15PROC

Transcript

1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Λιμάνι Ηρακλείου - Τ.Θ. 1068, , Ηράκλειο Κρήτης Αρμόδιος: Ανθή Κονσολάκη, Διευθύντρια Τηλ/Fax: (+30) /(+30) akonsolaki@portheraklion.gr, info@portheraklion.gr website: Ηράκλειο, Αρ. Πρωτ.: 3920 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (8/2015) ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΥΠΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,00 (χωρίς ΦΠΑ) ΙΟΥΝΙΟΣ 2015

2 του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ » Συνοπτικά στοιχεία Έργου: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ A.E. ΑΡ. ΠΡΩΤ./ ΗΜΕΡ. ΔΙΑΚΗΡ.: 3920/ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: ΚΩΔΙΚΟΣ CPV: ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ: ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ: ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την λειτουργία έξυπνου συστήματος μετακινήσεων & ασφάλειας», στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης «ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ» του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ » Η έδρα του Οργανισμού Λιμένα Ηρακλείου A.E. Λιμάνι Ηρακλείου Τ.Θ Τ.Κ , Ηράκλειο Κρήτης ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ , , , , , ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ με κριτήριο ανάθεσης την ΠΙΟ «ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ» ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Ο προϋπολογισμός του Έργου που αποτελεί και το ανώτατο ποσό για την υποβολή προσφορών ανέρχεται σε ,00 μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ. Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου κατά 20% ΔΥΟ (2) ΜΗΝΕΣ από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής Σύμβασης ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 και ώρα 12:00 μ.μ. ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΧΩΡΟ ΤΟΥ ΥΠ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και του Ο.Λ.Η. Η έδρα του Οργανισμού Λιμένα Ηρακλείου Κρήτης, Τ.Θ Τ.Κ , Ηράκλειο Κρήτης ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 και ώρα 12:00 μ.μ ΑΔΑ: 7Ω2Φ469ΗΞΣ-ΩΕΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΦΕΚ : 293/Δ.Δ.Σ./ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ: ΑΥΓΗ, ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΠΑΤΡΙΣ, / Ο.Λ.Η Α.Ε. ΜΑΙΟΣ 2015 [2]

3 Περιεχόμενα A ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 6 A.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 6 A.1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής... 6 A.1.2 Φύση της σύμβασης... 6 A.1.3 Τόπος παράδοσης των ειδών... 6 A.1.4 Χρόνος υλοποίησης διάρκεια σύμβασης... 6 A.1.5 Προϋπολογισμός του έργου... 6 A.1.6 Ορολογία... 7 A.1.7 Θεσμικό Πλαίσιο Διαγωνισμού... 8 A.1.8 Ημερομηνία Αποστολής της Προκήρυξης A.1.9 Τρόπος Λήψης Εγγράφων του Διαγωνισμού A.1.10 Παροχή Διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης A.1.11 Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών A.2 ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΕΙΔΟΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ A.2.1 Ευρωπαϊκό περιβάλλον & προκλήσεις για την Κρήτη & την Κύπρο A.2.2 Γενική Περιγραφή του Έργου με ακρωνύμιο «ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ» A.2.3 Στόχοι του Έργου A.2.4 Ανάλυση Αποτελεσμάτων του Έργου A.2.5 Ανάλυση Παραδοτέων του Έργου A.2.6 Αντικείμενο διαγωνισμού A.3 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ A.3.1 Δικαίωμα Συμμετοχής A.3.2 Λόγοι αποκλεισμού A.3.3 Δικαιολογητικά Συμμετοχής A.3.4 Εγγύηση Συμμετοχής A.3.5 Ελάχιστες προϋποθέσεις ποιοτικής συμμετοχής A.3.6 Διευκρινήσεις A.3.7 Δικαιολογητικά κατά το στάδιο της κατακύρωσης A.3.8 Λοιπές Υποχρεώσεις / Διευκρινίσεις A.4 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ A.4.1 Τρόπος Υποβολής Προσφορών [3]

4 A.4.2 Περιεχόμενο Προσφορών A.4.3 Χρόνος Ισχύος των Προσφορών A.4.4 Εναλλακτικές Προτάσεις A.4.5 Τιμές Προσφορών - Νόμισμα A.5 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ A.5.1 Διαδικασία Διενέργειας του Διαγωνισμού Διαδικασία Αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών Διαδικασία Επιλογής Αναδόχου Διαδικασία Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης A.5.2 Απόρριψη προσφορών A.5.3 Ενστάσεις A.5.4 Αποτελέσματα Ματαίωση διαγωνισμού A.6 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ A.6.1 Κατάρτιση υπογραφή σύμβασης A.6.2 Εγγύηση καλής εκτέλεσης A.6.3 Τρόπος πληρωμής Κρατήσεις A.6.4 Χρόνος υλοποίησης διάρκεια σύμβασης A.6.5 Παραλαβή Έργου A.6.6 Περίοδος Δωρεάν Εγγύησης Καλής Λειτουργίας/Τεχνικής Υποστήριξης A.6.7 Ποινικές Ρήτρες-Εκπτώσεις A.6.8 Υποχρεώσεις - Ευθύνες Ανάδοχου Φορέα A.6.9 Υπεργολαβίες A.6.10 Εμπιστευτικότητα A.6.11 Εφαρμοστέο Δίκαιο Διαιτησία B ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β : ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ B.1 ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ B.2 ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ C ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ : ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ C.1 ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ C.2 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΟΥΣ C.2.1 Βαθμολόγηση τεχνικών προσφορών C.2.2 Διαδικασία αξιολόγησης προσφορών [4]

5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ I. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ SERVER ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ II. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ III. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΟΡΑΣΗΣ IV. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ GPS ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II. ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 2 ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Άρθρο 3 ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ Άρθρο 4 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Άρθρο 5 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Άρθρο 6 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Άρθρο 7 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ Άρθρο 8 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΩΡΕΑΝ ΕΓΓΥΗΣΗΣ - ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Άρθρο 9 ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΜΜΕΛΗΣ ΤΗΡΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ Άρθρο 10 ΕΚΧΩΡΗΣΗ / ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ Άρθρο 11 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ Άρθρο 12 ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Άρθρο 13 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ [5]

6 στα πλαίσια A ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ A.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ A.1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής Αναθέτουσα αρχή: Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. (διακριτικός τίτλος: Ο.Λ.Η. Α.Ε.) Διεύθυνση έδρας της Αναθέτουσας Αρχής: Λιμάνι Ηρακλείου Τ.Θ.1068 Τ.Κ Ηράκλειο Κρήτης, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Ο.Λ.Η. Α.Ε. : info@portheraklion.gr Γραφείο Πρωτόκολλο Ο.Λ.Η Α.Ε. : Τηλ , Fax Γραφείο Γραμματείας Διοίκησης Ο.Λ.Η. Α.Ε. : Τηλ & 6, Fax A.1.2 Φύση της σύμβασης Ανοιχτός διαγωνισμός για την σύναψη «δημόσιας σύμβασης χαμηλής αξίας» για την προμήθεια & εγκατάσταση εξοπλισμού με κριτήριο ανάθεσης της «ΠΙΟ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ από ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ : ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ της Διακήρυξης. Η κατακύρωση δύναται να προχωρήσει και με έναν υποψήφιο ανάδοχο υπό την προϋπόθεση ότι το κόστος υλοποίησης δεν υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του έργου. A.1.3 Τόπος παράδοσης των ειδών Ο Ανάδοχος θα παραδώσει και θα εγκαταστήσει στο σύνολο του ζητούμενου εξοπλισμού στην έδρα του Οργανισμού Λιμένα Ηρακλείου A.E., Λιμάνι Ηρακλείου Τ.Θ Τ.Κ , Ηράκλειο Κρήτης, και σε χώρους που θα του υποδειχθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ο.Λ.Η. Α.Ε. A.1.4 Χρόνος υλοποίησης διάρκεια σύμβασης Η διάρκεια υλοποίησης του έργου, επί ποινή απορρίψεως είναι δυο (2) μήνες και αρχίζει με την υπογραφή της σύμβασης. Ο Ο.Λ.Η. διατηρεί το δικαίωμα να μεταθέσει τον χρόνο έναρξης της σύμβασης με ανάλογη μετάθεση του χρόνου λήξης της. A.1.5 Προϋπολογισμός του έργου Ο προϋπολογισμός του Έργου που αποτελεί και το ανώτατο ύψος δαπάνης για την υλοποίηση του ορίζεται σε ,00 χωρίς ΦΠΑ (δηλαδή ,20 με ΦΠΑ). Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Έργου: «ΕΝOΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΞΥΠΝΕΣ ΚΑΙ Ο.Λ.Η Α.Ε. ΜΑΙΟΣ 2015 [6]

7 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ-ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ», που συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας «ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ » κατά 80% και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου κατά 20% στα πλαίσια της υλοποίησης της πράξης, όπως αυτή έχει εγκριθεί. A.1.6 Ορολογία - ΕΕ: Ευρωπαϊκή Ένωση / Ένωση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. - Διακήρυξη: η Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια αυτοκινούμενου οχήματος & ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την λειτουργία διαδραστικού συστήματος πληροφόρησης» στα πλαίσια του Προγράμματος «ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ ». - Τεύχη του διαγωνισμού: τα τεύχη που εκδίδονται για τους ενδιαφερόμενους / υποψηφίους διαγωνιζόμενους από την αναθέτουσα Αρχή και περιέχουν τους όρους της Διακήρυξης, την περιγραφή του αντικειμένου και τις προϋποθέσεις με βάση τις οποίες διενεργείται ο διαγωνισμός. - ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ: Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο. - Επιτροπή: Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού (εκτός αν αναφέρεται ρητά άλλη Επιτροπή) η οποία είναι αρμόδια για όλες τις απαιτούμενες ενέργειες μέχρι την κατακύρωση του διαγωνισμού. - Σύμβαση: το συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ των συμβαλλομένων μερών για κάθε τμήμα του προκηρυσσόμενου έργου με τίτλο: «Προμήθεια αυτοκινούμενου οχήματος & ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την λειτουργία διαδραστικού συστήματος πληροφόρησης», στα πλαίσια του Προγράμματος «ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ ». Δηλαδή μεταξύ του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. ως Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου φορέα του έργου που θα επιλεγεί. - Αναθέτων/Αναθέτουσα Αρχή: Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε., που θα υπογράψει με τον Ανάδοχο την σύμβαση για την εκτέλεση του έργου. - Ανάδοχος Φορέας: ο προκρινόμενος του διαγωνισμού που θα κληθεί να υπογράψει την σύμβαση και να εκτελέσει κάθε τμήμα του έργου. - Συμβατικά τεύχη: το τεύχος της σύμβασης μεταξύ της αναθέτουσας Αρχής με τον Ανάδοχο Οικονομικό φορέα του έργου και όλα τα τεύχη που την συνοδεύουν και την συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος: α. τη σύμβαση, β. την προκήρυξη και το τεύχος με τους όρους της διακήρυξης, γ. τις Οικονομικές Προσφορές των Αναδόχων και δ. τις Τεχνικές Προσφορές των Αναδόχων φορέων. [7]

8 - Η σύμβαση θα καταρτιστεί με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στα τεύχη του διαγωνισμού και θα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για θέματα που δεν θα ρυθμίζονται από την σύμβαση θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου που ρυθμίζουν τα θέματα των προμηθειών του Δημοσίου και, όπου απαιτείται, αναλογική εφαρμογή οι διατάξεις των κοινοτικών Οδηγιών περί συμβάσεων δημοσίων προμηθειών, καθώς και των κοινοτικών Κανονισμών περί των πόρων των Ταμείων και της δημοσιονομικής διαχείρισης του κοινοτικού Προϋπολογισμού. - Ως έναρξη της σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής της μεταξύ των δύο συμβαλλομένων. - Ο προϋπολογισμός της εκτέλεσης του έργου αναφέρεται μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ. Τα επιμέρους στοιχεία του κόστους της σύμβασης-/ων, οι κρατήσεις και οι λοιπές οικονομικές επιβαρύνσεις της, καθώς επίσης ο τρόπος πληρωμής και τα λοιπά σχετικά στοιχεία και όροι, θα περιγράφονται στην ίδια την σύμβαση που θα υπογραφεί με τον Ανάδοχο οικονομικό φορέα. A.1.7 Θεσμικό Πλαίσιο Διαγωνισμού Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με: 1. Το Ν. 2932/2001 «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές Σύσταση Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρείες και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ.Α 145/ ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τη σύμβαση παραχώρησης με την οποία το Δημόσιο παραχωρεί προς την Ο.Λ.Η. Α.Ε. το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης κι εκμετάλλευσης των γηπέδων, κτιρίων και εγκαταστάσεων της χερσαίας λιμενικής ζώνης του Λιμένα Ηρακλείου. 2. Το Π.Δ. 59/2007 (ΦΕΚ.63/ ) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών» 3. Το Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», 4. Το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου» (ΦΕΚ 150/Α /2007) όπως οι διατάξεις του οποίου δύναται να ισχύουν αναλογικά ή συμπληρωματικά, και κατά μέρος που δεν αντίκειται στις διατάξεις των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ. 5. Τον Ν.4281/2014 (ΦΕΚ.160/A/ ) Μέρος Β Διατάξεις Αρμοδιότητας [8]

9 Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Κανόνες Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών, όπως ισχύει. 6. Το Ν.2286/95 (ΦΕΚ.19/ τ. Α ) «Προμήθειες Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», 7. Το Ν.2362/1995 (ΦΕΚ.247/Α/ ) «Περί Δημόσιου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» 8. Το Ν.3886/10 «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων- Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665 ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21 ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25 ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11 ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)» (ΦΕΚ Α 173/ ). 9. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 τροποποιήθηκε και ισχύει. 2013» (ΦΕΚ Α 267/ ), όπως 10. Το Ν.3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α 53/ ). 11. Το Ν.3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α 131). 12. Το Ν.3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Α 68). 13. Το Ν.3310/2005 Μέτρα για την διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» (ΦΕΚ 30/ ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 14. Το Ν.2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» (ΦΕΚ Α 248/ ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 15. Το Ν.3861/2010 (ΦΕΚ Α 112/ ) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια» 16. Το Ν.3863/2010 (ΦΕΚ.115/Α/ ) και ειδικότερα το άρθρο 68 «Συμβάσεις εργολαβίας εταιρειών παροχής υπηρεσιών» & τον Νόμο 4024/2011 Άρθρο 37. [9]

10 17. Το Ν.1568/1985 «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων» (Φ.Ε.Κ. Α 177/ ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 18. Το Ν.Δ. 187 της 1/ «Περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» (ΦΕΚ Α 261/ ). 19. Το Ν. 2971/2001 «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 285/ )», όπως ισχύει. 20. Την από 16/10/2013 και με κωδικό K05_03_01 Σύμβαση Χρηματοδότησης μεταξύ της Διαχειριστικής Αρχής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου "Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία" του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και αφετέρου, του Τμήματος Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων της Κυπριακής Δημοκρατίας, κύριου Δικαιούχου του έργου της πράξης με τίτλο «Ενοποιημένη Πλατφόρμα Συστημάτων Ασφαλείας, Πληροφόρησης και Προσβασιμότητας για Έξυπνες και Συνδυασμένες Θαλάσσιες Μεταφορές» και ακρώνυμο «ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ». 21. Τη Δήλωση Εταιρικής Συνεργασίας μεταξύ του Επικεφαλής Εταίρου (Τμήματος Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων της Κυπριακής Δημοκρατίας) και των λοιπών εταίρων του έργου «Ενοποιημένη Πλατφόρμα Συστημάτων Ασφαλείας, Πληροφόρησης και Προσβασιμότητας για Έξυπνες και Συνδυασμένες Θαλάσσιες Μεταφορές» με ακρώνυμο «ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ». 22. Την υπ αριθμ. 12/10 ης συνεδρίασης Δ.Σ. Ο.Λ.Η. Α.Ε./ (ΑΔΑ:Ω0ΠΙ469ΗΞΣ-ΙΕ7), απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Λ.Η. Α.Ε. για την αποδοχή υλοποίησης της πράξης «ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ». 23. Την υπ αριθμ. 6 /8 ης Συνεδρίασης Δ.Σ. Ο.Λ.Η. Α.Ε. / (αρ. πρωτ. 3917, ΑΔΑ:611Λ469ΗΞΣ-ΣΗΥ), απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Λ.Η. Α.Ε. για την έγκριση της δαπάνης και την προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την λειτουργία έξυπνου συστήματος μετακινήσεων & ασφάλειας», στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης «ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ» του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «ΕΛΛΑΔΑ- ΚΥΠΡΟΣ ». A.1.8 Ημερομηνία Αποστολής της Προκήρυξης Η περίληψη της Διακήρυξης ενδιαφέροντος στάλθηκε για δημοσίευση/αναρτήθηκε: Στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης στις Στον ελληνικό τύπο (δύο ημερήσιες εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας και μία [10]

11 νομαρχιακή του Ν. Ηρακλείου) στις Στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης-Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην διεύθυνση: στις & αντίστοιχα. Στον πίνακα ανακοινώσεων στην είσοδο της Αναθέτουσας Αρχής, στις A.1.9 Τρόπος Λήψης Εγγράφων του Διαγωνισμού 1. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθύνεται στον Ο.Λ.Η. Α.Ε., μέχρι την ΠΕΜΠΤΗ κατά τις ώρες 09:30 πμ. έως 14:30 μμ. και να παραλαμβάνει το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης και των συνοδευτικών εγγράφων του διαγωνισμού κατά τη διάρκεια των εργάσιμων ημερών. 2. Η διάθεση της Διακήρυξης γίνεται από την έδρα του Ο.Λ.Η. Α.Ε. και η παραλαβή της γίνεται αυτοπροσώπως ή μέσω ταχυμεταφοράς, στη τελευταία δε περίπτωση κατόπιν εγγράφου αιτήματος του ενδιαφερόμενου με οποιοδήποτε ηλεκτρονικό ή μη τρόπο. Στην δεύτερη περίπτωση παραλαβής της Διακήρυξης, ο Ο.Λ.Η. Α.Ε. δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοσή της. 3. Οι παραλήπτες της Διακήρυξης θα πρέπει να συμπληρώνουν σχετικό έντυπο με τα στοιχεία των ενδιαφερομένων (όπως επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), έτσι ώστε τα αρμόδια όργανα για την διενέργεια του διαγωνισμού να έχουν στη διάθεση της πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη Πρόσκληση και τα συνοδευτικά έγγραφα του διαγωνισμού, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινίσεις πάνω στους όρους της. 4. Οι παραλήπτες της Διακήρυξης και των συνοδευτικών εγγράφων του διαγωνισμού υποχρεούνται μέσα σε ΔΥΟ (2) εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή της, να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και τον συνολικό αριθμό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Σε περίπτωση που δεν τηρηθεί η παραπάνω διαδικασία, ενστάσεις κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παρεληφθέντος αντιγράφου θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 5. Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης και των συνοδευτικών εγγράφων του διαγωνισμού διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του διαδικτύου στη διεύθυνση Ο Ο.Λ.Η. Α.Ε. αν και καταβάλει κάθε σχετική προσπάθεια, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να εγγυηθεί την ορθότητα, πληρότητα και την ακρίβεια των κειμένων που βρίσκονται στις ηλεκτρονικές της [11]

12 σελίδες (Web site) λόγω μη πλήρους προστασίας (αντικειμενικώς) του διαδικτύου. A.1.10 Παροχή Διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης 1. Οι υποψήφιοι μπορούν να ζητήσουν γραπτώς διευκρινίσεις ή/και συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού. Οι ως άνω συμπληρωματικές πληροφορίες, εφόσον ζητηθούν μέχρι τις , δίνονται από τα αρμόδια όργανα το αργότερο εντός έξι (6) ημερών πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών,. 2. Ο Ο.Λ.Η. Α.Ε. θα αποστείλει έγγραφη απάντηση σε όλες μαζί τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν και σε όλους τους υποψηφίους που θα το ζητήσουν εγγράφως (επιστολή ή Τέλεφαξ) εντός του προαναφερθέντος διαστήματος. Οι συμπληρωματικές πληροφορίες και οι γραπτές διευκρινίσεις θα αναρτώνται συγκεντρωτικά σε ηλεκτρονική μορφή στον ιστότοπο του Ο.Λ.Η. ( 3. Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων για τα έγγραφα στοιχεία του διαγωνισμού θα πρέπει να απευθύνονται γραπτά στον Ο.Λ.Η. Α.Ε. και συγκεκριμένα στην Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικού του και την αρμόδια Διευθύντρια κα. Κονσολάκη Ανθούλα, Τηλ , fax: Προς διευκόλυνση της διαδικασίας η υποβολή των ερωτήσεων μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ( ) προς την διεύθυνση: Η Αναθέτουσα Αρχή δεν θα απαντήσει σε ερωτήματα που έχουν υποβληθεί προφορικά. 5. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής. A.1.11 Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών 1. Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι πρέπει να υποβάλουν τις σφραγισμένες προσφορές τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Πρόσκληση το αργότερο μέχρι την ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 και ώρα 12:00 μμ. στην έδρα του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. γραφείο πρωτοκόλλου. 2. Οι προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής, εν γένει, που κατατίθενται στο πλαίσιο της διαδικασίας ανάθεσης υποβάλλονται σύμφωνα με τους όρους της ενότητας Α Προσφορές που περιέρχονται στον Ο.Λ.Η. Α.Ε. με οποιονδήποτε νόμιμο -σύμφωνα με το Ν.2184/2014- τρόπο, παραλαμβάνονται από το αρμόδιο όργανο επί αποδείξει. 4. Όσες περιέλθουν στο πρωτόκολλο του Ο.Λ.Η. Α.Ε. πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρμόδια όργανα [12]

13 διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης, προκειμένου να αποσφραγιστούν μαζί με τις άλλες που θα κατατεθούν την ημέρα του διαγωνισμού. 5. Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στο πρωτόκολλο του Ο.Λ.Η. Α.Ε. εκπρόθεσμα, επιστρέφονται στους προσφέροντες χωρίς να αποσφραγιστούν. 6. Πριν τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή των προσφορών ο υποψήφιος ανάδοχος μπορεί να τροποποιήσει, συμπληρώσει ή αποσύρει την προσφορά του. [13]

14 A.2 ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΕΙΔΟΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ A.2.1 Ευρωπαϊκό περιβάλλον & προκλήσεις για την Κρήτη & την Κύπρο O τομέας των θαλάσσιων μεταφορών καλείται να υιοθετήσει καινοτόμες & τεχνολογικά προηγμένες εφαρμογές διαχείρισης λιμένων και ασφαλούς διακίνησης αγαθών & ανθρώπων στο πλήρες μήκος των τροφοδοτικών αλυσίδων. Αυτό επιτάσσει και η Ευρωπαϊκή Οδηγία 40/2010 η οποία έχει υιοθετηθεί και από τις δύο χώρες. Τόσο, στη Κύπρο όσο και στη νησιωτική Ελλάδα η μέχρι τώρα επένδυση στις πύλες εισόδου έχει επικεντρωθεί στη δημιουργία των απαραίτητων υποδομών και όχι στη διαχείριση των πυλών μέσω καινοτόμων τεχνολογιών. Σε αντίθεση με ηπειρωτικές περιοχές όπου η σύνδεση τους με γειτονικές χώρες γίνεται πρόσθετα μέσω του οδικού και σιδηροδρομικού δικτύου, στη Κύπρο και Κρήτη τα λιμάνια αποτελούν την κύρια πύλη ανεφοδιασμού πρώτων υλών και αγαθών και η ασφάλεια και η ομαλή λειτουργία τους είναι ύψιστης σημασίας για τις τοπικές οικονομίες και τον πληθυσμό. Αναντίλεκτα, ένας μεγάλος οικονομικός τομέας σε Κύπρο και Κρήτη στηρίζεται στην ικανότητα των λιμανιών τους να προσφέρουν σύγχρονες υπηρεσίες και εγγύηση όσον αφορά την ορθότητα της πληροφορίας που παρέχεται αλλά και της ασφάλειας σε όλο το μήκος της αλυσίδας διακίνησης. Επιπρόσθετα, η έντονη εποχικότητα που χαρακτηρίζει τη ζήτηση των μεταφορών στις περιοχές αυτές δυσχεραίνει τη κατάσταση ακόμη περισσότερο. Το ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ εξασφαλίζει στα λιμάνια Λεμεσού & Ηρακλείου μια νέα προσέγγιση όσον αφορά τη παροχή των απαραίτητων πληροφοριών στους χρήστες (είτε αυτοί είναι επιβάτες είτε διαμετακομιστές εμπορευμάτων) και τη διεκπεραίωση των εργασιών με ασφαλή και αποτελεσματικό τρόπο. Αυτό συνεπάγεται και διεπαφή τόσο μεταξύ των λιμανιών όσον και με τα χερσαία δίκτυα και τις υπεύθυνες υπηρεσίες. Ο στρατηγικός σχεδιασμός έξυπνων συστημάτων και η μεθοδική εφαρμογή τους στις θαλάσσιες μεταφορές με στόχο την βελτίωση της αποδοτικότητας και διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των αλυσίδων τροφοδοσίας και διακίνησης αποτελεί επιλογή ουσίας για την οικονομική ανάπτυξη και την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των περιοχών που καλύπτονται. Τέτοιος σχεδιασμός πρέπει να λαμβάνει υπόψη του τις έντονες εποχιακές διακυμάνσεις και διαφοροποίησης των αναγκών, καθώς επίσης την στρατηγική οικονομικής ανάπτυξης των περιοχών αυτών και το ρόλο που τα λιμάνια θα διαδραματίσουν στην υλοποίησης της. Η ολοένα μεγαλύτερη έμφαση από πλευράς Ε.Ε. για χρήση των θαλάσσιων διαδρόμων και στην αύξηση της ασφάλειας των μεταφορικών αλυσίδων προϋποθέτει ότι οι δύο χώρες θα [14]

15 πρέπει να διαμορφώσουν άμεσα τις απαραίτητες στρατηγικές για την ικανοποίηση αυτών των απαιτήσεων. Η υλοποίηση τους θα επιφέρει πολλαπλά οφέλη στις δύο χώρες σε θέματα ανάπτυξης της οικονομίας και της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας τους, αλλά και της προσέλκυσης Ευρωπαϊκών ή/και ιδιωτικών κονδυλίων. Το έργο θα συνεισφέρει στην αύξηση της αποδοχής και χρήσης νέων λύσεων και τεχνολογιών στον τομέα των τροφοδοτικών αλυσίδων, κυρίως μέσω της ανάπτυξης και προβολής της ενιαίας ολοκληρωμένης στρατηγικής και μεθοδολογίας για ανάπτυξη έξυπνων και διασυνδεμένων συστημάτων θαλάσσιων μεταφορών. Θα βοηθήσει τις τοπικές αρμόδιες αρχές, υπεύθυνες σε θέματα μεταφορών στην εφαρμογή τεχνικών και στρατηγικών καθώς και ευφυών λύσεων έτσι ώστε να επιτευχθεί η αποτελεσματική και πολυτροπική διασύνδεση των κύριων πυλών εισόδου, δηλαδή των λιμανιών. Τα αποτελέσματα του έργου ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ αποτελούν φυσική συνέχεια ώριμων προσπαθειών, που η συνέχιση τους είναι στρατηγικής σημασίας για τις δύο περιοχές. Μέσα από τα αποτελέσματα του έργου θα προκύψουν στρατηγικές προτάσεις προς τα αντίστοιχα Υπουργεία της Ελλάδας και Κύπρου για να υιοθετηθούν και εφαρμοστούν σε ευρεία κλίμακα. A.2.2 Γενική Περιγραφή του Έργου με ακρωνύμιο «ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ» Το έργο «ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ /PRODROMOS» (ΕΝOΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛEΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΞΥΠΝΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ / INTEGRATED PLATFORM FOR SECURITY, INFORMATION AND ACCESSIBILITY IN INTELLIGENT MULTIMODAL TRANSPORT»), αφορά στη δημιουργία και αξιολόγηση ενιαίας μεθοδολογίας σχεδιασμού και ανάπτυξης συστημάτων ευφυών μεταφορών για βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας των αλυσίδων τροφοδότησης και διακίνησης μέσω λιμανιών. Το έργο κτίζει σε προηγούμενες δράσεις, ιδιαίτερα όσον αφορά την δημιουργία της Μονοθυρικής Πύλης από την Αρχή Λιμένων Κύπρου, αλλά και μελετών που συστημάτων που έχουν γίνει από το Τμήμα Δημοσίων Έργων του ΥΣE. Η περιοχή συνεργασίας Κύπρος και Κρήτη αποτελεί την Νοτιο-Ανατολική πύλη της Ε.Ε. και απαιτεί την οργάνωση προσβάσιμων και υψηλής ασφαλείας μεταφορικών υποδομών οι οποίες θα ενισχύσουν το αναπτυξιακό μοντέλο της περιοχής που βασίζεται στον τουρισμό, στον εφοδιασμό και εξαγωγές, αλλά και στο διαμετακομιστικό εμπόριο. Αρχικά θα αναπτυχθούν κοινά πρότυπα πληροφόρησης για τις θαλάσσιες μεταφορές και το απαραίτητο πλαίσιο συνεργασίας έτσι ώστε τα συστήματα να είναι συμβατά σε πολυσυνοριακό επίπεδο. Βάσει των προτύπων και πιλοτικών εφαρμογών που θα αναπτυχθούν, τα χαρακτηριστικά [15]

16 πληροφόρησης θα είναι σαφώς καθορισμένα ως προς: α) το είδος της πληροφορίας, β) τα τεχνολογικά μέσα από τα οποία θα είναι διαθέσιμη, γ) την γλώσσα, τον τύπο κτλ. Σε δεύτερο στάδιο θα υλοποιηθούν οι πλατφόρμες για: (1) την ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ λιμανιών, (2) τον εντοπισμό και παρακολούθηση εμπορευματοκιβωτίων, εντός και εκτός λιμένα, (3) Τη δημιουργία Αρχιτεκτονικής Διαμετακομιστικού Κόμβου Οικονομίας Κλίμακας, (4) Την πληροφόρηση και ασφάλεια της λιμενικής κοινότητας, (5) τη διαδραστική πληροφόρηση μέσω διαδικτυακής πύλης, (6) το έξυπνο σύστημα Μετακινήσεων και Ασφάλειας, (7) τις συνδυασμένες & έξυπνες μεταφορές για τις διεπαφές του λιμανιού με το οδικό δίκτυο και συναφών υπηρεσιών, (8) την εκτίμηση, προστασία και πρόληψη κινδύνων κατά την διακίνηση, (9) την Ολοκληρωμένη Αρχιτεκτονική Ενοποιημένου Συστήματος. Τα στρατηγικά αυτά εργαλεία θα βασίζονται σε αρθρωτή αρχιτεκτονική (open architecture) έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η επεκτασιμότητα τους σε άλλα λιμάνια και με πρόσθετες εφαρμογές, δίδοντας την δυνατότητα, πάνω σε μία κοινή πλατφόρμα τηλεματικής, να συνδεθούν μεταξύ τους όχι μόνο σε επίπεδο χώρας αλλά σε διασυνοριακό και πολύ-διασυνοριακό. Η συμβατότητα τους δηλαδή θα είναι σε επίπεδο θαλάσσιου διαδρόμου και συνδυασμένο με χερσαίες μεταφορές (οδικό δίκτυο, σιδηροδρόμους κτλ), με προοπτική σύνδεσης των εμπλεκόμενων αλλά και άλλων λιμανιών των δύο χωρών για την δημιουργία Διευρωπαϊκών διαδρόμων διακίνησης και μεταφοράς αγαθών. Το έργο χωροθετείται στη διασυνοριακή περιοχή Κύπρου και νησιωτικής Ελλάδας. Το Υπουργείο Συγκοινωνιών & Έργων Κύπρου είναι ο βασικός εκπρόσωπος Κύπρου και Επικεφαλής Εταίρος που θα ασκεί την κεντρική διαχείριση και συντονισμό έργου. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι ο 2ος εταίρος Κύπρου καλύπτοντας εφαρμογές που στηρίζουν τις ανάγκες των 2 λιμένων και των 2 Υπουργείων. Οι λιμένες συνεργάζονται άμεσα με τα 2 Υπουργεία. Η Ελλάδα εκπροσωπείται από το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και [16]

17 Τουρισμού / Τομέας Υποδομών, τον Λιμένα Ηρακλείου (Ο.Λ.Η. Α.Ε.) και το ΙΤΕ (ΙΠ), καλύπτοντας ανάγκες χάραξης εθνικής και ευρωπαϊκής στρατηγικής καθώς και τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης στον τομέα των θαλασσίων μεταφορών, με έμφαση στις απαιτήσεις του διαδρόμου ΤΕΝ-Τ, στον οποίο ανήκει ο ΟΛΗ καθώς και άλλοι ελληνικοί λιμένες Κύπρου, Κρήτης, Β. και Ν. Αιγαίου αλλά και αλλού στην Ελλάδα, με επιτελική πρόβλεψη και παρακολούθηση από το Υπουργείο. Ο λιμένας Λεμεσού είναι ο κύριος λιμένας της Κύπρου και έχει αυξανόμενη κίνηση και ανάγκες. Σύμφωνα με το Intelligent Community Forum, διεθνούς οργανισμού που εδρεύει στη Νέα Υόρκη, το Ηράκλειο και ο λιμένας Ηρακλείου, βρίσκονται στις 21 πιο έξυπνες πόλεις-λιμάνια του κόσμου, για τα έτη 2012 και Στόχος του λιμένος Ηρακλείου είναι να ισχυροποιηθεί στον τομέα της πληροφορικής και των επικοινωνιών, επιταχύνοντας τη συνεχή αλλαγή σε ένα πρωτοπόρο έξυπνο θαλάσσιο κόμβο με ισχυρό brand name. Το όραμα «Ηράκλειο: Έξυπνη πόλη» έχει υιοθετηθεί από τον ΟΛΗ και την ειδική επιτροπή που ίδρυσε για την υλοποίησή του. Ο ΟΛΗ, το Ι.Τ.Ε. (Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας), και το Επιμελητήριο Ηρακλείου σχεδιάζουν την υλοποίηση μεγάλων έργων ψηφιακών δράσεων στα πλαίσια της νέας Ευρωπαϊκής Πολιτικής της Έξυπνης Εξειδίκευσης στον τομέα της Καινοτομίας και των Νέων Τεχνολογιών. Θα υλοποιηθούν πιλοτικές εφαρμογές στους λιμένες Λεμεσού και Ηρακλείου, και οι εφαρμογές αυτές θα είναι σχεδιασμένες ώστε να είναι μεταφέρσιμες και σε άλλους σημαντικούς κόμβους θαλασσίων μεταφορών στην περιοχή. A.2.3 Στόχοι του Έργου Ο κύριος στόχος του έργου είναι η ενσωμάτωση βέλτιστων πρακτικών, υφιστάμενων δράσεων και μελετών (π.χ. η εργασία που έγινε κάτω από τα συγχρηματοδοτούμενα έργα MIELE & ΔΙΑΥΛΟΣ στη Κύπρο) σε μια ενιαία μεθοδολογία για την χρήση συστημάτων ευφυών μεταφορών στις θαλάσσιες μεταφορές, για την βελτίωση της ασφάλειας, αποδοτικότητας και ποιότητας των υπηρεσιών που αφορούν τις αλυσίδες τροφοδότησης και διακίνησης που περνούν μέσα από λιμάνια. Το έργο, μέσα από συμπληρωματικές και συντονισμένες δράσεις και στις δύο χώρες, σκοπεύει στη δημιουργία του πρώτου διασυνοριακού πρότυπου ΣΕΜ για τις θαλάσσιες μεταφορές και τις αλυσίδες τροφοδότησης και διακίνησης μέσω λιμένων (μη διαθέσιμο προς το παρόν ούτε σε εθνικό επίπεδο) το οποίο θα προσαρμόζεται στις κύριες ανάγκες των χρηστών και διαχειριστών των λιμανιών, αλλά και των υπηρεσιών που έχουν ευθύνη στην ασφαλή διακίνηση φορτίων από και προς λιμάνια μέσω εσωτερικού οδικού δικτύου. Στο πλαίσιο του προτεινόμενου έργου δίνεται η δυνατότητα στις δύο χώρες, για πρώτη [17]

18 φορά, να συνεργασθούν για τον κοινό σχεδιασμό αρχιτεκτονικής και εργαλείων ευφυών θαλάσσιων μεταφορών, με απώτερο στόχο την επέκταση αυτής της συνεργασίας για την ολοκλήρωση των θαλάσσιων διαδρόμων που διέρχονται από Κύπρο & Ελλάδα και κατευθύνονται προς Ευρώπη, Βαλκάνια & Β.Δ. Αφρική και την ανάπτυξη στρατηγικών προτάσεων προς τα αντίστοιχα Υπουργεία Ελλάδας & Κύπρου για υιοθέτηση σε ευρεία κλίμακα. Το έργο θα βοηθήσει τις δύο χώρες: (1) να διαμορφώσουν άμεσα τις απαραίτητες στρατηγικές περί χρήσεως και ασφάλειας των θαλάσσιων διαδρόμων, αποφέροντας πολλαπλά οφέλη στην ανάπτυξη των τοπικών οικονομιών, στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τους και στη προσέλκυση κονδυλίων, (2) να αυξήσουν τη χρήση νέων τεχνολογιών στον τομέα των τροφοδοτικών αλυσίδων (κυρίως μέσω της ανάπτυξης ενιαίας ολοκληρωμένης στρατηγικής και μεθοδολογίας) και (3) να ενισχύσουν τις αρμόδιες αρχές στην εφαρμογή τεχνικών για αποτελεσματική & πολυτροπική διασύνδεση των λιμανιών ως κύριων πυλών εισόδου. A.2.4 Ανάλυση Αποτελεσμάτων του Έργου Για τις περιοχές ευθύνης του κάθε εταίρου η υλοποίηση του έργου θα έχει τα εξής άμεσα αποτελέσματα: (1) Αύξηση της ασφάλειας των θαλάσσιων μεταφορών, μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ λιμανιών σε πραγματικό χρόνο, (2) Βελτίωση διαχείρισης των εμπορευματοκιβωτίων (Αρχιτεκτονική Διαμετακομιστικού Κόμβου Οικονομίας Κλίμακας) μέσω της κατηγοριοποίησης &διαμετακόμισης ομοειδών φορτίων και της διαδραστικής πληροφόρησης μεταξύ φορέων, ναυτιλιακές εταιρείες & εταιρείες 3PL, (3) Αύξηση της πληροφόρησης και ασφάλειας της λιμενικής κοινότητας μέσω της ανάπτυξης βάσεων δεδομένων και υπηρεσιών, (4) Διαδραστική πληροφόρηση με τρόπους που θα εξεταστούν σε βάθος για είναι αποτελεσματικοί και προσπελάσιμοι για τους χρήστες, μέσω διαδικτυακής πύλης, smart κινητά τηλέφωνα αλλά και σταθερούς ή κινητούς κόμβους πληροφόρησης, (5) Ασφάλεια και ορθολογιστική μετακίνηση φορτίων εντός λιμενικού χώρου, (6) Αύξηση της ασφάλειας στις διακινήσεις φορτίων (ιδιαίτερα επικίνδυνων) από και προς τα λιμάνια, [18]

19 (7) Εκτίμηση, προστασία και πρόληψη κινδύνων ιδιαίτερα κατά την διακίνηση εξ αιτίας φυσικών και τεχνολογικών αιτιών Οι πλατφόρμες αυτές θα συνθέτουν την Ολοκληρωμένη Αρχιτεκτονική του Ενοποιημένου Συστήματος, με βάση τα πρότυπα και της προδιαγραφές που θα έχουν επιλεγεί/αναπτυχθεί. Τα στρατηγικά αυτά εργαλεία θα βασίζονται σε αρθρωτή αρχιτεκτονική (open architecture) έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η επεκτασιμότητα τους σε άλλα λιμάνια και με πρόσθετες εφαρμογές, δίδοντας την δυνατότητα, πάνω σε μία κοινή πλατφόρμα τηλεματικής, να συνδεθούν μεταξύ τους όχι μόνο σε επίπεδο χώρας αλλά σε διασυνοριακό και πολύ-διασυνοριακό. Επομένως, πέραν των συμμετεχόντων εταίρων, άλλα λιμάνια και υπεύθυνοι φορείς της Κύπρου και της Ελλάδας θα μπορούν να ωφεληθούν από τα παραδοτέα του έργου. Πιο συγκεκριμένα, μέσα από τα αποτελέσματα του έργου θα προκύψουν στρατηγικές προτάσεις προς τα αντίστοιχα Υπουργεία της Ελλάδας και Κύπρου για να υιοθετηθούν και εφαρμοστούν σε ευρεία κλίμακα. A.2.5 Ανάλυση Παραδοτέων του Έργου Το έργο είναι οργανωμένο σε 6 Πακέτα Εργασίας (ΠΕ). Το ΠΕ1 που αφορά τη διαχείριση και τον συντονισμό του έργου καθώς και το ΠΕ2 που αφορά την Πληροφόρηση & Δημοσιότητα, είναι ενεργά σε όλη τη διάρκεια του έργου. Η κεντρική διαχείριση του έργου ασκείται από το Τμήμα Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Συγκοινωνιών & Έργων Κύπρου (Επικεφαλής Εταίρος - ΕΕ) σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου (Ετ 2). Η Πληροφόρηση και Δημοσιότητα του έργου αφορά στην ανάπτυξη ενός Web Portal που θα διατηρηθεί και μετά το πέρας του έργου από το Πανεπιστήμιο Κύπρου (Ετ 2). Για τη διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου προβλέπεται μια σειρά από δράσεις δημοσιότητας που καλύπτουν δημιουργία οδηγού, δημοσιεύσεις στον τύπο σε περιοδικά σε εθνική και διεθνή εμβέλεια και παρουσιάσεις σε συνέδρια κτλ. Προβλέπονται τουλάχιστον δύο ημερίδες, μία σε κάθε χώρα. Τα υπόλοιπα 4 ΠΕ λειτουργούν ως μία λογική συνέχεια για την δημιουργία των στρατηγικών και πλατφόρμων οι οποίες έχουν αναφερθεί προηγουμένως. Το ΠΕ3 αφορά τη δημιουργία της πλατφόρμας για την ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών μεταξύ λιμανιών (Transnational Link). Θα συμπεριλαμβάνει την ανταλλαγή πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο και τη πλατφόρμα για τον εντοπισμό και παρακολούθηση εμπορευματοκιβωτίων εντός και εκτός λιμένα (διασύνδεση με το οδικό [19]

20 δίκτυο), όπως επίσης και τη δημιουργία Αρχιτεκτονικής Διαμετακομιστικού Κόμβου Οικονομίας Κλίμακας. Το ΠΕ4 συμπεριλαμβάνει τη διαδραστική πληροφόρηση & ασφάλεια της λιμενικής κοινότητας (Single Window). Θα αναπτυχθεί έξυπνο σύστημα Μετακινήσεων & Ασφάλειας το οποίο θα καλύπτει τον χώρο του λιμανιού, όπως επίσης και τις διεπαφές του λιμανιού με το οδικό δίκτυο και των υπηρεσιών που θα εξασφαλίζουν την διακίνηση των φορτίων (ιδιαίτερα επικίνδυνων) από και προς το λιμάνι με ασφάλεια (συνδυασμένες και έξυπνες μεταφορές). Το ΠΕ5 συμπεριλαμβάνει την ανάπτυξη πλατφόρμας για την εκτίμηση, προστασία & πρόληψη κινδύνων ιδιαίτερα κατά την διακίνηση, εξ αιτίας φυσικών & τεχνολογικών αιτιών. Τέλος, το ΠΕ6 συμπεριλαμβάνει την δημιουργία της Ολοκληρωμένης Αρχιτεκτονικής Ενοποιημένου Συστήματος, με βάση τα πρότυπα και της προδιαγραφές που θα έχουν αναπτυχθεί, και την υλοποίηση μικρών πιλοτικών εφαρμογών. Επίσης, τα ΠΕ και η σύνθεση των εταίρων είναι τέτοια ώστε να επιτρέπουν: (α) την ανταλλαγή της τεχνογνωσίας και των εμπειριών που έχουν αναπτυχθεί ήδη από κάποιους εταίρους (π.χ. ΑΛΚ και ΤΔΕ), (β) την εμπλοκή και μόνιμη πλέον συνεργασία του ακαδημαϊκού τομέα στα θέματα αυτά για ανάπτυξη της τοπικής αγοράς με την ενδυνάμωση του σχετικού ερευνητικού τομέα, (γ) την εμπλοκή των υπεύθυνων υπουργείων για την υιοθέτηση και προώθηση των στρατηγικών προτάσεων σε ευρεία κλίμακα. Ο κάθε εταίρος θα είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση της μεθοδολογίας αξιολόγησης και την επεξεργασία των δεδομένων στους πιλότους ευθύνης του. Με βάση την αξιολόγηση αυτή, οι εταίροι θα διατυπώσουν συμπεράσματα και προτάσεις βελτίωσης του μεταφορικού συστήματος της κάθε πόλης με χρήση ευφυών μεταφορών. A.2.6 Αντικείμενο διαγωνισμού Αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης είναι η επιλογή αναδόχων-προμηθευτών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΥΠΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης «ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΞΥΠΝΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ», με ακρωνύμιο «ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ». O ανάδοχος θα παράσχει εξοπλισμό για την υλοποίηση του ΠΕ4: «Σύστημα Πληροφοριών [20]

21 και Ασφάλειας Λιμενικής Κοινότητας» και ενέργεια «4.3 «Έξυπνο Σύστημα Μετακινήσεων και Ασφάλειας». Η Ενέργεια 4.3 αναπτύσσει το σύστημα που υποστηρίζει την ασφαλή είσοδο/έξοδο του οχήματος στο λιμάνι (blacklist/ whitelist), καθώς και την ασφαλή κίνησή του στο εσωτερικό του λιμανιού. Παρακολουθεί την κίνηση του οχήματος στους σημαντικούς σταθμούς στο λιμάνι, όπως είναι ο σταθμός ζύγισης, φόρτωσης/εκφόρτωσης, ελέγχου. Παρακολουθεί ασυνήθεις κινήσεις, όπως είναι η στάθμευση για αδικαιολόγητα μακρύ χρόνο στο ίδιο σημείο. Η διακήρυξη αφορά την αγορά και εγκατάσταση έξυπνων καμερών, καθώς και άλλων στοιχείων όπως GPS για την ανίχνευση της κίνησης και LPR για την αναγνώριση πινακίδας. Το σύστημα αναπτύσσεται και αξιολογείται από τον ΟΛΗ και το Πανεπιστήμιο Κύπρου ενώ θα εγκατασταθεί σε πιλοτική λειτουργία στους χώρους του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου (ΟΛΗ) με ευθύνη του αναδόχου. Ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές Οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν τα ανωτέρω είδη περιγράφονται αναλυτικά στους Πίνακες Συμμόρφωσης του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι της παρούσας διακήρυξης. [21]

22 A.3 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ A.3.1 Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις (ενώσεις) & κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί, που προέρχονται ή είναι εγκατεστημένα ή έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), του Ε.Ο.Χ. καθώς και σε χώρες που έχουν υπογράψει με την Ε.Ε. Ευρωπαϊκές συμφωνίες, Συμφωνίες Σύνδεσης ή Διμερείς Συμφωνίες ή σε χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.), του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/1997 (ΦΕΚ Α 139) υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την Σ.Δ.Σ., εφόσον - πληρούν τους όρους που καθορίζονται στις ενότητες A.3.2 Λόγοι αποκλεισμού & A.3.5 Ελάχιστες προϋποθέσεις ποιοτικής συμμετοχής του παρόντος Κεφαλαίου, - δεν εμπίπτουν στις απαγορεύσεις του άρθρου 4 του Ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 3414/2005 και στους λόγους αποκλεισμού της επόμενης ενότητας. A.3.2 Λόγοι αποκλεισμού ΔΕΝ έχουν Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό: 1. Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις Συμμετοχής (π.χ. προϋποθέσεις των ενοτήτων A.3.1 Δικαίωμα συμμετοχής & A.3.5 Ελάχιστες προϋποθέσεις ποιοτικής συμμετοχής της παρούσας, κλπ). 2. Όσοι υποψήφιοι Ανάδοχοι εμπίπτουν στις κατηγορίες που αναφέρονται στο άρθρο 153 Ν.4281/2014. Δηλαδή υπάρχει σε βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, γνωστή στην Αναθέτουσα Αρχή, για έναν ή περισσότερους από τους κατωτέρω λόγους: α) Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της , σελ. 1). β) Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται, αντίστοιχα, στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της , σελ. 1) και στο άρθρο 3 παρ. 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της , σελ. 2). [22]

23 γ) Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της , σελ. 48). δ) Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως ορίζεται από τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την χρηματοδότηση της τρομοκρατίας» (ΕΕ L 309/15/ ) τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/70/EK της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ L 214/29/ ), οι οποίες ενσωματώνονται με το ν. 3691/2008 (Α 166) και αντικαθίστανται οι σχετικές διατάξεις του ν. 2331/1995 (Α 173), όπως ισχύουν. 3. Επίσης αποκλείονται όσοι υποψήφιοι Ανάδοχοι τελούν σε μία από τις ακόλουθες καταστάσεις : α) Τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό, αναστολή εργασιών ή τελούν σε ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του, β) Έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του, γ) Έχουν καταδικασθεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας όπου εκδόθηκε η απόφαση, και η οποία διαπιστώνει αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή του, δ) Έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα που αποδεδειγμένως διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο διαθέτει η αναθέτουσα αρχή, ε) Δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής τους ή του ελληνικού δικαίου, ζ) Δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην πληρωμή των φόρων και τελών, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του ή του ελληνικού δικαίου, [23]

24 η) Είναι ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται κατ' εφαρμογή του παρόντος ή όταν δεν έχει παράσχει τις πληροφορίες αυτές, και δεν δύναται να μπορούν να προσκομίσουν στοιχεία από τα οποία να αποδεικνύεται ότι τα μέτρα που έλαβαν, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 153 Ν.4181/2014, επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία τους. 4. Επίσης αποκλείονται όσοι υποψήφιοι Ανάδοχοι: α) Έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας ιγ) Ο Ο.Λ.Η. Α.Ε. διαθέτει επαρκείς εύλογες ενδείξεις ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς, με σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού κατά τη διαδικασία ανάθεσης της συγκεκριμένης σύμβασης. Ιδ) Ο οικονομικός φορέας επιχειρεί να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων του Ο.Λ.Η. Α.Ε., να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα κατά τη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν στον αποκλεισμό ή στην ποιοτική επιλογή οικονομικών φορέων ή στην ανάθεση της σύμβασης. ιε) Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 4 και της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 (Α 30), όπως ισχύουν. ιστ) Συντρέχει στο πρόσωπό του κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 45 του Ν.4281/2014, η οποία δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα λιγότερο επαχθή μέτρα. 5. Αποκλείεται από τη συμμετοχή κατά τη διαδικασία ανάθεσης του έργου ο υποψήφιος ανάδοχος που είναι κοινοπραξία οικονομικών φορέων, όταν συντρέχει κάποια από τις περιπτώσεις της παραγράφου Α.3.2 Λόγοι Αποκλεισμού στο πρόσωπο ενός από τα μέλη της κοινοπραξίας. 7. Υποψήφιος ανάδοχος αποκλείεται, επίσης, όταν συντρέχει κάποια από τις περιπτώσεις της παραγράφου Α.3.2 Λόγοι Αποκλεισμού στο πρόσωπο τρίτων φορέων που παρέχουν προς τον προσφέροντα ή τον υποψήφιο οικονομική, χρηματοοικονομική ή τεχνική ικανότητα, σύμφωνα με το Ν.4281/2014. [24]

25 A.3.3 Δικαιολογητικά Συμμετοχής 1. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό οφείλουν να συμπεριλάβουν, επί ποινή αποκλεισμού, στον «ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ» τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παρούσα ενότητα. Όλα τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής, πλην της εγγύησης και των υπεύθυνων δηλώσεων της μπορούν να υποβάλλονται σε απλά φωτοαντίγραφα. - Εγγύηση Συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 157 του Ν.4281/2014 και στην ενότητα Α.3.4 Εγγύηση Συμμετοχής της παρούσας Διακήρυξης. - Υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναγράφεται ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπο του: Κάποια από τις καταστάσεις αποκλεισμού που περιγράφονται στην περίπτωση 2 της παραγράφου Α.3.2 Λόγοι Αποκλεισμού της παρούσας διακήρυξης (δηλ. δεν υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.) Κάποια από τις καταστάσεις αποκλεισμού που περιγράφονται στην περίπτωση 3 της παραγράφου Α.3.2 Λόγοι Αποκλεισμού της παρούσας διακήρυξης (δηλ. δεν τελεί & δεν έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία για κήρυξη υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό, αναστολή εργασιών, κλπ, δεν έχει καταδικασθεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή του, δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα, δεν έχει οφειλές όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, στην πληρωμή των φόρων και τελών, κλπ.) - Υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναγράφεται: Ότι δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. Οι φορείς προς τους οποίους είναι υπόχρεος καταβολής ασφαλιστικών εισφορών Ότι πληροί τις ελάχιστες προϋποθέσεις καταλληλότητας-ποιοτικής συμμετοχής & τα κριτήρια επιλογής που έχουν καθοριστεί από την παρούσα διακήρυξη Ότι όλα τα κατατεθειμένα δικαιολογητικά (πλην της εγγύησης συμμετοχής και των υπεύθυνων δηλώσεων) είναι ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων. [25]

26 Ότι είναι σε θέση, εφόσον του ζητηθεί και χωρίς καθυστέρηση, να παράσχει κάθε δικαιολογητικό ή έγγραφο που αποδεικνύει τις πληροφορίες και δηλώσεις που περιλαμβάνει στη δήλωσή του. - Υπεύθυνη δήλωση ότι η σύνταξη της προσφοράς έγινε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης, της οποίας έλαβε γνώση. - Τα δικαιολογητικά ποιοτικής επιλογής, σχετικά με την προσωπική τους κατάσταση και την οικονομική ή χρηματοοικονομική επάρκεια και την επαγγελματική ή την τεχνική ικανότητά τους, όπως ορίζονται στην παράγραφο A.3.5 Ελάχιστες προϋποθέσεις ποιοτικής συμμετοχής του παρόντος Κεφαλαίου. - Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψήφιου νομικού προσώπου. - Αν η προσφορά υποβάλλεται από τρίτο απαιτείται να κατατεθεί νόμιμη εξουσιοδότηση για την υποβολή της προσφοράς ή της αίτησης συμμετοχής. 2. Υποχρεώσεις / διευκρινήσεις σχετικά με την επίκληση ικανοτήτων τρίτων φορέων: Αν υποβληθεί αίτηση συμμετοχής ή προσφορά από υποψήφιο ανάδοχο που δηλώνει ότι θα χρησιμοποιήσει τη χρηματοοικονομική ή οικονομική επάρκεια ή επαγγελματική ή τεχνική ικανότητα τρίτων οικονομικών προσώπων ή υπεργολάβων για την εκτέλεση της σύμβασης, θα πρέπει: να αποδεικνύει, κατά την υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής ή προσφορών, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων αυτών, ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους. όσον αφορά στα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα ή με τη σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι υποψήφιοι ή προσφέροντες μπορούν να βασίζονται στις ικανότητες τρίτων φορέων, αν μόνο αυτοί θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες. στην περίπτωση που ανακηρυχθεί ανάδοχος, θα προσκομίζονται από τον υποψήφιο για κάθε τρίτο οικονομικό φορέα ή υπεργολάβο οι ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στη παρούσα διακήρυξη, ενώ όσον αφορά στα κριτήρια που σχετίζονται με την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, ο Ο.Λ.Η. θα ζητήσει από τον υποψήφιο ανάδοχο και τον τρίτο φορέα να είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης. Ο Ο.Λ.Η. έχει το δικαίωμα να απαιτήσει από τον υποψήφιο ανάδοχο να αντικαταστήσει έναν τρίτο οικονομικό φορέα που δεν πληροί σχετικό κριτήριο [26]

27 επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού που καθορίζουν τα έγγραφα της σύμβασης και ο προσφέρων/ υποψήφιος υποχρεούται να το πράξει. 3. Υποχρεώσεις / διευκρινήσεις σχετικά με τη υποβολή προσφοράς από Ένωση/Κοινοπραξία: Η Ένωση/Κοινοπραξία δεν υποχρεούται να περιβληθεί ιδιαίτερη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλει Προσφορά. Ωστόσο στην περίπτωση που της ανατεθεί το Έργο, απαιτείται να περιβληθεί ορισμένη νομική μορφή για την ικανοποιητική εκτέλεση της Σύμβασης. Η Ένωση/Κοινοπραξία υποβάλλει τις ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις για κάθε μέλος της κοινοπραξίας. Με τους ιδίους όπως παραπάνω όρους, μία κοινοπραξία οικονομικών φορέων, μπορεί να στηρίζεται στις ικανότητες των μελών της κοινοπραξίας ή άλλων φορέων. Η ένωση προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλα τα πρόσωπα που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπο τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Επιτρέπεται η μερική κάλυψη των προϋποθέσεων από τα μέλη της Ένωσης/Κοινοπραξίας, αρκεί συνολικά να καλύπτονται όλες. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να υπάρχει σαφής και πλήρης τεκμηρίωση της πλήρωσης των προϋποθέσεων. Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. A.3.4 Εγγύηση Συμμετοχής Οι υποψήφιοι ανάδοχοι οφείλουν να καταθέσουν, επί ποινή αποκλεισμού, εγγυητική επιστολή ύψους χιλίων επτακοσίων είκοσι οχτώ ευρώ και ογδόντα λεπτών ( 1.728,80). Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που καθορίζουν τα έγγραφα της σύμβασης. Σε περίπτωση που η διάρκεια ισχύος της προσφοράς λήγει, η αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας μπορεί, πριν τη λήξη της, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής πρέπει να είναι σύμφωνη ως προς το περιεχόμενό της με το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ III της παρούσας. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και στους λοιπούς προσφέροντες εντός τεσσάρων (4) ημερών από την [27]

28 κοινοποίηση σε αυτούς είτε της οριστικής απόφασης περί απόρριψης της προσφοράς τους από τα επόμενα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης είτε της οριστικής απόφασης κατακύρωσης της σύμβασης. Η εγγύηση συμμετοχής εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη-μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το ν. 2513/1997 (Α 139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Στη περίπτωση έκδοσης εγγυήσεων από νομικά πρόσωπα οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν στοιχεία από φορείς των κρατών μελών της Ε.Ε. που να αποδεικνύουν το ανωτέρω δικαίωμα αυτών των νομικών προσώπων. Εγγυήσεις που εκδίδονται σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφραση τους στην Ελληνική γλώσσα. Κάθε μορφής εγγυητική επιστολή περιλαμβάνει και όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας. A.3.5 Ελάχιστες προϋποθέσεις ποιοτικής συμμετοχής Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να πληροί τις παρακάτω ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής στο Διαγωνισμό, τις οποίες πρέπει να τεκμηριώνει επαρκώς με έγγραφα ή/και πιστοποιητικά που θα υποβληθούν κατά το στάδιο της κατάθεσης προσφοράς. Αυτές είναι: 1. Η νομιμοποίηση του: Οι υποψήφιοι ανάδοχοι πρέπει να ασκούν νόμιμα και επίσημα το επάγγελμα της εμπορίας και πιστοποιημένης εγκατάστασης σε πλήρη λειτουργία των ειδών και συστημάτων που ζητούνται με την παρούσα διακήρυξη. 2. Προσωπική κατάσταση επαγγελματική επάρκεια: οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να δηλώσουν τα στοιχεία που τεκμηριώνουν την επαγγελματική καθώς και την οργανωτική και διοικητική τους επάρκεια και ότι διαθέτουν την κατάλληλη οργάνωση, δομή και μέσα, ώστε να ανταπεξέλθουν επιτυχώς στις απαιτήσεις του υπό ανάθεση Έργου: i. Ιστορικό και κύρια βήματα ανάπτυξης της εταιρείας του υποψηφίου αναδόχου ii. Περιγραφή της επιχειρηματικής δομής του διαγωνιζόμενου: νομική μορφή, οργανόγραμμα, απασχολούμενο προσωπικό, εύρος δραστηριοτήτων, τεχνική υποδομή, κλπ. [28]

29 iii. Περιγραφή του συνόλου των δραστηριοτήτων του διαγωνιζόμενου: τομείς, αντικείμενο, προϊόντα, υπηρεσίες, βασικό πελατολόγιο, κλπ. iv. Ορισμός υπεύθυνου για την υλοποίηση της προμήθειας-εγκατάστασης των ειδών και προσκόμιση του βιογραφικού του. 3. Οικονομική χρηματοοικονομική επάρκεια: Οι υποψήφιοι ανάδοχοι πρέπει να δηλώσουν ότι έχουν την οικονομική επάρκεια να εκτελέσουν το έργο προσκομίζοντας δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών τους, στον τομέα δραστηριοτήτων που αποτελεί το αντικείμενο της σύμβασης, για τις τρεις (3) τελευταίες οικονομικές χρήσεις (ή της τελευταίας χρήσης σε περίπτωση νεοσύστατης εταιρείας). Ο ελάχιστα απαιτούμενος ετήσιος κύκλος εργασιών για συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι το διπλάσιο της εκτιμώμενης αξίας (χωρίς ΦΠΑ) της σύμβασης, κατ ελάχιστο. 4. Τεχνική ικανότητα: οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν δήλωση ότι διαθέτουν τα κατάλληλα μηχανήματα, εγκαταστάσεις, τεχνικό εξοπλισμό, κλπ, για την εκτέλεση της σύμβασης. 5. Επάρκεια προσωπικού: οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν στοιχεία για το απασχολούμενο προσωπικό (στελέχη ή εξωτερικούς συνεργάτες) κατά ειδικότητα, ποσοστό συμμετοχής/ρόλο στο έργο και τα βιογραφικά τους ώστε να τεκμηριώνεται ότι διαθέτουν προσωπικό επαρκές σε πλήθος για την ανάληψη του έργου και με ειδικότητες συναφείς με αυτήν του αντικειμένου του προς ανάθεση έργου. 6. Συστήματα διασφάλισης ποιότητας: Ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας τουλάχιστον ISO 9001 ή νεότερο ή ισοδύναμο ή καλύτερο καθώς και ISO για το σύστημα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών. 7. Να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία: Κάθε υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει ότι έχει αποδεδειγμένη εμπειρία, καταθέτοντας τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης: i) Υποβολή καταλόγου συναφών έργων (προμήθεια εγκατάσταση σε πλήρη λειτουργία συναφούς εξοπλισμού) που έχουν εκτελεσθεί κατά την προηγούμενη πενταετία. ii) Υποβολή καταλόγου των κυριότερων παραδόσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά την προηγούμενη τριετία, με αναφορά του αντίστοιχου ποσού της ημερομηνίας και του δημόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη. Ο Κατάλογος Έργων πρέπει να έχει την εξής μορφή: Α/Α 1. ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Π/Υ ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ* [29]

30 2. * Όπου παρούσα φάση: ολοκληρωμένο επιτυχώς / σε παραγωγική λειτουργία Όλα τα αναφερόμενα σε αυτή την παράγραφο έγγραφα-πίνακες, κλπ, θα πρέπει να κατατεθούν επί ποινή αποκλεισμού στον φάκελο δικαιολογητικών, ανεξάρτητα αν σημεία τους επαναλαμβάνονται και σε άλλα τμήματα της προσφοράς. Ο υποψήφιος Ανάδοχος μπορεί να υποβάλλει εκτός των ανωτέρω στοιχείων τεκμηρίωσης και κάθε άλλο στοιχείο τεκμηρίωσης της επάρκειάς του. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος αποτελεί Ένωση / Κοινοπραξία: - τα απαιτούμενα στην παρούσα παράγραφο πρέπει να υποβάλλονται χωριστά για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας. - επιτρέπεται η μερική κάλυψη των προϋποθέσεων από τα μέλη της, αρκεί όμως συνολικά να καλύπτονται όλες και το τμήμα του έργου που θα αναλάβει να υλοποιήσει το κάθε μέλος να έχει άμεση σχέση με το έργο βάσει του οποίου (ή των οποίων) θα κριθεί ότι καλύπτονται οι προϋποθέσεις συμμετοχής. - Σε περίπτωση που εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Λ.Η., ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου. - Ο υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει να παρουσιάσουν τα χαρακτηριστικά των τυχόν υπεργολάβων τους καθώς και την εμπειρία τους. A.3.6 Διευκρινήσεις i. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο εντός επτά (7) ημερών, είτε κατά την ενώπιον του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου του Ο.Λ.Η. Α.Ε., μετά την σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο. [30]

31 ii. iii. iv. Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο στις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, όπως ιδίως παράλειψη μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και των υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της σύμβασης, που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το περιεχόμενό τους, ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελή σήμανση αντιγράφων που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α 74) και μεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δομής των εγγράφων της προσφοράς από τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ή μη, που θεσπίζονται με τον νόμο, τις κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της σύμβασης. Η συμπλήρωση ή η διευκρίνιση δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση των όρων της διακήρυξης, αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμη και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί. Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα ή υποψήφιο είναι υποχρεωτική για τον Ο.Λ.Η., αν επίκειται αποκλεισμός του από τη διαδικασία, λόγω ασαφειών των δικαιολογητικών και εγγράφων της προσφοράς. A.3.7 Δικαιολογητικά κατά το στάδιο της κατακύρωσης Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ολοκλήρωση της διενέργειας του διαγωνισμού, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση κάθε μιας από τις ζητούμενες ομάδες υπηρεσιών, εντός προθεσμίας ΔΕΚΑ (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής, οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο (Φάκελος «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης») τα δικαιολογητικά κατακύρωσης. Τα έγγραφα και δικαιολογητικά, αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στην ενότητα Α.5.1. Διαδικασία Διενέργειας του Διαγωνισμού Τα συγκεκριμένα έγγραφα υποβάλλονται σε πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α 74) και αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των ενοτήτων Α.3.3 Δικαιολογητικά συμμετοχής & A.3.5 Ελάχιστες προϋποθέσεις ποιοτικής συμμετοχής. [31]

32 Συγκεκριμένα αυτά είναι: - Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού ισοδύναμου εγγράφου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπο του κάποια από τις καταστάσεις αποκλεισμού που περιγράφονται στην περίπτωση 2 της παραγράφου A.3.2 Λόγοι αποκλεισμού της παρούσας διακήρυξης (δηλ. δεν υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.) - Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. - Πιστοποιητικά αρμόδιων δικαστικών ή διοικητικών ή φορολογικών ή ασφαλιστικών αρχών από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί σε κάποια από τις καταστάσεις αποκλεισμού που περιγράφονται στην περίπτωση 3 της παραγράφου A.3.2 Λόγοι αποκλεισμού της παρούσας διακήρυξης (δηλ. δεν τελεί & δεν έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία για κήρυξη υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό, αναστολή εργασιών, κλπ, δεν έχει καταδικασθεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή του, δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα, δεν έχει οφειλές όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας, επικουρικής, ταμείου εργαζομένων, κλπ στην πληρωμή των φόρων και τελών, κλπ.) - Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου και άδεια άσκησης επαγγέλματος, όπου απαιτείται, - Πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης της προμήθειας & παραλαβής εργασιών εγκατάστασης για τα συναφή έργα του πίνακα που θα έχει κατατεθεί στα δικαιολογητικά συμμετοχής, σύμφωνα με την παράγραφο 7(i) της ενότητας A.3.5 Ελάχιστες προϋποθέσεις ποιοτικής συμμετοχής. Τα πιστοποιητικά αυτά αναφέρουν το ποσό, τον χρόνο και τον τόπο εκτέλεσης των εργασιών και προσδιορίζουν εάν πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και εάν περατώθηκαν κανονικά. [32]

33 - Πιστοποιητικά των κυριότερων παραδόσεων-παροχών υπηρεσιών της για τον πίνακα της παραγράφου 7(ii) της ενότητας A.3.5 Ελάχιστες προϋποθέσεις ποιοτικής συμμετοχής που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την δημόσια αρχή-αποδέκτη. Εάν ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, βεβαίωση του αγοραστή ή, εφόσον τούτο δεν είναι δυνατόν, απλή δήλωση του οικονομικού φορέα. Ειδικότερα: - για νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα που αναφέρονται ανωτέρω. - Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. - Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό επιχείρησης. - Εφόσον από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών εγγράφων για τη λειτουργία των νομικών προσώπων έχει υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης και τα σχετικά έγγραφα (λ.χ. τροποποίηση καταστατικού). - Επιπλέον των ως άνω δικαιολογητικών τα νομικά πρόσωπα καλούνται να υποβάλλουν, ανάλογα με τη νομική μορφή καθενός από αυτά και ακολουθώντας τη διαδικασία που περιγράφεται στην παρούσα ενότητα: [33]

34 o Απόφαση του Δ.Σ. ή του εκπροσωπούντος το νομικό πρόσωπο οργάνου ή προσώπου για την έγκριση συμμετοχής στον διαγωνισμό, για τον ορισμό του νόμιμου εκπροσώπου του διαγωνιζομένου και σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας, πράξη του αρμόδιου οργάνου κάθε Μέλους της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, από το οποίο να προκύπτει : (α) έγκριση συμμετοχής στη συγκεκριμένη ένωση, (β) αποδοχή της αλληλέγγυας ευθύνης όλων των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό και (γ) το ποσοστό συμμετοχής του στην υλοποίηση του έργου. o Καταστατικό της επιχείρησης ή άλλο έγγραφο που αποδεικνύει τη σύσταση του νομικού προσώπου κάθε συμμετέχοντος στο διαγωνισμό και τυχόν τροποποιήσεις του, καθώς και τα αντίστοιχα ΦΕΚ δημοσίευσης. o Πρακτικό Δ.Σ. ή του εκπροσωπούντος το νομικό πρόσωπο οργάνου από το οποίο να προκύπτουν τα πρόσωπα που νόμιμα δεσμεύουν το νομικό πρόσωπο. o Εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης μέσω Αντιπροσώπου: Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης. A.3.8 Λοιπές Υποχρεώσεις / Διευκρινίσεις 1. Υποχρεώσεις σχετικά με την υποβολή των Δικαιολογητικών Συμμετοχής: - Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα (εξαιρουμένων ενημερωτικών και τεχνικών φυλλαδίων και άλλων εντύπων εταιρικών ή μη - με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο που μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.). - Όλα τα αναφερόμενα δικαιολογητικά, πρέπει να υποβληθούν σε πρωτότυπα ή σε νόμιμα αντίγραφα και όλες οι Υπεύθυνες Δηλώσεις πρέπει να φέρουν τον τύπο της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει. - Εάν σε κάποια Χώρα ή περιφέρεια βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις, πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή του δικαιολογητικού, ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη. Εάν στη χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη [34]

35 βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας, στην οποία είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής. Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα ή περιφέρεια δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. [35]

36 A.4 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ A.4.1 Τρόπος Υποβολής Προσφορών Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Διακήρυξης. Επίσης, σε περίπτωση νομικών προσώπων, θεωρείται ότι η υποβολή της Προσφοράς και η συμμετοχή στο διαγωνισμό έχουν εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο του συμμετέχοντος νομικού προσώπου. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την Προσφορά τους είτε καταθέτοντάς την αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, είτε αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, οι προσφορές παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην Αναθέτουσα Αρχή μέχρι την προηγουμένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Δε θα ληφθούν υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στην Αναθέτουσα Αρχή έγκαιρα. Επίσης η Α/Α δεν υποχρεούται να παραλάβει οποιουσδήποτε φακέλους έγγραφα, κ.λπ. από οποιοδήποτε Ταχυδρομικό Κατάστημα, έστω και αν ειδοποιηθεί εγκαίρως. Προσφορές που περιέρχονται ή υποβάλλονται ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΑ, ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ χωρίς να εξετασθούν. Η Αναθέτουσα Αρχή ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη παραλαβή της Προσφοράς ή για το περιεχόμενο των φακέλων που τη συνοδεύουν. A.4.2 Περιεχόμενο Προσφορών 1. Οι Προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης. Οι Προσφορές κατατίθενται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο που πρέπει να περιλαμβάνει όλα όσα καθορίζονται στην παρούσα. 2. Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται βέβαιο, ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι απολύτως ενήμερος από κάθε πλευρά των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης του Έργου και ότι έχει μελετήσει όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο φάκελο Διαγωνισμού. 3. Κάθε τμήμα της προσφοράς κατατίθεται σε ένα δακτυλογραφημένο κείμενο. Κάθε σελίδα του πρέπει να μονογράφεται από τον υποψήφιο Ανάδοχο. Το σύνολο της προσφοράς (δικαιολογητικά-τεχνική-οικονομική) κατατίθεται σε έναν επανεγγράψιμο ψηφιακό δίσκο (CD) εντός του υποφακέλου της οικονομικής προσφοράς. [36]

37 4. Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος πρέπει να φέρει την ένδειξη: ΠΡΟΣΦΟΡΑ Αρ. Διακήρυξης: 8/2015 (ΑΔΑ Περίληψης Διακήρυξης:7Ω2Φ469ΗΞΣ-ΩΕΥ) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΥΠΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ», του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ » Αναθέτουσα Αρχή: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Ε. Ημερομηνία κατάθεσης προσφορών : ΔΕΥΤΕΡΑ «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο» και θα αναφέρει και τα στοιχεία του αποστολέα. 5. Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος περιέχει τρεις επί μέρους, ανεξάρτητους, σφραγισμένους φακέλους, δηλαδή: Α. Φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», ο οποίος περιέχει την εγγύηση συμμετοχής, νομιμοποιητικά στοιχεία και άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία προσδιορίζονται ενότητες Α.3.3 Δικαιολογητικά συμμετοχής, Α.3.4 Εγγύηση Συμμετοχής και A.3.5 Ελάχιστες προϋποθέσεις ποιοτικής συμμετοχής της διακήρυξης. Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι ταξινομημένα μέσα στον Φάκελο, με τη σειρά που Β. Φάκελος με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς του υποψήφιου Αναδόχου όπως αυτά απαιτούνται από την παρούσα διακήρυξη. Αναλυτική περιγραφή του περιεχομένου της τεχνικής προσφοράς παρουσιάζεται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β, Ενότητα Β.1 Σύνταξη Τεχνικής Προσφοράς της Διακήρυξης. Γ. Φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Οικονομικής Προσφοράς του υποψήφιου Αναδόχου, όπως αυτά απαιτούνται από την παρούσα διακήρυξη (Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς) και τον ψηφιακό δίσκο (CD) με ολόκληρο το περιεχόμενο της προσφοράς. Αναλυτική περιγραφή του περιεχομένου της οικονομικής προσφοράς παρουσιάζεται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β, Ενότητα Β.2 Σύνταξη Οικονομικής Προσφοράς της Διακήρυξης. 6. Όλοι οι επιμέρους φάκελοι και το CD/DVD πρέπει να αναγράφουν την επωνυμία και [37]

38 διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του υποψήφιου Ανάδοχου, τον τίτλο του Διαγωνισμού και τον τίτλο του φακέλου. 7. Σε περίπτωση Ένωσης/Κοινοπραξίας πρέπει να αναγράφονται η πλήρης επωνυμία και διεύθυνση, καθώς και αριθμός τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όλων των μελών της. 8. Απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων που είναι δυνατόν να αποσφραγιστούν και να επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη. 9. Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τα συνημμένα στην Τεχνική Προσφορά έντυπα, σχέδια, τεχνικά εγχειρίδια (prospectus) και λοιπά στοιχεία που μπορούν να είναι στην Αγγλική γλώσσα. 10. Οι απαντήσεις σε όλες τις απαιτήσεις της Διακήρυξης πρέπει να είναι σαφείς. Δεν επιτρέπονται ασαφείς απαντήσεις της μορφής ελήφθη υπόψη, συμφωνούμε και αποδεχόμαστε, κλπ. Προσφορά με γενικές και ασαφείς απαντήσεις θα αποκλείεται. Παραπομπές σε τεχνικά έντυπα ή εκδόσεις κατασκευαστικών οίκων επιτρέπονται, εφόσον προσαρτώνται στην προσφορά και εφόσον δίνεται ο συγκεκριμένος αριθμός παραγράφου και σελίδας. 11. Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η τάξη και η σειρά των όρων της Διακήρυξης. 12. Οι προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες και δεν πρέπει να φέρουν ξυσίματα, σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες κλπ. 13. Εάν υπάρχει στην Προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον συντάκτη, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. 14. Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο της Προσφοράς χρησιμοποιούνται συντομογραφίες (abbreviations), για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τον υποψήφιο Ανάδοχο να αναφέρει σε συνοδευτικό πίνακα την επεξήγησή τους. 15. ΔΕΝ γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος της προμήθειας & των εργασιών, αλλά μόνο για το σύνολο των ειδών του διαγωνισμού. 16. Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της Προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της Επιτροπής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη. 17. Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου [38]

39 της Διακήρυξης ή της Προσφοράς. 18. Προσφορά που, κατά την κρίση της Επιτροπής, περιέχει γενικές και ασαφείς απαντήσεις ή έχει διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, θα απορρίπτεται. 19. Ο προσφέρων υποχρεούται να συμπληρώσει ο ίδιος, πέρα από τις κατά παράγραφο απαντήσεις, και τους σχετικούς συνοδευτικούς πίνακες και παραρτήματα της διακήρυξης, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση οδηγίες. 20. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εμπροθέσμως, την ένσταση του άρθρου του άρθρου 182 του Ν.4281/2014 κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης ή Διακήρυξης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω όρους. Όροι της διακήρυξης που ρητά αποκρούονται ή τροποποιούνται με την προσφορά μπορεί να αποτελέσουν αρνητικό στοιχείο, όταν θα κριθεί η προσφορά, ή και λόγο πλήρους απορρίψεως αυτής, κατά την ελεύθερη κρίση της Αναθέτουσας Αρχής. A.4.3 Χρόνος Ισχύος των Προσφορών 1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους προμηθευτές για 150 ημέρες από την επόμενη μέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 2. Η ισχύς της Προσφοράς μπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από τον Ο.Λ.Η. πριν από τη λήξη της, για διάστημα μέχρι και τριών (3) μηνών. 3. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισμού μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσμεύει όμως τον προσφέροντα μόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί. 4. Σε περίπτωση που η Προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο υποψήφιος Ανάδοχος υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα: - απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση και - κατάπτωση της Εγγύησης Συμμετοχής χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια. A.4.4 Εναλλακτικές Προτάσεις 1. Εναλλακτικές Προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 2. Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές Προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος Ανάδοχος, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της [39]

40 απόρριψης των προτάσεων αυτών. 3. Η προσφορά προαιρετικών προϊόντων ή υπηρεσιών τα οποία δεν είναι απαραίτητα για την ικανοποίηση των απαιτήσεων της Διακήρυξης δεν αποκλείεται, θα διαχωρίζεται όμως σαφώς, τόσο στην Τεχνική όσο και στην Οικονομική Προσφορά και θα διευκρινίζεται ότι πρόκειται περί προσφοράς προαιρετικών προϊόντων ή υπηρεσιών. A.4.5 Τιμές Προσφορών - Νόμισμα 1. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι σε ,00 χωρίς ΦΠΑ (δηλαδή ,20 με ΦΠΑ). Προσφορά που δίνει τιμή μεγαλύτερη από τον προϋπολογισμό θα απορρίπτεται. 2. Οι τιμές των προσφορών που αφορούν σε οποιοδήποτε προσφερόμενο είδος θα εκφράζονται σε ευρώ. Προσφορά που δεν δίνει τιμή σε ευρώ ή δίνει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 3. Για την σύγκριση των προσφορών θα λαμβάνεται υπόψη η τιμή χωρίς Φ.Π.Α. 4. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση του κανονικού ή μη των προσφερόμενων τιμών, οι δε υποψήφιοι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 5. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. [40]

41 A.5 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ A.5.1 Διαδικασία Διενέργειας του Διαγωνισμού 1. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή την ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 και ώρα 12:15 μμ. στα γραφεία του Ο.Λ.Η., παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους. Ο ουσιαστικός έλεγχος και η αξιολόγηση των προσφορών, (Δικαιολογητικά Συμμετοχής, Τεχνική και Οικονομική Προσφορά) γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή. 2. Οι προσφορές κατά την παραλαβή τους από την Επιτροπή πρωτοκολλώνται και σε κάθε φάκελο σημειώνεται ο αριθμός πρωτοκόλλου, η ημερομηνία και η ώρα καταχώρησης. 3. Η αποσφράγιση γίνεται με την εξής διαδικασία: - Ανοίγονται οι ενιαίοι φάκελοι και αποσφραγίζονται οι Φάκελοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικής Προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται όλα τα πρωτότυπα στοιχεία των Φακέλων κατά φύλλο. - Οι Φάκελοι Οικονομικών Προσφορών δεν αποσφραγίζονται αλλά μονογράφονται, και αφού σφραγισθούν τοποθετούνται σε νέο ενιαίο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται, υπογράφεται και φυλάσσεται. 4. Η Επιτροπή σε κλειστή συνεδρίασή της ελέγχει την αριθμητική πληρότητα και την εγκυρότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής, καθώς και την πλήρωση των ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής. Ανάλογα με τον αριθμό και τον όγκο των δικαιολογητικών η αρμόδια Επιτροπή, δύναται να ελέγξει το περιεχόμενο των δικαιολογητικών και την πλήρωση των ελαχίστων προϋποθέσεων συμμετοχής κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σε επόμενη συνεδρίαση. 5. Αν διαπιστώσει πρόβλημα σε κάποια/-ες προσφορά/-ες (π.χ. έλλειψη κάποιου δικαιολογητικού) η διαδικασία διακόπτεται ως προς την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών, και συντάσσεται πρακτικό, στο οποίο μπορεί να εισηγηθεί την απόρριψη της προσφοράς, το οποίο υποβάλλει προς έγκριση στο Δ.Σ. της Αναθέτουσας Αρχής. Η σχετική απόφαση κοινοποιείται στους συμμετέχοντες. 6. Μετά την απόφαση του Δ.Σ. ή σε κάθε άλλη περίπτωση μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, η Επιτροπή αξιολογεί τις Τεχνικές Προσφορές, που έγιναν αποδεκτές βάσει των δικαιολογητικών συμμετοχής και εισηγείται σχετικά στο Δ.Σ. της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο αποφαίνεται για τους συμμετέχοντες των οποίων οι προσφορές θα συνεχίσουν στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού. Με μέριμνά της επιτροπής γνωστοποιείται στους υποψήφιους Αναδόχους η απόφασή του Δ.Σ. του ΟΛΗ. [41]

42 Με την ίδια απόφαση καθορίζονται ο τόπος, η ώρα και η ημερομηνία της αποσφράγισης των Οικονομικών Προσφορών για τους υποψήφιους Αναδόχους των οποίων η Τεχνική Προσφορά έχει γίνει αποδεκτή. 7. Μετά την παραπάνω διαδικασία, οι σφραγισμένοι φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών - για όσες Προσφορές έγιναν αποδεκτές - αποσφραγίζονται από την Επιτροπή την ώρα και ημερομηνία που ορίστηκε κατά τα ανωτέρω. Κατά την αποσφράγιση του Φακέλου Οικονομικών Προσφορών, μονογράφονται και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα πρωτότυπα στοιχεία του κατά φύλλο. Οι φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. 8. Η Επιτροπή σε κλειστή συνεδρίασή της αξιολογεί τις Οικονομικές Προσφορές. Μετά το πέρας και της οικονομικής αξιολόγησης η Επιτροπή συντάσσει τον τελικό Πίνακα Κατάταξης των διαγωνιζομένων κατά φθίνουσα σειρά αξιολόγησης, από τον οποίο και προκύπτει ο προτεινόμενος από την Επιτροπή Ανάδοχος για το έργο. Η κατάταξη στην πρώτη θέση του πίνακα τελικής κατάταξης δεν συνιστά επιλογή Αναδόχου. Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής ύστερα από την γνωμοδότηση της Επιτροπής. 9. Η Επιτροπή διαβιβάζει το πρακτικό της στο Δ.Σ. της Αναθέτουσας Αρχής το οποίο αποφαίνεται σχετικά. Η απόφαση γνωστοποιείται, με βεβαίωση παραλαβής, στον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, μαζί με έγγραφη ειδοποίηση σ αυτόν στην οποία αναφέρεται ότι εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο τα έγγραφα και δικαιολογητικά που αναφέρονται στην ενότητα Α.3.7 Δικαιολογητικά κατά το στάδιο της κατακύρωσης της παρούσας. Η ίδια απόφαση, μαζί με τον τόπο και το χρόνο αποσφράγισης του φακέλου γνωστοποιείται και στους λοιπούς υποψήφιους Αναδόχους. 10. Την ώρα και ημερομηνία που ορίστηκε κατά τα ανωτέρω η Επιτροπή αποσφραγίζει τον υποβληθέντα φάκελο. Κατά την αποσφράγιση του φακέλου, μονογράφονται και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα πρωτότυπα στοιχεία του κατά φύλλο. 11. Η Επιτροπή σε κλειστή συνεδρίασή της ελέγχει τα έγγραφα και δικαιολογητικά κατακύρωσης που υποβλήθηκαν. Σε περίπτωση μη προσήκουσας, ελλιπούς ή εκπρόθεσμης προσκόμισης των εγγράφων και δικαιολογητικών κατακύρωσης, η Επιτροπή εισηγείται όπως η κατακύρωση γίνει στον προμηθευτή που προσφέρει την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά και στη συνέχεια ακολουθείται εκ νέου η διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση που και ο επόμενος στη σειρά προμηθευτής δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία [42]

43 απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά και ούτω καθ εξής. Αν κανένας από τους προμηθευτές δεν προσκομίζει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται. 12. Κατά τις ημερομηνίες αποσφράγισης οι παρευρισκόμενοι λαμβάνουν γνώση των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό και των εγγράφων των φακέλων που κάθε φορά αποσφραγίζονται. Όσοι από τους υποψήφιους Αναδόχους επιθυμούν, μπορούν να πληροφορηθούν το περιεχόμενο των άλλων προσφορών (σε κάθε διακριτό στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης) ύστερα από συνεννόηση τους με την αρμόδια Επιτροπή. Η εξέταση θα γίνεται χωρίς απομάκρυνσή τους από το χώρο της Αναθέτουσας Αρχής και χωρίς να επιτρέπεται η φωτοαντιγραφή. 13. Σε περίπτωση που με την Προσφορά υποβάλλονται στοιχεία και πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε έννομα συμφέροντα, ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να σημειώνει εμφανώς επ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα» και να ενημερώνει την Επιτροπή κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. Όλες οι πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της Προσφοράς. Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου. Η Επιτροπή θα μπορεί να σταθμίσει ανά περίπτωση αν πρέπει να επικρατήσει η αρχή της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών ή οι αρχές της διαφάνειας, ίσης μεταχείρισης των διαγωνιζομένων και του ελεύθερου ανταγωνισμού. Σημείωση: Η Επιτροπή ελέγχει τo μέσα (CD/DVD) που περιέχουν τα ηλεκτρονικά αρχεία των Τεχνικών και των Οικονομικών Προσφορών αναφορικά με: - το κατά πόσον είναι αναγνώσιμα και μη επανεγγράψιμα, - οποιαδήποτε άλλη παράλειψη που υποπέσει στην αντίληψή της. Σε περίπτωση που παρουσιαστεί πρόβλημα σε κάποιο μέσο (CD/DVD) αυτό επιστρέφεται στον υποψήφιο Ανάδοχο, ο οποίος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει νέο, σύμφωνα με τις προαναφερθείσες απαιτήσεις της Διακήρυξης, εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών. [43]

44 Διαδικασία Αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών Η Επιτροπή Διαγωνισμού μετά την διαδικασία ελέγχου δικαιολογητικών, ΜΟΝΟ για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί σε αυτό το στάδιο, θα ελέγξει το περιεχόμενο των τεχνικών προσφορών ώστε να πληρούν τις ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις της Διακήρυξης (ενότητα Α.2.6 Αντικείμενο του διαγωνισμού και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ). Η Επιτροπή θα καταχωρήσει, σε σχετικό πρακτικό της, τυχόν προσφορές που χαρακτηρίζει απορριπτέες, αναλύοντας, για κάθε μία από αυτές, τους ακριβείς λόγους απόρριψης. Διαδικασία Επιλογής Αναδόχου Για την τελική επιλογή του αναδόχου θα ληφθούν υπόψη: - Η συμφωνία κάθε τμήματος της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης, για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών και των ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής. - Αξιολόγηση κάθε τμήματος των οικονομικών προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί σε προηγούμενο στάδιο της αξιολόγησης. - Η προσφερόμενη τιμή σε σχέση με τα αναφερόμενα στην Διακήρυξη. - Κατάταξη των προσφορών για την τελική επιλογή αυτής με την «συμφερότερη προσφορά». Κριτήριο ανάθεσης είναι αυτό της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφορά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ της διακήρυξης. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την αυτή ακριβώς τιμή και που είναι σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης και στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις του Π.Δ. 118/2007. Η κατακύρωση δύναται να προχωρήσει και με έναν υποψήφιο ανάδοχο υπό την προϋπόθεση ότι το κόστος υλοποίησης δεν υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του έργου. Διαδικασία Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης Η αρμόδια Επιτροπή ελέγχει τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης και εισηγείται στο αρμόδιο όργανο του Ο.Λ.Η., το οποίο αποφαίνεται για την οριστική κατακύρωση του διαγωνισμού με σχετική του απόφαση. Με μέριμνά της επιτροπής γνωστοποιείται στους υποψήφιους Αναδόχους η απόφασή του Δ.Σ. του ΟΛΗ. Στη διαδικασία αυτή καλούνται να παραστούν όσοι έχουν υποβάλλει παραδεκτή οικονομική προσφορά. Σε περίπτωση αποδοχής των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, η αρμόδια επιτροπή [44]

45 διαγωνισμού καλεί εγγράφως τον Ανάδοχο στον οποίο έχει κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός, να υποβάλλει, εντός πέντε (5) ημερών Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης, για την υπογραφή της Σύμβασης. Εάν ο Ανάδοχος στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσήλθε να υπογράψει την σύμβαση μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε ή προσέλθει αλλά δεν καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης σύμβασης, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Λ.Η., ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής και ακολουθεί κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στο διαγωνισμό. Σε αυτή την περίπτωση ο Ο.Λ.Η. αποφασίζει την ανάθεση της σύμβασης στον επόμενο στη σειρά κατάταξης διαγωνιζόμενο. A.5.2 Απόρριψη προσφορών 1. Η απόρριψη προσφοράς γίνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής. 2. Η προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου απορρίπτεται στην περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της παρούσης Διακήρυξης, οι οποίοι στο σύνολό τους χαρακτηρίζονται υποχρεωτικοί και ουσιώδεις, εκτός αν άλλως ρητώς αναφέρεται. Ενδεικτικά, η προσφορά απορρίπτεται σε κάθε μία ή περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις : - Διαπίστωση της συνδρομής ασυμβίβαστης ιδιότητας όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/ Έλλειψη δικαιώματος συμμετοχής σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ενότητα Α.3.1 Δικαίωμα συμμετοχής. - Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού ή/ και παράβαση οποιασδήποτε υποχρέωσης των ενοτήτων Α.3.3 Δικαιολογητικά συμμετοχής, Α.3.5 Ελάχιστες προϋποθέσεις ποιοτικής συμμετοχής και Α.3.7 Δικαιολογητικά κατά το στάδιο της κατακύρωσης. - Προσφορά που η προσφερόμενη εγγύηση είναι μικρότερης χρονικής διάρκειας από την ζητούμενη ή δεν καλύπτει το σύνολο της προσφερόμενης λύσης. - Χρόνος ισχύος Προσφοράς μικρότερος από το ζητούμενο. - Χρόνος παράδοσης ειδών μεγαλύτερος από τον προβλεπόμενο. - Ασαφής ή μη καθορισμός ακριβούς χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της προμήθειας και παράδοσης των ζητούμενων ειδών. - Προσφορά που κατά την αιτιολογημένη κρίση της Επιτροπής είναι αόριστη, [45]

46 ανεπίδεκτη εκτίμησης, υπό αίρεση ή/και από την οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή. - Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης. - Προσφορά η οποία εμφανίζει οποιοδήποτε στοιχείο του προσφερόμενου κόστους (εκτός εάν ρητά απαιτείται από τη διακήρυξη), ή σε μερικό ή γενικό σύνολο σε άλλο μέρος πλην των αντιτύπων της Οικονομικής Προσφοράς. - Προσφορά που παρουσιάζει διαφορές μεταξύ των ζητούμενων ειδών όπως αναφέρονται από τον ανάδοχο στην τεχνική προσφορά του και στους πίνακες της οικονομικής προσφοράς του. - Προσφορά που παρουσιάζει διαφορές μεταξύ των Πινάκων Οικονομικής Προσφοράς της παρούσας διακήρυξης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ) και των αντιστοίχων Πινάκων με τιμές της προσφοράς του αναδόχου. 3. Προσφορά που το τίμημα υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του Έργου. 4. Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απορρίψει, ανεξάρτητα από το στάδιο που βρίσκεται ο Διαγωνισμός, προσφορά υποψηφίου Αναδόχου ο οποίος αποδεικνύεται αναξιόπιστος, ή ελλιπής ως προς τις δυνατότητες υλοποίησης του έργου. 5. Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές (συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ) είναι υπερβολικά χαμηλές, θα ζητείται εγγράφως η αιτιολόγηση της σύνθεσης της προσφοράς, πριν την απόρριψή της. Η εξακρίβωση της σύνθεσης της προσφοράς θα γίνεται με την παροχή διευκρινίσεων εκ μέρους του υποψήφιου αναδόχου (επαλήθευση προσφοράς). Οι διευκρινίσεις αυτές θα αφορούν στην οικονομία της μεθόδου παροχής υπηρεσίας ή στις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή στις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες υπό τις οποίες ο υποψήφιος ανάδοχος θα παράσχει την υπηρεσία ή στην πρωτοτυπία της λύσης που προτείνει. A.5.3 Ενστάσεις Ενστάσεις κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής οικονομικού φορέα σ αυτόν και της νομιμότητας της διενέργειας του έως και την κατακυρωτική απόφαση υποβάλλονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα με το με το Ν.4281/2014 (άρθρα ). Επίσης εφαρμόζονται και οι διατάξεις του Ν. 3886/2010 «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του [46]

47 Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)» (ΦΕΚ Α 173/ )». A.5.4 Αποτελέσματα Ματαίωση διαγωνισμού 1. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή επαναλάβει τον Διαγωνισμό, με αιτιολογημένη απόφαση, σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, ιδίως: (i) Λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της, (ii) Αν η διαδικασία ανάθεσης αποβεί άγονη λόγω μη υποβολής προσφοράς ή απόρριψης όλων των προσφορών, (iii) Αν το αποτέλεσμα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό, (iv) Αν ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε συνεννόηση των Διαγωνιζομένων προς αποφυγή πραγματικού ανταγωνισμού, (v) Αν υπήρξε αλλαγή των οικονομικών και τεχνικών παραμέτρων που σχετίζονται με τον διαγωνισμό και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν είναι πλέον αναγκαία για τον ΟΛΗ, (vi) Αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης. 2. Σε περίπτωση ματαίωσης του Διαγωνισμού, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν θα έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο. [47]

48 A.6 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ A.6.1 Κατάρτιση υπογραφή σύμβασης 1. Μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης της προμήθειας υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη σύμβαση. Το κείμενο κάθε σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως, Διακήρυξη, προσφορά αναδόχου και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών. 2. Η σύμβαση θα συνταχθεί με βάση τους όρους της παρούσας διακήρυξης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ) και τα στοιχεία της προσφοράς των αναδόχωνπρομηθευτών. Κάθε σύμβαση δεν μπορεί να τροποποιεί ουσιώδεις όρους της παρούσας διακήρυξης και ουσιώδεις όρους της προσφοράς του υποψηφίου που τελικά θα επιλεγεί. 3. Τυχόν υποβολή σχεδίων σύμβασης από τους υποψηφίους μαζί με τις προσφορές τους, δεν δημιουργεί καμία δέσμευση στην Αναθέτουσα Αρχή. 4. Ο ανάδοχος υποχρεούται να πραγματοποιήσει τις απαιτούμενες ενέργειες για την υπογραφή της σύμβασης το αργότερο μέσα σε 10 ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Σε περίπτωση που παρέλθει το χρονικό αυτό διάστημα, ο Ανάδοχος θα κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και θα καταπέσει η Εγγύηση Συμμετοχής, χωρίς άλλη διαδικαστική ενέργεια. Σε αυτή την περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να αποφασίσει, μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής, να επιβάλλει στον έκπτωτο προμηθευτή οποιαδήποτε από τις κυρώσεις που προβλέπονται στο Ν.4184/2014 και ιδίως την προμήθεια του αντικειμένου του διαγωνισμού, σε βάρος του εκπτώτου προμηθευτή, είτε από τους υπόλοιπους προμηθευτές που είχαν λάβει μέρος στον διαγωνισμό, είτε με διενέργεια διαγωνισμού, είτε με διαπραγμάτευση, αν συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις. 5. Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημία ή τυχόν διαφέρον που θα προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου προμηθευτή. Ο καταλογισμός αυτός γίνεται ακόμη και στην περίπτωση που δεν πραγματοποιείται νέα προμήθεια του υλικού, κατά τα παραπάνω οριζόμενα. Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογισμός του καταλογιζόμενου ποσού γίνεται με βάση κάθε στοιχείο, κατά την κρίση του αρμοδίου οργάνου και με βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. 6. Κατά την υπογραφή των συμβάσεων ελέγχονται τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία, σχετικά με την καταγωγή των προσφερόμενων ειδών. 7. Κανένας από τους υποψήφιους αναδόχους δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά του ή μέρος της μετά την κατάθεσή της και ανεξάρτητα από την [48]

49 κατακύρωση. Σε περίπτωση που θα αποσυρθεί υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα: a. Έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση. b. Κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής, χωρίς να απαιτείται άλλη διαδικασία ή δικαστική ενέργεια. A.6.2 Εγγύηση καλής εκτέλεσης 1. Οι ανάδοχοι φορείς που προσκλήθηκαν για την υπογραφή των συμβάσεων είναι υποχρεωμένοι κατά την υπογραφή τους να καταθέσουν Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης η οποία να καλύπτει σε ευρώ ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, των ζητούμενων ειδών, χωρίς το Φ.Π.Α., με διάρκεια δύο (2) τουλάχιστον μήνες μετά την ημερομηνία λήξης της σύμβασης. Με την κατάθεση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης επιστρέφεται η εγγυητική επιστολή συμμετοχής. 2. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή αλλά νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με την νομοθεσία των κρατών - μελών αυτό το δικαίωμα. Στη περίπτωση έκδοσης εγγυήσεων από νομικά πρόσωπα οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν στοιχεία από φορείς των κρατών μελών της Ε.Ε. που να αποδεικνύουν το ανωτέρω δικαίωμα αυτών των νομικών προσώπων. 3. Εγγυήσεις που εκδίδονται σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφραση τους στην Ελληνική γλώσσα. A.6.3 Τρόπος πληρωμής Κρατήσεις Για την πραγματοποίηση των πληρωμών και την εξόφληση του αναδόχου τηρούνται οι διαδικασίες και οι προϋποθέσεις του προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ » από το οποίο συγχρηματοδοτείται το έργο. Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει εφάπαξ με την έκδοση του πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των ειδών και εντός τριάντα (30) ημερών από την έκδοση των αντίστοιχων τιμολογίων και οπωσδήποτε πριν τις προβλεπόμενες προθεσμίες του προγράμματος. Στοιχείο πληρωμής για τον Ανάδοχο θα είναι τα πρωτόκολλα προσωρινής παραλαβής, υπογεγραμμένα από τους αρμόδιους (εκπρόσωπο του Αναδόχου, αρμόδιο υπάλληλο του Ο.Λ.Η.), το πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής. Η πληρωμή υπόκειται σε κάθε νόμιμη κράτηση ή φόρο. Για την πληρωμή ο Ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει: [49]

50 - Τιμολόγιο ή Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών - Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας (έκδοσης τρίμηνου) - Βεβαίωση ασφαλιστικού ασφαλιστικής ενημερότητας (έκδοσης τριμήνου). καθώς και κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. Ο Ο.Λ.Η. δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για τυχόν μέτρα που θα ληφθούν από οποιαδήποτε αρχή και αυξήσεις των κάθε φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κλπ. A.6.4 Χρόνος υλοποίησης διάρκεια σύμβασης Η διάρκεια υλοποίησης της προμήθειας όπως περιγράφεται στην παρούσα, επί ποινή απόρριψης είναι δυο (2) μήνες και αρχίζει με την υπογραφή της. Ο Ο.Λ.Η. διατηρεί το δικαίωμα να μεταθέσει το χρόνο έναρξης της σύμβασης με ανάλογη μετάθεση του χρόνου λήξης της σε εύλογο χρόνο. Στο χρονικό διάστημα αυτό περιλαμβάνεται κι ένας μήνας συνεχούς λειτουργίας-χρήσης τους. Ειδικότερα, εντός ενός (1) μήνα από την υπογραφή της σύμβασης θα πρέπει να έχει γίνει η προμήθεια, η συναρμολόγηση και η εγκατάσταση-παράδοση σε πλήρη λειτουργία όλου του κινητού και σταθερού εξοπλισμού και όλων των ειδών που προβλέπει ο παρών διαγωνισμός. Στην συνέχεια θα ακολουθήσει ένας (1) μήνας συνεχούς λειτουργίας του εξοπλισμού και η έκδοση πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής. A.6.5 Παραλαβή Έργου 1. Για τις ανάγκες της παραλαβής των ειδών (τμηματικά ή εν συνόλω) θα συσταθεί τριμελής Επιτροπή Παραλαβής που αποτελείται από στελέχη της ομάδας έργου του ΟΛΗ για το «ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ». Η Επιτροπή Παραλαβής για να βρίσκεται σε απαρτία θα πρέπει να παρευρίσκονται τουλάχιστον ο Πρόεδρος και ένα από τα δύο μέλη της. 2. Η Παραλαβή του έργου δύναται να γίνει σταδιακά. Κάθε είδος παραδίδεται, στην έδρα της Αναθέτουσας αρχής. Η αρμόδια επιτροπή ελέγχει την ύπαρξη του εξοπλισμού και τα χαρακτηριστικά των επιμέρους μονάδων σε σχέση με τα αναφερόμενα στην προσφορά του Αναδόχου και στη Διακήρυξη. 3. Η Επιτροπή Παραλαβής κατά την τμηματική παραλαβή των ειδών θα συντάσσει και υπογράφει πρωτόκολλο προσωρινής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, από κοινού με τον Ανάδοχο, έτσι ώστε να είναι αποδεδειγμένα αποδεκτή και από τα δύο μέρη η παραλαβή των ειδών. 4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται, επί ποινή απόρριψης παραλαβής, να παραδώσει στην υπηρεσία όλο το υλικό τεκμηρίωσης που αφορά τα αντικείμενα της προμήθειας (π.χ. [50]

51 τεχνικά εγχειρίδια των κατασκευαστών με σχέδια των ειδών σε επίπεδο βαθμίδας και εξαρτήματος με απεικόνιση φωτογραφικά ή διαγραμματικά της πραγματικής θέσης κάθε εξαρτήματος όπου θα περιγράφεται η διαδικασία πρόσβασης, εγχειρίδια (προληπτικής) συντήρησης/preventive maintenance documentation, κλπ), ταυτόχρονα με την παράδοση κάθε είδους. 5. Η διενέργεια της διαδικασίας ελέγχου και παραλαβής άρχεται κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης του Αναδόχου προς τον ΟΛΗ, οφείλει δε να ολοκληρωθεί εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος και όχι αργότερα από δεκαπέντε (15) ημέρες, λαμβανομένου υπ όψιν του συμβατικού χρονοδιαγράμματος. 6. Μέχρι την οριστική παραλαβή των ειδών, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ασφαλίσει τον εξοπλισμό για πάσα φθορά και να παρέχει υπηρεσίες συντήρησης δωρεάν. Τα έξοδα αποστολής και κάθε σχετικό με την παράδοση των προϊόντων στην περιοχή παράδοσης τους βαρύνουν τον Ανάδοχο. Με την ποσοτική παραλαβή του κάθε είδους μεταβιβάζεται η κυριότητα κι ευθύνη φύλαξης αυτών. 7. Στο διάστημα του ενός μηνός μετά την προσωρινή παραλαβή, η αναθέτουσα αρχή έχει δικαίωμα να ζητήσει από τον ανάδοχο διευκρινήσεις ή να επιστρέψει επιμέρους είδη αν τριμελής επιτροπή έχει ενστάσεις σχετικά με την ποιότητα των υλικών και την πληρότητά τους. Στην περίπτωση αυτή, ο ανάδοχος θα έχει 10 ημερολογιακές ημέρες, από την ενημέρωσή του με φαξ, στην διάθεσή του για να κάνει τυχόν αλλαγές και να παραδώσει τα νέα είδη. 8. Η οριστική παραλαβή συνολικά του έργου θα γίνει μετά την ολοκλήρωση με επιτυχία όλων των ανωτέρω σταδίων της σταδιακής παραλαβής συνολικά, και εντός 30 ημερών, κατά τις οποίες η Επιτροπή Παραλαβής θα εξετάσει όλα τα χαρακτηριστικά των ειδών και τις λεπτομέρειες της λειτουργίας τους και θα συνταχθεί το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του συνόλου του έργου. 9. Με την έκδοση του ανωτέρου πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των ειδών, κατατίθεται από τον Προμηθευτή ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ που να καλύπτει ΠΟΣΟΣΤΟ 5% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ. Η εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας θα είναι διάρκειας όσο και η περίοδος δωρεάν εγγύησης καλής λειτουργίας/τεχνικής υποστήριξης (ενότητα Α.6.6 Περίοδος Δωρεάν Εγγύησης Καλής Λειτουργίας/Τεχνικής Υποστήριξης) των ειδών, που παρέχουν οι κατασκευαστές δια της προσφοράς του αναδόχου. 10. Με την κατάθεση της εγγυητικής επιστολής ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ επιστρέφεται η εγγυητική επιστολή ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ. 11. Οι εγγυήσεις συμμετοχής, καλής εκτέλεσης, καλής λειτουργίας πρέπει να προβλέπουν [51]

52 ότι σε περίπτωση κατάπτωσης τους το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου και υποχρεωτικά πρέπει να είναι συνταγμένες σύμφωνα με τα συνημμένα υποδείγματα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ III. A.6.6 Περίοδος Δωρεάν Εγγύησης Καλής Λειτουργίας/Τεχνικής Υποστήριξης 1. Με το τέλος της επιτυχούς δοκιμαστικής λειτουργίας και οριστικής παραλαβής αρχίζει η περίοδος Δωρεάν Εγγύησης που θα έχει διάρκεια την προσφερόμενη από τους κατασκευαστές/εισαγωγείς των ειδών. 2. Η παραπάνω εγγύηση, καλύπτει την συνολική τεχνική υποστήριξη καθώς και την ενημέρωση του αρχείου συντήρησης του εξοπλισμού, όπως προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις. Επίσης, καλύπτει εργασίες επισκευής και συντήρησης του εξοπλισμού, διάθεση ανταλλακτικών και τυχόν άλλα κόστη υποστήριξης, καθώς και τα έξοδα μετάβασης του αναγκαίου προσωπικού που τυχόν θα διαθέσει ο προμηθευτής για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών. 3. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι, με ποινή απόρριψης, υποχρεούνται να αναφέρουν αναλυτικά τον τρόπο με τον οποίο θα προσφέρουν την εγγύηση αυτή. Σημειώνεται ότι στην περίοδο εγγύησης το κόστος όλων των υλικών για την αποκατάσταση των βλαβών βαρύνει τον Ανάδοχο. 4. Κατά την περίοδο της εγγύησης πρέπει να εξασφαλίζεται ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες: - η έγκαιρη παροχή πληροφοριών, - η διασφάλιση των ανταλλακτικών - η αποκατάσταση λειτουργίας του εξοπλισμού - η παροχή συμβουλών 5. Οι υπηρεσίες δωρεάν συντήρησης τεχνικής υποστήριξης περιλαμβάνουν: Προληπτική Συντήρηση - Η προληπτική συντήρηση ορίζεται ως η συντήρηση (τακτικά service), που αποσκοπεί στη διατήρηση του εξοπλισμού, στον οποίο αυτή εφαρμόζεται, σε μία προδιαγεγραμμένη κατάσταση λειτουργικότητας. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται μέσω συστηματικής επιθεώρησης, ανίχνευσης και αποτροπής βλαβών κατά την γέννησή τους. Η προληπτική συντήρηση διακρίνεται σε προγραμματισμένη, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, και απρογραμμάτιστη λόγω εκτάκτων ή απρόβλεπτων περιπτώσεων. - Θα πρέπει να παρέχεται από τον Ανάδοχο, αποδεδειγμένα, ετοιμότητα κατάλληλη ώστε [52]

53 να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της προδιαγραφής, που αφορούν τις διαθεσιμότητες, καθ όλη την διάρκεια της εγγύησης. Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην τεχνική προσφορά του το πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης (τι περιλαμβάνει, κάθε πότε επαναλαμβάνεται, κλπ). - Οι ώρες πραγματοποίησης της προληπτικής συντήρησης θα καθορίζεται μετά από συνεργασία Ο.Λ.Η. - Αναδόχου. Θα πρέπει όμως ο Ανάδοχος να καταβάλει προσπάθεια ώστε η συντήρηση αυτή να γίνεται εκτός ωρών εργασίας. Η αποκατάσταση της λειτουργίας μίας μονάδας θα πρέπει να γίνεται στα πλαίσιο των υποχρεώσεων του αναδόχου για τη διαθεσιμότητα, όπως καθορίζεται παρακάτω. Επιδιορθωτική Συντήρηση - Η επιδιορθωτική συντήρηση ορίζεται ως εκείνη, που αποσκοπεί στην επαναφορά του είδους, στον οποίο αυτή εφαρμόζεται, σε μία προδιαγεγραμμένη κατάσταση λειτουργικότητας. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται μέσω επιδιόρθωσης μίας δυσλειτουργίας (malfunction) υλικού, η οποία έχει προκαλέσει υποβάθμιση κάτω από την προδιαγεγραμμένη, της κατάστασης λειτουργικότητας του συγκεκριμένου αντικειμένου. - Η επιδιορθωτική συντήρηση αφορά επίσης αφορά διάθεση υλικού και υπηρεσιών. Κατά την περίοδο μετά το πέρας της εγγύησης το κόστος υλικού ανταλλακτικών είναι σύμφωνα με τον επίσημο τιμοκατάλογο ανταλλακτικών του κατασκευαστή του υλικού, το δε κόστος υπηρεσιών εξάρμοσης - μεταφοράς υλικού συμπεριλαμβάνεται στο κόστος συντήρησης. Διάθεση υλικού / Ετοιμότητα Υποστήριξης - Η αποκατάσταση της πλήρους λειτουργίας ενός είδους δεν μπορεί να γίνει σε διάστημα μεγαλύτερο των εβδομήντα δύο (72) συνεχών ωρών από την ώρα που ο ανάδοχος έχει συμβατική υποχρέωση να ανταποκριθεί στην αίτηση επισκευής της. Μετά την πάροδο των εβδομήντα δύο (72) συνεχών ωρών και εφόσον δεν έχει αποκατασταθεί η λειτουργία, ο ανάδοχος θα πρέπει να αντικαταστήσει το είδος που έχει βλάβη με αντίστοιχο που να λειτουργεί κανονικά. Η ανταπόκριση του Αναδόχου σε περίπτωση βλάβης θα πρέπει να είναι μικρότερη ή ίση των σαράντα οχτώ (48) ωρών μετά την σχετική ενημέρωση. - Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει τους χρόνους διάθεσης των ανταλλακτικών και αντικατάστασης του βεβλημένου υλικού. Επίσης ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την διαχείριση και οικονομική υποστήριξη αποθέματος ανταλλακτικών για τον εξοπλισμό κατά το εγγυημένο χρονικό διάστημα. - Όλα τα απαιτούμενα ανταλλακτικά για την επιχειρησιακή λειτουργία του εξοπλισμού [53]

54 σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, θα είναι διαθέσιμα με μέριμνα του Αναδόχου μετά την υπογραφή της σύμβασης. Για κάθε υλικό και θα παρέχονται στοιχεία όπως: Κατασκευαστής: Περιγραφή υλικού: Σύστημα/υποσύστημα στο οποίο ανήκει: Στοιχεία εναλλακτικού υλικού: Όριο ζωής: Επισκευάσιμο / αναλώσιμο: Κρισιμότητα: Χρόνος παράδοσης από αίτηση: Τιμή: 6. Ο Ανάδοχος κατά την διάρκεια της εγγύησης είναι υπεύθυνος για την αποκατάσταση κάθε αναφερόμενης υποβάθμισης, ανωμαλίας, ζημίας ή βλάβης του εξοπλισμού ως εξής: - Ο Ανάδοχος υποχρεούται, σε κατάλληλο χρονικό διάστημα (δηλ. αυτό που απαιτείται για την εξασφάλιση της διαθεσιμότητας του εξοπλισμού) να αναλάβει χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση του Ο.Λ.Η., την ανταπόκριση για την αποκατάσταση της υποβάθμισης, ανωμαλίας, ζημίας ή βλάβης με προσωπικό του ή συνεργατών του, καθώς και την αντικατάσταση οποιουδήποτε τμήματος του εξοπλισμού κρίθηκε από τον Φορέα ότι είναι ακατάλληλο λόγω συχνότητας ανωμαλιών, σε χρόνο που δεν θα υπερβαίνει τις σαράντα οχτώ (48) ώρες. - Σε όλες τις περιπτώσεις, οι σχετικές δαπάνες συμπεριλαμβανομένων των εξόδων εξάρμοσης, συσκευασίας, μεταφορικών και ασφαλίστρων τόσο των ελαττωματικών εξαρτημάτων όσο και των προς αντικατάσταση ή επισκευή ειδών από την Ελλάδα προς την χώρα προέλευσής τους ή και άλλη χώρα και επιστροφής τους στην Ελλάδα, των εξόδων εγκατάστασης, άρμοσης, επισκευής και δοκιμών, ως και όλες οι συναφείς δαπάνες για την αποκατάσταση των ειδών στην κανονική κατάσταση λειτουργίας του, βαρύνουν τον Ανάδοχο. - Για όλα τα μέρη του εξοπλισμού τα οποία αντικαταστάθηκαν ή επισκευάσθηκαν σύμφωνα με τους όρους του παρόντος, κατά την διάρκεια ισχύος της εγγύησης καλής λειτουργίας, ο χρόνος διάρκειας της εγγύησης για τα είδη αυτά καθώς και για εκείνα, τα οποία δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς τα πρώτα, παρατείνεται επί τόσο [54]

55 χρονικό διάστημα όσο απαιτήθηκε για την αποκατάσταση και υπολογίζεται από την ειδοποίηση του προμηθευτή για την εμφάνιση του προβλήματος μέχρι την αποκατάσταση του εξοπλισμού στην κανονική κατάσταση λειτουργίας. Ειδικότερα όμως, κάποιο είδος τεθεί εκτός λειτουργίας και δεν μπορεί να παρέχει τις υπηρεσίες για τις οποίες προορίζεται, η εγγύηση καλής λειτουργίας του παρατείνεται για όσο χρονικό διάστημα το συγκεκριμένο είδος ήταν εκτός λειτουργίας. A.6.7 Ποινικές Ρήτρες-Εκπτώσεις 1. Αν παρέλθουν οι συμφωνημένες ημερομηνίες παράδοσης σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους λόγω αποδεδειγμένης υπαιτιότητας του αναδόχου, τότε ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει ως ποινική ρήτρα για κάθε μέρα καθυστέρησης ποσοστό 0.2% επί του συμβατικού τιμήματος που καθυστερεί και μέχρι 20% επί του συμβατικού τιμήματος αυτών. 2. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών από την συμφωνηθείσα ημερομηνία παράδοσης, τότε ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Επίσης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της σύμβασης. 3. Πέρα από τις προβλεπόμενες στις κείμενες διατάξεις κυρώσεις σε βάρος του Αναδόχου, ο Ο.Λ.Η. έχει το δικαίωμα σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν εκτελεί τις υποχρεώσεις του, να αναθέσει την προμήθεια απ' ευθείας στον επόμενο κατά σειρά αξιολόγησης Υποψήφιο Προμηθευτή, καταλογίζοντας σε βάρος του πρώτου τις σχετικές δαπάνες, οι οποίες θα εκπίπτουν από την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 4. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα του αναθέτοντος. 5. Σε περίπτωση οριστικής αδυναμίας εκτέλεσης παραγγελίας για λόγους ανωτέρας βίας, ο Ανάδοχος, υποχρεούται να καταθέτει μέσα στο κρίσιμο χρονικό διάστημα αποδεικτικά στοιχεία για τους λόγους της μη εκτέλεσης και επ αυτού θα αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Λ.Η. 6. Η μη τήρηση κάποιου όρου της παρούσης διακήρυξης και η μη έγκαιρη με υπαιτιότητα του Αναδόχου εκτέλεση της προμήθειας από μέρους του, συνεπάγεται την κατάπτωση υπέρ του Ο.Λ.Η. του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης ως και καταβολή πάσης θετικής και αποθετικής ζημιάς που εξαιτίας του έπαθε ο Ο.Λ.Η. A.6.8 Υποχρεώσεις - Ευθύνες Ανάδοχου Φορέα 1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργάζονται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, και να [55]

56 λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις σχετικά με την εκτέλεση του Έργου. Επίσης υποχρεούται να ενημερώνει τον Ο.Λ.Η., εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την εμφάνιση οποιουδήποτε προβλήματος, ώστε να αναλαμβάνονται οι ανάλογες ενέργειες. 2. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της Σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της. 3. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εγγυάται ότι το προσωπικό του, καθώς επίσης και οι συνεργάτες διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της Σύμβασης, υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας κατά τις επαφές τους με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τα στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής ή των εκάστοτε υποδεικνυομένων από αυτήν προσώπων. 4. Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής. 5. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η εκχώρηση της προμήθειας σε τρίτους από τον Ανάδοχο, πλην αυτών που δηλώθηκαν στην Προσφορά, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του Φορέα. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από τον Φορέα ότι με οποιοδήποτε τρόπο έχει εκχωρηθεί σε τρίτους η προμήθεια, όλων ή μέρους των ειδών χωρίς την σύμφωνη γνώμη του, ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Ο.Λ.Η., επιβάλλονται δε σε βάρος του, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι κυρώσεις που προβλέπονται από το νόμο. 6. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 7. Ο Ο.Λ.Η. απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση του Έργου. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων. 8. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/Κοινοπραξία, τα μέλη που αποτελούν την Ένωση/Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρο υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την εκπλήρωση όλων των απορρεόντων από τη Διακήρυξη [56]

57 υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της Αναθέτουσας Αρχής ως λόγος απαλλαγής του ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων Μελών για την ολοκλήρωση του Έργου. A.6.9 Υπεργολαβίες 1. Μετά την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα να εκχωρήσει σε οποιοδήποτε τρίτο τα δικαιώματα και υποχρεώσεις του, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του Δ.Σ. του Ο.Λ.Η. 2. Σε περίπτωση αποδεδειγμένης διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/υπεργολάβους που έχει συμπεριλάβει στην Προσφορά, ο Ανάδοχος υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή και άμεση αντικατάσταση με νέο υπεργολάβο με προσόντα αντίστοιχα του απελθόντος, μετά από τη σύμφωνη γνώμη της Αναθέτουσας Αρχής. 3. Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση του Έργου, φέρει αποκλειστικά ο Ανάδοχος. A.6.10 Εμπιστευτικότητα Καθ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιεσδήποτε πληροφορίες περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του. Επίσης θα αναλάβει την υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει μέρος ή το σύνολο του Έργου που θα εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. Ειδικότερα: 1. Ο Ανάδοχος οφείλει να κρατά μυστική κάθε πληροφορία που περιέρχεται στην αντίληψή του κατά την εκτέλεση του παρόντος Έργου και δεν αποκαλύπτει τέτοιες πληροφορίες σε τρίτα πρόσωπα, ενώ ο Ανάδοχος επιβάλλει την υποχρέωση αυτή στους υπεργολάβους του και στους με οποιονδήποτε τρόπο συνδεόμενους με αυτόν για την εκτέλεση του παρόντος Έργου. 2. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η χρήση ή εκμετάλλευση των πληροφοριών οι οποίες θα περιέλθουν σε γνώση του Αναδόχου καθ οιονδήποτε τρόπο, στα πλαίσια εκτέλεσης του παρόντος Έργου, οι οποίες είναι εμπιστευτικές για σκοπούς διαφορετικούς από την εκτέλεση του Έργου αυτού. Ως εμπιστευτικές πληροφορίες και στοιχεία νοούνται όσα δεν είναι γνωστά σε τρίτους, ακόμα και αν δεν έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοια. 3. Σε περίπτωση που υπάρξει διαρροή πληροφοριών, η οποία αποδεδειγμένα οφείλεται [57]

58 στον Ανάδοχο, Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να κάνει χρήση των διατάξεων «περί πνευματικής ιδιοκτησίας» και να αξιώσει πληρωμή και αποζημίωση για όλες τις άμεσες και έμμεσες, θετικές ή και αποθετικές ζημίες που θα έχει κατά περίπτωση υποστεί. A.6.11 Εφαρμοστέο Δίκαιο Διαιτησία 1. Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της Σύμβασης που θα υπογραφεί. 2. Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύνεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια και συγκεκριμένα τα Δικαστήρια του Ηρακλείου Κρήτης, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. 3. Δεν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφθεί στη Σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία σύμφωνα πάντα με την ελληνική νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά Δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. [58]

59 B ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β : ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ B.1 ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ο φάκελος της Τεχνικής Προσφοράς περιλαμβάνει πίνακα περιεχομένων και όλα τα έγγραφα αριθμημένα και υπογεγραμμένα (ή μονογραμμένα) από τον/τους εκπροσώπους των υποψήφιων αναδόχων σε κάθε φύλλο. Ο Φάκελος θα περιλαμβάνει με ποινή απόρριψης τις ακόλουθες ενότητες: - Εταιρική Παρουσίαση - γενική παρουσίαση του διαγωνιζόμενου (Company profiles) ποιότητα παροχής υπηρεσιών. - Εγγύηση, συντήρηση, τεχνική υποστήριξη και διαθεσιμότητα των ειδών. - Επιπλέον προσφερόμενα είδη και εξοπλισμός υποστήριξης, σύνδεσης, προστασίας, άδειες, πιστοποιήσεις, κ.λπ. - Prospectus Τεχνικά εγχειρίδια. Στην Τεχνική Προσφορά, με ποινή απόρριψης, δεν θα γίνεται καμία αναφορά σε οικονομικά μεγέθη στοιχεία. 1. Οι υποψήφιοι προμηθευτές οφείλουν να ακολουθήσουν την οργάνωση των Πινάκων Συμμόρφωσης του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι που περιγράφουν τις αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές του έργου για τη σύνταξη και υποβολή των τεχνικών προσφορών - προτάσεων τους, ώστε να διευκολυνθεί το έργο της Επιτροπής. 2. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να δώσουν περιγραφή των μέτρων που έχει λάβει ο υποψήφιος Ανάδοχος για την διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών όσον αφορά στην εγκατάσταση και παραμετροποίηση λογισμικού και τις υπηρεσίες εκπαίδευσης. 3. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι οφείλουν να υποβάλλουν υποχρεωτικά και με ποινή απόρριψης, πλήρεις αιτιολογήσεις μέσω παραπομπών σε τεχνικά εγχειρίδια, όπου έχει εφαρμογή, ώστε να τεκμηριώνεται πλήρως η αντιστοιχία των προσφερόμενων προϊόντων έναντι αυτών που ζητούνται και προδιαγράφονται. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη εκπλήρωσης μίας προδιαγραφής. Οι παραπομπές στα εγχειρίδια θα γίνονται με τη μορφή αριθμημένων προσθηκών που θα αναφέρονται στους πίνακες μαζί με το όνομα ή τον κωδικό του εγχειριδίου, της σελίδας, κλπ. Οι ίδιοι κωδικοί αριθμοί θα αναφέρονται και στα εγχειρίδια ή σε φωτοτυπίες τμημάτων τους εάν είναι ογκώδη. Ειδικότερα ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να τεκμηριώσει ότι έχει κατανοήσει πλήρως το έργο το οποίο καλείται να υλοποιήσει και να υποστηρίξει. [59]

60 4. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι, με ποινή απόρριψης, υποχρεούνται να αναφέρουν αναλυτικά τον τρόπο με τον οποίο θα προσφέρουν την Δωρεάν Εγγύησης Καλής Λειτουργίας/Τεχνικής Υποστήριξης (ενότητα Α.6.6). Σημειώνεται ότι στην περίοδο εγγύησης το κόστος όλων των υλικών για την αποκατάσταση των βλαβών και η ανανέωση των ανταλλακτικών όταν απαιτείται, για να διατηρείται ο εξοπλισμός σε ετοιμότητα, βαρύνει τον Ανάδοχο. 5. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατό, λόγω του μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 6. Οι υποψήφιοι προμηθευτές υποχρεούνται να δηλώσουν στις προσφορές τους την χώρα καταγωγής των προσφερόμενων ειδών, την/τις επιχειρηματική/-ές μονάδα-/ες στην οποία/-ες θα κατασκευαστούν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της/τους. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 7. Επίσης, στην προσφορά τους πρέπει να επισυνάψουν υπεύθυνη δήλωσή ότι η κατασκευή των προσφερόμενων ειδών θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής τους και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντι τους την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή. 8. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Εάν τυχόν διαπιστωθεί ανυπαρξία της επιχειρηματικής μονάδας που δηλώθηκε με την προσφορά, κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού η προσφορά απορρίπτεται. [60]

61 B.2 ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1. Για την ανάλυση των τιμών/κόστους της Προσφοράς τους οι προσφέροντες είναι υποχρεωμένοι να συμπληρώσουν τον ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙV. 2. Στην Οικονομική Προσφορά αναγράφονται οι τιμές των προσφερόμενων ειδών και υπηρεσιών ανά μονάδα, αναλυτικά και συνολικά. 3. Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο ή και περισσότερα δεκαδικά ψηφία (άνευ ορίου). Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε. 4. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον Φ.Π.Α., για παράδοση, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του εξοπλισμού, ελεύθερου στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται από την παρούσα Διακήρυξη. 5. Σε ιδιαίτερη γραμμή των ως άνω τιμών, οι διαγωνιζόμενοι θα καθορίζουν το ποσό και ποσοστό επί τοις εκατό, με το οποίο θα επιβαρύνουν αθροιστικά τις τιμές αυτές με τον Φ.Π.Α. Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την Επιτροπή. 6. Το άθροισμα των τιμών και του ποσού, που προκύπτει από την εφαρμογή του ως άνω όρου θα παρατίθεται σε ιδιαίτερη γραμμή και θα αποτελεί την τελική τιμή, στην οποία οι διαγωνιζόμενοι τιμολογούν τα υλικά τους. 7. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν αναφέρονται και κοστολογούνται όλα τα ζητούμενα είδη και υπηρεσίες, ή τελεί υπό αίρεση, τότε η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 8. Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της Προσφοράς. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της Προσφοράς, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για την παράταση αυτή, να υποβάλλουν νέους πίνακες τιμών ή να τους τροποποιήσουν. 9. Κατά τη σύνταξη της οικονομικής προσφοράς οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να λάβουν υπόψη τους, ότι η τιμή της προσφοράς που θα συμβασιοποιηθεί θα καλύπτει όλες τις δαπάνες του Αναδόχου για το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τις κείμενες διατάξεις. 10. Στην οικονομική προσφορά, επί ποινή απόρριψης, για την περίοδο της παρεχόμενης [61]

62 εγγύησης πρέπει να αναγράφεται ότι τα απαιτούμενα υλικά προσφέρονται «δωρεάν». Ο Ο.Λ.Η. διατηρεί το δικαίωμα να αναθέσει, αν εξευρεθούν πόροι, στον Ανάδοχο με ξεχωριστή σύμβαση την παροχή υπηρεσιών συντήρησης - τεχνικής υποστήριξης για την περίοδο μετά λήξη της εγγύησης. 11. Σημειώνεται, ότι τα οικονομικά μεγέθη (τιμές) που αφορούν τα ανταλλακτικά, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της ενότητας Α.6.6 Περίοδος Δωρεάν Εγγύησης Καλής Λειτουργίας/Τεχνικής Υποστήριξης. [62]

63 C ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ : ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ C.1 ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Η αξιολόγηση γίνεται με κριτήριο ανάθεσης την συμφερότερη προσφορά. Για την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς η επιτροπή θα προβεί στα παρακάτω: Έλεγχο και αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής Αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών Αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί σε προηγούμενο στάδιο της αξιολόγησης Κατάταξη των προσφορών για την τελική επιλογή της συμφερότερης προσφοράς και με βάση τον ακόλουθο τύπο : Λ i = 0,8 * ( Β i / Β max ) + 0,2 * (K min /K i ) όπου: - Β max η συνολική βαθμολογία που έλαβε η καλύτερη τεχνική προσφορά - Β i,om η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς i - K min το συνολικό συγκριτικό κόστος της προσφοράς με τη μικρότερη τιμή - Κ i,om το συνολικό συγκριτικό κόστος της προσφοράς i Επικρατέστερη είναι η προσφορά με το μεγαλύτερο Λ i. Επισημαίνεται ότι όλες οι τιμές που θα ληφθούν υπόψη για τη διαμόρφωση του συγκριτικού κόστους της προσφοράς, θα λαμβάνεται υπόψη η τιμή χωρίς Φ.Π.Α. Σε κάθε στάδιο της αξιολόγησης των προσφορών, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης συντάσσει πρακτικά στα οποία τεκμηριώνει την αποδοχή ή την απόρριψη των προσφορών και τα οποία παραδίδει στο αρμόδιο όργανο της αναθέτουσας αρχής. [63]

64 C.2 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΟΥΣ C.2.1 Βαθμολόγηση τεχνικών προσφορών Η βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τους πίνακες Κριτηρίων αξιολόγησης και συντελεστών, όπως αυτοί προσδιορίζονται στη συνέχεια της παρούσας. Όλα τα επί μέρους κριτήρια βαθμολογούνται αυτόνομα με βάση τους 100 βαθμούς. Η βαθμολογία των επί μέρους κριτηρίων των προσφορών είναι 100 για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι τεχνικές προδιαγραφές (υποχρεωτικές και μη υποχρεωτικές). Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται μέχρι 120 βαθμούς για τις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. Επίσης μειώνεται μέχρι 80 βαθμούς για τις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται οι Τεχνικές Προδιαγραφές, υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις των προδιαγραφών δεν αφορούν σε απαράβατους όρους και η προσφορά έχει χαρακτηρισθεί ως τεχνικά αποδεκτή. Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου είναι το γινόμενο του επί μέρους συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου επί την βαθμολογία του και η συνολική βαθμολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων. C.2.2 Διαδικασία αξιολόγησης προσφορών Η αξιολόγηση των προσφορών των υποψηφίων Αναδόχων του έργου, για την επιλογή του καταλληλότερου, θα γίνει με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: Πίνακας 1: Κριτήρια αξιολόγησης και Συντελεστές Βάρους Α/Α Κριτήριο Συντελ. Βάρους (%) Α. Ομάδα Τεχνικών Προδιαγραφών και Ποιότητας και Απόδοσης Η συμφωνία των προσφερόμενων υλικών με τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές καθορίζονται στη διακήρυξη Ποιότητα και αποδοτικότητα του εξοπλισμού σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της προκήρυξης 1.3 Λειτουργικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού 10 Β. Ομάδα Τεχνικής Υποστήριξης και Κάλυψης Η παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης [64]

65 2.2 Η ποιότητα της εξυπηρέτησης (SERVICE) μετά την πώληση και της τεχνικής υποστήριξης εκ μέρους του προμηθευτή, καθώς και η παρεχόμενη συντήρηση και εξασφάλιση/διάθεση ανταλλακτικών Ο χρόνος παράδοσης των υλικών 5 Το συγκριτικό κόστος Κ κάθε προσφοράς περιλαμβάνει το κόστος εκτέλεσης του έργου και κάθε άλλο κόστος που βαρύνει την εκτέλεση του έργου και προκύπτει από την προσφορά. Παρατηρήσεις: Κατά την τεχνική αξιολόγηση η Επιτροπή μπορεί να απορρίψει ισχυρισμούς του φορέα οι οποίοι κατά τη γνώμη της δεν αποδεικνύονται επαρκώς. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος φορέας θα ειδοποιηθεί σχετικά και αν έχει επιπλέον στοιχεία πρέπει να τα προσκομίσει μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ειδοποίηση. Προσφορές που τελικά υπολογίζονται να έχουν ίσο Λ i (3 δεκαδικά ψηφία), θεωρούνται ως ίσες. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, αυτές κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά της Τεχνικής Βαθμολογίας. Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές, θα ζητείται εγγράφως η αιτιολόγηση της σύνθεσης της προσφοράς πριν την απόρριψή της. Η εξακρίβωση της σύνθεσης της προσφοράς θα γίνεται με την παροχή διευκρινίσεων εκ μέρους του υποψήφιου αναδόχου (επαλήθευση προσφοράς). Οι διευκρινίσεις αυτές θα παρέχονται από τον υποψήφιο ανάδοχο εντός 3 εργάσιμων ημερών από την ημέρα που ζητήθηκαν εγγράφως και θα αφορούν στην οικονομία της μεθόδου παροχής υπηρεσίας ή στις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή στις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες υπό τις οποίες ο υποψήφιος ανάδοχος θα παράσχει την υπηρεσία ή στην πρωτοτυπία του σχεδίου που προτείνει. Εάν και μετά την παροχή των στοιχείων αυτών οι προσφερόμενες τιμές κριθούν ως υπερβολικά χαμηλές, οι προσφορές απορρίπτονται. ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΝΘΗ ΚΟΝΣΟΛΑΚΗ [65]

66 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II. ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ [66]

67 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Το παρακάτω σύστημα θα προσφερθεί από ένα προμηθευτή. Το σύστημα περιλαμβάνει τον server του συστήματος καθώς και 3 υποσυστήματα, ΙI IV, εκ των οποίων τα υποσυστήματα ΙI III διατίθενται από τον ίδιο οίκο κατασκευαστή. I. Server Συστήματος για κέντρο ελέγχου II. III. IV. Υποσύστημα Μηχανικής Όρασης Υποσύστημα αναγνώρισης πινακίδων κυκλοφορίας Υποσύστημα GPS Τα προϊόντα πρέπει να παραδοθούν εγκατεστημένα, πλήρως παραμετροποιημένα, σε κατάσταση λειτουργίας, πληρώντας τις πιο κάτω αναφερόμενες προδιαγραφές που είναι όλες απαράβατοι όροι. Τα τεχνικά φυλλάδια θα είναι πρωτότυπα από τον κατασκευαστή ή θα δοθεί υπεύθυνη δήλωση από τον προμηθευτή ότι είναι από τα επίσημα τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή. Τα προσφερόμενα συστήματα πρέπει να είναι καινούρια και αμεταχείριστα. I. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ SERVER ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 1 Τετραπύρηνο επεξεργαστή, i7, 64 bit, με συχνότητα λειτουργίας τουλάχιστον 2,5GHz και λανθάνουσα μνήμη (cache) τουλάχιστον 8MB 2 Μνήμη τουλάχιστον 4GB επεκτάσιμη σε 16GB 3 Ένα σκληρό δίσκο SATA τουλάχιστον 500GB με ταχύτητα περιστροφής τουλάχιστον 7200 rpm. 4 Ένα σκληρό δίσκο στερεάς κατάστασης (ssd) χωρητικότητας 128GΒ τουλάχιστον. 5 Κάρτα δικτύου ενσωματωμένη στην μητρική ή ανεξάρτητη, που να μπορεί να λειτουργεί σε ταχύτητες 1000 ή 100 Mbps. 6 Λειτουργικό σύστημα Windows 7 Professional 64bit 7 Συσκευή ανάγνωσης και εγγραφής οπτικών δίσκων DVD και CD με ταχύτητα εγγραφής τουλάχιστον 8Χ. 8 Οθόνες 2 (δύο) τουλάχιστον 19" τεχνολογίας LCD ή TFT με βέλτιστη ανάλυση 1600 Χ 900 τουλάχιστον. 9 Πληκτρολόγιο με Λατινικούς και Ελληνικούς χαρακτήρες 10 Οπτικό ποντίκι με τροχό κύλισης (wheel) και επιφάνεια κύλισης (mousepad). 11 Εγκατάσταση και έλεγχος λειτουργίας του συστήματος. 12 Εγγύηση καλής λειτουργίας για όλα τα παραπάνω, τουλάχιστον 2 έτη. [67]

68 II. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 1. Γενικές Προδιαγραφές Για την ασφαλή είσοδο και έξοδο οχημάτων από φυλασσόμενους χώρους, που είναι σχετικοί με τις θαλάσσιες μεταφορές είναι απαραίτητος ο έλεγχος των εισερχόμενων και εξερχόμενων οχημάτων. Ιδανικό σύστημα για τέτοιες εφαρμογές σε λιμάνια είναι το σύστημα αυτόματης αναγνώρισης πινακίδων κυκλοφορίας (ANPR). Για τον έλεγχο των οχημάτων που εισέρχονται και εξέρχονται από το λιμάνι, κάτι που συνεπάγεται και την συνεχή ενημέρωση για την ταυτότητα των οχημάτων που βρίσκονται ανά πάσα στιγμή εντός του λιμανιού, ένα τέτοιο σύστημα θα τοποθετηθεί στις προσβάσεις (εισόδους εξόδους) του χώρου του λιμανιού. Το κάθε σύστημα περιλαμβάνει μια συσκευή καμερών (καλούμενη εφεξής ως σ.κάμερα ) με 2 κάμερες υψηλής ανάλυσης και ένα επεξεργαστή/ υπολογιστή, στον οποίο λειτουργεί το κατάλληλο λογισμικό, εντός περιβλήματος παντός καιρού, IP67. Επί πλέον των καμερών και του επεξεργαστή, εντός του περιβλήματος του σ.κάμερα θα υπάρχουν: Συστοιχία LED για την εξασφάλιση ανίχνευσης/καταγραφής σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Δέκτης GPS. 3G Modem. Μνήμη για αποθήκευση δεδομένων/εικόνων. Γυαλί στο μπροστινό μέρος του περιβλήματος. Σύνδεση Ethernet στο πίσω μέρος του περιβλήματος Λογισμικό που θα «τρέχει» εντός της συσκευής. Η σ.κάμερα τοποθετείται ιδανικά πάνω από το σημείο πρόσβασης (δηλαδή τις λωρίδες κυκλοφορίας) του χώρου του λιμανιού (είσοδο έξοδο), σε ύψος 3-5 μέτρων, ανάλογα με την τοπολογία και την απόσταση από το προς ανίχνευση σημείο. Εναλλακτικά, η σ.κάμερα μπορεί να τοποθετηθεί στο προαναφερόμενο ύψος, παραπλεύρως του σημείου πρόσβασης, π.χ. σε ιστό. 2. Προδιαγραφές συσκευής αναγνώρισης πινακίδων κυκλοφορίας Το σύστημα (συσκευή) θα περιλαμβάνει δύο (2) κάμερες υψηλής ανάλυσης συγχρονισμένες μεταξύ τους, μέσα σε ένα ενιαίο περίβλημα (housing). Η μία κάμερα λειτουργεί για την ανίχνευση και ανάλυση των πινακίδων κυκλοφορίας και η δεύτερη, έγχρωμη, για την λήψη φωτογραφιών των ανιχνευθέντων οχημάτων. Οι φακοί των καμερών θα είναι στο μπροστινό μέρος της συσκευής. [68]

69 LED για την λειτουργία του συστήματος τη νύχτα. Τα LED πρέπει να είναι επικεντρωμένου φωτός μεγάλης έντασης. Τα LED θα είναι στο μπροστινό μέρος της συσκευής. Το μπροστινό μέρος του housing θα έχει γυαλί, μέσα από το οποίο θα βρίσκεται η διάταξη «φακοί καμερών-led». Μέσα στο περίβλημα (housing) θα υπάρχει και ο επεξεργαστής ο οποίος θα αναλύει τις εικόνες των καμερών σε πραγματικό χρόνο Μέσα στο περίβλημα (housing) θα υπάρχει ενσωματωμένος δέκτης GPS για την μετάδοση του στίγματος της κάθε συσκευής Η κάθε συσκευή (σύστημα) θα έχει μοναδική διεύθυνση IP, έτσι ώστε να μπορεί να είναι ανιχνεύσιμη στο δίκτυο. Μέσα στο περίβλημα (housing) της συσκευής θα υπάρχει ενσωματωμένο modem 3G, για την ασύρματη μετάδοση των δεδομένων στο χρήστη. Για την περίπτωση ενσύρματης μετάδοσης, η συσκευή θα διαθέτει επαφή RJ45 στο πίσω μέρος της, για τη σύνδεση καλωδίου Ethernet Το περίβλημα (housing) της συσκευής, στο οποίο θα περιέχονται οι 2 κάμερες, τα LED, ο επεξεργαστής, ο δέκτης GPS, το 3G modem, θα είναι μεταλλικό, παντός καιρού, με IP67 Το περίβλημα (housing) θα έχει σκίαστρο στο πάνω μέρος, προστατεύοντας αποτελεσματικά το μπροστινό μέρος της συσκευής Το εύρος ανίχνευσης της συσκευής θα μπορεί να είναι τουλάχιστον μέχρι 30m. Ειδικότερα, η συσκευή μπορεί να επιλεγεί ανάλογα με την απαιτούμενη απόσταση ανίχνευσης, π.χ. 10m, 15m, 20m κλπ Μια συσκευή θα μπορεί να ανιχνεύει αποτελεσματικά μέχρι και 2 διαδοχικές λωρίδες κυκλοφορίας ταυτόχρονα, ανεξαρτήτως κατεύθυνσης οχημάτων Και οι 2 κάμερες θα είναι ψηφιακές, με υψηλή ανάλυση, τουλάχιστον 1280x960 και 30 FPS (εικόνες το δευτερόλεπτο). Η κάμερα για την ανίχνευση και ανάλυση πινακίδων κυκλοφορίας θα έχει ταχύτητα κλείστρου που θα μπορεί να φτάσει τα 1/50.000sec. Η κάμερα για την λήψη φωτογραφιών των ανιχνευθέντων οχημάτων θα έχει ευαισθησία τουλάχιστον 0,1Lux Η σ. κάμερα θα έχει ενσωματωμένη μνήμη τουλάχιστον 5GB, στην οποία θα αποθηκεύονται όλες οι πληροφορίες των πινακίδων κυκλοφορίας καθώς και οι [69]

70 φωτογραφίες των ανιχνευθέντων οχημάτων. Θα υπάρχει δυνατότητα για μνήμη μεγαλύτερης χωρητικότητας εφ όσον είναι επιθυμητό. Το βάρος της σ. κάμερα δεν θα υπερβαίνει τα 3,5 κιλά, έτσι ώστε να μπορεί να έχει «φορητή» χρήση. Κατανάλωση: <25W Θερμοκρασιακό εύρος λειτουργίας: από -15C έως +50C, έως και 100% υγρασία Το σύστημα θα καλύπτεται από εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών. 3. Λογισμικό Το λογισμικό, το οποίο υποστηρίζεται από Microsoft Windows, απαιτείται να λειτουργεί εντός της συσκευής. Επίσης θα λειτουργεί και στον υπολογιστή του χειριστή, επικοινωνώντας με κάθε συσκευή είτε ενσύρματα, είτε ασύρματα. Με την χρήση τού λογισμικού, όλοι οι ανιχνευθέντες αριθμοί κυκλοφορίας θα αποθηκεύονται σε βάση δεδομένων εντός της συσκευής. Η χρήση τού λογισμικού από τον υπολογιστή θα είναι απαραίτητη μόνο για την ρύθμιση του συστήματος, λήψη δεδομένων, επεξεργασία της βάσης δεδομένων κλπ, αλλά δεν θα είναι απαραίτητη για την λειτουργία του συστήματος. Μετά το αρχικό setup το σύστημα θα δουλεύει αυτόνομα και ανεξάρτητα (standalone). Κάθε όχημα, κατά την διάρκεια της διέλευσής του στο οπτικό πεδίο της κάμερας, πρέπει να ανιχνεύεται πολλές φορές, με στόχο την αλάνθαστη ανίχνευση του αριθμού κυκλοφορίας του. Ο χρήστης θα έχει την δυνατότητα να εισάγει στην βάση δεδομένων αριθμούς οχημάτων που ανήκουν σε «λευκή λίστα» (white list), κάτι ιδιαίτερα χρήσιμο για την χρήση συστήματος στην είσοδο-έξοδο του λιμανιού. Σε ορισμένες περιστάσεις μόνον οι επιτρεπόμενοι αριθμοί οχημάτων (που περιλαμβάνονται στη «λευκή λίστα») θα επιτρέπεται να εισέλθουν/εξέλθουν. Ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα να εισάγει στη βάση δεδομένων αριθμούς οχημάτων που ανήκουν σε «μαύρη λίστα» (black list), π.χ. κλεμμένα ή σεσημασμένα οχήματα, κάτι ιδιαίτερα χρήσιμο για την χρήση συστήματος στην είσοδο-έξοδο του λιμανιού. Στην περίπτωση αυτή, η είσοδος θα απαγορεύεται στα συγκεκριμένα οχήματα. Διέλευση οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας που περιλαμβάνεται στη μαύρη λίστα θα ειδοποιεί τον χρήστη με «συναγερμό» (alarm). Θα υπάρχει η δυνατότητα, προαιρετικά, ο χρήστης να μπορεί να «επιτρέπει» σε μεμονωμένους αριθμούς οχημάτων, την είσοδό τους σε χώρους στάθμευσης συγκεκριμένες φορές την εβδομάδα. Όταν αυτός ο αριθμός ξεπεραστεί το σύστημα θα μπορεί να δίνει μήνυμα συναγερμού (alarm) στο χρήστη. [70]

71 Ο χρήστης θα μπορεί να ορίζει συγκεκριμένο εύρος χρόνου παραμονής οχημάτων στο χώρο στάθμευσης. Σε περίπτωση παραμονής ενός οχήματος περισσότερο ή λιγότερο από τον προδιαγεγραμμένο χρόνο, το σύστημα παράγει συναγερμό (alarm). Το σύστημα ειδοποιεί το χρήστη με συναγερμό (alarm) για οχήματα τα οποία έχουν εισέλθει στον χώρο αλλά δεν ανιχνεύτηκαν να εξέρχονται από αυτόν. Το λογισμικό θα δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας διαφορετικών προφίλ χρήσης, με όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης. Ο κεντρικός χρήστης (administrator) θα μπορεί να ορίσει τον αριθμό των εσφαλμένων εισαγωγών κωδικού πρόσβασης, μετά τον οποίον το λογισμικό θα κλειδώνει για ένα χρονικό διάστημα (οριζόμενο και αυτό από τον κεντρικό χρήστη-administrator). Σε περίπτωση που ο υπολογιστής παραμείνει ανενεργός για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (οριζόμενο και αυτό από τον κεντρικό χρήστη -administrator), το λογισμικό θα μπορεί να κλειδώνει αυτόματα, ζητώντας ξανά όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης. Τα στοιχεία που μπορούν να αποθηκεύονται στην βάση δεδομένων περιλαμβάνουν, εκτός των αριθμών κυκλοφορίας των ανιχνευθέντων οχημάτων, πεδία όπως ημερομηνία, ώρα, αριθμός συσκευής, λωρίδα κυκλοφορίας, θέση GPS. Το λογισμικό θα μπορεί, μέσω της ταυτοποίησης αριθμού κυκλοφορίας από 2 ή περισσότερες συσκευές να υπολογίσει χρόνους διαδρομής και κατεύθυνση οχημάτων Το σύστημα θα μπορεί να δίνει πληροφορίες σε πινακίδες μεταβλητών μηνυμάτων, να επικοινωνεί με ρυθμιστές κυκλοφορίας για σηματοδότηση. 4. Ερμάριο ΔΕΗ Το ερμάριο θα είναι μεταλλικό-inox, στεγανό, IP55, ενδεικτικών διαστάσεων 80x80x30cm και θα περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα υλικά για τη λειτουργία του συστήματος, π.χ.: ηλεκτρικό πίνακα μετά των απαιτουμένων εξαρτημάτων στερέωσης του και την εγκατάστασή του στο ερμάριο (πλήρης στερέωση με διάνοιξη των απαιτούμενων οπών). Διευκρινίζεται ότι ο πίνακας θα περιέχει ενδεικτικά μία ασφάλεια WL 25Α, μία ασφάλεια WL 16A, μία πρίζα σούκο, ένα διπλό διακόπτη ράγας 40Α και μία τηκόμενη ασφάλεια ράγας 25Α πορσελάνης, καθώς και μεταλλικούς στυπιοθλίπτες για την είσοδο και έξοδο των καλωδίων. Επίσης θα περιλαμβάνεται γείωση και προστασία υπέρτασης. 5. Εγκαταστάσεις Τα προϊόντα πρέπει να παραδοθούν εγκατεστημένα, πλήρως παραμετροποιημένα, σε κατάσταση λειτουργίας, σε σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΗ, με τα απαιτούμενα ποσοστά [71]

72 ανίχνευσης βάσει των προδιαγραφών. Τα κόστη για τυχόν άδειες σχετικά με εγκατάσταση ερμαρίων και εξοπλισμού ή/και για ρευματοδότηση, καθώς και τα κόστη σύνδεσης με το δίκτυο της ΔΕΗ, εγκατάστασης ρολογιού ΔΕΗ και ρευματοδότησης (λογαριασμοί, πάγια και μη έξοδα κλπ) βαρύνουν αποκλειστικά το Λιμάνι Ηρακλείου. III. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΟΡΑΣΗΣ 1. Γενικές προδιαγραφές Για την ασφαλή κίνηση οχημάτων εντός φυλασσόμενων χώρων, που είναι σχετικοί με τις θαλάσσιες μεταφορές είναι απαραίτητος ο έλεγχος κίνησης των οχημάτων. Ιδανικό σύστημα για τέτοιες εφαρμογές σε λιμάνια είναι το σύστημα μηχανικής όρασης για αναγνώριση κίνησης. Για τον έλεγχο των οχημάτων που κινούνται στο λιμάνι Ηρακλείου, ένα τέτοιο σύστημα θα τοποθετηθεί σε καίρια επιλεγμένο σημείο εντός του χώρου του λιμανιού. Το σύστημα μηχανικής όρασης βασίζεται σε κάμερα και ειδικό επεξεργαστή της ζωντανής (live) εικόνας της κάμερας, για ανίχνευση οδικών συμβάντων και για μετρήσεις κυκλοφοριακών δεδομένων. Η κάμερα εγκαθίσταται είτε παραπλεύρως του δρόμου, στο προς ανίχνευση σημείο, είτε πάνω από τις λωρίδες κυκλοφορίας (π.χ. σε γέφυρα). Το ύψος εγκατάστασης της κάμερας είναι μέτρα ανάλογα με το σημείο εγκατάστασης και το εύρος της απαιτούμενης ανίχνευσης. Ανάλογα με την τοποθέτησή της (παραπλεύρως του δρόμου ή πάνω από αυτόν) μπορεί να ανιχνεύσει έως και 8 λωρίδες κυκλοφορίας. Ο επεξεργαστής μπορεί να είναι είτε ξεχωριστός από την κάμερα, σε ένα σημείο πλησίον του σημείου εγκατάστασής της, είτε ενσωματωμένος στην κάμερα. Αντίστοιχο σύστημα θα πρέπει να έχει εγκατασταθεί στον Ελληνικό χώρο. Για την λειτουργία τού ήδη εγκατεστημένου συστήματος θα πρέπει να υπάρχει συστατική αναφορά (reference) από δημόσια αρχή. 1. Προδιαγραφές Κάμερας Μηχανικής Όρασης Έγχρωμη κάμερα PAL με έξοδο αναλογικού σήματος εικόνας. Φακό μεταβλητής εστίασης (zoom), τουλάχιστον 20x, με τηλεχειρισμό. Μεταλλικό περίβλημα (housing) κάμερας, παντός καιρού, IP66. Δυνατότητα του περιβλήματος να είναι υπό πίεση (pressurized) Το περίβλημα (housing) θα έχει θερμαινόμενη γυάλινη πλάκα μπροστά στο φακό της κάμερας, για αποφυγή θαμπώματος καθώς και διατήρηση της καθαρότητάς της για μεγάλο χρονικό διάστημα. [72]

73 Το περίβλημα (housing) θα έχει μεταλλικό σκίαστρο στο πάνω μέρος, το οποίο θα μπορεί να μετακινείται κατά μήκος του, προστατεύοντας αποτελεσματικά το φακό της κάμερας από αντανακλάσεις του ήλιου. Το σκίαστρο στο μπροστινό μέρος θα έχει «χείλος» για προστασία του φακού της κάμερας από τη βροχή. Οριζόντια ανάλυση: >460TVL. Ευαισθησία σε έγχρωμη εικόνα: 2Lux Το βάρος της κάμερας δεν θα υπερβαίνει τα 2,5kg. Ρευματοδότηση: 220VaC. Θερμοκρασιακό εύρος λειτουργίας: από -34C έως +60C, έως και 100% υγρασία. Η κάμερα θα καλύπτεται από εγγύηση 2 ετών. 2. Προδιαγραφές Επεξεργαστή Εικόνας Μηχανικής Όρασης Ο επεξεργαστής θα είναι σε μορφή κάρτας διαστάσεων 3U που θα μπαίνει σε rack Το πάχος του επεξεργαστή θα είναι τέτοιο ώστε να εξασφαλίζει τη δυνατότητα τοποθέτησης τουλάχιστον 12 επεξεργαστών σε ένα rack. Θα υπάρχει δυνατότητα τοποθέτησης μεμονωμένου επεξεργαστή σε μεταλλική θήκη Ο επεξεργαστής θα έχει είσοδο για αναλογικό σήμα ζωντανής (live) έγχρωμης εικόνας από την κάμερα μηχανικής όρασης, καθώς και έξοδο αναλογικού σήματος εικόνας Η έξοδος του αναλογικού σήματος εικόνας θα μπορεί να παρέχει είτε μόνο την αναλογική εικόνα της κάμερας, είτε την αναλογική εικόνα της κάμερας μαζί με live την κατάσταση των ανιχνευτών που θα έχει ορίσει ο χρήστης Ο επεξεργαστής θα έχει ενσωματωμένη διάταξη εξόδων και εισόδων σημάτων (επαφών ξηρού τύπου), τουλάχιστον 8 και 4 αντίστοιχα, για επικοινωνία με ρυθμιστές κυκλοφορίας, πινακίδες μεταβλητών μηνυμάτων κλπ Ο επεξεργαστής θα έχει στο μπροστινό μέρος του LED για ενδείξεις τουλάχιστον για: α) ύπαρξη ρευματοδότησης, β) κατάλληλο σήμα ζωντανής (live) εικόνας, γ) ύπαρξη επικοινωνίας (link), δ) ενεργή ή όχι επικοινωνία Κάθε επεξεργαστής θα έχει στο μπροστινό μέρος του θύρα RJ45 για σύνδεση με δίκτυο Κάθε επεξεργαστής εικόνας θα έχει διεύθυνση IP, οριζόμενη από το χρήστη [73]

74 Στον επεξεργαστή θα «τρέχει» λογισμικό, το οποίο θα επιτρέπει στον χρήστη την επικοινωνία του με αυτόν μέσω PC Ο επεξεργαστής θα έχει ενσωματωμένη «μνήμη» στην οποία λειτουργεί το λογισμικό. Επίσης στην μνήμη αυτή αποθηκεύονται πληροφορίες όπως κυκλοφοριακά δεδομένα και ανίχνευση συμβάντων. Πολλοί επεξεργαστές θα μπορούν να συνδεθούν με τον επιβλέποντα υπολογιστή (PC) καλωδιακά μέσω δικτύου (ethernet). θα υπάρχει εναλλακτικά, δυνατότητα διάταξης κάμερας με ενσωματωμένο τον επεξεργαστή στο περίβλημά της (housing). Στην περίπτωση αυτή ο επεξεργαστής θα έχει ακριβώς τις ίδιες δυνατότητες ανίχνευσης συμβάντων και συλλογής κυκλοφοριακών δεδομένων. Στην περίπτωση απώλειας ρεύματος, ο επεξεργαστής δεν χάνει τις οποιεσδήποτε πληροφορίες έχουν οριστεί από το χρήστη. Με την επαναφορά ρεύματος επανεκκινεί και συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά. O επεξεργαστής καλύπτεται από εγγύηση 2 ετών. Κάμερα και επεξεργαστής θα είναι του ίδιου οίκου. 3. Προδιαγραφές Λογισμικού Μηχανικής Όρασης Θα υπάρχει λογισμικό του ιδίου κατασκευαστή με το σύστημα καμερώνεπεξεργαστών, το οποίο θα «τρέχει» στον επεξεργαστή και στο PC του χρήστη σε περιβάλλον Windows. Το λογισμικό θα επιτρέπει στον χρήστη να επικοινωνεί ταυτόχρονα με όλους τους επεξεργαστές που είναι συνδεδεμένοι στο δίκτυο. Το λογισμικό θα επιτρέπει την δημιουργία εικονικών ανιχνευτών με χρήση του ποντικιού (mouse) του υπολογιστή. Θα υπάρχουν ειδικά «κουμπιά» στο λογισμικό για κάθε είδος ανιχνευτή. Μέσω του λογισμικού, ο χρήστης θα μπορεί να επιλέξει, για κάθε επεξεργαστή ξεχωριστά, εάν στο live video της εξόδου του επεξεργαστή θα εμφανίζονται ή όχι οι ανιχνευτές. Σε περίπτωση που αυτοί εμφανίζονται, θα έχουν διαφορετικό χρώμα όταν είναι ενεργοί και όταν είναι ανενεργοί. Επίσης, κάθε ανιχνευτής ξεχωριστά θα μπορεί να είναι ορατός ή αόρατος. Οι εικονικοί ανιχνευτές θα μπορούν να τοποθετούνται οπουδήποτε στο οπτικό πεδίο της κάμερας. Δεν θα υπάρχει ποσοτικός περιορισμός στον αριθμό των [74]

75 ανιχνευτών που θα μπορούν να τοποθετηθούν ανά επεξεργαστή/κάμερα. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι θα μπορεί να είναι τουλάχιστον 50. Μετά την δημιουργία κατάλληλων εικονικών ανιχνευτών, θα είναι δυνατή α) η συλλογή κυκλοφοριακών δεδομένων και ταυτόχρονα β) η ανίχνευση συμβάντων Πιο συγκεκριμένα, τα κυκλοφοριακά δεδομένα που θα συλλέγονται θα είναι τουλάχιστον τα ακόλουθα: Αριθμός Οχημάτων Φόρτος Κατάληψη Κατηγορία Οχημάτων βάσει μήκους (τουλάχιστον 5 κατηγορίες) Κυκλοφοριακή ροή (οχήματα/λωρίδα/ώρα) Χρονικό διάκενο μεταξύ αυτοκινήτων Ταχύτητα κάθε οχήματος Αρμονική και αριθμητική μέση ταχύτητα οχημάτων Επίπεδο εξυπηρέτησης σαν συνάρτηση της ταχύτητας ή του φόρτου Πυκνότητα κυκλοφορίας Η ανίχνευση συμβάντων θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα: Ανίχνευση (παρουσία) οχημάτων Ανίχνευση αντίθετης κατεύθυνσης Ανίχνευση σταματημένου οχήματος Ανίχνευση μείωσης της ταχύτητας οχημάτων Ανίχνευση οχήματος που κινείται πάνω από όριο ταχύτητας (οριζόμενο από τον χρήστη) Ανίχνευση οχήματος που κινείται κάτω από όριο ταχύτητας (οριζόμενο από τον χρήστη) Ανίχνευση δημιουργίας ουράς Ανίχνευση αντικειμένου στο οδόστρωμα (σε περίπτωση σήραγγας) Ανίχνευση πεζού στο οδόστρωμα (σε περίπτωση σήραγγας-κλειστού χώρου) Ανίχνευση φωτιάς (σε περίπτωση σήραγγας-κλειστού χώρου) [75]

76 Ανίχνευση ομίχλης χαμηλής ορατότητας Ανίχνευση απώλειας εικόνας από την κάμερα Οι παραπάνω μετρήσεις κυκλοφοριακών δεδομένων και ανιχνεύσεις συμβάντων θα γίνονται από ένα επεξεργαστή (ανά κάμερα) χωρίς την ανάγκη ύπαρξης επί πλέον εξοπλισμού (hardware). Το λογισμικό θα δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να ενεργοποιήσει τις ανιχνεύσεις συμβάντος με προγραμματισμένη καθυστέρηση ή/και παράταση της ενεργής τους φάσης. Αυτή η ρύθμιση θα πρέπει να γίνεται ξεχωριστά και θα μπορεί να διαφέρει για κάθε ανιχνευτή. Οι παραπάνω μετρήσεις κυκλοφοριακών δεδομένων και ανιχνεύσεις συμβάντος θα μπορούν να γίνονται είτε ανά λωρίδα κυκλοφορίας, είτε/και ομαδοποιημένα για 2 ή περισσότερες λωρίδες κυκλοφορίας Τουλάχιστον 8 λωρίδες κυκλοφορίας ανεξαρτήτως κατεύθυνσης οχημάτων θα πρέπει να καλύπτονται από τον επεξεργαστή, για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις συλλογής και ανίχνευσης, με κατάλληλη τοποθέτηση της κάμερας. Οι εικονικοί ανιχνευτές θα πρέπει να μπορούν συνδυάζονται μεταξύ τους με λογικές συναρτήσεις. Οι εικονικοί ανιχνευτές θα έχουν ειδική λειτουργία για αντιμετώπιση σκιών. Το λογισμικό θα δίνει στον χρήστη την δυνατότητα ταυτόχρονης λήψης κυκλοφοριακών δεδομένων και ανίχνευσης συμβάντος σε πραγματικό χρόνο (real time data), εφ όσον ο υπολογιστής είναι συνδεδεμένος με τον επεξεργαστή (ή με δίκτυο επεξεργαστών). Οι επεξεργαστές θα έχουν εσωτερική μνήμη, για την αποθήκευση των κυκλοφοριακών δεδομένων και των ανιχνεύσεων συμβάντος, σε περίπτωση που ο υπολογιστής δεν είναι συνδεδεμένος με το δίκτυο των επεξεργαστών. Ο χρήστης θα μπορεί, με δικτυακή σύνδεση με τον υπολογιστή να λαμβάνει (download) όλες τις αποθηκευμένες πληροφορίες (historical data) από την μνήμη τού κάθε επεξεργαστή. Τα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο (real time data) και τα αποθηκευμένα δεδομένα (historical data) θα πρέπει να είναι ομαδοποιημένα όπως επιθυμεί ο χρήστης, σε ομάδες ωρών, λεπτών ή δευτερολέπτων, όχι μόνο προκαθορισμένων (default) από το λογισμικό, αλλά ορισμένων όπως ακριβώς επιθυμεί ο χρήστης (π.χ. κάθε 32sec). [76]

77 Το λογισμικό θα επιτρέπει την δημιουργία εικονικών εισόδων/εξόδων και αντιστοίχισή τους με τους εικονικούς ανιχνευτές που επιθυμεί ο χρήστης καθώς και με τις εισόδους/εξόδους (ξηρού τύπου) του επεξεργαστή. Θα υπάρχει δυνατότητα για προαιρετική ειδική εφαρμογή SDK η οποία θα επιτρέπει στον χρήστη να δημιουργεί ειδικές (custom) εφαρμογές, για παράδειγμα ενδιάμεσα (interfaces) για σύνδεση με άλλες εφαρμογές (π.χ Scada) Με σωστή εγκατάσταση της κάμερας μηχανικής όρασης, η ακρίβεια των μετρήσεων και ανιχνεύσεων πρέπει να είναι: Τουλάχιστον 95% κάτω από κανονικές συνθήκες (ημέρα & νύχτα) Τουλάχιστον 92% κάτω από δυσμενείς συνθήκες (καταιγίδα κλπ) Το λογισμικό θα καταγράφει αυτόματα τις βλάβες του κάθε επεξεργαστή, του λογισμικού ή της κάμερας. Ετσι ο χρήστης θα μπορεί να παρακολουθεί το ιστορικό βλαβών λογισμικού (software) ή εξοπλισμού (hardware) για κάθε επεξεργαστή ξεχωριστά Σε περίπτωση αναβάθμισης λογισμικού, αυτό θα μπορεί να εγκαθίσταται είτε σε μεμονωμένους επεξεργαστές είτε ταυτόχρονα σε όλους τους επεξεργαστές τού δικτύου προσφέροντας έτσι μειωμένο χρόνο αναβάθμισης. 4. Ερμάριο ΔΕΗ Το ερμάριο θα είναι μεταλλικό-inox, στεγανό, IP55, ενδεικτικών διαστάσεων 80x80x30cm και θα περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα υλικά για τη λειτουργία του συστήματος, π.χ.: ηλεκτρικό πίνακα μετά των απαιτουμένων εξαρτημάτων στερέωσης του και την εγκατάστασή του στο ερμάριο (πλήρης στερέωση με διάνοιξη των απαιτουμένων οπών). Διευκρινίζεται ότι ο πίνακας θα περιέχει ενδεικτικά μία ασφάλεια WL 25Α, μία ασφάλεια WL 16A, μία πρίζα σούκο, ένα διπλό διακόπτη ράγας 40Α και μία τηκόμενη ασφάλεια ράγας 25Α πορσελάνης, καθώς και μεταλλικούς στυπιοθλίπτες για την είσοδο και έξοδο των καλωδίων. Επίσης θα περιλαμβάνεται γείωση και προστασία υπέρτασης. 5. Εγκαταστάσεις Τα προϊόντα πρέπει να παραδοθούν εγκατεστημένα, πλήρως παραμετροποιημένα, σε κατάσταση λειτουργίας, σε σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΗ, με τα απαιτούμενα ποσοστά ανίχνευσης βάσει των προδιαγραφών. Τα κόστη για τυχόν άδειες σχετικά με εγκατάσταση ερμαρίων και εξοπλισμού ή/και για ρευματοδότηση, καθώς και τα κόστη σύνδεσης με το δίκτυο της ΔΕΗ, εγκατάστασης ρολογιού ΔΕΗ και [77]

78 ρευματοδότησης (λογαριασμοί, πάγια και μη έξοδα κλπ) βαρύνουν αποκλειστικά το Λιμάνι Ηρακλείου. IV. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ GPS Το υποσύστημα αφορά στην πλήρη καταγραφή θέσης σε πραγματικό χρόνο κάθε οχήματος που φέρει GPS, με την καταγραφή να γίνεται σε πραγματικό χρόνο στην βάση δεδομένων του συστήματος. 1. Εξοπλισμός Ο εξοπλισμός τηλεματικής που απαιτείται θα πρέπει να προσφερθεί σε 6 ίδιες συσκευές, και η κάθε μία θα έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 1. Να αναφερθεί το προσφερόμενο μοντέλο και ο κατασκευαστής 2 Αριθμός συσκευών: 6 3. Ενσωματωμένο GSM/GPRS modem με τέσσερις μπάντες λειτουργίας 4. Ενσωματωμένος δέκτης GPS υψηλής απόδοσης 65 κανάλια 5. Μνήμη FLASH για αποθήκευση δεδομένων 2ΜΒ 6. Εύρος τάσης τροφοδοσίας από 5 έως 36 V ή μεγαλύτερη 7. Κατανάλωση ρεύματος σε λειτουργία deep sleep mode 0.2mA 8. Θέση για κάρτα GSM SIM 9. Κεραία GSM τυπωμένη στο κύκλωμα & βύσμα τύπου FME 10. Κεραία GPS τύπου RJ45 με αισθητήριο αποσύνδεσης Αυτόματος μηχανισμός επανασύνδεσης μέσω δικτύου GPRS σε περίπτωση απώλειας ή διακοπής λειτουργίας του εξυπηρετητή. Δυνατότητα αποθήκευσης μηνυμάτων στην εσωτερική μνήμη αν δεν υπάρχει υπηρεσία GPRS και αποστολή αυτών των μηνυμάτων, όταν η υπηρεσία GPRS ανακτάται. Δυνατότητα αναβάθμισης του λογισμικού απομακρυσμένα (over the air firmware update). 14 Αριθμός ψηφιακών και αναλογικών εισόδων 4 για κάθε μία 15 Αριθμός εξόδων ανοικτού συλλέκτη 3 16 Αριθμός μετρητών παλμοσειρών 2 17 Αριθμός σειριακών θυρών RS Δυνατότητα διεπαφής κατά RS Υποστήριξη προδιαγραφής FMS CAN [78]

79 20 Αισθητήρας επιτάχυνσης 21 Λειτουργία αφύπνισης και ανίχνευση κίνησης Αισθητήρας εκκίνησης on / off και διαχείρισης ενέργειας μέσω του λογισμικού Αποστολή μηνυμάτων στον εξυπηρετητή επικοινωνιών με βάση τους ακόλουθους κανόνες κατ ελάχιστο: χρονικό διάστημα, απόσταση, geofence, ενεργοποίηση /απενεργοποίηση κινητήρα, ΙD οδηγού, όριο ταχύτητας, χαμηλή μπαταρία, ενεργοποίηση alarms, αλλαγή κατάστασης ψηφιακής εισόδου, όριο A/D, αποτυχία επικοινωνίας, αλλαγή κατάστασης GPS, εισερχόμενο SMS ή TCP μήνυμα, αλλαγή δικτύου, απότομη επιβράδυνση, όριο επιτάχυνσης, συμβάντα CAN. Δυνατότητα παραμετροποίησης των κανόνων αποστολής μηνυμάτων μέσω δυαδικών τελεστών (IF, OR, AND) 25 Υποστήριξη πρωτοκόλλων ασφάλειας SSL και https Να περιλαμβάνει φωτεινές ενδείξεις (π.χ. LED) για επιβεβαίωση ορθής λειτουργίας. Δυνατότητα διασύνδεσης με τις προτεινόμενες συσκευές PND ώστε να δρα ως γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ της συσκευής PND και της κεντρικής εφαρμογής. 28 CE marking 29. Κάρτα κινητής τηλεφωνίας GPRS/3G προπληρωμένη για τουλάχιστον 24 μήνες (100mb/μήνα) 2. Λογισμικό επικοινωνιών Αριθμός αδειών χρήσης για 6 συσκευές τηλεματικής με δυνατότητα επέκτασης. Η εφαρμογή θα πρέπει να καταγράφει τα δεδομένα των τηλεματικών συσκευών σε βάση δεδομένων MsSQL σε πραγματικό χρόνο. Τα δεδομένα που θα καταγράφονται περιλαμβάνουν: Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 1. Χρόνο (datetime) καταγραφής 2. Χρόνο (datetime) παραλαβής 3. Στίγμα σε WGS84 4. Στοιχεία ταχύτητας και κατεύθυνσης 5. Στοιχεία ποιότητας στίγματος (pdop, αριθμός δορυφόρων) 6. Εφαρμογή Client/Server βασισμένη σε αρχιτεκτονική n-tier 7. Παρουσίαση γεωγραφικών θέσεων σε τρισδιάστατους χάρτες (Google Earth 3D Plugin) [79]

80 Παρακολούθηση συσκευής σε πραγματικό χρόνο μέσω αναδυόμενου παραθύρου Προβολή ιστορικού κίνησης συσκευής στον χάρτη ομαδοποιημένη συμφώνα με την κατάσταση της συσκευή (σε κίνηση, σε αδράνεια, σε στάση) Προβολή ιστορικού κίνησης συσκευής σε συνεχόμενο χρόνο (animation) με δυνατότητα επιλογής κάμερας προβολής (1ου προσώπου, κάθετης ή ελεύθερης κίνησης) Δημιουργία αναφορών με δυνατότητα εκτύπωσης και εξαγωγής σε αρχείο (pdf, html, excel, text, csv, mht κλπ) Δυνατότητα παρακολούθησης στόλου μέσω κινητών Android (επέκταση εφαρμογής Fleet Manager Mobile) Δυνατότητα παρακολούθησης γεωγραφικών θέσεων κινητών Android (επέκταση εφαρμογής Android Tracker) 14. Δυνατότητα για Custom Αναφορές Τα προϊόντα πρέπει να παραδοθούν εγκατεστημένα, πλήρως παραμετροποιημένα, σε κατάσταση λειτουργίας, πληρώντας αναφερόμενες προδιαγραφές Είδος Αυτοψία για σημεία τοποθέτησης εξοπλισμού 1 Σύστημα αυτόματης αναγνώρισης πινακίδων (ANPR) 1 Λογισμικό ANPR 1 Εγκατάσταση και setup ANPR 1 Εγκατάσταση και setup λογισμικών ANPR 1 Άλλες εργασίες παραμετροποίησης 1 Εγγύηση για 2 χρόνια Training για ένα χρήστη στο βασικό χειρισμό του λογισμικού χρήσης ANPR Σύστημα μηχανικής όρασης ΜΟ 1 Λογισμικό ΜΟ 1 Τμχ. NAI NAI Εγκατάσταση και setup για σύστημα μηχανικής όρασης NAI Εγκατάσταση και setup λογισμικών συστ. ΜΟ Εγγύηση για 2 χρόνια Training για ένα χρήστη στο βασικό χειρισμό του λογισμικού χρήσης NAI ΝΑΙ ΝΑΙ [80]

81 Ιστοί τοποθέτησης 2 Βάση ιστού 2 Καλαθοφόρο ανά ημέρα 1 Pillar με ηλ. πίνακα, ρελέ ασφαλείας, προστασία υπέρτασης, γείωση 2 Καλωδίωση 2 Κάρτες επικοινωνίας SIM για ANPR 1 Σύστημα server για κέντρο ελέγχου 1 Φρεάτια στεγανά 1 GPS 6 GPS σύστημα συνδρομή 1 Ασφάλιση 0 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Α/Α ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ Το σύστημα να συνοδεύεται από καλώδια E.1 τροφοδοσίας και όλα τα απαιτούμενα καλώδια NAI για τη σύνδεση των διαθέσιμων θυρών του Τα προτεινόμενα συστήματα πρέπει να είναι E.2 ΕΠΩΝΥΜΟΥ κατασκευαστή διεθνούς εμβέλειας, ΝΑΙ σύγχρονης τεχνολογίας. E.3 Να είναι καινούργιο και αμεταχείριστο ΝΑΙ Το σύστημα να πληροί τις προδιαγραφές Energy E.4 Star και τις Ευρωπαϊκές οδηγίες 2006/95/EC, ΝΑΙ 2004/108/EC, 1999/5/EC Ο Προμηθευτής οφείλει να εγγυηθεί την καλή λειτουργία του συστήματος για περίοδο σύμφωνα E.5 με την διάρκεια που ορίζεται στους πίνακες τεχνικών προδιαγραφών μετά την Οριστική ΝΑΙ Παραλαβή και χωρίς κανένα επιπλέον κόστος. Επιπλέον χρόνος εγγύησης θα αξιολογηθεί θετικά. E.6 Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να τεκμηριώσει τη δυνατότητά του για την παροχή της εγγύησης ΝΑΙ Στην Εγγύηση καλής λειτουργίας πρέπει να E.7 περιλαμβάνεται η επί τόπου συντήρησή του και να αποδεικνύεται με γραπτή δήλωση του ΝΑΙ κατασκευαστή. Επιδιόρθωση / Αντικατάσταση E.8 H αποκατάσταση θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από τη στιγμή της αναγγελίας της βλάβης. NAI (να αναφερθεί) ΣΧΟΛΙΟ [81]

82 E.9 E.10 E.11 E.12 E.13 Τηλεφωνική και ηλεκτρονική υποστήριξη, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες, από τον κατασκευαστή του εξοπλισμού Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να τεκμηριώσει αναλυτικά το σχήμα υποστήριξης που προτείνει καθώς και τον τρόπο λειτουργίας αυτού. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει τα έξοδα μετακινήσεων ή αποστολής εξοπλισμού. Παροχή τεχνικής υποστήριξης καθ όλη την διάρκεια της περιόδου εγγύησης για επίλυση τυχόν προβλημάτων μέσω τηλεφώνου, fax, καθώς και Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου ( ). Η εγγύηση θα πρέπει να αποδεικνύεται γραπτά, με παραπομπή σε επίσημα πρωτότυπα (όχι αντίγραφα) έγγραφα του κατασκευαστή του υλικού. ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ NAI NAI NAI ΝΑΙ [82]

83 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II. ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «...» Αριθμός προσφοράς:.. Ημερομηνία Υποβολής:. (Συμπληρώνεται από την Αναθέτουσα Αρχή) (Συμπληρώνεται από την Αναθέτουσα Αρχή) ΚΥΡΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΡΓΟΥ:. Πλήρης ονομασία: Διεύθυνση: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥ: Ονοματεπώνυμο: Τηλέφωνο:, Fax:.., ... Δηλώνω ότι έλαβα γνώση και αποδέχομαι τους όρους του παρόντος διαγωνισμού. Ονοματεπώνυμο Νόμιμου Εκπροσώπου στον κύριου ανάδοχου φορέα (νομικά δεσμευτική υπογραφή και σφραγίδα του φορέα).. Φορείς της ένωσης: A/A Ρόλος στην Ένωση Ονομασία Συντομογραφία 1 Ανάδοχος Φορέας 2 # # Υπεργολάβος # Στοιχεία των φορέων που συμμετέχουν στην προσφορά: (Να συμπληρωθεί για κάθε φορέα της ένωσης - χρησιμοποιήστε όσα αντίγραφα είναι απαραίτητα) Επωνυμία: [83]

84 Ταχυδρομική Διεύθυνση: Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου του Φορέα στο Έργο: Τηλέφωνο:, Fax:, . Ρόλος του Φορέα στην Ένωση: (κύριος ανάδοχος, απλός φορέας ή υπεργολάβος) Βεβαιώνω ότι τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτή την αίτηση για τον οργανισμό μου είναι ακριβή και ότι ο οργανισμός/ εταιρεία που νομίμως εκπροσωπώ έχει συμφωνήσει να συμμετάσχει. Ονοματεπώνυμο Νόμιμου Εκπροσώπου. Ημερομηνία: Υπογραφή: (Σφραγίδα) [84]

85 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Εκδότης: Ημερομηνία Έκδοσης: Προς Ο.Λ.Η. Α.Ε. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Λιμάνι Ηρακλείου, Τ.Κ. : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ... ΕΥΡΩ Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ (σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρείας) της Εταιρείας Δ/νση ή (σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας ή Σύμπραξης) των Εταιρειών : 1... Δ/νση Δ/νση Δ/νση.. μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ή Σύμπραξης, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητας τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ή Σύμπραξης και μέχρι του ποσού των.. ευρώ, για την συμμετοχή στον διενεργούμενο διαγωνισμό της /. /2015 για το έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΥΠΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ», στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης «ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ» του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ », σύμφωνα με την υπ'. αριθ. 8/2015 διακήρυξή σας. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ' όλο τον χρόνο ισχύος της, μόνο τις από την συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της (σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρείας) εν λόγω Εταιρείας ή (σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας ή Σύμπραξης) των εταιρειών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ή Σύμπραξης ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητας τους ως μελών της [85]

86 Ένωσης ή Κοινοπραξίας ή Σύμπραξης. Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεση σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης. Η παρούσα ισχύει μέχρι και την... (ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την Τράπεζα ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη Δ/ξη). Βεβαιούται (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ) υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) [86]

87 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Εκδότης: Ημερομηνία Έκδοσης: Προς Ο.Λ.Η. Α.Ε. /ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Λιμάνι Ηρακλείου, Τ.Κ. : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ... ΕΥΡΩ Πληροφορηθήκαμε ότι η Εταιρεία ή η Ένωση Εταιριών, οδός, αριθμός, σαν οικονομικός φορέας πρόκειται να συνάψει μαζί σας, σαν αγοραστές σύμβαση, που αφορά στο διαγωνισμό της. /../2015 με αντικείμενο το έργο με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΥΠΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ», στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης «ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ» του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ », συνολικής αξίας ευρώ, σύμφωνα με την υπ'. αριθ. 8/2015 διακήρυξή σας, και ότι σύμφωνα με σχετικό όρο στη σύμβαση αυτή η Εταιρία ή Ένωση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης, ποσού ίσου προς 10% της συμβατικής αξίας των ειδών δηλαδή για,. Μετά τα παραπάνω, η Τράπεζα παρέχει την απαιτούμενη εγγύηση υπέρ της Εταιρείας (ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιρειών 1), 2) ατομικά κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης Οικονομικών Φορέων) και εγγυάται προς εσάς με την παρούσα, ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως, παραιτουμένη του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, να καταβάλει σε σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες, ανεξάρτητα από τυχόν αμφισβητήσεις, αντιρρήσεις ή ενστάσεις της εταιρείας και χωρίς έρευνα του βάσιμου ή μη της απαίτησής σας, με απλή δήλωσή σας ότι η εταιρεία παρέβη ή παρέλειψε να εκπληρώσει οποιοδήποτε όρο της σύμβασης, κάθε ποσό που θα ορίζετε στη δήλωσή σας και που δεν θα ξεπερνά το οριζόμενο στη εγγύηση αυτή. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. Η παρούσα ισχύει μέχρι την. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας πριν από την ημερομηνία λήξης της. Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. (Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) για [87]

88 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Εκδότης: Ημερομηνία Έκδοσης: Προς Ο.Λ.Η. Α.Ε. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Λιμάνι Ηρακλείου, Τ.Κ. : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡ... ΕΥΡΩ Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ (σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρείας) της Εταιρείας Δ/νση ή (σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας ή Σύμπραξης) των Εταιρειών : 1... Δ/νση Δ/νση Δ/νση.. μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ή Σύμπραξης, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητας τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ή Σύμπραξης και μέχρι του ποσού των.. ευρώ, για την καλή λειτουργίας του έργου της σύμβασης με αριθμό... που αφορά στο διαγωνισμό της με αντικείμενο το έργο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΥΠΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ», στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης «ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ» του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ », συνολικής αξίας ευρώ, σύμφωνα με την υπ αριθμό 8/2015 Διακήρυξης σας. Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. [88]

89 Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Βεβαιούται (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ) υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) [89]

90 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ Αυτοψία για σημεία τοποθέτησης εξοπλισμού 1 Σύστημα αυτόματης αναγνώρισης πινακίδων (ANPR) 1 Λογισμικό ANPR 1 Εγκατάσταση και setup ANPR 1 Εγκατάσταση και setup λογισμικών ANPR 1 Άλλες εργασίες παραμετροποίησης 1 Επέκταση εγγύησης για 5 χρόνια 0 Training για ένα χρήστη στο βασικό χειρισμό του λογισμικού χρήσης ANPR Σύστημα μηχανικής όρασης ΜΟ 1 Λογισμικό ΜΟ 1 Εγκατάσταση και setup για σύστημα μηχανικής όρασης ΤΜΧ 1 1 ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ Εγκατάσταση και setup λογισμικών συστ. ΜΟ 1 Επέκταση εγγύησης για 5 χρόνια 0 Training για ένα χρήστη στο βασικό χειρισμό του λογισμικού χρήσης Ιστοί τοποθέτησης 2 Βάση ιστού 2 Καλαθοφόρο ανά ημέρα 1 Pillar με ηλ. πίνακα, ρελέ ασφαλείας, προστασία υπέρτασης, γείωση Καλωδίωση 2 Κάρτες επικοινωνίας SIM για ANPR 1 Σύστημα server για κέντρο ελέγχου 1 Φρεάτια στεγανά 1 GPS 6 GPS σύστημα συνδρομή 1 Ασφάλιση ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς ΦΠΑ): ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΦΠΑ: ΦΠΑ (23%): [90]

91 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Λιμάνι Ηρακλείου - Τ.Θ. 1068, , Ηράκλειο Κρήτης Αρμόδιος: Ανθή Κονσολάκη, Διευθύντρια Τηλ/Fax: (+30) /(+30) akonsolaki@portheraklion.gr, info@portheraklion.gr website: Ηράκλειο, Αρ. Πρωτ:.. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΥΠΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ » Αναθέτουσα Αρχή Ανάδοχος ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 [91]

92 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 3 ΑΡΘΡΟ 2 ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 5 ΑΡΘΡΟ 3 ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ 6 ΑΡΘΡΟ 4 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 6 ΑΡΘΡΟ 5 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 7 ΑΡΘΡΟ 6 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 7 ΑΡΘΡΟ 7 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 8 ΑΡΘΡΟ 8 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΩΡΕΑΝ ΕΓΓΥΗΣΗΣ - ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 9 ΑΡΘΡΟ 9 ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΜΜΕΛΗΣ ΤΗΡΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ 11 ΑΡΘΡΟ 10 ΕΚΧΩΡΗΣΗ / ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ 12 ΑΡΘΡΟ 11 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ 13 ΑΡΘΡΟ 12 ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 13 ΑΡΘΡΟ 13 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 13 [92]

93 Στο Ηράκλειο, σήμερα, ημέρα../../2015, έδρα του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. : αφενός μεν ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Ε. με ΑΦΜ Δ.Ο.Υ Β Ηρακλείου νομίμως εκπροσωπούμενο από τον κ. Ιωάννη Μπρα, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου (εφεξής: η «Αναθέτουσα Αρχή»), και αφετέρου δε η εταιρία., με ΑΦΜ.. Δ.Ο.Υ.. νομίμως εκπροσωπούμενη από τ.., διαχειριστή της εταιρίας, που εδρεύει στην. (εφεξής: η «Ανάδοχος»), έχοντας υπόψη: (α) Την υπ αριθμ. Απόφαση του Δ.Σ της Αναθέτουσας Αρχής με θέμα την Ανάθεση έργου με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΥΠΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΞΥΠΝΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ΜΕ ΤΟ ΑΚΡΩΝΥΜΟ «ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) κατά ποσοστό 80% και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου κατά ποσοστό 20%, στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα Κύπρος ». (β) Την υπό στοιχεία. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης του έργου: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΥΠΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΞΥΠΝΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ΜΕ ΤΟ ΑΚΡΩΝΥΜΟ «ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ», ύψους.. ΕΥΡΩ και αορίστου διαρκείας, την οποία εξέδωσε η.τράπεζα υπέρ της εταιρείας συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα : Άρθρο 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (1) Η Αναθέτουσα Αρχή ενεργεί ως Δικαιούχος του έργου με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΥΠΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΝOΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛEΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΞΥΠΝΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ΜΕ ΤΟ ΑΚΡΩΝΥΜΟ «ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) κατά ποσοστό 80% και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου κατά ποσοστό 20%, στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα Κύπρος [93]

94 ». (2) Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την εκτέλεση του Έργου, με φυσικό αντικείμενο το προσδιοριζόμενο και περιγραφόμενο αντικείμενο στην Διακήρυξη Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού της Αναθέτουσας Αρχής, με βάση την οποία διενεργήθηκε ανοιχτός διαγωνισμός για την επιλογή του Ανάδοχου και η οποία, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο Άρθρο 2 της παρούσας, συνιστά αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης μεταξύ Αναθέτουσας Αρχής και Αναδόχου. Ειδικότερα ο Ανάδοχος στα πλαίσια της παρούσας Σύμβασης αναλαμβάνει την εκτέλεση έργου που περιλαμβάνει την προμήθεια αυτοκινούμενου οχήματος / ηλεκτρονικού εξοπλισμού / την εγκατάσταση κόμβων ασύρματου δικτύου στα πλαίσια του έργου «ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ». Ειδικότερα, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την προμήθεια των παρακάτω ειδών και εργασιών: Είδος Τμχ. Αυτοψία για σημεία τοποθέτησης εξοπλισμού 1 Σύστημα αυτόματης αναγνώρισης πινακίδων (ANPR) 1 Λογισμικό ANPR 1 Εγκατάσταση και setup ANPR 1 Εγκατάσταση και setup λογισμικών ANPR 1 Άλλες εργασίες παραμετροποίησης 1 Εγγύηση για 2 χρόνια Training για ένα χρήστη στο βασικό χειρισμό του λογισμικού χρήσης ANPR Σύστημα μηχανικής όρασης ΜΟ 1 Λογισμικό ΜΟ 1 NAI Εγκατάσταση και setup για σύστημα μηχανικής όρασης NAI Εγκατάσταση και setup λογισμικών συστ. ΜΟ Εγγύηση για 2 χρόνια Training για ένα χρήστη στο βασικό χειρισμό του λογισμικού χρήσης NAI NAI ΝΑΙ Ιστοί τοποθέτησης 2 Βάση ιστού 2 Καλαθοφόρο ανά ημέρα 1 Pillar με ηλ. πίνακα, ρελέ ασφαλείας, προστασία υπέρτασης, γείωση 2 Καλωδίωση 2 [94]

95 Κάρτες επικοινωνίας SIM για ANPR 1 Σύστημα server για κέντρο ελέγχου 1 Φρεάτια στεγανά 1 GPS 6 GPS σύστημα συνδρομή 1 Ασφάλιση 0 (3) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει στον ΟΛΗ ταυτόχρονα με την παράδοση όλο το υλικό τεκμηρίωσης που αφορά τα αντικείμενα της προμήθειας (π.χ. τεχνικά εγχειρίδια των κατασκευαστών με σχέδια των ειδών σε επίπεδο βαθμίδας και εξαρτήματος με απεικόνιση φωτογραφικά ή διαγραμματικά της πραγματικής θέσης κάθε εξαρτήματος όπου θα περιγράφεται η διαδικασία πρόσβασης, εγχειρίδια (προληπτικής) συντήρησης/preventive maintenance documentation, κλπ), ταυτόχρονα με την παράδοση κάθε είδους. Άρθρο 2 ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (1) Η παρούσα Σύμβαση, η Διακήρυξη του Δημόσιου Διαγωνισμού για την επιλογή του Αναδόχου, καθώς και η Τεχνική και Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου, συνιστούν το σύνολο της σύμβασης των συμβαλλόμενων μερών. (2) Η παρούσα Σύμβαση έχει συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα και κάθε μετάφρασή της σε άλλη γλώσσα θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για πληροφοριακούς σκοπούς. Άρθρο 3 ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ (1) Το συμβατικό τίμημα για ανωτέρω προμήθεια του Αναδόχου προς την Αναθέτουσα Αρχή, στο πλαίσιο της εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης, ανέρχεται σε ποσόν: ΕΥΡΩ (. ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 23% ήτοι.. καθαρή αξία πλέον. ευρώ ΦΠΑ. Στο ανωτέρω ποσόν συμπεριλαμβάνονται περιλαμβάνονται φόροι, δασμοί, έξοδα προετοιμασίας, τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ασφαλιστικές εισφορές, άλλα δημόσια τέλη και λοιπές δημοσιονομικές επιβαρύνσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον Φ.Π.Α., για παράδοση, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του εξοπλισμού, ελεύθερου στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται από την Διακήρυξη. (2) Το συμβατικό τίμημα του έργου δεν υπόκειται σε μεταβολή και κατά συνέπεια, ο Ανάδοχος του έργου δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να εγείρει αξίωση για πρόσθετη χρηματοδότηση, παραιτούμενος από όλα τα δικαιώματά του που τυχόν θα βασίζονται στα άρθρα 388, 696, και 697 του Αστικού Κώδικα. [95]

96 Άρθρο 4 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ (1) Η παραλαβή θα γίνει από τριμελή Επιτροπή Παραλαβής (μια για όλες τις ομάδες ειδών) από στελέχη του ΟΛΗ. Η Επιτροπή Παραλαβής για να βρίσκεται σε απαρτία θα πρέπει να παρευρίσκονται τουλάχιστον ο Πρόεδρος και ένα από τα δύο μέλη της. (2) Η Επιτροπή Παραλαβής κατά την παραλαβή των ειδών θα συντάσσει και υπογράφει πρωτόκολλο προσωρινής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, από κοινού με τον Ανάδοχο, έτσι ώστε να είναι αποδεδειγμένα αποδεκτή και από τα δύο μέρη η παραλαβή των ειδών. (3) Η Παραλαβή του έργου δύναται να γίνει σταδιακά. Κάθε είδος παραδίδεται, στην έδρα της Αναθέτουσας αρχής. Η αρμόδια επιτροπή ελέγχει την ύπαρξη του εξοπλισμού και τα χαρακτηριστικά των επιμέρους μονάδων σε σχέση με τα αναφερόμενα στην προσφορά του Αναδόχου και στη Διακήρυξη. (4) Η διενέργεια της διαδικασίας ελέγχου και παραλαβής άρχεται κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης του Αναδόχου προς τον ΟΛΗ, οφείλει δε να ολοκληρωθεί εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και όχι αργότερα από δεκαπέντε (15) ημέρες, λαμβανομένου υπ όψιν του συμβατικού χρονοδιαγράμματος. (5) Μέχρι την οριστική παραλαβή των ειδών ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ασφαλίσει τον εξοπλισμό για πάσα φθορά και να παρέχει υπηρεσίες συντήρησης δωρεάν. Τα έξοδα αποστολής και κάθε σχετικό με την παράδοση των προϊόντων στην περιοχή παράδοσης τους βαρύνουν τον Ανάδοχο. Με την ποσοτική παραλαβή του κάθε είδους μεταβιβάζεται η κυριότητα κι ευθύνη φύλαξης αυτών. (6) Στο διάστημα του ενός μηνός μετά την προσωρινή παραλαβή, η αναθέτουσα αρχή έχει δικαίωμα να ζητήσει από τον ανάδοχο διευκρινήσεις ή να επιστρέψει επιμέρους είδη αν τριμελής επιτροπή έχει ενστάσεις σχετικά με την ποιότητα των υλικών και την πληρότητά τους. Στην περίπτωση αυτή, ο ανάδοχος θα έχει 10 ημερολογιακές ημέρες, από την ενημέρωσή του με φαξ, στην διάθεσή του για να κάνει τυχόν αλλαγές και να παραδώσει τα νέα είδη. Άρθρο 5 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (1) Για την πραγματοποίηση των πληρωμών και την εξόφληση του αναδόχου τηρούνται οι διαδικασίες και οι προϋποθέσεις του προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ » από το οποίο συγχρηματοδοτείται το έργο. (2) Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει εφάπαξ με την έκδοση του πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής και εντός τριάντα (30) ημερών από την έκδοση των αντίστοιχων τιμολογίων. Στοιχείο πληρωμής για τον Ανάδοχο θα είναι τα [96]

97 πρωτόκολλα προσωρινής παραλαβής, υπογεγραμμένα από τους αρμόδιους (εκπρόσωπο του Αναδόχου, αρμόδιο υπάλληλο του Ο.Λ.Η.), το πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής. (3) Η πληρωμή υπόκειται σε κάθε νόμιμη κράτηση ή φόρο. Για την πληρωμή ο Ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει: - Τιμολόγιο ή Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών. - Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας (έκδοσης τρίμηνου). - Βεβαίωση ασφαλιστικού ασφαλιστικής ενημερότητας (έκδοσης τριμήνου). καθώς και κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. Άρθρο 6 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Ο Ανάδοχος υποχρεούται : (1) Να παραδώσει σε πλήρη δοκιμασμένη λειτουργία τα προς προμήθεια είδη μέσα σε δύο (2) μήνες. Στο χρονικό διάστημα αυτό περιλαμβάνεται κι ένας μήνας συνεχούς λειτουργίας-χρήσης τους. Ειδικότερα, εντός ενός (1) μήνα από την υπογραφή της σύμβασης θα πρέπει να έχει γίνει η προμήθεια, η συναρμολόγηση και η εγκατάστασηπαράδοση σε πλήρη λειτουργία όλου του κινητού και σταθερού εξοπλισμού και όλων των ειδών που προβλέπει ο παρών διαγωνισμός. Στην συνέχεια θα ακολουθήσει ένας (1) μήνας συνεχούς λειτουργίας του εξοπλισμού και η έκδοση πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής. Η προμήθεια οφείλει να εκτελεστεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας σύμβασης και το ισχύον περί εκτελέσεως δημοσίων συμβάσεων νομικό πλαίσιο. (2) Να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής. (3) Να συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή και να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση του έργου. Επίσης υποχρεούται και να ενημερώνει τον Ο.Λ.Η., εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την εμφάνιση οποιουδήποτε προβλήματος, ώστε να αναλαμβάνονται οι ανάλογες ενέργειες. (4) Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Για την [97]

98 τήρηση των όρων της παρούσας σύμβασης την ευθύνη έναντι της Αναθέτουσας Αρχής φέρει ο νόμιμος εκπρόσωπος του Αναδόχου. (5) Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της Σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της. (6) Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν την Ένωση/Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρο υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την εκπλήρωση όλων των απορρεόντων από τη Διακήρυξη υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της Αναθέτουσας Αρχής ως λόγος απαλλαγής του ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων Μελών για την ολοκλήρωση του Έργου. Άρθρο 7 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ (1) Η Αναθέτουσα Αρχή αναλαμβάνει την υποχρέωση καταβολής των πληρωμών προς τον Ανάδοχο, σύμφωνα με τους όρους πληρωμής του Άρθρου 4 της παρούσας. (2) Nα συμμορφώνεται με τους κανόνες δημοσιότητας και τον Οδηγός Διαχείρισης του Προγράμματος. (3) Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση του Έργου. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων. Άρθρο 8 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΩΡΕΑΝ ΕΓΓΥΗΣΗΣ - ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (1) Με το τέλος της επιτυχούς δοκιμαστικής λειτουργίας και οριστικής παραλαβής αρχίζει η περίοδος Δωρεάν Εγγύησης που θα έχει διάρκεια την προσφερόμενη από τους κατασκευαστές/εισαγωγείς των ειδών. Η παραπάνω εγγύηση, καλύπτει την συνολική τεχνική υποστήριξη καθώς και την ενημέρωση του αρχείου συντήρησης του εξοπλισμού, όπως προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις. Επίσης, καλύπτει εργασίες επισκευής και συντήρησης του εξοπλισμού, διάθεση ανταλλακτικών και τυχόν άλλα κόστη υποστήριξης, καθώς και τα έξοδα μετάβασης του αναγκαίου προσωπικού που τυχόν θα διαθέσει ο προμηθευτής για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών. Σημειώνεται ότι στην περίοδο εγγύησης το κόστος όλων των υλικών για την [98]

99 αποκατάσταση των βλαβών βαρύνει τον Ανάδοχο. (2) Με την έκδοση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των ειδών, κατατίθεται από τον Προμηθευτή ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ που να καλύπτει ΠΟΣΟΣΤΟ 5% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ. Η εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας θα είναι διάρκειας όσο και η περίοδος δωρεάν εγγύησης-καλής λειτουργίας/τεχνικής υποστήριξης των ειδών, που παρέχουν οι κατασκευαστές δια της προσφοράς του αναδόχου. (3) Με την κατάθεση της εγγυητικής επιστολής ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ επιστρέφεται η εγγυητική επιστολή ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ. (4) Κατά την περίοδο της εγγύησης πρέπει να εξασφαλίζεται ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες: - η έγκαιρη παροχή πληροφοριών, - η διασφάλιση των ανταλλακτικών - η αποκατάσταση λειτουργίας του εξοπλισμού - η παροχή συμβουλών (5) Οι υπηρεσίες δωρεάν συντήρησης τεχνικής υποστήριξης περιλαμβάνουν: Προληπτική Συντήρηση - Η προληπτική συντήρηση ορίζεται ως η συντήρηση (τακτικά service), που αποσκοπεί στη διατήρηση του εξοπλισμού, στον οποίο αυτή εφαρμόζεται, σε μία προδιαγεγραμμένη κατάσταση λειτουργικότητας. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται μέσω συστηματικής επιθεώρησης, ανίχνευσης και αποτροπής βλαβών κατά την γέννησή τους. Η προληπτική συντήρηση διακρίνεται σε προγραμματισμένη σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και απρογραμμάτιστη λόγω εκτάκτων ή απρόβλεπτων περιπτώσεων. - Οι ώρες πραγματοποίησης της προληπτικής συντήρησης θα γίνεται εκτός ωρών εργασίας. Η αποκατάσταση της λειτουργίας μίας μονάδας θα πρέπει να γίνεται στα πλαίσιο των υποχρεώσεων του αναδόχου για τη διαθεσιμότητα, όπως καθορίζεται παρακάτω. Επιδιορθωτική Συντήρηση - Η επιδιορθωτική συντήρηση ορίζεται ως εκείνη, που αποσκοπεί στην επαναφορά του είδους, στον οποίο αυτή εφαρμόζεται, σε μία προδιαγεγραμμένη κατάσταση λειτουργικότητας. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται μέσω επιδιόρθωσης μίας δυσλειτουργίας (malfunction) υλικού, η οποία έχει προκαλέσει υποβάθμιση κάτω από [99]

100 την προδιαγεγραμμένη, της κατάστασης λειτουργικότητας του συγκεκριμένου αντικειμένου. - Η επιδιορθωτική συντήρηση αφορά επίσης αφορά διάθεση υλικού και υπηρεσιών. Κατά την περίοδο μετά το πέρας της εγγύησης το κόστος υλικού ανταλλακτικών είναι σύμφωνα με τον επίσημο τιμοκατάλογο ανταλλακτικών του κατασκευαστή του υλικού, το δε κόστος υπηρεσιών εξάρμοσης - μεταφοράς υλικού συμπεριλαμβάνεται στο κόστος συντήρησης. Διάθεση υλικού / Ετοιμότητα Υποστήριξης - Η αποκατάσταση της πλήρους λειτουργίας ενός είδους δεν μπορεί να γίνει σε διάστημα μεγαλύτερο των εβδομήντα δύο (72) συνεχών ωρών από την ώρα που ο ανάδοχος έχει συμβατική υποχρέωση να ανταποκριθεί στην αίτηση επισκευής της. Μετά την πάροδο των εβδομήντα δύο (72) συνεχών ωρών και εφόσον δεν έχει αποκατασταθεί η λειτουργία, ο ανάδοχος θα πρέπει να αντικαταστήσει το είδος που έχει βλάβη με αντίστοιχο που να λειτουργεί κανονικά. Η ανταπόκριση του Αναδόχου σε περίπτωση βλάβης θα πρέπει να είναι μικρότερη ή ίση των σαράντα οχτώ (48) ωρών μετά την σχετική ενημέρωση. - Όλα τα απαιτούμενα ανταλλακτικά για την επιχειρησιακή λειτουργία του εξοπλισμού σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, θα είναι διαθέσιμα με μέριμνα του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος κατά την διάρκεια της εγγύησης είναι υπεύθυνος για την αποκατάσταση κάθε αναφερόμενης υποβάθμισης, ανωμαλίας, ζημίας ή βλάβης του εξοπλισμού ως εξής: - Ο Ανάδοχος υποχρεούται, σε κατάλληλο χρονικό διάστημα (δηλ. αυτό που απαιτείται για την εξασφάλιση της διαθεσιμότητας του εξοπλισμού) να αναλάβει χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση του Ο.Λ.Η., την ανταπόκριση για την αποκατάσταση της υποβάθμισης, ανωμαλίας, ζημίας ή βλάβης με προσωπικό του ή συνεργατών του, καθώς και την αντικατάσταση οποιουδήποτε τμήματος του εξοπλισμού κρίθηκε από τον Φορέα ότι είναι ακατάλληλο λόγω συχνότητας ανωμαλιών, σε χρόνο που δεν θα υπερβαίνει τις σαράντα οχτώ (48) ώρες. - Σε όλες τις περιπτώσεις, οι σχετικές δαπάνες συμπεριλαμβανομένων των εξόδων εξάρμοσης, συσκευασίας, μεταφορικών και ασφαλίστρων τόσο των ελαττωματικών εξαρτημάτων όσο και των προς αντικατάσταση ή επισκευή ειδών από την Ελλάδα προς την χώρα προέλευσής τους ή και άλλη χώρα και επιστροφής τους στην Ελλάδα, των εξόδων εγκατάστασης, άρμοσης, επισκευής και δοκιμών, ως και όλες οι συναφείς δαπάνες για την αποκατάσταση των ειδών στην κανονική κατάσταση λειτουργίας του, βαρύνουν τον Ανάδοχο. [100]

101 - Για όλα τα μέρη του εξοπλισμού τα οποία αντικαταστάθηκαν ή επισκευάσθηκαν σύμφωνα με τους όρους του παρόντος, κατά την διάρκεια ισχύος της εγγύησης καλής λειτουργίας, ο χρόνος διάρκειας της εγγύησης για τα είδη αυτά καθώς και για εκείνα, τα οποία δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς τα πρώτα, παρατείνεται επί τόσο χρονικό διάστημα όσο απαιτήθηκε για την αποκατάσταση και υπολογίζεται από την ειδοποίηση του προμηθευτή για την εμφάνιση του προβλήματος μέχρι την αποκατάσταση του εξοπλισμού στην κανονική κατάσταση λειτουργίας. Ειδικότερα όμως, κάποιο είδος τεθεί εκτός λειτουργίας και δεν μπορεί να παρέχει τις υπηρεσίες για τις οποίες προορίζεται, η εγγύηση καλής λειτουργίας του παρατείνεται για όσο χρονικό διάστημα το συγκεκριμένο είδος ήταν εκτός λειτουργίας. Άρθρο 9 ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΜΜΕΛΗΣ ΤΗΡΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ (1) Η τήρηση από τους φορείς των δεσμεύσεων που έχουν αναλάβει, καθώς και των στοιχείων και διαδικασιών που απορρέουν από το ισχύον νομικό πλαίσιο, είναι υποχρεωτική. Η μη τήρηση ή η πλημμελής τήρηση αυτών μπορεί να επιφέρει την περικοπή δαπανών, τη διόρθωση του εγκριθέντος συνολικού κόστους που απαιτείται σε σχέση με την παρατυπία, ή ακόμα και την ακύρωση των δράσεων και την επιστροφή τυχόν εισπραχθέντων χρηματικών ποσών ως παρανόμως ή αχρεωστήτως καταβληθέντων. (2) Αν παρέλθουν οι συμφωνημένες ημερομηνίες παράδοσης και τα είδη δεν παραδοθούν σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους λόγω αποδεδειγμένης υπαιτιότητας του αναδόχου, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει ως ποινική ρήτρα για κάθε μέρα καθυστέρησης ποσοστό 0.2% επί του συμβατικού τιμήματος που καθυστερεί και μέχρι 20% επί του συμβατικού τιμήματος αυτών. (3) Αν παρέλθει χρονικό διάστημα τριών μηνών από την συμφωνηθείσα ημερομηνία παράδοσης, τότε ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Επίσης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της σύμβασης. (4) Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα του αναθέτοντος (5) Πέρα από τις προβλεπόμενες στις κείμενες διατάξεις κυρώσεις σε βάρος του Αναδόχου, ο Ο.Λ.Η. έχει το δικαίωμα σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν εκτελεί τις [101]

102 υποχρεώσεις του, να αναθέσει την προμήθεια απ' ευθείας στον επόμενο κατά σειρά αξιολόγησης Υποψήφιο Προμηθευτή, καταλογίζοντας σε βάρος του πρώτου τις σχετικές δαπάνες, οι οποίες θα εκπίπτουν από την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. (6) Σε περίπτωση οριστικής αδυναμίας εκτέλεσης παραγγελίας για λόγους ανωτέρας βίας, ο Ανάδοχος, υποχρεούται να καταθέτει μέσα στο κρίσιμο χρονικό διάστημα αποδεικτικά στοιχεία για τους λόγους της μη εκτέλεσης και επ αυτού θα αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Λ.Η. (7) Η μη τήρηση κάποιου όρου της παρούσης διακήρυξης και η μη έγκαιρη με υπαιτιότητα του Αναδόχου εκτέλεση της προμήθειας από μέρους του, συνεπάγεται την κατάπτωση υπέρ του Ο.Λ.Η. του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης ως και καταβολή πάσης θετικής και αποθετικής ζημιάς που εξαιτίας του έπαθε ο Ο.Λ.Η. Άρθρο 10 ΕΚΧΩΡΗΣΗ / ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ Δεν επιτρέπεται η εκχώρηση ή μεταβίβαση της παρούσας σύμβασης ή μέρους αυτής ή οποιουδήποτε δικαιώματος ή υποχρέωσης απορρέει από αυτήν. Κατ εξαίρεση επιτρέπεται η εκχώρηση μέρους ή ολόκληρων των απαιτήσεων (πληρωμών) μόνο προς Τράπεζες ή Πιστωτικούς Οργανισμούς προς χρηματική διευκόλυνση του αναδόχου, υπό τις εξής απαραίτητες προϋποθέσεις: (α) Ο εκδοχέας αναγνωρίζει όλους τους όρους της παρούσας σύμβασης, και (β) Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να αντιτάξει κατά του εκδοχέα όλες τις ενστάσεις που είχε κατά του εκχωρητή και μετά την αναγγελία της εκχώρηση. Άρθρο 11 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ Τροποποίηση των όρων της συμβάσεως αυτής είναι δυνατή μόνο με κοινή έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων μερών. Άρθρο 12 ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και η διάρκειά της ορίζεται σε δύο (2) μήνες για την παράδοση-εγκατάσταση-δοκιμαστική λειτουργία των ειδών και σε δύο (2) χρόνια (κατ ελάχιστο) από την υπογραφή της στα πλαίσια των όρων εγγύησης/προληπτικής συντήρησης/επισκευής των ειδών που προβλέπεται από τους κατασκευαστές. Η διάρκεια ισχύος της παρούσας σύμβασης είναι δυνατόν να παραταθεί για οποιονδήποτε μεν λόγο μετά από γραπτή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, ειδικά δε λόγω παρατάσεως της διάρκειας υλοποίησης του έργου ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου αυτού. [102]

103 Άρθρο 13 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Ο Ανάδοχος του έργου και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά, που τυχόν προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης. Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. Δεν αποκλείεται όμως, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφθεί στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία σύμφωνα πάντα με την Ελληνική Νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά Δικαστήρια κατά τα ανωτέρω οριζόμενα. Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα Σύμβαση σε τέσσερα (4) πρωτότυπα αντίτυπα, εκ των οποίων κάθε μέρος έλαβε δύο. Ηράκλειο, / /2015 ΓΙΑ ΤOΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Ε. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΡΑΣ.. [103]