από αίτηµα του Αναδόχου και µε την ίδια ως άνω απόφαση η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ανακαλέσει τις ρήτρες καθυστέρησης για τυχόν τµηµατικές προθεσµίες µόνο αν το έργο περατωθεί µέσα στη συνολική προθεσµία. Οι ρήτρες καθυστέρησης που επιβάλλονται για υπέρβαση τµηµατικών προθεσµιών, αν δεν ανακληθούν βαρύνουν τον ανάδοχο επιπλέον των ρητρών λόγω υπέρβασης συνολικής προθεσµίας που έχουν επιβληθεί υπό την επιφύλαξη του συνολικού ποσοστιαίου ορίου που καθορίζεται στην παράγραφο 6.2 του παρόντος. 10. Ρητά συµφωνείται µεταξύ των µερών, ότι τα ποσά που τυχόν καταβληθούν λόγω ποινικών ρητρών δεν συµψηφίζονται µε τις τυχόν καταπίπτουσες εγγυητικές επιστολές. 11. Με την επιφύλαξη των προβλεπόµενων σε άλλους όρους της παρούσας, καθένα από τα Μέρη έχει δικαίωµα να καταγγείλει αζηµίως γι αυτό την παρούσα στις παρακάτω αναφερόµενες περιπτώσεις: (α) Αν συνεπεία γεγονότος που συνιστά ανωτέρα βία διακοπεί η εκτέλεση της Συµβάσεως για χρονικό διάστηµα πέραν των πέντε (5) µηνών. (β) Αν χωρίς να υπάρχει οποιαδήποτε υπαιτιότητα οιουδήποτε εκ των Μερών απαγορευθεί οριστικά ή προσωρινά για χρόνο που υπερβαίνει τους πέντε (5) µήνες η εκτέλεση της Σύµβασης. 8 / 28

9 Στις περιπτώσεις αυτές η λύση της Σύµβασης επέρχεται από και µε την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης καταγγελίας στο αντισυµβαλλόµενο του καταγγέλλοντος Μέρος. Στην περίπτωση αυτή θα διενεργείται παραλαβή του Συµβατικού Αντικειµένου που έχει εκτελεστεί και εκκαθάριση των µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών λογαριασµών. Ειδικότερα ο Ανάδοχος θα δικαιούται να εισπράξει το συµβατικό τίµηµα που αντιστοιχεί στο εκτελεσθέν µέχρι τη λύση της παρούσας Συµβατικό Αντικείµενο (προµήθεια & υπηρεσίες), καθώς επίσης τις δαπάνες που αποδεδειγµένα έχει υποστεί λόγω της διακοπής των εργασιών και να του επιστραφούν όλες οι δοθείσες εγγυητικές επιστολές, εγγυήσεις, κρατήσεις κλπ. ΑΡΘΡΟ 6 - ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ Η αµοιβή που θα καταβληθεί από το ΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ στον Ανάδοχο ανέρχεται σε Εκατόν Ογδόντα Πέντε Χιλιάδες Οκτακόσια έκα Οκτώ Ευρώ και Ογδόντα Οκτώ Λεπτά, ( ,88 ) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 23%. Η κατανοµή της αµοιβής του αναδόχου ανά έργο κατανέµεται ως εξής : Αµοιβή έργου 1 : ,12 Αµοιβή έργου 2 : ,76 Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την εκτέλεση της σύµβασης θεωρώντας το συµβατικό αντάλλαγµα επαρκές, νόµιµο και εύλογο για την εκτέλεση του αντικειµένου της παρούσας µετά από συνολική έρευνα που πραγµατοποίησε πριν την κατάθεση της προσφοράς του. Στο τίµηµα περιλαµβάνονται όλες οι ενδεχόµενες αµοιβές τρίτων καθώς και οι δαπάνες του Αναδόχου για την εκτέλεση του Έργου, χωρίς καµία περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής. Η πληρωµή θα πραγµατοποιηθεί προς τον Ανάδοχο εντός 30 ηµερών από την έκδοση του σχετικού τιµολογίου µε την προσκόµιση κάθε δικαιολογητικού που προβλέπεται από τις κείµενες διατάξεις (ιδίως πιστοποιητικών φορολογικής, ασφαλιστικής ενηµερότητας και µη πτώχευσης) που θα ζητηθούν από το όργανο της Αναθέτουσας Αρχής οποίο έχει την ευθύνη για τον έλεγχο και την πληρωµή. 9 / 28

10 Για την πληρωµή από την Αναθέτουσα Αρχή προς τον Ανάδοχο απαιτούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: (α) παραλαβή από την Αναθέτουσα Αρχή και (β) υποβολή τιµολογίου και λοιπών απαιτούµενων δικαιολογητικών. Στις τιµές, χωρίς ΦΠΑ, περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση. Όλα τα τιµήµατα της παρούσας Σύµβασης, παραµένουν σταθερά και δεν υπόκεινται σε καµία αναθεώρηση ή αύξηση έως την συµβατική ηµεροµηνία ολοκλήρωσης του Έργου. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζηµίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αµοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων. Όλα τα έξοδα ταξιδιών, διαµονής, διατροφής, εκπαίδευσης, κτλ. σχετικά µε την υλοποίηση της Παρούσας Σύµβασης,(στα παραπάνω δεν συµπεριλαµβάνονται τα έξοδα του προσωπικού ή µελών της Αναθέτουσας Αρχής ή του Φορέα), ακόµη και αυτών που θα προκύψουν από πιθανές τροποποιήσεις ή οποιεσδήποτε αλλαγές επί της Σύµβασης, είναι ευθύνη του Αναδόχου. Η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί να αναστείλει ανά πάσα στιγµή τις πληρωµές που αναφέρονται στο παρόν άρθρο, σε περίπτωση που δεν έχουν προσκοµιστεί τα αναγκαία δικαιολογητικά έως την ηµεροµηνία προσκόµισης τους. ΑΡΘΡΟ 7 - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Για την καλή εκτέλεση της παρούσας, ο Ανάδοχος κατέθεσε στο ΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ τη µε αριθµό εγγυητική επιστολή της Τράπεζας.., ποσού δέκα πέντε χιλιάδων εκατόν εννέα ευρώ και ενενήντα ένα λεπτά ,91 (10% του Προϋπολογισµού του έργου χωρίς τον ΦΠΑ), ισχύος µέχρι την ολοκληρωτική επιστροφή της. Η εγγυητική αυτή επιστολή επιστρέφεται µετά την οριστική και ποσοτική παραλαβή και ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων από τους συµβαλλόµενους. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ του ΗΜΟΥ µε την έγγραφη ειδοποίηση προς την εγγυήτρια τράπεζα. 10 / 28

11 ΑΡΘΡΟ 8 - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Για την διασφάλιση της απρόσκοπτης και παραγωγικής λειτουργίας της εφαρµογής και όλων των δοµικών µονάδων από τις οποίες αποτελείται, απαιτείται από τον Ανάδοχο η δωρεάν παροχή Συντήρησης - υποστήριξης για όλα τα επιµέρους στοιχεία των παρεχόµενων υποδοµών και για διάστηµα 3 ετών από την οριστική παραλαβή του έργου. ΑΡΘΡΟ 9 - ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ Ο Ανάδοχος κατά την υπογραφή της παρούσας τεκµαίρεται ότι έχει πλήρη γνώση του συνόλου των συνθηκών εκτέλεσης του αντικειµένου της παρούσας και των αντιστοίχων κινδύνων. Ο Ανάδοχος φέρει την ευθύνη καλής και άρτιας εκτέλεσης του συνόλου του έργου που αναλαµβάνει. Τεκµαίρεται επίσης ότι αναλαµβάνει την εκτέλεση της σύµβασης θεωρώντας το συµβατικό αντάλλαγµα επαρκές, νόµιµο και εύλογο για την εκτέλεση του αντικειµένου της παρούσας µετά από συνολική έρευνα (τεχνικο-οικονοµική) που πραγµατοποίησε πριν την κατάθεση της προσφοράς του. Τυχόν παράλειψη ή πληµµέλεια στην ενηµέρωση του ή τυχόν διακυµάνσεις της αγοράς δεν τον απαλλάσσουν από τις συµβατικές του υποχρεώσεις και την εντεύθεν ευθύνη από το νόµο και τη σύµβαση, υπό την επιφύλαξη του άρθρου 388 Α.Κ.. Καθ όλη τη διάρκεια του Έργου ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά µε το ΗΜΟ και τα αρµόδια όργανα αυτού, υποχρεούται δε να λαµβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά µε την εκτέλεση του Έργου. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε συνεδριάσεις και συναντήσεις που αφορούν το Έργο (τακτικές και έκτακτες), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην προσφορά του, παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσµατική λήψη αποφάσεων. Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να υλοποιήσει και να παραδώσει το Έργο, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στα σχετικά άρθρα της παρούσας και των παραρτηµάτων αυτής, εκτελώντας προσηκόντως όλες τις επιµέρους εργασίες, που αυτό περιλαµβάνει, διαθέτοντας Οµάδα Έργου µε την απαιτούµενη εµπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της σύµβασης. 11 / 28

12 Ο Ανάδοχος εγγυάται για τη διάθεση της αναφεροµένης στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ( ) «Οµάδα Έργου» της παρούσας, επιστηµονικού και λοιπού προσωπικού, καθώς επίσης και συνεργατών, που διαθέτουν την απαιτούµενη εµπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της Σύµβασης, υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν πνεύµα συνεργασίας κατά τις επαφές τους µε τις αρµόδιες υπηρεσίες και τα στελέχη του ΗΜΟΥ ή των εκάστοτε υποδεικνυοµένων από αυτήν προσώπων. Σε αντίθετη περίπτωση, ο ΗΜΟΣ δύναται να ζητήσει την αντικατάσταση µέλους της Οµάδας Έργου του Αναδόχου, οπότε ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί σε αντικατάσταση µε άλλο πρόσωπο, ανάλογης εµπειρίας και προσόντων. Αντικατάσταση µέλους της Οµάδας Έργου του Αναδόχου, κατόπιν αιτήµατός του, κατά την διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, δύναται να γίνει µετά από έγκριση του ΗΜΟΥ και µόνον µε άλλο πρόσωπο αντίστοιχων προσόντων και εµπειρίας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει τον ΗΜΟ εγγράφως, τουλάχιστον τριάντα (30) ηµέρες πριν την αντικατάσταση αναφέροντας τους λόγους αυτής. Ειδικότερα, η ο ΗΜΟΣ δύναται : α) Εντός της ίδιας προθεσµίας να εγκρίνει εγγράφως την προτεινόµενη αντικατάσταση β) Εντός της προθεσµίας αυτής να απορρίψει την προτεινόµενη αντικατάσταση, ζητώντας από τον Ανάδοχο να προτείνει άµεσα άλλο πρόσωπο Σε περίπτωση που µέλη της Οµάδας Έργου του Αναδόχου αποχωρήσουν από αυτήν ή λύσουν τη συνεργασία τους µαζί του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει ότι κατά το χρονικό διάστηµα, µέχρι την αποχώρησή τους, θα παρέχουν κανονικά τις υπηρεσίες τους και αφ ετέρου να αντικαταστήσει άµεσα τους αποχωρήσαντες συνεργάτες, µε άλλους ανάλογης εµπειρίας και προσόντων µετά από έγκριση του ΗΜΟΥ, τηρώντας τους περιορισµούς που αναφέρονται ανωτέρω. Ο Ανάδοχος εγγυάται και φέρει όλες τις υποχρεώσεις και ευθύνες, που προβλέπονται ή απορρέουν από την παρούσα Σύµβαση και το Νόµο και σε σχέση µε οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από το προσωπικό του, που θα ασχοληθεί ή θα παράσχει οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε σχέση µε την παρούσα Σύµβαση. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζηµίας που προκληθεί σε τρίτους από υπαιτιότητά του υποχρεούται µόνον αυτός προς αποκατάστασή της. 12 / 28

13 Ο Ανάδοχος θα ενεργεί µε επιµέλεια και φροντίδα, ώστε να εµποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα µπορούσαν να έχουν αποτέλεσµα αντίθετο µε το συµφέρον του ΗΜΟΥ. Μετά την υπογραφή της παρούσας και εντός 5 ηµερών, ο Ανάδοχος θα υποβάλει αναλυτικό πρόγραµµα ενεργειών στον ΗΜΟ. Εάν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου προκύπτουν αλλαγές στο χρονοδιάγραµµα ενεργειών, τότε οι αλλαγές αυτές θα υποβάλλονται ως εισηγήσεις στον ΗΜΟ, ο οποίος θα τις εγκρίνει κατά περίπτωση ή θα τις απορρίπτει. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να γνωρίζει και να τηρεί τις υποχρεώσεις του οι οποίες προκύπτουν από την κείµενη νοµοθεσία ΑΡΘΡΟ 10 - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ Ο Ανάδοχος σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης οποιουδήποτε όρου της παρούσας συµφωνίας ή της προσφοράς του, έχει υποχρέωση να αποζηµιώσει τον ΗΜΟ ή τον Κύριο του έργου ή το Ελληνικό ηµόσιο, για κάθε θετική και αποθετική ζηµία που προκάλεσε µε αυτήν τη παράβαση εξ οιασδήποτε αιτίας και αν προέρχεται, αλλά µέχρι το ύψος του ποσού της σύµβασης. Ο ΗΜΟΣ απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχηµα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση του Έργου που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητά του. Ρητά συνοµολογείται ότι οι εγγυήσεις που χορηγούνται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 8 της παρούσας, δεν εξαντλούν την ευθύνη του αναδόχου να αποζηµιώσει τον ΗΜΟ, ή το ελληνικό ηµόσιο σε περίπτωση υπαίτιας αθετήσεως κάποιου όρου της παρούσας εκ µέρους αυτού, προξενηθούν οικονοµικές ή περιουσιακές ζηµίες στους ως άνω. Ο Ανάδοχος αποζηµιώνει το ΗΜΟ σε περίπτωση οποιασδήποτε αγωγής, απαίτησης ή διαδικασίας κατά του ΗΜΟΥ εκ µέρους τρίτων για κάθε είδους ζηµίες που προκλήθηκαν από οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη του αναδόχου κατά την εκτέλεση της σύµβασης ή από τυχόν ελαττώµατα του έργου, ακόµη και µετά την παράδοσή του, ή από την έλλειψη συµφωνηµένων ιδιοτήτων αυτού που συνδέονται αποδεδειγµένα µε την εκ µέρους του αδυναµία ή πληµµελή εκπλήρωση των συµβατικών του υποχρεώσεων. 13 / 28

14 ΑΡΘΡΟ 11 - ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ Ο Ανάδοχος εγγυάται για τη διάθεση της αναφεροµένης στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ( ) «Οµάδα Έργου» της παρούσας, του απαραίτητου πρόσθετου επιστηµονικού και λοιπού προσωπικού, καθώς επίσης και πρόσθετων συνεργατών, που διαθέτουν την απαιτούµενη εµπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της Σύµβασης. Απαγορεύεται ρητά στον Ανάδοχο να αναθέσει οποιοδήποτε µέρος ή το σύνολο του έργου υπεργολαβικά σε τρίτο νοµικό πρόσωπο, το οποίο δεν είχε συµπεριλάβει στην προσφορά του, εί µη µόνον υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 16 κατωτέρω. Σε περίπτωση αποδεδειγµένης διακοπής της συνεργασίας του αναδόχου µε µέλος της «Οµάδας Έργου», η εκτέλεση του έργου θα συνεχίζεται από τον ανάδοχο µε αντικατάσταση του αποχωρήσαντος µε νέο συνεργάτη, µετά από προηγούµενη σύµφωνη γνώµη της αναθέτουσας αρχής. Σε κάθε περίπτωση την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση του έργου, φέρει αποκλειστικά ο Ανάδοχος. ΑΡΘΡΟ 12 - ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ Κανένα συµβαλλόµενο µέρος δεν θεωρείται ότι παραβιάζει τις συµβατικές του υποχρεώσεις εάν εµποδίζεται να τις εκπληρώσει για λόγους ανωτέρας βίας. Ως ανωτέρα βία νοείται οποιαδήποτε απρόβλεπτη και έκτακτη κατάσταση ή συµβάν ανεξάρτητο από τον έλεγχο των συµβαλλοµένων µερών, το οποίο εµποδίζει ένα από τα µέρη κατά την εκτέλεση των συµβατικών του υποχρεώσεων, το οποίο δεν οφείλεται σε παράπτωµα ή αµέλεια από µέρους του (συµπεριλαµβανοµένων και των συνεργατών που έχει υποδείξει) και το οποίο δεν θα µπορούσε να αποφευχθεί µε την επίδειξη άκρας επιµέλειας. Ως περιστατικά ανωτέρας βίας δεν θεωρούνται όσα ευρίσκονται αντικειµενικά εντός του πεδίου οικονοµικής δραστηριότητας και ελέγχου του Αναδόχου. 14 / 28

15 Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, µε απόφαση του ΗΜΟΥ ο χρόνος παράδοσης του έργου µπορεί να µετατεθεί ανάλογα. Η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται εντός 20 εργάσιµων ηµερών από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκοµίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος δικαιούται να αναστείλει την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του που απορρέουν από τη σύµβαση, κατά το µέτρο και κατά το χρόνο που τα ως άνω γεγονότα παρεµποδίζουν την εκπλήρωση τους. ΑΡΘΡΟ 13 - ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η σύµβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν παραδοθεί οριστικά το σύνολο του έργου (ολοκληρωµένο ή µε ελλείψεις που δεν επηρεάζουν κατά την κρίση του ΗΜΟΥ τον σκοπό, για τον οποίο προορίζεται και δεν εµποδίζουν την Οριστική Παραλαβή και), γίνει η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος και εκπληρωθούν οι τυχόν λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις από τα συµβαλλόµενα µέρη και αποδεσµευθούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόµενα στη σύµβαση. ΑΡΘΡΟ 14 - ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Ο Ανάδοχος πρέπει να εκτελέσει τη Σύµβαση µε βάση τα υψηλότερα επαγγελµατικά πρότυπα. Ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη συµµόρφωσης µε τις νοµικές υποχρεώσεις τις οποίες υπέχει, ιδίως όσες απορρέουν από το εργατικό δίκαιο, το φορολογικό δίκαιο και την κοινωνική νοµοθεσία. Ο Ανάδοχος πρέπει να εξασφαλίζει ότι τα µέλη της Οµάδας Έργου που εκτελούν τη Σύµβαση διαθέτουν τα απαιτούµενα επαγγελµατικά προσόντα και εµπειρία για την εκτέλεση της Σύµβασης. Για τα θέµατα που καθορίζονται στην παρούσα, κανένα συναφές κείµενο ή έγγραφο ή στοιχείο προϋπάρχον αυτής δεν έχει οποιαδήποτε ισχύ ή µπορεί να ληφθεί υπ όψιν για την ερµηνεία των όρων της παρούσας, εκτός αν ρητώς καθορίζεται διαφορετικά στη παρούσα σύµβαση. 15 / 28

16 Αντίκλητος του Αναδόχου, στον οποίο µπορούν να γίνονται όλες οι κοινοποιήσεις από το ΗΜΟ ή/και τον Κύριο του έργου προς τον Ανάδοχο ορίζεται µε την παρούσα η κα. Σταµπολή Ιζαµπέλα οδός Μούγλων 44, Ηράκλειο, αριθµός τηλεφώνου , αριθµός fax Η κοινοποίηση εγγράφων από το ΗΜΟ στον Ανάδοχο θα γίνεται ταχυδροµικά στη διεύθυνση αυτή ή µε φαξ. ΑΡΘΡΟ 15 - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΙΚΑΙΟ- ΩΣΙ ΙΚΙΑ Κάθε διαφορά µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών ως προς το κύρος, την ερµηνεία και την εκτέλεση της Σύµβασης αυτής και τις αξιώσεις που γεννώνται από αυτήν θα επιλύεται από τα αρµόδια δικαστήρια του Νοµού της έδρας του ΗΜΟΥ. Εφαρµοστέο είναι το ελληνικό δίκαιο. ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ συνετάγη το παρόν σε δύο πρωτότυπα, ένα έλαβε έκαστο συµβαλλόµενο µέρος. ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ Για τον ΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Για την Εταιρεία ΟΤΕ ΑΕ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ ήµαρχος ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΠΙΠΕΡΙ ΗΣ Γενικός /ντης Εταιρικών & Επιχειρησιακών Πελατών 16 / 28

17 17 / 28

18 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΈΡΓΟΥ 1. Περιγραφή Φυσικού Αντικειµένου του Έργου Το Έργο αφορά στην υλοποίηση των: Έργο 1 «Προµήθεια ενεργού εξοπλισµού για την υποστήριξη IP τηλεφωνίας στα κτίρια Λότζια και Μάντρα Καθαριότητος.» του ήµου Ηρακλείου και Έργο 2 «Προµήθεια εγκατάσταση ενεργού εξοπλισµού για την υποστήριξη IP τηλεφωνίας και υποδοµών στα κτίρια: Ανδρόγεω, Γραφεία Παλιάς Πόλης, Παλιάς Λαχαναγοράς.» του ήµου Ηρακλείου. 18 / 28

19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΦΆΣΕΙΣ - ΠΑΡΑ ΟΤΈΑ 1. Γενικά Οι Φάσεις, τα Παραδοτέα και το χρονοδιάγραµµα του Έργου υπόκεινται στην υποχρέωση πλήρους κάλυψης των απαιτήσεων της ιακήρυξης του παρόντος Έργου και εξειδικεύονται στην προσφορά του Αναδόχου,. 2. Φάσεις Έργου - Παραδοτέα Το έργο περιλαµβάνει τις εξής φάσεις : ΦΑΣΗ Α: Προμήθεια ενεργού εξοπλισμού για την υποστήριξη IP τηλεφωνίας στα κτίρια Λότζια και Μάντρα Καθαριότητος του Δήμου Ηρακλείου ΦΑΣΗ Β: Προμήθεια εγκατάσταση ενεργού εξοπλισμού για την υποστήριξη IP τηλεφωνίας και υποδομών στα κτίρια: Ανδρόγεω, Γραφεία Παλιάς Πόλης, Παλιάς Λαχαναγοράς του Δήμου Ηρακλείου 19 / 28

20 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ - ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΈΡΓΟΥ Η διάρκεια του έργου ορίζεται σε εξήντα (60) µέρες από την ηµεροµηνία υπογραφής της Σύµβασης. Στο χρονοδιάγραµµα του έργου µπορούν να γίνουν µεταβολές, θα πρέπει όµως οι µεταβολές αυτές να είναι συµβατές µε τους χρονικούς περιορισµούς που τίθενται ανά φάση. Κατά τη φάση της υπογραφής της παρούσας µε τον Ανάδοχο, η Αναθέτουσα Αρχή, λαµβάνοντας υπόψη την εξέλιξη του Συνολικού Έργου, µπορεί να προσαρµόσει την ηµεροµηνία έναρξης των εργασιών του Αναδόχου. 20 / 28

21 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΟΜΑ Α ΈΡΓΟΥ 1. οµή Οργάνωσης και ιοίκησης Έργου Στην υλοποίηση του έργου θα συµµετέχουν οι εταιρίες: ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΕΤΑΙΡΙΑ Ε ΡΑ Υποψήφιος ανάδοχος ΟΤΕ ΑΕ ΑΘΗΝΑ Εκ µέρους του ήµου Ηρακλείου την πορεία του έργου θα παρακολουθεί ο Εµµανουήλ Κουτεντάκης ο οποίος θα δύναται να υποβάλει στον ανάδοχο παρατηρήσεις για την καλή εκτέλεση του έργου, τις οποίες ο ανάδοχος στα πλαίσια της καλής εκτέλεσης της σύµβασης πρέπει να λαµβάνει υπόψει. Επιτροπή παραλαβής του έργου είναι σύµφωνα µε την 42/2012 απόφαση Σ οι: 1) Γεώργιος Καραγιαννάκης Πρόεδρος ηµοτικός Υπάλληλος ως πρόεδρος µε αναπληρωτή την Τριανταφυλλιά Αθενάκη επίσης ηµοτική υπάληλο 2) Θεόδωρος Συντηχάκης ηµοτικός υπάληλος µε αναπληρωµατικό τον Κωνσταντίνος Μουντράκης επίσης ηµοτικός Υπάλληλος. 3) Στυλιανός Ρουµπελάκης ηµοτικός Υπάλληλος µε αναπληρωτή τον Παράσχο επίσης ηµοτικός Υπάλληλος. 21 / 28

22 .ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε - ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Ασφάλεια Κατά το σχεδιασµό του Έργου ο Ανάδοχος θα λάβει ειδική µέριµνα και να δροµολογήσει τις κατάλληλες δράσεις για: την προστασία της ακεραιότητας και της διαθεσιµότητας των πληροφοριών την προστασία των προς επεξεργασία και αποθηκευµένων προσωπικών δεδοµένων αναζητώντας και εντοπίζοντας µε µεθοδικό τρόπο τα τεχνικά µέτρα και τις οργανωτικοδιοικητικές διαδικασίες. Για τον σχεδιασµό και την υλοποίηση των τεχνικών µέτρων ασφαλείας του Έργου, ο Ανάδοχος θα λάβει υπόψη του : το θεσµικό και νοµικό πλαίσιο που ισχύει (π.χ. προστασία των προσωπικών δεδοµένων Ν. 2472/97, προστασία των προσωπικών δεδοµένων στον τηλεπικοινωνιακό τοµέα Ν. 2774/99) τις σύγχρονες εξελίξεις στις ΤΠΕ τις βέλτιστες πρακτικές στο χώρο της Ασφάλειας στις ΤΠΕ (best practices) τα επαρκέστερα διατιθέµενα προϊόντα λογισµικού και υλικού τυχόν διεθνή de facto ή de jure σχετικά πρότυπα Τα τεχνικά µέτρα ασφάλειας θα υλοποιούνται από τον Ανάδοχο στα πλαίσια των προϊόντων και υπηρεσιών που έχει ήδη προσφέρει. 22 / 28

23 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΦΑΣΗ 1: Λόντζια και Μάντρα Καθαριότητας Product Number Description QTY Μεταγωγέας Πρόσβασης IP Τηλεφωνίας, τύπος Ε24 W S-C3560X-24P-S Catalyst 3560X 24 Port PoE IP Base 3 S356XVK9T-12255SE CAT 3560X IOS UNIVERSAL W ITH W EB BASED DEV MGR 3 C3KX-PW R-715W AC/2 Catalyst 3K-X 715W AC Secondary Power Supply 3 C3KX-NM-1G Catalyst 3K-X 1G Network Module option PID 3 CAB-3KX-AC-EU AC Power Cord for Catalyst 3K-X (Europe) 6 C3KX-PW R-715W AC Catalyst 3K-X 715W AC Power Supply 3 GLC-LH-SM GE SFP, LC connector LX/LH transceiver 6 Μεταγωγέας Πρόσβασης IP Τηλεφωνίας, τύπος Ε120 W S-C4506E-S6L-96V E Chassis, TwoW S-X4648-RJ45V+E, Sup6L-E 1 PW R-C ACV Catalyst W AC Power Supply (Data and PoE) 1 PW R-C ACV/2 Catalyst W AC Power Supply (Data and PoE) 1 CAB-AC-2800W -EU Europe Power Cord 2 GLC-LH-SM GE SFP, LC connector LX/LH transceiver 2 W S-X4648-RJ45V+E Catalyst 4500 E-Series 48-Port PoE+ Ready 10/100/1000(RJ45) 1 S45ELBK SG Cisco CAT4500E IOS LAN BASE SSH 1 W S-X45-SUP6L-E Catalyst 4500 E-Series Sup 6-E Lite, 2x10GE(X2) w/ Twin Gig 1 CVR-X2-SFP Cisco TwinGig Converter Module 2 23 / 28

24 W S-X4648-RJ45V+E Catalyst 4500 E-Series 48-Port PoE+ Ready 10/100/1000(RJ45) 1 W S-X4648-RJ45V+E Catalyst 4500 E-Series 48-Port PoE+ Ready 10/100/1000(RJ45) 1 Καλώδια Μικτονόµησης Οπτικών Ινών, SM/LC-LC ΟΠΤ ΙΚΟ PATCH CORD LCPC/LCPC (SΜ) 9/125ΜM DUPLEX Τ ΩΝ 2 ΜΕΤ ΡΩΝ 8 Καλώδια Μικτονόµησης Οπτικών Ινών, MM/SC-SC 'OΠΤ ΙΚΟ PATCH CORD SCPC/SCPC DUPLEX ΠΟ ΛΥΤ ΡΟ ΠΟ ( ΜΜ) 62,5/125ΜM 2Μ 4 Καλώδια Μικτονόµησης Οπτικών Ινών, MM/SC-LC 'OΠΤ ΙΚΟ PATCH CORD SCPC/LCPC DUPLEX ΠΟΛΥΤ ΡΟΠΟ ( ΜΜ) 62,5/125ΜM 2Μ 4 Υπηρεσίες Εγγ ύηση κ αι Τ εχ νικ ή Υποστήριξη (3 έτη) 1 Εγκατάσταση και Προσαρµογ ή Υπηρεσιών 1 ΦΑΣΗ 2: Ανδρόγεω, Γραφεία Παλιάς Πόλης, Παλιά Λαχαναγορά Product Number Description QTY Ακραίος ροµολογητής (Border Router) ASR1001 Cisco ASR1001 System,Crypto, 4 built-in GE, Dual P/S 1 ASR1001-PW R-AC Cisco ASR1001 AC Power Supply 2 CAB-ACE-RA Power Cord Europe, Right Angle 2 SFP-GE-L 1000BASE-LX/LH SFP (DOM) 1 SFP-GE-T 1000BASE-T SFP (NEBS 3 ESD) 3 SASR1001UK9-32S Cisco ASR 1001 IOS XE - ENCRYPTION UNIVERSAL 1 24 / 28

25 SLASR1-AES Cisco ASR 1000 Advanced Enterprise Services License 1 FLS-ASR1001-5G Upgrade from 2.5 Gbps to 5Gbps License for ASR M-ASR1K GB Cisco ASR1001 4GB DRAM 1 Μεταγωγέας ικτύου Κορµού W S-C6506E-S32-10GE Cat6506E chassis, W S-SUP32-10GE-3B, Fan Tray (req.p/s) 2 S323AIK SXH Cisco CAT6000-SUP32 IOS ADVANCED IP SERVICES SSH 2 XENPAK-10GB-LRM 10G Base LRM Xenpak 4 W S-X6516A-GBIC Catalyst port GigE Mod, fabric-enabled (Req. GBICs) 2 W S-G BT GBIC 6 W S-G BASE-SX Short W avelength GBIC (Multimode only) 2 W S-G BASE-LX/LH long haul GBIC (singlemode or multimode) 4 W S-CAC-3000W Catalyst W AC power supply 4 CAB-AC-2500W -EU Power Cord, 250Vac 16A, Europe 4 CONNECTOR-KIT Connector Kit 2 W S-SUP32-10GE-3B Cat 6500 Supervisor 32 with 2 ports 10GbE and PFC3B 2 MEM-XCEF M Cat MB DDR, xcef720 (67xx interface, DFC3A/DFC3B) 2 MEM-MSFC2-512MB Catalyst MB DRAM on the MSFC2 or SUP720 MSFC3 2 W S-C6506-E-FAN Catalyst 6506-E Chassis Fan Tray 2 Μεταγωγέας ιανοµής W S-C3750G-12S-S Catalyst SFP + IPB Image 1 CAB-STACK-50CM Cisco StackW ise 50CM Stacking Cable 1 CAB-ACE AC Power Cord (Europe), C13, CEE 7, 1.5M 1 GLC-LH-SM GE SFP, LC connector LX/LH transceiver 3 GLC-SX-MM= GE SFP, LC connector SX transceiver 2 GLC-T= 1000BASE-T SFP 1 25 / 28

26 Εφεδρική τροφοδοσία Μεταγωγέα ιανοµής PW R-RPS2300 Cisco Redundant Power System 2300 and Blower,No Power Supply 1 C3K-PW R-750W AC Catalyst 3750-E / 3560-E 750W AC power supply 1 CAB-ACE AC Power Cord (Europe), C13, CEE 7, 1.5M 1 CAB-RPS2300 RPS 2300 Cable for Devices other than E-Series Switches 1 Included: BLNK-RPS2300 Bay Insert for Cisco Redundant Power System Μεταγωγέας Data Center W S-C3750X-24T-S Catalyst 3750X 24 Port Data IP Base 2 S375XVK9T-12255SE CAT 3750X IOS UNIVERSAL W ITH W EB BASE DEV MGR 2 C3750X-24-IOS-S-E C3750X-24 IP Base to IP Services factory IOS Upgrade 2 C3KX-PW R-350W AC/2 Catalyst 3K-X 350W AC Secondary Power Supply 2 C3KX-NM-10G Catalyst 3K-X 10G Network Module option PID 2 CAB-STACK-50CM Cisco StackW ise 50CM Stacking Cable 2 CAB-SPW R-30CM Catalyst 3750X Stack Power Cable 30 CM 2 CAB-3KX-AC-EU AC Power Cord for Catalyst 3K-X (Europe) 4 C3KX-PW R-350W AC Catalyst 3K-X 350W AC Power Supply 2 SFP-10G-LRM= 10GBASE-LRM SFP Module 4 Μεταγωγέας Πρόσβασης IP Τηλεφωνίας, τύπος Ε24 W S-C3560X-24P-S Catalyst 3560X 24 Port PoE IP Base 2 S356XVK9T-12255SE CAT 3560X IOS UNIVERSAL W ITH W EB BASED DEV MGR 2 C3KX-PW R-715W AC/2 Catalyst 3K-X 715W AC Secondary Power Supply 2 C3KX-NM-1G Catalyst 3K-X 1G Network Module option PID 2 CAB-3KX-AC-EU AC Power Cord for Catalyst 3K-X (Europe) 4 C3KX-PW R-715W AC Catalyst 3K-X 715W AC Power Supply 2 GLC-LH-SM GE SFP, LC connector LX/LH transceiver 4 26 / 28

27 Μεταγωγέας Πρόσβασης IP Τηλεφωνίας, τύπος Ε120 W S-C4506E-S6L-96V E Chassis, TwoW S-X4648-RJ45V+E, Sup6L-E 1 PW R-C ACV Catalyst W AC Power Supply (Data and PoE) 1 PW R-C ACV/2 Catalyst W AC Power Supply (Data and PoE) 1 CAB-AC-2800W -EU Europe Power Cord 2 GLC-LH-SM GE SFP, LC connector LX/LH transceiver 2 W S-X4648-RJ45V+E Catalyst 4500 E-Series 48-Port PoE+ Ready 10/100/1000(RJ45) 1 S45ELBK SG Cisco CAT4500E IOS LAN BASE SSH 1 W S-X45-SUP6L-E Catalyst 4500 E-Series Sup 6-E Lite, 2x10GE(X2) w/ Twin Gig 1 CVR-X2-SFP Cisco TwinGig Converter Module 2 W S-X4648-RJ45V+E Catalyst 4500 E-Series 48-Port PoE+ Ready 10/100/1000(RJ45) 1 W S-X4648-RJ45V+E Catalyst 4500 E-Series 48-Port PoE+ Ready 10/100/1000(RJ45) 1 Καλώδια Μικτονόµησης Οπτικών Ινών, SM/LC-LC ΟΠΤ ΙΚΟ PATCH CORD LCPC/LCPC (SΜ) 9/125ΜM DUPLEX Τ ΩΝ 2 ΜΕΤ ΡΩΝ 8 Καλώδια Μικτονόµησης Οπτικών Ινών, MM/SC-SC 'OΠΤ ΙΚΟ PATCH CORD SCPC/SCPC DUPLEX ΠΟ ΛΥΤ ΡΟ ΠΟ ( ΜΜ) 62,5/125ΜM 2Μ 4 Καλώδια Μικτονόµησης Οπτικών Ινών, MM/SC-LC 'OΠΤ ΙΚΟ PATCH CORD SCPC/LCPC DUPLEX ΠΟΛΥΤ ΡΟΠΟ ( ΜΜ) 62,5/125ΜM 2Μ 4 Υπηρεσίες Εγγ ύηση κ αι Τ εχ νικ ή Υποστήριξη (3 έτη) 1 Εγκατάσταση και Προσαρµογ ή Υπηρεσιών 1 27 / 28

28 28 / 28