14SYMV

Transcript

1 ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. Δ.34/2012/2-1 Δημόσιου ανοικτού Διαγωνισμού 14SYMV ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «STERIMED ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ- ΡΕΙΑ Α.Ε, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» για την υλοποίηση του έργου «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛHΤΩΝ» CPV Συμβατικού Τιμήματος ,50 συμπεριλαμβανομένου του 13% Φ.Π.Α. 0

2 ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ. Δ.34/2012/2-1 Στις Σέρρες σήμερα την 26 Σεπτεμβρίου του έτους 2013, οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: Αφενός Το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών που εδρεύει στο 3 ο χλμ επί της Εθνικής οδού Σερρών-Δράμας και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας Συμβάσεως από τον Διοικητή Δρ. Εμμανουηλίδη Ξενοφώντα, και το οποίο στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα Σύμβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή». και αφετέρου Η εταιρεία με την επωνυμία STERIMED ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗ- ΤΩΝ που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, ΚΤΗΡΙΟ «Κ.Ε.Μ.Α Β. ΕΛΛΑΔΟΣ» ΒΙ.ΠΕ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Γ Φάση, Ο.Τ 52β, Τ.Θ 1370 Σίνδος Θεσ/νίκη, ΤΗΛ , FAX: , και εκπροσωπείται νόμιμα από την Κα ΣΤΑΜΟΥ ΜΑΡΙΑ ì ε αριθμό φορολογικού μητρώου , που υπάγεται στη ΔΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ και η οποία στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα Σύμβαση ως «η Ανάδοχος εταιρεία», Λαμβάνοντας υπόψη : 1) Την υπ. αριθ.δ.34/2012 Διακήρυξη του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών για την υλοποίηση του έργου: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛHΤΩΝ» CPV ) Την από και με αριθ. Πρωτ. 1933/ προσφορά του υποψηφίου Αναδόχου, που υποβλήθηκε στο πλαίσιο του Διαγωνισμού της προαναφερόμενης Διακηρύξεως. 3) Την υπ. αριθ. TAKTIKH 23 η / (Θέμα 18ο ΟΙΚ.) απόφαση του Δ.Σ του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών, με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού της προαναφερόμενης Διακήρυξης, στον Ανάδοχο με ΑΔΑ: ΒΠ9Σ ) Τον υπ. αριθ. Ν.3846/ , άρθρο 3 Α, παρ. 1, που συμπληρώνει το άρθρο 3 του Ν.3580/07 σχετικά με την έγκριση Συμβάσεως από τον Φορέα Διενέργειας. 5) Την υπ αριθ.πρωτ. 1313/ Ανάληψη Υποχρέωσης και με ΑΔΑ: ΒΛ9Σ ΧΟ. Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: ΑΡΘΡΟ 1 ο. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ Με την παρούσα, το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών αναθέτει στην εταιρεία με την επωνυμία STERIMED ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, η οποία αναλαμβάνει, έναντι της αμοιβής των , % = ,50, τη διαχείριση των επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων, που παράγει το Νοσοκομείο καθώς και τα Κέντρα Υγείας αυτού, που υπάγονται στην αρμοδιότητά του. Αναλυτικά οι μονάδες που θα πρέπει να καλυφθούν είναι : 1

3 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΚΥ Ν. ΖΙΧΝΗΣ ΚΥ ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΚΥ ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ ΚΥ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ ΚΥ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΥ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ -ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΗ 1Α. ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΚΙΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΜΙΓΩΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ (ΕΑΑΜ) ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙ- ΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΜ ΤΙΜΗ/ ΜΜ ΔΑΠΑΝΗ/ ΕΤΟΣ ΦΠΑ ΔΑΠΑΝΗ + ΦΠΑ Κόστος Επεξεργασίας των ΕΑΑΜ, του Νοσοκομείου με Αποστείρωση Ανά/κιλό 0, ,00 13% ,40 στο «ΚΕΜΑ Βορείου Ελλάδος» Κόστος Συλλογής-Μεταφοράς των ΕΑΑΜ του Νοσοκομείου, προς Αποστείρωση Ανά/κιλό 0, ,00 13% ,50 στο «ΚΕΜΑ Βορείου Ελλάδος» Συνολικό Κόστος για την ολική διαχείριση των ΕΑΑΜ του Νοσοκομείου, με Αποστείρωση στο «ΚΕΜΑ Βορείου Ελλάδος» 0, ,00 13% ,90 Η συνολική ετήσια δαπάνη για την ολική διαχείριση των ΕΑΑΜ του Νοσοκομείου, με Αποστείρωση στο «ΚΕΜΑ Βορείου Ελλάδος είναι: ,00 +13%=86.817,90 Σύμφωνα με την προσφορά της εταιρείας, στην τιμή του κόστους για τις εργασίες συλλογής μεταφοράς των επικίνδυνων αποβλήτων αμιγώς μολυσματικών (ΕΑΑΜ) ανά κιλό, για το Γ.Ν. Σερρών περιλαì - βάνεται η συλλογή - μεταφορά τους εκτός Υγειονομικής Μονάδας και συγκεκριμένα: (α) οι εργασίες συλλογής - μεταφοράς τους με παράδοση στις εγκαταστάσεις της εταιρείας μας «ΚΕΜΑ Βορείου Ελλάδος», (β) η διάθεση των απαραίτητων περιεκτών δευτερογενούς συσκευασίας για την οδική μεταφορά των ΕΑΑΜ εκτός Υ.Μ. (η εταιρεία μας χρησιμοποιεί πολλαπλών χρήσεων πιστοποιημένους κατά ADR, τροχήλατους ειδικούς κάδους δευτερογενούς συσκευασίας, σύμφωνα με τον επιτρεπτό τρόπο μεταφοράς συσκευασίας που αναφέρεται στη Διακήρυξη και στην ΚΥΑ146163/2012), (γ) η απαιτούμενη διάθεση ψυκτικού θαλάμου στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών με ενσωματωμένη ψηφιακή ζυγαριά στη βάση του, για την προσωρινή αποθήκευση των ΕΑΑΜ. Στη συνολική τιμή του κόστους της ολικής διαχείρισης των επικίνδυνων αποβλήτων αμιγώς μολυσματικών (ΕΑΑΜ) ανά κιλό, για το Γ.Ν. Σερρών περιλαμβάνεται η ολική εκτός Υγειονομικής Μονάδας διαχείριση των ΕΑΑΜ με την μέθοδο της αποστείρωσης και συγκεκριμένα: (α) οι εργασίες συλλογής - μεταφοράς τους με παράδοση στις εγκαταστάσεις της εταιρείας μας «ΚΕΜΑ Βορείου Ελλάδος», (β) η επεξεργασία τους στη σταθερή εγκατάσταση μας «ΚΕΜΑ Βορείου Ελλάδος» με τη μέθοδο της υ- γρής αποστείρωσης, (γ) η τελική διάθεση των επεξεργασμένων ΕΑΑΜ στο ΧΥΤΑ Μαυροράχης, (δ) η διάθεση των απαραίτητων περιεκτών δευτερογενούς συσκευασίας για την οδική μεταφορά των ΕΑΑΜ εκτός Υ.Μ. (η εταιρεία μας χρησιμοποιεί πολλαπλών χρήσεων πιστοποιημένους κατά ADR, τροχήλατους ειδικούς κάδους δευτερογενούς συσκευασίας, σύμφωνα με τον επιτρεπτό τρόπο μεταφοράς συσκευασίας που αναφέρεται στη Διακήρυξη και στην ΚΥΑ146163/2012). 2

4 (ε) η απαιτούμενη διάθεση ψυκτικού θαλάμου στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών με ενσωματωμένη ψηφιακή ζυγαριά στη βάση του, για την προσωρινή αποθήκευση των ΕΑΑΜ. Τα ανωτέρω στο εξής θα καλούνται «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗ- ΤΩΝ ΑΜΙΓΩΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ (ΕΑΑΜ) ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, τα οποία αναλυτικά περιγράφονται στην υπ αριθ. Δ.34/2012 Διακήρυξη για την Διαχείριση των «Ιατρικών Αποβλήτων» του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών και στην προσφορά του Αναδόχου, στην οποία αναφέρονται οι τεχνικές προδιαγραφές της προσφερόμενης υπηρεσίας και η οποία προσφορά αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης. 1Β. ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΚΙΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΜΙΓΩΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ (ΕΑΑΜ) ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ STERIMED Α.Ε (1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΜ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ/ ΜΜ ΔΑΠΑΝΗ/ ΕΤΟΣ Κόστος Επεξεργασίας των ΕΑΑΜ, των Κέντρων Υγείας Ανά /κιλό κιλά, με Αποστείρωση στο «ΚΕΜΑ Β. Ελλάδος» Κόστος Συλλογής - Μεταφοράς των ΕΑΑΜ για τα Κέντρα ανά δρομολόγιο 12 Υγείας Γ.Ν Σερρών, προς Αποστείρωση στο «ΚΕΜΑ Βορείου δρομολό- Ελλάδος». Ενιαίο δρομολόγιο για όλα τα Κέντρα Υγείας για αρμοδιότητας του Γ.Ν Σερρών Συνολικό Κόστος για την ολική διαχείριση των ΕΑΑΜ των Κέντρων Υγείας, με Αποστείρωση στο «ΚΕΜΑ Βορείου Ελλάδος» 0,68 120,00 ΦΠΑ ΔΑΠΑΝΗ + ΦΠΑ 2.380,00 13% 2.689, ,00 13% 1.627, , ,60 Η συνολική ετήσια δαπάνη για την ολική διαχείριση των ΕΑΑΜ των Κέντρων Υγείας, με Αποστείρωση στο «ΚΕΜΑ Βορείου Ελλάδος είναι: 3.820,00 +13%=4.316,60. Σύμφωνα με την προσφορά της εταιρείας, στην τιμή ειδικά του κόστους για τις εργασίες συλλογής - ì ε- ταφοράς των ΕΑΑΜ ανά κιλό, από τα Κέντρα Υγείας αρμοδιότητας του Γ.Ν. Σερρών ανά δρομολόγιο (ενιαίο δρομολόγιο για όλα τα Κέντρα Υγείας αρμοδιότητας του Γ.Ν Σερρών), περιλαμβάνεται η συλλογή - μεταφορά τους εκτός Υγειονομικής Μονάδας και συγκεκριμένα: (α) οι εργασίες συλλογής - μεταφοράς τους με παράδοση στις εγκαταστάσεις της εταιρείας μας «ΚΕΜΑ Βορείου Ελλάδος», (β) η διάθεση των απαραίτητων περιεκτών δευτερογενούς συσκευασίας για την οδική μεταφορά των ΕΑΑΜ εκτός Υ.Μ. (η εταιρεία μας χρησιμοποιεί πολλαπλών χρήσεων πιστοποιημένους κατά ADR, τροχήλατους ειδικούς κάδους δευτερογενούς συσκευασίας, σύμφωνα με τον επιτρεπτό τρόπο μεταφοράς συσκευασίας που αναφέρεται στη Διακήρυξη και στην ΚΥΑ146163/2012), καθώς και (γ) η απαιτούμενη διάθεση στα Κέντρα Υγείας καταψύκτη 600 λίτρων και θερμοκρασίας <0 ο C, για την προσωρινή αποθήκευση των ΕΑΑΜ. Τα ανωτέρω στο εξής θα καλούνται «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟ- ΒΛΗΤΩΝ ΑΜΙΓΩΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ (ΕΑΑΜ) ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, τα οποία αναλυτικά περιγράφονται στην υπ αριθ. Δ.34/2012 Διακήρυξη για την Διαχείριση των «Ιατρικών Αποβλήτων» του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών και στην προσφορά του Αναδόχου στην οποία αναφέρονται οι τεχνικές προδιαγραφές της προσφερόμενης υπηρεσίας και η οποία προσφορά αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης. Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΙ- ΛΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΜΙΓΩΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ (ΕΑΑΜ) ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙ- ΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΝΑΙ: , % = ,50. 3

5 ΑΡΘΡΟ 2 ο. ΑΜΟΙΒΗ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΤΙΜΗΜΑ Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Νοσοκομείο. Η αμοιβή του Αναδόχου για την παροχή των συμφωνηθέντων Υπηρεσιών και όπως αυτές φαίνονται αναλυτικά στην προσφορά, την οποία κατέθεσε ο υποψήφιος Ανάδοχος κατά την διενέργεια του Διαγωνισμού ανάδειξης του αναδόχου για τις υπηρεσίες αυτές, ορίζεται στο ποσό των ΟΓΔΟΝΤΑ ΧΙΛΙ- ΑΔΩΝ, ΕΞΑΚΟΣΙΩΝ ΠΕΝΗΝΤΑ (80.650,00 ) εκτός του αναλογούντος ΦΠΑ. Το τιμολόγιο παροχής Υπηρεσιών θα εκδίδεται στο τέλος κάθε μήνα και αφού συνταχθεί σχετικό πρακτικό καλής εκτέλεσης των όρων της παρούσας από αρμόδια επιτροπή του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. Το τιμολόγιο είναι εξοφλητέο εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζόμενων από την επομένη της υποβολής του τιμολογίου παροχής Υπηρεσιών από τον Ανάδοχο. Με την επιφύλαξη των λοιπών περιπτώσεων αναστολής προθεσμιών που προβλέπει ο Νόμος, η προθεσμία καταβολής της αμοιβής της Αναδόχου εταιρείας αναστέλλεται για όσο χρόνο εκκρεμούν προς θεώρηση τα σχετικά χρηματικά εντάλματα πληρωμής ενώπιον της Υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των Ν. 4046/2012, 4093/2012, 4127/2013», Υποπαράγραφος Ζ.14 ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (άρθρο 12, παρ.4 και άρθρο 13) της οδηγίας 2011/7/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16 ης Φεβρουαρίου 2011 «για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» και βάση των νομίμων δικαιολογητικών πληρωμής και λοιπών στοιχείων που προβλέπονται στο άρθρο 35 του Π.Δ. 118/2007 και την ισχύουσα Νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λ.π.). Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται : α) κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την αποστολή του σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και μέχρι τη θεώρηση αυτού, β) κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών ή εξώδικων διενέξεων μεταξύ του Νοσοκομείου και του Αναδόχου, που αφορούν την εκτέλεση της Συμβάσεως, καθώς και γ) στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 35 παρ. 7 του Π.Δ. 118/2007. Επίσης, δεν προσμετράται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής, που οφείλεται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών, παραλαβή των υλικών με έκπτωση λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές κ.λ.π.). Τα έξοδα μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης των ειδών βαρύνουν τον Ανάδοχο. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι παρακάτω νόμιμες κρατήσεις : Μ.Τ.Π.Υ: ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ & ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 1,5% & 0,024% ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (άρθρο 3 του Ν.3580/07 ) :2% ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΑΡΘΡΟ 24 Ν. 2198/94): 8% ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ(Ν.4013/2011, άρθρο 4, παρ.3) 0,10%, επί της αξίας της αρχικής εκτός ΦΠΑ. Τα αναγκαία δικαιολογητικά πληρωμής ανά μήνα που πρέπει να προσκομίσει ο Ανάδοχος είναι: (i) πρακτικό ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής εργασιών έκαστου μηνός. (ii) πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. (iii) τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών για εργασίες δεδουλευμένες προηγούμενου μήνα. 4

6 ΑΡΘΡΟ 3 ο. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ Η Σύμβαση αρχίζει να ισχύει από την επομένη της ημερομηνίας υπογραφής της Συμβάσεως και για διάρκεια δώδεκα (12) μηνών, ήτοι από 26/09/2013 έως 25/09/2014 με δυνατότητα παράτασης για άλλους τρεις (3) μήνες, με μονομερή απόφαση του Διοικητού του Νοσοκομείου ήτοι έως την 25/12/2014. Επιπλέον, η σύμβαση μπορεί να παραταθεί για άλλους εννέα (9) μήνες με τη σύμφωνη γνώμη της Αναδόχου εταιρείας, μετά από σχετικό αίτημα που θα υποβληθεί σε αυτούς. Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την εκτέλεση της σύμβασης πριν από τη λήξη της, ό- ταν προκύψουν λόγοι ανωτέρας βίας. Η παρούσα σύμβαση θα μπορεί να διακόπτεται μονομερώς από την εντολοδόχο Υπηρεσία ή ν αναπροσαρμόζεται με κοινή συμφωνία των δύο μερών αν υπογραφτεί άλλη σύμβαση στα πλαίσια των Υπηρεσιών του Ελληνικού Δημοσίου με συμφερότερους όρους για όμοιο προϊόν ή υπηρεσία, ή εφόσον για το αντικείμενο του Διαγωνισμού έχει προγραμματιστεί και υλοποιηθεί α- ντίστοιχη ενοποιημένη διαγωνιστική διαδικασία από την 4 η Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης ή άλλη Κεντρική Υπηρεσία (Ε.Π.Υ. Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υπουργείο Ανάπτυξης), κατ εφαρμογή των διατάξεων των Ν. 3580/2007, Ν. 2286/1995, 2955/2001 ή άλλου σχετικού Νομοθετήματος που τυχόν τεθεί σε ισχύ, η οποία θα αφορά και το Νοσοκομείο Σερρών. ΑΡΘΡΟ 4 ο. ΧΡΟΝΟΣ, ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΙΑΤΡΙ- ΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Η παραλαβή των ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών και των Κέντρων Υ- γείας αυτού, θα γίνεται από τριμελή επιτροπή, που θα εκδίδει σχετικό πρωτόκολλο. Η παροχή, ο χρόνος, ο τόπος καθώς και ο τρόπος παροχής των υπηρεσιών Διαχείρισης των ιατρικών Αποβλήτων, θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης και με τους όρους της Τεχνικής προσφοράς της αναδόχου εταιρείας. 1. Ο Ανάδοχος οφείλει να παραδίδει κάθε έντυπο και κάθε άλλο τεχνικό έγγραφο ή βοήθημα, το οποίο βάσει της ισχύουσας Νομοθεσίας, πρέπει, να είναι γραμμένο στην Ελληνική γλώσσα. 2. Προϋπόθεση για την παραλαβή των αποβλήτων είναι η καλή κατάσταση του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων της μονάδος διαχείρισης και η συμφωνία των τεχνικών της χαρακτηριστικών προς τις τεχνικές προδιαγραφές της Διακηρύξεως και τους όρους της Συμβάσεως, η εκπαίδευση του προσωπικού στη λειτουργία και εκτέλεση του έργου και η διεξαγωγή τυχόν απαιτούμενων μετρήσεων που αφoρoύν την ασφάλεια, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες των μονάδων διαχείρισης, για όσες ημέρες παραστεί αναγκαίο. Για το σκοπό αυτό, η ανάδοχος εταιρεία έχει υποχρέωση να θέσει στη διάθεση της Υπηρεσίας έναν (1) τουλάχιστον εξειδικευμένο υπάλληλό τους, εφόσον της ζητηθεί. 3. Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, ο συμβατικός χρόνος έναρξης εκτέλεσης του έργου μπορεί να παραταθεί το ανώτερο μέχρι του ενός τετάρτου (1/4) αυτού, με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 26 παρ. 2 του Π.Δ. 118/2007. Η παράταση γίνεται πάντοτε υπό την επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Νοσοκομείου για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων (άρθρο 32 του Π.Δ. 118/2007). Εάν κατά τον υπολογισμό του χρόνου παράτασης προκύψει κλάσμα ημέρας, τούτο θεωρείται ως ολόκληρη ημέρα. Μετά τη λήξη της δοθείσας παρατάσεως, και εφόσον δεν έχει αρχίσει η παραλαβή των αποβλήτων, κινείται η διαδικασία κήρυξης του Αναδόχου εκπτώτου. 4.Η αποκομιδή των ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Διακήρυξης. Η αποκομιδή θα εκτελείται ανά πέντε (5) ημέρες μετά από σχετική τηλεφωνική ή γραπτή πρόσκληση στην Ανάδοχο Εταιρεία με ευθύνη του αρμόδιου υπαλλήλου του Νοσοκομείου και των Κέντρων Υγείας. Στα Κέντρα Υγείας ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ, ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑΣ, Ν. ΖΙΧΝΗΣ, ΝΙΓΡΙΤΑΣ, ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ, ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ, ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ, ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ η αποκομιδή θα εκτελείται κάθε τριάντα (30) ημέρες. H αποκομιδή θα γίνεται παρουσία του υπευθύνου διαχείρισης ιατρικών αποβλή- 5

7 των των Υγειονομικών Μονάδων και από τριμελή επιτροπή, που θα εκδίδει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής. Θα διενεργούνται δώδεκα (12) ενιαία διαδοχικά δρομολόγια ανά έτος για όλα τα Κ. Υγείας. 5. H αποκομιδή ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ θα πραγματοποιείται εντός των εργασίμων ημερών (Δευτέρα Παρασκευή) και ωρών (7.30 π.μ. ως και μ.μ) του Νοσοκομείου και των Κέντρων Υγείας, εκτός και εάν αποφασιστεί διαφορετικά από το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου μετά από σχετικό αίτημα του διαχειριστή, για την αντιμετώπιση ειδικών περιπτώσεων. ΑΡΘΡΟ 5 ο ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Ειδική Επιτροπή για την παράδοση και παραλαβή των ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ καθώς και την τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων της Αναδόχου εταιρείας, θα συσταθεί με απόφαση του Διοικητού του Νοσοκομείου, η οποία θα αποτελείται από : α. Τον υπεύθυνο για την κλήση της αναδόχου εταιρείας, που θα είναι ο επικεφαλής της επιτροπής παράδοσης και παραλαβής των αποβλήτων και τον αναπληρωτή του. β. Από έναν Επόπτη Υγείας και τον αναπληρωτή του. γ. Από έναν υπάλληλο της τεχνικής Υπηρεσίας και τον αναπληρωτή του. Υπεύθυνη για τη λειτουργία και την εφαρμογή των ανωτέρω, ορίζεται η Διεύθυνση της τεχνικής Υπηρεσίας. ΑΡΘΡΟ 6 ο. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ α) Το αντικείμενο της παρούσας συμβάσεως θα υλοποιήσει η ανάδοχος Εταιρεία με προσωπικό δικό της, που ουδεμία σχέση θα έχει με το Γενικού Νοσοκομείου Σερρών και του οποίου οι μισθοί, ημερομίσθια, δώρα, επιδόματα, εισφορές κ.λπ. βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο αυτήν. β)η Ανάδοχος Εταιρεία υποχρεούται να διαχειρίζεται τα ιατρικά απόβλητα. αμιγώς μολυσματικά με την μέθοδο της αποστείρωσης στη μονάδα επεξεργασίας αποστείρωσης της εταιρείας «ΚΕΜΑ Βορείου Ελλάδος» στη ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης, και την εκτέλεση των εργασιών μεταφοράς και τελικής διάθεσης των επεξεργασμένων επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων στο ΧΥΤΑ. Μαυροράχης. Η αναλυτικότερη μέθοδος και οι ειδικότερες διαδικασίες επεξεργασίας των ιατρικών αποβλήτων προσδιορίζονται στην σχετική Διακήρυξη του Διαγωνισμού καθώς και στο φύλλο συμμόρφωσης της Αναδόχου Εταιρείας, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της παρούσας Συμβάσεως. γ) Η Ανάδοχος Εταιρεία δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι αποδέχεται όλους τους όρους που αναφέρονται στην παρούσα σύμβαση και στα Παραρτήματα αυτής. δ) Ρητά συμφωνείται ότι, τυχόν καθυστέρηση παραλαβής των αποβλήτων από την ανάδοχο Εταιρεία, ε- πιφέρει σε αυτήν τις συνέπειες που προβλέπονται από το Π.Δ. 173/90, διατηρούντος επιπλέον το δικαίωμα στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών να ζητήσει την αποκατάσταση πάσης περαιτέρω θετικής και αποθετικής ζημίας. Επιπλέον, η ανάδοχος Εταιρεία θα φέρει ακέραια την ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη ή τυχόν ατύχημα, που θα προκληθεί σε εργαζόμενους και οφείλεται σε δική της υπαιτιότητα. ΑΡΘΡΟ 7 ο. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ Για την άρτια, άριστη, πιστή και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας εκτέλεση της Συμβάσεως, η α- νάδοχος Εταιρεία με την υπογραφή της παρούσας κατάθεσε την υπ αριθμ / Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ποσού οκτώ χιλιάδων, εξήντα πέντε ευρώ (8.065,00 ) της τράπεζας ΕΘΝΙΚΗΣ και η οποία αντιστοιχεί στο 10% της συνολικής συμβατικής αξίας της παρεχόì ε- νης υπηρεσίας που της κατακυρώθηκε χωρίς Φ.Π.Α, με χρόνο ισχύος έως την επιστροφή της, συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας της τριμήνου παρατάσεως. 6

8 Η ανωτέρω εγγύηση θα επιστραφεί στον Ανάδοχο μετά την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων και την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των Συμβαλλομένων μερών. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών με την έγγραφη ειδοποίηση προς την εγγυήτρια τράπεζα και κοινοποίηση προς την ανάδοχο Εταιρεία σε περίπτωση παραβάσεως κάποιου όρου της παρούσας ή/και της Διακηρύξεως και σε διάστημα τριών (3) ημερών από την ειδοποίηση αυτή για επικείμενη κατάπτωση. ΑΡΘΡΟ 8 ο. ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανακηρυχθέντα Ανάδοχο σε οποιονδήποτε τρίτο, των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων, που απορρέουν από τη σύμβαση, που θα συναφθεί μεταξύ αυτού και του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών. Σε κάθε περίπτωση χρειάζεται η έγκριση του Γ.Ν.Σερρών. Μόνη εξαίρεση αποτελεί η εκχώρηση του τιμήματος του Αναδόχου σε αναγνωρισμένο Τραπεζικό Ίδρυμα. ΑΡΘΡΟ 9 ο. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Καθ όλη τη διάρκεια της Συμβάσεως αλλά και μετά την λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες, που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. Επίσης, θα αναλάβει την υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει μέρος ή το σύνολο του έργου, που θα εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών. Ειδικότερα: Ο Ανάδοχος δύναται να αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες σε όσους υπαλλήλους ασχολούνται ά- μεσα με την εκτέλεση του παρόντος έργου και να διασφαλίζει, ότι οι υπάλληλοι αυτοί είναι σε πλήρη γνώση και συμφωνούν με τις υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας. Ο Ανάδοχος μεταφέρει αυτές τις υποχρεώσεις του και στους με οποιονδήποτε τρόπο συνδεόμενους με αυτόν για την εκτέλεση του παρόντος έργου. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η χρήση ή εκμετάλλευση πληροφοριών, οι οποίες θα περιέλθουν σε γνώση του Αναδόχου καθ οιονδήποτε τρόπο, στα πλαίσια εκτέλεσης του παρόντος έργου, οι οποίες είναι εμπιστευτικές για σκοπούς διαφορετικούς από την εκτέλεση αυτού. Ως εμπιστευτικές πληροφορίες και στοιχεία νοούνται όσα δεν είναι γνωστά σε τρίτους, ακόμα και αν δεν έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοια. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να διασφαλίζει τη διαφύλαξη όλων των πληροφοριακών στοιχείων στους κοινούς χώρους συνεργασίας και στους ανθρώπους που ασχολούνται με το παρόν έργο, α- ποκλειόμενης της διαφυγής, διαρροής ή μεταφοράς σε άλλα άτομα, χώρους ή εταιρείες. Ο Ανάδοχος υ- ποχρεούται να ενημερώνει το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών, για τα μέτρα που παίρνει προς την κατεύθυνση αυτή. Σε περίπτωση που υπάρξει διαρροή πληροφοριών, η οποία αποδεδειγμένα οφείλεται στον Ανάδοχο, το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών διατηρεί το δικαίωμα να κάνει χρήση των διατάξεων «περί πνευματικής ιδιοκτησίας» και να αξιώσει πληρωμή και αποζημίωση για όλες τις άμεσες και έμμεσες, θετικές ή και αποθετικές ζημίες, που θα έχει κατά περίπτωση υποστεί καθώς επίσης και να προβεί στη λύση της Συμβάσεως με υπαιτιότητα του Αναδόχου, κηρύσσοντάς τον έκπτωτο. 7

9 Το πλήρες και αποκλειστικό περιουσιακό δικαίωμα επί του λογισμικού εφαρμογών που ο Ανάδοχος θα δημιουργήσει εξ αρχής σε εκτέλεση της Συμβάσεως, μεταβιβάζεται επ αόριστον, στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών για πλήρη και απόλυτη χρήση και εκμετάλλευση από αυτήν. Όλες οι εκθέσεις και τα συναφή στοιχεία όπως χάρτες, διαγράμματα, σχέδια, προδιαγραφές, πλάνα, στατιστικά στοιχεία, υπολογισμοί και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο ή υλικό που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον Ανάδοχο κατά την εκτέλεση της Συμβάσεως, είναι εμπιστευτικά και ανήκουν κατά κυριότητα στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών. Ο Ανάδοχος μόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση της Συμβάσεως, παραδίδει όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών. Ο Ανάδοχος μπορεί να κρατά αντίγραφα αυτών των εγγράφων και στοιχείων, αλλά δεν επιτρέπεται να τα χρησιμοποιεί για σκοπούς άλλους από της Συμβάσεως, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν.2121/1993 περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Σε περίπτωση άσκησης αγωγής ή ενδίκου μέσου κατά του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών από τρίτο για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με δικαιώματα επί του λογισμικού ή του εξοπλισμού, το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως και γραπτά με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να αμυνθεί, δικαστικά και εξωδικαστικά, για λογαριασμό του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών, έναντι του τρίτου. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος αφενός βαρύνεται με όλα τα έξοδα, τα οποία θα κληθεί να καταβάλει το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών εξ αυτού του λόγου, συμπεριλαμβανομένης και κάθε δικαστικής δαπάνης ή αμοιβής δικηγόρων, αφετέρου υποχρεούται να αποζημιώσει το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών για κάθε θετική ή αποθετική ζημία, που θα υποστεί από ενδεχόμενη αποδοχή της παραπάνω αγωγής ή του ένδικου μέσου. ΑΡΘΡΟ 10 ο.αναστολη ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ Το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει την εφαρμογή μέρους ή του συνόλου της παρούσας Συμβάσεως με έγγραφη γνωστοποίηση στον Ανάδοχο σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου (ΠΔ 118/07). Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος δεν δικαιούται καμία αποζημίωση, άλλως παραιτείται αυτής. Στην γνωστοποίηση αυτή προσδιορίζονται οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία την αναστολή, την ημερομηνία έναρξής της καθώς και την πιθανολογούμενη διάρκειά της. Από την ημερομηνία έναρξης της αναστολής ο Ανάδοχος απαλλάσσεται εκείνων των συμβατικών υποχρεώσεων η εκπλήρωση των οποίων έχει ανασταλεί. Το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει / λύσει τη Σύμβαση με τον Ανάδοχο μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου. Στη περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος πέραν της αμοιβής για το υπό ανάθεση έργο, που έ- χει εκτελέσει μέχρι του χρόνου της καταγγελίας, δεν δικαιούται να λάβει κανένα επιπλέον ποσό ως αποζημίωση, εκτός των παραλαβών και μεταφορών των αποβλήτων, που αποδεδειγμένα έχουν προηγηθεί της καταγγελίας. Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του Αναδόχου που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας Συμβάσεως ή θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η παρούσα Σύμβαση λύεται αυτοδίκαια από την ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτουν υπέρ του Δημοσίου και η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, που προβλέπεται στην παρούσα Σύμβαση. Τροποποίηση των όρων της παρούσας Συμβάσεως γίνεται μόνον με μεταγενέστερη γραπτή και ρητή συμφωνία των μερών και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 24 του ΠΔ 118/07. ΑΡΘΡΟ 11 ο.ανωτερα ΒΙΑ 8

10 Τα Συμβαλλόμενα Μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) περαιτέρω ημερών στο σχετικό αίτημα του Αναδόχου, διαφορετικά, με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται αποδοχή του αιτήματος. ΑΡΘΡΟ 12 ο.τροποποιηση ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις και εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο Συì - βαλλόμενα μέρη, μπορεί να τροποποιηθεί η Σύμβαση ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. ΑΡΘΡΟ 13 ο. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Ο Ανάδοχος του έργου και το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών θα προσπαθούν, να ρυθμίζουν κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της Συμβάσεως, που θα υπογραφεί, βάσει της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια και συγκεκριμένα τα Δικαστήρια του Ν. Σερρών εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι το Ελληνικό και το Κοινοτικό. Δεν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφτεί στη Σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία σύμφωνα πάντα με την Ελληνική Νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συì φωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά Δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. ΑΡΘΡΟ 14 ο. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ Η Ανάδοχος εταιρεία δηλώνει ανεπιφυλάκτως ότι αποδέχεται όλους τους όρους που αναφέρονται στην παρούσα σύμβαση καθώς και σε όλα τα σχετικά και συνημμένα εδώ έγγραφα του Διαγωνισμού, των ο- ποίων όλων ανεξαιρέτως αυτός έλαβε γνώση και με τα οποία συμφωνεί. 1. Η Ανάδοχος εταιρεία δηλώνει ρητά ότι αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση. Φέρει δε την ευθύνη για την επίτευξη του συμβατικού σκοπού μετά των παρεπομένων αυτού υποχρεώσεων. Κατά τον αυτό τρόπο εγγυάται την εκτέλεση του υπό ανάθεση έργου, σύì - φωνα με τους όρους της σύμβασης και επιβαρύνεται με τις ενδεχόμενες κυρώσεις ή εκπτώσεις. 2. Τα έγγραφα που διέπουν την παρούσα σύμβαση, τα οποία υπογράφονται από αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη, προσαρτώνται στην παρούσα σύμβαση και αποτελούν ένα ενιαίο και αναπόσπαστο σύνολο με τη σύμβαση, υπό την έννοια ότι, ότι δεν ρυθμίζεται στην σύμβαση συμπληρώνεται από τα προσαρτώμενα σ αυτή κατωτέρω τεύχη, οι όροι των οποίων ισχύουν το ίδιο με τους όρους της παρούσας σύμβασης και συμφωνούνται όλοι ουσιώδεις. Είναι δε τα εξής: α) η Διακήρυξη, β) η Τεχνική προσφορά Αναδόχου και β) Οικονομική προσφορά Αναδόχου. 9

11 3. Τέλος και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη επαναλαμβάνουν τη δήλωση ότι αποδέχονται όλους τους παραπάνω όρους και συμφωνίες ανεπιφύλακτα, θεωρούν τη σύì βαση έγκυρη και ισχυρή. Σε επιβεβαίωση όλων των παραπάνω, συντάχθηκε η παρούσα σε τέσσερα (4) όμοια αντίτυπα, τα οποία, αφού διαβάστηκαν, υπογράφηκαν από τους Συμβαλλόμενους, εκ των οποίων το Νοσοκομείο έλαβε τρία αντίγραφα, ενώ ο Ανάδοχος έλαβε το τέταρτο. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Για το Νοσοκομείο Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ και ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Για την Ανάδοχο εταιρεία STERIMED Α.Ε Δρ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ 10