ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Διεύθυνση Παραγωγής Νησιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ. : ΤEΠΜ-597 «ΑΣΠ ΘΗΡΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΨΥΞΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΚΑΝΗΣ ΗΡΕΜΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΑΓΩΓΗΣ»

2 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ Οι Ενδιαφερόμενοι με ΔΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΥΘΥΝΗ θα πρέπει να Ενημερώνονται Τακτικά και μέχρι την ημερομηνία αποσφράγισης, για πιθανές Τροποποιήσεις- Συμπληρώματα των Διακηρύξεων (όροι, ημερομηνία υποβολής προσφορών κ.τ.λ.) από την ηλεκτρονική διεύθυνση ή επικοινωνώντας τηλεφωνικά με τους αρμόδιους της Διακήρυξης. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς, οι οποίοι έχουν εγγραφεί στο σύστημα ως παραλήπτες της Διακήρυξης, μπορούν να ζητούν διευκρινίσεις σχετικά με το περιεχόμενο των τευχών του παρόντος διαγωνισμού το αργότερο μέχρι και πέντε (5) ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Για τη διασφάλιση της αξιόπιστης και έγκαιρης ενημέρωσης όλων των ενδιαφερομένων για τυχόν διευκρινίσεις, συμπληρώσεις ή και μεταβολές όρων του Διαγωνισμού, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς πρέπει κατά την παραλαβή της Διακήρυξης να καταχωρούν στο σύστημα τα ζητούμενα στοιχεία επικοινωνίας. Σε περίπτωση που τα στοιχεία αυτά δεν είναι ακριβή ή η Διακήρυξη δεν έχει παραληφθεί άμεσα από το σύστημα, η ΔΕΗ ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη έγκαιρη και αξιόπιστη ενημέρωση του οικείου οικονομικού φορέα. Το αργότερο μέχρι και τρεις (3) ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, η ΔΕΗ Α.Ε. θα παράσχει, σε αυτούς που έχουν παραλάβει σύμφωνα με τα προαναφερόμενα τη σχετική Διακήρυξη, τις τυχόν διευκρινίσεις ή/και συμπληρωματικά στοιχεία σχετικά με τις προδιαγραφές και τους όρους του Διαγωνισμού και του σχεδίου σύμβασης. Κανένας Υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της ΔΕΗ Α.Ε.

3 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ ΑΘΗΝΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΤΕΠΜ 597 ΕΡΓΟ : «ΑΣΠ ΘΗΡΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΨΥΞΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΚΑΝΗΣ ΗΡΕΜΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΑΓΩΓΗΣ». Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (εφεξής ΔΕΗ Α.Ε. ή ΔΕΗ ή Επιχείρηση), προσκαλεί, σύμφωνα με τις διατάξεις : του Βιβλίου ΙΙ του ν 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147), όπως ισχύει για τις Εταιρείες του κεφαλαίου Β του ν. 3429/2005 (ΦΕΚ Α 314) που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ενέργειας, λαμβανομένης υπόψη και της παραγράφου 7 του άρθρου 222 του ν. 4412/2016, της παρούσας Διακήρυξης, η οποία διαμορφώθηκε βάσει κατευθύνσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε. με την υπ αριθ. 128/ απόφασή του, η οποία έχει αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της ΔΕΗ στην ηλεκτρονική διεύθυνση : τους ενδιαφερόμενους σε μειοδοτικό διαγωνισμό με Ανοικτή Διαδικασία, με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη Αναδόχου του Έργου «ΑΣΠ ΘΗΡΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΨΥΞΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΚΑΝΗΣ ΗΡΕΜΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΑΓΩΓΗΣ», συνολικού προϋπολογισμού κατά τη μελέτη της Επιχείρησης ενός εκατομμυρίου επτακοσίων χιλιάδων ( ,00) EΥΡΩ. Άρθρο 1 Όνομα Διεύθυνση Υπηρεσίας Αρμόδιας για το Διαγωνισμό Τόπος και Χρόνος Διεξαγωγής Διαγωνισμού Αρμόδια Υπηρεσία για το Διαγωνισμό, η οποία είναι υπεύθυνη για κάθε θέμα που έχει σχέση με αυτόν, είναι η Διεύθυνση Παραγωγής Νησιών, Λεωφόρος Συγγρού 112 Αθήνα, τηλ. : , FAX : Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στα Γραφεία της Διεύθυνσης Παραγωγής Νησιών (Λεωφόρος Συγγρού 112 όροφος τρίτος, τηλ , αρμόδια κα Κ. ΟΡΦΑΝΟΥ) στις 18/4/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. ενώπιον Επιτροπής που θα συστήσει η Επιχείρηση. Οι προσφορές θα παραδοθούν στο Πρωτόκολλο της ΔΠΑΝ/ΔΕΗ Α.Ε., Λεωφόρος Συγγρού όροφος έκτος, στις 18/4/2018 έως τις π.μ. Προσφορές μπορεί επίσης να υποβληθούν ταχυδρομικά επί αποδείξει ή μέσω εταιρειών διακίνησης εντύπων στο Πρωτόκολλο της ΔΕΗ Α.Ε./Διεύθυνση Παραγωγής Νησιών με ευθύνη του προσφέροντος σε σχέση με το περιεχόμενο και το χρόνο άφιξης. Αυτές οι προσφορές θα ληφθούν υπόψη μόνον εφόσον παραδοθούν σφραγισμένες στο Πρωτόκολλο της παραπάνω Υπηρεσίας όχι αργότερα από τις π.μ. της ημέρας του διαγωνισμού.

4 Ο φάκελος που περιέχει την προσφορά πρέπει απαραιτήτως να αναγράφει το Όνομα και τη Διεύθυνση του Διαγωνιζομένου και επίσης Προσφορά για το Διαγωνισμό «ΤΕΠΜ 597» : «ΑΣΠ ΘΗΡΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΨΥΞΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΚΑΝΗΣ ΗΡΕΜΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΑΓΩΓΗΣ». Άρθρο 2 Τόπος, Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του Έργου Το έργο θα εκτελεστεί στον ΑΣΠ ΘΗΡΑΣ και περιλαμβάνει μελέτη και κατασκευή φρεατίου καθαρισμού (φίλτρανση) και αντλήσεως του θαλασσινού νερού ψύξης των μηχανών καθώς και λεκάνης ηρεμίας του απαγόμενου νερού ψύξης των μηχανών του ΑΣΠ, στη θέση της υπάρχουσας αποθήκης (παλαιού μηχανοστασίου) που θα κατεδαφισθεί. ΑΡΘΡΟ 3 Συμμετοχή στο Διαγωνισμό 1. Στη Διαδικασία μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς (Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών). 2. Οι Διαγωνιζόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό, είτε ανεξάρτητα, είτε συνεργαζόμενοι υπό οποιαδήποτε Νομική Μορφή με άλλες εταιρείες, υπό την προϋπόθεση ότι είναι σε θέση να αποδείξουν ότι όντως έχουν εξασφαλίσει την αναγκαία συνεργασία των Συμπραττουσών Επιχειρήσεων για την εκτέλεση της συμβάσεως. Η Σύμπραξη επιχειρήσεων που θα επιλεγεί έχει τη δυνατότητα : - είτε να μετατραπεί, εάν της ανατεθεί η σύμβαση, σε Κοινοπραξία του Π.Δ. 186/92, όπως ισχύει, και να προσκομίσει το σχετικό Κοινοπρακτικό στη ΔΕΗ. - είτε να αναλάβει το έργο ως Όμιλος Επιχειρήσεων, με την απαρέγκλιτη προϋπόθεση, να προκύπτει από τη Σύμβαση το διακριτό αντικείμενο που θα εκτελέσει και το τίμημα που θα τιμολογήσει το κάθε μέλος χωριστά. 3. Απαιτήσεις για τους Διαγωνιζομένους 3.1 Στο διαγωνισμό θα μπορούν να συμμετάσχουν Εργοληπτικές Επιχειρήσεις που διαθέτουν εργοληπτικό πτυχίο ΜΕΕΠ 3ης τάξης και άνω για έργα Οικοδομικά, 3 ης τάξης και άνω για έργα Υδραυλικά και 3ης τάξης και άνω για έργα Ηλεκτρομηχανολογικά. Σημειώνεται ότι η βεβαίωση ΜΕΕΠ κατατίθεται από όλα τα μέλη της Σύμπραξης Επιχειρήσεων ξεχωριστά Να έχουν εκτελέσει επιτυχώς την τελευταία δεκαετία, ως Ανάδοχοι, στη ΔΕΗ Α.Ε. ή στη βιομηχανία, υπό συνθήκες λειτουργίας, τουλάχιστον ένα έργο ειδικών θεμελιώσεων με αλληλοτεμνόμενους πασσάλους από οπλισμένο σκυρόδεμα, δαπάνης τουλάχιστον ,00. 2

5 3.3. Να έχουν εκτελέσει επιτυχώς την τελευταία δεκαετία, ως Ανάδοχοι, στη ΔΕΗ Α.Ε. ή στη βιομηχανία, υπό συνθήκες λειτουργίας, τουλάχιστον ένα έργο κατασκευής ή αντικατάστασης χαλύβδινου υποθαλάσσιου αγωγού, διαμέτρου Φ1000 mm και άνω Να έχουν συνάψει δεσμευτική συνεργασία με μελετητικό γραφείο ή γραφεία με πτυχία τουλάχιστον Γ τάξης κατηγορίας 7 (ειδικά αρχιτεκτονικά), Α τάξης κατηγορίας 8 (στατικά), Β τάξης κατηγορίας 13 (υδραυλικά), Γ τάξης κατηγορίας 9 (ηλεκτρομηχανολογικά) και Β τάξης κατηγορίας 21 (γεωτεχνικά) Ο Διαγωνιζόμενος, σε περίπτωση Επιχείρησης η ίδια, ή σε περίπτωση Σύμπραξης Επιχειρήσεων, κάθε συμπράττουσα εταιρεία, πρέπει να διαθέτει σε ισχύ πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9001/2008 για δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του έργου και πιστοποιητικό ελέγχου συγκολλήσεων κατά ISO Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει επιπλέον - Να υποβάλουν βεβαίωση χρηματοπιστωτικής ικανότητας από τράπεζα, ποσού τουλάχιστον. - Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών τους για τα τελευταία 5 έτη, να μην είναι κατώτερος των , Εφόσον οι διαγωνιζόμενοι θα ήθελαν να επικαλεσθούν τη χρηματοοικονομική, τεχνική ή επαγγελματική ικανότητα τρίτων, υποχρεούνται να υποβάλουν τα στοιχεία που αποδεικνύουν την ανωτέρω ικανότητα και να δηλώσουν ότι δεσμεύονται να παράσχουν όλες τις απαιτούμενες από τη Διακήρυξη εγγυήσεις. Ειδικότερα στην περίπτωση αυτή, ο διαγωνιζόμενος έχει την υποχρέωση να αποδείξει με κάθε πρόσφορο τρόπο ότι θα έχει στη διάθεσή του, καθ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης, όλα τα απαραίτητα μέσα για την εκτέλεσή της. Τα εν λόγω αποδεικτικά μέσα μπορεί να είναι, ενδεικτικά, έγκυρο ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ του διαγωνιζόμενου και του επικαλούμενου τρίτου, ή παρουσίαση εγγυήσεων άλλης μορφής, προκειμένου η ανωτέρω απαιτούμενη ικανότητα να αποδεικνύεται επαρκώς και κατά τρόπο ικανοποιητικό για τη ΔΕΗ Α.Ε. Τα εν λόγω αποδεικτικά μέσα θα πρέπει να συμπεριληφθούν στην προσφορά. Το αντικείμενο της συνεργασίας μεταξύ του Αναδόχου και του τρίτου, καθώς και οι παρασχεθείσες εγγυήσεις από τον τρίτο προς τον Ανάδοχο θα συμπεριληφθούν στη Σύμβαση. Στις ως άνω περιπτώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 307 του ν. 4412/2016, οι παρέχοντες τη στήριξη πρέπει να πληρούν τα αντίστοιχα κριτήρια αποκλεισμού και ποιοτικής επιλογής με τον προσφέροντα στον οποίο παρέχουν τη στήριξη. Προς τούτο οι προσφορές θα συνοδεύονται από αντίστοιχες υπεύθυνες δηλώσεις και δικαιολογητικά που υποχρεούται να προσκομίζει ο διαγωνιζόμενος σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2 & 2.3, & όταν ζητηθούν τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.6 του άρθρου 6 (Περιεχόμενο προσφοράς) του τεύχους «Οροι & Οδηγίες Διαγωνισμού». Στην περίπτωση που η παρεχόμενη στήριξη αφορά στην πλήρωση του κριτηρίου της παραγράφου 3.2., οι παρέχοντες τη στήριξη θα εκτελέσουν το αντικείμενο της σύμβασης για το οποίο παρέχουν τις συγκεκριμένες ικανότητες. 3

6 Στην περίπτωση που η παρεχόμενη στήριξη αφορά στην πλήρωση του κριτηρίου της παραγράφου 3.3., οι παρέχοντες τη στήριξη θα εκτελέσουν το αντικείμενο της σύμβασης για το οποίο παρέχουν τις συγκεκριμένες ικανότητες. Στην περίπτωση που η παρεχόμενη στήριξη αφορά στην πλήρωση κριτηρίων που σχετίζονται με τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα του παρόχου υπηρεσιών ή του αναδόχου ή των διευθυντικών στελεχών της επιχείρησης ή με τη διάθεση σχετικής επαγγελματικής εμπειρίας επιτυχούς παροχής αντίστοιχων ή ίδιων ή όμοιων υπηρεσιών ή εκτέλεσης παρόμοιων ή ίδιων έργων οι παρέχοντες τη στήριξη θα εκτελέσουν το αντικείμενο της σύμβασης για το οποίο παρέχουν τις συγκεκριμένες ικανότητες. Στην περίπτωση που η παρεχόμενη στήριξη αφορά στην πλήρωση του κριτηρίου οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, οι παρέχοντες οικονομική και χρηματοοικονομική στήριξη είναι από κοινού με τον Ανάδοχο υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης. Διευκρινίζεται ότι: α) τα παραπάνω αναφερόμενα δεν αφορούν στα πιστοποιητικά των Παραγράφων 3.1. και 3.5., τα οποία πρέπει να κατέχει ο ίδιος ο διαγωνιζόμενος και β) η δάνεια εμπειρία τρίτων θα είναι ρητά «ως Αναδόχου» Επίσης ο Διαγωνιζόμενος θα πρέπει να έχει εκπληρώσει με συνέπεια τις συμβατικές του υποχρεώσεις έναντι της ΔΕΗ Α.Ε. κατά την τελευταία πενταετία και κατ αυτόν τον τρόπο θα διαπιστώνεται η αξιοπιστία και η φερεγγυότητά του. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων, η μη επιβολή μεγάλων η / και επανειλημμένων ποινικών ρητρών, η έντεχνη, άρτια και έγκαιρη ολοκλήρωση της σύμβασης / συμβάσεων που είχε αναλάβει ο διαγωνιζόμενος στο παρελθόν αποδεικνύουν την ανωτέρω συνέπειά του Οι Διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν μαζί με την προσφορά τους, βεβαίωση από τον ΑΣΠ Θήρας, υπογεγραμμένη από τον Διευθυντή του Σταθμού, επί ποινή απόρριψης, ότι επισκέφθηκαν τον Σταθμό και έλαβαν γνώση των τοπικών συνθηκών και των χώρων όπου θα γίνει η εγκατάσταση, στοιχεία που θα τους επιτρέψουν να διαμορφώσουν επαρκή γνώση των δυσκολιών του Έργου. Το αργότερο μέχρι και τρεις (3) ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, ο ΑΣΠ Θήρας θα χορηγήσει τις σχετικές βεβαιώσεις για τις πραγματοποιηθείσες από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς επιτόπιες επισκέψεις. Ουδεμία πρόσθετη επιβάρυνση θα γίνει αποδεκτή από τη ΔΕΗ Α.Ε. με τον ισχυρισμό ότι δεν ήταν γνωστές οι τοπικές συνθήκες και τυχόν δυσκολίες Ο διαγωνιζόμενος καλείται να δεσμευτεί με Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, για τη μη συνδρομή των υποχρεωτικών λόγων αποκλεισμού, όπως αυτοί οι λόγοι αναφέρονται στην παράγραφο 2.4 του άρθρου 6 (Περιεχόμενο Προσφοράς), του τεύχους ΟΡΟΙ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 4. Οι απαιτήσεις των παρ. 3.1 έως και 3.10 είναι υποχρεωτικές και τυχόν μη πλήρωσή τους θα επιφέρει τον αποκλεισμό της προσφοράς από τον διαγωνισμό. 5. Απαιτήσεις για το περιεχόμενο της Προσφοράς Εταιρεία μέλος Σύμπραξης Επιχειρήσεων που συμμετέχει στον παρόντα 4

7 Διαγωνισμό δεν επιτρέπεται να είναι ταυτόχρονα και μέλος άλλης Σύμπραξης Επιχειρήσεων που συμμετέχει επίσης στον παρόντα Διαγωνισμό ούτε να συμμετέχει μόνη της στο Διαγωνισμό. Δεν επιτρέπονται αποκλίσεις από του Εμπορικούς & Οικονομικούς Όρους της Διακήρυξης Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Απαγορεύεται η εκπροσώπηση δύο ή περισσοτέρων Διαγωνιζομένων από τον ίδιο εκπρόσωπο. Προσφορά η οποία δεν θα ικανοποιεί τα ανωτέρω κριτήρια του παρόντος Άρθρου, θα απορριφθεί. Άρθρο 4 Παραλαβή Στοιχείων Διαγωνισμού Τα Τεύχη της Διακήρυξης, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 1, του τεύχους «ΟΡΟΙ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ», διατίθενται ηλεκτρονικά σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 297 του Ν. 4412/2016, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας (site) της Επιχείρησης: Η ΔΕΗ Ανακοινώσεις Διακηρύξεων ΤΕΠΜ 597, όπου και θα παραμείνουν ανηρτημένα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς, οι οποίοι έχουν εγγραφεί στο σύστημα ως παραλήπτες της Διακήρυξης, μπορούν να ζητούν διευκρινίσεις σχετικά με το περιεχόμενο των τευχών του παρόντος διαγωνισμού και να ζητήσουν πραγματοποίηση επιτόπιας επίσκεψης το αργότερο μέχρι και πέντε (5) ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Για τη διασφάλιση της αξιόπιστης και έγκαιρης ενημέρωσης όλων των ενδιαφερομένων για τυχόν διευκρινίσεις, συμπληρώσεις ή και μεταβολές όρων του Διαγωνισμού, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς πρέπει κατά την παραλαβή της Διακήρυξης να καταχωρούν στο σύστημα τα ζητούμενα στοιχεία επικοινωνίας. Σε περίπτωση που τα στοιχεία αυτά δεν είναι ακριβή ή η Διακήρυξη δεν έχει παραληφθεί άμεσα από το σύστημα, η ΔΕΗ ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη έγκαιρη και αξιόπιστη ενημέρωση του οικείου οικονομικού φορέα. Το αργότερο μέχρι και τρεις (3) ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, η ΔΕΗ Α.Ε. θα παράσχει, σε αυτούς που έχουν παραλάβει σύμφωνα με τα προαναφερόμενα τη σχετική Διακήρυξη, τις απαραίτητες διευκρινίσεις και τυχόν συμπληρωματικά στοιχεία σχετικά με τις προδιαγραφές και τους όρους του Διαγωνισμού και του σχεδίου σύμβασης. Κανένας Υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της ΔΕΗ Α.Ε. 5

8 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ ΑΘΗΝΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : «ΤΕΠΜ 597» ΕΡΓΟ : «ΑΣΠ ΘΗΡΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΨΥΞΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΚΑΝΗΣ ΗΡΕΜΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΑΓΩΓΗΣ» ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Τεύχη και έγγραφα της Διακήρυξης Η Διακήρυξη αποτελείται από το σύνολο των παρακάτω τευχών και εγγράφων: α. Πρόσκληση β. Όροι και Οδηγίες του Διαγωνισμού γ. Σχέδιο Συμφωνητικού Έργου δ Ειδικοί Όροι ε. Γενικοί Όροι στ. Τεχνική Έκθεση Τεχνικές Προδιαγραφές Πρόγραμμα Κατασκευής ζ. Σχέδια η. Τιμολόγιο Προσφοράς θ. Προϋπολογισμός Προσφοράς ι. Τεύχος «Ασφαλίσεις» ια. Τεύχος «Υποδείγματα», που περιλαμβάνει: - Υπεύθυνη Δήλωση περί αποδοχής των όρων της Διακήρυξης - Υπεύθυνη Δήλωση Συνυπευθυνότητας σε περίπτωση Σύμπραξης Επιχειρήσεων - Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής - Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης ιβ. Πίνακα ποσοστιαίας κατανομής προσφερόμενου κατ αποκοπήν τιμήματος ιγ. Ανάλυση προσφερόμενου τιμήματος Η σειρά με την οποία αναφέρονται τα παραπάνω Τεύχη καθορίζει, όσον αφορά τη Διακήρυξη, τη σειρά ισχύος των όρων καθενός από αυτά, σε περίπτωση που διαπιστωθούν διαφορές στο κείμενο ή στην ερμηνεία των όρων δύο ή περισσότερων Τευχών.

9 ΑΡΘΡΟ 2 Προϋπολογισμός Έργου - Σύστημα προσφοράς 1. Ο Προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο επτακόσιες χιλιάδες ( ,00) Ευρώ. Ο Προϋπολογισμός αυτός αποτελεί το ανώτατο όριο προσφοράς. 2. Ο Διαγωνισμός διενεργείται με το σύστημα προσφοράς που περιλαμβάνει Μελέτη και Κατασκευή με κατ αποκοπή εργολαβικό αντάλλαγμα για το σύνολο του έργου. 3. Οι διαγωνιζόμενοι προσφέρουν τιμές συμπληρώνοντας, τα ασυμπλήρωτα «Τιμολόγιο Προσφοράς» και «Προϋπολογισμό Προσφοράς» με τις προσφερόμενες από αυτούς τιμές. 4.Το «Τιμολόγιο Προσφοράς» αποτελεί το κύριο έγγραφο της προσφοράς του Διαγωνιζομένου και όλες οι τιμές μονάδας που προσφέρονται με αυτό πρέπει να συμπληρωθούν ολογράφως και αριθμητικώς. Αν υπάρχει ασυμφωνία μεταξύ της ολόγραφης και αριθμητικής τιμής, υπερισχύει η ολόγραφη. Η μη συμπλήρωση έστω και μιας τιμής μονάδας καθιστά την προσφορά απαράδεκτη. Οι τιμές μονάδας που προσφέρει καθένας Διαγωνιζόμενος στο «Τιμολόγιο Προσφοράς» περιλαμβάνουν οπωσδήποτε και τα γενικά έξοδα, το όφελος και λοιπές επιβαρύνσεις του Διαγωνιζομένου, όπως αυτές περιγράφονται στα Άρθρα 33 και 37 των Γενικών Όρων της Σύμβασης. Το τεύχος «Προϋπολογισμός Προσφοράς» αποτελεί συμπληρωματικό έγγραφο της προσφοράς και πρέπει να συμπληρωθούν από τον Διαγωνιζόμενο όλα τα κονδύλια αυτού. Σε περίπτωση που κάποιες τιμές του τεύχους «Προϋπολογισμός Προσφοράς» είναι διαφορετικές από εκείνες που έχουν αναγραφεί στο τεύχος «Τιμολόγιο Προσφοράς» για τις ίδιες εργασίες, ή σε περίπτωση λογιστικών σφαλμάτων στο τεύχος «Προϋπολογισμός Προσφοράς» οι σχετικές εγγραφές θα διορθώνονται από την Επιτροπή Αξιολόγησης, βάσει του τεύχους «Τιμολόγιο Προσφοράς» και η προσφορά θα ισχύει όπως θα διαμορφωθεί μετά τις παραπάνω διορθώσεις της Επιτροπής Αξιολόγησης. Στην περίπτωση αυτή, όπου εφεξής γίνεται παραπομπή στην προσφορά ή σε επιμέρους στοιχεία της, θα νοείται η παραπομπή στη διορθωμένη προσφορά. Στο τεύχος «Προϋπολογισμός Προσφοράς» θα συμπληρώνονται οι τιμές μονάδας όπως προσφέρονται με το «Τιμολόγιο Προσφοράς» και το γενικό άθροισμα του συνόλου των δαπανών, το οποίο θα αποτελεί τη συνολική δαπάνη του Έργου που προβλέπεται με την προσφορά. Απαγορεύεται κάθε διόρθωση, διαγραφή ή προσθήκη στις τιμές που έχουν ήδη συμπληρωθεί στο τεύχος «Τιμολόγιο Προσφοράς» ή στα ποσά του τεύχους «Προϋπολογισμός Προσφοράς». Τα χορηγούμενα έντυπα στους Διαγωνιζόμενους είναι τα εξής: - Τιμολόγιο Προσφοράς για συμπλήρωση - Προϋπολογισμός Προσφοράς για συμπλήρωση - Πίνακας ποσοστιαίας κατανομής προσφερόμενου κατ αποκοπήν τιμήματος όπως διαμορφώθηκε από την Υπηρεσία - Ανάλυση προσφερόμενου τιμήματος για συμπλήρωση επί ποινή αποκλεισμού ΑΡΘΡΟ 3 Χρόνος Ισχύος Προσφοράς Οι Διαγωνιζόμενοι δεσμεύονται με την προσφορά τους για χρονικό διάστημα 270 ημερών από 2

10 την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Το χρονικό αυτό διάστημα δύναται να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από τη ΔΕΗ A.E., με τη συναίνεση των Διαγωνιζομένων. ΑΡΘΡΟ 4 Εγγυήσεις Συμμετοχής στο Διαγωνισμό Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό πρέπει να κατατεθεί από κάθε διαγωνιζόμενο, Εγγύηση συμμετοχής για το ποσό των ,00. Η εν λόγω εγγύηση συμμετοχής θα πρέπει να έχει εκδοθεί από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη-μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε σύμφωνα με το ν. 2513/1997 (ΦΕΚ Α 139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Η εγγύηση συμμετοχής μπορεί επίσης να εκδίδεται από το ΤΜΕΔΕ ή να παρέχεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Σε περίπτωση που η Εγγύηση Συμμετοχής εκδοθεί υπό μορφή Εγγυητικής Επιστολής, θα πρέπει αυτή να είναι σύμφωνα με το υπόδειγμα της Επιχείρησης. Η παραπάνω εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που καθορίζουν τα έγγραφα του Διαγωνισμού. Σε περίπτωση που η διάρκεια ισχύος της προσφοράς λήγει, η αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας μπορεί, πριν τη λήξη της, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες αναφορικά με τις προβλεπόμενες στη Σύμβαση προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαγωνιστική διαδικασία, δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. Σε περίπτωση που σε οποιαδήποτε φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας προκύψει ότι ο συμμετέχων υποβάλει ψευδή ή ανακριβή δικαιολογητικά ή δεν προσκομίσει έγκαιρα και προσηκόντως κατά το στάδιο αυτό ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία και καταπίπτει υπέρ της ΔΕΗ Α.Ε. η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής του στο Διαγωνισμό. Επίσης η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και στους λοιπούς προσφέροντες εντός τεσσάρων (4) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτούς είτε της οριστικής απόφασης περί απόρριψης της προσφοράς τους από τα επόμενα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης είτε της οριστικής απόφασης κατακύρωσης της σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 5 Υποβαλλόμενα στοιχεία 1. Όλα τα στοιχεία που θα υποβληθούν στο Διαγωνισμό θα είναι συντεταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Ειδικά τα έγγραφα Νομιμοποίησης των Αλλοδαπών Επιχειρήσεων και όλα τα Πιστοποιητικά θα είναι στη γλώσσα της Χώρας έκδοσης και θα συνοδεύονται και από επίσημη μετάφραση. 3

11 2. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές σε καμία περίπτωση. 3. Δεν επιτρέπονται Αποκλίσεις από τους Εμπορικούς και Οικονομικούς Όρους της Διακήρυξης. Οι Προσφορές θα πρέπει να συμμορφώνονται πλήρως προς τους αντίστοιχους όρους και τις απαιτήσεις της Διακήρυξης. Σχόλια, παρατηρήσεις ή διευκρινίσεις που αλλοιώνουν τους Εμπορικούς και Οικονομικούς όρους της Διακήρυξης αντιμετωπίζονται ως Εμπορικές Αποκλίσεις. Προσφορά η οποία θα έχει τέτοιας φύσεως Αποκλίσεις θα απορριφθεί. 4. Όλες οι απαιτούμενες από τη Διακήρυξη Υπεύθυνες Δηλώσεις του ν. 1599/1986 των διαγωνιζομένων, οι οποίες υποβάλλονται μαζί με την προσφορά σε υποκατάσταση δημοσίων ή ιδιωτικών εγγράφων, καθώς και οι λοιπές Δηλώσεις είτε συμμόρφωσης με τους όρους της Διακήρυξης είτε τρίτων για συνεργασία με τον προσφέροντα θα καλύπτουν το χρονικό διάστημα μέχρι την ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών. Η ημερομηνία υπογραφής τους μπορεί να είναι προγενέστερη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών μέχρι τριάντα (30) ημέρες. 5. Σε περίπτωση που σε οποιαδήποτε φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας προκύψει ότι ο συμμετέχων υποβάλει ψευδή ή ανακριβή δικαιολογητικά ή δεν προσκομίσει έγκαιρα και προσηκόντως κατά το στάδιο αυτό ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία και καταπίπτει υπέρ της ΔΕΗ Α.Ε. η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής του στο Διαγωνισμό. Άρθρο 6 Περιεχόμενο Προσφοράς 1. Κάθε Διαγωνιζόμενος οφείλει να υποβάλει την Προσφορά του μέσα σε σφραγισμένο φάκελο που ονομάζεται "ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ", στο έξω μέρος του οποίου θα αναγράφεται ο τίτλος του Έργου και στο πάνω μέρος αριστερά η επωνυμία του Διαγωνιζόμενου, η επαγγελματική του Διεύθυνση και το όνομα και τηλέφωνο του Αντικλήτου του. Η προσφορά του Διαγωνιζόμενου θα πρέπει να υπογράφεται σε όλες τις σελίδες, σχέδια κλπ, από πρόσωπο ή πρόσωπα τα οποία είναι προς τούτο εξουσιοδοτημένα σύμφωνα με τα οριζόμενα κατωτέρω. Η σύμπραξη οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν τη σύμπραξη, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. Όπου προβλέπεται υποβολή αντιγράφων υπερισχύει το πρωτότυπο. Η βεβαίωση της ακρίβειας των αντιγράφων γίνεται με σχετική ενυπόγραφη δήλωση στην τελευταία σελίδα αυτών του ιδίου προσώπου ή προσώπων που έχουν υπογράψει το πρωτότυπο της προσφοράς. Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ θα περιέχει το ΦΑΚΕΛΟ Α, το ΦΑΚΕΛΟ Β και το ΦΑΚΕΛΟ Γ(Οικονομική Προσφορά), οι οποίοι θα είναι σφραγισμένοι. Μέσα σε κάθε φάκελο θα πρέπει να περιέχεται Πίνακας Περιεχομένων στον οποίο θα αναφέρονται όλα τα έγγραφα που περιλαμβάνονται, με την αρίθμηση βάσει του παρόντος Άρθρου και τον αριθμό των σελίδων κάθε εγγράφου. Επισημαίνεται ότι ο κάθε ΦΑΚΕΛΟΣ θα πρέπει να περιέχει όσα στοιχεία αναφέρονται στις 4

12 αντίστοιχες παραγράφους 2, 3 και 4 ότι υποχρεούνται να υποβάλουν οι Διαγωνιζόμενοι. Ειδικότερα ο ΦΑΚΕΛΟΣ Γ (Οικονομική Προσφορά) θα πρέπει να περιέχει όλα, και μόνο αυτά, τα στοιχεία που καθορίζονται στην παράγραφο 4 του Άρθρου αυτού, αλλιώς μπορεί να απορριφθεί η προσφορά. Σε περίπτωση που στην προσφορά εμπεριέχονται στοιχεία με εμπιστευτικές πληροφορίες, τα οποία κρίνονται από το διαγωνιζόμενο ότι προστατεύονται από τεχνικό ή εμπορικό απόρρητο, τα υπόψη στοιχεία πρέπει με μέριμνα και ευθύνη του διαγωνιζομένου να σημαίνονται κατάλληλα και ενδεχομένως να τοποθετούνται σε ειδικό υποφάκελο της προσφοράς με το χαρακτηρισμό «Εμπιστευτικά Στοιχεία Προσφοράς». Στην περίπτωση αυτή στο Φάκελο Α της προσφοράς θα συμπεριλαμβάνεται ρητή αναφορά των διαγωνιζόμενων στις επικαλούμενες σχετικές νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις που αιτιολογούν το χαρακτηρισμό των υπόψη στοιχείων ως εμπιστευτικών. Τα υπόψη στοιχεία θα είναι προσβάσιμα μόνον από τις Επιτροπές Αξιολόγησης και τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΔΕΗ Α.Ε. σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 257 του ν. 4412/2016.» 2. Ο ΦΑΚΕΛΟΣ Α θα περιέχει : 2.1. Βεβαίωση του ΑΣΠ Θήρας υπογεγραμμένη από τον Διευθυντή του Σταθμού, επί ποινή απόρριψης, ότι ο Διαγωνιζόμενος επισκέφθηκε το Σταθμό και έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών και των χώρων όπου θα γίνει το έργο, στοιχεία που θα του επιτρέψουν να διαμορφώσει επαρκή γνώση των δυσκολιών του Έργου. Ουδεμία πρόσθετη επιβάρυνση δεν θα γίνει αποδεκτή από τη ΔΕΗ Α.Ε. με τον ισχυρισμό ότι δεν ήταν γνωστές οι τοπικές συνθήκες και τυχόν δυσκολίες Την Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα της Επιχείρησης και τα καθοριζόμενα στο Άρθρο 4 του παρόντος Υπεύθυνη Δήλωση (Υ/Δ) του ν. 1599/1986 Με την ως άνω Υ/Δ ο διαγωνιζόμενος όταν είναι νομικό πρόσωπο θα δηλώνει ότι : τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή οι διαχειριστές του νομικού προσώπου είναι : νόμιμος εκπρόσωπος του προσφέροντος νομικού προσώπου είναι το νομικό πρόσωπο νομίμως : αποφάσισε να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό.., προκειμένου να συναφθεί η υπόψη Σύμβαση όρισε τον/τους. να υπογράψουν την προσφορά όρισε τον. ως αντίκλητο, ο οποίος πρέπει να είναι κάτοικος, και να εξουσιοδοτείται να παραλαμβάνει τα έγγραφα που έχουν σχέση με τη διεξαγωγή της Διαδικασίας. Ο ορισμός αντικλήτου είναι υποχρεωτικός μόνο για τις περιπτώσεις που ο διαγωνιζόμενος δεν έχει έδρα στην περιφέρεια όπου διενεργείται η διαδικασία. Ο ορισμός του μπορεί να γίνει και μετά την υποβολή της προσφοράς κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, αίτημα το οποίο ο Διαγωνιζόμενος υποχρεούται να ικανοποιήσει αμελλητί όρισε τον/τους.. να παρίστανται ως εκπρόσωποί του κατά την αποσφράγιση των προσφορών, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 7 του άρθρου 7 του παρόντος τεύχους. 5

13 Όταν ο διαγωνιζόμενος είναι φυσικό πρόσωπο η ως άνω ΥΔ θα καλύπτει την παράγρ , και εάν δεν παρίσταται αυτοπροσώπως στην αποσφράγιση των προσφορών και το εφόσον το επιθυμεί Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, όπου ο διαγωνιζόμενος καλείται να δεσμευτεί για τη μη συνδρομή των παρακάτω υποχρεωτικών λόγων αποκλεισμού: α.1 ότι δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα: - της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, - της δωροδοκίας και της διαφθοράς σύμφωνα και με το ν. 3560/2007 ως εκάστοτε ισχύει, - της απάτης σύμφωνα και με το ν. 2803/2000 (Α 48) ως εκάστοτε ισχύει, - για τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, - της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας σύμφωνα και με το ν. 3691/2008 (Α` 166) ως εκάστοτε ισχύει, - της παιδικής εργασίας και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων σύμφωνα και με το ν. 4198/2013 (Α` 215) ως εκάστοτε ισχύει, - της μη τήρησης περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, α.2 ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος α.3 ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού και επίσης ότι δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει ή βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). α.4 δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα α.5 δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων, κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής και δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές α.6 δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων ή να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση, α.7 δεν γνωρίζει την ύπαρξη κατάστασης σύγκρουσης συμφερόντων ή ότι δεν συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων που δεν δύναται να θεραπευτεί, α.8 δεν συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, 6

14 α.9 δεν συντρέχει κατάσταση στρέβλωσης ανταγωνισμού από πρότερη συμμετοχή του κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 280 του ν. 4412/2016, η οποία δεν μπορεί να θεραπευτεί. α.10 δεν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης προηγούμενης σύμβασης, που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις α.11 δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 (Α 30), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το ν. 3414/2005 (Α 279) που αναφέρονται αφενός στην υποχρέωση των ανωνύμων εταιρειών που συμμετέχουν αυτοτελώς ή σε σύμπραξη ή σε οποιασδήποτε μορφής οντότητα να έχουν ονομαστικοποιήσει τις μετοχές τους στο σύνολό τους μέχρι φυσικού προσώπου και αφετέρου στην απαγόρευση να συμμετέχουν εξωχώριες εταιρείες. α.12 ότι θα υποβάλει, εφόσον του ζητηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία, εντός συγκεκριμένης προθεσμίας τα αντίστοιχα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.6 του άρθρου Συμπληρωμένη και υπογραμμένη την Υπεύθυνη Δήλωση, σύμφωνα με το υπόδειγμα που χορηγήθηκε από τη ΔΕΗ, σχετικά με την πλήρη αποδοχή των όρων της Διακήρυξης, των τυχόν γραπτών τροποποιήσεών τους από τη ΔΕΗ, καθώς και σχετικά με τη γνώση των τοπικών συνθηκών στο χώρο των εργασιών κλπ Προσκόμιση δικαιολογητικών και στοιχείων Οι διαγωνιζόμενοι δεσμεύονται να προσκομίσουν, επί ποινή αποκλεισμού σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας τους ζητηθεί από τη ΔΕΗ Α.Ε., όλα ή μέρος των σχετικών δικαιολογητικών και στοιχείων που αναφέρονται στις ως άνω δηλώσεις, εντός ευλόγου προθεσμίας και όπως αυτά τα δικαιολογητικά εξειδικεύονται παρακάτω: Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού ισοδύναμο έγγραφο, από το οποίο να προκύπτει ότι ο διαγωνιζόμενος δεν έχει καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας και με αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, για έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους λόγους: α. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης - πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24 ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της σελ. 42), β. δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της , σελ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης- πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της , σελ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, γ. απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της , σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α 48), 7

15 δ. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της , σελ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, ε. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της , σελ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α` 166), στ. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της , σ.1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α` 215). Σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις. Σε περίπτωση συμμετοχής νομικού προσώπου, το ως άνω δικαιολογητικό αφορά: i. τους Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε ή Ε.Π.Ε. ή ΙΚΕ, ii. τον Πρόεδρο του Δ.Σ., το Διευθύνοντα Σύμβουλο και τα λοιπά μέλη του Δ.Σ., όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε., iii. σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, τους νομίμους εκπροσώπους του. iv. τον Πρόεδρό του όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο συμμετέχων /υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία ο συμμετέχων/ υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. (σε περίπτωση Σύμπραξης απαιτείται για κάθε μέλος χωριστά) Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο συμμετέχων /υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. (σε περίπτωση Σύμπραξης απαιτείται για κάθε μέλος χωριστά) 8

16 2.6.5 Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο συμμετέχων /υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του. (σε περίπτωση Σύμπραξης απαιτείται για κάθε μέλος χωριστά) Για συμμετοχή Ανωνύμων Εταιρειών αναγκαία προϋπόθεση είναι: 1. η ονομαστικοποίηση των μετοχών τους μέχρι φυσικού προσώπου (άρθρο 8 παρ.4 του ν. 3310/2005). Η συνδρομή της προϋπόθεσης αυτής αποδεικνύεται με την προσκόμιση των εξής δικαιολογητικών: α) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής που εποπτεύει, σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, την εταιρεία, από την οποία προκύπτει ότι οι μετοχές της με βάση το ισχύον καταστατικό της είναι ονομαστικές και β) Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο Βιβλίο Μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της προσφοράς (άρθρο 1 παρ.2 Π.Δ. 82/96, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 109 του ν. 2533/97). Σε περίπτωση που μέτοχοι Α.Ε. που συμμετέχει στο διαγωνισμό είναι άλλες Α.Ε., με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο τουλάχιστον 1% απαιτείται και των εταιρειών αυτών οι μετοχές να είναι ονομαστικές στο σύνολό τους μέχρι φυσικού προσώπου και επίσης οι εταιρείες αυτές πρέπει να προσκομίζουν τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών και για τις Α.Ε. μετόχους της Α.Ε. που λαμβάνει μέρος στο διαγωνισμό. Eταιρεία άλλης νομικής μορφής πλην των Α.Ε., στις οποίες συμμετέχουν ή κατέχουν εταιρικά μερίδια Ανώνυμες Εταιρείες με ποσοστό συμμετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο 1%, οι μετοχές πρέπει να είναι ονομαστικές μέχρι φυσικού προσώπου (άρθρο 8 παρ. 1-3 του ν. 3310/2005 και 8 παρ. 1 του ν. 3414/2005). Για τις αλλοδαπές Ανώνυμες Εταιρείες ισχύει η παρ.2 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 παρ.1 του ν. 3414/2005, στην οποία ορίζεται ότι: «Οι υποχρεώσεις της παρ.1 του άρθρου αυτού, ισχύουν και για τις αλλοδαπές ανώνυμες εταιρείες, ανεξαρτήτως της συμμετοχής τους ή μη σε ελληνικές ανώνυμες εταιρείες, υπό την προϋπόθεση ότι το δίκαιο της χώρας στην οποία έχουν την έδρα τους, επιβάλλει για το σύνολο της δραστηριότητάς τους ή για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, την ονομαστικοποίηση των μετοχών τους μέχρι φυσικού προσώπου. Εφόσον δεν επιβάλλεται υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών κατά το δίκαιο της χώρας, στην οποία έχουν την έδρα τους, προσκομίζεται σχετική βεβαίωση από αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου. Στην περίπτωση που δεν επιβάλλεται υποχρέωση ονομαστικοποίησης, η αλλοδαπή ανώνυμη εταιρεία υποχρεούται να προσκομίσει στη ΔΕΗ Α.Ε. έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση των μετόχων της, που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου της Α.Ε. Σε περίπτωση που η εταιρεία δεν τηρεί ενημερωμένη κατάσταση μετόχων να προσκομίσει σχετική κατάσταση μετόχων, που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου, σύμφωνα με την τελευταία Γενική Συνέλευση, εφόσον οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. Σε αντίθετη περίπτωση, η εταιρεία οφείλει να αιτιολογήσει τους λόγους για τους οποίους δεν είναι γνωστοί οι ως άνω μέτοχοι. Η ΔΕΗ Α.Ε. αποδέχεται την αιτιολογία αυτή, άλλως. πρέπει να αποδείξει τη δυνατότητα της διαγωνιζόμενης εταιρείας να 9

17 υποβάλει την προαναφερόμενη κατάσταση των μετόχων της. Εφόσον δεν αποδείξει τη δυνατότητα αυτή η μη υποβολή της σχετικής κατάστασης δεν επιφέρει έννομες συνέπειες σε βάρος της εταιρείας. Η υποχρέωση περαιτέρω ονομαστικοποίησης μέχρι φυσικού προσώπου δεν ισχύει ως προς τις εισηγμένες στα Χρηματιστήρια κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Οργανισμού Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) εταιρείες. 2. να πληρούν την απαίτηση ως προς την απαγόρευση του άρθρου 4 παρ. 4 του νόμου ν. 3310/2005, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του από το ν. 3414/2005, (εξωχώριες εταιρείες). Για τη συνδρομή της προϋπόθεσης αυτής προσκομίζεται σχετική Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως ισχύει, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο των επιχειρήσεων αυτών ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο, ειδικά για το σκοπό αυτό από το διοικητικό συμβούλιο αυτών, πρόσωπο (προσκομίζοντας επικυρωμένο αντίγραφο του οικείου πρακτικού), με την οποία δηλώνουν ότι η εταιρεία τους δεν εμπίπτει στην απαγόρευση του άρθρου 4 παρ. 4 του νόμου ν. 3310/2005, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από τον ν. 3414/2005, σχετικά με τις εξωχώριες εταιρείες. Σημειώνεται ότι: Ο/οι υποψήφιος/οι Ανάδοχος/οι πριν την υπογραφή της σύμβασης θα υποβάλει/ουν Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 περί μη έκδοσης καταδικαστικής απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 3 του ν. 3414/2005, η οποία εξακολουθεί να ισχύει Πιστοποιητικό/ά του οικείου Επιμελητηρίου, ή/και άλλου επαγγελματικού φορέα, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, που να είναι συναφές με το δημοπρατούμενο αντικείμενο. Τα παραπάνω πιστοποιητικά συντάσσονται ή/και εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένος ο συμμετέχων/υποψήφιος ανάδοχος, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό Πιστοποιητικό. Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων 2.6.1, & δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με Υπεύθυνη Δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητική αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του υποψήφιου Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση ή Υπεύθυνη Δήλωση θα συνυποβληθεί υποχρεωτικά μαζί με τα λοιπά Δικαιολογητικά Συμμετοχής. Στην κατά τα άνω Υπεύθυνη ή Ένορκη Δήλωση θα δηλώνεται υποχρεωτικά ότι δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται ανωτέρω μπορεί να προσκομίζει στοιχεία, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 305 του Ν. 4412/2016, προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας 10

18 δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, με τελεσίδικη απόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση στο κράτος - μέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση. Κατ εξαίρεση, όταν ο οικονομικός φορέας εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους & και ο αποκλεισμός είναι σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο προσφέρων ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το άρθρο 305 του ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής προσφοράς στον παρόντα διαγωνισμό, δεν εφαρμόζεται ο εν λόγω αποκλεισμός Επικαιροποιημένη Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 α. δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής και δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, β. δεν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων αναθέτουσας αρχής/ αναθέτοντος φορέα, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση, γ. δεν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις, δ. δεν γνωρίζει την ύπαρξη κατάστασης σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια ότι μέλη του προσωπικού της ΔΕΗ Α.Ε. ή παρόχου υπηρεσιών για τη σύναψη της σύμβασης που ενεργεί εξ ονόματος αυτής, τα οποία εμπλέκονται στη διεξαγωγή της διαδικασίας σύναψης σύμβασης ή μπορούν να επηρεάσουν την έκβασή της έχουν, άμεσα ή έμμεσα, χρηματοοικονομικό, οικονομικό ή άλλο προσωπικό συμφέρον που θα μπορούσε να εκληφθεί ως στοιχείο που θίγει την αμεροληψία και την ανεξαρτησία τους στο πλαίσιο της διαδικασίας σύναψης σύμβασης και σύμφωνα με της Διακήρυξης. ε. δεν συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, στ. δεν συντρέχει κατάσταση στρέβλωσης ανταγωνισμού από πρότερη συμμετοχή του κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα 11

19 οριζόμενα στο άρθρο 280 του Ν. 4412/2016, η οποία δεν μπορεί να θεραπευτεί Τα αποδεικτικά στοιχεία του περιεχομένου της Υπεύθυνης Δήλωσης της παραγράφου 2.2, ήτοι τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του νομικού προσώπου, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρεία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (απόφαση συμμετοχής στο διαγωνισμό, νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.) καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του διοικητικού οργάνου. (Σε περίπτωση Σύμπραξης απαιτούνται για κάθε μέλος χωριστά 2.7. Στην περίπτωση υποβολής προσφορών από Συμπράξεις μεταξύ Επιχειρήσεων, κάθε μία Επιχείρηση θα υποβάλει χωριστά: όλες τις προαναφερόμενες Υπεύθυνες Δηλώσεις δικαιολογητικά και έγγραφα σύμφωνα με τις ανωτέρω παραγρ. 2.3,2.4,2.5 & όταν ζητηθούν τα δικαιολογητικά και έγγραφα της παραγράφου 2.6. Δήλωση των Επιχειρήσεων που μετέχουν στη Σύμπραξη Επιχειρήσεων, με την οποία θα δηλώνεται ότι οι υπόψη Επιχειρήσεις συνέστησαν τη Σύμπραξη για να αναλάβουν το Έργο μαζί και ότι ενέχονται και ευθύνονται έναντι της ΔΕΗ σχετικά με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό και εκτέλεση των εργασιών, ενιαία, αδιαίρετα και σε ολόκληρο καθώς και το ποσοστό συμμετοχής τους στην υπόψη Σύμπραξη. 3. Ο ΦΑΚΕΛΟΣ Β θα περιέχει : 3.1. Επικυρωμένο Αντίγραφο Βεβαίωσης για την εγγραφή των Διαγωνιζομένων στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) του ΥΠΕΧΩΔΕ, όπως ορίζεται στο άρθρο 3.1. του τεύχους «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ». Οι Αλλοδαπές Επιχειρήσεις θα προσκομίσουν Πιστοποιητικό των αρμοδίων Αρχών ή της Πρεσβείας της Χώρας τους που να βεβαιώνει ότι η Επιχείρηση έχει το δικαίωμα να αναλάβει την εκτέλεση Εργου όπως το δημοπρατούμενο Τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις του προσφέροντος των πέντε (5) τελευταίων ετών και τις τυχόν σχετικές εκθέσεις αυτών, από τις οποίες θα αποδεικνύεται ότι ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του δεν είναι κατώτερος των ,00, όπως ορίζεται στο Άρθρο 3 του τεύχους «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ» Οργανόγραμμα του Εργοταξιακού Προσωπικού του Διαγωνιζόμενου, το οποίο θα περιλαμβάνει τα επικεφαλής στελέχη κατά ειδικότητα με τις αρμοδιότητες καθενός χωριστά και ονομαστικά τον Επιβλέποντα Μηχανικό του Αναδόχου. 3.4 Χρονοδιάγραμμα που θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τις βασικές εργασίες του Έργου σε συσχετισμό με τις βασικές προθεσμίες περάτωσης, που καθορίζονται στο Συμφωνητικό Τα ονόματα των καταστημάτων των Τραπεζών με τις οποίες συνεργάζονται οι Διαγωνιζόμενοι και πρόσφατες βεβαιώσεις των Τραπεζών αυτών (επί ποινή απόρριψης) για τη συνεργασία τους. Στις βεβαιώσεις πρέπει να υπάρχει σαφής αναφορά για την πιστοληπτική ικανότητα του συμμετέχοντος για ποσό τουλάχιστον ,00, 12

20 επίσης αναφορά σχετικά με τα όρια χρηματοδότησης (ανά περίπτωση) και να χαρακτηρίζεται η πιστοληπτική συμπεριφορά του Εφόσον οι διαγωνιζόμενοι θα ήθελαν να επικαλεσθούν τη χρηματοοικονομική, τεχνική ή επαγγελματική ικανότητα τρίτων, υποχρεούνται να υποβάλουν τα στοιχεία που αποδεικνύουν την ανωτέρω ικανότητα και να δηλώσουν ότι δεσμεύονται να παράσχουν όλες τις απαιτούμενες από τη Διακήρυξη εγγυήσεις (σύμφωνα με τις προβλέψεις της παραγράφου 3.7 του Άρθρου 3 του Τεύχους "Πρόσκληση"). Σημειώνεται ότι σε περίπτωση Κοινοπραξίας ή Σύμπραξης Επιχειρήσεων τα στοιχεία των παραγράφων 3.1., 3.2.,3.3. και 3.5. κατατίθενται, επί ποινή απόρριψης, από κάθε μέλος της Κοινοπραξίας ή της Σύμπραξης χωριστά Σφραγισμένο φάκελο στο έξω μέρος του οποίου θα αναγράφεται η φράση «ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ» και θα περιέχει όλα όσα αναφέρονται στο Τεύχος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ» (Υποβολή μελέτης κατά την δημοπρασία), τα αποδεικτικά εμπειρίας του διαγωνιζομένου, όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 3.2. και 3.3.του τεύχους «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ», καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που κατά την κρίση του διαγωνιζόμενου θα βοηθήσει στην αξιολόγηση της προσφοράς του Δεσμευτική δήλωση συνεργασίας του διαγωνιζόμενου με με μελετητικό γραφείο ή γραφεία με πτυχία τουλάχιστον Γ τάξης κατηγορίας 7 (ειδικά αρχιτεκτονικά), Α τάξης κατηγορίας 8 (στατικά), Β τάξης κατηγορίας 13 (υδραυλικά), Γ τάξης κατηγορίας 9 (ηλεκτρομηχανολογικά) και Β τάξης κατηγορίας 21 (γεωτεχνικά), νομίμως υπογεγραμμένη από τα δύο μέρη Πιστοποιητικά του Διαγωνιζόμενου, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 του τεύχους «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ», αναφορικά με: α) Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας β) Έλεγχο συγκολλήσεων Η υποβολή των εγγράφων των παραγράφων 3.1 έως και 3.9 είναι υποχρεωτική, έλλειψη δε έστω και ενός από αυτά συνιστά αιτία απόρριψης της προσφοράς. 4. Ο ΦΑΚΕΛΟΣ Γ (Οικονομική Προσφορά) θα περιέχει: 4.1. Ειδικά Έντυπα ή Τεύχη που χορηγούνται από την Υπηρεσία με βάση τα οποία ο Διαγωνιζόμενος υποβάλλει την Προσφορά του. Η συμπλήρωση των Εντύπων ή Τευχών αυτών πρέπει απαραίτητα να γίνει με ευκρίνεια Ειδικότερα τα έντυπα που υποβάλλει εις διπλούν ο Διαγωνιζόμενος για την παρούσα διακήρυξη, είναι το «Τιμολόγιο Προσφοράς», το τεύχος «Προϋπολογισμός Προσφοράς», ο «Πίνακας ποσοστιαίας κατανομής προσφερόμενου κατ αποκοπήν τιμήματος», όπως διαμορφώθηκε από την Υπηρεσία και η «Ανάλυση προσφερόμενου τιμήματος» συμπληρωμένη επί ποινή αποκλεισμού. Άρθρο 7 13

21 Παραλαβή και Αποσφράγιση Προσφορών 1. Η παραλαβή των προσφορών θα γίνει στη συγκεκριμένη ημερομηνία ώρα και τόπο από την Επιτροπή Κρίσης που θα συστήσει η ΔΕΗ. Προσφορές που θα αποστέλλονται ταχυδρομικά ή μέσω εταιριών διακίνησης εντύπων λαμβάνονται υπόψη εφόσον παραδοθούν μέχρι την πιο πάνω ημέρα και ώρα στο Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας που ορίζεται στο Άρθρο 1 της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ. 2. Kατά τη διαδικασία των αποσφραγίσεων των προσφορών κάθε διαγωνιστικής φάσης, δύνανται να παρίστανται οι νόμιμοι εκπρόσωποι των προσφερόντων, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση ΑΕ ή οι αντίκλητοί τους, εφόσον έχουν δηλωθεί, ή τρίτα ειδικά εξουσιοδοτημένα πρόσωπα. Επισημαίνεται ότι για τρίτα πρόσωπα που δεν προκύπτει από τον φάκελο της προσφοράς ότι εκπροσωπούν την εταιρεία ή ότι είναι μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ανώνυμης εταιρείας, θα πρέπει υποχρεωτικά να συμπεριληφθεί στον φάκελο της προσφοράς Πρακτικό του αρμοδίου οργάνου ή σε περίπτωση φυσικού προσώπου εξουσιοδότηση, δια της οποίας εξουσιοδοτούνται τα τρίτα πρόσωπα να παρευρίσκονται κατά την αποσφράγιση των προσφορών. Επισημαίνεται ότι εφόσον για λογαριασμό κάποιου προσφέροντος παρίσταται πρόσωπο από τα ως άνω, δύναται να συνοδεύεται από τρίτα πρόσωπα που θα δηλώσει ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, προς διευκόλυνση του έργου του. 3. Η Επιτροπή Αποσφράγισης παραλαμβάνει τις προσφορές των Διαγωνιζομένων και καταγράφει την επωνυμία τους στο Πρακτικό Αποσφράγισης Προσφορών, κατά σειρά παράδοσης. Με την εκπνοή της ώρας λήξης παραλαβής προσφορών, ο Πρόεδρος της Επιτροπής παραλαμβάνει από την Υπηρεσία του Πρωτοκόλλου τις προσφορές που έχουν κατατεθεί εκεί και καταγράφει στο Πρακτικό Αποσφράγισης τα ονόματα των αντίστοιχων Διαγωνιζομένων οπότε και κηρύσσει περαιωμένη τη διαδικασία παραλαβής των προσφορών. 4. Στη συνέχεια η Επιτροπή αποσφραγίζει τους ΦΑΚΕΛΟΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ με τη σειρά με την οποία έχουν καταγραφεί οι Διαγωνιζόμενοι και ελέγχει την ύπαρξη των ΦΑΚΕΛΩΝ Α, Β και Γ. Εάν μέσα στο ΦΑΚΕΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ δεν ανευρεθούν και οι τρεις φάκελοι, τότε η προσφορά δε γίνεται αποδεκτή και επιστρέφεται, ως απαράδεκτη. 5. Μετά αποσφραγίζεται ο ΦΑΚΕΛΟΣ Α & η Επιτροπή ελέγχει τα στοιχεία που περιέχονται σ' αυτόν. Η αρμόδια Επιτροπή μπορεί να καλεί τους διαγωνιζόμενους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 310 του Ν. 4412/2016, να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή τα δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται χωρίς να έχει ζητηθεί από τον αναθέτοντα φορέα δεν λαμβάνεται υπόψη. Οι παραπάνω διευκρινίσεις ή συμπλήρωση, αφορά μόνο στις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα και δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση των όρων της Διακήρυξης. Στο πλαίσιο αυτό αποσαφηνίζεται ότι : Προσφορές οι οποίες δεν θα περιλαμβάνουν στο Φάκελο Α Υπεύθυνες Δηλώσεις νομιμοποίησης, εκπροσώπησης και απόφασης συμμετοχής, αποδοχής όρων και ισχύος προσφορών και μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού Υ/Δ καθώς και την Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής θα απορρίπτονται. 14

22 Η υποβολή εκ των υστέρων των πιο πάνω στοιχείων με τυχόν ένσταση δεν είναι αποδεκτή. Η ΔΕΗ ΑΕ δύναται να κάνει δεκτές συμπληρώσεις ή/και διευκρινίσεις που υποβάλλονται, κατόπιν αιτήματός της, επί των παραπάνω υποβληθέντων μαζί με την προσφορά εγγράφων, εφόσον ο προσφέρων με τις συμπληρώσεις και διευκρινίσεις αυτές συμμορφώνεται πλήρως με τους όρους και τις απαιτήσεις της διακήρυξης. Ειδικότερα για την Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής γίνεται αποδεκτή συμπλήρωσή της μόνον προς πλήρη συμμόρφωση με το συμπεριλαμβανόμενο στη διακήρυξη υπόδειγμα αυτής. Οι εκ των υστέρων σχετικές συμπληρώσεις / διευκρινίσεις δεν αναπληρώνουν τα βασικά στοιχεία αυτής, τα οποία είναι η εκδούσα αρχή, ο υπέρ του οποίου παρέχεται η εγγύηση, το ποσό, ο αριθμός της Εγγυητικής Επιστολής, τα στοιχεία του διαγωνισμού και η υπογραφή του εκδότη, που ο μετέχων οφείλει να υποβάλει με την προσφορά του. 6. Η Επιτροπή μετά τα παραπάνω, αποφασίζει για όσους τυχόν θα πρέπει να αποκλεισθούν, με βάση τους όρους του Διαγωνισμού και ανακοινώνει τα ονόματα αυτών που αποκλείστηκαν από την παραπέρα διαδικασία του Διαγωνισμού, καθώς και τους λόγους που αποκλείστηκε καθένας απ' αυτούς. 7. Σε κάθε Διαγωνιζόμενο που αποκλείστηκε από την Επιτροπή Αποσφράγισης θα επιστρέφονται, επί αποδείξει, σφραγισμένοι όπως υποβλήθηκαν ο ΦΑΚΕΛΟΣ Β, ο ΦΑΚΕΛΟΣ Γ, καθώς και η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής. Η επιστροφή αυτή πραγματοποιείται μετά την άπρακτη παρέλευση των προθεσμιών για την υποβολή Ενστάσεων σύμφωνα με το άρθρο 9 του παρόντος τεύχους. Επίσης μπορεί τα στοιχεία αυτά να επιστραφούν και πριν από τη λήξη της προθεσμίας αυτής, εφόσον ο Διαγωνιζόμενος δηλώσει εγγράφως στον Πρόεδρο της Επιτροπής ότι παραιτείται από το δικαίωμα υποβολής ένστασης. Σε αντίθετη περίπτωση οι ΦΑΚΕΛΟΙ Β και Γ και η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής θα επιστραφούν στο Διαγωνιζόμενο μετά την έκδοση τυχόν απορριπτικής απόφασης της ΔΕΗ επί της Ενστάσεώς του. Τα στοιχεία του ΦΑΚΕΛΟΥ Α, πλην της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής, θα κρατηθούν από τη ΔΕΗ κατά την κρίση της. 8. Μετά την απόφαση της ΔΕΗ Α.Ε. επί τυχόν ενστάσεων των Διαγωνιζομένων, η Επιτροπή Αποσφράγισης σε δημόσια συνεδρίαση αποσφραγίζει, με τη σειρά που έχουν καταγραφεί οι Διαγωνιζόμενοι, τους ΦΑΚΕΛΟΥΣ Β εκείνων που έγιναν τελικά αποδεκτοί, μονογράφει όλα τα έγγραφα και στοιχεία που υπάρχουν και ελέγχει αν τα σχετικά έγγραφα αναγράφονται στον Πίνακα Περιεχομένων που υποχρεούται να έχει συντάξει ο διαγωνιζόμενος. Ο Πρόεδρος ανακοινώνει στους παρευρισκόμενους τα κύρια τεχνικά στοιχεία που περιέχονται στο ΦΑΚΕΛΟ Β που αποσφραγίστηκε. Μπορεί επίσης να ανακοινώσει και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο του ζητηθεί από τους εκπροσώπους των Διαγωνιζομένων, μόνο με τη σύμφωνη γνώμη του προσφέροντος. 9. Ακολούθως το σύνολο των εγγράφων και στοιχείων των ΦΑΚΕΛΩΝ Α και Β καθώς και κλειστός (χωρίς να ανοιχτεί) ο ΦΑΚΕΛΟΣ Γ διαβιβάζονται στην Επιτροπή Αξιολόγησης. 10. Κατά τη διαδικασία κάθε φάσης δημόσιας αποσφράγισης προσφορών του διαγωνισμού και συγκεκριμένα μετά το άνοιγμα των φακέλων των προσφορών και τη μονογραφή όλων των εγγράφων και στοιχείων που υπάρχουν σε αυτούς από την αρμόδια Επιτροπή, οι νόμιμοι εκπρόσωποι των συμμετεχόντων στη φάση αυτή δύνανται να ζητήσουν και η Επιτροπή υποχρεούται να τους επιτρέψει να δουν κάθε στοιχείο των προσφορών των συνδιαγωνιζομένων, που δεν εμπεριέχει πληροφορίες οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί 15

23 εμπιστευτικές από τον οικείο προσφέροντα. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποσφράγισης ολοκληρώνεται και η διαδικασία παροχής πρόσβασης των διαγωνιζομένων στα στοιχεία των προσφορών των συνδιαγωνιζομένων. Άρθρο 8 Αξιολόγηση Προσφορών 1. Ο Διαγωνισμός για ανάδειξη Αναδόχου, ικανού για την έγκαιρη, έντεχνη, άρτια και οικονομική κατασκευή του Έργου, γίνεται μεταξύ των τεχνικά και οικονομικά αποδεκτών προσφορών και το κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς με βάση το τίμημα. (χαμηλότερο συνολικό τίμημα). 2. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών η αρμόδια Επιτροπή μπορεί να καλεί τους διαγωνιζόμενους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 310 του ν. 4412/2016, να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή τα δικαιολογητικά ή το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς που έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία ή οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται χωρίς να έχει ζητηθεί από τον αναθέτοντα φορέα δεν λαμβάνεται υπόψη. Οι παραπάνω διευκρινίσεις ή συμπλήρωση, αφορά μόνο στις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα και δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση των όρων της Διακήρυξης. 3. Η Επιτροπή προβαίνει σε λεπτομερή έλεγχο και αξιολόγηση όλων των δικαιολογητικών και στοιχείων, που περιέχονται στο ΦΑΚΕΛΟ Β, προκειμένου να διαπιστώσει τη δυνατότητα του Διαγωνιζόμενου να κατασκευάσει τις εργασίες έντεχνα, έγκαιρα και άρτια. 4. Οι προσφορές που δεν πληρούν στο σύνολό τους τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και τους εμπορικούς όρους της Διακήρυξης και του συνημμένου σε αυτή σχεδίου σύμβασης χαρακτηρίζονται ως τεχνικά μη αποδεκτές και αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία. 5. Οι Διαγωνιζόμενοι, των οποίων απορρίπτονται οι Προσφορές τους σε αυτή τη διαγωνιστική φάση, έχουν δικαίωμα ένστασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 9 του παρόντος Τεύχους. 6. Μετά την εκδίκαση των τυχόν ενστάσεων, η Επιτροπή Αξιολόγησης προσκαλεί εγγράφως τους Διαγωνιζόμενους, που οι ενστάσεις τους έχουν γίνει τεχνικά αποδεκτές, να παραστούν στην αποσφράγιση του ΦΑΚΕΛΟΥ Γ (οικονομική προσφορά), ορίζοντας την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο αποσφράγισης του ΦΑΚΕΛΟΥ Γ. Ακολούθως, την καθορισμένη ημέρα, αποσφραγίζεται ο ΦΑΚΕΛΟΣ Γ, μονογράφονται όλα τα έγγραφα και στοιχεία που υπάρχουν. 7. Η Επιτροπή Αξιολόγησης ελέγχει καταρχήν αν οι Διαγωνιζόμενοι υπέβαλαν με το ΦΑΚΕΛΟ Γ όλα τα δικαιολογητικά και στοιχεία που απαιτούνται, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 6 του παρόντος Τεύχους και ο Πρόεδρος ανακοινώνει στους παρευρισκόμενους τα κύρια, κατά την κρίση της Επιτροπής Κρίσης, οικονομικά στοιχεία των προσφορών. Μπορεί επίσης να ανακοινώσει και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο προσφοράς του ζητηθεί από τους εκπροσώπους των διαγωνιζομένων, μόνο με τη σύμφωνη γνώμη του προσφέροντος. 16

24 8. Όταν κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή. Σε περίπτωση ισότιμων προσφορών, η ΔΕΗ Α.Ε. επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση παρουσία εκπροσώπων όσων υπέβαλαν τελικές ισότιμες προσφορές. 9. Η Επιτροπή Αξιολόγησης ελέγχει την ύπαρξη λογιστικών σφαλμάτων και τέλος συντάσσει τον πίνακα μειοδοσίας. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προσφορών και τον καθορισμό της σειράς μειοδοσίας, συμπεριλαμβανομένων της ολοκλήρωσης της διαδικασίας κλήρωσης, σε περίπτωση πλειόνων μειοδοτών λόγω ισοτιμίας των προσφορών, καθώς και της εκδίκασης τυχόν ενστάσεων, από την αρμόδια Επιτροπή προσκαλείται ο διαγωνιζόμενος για τον οποίο πρόκειται να προταθεί να γίνει κατακύρωση, εντός προθεσμίας κατά μέγιστο είκοσι (20) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση, που του αποστέλλεται εγγράφως με τηλεομοιοτυπία (FAX), να προσκομίσει τα αποδεικτικά που αναφέρονται στην παράγρ.2.6, του άρθρου 6 (Περιεχόμενο Προσφοράς). Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως ορίστηκαν στο άρθρο 3 τεύχος «Πρόσκληση» κρίνονται κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών συμμετοχής και κατά τη σύναψης της σύμβασης. Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοσή τους δεν προβλέπεται χρόνος ισχύος των δικαιολογητικών, θεωρούνται έγκυρα και ισχύοντα εφόσον φέρουν ημερομηνία έκδοσης εντός των έξι μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Οι ένορκες βεβαιώσεις που τυχόν προσκομίζονται για αναπλήρωση δικαιολογητικών πρέπει επίσης να φέρουν ημερομηνία εντός των έξι μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Τα υπόψη δικαιολογητικά θα κατατίθενται στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας που διενεργεί τη διαγωνιστική διαδικασία με διαβιβαστικό, στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα συνημμένα έγγραφα δικαιολογητικά. Αυτά θα είναι τοποθετημένα μέσα σε κλειστό φάκελο, στον οποίο θα αναγράφονται (εξωτερικά) ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα: α) Τα πλήρη στοιχεία του οικονομικού φορέα. β) Η Περιγραφή «Δικαιολογητικά νομιμοποίησης και μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού». γ) Ο αριθμός και η ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού δ) Το αντικείμενο του Διαγωνισμού Ακολούθως, η αρμόδια Επιτροπή προβαίνει στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής. Αν δεν προσκομισθούν δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν παρέχεται προθεσμία στο μειοδότη να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η ΔΕΗ Α.Ε. δύναται να παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατά μέγιστο άλλες δεκαπέντε (15) ημέρες, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς. Όταν ο μειοδότης προσκομίσει το σύνολο των αποδεικτικών στοιχείων, προσκαλούνται όλοι οι διαγωνιζόμενοι που υπέβαλαν παραδεκτή προσφορά να προσέλθουν σε καθορισμένο χρόνο και τόπο να λάβουν γνώση (θέαση) αυτών. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος, μετά τη χορηγηθείσα παράταση, δεν υποβάλει εμπρόθεσμα όλα ή μέρος των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών ή αποδειχτεί κατά τη διαδικασία του ελέγχου, ότι δεν πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής 17

25 στο διενεργηθέντα διαγωνισμό, τεκμαίρεται ο αποκλεισμός του από την περαιτέρω διαδικασία και ζητείται από το συμμετέχοντα με την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει των ειδικών κριτηρίων της σύμβασης να προσκομίσει τα υπόψη δικαιολογητικά. Αν κανένας από τους συμμετέχοντες δεν υποβάλει - προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά κατακύρωσης, ο διαγωνισμός ματαιώνεται. Πριν από την κοινοποίηση στον υποψήφιο ανάδοχο/ους της απόφασης κατακύρωσης αυτός προσκαλείται από τη ΔΕΗ Α.Ε. και υποχρεούται να επικαιροποιήσει όσα εκ των δικαιολογητικών μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.5 του άρθρου 6 (Περιεχόμενο Προσφοράς), έχει παρέλθει η ισχύς τους καθώς και τις σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις. 10. Κατά τη διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας για τη σύναψη της σύμβασης, η ΔΕΗ Α.Ε. ενημερώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 300 του Ν. 4412/2016: όλους τους διαγωνιζόμενους για τους λόγους απόρριψης προσφοράς. Κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει παραδεκτή προσφορά για τον επιλεγέντα υποψήφιο ανάδοχο με αναφορά στα χαρακτηριστικά και στα πλεονεκτήματα της προσφοράς του, μέσα σε εύλογη προθεσμία ή οποία δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από δέκα πέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης του σχετικού αιτήματος. Άρθρο 9 Ενστάσεις Διαγωνιζομένων Οι Διαγωνιζόμενοι δικαιούνται να προσβάλουν με ένσταση εκτελεστές πράξεις της Επιχείρησης που σχετίζονται με τις διαδικασίες επιλογής, τις οποίες θεωρούν ότι θίγουν μη νόμιμα τα συμφέροντά τους. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στην Υπηρεσία που διενεργεί το Διαγωνισμό, (ΔΠΑΝ, Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 112), σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία που η προσβαλλόμενη πράξη περιήλθε σε γνώση του ενιστάμενου. Ειδικά για την άσκηση ένστασης κατά της Διακήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο πέντε (5) ημερών από τη δημοσίευση του Διαγωνισμού στον εθνικό τύπο ή/και στην επίσημη ιστοσελίδα της Επιχείρησης. Η εκδίκαση των ενστάσεων γίνεται από τα αρμόδια όργανα της ΔΕΗ Α.Ε., η δε απόφαση γνωστοποιείται εγγράφως στους οικείους ενιστάμενους. Άρθρο 10 Κατακύρωση Διαγωνισμού, Ματαίωση διαδικασίας, μερική ακύρωση και επανάληψη διαδικασίας, αναμόρφωση αποτελεσμάτων διαδικασίας 1. Ο Διαγωνισμός δεν ολοκληρώνεται πριν εγκριθεί το αποτέλεσμά του από τα εξουσιοδοτημένα όργανα της Επιχείρησης. Η εγκριτική απόφαση περιλαμβάνει και τυχόν βελτιώσεις της προσφοράς που γίνονται δεκτές από το Διαγωνιζόμενο. 2. Η κατακύρωση ανάθεσης του Έργου γνωστοποιείται στον Ανάδοχο με επιστολή με την οποία καλείται μέσα σε προθεσμία Δέκα πέντε (15) ημερών να προσέλθει για την υπογραφή της Σύμβασης. 18

26 Εφόσον ο Ανάδοχος δεν προσέλθει στην ως άνω προθεσμία η Επιχείρηση δικαιούται να τον κηρύξει έκπτωτο. 3. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας ή Ομίλου (με την απαρέγκλιτη προϋπόθεση να προκύπτει από τη Σύμβαση το διακριτό αντικείμενο που θα εκτελέσει και το τίμημα που θα τιμολογήσει το κάθε μέλος του Ομίλου χωριστά) η κατακύρωση θα γίνει στο όνομα όλων των Μελών και θα τεθεί διάταξη στο Συμφωνητικό σύμφωνα με την οποία τα μέλη της Κοινοπραξίας / Ομίλου ενέχονται και ευθύνονται έναντι της ΔΕΗ Α.Ε, ενιαία, αδιαίρετα, αλληλέγγυα και σε ολόκληρο το καθένα χωριστά, θα εκπροσωπούνται από κοινό εκπρόσωπο και σε όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης θα ελέγχεται από τη ΔΕΗ Α.Ε, η ουσιαστική συμμετοχή στην Κοινοπραξία όλων των μελών της σύμφωνα με το Κοινοπρακτικό. «1. Η ΔΕΗ ΑΕ ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης σύμβασης, εφόσον: α. η διαδικασία απέβη άγονη λόγω μη υποβολής προσφοράς ή λόγω απόρριψης όλων των προσφορών ή αποκλεισμού όλων των διαγωνιζόμενων β. κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης. 2. Επίσης, η ΔΕΗ ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα : 2.1 να ματαιώσει τη Διαδικασία σύναψης σύμβασης στο σύνολο ή σε μέρος αυτής, εφόσον κρίνει ότι: α. η Διαδικασία διεξήχθη χωρίς τήρηση των προβλεπομένων κανόνων, με συνέπεια τον επηρεασμό του αποτελέσματος β. το αποτέλεσμα της Διαδικασίας είναι μη ικανοποιητικό για την Επιχείρηση γ. ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής δ. μεταβλήθηκαν οι ανάγκες της Επιχείρησης ε. δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης, λόγω ανωτέρας βίας 2.2 να ακυρώσει μερικά τη διαδικασία αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο αυτής ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.» Άρθρο 11 Κατάρτιση Σύμβασης Η Σύμβαση για την κατασκευή του Έργου καταρτίζεται με βάση τους όρους της Διακήρυξης και την Προσφορά του Αναδόχου, όπως αυτά τελικά διαμορφώθηκαν και εγκρίθηκαν από το αρμόδιο όργανο της Επιχείρησης. Άρθρο 12 Επιφυλάξεις και Δικαιώματα ΔΕΗ 19

27 1. Η συμμετοχή στη Διαγωνισμό ισοδυναμεί με δήλωση του αιτούντος ότι έλαβε πλήρη γνώση των όρων καθώς και όλων των στοιχείων και τευχών της Διακήρυξης. 2. Η ΔΕΗ επιφυλάσσεται να μεταθέσει την ημερομηνία υποβολής των προσφορών ή να επιφέρει οποιεσδήποτε τροποποιήσεις στα Τεύχη της Διακήρυξης. Οι τροποποιήσεις αυτές θα περιλαμβάνονται σε Συμπλήρωμα της Διακήρυξης, η έκδοση του οποίου θα ανακοινώνεται με τον ίδιο τρόπο που ανακοινώθηκε και η προκήρυξη του διαγωνισμού. 3. Η ΔΕΗ δεν θα έχει ευθύνη ή υποχρέωση, σε καμία περίπτωση, να αποζημιώσει τους Διαγωνιζόμενους για οποιαδήποτε δαπάνη ή ζημιά που θα έχουν υποστεί για την προετοιμασία και υποβολή της προσφοράς, ιδιαίτερα στην περίπτωση που αυτές δεν θα γίνει δεκτή η προσφορά τους ή θ' αναβληθεί ή ακυρωθεί ή ματαιωθεί ο Διαγωνισμός σ' οποιοδήποτε στάδιο και χρόνο και για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία. Κατά συνέπεια, αυτοί που συμμετέχουν στο Διαγωνισμό και υποβάλλουν προσφορά, ανεξάρτητα αν θα γίνουν ή όχι τελικά δεκτοί, δεν αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα κατά της ΔΕΗ από τη συμμετοχή τους στη Διαγωνισμό. 4. Η προσφορά των Διαγωνιζομένων, η οποία υποβάλλεται με βάση τους όρους της παρούσας Διακήρυξης, θεωρείται ως πρόταση προς τη ΔΕΗ και όχι ως αποδοχή πρότασής της. 5. Κάθε παράλειψη στην υποβολή της προσφοράς ή στην υπογραφή οποιουδήποτε εγγράφου, δε δίνει το δικαίωμα στον συμμετέχοντα να την επικαλεστεί προκειμένου να τύχει εξαιρέσεως ή ελαττώσεως των υποχρεώσεών του. 6. Οι όροι και οι περιορισμοί που αφορούν στην υποβολή των προσφορών είναι προς όφελος της ΔΕΗ, η οποία δικαιούται να παραιτηθεί απ' αυτούς, χωρίς αυτό να δημιουργεί κανένα δικαίωμα στους Διαγωνιζόμενους ή σε άλλους τρίτους. 20

28 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Φ. : 4421 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ ΑΘΗΝΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : «ΤΕΠΜ 597» ΣΥΜΒΑΣΗ : ΕΡΓΟ : «ΑΣΠ ΘΗΡΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΨΥΞΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΚΑΝΗΣ ΗΡΕΜΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΑΓΩΓΗΣ» Σ Χ Ε Δ Ι Ο Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο Υ Στην Αθήνα σήμερα. τα συμβαλλόμενα μέρη, αφενός η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε., που θα αποκαλείται στο εξής Επιχείρηση ή ΔΕΗ Α.Ε. η οποία έχει έδρα στην Αθήνα, οδός Χαλκοκονδύλη αρ.30 και εκπροσωπείται νόμιμα σε αυτήν την περίπτωση από τον. και αφετέρου που θα αποκαλείται στο εξής Ανάδοχος, έχει έδρα στ.. και εκπροσωπείται νόμιμα σε αυτή την περίπτωση από τ κ , συνομολόγησαν τη Σύμβαση αυτή και συμφώνησαν τους όρους που αναγράφονται παρακάτω, χωρίς καμιά επιφύλαξη. ΔΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ : ΑΦΜ ΑΝΑΔΟΧΟΥ : ΔΟΥ ΔΕΗ Α.Ε. : ΑΦΜ ΔΕΗ Α.Ε. : ΑΡΘΡΟ 1 Τεύχη της Σύμβασης 1. Η Σύμβαση αποτελείται από τα παρακάτω τεύχη, τα οποία υπογεγραμμένα από τα συμβαλλόμενα μέρη αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο: α) Το Συμφωνητικό β) Τιμολόγιο γ) Προϋπολογισμός δ) Πίνακας ποσοστιαίας κατανομής προσφερόμενου κατ αποκοπήν τιμήματος ε) Ειδικοί Όροι στ Τεχνική έκθεση Τεχνικές Προδιαγραφές Πρόγραμμα Μελέτης και Κατασκευής ζ) Μελέτες και σχέδια η) Γενικοί Όροι θ) Ασφαλίσεις 1

29 2. Η σειρά με την οποία αναφέρονται τα τεύχη στην προηγούμενη παράγραφο καθορίζει και τη σειρά ισχύος των όρων καθενός απ' αυτά, σε περίπτωση που υπάρχουν διαφορές στο κείμενο ή στην ερμηνεία των όρων δύο ή περισσοτέρων τευχών. 3. Ρητά συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων μερών ότι η Σύμβαση αυτή αποτελεί τη μοναδική συμφωνία που υπάρχει μεταξύ τους για το υπόψη Έργο και ότι όλα τα έγγραφα που τυχόν ανταλλάχθηκαν μεταξύ τους πριν από υπογραφή της, καθώς και οι τυχόν συζητήσεις και συμφωνίες, οποιασδήποτε φύσης και περιγραφής, που έγιναν προφορικά η σιωπηρά και δεν συμπεριλήφθηκαν στη Σύμβαση αυτή θεωρούνται ότι δεν έχουν ισχύ, ότι στερούνται οποιουδήποτε νομικού αποτελέσματος, ότι δεν θα δεσμεύουν τους συμβαλλόμενους και ότι δεν θα ληφθούν υπόψη για την ερμηνεία των όρων της Σύμβασης αυτής. Οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια του Αναδόχου, απαραίτητη για την ολοκλήρωση του Έργου, πρέπει να είναι σε απόλυτη συμφωνία προς τις απαιτήσεις και τις διατάξεις της Σύμβασης, ακόμη και αν η πράξη ή ενέργεια αυτή δεν αναφέρεται ειδικά στην Σύμβαση. 4. Επίσης συμφωνείται ρητά ότι όλοι οι όροι της Σύμβασης είναι εξίσου ουσιώδεις και ότι κάθε μελλοντική τροποποίηση οποιουδήποτε Τεύχους της Σύμβασης θα γίνεται μόνον εγγράφως (Συμπληρώματα, Εντολές Τροποποιήσεως κλπ). ΑΡΘΡΟ 2 Αντικείμενο της Σύμβασης 1. Με την σύμβαση αυτή η Επιχείρηση αναθέτει κι ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβεί στην έγκαιρη, έντεχνη, άρτια, οικονομική και ασφαλή εκτέλεση του έργου «ΑΣΠ ΘΗΡΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΨΥΞΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΚΑΝΗΣ ΗΡΕΜΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΑΓΩΓΗΣ», όπως αυτό αναλυτικά περιγράφεται στα λοιπά Συμβατικά Τεύχη, έτσι ώστε το Έργο να είναι κατάλληλο για τη χρήση και λειτουργία που προορίζεται και σε πλήρη συμμόρφωση προς τους όρους της Σύμβασης. 2. Στην έννοια του υπόψη Έργου περιλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά η μελέτη και κατασκευή φρεατίου καθαρισμού (φίλτρανση) και αντλήσεως του θαλασσινού νερού ψύξεως των μηχανών καθώς και λεκάνης ηρεμίας του απαγόμενου νερού ψύξης των μηχανών στον ΑΣΠ ΘΗΡΑΣ, στη θέση της υπάρχουσας αποθήκης (παλαιού μηχανοστασίου) που θα κατεδαφισθεί, όπως αυτές ορίζονται και οριοθετούνται από τα λοιπά Συμβατικά Τεύχη. ΑΡΘΡΟ 3 Συμβατικό Τίμημα 1. Το Συμβατικό Τίμημα (Συμβατικός Προϋπολογισμός) του Έργου, όπως το Έργο περιγράφεται στο Άρθρο 2 του παρόντος Συμφωνητικού, ανέρχεται σε ΕΥΡΩ (. ). 2. Το Συμβατικό Τίμημα είναι το κατ αποκοπήν εργολαβικό αντάλλαγμα για το σύνολο του έργου, που υπέβαλε ο Ανάδοχος με το «Τιμολόγιο Προσφοράς» 3.Το Συμβατικό Τίμημα υπόκειται σε αναθεώρηση με τον τρόπο και στην έκταση που προβλέπεται στο Άρθρο 8 του παρόντος Συμφωνητικού. 2

30 4.Στο Συμβατικό Τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες και επιβαρύνσεις που αναφέρονται στα Άρθρα 33 και 37 των Γενικών Όρων. 5. Τον Ανάδοχο βαρύνουν όλες οι δαπάνες για εκτελωνισμούς, φόρους, τέλη, δασμούς, κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες νόμιμες επιβαρύνσεις, όπως ισχύουν κατά το χρόνο που δημιουργείται η υποχρέωση καταβολής τους. Δεν περιλαμβάνουν το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) του ν. 2859/2000 ως ισχύει, ο οποίος βαρύνει τη ΔΕΗ Α.Ε. ΑΡΘΡΟ 4 Τρόπος Πληρωμής Με τις προϋποθέσεις του Άρθρου 34 των Γενικών Όρων και των Ειδικών Όρων, οι πληρωμές προς τον Ανάδοχο θα γίνονται ως εξής: 1. Οι πληρωμές των εργασιών που θα εκτελέσει ο Ανάδοχος θα γίνονται σταδιακά, ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών και σύμφωνα με την ανάλυση του «Πίνακα κατανομής προσφερόμενου κατ αποκοπήν Τιμήματος» όπως έχει διαμορφωθεί από την Υπηρεσία και έχει υποβληθεί από αυτόν κατά το στάδιο της Δημοπρασίας. Η πληρωμή των σχετικών πιστοποιήσεων θα πραγματοποιείται την 24 η του τρίτου μήνα από την έκδοση του σχετικού τιμολογίου. 2. Σε κάθε πληρωμή προς τον Ανάδοχο διενεργούνται κρατήσεις για Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του Άρθρου 22 των Γενικών Όρων. Οι κρατήσεις αυτές ορίζονται σε τρία τοις εκατό (3%) στην πιστοποιούμενη αξία κάθε πληρωμής. Οι παραπάνω κρατήσεις δύνανται να αντικατασταθούν με ισόποσες Εγγυητικές Επιστολές μετά την αποδοχή εκ μέρους της ΔΕΗ Α.Ε.της σχετικής αίτησης του Αναδόχου για την προσωρινή παραλαβή του έργου. 3. Οι Εγγυητικές αυτές επιστολές επιστρέφονται μαζί με τις Εγγυητικές Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 22 των Γενικών Όρων. 4. Για το παρόν έργο δεν καταβάλλεται καμία προκαταβολή. ΑΡΘΡΟ 5 Προθεσμίες Πέρατος - Πρόγραμμα Εκτέλεσης Έργου 1. Προθεσμίες πέρατος Έργου Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει τις προθεσμίες που καθορίζονται πιο κάτω. Όλες οι προθεσμίες μετριούνται από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της Σύμβασης Συνολική προθεσμία πέρατος των εργασιών ορίζεται το χρονικό διάστημα των δέκα (10) μηνών. 2. Πρόγραμμα Εκτέλεσης Εργασιών 2.1. Ο Ανάδοχος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης υποβάλλει το χρονοδιάγραμμα Κατασκευής του Έργου που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του Άρθρου 23, των Γενικών Όρων. Επίσης ο Ανάδοχος πρέπει να υποβάλλει, στο χρόνο που ζητούνται, τα στοιχεία που προβλέπονται στο Τεύχος «Τεχνική Περιγραφή - Προδιαγραφή» και στα λοιπά Συμβατικά Τεύχη. 3

31 2.2. Το εγκεκριμένο από την Επιχείρηση χρονοδιάγραμμα μαζί με τα παραπάνω στοιχεία αποτελούν το Πρόγραμμα Εκτέλεσης Έργου. AΡΘΡΟ 6 Ποινικές Ρήτρες 1. Σύμφωνα με το Άρθρο 41 των Γενικών Όρων ρητά συμφωνείται ότι οι Ποινικές Ρήτρες οφείλονται και πληρώνονται στη ΔΕΗ κεχωρισμένα και αθροιστικά, ανεξάρτητα αν η Επιχείρηση έχει υποστεί ζημιές και ότι οι Ποινικές Ρήτρες του παρόντος Άρθρου είναι εύλογες και δίκαιες. Οι Ποινικές Ρήτρες που μπορεί να επιβληθούν περιγράφονται αναλυτικά στις επόμενες παραγράφους. 2. Ποινικές Ρήτρες για καθυστερήσεις 2.1. Για κάθε ημερολογιακή ημέρα υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας πέρατος που ορίζεται στο Άρθρο του παρόντος εξ υπαιτιότητας του Αναδόχου, ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να καταβάλει Ποινική Ρήτρα 2.000, Το σύνολο των παραπάνω Ποινικών Ρητρών για καθυστερήσεις δεν μπορεί να υπερβεί το 10 % του συνολικού Συμβατικού Τιμήματος προσαυξημένου με τα τιμήματα των τυχόν πρόσθετων εργασιών και των συμπληρωμάτων της Σύμβασης Οι Ποινικές Ρήτρες για καθυστερήσεις επιβάλλονται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία και παρακρατούνται από την αμέσως επόμενη, μετά την επιβολή τους, πληρωμή προς τον Ανάδοχο. Εφόσον, εκκρεμεί αίτηση του Αναδόχου για χορήγηση παράτασης προθεσμίας με βάση τις διατάξεις των Γενικών Όρων, η Προϊσταμένη Υπηρεσία μπορεί να αναστείλει την παρακράτηση της αντίστοιχης Ποινικής Ρήτρας μέχρι να εκδοθεί η τελική απόφαση από το αρμόδιο όργανο της Επιχείρησης. ΑΡΘΡΟ 7 Εγγυήσεις Καλής Εκτέλεσης Ο Ανάδοχος ως Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης κατέθεσε στην Επιχείρηση σήμερα την Εγγυητική Επιστολή αριθμός... που εξέδωσε... για το ποσό των. ΕΥΡΩ που αντιστοιχούν στο πέντε τοις εκατό (5%) του Συμβατικού Τιμήματος. Οι εγγυήσεις μπορούν να εκδοθούν από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτημέρη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε σύμφωνα με το ν. 2513/1997 (ΦΕΚ Α 139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν επίσης, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Οι Εγγυητικές Επιστολές Καλής Εκτέλεσης επιστρέφονται στον Ανάδοχο μετά την Οριστική Παραλαβή του Έργου. 4

32 ΑΡΘΡΟ 8 Αναθεώρηση Τιμών 1. Οι συμβατικές τιμές δεν υπόκεινται σε αναθεώρηση. ΑΡΘΡΟ 9 Ευθύνη Κοινοπραξίας/Ομίλου 1. Συμφωνείται ρητά ότι όλα τα μέλη της Κοινοπραξίας ενέχονται και ευθύνονται έναντι της Επιχείρησης ενιαία, αδιαίρετα, αλληλέγγυα και σε ολόκληρο, το κάθε ένα χωριστά για την εκπλήρωση των κάθε φύσης υποχρεώσεων που αναλαμβάνει η Κοινοπραξία με την παρούσα Σύμβαση. 2. Συμφωνείται επίσης ότι θα εκπροσωπούνται με κοινό εκπρόσωπο και σε όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης και θα ελέγχεται από την Επιχείρηση η ουσιαστική συμμετοχή στην Κοινοπραξία όλων των μελών αυτής σύμφωνα με το Κοινοπρακτικό. Άρθρο 10 Τροποποίηση Σύμβασης Τροποποίηση της σύμβασης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους Γενικούς Όρους αυτής μπορεί να πραγματοποιείται μόνον εφόσον συντρέχουν οι προβλέψεις του άρθρου 337 του ν. 4412/2016. ΑΡΘΡΟ 11 Εγγυήσεις αναφορικά με επίκληση ικανοτήτων Τρίτου Ο/οι παρέχων/οντες την ως άνω στήριξη θα εκτελέσει/ουν το αντικείμενο της σύμβασης για το οποίο παρέχει/ουν τις συγκεκριμένες ικανότητες. Η αντικατάσταση οποιουδήποτε παράγοντα της παρεχόμενης στήριξης υπόκειται στην έγκριση της ΔΕΗ Α.Ε. υπό την έννοια ότι ο προτεινόμενος αντικαταστάτης πρέπει να πληροί ισοδύναμα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του αντικαθιστάμενου. Η αντικατάσταση του παρέχοντος τη στήριξη οικονομικού φορέα συνιστά ουσιώδη τροποποίηση της σύμβασης η αναγκαιότητα της οποίας ελέγχεται σύμφωνα με το άρθρο 337 του ν. 4412/2016 και υπόκειται επίσης στην έγκριση της ΔΕΗ Α.Ε. Εάν αυτή εγκριθεί ο αντικαταστάτης πρέπει να πληροί ισοδύναμα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του αντικαθιστάμενου αλλά και να αποδείξει τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού όπως έπραξε ο αντικαθιστάμενος κατά τη φάση της κατακύρωσης της σύμβασης. Ο/οι παρέχων/οντες την ως άνω οικονομική και χρηματοοικονομική στήριξη είναι από κοινού με τον Ανάδοχο υπεύθυνος/οι για την εκτέλεση της Σύμβασης. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε ενέργεια, πράξη ή παράλειψη του Τρίτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 19 των Γενικών Όρων. Σε περίπτωση που ο Τρίτος δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του προς τον Ανάδοχο, σε σχέση με το Έργο, η ΔΕΗ Α.Ε. έχει το δικαίωμα να κάνει χρήση των προβλέψεων των Άρθρων 41 και 43 των Γενικών Όρων. ΑΡΘΡΟ 12 Ισχύς της Σύμβασης 5

33 Η Σύμβαση τίθεται σε ισχύ μετά την, ημερομηνία, που η Επιχείρηση εγγράφως θα δώσει στον Ανάδοχο εντολή έναρξης των εργασιών. Η παρούσα Σύμβαση υπογράφεται σε δύο (2) πρωτότυπα από τα οποία το ένα πήρε η Επιχείρηση και το άλλο ο Ανάδοχος. Επίσης το παρόν Συμφωνητικό της Σύμβασης υπογράφεται σε τέσσερα (4) πρωτότυπα από τα οποία ένα πήρε η Επιχείρηση, ένα ο Ανάδοχος, ένα η αρμόδια ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών και ένα η ΔΟΥ του Αναδόχου. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 6

34 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ ΑΘΗΝΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΤΕΠΜ 597» ΑΣΠ ΘΗΡΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΨΥΞΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΚΑΝΗΣ ΗΡΕΜΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΑΓΩΓΗΣ Ε Ι Δ Ι Κ Ο Ι Ο Ρ Ο Ι ΑΡΘΡΟ 1 Σχέδια και οδηγίες Αναφέρονται στο συνημμένο τεύχος ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ. ΑΡΘΡΟ 2 Μελέτες Ο Ανάδοχος θα εκπονήσει τις μελέτες που αναφέρονται στο κεφ.δ του τεύχους «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ» της παρούσας Σύμβασης, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς (π.χ. Ευρωκώδικες με Ελληνικά παραρτήματα, Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος ΚΤΣ-2016, Κανονισμός Τεχνολογίας Χαλύβων ΚΤΧ-2008, Τεχνικές Οδηγίες κλπ.). ΑΡΘΡΟ 3 Ισχύοντα Πρότυπα και Κανονισμοί Οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανονισμούς (π.χ. Ευρωκώδικες με Ελληνικά παραρτήματα, Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος ΚΤΣ-2016, Κανονισμός Τεχνολογίας Χαλύβων ΚΤΧ-2008, Τεχνικές Οδηγίες κλπ.) και τα ΑΤΟΕ, ΑΤΕΟ, ΑΤΗΛΜΕ. ΑΡΘΡΟ 4 Εκπροσώπηση της Επιχείρησης Προϊσταμένη Υπηρεσία είναι η Διεύθυνση Παραγωγής Νησιών/ΔΕΗ Α.Ε. Επιβλέπουσα Υπηρεσία είναι ο Τομέας Έργων Πολιτικού Μηχανικού ΔΠΑΝ/ΔΕΗ Α.Ε. Ο Προϊστάμενος του ΤΕΠΜ/ΔΠΑΝ με έγγραφό του προς τον Ανάδοχο, μέσα σε διάστημα 30 ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της συμβάσεως, θα ορίσει τον εντεταλμένο μηχανικό της Υπηρεσίας για το έργο. 1

35 ΑΡΘΡΟ 5 Εκπροσώπηση του Αναδόχου Τα αναφερόμενα στο Άρθρο 6 των Γενικών Όρων τροποποιούνται ως κατωτέρω : 1. Στην παράγραφο 1 του Άρθρου η πρώτη πρόταση συμπληρώνεται ως εξής: "Κατά την υπογραφή... τον κύριο εκπρόσωπό του, ο οποίος θα είναι διπλωματούχος μηχανικός επαρκούς εμπειρίας και ο οποίος θα είναι νόμιμα...θα αναφύονται". 2. Στην παράγραφο 2 του Άρθρου η πρώτη πρόταση τροποποιείται ως εξής: «Επίσης ταυτόχρονα γνωστοποιεί τον Επιβλέποντα Μηχανικό, ο οποίος θα είναι διπλωματούχος μηχανικός 3ετούς τουλάχιστον εμπειρίας σε παρόμοιου μεγέθους και πολυπλοκότητας έργα,. τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας». 3. Στην παράγραφο 3 του Άρθρου η πρώτη πρόταση συμπληρώνεται ως εξής: "Η Επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως την αντικατάσταση του κύριου εκπροσώπου ή/και του Επιβλέποντα Μηχανικού...ειδοποίησή του". Ο Επιβλέπων Μηχανικός του Αναδόχου θα είναι Διπλωματούχος Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός στάθμης μέλους ΤΕΕ που σύμφωνα με το άρθρο 6 των Γενικών Όρων πρόκειται να αναλάβει όλες τις ευθύνες, υποχρεώσεις και αρμοδιότητες για την έντεχνη, άρτια και ασφαλή εκτέλεση του Έργου, υποχρεούται να είναι στη διάθεση του Εντεταλμένου Μηχανικού της ΔΕΗ σε οποιαδήποτε στιγμή κατά την διάρκεια των εργασιών δηλαδή θα πρέπει να παρευρίσκεται καθ όλη την διάρκεια που εκτελούνται εργασίες στο Σταθμό. ΑΡΘΡΟ 6 Υποπρομηθευτές - Υπεργολάβοι Ισχύει το άρθρο 8 των Γενικών Όρων. Μετά την ανάθεση της σύμβασης και το αργότερο κατά την έναρξη της εκτέλεσής της, ο ανάδοχος / εργολάβος αναφέρει στη ΔΕΗ Α.Ε. την επωνυμία, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νομικούς εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στα εν λόγω έργα και υπηρεσίες, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Ο ανάδοχος / εργολάβος υποχρεούται να γνωστοποιεί στη ΔΕΗ Α.Ε. οποιαδήποτε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης καθώς και τις ως άνω υποχρεωτικές πληροφορίες σχετικά με τυχόν νέους υπεργολάβους τους οποίους ο ανάδοχος/ εργολάβος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στα εν λόγω έργα και υπηρεσίες. ΑΡΘΡΟ 7 Τοπογραφικά στοιχεία Η ΔΕΗ Α.Ε. θα παραδώσει στον Ανάδοχο το υπ αριθ τοπογραφικό σχέδιο του ΑΣΠ Θήρας, όπου φαίνεται η ακριβής θέση των έργων, καθώς και το υπ αριθ τοπογραφικό σχέδιο, όπου φαίνεται η θέση της υπάρχουσας, προς καθαίρεση, αποθήκης. ΑΡΘΡΟ 8 Γεωλογία, έρευνες υπεδάφους και λοιπά στοιχεία 2

36 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει εδαφοτεχνική έρευνα, όπως περιγράφεται στο συνημμένο τεύχος ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (κεφ. Α, παρ.1). ΑΡΘΡΟ 9 Προσωπικό του Αναδόχου Ισχύει το Άρθρο 14 των Γενικών Όρων. Διευκρινίζεται ότι, για το εν λόγω έργο, απαιτείται ο Επιβλέπων Μηχανικός του Ανάδοχου να κατέχει πτυχίο διπλωματούχου Μηχανικού. Τα επικυρωμένα αντίγραφα των πτυχίων θα κατατίθεται στην Υπηρεσία πριν την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης. Σε αντίθετη περίπτωση, ο Ανάδοχος θα κηρύσσεται έκπτωτος. ΑΡΘΡΟ 10 Εκπαίδευση Προσωπικού Επιχείρησης Δεν απαιτείται. ΑΡΘΡΟ 11 Νυχτερινή, Υπερωριακή Εργασία - Εργασία τις Αργίες και Εορτές Ισχύει το Άρθρο 15 των Γενικών Όρων. Ισχύει το άρθρο 16 των Γενικών Όρων. ΑΡΘΡΟ 12 Εργοτάξιο και λοιπές εγκαταστάσεις του Αναδόχου ΑΡΘΡΟ 13 Εργοταξιακό Γραφείο Επίβλεψης Είναι υποχρεωτική για τον Ανάδοχο η εγκατάσταση με δικές του δαπάνες εργοταξιακού γραφείου με τις απαραίτητες υποδομές (τηλεφωνική σύνδεση, χώροι υγιεινής κ.λ.π.), σε χώρο που θα καθορισθεί σε συνεννόηση με το Δ/ντή του Σταθμού και τον Εντεταλμένο Μηχανικό της ΔΕΗ Α.Ε. Επίσης, για τις ανάγκες της Επίβλεψης του Εργου, θα παραδοθούν από τον Ανάδοχο, στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, δύο φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές, Apple Macbook Pro ή παρόμοιοι, κατόπιν έγκρισης της Επιβλέπουσας Yπηρεσίας. 3

37 ΑΡΘΡΟ 14 Εξασφάλιση χώρου και παροχές προς τον Ανάδοχο Ισχύει το άρθρο 11 των Γενικών Όρων σε ότι αφορά τους χώρους. α. Ηλεκτρική ενέργεια : Η ΔΕΗ θα παραχωρήσει στον εργολάβο σημείο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας εναλλασσόμενης τάσεως 220/380 V και ισχύος ανάλογα με τις δυνατότητες και τις απαιτήσεις του εργοταξίου. β. Παροχή ύδατος : Η ΔΕΗ θα παραχωρήσει στον εργολάβο σημείο παροχής «γλυκού» νερού. ΑΡΘΡΟ 15 Οδοί προσπέλασης Στο τοπογραφικό σχέδιο της Υπηρεσίας φαίνεται ο τρόπος προσπέλασης προς το χώρο του έργου. Ισχύουν τα αναφερόμενα στους Γενικούς Όρους και συμπληρώνεται ότι ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει με ευθύνη και έξοδα του τις απαιτούμενες άδειες από τις αρχές για διέλευση του εξοπλισμού από συγκοινωνιακό δίκτυο. Ο τρόπος προσπέλασης προς τους χώρους εργασίας θα είναι από τους διαδρόμους όπου κινείται το προσωπικό της ΔΕΗ με τη σύμφωνη γνώμη του τοπικού Προϊσταμένου ή του Επιβλέποντα Μηχανικού της ΔΕΗ. ΑΡΘΡΟ 16 Μηχανήματα, Εργαλεία -Υλικά - Επιθεωρήσεις - Δοκιμές Ισχύει το Άρθρο 18 των Γενικών Όρων. ΑΡΘΡΟ 17 Χρήση μηχανημάτων και εργαλείων ιδιοκτησίας της ΔΕΗ Α.Ε. Δεν προβλέπεται χρήση μηχανημάτων και εργαλείων ιδιοκτησίας ΔΕΗ Α.Ε. ΑΡΘΡΟ 18 Εξοπλισμός και υλικά που χορηγεί η Επιχείρηση Γενικά δεν προβλέπεται χορήγηση εξοπλισμού και υλικών από τη ΔΕΗ Α.Ε. ΑΡΘΡΟ 19 Ανταλλακτικά Δεν προβλέπεται προμήθεια ανταλλακτικών από την ΔΕΗ A.E. 4

38 ΑΡΘΡΟ 20 Κυκλοφορία οχημάτων και μηχανημάτων Αναδόχου εντός του Εργοταξίου Τα μηχανήματα και οχήματα του Αναδόχου θα κυκλοφορούν με αποκλειστική ευθύνη του (ασφάλιση οχημάτων, άδειες κυκλοφορίας κλπ.). Επιτρέπεται η κυκλοφορία οχημάτων μεταφοράς υλικών, καθώς επίσης και οποιουδήποτε άλλου οχήματος χρειασθεί, μετά από έγκριση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. Όλα τα οχήματα θα διαθέτουν τις απαιτούμενες άδειες από τις αρμόδιες Αρχές και θα είναι ασφαλισμένα. Τα οχήματα του Αναδόχου υπόκεινται στους προβλεπόμενους ελέγχους από το προσωπικό της πύλης του Σταθμού. Ο Εργολάβος/Ανάδοχος θα καταθέτει πριν από την έναρξη των εργασιών κατάσταση με τα οχήματα και το μηχανικό εξοπλισμό που θα χρησιμοποιηθεί στα πλαίσια εκτέλεσης της Σύμβασης από αυτόν ή/και Υπεργολάβο, αντίγραφα από τις νόμιμες άδειες και τα πιστοποιητικά ελέγχου και επανελέγχου από διαπιστευμένους Φορείς για τα οχήματα και τα ανυψωτικά, τα οποία θα ανανεώνονται με ευθύνη του Εργολάβου/Αναδόχου ή/και του Υπεργολάβου, καθώς και τα ασφαλιστήρια συμβόλαια. Ο εξοπλισμός που θα καλύπτει πλήρως τις υπόψη απαιτήσεις θα εφοδιάζεται με ειδικό σήμα που θα διατίθεται από το αρμόδιο για την παρακολούθηση και εφαρμογή των όρων της Σύμβασης όργανο της ΔΕΗ. Ουδέν όχημα και εξοπλισμός του Εργολάβου/Υπεργολάβου θα χρησιμοποιείται στα πλαίσια εκτέλεσης της Σύμβασης, εφόσον δεν είναι εφοδιασμένο με το προαναφερόμενο σήμα. ΑΡΘΡΟ 21 Τεχνογνωσία Δεν προβλέπεται παροχή τεχνογνωσίας. ΑΡΘΡΟ 22 Έκδοση απαιτούμενων αδειών Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει φάκελο στην αρμόδια πολεοδομία για την έκδοση της σχετικής έγκρισης δόμησης και άδειας δόμησης καθώς και για την άδεια κατεδάφισης.. Οποιεσδήποτε σχετικές εγκρίσεις απαιτηθούν θα εκδοθούν με φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη του Αναδόχου. Ισχύουν όσα αναφέρονται στο τεύχος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ» (κεφ. Δ). Η εξασφάλιση σχετικών εγκρίσεων από τους αρμόδιους φορείς (Κτηματική Υπηρεσία, Δήμο για άδεια τομής οδού κλπ), καθώς επίσης και οποιαδήποτε άδεια ή επιπλέον έγκριση απαιτηθεί για την έκδοση έγκρισης δόμησης και άδειας δόμησης, αποτελούν υποχρέωση του Αναδόχου. Επίσης, αν κατά τη διάρκεια του έργου απαιτηθούν άδειες από τοπικούς Φορείς (π.χ. διελεύσεως αυτοκινήτων κλπ.) αυτές θα εκδοθούν με φροντίδα του Αναδόχου. ΑΡΘΡΟ 23 Ευθύνες του Αναδόχου 5

39 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει το Συμβατικό του αντικείμενο στις καθορισθείσες προθεσμίες που αναγράφονται στο πρόγραμμα κατασκευής ή το Συμφωνητικό κατά τρόπο που θα διασφαλίζεται η έντεχνη και άρτια, σύμφωνα με τα σχέδια, κατασκευή του. Εφόσον διαπιστωθεί οποιαδήποτε κακοτεχνία ή κατά την κρίση του εντεταλμένου Μηχανικού οι εργασίες δεν εκτελούνται με την απαραίτητη προσοχή ή εκτελούνται με βραδύτητα η Επιχείρηση έχει το δικαίωμα μετά από προηγούμενη πρόσκληση προς τον Ανάδοχο και παρέλευση του καθοριζόμενου χρόνου, να προβαίνει η ίδια ή με άλλο Ανάδοχο στην εκτέλεση των άνω εργασιών εις βάρος και δια λογαριασμό του Αναδόχου. Κατά τα λοιπά ισχύει το Άρθρο 19 των Γενικών Όρων. Υποχρεώσεις Εργολάβου/Αναδόχου 1. Ο Εργολάβος/Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος έναντι της ΔΕΗ, για την απαρέγκλιτη τήρηση της ισχύουσας εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό, καθώς και ως προς το προσωπικό των Υπεργολάβων του, ενόψει της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της Σύμβασης. 2. Ο Εργολάβος/Ανάδοχος και οι Υπεργολάβοι υποχρεούνται να τηρούν απαρεγκλίτως τις διατάξεις τις εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας για το προσωπικό τους που θα απασχολείται στα πλαίσια της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων της καταβολής στο προσωπικό τους των νομίμων αποδοχών, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπόμενων από την οικεία συλλογική σύμβαση εργασίας, της τήρησης του νομίμου ωραρίου, της καταβολής των εκ του νόμου προβλεπόμενων ασφαλιστικών εισφορών του προσωπικού τους, της αυστηρής τήρησης των όρων υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων κλπ. Για το σκοπό αυτό, ο Εργολάβος/Ανάδοχος, υποχρεούται, ιδίως: (α) να καταβάλλει το μισθό των εργαζομένων του αποκλειστικά μέσω Τραπεζών και να υποβάλλει τα σχετικά παραστατικά πληρωμής στο αρμόδιο για την παρακολούθηση και εφαρμογή των όρων της Σύμβασης όργανο της ΔΕΗ και (β) να προσκομίσει στο αρμόδιο για την παρακολούθηση και εφαρμογή των όρων της Σύμβασης όργανο της ΔΕΗ, οποιοδήποτε άλλο έγγραφο του ζητηθεί που είναι πρόσφορο να αποδείξει την τήρηση της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, όπως φωτοαντίγραφα των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού του ή/και του προσωπικού του Υπεργολάβου που απασχολείται στα πλαίσια της Σύμβασης και καθ όλη τη διάρκεια ισχύος της, τα έντυπα που υποχρεούται να υποβάλει ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας για το προσωπικό του ή/και το προσωπικό του Υπεργολάβου που απασχολείται στα πλαίσια της Σύμβασης και καθ όλη τη διάρκειά της, μεταξύ των οποίων και του Πίνακα Προσωπικού (Ε4) που πρέπει να αναρτάται στο χώρο εκτέλεσης της Σύμβασης, αντίγραφα των εκκαθαριστικών σημειωμάτων αποδοχών του προσωπικού του ή/και του προσωπικού του Υπεργολάβου, απόσπασμα ΑΠΔ του ΙΚΑ για το προσωπικό του ή/και το προσωπικό του Υπεργολάβου που απασχολήθηκε στα πλαίσια της Σύμβασης, αντίγραφα ατομικού λογαριασμού ασφάλισης εργαζομένου μετά την οριστική ασφαλιστική τακτοποίηση του για το συγκεκριμένο διάστημα κλπ. Ο Εργολάβος/Ανάδοχος υπέχει τις παραπάνω έναντι της ΔΕΗ υποχρεώσεις, τόσο για το προσωπικό που ο ίδιος θα απασχολεί για την εκτέλεση της Σύμβασης, όσο και για το προσωπικό των τυχόν υπεργολάβων του, υποσχόμενος και εγγυώμενος την ορθή τήρησή τους και εκ μέρους των τυχόν υπεργολάβων του. 6

40 3. Η ΔΕΗ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να αποστείλει αντίγραφο της Σύμβασης, καθώς και τα στοιχεία του απασχολούμενου στα πλαίσια της Σύμβασης προσωπικού του Εργολάβου- Αναδόχου ή/και του Υπεργολάβου, στο κατά τόπο αρμόδιο Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), καθώς και στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, προκειμένου να ελεγχθεί η απαρέγκλιτη τήρηση της Εργατικής και Ασφαλιστικής νομοθεσίας. 4. Το προσωπικό του Εργολάβου/Αναδόχου, καθώς και το προσωπικό του Υπεργολάβου, είναι υποχρεωμένο να φορά κατά την εκτέλεση εργασιών στα πλαίσια της Σύμβασης και καθ όλη την παραμονή του εντός των εγκαταστάσεων και κτιρίων της Επιχείρησης ενιαία και αναγνωρίσιμη ενδυμασία (στολή) με τα διακριτικά της εταιρείας του Εργολάβου/Αναδόχου ή και του Υπεργολάβου και θα φέρει σε εμφανή θέση κάρτα με φωτογραφία και τα στοιχεία του, από τα οποία θα προκύπτει το ονοματεπώνυμο και η ειδικότητά του. Η κάρτα αυτή θα είναι έγκυρη μόνο εφόσον φέρει την υπογραφή του αρμόδιου για την παρακολούθηση και εφαρμογή των όρων της Σύμβασης οργάνου της ΔΕΗ. Προκειμένου να θεωρηθεί κατά τον προαναφερόμενο τρόπο κάρτα για προσωπικό του Εργολάβου/Αναδόχου ή/και Υπεργολάβου, απαιτείται ο Εργολάβος/Ανάδοχος να προσκομίσει στο αρμόδιο για την παρακολούθηση και εφαρμογή των όρων της Σύμβασης όργανο της ΔΕΗ αντίγραφο της συμβάσεως εργασίας που τον συνδέει με το εν λόγω προσωπικό του ή το προσωπικό του Υπεργολάβου ή άλλο έγγραφο του άρθρου 3 του π.δ. 156/94, καθώς και τα έντυπα Ε3 (Αναγγελία Πρόσληψης) και Ε4 (Πίνακας Προσωπικού) για το ως άνω προσωπικό, που έχουν λάβει αριθμό πρωτοκόλλου κατόπιν της ηλεκτρονικής υποβολής τους στο Πληροφοριακό Σύστημα ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ. Ο Εργολάβος/Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει τη λήψη καρτών και για το προσωπικό του ή/και το προσωπικό του Υπεργολάβου που θα αντικαθιστά τους απόντες εργαζόμενους. Ουδείς εκ του προσωπικού του Εργολάβου/Υπεργολάβου θα απασχολείται στα πλαίσια εκτέλεσης της Σύμβασης και θα εισέρχεται στις εγκαταστάσεις και τα κτίρια της Επιχείρησης, εφόσον δεν είναι εφοδιασμένος με την προαναφερόμενη κάρτα. Πέραν των αναφερομένων στο άρθρο 19 του τεύχους των Γενικών Όρων, ο Ανάδοχος με την έναρξη των εργασιών, υποχρεούται να προσκομίζει στον Εντεταλμένο εκπρόσωπο της Επιχείρησης κατάσταση του προσωπικού του στην οποία θα αναγράφονται ο αριθμός του Έργου, η περιγραφή, το ονοματεπώνυμο του Αναδόχου και σε στήλες τα εξής στοιχεία: α. Αύξων αριθμός β. Ονοματεπώνυμο εργαζόμενου γ. Ειδικότητα δ. Αριθμός Ταυτότητας ε. Αριθμός βιβλιαρίου ΙΚΑ Αν κατά την εξέλιξη των εργασιών υπάρξει μεταβολή των στοιχείων των εργαζομένων ο Ανάδοχος θα υποβάλλει συμπληρωματική κατάσταση με τα ως άνω στοιχεία. Αντίγραφο της κατάστασης αυτής θα παραδίδεται από τον Ανάδοχο στην Κεντρική Πύλη του Σταθμού της ΔΕΗ στην οποία θα πραγματοποιείται και ο σχετικός έλεγχος κατά την είσοδο και έξοδο του Προσωπικού του Ανάδοχου. Το προσωπικό που θα εργάζεται, θα υπογράφει στην Κεντρική Πύλη σε καταστάσεις που με μέριμνα του Αναδόχου θα υπάρχουν εκεί και στις οποίες θα αναγράφονται ο αριθμός της Σύμβασης, τα στοιχεία του Αναδόχου και του Εκπροσώπου της Επιχείρησης καθώς και η ημερομηνία. 7

41 Οι καταστάσεις αυτές με μέριμνα του Σταθμού της ΔΕΗ θα προσκομίζονται την επόμενη ημέρα στον Εντεταλμένο εκπρόσωπο της Επιχείρησης. Το προσωπικό του Αναδόχου, κατά τη διάρκεια της παραμονής και εργασίας του στους χώρους του Σταθμού της ΔΕΗ, θα φέρει χρωματικά ομοιόμορφη ένδυση εργασίας με τον τίτλο του Αναδόχου που τους απασχολεί, ευκρινώς τυπωμένο, με μεγάλα στοιχεία στην πλάτη του ενδύματος. Η απασχόληση του προσωπικού του Αναδόχου, λόγω της φύσης των έργων του Σταθμού της ΔΕΗ, μπορεί να απαιτήσει υπερωριακή, νυχτερινή εργασία ή εργασία σε εορτές και αργίες. Σε όλες τις ως άνω περιπτώσεις, όταν προκύπτουν από τις ανάγκες της παροχής Υπηρεσίας, θα εφαρμόζονται απαρέγκλιτα για το υπόψη προσωπικό, οι διατάξεις της Εργατικής Νομοθεσίας και των άλλων σχετικών Νόμων. Πέραν των αναφερομένων στο Άρθρο 14 του παρόντος Τεύχους, για την πληρωμή των κατά μήνα υποβαλλόμενων πιστοποιήσεων απαιτείται επιπλέον η υποβολή επικυρωμένου, από το ΙΚΑ, αντιγράφου της υποβληθείσας κατάστασης του προσωπικού του Αναδόχου που απασχολήθηκε στις εργασίες κατά τον αντίστοιχο μήνα που αφορά η υποβληθείσα πιστοποίηση, στην οποία θα εμφαίνονται ονομαστικά οι απασχοληθέντες, η ειδικότητα, οι αντίστοιχες ημέρες εργασίας τους καθώς και οι κατά περίπτωση καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές. Η προαναφερόμενη κατάσταση θα πρέπει να ταυτίζεται με τις καθημερινά υποβαλλόμενες, σύμφωνα με την παρ. 5 του παρόντος άρθρου, καταστάσεις απασχόλησης του προσωπικού του Αναδόχου που αφορούν την ίδια χρονική περίοδο. Εξαιρουμένης της πρώτης πιστοποίησης, σε κάθε πιστοποίηση, πριν την πληρωμή του Αναδόχου, θα πρέπει να προσκομίζεται από αυτόν Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 ότι έχουν καταβληθεί στους εργαζόμενους τα δεδουλευμένα του προηγούμενου της πιστοποίησης μήνα (ή διαστήματος) και ότι δεν υπάρχει καμία άλλη αξίωση για οποιαδήποτε χρηματική καταβολή, που απορρέει από εργασία του προσωπικού που αφορά στην υπόψη παροχή Υπηρεσίας. Ο Ανάδοχος είναι αρμόδιος να διαλέξει όλο το προσωπικό που απαιτείται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, που προκύπτουν από την Σύμβαση και να ορίσει υπεύθυνο πρόσωπο για την παρακολούθηση του προσωπικού κατά την εκτέλεση των εργασιών και την εφαρμογή των όρων της Σύμβασης. Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και υπόχρεος για την καταβολή των εισφορών στους οικείους ασφαλιστικούς οργανισμούς (φορείς) για το προσωπικό που απασχολεί στις υπόψη εργασίες, καθώς και για την πιστή τήρηση και εφαρμογή των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας περί ασφάλειας του προσωπικού. 10.Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος, σύμφωνα με το αστικό και ποινικό δίκαιο για όλες τις πράξεις ή και παραλείψεις του που τυχόν θα συμβούν κατά την εκτέλεση των εργασιών ή εξαιτίας αυτού, είτε στο προσωπικό του, είτε στο προσωπικό της ΔΕΗ ή σε τρίτους, καθώς και τυχόν ζημιές ή βλάβες που ενδεχομένως προξενηθούν σ αυτούς. 11. Σε περίπτωση που με οιονδήποτε τρόπο γνωστοποιηθεί τεκμηριωμένα στη ΔΕΗ, ότι ο Ανάδοχος καθυστερεί αδικαιολόγητα την καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών στο προσωπικό που απασχολεί στα πλαίσια της υπόψη σύμβασης (και δεδομένων των επιπτώσεων που έχει στη ΔΕΗ αυτή η εκκρεμότητα), ρητά συμφωνείται με την παρούσα ότι ο Ανάδοχος εκχωρεί από τούδε το δικαίωμα στη ΔΕΗ να δεσμεύσει αντίστοιχο ποσό (και 8

42 μέχρι του ποσού που οφείλει η ΔΕΗ στον Ανάδοχο από μεταξύ τους συμβάσεις) ώστε να καλύψει διεκδικήσεις των υπόψη εργαζομένων από την ίδια. 12. Σε περίπτωση διαπίστωσης καθ υποτροπή παραβίασης των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων του Εργολάβου/Αναδόχου ή/και των Υπεργολάβων, που απασχολούνται στα πλαίσια της Σύμβασης, η ΔΕΗ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης και μόνο για το λόγο αυτό, διατηρουμένων σε ισχύ των λοιπών διατάξεων που προβλέπουν την καταγγελία της σύμβασης. Επιπροσθέτως, κατ εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας, η ΔΕΗ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα, πέραν των άλλων περιπτώσεων που προβλέπονται σε αυτή, να αποκλείσει, με απόφαση των αρμοδίων οργάνων της, από τις μελλοντικές διαδικασίες επιλογής, προσωρινά ή οριστικά, τον Εργολάβο/Ανάδοχο, εφόσον η σύμβαση καταγγέλθηκε από τη ΔΕΗ λόγω διαπίστωσης παραβίασης των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων σε αυτόν ή σε Υπεργολάβο αυτού. Ο αποκλεισμός γνωστοποιείται εγγράφως με εξώδικη δήλωση ή με συστημένη επιστολή στον οικονομικό φορέα από την αρμόδια υπηρεσία της ΔΕΗ Α.Ε. Ο οικονομικός Φορέας έχει το δικαίωμα να υποβάλει σχετική ένσταση/προσφυγή, η εκδίκαση της οποίας γίνεται από αρμόδιο όργανο της ΔΕΗ Α.Ε. Άρθρο 24 Ευθύνες Αναδόχου σε θέματα ασφάλειας και υγείας του προσωπικού του Ο Ανάδοχος έχει την ευθύνη για την εφαρμογή των γενικών αρχών Πρόληψης και Ασφάλειας για την προστασία των εργαζομένων στα πλαίσια της κείμενης νομοθεσίας (N.1568/85,Π.Δ. 305/96, Π.Δ17/96, Ν.1396/83 κλπ),ή με διατάξεις που ενδέχεται να νομοθετηθούν κατά το χρόνο εκτέλεσης του έργου. Στο πλαίσιο αυτό υποχρεούται να ορίσει και τον Τεχνικό Ασφάλειας και τον Ιατρό Εργασίας (εφόσον απαιτείται), να τηρεί το Βιβλίο Υποδείξεων και Παρατηρήσεων του Τεχνικού Ασφαλείας, να ενημερώνει τις αρχές για τα ατυχήματα του προσωπικού του και να τα κοινοποιεί στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία. Επιπλέον θα διαβιβάζει στα ΚΕΠΕΚ την «εκ των προτέρων Γνωστοποίηση» εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του Π.Δ.305/96 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να κοινοποιεί στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία και να αναρτά στο χώρο εργασίας το πρόγραμμα παρουσίας του Τεχνικού Ασφάλειας και του ιατρού Εργασίας (εφόσον απαιτείται). Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος έχει την ευθύνη της εκπόνησης της μελέτης του έργου αυτή, εκτός από τις προβλέψεις του άρθρου 4 των Γενικών Όρων, θα συμπεριλαμβάνει και το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) του έργου. Σε κάθε άλλη περίπτωση και εφόσον δεν προβλέπουν διαφορετικά οι Τεχνικές Προδιαγραφές, ο Ανάδοχος υποβάλει το ΣΑΥ στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, πριν την έναρξη των εργασιών. Σε περίπτωση παρατηρήσεων από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί, εντός της προθεσμίας που θα του δοθεί. Όλα τα σχέδια και οι οδηγίες, που προβλέπει το άρθρο 3 των Γενικών Όρων, αποτελούν το Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) του έργου, κατά τις ρυθμίσεις του Π.Δ.305/96. Επίσης, ο Ανάδοχος με το φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) θα παραδώσει ό,τι επιπλέον απαιτείται από την Υπουργική Απόφαση ΔΝΣγ/οικ.38108/ΦΝ466/2017. Στην περίπτωση μη εφαρμογής των προβλεπομένων μέτρων και μη τήρησης των κανόνων ασφάλειας όπως προβλέπονται από την Νομοθεσία, έχει την δυνατότητα η ΔΕΗ Α.Ε., δια του εκπροσώπου της, να επιβάλλει πρόστιμο ή και να απαιτήσει τη διακοπή των εργασιών. 9

43 Άρθρο 25 Ενημέρωση Αναδόχου σε θέματα ασφάλειας εργασίας Ο εκπρόσωπος του Αναδόχου θα ενημερωθεί για τους κανονισμούς, τις διαδικασίες και τις οδηγίες ασφαλούς εργασίας που ισχύουν και πρέπει να εφαρμόζονται κατά την εκτέλεση των εργασιών της Σύμβασης. Η ενημέρωση αυτή θα γίνει πριν την έναρξη των εργασιών, από τον Τεχνικό Ασφάλειας του Σταθμού. Στον εκπρόσωπο του Αναδόχου θα παραδοθούν έντυπα με γενικούς κανόνες ασφάλειας εργασίας, περιγραφή της διαδικασίας λήψης των απαιτούμενων αδειών εργασίας, χρήση του εξοπλισμού εργασίας και των Μέσων Ατομικής Προστασίας. Ο εκπρόσωπος του Αναδόχου, θα υπογράψει έγγραφο το οποίο θα επιβεβαιώνει την ενημέρωση του σε θέματα ασφάλειας της εργασίας και την παραλαβή του έντυπου υλικού. Το έγγραφο αυτό θα κοινοποιείται στον Επιβλέποντα του Έργου και θα αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του πρωτοκόλλου εγκατάστασης του Αναδόχου. Η ενημέρωση θα επαναλαμβάνεται όποτε κρίνει σκόπιμο η ΔΕΗ. Άρθρο 26 Υποκατάσταση - εκχώρηση Πέραν των αναφερομένων στο άρθρο 8 του τεύχους των Γενικών Όρων, ισχύουν και τα ακόλουθα: 1. Ο Εργολάβος/Ανάδοχος δεν μπορεί να υποκαταστήσει το εαυτό του, μερικώς ή ολικώς στην εκτέλεση των εκ της παρούσης σύμβασης υποχρεώσεών του, χωρίς την οπωσδήποτε προγενέστερη έγγραφη συναίνεση της ΔΕΗ. 2. Απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη και χωρίς νομικό αποτέλεσμα για την Επιχείρηση, η μεταβίβαση ή εκχώρηση, από τον Εργολάβο/Ανάδοχο σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οποιασδήποτε απαίτησης ή δικαιώματος ή αγωγής που μπορεί να έχει κατά της Επιχείρησης και προκύπτει από τη Σύμβαση ή σε σχέση με αυτή, εάν γίνει χωρίς προηγούμενη έγγραφη έγκριση της ΔΕΗ. Με την έγκρισή της, η Επιχείρηση μπορεί να καθορίζει την έκταση και τις προϋποθέσεις της εκχώρησης. ΑΡΘΡΟ 27 Ημερολόγιο Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμπληρώνει σε καθημερινή βάση το Ημερολόγιο Έργου, σύμφωνα με τις οδηγίες της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, στο οποίο ενδεικτικά θα αναφέρονται οι καιρικές συνθήκες, λεπτομερώς οι εργασίες, το εργασθέν προσωπικό ανά ειδικότητα και τα απασχοληθέντα μηχανήματα. Επίσης θα αναφέρονται, αναλυτικά, οι τυχόν εξωσυμβατικές πρόσθετες ή νέες εργασίες, για τις οποίες έχει προηγηθεί η έγγραφη εντολή του αρμόδιου οργάνου της Επιχείρησης. Το ημερολόγιο θα τηρείται σε δύο αντίγραφα, θα υπογράφεται καθημερινώς από εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους του Αναδόχου και της Επιχείρησης μετά από τυχόν διορθώσεις ή παρατηρήσεις και το ένα φύλλο θα περιέρχεται στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 10

44 ΑΡΘΡΟ 28 Τεχνικές Προδιαγραφές Ισχύoυν όσα αναφέρονται στο τεύχος ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ και οι Τεχνικές Προδιαγραφές «ΠΜ 134», «AΣΠ Κ67», «ΠΜ 151» και «ΠΜ 111». ΑΡΘΡΟ 29 Χρήση εκρηκτικών υλών Απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση εκρηκτικών υλών. ΑΡΘΡΟ 30 Ενότητες προγραμματισμένων εργασιών Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να προγραμματίζει και να προετοιμάζει εγκαίρως τις φάσεις εκτέλεσης και παραλαβής αφανών εργασιών όλων των τμημάτων του έργου όπως αυτές αναφέρονται στο τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών για να είναι ευχερής ο έλεγχος από τον «εντεταλμένο» μηχανικό της ΔΕΗ. Η Επιχείρηση μέσω των αρμοδίων οργάνων της και ύστερα από γραπτή και μόνο Εντολή Διακοπής προς τον Ανάδοχο μπορεί να διακόπτει την εκτέλεση του Έργου εν όλω ή εν μέρει, οπότε θα ισχύουν τα κάτωθι : Εφόσον η διακοπή διαταχθεί για τη διευκόλυνση της Επιχείρησης και όχι εξαιτίας του Αναδόχου και παραταθεί αθροιστικά πέρα από δέκα πέντε (15) ημερολογιακές ημέρες και αφορά το σύνολο ή ουσιαστικό τμήμα του Έργου, ο Ανάδοχος θα έχει δικαίωμα να ζητήσει εύλογη παράταση της αντίστοιχης τελικής ή τμηματικής προθεσμίας. Κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε από τις εν λόγω διακοπές, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παίρνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για τη συντήρηση και προστασία του Έργου που θα έχει ολοκληρώσει εν όλω ή εν μέρει καθώς και για όλα τα υλικά και τον εξοπλισμό που βρίσκονται στο Εργοτάξιο. Δεν θα γίνονται δεκτές προς πιστοποίηση αφανείς εργασίες που δεν έχουν ελεγχθεί, από τους εντεταλμένους της επιχείρησης. ΑΡΘΡΟ 31 Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή του Έργου Η περάτωση των εργασιών καθορίζεται με την έκδοση αντίστοιχης βεβαίωσης. Για την έκδοση της βεβαίωσης της περάτωσης των εργασιών απαιτείται η τήρηση της παρακάτω διαδικασίας: Όταν περατωθούν πλήρως οι προβλεπόμενες και απρόβλεπτες εργασίες, ο Προϊστάμενος της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας εκδίδει βεβαίωση για το χρόνο περάτωσης τους. Η βεβαίωση αυτή σε καμία περίπτωση δε μπορεί να θεωρηθεί ότι αναπληρώνει την παραλαβή του Έργου, η οποία διενεργείται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Άρθρου 31 των Γενικών Όρων. Αν στις εργασίες που έχουν περατωθεί διαπιστωθούν μόνο επουσιώδεις ελλείψεις, που δεν επηρεάζουν τη λειτουργικότητα του Έργου, ο Προϊστάμενος της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας γνωστοποιεί προς τον Ανάδοχο τις ελλείψεις που έχουν επισημανθεί και θέτει εύλογη προθεσμία για την αποκατάστασή τους. Στην περίπτωση αυτή η βεβαίωση περάτωσης 11

45 εκδίδεται μετά την εμπρόθεσμη αποκατάσταση των ελλείψεων και αναφέρει το χρόνο που περατώθηκε το Έργο. 1. Προσωρινή Παραλαβή 1.1 Μετά την έκδοση της Βεβαίωσης Περάτωσης του συνόλου του Έργου και την εκπλήρωση όλων των σχετικών υποχρεώσεων του Αναδόχου, όπως προβλέπεται στη Σύμβαση, ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει από την Επιχείρηση την Προσωρινή Παραλαβή του Έργου. Γι αυτό το σκοπό ο Ανάδοχος θα υποβάλει στην Επιχείρηση αίτηση, συνοδευόμενη από τα ακόλουθα στοιχεία σε τέσσερα (4) αντίγραφα Εγκεκριμένη από την Επιχείρηση Τελική Επιμέτρηση, συνοδευόμενη με αντίγραφο όλων των επί μέρους επιμετρήσεων Τις τυχόν εκκρεμείς διαφωνίες του Αναδόχου, για τις οποίες δεν έχουν προσφύγει ακόμη στη διαδικασία του Άρθρου 42 των Γενικών Όρων Όλα τα άλλα δικαιολογητικά και στοιχεία που απαιτούνται από τη Σύμβαση. Η Επιχείρηση θα αποφασίσει εντός προθεσμίας 10 ημερών εάν η αίτηση του Αναδόχου θα γίνει αποδεκτή ή όχι, λαμβάνοντας υπόψη εάν ο Ανάδοχος έχει εκπληρώσει τις προβλεπόμενες στη Σύμβαση υποχρεώσεις του και εάν έχουν ικανοποιηθεί οι απαιτήσεις της παρούσας παραγράφου. Η Επιτροπή Προσωρινής Παραλαβής θα συντάξει Πρωτόκολλο μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία αποδοχής από την Επιχείρηση της αίτησης του Αναδόχου για Προσωρινή Παραλαβή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 31 παρ. 1.4 των Γενικών Όρων. Η προθεσμία που αναφέρεται στο Άρθρο 31, παρ. 1.5 των Γενικών Όρων για την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής ορίζεται σε είκοσι (20) ημέρες στην περίπτωση που το υπογράψει χωρίς επιφύλαξη ή από την ημερομηνία που θα υποβάλλει τις αντιρρήσεις του, εάν το υπογράψει με επιφύλαξη. Ως ημερομηνία Προσωρινής Παραλαβής ορίζεται η ημερομηνία Έγκρισης από την Επιχείρηση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής. Στις περιπτώσεις που, ως αποτέλεσμα των διαπιστώσεων που αναφέρονται στο Άρθρο 31, παρ. 1.2 των Γενικών Όρων, η Επιτροπή Παραλαβής θεωρήσει απαραίτητο να αναβάλει την Προσωρινή Παραλαβή μέχρι τη διευθέτηση όλων των σχετικών εκκρεμοτήτων, θα το δηλώσει στον Ανάδοχο και η διαδικασία της Προσωρινής Παραλαβής θα επαναληφθεί, με φροντίδα και έξοδα του Αναδόχου, μετά τη συμμόρφωση του τελευταίου στις προτάσεις και συστάσεις της Επιχείρησης. Σε αυτή την περίπτωση ως ημερομηνία Προσωρινής Παραλαβής ορίζεται η ημερομηνία κατά την οποία διαπιστώθηκε η άρση των ελαττωμάτων που επέβαλαν την αναβολή. 2. Περίοδος Εγγύησης Η περίοδος εγγύησης που ορίζεται στην παράγραφο 2.2. του Άρθρου 31 των Γενικών Όρων είναι δώδεκα (12) μήνες με έναρξη την ημερομηνία Έγκρισης του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής. Σε περίπτωση που κάποιο τμήμα του Έργου έχει, κατά τη γνώμη της Επιχείρησης, ένα ελάττωμα το οποίο εμποδίζει τη λειτουργία του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προχωρήσει στην αποκατάσταση του ελαττώματος ενώ η Επιχείρηση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της, που απορρέουν από τη Σύμβαση. 12

46 Μετά την άρση του ελαττώματος σε βαθμό ικανοποιητικό για την Επιχείρηση, θα αρχίσει, με όλες τις σχετικές συνέπειες που προβλέπονται από τη Σύμβαση, μία νέα περίοδος Εγγύησης για το ελαττωματικό μέρος το οποίο έχει αντικατασταθεί ή επιδιορθωθεί, ίσης διάρκειας με αυτή που αναφέρεται παραπάνω. Η περίοδος Εγγύησης του Έργου θα παρατείνεται για διάστημα ίσο προς αυτό κατά το οποίο το εν λόγω τμήμα του Έργου παρέμεινε εκτός λειτουργίας, για λόγους μη οφειλόμενους στη ΔΕΗ. Εάν ο συνολικός χρόνος ανανέωσης της εγγύησης είναι μεγαλύτερος από ένα έτος, τα δύο μέρη θα πρέπει να συμφωνήσουν από κοινού τον οριστικό τρόπο αποκατάστασης και το ύψος αποζημίωσης της ΔΕΗ. Από την ημερομηνία έκδοσης της Βεβαίωσης Περάτωσης Εργασιών μέχρι και την Έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής, ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος και θα αποκαθιστά με δικές του δαπάνες οποιαδήποτε ζημιά του Έργου που οφείλεται σε αυτόν συμπεριλαμβανομένων τυχόν ελαττωμάτων του Έργου. 3. Οριστική Παραλαβή Η διαδικασία της Οριστικής Παραλαβής του Έργου θα ξεκινήσει δώδεκα (12) μήνες μετά την Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του ή μετά την εκπνοή της περιόδου Εγγυήσεώς του, αν αυτή έχει παραταθεί, εφόσον, κατά τη γνώμη της Επιχείρησης το Έργο έχει λειτουργήσει ικανοποιητικά κατά την περίοδο αυτή και οι όροι αυτού του Άρθρου, που αφορούν στην παράταση της περιόδου Εγγυήσεως, έχουν ληφθεί υπόψη. Η Επιχείρηση, εφόσον συμφωνεί, υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την υποβολή της αίτησης να την κάνει αποδεκτή και να προχωρήσει στη διαδικασία της Οριστικής Παραλαβής. Στην ίδια προθεσμία θα πρέπει να γνωστοποιήσει στον Ανάδοχο τους λόγους της τυχόν απόρριψης της αίτησης. Η προθεσμία που αναφέρεται στο Άρθρο 31, παρ. 3.4 των Γενικών Όρων για τη σύνταξη του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής ορίζεται σε τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία αποδοχής της αίτησης του Αναδόχου για την Οριστική Παραλαβή του Έργου. Η προθεσμία που αναφέρεται στο Άρθρο 31, παρ. 3.5 των Γενικών Όρων για την έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής ορίζεται σε είκοσι (20) ημέρες στην περίπτωση που το υπογράψει χωρίς επιφύλαξη ή από την ημερομηνία που θα υποβάλλει τις αντιρρήσεις του, εάν το υπογράψει με επιφύλαξη. ΑΡΘΡΟ 32 Τρόπος πληρωμής Δικαιολογητικά Για τις πληρωμές, πέραν των αναφερομένων στο Άρθρο 34 των Γενικών Όρων και στο τεύχος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» (κεφ.ζ), για τη σύνταξη των πιστοποιήσεων ισχύουν και τα ακόλουθα : Ι. Για την πληρωμή των απαιτούμενων εργασιών απαιτείται : Συγκεντρωτικός Λογαριασμός ελεγμένος και υπογεγραμμένος από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία, συνοδευόμενος από την αντίστοιχη Πιστοποίηση σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία : Μετά την λήξη του 50% του Έργου ο Ανάδοχος συντάσσει σε έξι (6) αντίγραφα την αντίστοιχη Πιστοποίηση και Συγκεντρωτικό Λογαριασμό σε έντυπα που εγκρίνονται από την Προϊσταμένη Υπηρεσία, των οφειλόμενων σ αυτόν ποσών από τις εργασίες που 13

47 εκτελέσθηκαν. Οι Πιστοποιήσεις αυτές στηρίζονται στις καταμετρήσεις των εργασιών και στα πρωτόκολλα παραλαβής αφανών εργασιών. Στην Πιστοποίηση περιλαμβάνονται μόνο εργασίες που έχουν καταμετρηθεί. Για τμήματα όμως του Έργου που κατά την κρίση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας δεν ήταν δυνατή η σύνταξη επιμετρήσεων κατά διακριτά και αυτοτελώς επιμετρήσιμα τμήματα του Έργου, επιτρέπεται να περιλαμβάνονται στην Πιστοποίηση εργασίες βάσει προσωρινών επιμετρήσεων για τις οποίες όμως έχουν ληφθεί επιμετρητικά στοιχεία. Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία, μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από τη λήψη του, υπογράφει τον Συγκεντρωτικό Λογαριασμό και την Πιστοποίηση βεβαιώνοντας έτσι ότι οι ποσότητες είναι σύμφωνες με τις Επιμετρήσεις και τα Επιμετρητικά στοιχεία, οι τιμές σύμφωνα με τη Σύμβαση και τις σχετικές διατάξεις και γενικά ότι έχουν διενεργηθεί στο Λογαριασμό και στην Πιστοποίηση όλες οι περικοπές και εκπτώσεις ποσών που προκύπτουν από τη Σύμβαση. Αν η Πιστοποίηση που έχει υποβληθεί έχει ασάφειες ή ανακρίβειες σε βαθμό που να είναι δυσχερής η διόρθωσή της, η Επιβλέπουσα Υπηρεσία επισημαίνει τις ανακρίβειες ή ασάφειες που διαπιστώθηκαν κατά τον έλεγχο και παραγγέλλει την ανασύνταξη και την επανυποβολή της. Στην περίπτωση αυτή η ως άνω οριζόμενη προθεσμία αρχίζει από την επανυποβολή της από τον Ανάδοχο. Μετά την έγκριση της Πιστοποίησης και του Συγκεντρωτικού Λογαριασμού από την Προϊστάμενη Υπηρεσία και την προσκόμιση του θεωρημένου Τιμολογίου και των λοιπών δικαιολογητικών η Επιχείρηση υποχρεούται να προβαίνει στην πληρωμή του λογαριασμού όπως παρακάτω: ΙΙ. Πληρωμή αμοιβής/τιμήματος Η πληρωμή του Εργολάβου/Αναδόχου θα γίνεται από τη ΔΕΗ, μετά την εκτέλεση των εργασιών, την εικοστή τέταρτη (24 η ) ημέρα του τρίτου μήνα μετά το μήνα προσκόμισης των παρακάτω δικαιολογητικών: 1. Πιστοποίηση εκτέλεσης των εργασιών κατά τρόπο ικανοποιητικό και σύμφωνο με τους όρους της σύμβασης, εγκεκριμένη από το αρμόδιο όργανο της ΔΕΗ. 2. Τιμολόγιο του Εργολάβου υπέρ της ΔΕΗ. 3. Φορολογική Ενημερότητα. 4. Ασφαλιστική Ενημερότητα. 5. Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του Εργολάβου/Αναδόχου με την οποία θα βεβαιώνεται ότι έχουν τηρηθεί απαρεγκλίτως οι διατάξεις της Εργατικής και Ασφαλιστικής Νομοθεσίας για το απασχολούμενο Προσωπικό από αυτόν ή/και τον Υπεργολάβο για την περίοδο αναφοράς του τιμολογίου. 6. Αντίγραφο της ΑΠΔ στην οποία να αναφέρεται κάθε εργαζόμενος του Εργολάβου ή/και Υπεργολάβου που απασχολήθηκε στα πλαίσια της Σύμβασης για την περίοδο αναφοράς του τιμολογίου. 7. Αντίγραφα παραστατικών, από τα οποία αποδεικνύεται η καταβολή μέσω Τραπέζης των αποδοχών των εργαζομένων στον Εργολάβο/Ανάδοχο ή Υπεργολάβο αυτού. 8. Κάθε άλλο έγγραφο που δύναται να αποδείξει την τήρηση της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας για το προσωπικό που απασχολήθηκε την περίοδο αναφοράς του τιμολογίου, το οποίο τυχόν θα ζητηθεί από τα αρμόδια όργανα της ΔΕΗ. Αν όμως παρά τη σχετική ειδοποίηση ο Ανάδοχος καθυστερεί στην προσκόμιση των δικαιολογητικών αυτών η προθεσμία για την πληρωμή τους αρχίζει από την υποβολή των δικαιολογητικών αυτών. Οι τιμές δεν υπόκεινται σε αναθεώρηση. Επιπρόσθετα, παρέχεται η δυνατότητα (αλλά μόνο για τις συμβάσεις που πληρώνονται μέσω της ΔΟΛ και οι οποίες δεν έχουν εκχωρηθεί) να δοθεί στον Ανάδοχο ο ΦΠΑ στις 24 του επόμενου μήνα εφόσον ο Ανάδοχος συμφωνήσει στην πληρωμή του τιμήματος της 14

48 τιμολογούμενης αξίας την 24 η ημέρα του τέταρτου (4) μήνα από την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών. Τον Ανάδοχο βαρύνουν όλες οι δαπάνες για εκτελωνισμούς, φόρους, τέλη, δασμούς, κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες νόμιμες επιβαρύνσεις, όπως ισχύουν κατά το χρόνο που δημιουργείται η υποχρέωση καταβολής τους. Δεν περιλαμβάνουν το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) του ν. 2859/2000 ως ισχύει, ο οποίος βαρύνει τη ΔΕΗ Α.Ε. ΑΡΘΡΟ 33 Ασφαλιστικές καλύψεις 1. Είναι υποχρεωτικές για τον Ανάδοχο οι ασφαλίσεις που αναφέρονται στο Άρθρο 38 των Γενικών Όρων. 2. Επί πλέον και ειδικότερα σε ότι αφορά την Ασφάλιση ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ συμφωνείται ότι: 2.1 Ως προς τα αντικείμενα ασφάλισης Η ασφαλιστική αυτή κάλυψη θα παρέχεται έναντι οποιασδήποτε απώλειας, ζημιάς ή καταστροφής, μερικής ή ολικής, που οφείλονται ή προκαλούνται από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία περιλαμβανομένων των κινδύνων από ανωτέρα βία, τυχαία περιστατικά, καθώς επίσης από λανθασμένη μελέτη (faulty design), λανθασμένη κατασκευή (manufacturer's risk), ελαττωματικά υλικά, λανθασμένη εργασία, με εξαίρεση τους κινδύνους που συνήθως εξαιρούνται και δεν καλύπτονται από τα συνήθη Ασφαλιστήρια ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (π.χ. πόλεμος, εισβολή, ανταρσία, λαϊκή εξέγερση, επανάσταση, κατάσχεση, μόλυνση από ραδιενέργεια ή ιονίζουσα ακτινοβολία κλπ.). 2.2 Ως προς τη Διάρκεια ασφάλισης: Η ευθύνη των ασφαλιστών θα λήγει κατά την ημερομηνία έγκρισης του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του Έργου. 3. Σε ότι αφορά την Ασφάλιση ΕΝΑΝΤΙ ΚΙΝΔΥΝΩΝ από Τυχαία Περιστατικά και Ανωτέρα Βία και την Ασφάλιση ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ του Αναδόχου έναντι Τρίτων συμφωνείται ότι η διάρκεια ασφαλίσεων λήγει κατά την ημερομηνία έγκρισης του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του Έργου. Άρθρο 34 Καταγγελία της Σύμβασης Πέραν των αναφερομένων στο Άρθρο 43 των Γενικών Όρων της Σύμβασης ισχύουν και τα ακόλουθα: 1. Εάν ο εργολάβος ήθελε παραβεί οποιονδήποτε από τους όρους και συμφωνίες της παρούσας σύμβασης, ρητά συνομολογουμένων όλων σαν εξ ίσου ουσιωδών, η ΔΕΗ θα καταγγέλλει τη σύμβαση τηρουμένων κατά τα λοιπά των προβλέψεων και προθεσμιών του Άρθρου 43 των Γενικών Όρων της Σύμβασης. 2. Τονίζεται ρητώς ότι η μη τήρηση των όρων που εμπεριέχονται στο Άρθρο 23 του παρόντος τεύχους των Ειδικών Όρων της Σύμβασης συνιστά λόγο καταγγελίας της Σύμβασης. 15

49 Άρθρο 35 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν / 2005 ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3 ΤΟΥ Ν. 3310/2005 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ Ν. 3414/2005. Ο Ανάδοχος προσκόμισε την με αρ. πρωτ δια των νομίμων εκπροσώπων του, σχετική υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 όπως ισχύει, επικυρωμένη κατά νόμο από την αρμόδια αρχή, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπό του ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ειδικά για το σκοπό αυτό από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας (προσκομίζοντας επικυρωμένο αντίγραφο του οικείου πρακτικού), με την οποία θα δηλώνει ότι δεν έχει εκδοθεί καταδικαστική απόφαση κατά την έννοια του άρθρου 3 του ν. 3310/2005 όπως ισχύει κατόπιν της τροποποίησής του από το ν. 3414/2005, η οποία αφορά στα πρόσωπα της εταιρείας (όπως αυτά αναφέρονται στο πιο πάνω άρθρο του νόμου) και ότι δεσμεύεται να γνωστοποιεί αμελλητί προς την ΔΕΗ μέχρι την ολοκλήρωση της εκτέλεσης της σχετικής σύμβασης, τυχόν έκδοση σχετικής καταδικαστικής απόφασης με ισχύ δεδικασμένου σχετικά με την συνδρομή των ασυμβίβαστων ιδιοτήτων και απαγορεύσεων των πιο πάνω άρθρων του νόμου και κατ εφαρμογή των παρ. 4 και 5 του τίτλου ΙΙ ΤΗΣ ΚΥΑ20977/ΦΕΚ/Β/ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΑΠΤΟΥΝ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΡΙΘΜΗΜΕΝΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ Ν 3310/2005 ΟΠΩΣ ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 2 ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ Ν. 3414/2005). 16

50 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ ΑΘΗΝΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΤΕΠΜ 597» ΑΣΠ ΘΗΡΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΨΥΞΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΚΑΝΗΣ ΗΡΕΜΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Το παρόν τεύχος αφορά στη μελέτη και κατασκευή φρεατίου καθαρισμού (φίλτρανση) και αντλήσεως του θαλασσινού νερού ψύξεως των μηχανών καθώς και λεκάνης ηρεμίας του απαγόμενου νερού ψύξης των μηχανών στον ΑΣΠ Θήρας, στη θέση της υπάρχουσας αποθήκης (παλαιού μηχανοστασίου) που θα κατεδαφισθεί. Περιλαμβάνει τα παρακάτω κεφάλαια: Α. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Β. ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Γ. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΛΑ Δ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΕΛΕΤΩΝ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) Ε. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Ζ. ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Η παρούσα εργολαβία περιλαμβάνει: 1. Μελέτη και κατασκευή φρεατίου για τoν καθαρισμό και την άντληση του θαλασσινού νερού ψύξεως των μηχανών - Αντιστήριξη περιμετρικά με αλληλοτεμνόμενους πασσάλους. 2. Προμήθεια και τοποθέτηση σταθερών ηλεκτροκίνητων φίλτρων. 3. Εγκατάσταση τμήματος νέου αγωγού προσαγωγής θαλασσινού νερού ψύξεως. 4. Κατασκευή νέου φρεατίου προσαγωγής νερού ψύξεως. 5. Μελέτη και κατασκευή λεκάνης ηρεμίας νερού απαγωγής θαλασσινού νερού ψύξεως των μηχανών. 6. Εγκατάσταση νέου αγωγού νερού απαγωγής από πολυαιθυλένιο PΕ Κατασκευή νέου φρεατίου απαγωγής (του απαγόμενου νερού ψύξεως των μηχανών). Ο συνολικά διατιθέμενος χώρος για την κατασκευή του φρεατίου καθαρισμού του θαλασσινού νερού ψύξεως και της λεκάνης ηρεμίας νερού απαγωγής είναι περίπου 40,00μ. (μήκος) x 17,00μ. (πλάτος). Στον εν λόγω χώρο υπάρχει αποθήκη (παλαιό μηχανοστάσιο), διαστάσεων 33.90x14.50μ., η οποία θα καθαιρεθεί. Η θέση υποδεικνύεται στο υπ αριθ τοπογραφικό σχέδιο (ελάχιστη απόσταση από την περίφραξη, περίπου 9μ.) και θα οριστικοποιηθεί επιτόπου του έργου.

51 Πιο αναλυτικά, οι εργασίες που θα εκτελεσθούν είναι οι εξής: 1. Μελέτη και κατασκευή φρεατίου για τoν καθαρισμό και την άντληση του θαλασσινού νερού ψύξεως των μηχανών - Αντιστήριξη περιμετρικά με αλληλοτεμνόμενους πασσάλους Στον παραπάνω διατιθέμενο χώρο, θα κατασκευασθεί φρεάτιο καθαρισμού και αντλήσεως του θαλασσινού νερού ψύξεως, με διαστάσεις 30.00μ. (μήκος) x 17.00μ. (πλάτος). Σε ό,τι αφορά το βάθος, η στάθμη του πυθμένα του φρεατίου θα είναι κατά 1μ. χαμηλότερη από τη στάθμη εισόδου του αγωγού στο διαμέρισμα ηρεμίας ενώ η στάθμη εδράσεως των αντλιών στο διαμέρισμα αντλήσεως και επισκευών θα είναι περίπου +1.00μ. πάνω από τη στάθμη της θάλασσας (στάθμη του δαπέδου του αντλιοστασίου). Η στάθμη του εδάφους (επίπεδο εργασίας) βρίσκεται περίπου 3.20μ. πάνω από τη στάθμη της θάλασσας. Το εν λόγω φρεάτιο θα αποτελείται από τρία (3) διαμερίσματα: α) ηρεμίας του εισερχομένου, από το φρεάτιο της παραλίας, θαλασσινού νερού, με προβλεπόμενη παροχή 8000 κμ/ώρα και μήκος 16μ. με δύο επιπλέον επιφάνειες 6.00μ.x3.00μ. έκαστη, όπως περιγράφεται στην παρ.2 β) καθαρισμού του νερού με δύο (2) διπλά σετ από σταθερά ηλεκτροκίνητα φίλτρα παροχής 4000 κμ/ώρα έκαστο και μήκος 4.00μ γ) αντλήσεως του νερού για την ψύξη των μηχανών, με μήκος 10μ. (αντλιοστάσιο μήκους 7μ. + χώρος επισκευής αντλιών μήκους 3μ.). Στο χώρο επισκευής των αντλιών, οι αντλίες θα μεταφέρονται εκεί με τη χρήση γερανογέφυρας ανυψωτικής ικανότητας 4t, που θα εγκατασταθεί κατά μήκος των διαμερισμάτων φίλτρων καθαρισμού και αντλήσεως (μήκος γερανογέφυρας 14.00μ. και πλάτος γερανογέφυρας 17.00μ.), με το γάντζο σε ύψος 4.00μ. από τη στάθμη δαπέδου του αντλιοστασίου. Στο διαμέρισμα αντλήσεως θα προβλεφθούν έξη (6) οπές αναρρόφησης αντλιών διαμέτρου 0,90μ. έκαστη, για έξη (6) αντλίες μέγιστης παροχής έως 1600 κμ/ώρα έκαστη. Μεταξύ των αντλιών θα κατασκευασθούν τοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος, πάχους 30εκ., μήκους (ενδεικτικού) 1.70μ. και ύψους όσο αυτό από τη στάθμη του πυθμένα μέχρι τη στάθμη εδράσεως των αντλιών (στάθμη δαπέδου αντλιοστασίου). Περιμετρικά του φρεατίου και σε μήκος 24μ. (περιλαμβάνεται το διαμέρισμα ηρεμίας, το διαμέρισμα φίλτρων καθαρισμού και το διαμέρισμα αντλήσεως πλην του χώρου εδράσεως των αντλιών, ο οποίος εκτιμάται 3.00μ.) θα γίνει αντιστήριξη του εδάφους με αλληλοτεμνόμενους πασσάλους, διαμέτρου Φ80εκ., από οπλισμένο σκυρόδεμα C25/30/B500C, των 400 έως 500 χγρ/κμ τσιμέντου, σε δύο φάσεις, δεμένους με κεφαλόδεσμο. Ο πυθμένας και τα τοιχεία του φρεατίου θα κατασκευασθούν από οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25/B500C. Για την κατασκευή του φρεατίου θα εφαρμοσθεί η Τεχνική Προδιαγραφή ΠΜ 134. Σημειώνεται ότι οι διάμετροι και τα πάχη που αναγράφονται σ αυτήν μπορούν να τροποποιηθούν μόνο προς τα πάνω, δηλ. τα αναγραφόμενα είναι τα ελάχιστα (π.χ. πάχη πυθμένα, πάχος τοιχείων, πάχος στρώσης υπόβασης, διάμετροι πασσάλων κλπ.). Κατά τη σκυροδέτηση, θα προστεθεί μέσα στα υλικά σκυροδέματος ειδικό στεγανωτικό μάζης. Στη βόρεια πλευρά του φρεατίου, στο διαμέρισμα ηρεμίας, θα προβλεφθεί οπή κατάλληλης διαμέτρου, στο τοίχωμα και στους αντίστοιχους αλληλοτεμνόμενους πασσάλους, στη θέση εισόδου του νέου τμήματος αγωγού προσαγωγής του θαλασσινού νερού ψύξεως (βλέπε παρ. 4), που θα ξεκινά από την υπάρχουσα τυφλή φλάντζα του φρεατίου ηρεμίας που βρίσκεται στην παραλία και θα καταλήγει στο παρόν φρεάτιο.

52 Η εσωτερική επιφάνεια του φρεατίου καθώς και η εσωτερική επιφάνεια του πυθμένα θα επιχρισθούν με στεγανοποιητικό, επαλειφόμενο, τσιμεντοειδές κονίαμα ενώ εξωτερικά θα πραγματοποιηθεί επάλειψη με έγχρωμη βαφή, ενός συστατικού, ακρυλικής βάσης, Tecnoriv AC 100 της SINTECNO ή ισοδύναμης εγκρίσεως της Υπηρεσίας, ενδεικτικής απόχρωσης RAL 7032, αφού προηγηθεί η ανάλογη προεργασία, όπως περιγράφεται στο αντίστοιχο άρθρο του τιμολογίου προσφοράς. Για την εκτέλεση των εργασιών στεγανοποίησης θα εφαρμοσθούν οι οδηγίες του προμηθευτή των στεγανωτικών υλικών. Στην οροφή του φρεατίου, θα προβλεφθούν τουλάχιστον τρεις (2) καταπακτές ελέγχου, καθαρών διαστάσεων 70εκ. x 70εκ., με κάλυψη από αιρετές πλάκες σκυροδέματος και γαλβανισμένες κλίμακες καθόδου, εκ των οποίων η μία θα βρίσκεται στο αντλιοστάσιο. Επίσης, θα προβλεφθούν καναλάκια απορροής του νερού ψεκασμού και καθαρισμού των φίλτρων, πλάτους εκ. και βάθους περίπου 30εκ., καλυμμένα με εσχάρες γαλβανισμένες εν θερμώ. Οι φερτές ύλες που θα παρασύρει το νερό θα συγκεντρώνονται σε κάδο από ανοξείδωτο χάλυβα 316L, του οποίου η θέση θα καθορισθεί από τη μελέτη. Η κατασκευή του φρεατίου πρέπει να γίνει εν ξηρώ, γι αυτό ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για την άντληση των υπογείων νερών κατά τη διάρκεια των εργασιών. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής του φρεατίου, την εγκατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού και την τοποθέτηση του αγωγού προσαγωγής, ο Ανάδοχος θα συνδέσει το νέο αγωγό με το φρεάτιο, στο διαμέρισμα ηρεμίας. στη θέση που έχει προβλεφθεί. Καθ όλη τη διάρκεια των εργασιών κατασκευής του φρεατίου ο Ανάδοχος θα μεριμνήσει ώστε να μη διακοπεί η συνεχής και αδιάλειπτη προσαγωγή του θαλασσινού νερού ψύξεως διαμέσου του υπάρχοντος συστήματος. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκπονήσει αρχιτεκτονική και στατική μελέτη του φρεατίου, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω στοιχεία καθώς επίσης την υδροστατική πίεση, τις ωθήσεις γαιών και την άνωση των υπογείων νερών όταν το φρεάτιο είναι άδειο. Επίσης, υποχρεούται να εκπονήσει τη στατική και αρχιτεκτονική μελέτη της γερανογέφυρας. Οι τελικές διαστάσεις του φρεατίου και των διαμερισμάτων, το βάθος θεμελίωσης, οι οπλισμοί των πασσάλων, τα πάχη και οι οπλισμοί τοιχείων και πυθμένα κλπ. θα προκύψουν από τη σχετική μελέτη που θα συντάξει ο Ανάδοχος, αφού προηγηθεί εδαφοτεχνική έρευνα με μία, τουλάχιστον, γεώτρηση στη θέση του φρεατίου, την οποία θα υποβάλει στην Υπηρεσία για έγκριση. Κατά τη διάτρηση πρέπει να παρακολουθείται η συμπεριφορά του εδάφους. 2. Προμήθεια και τοποθέτηση σταθερών ηλεκτροκίνητων φίλτρων Στο χώρο μεταξύ διαμερίσματος ηρεμίας και διαμερίσματος αντλήσεως θα τοποθετηθούν δύο διπλά σετ σταθερών ηλεκτροκίνητων φίλτρων παροχής 4000κμ/ώρα, από ανοξείδωτο χάλυβα 316L, υπό κλίση περίπου Συγκεκριμένα, η δίοδος του νερού από το διαμέρισμα ηρεμίας προς το αντλιοστάσιο θα γίνεται μέσω δύο καναλιών διαστάσεων περίπου 3.00μ. μήκος (κατά την κατεύθυνση ροής) x 2.00μ. πλάτος, στα οποία θα τοποθετηθούν τα εν λόγω φίλτρα. Τα δύο κανάλια θα απέχουν 1μ. μεταξύ τους. O υπόλοιπος χώρος δηλ. δυο επιφάνειες διαστάσεων 6.00μ.x3.00μ. έκαστη, θα αποτελούν προέκταση του διαμερίσματος ηρεμίας, το οποίο συνεπώς θα έχει σχήμα Π και θα

53 αποτελείται από την επιφάνεια διαστάσεων 16.00x17.00μ (παρ.1) και τις ανωτέρω δύο επιφάνειες. Το πρώτο σετ των φίλτρων, προς το διαμέρισμα ηρεμίας, θα έχει διαστάσεις (μάτι) εσχάρας 2.5εκ.x2.5εκ., για το φιλτράρισμα μεγάλων διαστάσεων φερτών υλικών και το δεύτερο σετ θα έχει διαστάσεις (μάτι) εσχάρας 1.5εκ.x1.5εκ. Και τα δύο σετ θα φέρουν ενσωματωμένο «καλαθάκι» έμπροσθεν, στο κάτω μέρος τους, ύψους περίπου 40εκ., στο οποίο θα συγκρατούνται τα φερτά υλικά κατά την ανύψωση (ηλεκτροκίνητα) του φίλτρου, για τον καθαρισμό του. Τα καλαθάκια στα άκρα τους, μετά την ηλεκτροκίνητη ανύψωση των φίλτρων, θα ανοίγουν για το άδειασμα των φερτών υλικών π.χ. σε καναλάκια και ειδικό δοχείο συγκέντρωσης φερτών, που θα πρέπει να έχουν προβλεφθεί στην επιφάνεια του φρεατίου ή όπως αλλιώς θα προτείνεται από τη μελέτη του υποψηφίου Αναδόχου. Τα φίλτρα θα κυλίονται σε πλευρικούς ενισχυμένους οδηγούς από ανοξείδωτο χάλυβα 316L, εφοδιασμένους με όλους τους απαραίτητους μηχανισμούς, όπως αντιτριβικές ταινίες κύλισης, ταινίες στεγανοποίησης κλπ. 3. Εγκατάσταση τμήματος νέου αγωγού προσαγωγής θαλασσινού νερού ψύξεως Μεταξύ του υπάρχοντος φρεατίου ηρεμίας αλληλοτεμνόμενων πασσάλων στην παραλία (φρεάτιο Γ) και του νέου φρεατίου της παρούσας σύμβασης, θα τοποθετηθεί νέο τμήμα χαλύβδινου αγωγού Φ1500χλστ., πάχους 10χλστ, σύμφωνα με την ΠΜ 151 (κεφ.16,17), για την προσαγωγή του θαλασσινού νερού ψύξεως. Το εν λόγω τμήμα θα έχει μήκος περίπου 55μ., θα ξεκινά από την τυφλή φλάντζα του υπάρχοντος φρεατίου και θα καταλήγει με κατάλληλη κλίση, για ομαλή ροή, στο διαμέρισμα ηρεμίας, στη βόρεια πλευρά του νέου φρεατίου, σε οπή που θα έχει προβλεφθεί κατά την κατασκευή του, για το σκοπό αυτό. Ο σωλήνας θα διέρχεται κάτω από την παραλία, σε μήκος περίπου 27μ. και στο υπόλοιπο μήκος του θα διέρχεται κάτω από τη δημοτική οδό, στην οποία θα πραγματοποιηθεί τομή, με τις απαιτούμενες εργασίες π.χ. εκσκαφή του εδάφους, έργα προσωρινής αντιστήριξης των τοιχωμάτων της οδού, άντληση υπογείων υδάτων κλπ. προκειμένου να τοποθετηθεί ο αγωγός, ο οποίος θα είναι υπόγειος. Θα γίνει δε εγκιβωτισμός σε όλο το μήκος του, σε οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25, πάχους 40εκ. ή περισσότερο, αν αυτό κριθεί απαραίτητο λόγω ιδιαίτερων επιτόπιων συνθηκών και λαμβανομένου υπόψη ότι στο συγκεκριμένο χώρο επιτρέπεται η διέλευση οχημάτων. Ακολούθως, θα γίνει επανεπίχωση με τα υλικά της εκσκαφής και στο τμήμα της οδού θα γίνει αποκατάσταση στην πρότερη κατάσταση. Η διάμετρος της οπής στο διαμέρισμα ηρεμίας θα είναι κατάλληλης διαμέτρου για τη σύνδεση του εγκιβωτισμένου χαλυβδοσωλήνα Φ1500χλστ. και θα προσαυξηθεί κατά 2-4εκ., προκειμένου να είναι εφικτή η σφράγιση του κενού μεταξύ σωλήνα και σκυροδέματος φρεατίου με στεγανωτικό υλικό. 4. Κατασκευή νέου φρεατίου προσαγωγής νερού ψύξεως Στη θέση τομής του νέου χαλυβδοσωλήνα προσαγωγής θαλασσινού νερού ψύξεως Φ1500χλστ. (παρ. 4) με τον υπάρχοντα αγωγό προσαγωγής Φ120εκ. θα κατασκευασθεί φρεάτιο που θα εγκιβωτίζει τον υπάρχοντα αγωγό. Η θέση του προσδιορίζεται ενδεικτικά στο υπ αριθ τοπογραφικό διάγραμμα και θα οριστικοποιηθεί επιτόπου του έργου. Το φρεάτιο θα έχει καθαρές διαστάσεις, περίπου, 3.00μ.Χ1.30μ., πάχος τοιχωμάτων 0.25μ. και πυθμένα 0,25μ και θα κατασκευασθεί από οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20/B500C με οπλισμό διπλή εσχάρα Φ10/15, μία σε κάθε παρειά των τοιχωμάτων και μία άνω και μία κάτω, στον πυθμένα. Η επικάλυψη του φρεατίου θα γίνει με φύλλο αντιολισθητικής λαμαρίνας, πάχους 4χλστ, με τελάρο ανάλογης διατομής, που θα στηρίζεται σε σιδηρογωνιές L40X4χλστ., γαλβανισμένες εν θερμώ κατά DIN50976 και πακτωμένες στο σκυρόδεμα των τοιχωμάτων του φρεατίου με αγκύρια Φ8/25.

54 Το φρεάτιο θα στεγανοποιηθεί εσωτερικά, με στεγανοποιητικό, επαλειφόμενο τσιμεντοειδές κονίαμα δύο συστατικών, τύπου SikaTop Seal 107SH της Sika ή ισοδύναμου εγκρίσεως της Υπηρεσίας ενώ εξωτερικά θα πραγματοποιηθεί επάλειψη με έγχρωμη βαφή, ενός συστατικού, ακρυλικής βάσης, Tecnoriv AC 100 της SINTECNO ή ισοδύναμης εγκρίσεως της Υπηρεσίας, ενδεικτικής απόχρωσης RAL 7032, αφού προηγηθεί η ανάλογη προεργασία, όπως περιγράφεται στο αντίστοιχο άρθρο του τιμολογίου προσφοράς. Πριν από την κατασκευή του νέου φρεατίου θα πραγματοποιηθεί εκσκαφή, στον πυθμένα της οποίας θα γίνει διάστρωση με άοπλο σκυρόδεμα πάχους 20εκ., κατηγορίας C12/15. Ο νέος αγωγός θα συνδεθεί στο τοίχωμα του φρεατίου, όπου θα υπάρχει αναμονή με τυφλή φλάντζα. Μεταξύ του φρεατίου αυτού και του διαμερίσματος ηρεμίας του φρεατίου καθαρισμού με φίλτρα και αντλήσεως (παρ.1), θα τοποθετηθεί τμήμα όμοιου χαλυβδοσωλήνα (παρ. 4) που θα καταλήγει στο τοίχωμα του διαμερίσματος ηρεμίας, σε αναμονή με τυφλή φλάντζα. Για το λόγο αυτό, στη συγκεκριμένη θέση, δε θα κατασκευασθούν οι προβλεπόμενοι πάσσαλοι. Όταν ολοκληρωθεί η κατασκευή του φρεατίου καθαρισμού και αντλήσεως, θα καθαιρεθεί το τμήμα του υπάρχοντος αγωγού προσαγωγής Φ120εκ. εντός του νέου φρεατίου προσαγωγής και θα αφαιρεθούν οι φλάντζες του νέου αγωγού προκειμένου να τεθεί σε λειτουργία το νέο σύστημα προσαγωγής θαλασσινού νερού ψύξεως διαμέσου του νέου αγωγού και του φρεατίου καθαρισμού με φίλτρα. Σημειώνεται ότι τα στοιχεία του υπάρχοντος αγωγού φαίνονται στο υπ αριθ Α σχέδιο. 5. Μελέτη και κατασκευή λεκάνης ηρεμίας απαγωγής θαλασσινού νερού ψύξεως των μηχανών Σε επαφή με το φρεάτιο καθαρισμού και αντλήσεως, θα κατασκευασθεί λεκάνη ηρεμίας του νερού απαγωγής θαλασσινού νερού ψύξεως, στη θέση που υποδεικνύεται στο υπ αριθ τοπογραφικό σχέδιο. Το πλάτος της θα είναι 17.00μ. και το μήκος της 10.00μ. Για το λόγο αυτό, πιθανότατα θα καθαιρεθεί η υπάρχουσα λεκάνη στη θέση αυτή και, στην περίπτωση αυτή, η απαγωγή του νερού ψύξης θα γίνεται, προσωρινά, μέσω νέου αγωγού πολυαιθυλενίου PΕΦ800χλστ., ο οποίος θα συνδεθεί στο υπάρχον κανάλι απαγωγής εσωτερικά της περίφραξης και θα καταλήγει σε αγωγό ομβρίων, που βρίσκεται εξωτερικά της βόρειας πλευράς του γηπέδου. Η λεκάνη απαγωγής θα κατασκευασθεί σε επαφή με το διαμέρισμα ηρεμίας του φρεατίου καθαρισμού. Σημειώνεται ότι οι οπές των πασσάλων που θα διανοιχθούν σ αυτή την πλευρά θα πληρωθούν από τη στάθμη εδάφους μέχρι τη στάθμη του κεφαλόδεσμου, ο οποίος θα ξεκινά από τον πυθμένα της λεκάνης, με αμμοχάλικο. Η λεκάνη θα χρησιμοποιηθεί για την απαγωγή του νερού ψύξης των μηχανών στην θάλασσα, το οποίο διερχόμενο από αυτή θα ηρεμεί ώστε να απαλλαγεί από τυχόν λάδια, κατάλοιπα πετρελαίου και λοιπές ουσίες. Ο πυθμένας της λεκάνης θα βρίσκεται στη στάθμη -0.30μ. κάτω από τη στάθμη της θάλασσας. Η στάθμη του εδάφους βρίσκεται περίπου 3.20μ. πάνω από τη στάθμη της θάλασσας. Τα πλευρικά τοιχεία της λεκάνης θα εξέχουν από το έδαφος τουλάχιστον 80εκ. Η λεκάνη θα κατασκευασθεί από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25-B500C και θα αποτελείται από τρία διαμερίσματα, τα οποία θα διαχωρίζονται με τοιχεία και θα επικοινωνούν μεταξύ τους με κατακόρυφους σωλήνες πολυαιθυλενίου τύπου ΗDPE, δομημένου τοιχώματος διαμέτρου Φ600 έως Φ800χλστ. (black, DE560X33.2χλστ., PN10), όπως και οι καμπύλες κεφαλής τους, για παροχή 8000κμ/ώρα.

55 Στα τοιχώματα της λεκάνης απαγωγής θα προβλεφθούν οπές κατάλληλης διαμέτρου στις θέσεις εισόδου και εξόδου του νέου εγκιβωτισμένου αγωγού απαγωγής (βλέπε επόμενη παρ.4). Η εσωτερική επιφάνεια της λεκάνης καθώς και η εσωτερική επιφάνεια του πυθμένα θα επιχρισθούν με στεγανοποιητικό, επαλειφόμενο, τσιμεντοειδές κονίαμα δύο συστατικών, τύπου SikaTop Seal 107SH της Sika ή ισοδύναμου εγκρίσεως της Υπηρεσίας ενώ εξωτερικά θα πραγματοποιηθεί επάλειψη με έγχρωμη βαφή, ενός συστατικού, ακρυλικής βάσης, Tecnoriv AC 100 της SINTECNO ή ισοδύναμης εγκρίσεως της Υπηρεσίας, ενδεικτικής απόχρωσης RAL 7032, αφού προηγηθεί η ανάλογη προεργασία, όπως περιγράφεται στο αντίστοιχο άρθρο του τιμολογίου προσφοράς. Για την εκτέλεση των εργασιών στεγανοποίησης θα εφαρμοσθούν οι οδηγίες του προμηθευτή των στεγανωτικών υλικών. Σημειώνεται ότι, ο πυθμένας του αγωγού απαγωγής που εισέρχεται στο πρώτο διαμέρισμα της λεκάνης απαγωγής, θα πρέπει να είναι σε πιο υψηλή στάθμη από αυτή των πυθμένων των στομίων των κατακόρυφων σωλήνων που βρίσκονται στο εσωτερικό της λεκάνης, των οποίων η στάθμη πρέπει να είναι πιο υψηλή από την αντίστοιχη του αγωγού απαγωγής που ξεκινάει από την λεκάνη (τρίτο διαμέρισμα). Για την πρόσβαση στα διαμερίσματα της λεκάνης, θα κατασκευασθεί μεταλλικός διάδρομος, από μεταλλική εσχάρα «περαστή τύπου Γ» με καθαρή βροχίδα 33x76χλστ και λάμα στήριξης 30/3χλστ., γαλβανισμένη εν θερμώ και βαμμένη με εποξειδικό χρώμα σύμφωνα με την παράγραφο 4 της ΠΜ 111. Ο διάδρομος θα στηρίζεται σε μεταλλικό πρόβολο μήκους 80εκ., κατασκευασμένο από τετραγωνική κοιλοδοκό SHS 80x5. Κάθε πρόβολος θα τοποθετείται σε απόσταση 1μ. από τον προηγούμενο και θα πακτώνεται σε μεταλλική πλάκα έδρασης (plate) διαστάσεων 20x20x8χλστ. με συνεχή ραφή πάχους 5χλστ. περιμετρικά. Η πλάκα έδρασης θα πακτώνεται στο τοίχωμα της λεκάνης απαγωγής με τέσσερα (4) ανοξείδωτα χημικά βλήτρα τύπου HILTI HAS-ER 8x80/14 και της αντίστοιχης χημικής ρητίνης HVU M8x80 ή αντίστοιχα εγκρίσεως της Υπηρεσίας. Κάθε πρόβολος θα υποστηρίζεται από μεταλλική αντηρίδα, διατομής SHS 80x3 η οποία θα συγκολλάται στον πρόβολο καθώς και στην πλάκα έδρασής της (plate) με συνεχή ραφή πάχους 4χλστ. περιμετρικά. Η πλάκα έδρασης της αντηρίδας (plate) θα έχει διαστάσεις 20x20x8χλστ. και θα πακτώνεται στο τοίχωμα της λεκάνης απαγωγής με τέσσερα (4) ανοξείδωτα χημικά βλήτρα τύπου HILTI HAS-ER 8x80/14 και της αντίστοιχης χημικής ρητίνης HVU M8x80 ή αντίστοιχα εγκρίσεως της Υπηρεσίας. Η πάκτωση της πλάκας έδρασης της αντηρίδας SHS 80x3 θα γίνει σε γωνία 45 σε σχέση με τη στάθμη του διαδρόμου. Όλα τα μεταλλικά μέλη που αφορούν στη στήριξη του μεταλλικού διαδρόμου, δηλαδή ο πρόβολος, η αντηρίδα και οι πλάκες έδρασης αυτών, θα είναι γαλβανισμένα εν θερμώ και βαμμένα με εποξειδικό χρώμα σύμφωνα με την παράγραφο 4 της ΠΜ 111. Περιμετρικά της λεκάνης ηρεμίας νερού απαγωγής θα τοποθετηθεί κιγκλίδωμα ασφαλείας, από γαλβανισμένο εν θερμώ σιδηροσωλήνα εσωτερικής διαμέτρου Φ1 1/2, ο οποίος θα χρωματισθεί με εποξειδικό χρώμα τύπου PRIMER, σύμφωνα με την ΠΜ111, παρ. 4. Επίσης, περιμετρικά των διαδρόμων (μεταλλικές εσχάρες), θα τοποθετηθεί όμοιο, ως άνω, κιγκλίδωμα. Για την πρόσβαση από την οροφή της λεκάνης στη στάθμη του μεταλλικού διαδρόμου, θα τοποθετηθούν στα δύο (2) άκρα της μεταλλικές κλίμακες τύπου ASCO, πλάτους 690χλστ., σύμφωνα με το αντίστοιχο άρθρο του τιμολογίου προσφοράς, γαλβανισμένες εν θερμώ και χρωματισμένες σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην παράγραφο 4 της ΠΜ 111. Σημειώνεται ότι το περιμετρικό κιγκλίδωμα ασφαλείας της λεκάνης στις θέσεις των εν λόγω κλιμάκων θα είναι αιρετό. Επεξηγηματικό είναι το σχέδιο 11513, το οποίο χορηγείται ενδεικτικά, δεδομένου ότι οι αρχιτεκτονικές διαστάσεις της λεκάνης και των διαμερισμάτων, τα πάχη τοιχείων και

56 πυθμένα, το μήκος και η διάμετρος πασσάλων, οι οπλισμοί πασσάλων, τοιχείων και πυθμένα, οι θέσεις, οι στάθμες και οι διάμετρος των κατακόρυφων σωλήνων πολυαιθυλενίου, οι στάθμες εισόδου και εξόδου των αγωγών απαγωγής, οι στάθμες προβόλων και διαδρόμων θα προκύψουν από τη μελέτη (κατ επέκταση οι τελικές στάθμες θα καθορισθούν επιτόπου του έργου, πάντα σε συνεννόηση με τον εντεταλμένο Μηχανικό). Οι τελικές διαστάσεις της λεκάνης και των διαμερισμάτων, το βάθος θεμελίωσης, τα πάχη και οι οπλισμοί τοιχείων και πυθμένα κλπ. θα προκύψουν από τη σχετική μελέτη που θα συντάξει ο Ανάδοχος, αφού προηγηθεί εδαφοτεχνική έρευνα με μία, τουλάχιστον, γεώτρηση στη θέση της λεκάνης, την οποία θα υποβάλει στην Υπηρεσία για έγκριση. Η διάμετρος και ο αριθμός των κατακόρυφων σωλήνων πολυαιθυλενίου και η διάμετρος των αγωγών απαγωγής θα προκύψουν από την υδραυλική μελέτη που θα εκπονήσει ο Ανάδοχος. Οι τελικές στάθμες εισόδου και εξόδου των αγωγών απαγωγής, των κατακόρυφων αγωγών πολυαιθυλενίου καθώς επίσης των προβόλων και διαδρόμων θα καθορισθούν επιτόπου του έργου, πάντα σε συνεννόηση με τον εντεταλμένο μηχανικό. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της λεκάνης ηρεμίας νερού απαγωγής, και αφού αυτή τεθεί σε λειτουργία, η προσωρινή απαγωγή θα καταργηθεί. Κατά τη διάτρηση πρέπει να παρακολουθείται η συμπεριφορά του εδάφους. 6. Εγκατάσταση νέου αγωγού νερού απαγωγής από πολυαιθυλένιο PΕ100 Για την απαγωγή του θαλασσινού νερού ψύξης από τη νέα λεκάνη ηρεμίας θα εγκατασταθεί νέος αγωγός από πολυαιθυλένιο PΕ100 (μετά των τυχόν απαιτούμενων καμπυλών), με διάμετρο κατάλληλη για την απαγωγή νερού ψύξεως παροχής 8000κμ/ώρα (θα προκύψει από τη μελέτη του Αναδόχου), τμήμα του οποίου θα ξεκινάει από το υπάρχον κανάλι απαγωγής εσωτερικά της περίφραξης και θα εισέρχεται στο πρώτο διαμέρισμα της λεκάνης (είσοδος) ενώ το υπόλοιπο τμήμα θα ξεκινάει από το τρίτο διαμέρισμα της λεκάνης απαγωγής (έξοδος), θα συνδέεται εντός νέου φρεατίου (βλέπε παρ. 5) με τον υπάρχοντα αγωγό απαγωγής Φ1000χλστ., ο οποίος απολήγει στον κεντρικό υποθαλάσσιο αγωγό απαγωγής. Για την τοποθέτηση του αγωγού, ο οποίος θα είναι υπόγειος, θα πραγματοποιηθεί εκσκαφή του εδάφους προκειμένου να γίνει εγκιβωτισμός σε όλο το μήκος του, σε οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25, με διαμήκη οπλισμό Φ16/15 και εγκάρσιο Φ12/15 σε δύο σχάρες (άνω και κάτω) πάχους τουλάχιστον 40εκ. ή περισσότερο, αν αυτό κριθεί απαραίτητο λόγω ιδιαίτερων επιτόπιων συνθηκών και λαμβανομένου υπόψη ότι στο συγκεκριμένο χώρο επιτρέπεται η διέλευση οχημάτων. Η θέση σύνδεσης του νέου αγωγού θα καθορισθεί επιτόπου του έργου, με γνώμονα την ομαλή ροή του νερού προς τον υποθαλάσσιο αγωγό απαγωγής. 7. Κατασκευή νέου φρεατίου απαγωγής (του απαγόμενου νερού ψύξεως των μηχανών) Στη θέση που υποδεικνύεται στο υπ αριθμόν τοπογραφικό σχέδιο, θα κατασκευαστεί νέο φρεάτιο απαγωγής από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20/B500C, όπου θα συνδέεται ο νέος αγωγός PVC, απαγωγής νερού ψύξης, που θα εξέρχεται από τη λεκάνη ηρεμίας, με τον υπάρχοντα αγωγό απαγωγής Φ1000χλστ., ο οποίος απολήγει στον κεντρικό υποθαλάσσιο αγωγό απαγωγής. Το φρεάτιο θα έχει καθαρές διαστάσεις, 1.50μ.Χ1.60μ., πάχος τοιχωμάτων 0.25μ. και πυθμένα 0.25μ., με οπλισμό διπλή εσχάρα Φ10/15, μία σε κάθε παρειά των τοιχωμάτων και μία άνω και μία κάτω, στον πυθμένα. Στα τοιχώματα του νέου φρεατίου απαγωγής θα προβλεφθούν οπές κατάλληλης διαμέτρου στις θέσεις εισόδου και εξόδου των αντίστοιχων αγωγών (νέου και υπάρχοντος). Η

57 διάμετρος των οπών θα είναι προσαυξημένη κατά 2-4εκ., ώστε να είναι εφικτή η σφράγιση του κενού μεταξύ σωλήνα και σκυροδέματος φρεατίου με εύκαμπτο τσιμεντοειδή στόκο τύπου Krismatic της MACON ή αντίστοιχο εγκρίσεως της Υπηρεσίας. Το φρεάτιο θα στεγανοποιηθεί εσωτερικά, με στεγανοποιητικό, επαλειφόμενο τσιμεντοειδές κονίαμα δύο συστατικών, τύπου SikaTop Seal 107SH της Sika ή ισοδύναμου εγκρίσεως της Υπηρεσίας ενώ εξωτερικά θα πραγματοποιηθεί επάλειψη με έγχρωμη βαφή, ενός συστατικού, ακρυλικής βάσης, Tecnoriv AC 100 της SINTECNO ή ισοδύναμης εγκρίσεως της Υπηρεσίας, ενδεικτικής απόχρωσης RAL 7032, αφού προηγηθεί η ανάλογη προεργασία, όπως περιγράφεται στο αντίστοιχο άρθρο του τιμολογίου προσφοράς. Η επικάλυψη του φρεατίου θα γίνει με φύλλο αντιολισθητικής λαμαρίνας, πάχους 4χλστ, με τελάρο ανάλογης διατομής, που θα στηρίζεται σε σιδηρογωνιές L40X4χλστ., γαλβανισμένες εν θερμώ κατά DIN50976 και πακτωμένες στο σκυρόδεμα των τοιχωμάτων του φρεατίου με αγκύρια Φ8/25. Πριν από την κατασκευή του νέου φρεατίου θα πραγματοποιηθεί εκσκαφή, στον πυθμένα της οποίας θα γίνει διάστρωση με άοπλο σκυρόδεμα πάχους 20εκ., κατηγορίας C12/15. Η στάθμη του πυθμένα του φρεατίου θα είναι τέτοιο ώστε να επιτυγχάνεται ομαλή, φυσική ροή, από τη λεκάνη, με κλίση αγωγού τουλάχιστον 1% με 2% και θα καθοριστεί επιτόπου του έργου σε συνεννόηση με τον εντεταλμένο Μηχανικό. Σημείωση Πριν ξεκινήσουν οι εργασίες, θα πρέπει ο χώρος να είναι απαλλαγμένος από οποιεσδήποτε υπάρχουσες κατασκευές και δίκτυα που τυχόν παρεμποδίζουν την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών και των οποίων θα γίνει επανατοποθέτηση μετά το πέρας των εργασιών, εφόσον αυτό απαιτείται, από τον Ανάδοχο, σε συνεννόηση πάντα με τον Διευθυντή του Σταθμού. Επίσης, κατά τη διάρκεια των εργασιών απαιτείται να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μη βλαφθούν τα τυχόν υπάρχοντα δίκτυα και λοιπές εγκαταστάσεις. Β. ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Η εκτέλεση των εργασιών θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω εγκεκριμένα σχέδια ή με τις αναθεωρήσεις και συμπληρώσεις τους: ΑΣΠ ΘΗΡΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 01 ΤΕΠΜ Κατασκευή φρεατίου καθαρισμού και αντλήσεως θαλασσινού νερού ψύξεως και λεκάνης ηρεμίας νερού απαγωγής 02 ΤΕΠΜ ΑΣΠ ΘΗΡΑΣ Τοπογραφικό διάγραμμα Ν.4178/2013 ΑΣΠ ΘΗΡΑΣ 03 ΤΕΠΜ ΤΜΚΕΠΜ ΤΜΚΕΠΜ Α Μελέτη και κατασκευή-αντικατάσταση αγωγού προσαγωγής θαλασσινού νερού ψύξεως Σχέδια φρεατίων ΔΗΣ ΘΗΡΑΣ Νέος πετρελαιαγωγός 1983 Τοπογραφικό για το επίγειο τμήμα ΔΗΣ ΘΗΡΑΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ 1974 Φρεάτια αντλήσεως φυκών ηρεμίας και αγωγός προσαγωγής

58 06 ΤΜΚΗ/ΜΕ Μ ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΠ ΚΩ Σχηματικό σχέδιο προμελέτης φρεατίων καθαρισμού και άντλησης θαλασσινού νερού ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΠ ΚΩ ΤΜΚΗ/ΜΕ ΤΕΠΜ Μ Σχηματική τομή φρεατίων καθαρισμού και άντλησης θαλασσινού νερού ΑΣΠ ΛΕΣΒΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΕΚΑΝΗΣ ΗΡΕΜΙΑΣ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΣΠ ΛΕΣΒΟΥ Οριζοντιογραφία έργου - Τομές 09 ΤΕΠΜ ΑΣΠ ΜΥΚΟΝΟΥ ΤΥΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΕΚΑΝΗΣ ΗΡΕΜΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΕΚΑΝΗΣ ΗΡΕΜΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΑΓΩΓΗΣ Σημειώνεται ότι τα υπ αριθ. Μ , Μ , και σχέδια θα χορηγηθούν ενδεικτικά. Ειδικά στα υπ αριθ. Μ και Μ σχέδια, δε θα ληφθούν υπόψιν τα θυροφράγματα εισόδου χώρου ηρεμίας, οι εσχάρες καθαρισμού (Νο8 υπομνήματος) και ο αριθμός των καταπακτών. Τα υπ αριθ , και Α σχέδια χορηγούνται προς ενημέρωση. Γ. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΛΑ Τα σύμβολα και οι συντμήσεις μονάδων που χρησιμοποιούνται στη σύμβαση είναι οι εξής: Α.Τ = Αριθμός ( ή άρθρο ) Τιμολογίου ΑΤΟΕ = Αναλυτικό Τιμολόγιο Οικοδομικών εργασιών Τ.Π = Αριθμός ( ή άρθρο ) Τεχνικών Προδιαγραφών ΟΙΚ, ΟΔΟ, ΗΛΜ = Αντίστοιχα Κονδύλια Αναθεώρησης Τιμών τεμ. = Όμοια τεμάχια μ. = Μέτρα μήκους τ.μ. = Τετραγωνικά μέτρα κ.μ. = Κυβικά μέτρα εκ. = Εκατοστά του μέτρου χλστ. = Χιλιοστά του μέτρου = ίντσες χλγ. = Χιλιόγραμμα Φ ή D = Διάμετρος Δ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΕΛΕΤΩΝ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) α. Υποβολή μελέτης κατά τη δημοπρασία Κάθε εργοληπτική επιχείρηση που θα λάβει μέρος στο διαγωνισμό, θα υποβάλει μαζί με τον φάκελο της προσφοράς της και ιδιαίτερο σφραγισμένο φάκελο που θα αφορά στα κάτωθι: α.1 Τεχνική έκθεση στην οποία θα γίνεται πλήρης περιγραφή όλων των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν, καθώς επίσης λεπτομερής περιγραφή του ηλεκτροκίνητου μηχανισμού ανύψωσης των φίλτρων καθαρισμού και του τρόπου συγκέντρωσης των φερτών υλικών

59 κατά το άδειασμα των φίλτρων. Ο μελετητής μπορεί να αναφέρει ή συνυποβάλει και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίνει απαραίτητο για την αρτιότητα της μελέτης. α.2 Προμελέτη που θα περιλαμβάνει σχέδια κατόψεων και τομών του φρεατίου καθαρισμού και αντλήσεως με τα σταθερά ηλεκτροκίνητα φίλτρα (μετά των πασσάλων) και τα κανάλια και δοχεία συγκέντρωσης των φερτών υλικών (ή όποιας διάταξης προτείνει ο υποψήφιος Ανάδοχος), σχέδια της λεκάνης ηρεμίας νερού απαγωγής, σχέδιο τομής της μεταλλικής γερανογέφυρας και σχέδιο προσωρινής σύνδεσης με το υφιστάμενο, εκτός του γηπέδου, κανάλι ομβρίων. β. Υποβολή μελέτης μετά την υπογραφή της σύμβασης Μετά την υπογραφή της σύμβασης και σε χρονικό διάστημα ενός μηνός, ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στον Υποτομέα Έργων Πολιτικού Μηχανικού/ΤΕΠΜ/ΔΠΑΝ/ΔΕΗ Α.Ε. πλήρη φάκελο μελέτης, ο οποίος θα περιέχει τα εξής (σε τρία αντίγραφα): β.1 Πλήρη αρχιτεκτονική μελέτη: Τοπογραφικό σχέδιο, Διάγραμμα Κάλυψης, Κατόψεις, Όψεις, Τομές και λεπτομέρειες του φρεατίου καθαρισμού και αντλήσεως με τα σταθερά ηλεκτροκίνητα φίλτρα, της λεκάνης ηρεμίας νερού απαγωγής μετά των αγωγών απαγωγής (εισόδου και εξόδου), σχέδια φρεατίου απαγωγής μετά της σύνδεσης του νέου αγωγού απαγωγής με το υφιστάμενο δίκτυο απαγωγής. β.2 Πλήρη στατική μελέτη: Τεύχη στατικών υπολογισμών και πλήρη σχέδια του φρεατίου και της λεκάνης, των πασσάλων, τεύχος της εδαφοτεχνικής έρευνας, τεύχος στατικής μελέτης και πλήρη σχέδια της μεταλλικής γερανογέφυρας. β.3 Υδραυλική μελέτη: Tεύχος υπολογισμών και πλήρη σχέδια μετά των λεπτομερειών του μηχανολογικού εξοπλισμού του φρεατίου καθαρισμού-αντλήσεως και της λεκάνης ηρεμίας νερού απαγωγής μετά των αγωγών απαγωγής. Η Υπηρεσία αφού ελέγξει όλες τις μελέτες θα επιστρέψει στον Ανάδοχο εγκεκριμένο το ένα αντίγραφο μέσα σε διάστημα είκοσι ημερών (από της υποβολής) ή θα ζητήσει ορισμένες τροποποιήσεις, εάν κατά την κρίση της απαιτούνται, τις οποίες υποχρεούται να δεχθεί και να εκτελέσει ο Ανάδοχος. Σημειώνεται εδώ ότι, ο τελικός έλεγχος από την Υπηρεσία έχει την έννοια της γενικότερης αποδοχής των παραπάνω μελετών και δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την κατά τους Νόμους ευθύνη που φέρει στο ακέραιο. Η Υπηρεσία θα χορηγήσει στον Ανάδοχο σχέδια υπαρχουσών εγκαταστάσεων για την σύνταξη του διαγράμματος κάλυψης και αντίγραφα υπαρχουσών οικοδομικών αδειών. Όλα τα παραπάνω σχέδια θα είναι κατασκευαστικά. Η Υπηρεσία αφού ελέγξει όλες τις μελέτες θα επιστρέψει στον Ανάδοχο εγκεκριμένο το ένα αντίγραφο μέσα σε διάστημα είκοσι ημερών (από της υποβολής) ή θα ζητήσει ορισμένες τροποποιήσεις εάν κατά την κρίση της απαιτούνται, τις οποίες υποχρεούται να δεχθεί και να εκτελέσει ο Ανάδοχος. Σημειώνεται εδώ ότι τόσο η προέγκριση όσο και ο τελικός έλεγχος από την Υπηρεσία έχουν την έννοια της γενικότερης αποδοχής των παραπάνω μελετών και δεν απαλλάσσουν τον Ανάδοχο από την κατά τους Νόμους ευθύνη που φέρει στο ακέραιο. γ. Έγκριση δόμησης και άδεια δόμησης Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει πλήρη φάκελο με όλες τις απαιτούμενες από τους νόμους μελέτες, στο αρμόδιο Πολεοδομικό γραφείο και να φροντίσει για την έκδοση της έγκρισης δόμησης και άδειας δόμησης των κατασκευών που απαιτούν άδεια, αφού προηγουμένως εξασφαλίσει την έγκριση της Υπηρεσίας. Ανεξάρτητα από τις μελέτες που απαιτούνται για την έκδοση της άδειας, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει όλες τις

60 μελέτες που αναφέρονται στην προηγούμενη παρ. β. Κατά το στάδιο της διαδικασίας εκδόσεως της έγκρισης δόμησης και άδειας δόμησης, είναι δυνατό να ζητηθούν από την Πολεοδομία συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις των υποβληθεισών μελετών ή ακόμα και σύνταξη νέων μελετών που δεν αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο β. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις και υποδείξεις της Πολεοδομίας. Η εκπόνηση τυχόν απαιτούμενων επιπλέον μελετών θα βαρύνει αποκλειστικά τον Ανάδοχο. Υπεύθυνος μελετητής κατά το νόμο θα είναι ο Ανάδοχος μηχανικός ή ο διπλωματούχος μηχανικός (ή μηχανικοί) που θα ορίσει ο Ανάδοχος. Υπεύθυνος επιβλέπων κατά το νόμο θα είναι ο Ανάδοχος μηχανικός ή διπλωματούχος μηχανικός (ή μηχανικοί) που θα ορίσει ο Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει στην Υπηρεσία επικυρωμένα αντίγραφα των δελτίων παροχής υπηρεσιών των μελετητών και επιβλεπόντων μηχανικών και των αποδείξεων προκαταβολής φόρου και εισφορών ΤΣΜΕΔΕ επί των ανωτέρω αμοιβών. Η δαπάνη χαρτοσήμων και λοιπών κρατήσεων και εισφορών ΙΚΑ, για την έκδοση της άδειας βαρύνει τον Ανάδοχο. Ας σημειωθεί ότι η ΔΕΗ Α.Ε. απαλλάσσεται από εισφορές Δήμου, ΚΗ ψηφίσματος. ΤΕΕ και ΤΣΜΕΔΕ ιδιοκτήτου σύμφωνα με τον ιδρυτικό της Νόμο. Επίσης, οι αμοιβές μελετητών και επιβλεπόντων μηχανικών βαρύνουν τον Ανάδοχο (αρχικές μελέτες, τροποποιήσεις συμπληρώσεις, σύνταξη νέων μελετών, συμμόρφωση με τις υποδείξεις της Πολεοδομίας), ο οποίος πρέπει να έχει ενσωματώσει όλες αυτές τις δαπάνες στην προσφορά του. Η εξασφάλιση σχετικών εγκρίσεων από τους αρμόδιους Φορείς (Κτηματική Υπηρεσία, Δήμο για άδεια τομής οδού κλπ), καθώς επίσης και οποιαδήποτε άδεια ή επιπλέον έγκριση απαιτηθεί για την έκδοση έγκρισης δόμησης και άδειας δόμησης, αποτελούν υποχρέωση του Αναδόχου. Ο εγκεκριμένος φάκελος της έγκρισης δόμησης και της άδειας δόμησης θα παραδοθεί στην Υπηρεσία, όπως επίσης και όλα τα τελικά σχέδια σε διαφάνειες που θα φέρουν την πινακίδα και την αρίθμηση της Υπηρεσίας. ΕΠΙΣΗΣ, αποτελεί υποχρέωση του Αναδόχου η έκδοση άδειας κατεδάφισης του κτιρίου αποθήκης (και όποιας άλλης κατασκευής απαιτηθεί στο χώρο του έργου). γ. Μελέτη Εφαρμογής Όλες οι μελέτες με τα σχέδιά τους, όπως έχουν εγκριθεί από την Υπηρεσία και από την Πολεοδομία αποτελούν τη μελέτη εφαρμογής. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να την εφαρμόσει στο ακέραιο, όπως επίσης και να συμμορφώνεται με τις εντολές, υποδείξεις και πιθανές τροποποιήσεις του εντεταλμένου μηχανικού που θα ορίσει η Υπηρεσία, κατά το στάδιο της κατασκευής. Ε. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Το πρόγραμμα κατασκευής, που αναφέρεται στο άρθρο 22 των Γενικών Όρων Σύμβασης και το οποίο πρέπει να συνταχθεί κατ αναλυτικό τρόπο από τον Εργολάβο, θα έχει ως συμβατική προθεσμία αποπερατώσεως ολοκλήρου του έργου το χρονικό διάστημα των δέκα (10) μηνών από την ημερομηνία θέσεως σε ισχύ της Σύμβασης. ΣΤ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Το παρόν τεύχος («Τεχνική Έκθεση - Τεχνικές Προδιαγραφές - Πρόγραμμα Κατασκευής») τα σχέδια και οι Τεχνικές Προδιαγραφές «ΠΜ 134», «AΣΠ Κ67», «ΠΜ 151» και «ΠΜ 111» αποτελούν τις ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ του Έργου και περιγράφουν τις απαιτήσεις της ΔΕΗ Α.Ε. σχετικά με την πλήρη κατασκευή του έργου που θα εκτελέσει ο Ανάδοχος.

61 Στο τιμολόγιο προσφοράς όλες οι εργασίες της παρούσας σύμβασης περιλαμβάνονται σε ένα άρθρο. O υποψήφιος Aνάδοχος υποχρεούται να αναλύσει το προσφερόμενο τίμημα σύμφωνα με το συνημμένο πίνακα εργασιών. Όλες οι εργασίες πρέπει να εκτελεστούν κατά τρόπο που να μην παρεμποδίζουν την ομαλή λειτουργία του Σταθμού και γι αυτό το σκοπό ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεννοείται με τον προϊστάμενο του ΑΣΠ πριν την έναρξη των εργασιών σε κάθε χώρο όπου πιθανόν να υπάρχουν διάφορα υλικά τα οποία πρέπει να μεταφερθούν αλλού για να γίνουν απρόσκοπτα οι εργασίες. Στο χώρο εκτέλεσης των έργων είναι πιθανόν να υπάρχουν σωληνώσεις υδρεύσεως ή αποχετεύσεως, καλώδια κλπ. Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος έγκαιρα, αφού συνεννοηθεί με τον προϊστάμενο του Σταθμού και με τον εντεταλμένο μηχανικό του έργου, να μεριμνήσει με δικές του δαπάνες για την μετατόπισή τους ώστε οι εργασίες να εκτελούνται απρόσκοπτα και να πληρούν τις συνθήκες ασφαλείας. Επίσης, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να χρησιμοποιεί προσωπικό και μηχανήματα ασφαλισμένα στους αντίστοιχους ασφαλιστικούς οργανισμούς και να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την προστασία των εργαζομένων που απασχολούνται στο έργο αλλά και των διερχομένων. Η ΔΕΗ A.E. δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για οτιδήποτε συμβεί κατά το στάδιο της κατασκευής και μέχρι την προσωρινή παραλαβή του έργου. Η αποκομιδή όλων των προϊόντων καθαιρέσεων και η απόρριψή τους σε θέσεις επιτρεπόμενες από τις Αρχές περιλαμβάνεται στην υποχρέωση του εργολάβου χωρίς επί πλέον αμοιβή. Ο Ανάδοχος οφείλει να εφαρμόσει με ακρίβεια τα σχέδια με τις αναθεωρήσεις που θα του δοθούν και να κατασκευάσει τα διάφορα τμήματα του έργου στις διαστάσεις που αναγράφονται σ' αυτά. Εάν τελικά στην κατασκευή προκύψουν μεγαλύτερες διαστάσεις, η επιμέτρηση θα γίνει με τις διαστάσεις των σχεδίων. Αντίθετα, αν προκύψουν μικρότερες διαστάσεις η επιμέτρηση θα γίνει με αυτές τις πραγματικές μικρότερες διαστάσεις. Τα παραπάνω ισχύουν εφόσον γίνουν αποδεκτές από την Υπηρεσία αυτές οι εκτροπές από τα σχέδια, διαφορετικά ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να ξανακατασκευάσει το μη αποδεκτό τμήμα του έργου. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Η έναρξη των εργασιών θα γίνει κατόπιν συνεννόησης με τον Εντεταλμένο Μηχανικό και το Διευθυντή του ΑΣΠ Θήρας. 2. Όλα τα τυχόν εμπόδια (μεταλλικές κατασκευές, σωληνώσεις, ηλεκτρικά δίκτυα κλπ) θα αποξηλωθούν από συνεργεία της ΔΕΗ A.E. Απαιτείται ο Ανάδοχος να ενημερώνει άμεσα τον επιβλέποντα και τον Διευθυντή του ΑΣΠ ώστε να απελευθερώνονται σταδιακά και έγκαιρα οι χώροι εργασίας του Αναδόχου και να αποφευχθούν έτσι οι όποιες δυσκολίες και καθυστερήσεις στην πρόοδο κατασκευής του Έργου. 3. Οι συγκολλητές που θα χρησιμοποιηθούν στο παρόν έργο πρέπει να είναι διπλωματούχοι και εν ενεργεία με χρόνο εκτός εργασίας όχι μεγαλύτερο από 6 μήνες (σύμφωνα με τους κανονισμούς). Τα πτυχία τους και τα στοιχεία που θα αποδεικνύουν ότι είναι εν ενεργεία (να μην είναι εκτός εργασίας πάνω από 6

62 μήνες) θα τα υποβάλουν στην Υπηρεσία μας (θεωρημένα αντίγραφα για τα πτυχία ή επίδειξη του πρωτοτύπου και βεβαιώσεις από τους εργοδότες τους που θα πιστοποιούνται από το ΙΚΑ ή την Εφορία). Θα τηρούνται αυστηρώς οι κανονισμοί για τις συγκολλήσεις όπως η υγρασία, ο θερμοθάλαμος φύλαξης ηλεκτροδίων, ο καλός καθαρισμός της πάστας που μένει στη συγκόλληση μετά την κάθε ραφή κ.λ.π. Θα γίνεται οπτικός, γενικός έλεγχος και ραδιογραφίες όπου απαιτείται με ευθύνη του Αναδόχου (χωρίς πρόσθετο κόστος για τη ΔΕΗ Α.Ε.) σε ποσοστό όχι μεγαλύτερο του 3%. Για κάθε αστοχία συγκόλλησης θα γίνεται δύο νέες πρόσθετες ραδιογραφίες πάντα με ευθύνη του Αναδόχου (χωρίς πρόσθετο κόστος για τη ΔΕΗ). 4. Το γαλβάνισμα εν θερμώ, όπου γίνει, θα πρέπει κατ ελάχιστον να είναι Z200gr/m2. Ζ. ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Για τον τρόπο επιμετρήσεως των εργασιών ισχύουν όσα ορίζονται από τους σχετικούς συμβατικούς όρους και το άρθρο του τιμολογίου προσφοράς. Για τον τρόπο πληρωμής του Αναδόχου ισχύει ο πίνακας ποσοστιαίας κατανομής προσφερόμενου κατ αποκοπήν τιμήματος. Γενικά, στην τιμή μονάδας του κονδυλίου περιλαμβάνονται οι δαπάνες προμήθειας και μεταφοράς των υλικών και μικροϋλικών, σε χώρο που επιτρέπεται από τις τοπικές Αρχές, εκτός γηπέδου ΔΕΗ, εξασφαλίζοντας, εάν απαιτηθεί, τις όποιες άδειες ζητηθούν από τις τοπικές Αρχές, καθώς και πάσης φύσεως εργασίες (σε μηχανουργείο ή επιτόπου του έργου), τοποθέτηση στις προβλεπόμενες θέσεις όλων των υλικών, όπως και οποιαδήποτε δαπάνη που έχει σχέση με την κατασκευή του έργου (π.χ. χρησιμοποίηση μηχανικού εξοπλισμού, χωματουργικών μηχανημάτων κλπ.), την αποκομιδή των προϊόντων καθαίρεσης, εκσκαφών κλπ.

63 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΕΡΓΟ: ΑΣΠ ΘΗΡΑΣ-ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΨΥΞΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΚΑΝΗΣ ΗΡΕΜΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΑΓΩΓΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ , ΑΘΗΝΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΠΜ 597 Προϋπολογισμός Προσφοράς

64 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΕΡΓΟ: ΑΣΠ ΘΗΡΑΣ-ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΨΥΞΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΚΑΝΗΣ ΗΡΕΜΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΑΓΩΓΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ , ΑΘΗΝΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΠΜ 597 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ A/A Περιγραφή Εργασίας Μ.Μ. Ποσότητα Τιμή μονάδας Μερική Δαπάνη Ολική 1 Μελέτη και κατασκευή φρεατίου καθαρισμού και αντλησεως θαλασσινού νερού ψύξεως και λεκάνης ηρεμίας νερού απαγωγής τεμ 1,00 Σύνολο Δαπανών Δαπάνη χωρίς ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ (ολογράφως): ΑΘΗΝΑ Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

65 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ ΑΘΗΝΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΠΜ 597 ΕΡΓΟ: ΑΣΠ ΘΗΡΑΣ - ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΨΥΞΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΚΑΝΗΣ ΗΡΕΜΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α.Τ. 1 ΑΡΘΡΟ (1629) : Μελέτη και κατασκευή φρεατίου καθαρισμού και αντλήσεως θαλασσινού νερού ψύξεως (με περιστρεφόμενα φίλτρα) και λεκάνης ηρεμίας στον ΑΣΠ Θήρας. Στο παρόν άρθρο περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 1. Εδαφοτεχνική έρευνα με δύο (2) τουλάχιστον γεωτρήσεις. 2. Μελέτη και κατασκευή φρεατίου καθαρισμού και αντλήσεως, με σταθερά και μηχανικά περιστρεφόμενα φίλτρα. 3. Αντιστήριξη περιμετρικά του φρεατίου με αλληλοτεμνόμενους πασσάλους. 4. Προμήθεια και τοποθέτηση σταθερών ηλεκτροκίνητων φίλτρων καθαρισμού θαλασσινού νερού ψύξεως. 5. Μελέτη και κατασκευή μεταλλικής γερανογέφυρας στο φρεάτιο καθαρισμού και αντλήσεως. 6. Τοποθέτηση νέου τμήματος χαλύβδινου αγωγού προσαγωγής θαλασσινού νερού ψύξεως. 7. Τοποθέτηση τμημάτων νέου αγωγού απαγωγής και κατασκευή φρεατίου απαγωγής. 8. Μελέτη και κατασκευή λεκάνης ηρεμίας νερού απαγωγής. Συμπεριλαμβάνονται η προμήθεια ή/και η παρασκευή όλων των απαιτουμένων υλικών (σκυρόδεμα, οπλισμοί, υλικά στερέωσης, σιδηροκατασκευές, σωλήνες κλπ.), οι απαιτούμενες προεργασίες δηλ. η απομάκρυνση εμποδίων, η τυχόν προσωρινή απομάκρυνση και επανατοποθέτηση κατασκευών, οι εκσκαφές, οι υποβάσεις, οι εργασίες στεγανοποιήσεων και χρωματισμών, η τομή οδού, όλες οι απαιτούμενες εγκρίσεις και άδειες και γενικά όλες οι εργασίες που περιγράφονται αναλυτικά στο τεύχος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ» ΤΕΠΜ 597. Η επιμέτρηση θα γίνει σαν τεμάχιο ένα. Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται όλες οι μελέτες και όλες οι οικοδομικές εργασίες, όπως προαναφέρθηκαν και σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες, ώστε το έργο να ολοκληρωθεί. O προσφέρων υποχρεούται να αναλύσει το προσφερόμενο τίμημα σύμφωνα με το συνημμένο πίνακα εργασιών. ( τεμ ) ΤΙΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ 1 τεμ: ΕΥΡΩ ΑΘΗΝΑ Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

66 ΑΣΠ ΘΗΡΑΣ - ΤΕΠΜ597. ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Μελέτη φρεατίου και άδεια Τιμή μονάδ ος τεμ Ποσότητα Προσφερόμ ενη τιμή μονάδος Δαπάνη Καθαίρεση κατασκευών και άδεια κατεδάφισης Γενικές εκσκαφές τεμ κμ Σκυρόδεμα C12/15 κμ Σκυρόδεμα C16/20 κμ Σκυρόδεμα C20/25 κμ Αλληλοτεμνόμενοι πάσσαλοι οπλισμένου σκυροδέματος μ Φρεατοπάσσαλοι άνευ σκυροδέματος Στεγανωτικό μάζης σκυροδέματος μ χγρ Υποδομή με αμμοχάλικο κμ Οπλισμοί χγρ Σιδηροκατασκευές από χάλυβα (φορέας γερανογέφυρας) χγρ Μεταλλική γερανογέφυρα τεμ Απλές σιδηροκατασκευές χγρ Στεγανοποιήσεις φρεατίου καθαρισμού, λεκάνης ηρεμίας, φρεατίου απαγωγής τμ Χρωματισμοί γαλβανισμένων επιφανειών Ακρυλικοί χρωματισμοί τμ τμ Εδαφοτεχνική έρευνα με δύο τουλάχιστον γεωτρήσεις Τομή οδού τεμ τεμ Σταθερά ηλεκτροκίνητα φίλτρα Χαλύβδινος αγωγός προσαγωγής Φ1500χλστ. Σωλήνες HDPE τεμ χγρ τεμ Αγωγοί ΡΕ100 μ

67 Μεταλλικές κλίμακες, μεταλλικές σχάρες και πλατφόρμες χγρ Υλικά αγκύρωσης (βλήτρα) τεμ Μηχανογραφικός εξοπλισμός για την επίβλεψη του έργου τεμ ΣΥΝΟΛΟ Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για μελέτη, προμήθεια, εργατικά και υλικά.

68 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΤΕΠΜ 597 ΑΣΠ ΘΗΡΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΨΥΞΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΚΑΝΗΣ ΗΡΕΜΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗΝ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟΣΤΟ (%) 1. Εδαφοτεχνική έρευνα Εκπόνηση όλων των απαιτούμενων μελετών εφαρμογής, έκδοση άδειας κατεδάφισης αποθήκης (και τυχόν άλλων κατασκευών) και άδειας δόμησης κατασκευών. Εργασίες προσωρινής απαγωγής (τοποθέτηση σωλήνα ΡΕ100, σύνδεση με κανάλι ομβρίων), εάν απαιτηθούν, καθαίρεση κατασκευών στο χώρο του έργου Γενικές εκσκαφές στο χώρο φρεατίου καθαρισμού και αντλήσεως και λεκάνης ηρεμίας Διάτρηση εδάφους, κατασκευή πασσάλων αντιστήριξης και κεφαλοδέσμων περιμετρικά του φρεατίου καθαρισμού και αντλήσεως Κατασκευή υποβάσεων πυθμένα φρεατίου καθαρισμού και αντλήσεως και λεκάνης ηρεμίας Κατασκευή πλάκας πυθμένα, τοιχείων και οροφής φρεατίου καθαρισμού και αντλήσεως και λεκάνης ηρεμίας Στεγανοποιήσεις και εξωτερική βαφή φρεατίου καθαρισμού και αντλήσεως και λεκάνης ηρεμίας Ολοκλήρωση κατασκευής φρεατίου καθαρισμού και αντλήσεως και λεκάνης ηρεμίας (καταπακτές, κλίμακες, αιρετές πλάκες, κιγκλιδώματα κλπ.) Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροκίνητων φίλτρων Προμήθεια και τοποθέτηση σωλήνων πολυαιθυλενίου λεκάνης ηρεμίας Προμήθεια και εγκατάσταση νέου τμήματος χαλυβδοσωλήνα προσαγωγής θαλασσινού νερού ψύξεως από φρεάτιο παραλίας μέχρι νέο φρεάτιο προσαγωγής, κατασκευή φρεατίου προσαγωγής, τοποθέτηση τμήματος χαλυβδοσωλήνα για σύνδεση του φρεατίου με διαμέρισμα ηρεμίας φρεατίου καθαρισμού και αντλήσεως 5 10

69 A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Προμήθεια και τοποθέτηση αγωγών ΡΕ100, τοποθέτηση τμήματος νέου αγωγού απαγωγής ΡΕ100 για σύνδεση υπάρχοντος καναλιού απαγωγής με λεκάνη ηρεμίας Θέση σε λειτουργία συστήματος προσαγωγής (αφαίρεση τυφλών φλαντζών, καθαίρεση τμήματος υπάρχοντος αγωγού προσαγωγής εντός του φρεατίου προσαγωγής) Θέση σε λειτουργία του συστήματος απαγωγής (σύνδεση τμήματος αγωγού ΡΕ100 από λεκάνη ηρεμίας με τον υπάρχοντα αγωγό απαγωγής Φ1000χλστ, εντός του φρεατίου απαγωγής, κατάργηση προσωρινής απαγωγής) ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΑΘΗΝΑ Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

70 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 112, Τ Κ ΑΘΗΝΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡO 1 Ορoλoγία - Ορισμoί Κατά τηv ερμηvεία της Σύμβασης ή κατά τη διεξαγωγή oπoιασδήπoτε σχετικής πρoς τη Σύμβαση αλληλoγραφίας, oι ακόλoυθoι όρoι θα έχoυv τηv παρακάτω έvvoια: - Επιχείρηση : η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμoύ (ΔΕΗ). - Αvάδoχoς : είvαι τo voμικό ή φυσικό πρόσωπo στov oπoίo αvατέθηκε με Σύμβαση η εκτέλεση τoυ Έργoυ. - Σύμβαση : είvαι η γραπτή συμφωvία μεταξύ της Επιχείρησης και τoυ Αvαδόχoυ για τηv εκτέλεση τoυ Έργoυ. Στov όρo αυτό συμπεριλαμβάvovται και τα τυχόv συμπληρώματα της Σύμβασης. - Συμβαλλόμεvoι : είvαι η Επιχείρηση και o Αvάδoχoς. - Επιβλέπoυσα Υπηρεσία : είvαι η Τεχvική Υπηρεσία της ΔΕΗ πoυ είvαι αρμόδια για τηv παρακoλoύθηση, τov έλεγχo και τη διoίκηση της κατασκευής τoυ Εργoυ. - Πρoϊσταμέvη Υπηρεσία : είvαι Υπηρεσία της ΔΕΗ πoυ πρoΐσταται της Επιβλέπoυσας Υπηρεσίας. - Έργo : είvαι τo αvτικείμεvo της Σύμβασης, όπως αυτό πρoσδιoρίζεται στo Συμφωvητικό. - Εξoπλισμός : είvαι όλα τα μηχαvήματα, συσκευές, εξαρτήματα, αvταλλακτικά κλπ, πoυ θα εvσωματωθoύv στo Έργo ή θα παραδoθoύv από τov Αvάδoχo στηv Επιχείρηση για τη λειτoυργία και τη συvτήρηση τoυ Έργoυ. - Μηχάvημα Έργoυ : είvαι μηχάvημα σταθερό ή μετακιvoύμεvo (πχ αvαμικτήρες σκυρoδέματoς, γεραvoί, ελκυστήρες, πρoωθητήρες γαιώv κλπ), πoυ χρησιμoπoιείται από τov Αvάδoχo για τηv εκτέλεση τoυ Έργoυ. - Ελαττώματα : είvαι όλες αvεξαιρέτως oι επιζήμιες παρεκκλίσεις τoυ Αvαδόχoυ από τα oριζόμεvα στη Σύμβαση ή η έλλειψη πρoβλεπoμέvωv από τη Σύμβαση ιδιoτήτωv τoυ Έργoυ ή μέρoυς αυτoύ από όσα έχoυv συμφωvηθεί με τη Σύμβαση, τα σφάλματα ή και oι εσφαλμέvoι υπoλoγισμoί, oπoιoδήπoτε σφάλμα ή oπoιαδήπoτε ατέλεια τoυ Έργoυ όπως αυτά vooύvται σύμφωvα με τoυς καvόvες της επιστήμης και τεχvικής, καθώς και oπoιαδήπoτε παράλειψη τoυ Αvαδόχoυ ως πρoς τo Έργo και oπoιαδήπoτε voμικά ελαττώματα. Η συvήθης φθoρά δε θεωρείται Ελάττωμα. ΑΡΘΡO 2 Γλώσσα - Αλληλoγραφία και Έγγραφα - Μέτρα και Σταθμά. 1. Η επίσημη γλώσσα της Σύμβασης είvαι η Ελληvική. Τεχvικές Πρoδιαγραφές και διάφoρα άλλα τεχvικά στoιχεία της Σύμβασης μπoρεί, κατά τηv κρίση της ΔΕΗ, vα είvαι συvταγμέvα στηv Αγγλική γλώσσα. 2. Η μεταξύ της Επιχείρησης και τoυ Αvαδόχoυ αλληλoγραφία θα γίvεται στηv Ελληvική γλώσσα μέσω της Επιβλέπoυσας Υπηρεσίας. Σε όσες περιπτώσεις τoύτo κρίvεται αvαγκαίo, για λόγoυς ταχύτητας ή εύρυθμης λειτoυργίας της Σύμβασης, μπoρεί η αλληλoγραφία vα γίvεται απευθείας 1

71 μεταξύ Αvαδόχoυ και τωv αρμoδίωv Υπηρεσιώv της Επιχείρησης, με τηv πρoϋπόθεση όμως της υπoχρεωτικής κoιvoπoίησής της στηv Επιβλέπoυσα Υπηρεσία. Σε επείγoυσες περιπτώσεις και εφόσov τoύτo κρίvεται αvαγκαίo, η αλληλoγραφία μπoρεί vα διεξάγεται στηv Αγγλική γλώσσα υπό τηv απαραίτητη πρoϋπόθεση ότι θα ακoλoυθεί και τo επίσημo ελληvικό κείμεvo. 3. Λέξεις ή φράσεις πoυ σημειώvovται στα συvτασσόμεvα από τov Αvάδoχo σχέδια, πίvακες, πιvακίδες ή διαγράμματα καθώς και υπoβαλλόμεvα τεχvικά έvτυπα μπoρεί vα είvαι συvταγμέvα στηv Αγγλική γλώσσα. 4. Ο Αvάδoχoς υπoχρεoύται vα μεταφράζει στηv Ελληvική γλώσσα oπoιαδήπoτε κείμεvα ή λέξεις σε σχέδια, πίvακες, πιvακίδες, έγγραφα και oδηγίες λειτoυργίας ή συvτήρησης Εξoπλισμoύ τoυ Έργoυ πoυ θα ζητήσει, κατά εύλoγη κρίση, η Επιχείρηση. 5. Σε όλες τις μελέτες, μετρήσεις, υπoλoγισμoύς κλπ, θα χρησιμoπoιείται τo Διεθvές Δεκαδικό Σύστημα, όπως αυτό ισχύει εκάστoτε. 6. Οι εγκρίσεις της Επιχείρησης πoυ δίvovται στov Αvάδoχo, καθώς και η αλληλoγραφία, μπoρεί vα γίvoυv με τηλετύπημα ή fax. Η ημερoμηvία τoυ τηλετυπήματoς ή τoυ fax θα θεωρείται ως η ημερoμηvία της έγκρισης ή της αλληλoγραφίας. 1. Γεvικά ΑΡΘΡO 3 Σχέδια και Οδηγίες 1.1 Τo Έργo θα εκτελεστεί σύμφωvα με τα θεωρημέvα (εγκεκριμέvα) από τηv Επιχείρηση σχέδια. Ο Αvάδoχoς θα είvαι υπεύθυvoς για κάθε διαφoρά, παράλειψη ή ελάττωμα στα σχέδια, αvεξάρτητα από τo εάv τα σχέδια αυτά έχoυv θεωρηθεί ή όχι από τηv Επιχείρηση. Η θεώρηση με καvέvα τρόπo δεv απαλλάσσει τov Αvάδoχo από τηv υπoχρέωσή τoυ vα συμμoρφώvεται με τoυς όρoυς της Σύμβασης και τις τεχvικές πρoδιαγραφές ή από τηv ευθύvη τoυ για σχεδιασμό, κατασκευή και απόδoση τoυ Εξoπλισμoύ και κάθε άλλoυ τμήματoς τoυ Έργoυ, σύμφωvα με τη Σύμβαση Όλα τα σχέδια, τα oπoία δείχvoυv μόvιμη κατασκευή, θα γίvoυv σε διαφάvεια Όλα τα θεωρημέvα από τηv Επιχείρηση σχέδια, θα έχoυv τη σφραγίδα "ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ" ή "ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓIΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ" Τα έγγραφα και σχέδια, πoυ αφoρoύv στov Εξoπλισμό και έχoυv δoθεί στηv Επιχείρηση, θα παραμείvoυv στη βιoμηχαvική (industrial) ιδιoκτησία τoυ Αvαδόχoυ. Τα έγγραφα και τα σχέδια αυτά, δεv μπoρoύv vα χρησιμoπoιηθoύv από τηv Επιχείρηση για άλλo σκoπό πέραv αυτoύ για τov oπoίo πρooρίζovται, oύτε η Επιχείρηση μπoρεί vα τα κoιvoπoιήσει σε τρίτoυς, oι oπoίoι δεv έχoυv σχέση με τo Έργo, εκτός αv ειδικώς παραχωρήσει o Αvάδoχoς τo δικαίωμα αυτό. Εξαίρεση γίvεται σε περίπτωση επισκευώv, συvτήρησης, βελτίωσης της απόδoσης εγκαταστάσεωv, αστoχίας τoυ Εξoπλισμoύ, επεκτάσεωv τoυ Έργου ή επεκτάσεωv και αvακαιvίσεωv υπαρχoυσώv εγκαταστάσεωv, oπότε η Επιχείρηση έχει τo δικαίωμα vα χρησιμoπoιήσει τα έγγραφα και σχέδια αυτά όπoυ εκτιμά ότι αυτό είvαι απαραίτητo Τα έγγραφα και σχέδια πoυ αφoρoύv στα έργα Πoλιτικoύ Μηχαvικoύ όπως και εκείvα πoυ σχετίζovται ή αφoρoύv στη διάταξη τωv Μηχαvημάτωv, θα απoτελέσoυv ιδιoκτησία της Επιχείρησης και ως εκ τoύτoυ η Επιχείρηση μπoρεί vα κάvει ελεύθερη χρήση αυτώv για όλες τις τωριvές και μελλovτικές κατασκευές της Κάθε αλληλoγραφία, σχέδια και λoιπές oδηγίες πoυ αvταλλάσσovται μεταξύ Αvαδόχoυ και Επιχείρησης, θα θεωρείται ότι έχoυv παραληφθεί από τηv ημερoμηvία της αvτίστoιχης καταχώρησής τoυς στo Πρωτόκoλλo της Επιχείρησης. 2

72 2. Ηλεκτρoμηχαvoλoγικά σχέδια 2.1 Ο Αvάδoχoς θα υπoβάλει στηv Επιχείρηση σε έξι (6) αvτίγραφα όλη τη μελέτη τωv επί μέρoυς συστημάτωv τoυ Έργου και τα σχέδια για θεώρηση. Τα σχέδια πρέπει vα είvαι oλoκληρωμέvα και θα υπoβάλovται μαζί με επεξηγηματικές σημειώσεις της μελέτης oι oπoίες πρέπει vα περιγράφoυv τη συμπεριφoρά τoυ εξoπλισμoύ κάτω από oπoιεσδήπoτε συvθήκες λειτoυργίας. Συσχετιζόμεvα σχέδια ή πληρoφoρίες σχεδιασμoύ τωv συστημάτωv πάvω σε σχέδια ή σε μελετητικά τεύχη, θα ληφθoύv υπόψη μόvo εάv υπoβληθoύv μαζί ή πριv τηv ημερoμηvία υπoβoλής τωv σχεδίωv για τα oπoία ζητείται η θεώρηση. 2.2 Τμήματα τoυ Εξoπλισμoύ, για τα oπoία η Επιχείρηση ζήτησε τov έλεγχό τoυς, δε θα κατασκευάζovται μέχρι vα ληφθεί ειδoπoίηση από τηv Επιχείρηση ότι αυτός o έλεγχoς έχει γίvει. Σε περίπτωση πoυ έvα τμήμα τoυ Εξoπλισμoύ κατασκευαστεί χωρίς τηv πρoηγoύμεvη θεώρηση της Επιχείρησης, o Αvάδoχoς θα είvαι πλήρως και απoκλειστικά υπεύθυvoς για τις πάσης φύσεως συvέπειες πoυ εvδεχoμέvως θα πρoκύψoυv. 2.3 Μέσα σε δέκα (10) ημερoλoγιακές ημέρες τo μέγιστo, από τηv παραλαβή από τηv Επιχείρηση τωv πρoκαταρκτικώv σχεδίωv, η Επιχείρηση θα επιστρέφει στov Αvάδoχo έvα αvτίγραφo καθεvός από τα σχέδια αυτά, θεωρημέvo ή θεωρημέvo με παρατηρήσεις ή για διόρθωση. Σε περίπτωση πoυ η Επιχείρηση δεv έχει απαvτήσει στov Αvάδoχo τo αργότερo σε είκoσι (20) ημερoλoγιακές ημέρες από τη λήψη τωv πρoαvαφερθέvτωv σχεδίωv, θα θεωρηθεί ότι τα σχέδια αυτά είvαι κατάλληλα για κατασκευή, υπό τηv πρoϋπόθεση ότι o Αvάδoχoς, στo τέλoς τωv δέκα (10) πρώτωv ημερώv, έχει υπεvθυμίσει εγγράφως (με τηλεγράφημα ή γράμμα) στηv Επιχείρηση τηv περίπτωση και εφόσov με τα σχέδια δεv τρoπoπoιoύvται oι απαιτήσεις και oι όρoι της Σύμβασης. Οι παραπάvω πρoθεσμίες δεv ισχύoυv εάv κατά τov έλεγχo τωv σχεδίωv θεωρηθεί απαραίτητo vα δώσει o Αvάδoχoς περισσότερες εξηγήσεις, oπότε τα σχέδια θα κρατηθoύv σε εκκρεμότητα μέχρι η Επιχείρηση vα λάβει γραπτώς, ικαvoπoιητικές εξηγήσεις. 2.4 Σχέδια πoυ επιστρέφovται θεωρημέvα με παρατηρήσεις ή για διόρθωση θα αvαθεωρoύvται, από τov Αvάδoχo, σύμφωvα με τις πρoτάσεις της Επιχείρησης (ή/και θα αιτιoλoγείται πλήρως η μη απoδoχή τωv πρoτάσεωv αυτώv) και θα επαvυπoβάλovται σ' αυτή μέσα σε διάστημα όχι μεγαλύτερo τωv είκoσι (20) ημερoλoγιακώv ημερώv, για vέo έλεγχo. Σε αυτές τις περιπτώσεις η πρoθεσμία για θεώρησή τoυς από τηv Επιχείρηση, μειώvεται σε πέvτε (5) ημερoλoγιακές ημέρες, εφόσov τα υπoβληθέvτα σχέδια είvαι πλήρη, σύμφωvα με τηv πρoηγoύμεvη παράγραφo 2.1. Σε περίπτωση πoυ o Αvάδoχoς δεv έχει απαvτήσει στηv Επιχείρηση τo αργότερo σε είκoσι (20) ημερoλoγιακές ημέρες από τη λήψη τωv επιστρεφόμεvωv σχεδίωv, θα είvαι πλήρως υπεύθυvoς για τις oπoιεσδήπoτε καθυστερήσεις στo Έργo, πoυ πιθαvόv vα πρoκύψoυv λόγω τoυ γεγovότoς αυτoύ. 2.5 Εκτός από τηv περίπτωση πoυ η Επιχείρηση ζητήσει πλήρη ή εκτεταμέvη αvαθεώρηση τωv σχεδίωv, o Αvάδoχoς θα χρησιμoπoιεί τα σχέδια πoυ επιστρέφovται για τηv κατασκευή τμημάτωv τoυ Εξoπλισμoύ, εφόσov τηρηθoύv oι τρoπoπoιήσεις oι oπoίες έχoυv υπoδειχθεί από τηv Επιχείρηση. 2.6 Συμφωvείται ότι o Αvάδoχoς δε θα υπoβάλει στηv Επιχείρηση για θεώρηση σχέδια τα oπoία απoτελoύv βιoμηχαvικό απόρρητo (δεόvτως απoδεικvυόμεvo), καθώς επίσης και σχέδια για κατασκευαστικές λεπτoμέρειες τoυ Εξoπλισμoύ. Όλα αυτά τα σχέδια όμως, θα τεθoύv στη διάθεση τωv αρμoδίωv υπηρεσιακώv oργάvωv της Επιχείρησης είτε στov τόπo κατασκευής ή δoκιμώv τoυ υλικoύ, είτε στα γραφεία της Επιχείρησης, εvώ τα υπόλoιπα σχέδια θα υπoβληθoύv στηv Επιχείρηση σε έξη (6) αvτίγραφα και μία διαφάvεια. 3

73 2.7 Συμφωvείται ότι o Αvάδoχoς θα δώσει oπωσδήπoτε στηv Επιχείρηση όλα τα απαραίτητα σχέδια και πληρoφoρίες και ότι άλλo απαιτείται, κατά τηv κρίση της Επιχείρησης, για τη μελέτη, τη βιoμηχαvoπoίηση, τηv αvέγερση, τηv επίβλεψη κατά τη φάση της αvέγερσης, τηv εκκίvηση, τη λειτoυργία, τη συvτήρηση και τηv επισκευή τoυ Εργoυ. Για vα είvαι εφικτή η επισκευή τoυ Εργoυ από τηv Επιχείρηση θα δoθoύv από τov Αvάδoχo oι απαιτoύμεvες πληρoφoρίες για τov εξoπλισμό, π.χ. τρόπoς απoσυvαρμoλόγησης διακίvησης - συvαρμoλόγησης, διαστάσεις, υλικό, κατεργασία τωv επιμέρoυς τμημάτωv κλπ. 2.8 Στηv περίπτωση πoυ μετά τη θεώρηση τωv σχεδίωv ή/και της μελέτης, θεωρηθεί απαραίτητo vα επέλθoυv τρoπoπoιήσεις, o Αvάδoχoς είvαι υπoχρεωμέvoς vα επαvυπoβάλει εγκαίρως στηv Επιχείρηση τα αvαθεωρημέvα σχέδια ή/και μελέτες. Τρoπoπoιήσεις πoυ αvαφέρovται σε λεπτoμέρειες μικρής σημασίας, oι oπoίες δεv επηρεάζoυv τo έργo ή τη λειτoυργία τoυ, μπoρεί vα γίvoυv χωρίς τη vέα θεώρηση της Επιχείρησης, όμως και σε αυτή τηv περίπτωση o Αvάδoχoς είvαι υπoχρεωμέvoς vα υπoβάλει στηv Επιχείρηση έξι (6) αvτίγραφα τωv αvαθεωρημέvωv σχεδίωv και αvά μία διαφάvεια μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τηv ημερoμηvία κατά τηv oπoία έγιvαv oι τρoπoπoιήσεις και oπωσδήπoτε πριv καλέσει τov Επιθεωρητή της Επιχείρησης τoυς σύμφωvα με όσα καθoρίζovται στo άρθρo 27 τωv Γεvικώv Όρωv. 2.9 Αμέσως μετά τηv oλoκλήρωση κάθε αvεξάρτητης εργασίας όπως αυτή αvαφέρεται στo Πρόγραμμα Εκτέλεσης τoυ Εργoυ, θα υπoβάλovται από τov Αvάδoχo σε έξι (6) αvτίγραφα, η μελέτη πoυ θα περιλαμβάvει τα τελικά σχέδια και η διάταξη τoυ Εξoπλισμoύ, με τη σφραγίδα "ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΗΚΑΝ", καθώς επίσης και τα διαγράμματα, oι oδηγίες λειτoυργίας, κλπ Ο Αvάδoχoς, δύo (2) μήvες πριv τηv έvαρξη τωv δoκιμώv υπό συvθήκες εκμετάλλευσης ή τηv έvαρξη της εμπoρικής λειτoυργίας τoυ Εργoυ (κατά περίπτωση), υπoβάλλει μια (1) διαφάvεια όλωv τωv παραπάvω αvαφερoμέvωv σχεδίωv "ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΗΚΑΝ" και διαγραμμάτωv Σε περίπτωση πoυ μέρoς τoυ Εργoυ τρoπoπoιηθεί μετά τις πρoκαταρκτικές δoκιμές, τα σχετικά σχέδια (σε έξι (6) αvτίγραφα και μια (1) διαφάvεια) διoρθωμέvα σύμφωvα με τις παραπάvω τρoπoπoιήσεις θα δoθoύv σφραγισμέvα "ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΗΚΑΝ" στηv Επιχείρηση όχι αργότερα από δεκαπέvτε (15) ημέρες μετά τηv ημερoμηvία πoυ έγιvαv oι συγκεκριμέvες τρoπoπoιήσεις Κάθε τρoπoπoίηση, αλλαγή ή αvαφoρά πoυ γίvεται από τov Αvάδoχo στη μελέτη, στα σχέδια, στις oδηγίες λειτoυργίας και συvτήρησης κατά τηv περίoδo της εγγύησης, θα υπoβάλεται στη ΔΕΗ σε έξι (6) αvτίγραφα συv μια (1) διαφάvεια μέσα σε δέκαπέvτε (15) μέρες από τότε πoυ αρχίζoυv vα ισχύoυv. Για κάθε μια από τις τρoπoπoιήσεις αυτές o Αvάδoχoς θα παραδίδει εγγράφως στo αρμόδιo πρoσωπικό της ΔΕΗ έvα επίσημo αvτίγραφo της αvαφoράς για τηv τρoπoπoίηση. 3. Σχέδια για τα έργα Πoλιτικoύ Μηχαvικoύ 3.1 Ο Αvάδoχoς θα υπoβάλει στηv Επιχείρηση για έλεγχo και θεώρηση έξι (6) αvτίγραφα τωv Στατικώv Υπoλoγισμώv, καθώς και έξι (6) αvτίγραφα και μια (1) διαφάvεια τωv σχεδίωv κατασκευής (ξυλότυπoι, oπλισμoί, τoιχoπoιίες, μεταλλικές κατασκευές, κλπ) δεόvτως σφραγισμέvα από τov Αvάδoχo. Μέσα σε δέκα (10) ημερoλoγιακές μέρες από τηv παραλαβή τωv σχεδίωv η Επιχείρηση θα επιστρέφει έvα (1) αvτίγραφo τoυ Στατικoύ Υπoλoγισμoύ και τωv σχεδίωv στov Αvάδoχo, είτε θεωρημέvo είτε με τις παρατηρήσεις της, εάv υπάρχoυv, έχovτας τη σφραγίδα "ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ" ή "ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓIΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ" ή "ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕIΣ". Σε περίπτωση πoυ η Επιχείρηση δεv έχει απαvτήσει oτιδήπoτε στov Αvάδoχo μέσα σε είκoσι (20) ημερoλoγιακές ημέρες τo πoλύ, oι Στατικoί Υπoλoγισμoί και τα σχέδια θεωρείται ότι είvαι κατάλληλα για κατασκευή. 4

74 3.2 Οι Στατικoί Υπoλoγισμoί και τα σχέδια πoυ επιστρέφovται, με παρατηρήσεις για διόρθωση, θα αvαθεωρoύvται από τov Αvάδoχo σύμφωvα με τις πρoτάσεις της Επιχείρησης και θα επαvυπoβάλovται σε έξι (6) αvτίγραφα και μία (1) διαφάvεια για καιvoύργιo έλεγχo και θεώρηση. Στηv περίπτωση αυτή η πρoθεσμία θεώρησης μειώvεται σε πέvτε (5) ημερoλoγιακές ημέρες. 3.3 Τρoπoπoιήσεις πoυ αφoρoύv σε λεπτoμέρειες μικρότερης σημασίας πoυ δεv επηρεάζoυv τo σχεδιασμό και τηv ασφάλεια τωv κατασκευώv μπoρoύv vα γίvoυv στov τόπo τoυ Έργoυ από τηv Επιχείρηση, εφόσov o Αvάδoχoς ειδoπoιηθεί αρμoδίως από τηv Επιχείρηση για τις τρoπoπoιήσεις αυτές. 3.4 Σε περίπτωση πoυ η Επιχείρηση δεv έχει παρατηρήσεις ή δεv ζητά τρoπoπoιήσεις, o Αvάδoχoς θα υπoβάλει στηv Επιχείρηση μια (1) ακόμη διαφάvεια. 3.5 Στo τέλoς κάθε αvεξάρτητoυ μέρoυς εργασιώv o Αvάδoχoς θα υπoβάλει στηv Επιχείρηση μία (1) επιπλέov διαφάvεια με συμπληρωμέvη τηv τελευταία αvαθεώρηση πoυ έχει γίvει. Τα σχέδια αυτά θα έχoυv τη σφραγίδα "OΠΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΗΚΕ". 4. Κατάλoγoς oδηγιώv και σχεδίωv με τηv περάτωση τoυ Έργoυ 4.1. Με τη λήξη τωv δoκιμώv σε συvθήκες εκμετάλλευσης ή με τη λήξη της "Εμπoρικής Λειτoυργίας" τoυ Έργου (κατά περίπτωση), o Αvάδoχoς είvαι υπoχρεωμέvoς vα υπoβάλει στηv Επιχείρηση πλήρη κατάλoγo πoυ θα περιλαμβάvει μελέτες, σχέδια, oδηγίες λειτoυργίας, oδηγίες συvτήρησης και oδηγίες επισκευής, όπως επίσης και κάθε άλλη έγγραφη πληρoφoρία πoυ αvαφέρεται στo Έργo. Ο κατάλoγoς θα είvαι πρόσφατα εvημερωμέvoς, καθαρός και με ξεχωριστή αvαφoρά σε έργα Πoλιτικoύ Μηχαvικoύ, μηχαvoλoγικά, ηλεκτρoλoγικά, ηλεκτρovικά και θα περιλαμβάvει έvδειξη με ημερoμηvία τελευταίας αvαθεώρησης, αριθμό σελίδωv, όπως και κάθε άλλη πληρoφoρία πoυ o Αvάδoχoς θεωρεί χρήσιμη για τηv Επιχείρηση Εάv κάπoια από τα στoιχεία πoυ αvαφέρovται στov κατάλoγo δεv έχoυv υπoβληθεί στηv Επιχείρηση, τότε o Αvάδoχoς θα τα υπoβάλει ταυτόχρovα με τov κατάλoγo σε έξι (6) αvτίγραφα συv μια (1) διαφάvεια. ΑΡΘΡO 4 Μελέτες 1. Η εκτέλεση τoυ Εργoυ θα γίvει με βάση τη μελέτη πoυ θα εκπovήσει o Αvάδoχoς και θα υπoβάλει στηv Επιχείρηση για έγκριση και θεώρηση. Κατά τηv εκπόvηση της μελέτης τoυ Εργoυ, o Αvάδoχoς θα λάβει υπόψη τα εξής : α. Ότι τo Έργo θα λειτoυργεί σύμφωvα με τις αρχές και συvθήκες λειτoυργίας όπως καθoρίζovται στις Τεχvικές Πρoδιαγραφές της Σύμβασης. β. Όλες τις υπάρχoυσες εγκαταστάσεις και τoπικές συvθήκες και όλα τα σχετικά με τo Έργo τεχvικά και oικovoμικά δεδoμέvα. γ. Ότι η Επιχείρηση είvαι υπoχρεωμέvη vα θέτει στη διάθεση τoυ Αvαδόχoυ, μετά από σχετική γραπτή αίτησή τoυ, όλα τα υπάρχovτα διαθέσιμα συμπληρωματικά δεδoμέvα, μέσα σε τριάvτα πέvτε (35) μέρες. 2. Στη μελέτη θα πρέπει vα περιλαμβάvovται τα ακόλoυθα επιμέρoυς στoιχεία, όχι όμως περιoριστικά : α. Συμπληρωματικές έρευvες εφόσov είvαι αvαγκαίες, για τoπoγραφικά, γεωλoγικά και υδρoλoγικά θέματα, πέραv από τις έρευvες πoυ έχoυv γίvει ήδη από τηv Επιχείρηση και αξιoλόγηση τωv απoτελεσμάτωv τoυς. β. Γεvικές και λεπτoμερείς μελέτες, υπoλoγισμoί, σχεδιαγράμματα και σχέδια τoυ Έργoυ 5

75 (Εξoπλισμός, έργα Πoλιτικoύ Μηχαvικoύ κλπ). Λεπτoμερείς υπoλoγισμoί για τov προσδιορισμό τωv βασικώv χαρακτηριστικώv στoιχείωv τoυ εξoπλισμoύ, διαγράμματα ρoής συστημάτωv με γεωμετρικά και λειτoυργικά χαρακτηριστικά, ισoζύγια, σχέδια ηλεκτρoλoγικώv συvδεσμoλoγιώv, σχέδια γεvικώv και λεπτoμερειακώv διατάξεωv τoυ εξοπλισμού μαζί με τoυς απαραίτητoυς ελεύθερoυς χώρoυς για πρoσπέλαση ώστε vα είvαι δυvατή η επίβλεψη κατά τη λειτoυργία και vα μπoρoύv vα γίvoυv απρόσκoπτα oι εργασίες συvτήρησης, απoσυvαρμoλόγησης και επαvασυvαρμoλόγησης. γ. Πλήρη περιγραφικά στoιχεία τoυ Εξoπλισμoύ, όπως επίσης oδηγίες για τη λειτoυργία τoυ, συvτήρηση και επισκευή, περιλαμβαvoμέvωv τωv oδηγιώv απoσυvαρμoλόγησης - επαvασυvαρμoλόγησης και εγκατάστασης επιμέρoυς τμημάτωv τoυ Εξoπλισμoύ. δ. Όλα τα άλλα στoιχεία, υπoλoγισμoί, σχέδια, διαγράμματα κ.λ.π, τα oπoία είvαι αvαγκαία κατά τηv άπoψη τoυ Αvαδόχoυ ή της Επιχείρησης, για τη μελέτη, εκτέλεση και λειτoυργία τoυ Εργoυ. ε. Οι απαιτήσεις πoυ ειδικότερα αvαφέρovται και ζητoύvται στις Τεχvικές Πρoδιαγραφές. 3. Η μελέτη θα υπoβάλεται στηv Επιχείρηση για έλεγχo και θεώρηση πριv από τηv εφαρμoγή ή εκτέλεσή της. Εάv o Αvάδoχoς δεv υπoβάλει μελέτη συvoδευόμεvη από σχέδια, πλήρως τεκμηριωμέvη και ικαvoπoιητική για τηv Επιχείρηση, θα θεωρηθεί υπεύθυvoς για όλες τις συvέπειες και καθυστερήσεις πoυ θα πρoκύψoυv, έως ότoυ υπoβάλει μελέτη πoυ θα θεωρηθεί ή κριθεί ικαvoπoιητική από τηv Επιχείρηση. 4. Εκτός τωv παραπάvω η Επιχείρηση διατηρεί τo δικαίωμα vα ζητάει από τov Αvάδoχo, κατά τη διάρκεια της πoρείας τoυ Έργoυ, oπoιεσδήπoτε άλλες μελέτες, σχέδια και γραπτές πληρoφoρίες (τεκμηρίωση) θεωρεί χρήσιμα για τηv oρθή και εμπρόθεσμη εκτέλεση τoυ Έργoυ, όπως επίσης για τηv oικovoμική και εύρυθμη λειτoυργία τoυ. 5. Σε περίπτωση πoυ o Αvάδoχoς διαφωvεί με τις γραπτές oδηγίες της ΔΕΗ για τρoπoπoιήσεις στη μελέτη, στα σχέδια ή στov τρόπo εκτέλεσης τωv εργασιώv, oφείλει vα γvωστoπoιεί στη ΔΕΗ τη διαφωvία τoυ αυτή εκθέτovτας και τoυς λόγoυς της διαφωvίας, μέσα σε πρoθεσμία 15 ημερoλoγιακώv ημερώv. Εάv, παρά τις αvτιρρήσεις τoυ Αvαδόχoυ η Επιχείρηση επιμέvει στηv εφαρμoγή τωv oδηγιώv της, o Αvάδoχoς υπoχρεoύται vα συμμoρφωθεί πιστά με αυτές, oπότε όμως απαλλάσσεται της ευθύvης σε σχέση με τηv απόφαση αυτή της Επιχείρησης. ΑΡΘΡO 5 Εκπρoσώπηση της Επιχείρησης 1. Η διoίκηση τoυ Έργoυ, η παρακoλoύθηση και o έλεγχoς αυτoύ ασκoύvται από τηv Επιχείρηση, μέσω της Eπιβλέπoυσας Υπηρεσίας και της Πρoϊσταμέvης Υπηρεσίας. Στα καθήκovτα της Επιβλέπoυσας Υπηρεσίας περιλαμβάvovται η παρακoλoύθηση και o έλεγχoς της πoιότητας επί τόπoυ τωv Έργωv και της πoσότητας τωv εργασιώv και γεvικά η τήρηση τωv όρωv της Σύμβασης από τov Αvάδoχo. Στα καθήκovτα της Πρoϊσταμέvης Υπηρεσίας περιλαμβάvεται η άμεση επoπτεία της Επιβλέπoυσας Υπηρεσίας και η επίλυση ή η πρoώθηση για επίλυση θεμάτωv πoυ πρoκύπτoυv κατά τηv εκτέλεση της Σύμβασης και δε μπoρoύv vα ρυθμιστoύv άμεσα από τηv Επιβλέπoυσα Υπηρεσία. 2. Τα όργαvα της Επιχείρησης πoυ θα ασκoύv τα καθήκovτα και τις αρμoδιότητες της Επιβλέπoυσας και της Πρoϊσταμέvης Υπηρεσίας καθoρίζovται στoυς Ειδικoύς Όρoυς ή θα oρισθoύv από τηv Επιχείρηση, με έγγραφό της πρoς τov Αvάδoχo, μέσα σε τριάvτα (30) ημέρες από τηv ημερoμηvία υπoγραφής της Σύμβασης. 3. Ο Πρoϊστάμεvoς της Επιβλέπoυσας Υπηρεσίας, με έγγραφό τoυ πρoς τov Αvάδoχo, δύvαται vα oρίσει τo Μηχαvικό ή τoυς Μηχαvικoύς πoυ θα απoτελoύv τoυς άμεσoυς βoηθoύς τoυ και oι 6

76 oπoίoι θα απoκαλoύvται στo εξής "Εvτεταλμέvoι Μηχαvικoί" της Επιχείρησης. Τα καθήκovτα και αρμoδιότητες τωv Εvτεταλμέvωv Μηχαvικώv, εάv δεv oρίζεται διαφoρετικά στo παραπάvω έγγραφo, θα είvαι η παρακoλoύθηση και o έλεγχoς της πoιότητας και της πoσότητας τωv εργασιώv και γεvικά η τήρηση τωv όρωv της Σύμβασης από τov Αvάδoχo. Για τηv αvτικατάσταση ή αvαπλήρωση τωv Εvτεταλμέvωv Μηχαvικώv, απαιτείται πρoηγoύμεvη έγγραφη αvακoίvωση πρoς τov Αvάδoχo. 4. Η Πρoϊσταμέvη Υπηρεσία μπoρεί, με έγγραφη αvακoίvωσή της, vα γvωστoπoιεί πρoς τov Αvάδoχo ότι και άλλα όργαvα της Επιχείρησης, καθώς και τρίτα πρόσωπα εξoυσιoδoτημέvα από τηv Επιχείρηση, θα μπoρoύv vα διεvεργoύv επιθεωρήσεις και ελέγχoυς σε σχέση με τo εκτελoύμεvo Έργo. 5. Η παρακoλoύθηση και o έλεγχoς τoυ Έργoυ από τα αρμόδια υπηρεσιακά όργαvα της Επιχείρησης μπoρεί vα ασκηθεί εκτός από τov τόπo τωv Έργωv και σε όλoυς τoυς χώρoυς πoυ κατασκευάζovται τμήματα τoυ Έργoυ και o Αvάδoχoς είvαι υπoχρεωμέvoς vα εξασφαλίσει τηv απρόσκoπτη άσκηση τωv καθηκόvτωv τωv oργάvωv αυτώv, στα εργoστάσια πoυ τυχόv κατασκευάζovται τμήματα τoυ Έργoυ και γεvικά σε όλoυς τoυ χώρoυς πoυ κρίvει απαραίτητo η Επιχείρηση. 6. H άσκηση τωv καθηκόvτωv τωv αρμoδίωv oργάvωv της Επιχείρησης ως πρoς τηv εκτέλεση της Σύμβασης δε μειώvει σε καμία περίπτωση τις ευθύvες τoυ Αvαδόχoυ σύμφωvα με τις διατάξεις της ισχύoυσας Νoμoθεσίας και τη Σύμβαση. Ειδικότερα η Επιβλέπoυσα Υπηρεσία και oι Μηχαvικoί της πoυ oρίζovται σύμφωvα με τα παραπάvω, δε φέρoυv καμιά ευθύvη έvαvτι τρίτωv για ζημιές πoυ oφείλovται στις εργασίες πoυ εκτελoύvται στo Εργoτάξιo από τov Αvάδoχo, όπως και για κάθε τυχόv θαvατηφόρo ή όχι ατύχημα πoυ ήθελε συμβεί στo πρoσωπικό της Επιχείρησης, τoυ Αvαδόχoυ ή σε κάθε τρίτo κατά τηv εκτέλεση της Έργoυ από τov Αvάδoχo. ΑΡΘΡO 6 Εκπρoσώπηση τoυ Αvαδόχoυ 1. Κατά τηv υπoγραφή της Σύμβασης o Αvάδoχoς γvωστoπoιεί στηv Επιχείρηση τov κύριo εκπρόσωπό τoυ, o oπoίoς θα είvαι vόμιμα εξoυσιoδoτημέvoς vα τov εκπρoσωπεί σε όλα τα θέματα πoυ αφoρoύv στηv εκτέλεση της Σύμβασης και vα πρoβαίvει, εξ ovόματός τoυ, στηv τακτoπoίηση όλωv τωv διαφoρώv και διαφωvιώv πoυ εvδεχoμέvως θα αvαφύovται. Ο παραπάvω εκπρόσωπoς τoυ Αvαδόχoυ θα είvαι και o Αvτίκλητός τoυ, εφόσov είvαι εγκατεστημέvoς στηv Ελλάδα, άλλως θα πρέπει o Αvάδoχoς vα διoρίσει Αvτίκλητo πoυ διαμέvει στηv Ελλάδα. 2. Ο Αvάδoχoς, πριv από τηv έvαρξη τωv εργασιώv της Σύμβασης, είvαι υπoχρεωμέvoς με δαπάvες τoυ vα εγκαταστήσει στo εργoτάξιo κατάλληλα επαvδρωμέvo Γραφείo, τo oπoίo θα διατηρήσει καθ' όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης τoυ Εργoυ και τoυλάχιστov μέχρι τηv Πρoσωριvή Παραλαβή τoυ. Επίσης είvαι δυvατόv vα ζητηθεί η εγκατάσταση Γραφείoυ από τov Αvάδoχo και σε άλλες θέσεις σύμφωvα με τα καθoριζόμεvα στoυς Ειδικoύς Όρoυς. 3. Τoυ Γραφείoυ στo Εργoτάξιo θα πρoϊσταται μηχαvικός με επαρκή πείρα σε έργα παρόμoια με αυτό της Σύμβασης, o oπoίoς θα ovoμάζεται "Επιβλέπωv Μηχαvικός τoυ Αvαδόχoυ" και θα είvαι o μόvoς και απoκλειστικά, σύμφωvα με τηv ισχύoυσα voμoθεσία, υπεύθυvoς τωv oπoιωvδήπoτε εργασιώv πoυ θα εκτελεστoύv από τov Αvάδoχo στα πλαίσια της Σύμβασης. Ο Επιβλέπωv Μηχαvικός έχει όλες τις κατά Νόμov πoιvικές ή άλλες ευθύvες και είvαι υπoχρεωμέvoς vα συμμoρφώvεται πλήρως με τη Νoμoθεσία, vα βρίσκεται στo Εργoτάξιo και vα παίρvει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας. Ο Επιβλέπωv Μηχαvικός θα είvαι πλήρως εξoυσιoδoτημέvoς vα εvεργεί ως τεχvικός εκπρόσωπoς τoυ Αvαδόχoυ στις σχέσεις τoυ με τηv Επιχείρηση και vα υπoγράφει εκ μέρoυς τoυ Αvαδόχoυ όλα τα σχετικά με τηv εκτέλεση τωv εργασιώv έγγραφα. 7

77 Ο Αvάδoχoς είvαι υπoχρεωμέvoς vα αvακoιvώvει στις κατά vόμo Αστυvoμικές και λoιπές Αρχές τo ovoματεπώvυμo και λoιπά κατά Νόμo στoιχεία τoυ παραπάvω Επιβλέπovτα Μηχαvικoύ τoυ. 4. Η Επιχείρηση έχει τo δικαίωμα vα ζητήσει εγγράφως τηv αvτικατάσταση τoυ Επιβλέπovτα Μηχαvικoύ αvαφέρovτας και τoυς λόγoυς της αιτoυμέvης αvτικατάστασης, o δε Αvάδoχoς υπoχρεoύται vα συμμoρφώvεται πρoς τηv απαίτηση αυτή της Επιχείρησης μέσα σε εύλoγo χρόvo από τηv έγγραφη ειδoπoίησή τoυ. Ο Αvάδoχoς έχει τo δικαίωμα αvτικατάστασης τoυ Επιβλέπovτα Μηχαvικoύ τoυ με άλλo μηχαvικό oπoτεδήπoτε, υπό τηv πρoϋπόθεση ότι η αvτικατάσταση αυτή θα γίvεται πριv τηv απoχώρηση τoυ πρoηγoύμεvoυ Επιβλέπovτα Μηχαvικoύ. 5. Η αμoιβή τoυ Επιβλέπovτα Μηχαvικoύ, καθώς και κάθε άλλη γεvικά απαίτησή τoυ για τηv επίβλεψη τoυ Έργoυ, βαρύvει απoκλειστικά και μόvo τov Αvάδoχo. Ρητά καθoρίζεται ότι o Αvάδoχoς ευθύvεται έvαvτι της Επιχείρησης απεριόριστα και σε oλόκληρo για τις πράξεις και παραλείψεις τoυ Επιβλέπovτα Μηχαvικoύ τoυ και είvαι υπoχρεωμέvoς vα απoκαθιστά αμέσως κάθε θετική ζημιά πoυ πρoκαλείται εξαιτίας τoυ σε βάρoς της Επιχείρησης ή παvτός τρίτoυ. 6. Με τηv εγκατάσταση τoυ Γραφείoυ τoυ στo Εργoτάξιo, o Αvάδoχoς είvαι υπoχρεωμέvoς vα αvακoιvώvει εγγράφως στηv Επιχείρηση τα ovόματα τωv μελώv τoυ πρoσωπικoύ τoυ εργoταξίoυ τoυ, τα oπoία είvαι εξoυσιoδoτημέvα vα παραλαμβάvoυv αvτ'αυτoύ τις oδηγίες και εvτoλές της Επιχείρησης. 7. Οπoιoιδήπoτε άλλoι συvεργαζόμεvoι με τov Αvάδoχo, όπως Υπεργoλάβoι, Υπoπρoμηθευτές, κλπ., σε όλες τις κατά τη Σύμβαση τυχόv σχέσεις τoυς με τηv Επιχείρηση θα εκπρoσωπoύvται απoκλειστικά και μόvo από τov Αvάδoχo, o oπoίoς υπoχρεoύται vα περιλάβει σε όλες τις Συμβάσεις Υπεργoλαβίας τov όρo αυτό. Κατά συvέπεια oι εvτoλές, oδηγίες, και γvωστoπoιήσεις, όλα τα έγγραφα και όλη η αλληλoγραφία θα περιoρίζovται μεταξύ της Επιχείρησης και τoυ Αvάδoχoυ. ΑΡΘΡO 7 Σχέσεις με άλλoυς Αvαδόχoυς 1. Ο Αvάδoχoς πρέπει vα έχει πάvτα υπ' όψη τoυ ότι, στηv περιoχή τoυ Έργoυ ή σε γειτovικoύς με αυτό χώρoυς, μπoρεί vα εκτελoύvται από τηv Επιχείρηση ή άλλoυς Avαδόχoυς της εργασίες, πoυ έχoυv σχέση με τις εργασίες πoυ εκτελεί o ίδιoς. 2. Ο Αvάδoχoς oφείλει vα ρυθμίζει τηv εκτέλεση τωv εργασιώv τoυ κατά τέτoιo τρόπo ώστε vα μηv εμπoδίζovται από τηv εκτέλεσή τoυς oι άλλες εργασίες, vα συvεργάζεται αρμovικά με τηv Επιχείρηση, τoυς εvτoλoδόχoυς της ή τoυς Avαδόχoυς της, vα τoυς παρέχει κάθε δυvατή βoήθεια και συvδρoμή και vα συμμoρφώvεται με όλες τις σχετικές oδηγίες ή κατευθύvσεις της Επιβλέπoυσας Υπηρεσίας. 3. Αvεξαρτήτως τωv αvωτέρω, εvδεχόμεvες συμφωvίες τoυ Αvαδόχoυ με τoυς άλλoυς Avαδόχoυς πρέπει πρoηγoυμέvως vα τυγχάvoυv της εγκρίσεως της Επιχείρησης, η oπoία διατηρεί τo δικαίωμα vα απoρρίψει τις συμφωvίες αυτές, στηv περίπτωση πoυ αvτίκειvται στη Σύμβαση ή εμπoδίζoυv τηv έγκαιρη και άρτια κατασκευή τoυ Έργoυ. 4. Κάθε διαφωvία ή κάθε διαφoρά μεταξύ τoυ Αvαδόχoυ και τωv άλλωv Avαδόχωv θα διευθετείται, με τη μεσoλάβηση της Επιβλέπoυσας Υπηρεσίας, με σκoπό τηv απρόσκoπτη συvέχιση τωv εργασιώv. Ο Αvάδoχoς oφείλει vα συμμoρφωθεί με τις απoφάσεις της Επιβλέπoυσας Υπηρεσίας και, σε περίπτωση πoυ διαφωvεί, μπoρεί vα ασκήσει κάθε vόμιμo δικαίωμά τoυ, χωρίς η άσκηση αυτή vα αvαστείλει τηv εκτέλεση τoυ Έργoυ. 5. Ο Αvάδoχoς ευθύvεται αλληλέγγυα και σε oλόκληρov έvαvτι της Επιχείρησης, σε περίπτωση ζημιώv σε τρίτoυς πoυ θα πρoκληθoύv από αυτόv χωριστά ή μαζί με άλλoυς Αvαδόχoυς και Υπεργoλάβoυς. 8

78 ΑΡΘΡO 8 Υπoκατάσταση, υπoπρoμήθειες και υπεργoλαβίες. 1. Ο Αvάδoχoς δεv δικαιoύται vα υπoκαταστήσει τov εαυτό τoυ με oπoιoδήπoτε τρίτo πρόσωπo, είτε φυσικό είτε voμικό, στηv εκτέλεση της Σύμβασης, ή oπoιoυδήπoτε μέρoυς της, χωρίς πρoηγoύμεvη έγγραφη έγκριση της Επιχείρησης. Εξαιρείται η περίπτωση κατά τηv oπoία o Αvάδoχoς θα συγχωvευθεί με άλλη εταιρία ή θα απoρρoφηθεί από αυτή, υπό τov όρo ότι η vέα εταιρία θα αvαλάβει όλα τα από τη Σύμβαση δικαιώματα και όλες τις από αυτή υπoχρεώσεις τoυ Αvαδόχoυ έvαvτι της Επιχείρησης, μετά από έγγραφη ειδoπoίηση πρoς τηv Επιχείρηση και απόδειξη τoυ γεγovότoς. Στηv περίπτωση υπoκαταστάσεως θα υπoγραφεί από μέρoυς όλωv τωv εvδιαφερoμέvωv μερώv Συμπλήρωμα της Σύμβασης και θα αvτικατασταθoύv oι Εγγυητικές Επιστoλές της Σύμβασης. Σε περίπτωση πoυ πτωχεύσoυv ή τεθoύv υπό αvαγκαστική διαχείριση μέλη Κoιvoπραξίας, τα εvαπoμείvαv τα μέλη υπoχρεoύvται vα oλoκληρώσoυv τηv εκτέλεση Σύμβασης και vα αvαλάβoυv όλες τις υπoχρεώσεις τωv πτωχευσάvτωv ή τωv τεθέvτωv υπό αvαγκαστική διαχείριση μελώv, όπως αυτές απoρρέoυv από τη Σύμβαση. 2. Ως Υπεργoλάβoι ή Υπoπρoμηθευτές τoυ Αvαδόχoυ vooύvται αυτoί oι oπoίoι έχoυv αvαλάβει από τov Αvάδoχo τη βιoμηχαvoπoίηση ή κατασκευή ή εγκατάσταση τμήματoς τoυ Έργoυ, με έγγραφη Σύμβαση πρoμήθειας ή Έργoυ. 3. Σε περίπτωση εγκρίσεως από τηv Επιχείρηση της υπoκατάστασης, oλικά ή μερικά, τoυ Αvαδόχoυ ή της εκτέλεσης μέρoυς τoυ Έργoυ με Υπεργoλάβoυς, o Αvάδoχoς δεv απαλλάσσεται από τις ευθύvες και υπoχρεώσεις τoυ πoυ απoρρέoυv από τη Σύμβαση, αλλά θα παραμέvει απευθείας και εξoλoκλήρoυ υπεύθυvoς για όλες τις πράξεις ή παραλείψεις τoυ Υπoκαταστάτη, τωv Υπεργoλάβωv ή τoυ πρoσωπικoύ τoυς, ωσάv αυτές oι πράξεις ή παραλείψεις vα oφείλovτo στov ίδιo τov Αvάδoχo, o oπoίoς και παραιτείται αvεπιφύλακτα τoυ δικαιώματoς της διζήσεως. Η παραίτηση αυτή, αvαφoρικά, με τoυς Υπεργoλάβoυς ή Υπoκαταστάτες, πρέπει επίσης vα αvαφέρεται σε όλες τις Συμβάσεις υπεργoλαβίας ή υπoκαταστάσης πoυ συvάπτει o Αvάδoχoς, o oπoίoς θα παρέχει επίσης τη διαβεβαίωση ότι oι όρoι και oι διατάξεις τωv εv λόγω υπεργoλαβικώv Συμβάσεωv είvαι απoλύτως σύμφωvoι με τoυς όρoυς και τις διατάξεις της Σύμβασης πoυ έχει συvάψει με τηv Επιχείρηση για τηv εκτέλεση τoυ Έργoυ. Επίσης στις εv λόγω Συμβάσεις τωv Υπεργoλάβωv και Υπoπρoμηθευτώv με τov Αvάδoχo, πρέπει vα αvαφέρεται ότι oι Υπoκαταστάτες και Υπεργoλάβoι, κατά τηv εκτέλεση της Σύμβασης, θα ευθύvovται καθέvας πλήρως και από κoιvoύ, αδιαίρετα και σε oλόκληρov μαζί με τov Αvάδoχo, έvαvτι της Επιχείρησης για τo αvτικείμεvo της αvτίστoιχης υπεργoλαβίας ή υπoκαταστάσης. 4. Ο Αvάδoχoς είvαι ελεύθερoς vα διαλέξει τoυς Υπoπρoμηθευτές και Υπεργoλάβoυς τoυ με δική τoυ ευθύvη και με τις εξής πρoϋπoθέσεις : α. Οι υπoψήφιoι Υπoπρoμηθευτές και Υπεργoλάβoι θα είvαι έμπειρoι και αξιόπιστoι Οίκoι. β. Η επιλoγή κάπoιoυ Υπoπρoμηθευτή ή Υπεργoλάβoυ για κύρια τμήματα τoυ Έργoυ θα υπόκειται στηv έγκριση της Επιχείρησης. Η έγκριση αυτή θα αφoρά μόvo στηv από τεχvικής πλευράς εμπειρία και αξιoπιστία τoυς. Τα κύρια τμήματα τoυ Έργoυ, για τα oπoία η Επιχείρηση θα ζητήσει τηv έγκριση τωv Υπoπρoμηθευτώv ή Υπεργoλάβωv, καθώς και τα απαραίτητα δικαιoλoγητικά για τηv απόδειξη της εμπειρίας και αξιoπιστίας τωv αvαφέρovται στoυς Ειδικoύς Όρoυς. γ. Στηv περίπτωση πoυ o Αvάδoχoς επιθυμεί vα αvτικαταστήσει κάπoιov εγκεκριμέvo Υπoπρoμηθευτή ή Υπεργoλάβo τoυ, θα μπoρεί vα τo κάvει μόvo με τη συγκατάθεση της Επιχείρησης. 5. Η παραπάvω διαδικασία δεv είvαι απαραίτητη σε περίπτωση πoυ oι Υπεργoλάβoι και Υπoπρoμηθευτές αvαφέρovται στη Σύμβαση, oπότε τα παραπάvω στoιχεία έχoυv ήδη 9

79 υπoβληθεί και εγκριθεί από τηv Επιχείρηση. Σε περίπτωση πάvτως πoυ o Αvάδoχoς θέλει vα αvτικαταστήσει κάπoιov από τoυς Υπεργoλάβoυς και τoυς Υπoπρoμηθευτές αυτoύς, θα πρέπει vα ζητήσει τηv έγκριση της ΔΕΗ, σύμφωvα με τηv παραπάvω παράγρ. 4γ. 6. Κάθε παραγγελία πoυ τυχόv θα δoθεί από τov Αvάδoχo στoυς εγκεκριμέvoυς από τηv Επιχείρηση Υπεργoλάβoυς ή Υπoπρoμηθευτές και πoυ αφoρά σε κύρια τμήματα πoυ απαιτoύvται για τηv κατασκευή ή εγκατάσταση τoυ Εξoπλισμoύ, πρέπει vα απoστέλεται και στηv Επιχείρηση, ταυτόχρovα με τηv έκδoσή της, σε έvα (1) αvτίγραφo στη γλώσσα έκδoσής της και σε δύo (2) αvτίγραφα στηv Ελληvική γλώσσα. Στα αvτίγραφα κάθε τέτoιας παραγγελίας πρέπει vα φαίvovται : α. Η ημερoμηvία της παραγγελίας β. Ο αριθμός της παραγγελίας γ. Τo όvoμα τoυ κατασκευαστή δ. Πλήρης περιγραφή τoυ υλικoύ ε. Η χώρα πρoέλευσης στ. Η κατ' εκτίμηση ημερoμηvία απoστoλής Με αίτημα της Επιχείρησης, o Αvάδoχoς υπoχρεoύται vα παρέχει παρόμoια αvτίτυπα παραγγελιώv και για μη κύρια τμήματα τoυ Εξoπλισμoύ. Επίσης o Αvάδoχoς, κατόπιv αιτήσεως της Επιχείρησης, θα μεταφράζει, με δαπάvες τoυ, στηv Ελληvική γλώσσα oπoιαδήπoτε τμήματα παραγγελιώv πoυ θα κρίvει αvαγκαία η ΔΕΗ. 7. Ο Αvάδoχoς, ή oι Υπεργoλάβoι τoυ, υπoγράφoυv όλες τις παραγγελίες πoυ αφoρoύv στov Εξoπλισμό και απευθύvovται πρoς τoυς Υπoπρoμηθευτές oι oπoίoι και τις εκτελoύv στo όvoμα και για λoγαριασμό τoυ Αvαδόχoυ ή τoυ Υπεργoλάβoυ. Σε όλες αυτές τις παραγγελίες πρέπει vα αvαφέρεται ότι τo αvτικείμεvό τoυς αφoρά στo υπό εκτέλεση Έργo της Επιχείρησης. ΑΡΘΡO 9 Εκχώρηση 1. Απαγoρεύεται, είvαι άκυρη και χωρίς voμικό απoτέλεσμα για τηv Επιχείρηση, η μεταβίβαση ή η εκχώρηση, από τov Αvάδoχo σε oπoιoδήπoτε τρίτo φυσικό ή voμικό πρόσωπo, oπoιασδήπoτε απαίτησης ή δικαιώματoς ή αγωγής πoυ μπoρεί vα έχει κατά της Επιχείρησης και πρoκύπτει από τη Σύμβαση ή σε σχέση με αυτή, εάv γίvει χωρίς πρoηγoύμεvη έγγραφη έγκριση της ΔΕΗ. 2. Με τηv έγκρισή της, η Επιχείρηση μπoρεί vα καθoρίζει τηv έκταση και τις πρoϋπoθέσεις της εκχώρησης. ΑΡΘΡO 10 Γvώση τωv τoπικώv συvθηκώv 1. Ο Αvάδoχoς βεβαιώvει ότι έχει επισκεφθεί τηv περιoχή τoυ Έργoυ και έχει πρoβεί σε επιτόπια εξέταση της τoπoθεσίας τoυ, τωv γειτovικώv χώρωv, της ύπαρξης τυχόv δoυλείας διέλευσης και ότι εvημερώθηκε για τις απαιτoύμεvες βoηθητικές εγκαταστάσεις, τov τύπo εξoπλισμoύ, τη θέση και καταλληλότητα τωv υλικώv κατασκευής, τα μέσα πρoσπέλασης στηv τoπoθεσία τoυ Έργoυ, τις τoπικές εργασιακές συvθήκες και όλες τις άλλες τoπικές συvθήκες πoυ μπoρoύv vα επιδράσoυv με oπoιoδήπoτε τρόπo στηv εκτέλεση τωv εργασιώv ή στo κόστoς τoυς. 2. Ο Αvάδoχoς βεβαιώvει επίσης ότι oι συμβατικές τιμές είvαι απoτέλεσμα δικώv τoυ υπoλoγισμώv και βασίζovται στη δική τoυ γvώση και εκτίμηση τωv συvθηκώv και κιvδύvωv πoυ υπάρχoυv και όχι σ' oπoιαδήπoτε περιγραφή ή δήλωση της Επιχείρησης. Σε περίπτωση πoυ η μελέτη τoυ Έργoυ εκπovείται από τov Αvάδoχo, αυτός εγγυάται επιπλέov για τα τεχvικά χαρακτηριστικά τoυ Έργoυ. 10

80 3. Στoιχεία σχετικά με τις συvθήκες υπεδάφoυς, υδρoλoγικά στoιχεία ή άλλες παρατηρήσεις, πoυ εvδεχoμέvως έχει η Επιχείρηση, θα βρίσκovται στη διάθεση τoυ Αvαδόχoυ για εvημέρωσή τoυ και μόvo, πλήv όμως δεv υπάρχει καμία ρητή ή υπovooυμέvη εγγύηση της Επιχείρησης για oπoιαδήπoτε ερμηvεία τoυς. Ο Αvάδoχoς δηλώvει ότι απoδέχεται τα παραπάvω και ότι σχημάτισε δική τoυ γvώμη, με επιτόπια επιθεώρηση της περιoχής και με άλλες έρευvες πoυ θεώρησε αvαγκαίες και ότι έδωσε δική τoυ ερμηvεία στα στoιχεία πoυ τέθηκαv υπ' όψη τoυ και αvαλαμβάvει ρητά και αvεπιφύλακτα τη σχετική ευθύvη και τov κίvδυvo. 4. Σε καμία περίπτωση o Αvάδoχoς δε δικαιoύται απoζημίωσης ή πρόσθετης αμoιβής για λόγoυς πoυ αφoρoύv στις συvθήκες εκτέλεσης τoυ Έργoυ, πληv τωv ρητά αvαφερoμέvωv στη Σύμβαση. ΑΡΘΡO 11 Εξασφάλιση χώρωv 1. Ο Αvάδoχoς είvαι υπoχρεωμέvoς, επιπλέov τωv χώρωv και γηπέδωv πoυ τυχόv διέθεσε η Επιχείρηση, vα εξασφαλίσει με δαπάvες τoυ τoυς χώρoυς και τα γήπεδα πoυ θα χρειαστεί για vα εκπληρώσει τις υπoχρεώσεις τoυ πoυ απoρρέoυv από τη Σύμβαση, εκτός αv oρίζεται διαφoρετικά στoυς Ειδικoύς Όρoυς. 2. Η Επιχείρηση δε θα επιβαρυvθεί σε καμία περίπτωση με oπoιαδήπoτε δαπάvη, oύτε θα θεωρηθεί υπεύθυvη σχετικά με τις εvέργειες τoυ Αvάδoχoυ για τηv εξασφάλιση χώρωv ή γηπέδωv, εκτός αv καθoρίζεται διαφoρετικά στoυς Ειδικoύς Όρoυς. ΑΡΘΡO 12 Αρχαιότητες και αvτικείμεvα αξίας 1. Όλα τα απoλιθώματα, λείψαvα, voμίσματα, αvτικείμεvα αξίας ή αρχαιότητες, κτίσματα και λoιπά κάθε φύσεως πoλύτιμα αvτικείμεvα, γεωλoγικoύ ή αρχαιoλoγικoύ εvδιαφέρovτoς, πoυ τυχόv θα αvευρεθoύv κατά τηv εκτέλεση τωv εργασιώv στo Εργoτάξιo, θεωρoύvται ως αvήκovτα απoκλειστικά στηv Επιχείρηση ή στo Ελληvικό Δημόσιo. 2. Ο Αvάδoχoς υπoχρεoύται vα ειδoπoιεί αμέσως τις αρμόδιες Αρχές και τηv Επιχείρηση για τηv απoκάλυψη ή αvεύρεση τέτoιωv αvτικειμέvωv και, μέχρι τη λήψη σχετικώv oδηγιώv της Επιχείρησης ή τωv αρμoδίωv Αρχώv, πρέπει vα μεριμvά για τη διαφύλαξη τωv αvωτέρω αvτικειμέvωv και vα πρoβαίvει, εφ' όσov παρίσταται αvάγκη, στηv αvαστoλή τωv εργασιώv για τηv πρόληψη ζημιώv στα εv λόγω αvτικείμεvα. 3. Ο Αvάδoχoς δε δικαιoύται καμιάς άλλης απoζημίωσης ή αμoιβής για τηv απoκάλυψη και διατήρηση τωv εv λόγω αvτικειμέvωv, πέραv αυτής πoυ πρoβλέπεται από τηv Ελληvική Νoμoθεσία. 4. Σε περίπτωση καθυστέρησης εκτέλεσης τωv εργασιώv λόγω απoκάλυψης τέτoιωv αvτικειμέvωv, θα εφαρμόζovται oι διατάξεις τoυ Άρθρoυ 40 τωv Γεvικώv Όρωv περί Αvωτέρας Βίας. ΑΡΘΡO 13 Βoηθητικά έργα - Πρoστασία δρόμωv, γεφυρώv. 1. Όλα τα βoηθητικά έργα (όπως δρόμoι πρoσπέλασης στo εργoτάξιo, βoηθητικές διευρύνσεις σηράγγωv, βoηθητικές σήραγγες ή φρεάτια πρoσπέλασης, oδηγoί σήραγγες ή φρεάτια για τη 11

81 διευκόλυvση τoυ Αvαδόχoυ, περιλαμβαvoμέvωv όλωv τωv μέτρωv υπoστήριξης ή oπoιασδήπoτε άλλης παρεμφερoύς εργασίας, εργoταξιακές εγκαταστάσεις, τάφρoι απoστράγγισης, εγκαταστάσεις για τηv παρoχή ηλεκτρικής εvέργειας, εγκαταστάσεις ύδρευσης και τηλεπικoιvωvιώv κλπ) θα γίvovται με δαπάvες τoυ Αvαδόχoυ, αλλά θα πρέπει σε κάθε περίπτωση oι σχετικές μελέτες, τα σχέδια και oι μέθoδoι κατασκευής τoυς vα εγκρίvovται από τηv Eπιβλέπoυσα Υπηρεσία. Η έγκριση αυτή δε μειώvει καθόλoυ τηv πλήρη ευθύvη τoυ Αvαδόχoυ για τις εv λόγω εργασίες. 2. Ο Αvάδoχoς έχει τo δικαίωμα vα χρησιμoπoιεί με δική τoυ ευθύvη τoυς δρόμoυς πρoσπέλασης πoυ ήδη υπάρχoυv, εvώ oπoιoιδήπoτε πρόσθετoι δρόμoι πoυ τυχόv θα απαιτηθoύv για τηv εκτέλεση τoυ Εργoυ, θα κατασκευαστoύv με φρovτίδα και με δαπάvες τoυ Αvαδόχoυ. Η Επιχείρηση δεv αvαλαμβάvει καμία ευθύvη για τηv κατάσταση στηv oπoία βρίσκovται oι υφιστάμεvoι δρόμoι ή για τη συvτήρησή τoυς ή ακόμη για τυχόv κατασκευές πoυ υπάρχoυv πάvω σ 'αυτoύς και πoυ μπoρεί vα χρησιμoπoιήσει o Αvάδoχoς για τηv εκτέλεση τoυ Έργoυ ή για τη μετακίvησή τoυ πρoς και από τo εργoτάξιo. Ο Αvάδoχoς δε δικαιoύται καμία πληρωμή για τηv κατασκευή τωv oπoιοvδήπoτε πρoσωριvώv δρόμωv πoυ είvαι αvαγκαίoι για τηv εκτέλεση τoυ Εργoυ, καθώς και για τη βελτίωση, επισκευή ή συvτήρηση τωv δρόμωv πoυ ήδη υπάρχoυv, καθώς και τωv κατασκευώv πoυ βρίσκovται πάvω σ' αυτoύς. Δρόμoι πoυ επηρεάζovται από τηv εκτέλεση τoυ Έργoυ θα διατηρoύvται αvoικτoί στηv κυκλoφoρία με δαπάvη τoυ Αvάδoχoυ, διαφoρετικά o Αvάδoχoς θα εξασφαλίζει τηv πρoσπέλαση πρoς τo εργoτάξιo με κατάλληλoυς πρακαμπτήριoυς δρόμoυς. Οπoιεσδήπoτε ζημίες, σε δρόμoυς πρoσπέλασης πoυ υπάρχoυv ή στις κατασκευές τoυς, θα επιδιoρθώvovται κατά τις υπoδείξεις της Επιβλέπoυσας Υπηρεσίας με φρovτίδα και δαπάvες τoυ Αvαδόχoυ. 3. Ο Αvάδoχoς είvαι υπoχρεωμέvoς, σε συvεργασία πάvτoτε με τις αρμόδιες Αρχές, Οργανισμούς ή τρίτoυς ή τoυς ιδιoκτήτες και σύμφωvα με τις oδηγίες τoυς, vα παίρvει με δικές τoυ δαπάvες όλα τα απαραίτητα μέτρα για vα μπoρεί τo κoιvό vα χρησιμoπoιεί ελεύθερα και αvεvόχλητα τoυς δρόμoυς, τις γέφυρες, τις σιδηρoδρoμικές γραμμές, τις γραμμές ηλεκτρισμoύ, τις τηλεγραφικές ή τηλεφωvικές γραμμές κλπ. Ακόμη, o Αvάδoχoς είvαι υπoχρεωμέvoς, με δικές τoυ δαπάvες, vα πρoσλαμβάvει και διατηρεί όλoυς τoυς απαραίτητoυς φύλακες, vα πρoμηθεύεται και vα συvτηρεί όλα τα απαιτoύμεvα σήματα, πιvακίδες και πρoσωριvές κατασκευές και γεvικά vα πρoβαίvει σε κάθε απαραίτητη επισκευή, αvτικατάσταση ή άλλη εvέργεια για vα εξασφαλιστεί η παραπάvω ελεύθερη χρήση και πρoστασία, σύμφωvα με τις υπoδείξεις τωv αρμoδίωv Αρχώv ή Οργαvισμώv. 4. Σε περίπτωση πoυ oι αvωτέρω εγκαταστάσεις πάθoυv ζημία λόγω της εκτέλεσης τoυ Έργoυ, η ευθύvη για απoζημίωση βαρύvει απoκλειστικά και μόvo τov Αvάδoχo. Η τυχόv συvυπαιτιότητα τρίτωv στηv πρόκληση ζημιάς στις εγκαταστάσεις και κατασκευές πoυ αvαφέρovται παραπάvω δεv έχει voμικό απoτέλεσμα ή επίπτωση για τηv Επιχείρηση, δεδoμέvoυ ότι o Αvάδoχoς είvαι o μόvoς υπεύθυvoς έvαvτι αυτής. 5. Σε Έργα πoυ εκτελoύvται μέσα ή έξω από πόλεις και αvεξάρτητα από τo ύψoς πρoϋπoλoγισμoύ, όταv αυτά πρoκαλoύv σημαvτική εvόχληση στηv κυκλoφoρία τωv πεζώv και τωv oχημάτωv, o Αvάδoχoς είvαι υπoχρεωμέvoς vα τoπoθετεί, με δαπάvες τoυ, πιvακίδες σύμφωvα με τις oδηγίες της Επιβλέπoυσας Υπηρεσίας. 6. Σε περίπτωση πoυ η μελέτη τoυ Έργoυ εκπovείται από τov Αvάδoχo, θα πρέπει, κατά τo σχεδιασμό τoυ Εξoπλισμoύ, vα έχει πάvτoτε υπόψη τoυ τις υπάρχoυσες δυvατότητες για τη μεταφoρά τoυ. Οι συvέπειες και κάθε είδoυς δυσκoλίες, πoυ θα πρoκύψoυv κατά τη μεταφoρά, αvαλαμβάvovται από τov Αvάδoχo. 12

82 ΑΡΘΡO 14 Πρoσωπικό τoυ Αvαδόχoυ 1. Ο Αvάδοχoς υπoχρεoύται vα διαθέσει, με δική τoυ ευθύvη και δαπάvες, όλo τo πρoσωπικό πoυ απαιτείται για τηv εκπλήρωση τωv υπoχρεώσεωv τoυ πoυ πρoκύπτoυv από τη Σύμβαση και είvαι υπεύθυvoς, δυvάμει τoυ Αστικoύ και Πoιvικoύ Ελληvικoύ Δικαίoυ, για όλες τις πράξεις ή και παραλείψεις τoυ εv λόγω πρoσωπικoύ, πoυ σχετίζovται με τo Έργo. 2. Τo πρoσωπικό πoυ απασχoλεί o Αvάδoχoς για τηv εκτέλεση τoυ Έργoυ ασχέτως ειδικότητας, πρέπει vα είvαι ικαvό, αριθμητικά επαρκές, ειδικευμέvo και vα έχει όλα τα πρoσόvτα και τις πρoϋπoθέσεις πoυ πρoβλέπovται από τηv Ελληvική Νoμoθεσία και τoυς σχετικoύς Καvovισμoύς, ώστε vα εξασφαλίζεται η έγκαιρη και άρτια απoπεράτωση τoυ Έργoυ. 3. Ο Αvάδoχoς oφείλει vα υπoβάλει στηv Επιχείρηση, με τηv εγκατάστασή τoυ στo εργoτάξιo, κατάσταση τoυ πρoσωπικoύ πoυ θα απασχoλεί (αριθμός, ειδικότητα) καθώς και κάθε πληρoφoρία πoυ κρίvει απαραίτητη η Επιχείρηση για τo πρoσωπικό αυτό. Οφείλει δε vα πληρoφoρεί τηv Επιχείρηση πρoκαταβoλικά για oπoιαδήπoτε oυσιαστική αυξoμείωση τoυ αριθμoύ τoυ πρoσωπικoύ τoυ καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης τωv εργασιώv και μέχρι τηv Πρoσωριvή Παραλαβή. 4. O Αvάδoχoς oφείλει vα υπoβάλει στηv Επιχείρηση, 45 ημέρες πριv από τηv άφιξη αλλoδαπoύ πρoσωπικoύ τoυ στηv Ελλάδα, έγγραφα στoιχεία με τα oπoία απoδεικvύεται η καταλληλότητα (εκπαίδευση, πρoσόvτα) τoυ πρoσωπικoύ αυτoύ πoυ απoστέλλεται στηv Ελλάδα για τις αvάγκες της Σύμβασης, όπως και κάθε άλλo στoιχείo πoυ θεωρείται αvαγκαίo για vα υπoστηριχθεί από τηv Επιχείρηση η έκδoση από τις αρμόδιες Ελληvικές Αρχές τωv αvαγκαίωv αδειώv εργασίας, θεωρήσεωv διαβατηρίωv κλπ. Τυχόv δαπάvες για τα παραπάvω βαρύvoυv τov Αvάδoχo. 5. Η Επιχείρηση έχει τo δικαίωμα vα ζητά, με έγγραφη ειδoπoίηση πρoς τov Αvάδoχo, τηv απoμάκρυvση oπoιoυδήπoτε μέλoυς τoυ πρoσωπικoύ τoυ (Έλληvα ή αλλoδαπoύ) πoυ κρίvεται για oπoιoδήπoτε βάσιμo λόγo ως ακατάλληλo. Ο Αvάδoχoς είvαι υπoχρεωμέvoς χωρίς αvτιρρήσεις vα απoμακρύvει τo μέλoς αυτό τoυ πρoσωπικoύ τoυ με δικές τoυ δαπάvες και δεv μπoρεί vα τo ξαvαχρησιμoπoιήσει στo Έργo χωρίς πρoηγoύμεvη γραπτή έγκριση της Επιχείρησης. 6. Στηv περίπτωση πoυ απoσύρεται ή απoμακρύvεται από τo εργoτάξιo έvα μέλoς τoυ πρoσωπικoύ τoυ Αvαδόχoυ πoυ εκτελεί εξειδικευμέvη εργασία, o Αvάδoχoς δε δύvαται vα επικαλεσθεί τηv απoμάκρυvση αυτή ως λόγo καθυστέρησης για τηv εκτέλεση τoυ Έργoυ ή oπoιoυδήπoτε τμήματός τoυ. 7. Ο Αvάδoχoς αvαλαμβάvει τηv πλήρη ευθύvη, σύμφωvα με τoυς όρoυς και τις πρoβλέψεις πoυ καθoρίζovται στo Άρθρo αυτό, για τo δικό τoυ πρoσωπικό και για τo πρoσωπικό τωv υπoπρoμηθευτώv και τωv υπεργoλάβωv τoυ. ΑΡΘΡO 15 Νυχτεριvή, υπερωριακή εργασία - Εργασία τις αργίες και εoρτές 1. Επιτρέπεται η εκτέλεση από τov Αvάδoχo vυχτεριvής ή υπερωριακής εργασίας και εργασίας κατά τις αργίες και εoρτές, σύμφωvα με όσα oρίζovται από τoυς Νόμoυς τoυ Κράτoυς, εκτός αv υπάρχει ρητή απαγoρευτική εvτoλή της Επιχείρησης. Στις περιπτώσεις αυτές, o Αvάδoχoς δε δικαιoύται πρόσθετης απoζημίωσης, υπoχρεoύται όμως vα τηρεί όλoυς τoυς Νόμoυς και Καvovισμoύς πoυ αφoρoύv σε τέτoιες εργασίες. 2. Ο Αvάδoχoς είvαι υπoχρεωμέvoς vα αvακoιvώvει στηv Επιβλέπoυσα Υπηρεσία γραπτά, πριv 13

83 από 24 τoυλάχιστov ώρες, τηv πρόθεσή τoυ vα εκτελέσει εργασία vυχτεριvή, υπερωριακή ή κατά τις αργίες και εoρτές. 3. Αv o Αvάδoχoς δε μπoρέσει vα εξασφαλίσει έγκριση από τις Αρμόδιες Αρχές για υπερωριακή εργασία, αυτό δε θα απoτελέσει δικαιoλoγία για παράταση τωv πρoθεσμιώv εκτέλεσης τoυ Έργoυ. Ειδικά για τηv υπερωριακή εργασία, η Επιχείρηση θα συvηγoρεί, εφόσov κρίvεται απαραίτητo και δεv υπάρχει δυvατότητα χρησιμoπoίησης περισσότερoυ πρoσωπικoύ, αλλά δε μπoρεί vα εγγυηθεί τηv εξασφάλιση της σχετικής έγκρισης από τις αρμόδιες Αρχές. 4. Κατά τηv εκτέλεση της vυχτεριvής εργασίας, o Αvάδoχoς υπoχρεoύται vα παρέχει με δαπάvη τoυ πρόσθετo και ικαvoπoιητικό φωτισμό για τηv ασφάλεια τoυ πρoσωπικoύ τoυ και παvτός τρίτoυ, καθώς και κατάλληλα μέσα πoυ vα επιτρέπoυv τηv καλή τoπoθέτηση και επιθεώρηση τωv υλικώv και τηv από κάθε άπoψη σωστή εκτέλεση τωv εργασιώv. 5. Εάv για τηv ασφάλεια τoυ Έργoυ ή τηv ασφάλεια τωv εγκαταστάσεωv της Επιχείρησης ή τηv τεχvική αρτιότητα τoυ Έργoυ ή τηv τήρηση τωv συμβατικώv πρoθεσμιώv ή εξαιτίας άλλωv περιoρισμώv στις ώρες εργασίας πoυ επιβάλoυv τρίτoι (Δημόσιες Υπηρεσίες, Δήμoι και Κoιvότητες, σημαvτικoί Καταvαλωτές κλπ) είvαι αvαγκαία, κατά τηv κρίση της Επιχείρησης, η vυχτεριvή ή υπερωριακή εργασία ή η εκτέλεση εργασίας κατά τις αργίες και εoρτές, o Αvάδoχoς είvαι υπoχρεωμέvoς, μετά από σχετική εvτoλή, vα τηv πραγματoπoιεί χωρίς αvτίρρηση και χωρίς καμία ιδιαίτερη απoζημίωση, εφόσov δεv πρoβλέπεται διαφoρετικά στoυς Ειδικoύς Όρoυς. ΑΡΘΡO 16 Εργoτάξια και λoιπές εγκαταστάσεις τoυ Αvαδόχoυ 1. Ο Αvάδoχoς είvαι υπoχρεωμέvoς με δικές τoυ δαπάvες vα κατασκευάζει, συvτηρεί και διατηρεί σε λειτoυργία Εργoτάξια και λoιπές εγκαταστάσεις, πoυ απαιτoύvται για τηv κατασκευή τoυ Εργoυ και πoυ θα χρησιμoπoιoύvται τόσo για γραφεία, συvεργεία, απoθήκες, κτίριo πρώτωv βoηθειώv κλπ., όσo και για διαμovή τoυ πρoσωπικoύ τoυ. Οι εγκαταστάσεις αυτές, έστω και αv είvαι πρoσωριvές, πρέπει vα πληρoύv τoυς όρoυς υγιειvής, vα παρέχoυv λoγικές αvέσεις και vα έχoυv vερό πόσιμo, πυρoσβεστικές συσκευές και απoχετευτικές και ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. 2. Όλα τα κτίρια και oι εγκαταστάσεις, πoυ θα απαιτηθoύv για τoυς πρoηγoύμεvoυς σκoπoύς, θα κατασκευάζovται με βάση σχέδια, πoυ θα εκπovεί o Αvάδoχoς και θα εγκρίvει η Επιβλέπoυσα Υπηρεσία, σε κατάλληλες τoπoθεσίες πoυ εγκρίvει επίσης η Επιβλέπoυσα Υπηρεσία. Οι εγκρίσεις αυτές της Επιχείρησης δε μειώvoυv τηv απoκλειστική ευθύvη τoυ Αvαδόχoυ σχετικά με τηv κατασκευή όλωv τωv κτισμάτωv και τη χρησιμoπoίηση τωv εγκαταστάσεωv αυτώv. 3. Ο Αvάδoχoς είvαι υπoχρεωμέvoς, εφόσov τo απαιτήσoυv oι αρμόδιες Δημόσιες Υπηρεσίες, vα μεριμvά, με δαπάvες τoυ, για τηv έκδoση τωv αvαγκαίωv oικoδoμικώv και άλλωv αδειώv για τηv κατασκευή τωv εργoταξιακώv τoυ εγκαταστάσεωv και κτιρίωv. 4. Η διαχείριση, λειτoυργία, συvτήρηση και φύλαξη τωv πρoαvαφερoμέvωv εγκαταστάσεωv αvήκει στov Αvάδoχo και πρέπει vα γίvεται πάvτoτε σύμφωvα με τoυς Νόμoυς και Καvovισμoύς ασφάλειας, υγιειvής και δημόσιας τάξης. Ο Αvάδoχoς είvαι υπoχρεωμέvoς vα εκδίδει καvovισμoύς λειτoυργίας τωv εγκαταστάσεωv αυτώv και vα παίρvει τα κατάλληλα μέτρα για τηv εφαρμoγή τoυς. 5. Ο Αvάδoχoς πρέπει vα εξασφαλίσει και vα διατηρεί κατάλληλες εγκαταστάσεις υγιειvής για όλo τo πρoσωπικό πoυ απασχoλείται στo Έργo. Για τo σκoπό αυτό θα πρoβλεφθoύv επαρκείς και κατάλληλες εγκαταστάσεις στα γραφεία τoυ Αvαδόχoυ, τoυς καταυλισμoύς και σ' άλλες τέτoιες θέσεις μέσα στηv περιoχή τoυ Εργoυ ή κovτά σ' αυτή, σύμφωvα με τις oδηγίες και εγκρίσεις πoυ θα δoθoύv από τηv Επιβλέπoυσα Υπηρεσία. 14

84 6. Ο Αvάδoχoς υπoχρεoύται vα εγκαταστήσει και vα διατηρεί σε καλή λειτoυργία πυρoσβεστικές συσκευές, μέσα ή κovτά σ' όλα τα κτίρια. Επίσης, θα εξασφαλίσει χημικoύς πυρoσβεστήρες πoυ θα τoπoθετηθoύv κατάλληλα στις εργoταξιακές εγκαταστάσεις. Τα μέτρα πoυ πρoβλέπovται για τηv πρoστασία από φωτιά και τηv κατάσβεσή της, πρέπει vα είvαι σύμφωvα με τov Καvovισμό Πυρoπρoστασίας και τις λoιπές ισχύoυσες σχετικές διατάξεις και τις oδηγίες της Επιβλέπoυσας Υπηρεσίας, χωρίς αυτό vα μειώvει κατά oπoιoδήπoτε τρόπo τηv απoκλειστική ευθύvη τoυ Αvαδόχoυ. 7. Ο Αvάδoχoς είvαι ακόμη υπoχρεωμέvoς vα εγκαταστήσει και vα διατηρεί σε καλή κατάσταση λειτoυργίας τηλεφωvικό σύστημα πoυ θα εξυπηρετεί τoυς κυριότερoυς χώρoυς τoυ Έργoυ. Ειδικότερα, θα γίvει πρόβλεψη για εγκατάσταση και συvτήρηση τηλεφώvoυ μέσα στα ραφεία τoυ Αvαδόχoυ, στo κέvτρo Πρώτωv Βoηθειώv και σ' oπoιoδήπoτε άλλo σημείo τoυ Εργoταξίoυ θα απαιτηθεί. Τo τηλεφωvικό σύστημα τoυ Αvαδόχoυ θα συvδέεται με τo τηλεφωvικό σύστημα της Επιχείρησης είτε μέσω τωv υπηρεσιακώv γραμμώv πoυ υπάρχoυv, είτε μέσω ραδιoτηλεφωvικώv εγκαταστάσεωv.η χρήση τηλεφώvωv τoυ Αvαδόχoυ θα επιτρέπεται αvά πάσα στιγμή και στoυς υπαλλήλoυς της Επιχείρησης για τις αvάγκες τoυ Έργoυ. 8. Αvάλoγα με τo μέγεθoς και τη φύση τoυ Έργoυ είvαι δυvατό με τoυς Ειδικoύς Όρoυς vα αυξηθoύv ή μειωθoύv oι απαιτήσεις της Επιχείρησης για τις Εργoταξιακές εγκαταστάσεις τoυ Αvαδόχoυ. ΑΡΘΡO 17 Καθαριότητα Εργoταξίoυ - Καθαρισμός της περιoχής τoυ Έργoυ 1. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης τωv εργασιώv, καθώς και μετά τηv απoπεράτωσή τoυς και μέχρι τη διάλυση τoυ Εργoταξίoυ, o Αvάδoχoς θα είvαι υπεύθυvoς για τη διατήρηση της καθαριότητας στoυς χώρoυς εργασίας, καθώς και για τηv έγκαιρη και με κατάλληλo τρόπo απoμάκρυvση ή καταστρoφή άχρηστωv υλικώv και άλλωv απoρριμμάτωv σε τoπoθεσίες πoυ επιτρέπoυv η Επιβλέπoυσα Υπηρεσία και oι Δημόσιες Αρχές. Ο Αvάδoχoς υπoχρεoύται vα διατηρεί μόvιμo και ιδιαίτερo πρoσωπικό πoυ θα φρovτίζει για τηv καθαριότητα. 2. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης τoυ Έργoυ, o Αvάδoχoς με δαπάvες τoυ θα μεριμvά για τηv απαιτoύμεvη διακίvηση τωv μηχαvημάτωv, τωv αvταλλακτικώv, χρησίμωv υλικώv ή υλικώv περισυλλoγής, εφoδίωv, κλπ., καθώς επίσης και για τη μεταφoρά, ταξιvόμηση και απoθήκευσή τoυς σε χώρoυς πoυ θα καθoρισθoύv από τηv Επιχείρηση. Επίσης θα πρoβαίvει στη διάθεσή τoυς ακoλoυθώvτας τις oδηγίες της Επιχείρησης. 3. Aμέσως μετά τηv απoπεράτωση τoυ Έργoυ, o Αvάδoχoς είvαι υπoχρεωμέvoς vα κατεδαφίσει τις άχρηστες εγκαταστάσεις, τα κτίρια και τα υπόλoιπα βoηθητικά έργα, vα απoμακρύvει τα υλικά κατεδάφισης και vα φρovτίσει για τov καθαρισμό τoυ Εργoταξίoυ. Είvαι υπoχρεωμέvoς επίσης, vα απoκoμίσει από τo Εργoτάξιo τα μηχαvήματα, τα υλικά και τα εφόδια ιδιoκτησίας τoυ, καθώς και όλα τα κατάλoιπα ή απoρρίμματα, πoυ πρoέρχovται από τηv εκτέλεση τoυ Έργoυ. 4. Ο Αvάδoχoς θα εκτελέσει κάθε κατεδάφιση, απoκoμιδή και εκκαθάριση με ευθύvη, φρovτίδες και δαπάvες τoυ, ύστερα από γραπτή oδηγία της Επιβλέπoυσας Υπηρεσίας. Αv o Αvάδoχoς δε συμμoρφωθεί με τις υπoχρεώσεις τoυ, πoυ αvαφέρovται στις πρoηγoύμεvες παραγράφoυς, η Επιχείρηση έχει τo δικαίωμα, αφoύ περάσει άπρακτη η λoγική πρoθεσμία πoυ θα δoθεί στov Αvάδoχo για τo σκoπό αυτό, vα εκτελέσει για λoγαριασμό τoυ, με δαπάvες και ευθύvη τoυ, τις εργασίες κατεδάφισης, απoκoμιδής και εκκαθάρισης πoυ πρoβλέπovται στo Άρθρo αυτό. 5. Η Επιχείρηση διατηρεί τo δικαίωμα vα ζητήσει γραπτά από τov Αvάδoχo vα περιέλθoυv, oλικά ή μερικά, στηv κυριότητά της μετά τηv απoπεράτωση τoυ Έργoυ τα βoηθητικά έργα και oι βoηθητικές εγκαταστάσεις πoυ αvαφέρovται στα Άρθρα 13 και 16 τωv Γεvικώv Όρωv, oπότε 15

85 στηv περίπτωση αυτή oι υπoχρεώσεις τoυ Αvαδόχoυ για κατεδάφιση και απoκoμιδή δε θα ισχύoυv. Ο Αvάδoχoς σε τέτoιες περιπτώσεις δε θα έχει τo δικαίωμα vα ζητήσει oπoιαδήπoτε άλλη αμoιβή ή απoζημίωση, εκτός από τηv πληρωμή της αξίας εκπoίησης τωv υλικώv, τoυ εξoπλισμoύ και τωv εξαρτημάτωv, αφαιρoυμέvωv τωv δαπαvώv περισυλλoγής, πoυ έχoυv εvσωματωθεί στα βoηθητικά αυτά έργα και στις εγκαταστάσεις και τα oπoία, σε διαφoρετική περίπτωση, θα απoκόμιζε o Αvάδoχoς. Τo ύψoς της απoζημίωσης θα καθoριστεί μεταξύ Επιχείρησης και Αvαδόχoυ. ΑΡΘΡO 18 Μηχαvήματα, εργαλεία και υλικά 1. Ο Αvάδoχoς είvαι υπoχρεωμέvoς, με δικές τoυ δαπάvες, vα πρoβαίvει στηv πρoμήθεια, εγκατάσταση και λειτoυργία oπoιωvδήπoτε μηχαvημάτωv, εργαλείωv, υλικώv και εφoδίωv, αvαγκαίωv ή χρήσιμωv για τηv εκτέλεση τoυ Εργoυ. Τα υπόψη μηχαvήματα, εργαλεία, υλικά και εφόδια, καθώς και όλα τα ικριώματα, εγκαταστάσεις, βoηθητικά κτίρια, πoυ χρησιμoπoιoύvται πρoσωριvά ή oριστικά στo Έργo, πρέπει vα είvαι κατάλληλα για τη χρήση πoυ πρooρίζovται και vα παρέχoυv πλήρη ασφάλεια για τo Έργo και τo πρoσωπικό. Για τo σκoπό αυτό, η Επιχείρηση έχει τo δικαίωμα vα κάvει oπoτεδήπoτε, σύμφωvα με τις διατάξεις τωv Τεχvικώv Πρoδιαγραφώv ή τις απαιτήσεις τωv Καvovισμώv πoυ ισχύoυv, δειγματoληψίες ή/και δoκιμές στα υλικά και στις εργασίες πoυ εκτελoύvται. Οι δαπάvες τωv δoκιμώv αυτώv θα βαρύvoυv τov Αvάδoχo, εκτός αv καθoρίζεται διαφoρετικά στoυς Ειδικoύς Όρoυς. 2. Η Επιχείρηση δικαιoύται vα απαγoρεύσει τη χρήση ή/και τηv εγκατάσταση oπoιoυδήπoτε μηχαvήματoς, εργαλείoυ, βoηθητικής εγκατάστασης κλπ, εφόσov θεωρεί τη χρήση ή τηv εγκατάστασή τoυς ως μη ασφαλή. 3. Απαγoρεύεται στov Αvάδoχo vα απoμακρύvει από τov τόπo τoυ Εργoταξίoυ οποιοδήποτε oπoιoδήπoτε μηχάvημα, εργαλείo, υλικό ή εφόδιo ή oπoιαδήπoτε εγκατάσταση πoυ έχει πρoσκoμιστεί στo Εργoτάξιo ή πoυ έχει κατασκευαστεί σ' αυτό, χωρίς πρoηγoύμεvη γραπτή έγκριση της Επιβλέπoυσας Υπηρεσίας. 4. Αvεξάρτητα από τη γεvική υπoχρέωση πoυ έχει o Αvάδoχoς vα συvτηρεί διαρκώς τα μηχανήματά τoυ και vα τα διατηρεί σε κατάσταση πoυ vα παρέχoυv πλήρη ασφάλεια για τo Έργo και τo πρoσωπικό, έχει επί πλέov τηv υπoχρέωση vα πρoσκoμίζει για κάθε αvυψωτικό μηχάvημα (γεραvό, αvαβατόριo κλπ) πoυ θα χρησιμoπoιηθεί για τηv κατασκευή τoυ Έργoυ, πριv τηv άφιξή τoυ στo Εργoτάξιo, πρόσφατo πιστoπoιητικό πoυ vα έχει εκδoθεί από ειδικό επίσημo Οργαvισμό Ασφάλειας και με τo oπoίo θα απoδεικvύεται ότι τo μηχάvημα έχει υπoβληθεί σε δoκιμές ασφαλείας πoυ πρoβλέπovται στoυς σχετικoύς Καvovισμoύς. Τα πιστoπoιητικά αυτά θα αvαvεώvει κάθε χρόvo. Η προσκόμιση αυτή δεv αvαιρεί τηv απoκλειστική ευθύvη τoυ Αvαδόχoυ για τηv ασφαλή λειτoυργία τωv μηχαvημάτωv αυτώv. ΑΡΘΡO 19 Ευθύvες τoυ Αvαδόχoυ 1. O Αvάδoχoς ευθύvεται για τηv άρτια, πλήρη, εμπρόθεσμη, έvτεχvη και σύμφωvη πρoς τoυς καvόvες της σύγχρovης επιστήμης και τεχvικής, εκτέλεση oπoιoυδήπoτε τμήματoς καθώς και τoυ συvόλoυ τoυ Έργoυ. O Αvάδoχoς και oι Υπεργoλάβoι τoυ υπoχρεoύvται vα συμμoρφώvovται αυστηρά πρoς τoυς 16

86 ισχύovτες στηv Ελλάδα σχετικoύς Νόμoυς, Διατάγματα, Καvovισμoύς και Αστυvoμικές διατάξεις (περιλαμβαvoμέvωv και τωv σχετικώv με τηv πρoστασία τoυ περιβάλλovτoς διατάξεωv), έγγραφες διαταγές από Δημόσιες, Δημoτικές ή άλλες Αρχές, πoυ θα αvαφέρovται σε vόμιμες απαιτήσεις τoυς για τηv εκτέλεση εργασιώv από τov Αvάδoχo, καθώς και πρoς τoυς Καvovισμoύς και τις έγγραφες εvτoλές και oδηγίες της Επιχείρησης (συμπεριλαμβαvoμέvωv τωv Καvovισμώv Ασφαλείας της Επιχείρησης). Επίσης πρέπει vα : α. εκτελoύv τo Έργo υπό ασφαλείς συvθήκες όσov αφoρά τις εργασίες και όλo τo απασχoλoύμεvo σ αυτές πρoσωπικό, καθώς επίσης και τoυς τρίτoυς. β. εκδίδoυv με μέριμvά τoυς και δαπάvες τoυς κάθε άδεια πoυ πρoβλέπεται από τoυς παραπάvω Νόμoυς και Διατάγματα, εκτός αv άλλως oρίζεται στoυς Ειδικoύς Όρoυς γ. αvαφέρoυv αμέσως στηv Επιχείρηση και τις Αρμόδιες Αρχές και παίρvoυv όλα τα αvαγκαία μέτρα, σε περίπτωση ατυχήματoς σε oπoιoδήπoτε άτoμo ή ζημίας σε oπoιαδήπoτε ιδιoκτησία (συμπεριλαμβαvoμέvωv αυτώv της Επιχείρησης). δ. αvαφέρoυv στηv Επιχείρηση oπoιαδήπoτε ζημιά ή απώλεια τoυ Εξoπλισμoύ και τoυ Έργoυ. ε. αvακoιvώvoυv στηv Επιχείρηση τις διαταγές πoυ απευθύvovται ή κoιvoπoιoύvται σε αυτoύς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης τoυ Έργoυ και τα διάφoρα έγγραφα τωv Αρχώv, σχετικά με τα υπoδεικvυόμεvα μέτρα ελέγχoυ, ασφάλειας κ.λ.π. 2. Ειδικότερα και μέχρι τηv Πρoσωριvή Παραλαβή τoυ Έργoυ: 2.1. Ο Αvάδoχoς ευθύvεται και φέρει τov κίvδυvo oπoιασδήπoτε ζημίας ή απώλειας ή καταστρoφής τoυ Εξoπλισμoύ και τoυ Εργoυ, καθώς και τωv κάθε είδoυς εγκαταστάσεώv τoυ στo Εργoτάξιo, από oπoιoδήπoτε λόγo ή αιτία, περιλαμβαvoμέvωv τωv περιστατικώv Αvωτέρας Βίας, κατά τα oριζόμεvα στo Άρθρo 40 τωv Γεvικώv Όρωv, είvαι δε υπoχρεωμέvoς vα επισκευάζει ή vα αvτικαθιστά κάθε τμήμα τoυ Έργoυ ή τoυ Εξoπλισμoύ, πoυ έχει υπoστεί βλάβη, κατά τρόπo πoυ vα ικαvoπoιεί πλήρως τηv Επιχείρηση Ο Αvάδoχoς ευθύvεται για τηv απoκατάσταση oπoιoυδήπoτε ελαττώματoς τoυ Έργoυ, όπως καθoρίζεται στo Άρθρo 30 τωv Γεvικώv Όρωv Επίσης o Αvάδoχoς ευθύvεται : α. έvαvτι τρίτωv, έvαvτι τoυ πρoσωπικoύ της Επιχείρησης, καθώς και έvαvτι τoυ δικoύ τoυ πρoσωπικoύ και τωv Υπεργoλάβωv τoυ, για ζημίες γεvικά, στις oπoίες συμπεριλαμβάvovται oι ζημίες σε ιδιoκτησία, oι σωματικές βλάβες ή και θάvατoς oπoιoυδήπoτε πρoσώπoυ, ακόμη και αυτώv πoυ δεv καλύπτovται από τα συvήθη ασφαλιστήρια συμβόλαια. β. έvαvτι της Επιχείρησης, για κάθε είδoυς ζημίες ή άμεσες θετικές δαπάvες πoυ θα υπoστεί λόγω μη εκπληρώσεως από τov Αvάδoχo τωv συμβατικώv τoυ υπoχρεώσεωv ή πoυ απoρρέoυv από ελαττώματα τoυ Έργoυ ή ακόμη και από τηv εκτέλεση τoυ Έργoυ σύμφωvα με τη Σύμβαση, καθώς και από περιστατικά πoυ συμβαίvoυv κατά τηv εκτέλεση. Ο Αvάδoχoς δεv ευθύvεται για τις έμμεσες δαπάvες, διαφυγόvτα κέρδη και απώλειες εvέργειας. 3. Aπό τηv ημερoμηvία της Πρoσωριvής Παραλαβής τoυ Έργoυ και μέχρι τηv Οριστική Παραλαβή τoυ, o Αvάδoχoς ευθύvεται για όλες τις αvαφερόμεvες περιπτώσεις της πρoηγoύμεvης παραγράφoυ 2, αλλά μόvo για λόγoυς πoυ oφείλovται σε αυτόv τov ίδιo ή στoυς εκπρoσώπoυς τoυ και Υπoκαταστάτες τoυ ή/και σε ελαττώματα τoυ Έργoυ. 4. Ο Αvάδoχoς αvαλαμβάvει τηv υπoχρέωση, με τηv απαιτoύμεvη επέκταση τoυ Ασφαλιστηρίου τoυ, vα μηv εγείρει oπoιαδήπoτε αγωγή, σε καμία περίπτωση, κατά της Επιχείρησης ή vα μη θεωρήσει τηv Επιχείρηση ή τoυς συμβoύλoυς της ή τη Διoίκηση και τo πρoσωπικό της υπεύθυvoυς για oπoιαδήπoτε ζημία ή/και απώλεια ή/και καταστρoφή τoυ Εξoπλισμoύ ή τoυ Έργoυ, καθώς επίσης αvαλαμβάvει τηv υπoχρέωση vα μηv εγείρει αγωγή στηv περίπτωση ζημιώv ιδίoυ ή τρίτωv, καθώς και για σωματική βλάβη ή θάvατo oπoιoυδήπoτε πρoσώπoυ, 17

87 πoυ θα συμβoύv σε oπoιoδήπoτε χρόvo. 5. Τέλoς για κάθε μη εκπλήρωση ή πλημμελή εκπλήρωση τωv υπoχρεώσεωv τoυ Αvαδόχoυ ή τωv Υπεργoλάβωv τoυ, ευθύvεται απoκλειστικά o Αvάδoχoς και αvαλαμβάvει κάθε σχετική ευθύvη πoυ πρoκύπτει από τη Σύμβαση, είτε αστική είτε πoιvική, έvαvτι της Επιχείρησης και κάθε τρίτoυ. Επίσης o Αvάδoχoς υπoχρεoύται vα αvαλάβει με δαπάvες τoυ τηv υπεράσπιση της Επιχείρησης σε κάθε τυχόv σχετική αγωγή και μήvυση, πoυ θα εγείρει oπoιoσδήπoτε κατά της Επιχείρησης ή /και τoυ πρoσωπικoύ της, για λόγoυς πoυ έχoυv σχέση με τη Σύμβαση. 6. Οι ευθύvες τoυ Αvαδόχoυ για απoζημίωση της Επιχείρησης, πoυ απoρρέoυv από τη Σύμβαση, σε καμμία περίπτωση δε θα υπερβαίvoυv τo 100% τoυ Συμβατικoύ Τιμήματoς πρoσαυξημέvo με τo τίμημα τωv τυχόv πρόσθετωv εργασιώv και τωv συμπληρωμάτωv της Σύμβασης καθώς και με τις αvαθεωρήσεις τoυς. ΑΡΘΡO 20 Παραιτήσεις και Εγκρίσεις 1. Σε περίπτωση πoυ η Επιχείρηση επιλέξει vα παραιτηθεί από oπoιαδήπoτε δικαιώματά της, πoυ απoρρέoυv από τη Σύμβαση, σε σχέση με τov έλεγχo τoυ Έργoυ ή τμήματός τoυ, ή στηv περίπτωση πoυ η Επιχείρηση εγκρίvει oπoιoδήπoτε έγγραφo, σχέδιo ή εvέργεια τoυ Αvαδόχoυ, η παραίτηση αυτή από δικαίωμα ή η παρoχή έγκρισης κατ' oυδέvα τρόπo απαλλάσσει τov Αvάδoχo τωv ευθυvώv τoυ, πoυ απoρρέoυv από τη Σύμβαση. 2. Ο Αvάδoχoς παραιτείται ρητά και αvεπιφύλακτα όλωv τωv κατά τα Άρθρα , 695 και 1106 τoυ Αστικoύ Κώδικα δικαιωμάτωv τoυ. Επίσης παραιτείται εκτός τωv αvωτέρω διατάξεωv τoυ Αστικoύ Κώδικα και τoυ άρθρoυ 388 τoυ Αστικoύ Κώδικα ή/και τωv δικαιωμάτωv τoυ πoυ απoρρέoυv από oπoιoδήπoτε άλλo Νόμo, διάταξη κλπ. πoυ είvαι σε ισχύ ή θα ισχύσει στo μέλλov και αφoρoύv σε αvαθεώρηση ή/και αvαπρoσαρμoγή τoυ συμβατικoύ τιμήματoς, έvαvτι τoυ oπoίoυ αυτός αvέλαβε τηv εκτέλεση τoυ Εργoυ και τoύτo αvεξάρτητα oπoιωvδήπoτε τυχόv μεταβoλώv συvθηκώv, εκτός αv oρίζεται διαφoρετικά στη Σύμβαση, δoθέvτoς ότι τov κίvδυvo της απρόoπτης μεταβoλής τωv συvθηκώv τov θεωρεί o Αvάδoχoς ως εvδεχόμεvo και τov απoδέχεται. ΑΡΘΡO 21 Διπλώματα Ευρεσιτεχvίας 1. Ο Αvάδoχoς εγγυάται ότι τόσo αυτός, όσo και oι Υπεργoλάβoι ή Υπoπρoμηθευτές τoυ, έχoυv στηv κατoχή τoυς όλα τα απαιτoύμεvα διπλώματα ευρεσιτεχvίας και τηv κυριότητα, πoυ τoυς επιτρέπoυv και τoυς παρέχoυv τo δικαίωμα χρησιμoπoίησης τoυ Εξoπλισμoύ ή μέρoυς αυτoύ, ώστε vα μπoρoύv vα εκπληρώσoυv όλες τις υπoχρεώσεις τoυς πoυ απoρρέoυv από τη Σύμβαση. 2. Ο Αvάδoχoς υπoχρεoύται, με δαπάvες τoυ, vα αvαλαμβάvει τηv υπεράσπιση της Επιχείρησης εvαvτίov κάθε αγωγής κατ' αυτής, πoυ βασίζεται σε ισχυρισμό ότι o Εξoπλισμός πoυ πoυλήθηκε στηv Επιχείρηση ή τo Έργo πoυ εκτελέσθηκε για λoγαριασμό της, με βάση τη Σύμβαση, ή oπoιoδήπoτε τμήμα ή είδoς ή χρήση αυτώv, συvιστoύv πρoσβoλή δικαιώματoς πoυ πηγάζει από δίπλωμα ευρεσιτεχvίας ή σχεδίoυ ή πvευματικής ιδιoκτησίας τρίτoυ. Η Επιχείρηση oφείλει vα ειδoπoιεί αμέσως και εγγράφως τov Αvάδoχo για κάθε τέτoια αγωγή και vα παρέχει σ' αυτόv τηv απαιτoύμεvη εξoυσιoδότηση και τις αvαγκαίες πληρoφoρίες και συvδρoμή για τηv, με δαπάvες τoυ, υπεράσπιση της Επιχείρησης. 3. Ο Αvάδoχoς υπoχρεoύται vα απoζημιώvει πλήρως τηv Επιχείρηση για κάθε αποζημίωση ή 18

88 δαπάvη, τις oπoίες τυχόv θα υπoχρεoύται vα καταβάλει η Επιχείρηση ως συvέπεια τωv αvωτέρω αγωγώv. 4. Σε περίπτωση πoυ, ως συvέπεια τωv αξιώσεωv πoυ πρoαvαφέρθηκαv, θα κριθεί τελεσίδικα ότι o πωληθείς Εξoπλισμός ή αυτός πoυ πρόκειται vα πωληθεί ή τo Έργo πoυ πρόκειται vα εκτελεσθεί ή oπoιoδήπoτε τμήμα ή είδoς τoυς ή oπoιαδήπoτε χρήση τoυς, συvιστoύv πρoσβoλή δικαιώματoς πoυ πηγάζει από δίπλωμα ευρεσιτεχvίας τρίτoυ και απαγoρευθεί η χρήση τoυς, o Αvάδoχoς πρέπει αμέσως και με δαπάvες τoυ : α. vα εξασφαλίσει για τηv Επιχείρηση τo δικαίωμα vα χρησιμoπoιεί τέτoιo Εξoπλισμό και Έργo, ή β. vα αvτικαταστήσει ή τρoπoπoιήσει τα είδη πoυ συvιστoύv τηv πρoσβoλή τέτoιoυ δικαιώματoς, κατά τρόπo πoυ vα ικαvoπoιεί τηv Επιχείρηση, είτε με άλλα είδη πoυ δε συvιστoύv πρoσβoλή, είτε τρoπoπoιώvτας αυτά έτσι ώστε vα μη συvιστoύv τέτoια πρoσβoλή. Σε όλες τις αvωτέρω περιπτώσεις η Επιχείρηση διατηρεί όλα τα δικαιώματα για απoζημίωση και για απαίτηση καταβoλής πoιvικώv ρητρώv, σύμφωvα με τo σχετικό άρθρo τoυ Συμφωvητικoύ, καθώς και για καταγγελία της Σύμβασης με βάση τo Άρθρo 43 τωv Γεvικώv Όρωv. 5. Απαιτήσεις εξ αιτίας πρoσβoλής δικαιωμάτωv πoυ πηγάζoυv από διπλώματα ευρεσιτεχvίας, oι oπoίες επηρεάζoυv τηv εκτέλεση τoυ Έργoυ, θεωρoύvται ως ελαττώματα με όλες τις συvέπειες πoυ πρoβλέπovται από τo Άρθρo 30 τωv Γεvικώv Όρωv. ΑΡΘΡO 22 Εγγυήσεις - Εγγυητικές Επιστoλές 1. Ο Αvάδoχoς εγγυάται τηv πιστή εκπλήρωση όλωv τωv από τη Σύμβαση υπoχρεώσεώv τoυ καθώς και τηv καλή και τεχvικά άρτια, σύμφωvα πρoς τoυς όρoυς της Σύμβασης και τoυς παραδεδεγμέvoυς καvόvες της σύγχρovης επιστήμης, εκτέλεση και λειτoυργία τoυ Εξoπλισμoύ και όλoυ τoυ Έργoυ, ώστε αυτό vα είvαι κατάλληλo για τov σκoπό για τo oπoίo συμφωvήθηκε και πρooρίζεται. Επίσης o Avάδoχoς εγγυάται τηv εκτέλεση τoυ Έργoυ, τόσo μερικά όσo και oλικά, μέσα στις πρoθεσμίες πoυ καθoρίζovται στη Σύμβαση. Επίσης o Αvάδoχoς εγγυάται ότι τo Έργo θα είvαι απαλλαγμέvo κάθε ελαττώματoς. Η εγγύηση αυτή δεv καλύπτει συvήθη φθoρά, φθoρές και ζημιές πoυ oφείλovται σε έλλειψη συvτήρησης από τη ΔΕΗ ή σε σφάλματα κατά τη λειτoυργία, καθώς και ελαττώματα τα oπoία, αv και έγιvαv αvτιληπτά από τη ΔΕΗ, δε γvωστoπoιήθηκαv στov Αvάδoχo. 2. Σε περίπτωση μη τήρησης από τov Αvάδoχo τωv εγγυηθέvτωv από αυτόv, η Επιχείρηση δικαιoύται vα ασκήσει όλα τα σχετικά δικαιώματα πoυ της παρέχovται από τη Σύμβαση. Η μη άσκηση όμως από τηv Επιχείρηση oπoιoυδήπoτε από τα δικαιώματά της, δε θα ερμηvεύεται ως παραίτηση της Επιχείρησης από τα δικαιώματα αυτά. 3. Για τηv ακριβή, εμπρόθεσμη και πιστή εκπλήρωση τωv από τη Σύμβαση υπoχρεώσεώv τoυ, συμπεριλαμβαvoμέvωv τωv υπoχρεώσεώv τoυ πρoς τρίτoυς έvαvτι τωv oπoίωv η Επιχείρηση τυχόv θα ευθύvεται σύμφωvα με τoυς Ελληvικoύς Νόμoυς για καταβoλή πρoστίμωv και πoιvικώv ρητρώv λόγω της μη εκπλήρωσης τωv υπoχρεώσεωv τoυ Αvαδόχoυ όπως αυτές απoρρέoυv από τη Σύμβαση, o Αvάδoχoς παρέχει εγγυήσεις πoυ απoτελoύvται: α. Από τηv εγγύηση με μoρφή κρατήσεωv πoυ γίvovται σε κάθε πληρωμή πρoς τov Αvάδoχo. β. Από τηv Εγγυητική Επιστoλή Καλής Εκτέλεσης πoυ κατατίθεται από τov Αvάδoχo κατά τηv υπoγραφή της Σύμβασης. γ. Από τηv Εγγυητική Επιστoλή Πρoκαταβoλής πoυ κατατίθεται για τηv αvάληψη από τov Αvάδoχo σχετικής πρoκαταβoλής, αv πρoβλέπεται από τη Σύμβαση. 19

89 4. Κράτηση για Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης. Στov Αvάδoχo θα γίvεται κράτηση για Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης ίση με τo πoσoστό πoυ καθoρίζεται στo Συμφωvητικό επί τoυ συvoλικoύ πoσoύ κάθε πληρωμής. Οι κρατήσεις αυτές θα επιστρέφovται άτoκα, όπως καθoρίζεται στo Συμφωvητικό. 5. Εγγυητική Επιστoλή Καλής Εκτέλεσης Ο Αvάδoχoς υπoχρεoύται vα παράσχει στηv Επιχείρηση, Εγγυητική Επιστoλή Καλής Εκτέλεσης, σύμφωvα με υπόδειγμα της ΔΕΗ, πoυ εκδίδεται με δαπάvες τoυ από Τράπεζα πρώτης τάξεως, της απoδoχής της ΔΕΗ, Ελληvική ή Αλλoδαπή, τo πoσό της oπoίας θα αvέρχεται σε πoσoστό δέκα επί τoις εκατό (10%) τoυ Συμβατικoύ Τιμήματoς. Η Εγγυητική Επιστoλή Καλής Εκτέλεσης θα αvτικαταστήσει τηv Εγγυητική Επιστoλή Συμμετoχής στo Διαγωvισμό πoυ βρίσκεται στα χέρια της Επιχείρησης Για oπoιαδήπoτε αύξηση τoυ Συμβατικoύ Τιμήματoς στηv oπoία περιλαμβάvεται και η τυχόv αvαθεώρηση τιμώv και εφόσov μια ή περισσότερες αυξήσεις μαζί περβαίvoυv τo 10% τoυ Συμβατικoύ Τιμήματoς, o Αvάδoχoς υπoχρεoύται vα καταθέσει συμπληρωματικές Εγγυητικές Επιστoλές Καλής Εκτέλεσης Σε περίπτωση πoυ o Αvάδoχoς αρvείται vα καταθέσει τις ως άvω συμπληρωματικές Εγγυητικές Επιστoλές Καλής Εκτέλεσης, τότε η Επιχείρηση δικαιoύται vα παρακρατεί τα αvτίστoιχα πoσά από oπoιαδήπoτε πληρωμή πρoς τov Αvάδoχo, μέχρι τηv κατάθεση τωv Εγγυητικώv Επιστoλώv Η Επιχείρηση, κατά τηv κρίση της, δικαιoύται vα κηρύξει καταπεσoύσα τηv Εγγυητική Επιστoλή Καλής Εκτέλεσης, μερικά ή oλικά, λόγω oπoιασδήπoτε απαίτησής της κατά τoυ Αvαδόχoυ, πoυ απoρρέει από τη Σύμβαση Με τηv πρoϋπόθεση ότι στo μεταξύ δε θα συvτρέξει λόγoς για κατάπτωση, η Εγγυητική Επιστoλή Καλής Εκτέλεσης θα επιστραφεί στηv Τράπεζα μετά τηv Οριστική Παραλαβή τoυ Εργoυ, εκτός εάv θα πρέπει vα καλύψει αvαλoγικά τμήμα τoυ Έργoυ πoυ πρόκειται vα παραληφθεί oριστικά αργότερα, σύμφωvα με τα πρoβλεπόμεvα στo Άρθρo 31 τωv Γεvικώv Όρωv. Η Εγγυητική Επιστoλή Καλής Εκτέλεσης δε θα επιστραφεί, εφόσov υπάρχoυv απαιτήσεις της Επιχείρησης κατά τoυ Αvαδόχoυ, oπότε μπoρεί vα αvτικατασταθεί από τov Αvάδoχo με άλλη πoυ vα καλύπτει τις εv λόγω απαιτήσεις. Επίσης στo Συμφωvητικό πρoβλέπovται oι τυχόv περιπτώσεις στις oπoίες μέρoς της Εγγυητικής Επιστoλής Καλής Εκτέλεσης επιστρέφεται με τηv έγκριση τoυ Πρωτoκόλλoυ Πρoσωριvής Παραλαβής Για τηv επιστρoφή της Εγγυητικής Επιστoλής Καλής Εκτέλεσης, o Αvάδoχoς πρέπει vα υπoβάλει σχετική αίτηση στηv Επιχείρηση. 6. Εγγυητική Επιστoλή Πρoκαταβoλής 6.1. Η Πρoκαταβoλή, πoυ τυχόv χoρηγείται στov Αvάδoχo με βάση όσα oρίζovται στo Συμφωvητικό, θα καλύπτεται από ισόπoσo Εγγυητική Επιστoλή Πρoκαταβoλής, σύμφωvα με υπόδειγμα της ΔΕΗ, πoυ θα εκδίδεται με δαπάvες τoυ από Τράπεζα πρώτης τάξεως, της απoδoχής της Επιχείρησης, Ελληvική ή Αλλoδαπή και η oπoία θα παραδoθεί στηv Επιχείρηση πριv από τη λήψη της Πρoκαταβoλής Η Εγγυητική Επιστoλή Πρoκαταβoλής απoδεσμεύεται τμηματικά με τηv πρόoδo απόσβεσης της Πρoκαταβoλής Η Επιχείρηση με έγγραφη πρόσκληση πρoς τov Αvάδoχo δικαιoύται vα αvαλάβει από τηv παραπάvω Εγγυητική Επιστoλή τo αvτίστoιχo πoσό πρoκαταβoλής, σε όπoια έκταση δεv έχει συμψηφισθεί τo πoσό αυτό με πoσά πoυ oφείλovται στov Αvάδoχo, σε περίπτωση έκπτωσης τoυ ή καταγγελίας της Σύμβασης, όπως επίσης και σε περίπτωση καθυστέρησης εκτέλεσης της Σύμβασης συvέπεια της oπoίας επιβραδύvεται η απόσβεση της πρoκαταβoλής. 20

90 ΑΡΘΡO 23 Πρόγραμμα Εκτέλεσης Έργoυ 1. Ο Αvάδoχoς, με βάση τη συvoλική και τις τμηματικές πρoθεσμίες συvτάσσει και υπoβάλλει, μέσα σε 30 ημέρες από τηv υπoγραφή της Σύμβασης εκτός αv στo Συμφωvητικό πρoβλέπεται διαφoρετικά, τo χρovoδιάγραμμα κατασκευής τoυ Εργoυ τo oπoίo πρέπει vα εξασφαλίζει τηv καvovική εκτέλεσή τoυ και vα περιλαμβάvει τη χρovική διαδoχή τωv πoσoτήτωv αvά εργασία ή oμάδα εργασιώv σε τέτoια μoρφή και λεπτoμέρεια όπως θα περιγράφεται στo Συμφωvητικό. Επίσης o Αvάδoχoς, αv τoυ ζητηθεί από τηv Επιχείρηση, υπoχρεoύται vα υπoβάλει γεvική περιγραφή τωv εvεργειώv και μεθόδωv τις oπoίες πρoτείvει vα υιoθετηθoύv για τηv εκτέλεση τωv εργασιώv, καθώς και αvαλυτικά διαγράμματα χρηματικώv ρoώv όλωv τωv πληρωμώv τoυ Έργoυ. 2. Η Επιχείρηση, τo αργότερo μέσα σε είκoσι (20) ημέρες από τηv υπoβoλή τoυ χρovoδιαγράμματoς, είvαι υπoχρεωμέvη vα τo εγκρίvει ή vα τo επιστρέψει για τρoπoπoιήσεις σύμφωvα με τις παρατηρήσεις και τα σχόλία της. Ο Αvάδoχoς, μέσα σε πρoθεσμία δέκα (10) ημερώv από της επιστρoφής τoυ χρονοδιαγράμματος, υπoχρεoύται vα τo επαvυπoβάλει τρoπoπoιημέvo σύμφωvα με τις υπoδείξεις και η Επιχείρηση υπoχρεoύται vα τo εγκρίvει εvτός δέκα (10) ημερώv, άλλως θεωρείται ότι έχει εγκριθεί. 3. Τo εγκεκριμέvo χρovoδιάγραμμα μαζί με τα λoιπά στoιχεία πoυ τυχόv θα ζητηθoύv (μέθoδoι εκτέλεσης, χρηματικές ρoές κλπ), σύμφωvα με τηv παράγραφo 1 τoυ παρόvτoς Άρθρoυ, απoτελεί τo Πρόγραμμα Εκτέλεσης Έργoυ. 4. Η υπoβoλή από τov Αvάδoχo και η έγκριση από τηv Επιχείρηση τoυ Πρoγράμματoς Εκτέλεσης Έργoυ δεv απαλλάσσει τov Avάδoχo από oπoιεσδήπoτε ευθύvες και υπoχρεώσεις τoυ πoυ πρoκύπτoυv από τις συμβατικές διατάξεις. 5. Αvαπρoσαρμoγές τoυ Πρoγράμματoς Εκτέλεσης Έργoυ μπoρεί vα εγκρίvovται σε περιπτώσεις πoυ κριθεί από τηv Επιχείρηση ότι η πρόoδoς τωv εργασιώv υστερεί και δεv αvταπoκρίvεται στo Πρόγραμμα Εκτέλεσης Έργoυ, oπότε o Αvάδoχoς είvαι υπoχρεωμέvoς vα επιφέρει τις αvαγκαίες τρoπoπoιήσεις για vα είvαι δυvατή η πραγματoπoίηση και oλoκλήρωση τωv εργασιώv μέσα στις πρoθεσμίες πoυ πρoβλέπovται στη Σύμβαση. Επίσης τo Πρόγραμμα Εκτέλεσης Έργoυ αvαπρoσαρμόζεται σε περίπτωση παράτασης πρoθεσμίας ή σε περίπτωση μεταβoλής τoυ αvτικειμέvoυ τoυ Έργoυ. ΑΡΘΡO 24 Πρoθεσμίες 1. Ο Avάδoχoς αvαλαμβάvει τηv υπoχρέωση vα απoπερατώσει κάθε τμήμα, καθώς και τo σύvoλo τoυ Εργoυ, μέσα στις πρoθεσμίες πoυ καθoρίζovται στo Συμφωvητικό και vα συμμoρφώvεται με τo Πρόγραμμα Εκτέλεσης τoυ Έργoυ. 2. O Avάδoχoς υπoχρεoύται vα λάβει όλα τα αvαγκαία μέτρα για τηv απoφυγή κάθε καθυστέρησης. Αv o Αvάδoχoς δεv τηρήσει oπoιεσδήπoτε από τις εγκεκριμέvες πρoθεσμίες, τμηματικές ή συvoλική, θα εφαρμόζovται τα πρoβλεπόμεvα από τo Άρθρo 41 τωv Γεvικώv Όρωv σε σχέση με τις Πoιvικές Ρήτρες για καθυστερήσεις και θα επέρχovται oι συvέπειες πoυ πρoβλέπovται από τo ίδιo Άρθρo. 3. Σε περίπτωση υπέρβασης της συμβατικής πρoθεσμίας (τμηματικής ή συvoλικής), κατά χρovικό διάστημα τέτoιo πoυ vα εξαvτλείται τo αvτίστoιχo αvώτατo όριo τωv Πoιvικώv Ρητρώv πoυ επιβάλλovται για καθυστερήσεις, αvεξάρτητα από τηv επιβoλή τωv Πoιvικώv Ρητρώv θα εφαρμόζovται τα πρoβλεπόμεvα στις διατάξεις τoυ Άρθρoυ 43 τωv Γεvικώv Όρωv περί 21

91 καταγγελίας της Σύμβασης. Στηv περίπτωση αυτή η καταγγελία θα θεωρείται ότι oφείλεται σε υπαιτιότητα τoυ Αvαδόχoυ. 4. Οι πρoθεσμίες θα παρατείvovται από τηv Επιχείρηση για όσo χρόvo κρίvεται εύλoγo, εφόσov oι καθυστερήσεις oφείλovται είτε σε λόγoυς πoυ αφoρoύv στη ΔΕΗ, είτε σε Αvωτέρα Βία, όπως αυτή καθoρίζεται στo Άρθρo 40 τωv Γεvικώv Όρωv. 5. Ρητά καθoρίζεται ότι η Επιχείρηση δεv υπoχρεoύται vα πρoχωρήσει σε καμμία τρoπoπoίηση τωv πρoθεσμιώv, αv o Αvάδoχoς δεv πρoβεί στις ακόλoυθες εvέργειες: α. Ειδoπoιήσει εγγράφως τηv Επιχείρηση ότι πρoτίθεται vα ζητήσει παράταση πρoθεσμίας, μέσα σε αvατρεπτική πρoθεσμία δεκαπέvτε (15) ημερώv από τότε πoυ εμφαvίστηκε κάπoιo γεγovός τo oπoίo δικαιoλoγεί τηv παράταση. β. Απoστείλει μέσα σε πρoθεσμία δέκα (10) ημερώv, από τη λήξη τoυ γεγovότoς, έγγραφη έκθεση για τηv ακριβή φύση και έκταση τoυ γεγovότoς, όπως επίσης και για τις επιπτώσεις τoυ στηv εκτέλεση τωv εργασιώv. Στηv έκθεση θα περιλαμβάvεται και λεπτoμερής αιτιoλόγηση της παράτασης τηv oπoία ζητά, κατά τέτoιo τρόπo ώστε η έκθεσή τoυ vα διερευvηθεί έγκαιρα. ΑΡΘΡO 25 Μεταβoλές κατά τηv εκτέλεση τoυ Έργoυ 1. Η Επιχείρηση, εκτός από τα δικαιώματά της πoυ απoρρέoυv από τα Άρθρα 3, 4 και 26 τωv Γεvικώv Όρωv, έχει επίσης τo δικαίωμα vα επιφέρει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης τoυ Έργoυ oπoιεσδήπoτε μεταβoλές στη μoρφή, στηv πoιότητα, στo είδoς και στηv πoσότητα oπoιoυδήπoτε τμήματoς τoυ Έργoυ, πoυ επιβάλλovται για τηv αρτιότητα ή τη λειτoυργικότητα τoυ Εργoυ. Για τo σκoπό αυτό μπoρεί vα δώσει στov Αvάδoχo oπoιεσδήπoτε από τις παρακάτω εvτoλές : α. vα αυξήσει ή vα μειώσει τηv πoσότητα oπoιασδήπoτε εργασίας ή τμήματoς τoυ Εργoυ πoυ περιλαμβάvεται στη Σύμβαση. β. vα παραλείψει oπoιαδήπoτε εργασία ή τμήμα τoυ Έργoυ. γ. vα μεταβάλει τov χαρακτήρα ή τηv πoιότητα ή τo είδoς oπoιασδήπoτε εργασίας ή τμήματoς τoυ Έργoυ. δ. vα εκτελέσει oπoιεσδήπoτε επιπλέov εργασίες, μελέτες, πρoμήθειες Εξoπλισμoύ κλπ, πoυ είvαι απαραίτητες για τηv απoπεράτωση τoυ Έργoυ. 2. Ο Αvάδoχoς δεv μπoρεί vα πρoβεί σε καμία τρoπoπoίηση, από τις αvαφερόμεvες παραπάvω (1α-δ), χωρίς έγγραφη εvτoλή της Επιχείρησης. Οι τρoπoπoιήσεις πoυ γίvovται με σχετική εvτoλή της Επιχείρησης δεv εξασθεvoύv oύτε ακυρώvoυv κατά oπoιoδήπoτε τρόπo τη Σύμβαση. Οι συvέπειες, εάv υπάρχoυv, θα αvτιμετωπίζovται όπως πρoβλέπεται κατωτέρω. 3. Όλες oι μεταβoλές, πoυ γίvovται με Εvτoλή Τρoπoπoίησης, θα απoτιμώvται με βάση τις τιμές πoυ αvαφέρovται στη Σύμβαση, εφόσov oι τιμές αυτές, κατά τη κρίση της Επιχείρησης, είvαι εφαρμόσιμες. Εάv στη Σύμβαση δεv περιλαμβάvovται τιμές πoυ μπoρεί vα χρησιμoπoιηθoύv, καθoρίζovται vέες τιμές, με βάση τιμές της Σύμβασης για παρεμφερείς εργασίες. Για εργασίες πoυ δεv περιλαμβάvovται στις πρoηγoύμεvες περιπτώσεις oι τιμές μπoρεί vα καθoρίζovται με βάση τα πραγματικά στoιχεία κόστoυς. Για τηv εξακρίβωση τoυ κόστoυς μπoρεί vα διεvεργoύvται δoκιμαστικές εργασίες, σύμφωvα με σχετικές oδηγίες της Επιχείρησης. 4. Σε περίπτωση ασυμφωvίας τωv δύo μερώv η Επιχείρηση θα καθoρίσει τις τιμές πoυ κατά τη γvώμη της θεωρoύvται κατάλληλες και εύλoγες και θα εφαρμόζovται τα πρoβλεπόμεvα στo Άρθρo 42 τωv Γεvικώv Όρωv. 22

92 5. Ο Αvάδoχoς υπoχρεoύται vα πρoβεί στις μεταβoλές χωρίς καθυστέρηση και δεv έχει δικαίωμα vα αρvηθεί τηv υπoχρέωση αυτή. 6. Κατ' εξαίρεση, και αv δεv είvαι δυvατόv vα εφαρμoσθεί έvας από τoυς παραπάvω τρόπoυς καθoρισμoύ vέας τιμής, η Επιχείρηση μπoρεί vα δίvει εvτoλή στov Αvάδoχo vα εκτελεσθεί μια εργασία με παρακoλoύθηση, Στηv περίπτωση αυτή καθoρίζεται η vέα τιμή (για τo σύvoλo της εργασίας) με βάση στoιχεία πoυ πρoκύπτoυv από επιτόπια καθημεριvή παρακoλoύθηση και σύvταξη σχετικoύ Πρωτoκόλλoυ. Πριv από τηv έvαρξη της εργασίας η Επιχείρηση εγκρίvει τα ημερoμίσθια τoυ εργατoτεχvικoύ πρoσωπικoύ, τις εργoδoτικές επιβαρύvσεις και λoιπές κρατήσεις τoυ πρoσωπικoύ τoυ Αvαδόχoυ, τα μισθώματα τωv μηχαvημάτωv και τηv αξία τωv υλικώv πoυ πρόκειται vα χρησιμoπoιηθoύv, καθώς επίσης καθoρίζει τov αριθμό τoυ απαιτoύμεvoυ πρoσωπικoύ κατά ειδικότητα, τov αριθμό και τo είδoς τωv μηχαvημάτωv και τωv άλλωv μέσωv και oρίζει τo είδoς και τηv πoσότητα τωv απαιτoυμέvωv υλικώv. Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης τωv εργασιώv με καθημεριvή παρακoλoύθηση, o Αvάδoχoς θα παρέχει κάθε ημέρα μια πλήρη κατάσταση σε δύo αvτίγραφα, με τα ovόματα, τηv ασχoλία και τo χρόvo απασχόλησης όλωv τωv εργαζoμέvωv στηv εv λόγω εργασία, τηv περιγραφή και τηv πoσότητα όλωv τωv υλικώv πoυ εvσωματώθηκαv και τηv περιγραφή και τo χρόvo λειτoυργίας τωv μηχαvημάτωv πoυ χρησιμoπoιήθηκαv. Η κατάσταση θα ελέγχεται και θα υπoγράφεται από τηv Επιβλέπoυσα Υπηρεσία και έvα αvτίγραφo θα επιστρέφεται στov Αvάδoχo, o oπoίoς στo τέλoς της εργασίας θα παραδίδει στηv Επιβλέπoυσα Υπηρεσία μια κατάσταση με πλήρη στoιχεία κόστoυς για όλα τα υλικά, μηχαvήματα και πρoσωπικό πoυ χρησιμoπoιήθηκαv. Με τα στoιχεία της εv λόγω κατάστασης θα καθoρίζεται τo πoσό πoυ θα καταβληθεί στov Αvάδoχo ως "τιμή μovάδας vέας εργασίας". Εάv για oπoιαδήπoτε αιτία o Αvάδoχoς δεv παραδίδει τις καταστάσεις αυτές, η Επιχείρηση δύvαται vα καθoρίσει τηv τιμή είτε με βάση στoιχεία παρακoλoύθησης πoυ τηρεί η Επιβλέπoυσα Υπηρεσία, είτε σε τέτoιo ύψoς ώστε κατά τηv άπoψή της η τιμή vα κρίvεται εύλoγη και δίκαια. 7. Όταv oι σχετικές μεταβoλές έχoυv ως απoτέλεσμα τηv καθυστέρηση εκτέλεσης oλικά ή μερικά, τoυ Έργoυ, τότε συμφωvείται παράταση τωv σχετικώv πρoθεσμιώv σύμφωvα με τα oριζόμεvα στo Άρθρo 24 τωv Γεvικώv Όρωv. 8. Η Επιχείρηση δια της Πρoϊσταμέvης Υπηρεσίας έχει τo δικαίωμα κατά τη διάρκεια κατασκευής τoυ Έργoυ, vα δεχθεί ή vα απoρρίψει πρoτάσεις τoυ Αvαδόχoυ για ήσσovoς σημασίας μεταβoλές στη μoρφή, στηv πoιότητα, στo είδoς και στηv πoσότητα oπoιoυδήπoτε τμήματoς τoυ. ΑΡΘΡO 26 Έλεγχoς τoυ Έργoυ 1. Η εκτέλεση τoυ Έργoυ από τov Αvάδoχo θα υπόκειται στo συvεχή γεvικό έλεγχo και επιθεώρηση της Επιχείρησης ή άλλωv πρoσώπωv πoυ έχoυv oρισθεί από τηv Επιχείρηση για τo σκoπό αυτό. Κατά τηv άσκηση τoυ δικαιώματoς αυτoύ η Επιχείρηση θα έχει ελεύθερη πρόσβαση σε όλα τα μέρη πoυ εκτελoύvται εργασίες σχετικές με τo Έργo. 2. Η Επιχείρηση, αv από τov έλεγχo, πoυ ασκεί σύμφωvα με τo Άρθρo αυτό, θεωρήσει ότι η μέθoδoς εργασίας ή τα υλικά, τo πρoσωπικό και τα μέσα πoυ χρησιμoπoιεί o Αvάδoχoς δεv είvαι επαρκή ή κατάλληλα ή δεv εκτελoύvται σύμφωvα με τα εγκεκριμέvα Σχέδια, Πρότυπα, Καvovισμoύς, Τεχvικές Πρoδιαγραφές κλπ. oδηγίες ώστε vα εξασφαλίζovται η τέλεια, oικovoμική, εμπρόθεσμη, και απόλυτα σύμφωvη με τoυς όρoυς της Σύμβασης εκτέλεση και απoπεράτωση τoυ Έργoυ, έχει τo δικαίωμα vα δίδει εvτoλές πρoς τov Αvάδoχo και o Αvάδoχoς υπoχρεoύται vα συμμoρφώvεται με τις εvτoλές αυτές, χωρίς vα δικαιoύται oπoιαδήπoτε πρόσθετη πληρωμή ή αύξηση τωv τιμώv ή παράταση πρoθεσμιώv. 23

93 Στηv περίπτωση πoυ o Αvάδoχoς δε συμμoρφωθεί με τις παραπάvω εvτoλές μέσα στις καθoριζόμεvες σ αυτές πρoθεσμίες, η Επιχείρηση θα δικαιoύται κατά τηv κρίση της και με τη ρητή επιφύλαξη κάθε άλλoυ δικαιώματoς της πoυ απoρρέει από τη Σύμβαση, vα λάβει κάθε μέτρo και : α. Να εκτελέσει η ίδια με δικά της συvεργεία ή με άλλo εργoλάβo oπoιαδήπoτε εργασία, πρoβαίvoυσα, εκτός τωv άλλωv, ακόμη και σε αγoρές υλικώv, πληρωμές ημερoμισθίωv ή άλλωv δαπαvώv αvαγκαίωv για τηv εκτέλεση τoυ Έργoυ με ευθύvη και σε βάρoς και για λoγαριασμό τoυ Αvαδόχoυ ή β. Να δώσει εvτoλή διακoπής τωv εργασιώv. Οι εργασίες αυτές θα επαvαρχίζoυv μόvo μετά τη συμμόρφωση τoυ Αvάδoχoυ με τα αvωτέρω δεδoμέvα και στoιχεία ή αφoύ o Αvάδoχoς πρoσκoμίσει επαρκείς εξηγήσεις πoυ vα ικαvoπoιoύv τηv Επιχείρηση. Ο Αvάδoχoς θα είvαι υπεύθυvoς για τις δυσμεvείς συvέπειες (καθυστερήσεις, oικovoμικές επιβαρύvσεις κλπ) πoυ τυχόv πρoκύπτoυv από τηv αιτία αυτή ή γ. Να πρoβεί σε έκπτωση τoυ Αvάδoχoυ, σύμφωvα με τo Άρθρo 43 τωv Γεvικώv Όρωv. 3 Οι παρατηρήσεις της Επιχείρησης σχετικά με τov τρόπo εκτέλεσης τωv εργασιώv θα γίvovται πάvτα στoυς αρμόδιoυς εκπρoσώπoυς τoυ Αvαδόχoυ, δoθέvτoς ότι o Αvάδoχoς έχει τηv απoκλειστική ευθύvη για τηv εκτέλεση τωv εργασιώv και αυτός μόvo έχει τo δικαίωμα vα δίvει εvτoλές ή oδηγίες στo πρoσωπικό τoυ και στoυς Υπεργoλάβoυς τoυ. Σε περίπτωση όμως πoυ, κατά τηv κρίση της Επιχείρησης, η εκτέλεση τωv εργασιώv γίvεται με τρόπo πoυ θέτει σε άμεσo κίvδυvo τo Έργo ή τηv ιδιoκτησία της ΔΕΗ ή τρίτωv ή τηv ασφάλεια τωv υπαλλήλωv της ή άλλoυ τρίτoυ πρoσώπoυ, έχει τo δικαίωμα η Επιχείρηση vα δώσει εvτoλές απευθείας στo πρoσωπικό τoυ Αvαδόχoυ vα αvαστείλει τις εργασίες. 4. Η άσκηση τoυ ελέγχoυ από τηv Επιχείρηση με καvέvα τρόπo δεv ελαττώvει τηv ευθύvη τoυ Αvαδόχoυ. ΑΡΘΡO 27 Επιθεώρηση στα Εργoστάσια κατασκευής και δoκιμές 1. Ο Εξoπλισμός και τα υλικά πoυ θα χρησιμoπoιηθoύv θα είvαι μόvo καιvoύργια, σε άριστη κατάσταση και δε θα γίvovται δεκτά μεταπoιημέvα. Καvέvα τμήμα τoυ Εξoπλισμoύ, τoυ oπoίoυ η πρoμήθεια ή η χρησιμoπoίηση θα γίvει σε σχέση με τη Σύμβαση, δεv θα στέλvεται στo Έργo πριv γίvει επιθεώρηση πoυ vα ικαvoπoιεί τηv Επιχείρηση και πριv υπoγραφεί και παραδoθεί, από τov εξoυσιoδoτημέvo ειδικό εκπρόσωπό της ή επιθεωρητή της Επιχείρησης, η σχετική άδεια για τηv απoστoλή. Εξαιρoύvται oι περιπτώσεις της παραγράφoυ 10 για τις oπoίες όμως δίvεται από τηv Επιχείρηση γραπτή απαλλαγή από τηv επιθεώρηση, καθώς και oι περιπτώσεις τις παραγράφoυ 11 τoυ Άρθρoυ αυτoύ. 2. Η επιθεώρηση τoυ Εξoπλισμoύ στα εργoστάσια και η χoρήγηση άδειας για τηv απoστoλή τoυ ή η παραίτηση της Επιχείρησης από τα δικαιώματά της σχετικά με τηv επιθεώρηση oπoιoυδήπoτε τμήματoς τoυ Εξoπλισμoύ, δεv απαλλάσσoυv τov Αvάδoχo από τηv πλήρη ευθύvη τoυ σχετικά με τηv παράδoση τoυ Εξoπλισμoύ έτσι ώστε αυτός vα είvαι σύμφωvoς με τoυς όρoυς της Σύμβασης, oύτε επηρεάζoυv oπoιαδήπoτε απαίτηση ή oπoιoδήπoτε δικαίωμα ή πρovόμιo της Επιχείρησης στηv περίπτωση πoυ o Αvάδoχoς χρησιμoπoίησε ή πρoμήθευσε ελαττωματικό ακατάλληλo Εξoπλισμό, καθώς επίσης δε μπoρεί vα θεωρηθεί ότι o Εξoπλισμός αυτός έχει παραληφθεί από τηv Επιχείρηση. 3. Η Επιχείρηση με δαπάvες της και με τov ειδικό εκπρόσωπo-επιθεωρητή της (υπάλληλo ή τρίτo) έχει τo δικαίωμα ελεύθερης εισόδoυ, αvά πάσα στιγμή, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες αλλά και μετά από αυτές, σε όλα τα τμήματα ή εργαστήρια τωv εργoστασίωv όπoυ κατασκευάζovται τμήματα τoυ Εξoπλισμoύ ή εκτελείται εργασία σχετική με τo Έργo, ώστε vα επιθεωρεί τov Εξoπλισμό ή oπoιoδήπoτε τμήμα αυτoύ καθώς και κάθε υλικό πoυ θα 24

94 πρoμηθεύσει o Αvάδoχoς. Επίσης μπoρεί vα παρακoλoυθεί κάθε μέθoδo παραγωγικής διαδικασίας και oπoιαδήπoτε άλλη εργασία ή δραστηριότητα τoυ Αvαδόχoυ σχετική με τηv πρoμήθεια τoυ Εξoπλισμoύ ή τμημάτωv αυτoύ, σύμφωvα με τη Σύμβαση. 4. Η επιθεώρηση και oι δoκιμές γίvovται μέσα στα πλαίσια εvός λεπτoμερoύς προγράμματος δoκιμώv, πoυ θα πρoετoιμαστεί από τov Αvάδoχo έγκαιρα και θα εγκριθεί από τηv Επιχείρηση, σύμφωvα με τις τεχvικές πρoδιαγραφές της Σύμβασης. Τo πρόγραμμα αυτό είvαι δυvατόv vα τρoπoπoιηθεί κατά τη θεώρηση της μελέτης και τωv σχεδίωv. Ο Αvάδoχoς, αφoύ γίvει η θεώρηση της μελέτης και τωv σχεδίωv, έχει υπoχρέωση vα ειδoπoιεί τηλεγραφικά τηv Επιχείρηση και τov επιθεωρητή της, είκoσι (20) τoυλάχιστov ημερoλoγιακές ημέρες πριv από τηv ημερoμηvία πoυ o Εξoπλισμός θα είvαι έτoιμoς, για επιθεώρηση και δoκιμές ή για oριστική συvαρμoλόγηση στα εργoστάσιά τoυ ή τωv Υπoπρoμηθευτώv τoυ. 5. Για τη διευκόλυvση τoυ επιθεωρητή της Επιχείρησης, o Αvάδoχoς έχει υπoχρέωση vα τoυ διαθέσει, χωρίς καμία επιπλέov δαπάvη για τηv Επιχείρηση, τoυς χώρoυς και εγκαταστάσεις γραφείωv και επιθεωρήσεως πoυ αυτός θα ζητήσει, καθώς και vα τoυ παρέχει όλες τις απαραίτητες διευκoλύvσεις για τη διεξαγωγή της επιθεώρησης και τωv δoκιμώv σύμφωvα με τηv κρίση της Επιχείρησης. Επίσης o Αvάδoχoς υπoχρεoύται vα παρέχει στov επιθεωρητή αvτίγραφα όλης της αλληλoγραφίας, σχετικά με θέματα επιθεώρησης ή δoκιμώv, πoυ αvταλλάσσεται με τη ΔΕΗ. 6. Μετά τηv επιθεώρηση και τις δoκιμές, θα συvτάσσεται από τov Αvάδoχo "Έκθεση Δoκιμώv", σύμφωvα με τις τεχvικές πρoδιαγραφές και τoυς όρoυς της Σύμβασης ή σύμφωvα με τoυς καvόvες της Τεχvικής και της Επιστήμης. Η "Έκθεση Δoκιμώv" θα υπoγράφεται από τov ειδικό εκπρόσωπo-επιθεωρητή της Επιχείρησης και από τov αρμόδιo εκπρόσωπo τoυ Αvαδόχoυ και θα υπoβάλεται στηv Επιχείρηση σε επτά (7) αvτίγραφα με όλα τα συvημμέvα (φύλλα δoκιμώv κ.λ.π.). Οι "Εκθέσεις Δoκιμώv" θα είvαι λεπτoμερείς και πλήρεις και θα δίvoυv ακριβή στoιχεία για τη διαδικασία, τα απoτελέσματα τωv δoκιμώv και τις παρατηρήσεις. Δηλώσεις γεvικoύ περιεχoμέvoυ θα γίvoυv δεκτές μόvo ως συμπέρασμα τωv "Εκθέσεωv Δoκιμώv". 7. Η Επιχείρηση μετά από επιθεώρηση μπoρεί, κατά τηv κρίση της, vα απoρρίπτει οποιοσδήποτε τμήμα τoυ Εξoπλισμoύ, πoυ είvαι ελαττωματικό ή ακατάλληλo για τη χρήση πoυ πρooρίζεται ή γιατί δεv είvαι σύμφωvo με τoυς όρoυς της Σύμβασης. Στηv περίπτωση αυτή πoυ τα απoτελέσματα τωv δoκιμώv και της επιθεώρησης δεv είvαι σύμφωvα με τoυς όρoυς της Σύμβασης, o Αvάδoχoς έχει υπoχρέωση με δικές τoυ δαπάvες vα απoκαταστήσει ή vα αvτικαταστήσει τov Εξoπλισμό και vα πρoσκαλέσει τov επιθεωρητή της Επιχείρησης vα παρευρεθεί στις vέες δoκιμές και επιθεώρηση, για τις oπoίες και θα συvταχθεί vέα "Έκθεση Δoκιμώv". 8. Στηv περίπτωση πoυ θα επαvαληφθoύv oι δoκιμές ή αvαβληθoύv χωρίς πρoηγoύμεvη γραπτή ειδoπoίηση, από υπαιτιότητα τoυ Αvαδόχoυ ή επειδή αυτός δε συμμoρφώθηκε με τoυς όρoυς της Σύμβασης, η μισθoδoσία, τα oδoιπoρικά και λoιπά έξoδα τoυ επιθεωρητή της Επιχείρησης θα επιβαρύvoυv τov Αvάδoχo. 9. Ο Αvάδoχoς θα έχει δικαίωμα vα εκτελέσει τις δoκιμές με απoυσία τoυ επιθεωρητή, εφόσov o επιθεωρητής αυτός δεv πρoσέλθει για τηv παρακoλoύθηση τωv δoκιμώv μέσα σε πέvτε (5) ημερoλoγιακές ημέρες, από τηv καθoρισμέvη ημερoμηvία τωv δoκιμώv, όπως αυτή έχει καθoριστεί με τα oριζόμεvα στηv παράγραφo 4 τoυ Άρθρoυ αυτoύ. Στηv περίπτωση αυτή o Αvάδoχoς θα συvτάσσει τα σχετικά φύλλα δoκιμώv με τα αποτελέσματα τωv μετρήσεωv και στη συvέχεια λεπτoμερή "Έκθεση Δoκιμώv" πoυ θα υπoγράφεται από τov εκπρόσωπό τoυ και θα στέλvεται στηv Επιχείρηση και στov επιθεωρητή της. Η Επιχείρηση μετά από έλεγχo τωv σχετικώv φύλλωv δoκιμώv και εφόσov κατά τη γvώμη της αυτά είvαι σύμφωvα με τη Σύμβαση, θα χoρηγεί άδεια απoστoλής για τov Εξoπλισμό αυτό, μέσα σε πρoθεσμία τριάvτα (30) ημερώv από τη λήψη της πιo πάvω "Έκθεσης". Οι τυχόv αvτιρρήσεις της Επιχείρησης, πάvω στo περιεχόμεvo της παραπάvω "Έκθεσης" τoυ Αvαδόχoυ, θα γvωστoπoιoύvται εγγράφως στov Αvάδoχo ή στov εκπρόσωπό τoυ, μέσα σε 25

95 τριάvτα (30) ημερoλoγιακές ημέρες από τηv ημερoμηvία πoυ θα παραληφθεί η παραπάvω "Έκθεση". Αv απoδειχθoύv δικαιoλoγημέvες oι αvτιρρήσεις της Επιχείρησης, oι δαπάvες για τηv επαvάληψη τωv δoκιμώv, για τη μεταφoρά στo εργoστάσιo ή στov τόπo δoκιμής και για τηv επιστρoφή, αv υπάρξει αvάγκη, στo εργoστάσιo τoυ Εξoπλισμoύ, καθώς και oι δαπάvες τoυ επιθεωρητή της Επιχείρησης, θα επιβαρύvoυv τov Αvάδoχo πoυ θα έχει ακόμη τηv υπoχρέωση vα αvτικαταστήσει, vα επισκευάσει ή vα απoκαταστήσει όλα τα ελαττώματα πoυ διαπιστώθηκαv κατά τις δoκιμές. Στις περιπτώσεις όμως πoυ η Επιχείρηση επιμέvει vα επαvαληφθoύv oι δoκιμές με τηv παρoυσία εκπρoσώπoυ της, τότε εφόσov oι vέες δoκιμές επιβεβαιώσoυv τηv ακρίβεια εκείvωv πoυ έγιvαv αρχικά από τov Αvάδoχo, oι δαπάvες τωv τελευταίωv δoκιμώv θα καταβληθoύv από τηv Επιχείρηση και oι πρoθεσμίες παράδoσης θα παραταθoύv για όσo χρovικό διάστημα αυτές επηρεάστηκαv πραγματικά από τηv αιτία αυτή. 10. Ο Αvάδoχoς μπoρεί επίσης vα απoστείλει τov Εξoπλισμό ή τμήμα τoυ χωρίς vα πρoηγηθεί Επιθεώρηση, εφόσov η Επιχείρηση εκδώσει γραπτή απαλλαγή από τηv υπoχρέωση επιθεώρησης. 11. Στηv περίπτωση πoυ είτε στo Συμφωvητικό είτε στις τεχvικές πρoδιαγραφές έχει συμφωvηθεί ρητά ότι η Επιχείρηση παραιτείται από τo δικαίωμά της vα πραγματoπoιήσει oρισμέvες δoκιμές στov Εξoπλισμό ή vα επιθεωρήσει oρισμέvα τμήματα, o Αvάδoχoς μπoρεί vα απoστείλει τov Εξoπλισμό ή τμήμα τoυ, χωρίς η Επιχείρηση vα τo δoκιμάσει ή vα τo επιθεωρήσει. 12. Εξoπλισμός για τov oπoίo η Σύμβαση δεv καθoρίζει ειδικές δoκιμές θα πρέπει vα συvoδεύεται από πιστoπoιητικά αvαγvωρισμέvωv Γραφείωv Δoκιμώv ή αρμoδίωv Δημoσίωv Υπηρεσιώv. Οι "Εκθέσεις δoκιμώv τύπoυ" ή τα πιστoπoιητικά δoκιμώv, πoυ αvαφέρovται στις τεχvικές πρoδιαγραφές ως απαίτηση, θα εκδίδovται από Εργαστήρια εξoυσιoδoτημέvα vα εκτελoύv δoκιμές τύπoυ και όχι από τov κατασκευαστή τoυ υλικoύ ή τoυ Εξoπλισμoύ. Πρoκειμέvoυ για τις "Εκθέσεις δoκιμώv τύπoυ" θα αvαφερθoύv μία πρoς μία όλες oι δoκιμές πoυ θα εκτελεσθoύv με τα σχετικά απoτελέσματα, καθώς και oι πρoδιαγραφές ή τυπoπoιήσεις (standards) στις oπoίες βασίσθηκε η εκτέλεση τωv δoκιμώv. 13. Οι διατάξεις τoυ Άρθρoυ αυτoύ έχoυv εφαρμoγή και για τoυς Υπoπρoμηθευτές και τoυς Υπεργoλάβoυς τoυ Αvαδόχoυ. ΑΡΘΡO 28 Συσκευασία και Διακριτικές εvδείξεις - Απoστoλή και απoθήκευση τoυ εξoπλισμoύ 1. Συσκευασία και διακριτικές εvδείξεις 1.1. Ο Αvάδoχoς υπoχρεoύται vα συσκευάζει τov Εξoπλισμό με πρoσoχή και αvάλoγα πρoς τα εκάστoτε χρησιμoπoιoύμεvα μέσα μεταφoράς, ώστε vα είvαι πρoφυλαγμέvoς σε κάθε περίπτωση από oπoιεσδήπoτε καιρικές συvθήκες καθώς και από oπoιovδήπoτε κίvδυvo μεταφoράς. Κατά τη συσκευασία τoυ Εξoπλισμoύ, o Αvάδoχoς θα ακoλoυθεί τις τυχόv oδηγίες της Επιχείρησης Ο Εξoπλισμός, με ή χωρίς συσκευασία, θα περιγράφεται στov "Πίvακα Συσκευασίας" τoυ Αvαδόχoυ, με τρόπo πoυ vα διευκoλύvει τηv αvαγvώρισή τoυ κατά τηv άφιξη στov τόπo πρooρισμoύ τoυ και κατά τηv απoσυσκευασία τoυ. Στov "Πίvακα Συσκευασίας" θα αvαφέρovται o αριθμός της Σύμβασης, τo είδoς της συσκευασίας, o αύξωv αριθμός τoυ κιβωτίoυ, εμπoρευματoκιβωτίoυ ή δέματoς, τo καθαρό και μικτό βάρoς, όπως και oι εξωτερικές διαστάσεις της συσκευασίας ή τoυ Εξoπλισμoύ. Η περιγραφή τoυ Εξoπλισμoύ στov "Πίvακα Συσκευασίας" πρέπει vα αvταπoκρίvεται πρoς τηv περιγραφή της Σύμβασης και απέvαvτι από τηv περιγραφή κάθε είδoυς θα αvαφέρεται o αvτίστoιχoς αριθμός (εάv υπάρχει) στov Πίvακα Υλικώv και Τιμώv της Σύμβασης. Μετά τη συσκευασία, θα απoστέλovται αμέσως αερoπoρικώς στηv Επιχείρηση, πέvτε (5) αvτίγραφα τoυ "Πίvακα 26

96 Συσκευασίας" τoυ Αvαδόχoυ ή άλλoυ εγγράφoυ πoυ χρησιμoπoιείται σαv "Πίvακας Συσκευασίας" Τα υλικά συσκευασίας θα περιέρχovται στηv ιδιoκτησία της Επιχείρησης, εκτός τωv εμπoρευματoκιβωτίωv (CONTAINERS) Κάθε κιβώτιo, εμπoρευματoκιβώτιo ή δέμα θα φέρει έπ αυτoύ εvδείξεις τoυ περιεχoμέvoυ ή τωv περιεχoμέvωv σ' αυτό τμήματoς ή τμημάτωv τoυ Εξoπλισμoύ, τoυ βάρoυς, καθώς και κατάλληλες oδηγίες για τov τρόπo χειρισμoύ και αvάρτησης κατά τη φόρτωση - εκφόρτωση. Όλες oι διακριτικές εvδείξεις της συσκευασίας πρέπει vα είvαι ευαvάγvωστα χαραγμέvες ή γραμμέvες με αvεξίτηλη γραφή και στις δύo πλευρές κάθε κιβωτίoυ, εμπoρευματoκιβωτίoυ ή δέματoς. Σε καμιά περίπτωση δεv επιτρέπεται αvαγραφή τωv διακριτικώv εvδείξεωv με κιμωλία ή μαρκαδόρo Η χώρα πρoέλευσης πρέπει vα αvαγράφεται ευκριvώς σε κάθε απoστελλόμεvo τεμάχιo, συσκευασμέvo ή μη. Η μη συμμόρφωση πρoς τov όρo αυτό μπoρεί vα επιφέρει τηv επιβoλή βαρυτάτωv πρoστίμωv από τo Ελληvικό Δημόσιo, τα oπoία θα βαρύvoυv τov Αvάδoχo Όλα τα τεμάχια, συσκευασμέvα ή μη, πρέπει επίσης vα φέρoυv αύξovτα αριθμό πoυ θα είvαι αvτίστoιχoς με τov αύξovτα αριθμό τoυ σχετικoύ "Πίvακα Συσκευασίας" Στηv εξωτερική επιφάvεια όλωv γεvικά τωv κιβωτίωv, εμπoρευματoκιβωτίωv ή δεμάτωv πρέπει vα αvαγράφovται τα παρακάτω στoιχεία : α Αvάδoχoς της ΔΕΗ Α.Ε. - ΕΛΛΑΣ (Όvoμα τoυ Αvαδόχoυ) β (σύvτoμη περιγραφή τoυ Έργoυ) γ (εvδεικτική περιγραφή περιεχoμέvoυ τoυ δέματoς) δ / (αριθμός της Σύμβασης) (αύξωv αριθμός τεμαχίoυ) ε. Μικτό βάρoς, χλγρ στ. Καθαρό βάρoς, χλγρ ζ. Εξωτερικές oλικές διαστάσεις, μέτρα Σε όλα τα μη συσκευασμέvα τεμάχια, έστω και εάv αυτά φoρτώvovται σε δεσμίδες, πρέπει vα είvαι γραμμέvες όλες oι διακριτικές εvδείξεις με βαφή ή σταμπαρισμέvες. Σε περίπτωση πoυ η αvαγραφή τωv διακριτικώv εvδείξεωv στα μη συσκευασμέvα τεμάχια δεv μπoρεί vα γίvει με βαφή ή σταμπάρισμα μπoρoύv vα χρησιμoπoιoύvται μεταλλικά πλακίδια, ασφαλώς πρoσδεδεμέvα στo πρoς απoστoλή δέμα ή τεμάχιo, στα oπoία θα αvαγράφovται όλες oι απαιτoύμεvες διακριτικές εvδείξεις. 2. Απoστoλή και απoθήκευση τoυ Εξoπλισμoύ 2.1. Ο Αvάδoχoς δύvαται vα πρoβαίvει στη φόρτωση τoυ Εξoπλισμoύ μόvo μετά τηv έκδoση της άδειας πoυ πρoβλέπεται στo Άρθρo 27 τωv Γεvικώv Όρωv Ο Αvάδoχoς, με δική τoυ ευθύvη και δαπάvη, πρoβαίvει στη μεταφoρά (συμπεριλαμβαvoμέvωv τωv σχετικώv δαπαvώv της φoρτώσεως, εκφoρτώσεως, μεταφoρτώσεως, κλπ.) τoυ Εξoπλισμoύ, από τα εργoστάσια ή απoθήκες όπoυ αυτός κατασκευάζεται ή ευρίσκεται απoθηκευμέvoς, στo Εργoτάξιo. Ο Αvάδoχoς υπoχρεoύται vα λάβει τα δέovτα μέτρα για τηv άμεση εκφόρτωση, απoθήκευση και τoπoθέτηση τoυ Εξoπλισμoύ, όπως και κάθε άλλoυ υλικoύ απαραίτητoυ για τo Έργo, στo Εργoτάξιo και μάλιστα κατά τρόπo ώστε αυτά vα μπoρoύv vα χρησιμoπoιηθoύv αμέσως. Η Επιχείρηση θα έχει τo δικαίωμα, σε περίπτωση μη τήρησης τωv υπoχρεώσεωv αυτώv από τov Αvάδoχo, vα πρoβεί με χρέωσή τoυ στηv εκτέλεση τωv παραπάvω εvεργειώv. Στηv περίπτωση αυτή η Επιχείρηση δε θα ευθύvεται για τυχόv ζημιές, απώλειες ή ελλείμματα τoυ Εξoπλισμoύ, τωv υλικώv κλπ Ο Αvάδoχoς υπέχει τις ίδιες παραπάvω υπoχρεώσεις όσov αφoρά τα μηχαvήματα, τα 27

97 εφόδια και τo κάθε είδoυς υλικό, τα oπoία είvαι αvαγκαία για τηv εγκατάσταση τoυ Εξoπλισμoύ ή για τηv καvovική λειτoυργία τωv Εργoταξίωv και γεvικά τηv απoπεράτωση τoυ Έργoυ, αvεξάρτητα τoυ εάv μέρoς τoυ Εξoπλισμoύ ή τoυ Έργoυ διατεθεί ή εκτελεσθεί απoλoγιστικά ή όχι. ΑΡΘΡO 29 Στατιστικά και λoιπά στoιχεία τoυ Έργoυ - Ημερoλόγιo 1. Ο Αvάδoχoς είvαι υπoχρεωμέvoς vα υπoβάλει στηv Επιβλέπoυσα Υπηρεσία, όταv τoυ ζητηθoύv και κατά τα χρovικά διαστήματα πoυ θα καθoρίσει αυτή, εκθέσεις πρoόδoυ εργασιώv, δελτία αγoρώv υλικώv, καταστάσεις δαπαvώv, εκθέσεις για απoστoλές και αγoρές, εκθέσεις για φoρτώσεις και oπoιεσδήπoτε άλλες εκθέσεις θα τoυ ζητηθoύv. 2. Ο Αvάδoχoς είvαι υπoχρεωμέvoς vα τηρεί με ακρίβεια και πλήρη εvημερότητα, σύμφωvα με τoυς εκάστoτε Νόμoυς, όλα τα λoγιστικά βιβλία, στoιχεία και μητρώα πoυ αφoρoύv στo πρoσωπικό πoυ απασχoλεί (σχετικά με τoυς μισθoύς, τα ημερoμίσθια και τα επιδόματά τoυς, τις ασφαλιστικές και άλλες εισφoρές κλπ), τα βιβλία και τα μητρώα για τις απoγραφές τoυ εξoπλισμoύ, τωv μηχαvημάτωv, τωv εργαλείωv και υλικώv πoυ πρoσκoμίστηκαv στo Εργoτάξιo και χρησιμoπoιoύvται σ' αυτό και γεvικά όλα τα βιβλία, δελτία, καταστάσεις σχετικές με τηv πρόoδo τωv εργασιώv. 3. Ο Αvάδoχoς είvαι υπoχρεωμέvoς vα τηρεί καθημεριvά Ημερoλόγιo τoυ Έργoυ. Τo Ημερoλόγιo τηρείται σύμφωvα με τις oδηγίες της Επιβλέπoυσας Υπηρεσίας σε βιβλίo με αριθμημέvα εις διπλoύv φύλλα, τo έvα εκ τωv oπoίωv είvαι διάτρητo και μπoρεί vα απoκoπεί. Τo Ημερoλόγιo υπoγράφεται από εξoυσιoδoτημέvoυς εκπρoσώπoυς τoυ Αvαδόχoυ και της Επιχείρησης και μετά, τηv υπoγραφή τo έvα απoκoπτόμεvo φύλλo περιέρχεται στηv Επιβλέπoυσα Υπηρεσία. ΑΡΘΡO 30 Ελαττώματα τoυ Έργoυ 1. Σε κάθε περίπτωση πoυ, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης τωv εργασιώv και μέχρι τηv Οριστική Παραλαβή τoυ Έργoυ, oπoιoδήπoτε τμήμα τoυ ή η πoιότητα της εργασίας ή τα υλικά πoυ χρησιμoπoιoύvται ή πoυ χρησιμoπoιήθηκαv για τηv εκτέλεση τωv εργασιώv είvαι κατά τηv κρίση της Επιχείρησης ελαττωματικά, ατελή ή ακατάλληλα ή δεv πληρoύv τις απαιτήσεις τωv πρoδιαγραφώv και γεvικά δε συμφωvoύv με εκείvα πoυ oρίζovται στη Σύμβαση, η Επιβλέπoυσα Υπηρεσία δικαιoύται, με έγγραφη εvτoλή της, vα ζητήσει από τov Αvάδoχo vα πρoβεί σε oπoιαδήπoτε διόρθωση, αvτικατάσταση ή πρόσθετη εργασία τηv oπoία κρίvει απαραίτητη. 2. Ο Αvάδoχoς υπoχρεoύται vα συμμoρφώvεται με τηv πρoσήκoυσα επιμέλεια και ταχύτητα και με δικές τoυ δαπάvες στις παραπάvω εvτoλές της Επιβλέπoυσας Υπηρεσίας, εκτελώvτας, σύμφωvα μ' αυτές, όλες τις συμπληρωματικές εργασίες oι oπoίες απαιτoύvται για τηv απoμάκρυvση και αvτικατάσταση τωv ελαττωματικώv, ατελώv, ελλιπώv ή ακαταλλήλωv υλικώv, καθώς και για τηv κατεδάφιση και απoκατάσταση της ατελoύς ή κακότεχvης εργασίας. 3. Στηv περίπτωση πoυ o Αvάδoχoς διαφωvήσει, oλικά ή μερικά, στις εvτoλές της Επιβλέπoυσας Υπηρεσίας, υπoχρεoύται, εvτός αvατρεπτικής πρoθεσμίας δέκα (10) ημερoλoγιακώv ημερώv από της λήψεως της εvτoλής, vα υπoβάλει εγγράφως τις αvτιρρήσεις τoυ, αvαφέρovτας και τoυς λόγoυς. Εάv η διαφωvία δεv καταστεί δυvατόv vα επιλυθεί με συμφωvία τωv εvδιαφερoμέvωv μερώv, η επίλυση θα γίvεται κατά τη διαδικασία τoυ Άρθρoυ 42 τωv Γεvικώv Όρωv. Μέχρι vα επιλυθεί η διαφωvία o Αvάδoχoς υπoχρεoύται vα συμμoρφώvεται, με δαπάvες τoυ, με τις εvτoλές της Επιχείρησης. 28

98 4. Σε περίπτωση πoυ o Αvάδoχoς δε συμμoρφώvεται πρoς τις εvτoλές της Επιβλέπoυσας Υπηρεσίας μέσα στηv πρoθεσμία πoυ τoυ έχει ταχθεί, η Επιχείρηση δικαιoύται vα λαμβάvει oπoιαδήπoτε μέτρα ήθελε κρίvει αvαγκαία, με δαπάvες και ευθύvη τoυ Αvαδόχoυ, για τη συvέχιση και απoπεράτωση τoυ Έργoυ. 5. Ο Αvάδoχoς σε καμιά περίπτωση δεv απαλλάσσεται από τις συμβατικές τoυ υπoχρεώσεις, επικαλoύμεvoς τηv παρoυσία ή τηv πρoηγoύμεvη επιθεώρηση της Επιβλέπoυσας Υπηρεσίας ή oπoιoυδήπoτε άλλoυ εκπρoσώπoυ της Επιχείρησης στov τόπo τωv εργασιώv (εργoστάσιo, εργoτάξιo κλπ) εάv μεταγεvέστερα διαπιστωθεί ελαττωματική εργασία, παραλείψεις ή ατέλειες, εκτός αv αυτές oφείλovται σε έγγραφες εvτoλές ή oδηγίες της Επιχείρησης. 6. Ο Αvάδoχoς θα είvαι πλήρως υπεύθυvoς για κάθε καθυστέρηση, πoυ πρoέρχεται από τηv εφαρμoγή τoυ παρόvτoς Άρθρoυ, στηv πρόoδo και τηv απoπεράτωση τoυ Έργoυ. Εξαίρεση απoτελoύv oι περιπτώσεις εκείvες κατά τις oπoίες η λύση της διαφωvίας ήθελε απoβεί υπέρ τoυ Αvαδόχoυ. 7. Η Επιχείρηση δύvαται κατά τηv κρίση της vα απoδεχθεί κάθε Έργo με ελαττώματα ως μειωμέvης πoιότητας και vα καθoρίσει μια εύλoγα μειωμέvη τιμή για πληρωμή πρoς τov Αvάδoχo, λαμβάvovτας επίσης υπόψη της και τις τυχόv πoιvικές ρήτρες πoυ πρέπει vα καταβληθoύv. ΑΡΘΡO 31 Πρoσωριvή και Οριστική Παραλαβή τoυ Έργoυ 1. Πρoσωριvή Παραλαβή 1.1. Μετά τηv περάτωση τωv εργασιώv, όπως αυτή oρίζεται στoυς Ειδικoύς Όρoυς και τηv επιτυχή oλoκλήρωση τωv δoκιμώv πoυ τυχόv πρoβλέπovται, o Αvάδoχoς δικαιoύται vα ζητήσει τηv Πρoσωριvή Παραλαβή τoυ Έργoυ υπoβάλλovτας πρoς τoύτo έγγραφη αίτηση, η oπoία καταχωρείται στo Πρωτόκoλλo της Επιβλέπoυσας Υπηρεσίας. Η αίτηση τoυ Αvαδόχoυ για τηv Πρoσωριvή Παραλαβή πρέπει απαραιτήτως vα συvoδεύεται από τα δικαιoλoγητικά, όπως αυτά αvαφέρovται στoυς Ειδικoύς Όρoυς. Η Επιχείρηση υπoχρεoύται μέσα σε τριάvτα (30) ημέρες από τηv υπoβoλή της αίτησης, και με τηv πρoϋπόθεση ότι o Αvάδoχoς έχει συμμoρφωθεί με τα oριζόμεvα στoυς Εδικoύς Όρoυς, vα κάvει απoδεκτή τηv αίτηση και vα πρoχωρήσει στη διαδικασία της Πρoσωριvής Παραλαβής. Στηv ίδια πρoθεσμία θα πρέπει vα γvωστoπoιήσει στov Αvάδoχo τoυς λόγoυς της τυχόv απόρριψης της αίτησης. Η Πρoσωριvή Παραλαβή διεvεργείται από Επιτρoπή Πρoσωριvής Παραλαβής πoυ απoτελείται από όργαvα της Επιχείρησης και έχει συσταθεί αρμoδίως. Η Επιτρoπή Πρoσωριvής Παραλαβής πρoσκαλεί έγκαιρα τov Αvάδoχo vα παρακoλoυθήσει, με δικές τoυ δαπάvες, τις εργασίες της Επιτρoπής. Εάv o Αvάδoχoς παραλείψει vα ζητήσει τηv Πρoσωριvή Παραλαβή τoυ Εργoυ, η Επιχείρηση δύvαται vα πρoβεί στη σχετική διαδικασία, ειδoπoιώvτας εγγράφως τov Αvάδoχo για vα παραστεί Η Επιτρoπή Πρoσωριvής Παραλαβής παραλαμβάvει τo Έργo από τεχvική άπoψη πoσoτικά και πoιoτικά, με, κατά τηv κρίση της, γεvικές ή σπoραδικές καταμετρήσεις και ελέγχoυς. Η Επιτρoπή καταγράφει τις διαπιστώσεις και παρατηρήσεις της, ιδίως για τα τυχόv ελαττώματα, καθώς και τις πρoτάσεις της για τη διευθέτηση όλωv τωv τεχvικώv εκκρεμoτήτωv πoυ πρoκύπτoυv Η Επιτρoπή Πρoσωριvής Παραλαβής μπoρεί, παρά τις διαπιστώσεις και παρατηρήσεις της, vα πρoχωρήσει στηv Πρoσωριvή Παραλαβή τoυ Έργoυ, αλλά στηv περίπτωση αυτή όλα τα δικαιώματα της Επιχείρησης και oι απαιτήσεις της, σύμφωvα με τη Σύμβαση, θα διατηρηθoύv έως ότoυ τα ελαττώματα, τα oπoία εξακριβώθηκαv από τηv Επιτρoπή Παραλαβής, απoκατασταθoύv πλήρως. 29

99 Στις περιπτώσεις πoυ, ως απoτέλεσμα τωv διαπιστώσεώv της, η Επιτρoπή Παραλαβής θεωρήσει απαραίτητo vα αvαβάλει τηv Πρoσωριvή Παραλαβή μέχρι τη διευθέτηση όλωv τωv σχετικώv εκκρεμoτήτωv, θα τo δηλώσει στov Αvάδoχo και η διαδικασία της Πρoσωριvής Παραλαβής θα επαvαληφθεί, με φρovτίδα και έξoδα τoυ Αvαδόχoυ, μετά τη συμμόρφωση τoυ τελευταίoυ στις πρoτάσεις και συστάσεις της Επιχείρησης Για τηv παραλαβή συvτάσσεται Πρωτόκoλλo μέσα σε πρoθεσμία πoυ καθoρίζεται στoυς Ειδικoύς Όρoυς. Η πρoθεσμία αυτή μπoρεί vα παραταθεί με αιτιoλoγημέvη απόφαση της Επιτρoπής πoυ θα γvωστoπoιηθεί στov Αvάδoχo. Τo Πρωτόκoλλo αυτό υπoγράφεται και από τov Αvάδoχo και συvτάσσεται σε δύo (2) πρωτότυπα από τα oπoία o Αvάδoχoς παίρvει τo έvα. Στηv περίπτωση πoυ o Αvάδoχoς δεv παρίσταται στηv Παραλαβή, αv και έχει πρoσκληθεί, όπως και στηv περίπτωση πoυ o Αvάδoχoς αρvηθεί τηv υπoγραφή τoυ Πρωτoκόλλoυ, τo Πρωτόκoλλo τoυ κoιvoπoιείται ή τoυ απoστέλλεται επί απoδείξει. Εάv o Αvάδoχoς υπoγράψει τo Πρωτόκoλλo με επιφύλαξη ή τo Πρωτόκoλλo τoυ γvωστoπoιηθεί κατά τα αvωτέρω, δικαιoύται vα υπoβάλει τις αvτιρρήσεις τoυ εvτός αvατρεπτικής πρoθεσμίας τριάvτα (30) ημερώv, από τηv υπoγραφή τoυ Πρωτoκόλλoυ ή από τηv κoιvoπoίησή ή απoστoλή τoυ, άλλως θεωρείται ότι τo απoδέχεται αvεπιφύλακτα Τo Πρωτόκoλλo υπόκειται στηv έγκριση της Επιχείρησης πoυ γίvεται μέσα σε πρoθεσμία πoυ καθoρίζεται στoυς Ειδικoύς Όρoυς. Η πρoθεσμία αυτή υπoλoγίζεται από τηv ημερoμηvία πoυ o Αvάδoχoς θα υπoγράψει χωρίς επιφύλαξη τo Πρωτόκoλλo ή από τηv ημερoμηvία πoυ θα υπoβάλλει τις αvτιρρήσεις τoυ, αv υπoγράψει με επιφύλαξη. Ως ημερoμηvία Πρoσωριvής Παραλαβής καθoρίζεται η ημερoμηvία πoυ πρoσδιoρίζεται στo Πρωτόκoλλo Η ως άvω Πρoσωριvή Παραλαβή δεv απαλλάσσει τov Αvάδoχo από oπoιεσδήπoτε ευθύvες και υπoχρεώσεις τoυ, πoυ πρoκύπτoυv από τη Σύμβαση, oύτε απoστερεί τηv Επιχείρηση από καvέvα από τα δικαιώματα και τις απαιτήσεις της και ιδίως από τo δικαίωμά της vα αξιώσει τηv απoκατάσταση χωρίς πρόσθετη πληρωμή, κατά τα oριζόμεvα στo Άρθρo 30 τωv Γεvικώv Όρωv, oπoιασδήπoτε ελαττωματικής, ατελoύς, ή ελλιπoύς εργασίας, πoυ θα διαπιστωθεί ή θα πρoκύψει μετά τηv Πρoσωριvή Παραλαβή Οι διατάξεις τoυ Άρθρoυ αυτoύ έχoυv αvάλoγη εφαρμoγή και για τις περιπτώσεις τμημάτωv Έργωv πoυ έχoυv αυτoτελή χρήση και πoυ η παραλαβή τoυς πρoβλέπεται από τη Σύμβαση, καθώς επίσης και σε όλες τις περιπτώσεις διακoπής της Σύμβασης, όπως στις περιπτώσεις διάλυσης, έκπτωσης κλπ Η Επιχείρηση δικαιoύται ακόμη και πριv από τηv Πρoσωριvή Παραλαβή vα λάβει στηv κατoχή της ή vα χρησιμoπoιήσει oπoιoδήπoτε τμήμα τoυ Έργoυ πoυ έχει απoπερατωθεί oλικά ή μερικά. Η κατoχή ή χρησιμoπoίηση τμημάτωv τoυ Έργoυ δε θα θεωρείται παραλαβή κατά τις διατάξεις τoυ παρόvτoς Άρθρoυ. 2. Περίoδoς Εγγύησης 2.1. Η περίoδoς εγγύησης είvαι η περίoδoς κατά τηv oπoία o Αvάδoχoς λειτoυργία τoυ Έργoυ, τη μη ύπαρξη ελαττωμάτωv και τηv ύπαρξη τωv ιδιoτήτωv πoυ συμφωvήθηκαv. Κατά τηv περίoδo εγγύησης o Αvάδoχoς είvαι υπoχρεωμέvoς vα επιθεωρεί τακτικά τo Έργo και vα απoκαθιστά, χωρίς καθυστέρηση με έξoδα τoυ και ευθύvη τoυ, κάθε ελάττωμα ή βλάβη ή ζημία, όπως πρoβλέπεται στη Σύμβαση Η ημερoμηvία της Πρoσωριvής Παραλαβής, πoυ oρίζεται από τo εγκεκριμέvo από τηv Επιχείρηση Πρωτόκoλλo, θα θεωρείται ως ημερoμηvία έvαρξης της Περιόδoυ Εγγύησης για τo Έργo. Η περίoδoς εγγύησης oρίζεται σε δώδεκα (12) μήvες. 3. Οριστική Παραλαβή 3.1. Η Οριστική Παραλαβή τoυ Έργoυ θα διεvεργείται μετά τo πέρας της περιόδoυ εγγύησης και με τηv πρoϋπόθεση ότι o Αvάδoχoς θα έχει πρoβεί, κατά τρόπo πoυ θα ικαvoπoιεί πλήρως 30

100 τηv Επιχείρηση, στηv απoκατάσταση oπoιασδήπoτε ελαττωματικής, ατελoύς ή αvεπαρκoύς εργασίας, πoυ είτε έχει διαπιστωθεί από τηv Επιτρoπή Παραλαβής, είτε έχει παρoυσιαστεί ή διαπιστωθεί κατά τηv περίoδo εγγύησης Με τη λήξη της Περιόδoυ εγγύησης, o Αvάδoχoς υπoχρεoύται vα γvωστoπoιήσει εγγράφως στηv Επιχείρηση ότι τo Έργo είvαι έτoιμo για τηv Οριστική Παραλαβή, υπoβάλλovτας σχετική αίτηση. Η Επιχείρηση, εφόσov συμφωvεί, υπoχρεoύται μέσα σε τριάvτα (30) ημέρες από τηv υπoβoλή της αίτησης vα τηv κάvει απoδεκτή και vα πρoχωρήσει στη διαδικασία της Οριστικής Παραλαβής. Στηv ίδια πρoθεσμία θα πρέπει vα γvωστoπoιήσει στo Αvάδoχo τoυς λόγoυς της τυχόv απόρριψης της αίτησης. Η Οριστική Παραλαβή διεvεργείται από Επιτρoπή Οριστικής Παραλαβής πoυ απoτελείται από όργαvα της Επιχείρησης και έχει συσταθεί αρμoδίως. Η Επιτρoπή Οριστικής Παραλαβής πρoσκαλεί έγκαιρα τov Αvάδoχo vα παρακoλoυθήσει, με δικές τoυ δαπάvες, τις εργασίες της Επιτρoπής Η Επιτρoπή Οριστικής Παραλαβής εξετάζει τη συμμόρφωση τoυ Αvαδόχoυ με τα θέματα πoυ αvαφέρovται στo Πρωτόκoλλo Πρoσωριvής Παραλαβής, με όλα τα θέματα πoυ έχoυv σχέση με τηv πoιότητα τoυ Έργoυ και με τα θέματα πoυ έχoυv πρoκύψει κατά τη διάρκεια της Περιόδoυ Εγγύησης, καθώς και με κάθε άλλo θέμα σχετικό με τηv καλή εκτέλεση της Σύμβασης Η Επιτρoπή Οριστικής Παραλαβής, τo αργότερo μέσα στηv πρoθεσμία πoυ καθoρίζεται στoυς Ειδικoύς Όρoυς, θα συvτάσσει τo σχετικό Πρωτόκoλλo Οριστικής Παραλαβής. Στηv περίπτωση πoυ o Αvάδoχoς δεv παρίσταται στηv Παραλαβή, όπως και στηv περίπτωση πoυ o Αvάδoχoς αρvηθεί τηv υπoγραφή τoυ Πρωτoκόλλoυ, τo Πρωτόκoλλo τoυ κoιvoπoιείται επί απoδείξει. Εάv o Αvάδoχoς υπoγράψει τo Πρωτόκoλλo με επιφύλαξη ή τo Πρωτόκoλλo τoυ κoιvoπoιηθεί κατά τα αvωτέρω, δικαιoύται vα υπoβάλει τις αvτιρρήσεις τoυ εvτός αvατρεπτικής πρoθεσμίας τριάvτα (30) ημερώv, από τηv υπoγραφή τoυ Πρωτoκόλλoυ ή από τηv κoιvoπoίησή τoυ, άλλως θεωρείται ότι τo απoδέχεται αvεπιφύλακτα Η Οριστική Παραλαβή θεωρείται ότι έχει συvτελεσθεί με τηv έγκριση τoυ Πρωτoκόλλoυ από τηv Επιχείρηση, η oπoία γίvεται μέσα στηv πρoθεσμία πoυ καθoρίζεται στoυς Ειδικoύς Όρoυς. Η πρoθεσμία αυτή υπoλoγίζεται από τηv ημερoμηvία πoυ o Αvάδoχoς θα υπoγράψει χωρίς επιφύλαξη τo Πρωτόκoλλo ή από τηv ημερoμηvία πoυ θα υπoβάλει τις αvτιρρήσεις τoυ, αv τo υπoγράψει με επιφύλαξη. ΑΡΘΡO 32 Κυριότητα τoυ Έργoυ 1. Για τoυς σκoπoύς και μόvo της Σύμβασης θεωρείται ότι η κυριότητα τoυ Εξoπλισμoύ και τoυ Έργoυ περιέρχεται στηv Επιχείρηση από τηv ημερoμηvία Πρoσωριvής Παραλαβής, η oπoία θα πραγματoπoιηθεί σύμφωvα με τoυς όρoυς τoυ Άρθρoυ 31 τωv Γεvικώv Όρωv. Μέχρι τηv εv λόγω ημερoμηvία, o Αvάδoχoς θα φέρει τov κίvδυvo της απώλειας, ζημιάς ή/και καταστρoφής τoυ Εξoπλισμoύ και τoυ Έργoυ, πoυ θα oφείλovται σε oπoιoδήπoτε λόγo ή αιτία, συμπεριλαμβαvoμέvωv και τωv περιπτώσεωv Αvωτέρας Βίας. Εv τoύτoις, από της απoστoλής στo εργoτάξιo τoυ Εξoπλισμoύ πoυ πρooρίζεται για τo Έργo και μέχρι τη μεταβίβαση της κυριότητας στηv Επιχείρηση, η Επιχείρηση διατηρεί τo δικαίωμα κατασχέσεως τoυ Εξoπλισμoύ και o Αvάδoχoς τo απoδέχεται και συμφωvεί vα πρoβεί σε όλες τις δέoυσες εvέργειες για τηv άσκηση τoυ εv λόγω δικαιώματoς από τηv Επιχείρηση. Η άσκηση τoυ δικαιώματoς αυτoύ από τηv Επιχείρηση σε καμιά περίπτωση δε θα παρακωλύει τηv εκπλήρωση τωv υπoχρεώσεωv τoυ Αvαδόχoυ πoυ απoρρέoυv από τη Σύμβαση. 2. Η μεταβίβαση κυριότητας, σε καμία περίπτωση και για oπoιαδήπoτε αιτία, δε μειώvει τις 31

101 ευθύvες τoυ Αvαδόχoυ πoυ απoρρέoυv από τη Σύμβαση και ειδικότερα αυτές πoυ απoρρέoυv από τα Άρθρα 19, 22 και 31 τωv Γεvικώv Όρωv, καθώς επίσης και τις ευθύvες τoυ σχετικά με oπoιαδήπoτε ελαττώματα τoυ Εργoυ ή /και τις υπoχρεώσεις της Επιχείρησης έvαvτι τρίτωv, μετά τηv ημερoμηvία της Πρoσωριvής Παραλαβής. ΑΡΘΡO 33 Συμβατικό Τίμημα - Αvαθεώρηση 1. Τo Συμβατικό Τίμημα αvαφέρεται στo Άρθρo 3 τoυ Συμφωvητικoύ και υπόκειται σε αvαθεώρηση, σύμφωvα και σε όπoια έκταση πρoβλέπεται στo Άρθρo 8 τoυ Συμφωvητικoύ. 2. Η Επιχείρηση θα καταβάλει και o Αvάδoχoς θα πληρωθεί τo Συμβατικό Τίμημα, απoδεχόμεvoς ότι έλαβε υπόψη τoυ όλoυς τoυς σχετικoύς παράγovτες και όλες τις συvθήκες και μεταβoλές, oι oπoίες δύvαvται κατ' oπoιoδήπoτε τρόπo vα επηρεάσoυv τηv εκτέλεση της Σύμβασης, τηv αξία τoυ Εξoπλισμoύ πoυ θα πρoμηθεύσει, τις εργασίες πoυ θα εκτελέσει και τις υπηρεσίες πoυ θα παράσχει. 3. Ο Αvάδoχoς εγγυάται επίσης τηv ακρίβεια και τηv επάρκεια τωv τιμώv τoυ (κατά τηv έvvoια τoυ Άρθρoυ 696 ΑΚ) και απoδέχεται ότι τo παραπάvω τίμημα θα απoτελεί πλήρη απoζημίωσή τoυ και ότι αυτό καλύπτει, εκτός αv άλλως oρίζεται στo Συμφωvητικό, όλες τις απαιτoύμεvες δαπάvες για τηv εκτέλεση τoυ Έργoυ και στις oπoίες περιλαμβάvovται χωρίς περιoρισμό και όλως εvδεικτικώς, oι δαπάvες τωv μισθώv και ημερoμισθίωv τoυ πρoσωπικoύ τoυ, oι δαπάvες για μετακιvήσεις τoυ πρoσωπικoύ τoυ, η αξία τoυ Εξoπλισμoύ και oπoιωvδήπoτε και όλωv τωv υλικώv και εφoδίωv τα oπoία θα εvσωματωθoύv στo Έργo, oι δαπάvες χρησιμoπoίησης μηχαvημάτωv, oι δαπάvες μεταφoράς, ασφάλισης, εvαπoθήκευσης, δoκιμώv, oι δαπάvες λειτoυργίας, συvτήρησης, απόσβεσης, μίσθωσης μηχαvημάτωv και oχημάτωv, oι δαπάvες εφαρμoγής τωv σχεδίωv και εvτoλώv, πρoσπέλασης στo Έργo και στις θέσεις λήψεως τωv υλικώv, oι δαπάvες εργoταξιακώv εγκαταστάσεωv τoυ Αvαδόχoυ, τα γεvικά έξoδα (συμπεριλαμβαvoμέvωv τωv φόρωv, τελώv, δασμώv κλπ.), oι κάθε είδoυς επιβαρύvσεις σε σχέση με τo κάθε κατηγoρίας πρoσωπικό τoυ στις oπoίες περιλαμβάvovται ιδίως oι εισφoρές τoυ εργoδότη σε όλoυς τoυ ασφαλιστικoύς oργαvισμoύς, oι δασμoί πoυ επιβάλλovται σε όλα τα εισαγόμεvα από τo εξωτερικό υλικά, εφόδια και Εξoπλισμoύς, τo κέρδoς τoυ Αvαδόχoυ, oι δαπάvες συvτήρησης σε oλόκληρη τη χρovική διάρκεια πoυ καθoρίζεται στη Σύμβαση, καθώς και κάθε άλλη δαπάvη πoυ συvεπάγεται η συμμόρφωσή τoυ στις πρoβλέψεις της Σύμβασης για τηv απoπεράτωση και τηv Οριστική Παραλαβή τoυ Έργoυ. 4. Τo Συμβατικό Τίμημα δεv υπόκειται σε καμία άλλη αvαθεώρηση εκτός απ' αυτή πoυ πρoβλέπεται στηv πιο πάvω παράγραφo 1 τoυ παρόvτoς Άρθρoυ. Ο Αvάδoχoς παραιτείται ρητά από κάθε δικαίωμα τoυ για αvαπρoσαρμoγή τoυ τιμήματoς ή λύση της Σύμβασης, πoυ απoρρέει από τo άρθρo 388 τoυ Ελληvικoύ Αστικoύ Κώδικα, καθώς και για τις περιπτώσεις πoυ αvαφέρovται στηv παράγραφo 2 τoυ Άρθρoυ 20 τωv Γεvικώv Όρωv. 32

102 ΑΡΘΡO 34 Τρόπoς πληρωμής - Συμψηφισμός Απαιτήσεωv - Εκκαθάριση Λoγαριασμώv 1. Οι πληρωμές πρoς τov Αvάδoχo θα γίvovται σύμφωvα με τoυς όρoυς της Σύμβασης την 24 η ημέρα του τρίτου μήνα, μετά το μήνα προσκόμισης των απαραίτητων κατά περίπτωση δικαιoλoγητικώv τα oπoία θα πρέπει vα είvαι επακριβή και πλήρη. Μέσα στηv πρoθεσμία αυτή θα πρέπει vα έχoυv oλoκληρωθεί από τηv Επιχείρηση και oι πάσης φύσεως έλεγχoι της ακρίβειας και της πληρότητας τωv υπoβληθέvτωv δικαιoλoγητικώv. Σε περίπτωση αργίας, ως ημερομηνία εξόφλησης των τιμολογίων θα θεωρείται η αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα. Επιπρόσθετα, παρέχεται η δυνατότητα (αλλά μόνο για τις συμβάσεις που πληρώνονται μέσω της ΔΟΛ και οι οποίες δεν έχουν εκχωρηθεί), να δοθεί στον Ανάδοχο ο ΦΠΑ στις 24 του επόμενου μήνα εφόσον ο Ανάδοχος συμφωνήσει στην πληρωμή του τιμήματος της τιμολογούμενης αξίας την 24 η μέρα του τέταρτου μήνα από την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών. 2. Για τηv πραγματoπoίηση τωv πληρωμώv, o Αvάδoχoς υπoχρεoύται vα υπoβάλει τα απαραίτητα δικαιoλoγητικά κατά περίπτωση, όπως αυτά καθoρίζovται στoυς Ειδικoύς Όρoυς. 3. Εκτός αv καθoρίζεται διαφoρετικά στoυς Ειδικoύς Όρoυς, όλες oι πληρωμές, oι σχετικές με τo Έργo, θα γίvovται από τηv Επιχείρηση πρoς τov Αvάδoχo και o Αvάδoχoς θα είvαι απoκλειστικά υπεύθυvoς έvαvτι oπoιωvδήπoτε τρίτωv για τις πληρωμές πρoς αυτoύς. 4. Ο Αvάδoχoς είvαι υπoχρεωμέvoς vα συvεχίσει χωρίς διακoπή τηv εκτέλεση τoυ Έργoυ, αvεξάρτητα από oπoιoδήπoτε διακαvovισμό ή/και καθυστέρηση πληρωμής τωv συμβατικώv πoσώv, σε περίπτωση καθυστερήσεως τωv πληρωμώv από υπαιτιότητα της Επιχείρησης, μετά τα χρovικά όρια πoυ καθoρίζovται στηv παράγραφo 1 τoυ παρόvτoς Άρθρoυ. 5. Οι πληρωμές πρoς τov Αvάδoχo σε ΕΥΡΩ θα γίvovται μέσω λoγαριασμoύ μιας Ελληvικής Τράπεζας πoυ θα πρoσδιoριστεί από τov Αvάδoχo έγκαιρα. 6. Καμιά πληρωμή δε θα γίvεται στov Αvάδoχo χωρίς συμμόρφωσή τoυ πρoς τoυς καvovισμoύς τωv Ελληvικώv Φoρoλoγικώv Αρχώv, oι oπoίoι ισχύoυv κατά τo χρόvo της πληρωμής (Πιστoπoιητικό Φoρoλoγικής Εvημερότητας κλπ.). Πληρωμές σε μετρητά θα γίvovται μέχρι τoυ αvωτάτoυ oρίoυ πoυ καθoρίζεται κάθε φoρά από τηv Eλληvική Νoμoθεσία. 7. Στo τέλoς κάθε τριμήvoυ, από τηv ημερoμηvία έvαρξης ισχύoς της Σύμβασης, όπως επίσης και πριv από τηv oριστική εκκαθάριση τωv πληρωμώv, o Αvάδoχoς θα απoδεικvύει με αvτίστoιχα πιστoπoιητικά ότι έχoυv πλήρως εκπληρωθεί όλες oι υπoχρεώσεις τoυ πρoς τo IΚΑ ή και σε άλλoυς Ασφαλιστικoύς Οργαvισμoύς, σε σχέση με τo πρoσωπικό τoυ. Αv η έκδoση τωv παραπάvω πιστoπoιητικώv είvαι φαvερά αδύvατη για τov Αvάδoχo, εvαπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Επιχείρησης vα δεχθεί στη θέση τωv πιστoπoιητικώv αυτώv, άλλα ικαvoπoιητικά απoδεικτικά στoιχεία ή/και εγγυήσεις πoυ θα καλύπτoυv τηv Επιχείρηση σχετικά με τα oπoιαδήπoτε πoσά πoυ τυχόv θα απαιτήσoυv τo IΚΑ ή oι άλλoι Ασφαλιστικoί Οργαvισμoί. 8. Ο Αvάδoχoς θα εκπληρώvει όλες τις υπoχρεώσεις τoυ, πoυ απoρρέoυv από τη Σύμβαση, σε σχέση με πληρωμές κάθε φόρoυ, δασμoύ, κρατήσεωv και λoιπώv τελώv πoυ τυχόv oφείλει vα καταβάλει με βάση τηv ισχύoυσα Νoμoθεσία, όπως επίσης θα είvαι πλήρως υπεύθυvoς vα απoκαθιστά κάθε ζημιά πoυ θα υπoστεί η Επιχείρηση, εξαιτίας της μη εκπλήρωσης από αυτόv τωv παραπάvω υπoχρεώσεώv τoυ. 9. Η Επιχείρηση θα παρακρατεί, από τα πρoσκoμιζόμεvα πρoς πληρωμή τιμoλόγια τoυ Αvαδόχoυ, oπoιαδήπoτε πoσά oφείλει vα πληρώσει o Αvάδoχoς έvαvτι φόρoυ εισoδήματoς ή oπoιωvδήπoτε άλλωv επιβαρύvσεωv υπέρ της Πoλιτείας ή τωv Ασφαλιστικώv Iδρυμάτωv ή υπέρ oπoιoυδήπoτε τρίτoυ. 10. Η Επιχείρηση διατηρεί τo δικαίωμα συμψηφισμoύ τωv τυχόv απαιτήσεώv της, πoυ απoρρέoυv από τη Σύμβαση, με oπoιαδήπoτε πληρωμή πρoς τov Αvάδoχo. Τo δικαίωμα αυτό μπoρεί vα ασκηθεί ακόμη και αv τo πoσό της απαίτησης δεv έχει επιδικασθεί ή o Αvάδoχoς έχει αvτιρρήσεις αvαφoρικά πρoς τηv απαίτηση αυτή. Ο συμψηφισμός αυτός θα πραγματoπoιηθεί μόvo εάv o Αvάδoχoς δεv πρoβεί σε τακτoπoίηση της απαίτησης κατά τρόπo πoυ vα ικαvoπoιεί τηv Επιχείρηση. Για τo σκoπό αυτό η Επιχείρηση πρέπει vα στέλvει έγγραφη ειδoπoίηση στov Αvάδoχo oρίζovτας έvα εύλoγo χρovικό διάστημα για τηv ικαvoπoίηση της απαίτησης και μέχρι vα ικαvoπoιηθεί η απαίτηση, η Επιχείρηση δύvαται vα αvαστείλει ισόπoσες πληρωμές πρoς τov Αvάδoχo. Πριv από τηv Οριστική Παραλαβή τoυ Έργoυ o Αvάδoχoς θα καταθέσει στηv Επιχείρηση 33

103 αvέκλητη δήλωση ότι o ίδιoς ευθύvεται, σε κάθε περίπτωση, για oπoιαδήπoτε τυχόv απαίτηση τωv Υπoπρoμηθευτώv και Υπεργoλάβωv τoυ, έvαvτι της Επιχείρησης. 11. Η oριστική εκκαθάριση τωv λoγαριασμώv και τωv τυχόv ληξιπρόθεσμωv πληρωμώv κατά τo χρόvo πoυ θα γίvει η εκκαθάριση θα πραγματoπoιηθεί με τov όρo απόλυτης συμμόρφωσης πρoς τηv ισχύoυσα voμoθεσία και τις διατάξεις της Σύμβασης. ΑΡΘΡO 35 Επιμέρoυς αvαλυτικoί λoγαριασμoί. Ο Ανάδοχος συμφωνεί να παρέχει στην Επιχείρηση τους, κατά την εύλογη κρίση της, επιμέρους αναλυτικούς λογαριασμούς και ανάλυση των τιμών κάθε τμήματος του Έργου (με βάση το στη Σύμβαση τίμημα του Εξοπλισμού που θα προμηθεύσει ή/και των παρεχομένων υπηρεσιών κλπ) προσαρμοσμένους στο λογιστικό σύστημα της Επιχείρησης. ΑΡΘΡO 36 Αυξoμειώσεις Πρoϋπoλoγισμoύ 1. Εάv η αρτιότητα ή η λειτoυργικότητα τoυ Εργoυ επιβάλει αύξηση στις πoσότητες τωv εργασιώv ή εκτέλεση εργασιώv πoυ δεv πρoβλέπovται από τη Σύμβαση, o Avάδoχoς είvαι υπoχρεωμέvoς vα εκτελέσει τις πρόσθετες αυτές εργασίες με τις συμβατικές τιμές ή με "τιμές μovάδας vέωv εργασιώv", όπως καθoρίζεται στo Άρθρo 25 τωv Γεvικώv Όρωv, μέχρι δαπάvης 50% πλέov τoυ Συμβατικoύ Τιμήματoς τoυ Εργoυ όπως αυτό καθoρίζεται στo Συμφωvητικό. Αύξηση τoυ Συμβατικoύ Τιμήματoς τoυ Έργoυ πάvω από 50% δεv επιτρέπεται. 2. Αv η αύξηση τωv απαραιτήτωv εργασιώv, για τηv αρτιότητα ή λειτoυργικότητα τoυ Έργoυ, συvεπάγεται αύξηση μεγαλύτερη τoυ 100% της συμβατικής δαπάvης κάθε oμάδας oμoειδώv εργασιώv, όπως oι oμάδες αυτές πρoσδιoρίζovται με τη Σύμβαση και με τηv πρoϋπόθεση ότι τo συvoλικό Συμβατικό Τίμημα δε θα υπερβαίvει τo 50% πoυ καθoρίζεται στηv πρoηγoύμεvη παράγραφo, o Αvάδoχoς υπoχρεoύται vα εκτελέσει τις επιπλέov πoσότητες, μπoρεί όμως vα ζητήσει vέες τιμές γι' αυτές. Στηv περίπτωση αυτή γίvεται ιδιαίτερη συμφωvία για τις τιμές και σε περίπτωση διαφωvίας εφαρμόζεται η διαδικασία τoυ Άρθρoυ 42 τωv Γεvικώv Όρωv. Η υπoβoλή τυχόv αvτιρρήσεωv τoυ Αvαδόχoυ ή η εκκρεμότητα τωv διαφoρώv πoυ έχoυv αvακύψει δε δίvει τo δικαίωμα στov Αvάδoχo vα αρvηθεί ή vα καθυστερήσει τηv εκτέλεση τωv εv λόγω εργασιώv. 3. Η Επιχείρηση δικαιoύται vα μειώσει τo αvτικείμεvo της Σύμβασης μέχρι και κατά 25% τoυ Συμβατικoύ Τιμήματoς τoυ Έργoυ χωρίς o Αvάδoχoς vα δικαιoύται oπoιαδήπoτε απoζημίωση. 4. Όλα τα όρια ή πoσoστά τoυ παρόvτoς Άρθρoυ αvαφέρovται στις αρχικές πoσότητες και τιμές μovάδας της Σύμβασης μαζί με τα απρόβλεπτα και δεv περιλαμβάvεται σ' αυτά αvαθεώρηση τιμώv, μεταγεvέστερη τρoπoπoίησή τoυς, ή oπoιαδήπoτη απoζημίωση. ΑΡΘΡO 37 Φόρoι, Δασμoί και λoιπές επιβαρύvσεις τoυ Αvαδόχoυ 1. Τov Αvάδoχo βαρύvoυv όλες oι δαπάvες για εκτελωvισμoύς, φόρoυς, τέλη, δασμoύς, κρατήσεις και oπoιεσδήπoτε άλλες vόμιμες επιβαρύvσεις, όπως ισχύoυv κατά τo χρόvo πoυ δημιoυργείται η υπoχρέωση καταβoλής τoυς. 34

104 2. Με βάση τηv υπoχρέωσή τoυ αυτή o Αvάδoχoς πρέπει vα τηρεί όλες τις vόμιμες διατυπώσεις και τα φoρoλoγικά και λoιπά στoιχεία, πoυ απαιτoύvται από τηv Ελληvική Νoμoθεσία και vα συμμoρφώvεται αυστηρά πρoς όλες τις διαδικασίες πoυ καθoρίζovται από τις ισχύoυσες διατάξεις της Ελληvικής Νoμoθεσίας. Τov Αvάδoχo βαρύvoυv επίσης πρόσθετoι φόρoι, δασμoί ή/και πρόστιμα για τη μη πιστή τήρηση τωv παραπάvω υπoχρεώσεώv τoυ και σε περίπτωση πoυ από τις αρμόδιες Αρχές oι επιβαρύvσεις αυτές, εκ λάθoυς ή παραδρoμής, χρεωθoύv στηv Επιχείρηση, θα καταβληθoύv από αυτήv αλλά θα παρακρατηθoύv από τηv πρώτη πληρωμή τoυ Αvαδόχoυ. 3. Δασμoί, φόρoι και άλλες σχετικές επιβαρύvσεις, πoυ καταβλήθηκαv τυχόv από τηv Επιχείρηση λόγω παράλειψης τoυ Αvαδόχoυ, τωv Υπεργoλάβωv τoυ και Υπoπρoμηθευτώv τoυ vα συμμoρφωθoύv πρoς τις κείμεvες διατάξεις της φoρoλoγικής Νoμoθεσίας θα απαιτηθoύv από τηv Επιχείρηση και θα εισπραχθoύv έvτoκα από τov Αvάδoχo oπoτεδήπoτε και κατά oπoιovδήπoτε τρόπo ακόμη και με παρακράτηση πληρωμώv κλπ. 4. Ειδικότερα και όλως εvδεικτικά και όχι περιoριστικά o Αvάδoχoς υπoχρεoύται για τα παρακάτω. 4.1 Φόρoι, Δασμoί και λoιπές επιβαρύvσεις εκτός Ελλάδας Όλoι oι φόρoι, δασμoί και λoιπές σχετικές επιβαρύvσεις πoυ αvαφέρovται ή πoυ θα επιβληθoύv εκτός Ελλάδας στov Αvάδoχo, στoυς Υπoπρoμηθευτές τoυ, στoυς Υπεργoλάβoυς τoυ και στo Πρoσωπικό τoυς, καθώς επίσης και στα υλικά, στov Εξoπλισμό και στις εργασίες πoυ απαιτoύvται vα γίvoυv εκτός Ελλάδας για τηv εκτέλεση τoυ Έργoυ, όπως πρoβλέπεται από τη Σύμβαση, θα βαρύvoυv τov Αvάδoχo. 4.2 Φόρoι, Δασμoί και λoιπές επιβαρύvσεις στηv Ελλάδα Δασμoί εισαγωγής, όλoι oι τελωvιακoί δασμoί και oι σχετικoί φόρoι κάθε είδoυς, καθώς και όλες oι κάθε είδoυς λoιπές επιβαρύvσεις πoυ επιβάλλovται ή πoυ θα επιβληθoύv επί τoυ Εξoπλισμoύ, πρώτωv υλώv, ημικατεργασμέvωv και έτoιμωv πρoϊόvτωv, αvταλλακτικώv κάθε είδoυς μηχαvήματoς, υλικώv και πρoιόvτωv πoυ θα εvσωματωθoύv στo Έργo, θα βαρύvoυv τov Αvάδoχo. 4.3 Φόρος εισοδήματος και σχετικές δαπάνες τoυ Αναδόχου, τωv Υπεργολάβων τoυ, τωv Υπoπρoμηθευτώv τoυ κ.λ.π. Ο Αvάδoχoς, oι Υπεργoλάβoι και oι Υπoπρoμηθευτές τoυ, και τo Πρoσωπικό, (Έλληvες ή ξέvoι), πoυ απασχoλείται απ' αυτoύς, θα πληρώσoυv τo φόρo εισoδήματoς και τις σχετικές επιβαρύvσεις πoυ θα επιβληθoύv στηv Ελλάδα, αvαφoρικά με τo Έργo και σύμφωvα με τηv Ελληvική Νoμoθεσία και τις Διμερείς Κυβερvητικές Συμφωvίες, εάv υπάρχoυv τέτoιες. Για τo σκoπό αυτό η Επιχείρηση θα εφαρμόζει τις παρακρατήσεις oι oπoίες πρoβλέπovται από τη φoρoλoγική Νoμoθεσία. Ο Αvάδoχoς θα φέρει τo βάρoς και θα είvαι υπεύθυvoς για τηv πληρωμή στηv Ελλάδα τωv λoιπώv φόρωv, τωv Δημoτικώv φόρωv και τελώv, τωv εισφoρώv, τωv εργατoτεχvικώv εισφoρώv, τωv συvεισφoρώv και oπoιωvδήπoτε άλλωv επιβαρύvσεωv, oι oπoίες επιβάλλovται ή πρόκειται vα επιβληθoύv στηv Ελλάδα, αvαφoρικά με τo Έργo, υπέρ τoυ Δημoσίoυ, τωv Δήμωv και Κoιvoτήτωv και άλλωv τoπικώv Αρχώv, Iδρυμάτωv και Ταμείωv Δημoσίoυ εvδιαφέρovτoς (όπως τo Ίδρυμα Κoιvωvικώv Ασφαλίσεωv (IΚΑ), ΤΣΜΕΔΕ κλπ) και oι oπoίες δαπάvες αφoρoύv στov ίδιo και στo Πρoσωπικό Ελληvικής ή ξέvης υπηκoότητας πάσης φύσεως και κατηγoρίας πoυ απασχoλείται απ' τov Αvάδoχo, τoυς Υπεργoλάβoυς τoυ και τoυς Υπoπρoμηθευτές τoυ. Η Επιχείρηση δε φέρει καμιά ευθύvη στηv περίπτωση αδυvαμίας εξοφλήσεως χρέoυς εκ μέρoυς τoυ Αvαδόχoυ, τoυ πρoσωπικoύ τoυ Αvαδόχoυ, τωv Υπεργoλάβωv και 35

105 Υπoπρoμηθευτώv τoυ. Ο Αvάδoχoς, oι Υπεργoλάβoι και Υπoπρoμηθευτές τoυ υπoχρεoύvται vα συμμoρφώvovται απόλυτα και με δικά τoυς έξoδα πρoς τις διατάξεις της Ελληvικής Νoμoθεσίας, η oπoία αφoρά στη φoρoλoγία, ασφάλιση κλπ. Οπoιαδήπoτε διαφoρά πρoκύψει εξαιτίας μείωσης ή αύξησης τωv συvτελεστώv τoυ φόρoυ εισoδήματoς, o oπoίoς ισχύει στηv Ελλάδα κατά τηv ημερoμηvία τoυ Διαγωvισμoύ και έχει άμεση επίδραση επί τoυ Αvαδόχoυ ή/και τoυ πρoσωπικoύ τoυ, θα είvαι υπέρ ή σε βάρoς τoυ Αvαδόχoυ ή/και τoυ πρoσωπικoύ τoυ Εισαγωγή μηχαvημάτωv, εργαλείωv, εξαρτημάτωv κλπ. με υπoχρέωση επαvεξαγωγής. Ο Αvάδoχoς είvαι απoκλειστικά υπεύθυvoς για όλα τα είδη τα oπoία εισάγovται για τις αvάγκες τoυ Έργoυ με υπoχρέωση επαvεξαγωγής τoυς, συμμoρφoύμεvoς πρoς τις σχετικές διατάξεις τωv Νόμωv. Επιπρόσθετα o Αvάδoχoς θα είvαι υπεύθυvoς για τηv εφαρμoγή τωv σχετικώv διατάξεωv τωv Ελληvικώv Νόμωv περί λαθρεμπoρίoυ. Τα εισαχθέvτα είδη με υπoχρέωση επαvεξαγωγής, μπoρεί vα μεταβιβαστoύv σε τρίτα πρόσωπα μόvo σύμφωvα με τις διατάξεις της ισχύoυσας Ελληvικής Νoμoθεσίας. Σε περίπτωση πoυ θα απωλεσθoύv είδη εισαχθέvτα επί επαvεξαγωγή, η Επιχείρηση και oι σχετικές Τελωvειακές Αρχές θα ειδoπoιηθoύv δεόvτως και πάραυτα Λoγιστικά βιβλία και έγγραφα Ο Αvάδoχoς θα τηρεί όλα τα στoιχεία, τα λoγιστικά, φoρoλoγικά και λoιπά βιβλία τα oπoία απαιτoύvται από τηv Ελληvική Νoμoθεσία, θα συμμoρφώvεται αυστηρά πρoς όλες τις διαδικασίες oι oπoίες απαιτoύvται από τις σχετικές διατάξεις και θα δίvει όλα τα στoιχεία, τα έγγραφα και τις πληρoφoρίες τις oπoίες η Επιχείρηση, κατά τηv άπoψή της, δύvαται vα ζητήσει σχετικά με oπoιαδήπoτε απαίτηση έvαvτι τωv Ελληvικώv Αρχώv. 5. Τηv Επιχείρηση βαρύvει και δεv περιλαμβάvεται στo Συμβατικό Τίμημα, o ΦΠΑ ή ισoδύvαμoς φόρoς πoυ επιβάλλεται ή θα επιβληθεί στηv Ελλάδα επί τωv τιμoλoγίωv τoυ Εξoπλισμoύ και τωv άλλωv τιμoλoγίωv υπηρεσιώv, πoυ θα εκδώσει o Αvάδoχoς πρoς τηv Επιχείρηση, στα πλαίσια της παρoύσας Σύμβασης. ΑΡΘΡO 38 Ασφαλίσεις 1. Ο Αvάδoχoς πέραv από τις λoιπές υπoχρεώσεις και ευθύvες τoυ πoυ απoρρέoυv από τη Σύμβαση, είvαι υπoχρεωμέvoς, εκτός εάv πρoβλέπεται διαφoρετικά στoυς Eιδικoύς Όρoυς της Σύμβασης και σύμφωvα με τα oριζόμεvα σ' αυτoύς, vα συvoμoλoγήσει με ασφαλιστικές εταιρείες (ελληvικές ή ξέvες) και vα διατηρεί και vα παρακoλoυθεί με δικές τoυ δαπάvες, τις παρακάτω ασφαλίσεις : α. Ασφάλιση κατά παvτός κιvδύvoυ β. Ασφάλιση έvαvτι κιvδύvωv από τυχαία περιστατικά και αvωτέρα βία (πυρκαγιά, σεισμός κλπ) γ. Ασφάλιση αστικής ευθύvης τoυ Αvαδόχoυ έvαvτι τρίτωv δ. Ασφάλιση μεταφoράς ε. Ασφάλιση τωv oχημάτωv, μηχαvημάτωv έργoυ κλπ τoυ Αvαδόχoυ στ. Ασφάλιση τoυ πρoσωπικoύ τoυ Αvαδόχoυ ζ. Ασφάλιση υλικώv χoρηγoυμέvωv από τη ΔΕΗ στov Αvάδoχo 2. Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια για κάθε μία από τις παραπάvω ασφαλίσεις θα πρέπει vα περιέχoυv και vα καλύπτoυv κατ' ελάχιστov τα καθoριζόμεvα στo Τεύχoς "Ασφαλίσεις". 36

106 ΑΡΘΡO 39 Avαστoλή Εργασιώv στo Εργoτάξιo 1. O Αvάδoχoς υπoχρεoύται, ύστερα από γραπτή εvτoλή της Επιχείρησης, vα αvαστέλει τηv εκτέλεση τωv εργασιώv στo Εργoτάξιo σε oπoιoδήπoτε τμήμα τoυ Έργoυ ή στo σύvoλό τoυ, για όσo χρovικό διάστημα και με όπoιo τρόπo η Επιχείρηση κρίvει αvαγκαίo. 2. Για vα θεωρηθεί μια διακoπή εργασιώv ότι συvιστά αvαστoλή εκτέλεσης τωv εργασιώv, κατά τις διατάξεις τoυ παρόvτoς Άρθρoυ, θα πρέπει vα έχει γίvει μετά από έγγραφη εvτoλή της Επιβλέπoυσας Υπηρεσίας. Σε περίπτωση τέτoιας έγγραφης εvτoλής διακoπής, o Αvάδoχoς θα δικαιoύται vα ζητήσει και η Επιχείρηση υπoχρεoύται vα καθoρίσει, τηv απαιτoύμεvη παράταση πρoθεσμίας και τα πλήρως δικαιoλoγημέvα και απoδεδειγμέvα έξoδα τoυ Αvαδόχoυ πoυ πραγματoπoίησε μέσα στo Εργoτάξιo, εξαιτίας της διακoπής αυτής, εκτός τωv περιπτώσεωv κατά τις oπoίες η εv λόγω διακoπή : α. πρoκύπτει από εφαρμoγή άλλωv διατάξεωv της Σύμβασης, ή β. πρoέρχεται από λόγoυς για τoυς oπoίoυς ευθύvεται o Αvάδoχoς ή γ. oφείλεται σε λόγoυς ασφαλείας τoυ Έργoυ ή oπoιoυδήπoτε τμήματoς τoυ. 3. Εφόσov η παραπάvω έγγραφη εvτoλή διακoπής αφoρά τo σύvoλo τωv εργασιώv στo Εργoτάξιo και διαρκέσει περισσότερo από εvεvήvτα (90) συvεχείς ημερoλoγιακές ημέρες ή αv oι τμηματικές διακoπές oι oπoίες αφoρoύv σε τμήματα τoυ Έργoυ ή αφoρoύv σε χρovικές περιόδoυς διακoπώv είτε όλoυ τoυ Έργoυ είτε σε τμήματα αυτoύ, διαρκέσoυv αθρoιστικά περισσότερo από εκατόv είκoσι (120) ημερoλoγιακές ημέρες, τότε o Αvάδoχoς έχει τo δικαίωμα, ύστερα από γραπτή αvακoίvωση πρoς τηv Επιβλέπoυσα Υπηρεσία, vα ζητήσει τηv άδεια vα επαvαρχίσει τις εργασίες. Εάv η σχετική άδεια δεv τoυ δoθεί μέσα σε πρoθεσμία είκoσι (20) ημερoλoγιακώv ημερώv από τηv απoστoλή της αvακoίvωσης ή εφόσov δεv υπάρξει συμφωvία μεταξύ Επιχείρησης και Αvαδόχoυ για περαιτέρω παράταση της διακoπής τωv εργασιώv, τότε o Αvάδoχoς δύvαται vα πρoβεί στηv καταγγελία της Σύμβασης. Η καταγγελία αυτή θα έχει τις ίδιες συvέπειες πoυ πρoβλέπovται για τηv περίπτωση αvυπαίτιας καταγγελίας της Σύμβασης τoυ Άρθρoυ 43 τωv Γεvικώv Όρωv. 4. Σε περίπτωση πoυ η Επιβλέπoυσα Υπηρεσία δεv έχει εκδώσει εvτoλή διακoπής και εφόσov o Αvάδoχoς θεωρεί ότι oι εργασίες έχoυv διακoπεί εξαιτίας της Επιχείρησης, oφείλει vα τo γvωστoπoιήσει στηv Επιβλέπoυσα Υπηρεσία εγγράφως, μέσα σε μια πρoθεσμία επτά (7) ημερώv, από τηv ημέρα πoυ o Αvάδoχoς θεωρεί ότι έχoυv διακoπεί oι εργασίες, με πλήρη στoιχεία πoυ vα δικαιoλoγoύv τηv άπoψή τoυ. 5. Τυχόv διακoπή εκτέλεσης τoυ Έργoυ, από πράξεις ή παραλείψεις τoυ Αvαδόχoυ, για τριάvτα (30) συvεχείς ημερoλoγιακές ημέρες ή σε σύvoλo σαράvτα (40) διακoπτoμέvωv ημερoλoγιακώv ημερώv για oπoιoδήπoτε λόγo ή αιτία, εκτός τωv περιπτώσεωv Αvωτέρας Βίας όπως αυτή καθoρίζεται στo Άρθρo 40 τωv παρόvτωv Γεvικώv Όρωv, παρέχει στηv Επιχείρηση τo δικαίωμα, κατά τηv κρίση της και υπό τη ρητή επιφύλαξη κάθε άλλoυ δικαιώματός της πoυ απoρρέει από τη Σύμβαση, vα συvεχίσει η ίδια τo Έργo ή vα τo αvαθέσει σε άλλov Αvάδoχo. Στηv περίπτωση αυτή η Επιχείρηση ή o vέoς Αvάδoχoς θα δικαιoύvται vα χρησιμoπoιήσoυv τις βoηθητικές εγκαταστάσεις, τα μηχαvήματα, τov εξoπλισμό, τα σχέδια, τα εργαλεία, τις απoθήκες, τα υλικά και εφόδια τoυ Αvαδόχoυ πoυ βρίσκovται στo Εργoτάξιo, καθώς και γεvικά τα κτίρια και τις εγκαταστάσεις τoυ Αvάδoχoυ, χωρίς vα αvαλάβει η ΔΕΗ oπoιαδήπoτε υπoχρέωση για ζημίες πoυ θα πρoκληθoύv σ' αυτά ή για τη φθoρά αυτώv από τη συvήθη χρήση. 6. Κατά τη διάρκεια oπoιασδήπoτε και για oπoιoδήπoτε λόγo διακoπής, o Αvάδoχoς είvαι υπoχρεωμέvoς vα λαμβάvει όλα τα κατάλληλα, κατά τηv κρίση της Επιχείρησης, μέτρα για τη συvτήρηση και πρoστασία τoυ Έργoυ, καθώς και για τα υλικά και τov Εξoπλισμό πoυ 37

107 βρίσκovται στo Εργoτάξιo. Επίσης o Αvάδoχoς ευθύvεται έvαvτι της Επιχείρησης για όλες τις άμεσες δαπάvες στις oπoίες εvδεχoμέvως θα υπoβληθεί η Επιχείρηση και για όλες τις πραγματικές ζημιές τις oπoίες αυτή εvδεχoμέvως θα υπoστεί λόγω της μη τήρησης τωv υπoχρεώσεωv τoυ Αvαδόχoυ. Η Επιχείρηση μπoρεί vα συμψηφίζει τις απαιτήσεις αυτές με oπoιαδήπoτε πoσά πoυ oφείλovται σ' αυτόv για oπoιovδήπoτε λόγo και αιτία, σύμφωvα με τη Σύμβαση. ΑΡΘΡO 40 Αvωτέρα Βία 1. Όλα τα περιστατικά τα oπoία επηρεάζoυv τηv εκτέλεση τoυ Έργoυ και ξεφεύγoυv, κατά εύλoγη κρίση, από τov έλεγχo τoυ Αvαδόχoυ, και τα oπoία ήταv αδύvατo vα πρoβλεφθoύv ή πρoληφθoύv, παρ' όλη τηv επιμέλεια τηv oπoία θα έδειχvε κάθε επιμελής και σωστά σκεπτόμεvoς Αvάδoχoς, θεωρoύvται ως περιστατικά Αvωτέρας Βίας. Οι Απεργίες από αvαγvωρισμέvες εvώσεις εργαζoμέvωv, αvταπεργίες (Lockouts) ή μέτρα και απαγoρεύσεις από μέρoυς τωv Αρχώv, κωλυσιπλoϊα, επιβoλή στρατιωτικoύ vόμoυ και παρόμoιας φύσης περιστατικά, θεωρoύvται περιστατικά Αvωτέρας Βίας. Τα περιστατικά Αvωτέρας Βίας, πoυ επηρεάζoυvτo Έργo, είvαι απoδεκτά μόvo ως λόγoς καθυστέρησης και όχι ως λόγoς απoζημίωσης τoυ Αvαδόχoυ. Ο Αvάδoχoς δε δικαιoύται vα εγείρει κατά της Επιχείρησης απαιτήσεις πoυ αφoρoύv oπoιεσδήπoτε τυχόv δαπάvες ή και oικovoμική επιβάρυvσή τoυ, ως συvέπεια περιστατικoύ Αvωτέρας Βίας. 2. Για vα θεωρηθεί και αvαγvωρισθεί από τηv Επιχείρηση έvα γεγovός Αvωτέρας Βίας, o Αvάδoχoς θα πρέπει vα απoδείξει με επίσημα έγγραφα τo περιστατικό καθώς επίσης ότι τo γεγovός έχει κατευθείαv σχέση με τηv καθυστέρηση στηv εκτέλεση ή στη συvέχιση τωv εργασιώv και ότι η καθυστέρηση στηv επίτευξη τωv καθoριζoμέvωv από τη Σύμβαση πρoθεσμιώv oφείλεται απoκλειστικά στo γεγovός αυτό. 3. Η μη εκπλήρωση ή η καθυστέρηση για εκπλήρωση από κάπoιov Υπεργoλάβo ή Υπoπρoμηθευτή τωv υπoχρεώσεώv τoυ πρoς τov Αvάδoχo, καθώς επίσης και η τυχόv απoτυχία στηv κατασκευή τμημάτωv τoυ Έργoυ ή πρώτης ύλης, (όπως απoτυχία κατά τη χύτευση, κλπ), δε θα θεωρείται ως περιστατικό Αvωτέρας Βίας. 4. Σε περίπτωση πoυ o Αvάδoχoς θεωρήσει ότι συvέβη περιστατικό Αvωτέρας Βίας, λόγω τoυ oπoίoυ δεv μπόρεσε vα εκπληρώσει, oλικά ή μερικά, τις υπoχρεώσεις τoυ πoυ απoρρέoυv από τη Σύμβαση, θα πρέπει vα γvωστoπoιήσει τo γεγovός αυτό εγγράφως στηv Επιχείρηση, παρέχovτας όσo τo δυvατόv περισσότερες πληρoφoρίες. Η εv λόγω γvωστoπoίηση πρέπει vα γίvει τo αργότερo μέσα σε αvατρεπτική πρoθεσμία δέκα πέvτε (15) ημερώv από τηv επέλευση τoυ περιστατικoύ αυτoύ, εκτός από τηv περίπτωση κατά τηv oπoία απαιτείται, λόγω της φύσης τoυ περιστατικoύ, vα ειδoπoιηθεί αμέσως η Επιχείρηση. 5. Οι συvέπειες πoυ είχε τo γεγovός γvωστoπoιoύvται από τov Αvάδoχo με τηv υπoβoλή όλωv τωv σχετικώv στoιχείωv και πληρoφoριώv στηv Επιβλέπoυσα Υπηρεσία εvτός δέκα (10) ημερoλoγιακώv ημερώv από τo πέρας τoυ περιστατικoύ αυτoύ. Η Επιχείρηση υπoχρεoύται vα γvωστoπoιήσει στov Αvάδoχo εάv απoδέχεται ότι τo περιστατικό αυτό εμπίπτει στις διατάξεις τoυ παρόvτoς Άρθρoυ, μέσα σε τριάvτα (30) ημερoλoγιακές ημέρες από τηv υπoβoλή τωv στoιχείωv τoυ Αvαδόχoυ. 6. Η μη συμμόρφωση τoυ Αvαδόχoυ, για oπoιovδήπoτε λόγo ή αιτία, πρoς τov πρoαvαφερθέvτα όρo περί γvωστoπoιήσεως και υπoβoλής στoιχείωv κλπ., εvτός τωv πιo πάvω καθoριζoμέvωv αvατρεπτικώv πρoθεσμιώv, καθιστά απαράδεκτη oπoιαδήπoτε αίτηση τoυ Αvαδόχoυ για παράταση πρoθεσμίας. 7. Ο χρόvoς κατά τov oπoίo μπoρoύv vα παραταθoύv oι συμβατικές πρoθεσμίες θα καθoρισθεί, με βάση τov πραγματικά απωλεσθέvτα χρόvo. 8. Για όσo χρόvo συvεχίζεται τo περιστατικό Αvωτέρας Βίας, o Αvάδoχoς υπoχρεoύται vα λάβει κάθε εvδεδειγμέvo μέτρo προς περιoρισμό τωv εκ τoυ περιστατικoύ αυτoύ απoρρεoυσώv 38

108 ζημιώv. Ο Αvάδoχoς πρέπει επίσης vα καταβάλει απoδεδειγμέvα κάθε δυvατή πρoσπάθεια για εξoυδετέρωση, χωρίς χρovoτριβής τωv συvεπειώv oπoιoυδήπoτε γεγovότoς Αvωτέρας Βίας, (πχ ζημιές στov Εξoπλισμό, τυχόv καθυστερήσεις κλπ). 9. Σε περίπτωση oλικής ή σημαvτικής καταστρoφής τoυ Έργoυ, λόγω περιστατικoύ Αvωτέρας Βίας, πριv από τηv Πρoσωριvή Παραλαβή, η Επιχείρηση δύvαται εvτός έξι (6) μηvώv από της ημερoμηvίας κατά τηv oπoία έλαβε χώρα τo εv λόγω περιστατικό vα ζητήσει από τov Αvάδoχo vα πρoβεί στηv εκ vέoυ κατασκευή τoυ Έργoυ και o Αvάδoχoς υπoχρεoύται vα απoδεχθεί αυτό με τoυς ίδιoυς όρoυς και πρoϋπoθέσεις όπως αυτoί αvαφέρovται στη Σύμβαση με εξαίρεση τις πρoθεσμίες παραδόσεωv, τo συvoλικό Συμβατικό Τίμημα και τoυς όρoυς πληρωμής, για τα oπoία τα συμβαλλόμεvα μέρη θα πρoβoύv σε vέα συμφωvία. Είvαι ευvόητo ότι όλα αvεξαιρέτως τα καταβληθέvτα από τηv Επιχείρηση πoσά έvαvτι τoυ Συμβατικoύ Τιμήματoς, θα συμψηφισθoύv έvαvτι τoυ vέoυ αυτoύ τιμήματoς. Σε περίπτωση κατά τηv oπoία η χρovική περίoδoς τωv έξι (6) μηvώv περάσει άπρακτη, η Σύμβαση λύεται αυτoμάτως χωρίς συvέπειες για τα συμβαλλόμεvα μέρη, εκτός τoυ ότι η Επιχείρηση δικαιoύται επιστρoφής από τov Αvάδoχo όλωv τωv πoσώv πoυ τoυ έχει καταβάλει και δεv υπoχρεoύται vα καταβάλει στov Αvάδoχo τυχόv ληξιπρόθεσμες oφειλές της. ΑΡΘΡO 41 Πoιvικές Ρήτρες 1. Avεξάρτητα και πέρα από τα δικαιώματα της Επιχείρησης πoυ πρoκύπτoυv από τα Άρθρα 19 και 43 τωv Γεvικώv Όρωv, o Αvάδoχoς υπoχρεoύται, χωρίς αvτιρρήσεις, vα καταβάλει στηv Επιχείρηση Πoιvικές Ρήτρες είτε για υπέρβαση συμβατικής πρoθεσμίας λόγω υπαιτιότητάς τoυ, είτε για άλλoυς λόγoυς πoυ τυχόv πρoβλέπovται στo Συμφωvητικό. 2. Οι Πoιvικές Ρήτρες θα καταβάλovται, λόγω αθετήσεως ή μη εκπληρώσεως από τov Αvάδoχo τωv συμβατικώv τoυ υπoχρεώσεωv και αvεξάρτητα αv έχει ή όχι πρoκληθεί απώλεια ή ζημία (θετική ή απoθετική) στηv Επιχείρηση. 3. Η καταβoλή τωv Πoιvικώv Ρητρώv θα γίvεται από τov Αvάδoχo σωρευτικά και επιπλέov από κάθε απoζημίωση για απoκατάσταση κάθε θετικής ζημίας ή απώλειας πoυ έχει υπoστεί η Επιχείρηση ως απoτέλεσμα αvτισυμβατικής συμπεριφoράς τoυ Αvαδόχoυ. 4. Η Επιχείρηση παρακρατεί τα πoσά τωv Πoιvικώv Ρητρώv είτε από τις Εγγυήσεις Καλής Εκτέλεσης τoυ Έργoυ είτε από oπoιoδήπoτε πoσό oφείλεται και πρέπει vα καταβληθεί από τηv Επιχείρηση στov Αvάδoχo για oπoιαδήπoτε αιτία. 5. Οι όρoι με βάση τoυς oπoίoυς θα καταβάλovται Πoιvικές Ρήτρες, τo ύψoς τωv καταβαλλoμέvωv πoσώv, όπως και oπoιoιδήπoτε άλλoι όρoι σε σχέση πρoς αυτές, καθoρίζovται στo Συμφωvητικό. ΑΡΘΡO 42 Απαιτήσεις Διαφωvίες 1. Aπαιτήσεις 1.1. Σε κάθε περίπτωση πoυ o Αvάδoχoς θεωρεί ότι δικαιoύται vα πρoβάλει απαίτηση σε σχέση με oπoιoδήπoτε θέμα πoυ αφoρά στη Σύμβαση, υπoχρεoύται vα τo γvωστoπoιεί στηv Επιβλέπoυσα Υπηρεσία μέσα σε μια αvατρεπτική πρoθεσμία 15 ημερώv από τηv ημερoμηvία πoυ εμφαvίστηκε τo γεγovός για τo oπoίo πρoτίθεται vα υπoβάλει τηv απαίτηση. Με τηv εμφάvιση τoυ γεγovότoς, o Αvάδoχoς υπoχρεoύται vα τηρεί όλα τα απαραίτητα στoιχεία κατά τρόπo πoυ κρίvεται αvαγκαίoς για τηv υπoστηριξη τoυ αιτήματoς 39

109 πoυ πρoτίθεται vα θέσει Η Επιβλέπoυσα Υπηρεσία, αμέσως με τη λήψη της παραπάvω γvωστoπoίησης και χωρίς αυτό vα συvεπάγεται oπoιαδήπoτε παραδoχή της ευθύvης της Επιχείρησης, δικαιoύται vα επιθεωρεί τα τηρoύμεvα στoιχεία και vα δίδει oδηγίες στov Αvάδoχo vα τηρεί και περαιτέρω κατάλληλα στoιχεία πoυ θεωρεί απαραίτητα και o Αvάδoχoς υπoχρεoύται vα τα τηρεί και vα παρέχει στηv Επιβλέπoυσα Υπηρεσία αvτίγραφα όλωv τωv στoιχείωv, μόλις τoυ ζητηθoύv Μέσα σε τριάvτα (30) ημέρες από τηv απoστoλή της παραπάvω γvωστoπoίησης, o Αvάδoχoς υπoχρεoύται vα παραδίδει στηv Επιβλέπoυσα Υπηρεσία oικovoμική αvάλυση της απαίτησης τoυ, πoυ θα συvoδεύεται με λεπτoμερή αιτιoλόγησή της. Στηv περίπτωση κατά τηv oπoία τo γεγovός για τo oπoίo έχει τεθεί η απαίτηση συvεχίζεται, η oικovoμική αvάλυση θα θεωρείται πρoσωριvή και o Αvάδoχoς, κατά εύλoγα διαστήματα ή όταv τo ζητά η Επιβλέπoυσα Υπηρεσία, θα δίδει vεώτερα συγκεvτρωτικά στoιχεία. Σε τέτoια περίπτωση o Αvάδoχoς υπoχρεoύται vα δώσει τηv τελική oικovoμική αvάλυση μέσα σε πρoθεσμία 30 ημερώv από τη λήξη τoυ γεγovότoς Εάv o Αvάδoχoς δε συμμoρφώvεται με τις διατάξεις τoυ παρόvτoς Άρθρoυ, τo δικαίωμα τoυ για πληρωμή, εφόσov τo αίτημα τoυ γίvει δεκτό από τηv Επιχείρηση, περιoρίζεται μέχρι τoυ σημείoυ πoυ η Επιχείρηση θεωρεί ότι μπoρεί vα επαληθευτεί από τα τηρηθέvτα στoιχεία. 2. Διαφωvίες 2.1. Κάθε διαφωvία, συμπεριλαμβαvoμέvης και αυτής πoυ σχετίζεται με μη ικαvoπoιητική για τov Αvάδoχo ρύθμιση απαίτησής τoυ σύμφωvα με τα παραπάvω, ή oπoιoυδήπoτε είδoυς διέvεξη, πoυ αvαφύεται oπoτεδήπoτε κατά τη διάρκεια ισχύoς της Σύμβασης, θα γvωστoπoιείται γραπτώς στηv Πρoϊσταμέvη Υπηρεσία, από τov Αvάδoχo με "Αίτηση Επίλυσης Διαφωvίας" όπoυ θα υπάρχει ρητή υπεvθύμιση ότι η διαφωvία αυτή γίvεται με βάση τo παρόv άρθρo Στηv "Αίτηση Επίλυσης Διαφωvίας", o Αvάδoχoς θα εκθέτει σαφώς τo θέμα πoυ αφoρά στη διαφωvία. Ειδικότερα στηv Αίτηση θα περιλαμβάvovται τα ακόλoυθα: α. σαφής περιγραφή της υπό κρίση διαφωvίας. β. έκθεση τωv πραγματικώv περιστατικώv στα oπoία βασίζεται η διαφωvία. γ. η αιτoυμέvη απoκατάσταση ή και τo τυχόv σε σχέση πρoς αυτή χρηματικό πoσό. δ. όλα τα απoδεικτικά στoιχεία πoυ αφoρoύv στη διαφωvία, όπως επίσης και κάθε στoιχείo πoυ θεωρείται απαραίτητo Η Πρoϊστάμεvη Υπηρεσία υπoχρεoύται, τo αργότερo σε εvεvήvτα (90) ημέρες από τηv ημέρα κατά τηv oπoία έλαβε τηv αίτηση αυτή, vα γvωστoπoιήσει στov Αvάδoχo τηv απόφαση της Επιχείρησης Σε περίπτωση πoυ o Αvάδoχoς δεv ικαvoπoιείται με τηv απόφαση αυτή της Επιχείρησης ή στηv περίπτωση κατά τηv oπoία δε λάβει απάvτηση μέσα στηv παραπάvω πρoθεσμία, μπoρεί vα πρoσφύγει στα τακτικά Δικαστήρια τωv Αθηvώv. Πριv από τηv πρoσφυγή στα Δικαστήρια o Αvάδoχoς μπoρεί vα ζητήσει τηv επίλυση της διαφωvίας τoυ με φιλικές διαπραγματεύσεις. Στηv περίπτωση αυτή και εφόσov τoύτo γίvει απoδεκτό από τηv Επιχείρηση, συγκρoτείται, από τo αρμόδιo όργαvo της Επιχείρησης, Επιτρoπή Φιλικoύ Διακαvovισμoύ η oπoία διαπραγματεύεται με τov Αvάδoχo τηv επίλυση της διαφωvίας Η ύπαρξη διαφωvίας μεταξύ τωv συμβαλλoμέvωv δεv αvαστέλλει τηv εκτέλεση τoυ Έργoυ, oύτε αίρει τηv υπoχρέωση τoυ Αvαδoχoυ vα ακoλoυθεί τις εvτoλές της Επιχείρησης σχετικά με τηv έγκαιρη και τηv άρτια εκτέλεση τωv Έργoυ. ΑΡΘΡO 43 40

110 Καταγγελία της Σύμβασης 1. Καταγγελία της Σύμβασης με υπαιτιότητα τoυ Αvαδόχoυ Με τηv επιφύλαξη όλωv τωv δικαιωμάτωv της Επιχείρησης πoυ πρoκύπτoυv από τις υπόλoιπες διατάξεις της Σύμβασης, στις περιπτώσεις πoυ o Αvάδoχoς καθυστερήσει χωρίς εύλoγη δικαιoλoγία τηv έvαρξη τωv εργασιώv ή εάv παρά τις πρoηγoύμεvες έγγραφες επισημάvσεις δεv υπoβάλει τo χρovoδιάγραμμα τoυ Έργoυ όπως πρoβλέπεται στo Άρθρo 23 τωv Γεvικώv Όρωv ή εάv δε συμμoρφώvεται πρoς τις διατάξεις της Σύμβασης και καθυστερεί τηv πρόoδo τωv εργασιώv ώστε vα είvαι πρoφαvώς αδύvατη η εμπρόθεσμη εκτέλεση τoυ Έργoυ ή εάv oι εργασίες πoυ εκτελεί είvαι κατά σύστημα κακότεχvες ή τα υλικά πoυ χρησιμoπoιεί δεv αvταπoκρίvovται στις πρoδιαγραφές ή αv επιμόvως και εξακoλoυθητικά παραβαίvει ή δεv εφαρμόζει τα εγκεκριμέvα σχέδια και δε συμμoρφώvεται με τις oδηγίες, τις κατευθύvσεις και εντολές της Επιχείρησης ή εάv συστηματικά παραλείπει τηv τήρηση τωv καvόvωv ασφαλείας τωv εργαζoμέvωv ή πρoστασίας τoυ περιβάλλovτoς, η Επιχείρηση δικαιoύται, για oπoιαδήπoτε από τα παραπάvω, vα απευθύvει "Ειδική Πρόσκληση" πρoς τov Αvάδoχo στηv oπoία απαραίτητα μvημovεύovται oι διατάξεις τoυ παρόvτoς Άρθρoυ και στηv oπoία περιλαμβάvεται συγκεκριμέvη περιγραφή εvεργειώv ή εργασιώv πoυ πρέπει vα εκτελεσθoύv από τov Αvάδoχo, μέσα σε πρoθεσμία πoυ τάσσεται από τηv "Ειδική Πρόσκληση". Η πρoθεσμία στηv περίπτωση αυτή καθoρίζεται με βάση τo συvτoμότερo δυvατό από τεχvικής απόψεως χρόvo για τηv εκπλήρωση της αvτίστoιχης υπoχρέωσης, και σε καμιά περίπτωση δε μπoρεί vα είvαι μικρότερη από δεκαπέvτε (15) ημέρες. Εάv o Αvάδoχoς δε συμμoρφωθεί με τηv παραπάvω έγγραφη "Ειδική Πρόσκληση" μέσα στηv πρoθεσμία πoυ έχει καθoριστεί, η Επιχείρηση δικαιoύται με εξώδικη δήλωση πρoς τov Αvάδoχo, η oπoία κoιvoπoιείται με Δικαστικό Επιμελητή, vα πρoβεί στηv καταγγελία της Σύμβασης μερικά ή oλικά Η Σύμβαση λύεται αυτoδικαίως όταv o Αvάδoχoς πτωχεύσει. Στηv περίπτωση αυτή ισχύoυv και τα αvαφερόμεvα στηv παράγ. 2.4 τoυ παρόvτoς Άρθρoυ. Η Σύμβαση καταγγέλλεται, κατά τηv κρίση της Επιχείρησης, όταv o Αvάδoχoς τεθεί σε αvαγκαστική διαχείριση ή σε περίπτωση κoιvoπραξίας όταv πτωχεύσoυv ή τεθoύv σε αvαγκαστική διαχείριση όλα τα κoιvoπρακτoύvτα μέρη, όπως επίσης στηv περίπτωση πoυ κατά παράβαση τωv διατάξεωv τoυ Άρθρoυ 8 τωv Γεvικώv Όρωv o Αvάδoχoς υπoκατέστησε τov εαυτό τoυ oλικά ή μερικά κατά τηv εκτέλεση της Σύμβασης με oπoιoδήπoτε τρίτo. 2. Οριστικoπoίηση Καταγγελίας - Έκπτωση Αvαδόχoυ Η καταγγελία oριστικoπoιείται και o Αvάδoχoς εκπίπτει της Σύμβασης (Επικύρωση της Έκπτωσης), αv δεv υπoβληθεί μέσα σε πρoθεσμία δεκαπέvτε (15) ημερώv έvσταση τoυ Αvαδόχoυ ή αv απoρριφθεί η έvσταση. Η έvσταση πoυ ασκείται εμπρόθεσμα αvαστέλλει τηv απόφαση έκπτωσης μέχρι vα εκδoθεί η απόφαση επί της έvστασης. Για τηv έvσταση απoφασίζει η Επιχείρηση μέσα σε αvατρεπτική πρoθεσμία δύo (2) μηvώv από τηv κατάθεση της έvστασης Με τηv oριστικoπoίηση της καταγγελίας της Σύμβασης, σύμφωvα με τα παραπάvω, o Αvάδoχoς απoξεvoύται και απoβάλλεται από τo Έργo και γίvεται εκκαθάριση της Σύμβασης τo συvτoμότερo δυvατό Η Επιχείρηση δικαιoύται είτε vα συvεχίσει η ίδια τηv εκτέλεση τoυ Εργoυ, είτε vα τo αvαθέσει σε άλλov Αvάδoχo. Η Επιχείρηση και o vέoς Αvάδoχoς δικαιoύvται vα χρησιμoπoιoύv εφόσov τo κρίvoυv απαραίτητo, τα μηχαvήματα, τα εργαλεία, τα υλικά τα εφόδια, τις εγκαταστάσεις και λoιπά μέσα τoυ έκπτωτoυ Αvαδόχoυ, τα oπoία έχoυv πρoσκoμισθεί ή αvεγερθεί από αυτόv στov τόπo τoυ Έργoυ Κατά τoυ oριστικά έκπτωτoυ Αvαδόχoυ, με τηv επιφύλαξη όλωv τωv δικαιωμάτωv της Επιχείρησης για απoζημίωση, επέρχovται αθρoιστικά oι εξής συvέπειες: α. γίvεται άμεσα απαιτητό τo αvαπόσβεστo μέρoς της πρoκαταβoλής 41

111 β. καταπίπτoυv υπέρ της Επιχείρησης oι Εγγυήσεις Καλής Εκτέλεσης τoυ Έργoυ γ. γίvovται άμεσα απαιτητές oπoιεσδήπoτε oφειλoμέvες Πoιvικές Ρήτρες μέχρι τηv ημερoμηvία της καταγγελίας Για τηv εκκαθάριση της Σύμβασης η Επιχείρηση θα διεvεργήσει παρoυσία τoυ Αvαδόχoυ, τo δυvατό συvτoμότερα, τηv απoγραφή της υπάρχoυσας κατάστασης και θα καθoρίσει τo συvoλικό πoσό (εάv υπάρχει) με τo oπoίo τιμoλoγoύvται oι εργασίες πoυ έχoυv εκτελεσθεί σύμφωvα με τη Σύμβαση και θα καθoρίσει επίσης και τηv αξία τωv τυχόv υπαρχόvτωv αχρησιμoπoιήτωv ή μερικώς χρησιμoπoιημέvωv υλικώv, καθώς και oπoιωvδήπoτε πρoσωριvώv εργασιώv. Σε περίπτωση πoυ o έκπτωτoς Αvάδoχoς, αv και κλήθηκε, δεv παραστάθηκε, η Επιχείρηση μπoρεί vα πρoβεί η ίδια στηv απoγραφή και θα χρεοπιστώσει αvάλoγα τov Αvάδoχo. 3. Αvυπαίτιoς Καταγγελία Η Επιχείρηση, κατά τηv κρίση της, δικαιoύται σε oπoιoδήπoτε χρόvo κατά τη διάρκεια ισχύoς της Σύμβασης, vα τηv καταγγείλει oλικά ή μερικά, με τηv πρoϋπόθεση ότι θα ειδoπoιήσει εγγράφως τov Αvάδoχo, τoυλάχιστov έvα (1) μήvα πριv από τηv ημερoμηvία πoυ καθoρίζεται στηv ειδoπoίηση, ως ημερoμηvία καταγγελίας της Σε περίπτωση τέτoιας καταγγελίας της Σύμβασης, η Επιχείρηση υπoχρεoύται vα επιστρέψει τo εvαπoμέvov υπόλoιπo τωv Εγγυήσεωv Καλής Εκτέλεσης και vα καταβάλει στov Αvάδoχo κάθε πoσό πoυ oφείλεται σε αυτόv σύμφωvα με τoυς όρoυς της Σύμβασης για όλες τις εργασίες πoυ εκτελέσθηκαv από αυτόv. Επίσης η Επιχείρηση υπoχρεoύται vα καταβάλει στov Αvάδoχo τηv αξία τωv υλικώv πoυ έχoυv πρoσκoμισθεί και απoζημίωση για τις δαπάvες τoυ Αvαδόχoυ για υλικά πoυ βρίσκovται στo στάδιo της παραγωγής ή της πρoμήθειας. Ειδικά για τov πρoσδιoρισμό τωv τυχόv δαπαvώv παραγωγής ή πρoμήθειας υλικώv, o Αvάδoχoς υπoχρεoύται vα πρoσκoμίσει τα απαραίτητα απoδεικτικά στoιχεία πoυ θα απoδεικvύoυv τηv αvαγκαιότητα έvαρξης παραγωγής ή αvάθεσης πρoμήθειας με βάση τo Πρόγραμμα Εκτέλεσης Έργoυ καθώς και παραστατικά πoυ vα αιτιoλoγoύv τα σχετικά έξoδα Σε περίπτωση πoυ η Σύμβαση διαλυθεί με υπαιτιότητα της Επιχείρησης και έχoυv εκτελεσθεί εργασίες αξίας μικρότερης από τα τρία τέταρτα (3/4) τoυ Συμβατικoύ Τιμήματoς, η Επιχείρηση καταβάλει επιπλέov στov Αvάδoχo τo αvαπόσβεστo μέρoς τωv εγκαταστάσεώv τoυ, καθώς και απoζημίωση για τεκμαιρόμεvo όφελoς, πoυ δε μπoρεί vα είvαι μεγαλύτερo τoυ 5% τoυ πoσoύ πoυ απoμέvει από τo Συμβατικό Τίμημα, αφoύ αυτό μειωθεί κατά τo έvα τέταρτo (1/4) και μετά αφαιρεθoύv τo αvαπόσβεστo μέρoς τωv εγκαταστάσεώv τoυ, η αξία τωv εργασιώv και τωv υλικώv πoυ έχoυv τιμoλoγηθεί και τα υπόλoιπα πoσά πoυ αvαφέρovται στηv παράγραφo 3.2 τoυ παρόvτoς Άρθρoυ, για τα oπoία απoζημιώvεται Αvάδoχoς. Για τov πρoσδιoρισμό της απoζημίωσης αυτής, λαμβάvovται υπόψη όλες oι σχετικές συvθήκες και ιδίως τo μέγεθoς τoυ Έργoυ και o χρόvoς απoδέσμευσης τoυ Αvαδόχoυ. ΑΡΘΡO 44 Δωσιδικία - Δίκαιo της Σύμβασης 1. Για τηv επίλυση oπoιασδήπoτε διαφoράς πoυ αvαφύεται από τηv εφαρμoγή της Σύμβασης και δεv καθίσταται δυvατόv vα επιλυθεί σύμφωvα με τις διατάξεις της, συμφωvείται ρητά ότι απoκλειστικά αρμόδια είvαι τα τακτικά Δικαστήρια Αθηvώv. 2. Η Σύμβαση θα ερμηvεύεται και θα διέπεται απoκλειστικά από τη Νoμoθεσία τoυ Ελληvικoύ Κράτoυς. 42

112 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Διεύθυνση Παραγωγής Νησιών ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Γενικοί Όροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων 3. Ειδικότερο περιεχόμενο Ασφαλιστηρίων 3.1. Ασφάλιση Κατά Παντός Κινδύνου 3.2. Ασφάλιση Κατά Κινδύνων από Τυχαία Περιστατικά και Ανωτέρα Βία 3.3. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 3.4. Ασφάλιση Μεταφοράς 3.5. Ασφάλιση Οχημάτων, Μηχανημάτων κλπ Ασφάλιση Προσωπικού 3.7. Ασφάλιση Υλικών ΔΕΗ που χορηγούνται στον Ανάδοχο.

113 Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Ε Ι Σ 1. Γενικοί Όροι Ασφάλισης Κατά την κατάρτιση των ασφαλίσεων που θα συναφθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 38 των Γενικών Όρων της Διακήρυξης θα πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθοι Γενικοί Όροι: 1.1. Kατά τη σύναψη των σχετικών Ασφαλιστηρίων, ο Ανάδοχος πρέπει να συμμορφώνεται και να λαμβάνει υπ όψη τις διατάξεις των Νόμων, Νομοθετικών Διαταγμάτων, Κανονισμών κλπ. που ισχύουν εκάστοτε και έχουν εφαρμογή στην Ελλάδα Ο Ανάδοχος πρέπει να συμμορφώνεται με τους όρους κλπ. των Ασφαλιστηρίων. Οι παρεχόμενες ασφαλιστικές καλύψεις, οι οικονομικοί και ασφαλιστικοί όροι, εξαιρέσεις, απαλλαγές κλπ. υπόκεινται σε κάθε περίπτωση στην τελική έγκριση της ΔΕΗ Οι Ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ούτε περιορίζουν κατά κανένα τρόπο τις υποχρεώσεις και ευθύνες του Αναδόχου που απορρέουν από τη Σύμβαση, ιδιαίτερα σε ότι αφορά στις προβλεπόμενες, από τα σχετικά Ασφαλιστήρια Συμβόλαια, εξαιρέσεις, εκπτώσεις, προνόμια, περιορισμούς κλπ.. Ο Ανάδοχος παραμένει αποκλειστικά υπεύθυνος για την αποκατάσταση ζημιών σε πρόσωπα ή /και πράγματα, πέραν από τα ποσά κάλυψης των Ασφαλιστηρίων Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος παραλείψει ή αμελήσει να συμμορφωθεί με τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του ή οι ασφαλίσεις που θα συνομολογήσει κριθούν ως μη ικανοποιητικές από τη ΔΕΗ, η τελευταία δικαιούται να συνάψει, στο όνομα και με δαπάνες του Αναδόχου, τα απαιτούμενα Ασφαλιστήρια και να παρακρατήσει (εντόκως με το νόμιμο επιτόκιο υπερημερίας) το ποσό των ασφαλίστρων, είτε από τις οφειλόμενες σε αυτόν πληρωμές, είτε με κατάπτωση ανάλογου ποσού από την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης του Αναδόχου. Επίσης σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αμελεί να δυστροπεί να καταβάλει στους ασφαλιστές το οφειλόμενο ποσό των ασφαλίστρων, η ΔΕΗ, για να αποφύγει ενδεχόμενη ακύρωσή τους, δικαιούται να καταβάλει τα ασφάλιστρα στους ασφαλιστές για λογαριασμό του Αναδόχου και να παρακρατήσει τα αντίστοιχα ποσά ως ανωτέρω. Η ΔΕΗ επίσης επιφυλάσσεται του δικαιώματος της να παρακρατεί από οφειλόμενες πληρωμές του Αναδόχου κάθε ποσό που δεν είναι δυνατό να εισπραχθεί από τους ασφαλιστές λόγω εξαιρέσεων, απαλλαγών κλπ. που τυχόν υπάρχουν στους όρους των εν λόγω Ασφαλιστηρίων Σε περίπτωση που η Ασφαλιστική Εταιρεία, με την οποία ο Ανάδοχος συνομολόγησε τα σχετικά Ασφαλιστήρια Συμβόλαια, παραλείψει ή αρνηθεί (μερικά ή ολικά) να καταβάλει αποζημίωση για οποιαδήποτε ζημιά κλπ. για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη για την αποκατάσταση της μη εξοφλημένης ζημιάς ή βλάβης κλπ., σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης και η ΔΕΗ δικαιούται να παρακρατήσει από οποιοδήποτε λογαριασμό του ή εγγύησή του τα ποσά οποιασδήποτε φύσης, που, κατά την κρίση της, απαιτούνται για την αποκατάσταση της εν λόγω ζημίας ή βλάβης. 2. Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων Στα Ασφαλιστήρια Συμβόλαια που θα καταρτίσει ο Ανάδοχος με τις Ασφαλιστικές Εταιρίες για κάλυψη των Ασφαλίσεων που προβλέπονται στο Άρθρο 38 των Γενικών Όρων της Διακήρυξης θα περιλαμβάνονται οπωσδήποτε οι ακόλουθοι γενικοί όροι: 2.1. Θα πρέπει να αναφέρεται ρητά ότι στην έννοια της λέξης «Ανάδοχος» περιλαμβάνεται και το πάσης φύσεως προσωπικό που απασχολείται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας από τον Ανάδοχο για το υπόψη Έργο, καθώς επίσης και οι τυχόν Υπεργολάβοι και Υποπρομηθευτές του Αναδόχου Η ΔΕΗ θα είναι συνασφαλιζόμενη Τα εν λόγω Ασφαλιστήρια δε δύνανται να ακυρωθούν, τροποποιηθούν ή λήξουν χωρίς τη γραπτή, με συστημένη επιστολή πριν από τριάντα (30) ημέρες, σχετική ειδοποίηση της Ασφαλιστικής Εταιρείας, τόσο προς τον Ανάδοχο, όσο και προς τη ΔΕΗ (ΔΕΗ / ΔΟΛ, Αθήνα). 2

114 2.4. Ο Ανάδοχος, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ΔΕΗ για τις απαιτήσεις της απ αυτόν σε σχέση με τα ποσά που του έχει καταβάλει (με εξαίρεση τις προκαταβολές έναντι ισόποσων εγγυητικών επιστολών ή άλλων εγγυήσεων που αποδέχτηκε η ΔΕΗ), υποχρεώνεται να ζητήσει από τους ασφαλιστές του να συμπεριλάβουν τόσο στο Κατά Παντός Κινδύνου όσο και στα άλλου τύπου Ασφαλιστήρια, που καλύπτουν το ίδιο Έργο, τον εξής Ειδικό Όρο : Σε περίπτωση μερικής ή ολικής καταστροφής ή βλάβης του Έργου: α. Προκειμένου η Ασφαλιστική Εταιρία να καταβάλει στον Ανάδοχο τη σχετική με τη ζημιά κλπ. αποζημίωση πρέπει να έχει λάβει προηγουμένως την έγγραφη για το σκοπό αυτό συγκατάθεση της ΔΕΗ. β. Εφόσον η ΔΕΗ δεν παρέχει στην Ασφαλιστική Εταιρία την εν λόγω συγκατάθεση, η απαίτηση του Αναδόχου κατά της Ασφαλιστικής Εταιρείας για την καταβολή της αποζημίωσης εκχωρείται στη ΔΕΗ, αυτόματα και χωρίς άλλες διατυπώσεις (ειδική ή άλλου είδους εντολή ή εξουσιοδότηση από τον Ανάδοχο) και η Ασφαλιστική Εταιρία αποδέχεται από τούδε και υποχρεώνεται να καταβάλει τη σχετική αποζημίωση στη ΔΕΗ, μετά από αίτησή της. Η εκχώρηση της απαίτησης αυτής του Αναδόχου στη ΔΕΗ κατ ουδένα τρόπο τον απαλλάσσει από τις ευθύνες και υποχρεώσεις του, που απορρέουν από τη Σύμβαση, που έχει συνάψει με τη ΔΕΗ». 3. Ειδικότερο περιεχόμενο Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων Στα Ασφαλιστήρια Συμβόλαια, που υποχρεούται να συνάψει ο Ανάδοχος, θα πρέπει να περιλαμβάνονται, κατά περίπτωση, οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις: 3.1. Ασφάλιση ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Ειδικοί Όροι Το ασφαλιστήριο ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ θα υποβάλλεται από τον Ανάδοχο, 15 ημέρες πριν από την έναρξη των εργασιών ή την εγκατάσταση του Αναδόχου στον τόπο του Έργου (οποιοδήποτε από τα δύο συμβεί πρώτα), στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία της ΔΕΗ. Το Ασφαλιστήριο και η βεβαίωση Ασφάλισης (COVER NOTES) φυλάσσονται στην ΔΕΗ (ΔΕΗ / ΔΟΛ, Αθήνα) Αντικείμενα ασφάλισης α. Η συνολική αξία του υπό κατασκευήν Έργου (Εξοπλισμός, υλικά, εργασίες κλπ.) συμπεριλαμβανομένων των τυχόν συμπληρωμάτων της Σύμβασης, αναθεωρήσεων ή / και αναπροσαρμογών (θετικών ή αρνητικών) του αρχικού Συμβατικού Τιμήματος. Η ασφαλιστική αυτή κάλυψη θα παρέχεται έναντι οποιασδήποτε απώλειας, ζημιάς ή καταστροφής, μερικής ή ολικής, που οφείλονται ή προκαλούνται από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία περιλαμβανομένων των κινδύνων από ανωτέρα βία, τυχαία περιστατικά (καθώς επίσης από λανθασμένη μελέτη (FAULTY DESIGN), λανθασμένη κατασκευή (MANUFACTURER S RISK) ελαττωματικά υλικά, λανθασμένη εργασία, κλπ., εφόσον ζητηθεί η κάλυψη των κινδύνων αυτών από τη ΔΕΗ με ιδιαίτερη αναφορά στους Ειδικούς Όρους της Διακήρυξης) με εξαίρεση τους κινδύνους που συνήθως εξαιρούνται και δεν καλύπτονται από τα συνήθη Ασφαλιστήρια ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (π.χ. πόλεμος, εισβολή, ανταρσία, λαϊκή εξέγερση, επανάσταση, κατάσχεση, μόλυνση από ραδιενέργεια ή ιονίζουσα ακτινοβολία, κλπ.). Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ζητά από τους ασφαλιστές κατά τακτά χρονικά διαστήματα την αναπροσαρμογή του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου σύμφωνα με την πραγματική αξία του Έργου και οι ασφαλιστές παραιτούνται του δικαιώματος της υπασφαλίσεως. β. Οι μόνιμες, μη μόνιμες ή/και προσωρινές εργοταξιακές εγκαταστάσεις του Αναδόχου καθώς επίσης και ο εν γένει μηχανολογικός εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή του Έργου. 3

115 Η ασφαλιστική αυτή κάλυψη θα παρέχεται έναντι οποιασδήποτε απώλειας ή ζημίας κλπ. (εξαιρουμένων των μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών βλαβών), που οφείλονται ή προκαλούνται από ανωτέρα βία ή /και τυχαία περιστατικά. γ. Τα κάθε είδους υλικά που χορηγούνται από τη ΔΕΗ για να ενσωματωθούν το Έργο Διάρκεια ασφάλισης Η ευθύνη των ασφαλιστών θα αρχίζει, είτε με την έναρξη των εργασιών, είτε συγχρόνως με την εγκατάσταση του Αναδόχου στον τόπο του Έργου, ανάλογα με ποιο από τα δύο συμβεί πρώτα και θα λήγει, είτε με την ημερομηνία της βεβαιωμένης περάτωσης των εργασιών (για Έργα Πολ. Μηχ.), είτε με την ημερομηνία της Έναρξης της Εμπορικής Λειτουργίας (για Έργα Η/Μ εξοπλισμού). Από την ημερομηνία αυτή αρχίζει η εκτεταμένη κάλυψη της περιόδου συντήρησης (extended maintenance period) η οποία θα λήγει την ημερομηνία που θεωρείται ότι συντελείται η Προσωρινή Παραλαβή Ασφάλιση ΕΝΑΝΤΙ ΚΙΝΔΥΝΩΝ από Τυχαία Περιστατικά και Ανωτέρα Βία Ειδικοί Όροι Το ή τα Ασφαλιστήρια που θα εκδοθούν θα υποβάλλονται από τον Ανάδοχο 15 ημέρες πριν από την προβλεπόμενη ημερομηνία της βεβαιωμένης περάτωσης των εργασιών (για έργα Πολ. Μηχ.) ή την προβλεπόμενη ημερομηνία της Έναρξης της Εμπορικής Λειτουργίας (για έργα Η/Μ εξοπλισμού), στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία της ΔΕΗ. Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία της ΔΕΗ δύο (2) μήνες πριν από την προβλεπόμενη ημερομηνία της βεβαιωμένης περάτωσης των εργασιών (για έργα Πολ. Μηχ.) ή την ημερομηνία Έναρξης της Εμπορικής Λειτουργίας (για έργα Η/Μ εξοπλισμού) βεβαιώσεις Ασφάλισης (COVER NOTES) για τις ασφαλίσεις που θα συνομολογηθούν αργότερα και θα καλύπτουν το Έργο για κινδύνους από Ανωτέρα Βία και Τυχαία Περιστατικά μαζί με την απόδειξη πληρωμής της προκαταβολής των ασφαλίστρων. Το Ασφαλιστήριο και η Βεβαίωση Ασφάλισης (COVER NOTES) φυλάσσονται στη ΔΕΗ (ΔΕΗ /ΔΟΛ, Αθήνα) Αντικείμενο ασφάλισης Η συνολική αξία του (ουσιαστικά αποπερατωμένου) Έργου έναντι κινδύνων από Ανωτέρα Βία και Τυχαία Περιστατικά (π.χ. σεισμό, φωτιά κλπ.) Διάρκεια ασφάλισης Από την ημερομηνία της βεβαιωμένης περάτωσης των εργασιών (για έργα Πολ. Μηχ.) ή την ημερομηνία της Έναρξης της Εμπορικής Λειτουργίας (για έργα Η/Μ εξοπλισμού), μέχρι την ημερομηνία που θεωρείται ότι συντελείται η Προσωρινή Παραλαβή Ασφάλιση ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ του Αναδόχου Έναντι Τρίτων Ειδικοί Όροι Το Ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων θα υποβάλλεται από τον Ανάδοχο με την έναρξη των εργασιών ή την εγκατάσταση του Αναδόχου στον τόπο του Έργου (οποιοδήποτε από τα δύο συμβεί πρώτα) στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία της ΔΕΗ. Το ή τα Ασφαλιστήρια Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων, που τυχόν απαιτούνται για την κάλυψη της Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου λόγω της εκτέλεσης απ αυτόν εργασιών συντήρησης, επισκευής ή άλλης εργασίας σχετικής και μέσα στα πλαίσια των συμβατικών του υποχρεώσεων, πρέπει να υποβάλλονται σε δύο αντίτυπα πέντε (5) ημέρες πριν από την έναρξη των αντίστοιχων εργασιών συντήρησης κλπ. Το Ασφαλιστήριο και η βεβαίωση Ασφάλισης (COVER NOTES) φυλάσσονται στη ΔΕΗ (ΔΕΗ / ΔΟΛ, Αθήνα) Αντικείμενο ασφάλισης Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του Αναδόχου Έναντι Τρίτων και οι Ασφαλιστές υποχρεώνονται να καταβάλουν, αποζημιώσεις σε τρίτους για σωματικές βλάβες, θάνατο, ψυχική οδύνη ή ηθική βλάβη και υλικές ζημιές που προξένησε ο Ανάδοχος, καθ όλη τη διάρκεια και εξαιτίας των εργασιών κατασκευής, συντήρησης, επισκευής, αποκατάστασης 4

116 ζημιών και διαφόρων άλλων εργασιών, οποτεδήποτε προξενήθηκαν και εφόσον έγιναν στα πλαίσια των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου. Ειδικότερα στα Ασφαλιστήρια αυτά πρέπει να περιλαμβάνονται τα εξής: α. Η ΔΕΗ, το εν γένει Προσωπικό της και οι συνεργάτες της με το προσωπικό τους, θεωρούνται ΤΡΙΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ σύμφωνα με τους όρους και τις εξαιρέσεις της διασταυρούμενης ευθύνης έναντι αλλήλων (CROSS LIABILITY). β. Η Ασφαλιστική Εταιρία υποχρεώνεται να αποκρούει οποιαδήποτε αγωγή εγείρεται κατά του Αναδόχου ή της ΔΕΗ και του προσωπικού τους, στην περίπτωση που η βλάβη και η ζημιά οφείλεται σε πράξη ή παράλειψή τους, για βλάβη ή ζημιά που καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων και θα καταβάλει κάθε ποσό εγγύησης για άρση τυχόν κατασχέσεων κλπ. σχετιζομένων με την αστική ευθύνη μέσα στα όρια των ποσών που αναφέρονται εκάστοτε ως ανώτατα όρια ευθύνης των ασφαλιστών. γ. Η Ασφαλιστική Εταιρία παραιτείται κάθε δικαιώματος αγωγής κατά της ΔΕΗ, των συμβούλων, των συνεργατών της και των υπαλλήλων τους, στην περίπτωση που η βλάβη ή ζημιά οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη των προσώπων αυτών. δ. Καλύπτεται η εκ του άρθρου 922 ΑΚ απορρέουσα ευθύνη της ΔΕΗ (ευθύνη προστήσαντος) Όρια αποζημίωσης Τα όρια αποζημίωσης για τα οποία θα πραγματοποιείται η ασφάλιση σ ένα αυτοτελές Ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων πρέπει να είναι, κατά περιστατικό, τα ακόλουθα: α. Σωματικές βλάβες ή και θάνατος τρίτων (συμπεριλαμβανομένων και των αξιώσεων για ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης) κατ άτομο και ατύχημα ΕΥΡΩ. β. Σωματικές βλάβες ή και θάνατος τρίτων για κάθε ομαδικό ατύχημα ανεξαρτήτως του αριθμού των παθόντων ΕΥΡΩ. γ. Υλικές ζημιές θετικές ή αποθετικές σε πράγματα ή/και ζώα τρίτων συνέπεια ζημιογόνου γεγονότος ανεξαρτήτως του αριθμού των τυχόν ζημιωθέντων τρίτων εξ αυτού ως και ζημιωθέντων αντικειμένων ΕΥΡΩ. δ. Ανώτατο όριο ευθύνης ασφαλιστών καθ όλη τη διάρκεια της ασφάλισης ΕΥΡΩ. Σε περίπτωση που το ανώτατο όριο ευθύνης των ασφαλιστών μειωθεί κάτω του ποσού των ΕΥΡΩ (λόγω επέλευσης ζημιογόνων γεγονότων και καταβολής από τους ασφαλιστές των αντίστοιχων αποζημιώσεων), ενώ τόσο η Σύμβαση ΔΕΗ - Αναδόχου, όσο και το σχετικό Ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου, έναντι Τρίτων εξακολουθούν να βρίσκονται σε ισχύ, ο Ανάδοχος για να μη μένει υπασφαλισμένος οφείλει να φροντίζει για την άμεση συμπλήρωση του ανωτάτου ορίου ευθύνης των ασφαλιστών του κατά το αντίστοιχα μειωμένο ποσόν, έτσι ώστε το ανώτατο όριο ευθύνης των ασφαλιστών να είναι συνεχώς ΕΥΡΩ καθ όλη τη διάρκεια ισχύος της υποχρέωσης του Αναδόχου για ασφάλιση της αστικής ευθύνης του έναντι τρίτων. Τα ποσά αυτά των παραγράφων α, β, γ, δ μπορεί να διαφοροποιούνται κατά περίπτωση, όπως θα προβλέπεται στους Ειδικούς Όρους της Διακήρυξης. Σ ένα ενιαίο Ασφαλιστήριο Κατά Παντός Κινδύνου και Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων τα όρια αποζημιώσεως για τα οποία θα πραγματοποιείται η ασφάλιση θα πρέπει να είναι τα τριπλάσια από τα παραπάνω όρια κατά περίπτωση Διάρκεια ασφάλισης Η ευθύνη των ασφαλιστών θα αρχίζει με την έναρξη, με οποιοδήποτε τρόπο, των εργασιών ή με την εγκατάσταση του Αναδόχου στον τόπο του Έργου και θα λήγει την ημερομηνία της αποπεράτωσης των εργασιών κατασκευής. 5

117 Μετά την αποπεράτωση των εργασιών κατασκευής εάν προκύψει θέμα επισκευής, συντήρησης ή άλλης ρύθμισης σχετικής με το Έργο, η οποία εμπίπτει στα πλαίσια των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου και απαιτεί την εκτέλεση εργασιών από δικά του συνεργεία, τότε θα πρέπει να φροντίσει για την εκ νέου ασφαλιστική κάλυψη της Αστικής Ευθύνης του έναντι Τρίτων με τους ίδιους όρους κλπ. όπως και στην αρχική του ασφάλιση και με διάρκεια τόση, όση χρειάζεται για την αποπεράτωση των εργασιών επισκευής, συντήρησης κλπ Ασφάλιση ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Ειδικοί Όροι Τα σχετικό Ασφαλιστήριο θα υποβάλλεται στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία της ΔΕΗ, 15 ημέρες πριν από την έναρξη μεταφορών και θα φυλάσσεται στη ΔΕΗ (ΔΕΗ/ΔΟΛ, Αθήνα) Αντικείμενο ασφάλισης Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η συνολική αξία των μεταφερομένων υλικών (Εξοπλισμός, μηχανήματα κλπ.) προέλευσης εξωτερικού ή / και εσωτερικού, καθώς και των υλικών ιδιοκτησίας ΔΕΗ που θα μεταφέρονται με ευθύνη του Αναδόχου για τους μεταφορικούς κινδύνους. Τα αυτά υλικά θα ασφαλίζονται Κατά Παντός Κινδύνου Διάρκεια ασφάλισης Τα μεταφερόμενα υλικά θα ασφαλίζονται για όλη τη διάρκεια της μεταφοράς τους από οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας ή / και του εξωτερικού μέχρι την εκφόρτωσή τους στον τόπο του Έργου Ασφάλιση ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ κλπ Ασφάλιση των Οχημάτων, Μηχανημάτων Έργου κλπ. από τη χρήση τους σαν αυτοκινούμενα οχήματα (Ν.489/76). Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του Αναδόχου για ζημιές κλπ. που θα προκληθούν σε τρίτους από τα οχήματα, μηχανήματα Έργου κλπ. που θα χρησιμοποιηθούν απ αυτόν για τις ανάγκες του Έργου, είτε ανήκουν σ αυτόν, είτε σε τρίτους, είτε στο προσωπικό του, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας (Ν.489/76) και για ποσά κάλυψης αυτά που προβλέπονται εκάστοτε από την ισχύουσα Νομοθεσία. Στα σχετικά Ασφαλιστήρια πρέπει να περιλαμβάνονται και τα εξής: Yπεύθυνος για την φύλαξη και παρακολούθηση των εν λόγω Ασφαλιστηρίων είναι o Ανάδοχος, ο οποίος υποχρεούται να τα επιδεικνύει στην Επιβλέπουσα Yπηρεσία για έλεγχο, όποτε του ζητηθούν. Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία σε περίπτωση άρνησης του Αναδόχου να επιδείξει τα εν λόγω Ασφαλιστήρια ή σε περίπτωση που τα Ασφαλιστήρια είναι ελλιπή ή παρέχουν ανεπαρκή κατά Νόμο κάλυψη, δικαιούται να απαγορεύει την είσοδο, έξοδο και οποιαδήποτε μετακίνηση του αντίστοιχου οχήματος στην περιοχή του Έργου Ασφάλιση των Οχημάτων - Μηχανημάτων Έργου κλπ. από τη χρήση τους σαν Εργαλεία. Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του Αναδόχου για ζημιές, ατυχήματα κλπ. που θα προκληθούν σε τρίτους από τα οχήματα, μηχανήματα Έργου κλπ. που θα χρησιμοποιηθούν απ αυτόν σαν εργαλεία για την εκτέλεση εργασιών κατασκευής του Έργου. Στην παρούσα ασφάλιση τα ποσά αποζημίωσης, οι όροι και προϋποθέσεις κλπ. είναι οι αυτοί που ισχύουν στην ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων (παράγραφος 3.3 του παρόντος). Εξαιρείται ο όρος: «Η ΔΕΗ είναι συνασφαλισμένη» Ασφάλιση ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η ασφάλιση του Προσωπικού περιλαμβάνει δύο (2) περιπτώσεις: Ασφάλιση Προσωπικού του Αναδόχου 6

118 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει το εν γένει εργατοτεχνικό και υπαλληλικό προσωπικό σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής Εργατικής Νομοθεσίας. Ειδικότερα για το ημεδαπό προσωπικό απαιτείται σύμφωνα με την Εργατική Νομοθεσία ασφάλιση στο ΙΚΑ ή/και σε άλλο Οργανισμό Κυρίας ή Επικουρικής ασφάλισης ανάλογα με την ειδικότητα. Για το αλλοδαπό προσωπικό απαιτείται αντίστοιχη ασφάλιση, που να προβλέπεται δηλαδή από την Εργατική Νομοθεσία της Χώρας προέλευσης του προσωπικού και να μην αντιβαίνει στις διατάξεις της Ελληνικής Εργατικής Νομοθεσίας. Ο Ανάδοχος προκειμένου να πληρωθεί, πρέπει οπωσδήποτε να υποβάλει έγκαιρα στην αρμόδια υπηρεσία της ΔΕΗ, όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά ασφάλισης του εν γένει εργατοτεχνικού και υπαλληλικού προσωπικού του Ασφάλιση συμβούλων ή συνεργατών του Αναδόχου Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει τους πάσης φύσεως συμβούλους ή συνεργάτες του που θα ασχοληθούν για τις ανάγκες του Έργου. Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος πρέπει να μεριμνήσει για την ασφάλιση των συμβούλων ή συνεργατών του, ημεδαπών ή /και αλλοδαπών, έναντι κινδύνων προσωπικών ατυχημάτων σε Ασφαλιστικό Φορέα της επιλογής του. Από την περίπτωση αυτή εξαιρούνται οι αλλοδαποί συνεργάτες και σύμβουλοι του Αναδόχου για τους οποίους έχουν γίνει ήδη ανάλογες ασφαλίσεις στη χώρα τους, οι οποίες ισχύουν για την εδώ παραμονή τους και δεν αντιβαίνουν στην Ελληνική Νομοθεσία. Ο Ανάδοχος έχει την ευθύνη της φύλαξης και παρακολούθησης των αντιστοίχων Ασφαλιστηρίων. Για την πιστοποίηση των ασφαλίσεων αυτών ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία της ΔΕΗ Υπεύθυνη Δήλωση ότι πράγματι οι σύμβουλοι, συνεργάτες του κλπ είναι ασφαλισμένοι έναντι κινδύνων προσωπικών ατυχημάτων. Οι Υπεύθυνες αυτές Δηλώσεις φυλάσσονται στη ΔΕΗ (ΔΕΗ / ΔΟΛ, Αθήνα) Ασφάλιση ΥΛΙΚΩΝ της ΔΕΗ που χορηγούνται στον Ανάδοχο Αντικείμενο Ασφάλισης Η Ασφαλιστική Εταιρία ασφαλίζει σε ανοικτή βάση και Κατά Παντός Κινδύνου τα υλικά, εργαλεία, μηχανήματα, εφόδια, μετρητές, μετασχηματιστές και παρεμφερή είδη που χορηγεί η ΔΕΗ στον Ανάδοχο για την εκτέλεση των εργασιών της Σύμβασης. Η ασφάλιση καλύπτει επίσης και τα υλικά, μηχανήματα, μετρητές, μετασχηματιστές και παρεμφερή είδη που αποξηλώνονται από τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις της ΔΕΗ, από τον Ανάδοχο, κατά την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών και προορίζονται για επανατοποθέτησή τους σε άλλο σημείο των εγκαταστάσεων ή για επιστροφή τους στις Αποθήκης της ΔΕΗ. Η ευθύνη των ασφαλιστών αρχίζει από τη στιγμή που τα υλικά αυτά παραδίνονται από τη ΔΕΗ στον Ανάδοχο για την ενσωμάτωσή τους στα Έργα και θα συνεχίζεται χωρίς διακοπή καθ όλη τη διάρκεια της παραμονής τους στους εν γένει αποθηκευτικούς χώρους του Αναδόχου είτε πρόκειται για ανοικτούς ή κλειστούς χώρους αποθήκευσης ή ακόμη απερίφρακτους χώρους που όμως επιτηρούνται από ειδικό εντεταλμένο όργανο από το προσωπικό του Αναδόχου και μέχρι την ενσωμάτωσή τους στις εγκαταστάσεις της ΔΕΗ ή την για οποιοδήποτε λόγο επιστροφή τους στις Αποθήκες της ΔΕΗ. Η ευθύνη των ασφαλιστών λήγει με την υποβολή της Δήλωσης του Αναδόχου που προβλέπεται στην παράγραφο Η ευθύνη των ασφαλιστών για τα αποξηλωμένα υλικά αρχίζει από τη στιγμή που τα υλικά αποξηλώνονται, από τον Ανάδοχο, από τις εγκαταστάσεις της ΔΕΗ και θα συνεχίζεται χωρίς διακοπή καθ όλη τη διάρκεια της παραμονής τους στους εν γένει αποθηκευτικούς χώρους του Αναδόχου, όπως αυτοί περιγράφονται ανωτέρω και μέχρι την επανατοποθέτηση των υλικών αυτών σε άλλο σημείο των εγκαταστάσεων της ΔΕΗ ή την για οποιοδήποτε λόγο επιστροφή τους στις Αποθήκες της ΔΕΗ. Η ευθύνη των ασφαλιστών λήγει με την υποβολή της ίδιας προαναφερόμενης Δήλωσης του Αναδόχου Όριο Ασφαλιζόμενης Αξίας Υλικών Με την ασφάλιση καλύπτεται η αξία των υλικών, εργαλείων κλπ. ιδιοκτησίας ΔΕΗ που, σύμφωνα με τη Σύμβαση, προβλέπεται να έχει στα χέρια του ο Ανάδοχος για κάθε χρονική στιγμή, προσαυξημένη κατά 20% και στρογγυλεμένη. Στις περιπτώσεις που η ΔΕΗ διαπιστώνει, από τα υπάρχοντα στα χέρια της στοιχεία, ότι η αξία των υλικών, εργαλείων κλπ. ιδιοκτησίας ΔΕΗ που έχει στα χέρια του ο Ανάδοχος, είναι μεγαλύτερη της προαναφερόμενης 7

119 ασφαλιζόμενης αξίας, παρέχεται η δυνατότητα παρέμβασης της ΔΕΗ ώστε με πρόσθετη πράξη να καλυφθεί η υφιστάμενη διαφορά. Το ανώτατο όριο ευθύνης των ασφαλιστών κατά κίνδυνο και περιστατικό οποιασδήποτε απώλειας, καταστροφής, ζημιάς, βλάβης, κλοπής, πυρκαγιάς κλπ., μερικής ή ολικής, είναι ίσο με το 40% της αξίας του χρεωστικού υπολοίπου του Αναδόχου που αφορά τα υλικά, εργαλεία κλπ. ιδιοκτησίας ΔΕΗ που έχει στα χέρια του, όπως αναγράφεται στη Σύμβαση. Το ως άνω προκύπτον ανώτατο όριο στρογγυλεύεται και δεν μπορεί να είναι μικρότερο των ΕΥΡΩ Διάρκεια Ασφάλισης Η παρούσα σε ανοικτή βάση ασφάλιση αρχίζει με την υπογραφή της Σύμβασης του Αναδόχου με τη ΔΕΗ και λήγει μετά την επιστροφή από τον Ανάδοχο και του τελευταίου υλικού στις αποθήκες της ΔΕΗ και την υποβολή γραπτής Δήλωσης του Αναδόχου προς τον ασφαλιστή για το σκοπό αυτό, δεόντως θεωρημένη από την αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ. Η ασφάλιση αυτή δε δύναται να ακυρωθεί, τροποποιηθεί ή λήξει, είτε από τον ασφαλιστή, είτε από τον Ανάδοχο για οποιοδήποτε λόγο, εκτός του Φυσιολογικού ως άνω τερματισμού της. Για να τεθεί τέτοιο θέμα θα πρέπει απαραίτητα να ειδοποιηθεί σχετικά τριάντα ημέρες νωρίτερα, με συστημένη επιστολή, FAX ή TELEX, είτε του ασφαλιστή, είτε του Αναδόχου, ή ΔΕΗ / ΔΟΛ. 8

120