ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Transcript

1 Σ Υ Μ Β Α Σ Η Στην Κομοτηνή σήμερα, την 17 η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2014 μεταξύ των συμβαλλομένων, αφ ενός μεν του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ακαδημίας αριθμ. 22 (Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Δ Αθηνών) και εκπροσωπείται νόμιμα από τη Διοικητή και Πρόεδρο του Δ.Σ. αυτού κα ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΤΙΔΟΥ του Χαραλάμπους, σύμφωνα με τη με αριθμό Φ.10035/31064/2000/ απόφαση της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (Διορισμός Διοικητή και Προέδρου του Δ.Σ. του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών) και που στην παρούσα σύμβαση εκπροσωπείται από την Πρ/νο της Περ. Δ/νσης Αν. Μακεδονίας & Θράκης, κ. Αμαραντίδη Σταύρο (σύμφωνα με την αρ. 343/66/ απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΕ, ΑΔΑ: ΩΗΤΥ4691Ω3-ΚΧΜ) αφ' ετέρου δε του κ. Αλμπανίδη Παναγιώτη, κατοίκου Κομοτηνής, οδός Αίνου 4, με ΑΦΜ της ΔΟΥ Κομοτηνής, κατόχου του Α.Δ.Τ με αρ. ΑΕ , που εκδόθηκε στις 24/04/2007 από την Τ.Α. Κομοτηνής, που στο εξής θα καλείται για λόγους συντομίας «ΑΝΑΔΟΧΟΣ», συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: Το Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995, του ν. 2286/1995 και του π.δ. 118/2007 και ύστερα από την από αρ. πρωτ. ΔΙΠΣΑΠ.Φ311/34/ Εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών, Στέγασης και Συντήρησης του Ο.Α.Ε.Ε., με τη με αριθμό 343/66/ απόφασή του (ΑΔΑ: ΩΗΤΥ4691Ω3-ΚΧΜ), αποφάσισε ομόφωνα και ενέκρινε την απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του εργαστηριακού ελέγχου, υδραυλικής δοκιμής και αναγόμωσης είκοσι μίας (21) φιαλών διοξειδίου του άνθρακα (CO 2 ) των 50Kg έκαστη και δύο (2) φιαλών πιλότων που είναι εγκατεστημένες στην Περ. Δ/νση ΟΑΕΕ Αν. Μακεδονίας & Θράκης (Κομοτηνή) στον ΑΛΜΠΑΝΙΔΗ ΧΡ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, αντί ποσού #3,160.00# πλέον Φ.Π.Α. 23%. Ήδη σήμερα ο Ο.Α.Ε.Ε., όπως νόμιμα εκπροσωπείται, αναθέτει, σε εκτέλεση της άνω απόφαση του Δ.Σ. αυτού, το ως άνω έργο στον ΑΛΜΠΑΝΙΔΗΣ ΧΡ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ο οποίος και αναλαμβάνει να εκτελέσει, σύμφωνα με την από προσφορά του, με τους παρακάτω ειδικότερους όρους και συμφωνίες: 1

2 ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η εκτέλεση του εργαστηριακού ελέγχου, υδραυλικής δοκιμής και αναγόμωσης είκοσι μίας (21) φιαλών διοξειδίου του άνθρακα (CO 2 ) των 50Kg έκαστη και δύο (2) φιαλών πιλότων, που είναι εγκατεστημένες στην Περ. Δ/νση ΟΑΕΕ Αν. Μακεδονίας & Θράκης στην Κομοτηνή. Βάσει του αρ. 618/43/ΦΕΚ52Β/ , οι διαδικασίες συντήρησης που θα πραγματοποιηθούν είναι οι εξής: 1. Έλεγχος του δείκτη ασφαλείας και των ενδεικτικών μηχανισμών για να προσδιοριστεί αν ο πυροσβεστήρας έχει τεθεί σε λειτουργία. 2. Έλεγχος για διάβρωση, κοιλώματα, χτυπήματα ή βλάβες που θα μπορούσαν να περιορίσουν την ασφαλή λειτουργία του πυροσβεστήρα και αν δεν είναι όπως πρέπει, προσφυγή στις οδηγίες του κατασκευαστή ώστε να ενεργήσετε καταλλήλως. 3. Ζύγιση του πυροσβεστήρα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και σύγκριση της μάζας του με αυτήν που είχε καταγραφεί όταν ο πυροσβεστήρας τέθηκε για πρώτη φορά σε λειτουργία. Στην περίπτωση απώλειας περιεχομένου σε ποσοστό μεγαλύτερο από 10%, ο πυροσβεστήρας θα πρέπει να αναγομωθεί ή να αποσυρθεί. 4. Έλεγχος της κατάστασης και της καταλληλότητας χρήσης των ελαστικών σωλήνων και των στομίων εκκένωσης και βεβαίωση ότι δεν εμποδίζονται και δεν έχουν ραγίσει, φθαρεί ή καταστραφεί. Ανανέωσή τους αν είναι απαραίτητο. 5. Έλεγχος της ορθότητα και το ευανάγνωστου των οδηγιών λειτουργίας. 6. Απόσπαση του μηχανισμού λειτουργίας και έλεγχος της ελεύθερης διακίνησής του καθώς και του συστήματος ελέγχου εκκένωσης. Πραγματοποίηση του απαραίτητου καθαρισμού, διόρθωση ή ανανέωση. Τα κινούμενα μέρη και τα σπειρώματα θα προστατευτούν από τη διάβρωση με ένα λιπαντικό, όπως συνιστάται από τον κατασκευαστή. 7. Αλλαγή όλων των σχετικών στεγανοποιητικών δακτυλίων και παρεμβυσμάτων (ροδέλες) σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Εάν υπάρχει διάφραγμα προσαρμοσμένο στον ελαστικό σωλήνα, το διάφραγμα αυτό θα ανανεωθεί. 8. Επανασυναρμολόγηση του πυροσβεστήρα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Επαναπροσαρμογή του διακόπτη ασφαλείας (μηχανισμός που αποτρέπει την απρόσεκτη λειτουργία) και αν είναι απαραίτητο προσαρμογή νέου καλωδίου ασφαλείας. 9. Λεπτομερώς συμπλήρωση της ετικέτας ελέγχου, συντήρησης και λειτουργίας. 2

3 10. Έλεγχος των ενδεικτικών μηχανισμών πίεσης, των πυροσβεστήρων σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. 11. Ανανέωση του κατασβεστικού υλικού εάν ο κατασκευαστής δίνει χρόνο ζωής του μέχρι 5 χρόνια ή εξέτασή του σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή 12. Διεξοδική εξέταση με μεγεθυντικό φακό, για διάβρωση, ζημία, κοιλώματα και χτυπήματα, των πωμάτων και βαλβίδες, δεικτών, του ελαστικού σωλήνα και του στομίου εκκένωσης 13. Διεξοδική εξέταση του εσωτερικού του σώματος του πυροσβεστήρα για διάβρωση, κοιλώματα, εγκοπές, χτυπήματα ή ζημία της εσωτερικής επένδυσης, χρησιμοποιώντας φωτιστικό καθετήρα και καθρέφτη. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στα σημεία συγκόλλησης. Σε περίπτωση αμφιβολίας για τα σημεία συγκόλλησης θα ακολουθηθούν οι οδηγίες του κατασκευαστή. 14. Εξέταση και έλεγχος της ορθότητας όλων των διακοπτών ως προς το σπείρωμα, τη μορφή, το μέγεθος και την επικάλυψη. 15. Επαναφορά σε κατάσταση λειτουργίας. Επανασυναρμολόγηση του πυροσβεστήρα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και γόμωση. 16. Τοποθέτηση νέας ασφάλειας και συμπλήρωση της ετικέτας ελέγχου. 17. Απόρριψη των κατεστραμμένων εξαρτημάτων και αντικατάστασή τους με καινούργια. 18. Έλεγχος της πίεσης των πωμάτων της κορυφής και ολοκλήρωση της εκκένωσης των ελαστικών σωλήνων ώστε να ελεγχθεί η πίεση της φιάλης ή να καθοριστεί η πίεση του μηχανισμού ασφαλείας. Τα ελαττωματικά τμήματα θα αντικατασταθούν. 19. Αντικαταστήστε ή ελέγξτε το μηχανισμό ασφαλείας σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή 20. Επανασυναρμολόγηση και αναγόμωση του πυροσβεστήρα, εφαρμογή νέας ασφάλειας και συμπλήρωση της ετικέτας ελέγχου. ΑΡΘΡΟ 2. ΤΙΜΗΜΑ Το τίμημα της παρούσας σύμβασης συμφωνείται στο ποσό των 3.160,00 πλέον Φ.Π.Α., η προσφερθείσα δηλαδή από τον Ανάδοχο τιμή, σύμφωνα με την από 06/05/2014 οικονομική προσφορά του, η οποία εγκρίθηκε με τη με αριθμό 343/66/ (ΑΔΑ: ΩΗΤΥ4691Ω3-ΚΧΜ) απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Ε. Το ανωτέρω συμφωνηθέν τίμημα είναι εύλογο, δίκαιο, οριστικό και δεν υπόκειται σε καμία αυξομείωση ή αναπροσαρμογή από καμία αιτία, ούτε από τυχόν αυξομείωση των τιμών των υλικών ή των ημερομισθίων. 3

4 Στο ανωτέρω τίμημα περιλαμβάνεται η αξία των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν, η όλη δαπάνη της εργασίας, το εμπορικό και εργολαβικό κέρδος της Αναδόχου, καθώς και τα έξοδα που θα απαιτηθούν για τη μεταφορά του υλικού από τις εγκαταστάσεις του ΟΑΕΕ επί της οδού Φρουρίου 10 στην Κομοτηνή σε αυτές της Αναδόχου και οπουδήποτε αλλού απαιτηθεί, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι προαναφερθείσες εργασίες και την επιστροφή του υλικού στις ίδιες εγκαταστάσεις του ΟΑΕΕ, όπου και θα παραδοθεί, καθώς και τα έξοδα ασφάλισης κατά παντός κινδύνου κατά τη διάρκεια της μεταφοράς του και μέχρι την τοποθέτησή τους στους χώρους, που θα υποδειχθούν στις ανωτέρω εγκαταστάσεις του Οργανισμού. ΑΡΘΡΟ 3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Ο Ανάδοχος ευθύνεται, καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης, για την ακριβή και πιστή τήρηση και εφαρμογή των κείμενων διατάξεων νόμων, ως και αυτών των Αστυνομικών ή άλλων Αρχών για την ορθή συντήρηση των φιαλών, καθώς και για τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για τη διαφύλαξη της ασφάλειας και της υγείας. Ο Ανάδοχος δηλώνει ότι διαθέτει τον κατάλληλο τεχνικό εξοπλισμό και μέσα για την εκτέλεση του έργου. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει στον ΟΑΕΕ πιστοποιητικό για τις εκτελεσθείσες εργασίες. Ο Ανάδοχος υποχρεούται με δικά της έξοδα να ασφαλίσει τις φιάλες, κατά παντός κινδύνου, κατά τη διάρκεια της μεταφοράς τους και μέχρι την τοποθέτησή τους, στις αποθήκες του ΟΑΕΕ και τους χώρους, που θα υποδειχθούν από τους αρμόδιους υπαλλήλους. Τον κίνδυνο της βλάβης, φθοράς ή απώλειας των φιαλών φέρει μέχρι την τοποθέτησής τους, στους παραπάνω χώρους ο Ανάδοχος. Καθ όλη τη διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με τον ΟΑΕΕ, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις του σχετικά με την εκτέλεση της συντήρησης. Ο Ανάδοχος, σε περίπτωση ατυχήματος, που ήθελε προξενηθεί είτε στο προσωπικό του Ο.Α.Ε.Ε., είτε σε οποιονδήποτε τρίτο, κατά τη συντήρηση των φιαλών ή εξ αιτίας πλημμελούς συντήρησής τους, που οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη του ίδιου ή των από αυτόν εντεταλμένων για τη συντήρηση, ευθύνεται απόλυτα και αποκλειστικά αυτός, υποχρεούται δε να αποζημιώσει τον παθόντα για κάθε από το ατύχημα προκληθείσα βλάβη ή ζημία (θετική ή αποθετική). Γενικά ο Ανάδοχος θα φέρει πλήρως την αστική και ποινική ευθύνη σε περίπτωση ατυχήματος. Ο Ο.Α.Ε.Ε. δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή σε τρίτους. 4

5 ΑΡΘΡΟ 4. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης, ο Ανάδοχος κατέθεσε τη με αριθμό 54159/ εγγυητική επιστολή του Ταμείου Παρακ/κων & Δανείων συνολικού ποσού 158,00, που αντιστοιχεί στο 5% του συνολικού συμβατικού τιμήματος, χωρίς Φ.Π.Α. Η ανωτέρω εγγύηση εφόσον δεν καταπέσει, θα επιστραφεί στο όργανο που την εξέδωσε, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών και την τήρηση των όρων της παρούσας σύμβασης (εκτέλεση της σύμβασης) και την οριστική παραλαβή των συντηρημένων, ελεγμένων και αναγομωμένων φιαλών. ΑΡΘΡΟ 5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Α. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει το ως άνω έργο μέσα σε χρονικό διάστημα 60 ημερολογιακών ημερών, που αρχίζει από την υπογραφή της παρούσας. Β. Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, ύστερα από σχετικό αίτημα του Αναδόχου, που υποβάλλεται υποχρεωτικά, πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, μπορεί να παρατείνεται ο συμβατικός χρόνος μέχρι το ¼ αυτού, με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Ε. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος χωρίς να έχει εκτελεστεί το έργο, ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Επίσης, ο παραπάνω συμβατικός χρόνος παράδοσης, δύναται με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Ε., ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, να μετατίθεται σε περίπτωση σοβαροτάτων λόγων, που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης εκτέλεσης του έργου ή σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας. Ο Ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να τα αναφέρει εγκαίρως ήτοι εντός 10 ημερών και εγγράφως και να προσκομίσει στην υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος μέσα στην ανωτέρω προθεσμία δεν αναφέρει εγκαίρως τα περιστατικά και δεν προσκομίσει τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία, στερείται του δικαιώματος να επικαλεστεί την ύπαρξη ανωτέρας βίας. ΑΡΘΡΟ 7. ΚΥΡΩΣΕΙΣ Σε περίπτωση μη έγκαιρης εκτέλεσης του έργου από τον Ανάδοχο, στο χρόνο που ορίζεται στην παρούσα σύμβαση, καθώς και στην περίπτωση μη προσήκουσας εκτέλεσης και παράδοσης των φιαλών, σύμφωνα και πάλι με τους όρους της παρούσας, αλλά και στην περίπτωση άρνησης του Αναδόχου να εκτελέσει οποιοδήποτε από τα επιμέρους τμήματα του έργου, όπως αναφέρονται αναλυτικά 5

6 στο άρθρο 1 της παρούσας, θα επέρχονται οι παρακάτω συνέπειες, αθροιστικά ή διαζευκτικά: α. Ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος από την παρούσα σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που γενικά απορρέει από αυτήν. β. Παρακρατείται η οφειλόμενη στον Ανάδοχο αμοιβή. γ. Γίνεται κατάπτωση της εγγυοδοσίας καλής εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης υπέρ του Ο.Α.Ε.Ε. δ. Ο ΟΑ.Ε.Ε. διατηρεί, επί πλέον των παραπάνω κυρώσεων, και κάθε άλλο νόμιμο δικαίωμα αποζημίωσης του (θετικής ή αποθετικής) για ζημίες, που προκαλούνται άμεσα ή έμμεσα από την άρνηση ή αδυναμία του Αναδόχου να εκτελέσει πλήρως ή προσηκόντως τη σύμβαση, καθώς και κάθε άλλο δικαίωμα, που του παρέχεται από την οικεία νομοθεσία και τον Κ.Π.Δ. ως προς την επιβολή προστίμων κλπ. ΑΡΘΡΟ 8. ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ Α. Οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν ρητά ότι οποιαδήποτε παράβαση των όρων της παρούσας σύμβασης, οριζομένων όλων ως ουσιωδών, από οποιονδήποτε των συμβαλλομένων, παρέχει το δικαίωμα στον άλλο να καταγγείλει αζημίως τη σύμβαση, μετά από προηγούμενη έγγραφη ειδοποίηση, προ πέντε (5) ημερών. Β. H σύμβαση λύεται αυτοδίκαια και καταπίπτει η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης σε περίπτωση που ο Ανάδοχος: α. κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης. β. καθυστερήσει αποδεδειγμένα από υπαιτιότητά του την εκτέλεση του έργου. Γ. Ο Ο.Α.Ε.Ε. δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση αζημίως γι αυτόν, χωρίς την τήρηση προθεσμίας με απλή έγγραφη ειδοποίηση προς τον Ανάδοχο και με αυτοδίκαιη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, εάν οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης ο Ανάδοχος τεθεί υπό εκκαθάριση ή υπό καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης. Σε περίπτωση λύσης ή καταγγελίας της σύμβασης ο Ανάδοχος: α) είναι υποχρεωμένος να παραδώσει στον Ο.Α.Ε.Ε. όλες τις φιάλες. β) δεν δικαιούται οποιασδήποτε αποζημίωσης παρά μόνο της αμοιβής της για τις υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί μόνο για το μέχρι τη λύση ή καταγγελία της σύμβασης χρονικό διάστημα. 6

7 ΑΡΘΡΟ 9. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η πληρωμή του τιμήματος θα γίνεται εφάπαξ μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή της προμήθειας και σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες, που ισχύουν για το Δημόσιο και αφού προσκομιστούν τα παρακάτω δικαιολογητικά: α.- Τιμολόγιο του Αναδόχου. β.- Φορολογική ενημερότητα. γ.- Ασφαλιστική ενημερότητα. δ.- Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν του ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. ε.- Τα τιμολόγια υπόκεινται στις νόμιμες κρατήσεις, που βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο (3% υπέρ Μ.Τ.Π.Υ., 2,4% ΟΓΑ + ΧΑΡΤ. επί του Μ.Τ.Π.Υ και 0,10% υπέρ της Ε.Α.Α.Δ.Σ. δηλ. σύνολο κρατήσεων 3,172%) και παρακράτηση φόρου, σύμφωνα με τον Ν. 2198/94. ζ.- Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με τα έξοδα εκτέλεσης της εντολής πληρωμής. Ο. Φ.Π.Α. βαρύνει τον Ο.Α.Ε.Ε. Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α του προϋπολογισμού του Ο.Α.Ε.Ε. ετών ΑΡΘΡΟ 10. ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να αναθέσει οποιοδήποτε μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του που προκύπτουν από τη σύμβαση, υπεργολαβικά σε τρίτον, χωρίς έγγραφη συγκατάθεση του Ο.Α.Ε.Ε. ΑΡΘΡΟ 11. ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ- ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον Ανάδοχο σε οποιονδήποτε τρίτο, των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων, που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση, χωρίς την έγγραφη συναίνεση του Ο.Α.Ε.Ε. ΑΡΘΡΟ 12. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί, εάν τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνήσουν προς τούτο εγγράφως, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 παρ. 4 του Π.Δ. 118/07. ΑΡΘΡΟ 13. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς σχετικά με την εκτέλεση, εφαρμογή και ερμηνεία της παρούσας σύμβασης αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια της Αθήνας και εφαρμοστέο το Ελληνικό Δίκαιο. 7

8 Επί της παρούσας σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις των Ν. 2286/1995, Π.Δ. 118/2007, το άρθρο 83 του Ν. 2362/1995, το άρθρο 101 του Κανονισμού Οικονομικής και Λογιστικής Λειτουργίας του Ο.Α.Ε.Ε., η με αριθμό 343/66/ (ΑΔΑ: ΩΗΤΥ4691Ω3-ΚΧΜ) απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Ε. και η ΔΙΟΙΚ.Φ124/432/ (ΑΔΑ: 68ΛΝ4691Ω3-7ΤΙ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, καθώς και η από 06/05/2014 προσφορά του Αναδόχου, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης. Αυτά αφού συνομολόγησαν τα συμβαλλόμενα μέρη, όπως νόμιμα εκπροσωπούνται στην παρούσα, συντάχθηκε η παρούσα σε τρία (3) αντίτυπα, έλαβε δε δύο (2) των πρωτοτύπων ο Ο.Α.Ε.Ε. και ένα (1) των πρωτοτύπων η Ανάδοχος και υπογράφεται όπως ακολουθεί. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ Ο.Α.Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 8