1 η τροποποίηση ΣΥΜΒΑΣΗΣ της αρχικής με αρ.πρ.1755 / (ΑΔΑ: ΒΙ0ΒΓ-4ΘΘ)

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ. Δ/νση: Παρμενίωνος 32, Κατερίνη Πληροφορίες: Δ. Μαγκατσάς Τηλέφωνο: FAX: ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κατερίνη, Αρ.πρωτ: 3754 ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΛΕΙΒΗΘΡΑ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ, ΘΕΣΗ ΚΟΥΦΟΣ (ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΛΕΙΒΗΘΡΩΝ) ΕΡΓΟ: ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΕΙΒΗΘΡΩΝ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ- ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΛΕΙΒΗΘΡΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ KAI ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΟΜΑΔΑ 1,2,4 ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΑΝΑΔΟΧΗ 1 η τροποποίηση ΣΥΜΒΑΣΗΣ της αρχικής με αρ.πρ.1755 / (ΑΔΑ: ΒΙ0ΒΓ-4ΘΘ) ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ KAI ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ: 1 (ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΙ), 2 (ΓΕΝΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ) ΚΑΙ 4 (ΥΛΙΚΑ ΣΤΕΓΩΝ) ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 15% ΕΠΙ ΤΗΣ Σ Σ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ TOY ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΕΙΒΗΘΡΩΝ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ» (Κωδ. Πράξης: 2011ΣΕΟ ) ΤΟΥ Ε.Π. «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ ». (ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ ,41 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α. 23%). Στην Κατερίνη σήμερα την 01 η Αυγούστου του έτους 2014, ημέρα Παρασκευή στα γραφεία της ΚΖ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, στην οδό Παρμενίωνος 32 στην Κατερίνη και μεταξύ των εξής συμβαλλομένων μερών: Α) Της ΚΖ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, η οποία εδρεύει στην οδό Παρμενίωνος 32, ΤΚ Κατερίνη, με ΑΦΜ: , Δ.Ο.Υ. Δ Αθηνών, όπως εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή από τον κ. Ματθαίο Μ πεσιο, Αναπληρωτή Προιστάμενο της ΚΖ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, και Β) Της κ. ΜΑΡΙΑ ΕΜ. ΚΟΥΜΟΡΤΖΗ, που εδρεύει στην Λεπτοκαρυά Πιερίας, ΤΚ 60063, Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Κατερίνης τηλ , φαξ: tziolasioannis@hotmail.gr, εφεξής καλούμενος ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ». Συμφωνούνται, συνομολογούνται και γίνονται αμοιβαίως δεκτά τα εξής: Ο πρώτος των συμβαλλομένων, κ. Ματθαίος Μπέσιος, με την παραπάνω ιδιότητά και έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1. Το Π.Δ. 191/2003 (ΦΕΚ 146/Α / ) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού». 2. Το Π.Δ. 118/2013/ΦΕΚ152/Α/ Περί Ίδρυσης Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. 3. Το Ν 4049/2012 (ΦΕΚ 35/α / ) «Αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα, του Ντόπινγκ, των προσυνεννοημένων αγώνων και λοιπές διατάξεις» 4. Το άρθρο 1 παρ. 5 και 6 του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ Α/19), 5. Το άρθρο 81 του Ν. 1958/1991 (ΦΕΚ 122 Α/ ) για τον τρόπο εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων. 6. Το Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α/45), 1

2 7. Τα άρθρα του Ν. 2362/1995 «Περί Δημόσιου Λογιστικού, κλπ» (ΦΕΚ Α/247), 8. Το άρθρο 12 παρ. 1 του Π.Δ. 99/1992 «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει έργων» (ΦΕΚ Α/46) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 9. Το Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150 Α/ ) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» που αφορούν τους πρόχειρους διαγωνισμούς. 10. Το άρθρο 38 της με αρ /2008 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης» (ΦΕΚ Β/540), όπως έχει συμπληρωθεί, τροποποιηθεί και ισχύει. 11. Την υπ αρ. Π1/4089/2011 (ΦΕΚ 2498/Β/ ) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για την εξαίρεση από την ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (ΕΠΠ) προμήθειας ειδών που εντάσσονται στα συγχρηματοδοτούμενα επιχειρησιακά προγράμματα μέχρι Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α/98), 13. Την υπ αρ /739 (ΦΕΚ 1291/Δ / ) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για την αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών, ή εκτέλεση έργων. 14. Το Ν 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α / ) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 15. Τo Π.Δ. 74/1985 που αφορά στην συμπλήρωση του Π. Δ/τος 16/80 και την Απόφαση ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/15/3696/ (ΦΕΚ 70/Β / ) «Περί μεταβιβάσεως αρμοδιοτήτων και δικαίωμα υπογραφής στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Υπηρεσιών». 16. Τo Ν.3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/ ) «Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» 17. Την υπ αρ. ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ27/83196/4025/ ΥΑ έγκρισης ή μη μελέτης με θέμα «Αρχαιολογικό Πάρκο Λειβήθρων» Ν. Πιερίας 18. Την υπ αρ. ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ27/113713/5376/ ΥΑ έγκριση τροποποιημένης μελέτης ωρίμανσης με θέμα «Αρχαιολογικό Πάρκο Λειβήθρων» Ν. Πιερίας 19. Την υπ αρ. 5271/ Απόφαση ένταξης πράξης «Αρχαιολογικό Πάρκο Λειβήθρων Ν. Πιερίας», στο Ε.Π. «Μακεδονίας- Θράκης », με κωδικό MIS Την υπ αρ ΥΠΠΟΤ/ ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ27/96478/4150/ , Απόφαση έγκρισης εκτέλεσης εργασιών του 1 ΟΥ υποέργου «Κατασκευή-διαμόρφωση-εξοπλισμός του αρχαιολογικού πάρκου Λειβήθρων» της πράξης «Αρχαιολογικό Πάρκο Λειβήθρων Ν. Πιερίας» απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την ΚΖ ΕΠΚΑ 21. Τις πιστώσεις του υποέργου 1 του έργου «Αρχαιολογικό πάρκο Λειβήθρων Ν. Πιερίας», που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Μακεδονίας-Θράκης » (Κωδ. Πράξης: 2011ΣΕΟ ). 22. Το Ν 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α / ) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση Νόμων και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» 23. Την υπ αρ. 06 / (ΑΔΑ: ΒΙ6ΤΓ-ΒΕΘ) Απόφαση συγκρότησης Επιτροπής Παραλαβής πάσης φύσεως υλικών και εκτέλεσης εργασιών έτους 2014, Επιτροπής Διενέργειας Πρόχειρων Μειοδοτικών Διαγωνισμών έτους 2014, Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων Πρόχειρων Μειοδοτικών Διαγωνισμών για τις ανάγκες του έργου «Αρχαιολογικό πάρκο Λειβήθρων Ν. Πιερίας» 24. Το από αίτημα της ομάδας επίβλεψης του έργου. 25. Την υπ αρ. πρωτ. 817/ Απόφαση της ΚΖ Ε.Π.Κ.Α. για την έγκριση διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με δικαίωμα προαίρεσης 15% επί της συνολικής δαπάνης. 26. Την υπ αριθ. πρωτ.: 819/ προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού Διαγωνισμού ανάδειξης μειοδότη για την «προμήθεια και μεταφορά επί τόπου οικοδομικών υλικών» με δικαίωμα προαίρεσης 15%, επί της συνολικής δαπάνης, για τις ανάγκες υλοποίησης του υποέργου 1 του έργου «ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΕΙΒΗΘΡΩΝ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ» (Κωδ. Πράξης: 2011ΣΕΟ ) του Ε.Π. «Μακεδονία-Θράκη ». 27. Την υπ αριθμ. 1146/ αναφορά της επιτροπής πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού. 28. Το πρακτικό 1208/ για αναβολή διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού. 2

3 29. Το υπ αριθμ. Π1/ , (ΑΔΑ ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) Έγγραφο ενημέρωσης του ΕΣΗΔΗΣ από την Γεν.Γρ.Εμπορίου Υπουργ. Ανάπτυξης-Ανταγωνιστικότητας. 30. Τον Νόμο με τίτλο «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις» όπως ψηφίστηκε την Δευτέρα από την ΡΙΣΤ Συνεδρίαση Ολομέλειας της Βουλής, άρθρο 1. Παράγραφο ΣΤ: Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Υποπαράγραφο ΣΤ20 Εφαρμογή ΕΣΗΔΗΣ (Νο.3) 31. Το με υπ αρ. 1471/ Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Πρόχειρου μειοδοτικού Διαγωνισμού ανάδειξης μειοδότη για την «προμήθεια και μεταφορά επι τόπου οικοδομικών υλικών» με δικαίωμα προαίρεσης 15%, επί της συνολικής δαπάνης, για τις ανάγκες υλοποίησης του υποέργου 1 του έργου «ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΕΙΒΗΘΡΩΝ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ» (Κωδ. Πράξης: 2011ΣΕΟ ) του Ε.Π. «Μακεδονία-Θράκη ». 32. Την υπ αρ. πρωτ. 1488/ (ΑΔΑ: ΒΙΗΥΓ-ΚΛΒ) απόφαση της ΚΖ Ε.Π.Κ.Α. για την έγκριση Πρακτικού του αποτελέσματος του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού. 33. Την υπ αριθμ / (ΑΔΑ ΒΙ0ΒΓ-4ΘΘ) αρχική σύμβαση. 34. Την Απόφαση Παράτασης έργου με αρ.πρωτ / της Ε.Δ.Α Π.Κ.Μ (ΑΔΑ Ω9ΡΒ7ΛΛ- 5Ο5) και τίτλο «1η Τροποποίηση της Πράξης Αρχαιολογικό Πάρκο Λειβήθρων Ν. Πιερίας με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονία Θράκη» 35. Την υπ αρ. πρωτ / απόφαση της ΚΖ Ε.Π.Κ.Α. για την έγκριση της 1 ης τροποποίησης της Σύμβασης. (Ορθή επανάληψη στις ) ΑΝΑΘΕΤΕΙ Στον δεύτερο από τους συμβαλλόμενους την «προμήθεια και μεταφορά επι τόπου οικοδομικών υλικών» των ομάδων 1 (ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΙ), 2 (ΓΕΝΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ) ΚΑΙ 4 (ΥΛΙΚΑ ΣΤΕΓΩΝ), για τις ανάγκες του υποέργου 1 του έργου «Αρχαιολογικό πάρκο Λειβήθρων Ν. Πιερίας» (κωδ. πράξης 2011ΣΕΟ ), του Ε.Π. «Μακεδονία-Θράκη », αντί του συνολικού ποσού των ,10 (πενήντα επτά χιλιάδων διακόσια τέσσερα ευρώ και δέκα λεπτών) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23% και των λοιπών κρατήσεων, με δικαίωμα προαίρεσης 15%. Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελέσει τις προμήθειες σεβόμενος πλήρως τα οριζόμενα στην από εγκεκριμένη Τεχνική Περιγραφή της Υπηρεσίας και στις Γενικές Τεχνικές Προδιαγραφές, καθώς και τους όρους της υπ αρ. 819/ Αναλυτικής Προκήρυξης του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού τους οποίους και αποδέχεται ανεπιφύλακτα. Οι όροι της σύμβασης έχουν ως εξής: ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο της σύμβασης Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάθεση εκτέλεσης των προμηθειών των ομάδων 1,2,4, με τα μηχανικά μέσα, το προσωπικό και τον υλικό εξοπλισμό του αναδόχου για τις ανάγκες του υποέργου 1 του έργου «ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΕΙΒΗΘΡΩΝ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ». Το έργο υλοποιείται στην περιοχή «Κουφός», στην παραολύμπια κοινοτική περιοχή του Δ.Δ. Λεπτοκαρυάς του Δήμου Δίου Ολύμπου Ν. Πιερίας. Εκτελείται εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου των Λειβήθρων, στο ΝΑ τμήμα του και σε επιφάνεια 67 στρεμμάτων. Βρίσκεται σε απόσταση 200 μ βόρεια της αρχαίας ακρόπολης. Η κάτοψη του θεματικού πυρήνα του έργου αποδίδει με τη χάραξη των περιηγητικών διαδρομών τη λύρα -σύμβολο του Ορφέα-, επισημαίνοντας τη σχέση του χώρου με τον μύθο του. Στο κεντρικό τμήμα του κατασκευάζονται δύο κτίρια που αναπαριστούν αρχαία πρότυπα, μία γεωμετρική οβάλ οικία και ένα ισόγειο κτίριο ελληνιστικής αγρέπαυλης με υπόγειο. Επίσης, κατασκευάζονται 12 κιόσκια αφιερωμένα στον Ορφέα και ένα υπαίθριο θέατρο με χωμάτινο πρανές. Στο νότιο τμήμα του έργου τοποθετούνται δύο παρατηρητήρια, ενώ σε επιλεγμένα σημεία προβλέπονται κατασκευές ξεκούρασης-αναψυχής, όπως βρύσες, παγκάκια, τραπεζόπαγκοι. Εντός του έργου κατασκευάζονται δίκτυα Η/Μ κτιρίων και περιβάλλοντος χώρου (ηλεκτροφωτισμού, ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, απορροής ομβρίων, πυρόσβεσης και αντικεραυνικής προστασίας). Το έργο οριοθετείται με περιμετρική περίφραξη, η οποία στην βόρεια πλευρά συνορεύει με υφιστάμενο ασφαλτοστρωμένο δρόμο και αποτελείται από μεταλλικό κιγκλίδωμα σε βάση θεμελίωσης από οπλισμένο σκυρόδεμα. Για την εκτέλεση όλων των παραπάνω απαιτούνται να εκτελεσθούν οι ακόλουθες προμήθειες: 3

4 Κάθε εκτέλεση προμήθειας οικοδομικών υλικών θα είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα στην Τεχνική Περιγραφή και στις Γενικές Τεχνικές Προδιαγραφές. Σημειώνεται ότι οι Τεχνικές Προδιαγραφές που επισυνάπτονται αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Σύμβασης. Η προσκομισθείσα δεσμευτική οικονομική προσφορά αναλύεται ως εξής στον ακόλουθα πίνακα: ΟΜΑΔΑ 1:ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΙ - ΥΛΙΚΑ - ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 1.1 ΤΟΥΒΛΑ ΟΡΘΟΤΡΥΠΑ ΤΥΠΟΥ ΟΡΘΟΜΠΛΟΚ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 25cmΧ(ύψος 24cm)X(μήκος cm) 1.2 ΤΟΥΒΛΑ ΟΡΘΟΤΡΥΠΑ ΤΥΠΟΥ ΟΡΘΟΜΠΛΟΚ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 10cmΧ(24cm)Χ(μήκος 25cm) 2.1 ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ 3cm με λ τουλάχιστον 0,035W/(mK)- (για δάπεδο) 2.2 ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ 5cm με λ τουλάχιστον 0,035W/(mK)-(για διπλοκέλυφη τοιχοποιία) 2.3 ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ 8cm με λ τουλάχιστον 0,035W/(mK)-(για ξύλινη κεραμοσκεπή) 2.4 ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΚΟΙΝΟ ΤΥΠΟΥ PORTLAND (σάκους των 50kg) 2.5 ΥΔΡΑΣΒΕΣΤΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΣΕ ΣΑΚΟΥΛΑ ΒΑΡΟΥΣ 18-21ΚΙΛΩΝ 2.6 ΧΡΩΣΤΙΚΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ (για το κονίαμα τοποθέτησης κορφιάδων στέγης) ΜΟΝΑΔ Α ΜΕΤΡΗΣ ΗΣ ΠΟΣΟΤΗ ΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (χωρίς Φ.Π.Α.) (χωρίς Φ.Π.Α.) (με Φ.Π.Α.) τεμ , ,00 τεμ , ,48 Ομάδας 1 ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΙ: , ,48 ΟΜΑΔΑ 2: ΓΕΝΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ - ΥΛΙΚΑ - ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΜΟΝΑΔ Α ΜΕΤΡΗΣ ΗΣ ΠΟΣΟΤΗ ΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (χωρίς Φ.Π.Α.) (χωρίς Φ.Π.Α.) (με Φ.Π.Α.) Μ ,90 464,00 570,72 M2 50 4,65 232,50 285,98 M , , ,12 kg , , ,56 kg , ,75 982,46 kg 4 3,25 13,00 15, ASOLIT (σε υγρή μορφή) lt 240 0,95 228,00 280, ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΣ lt 60 2,50 150,00 184, ΡΟΛΟ ΑΦΡΩΔΟΥΣ ΥΛΙΚΟΥ (περιμετρικό της τσιμεντοκονίας) 1,00ΜΧ50Μ τεμ 1 89,43 89,43 110, ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΛΑΚΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΟΔΕΥΣΗΣ ΤΥΦΛΩΝ (40cmΧ40cmΧ5cm) 2.11 ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΙΟ ΚΡΑΣΠΕΔΟ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (ενδεικτ.διασταση:100χ30χ15) τεμ 270 1,15 310,50 381,92 τεμ , , ,80 4

5 2.12 ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΙΟ ΚΡΑΣΠΕΔΟ τεμ 180 2,60 468,00 575,64 ΚΗΠΩΝ (ενδεικτ.διασταση:100χ25χ6) 2.13 ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ m , , ,34 (ΔΑΠΕΔΟΥ-ΤΟΙΧΟΥ), Α ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 2.14 ΚΟΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΤΥΠΟΥ C2TE kg 900 0,28 252,00 309, ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ kg 95 1,00 95,00 116, ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ ΑΡΜΩΝ τεμ ,006 12,00 14,76 ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ(ΣΤΑΥΡΟΥΔΑΚΙΑ) 2.17 ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ - Μ.Μ. 70 0,34 23,80 29,27 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΓΩΝΙΑΣ 2.18 ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ ΑΡΜΩΝ Μ.Μ. 10 2,50 25,00 30,75 ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ 2.19 ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ Μ.Μ. 10 1,50 15,00 18,45 ΠΛΑΣΤΙΚΟ 2.20 ΝΕΥΡΟΜΕΤΑΛ ΣΕ ΦΥΛΛΑ ΤΕΜ 20 3,20 64,00 78,72 60Χ250εκ Ομάδας 2 ΓΕΝΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ: , ,23 ΟΜΑΔΑ 4: ΥΛΙΚΑ ΣΤΕΓΩΝ - ΥΛΙΚΑ - ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΜΟΝΑΔ Α ΜΕΤΡΗΣ ΗΣ ΠΟΣΟΤΗ ΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (χωρίς Φ.Π.Α.) (χωρίς Φ.Π.Α.) (με Φ.Π.Α.) 4.1 ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ ΡΩΜΑΪΚΟΥ ΤΥΠΟΥ τεμ , , , ΚΑΛΥΠΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΡΩΜΑΪΚΟΥ τεμ ,76 76,00 93,48 ΤΥΠΟΥ 4.3 ΞΥΛΟΠΛΑΚΕΣ OSB ΠΑΧΟΥΣ m2 490,00 5, , ,72 15mm 4.4 ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΚΕΡΑΜΙΔΙ, ΣΕ ΙΣΙΑ ΜΟΡΦΗ, ΒΑΡΟΥΣ 9-12kg/m2, ΓΙΑ ΕΜΒΑΔΟΝ ΣΤΕΓΗΣ 490,00μ2 m2 490,00 6, , , ΚΟΦΙΑΔΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΚΕΡΑΜΙΔΙ 4.6 ΚΑΡΦΙΑ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΚΕΡΑΜΙΔΙ, ΠΛΑΤΥΚΕΦΑΛΑ, ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 2εκ 4.7 ΚΟΛΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ 4.8 ΑΣΦΑΛΤΟΠΑΝΟ-ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΒΑΡΟΥΣ 0,5-0,6kg/m2 4.9 ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΥΔΡΑΤΜΩΝ ΑΝΑΠΝΕΟΥΣΑ ( gr/m2) 4.10 ΧΤΕΝΑ ΓΙΑ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΩΝ ΚΕΝΩΝ ΤΩΝ ΚΕΡΑΜΙΔΙΩΝ 4.11 ΣΧΑΡΕΣ ΧΙΟΝΙΟΥ ΣΕΤ ΓΙΑ ΡΩΜΑΪΚΟ ΚΕΡΑΜΙΔΙ (ΜΗΚΟΥΣ ΔΥΟ ΜΕΤΡΩΝ ΜΕ ΤΡΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΕΙΣ) 4.12 ΣΧΑΡΕΣ ΧΙΟΝΙΟΥ-ΣΕΤ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΚΕΡΑΜΙΔΙ (ΜΗΚΟΥΣ ΔΥΟ ΜΕΤΡΩΝ ΜΕ Μ.Μ ,10 504,00 619,92 kg 50 2,85 142,50 175,28 lt 50 4,07 203,50 250,31 m2 280,00 1,30 364,00 447,72 Μ ,75 225,00 276,75 Μ.Μ. 110,00 0,74 81,40 100,12 ΣΕΤ 18 39,00 702,00 863,46 ΣΕΤ 12 39,00 468,00 575,64 5

6 ΤΡΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΕΙΣ) 4.13 ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΣΤΕΓΗΣ (ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΑΠΛΗ ΕΠΙΠΕΔΗ) Μ2 60 5,00 300,00 369,00 Ομάδας 4 ΥΛΙΚΑ ΣΤΕΓΩΝ , ,39 Ομάδων 1,2,4: , ,10 ΟΛΟΓΡΑΦΟΣ: ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ Ο Ανάδοχος υποχρεούται με δικά του έξοδα που έχει λάβει υπόψη και έχει συμπεριλάβει στη παραπάνω οικονομική προσφορά, να διαθέσει όλο το απαιτούμενο προσωπικό, υλικά, μηχανήματα, μηχανολογικό εξοπλισμό, οχήματα, εργαλεία και οποιαδήποτε άλλα μέσα για την προσήκουσα εκτέλεση των προμηθειών, συμπεριλαμβανομένων και των παρεπόμενων υπηρεσιών αποκατάστασης ζημιών των αγαθών ή διάθεσης ανταλλακτικών. ΑΡΘΡΟ 2 Διάρκεια τρόπος και τόπος εκτέλεσης των προμηθειών/ Υποχρεώσεις-Κυρώσεις Αναδόχου Η ανάθεση εκτέλεσης των προμηθειών θα γίνεται τμηματικά από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας σύμβασης και μέχρι 27/ 02 /2015. Ο ανάδοχος οφείλει να έχει την ετοιμότητα άμεσης ανταπόκρισης στις ανάγκες του έργου, με τη χρήση των απαιτούμενων κάθε φορά μηχανημάτων έργου, όταν κληθεί από την υπηρεσία. Η υπηρεσία θα καλεί τον ανάδοχο να παραλάβει έγγραφη ειδοποίηση όπου θα περιγράφονται σε αυτή, οι συγκεκριμένες προμήθειες και οι ποσότητες που απαιτούνται κάθε φορά να εκτελεσθούν. Η ανταπόκριση στην έναρξη των προμηθειών στο έργο θα πρέπει να γίνεται εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης και η παρουσία του αναδόχου στο έργο θα πρέπει να είναι συνεχής μέχρι την περάτωση των επιθυμητών κάθε φορά προμηθειών που έχει ορίσει η υπηρεσία. Ο ανάδοχος καθ όλη την διάρκεια των προμηθειών του, σεβόμενος τον κηρυγμένο αρχαιολογικό χώρο των Λειβήθρων υποχρεούται να επιδεικνύει ιδιαίτερη προσοχή κατά την εκτέλεση των προμηθειών και συγχρόνως να μεριμνά για την προστασία και την μη καταστροφή του πρασίνου (δέντρα, θάμνοι, φυτικές γαίες) που βρίσκεται εντός του έργου και είναι εκτός του εύρους καταλήψεως των κατασκευών του έργου. Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι θα χρησιμοποιεί μόνο τους ορισμένους εργοταξιακούς δρόμους και τις συγκεκριμένες διαδρομές, που θα του υποδείξει η υπηρεσία, και θα εκτελεί μεταφορές και φορτοεκφορτώσεις με επιμέλεια μόνο μέσα από αυτές, χωρίς να προκαλεί διατάραξη σε χώρους πρασίνου του έργου. Ο ανάδοχος δεσμεύεται να συντηρεί τους εργοστασιακούς δρόμους και να κρατά τις διαδρομές πάντα ανοικτές χωρίς να διακόπτει την κυκλοφορία αυτών. Σε περίπτωση μη επιμελημένης εργασίας, μη προστασίας του πρασίνου και μη τήρησης των παραπάνω από τον ανάδοχο, η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα επιβολής της προβλεπόμενης ποινής που ορίζεται στην παρούσα σύμβαση και συγκεκριμένα στο άρθρο 9. Ο ανάδοχος δεσμεύεται πριν την έναρξη των προμηθειών, ότι έλαβε πλήρη γνώση όλων των συνθηκών στο χώρο εκτέλεσης του έργου, του σχεδίου γενικής οριζοντιογραφίας του έργου με την τοπογραφική αποτύπωση ισοϋψών καμπυλών, των εγκεκριμένων σχεδίων κατασκευών και μελετών και της παρούσας τεχνικής περιγραφής. Όλες οι προμήθειες θα γίνουν σύμφωνα με την Τεχνική περιγραφή. Παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωση του με κάθε δυνατή πληροφορία, που αφορά το έργο, του όρους της σύμβασης και της Τεχνικής περιγραφής, δεν απαλλάσσει αυτόν από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωση του. Όλες οι προμήθειες θα επιβλέπονται από αρχαιολόγο και από την αρμόδια ομάδα επίβλεψης της υπηρεσίας. Ο συνδυασμός των μηχανημάτων, που θα χρησιμοποιούνται ημερησίως στο έργο και θα πρέπει να πληρούν κατά ελάχιστο τις προδιαγραφές που ορίζονται στην Τεχνική Περιγραφή, είναι ευθύνη του αναδόχου και η τελική επιλογή θα γίνεται μετά από προηγούμενη συνεννόηση του αναδόχου με τους επιβλέποντες μηχανικούς του έργου και με γνώμονα την εξασφάλιση της ομαλότητας και της έγκαιρης εκτέλεσης των προμηθειών. Ορίζεται ότι ο μηχανολογικός εξοπλισμός έργου πριν από την προσκόμιση του στο έργο, θα πρέπει να γίνει αποδεκτός από την υπηρεσία. 6

7 Αποδεικτικό πραγματοποίησης των προμηθειών αποτελεί το ημερολόγιο των μηχανημάτων και το ημερολόγιο του έργου, τα οποία υπογράφονται από τους επιβλέποντες μηχανικούς και από τον προϊστάμενο της Εφορείας. Σε περίπτωση καθυστέρησης έναρξης των προμηθειών από τον ανάδοχο πέραν των επτά (7) ημερολογιακών ημερών, η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα επιβολής της προβλεπόμενης ποινικής ρήτρας που ορίζεται από την σχετική ισχύουσα νομοθεσία. Για κάθε ημέρα καθυστέρησης πέρα από την παραπάνω προθεσμία, δύναται να επιβληθεί στον ανάδοχο ποινική ρήτρα. Εφόσον ο ανάδοχος δεν προσέλθει για να ξεκινήσει τις προμήθειες, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση της ΚΖ ΕΠΚΑ, με αυτοδίκαιη μονόπλευρη παύση της σχετικής σύμβασης μετά την τήρηση των νόμιμων διαδικασιών που ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν έχει συνεχή παρουσία στο έργο ή παρουσιάζεται αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην εκτέλεση και ολοκλήρωση των προμηθειών που του έχει ορίσει εγγράφως η υπηρεσία, δύναται να επιβληθεί στον ανάδοχο ποινική ρήτρα, κατά τα οριζόμενα στην παρούσα σύμβαση. Σε περίπτωση μη συνεχής παρουσίας του αναδόχου στο έργο ή και πλημμελής εκτέλεσης των εργασιών/προμηθειών με ελλιπή εξοπλισμό, η υπηρεσία δύναται να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο με αυτοδίκαιη μονόπλευρη παύση της σχετικής σύμβασης. Σε περίπτωση καθυστέρησης έναρξης της προμήθειας από τον ανάδοχο πέραν των επτά (7) εργάσιμων ημερών, η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα επιβολής της προβλεπόμενης ποινικής ρήτρας που ορίζεται στην παρούσα σύμβαση και στο ΠΔ118/2007 (ΦΕΚ 150 Α/ ) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» που αφορούν τους πρόχειρους διαγωνισμούς. Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει τις προμήθειες που εκτελεί ο ανάδοχος, για όσο διάστημα απαιτείται, λόγω κακών καιρικών συνθηκών, λόγω ευρημάτων αρχαιολογικού ενδιαφέροντος ή λόγω μη τήρησης των όρων (1) της σύμβασης από τον ανάδοχο και (2) της Τεχνικής Περιγραφής που συνέταξε η υπηρεσία. ΆΡΘΡΟ 3 Λοιπές Υποχρεώσεις Αναδόχου Ο ανάδοχος ευθύνεται εξολοκλήρου για την ασφάλεια και τις ασφαλιστικές εισφορές του προσωπικού που απασχολεί κατά την διάρκεια αυτών των προμηθειών. Ο ανάδοχος είναι αρμόδιος για την έντεχνη, άρτια και ασφαλή εκτέλεση των προμηθειών, σύμφωνα με τους Νόμους, τα Διατάγματα, τις Αστυνομικές διατάξεις και την τήρηση των σχετικών κανονισμών για την σωστή λήψη και εφαρμογή των απαιτούμενων μέτρων προστασίας και ασφαλείας του προσωπικού που απασχολεί στο έργο. Για κάθε περίπτωση ατυχήματος οφειλομένου σε πράξεις ή παραλείψεις του αναδόχου, των υπεργολάβων του, ή /και του προσωπικού του, ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος ποινικά και αστικά. Οποιεσδήποτε αστικές ή ποινικές ευθύνες, που οφείλονται είτε σε αμέλεια ή υπαιτιότητα του προσωπικού του αναδόχου σε οποιασδήποτε φύσης ατυχήματα ή ζημιές στο προσωπικό του αναδόχου ή σε τρίτους, ή σε περιουσίες τρίτων ή στην ύπαρξη του έργου κάθε αυτού, βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον ίδιο τον ανάδοχο. Η υπηρεσία δικαιούται να ελέγχει τον ανάδοχο ως προς την τήρηση ασφάλισης του προσωπικού που απασχολεί το έργο, ενώ συγχρόνως ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στην υπηρεσία όλα τα σχετικά στοιχεία και βοήθεια για την πραγματοποίηση των ελέγχων αυτών. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, των διατάξεων και κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του, ή στο προσωπικό της Αναθέτουσας Αρχής ή σε οποιονδήποτε τρίτο και για τη λήψη μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος. Η ευθύνη του αναδόχου καλύπτει όλη την χρονική περίοδο από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι την λήξη αυτής. Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει κατά την εκτέλεση της ανάθεσης όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας που επιβάλλονται από την ισχύουσα νομοθεσία. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει αποκλειστικώς και εξ ολοκλήρου όλες τις ευθύνες έναντι οποιουδήποτε τρίτου προβάλλοντος δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ευρεσιτεχνίας, σημάτων κλπ., που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με μελέτες, υλικά, μηχανήματα, μεθόδους, τρόπους εργασίας, συστήματα, εφευρέσεις κλπ. που θα χρησιμοποιηθούν για την εκ μέρους του πλήρη εκτέλεση της προμήθειας. Όλες οι σχετικές δαπάνες, η μέριμνα και οι διαδικασίες για τη νόμιμη χρησιμοποίηση όλων των ανωτέρω βαρύνουν εξ ολοκλήρου και αποκλειστικώς τον Ανάδοχο, ο οποίος οφείλει να λαμβάνει εγκαίρως κάθε 7

8 απαιτούμενο μέτρο, ώστε η Αναθέτουσα Αρχή και τα όργανα αυτής να μην υποστούν οποιαδήποτε ενόχληση ή την ελάχιστη ζημία. Ο Ανάδοχος οφείλει να συνεργαστεί τόσο εκ των προτέρων, όσο και καθ όλη τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου που έχει αναλάβει, με την υπηρεσία. Στο πλαίσιο της ως άνω συνεργασίας ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται στις εντολές και υποδείξεις της Υπηρεσίας οι οποίες απορρέουν από την ανάγκη συντονισμού του παρόντος έργου με τα υπόλοιπα έργα του. Επίσης στο πλαίσιο αυτό και υπό τις εντολές της υπηρεσίας, οφείλει να συνεργάζεται με όλα τα σχετικά συνεργεία, στον εντός του κτηρίου χώρο και να λαμβάνουν από κοινού και έγκαιρα τα κατάλληλα μέτρα για να συντονισθεί η εκτέλεση των προμηθειών τους χωρίς να παρεμποδίζεται η εντός του χώρου του έργου, εκτέλεση των εργασιών και η κυκλοφορία του προσωπικού. ΑΡΘΡΟ 4.- Εγγυήσεις Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσης, ο Ανάδοχος κατέθεσε την με αρ. 847/ εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος αξίας 4.650,74 ευρώ που αντιστοιχεί σε ποσοστό 10 % της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α. και λήγει την Η εγγύηση ανεξάρτητα από το όργανο που την εκδίδει, πρέπει να περιλαμβάνει τα αναφερόμενα στο άρθρο 25 του Π.Δ/τος 118/2007. Η ανωτέρω εγγύηση επέχει θέση ποινικής ρήτρας και θα επιστραφεί στον Ανάδοχο μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των εκτελεσμένων προμηθειών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχών απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Εφόσον οι προμήθειες εκτελούνται και επιμετρούνται τμηματικά, σύμφωνα με τη Σύμβαση οι εγγυήσεις αποδεσμεύονται αναλόγως σταδιακά και τμηματικά, κατά ποσόν που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά. Για την σταδιακή αποδέσμευση των εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου (παρ. 8, άρθρο 25 Π.Δ/τος 118/2001). ΑΡΘΡΟ 5 Αξία 1. Η συνολική δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης ανέρχεται στο ποσόν των ,10 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%) 2. Η καθαρή δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης ανέρχεται στο ποσόν των ,38 3. Το δικαίωμα προαίρεσης ανέρχεται σε ποσοστό 15% επί της συνολικής δαπάνης, δηλαδή 8.580,62 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%) 4. Στη δαπάνη αυτή περιλαμβάνονται όλες οι προβλεπόμενες νόμιμες κρατήσεις ( Παρακράτηση φόρου ποσοστού 8% για εργασία ή 4% για υλικά) ΑΡΘΡΟ 6 Πληρωμή Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με την πρόοδο των εκτελεσμένων προμηθειών. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται μετά την επιμέτρηση, παράδοση και ολοκλήρωση της προμήθειας που ορίζει η υπηρεσία, μετά την αντίστοιχη κάθε φορά παραλαβή και έλεγχο των προμηθειών από την αρμόδια Επιτροπή. Η παραλαβή των προμηθειών θα γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής Υλικών και Εργασιών και την έγκριση του σχετικού Πρακτικού από την Προϊσταμένη της Υπηρεσίας, μετά από σχετική αναφορά των Επιβλεπόντων του υποέργου προς την εν λόγω Επιτροπή για τα ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία που προβλέπονται στη σύμβαση. Ο Ανάδοχος οφείλει να αποκαθιστά αμέσως και χωρίς καθυστέρηση τις εκτελεσμένες προμήθειες που δεν πληρούν τις Τεχνικές Προδιαγραφές. Πριν την πληρωμή του ο Ανάδοχος θα πρέπει, κατόπιν συνεννόησης με το Λογιστήριο της ΚΖ ΕΠΚΑ, να προσκομίσει όλα τα απαιτούμενα κατά την ισχύουσα νομοθεσία δικαιολογητικά και παραστατικά, όπως: Τιμολόγια επί των οποίων θα γίνει η προβλεπόμενη παρακράτηση φόρου. 8

9 Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό τυχόν απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία. Η σχετική δαπάνη βαρύνει το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία-Θράκη », στο πλαίσιο υλοποίησης του ΕΣΠΑ. Η εν λόγω προμήθεια εντάσσεται στο υποέργο 1 του έργου «Αρχαιολογικό πάρκο Λειβήθρων Ν. Πιερίας», με κωδ. πράξης 2011ΣΕΟ , (MIS ) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). ΑΡΘΡΟ 7 Δικαίωμα προαίρεσης Το δικαίωμα προαίρεσης ανέρχεται σε ποσοστό 15% επί της συνολικής δαπάνης. Δύναται να χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση αύξησης των απαιτούμενων ποσοτήτων των προμηθειών και κατόπιν εντολής της υπηρεσίας. Αναλόγως, η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα μείωσης των ποσοτήτων προς εκτέλεση προμηθειών που έχουν προμετρηθεί και ορίζονται στην Τεχνική Περιγραφή ή και διακοπής των προμηθειών σε περίπτωση που διακοπεί η χρηματοδότηση του έργου. ΑΡΘΡΟ 8 Χρόνος Δέσμευσης του Αναδόχου για τις τιμές της προσφοράς Ο Ανάδοχος δεσμεύεται να διατηρήσει την τιμή της προσφοράς του σταθερή καθ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης. Σε καμία φάση της εκτέλεσης προμηθειών δεν μπορεί να γεννηθεί θέμα αναθεώρησης από τον ανάδοχο, των προσφερόμενων τιμών ανά προμήθεια, προς όφελος του αναδόχου. ΑΡΘΡΟ 9 Ποινικές ρήτρες Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τους όρους της παρούσας, ή εκπληρώσει πλημμελώς τις υποχρεώσεις που ορίζονται στην παρούσα Σύμβαση και στην Τεχνική Περιγραφή η εγγύηση καλής εκτέλεσης επέχει θέση ποινικής ρήτρας και καταπίπτει για ολόκληρο το ποσό, υπέρ του ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με τις περί προμηθειών διατάξεις. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν τηρεί τις χρονικές προθεσμίες που ορίζονται στο άρθρο 2 της παρούσας σύμβασης, δύναται η υπηρεσία να επιβάλλει ποινική ρήτρα επί της καθαρής συμβατικής αξία του συνόλου των προμηθειών μετά την τήρηση των νόμιμων διαδικασιών της ισχύουσας νομοθεσίας. Εκτός των ανωτέρω, ο ανάδοχος δύναται να κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση της υπηρεσίας, με αυτοδίκαιη μονόπλευρη παύση της σχετικής σύμβασης, εφόσον οι προμήθειες και τα υλικά δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της υπηρεσίας και δεν είναι σύμφωνες με τα οριζόμενα στην Τεχνική Περιγραφή και τις Γενικές Τεχνικές Προδιαγραφές. Οι ποινικές ρήτρες θα εισπραχθούν βάσει των διατάξεων που αφορούν τα δημόσια έσοδα και ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 26 του Π.Δ. 118/2007. Οι ποινικές ρήτρες δύναται να εισπραχθούν δια συμψηφισμού με το υπόλοιπο ποσό προς καταβολή στον ανάδοχο. ΑΡΘΡΟ 10 Εκχώρηση-Υποκατάσταση Ο Ανάδοχος απαγορεύεται να υποκατασταθεί από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο σχετικά με τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει με την παρούσα, καθώς επίσης απαγορεύεται η εκχώρηση δικαιωμάτων άνευ της ρητής και εγγράφου αδείας της Προϊσταμένης της ΚΖ Ε.Π.Κ.Α. ΑΡΘΡΟ 11 Ανωτέρα Βία Κανένας από τους συμβαλλόμενους δεν ευθύνεται για παράλειψη εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεών του αν η παράλειψη αυτή είναι συνέπεια ανωτέρας βίας, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 37 του Π.Δ. 118/2007. ΑΡΘΡΟ 12 Επίλυση διαφορών Σε κάθε περίπτωση διαφοράς μεταξύ των μερών σχετικά με την ερμηνεία και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης η επίλυση της γίνεται από τα αρμόδια Δικαστήρια Κατερίνης. 9

10 ΑΡΘΡΟ 13 Διάρκεια Σύμβασης Η σύμβαση έχει ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας σύμβασης έως την Παρασκευή 27 η Φεβρουαρίου ΑΡΘΡΟ 14 Τροποποίηση Σύμβασης Οποιαδήποτε τροποποίηση, προσθήκη ή διαφοροποίηση της παρούσας σύμβασης θα γίνεται μόνο έπειτα από γραπτή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του Π.Δ. 118/2007. ΆΡΘΡΟ 15 Αντίκλητος Όλες οι επιδόσεις, τα δικαστικά ή εξώδικα έγγραφα καθώς και οι ειδοποιήσεις που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης, θα επιδίδονται ή θα υποβάλλονται εγγράφως στον νόμιμο εκπρόσωπο του άλλου μέρους. Η επίδοση/ γνωστοποίηση/ κοινοποίηση προς αυτόν οποιωνδήποτε εγγράφων θα θεωρείται ως νόμιμη επίδοση/ γνωστοποίηση/ κοινοποίηση προς τον Ανάδοχο. ΑΡΘΡΟ 16 Σύνταξη Σύμβασης Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε σε έξι (6) αντίτυπα και αφού αναγνώσθηκε και έγινε αποδεκτή από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ρητά και ανεπιφύλακτα, υπογράφηκε νόμιμα από τους συμβαλλόμενους. Ο Ανάδοχος έλαβε ένα αντίτυπο. Κατερίνη 01/08/2014 Οι συμβαλλόμενοι Ο Ανάδοχος Για την ΚΖ Ε.Π.Κ.Α. Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Εφορείας Πολυξένη Αδάμ - Βελένη Αρχαιολόγος 10