Αριθ. Πρωτ. : 4986 Ηµεροµηνία :28/03/2017. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο :

Transcript

1 ΣΧΕ ΙΟ - ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 5 5 ΑΦΜ: Ο.Υ. :ΦΑΕ Αθηνών Τηλ. Γραφείου Κεντρικής Γραµµατείας: & FAX: Αριθ. Πρωτ. : 4986 Ηµεροµηνία :8/3/7 Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο : ΘΕΜΑ: Συνο τικός διαγωνισµός για την ανάθεση της συντήρησης των µηχανηµάτων συλλογής κοµίστρου των γραµµών, & 3 της ΣΤΑΣΥ Α.Ε.-Τ -33/7 (CPV & 537-). - MR-578 Α όφαση Ανάληψης Υ οχρέωσης :Α Α.7Τ9ΧΟΡΛΟ-ΤΛΗ Προϋ ολογισµός: Σαράντα δύο χιλιάδες τριακόσια ενήντα οκτώ Ευρώ (4.358, ) Ευρώ λέον ΦΠΑ Η ΣΤΑΣΥ ΑΕ ροκηρύσσει συνο τικό διαγωνισµό µε έγγραφες σφραγισµένες ροσφορές, µε κριτήριο κατακύρωσης την λέον συµφέρουσα α ό οικονοµικής ά οψης ροσφορά βάσει τιµής, για την ανάθεση της συντήρησης των µηχανηµάτων συλλογής κοµίστρου των γραµµών, & 3 της ΣΤΑΣΥ Α.Ε και του Αεροδροµίου. Η διάρκεια της σύµβασης ου θα υ ογραφεί µεταξύ της ΣΤΑΣΥ και του Αναδόχου θα είναι για δύο () µήνες. Οι υ ηρεσίες έχουν συµ εριληφθεί στον εγκεκριµένο ροϋ ολογισµό της ΣΤΑΣΥ και η σύµβαση ου θα ανατεθεί στον Ανάδοχο θα χρηµατοδοτηθεί α ό τις διαθέσιµες ιστώσεις της ΣΤΑΣΥ. Ο αρών διαγωνισµός αφορά τη Συντήρηση Μηχανηµάτων Συλλογής Κοµίστρου (ΜΣΚ), ης Γενιάς, τεχνολογίας ALCATEL, ης και 3 ης Γενιάς, τεχνολογίας INDRA, ου είναι εγκατεστηµένα σε σταθµούς των Γραµµών, & 3 της ΣΤΑΣΥ Α.Ε.. Στην αρούσα φάση ε τακόσια τριάντα ε τά (737) ΜΣΚ ης, ης & 3 ης Γενιάς βρίσκονται εγκατεστηµένα σε σαράντα τέσσερεις (44) σταθµούς των γραµµών, & 3 της ΣΤΑΣΥ και στο «Αεροδρόµιο» και ε ιµερίζονται σε: 94 Μηχανήµατα Αυτόµατης Έκδοσης Εισιτηρίων (AΜΕΕ), 35 Ε ικυρωτικά Μηχανήµατα (ΕΜ), Τ -33/7 /7

2 ΣΧΕ ΙΟ - ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 53 Κεντρικές Μονάδες Σταθµού (ΚΜΣ), 38 Τερµατικά Έκδοσης Εισιτηρίων και Έξυ νων Καρτών (ΤΙΤΕ). Στην Παράγραφο ΤΠ-4 του Παραρτήµατος V των Τεχνικών Προδιαγραφών αρατίθενται ίνακες µε τα ΜΣΚ ης, ης και 3 ης Γενιάς ου είναι εγκατεστηµένα σε κάθε Σταθµό, καθώς ε ίσης και ο κωδικός κάθε ΜΣΚ. Για λειτουργικούς λόγους η ΣΤΑΣΥ δύναται µονοµερώς να µειώσει έως και 3% τον αριθµό του συντηρούµενου εξο λισµού για κάθε είδος ΜΣΚ. Η αρούσα διακήρυξη διατίθεται ηλεκτρονικά: )στον ιστότο ο του ρογράµµατος ιαύγεια )στην ιστοσελίδα της ΣΤΑΣΥ 3) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ ΗΣ). Ηλεκτρονικά θα αναρτούνται ο οιεσδή οτε τυχόν ενηµερωτικές ε ιστολές, βελτιώσεις, συµ ληρώσεις, ή διευκρινίσεις ου αφορούν τον συγκεκριµένο διαγωνισµό. εν ε ιτρέ εται η υ οβολή ροσφοράς για µέρος των ζητουµένων υ ηρεσιών ή εναλλακτικής ροσφοράς για τις ζητούµενες υ ηρεσίες. ιευκρινίζεται ότι ο Ανάδοχος ρέ ει µέχρι την ηµεροµηνία υ ογραφής της σύµβασης και σε κάθε ερί τωση µέχρι την ηµεροµηνία ανάληψης των υ οχρεώσεων του να έχει εκ αιδεύσει το ροσω ικό του σύµφωνα µε τους όρους του αρόντος Τεύχους ιαγωνισµού και υλο οιήσει ο οιαδή οτε άλλη υ οχρέωση α ορρέει α ό αυτό. Οι εργασίες συντήρησης ε ί των ΜΣΚ θα εκτελούνται καθηµερινά, ε τά (7) ηµέρες την εβδοµάδα, σε δύο () βάρδιες εργασίας το ωράριο εργασίας των ο οίων θα είναι για µεν την Πρωινή Βάρδια 6: 4:, για δε την Α ογευµατινή Βάρδια 4: :. Α αίτηση του διαγωνισµού είναι ο ανάδοχος να συµ εριλάβει κατ ελάχιστο στην Οµάδα Εργασίας, για την υλο οίηση της σύµβασης, στελέχη τα ο οία θα έχουν καθήκοντα διεύθυνσης, οργάνωσης, διαχείρισης, ε ίβλεψης και συντονισµού των εργασιών καθώς και τεχνικό / εργατοϋ αλληλικό ροσω ικό ου θα α ασχοληθεί µε την εκτέλεση των εργασιών. Ε ίσης οφείλει να συµ εριλάβει αρµόδιο στον ο οίο θα ανατεθούν τα καθήκοντα του Υ ευθύνου για Υγιεινή & Ασφάλεια καθώς και τον ανα ληρωτή του. Η σύνθεση της ροτεινόµενης Οµάδας Εργασίας καθώς και το ωράριο εργασίας του ροσω ικού θα είναι, κατ ελάχιστον, ως ακολούθως: α) ευτέρα έως και Παρασκευή: α) Πρωινή Βάρδια: Ένας () Ε ιβλέ ων Τεχνικός (Στελεχιακό δυναµικό) Ένας() Τεχνικός Ε ιδιορθώσεων και οµικών στο εργαστήριο. ύο () Τεχνικοί Πεδίου α οκλειστικά για Προλη τική Συντήρηση Τρεις (3) Τεχνικοί Πεδίου για ιορθωτική ή/και Προλη τική Συντήρηση. Τ -33/7 /7

3 ΣΧΕ ΙΟ - ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ α) Α ογευµατινή βάρδια: Τρεις (3) τεχνικοί Πεδίου για ιορθωτική ή/και Προλη τική Συντήρηση β) Σαββατοκύριακο β) Πρωινή Βάρδια: ύο () Τεχνικοί Πεδίου για ιορθωτική ή/και Προλη τική Συντήρηση. β) Α ογευµατινή βάρδια: ύο () Τεχνικοί Πεδίου για ιορθωτική ή/και Προλη τική Συντήρηση. Προκειµένου να δοθεί στους διαγωνιζοµένους η δυνατότητα να διαµορφώσουν ά οψη για το αντικείµενο του διαγωνισµού, ριν α ό την υ οβολή των ροσφορών τους θα διοργανωθεί α ό την ΣΤΑΣΥ ε ίσκεψη σε ενδεικτικούς σταθµούς την 4/4/7. Οι διαγωνιζόµενοι θα ρέ ει να δηλώσουν δικαίωµα συµµετοχής στην ε ίσκεψη αυτή ε ικοινωνώντας στα τηλέφωνα & , το αργότερο µία () εργάσιµη ηµέρα ριν α ό την ε ίσκεψη.. ικαιούµενοι Συµµετοχής ικαίωµα συµµετοχής στον ιαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά ρόσω α ή συνεταιρισµοί ή Ενώσεις φυσικών ή/και νοµικών ροσώ ων, ου ασχολούνται και λειτουργούν νόµιµα, µε δραστηριότητες σχετικές µε το αντικείµενο του διαγωνισµού, και ου είναι εγκατεστηµένα σε: α) κράτος µέλος της Ευρω αϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή β) κράτος µέλος της Συµφωνίας του Ευρω αϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) ή γ) τρίτες χώρες ου έχουν υ ογράψει και κυρώσει τη Συµφωνία ερί ηµοσίων Συµβάσεων (Σ Σ), στο βαθµό ου η θ ό ανάθεση σύµβαση καλύ τεται α ό τα αραρτήµατα,,4 και 5 του Ν. 44/6 και τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την Ευρω αϊκή Ένωση Προσαρτήµατος Ι της ως άνω Σ Σ ή δ) τρίτες χώρες ου δεν εµ ί τουν στις ανωτέρω ερι τώσεις και έχουν συνάψει διµερή ή ολυµερή συµφωνία µε την ΕΕ Ε ισηµαίνεται ότι κάθε διαγωνιζόµενος µ ορεί να συµµετέχει στο διαγωνισµό είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος µιας και µόνο κοινο ραξίας/ σύµ ραξης. Οι ενώσεις δεν α αιτείται να έχουν λάβει συγκεκριµένη νοµική µορφή ροκειµένου να υ οβάλουν ροσφορά. Σε ερί τωση ου η σύµβαση ανατεθεί σε κά οια α ό αυτές, η Αναθέτουσα Αρχή θα ζητήσει ριν την υ ογραφή της σύµβασης να συσταθεί Κοινο ραξία µε συµβολαιογραφικό έγγραφο. Τα µέλη της Κοινο ραξίας ευθύνονται έκαστος, έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για την εκτέλεση του συµβατικού αντικειµένου. Τ -33/7 3/7

4 ΣΧΕ ΙΟ - ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Υ οβολή Προσφοράς Οι ροσφορές θα υ οβληθούν σε σφραγισµένο φάκελο µέχρι και την /4/7 και ώρα : στο Γραφείο Κεντρικής Γραµµατείας της ΣΤΑΣΥ ΑΕ, Αθηνάς 67, Αθήνα. Στο φάκελο της ροσφοράς να αναγράφεται : ΕΝΣΦΡΑΓΙΣΤΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Τ - 33/7 ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΟΜΙΣΤΡΟΥ (ΜΣΚ) ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ, & 3 ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε Προς: ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Αθηνάς 67 Τ.Κ. 5 5 Αθήνα Υ όψη: Ε ιτρο ής ιαγωνισµού ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Σηµειώνουµε:. Με ευθύνη των συµµετεχόντων, γίνονται δεκτές και ροσφορές ου θα σταλούν ταχυδροµικά, µε την ροϋ όθεση ότι αυτές θα έχουν αραληφθεί α οδεδειγµένα ριν την ανωτέρω ηµεροµηνία και ώρα.. Οι ροσφορές θα έχουν ισχύ για ενενήντα (9) ηµέρες. 3. Οι ροσφορές θα υ οβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα. Η α οσφράγιση των ροσφορών θα ραγµατο οιηθεί δηµόσια την /4/7 και ώρα :3 στα γραφεία της εταιρείας Αθηνάς 67, Αθήνα- αίθουσα «Αθηνά», ος όροφος, α ό την ε ιτρο ή διενέργειας του διαγωνισµού αρουσία των ροσφερόντων/συµµετεχόντων ή των νοµίµως εξουσιοδοτηµένων εκ ροσώ ων τους οι ο οίοι λαµβάνουν γνώση των λοι ών συµµετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων ου καταβλήθηκαν α ό αυτούς. Oι φάκελοι ροσφορών των διαγωνιζοµένων, θα ελεγχθούν α ό την Ε ιτρο ή ιαγωνισµού σε κλειστή συνεδρίαση. 3. Περιεχόµενα Φακέλου Προσφοράς Οι ενδιαφερόµενοι θα ρέ ει να εσωκλείσουν στο φάκελό τους τα αρακάτω έγγραφα, τα ο οία ρέ ει να υ οβληθούν σε ρωτότυ α ή σε ευκρινή αντίγραφα Τ -33/7 4/7

5 ΣΧΕ ΙΟ - ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 3.. ικαιολογητικά Συµµετοχής α) Πιστο οιητικό ου εκδίδεται α ό Αρµόδια Αρχή, α ό το ο οίο να ροκύ τει ότι είναι ενήµεροι ως ρος τις υ οχρεώσεις τους ου αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και το ο οίο να είναι σε ισχύει κατά την τελική ηµεροµηνία κατάθεσης των ροσφορών. β) Πιστο οιητικό ου εκδίδεται α ό αρµόδια Αρχή, α ό το ο οίο να ροκύ τει ότι είναι ενήµεροι ως ρος τις φορολογικές τους υ οχρεώσεις, το ο οίο να είναι σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία κατάθεσης των ροσφορών. γ) Πιστο οιητικό, έκδοσης τελευταίου 3µήνου α ό το οικείο Ε ιµελητήριο µε το ο οίο θα ιστο οιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό ε άγγελµά τους, ή βεβαίωση άσκησης ε αγγέλµατος α ό άλλη αρµόδια Αρχή, έκδοσης τελευταίου τριµήνου. δ) Αντίγραφο της α όφασης µε την ο οία συγκροτήθηκε σε σώµα το εν ενεργεία ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας και ΦΕΚ ό ου έγινε η αντίστοιχη δηµοσίευση, α ό το ο οίο θα ροκύ τει το ρόσω ο ου εκ ροσω εί την εταιρία. ε) Ισχύον καταστατικό µε τις τυχόν τρο ο οιήσεις και ιστο οιητικό ερί καταστατικών τρο ο οιήσεων α ό την αρµόδια αρχή στ) Υ εύθυνη δήλωση του Ν. 599/86 ου θα υ ογράφεται α ό το νόµιµο εκ ρόσω ο του διαγωνιζοµένου, στην ο οία θα δηλώνεται : ότι έχει µελετήσει λε τοµερώς τα στοιχεία του έργου και έχει λάβει γνώση όλων των στοιχείων της αρούσας Πρόσκλησης καθώς και των συνθηκών ου αφορούν το έργο (τό ος έργου, συνθήκες ροσ έλασης, και µεταφοράς υλικών κλ.) µετά α ό λε τοµερή εξέταση και ότι αναλαµβάνει την εκτέλεση του έργου υ ό τους όρους του ιαγωνισµού αυτού. ότι τα υ οβαλλόµενα στοιχεία και ληροφορίες ου υ οβάλλει µε την ροσφορά του είναι ακριβή. ότι έχει µελετήσει ε ακριβώς του όρους του αρόντος ιαγωνισµού και τα Τεύχη αυτού και τους α οδέχεται. ότι κατά τη σύνταξη της ροσφοράς του αλλά και κατά την εκτέλεση της σύµβασης θα τηρεί α αρέγκλιτα τις διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας, δηλαδή των νόµιµων α οδοχών, οι ο οίες σε καµία ερί τωση δε µ ορεί να είναι κατώτερες των ροβλε οµένων α ό την οικεία εφαρµοστέα για τον κάθε διαγωνιζόµενο συλλογική ρύθµιση εργασίας (Συλλογική Σύµβαση Εργασίας/ ιαιτητική Α όφαση), ό ως εκάστοτε ισχύει, (τήρηση νόµιµου ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, όροι υγιεινής κι ασφάλειας των εργαζοµένων κλ ). ότι δεν έχουν α οκλειστεί α ό ηµόσιους ιαγωνισµούς. Τ -33/7 5/7

6 ΣΧΕ ΙΟ - ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 3.. Τεχνική και ε αγγελµατική ικανότητα: Ο κάθε διαγωνιζόµενος, θα ρέ ει να έχει, ε ί οινή α οκλεισµού, την τελευταία τετραετία (3, 4, 5, 6), τρεις (3) τουλάχιστον συµβάσεις αροµοίου αντικειµένου, ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας, µε ελάχιστο ετήσιο συνολικό συµβατικό αντικείµενο ογδόντα χιλιάδων (8., ) Ευρώ έκαστη, άνευ ΦΠΑ, των ο οίων η έναρξη έγινε µετά την..3. Το κριτήριο αυτό ικανο οιείται και µε µία σύµβαση της ο οίας το ετήσιο συµβατικό τίµηµα υ ερβαίνει τις διακόσιες σαράντα χιλιάδες (4.,) Ευρώ άνευ ΦΠΑ των ο οίων η έναρξη έγινε µετά την..3, ή µε δύο συµβάσεις κάθε µίας των ο οίων το ετήσιο συµβατικό αντικείµενο υ ερβαίνει τις εκατόν είκοσι χιλιάδες (.,) Ευρώ άνευ ΦΠΑ και ταυτόχρονα το άθροισµα των ετήσιων συµβατικών τιµηµάτων τους υ ερβαίνει τις διακόσιες σαράντα χιλιάδες (4.,) Ευρώ άνευ ΦΠΑ των ο οίων η έναρξη έγινε µετά την..3. Σε ότι αφορά την έναρξη των συµβάσεων µετά την..3, λαµβάνονται υ όψη και αξιολογούνται και συµβάσεις ου έχουν υ ογραφεί ρογενέστερα της..3, ωστόσο κατό ιν συνεχών αρατάσεων τους η διάρκεια ισχύος τους συνεχίζει µετά την..3 και στο χρονικό διάστηµα α ό..3 έως την ηµεροµηνία υ οβολής των ροσφορών, το συµβατικό τους τίµηµα καλύ τει τα ως άνω χρηµατικά όρια. Ως σύµβαση αροµοίου αντικειµένου νοείται η σύµβαση ου αφορά στην αροχή υ ηρεσιών συντήρησης σε µηχανήµατα ανταλλακτηρίων χαρτονοµισµάτων, κερµατοδεκτών, αυτοµάτων ωλητών ή / και εγκαταστάσεις αρεµφερούς ηλεκτροµηχανολογικού εξο λισµού, ροσιδιάζοντος µε τα ανωτέρω, ο ο οίος φέρει κινούµενα µέρη, η κίνηση των ο οίων ελέγχεται α ό ηλεκτρονικούς υ ολογιστές, ή/και µικροϋ ολογιστικά συστήµατα, ή/και PLC, ή/και ηλεκτρονικά εξαρτήµατα. Οι διαγωνιζόµενοι ρος α όδειξη των ανωτέρω θα ρέ ει να ροσκοµίσουν : α) ΠΙΝΑΚΑ στον ο οίο θα αναγράφονται: Τον ελάτη, Το όνοµα και τηλέφωνο του ροσώ ου ε ικοινωνίας (Η ΣΤΑΣΥ ε ιφυλάσσεται, εάν το ε ιθυµεί, να κάνει ενδεικτικούς ελέγχους ε αλήθευσης των στοιχείων ου θα υ οβληθούν), Το είδος και το µέγεθος των εγκαταστάσεων ου αφορούν αυτές οι συµβάσεις, Την αξία των συµβάσεων, Τη διάρκεια των συµβάσεων Τον αριθµό του χρησιµο οιηθέντος ροσω ικού ανά ειδικότητα. Σε ερί τωση κοινο ρακτικής εκτέλεσης µε άλλες ε ιχειρήσεις θα αναφέρεται και το οσοστό συµµετοχής στην Κοινο ραξία ή την Ένωση, καθώς και το συγκεκριµένο αντικείµενο αυτής της συµµετοχής. β) Βεβαίωση του ελάτη για την καλή εκτέλεση της Σύµβασης Τ -33/7 6/7

7 ΣΧΕ ΙΟ - ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σε ερί τωση, ου στη σύµβαση, ου ε ικαλείται ο διαγωνιζόµενος για την α όδειξη της εµ ειρίας του, συµµετείχε σε κοινο ραξία, θα ρέ ει η ζητούµενη α ό τη διακήρυξη εµ ειρία να καλύ τεται α ό το οσοστό συµµετοχής του διαγωνιζόµενου στη κοινο ραξία. Σε ερί τωση ου ο διαγωνιζόµενος είναι σύµ ραξη/κοινο ραξία, θα ρέ ει η ζητούµενη α ό τη διακήρυξη εµ ειρία να καλύ τεται τουλάχιστον α ό ένα µέλος αυτής Υ εργολαβίες Σε ερί τωση υ εργολαβίας, ο ροσφέρων, θα ρέ ει να αναφέρει στην ροσφορά του το τµήµα της σύµβασης ου ροτίθεται να αναθέσει υ ό µορφή υ εργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υ εργολάβους ου ροτείνει. Α αγορεύεται στον Ανάδοχο η υ οκατάστασή του στην εκτέλεση του Έργου εν όλω ή εν µέρει α ό άλλο φυσικό ή νοµικό ρόσω ο και η εκχώρηση σε τρίτον µέρους ή του συνόλου του συµβατικού αντικειµένου χωρίς την ροηγούµενη ρητή έγγραφη συγκατάθεση της ΣΤΑΣΥ. Σε αντίθετη ερί τωση η ΣΤΑΣΥ δικαιούται να ροχωρήσει στην καταγγελία της Σύµβασης και να κηρύξει τον Ανάδοχο έκ τωτο. Υ εργολαβίες και ροµήθειες του Αναδόχου δεν δηµιουργούν συµβατική σχέση µεταξύ ο οιουδή οτε ροµηθευτή ή υ εργολάβου και της ΣΤΑΣΥ. Ο Ανάδοχος υ οχρεούται να λάβει ροηγουµένως έγγραφη έγκριση της ΣΤΑΣΥ για την χρησιµο οίηση υ εργολάβου για την εκτέλεση ο οιωνδή οτε εργασιών της Σύµβασης. Η ΣΤΑΣΥ δικαιούται να αρνηθεί να εγκρίνει τη χρησιµο οίηση υ εργολάβων, εφόσον κατά την κρίση της δεν διασφαλίζονται οι όροι εκτέλεσης του έργου ου αναφέρονται στην αρούσα Σύµβαση. Η µη τήρηση της υ οχρέωσης αυτής α ό τον Ανάδοχο συνιστά αράβαση συµβατικής υ οχρέωσης. 3.4 Οικονοµική Προσφορά Στην Οικονοµική Προσφορά θα εριέχονται όλα τα στοιχεία ου α αιτούνται, σύµφωνα µε το Παράρτηµα Ι, «ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». Οι τιµές της Οικονοµικής Προσφοράς ου θα δοθούν α ό τους διαγωνιζοµένους, α οτελούν την λήρη α οζηµίωσή τους για την λήρη και ε ιτυχή εκτέλεση του αντικειµένου του διαγωνισµού και τεκµαίρεται ότι για τον ροσδιορισµό τους έχουν συνυ ολογισθεί και ληφθεί υ όψη όλες οι δα άνες για τις αµοιβές του ροσω ικού και των συνεργατών ου θα α ασχοληθούν και κάθε µορφής έξοδα ου θα α αιτηθούν για την εκτέλεση των εργασιών αυτών, όλες οι δα άνες για φόρους, εισφορές, τέλη, κρατήσεις, κόστη ασφαλιστικής κάλυψης και λοι ά κόστη µε τα ο οία βαρύνεται ο ανάδοχος, ό ως ε ίσης και τα γενικά έξοδα και το όφελός του. Καθ όλη τη διάρκεια της Ανάθεσης, οι τιµές αυτές είναι και θα αραµείνουν σταθερές και δεν υ όκεινται σε αναθεώρηση ή ε ικαιρο οίηση για ο οιοδή οτε λόγο ή αιτία. Η ΣΤΑΣΥ βαρύνεται µε τον οφειλόµενο Φόρο Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) ε ί των εκάστοτε ληρωτέων οσών. Τ -33/7 7/7

8 ΣΧΕ ΙΟ - ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ο Ανάδοχος θα εγγυάται την τήρηση των ροσφερθέντων τιµηµάτων και τιµών ου είναι σύµφωνες µε την οικονοµική του ροσφορά και έχουν ε έλθει κατό ιν λε τοµερούς υ ολογισµού των αρεχόµενων υ ηρεσιών, την ακρίβεια των ο οίων εγγυάται. Εφόσον α ό την ροσφορά δεν ροκύ τει µε σαφήνεια η ροσφερόµενη τιµή, η ροσφορά α ορρί τεται ως α αράδεκτη. Προσφορές ου θα υ ερβαίνουν την ροϋ ολογιζόµενη δα άνη, ό ως αυτή ορίζεται στον αρόντα ρόχειρο διαγωνισµό, δεν θα γίνονται α οδεκτές. 4. Κριτήριο Ανάθεσης Ε ιλογή του Αναδόχου θα γίνει µεταξύ των διαγωνιζοµένων ου ληρούν τους όρους συµµετοχής στο διαγωνισµό και δεν συντρέχει λόγος α οκλεισµού τους µε βάση τον Έλεγχο των Νοµιµο οιητικών εγγράφων και Τεχνικής και ε αγγελµατικής ικανότητας. Ανάδοχος θα ανακηρυχθεί ο διαγωνιζόµενος ου θα υ οβάλλει την χαµηλότερη τιµή. Προσφορές ου θα υ ερβαίνουν την ροϋ ολογιζόµενη δα άνη, ό ως αυτή ορίζεται στον αρόντα ρόχειρο διαγωνισµό, δεν θα γίνονται α οδεκτές. Εφόσον α ό την ροσφορά δεν ροκύ τει µε σαφήνεια η ροσφερόµενη τιµή, η ροσφορά α ορρί τεται ως α αράδεκτη. Η ΣΤΑΣΥ βαρύνεται µε τον οφειλόµενο Φόρο Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) ε ί των εκάστοτε ληρωτέων οσών. Ο Ανάδοχος θα εγγυάται την τήρηση των ροσφερθέντων τιµηµάτων και τιµών ου είναι σύµφωνες µε την οικονοµική του ροσφορά και έχουν ε έλθει κατό ιν λε τοµερούς υ ολογισµού των αρεχόµενων υ ηρεσιών, την ακρίβεια των ο οίων εγγυάται. 5. Κατακύρωση ιαγωνισµού Η Ε ιτρο ή διαγωνισµού εισηγείται στο ιοικητικό Συµβούλιο της ΣΤΑΣΥ την κατακύρωση του διαγωνισµού στον µειοδότη, ο ο οίος ληρεί τους όρους συµµετοχής στον διαγωνισµό και δεν συντρέχει λόγος α οκλεισµού του. Ο διαγωνισµός ολοκληρώνεται µε την έγκριση των α οτελεσµάτων και την κατακύρωση αυτού α ό το ιοικητικό Συµβούλιο της ΣΤΑΣΥ. Η Α όφαση Κατακύρωσης αναρτάται στο δικτυακό χώρο της ΙΑΥΓΕΙΑΣ και η ΣΤΑΣΥ κοινο οιεί σε όλους τους διαγωνιζόµενους το α οτέλεσµα του διαγωνισµού, µε κάθε ρόσφορο τρό ο, ό ως µε τηλεµοιοτυ ία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, κ.λ.., ε ί α οδείξει Κατά της ανωτέρω α όφασης χωρεί ένσταση, σύµφωνα µε το άρθρο 7 του Ν. 44/6, η ροθεσµία άσκησης της ο οίας είναι έντε (5) ηµέρες α ό την κοινο οίηση αυτής στους διαγωνιζόµενους. Τ -33/7 8/7

9 ΣΧΕ ΙΟ - ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Μετά την ά ρακτη άροδο της ροθεσµίας άσκησης της ένστασης ή την έκδοση α όφασης ε αυτής α οστέλλεται στον Ανάδοχο ε ιστολή ανάθεσης και ρόσκληση ροσκόµισης των α αραίτητων εγγράφων για την υ ογραφή της σύµβασης. 6. Υ ογραφή της Σύµβασης Ο Ανάδοχος θα υ ογράψει σύµβαση µε την ΣΤΑΣΥ διάρκειας δύο () µηνών. Κατά την εκτέλεση της σύµβασης ο Ανάδοχος τηρεί τις υ οχρεώσεις στους τοµείς του εριβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου ου έχουν θεσ ιστεί α ό το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις εριβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου. Ο Ανάδοχος ριν την υ ογραφή της σύµβασης θα ροσκοµίσει εγγυητική ε ιστολή καλής εκτέλεσης για οσό ίσο µε το 5% του συµβατικού τιµήµατος ου θα ροσφερθεί. Η εγγυητική ε ιστολή θα εκδίδεται α ό αναγνωρισµένη Τρά εζα ου λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα ή στις χώρες µέλη της ΕΕ και του Ευρω αϊκού Οικονοµικού Χώρου και έχει το δικαίωµα έκδοσης εγγυητικών ε ιστολών, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και σύµφωνα µε το συνηµµένο υ όδειγµα (Παράρτηµα ΙΙ του τεύχους διακήρυξης). Εγγυητική ε ιστολή ου δεν εκδίδεται σύµφωνα µε το υ όδειγµα δεν γίνεται α οδεκτή. Σε ερί τωση ου ο διαγωνιζόµενος είναι κοινο ραξία / σύµ ραξη, η εγγυητική ε ιστολή αυτή ρέ ει να εκδοθεί υ έρ όλων των µελών της κοινο ραξίας / σύµ ραξης και όχι υ έρ µεµονωµένων µελών ξεχωριστά. Γίνονται δεκτές και εγγυητικές ε ιστολές α ό το Ταµείο Παρακαταθηκών και ανείων ή α ό το ΤΣΜΕ Ε. Η εγγυητική ε ιστολή καλής εκτέλεσης ισχύει και αραµένει σε ισχύ και ενέργεια, µέχρι να ολοκληρωθούν ικανο οιητικά όλες οι α αιτήσεις της Σύµβασης. Η εγγυητική ε ιστολή καλής εκτέλεσης ε ιστρέφεται άτοκα στον Ανάδοχο µετά την λύση ή λήξη της Σύµβασης µε την ροϋ όθεση ότι δεν εκκρεµούν αξιώσεις της ΣΤΑΣΥ για ο οιαδή οτε υ αίτια ή ανυ αίτια αθέτηση των όρων της Σύµβασης και δεν έχει υ άρξει λόγος για κατά τωσή της ολική ή µερική. Ασφαλιστήριο συµβόλαιο αστικής ευθύνης έναντι τρίτων σύµφωνα µε τα όρια α οζηµίωσης και τους όρους, ό ως αυτά αναλυτικά εριγράφονται στο συνηµµένο υ όδειγµα (Παράρτηµα ΙΙΙ του αρόντος ιαγωνισµού). Ο Ανάδοχος θα ροσκοµίσει οινικά µητρώα των ροσώ ων ου θα χρησιµο οιήσει για την εκτέλεση των εργασιών της Σύµβασης. Η ΣΤΑΣΥ δικαιούται να µην κάνει δεκτή για την αροχή των υ ηρεσιών ρόσω α ου δεν έχουν λευκό οινικό µητρώο. Ε ίσης, θα ροσκοµίσει τα βιογραφικά σηµειώµατα των ροσώ ων ου θα χρησιµο οιήσει για την εκτέλεση των εργασιών της Σύµβασης. Στα βιογραφικά Τ -33/7 9/7

10 ΣΧΕ ΙΟ - ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ σηµειώµατα θα ρέ ει να αρουσιάζεται µεταξύ άλλων, κατά τρό ο λε τοµερειακό, η εµ ειρία του ροσω ικού µε αναφορά σε ροηγούµενες εργασίες, στη θέση ου κατείχε, στις συγκεκριµένες αρµοδιότητες και εριγραφή του αντικειµένου της εργασίας. Ο Ανάδοχος φέρει την α οκλειστική ευθύνη να χρησιµο οιήσει ροσω ικό ου διαθέτει τις α αιτούµενες κατά νόµο άδειες για το είδος της εργασίας ου εκτελεί. Σε ερί τωση αντικατάστασης ροσω ικού της, η ανάδοχη εταιρεία υ οχρεούται να ενηµερώσει εγγράφως την ΣΤΑΣΥ ΑΕ. 6. Ε ίβλεψη και έγκριση εργασιών Ό ως ορίζεται στο τεύχος «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ», ο Ανάδοχος εκτελεί τις εργασίες συντήρησης των Μηχανηµάτων Συλλογής Κοµίστρων υ ό την ε ίβλεψη της Υ ηρεσίας Συντήρησης Μηχανηµάτων Συλλογής Κοµίστρου. Οι σχετικές οδηγίες, εντολές και κάθε ε ικοινωνία θα δίδονται µέσω του εκάστοτε οριζόµενου Ε ιβλέ οντα των εργασιών. Η ε ίβλεψη αυτή αφορά τον έλεγχο τήρησης α ό τον Ανάδοχο των όρων της σύµβασης και γενικότερα των Συµβατικών του Υ οχρεώσεων. Ο Ανάδοχος οφείλει να συµµορφώνεται µε τις υ οδείξεις και τις οδηγίες των εκ ροσώ ων της Υ ηρεσίας Συντήρησης ΜΣΚ, αλλά σε καµία ερί τωση δεν α αλλάσσεται α ό τις ευθύνες του για αραλείψεις ή σφάλµατα κατά την εκτέλεση των εργασιών του οι ο οίες ρέ ει να γίνονται σύµφωνα µε τους όρους της Σύµβασης και τις οδηγίες του κατασκευαστή για τη σωστή συντήρηση των ΜΣΚ. Ο Ανάδοχος ρέ ει να ευρίσκεται σε συνεχή ε ικοινωνία τόσο µε τον υ εύθυνο Μηχανικό του Τοµέα Συντήρησης Μηχανηµάτων Συλλογής Κοµίστρου, όσο και µε τους εκ ροσώ ους της Εταιρείας ου ε ιβλέ ουν την εκτέλεση των εργασιών (Ε ιβλέ ων ή Αρχιτεχνίτης Συντήρησης Μηχανηµάτων Συλλογής Κοµίστρου), ώστε να εριορίζονται στο ελάχιστο δυνατό οι ανωµαλίες και τα ροβλήµατα ου τυχόν να ροκύψουν κατά την εκτέλεση των εργασιών της Σύµβασης. Το ε ιβλέ ον ροσω ικό της ΣΤΑΣΥ, θα ε ισκέ τεται τόσο τους τό ους εργασίας όσο και τις εγκαταστάσεις και τους χώρους ου έχουν διατεθεί στον Ανάδοχο ο οτεδή οτε και κατά την κρίση του, χωρίς ροηγούµενη ροειδο οίηση. Ρητά συµφωνείται ότι η ΣΤΑΣΥ διατηρεί το δικαίωµα του ελέγχου της οιότητας των υλικών ου χρησιµο οιεί ο Ανάδοχος, την οιότητα της εκτελούµενης εργασίας, την ακρίβεια εφαρµογής, εκτελέσεως κ.λ.. των εργασιών βάσει των ροδιαγραφών και των όρων της Σύµβασης. Ο Ανάδοχος υ οχρεούται να α οµακρύνει υλικά ου κρίνονται ακατάλληλα, έστω και αν έχουν το οθετηθεί, και να ε αναλάβει τις ληµµελείς εργασίες µόλις δοθεί σχετική εντολή, έγγραφη ή ροφορική εκ µέρους του ε ιβλέ οντος ροσω ικού της ΣΤΑΣΥ. Ο Ανάδοχος στερείται οιουδή οτε δικαιώµατος α οζηµίωσης, α αίτησης, αξίωσης κ.λ.. ου θα ροέρχεται α ό αυτή την αιτία Η ΣΤΑΣΥ διατηρεί το δικαίωµα να ελέγχει ε ίσης την ιστή τήρηση, εκ µέρους του Αναδόχου, όλων των κανόνων Υγιεινής, Ασφάλειας και Πυρασφάλειας και να α αιτεί α ό αυτόν την συµµόρφωση µε τους σχετικούς κανόνες. Τ -33/7 /7

11 ΣΧΕ ΙΟ - ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Η ΣΤΑΣΥ διατηρεί το δικαίωµα, εάν δια ιστώσει την ο οιαδή οτε αράληψη στα µέσα ατοµικής ροστασίας ή στα µέτρα ασφαλείας α ό την λευρά του Αναδόχου (χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι η ΣΤΑΣΥ είναι υ εύθυνη για την τήρηση των µέτρων αυτών), να ε ιβάλλει την άµεση αναστολή των εργασιών µέχρι την εξασφάλιση των ατοµικών µέσων ροστασίας και την λήψη των ροβλε όµενων µέτρων ασφαλείας α ό λευράς του Αναδόχου. Για την ο οιαδή οτε καθυστέρηση ου ροκύ τει στην εκτέλεση των εργασιών α ό την αναστολή τους για λόγους ασφαλείας, δεν χορηγείται στον Ανάδοχο ε ι ρόσθετος χρόνος και η ΣΤΑΣΥ διατηρεί το δικαίωµά να ε ιβάλλει οινική ρήτρα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 9. Εάν κατά την διεξαγωγή των εργασιών ροκύψει ρόβληµα µε ροσήκουσας και εµ ρόθεσµης εκτέλεσης των εργασιών, ο Ανάδοχος οφείλει να αναστείλει τις εργασίες του, να αναφέρει το είδος του ροβλήµατος και να ροτείνει µέτρα αντιµετώ ισής του, ωστόσο σε κάθε ερί τωση ο Ανάδοχος υ οχρεούται να συµµορφώνεται µε το χρονοδιάγραµµα των εργασιών της Σύµβασης. 6. Πρόοδος εργασιών Σύµφωνα µε το τεύχος «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ» ο Ανάδοχος υ οχρεούται να υ οβάλει ρος έγκριση στην ΣΤΑΣΥ Μηνιαίο Πρόγραµµα Συντήρησης. Στα ρογράµµατα συντήρησης εριγράφονται λε τοµερώς και ορίζεται ε ακριβώς το χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης των εργασιών της Σύµβασης. Η ΣΤΑΣΥ θα αρακολουθεί την ρόοδο του Αναδόχου σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα Μηνιαία Προγράµµατα Συντήρησης. Εάν η ρόοδος των εργασιών υ ολεί εται του Προγράµµατος Συντήρησης, η ΣΤΑΣΥ θα ειδο οιεί ρος τούτο τον Ανάδοχο, ο ο οίος θα λαµβάνει τα α αραίτητα µέτρα για την βελτίωση της ροόδου των εργασιών. Εάν εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος, ό ως θα καθορισθεί α ό την ΣΤΑΣΥ, ο Ανάδοχος δεν βελτιώσει την α όδοσή του, ώστε να συµβαδίζει µε τα εγκεκριµένα Μηνιαία ρογράµµατα συντήρησης, η ΣΤΑΣΥ µ ορεί να α αιτήσει την αύξηση του ροσω ικού του Αναδόχου, του αριθµού των βαρδιών, υ ερωριακή εργασία και ρόσθετες ηµέρες εργασίας ανά εβδοµάδα, όλα χωρίς καµία ε ι ρόσθετη οικονοµική ε ιβάρυνση εκ µέρους της ΣΤΑΣΥ. Σε κάθε ερί τωση και ανεξάρτητα α ό το αν υ άρξει έγγραφη ειδο οίηση ή όχι α ό την ΣΤΑΣΥ, ο Ανάδοχος υ οχρεούται να αντα οκριθεί λήρως στις α αιτήσεις της αρούσας Σύµβασης, διασφαλίζοντας την οιοτικά άριστη εκτέλεση του έργου και τους ρυθµούς ροόδου των εργασιών και ολοκλήρωσης των εργασιών της Σύµβασης. Σε ερί τωση ου ο Ανάδοχος δεν βελτιώσει την α όδοσή του, η ΣΤΑΣΥ διατηρεί το δικαίωµα να θεωρήσει ότι ο Ανάδοχος αραβιάζει τις συµβατικές του υ οχρεώσεις. Με τη δια ίστωση αυτή, η ΣΤΑΣΥ, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις της αρούσας σύµβαση, δύναται να καταγγείλει τη σύµβαση και να κηρύξει τον Ανάδοχο έκ τωτο. Τ -33/7 /7

12 7. Πληρωµές εργασιών ΣΧΕ ΙΟ - ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Οι ληρωµές για την εκτέλεση των Εργασιών της Σύµβασης θα γίνονται µετά την ολοκλήρωση των ροβλε οµένων σύµφωνα µε το Μηνιαίο Πρόγραµµα Συντήρησης εργασιών, ό ως αναφέρεται στο τεύχος «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ» και µετά την έγκρισή τους α ό την ΣΤΑΣΥ. Η µηνιαία α οζηµίωση του Αναδόχου υ ολογίζεται α ό την Συνολική Μηνιαία Βασική Τιµή και α ό την ε ιτευχθείσα κάθε µήνα τιµή του ΑΣ, ό ως αυτός ορίζεται στο τεύχος Τεχνικές Προδιαγραφές. Στην ερί τωση κατά την ο οία ο Ανάδοχος ε ιτύχει τιµή ΑΣ ίση ή µικρότερη του.985, η µηνιαία α οζηµίωση του Αναδόχου για το/τα αντίστοιχα Μηχανήµατα Σ.Κ. τον συγκεκριµένο µήνα ροκύ τει α ό την Συνολική Μηνιαία Βασική Τιµή µειωµένη κατά τα οσοστά του Πίνακα ου ακολουθεί. Αν η ε ιτευχθείσα τιµή του ΑΣ είναι ίση η µεγαλύτερη του.99, η µηνιαία α οζηµίωση για τη συντήρηση των ΜΣΚ το συγκεκριµένο µήνα ροκύ τει α ό την Συνολική Μηνιαία Βασική Τιµή αυξηµένη κατά τα οσοστά του Πίνακα ου ακολουθεί. Τ -33/7 /7

13 ΣΧΕ ΙΟ - ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΙΣΑ ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΑΣ είκτης Α οτελεσµατικής Συντήρησης ( ΑΣ) Μεταβολή της µηνιαίας α οζηµίωσης σύµφωνα µε την ε ιτευχθείσα τιµή του ΑΣ ως οσοστό της Συνολικής Μηνιαίας Βασικής Τιµής.998 ΑΣ +%.995 ΑΣ<.998 +%.985< ΑΣ<.995 Συνολική Μηνιαία Βασική Τιµή.98 ΑΣ.985-5%.975 ΑΣ<.98 -%.97 ΑΣ<.975 -%.965 ΑΣ<.97-4%.96 ΑΣ<.965-6%.955 ΑΣ<.96-8%.95 ΑΣ<.955 -%.945 ΑΣ<.95 -%.94 ΑΣ<.945-4%.935 ΑΣ<.94-6%.93 ΑΣ<.935-8%.95 ΑΣ<.93-3%.9 ΑΣ<.95-3%.95 ΑΣ<.9-34%.9 ΑΣ<.95-36%.95 ΑΣ<.9-38%.9 ΑΣ<.95-4%.895 ΑΣ<.9-4%.89 ΑΣ< %.885 ΑΣ<.89-46%.88 ΑΣ< %.875 ΑΣ<.88-5%.87 ΑΣ<.875-5%.865 ΑΣ<.87-54%.86 ΑΣ< %.855 ΑΣ<.86-58%.85 ΑΣ<.855-6%.845 ΑΣ<.85-6%.84 ΑΣ< %.835 ΑΣ<.84-66%.83 ΑΣ< % Τ -33/7 3/7

14 .85 ΑΣ<.83-7%.8 ΑΣ<.85-7%.85 ΑΣ<.8-74%.8 ΑΣ<.85-76%.85 ΑΣ<.8-78%.8< ΑΣ<.85-8% ΑΣ.8 -% ΣΧΕ ΙΟ - ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Οι τιµές του αρα άνω Πίνακα αραµένουν σταθερές για όλη τη διάρκεια της Σύµβασης. 8. ιαδικασία Πληρωµών Ό ως αναφέρεται στο άρθρο 3 του Παράρτηµα VΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ και στο άρθρο 7 του αρόντος τεύχους, η µηνιαία α οζηµίωση του Αναδόχου συναρτάται µε την α όδοση του Αναδόχου και την τιµή του είκτη Α οτελεσµατικής Συντήρησης ( ΑΣ) ου ε ιτυγχάνει κάθε µήνα και για κάθε ΜΣΚ Εντός των ρώτων έντε εργασίµων ηµερών κάθε µήνα η ΣΤΑΣΥ θα ειδο οιεί τον Ανάδοχο για τις τιµές του ΑΣ ου έχει ε ιτύχει σε κάθε ΜΣΚ για τον ηµερολογιακό µήνα ου έρασε. Λαµβάνοντας τις τιµές αυτές υ όψη του, ο Ανάδοχος θα υ οβάλλει Αίτηση Πληρωµής ου θα αφορά τα συντηρηθέντα ΜΣΚ του µηνός. Στην Αίτηση Πληρωµής θα αναγράφονται: Οι εργασίες ου έχει εκτελέσει ανά είδος εργασίας, Μηχάνηµα Σ.Κ. (µε τον κωδικό του) και Σταθµό. Η α οζηµίωση ου ροκύ τει σύµφωνα µε το ΑΣ και την τιµή βάσης Νόµιµες κρατήσεις, συµψηφισµοί και αρακρατήσεις ου ροβλέ ονται α ό την ισχύουσα Νοµοθεσία. Ο αναλογών ΦΠΑ Η ΣΤΑΣΥ θα ελέγχει τις Αιτήσεις Πληρωµών και εντός έντε (5) εργασίµων ηµερών α ό την ηµεροµηνία αραλαβής τους και θα ροβαίνει ενδεχοµένως σε διορθώσεις, ή έγκρισή τους. Σε ερι τώσεις εργασιών ου δεν καλύ τονται α ό την αρούσα Σύµβαση, (. χ. για α οκατάσταση βλαβών ου αναφέρονται στο άρθρο του Παράρτηµα VΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ) στις Αιτήσεις Πληρωµών θα ρέ ει να αναγράφονται αναλυτικά οι εργασίες ου έγιναν, το κόστος τους, οι Σταθµοί, τα ΜΣΚ µε τους κωδικούς τους και το κόστος των υλικών ου χρησιµο οιήθηκαν. Οι εργασίες αυτές θα α οζηµιώνονται µε βάση τις τιµές του Παραρτήµατος Ι «Έντυ ο οικονοµικής ροσφοράς» του Τεύχους ιακήρυξης. Μετά την έγκριση της Αίτησης Πληρωµής ο Ανάδοχος υ οχρεούται να ροσκοµίσει στην ΣΤΑΣΥ τουλάχιστον τα ακόλουθα δικαιολογητικά : Τ -33/7 4/7

15 ΣΧΕ ΙΟ - ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Φορολογικό αραστατικό (τιµολόγιο). Πιστο οιητικό Φορολογικής Ενηµερότητας. Βεβαίωση Πληρωµής Ασφαλιστικών Εισφορών (ΙΚΑ, ΤΣΜΕ Ε, κλ ) Ο Ανάδοχος θα ροσκοµίσει ε ίσης ο οιοδή οτε άλλο δικαιολογητικό α αιτείται α ό την ελληνική νοµοθεσία και ζητηθεί α ό την ΣΤΑΣΥ. ιευκρινίζεται ότι :. Ο Ανάδοχος θα είναι λήρως και α οκλειστικά υ εύθυνος για όλες τις εισφορές, οφειλές, τέλη και άλλες ληρωµές στα Ταµεία Κοινωνικής Ασφάλισης, Υγειονοµικής Περίθαλψης και Συντάξεων, Ε αγγελµατικών, ηµόσιων ή άλλων φορέων, ό ως τα ΙΚΑ, ΤΣΜΕ Ε, ΠΕ ΜΕ Ε, ΤΕΕ κλ.. Το Συµβατικό Τίµηµα δεν εριλαµβάνει Φόρο Προστιθέµενης Αξίας. Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας θα καταβάλλεται, εφόσον α αιτείται, α ό την ΣΤΑΣΥ στον Ανάδοχο µε την ληρωµή κάθε Τιµολογίου. 3. Σύµφωνα µε το άρθρο 375 αρ. 7 του Ν. 44/6, για συµβάσεις ύψους µεγαλύτερου ή ίσου των δύο χιλιάδων εντακοσίων (.5) Ευρώ, ε ιβάλλεται κράτηση ύψους,6% στην σύµβαση ου θα υ ογραφεί, υ έρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων και θα αρακρατηθεί στην ρώτη ληρωµή. Το τιµολόγιο θα έχει τα αρακάτω στοιχεία: ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. Λειτουργία Μέσων Σταθερής Τροχιάς Αθηνάς 67, 5 5 ΑΘΗΝΑ ΑΦΜ: , ΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ Για ληροφορίες σχετικά µε την εξόφληση του τιµολογίου µ ορείτε να ε ικοινωνείτε µε το Λογιστήριο. Οι ληρωµές θα γίνονται ενενήντα (9) ηµέρες µετά α ό την ηµεροµηνία έκδοσης του τιµολογίου, η ο οία θα είναι µεταγενέστερη της ηµεροµηνίας έγκρισης της Αίτησης Πληρωµής του Αναδόχου και υ ό την ροϋ όθεση ότι θα έχουν υ οβληθεί τα ως άνω δικαιολογητικά. Σε ερί τωση ου η αραλαβή του τιµολογίου καθυστερήσει έραν των έντε (5) ηµερών α ό την ηµεροµηνία έκδοσης του, η ληρωµή θα γίνεται ενενήντα (9) ηµέρες µετά την αραλαβή του. 9. Ποινική ρήτρα Για κάθε ηµέρα υ αίτιας µη ροσήκουσας εκ µέρους του Αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών της Σύµβασης ε ιβάλλεται σε αυτόν οινική ρήτρα ου ορίζεται σε οσοστό Τ -33/7 5/7

16 ΣΧΕ ΙΟ - ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ δεκα έντε τοις εκατό (5%) της µέσης ηµερήσιας αξίας του Έργου. Σε ερί τωση κατά την ο οία η µη ροσήκουσα εκ µέρους του Αναδόχου εκτέλεση των εργασιών της Σύµβασης έγκειται στη µη τήρηση των µέτρων ασφαλείας α ό την λευρά του Αναδόχου, ό ως ροβλέ εται στο άρθρο 6, η ε ιβαλλόµενη για κάθε ηµέρα οινική ρήτρα ορίζεται σε οσοστό είκοσι τοις εκατό (%) της µέσης ηµερήσιας αξίας του Έργου. Σε ερί τωση κατά την ο οία συντρέχει λόγος ε ιβολής οινικής ρήτρας εξαιτίας µη τήρησης των µέτρων ασφαλείας και εξαιτίας άλλων λόγων µη ροσήκουσας εκτέλεσης εκ µέρους του Αναδόχου των εργασιών της Σύµβασης, τότε ε ιβάλλεται το υψηλότερο µόνο οσοστό οινικής ρήτρας και όχι και τα δύο αθροιστικά, δηλαδή µόνο το είκοσι τοις εκατό (%) της µέσης ηµερήσιας αξίας του Έργου. Για την εφαρµογή της οινικής ρήτρας η µέση ηµερήσια αξία του Έργου ροκύ τει αφού διαιρεθεί το Συνολικό Συµβατικό Τίµηµα µε τον αριθµό ηµερολογιακών ηµερών ου αυτό αντιστοιχεί. Οι αρα άνω Ποινικές Ρήτρες συµφωνούνται δίκαιες, εύλογες και σύµφωνες µε την αροχή, την αντι αροχή, τη συµφωνηθείσα α οζηµίωση του Αναδόχου, συνυ ολογισθείσης και της καταρχήν βλάβης των µερών, του σκο ού στον ο οίο α οσκο ούν και της οικονοµικής δυνατότητας αυτών. Οι Ποινικές Ρήτρες θα καταβάλλονται ανεξάρτητα αν έχει ροκληθεί α ώλεια ή ζηµία (θετική ή α οθετική) στην ΣΤΑΣΥ σωρευτικά και ε ι λέον α ό κάθε α οζηµίωση για α οκατάσταση κάθε θετικής ζηµίας ή α ώλειας ου θα έχει υ οστεί η ΣΤΑΣΥ ως α οτέλεσµα της αντισυµβατικής συµ εριφοράς του Αναδόχου. Οι Ποινικές Ρήτρες ε ιβάλλονται µε α όφαση της ΣΤΑΣΥ και το αντίστοιχο οσό αφαιρείται α ό τον ε όµενο λογαριασµό ληρωµής του Αναδόχου.. Ακύρωση Ματαίωση ιαγωνισµού. Ο διαγωνισµός ολοκληρώνεται µε την έγκριση των α οτελεσµάτων του και την κατακύρωσή του α ό το ιοικητικό Συµβούλιο της ΣΤΑΣΥ. Το α οτέλεσµα του διαγωνισµού µ ορεί να ακυρωθεί, µε α όφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της ΣΤΑΣΥ, στις αρακάτω ερι τώσεις: α. Για αράτυ η διεξαγωγή της διαδικασίας, β. Εάν ο ανταγωνισµός υ ήρξε ανε αρκής ή, εάν υ άρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε συνεννόηση των διαγωνιζοµένων εις βάρος του ραγµατικού ανταγωνισµού, γ. Εάν λήξει η ισχύς των Οικονοµικών Προσφορών και δεν δοθούν οι α αιτούµενες αρατάσεις α ό τους διαγωνιζοµένους..3 Ο διαγωνισµός µ ορεί ε ίσης να µαταιωθεί, µε α όφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της ΣΤΑΣΥ, ιδίως εάν: α. Το α οτέλεσµα του διαγωνισµού κριθεί αιτιολογηµένα µη ικανο οιητικό, β. Ο ανταγωνισµός ου ανα τύχθηκε κριθεί µη ικανο οιητικός, γ. Το α οτέλεσµα του διαγωνισµού κριθεί οικονοµικά ασύµφορο, δ. Η εκτέλεση του συµβατικού αντικειµένου δεν ενδιαφέρει λέον την ΣΤΑΣΥ..4 Εάν δια ιστωθούν λάθη ή αραλείψεις σε ο οιοδή οτε στάδιο της διαδικασίας, µ ορεί να ακυρωθεί µερικά η διαδικασία του διαγωνισµού ή/και να αναµορφωθεί Τ -33/7 6/7

17 ΣΧΕ ΙΟ - ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ανάλογα το α οτέλεσµά του α ό το ιοικητικό Συµβούλιο της ΣΤΑΣΥ, ή να α οφασισθεί α ό το ίδιο το ιοικητικό Συµβούλιο η ε ανάληψη του διαγωνισµού α ό το σηµείο ου έγινε το λάθος ή η αράλειψη..5 Σε κάθε ερί τωση η ΣΤΑΣΥ µ ορεί κατά την ελεύθερη κρίση της να µαταιώσει το διαγωνισµό ολικά ή µερικά ή να τον αναβάλει σε ο οιοδή οτε στάδιο και για ο οιονδή οτε λόγο. Στην ερί τωση αυτή γνωστο οιεί εγγράφως στους συµµετέχοντες τη µαταίωση ή την αναβολή. Κανείς α ό τους συµµετέχοντες δε δικαιούται ο οιαδή οτε α οζηµίωση ούτε δύναται να εγείρει ο οιαδή οτε α αίτηση για την αιτία αυτή ή για οιανδή οτε άλλη. Γεώργιος Σ. Θωµό ουλος /νων Σύµβουλος ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: (Ι) -Έντυ ο Οικονοµικής Προσφοράς (ΙΙ)- Υ όδειγµα Εγγυητικής Ε ιστολής Καλής Εκτέλεσης (III)- Όροι ασφάλισης (IV) - Όροι ασφαλείας ( V) - Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών Τ -33/7 7/7

18 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -33/7 ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΟΜΙΣΤΡΟΥ (ΜΣΚ) ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ, & 3 ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Ι) ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

19

20 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ: Είδος Μηχανήµατος ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΟΜΙΣΤΡΟΥ Αυτόµατα Μηχανήµατα Έκδοσης Εισιτηρίων (ΑMΕΕ) Ε ικυρωτικά Μηχανήµατα Εισιτηρίων (ΕΜ) Κεντρικές Μονάδες Σταθµού (ΚΜΣ) Τερµατικά Έκδοσης Εισιτηρίων και Έξυ νων Καρτών (ΤΙΤΕ) Αριθµός Μηχανηµάτων ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΟΜΙΣΤΡΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ 737 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΟΜΙΣΤΡΟΥ(ΣΤ) ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ ΓΙΑ 737 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΟΜΙΣΤΡΟΥ ΓΙΑ ΜΗΝΕΣ (ΣΣΤ= Χ ΣΤ) Σηµείωση: Μηνιαία Βασική Τιµή ανά είδος µηχανήµατος (Ευρώ/ µηχάνηµα) Συνολική Μηνιαία Βασική Τιµή ανά είδος µηχανήµατος (αριθµός µηχανηµάτων Χ τιµή µηχανήµατος ) Η συνολική µηνιαία βασική τιµή (ΣΤ) ροκύ τει α ό το άθροισµα των γινοµένων της µηνιαίας βασικής τιµής ανά είδος µηχανήµατος µε τον αντίστοιχο αριθµό µηχανηµάτων. ) Το συνολικό συµβατικό τίµηµα (ΣΣΤ) ροκύ τει α ό τη Συνολική µηνιαία βασική τιµή της ε ί µήνες.. ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ ΤΕΧΝΙΤΗ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΩΕΕ) : / ΩΡΑ Σηµείωση: Έκτακτες εργασίες ορίζονται οι εργασίες ου δεν εριγράφονται στο αντικείµενο της αρούσης. Τ Τ (Ι)-- /

21 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΥΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-Τ -33/7 Η οικονοµική ροσφορά (ΟΠ) κάθε διαγωνιζοµένου αναφέρεται στη διάρκεια της σύµβασης ( µήνες) και υ ολογίζεται α ό τον αρακάτω τύ ο : ΟΠ (Ευρώ.) = ΣΣΤ + x ΩΕΕ = Σηµείωση: Εκτιµώνται ώρες εκτάκτων εργασιών για τη συνολική διάρκεια της σύµβασης. Ισχύς Προσφοράς. Τίθεται η Υ ογραφή του Νοµίµου Εκ ροσώ ου του ιαγωνιζοµένου και η σφραγίδα της εταιρείας (σε ερί τωση κοινο ραξίας/ σύµ ραξης τίθενται οι υ ογραφές των νοµίµων εκ ροσώ ων όλων των εταιρειών ου συµµετέχουν στην κοινο ραξία/ σύµ ραξη και η σφραγίδα έκαστης εκ των συµ ραττουσών εταιρειών) // // ΤΕΛΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Τ Τ (Ι)-- /

22 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -33/7 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΟΜΙΣΤΡΟΥ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ, &3 ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ ΑΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (ΙΙ) ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

23 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Προς την: ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. Αθηνάς ΑΘΗΝΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ ΓΙΑ ΠΟΣΟ Ευρώ ( ) Με την ε ιστολή αυτή σας γνωστο οιούµε ότι εγγυόµαστε ρητά, ανέκκλητα και ανε ιφύλακτα, ευθυνόµενοι α έναντί σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες υ έρ.. για οσό.ευρώ. Στο ως άνω οσό εριορίζεται η ευθύνη µας για την καλή εκτέλεση των όρων της µεταξύ της ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. και της ως άνω εταιρείας Σύµβασης για την ανάθεση της συντήρησης των µηχανηµάτων συλλογής κοµίστρου (ΜΣΚ) των γραµµών, & 3 της ΣΤΑΣΥ Α.Ε. (Τ -33/7).. Παραιτούµαστε ρητά και ανε ιφύλακτα α ό την ένσταση του ευεργετήµατος της διαιρέσεως και διζήσεως, α ό το δικαίωµα ροβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του ρωτοφειλέτη ακόµη και των µη ροσω ο αγών και ιδιαίτερα ο οιασδή οτε άλλης ένστασης των άρθρων , και του Αστικού Κώδικα, ό ως και α ό τα δικαιώµατά µας ου τυχόν α ορρέουν α ό τα υ όψη άρθρα. 3. Σε ερί τωση ου, α οφανθείτε µε την ελεύθερη και αδέσµευτη κρίση σας την ο οία θα µας γνωστο οιήσετε ότι η υ έρ ης η αρούσα εγγύηση εταιρεία δεν εκ λήρωσε την υ οχρέωσή της για την καλή εκτέλεση της σύµβασης ου αναφέρεται ανωτέρω, σας δηλώνουµε ότι αναλαµβάνουµε µε την αρούσα ε ιστολή, τη ρητή υ οχρέωση να σας καταβάλουµε αυθηµερόν, µε την κοινο οίηση στην Τρά εζά µας της σχετικής ειδο οίησής σας, χωρίς ο οιαδή οτε αντίρρηση, ολόκληρο ή µέρος του οσού της εγγύησης, σύµφωνα µε τις οδηγίες σας. 4. Για την καταβολή της υ όψη εγγύησης δεν α αιτείται καµία εξουσιοδότηση, ενέργεια ή συγκατάθεση της υ έρ ης η αρούσα εγγύηση εταιρείας ούτε θα ληφθεί υ όψη ο οιαδή οτε τυχόν ένσταση ή ε ιφύλαξη ή ροσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, µε αίτηµα τη µη κατά τωση της εγγυητικής ε ιστολής ή τη θέση αυτής υ ό δικαστική µεσεγγύηση. 5. Σας δηλώνουµε ακόµη ότι η υ όψη εγγύησή µας θα αραµείνει σε λήρη ισχύ µέχρι να ε ιστραφεί σ εµάς η αρούσα εγγυητική ε ιστολή. Μέχρι τότε, θα αραµείνουµε υ εύθυνοι για την άµεση καταβολή σ εσάς του οσού της εγγύησης. 6. Σε ερί τωση ου ανακύψει διαφωνία ως ρος την εγγύηση αυτή η τις σχετικές ληρωµές, η διαφορά θα ε ιλύεται στα καθ ύλη αρµόδια δικαστήρια των Αθηνών. Τ Τ Τ (ΙΙ)-- /

24 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Βεβαιούµε ε ίσης ότι, µε την έκδοση της αρούσας εγγυητικής ε ιστολής, δεν υφίσταται αράβαση των διατάξεων ου αφορούν το καθορισµό ανώτατου ορίου για την έκδοση εγγυητικών ε ιστολών α ό την Τρά εζα µας Τ Τ Τ (ΙΙ)-- /

25 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -33/7 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΟΜΙΣΤΡΟΥ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ, &3 ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ ΑΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (ΙΙΙ) ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Τ Τ Τ (ΙIΙ)-- /5

26 ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ Ο Ανάδοχος, καθ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης, χωρίς να εριορίζονται οι ευθύνες και υ οχρεώσεις του σύµφωνα µε τη Σύµβαση, οφείλει να ασφαλίσει ροσω ικό, µηχανήµατα, υλικά, και τρίτους, µε δικές του δα άνες, µε βάση τις διατάξεις της Ελληνικής Νοµοθεσίας και του αρόντος άρθρου. Η ε ιλεχθησοµένη α ό τον Ανάδοχο ασφαλιστική εταιρεία θα ρέ ει να δύναται να ασφαλίζει αρεµφερή έργα σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις. Ο Ανάδοχος ρέ ει να αραδώσει σχέδιο του ασφαλιστηρίου συµβολαίου έντε ηµέρες τουλάχιστον ριν την υ ογραφή της Σύµβασης, σε διαφορετική ερί τωση, καθώς και όταν το ασφαλιστήριο δεν είναι σύµφωνο µε τα αρακάτω, η ΣΤΑΣΥ δικαιούται να αρνηθεί την υ ογραφή της.. Ασφάλιση ροσω ικού Ο Ανάδοχος υ οχρεούται να έχει ασφαλίσει στο ΙΚΑ και τα λοι ά ασφαλιστικά ταµεία ή οργανισµούς κύριας ή/και ε ικουρικής ασφάλισης όλο το ροσω ικό ου θα α ασχολεί για το Εργο ο ίδιος ή οι υ εργολάβοι του ανάλογα µε την ειδικότητα και σύµφωνα µε τις διατάξεις ερί ΙΚΑ ή των λοι ών ασφαλιστικών ταµείων ή οργανισµών.. Ασφάλιση µηχανηµάτων Ο Ανάδοχος υ οχρεούται να έχει ασφαλίσει σε ασφαλιστική εταιρεία τα αυτοκίνητα και τα µεταφορικά µέσα εν γένει ου χρησιµο οιούνται στην εκτέλεση των εργασιών της σύµβασης, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις για σωµατικές βλάβες, υλικές ζηµίες. ιευκρινίζεται ότι σε ουδεµία ερί τωση, ούτε σε ερί τωση ανωτέρας βίας ή ατυχήµατος, ο Ανάδοχος δικαιούται να διεκδικήσει α ό την ΣΤΑΣΥ α οζηµίωση για τυχόν ζηµία ή ολική α ώλεια µηχανήµατος. 3. Ασφάλιση αστικής ευθύνης α έναντι σε Τρίτους 3. Αντικείµενο της ασφάλισης αυτής είναι η κάλυψη της αστικής ευθύνης του Αναδόχου έναντι τρίτων και η ασφαλιστική εταιρεία υ οχρεούται να καταβάλει α οζηµιώσεις σε τρίτους για: σωµατικές βλάβες, ψυχική οδύνη ή ηθική βλάβη και υλικές ζηµιές, θετικές ή α οθετικές, σε ράγµατα ακίνητα ή κινητά, ου ροξενούνται καθ όλη τη διάρκεια της σύµβασης εξ αιτίας ή εξ αφορµής αυτής. 3. Τα όρια α οζηµίωσης του ασφαλιστηρίου συµβολαίου αστικής ευθύνης έναντι τρίτων είναι κατά εριστατικό τα ακόλουθα : α. Για υλικές ζηµιές θετικές ή α οθετικές σε ράγµατα τρίτων, ανεξάρτητα α ό τον αριθµό των τυχόν ζηµιωθέντων τρίτων: διακόσιες ενήντα χιλιάδες Ευρώ (5., ). β. Για σωµατική βλάβη ή θάνατο τρίτων, κατ άτοµο και ατύχηµα: τετρακόσιες χιλιάδες Ευρώ (4., ). Τ Τ Τ (ΙIΙ)-- /5

27 γ. Για σωµατική βλάβη ή θάνατο τρίτων µετά α ό οµαδικό ατύχηµα, ανεξάρτητα α ό τον αριθµό των αθόντων: τετρακόσιες χιλιάδες Ευρώ (4., ). δ. Ανώτατο όριο ευθύνης ασφαλιστών σε όλη τη διάρκεια της ασφάλειας ένα εκατοµµύριο Ευρώ (.., ). Ο Ανάδοχος υ οχρεούται να ζητήσει α ό την ασφαλιστική του εταιρεία να συµ εριληφθεί στο ασφαλιστήριο συµβόλαιο ο εξής ειδικός όρος: «Σε ερί τωση ου συντρέξει ασφαλισµένος κίνδυνος, ροκειµένου η ασφαλιστική εταιρεία να καταβάλει στον Ανάδοχο τη σχετική µε τη ζηµία α οζηµίωση, ρέ ει να έχει λάβει ροηγουµένως την έγγραφη για το σκο ό αυτό συγκατάθεση της ΣΤΑΣΥ. Εφόσον η ΣΤΑΣΥ δεν αρέχει στην ασφαλιστική εταιρεία την εν λόγω συγκατάθεση, αυτόµατα και χωρίς άλλες διατυ ώσεις (ειδικές ή άλλου είδους εντολή ή εξουσιοδότηση α ό τον Ανάδοχο), η α αίτηση του Αναδόχου κατά της ασφαλιστικής εταιρείας για την καταβολή της α οζηµίωσης εκχωρείται στην ΣΤΑΣΥ και η ασφαλιστική εταιρεία α οδέχεται α ό τούδε και υ οχρεώνεται να καταβάλει τη σχετική α οζηµίωση στην ΣΤΑΣΥ µετά α ό αίτηση της τελευταίας για το σκο ό αυτό. Η εκχώρηση της α αίτησης αυτής του Αναδόχου στην ΣΤΑΣΥ κατ ουδένα τρό ο τον α αλλάσσει α ό τις ευθύνες και υ οχρεώσεις του ου α ορρέουν α ό τη Σύµβαση.» Συµφωνείται ότι ο οιοδή οτε οσό δεν έχει ασφαλισθεί ή δεν ανακτηθεί δυνάµει του ιο άνω ασφαλιστηρίου καλύ τεται α ό τον Ανάδοχο σύµφωνα µε τις ευθύνες του κατά τη Σύµβαση. 3.3 Στο ασφαλιστήριο εριλαµβάνονται και οι εξής ειδικοί όροι: α. Η ΣΤΑΣΥ, το εν γένει ροσω ικό του, οι τυχόν σύµβουλοί του και το ροσω ικό τους θεωρούνται τρίτα ρόσω α, σύµφωνα µε τους όρους και τις εξαιρέσεις της διασταυρούµενης ευθύνης έναντι αλλήλων (cross liability). β. Η ασφαλιστική εταιρεία υ οχρεώνεται να α οκρούει ο οιαδή οτε αγωγή εγείρεται κατά του Αναδόχου ή της ΣΤΑΣΥ και του ροσω ικού τους, στην ερί τωση ου η βλάβη ή ζηµία οφείλεται σε ράξη ή αράλειψη του ροσω ικού τους, η ο οία καλύ τεται α ό το ασφαλιστήριο αστικής ευθύνης έναντι τρίτων, θα καταβάλλει δε κάθε οσό εγγύησης για άρση τυχόν κατασχέσεων κλ. ου σχετίζονται µε την αστική ευθύνη µέσα στα όρια των οσών ου αναφέρονται εκάστοτε σαν ανώτατα όρια ευθύνης των ασφαλιστών. γ. Καλύ τεται η εκ του άρθρου 9 του Αστικού Κώδικα α ορρέουσα ευθύνη της ΣΤΑΣΥ (ευθύνη ροστήσαντος). Η ΣΤΑΣΥ θα είναι συνασφαλιζόµενη. α. Τα ασφαλιστήρια συµβόλαια δεν δύνανται να ακυρωθούν, τρο ο οιηθούν ή λήξουν χωρίς τη γρα τή ειδο οίηση διορίας εξήντα (6) ηµερών, µε συστηµένη ε ιστολή α ό την ασφαλιστική εταιρεία τόσο ρος τον Ανάδοχο, όσο και ρος την ΣΤΑΣΥ. β. Σε ερί τωση ου συντρέξει ερί τωση ασφαλισµένου κινδύνου ο Ανάδοχος µεταβιβάζει και εκχωρεί στην ΣΤΑΣΥ εξ αρχής τα οσά των α αιτήσεών του α ό το ασφαλιστήριο συµβόλαιο. Τα οσά αυτά θα Τ Τ Τ (ΙIΙ)--3 /5

28 καταβάλλονται α ευθείας στην ΣΤΑΣΥ ύστερα α ό σχετική αίτησή της χωρίς να χρειάζεται έγγραφη συναίνεση ή άλλη ενέργεια του Αναδόχου. γ. Η ασφαλιστική εταιρεία αραιτείται α ό κάθε δικαίωµα ανταγωγής κατά της ΣΤΑΣΥ, των υ αλλήλων, συµβούλων και συνεργατών της και των υ αλλήλων τους σε ερί τωση ου η βλάβη ή ζηµία οφείλεται σε ράξη ή αράλειψη, όχι ηθεληµένη, των ροσώ ων αυτών. δ. Σε ερί τωση ολικής ή µερικής διακο ής των εργασιών α ό υ αιτιότητα του Αναδόχου, το Έργο, σε ο οιαδή οτε φάση και αν βρίσκεται, µ ορεί να ασφαλισθεί έναντι όλων των ενδεχοµένων κινδύνων α ό την ΣΤΑΣΥ και τα έξοδα της ασφάλισης αυτής θα βαρύνουν τον Ανάδοχο. Η ΣΤΑΣΥ, στην ο οία και θα υ οβληθούν για έγκριση όλα τα αναφερόµενα στο αρόν άρθρο ασφαλιστήρια συµβόλαια, έχει ε ίσης τη διακριτική ευχέρεια έγκρισης των ασφαλιστικών εταιρειών ου θα ε ιλέξει ο Ανάδοχος για την κάλυψη των σχετικών συµβατικών του υ οχρεώσεων. Κατά τη σύναψη των εν λόγω ασφαλίσεων ο Ανάδοχος θα ρέ ει να λάβει υ όψη του τις διατάξεις των Νόµων, ιαταγµάτων, Κανονισµών κλ. και να συµµορφώνεται µε αυτούς ου ισχύουν εκάστοτε και έχουν εφαρµογή στην Ελλάδα. Ο Ανάδοχος οφείλει να συµµορφώνεται µε τους όρους των ασφαλιστηρίων συµβολαίων και να α οζηµιώνει την ΣΤΑΣΥ έναντι όλων των α ωλειών και α αιτήσεων ου τυχόν θα ροέλθουν α ό αράλειψη του Αναδόχου να συµµορφωθεί ή να τηρήσει τους όρους των ασφαλιστηρίων συµβολαίων. Οι αρεχόµενες ασφαλιστικές καλύψεις, οι οικονοµικοί και ασφαλιστικοί όροι, εξαιρέσεις, α αλλαγές κλ. υ όκεινται σε κάθε ερί τωση στην τελική έγκριση της ΣΤΑΣΥ. Οι αρα άνω ασφαλίσεις δεν α αλλάσσουν ή εριορίζουν κατά κανένα τρό ο τις υ οχρεώσεις και ευθύνες του Αναδόχου ου α ορρέουν α ό τη Σύµβαση, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις ροβλε όµενες α ό τα σχετικά ασφαλιστήρια συµβόλαια εξαιρέσεις, εκ τώσεις, ρονόµια, εριορισµούς κλ. και ο Ανάδοχος αραµένει α οκλειστικά υ εύθυνος για την α οκατάσταση ζηµιών σε ρόσω α ή/και ράγµατα και έραν α ό τα οσά κάλυψης των ιο άνω ασφαλιστηρίων. Σε ερί τωση ου η ασφαλιστική εταιρεία µε την ο οία ο Ανάδοχος συνοµολόγησε τις αρα άνω ασφαλίσεις, αραλείψει ή αρνηθεί να εξοφλήσει (µερικά ή ολικά) ο οιαδή οτε ζηµία ή βλάβη για ο οιονδή οτε λόγο ή αιτία, ο Ανάδοχος έχει την α οκλειστική ευθύνη για την α οκατάσταση της µη εξοφληµένης ζηµίας ή βλάβης σύµφωνα µε τους όρους της αρούσας Σύµβασης και η ΣΤΑΣΥ δικαιούται να αρακρατήσει α ό το λαβείν του Αναδόχου ή α ό εγγύησή του ο οιασδή οτε φύσης τα οσά ου κατά την κρίση του α αιτούνται για την α οκατάσταση της εν λόγω ζηµίας ή βλάβης. Η ΣΤΑΣΥ ε ιφυλάσσει εις αυτήν το δικαίωµα να αρακρατεί α ό το λαβείν του Αναδόχου κάθε οσό ή να κατα ί τει ανάλογο οσό α ό την εγγυητική ε ιστολή καλής εκτέλεσης ου δεν θα είναι δυνατό να εισ ραχθεί α ό την ασφαλιστική εταιρεία λόγω εξαιρέσεων, α αλλαγών κλ. σύµφωνα µε τους όρους των εν λόγω ασφαλιστηρίων συµβολαίων. Τ Τ Τ (ΙIΙ)--4 /5

29 ΕΥΘΥΝΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ Ο ΑΝΑ ΟΧΟΣ έχει την α οκλειστική Ποινική και Αστική ευθύνη για ο οιεσδή οτε ζηµίες, βλάβες, ατυχήµατα κ.λ. ου θα ροκληθούν εξ αιτίας ή εξ αφορµής της αρούσας Σύµβασης, σε ρόσω α ή σε ράγµατα του ροσω ικού του, των υ εργολάβων του ή της ΣΤΑΣΥ και του ροσω ικού της ή σε οιονδή οτε τρίτο και α ό οιονδή οτε λόγο ή αιτία και αν ροέρχονται, έστω και αν οφείλονται σε τυχαία γεγονότα ή ανωτέρα βία ή α ειρία ή αµέλεια κ.λ. του Αναδόχου ή τρίτων τους ο οίους ήθελε χρησιµο οιήσει για την εκτέλεση των εργασιών, της ΣΤΑΣΥ α αλλασσόµενης α ό οιαδή οτε ευθύνη α ό αυτήν την αιτία ή για ο οιαδή οτε άλλη αιτία ου δεν κατονοµάζεται ειδικά. Οι υ οχρεώσεις αυτές του Αναδόχου, θα ισχύουν ακόµη και στην ερί τωση συντρέχουσας υ αιτιότητας της ΣΤΑΣΥ και των υ ό αυτής ροστηθέντων ροσώ ων αλλά σε καµία ερί τωση δεν θα ισχύουν για ευθύνες ου ροκλήθηκαν α ό δόλια ενέργεια της ΣΤΑΣΥ και των υ ό αυτής ροστηθέντων. Ε ι λέον ο Ανάδοχος είναι α οκλειστικά υ εύθυνος και υ όλογος για τις άσης φύσης ενδεχόµενες διεκδικήσεις, αξιώσεις κ.λ. οι ο οίες θα εγερθούν εναντίον του για ο οιαδή οτε α ό τις αρα άνω αιτίες και ου θα ροέρχονται είτε α ό το ροσω ικό του, είτε α ό τρίτους, είτε α ό ροµηθευτές, είτε α ό το ηµόσιο, είτε α ό Νοµικά Πρόσω α Ιδιωτικού ή ηµοσίου ικαίου, είτε α ό Οργανισµούς, είτε α ό Ταµεία, είτε α ό οιονδή οτε ου δεν κατονοµάζεται ειδικά. Το γεγονός ότι η ΣΤΑΣΥ ε ιβλέ ει το Έργο δεν α αλλάσσει τον Ανάδοχο α ό ο οιαδή οτε ευθύνη, ου ροκύ τει α ό τις συµβατικές του υ οχρεώσεις και την υ άρχουσα νοµοθεσία. Σε ερί τωση χρησιµο οίησης υ εργολάβων για την εκτέλεση εργασιών, ο Ανάδοχος αραµένει µόνος και α οκλειστικά υ εύθυνος για την ασφαλή εκτέλεση αυτών των εργασιών. Ο Ανάδοχος ρητά δηλώνει ότι η ΣΤΑΣΥ ουδεµία ευθύνη α ό τις αρα άνω αιτίες έχει. Σε ερί τωση ου κινηθεί ο οιαδή οτε διαδικασία σε βάρος της ΣΤΑΣΥ α ό τις αρα άνω αιτίες, ο Ανάδοχος είναι υ οχρεωµένος να αναλάβει την διεξαγωγή και την υ οστήριξη των υ οθέσεων α αλλάσσοντας α ό τη σχετική ευθύνη την ΣΤΑΣΥ και ευθυνόµενος α έναντί της για κάθε δα άνη ή α αίτηση υ οχρεωθεί να καταβάλλει αυτή για τις αρα άνω αιτίες. Τ Τ Τ (ΙIΙ)--5 /5

30 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -33/7 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΟΜΙΣΤΡΟΥ (ΜΣΚ) ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ, & 3 ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

31

32 ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙV. ΣΚΟΠΟΣ.... ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Χρήση της Ελληνικής Γλώσσας Πολιτική Ασφάλειας του Αναδόχου Συµµόρφωση µε τη Νοµοθεσία Υ εργολάβιση Εργασιών Α αγόρευση Κα νίσµατος ιορισµός Εκ ροσώ ου και Γνωστο οίηση του Προσω ικού του Αναδόχου Εκ αίδευση και Προσόντα του Προσω ικού του Αναδόχου Ταυτότητες Προσω ικού του Αναδόχου ιακο ή Εργασιών για Λόγους Ασφάλειας Ορισµός Υ ευθύνου Περιοχής Εργασιών Πρόσβαση στο Σιδηροδροµικό ίκτυο Α οµάκρυνση Προσω ικού του Αναδόχου Παρατεταµένη ιάρκεια Υ ερωριών και Βαρδιών Εντολές Ασφάλειας Φάρµακα και Οινο νευµατώδεις Ουσίες Χρήση Ραδιοφώνων, Ηλεκτρικού Εξο λισµού ή Κινητών Τηλεφώνων Προστασία της Ιδιοκτησίας και του Εξο λισµού της ΣΤΑΣΥ Α οθήκευση Υλικών του Αναδόχου στις Εγκαταστάσεις της ΣΤΑΣΥ Ενηµέρωση ε ί των Κινδύνων και ιαδικασίες Εκκένωσης Καταγραφή και Αναφορά Περιστατικών Παροχή Πρώτων Βοηθειών Κατάσταση Υγείας Προσω ικού Αναδόχου Ε ικίνδυνες Ουσίες και Κατεργασίες Α οθήκευση και Χρήση Φιαλών Αερίου, Εύφλεκτων, Πτητικών και Καύσιµων Υλών. 4.5 ηµιουργία Κα νού, Αναθυµιάσεων και Σκόνης Θόρυβος Ε ιθεώρηση Χώρων Εργασίας Μεταφορά Φορτίων σε Ανελκυστήρες και Κυλιόµενες Κλίµακες Χρήση Ανακλαστικών Γιλέκων Ατοµικός Προστατευτικός Εξο λισµός... Τ ΟΑ (ΙV)-/6

33 ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 4.3 Φροντίδα του Χώρου Παροχή Χώρων Υγιεινής και Εστίασης... ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ Συνηµµένο, Υ οχρεωτική Εκ αίδευση της ΣΤΑΣΥ Α.Ε. σε Θέµατα Ασφάλειας Τ ΟΑ (ΙV)-/6

34 ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Τ ΟΑ (ΙV)-3/6

35 ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. ΣΚΟΠΟΣ Ο σκο ός των Όρων Ασφάλειας είναι να καθορίσει στον Ανάδοχο συµβάσεων έργου ου ροσφέρει υ ηρεσίες στις εγκαταστάσεις της ΣΤΑΣΥ, τα ρόσθετα µέτρα ασφαλείας ( έραν των ελάχιστων ου καθορίζονται α ό την εκάστοτε ισχύουσα Ελληνική και Ευρω αϊκή Νοµοθεσία) τα ο οία ρέ ει να λαµβάνονται κατά την εκτέλεση των εργασιών τους, ροκειµένου να διασφαλιστούν οι ε ιβάτες, το ροσω ικό και τα εριουσιακά στοιχεία της ΣΤΑΣΥ, καθώς ε ίσης το ροσω ικό και τα εριουσιακά στοιχεία του Αναδόχου.. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι Όροι Ασφάλειας α οτελούν µέρος της Σύµβασης. Οι Όροι αυτοί ε ιτρέ ουν στον Ανάδοχο την εφαρµογή των α αιτήσεων του Βιβλίου Κανονισµών της ΣΤΑΣΥ και των ιαδικασιών εκείνων ου σχετίζονται µε το αντικείµενο της Σύµβασης. 3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Α οτελεί α οκλειστική ευθύνη του Αναδόχου, και ριν α ό την έναρξη ο οιασδή οτε εργασίας, να ενηµερώνει και το σύνολο του ροσω ικού του σχετικά µε την εφαρµογή των όρων ου καθορίζονται σε αυτό το τεύχος, στο Βιβλίο Κανονισµών της ΣΤΑΣΥ, καθώς και στις σχετικές ιαδικασίες, οι ο οίες ρέ ει να εφαρµοστούν για την ικανο οίηση των Συµβατικών του Υ οχρεώσεων. Ο Ανάδοχος αµέσως µετά την ανάθεση του έργου και ριν την ανάληψη των καθηκόντων του υ οχρεούται να συντάξει κατάσταση µε λήρη στοιχεία για κάθε εργαζόµενο του και να υ οβάλλει στην ΣΤΑΣΥ αίτηµα εκ αίδευσης. Η κατάσταση θα εριέχει το όνοµα, ε ίθετο, Α..Τ ή άλλου ισοδύναµου εγγράφου) και θα συνοδεύεται µε Ιατρική γνωµάτευση ου θα βεβαιώνει την καλή του υγεία. Για Εργαζόµενους ου αντικαθίστανται το αίτηµα και η διαδικασία της εκ αίδευσης ρέ ει να ε αναλαµβάνεται. Η εκ αίδευση, η ιστο οίηση, η έκδοση και ανανέωση των ιστο οιητικών είναι ευθύνη της ΣΤΑΣΥ. Η εκ αίδευση της ΣΤΑΣΥ γίνεται σύµφωνα µε τους Κανονισµούς και τις ιαδικασίες ου αφορούν την λειτουργία της ΣΤΑΣΥ, σε Θέµατα Ασφάλειας Τροχιάς και στην αντιµετώ ιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στις εγκαταστάσεις της ΣΤΑΣΥ. Ε ίσης, α οτελεί α οκλειστική του ευθύνη η εξασφάλιση της εφαρµογής των ανωτέρω α ό το ροσω ικό ου α ασχολεί έµµεσα ή άµεσα, καθώς και α ό το ροσω ικό των υ εργολάβων ου τυχόν χρησιµο οιεί. Ο ορισµός και τυχόν ε εξηγήσεις των όρων ου χρησιµο οιούνται στο αρόν κείµενο, εριλαµβάνονται στο Βιβλίο Κανονισµών της ΣΤΑΣΥ. 4. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 4. Χρήση της Ελληνικής Γλώσσας Όλα τα άτοµα ου α ασχολούνται α ό τον Ανάδοχο, για την ικανο οίηση των Συµβατικών του Υ οχρεώσεων, στις εγκαταστάσεις της ΣΤΑΣΥ ρέ ει να είναι σε θέση να διαβάζουν, να γράφουν και να συνοµιλούν στην Ελληνική γλώσσα σε τέτοιο ε ί εδο, ώστε να µ ορούν να εκτελούν την εργασία τους µε ασφάλεια. Αυτή η ικανότητά τους ρέ ει να ιστο οιείται α ό τον Ανάδοχο. Τ ΟΑ (ΙV)-/6

36 ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 4. Πολιτική Ασφάλειας του Αναδόχου Ο Ανάδοχος υ οχρεούται να διαθέτει και να υ οβάλει για έγκριση στην ΣΤΑΣΥ, κάθε φορά ου τρο ο οιεί, τα αρακάτω κείµενα: Πολιτική Υγιεινής και Ασφάλειας. Περιγραφή των Οργανωτικών οµών και των Σχεδίων Ενεργειών µε τα ο οία διαχειρίζεται τα θέµατα Ασφάλειας, µε ιδιαίτερη αναφορά στις δραστηριότητες οι ο οίες α ορρέουν α ό τις συµβατικές του υ οχρεώσεις. 4.3 Συµµόρφωση µε τη Νοµοθεσία Ο Ανάδοχος υ οχρεούται για την ικανο οίηση των Συµβατικών του Υ οχρεώσεων να τηρεί και να εφαρµόζει όλες τις διατάξεις, Αστυνοµικές, ιοικητικές, Πυροσβεστικές, Εργατικής Νοµοθεσίας, Ταµείων και Οργανισµών Κυρίας και Ε ικουρικής Ασφάλισης κλ., καθώς και τις διατάξεις ερί ωραρίου εργασίας, των όρων υγιεινής και ασφάλειας και γενικά όλες τις διατάξεις της κείµενης Νοµοθεσίας. Κατά τη διάρκεια της Σύµβασης, ο Ανάδοχος θα αρέχει τις υ ηρεσίες του στην Εταιρεία χρησιµο οιώντας µεθόδους και ρακτικές ου εξασφαλίζουν συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας για το ε ιβατικό κοινό, το ροσω ικό του, το ροσω ικό της ΣΤΑΣΥ, το ροσω ικό άλλων εργολάβων και γενικότερα για όσους ε ηρεάζονται α ό τις δραστηριότητές του. Ο Ανάδοχος οφείλει να α οδεικνύει στην Εταιρεία ότι ραγµατο οιεί Αξιολόγηση Κινδύνων, όσον αφορά τις εργασίες ου ραγµατο οιεί. Με την Αξιολόγηση των Κινδύνων υ οχρεούται να ροσδιορίζει τις ενέργειες µε τις ο οίες ελαχιστο οιεί τους ιδιαίτερους κινδύνους ου ροέρχονται α ό την λειτουργία του υ όγειου ηλεκτρικού σιδηροδρόµου ό ως κινούµενοι συρµοί, εκτεθειµένες ηλεκτροφόρες τροχιές και εργασία σε υ όγειες εγκαταστάσεις. Ο Ανάδοχος υ οχρεούται να λαµβάνει τα µέτρα ερί Ασφάλειας ου ροβλέ ονται α ό την ισχύουσα Νοµοθεσία, τους Κανονισµούς της Εταιρείας καθώς και τις σύγχρονες τεχνικές και ε ιστηµονικές µεθόδους. Ο Ανάδοχος οφείλει, για την ικανο οίηση των Συµβατικών του Υ οχρεώσεων σύµφωνα µε όλους τους κανόνες της ε ιστήµης και της τέχνης να διαθέτει και δηλώνει ότι διαθέτει το κατάλληλα εκ αιδευµένο, ειδικευµένο, ικανό, µε τα αρµόζοντα ροσόντα και εφοδιασµένο µε τις α αιτούµενες άδειες και δι λώµατα ροσω ικό, καθώς ε ίσης να εφοδιαστεί µε όλες τις ροβλε όµενες α ό την Νοµοθεσία άδειες, έγγραφα, ιστο οιητικά και λοι ά δικαιολογητικά ου α αιτούνται για τον εξο λισµό ου χρησιµο οιεί. Ο Ανάδοχος υ οχρεούται να διασφαλίζει την ραγµατο οίηση των Συµβατικών Εργασιών σε συµµόρφωση µε το σύνολο των κανόνων ου εριλαµβάνονται στο Βιβλίο Κανονισµών της Εταιρείας (αντίγραφο του ο οίου θα του α οδοθεί µε την υ ογραφή της Σύµβασης και το ο οίο οφείλει να διατηρεί άντοτε ενηµερωµένο), των ιαδικασιών και των Οδηγιών της Εταιρείας. Τ ΟΑ (ΙV)-/6

37 ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 4.4 Υ εργολάβιση Εργασιών Ο Ανάδοχος υ οχρεούται να διασφαλίζει ότι οι όροι και οι διατάξεις ο οιασδή οτε σύµβασης Υ εργολαβίας συνοµολογεί µε τρίτους και µε βάσει την ο οία ροσω ικό του Υ εργολάβου δραστηριο οιείται στις εγκαταστάσεις της ΣΤΑΣΥ, θα εριλαµβάνει την α αίτηση για συµµόρφωση του Υ εργολάβου ρος τους αρόντες Όρους. Η υ εργολαβική ανάθεση ο οιασδή οτε εργασίας ή τµήµατος εργασίας δεν α αλλάσσει τον Ανάδοχο α ό τις ευθύνες του αναφορικά µε την υγιεινή, την ασφάλεια, και την εκ αίδευση - ιστο οίηση α ό την ΣΤΑΣΥ του ροσω ικού του Υ εργολάβου. 4.5 Α αγόρευση Κα νίσµατος Α αγορεύεται αυστηρά το κά νισµα στις εγκαταστάσεις της ΣΤΑΣΥ, Ο Ανάδοχος υ οχρεούται να εξασφαλίζει ότι το ροσω ικό του, συµ εριλαµβανοµένου του ροσω ικού του Υ εργολάβου, συµµορφώνεται ρος την αρα άνω α αίτηση. Τα άτοµα ου δεν συµµορφώνονται στις ανωτέρω α αγορεύσεις θα α οµακρύνονται άµεσα α ό τις εγκαταστάσεις. Η γνωστο οίηση της α αίτησης αυτής στο ροσω ικό του και στο ροσω ικό των Υ εργολάβων του, ρέ ει να αναφέρεται στο Σχέδιο Ασφάλειας του Αναδόχου. 4.6 ιορισµός Εκ ροσώ ου και Γνωστο οίηση του Προσω ικού του Αναδόχου Ο Ανάδοχος υ οχρεούται να διορίσει Εκ ρόσω ό του, ο ο οίος θα είναι υ εύθυνος για την υγιεινή και την ασφάλεια της εργασίας στους χώρους εργασίας και να γνωστο οιήσει στην ΣΤΑΣΥ το ονοµατε ώνυµό του, ένα τηλέφωνο ε ικοινωνίας µαζί του, καθώς και τον ανα ληρωτή του σε ερί τωση α ουσίας του. Ο Ανα ληρωτής ρέ ει να διαθέτει όλα τα α αιτούµενα ροσόντα, ροκειµένου να αντικαθιστά τον Εκ ρόσω ο. Εφόσον α αιτείται α ό τον Ανάδοχο για την ικανο οίηση των συµβατικών του υ οχρεώσεων, αροχή υ ηρεσιών ου υ ερβαίνουν τις 8 εργατοώρες ετησίως, ο Εκ ρόσω ός του για θέµατα Υγιεινής και Ασφαλείας θα ρέ ει να ληρεί τις ροϋ οθέσεις ου ε ιβάλλει η ισχύουσα Νοµοθεσία για τους Τεχνικούς Ασφαλείας και ο ο οίος θα ρέ ει µε έγγραφη δήλωσή του να α οδέχεται τον διορισµό αυτό, µαζί µε όλες τις ευθύνες ου α ορρέουν α ό την α οδοχή αυτή. Ο διορισµός του θα κοινο οιείται στην Ε ιθεώρηση Εργασίας µε µέριµνα του Αναδόχου ό ως ορίζει η ισχύουσα Νοµοθεσία. Πριν α ό την έναρξη εργασιών στις εγκαταστάσεις της ΣΤΑΣΥ, ο Ανάδοχος υ οχρεούται να γνωστο οιεί σε αυτήν το ονοµατε ώνυµο των µελών του ροσω ικού του, συµ εριλαµβανοµένων του ροσω ικού τυχόν Υ εργολάβου, καθώς και την φύση των εργασιών ου θα ραγµατο οιηθούν. Στις ερι τώσεις ό ου α αιτείται να α ασχοληθεί ρόσθετο ροσω ικό µετά την έναρξη των εργασιών, ο Ανάδοχος υ οχρεούται να υ οβάλει ρόσθετο κατάλογο µε τα ονοµατε ώνυµα του ε ι λέον ροσω ικού, ροτού αυτό ξεκινήσει να εργάζεται. Στα άτοµα τα ο οία δεν θα εριλαµβάνονται στον Τ ΟΑ (ΙV)-3/6

38 ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ κατάλογο και δεν θα έχουν στην κατοχή τους τις ο οιεσδή οτε α αιτούµενες άδειες, δεν θα τους ε ιτρέ εται η είσοδος στις εγκαταστάσεις. 4.7 Εκ αίδευση και Προσόντα του Προσω ικού του Αναδόχου Ο Ανάδοχος οφείλει, για την ικανο οίηση των Συµβατικών του Υ οχρεώσεων και ανάλογα µε τα καθήκοντα τα ο οία αναθέτει σε αυτό, να διαθέτει κατάλληλα εκ αιδευµένο, ικανό και µε τα αρµόζοντα ροσόντα ροσω ικό. Η εκ αίδευση και τα ροσόντα του ροσω ικού ρέ ει να είναι σε συµφωνία µε την Πολιτική Υγιεινής και Ασφάλειας του Αναδόχου, καθώς και τις τυχόν ειδικές α αιτήσεις ου καθορίζονται α ό την Σύµβαση. Ο Ανάδοχος υ οχρεούται να α οδεικνύει τα ροσόντα και το ε ί εδο εκ αίδευσης του ροσω ικού του, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην Σύµβαση. Το ροσω ικό του Αναδόχου το ο οίο θα εργασθεί στις εγκαταστάσεις της ΣΤΑΣΥ οφείλει να έχει υ οστεί την Υ οχρεωτική Εκ αίδευση της ΣΤΑΣΥ σε Κανονισµούς και ιαδικασίες ου αφορούν την λειτουργία του συστήµατος, σε Θέµατα Ασφάλειας Τροχιάς και στην αντιµετώ ιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης της ΣΤΑΣΥ. Εφιστάται η ροσοχή του Αναδόχου στο Συνηµµένο 3, το ο οίο εριγράφει τις α αιτήσεις της εκ αίδευσης αυτής. Ο αριθµός των ατόµων α ό το ροσω ικό του Αναδόχου καθώς και τα ρογράµµατα εκ αίδευσης ου θα ρέ ει να αρακολουθήσουν θα καθοριστούν ριν την υ ογραφή της σύµβασης. Η ΣΤΑΣΥ αρέχει τη συγκεκριµένη εκ αίδευση στον Ανάδοχο µε κόστος ενήντα (5,) Ευρώ ανά άτοµο και ανά ηµέρα. Το ροσω ικό του Ανάδοχου ή/και του υ εργολάβου για να συµµετάσχει στην εκ αίδευση της ΣΤΑΣΥ θα ρέ ει να ροσκοµίζει: Την ιατρική βεβαίωση ριν την έναρξη του εκ αιδευτικού ρογράµµατος στην ο οία θα βεβαιώνεται η καλή του υγεία. Την ταυτότητα του ή διαβατήριο ή άλλο ε ίσηµο έντυ ο ροκειµένου να το ε ιδείξει στον εκ αιδευτή. Ε ικυρωµένο αντίγραφο αναγγελίας ρόσληψης στον ΟΑΕ Όλο το ροσω ικό κατά τη διάρκεια της εκ αίδευσης µε ευθύνη του Αναδόχου ρέ ει να φέρει τον α αραίτητο Εξο λισµό Προσω ικής Προστασίας (ΠΕΠ) ου είναι το φωσφορίζον γιλέκο και υ οδήµατα ασφαλείας ιστο οιηµένα τουλάχιστον κατά ΕΝ345. Εφόσον α αιτείται α ό το ροσω ικό του Αναδόχου να εργασθεί ε ί ή λησίον της τροχιάς, ό ως ροβλέ εται και α ό το Βιβλίο Κανονισµών της ΣΤΑΣΥ, ο Ανάδοχος υ οχρεούται ριν την έναρξη των εργασιών να διασφαλίζει ότι το ροσω ικό του έχει υ οστεί την κατάλληλη εκ αίδευση και ιστο οίηση. Το ροσω ικό του Ανάδοχου όταν εργάζεται ε ί ή λησίον της τροχιάς, υ οχρεούται να φέρει άντοτε µαζί του την Κάρτα Πιστο οίησης για τέτοιου είδους εργασίες. Το ροσω ικό το ο οίο δεν θα έχει στην κατοχή του την κατάλληλη Κάρτα Πιστο οίησης δεν θα του ε ιτρέ εται η είσοδος και θα α οµακρύνεται αµέσως α ό τους χώρους εργασίας. Καµία α αίτηση για α οζηµίωση ή καθυστέρηση α ό λευράς του Αναδόχου ου θα ροκύψει ως α οτέλεσµα αυτής της ενέργειας δεν θα γίνει α οδεκτό α ό την ΣΤΑΣΥ. Τ ΟΑ (ΙV)-4/6

39 ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Εφόσον α αιτείται α ό την Νοµοθεσία κατοχή αδείας ή δι λώµατος για την ραγµατο οίηση συγκεκριµένων εργασιών, το ροσω ικό του Αναδόχου υ οχρεούται να φέρει άντοτε µαζί του αντίγραφα των αδειών ή των δι λωµάτων αυτών. Η ΣΤΑΣΥ διατηρεί το δικαίωµα να α αιτήσει α ό τον Ανάδοχο να ραγµατο οιήσει ρόσθετη εκ αίδευση του ροσω ικού του, ό ου και όταν κρίνεται αναγκαίο. 4.8 Ταυτότητες Προσω ικού του Αναδόχου Όλο το ροσω ικό του Αναδόχου και των Υ εργολάβων του, υ οχρεούται να φέρει ανά άσα στιγµή ενώ βρίσκεται στις Εγκαταστάσεις της ΣΤΑΣΥ και α ασχολείται σε Συµβατική εργασία, την ταυτότητα µε φωτογραφία ου χορηγείται α ό τον Ανάδοχο και έχει ροηγουµένως εγκριθεί α ό την ΣΤΑΣΥ καθώς ε ίσης και την Κάρτα Πιστο οίησης του. Σε ερί τωση αιτήµατος ου υ οβάλλεται α ό ο οιονδή οτε Εκ ρόσω ο της ΣΤΑΣΥ, το ροσω ικό του Αναδόχου υ οχρεούται να ε ιδεικνύει την ταυτότητά του. Το ροσω ικό ου θα εντο ίζεται χωρίς ταυτότητα θα α οµακρύνεται αµέσως α ό τις εγκαταστάσεις της Εταιρείας. Καµία αίτηση α οζηµίωσης α ό δα άνη ή καθυστέρηση ου υφίσταται ο Ανάδοχος ως α οτέλεσµα των ανωτέρω δεν θα γίνει α οδεκτή α ό την ΣΤΑΣΥ. Ο Ανάδοχος υ οχρεούται να α οδεικνύει τον έλεγχο των στοιχείων ταυτότητας του ροσω ικού, καθώς και ο οιουδή οτε άλλου ιστο οιητικού. Τα άτοµα ου θα εντο ισθούν να ανταλλάσσουν ή να χρησιµο οιούν την ίδια ταυτότητα ροκειµένου να α οκτήσουν µη εξουσιοδοτηµένη ρόσβαση στις εγκαταστάσεις της ΣΤΑΣΥ θα α οµακρύνονται δια αντός α ό αυτές. 4.9 ιακο ή Εργασιών για Λόγους Ασφάλειας Η ΣΤΑΣΥ διατηρεί το δικαίωµα να διακόψει ανά άσα στιγµή την εκτέλεση εργασιών, εάν δια ιστωθεί αραβίαση των αρόντων Όρων ή εάν θεωρήσει ότι οι δραστηριότητες του Αναδόχου είναι ιθανό να ροκαλέσουν κινδύνους, ζηµία σε εξο λισµό, ή να α οτελέσουν αιτία µείωσης της οιότητας των αρεχόµενων υ ηρεσιών ρος τους ε ιβάτες. Κανένα κόστος ή καθυστέρηση α ό τον Ανάδοχο ως α οτέλεσµα των ανωτέρω δεν θα γίνει α οδεκτό α ό την ΣΤΑΣΥ. 4. Ορισµός Υ ευθύνου Περιοχής Εργασιών Ο Ανάδοχος είναι υ οχρεωµένος να υ οδεικνύει κάθε φορά και σε κάθε χώρους εργασίας, ριν την έναρξη των εργασιών, τον Υ εύθυνο Περιοχής Εργασιών. Ο Υ εύθυνος αυτός του Αναδόχου γνωστο οιεί την αρουσία του στο ροσω ικό και ευρίσκεται στους χώρους εργασίας καθ όλη την διάρκεια της αραµονής του ροσω ικού του Αναδόχου σε αυτό. Παρακολουθεί συνεχώς την ρόοδο των εργασιών, κατευθύνει, ε ιβλέ ει, δίνει οδηγίες στο ροσω ικό και γενικά µεριµνά για την ασφαλή, οιοτική και έγκαιρη ραγµατο οίηση των εργασιών. Τ ΟΑ (ΙV)-5/6

40 ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο Ανάδοχος υ οχρεούται να α οδεικνύει ότι ο Υ εύθυνος Περιοχής Εργασιών είναι κατάλληλα εκ αιδευµένος και ότι ληρεί τις ροϋ οθέσεις ου ε ιβάλλει η ισχύουσα Νοµοθεσία ανάλογα µε την φύση των εργασιών, ροκειµένου να διαφυλάξει την ασφάλεια του ροσω ικού στους χώρους εργασίας και γενικότερα των ατόµων ου ενδέχεται να ε ηρεαστούν α ό τις ραγµατο οιούµενες εργασίες. Ο εκάστοτε Υ εύθυνος Περιοχής Εργασιών του Αναδόχου, υ οχρεούται να αναφέρεται ριν την έναρξη των εργασιών της κάθε βάρδιας στον Εκ ρόσω ο της ΣΤΑΣΥ ου ευρίσκεται στους χώρους εργασίας, ή στον υ εύθυνο του χώρου ου ραγµατο οιούνται οι εργασίες, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διαδικασίες για τον συγκεκριµένο χώρο. 4. Πρόσβαση στο Σιδηροδροµικό ίκτυο Πρόσβαση στις εγκαταστάσεις της ΣΤΑΣΥ, θα χορηγείται µόνο σε εξουσιοδοτηµένο ροσω ικό και για συγκεκριµένους λόγους. Το ροσω ικό του Αναδόχου υ οχρεούται να συµµορφώνεται ρος όλες τις α αιτήσεις της ΣΤΑΣΥ σχετικά µε την χορήγηση άδειας ρόσβασης στις εγκαταστάσεις, οι ο οίες καθορίζονται α ό το Βιβλίο Κανονισµών, τις ιαδικασίες και τους όρους της συγκεκριµένης Σύµβασης. Εφόσον ε ιτρα εί η ρόσβαση του ροσω ικού του Αναδόχου στις εγκαταστάσεις της ΣΤΑΣΥ ροκειµένου να ροσεγγίσει στον χώρο εργασίας του, υ οχρεούται να χρησιµο οιεί µόνο την συγκεκριµένη διαδροµή για την ο οία έχει δοθεί έγκριση και η ο οία και θα καθορίζεται στην ήλωση Μεθόδου Εργασίας ου θα συµφωνηθεί µε την ΣΤΑΣΥ. Το ροσω ικό του Αναδόχου υ οχρεούται να α οµακρύνεται α ό τις εγκαταστάσεις της Εταιρείας αµέσως µόλις ολοκληρωθεί η εργασία του. Υ οχρεούται ε ίσης να εγκαταλεί ει τους χώρους στους ο οίους εργάστηκε καθαρούς, τακτο οιηµένους και να α οµακρύνει όλα τα α ορρίµµατα, τα εργαλεία και τον εξο λισµό. Ό ου α αιτείται άδεια για ρόσβαση στις εγκαταστάσεις, θα χορηγείται α ό την ΣΤΑΣΥ και θα φέρεται συνεχώς α ό το ροσω ικό µαζί µε την ροσω ική του ταυτότητα. Τα στοιχεία αυτά θα ρέ ει να είναι άµεσα διαθέσιµα για έλεγχο α ό ο οιονδή οτε εκ ρόσω ο της ΣΤΑΣΥ. Ο Ανάδοχος υ οχρεούται να α οδεικνύει ότι διαθέτει µέσα αυστηρού ελέγχου του ροσδιορισµού των αδειών ρόσβασης στις εγκαταστάσεις. 4. Α οµάκρυνση Προσω ικού του Αναδόχου Η ΣΤΑΣΥ διατηρεί το δικαίωµα να ενίσταται γρα τώς στον Ανάδοχο, όσον αφορά ο οιοδή οτε µέλος του ροσω ικού του ή του ροσω ικού των Υ εργολάβων αυτού, του ο οίου η συµ εριφορά ή οι ενέργειες κατά την ά οψη του ε ί τό ου Προϊσταµένου της ΣΤΑΣΥ, α οτελούν κίνδυνο για την ασφαλή λειτουργία του σιδηροδρόµου και να α αιτήσει την δια αντός α οµάκρυνση του ατόµου αυτού α ό τις εγκαταστάσεις. Ωστόσο, η ΣΤΑΣΥ διατηρεί το δικαίωµα να α οµακρύνει αµέσως κά οιο άτοµο α ό τις εγκαταστάσεις της, εάν οι ενέργειές αυτού του ατόµου α οτελούν κίνδυνο για την ασφάλεια. Τ ΟΑ (ΙV)-6/6

41 ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 4.3 Παρατεταµένη ιάρκεια Υ ερωριών και Βαρδιών Προκειµένου η ΣΤΑΣΥ να διασφαλίσει την ασφαλή ραγµατο οίηση των εργασιών στις εγκαταστάσεις της, ο Ανάδοχος υ οχρεούται να α αγορεύει την αρατεταµένη υ ερωριακή α ασχόληση του ροσω ικού του καθώς και την µεγάλη διάρκεια των βαρδιών αυτού. Ο Ανάδοχος υ οχρεούται να µην ε ιτρέ ει στο ροσω ικό του να εργάζεται έραν του ωραρίου ου καθορίζεται α ό την Ελληνική Νοµοθεσία. Ο Ανάδοχος υ οχρεούται να τηρεί αρχεία, ό ου θα αναφέρονται λε τοµερώς οι ώρες εργασίας κάθε ατόµου στον τοµέα α ασχόλησής του. Αυτά τα αρχεία ρέ ει να διατίθενται αµέσως στους Εκ ροσώ ους της ΣΤΑΣΥ µετά α ό σχετικό αίτηµά τους. 4.4 Εντολές Ασφάλειας Το ροσω ικό του Αναδόχου και των Υ εργολάβων έρα α ό την λήρη συµµόρφωση του µε τους Κανονισµούς και τις ιαδικασίες της ΣΤΑΣΥ, υ οχρεούται να συµµορφώνεται αµέσως ρος ο οιαδή οτε εντολή ασφάλειας, η ο οία δίδεται α ό τα άτοµα ου έχουν ορισθεί α ό την ΣΤΑΣΥ για θέµατα ασφάλειας, ό ως: Άτοµα Υ εύθυνα για την Προστασία Οµάδας, για εσµευµένη Περιοχή, για την Κίνηση των Συρµών Συντήρησης και για την Περιοχή Εργασιών. Το αρα άνω ροσω ικό θα αραλαµβάνει ενυ όγραφα κατά την διάρκεια της εκ αίδευσης του α ό την ΣΤΑΣΥ αντίγραφα Κανονισµών και διαδικασιών ου το αφορά. 4.5 Φάρµακα και Οινο νευµατώδεις Ουσίες Το ροσω ικό του Αναδόχου α αγορεύεται να καταναλώνει ή να βρίσκεται υ ό την ε ήρεια οινο νευµατωδών οτών, φαρµάκων ή άλλων ουσιών, οι ο οίες ενδέχεται να εξασθενήσουν τις ικανότητές του όσον αφορά την ασφάλεια κατά την εκτέλεση της εργασίας, ή άλλως να δηµιουργήσουν κινδύνους σε άλλα άτοµα κατά την εκτέλεση των εργασιών στις εγκαταστάσεις της ΣΤΑΣΥ. 4.6 Χρήση Ραδιοφώνων, Ηλεκτρικού Εξο λισµού ή Κινητών Τηλεφώνων Α αγορεύεται η χρήση ραδιοφώνων ή αρόµοιου ηλεκτρικού εξο λισµού στο ροσω ικό του Αναδόχου, συµ εριλαµβανοµένων των ροσω ικών στερεοφωνικών µε ακουστικά, ενώ εργάζεται στις εγκαταστάσεις της ΣΤΑΣΥ. Τα ακουστικά βοηθήµατα ενδέχεται να χρησιµο οιούνται εάν δεν αραβιάζουν τις α αιτήσεις ου αφορούν την ασφάλεια. Οι οµ οδέκτες ασύρµατης ε ικοινωνίας θα χρησιµο οιούνται µόνο µε ρητή γρα τή έγκριση του Εκ ροσώ ου της ΣΤΑΣΥ. Εφόσον η χρήση κινητών τηλεφώνων αιτιολογηµένα φαίνεται να α οτελεί κίνδυνο για την ασφάλεια, η χρήση τους θα α αγορεύεται. Μ ορεί να χρησιµο οιούνται µόνον εφόσον ο Ανάδοχος α οδείξει ότι δεν α οτελούν κίνδυνο για την ασφάλεια. Τ ΟΑ (ΙV)-7/6

42 ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 4.7 Προστασία της Ιδιοκτησίας και του Εξο λισµού της ΣΤΑΣΥ Το ροσω ικό του Αναδόχου δεν ρέ ει να εµ οδίζει ή να αρενοχλεί την ιδιοκτησία ή τον εξο λισµό της ΣΤΑΣΥ. Ο Ανάδοχος θα ρέ ει να κάνει χρήση κατάλληλων ροσωρινών µέτρων, ώστε να ροστατεύεται η ιδιοκτησία και ο εξο λισµός της ΣΤΑΣΥ α ό ζηµίες. Τα µέτρα αυτά θα ρέ ει να συµφωνούνται µε την ΣΤΑΣΥ και να εριλαµβάνονται στο Συµβατικό Σχέδιο Ασφάλειας καθώς και στις σχετικές ηλώσεις Μεθόδου Εργασίας. 4.8 Α οθήκευση Υλικών του Αναδόχου στις Εγκαταστάσεις της ΣΤΑΣΥ Ο Ανάδοχος δεν ρέ ει να το οθετεί ο οιοδή οτε είδος εξο λισµού ή υλικών κατά τρό ο ώστε να αρεµ οδίζεται η µετακίνηση εξο λισµού, οχηµάτων, συρµών ή ροσώ ων. Συγκεκριµένα, δεν ρέ ει να αφήνεται κανενός είδους εξο λισµός ή υλικό σε ακτίνα δυο µέτρων α ό την τροχιά. 4.9 Ενηµέρωση ε ί των Κινδύνων και ιαδικασίες Εκκένωσης Η ΣΤΑΣΥ θα ε ιδείξει στον Ανάδοχο τις εριοχές εργασίας και θα ενηµερώσει τον Ανάδοχο για τους ιδιαίτερους κινδύνους ου αναµένεται να αντιµετω ίσει κατά τη διάρκεια των εργασιών στους χώρους αυτούς και ου ροβλέ ονται α ό την Σύµβαση. Αυτό θα γίνει κατά τη διάρκεια της εκ αίδευσης για την εξοικείωση µε τους χώρους αυτούς. Η γνωστο οίηση των κινδύνων αυτών δεν α αλλάσσει τον Ανάδοχο α ό την ευθύνη να ροβαίνει σε αξιολόγηση των κινδύνων στους ο οίους είναι εκτεθειµένο το ροσω ικό του, κατά την εκτέλεση εργασιών στις εγκαταστάσεις της ΣΤΑΣΥ. Πριν την έναρξη των εργασιών, ο διορισµένος α ό τον Ανάδοχο Υ εύθυνος Περιοχής Εργασιών υ οχρεούται να δώσει αναφορά στον το ικό Εκ ρόσω ο της ΣΤΑΣΥ, σύµφωνα µε τις διαδικασίες ου ισχύουν για το συγκεκριµένο χώρους εργασίας. Ο Εκ ρόσω ος της ΣΤΑΣΥ θα ε ισηµάνει στον Υ εύθυνο αυτό του Αναδόχου οιονδή οτε κίνδυνο ου ρέ ει να λάβει υ όψη του. Ο Εκ ρόσω ος της ΣΤΑΣΥ θα ενηµερώσει ε ίσης τον Υ εύθυνο του Ανάδοχου σχετικά µε τις διαδικασίες εκκένωσης σε ερί τωση έκτακτης ανάγκης, τους συναγερµούς, τις διαδροµές, και τα σηµεία σταθµών συγκέντρωσης ροσω ικού. Ο Υ εύθυνος αυτός του Αναδόχου ρέ ει να εξοικειωθεί λήρως µε τις διαδικασίες αυτές, τους συναγερµούς, τις διαδροµές και τα σηµεία συγκέντρωσης του ροσω ικού. Ο Υ εύθυνος αυτός του Αναδόχου ρέ ει να ενηµερώσει το σύνολο του ροσω ικού του Αναδόχου και το ροσω ικό Υ εργολάβων, αν υ άρχει. Κατά τη διάρκεια εριστατικού εκτάκτου ανάγκης, ο Υ εύθυνος αυτός του Αναδόχου είναι υ εύθυνος για την ασφαλή α οµάκρυνση του ροσω ικού του α ό το χώρο εργασίας ρος τον χώρο συγκέντρωσης. Θα ρέ ει να έχει ένα κατάλογο µε τα ονόµατα όλου του ροσω ικού και να ροβεί σε έλεγχο αυτού στο σηµείο συγκέντρωσης. Θα ρέ ει στη συνέχεια να αναφέρει στον Εκ ρόσω ο της ΣΤΑΣΥ τυχόν α όντες, την ιθανή θέση τους στις Τ ΟΑ (ΙV)-8/6

43 ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ εγκαταστάσεις και να τεθεί µαζί µε όλο το ροσω ικό του στην διάθεση του Εκ ροσώ ου της ΣΤΑΣΥ ροκειµένου να άρει οδηγίες. 4. Καταγραφή και Αναφορά Περιστατικών Καταγραφή Ο Ανάδοχος υ οχρεούται να έχει ένα αρχείο των εριστατικών ου δηµιουργούνται και αφορούν το ροσω ικό του ή τις δραστηριότητες αυτού. Στο αρχείο αυτό θα ρέ ει να καταγράφεται και να εριγράφεται ο οιοσδή οτε τραυµατισµός υ έστη το ροσω ικό του κατά τη διάρκεια της εργασίας. Ως εριστατικό λαµβάνεται ένα α ρόσµενο γεγονός, το ο οίο ροξενεί ή το ο οίο αν είχε συµβεί υ ό ελάχιστα διαφορετικές συνθήκες, θα είχε ροξενήσει: θάνατο, τραυµατισµό ή ασθένεια ζηµιά ή α ώλεια ιδιοκτησίας, εγκαταστάσεων, υλικών ή καταστροφή του εριβάλλοντος διακο ή της λειτουργίας του συρµού, του σταθµού ή άλλων αρεχόµενων ρος τους ε ιβάτες υ ηρεσιών ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά την εφαρµογή του ορισµού αυτού, είναι βασικό ο Ανάδοχος να λάβει υ όψη τα εριστατικά κατά τα ο οία δεν ροκλήθηκε ζηµιά ή τραυµατισµός, στα λαίσια όµως των ο οίων, υ ό ελάχιστα διαφορετικές συνθήκες, θα είχαν σηµειωθεί τέτοιου είδους φαινόµενα. Αναφορά Ο Ανάδοχος υ οχρεούται να δηλώνει άµεσα στον Εκ ρόσω ο της ΣΤΑΣΥ ο οιαδή οτε εριστατικό ή ο οιαδή οτε ασυνήθιστη κατάσταση. Ο Ανάδοχος ρέ ει να διαθέτει και να χρησιµο οιεί ένα κατάλληλο έντυ ο αναφοράς. Ο Ανάδοχος µ ορεί να χρησιµο οιεί τη Γ -8, «Αναφοράς Συµβάντων» της ΣΤΑΣΥ και τα σχετικά έγγραφα. Ο Εκ ρόσω ος της ΣΤΑΣΥ θα διαθέτει τα ανωτέρω στον Ανάδοχο κατό ιν αιτήσεώς του. 4. Παροχή Πρώτων Βοηθειών Ο Ανάδοχος υ οχρεούται να αρέχει κατάλληλο εξο λισµό αροχής ρώτων βοηθειών για το ροσω ικό του σε όλους τους χώρους εργασίας. Πριν την έναρξη των εργασιών, ο Ανάδοχος ρέ ει να είναι σε θέση να α οδείξει ότι ροέβη σε αξιολόγηση κινδύνου, ροκειµένου να ροσδιορισθεί η καταλληλότητα και η διαθεσιµότητα των υλικών, του εξο λισµού και των ατόµων ου θα ροβούν στην αροχή ρώτων βοηθειών. 4. Κατάσταση Υγείας Προσω ικού Αναδόχου Ο Ανάδοχος υ οχρεούται να ροσλάβει µόνο άτοµα υγιή, ικανά να ραγµατο οιήσουν τις εργασίες ου ορίζονται στη Σύµβαση. Ο Ανάδοχος δεν ρέ ει να ροσλάβει εν γνώση του ροσω ικό ου άσχει α ό χρόνια άθηση ή ανα ηρία, µεταδοτική ασθένεια ή άτοµα ου λαµβάνουν φάρµακα, τα ο οία µ ορεί να ε ηρεάσουν την δική τους ασφάλεια ή την ασφάλεια των άλλων. Τ ΟΑ (ΙV)-9/6

44 ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο Ανάδοχος υ οχρεούται ε ίσης να είναι σε θέση να α οδείξει ότι έλαβε υ όψη του την φυσική κατάσταση ου α αιτείται α ό το ροσω ικό για την ικανο οίηση των Συµβατικών του υ οχρεώσεων και να βεβαιώσει ότι ραγµατο οιήθηκαν στο ροσω ικό ριν την ρόσληψή του οι α αιτούµενες ιατρικές εξετάσεις Το ροσω ικό του Ανάδοχου ή/και του υ εργολάβου για να συµµετάσχει στην εκ αίδευση της ΣΤΑΣΥ θα ρέ ει να ροσκοµίζει κατάλληλη ιατρική βεβαίωση ου να βεβαιώνεται η καλή του υγεία. 4.3 Ε ικίνδυνες Ουσίες και Κατεργασίες Πριν την έναρξη των εργασιών, ο Ανάδοχος υ οχρεούται να υ οβάλει κατάλογο µε τις αναλώσιµες και τις ε ικίνδυνες ουσίες ου θα χρησιµο οιηθούν ου θα συνοδεύεται µε τα Έντυ α Στοιχείων Ασφάλειας Υλικού. Ο Ανάδοχος, θα ρέ ει να υ οβάλει αξιολόγηση των κινδύνων ου ενέχονται για τα άτοµα ου εµ λέκονται µε την µεταφορά, διαχείριση, α οθήκευση και χρήση αυτών των ουσιών, αράλληλα µε τους ροτεινόµενους α ό αυτόν ελέγχους. Ο Ανάδοχος υ οχρεούται να υ οβάλει κατάλογο των κατεργασιών ου µ ορεί να ροκαλέσουν δηµιουργία ε ικίνδυνων ουσιών, ό ως συγκολλήσεις, ου θα συνοδεύεται µε αξιολόγηση του κινδύνου ου ενέχεται για τα άτοµα ου µετέχουν στις κατεργασίες αυτές. 4.4 Α οθήκευση και Χρήση Φιαλών Αερίου, Εύφλεκτων, Πτητικών και Καύσιµων Υλών Ο Ανάδοχος δεν ρέ ει να µεταφέρει ή να α οθηκεύει στις εγκαταστάσεις της ΣΤΑΣΥ φιάλες βιοµηχανικών ή εύφλεκτων αερίων ή δοχεία εύφλεκτων ή τητικών ουσιών, χωρίς ροηγούµενη έγγραφη έγκριση του Εκ ροσώ ου της ΣΤΑΣΥ. Ο Ανάδοχος δεν ρέ ει να µεταφέρει ή να α οθηκεύει στις εγκαταστάσεις της ΣΤΑΣΥ υλικό ου καλύ τεται α ό ολυαιθυλένιο ή αρόµοιο καύσιµο υλικό, ή υλικό ου µ ορεί κατά την καύση να ροκαλέσει τοξικά αέρια, χωρίς ροηγούµενη ρητή έγγραφη έγκριση της ΣΤΑΣΥ. Μ ορούν να χρησιµο οιηθούν λαστικές σακούλες α ορριµµάτων, ο αριθµός όµως των ο οίων εριορίζεται στην α αιτούµενη για κάθε βάρδια οσότητα. Ο Ανάδοχος υ οχρεούται να συµφωνήσει µε τον εκ ρόσω ο της ΣΤΑΣΥ το θέµα της α οθήκευσης εύφλεκτων και τητικών ουσιών. Πρέ ει να ραγµατο οιείται αυστηρός έλεγχος στις εν λόγω α οθηκευµένες ουσίες κατά την εκτέλεση των εργασιών και ο αριθµός τους να εριορίζεται στην α αιτούµενη για την διεξαγωγή των εργασιών οσότητα. Ο Ανάδοχος υ οχρεούται να ροβεί στην το οθέτηση ανάλογης αυξηµένης υρο ροστασίας καθώς και στη λήψη άλλων µέτρων Ασφάλειας µε δικά του έξοδα, εφόσον κάτι τέτοιο κρίνεται α αραίτητο α ό την ΣΤΑΣΥ. Όλες οι ουσίες ρέ ει να φυλάσσονται σε δοχεία, εγκεκριµένα α ό την ΣΤΑΣΥ, και η οσότητά τους να εριορίζεται στην συµφωνηθείσα µε την ΣΤΑΣΥ οσότητα. Τ ΟΑ (ΙV)-/6

45 ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όλα τα άδεια δοχεία και συσκευασίες ρέ ει να α οµακρύνονται αµέσως και να α ορρί τονται σύµφωνα µε τους όρους της Σύµβασης. Ο Ανάδοχος υ οχρεούται να χρησιµο οιεί ε ικίνδυνες ουσίες µόνο όταν αυτές είναι σύµφωνες µε τις οδηγίες του κατασκευαστή και τις διατάξεις της Νοµοθεσίας ερί Υγιεινής και Ασφάλειας. Ε ίσης α αιτείται να υ άρχει αρκετός εξαερισµός ιδιαίτερα στους εριορισµένους χώρους. 4.5 ηµιουργία Κα νού, Αναθυµιάσεων και Σκόνης Ο Ανάδοχος υ οχρεούται να εριορίζει στο ελάχιστο τη δηµιουργία κα νού, αναθυµιάσεων και σκόνης, και να ροστατεύει το ροσω ικό και τον εξο λισµό, όταν αυτό α αιτείται, α ό βλάβες ή ροβλήµατα. 4.6 Θόρυβος Ο Ανάδοχος υ οχρεούται να εριορίζει το θόρυβο ου ροκαλείται α ό τις εργασίες ου εκτελεί στο χαµηλότερο δυνατό ε ί εδο. Οι εργασίες ρέ ει να εκτελούνται σε ώρες ου θα ροκαλείται η λιγότερη ενόχληση. Στο Σχέδιο Ασφαλείας του (βλέ ε αράγραφο 4.36), ο Ανάδοχος υ οχρεούται να είναι σε θέση να α οδείξει ότι έλαβε υ όψη τους ε ικίνδυνους για το ροσω ικό και τους ενοχλητικούς για τους ερίοικους ήχους. Το ροσω ικό του Αναδόχου ου εκτελεί ε ικίνδυνες για την ακοή δραστηριότητες ρέ ει να είναι εφοδιασµένο και να χρησιµο οιεί κατάλληλο ροστατευτικό εξο λισµό. 4.7 Ε ιθεώρηση Χώρων Εργασίας Η ΣΤΑΣΥ διατηρεί το δικαίωµα ε ιθεώρησης των χώρων εργασίας, ροκειµένου να αξιολογήσει την ασφάλεια των δραστηριοτήτων του Αναδόχου και να ε ιβεβαιώσει την συµµόρφωσή του µε τους όρους της αρούσας. 4.8 Μεταφορά Φορτίων σε Ανελκυστήρες και Κυλιόµενες Κλίµακες Ο Ανάδοχος, έρα α ό τα φορτία ου µ ορούν να µεταφερθούν δια χειρός, µ ορεί να µεταφέρει φορτία µέσω των κυλιόµενων κλιµάκων και των ανελκυστήρων κατά τη διάρκεια των ωρών συντήρησης, µόνο αν έχει λάβει ροηγουµένως γρα τή έγκριση α ό τον Εκ ρόσω ο της ΣΤΑΣΥ. Τα φορτία ου µεταφέρονται δια χειρός κατά τη διάρκεια των ωρών λειτουργίας, δεν ρέ ει σε καµία ερί τωση να α οτελούν κίνδυνο για κανένα άτοµο, συµ εριλαµβανοµένου του ροσω ικού του Αναδόχου ή για τον εξο λισµό. Οι µετακινήσεις φορτίων ου ραγµατο οιούνται µέσω κυλιόµενων κλιµάκων ή ανελκυστήρων ρέ ει να διεξάγονται σύµφωνα µε τη ιαδικασία Σ 8- της ΣΤΑΣΥ για τη «Μεταφορά Βαρέων Φορτίων µε Ανελκυστήρες ή Κυλιόµενες Κλίµακες». Οιαδή οτε ζηµιά σε κυλιόµενη κλίµακα ή ανελκυστήρα ροκληθεί ως α οτέλεσµα των ενεργειών του Αναδόχου, ρέ ει να αναφερθεί αµέσως α ό τον Ανάδοχο ώστε να µην ροκληθεί εραιτέρω ζηµιά ή να µην τεθούν σε κίνδυνο άνθρω οι ή εξο λισµός. Τ ΟΑ (ΙV)-/6

46 ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 4.9 Χρήση Ανακλαστικών Γιλέκων Όλο το ροσω ικό του Αναδόχου ου εργάζεται ή κινείται Ε ί ή Πλησίον της Τροχιάς ή ραγµατο οιεί δραστηριότητα, στα λαίσια της ο οίας η εξασφάλιση µεγαλύτερης ορατότητας θα βελτιώσει την ασφάλειά του, ή το ροσω ικό ου εργάζεται σε σηµεία ου καθορίζονται α ό τη Σύµβαση, ρέ ει να φορά εγκεκριµένο ανακλαστικό γιλέκο & υ οδήµατα ασφαλείας ιστο οιηµένα τουλάχιστον κατά ΕΝ345. Το ροσω ικό του αναδόχου ου εργάζεται στο Αµαξοστάσιο Σε ολίων ή κινείται γύρω α ό αυτό ρέ ει άντα να φέρει ανακλαστικό γιλέκο. 4.3 Ατοµικός Προστατευτικός Εξο λισµός Έχοντας ροβεί στην α αιτούµενη α ό τον Όρο 4.3 και την Νοµοθεσία αξιολόγηση κινδύνων, ο Ανάδοχος υ οχρεούται να είναι σε θέση να α οδείξει ότι ό ου α αιτείται, χορηγείται ο κατάλληλος Ατοµικός Προστατευτικός Εξο λισµός και το ροσω ικό είναι εκ αιδευµένο στην χρήση του. 4.3 Φροντίδα του Χώρου Ο Ανάδοχος είναι α όλυτα υ εύθυνος για την διατήρηση συνθηκών ασφάλειας και υγιεινής στους χώρους εργασίας. Με την λήξη των εργασιών, ο Ανάδοχος είναι υ οχρεωµένος να αραδίδει το χώρο καθαρό, α οµακρύνοντας όλα τα α ορρίµµατα και τα υλικά. Τα α ορρίµµατα ρέ ει να α οµακρύνονται µόνο σύµφωνα µε την εγκεκριµένη α ό την ΣΤΑΣΥ µέθοδο. 4.3 Παροχή Χώρων Υγιεινής και Εστίασης Ο Ανάδοχος υ οχρεούται να θέσει στη διάθεση του ροσω ικού του τους α αραίτητους χώρους υγιεινής και εστίασης. Στους ερισσότερους χώρους, η ΣΤΑΣΥ θα αρέχει τις εν λόγω εγκαταστάσεις. Στα σηµεία ό ου οι εγκαταστάσεις αυτές αρέχονται α ό την ΣΤΑΣΥ, το ροσω ικό του Αναδόχου ρέ ει να τις διατηρεί άντα καθαρές. Τ ΟΑ (ΙV)-/6

47 ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συνηµµένο : Υ οχρεωτική Εκ αίδευση της ΣΤΑΣΥ σε Θέµατα Ασφάλειας Τίτλος Μαθηµάτων Πρόγραµµα Ένταξης για το ροσω ικό του Αναδόχου Περιγραφή Μαθηµάτων Βασικές γνώσεις σε Κανονισµούς & ιαδικασίες της ΣΤΑΣΥ ου αφορούν το ροσω ικό του Αναδόχου, για τη λειτουργία της γραµµής για την ασφάλεια, την αντιµετώ ιση εριστατικών εκτάκτου ανάγκης, την υρο ροστασία, τις ε ικοινωνίες το τροχαίο υλικό τους σταθµούς ιάρκεια Μαθηµάτων 8 ώρες (µία εκ αιδευτική ηµέρα) Α αιτείται για ροσω ικό Αναδόχων ου αρέχουν και εκτελούν ο οιασδή οτε φύσης υ ηρεσία ή εργασία Ενηµερωµένο άτοµο σε θέµατα τροχιάς* * εν µ ορεί να εργαστεί µόνο του στο ίκτυο τηςστασυ αρά µόνο υ ό την ροστασία του Υ ευθύνου Οµάδας Προστασίας (ΥΠΟ) Βασικές γνώσεις στα Θέµατα Ασφάλειας Τροχιάς ου αφορούν: τους κινδύνους κατά την εκτέλεση των εργασιών ε ί ή λησίον της τροχιάς στη σήραγγα και στα αµαξοστάσια το ρεύµα έλξης, τις τροχιές, τον εξο λισµό, τους συρµούς κλ. Κανονισµούς & ιαδικασίες ασφαλούς εργασίας στο δίκτυο της γραµµής Πρακτική εξάσκηση, κίνηση ε ί και λησίον της 8 ώρες (µία εκ αιδευτική ηµέρα) κατά την διάρκεια των Ωρών Λειτουργίας ή των Τεχνικών Εργασιών Αναδόχων ου αρέχουν και εκτελούν ο οιασδή οτε φύσης υ ηρεσία ή εργασία Τ ΟΑ (ΙV)-3/6

48 ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Τίτλος Μαθηµάτων Περιγραφή Μαθηµάτων τροχιάς στη σήραγγα και τα αµαξοστάσια. Γρα τή αξιολόγηση γνώσεων. ιάρκεια Μαθηµάτων Α αιτείται για ροσω ικό Πιστο οιηµένο άτοµο για εργασίες ε ί ή λησίον της τροχιάς* *Μ ορεί να αυτο ροστατεύετ αι σύµφωνα µε τις ιαδικασίες. Η εργασία ου εκτελεί του ε ιτρέ ει να αρατηρεί κάθε 5 για τυχόν ροσέγγιση συρµών για να µετακινηθεί σε χώρο ασφαλείας. Όταν δεν εξασφαλίζει τα αρα άνω εργάζεται κάτω α ό την ροστασία ΥΠΟ. Γνωρίζει να χειρίζεται φορητό ασύρµατο για να ε ικοινωνεί. εν µ ορεί να αρέχει ροστασία σε άλλο εργαζόµενο. Γνώσεις στα Θέµατα Ασφάλειας Τροχιάς ου αφορούν: τους κινδύνους κατά την εκτέλεση των εργασιών ε ί ή λησίον της τροχιάς στη σήραγγα και στο αµαξοστάσιο τις Ώρες Κυκλοφορίας & Τεχνικών Εργασιών το ρεύµα έλξης (τµήµατα, ζώνες, ΠΑ ΡΕ κλ ) τις τροχιές, τον εξο λισµό, τους συρµούς κλ. Κανονισµοί & ιαδικασίες ασφαλούς εργασίας στο δίκτυο του ΣΤΑΣΥ Πρακτική εξάσκηση σε εργασίες ε ί και λησίον της τροχιάς στη σήραγγα και τα αµαξοστάσια Ανάγνωση χαρτών, ροσανατολισµός Κίνηση ε ί και λησίον της τροχιάς στο ίκτυο 6 ώρες ( εκ αιδευτικές ηµέρες) κατά την διάρκεια των Ωρών Λειτουργίας ή των Τεχνικών Εργασιών Αναδόχων ου αρέχουν και εκτελούν ο οιασδή οτε φύσης υ ηρεσία ή εργασία Τ ΟΑ (ΙV)-4/6

49 ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Τίτλος Μαθηµάτων Υ εύθυνος Προστασίας Οµάδας (ΥΠΟ)* *Είναι άτοµο Ικανό, Πιστο οιηµένο & Εξουσιοδοτηµένο να διαµορφώνει Ασφαλές Σύστηµα Εργασίας Ε ί ή Πλησίον της Τροχιάς, για τον εαυτό του ή για µια οµάδα εργασίας, κατά τις Ώρες Κυκλοφορίας ή Τεχνικών Εργασιών. Περιγραφή Μαθηµάτων Εφαρµογή φορητών γειωτήρων Μηχανισµοί Αλλαγών (ο τικές ενδείξεις, ασφάλιση κλ ) Ε ικοινωνίες & χειρισµός ΤETRA Γρα τή αξιολόγηση γνώσεων. Γνώσεις στα Θέµατα Ασφάλειας Τροχιάς ου αφορούν: τους κινδύνους κατά την εκτέλεση των εργασιών ε ί ή λησίον της τροχιάς στη σήραγγα και στο αµαξοστάσιο τις Ώρες Κυκλοφορίας & Τεχνικών Εργασιών το ρεύµα έλξης (τµήµατα, ζώνες, ΠΑ ΡΕ κλ ) τις τροχιές, τον εξο λισµό, τους συρµούς κλ. Κανονισµοί & ιαδικασίες ασφαλούς εργασίας στο δίκτυο της ΣΤΑΣΥ Οργάνωση και εκτέλεση ασφαλούς λάνου εργασίας Πρακτική εξάσκηση σε εργασίες ε ί και λησίον της τροχιάς στη σήραγγα και τα αµαξοστάσια ιάρκεια Μαθηµάτων 4 ώρες (3 εκ αιδευτικές ηµέρες) κατά την διάρκεια των Ωρών Λειτουργίας ή των Τεχνικών Εργασιών Α αιτείται για ροσω ικό Αναδόχων ου αρέχουν και εκτελούν ο οιασδή οτε φύσης υ ηρεσία ή εργασία Τ ΟΑ (ΙV)-5/6

50 ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Τίτλος Μαθηµάτων Περιγραφή Μαθηµάτων Κίνηση ε ί και λησίον της τροχιάς στο ίκτυο Συρµός Μεταφοράς, Συρµός Προστασίας, Ανάγνωση χαρτών, ροσανατολισµός Εφαρµογή φορητών γειωτήρων Μηχανισµοί Αλλαγών (ο τικές ενδείξεις, ασφάλιση κλ ) Ε ικοινωνίες Άδειες Εργασίας Γρα τή αξιολόγηση γνώσεων. ιάρκεια Μαθηµάτων Α αιτείται για ροσω ικό Σηµείωση: Κόστος εκ αίδευσης ενήντα (5,) Ευρώ ανά άτοµο και ανά ηµέρα. Τ ΟΑ (ΙV)-6/6

51 ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -33/7 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΟΜΙΣΤΡΟΥ (ΜΣΚ) ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ, & 3 ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΤΠ)