ΣΥΜΒΑΣΗ. «Για την προμήθεια ελληνικών εφημερίδων και περιοδικών για ένα (1) μήνα»

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ «Για την προμήθεια ελληνικών εφημερίδων και περιοδικών για ένα (1) μήνα» Στην Αθήνα, σήμερα την 15 η Μαρτίου του 2013, ημέρα Παρασκευή, στα γραφεία της Γενικής Γραμματείας Μέσων Ενημέρωσης - Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου - Καλλιθέα, μεταξύ: Αφενός της Γενικής Γραμματείας Μέσων Ενημέρωσης - Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, καλούμενης εφεξής, χάριν συντομίας «η Αναθέτουσα Αρχή», που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Γενικό Γραμματέα Ενημέρωσης και Επικοινωνίας κ. Α. Κατσανιώτη, και αφ ετέρου του εφημεριδοπώλη με την επωνυμία «Μητρόπουλος Κωνσταντίνος», που εδρεύει στον Ηλιούπολη, οδός Αθηνοδώρου 35, ΤΚ: (με ΑΦΜ : και ΔΟΥ: Αγ. Δημητρίου), νόμιμα εκπροσωπούμενο, από τον ίδιο, εφεξής καλουμένου χάριν συντομίας «ο Ανάδοχος», συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: Η Γενική Γραμματεία Μέσων Ενημέρωσης - Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας με την υπ' αρίθμ. 5719/ απόφαση ενέκρινε και ανέθεσε την προμήθεια ελληνικών εφημερίδων και περιοδικών για ένα (1) μήνα, στον εφημεριδοπώλη «Μητρόπουλο Κωνσταντίνο». ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΝΤΥΠΩΝ Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης αποτελεί η προμήθεια ελληνικών εφημερίδων και περιοδικών για ένα μήνα και συγκεκριμένα από 01/03/2013 έως 31/03/2013. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει τις ελληνικές εφημερίδες και τα περιοδικά στην κλασική μορφή έκδοσής τους. Δηλαδή, η εκτύπωση να έχει γίνει σε δημοσιογραφικό χαρτί. Όλο το «σώμα» των εφημερίδων ή των περιοδικών, να είναι ακριβώς όπως αυτά που αναρτώνται στα περίπτερα ή άλλα σημεία διάθεσης. Κάθε άλλη μορφή έκδοσης (π.χ., φωτοτυπία των ηλεκτρονικά εκδιδομένων εντύπων ή εκτύπωση ηλεκτρονικής μορφής εντύπων) απορρίπτεται. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει τα έντυπα του αντικειμένου της παρούσας το αργότερο μέχρι τις 6.00 π.μ. της ημέρας έκδοσης του εντύπου, συμπεριλαμβανομένων των εντύπων που κυκλοφορούν σαββατοκύριακο, στην είσοδο του κτιρίου της Αναθέτουσας Αρχής, επί της οδού Φραγκούδη, αριθμός 11 & Αλ. Πάντου ή σε άλλα κτίρια, που θα του υποδείξει η Αναθέτουσα Αρχή. Ανάλογα με τις ανάγκες που ενδεχομένως προκύψουν (έκτακτοι σύνοδοι ή επισκέψεις ηγετών στη χώρα μας, έκτακτες εκδηλώσεις κλπ.), ο Ανάδοχος υποχρεούται να προμηθεύει τα έντυπα, ακόμα και αυθημερόν. Σε κάθε περίπτωση η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα αύξησης ή μείωσης του αριθμού των τίτλων και των αντιτύπων μέχρι ποσοστού 20%. H αμοιβή σε καμία περίπτωση δεν θα υπερβαίνει την αναγραφόμενη τιμή στα έντυπα.

2 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίζει στην Αναθέτουσα Αρχή σε καθημερινή βάση δελτία αποστολής όπου θα αναγράφονται αναλυτικά οι τίτλοι, οι αριθμοί των φύλλων ή των τευχών των εντύπων και ο αριθμός των αντιτύπων κάθε εντύπου, που προμηθεύει τη συγκεκριμένη ημέρα. Η επιτροπή παραλαβής της Υπηρεσίας μας προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από το Π.Δ 118/2007 και συντάσσει το σχετικό πρωτόκολλο. ΑΡΘΡΟ 2 ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΟΣΤΟΣ Η παρούσα σύμβαση αφορά την προμήθεια ελληνικών εφημερίδων και περιοδικών κατά το μήνα Μάρτιο του Η συνολική δαπάνη, για το μήνα Μάρτιο 2013, δεν δύναται να υπερβεί το ποσό των δέκα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (14.000,00 ) και θα αφορά την προμήθεια φύλλων, 45 περίπου διαφορετικών ημερήσιων και εβδομαδιαίων εφημερίδων της Αθήνας και της Περιφέρειας. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού και συγκεκριμένα του Κ.Α.Ε 1121, στον ειδικό φορέα 23/760. Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται των δικαιωμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 21 του Π.Δ. 118/2007. ΑΡΘΡΟ 3 ο ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ελληνικών εφημερίδων και περιοδικών από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής καθώς και την έκδοση αντίστοιχου τακτικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής στο όνομα του Αναδόχου και σε βάρος των πιστώσεων του Προϋπολογισμού της ΓΓΜΕ- ΓΓΕΕ. Η σχετική δαπάνη προμήθειας ελληνικού τύπου (εφημερίδες περιοδικά), κατά το μήνα Μάρτιο του 2013, θα πραγματοποιηθεί δυνάμει της υπ αριθμ. Πρωτοκόλλου 5049/ απόφασης ανάληψης υποχρέωσης της ΥΔΕ στο Υπουργείο Οικονομικών του φορέα 23/760 στον ΚΑΕ 1121, η οποία καταχωρήθηκε με αύξοντα αριθμό στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της εν λόγω ΥΔΕ. Συγκεκριμένα, το μηνιαίο ποσό κατά το μήνα Μάρτιο 2013 θα προκύψει από τον αριθμό των ελληνικών εφημερίδων και περιοδικών που έχει προμηθεύσει ο Ανάδοχος την Αναθέτουσα Αρχή. Η πληρωμή θα γίνει σε Ευρώ με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών, που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για την έκδοση του σχετικού χρηματικού εντάλματος. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη κράτηση ή εισφορά, η οποία κατά νόμο βαρύνει αυτόν. Πιο συγκεκριμένα ο ανάδοχος βαρύνεται με κρατήσεις 3,072% (ήτοι 3% υπέρ Μ.Τ.Π.Υ., 2% Χαρτόσημο Μ.Τ.Π.Υ. και 20% ΟΓΑ Χαρτοσήμου). Επίσης στην πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει παρακράτηση φόρου εισοδήματος, όπως προβλέπεται από το άρθρο 24 του Ν. 2198/1994 (ΦΕΚ Α 43), καθώς και κράτηση 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεω, βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 του ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α 204). Σε περίπτωση τροποποίησης των διατάξεων περί νομίμων κρατήσεων ή/και φόρου εισοδήματος ή οποιαδήποτε άλλη τροποποίηση/συμπλήρωση τυχόν διατάξεων, οι

3 όροι της παρούσας προκήρυξης καθώς και η σύμβαση που πρόκειται να υπογραφεί με τον Ανάδοχο συμμορφώνονται με τα νέα δεδομένα. ΑΡΘΡΟ 4 ο ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης είναι μηνιαία και θα ισχύει από την 01/03/2013 έως 31/03/2013. ΑΡΘΡΟ 5 ο ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΛΥΣΗ Σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου θεωρουμένων όλων ως ουσιωδώντης παρούσας Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή θα απευθύνει έγγραφη δήλωση προς τον Ανάδοχο, με την οποία θα του τάσσει προθεσμία πέντε εργασίμων (5) ημερών (εκτός εάν εκ των περιστάσεων επιβάλλεται να ταχθεί μικρότερη προθεσμία) για να θεραπεύσει τη σχετική συμβατική παράβαση. Σε περίπτωση που η προθεσμία παρέλθει χωρίς ο Ανάδοχος να προβεί στην αντίστοιχη επανόρθωση ή η επανόρθωση είναι πλημμελής ή μερική, η Αναθέτουσα Αρχή θα έχει το δικαίωμα άμεσης καταγγελίας της σύμβασης. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναθέσει τις υπηρεσίες της παρούσας Σύμβασης σε άλλον ανάδοχο, καταλογίζοντας σε βάρος του Αναδόχου κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημία της ή τυχόν διαφέρον που θα προκύψει. Η Σύμβαση θα μπορεί να λύνεται, επίσης, με καταγγελία από την Αναθέτουσα Αρχή στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) σε περίπτωση κηρύξεως του Αναδόχου σε κατάσταση πτωχεύσεως ή παύσεως των πληρωμών του, β) σε περίπτωση που ο Ανάδοχος τεθεί υπό εκκαθάριση οποιασδήποτε μορφής. Σε κάθε περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί όλα τα εκ του νόμου οριζόμενα δικαιώματά του προς αποκατάσταση κάθε θετικής και αποθετικής της ζημίας. ΑΡΘΡΟ 6 ο ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗ Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να υποκατασταθεί από τρίτον στην εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης, ούτε να εκχωρήσει απαιτήσεις που απορρέουν από την παρούσα, εν όλω ή εν μέρει, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. ΑΡΘΡΟ 7 ο ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ Για οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ των μερών από ή εξ αφορμής της Σύμβασης αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία, την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την εξώδικη επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα, αρμόδια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών. ΑΡΘΡΟ 8 ο ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων της Σύμβασης και του Παραρτήματος πρέπει να είναι έγγραφη και να υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.

4 ΑΡΘΡΟ 9 ο ΜΗ ΑΠΟΔΥΝΑΜΩΣΗ-ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ Η εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής μη άμεση επιδίωξη ή η μη επιδίωξη των δικαιωμάτων της, δε μπορεί να θεωρηθεί αποδυνάμωση ή παραίτησή της από τα εν λόγω δικαιώματά της, ούτε αποκλείει άσκησή τους στο μέλλον. Εκτός των δικαιωμάτων που καθορίζονται με τη Σύμβαση και τα οποία μπορεί να ασκήσει η Αναθέτουσα Αρχή, θα μπορεί παράλληλα να ασκήσει όλα της τα δικαιώματα που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, από τα οποία με κανένα τρόπο δεν παραιτείται. ΑΡΘΡΟ 10 ο ΜΕΡΙΚΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ Η τυχόν ακυρότητα ενός ή περισσοτέρων όρων της Σύμβασης δεν καθιστά άκυρη ολόκληρη τη Σύμβαση. Αν οποιοσδήποτε όρος της Σύμβασης κηρυχθεί δικαστικά άκυρος, δε θίγεται το κύρος ολόκληρης της Σύμβασης. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεσμεύονται σε περίπτωση κατά την οποία όρος της Σύμβασης κηρυχθεί δικαστικά άκυρος ή αντιτίθεται σε ρητή μεταγενέστερη νομοθετική ρύθμιση, να τον αντικαταστήσουν με άλλο όρο ο οποίος θα έχει νόημα όσο το δυνατό πλησιέστερο σε αυτό του αντικατασταθέντος όρου τροποποιώντας τη Σύμβαση κατά τη βούληση των μερών. ΑΡΘΡΟ 11 ο ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ Κανένα από τα μέρη δεν ευθύνεται για παράλειψη εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεών του αν η παράλειψη αυτή είναι απόρροια ανωτέρας βίας, υπό την προϋπόθεση ότι η επικαλούμενη ανωτέρα βία αποδεικνύεται επαρκώς. Ο Ανάδοχος υποχρεούται μέσα σε δύο (2) μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα στοιχεία. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν προσκομίσει τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία, στερείται του δικαιώματος να επικαλεστεί την ύπαρξη ανωτέρας βίας. ΑΡΘΡΟ 12 ο ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ Η παράδοση και η παραλαβή των εφημερίδων και περιοδικών θα γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα. Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης ή μη προσήκουσας εκτέλεσης, με υπαιτιότητα του Αναδόχου, θα επιβληθούν κυρώσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 118/2007. ΑΡΘΡΟ 13 ο ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Για κάθε αμφισβήτηση σχετικά με τους όρους της παρούσας σύμβασης, ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ. 118/2007, του Ν. 2286/95 και του Ν. 2362/95 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.. Κάθε δικαστική διαφορά μεταξύ της Υπηρεσίας και του αναδόχου, υπάγεται στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Αθήνας.

5 Η παρούσα σύμβαση, η οποία συντάχθηκε σε απλά φύλλα χαρτιού σε τρία (3) όμοια αντίτυπα, αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται νόμιμα από τους συμβαλλόμενους. Από τα τρία (3) αντίτυπα της Σύμβασης, τα δύο (2) κατατέθηκαν στο αρμόδιο γραφείο της Αναθέτουσας Αρχής, το δε τρίτο έλαβε εκπρόσωπος της Αναδόχου εταιρείας, ο οποίος δήλωσε ότι ενεργεί επ ονόματι και για λογαριασμό του Αναδόχου. Ο Ι Σ Υ Μ Β Α Λ Λ Ο Μ Ε Ν Ο Ι Για τη Γενική Γραμματεία Μέσων Ενημέρωσης Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας Για τον Ανάδοχο Ο Γενικός Γραμματέας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας Ανδρέας Κατσανιώτης Κωνσταντίνος Μητρόπουλος