Α Ι Τ Η Σ Η. Πρός της ΚΕ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων. Ημερομηνία. (Υπογραφή Σφραγίδα)

Transcript

1 Σελίδα 1 από 15 Α Ι Τ Η Σ Η (Υπόδειγμα) Πρός της ΚΕ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Ο κάτωθι υπογεγραμμένος. με έδρα.. αποδεχόμενος όλους τους όρους της υπ αρ. 6371/ προκήρυξης της Υπηρεσίας σας, παρακαλώ όπως κάνετε αποδεκτή την αίτησή μου για συμμετοχή στον Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την μίσθωση τηλεσκοπικού αυτοκινούμενου γερανού με χειριστή στο πλαίσιο του Έργου «Αποκατάσταση του αρχαίου θεάτρου της Απτέρας». Ημερομηνία (Υπογραφή Σφραγίδα) (Υπόδειγμα αίτησης, συνημμένο στην προκήρυξη Πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού της ΚΕ ΕΠΚΑ υπό στοιχεία αριθ. Πρωτ. 6371/ )

2 Σελίδα 2 από 15 ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΚΕ ΕΠΚΑ ΣΥΜΒΑΣΗ: «Μίσθωση τηλεσκοπικού αυτοκινούμενου γερανού με χειριστή» Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Της Επιχείρησης ή Ένωσης /Κοινοπραξία Επιχειρήσεων 1). Οδός. αριθμ.. Ταχ. Κώδικας Τηλέφωνο ΦΑΞ.. ΠΡΟΣ: Την Επιτροπή διεξαγωγής Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας «Μίσθωση τηλεσκοπικού αυτοκινούμενου γερανού με χειριστή» 1. Της σχετικής προκήρυξης. 2. Της συνημμένης Τεχνικής Περιγραφής Αφού έλαβα γνώση: 3. Των στοιχείων που αναφέρονται στην προκήρυξη, και στα υπόλοιπα συμβατικά τεύχη, των όρων που έχουν τεθεί από την ΚΕ ΕΠΚΑ, και τις συνθήκες εκτέλεσης της εργασίας υποβάλλω την προσφορά αυτή και δηλώνω ότι αποδέχομαι όλα αυτά ανεπιφύλακτα και αναλαμβάνω την εκτέλεση της παρακάτω εργασίας με τα κατωτέρω ποσοστά εκπτώσεως επί των τιμών του Προϋπολογισμού της Υπηρεσίας. 4. Σε όλα τα αναγραφόμενα ποσά δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. Τιμή χωρίς έκπτωση και Φ.Π.Α.: ,00 Ποσοστό Έκπτωσης:. Συνολική τιμή χωρίς Φ.Π.Α.. Φ.Π.Α. 23%. ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (μαζί με Φ.Π.Α.) Ημερομηνία: Ο προσφέρων Σφραγίδα και υπογραφή προσφέροντος

3 Σελίδα 3 από 15 ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α/α Περιγραφή Μονάδα μέτρησης 1 Μίσθωση του Ημέρα γερανού και του (οκτάωρη χειριστή εργασία) (περιλαμβάνει συντήρηση, μηνιαίο σέρβις, ασφάλεια και αντικατάσταση βλαβών) Ποσότητα Τιμή μονάδας ( ) Δαπάνη , ,00 Σύνολο προ ,00 Φ.Π.Α. Φ.Π.Α. 23% ,00 Τελικό ,00 Σύνολο ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

4 Σελίδα 4 από 15 για μίσθωση αυτοκινούμενου τηλεσκοπικού γερανού και χειριστή για εκατόν τριάντα (130) ημέρες με δικαίωμα προαίρεσης έως και δεκατρείς (13) ημέρες για τον γερανό και τον χειριστή του επιπλέον του συμβατικού χρόνου, στο πλαίσιο του Έργου: «Αποκατάσταση του αρχαίου θεάτρου της Απτέρας» της Πράξης «Αποκατάσταση του αρχαίου θεάτρου της Απτέρας». στα Χανιά σήμερα,.. του έτους 2012, ημέρα.., ώρα.. στα γραφεία της ΚΕ ΕΠΚΑ Στοά Βαρδινογάννη 4 ος όροφος, Χανιά και μεταξύ των εξής συμβαλλομένων μερών: α) Της ΚΕ ΕΠΚΑ, η οποία εδρεύει στην Στοά Βαρδινογάννη 4 ος όροφος, Τ.Κ , Χανιά με ΑΦΜ: , Δ.Ο.Υ. ΙΑ Αθηνών, όπως εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από την κ. Αναστασία Τζιγκουνάκη, Διευθύντρια της ΚΕ ΕΠΚΑ, αρχαιολόγο και β) του, ο οποίος εδρεύει στ...., στην οδό, με ΑΦΜ.. και Δ.Ο.Υ.. εφεξής καλούμενος ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» Συμφωνούνται, συνομολογούνται και γίνονται αμοιβαίως δεκτά τα εξής: Η πρώτη των συμβαλλομένων Αναστασία Τζιγκουνάκη, με την παραπάνω ιδιότητα της και έχοντας υπόψη: - Το Π.Δ. 191/03 «Οργανισμός ΥΠΠ.ΠΟ». - Το Ν. 1958/91 άρθρο 8 παρ.4 «Τρόπος εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων». - Το Π.Δ. 99/92 άρθρο 11 παρ. 1 α «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει έργων» όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.2947/2001 άρθρο 19 παρ Το Π.Δ. 74/85 που αφορά στη συμπλήρωση του Π.Δ. 16/80 και την Απόφαση ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/15/3696/ (ΦΕΚ 180/ ) «Περί μεταβιβάσεως αρμοδιοτήτων και δικαίωμα υπογραφής στους Προϊσταμένους των περιφερειακών Υπηρεσιών». - Το Π.Δ. 186/2009 (ΦΕΚ 213/ ) «Συγχώνευση των Υπουργείων Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης». - Το Ν.2362/95 «Περί Δημοσίου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις». - Το Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/ ) «Κανονισμός προμηθειών Δημοσίου». - Την υπ αρ /739 (ΦΕΚ 1291/ ) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για την αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων.

5 Σελίδα 5 από 15 - Το Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/τ.Α / ) «Προμήθειες του Δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». - Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/10) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις». - Το Πρόγραμμα Έργων της Εφορείας για το έτος Τις πιστώσεις του Έργου: «Αποκατάσταση του αρχαίου θεάτρου της Απτέρας» [ΟΠΣ- ΕΡΓΟΡΑΜΑ : ΚΩΔ. ΣΑ Ε014/8 & ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ: 2012ΣΕ του Π.Δ.Ε.]. - Την υπ αρ. 358/ απόφαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Κρήτης για την ένταξη της Πράξης «Αποκατάσταση του αρχαίου θεάτρου της Απτέρας». - Το πρακτικό με αριθμ / της Επιτροπής διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη για την «Μίσθωση Τηλεσκοπικού αυτοκινούμενου γερανού με χειριστή» για τις ανάγκες του Έργου: «Αποκατάσταση του αρχαίου θεάτρου της Απτέρας» (Κωδ. Πράξης 2012ΣΕ ) του Ε.Π. «Κρήτη και νήσοι Αιγαίου » του ΕΣΠΑ. - Την υπ αριθμ. Πρωτ.. Απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος του μειοδοτικού διαγωνισμού. - Την προκήρυξη και τα λοιπά συμβατικά τεύχη δημοπράτησης του διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου με το σύστημα της χαμηλότερης τιμής, για την «Μίσθωση Τηλεσκοπικού αυτοκινούμενου γερανού με χειριστή». - Την οικονομική προσφορά του Αναδόχου για.. ΑΝΑΘΕΤΕΙ Στον δεύτερο των συμβαλλομένων την «Μίσθωση Τηλεσκοπικού αυτοκινούμενου γερανού με χειριστή» για τις ανάγκες του Έργου: «Αποκατάσταση του αρχαίου θεάτρου της Απτέρας»(Κωδ. Πράξης: 2012ΣΕ ) του Ε.Π. «Κρήτη και νήσοι Αιγαίου » του ΕΣΠΑ. Ο Ανάδοχος οφείλει να παρέχει τις υπηρεσίες, σεβόμενος πλήρως τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στην τεχνική περιγραφή, καθώς και τους όρους όπως αυτοί ορίζονται στην υπ αριθ. 6371/ προκήρυξη του μειοδοτικού διαγωνισμού, τους οποίους και αποδέχεται ανεπιφύλακτα. ΑΡΘΡΟ 1: ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ 1. Τα τεύχη που περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα είναι δεσμευτικά για τα μέρη και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της σύμβασης, καθιστάμενα στο εξής «Συμβατικά Τεύχη». 2. Για όσα ζητήματα δεν γίνεται αναφορά στην παρούσα Σύμβαση θα ισχύουν τα προβλεπόμενα στα συμβατικά τεύχη με την κάτωθι σειρά ισχύος: α. Η σύμβαση

6 Σελίδα 6 από 15 β. Η προκήρυξη και η Τεχνική Περιγραφή γ. Η οικονομική προσφορά του Αναδόχου 3. Τυχόν γραπτές διευκρινίσεις που έχουν δοθεί από την υπηρεσία επί των ως άνω τευχών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ιεραρχούνται ανάλογα με το συμβατικό τεύχος το οποίο αφορούν. ΑΡΘΡΟ 2: ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η Αναθέτουσα αρχή αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την προμήθεια: «Μίσθωση Τηλεσκοπικού αυτοκινούμενου γερανού με χειριστή» και τα ειδικότερα προβλεπόμενα στα Συμβατικά Τεύχη. Συγκεκριμένα πρέπει να προμηθεύσει: ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΓΕΡΑΝΟ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟ Μήκος μπούμας: 25 m Ανυψωτική ικανότητα: 800 kg στα 25 m Ο χειρισμός πρέπει να γίνεται με ασύρματο χειριστήριο το οποίο θα διαθέτει μπαταρίες και φορτιστή. Απαραίτητα πρέπει να υπάρχει σύστημα ασφαλείας έναντι υπερφόρτωσης (διακοπή λειτουργίας σε περίπτωση υπερφόρτωσης). Nα περιγράφεται το σύστημα. Έτος κατασκευής: 2004 και μετά Η ταχύτητα περιστροφής του βραχίονα (μπούμας) πρέπει να είναι αδιαβάθμητη (να διαθέτει συνεχή μεταβολή της ταχύτητας περιστροφής). Τον τηλεσκοπικό γερανό πρέπει να συνοδεύει το μητρώο του (περιλαμβανομένου του αριθμού πλαισίου και του έτους κατασκευής). Πριν την εγκατάσταση του μηχανήματος πρέπει να δοθεί πιστοποιητικό ελέγχου (φέρουσα ικανότητα, έλεγχος υπερφόρτωσης, κατάσταση κινητήρων, συρματόσχοινων κ.λ.π.) από αναγνωρισμένη εταιρεία πιστοποίησης (Ελληνικό νηογνώμονα ή άλλη), όπως προβλέπεται από την ΚΥΑ 15085/593 ΦΕΚ1186/ Συμπεριλαμβάνονται: Έξοδα μεταφοράς του γερανού στον χώρο του έργου. Μηνιαίος έλεγχος, συντήρηση (service) και ενημέρωση του βιβλίου συντήρησης σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και κανονισμούς. Ασφάλεια αστικής ευθύνης και υλικών ζημιών. Ετήσια πιστοποιητικά για κάθε έτος λειτουργίας στο εργοτάξιο, από αναγνωρισμένο από το Υπ. Ανάπτυξης φορέα. Αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης καθ όλη τη διάρκεια του Έργου (εργασία και ανταλλακτικά) με ευθύνη και κόστος του αναδόχου. Ο μέγιστος χρόνος παράδοσης σε λειτουργία του γερανού σε περίπτωση επισκευής δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 3 εργάσιμες ημέρες. Σε εξαιρετική περίπτωση όπου η βλάβη είναι πολύ μεγάλη ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος εντός χρονικού διαστήματος 10 εργάσιμων ημερών να την αποκαταστήσει. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος υπερβεί τις ανωτέρω προθεσμίες

7 Σελίδα 7 από 15 επιβαρύνεται με ποινική (οικονομική) ρήτρα η οποία προβλέπει τη μη καταβολή ημερήσιου μισθώματος για χρόνο διπλάσιο από αυτόν της υπέρβασης. Ο αυτοκινούμενος τηλεσκοπικός γερανός θα εγκατασταθεί στον περιβάλλοντα χώρο του αρχαίου θεάτρου της Απτέρας και σύμφωνα με τις οδηγίες των Επιβλεπόντων του έργου. Σε κάθε περίπτωση, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να επισκεφθούν τον τόπο εκτέλεσης του έργου, προκειμένου να σχηματίσουν πλήρη εικόνα σχετικά με τις υφιστάμενες συνθήκες (δυνατότητα πρόσβασης στο μνημείο, τρόπος εγκατάστασης τηλεσκοπικού γερανού. Ο τηλεσκοπικός γερανός θα πληροί τους κανονισμούς και τις προδιαγραφές CE. Όλοι οι έλεγχοι του γερανού θα γίνονται όπως προβλέπεται στην ΚΥΑ 15085/593 ΦΕΚ1186/ Ο χρόνος μίσθωσης ορίζεται στις εκατόν τριάντα (130) ημέρες ξεκινώντας από την 01/01/2013 και μέχρι την ολοκλήρωση του έργου. Υπάρχει δυνατότητα προαίρεσης επιπλέον έως και δεκατρείς (13) ημέρες. Οι ημέρες εργασίας του γερανού θα ορίζονται από τους Επιβλέποντες του έργου. ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΥ ΓΕΡΑΝΟΥ Παροχή χειριστή τηλεσκοπικού αυτοκινούμενου γερανού με αντίστοιχο δίπλωμα ανάλογο της ιπποδύναμης του τηλεσκοπικού γερανού, ο οποίος θα είναι ασφαλισμένος σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία και θα βεβαιώνεται από τον ανάδοχο (υπεύθυνη δήλωση) ότι διαθέτει την εμπειρία και μπορεί να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις του έργου. Σε περίπτωση που ο χειριστής δεν έχει ελληνική ιθαγένεια θα πρέπει να αποδείξει ότι γνωρίζει την ελληνική γλώσσα σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων του με πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (Ν. 2413/1996 άρθρο 10 παρ.1) Α ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να αντικαταστήσει χειριστή που αποδεδειγμένα δεν θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες του Έργου. Ωράριο εργασίας πενθήμερο οκτάωρο. Η μεταφορά ή η εξασφάλιση του καταλύματος καθώς και κάθε άλλη δαπάνη για τον χειριστή βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο. Αν δεν συντρέχουν οι ανωτέρω λόγοι, ο χειριστής δεν επιτρέπεται να αντικαθίσταται από τον ανάδοχο χωρίς την έγγραφη σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας. Ο χρόνος εργασίας ορίζεται στις εκατόν τριάντα (130) ημέρες ξεκινώντας από την 01/01/2013 και μέχρι το τέλος του έργου. Υπάρχει δυνατότητα προαίρεσης επιπλέον έως και δεκατρείς (13) ημέρες. Οι ημέρες εργασίας του γερανού άρα και του χειριστή θα ορίζονται από τους Επιβλέποντες του έργου. Ο ανάδοχος πριν την υπογραφή της σύμβασης θα πρέπει να γνωστοποιήσει στην Υπηρεσία το όνομα του διπλωματούχου χειριστή που θα χρησιμοποιηθεί για τη συγκεκριμένη εργασία. Ο χειριστής θα πρέπει να καταθέσει αντίγραφο του διπλώματος του, το οποίο θα πρέπει να είναι κατάλληλο για τον συγκεκριμένο τύπο γερανού και ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα βεβαιώνει ότι ο χειριστής διαθέτει την εμπειρία και μπορεί να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις του Έργου. Επίσης οφείλει ο ίδιος ο χειριστής του να χειρίζεται το γερανό σύμφωνα με τους ορθούς επαγγελματικούς κανόνες και τους κανόνες ασφάλειας και υγείας κατά την εργασία. Να τηρεί τα αναφερόμενα στο Π.Δ. 31/90 «Επίβλεψη λειτουργίας, χειρισμός και συντήρηση μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων». Επίσης να ακολουθεί πιστά τις οδηγίες των επιβλεπόντων του έργου.

8 Σελίδα 8 από 15 Βασική υποχρέωση του αναδόχου είναι και η εξασφάλιση της καλής λειτουργίας και της συντήρησης του μηχανήματος καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Η πληρωμή θα γίνεται ανά μήνα, με βάση τον αριθμό των ημερών εργασίας οι οποίες πραγματοποιήθηκαν μέσα στον μήνα. Η ημερήσια δαπάνη θα υπολογίζεται βάσει της δοθείσας έκπτωσης. ΑΡΘΡΟ 3: ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει την εργασία κατά τρόπο άρτιο και είναι υπεύθυνος για την ολοκλήρωση της σύμφωνα με τους όρους της συμβάσεως. Ο ανάδοχος υποχρεούται να συμπράττει με την Αναθέτουσα Αρχή κατά την εκτέλεση της εργασίας και για την επίλυση των προβλημάτων που δημιουργούνται κατά την εκτέλεσης της. 2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει όλο το απαιτούμενο προσωπικό, και οποιαδήποτε άλλα μέσα για την προσήκουσα εκτέλεση της εργασίας και την παράδοση της σταδιακά στον εργοδότη. Ο Ανάδοχος βαρύνεται με όλες τις απαιτούμενες γενικές και ειδικές δαπάνες για την ολοκλήρωσης της σύμβασης, όπως αυτή περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη, ενδεικτικά δε με τις δαπάνες των μισθών και ημερομισθίων του προσωπικού του, των εργοδοτικών επιβαρύνσεων, φόρους, τέλη, δασμούς, ασφάλιστρα, ασφαλιστικές κρατήσεις ή επιβαρύνσεις, έξοδα και ασφάλιστρα μετακίνησης, και γενικά κάθε είδους απρόβλεπτη δαπάνη και όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις και κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου, που ισχύουν κατά τον χρόνο υπογραφής του Συμφωνητικού με μοναδική εξαίρεση το ΦΠΑ. 3. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας. ΑΡΘΡΟ 4: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΡΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ 1. Ο συνολικός χρόνος μίσθωσης του αυτοκινούμενου τηλεσκοπικού γερανού με τον χειριστή ορίζεται από την 01/01/2013 ως και την ολοκλήρωση του έργου για εκατόν τριάντα (130) ημέρες με δικαίωμα προαίρεσης έως και δεκατρείς(13) ημέρες 2. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να τοποθετήσει τον τηλεσκοπικό γερανό και να διαθέσει τον χειριστή σε διάστημα το πολύ σε δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης. 3. Ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης της εργασίας μπορεί με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής να παρατείνεται μέχρι το ¼ αυτού, ύστερα από επαρκώς αιτιολογημένο σχετικό αίτημα του Αναδόχου που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου. Μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης, τα παραδοτέα δεν παραλαμβάνονται από την Επιτροπή Παραλαβής, μέχρι την έκδοση της απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής σχετικά με την αιτηθείσα παράταση. Ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και εφαρμόζονται αθροιστικά οι κυρώσεις του Κανονισμού προμηθειών του δημοσίου άρθρο 34 παρ. 5 εδ. β και γ σε περίπτωση που δεν τηρήσει τους συμβατικούς όρους της προμήθειας ή λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης και δεν υποβλήθηκε έγκαιρα αίτημα παράτασής του ή έληξε ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς να ολοκληρώσει όσα προβλέπει η σύμβαση. Σε καμία πάντως περίπτωση δεν προβλέπεται μεταβολή των συμβατικών τιμών λόγω παρατάσεως της προθεσμίας.

9 Σελίδα 9 από Ο Ανάδοχος θα ειδοποιείται από την Αναθέτοντα Φορέα για την ημερομηνία που κάθε φορά πρέπει να εγκαταστήσει τον γερανό, τουλάχιστον τρείς (3) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 5. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των προβλεπομένων από τη σύμβαση μπορεί να μετατίθεται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής. Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση σοβαροτάτων λόγων που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης παράδοσης ή σε περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης ή καθυστέρησης της παράδοσης χωρίς υπευθυνότητα του Αναδόχου δεν επιβάλλονται κυρώσεις. 6. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης εφαρμόζονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό Προμηθειών του Δημοσίου(ΠΔ 118/2007 άρθρο 26). ΑΡΘΡΟ 5: ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελεί τις εργασίες με ασφαλή τρόπο και σύμφωνα με τους νόμους, διατάγματα, αστυνομικές και λοιπές διατάξεις και οδηγίες της ΚΕ ΕΠΚΑ που αφορούν στην υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων, και να προβαίνει χωρίς καμία ιδιαίτερη αποζημίωση στη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας, που αυτά προβλέπουν. 2. Ο ανάδοχος πρέπει να χορηγεί στο προσωπικό τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση εργασίας, ατομικά και ομαδικά εφόδια προστασίας και εργαλεία για ασφαλή εργασία, όπως είναι ενδεικτικά: κράνη, γυαλιά προστασίας, ζώνες ασφαλείας κλπ. 3. Ο ανάδοχος παραμένει μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια των εργαζομένων του στο έργο και είναι δική του ευθύνη η λήψη των ενδεδειγμένων και σωστών μέτρων ασφαλείας και η τήρηση των σχετικών κανονισμών. Για θέματα πρόληψης ατυχημάτων ισχύουν γενικά όσα ορίζονται στην Ελληνική Νομοθεσία και μόνο σε ειδικές περιπτώσεις, που δεν προβλέπονται από αυτή θα εφαρμόζονται οι διεθνείς κανονισμοί πρόληψης ατυχημάτων. 4. Όλες οι δαπάνες που συνεπάγονται τα παραπάνω βαρύνουν τον ανάδοχο. ΑΡΘΡΟ 6: ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ 1. Οποιασδήποτε φύσεως δυστυχήματα ή ζημιές στο προσωπικό του αναδόχου ή και σε περιουσίες τρίτων που έχουν σχέση με την εγκατάσταση και τη λειτουργία του γερανού, εφόσον οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου ή του προσωπικού του αναδόχου, βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον ίδιο.

10 Σελίδα 10 από Ο ανάδοχος δεν μπορεί να επικαλεσθεί τα ελαττώματα της μελέτης, καθώς και την ύπαρξη επίβλεψης και διεύθυνσης του Έργου από πλευράς ΚΕ ΕΠΚΑ, για να καλύψει ή να άρει τις ευθύνες του ως προς την πλήρη, έντεχνη και ασφαλή εκτέλεση των υπηρεσιών του. ΑΡΘΡΟ 7: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας, ο Ανάδοχος κατέθεσε την με αριθμ..εγγυητική επιστολή του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων ή αναγνωρισμένης τράπεζας, αξίας.. που αντιπροσωπεύει το 10%της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. Η εγγύηση ανεξάρτητα από το όργανο που την εκδίδει, πρέπει να περιλαμβάνει τα αναφερόμενα στο άρθρο 25 του Π.Δ. 118/2007. Η ανωτέρω εγγυητική Επιστολή αποδεσμεύεται σταδιακά κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά μετά από κάθε τμηματική παράδοση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 της παρούσας. Για την ως άνω σταδιακή αποδέσμευση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής του έργου. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. ΑΡΘΡΟ 8: ΤΙΜΗΜΑ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1. Το τίμημα που υποχρεούται να καταβάλλει ο Εργοδότης στον Ανάδοχο για την εκτέλεση της Προμήθειας ( Οικονομικό Αντάλλαγμα) είναι σύμφωνα με την οικονομική προσφορά του, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα της παρούσας σύμβασης. (ολογράφως:. Ευρώ) πλέον ΦΠΑ 23% (ή όσο ισχύει κατά τον χρόνο πληρωμής). Το δικαίωμα προαίρεσης ανέρχεται μέχρι το ποσό των.. (ολογράφως:. Ευρώ). Δεν προβλέπεται τιμαριθμική ή άλλη αναπροσαρμογή του οικονομικού ανταλλάγματος. Το Οικονομικό Αντάλλαγμα καταβάλλεται για το σύνολο των υποχρεώσεων του Αναδόχου όπως αυτές απορρέουν από τα Συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού και από τις συνθήκες εκτέλεσης της εργασίας. 2. Η πληρωμή θα γίνει τμηματικά, ανά μήνα, με βάση την προσφερόμενη ημερήσια αποζημίωση για τον γερανό και το χειριστή. Το μηνιαίο τίμημα θα προκύπτει από τον αντίστοιχο αριθμό ημερών εργασίας οι οποίες πραγματοποιήθηκαν εντός του μήνα. 3. Για την πληρωμή του Αναδόχου απαιτούνται υπογεγραμμένα πρωτόκολλα παραλαβής των παραδοτέων της σύμβασης που συντάσσονται από αρμόδια επιτροπή της Αναθέτουσας Αρχής. Τα λοιπά δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πληρωμή του Αναδόχου είναι τα εξής: α. Τιμολόγιο του Αναδόχου και δελτίο αποστολής β. Εξοφλητική απόδειξη του Αναδόχου, εάν το παραστατικό είναι τιμολόγιο και δεν φέρει την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ. γ. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ κατά την ημέρα πληρωμής. δ. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Αναθέτουσας Αρχής που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

11 Σελίδα 11 από τον Ανάδοχο βαρύνει η ισχύουσα σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία παρακράτηση φόρου στην καθαρή αξία των παραστατικών. Για την παρακράτηση δίδεται σχετική βεβαίωση. 5. Δεν προβλέπεται προκαταβολή. ΑΡΘΡΟ 9: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ Το δικαίωμα προαίρεσης ανέρχεται έως δεκατρείς (13) ημέρες για τον τηλεσκοπικό αυτοκινούμενο γερανό με τον χειριστή του. Το ποσό της προαίρεσης ανέρχεται μέχρι το ποσό των (.. ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23% ( χωρίς Φ.Π.Α.). Σε περίπτωση που το Έργο δεν έχει ολοκληρωθεί εντός του συμβατικού χρόνου των εκατόν τριάντα (130) ημερών και έπειτα από απόφαση των Επιβλεπόντων, δύναται να χρησιμοποιηθεί το δικαίωμα της προαίρεσης. ΑΡΘΡΟ 10: ΠΑΡΑΛΑΒΗ 1. Η παραλαβή των παραδοτέων (υπηρεσίας και προμήθειας) θα γίνεται από ειδικά προς τούτο διορισμένη Επιτροπή Παραλαβής. 2. Σε περίπτωση που η Επιτροπή Παραλαβής διαπιστώσει παρεκκλίσεις από τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου, ή διαπιστωθούν προβλήματα, αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις παρεκκλίσεις που παρουσιάζονται από τους όρους της Σύμβασης και τους λόγους της μη ολοκλήρωσης της παραλαβής, και εισηγείται τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν από τον ανάδοχο. 3. Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από την Επιτροπή Παραλαβής κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στον Ανάδοχο. ΑΡΘΡΟ 11: ΜΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΥΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ 1. Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της παραλαβής όλων ή μέρους των συμβατικών παραδοτέων, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής μπορεί να εγκρίνονται μέτρα συμμόρφωσης του αναδόχου προς τους συμβατικούς όρους, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται με την απόφαση αυτή. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του ¼ του συνολικού συμβατικού χρόνου. 2. Σε περίπτωση που η συμμόρφωση γίνεται μετά τη λήξη του ταχθέντος χρόνου ο Ανάδοχος θεωρείται εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. ΑΡΘΡΟ 12: ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ουδείς μπορεί να υποκαταστήσει τον Ανάδοχο χωρίς την γραπτή έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. Σε κάθε περίπτωση, η έγκριση υποκατάστασης του Αναδόχου θα πρέπει να είναι απολύτως αιτιολογημένη τόσο ως προς το αίτημα του Αναδόχου όσο και ως προς την απόφαση έγκρισής της από την Αναθέτουσα Αρχή. Τέλος, τυχόν εκχώρηση ή υποκατάσταση θα γίνεται μόνο εγγράφως και θα συνεπάγεται αντίστοιχη τροποποίηση της σύμβασης.

12 Σελίδα 12 από 15 ΑΡΘΡΟ 13: ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ Κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν θα θεωρηθεί ότι παραβιάζει κάποια υποχρέωση που απορρέει από τη Σύμβαση, στο βαθμό που το μέρος αυτό μπορεί να αποδείξει ότι η μη εκπλήρωση της υποχρέωσης οφείλεται σε ανωτέρω βία. Το μέρος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. ΑΡΘΡΟ 14: ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ Όλες οι επιδόσεις, τα δικαστικά ή εξώδικα έγγραφα καθώς και οι ειδοποιήσεις που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης, θα επιδίδονται ή θα υποβάλλονται εγγράφως στον νόμιμο εκπρόσωπο του άλλου μέρους. Ο Ανάδοχος ορίζει αντίκλητο τον. με διεύθυνση Η επίδοση/ γνωστοποίηση/ κοινοποίηση προς αυτόν οποιωνδήποτε εγγράφων θα θεωρείται ως νόμιμη επίδοση/ γνωστοποίηση/ κοινοποίηση προς τον Ανάδοχο. ΑΡΘΡΟ 15: ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 1. Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος δεν αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος διαπίστωσε κατά την εκτέλεση της εργασίας, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη Σύμβαση, υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό του και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. 2. Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση κάθε τυχόν ζημίας της και την παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψη της στο μέλλον. ΑΡΘΡΟ 16: ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Ισχύουν κατ αναλογική εφαρμογή τα αναφερόμενα στα άρθρα 32 έως 34 του ΠΔ 118/2007. ΑΡΘΡΟ 17: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Η παρούσα Σύμβαση, τα παραρτήματα και τα λοιπά Συμβατικά Τεύχη όπως αναφέρονται στο Άρθρο 1 είναι η μόνη συμφωνία μεταξύ των μερών. Για τα θέματα που ρητώς δεν

13 Σελίδα 13 από 15 ρυθμίζονται στην παρούσα, ισχύουν τα αναφερόμενα στα Συμβατικά Τεύχη που επισυνάπτονται στην παρούσα. Τυχόν ακυρότητα κάποιου όρου της Σύμβασης, δεν επιφέρει ακυρότητα της Σύμβασης. Η εκ μέρους του Εργοδότη, μη άσκηση οποιουδήποτε από τα δικαιώματα του, δεν μπορεί να θεωρηθεί παραίτηση από το δικαίωμα αυτό, ούτε αποκλείει άσκηση του στο μέλλον. Οι επικεφαλίδες των άρθρων της παρούσας τίθενται αποκλειστικά και μόνο για σκοπούς διευκόλυνσης και δεν διαδραματίζουν ρόλο στην ερμηνεία του κειμένου. ΑΡΘΡΟ 18: ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΙΑΦΩΝΙΩΝ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ 1. Αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς είναι τα αρμόδια δικαστήρια της έδρας της Αναθέτουσας Αρχής. 2. Οι σχέσεις των μερών διέπονται από τις διατάξεις των συμβατικών τευχών και συμπληρωματικά από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν. Σε πιστοποίηση των ανωτέρω, τα συμβαλλόμενα μέρη, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος υπέγραψαν αυτή τη συμφωνία σε τρία (3) αντίτυπα, τα οποία τίθεται σε ισχύ από την υπογραφή της. ΤΑ ΜΕΡΗ Υπογράφεται από τον Υπογράφεται από τον ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΥ ΓΕΡΑΝΟΥ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΗ

14 Σελίδα 14 από 15 ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΓΕΡΑΝΟΣ Μήκος μπούμας: 25 m Ανυψωτική ικανότητα: 800 kg στα 25 m Ο χειρισμός πρέπει να γίνεται με ασύρματο χειριστήριο το οποίο θα διαθέτει μπαταρίες και φορτιστή. Απαραίτητα πρέπει να υπάρχει σύστημα ασφαλείας έναντι υπερφόρτωσης (διακοπή λειτουργίας σε περίπτωση υπερφόρτωσης). Nα περιγράφεται το σύστημα. Έτος κατασκευής: 2004 και μετά Η ταχύτητα περιστροφής του βραχίονα (μπούμας) πρέπει να είναι αδιαβάθμητη (να διαθέτει συνεχή μεταβολή της ταχύτητας περιστροφής). Ο γάντζος του γερανού πρέπει να βρίσκεται στην άκρη της μπούμας. Αποκλείονται γερανοί με συρματόσχοινο. Τον τηλεσκοπικό γερανό πρέπει να συνοδεύει το μητρώο του (περιλαμβανομένου του αριθμού πλαισίου και του έτους κατασκευής). Πριν την εγκατάσταση του μηχανήματος πρέπει να δοθεί πιστοποιητικό ελέγχου (φέρουσα ικανότητα, έλεγχος υπερφόρτωσης, κατάσταση κινητήρων, συρματόσχοινων κ.λ.π.) από αναγνωρισμένη εταιρεία πιστοποίησης (Ελληνικό νηογνώμονα ή άλλη), όπως προβλέπεται από την ΚΥΑ 15085/593 ΦΕΚ1186/ Συμπεριλαμβάνονται: Έξοδα μεταφοράς του γερανού στον χώρο του έργου. Μηνιαίος έλεγχος, συντήρηση (service) και ενημέρωση του βιβλίου συντήρησης σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και κανονισμούς. Ασφάλεια αστικής ευθύνης και υλικών ζημιών. Ετήσια πιστοποιητικά για κάθε έτος λειτουργίας στο εργοτάξιο, από αναγνωρισμένο από το Υπ. Ανάπτυξης φορέα. Αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης καθ όλη τη διάρκεια του Έργου (εργασία και ανταλλακτικά) με ευθύνη και κόστος του αναδόχου. Ο μέγιστος χρόνος παράδοσης σε λειτουργία του γερανού σε περίπτωση επισκευής δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 3 εργάσιμες ημέρες. Σε εξαιρετική περίπτωση όπου η βλάβη είναι πολύ μεγάλη ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος εντός χρονικού διαστήματος 10 εργάσιμων ημερών να την αποκαταστήσει. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος υπερβεί τις ανωτέρω προθεσμίες επιβαρύνεται με ποινική (οικονομική) ρήτρα η οποία προβλέπει τη μη καταβολή ημερήσιου μισθώματος για χρόνο διπλάσιο από αυτόν της υπέρβασης. Ο αυτοκινούμενος τηλεσκοπικός γερανός θα εγκατασταθεί στον περιβάλλοντα χώρο του αρχαίου θεάτρου της Απτέρας και σύμφωνα με τις οδηγίες των Επιβλεπόντων του έργου. Σε κάθε περίπτωση, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να επισκεφθούν τον τόπο εκτέλεσης του έργου, προκειμένου να σχηματίσουν πλήρη εικόνα σχετικά με τις υφιστάμενες συνθήκες (δυνατότητα πρόσβασης στο μνημείο, τρόπος εγκατάστασης τηλεσκοπικού γερανού. Ο τηλεσκοπικός γερανός θα πληροί τους κανονισμούς και τις προδιαγραφές CE.

15 Σελίδα 15 από 15 Όλοι οι έλεγχοι του γερανού θα γίνονται όπως προβλέπεται στην ΚΥΑ 15085/593 ΦΕΚ1186/ Ο χρόνος μίσθωσης ορίζεται στις εκατόν τριάντα (130) ημέρες ξεκινώντας από την 01/01/2013 και μέχρι την ολοκλήρωση του έργου. Υπάρχει δυνατότητα προαίρεσης επιπλέον έως και δεκατρείς (13) ημέρες. Οι ημέρες εργασίας του γερανού θα ορίζονται από τους Επιβλέποντες του έργου. ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΥ ΓΕΡΑΝΟΥ Παροχή χειριστή τηλεσκοπικού αυτοκινούμενου γερανού με αντίστοιχο δίπλωμα ανάλογο της ιπποδύναμης του τηλεσκοπικού γερανού, ο οποίος θα είναι ασφαλισμένος σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία και θα βεβαιώνεται από τον ανάδοχο (υπεύθυνη δήλωση) ότι διαθέτει την εμπειρία και μπορεί να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις του έργου. Σε περίπτωση που ο χειριστής δεν έχει ελληνική ιθαγένεια θα πρέπει να αποδείξει ότι γνωρίζει την ελληνική γλώσσα σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων του με πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (Ν. 2413/1996 άρθρο 10 παρ.1) Α ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να αντικαταστήσει χειριστή που αποδεδειγμένα δεν θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες του Έργου. Ωράριο εργασίας πενθήμερο οκτάωρο. Η μεταφορά ή η εξασφάλιση του καταλύματος καθώς και κάθε άλλη δαπάνη για τον χειριστή βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο. Αν δεν συντρέχουν οι ανωτέρω λόγοι, ο χειριστής δεν επιτρέπεται να αντικαθίσταται από τον ανάδοχο χωρίς την έγγραφη σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας. Ο χρόνος εργασίας ορίζεται στις εκατόν τριάντα (130) ημέρες ξεκινώντας από την 01/01/2013 και μέχρι το τέλος του έργου. Υπάρχει δυνατότητα προαίρεσης επιπλέον έως και δεκατρείς (13) ημέρες. Οι ημέρες εργασίας του γερανού άρα και του χειριστή θα ορίζονται από τους Επιβλέποντες του έργου. Ο ανάδοχος πριν την υπογραφή της σύμβασης θα πρέπει να γνωστοποιήσει στην Υπηρεσία το όνομα του διπλωματούχου χειριστή που θα χρησιμοποιηθεί για τη συγκεκριμένη εργασία. Ο χειριστής θα πρέπει να καταθέσει αντίγραφο του διπλώματος του, το οποίο θα πρέπει να είναι κατάλληλο για τον συγκεκριμένο τύπο γερανού και ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα βεβαιώνει ότι ο χειριστής διαθέτει την εμπειρία και μπορεί να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις του Έργου. Επίσης οφείλει ο ίδιος ο χειριστής του να χειρίζεται το γερανό σύμφωνα με τους ορθούς επαγγελματικούς κανόνες και τους κανόνες ασφάλειας και υγείας κατά την εργασία. Να τηρεί τα αναφερόμενα στο Π.Δ. 31/90 «Επίβλεψη λειτουργίας, χειρισμός και συντήρηση μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων». Επίσης να ακολουθεί πιστά τις οδηγίες των επιβλεπόντων του έργου. Βασική υποχρέωση του αναδόχου είναι και η εξασφάλιση της καλής λειτουργίας και της συντήρησης του μηχανήματος καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης.