14SYMV

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 14SYMV Ποσού 3.552,00 (χωρίς ΦΠΑ) και 4.120,32 (µε Φ.Π.Α.) Για την εκτέλεση του έργου: «ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΏΝ ΕΚ ΗΛΏΣΕΩΝ (Τ.Κ. ΤΣΙΜΑΝ ΡΙΩΝ)» προϋπολογισµού µελέτης: ,28 ΕΥΡΩ. Το έργο είναι ενταγµένο στον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών» στο µέτρο 4.1 «Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος ΑΛΙΕΙΑΣ , µε συγχρηµατοδοτούµενη δηµόσια δαπάνη ,00 ( Σελίδες 10) Αριθµός : 13457/ Συµβατικό Ποσό (ολογράφως) : Ανάδοχος: BON STUDIO Α.Ε.Β.Ε. Τέσσερις χιλιάδες, εκατόν είκοσι ευρώ και τριάντα δύο λεπτά Είδος: Προµήθεια εξοπλισµού ήχου και εικόνας Υπηρεσία: ΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ» Σήµερα την 30 η του µηνός Ιουλίου του έτους 2014 στα Γραφεία του ήµου Λήµνου, (Α.Φ.Μ. : ,.Ο.Υ Μυτιλήνης, Τηλ.: & Φαξ: , dlimnou@gmail.com, οι κάτωθι συµβαλλόµενοι: α) Ο ήµος Λήµνου (στο εξής καλούµενος ΦΟΡΕΑΣ), που εδρεύει στη Μύρινα Λήµνου, πλατεία Ηλία Ηλιού 7, Λιµάνι Μύρινας, Τ.Κ και εκπροσωπείται νόµιµα για την υπογραφή της παρούσας από τον Αντώνη Χατζηδιαµαντή, ήµαρχο, και β) Η εταιρεία µε την επωνυµία «BON STUDIO Α.Ε.Β.Ε.» (στο εξής καλούµενη ΑΝΑ ΟΧΟΣ), που εδρεύει στην Αθήνα, Ζαΐµη 6, Τ.Κ , τηλ , fax: , έχει Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) , υπάγεται στη.ο.υ. ΦΑΕ Αθηνών και εκπροσωπείται νόµιµα για την υπογραφή της σύµβασης από την κ. Αφροδίτη Μποφιλιάκη, κάτοικο Αθήνας, οδός Καµελίων 52, µε Α..Τ. ΑΙ119635, σύµφωνα µε το υπ αριθ. 33/ πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων (Φ.Ε.Κ. 6514/ τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η.), συµφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής: (1) Ο ΠΡΩΤΟΣ των συµβαλλοµένων κ. ΧΑΤΖΗ ΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπόψη: 1ο. Τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισµού Προµηθειών Ο.Τ.Α. (Ε.Κ.Π.ΟΤΑ) 2ο. Την µελέτη µε αριθµ. 4/2013 και τίτλο «ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΏΝ ΕΚ ΗΛΏΣΕΩΝ (Τ.Κ. ΤΣΙΜΑΝ ΡΙΩΝ)». 1

2 3ο. Την αριθ. 12/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου, µε την οποία εγκρίθηκε η υποβολή αίτησης χρηµατοδότησης στον Άξονα 4 του Επιχειρησιακού Προγράµµατος ΑΛΙΕΙΑΣ των προτάσεων µε τίτλο «Μικρής Κλίµακας Υποδοµές για την ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων (Τ.Κ. Τσιµανδρίων)». 4ο. Την µε αριθµό πρωτ / απόφαση της Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου, µε την οποία αποφασίστηκε η ένταξη της παραπάνω πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ΑΛΙΕΙΑΣ ο. Την αριθ. 390/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου, µε την οποία αποφασίστηκε: Α) Η αποδοχή της αριθµ. πρωτ / απόφασης της Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου. Β) Καθορίστηκε ως τρόπος εκτέλεσής του έργου «Μικρής Κλίµακας Υποδοµές για την ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων (Τ.Κ. Τσιµανδρίων)» ο Πρόχειρος ιαγωνισµός µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά. 6ο. Την µε αριθµό πρωτ /13/2/2013 διατύπωση σύµφωνης γνώµης της ΕΤΑ Λέσβου Α.Ε., µε την οποία δόθηκε η προέγκριση δηµοπράτησης του παραπάνω έργου 7ο. Την αριθ. 73/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές της αριθ. 4/2013 µελέτης και καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισµού. 8ο. Την µε αριθµό πρωτ. 4198/ διακήρυξη του παραπάνω έργου. 9ο. Το πρακτικό της Επιτροπής του ιαγωνισµού το οποίο συντάχθηκε στις 02/05/2014 και κατά το οποίο υποψήφιος ανάδοχος είναι η «BON STUDIO Α.Ε.Β.Ε.» για το τµήµα Γ της διακήρυξης. 10ο. Την απόφαση αριθ. 186/2014 της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία κυρώθηκαν τα πρακτικά του ιαγωνισµού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου της επικεφαλίδας µετά από οµόφωνη σύµφωνη γνώµη της Επιτροπής ιαγωνισµού, στην «BON STUDIO Α.Ε.Β.Ε.». 11ο. Την απόφαση µε αριθµό πρωτ.: 15944/ της ΕΤΑ Λέσβου Α.Ε., µε την οποία δόθηκε η έγκριση υπογραφής σύµβασης του παραπάνω έργου. 12ο. Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς της υπόψη Εταιρείας και ιδιαίτερα την οικονοµική προσφορά της, που αναλύεται ως εξής: Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟ- ΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑ Γ: Εξοπλισμός Ήχου & Εικόνας Γ1 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 40'' (SAMSUNG UE40F6320AW) 1 550,00 550,00 Γ2 ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΑΣ (VIVITEK D555 EDU) 1 450,00 450,00 Γ3 ΦΟΡΗΤΟΣ Η/Υ (TOSHIBA SATELLITE L50-A-1D9) 2 760, ,00 Γ4 ΑΥΤΟΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΑ ΗΧΕΙΑ 350W (JBL Pro WON 515TX ) 2 450,00 900,00 Γ5 ΒΑΣΕΙΣ ΗΧΕΙΩΝ (BESPECO PN90XLN) 2 40,00 80,00 Γ6 ΦΟΡΗΤΟ CD PLAYER (F&U RCD-9037BT) 1 52,00 52,00 ΣΥΝΟΛΟ 3.552,00 ΦΠΑ 16% 568,32 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ 4.120,32 14ο. Τον προϋπολογισµό του ήµου Λήµνο, τρέχοντος έτους όπου στο Κ.Α είναι γραµµένη πίστωση ποσού ,28. Στον διαγωνισµό αυτό συµµετείχαν οι εταιρείες 1. Ζαρώτη Ελένη. 2. BON STUDIO Α.E.B.Ε. 2

3 Τα αποτελέσµατα του παραπάνω διαγωνισµού που κατακυρώθηκαν µε την υπ αριθ. 186/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου και ανακοινώθηκαν µε την υπ αριθ / ανακοίνωση αυτού, στο όνοµα της εταιρίας «BON STOUDIO A.E.B.E.» για το τµήµα Γ της διακήρυξης και σε βάρος των πιστώσεων του Επιχειρησιακού Προγράµµατος ΑΛΙΕΙΑΣ Έπειτα από αυτό, ο ήµος Λήµνου: Α Ν Α Θ Ε Τ Ε Ι στην ΑΝΑ ΟΧΟ, ο οποίος αναλαµβάνει την υλοποίηση του έργου που του κατακυρώθηκε, µε τους κατωτέρω όρους και συµφωνίες, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα: ΑΡΘΡΟ 1ο ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΟΥΣ Το είδος προµήθειας, η ποσότητα και η συµβατική δαπάνη για τον οποίο προορίζεται αυτό, ορίζονται ως κατωτέρω : Περιγραφή Είδους Μ.Μ. Ποσότητα ΤΜΗΜΑ Γ: Εξοπλισμός Ήχου & Εικόνας Γ1 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 40'' (SAMSUNG UE40F6320AW) τεµ. 1 Γ2 ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΑΣ (VIVITEK D555 EDU) τεµ. 1 Γ3 ΦΟΡΗΤΟΣ Η/Υ (TOSHIBA SATELLITE L50-A-1D9) τεµ. 2 Γ4 ΑΥΤΟΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΑ ΗΧΕΙΑ 350W (JBL Pro WON 515TX ) τεµ. 2 Γ5 ΒΑΣΕΙΣ ΗΧΕΙΩΝ (BESPECO PN90XLN) τεµ. 2 Γ6 ΦΟΡΗΤΟ CD PLAYER (F&U RCD-9037BT) τεµ. 1 ΣΥΝΟΛΟ 3.552,00 ΦΠΑ 16% 568,32 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ 4.120,32 Η συνολική συµβατική δαπάνη για την παραπάνω προµήθεια ανέρχεται στο ποσό των τριών χιλιάδων εκατόν είκοσι ευρώ και τριάντα δύο λεπτών ( 4.120,32), συµπεριλαµβανοµένων των κρατήσεων για τρίτους, του φόρου εισοδήµατος, 4% και του αναλογούντα Φ.Π.Α (16%). Η ανωτέρω τιµή νοείται για παράδοση του ανωτέρω ειδών, µε ευθύνη, µέριµνα και δαπάνη του ΑΝΑ ΟΧΟΥ, ελεύθερου, στο χώρο του νοµικού προσώπου που αναφέρεται αναλυτικά στη ιακήρυξη και περιλαµβάνει την αξία των ειδών και τυχόν παρελκόµενο εξοπλισµό, τα έξοδα µεταφοράς του, περιλαµβάνει δε, επί πλέον, τις υπέρ τρίτων κρατήσεις, το φόρο εισοδήµατος και τον αναλογούντα Φ.Π.Α., σύµφωνα µε την µε αρ. πρωτ. 4198/ ιακήρυξη και την προσφορά του ΑΝΑ ΟΧΟΥ. ΑΡΘΡΟ 2ο ΤΟΠΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Η οριστική παραλαβή των ανωτέρω ειδών θα γίνει εντός εξήντα (60) ηµερολογιακών ηµερών (συµβατικός χρόνος παράδοσης) από την εταιρία «BON STUDIO Α.Ε.Β.Ε», στο χώρο του ΦΟΡΕΑ που περιγράφεται στη ιακήρυξη. Κατά συνέπεια, η παράδοση των ανωτέρω ειδών σε πλήρη λειτουργία θα γίνει την Ο ΑΝΑ ΟΧΟΣ θα αναλάβει ο ίδιος τη µεταφορά των υπό προµήθεια ειδών στο χώρο που ορίζεται στη ιακήρυξη µε βάση την ελληνική νοµοθεσία και τους αντίστοιχους κανονισµούς. Σχετικά µε τον τρόπο παράδοσης παραλαβής των υπό προµήθεια ειδών, θα ισχύσουν τα ακόλουθα : 3

4 Μέσα στο συµβατικό χρόνο παράδοσης των 60 ηµερών, ο ΑΝΑ ΟΧΟΣ οφείλει να έχει προσκοµίσει τα ανωτέρω είδη στο ήµο Λήµνου. Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών θα γίνει από την Επιτροπή Παραλαβής του ήµου, που συγκροτείται µε απόφαση του.σ. του φορέα. Παράταση στο συµβατικό χρόνο µπορεί να δοθεί, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 27 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ΑΡΘΡΟ 3ο ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Οι αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές και τα ελάχιστα χαρακτηριστικά των προς προµήθεια ειδών αναφέρονται παρακάτω. Ο ΑΝΑ ΟΧΟΣ υποχρεούται να παραδώσει τα υπό προµήθεια είδη καινούργια και αµεταχείριστα, σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές που ακολουθούν και οι οποίες είναι απολύτως σύµφωνες µε την τεχνική προσφορά του ΑΝΑ ΟΧΟΥ, καλύπτουν δε και τις τεχνικές προδιαγραφές της ιακήρυξης. Τα υπό προµήθεια είδη κατά συνέπεια περιλαµβάνουν τα παρακάτω στοιχεία και τεχνικά χαρακτηριστικά: Γ1 Τηλεόραση 40 Ποσότητα 1 Προϋπολογισμός 812,00 Τύπος LED-TV Τεχνολογία 3D, LED LCD, SMART-TV Διαγώνιος >= 40 Ανάλυση οθόνης >= 1920 X 1080 Full HD Αναλογία διαστάσεων 16:9 Είσοδοι σύνδεσης 3xHDMI, 1xScart, 1xComposite, 3xUSB 2.0, 1xEthernet (Lan), WiFi Ψηφιακός Δέκτης DVB-T/C Αποκωδικοποιητής MPEG4 Internet Web Browser, Skype Έξοδοι συσκευής Digital Audio (optical), Headphones Τύπος ήχου DTS Dolby Digital Plus Ηχεία >= 5W x 2 Συσκευή εισόδου Τηλεχειριστήριο Πηγή τροφοδοσίας AC V Εγγύηση συσκευής >= 2 έτη Γ2 Βιντεοπροβολέας Ποσότητα 1 Προϋπολογισμός 870,00 Τεχνολογία απεικόνισης 3LCD Φωτεινότητα εικόνας >= 2700 lumens Αντίθεση εικόνας >= 3000:1 Ανάλυση >= 1024 Χ 768 Αναλογία διαστάσεων 4:3 Διάρκεια λυχνίας >= 4000 ώρες Είσοδος εικόνας (NTSC, SECAM, PAL) Πρότυπο ψηφιακού βίντεο High-Definition Multimedia Interface (HDMI) Είσοδοι συσκευής 1xRGB D-Sub 15pin, 1xStereo Mini Jack, 1xS- Video, 1xComposite, 1xHDMI 4

5 Έξοδοι συσκευής 1xRGB D-Sub 15pin, 1xStereo Mini Jack Μέγιστη διαγώνιος οθόνης 200 Συσκευή εισόδου Τηλεχειριστήριο Πηγή τροφοδοσίας AC V Εγγύηση συσκευής >= 2 έτη Εγγύηση λάμπας >= 1 έτος Γ3 Φορητός Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Ποσότητα 2 Προϋπολογισμός 1.999,84 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ Τεχνολογία κατασκευής: Intel Core i5-2410m ή αντίστοιχης CPU υπολογιστικής ισχύος. Eπεξεργασία: 32/64 bit. Συχνότητα λειτουργίας: 2,30 GHz. Δίαυλος FSB : 1333 MHz ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ Χωρητικότητα: 640 GB. Ταχύτητα περιστροφής: rpm. ΟΘΟΝΗ Μέγεθος : 39,6 cm (15,6 '') Τύπος : Οθόνη TFT με αναλογία 16 : 9 και οπίσθιο φωτισμό LED Ανάλυση : x 768 ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 1 x Είσοδος DC 1 x εξωτερική οθόνη (VGA out) 1 x RJ-45 1 x εξωτερικό μικρόφωνο (Microphone in) 1 x ακουστικά στερεοφωνικά (Headphone Out) 2 x USB x ενσωματωμένη webcam ανάλυσης VGA και ενσωματωμένο μικρόφωνο 1 x USB 3.0 με υποστήριξη της λειτουργίας USB Sleep-and-Charge 1 x HDMI 1 x Συσκευή ανάγνωσης πολλών καρτών (να υποστηρίζει τουλάχιστον κάρτες SD ΜΝΗΜΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΡΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΝΣΥΡΜΑΤΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΧΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ έως 2 GB, minisd/microsd με προσαρμογέα έως 2 GB, SDHC έως 32 GB) Μέγεθος: 4 GB Τύπος Μνήμης: DDR3 Ταχύτητα Διαύλου: 1333MHz. Μέγιστη Επεκτασιμότητα: 8 GB Τεχνολογία κατασκευής: NVIDIA GeForce GT 525M ή αντίστοιχης υπολογιστικής ισχύος Μνήμη: Αποκλειστική μνήμη κάρτας 2 GB Είδος οπτικού μέσου: Μονάδα δίσκου επανεγγραφής Blu-ray Disc (BD-RE) με υποστήριξη εγγραφής, επανεγγραφής, αναπαραγωγής και λειτουργία DVD Super Multi. Τοπολογία: Gigabit Ethernet LAN Ταχύτητα: 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T Ασύρματο δίκτυο Wi-Fi: Wi-Fi b/g/n Ασύρματη τεχνολογία Bluetooth: Bluetooth 3.0 HS Τύπος: Στερεοφωνικός ήχος 24 bit Αριθμός ενσωματωμένων ηχείων: 1 Αυθεντικά Windows 7 Home Premium 64 Bit 5

6 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ Τεχνολογία : Ιόντων λιθίου Li-Ion Μέγιστη διάρκεια ζωής : Τουλάχιστον 4 ώρες 2 ΕΤΗ Γ4 Αυτοενισχυόμενα ηχεία 350W Ποσότητα 2 Προϋπολογισμός 1.856,00 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Αυτοενισχυόμενο πλαστικό ηχείο 2 δρόμων, με 2 ενισχυτές, 350W σε 15 woofer και 100W σε driver, 42Hz-18KHz. Να διαθέτει 1 mic input + 2 line input + 1 line out για δυνατότητα παράλληλης σύνδεσης (XLR). Διαστάσεις 685 H x 438 W x 366 D mm. ΕΓΓΥΗΣΗ Εγγύηση καλής λειτουργίας 2 ετών και δυνατότητα service Γ5 Βάσεις ηχείων Ποσότητα 2 Προϋπολογισμός 109,04 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Βάση ηχείων τρίποδο αλουμινίου. Ύψος: cm (+ 5cm), Αντοχή βάρους: 50 kg. ΕΓΓΥΗΣΗ Εγγύηση καλής λειτουργίας 2 ετών και δυνατότητα service Γ6 Φορητό CD PLAYER Ποσότητα 1 Προϋπολογισμός 81,20 Τύπος Φορητό Ράδιο-CD, με θύρα USB Δίσκοι αναπαραγωγής CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD USB Θύρα USB για απευθείας αναπαραγωγή Τύπος οθόνης LCD Ζώνες ραδιοφωνικού δέκτη FM, MW Κεραία δέκτη Ναι Σύστημα ήχου Στερεοφωνικός Αρ. ενσωματωμένων ηχείων 2 Συσκευή εισόδου Τηλεχειριστήριο Έξοδοι συσκευής Stereo headphones Πηγή τροφοδοσίας AC V / Μπαταρίες C (LR14) Αριθμός μπαταριών >= 6 Εγγύηση συσκευής >= 1 έτος ΑΡΘΡΟ 4ο ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 1. Η πληρωµή της αξίας των ειδών στον ανάδοχο θα γίνει σε ευρώ, µε την εξόφληση του 100% της συµβατικής αξίας µετά την οριστική παραλαβή αυτών και µε την προσκόµιση των κάτωθι : (α) των τιµολογίων πώλησης του προµηθευτή, µε την ένδειξη «ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ» (β) εξοφλητικής απόδειξης του προµηθευτή, εάν τα τιµολόγια δεν φέρουν την ένδειξη «ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ», (γ) του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής µε το οποίο πιστοποιείται η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών, πλήρως εγκατεστηµένων και σε λειτουργία, από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής Προµηθειών σύµφωνα µε τα άρθρα 28, 46 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 2. Η πληρωµή της αξίας των ειδών στον προµηθευτή γίνεται µετά την υποβολή όλων των απαραιτήτων για την πληρωµή δικαιολογητικών καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί, σύµφωνα µε τον νόµο, από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή. Η Αναθέτουσα Αρχή καθίσταται υπερήµερη και οφείλει τόκους όταν παρέλθουν οι προβλεπόµενοι από την σχετική νοµοθεσία (Π.. 166/03) χρόνοι. Σηµειώνεται ότι η καθαρή αξία 6

7 των παραστατικών υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήµατος βάσει του Ν. 2238/94 (ΦΕΚ 151Α) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η Πληρωµή της αξίας των υπό προµήθεια ειδών θα βαρύνει δε το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ΑΛΙΕΙΑΣ Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωµής και τα λοιπά στοιχεία, ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 36 και 37 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. Η δαπάνη για την πληρωµή της προµήθειας υπόκειται σε υπέρ τρίτων κρατήσεις. Από την πληρωµή του ΑΝΑ ΟΧΟΥ θα παρακρατηθεί ο προβλεπόµενος φόρος 4% επί του καθαρού ποσού της αξίας των ειδών (άρθρο 55 Ν.2238/94). ιευκρινίζεται ότι ο Φ.Π.Α. που αναλογεί στη συµβατική αξία θα καταβληθεί από την προµηθεύτρια στο ηµόσιο Ταµείο, σύµφωνα µε τις επί του αντικειµένου τούτου ισχύουσες διατάξεις. Το νοµικό πρόσωπο δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζηµίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αµοιβή στο προσωπικό του ΑΝΑ ΟΧΟΥ ή τρίτων. ΑΡΘΡΟ 5ο ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ - ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ Ο ΑΝΑ ΟΧΟΣ κατέθεσε εγγυητική επιστολή υπ αριθ ποσού 355,20 της Τράπεζας EUROBANK ERGASIAS Α.Ε., το οποίο καλύπτει σε ποσοστό το 10% της συνολικής συµβατικής αξίας της προµήθειας, προ Φ.Π.Α., για την καλή εκτέλεση της Σύµβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ισχύει µέχρι την επιστροφή της και θα αποδοθεί στον ΑΝΑ ΟΧΟ µετά την πλήρη και κανονική εκτέλεση των όρων της παρούσας Σύµβασης, µε την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υπό προµήθεια ειδών και ύστερα από εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης προβλέπει ότι, σε περίπτωση κατάπτωσής της το οφειλόµενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου. Σε πάγιο τέλος χαρτοσήµου υπόκειται και το τυχόν οφειλόµενο ποσό λόγω επιβολής προστίµου. Ο χρόνος εγγύησης, µετά την πάροδο του οποίου ενεργείται η οριστική παραλαβή των υλικών που περιγράφονται αναλυτικά στο Τιµολόγιο της Μελέτης, µετρούµενος από την ηµεροµηνία της προσωρινής παραλαβής του, ορίζεται σε έξι µήνες. Για το εν λόγω διάστηµα, ο ΑΝΑ ΟΧΟΣ εγγυάται τα ακόλουθα, τα οποία υποχρεούται να ακολουθήσει χωρίς καµία αποζηµίωση ή αµοιβή εκ µέρους του ΦΟΡΕΑ : α.- Την καλή και αποδοτική λειτουργία των υπό προµήθεια ειδών σε όλο το χρονικό διάστηµα της εγγύησης, σε συνδυασµό καλής χρήσης. Ο χρόνος αυτός θα αρχίζει από την παραλαβή των υπό προµήθεια ειδών. β.- Ο ήµος Λήµνου δε θα ευθύνεται για καµιά βλάβη των υπό προµήθεια ειδών προερχόµενη από την συνήθη και ορθή χρήση των και δε θα επιβαρύνεται µε κανένα ποσό για την επισκευή τους. Σε αποδεδειγµένη παράλειψη ή αµέλεια του αναδόχου να κάνει τις πιο πάνω ενέργειες, αυτές θα τις κάνει ο ήµος σε βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου ή θα γίνουν µε άλλο τρόπο που θα αποφασίζεται από την Προϊσταµένη Αρχή. ΑΡΘΡΟ 6 ο ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΡΗΤΡΕΣ Η παράδοση και η παραλαβή των υπό προµήθεια ειδών θα γίνει σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης της προµήθειας. Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης µε υπαιτιότητα του ΑΝΑ ΟΧΟΥ, επιβάλλονται κυρώσεις σύµφωνα µε τα παρακάτω: Αν παρέλθουν οι συµφωνηµένες ηµεροµηνίες παράδοσης και τα υπό προµήθεια είδη δεν παραδοθεί σύµφωνα µε τους συµβατικούς όρους, τότε ο ΑΝΑ ΟΧΟΣ υποχρεούται να καταβάλλει ποινική ρήτρα, σύµφωνα µε το άρθρο 33 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. Οι ως άνω ρήτρες καθυστέρησης και µε τους ίδιους όρους επιβάλλονται στην περίπτωση υπέρβασης τυχόν τµηµατικών προθεσµιών από υπαιτιότητα του ΑΝΑ ΟΧΟΥ. Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα επιβάλλονται µε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου και θα παρακρατούνται από την επόµενη πληρωµή του ΑΝΑ ΟΧΟΥ. 7

8 Με την ίδια ως άνω απόφαση ανακαλούνται οι ρήτρες καθυστέρησης για τυχόν τµηµατικές προθεσµίες µόνο αν η υλοποίηση της προµήθειας περατωθεί µέσα στη συνολική προθεσµία. Οι ρήτρες καθυστέρησης που επιβάλλονται για υπέρβαση τµηµατικών προθεσµιών, αν δεν ανακληθούν, βαρύνουν τον ΑΝΑ ΟΧΟ επιπλέον των ρητρών λόγω υπέρβασης συνολικής προθεσµίας που έχουν επιβληθεί. Σε περίπτωση Ένωσης / Κοινοπραξίας οι ως ανωτέρω ποινικές ρήτρες και τόκοι επιβάλλονται αναλογικά σε όλα τα µέλη της Ένωσης / Κοινοπραξίας. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 33 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ΑΡΘΡΟ 7ο ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η παρούσα Σύµβαση δύναται να τροποποιηθεί σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 25 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. Σε κάθε περίπτωση, κάθε πιθανή τροποποίησή της Σύµβασης πρέπει να τύχει της προέγκρισης της ΕΤΑ Λέσβου Α.Ε. ΑΡΘΡΟ 8ο ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΙΚΑΙΟ ΕΠΙΛΥΣΗ ΙΑΦΟΡΩΝ Η εν λόγω Σύµβαση διέπεται από το Ελληνικό ίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχοµένως προκύψουν σχετικά µε την ερµηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρµογή της Σύµβασης ή εξ αφορµής της, ο ΦΟΡΕΑΣ και ο ΑΝΑ ΟΧΟΣ καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύµφωνα µε τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών, πάντα υπό το πρίσµα της προστασίας του δηµοσίου συµφέροντος. Σε περίπτωση αδυναµίας εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης, αποκλειστικά αρµόδια είναι τα Ελληνικά ικαστήρια. ΑΡΘΡΟ 9ο ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Για όλα τα λοιπά θέµατα, αναφορικά µε την προµήθεια η οποία πραγµατοποιείται µε την παρούσα Σύµβαση, ισχύουν οι όροι της αρ. πρωτ. 4198/ διακήρυξης και της απόφασης κατακύρωσης 168/2014 καθώς και τα αναφερόµενα στο στον «Ενιαίο Κανονισµό Προµηθειών Ο.Τ.Α.» ΦΕΚ. 185 Β / των οποίων ο ΑΝΑ ΟΧΟΣ έλαβε γνώση και δέχθηκε αυτούς ανεπιφύλακτα. O ΕΥΤΕΡΟΣ των συµβαλλοµένων «BON STUDIO Α.Ε.Β.Ε.», αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω, ΗΛΩΝΕΙ (1) α. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύµβαση δεσµεύει απολύτως την εξουσιοδοτούσα αυτόν ανάδοχο του έργου Επιχείρηση και ότι αυτή δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόµενα στην παρούσα σύµβαση. β. Ότι ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα για την εκτέλεση της παρούσας προµήθειας, τα οποία ο ανάδοχος θα εφαρµόσει σε συνδυασµό µε τις µνηµονευθείσες διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ. γ. Ότι ο ανάδοχος θα εφαρµόζει κατά τα καθοριζόµενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της ιευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταµένων αυτής Υπηρεσιών. δ. Ότι ο ανάδοχος έχει µελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείµενη νοµοθεσία και οριοθετούνται στην διακήρυξη και ότι τυχόν παράλειψη του αναδόχου προς ενηµέρωσή του µε κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύµβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συµµόρφωσή του προς τις συµβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον ανάδοχο κανένα δικαίωµα οικονοµικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσµίας εξ αιτίας αυτού του λόγου. ε. Ότι βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύµφωνα µε τη ιακήρυξη και που 8

9 κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύµβασης είναι νόµιµα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση µε τους όρους της διακήρυξης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σηµείο αντίθεσης µε δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγµή της γνώσης του σηµείου αντίθεσης. (2) Η ολική προθεσµία καθορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο της ιακήρυξης. Σηµειώνεται εδώ ότι η ολική προθεσµία του έργου έχει καθοριστεί σε εξήντα (60) ηµερολογιακές ηµέρες από την ηµέρα υπογραφής της παρούσας σύµβασης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της διακήρυξης. (3) Η σηµερινή ηµεροµηνία υπογραφής της Σύµβασης ( ), αποτελεί σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και ηµεροµηνία έναρξης της προθεσµίας για την εκτέλεση της προµήθειας. (4) Ο ανάδοχος οφείλει να αναρτήσει πινακίδα σύµφωνα µε τις υποδείξεις της υπηρεσίας, όπου µεταξύ των άλλων υποχρεωτικά θα αναφέρεται ο φορέας χρηµατοδότησης και η συµµετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγκεκριµένα του Επιχειρησιακού Προγράµµατος ΑΛΙΕΙΑΣ (5) Στο συµφωνητικό αυτό επισυνάπτονται τα εξής αναπόσπαστα συµβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος: η µελέτη του έργου, οι γενικοί όροι της µελέτης, η τεχνική έκθεση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, η γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, η προσφορά και η διακήρυξη. Η παρούσα σύµβαση, υπό µορφή σχεδίου και αφού συµπληρώθηκε στα κενά της, έτυχε της προέγκρισης της Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου Α.Ε. µε το αρ. πρωτ 15944/ έγγραφό της. Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συµβαλλοµένους σε τέσσερα (4) γνήσια, όµοια πρωτότυπα, από τα οποία ένα (1) παρέλαβε ο δεύτερος των συµβαλλοµένων, ένα (1) αποστέλλεται στην ΕΤΑ Λέσβου Α.Ε., ενώ τα άλλα δύο (2) κατατέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΗΜΟ ΛΗΜΝΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑ ΟΧΟ ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΑΤΖΗ ΙΑΜΑΝΤΗΣ 9