ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα, 03/08/16 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Transcript

1 ΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα, 03/08/16 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Αριθ. Πρωτ. Γ99/Γ/52/3107 ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝ. ΥΛ. ΧΡΗΣΕΩΣ & ΑΝΑΛ. Αγ. Κων/νου 16 Πληροφορίες : Χ. Καραγεώργου Αριθ. τηλεφώνου : ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του πρόχειρου διαγωνισμού με συλλογή προσφορών (πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέσω διαδικτύου) για την «Προμήθεια και εγκατάσταση τεσσάρων (4) πυρίμαχων ντουλαπών φύλαξης αντιγράφων ασφαλείας των Πληροφοριακών Συστημάτων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ», με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. ΦΓ 16/16 Έχοντας υπόψη : 1. Το Π.Δ. 266/89 «Οργανισμός του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2. Το ΠΔ 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/10-07/07) «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου». 3. Τη με αριθ /739/ (ΦΕΚ 1291/τ.Β / ) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Αύξηση ευρώ των χρηματικών ποσών του άρθρου 831 του Ν.2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». 4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/10 περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους Διατάκτες (ΦΕΚ 194 Α ). 5. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α / ) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις». 6. Τις διατάξεις του Ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141/τ.Α/ ) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη», αρθ.21, σύμφωνα με τις οποίες πριν από κάθε ενέργεια για την εκτέλεση οποιαδήποτε δαπάνης του Δημοσίου και των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης απαιτείται σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του

2 αρμοδίου διατάκτη ή του κατά νόμο εξουσιοδοτημένου οργάνου με την οποία δεσμεύεται η αναγκαία πίστωση (δημοσιονομική δέσμευση). 7. Tις διατάξεις του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α ) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 10 του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14 Α ) «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής » 8. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Π1/2380/ για τη ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. 9. Την με αριθ. Π1/678/ «Λειτουργία του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Συμβάσεων (ΚΗΜΔΣ)» εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών και Δικτύων. 10. Τις διατάξεις του Ν. 4270/14 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.» 11. Τις διατάξεις του Ν.4281/14 (ΦΕΚ 160Α/ ) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 57 του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ 125 Α / ) και ισχύει ως ακολούθως : «Από καταργούνται τα άρθρα 14 έως 201 του Ν. 4281/2014 (Α 160), πλην των διατάξεων των άρθρων 134 έως 138,139, 157 και της παραγράφου 5 του άρθρου 201, οι οποίες διατηρούνται σε ισχύ». 12. Το με αρ. Π/73/ υπηρεσιακό σημείωμα του Τμήματος Προγραμματισμού & Προδιαγραφών με συν/να τα ανωτέρω έγγραφα και τις τεχνικές προδιαγραφές, προκειμένου να διενεργηθεί πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια «Προμήθεια και εγκατάσταση τεσσάρων (4) πυρίμαχων ντουλαπών φύλαξης αντιγράφων ασφαλείας των Πληροφοριακών Συστημάτων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ» με φορέα εκτέλεσης το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, πιθανής δαπάνης πλέον ΦΠΑ. Η πληρωμή θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις τους άρθρου 35 του ΠΔ118/07 ως εξής: α. Με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών. β. Με την χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού 50% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ έναντι ισόποσης εγγύησης και την καταβολή του υπολοίπου είτε μετά την οριστική παραλαβή των υλικών, είτε με πληρωμή ποσοστού 20% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ με το πρωτόκολλο παραλαβής κατόπιν του

3 μακροσκοπικού ελέγχου και την εξόφληση της υπόλοιπης συμβατικής αξίας με τον συνολικό ΦΠΑ μετά την οριστική παραλαβή των υλικών. γ. Με προθεσμιακό διακανονισμό για το 100% της συμβατικής αξίας ή για μέρος αυτής, κατόπιν επιλογής του αναδόχου στην προσφορά του. Την υπ. αριθ. ΑΑΥ Μ325/ (ΑΔΑ:Ω ΩΓ-ΗΛ7) Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης δέσμευσης πίστωσης ποσού ,00 για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του ΚΑΕ «Προμήθεια Επίπλων» του Προϋπολογισμού Εξόδων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ έτους Την υπ αρ. πρωτ. Λ53/Γ/5/3082/ Απόφαση Έγκρισης Πίστωσης της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομοτεχνικών Υπηρεσιών του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ (ΑΔΑ: ΩΙ7Π4691ΩΓ-0ΚΤ). Μετά τα ανωτέρω: ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών με ανάρτηση στο διαδίκτυο, πιθανής δαπάνης ,00 πλέον ΦΠΑ (17.360,00 συμπ/νου ΦΠΑ) για την «Προμήθεια και εγκατάσταση τεσσάρων (4) πυρίμαχων ντουλαπών φύλαξης αντιγράφων ασφαλείας των Πληροφοριακών Συστημάτων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ», με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Κωδικός είδους κατά CPV: «Εξοπλισμός ασφαλείας (π.χ. έναντι κλοπής, πυρκαγιάς κλπ)». Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν προσφορές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος το αργότερο μέχρι την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού που είναι στις 31/8/2016, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 10:30 π.μ., στον 3ο όροφο-γραφείο 6 του κτιρίου της Δ/νσης Προμηθειών & Χημ. Υπ. του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ επί της οδού Αγ. Κωνσταντίνου στην Αθήνα. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν το φάκελο της προσφοράς τους, καταθέτοντάς τον αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, στη Δ/νση Προμηθειών & Χημ. Υπ. του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (Αγ. Κωνσταντίνου 16, 3ος όροφος, γραφείο 6) ή αποστέλλοντάς τον ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ταχυμεταφορική εταιρεία (Courrier) στην ως άνω διεύθυνση. Στην περίπτωση της

4 ταχυδρομικής αποστολής, το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων προσφοράς που θα αποσταλούν. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές και όρους της Υπηρεσίας και θα διέπεται από τις διατάξεις του ΠΔ 118/07. Η Επιτροπή Προχείρων διαγωνισμών μπορεί να ζητήσει να προσκομίσετε συμπληρωματικά στοιχεία που κατά την κρίση της θεωρεί απαραίτητα. 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΧΡΟΝΟΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: α) φυσικά ή νομικά πρόσωπα β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά γ) συνεταιρισμοί δ) κοινοπραξίες προμηθευτών που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα διακήρυξη. Ο όρος «ανάδοχος» αφορά όλες τις προαναφερθείσες στα (α) (β) (γ) και (δ) κατηγορίες. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής κριθεί αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 3 μήνες, προσμετρούμενος από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι μέχρι Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η προσφορά θα υποβληθεί μέσα σε σφραγισμένο φάκελο σε δυο (2) αντίγραφα (1 πρωτότυπο και 1 αντίγραφο) έως τις , ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 10:30 π.μ., στην Υπηρεσία μας (Αγ. Κωνσταντίνου 16, 3ος όροφος, γραφείο 6).

5 Η προσφορά θα πρέπει να έχει συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα, να είναι δακτυλογραφημένη και να μην φέρει παράτυπες διορθώσεις, σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ. Προσφορές για μέρος της ποσότητας που ορίζει η προκήρυξη απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται ευκρινώς: Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Δ/νση Προμηθειών & Χημ. Υπ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Αγ. Κων/νου 16-18, Αθήνα, 3ος όροφος. Ο αριθμός της διακήρυξης ΦΓ./. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου. Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΑΘΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Τους τρεις παρακάτω ανεξάρτητους και σφραγισμένους φακέλους: Α. Φάκελο με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» που θα περιλαμβάνει Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986/Α 75, όπως εκάστοτε ισχύει, η οποία θα φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ : Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού. Να αναφέρουν ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους. Ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύει ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990. Ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων.

6 Ότι δεν τελούν σε αποκλεισμό με βάση αμετάκλητης απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης κατά τα άρθρα 18, 34, 39 του Π.Δ. 118/2007 κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Ότι συνέταξαν την προσφορά σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, των οποίων έλαβαν γνώση και τους οποίους αποδέχονται ανεπιφύλακτα. Να αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών από τα οποία θα προκύπτουν τα όσα αναφέρθηκαν στην προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ.118/2007, και με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ιδίου Διατάγματος Β. Φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», μέσα στον κυρίως φάκελο, ο οποίος θα περιλαμβάνει τα τεχνικά στοιχεία σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις του διαγωνισμού που αναφέρονται στην παρούσα (Τεχνικές Προδιαγραφές). Γ. Φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», μέσα στον κυρίως φάκελο, ο οποίος θα περιλαμβάνει τα υπό προμήθεια είδη με: 1) την προσφερόμενη τιμή χωρίς ΦΠΑ, ανά είδος 2) το ποσοστό ΦΠΑ επί τοις % στον οποίο υπάγεται έκαστο είδος 3) το χρόνο ισχύος της προσφοράς Οι φάκελοι ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Εφόσον οι Προμηθευτές συμμετέχουν με αντιπρόσωπό τους υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. 2. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2.1 Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή Προχείρων Διαγωνισμών της Διοίκησης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την ακόλουθη διαδικασία: Η καθαρή τιμή (χωρίς ΦΠΑ) θα λαμβάνεται υπόψη για την σύγκριση των προσφορών.

7 Η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί τη σχετική της απόφαση σε όλους τους συμμετέχοντες σε κάθε φάση της διαδικασίας. Προσφορές που παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, απορρίπτονται στο αντίστοιχο στάδιο του Διαγωνισμού. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες ή οι εκπρόσωποι τους, εφόσον έχει υποβληθεί με την προσφορά σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης. 2.2 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν από την Υπηρεσία, οφείλει να υποβάλει στην Επιτροπή Προχείρων Διαγωνισμών, σε σφραγισμένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται από αυτήν Οι Έλληνες πολίτες: α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, i) για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, ήτοι: -συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της , σελ. 1), -δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της , σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της , σελ. 2), -απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της , σελ. 48), -νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της , σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

8 Συμβουλίου, EE L 344 της , σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α 173) και τροποποιήθηκε με το ν.3424/2005 (Α 305), ii) κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. β. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. γ. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους -Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας θα αφορά όλους τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συμμετέχοντος συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών που είναι ασφαλισμένοι σε διαφορετικούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι μόνο τους ασφαλισμένους στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. -Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι απασχολούμενοι στην επιχείρηση. -Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων β, γ εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. δ. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, απαιτείται σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια αρχή του Δημοσίου ή του οικείου Ο.Τ.Α Οι αλλοδαποί: α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης α της ως άνω παραγράφου 1.1.

9 β. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση, σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία. γ. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. Ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι απασχολούμενοι στην επιχείρηση. δ. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά: α. Τα παραπάνω δικαιολογητικά των παραγράφων 1.1 και 1.2 αντίστοιχα. - Το απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης του νομικού προσώπου, των ως άνω παραγράφων, αφορά τους Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε και Ε.Π.Ε., τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. και σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου τους νόμιμους εκπροσώπους του. β. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης του ανωτέρω νομοθετήματος ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) - Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια

10 Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό A.E., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει. - Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό επιχείρησης Οι συνεταιρισμοί: α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης α της παραγράφου 1.1. β. Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων β και γ της παραγράφου 1.1, εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και των περιπτώσεων β και γ της παραγράφου 1.2, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, αντίστοιχα, και της περίπτωσης β της παραγράφου 1.3. γ. Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα Οι ενώσεις εταιρειών που υποβάλουν κοινή προσφορά: Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην Ένωση ή την κοινοπραξία. Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του προμηθευτή. Εάν στη χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση δύναται αυτή να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης. Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. 2.3 Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή που έχει συσταθεί. Η Επιτροπή εισηγείται σχετικά αφού αξιολογήσει τις προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

11 Μετά το πέρας του ελέγχου η Επιτροπή καταρτίζει πρακτικό, το οποίο παραδίδει στη Δ/νση Προμηθειών & Χημ. Υπ., Τμήμα Γεν. Υλ. Χρήσεως & Αναλωσίμου και εκδίδεται η απόφαση κατακύρωσης. ΧΡΟΝΟΣ-ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: Ο Προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παραδώσει τις Ντουλάπες αποκλειστικά με δική του ευθύνη και έξοδα, σε δύο (2) κτίρια εντός του νομού Αττικής και επίσης να τις εγκαταστήσει σε σημεία αυτών που θα υποδειχθούν από την Γενική Δ/νση Πληροφορικής του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η πληρωμή θα γίνει σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 35 του ΠΔ118/07 ως εξής: α. Με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών. β. Με την χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού 50% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ έναντι ισόποσης εγγύησης και την καταβολή του υπολοίπου είτε μετά την οριστική παραλαβή των υλικών, είτε με πληρωμή ποσοστού 20% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ με το πρωτόκολλο παραλαβής κατόπιν του μακροσκοπικού ελέγχου και την εξόφληση της υπόλοιπης συμβατικής αξίας με τον συνολικό ΦΠΑ μετά την οριστική παραλαβή των υλικών. γ. Με προθεσμιακό διακανονισμό για το 100% της συμβατικής αξίας ή για μέρος αυτής. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα πρέπει να επιλέξουν έναν από τους παραπάνω τρόπους πληρωμής στην προσφορά τους. Στη περίπτωση που δεν επιλεγεί Ο Προμηθευτής επιβαρύνεται με τη δαπάνη μεταφοράς και παράδοσης των ειδών της προμήθειας στον τόπο προορισμού τους, με τις νόμιμες κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου και με κάθε άλλη νόμιμη κράτηση υπέρ Νομικών Προσώπων ή άλλων Οργανισμών, η οποία κατά νόμο βαρύνει τον Προμηθευτή. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Ως κριτήριο κατακύρωσης προτείνεται η χαμηλότερη τιμή

12 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Αντικείμενο του έργου είναι η προμήθεια και εγκατάσταση τεσσάρων (4) πυρίμαχων ντουλαπών, με χαρακτηριστικά τέτοια ώστε να προσφέρεται συνδυασμένη προστασία από ενδεχόμενη διάρρηξη, πυρκαγιά ή/και εκρηκτικό μηχανισμό, για την κάλυψη αναγκών αποθήκευσης αντιγράφων ασφαλείας των Πληροφοριακών Συστημάτων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 2. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Σκοπός του έργου είναι η ασφαλής διαχείριση και φύλαξη αντιγράφων ασφαλείας, στο πλαίσιο βελτίωσης των τηρούμενων διαδικασιών στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. 3. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Το Έργο θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός τριών (3) μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης. 4. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Το σύνολο των προσφερόμενων ντουλαπών θα πρέπει να καλύπτεται απαραίτητα κατ ελάχιστο από 2 χρόνια on-site εγγύησης καλής λειτουργίας από τον κατασκευαστή. 5. ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα πρέπει να προσφέρουν προϊόντα σύμφωνα με τον κάτωθι Πίνακα τεχνικών προδιαγραφών. Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία του πίνακα και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται. Μη συμμόρφωση με τον παραπάνω όρο συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς. Πίνακας Συμμόρφωσης Τεχνικών Προδιαγραφών Α/ Α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1 Κατασκευαστής - Να αναφερθεί ΝΑΙ 2 Μοντέλο - Να αναφερθεί ΝΑΙ 3 Αριθμός τεμαχίων 4 Εξωτερικές διαστάσεις 4 (ΥxΠxΒ) Ύψος 1,30m Πλάτος 0,60m Βάθος 0,55 m 5 Βάρος <=500 kgr 6 Χωρητικότητα τύπου κασετών 400 τύπου LTO ή 1900 τύπου DDS-4 7 Ρυθμιζόμενα ράφια πλήρους NAI χωρητικότητας για 2 ντουλάπες αποθήκευσης κασέτας τύπου LTO και για 2 ντουλάπες αποθήκευσης κασέτας τύπου DDS 8 Πιστοποίηση με προδιαγραφή NAI

13 πυρασφάλειας για αντίσταση δύο (2) ωρών για τα μαγνητικά μέσα (EN1047-1, ή/και NT FIRE 017, 120 DIS) 9 Πιστοποίηση με προδιαγραφή ασφαλείας EN14450 S1 ή S2 Ηλεκτρονική κλειδαριά με 10 πιστοποίηση ΕΝ Υπηρεσίες μεταφοράς και εγκατάστασης NAI ΝΑΙ ΝΑΙ Οι προσφερόμενες ντουλάπες θα πρέπει να παραδοθούν αποκλειστικά με ευθύνη και έξοδα του Προμηθευτή, σε δύο (2) κτίρια εντός του νομού Αττικής και να εγκατασταθούν σε σημεία αυτών που θα υποδειχθούν από την Γενική Δ/νση Πληροφορικής του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. 6. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Ως κριτήριο κατακύρωσης προτείνεται η χαμηλότερη τιμή. 4. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ -ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Ο μειοδότης στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία γνωστοποίησης των αποτελεσμάτων του πρόχειρου διαγωνισμού, για υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του Π.Δ. 118/07 «εάν ο προμηθευτής, δεν προσέλθει να υπογράψει την σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή του αρμόδιου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου». όταν ο προμηθευτής ο οποίος προσφέρει την χαμηλότερη τιμή δεν προσκομίζει, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07 ή εφόσον τούτο προβλέπεται στη διακήρυξη, στο άρθρο 8α του ιδίου Δ/τος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις αυτές, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή που προσφέρει την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή. Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την αμέσως επόμενη προσφορά με τη χαμηλότερη τιμή και ούτω καθεξής. Αν κανένας από τους προμηθευτές δεν

14 προσκομίζει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ποσότητα (μέχρι 30%) ή μικρότερη ποσότητα (μέχρι 50%) από την προκηρυχθείσα ποσότητα. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζομένου από την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ποσοστού, απαιτείται προηγουμένη αποδοχή του προμηθευτού. Σε περίπτωση επαύξησης της προκηρυχθείσας ποσότητας μπορεί να μετατίθεται ο χρόνος παράδοσης μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. 5. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ- ΠΡΟΣΤΙΜΑ Σε περίπτωση μη εκτέλεσης του έργου εκ μέρους του αναδόχου εντός του συμβατικού χρόνου, όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 26 του Π.Δ.118/2007, επιβάλλονται, εκτός των τυχόν προβλεπομένων κατά περίπτωση κυρώσεων και οι κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 32 του Π.Δ.118/2007. Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Προμηθειών & Χημικών Υπηρεσιών Γεωργία Βουτσινά

15 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Ονομασία Τράπεζας Κατάστημα Δ/νση : Τ.Κ.: Τηλ. : FAX. : Ημερ/νία έκδοσης ΕΥΡΩ: ΠΡΟΣ: ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ- ENIAIO TAMEIO AΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ.. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ ΕΥΡΩ Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ της εταιρίας Δ/νση μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ, το οποίο καλύπτει το 5% της συμβατικής αξίας προ ΦΠΑ, για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της με αριθμό σύμβασης που υπέγραψε μαζί σας για την προμήθεια..., σύμφωνα με την υπ αριθμ... διακήρυξή σας. Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Η παρούσα εγγύηση αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σε εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμία ισχύ. Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

16 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: ΣΤΟ ΑΡ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ : ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ( ΦΓ 16/16 ) «Προμήθεια και εγκατάσταση τεσσάρων (4) πυρίμαχων ντουλαπών φύλαξης αντιγράφων ασφαλείας των Πληροφοριακών Συστημάτων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή». ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 1) ΙΚΑ - ΕΤΑΜ 2) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

17 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ -ΕΙΔΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 3. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΡΘΡΟ 4. ΕΙΔΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ- ΤΙΜΗΜΑ ΑΡΘΡΟ 5. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ -ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 6. ΧΡΟΝΟΣ - ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 7. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΡΘΡΟ 8. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 9. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΡΘΡΟ 10. ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΑΡΘΡΟ 11. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΘΡΟ 12. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ ΑΡΘΡΟ 13. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΡΘΡΟ 14. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 15. ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 16. ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ -ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 17. ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ΑΡΘΡΟ 18. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΡΘΡΟ 19. ΛΥΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΑΡΘΡΟ 20. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΡΘΡΟ 21. ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ

18 Στην Αθήνα, σήμερα την η, του μήνα.., έτους..., ημέρα, στα γραφεία της Διοίκησης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, στην οδό Αγίου Κων/νου 16 Αθήνα, μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων, αφενός μεν: α) του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων-Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών», που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Αγίου Κωνσταντίνου αριθμός 8), το οποίο νομίμως εκπροσωπείται από...εφεξής αποκαλούμενο στην παρούσα Σύμβαση «ΙΚΑ-ΕΤΑΜ», χάριν του οποίου καταρτίζεται η παρούσα Σύμβαση, αφετέρου δε β) της εταιρείας με την επωνυμία, που εδρεύει στην οδό.., τ.κ..,., ΑΦΜ:.., ΔΟΥ:., Τηλ:., Fax.:, εφεξής αποκαλούμενη στην παρούσα Σύμβαση «Ανάδοχος», η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από τ κ..δυνάμει του με αριθμό.. ΦΕΚ / ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ της εταιρείας. Έχοντας υπόψη : Α. Την κείμενη νομοθεσία σύμφωνα με τη οποία διεξήχθη ο πρόχειρος διαγωνισμός και ιδιαίτερα: Το άρθρο 5 του Ν. 861/79 περί αρμοδιοτήτων του ΔΣ του ΙΚΑ και του Διοικητή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Τις διατάξεις του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19/τ.Α/95) «Προμήθειες του Δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.2323/95(ΦΕΚ 145/Α/95) «Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες διατάξεις Τις διατάξεις του ΠΔ 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/10-07/07) Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων. Τις διατάξεις του ΠΔ 266/89 Οργανισμός του ΙΚΑ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ. Α / ) Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις. Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α ) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου

19 Δημοσίων Συμβάσεων» όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 10 του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14 Α ) «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής » Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Π1/2380/ για τη ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Τη με αριθ. Π1/678/ «Λειτουργία του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Συμβάσεων (ΚΗΜΔΣ)» εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών και Δικτύων. Τις διατάξεις του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/τ.Α/ ) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη», αρθ.21, σύμφωνα με τις οποίες πριν από κάθε ενέργεια για την εκτέλεση οποιαδήποτε δαπάνης του Δημοσίου και των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης απαιτείται σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του αρμοδίου διατάκτη ή του κατά νόμο εξουσιοδοτημένου οργάνου με την οποία δεσμεύεται η αναγκαία πίστωση (δημοσιονομική δέσμευση). Τις διατάξεις του Ν. 4270/14 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.» Τις διατάξεις του Ν.4281/14 (ΦΕΚ 160Α/ ) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 57 του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ 125 Α / ) και ισχύει ως ακολούθως : «Από καταργούνται τα άρθρα 14 έως 201 του Ν. 4281/2014 (Α 160), πλην των διατάξεων των άρθρων 134 έως 138,139, 157 και της παραγράφου 5 του άρθρου 201, οι οποίες διατηρούνται σε ισχύ» Το Π.Δ. 113/10 περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους Διατάκτες (ΦΕΚ 194Α) Β. Τις αποφάσεις: Την υπ. αριθ. ΑΑΥ Μ325/ (ΑΔΑ:Ω ΩΓ-ΗΛ7) Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης δέσμευσης πίστωσης ποσού ,00 για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του ΚΑΕ «Προμήθεια Επίπλων» του Προϋπολογισμού Εξόδων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ έτους Την υπ αρ. πρωτ. Λ53/Γ/..Απόφαση Έγκρισης Πίστωσης της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομοτεχνικών Υπηρεσιών του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ (ΑΔΑ:.). Τη με αριθμό πρωτ. προκήρυξη για τη διενέργεια του πρόχειρου διαγωνισμού στις.

20 Την υπ αριθ..απόφαση του.του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σύμφωνα με την οποία κατακυρώθηκε στον Ανάδοχο το αποτέλεσμα του πρόχειρου Διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις., σε συνέχεια της υπ αριθ... Προκήρυξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, για την «Προμήθεια και εγκατάσταση τεσσάρων (4) πυρίμαχων ντουλαπών φύλαξης αντιγράφων ασφαλείας των Πληροφοριακών Συστημάτων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ», με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.( ΦΓ 16/16 ) συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα κάτωθι : (Οι τίτλοι των άρθρων, οι υπότιτλοι και οι πίνακες περιεχομένων, τίθενται για διευκόλυνση της ανάγνωσης και θα αγνοούνται για την ερμηνεία της Σύμβασης.) ΑΡΘΡΟ 1: ΟΡΙΣΜΟΙ Οι ακόλουθοι όροι θα έχουν, εκτός από τις περιπτώσεις, όπου τα συμφραζόμενα απαιτούν διαφορετικά, τις αντίστοιχες έννοιες: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Το Ν.Π.Δ.Δ. Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ) που εδρεύει στην Αθήνα Αγ. Κωνσταντίνου 8, ταχ. κωδ , το οποίο προκηρύσσει τον διαγωνισμό. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Η Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ της Αναθέτουσας Αρχής που στεγάζεται στον 3ο όροφο του επί της οδού Αγ. Κωνσταντίνου 16, Αθήνα, κτιρίου. ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Η εταιρεία με την επωνυμία «.» που εδρεύει στην οδό.., τ.κ...,,αφμ:, ΔΟΥ:., Τηλ:, Fax.:.., η οποία βάσει της υπ αρ απόφασης κατακύρωσης συμβάλλεται με το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. ΕΡΓΟ: Η σύμφωνα με τον τρόπο, τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνει η παρούσα Σύμβαση, εκτέλεση του έργου, με αντικείμενο την Προμήθεια και

21 εγκατάσταση τεσσάρων (4) πυρίμαχων ντουλαπών φύλαξης αντιγράφων ασφαλείας των Πληροφοριακών Συστημάτων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ : Η υπ. αριθ. Προκήρυξη με αριθ. ΦΓ 16/16 ΠΡΟΣΦΟΡΑ: Η τεχνική και οικονομική προσφορά του Προμηθευτή προς το ΙΚΑ- ΕΤΑΜ, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ: Η υπ. αριθ. Λ36/Γ/.Απόφαση του του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με την οποία κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός και ανατέθηκε η υλοποίηση της προμήθειας. ΣΥΜΒΑΣΗ: Η παρούσα έγγραφη συμφωνία μεταξύ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και του Προμηθευτή, για την εκτέλεση του έργου, όπως αυτή είναι δυνατό να τροποποιηθεί, μεταβληθεί ή συμπληρωθεί. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ(ΕΠΠΕ): Ομάδα προσώπων, οριζόμενη από την Αναθέτουσα Αρχή, η οποία εξουσιοδοτείται να εκπροσωπεί την Αναθέτουσα Αρχή στην εκτέλεση των υποχρεώσεων, των δικαιωμάτων ή και των εξουσιών που της ανήκουν δυνάμει της Σύμβασης και έχει την ευθύνη για την παραλαβή των ειδών, και την επίβλεψη της εκτέλεσης της Σύμβασης από τον Ανάδοχο. ΤΙΜΗΜΑ: Η τιμή στην οποία κατακυρώθηκε η Προμήθεια ήτοι το ποσό #...# πλέον ΦΠΑ. ΑΡΘΡΟ 2 : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ ΕΙΔΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Ο Ανάδοχος στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης αναλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση τεσσάρων (4) πυρίμαχων ντουλαπών, με χαρακτηριστικά τέτοια ώστε να προσφέρεται συνδυασμένη προστασία από ενδεχόμενη διάρρηξη, πυρκαγιά ή/και εκρηκτικό μηχανισμό, για την κάλυψη αναγκών αποθήκευσης αντιγράφων ασφαλείας των Πληροφοριακών Συστημάτων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σύμφωνα με τον τρόπο, τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στην υπό στοιχεία.προκήρυξη του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, στην υπ. αριθ. Λ36/Γ/ κατακυρωτική απόφαση του

22 του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, και στην Τεχνική και Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ είναι η ασφαλής διαχείριση και φύλαξη αντιγράφων ασφαλείας, στο πλαίσιο βελτίωσης των τηρούμενων διαδικασιών στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Ειδικότερα η παρούσα σύμβαση περιλαμβάνει προϊόντα σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της προκήρυξης όπως αυτές αναλύονται στον κατωτέρω Πίνακα σύμφωνα με την προσφορά του αναδόχου. ΑΡΘΡΟ 3 : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Α/ Α Α.) ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Πίνακας Συμμόρφωσης Τεχνικών Προδιαγραφών ΥΠΟΧΡΕΩ ΑΠΑΝΤΗΣ ΣΗ Η ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ Κατασκευαστής - Να 1 αναφερθεί ΝΑΙ 2 Μοντέλο - Να αναφερθεί ΝΑΙ 3 Αριθμός τεμαχίων 4 Εξωτερικές διαστάσεις 4 (ΥxΠxΒ) Ύψος 1,30m Πλάτος 0,60m Βάθος 0,55 m 5 Βάρος <=500 kgr 6 Χωρητικότητα τύπου κασετών 400 τύπου LTO ή 1900 τύπου DDS-4 7 Ρυθμιζόμενα ράφια NAI πλήρους χωρητικότητας για 2 ντουλάπες αποθήκευσης κασέτας τύπου LTO και για 2 ντουλάπες αποθήκευσης κασέτας τύπου DDS 8 Πιστοποίηση με NAI προδιαγραφή πυρασφάλειας για αντίσταση δύο (2) ωρών για τα μαγνητικά μέσα (EN1047-1, ή/και NT FIRE 017, 120 DIS) 9 Πιστοποίηση με NAI προδιαγραφή ασφαλείας EN14450 S1 ή S2 10 Ηλεκτρονική κλειδαριά με ΝΑΙ ΠΑΡΑΠΟΜΠ Η

23 πιστοποίηση ΕΝ Υπηρεσίες μεταφοράς και εγκατάστασης ΝΑΙ Β.) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Το σύνολο των προσφερόμενων ντουλαπών θα πρέπει να καλύπτεται απαραίτητα κατ ελάχιστο από 2 χρόνια on-site εγγύησης καλής λειτουργίας από τον κατασκευαστή. ΑΡΘΡΟ 4 : ΕΙΔΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗΜΑ Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των #.# ευρώ ( ) πλέον ΦΠΑ ή # # ευρώ (.) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και αναλύεται ως ακολούθως σύμφωνα με την προσφορά του αναδόχου: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΑΡΘΡΟ 5 : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Η πληρωμή θα γίνει σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 35 του ΠΔ118/07 ως εξής: Θα περιγραφεί στο τελικό σχέδιο της Σύμβασης ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΉ ΟΠΩΣ ΤΗΝ ΚΑΤΕΘΕΣΕ ΣΤΗΝ προσφορά του. Η προμήθεια θα είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της Υπηρεσίας, την προσφορά του προμηθευτή, τη.προκήρυξη, θα διέπεται από τις διατάξεις του.σε συνδυασμό με το ΠΔ 118/07 και θα υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις. Ο Προμηθευτής επιβαρύνεται με τη δαπάνη μεταφοράς και παράδοσης του είδους της προμήθειας στον τόπο προορισμού τους, με τις νόμιμες κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου και με κάθε άλλη νόμιμη κράτηση υπέρ Νομικών Προσώπων ή άλλων Οργανισμών, η οποία κατά νόμο βαρύνει τον Προμηθευτή. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται πλέον των προβλεπομένων νόμιμων κρατήσεων και με παρακράτηση 0,10% για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (παρ. 3 άρθ.4 του Ν.4013/ όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.2 εδάφιο β του άρθρου 238 Ν.4072/12). ΑΡΘΡΟ 6 : ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

24 Το Έργο θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός τριών (3) μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης, ήτοι από Οι ντουλάπες θα πρέπει να παραδοθούν αποκλειστικά με ευθύνη και έξοδα του Προμηθευτή, σε δύο (2) κτίρια εντός του νομού Αττικής και να εγκατασταθούν σε σημεία αυτών που θα υποδειχθούν από την Γενική Δ/νση Πληροφορικής του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ. ΑΡΘΡΟ 7 : ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ θα ορίσει Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής του έργου η οποία θα ελέγχει κατά πόσο ικανοποιούνται οι τεχνικές προδιαγραφές και οι ειδικοί όροι της σχετικής σύμβασης και θα συντάξει Πρωτόκολλο Παραλαβής ύστερα από την συνολική ολοκλήρωση του έργου. ΑΡΘΡΟ 8 : ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης ο Ανάδοχος κατέθεσε της υπ αριθ. εγγυητική επιστολή της Τράπεζας. αξίας. Ευρώ (..) που καλύπτει το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας του έργου χωρίς τον Φ.Π.Α. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της Σύμβασης επιστρέφεται με την οριστική (ποιοτική και ποσοτική) παραλαβή του Έργου και την εκκαθάριση των εκατέρωθεν απαιτήσεων μεταξύ των συμβαλλομένων. ΑΡΘΡΟ 9 : ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΠΡΟΣΤΙΜΑ Σε περίπτωση μη εκτέλεσης του έργου εκ μέρους του αναδόχου εντός του συμβατικού χρόνου, όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 26 του Π.Δ.118/2007, επιβάλλονται, εκτός των τυχόν προβλεπομένων κατά περίπτωση κυρώσεων και οι κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 32 του Π.Δ.118/2007. Το ποσό της ποινικής ρήτρας, υπολογίζεται ως εξής: Α) Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το ¼ του μέγιστου προβλεπόμενου χρόνου παράτασης, ποσοστό 1% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Εάν κατά τον υπολογισμό του χρόνου παράδοσης προκύπτει κλάσμα ημέρας, θεωρείται ολόκληρη ημέρα. Β) Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα από το ¼ μέχρι και το ½ του μέγιστου προβλεπόμενου από το άρθρο 32 του Π.Δ.118/2007 χρόνου παράτασης, ποσοστό 3% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

25 Γ) Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω ½, ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Τα παραπάνω κατά περίπτωση ποσοστά υπολογίζονται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών χωρίς τον ΦΠΑ. Σε περίπτωση που εμφανισθούν επανειλημμένα προβλήματα στην υλοποίηση του ανατιθέμενου έργου, τα οποία κατά την κρίση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ οφείλονται εν όλω ή εν μέρει στην πλημμελή εκτέλεση των υποχρεώσεων του αναδόχου, το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, μετά από σχετική γνωμοδότηση του κατά περίπτωση αρμοδίου οργάνου, δικαιούται να προβεί σε κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης καλής εκτέλεσης του έργου. ΑΡΘΡΟ 10 : ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Η παράδοση και η παραλαβή των ενεργειών θα γίνεται σύμφωνα με το περιγραφόμενο στην παρούσα χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους, και όπως περιγράφεται στην υπ. αριθ. Λ31Γ/.Προκήρυξη. Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης Παραδοτέου του Έργου ή του συνόλου αυτού από υπέρβαση τμηματικής ή συνολικής προθεσμίας με υπαιτιότητα του Αναδόχου, το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο. Ο Ανάδοχος μπορεί επίσης να κηρυχθεί έκπτωτος ακόμη και στην περίπτωση που εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της Σύμβασης, χωρίς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ να καταβάλλει οποιαδήποτε αποζημίωση, σύμφωνα με άρθρο 34 του Π.Δ. 118/2007. Σε περίπτωση έκπτωσης Αναδόχου, το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δικαιούται, κατά την κρίση του, να κρατήσει μέρος ή το σύνολο των Παραδοτέων, καταβάλλοντας το αναλογούν συμβατικό τίμημα. ΑΡΘΡΟ 11 : ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ Καθ' όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά την λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του.

26 Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η χρήση ή εκμετάλλευση των πληροφοριών οι οποίες θα περιέλθουν σε γνώση του Αναδόχου καθ' οιονδήποτε τρόπο, στα πλαίσια εκτέλεσης του παρόντος Έργου, οι οποίες είναι εμπιστευτικές για σκοπούς διαφορετικούς από την εκτέλεση αυτών. Ως εμπιστευτικές πληροφορίες και στοιχεία νοούνται όσα δεν είναι γνωστά σε τρίτους, ακόμα και αν δεν έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοια. Σε περίπτωση που υπάρξει διαρροή πληροφοριών, η οποία αποδεδειγμένα οφείλεται στον Ανάδοχο, η Αναθέτουσα διατηρεί το δικαίωμα να κάνει χρήση των διατάξεων «περί πνευματικής ιδιοκτησίας» και να αξιώσει αποζημίωση για όλες τις άμεσες και έμμεσες, θετικές ή και αποθετικές ζημίες που θα έχει κατά περίπτωση υποστεί καθώς επίσης και κηρύξει αυτόν έκπτωτο, από τη Σύμβαση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του Π.Δ. 118/2007. ΑΡΘΡΟ 12 : ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ Ο Ανάδοχος ευθύνεται για τα τυχερά υπό στενή έννοια (απλά ή συνήθη) στην νομότυπη εκπλήρωση των αναλαμβανομένων από αυτόν υποχρεώσεων σε εκτέλεση του Έργου. Τόσο η Αναθέτουσα Αρχή όσο και ο Ανάδοχος δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας ή τυχερά που δεν ήταν δυνατόν να προβλέψει με την καταβολή εξαιρετικής επιμέλειας. Ως τέτοια δε θεωρούνται για τον Προμηθευτή όσα ευρίσκονται αντικειμενικά εντός του πεδίου οικονομικής δραστηριότητας και ελέγχου του. Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί εγγράφως προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικάεντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) περαιτέρω ημερών στο σχετικό αίτημα του Αναδόχου, διαφορετικά με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας τεκμαίρεται η αποδοχή του αιτήματος. ΑΡΘΡΟ 13 : ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

27 Ο ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι το Έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Σύμβασης και τους τεχνικούς κανόνες (νόρμες) και τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα που ισχύουν στις σύγχρονες μεθόδους υλοποίησης παρόμοιων έργων, θα πληροί όλες τις ιδιότητες και χαρακτηριστικά που προβλέπονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, θα στερείται οποιωνδήποτε ελαττωμάτων (οφειλομένων ενδεικτικά σε ελλιπή σχεδίαση, πλημμελή κατασκευή, ελαττωματικά υλικά) και θα ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές, λειτουργίες, αποτελέσματα και ιδιότητες όπως αυτές προδιαγράφηκαν ή επιτρέπεται να προδιαγραφούν από την Αναθέτουσα Αρχή κατά την εκτέλεσή του. ΑΡΘΡΟ 14 : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Λόγω ή επ ευκαιρία της εκτέλεσης του Έργου δε δημιουργείται καμιά έννομη σχέση μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του προσωπικού του ανάδοχου ή των Υπεργολάβων του που απασχολούνται στο Έργο ούτε και μεταξύ του ανάδοχου ή των Υπεργολάβων του και του προσωπικού της Αναθέτουσας Αρχής. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει και διατηρεί ασφαλισμένο το προσωπικό του στους αρμόδιους ασφαλιστικούς οργανισμούς καθ όλη τη Συμβατική Διάρκεια του Έργου και μεριμνά όπως οι Υπεργολάβοι και λοιποί συνεργάτες του να πράξουν το ίδιο. Σε περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεωθεί να καταβάλλει προς οιονδήποτε αποζημίωση οποιασδήποτε φύσεως για αξιώσεις και απαιτήσεις που πηγάζουν από παράβαση όρου της Σύμβασης εκ μέρους του Αναδόχου ή από απαιτήσεις του προσωπικού του, των υπεργολάβων του και του προσωπικού αυτών κατά της Αναθέτουσας Αρχής ως κύριου του Έργου, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να προσεπικαλέσει τον ανάδοχο να συμμετάσχει στη δίκη και να υποχρεωθεί να καταβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή, άλλως να ζητήσει αναδρομικά από τον ανάδοχο κάθε ποσόν που θα καταβάλλει κατά τα ανωτέρω και για κάθε άλλη δαπάνη ή ζημιά που θα υποστεί από την αιτία αυτή. ΑΡΘΡΟ 15 : ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Η παρούσα σύμβαση συντάθηκε στην Ελληνική Γλώσσα. ΑΡΘΡΟ 16 : ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ

28 Οι συμβαλλόμενοι δεν δικαιούνται να μεταβιβάσουν ή εκχωρήσουν ολικά ή μερικά τη Σύμβαση ή τις εξ αυτής πηγάζουσες υποχρεώσεις ή δικαιώματά τους προς οιονδήποτε χωρίς την προηγούμενη ρητή έγγραφη συναίνεση του άλλου. Κατ εξαίρεση ο Ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει το δικαίωμα είσπραξης χρηματικών ποσών καταβλητέων από την Αναθέτουσα Αρχή με βάση τους όρους της Σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί στην Ελλάδα. ΑΡΘΡΟ 17 : ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να δηλώσει εκ των προτέρων το τμήμα του έργου που προτίθεται να αναθέσει σε υπεργολάβους. Δεν επιτρέπεται η ανάθεση τμήματος ή ολόκληρου του έργου σε υπεργολάβους μετά την υπογραφή της Σύμβασης, εκτός αν αυτό επιτραπεί εγγράφως από την Αναθέτουσα Αρχή κατά την απόλυτη κρίση της μετά από σχετικό αίτημα του Αναδόχου και αναφορικά με την εκτέλεση κάποιας επί μέρους ενέργειας, λαμβανομένων υπ όψιν των ιδιαιτεροτήτων και ειδικότερων οψιγενών αναγκών του αντιστοίχου υποέργου. Σε περίπτωση αποδεδειγμένης διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους που έχει συμπεριλάβει στην προσφορά, ο Ανάδοχος υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα και άμεση αντικατάσταση με νέο υπεργολάβο με προσόντα αντίστοιχα του απελθόντος, μετά από τη σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου οργάνου της Αναθέτουσας. Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση του επί μέρους Έργου, φέρει αποκλειστικά ο κατά περίπτωση Ανάδοχος. ΑΡΘΡΟ 18 : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Η Σύμβαση τροποποιείται μόνο όταν συμφωνήσουν, εγγράφως, προς τούτο, αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη. ΑΡΘΡΟ 19 : ΛΥΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) Ο Ανάδοχος δεν υλοποιεί το έργο με τον τρόπο που ορίζεται στη σύμβαση. β) Ο Ανάδοχος εκχωρεί τη σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

29 γ) Ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων. δ) Εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του επαγγέλματός του. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον ΑΝΑΔΟΧΟ της εκ μέρους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ καταγγελίας. Κατ εξαίρεση, το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δύναται, κατ ενάσκηση διακριτικής ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό δυνατό, να τάξει εύλογη (κατ αυτό) προθεσμία θεραπείας της παραβάσεως, οπότε τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται αυτόματα με την πάροδο της ταχθείσας προθεσμίας, εκτός εάν το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον ανάδοχο ότι θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα. Το συντομότερο δυνατό μετά την καταγγελία της Σύμβασης, το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ βεβαιώνει την αξία του παρασχεθέντος μέρους του Έργου καθώς και κάθε οφειλή έναντι του ΑΝΑΔΟΧΟΥ κατά την ημερομηνία καταγγελίας. Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύμφωνα με την Σύμβαση προς τον ΑΝΑΔΟΧΟ μέχρι εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων και οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν. Για τους πρόσθετους λόγους έκπτωσης του Αναδόχου εκτός των προβλεπομένων στο Π.Δ.118/07, εφαρμόζονται οι έννομες συνέπειες της καταγγελίας κατά τον Αστικό Κώδικα. ΑΡΘΡΟ 20 : ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ Η σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της σύμβασης ή εξ αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στην Αθήνα, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. ΑΡΘΡΟ 21 : ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ