Το ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ), έχοντας υπόψη: Δ ι ε ν ε ρ γ ε ί

Transcript

1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤ ΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΓΙΑ TΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ (71) ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΩΝ (ROUTERS) ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΟΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής : ΑΡ.ΠΡΩΤ. : 3055 Αθήνα, 3/10/2014 ΚΕΘΕΑ (ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ) Διεύθυνση : Σορβόλου 24, T.K , Μετς Τηλ. : Fax : Πληροφορίες : Τμήμα Μηχανογράφησης, κος Πρινάρης Βασίλης Το ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ), έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: «Ν. 1729/87 όπως ισχύει σήμερα με το άρθρο 56 Ν. 4139/2013, Π.Δ. 148/2007, Ν. 2286/1995, Π.Δ. 118/2007, Π.Δ. 60/2007, Ν. 3580/ Την Απόφαση του Δ.Σ. ΚΕΘΕΑ 9 η Συνεδρίαση 25/09/2014 που αφορά στην έγκριση σκοπιμότητας δαπάνης 3. Τις επείγουσες ανάγκες του ΚΕΘΕΑ για προμήθεια εγκατάσταση και παραμετροποίηση των 71 Δρομολογητών (Routers) για τη λειτουργία ιδιωτικού δικτύου τηλεπικοινωvίας στις εγκαταστάσεις του ΚΕΘΕΑ στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ανάπτυξη και παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΚΕΘΕΑ σε ειδικές κατηγορίες πληθυσμού». Δ ι ε ν ε ρ γ ε ί Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με τη διαδικασία του κατ επείγοντος για την ανάδειξη Αναδόχου για την «Προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση εβδομήντα ένα (71) δρομολογητών (Routers) στα κτίρια όπου στεγάζονται υπηρεσίες του ΚΕΘΕΑ σε όλη την επικράτεια σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της 1

2 παρούσης» (εφεξής το «έργο»), ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 [ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ και των πάσης φύσεως φόρων, δαπανών και εξόδων του αναδόχου, όπως αναφέρεται αναλυτικά στους παρόντες όρους και τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α, Β και Γ που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα τους και περιλαμβάνουν τα κάτωθι: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Τεχνική Περιγραφή Προδιαγραφές Σημεία Εγκατάστασης Δρομολογητών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: Υπόδειγμα Σύμβασης Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού εξόδων του ΚΕΘΕΑ για το έτος Κριτήριο κατακύρωσης του Διαγωνισμού είναι η χαμηλότερη τιμή. Άρθρο 1 : Δημοσιότητα Η Διακήρυξη, συντάχθηκε σύμφωνα με το Π.Δ. 118/07 και το Π.Δ. 60/2007 και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Οργανισμού ( στις 3/10/2014. Άρθρο 2 : Παραλαβή Διακήρυξης & Αίτηση - Παροχή Διευκρινίσεων Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθύνεται στο ΚΕΘΕΑ, επί της οδού Σορβόλου 24, Αθήνα όσο διάστημα διαρκεί το δικαίωμα υποβολής προσφορών και να παραλαμβάνει το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης, είτε αυτοπροσώπως είτε με ταχυμεταφορική (courier) κατά τη διάρκεια των εργασίμων ημερών και κατά τις ώρες 09:00-16:00, είτε από το site του ΚΕΘΕΑ όπου είναι αναρτημένη η διακήρυξη. Οι παραλήπτες της Διακήρυξης, θα πρέπει να συμπληρώνουν σχετικό έντυπο με τα στοιχεία των ενδιαφερομένων (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) ή να τα αποστέλλουν ηλεκτρονικά στο promitheies@kethea.gr, έτσι ώστε ο Οργανισμός να έχει στη διάθεσή του πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη Διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινίσεις επ αυτής. Άρθρο 3 : Κατάθεση Προσφορών Επιτροπή - Αποσφράγιση προσφορών Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν τις σφραγισμένες προσφορές τους με οποιονδήποτε τρόπο στο Πρωτόκολλο του ΚΕΘΕΑ, επί της οδού Σορβόλου 24, Αθήνα, το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 9/10/2014 και ώρα μ.μ. (ημερομηνία και ώρα έναρξης του Διαγωνισμού), οπότε θα γίνει και η αποσφράγισή τους από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, παρουσία των συμμετεχόντων. 2

3 1. Το ΚΕΘΕΑ δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο των φακέλων, ούτε για οποιαδήποτε καθυστέρηση άφιξης αυτών. Εκπρόθεσμη άφιξη και πρωτοκόλληση φακέλου συμμετοχής έχει ως συνέπεια τον αποκλεισμό του διαγωνιζόμενου, ακόμα και αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας για την καθυστέρηση. 2. Ως αρμόδιο όργανο για την αποσφράγιση, αξιολόγηση προσφορών και την εισήγηση κατακύρωσης, ορίζεται η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, που στο εξής χάριν συντομίας θα καλείται η «Επιτροπή». 3. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή ακόμη κι αν η ίδια είναι αρμόδια για την αξιολόγησή τους δεν είναι υποχρεωμένη να ελέγχει τη συμμόρφωση των συμμετεχόντων προς τους όρους της παρούσας αλλά σε κλειστή πλέον διαδικασία ελέγχει την ορθότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής που έχουν υποβληθεί καθώς και το περιεχόμενο των τεχνικών προσφορών προκειμένου να διαπιστώσει εάν ικανοποιούν τους όρους της Διακήρυξης και καταγράφει τα αποτελέσματα του ελέγχου σε σχετικό Πρακτικό της. Προκειμένου να εξοικονομείται χρόνος και να επιταχύνονται οι διαδικασίες, η αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να πραγματοποιείται σε μία φάση, που περιλαμβάνει όλα τα παρακάτω επιμέρους στάδια, ήτοι: (Παραλαβή φακέλων, Αποσφράγιση προσφορών, Έλεγχο Δικαιολογητικών, Άνοιγμα και αξιολόγηση Τεχνικής Προσφοράς, Άνοιγμα και αξιολόγηση Οικονομικής Προσφοράς, Επιλογή Αναδόχου). 4. Το αποτέλεσμα της κατακύρωσης του διαγωνισμού θα γνωστοποιηθεί εγγράφως σε όλους τους συμμετέχοντες που υπέβαλαν παραδεκτές και αποδεκτές προσφορές. Άρθρο 4 : Γλώσσα διαδικασίας Όλα τα έγγραφα, πιστοποιητικά και δικαιολογητικά των Προσφορών του Διαγωνισμού θα υποβληθούν στην ελληνική γλώσσα, άλλως θα υποβληθούν συνοδευόμενα από νόμιμες, επίσημες, σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο, μεταφράσεις στην ελληνική. Σε περίπτωση ασυμφωνίας υπερισχύει η επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Άρθρο 5 : Περιεχόμενο προσφορών 1. Οι προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης και κατατίθενται 2. απαραιτήτως εντός καλά σφραγισμένου φακέλου, στον οποίο εσωκλείονται δύο επί μέρους, ανεξάρτητοι σφραγισμένοι φάκελοι ως εξής : Α. «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» (χωριστός σφραγισμένος φάκελος), ο οποίος περιέχει τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής και την Τεχνική Προσφορά και εσωκλείεται 3

4 στον ενιαίο κυρίως φάκελο του Προσφέροντα. Β. «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», (χωριστός σφραγισμένος φάκελος), ο οποίος εσωκλείεται στον ενιαίο κυρίως φάκελο του Προσφέροντα. Σε κάθε φάκελο θα πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς : Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ αντίστοιχα. Ο πλήρης τίτλος της Διακήρυξης. Ο πλήρης τίτλος της Αναθέτουσας Αρχής που διενεργεί το διαγωνισμό. Η ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών. Τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου υποψηφίου (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, ΑΦΜ, fax). 3. Όλες οι σελίδες της Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς πρέπει να έχουν μονογραφή και σφραγίδα του νόμιμου εκπροσώπου του προσφέροντα. 4. Προσφορές, που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή δεν αντιμετωπίζουν το σύνολο των απαιτήσεων της παρούσας ή τελούν υπό αιρέσεις, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Προσφορές που παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους της παρούσας Διακήρυξης επίσης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Δεν απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές των οποίων οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις κατά την κρίση της Επιτροπής. 5. Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν θα γίνονται δεκτές και θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Τονίζεται ότι οι προσφορές πρέπει να καλύπτουν το σύνολο του ζητούμενου έργου (προμήθεια των δρομολογητών (Routers) και των εργασιών εγκατάστασης και παραμετροποίησης τους) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσης, αποκλειόμενης ως απαράδεκτης κάθε προσφοράς που θα αναφέρεται σε τμήμα ή μέρος αυτού. 6. Η για οποιοδήποτε λόγο απόρριψη προσφοράς δεν δημιουργεί κανένα δικαίωμα για τον προσφέροντα. 7. Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να κάνει ενδεικτικό έλεγχο επαλήθευσης στοιχείων, που θα υποβληθούν από τους συμμετέχοντες και να ζητά από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών. Άρθρο 6 : Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που πληροί τις νομικές, τεχνικές και οικονομικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στο παρόν και διαθέτει την απαιτούμενη επαγγελματική εμπειρία και επάρκεια, καθώς και ικανότητα και εξειδίκευση σε αντίστοιχο έργο, με αυτό που αποτελεί αντικείμενο του παρόντος. 4

5 Άρθρο 7 : Δικαιολογητικά Συμμετοχής Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο Διαγωνισμό οφείλουν επί ποινή απορρίψεως να προσκομίσουν στον σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη: «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά», τα εξής : 1. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, με ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της προσφοράς (χωρίς να είναι απαραίτητη η βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής) στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του Διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν και να δηλώνουν ότι : i. Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007. ii. Δεν έχουν διαπράξει κανένα σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, συναφές με το αντικείμενο του Διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική τους ιδιότητα, ούτε έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. iii. Δεν υπάρχουν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης και ότι δεν τελούν σε κατάσταση πτώχευσης, ούτε βρίσκονται σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. iv. Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. v. Δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (Α`101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). vi. Είναι εγγεγραμμένοι σε οικείο Επιμελητήριο ή Επαγγελματικό ή Εμπορικό Μητρώο και ποιο είναι αυτό. vii. Δεν έχουν αποκλειστεί από άλλους διαγωνισμούς του δημοσίου, ούτε έχουν κηρυχθεί έκπτωτοι από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. viii. Η προσφορά τους συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης (και των συνημμένων παραρτημάτων αυτής) της οποίας έλαβαν γνώση και την αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα. ix. Συμμετέχουν με μία μόνο προσφορά, η οποία καλύπτει το σύνολο της προμήθειας και των εργασιών εγκατάστασης και παραμετροποίησης όπως αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της Διακήρυξης και ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά τους είναι αληθή και ακριβή. 5

6 x. Παραιτούνται από κάθε αξίωση ή/και δικαίωμα αποζημίωσής τους, για την οποιαδήποτε ενδεχόμενη απόφαση του ΚΕΘΕΑ σχετικά με την αναβολή ή ακύρωση ή επανάληψη ή ματαίωση του Διαγωνισμού, Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο την υπεύθυνη δήλωση υποβάλλουν: α) οι Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε ή Ε.Π.Ε. β) ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ή ο Διευθύνων Σύμβουλος όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποί του 2. Συμπληρωμένο το παρακάτω πίνακα «ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ», για τουλάχιστον δύο (2) αντίστοιχα έργα προϋπολογισμού μεγαλύτερου από το 50% του προϋπολογισμού του προκηρυσσόμενου έργου, προκειμένου να αποδεικνύει ότι διαθέτει κατάλληλα τεκμηριωμένη εμπειρία και τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και παραμετροποίηση παρόμοιου εξοπλισμού με αυτόν που ζητείται. Η εμπειρία αυτή τεκμηριώνεται με την προσκόμιση πρωτοκόλλων παραλαβής ή βεβαιώσεων ή παραστατικών τιμολόγησης τουλάχιστον δύο (2) αντίστοιχων έργων, προϋπολογισμού μεγαλύτερου από το 50% του προϋπολογισμού του προκηρυσσόμενου έργου. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ Α/Α ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΈΩΣ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΜΕ Φ.Π.Α. ) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (τηλέφωνο επικοινωνίας, ονοματεπώνυμο υπευθύνου)

7 3. Πρόσφατη κατάσταση προσωπικού και επαγγελματική εμπειρία των εργαζομένων που θα απασχοληθούν στο συγκεκριμένο έργο. ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ Η αρμόδια Επιτροπή δύναται να ζητήσει από τον υποψήφιο Ανάδοχο διευκρινήσεις επί του συνόλου των στοιχείων τεκμηρίωσης και των δικαιολογητικών συμμετοχής του παρόντος άρθρου. Η Επιτροπή θα ενεργεί με γνώμονα την αρχή της ίσης μεταχείρισης όλων των υποψηφίων αναδόχων. Σε καμία περίπτωση ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν δικαιούται στο πλαίσιο των διευκρινήσεων να τροποποιεί ουσιώδεις όρους της προσφοράς του. Στοιχεία τεκμηρίωσης που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 4. Τα κατά περίπτωση αναγκαία έγγραφα σύστασης και εκπροσώπησης, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού, από τα οποία να προκύπτει: η νόμιμη σύσταση και λειτουργία του υποψηφίου τα πρόσωπα που δεσμεύουν το νομικό πρόσωπο με την υπογραφή τους. 5. Σε περίπτωση που: α) η προσφορά δεν υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Νομικού Προσώπου, προσκομίζεται αναγκαία εξουσιοδότηση προς τον υπογράφοντα. β) η κατάθεση ή / και η παράσταση κατά την αποσφράγιση των προσφορών δεν γίνεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του Νομικού Προσώπου, προσκομίζεται η κατά νόμο αναγκαία εξουσιοδότηση προς τον καταθέτοντα ή / και τον παριστάμενο. Άρθρο 8 : Τεχνική Προσφορά 1. Η Τεχνική Προσφορά δεν επιτρέπεται να περιέχει οικονομικά στοιχεία και όρους και η εμφάνιση οποιασδήποτε τιμής (π.χ. υλικού, υπηρεσίας, αποζημίωσης, αναθεώρησης κλπ) στον φάκελο Τεχνικής Προσφοράς οδηγεί στην απόρριψη αυτής ως απαράδεκτης. 2. Διευκρινίζεται, ότι ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, θα περιέχει όλα τα τεχνικά στοιχεία του προσφερόμενου εξοπλισμού. Επίσης, θα περιέχει τεχνικά φυλλάδια και προδιαγραφές του προσφερόμενου εξοπλισμού, που θα ελεγχθούν από την Επιτροπή του Διαγωνισμού για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά. 3. Ο επιμέρους φάκελος της τεχνικής προσφοράς θα περιέχει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού, τα παρακάτω στοιχεία : i. Πλήρη αναλυτική «Τεχνική Περιγραφή» στην ελληνική γλώσσα για τον προσφερόμενο εξοπλισμό και τις εργασίες σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσης. ii. Υπεύθυνη δήλωση για τον απαιτούμενο χρόνο ολοκλήρωσης του έργου όπως αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσης. 7

8 iii. iv. Περιγραφή της μεθόδου εγκατάστασης και παραμετροποίησης του εξοπλισμού και ένταξης στο Σύζευξις με δεδομένο ότι οι Μονάδες του ΚΕΘΕΑ θα πρέπει να μείνουν τον ελάχιστο δυνατό χρόνο χωρίς τηλεπικοινωνιακές συνδέσεις. Το σύνολο των στοιχείων της τεχνικής προσφοράς θα υποβάλλεται οπωσδήποτε με τον τρόπο που απαιτείται στους παρόντες όρους. Άρθρο 9 : Οικονομική Προσφορά - Τιμή Προσφοράς 1. Οι τιμές που θα αναγράφονται στην Οικονομική Προσφορά του αναδόχου θα είναι σε ευρώ και δεν υπόκεινται σε καμία αναπροσαρμογή ή αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία. Θα ισχύουν δε και θα δεσμεύουν τον ανάδοχο μέχρι την λήξη της σύμβασης. 2. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 3. Στις τιμές που θα αναγράφονται στην Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου περιλαμβάνονται πάσης φύσεως φόροι [φόρος εισοδήματος (άρθρο 64 Ν.4172/2013)], ΦΠΑ, κρατήσεις υπέρ τρίτων [παρακράτηση 2% υπέρ των Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (άρθρο 3, Ν. 3580/2007), κράτηση 0,10% υπέρ της ΕΑΑΔΗΣΥ], μισθοί και δώρα προσωπικού, επιδόματα, τυχόν υπερωριακή απασχόληση, έξοδα Αναδόχου και οι εργοδοτικές εισφορές προς το ΙΚΑ ή οποιονδήποτε άλλον ασφαλιστικό φορέα, για ασφάλιση των εργαζομένων του Αναδόχου, καθώς και οι νόμιμες εισφορές προς τρίτους όπως αυτές προκύπτουν από την ισχύουσα νομοθεσία, δαπάνες για αγορά υλικών, ειδών, μεταφορικά και κάθε είδους δαπάνη που πιθανόν πραγματοποιήσει ο Ανάδοχος για την εκτέλεση, ολοκλήρωση και παράδοση ποιοτικά και ποσοτικά του συνόλου του έργου που αναλαμβάνει, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά στην Τεχνική Περιγραφή και στην παρούσα Διακήρυξη. 4. Σε οποιαδήποτε περίπτωση δεν αναγράφεται τιμή σε εξοπλισμό-υπηρεσίες-εργασίες που αναφέρονται στο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, θεωρείται ότι αυτές προσφέρονται δωρεάν. 5. Οι τιμές θα δίνονται χωρίς Φ.Π.Α., θα αναγράφεται δε το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις (%), στο οποίο υπάγεται η προμήθεια. Σε περίπτωση που αναγράφεται εσφαλμένος Φ.Π.Α., αυτός θα διορθώνεται από την Επιτροπή. 6. Εάν στο συγκεκριμένο Διαγωνισμό οι προσφορές είναι υπερβολικά χαμηλές, θα εξεταστούν οι λεπτομέρειες των προσφορών πριν αποφασισθεί η κατακύρωση του Διαγωνισμού. Για το σκοπό αυτό η Επιτροπή θα ζητήσει από τον προσφέροντα να παράσχει εγγράφως τις αναγκαίες διευκρινήσεις. 8

9 Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΑΣ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ Άρθρο 10 : Τρόπος Πληρωμής - Έκδοση τιμολογίων Α. Για την εξόφλησή του ο Ανάδοχος καταθέτει βεβαίωση φορολογικής & ασφαλιστικής ενημερότητας, που να ισχύει κατά το χρόνο της πληρωμής Β. Η εξόφληση των παραστατικών θα γίνει κατόπιν τριάντα (30) ημέρες μετά την οριστική παραλαβή του έργου από την Επιτροπή Παραλαβής με κατάθεση σε Τραπεζικό λογαριασμό του Αναδόχου (κατά προτίμηση της Εθνικής Τράπεζας). Άρθρο 11 : Ισχύς προσφορών Οι προσφορές στο σύνολό τους, ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για τριάντα ημέρες (30) από την επόμενη της ημέρας διεξαγωγής του Διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Άρθρο 12 : Απόρριψη προσφορών Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα, απορρίπτεται προσφορά η οποία : 1. Είναι αόριστη ή ανεπίδεκτη εκτιμήσεως, περιέχει ελλιπή ή ανακριβή ή/και αιρέσεις ή/και δίνει γενικές και ασαφείς απαντήσεις χωρίς τεχνική τεκμηρίωση. 2. Αποτελεί αντιπροσφορά, εναλλακτική προσφορά, ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της Επιτροπής του Διαγωνισμού εξομοιώνεται με αντιπροσφορά. 3. Αφορά σε μέρος μόνον της προμήθειας και δεν καλύπτει το σύνολο των ζητουμένων εργασιών και της προμήθειας. 4. Δεν έχει συνταχθεί και υποβληθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα σχετικά κεφάλαια της παρούσας. 5. Δεν περιλαμβάνει με σαφήνεια την προσφερόμενη τιμή ή/ και εμφανίζει τιμές σε οποιοδήποτε σημείο της τεχνικής προσφοράς. 9

10 6. Η οικονομική προσφορά υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του έργου. 7. Η οικονομική προσφορά είναι υπερβολικά χαμηλή σύμφωνα με το άρθρο 52 του Π.Δ. 60/2007 και θα τηρηθεί η ανάλογη διαδικασία. 8. Ορίζει χρόνο παροχής υπηρεσιών μεγαλύτερο ή διαφορικό του προβλεπόμενου στην παρούσα. 9. Ο χρόνος ισχύος της ορίζεται μικρότερος των τριάντα (30) ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 10. Παρουσιάζει κατά την αιτιολογημένη κρίση της Επιτροπής του Διαγωνισμού ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης. 11. Δεν είναι σύμφωνη με τους επί μέρους υποχρεωτικούς όρους της παρούσας, όπου αυτοί αναφέρονται. 12. Δεν φέρει την υπογραφή του προσφέροντα ή του εκπροσώπου του. Άρθρο 13 : Κατακύρωση αποτελέσματος του Διαγωνισμού Υπογραφή Σύμβασης 1. Η κατακύρωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού γίνεται με Απόφαση του ΚΕΘΕΑ που θα ληφθεί το αργότερο εντός 15 ημερών από τη διενέργεια του Διαγωνισμού, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού και θα ανακοινωθεί εγγράφως στον ανακηρυχθέντα Ανάδοχο. Με την ανακοίνωση της κατακύρωσης η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα. 2. Μετά την έγγραφη ανακοίνωση της ανάθεσης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης μέσα σε χρονικό διάστημα 4 (τεσσάρων) εργασίμων ημερών προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά : α) αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας σε ισχύ. β) πιστοποιητικό (πρωτότυπο ή ευκρινές φωτοαντίγραφο) αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, υπό εκκαθάριση και ούτε βρίσκονται σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή υπό διαδικασία θέσης σε εκκαθάριση, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου. γ) Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι νομικό πρόσωπο, ευκρινές φωτοαντίγραφα των εγγράφων νομιμοποίησης του προσώπου που θα υπογράψει τη Σύμβαση. Σε περίπτωση φυσικών ή νομικών προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν για κάθε προσφέροντα που συμμετέχει στην ένωση. δ) Για την υπογραφή της σύμβασης, απαιτείται επίσης η προσκόμιση από τον ανάδοχο Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης ίσης με ποσοστό 10% της συμβατικής αξίας (ΠΡΟ ΦΠΑ) του παρόντος. 10

11 Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β. 3. Μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης, και με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους, υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη η σύμβαση, το κείμενο της οποίας (σχέδιο σύμβασης) επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. Το ΚΕΘΕΑ συμπληρώνει στο κείμενο της σύμβασης τα στοιχεία της προσφοράς του ανακηρυχθέντα Αναδόχου, με την οποία συμμετείχε αυτός στο Διαγωνισμό και η οποία έγινε αποδεκτή με την κατακύρωση του αποτελέσματος του Διαγωνισμού σ αυτόν. Δεν χωρεί διαπραγμάτευση στο κείμενο της σύμβασης που επισυνάφθηκε στην παρούσα, ούτε καθ οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συμπλήρωση της προσφοράς του Αναδόχου. 4. Αν ο υποψήφιος Ανάδοχος, στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει τη Σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του ΚΕΘΕΑ και σε βάρος του επέρχονται οι συνέπειες που ορίζονται στην παρούσα. Όταν ο προσφέρων ο οποίος προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή δεν προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά που αναφέρονται ανωτέρω, ή/και δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που προσφέρει την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή και ούτω καθ εξής. 5. Σε περίπτωση ματαίωσης του Διαγωνισμού οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για οποιονδήποτε λόγο. 6. Για θέματα που δεν ρυθμίζονται ρητά από τη Σύμβαση και τα παραρτήματα αυτής ή σε περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοι / αντιφατικοί όροι αυτής, για την ερμηνεία της λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά η παρούσα Διακήρυξη, η Απόφαση Κατακύρωσης, η Τεχνική και Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου και οι ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις περί προμηθειών. Άρθρο 14 Χρονική διάρκεια Υποχρεώσεις Ευθύνες Αναδόχου- Ποιοτική Ποσοτική Παραλαβή 1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει ολοκληρωμένο το έργο σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσης εντός σαράντα πέντε (45) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. 2. Η μη έγκαιρη καθώς και η μη συνεπής πραγματοποίηση, ολοκλήρωση και παράδοση του έργου από οποιαδήποτε αιτία εκτός των περιπτώσεων ανωτέρας βίας, παρέχει το δικαίωμα στο ΚΕΘΕΑ, να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο, λύοντας την σύμβαση χωρίς καμία υποχρέωση για αποζημίωση του Αναδόχου. 3. Προσφορές που παρεκκλίνουν του χρόνου εκτέλεσης, ολοκλήρωσης και παράδοσης του έργου καθώς και των τεχνικών προδιαγραφών, όπως ορίζεται στους όρους της παρούσας, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 11

12 4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει ο ίδιος το έργο με δικά του μέσα, εξοπλισμό, προσωπικό και δεν έχει το δικαίωμα να αναθέσει την εκτέλεσή του σε οποιονδήποτε τρίτο. Σε περίπτωση παράβασης αυτού του όρου, το ΚΕΘΕΑ έχει δικαίωμα να αρνηθεί την πληρωμή σε κάθε τρίτον. Άρθρο 15 : Οριστική παραλαβή προμήθειας και εργασιών Η οριστική παραλαβή του έργου θα γίνει από την Επιτροπή Παραλαβής που θα συσταθεί µε απόφαση του αρμόδιου οργάνου, το αργότερο 20 ημέρες από την έγγραφη βεβαιωμένη περάτωση του έργου που υποχρεούται να συντάξει και να παραδώσει ο Ανάδοχος. Άρθρο 16 : Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης θα ανέρχεται στο 10% της συμβατικής αξίας του έργου χωρίς Φ.Π.Α και έχει χρόνο ισχύος μεγαλύτερο της συμβατικής ημερομηνίας οριστικής (ποσοτικής και ποιοτικής) παραλαβής κατά δύο (2) μήνες από τον συνολικό συμβατικό χρόνο. Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης αφορά στην εκπλήρωση όλων των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου που απορρέουν από τη Σύμβαση και θα εκδοθεί επ ονόματι της Αναθέτουσας Αρχής κατ εντολή και για λογαριασμό του Αναδόχου, θα παραδοθεί δε στην Αναθέτουσα Αρχή με την υπογραφή της Σύμβασης. Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης, επιστρέφεται μετά την οριστική (ποσοτική και ποιοτική) παραλαβή του Έργου και ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλομένους. Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997 και έχουν, σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών αυτών, αυτό το δικαίωμα. Εγγυήσεις που εκδίδονται σε άλλο κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Β. Άρθρο 17 : Εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας Μετά την παράδοση του υπό έργου και την έκδοση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής, ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή Τραπέζης καλής λειτουργίας, του εξοπλισμού μετά των εξαρτημάτων που τον συνοδεύουν σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας, ποσοστού ίσου µε το 2,5% της συµβατικής αξίας αυτού χωρίς ΦΠΑ. Η εν λόγω εγγυητική επιστολή θα καλύπτει την καλή λειτουργία όλου του εξοπλισμού που εγκαταστάθηκε για ένα (1) έτος από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής και θα περιλαμβάνει: 12

13 Εγγύηση καλής λειτουργίας συμπεριλαμβανομένων εξοπλισμού/υλικών και εργασίας ενός (1) έτους στο τόπο εγκατάστασης (on site) με υποστήριξη ανταλλακτικών και εργασίας, η οποία αρχίζει μετά την οριστική παραλαβή τους. Συντήρηση των συστημάτων για τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας, θα γίνεται σύμφωνα με τους όρους της εγγύησης. Τα κόστη μεταφορικά, εργατικά, καθώς και τα έξοδα ανταλλακτικών (καθώς και ότι άλλα έξοδα υπηρεσιών) θα βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο. Άρθρο 19 : Ματαίωση του Διαγωνισμού Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, διατηρεί το δικαίωμα της ακύρωσης, ή/και αναβολής, ή/και διακοπής, ή/και επανάληψης με τροποποίηση ή μη των όρων και τεχνικών προδιαγραφών ή/και ματαίωσης του Διαγωνισμού, χωρίς οι συμμετέχοντες να έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο. Άρθρο 20 : Εφαρμοστέο Δίκαιο Διαιτησία Για ό,τι δεν προβλέπεται από το παρόν, εφαρμόζονται οι περί προμηθειών του Δημοσίου διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά. Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της σύμβασης. Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια και συγκεκριμένα τα Δικαστήρια Αθηνών, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. Για ό,τι δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη, εφαρμόζονται οι περί προμηθειών του Δημοσίου διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά. Ο Διευθυντής ΚΕΘΕΑ Βασίλειος Γκιτάκος 13

14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Τεχνική Περιγραφή Προδιαγραφές Σημεία Εγκατάστασης Δρομολογητών Προμήθεια εβδομήντα (71) τεμαχίων Routers και συγκεκριμένα: 17 Cisco 887 VA-K9 Router ή ισοδύναμων ή ανώτερων προδιαγραφών (PSTN γραμμές) 54 Cisco 886 VA-K9 Router ή ισοδύναμων ή ανώτερων προδιαγραφών (ISDN γραμμές) O Ανάδοχος στα πλαίσιο του έργου θα αναλάβει: Την παράδοση, εγκατάσταση και παραμετροποίηση του συνόλου του εξοπλισμού στο τόπο εγκατάστασης. Η οριστική παραλαβή του υλικού και λογισμικού θα γίνει μετά το πέρας του λειτουργικού ελέγχου. Ο χρόνος ολοκλήρωσης της προμήθειας, παράδοσης και υλοποίησης των εργασιών είναι εντός σαράντα πέντε (45) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης. Εγγύηση Συντήρηση Τεχνική Υποστήριξη Ο Ανάδοχος στα πλαίσια του έργου της προμήθειας, εγκατάστασης, παραμετροποίησης του εξοπλισμού δεσμεύεται για τα εξής: Εγγύηση καλής λειτουργίας συμπεριλαμβανομένων εξοπλισμού/υλικών και εργασίας ενός (1) έτους στο τόπο εγκατάστασης (on site) με υποστήριξη ανταλλακτικών και εργασίας, η οποία αρχίζει μετά την οριστική παραλαβή τους. Η συντήρηση των συστημάτων για τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας, θα γίνεται σύμφωνα με τους όρους της εγγύησης. Τα κόστη μεταφορικά, εργατικά, καθώς και τα έξοδα ανταλλακτικών (καθώς και ότι άλλα έξοδα υπηρεσιών) θα βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο. 14

15 Τεχνικές Προδιαγραφές Η εικόνα 1 παρουσιάζει την λογική τοπολογία του υπό δημιουργία δικτύου του ΚΕΘΕΑ χρησιμοποιώντας ADSL lines και διασύνδεση των απομακρυσμένων σημείων και του κεντρικού site μέσω του ΣΥΖΕΥΞΙΣ. Internal Network of specific site Cisco Router 880 Series Internal Network of specific site Internal Network of specific site Cisco Router 880 Series GETVPN Member Cisco Router 880 Series GETVPN Member ADSL GETVPN Member Internal Network of specific site Cisco Router 880 Series ADSL VPN ADSL Cisco Router 880 Series Internal Network of specific site VPN GETVPN Member Cisco Router 880 Series ADSL VPN ΣΥΖΕΥΞΙΣ VPN ADSL GETVPN Member Cisco Router 880 Series GETVPN Member GETVPN Member VPN VPN Cisco Router 1941-SEC GETVPN Key Server GETVPN Key Server Cisco Router 1941-SEC Firewal Fortigate 200B Firewal Fortigate 200B Internal Networks ΚΕΘΕΑ Εικόνα 1 Σε κάθε σημείο θα εγκατασταθεί ένας Cisco Router 880 series ή άλλος router ισοδύναμων ή ανώτερων τεχνικών προδιαγραφών. Στα σημεία που θα παρέχουν video conference θα τοποθετηθεί και δεύτερος router προκειμένου να εξυπηρετεί αποκλειστικά το video conference. Επειδή θα εφαρμοστεί Security Policy, VPN site to site και QoS, θα παραμετροποιηθεί αντίστοιχα και ον router προκειμένου να εξασφαλιστεί η μέγιστη ασφάλεια της επικοινωνίας. Τα 71 τεμάχια θα εγκατασταθούν σε σημεία τα οποία διαθέτουν ISDN ή PSTN γραμμές. 15

16 Αναλυτικά, τα δέκα επτά (17) τεμάχια Cisco 887 VA-K9 θα διαθέτουν την παρακάτω διαμόρφωση: Cisco 887 VDSL/ADSL over POTS Multi-mode Router w/ Adv IP AC Power Cord (Europe) C13 CEE 7 1.5M Cisco 880 Advanced Security Software License Cisco 880 Advanced IP Services License Power Supply 60 Watt AC ADSL RJ11-to-RJ11 Crossover Cable Cisco 880 Series IOS UNIVERSAL DATA IPS SIGNATURE ONLY Cisco 887 VDSL/ADSL over POTS Multi- mode Και τα 54 τεμάχια Cisco 886 VA-K9 θα έχουν τη παρακάτω διαμόρφωση: Cisco 880 Series Integrated Services Routers AC Power Cord (Europe) C13 CEE 7 1.5M Cisco 880 Advanced Security Software License Cisco 880 Advanced IP Services License Power Supply 60 Watt AC ADSL RJ11-to-RJ11 Crossover Cable Cisco 880 Series IOS UNIVERSAL DATA IPS SIGNATURE ONLY Cisco 880 Series Int Cisco Config Pro Express on Router Flash Εργασίες 1. Προμήθεια και παράδοση των υλικών στις παρακάτω τοποθεσίες: ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Θ.Π. ΣΤΡΟΦΗ 1. Οικοδομή υπογείου, ισογείου με έναν όροφο, όπου στεγάζεται κοινότητα, διοικητικές υπηρεσίες λογιστήριο και ηχοστούντιο 2. Διώροφο κτίριο, όπου στεγάζονται γραφεία Έρευνας, Ξενώνας Επανένταξης,Κέντρο Συμβουλευτικής Εφήβων, Κέντρο Κοινωνικής Δραστηριοποίησης ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 1. Οικοδομή υπογείου και ισογείου όπου στεγάζεται η κοινότητα, τμημα εκαπιδευσης, λογιστήριο 2. Οικοδομή όπου στεγάζεται το κέντρο ενημέρωσης -Κέντρο Οικογενειακής Υποστήριξης-Διοικητικές υπηρεσίες-τμήμα Έρευνας Tμήμα Διοίκησης & ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Φλωρίνης 15, Αθήνα Αμορίου 4, Αθήνα Διασταύρωση Ραφήνας Βαλτετσίου 37, Αθήνα 16

17 Οικονομικού 3. Οικοδομή αποτελούμενη από υπόγειο, ισόγειο και 1ο όροφο, όπου στεγάζεται το κέντρο οικογενειακής υποστήριξης και το κέντρο Κοινωνικής Επανένταξης, τμήμα εκπαίδευσης 4) Λυόμενο κτίσμα που στεγάζεται ο Συμβουλευτικός Σταθμός Ραφήνας Θ.Π. ΟΞΥΓΟΝΟ 1. 4ος όροφος οικοδομής όπου στεγάζεται η Κοινότητα & 5ος όροφος οικοδομής όπου στεγάζεται το Κ.Ενημ., η Επανένταξη, η Οικογένεια & οι Διοικητικές Υπηρεσίες (Ερευνα, γραμματεια, λογιστήριο, γραφείο Υπευθυνου) 2. Παραχωρημένος χώρος στη Φυλακή Αγ. Στεφάνου Αχαίας, όπου λειτουργεί Συμβουλευτικός Σταθμός. Θ.Π. ΚΥΤΤΑΡΟ 1. Ισόγειο και 1ος όροφος όπου στεγάζονται διοικητικές υπηρεσίες του Προγράμματος -κέντρο ενημέρωσης ξενώνας κοιν. επανένταξης συμβουλευτική γονέων 2. Οικοδομή αποτελούμενη από υπόγειο, ισόγειο, 1ο όροφο, όπου στεγάζεται η Θεραπευτική Κοινότητα του Προγράμματος 3. Επαγγελματικός χώρος σε 1ο όροφο όπου στεγάζεται το Πολυδύναμο Ψυχοδιαγνωστικό Κέντρο 4. Ισόγειο όπου στεγάζεται ο Συμβουλευτικός Σταθμός Θ.Π. ΠΙΛΟΤΟΣ 1. Κτίριο αποτελούμενο από υπόγειο, ισόγειο και 1ο όροφο όπου στεγάζεται η Μονάδα Θεραπείας & Κοινωνικής Επανένταξης, ο Υπεύθυνος Προγράμματος, η Γραμματέας, ο Υπεύθυνος Τμημ.Εκπαίδευσης & Έρευνας & η Υπεύθυνη Τμημ.Δ/Ο Υπηρεσιών 2. Οικοδομή αποτελούμενη από υπόγειο και ισόγειο όπου στεγάζεται το Πολυδύναμο Συμβουλευτικό κέντρο, το Προσωπικό του Τμήμ.Εκπαίδευσης & Έρευνας και η Λογίστρια του Τμημ.Δ/Ο Υπηρεσιών ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ 1. Στο κτιριακό συγκρότημα του ΚΕ.ΠΑ.Β.Ι αίθουσες ισογείου και α ορόφου (αίθουσες 127, 229) όπου στεγάζονται ο Συμβουλευτικός Σταθμός, το τμήμα έρευνας και εκπαίδευσης, μονάδα κοινωνικής επανένταξης (ΠΑΡΑΧΩΡΗΜΕΝΟ ΑΠΟ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) 1β. Πολυδύναμο Ψυχοδιαγνωστικό Κέντρο Ιωαννίνων στο ΚΕ.ΠΑ.Β.Ι αίθουσα α ορόφου Οικοδομή αποτελούμενη από υπόγειο, ισόγειο και 1ο όροφο όπου στεγάζεται η βραδινή κοινότητα, και τα γραφεία των διοικητικών υπηρεσιών της Μονάδας και η πρωινή κοινότητα (ΠΑΡΑΧΩΡΗΜΕΝΟ ΑΠΟ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) Θεμιστοκλέους 67, Αθήνα 25ο χιλ Λεωφ. Μαραθώνος Φωκαίας 26, Πάτρα Φυλακές Αγ. Στεφάνου Αχαίας Κουμουνδούρου 3, Καλαμάτα Δ.Δ. Σπερχογείας, Καλαμάτα Κολοκοτρώνη 1 & Νέδοντος, Καλαμάτα Βασιλέως Κωνσταντίνου & Θεσσαλονίκης 1, Ναύπλιο Μεταμορφώσεως 27 & Σοφοκλέους, Βόλος Προύσης & Μυριοφύτων, Ν. Ιωνία Βόλου Αρχ. Μακαρίου 11, Ιωάννινα Κοραή 11, Ιωάννινα 17

18 3. Διαμέρισμα 1 ου ορόφου, 150 τμ., επί, όπου στεγάζονται υπηρεσίες του προγράμματος οικογένειας, στα ΙΩΑΝΝΙΝΑ (Παραχωρημένο από τον Σύλλογο Οικογένειας ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ) ΔΙΚΤΥΟ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 1. Οικοδομή υπογείου, ισογείου, 1ου και 2ου ορόφου και δώματος όπου στεγάζεται η μονάδα υποστήριξης εφήβων και των οικογενειών τους και μεταβατικό σχολείο 2. 1 ος όροφος οικοδομής όπου στεγάζεται η μονάδα νεαρών ενηλίκων και η μονάδα βραχύχρονης παρέμβασης 3. Κτιριακές εγκαταστάσεις υπογείου-ισογείου -1ου -2ου -3ου -4ου ορόφου, όπου στεγάζονται οι Διοικητικς Υπηρεσίες, η μονάδα Πρωτογενούς Πρόληψης στη Σχολική κοινότητα,η μονάδα Πρόληψης Ικαρος, η μονάδα Κοινοτικης Παρέμβασης Πήγασος, η μονάδα Εγκαιρης Παρέμβασης Προβληματικής Χρήσης στο Διαδίκτυο. της οδού Μακρυγιάννη 15Β ΙΩΑΝΝΙΝΑ Μαγνησίας 29, Αθήνα Λ.Μεσογείων 254, Χολαργός Τσαμαδού 7, Αθήνα Θ.Π. ΑΡΙΑΔΝΗ 1. Οικοδομή αποτελούμενη από υπόγειο-ισόγειο-1ο & 2ο όροφο, όπου στεγάζεται η κοινότητα,επανένταξη,εκπαιδευση,δ/ο-ερευνα 2. Οροφοδιαμέρισμα 3ος Όροφος, όπου στεγάζεται η μονάδα φυλακών (ΠΑΡΑΧΩΡΗΜΕΝΟ ΑΠΟ ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ) 3. Κτίριο στο οποίο στεγάζεται η Μονάδα Εφήβων Ηρακλείου 4. Κτίριο αποτελούμενο από υπόγειο & ισόγειο κατάστημα, όπου στεγάζεται ο συμβουλευτικός σταθμός Λασιθίου Διονυσίου & Σεφέρη 1, Ηράκλειο Κρήτης Μίνωος & Μιχαήλ Αρχαγγέλου, Ηράκλειο Κρήτης Δαμασκηνού & Ικτίνου, Ηράκλειο Κρήτης Φιλελλήνων & Γιαμπουδάκη 7, Αγ. Νικόλαος Κρήτης 5. Κτίριο αποτελούμενο από υπόγειο, ισόγειο κατάστημα κεντρο οικογένειας, και Σμπώκου 6, Ηράκλειο 1ο όροφο όπου στεγάζεται το Ψυχοδιαγνωστικα Κρήτης 5β. 2ο όροφο όπου στεγάζεται το κέντρο υποδοχής 6. 1ος όροφος οικοδομής, όπου στεγάζεται ο Συμβουλευτικός Σταθμός Χανίων Σφακιανάκη 13, Χανιά ΑΛΦΑ 1. Κτίριο αποτελούμενο από υπόγειο, ισόγειο και τρεις (3) ορόφους όπου στεγάζεται το Θεραπευτικό Πρόγραμμα ΑΛΦΑ Θ.Π. ΔΙΑΒΑΣΗ 1. Οικοδομή υπογείου, ισογείου,1ου ορόφου και δώματος όπου στεγάζεται η πρωινή κοινότητα και το πολιτιστικό στέκι 2. Οικοδομή ισογείου, υπογείου, 1ου ορόφου, όπου στεγάζεται το κέντρο ενημέρωσης και η επανένταξη(πρωινο και βραδυνο αντίσοιχα) 3. Οικοδομή διατηρητέου ακινήτου, υπογείου, ισογείου & 1ου ορόφου, όπου στεγάζεται η βραδινή Κοινότητα 4.Δύο διαμερίσματα 185 και 180 τμ αντίστοιχα που στεγάζονται τα προγράμματα οικογενιας Πρωινό και Βραδυνό Θ.Π. ΕΞΟΔΟΣ Χαρβούρη 1, Αθήνα Σταυροπούλου 29, Αθήνα Φυλής 217, Αθήνα Ιθάκης 42, Αθήνα Γ σεπτμβρίου

19 1. Ισόγεια οικοδομή και δύο όροφοι όπου στεγάζεται το κέντρο ενημέρωσης και τα γραφεία κοινωνικής επανένταξης το Ψυχοδιαγνωστικο κέντρο 2. Κτιριακές εγκαταστάσεις (τρια επι μέρους κτιρια δικτυωμενα), όπου στεγάζεται η θεραπευτική κοινότητα, το σχολείο & και τα γραφεία των διοικητικών υπηρεσιών του προγράμματος 3. Τετραόροφο κτίριο με δώμα, πυλωτή & υπόγειο πρ. οικογενειας, ερευνα & υπευθυνος προγραμματος Θ.Π. ΕΞΕΛΙΞΙΣ 1. Οικοδομή αποτελούμενη από υπόγειο, ισόγειο, 1ο, 2ο όροφο και δώμα όπου στεγάζονται : Μονάδα Άμεσης Πρόσβασης OFF CLUB, Μονάδα Σωματικής Υγείας, Μονάδα Ψυχικής Υγείας 2. Κτίριο αποτελούμενο από 1ο & 2ο όροφο, 3ο όροφο και δώμα. Στον ά όροφο στεγάζεται το Ψυχοδιαγνωστικό - Κέντρο Υποστήριξης Διπλής Διάγνωσης (στον β -γ όροφο, δώμα δεν στεγάζαι καμία υπηρεσία) 3. Παραχωρημένη οικία από τον Δήμο Ιλίου στεγάζεται ο Συμβουλευτικός Σταθμός Ιλίου 4. Κτίριο όπου αποτελείται από ισόγειο, α όροφο, β όροφο και δώμα όπου στεγάζονται: το Ειδικό Κέντρο Άμεσης Πρόσβασης, η Κινητή Μονάδα Streetwork και οι Διοικητικές - Οικονομικές Υπηρεσίες MOSAIC 1. Οικοδομή υπογείου, ισογείου, 1ου ορόφου και δώματος όπου στεγάζονται η μονάδα υποστήριξης μεταναστών προσφύγων Θ.Π. ΝΟΣΤΟΣ-ΕΞΑΝΤΑΣ 1. Οικοδομή πολυώροφη που χρησιμοποιείται ως κοινότητα,προσωπ. Εκπαιδ, λογιστηριο 2. Διαμερίσματα 1ου & 2ου ορόφου, όπου στεγάζονται γραφεία ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΠΌ 11/4/ Κτίριο αποτελούμενο από επτά (7) ορόφους όπου στεγάζεται το κέντρο κοινωνικής επανένταξης, εκπαιδευση, ερευνα 4. Οικοδομή αποτελούμενη από ισόγειο & 1ο όροφο, όπου στεγάζεται ΜΟΝΑΔΑ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ, Υπευθ. Προγ/τος, γραμματεια 5. Ισόγειο οίκημα 200 τ.μ. όπου στεγάζονται υπηρεσίες Συμβουλευτικού Σταθμού του ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ. 6. Οικοδομή 1ου ορόφου, όπου στεγάζεται ο συμβουλευτικός σταθμός Μυτιλήνης,ψυχοδιαγνωστικο 7. Κτίριο αποτελούμενο από υπόγειο, ισόγειο 1 ο,2 ο, 3 ο,4 ο, ορόφο όπου στεγάζεται ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ,ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Θ.Π. ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ 1. Τριώροφο κτίριο στο οποίο στεγάζεται θερ/κή κοινότητα (ΚΥΕ) & διοικ.τμήματα 2. Οικοδομή υπογείου, ισογείου, 1ου ορόφου και δώματος όπου στεγάζεται Επανένταξη και ξενώνας μελών (ΚΕ) Κύπρου 103, Λάρισα 2ο χιλ. Λάρισας Γιάννουλης Πηνειού 10, Λάρισα Εμμ. Μπενάκη 84, Αθήνα Θεμιστοκλέους 39 & Κωλέττη, Αθήνα Αθηνάς 47, Ίλιον Κουμουνδούρου 28, Αθήνα Μαγνησίας 28 & Ζολιώτη 2, Αθήνα Πευκών 12, Σελήνια Σαλαμίνας Ανδρούτσου 63, Πειραιάς Κολοκοτρώνη 93, Πειραιάς Διστόμου 68 & Ζέας, Πειραιάς Ερμού 78, Ελευσίνα Σαπφούς 2 Μυτιλήνη Ευπλοίας 32, Πειραιάς Δροσοπούλου Αθήνα Μαγνησίας 25, Αθήνα 19

20 3. Παραχωρημένος χώρος Γυναικείων Φυλακών Κορυδαλλού στον οποίο στεγάζεται θερ/κή κοινότητα 4. Παραχωρημένος χώρος Δικαστικών Φυλακών Κορυδαλλού στον οποίο στεγάζεται Συμβουλευτικός Σταθμός Κρατουμένων 5. Παραχωρημένος χώρος Δικαστικών Φυλακών Κορυδαλλού στον οποίο στεγάζεται θεραπευτική κοινότητα 6. Παραχωρημένος χώρος Γυναικείων φυλακών Ελαιώνα Θηβών Θ.Π. ΚΙΒΩΤΟΣ 1. Οικοδομή ισογείου όπου στεγάζεται το συμβουλευτικό κέντρο Θράκης, το ανοιχτό θεραπευτικό πρόγραμμα Θράκης και το Κέντρο Οικογενιεακής Υποστήριξης (ΠΑΡΑΧΩΡΗΜΕΝΟ ΑΠΟ ΔΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ) 2. Υπόγειο όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες του συμβουλευτικού κέντρου Καβάλας και το Κέντρο Οικογενιεακής Υποστήριξης (ΠΑΡΑΧΩΡΗΜΕΝΟ ΑΠΟ ΔΗΜΟ ΚΑΒΑΛΑΣ) 3. Τριώροφη οικοδομή όπου στεγάζεται η Θεραπευτική Κοινότητα Καβάλας (ΠΑΡΑΧΩΡΗΜΕΝΟ ΑΠΟ ΔΗΜΟ ΚΑΒΑΛΑΣ) 4.Συμβουλευτικό κέντρο Κομοτηνής. Δύο γραφείο στο 2ο όροφο οικοδομής του Δήμου Κομοτηνής. (ΠΑΡΑΧΩΡΗΜΕΝΟ ΑΠΟ ΔΗΜΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ) Θ.Π. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 1. Υπόγειο - ισόγειο - 1 ος 2 ος 3 ος- 4ος 5ος 6ος 7ος όροφος οικοδομής αποτελούμενης από γραφεία Ισόγειο και 2ος Streetwork (11 ατομα θερ), 7ος Γρ Λειτ Υποστ (2 ατομα) ΛΙΘΟΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΗΜΑ & ΧΡΩΜΑ 1. Ισόγεια οικοδομή όπου στεγάζεται το λιθογραφείο Τμήματα: Διοίκηση, Λογιστήριο, Πωλήσεις Θ.Π. ΑΝΑΔΥΣΗ 1. Οικοδομή αποτελούμενη από εξι (6) ορόφους, όπου στεγάζεται το συμβουλευτικό κέντρο εφήβων, η επανένταξη, η Οικογένεια,η τηλ.γραμμή sos και μέρος του σχολείου εκπαίδευσης Θ.Π. ΙΘΑΚΗ 1. Ισόγεια οικοδομή με έναν όροφο, όπου στεγάζεται η θεραπευτική κοινότητα και το οδοντιατρείο 3. Οικοδομή αποτελούμενη από υπόγειο, ισόγειο και α όροφο, όπου στεγάζονται γραφεία του Προγράμματος 5. Ισόγεια οικοδομή όπου στεγάζεται το εργαστήριο κεραμικής 6. Δύο ισόγειες οικοδομές όπου στεγάζονται αίθουσες εκπαίδευσης (Βουστάσια) 11. Ισόγεια αποθήκη όπου στεγάζεται το ξυλουργείο και η αποθήκη του αγροκτήματος. 12. Ισόγεια πέτρινη οικοδομή όπου στεγάζονται τα γραφεία του τμήματος Εκπαίδευσης 2. Οικοδομή πολυώροφη, όπου στεγάζεται ο Συμβ.Σταθμός και η Έρευνα ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΕΘΕΑ Γυναικείες Φυλακές Κορυδαλλού Δικαστικές Φυλακές Κορυδαλλού Δικαστικές Φυλακές Κορυδαλλού Φυλακές Ελαιώνα Θηβών Ηροδότου 1, Αλεξανδρούπολη Αθηνάς & Τσολάκη, Καβάλα Γαληνού 27, Καβάλα Γ. Ζαρίφη & Πύργου, Κομοτηνή Παγγαίου 7 (πρώην Ορβήλου) & Πίνδου 4, Θεσσαλονίκη Σίνδος Θεσσαλονίκης Ρεμπέλου 7, Θεσσαλονίκη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Σίνδος Θεσσαλονίκης Ευριπίδου 16, Θεσσαλονίκη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 20