14SYMV

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ Στη Θεσσαλονίκη σήμερα στις ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, στο Κατάστημα της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών οι συμβαλλόμενοι αφ ενός μεν: α] ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (ΕΣΔι), Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου ( Ν.Π.Δ.Δ.), που εδρεύει στo Φοίνικα Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης Τ.Θ.22, ΤΚ με Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Κωνσταντίνο Κωστόπουλο, Σύμβουλο Ελεγκτικού Συνεδρίου υπό την ιδιότητά του ως Διευθυντή Οικονομικού Προγραμματισμού και Εποπτείας Οικονομικών Υποθέσεων και αφ ετέρου β] η εταιρεία «BYTE COMPUTER Α.Β.Ε.Ε» (Καλλιρρόης 98 και Τριβολή ΤΚ Αθήνα, ΑΦΜ , που εκπροσωπείται από τον Κωνσταντίνο Μπούγια αφού έλαβαν υπόψη: 1. το ν.3689/2008 (A 164), όπως τροποποιήθηκε με το ν.3910/2011 «Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις» ( A 11), 2. το πδ 165/1996 «Οργανωτική διάρθρωση των Υπηρεσιακών μονάδων της Εθνικής Σχολής Δικαστών» (Α 118), 3. την υπουργική απόφαση 8266/1995 «Ειδικός Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης Εθνικής Σχολής Δικαστών» (Β 183), 4. το ν.2286/1995 (Α 19) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 5. το πδ 118/2007 (Α 150) «Προμήθειες Δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», 6. το ν.2362/95 «Περί Δημόσιου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (A 247), και ειδικότερα το άρθρο 83, όπως τροποποιήθηκε με την με αριθμό 35130/739 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παράγραφος 1 του ν.2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων» (Β 1291), 7. το νδ 496/74 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (Α 204), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 8. το ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις (Α 112), 14SYMV

2 9. το ν.4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 204/ ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 10. τη με αριθμό πρωτοκόλλου 194/ απόφαση του Διευθυντή Οικονομικού Προγραμματισμού και Εποπτείας Οικονομικών Υποθέσεων της ΕΣΔι, με την οποία εγκρίνεται η διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια εκατόν εβδομήντα (170) φορητών Η/Υ για τους εκπαιδευθέντες της ΙΗ σειράς της ΕΣΔι. 11. τη με αριθμό 7/2014 Διακήρυξη της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών (Παράρτημα Α της παρούσας σύμβασης, αριθ.πρωτ.εσδι 260/ ), με την οποία διενεργήθηκε πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια εκατόν εβδομήντα (170) φορητών υπολογιστών, 12. τη με αριθμό πρωτ.474/ οικονομική και τεχνική προσφορά (Παράρτημα Β της παρούσας σύμβασης) της δεύτερης συμβαλλομένης, 13. την αριθμό πρωτ.730/ απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού στη δεύτερη συμβαλλομένη, συμφωνούν και συναποδέχονται την σύναψη της παρούσας σύμβασης δια της οποίας η πρώτη συμβαλλομένη αναθέτει στη δεύτερη συμβαλλόμενη, καλούμενη εφεξής «προμηθευτή», την προμήθεια εκατόν εβδομήντα (170) φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών για τους εκπαιδευθέντες της ΙΗ σειράς της Εθνικής Δικαστικών Λειτουργών συνολικής αξίας πενήντα χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα εννέα ευρώ (50.779,00 ) χωρίς τον αναλογούντα ΦΠΑ ύψους 23%, οποίος ανέρχεται στο ποσό των έντεκα χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα εννέα ευρώ και δεκαεπτά λεπτών(11.679,17 ), ήτοι συνολικό ποσό εξήντα δύο χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα οκτώ ευρώ και δεκαεπτά λεπτών (62.458,17 ), υπό τους κάτωθι όρους και συμφωνίες: ΜΕΡΟΣ Ι. ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 1: Η Προμήθεια αφορά: 1. Τον απαραίτητο υλικό εξοπλισμό (HARDWARE), δηλαδή εκατόν εβδομήντα (170) φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές 2. Το απαραίτητο λογισμικό (SOFTWARE) που περιγράφεται στην παρούσα διακήρυξη και στα παραρτήματά της 3. Την εγκατάσταση του εξοπλισμού (θέση σε πλήρη λειτουργία)

3 4. Τη δωρεάν παροχή εγγύησης καλής λειτουργίας για περίοδο ενός (1) έτους από την οριστική παραλαβή. ΑΡΘΡΟ 2 ΤΙΜΗ 2.1 Οι τιμές που καθορίζονται στη σύμβαση δεν υπόκειται σε μεταβολή και περιλαμβάνουν όλες τις επιβαρύνσεις (φόρους, δασμούς, μεταφορικά κτλ) και τις νόμιμες κρατήσεις υπέρ τρίτων, εκτός από το Φ.Π.Α. Ενόψει της πτωτικής τάσης του κόστους εξοπλισμού πληροφορικής, αναπροσαρμογή του τιμήματος του εξοπλισμού που έχει κατακυρωθεί απαγορεύεται για οποιανδήποτε αιτία, πλην της επιγενόμενης μείωσης των τιμών διεθνώς. Στην περίπτωση αυτή αν αποδεδειγμένα ή κατά κοινή διαπίστωση οι τιμές στον τιμοκατάλογο του προμηθευτή μειωθούν πριν την ημερομηνία οριστικής παραλαβής, ο πελάτης δικαιούται αντίστοιχη μείωση στην τιμή που καθορίστηκε στη σύμβαση. 2.3 Η τιμή που καθορίζεται στη σύμβαση εκφράζεται σε ευρώ και αντιστοιχεί στην προμήθεια εκατόν εβδομήντα (170) φορητών υπολογιστών στην τιμή των διακοσίων ενενήντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα λεπτών (298,70 ) έκαστος, χωρίς το ΦΠΑ και συνολικά πενήντα χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα εννέα ευρώ (50.779,00 ) χωρίς το Φ.Π.Α.. ΑΡΘΡΟ 3 ΠΛΗΡΩΜΗ Η καταβολή του τιμήματος θα γίνει σε ευρώ με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή του συνόλου του εξοπλισμού. Για την εξόφληση πρέπει να προσκομισθούν: 1. Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, 2. Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε». ΑΡΘΡΟ 4 ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΙΔΩΝ Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τον υπό προμήθεια εξοπλισμό και το λογισμικό, στην Επιτροπή Παραλαβής της ΕΣΔΙ, εντός διαστήματος 40 ημερών από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης ως εξής: στην Αθήνα θα παραδοθούν ενενήντα επτά (97) φορητοί Η/Υ στο Πρωτοδικείο Αθηνών (Π. Σχολή Ευελπίδων) και στη Θεσσαλονίκη εβδομήντα τρεις (73) φορητοί Η/Υ στα γραφεία της ΕΣΔι(Τέρμα Ικάρων Καλαμαριά). Μία εβδομάδα πριν από την παράδοση η ΕΣΔι, μέσω του Διευθυντή της θα οριστικοποιήσει τον ακριβή τόπο και χρόνο παράδοσης. ΑΡΘΡΟ 5 ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ Προϋποθέσεις οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής υλικού H/W και λογισμικού S/W είναι κάθε αυτοτελές σύστημα να έχει ικανοποιήσει όλες τις προδιαγραφόμενες απαιτήσεις κατά το χρόνο της δοκιμαστικής λειτουργίας: Α. Να έχει ελεγχθεί η ύπαρξη του μηχανολογικού εξοπλισμού (H/W) και τα χαρακτηριστικά των επί μέρους μονάδων σε σχέση με τα αναφερόμενα στην προσφορά του προμηθευτή, στην διακήρυξη και στην σύμβαση. Β. Επίσης να έχει ελεγχθεί η καλή εγκατάσταση των προσφερομένων προϊόντων Λογισμικού

4 (SOFTWARE) και να έχει διαπιστωθεί η λειτουργία τους με τη χρήση βοηθητικών προγραμμάτων που θα προσφέρει ο προμηθευτής και η Υπηρεσία. Η Επιτροπή Παραλαβής θα παρακολουθήσει την εκτέλεση της συμβάσεως σε όλες τις φάσεις και ιδιαίτερα κατά την περίοδο δοκιμαστικής λειτουργίας. Μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή ξεκινά η δωρεάν περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας διάρκειας δώδεκα (12) μηνών. ΑΡΘΡΟ 6 ΚΥΡΩΣΕΙΣ-ΕΚΠΤΩΣΗ Η μη τήρηση της προθεσμίας παράδοσης του υπό προμήθεια εξοπλισμού, ήτοι 40 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης, με τυχόν μετάθεση και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που τυχόν χορηγηθεί, σύμφωνα με το άρθρο 26 του π.δ. 118/2007, επισύρει, εκτός των τυχόν προβλεπομένων, κατά περίπτωση, κυρώσεων και πρόστιμο που υπολογίζεται ως εξής: α. Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 1/4 του μέγιστου προβλεπόμενου από το άρθρο 26 του παρόντος χρόνου παράτασης, ποσοστό 1% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. β. Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα από 1/4 μέχρι το 1/2 του μέγιστου προβλεπόμενου από το άρθρο 26 του παρόντος χρόνου παράτασης, ποσοστό 3% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Εάν κατά τον υπολογισμό του χρόνου παράτασης, των περιπτώσεων α και β προκύπτει κλάσμα ημέρας, θεωρείται ολόκληρη μέρα. γ. Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω 1/2 ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, ποσοστά προστίμων υπολογίζονται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς τον ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. Αν η Επιτροπή Παραλαβής κρίνει ότι σημειώνονται καθυστερήσεις στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του προμηθευτή, όπως αυτές απορρέουν από τη διακήρυξη και τη σύμβαση, με δική του υπαιτιότητα, οι οποίες είναι δυνατόν να θέσουν σε κίνδυνο την έγκαιρη ολοκλήρωση του έργου, μπορεί να εισηγηθεί έκπτωση του προμηθευτή. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρ.32 του π.δ. 118/2007. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής κηρυχθεί έκπτωτος, σε οποιαδήποτε φάση εκτέλεσης της συμβάσεως, η Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών μπορεί να προχωρήσει σε ανάθεση του προμήθειας στον επόμενο κατά σειρά προμηθευτή του πίνακα κατάταξη των διαγωνιζομένων, ή στον μεθεπόμενο αν δεν αποδεχθεί ο επόμενος. Ο προμηθευτής καλείται με την απόφαση που του ανακοινώνει την έκπτωση να αποκαταστήσει με δικές του δαπάνες τα πράγματα στην προτέρα κατάσταση και να αποσύρει με δικές του δαπάνες οποιονδήποτε εξοπλισμό έχει εγκαταστήσει εντός τακτής προθεσμίας.

5 Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία ο εξοπλισμός παραμένει υπέρ της ΕΣΔι. Περαιτέρω, καταπίπτουν οι εγγυητικές επιστολές, διατάσσεται η επιστροφή νομιμοτόκως κάθε τυχόν ποσού που θα έχει καταβληθεί μέχρι το χρόνο της έκπτωσης και καταλογίζεται στον προμηθευτή κάθε θετική και αποθετική ζημία της ΕΣΔι από την καθυστέρηση ή ματαίωση αυτής, καθώς και κάθε επιπλέον δαπάνη στην οποία τυχόν θα υποβληθεί η ΕΣΔι για την πραγματοποίησή της. Τα αξιούμενα από αυτήν ποσά εισπράττονται χωρίς άλλη διαδικασία κατά τις διατάξεις περί εισπράξεως δημόσιων εσόδων. ΑΡΘΡΟ 7 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο προμηθευτής εγγυάται την καλή λειτουργία των υπό προμήθεια ειδών κατά τη διάρκεια περιόδου τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών από την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή. Ο προμηθευτής εγγυάται γραπτώς απεριορίστως, την απουσία εμφανών ή αφανών πραγματικών ελαττωμάτων, την ύπαρξη κάθε συμφωνημένης, εξυπονοούμενης ή τεκμαιρομένης ιδιότητας και την καταλληλότητα του προσφερόμενου υλικού για τον σκοπό του. Μεταξύ άλλων, εγγυάται γραπτώς την συμφωνία με τις προδιαγραφές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά που προκύπτουν από τις αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των συμβατικών τευχών και της προσφοράς και τη συμβατότητα S/W και H/W. Ειδικώς ως προς την συμβατότητα μπορεί να ζητηθεί επιβεβαίωση από τον κατασκευαστή του λογισμικού. Ο προμηθευτής είναι υπεύθυνος για τις χωρίς καθυστέρηση και με δικά του έξοδα επιδιορθώσεις κάθε τέτοιου ελαττώματος ή παραλείψεως, ανεξάρτητα του χρόνου που θα εμφανισθεί, εκτός εάν αποδείξει ότι η ελαττωματική λειτουργία προέρχεται από αίτια που δεν έχουν σχέση με την ύπαρξη πραγματικών ελαττωμάτων, την απουσία συμφωνημένης, εξυπονοούμενης ή τεκμαιρομένης ιδιότητας ή την ακαταλληλότητα του προσφερόμενου υλικού για τον σκοπό του ιδίως δε ότι δεν οφείλονται εν όλο ή εν μέρει σε ασυμφωνία προς τις προδιαγραφές, σε προβλήματα συμβατότητας ή συλλειτουργικότητος, σε αστοχία των υλικών του H/W, σε αστοχία περί την σχεδίαση, ή σε κρυμμένα λάθη στον κώδικα του λογισμικού ή λάθη εγκατάστασης του λογισμικού ή ελαττώματα αυτού (= του λογισμικού). Η ΕΣΔι δύναται να ζητήσει αντικατάσταση αντί επιδιορθώσεως. Στην περίπτωση αυτή, η αντικατάσταση ενεργείται αδαπάνως για την ΕΣΔι. Η Υπηρεσία, σε περίπτωση μη συμμορφώσεως του προμηθευτού προς τις ανωτέρω υποχρεώσεις του παρά την έγγραφη προς τούτο εντολή της προς αυτόν, δύναται να προχωρήσει μόνη στην αντικατάσταση των ελαττωμάτων καταλογίζοντας τα βάρη με την σχετική δαπάνη. Περαιτέρω αξίωση του Δημοσίου κατά το κοινό δίκαιο (της πωλήσεως ή μισθώσεως έργου) λογίζονται ότι γεννήθησαν από της διαπιστώσεως και γνωστοποιήσεως του ελαττώματος προς τον προμηθευτή και παραγράφονται κατά τις διατάξεις του Κ.Δ.Λ (αποκλειόμενης της εφαρμογή άλλων διατάξεων). Οι εκπαιδευθέντες της ΙΗ σειράς της ΕΣΔι, ως τελικοί κάτοχοι και χρήστες των υπολογιστών δύνανται να γνωστοποιούν γραπτώς απευθείας στον προμηθευτή το είδος και την έκταση κάθε ελαττώματος μόλις αυτό γίνει εμφανές. Ο προμηθευτής καθ όλη την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας και μετά από την γνωστοποίηση βλαβών ή προβλημάτων είτε από την ΕΣΔι. είτε απευθείας από εκπαιδεθέντα της ΙΗ σειράς της ΕΣΔι, υποχρεούται να ανταποκριθεί εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας

6 από την αναγγελία της βλάβης και να επισκευάσει τον προβληματικό εξοπλισμό και να αποκαταστήσει κάθε λειτουργικό πρόβλημα, βλάβη ή δυσλειτουργία του H/W ή του S/W, εντός διαστήματος τριών (3) εργασίμων ημερών, μετά τη γνωστοποίηση της βλάβης. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η επισκευή του προβληματικού εξοπλισμού ή η αποκατάσταση του λειτουργικού προβλήματος ο προμηθευτής υποχρεούται να αντικαταστήσει δωρεάν τον εξοπλισμό. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παρέχει ικανοποιητικό επίπεδο υποστήριξης και να διαθέτει προσωπικό με τα κατάλληλα προσόντα ώστε να υποστηρίζουν τον υπό προμήθεια εξοπλισμό (μηχανολογικό εξοπλισμό, λογισμικό και εφαρμογές) και να διασφαλίζουν την ομαλή, αδιάλειπτη και αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος. Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από τον προμηθευτή να προσκομίσει στοιχεία σχετικά με άλλες συμβάσεις τεχνικής υποστήριξης που έχει υπογράψει για να αποδείξει την ικανότητά του να παράσχει ικανοποιητική τεχνική υποστήριξη. Δικαιούται επίσης να ζητήσει η ίδια συμπληρωματικές πληροφορίες από τους οργανισμούς ή επιχειρήσεις με τους οποίους έχει υπογράψει τέτοιες συμβάσεις. Εφόσον δεν προκύπτει ότι ο προμηθευτής είναι σε θέση να παράσχει επαρκή τεχνική υποστήριξη, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Για την καλή λειτουργία των υπό προμήθεια ειδών, ο ανάδοχος υποχρεούται, μετά την οριστική παραλαβή των ειδών και πριν από την επιστροφή σε αυτόν της εγγύησης καλής εκτέλεσης να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας η αξία της οποίας θα ανέρχεται σε ποσοστό 3% της συνολικής συμβατικής αξίας, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με χρόνο ισχύος μεγαλύτερο από την περίοδο δωρεάν εγγύησης κατά δύο (2) μήνες. Η εγγύηση καλής λειτουργίας επιστρέφεται μετά τη λήξη της περιόδου δωρεάν εγγύησης ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλομένους. ΑΡΘΡΟ 8 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον προμηθευτή. Αν ο προμηθευτής επικαλεσθεί ανωτέρα βία, υποχρεούται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά, τα οποία συνιστούν την ανωτέρω βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει (στην επιτροπή διενεργείας του διαγωνισμού) τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Στην περίπτωση που ο προμηθευτής δεν αναφέρει τα περιστατικά και δεν προσκομίσει τα απαραίτητα και κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία εντός της παραπάνω προθεσμίας, στερείται του δικαιώματος να επικαλεσθεί την ύπαρξη ανωτέρας βίας. Δεν θεωρούνται ανωτέρα βία περιστάσεις που ανάγονται στην σφαίρα ενεργειών του προμηθευτή. ΑΡΘΡΟ 9 ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ Ο προμηθευτής και όσοι για λογαριασμό αυτού θα εργασθούν για την εκτέλεση της παρούσης προμήθειας, έχουν την υποχρέωση να τηρούν απόλυτη εχεμύθεια καθόσον αφορά τις πληροφορίες που περιέχονται σε γνώση τους καθ οιονδήποτε τρόπο και καλύπτονται από το υπηρεσιακό και ιδιωτικό απόρρητο. Ιδίως υπέχουν όλοι οι ανωτέρω κατά περίπτωση, τις ευθύνες που προκύπτουν από τα

7 άρθρα 252, 253, 370 του Π.Κ. του Νόμου 2472/97 και όλων των νόμων που είτε απευθείας είτε δια κύρωσης Διεθνών Συμβάσεων προστατεύουν δικαστικές ή διοικητικές ή προσωπικές πληροφορίες. Εάν ο προμηθευτής επιδείξει δόλο ή αμέλεια περί την προστασία του απορρήτου των άνω πληροφοριών υφίσταται πέραν των κατά νόμο ποινικών ή αστικών κυρώσεων και διοικητικές όμοιες. Η ευθύνη αυτή υφίσταται και μετά την εκτέλεση του έργου. ΑΡΘΡΟ 10 ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παραδώσει χωρίς πρόσθετο κόστος στον πελάτη όλα τα απαραίτητα εγχειρίδια. Πέραν αυτών, υποχρεούται να παρέχει στον πελάτη ή στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων όλα τα επιπλέον εγχειρίδια που θα του ζητηθούν με καταβολή της σχετικής δαπάνης. ΑΡΘΡΟ 11 ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ Ο προμηθευτής δεν εκχωρεί και δεν δίνει ως ενέχυρο, ούτε μεταβιβάζει τη σύμβαση ή οποιοδήποτε από τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις που περιέχονται σε αυτή χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του πελάτη. ΑΡΘΡΟ 12 ΕΥΘΥΝΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ο προμηθευτής υποχρεούται με δικά του έξοδα να ασφαλίσει πλήρως όλο τον εξοπλισμό κατά παντός κινδύνου κατά τη διάρκεια της μεταφοράς του και μέχρι την προσωρινή παραλαβή του. Στην περίπτωση, που ο εξοπλισμός ( Η/Υ) δεν θα είναι έτοιμος προς χρήση κατά την παράδοση (εγκατεστημένο λογισμικό και φορτισμένη μπαταρία), ο προμηθευτής δεσμεύεται να καλύψει τη δαπάνη ασφάλισης και τη δαπάνη φύλαξής του στο Πρωτοδικείο Αθηνών ή στα γραφεία της ΕΣΔι για όσο χρονικό διάστημα διαρκέσει η εν λόγω διαδικασία εγκατάστασης από την ημέρα παράδοσης αυτού και μέχρι την προσωρινή παραλαβή του. ΑΡΘΡΟ 13 ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Ο προμηθευτής με βάση την εμπειρία του από παρόμοια έργα θα πρέπει να εκτιμήσει τις απαιτούμενες προϋποθέσεις και να προβεί στην υλοποίηση τους. Αν, συνεπεία ενδεχομένης παράβασης σχετικά με διπλώματα ευρεσιτεχνίας, σχέδια ή πνευματικά δικαιώματα ή εμπορικά μυστικά, ο πελάτης εμποδίζεται στη χρήση του εξοπλισμού και του λογισμικού, ο προμηθευτής, με δική του δαπάνη, τροποποιεί ή αντικαθιστά τον εξοπλισμό ή το λογισμικό χωρίς να μειώνεται η όλη απόδοση. ΑΡΘΡΟ 14 ΠΤΩΧΕΥΣΗ Αν ο προμηθευτής πτωχεύσει ή επιβληθεί σε βάρος του κατάσχεση ή σε περίπτωση εταιρίας αυτή διαλυθεί ή τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση, ο πελάτης δικαιούται να τερματίσει τη σύμβαση πάραυτα με γραπτή ειδοποίηση προς τον προμηθευτή ή τον σύνδικο ή τον εκκαθαριστή ή προς οποιοδήποτε πρόσωπο ανατίθεται η εκτέλεση αυτής της σύμβασης ή μπορεί να δώσει στον σύνδικο της πτώχευσης ή στον εκκαθαριστή ή σε άλλο πρόσωπο τη δυνατότητα της εκτέλεσης της σύμβασης μετά την παροχή εγγύησης για την ακριβή και πιστή εκτέλεση της σύμβασης μέχρι του ποσού που μπορεί να συμφωνηθεί.

8 ΑΡΘΡΟ 15 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης αυτής ο προμηθευτής κατέθεσε κατά την υπογραφή της σύμβασης Εγγυητική Επιστολή με τα στοιχεία 076/ ποσού χιλίων πεντακοσίων είκοσι τεσσάρων ευρώ (1.524,00 ). Η ανωτέρω εγγύηση θα επιστραφεί στον προμηθευτή μετά την οριστική παραλαβή της προμήθειας, ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους και μετά την κατάθεση της εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας ΑΡΘΡΟ 16 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η διάρκεια της σύμβασης από την υπογραφή της έως και την αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος υπολογίζεται στους τέσσερις (4) μήνες. ΑΡΘΡΟ 17 ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ -ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ Η σύμβαση διέπεται από την ελληνική νομοθεσία Εφαρμοστέο δίκαιο είναι το Ελληνικό. Αν προκύψει διαφωνία ή διαφορά ανάμεσα στον πελάτη και στον προμηθευτή σχετικά με τη σύμβαση που να προέρχεται από αυτή και με την προϋπόθεση ότι κάθε μέρος έχει δώσει γραπτή ειδοποίηση σχετικά με αυτή τη διαφωνία ή διαφορά, τα μέρη θα προσπαθήσουν να διαπραγματευτούν μια συμφωνία επίλυσης με καλή πίστη. Αν δεν μπορεί να συνομολογηθεί συμφωνία, αρμόδια αποκλειστικά για την επίλυση της διαφοράς είναι τα ελληνικά δικαστήρια και δη αυτά της Θεσσαλονίκης. Εκτός από τους ειδικά αναφερομένους όρους της παρούσης συμβάσεως το κείμενο της οποίας κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο αυτή στηρίζεται εκτός βεβαίως καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών, ισχύουν και όλα τα παρακάτω αναφερόμενα κείμενα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης με την ακόλουθη σειρά ιεραρχίας: Α. Η παρούσα σύμβαση Β.. Η υπ αριθμ. πρωτ. 7/2014 διακήρυξη (Παράρτημα Α ) Γ. Η προσφορά [τεχνική και οικονομική] του προμηθευτή ( Παράρτημα Β ) Όπου προκύπτουν ερμηνευτικές ή οποιεσδήποτε άλλες αμφισβητήσεις ή κενά ρυθμίσεων ισχύουν οι πλέον ευεργετικές για τον πελάτη ρυθμίσεις. Σε πίστωση των συμφωνηθέντων συντάχθηκε η σύμβαση αυτή, η οποία αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη σε τρία (3) πρωτότυπα σε καθένα από τα οποία επικολλήθηκε το νόμιμο χαρτόσημο. Από τα τρία (3), ως ανωτέρω, πρωτότυπα της σύμβασης αυτής το πρώτο θα λάβει ο πελάτης, το δεύτερο θα λάβει ο προμηθευτής «BYTE COMPUTER ΑΒΕΕ», το δε τρίτο θα κατατεθεί στην αρμόδια ΔΟΥ Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Για την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών Για τον προμηθευτή