ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ. Προϋπολογισμός: ,76 Ευρώ ,74 Ευρώ. ΣΥΝΟΛΟ: 24.

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για το Έργο «Προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων, εντύπων και γραφικής ύλης» Προϋπολογισμός: ,76 Ευρώ ,74 Ευρώ Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών 25/07/2013 ΣΥΝΟΛΟ: ,50 Ευρώ Κριτήριο Αξιολόγησης Η χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα Τόπος υποβολής προσφορών Διαγωνισμού ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, Τμήμα Φιλολογίας Εργαστήριο Μελέτης Νεοελληνικών Διαλέκτων, Πανεπιστημιούπολη, Ρίο Πάτρα. Υπόψιν κας Αγγελικής Ράλλη Τηλ/Fax , ralli@upatras.gr ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Μετά την υπογραφή της σύμβασης και εντός εξήντα (60) ημερών από την παραγγελία και σύμφωνα με τις ανάγκες του Έργου μέχρι τη λήξη του ήτοι: μέχρι 30/9/2015. ΑΡΘΡΟ 1. Αντικείμενο της Προκήρυξης Αντικείμενο της προκήρυξης είναι η προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων, εντύπων και γραφικής ύλης για το Εργαστήριο Μελέτης Νεοελληνικών Διαλέκτων του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών στο πλάισιο της πράξης «ΘΑΛΗΣ» με τίτλο «Πόντος, Καππαδοκία, Αϊβαλί: Στα Χνάρια Της Μικρασιατικής Eλληνικής Γλώσσας» στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και δια Βίου 1

2 Μάθηση» με κωδικό ΟΠΣ που συγχρηματοδοτείται από Ε.Ε. & Εθν.Πόρους. Επιστημονική Υπεύθυνη του Έργου είναι η καθηγήτρια του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών κα. Ράλλη Αγγελική. Οι απαιτήσεις σχετικά με τα αναλώσιμα περιλαμβάνονται στα Κεφάλαια Τεχνική Περιγραφή. 1. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 2. Προσφορές μπορούν να κατατεθούν για τα ακόλουθα είδη συνολικά ή για μέρος αυτών (Ομάδα A ή Β) ως ακολούθως και κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα: Ομάδα Α: Αναλώσιμα - Εντυπα και γραφική ύλη προυπολογισμού ,50 (με ΦΠΑ) Ομάδα Β: Εργαστηριακά Αναλώσιμα προυπολογισμού (με ΦΠΑ) ΑΡΘΡΟ 2. Δικαίωμα Συμμετοχής 1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, έχουν: (α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί, που ασχολούνται με την προμήθεια ή ανάπτυξη λογισμικού, καθώς και με την παροχή σχετικών υπηρεσιών. (β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον πληρούν τους όρους που καθορίζονται στα Άρθρα 6 και 7 του παρόντος Κεφαλαίου. (γ) Κοινοπραξίες προμηθευτών. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες αυτές δεν υποχρεώνονται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Πάντως, η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία δύναται να υποχρεωθεί να πράξει τούτο, εάν κατακυρωθεί σε αυτήν η σύμβαση, εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. Στη συνέχεια της παρούσας διακήρυξης, ο όρος προμηθευτής αφορά όλες τις προαναφερθείσες κατηγορίες. 2. Δεν γίνονται δεκτοί: (α) Όσοι αποκλείσθηκαν τελεσίδικα από κάποια Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία ή ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ ή Α.Ε. του Δημόσιου τομέα γιατί δεν εκπλήρωσαν συμβατικές τους υποχρεώσεις. (β) Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισμούς για προμήθειες του Ελληνικού Δημοσίου με απόφαση του Υπουργείου Εμπορίου. (γ) Όσοι εις βάρος των οποίων έχει εκδοθεί τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση που αφορά τα παρακάτω αδικήματα : 2

3 - συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παρ.1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου. - δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26 ης Μαϊου 1997 και στο άρθρο 3 παρ.1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΑΠΠΑ του Συμβουλίου, - απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, - νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10 ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. (δ) Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τυχόν αντίστοιχες κυρώσεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα εξετάζονται και θα κρίνονται από την Αναθέτουσα Αρχή ανά περίπτωση. ΑΡΘΡΟ 3. Δικαιολογητικά Συμμετοχής Οι συμμετέχοντες οφείλουν να καταθέσουν επί ποινή αποκλεισμού, μαζί με την προσφορά τους, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά: -Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία: i. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν. ii. Να δηλώνεται ότι, μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους - δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ118/07, ειδικότερα ότι δεν τελούν σε πτώχευση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, αναστολή εργασιών και ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις. - δεν τελούν σε κάποια κατάσταση από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ118/07, ειδικότερα για τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση, ή ειδική εκκαθάριση ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). - είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της περίπτωσης (3) του εδ.α παρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ118/07, ειδικότερα ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. - για Έλληνες πολίτες κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο και ασκούν το ειδικό επάγγελμά τους όπως αυτό έχει δηλωθεί στο οικείο Επιμελητήριο, ενώ για αλλοδαπούς κατά 3

4 την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις. iii. Να δηλώνει ότι: -η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της παρούσας Προκήρυξης, της οποίας έλαβε γνώση -γίνονται ανεπιφύλακτα αποδεκτοί όλοι οι όροι της παρούσας προκήρυξης -τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι ακριβή -παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής αναβολής ή ακύρωσης ή ματαίωσης του διαγωνισμού για λόγους δημοσίου συμφέροντος Οι Ενώσεις και οι Κοινοπραξίες Προμηθευτών 1. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην Ένωση ή στην Κοινοπραξία. 3. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ή της κοινοπραξίας ευθύνεται εις ολόκληρο και αλληλέγγυα. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 4. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης ή της κοινοπραξίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης ή της κοινοπραξίας κατά το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. 5. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. 6. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικαταστάτη. Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. ΑΡΘΡΟ 4. Στοιχεία Προμηθευτή και Ενώσεων Προμηθευτών Στοιχεία προμηθευτή Α) Τεχνική ικανότητα προμηθευτή Οι υποψήφιοι προμηθευτές θα πρέπει να προσκομίσουν μαζί με την προσφορά τους και συγκεκριμένα μαζί με τα δικαιολογητικά τα ακόλουθα στοιχεία που τεκμηριώνουν την τεχνική ικανότητα και εμπειρία τους: 1. Κατάλογο των κυριότερων παραδόσεων (πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί τουλάχιστον μία) που πραγματοποιήθηκαν κατά την προηγούμενη τριετία και έχουν αντικείμενο συναφές με αυτό της παρούσας διακήρυξης, με αναφορά του αντίστοιχου ποσού, της ημερομηνίας και του (δημόσιου ή ιδιωτικού) παραλήπτη. 4

5 Ενώσεις και Κοινοπραξίες Προμηθευτών Κάθε προμηθευτής που συμμετέχει στην ένωση ή στην κοινοπραξία πρέπει να προσκομίζει τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο στοιχεία. ΑΡΘΡΟ 5. Υποβολή Προσφορών Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο στο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Τμήμα Φιλολογίας Εργαστήριο Μελέτης Νεοελληνικών Διαλέκτων, Πανεπιστημιούπολη, Ρίο Πάτρα, υπόψιν κας Α. Ράλλη, Τηλ/Fax , μέχρι τις 25/07/2013 Οι προσφορές που θα υποβληθούν πρέπει να βρίσκονται συσκευασμένες σε ένα ενιαίο σύνολο (φάκελο ή συσκευασία) με την ένδειξη: ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων, εντύπων και γραφικής», στο πλαίσιο της πράξης «ΘΑΛΗΣ» με τίτλο: «Πόντος, Καππαδοκία, Αϊβαλί: Στα Χνάρια Της Μικρασιατικής Eλληνικής Γλώσσας» και MIS , το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε και Εθνικούς Πόρους 1. Δε θα ληφθούν υπόψη προσφορές που υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη ημερομηνία είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφτασαν στην Αναθέτουσα Αρχή έγκαιρα. 2. Προσφορές, που υποβάλλονται μετά την παρέλευση της ανωτέρω ημερομηνίας, θεωρούνται ως αντιπροσφορές και δεν λαμβάνονται υπόψη. 3. Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα. 4. Ο προσφέρων υποχρεούται να συμπληρώσει ο ίδιος, πέρα από τις κατά παράγραφο απαντήσεις, και τους σχετικούς συνοδευτικούς πίνακες και παραρτήματα της διακήρυξης, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση οδηγίες. 5. Το τίμημα της Οικονομικής Προσφοράς δεν πρέπει να ξεπερνά την προϋπολογιζόμενη δαπάνη χωρίς ΦΠΑ. ΑΡΘΡΟ 6. Σχέδια Συμβάσεων 1. Μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του προμηθευτή που θα επιλεγεί θα υπογραφεί σύμβαση σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα. 2. Τυχόν υποβολή σχεδίων σύμβασης από τους υποψηφίους μαζί με τις προσφορές τους, δεν δημιουργεί καμία δέσμευση στην Αναθέτουσα Αρχή. ΑΡΘΡΟ 7. Τιμές Προσφορών - Νόμισμα 1. Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ. Θα αναγράφονται δε αριθμητικώς. 2. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ σε ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 5

6 3. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή τότε η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 4. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 5. Οι τιμές για το προσφερόμενο είδος θα καταγράφονται ως εξής : Α) Τιμή χωρίς ΦΠΑ Β) Ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό στο οποίο υπάγεται το είδος. Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος ΦΠΑ, αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία. Γ) Σύνολο προσφερόμενης τιμής 6. Σε περίπτωση προσφοράς είδους προς επιλογή, η τιμή του θα αναφέρεται ξεχωριστά χωρίς ΦΠΑ, όπως και το ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό στο οποίο υπάγεται το είδος. ΑΡΘΡΟ 8. Η Ισχύς των Προσφορών 1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές επί εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Εάν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος των προσφορών, η Επιτροπή Διαγωνισμού θα απευθύνει γραπτώς ερώτημα προς τους υποψήφιους, το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών, εάν αποδέχονται την παράταση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι υποψήφιοι οφείλουν να απαντήσουν εγγράφως μέσα σε τρεις (3) ημέρες. ΑΡΘΡΟ 9. Πληρωμή - Κρατήσεις Η πληρωμή της αμοιβής του αναδόχου θα γίνεται σύμφωνα με τις χρηματοροές από το φορέα χρηματοδότησης και το ταμειακό υπόλοιπο του έργου και σύμφωνα με τον παρακάτω τρόπο: Το συμβατικό τίμημα θα καταβληθεί 100% εφάπαξ μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή κάθε παραγγελίας. Ο ανάδοχος δεν επιβαρύνεται με κρατήσεις υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων οργανισμών, εκτός μόνο από την παρακράτηση φόρου εισοδήματος για την παροχή υπηρεσιών και για την προμήθεια υλικών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και την Κράτηση 0,10% υπέρ ΕΑΑΔΣ (Ν.4013/2011) επί του καθαρού ποσού χωρίς ΦΠΑ. Η πληρωμή της αξίας του υπό ανάθεση Έργου θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. ΑΡΘΡΟ 10. Παράδοση 1. Κάθε είδος ασφαλίζεται για τη μεταφορά έναντι όλων των κινδύνων με ευθύνη και έξοδα του προμηθευτή. 6

7 2. Η παράδοση των θα γίνει στα Eργαστήρια/ Ιδρύματα α) Μελέτης Νεοελληνικών Διαλέκτων, Πανεπιστημιο Πατρών, β) Τμήμα Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών και γ) Τμήμα Πληροφορικής, ΤΕΙ Αθήνας και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός εξήντα (60) ημερών από την παραγγελία και σύμφωνα με τις ανάγκες του Έργου μέχρι τη λήξη του ήτοι: μέχρι 30/9/2015. ΑΡΘΡΟ 11. Παραλαβή Έργου 1. Η Παραλαβή του έργου θα γίνει από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ). Η Οριστική Παραλαβή των αναλωσίμων από την ΕΠΠΕ θα περιλαμβάνει ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο του παραδιδόμενου υλικού και έκδοση σχετικού Πρακτικού, ενώ θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία παράδοσης των αναλωσίμων στους χώρους των Εργαστηρίων που έχει ζητηθεί. Σε περίπτωση ζημίας μέρους των ειδών κατά τη μεταφορά, ο προμηθευτής οφείλει να αντικαταστήσει τα βλαβέντα μέρη. 2. Ο προμηθευτής φέρει τον κίνδυνο μέχρι της οριστικής παράδοσης. ΑΡΘΡΟ 12. Εφαρμοστέο Δίκαιο - Διαιτησία 1. Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια και συγκεκριμένα τα Δικαστήρια Πατρών, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. 2. Δεν αποκλείεται όμως, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφθεί στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των Δικαστηρίων, σε διαιτησία σύμφωνα πάντα με την Ελληνική Νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά Δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην παραπάνω Παράγραφο. ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΡΘΡΟ 1. Τεχνική Προσφορά Οι προσφορές θα πρέπει να έχουν την εξής μορφή και περιεχόμενο: (α) Ανάλυση Τεχνικής Προσφοράς Καταγράφονται τα προσφερόμενα είδη από τον προμηθευτή όπως περιγράφεται στον «Πίνακα ανάλυσης της Τεχνικής Προσφοράς» (Παράρτημα ΙΙ). ΑΡΘΡΟ 2. Οικονομική Προσφορά 1. Προσφορές μπορούν να κατατεθούν για τα το σύνολο των ομάδων Α και Β ή για μέρος αυτών (ομάδα Α ή ομάδα Β). 7

8 2. Ο προμηθευτής θα πρέπει να συμπληρώσει τον «Πίνακα Ανάλυσης της Οικονομικής Προσφοράς» (Παράρτημα ΙΙΙ). 3. Σε περίπτωση εκπτώσεων θα πρέπει το τελικό ποσό για κάθε υπηρεσία να είναι αυτό που θα αναγραφεί στην οικονομική προσφορά. 4. Ο Φ.Π.Α. θα αναφέρεται στο τέλος της οικονομικής προσφοράς και σε ξεχωριστή γραμμή για κάθε είδος. Σε περίπτωση που το προσφερόμενο είδος συγκροτείται σε περισσότερα του ενός μέρους που υπόκεινται σε διαφορετικό ποσοστό Φ.Π.Α. θα δίδεται υποχρεωτικά τιμή χωριστά για κάθε μέρος από αυτά. 5. Επιπλέον οι προμηθευτές υποχρεούνται να ακολουθήσουν τους ίδιους κωδικούς και τις περιγραφές προϊόντων της προσφοράς τους, στη σύμβαση, στη διακίνηση και στην τιμολόγηση. 6. Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων υπηρεσιών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. Η ευθύνη όμως για την ακρίβεια των αναφερομένων βαρύνει αποκλειστικά τον προμηθευτή. 7. Ο προμηθευτής πρέπει να εγγυηθεί την καλή λειτουργία και την υποστήριξη του συστήματος για τουλάχιστον δύο έτη από την παράδοσή του. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Τα αναλώσιμα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις που περιγράφονται στις τεχνικές περιγραφές της παρούσας προκήρυξης. Θα πρέπει να έχουν τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά: Ομάδα Α: Αναλώσιμα - Εντυπα και γραφική ύλη. Προυπολογισμός ,50 (με ΦΠΑ) α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1 TONER HP COLOR LASERJET CP2025 YEL. 2,00 2 TONER HP COLOR LASERJET CP2025 RED 2,00 3 TONER HP COLOR LASERJET CP2025 BLUE 2,00 4 TONER HP COLOR LASERJET CP2025 BLACK 4,00 5 TONER LEXMARK 12016SE, E 120 5,00 6 TONER SAMSUNG CLP 310 BL 7,00 7 TONER SAMSUNG CLP 310 CYAN 3,00 8 TONER SAMSUNG CLP 310 MAGENTA 3,00 8

9 9 TONER SAMSUNG CLP 310 YELLOW 3,00 10 INK EPSON D78/DX4000/D120 BLACK 4,00 11 INK EPSON MULTIPACK T0711,2,3,4 D78/X4000 2,00 12 TONER CARTRIDGE XEROX 106R BLACK 4,00 13 EPSON SX405 MULTIPACK T ,00 14 ΗP ΜΕΛΑΝΙ ORIGINAL 4,00 15 HP 88 MULTIPACK (CYAN,YELLOW,MAGENTA) 4,00 16 HP 88 BLACK 4,00 17 CANON C-EXV33 2,00 18 CD-R 80' 52x PHILIPS CAKE x50 15,00 19 DVD+R DL 8.5 GB 8x CAKE x 25 30,00 20 DVD+RW 4x PHILIPS 4,7 GB CAKE x 10 10,00 21 ΘΗΚΗ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΓΙΑ 25 CD 40,00 22 BLUE RAY MAXELL 40,00 23 CD-RW 700 MB- PHILIPS - 10 ΑΔΑ 20,00 24 BD-RE VERBATIM 20,00 25 ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ Α/Μ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ 475 ΣΕΛ. & 115 ΕΓΧΡ. 80,00 26 ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΕΣ ΔΕΡΜ.ΕΠΙΦ. 80,00 27 ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ Α/Μ ΕΓΧΕΙΡ.40 ΣΕΛ. 80,00 28 ΣΤΥΛΟ PILOT G-2 0,7 50,00 29 ΜΗΧΑΝ.ΜΟΛ. BIG VELOCITY 0,5 40,00 30 ΤΣΑΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΧΕΡΟΥΛΙ ΚΑΙ ΦΕΡΜΟΥΑΡ 20,00 31 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΓΙΑ CD STAEDTLER F ΜΑΥΡΟΣ 30,00 32 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΠΙΝΑΚΑ HI-TEXT 30,00 33 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 2Α VERBATIM 20,00 34 ΜΠΛΟΚ ΡΙΓΕ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ 60,00 35 ΜΠΛΟΚ 17Χ25 80Φ ΜΙΚΡΑ ΜΕ ΤΡΥΠΕΣ ΝΕΧΤ 50,00 9

10 36 ΔΙΑΚΟΡΕΥΤΗΣ BLACK RED 5,00 37 ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ LASER PELIKAN 10,00 38 ΚΟΠΙΔΙΑ ΜΕΓΑΛΑ 5,00 39 ΚΑΛΑΘΙ ΑΧΡΗΣΤΩΝ 8,00 40 ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ INKJET TRANSPARENCY FILM CG ,00 41 ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ WRITE ON AF M 10,00 42 ΓΟΜΑ-ΜΟΛΥΒΙ SCHNEIDER 20,00 43 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ DURABLE ΜΕ ΓΡΑΜΜΑΤΑ 30,00 44 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ BIC 20ml 20,00 45 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 50Φ. 20,00 46 ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ Α4 ΠΑΚΕΤΟ 100ΤΜΧ 15,00 47 ΘΗΚΗ CD 24 TMX 10,00 48 ΚΟΛΛΑ UHU 20ML. 10,00 49 ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕ ΑΥΤΙΑ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΠΟ ΧΑΡΤΟΝΙ Α4 100,00 50 ΤΕΤΡ.4 ΘΕΜ.FLORAL ΣΠΙΡΑΛ 20,00 51 ΤΕΤΡΑΔΙΟ GREEN NEXT 3 ΘΕΜ.ΜΙΚΡΟ 20,00 52 ΤΣΑΝΤΑΚΙΑ ΜΕ ΚΟΥΜΠΙ REXEL 120,00 53 ΒΟΧ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ 3ΜΜ 50,00 54 ΒΟΧ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ 5ΜΜ 50,00 55 ΒΟΧ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ 12CM 50,00 56 BOX ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ 8ΜΜ 50,00 57 UHU STIC 8,2gr 10,00 58 UHU STIC 21gr 10,00 59 ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΕΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΙ 30,00 60 HP 901 BLACK 4,00 61 HP 301 COLOUR 4,00 62 HP 301 BLACK 4,00 10

11 63 HP 23 COLOUR 4,00 64 ΑΤΖΕΝΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 5,00 65 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ DURABLE ΜΕ ΓΡΑΜΜΑΤΑ 30,00 66 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ TIPP-EX 12MX4,2M. 20,00 67 ΚΟΥΤΙ ΒΟΧ ΚΟΦΤΟ ΔΕΡΜΑΤΙΝΟ 10,00 68 ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΤΗΣ 30,00 69 ΚΟΛΛΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 20,00 70 ΣΑΜΟΥΑ ΝΤΟΣΙΕ ΠΙΑΣΤΡΟ 35,00 71 HP 336 BLACK 6,00 72 HP ANAK. 300XL BLACK 6,00 73 HP C8765EE / 338 6,00 74 HP 336 BLACK 6,00 75 HP 88XL BLACK (GREEN) 6,00 76 HP 66(56) GREEN 6,00 77 HP 57 GREEN 6,00 78 CANON CL-41 COLOUR (MP190) 6,00 79 CANON ANAK.40 6,00 80 HP ANAK. CB540 7,00 81 HP ΑΝΑΚ. 530Α BLACK (2025/2320) 7,00 82 HP ANAK.435 6,00 83 HP ANAK.278A TONER 6,00 84 HP Q2613A LASER 1300 TONER 6,00 85 HP 49A LASERJET(GREEN) 5,00 86 TONER ΑΝΑΚΑΤ. Q2670A 2,00 87 TONER ΣΥΜΒΑΤΟ Q2671A 2,00 88 TONER ΣΥΜΒΑΤΟ Q2672A 2,00 89 TONER ΣΥΜΒΑΤΟ Q2673A 2,00 11

12 90 INKCARTRIDGE HP 51626A BLACK (P 4,00 91 HP 51641A COLOUR ( ,00 92 HP-51625A COLOR 4,00 93 HP 33 BLACK 4,00 94 HP 49 COLOUR 4,00 95 ΤΕΤΡ.5 ΘΕΜ.ELEGANT ΣΠΙΡΑΛ 15,00 96 ΤΕΤΡ.4 ΘΕΜ.FLORAL ΣΠΙΡΑΛ 15,00 97 ΜΠΛΟΚ 80Φ ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙ Α4 55,00 98 ΜΠΛΟΚ 80Φ ΤΡΥΠΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙ 55,00 99 ΝΤΟΣΙΕ LEITZ ΝΟ ΕΛΑΣΜΑ ΚΙΤΡΙΝ 120, ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΓΙΑ CD STAEDTLER M ΜΑΥΡΟΣ 30, ΣΟΥΠΛ 50 ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ 30, ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ FOSKA 33mm 30, ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ FOSKA 28mm 30, ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ LETACK 5, ΣΤΥΛΟ BIC CRYSTAL 50, ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ANKER 2ΟΨΗΣ 5 10, ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΛ..ΛΕΥΚΟΣ (11Χ23) 300, ΦΑΚΕΛΟΙ Α4 (26*36) ΛΕΥΚΟΣ 300, ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ D-F 40, ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ G-K 40, ΧΑΡΑΚΑΣ 30CM 10, ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ EUROCEL 20, ΧΑΡΤΙ ΛΕΥΚΟ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ Α4 50, ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ Α3 ΔΕΣΜΙΔΑ 10, ΧΑΡΤΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ ΜΕ ΝΕΡΑ 180GR. 2,00 12

13 Ομάδα Β: Εργαστηριακά Αναλώσιμα. Προυπολογισμός (με ΦΠΑ) α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1 DELL HDD Portable 1TB, USB 3.0, 2.5'' 2 2 Samsung 840 series 120GB SSD (2.5,SATA 6Gb s) 2 3 CABLE SATA FOR PSU 12 4 Konig USB adapter A female to 5p mini Male 2 5 Πολύπριζο Belkin ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2 6 Turbo-x Πολύπριζο θέσεων Μαύρο 1.5μ 4 7 DLINK Router DIR-645 Wireless-N 2 8 APC BR550Gi UPS (Line interactive 550VA) 2 9 Cyber Power UPS Line interactive 600VA 6 10 Power supply RECOM 450W BL 2 11 RAM KING HX 1600 MHZ 12 GB KIT 2 12 ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΤΑΣΗΣ 5000VA 2,00 13 Πολύπριζο AVRPS- 800 VΑ 9,00 14 SSD SAMSUNG GB 5,00 15 SSD SAMSUNG GB 12,00 16 MNHMH CORSAIR RAM DDR2 2GB 800MHZ 14,00 13

14 17 MOTHERBOARD ASUS P8H77M S1155 DDR UATX 2,00 18 USB 32GB 20,00 19 INTEL I5 3570K 3.4 GHZ 2, APPLE CABLE MB572Z/A MINI DISPLAY PORT TO VGA 2,00 APPLE CABLE THUNDERBOLT TO GIGABIT ETHERNET MD463M/A 3,00 22 VERBATIM ΕΞΩΤ.ΔΙΣΚΟΣ 500GB 5,00 23 KINGSTON DUAL CHANNEL 2X8GB HYPERX 5 24 INTEL SOLID STATE 240 G 520 1,00 25 INTEL SOLID STATE 120 G 320 3,00 26 INTEL CORE CPU K, 3.40 GHZ s SSD SEAGATE GB 7 28 SSD SEAGATE GB 3 29 VGA GIGABYTE GV-N6600C-2 GD MB 2 30 CPU INTEL I ,4 GHz s HDD SEAGATE 2TB STA3 64 MB 3 32 MOTHERBOARD ASUS P9X79 S CPU INTEL C2D 2,93 GHz E HDD WD 2.5 PASS ELITE RED 500 GB 3 35 Cyber Power UPS VALUE 699ELCO 6 14

15 36 INTE CORE CPU I5-3570K 3.40 GHz s MEM KINGSTON DDR3 16 GB 1600 MHz 2x 2 15

16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 16

17 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Συμβάλλονται: Α. Ο Πρύτανης Καθηγητής Γεώργιος Παναγιωτάκης ως νόμιμος εκπρόσωπος της του Πανεπιστημίου Πατρών / Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (η Αναθέτουσα Αρχή) Β. Η.. Δ/νση.,.,., ΑΦΜ, ΔΟΥ. (ο Ανάδοχος) ΑΡΘΡΟ 1. Αντικείμενο Σύμφωνα με: 1) την υπ αριθμόν. Απόφαση Κατακύρωσης της Επιτροπής Ερευνών Πανεπιστημίου Πατρών 2) την από - - προσφορά της ( ) εκ των συμβαλλόμενων. και 3) την από.. Προκήρυξη του Πανεπιστημίου Πατρών/ΕΛΚΕ ο Α. εκ των συμβαλλόμενων ο οποίος στο εξής θα καλείται Αναθέτουσα Αρχή, αναθέτει στο Β. εκ των συμβαλλόμενων ο οποίος στο εξής θα καλείται Ανάδοχος, την προμήθεια του. (στο εξής θα καλείται το Έργο), στα πλαίσια του έργου " το οποίο χρηματοδοτείται από την. ΑΡΘΡΟ 2. Τίμημα Το Συμβατικό Τίμημα του Έργου ανέρχεται μέχρι του ποσού και επιπλέον ΦΠΑ. ΕΥΡΩ. ΑΡΘΡΟ 3. Πληρωμή Η πληρωμή της αμοιβής του αναδόχου θα γίνεται σύμφωνα με τις χρηματοροές από το φορέα χρηματοδότησης και το ταμειακό υπόλοιπο του έργου και σύμφωνα με τον παρακάτω τρόπο: 17

18 Το συμβατικό τίμημα θα καταβληθεί 100% εφάπαξ μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή κάθε παραγγελίας. Ο ανάδοχος δεν επιβαρύνεται με κρατήσεις υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων οργανισμών, εκτός μόνο από την παρακράτηση φόρου εισοδήματος για την παροχή υπηρεσιών και για την προμήθεια υλικών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και την Κράτηση 0,10% υπέρ ΕΑΑΔΣ (Ν.4013/2011) επί του καθαρού ποσού χωρίς ΦΠΑ. Η πληρωμή της αξίας του υπό ανάθεση Έργου θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. ΑΡΘΡΟ 4. Διάρκεια έργου Η διάρκεια υλοποίησης του έργου ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης προμήθειας μέχρι τη λήξη του συχρηματοδοτούμενου Έργου ήτοι: μέχρι 30/9/2015. ΑΡΘΡΟ 5. Παραλαβή Οριστική Παραλαβή 1. Η Παραλαβή του έργου θα γίνει από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ). Η Οριστική Παραλαβή των αναλωσίμων από την ΕΠΠΕ θα περιλαμβάνει ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο του παραδιδόμενου υλικού και έκδοση σχετικού Πρακτικού, ενώ θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία παράδοσης των αναλωσίμων στους χώρους των Εργαστηρίων που έχει ζητηθεί. Σε περίπτωση ζημίας μέρους των ειδών κατά τη μεταφορά, ο προμηθευτής οφείλει να αντικαταστήσει τα βλαβέντα μέρη. 2. Ο προμηθευτής φέρει τον κίνδυνο μέχρι της οριστικής παράδοσης. ΑΡΘΡΟ 6. Παράδοση 1. Κάθε είδος ασφαλίζεται για τη μεταφορά έναντι όλων των κινδύνων με ευθύνη και έξοδα του προμηθευτή. 2. Η παράδοση των θα γίνει στα Eργαστήρια/ Ιδρύματα α) Μελέτης Νεοελληνικών Διαλέκτων, Πανεπιστημιο Πατρών, β) Τμήμα Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών και γ) Τμήμα Πληροφορικής, ΤΕΙ Αθήνας και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός εξήντα (60) ημερών από την παραγγελία και σύμφωνα με τις ανάγκες του Έργου μέχρι τη λήξη του ήτοι: μέχρι 30/9/2015. ΑΡΘΡΟ 7. Ποινικές Ρήτρες-Εκπτώσεις Ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της σύμβασης. 18

19 ΑΡΘΡΟ 8. Εφαρμοστέο Δίκαιο - Διαιτησία 1. Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια και συγκεκριμένα τα Δικαστήρια Πατρών, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. 2. Δεν αποκλείεται όμως, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφθεί στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των Δικαστηρίων, σε διαιτησία σύμφωνα πάντα με την Ελληνική Νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά Δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην παραπάνω Παράγραφο. ΑΡΘΡΟ 9. Η παρούσα σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί με συμφωνία και των 2 συμβαλλομένων. Αναπόσπαστα μέρη, κατά τα λοιπά, των όρων της παρούσας σύμβασης αποτελούν οι όροι της από.. προσφοράς του Αναδόχου και την από. Διακήρυξη του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πατρών. Η παρούσα σύμβαση συντάχτηκε εις διπλούν και αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, υπεγράφη σε δύο νόμιμα, ισότιμα πρωτότυπα και κάθε μέρος πήρε από ένα. Πάτρα././2013 ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών Ο Ανάδοχος (σφραγίδα και υπογραφή) Καθ. Γεώργιος Παναγιωτάκη 19

20 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ- Πίνακας Ανάλυσης Τεχνικής Προσφοράς ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ : Είδος : Α/Α Προϊόν Κατασκευαστής Ποσότητα Παραπομπή (Πόλη), / / Για το Διαγωνιζόμενο (Ονομ/μο - Υπογραφή) 20

21 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ - Πίνακας Ανάλυσης Οικονομικής Προσφοράς ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ : Είδος: Α/Α Προϊόν Κόστος Συνολικό Κόστος ΦΠΑ Σύνολο Για το Διαγωνιζόμενο (Ονομ/μο - Υπογραφή) (Πόλη), / / 21