Νέας Περάμου, Ν. Καβάλας». Εγκατάσταση δικτύου πυρόσβεσης (Β φάση)

Transcript

1 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: :24:45 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΑΡ4465ΦΘ3-Κ1Κ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ-ΘΑΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Καβάλα 05 Ιουνίου 2015 Αριθ. Πρωτ.: 3487 Ταχ. Δ/νση : Κύπρου 14 Ταχ. Κώδικας : / Τ.Θ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Τηλέφωνο : / Fax : e-mai : efakav@culture.gr ΕΡΓΟ: ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: ΠΟΣΟ: «Στερέωση Αποκατάσταση Οχύρωσης Ανακτορούπολης Νέας Περάμου, Ν. Καβάλας». Εγκατάσταση δικτύου πυρόσβεσης (Β φάση) 4.920,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ (4.000, ,00 ) ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ εκτέλεση εργασιών εγκατάστασης δικτύου πυρόσβεσης (Β φάση) για τις ανάγκες του υποέργου «Στερέωση Αποκατάσταση Οχύρωσης Ανακτορούπολης Νέας Περάμου, Ν. Καβάλας» της πράξης ««Στερέωση Αποκατάσταση Οχύρωσης Ανακτορούπολης Νέας Περάμου, Ν. Καβάλας».» Στην Καβάλα, σήμερα, την 05 Ιουνίου, του έτους 2015, ημέρα Παρασκευή στα γραφεία της Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας Θάσου, στην διεύθυνση Κύπρου 14, και μεταξύ των εξής συμβαλλομένων μερών: Α) Της Εφορείας Αρχαιοτήτων Καβάλας Θάσου, η οποία εδρεύει στη διεύθυνση Κύπρου 14, ΤΚ , Καβάλα, με ΑΦΜ , Δ.Ο.Υ. Δ ΑΘΗΝΩΝ, όπως εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από την κα. ΔΑΔΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Καβάλας-Θάσου και Β) Του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΞΑΡΛΗ, Διπλ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού με έδρα Αμύντα 8, Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ.: ΚΑΒΑΛΑΣ, τηλέφωνο , εφεξής καλούμενος ως«αναδοχοσ». Συμφωνούνται, συνομολογούνται και γίνονται αμοιβαίως δεκτά τα εξής: Η πρώτη των συμβαλλομένων, κ. ΔΑΔΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, με την παραπάνω ιδιότητά της και έχοντας υπόψη: 1. Το Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/ ) «Για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς». 2. Το ΠΔ 24/2015 (ΦΕΚ 20/Α/ ) Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, και μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων. -1-

2 3. Το ΠΔ 104/2014 (ΦΕΚ 171/Α/ ) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού». όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 31 του Ν.4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α/ ) «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομε νων του δημο σιου τομε α, τροποποι ηση του Ν. 3448/2006 (Α 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις». 4. Το ΠΔ 25/2015 (ΦΕΚ 21/Α/ ) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 5. Την αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥ/ΔΟΕΠΥ/275923/40952/379/ Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2891/Β/ ) «Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού στις Περιφερειακές και Ειδικές Υπηρεσίες και στα Δημόσια Μουσεία αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και στις Περιφερειακές Υπηρεσίες αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» όπως συμπληρώθηκε με την αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΥΟΝΕ/ΤΝΕ/295789/3260/37/5 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 3114/Β/ ). 6. Την αριθ. ΥΠΠΟ/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΜΝ/276033/40980/36082/18068/ Απόφαση «Τοποθέτηση Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων Επιπέδου Διεύθυνσης Υπηρεσιών της Κεντρικής, των Περιφερειακών, Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών και Δημοσίων Μουσείων της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΥΠΠΟΑ». 7. Το άρθρο 31 του Ν.4305/2014, ΦΕΚ 237/Α/ «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποι ηση του Ν. 3448/2006 (Α 57), προσαρμογη της εθνικη ς νομοθεσι ας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις». 8. Το Ν. 1958/91 (ΦΕΚ 122/Α/ ) άρθρο 81 «Τρόπος εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων». 9. Το Π.Δ. 99/92 (ΦΕΚ 46/Α/ ) «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει έργων». 10. Το Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/1-2-95) «Προμήθειες Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». 11. Το Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/ ) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 12. Τον Ν. 2947/2001 (ΦΕΚ 228/Α/ ), άρθρο «Θέματα Ολυμπιακής φιλοξενίας, έργων ολυμπιακής υποδομής και άλλες διατάξεις». 13. Το Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/ ) «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου». 14. Την Υ.Α /739/ (ΦΕΚ 1291/ ) «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». 15. Την αριθ. Π1/2622/2014 (ΦΕΚ 3435/Β/ ) Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για την εξαίρεση από την ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (ΕΠΠ) μέχρι των προμηθειών που εντάσσονται σε Συγχρηματοδοτούμενα Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΣΠΑ). 16 Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/ ) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις». 17 Το Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ194/Α/2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». -2-

3 18 Την ΥΑ ΥΠΠΟΤ/ΔΟΕΥΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/30044/ (ΦΕΚ 566 /Β /2011) «Ορισμός δευτερευόντων διατακτών για την ανάληψη υποχρεώσεων σε βάρος πιστώσεων οι οποι ες τι θενται στη δια θεση τους κατ εντολη του κυ ριου διατα κτη». 19 Τον Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/ ) «Διαχείριση Έλεγχος και Εφαρμογή Αναπτυξιακών παρεμβάσεων για τη προγραμματική περίοδο ». 20 Την αριθ /ΕΥΣ/1749/ (ΦΕΚ 540/Β/ ) Υπουργική απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 21. Την αριθ. ΕΥΤΟΠ/Α/ΦΧVII/5759/ εγκύκλιο της Γ. Γραμματέως του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, μετά την αριθ. ΥΠ.ΠΟ.Α./ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΒΜΑΧΜΑΕ/301433/174427/10581/16/ απόφαση, σχετικά με την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων ΕΣΠΑ από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας Θάσου, από , στο πλαίσιο εφαρμογής του νέου Οργανισμού του ΥΠ.ΠΟΑ (Π.Δ. 104/2014). 22. Την με αριθ. πρωτ. 8076/ απόφαση ένταξης της πράξης «Στερέωση Αποκατάσταση Οχύρωσης της Ανακτορούπολης Ν. Περάμου, Ν. Καβάλας» στο Ε.Π. Μακεδονία-Θράκη ΕΣΠΑ , όπως τροποποιήθηκε με την αρ. πρωτ. 7603/ απόφαση 1 ης τροποποίηση αυτής. 23. Την αριθ. ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Β1/Φ37-46/118687/4817/ υπουργική απόφαση για την έγκριση εκτέλεσης των εργασιών απολογιστικά και με αυτεπιστασία στο πλαίσιο της ανωτέρω πράξης. 24. Την ύπαρξη της αναγκαίας πίστωσης της εν λόγω πράξης, σύμφωνα με την με την υπ. αριθ /ΔΕ-7431/10/12/2010 (ΑΔΑ: 4ΙΦΜΦ-Τ) απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. 25. Tο αριθ. 2430/ (ΑΔΑΜ: 15REQ ) πρωτογενές αίτημα των επιβλεπόντων του έργου σχετικά με την «εκτέλεση εργασιών εγκατάστασης δικτύου πυρόσβεσης (Β φάση)». 26. Την αριθ. πρωτ. 3486/ ) απόφαση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Καβάλας - Θάσου σχετικά με την ανάθεση «εκτέλεσης εργασιών εγκατάστασης δικτύου πυρόσβεσης (Β φάση)». Α Ν Α Θ Ε Τ Ε Ι Στο δεύτερο των συμβαλλομένων το έργο «Εκτέλεση εργασιών εγκατάστασης δικτύου πυρόσβεσης (Β φάση)» για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «Στερέωση Αποκατάσταση Οχύρωσης Ανακτορούπολης Νέας Περάμου, Ν. Καβάλας» (Κωδ. Πράξης: 2010ΕΠΟ του Ε.Π. «Μακεδονία- Θράκη» ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΙΣ Ο Ανάδοχος οφείλει να ολοκληρώσει τις υπό εκτέλεση εργασίες σεβόμενος πλήρως τους όρους που τίθενται στην τεχνική έκθεση βάση της οποίας έγινε η οικονομική προσφορά, η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα σύμβαση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι). Οι όροι της σύμβασης έχουν ως εξής: ΑΡΘΡΟ 1. Αντικείμενο της σύμβασης Αντικείμενο της σύμβασης είναι η «Εκτέλεση εργασιών εγκατάστασης δικτύου πυρόσβεσης (Β φάση)» για τις ανάγκες εκτέλεσης του υποέργου «Στερέωση Αποκατάσταση Οχύρωσης Ανακτορούπολης Νέας Περάμου, Ν. Καβάλας». Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει τις υπό εκτέλεση εργασίες και να χρησιμοποιήσει υλικά απαλλαγμένα ελαττωμάτων (πραγματικών και νομικών) και με όλες τις συνομολογημένες ιδιότητες. Ενδεικτικά θεωρείται ότι ο Ανάδοχος εκπληρώνει την ανωτέρω υποχρέωσή του όταν τα χρησιμοποιούμενα υλικά ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές του Παραρτήματος I -3-

4 της παρούσας. Οι εργασίες και τα υλικά πρέπει να έχουν την ποιότητα και την απόδοση που η Αναθέτουσα Αρχή εύλογα προσδοκά από πράγματα της ίδιας κατηγορίας, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη τις δημόσιες δηλώσεις, διαφημίσεις και επισημάνσεις του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την ευθύνη της σωστής και ασφαλούς μεταφοράς και τοποθέτησης των υλικών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των παραπάνω εργασιών, τηρώντας τα προβλεπόμενα από την εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία μέτρα ασφαλείας για το προσωπικό που απασχολεί. Ο Ανάδοχος υποχρεούται σε επιστροφή και αντικατάσταση σε περίπτωση διαπίστωσης ελαττωματικού υλικού. Για όλα τα υλικά και εφ όσον απαιτηθεί να είναι διαθέσιμο από τον προμηθευτή αποδεικτικό και εγγύηση της ποιότητας των υλικών. ΑΡΘΡΟ 2. Λοιπές Υποχρεώσεις Αναδόχου Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, των διατάξεων και κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του, ή στο προσωπικό της Αναθέτουσας Αρχής ή σε οποιονδήποτε τρίτο και για τη λήψη μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος. Ο Ανάδοχος ευθύνεται στο ακέραιο για κάθε ζημιά ή φθορά σε τυχόν υπάρχουσες κατασκευές και εγκαταστάσεις στο χώρο εκφόρτωσης που θα οφείλεται στα μηχανήματα, όργανα και μέσα, που χρησιμοποίησε για την εκτέλεση των προς ανάθεση εργασιών. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει αποκλειστικώς και εξ ολοκλήρου όλες τις ευθύνες έναντι οποιουδήποτε τρίτου προβάλλοντος δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ευρεσιτεχνίας, σημάτων κλπ., που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με μελέτες, υλικά, μηχανήματα, μεθόδους, τρόπους εργασίας, συστήματα, εφευρέσεις κλπ. που θα χρησιμοποιηθούν για την εκ μέρους του πλήρη εκτέλεση της εργασίας. Ο Ανάδοχος οφείλει να συνεργαστεί τόσο εκ των προτέρων, όσο και καθ όλη τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου που έχει αναλάβει, με την Αναθέτουσα Αρχή. ΑΡΘΡΟ 3. Αξία Η συνολική δαπάνη της εν λόγω εργασίας ανέρχεται στο ποσό τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι ΕΥΡΩ (#4.920,00# ΕΥΡΩ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (καθαρό ποσό 4.000,00 + Φ.Π.Α. 920,00 ). Η δαπάνη θα βαρύνει τις εγκεκριμένες πιστώσεις της πράξης με κωδικό 2010ΕΠΟ της ΣΑΕΠ 031/8 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων σε συγχρηματοδότηση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και υπάρχει η σχετική πίστωση, σύμφωνα με την με την υπ. αριθ /ΔΕ-7431/10/12/2010 (ΑΔΑ: 4ΙΦΜΦ-Τ) απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να διακόψει, εφόσον το κρίνει σκόπιμο αιτιολογημένα, ανά πάσα στιγμή την εκτέλεση της Σύμβασης. Δύναται επίσης να μην εξαντλήσει το σύνολο του προϋπολογισμού του έργου εφ όσον κρίνει κάτι τέτοιο σκόπιμο. Σε περίπτωση λύσης της σύμβασης για οποιοδήποτε λόγο πριν την κάλυψη του παραπάνω συνολικού τιμήματος ο Ανάδοχος απεκδύεται κάθε δικαιώματός του για το υπόλοιπο ποσό. ΑΡΘΡΟ 4. Τόπος/Τρόπος εκτέλεσης εργασιών Η εκτέλεση των υπό ανάθεση εργασιών υλικών θα γίνεται στο χώρο του εργοταξίου του έργου στην Ανακτορούπολη Νέας Περάμου Καβάλας. -4-

5 ΑΡΘΡΟ 5. Χρονική Δέσμευση Η χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης της εκτέλεσης των εργασιών ορίζεται σε τρεις (3) μήνες. Ως ημερομηνία έναρξης ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με τον ανάδοχο. Σε περίπτωση παράτασης ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 13, παρ.3 του Π.Δ.118/2007. Εκτός των φυσικών καθυστερήσεων που τυχόν προκύπτουν, η μη συμμόρφωση του αναδόχου στα παραπάνω αναφερόμενα, μετά από τρεις (3) έγγραφες συστάσεις έχουν ως αποτέλεσμα να κηρυχθεί αυτός έκπτωτος. Έγγραφες συστάσεις μπορεί να είναι: η αναγραφή στο ημερολόγιο του έργου με ταυτόχρονη ενημέρωση του αναδόχου, η ειδοποίηση μέσω επιστολής ή μέσω mail του διαδικτύου στην ηλεκτρονική του διεύθυνση που θα δηλώσει ο ανάδοχος ή μέσω fax στον αριθμό που θα δηλώσει ο ανάδοχος κατά την υπογραφή της σύμβασης. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος εκτέλεσης των εργασιών χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης από τον ανάδοχο ή αν λήξει ο παραταθείς χρόνος χωρίς να παραδοθεί το υλικό ή να εκτελεστούν οι εργασίες, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Μετά από την τοποθέτηση υλικών / την εκτέλεση των εργασιών υπογράφεται πρωτόκολλο παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή της Αναθέτουσας αρχής μετά από αναφορά των επιβλεπόντων του έργου. ΑΡΘΡΟ 6. Πληρωμή Η πληρωμή για την εκτέλεση των εργασιών θα γίνει μετά την ολοκλήρωση των εργασιών. Οι πληρωμές πραγματοποιούνται από την Υπηρεσία μέχρι τις 20 του επομένου μήνα από την ημερομηνία κοπής του τιμολογίου και γίνονται με κατάθεση σε λογαριασμό ΙΒΑΝ του Αναδόχου και μετά την υπογραφή του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής υλικών και εργασιών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Καβάλας-Θάσου. Τον Ανάδοχο βαρύνει η ισχύουσα σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία παρακράτηση φόρου στην καθαρή αξία των τιμολογίων, η οποία αποδίδεται από την Υπηρεσία. Για την παρακράτηση δίδεται σχετική βεβαίωση. Τον Ανάδοχο βαρύνει η ισχύουσα σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία παρακράτηση φόρου στην καθαρή αξία των τιμολογίων, η οποία αποδίδεται από την Υπηρεσία και επιπλέον κράτηση 0,10% υπέρ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία υπολογίζεται στην καθαρή αξία της σύμβασης και παρακρατείται με την πρώτη πληρωμή. Για την πληρωμή απαιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά: 1. Αναφορά επιβλεπόντων του έργου για την βεβαίωση καλής εκτέλεσης των εργασιών. 2. Πρωτόκολλο παραλαβής εργασιών και υλικών από την επιτροπή που αναφέρεται στα έχοντας υπόψη της παρούσας σύμβασης. 3. Τιμολόγιο του προμηθευτή που να αναφέρει την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ. 4. Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ. 5. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ κατά την ημέρα πληρωμής. ΑΡΘΡΟ 7. Χρόνος δέσμευσης του Αναδόχου για τις τιμές της προσφοράς Ο Ανάδοχος δεσμεύεται να διατηρήσει την τιμή της προσφοράς του μέχρι τη λήξη της σύμβασης ( ). Σε περίπτωση παράτασης της σύμβασης, λόγω αλλαγής του χρονοδιαγράμματος του έργου, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 13 του ΠΔ 118/

6 ΑΡΘΡΟ 8. Εκχώρηση Υποκατάσταση Ο ανάδοχος απαγορεύεται να υποκατασταθεί από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο σχετικά με τις υποχρεώσεις που θα αναλάβει εξ αφορμής της παρούσας, καθώς επίσης απαγορεύεται η εκχώρηση δικαιωμάτων άνευ της ρητής και εγγράφου αδείας της Προϊσταμένης της Εφορείας Αρχαιοτήτων Καβάλας-Θάσου. ΑΡΘΡΟ 9. Ανωτέρα Βία Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος επικαλείται περιστατικό ανωτέρας βίας για τη μη εκπλήρωση υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα φέρει το βάρος της απόδειξης. Στερείται, όμως, το δικαίωμα να την επικαλεσθεί, εάν δεν την αναφέρει εγγράφως και δεν προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία εντός είκοσι (20) ημερών αφότου συνέβησαν τα περιστατικά που τη στοιχειοθετούν και προκάλεσαν τη μερική ή ολική αδυναμία του να εκτελέσει την προμήθεια που του ανατέθηκε. Κανένας από τους συμβαλλόμενους δεν ευθύνεται για παράλειψη εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αν η παράλειψη αυτή είναι συνέπεια ανωτέρας βίας, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 37 του Π.Δ. 118/2007. ΑΡΘΡΟ 10. Εμπιστευτικότητα - Πνευματικά Δικαιώματα Καθ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς Τύπου), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το Έργο χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δεν δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή, με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Αναθέτουσα Αρχή και όλα τα εξουσιοδοτημένα απ αυτήν πρόσωπα οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά μόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και με την ευκαιρία της υλοποίησης του Έργου και αφορούν σε τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα ή μεθόδους υλοποίησης του Έργου ή του Αναδόχου. ΑΡΘΡΟ 11. Γλώσσα Επικοινωνίας Η επικοινωνία κάθε είδους (προφορική και γραπτή) του Αναδόχου με την Αναθέτουσα Αρχή γίνεται στην ελληνική γλώσσα. Οπουδήποτε και οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης απαιτηθεί διερμηνεία ή μετάφραση από ή/και προς τα ελληνικά, θα εξασφαλίζεται με φροντίδα, δαπάνη και ευθύνη του Αναδόχου. ΑΡΘΡΟ 12. Δωσιδικία Εφαρμοστέο Δίκαιο -6-

7 Η παρούσα Σύμβαση διέπεται αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο. Αποκλειστική αρμοδιότητα για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς μεταξύ των μερών που απορρέει από την παρούσα έχουν τα Δικαστήρια της έδρας της Αναθέτουσας Αρχής. ΑΡΘΡΟ 13. Ισχύς της σύμβασης Η παρούσα Σύμβαση με τα παραρτήματα αυτής (Ι και ΙΙ) είναι η μόνη συμφωνία μεταξύ των μερών. Για τα θέματα που ρητώς δεν ρυθμίζονται στην παρούσα, ισχύει το ΠΔ 118/2007. Τυχόν ακυρότητα κάποιου όρου της Σύμβασης δεν επιφέρει ακυρότητα της Σύμβασης. Η εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής, μη άσκηση οποιουδήποτε από τα δικαιώματά της, δεν μπορεί να θεωρηθεί παραίτηση από το δικαίωμα αυτό, ούτε αποκλείει άσκησή του στο μέλλον. Για την προσήκουσα εκτέλεση της προμήθειας, όλοι οι όροι της παρούσης θεωρούνται ουσιώδεις και η παραβίαση τους συνιστά λόγο καταγγελίας αυτής από την Αναθέτουσα Αρχή. ΑΡΘΡΟ 14. Τροποποίηση όρων της σύμβασης Οποιαδήποτε τροποποίηση, προσθήκη ή διαφοροποίηση της παρούσας σύμβασης θα γίνεται μόνο έπειτα από γραπτή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του Π.Δ. 118/2007. Σε πιστοποίηση των ανωτέρω η παρούσα σύμβαση αφού αναγνώσθηκε υπογράφεται νομίμως από τα συμβαλλόμενα μέρη σε τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα ως κατωτέρω. Από τα παραπάνω τέσσερα (4) πρωτότυπα ένα λαμβάνει ο Ανάδοχος και τα υπόλοιπα παραμένουν στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας-Θάσου. ΤΑ ΜΕΡΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ Η Προϊσταμένη της Εφορείας Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΔΑΔΑΚΗ Αρχαιολόγος με βαθμό Β Θεόδωρος Γ. Αξαρλής -7-

8 Παράρτημα I ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΜΑ: Εγκατάσταση δικτύου πυρόσβεσης (Β φάση) για τις ανάγκες του υποέργου «Στερέωση Αποκατάσταση οχύρωσης της Ανακτορούπολης Νέας Περάμου, Ν. Καβάλας» της πράξης «Στερέωση-αποκατάσταση οχύρωσης Ανακτορούπολης Νέας Περάμου Ν. Καβάλας». Με στόχο την ολοκλήρωση των εργασιών εγκατάστασης δικτύου πυρόσβεσης στον αρχαιολογικό χώρο της Ανακτορούπολης, όπως προβλέπεται και από το φυσικό αντικείμενο του έργου «Στερέωση Αποκατάσταση οχύρωσης Ανακτορούπολης Νέας Περάμου, Ν. Καβάλας», κρίνουμε αναγκαία την ανάθεση των παρακάτω εργασιών εγκατάστασης δικτύου πυρόσβεσης στο εσωτερικό του αρχαιολογικού χώρου. Οι συγκεκριμένες εργασίες εκτελούνται βάσει της σχετικής μελέτης της υπηρεσίας και της έκθεσης επιθεώρησης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ελευθερούπολης. Αφορούν της εγκατάσταση μόνιμου υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου στο εσωτερικό του αρχαιολογικού χώρου της Ανακτορούπολης, με την τοποθέτηση και σύνδεση στο δίκτυο τεσσάρων (4) συνολικά πυροσβεστικών φωλεών κρουνών. Για την υλοποίηση του απαιτείται η τοποθέτηση υπόγειων σωληνώσεων πολυαιθυλενίου HDPE παροχής νερού διατομής Φ75/ 16 atm, σε συνέχεια του δικτύου που τοποθετήθηκε στην Α φάση, ξεκινώντας από το σημείο που βρίσκεται σήμερα ο εργοταξιακός οικίσκος και ακολουθώντας την συντομότερη και πιο βολική διαδρομή βάσει της οργάνωσης του χώρου με σκοπό την σύνδεση των πυροσβεστικών φωλέων που τοποθετούνται στα σημεία που υποδεικνύει η μελέτη με σκοπό την όσο το δυνατό καλύτερη κάλυψη του χώρου. Για την τοποθέτηση του αγωγού θα ανοιχτεί χάνδακας διαστάσεων 0,40 Χ 0,60 μ. με μηχανικά μέσα, ενώ θα απαιτηθεί και κατασκευή φρεατίων για τον έλεγχο του δικτύου στα σημεία διακλαδώσεων. Στον πυθμένα του χάνδακα θα τοποθετηθεί στρώμα άμμου πάχους τουλάχιστον 30 εκ. το οποίο θα καλύψει τις σωληνώσεις, ενώ πάνω από αυτό θα τοποθετηθεί και πλέγμα οδοποιίας, και στη συνέχεια θα πληρωθεί ο χάνδακας με τα προϊόντα της εκσκαφής. Οι εργασίες και τα υλικά που θα απαιτηθούν για αυτές περιγράφοντια και στον παρακάτω πίνακα: Περιγραφή εργασιών εγκατάστασης δικτύου πυρόσβεσης (Β φάση) Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1 Εκσκαφή χάνδακα διαστάσεων 0,60 Χ 0,40 μ. και πλήρωση με άμμο και προιόντα εκσκαφής μετά την τοποθέτηση του δικτύου. 2 Εγκατάσταση δικτύου πυρόσβεσης και πυρ. φωλέων κρουνών και σύνδεση αυτών με το δίκτυο. 3 Κατασκευή φρεατίων στα σημεία διακλαδώσεων και βάσεων πυρ. φωλέων και κρουνών. -8-

9 Περιγραφή υλικών εγκατάστασης δικτύου πυρόσβεσης (Β φάση) Α/Α ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Σωλήνας πολυαιθυλενίου HDPE χρώματος μπλε. Πυροσβεστική φωλιά και παρελκόμενα σύνδεσης. Πυροσβεστικός κρουνός (δίκρουνο) και παρελκόμενα σύνδεσης. 4 Άμμος 5 Κάλυμμα φρεατίου Φ75 / 16 atm Ανοξείδωτη με ελαστικό σωλήνα διατομής Φ1+3/4 μη κους 30 μ., ανέμη και ακροφύσιο μεταβλητής ροής νερού. Εισόδου 3 και δύο (2) εξο δων 2 και 2 ½ με ρακόρ και τάπες Χυτοσιδιρό, διαστάσεων 400Χ400 χιλ., κλάσης Β μ μ3 (μήκος 145 μ, διαστάσεις χάνδακα 0,60Χ0,40μ., πλήρωση εως το μέσο του βάθους) 2 Η πορεία του δικτύου και η θέση των πυροσβεστικών φωλεών και κρουνών ορίζονται στο συνοδευτικό σχέδιο κάτοψης του χώρου. Στις εκτιμούμενες ποσότητες θα πρέπει να υπολογιστεί μια αυξομείωση 5-10% λαμβάνοντας υπόψη την ειδική φύση του αντικειμένου και ανάλογα με τα ευρήματα κατά την εκσκαφή και τις πιθανές μικροτροποποιήσεις της πορείας του δικτύου. Γενικές παρατηρήσεις 1. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει το σύνολο των εργασιών εκσκαφής, εγκατάστασης του δικτύου και πλήρωσης των χανδάκων, συμπεριλαμβανομένου των εργασιών κατασκευής στοιχείων από μπετό (φρεάτια, βάσεις για πυροσβεστικές φωλιές, ) και τοποθέτησης και σύνδεσης των φωλεών και κρουνών και των αντίστοιχων υλικών που θα απαιτηθούν για τις εργασίες αυτές. 2. Oι τιμές της προσφοράς θα παραμείνουν ίδιες καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. 3. Η προσφορά θα δοθεί για το σύνολο των περιγραφομένων εργασιών. Κριτήριο για την αξιολόγηση των προσφορών θα είναι η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο. 4. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν σε διάστημα έως και 180 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης και η πληρωμή θα γίνει στο σύνολο των εργασιών. 7. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ακολουθεί τις οδηγίες των επιβλεπόντων των έργων κατά τις εργασίες. Ο συντάξας -9-

10 ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΤΣΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ -10-

11 ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ -11-

12 Παράρτημα II Οικονομική Προσφορά Αναδόχου Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ Η ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ 1. ΑΞΑΡΛΗΣ Γ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2335/ , ,00-12-