14SYMV

Transcript

1 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: :52:13 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΞΞ άάννθθηη ΑΑρρι ιι θθμμ.. ΠΠρρωωττ..:: // ΞΞ- -ΔΔΤΤΕΕ SYMV ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΣΟΥ ,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ ( 23% ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 6 : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΦΡΟΥΡΑΡΧΕΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΟΙΚΙΑ ΧΑΤΖΙΔΑΚΙ (ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΣΚΕΨΗΣ ΜΑΝΟΣ ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ)»ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ. Σήμερα στην Ξάνθη και στα γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης οι υπογεγραμμένοι Φώτιος Καραλίδης, Αντιπεριφερειάρχης Ξάνθης, κάτοικος Ξάνθης, που εκπροσωπεί με την ιδιότητά του αυτή, με βάση τις κείμενες διατάξεις την Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης και η εταιρεία ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Τ.Ε. που εδρεύει στην ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, 19ο χλμ Λεωφ. Λαυρίου, Τ.Κ , τηλ , φαξ , με Α.Φ.Μ και Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Κωνσταντίνο Νάκα σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας και με το από 946/ Πρακτικό του Δ.Σ. που θα καλείται στο εξής «ΑΝΑΔΟΧΟΣ», συμφώνησαν και έκαναν αποδεκτά τα εξής : Στο Δημόσιο Μειοδοτικό διαγωνισμό που διενεργήθηκε στις 19/11/2013 κατακυρώθηκε, ύστερα από την 446/2014 απόφαση της 23/2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΠΑΜΘ η ανάθεση προμήθειας μουσικών οργάνων και σχετικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του έργου «Αναστήλωση Φρουραρχείου Ξάνθης Οικία Χατζιδάκη (Πολυχώρος Τέχνης και Σκέψης Μάνος Χατζιδάκις) της Περιφέρειας ΑΜΘ (Π.Ε. Ξάνθης) στην εταιρία ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Τ.Ε..

2 Ύστερα από τα ανωτέρω ο πρώτος των συμβαλλομένων με την προαναφερόμενη ιδιότητα του αναθέτει την προμήθεια μουσικών οργάνων και σχετικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του έργου «Αναστήλωση Φρουραρχείου Ξάνθης Οικία Χατζιδάκι (Πολυχώρος Τέχνης και Σκέψης Μάνος Χατζιδάκις) της Περιφέρειας ΑΜΘ (Π.Ε. Ξάνθης) στον ανάδοχο ο οποίος αναλαμβάνει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους παρακάτω όρους : A Ρ Θ Ρ Ο 1ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ & ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Αντικείμενο της σύμβασης είναι: 1. Η προμήθεια των παρακάτω ειδών, όπως ακριβώς περιγράφονται στον παρόντα πίνακα Α/ΑΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ΤΕΜ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, ΜΟΝΤΕΛΟ, ΤΙΜΗ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΑΡΚΑ, Κ.Λ.Π. ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΟΑΝΔΩΝ ΜΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΜΕ ΦΠΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΦΠΑ ΟΜΑΔΑ 2: Μουσικά όργανα και σχετικός εξοπλισμός 33. K1 Κάθισμα πιάνου Μαύρο γυαλιστερό, Ξύλινο, Παραλληλόγραμμο με θήκη για βιβλία κάτω από το κάθισμα CPV PB55 BKP VBK MAYPO, STAGG Κάθισμα πιάνου Μαύρο γυαλιστερό, Ξύλινο, Παραλληλόγραμμο με θήκη για βιβλία κάτω από το κάθισμα 130,00 159,90 390,00 479, Π1 Πιάνο με ουρά, Μαύρο γυαλιστερό Πληκτρολόγιο : 88 Πλήκτρα Πεντάλ : 3 BASS SUSTAIN Χρώμα : Μαύρο Γυαλιστερό Διαστάσεις ( Π Χ Υ Χ Β) 146cm Χ 99cm X 151cm (+-5%) Βάρος : 261kg (+-5%) CPV Α1 Αναλόγιο ορχήστρας με ξύλινη πλάτη (καρυδιά) Ελάχιστο ύψος 90 cm Μέγιστο ύψος : 142cm Μέγιστο βάρος φόρτωσης 6 kg CPV GB-1 MAYPO, YAMAHA Πιάνο με ουρά, Μαύρο γυαλιστερό Πληκτρολόγιο : 88 Πλήκτρα Πεντάλ : 3 BASS SUSTAIN (αριστερό πεντάλ una corda, μεσαίο πεντάλ sostenuto, δεξί πεντάλ Sustain) Χρώμα : Μαύρο Γυαλιστερό Διαστάσεις ( ΠΧΥΧΒ)146 cm Χ 99cm X 151cm Βάρος : 261 kg 19RSM-310, PROEL Αναλόγιο ορχήστρας με ξύλινη πλάτη (καρυδιά) Ελάχιστο ύψος 90cm Μέγιστο ύψος : 142 cm Μέγιστο βάρος φόρτωσης 6 kg 9.900, , , ,00 90,00 110, , ,30 ΣΥΝΟΛΑ ΟΜΑΔΑΣ 2: , , , ,00

3 2. Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται το κόστος μεταφοράς, συναρμολόγησης και τοποθέτησής τους, όπου απαιτείται και αναλόγως της φύσεως του κάθε είδους, που συμπεριλαμβάνονται στην τελική τιμή, δηλαδή στα ,00 με ΦΠΑ ( 23% ) A Ρ Θ Ρ Ο 2ο ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ 1. Η προμήθεια των ειδών, συμπεριλαμβανομένης της παραλαβής τους θα γίνει εντός 90 ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση της Υπηρεσίας που διεξάγει το διαγωνισμό. 2. Σε περίπτωση που κάποιο είδος παραληφθεί ή διαπιστωθεί μετά την παραλαβή του μη λειτουργικό ή με φθορές οφείλει να αντικατασταθεί εντός μίας εργάσιμης ημέρας από την ανάλογη ειδοποίηση της Υπηρεσίας που διεξάγει το διαγωνισμό. 3. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος/προμηθευτής αρνηθεί την αντικατάσταση προβληματικού είδους τότε εφαρμόζονται οι διαδικασίες των διατάξεων του άρθρου 34 του π.δ. 118/2007 περί κηρύξεως του προμηθευτή έκπτωτου μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. 4. Η σύμβαση ολοκληρώνεται με την παράδοση, την παραλαβή των προς προμήθεια υλικών και όπου χρειάζεται ή απαιτείται από τη φύση του προμηθευόμενου είδους την συναρμολόγηση, την εγκατάσταση και την συντήρησή του, χωρίς όμως να παύει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση από τυχόν εγγυήσεις, συντηρήσεις ειδών κ.λπ. μετά την παραλαβή. 5. Η παράδοση και παραλαβή των προς προμήθεια ειδών δεν αίρει την υποχρέωση αντικατάστασης προβληματικών, φθαρμένων ή μη λειτουργικών ειδών του αναδόχου/προμηθευτή και μετά την παραλαβή τους. Επίσης δεν απαλλάσσεται από οποιαδήποτε υποχρέωση προς συντήρηση, εγγύηση ή επισκευή στα πλαίσια της σύμβασης και ανάλογα με τη φύση του κάθε προμηθευόμενου είδους. A Ρ Θ Ρ Ο 3ο ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Τα ζητούμενα είδη πρέπει να είναι καλής ποιότητας, λειτουργικά και με χαρακτηριστικά όπως και όπου αναγράφονται στην στήλη με τίτλο «ΕΙΔΟΣ» του Δ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ της διακήρυξης.

4 Άρθρο 4ο ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης, ο προμηθευτής κατέθεσε την υπ αρ. NO GRH / εγγυητική επιστολή ύψους της τράπεζας ALFA BANK σύμφωνα τις διατάξεις του άρθρου 25, παράγραφος 5, του π.δ. 118/2007. Για την καλή λειτουργία του εξοπλισμού, ο ανάδοχος θα καταθέσει με την οριστική παραλαβή της προμήθειας εγγυητική καλής λειτουργίας το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ σύμφωνα με το άρθρο 8 της Διακήρυξης. Η εγγύηση θα επιστραφεί μετά από 36 μήνες. Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης του έργου ή κακής/ελαττωματικής του λειτουργίας η παρούσες εγγυήσεις δεσμεύονται από την Υπηρεσία. Άρθρο 5 ο ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ Η περίοδος Εγγύησης καλής λειτουργίας ξεκινά από την παραλαβή του εξοπλισμού και η διάρκειά της είναι 3 έτη. Ο Ανάδοχος, μετά την Οριστική Παραλαβή του Έργου, είναι υποχρεωμένος να υπογράψει με την Αναθέτουσα Αρχή, σύμβαση εγγύησης για την προσφερόμενη από αυτόν Περίοδο Εγγύησης. Κατά την περίοδο εγγύησης τοποθέτησης και καλής λειτουργίας ο προμηθευτής αναλαμβάνει δωρεάν το κόστος συντήρησης, όλα τα παράπλευρα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και αμοιβής προσωπικού, αξίας ανταλλακτικών, εξαρτημάτων (πλην αναλωσίμων), που κρίνονται κάθε φορά απαραίτητα για τη διόρθωση του αντίστοιχου προβλήματος. Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να ορίσει στην προσφορά του τα είδη που θεωρούνται αναλώσιμα καθώς και του όρους εγγύησης τοποθέτησης και καλής λειτουργίας ΑΡΘΡΟ 6ο ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Τυχόν τροποποιήσεις της σύμβασης, που θα προκύψουν κατά την διάρκεια εκτέλεση αυτής, μπορεί να ισχύσουν υπό την προϋπόθεση ότι θα συμφωνήσουν εγγράφως προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, και ύστερα από έγκριση του αρμοδίου οργάνου. Α Ρ Θ Ρ Ο 7ο ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 1. Η πληρωμή του προμηθευτή γίνεται από το Περιφερειακό Ταμείο ΑΜΘ την μετά την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών.

5 2. Τον ανάδοχο βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις υπέρ τρίτων. Α Ρ Θ Ρ Ο 8ο ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙ 1. Για όσα θέματα δεν αναφέρονται στη σύμβαση ισχύουν τα αναφερόμενα στη Διακήρυξη. 2. Σε περίπτωση που δεν εκτελεσθεί κάποιος από τους όρους της Διακήρυξης ή της σύμβασης θα εφαρμόζονται οι σχετικές κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις στις οποίες εμπίπτει η παρούσα. 3. Σε περίπτωση διαφορών αρμόδια για την επίλυση είναι τα Δικαστήρια του Ν. Ξάνθης. Ο Ι Σ Υ Μ Β Α Λ Λ Ο Μ Ε Ν Ο Ι Για την Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης Ο Αντιπεριφερειάρχης Ο ανάδοχος Καραλίδης Φώτιος