1 η τροποποίηση ΣΥΜΒΑΣΗΣ της αρχικής µε αρ.πρ.463 / (Α Α: ΒΙΡΤΓ-Υ29)

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ. /νση: Παρµενίωνος 32, Κατερίνη Πληροφορίες: Λογιστήριο Τηλέφωνο: FAX: Κατερίνη, Αρ.πρωτ: 3753 ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΛΕΙΒΗΘΡΑ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ, ΘΕΣΗ ΚΟΥΦΟΣ (ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΛΕΙΒΗΘΡΩΝ) ΕΡΓΟ: ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΕΙΒΗΘΡΩΝ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΛΕΙΒΗΘΡΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΑΝΑ ΟΧΗ 1 η τροποποίηση ΣΥΜΒΑΣΗΣ της αρχικής µε αρ.πρ.463 / (Α Α: ΒΙΡΤΓ-Υ29) ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» ΜΕ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 15% ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΠΑΝΗΣ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ TOY ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΕΙΒΗΘΡΩΝ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ» (Κωδ. Πράξης: 2011ΣΕΟ ) ΤΟΥ Ε.Π. «ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ ». (ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ ,27 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α. 23%). Στην Κατερίνη σήµερα, την 1 η Αυγούστου του έτους 2014, ηµέρα Παρασκευή στα γραφεία της ΚΖ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, στην οδό Παρµενίωνος 32 και µεταξύ των εξής συµβαλλοµένων µερών: Α) Της ΚΖ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, η οποία εδρεύει στην οδό Παρµενίωνος 32, ΤΚ Κατερίνη, µε ΑΦΜ: ,.Ο.Υ. Αθηνών, όπως εκπροσωπείται νόµιµα για την υπογραφή τής παρούσας από τον κ. Ματθαίο Μπέσιο, Αναπληρωτή Προϊστάµενο της ΚΖ Εφορείας Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων, και Β) Της ΣΕΗΠ. Π.Ε., ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, που εδρεύει στην Ν. Πλαστήρα 104 Κατερίνη, ΤΚ , Α.Φ.Μ ,.Ο.Υ. Κατερίνης, τηλ , φαξ , εφεξής καλούµενος ο «ΑΝΑ ΟΧΟΣ». Συµφωνούνται, συνοµολογούνται και γίνονται αµοιβαίως δεκτά τα εξής: Ο πρώτος των συµβαλλοµένων, κ. Ματθαίος Μπέσιος, µε την παραπάνω ιδιότητά του και έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: 1. Το Π.. 191/2003 (ΦΕΚ 146/Α / ) «Οργανισµός Υπουργείου Πολιτισµού». 2. Το Π.. 118/2013 (ΦΕΚ152/Α / ) «Περί σύστασης του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού». 3. Τo Π.. 74/1985 που αφορά στη συµπλήρωση του Π. /τος 16/80 και την Απόφαση ΥΠΠΟ/ ΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/15/3696/ (ΦΕΚ 70/Β / ) «Περί µεταβιβάσεως αρµοδιοτήτων και δικαίωµα υπογραφής στους Προϊσταµένους των Περιφερειακών Υπηρεσιών». 4. To άρθρο 81 του N.1958/1991 (ΦΕΚ122/Α / ) «Περί τρόπου εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων». 5. Το Π.. 99/1992 (ΦΕΚ 46/Α / ) «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει έργων». 6. Το Ν. 4049/2012 (ΦΕΚ 35/Α / ) «Αντιµετώπιση της βίας στα γήπεδα, του Ντόπινγκ, των προσυνεννοηµένων αγώνων και λοιπές διατάξεις». 7. Το Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α / ) «Προµήθειες του ηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων». 8. Το Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α / ) «Περί ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 1

2 9. Το Π.. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α / ) «Κανονισµός προµηθειών ηµοσίου (Κ.Π..)» που αφορούν τους πρόχειρους διαγωνισµούς. 10. Την υπ αρ /739 (ΦΕΚ 1291/ / ) Απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών για την αύξηση των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων. 11. Τις πιστώσεις του υποέργου 1 του έργου «Αρχαιολογικό Πάρκο Λειβήθρων Ν. Πιερίας», που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Μακεδονία-Θράκη » (Κωδ. Πράξης: 2011ΣΕΟ ). 12. Το µε αρ. 89/ Πρακτικό της Επιτροπής ιενέργειας Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού για την ανάδειξη µειοδότη για την «Προµήθεια και µεταφορά επί τόπου ηλεκτρολογικού υλικού», για τις ανάγκες υλοποίησης του υποέργου 1 του έργου «ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΕΙΒΗΘΡΩΝ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ» (Κωδ. Πράξης: 2011ΣΕΟ ) του Ε.Π. «Μακεδονία-Θράκη ». 13. Την Αρ. Πρωτ. 173/ (Α Α ΒΙΨ6Γ-ΡΨ9) απόφαση της ΚΖ Ε.Π.Κ.Α. για την έγκριση του αποτελέσµατος του Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού. 14. Την υπ αριθµ. 463/ (Α Α ΒΙΡΤΓ-Υ29) αρχική σύµβαση. 15. Την Απόφαση Παράτασης έργου µε αρ.πρωτ / της Ε..Α Π.Κ.Μ (Α Α Ω9ΡΒ7ΛΛ-5Ο5) και τίτλο «1η Τροποποίηση της Πράξης Αρχαιολογικό Πάρκο Λειβήθρων Ν. Πιερίας µε κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Μακεδονία Θράκη» 16. Το έγγραφο αίτηµα του αναδόχου µε αρ.πρ / για την 1 η τροποποίηση της σύµβασης 17. Την υπ αρ. πρωτ / απόφαση της ΚΖ Ε.Π.Κ.Α. για την έγκριση της 1 ης τροποποίησης της Σύµβασης. ΑΝΑΘΕΤΕΙ Στον δεύτερο από τους συµβαλλόµενους την «Προµήθεια και µεταφορά επί τόπου ηλεκτρολογικού υλικού» για τις ανάγκες του υποέργου 1 του έργου «Αρχαιολογικό Πάρκο Λειβήθρων Ν. Πιερίας» (κωδ. πράξης 2011ΣΕΟ ), του Ε.Π. «Μακεδονία-Θράκη », αντί του συνολικού ποσού των ,27 (ενενήντα χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα τεσσάρων ευρώ και είκοσι επτά λεπτών), συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 23% και των λοιπών κρατήσεων, µε δικαίωµα προαίρεσης 15%. Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελέσει τις προµήθειες σεβόµενος πλήρως τα οριζόµενα στην εγκεκριµένη Τεχνική Περιγραφή της Υπηρεσίας και στις Τεχνικές Προδιαγραφές, καθώς και τους όρους της υπ αρ 6013/ Προκήρυξης του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού τους οποίους και αποδέχεται ανεπιφύλακτα. Οι όροι της σύµβασης έχουν ως εξής: ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείµενο της σύµβασης Αντικείµενο της σύµβασης είναι η «Προµήθεια και µεταφορά επί τόπου ηλεκτρολογικού υλικού» µε τα µηχανικά µέσα και τον υλικό εξοπλισµό του αναδόχου, για τις ανάγκες του υποέργου 1 του έργου «Αρχαιολογικό Πάρκο Λειβήθρων Ν. Πιερίας» (κωδ. πράξης 2011ΣΕΟ ), του Ε.Π. «Μακεδονία-Θράκη ». Το έργο υλοποιείται στην περιοχή «Κουφός», στην παραολύµπια κοινοτική περιοχή του..λεπτοκαρυάς του ήµου ίου Ολύµπου Ν. Πιερίας. Εκτελείται εντός του κηρυγµένου αρχαιολογικού χώρου των Λειβήθρων, στο ΝΑ τµήµα του και σε επιφάνεια 67 στρεµµάτων. Βρίσκεται σε απόσταση 200µ βόρεια της αρχαίας ακρόπολης. Εντός του έργου κατασκευάζονται δίκτυα Η/Μ κτιρίων και περιβάλλοντος χώρου (ηλεκτροφωτισµού, ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, απορροής οµβρίων, πυρόσβεσης και αντικεραυνικής προστασίας). Τα παραπάνω είδη θα βρίσκονται σε απόλυτη συµφωνία µε τους όρους και τις λοιπές προϋποθέσεις τής υπ αρ. 6013/ Προκήρυξης του Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού, των συνηµµένων σε αυτήν τευχών (Τεχνικές Προδιαγραφές κ.λπ.), την Τεχνική και την Οικονοµική Προσφορά του Αναδόχου. Σηµειώνεται ότι οι παραπάνω Τεχνικές Προδιαγραφές των ειδών και η Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας Σύµβασης. Η προσκοµισθείσα δεσµευτική Οικονοµική Προσφορά αναλύεται ως εξής στον ακόλουθο πίνακα: 2

3 Α/Α Α. ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ Περιγραφή Μονάδα µέτρησης Ποσότητα Τιµή µονάδας (χωρίς ΦΠΑ) απάνη (χωρίς ΦΠΑ) απάνη (µε ΦΠΑ) 1. ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΑ ΠΙΝΑΚΩΝ 1.1 Γενικός πίνακας χαµηλής τάσης τµχ Εξωτερικό πίλλαρ (pillar) τµχ , Πίνακας αγρέπαυλης πλαστικός τµχ , Πίνακας κυλικείου πλαστικός τµχ , Πίνακας λεβητοστασίου µεταλλικός τµχ , Πίνακας αντλιοστασίου µεταλλικός τµχ , Πίνακας οβάλ κτηρίου µεταλλικός ή πλαστικός τµχ , Πίνακας φυλακίου πλαστικός τµχ , Ραγοδιακόπτης 3Χ63Α τµχ , Ραγοδιακόπτης 3Χ40Α τµχ , Ραγοδιακόπτης 40Α τµχ , Ασφάλεια τηκτή 20Α τµχ , Ασφάλεια τηκτή 35Α τµχ , Ασφάλεια τηκτή 50Α τµχ , Ασφάλεια τηκτή 63Α τµχ , Ενδεικτική λυχνία 3φασική τµχ , Ενδεικτική λυχνία 1φασική τµχ , ιακόπτης διαφορικού ρεύµατος 30mA, 2Χ40Α τµχ , ιακόπτης διαφορικού ρεύµατος 30mA, 4Χ40Α τµχ , ιακόπτης διαφορικού ρεύµατος 30mA, 4Χ40Α, µε χρονοκαθυστέρηση τµχ , ιακόπτης διαφορικού ρεύµατος 30mA, 4Χ63Α τµχ , ιακόπτης διαφορικού ρεύµατος 30mA, 4Χ63Α, µε χρονοκαθυστέρηση τµχ , Μικροαυτόµατος 10Α τµχ , Μικροαυτόµατος 16Α τµχ , Μικροαυτόµατος 3Χ10Α τµχ , Μικροαυτόµατος 3Χ16Α τµχ , Ρευµατοδότης πίνακα/πίλλαρ τµχ , Χρονοδιακόπτης ψηφιακός τµχ , Τηλεχειριζόµενος διακόπτης 20Α διπολικός τµχ , Τηλεχειριζόµενος διακόπτης 40Α τετραπολικός τµχ ,60 Σύνολο Α , ,40 2. ΚΑΛΩ ΙΑ 2.1 Καλώδιο H07V 3X1,5 mm 2 µµ 370 0,54 199,80 245, Καλώδιο H07V 3X2,5 mm 2 µµ 190 0,88 167,20 205,66 3

4 2.3 Καλώδιο H07V 4X1,5 mm 2 µµ 80 0,71 56,80 69, Καλώδιο A05VV 3Χ2,5 mm 2 µµ 10 0,81 8,10 9, Καλώδιο J1VV 3Χ1,5 mm 2 µµ , , Καλώδιο J1VV 3Χ2,5 mm 2 µµ , , , Καλώδιο J1VV 3Χ6 mm 2 µµ 70 1,85 129,50 159, Καλώδιο J1VV 5Χ1,5 mm 2 µµ 260 0,86 223,60 275, Καλώδιο J1VV 5Χ2,5 mm 2 µµ 545 1,36 741,20 911, Καλώδιο J1VV 5Χ4 mm 2 µµ 160 2,07 331,20 407, Καλώδιο J1VV 5Χ6 mm 2 µµ 175 3,03 530,25 652, Καλώδιο J1VV 5Χ10 mm 2 µµ 155 5,03 779,65 958, Καλώδιο J1VV 5Χ16 mm 2 µµ 25 8,15 203,75 250, Καλώδιο J1VV 5Χ25 mm 2 µµ , , , Καλώδιο J1VV 4Χ50 mm 2 µµ , , , Καλώδιο J1VV 4Χ70 mm 2 µµ 12 26,71 320,52 394,24 Σύνολο Α , ,79 3. ΙΑΚΟΠΤΕΣ ΙΑΚΛΑ ΩΣΗ 3.1 ιακόπτης φωτισµού απλός (χωνευτός) τµχ 7 1,70 11,90 14, ιακόπτης φωτισµού απλός (επίτοιχος) τµχ 2 1,70 3,40 4, ιακόπτης φωτισµού διπλός τµχ 1 2,50 2,50 3, ιακόπτης φωτισµού alle-retour τµχ 10 2, , Ρευµατοδότης µε γείωση (χωνευτός) τµχ 24 2,70 64,80 79, Ρευµατοδότης µε γείωση (επίτοιχος) τµχ 2 2,10 4,20 5, Κυτίο διακοπτών χωνευτό τµχ 50 0,13 6,50 7, Κυτίο διακλαδώσεως χωνευτό τµχ 100 0, , Πλαστικός σωλήνας διαµέτρου Φ16mm βαρέος µµ ,61 805,20 990, Πλαστικός σωλήνας διαµέτρου Φ20mm βαρέος µµ 665 0,77 512,05 629, Πλαστικός σωλήνας διαµέτρου Φ25mm βαρέος µµ 980 1, , , Πλαστικός σωλήνας διαµέτρου Φ32mm βαρέος µµ , , , Πλαστικός σωλήνας διαµέτρου Φ40mm βαρέος µµ 140 2,16 302,40 371, Πλαστικός σωλήνας διαµέτρου Φ50mm βαρέος µµ 20 2,76 55,20 67, Πλαστικός σωλήνας διαµέτρου Φ63mm βαρέος µµ 550 3, , , Πλαστικός ευθύγραµµος σωλήνας διαµέτρου Φ13,5mm µεσαίου Πλαστικός ευθύγραµµος σωλήνας διαµέτρου Φ16mm µεσαίου µµ 10 0,3 3,0 3,69 µµ 10 0,37 3,70 4, Πλαστικός σωλήνας διαµέτρου Φ16mm ελαφρού µµ 330 0,22 72,60 89, Πλαστικός σωλήνας διαµέτρου Φ20mm µµ 160 0,24 38,40 47,23 4

5 ελαφρού 3.20 Πλαστικός σωλήνας διαµέτρου Φ25mm ελαφρού µµ 45 0,37 16,65 20, Πλαστικός σωλήνας διαµέτρου Φ32mm ελαφρού µµ 40 0, , Υπόγειος ευθύς σύνδεσµος έως 4X16mm 2 τµχ , Υπόγειος ευθύς σύνδεσµος έως 4X25mm 2 τµχ , Υπόγειος σταυροειδής σύνδεσµος ταυ έως 5Χ16mm 2 τµχ ,60 Σύνολο Α , ,55 4. ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ 4.1 Ράγα προβολέων τµχ Προβολάκι LED 12V ισχύος 9-15W τµχ Φωτιστικό καραβοχελώνας τµχ , Λαµπτήρας καραβοχελώνας 8-11W τµχ 52 2, , Φωτιστικό φθορισµού τµχ 4 12, , Λαµπτήρας φθορισµού 36W τµχ , Φωτιστικό κρεµαστό ή γλόµπου τµχ , Λαµπτήρας οικονοµίας 15W τµχ 7 2,50 17,50 21, Προβολέας HQI 400W τµχ , Ιστός φωτισµού 4m τµχ Φωτιστικό 1m τµχ , Λαµπτήρας οικονοµίας 14W τµχ 72 2, , Ιστός φωτισµού 3,5m τµχ Ανεµιστήρας οροφής τµχ ,42 Σύνολο Α , ,18 5. ΓΕΙΩΣΕΙΣ 5.1 Χάλκινος γυµνός αγωγός 16mm 2 µµ 570 1,53 872, , Χάλκινος γυµνός αγωγός 25mm 2 µµ 570 2, , , Χάλκινος γυµνός αγωγός 50mm 2 µµ 450 4, , Ηλεκτρόδιο γείωσης Φ14Χ1500mm E-Cu τµχ , Γειωτήςπλάκας 500Χ500Χ2mm τµχ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Σύνολο Α , , Αντικεραυνικός ιστός πρώιµου οχετού τµχ Γειωτής ιστού αλεξικεραύνου τµχ , Καταγραφέας κεραυνών τµχ , Αγωγός Φ8mm Cu ή Φ10mm St/Cu µµ , Στήριγµα για κεραµίδι Φ8-10mm χάλκινο(cu) τµχ Επίτοιχο στήριγµα Φ8-10mm χάλκινο(cu) τµχ 55 3,5 192,50 236, Εξάρτηµα συστολών-διαστολών τµχ , Λυόµενος σύνδεσµος τµχ 11 8,4 92,40 113, Απαγωγός Τ1+Τ2 (L-N) τµχ ,50 5

6 6.10 Απαγωγός Τ1 (N-PE) τµχ , Απαγωγός Τ3 (L-N) τµχ , Απαγωγός Τ3 (N-PE) τµχ , Φρεάτιο γείωσης τµχ 6 12,7 76,20 93,73 Β. ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ Σύνολο Α , ,47 Συνολική δαπάνη Α , ,67 1. ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1.1 Καλώδιο τηλεφωνικό 6 ζευγών µµ 210 0,52 109,20 134, Καλώδιο UTP CAT5 µµ , , Πρίζα RJ-45 διπλή τµχ 4 15,30 61,20 75, Κατανεµητής µε οριολωρίδα τµχ , Κυτίο διακοπτών χωνευτό τµχ 4 0,13 0,52 0, Πλαστικός σωλήνας διαµέτρου Φ13,5mm ελαφρού µµ 90 0,14 12,60 15,498 Σύνολο Β , ,08 2. ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ 2.1 Ανιχνευτής ιονισµού-καπνού τµχ 8 24, , Ανιχνευτής θερµοδιαφορικός τµχ 1 17,30 17,30 21, Κοµβίο χειροκίνητης ενεργοποίησης τµχ , Φαροσειρήνα τµχ 2 19, , Φωτιστικό ασφαλείας τµχ , Πίνακας πυρανίχνευσης τµχ , Φωτεινός επαναλήπτης τµχ 4 5,80 23,20 28, Καλώδιο εύκαµπτο 6X0,22mm 2 µµ 440 0,27 118,80 146, Καλώδιο LiYCY 7X1.5mm 2 µµ 205 1,70 348,50 428,65 Σύνολο Β , ,35 3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 3.1 Καλώδιο οµοαξονικό µµ 30 0,28 8,40 10, ιακλαδωτήρας τµχ 1 8,80 8,80 10, Ενισχυτής τµχ 1 21,50 21,50 26, Κυτίο διακοπτών χωνευτό τµχ 2 0,13 0,26 0, Πρίζα τηλεόρασης τµχ 2 3,35 6,70 8,241 Σύνολο Β-3 45,66 56,1618 Συνολική δαπάνη Β 2.393, ,595 Συνολική δαπάνη , ,27 Ο Ανάδοχος υποχρεούται µε δικά του έξοδα που έχει λάβει υπόψη και έχει συµπεριλάβει στη παραπάνω οικονοµική προσφορά, να διαθέσει όλο το απαιτούµενο προσωπικό, υλικά, προµήθειες, µηχανήµατα, µηχανολογικό εξοπλισµό, οχήµατα, εργαλεία και οποιαδήποτε άλλα µέσα για την προσήκουσα εκτέλεση των προµηθειών, συµπεριλαµβανοµένων και των παρεπόµενων υπηρεσιών αποκατάστασης ζηµιών των αγαθών ή διάθεσης ανταλλακτικών. 6

7 ΑΡΘΡΟ 2 Τρόπος και διάρκεια εκτέλεσης του έργου Τόπος και τρόπος παράδοσης / Υποχρεώσεις-Κυρώσεις Αναδόχου Η ανάθεση εκτέλεσης των προµηθειών θα γίνεται τµηµατικά από την ηµεροµηνία υπογραφής της παρούσας σύµβασης και µέχρι την 01/07/2015. Ο ανάδοχος οφείλει να έχει την ετοιµότητα άµεσης ανταπόκρισης στις ανάγκες του έργου, µε τη χρήση των απαιτούµενων κάθε φορά µηχανηµάτων, όταν κληθεί από την υπηρεσία. Η υπηρεσία θα καλεί τον ανάδοχο να παραλάβει έγγραφη ειδοποίηση όπου θα περιγράφονται σε αυτή, οι συγκεκριµένες προµήθειες και οι ποσότητες που απαιτούνται κάθε φορά προς προµήθεια και εκτέλεση. Η ανταπόκριση στην παράδοση των προµηθειών στο έργο θα πρέπει να γίνεται εντός πέντε (5) ηµερολογιακών ηµερών (1 η προθεσµία) από την ηµέρα κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης και η παρουσία του αναδόχου στο έργο θα πρέπει να είναι συνεχής µέχρι την περάτωση των επιθυµητών κάθε φορά προµηθειών που έχει ορίσει η υπηρεσία. Ο ανάδοχος καθ όλη την διάρκεια των προµηθειών του, σεβόµενος τον κηρυγµένο αρχαιολογικό χώρο των Λειβήθρων υποχρεούται να επιδεικνύει ιδιαίτερη προσοχή κατά την εκτέλεση των προµηθειών και συγχρόνως να µεριµνά για την προστασία και την µη καταστροφή του πρασίνου (δέντρα, θάµνοι, φυτικές γαίες) που βρίσκεται εντός του έργου και είναι εκτός του εύρους καταλήψεως των κατασκευών του έργου. Ο ανάδοχος δεσµεύεται ότι θα χρησιµοποιεί µόνο τους ορισµένους εργοταξιακούς δρόµους και τις συγκεκριµένες διαδροµές, που θα του υποδείξει η υπηρεσία, και θα εκτελεί µεταφορές και προµήθειες µε επιµέλεια µόνο µέσα από αυτές, χωρίς να προκαλεί διατάραξη σε χώρους πρασίνου του έργου. Ο ανάδοχος δεσµεύεται να συντηρεί τους εργοστασιακούς δρόµους και να κρατά τις διαδροµές πάντα ανοικτές χωρίς να διακόπτει την κυκλοφορία αυτών. Σε περίπτωση µη επιµεληµένης εργασίας, µη προστασίας του πρασίνου και µη τήρησης των παραπάνω από τον ανάδοχο, η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα επιβολής της προβλεπόµενης ποινής που ορίζεται στην παρούσα σύµβαση και συγκεκριµένα στο άρθρο 9. Όλες οι προµήθειες θα γίνουν σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή και τα εγκεκριµένα σχέδια µελετών του έργου για τα οποία ο ανάδοχος έχει λάβει πλήρη γνώση. Παράλειψη του αναδόχου προς ενηµέρωση του µε κάθε δυνατή πληροφορία, που αφορά το έργο, του όρους της σύµβασης και της παρούσας τεχνικής περιγραφής, δεν απαλλάσσει αυτόν από την ευθύνη για την πλήρη συµµόρφωση του. Ο τρόπος αποθήκευσης, διαχείρισης, επεξεργασίας, φόρτωσης, µεταφοράς και απόθεσης του προσκοµιζόµενου κάθε φορά φορτίου είναι ευθύνη του αναδόχου και ορίζεται ότι ο τρόπος παράδοσης - εναπόθεσης των προµηθειών πριν από την προσκόµιση στο έργο, θα πρέπει να γίνουν αποδεκτά από την υπηρεσία. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος κατά την διάρκεια κάθε είδους προµήθειας καθώς και µετά την αποπεράτωση αυτής, για την διατήρηση της καθαριότητας του χώρου εργασίας και την κατάλληλη αποµάκρυνση ή καταστροφή άχρηστων υλικών και άλλων απορριµµάτων µε δική του ευθύνη και µε δικά του µέσα σε κατάλληλα σηµεία εκτός του χώρου εκτέλεσης του έργου. Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε εργασία καθαρισµού προερχόµενη από οποιοδήποτε εξοπλισµό ή µηχανήµατα έργου του αναδόχου εντός του χώρου κατασκευής του έργου. Ο ανάδοχος οφείλει να έχει την δυνατότητα να ανταποκρίνεται στις ηµερήσιες απαιτήσεις του έργου και να προµηθεύει το έργο µε οποιαδήποτε ποσότητα και ποιότητα ηλεκτρολογικού υλικού, του ζητηθεί σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του έργου, µέχρι τη λήξη της σύµβασης. Η προµήθεια, η παράδοση και η παραλαβή ηλεκτρολογικού υλικού θα εκτελείται κατά τις εργάσιµες ώρες της υπηρεσίας της ΚΖ Ε.Π.Κ.Α. Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα χωρίς προηγούµενη ειδοποίηση να επισκέπτεται τις εγκαταστάσεις του ανάδοχου και να ελέγχει το προς παράδοση ηλεκτρολογικό υλικό και να προβαίνει σε οποιοδήποτε έλεγχο και επίβλεψη στις εγκαταστάσεις του αναδόχου χωρίς κανένα περιορισµό. Ο ανάδοχος µε δικά του έξοδα κατά τη διάρκεια της µεταφοράς της προµήθειας ηλεκτρολογικού υλικού στο έργο, υποχρεούται να µεριµνά το κάθε προσκοµιζόµενο φορτίο προµήθειας να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα κατά τον νόµο έγγραφα και οπωσδήποτε από δελτίο αποστολής, Όλες οι προµήθειες, θα επιβλέπονται από την αρµόδια οµάδα επίβλεψης της υπηρεσίας. Η παράδοση των προµηθειών στο έργο είναι ευθύνη του αναδόχου και θα γίνεται µετά από προηγούµενη συνεννόηση του αναδόχου µε τους 7

8 επιβλέποντες µηχανικούς του έργου και µε γνώµονα την εξασφάλιση της οµαλότητας, της ασφάλειας και της έγκαιρης εκτέλεσης των προµηθειών. Ορίζεται ότι ο µηχανολογικός εξοπλισµός παράδοσης των προµηθειών πριν από την προσκόµιση του στο έργο, θα πρέπει να γίνει αποδεκτός από την υπηρεσία. Αποδεικτικό πραγµατοποίησης των προµηθειών αποτελεί το ηµερολόγιο του έργου, το οποίο υπογράφεται από τους επιβλέποντες µηχανικούς και από τον προϊστάµενο της Εφορείας. Σε περίπτωση καθυστέρησης έναρξης των προµηθειών από τον ανάδοχο πέραν των πέντε (5) ηµερολογιακών ηµερών (ως 1η προθεσµία), η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα επιβολής της προβλεπόµενης ποινικής ρήτρας που ορίζεται στην παρούσα σύµβαση. Για κάθε ηµέρα καθυστέρησης πέρα από την παραπάνω 1η προθεσµία και για διάστηµα όχι µεγαλύτερο των δύο (2) ηµερολογιακών ηµερών (ως 2η προθεσµία), δύναται να επιβληθεί στον ανάδοχο ποινική ρήτρα. Μετά την πάροδο και του πρόσθετου αυτού χρονικού διαστήµατος των 2 ηµερών (2ης προθεσµίας) και εφόσον ο ανάδοχος δεν προσέλθει για να ξεκινήσει τις προµήθειες, κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση της ΚΖ ΕΠΚΑ, µε αυτοδίκαιη µονόπλευρη παύση της σχετικής σύµβασης. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν έχει συνεχή παρουσία στο έργο ή παρουσιάζεται αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην εκτέλεση και ολοκλήρωση των προµηθειών που του έχει ορίσει εγγράφως η υπηρεσία, δύναται να επιβληθεί στον ανάδοχο ποινική ρήτρα, κατά τα οριζόµενα στην παρούσα σύµβαση. Μετά την πάροδο τριών (3) ηµερολογιακών ηµερών (ως 3η προθεσµία) µη συνεχής παρουσίας του αναδόχου στο έργο ή και πληµµελούς εκτέλεσης προµηθειών, η υπηρεσία δύναται να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο µε αυτοδίκαιη µονόπλευρη παύση της σχετικής σύµβασης. Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να διακόψει την προµήθεια που εκτελεί ο ανάδοχος, για όσο διάστηµα απαιτείται λόγω κακών καιρικών συνθηκών, λόγω ευρηµάτων αρχαιολογικού ενδιαφέροντος ή λόγω µη τήρησης των όρων της σύµβασης και της Τεχνικής Περιγραφής από τον ανάδοχο. ΑΡΘΡΟ 3 Λοιπές Υποχρεώσεις Αναδόχου Ο ανάδοχος ευθύνεται εξολοκλήρου για την ασφάλεια και τις ασφαλιστικές εισφορές του προσωπικού που απασχολεί κατά την διάρκεια αυτών των προµηθειών. Ο ανάδοχος είναι αρµόδιος για την έντεχνη, άρτια και ασφαλή εκτέλεση των προµηθειών, σύµφωνα µε τους Νόµους, τα ιατάγµατα, τις Αστυνοµικές διατάξεις και την τήρηση των σχετικών κανονισµών για την σωστή λήψη και εφαρµογή των απαιτούµενων µέτρων προστασίας και ασφαλείας του προσωπικού που απασχολεί στο έργο. Για κάθε περίπτωση ατυχήµατος οφειλοµένου σε πράξεις ή παραλείψεις του αναδόχου, των υπεργολάβων του, ή /και του προσωπικού του, ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος ποινικά και αστικά. Οποιεσδήποτε αστικές ή ποινικές ευθύνες, που οφείλονται είτε σε αµέλεια ή υπαιτιότητα του προσωπικού του αναδόχου σε οποιασδήποτε φύσης ατυχήµατα ή ζηµιές στο προσωπικό του αναδόχου ή σε τρίτους, ή σε περιουσίες τρίτων ή στην ύπαρξη του έργου κάθε αυτού, βαρύνουν αποκλειστικά και µόνο τον ίδιο τον ανάδοχο. Η υπηρεσία δικαιούται να ελέγχει τον ανάδοχο ως προς την τήρηση ασφάλισης του προσωπικού που απασχολεί το έργο, ενώ συγχρόνως ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στην υπηρεσία όλα τα σχετικά στοιχεία και βοήθεια για την πραγµατοποίηση των ελέγχων αυτών. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας, των διατάξεων και κανονισµών για την πρόληψη ατυχηµάτων στο προσωπικό του, ή στο προσωπικό της Αναθέτουσας Αρχής ή σε οποιονδήποτε τρίτο και για τη λήψη µέτρων προστασίας του περιβάλλοντος. Η ευθύνη του αναδόχου καλύπτει όλη την χρονική περίοδο από την υπογραφή της σύµβασης µέχρι την λήξη αυτής. Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει κατά την εκτέλεση της ανάθεσης όλα τα απαιτούµενα µέτρα ασφαλείας που επιβάλλονται από την ισχύουσα νοµοθεσία Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει αποκλειστικώς και εξ ολοκλήρου όλες τις ευθύνες έναντι οποιουδήποτε τρίτου προβάλλοντος δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας, ευρεσιτεχνίας, σηµάτων κλπ., που έχουν άµεση ή έµµεση σχέση µε µελέτες, υλικά, µηχανήµατα, µεθόδους, τρόπους εργασίας, συστήµατα, εφευρέσεις κλπ. που θα χρησιµοποιηθούν για την εκ µέρους του πλήρη εκτέλεση της προµήθειας. Όλες οι σχετικές δαπάνες, η µέριµνα και οι διαδικασίες για τη νόµιµη χρησιµοποίηση όλων των ανωτέρω βαρύνουν εξ ολοκλήρου και αποκλειστικώς τον Ανάδοχο, ο οποίος οφείλει να λαµβάνει εγκαίρως κάθε απαιτούµενο µέτρο, ώστε η Αναθέτουσα Αρχή και τα όργανα αυτής να µην υποστούν οποιαδήποτε ενόχληση ή την ελάχιστη ζηµία. 8

9 Ο Ανάδοχος οφείλει να συνεργαστεί τόσο εκ των προτέρων, όσο και καθ όλη τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου που έχει αναλάβει, µε την υπηρεσία. Στο πλαίσιο της ως άνω συνεργασίας ο Ανάδοχος οφείλει να συµµορφώνεται στις εντολές και υποδείξεις της Υπηρεσίας οι οποίες απορρέουν από την ανάγκη συντονισµού του παρόντος έργου µε τα υπόλοιπα έργα του. Επίσης στο πλαίσιο αυτό και υπό τις εντολές της υπηρεσίας, οφείλει να συνεργάζεται µε όλα τα σχετικά συνεργεία, στον εντός του κτηρίου χώρο και να λαµβάνουν από κοινού και έγκαιρα τα κατάλληλα µέτρα για να συντονισθεί η εκτέλεση των εργασιών τους χωρίς να παρεµποδίζεται η εντός του χώρου του έργου, εκτέλεση των εργασιών και η κυκλοφορία του προσωπικού. ΑΡΘΡΟ 4 Εγγυήσεις Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσης, ο Ανάδοχος κατέθεσε την µε αρ εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης της Συνεταιριστικής Τράπεζας Πιερίας, αξίας 7.397,10 ευρώ που αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α. Η εγγύηση ανεξάρτητα από το όργανο που την εκδίδει, πρέπει να περιλαµβάνει τα αναφερόµενα στο άρθρο 25 του Π. /τος 118/2007. Η ανωτέρω εγγύηση επέχει θέση ποινικής ρήτρας και θα επιστραφεί στον Ανάδοχο µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχών απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους. Εφόσον οι προµήθειες εκτελούνται και επιµετρούνται τµηµατικά, σύµφωνα µε τη Σύµβαση οι εγγυήσεις αποδεσµεύονται αναλόγως σταδιακά και τµηµατικά, κατά ποσόν που αναλογεί στην αξία του µέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά. Για την σταδιακή αποδέσµευση των εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης απαιτείται προηγούµενη γνωµοδότηση του αρµόδιου συλλογικού οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσµη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσµευση γίνεται µετά την αντιµετώπιση, κατά τα προβλεπόµενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσµου (παρ. 8, άρθρο 25 Π. /τος 118/2007). ΑΡΘΡΟ 5 Αξία 1. Η συνολική δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης ανέρχεται στο ποσόν των ,27 (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 23%) 2. Η καθαρή δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης ανέρχεται στο ποσόν των ,95 3. Το δικαίωµα προαίρεσης ανέρχεται σε ποσοστό 15% επί της συνολικής δαπάνης, δηλαδή ,64 (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 23%). 4. Στη δαπάνη αυτή περιλαµβάνονται όλες οι προβλεπόµενες νόµιµες κρατήσεις. ΑΡΘΡΟ 6 Πληρωµή Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνεται τµηµατικά ανάλογα µε την πρόοδο των εκτελεσµένων προµηθειών. Η πληρωµή του αναδόχου θα πραγµατοποιείται µετά την επιµέτρηση, παράδοση και ολοκλήρωση της προµήθειας που ορίζει η υπηρεσία, µετά την αντίστοιχη κάθε φορά παραλαβή και έλεγχο των προµηθειών από την αρµόδια Επιτροπή. Η παραλαβή των προµηθειών θα γίνεται από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής Υλικών και Εργασιών και την έγκριση του σχετικού Πρακτικού από την Προϊσταµένη της Υπηρεσίας, µετά από σχετική έκθεση των Επιβλεπόντων του υποέργου προς την εν λόγω Επιτροπή για τα ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία που προβλέπονται στη σύµβαση. Ο Ανάδοχος οφείλει να αποκαθιστά αµέσως και χωρίς καθυστέρηση τις εκτελεσµένες προµήθειες που δεν πληρούν τις Τεχνικές Προδιαγραφές. Πριν την πληρωµή του ο Ανάδοχος θα πρέπει, κατόπιν συνεννόησης µε το Λογιστήριο της ΚΖ ΕΠΚΑ, να προσκοµίσει όλα τα απαιτούµενα κατά την ισχύουσα νοµοθεσία δικαιολογητικά και παραστατικά, όπως: Τιµολόγια επί των οποίων θα γίνει η προβλεπόµενη παρακράτηση φόρου. Αντίγραφα δελτίων αποστολής Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό τυχόν ζητηθεί από το Λογιστήριο της Υπηρεσίας. 9

10 Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Μακεδονία-Θράκη », στο πλαίσιο υλοποίησης του ΕΣΠΑ. Η εν λόγω προµήθεια εντάσσεται στο υποέργο 1 του έργου «Αρχαιολογικό Πάρκο Λειβήθρων Ν. Πιερίας», µε κωδ. πράξης 2011ΣΕΟ (MIS ) και συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). ΑΡΘΡΟ 7 ικαίωµα προαίρεσης Το δικαίωµα προαίρεσης ανέρχεται σε ποσοστό 15% επί της συνολικής δαπάνης. ύναται να χρησιµοποιηθεί σε περίπτωση αύξησης των απαιτούµενων ποσοτήτων των προµηθειών και κατόπιν εντολής της υπηρεσίας. Αναλόγως, η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα µείωσης των ποσοτήτων προς εκτέλεση εργασιών που έχουν προµετρηθεί και ορίζονται στην τεχνική περιγραφή ή και διακοπής της προµήθειας, σε περίπτωση που διακοπεί η χρηµατοδότηση του έργου. ΑΡΘΡΟ 8 Χρόνος έσµευσης του Αναδόχου για τις τιµές της προσφοράς Ο Ανάδοχος δεσµεύεται να διατηρήσει την τιµή της προσφοράς του σταθερή καθ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης. Σε καµία φάση της εκτέλεσης των προµηθειών δεν µπορεί να γεννηθεί θέµα αναθεώρησης από τον ανάδοχο, των προσφερόµενων τιµών ανά προµήθεια, προς όφελος του αναδόχου. ΑΡΘΡΟ 9 Ποινικές ρήτρες Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν συµµορφωθεί µε τους όρους της παρούσας, ή εκπληρώσει πληµµελώς τις υποχρεώσεις που ορίζονται στην παρούσα Σύµβαση και στην Τεχνική Περιγραφή η εγγύηση καλής εκτέλεσης επέχει θέση ποινικής ρήτρας και καταπίπτει για ολόκληρο το ποσό, υπέρ του ελληνικού ηµοσίου, σύµφωνα µε τις περί προµηθειών διατάξεις. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν τηρεί τις χρονικές προθεσµίες που ορίζονται στο άρθρο 2 της παρούσας σύµβασης, δύναται η υπηρεσία να επιβάλλει ποινική ρήτρα ηµερήσιας αποζηµίωσης 0,5% επί της καθαρής συµβατικής αξίας του συνόλου των προµηθειών. Εκτός των ανωτέρω, ο ανάδοχος δύναται να κηρυχθεί έκπτωτος µε απόφαση της υπηρεσίας, µε αυτοδίκαιη µονόπλευρη παύση της σχετικής σύµβασης, εφόσον οι προµήθειες και τα υλικά δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της υπηρεσίας και δεν είναι σύµφωνες µε τα οριζόµενα στην Τεχνική Περιγραφή και τις Γενικές Τεχνικές Προδιαγραφές. Οι ποινικές ρήτρες θα εισπραχθούν βάσει των διατάξεων που αφορούν τα δηµόσια έσοδα και ορίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 26 του Π.. 118/2007. Οι ποινικές ρήτρες δύναται να εισπραχθούν δια συµψηφισµού µε το υπόλοιπο ποσό προς καταβολή στον ανάδοχο. ΑΡΘΡΟ 10 Εκχώρηση-Υποκατάσταση Ο Ανάδοχος απαγορεύεται να υποκατασταθεί από άλλο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο σχετικά µε τις υποχρεώσεις που αναλαµβάνει µε την παρούσα, καθώς επίσης απαγορεύεται η εκχώρηση δικαιωµάτων άνευ της ρητής και εγγράφου αδείας της Προϊσταµένης της ΚΖ Ε.Π.Κ.Α. ΑΡΘΡΟ 11 Ανωτέρα Βία Κανένας από τους συµβαλλόµενους δεν ευθύνεται για παράλειψη εκπλήρωσης των συµβατικών υποχρεώσεών του, αν η παράλειψη αυτή είναι συνέπεια ανωτέρας βίας, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 37 του Π.. 118/2007. ΑΡΘΡΟ 12 Επίλυση διαφορών Σε κάθε περίπτωση διαφοράς µεταξύ των µερών σχετικά µε την ερµηνεία και εκτέλεση της παρούσας σύµβασης, η επίλυσή της γίνεται από τα αρµόδια ικαστήρια Κατερίνης. 10

11 ΑΡΘΡΟ 13 Αντίκλητος Όλες οι επιδόσεις, τα δικαστικά ή εξώδικα έγγραφα, καθώς και οι ειδοποιήσεις που πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις της Σύµβασης, θα επιδίδονται ή θα υποβάλλονται εγγράφως στον νόµιµο εκπρόσωπο του άλλου µέρους. Ο Ανάδοχος ορίζει αντίκλητο τον..., µε διεύθυνση... (αν ο Ανάδοχος επιθυµεί να ορίσει Αντίκλητο). Η επίδοση/ γνωστοποίηση/ κοινοποίηση προς αυτόν οποιωνδήποτε εγγράφων θα θεωρείται ως νόµιµη επίδοση/ γνωστοποίηση/ κοινοποίηση προς τον Ανάδοχο. ΑΡΘΡΟ 14 ιάρκεια Σύµβασης Η σύµβαση έχει ισχύ έως και την 1 η Ιουλίου 2015 µε έναρξη ισχύος την ηµεροµηνία υπογραφής της. ΑΡΘΡΟ 15 Τροποποίηση Σύµβασης Οποιαδήποτε τροποποίηση, προσθήκη ή διαφοροποίηση της παρούσας σύµβασης θα γίνεται µόνο έπειτα από γραπτή συµφωνία και των δύο συµβαλλοµένων µερών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 4 του άρθρου 24 του Π. /τος 118/2007. ΑΡΘΡΟ 16 Σύνταξη Σύµβασης Η σύµβαση αυτή συντάχθηκε σε έξι (6) αντίτυπα και αφού διαβάστηκε και έγινε αποδεκτή από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη, ρητά και ανεπιφύλακτα, υπογράφηκε νόµιµα από τους συµβαλλόµενους. Ο Ανάδοχος έλαβε ένα αντίτυπο. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο Ανάδοχος Για την ΚΖ Ε.Π.Κ.Α. Η Προϊσταµένη της Εφορείας κ.α.α. Ματθαίος Μπέσιος Αρχαιολόγος 11