ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 20 ης (τακτικής) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύργου. Αριθμ. Αποφ. 181/2016 ΘΕΜΑ: Α. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Ηλείας και των επτά (7) Καλλικρατικών Δήμων του Νομού Ηλείας με τίτλο: «Χρηματοδότηση και τιμολογιακή πολιτική για την εκτέλεση του έργου Κινητής Μονάδας Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης Νομού Ηλείας». Β. Εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της» Στον Πύργο, σήμερα στις 22 του μηνός Ιουνίου του έτους 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Λατσειου Δημοτικού Μεγάρου, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ / έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του κ. Δημητρίου Μεσσαλά, που επιδόθηκε σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο χωριστά και στο Δήμαρχο, όπως προβλέπουν οι διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α 87/ ) και δημοσιεύθηκε νόμιμα. Παρόντος και του Δημάρχου κ. Γαβριήλ Λιατσή, o Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, αφού προηγουμένως διαπίστωσε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 24 ήτοι: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Μεσσαλάς Δημήτριος Πρόεδρος Δημοτικού 1. Κόλβερη Ιωάννα Συμβουλίου 2. Ανδριόλας Γεώργιος 2.Λιατσής Δημήτριος 3. Σκαρτσιάρης Ανδρέας 3.Μπέλτσος Διονύσιος 4. Αγγελακοπούλου Ανδριάνα 4.Γεράνιος Κων/νος [1]

2 5. Γεωργόπουλος Σωτήριος 5.Γκατζόπουλος Αθανάσιος 6. Αθανασόπουλος Παντελεήμων 6.Σταθόπουλος Παναγιώτης 7. Βλαχαντώνης Νικόλαος 7.Βαρελάς Ιωάννης Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου 8. Ζουμπάκης Αυγερινός 8.Καράμπελας Αντώνιος Επικεφαλής της παράταξης «Πύργος Έργο Πολιτών» 9. Τσίμπρης Νικόλαος 9.Παναγόπουλος Ιωάννης 10. Λουμιώτης Νικόλαος - εκτελών χρέη Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου από το 2 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης της παρούσας συνεδρίασης, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ 6ΝΒ7Ω17-8Σ0) 11. Εξαρχόπουλος Παναγιώτης 12. Σεϊντής Βασίλειος 13. Κανελλόπουλος Θεόδωρος 14. Ασημακόπουλος Αναστάσιος 15. Αντωνακόπουλος Παναγιώτης Επικεφαλής της παράταξης «Ανα.Σ.Α» 16.Παναγόπουλος Βασίλειος 17. Δημουλιάς Λεωνίδας 18. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου Επικεφαλής της παράταξης «Όραμα Δημιουργίας» 19. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Παναγιώτη - Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου (αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά την ψήφιση του 1 ου θέματος της ημερήσιας διάταξης) 20. Κόρδας Θεόδωρος 21. Καλάκου Θεοδώρα - Επικεφαλής της παράταξης «Ανοιχτή Συμπολιτεία Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών» 22. Αθανάσουλας Χρήστος 23. Μιχαλακόπουλος Χαράλαμπος - Επικεφαλής της παράταξης «Αναγένεσις στο Δήμο Πύργου») 24. Βαγγελάτου Χρυσαυγή - Επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Πύργου» Στη συνεδρίαση για την τήρηση των πρακτικών παρίστατο η υπάλληλος του Δήμου Π. Λιβέρη [2]

3 Ακολούθως ο Πρόεδρος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 7 του Ν. 3852/2010 προ ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του δημοτικού Συμβουλίου το θέμα με τίτλο: «Λήψη απόφασης: Α. Έγκρισης σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Ηλείας και των επτά (7) Καλλικρατικών Δήμων του Νομού Ηλείας με τίτλο: «Χρηματοδότηση και τιμολογιακή πολιτική για την εκτέλεση του έργου Κινητής Μονάδας Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης Νομού Ηλείας». Β. Εξουσιοδότησης του Δημάρχου για την υπογραφή της» και αιτιολογώντας το κατεπείγον του θέματος ανέφερε ότι με βάση το υπ αριθμόν 217/2016 έγγραφο του Προέδρου του ΦΟΔΣΑ, θα πρέπει άμεσα να ληφθεί απόφαση έγκρισης του σχεδίου της Π.Σ. από τα Δημοτικά Συμβούλια και των επτά Καλλικρατικών Δήμων, ώστε να αποσταλεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο και να υπάρχει όσο το δυνατόν συντομότερα η απαιτούμενη έγκριση, με σκοπό την λειτουργία της ΜΟΜΑΚ. Το Δημοτικό Συμβούλιο κατά πλειοψηφία ενέκρινε το κατεπείγον του θέματος. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: - Π. Αντωνακόπουλος, Β. Παναγόπουλος, Χ. Βαγγελάτου ψήφισαν αρνητικά. - Λ. Δημουλιάς, Χ. Μιχαλακόπουλος, ψήφισαν λευκό. Συνεχίζοντας τη διαδικασία ο Πρόεδρος παρουσίασε το σχέδιο της Π.Σ το οποίο διαβιβάστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο με το αριθμ. 402/ έγγραφο του Δημάρχου, βάσει του οποίου αντικείμενο αυτής αποτελεί η διαμόρφωση των όρων σύμφωνα με τους οποίους θα χρηματοδοτηθεί το έργο με τον τίτλο «Κινητή Μονάδα Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης Νομού Ηλείας» και θα καθοριστεί η γενικότερη τιμολογιακή πολιτική. Ειδικότερα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (βλ. άρθρο 12 Ν. 1650/1986, άρθρο 1 ΥΑ 2527/2009 (ΦΕΚ 83 Β/2009), άρθρο 7 ΥΑ Η.Π.50910/2727 (ΦΕΚ Β ) ως ισχύουν σήμερα) κατά νόμο υπόχρεος για την προσωρινή αποθήκευση, μεταφόρτωση, επεξεργασία, αξιοποίηση και διάθεση των στερεών αποβλήτων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας είναι ο 1 ος των συμβαλλομένων «Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Ηλείας». Συνεπώς ο τελευταίος, ως «Κύριος του έργου», είναι αυτός ο οποίος φέρει το βάρος εκ του νόμου για τη χρηματοδότηση του υπ όψιν έργου. Πλην όμως συμβατικά υπόχρεος απέναντι στον ανάδοχο, σύμφωνα με τους όρους της προαναφερόμενης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του «Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Ηλείας» και του «Δήμου Ήλιδας», είναι ο «Δήμος Ήλιδας» ως «Φορέας Υλοποίησης του έργου» ο οποίος μάλιστα εκπόνησε το δημόσιο διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου του παραπάνω έργου και έχει ήδη συνομολογήσει τις υποχρεώσεις του υπογράφοντας ο ίδιος το υπό στοιχεία 481/Δ/ έγγραφο ιδιωτικό συμφωνητικό με την ανάδοχο (ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.) για την ανάληψη του έργου συμβατικού ποσού ,00 συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ. Κατ αυτόν τον τρόπο ο «Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Ηλείας» ως «Κύριος του έργου» αναλαμβάνει δια του παρόντος την υποχρέωση να παρέχει τη χρηματοδότηση για την εκπόνηση του υπ όψιν έργου και να καλύψει όλες τις οικονομικές υποχρεώσεις που έχει αναλάβει ο «Δήμος Ήλιδας» ως «Φορέας Υλοποίησης του έργου» απέναντι στον ανάδοχο για την εκτέλεση του υπ όψιν έργου. Ωσαύτως με την παρούσα ο «Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Ηλείας» παρέχει προς το «Δήμο Ήλιδας» χρηματοδότηση ύψους ,0 Ευρώ. Σημειώνεται ότι από το σύνολο του συμβατικού προϋπολογισμού του έργου ύψους ,0 Ευρώ, το ποσό των ,0 Ευρώ θα διατεθεί από το «Δήμο Πύργου» προς το «ΦΟΔΣΑ Ηλείας» και έπειτα προς «Δήμο Ήλιδας» και προέρχεται από [3]

4 επιχορήγηση του «Δήμου Πύργου» από το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (σχετ. η 4832/ απόφαση Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΑΔΑ: ΩΛ9ΧΝ-ΩΩΠ). Το ποσό αυτό παραχωρήθηκε σύμφωνα με την τροποποιημένη απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΩΕΔΨ465ΦΘΕ-Υ5Π) στον ΦΟΔΣΑ Ν. Ηλείας, ο οποίος με την υπ αριθμόν 36/2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Ηλείας παραχώρησε το προαναφερόμενο ποσό της χρηματοδότησης στον Φορέα Υλοποίησης του έργου δηλ. τον Δήμο Ήλιδας, ο οποίος αποδέχθηκε την χρηματοδότηση αυτή με την υπ αριθμόν 393/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας). Υπόχρεοι περαιτέρω για τη χρηματοδότηση του «Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Ηλείας» κατά την κείμενη νομοθεσία (βλ. άρθρο 9 Ν. 3854/2010, άρθρο 17 Ν. 4071/2012, ΥΑ 2527/2009 (ΦΕΚ 83β/2009)) για την εκτέλεση του υπ όψιν έργου είναι τα μέλη του και δη οι συμβαλλόμενοι στην παρούσα Δήμοι (2 ος έως και 8 ος των συμβαλλομένων). Ωσαύτως με την παρούσα συμφωνείται οι συμβαλλόμενοι Δήμοι (2 ος έως και 8 ος των συμβαλλομένων) όπως παρέχουν χρηματοδότηση προς τον 1 ο Συμβαλλόμενο «Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Ηλείας» ύψους ( ,0 Ευρώ ,0 Ευρώ καθ ότι έχει προβλεφθεί η παροχή του από το Δήμο Πύργου στον ΦΟΔΣΑ Ηλείας και έπειτα στο Δήμο Ήλιδας με την μνημονευόμενη διαδικασία) ,00 Ευρώ. Ο τρόπος της κατανομής του βάρους της χρηματοδότησης για κάθε συμβαλλόμενο Δήμο αποτελεί αντικείμενο της παρούσης. Κατόπιν των ανωτέρω αντικείμενο της παρούσης σύμβασης είναι ειδικότερα: α) ο καθορισμός των υπόχρεων και αντίστοιχα των δικαιούχων των χρηματικών παροχών που απαιτούνται για τη χρηματοδότηση του έργου του τίτλου «Κινητή Μονάδα Μηχανικής Ανακύκλησης και Κομποστοποίησης Νομού Ηλείας» β) ο τρόπος - διαδικασία τιμολόγησης και προσδιορισμού του ποσού που θα βαρύνει τους υπόχρεους χρηματοδότησης γ) ο τρόπος - διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης των ποσών χρηματοδότησης. Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του υπ όψιν έργου ανέρχεται στο ποσό των ,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (όσο και το ύψος του εργολαβικού ανταλλάγματος), και περιλαμβάνει την προμήθεια εξοπλισμού και τη λειτουργία της μονάδος κομποστοποίησης, ανακύκλωσης, τη διάθεση των παραγόμενων προϊόντων και την υγειονομική ταφή του υπολείμματος. Σημειώνεται ότι από το σύνολο του συμβατικού προϋπολογισμού του έργου ύψους ,0 Ευρώ, το ποσό των ,00 Ευρώ θα διατεθεί από το «Δήμο Πύργου» προς το «ΦΟΔΣΑ Ηλείας» [ Κ.Α εξόδου του προϋπολογισμού του Δήμου Πύργου οικ. έτους ] και έπειτα στον «Δήμο Ήλιδας» και προέρχεται από επιχορήγηση του «Δήμου Πύργου» από το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (σχετ. η 4832/ απόφαση Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΑΔΑ: ΩΛ9ΧΝ-ΩΩΠ). Το ποσό αυτό παραχωρήθηκε σύμφωνα με την τροποποιημένη απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΩΕΔΨ465ΦΘΕ-Υ5Π) στον ΦΟΔΣΑ Ν. Ηλείας, ο οποίος με την υπ αριθμόν 36/2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Ηλείας παραχώρησε το προαναφερόμενο ποσό της χρηματοδότησης στον Φορέα Υλοποίησης του έργου δηλ. τον Δήμο Ήλιδας, ο οποίος αποδέχθηκε την χρηματοδότηση αυτή με την υπ αριθμόν 393/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας). Η διάρκεια της παρούσης σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και λήγει με την ολοκλήρωση του έργου «Κινητή Μονάδα Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης Νομού Ηλείας». Σύμφωνα και με τους όρους της διακήρυξης για την ανάθεση του υπ όψιν έργου (υπ αριθμόν 37/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ήλιδας ΑΔΑ ΨΕΔΣΩΡΘ-ΗΦΠ) η χρονική διάρκεια εκτέλεσης του ανωτέρω έργου υπηρεσίας ανέρχεται σε δύο (2) έτη και αφορά επεξεργασία τόνων στερεών αποβλήτων. Η διάρκεια της παρούσης ωσαύτως καθορίζεται σε δύο (2) έτη και μπορεί να λήξει νωρίτερα εφόσον ολοκληρωθεί η επεξεργασία των τόνων στερεών αποβλήτων και δύναται να παραταθεί μετά από απόφαση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης για σπουδαίο λόγο όπως όλως ενδεικτικώς είναι η μη ολοκλήρωση εντός των 2 ετών της επεξεργασίας των τόνων στερών αποβλήτων. [4]

5 Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος του Δ.Σ κάλεσε το σώμα ν αποφασίσει σχετικά με: 1. Την έγκριση σύναψης της εν λόγω προγραμματικής σύμβασης και την αποδοχή των όρων αυτής. 2. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της. Το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου λαμβάνοντας υπόψη: - Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 100 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Πρόγραμμα Καλλικράτης) όπως συμπληρώθηκε με την παρ.9 του άρθρο 8 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ 85 Α/ ) - Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» [ΦΕΚ Α 114/ ] - Το σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης, μετά από εκτεταμένη διαλογική συζήτηση η οποία επακριβώς καταγράφεται στα αναλυτικά πρακτικά της συνεδρίασης και τη διεξαγωγή ψηφοφορίας, Κατά πλειοψηφία α π ο φ α σ ί ζ ε ι Εγκρίνει: 1. Το κατεπείγον του θέματος. 2. Τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Ηλείας και των επτά (7) Καλλικρατικών Δήμων του Νομού Ηλείας, με τίτλο: «Χρηματοδότηση και τιμολογιακή πολιτική για την εκτέλεση του έργου Κινητής Μονάδας Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης Νομού Ηλείας» και αποδέχεται τους όρους της, όπως αναγράφονται στο σχέδιο αυτής, που συνοδεύει την παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της. 3. Παρέχει την εξουσιοδότηση στον Δήμαρχο κ. Γαβρίλη Λιατσή, για την υπογραφή της Π.Σ. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: - Της παράταξης Α.να.Σ.Α. κ.κ. Π. Αντωνακόπουλος Επικεφαλής δήλωσε ότι καταψηφίζει το θέμα αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι υπάρχει μια πλήρης αναντιστοιχία μεταξύ της σοβαρότητας όλου αυτού του θέματος για τη διαχείριση των απορριμμάτων και της διαχείρισης των διαδικασιών που αφορούν διαδικασίες και εξελίξεις γύρω από το θέμα. Επίσης επισήμανε ότι έχει ιδιαίτερη σημασία η σύμβαση αυτή και έπρεπε να έχει μια πολύ πλατύτερη προσέγγιση όσον αφορά την ωρίμανση, το διάλογο, την τεχνοκρατική της υπόσταση, την πολιτική στήριξη και την κοινωνική αποδοχή. και Β. Παναγόπουλος, ανέφερε ότι δεν υπήρχε ο απαιτούμενος χρόνος, προκειμένου να ενημερωθεί για την Π.Σ. και επειδή μπορεί να υπάρχουν σ αυτή γκρίζες ζώνες που δεν μπορεί να κατανοήσει, ψηφίζει αρνητικά» - Της παράταξης «Πύργος Έργο Πολιτών» κ. Λ. Δημουλιάς, δήλωσε ότι διατηρεί επιφυλάξεις σχετικά με τους όρους της Π.Σ και ψηφίζει λευκό. [5]

6 - Ο Επικεφαλής της παράταξης «Αναγένεσις στο Δήμο Πύργου» κ. Χ. Μιχαλακόπουλος δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό, λόγω έλλειψης επαρκούς ενημέρωσης, λόγω της κατεπείγουσας διαδικασίας και ανέφερε μεταξύ άλλων ότι η παράταξή του έχει ως αρχή να μην συναινεί σε τέτοιου είδους ζητήματα που είναι κοστοβόρα και μακροχρόνια θα υποθηκεύσουν τα ανταποδοτικά τέλη του δήμου. - Η Επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση στο Δήμο Πύργου» κ. Χ. Βαγγελάτου δήλωσε μεταξύ άλλων ότι καταψηφίζει το θέμα διότι εισήχθη κατεπειγόντως, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει επαρκής χρόνος μελέτης του, θεωρεί τις αποφάσεις προειλημμένες και τα ποσά προαποφασισμένα και τόνισε τη διαφωνία της παράταξής της με τα ΣΔΙΤ. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της παράταξης «Ανοιχτή Συμπολιτεία Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών» κ.κ. Θ. Καλάκου Επικεφαλής και Χ. Αθανάσουλας είχαν αποχωρήσει απ τη συνεδρίαση πριν τη συζήτηση και έγκριση του θέματος. Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 181/2016. Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως ακολούθως: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ακριβές Απόσπασμα Εκ των πρακτικών του Δ.Σ. Πύργος Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΣΣΑΛΑΣ [6]

7 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «Χρηματοδότηση και τιμολογιακή πολιτική για την εκτέλεση του έργου Κινητής Μονάδας Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης Νομού Ηλείας» Στη Γαστούνη Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας σήμερα /./. μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων : 1.- του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Ηλείας» που εδρεύει στη Γαστούνη όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον Πρόεδρό του Χρήστο Χριστοδουλόπουλο και ο οποίος στο εξής θα αποκαλείται εφεξής και ως «κύριος του έργου» 2.- του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Τ.Α. α βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Ήλιδας» με έδρα την Αμαλιάδα όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον Δήμαρχο Ήλιδας Χρήστο Χριστοδουλόπουλο ο οποίος θα αποκαλείται εφεξής και «Φορέας Υλοποίησης» 3.- του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Τ.Α. α βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Πύργου» με έδρα τον Πύργο Ηλείας όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον Δήμαρχο Πύργου Γαβριήλ Λιατσή 4.- του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Τ.Α. α βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Πηνειού» με έδρα τη Γαστούνη όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον Δήμαρχο Πηνειού κ. Καστρινό Αλέξιο 5.- του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Τ.Α. α βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Ζαχάρως» με έδρα τη Ζαχάρω όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον Δήμαρχο Ζαχάρως κ. Φάμελος Νικόλαος 6.- του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Τ.Α. α βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Ανδραβίδας Κυλλήνης» με έδρα τα Λεχαινά όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον Δήμαρχο Ανδραβίδας Κυλλήνης κ. Ιωσήφ- Ναμπίλ Μοράντ 7.- του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Τ.Α. α βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Ανδριτσαίνας - Κρεστένων» με έδρα την Κρέστενα όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον Δήμαρχο Ανδρίτσαινας-Κρεστένων κ. Μπαλλιούκο Διονύσιο 8.- Του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Τ.Α. α βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας» με έδρα την Αρχαία Ολυμπία, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από το Δήμαρχο Αρχαίας Ολυμπίας κ. Ευθύμιο Κοτζά Έχοντας υπ όψιν την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά: 1.- το Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και ειδικότερα το άρθρο 225 αυτού 2.- το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 100 ως ισχύουν κάθε φορά [7]

8 3.- το Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» και ειδικότερα το άρθρο 17 αυτού ως ισχύει κάθε φορά 4.- το Ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 43 αυτού ως ισχύει κάθε φορά 5.- το Ν. 3854/2010 «Τροποποίηση της νομοθεσίας για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων και τον Εθνικό Οργανισμό Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Αλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 9 αυτού ως ισχύει κάθε φορά 6.- την ΥΑ των ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ με αριθμό 2527/2009 (ΦΕΚ 83β/2009) «Ειδικότερα ζητήματα και θέματα αναφορικά με τη λειτουργία, την άσκηση των δραστηριοτήτων και την άσκηση τιμολογιακής πολιτικής των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ)» 7.- το ΠΔ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως» ως ισχύει σήμερα και μέχρι την κατάργησή του από το Ν. 4281/2014 ΠΡΟΟΙΜΙΟ Με Προγραμματική Σύμβαση (η οποία εγκρίθηκε με την υπ αριθμόν 37/2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΦΟΔΣΑ Ν. Ηλείας) μεταξύ του «Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Ηλείας» και του «Δήμου Ήλιδας», ο πρώτος ως κύριος του έργου είχε αναλάβει την υλοποίηση του έργου «Κινητή Μονάδα Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης Νομού Ηλείας», προϋπολογισμού ,0 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, η οποία περιλαμβάνει την προμήθεια, την εγκατάσταση, τη λειτουργία και συντήρηση μονάδας προεπεξεργασίας ανακύκλωσης και κομποστοποίησης και αφορά στην επεξεργασία σύμμεικτων στερεών αποβλήτων με ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών και κομποστοποίηση. Ο δεύτερος συμβαλλόμενος «Δήμος Ήλιδας» είχε αναλάβει από μέρους του ως Φορέας Υλοποίησης του έργου να ενεργεί ως δικαιούχος για την υλοποίηση του έργου, διενεργώντας το δημόσιο διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου, υπογράφοντας τις συμβάσεις με τον ανάδοχο, καθώς επίσης συμφωνήθηκε να διαθέτει την Τεχνική του Υπηρεσία και το προσωπικό του για την επίβλεψη και εκπόνηση του έργου. Με την ανωτέρω Προγραμματική Σύμβαση ανέλαβε λοιπόν ο Δήμος Ήλιδας λόγω έλλειψης προσωπικού και μέσων του «Κυρίου του [8]

9 Έργου» την εκπόνηση του συνόλου του έργου από μέρους του, πλην όμως δεν καθορίστηκε ο τρόπος χρηματοδότησης του έργου από τους Δήμους - μέλη του «Κυρίου του Έργου» οι οποίοι θα επωφεληθούν από την εκτέλεση του έργου και είναι οι εκ του νόμου υπόχρεοι για τη χρηματοδότηση του έργου σύμφωνα και με τις παραπάνω νομοθετικές διατάξεις. Με την παρούσα καθορίζεται το γενικό πλαίσιο και οι ειδικότεροι όροι σύμφωνα με τους οποίους θα χρηματοδοτηθεί το υπ όψιν έργο και θα καθοριστεί η γενικότερη τιμολογιακή πολιτική. Άρθρο 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Αντικείμενο της παρούσης προγραμματικής σύμβασης αποτελεί η διαμόρφωση των όρων σύμφωνα με τους οποίους θα χρηματοδοτηθεί το έργο με τον τίτλο «Κινητή Μονάδα Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης Νομού Ηλείας» και θα καθοριστεί η γενικότερη τιμολογιακή πολιτική. Ειδικότερα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (βλ. άρθρο 12 Ν. 1650/1986, άρθρο 1 ΥΑ 2527/2009 (ΦΕΚ 83 Β/2009), άρθρο 7 ΥΑ Η.Π.50910/2727 (ΦΕΚ Β ) ως ισχύουν σήμερα) κατά νόμο υπόχρεος για την προσωρινή αποθήκευση, μεταφόρτωση, επεξεργασία, αξιοποίηση και διάθεση των στερεών αποβλήτων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας είναι ο 1 ος των συμβαλλομένων «Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Ηλείας». Συνεπώς ο τελευταίος, ως «Κύριος του έργου», είναι αυτός ο οποίος φέρει το βάρος εκ του νόμου για τη χρηματοδότηση του υπ όψιν έργου. Πλην όμως συμβατικά υπόχρεος απέναντι στον ανάδοχο, σύμφωνα με τους όρους της προαναφερόμενης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του «Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Ηλείας» και του «Δήμου Ήλιδας», είναι ο «Δήμος Ήλιδας» ως «Φορέας Υλοποίησης του έργου» ο οποίος μάλιστα εκπόνησε το δημόσιο διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου του παραπάνω έργου και έχει ήδη συνομολογήσει τις υποχρεώσεις του υπογράφοντας ο ίδιος το υπό στοιχεία 481/Δ/ έγγραφο ιδιωτικό συμφωνητικό με την ανάδοχο (ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.) για την ανάληψη του έργου συμβατικού ποσού ,0 συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ. Κατ αυτόν τον τρόπο ο «Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Ηλείας» ως «Κύριος του έργου» αναλαμβάνει δια του παρόντος την υποχρέωση να παρέχει τη χρηματοδότηση για την εκπόνηση του υπ όψιν έργου και να καλύψει όλες τις οικονομικές υποχρεώσεις που έχει αναλάβει ο «Δήμος Ήλιδας» ως «Φορέας [9]

10 Υλοποίησης του έργου» απέναντι στον ανάδοχο για την εκτέλεση του υπ όψιν έργου. Ωσαύτως με την παρούσα ο «Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Ηλείας» παρέχει προς το «Δήμο Ήλιδας» χρηματοδότηση ύψους ,0 Ευρώ. Σημειώνεται ότι από το σύνολο του συμβατικού προϋπολογισμού του έργου ύψους ,0 Ευρώ, το ποσό των ,0 Ευρώ θα διατεθεί από το «Δήμο Πύργου» προς το «ΦΟΔΣΑ Ηλείας» και έπειτα προς «Δήμο Ήλιδας» και προέρχεται από επιχορήγηση του «Δήμου Πύργου» από το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (σχετ. η 4832/ απόφαση Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΑΔΑ: ΩΛ9ΧΝ-ΩΩΠ). Το ποσό αυτό παραχωρήθηκε σύμφωνα με την τροποποιημένη απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΩΕΔΨ465ΦΘΕ-Υ5Π) στον ΦΟΔΣΑ Ν. Ηλείας, ο οποίος με την υπ αριθμόν 36/2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Ηλείας παραχώρησε το προαναφερόμενο ποσό της χρηματοδότησης στον Φορέα Υλοποίησης του έργου δηλ. τον Δήμο Ήλιδας, ο οποίος αποδέχθηκε την χρηματοδότηση αυτή με την υπ αριθμόν 393/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας). Υπόχρεοι περαιτέρω για τη χρηματοδότηση του «Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Ηλείας» κατά την κείμενη νομοθεσία (βλ. άρθρο 9 Ν. 3854/2010, άρθρο 17 Ν. 4071/2012, ΥΑ 2527/2009 (ΦΕΚ 83β/2009)) για την εκτέλεση του υπ όψιν έργου είναι τα μέλη του και δη οι συμβαλλόμενοι στην παρούσα Δήμοι (2 ος έως και 8 ος των συμβαλλομένων). Ωσαύτως με την παρούσα συμφωνείται οι συμβαλλόμενοι Δήμοι (2 ος έως και 8 ος των συμβαλλομένων) όπως παρέχουν χρηματοδότηση προς τον 1 ο Συμβαλλόμενο «Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Ηλείας» ύψους ( ,0 Ευρώ ,0 Ευρώ καθ ότι έχει προβλεφθεί η παροχή του από το Δήμο Πύργου στον ΦΟΔΣΑ Ηλείας και έπειτα στο Δήμο Ήλιδας με την μνημονευόμενη διαδικασία=) ,0 Ευρώ. Ο τρόπος της κατανομής του βάρους της χρηματοδότησης για κάθε συμβαλλόμενο Δήμο αποτελεί αντικείμενο της παρούσης. Κατόπιν των ανωτέρω αντικείμενο της παρούσης σύμβασης είναι ειδικότερα: α) ο καθορισμός των υπόχρεων και αντίστοιχα των δικαιούχων των χρηματικών παροχών που απαιτούνται για τη χρηματοδότηση του έργου του τίτλου «Κινητή Μονάδα Μηχανικής Ανακύκλησης και Κομποστοποίησης Νομού Ηλείας» β) ο τρόπος - διαδικασία τιμολόγησης και προσδιορισμού του ποσού που θα βαρύνει τους υποχρέους χρηματοδότησης [10]

11 γ) ο τρόπος - διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης των ποσών χρηματοδότησης. Άρθρο 2 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ διαδικασία τιμολόγησης, βεβαίωσης και είσπραξης Ο «Δήμος Ήλιδας» ως «Φορέας Υλοποίησης» του υπ όψιν έργου έχει αναλάβει, μεταξύ των άλλων, με βάση την ανωτέρω Προγραμματική Σύμβαση με το «Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Ηλείας» να διαθέτει την Τεχνική του Υπηρεσία και το προσωπικό του για την επίβλεψη και εκπόνηση του έργου και ιδίως να ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τα παραδοτέα, να παραλαμβάνει βάσει των σχετικών συμβάσεων και να παρακολουθεί τις χρηματορροές του έργου. Συγκεκριμένα ο «Δήμος Ήλιδας» μέσω της Τεχνικής του Υπηρεσίας η οποία αποτελεί κατά τους ορισμούς του νόμου τη «Διευθύνουσα Υπηρεσία» του έργου θα ελέγχει και θα καταγράφει τις παραδοτέες για επεξεργασία ποσότητες σύμμεικτων στερεών αποβλήτων από κάθε Δήμο. Με βάση τα επιμετρητικά στοιχεία θα εκκαθαρίζεται και θα προσδιορίζεται και η αμοιβή του αναδόχου με βάση τις εγκεκριμένες πιστοποιήσεις (άρθρα 53, 54 ΠΔ 28/1980) η οποία θα βαρύνει το «Δήμο Ήλιδας». Με βάση τα ανωτέρω επιμετρητικά στοιχεία τα οποία θα τηρεί η Τεχνική Υπηρεσία του «Δήμου Ήλιδας» θα καταρτίζεται από την τελευταία πίνακας στον οποίον θα αναγράφονται τα παραδοτέα από κάθε Δήμο στερεά απόβλητα, κατά αναλυτική ποσότητα ανά ημερομηνία παράδοσης επί τόπου του έργου και με βάση τη συμφωνημένη τιμή μονάδος ανά τόνο παραδοτέας ποσότητας, η οποία καθορίζεται στο ποσό των ( ,0 Ευρώ / ,0 τόνους απορριμμάτων που έχει υποχρέωση να διαχειριστεί ο ανάδοχος σύμφωνα με τη σύμβασή του=) 54,08 Ευρώ ανά τόνο (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), θα εκκαθαρίζεται το ποσό το οποίο θα βαρύνει έκαστο Δήμο απέναντι στο «Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Ηλείας». Ο ανωτέρω πίνακας θα αποτελεί το νόμιμο τίτλο για τη βεβαίωση και την είσπραξη του οφειλόμενου ποσού τόσο από το «Δήμο Ήλιδας» ως δικαιούχο απέναντι στον υπόχρεο «Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Ηλείας», όσο και από το «Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Ηλείας» ως δικαιούχο απέναντι σε κάθε Δήμο μέλος. Ρητώς συμφωνείται ότι σε περίπτωση που επιβαρυνθεί ο Δήμος Ήλιδας με τόκους υπερημερίας απέναντι στον ανάδοχο εξαιτίας της καθυστέρησης πληρωμής του εκ μέρους του ΦΟΔΣΑ Ν. Ηλείας, οι τόκοι υπερημερίας μετακυλίονται από το Δήμο Ήλιδας στο ΦΟΔΣΑ Ν. Ηλείας οπότε και βαρύνουν τον τελευταίο. Οι τόκοι υπερημερίας εφόσον οφείλονται σε καθυστέρηση πληρωμής Δήμου μέλους προς το ΦΟΔΣΑ [11]

12 Ν. Ηλείας επιβαρύνουν τελικώς το συγκεκριμένο Δήμο μέλος απέναντι στο ΦΟΔΣΑ Ν. Ηλείας και εφόσον οφείλονται σε καθυστέρηση πληρωμής του ΦΟΔΣΑ Ν. Ηλείας προς το Δήμο Ήλιδας μετακυλίονται σε όλους τους Δήμους μέλη κατά την αναλογία ποσότητας απορριμμάτων που αντιστοιχεί σε κάθε Δήμο μέλος για το χρονικό διάστημα που αφορά το υπερήμερο λογαριασμό του αναδόχου από τον οποίον γεννήθηκαν οι τόκοι. Προσθέτως ρητώς συμφωνείται ότι στην περίπτωση της υπαίτιας υπερημερίας Δήμου μέλους ή και του ΦΟΔΣΑ Ν. Ηλείας, ως προς την πληρωμή λογαριασμού που τον βαρύνει, επιβάλλεται πρόσθετη μηνιαία προσαύξηση σε ποσοστό 2% επί του οφειλόμενου ποσού η οποία βαρύνει το ΦΟΔΣΑ Ν. Ηλείας απέναντι στο Δήμο Ήλιδας (αναλογικά άρθρο 5 παρ. 5 ΥΑ 2527/2009 φεκ 83 Β/2009). Η προσαύξηση εφόσον οφείλεται σε καθυστέρηση πληρωμής Δήμου μέλους προς το ΦΟΔΣΑ Ν. Ηλείας μετακυλίεται από το ΦΟΔΣΑ Ν. Ηλείας προς το συγκεκριμένο Δήμο μέλος το οποίο και επιβαρύνει τελικώς και εφόσον οφείλεται σε καθυστέρηση πληρωμής του ΦΟΔΣΑ Ν. Ηλείας προς το Δήμο Ήλιδας μετακυλίεται σε όλους τους Δήμους μέλη κατά την αναλογία ποσότητας απορριμμάτων που αντιστοιχεί σε κάθε Δήμο μέλος για το χρονικό διάστημα που αφορά το υπερήμερο λογαριασμό. Ρητώς ορίζεται ότι παρέχεται η δυνατότητα στους Δήμους μέλη καθώς και το ΦΟΔΣΑ Ν. Ηλείας να καταβάλλουν τα οφειλόμενα που τους βαρύνουν εκουσίως χωρίς τη λήψη αναγκαστικών ή άλλων μέτρων. Μόνο μετά την παρέλευση μηνός λαμβάνονται τα ακόλουθα μέτρα εναντίον τους. Σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής πέραν του μηνός από Δήμο μέλος, παρέχεται το δικαίωμα στο Δήμο Ήλιδας αφενός να αναστέλλει την παραλαβή στερεών αποβλήτων από τον υπερήμερο Δήμο μέλος και αφετέρου παρέχεται, από τους Δήμους μέλη με την παρούσα σύμβαση χωρίς να χρειάζεται άλλη περαιτέρω απόφαση των Δημοτικών του Συμβουλίων - το δικαίωμα στο ΦΟΔΣΑ Ν. Ηλείας να παρακρατά το οφειλόμενο ποσό, απευθείας από τη ΔΕΗ Α.Ε. ή τον εναλλακτικό προμηθευτή, από τα έσοδα του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού που αφορούν αυτόν ως Δήμο ως ορίζει και η διάταξη του άρθρου 17 Ν. 4071/2012 ως ισχύει. Τα ανωτέρω ποσά θα αποδίδονται απευθείας από τη ΔΕΗ ΑΕ ή τον εναλλακτικό προμηθευτή ρεύματος στο ΦΟΔΣΑ Ν. Ηλείας, με τη διαδικασία του άρθρου 43 του ν. 3979/2011, αφού προηγουμένως έχει σταλεί στη ΔΕΗ ΑΕ ή τον εναλλακτικό προμηθευτή ο ανωτέρω [12]

13 μνημονευόμενος πίνακας για την εκκαθάριση της οφειλής κάθε Δήμου, ο οποίος αποτελεί κατά τα ανωτέρω και το νόμιμο τίτλο βεβαίωσης και είσπραξης του ποσού. Στην περίπτωση που το οφειλόμενο ποσό του οικείου δήμου είναι μεγαλύτερο των αντίστοιχων εσόδων αυτού από το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού, τότε ο ΦΟΔΣΑ Ν. Ηλείας θα υποβάλλει αίτημα στον Υπουργό Εσωτερικών και το οφειλόμενο ποσό θα παρακρατείται από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους (ΚΑΠ) του υπόχρεου δήμου και θα αποδίδεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (άρθρο 17 Ν. 4071/2012, άρθρο 9 Ν. 3854/2010). Ρητώς ορίζεται ότι ο ανωτέρω περιγραφόμενος τρόπος είσπραξης δε στερεί από τον εκάστοτε δικαιούχο (το «Δήμο Ήλιδας» ή το «Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Ηλείας») να μετέλθει και άλλων τρόπων είσπραξης της οφειλής όπως είναι και η αναγκαστική είσπραξη κατά τις κείμενες κάθε φορά διατάξεις (ΝΔ 356/1974 ως ισχύει). Ρητώς συμφωνείται επίσης ότι επιτρέπεται ο συμψηφισμός του οφειλόμενου ποσού βάσει των παραδοτέων ποσοτήτων στερεών αποβλήτων του «Δήμου Ήλιδας» προς το «Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Ηλείας», με την οφειλή του «Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Ηλείας» προς το «Δήμο Ήλιδας». Κατόπιν όλων των ανωτέρω : Ο «Δήμος Ήλιδας» ως «Φορέας Υλοποίησης» του υπ όψιν έργου αναλαμβάνει την υποχρέωση:.- να τηρεί με επιμέλεια τα επιμετρητικά στοιχεία των παραδοτέων ποσοτήτων στερεών αποβλήτων που αφορούν κάθε Δήμο και να συντάσσει έγκαιρα αναλυτικό πίνακα στον οποίον θα περιγράφονται αναλυτικά τα παραδοτέα στερεά απόβλητα, κατά ποσότητα, ανά ημερομηνία παραδοτέων ποσοτήτων, κατά τιμή μονάδος και συνολική τιμή που θα βαρύνει κάθε Δήμο..- την υποχρέωση να αποστέλλει έγκαιρα τον παραπάνω πίνακα προς το Δήμο στον οποίον αφορά και το «Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Ηλείας».- να συνεργάζεται με κάθε τρόπο για την ομαλή και ορθή λειτουργία του εισπρακτικού μηχανισμού..- Να παρέχει άμεση και πλήρη ενημέρωση προς κάθε συμβαλλόμενο για τις χρηματορροές και τα στοιχεία των τιμολογήσεων. Οι συμβαλλόμενοι Δήμοι (2 ος έως και 8 ος των συμβαλλομένων) αναλαμβάνουν: [13]

14 .- την υποχρέωση της έγκαιρης εξόφλησης των ποσών που βεβαιώνονται με βάση τους παραπάνω πίνακες.- την υποχρέωση έγκαιρης αποπληρωμής των ποσών που τους βαρύνουν.- την υποχρέωση συνεργασίας και παροχής κάθε διευκόλυνσης για την καλή και ομαλή λειτουργία του ανωτέρω εισπρακτικού μηχανισμού και την πραγματοποίηση της είσπραξης των ποσών που τους βαρύνουν. Ο 1 ος συμβαλλόμενος «Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Ηλείας» αναλαμβάνει :.- την υποχρέωση να αποστέλλει έγκαιρα τον παραπάνω πίνακα προς το Δήμο στον οποίον αφορά, καθώς και τη ΔΕΗ ΑΕ ή τον εναλλακτικό προμηθευτή ηλεκτρικού ρεύματος και σε δεύτερο χρόνο εφόσον απαιτείται προς το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με αίτημα για παρακράτηση του τέλους καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού και των ΚΑΠ αντίστοιχα..- να μεριμνά και να λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο έγκαιρα για την είσπραξη των ποσών που βαρύνουν κάθε υπόχρεο και να εξασφαλίζει την ομαλή και ορθή λειτουργία του εισπρακτικού μηχανισμού..- την υποχρέωση της έγκαιρης εξόφλησης των ποσών που τον βαρύνουν.- την υποχρέωση συνεργασίας και παροχής κάθε διευκόλυνσης για την καλή και ομαλή λειτουργία του ανωτέρω εισπρακτικού μηχανισμού και την πραγματοποίηση της είσπραξης των ποσών που βαρύνουν αυτόν και τους υπόχρεους Δήμους. Άρθρο 3 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του υπ όψιν έργου ανέρχεται στο ποσό των ,0 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (όσο και το ύψος του εργολαβικού ανταλλάγματος), και περιλαμβάνει την προμήθεια εξοπλισμού και τη λειτουργία της μονάδος κομποστοποίησης, ανακύκλωσης, τη διάθεση των παραγόμενων προϊόντων και την υγειονομική ταφή του υπολείμματος. Σημειώνεται ότι από το σύνολο του συμβατικού προϋπολογισμού του έργου ύψους ,0 Ευρώ, το ποσό των ,0 Ευρώ θα διατεθεί από το «Δήμο Πύργου» προς το «ΦΟΔΣΑ Ηλείας» και έπειτα στον «Δήμο Ήλιδας» και προέρχεται από επιχορήγηση του «Δήμου Πύργου» από το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (σχετ. η 4832/ απόφαση Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΑΔΑ: ΩΛ9ΧΝ-ΩΩΠ). Το ποσό αυτό παραχωρήθηκε σύμφωνα με την τροποποιημένη απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΩΕΔΨ465ΦΘΕ-Υ5Π) στον ΦΟΔΣΑ Ν. Ηλείας, ο οποίος με την υπ αριθμόν 36/2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών [14]

15 Αποβλήτων Ν. Ηλείας παραχώρησε το προαναφερόμενο ποσό της χρηματοδότησης στον Φορέα Υλοποίησης του έργου δηλ. τον Δήμο Ήλιδας, ο οποίος αποδέχθηκε την χρηματοδότηση αυτή με την υπ αριθμόν 393/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας). Έτσι εκτός των λοιπών υποχρεώσεών του ο Δήμος Πύργου αναλαμβάνει την υποχρέωση όπως αποδώσει άμεσα το ποσό των ,0 Ευρώ προς το Δήμο Ήλιδας για τις ανάγκες χρηματοδότησης του έργου. Άρθρο 4 ΔΙΑΡΚΕΙΑ Η διάρκεια της παρούσης σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και λήγει με την ολοκλήρωση του έργου «Κινητή Μονάδα Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης Νομού Ηλείας». Σύμφωνα και με τους όρους της διακήρυξης για την ανάθεση του υπ όψιν έργου (υπ αριθμόν 37/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ήλιδας ΑΔΑ ΨΕΔΣΩΡΘ-ΗΦΠ) η χρονική διάρκεια εκτέλεσης του ανωτέρω έργου υπηρεσίας ανέρχεται σε δύο (2) έτη και αφορά επεξεργασία ,0 τόνων στερεών αποβλήτων. Η διάρκεια της παρούσης ωσαύτως καθορίζεται σε δύο (2) έτη και μπορεί να λήξει νωρίτερα εφόσον ολοκληρωθεί η επεξεργασία των ,0 τόνων στερεών αποβλήτων και δύναται να παραταθεί μετά από απόφαση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης για σπουδαίο λόγο όπως όλως ενδεικτικώς είναι η μη ολοκλήρωση εντός των 2 ετών της επεξεργασίας των ,0 τόνων στερών αποβλήτων. Άρθρο 5 ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Για την παρακολούθηση της παρούσης σύμβασης συστήνεται όργανο με την επωνυμία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης» (ΚΕΠ) με έδρα το Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ήλιδας. Η ΚΕΠ θα είναι η ίδια που ορίζεται και στην υπό στοιχεία 29/2015 Απόφαση του Δ.Σ. του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Ηλείας Προγραμματική Σύμβαση, με την οποία καθορίζονται τα μέλη της ΚΕΠ. [15]

16 Έτσι η ΚΕΠ θα αποτελείται από : - έναν (1) εκπρόσωπο του Κυρίου του Έργου ήτοι του «Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Ηλείας», ο οποίος ορίζεται Πρόεδρος της Επιτροπής, με τον αναπληρωτή του - έναν (1) εκπρόσωπο του Κυρίου του έργου, ήτοι του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Ηλείας με τον αναπληρωτή του και - ένα (1) μέλος υποδεικνυόμενο από τον Φορέα Υλοποίησης ήτοι το Δήμο Ήλιδας, με τον αναπληρωτή του. Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και η παρακολούθηση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης και ειδικότερα η τήρηση των όρων της προγραμματικής σύμβασης, η διαπίστωση της ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών κάθε αναγκαίου μέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση της παρούσας, η αιτιολογημένη αίτηση τροποποίησης της απόφασης ένταξης πράξης, η πέραν του εξαμήνου παράταση του χρονοδιαγράμματος και η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που προκύπτει σχετικά με την ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και τον τρόπο εφαρμογής της. Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό της. Στην πρόσκληση αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ενώ ειδοποιούνται τα μέλη της εγκαίρως εγγράφως. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και εισάγονται προς συζήτηση και τα θέματα που θα ζητήσει εγγράφως έστω και ένα από τα μέλη της. Χρέη γραμματέα εκτελεί μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης που θα εκλεγεί στην πρώτη της συνεδρίαση. Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι δυνατό να πλαισιώνεται και από ειδικό προσωπικό που έχει γνώση του αντικειμένου της σύμβασης, όταν και εφόσον ζητηθεί από κάποιο από τα μέλη της. Το ειδικό αυτό προσωπικό δύναται να αποτελεί την «Τεχνική Επιτροπή», η οποία, μετά από αίτημα της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, γνωμοδοτεί και εκφέρει άποψη επί των ειδικών επιστημονικών θεμάτων που σχετίζονται με την υλοποίηση του Έργου, αλλά δεν έχει δικαίωμα ψήφου. Οι σχετικές γνωμοδοτήσεις, εισηγήσεις ή απόψεις της Τεχνικής Επιτροπής δεν είναι δεσμευτικές για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. [16]

17 Η συγκρότηση της Τεχνικής Επιτροπής θα γίνεται έπειτα από πρόταση του «Κύριου του Έργου» από τον «Φορέα Υλοποίησης». Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνέρχεται τακτικά κάθε έξι μήνες και έκτακτα όταν το ζητήσει εγγράφως ένα από τα μέλη της. Κάθε μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης μπορεί, κατά την κρίση του, να καλεί στις συνεδριάσεις υπηρεσιακά στελέχη του φορέα από τον οποίο έχει ορισθεί και τα οποία είναι εμπλεκόμενα στην υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης. Τα πρακτικά της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη αφού υπογραφούν. Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα όλα τα μέλη της. Οι αποφάσεις της πρέπει να είναι αιτιολογημένες, λαμβάνονται δε κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών και δεσμεύουν όλους τους συμβαλλόμενους φορείς. Οι λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής Επιτροπής, θα καθορισθούν με αποφάσεις της. ΑΡΘΡΟ 6 ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής πίστης από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη παρέχει στο άλλο μέρος το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και να αξιώσει κάθε θετική ή αποθετική ζημία του. ΑΡΘΡΟ 7 ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ Ο Φορέας Υλοποίησης ήτοι ο Δήμος Ήλιδας εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως τον Κύριο του Έργου ήτοι το «Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Ηλείας» έναντι των τρίτων κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του έως τη λήξη της μεταβίβασης της αρμοδιότητας υλοποίησης. Οι υπόλοιποι συμβαλλόμενοι εκπροσωπούνται έναντι των τρίτων όπως ο νόμος ορίζει. [17]

18 ΑΡΘΡΟ 9 ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και που δεν θα επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, δύναται να επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια της Αμαλιάδας. ΑΡΘΡΟ 10 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Προκειμένου να διευκολυνθεί η εκτέλεση του Έργου της παρούσας σύμβασης είναι δυνατή η απασχόληση προσωπικού του Κυρίου του Έργου στον Φορέα Υλοποίησης αποκλειστικά για τις ανάγκες του συγκεκριμένου Έργου. Το προσωπικό αυτό ορίζεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Κυρίου του Έργου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. ΑΡΘΡΟ 11 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 11.1 Υποκατάσταση. Απαγορεύεται ρητώς στο Φορέα Υλοποίησης η υποκατάστασή του από τρίτο για την υλοποίηση του Έργου. Αν χωρήσει υποκατάσταση, τότε ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται για κάθε πταίσμα του τρίτου έναντι του Κυρίου του Έργου, ενώ συγχρόνως λύεται η παρούσα από υπαιτιότητα του Φορέα Υλοποίησης Πνευματικά δικαιώματα. Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) που θα συνταχθούν από το Φορέα Υλοποίησης (και τους προστηθέντες και αντισυμβαλλομένους του) στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας Σύμβασης και των συμβάσεων που θα υπογράψει ο Φορέας Υλοποίησης στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του Κυρίου του Έργου, ο οποίος έχει το δικαίωμα να τα επαναχρησιμοποιήσει ελεύθερα, θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων του κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και θα παραδοθούν στον Κύριο του Έργου κατά το χρόνο παράδοσης του Έργου ή αλλιώς κατά την καθ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. Τα σχετικά πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα ρητώς εκχωρούνται στον Κύριο του Έργου χωρίς την καταβολή αμοιβής. [18]

19 11.3 Εμπιστευτικότητα. Καθ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Φορέας Υλοποίησης (και οι προστηθέντες του) αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του Κυρίου του Έργου, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την υλοποίηση του Έργου και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. ΑΡΘΡΟ 12 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Κάθε Δήμος μέλος του ΦΟΔΣΑ Ν. Ηλείας υποχρεούται όπως εκδίδει ετήσια εγγυητική επιστολή υπέρ του ΦΟΔΣΑ Ν. ΗΛΕΙΑΣ, για χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη του έκαστου ημερολογιακού έτους, από Τραπεζικό Ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, ίση με το 10% του ποσού που έχει εγγραφεί στον ετήσιο προϋπολογισμό τους ότι θα δαπανηθεί για την πληρωμή της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων και θα καταβληθεί στο ΦΟΔΣΑ Ν. ΗΛΕΙΑΣ. Στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους και εφόσον διαπιστωμένα ο Δήμος μέλος δεν έχει παραβεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την παρούσα Προγραμματική Σύμβαση, πραγματοποιείται με απόφαση του ΦΟΔΣΑ Ν. ΗΛΕΙΑΣ επιστροφή των εγγυήσεων του. Ύστερα εκδίδει νέα εγγυητική επιστολή υπέρ του ΦΟΔΣΑ Ν. ΗΛΕΙΑΣ για το επόμενο ημερολογιακό έτος και ακολουθείται η ίδια διαδικασία μέχρι τη λήξη της σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 14 ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης γίνεται μόνον εγγράφως με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών. Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την προγραμματική σύμβαση, καθώς και η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαίωμα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη, που δεν αναγνωρίζονται από αυτή την προγραμματική σύμβαση. [19]

20 Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, σε απόδειξη των οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε εννέα πρωτότυπα, έλαβε δε κάθε συμβαλλόμενος από ένα και το ένατο θα παραμείνει στο φάκελο του διαγωνισμού. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ν. ΗΛΕΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΓΑΒΡΙΗΛ ΛΙΑΤΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ ΑΛΕΞΙΟΣ ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ- ΚΥΛΛΗΝΗΣ ΙΩΣΗΦ- ΝΑΜΠΙΛ ΜΟΡΑΝΤ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΟΤΖΑΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ- ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ ΜΠΑΛΛΙΟΥΚΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ ΦΑΜΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ [20]