14SYMV ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Transcript

1 INFORMATICS ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ DEVELOPMEN ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ T AGENCY EEST ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Reason: Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: :03:23 Location: Athens ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ (ως προς τα στοιχεία του Αναδόχου, Δημήτριος Ρωξάννης) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 14SYMV ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ TAMEIO Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: 6512 ΣΥΜΒΑΣΗ Στην Αθήνα σήμερα, Παρασκευή , μεταξύ: Αφενός του «ΙNΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Ι.Ε.Π.)-Ν.Π.Ι.Δ. εποπτευόμενου από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων - που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Τσόχα αρ. 36 (Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Ψυχικού), όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρό του κ. Σωτήριο Γκλαβά, (ΦΕΚ 9/ ) που θα καλείται στο εξής «η Αναθέτουσα Αρχή» και τον Προϊστάμενο της Υποδιεύθυνσης Οικονομικής Υπηρεσίας κ. Ιωάννη Μπαθιανάκη και, Αφετέρου του Δημητρίου Ρωξάννη, με Α.Δ.Τ. ΑΙ , οδός Λ. Κατσώνη 28-30, Τ.Κ Αθήνα, με Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ. συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Δ.Σ./Ι.Ε.Π.), σύμφωνα με την υπ αριθ. 39/ Πράξη του (ΑΔΑ: ΒΣ4ΩΟΞΛΔ-Ι26), αποφάσισε την απευθείας ανάθεση Αναβάθμισης του υπάρχοντος Τηλεφωνικού του Κέντρου, προκειμένου να ενταχθεί στο πρόγραμμα «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» στην ανωτέρω επιχείρηση με συνολικό τίμημα ΧΙΛΙΑ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ ( 1.250,00 ) ΜΗ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 23%, ήτοι ΧΙΛΙΑ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ ( 1.537,50 ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Ήδη σε εκτέλεση της ανωτέρω απόφασης τα παραπάνω συμβαλλόμενα μέρη προβαίνουν στη σύναψη και Ι.Ε.Π. ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Σελίδα 1 από 6

2 υπογραφή της παρούσας σύμβασης, συνομολογούμενα και συναποδεχόμενα τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής, που έχουν ως εξής: ΟΡΙΣΜΟΙ Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης οι ακόλουθοι όροι έχουν την έννοια που τους αποδίδεται κατωτέρω. «Αναθέτουσα Αρχή» είναι το ΙNΣTΙTΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Ι.Ε.Π.). «Ανάδοχος» είναι ο Δημήτριος Ρωξάννης, οδός Λ. Κατσώνη 28-30, Τ.Κ Αθήνα, με Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ο οποίος ευθύνεται αποκλειστικά έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την εκτέλεση των υπηρεσιών που του ανατίθενται με την παρούσα Σύμβαση. «Σύμβαση» είναι το παρόν συμφωνητικό και όλα τα συνημμένα σε αυτό έγγραφα, ήτοι η υπ αριθ. πρωτ. ΙΕΠ 6461/ Προσφορά του Αναδόχου και η υπ αριθ. 39/ Πράξη του (ΑΔΑ: ΒΣ4ΩΟΞΛΔ-Ι26), τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Το αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης κατατάσσεται στους ακόλουθους κωδικούς: ταξινόμηση κατά CPV: [εκσυγχρονισμός τηλεφωνικού κέντρου] [κατασκευαστικές εργασίες για τηλεφωνικές γραμμές], σύμφωνα με την οδηγία 18/2004/ΕΚ, όπως ισχύει και προσδιορίζεται αναλυτικότερα, με τα κάτωθι: Αναβάθμιση του υπάρχοντος τηλεφωνικού κέντρου PANASONIC TDA 200 του Ι.Ε.Π. με μία (01) κάρτα ISDN PRI KX-TDA0290CE της PANASONIC, αξίας άνευ ΦΠΑ Η ως άνω κάρτα απαιτείται προκειμένου να συνδεθεί το υπάρχον τηλεφωνικό κέντρο, με γραμμή PRΙ (30 ΚΑΝΑΛΙΑ) και κατ επέκταση με το «ΣΥΖΕΥΞΙΣ». Εργασία τοποθέτησης κάρτας, σύνδεσης γραμμής PRI, προγραμματισμός τηλεφωνικού κέντρου, σύνδεση «ΣΥΖΕΥΞΙΣ», αξίας άνευ ΦΠΑ 200. Στις ως άνω εργασίες περιλαμβάνονται και όλα τα επιπλέον τα απαραίτητα υλικά. Σημειώνεται ότι: 1. Έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά στη Σύμβαση, στις υποχρεώσεις του Αναδόχου περιλαμβάνονται και: Όλες οι συμπληρωματικές ή παρεπόμενες εργασίες που κατ αντικείμενο σχετίζονται με τις περιγραφόμενες υπηρεσίες ή που κατ εύλογη κρίση απαιτούνται ή είναι σκόπιμο να εκτελεστούν για την έγκαιρη και προσήκουσα εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης, Ι.Ε.Π. ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Σελίδα 2 από 6

3 σύμφωνα με την κοινή πείρα και κατά τα συναλλακτικά ήθη ή σύμφωνα με τις ειδικές περιστάσεις που σχετίζονται με την εκτέλεση του ανατιθέμενου έργου. Όλες οι συμπληρωματικές ή παρεπόμενες εργασίες που θα απαιτηθούν για την αντιμετώπιση όλων των θεμάτων και προβλημάτων που τυχόν ανακύψουν κατά την εκτέλεση και προσήκουσα ολοκλήρωση του αντικειμένου της σύμβασης. 2. Ο Ανάδοχος δηλώνει ρητά ότι έχει τα κατάλληλα μέσα και το προσωπικό για να εκτελέσει εμπρόθεσμα και κατά προσήκοντα τρόπο τις υπηρεσίες που του ανατέθηκαν. 3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται όπως συμμορφώνεται απόλυτα προς όλους τους όρους της παρούσας σύμβασης, όπως επίσης και προς τις υποδείξεις της Αναθέτουσας Αρχής για την από κάθε άποψη καλή και προσήκουσα εκτέλεση της ανατιθεμένης σε αυτόν υπηρεσίας. ΑΡΘΡΟ 2 ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 1. Η τεκμηρίωση των υπηρεσιών που θα παράσχει ο Ανάδοχος θα αποδεικνύεται με την οριστική παραλαβή του έργου του Αναδόχου από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Ι.Ε.Π. 2. Η παροχή υπηρεσιών από τον Ανάδοχο θα γίνει στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής - Ι.Ε.Π., επί της οδού Τσόχα 36, Αμπελόκηποι , ΑΘΗΝΑ, έως και την Τρίτη Σε περίπτωση που υπηρεσίες είναι διαφορετικές των αναφερομένων ή ακατάλληλες, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να μην τις παραλάβει και ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τις καθορισμένες υπηρεσίες χωρίς αντίρρηση εντός 5 ημερών. 4. Εφόσον η παροχή των υπηρεσιών δεν ολοκληρωθεί μέσα στα χρονικά όρια που παρέχονται στον Ανάδοχο, δύναται να του επιβληθούν οι προβλεπόμενες κυρώσεις των άρθρων του Π.Δ. 118/ Τον κίνδυνο τυχαίας καταστροφής ή απώλειας παραδοτέου φέρει μέχρι την παράδοση τους ο Ανάδοχος. 6. Ρητά συμφωνείται με το παρόν ότι οιασδήποτε μορφής και φύσης ελάττωμα, κακοτεχνία ή παράλειψη θα αποτελεί ανεξάρτητα από το βαθμό υπαιτιότητας επαρκή λόγο για την άρνηση εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής να παραλάβει μέρος ή και όλη την παρασχεθείσα υπηρεσία καταγγέλλοντας την σύμβαση επικαλούμενη να αναζητήσει και κάθε άλλη ζημία σύμφωνα με τον Νόμο. ΑΡΘΡΟ 3 o ΑΜΟΙΒΗ -ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 1. Η αμοιβή του Αναδόχου ορίζεται στο ποσό των ΧΙΛΙΩΝ ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ ( 1.250,00 ) ΜΗ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 23%, ήτοι ΧΙΛΙΑ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ ( 1.537,50 ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και θα Ι.Ε.Π. ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Σελίδα 3 από 6

4 βαρύνει τις έμμεσες δαπάνες των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων που υλοποιούνται από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. 2. Έξοδα μεταφοράς και μετακίνησης που μπορεί να προκύψουν, επιβαρύνουν τον Ανάδοχο. Επίσης ο απαραίτητος υλικοτεχνικός εξοπλισμός για την εκτέλεση του έργου που θα πρέπει να διαθέτει ο ανάδοχος, οι πάσης φύσεως αμοιβές, αποζημιώσεις και τα πάσης φύσεως δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων ρητώς των πάσης φύσεως συνεργατών και υπαλλήλων του Αναδόχου καθώς και του επιστημονικού, τεχνικού και λοιπού προσωπικού το οποίο θα απασχοληθεί για την εκτέλεση του έργου, για τα οποία ευθύνεται και βαρύνεται αποκλειστικά ο Ανάδοχος καθώς και για τα γενικά ή ειδικά για την συγκεκριμένη περίπτωση έξοδά του, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών και πάσης φύσεως φορολογικών ή άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή υπέρ οιουδήποτε τρίτου και κάθε άλλη δαπάνη ή έξοδο που απαιτείται ή επιβαρύνει τη διεξαγωγή του έργου, επιβαρύνουν τον Ανάδοχο. 3. Η ΠΛΗΡΩΜΗ του Αναδόχου θα γίνει ΑΠΑΞ, με την πλήρη και προσήκουσα εκτέλεση του έργου και την προσκόμιση των σχετικών παραστατικών και εντός τριάντα (30) ημερών, από την Αναθέτουσα Αρχή, με βάση τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες και το έργο που πιστοποιείται ότι πραγματοποιήθηκε από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Ι.Ε.Π. και την Οικονομική Υπηρεσία και με την προσκόμιση των απαραίτητων παραστατικών δαπανών σύμφωνα με την κοστολόγηση των επί μέρους εργασιών του Αναδόχου και αφού υπολογιστούν όλες οι νόμιμες κρατήσεις. Σημειώνεται ότι η πληρωμή θα ακολουθήσει τη χρηματορροή των έμμεσων δαπανών του Ι.Ε.Π. και στο πλαίσιο του εκάστοτε υπάρχοντος ταμειακού υπολοίπου στο εν λόγω πρόγραμμα. Οποιαδήποτε καθυστέρηση στην πληρωμή του Αναδόχου, η οποία έχει άμεση ή έμμεση σχέση με ενέργειες του φορέα χρηματοδότησης δεν επιφέρει καμία ευθύνη για οποιουδήποτε είδους αποζημίωσης ή καταβολής τόκων κλπ από μέρους της Αναθέτουσας Αρχής. ΑΡΘΡΟ 4 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η διάρκεια της Σύμβασης μεταξύ του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής, άρχεται από την υπογραφή της και μέχρι ΑΡΘΡΟ 5 ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 1. Ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη Σύμβαση και από κάθε δικαίωμά του που απορρέει από αυτή, εφόσον δεν εκτέλεσε τις υπηρεσίες του μέσα στο συμβατικό χρόνο ή το χρόνο παράτασης που του δόθηκε. 2. Ο Ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Ι.Ε.Π. ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Σελίδα 4 από 6

5 3. Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, αθροιστικά ή διαζευκτικά οι προβλεπόμενες κυρώσεις των σχετικών άρθρων 32, 34 του Π.Δ. 118/ Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν τηρήσει οποιονδήποτε όρο της σύμβασης η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται κατά την απόλυτη κρίση της, μονομερώς και χωρίς καμία άλλη διατύπωση να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση και να ζητήσει αποζημίωση από τον Ανάδοχο για κάθε ζημία, προερχόμενη από την αθέτηση των όρων της σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 118/2007. ΑΡΘΡΟ 6 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΛΥΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ- ΕΚΧΩΡΗΣΗ 1. Σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου, θεωρουμένων όλων ως ουσιωδών, της παρούσας Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή θα απευθύνει έγγραφη δήλωση προς τον Ανάδοχο για να θεραπεύσει εντός εύλογου χρονικού διαστήματος τη σχετική συμβατική παράβαση. Σε περίπτωση που η προθεσμία παρέλθει χωρίς ο Ανάδοχος να προβεί στην αντίστοιχη επανόρθωση ή η επανόρθωση είναι πλημμελής ή μερική, η Αναθέτουσα Αρχή θα έχει το δικαίωμα να καταγγείλει άμεσα την παρούσα σύμβαση. 2. Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναθέσει την εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης σε άλλον Ανάδοχο, καταλογίζοντας σε βάρος του έκπτωτου Αναδόχου κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημία της ή τυχόν διαφέρον που θα προκύψει. 3. Η Σύμβαση θα μπορεί να λύνεται, επίσης, με καταγγελία από την Αναθέτουσα Αρχή στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) σε περίπτωση κηρύξεως του Αναδόχου σε κατάσταση πτωχεύσεως ή παύσεως των πληρωμών του, β) σε περίπτωση που ο Ανάδοχος τεθεί υπό εκκαθάριση οποιασδήποτε μορφής. 4. Σε κάθε περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί όλα τα εκ του νόμου οριζόμενα δικαιώματά προς αποκατάσταση κάθε ζημίας. 5. Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων της σύμβασης δύναται να γίνει μόνο εγγράφως και θα υπογράφεται και από τους δύο συμβαλλόμενους, αποκλειόμενης, ρητά, οποιασδήποτε τροποποίησης με προφορική συμφωνία και με την προϋπόθεση ότι θα εξασφαλίζεται η εκτέλεση του έργου όπως προδιαγράφηκε. Κάθε άλλο αποδεικτικό μέσο αποκλείεται. 6. Δεν επιτρέπεται εκχώρηση της σύμβασης χωρίς την έγγραφη θετική γνώμη του Ι.Ε.Π. Ι.Ε.Π. ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Σελίδα 5 από 6

6 ΑΡΘΡΟ 7 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ Για οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ των μερών από ή εξ αφορμής της Σύμβασης αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο το Ελληνικό Δίκαιο. Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε τέσσερα (4) όμοια αντίτυπα και αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται νόμιμα από τους συμβαλλόμενους. Από τα τέσσερα (4) αντίτυπα της σύμβασης, τα τρία (3) κατατέθηκαν στην αρμόδια υπηρεσία της Αναθέτουσας Αρχής, το δε άλλο έλαβε η εκπρόσωπος του Αναδόχου. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΓΚΛΑΒΑΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ της ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΘΙΑΝΑΚΗΣ Ι.Ε.Π. ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Σελίδα 6 από 6