14SYMV

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ INFORMATICS ΕΡΓΟ : ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΝ DEVELOPMEN ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΚΕΥΗ ΝΕΝ ΠΕΖΟΡΟΜΙΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ T AGENCY ΕΡΓ. Α2/1 ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΑΡ. ΜΕΛ. : ΟΟ 01/201 ΑΡ. ΠΡΤ. : / Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: :1:00 EEST Reason: Location: Athens ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ Ποσού.999,99 Ευρώ (10.30,00 ευρώ ΦΠΑ) 1SYMV Για την εκτέλεση του έργου : «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΝ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΕΡΓ. Α2/1». Στο Ίλιον σή(ερα, την του (ηνός Ιουλίου, η(έρα Τρίτη, στο.η(οτικό Κατάστη(α στο Ίλιον (Κάλχου 80, τηλ , FAX ) οι κατωτέρω υπογράφοντες: α. Νικόλαος Ζενέτος,.ή(αρχος Ιλίου, που ενεργεί σαν εκπρόσωπος του.ή(ου Ιλίου (ΑΦΜ: ) και κατόπιν της υπ αριθ(. 073/ Απόφασης του.η(οτικού Συ(βουλίου & της υπ αριθ(. 096/ Απόφασης της Οικονο(ικής Επιτροπής, (ε τις οποίες εγκρίθηκε η ανάθε ση και η πίστωση κατασκευής του έργου της επικεφαλίδας, και αφ ετέρου, β. Γεώργιος Φερεντίνος, κάτοχος του υπ αριθ(. ΑΖ 271 δελτίου αστυνο(ικής ταυτότητας που εκ δόθηκε την από το Τ.Α. Ιλίου,που ενεργεί ως Πρόεδρος & Νό(ι(ος εκπρόσωπος της αναδόχου Εργοληπτικής Επιχείρησης «..Ε.Κ.Τ.Ε. ΙΛΙΟΥ Α.Ε. ΟΤΑ.» (ΑΦΜ: ,.ΟΥ:Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝLΝ ), (ε έδρα το Ίλιον, οδός Νέστορος αριθ(.101, ( τηλ , ), σύ( φωνα (ε το υπ αριθ( ΦΕΚ / ( τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.) και το υπ αρίθ(. 0/ Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης της επιχείρησης.. ΣΥΜΦΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΕΧΤΗΚΑΝ Τα ακόλουθα : (1) Ο ΠΡLΤΟΣ των συ(βαλλο(ένων Νικόλαος Ζενέτος, καλού(ενος στο εξής ΕΡΓΟ.ΟΤΗΣ, υπό την προανα φερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπόψη: i. Τον Ν. 363/2006 (ΦΕΚ Α 11/862006) «Κώδικας.ή(ων και Κοινοτήτων». ii. iii. iv. Το Π /8 (ΦΕΚ Α 233/ ) «Κατασκευή.η(οσίων Εργων». Τις διατάξεις του Ν.118/8( ΦΕΚ 23 Α 198) «.η(όσια Εργα & ρυθ(ίσεις συναφών θε(άτων», όπως τροποποιήθηκε, συ(πληρώθηκε και ισχύει κατά την εκτέλεση έργου. Τον Ν. 3263/0 (ΦΕΚ 179 Α / ) «Μειοδοτικό σύστη(α ανάθεσης των.η(όσιων Ερ γων & άλλες διατάξεις». v. Το Π /87 (ΦΕΚ 8 Α ) «Οργανα που αποφασίζουν ή γνω(οδοτούν και ειδικές ρυθ(ίσεις σε θέ(ατα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισ(ούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο ΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις». vi. Π... 33/9 (ΦΕΚ Α 176) «Προϊόντα.ο(ικών Κατασκευών», καθώς και διατάγ(ατα, αποφάσεις, εγκυκλίους κλπ. κατ εφαρ(ογή του Π. 33/9. vii. Του Ν.2307/9 «Προσαρ(ογή νο(οθεσίας αρ(οδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για την Νο(αρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 113Α/1069). viii. Τον Ν. 290/01 ( ΦΕΚ 180 Α ) «Αναπτυξιακά, φορολογικά και θεσ(ικά κίνητρα για τις επιχειρήσεις του κατασκευαστικού το(έα και άλλες διατάξεις». ix. Τον Ν.322/0 (ΦΕΚ 102 Α 2200 «Ρυθ(ίσεις για την οργάνωση και τη λειτουργία της Κυ βέρνησης, τη.ιοικητική διαδικασία και τους Ο.Τ.Α.». x. Τον Ν. 381/06 (ΦΕΚ 162 Α /282006) «Τροποποιήσεις στη νο(οθεσία για το εθνικό Κτη(ατο λόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συ(βάσεων έργων και (ελετών και άλλες διατάξεις». xi. Τον Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116Α / ) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νο(οθεσίας κατασκευ ής.η(οσίων Έργων». xii. Το Π /10 (ΦΕΚ 19 Α/ ιορθ.σφαλ(. στο ΦΕΚ 209 Α/ ) : Ανάληψη υποχρεώσεων από τους.ιατάκτες

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΚΕΥΗ ΝΕΝ ΠΕΖΟΡΟΜΙΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΕΡΓ. Α2/1 ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΑΡ. ΜΕΛ. : ΟΟ 01/201 ΑΡ. ΠΡΤ. : / xiii. Το N.382/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω(ένης.ιοίκησης Πρό γρα((α Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/762010) xiv. Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας (ε την υποχρεωτική ανάρτηση νό(ων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρό γρα((α.ιαύγεια" και άλλες διατάξεις xv. Την Εγκύκλιο 26/2012 (ε αρ.πρωτοκ..ιπα./οικ/36/ του Υπουργείου Ανάπτυ ξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδο(ών, Μεταφορών και.ικτύων. xvi. Το Ν. 070/12 «Ρυθ(ίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών,.η(οσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 82 Α/102012) xvii. Το N.013/11 (ΦΕΚ 20 Α/192011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής.η(οσίων Συ(βά σεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου.η(οσίων Συ(βάσεων Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 388/2007 (πτωχευτικός κώδικας) Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις». xviii. Την Κ.Υ.Α. Π1/2380/ «Ρύθ(ιση των ειδικότερων θε(άτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου.η(οσίων Συ(βάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Αντα γωνιστικότητας, Υποδο(ών, Μεταφορών και.ικτύων» (ΦΕΚ Β 300/ ). xix. Τα υπ αριθ( ΦΕΚ / (τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.), 1379 ΦΕΚ / (τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.) και το υπ αρίθ(. 0/ Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης της επιχείρησης. xx. Το (ε αρ. πρωτοκ. 832/ αίτη(α προς την Οικονο(ική Yπηρεσία για έγκριση διάθεσης πίστωσης (Α.ΑΜ: 1REQ ). xxi. Την υπ αριθ(. 073/ (Α.Α: ΒΙΕΕLΕΒΒΨΖ) Απόφαση του.η(οτικού Συ(βουλίου (ε την οποία εγκρίθηκε η (ελέτη, και ως τρόπος εκτέλεσης η απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του πα ραπάνω έργου στην «..Ε.Κ.Τ.Ε. ΙΛΙΟΥ Α.Ε. ΟΤΑ». xxii. Την υπ αριθ(. 096/ (Α.Α: ΒΙΞΟLΕΒΒΕ) Απόφαση της Οικονο(ικής Επιτροπής, που έλαβε Α.ΑΜ: 1REQ και (ε την οποία εγκρίθηκαν: α) η διάθεση πίστωσης 3.000,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α του Προϋπολογισ(ού του.ή(ου Οικονο(ικού έτους 201 και β) η πρόβλεψη πίστωσης στον προϋπολογισ(ό έτους 201 ποσού 2.30,00 (ε τον ίδιο Κ.Α. xxiii. Την Απόφαση (ε αριθ(ό ΑΠ 11696/979/ του Γενικού Γρα((ατέα της Αποκεντρω(έ νης.ιοίκησης Αττικής, (ε την οποία αποφασίσθηκε ότι έχει ληφθεί νό(ι(α η υπ αρίθ(. 073/201 Α...Σ. xxiv. Την απόφαση 223/ (Α.Α:L83ΚLΕΒ1Ρ) της Οικονο(ικής Επιτροπής, (ε την οποία ελέγχθηκαν τα επικαιροποιη(ένα δικαιολογητικά που προσκο(ίστηκαν στην Προϊστα(ένη Αρχή και ο έλεγχός τους προέβη θετικός. xxv. Την υπ αρίθ( Ο.Ο 01/201 (ελέτη του παραπάνω έργου. xxvi. Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς της υπόψη Ε.Ε. και ιδιαίτερα την οικονο(ική προσφορά της, Προσφέροντας έκπτωση (ηδέν (0%) στις τι(ές του εγκεκρι(ένου τι(ολογίου, που αναπροσαρ(όστηκε (ε την απόφαση έγκρισης της ανάθεσης του έργου, σύ(φωνα (ε την παράγραφο 10 του άρθρου 30 του Ν.3669/2008, ((ε επανυπολογισ(ό, σε συνδυασ(ό (ε την έκπτωση εκ (έρους της Ε.Ε., των ποσών για απρόβλεπτα και ΦΠΑ), (στον ανάδοχο δεν καταβάλλεται ποσοστό γενικών εξόδων και όφελος εργο λάβου και οι κάθε είδους φόροι, εισφορές, τέλη, κρατήσεις και κάθε άλλη δαπάνη βαρύνουν αυ τόν) και που αναλύεται ως εξής:.απάνη εργασιών, κατά την προσφορά : ΣΠ Απρόβλεπτα MEΡIKO ΣΥΝΟΛΟ.απάνη ΦΠΑ (23%) ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,3 Ευρώ.869,6 Ευρώ.999,99 Ευρώ 10.30,00 Ευρώ.39,99 Ευρώ

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΚΕΥΗ ΝΕΝ ΠΕΖΟΡΟΜΙΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΕΡΓ. Α2/1 ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΑΡ. ΜΕΛ. : ΟΟ 01/201 ΑΡ. ΠΡΤ. : / ΑΝΑΘΕΤΕΙ Στον δεύτερο των συ(βαλλο(ένων.ε.κ.τ.ε. ΙΛΙΟΥ Α.Ε. ΟΤΑ, καλού(ενο εφεξής ΑΝΑ.ΟΧΟ, την εκτέλεση των εργασιών του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΝ ΠΕΖΟΡΟΜΙΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΕΡΓ. Α2/1». Η ανάδοχος Εργοληπτική Επιχείρηση.ΕΚ.Τ.ΕΙΛΙΟΥ Α.Ε. ΟΤΑ, αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλα(βάνει την εκτέλεση των εργασιών σύ(φωνα (ε την παρούσα σύ(βαση του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΝ ΠΕΖΟΡΟΜΙΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΕΡΓ. Α2/1». και σύ(φωνα (ε τα ακόλουθα : i. Τις διατάξεις του Ν. 118/8, του Π /8,του Ν. 3263/0 του Ν. 381/06 & του Ν. 3669/08 ό πως αυτές τροποποιήθηκαν και συ(πληρώθηκαν (εταγενέστερα και ισχύουν κατά την εκτέλεση του έργου, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της Νο(οθεσίας περί.η(οσίων Έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο. ii. iii. iv. Την υπ αριθ(. Ο.Ο 01/201 (ελέτη του έργου, που αποτελεί αναπόσπαστο προσάρτη(α της πα ρούσας σύ(βασης. Σύ(φωνα (ε τα αναφερό(ενα στην (ελέτη, ο ανάδοχος είναι υποχρεω(ένος να συ((ορφωθεί πλήρως (ε τους όρους που περιγράφονται σε αυτή, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδό(ενες εντολές και οδηγίες της Υπηρεσίας. Την οικονο(ική προσφορά του αναδόχου, όπως αυτή αναπροσαρ(όστηκε (ε την εγκριτική απόφαση εκτέλεσης σε ότι αφορά τις δαπάνες των απροβλέπτων και ΦΠΑ. όπως φαίνεται στον πίνακα του ανωτέρω εδαφίου (1) xxvi της παρούσας σύ(βασης. Την διαχείριση των «επί έλασσον» δαπανών, η οποία θα ακολουθεί τις προβλέψεις της υφιστά(ενης νο(οθεσίας (άρθρο 7 παρ. του Ν.3669/08 Κ...Ε.) (ε τους ακόλουθους όρους και περιορισ(ούς: εν επιτρέπεται (ε τη χρησι(οποίηση των «επί έλασσον» δαπανών: να προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύ(βασης, όπως αυτό περιγράφεται στα συ(βατικά τεύχη, να θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου, να καταργείται (ια «οaάδα εργασιών» της αρχικής σύ(βασης, να πληρώνονται νέες εργασίες, που δεν υπήρχαν στην αρχική σύ(βαση, να τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα συ(βατικά τεύχη, να προκαλείται αύξηση ή να γίνεται εισαγωγή νέων συaβατικών δαπανών, οι οποίες δεν είχαν απο τελέσει αντικεί(ενο του διαγωνισ(ού του έργου (π.χ. για το (ητρώο έργου, απολογιστικές εργασίες, κλπ). Υπό την προϋπόθεση εφαρ(ογής των προαναφερθέντων περιορισ(ών, επιτρέπεται η χρησι(οποίη ση των «επί έλασσον» δαπανών, χωρίς περιορισaό ορίου (εταβολής των εργασιών στο εσωτερικό της αυτής «ο(άδας εργασιών», αλλά: (ε περιορισ(ό της (εταβολής (αύξησης ή (είωσης) της συ(βατικής δαπάνης (ιας «ο(άδας εργα σιών», έως το 20% της δαπάνης αυτής και ταυτόχρονα (ε περιορισ(ό του συνόλου, αθροιστικά, όλων των (ετακινήσεων από «ο(άδα εργασιών» σε «ο(άδα εργασιών» έως το 10% της δαπάνης της αρχικής σύaβασης του έργου. Οι ως άνω ποσοτικοί περιορισ(οί δεν ισχύουν στην περίπτωση που επέρχονται (όνο (ειώσεις ποσο τήτων (και οικονο(ικού αντικει(ένου) (ιας σύ(βασης (στο πλαίσιο των προβλέψεων του ισχύοντος νο(οθετικού πλαισίου), χωρίς να χρησι(οποιούνται τα εξοικονο(ού(ενα ποσά για την αύξηση των ποσοτήτων άλλων εργασιών της σύ(βασης. v. Τις υπ αρίθ(. 073/ Α...Σ. & 096/ Α.Ο.Ε.

4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΚΕΥΗ ΝΕΝ ΠΕΖΟΡΟΜΙΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΕΡΓ. Α2/1 ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΑΡ. ΜΕΛ. : ΟΟ 01/201 ΑΡ. ΠΡΤ. : / (2) Ο.ΕΥΤΕΡΟΣ των συ(βαλλο(ένων.ε.κ.τ.ε. ΙΛΙΟΥ Α.Ε. ΟΤΑ και υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του, αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω, ΗΛΝΕΙ α. Ότι ο ανάδοχος δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερό(ενα στην παρούσα σύ(βαση και στα συ( βατικά τεύχη. β. Ότι ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συ(βατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία ο ανάδοχος θα εφαρ(όσει σε συνδυασ(ό (ε τις (νη(ονευθείσες διατάξεις του Ν. 118/8, όπως συ(πληρώθηκε και τροποποιήθηκε και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των.η(οσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο. γ. Ότι ο ανάδοχος θα εφαρ(όζει κατά τα καθοριζό(ενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της.ιευθύ νουσας Υπηρεσίας και των Προϊστα(ένων αυτής Υπηρεσιών. δ. Ότι ο ανάδοχος έχει (ελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κεί(ενη νο(οθεσία και οριοθετούνται στα συ(βατικά τεύχη και ιδιαίτερα στην ΕΣΥ, και ότι τυ χόν παράλειψη του αναδόχου προς ενη(έρωσή του (ε κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύ(βασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συ((όρφωσή του προς τις συ(βατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον ανάδοχο κανένα δικαίω(α οικονο(ικής ή άλ λης φύσης ή / και παράτασης προθεσ(ίας εξ αιτίας αυτού του λόγου. ε. Ότι ο ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νο(οθεσία περί (έτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σή(αν σης, περί (έτρων υγιεινής κτλ., αποδεχό(ενος ότι είναι ο (όνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχη(α ήθελε προκληθεί από α(έλεια εφαρ(ογής των ισχυουσών δια τάξεων και των εν γένει υποχρεώσεών του καθ όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργο ταξιακών χώρων. στ. Ότι ο ανάδοχος είναι ο (όνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για τη (ετά σχολαστικότητας τήρηση της περιβαλλοντικής (ελέτης του έργου και γενικότερα για την εφαρ(ογή των νο(οθετη(ένων όρων προ στασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκ(ετάλλευση των πηγών λήψης υλικών, και κατά τη χρησι(οποίηση των εγκεκρι(ένων αποθεσιοθαλά(ων απόθεσης πλεονα σ(άτων των προϊόντων εκσκαφών. ζ. Ότι βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύ(φωνα (ε τη (ελέτη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύ(βασης είναι νό(ι(α, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθε ση (ε τους όρους των τευχών της (ελέτης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντί θεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το ση(είο αντίθεσης (ε δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγ(ή της γνώσης του ση(είου αντί θεσης. (3) ΣηAειώνεται ότι σύaφωνα Aε το Π.. 171/87 ( άρθρο 10 παρ. 3 ) ο εργοδότης ήaος δεν απαιτεί την κατάθεση των κατά τα άρθρα 23 (παρ.1 ) και 27 ( παρ.1) του Π.. 609/8 εγγυήσεων. α. Την από δήλωση του αναδόχου περί προσκό(ισης αποδεικτικού ασφαλιστικής κάλυψης του έργου, (ετά την υπογραφή της παρούσας σύ(βασης και (ε η(ερο(ηνία ισχύος από την η(ερο (ηνία υπογραφής της σύ(βασης. β. Την από δήλωση του αναδόχου περί ορισ(ού ως επικεφαλή του εργοταξιακού του γρα φείου, του κ. Γεώργιου Φερεντίνου του Ιωάννη Πολιτικού Μηχανικού, ο οποίος θα ασχοληθεί (ε την κατασκευή του υπόψη έργου. γ. Την από δήλωση του αναδόχου περί ορισ(ού ως αντικλήτου του,του κ. Βέργου Ιωάν νη του Νικολάου, καθώς και την από δήλωση αυτού περί αποδοχής του ορισ(ού του. () Η ολική και οι (ερικές προθεσ(ίες εκτέλεσης των εργασιών, καθορίζονται στο άρθρο της ΕΣΥ. Ση (ειώνεται εδώ ότι η ολική προθεσ(ία του έργου έχει καθοριστεί σε δώδεκα ηaερολογιακούς Aήνες (12) από την η(έρα υπογραφής της παρούσας σύ(βασης, σύ(φωνα (ε τα οριζό(ενα στο άρθρο της ΕΣΥ του έργου. () Σε περίπτωση παραβίασης προθεσ(ιών του έργου (σύ(φωνα (ε το άρθρο του Ν.3263/200 & το άρθρο 9 του Ν. 3669/08 ) ορίζονται ποινικές ρήτρες οι οποίες καταπίπτουν υπέρ του κυρίου του έργου, αν ο ανά δοχος υπερβεί, (ε υπαιτιότητά του, τη συνολική και τις τυχόν τεθείσες τ(η(ατικές προθεσ(ίες κατασκευής

5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΚΕΥΗ ΝΕΝ ΠΕΖΟΡΟΜΙΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΕΡΓ. Α2/1 ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΑΡ. ΜΕΛ. : ΟΟ 01/201 ΑΡ. ΠΡΤ. : / του έργου. Οι ποινικές ρήτρες καταπίπτουν (ε αιτιολογη(ένη απόφαση της Προϊστα(ένης Αρχής και παρα κρατούνται από τον α(έσως επό(ενο λογαριασ(ό του έργου. Ειδικότερα: Η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στον ανάδοχο για κάθε η(έρα υπέρβασης της συνολικής προθεσ(ίας ορί ζεται σε δεκαπέντε τοις εκατό (1%) της (έσης η(ερησίας αξίας του έργου και επιβάλλεται για αριθ(ό η(ε ρών ίσο (ε το είκοσι τοις εκατό (20%) της προβλεπό(ενης από τη σύ(βαση αρχικής συνολικής προθεσ(ίας. Για τις επό(ενες η(έρες (έχρι ακό(α δεκαπέντε τοις εκατό (1%) της αρχικής συνολικής προθεσ(ίας η ποι νική ρήτρα για κάθε η(έρα ορίζεται σε είκοσι (20%) της (έσης η(ερησίας αξίας του έργου. Lς (έση η(ερή σια αξία νοείται το πηλίκο του συνολικού χρη(ατικού ποσού της σύ(βασης, (αζί (ε το ποσό των τυχόν συ (πληρω(ατικών συ(βάσεων και χωρίς την αναθεώρηση και το Φόρο Προστιθέ(ενης Αξίας (Φ.Π.Α.), προς τη συνολική προθεσ(ία του έργου. Οι ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για την υπέρβαση της συνολικής προθεσ(ίας δεν επιτρέπεται να υπερβούν συνολικά ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) του συνολικού ποσού της σύ(βασης, χωρίς Φ.Π.Α. (6) Πριν από την έναρξη λειτουργίας του εργοταξίου ο ανάδοχος (ερι(νά για την εκπόνηση σχεδίου ασφάλειας και υγείας και για την κατάρτιση φακέλου ασφάλειας και υγείας. Το σχέδιο και ο φάκελος ασφάλειας και υ γείας αναπροσαρ(όζονται σε συνάρτηση (ε την εξέλιξη των εργασιών και τις ενδεχό(ενες τροποποιήσεις που έχουν επέλθει. (7) Η ση(ερινή η(ερο(ηνία υπογραφής της Σύ(βασης ( 01/ 07/ 201), αποτελεί σύ(φωνα (ε τις κεί(ενες διατά ξεις και η(ερο(ηνία εγκατάστασης του αναδόχου. (8) Οι πληρω(ές θα γίνονται σύ(φωνα (ε τα τεύχη Μελέτης και ειδικότερα το άρθρο 3 του Ν.3669/2008 όπως τροποποιήθηκε, συ(πληρώθηκε και ισχύει. (9) Σε κατάλληλο ση(είο και σε ε(φανή θέση, ο ανάδοχος υποχρεούται, (ε δικά του έξοδα, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου να τοποθετήσει ενη(ερωτική πινακίδα. (10) Η υπόψη εργολαβία, της οποίας υπογράφεται η παρούσα σύ(βαση χρη(ατοδοτείται από το ΣΑΤΑ.ΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ (Κ.Α.: ) και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και.η(οσίου, νο(ί (ους φόρους, τέλη, εισφορές, κτλ. όπως ορίζεται στα συ(βατικά τεύχη. Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συ(βαλλο(ένους σε τρία (3) γνήσια, ό(οια πρωτότυπα, από τα οποία το ένα (1) παρέλαβε ο δεύτερος των συ(βαλλο(ένων, ενώ τα άλλα δύο (2) κατατέθηκαν το ένα (1) στην Τεχνική Υπηρεσία για τον φάκελο του έργου και ένα (1) στο αρχείο της Υπη ρεσίας. ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΜΟ ΙΛΙΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΙΛΙΟΝ ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΟΧΟ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΕΝΕΤΟΣ ΓΕΡΓΙΟΣ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ

6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΕΝΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΝ ΠΕΖΟΡΟΜΙΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΕΡΓ. Α2/1. Α.Μ. : ΟΟ 1/ 201 ΠΡΟΫΠ :.30,00 ( "ε Φ.Π.Α.)

7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΕΝΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΕΝ ΠΕΖΟΡΟΜΙΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ Εργ. Α2/1. ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Α.Μ. : ΟΟ 1/201 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΣΕΝ ( Τ.Σ.Υ.) 6. ΕΙΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΣΕΝ ( Ε.Σ.Υ.) 7. ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ( Φ.Α.Υ.) 8. ΣΧΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ( Σ.Α.Υ.) 9. ΠΙΝΑΚΑΣ Ε.Τ.Ε.Π. ΑΡΘΡΝ ΜΕΛΕΤΗΣ

8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΕΝΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΕΝ ΠΕΖΟΡΟΜΙΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ Εργ. Α2/1. ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Α.Μ. : ΟΟ 1/201 TEXNIKH ΕΚΘΕΣΗ

9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΕΝΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΕΝ ΠΕΖΟΡΟΜΙΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΕΡΓ. Α2/1. ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Α.Μ : ΟΟ 1/201 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την κατασκευή του έργου : «Ανακατασκευή κατεστρα/ένων και κατασκευή νέων πεζοδρο/ίων του ή/ου Εργ. Α2/1». Με την παρούσα /ελέτη θα ανακατασκευασθούν και θα κατασκευαστούν πεζοδρό/ια σε διάφορα ση/εία του ή/ου, κατόπιν υποδείξεως της Υπηρεσίας. Τα πεζοδρό/ια αυτά θα είναι διάσπαρτα σε όλη την έκταση του ή/ου. Η επιλογή τους θα γίνει /ε βάσει το κατά πόσο είναι επικίνδυνα στην διέλευση των πεζών. Πρέπει να τονιστεί ότι οι παρε/βάσεις θα γίνουν σε πεζοδρό/ια που έχουν υποστεί φθορές. Λόγω του ριζώ/ατος των δένδρων, σε χω/άτινα ή σε πεζοδρό/ια από άοπλο σκυρόδε/α και όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο και σκόπι/ο. Επειδή τα πεζοδρό/ια που θα ανακατασκευασθούν και αυτά που θα κατασκευασθούν είναι σε διάφορα ση/εία του ή/ου,οι ποσότητες δεν /πορούν να προϋπολογισθούν. ς εκ τούτου στον προϋπολογισ/ό του ανωτέρω έργου δεν θα αναγράφονται ποσότητες των εργασιών λόγω της /η να πρόβλεψης εκ των προτέρων των αναγκών που θα προκύψουν κατά την διάρκεια ενός η/ερολογιακού έτους (Ν.3669/08 άρθρο 17 παρ. 8). Τα πεζοδρό/ια των κοινοχρήστων χώρων κατασκευάζονται, ανακατασκευάζονται, επισκευάζονται και συντηρούνται /ε σκοπό να διασφαλίζεται η συνεχής, ασφαλής και χωρίς ε/πόδια κυκλοφορία των πεζών σε όλη την επιφάνειά τους και η χρήση τους από άτο/α /ε ειδικές ανάγκες. Ένα ικανοποιητικό πλάτος πεζοδρο/ίων, δη/ιουργεί κοινωνικούς χώρους συναντήσεων, εξασφαλίζει αποστάσεις από τη ρύπανση και το θόρυβο των οχη/άτων και γενικά ε/πεδώνει ένα αίσθη/α άνεσης και πολιτισ/ού. Είναι αυτονόητο ότι /έσα στο λειτουργικό πλάτος του πεζοδρο/ίου δεν πρέπει να υπάρχουν ε/πόδια /όνι/α ή παροδικά. Παράλληλα απαιτείται προσεκτική επιλογή των επιφανειών βάδισης, ώστε να παρα/ένουν ικανοποιητικές σε κάθε καιρική αλλαγή,να διευκολύνουν τη χρήση /ικρών τροχών για παιδικά α/άξια, κλπ. και να προσφέρουν όσο το δυνατόν /εγαλύτερη αισθητική ικανοποίηση. Γενικά τα πεζοδρό/ια είναι και πρέπει να θεωρούνται άσυλο και καταφύγιο των πεζών, που δεν πρέπει να καταπατείται από κανένα. Το έργο περιλα/βάνει τις παρακάτω εργασίες : Εκσκαφή θε/ελίων και τάφρων σε έδαφος γαιώδες ή η/ιβραχώδες /ε την χρήση /ηχανικών /έσων. Επίχωση /ε προϊόντα εκσκαφών,εκβραχισ/ών ή κατεδαφίσεων. Εξυγιαντικές στρώσεις /ε θραυστό υλικό λατο/ίου. Καθαίρεση /ε/ονω/ένων στοιχείων ή τ/η/άτων κατασκευών από :α) άοπλο και β) οπλισ/ένο σκυρόδε/α και γ) πλακοστρώσεων. Προ/ήθεια,/εταφορά,διάστρωση και συ/πύκνωση σκυροδέ/ατος C12/1, χωρίς χρήση αντλίας. Προσαύξηση τι/ής σκυροδέ/ατος για σκυρόδε/α κατηγορίας C12/1. Ξυλότυποι χυτών /ικροκατασκευών. Χαλύβδινοι οπλισ/οί σκυροδέ/ατος, δο/ικά πλέγ/ατα Β00C. Επιστρώσεις /ε πλάκες τσι/έντου και πλακόστρωση /ε κυβόλιθους. Σκυροδέ/ατα κατηγορίας C16/20 (ρείθρων κλπ.) και για πρόχυτα κράσπεδα. Αποξήλωση πινακίδων οδικής σή/ανσης ή και επανατοποθέτηση αυτών. Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες PE ονο/. δια/έτρου DN ½ και PN 10atm. Τοποθέτηση ή αντικατάσταση φρεατίου :α) παροχής ύδρευσης, και β) υφιστά/ενου φρεατίου ΟΚ.

10 Επισκευή φρεατίου παροχής ύδρευσης. Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από P.V.C. δια/έτρου φ100mm ( atm) Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως ο/βρίων υδάτων (υδρορροή). Φρεάτιο επίσκεψης υδρορροών στο πεζοδρό/ιο. καθώς και κάθε άλλη εργασία που θα κριθεί αναγκαία για την πλήρη και σωστή κατασκευή του πιο πάνω έργου. Το έργο έχει συ/περιληφθεί στο Τεχνικό Πρόγρα//α του ή/ου για το έτος 201, καθώς και στον Προϋπολογισ/ό του ή/ου και η διάρκεια του είναι δώδεκα (12) η/ερολογιακοί /ήνες. ΙΛΙΟΝ, 20/01/ 201 ΙΛΙΟΝ, 20/01/ 201 ΙΛΙΟΝ, 20/01/ 201 Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΡΗΘΗΚΕ Η Προϊστα%ένη Τ%ή%ατος Μελετών Ο Προϊστά%ενος /νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Μαρία Μαγγίνα Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. Αγγελική η/ητρακοπούλου Aρχιτέκτων Μηχανικός Κυριάκος Καραγιώργης Πολιτικός Μηχανικός

11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΕΝΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΕΝ ΠΕΖΟΡΟΜΙΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ Εργ. Α2/1. ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Α.Μ. : ΟΟ 1/201 TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΕΝΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΕΝ ΠΕΖΟΡΟΜΙΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΕΡΓ. Α2/1. ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Α.Μ : ΟΟ 1/201 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Περίληψη του αντικει+ένου του έργου Περιγραφή της Χωροθέτησης του Έργου Οι εργασίες που περιλα%βάνονται στο ανωτέρω έργο θα εκτελεσθούν σε διάσπαρτα ση%εία του ή%ου στα οποία θα προκύψουν προβλή%ατα, κατόπιν υποδείξεως της Υπηρεσίας. Ειδικότερα, %ε τις παρε%βάσεις που θα γίνουν στα πεζοδρό%ια που έχουν υποστεί φθορές, επιδιώκεται να διασφαλιστεί η συνεχής, ασφαλής και χωρίς ε%πόδια κυκλοφορία των πεζών σε όλη την επιφάνειά τους και η χρήση τους από άτο%α %ε ειδικές ανάγκες. Το έργο προς υλοποίηση Οι εργασίες που θα εκτελεστούν και που αποτελούν αντικεί%ενο της παρούσας εργολαβίας είναι οι ακόλουθες : Εκσκαφή θε+ελίων και τάφρων σε έδαφος γαιώδες ή η+ιβραχώδες %ε την χρήση %ηχανικών %έσων. Επίχωση %ε προϊόντα εκσκαφών,εκβραχισ%ών ή κατεδαφίσεων. Εξυγιαντικές στρώσεις %ε θραυστό υλικό λατο%ίου. Καθαίρεση %ε%ονω%ένων στοιχείων ή τ%η%άτων κατασκευών από :α) άοπλο και β) οπλισ+ένο σκυρόδε%α και γ) πλακοστρώσεων. Προ+ήθεια,+εταφορά,διάστρωση και συ+πύκνωση σκυροδέ+ατος C12/1, χωρίς χρήση αντλίας. Προσαύξηση τι+ής σκυροδέ+ατος για σκυρόδε%α κατηγορίας C12/1. Ξυλότυποι χυτών +ικροκατασκευών. Χαλύβδινοι οπλισ+οί σκυροδέ+ατος, δο+ικά πλέγ+ατα Β00C. Επιστρώσεις +ε πλάκες τσι+έντου και πλακόστρωση +ε κυβόλιθους. Σκυροδέ+ατα κατηγορίας C16/20 (ρείθρων κλπ.) και για πρόχυτα κράσπεδα. Αποξήλωση πινακίδων οδικής σή+ανσης ή και επανατοποθέτηση αυτών. Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες PE ονο%. δια%έτρου DN ½ και PN 10atm. Τοποθέτηση ή αντικατάσταση φρεατίου :α) παροχής ύδρευσης, και β) υφιστά%ενου φρεατίου ΟΚ. Επισκευή φρεατίου παροχής ύδρευσης. Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από P.V.C. δια%έτρου φ100mm ( atm) Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως ο%βρίων υδάτων (υδρορροή). Φρεάτιο επίσκεψης υδρορροών στο πεζοδρό+ιο. καθώς και κάθε άλλη εργασία που θα κριθεί αναγκαία για την πλήρη και σωστή κατασκευή του πιο πάνω έργου. 2. Αναλυτική περιγραφή του έργου Γενικές παρατηρήσεις Ο τρόπος που θα χρησι%οποιηθεί το κάθε υλικό θα ανταποκρίνεται πλήρως στα δεδο%ένα της επιστή%ης, της τέχνης, και ιδιαίτερα τα εξειδικευ%ένα υλικά θα χρησι%οποιηθούν σύ%φωνα %ε τις οδηγίες του κατασκευαστή τους, έτσι ώστε η κατασκευή να είναι άρτια από κάθε άποψη. Κατά συνέπεια η επιλογή των υλικών θα γίνει %ε τα ακόλουθα κριτήρια : Τις απαιτήσεις των συ%βατικών τευχών

13 Τις λειτουργικές ανάγκες Τους φυσικούς και %ηχανικούς παράγοντες, όπως θερ%οκρασίες, νερό, παγετός, κραδασ%οί, εξωτερικές, συνήθεις %όνι%ες ή %εταβλητές επιδράσεις κ.λ.π. Τους χη%ικούς παράγοντες, όπως οξειδώσεις, αποσύνθεση, πολυ%ερισ%ός, αλλοιώσεις, θρυ%%ατισ%ός, κ.λ.π. Τους οργανικούς παράγοντες, όπως ζωικοί οργανισ%οί, βακτηρίδια, %ύκητες, κ.λ.π. Τις ιδιότητες των υλικών (υδροαπορρόφηση, υδροπερατότητα, γρα%%ικές διαστολές συστολές, παρα%ορφώσεις, αλλοίωση όγκου, κ.λ.π.). Την διάρκεια ζωής. Την εύκολη συντήρηση. Την διαθεσι%ότητα επάρκεια στην αγορά. Τους ισχύοντες Κανονισ%ούς. Τις σχετικές διατάξεις του Π.. 33/9 «Προϊόντα οκι%ών Κατασκευών» καθώς και διατάγ%ατα, αποφάσεις, εγκύκλιοι, κ.λ.π. κατ εφαρ%ογή του Π.. 33/9. Τις Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) οι οποίες εγκρίθηκαν %ε την %ε αριθ%ό ΙΠΑ/ΟΙΚ/273/17Q07/2012 (ΦΕΚ 2221 Β / Q 2012) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδο%ών, Μεταφορών και ικτύων %ε υποχρεωτική εφαρ%ογή σε όλα τα η%όσια Έργα και συνιστούν ση%αντική ποιοτική αναβάθ%ιση των υπαρχουσών Τεχνικών Προδιαγραφών και Τεχνικών ή Ειδικών Συγγραφών Υποχρεώσεων, οι οποίες χρησι%οποιούνται %έχρι σή%ερα στις δη%όσιες συ%βάσεις κατασκευής έργων. Όλα τα υλικά που θα χρησι%οποιηθούν για τις εργασίες του έργου θα συνοδεύονται από επίση%α έγγραφα πιστοποίησης (πιστοποιητικά ποιοτικής συ%%όρφωσης, πιστοποιητικά συστή%ατος διαχείρισης ποιότητας, πιστοποιητικά συστή%ατος περιβαλλοντικής διαχείρισης, κ.λ.π.) από τα οποία θα αποδεικνύονται οι ιδιότητές τους και θα προκύπτει η καταλληλότητά τους για τη συγκεκρι%ένη χρήση, καθώς και τα ανάλογα έγγραφα ε%πορίας και διακίνησης όπου θα αναγράφεται η ποιότητά τους, οπότε θα επιτρέπεται η εισαγωγή τους στο εργοτάξιο, προκει%ένου να ενσω%ατωθούν στο έργο. Απαγορεύεται η χρησι%οποίηση υλικών για την κατασκευή του έργου απροσδιόριστης ποιότητας ή άγνωστης προέλευσης ή η ενσω%άτωση στο έργο υλικών που δεν φέρουν την σή%ανση CE και δεν έχουν προηγου%ένως τύχει της έγκρισης της Υπηρεσίας. 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΟΜΙΚΝ ΕΡΓΑΣΙΝ ΧΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΣΚΥΡΟΕΜΑΤΑ ΕΠΕΝΥΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΡΣΕΙΣ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΜΑΤΑ Εκσκαφές (σύ+φωνα +ε την ΕΛΟΤ ΤΠ 101G02G0G00G00) Το πεδίο εφαρ%ογής περιλα%βάνει εκσκαφή ορυγ%άτων σε έδαφος γαιώδες ή η%ιβραχώδες σε οποιοδήποτε βάθος απαιτηθεί. Ο Ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για κάθε απαίτηση τρίτων, συ%περιλα%βανο%ένων και ιδιωτών, από τυχόν προξενηθείσες φθορές στις εγκαταστάσεις τους, κατά την εκτέλεση των εργασιών κατασκευής του έργου. Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα λα%βάνονται τα απαραίτητα %έτρα ασφαλείας (ση%άνσεις, ση%ατοδοτήσεις κλπ). Τα ορύγ%ατα θα περιφράσσονται %ετά το πέρας των εργασιών καθ εκάστη. ο%ικά υλικά, προϊόντα εκσκαφής κ.λ.π. θα αποθηκεύονται, θα στοιβάζονται ή θα απο%ακρύνονται σύ%φωνα %ε τις οδηγίες της Υπηρεσίας, %ε τρόπο ώστε η κυκλοφορία στο δρό%ο να %ην ε%ποδίζεται περισσότερο από όσο είναι αναπόφευκτο. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να χρησι%οποιεί σε κάθε περίπτωση τα κατάλληλα %ηχανή%ατα και εργαλεία και γενικώς να διαθέτει τον απαιτού%ενο %ηχανικό εξοπλισ%ό για την ε%πρόθεσ%η και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. Ο εξοπλισ%ός αυτός πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση λειτουργίας και να συντηρείται κανονικά %ε δαπάνες του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος θα εκτελέσει όλες τις απαιτού%ενες εργασίες σε οποιασδήποτε φύσεως έδαφος %ε οποιοδήποτε %έσο, ακό%η και %ε τα χέρια, που θα θεωρήσει ως προσφορότερο και πλέον εναρ%ονιζό%ενο προς την κάθε συγκεκρι%ένη περίπτωση, χωρίς ό%ως, από την ελευθερία για την εκλογή του τρόπου εκσκαφής, να δη%ιουργείται στον Ανάδοχο οποιοδήποτε δικαίω%α για πρόσθετη αποζη%ίωση. Κατά την πραγ%ατοποίηση των εκσκαφών είναι δυνατόν να απαντηθούν διάφοροι σε λειτουργία αγωγοί Οργανισ%ών Κοινής φέλειας (ΟΚ).Προκει%ένου να %ην θιγεί η ακεραιότητα και λειτουργικότητα

14 των συναντώ%ενων αγωγών θα πρέπει να γίνουν εργασίες εκτέλεσης διερευνητικών το%ών για τον εντοπισ%ό των δικτύων Ο.Κ.., εάν αυτό κριθεί απαραίτητο από την επιβλέπουσα Υπηρεσία, χωρίς αυτό να δη%ιουργεί στον Ανάδοχο το δικαίω%α πρόσθετης αποζη%ίωσης της εργασίας εκσκαφής λόγω δυσχερειών από συναντώ%ενους αγωγούς Ο.Κ.. σε λειτουργία. Οι εκσκαφές στην περιοχή αγωγών ΟΚ σε λειτουργία θα γίνονται %ε άκρα προσοχή, %ε πολύ ελαφρά %ηχανή%ατα, ακό%α και %ε τα χέρια, όταν υπάρχουν κίνδυνοι για τους αγωγούς και υπό τις οδηγίες τόσο της Υπηρεσίας όσο και του οικείου ΟΚ. Επίσης θα λα%βάνονται τα εκάστοτε απαιτού%ενα %έτρα ασφαλείας του προσωπικού ή/ και τρίτων από πιθανούς κινδύνους λόγω της αποκάλυψης των αγωγών κατά την διάρκεια των εκτελού%ενων εργασιών. Κατά την επανεπίχωση του σκά%%ατος στην περιοχή των αγωγών ΟΚ θα λα%βάνονται όλα τα κατάλληλα %έτρα για την ασφαλή έδραση των αγωγών και την επανεπίχωση του σκά%%ατος των αγωγών. Ο Ανάδοχος, δέκα η%έρες προ της έναρξης των εργασιών εκσκαφής υποχρεούται να ενη%ερώσει την επίβλεψη και την αρ%όδια Αρχαιολογική Υπηρεσία. Αν κατά τις εργασίες εκσκαφής εντοπισθούν αρχαιότητες θα εφαρ%οστούν οι διατάξεις της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. Θα πρέπει να λα%βάνεται κάθε %έτρο ώστε να αποφεύγονται οι υπερεκσκαφές. Για κάθε υπερεκσκαφή που προκύπτει από ενέργειες ή παραλείψεις του Αναδόχου για οποιαδήποτε αιτία ή σκοπό, εκτός αν έχει δοθεί σχετική εντολή του Εργοδότη ή κρίθηκε αυτή δικαιολογη%ένη, ο Ανάδοχος δεν θα δικαιούται πρόσθετη αποζη%ίωση. Κάθε τέτοια υπερεκσκαφή θα πληρούται %ε εγκεκρι%ένα προϊόντα εκσκαφής, ή σκυρόδε%α σύ%φωνα %ε τις εντολές του Εργοδότη, το δε κόστος της αποκατάστασης αυτής θα βαρύνει τον Ανάδοχο. Ο Εργοδότης %πορεί να εγκρίνει εναλλακτικά %έτρα για την πλήρωση των υπερεκσκαφών, σε κάθε περίπτωση ό%ως το κόστος των %έτρων αυτών θα καλύπτεται από τον Ανάδοχο. Είναι ευνόητο ότι στις περιπτώσεις υπερεκσκαφών που οφείλονται σε γεωλογικές συνθήκες, ο Ανάδοχος θα αποζη%ιωθεί για τις εργασίες πλήρωσής τους. Όλες οι εργασίες εκσκαφών θα εκτελεστούν σύ%φωνα %ε τις διαστάσεις των συ%βατικών σχεδίων %ε %ηχανικά %έσα %ε ή χωρίς χειρωνακτική υποβοήθηση. Κατά τη διάρκεια της προόδου κατασκευής, %πορεί να κριθεί απαραίτητο ή επιθυ%ητό να τροποποιηθούν οι γρα%%ές, τα πρανή, οι κλίσεις και οι διαστάσεις των εκσκαφών που φαίνονται στα σχέδια ή που καθορίστηκαν από την Υπηρεσία. Ο τρόπος εκτέλεσης των εργασιών εκσκαφής επιλέγεται από τον Ανάδοχο και σε κάθε περίπτωση οι εργασίες θα γίνουν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται ο%αλή και ο%οιό%ορφη επιφάνεια έδρασης και επίπεδες επιφάνειες παρειών. Λόγω της ύπαρξης δένδρων και δικτύων Ο.Κ. η εκσκαφή θα πρέπει να γίνει %ε ιδιαίτερη προσοχή. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει αποκτήσει πλήρη γνώση των συνθηκών εκτελέσεως των εργασιών εκσκαφών και δεν δικαιούται να προβάλλει οιονδήποτε ισχυρισ%ό για οποιοδήποτε πρόβλη%α σχετικό %ε την σύσταση, ιδιότητες, εκσκαφή του εδάφους. Επίσης θα πρέπει να γνωρίζει τις δυνατότητες προσπελάσεως στην περιοχή του έργου και διακίνησης %έσα σε αυτό, φορτοεκφορτώσεων, %εταφοράς προϊόντων εκσκαφών καθώς και τις περιοχές εναπόθεσης επιτρεπτές από τις αρ%όδιες αρχές. Κατά την εκτέλεση των εργασιών πρέπει να υπάρχει διευκόλυνση των κατοίκων στην περιοχή του έργου για την ασφαλή πρόσβαση αυτών προς τις οικίες τους %ε την λήψη κατάλληλων %έτρων ασφαλείας. Ο Ανάδοχος θα εκτελεί τις εργασίες %ε αυστηρή τήρηση των ισχυουσών διατάξεων περί υγιεινής και ασφάλειας των εργαζο%ένων. Ο Υπεύθυνος Ασφάλειας Υγείας του Αναδόχου θα έχει επαρκείς γνώσεις της ισχύουσας νο%οθεσίας περί υγιεινής και ασφάλειας των δο%ικών εργασιών, θα ενη%ερώνει σχετικά το απασχολού%ενο προσωπικό και θα επιβάλει την εφαρ%ογή και τήρηση των προβλεπό%ενων από το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) όρων (βλέπε Βιβλιογραφία). Η επι%έτρηση των γενικών εκσκαφών θα γίνεται ανά κυβικό %έτρο(m3) εκσκαπτό%ενου ορύγ%ατος, %ε βάση τον όγκο ο οποίος προκύπτει βάσει των αρχικών διατο%ών (φυσικού εδάφους) και των τελικών διατο%ών (εκσκαφής). εν γίνεται αποδεκτή, για οποιονδήποτε λόγο, η επι%έτρηση «επί αυτοκινήτου». Εξυγιαντικές στρώσεις +ε θραυστό υλικό λατο+είου Πλήρης κατασκευή εξυγιαντικών στρώσεων %ε θραυστό υλικό λατο%είου, πάχους εκ., που θα τοποθετηθεί πριν την διάστρωση της υπόβασης, (από σκυρόδε%α C12/1) των επιστρώσεων και σύ%φωνα %ε τα σχέδια της %ελέτης ή τις εντολές της επιβλέπουσας Υπηρεσίας και θα συ%πυκνωθεί σε ποσοστό 90% της ξηράς φαινό%ενης πυκνότητας της τροποποιη%ένης %εθόδου PROCTOR. Περιλα%βάνονται οι δαπάνες προ%ηθείας και %εταφοράς, από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο ενσω%άτωσης, του θραυστού υλικού, %ετά των φορτοεκφορτώσεων, του χα%ένου χρόνου

15 φορτοεκφορτώσεων και της σταλίας του αυτοκινήτου, η δαπάνη διάστρωσης, %όρφωσης, συ%πλήρωσης, συ%πύκνωσης κ.λ.π., όπως και η δαπάνη κάθε άλλου υλικού και εργασίας, που απαιτούνται για την έντεχνη εκτέλεση της στρώσης σύ%φωνα %ε τα λοιπά τεύχη δη%οπράτησης. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει αποκτήσει πλήρη ε%πειρία των συνθηκών εκτελέσεως εργασιών επιχω%άτων, να γνωρίζει τις δυνατότητες προσπελάσεως στο έργο, διακίνησης %έσα σε αυτό φορτοεκφόρτωσης, %εταφοράς προϊόντων επιχω%άτων. Επίσης να γνωρίζει τα %έτρα ασφαλείας που πρέπει να λάβει και δεν δικαιούται να προβάλλει οιονδήποτε ισχυρισ%ό για οποιοδήποτε πρόβλη%α σχετικά %ε τα επιχώ%ατα τα οποία θα γίνουν %ε θραυστό υλικό λατο%είου. Η επι%έτρηση θα γίνει %ε λήψη διατο%ών πριν και %ετά την επίχωση. Καθαιρέσεις σύ+φωνα +ε την ΕΛΟΤ ΤΠ 101G1G02G01G01 Όπου απαιτηθεί θα πραγ%ατοποιηθούν καθαιρέσεις πάσης φύσεως άοπλου και οπλισ%ένου σκυροδέ%ατος %ε αποκο%ιδή όλων των υλικών των προερχο%ένων από την καθαίρεση και η %εταφορά και εναπόθεσή τους σε χώρους της εγκρίσεως της Υπηρεσίας %ακράν του έργου και %ε τη σύ%φωνη γνώ%η των αρ%οδίων Αρχών. Ο χώρος θα καθαρίζεται από τα κάθε είδους υλικά. Οι εργασίες καθαίρεσης στοιχείων οπλισ%ένου σκυροδέ%ατος %ε %ηχανικά %έσα αφορούν την κοπή συγκεκρι%ένων στοιχείων από σκυρόδε%α. Η επι%έτρηση της εργασίας γίνεται %ε βάση τον όγκο των καθαιρου%ένων στοιχείων σε κυβικά %έτρα. Καθαιρέσεις πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου Όπου απαιτηθεί θα πραγ%ατοποιηθούν καθαιρέσεις πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους, χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακέραιων πλακών. Οι καθαιρέσεις θα γίνονται %ε το κονία%α της στρώσεως και σε οποιαδήποτε στάθ%η από το έδαφος.τα προϊόντα της καθαίρεσης συσσωρεύονται προς φόρτωση και φορτοεκφορτώνονται επί αυτοκινήτου %ε %ηχανικά %έσα %ε την σταλία %εταφορικών %έσων και %ηχανη%άτων και την %εταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση και σε χώρους εγκεκρι%ένους από τις αρ%όδιες αρχές. Περιλα%βάνονται όλες οι αναγκαίες δαπάνες: απασχόλησης πάσης φύσεως απαιτού%ενου εξοπλισ%ού και εργαλείων προσέγγισης %ηχανη%άτων και %εταφορικών %έσων, καθαίρεσης %ε οποιοδήποτε %έσο και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες. τε%αχισ%ού, συσσώρευσης των προϊόντων καθαιρέσεων, φορτοεκφόρτωσης σε οποιοδήποτε %εταφορικό %έσο και %εταφοράς των προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση για απόρριψη, η δαπάνη του χα%ένου χρόνου φορτοεκφορτώσεων, κάθε είδους σταλίας του %ηχανικού και λοιπού εξοπλισ%ού, το σκούπισ%α, η εργατική δαπάνη, η δαπάνη απασχόλησης του απαιτού%ενου %ηχανικού εξοπλισ%ού καθώς και οποιαδήποτε άλλη εργασία, δαπάνη, απαιτηθούν τον καθαρισ%ό του χώρου από τα κάθε είδους υλικά αντι%ετώπισης πάσης φύσεως δυσχερειών που προκύπτουν από τη σύγχρονη κυκλοφορία, άσχετα εάν η Υπηρεσία επιτρέψει βραχυχρόνιες διακοπές της, όπως περιορισ%ένα %έτωπα και όγκοι εκσκαφών κ.λ.π. Σκυροδέ+ατα σύ+φωνα +ε τις ΕΛΟΤ ΤΠ: 101G01G01G01G00, 101G01G01G02G00, 101G01G01G 03G00, 101G01G01G0G00, 101G01G01G0G00, 101G01G01G07G00, 101G01G03G00G00,, 101G01G0G00G00 Οι εργασίες των σκυροδε%άτων θα γίνουν: Σύ%φωνα %ε τη σχετική %ελέτη του έργου Σύ%φωνα %ε τους ισχύοντες κανονισ%ούς, διατάξεις και τις λοιπές προδιαγραφές Σύ%φωνα %ε όλους τους κανόνες της επιστή%ης, της τεχνικής και της καλής κατασκευής Σύ%φωνα %ε τις λειτουργικές και λοιπές ανάγκες του έργου Σύ%φωνα %ε το χρονοδιάγρα%%α κατασκευής. Πριν από την έναρξη των εργασιών σκυροδέ%ατος θα πρέπει να έχουν αποπερατωθεί επιτυχώς όλες οι εργασίες που η εκτέλεσή τους προηγείται των σκυροδε%άτων. Αναλυτικότερα ανά κατηγορία σκυροδέ%ατος οι κατηγορίες σκυροδέ%ατος που θα χρησι%οποιηθούν είναι: Σκυροδέ%ατα κατηγοριών C12/1, C16/20

16 α) C12/1 για την κατασκευή κοιτοστρώσεων, υποβάσεων δαπεδοστρώσεων, σύ%φωνα %ε τα σχέδια της %ελέτης. β) C16/20 για την κατασκευή ρείθρων καθώς και ό,τι άλλο απαιτηθεί κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου Οι εργασίες παραγωγής, διάστρωσης, συ%πύκνωση και συντήρησης άοπλου και οπλισ%ένου σκυροδέ%ατος θα εκτελεσθούν σύ%φωνα %ε τα συ%βατικά τεύχη της %ελέτης και τους ισχύοντες κανονισ%ούς, διατάξεις και σχετικές προδιαγραφές (ΕΛΟΤ, DIN, ASTM). Ενδεικτικά σχετικά %ε τις προδιαγραφές ΕΛΟΤ αναφέρονται: παραγωγή και %εταφορά σκυροδέ%ατος QQ Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 101Q01Q01Q01Q00 διάστρωση και συ%πύκνωση σκυροδέ%ατος QQ. Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 101Q01Q01Q02Q00 συντήρηση του σκυροδέ%ατος QQ Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 101Q01Q01Q03Q00 εργοταξιακά συγκροτή%ατα παραγωγής σκυροδέ%ατος QQ Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 101Q01Q01Q0Q00 δονητική συ%πύκνωση σκυροδέ%ατος QQ Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 101Q01Q01Q0Q00 Επιση%αίνονται δε τα κάτωθι: Ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει στον Εργοδότη για έγκριση τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, για κάθε επι%έρους κατασκευή: του συγκροτή%ατος παραγωγής Q ανά%ιξης, των %έσων %εταφοράς, του τρόπου διάστρωσης, των δονητών και της θέσης τους, την %έθοδο συντήρησης. Ουδε%ία σκυροδέτηση στο έργο δεν θα γίνεται αν προηγου%ένως ο εργοδότης δεν παραλάβει τον σιδηροπλισ%ό και διαπιστώσει ότι αυτός είναι κατασκευασ%ένος και τοποθετη%ένος σύ%φωνα %ε τη %ελέτη του έργου, τους ισχύοντες κανονισ%ούς και τις προδιαγραφές. Ο έλεγχος αυτός θα γίνεται %ετά την πλήρη αποπεράτωση της τοποθέτησης και στερέωσης του σιδηρού οπλισ%ού. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποια ατελής εργασία, θα αναβάλλεται η σκυροδέτηση %έχρι την πλήρη και επιτυχή αποκατάστασή της. Ο Ανάδοχος θα γνωστοποιεί εγκαίρως στον εργοδότη την η%ερο%ηνία σκυροδέτησης. Κάθε σκυροδέτηση πρέπει να οργανώνεται και προγρα%%ατίζεται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ο απαιτού%ενος χρόνος και τα απαιτού%ενα %έσα για την έντεχνη αποπεράτωσή της. Η διάστρωση έχει συνεχή και ο%οιό%ορφο ρυθ%ό, %έχρι το προς σκυροδέτηση τ%ή%α του έργου να ολοκληρωθεί και το σκυρόδε%α να παρα%ένει νωπό και %ε το προκαθορισ%ένο εργάσι%ο. Κατά τη διάστρωση του σκυροδέ%ατος πρέπει: Να %ην αλλοιώνονται οι διαστάσεις των δο%ικών στοιχείων της %ελέτης Να %ην υφίστανται κα%ία ενόχληση ο τοποθετη%ένος οπλισ%ός, ο ξυλότυπος (όπου απαιτείται), τα %έτρα ασφαλείας και γενικά όλες οι εργασίες που προηγούνται της διαστρώσεως του σκυροδέ%ατος. Το ίδιο ισχύει για τα ό%ορα, %ε το σκυροδετού%ενο τ%ή%α έργα, πράγ%ατα και εγκαταστάσεις. Η διάστρωση υπό βροχή δεν επιτρέπεται. Επίσης πρέπει να αποφεύγεται η διάστρωση, όταν υπάρχει πιθανότητα α%έσως %ετά από αυτήν ή κατά το πρώτο 2ωρο να επακολουθήσει νεροποντή. Η Υπηρεσία έχει το δικαίω%α απαγόρευσης της σκυροδέτησης όταν οι καιρικές συνθήκες γενικά (υπερβολική ζέστη, ψύχος, βροχή, χιόνι, άνε%οι κτλ) ε%ποδίζουν, κατά την κρίση της, την κανονική σκυροδέτηση και πήξη του σκυροδέ%ατος. Κατά τον χρόνο πήξης του σκυροδέ%ατος θα λα%βάνονται όλα τα %έτρα που επιβάλλει ο Κανονισ%ός Τεχνολογίας Σκυροδέ%ατος, ιδιαίτερα η συντήρηση %ε διαβροχή %ε άφθονο νερό και η αποφυγή πρόωρης φόρτισης. Ο Ανάδοχος %ετά την αφαίρεση ξυλοτύπων (όπου απαιτείται) οφείλει να προβεί σε πλήρη καθαρισ%ό του τ%ή%ατος που σκυροδέτησε (απο%άκρυνση όλων των %παζών που παράγονται κατά την εκτέλεση των επι%έρους εργασιών, καθαρισ%ός των επιφανειών των ε%φανών σκυροδε%άτων που έχουν λερωθεί, εξο%άλυνση ανω%αλιών από σκληρηθέντα σκυροδέ%ατα που διέρρευσαν από τους ξυλότυπους, κ.λ.π.). Q Έλεγχοι δοκι%ίων αντοχής σκυροδέ%ατος Για τον έλεγχο του σκυροδέ%ατος θα εκτελούνται δοκι%ές αντοχής %ε λήψης δοκι%ίων κατά τη διάστρωσή του. Η λήψη δοκι%ίων θα πραγ%ατοποιείται %ε δαπάνες του αναδόχου %ε την παρουσία και τις

17 οδηγίες της επίβλεψης και οπωσδήποτε σε κάθε διάστρωση σκυροδέ%ατος και θα αποστέλλεται στο εργαστήριο %ε τρόπο αδιάβλητο. Η θραύση των δοκι%ίων θα γίνεται από Κρατικό Εργαστήριο (ΚΕΕ), ή από άλλο εργαστήριο αναγνωρισ%ένο από το Κρατικό Εργαστήριο και το οποίο τυγχάνει της εγκρίσεως της Υπηρεσίας. Τα αποτελέσ%ατα θα κοινοποιούνται α%έσως στην Υπηρεσία. Ξυλότυποι σύ+φωνα +ε την ΕΛΟΤ ΤΠ 101G01G0G00G00 Οι ξυλότυποι θα είναι για χυτές %ικροκατασκευές (φρεατίων, επιστέψεων τοίχων, βαθ%ίδων, περιζω%άτων κλπ. ε%βαδού %έχρι 0,30 m2 ) που δεν απαιτούνται ικριώ%ατα για την δια%όρφωσή τους σε οποιαδήποτε στάθ%η υπό ή υπέρ του εδάφους. Οι ξυλότυποι θα κατασκευάζονται έτσι ώστε να φέρουν ασφαλώς το βάρος του σκυροδέ%ατος, %ετά του όποιου σιδηρού οπλισ%ού του, καθώς και των κυκλοφορούντων φορτίων, των δονήσεων κ.λ.π., κατά τη διάρκεια της διάστρωσης. Απαγορεύεται απόκλιση από την κατακόρυφο και την οριζόντια %εγαλύτερη από ένα τοις χιλίοις. Σε αντίθετη περίπτωση θα γίνεται ανακατασκευή του ξυλοτύπου ή και κατεδάφιση του αντίστοιχου στοιχείου σκυροδέ%ατος, εφόσον η κακοτεχνία έγινε αντιληπτή %ετά τη διάστρωση. Σε όλες τις ακ%ές προβλέπονται φαλτσογωνιές, εκτός των θέσεων που σαφώς καθορίζονται από τη %ελέτη. Στις θέσεις επαφής φερόντων κατακόρυφων στοιχείων %ε %η φέροντα τοιχώ%ατα θα τοποθετηθεί υλικό, π.χ. φύλλο πλαστικό, για να αποφεύγεται η συνεργασία τους, όταν αυτό επιβάλλεται για λόγους αντισεισ%ικής συ%περιφοράς. Σε περίπτωση ανεπίχριστων επιφανειών, στη θέση επαφής θα δια%ορφώνεται σκοτία. Χαλύβδινοι οπλισ+οί σύ+φωνα +ε την ΕΛΟΤ ΤΠ 101G01G02G01G00 Οι σιδηροπλισ%οί θα είναι σύ%φωνα %ε το Φ.Ε.Κ. 69/Β/2Q0Q2006. (Έλεγχος τεχνικών χαρακτηριστικών χαλύβων οπλισ%ένου σκυροδέ%ατος) Όλοι οι σιδηροί οπλισ%οί θα καλύπτονται %ε σκυρόδε%α προβλεπό%ενου πάχους από τον ΕΚΣ Τα δο%ικά πλέγ%ατα και ο σιδηρούς οπλισ%ός που πρόκειται να χρησι%οποιηθούν πρέπει: Να %ην έχουν κα%ία %ηχανική βλάβη, φθορά, πλαστική παρα%όρφωση και γενικά οποιαδήποτε κάκωση. Να είναι απαλλαγ%ένα από κάθε συστατικό που είναι δυνατό να βλάψει τη συνάφεια %ε το σκυρόδε%α (π.χ. ακαθαρσίες, λίπη, πάγος, χαλαρές σκωρίες, λάσπες, αποξερα%ένα σκυροκονιά%ατα, κ.λ.π.). Να %ην ε%φανίζουν θραύσεις συγκολλήσεων. Να %ην ε%φανίζουν απώλειες της δυνατότητας χαρακτηρισ%ού και πιστοποιήσεως του είδους του χάλυβα. Να %ην ε%φανίζουν απώλειες διατο%ών λόγω διαβρώσεως ή οποιασδήποτε άλλης αιτίας. Να %ην ε%φανίζουν υπερβάσεις των ανεκτών ορίων των χαρακτηριστικών τους. Η %εταφορά τους στις θέσεις κατεργασίας (κοπής, %ορφοποίησης, κ.λ.π.) πρέπει να γίνεται κατά τρόπο που να %ην υφίστανται κακώσεις, παρα%ορφώσεις, κ.λ.π. Η κοπή τους πρέπει να γίνεται %ε %ηχανικά %έσα και πάντοτε στη θερ%οκρασία του περιβάλλοντος. Θα τοποθετούνται στις θέσεις τους %ε σωστή ορθολογική σειρά ώστε να %ην δη%ιουργούνται προβλή%ατα σε ήδη τοποθετη%ένες στρώσεις από την τοποθέτηση άλλων. Σε περιπτώσεις παραθέσεων οπλισ%ών διαφορετικών χρονικά σκυροδετήσεων, οι προγενέστεροι οπλισ%οί πρέπει να έχουν %ορφοποιηθεί έτσι που να είναι δυνατή η τοποθέτηση νέων. Η %ορφοποίηση αυτή πρέπει να γίνεται πριν τοποθετηθούν οι οπλισ%οί στις θέσεις τους. Πριν από τη τοποθέτηση τους θα έχει αποπερατωθεί πλήρως κάθε εργασία, αρχιτεκτονική, ηλεκτρο%ηχανολογική, κ.λ.π. που θα πρέπει να προηγηθεί. Οπλισ%οί που παρα%ένουν ακάλυπτοι για %ακρύ χρονικό διάστη%α πρέπει να προστατεύονται (%έτρα αντισκωρικής προστασίας %ε επάλειψη των οπλισ%ών %ε αντισκωρική βαφή, κ.λ.π.). Ουδε%ία σκυροδέτηση στο έργο δεν θα γίνεται αν προηγου%ένως ο Επιβλέπων Μηχανικός του Εργοδότη δεν παραλάβει τον οπλισ%ό και διαπιστώσει ότι αυτός είναι κατασκευασ%ένος και τοποθετη%ένος σύ%φωνα %ε τη %ελέτη του έργου, τους ισχύοντες Κανονισ%ούς, την επιστή%η του Πολιτικού Μηχανικού και τις πιο πάνω προδιαγραφές. Ο έλεγχος αυτός θα γίνεται %ετά την πλήρη αποπεράτωση της τοποθετήσεως και στερεώσεως του σιδηρού οπλισ%ού. Η σκυροδέτηση θα επιτρέπεται %ία %έρα %ετά το πέρας της παραλαβής του οπλισ%ού και της σχετικής αναγραφής στο η%ερολόγιο του έργου. Η %έρι%να για την έγκαιρη πρόσκληση του εργοδότη για παραλαβή του οπλισ%ού ανήκει στον Ανάδοχο. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει στον επιβλέποντα πλήρεις σειρές σχεδίων και καταλόγους οπλισ%ού, %ε τις τυχόν τροποποιήσεις εγκαίρως και πάντως πριν από την παραλαβή του οπλισ%ού.

18 Επίστρωση +ε κυβόλιθους Λιθόστρωτα %ε συ%παγείς τσι%εντένιους λίθους (κυβόλιθους) από κοινό τσι%έντο οποιουδήποτε σχή%ατος και πάχους έως 6 εκ. (το χρώ%α και το σχή%α είναι επιλογής της Υπηρεσίας και θα πρέπει να είναι σύ%φωνα %ε το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1338). Αρχικά κατασκευάζεται %ία στρώση έδρασης από οπλισ%ένο σκυρόδε%α πάνω στην οποία διαστρώνεται %ία στρώση βάσης %έγιστου πάχους 3cm %ε χαλαζιακή ά%%ο η οποία %ετά τη συ%πύκνωσή της %ε %ηχανικό τρόπο πρέπει να έχει ο%οιό%ορφο πάχος. Το ο%οιό%ορφο πάχος εξασφαλίζεται %ε διάστρωση και συ%πύκνωση κατά λωρίδες. Κάθε στοιχείο εφαρ%όζει επί της στρώσης ά%%ου %ε ελαφρά δόνηση αυτού και κάθε σειρά επίστρωσης των στοιχείων πιέζεται για να ισοπεδωθεί %ε τη βοήθεια %ιας σανίδας εφοδιασ%ένης %ε αλφάδι. Μεταξύ των στοιχείων αφήνονται αρ%οί, που όταν η επίστρωση είναι σε ευθύγρα%%ες σειρές θα πρέπει να έχουν σταθερό πλάτος mm 10 mm. Η πλήρωση των αρ%ών είναι %ε ποτα%ίσια ά%%ο και γίνεται %ε διάστρωση της επιφάνειας επίστρωσης που πάνω της ασκείται δόνηση και %ε αυτό τον τρόπο εισχωρεί εντός των αρ%ών. Αν η ά%%ος κατακαθίσει %έσα στους αρ%ούς, επαναλα%βάνεται η διαδικασία %έχρι πλήρους πλήρωσης των αρ%ών. Μετά την πλήρωση των αρ%ών, η επιστρω%ένη επιφάνεια καθαρίζεται από την περίσσεια της ά%%ου και τυχόν υπολεί%%ατα των υλικών. Επίστρωση +ε πλάκες τσι+έντου Η επίστρωση %ε πλάκες τσι%έντου είναι πλευράς άνω των 30cm και πάχους 3Qcm κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1338.Το %έγεθος, το χρώ%α και το σχή%α είναι επιλογής της Υπηρεσίας. Οι πλάκες τσι%έντου τοποθετούνται πάνω σε υπόστρω%α πάχους 2cm από τσι%εντοασβεστοκονία%α (30 kgr τσι%έντου και 0,0m3 ασβέστου). Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την τήρηση των οδηγιών εφαρ%ογής των υλικών από τα εργοστάσια παραγωγής τους (π.χ. ως προς τις περιβαλλοντικές συνθήκες κατά τη διάρκεια της εφαρ%ογής, τους επιτρεπτούς χρόνους αποθήκευσης των υλικών και τη χρήση των ειδικών εργαλείων για κάθε περίπτωση). Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην χάραξη των αρ%ών ώστε να αποφευχθούν ασυ%%ετρίες, αποκλίσεις από την ευθυγρα%%ία και ανισο%εγέθη τ%ή%ατα, στις άκρες της επίστρωσης. Οι αρ%οί θα είναι παράλληλοι προς τις κύριες διαστάσεις της επιφάνειας που θα επιστρωθεί και πάντοτε κατακόρυφοι και οριζόντιοι, εκτός αν στη %ελέτη προβλέπεται διαφορετικά. Ο Ανάδοχος θα προσκο%ίσει στην Υπηρεσία δείγ%ατα για την έγκριση των υλικών που θα χρησι%οποιηθούν στο έργο. Επίσης κατά την προσκό%ιση και παραλαβή των υλικών ελέγχεται η προσκό%ιση των απαραίτητων πιστοποιητικών ποιότητας, τα οποία θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία. Κάθε επίστρωση θεωρείται ελαττω%ατική και απαράδεκτη και απορρίπτεται από την Υπηρεσία στις ακόλουθες περιπτώσεις: όταν η πρόσφυση της %ε το υπόστρω%α δεν είναι σε όλη την έκταση ισχυρή όταν υπάρχουν ενδείξεις ανάπτυξης οποιωνδήποτε φθορών (ε%φάνιση ρωγ%ών στο τσι%εντοκονία%α, στους αρ%ούς, αποκόλληση ψηφίδων κτλ) όταν η επιφάνειά της παρουσιάζει κυ%ατώσεις ή ανο%οιο%ορφίες όταν οι αρ%οί δεν είναι ισοπαχείς ή δεν έχουν το πάχος που απαιτείται όταν η ποιότητα των υλικών δεν είναι σύ%φωνη %ε τις απαιτήσεις του παρόντος και των υπόλοιπων Συ%βατικών Τευχών και κατασκευαστικών σχεδίων. Κενά, που τυχόν έχουν δη%ιουργηθεί κάτω από τις τσι%εντοκονίες, τα δάπεδα ή τις επικαλύψεις, δεν θα γίνονται αποδεκτά από την Υπηρεσία. Κατά την επίστρωση ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην κλίση για την απρόσκοπτη απορροή των υδάτων. Οι επιστρω%ένες επιφάνειες θα πρέπει να προστατεύονται από ζη%ιές ώσπου να γίνει η παραλαβή από την Υπηρεσία. Στις περιπτώσεις που θα χρειαστεί να περπατήσει κανείς επάνω από τελειω%ένα δάπεδα, θα πρέπει να τοποθετηθεί και να διατηρηθεί ένα προσωρινό προστατευτικό πέρασ%α. Εάν είναι δυνατό θα πρέπει να αποφεύγονται περάσ%ατα επάνω από τελειω%ένα δάπεδα για τουλάχιστον 3 η%έρες. Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδε+α σύ+φωνα +ε την ΕΛΟΤ ΤΠ 101G0G02G01G00 Τα κράσπεδα αυτά είναι προκατασκευασ%ένα κατηγορίας C20/2 διατο%ής πλάτους 0,1m και ύψους 0,2Q0,30m. Τόσο τα κράσπεδα όσο και τα ρείθρα θε%ελιώνονται σε %ία στρώση εξο%άλυνσης από άοπλο σκυρόδε%α. Η συγκόλλησή τους τόσο πάνω στην στρώση εξο%άλυνσης όσο και η αρ%ολόγηση τους γίνεται %ε ισχυρό τσι%εντοκονία%α.

19 Τα κράσπεδα θα τοποθετούνται %ε τη %έγιστη δυνατή οριζοντιογραφική και υψο%ετρική ακρίβεια επί της οριογρα%%ής του οδοστρώ%ατος, βάσει των στοιχείων της εγκεκρι%ένης τεχνικής %ελέτης. Σε ευθυγρα%%ίες, η άνω επιφάνεια και η όψη του κρασπέδου θα είναι απαλλαγ%ένες από κάθε είδους άσκοπες θλάσεις, βυθίσεις, κυρτώσεις και γενικά ανω%αλίες. Οι κα%πύλες των κρασπέδων %πορούν να δια%ορφώνονται, τοποθετώντας ευθύγρα%%α τε%άχια %ικρότερου %ήκους από τις τυπικές διαστάσεις των πρόχυτων ή από φυσικούς λίθους κρασπέδων. Το %ήκος των τε%αχίων που θα χρησι%οποιούνται σε «κα%πύλα» κράσπεδα θα είναι τέτοιο ώστε η προκύπτουσα τεθλασ%ένη σε κανένα ση%είο της να %ην αποκλίνει της θεωρητικής κα%πύλης περισσότερο από 0,03 m. Ο Ανάδοχος θα φροντίσει να παρασχεθεί σε εκπροσώπους της Υπηρεσίας πλήρης δυνατότητα επίσκεψης των χώρων του εργοστασίου παραγωγής κρασπέδων, %ε σκοπό την παρακολούθηση και τον έλεγχο της κατασκευής των. Στο πλαίσιο της παρακολούθησης αυτής θα διεξαχθούν οι απαιτού%ενοι έλεγχοι αντοχής και ποιότητας των υλικών σε δείγ%ατα που θα λα%βάνονται, σύ%φωνα %ε τις συναφείς διατάξεις του DΙΝ 83 και DIN 82, αντιστοίχως για πρόχυτα κράσπεδα και κράσπεδα από φυσικούς λίθους. Εφόσον οι παραπάνω έλεγχοι στο εργοστάσιο αποδώσουν ικανοποιητικά αποτελέσ%ατα, όσον αφορά στις ανοχές διαστάσεων, στη %ηχανική αντοχή και στα άλλα τεχνικά χαρακτηριστικά, τα προϊόντα της ο%άδας που θεωρείται ότι εκπροσωπείται από τα εκάστοτε ελεγχό%ενα δείγ%ατα και δοκί%ια ση%αίνονται κατάλληλα από τον ενεργούντα τον έλεγχο. Υλικά που δεν πληρούν τους όρους των ελέγχων δεν γίνονται δεκτά για αποστολή στο εργοτάξιο. Η αποδοχή των υλικών στο εργοστάσιο δεν προδικάζει την τελική παραλαβή των εγκατεστη%ένων κρασπέδων επί τόπου του έργου. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο υπάρξουν α%φιβολίες ως προς τα αποτελέσ%ατα των δοκι%ών που διεξάγονται στο εργοστάσιο παραγωγής ή στο εργαστήριο του Αναδόχου, η Υπηρεσία έχει το δικαίω%α να ζητήσει να εκτελεσθούν, %ε %έρι%να και δαπάνες του Αναδόχου, πρόσθετες δειγ%ατοληπτικές δοκι%ές σε υλικά που προσκο%ίζονται στο εργοτάξιο για ενσω%άτωση στο έργο, διενεργού%ενες από αναγνωρισ%ένο εργαστήριο της έγκρισής της. Αν τα αποτελέσ%ατα των δειγ%ατοληπτικών αυτών δοκι%ών αποδειχθούν %η ικανοποιητικά, είναι δυνατόν να ζητηθεί επανάληψη της όλης λεπτο%ερούς διαδικασίας ελέγχου όλων των προϊόντων, σε αναγνωρισ%ένο εργαστήριο της επιλογής της Υπηρεσίας. Στην περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να %εταφέρει %ε δαπάνη του τα υπόψη προϊόντα για έλεγχο. Τα αποτελέσ%ατα του ελέγχου αυτού θα κρίνουν τελεσίδικα την καταλληλότητα των υλικών ή την ανάγκη ολικής ή %ερικής απόρριψής τους. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προ%ηθεύσει νέα υλικά από κατασκευαστή της επιλογής της Υπηρεσίας και να αποσύρει %ε δαπάνη του τα ακατάλληλα υλικά από το έργο. Ειδικότερα, η ο%αλότητα της άνω επιφάνειας των κρασπέδων και των ρείθρων ελέγχεται %ε τη χρήση 3Q%ετρης ευθύγρα%%ης βάσης, κατά την τοποθέτηση της οποίας επί των υπόψη επιφανειών δεν πρέπει να προκύπτουν αποκλίσεις %εγαλύτερες από 3 mm, εξαιρου%ένων των περιοχών που βρίσκονται επί κατακόρυφης κα%πύλης. Αποξήλωση πινακίδων οδικής σή+ανσης ή/και επανατοποθέτησή τους, σύ+φωνα +ε την ΕΛΟΤ ΤΠ 101G0G0G0G00 Αποξήλωση %ετά προσοχής πινακίδων οδικής σή%ανσης (π.χ. πινακίδες αναγγελίας κινδύνου, ρυθ%ιστικές, πληροφοριακές, πρόσθετες κ.ά.)%ετά των στύλων τους, οποιουδήποτε τύπου και διαστάσεων Στην τι%ή περιλα%βάνεται: η δαπάνη επι%ελη%ένης και κατόπιν σχετικής εντολής της Υπηρεσίας, εργασίας αποξήλωσης %ετά προσοχής των πινακίδων σή%ανσης των οδών %ετά των στύλων τους (κάθε τύπου και διαστάσεων) η δαπάνη φορτοεκφόρτωσης, συσσώρευσης, διαλογής (παρουσία της επίβλεψης) και %εταφοράς στύλων Q πινακίδων, ανεξαρτήτως απόστασης, είτε σε θέση/θέσεις αποθήκευσης του ή%ου όσων εξ αυτών κριθούν ως κατάλληλες για επανατοποθέτηση, είτε σε θέσεις προς απόρριψη όσων εξ αυτών κριθούν ακατάλληλες η δαπάνη πλήρους, ά%εσης και έντεχνης αποκατάστασης των θέσεων αποξήλωσης των στύλων ανεξάρτητα από τις διαστάσεις (βάθος, πλάτος, %ήκος) αυτών και %ε την χρήση οποιουδήποτε υλικού ή δαπάνης ή εργασίας απαιτηθεί ώστε να επανέλθουν στην προτέρα κατάσταση κάθε είδους δαπάνη υλικών και εργασίας που θα απαιτηθούν για την έντεχνη επανατοποθέτηση των πινακίδων όπου αυτό κριθεί απαραίτητο και κατόπιν εντολής της Υπηρεσίας, όπως η διάνοιξη οπής σε έδαφος οποιουδήποτε είδους, την στήριξη του στύλου και την πάκτωση αυτού %έσα σtο έδαφος %ε σκυρόδε%α κατηγορίας C12/1 η δαπάνη συσσώρευσης τυχόν άχρηστων υλικών καθαιρέσεων (βάσει οδηγιών της Υπηρεσίας), φορτοεκφόρτωσής τους σε οποιοδήποτε %εταφορικό %έσο και %εταφοράς των προϊόντων αυτών σε οποιαδήποτε απόσταση για απόρριψη, η δαπάνη του χα%ένου χρόνου φορτοεκφορτώσεων,

20 κάθε είδους σταλίας του %ηχανικού και λοιπού εξοπλισ%ού, καθαρισ%ού πεζοδρο%ίου Q οδοστρώ%ατος στην περιοχή των θέσεων εργασίας η δαπάνη απασχόλησης πάσης φύσεως απαιτού%ενου εξοπλισ%ού, εργαλείων και εργατοτεχνικού προσωπικού καθώς και οποιεσδήποτε άλλες εργασίες, δαπάνες απαιτηθούν η δαπάνη αντι%ετώπισης πάσης φύσεως δυσχερειών που προκύπτουν από τη σύγχρονη κυκλοφορία, άσχετα αν η Υπηρεσία επιτρέψει βραχυχρόνιες διακοπές της η δαπάνη πρόσθετης αποζη%ίωσης της εργασίας λόγω δυσχερειών, η οποία θα εκτελεσθεί %ε ιδιαίτερη προσοχή και επι%έλεια καθώς και κάθε άλλη δαπάνη ανεξαρτήτως δυσχερειών, που απαιτείται για την έντεχνη εκτέλεση της εργασίας, σύ%φωνα %ε τα λοιπά τεύχη δη%οπράτησης.. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΡΑΥΛΙΚΝ ΕΡΓΑΣΙΝ ΣΛΗΝΣΕΙΣGΙΚΤΥΑ Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου, +ε συ+παγές τοίχω+α, δια+έτρου ½ και πίεσης 10Atm. Σωληνώσεις υπό πίεση από σωλήνες πολυαιθυλενίου, ονο%αστικής δια%έτρου DN 1/2'', πίεσης ΡΝ 10 atm, συ%παγούς τοιχώ%ατος κατά ΕΝ 12201Q2 για την %εταφορά ποσί%ου νερού ή νερού γενικής χρήσης. Στις τι%ές %ονάδος περιλα%βάνονται: Η προ%ήθεια, %εταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες %εταφορές των σωλήνων, των απαιτου%ένων συνδέσ%ων, καθώς και των ειδικών τε%αχίων από ΡΕ. Η προσκό%ιση επί τόπου του έργου των συσκευών συγκόλλησης και ελέγχου των σωλήνων, η χρήση και λειτουργία αυτών και τα πάσης φύσεως απαιτού%ενα αναλώσι%α. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, η έντεχνη σύνδεση των σωλήνων και των ειδικών τε%αχίων τους από ΡΕ %ε εφαρ%ογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt welding) ή χρήση ηλεκτρο%ουφών, καθώς και η δοκι%ασία του τ%ή%ατος του δικτύου σύ%φωνα %ε τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές. Η προ%ήθεια, προσκό%ιση επί τόπου και τοποθέτηση ταινίας σή%ανσης του δικτύου σύ%φωνα %ε την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή. Ο εγκιβωτισ%ός των σωλήνων %ε ά%%ο. Οι κάθε είδους έλεγχοι στεγανότητας και ασφαλείας που απαιτούνται %ε χρήση κατάλληλων συσκευών ελέγχου. Τοποθέτηση ή αντικατάσταση φρεατίου παροχής ύδρευσης Προ%ήθεια, %εταφορά επί τόπου και τοποθέτηση προκατασκευασ%ένου φρεατίου παροχής ύδρευσης, νέας παροχής ή για την αντικατάσταση υφιστα%ένου που έχει θραυστεί. Στην τι%ή %ονάδας περιλα%βάνονται : Η αποξήλωση του κατεστρα%%ένου φρεατίου (περίπτωση αντικατάστασης) και η διάνοιξη ορύγ%ατος στο πεζοδρό%ιο για την εγκατάσταση του νέου. Η τοποθέτηση και πάκτωση %ε σκυρόδε%α του %εταλλικού πλαισίου έδρασης του φρεατίου που χορηγείται από τον Φορέα Ύδρευσης. Η τοποθέτηση και στερέωση του νέου φρεατίου και η πλήρωση του διακένου του ορύγ%ατος %ε θραυστό υλικό λατο%είου, %έχρι την στάθ%η έδρασης της πλακόστρωσης ή επίστρωσης του πεζοδρο%ίου Η αποκατάσταση του πεζοδρο%ίου στην πρότερα του κατάσταση σύ%φωνα %ε την ΕΤΕΠ 08Q06Q 08Q03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις διέλευσης υπογείων δικτύων" Η φόρτωση και %εταφορά των %παζών σε οποιαδήποτε απόσταση και ο πλήρης καθαρισ%ός του χώρου της επέ%βασης. Επισκευή φρεατίου παροχής ύδρευσης Αποκατάσταση στάθ%ης φρεατίου παροχής ύδρευσης που έχει υποστεί βύθιση. Στην τι%ή %ονάδας περιλα%βάνονται: Η εκσκαφή περι%ετρικά του φρεατίου για την απελευθέρωση του πλαισίου του από σκυρόδε%α, η αναδιάταξη του %εταλλικού πλαισίου στήριξης στην απαιτού%ενη νέα στάθ%η και η πάκτωσή του %ε σκυρόδε%α. Η τοποθέτηση και στερέωση του φρεατίου και η πλήρωση του διακένου του ορύγ%ατος %ε θραυστό υλικό λατο%είου, %έχρι την στάθ%η έδρασης της πλακόστρωσης ή επίστρωσης του πεζοδρο%ίου.

21 Η αποκατάσταση του πεζοδρο%ίου στην προτέρα του κατάσταση σύ%φωνα %ε την ΕΤΕΠ 08Q06Q 08Q03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις διέλευσης υπογείων δικτύων" Η φόρτωση και %εταφορά των των %πάζων σε οποιαδήποτε απόσταση και ο πλήρης καθαρισ%ός του χώρου της επέ%βασης. Τοποθέτηση ή αντικατάσταση υφιστά+ενου φρεατίου ΟΚ Στην τι%ή %ονάδας περιλα%βάνονται: Οι εργασίες καθαίρεσης του παλιού κατεστρα%%ένου υφιστά%ενου φρεατίου ΟΚ,δια%όρφωσης και καθαρισ%ού του χώρου,τοποθέτηση και στερέωση στην κατάλληλη θέση του νέου φρεατίου %ε το παλιό και το κάλυ%%α αυτού. Η κατασκευή του νέου φρεατίου από σκυρόδε%α ή προκατασκευασ%ένο. Η φορτοεκφόρτωση και η %εταφορά των προϊόντων που προέρχονται από την τοποθέτηση ή αντικατάσταση του φρεατίου ΟΚ. Η προ%ήθεια, φορτοεκφόρτωση και %εταφορά επί τόπου του έργου όλων των απαιτού%ενων υλικών, εργαλείων όπως και κάθε άλλη εργασία, δαπάνη και υλικά που απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή του. Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από σκληρό P.V.C. πιέσεως Αtm. ια+έτρου Φ100mm. Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας γιά 20 C atm, γιά σύνδεση %ε συγκόλληση %ε παρε%βολή κατάλληλης κόλλας ή %ε σύνδεση %ε δια%ορφού%ενη %ούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως τοποθετη%ένος. Συ%περιλα%βάνονται τα ειδικά τε%άχια κάθε σχή%ατος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης ο+βρίων υδάτων (υδρορροή) ορθογωνικής διατο+ής 6x10cm από σκληρό P.V.C. Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως ο%βρίων υδάτων (υδρορρόη) ορθογωνικής διατο%ής 6x10cm από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας διά 20C %έχρι atm %εγάλης %ηχανικής και χη%ικής αντοχής συ%περιλα%βανο%ένων των υλικών συνδέσεων, στερεώσεως κλπ ως και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως Φρεάτιο επισκέψεως υδρορροών στο πεζοδρό+ιο Κατασκευή φρεατίου επισκέψεως υδρορροών στο πεζοδρό%ιο, για την διευθέτηση της απορροής των ο%βρίων υδάτων διαστάσεων 1x1cm και βάθους έως 0,0m, δηλαδή: εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες, %ε διάστρωση πυθ%ένα %ε σκυρόδε%α 200kg τσι%έντου πάχους 10cm, δια%όρφωση πλευρικών επιφανειών %ε τσι%εντοκονία, τοποθέτηση στο σκυρόδε%α του πυθ%ένα %ισού τε%αχίου υδρορροής ορθογωνικής διατο%ής 6x10cm και σχή%ατος ανάποδου "Π" για την δια%όρφωση επιφάνειας ροής υγρών, προ%ήθεια, %εταφορά και τοποθέτηση επιτόπου του έργου στεγανού χυτοσιδηρού καλύ%%ατος διαστάσεων 1x1 cm, εξαγωγή και αποκό%%ιση των προϊόντων εκσκαφών και αχρήστων υλικών και τέλος κάθε άλλη απαραίτητη εργασία πλήρους τοποθέτησής του. Άλλες εργασίες Άλλες εργασίες οι οποίες είναι απαραίτητες για να γίνει η ολοκλήρωση κατασκευής του έργου, και οι οποίες προσιδιάζουν στο υπόψη έργο και η πληρω%ή τους περιλα%βάνεται ανηγ%ένα στις τι%ές %ονάδας της προσφοράς του αναδόχου, όπως : Ειδικές διευθετήσεις για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας οχη%άτων και πεζών, Ειδικές προσωρινές αντιστηρίξεις υφιστά%ενων κατασκευών όπου ενδέχεται να παρουσιαστούν επικίνδυνες υποχωρήσεις ή άλλες %ετακινήσεις κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου, Ειδική προσωρινή κατάληψη ιδιωτικών χώρων για δη%ιουργία εργοταξίων, Ειδικές %ελέτες που θα εκπονήσει ο Ανάδοχος για λογαριασ%ό του στα πλαίσια των υποχρεώσεών του για έλεγχο και επαλήθευση εκείνων των %ελετών τις οποίες θα του χορηγήσει η Υπηρεσία, Ση%άνσεις κάθε φύσης. Ειδικότερα η σή%ανση και ση%ατοδότηση του τ%ή%ατος του δρό%ου στον οποίο εκτελούνται σχετικές εργασίες, σύ%φωνα %ε τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και η λήψη των απαραίτητων %έτρων ασφαλείας, σε συνεννόηση %ε τις αρ%όδιες Αρχές. Η περίφραξη των ορυγ%άτων σε οδούς για την προστασία των περαστικών. Η λήψη πριν την έναρξη των εργασιών όλων των απαιτού%ενων αδειών από τις αρ%όδιες Αρχές,

22 Όλες οι %ελέτες εφαρ%ογής για την κατασκευή τυχόν εγκαταστάσεων, η έγκριση των οποίων αποτελεί προϋπόθεση για την παραγγελία της προ%ήθειας των σχετικών υλικών, εξαρτη%άτων κτλ Επίσης κάθε άλλη εργασία που θα κριθεί αναγκαία για την σωστή και έντεχνη κατασκευή του παραπάνω έργου. Λήψη +έτρων κατά τη φάση κατασκευής Κατά τη φάση κατασκευής του έργου θα ληφθούν τα ακόλουθα %έτρα: 1. Ειδικές οριακές τι%ές στάθ%ης θορύβου και δονήσεων. Θα τηρηθεί η ισχύουσα νο%οθεσία που αφορά στις ηχητικές εκπο%πές %ηχανη%άτων εργοταξίου, λόγω της ά%εσης γειτνίασης του έργου %ε οικίες : Υ.Α. 260/270/88 (ΦΕΚ 689Β/88) Υ.Α. 6206/1613/86 (ΦΕΚ 70Β/86) Υ.Α /1921/88 (ΦΕΚ 71Β/88) Υ.Α. 76/91 (ΦΕΚ 81Β/91). 2. Τεχνικά έργα, %έτρα, όροι και περιορισ%οί που επιβάλλεται να κατασκευαστούν ή να ληφθούν για την αντι%ετώπιση της ρύπανσης ή γενικότερα της υποβάθ%ισης του περιβάλλοντος : α) Τα υλικά εκσκαφής που δεν θα χρησι%οποιηθούν ως υλικό πλήρωσης θα διατεθούν σε κατάλληλο χώρο. β) Θα αποφεύγεται η προσωρινή αποθήκευση %εγάλου όγκου χω%ατισ%ών στο χώρο των εκσκαφών και θα γίνεται συστη%ατική διαβροχή αυτών καθώς και των διαδρό%ων κίνησης για να %ην δη%ιουργούνται προβλή%ατα από την παραγό%ενη σκόνη. Τα οχή%ατα %εταφοράς των προϊόντων εκσκαφών και αδρανών υλικών θα είναι καλυ%%ένα. γ) Τα %ηχανή%ατα έργων που θα χρησι%οποιηθούν θα διαθέτουν σή%ανση τύπου ΕΚ και η σή%ανση CE θα επιτίθεται κατά τρόπο ορατό, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο σε κάθε τύπο εξοπλισ%ού. δ) Θα διακόπτονται οι εργασίες κατά τις ώρες κοινής ησυχίας. ε) Θα γίνει κατάλληλη περίφραξη των σκα%%άτων. στ) Θα τοποθετηθεί κατάλληλη σή%ανση στους δρό%ους που περικλείουν το κάθε έργο καθώς και διαβάσεις πεζών. ΙΛΙΟΝ, 20 /01/ 201 ΙΛΙΟΝ, 20 /01/ 201 ΙΛΙΟΝ, 20 /01/ 201 Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΡΗΘΗΚΕ Η Προϊστα+ένη Τ+ή+ατος Μελετών Ο Προϊστά+ενος /νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Μαρία Μαγγίνα Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. Αγγελική η%ητρακοπούλου Αρχιτέκτων Μηχανικός Κυριάκος Καραγιώργης Πολιτικός Μηχανικός

23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΕΝΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΕΝ ΠΕΖΟΡΟΜΙΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ Εργ. Α2/1. ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Α.Μ. : ΟΟ 1/201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

24 EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΕΝΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΕΝ ΠΕΖΟΡΟΜΙΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΕΡΓ. Α2/1 ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Α.Μ.: ΟΟ 1/201 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ απάνη (Ευρώ) ΑΑ Είδος Εργασιών Κωδικός Αρθρου A.T. Κωδικός Αναθεώρησης Μον. Mετρ. Ποσότητα Τιή Μονάδας (Ευρώ) Μερική απάνη Ολική απάνη ΧΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣΣΚΥΡΟΕΜΑΤΑΕΠΕΝΥΣΕΙΣΕΠΙΣΤΡΣΕΙΣΛΟΙΠΑ 1 Εκσκαφή θεελίων και τάφρων ε χρήση ηχανικών έσων, σε εδάφη γαιώδη( ΝΑΟΙΚ ηιβραχώδη, ε την φορτοεκφόρτωση και Α\ Ν τη εταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση 1 ΟΙΚ 212 m3 1,00 2 Επίχωση ε προϊόντα εκσκαφών,εκβραχισών ή κατεδαφίσεων ΝΑΟΙΚ Α\20.10.Ν 2 ΟΙΚ 2162 m3,0 3 Εξυγιαντικές στρώσεις ε θραυστό υλικό ΝΑΟΙΚ λατοείου, ε την φορτοεκφόρτωση και τη Α\20.20ΜΜ εταφορά από οποιαδήποτε απόσταση 3 ΟΙΚ 2162 m3 22,90 Καθαίρεση εονοένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεα ε ΝΑΟΙΚ εφαρογή συνήθων εθόδων καθαίρεσης, Α\ Ν ε τη φορτοεκφόρτωση και τη εταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση ΟΙΚ 2226 m3 38,0 Καθαίρεση εονωένων στοιχείων κατασκευών από οπλισένο σκυρόδεα, ε εφαρογή συνήθων εθόδων καθαίρεσης, ε τη φορτοεκφόρτωση και τη εταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση ΝΑΟΙΚ Α\ Ν ΟΙΚ 2226 m3 66,0 6 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους, χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την ΝΑΟΙΚ εξαγωγή ακεραίων πλακών, ε τη Α\ ΜΜ φορτοεκφόρτωση και τη εταφορά αυτών σε οποιαδήποτε απόσταση 6 ΟΙΚ 2236 m2 17,7 7 Προήθεια, εταφορά επιτόπου, διάστρωση και συπύκνωση σκυροδέατος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεα κατηγορίας C12/1 ΝΑΟΙΚ Α\ ΟΙΚ 3213 m3 78,00 8 Προσαύξηση τιής σκυροδέατος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιοποιούενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m3 για κατασκευές από σκυρόδεα κατηγορίας C12/1 ΝΑΟΙΚ Α\ ΟΙΚ 3223A. m3 16,80 9 Ξυλότυποι χυτών ικροκατασκευών ΝΑΟΙΚ Α\ ΟΙΚ 3811 m2 22,0 10 Xαλύβδινοι οπλισοί σκυροδέατος οικά πλέγατα B00C ΝΑΟΙΚ Α\ ΟΙΚ 3873 kg 1,01 11 Επίστρωση ε κυβόλιθους ΝΑΟΙΚ Α\ ΜΜ 11 ΟΙΚ 7316 m2 30, Επιστρώσεις ε πλάκες τσιέντου, πλευράς άνω των 30 cm ΝΑΟΙΚ Α\ Ν1 Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας ΝΑΟΟ στεγάνωσης γεφυρών κλπ ε σκυρόδεα Α\Β C16/20 12 ΟΙΚ 7316 m2 13,0 13 ΝΟΟ 232 m3 9,20 1 Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεα ΝΑΟΟ Α\Β1 1 ΝΟΟ 2921 m 9,60 Σε εταφορά

25 ΑΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Μερική απάνη Ολική απάνη Από εταφορά Είδος Εργασιών Κωδικός Αρθρου A.T. Κωδικός Αναθεώρησης Μον. Mετρ. Ποσότητα Τιή Μονάδας (Ευρώ) απάνη (Ευρώ) 1 Αποξήλωση πινακίδων οδικής σήανσης (π.χ. πινακίδες αναγγελίας κινδύνου, ρυθιστικές, πληροφοριακές, πρόσθετες κ.ά.) ετά των στύλων τους, οποιουδήποτε τύπου και διαστάσεων ή/και επανατοποθέτηση αυτών ΝΑΟΟ Α\Ε10.2Ν 1 ΝΟΟ 263 τε. 12,00 Σύνολο 1.ΧΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣΣΚΥΡΟΕΜΑΤΑΕΠΕΝΥΣΕΙΣΕΠΙΣΤΡΣΕΙΣΛΟΙΠΑ , Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ), ε συπαγές τοίχωα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201(2, ονο. διαέτρου DN 1/2''/ ΡΝ 10 atm. Τοποθέτηση ή αντικατάσταση φρεατίου παροχής ύδρευσης. 3 Επισκευή φρεατίου παροχής ύδρευσης 2. ΣΛΗΝΣΕΙΣΙΚΤΥΑ Τοποθέτηση ή αντικατάσταση υφιστάενου φρεατίου ΟΚS. ΝΑΥΡ Α\ Ν ΝΑΥΡ Α\16.11 ΝΑΥΡ Α\16.12 ΝΑΥΡ Α\16.2ΜΜ 16 ΥΡ m,70 17 ΗΛΜ τε. 1,0 18 ΗΛΜ τε. 30,90 19 ΗΛΜ τε.,27 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C.Πιέσεως atm διαέτρου φ ΑΤΗΕ Ν 20 ΗΛΜ 8 m 22,30 100mm. 6 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως οβρίων υδάτων (υδρορρόη) ορθογωνικήςατηε ΗΛΜ 8 m 10,71 διατοής 6 Χ 10 cm από σκληρό P.V.C. 7 Φρεάτιο επισκέψεως υδρορροών στο πεζοδρόιο. Σύνολο 2. ΣΛΗΝΣΕΙΣΙΚΤΥΑ ΑΤΗΕ 8066.Ν 22 ΗΛΜ 10 τε. 1, ,13 Αθροισ)α ,3 Απρόβλεπτα 1,00%.869,6 Αθροισ)α.999,99 ΦΠΑ 23,00% 10.30,00 Γενικό Σύνολο.39,99 Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ Εγκ. 36/ ,00 ΙΛΙΟΝ 20/01/201 Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΙΛΙΟΝ 20/01/201 ΙΛΙΟΝ 20/01/201 ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΡΗΘΗΚΕ Η Προϊσταένη Ο Προϊστάενος #ιεύθυνσης Τ.Υ Τήατος Μελετών Μαρία Μαγγίνα Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. Αγγελική #ηητρακοπούλου Αρχιτέκτων Μηχανικός Κυριάκος Καραγιώργης Πολιτικός Μηχανικός

26 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΕΝΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΕΝ ΠΕΖΟΡΟΜΙΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ Εργ. Α2/1. ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Α.Μ. : ΟΟ 1/201 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

27 Τιµαριθµική#3Α ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ#ΜΕΛΕΤΗΣ 1#ΓΕΝΙΚΟΙ#ΟΡΟΙ Αντικείµενο#του#παρόντος#τιµολογίου#είναι#ο#καθορισµός#τιµών#µονάδος#των#εργασιών/#που#είναι#απαραίτητες#για#την έντεχνη#ολοκλήρωση#του#έργου/#όπως#προδιαγράφεται#στα#λοιπά#τεύχη# ηµοπράτησης#που#ορίζονται#στη# ιακήρυξη1 1#Οι#τιµές#µονάδας#του#παρόντος#Τιµολογίου#αναφέρονται#σε#µονάδες#πλήρως#περαιωµένων#εργασιών/#όπως περιγράφονται#αναλυτικά#παρακάτω/#οι#οποίες#θα#εκτελεστούν#στην#περιοχή#του#εργου1#οι#τιµές#µονάδος#περιλαµβάνουν όλες#τις#δαπάνες#που#αναφέρονται#στην#περιγραφή#των#εργασιών/#καθώς#και#όσες#απαιτούνται#για#την#πλήρη#και#έντεχνη εκτέλεση#των#εργασιών/#σύµφωνα#και#µε#τα#λοιπά#τεύχη# ηµοπράτησης1 Καµιά#αξίωση#ή#αµφισβήτηση#δεν#µπορεί#να#θεµελιωθεί/#ως#προς#το#είδος#και#την#απόδοση#των#µηχανηµάτων/#τις ειδικότητες#και#τον#αριθµό#του#εργατοτεχνικού#προσωπικού#και#την#δυνατότητα#χρησιµοποίησης#ή#µή#µηχανικών#µέσων/ εκτός#αν#άλλως#ορίζεται#στα#άρθρα#του#παρόντος1 Σύµφωνα#µε#τα#παραπάνω/#στις#τιµές#µονάδος#του#παρόντος#Τιµολογίου/#ενδεικτικά#και#όχι#περιοριστικά#περιλαµβάνονται τα#κάτωθι= 1#Κάθε#είδους#επιβάρυνση#των#ενσωµατουµένων#υλικών#από#φόρους/#τέλη/#δασµούς/#έξοδα#εκτελωνισµού/#ειδικούς φόρους#κλπ#πλην#του#φ1π1α1#ο#ανάδοχος#δεν#απαλλάσσεται#από#τα#τέλη#διοδίων#των#κάθε#είδους#µεταφορικών#του µέσων1 1#Οι#δαπάνες#προµηθείας#των#πάσης#φύσεως/#ενσωµατουµένων#και#µη/#κυρίων#και#βοηθητικών#υλικών/#µεταφοράς τους#στις#θέσεις#εκτέλεσης#των#εργασιών/#αποθήκευσης/#φύλαξης/#επεξεργασίας#τους#+αν#απαιτείται,#και#προσέγγισής τους/#µε#τις#απαιτούµενες#φορτοεκφορτώσεις/#τις#ασφαλίσεις#των#µεταφορών/#τις#σταλίες#των#µεταφορικών#µέσων#και#τις απαιτούµενες#πλάγιες#µεταφορές/#εκτός#των#ειδικών#περιπτώσεων/#που#η#µεταφορά#πληρώνεται#ιδιαιτέρως#µε#αντίστοιχα άρθρα#του#τιµολογίου1 Οµοίως#οι#δαπάνες#για#την#φορτοεκφόρτωση#και#µεταφορά#+µε#την#σταλία#µεταφορικών#µέσων,#των#πλεοναζόντων#ή2και ακατάλληλων#προϊόντων#εκσκαφών#και#λοιπων#υλικών/#σε#κατάλληλους#χώρους#απόρριψης/#λαµβανοµένων#υπόψη#των ισχυόντων#περιβαλλοντικών#όρων/#σύµφωνα#µε#την#ε1σ1υ1#και#τους#λοιπούς#όρους#δηµοπράτησης1 16#Οι#δαπάνες#µισθών/#ηµεροµισθίων/#υπερωριών/#υπερεργασιών/#ασφαλιστικών#εισφορών#+στο#Ι1Κ1Α1/#σε#ασφαλιστικές εταιρείες/#ή#σε#άλλους#ηµεδαπούς#ή2και#αλλοδαπούς#ασφαλιστικούς#οργανισµούς#κλπ1,/#δώρων#εορτών/#επιδοµάτων#που καθορίζονται#από#τις#ισχύουσες#εκάστοτε#συλλογικές#συµβάσεις#εργασίας#+αδείας/#οικογενειακού/#θέσεως/#ανθυγιεινής εργασίας/#εξαιρεσίµων#αργιών#κλπ,/#νυκτερινής#απασχόλησης#+πλην#των#έργων#που#η#εκτέλεσή#τους#προβλέπεται#κατά τις#νυκτερινές#ώρες#και#τιµολογούνται#ιδιαιτέρως,#κλπ/#του#πάσης#φύσεως#προσωπικού#+επιστηµονικού/#εργατοτεχνικού όλων#των#ειδικοτήτων/#υπαλλήλων#εργοταξιακών#γραφείων/#οδηγών#και#χειριστών#οχηµάτων#και#µηχανηµάτων/#τεχνιτών συνεργείων#κλπ1,#ηµεδαπού#ή#αλλοδαπού#που#απασχολείται#για#την#κατασκευή#του#έργου/#επί#τόπου#ή#οπουδήποτε αλλού1 17#Οι#δαπάνες#εξασφάλισης#εργοταξιακών#χώρων/#διαρρύθµισης#αυτών/#ανέγερσης#γραφείων/#εργαστηρίων#και#λοιπών εγκαταστάσεων#του#αναδόχου/#εξασφάλισης#ύδρευσης/#ηλεκτρικού#ρεύµατος/#τηλεφωνικής#σύνδεσης#και#αποχέτευσης των#εργοταξιακών#εγκαταστάσεων/#καθώς#και#λοιπών#απαιτουµένων#ευκολιών/#σύµφωνα#µε#τους#όρους#δηµοπράτησης1 18#Οι#δαπάνες#λειτουργίας#όλων#των#εργοταξιακών#εγκαταστάσεων#και#ευκολιών#και#αποµάκρυνσής#τους#µετά#την περαίωση#του#έργου/#καθώς#και#οι#δαπάνες#αποκατάστασης#των#χώρων#κατά#τρόπο#αποδεκτό#από#την#υπηρεσία#και σύµφωνα#µε#τους#εγκεκριµένους#περιβαλλοντικούς#ορους1 19#Οι#κάθε#είδους#δαπάνες#για#την#εγκατάσταση/#εξοπλισµό#και#λειτουργία#εργοταξιακού#εργαστηρίου/#εάν#προβλέπεται/ την#λήψη#και#µεταφορά#των#δοκιµίων#και#την#εκτέλεση#ελέγχων#και#δοκιµών/#είτε#στο#εργοταξιακό#εργαστήριο#ή#σε#κρατικό ή#σε#ιδιωτικό#της#εγκρίσεως#της#υπηρεσίας/#σύµφωνα#µε#τους#όρους#δηµοπράτησης1 1:#Οι#δαπάνες#εγκατάστασης#και#λειτουργίας#µονάδων#παραγωγής#προκατα0σκευασµένων#στοιχείων/#εφ ᄊ #όσον προβλέπονται#από#τους#όρους#δηµοπράτησης/#συγκροτήµατων#παραγωγής#θραυστών#υλικών#+σπαστηρο0τριβείο,/ σκυροδέµατος/#ασφαλτοµιγµάτων#κλπ/#στον#εργοταξιακό#χώρο#ή#εκτός#αυτού1 Στις#δαπάνες#αυτές#περιλαµβάνονται=#η#εξασφάλιση#του#απαιτουµένου#χώρου/#η#κατασκευή#των#υποδοµών/#κτιριακών#και λοιπών#έργων#των#µονάδων/#η#εγκατάσταση#του#απαιτουµένου#κατά#περίπτωση#εξοπλισµού/#οι#λειτουργικές#δαπάνες πάσης#φύσεως/#οι#φορτοεκφορτώσεις#και#µεταφορές#των#πρώτων#υλών#στην#µονάδα#και#των#παραγοµένων#προϊόντων µέχρι#τις#θέσεις#ενσωµάτωσής#τους#στο#έργο/#καθώς#και#η#αποσυναρµολόγηση#των#εγκαταστάσεων#µετά#το#πέρας#των εργασιών/#η#καθαίρεση#των#υποδοµών#τους#+βάσεις/#τοιχία#κλπ#κατασκευές#από#σκυρόδεµα#ή#οποιοδήποτε#άλλο#υλικό, και#αποκατάστασης#του#χώρου#σε#βαθµό#αποδεκτό#από#την#υπηρεσία#και#σύµφωνα#µε#τους#ισχύοντες#περιβαλλοντικούς όρους1 Οι#ως#άνω#όροι#για#την#αποξήλωση#των#µονάδων#και#αποκατάσταση#των#χώρων#έχουν#εφαρµογή#στις#ακόλουθες περιπτώσεις= +α,#όταν#η#εγκατάσταση#των#µονάδων#έχει#γίνει#σε#χώρο#που#έχει#παραχωρηθεί#από#το# ηµόσιο +β,#όταν#οι#µονάδες#έχουν#ανεγερθεί#µεν#σε#χώρους#που#έχει#εξασφαλίσει#ο#ανάδοχος/#αλλά#έχει#δοθεί#προσωρινή#άδεια εγκατάστασης0λειτουργίας#για#τις#ανάγκες#του#συγκεκριµένου#έργου1 1;#Τα#πάσης#φύσεως#ασφάλιστρα#για#το#προσωπικό#του#Έργου/#τις#µεταφορές/#τα#µεταφορικά#µέσα/#τα#µηχανήµατα έργων#και#τις#εγκαταστάσεις/#καθώς#και#τις#λοιπές#ασφαλιστικές#καλύψεις#όπως#καθορίζονται#στην#ειδική#συγγραφή Υποχρεώσεων#του#Έργου1 1<#Οι#επιβαρύνσεις#από#την#εκτέλεση#των#εργασιών#υπό#ταυτόχρονη#διεξαγωγή#της#κυκλοφορίας#και#την#λήψη#των

28 Σελίδα Τιµολόγιο#Μελέτης απαιτουµένων#προστατευτικών#µέτρων/#οι#δαπάνες#των#µέτρων#προστασίας#των#όµορων#κατασκευών#των#χώρων εκτέλεσης#των#εργασιών/#της#πρόληψης#ατυχηµάτων#εργαζοµένων#ή#τρίτων/#της#αποφυγής#βλαβών#σε#κινητά#ή#ακίνητα πράγµατα#τρίτων/#της#αποφυγής#ρύπανσης#ρεµάτων/#ποταµών/#ακτών#κλπ/#καθώς#και#οι#δαπάνες#των#µέτρων προστασίας#των#έργων#σε#κάθε#φάση#της#κατασκευής#τους#ανεξαρτήτως#της#εποχής#του#έτους#+εκσκαφές/#θεµελιώσεις/ ικριώµατα/#σκυροδετήσεις#κλπ,#και#µέχρι#την#οριστική#παραλαβή#τους1 13#Οι#δαπάνες#διεξαγωγής#των#ελέγχων#ποιότητος#και#οι#δαπάνες#κατασκευής#των#πάσης#φύσεως# ᄅ δοκιµαστικών τµηµάτων ᆰ #που#προβλέπονται#στην#τ1σ1υ1#και#τους#λοιπούς#όρους#δηµοπράτησης#+µετρήσεις/#εργαστηριακοί#έλεγχοι#και δοκιµές/#αξία#υλικών/#χρήση#µηχανηµάτων/#εργασία#κλπ1, 1#Οι#δαπάνες#διάθεσης/#προσκόµισης#και#λειτουργίας#του#κυρίου#και#βοηθητικού#µηχανικού#εξοπλισµού#και#µέσων +π1χ1#ικριωµάτων/#εργαλείων,#που#απαιτούνται#για#την#κατασκευή#του#έργου#στο#πλαίσιο#του#εγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος/#στις#οποίες#περιλαµβάνονται#τα#µισθώµατα/#η#µεταφορά#επί#τόπου/#η#συναρµολόγηση#+όταν απαιτείται,/#η#αποθήκευση/#η#φύλαξη/#η#ασφάλιση/#οι#αποδοχές#οδηγών/#χειριστών/#βοηθών#και#τεχνιτών/#τα#καύσιµα/#τα λιπαντικά#και#λοιπά#αναλώσιµα/#τα#ανταλλακτικά/#οι#επισκευές/#οι#µετακινήσεις#στον#χώρο#του#έργου/#οι#ηµεραργίες#για οποιαδήποτε#αιτία/#οι#πάσης#φύσεως#σταλίες#και#καθυστερήσεις#+που#δεν#οφείλονται#σε#υπαιτιότητα#του#κυρίου#του Έργου,/#η#αποσυναρµολόγησή#τους#+εάν#απαιτείται,#και#η#αποµάκρυνσή#τους#από#το#Έργο1 Περιλαµβάνονται#επίσης#οι#πάσης#φύσεως#δαπάνες#του#εφεδρικού#εξοπλισµού#που#διατηρείται#σε#ετοιµότητα#για#την αντιµετώπιση#βλαβών#ή#για#οποιαδήποτε#άλλη#αιτία1 1#Οι#δαπάνες#προµηθείας#ή#παραγωγής/#φορτοεκφόρτωσης#και#µεταφοράς#στη#θέση#ενσωµάτωσης#και#τυχόν προσωρινών#αποθέσεων#και#επαναφορτώσεων#αδρανών#υλικών#προέλευσης#λατοµείων/#ορυχείων#κλπ1#πλην#των περιπτώσεων#που#στα#οικεία#άρθρα#του#παρόντος#τιµολογίου#αναφέρεται#ρητά#ότι#η#µεταφορά#πληρώνεται#ιδιαίτερα +άρθρα#που#επισηµαίνονται#µε#αστερίσκο#^-`,1 Περιλαµβάνονται#οι#δαπάνες#πλύσεως/#ανάµιξης#ή#εµπλουτισµού#των#υλικών/#ώστε#να#ανταποκρίνονται#στις προβλεπόµενες#από#την#μελέτη#του#εργου#προδιαγραφές/#λαµβανοµένων#υπόψη#των#σχετικών#περιβαλλοντικών#όρων 16#Οι#επιβαρύνσεις#από#καθυστερήσεις/#µειωµένη#απόδοση#και#µετακινήσεις#µηχανηµάτων#και#προσωπικού#που οφείλονται= +α,#σε#εµπόδια#στο#χώρο#εκτέλεσης#των#εργασιών#+αρχαιολογικά#ευρήµατα/#δίκτυα#ο1κ1ω1#κλπ1,/ +β,#στην#µη#ολοκλήρωση#των#διαδικασιών#απαλλοτρίωσης#τµηµάτων#του#χώρου#εκτέλεσης#των#εργασιών#+υπό#την προϋπόθεση#ότι#παρέχεται#η#δυνατότητα#τµηµατικής#εκτέλεσης#των#εργασιών,/ +γ,#στις#τυχόν#ιδιαίτερες#απαιτήσεις#αντιµετώπισης#των#εµποδίων#από#τους#αρµόδιους#για#αυτά#φορείς#+υπ1πο/# 1Ε1Η/ ΕΥΑ{#κλπ1,/ +δ,#στην#ενδεχόµενη#εκτέλεση#των#εργασιών#κατά#φάσεις#λόγω#των#ως#άνω#εµποδίων/ +ε,#στην#διενέργεια#των#απαιτουµένων#µετρήσεων/#ελέγχων#και#ερευνών#+τοπογραφικών/#εργαστηριακών/#γεωτεχνικών κ1α1,/#καθώς#και#στις#λοιπές#υποχρεώσεις#του#αναδόχου#που#προβλέπονται#στα#τεύχη#δηµοπράτησης/#είτε#τα#ως#άνω αποζηµιώνονται#ιδιαίτερα#είτε#είναι#ανηγµένα#στο#ποσοστό#γ1ε1)#ο1ε1#ή#σε#άλλα#άρθρα#του#παρόντος#τιµολογίου +στ,στην#λήψη#µέτρων#για#την#εξασφάλιση#της#κυκλοφορίας#πεζών#και#οχηµάτων/ +ζ,#σε#προσωρινές#ή#µόνιµες#κυκλοφοριακές#ρυθµίσεις#στην#ευρύτερη#περιοχή#του#έργου#για#οποιαδήποτε#αιτία#+π1χ1 εορτές/#εργασίες#συντήρησης#οδικού#δικτύου#και#υποδοµών/#βλάβες#σε#άλλα#έργα/#εκτέλεση#άλλων#έργων#κλπ1,1 17#Οι#δαπάνες#λήψης#µέτρων#για#την#οµαλή#και#ασφαλή#διακίνηση#πεζών#και#οχηµάτων#στις#θέσεις#εκτέλεσης#των εργασιών/#όπως#ενδεικτικά= +,#Οι#δαπάνες#προσωρινών#γεφυρώσεων#ορυγµάτων#πλάτους#έως#6/3#p/#για#την#αποκατάσταση#της#κυκλοφορίας πεζών#και#οχηµάτων/#όταν#τούτο#κρίνεται#απαραίτητο#από#την#υπηρεσία#ή#τις#αρµόδιες#αρχές +,#Οι#δαπάνες#λήψης#προστατευτικών#µέτρων#για#την#απρόσκοπτη#και#ασφαλή#κυκλοφορία#πεζών#και#οχηµάτων#στην περίµετρο#των#χώρων#εκτέλεσης#των#εργασιών/#όπου#απαιτείται/#ήτοι#για#την#περίφραξη#των#ορυγµάτων#και#γενικά#των χώρων#εκτέλεσης#εργασιών/#την#ενηµέρωση#του#κοινού/#την#σήµανση#και#φωτεινή#σηµατοδότηση#του#εργοταξιακού χώρου#+πλην#εκείνης#που#προκύπτει#από#µελέτη#σήµανσης#και#τιµολογείται#ιδιαιτέρως,/#την#προσωρινή#διευθέτηση#και αποκατάσταση#της#κυκλοφορίας#κλπ1#καθώς#και#οι#δαπάνες#για#την#αποµάκρυνση#των#παραπάνω#προσωρινών κατασκευών#και#σήµανσης#µετά#την#περαίωση#των#εργασιών#και#την#πλήρη#αποκατάσταση#της#αρχικής#σήµανσης1 18#Οι#δαπάνες#των#τοπογραφικών#εργασιών#+αποτυπώσεων/#πασσαλώσεων/#αναπασσαλώσεων/#πύκνωσης τριγωνοµετρικού#και#πολυγωνοµετρικού#δικτύου/#εγκατάστασης#χωροσταθµικών#αφετηριών#κλπ,#που#απαιτούνται#για#την χάραξη#των#επιµέρους#στοιχείων#του#έργου/#οι#δαπάνες#σύνταξης#µελετών#εφαρµογής#+όταν#απαιτείται#για#την προσαρµογή#των#στοιχείων#της#οριστικής#µελέτης#στο#ακριβές#ανάγλυφο#του#εδάφους#ή#υφιστάµενες#κατασκευές,/ κατασκευαστικών#σχεδίων#και#σχεδίων#λεπτοµερειών/#οι#δαπάνες#ανίχνευσης#και#εντοπισµού#εµποδίων#στον#χώρο εκτέλεσης#του#έργου#και#εκπόνησης#µελετών#αντιµετώπισης#αυτών#+λ1χ1#υπάρχοντα#θεµέλια/#υψηλός#οριζοντας#υπογείων υδάτων/#δίκτυα#οργανισµών#κοινής#ωφελείας#^οκω`,/#καθώς#οι#δαπάνες#σύνταξης#του#προγράµµατος#ποιότητος#του Έργου#+ΠΠΕ,/#του#Σχεδίου#Ασφάλειας#και#Υγείας/#του#Φακέλου#Ασφάλειας#και#Υγείας#του#Έργου#+ΣΑΥ0ΦΑΥ,1 19#Οι#δαπάνες#αποτύπωσης#τεχνικών#έργων#και#λοιπών#εγκαταστάσεων#που#απαντώνται#στο#χώρο#του#έργου/#οι δαπάνες#επαλήθευσης#των#στοιχείων#εδάφους#µε#τοπογραφικές#µεθόδους#καθώς#και#οι#δαπάνες#λήψης#επιµετρητικών στοιχείων#κατ ᄊ #αντιπαράσταση#µε#επρόσωπο#της#υπηρεσίας#και#σύνταξης#των#πάσης#φύσεως#επιµετρητικών#σχεδίων/ πινάκων#και#υπολογισµών#που#θα#υποβληθούν#στην#υπηρεσία#προς#έλεγχο1 1:#Η#δαπάνη#σύνταξης#των#αναπτυγµάτων#και#πινάκων#οπλισµού#σκυροδεµάτων#+όταν#αυτοί#δεν#περιλαµβάνονται#στη µελέτη1 1;#Οι#δαπάνες#ενηµέρωσης#των#οριζοντιογραφιών#της#µελέτης#µε#τα#στοιχεία#των#εντοπιζοµένων#µε#ερευνητικές#τοµές#ή κατά#την#εκτέλεση#των#εργασιών#δικτύων#ο1κ1ω1 1<#Οι#δαπάνες#των#αντλήσεων#+πλην#των#αντλήσεων#κατά#την#κατασκευή#τεχνικών#εντός#κοίτης#ποταµών#ή#στην περίπτωση#που#δεν#υπάρχει#δυνατότητα#παροχέτευσης#προς#φυσικό#ή#τεχνητό#αποδέκτη#υδάτων,#καθώς#και#των προσωρινών#διευθετήσεων#για#την#αντιµετώπιση#των#επιφανειακών/#υπογείων#και#πηγαίων#νερών#ώστε#να προστατεύονται#τόσο#τα#κατασκευαζόµενα#όσο#και#τα#υπάρχοντα#έργα#και#το#περιβάλλον#γενικότερα/#εκτός#αν προβλέπεται#διαφορετικά#στα#τεύχη#δηµοπράτησης1 13#Οι#δαπάνες#διατήρησης/#κατά#την#περίοδο#εκτέλεσης#των#εργασιών/#του#χώρου#του#έργου#καθαρού#και απαλλαγµένου#από#ξένα#προς#το#έργο#αντικείµενα/#προϊόντα#εκσκαφών#κλπ1/#καθώς#και#οι#δαπάνες#για#την#απόδοση/ µετά#το#τέλος#των#εργασιών#του#χώρου#καθαρού#και#ελεύθερου#από#οποιεσδήποτε#προσωρινές#κατασκευές#και#όπως στους#εγκεκριµένους#περιβαλλοντικούς#όρους#ορίζεται1 1#Οι#δαπάνες#που#απορρέουν#από#δικαιώµατα#κατοχυρωµένων#µεθόδων#και#ευρεσιτεχνιών#που#εφαρµόζονται#κατά

29 Σελίδα 6 Τιµολόγιο#Μελέτης οποιονδήποτε#τρόπο#για#την#έντεχνη#εκτέλεση#των#εργασιών1 1#Οι#δαπάνες#διαµόρφωσης#προσβάσεων/#προσπελάσεων#και#δαπέδων#εργασίας#στα#διάφορα#τµήµατα#του#έργου/#και γενικά#κάθε#βοηθητικής#κατασκευής#που#θα#απαιτηθεί#σε#οποιοδήποτε#στάδιο#των#εργασιών/#όταν#δεν#προβλέπεται ιδιαίτερη#επιµέτρηση#αυτών#στα#συµβατικά#τεύχη/#καθώς#και#οι#δαπάνες#αποξήλωσης#των#προσωρινών#κατασκευών#και περιβαλλοντικής#αποκατάστασης#των#χώρων#+προσβάσεων/#προσπελάσεων/#δαπέδων#εργασίας#κ1λ1π1,#εκτός#εάν υπάρχει#έγγραφη#αποδοχή#της#υπηρεσίας#για#την#διατήρησή#τους1 16#Οι#δαπάνες#για#την#προστασία#και#την#εξασφάλιση#της#λειτουργίας#των#δικτύων#Ο1Κ1Ω1#που#διασχίζουν#εγκάρσια#τα ορύγµατα#ή#επηρεάζονται#τοπικά#από#τις#εκτελούµενες#εργασίες/#την#αποκλειστική#ευθύνη#για#την#πρόκληση#ζηµιών#και φθορών#στα#δίκτυα#αυτά#θα#φέρει/#τόσο#αστικά#όσο#και#ποινικά#και#µέχρι#περαίωσης#των#εργασιών/#ο#ανάδοχος#του Έργου1 17#Οι#δαπάνες#πρόληψης#και#αποκατάστασης#κάθε#είδους#ζηµιάς#καθώς#και#οι#αποζηµιώσεις#για#κάθε#είδους#βλάβη#ή µη#συνήθη#φθορά#επί#υφισταµένων#κατασκευών#κατά#την#εκτέλεση#των#εργασιών#ή#την#διακίνηση#βαρέως#εξοπλισµού#του Αναδόχου#+π1χ1#µεταφορικών#µέσων#µεγάλης#χωρητικότητας/#ερπυστριοφόρων#µηχανηµάτων#κλπ,#που#οφείλονται#σε#µη τήρηση#των#συµβατικών#όρων/#των#υποδείξεων#της#υπηρεσίας/#των#ισχυουσών#διατάξεων#και#γενικότερα#σε#υπαιτιότητα του#αναδόχου1 18#Οι#δαπάνες#διάθεσης#γραφείων#και#λοιπών#ευκολιών#στην#Επιβλέπουσα#Υπηρεσία/#σύµφωνα#µε#όσα#αναφέρονται στην#ε1σ1υ#και#στους#λοιπούς#όρους#δηµοπράτησης1 19#Εφ ᄊ #όσον#δεν#προβλέπεται#ιδιαίτερη#πληρωµή#στα#συµβατικά#τεύχη=#οι#πάσης#φύσεως#δαπάνες#για#τις#εργοταξιακές οδούς#που#απαιτούνται#για#την#ασφαλή#διακίνηση#εξοπλισµού#και#υλικών#κατασκευής#του#έργου#+µίσθωση#ή#εξασφάλιση δικαιωµάτων#διέλευσης#από#ιδιωτική#έκταση/#κατασκευή#των#οδών#ή#βελτίωση#υπαρχουσών/#σήµανση/#συντήρηση,/ καθώς#και#οι#δαπάνες#εξασφάλισης#των#αναγκαίων#χώρων#απόθεσης#των#πλεοναζόντων#ή#ακαταλλήλων#προϊόντων εκσκαφών#+καταβολή#τιµήµατος#προς#ιδιοκτήτες/#αν#απαιτείται/#εξασφάλιση#σχετικών#αδειών/#κατασκευή#οδών προσπέλασης#ή#επέκταση#ή#βελτίωση#υπαρχουσών,#και#η#τελική#διαµόρφωση#των#χώρων#µετά#την#περαίωση#των εργασιών/#σύµφωνα#µε#τους#εγκεκριµένους#περιβαλλοντικούς#όρους1 1:#Οι#δαπάνες#των#προεργασιών#στις#παλιές#ή#νέες#επιφάνειες#οδοστρωµάτων#για#την#εφαρµογή#ασφαλτικών επιστρώσεων#επ*#αυτών/#όπως#π1χ1#σκούπισµα/#καθαρισµός/#δηµιουργία#οπών#αγκύρωσης#+πικούνισµα,/#καθώς#και#οι δαπάνες#µεταφοράς#και#απόθεσης#των#προϊόντων#που#παράγονται#ως#αποτέλεσµα#των#παραπάνω#εργασιών1 1;#Οι#δαπάνες#διάνοιξης#τοµών#ή#οπών#στα#τοιχώµατα#υφισταµένων#αγωγών/#φρεατίων/#τεχνικών#έργων#κ1λ1π1/#µε οποιαδήποτε#µέσα/#για#τη#σύνδεση#νέων#συµβαλλόντων#αγωγών/#εκτός#αν#προβλέπεται#ιδιαίτερη#πληρωµή#προς#τούτο στα#τεύχη#δηµοπράτησης1 1<#Οι#δαπάνες#των#ειδικών#µελετών/#που#προβλέπεται#στα#τεύχη#δηµοπράτησης#να#εκπονηθούν#από#τον#Ανάδοχο χωρίς#ιδιαίτερη#αµοιβή/#όπως#µελέτες#σύνθεσης#σκυροδεµάτων#και#ασφαλτοµιγµάτων/#µελέτες#ικριωµάτων#κλπ1 163#Οι#δαπάνες#έκδοσης#των#απαιτουµένων#αδειών#εκτέλεσης#εργασιών#από#τις#αρµόδιες#Αρχές/#την#Πολεοδοµία#και τους#οργανισµούς#κοινής#ωφελείας/#εκτός#αν#προβλέπεται#ιδιαίτερη#πληρωµή#προς#τούτο#στα#τεύχη#δηµοπράτησης1 16#Οι#δαπάνες#λήψης#µέτρων#για#την#προστασία#του#περιβάλλοντος/#από#την#εγκατάσταση#του#Αναδόχου#στο#Έργο µέχρι#και#την#παραλαβή#του#έργου/#όπως#αυτά#καθορίζονται#στις#σχετικές#µελέτες#και#στους#περιβαλλοντικούς#όρους/ εκτός#αν#προβλέπεται#ιδιαίτερη#πληρωµή#προς#τούτο#στα#τεύχη#δηµοπράτησης1 16#Οι#δαπάνες#δηµοσίευσης#της#διακήρυξης#και#κατάρτισης#του#συµφωνητικού#και#γενικά#όλες#οι#υπόλοιπες#ειδικές δαπάνες#που#βαρύνουν#τον#ανάδοχο/#όπως#αυτές#αναφέρονται#στους#υπόλοιπους#όρους#δηµοπράτησης#του#έργου1 166#Οι#δαπάνες#λήψης#µέτρων#για#την#εξασφάλιση#της#συνεχούς#και#απρόσκοπτης#λειτουργίας#των#υπαρχόντων#στην περιοχή#του#έργου#δικτύων#+δίκτυα#ύδρευσης/#άρδευσης/#αποχέτευσης#και#αποστράγγισης/#τάφροι/#διώρυγες/ υδατορέµατα#κλπ,/#τα#οποία#επηρεάζονται#από#την#εκτέλεση#των#εργασιών/#και#ιδιαίτερα#όταν= +,#τα#δίκτυα#είναι#σχετικά#ανεπαρκή#και#ευαίσθητα#σε#δυσµενή#µεταχείριση/ +,#θα#επιβαρυνθεί#υπέρµετρα#η#λειτουργικότητα#των#δικτύων#αν#ο#ανάδοχος#δεν#λάβει#µέτρα#για#να#αποτρέψει#την#είσοδο φερτών#υλών#από#τις#χωµατουργικές/#κυρίως/#ή#άλλες#εργασίες1 167#Οι#δαπάνες#συντήρησης#του#έργου#µέχρι#την#οριστική#του#παραλαβή1 Οι#τιµές#µονάδας#του#παρόντος#Τιµολογίου#προσαυξάνονται#κατά#το#ποσοστό#Γενικών#Εξόδων#+Γ1Ε1,#και#Οφέλους#του Αναδόχου#+Ο1Ε1,/#στο#οποίο#περιλαµβάνονται#οι#πάσης#φύσεως#κρατήσεις#ή#υποχρεώσεις#αυτού/#όπως#δαπάνες διοίκησης#και#επίβλεψης#του#έργου/#σήµανσης#εργοταξίων/#φόροι/#δασµοί/#ασφάλιστρα/#τόκοι#κεφαλαίων#κίνησης/ προµήθειες#εγγυητικών#επιστολών/#έξοδα#λειτουργίας#γραφείων#κ1λπ1/#τα#επισφαλή#έξοδα#πάσης#φύσεως#καθώς#και#το προσδοκώµενο#κέρδος#από#την#εκτέλεση#των#εργασιών1 Το#ως#άνω#ποσοστό#Γ1Ε1#)#Ο1Ε1/#ανέρχεται#σε#δέκα#οκτώ#τοις#εκατό#+;(,#ή#είκοσι#οκτώ#τοις#εκατό#+;(,#του προϋπολογισµού#των#εργασιών/#όπως#αυτός#προκύπτει#βάσει#των#τιµών#του#τιµολογίου#προσφοράς#του#αναδόχου/ σύµφωνα#µε#τις#κείµενες#διατάξεις1 Ο#Φόρος#Προστιθέµενης#Αξίας#+Φ1Π1Α,#επί#των#λογαριασµών#του#Αναδόχου#βαρύνει#τον#Κύριο#του#Έργου1 Εάν#προκύψει#ανάγκη#εκτέλεσης#εργασιών#που#παρουσιάζουν#διαφορετικά#χαρακτηριστικά#έναντι#παρεµφερών#προς αυτές#εργασιών#που#περιλαµβάνονται#στο#παρόν#τιµολόγιο/#αποδεκτά#όµως#σύµφωνα#µε#τους#όρους#δηµοπράτησης/#ή εργασιών#που#επιµετρώνται#διαφορετικά/#οι#εργασίες#αυτές#είναι#δυνατόν#να#αναχθούν#σε#άρθρα#του#παρόντος Τιµολογίου#µε#αναγωγή#των#µεγεθών#τους#σύµφωνα#µε#το#ακόλουθο#παράδειγµα= +,# ιάτρητοι#σωλήνες#στραγγιστηρίων/#αγωγοί#αποχέτευσης#οµβρίων#και#ακαθάρτων#από#σκυρόδεµα/#syf#κλπ Για#ονοµαστική#διάµετρο#GQ#χρησιµοποιούµενου#σωλήνα#διαφορετική#από#τις#αναφερόµενες#στα#υποάρθρα#των αντιστοίχων#άρθρων#του#παρόντος#τιµολογίου#και#για#αντίστοιχο#υλικό#κατασκευής/#κατηγορία#αντοχής#και#µέθοδο προστασίας/#θα#γίνεται#αναγωγή#του#µήκους#του#χρησιµοποιούµενου#σωλήνα#σε#µήκος#σωλήνα#της#αµέσως#µικρότερης στο#παρόν#τιµολόγιο#ονοµαστικής#διαµέτρου/#µε#βάση#το#λόγο= GQ#2#GP όπου#gq=#ονοµαστική#διάµετρος#του#χρησιµοποιούµενου#σωλήνα GP=#Η#αµέσως#µικρότερη#διάµετρος#σωλήνα#που#περιλαµβάνεται#στο#παρόν Τιµολόγιο1 Αν#δεν#υπάρχει#µικρότερη#διάµετρος#ως#GP#θα#χρησιµοποιείται#η#αµέσως#µεγαλύτερη#υπάρχουσα#διάµετρος1

30 Σελίδα 7 Τιµολόγιο#Μελέτης Α1Τ1 Άρθρο ΝΑΟΙΚ#Α_313813Ν = = Εκσκαφή#θεµελίων#και#τάφρων#µε#χρήση#µηχανικών#µέσων/#σε#εδάφη γαιώδη0ηµιβραχώδη/#µε#την#φορτοεκφόρτωση#και#τη#µεταφορά#σε#οποιαδήποτε απόσταση Κωδικός#αναθεώρησης= ΟΙΚ#7##33( Εκσκαφή#θεµελίων#και#τάφρων#µε#χρήση#µηχανικών#µέσων/#συµπεριλαµβανοµένης#της φορτοεκφόρτωσης#και#µεταφοράς#των#προϊόντων#εκσκαφής/#της#σταλίας#µηχανηµάτων#και µεταφορικών#µέσων/#σε#έδαφος#γαιώδες#ή#ηµιβραχώδες/#πλάτους#βάσεως#έως#6/33#p#ή µεγαλυτέρου#των#6/33#p#αλλά#επιφανείας#βάσεως#έως#/33#p/#σε#βάθος#µέχρι#/33#p από#το#χαµηλότερο#χείλος#της#διατοµής#εκσκαφής/#εν#ξηρώ#ή#εντός#ύδατος#βάθους#έως 3/63p/#του#οποίου#η#στάθµη/#είτε#ηρεµεί#είτε#υποβιβάζεται#µε#εφ*#άπαξ#ή#συνεχή άντληση#+η#οποία#πληρώνεται#ιδιαίτερα,/#µε#την#αναπέταση#των#προϊόντων/#την µόρφωση#των#παρειών#και#του#πυθµένα#και#την#τυχόν#αναγκαία#σποραδική#αντιστήριξη των#παρειών/#σύµφωνα#µε#την#µελέτη#του#έργου#και#την#ετεπ# #%εκσκαφές θεµελίων#τεχνικών#έργων% #Σε#εδάφη#γαιώδη0ηµιβραχώδη1 Τιµή#ανά#κυβικό#µέτρο#+p6,#επί#ορύγµατος/#µε#την#φορτοεκφόρτωση#και#τη#µεταφορά των#προϊόντων#εκσκαφών#σε#οποιαδήποτε#απόσταση1#επιµέτρηση#µε#λήψη#διατοµών#προ και#µετά#την#εκσκαφή1 ΕΚΑ#ΠΕΝΤΕ +Ολογράφως,#= +Αριθµητικά,#= ΕΥΡΩ 8/33 +,#Μόρφωση#αρµών#µε#προκατασκευασµένες#πλάκες#τύπου#IOH[FHOO#ή#αναλόγου Για#πάχος#GQ#χρησιµοποιούµενης#πλάκας#µεγαλύτερο#από#το#πάχος#της#συµβατικής#πλάκας#του#παρόντος#τιµολογίου +#pp,/#θα#γίνεται#αναγωγή#της#επιφάνειας#της#χρησιµοποιούµενης#πλάκας#σε#επιφάνεια#συµβατικής#πλάκας#πάχους# pp/#µε#βάση#το#λόγο= GQ#2# ###########όπου#gq=#το#πάχος#της#χρησιµοποιούµενης#πλάκας#σε#pp1 +6,#Στεγάνωση#αρµών#µε#ταινίες#τύπου#K\GURIRLO#SYF Για#πλάτος#ΒQ#χρησιµοποιούµενης#ταινίας#µεγαλύτερο#από#το#πλάτος#της#συµβατικής#ταινίας#του#παρόντος#Τιµολογίου +73#pp,/#θα#γίνεται#αναγωγή#του#µήκους#της#χρησιµοποιούµενης#ταινίας#σε#µήκος#συµβατική#ταινίας#πλάτους#73#pp/ µε#βάση#το#λόγο= ΒQ#2#73 ############όπου#βν=#το#πλάτος#της#χρησιµοποιούµενης#ταινίας#σε#pp Παρεµφερής#πρακτική#µπορεί#να#έχει#εφαρµογή#και#σε#άλλες#περιπτώσεις#άρθρων#του#παρόντος#Τιµολογίου Α1Τ1 Άρθρο ΝΑΟΙΚ#Α_3131Ν = = Επίχωση#µε#προϊόντα#εκσκαφών/#εκβραχισµών#ή#κατεδαφίσεων Κωδικός#αναθεώρησης= ΟΙΚ#9##33( Επίχωση#µε#προϊόντα#εκσκαφών/#εκβραχισµών#ή#κατεδαφίσεων#διαµορφωµένων#χώρων#ή τµηµάτων#αυτών/#σε#µέση#απόσταση#από#την#θέση#εξαγωγής#των#άνω#προιόντων#έως 3/33#p/#µε#την#έκριψη/#διάστρωση#κατά#στρώσεις#έως#63#fp/#διαβροχή#και συµπύκνωση/#σύµφωνα#µε#την#µελέτη#και#την#ετεπ#303:03033#%επανεπιχώσεις σκαµµάτων#θεµελίων#τεχνικών#έργων%1 Τιµή#ανά#κυβικό#µέτρο#+p6,#συµπυκνωµένου#όγκου1 ΤΕΣΣΕΡΑ#ΚΑΙ#ΠΕΝΗΝΤΑ#ΛΕΠΤΑ +Ολογράφως,#= +Αριθµητικά,#= ΕΥΡΩ 7/83

31 Σελίδα 8 Τιµολόγιο#Μελέτης Α1Τ1 6 Άρθρο ΝΑΟΙΚ#Α_313ΜΜ = = Εξυγιαντικές#στρώσεις#µε#θραυστό#υλικό#λατοµείου/#µε#την#φορτοεκφόρτωση#και τη#µεταφορά#από#οποιαδήποτε#απόσταση Κωδικός#αναθεώρησης= ΟΙΚ#9##33( Κατασκευή#στρώσεων#από#θραυστά#υλικά#προελέυσεως#λατοµείου#+αδρανή#οδοστρωσίας/ λιθοσυντρίµατα/#σκύρα#κλπ,1#περιλαµβάνονται#η#προµήθεια#και#µεταφορά#των#υλικών επί#τόπου#του#έργου/#η#φορτοεκφόρτωση/#σταλία#µηχανηµάτων#και#µεταφορικών#µέσων/ η#διάστρωση#σε#πάχη#έως#63#fp/#η#διαβροχή#και#η#συµπύκνωση#µε#οδοστρωτήρες καταλλήλων#διαστάσεων#ή#δονητικές#πλάκες1 Τιµή#ανά#κυβικό#µέτρο#+p6,#συµπυκνωµένου#όγκου/#µε#την#φορτοεκφόρτωση#και#τη µεταφορά#του#θραυστού#υλικού#από#οποιαδήποτε#απόσταση1#επιµέτρηση#µε#λήψη διατοµών#προ#και#µετά#την#επίχωση1 ΕΙΚΟΣΙ# ΥΟ#ΚΑΙ#ΕΝΕΝΗΝΤΑ#ΛΕΠΤΑ +Ολογράφως,#= +Αριθµητικά,#= ΕΥΡΩ /<3 Α1Τ1 7 Άρθρο ΝΑΟΙΚ#Α_1313Ν = = Καθαίρεση#µεµονοµένων#στοιχείων#κατασκευών#από#άοπλο#σκυρόδεµα#µε εφαρµογή#συνήθων#µεθόδων#καθαίρεσης/#µε#τη#φορτοεκφόρτωση#και#τη µεταφορά#σε#οποιαδήποτε#απόσταση Κωδικός#αναθεώρησης= ΟΙΚ#9##33( Καθαίρεση#και#τεµαχισµός#µεµονωµένων#στοιχείων#αόπλου#σκυροδέµατος#παντός είδους/#σε#οποιαδήποτε#στάθµη#από#το#δάπεδο#εργασίας1#συµπεριλαµβάνονται#οι δαπάνες#του#πάσης#φύσεως#απαιτούµενου#εξοπλισµού#και#εργαλείων/#των#ικριωµάτων και#προσωρινών#αντιστηρίξεων#και#η#συσσώρευση#των#προϊόντων/#ο#τεµαχισµός#των ευµεγέθων#στοιχείων#σκυροδέµατος#και#η#µεταφορά#τους#στις#θέσεις#φόρτωσης/#η φορτοεκφόρτωση#αυτών#και#η#µεταφορά#τους#σε#οποιαδήποτε#απόσταση/#σύµφωνα#µε#την µελέτη#και#την#ετεπ# #%καθαιρέσεις#στοιχείων οπλισµένου#σκυροδέµατος#µε#µηχανικά#µέσα%1 #Με#εφαρµογή#συνήθων#µεθόδων#καθαίρεσης1 #Τιµή#ανά#κυβικό#µέτρο#+p6,#πραγµατικού#όγκου#προ#της#καθαιρέσεως1 ΤΡΙΑΝΤΑ#ΟΚΤΩ#ΚΑΙ#ΠΕΝΗΝΤΑ#ΛΕΠΤΑ +Ολογράφως,#= +Αριθµητικά,#= ΕΥΡΩ 6;/83 Α1Τ1 8 Άρθρο ΝΑΟΙΚ#Α_1813Ν = = Καθαίρεση##µεµονωµένων#στοιχείων#κατασκευών#από#οπλισµένο#σκυρόδεµα/#µε εφαρµογή#συνήθων#µεθόδων#καθαίρεσης/#µε#τη#φορτοεκφόρτωση#και#τη µεταφορά#σε#οποιαδήποτε#απόσταση Κωδικός#αναθεώρησης= ΟΙΚ#9##33( Καθαίρεση#και#τεµαχισµός#µεµονωµένων#στοιχείων#κατασκευών#από#οπλισµένο σκυρόδεµα/#πλήν#δαπέδων1 Συµπεριλαµβάνονται#οι#δαπάνες#του#πάσης#φύσεως#απαιτούµενου#εξοπλισµού#και εργαλείων/#των#ικριωµάτων#και#προσωρινών#αντιστηρίξεων#και#η#συσσώρευση#των προϊόντων#ο#τεµαχισµός#των#ευµεγέθων#στοιχείων#σκυροδέµατος#και#η#µεταφορά#τους στις#θέσεις#φόρτωσης/#η#φορτοεκφόρτωση#και#η#µεταφορά#αυτών#σε#οποιαδήποτε απόσταση/#σύµφωνα#µε#την#µελέτη#και#την#ετεπ# %Καθαιρέσεις#στοιχείων#οπλισµένου#σκυροδέµατος#µε#µηχανικά#µέσα%1 #Καθαίρεση#συνήθων#κατασκευών/#όπως#τµηµάτων#πλακών/#τοιχωµάτων/#προβόλων κλπ#ή#διανοίξεις#οπών#σε#αυτά/#µε#εφαρµογή#τεχνικών#µη#διαταραγµένης##κοπής1 #Τιµή#ανά#µέτρο#µήκους+p,##και#ανά#εκατrστό#+fp,#βάθους#κοπής1

32 Σελίδα 9 Τιµολόγιο#Μελέτης ΕΞΗΝΤΑ#ΕΞΙ#ΚΑΙ#ΠΕΝΗΝΤΑ#ΛΕΠΤΑ +Ολογράφως,#= +Αριθµητικά,#= ΕΥΡΩ 99/83 Α1Τ1 9 Άρθρο ΝΑΟΙΚ#Α_1313ΜΜ = = Καθαίρεση#πλακοστρώσεων#δαπέδων#παντός#τύπου#και#οποιουδήποτε#πάχους/ χωρίς#να#καταβάλλεται#προσοχή#για#την#εξαγωγή#ακεραίων#πλακών/#µε#τη φορτοεκφόρτωση#και#τη#µεταφορά#αυτών#σε#οποιαδήποτε#απόσταση Κωδικός#αναθεώρησης= ΟΙΚ#69##33( Καθαίρεση#πλακοστρώσεων#δαπέδων#παντός#τύπου#και#οποιουδήποτε#πάχους#+τσιµέντου/ µαρµάρου/#τύπου#μάλτας/#πορσελάνης/#µωσαϊκού/#κεραµικών/##σχιστολίθου#κλπ,/#µε#το κονίαµα#στρώσεως#αυτών/#σε#οποιαδήποτε#στάθµη#από#το#εδάφος/#µε#την#συσσώρευση των#προϊόντων#καθαιρέσεως#προς#φόρτωση/#τη#φορτοεκφόρτωση#επί#αυτοκινήτου#µε µηχανικά#µέσα#µε#την#σταλία#µεταφορικών#µέσων#και#µηχανηµάτων#και#τη#µεταφορά αυτών#µε#αυτοκίνητο#σε#οποιαδήποτε#απόσταση#και#σε#χώρους#εγκεκριµένους#από#τις αρµόδιες#αρχές1 #Χωρίς#να#καταβάλλεται#προσοχή#για#την#εξαγωγή#ακεραίων#πλακών1 #1 Τιµή#ανά#τετραγωνικό#µέτρο#+p,1 ΕΚΑ#ΕΠΤΑ#ΚΑΙ#ΠΕΝΗΝΤΑ#ΕΠΤΑ#ΛΕΠΤΑ +Ολογράφως,#= +Αριθµητικά,#= ΕΥΡΩ :/8: Α1Τ1 : Άρθρο ΝΑΟΙΚ#Α_ = = Προµήθεια/#µεταφορά#επιτόπου/#διάστρωση#και#συµπύκνωση#σκυροδέµατος χωρίς#χρήση#αντλίας#για#κατασκευές#από#σκυρόδεµα#κατηγορίας#f28 Κωδικός#αναθεώρησης= ΟΙΚ#66##33( Παραγωγή#ή#προµήθεια#και#µεταφορά#επί#τόπου#του#έργου#σκυροδέµατος#οποιασδήποτε κατηγορίας#ή#ποιότητος/#σύµφωνα#µε#τις#διατάξεις#του#κανονισµού#τεχνολογίας Σκυροδέµατος#+ΚΤΣ,/#µε#την#διάστρωση#χωρίς#χρήση#αντλίας#σκυροδέµατος#και#την συµπύκνωση#αυτού#επί#των#καλουπιών#ή2και#λοιπών#επιφανειών#υποδοχής#σκυροδέµατος/ χωρίς#την#δαπάνη#κατασκευής#των#καλουπιών/#σύµφωνα#µε#την#µελέτη του#έργου/και#τις#ετεπ= #%Παραγωγή#και#µεταφορά#σκυροδέµατος%/ #% ιάστρωση#σκυροδέµατος%/ #%Συντήρηση#σκυροδέµατος%/ #%Εργοταξιακά#συγκροτήµατα#παραγωγής#σκυροδέµατος%/ #% ονητική#συµπύκνωση#σκυροδέµατος%/ 30303:033#%Σκυροδετήσεις#ογκωδών#κατασκευών%1 Επισηµαίνεται#ότι#απαγορεύεται#αυστηρά#η#προσθήκη#νερού#στο#σκυρόδεµα#επί#τόπου του#έργου1#επίσης#απαγορεύεται#η#χρήση#του#σκυροδέµατος#µετά#την#παρέλευση#<3 λεπτών#από#την#ανάµιξη/#εκτός#εάν#εφαρµοσθούν#επιβραδυντικά#πρόσθετα#µε#βάση ειδική#µελέτη#συνθέσεως1 Στην#τιµή#περιλαµβάνονται= α1η#προµήθεια/#η#µεταφορά#από#οποιαδήποτε#απόσταση#στη#θέση#εκτέλεσης#του#έργου/ του#σκυροδέµατος#εφόσον#πρόκειται#για#εργοστασιακό#σκυρόδεµα#ή#η#προµήθεια/ φορτοεκφόρτωση#όλων#των#απαιτούµενων#υλικών#+αδρανών/#τσιµέντων/#νερού,#για#την παρασκευή#του#σκυροδέµατος/#εφόσον#το#σκυρόδεµα#παρασκευάζεται#επί#τόπου/#οι σταλίες#των#αυτοκινήτων#µεταφοράς#αδρανών#υλικών#και#σκυροδέµατος/#η#παρασκευή#το µίγµατος#και#οι#πλάγιες#µεταφορές#του#µέχρι#την#θέση#διάστρωσης/#µε#χρήση οποιωνδήποτε#µέσων#εκτός#από#αντλία#σκυροδέµατος#και#πυργογερανό/ Επισηµαίνεται#ότι#στην#τιµή#ανά#κατηγορία#σκυροδέµατος#συµπεριλαµβάνεται#η#δαπάνη της#εκάστοτε#απαιτούµενης#ποσότητας#τσιµέντου#για#την#επίτευξη#των#προβλεποµένων χαρακτηριστικών#+αντοχής/#εργασίµου#κλπ,#υπό#την#εφαρµοζόµενη#κοκκοµετρική διαβάθµιση#των#αδρανών#κατά#περίπτωση1#σε#ουδεµία#περίπτωση#επιµετράται#ιδιαίτερα η#ενσωµατούµενη#ποσότητα#τσιµέντου#στο#σκυρόδεµα1

33 Σελίδα : Τιµολόγιο#Μελέτης Η#απαιτούµενη#κοκκοµετρική#διαβάθµιση#των#αδρανών#και#η#περιεκτικότητα#σε τσιµέντο#για#την#επίτευξη#της#ζητούµενης#χαρακτηριστικής#αντοχής#του#σκυροδέµατος καθορίζεται#εργαστηριακά#µε#δαπάνη#του#dναδόχου1 β1τα#πάσης#φύσεως#πρόσθετα#+πλήν#ρευστοποιητικών#και#επιβραδυντικών#πήξεως,#που προβλέπονται#από#την#εγκεκριµένη/#κατά#περίπτωση/#µελέτη#συνθέσεως/#επιµετρώνται και#πληρώνονται#ιδιαιτέρως1 γ1η#δαπάνη#χρήσεως#δονητών#µάζας#ή2και#επιφανείας#και#η#διαµόρφωση#της#άνω στάθµης#των#σκυροδοτουµένων#στοιχείων#+τελικής#ή#προσωρινής,/#σύµφωνα#µε#τα καθοριζόµενα#στην#µελέτη#του#έργου#αναφορικά#µε#την#ποιότητα#και#τις#ανοχές#του τελειώµατος1 δ1συµπεριλαµβάνεται#επίσης#ανηγµένη#η#δαπάνη#σταλίας#των#οχηµάτων#µεταφοράς#του σκυροδέµατος#+βαρέλας,#και#η#περισυλλογή/#φόρτωση#και#αποµάκρυνση#τυχόν υπερχειλίσεων#σκυροδέµατος#από#την#θέση#σκυροδέτησης1 ε1 εν#συµπεριλαµβάνεται#η#πρόσθετη#επεξεργασία#διαµόρφωσης#δαπέδων#ειδικών απαιτήσεων#+λ1χ1#βιοµηχανικό#δάπεδο,1 Οι#τιµές#έχουν#εφαρµογή#σε#πάσης#φύσεως#κατασκευές#από#σκυρόδεµα/#εκτός#από κελύφη/#αψίδες#και#τρούλους1 Επιµέτρηση#ανά#κυβικό#µέτρο#κατασκευασθέντος#στοιχείου#από#σκυρόδεµα/#σύµφωνα#µε τις#προβλεπόµενες#από#την#µελέτη#διαστάσεις1 #Για#κατασκευές#από#σκυρόδεµα#κατηγορίας#F281 Τιµή#ανά#κυβικό#µέτρο#+p6,1 ΕΒ ΟΜΗΝΤΑ#ΟΚΤΩ +Ολογράφως,#= +Αριθµητικά,#= ΕΥΡΩ :;/33 Α1Τ1 ; Άρθρο ΝΑΟΙΚ#Α_61813 = = Προσαύξηση#τιµής#σκυροδέµατος#οποιασδήποτε#κατηγορίας/#όταν#το#σύνολο της#χρησιµοποιούµενης#ποσότητας#δεν#υπερβαίνει#τα#63/33p6#για#κατασκευές από#σκυρόδεµα#κατηγορίας#f28 Κωδικός#αναθεώρησης= ΟΙΚ#66Α17##33( Προσαύξηση#τιµής#σκυροδέµατος/#οποιασδήποτε#κατηγορίας#ή#ποιότητας/#όταν#η συνολική#ποσότητα#για#όλες#τις#κατηγορίες#ή#ποιότητες#που#προβλέπονται#στο#έργο δεν#υπερβαίνει#τα#63/33#p6/#λόγω#υποαπασχόλησης#µηχανηµάτων#και#εργατοτεχνικού προσωπικού1 Η#τιµή#αυτή#εφαρµόζεται#για#µεµονωµένες#κατασκευές#που#ο#όγκος#τους#δεν υπερβαίνει#τα#63133#p6#στην#συνολική#προµέτρηση#του#έργου#ή#αποτελεί#µεµονωµένο επίπεδο#ή#στοιχείο#κατασκευής#+πχ#δώµα#κλπ,#που#δεν#µπορεί#να#κατασκευαστεί µαζί#µε#άλλα1 Επιµέτρηση#ανά#κυβικό#µέτρο#κατασκευασθέντος#στοιχείου#από#σκυρόδεµα/#σύµφωνα#µε τις#προβλεπόµενες#από#την#µελέτη#διαστάσεις1 #Για#κατασκευές#από#σκυρόδεµα#κατηγορίας#F291 Τιµή#ανά#κυβικό#µέτρο#+p6,1 ΕΚΑ#ΕΞΙ#ΚΑΙ#ΟΓ ΟΝΤΑ#ΛΕΠΤΑ +Ολογράφως,#= +Αριθµητικά,#= ΕΥΡΩ 9/;3

34 Τιµολόγιο#Μελέτης Σελίδα ; Α1Τ1 Άρθρο = < = ΝΑΟΙΚ#Α_6;13 Ξυλότυποι#χυτών#µικροκατασκευών Κωδικός#αναθεώρησης= ΟΙΚ#6;##33( Ξυλότυποι#χυτών#µικροκατασκευών#που#γενικώς#δεν#απαιτούν#ικριώµατα#για#την διαµόρφωσή#τους#+π1χ1#φρεατίων/#επιστέψεων#τοίχων/#βαθµίδων/#περιζωµάτων εµβαδού#µέχρι#3/63#p#κλπ,/#σε#οποιαδήποτε#στάθµη#υπό#ή#υπέρ#το#έδαφος/#σύµφωνα µε#την#µελέτη#και#την#ετεπ# #%καλούπια#κατασκευών#από#σκυρόδεµα +τύποι,%1 Στην#τιµή#µονάδας#περιλαµβάνονται=#η#φθορά#και#αποµείωση#των#χρησιµοποιουµένων υλικών/#η#εργασία#ανέγερσης0συναρµολόγησης#και#η#εργασία#αποξήλωσης#του καλουπιού#και#αποµάκρυνσης#όλων#των#υλικών#που#χρησιµοποιήθηκαν#για#την διαµόρφωσή#του1 Τιµή#ανά#τετραγωνικό#µέτρο#+p,#αναπτύγµατος#επιφανείας1 ΕΥΡΩ +Αριθµητικά,#= /83 +Ολογράφως,#= ΕΙΚΟΣΙ# ΥΟ#ΚΑΙ#ΠΕΝΗΝΤΑ#ΛΕΠΤΑ Α1Τ1 = 3 Άρθρο = ΝΑΟΙΚ#Α_6;13136 Χαλύβδινοι#οπλισµοί#σκυροδέµατος# οµικά#πλέγµατα#e833f Κωδικός#αναθεώρησης= ΟΙΚ#6;:6##33( Προµήθεια#και#µεταφορά#επί#τόπου#του#έργου#χάλυβα#οπλισµού#σκυροδέµατος/#µορφής διατοµών/#κατηγορίας#+χάλυβας#e833d/#e833f#και#δοµικά#πλέγµατα,#και#διαµόρφωσης σύµφωνα#µε#την#µελέτη/#προσέγγιση#στην#θέση#ενσωµάτωσης#µε#οποιοδήποτε#µέσον και#τοποθέτησή#του#σύµφωνα#µε#τα#σχέδια#οπλισµού1#εκτέλεση#εργασιών#σύµφωνα#µε την#ετεπ# #%χαλύβδινος#οπλισµός#σκυροδεµάτων% Η#τοποθέτηση#του#σιδηροπλισµού#θα#γίνεται#µόνον#µετά#την#παραλαβή#του#ξυλοτύπου ή#της#επιφανείας#έδρασης#του#σκυροδέµατος#+π1χ1#υπόστρωµα#οπλισµένων#δαπέδων κλπ,1 Ο#χάλυβας#οπλισµού#σκυροδεµάτων#επιµετράται#σε#χιλιόγραµµα#βάσει#αναλυτικών Πινάκων#Οπλισµού1#Εάν#οι#πίνακες#αυτοί#δεν#συµπεριλαµβάνονται#στην#εγκεκριµένη µελέτη#του#έργου#θα#συντάσσονται#µε#µέριµνα#του#αναδόχου#και#θα#υποβάλλονται στην#υπηρεσία#προς#έλεγχο#και#θεώρηση#πριν#από#την#έναρξη#της#τοποθέτησης#του οπλισµού1 Οι#Πίνακες#θα#συντασσονται#βάσει#των#σχεδίων#της#µελέτης#και#θα#περιλαµβάνουν λεπτοµερώς#τις#διαστάσεις#των#ράβδων#+αναπτύγµατα,/#τις#διαµέτρους/#τις#θέσεις τοποθέτησης#και#τα#µήκη#υπερκάλυψης/#τα#βάρη#ανά#τρέχον#µέτρο#κατά#διάµετρο/#τα επί#µέρους#και#τα#ολικά#µήκη#των#ράβδων/#τα#µερικά#βάρη#ανά#διάµετρο#και#το ολικό#βάρος1#οι#ως#άνω#πίνακες#οπλισµού/#µετά#την#παραλαβή#των#οπλισµών/#θα υπογράφονται#από#τον#ανάδοχο#και#την#υπηρεσία#και#θα#αποτελούν#την#επιµέτρηση των#οπλισµών1 Το#ανά#τρέχον#µέτρο#βάρος#των#ράβδων#οπλισµού#θα#υπολογίζεται#µε#βάση#τον#πίνακα 60#του#ΚΤΧ033;/#ο#οποίος#παρατίθεται#στην#συνέχεια1#Σε#καµµία#περίπτωση#δεν γίνεται#αποδεκτός#ο#προσδιορισµός#του#µοναδιαίου#βάρους#των#ράβδων#βάσει ζυγολογίου1 ########## ###########Πεδίο#εφαρµογής#################### bbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb ##Ονοµ1### ######## #Κουλούρες#και## Ηλεκτροσυγκολληµένα# #Ονοµ1### ###Ονοµ1 διάµετρος# #Ράβδοι# ευθυγραµµισµένα# ###πλέγµατα#και##### διατοµή## #µάζα2µέτρο ##+pp,#### ######## ####προϊόντα#### ####δικτυώµατα###### #+pp,### ##+Nj2p, bbbbbbbbbb bbbbbbbb bbbbbbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbb bbbbbbbbb bbbbbbbbbbbb ########## #E833F## #E833Α## #E833F# ##E833Α## ##E833F### ######### bbbbbbbbbb bbbbbbbb bbbbbbbb bbbbbbb bbbbbbbbb bbbbbbbbbb bbbbbbbbb bbbbbbbbbbbb ##8/3##### ######## ###ν#### ####### ####y#### ########## ##</9### ###3/87 ##8/8##### ######## ###ν#### ####### ####ν#### ########## ##6/;### ###3/;: ##9/3##### ###ν#### ###ν#### ###ν### ####ν#### ####ν##### ##;/6### ###3/ ##9/8##### ######## ###ν#### ####### ####ν#### ########## ##66/### ###3/93

35 Τιµολόγιο#Μελέτης Σελίδα < :/3##### ######## ###ν#### ####### ####ν#### ########## ##6;/8### ###3/63 ##:/8##### ######## ###ν#### ####### ####ν#### ########## ##77/### ###3/67: ##;/3##### ###ν#### ###ν#### ###ν### ####ν#### ####ν##### ##83/6### ###3/6<8 #3/3##### ###ν#### ######## ###ν### ######### ####ν##### ##:;/8### ###3/9: #/3##### ###ν#### ######## ###ν### ######### ####ν##### ##6#### ###3/;;; #7/3##### ###ν#### ######## ###ν### ######### ####ν##### ##87#### ###/ #9/3##### ###ν#### ######## ###ν### ######### ####ν##### ##3#### ###/8; #;/3##### ###ν#### ######## ####### ######### ########## ##87#### ###/33 #3/3##### ###ν#### ######## ####### ######### ########## ##67#### ###/7: #/3##### ###ν#### ######## ####### ######### ########## ##6;3#### ###/<; #8/3##### ###ν#### ######## ####### ######### ########## ##7<#### ###6/;8 #;/3##### ###ν#### ######## ####### ######### ########## ##99#### ###7/;6 #6/3##### ###ν#### ######## ####### ######### ########## ##;37#### ###9/6 #73/3##### ###ν#### ######## ####### ######### ########## ##8:### ###</;9 Στις#επιµετρούµενες#ποσότητςσ/#πέραν#της#προµήθειας/#µεταφοράς#επί#τόπου/ διαµόρφωσης#και#τοποθέτησης#του#οπλισµού/#περιλαµβάνονται#ανηγµένα#τα#ακόλουθα= Η#σύνδεση#των#ράβδων#κατά#τρόπο#στερεό#µε#σύρµα/#σε#όλες#ανεξάρτητα#τις διασταυρώσεις#και#όχι#εναλλάξ Η#προµήθεια#του#σύρµατος#πρόσδεσης1 Η#προµήθεια#και#τοποθέτηση#αρµοκλειδών#+κατά#LVR#8;680,/#εκτός#αν#στα συµβατικά#τεύχη#του#έργου#προβλέπετει#ιδιαίτερη#επιµέτρηση#και#πληρωµή#αυτών1 Οι#πλάγιες#µεταφορές#και#η#διακίνηση#του#οπλισµού#σε#οποιοδήποτε#ύψος#από#το δάπεδο#εργασίας1 Η#τοποθέτηση#υποστηριγµάτων#+καβίλιες/#αναβολείς,#και#ειδικών#τεµαχίων ανάρτησης#που#τυχόν#θα#απαιτηθούν#+εργασία#και#υλικά,1 Η#αποµείωση#και#φθορά#του#οπλισµού#κατά#την#κοπή#και#κατεργασία#1 # οµικά#πλέγµατα#e833f1 Τιµή#ανά#χιλιόγραµµο##+nj,#σιδηρού#οπλισµού#υδραυλικών#έργων#τοποθετηµένου ΕΥΡΩ +Αριθµητικά,#= /3 σύµφωνα#µε#την#µελέτη1 +Ολογράφως,#= ΕΝΑ#ΚΑΙ#ΕΝΑ#ΛΕΠΤΟ Α1Τ1 = Άρθρο = ΝΑΟΙΚ#Α_:61913ΜΜ Επίστρωση#µε#κυβόλιθους Κωδικός#αναθεώρησης= ΟΙΚ#:69##33( Λιθόστρωτα#µε#συµπαγείς#τσιµεντένιους#λίθους#+κυβόλιθους,#από#κοινό#τσιµέντο#/ οποιουδήποτε#σχήµατος#και#πάχους#έως#9#εκ1#που#τοποθετούνται#έντεχνα#σε#υπόβάση από#σκυρόδεµα#πάνω#στη#οποία#δηµιουργείται#µια#στρώση#βάσης##µέγιστου#πάχους#6εκ1 µε#άµµο#λατοµείου#µε#κατάλληλα#διαµορφωµένες#κλίσεις#για#την#ορθή#απορροή#των οµβρίων#υδάτων/#+η#στρώση#της#υπόβασης#πληρώνεται#ιδιαίτερα,1#το#χρώµα#και#το σχήµα#τους#θα#είναι#επιλογή#της#υπηρεσίας#1 Στην#τιµή#περιλαµβάνεταιη#δαπάνης#δόνησης#των#κυβολίθων#µε#κατάλληλα#µέσα#για#την επίτευξη#οµαλής#τελικής#επιφάνειας/#η#πλήρωση#των#αρµών#µε#ποταµίσια#άµµο#ώστε#να επιτευχθεί#η#πλήρης#ακινησία#της#επιστρώσεως/#κάθε#δαπάνη#που#θα#απαιτηθεί#για καθαρισµό#της#επιφανείας#και#αποµάκρυνση#της#τυχόν#περίσσιας#άµµου#όπως#επίσης και#για#την#διαµόρφωση#των#τελειωµάτων/#συναρµογών#κ1λ1π1#στα#δύσκολα#σηµεία#µε έτοιµα#µισά#κοµάτια#ή#κοµµένους#έντεχνα#+µε#δισκοπρόνο#0#κόφτη,#κυβόλιθους σύµφωνα#µε#την#τεχνική#περιγραφή/#τις#τεχνικές#προδιαγραφές#και#τα#σχέδια#της µελέτης1#επίσης#στην#τιµή#συµπεριλαµβάνεται#η#δαπάνη#προµήθειας#και#µεταφοράς#των υλικών#καθώς#και#οι#δαπάνες#του#εργατοτεχνικού#προσωπικού#που#θα#εργαστεί/#και των#εργαλείων#που#θα#χρησιµοποιηθούν1 Τιµή#ανά#τετραγωνικό#µέτρο#+p, ΕΥΡΩ +Αριθµητικά,#= 63/33 +Ολογράφως,#= ΤΡΙΑΝΤΑ

36 Σελίδα 3 Τιµολόγιο#Μελέτης Α1Τ1 Άρθρο ΝΑΟΙΚ#Α_:61913Ν = = Επιστρώσεις#µε#πλάκες#τσιµέντου/#πλευράς#άνω#των#63fp Κωδικός#αναθεώρησης= ΟΙΚ#:69##33( Επιστρώσεις#µε#πλακών#τσιµέντου#πλευράς#άνω#των#63#fp#και#πάχους#6#έως#8#fp/ κατά#ελοτ#εν#66;/#µε#αρµούς#πλάτους#έως#8#pp/#επί#υποστρώµατος#πάχους##fp/ από#τσιµεντοασβεστοκονίαµα#των#683#nj#τσιµέντου#και#3/37#p6#ασβέστου/#µε#τα υλικά/#πλάκες/#τσιµεντοκονίαµα#κλπ#επί#τόπου#και#την#εργασία#πλήρους#κατασκευής1 Οι#πλάκες#θα#είναι#επιλογή#της#Υπηρεσίας+ως#προς#το#χρώµα#/#το#σχέδιο#την#υφή κλπ1,1 #Επιστρώσεις#µε#πλάκες#τσιµέντου#πλευράς#άνω#των#63#fp1 Τιµή#ανά#τετραγωνικό#µέτρο#+p,1 ΕΚΑ#ΤΡΙΑ#ΚΑΙ#ΠΕΝΗΝΤΑ#ΛΕΠΤΑ +Ολογράφως,#= +Αριθµητικά,#= ΕΥΡΩ 6/83 Α1Τ1 6 Άρθρο ΝΑΟ Ο#Α_Β<161 = = Κατασκευή#ρείθρων/#τραπεζοειδών#τάφρων/#στρώσεων#προστασίας#στεγάνωσης γεφυρών#κλπ#µε#σκυρόδεµα#f923 Κωδικός#αναθεώρησης= ΝΟ Ο#86##33( Κατασκευές#τεχνικών#έργων#κάθε#είδους#και#οποιουδήποτε#ανοίγµατος#και#ύψους#από σκυρόδεµα#που#παρασκευάζεται#σε#µόνιµο#ή#εργοταξιακό#συγκρότηµα#παραγωγής/#µε θραυστά#αδρανή#λατοµείου#κατάλληλης#κοκκοµέτρησης#και#διαστάσεων#µέγιστου#κόκκου/ τσιµέντο#κατάλληλης#κατηγορίας/#αντοχής#και#ποσότητας/#ως#και#τα#τυχόν#αναγκαία ρευστοποιητικά/#υπερρευστοποιητικά/#αερακτικά/#σταθεροποιητικά#κλπ1#πρόσµικτα1 Στις#τιµές#µονάδας#των#κατασκευών#από#σκυρόδεµα#περιλαµβάνονται= 0#η#προµήθεια#και#µεταφορά#από#οποιαδήποτε#απόσταση/#των#πάσης#φύσεως#υλικών παρασκευής#εργοταξιακού#σκυροδέµατος/#η#προµήθεια#και#µεταφορά#στην#εκάστοτε#θέση σκυροδέτησης#ετοίµου#σκυροδέµατος/ 0#η#προσκόµιση/#τοποθέτηση/#χρήση#και#αποµάκρυνση#µετά#το#τέλος#των#εργασιών#των πάσης#φύσεως#απαιτουµένων#ικριωµάτων/#ξυλοτύπων#ή#σιδηροτύπων#+επιπέδων/#καµπύλων ή#στρεβλών#επιφανειών,/#καθώς#και#ειδικών#συστηµάτων#και#εξοπλισµού#που απαιτούνται#κατά#περίπτωση#+συστήµατα#προκατασκευής/#προώθησης/#προβολο0δόµησης/ αναρριχόµενοι#σιδηρότυποι#κλπ,/ 0#τα#πάσης#φύσεως#µηχανήµατα#και#εξοπλισµός#και#µέσα#για#την#παραγωγή/#µεταφορά/ άντληση/#ανύψωση/#καταβιβασµό/#ανάµειξη/#δόνηση#κλπ1#τοθ#σκυροδέµατος 0#η#διαµόρφωση#των#ικριωµάτων/#των#ξυλοτύπων/#των#φορείων#για#προώθηση#και προβολοδόµηση#καθώς 0#η#µερική#ή#ολική#απώλεια#των#σωµάτων#διαµόρφωσης#κιβωτιοµόρφων/#κυλινδρικών#ή άλλης#µορφής#κενών/ 0#η#επεξεργασία#των#κατασκευαστικών#αρµών 0#η#συντήρηση#του#σκυροδέµατος#µε#οποιοδήποτε#µέσο#+λινάτσες/#χηµικά#υγρά#κ1λ1π1, µέχρι#τη#σκλήρυνσή#του Επίσης#περιλαµβάνονται/#ανηγµένες#στις#τιµές#µονάδας= 0#οι#δαπάνες#των#αναγκαίων#µελετών#σύνθεσης#σκυροδέµατος/ 0#οι#δαπάνες#των#µελετών#της#κατασκευαστικής#µεθόδου/#των#βοηθητικών εγκαταστάσεων#και#των#πάσης#φύσεως#ικριωµάτων#+πλην#των#µελετών#που#αφορούν#στις µεθόδους#προβολοδόµησης/#προώθησης#και#προωθουµένων#αυτοφεροµένων#δοκών,/ 0#η#δαπάνη#δειγµατοληψιών/#ελέγχων/#δοκιµών#και#µετρήσεων/ 0#οι#δαπάνες#δηµιουργίας#ανοιγµάτων#στα#ικριώµατα#κατά#τη#σκυροδέτηση#φορέα γεφυρών#διαστάσεων#7/83#{#3/33#p#ανά#κλάδο#για#τη#διέλευση#της#κυκλοφορίας

37 Σελίδα Τιµολόγιο#Μελέτης 0#η#πρόσδοση#στο#χρησιµοποιούµενο#σκυρόδεµα/#εκτός#από#τη#θλιπτική#αντοχή/ χαρακτηριστικών#που#εξασφαλίζουν#τον#προβλεπόµενο#από#την#µελέτη#τύπο#του επιφανειακού#τελειώµατος/#βάσει#του#οποίου#θα#γίνεται#η#αποδοχή#ή#η#απόρριψη#της κατασκευής/#που#εκτελέσθηκε#+προσαρµογή#κοκκοµετρικής#διαβάθµισης#αδρανών/ προσθήκη#καταλλήλων#προσµίκτων#κλπ,1 Η#επιµέτρηση#του#σκυροδέµατος#θα#γίνεται#για#κάθε#κατηγορία#κατασκευών#σε πραγµατικούς#όγκους/#σύµφωνα#µε#τη#µελέτη/#µη#αφαιρουµένων#των#οπλισµών/#των σωλήνων#προεντάσεως#+σε#περίπτωση#προεντεταµένου#σκυροδέµατος,#ή#των#κενών διέλευσης#αγωγών/#των#γραµµικών#σκοτιών#διατοµής#µέχρι#3#fp#και#των επιφανειακών#εσοχών#βάθους#µέχρι#8#fp/#αφαιρουµένων#όµως#των#κενών#που διαµορφώνονται#µε#σκοπό#τη#µείωση#του#όγκου#του#σκυροδέµατος1 Η#επιµέτρηση#του#σκυροδέµατος#που#διαστρώνεται#χωρίς#τη#χρήση#ξυλοτύπων/#θα γίνεται#µε#βάση#τις#διαστάσεις#των#σχεδίων#της#µελέτης/#χωρίς#να#επιµετράται#ο τυχόν#επιπλέον#όγκος#που#διαστρώθηκε#λόγω#έλλειψης#ξυλοτύπων1 Όπου#στα#άρθρα#του#σκυροδέµατος#αναφέρεται#το#ύψος#από#το#έδαφος/#νοείται#το#ύψος του#κάτω#πέλµατος#του#φορέα#από#τη#φυσική#επιφάνεια#του#εδάφους#και#όχι#την#τυχόν διαµορφούµενη#µετά#από#εκσκαφή1 Οι#τιµές#των#κατασκευών#από#σκυρόδεµα#του#παρόντος#Τιµολογίου#είναι#γενικής εφαρµογής#και#δεν#εξαρτώνται#από#το#µέγεθος#αυτών/#την#ολοκλήρωσή#τους#σε#µία#ή περισσότερες#φάσεις#+τµηµατική#εκτέλεση,#ή#τυχόν#τοπικούς#περιορισµούς#και δυσχέρειες#+εξασφάλιση#της#κυκλοφορίας#κατά#την#διάρκεια#της#κατασκευής/ στενότητα#χώρου/#προστασία#γειτονικών#κατασκευών/#δυσχέρειες#προσέγγισης#του σκυροδέµατος/#σκυροδέτηση#υπό#ακραίες#καιρικές#συνθήκες#κλπ,1 Οι#εργασίες#θα#εκτελούνται#σύµφωνα#µε#τις#ακόλουθες#ΕΤΕΠ/#στο#µέτρο#που#εκάστη αφορά#τον#κάθε#τύπο#κατασκευής= =#Παραγωγή#και#µεταφορά#σκυροδέµατος =# ιάστρωση#και#συµπύκνωση#σκυροδέµατος =#Συντήρηση#σκυροδέµατος =#Εργοταξιακά#συγκροτήµατα#παραγωγής#σκυροδέµατος =# ονητική#συµπύκνωση#σκυροδέµατος 30303:033=#Σκυροδετήσεις#ογκωδών#κατασκευών =#Ικριώµατα =#Καλούπια#κατασκευών#από#σκυρόδεµα#+τύποι, =# ιαµόρφωση#τελικών#επιφανειών#σε#έγχυτο#σκυρόδεµα#χωρίς#χρήση επιχρισµάτων Κατασκευή#κρασπέδων/#ρείθρων/#επενδεδυµένων#τραπεζοειδών#και#τριγωνικών#τάφρων/ κοιτοστρώσεων/#επενδρύσεων#κοίτης#ρεµάτων/#τοίχων#που#δεν#ανήκουν#στην#κατηγορία %λεπτοτοίχων%/#στρώσεων#προστασίας#στεγάνωσης#γεφυρών#κ1λ1π1#µε#σκυρόδεµα#f923 άοπλο#ή#ελαφρώς#οπλισµένο1 Τιµή#ανά#κυβικό#µέτρο#έτοιµης#κατασκευής#από#σκυρόδεµα1 ΕΝΕΝΗΝΤΑ#ΤΕΣΣΕΡΑ#ΚΑΙ#ΕΙΚΟΣΙ#ΛΕΠΤΑ +Ολογράφως,#= +Αριθµητικά,#= ΕΥΡΩ <7/3 Α1Τ1 7 Άρθρο ΝΑΟ Ο#Α_Β8 = = Πρόχυτα#κράσπεδα##από#σκυρόδεµα Κωδικός#αναθεώρησης= ΝΟ Ο#<##33( Τοποθέτηση#προκατασκευασµένων#κρασπέδων#από#σκυρόδεµα#κατηγορίας#F328/#διατοµής πλάτους#3/8#p#και#ύψους#3/8#έως#3/63#p/#σύµφωνα#µε#τα#σχέδια#λεπτοµερειών#της µελέτης/#µε#απότµηση/#ευθυγράµµων#ή#καµπύλων/#κατά#ελοτ#εν#673/#προς#κατασκευή νησίδων#ασφαλείας/#πεζοδροµίων/#κόµβων#κ1λ1π1/#τα#οποία#θα#παρασκευάζονται#σε βιοµηχανική#εγκατάσταση#µε#δόνηση#και#συµπίεση/#αποκλειοµένης#της#παρασκευής#τους επί#τόπου#του#έργου#µε#αυτοσχέδιους#ξυλότυπους1 Εκτέλεση#εργασιών#σύµφωνα#µε#την#ΕΤΕΠ# #%Κράσπεδα/#ρείθρα#και#τάφροι οµβρίων#καταστρώµατος#οδών#επενδεδυµένες#µε#σκυρόδεµα%1 Στην#τιµή#µονάδας#περιλαµβάνονται=

38 Σελίδα Τιµολόγιο#Μελέτης 0#η#προµήθεια#και#µεταφορά#των#κρασπέδων#και#όλων#των#απαιτούµενων#υλικών#πλην του#σκυροδέµατος#της#βάσης#έδρασης/ 0#η#τοποθέτησή#τους#σε#ευθυγραµµία#ή#καµπύλη#στις#προβλεπόµενες#θέσεις#από#τα σχέδια#οριζοντιογραφικά#και#υψοµετρικά/#µε#χρήση#τεµαχίων#µήκους#όχι#µικρότερου των#3/83#p/#µε#λεία#επιφάνεια/#η#στερέωση#των#κρασπέδων#µε#κατασκευή#πίσω#από αυτά#συνεχούς#πρίσµατος#διατοµής#3/3{3/3#p#από#σκυρόδεµα#κατηγορίας#f;23/#ο εγκιβωτισµός#τους#και#η#αρµολόγησή#τους#µε#τσιµεντοκονία#αναλογίας#983#nj τσιµέντου#ανά#p6#άµµου1 Τιµή#ανά#µέτρο#µήκους#πλήρως#τοποθετηµένου#κρασπέδου#χωρίς#την#βάση#έδρασής#του/ η#οποία#επιµετράται#ιδιαιτέρως1 ΕΝΝΕΑ#ΚΑΙ#ΕΞΗΝΤΑ#ΛΕΠΤΑ +Ολογράφως,#= +Αριθµητικά,#= ΕΥΡΩ </93 Α1Τ1 8 Άρθρο ΝΑΟ Ο#Α_Ε31Ν = = Αποξήλωση#πινακίδων#οδικής#σήµανσης#+π1χ1#πινακίδες#αναγγελίας#κινδύνου/ ρυθµιστικές/#πληροφοριακές/#πρόσθετες#κ1ά1,#µετά#των#στύλων#τους/ οποιουδήποτε#τύπου#και#διαστάσεων#ή2και#επανατοποθέτηση#αυτών Κωδικός#αναθεώρησης= ΝΟ Ο#986##33( Αποξήλωση#µετά#προσοχής#πινακίδων#οδικής#σήµανσης#+π1χ1#πινακίδες#αναγγελίας κινδύνου/#ρυθµιστικές/#πληροφοριακές/#πρόσθετες#κ1ά1,µετά#των#στύλων#τους/ οποιουδήποτε#τύπου#και#διαστάσεων/#σύµφωνα#µε#την#ετεπ# #%αφαίρεση πινακίδων#και#ιστών#κατακόρυφης#σήµανσης/#ή2και#επανατοποθέτηση#αυτών%1 Στην#τιµή#περιλαµβάνεται= 0#η#δαπάνη#επιµεληµένης#και#κατόπιν#σχετικής#εντολής#της#Υπηρεσίας/#εργασίας αποξήλωσης#µετά#προσοχής#των#πινακίδων#σήµανσης#των#οδών#µετά#των#στύλων#τους +κάθε#τύπου#και#διαστάσεων, 0#η#δαπάνη#φορτοεκφόρτωσης/#συσσώρευσης/#διαλογής#+παρουσία#της#επίβλεψης,#και µεταφοράς#στύλων#0#πινακίδων/#ανεξαρτήτως#απόστασης/#είτε#σε#θέση2θέσεις αποθήκευσης#του# ήµου#όσων#εξ#αυτών#κριθούν#ως#κατάλληλες#για#επανατοποθέτηση/ είτε#σε#θέσεις#προς#απόρριψη#όσων#εξ#αυτών#κριθούν#ακατάλληλες 0#η#δαπάνη#πλήρους/#άµεσης#και#έντεχνης#αποκατάστασης#των#θέσεων#αποξήλωσης#των στύλων#ανεξάρτητα#από#τις#διαστάσεις#+βάθος/#πλάτος/#µήκος,#αυτών#και#µε#την χρήση#οποιουδήποτε#υλικού#ή#δαπάνης#ή#εργασίας#απαιτηθεί#ώστε#να#επανέλθουν#στην προτέρα#κατάσταση 0#κάθε#είδους#δαπάνη#υλικών#και#εργασίας#που#θα#απαιτηθούν#για#την#έντεχνη επανατοποθέτηση#των#πινακίδων#όπου#αυτό#κριθεί#απαραίτητο#και#κατόπιν#εντολής#της Υπηρεσίας/#όπως#η#διάνοιξη#οπής#σε#έδαφος#οποιουδήποτε#είδους/#την#στήριξη#του στύλου#και#την#πάκτωση#αυτού#µέσα#σwο#έδαφος#µε#σκυρόδεµα#κατηγορίας#f28 0#η#δαπάνη#συσσώρευσης#τυχόν#άχρηστων#υλικών#καθαιρέσεων#+βάσει#οδηγιών#της Υπηρεσίας,/#φορτοεκφόρτωσής#τους#σε#οποιοδήποτε#µεταφορικό#µέσο#και#µεταφοράς#των προϊόντων#αυτών#σε#οποιαδήποτε#απόσταση#για#απόρριψη/#η#δαπάνη#του#χαµένου#χρόνου φορτοεκφορτώσεων/#κάθε#είδους#σταλίας#του#µηχανικού#και#λοιπού#εξοπλισµού/ καθαρισµού#πεζοδροµίου#0#οδοστρώµατος#στην#περιοχή#των#θέσεων#εργασίας 0#η#δαπάνη#απασχόλησης#πάσης#φύσεως#απαιτούµενου#εξοπλισµού/#εργαλείων#και εργατοτεχνικού#προσωπικού#καθώς#και#οποιεσδήποτε#άλλες#εργασίες/#δαπάνες απαιτηθούν 0#η#δαπάνη#αντιµετώπισης#πάσης#φύσεως#δυσχερειών#που#προκύπτουν#από#τη#σύγχρονη κυκλοφορία/#άσχετα#αν#η#υπηρεσία#επιτρέψει#βραχυχρόνιες#διακοπές#της 0#η#δαπάνη#πρόσθετης#αποζηµίωσης#της#εργασίας#λόγω#δυσχερειών/#η#οποία#θα εκτελεσθεί#µε#ιδιαίτερη#προσοχή#και#επιµέλεια#καθώς#και#κάθε#άλλη#δαπάνη ανεξαρτήτως#δυσχερειών/#που#απαιτείται#για#την#έντεχνη#εκτέλεση#της#εργασίας/ σύµφωνα#µε#τα#λοιπά#τεύχη#δηµοπράτησης1 Τιµή#ανά#τεµάχιο#+τεµ,1 Ω ΕΚΑ +Ολογράφως,#= +Αριθµητικά,#= ΕΥΡΩ /33

39 Σελίδα 6 Τιµολόγιο#Μελέτης Α1Τ1 9 Άρθρο ΝΑΥ Ρ#Α_171313Ν = = Σωληνώσεις#πιέσεως#από#σωλήνες#πολυαιθυλενίου#+ΡΕ,/#µε#συµπαγές#τοίχωµα κατά#ελοτ#εν#30/#ονοµ1#διαµέτρου#gq#2**2#ρν#3#dwp1 Κωδικός#αναθεώρησης= Υ Ρ#991##33( Σωληνώσεις#υπό#πίεση#από#σωλήνες#πολυαιθυλενίου/#ονοµαστικής#διαµέτρου#GQ#2**/ πίεσης#ρν#3#dwp/#συµπαγούς#τοιχώµατος#κατά#εν#30#για#την#µεταφορά#ποσίµου νερού#ή#νερού#γενικής#χρήσης1 Στις#τιµές#µονάδος#του#παρόντος#άρθρου#περιλαµβάνονται= α1#η#προµήθεια/##µεταφορά#επι#τόπου/#προσωρινή#αποθήκευση/#προστασία#και#πλάγιες µεταφορές##των#σωλήνων/#των#απαιτουµένων#συνδέσµων/#καθώς#και#των#ειδικών τεµαχίων#από#ρε1 β1#η#προσκόµιση#επί#τόπου#του#έργου#των#συσκευών#συγκόλλησης#και#ελέγχου#των σωλήνων/#η#χρήση#και#λειτουργία#αυτών#και#τα#πάσης#φύσεως#απαιτούµενα#αναλώσιµα1 γ1#η#προσέγγιση#των#σωλήνων#στην#θέση#τοποθέτησης/#η#έντεχνη#σύνδεση#των#σωλήνων και#των#ειδικών#τεµαχίων#τους#από#ρε##µε#εφαρµογή#αυτογενούς#συγκολλήσεως#+exww zhoglqj,#ή#χρήση#ηλεκτροµουφών/#καθώς#και#η#δοκιµασία#του#τµήµατος#του#δικτύου σύµφωνα#µε#τις#αντίστοιχες#τεχνικές#προδιαγραφές1 δ1#η#προµήθεια/#προσκόµιση#επί#τόπου#και#τοποθέτηση#ταινίας#σήµανσης#του#δικτύου σύµφωνα#µε#την#αντίστοιχη#τεχνική#προδιαγραφή1 ε1#ο#εγκιβωτισµός#των#σωλήνων#µε#άµµο#και στ1#οι#κάθε#είδους#έλεγχοι#στεγανότητας#και#ασφαλείας#που#απαιτούνται#µε#χρήση κατάλληλων#συσκευών#ελέγχου1 Τιµή#ανά#µέτρο#αξονικού#µήκους#αγωγού#από#πολυαιθυλένιο/#πλήρως#εγκατεστηµένου/ ανά#τύπο/#ονοµαστική#διάµετρο#και#ονοµαστική#πίεση/#ως#εξής= #Σωληνώσεις#πιέσεως#από#σωλήνες#πολυαιθυλενίου#ΡH#33+µε#ελάχιστη#απαιτούµενη αντοχή#puv3#@#3#psd,/#µε#συµπαγές#τοίχωµα/#κατά#ελοτ#εν#301 #Ονοµ1#διαµέτρου#GQ#2**#2#ονοµ1#πίεσης#ΡΝ#3#dwp1 ΠΕΝΤΕ#ΚΑΙ#ΕΒ ΟΜΗΝΤΑ#ΛΕΠΤΑ +Ολογράφως,#= +Αριθµητικά,#= ΕΥΡΩ 8/:3 Α1Τ1 : Άρθρο ΝΑΥ Ρ#Α_91 = = Τοποθέτηση#ή#αντικατάσταση#φρεατίου#παροχής#ύδρευσης1 Κωδικός#αναθεώρησης= ΗΛΜ#7##33( Προµήθεια/#µεταφορά#επί#τόπου#και#τοποθέτηση#προκατασκευαµένου#φρεατίου#παροχής ύδρευσης/#νέας#παροχής#ή#για#την#αντικατάσταση#υφισταµένου#που#έχει#θραυστεί1 Στην#τιµή#µονάδας#περιλαµβάνονται#= α1#η#αποξήλωση#του#κατεστραµµένου#φρεατίου#+µερίπτωση#αντικατάστασης,#και#η διάνοιξη#ορύγµατος#στο#πεζοδρόµιο#για#την#εγκατάσταση#του#νέου1 β1#η#τοποθέτηση#και#πάκτωση#µε#σκυρόδεµα#του#µεταλλικού#πλαισίου#έδρασης#του φρεατίου#που#χορηγείται#από#τον#φορέα#υδρευσης1 γ1#η#τοποθέτηση#και#στερέωση#του#νέου#φρεατίου#και#η#πλήρωση#του#διακένου#του ορύγµατος#µε#θραυστό#υλικό#λατοµείου/#µέχρι#την#στάθµη#έδρασης#της#πλακόστρωσης ή#επίστρωσης#του#πεζοδροµίου δ1#η#αποκατάσταση#του#πεζοδροµίου#στην#προτέρα#του#κατάσταση#σύµφωνα#µε#την ΕΤΕΠ#3;03903;036#%Αποκατάσταση#πλακοστρώσεων#στις#θέσεις#διέλευσης#υπογείων δικτύων% ε1#η#φόρτωση#και#µεταφορά#των#των#µπάζων#σε#οποιαδήποτε#απόσταση#και#ο#πλήρης καθαρισµός#του#χώρου#της#επέµβασης11 Τιµή#ανά#τοποθετούµενο#φρεάτιο#παροχής#ύδρευσης#+τεµ,1 ΠΕΝΗΝΤΑ#ΕΝΑ#ΚΑΙ#ΠΕΝΗΝΤΑ#ΛΕΠΤΑ +Ολογράφως,#= +Αριθµητικά,#= ΕΥΡΩ 8/83

40 Σελίδα 7 Τιµολόγιο#Μελέτης Α1Τ1 ; Άρθρο ΝΑΥ Ρ#Α_91 = = Επισκευή#φρεατίου#παροχής#ύδρευσης Κωδικός#αναθεώρησης= ΗΛΜ#7##33( Αποκατάσταση#στάθµης#φρεατίου#παροχής#ύδρευσης#που#έχει#υοστεί#βύθιση1 Στην#τιµή#µονάδας#περιλαµβάνονται= α1#η#εκσκαφή#περιµετρικά#του#φρεατίου#για#την#απελευθέρωση#του#πλαισίου#του#από σκυρόδεµα/#η#αναδιάταξη#του#µεταλλικού#πλαισίου#στήριξης#στην#απαιτούµενη#νέα σταθµη##και#η#πάκτωσή#του#µε#σκυρόδεµα1 β1#η#τοποθέτηση#και#στερέωση#του#φρεατίου#και#η#πλήρωση#του#διακένου#του ορύγµατος#µε#θραυστό#υλικό#λατοµείου/#µέχρι#την#στάθµη#έδρασης#της#πλακόστρωσης ή#επίστρωσης#του#πεζοδροµίου γ1#η#αποκατάσταση#του#πεζοδροµίου#στην#προτέρα#του#κατάσταση#σύµφωνα#µε#την ΕΤΕΠ#3;03903;036#%Αποκατάσταση#πλακοστρώσεων#στις#θέσεις#διέλευσης#υπογείων δικτύων% δ1#η#φόρτωση#και#µεταφορά#των#των#µπάζων#σε#οποιαδήποτε#απόσταση#και#ο#πλήρης καθαρισµός#του#χώρου#της#επέµβασης11 Τιµή#ανά#επισκευαζόµενο#φρεάτιο#παροχής#+τεµ,1 ΤΡΙΑΝΤΑ#ΚΑΙ#ΕΝΕΝΗΝΤΑ#ΛΕΠΤΑ +Ολογράφως,#= +Αριθµητικά,#= ΕΥΡΩ 63/<3 Α1Τ1 < Άρθρο ΝΑΥ Ρ#Α_917ΜΜ = = Τοποθέτηση#ή#αντικατάσταση#υφισταµένου#φρεατίου#ΟΚΩ1 Κωδικός#αναθεώρησης= ΗΛΜ#7##33( Τοποθέτηση#ή#αντικατάσταση#υφισταµένου#φρεατίου#ΟΚΩ1 Στην#τιµή#περιλαµβάνονται#= α1#οι#εργασίες#καθαίρεσης#του#παλαιού#κατεστραµµένου#υφιστάµενου#φρεατίου#οκω/ διαµόρφωσης#και#καθαρισµού#του#χώρου/#τοποθέτησης#και#στερέωσης#στην#κατάλληλη θέση#του#νέου#φρεατίου#µε#το#πλαίσιο#και#το#κάλυµµα#αυτού1 β1#η#κατασκευή#νέου#φρεατίου#από#σκυρόδεµα#ή#προκατασκευασµένο1 γ1#η#φορτοεκφόρτωση#και#µεταφορά#των#προϊόντων#που#προέρχονται#από#την#τοποθέτηση ή#αντικατάστασή#του#φρεατίου#ο1κ1ω1 δ1#η#προµήθεια/#φορτοεκφόρτωση#και#µεταφορά#επί#τόπου#του#έργου#όλων#των απαιτούµενων#υλικών/#εργαλείων#όπως#και#κάθε#άλλη#εργασία/#δαπάνη#και#υλικά#που απαιτούνται#για#την#πλήρη#και#έντεχνη#κατασκευή#του1 Τιµή#για#µία#πλήρη#τοποθέτηση#ή#αντικατάσταση#φρεατίου#παροχής#+τεµ,1 ΣΑΡΑΝΤΑ#ΠΕΝΤΕ#ΚΑΙ#ΕΙΚΟΣΙ#ΕΠΤΑ#ΛΕΠΤΑ +Ολογράφως,#= +Αριθµητικά,#= ΕΥΡΩ 78/: Α1Τ1 3 Άρθρο ΑΤΗΕ#;3711:Ν = = Πλαστικός#σωλήνας#αποχετεύσεως#από#σκληρό#S1Y1F1Πιέσεως#7dwp#διαµέτρου φ#33pp1 Κωδικός#αναθεώρησης= ΗΛΜ#;##33( Πλαστικός#σωλήνας#αποχετεύσεως#από#σκληρό#S1Y1F1##πιέσεως#λειτουργίας#γιά#3#F 7/3##dwp/##γιά#σύνδεση#µε#συγκόλληση#µε#παρεµβολή#κατάλληλης#κόλλας#ή#µε#σύνδεση µε###διαµορφούµενη###µούφα##στο##ένα##άκρο##του##σωλήνα##και##ελαστικό##δακτύλιο στεγανότητας/##πλήρως##τοποθετηµένος1συµπεριλαµβάνονται##τα##ειδικά#τεµάχια#κάθε σχήµατος#+πλην#σιφώνια,/#τα#υλικά#συνδέσεως#στερεώσεως#κλπ#και#η#εργασία#πλήρους εγκαταστάσεως#και#συνδέσεως +#p, ##Πιέσεως###7###dwp # ιαµέτρου###33####pp ΕΙΚΟΣΙ# ΥΟ#ΚΑΙ#ΤΡΙΑΝΤΑ#ΛΕΠΤΑ +Ολογράφως,#= +Αριθµητικά,#= ΕΥΡΩ /63

41 Τιµολόγιο#Μελέτης Σελίδα 8 Α1Τ1 = Άρθρο = ΑΤΗΕ#;396 Πλαστικός#σωλήνας#αποχετεύσεως#οµβρίων#υδάτων#+υδρορρόη,#ορθογωνικής διατοµής##9#χ#3#fp#από#σκληρό#s1y1f1 Κωδικός#αναθεώρησης= ΗΛΜ#;##33( Πλαστικός#σωλήνας#αποχετεύσεως#οµβρίων#υδάτων#+υδρορρόη,#ορθογωνικής#διατοµής 9##Χ##3#fp#από#σκληρό#S1Y1F1#πιέσεως#λειτουργίας#διά#3#F###µέχρι#7#dwp#µεγάλης µηχανικής###και###χηµικής##αντοχής##συµπεριλαµβανοµένων##των##υλικών##συνδέσεων/ στερεώσεως#κλπ#ως#και#της#εργασίας#πλήρους#εγκαταστάσεως +#p, ΕΥΡΩ +Αριθµητικά,#= 3/: +Ολογράφως,#= ΕΚΑ#ΚΑΙ#ΕΒ ΟΜΗΝΤΑ#ΕΝΑ#ΛΕΠΤΑ Α1Τ1 = Άρθρο = ΑΤΗΕ#;39917Ν Φρεάτιο#επισκέψεως#υδρορροών#στο#πεζοδρόµιο1 Κωδικός#αναθεώρησης= ΗΛΜ#3##33( Κατασκευή#φρεατίου##επισκέψεως#υδρορροών#στο#πεζοδρόµιο/#για#την#διευθέτηση#της απορροής#των#οµβρίων#υδάτων#διαστάσεων#8{8fp#και#βάθους#έως#3/83p/#δηλαδή= εκσκαφή#σε#έδαφος#γαιώδες/#µε#διάστρωση#πυθµένα#µε#σκυρόδεµα#33nj#τσιµέντου πάχους#3fp/#διαµόρφωση#πλευρικών#επιφανειών#µε#τσιµεντοκονία/#τοποθέτηση#στο σκυρόδεµα#του#πυθµένα#µισού#τεµαχίου#υδρορροής#ορθογωνικής#διατοµής#9{3fp#και σχήµατος#ανάποδου#%π%#για#την#διαµόρφωση#επιφάνειας#ροής#υγρών/#προµήθεια/ µεταφορά#και#τοποθέτηση#επιτόπου#του#έργου#στεγανού#χυτοσιδηρού#καλύµµατος διαστάσεων#8{8#fp/#εξαγωγή#και#αποκόµµιση#των#προϊόντων#εκσκαφών#και#αχρήστων υλικών#και#τέλος#κάθε#άλλη#απαραίτητη#εργασία#πλήρους#τοποθέτησής#του1 +#τεµ, ΕΥΡΩ +Αριθµητικά,#= 7/37 +Ολογράφως,#= ΕΚΑ#ΤΕΣΣΕΡΑ#ΚΑΙ#ΤΕΣΣΕΡΑ#ΛΕΠΤΑ

42 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΕΝΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΕΝ ΠΕΖΟΡΟΜΙΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ Εργ. Α2/1. ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Α.Μ. : ΟΟ 1/201 TEXNIKH ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΣΕΝ ( T.Σ.Υ.)

43 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΕΝΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΕΝ ΠΕΖΟΡΟΜΙΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ Εργ. Α2/1. ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Α.Μ. : ΟΟ 1/201 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Α/Α Περιγραφή Σελίδα ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΜΝ Άρθρο Α1 Εφαροστέες Προδιαγραφές Υλικών και Εργασίας 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΧΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ Άρθρο Β1 Γενικές Εκσκαφές ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Άρθρο Γ3 Σκυροδέατα 10 Άρθρο Γ Ξυλότυποι 36 Άρθρο Γ6 Σιδηροπλισός Άρθρο Γ20 Αντιετώπιση συνάντησης αγωγών Οργανισών Κοινής /φελείας (ΟΚ/) σε λειτουργία 6

44 Α ( 1 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΠΡΟΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1.1 ΥΠΟΧΡΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΝ ΚΜΕ, ΤΣΥ, ΕΣΥ, ΠΤΠ κλπ Η παρούσα Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΤΣΥ) περιλαβάνει τους τεχνικούς συβατικούς όρους σύφωνα ε τους οποίους και σε συνδυασό ε τους όρους των υπολοίπων συβατικών τευχών, ο Ανάδοχος θα εκτελέσει τις κατασκευές του έργου Κάθε άρθρο της παρούσας ΤΣΥ περιλαβάνει και ειδική παράγραφο, στην οποία νηονεύονται οι εφαροζόενες σε αυτό προδιαγραφές (ΠΤΠ. ΚΤΣ κλπ). Οι ως άνω προδιαγραφές όπως και οποιεσδήποτε άλλες, αναφερόενες στα άρθρα της ΤΣΥ, προδιαγραφές αποτελούν αναπόσπαστα τήατά της Αν ο :ιαγωνιζόενος διαπιστώσει απόκλιση συγκεκριένου όρου της ΤΣΥ από την Κοινοτική Νοοθεσία οφείλει να ενηερώσει την Υπηρεσία εντός αποκλειστικής προθεσίας εκπνέουσας την ηέρα κατάθεσης των προσφορών, δι ειδικής επιστολής. Στην αντίθετη περίπτωση: α. στερείται του δικαιώατος οποιασδήποτε οικονοικής αποζηίωσης β. στην περίπτωση που αναδειχθεί Ανάδοχος υποχρεούται επί πλέον να συπράξει ε το ΚτΕ στην εναρόνιση του αποκλίνοντος όρου ε την Κοινοτική Νοοθεσία έστω κι αν τούτο συνεπάγεται οικονοική του επιβάρυνση, επειδή αυτή (αν υπάρχει) νοείται ότι περιλαβάνεται στον εύλογο επιχειρηατικό κίνδυνο. 1.2 ΣΥΜΠΛΗΡΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΙΑΓΡΑΦΕΣ Για οποιοδήποτε υλικό, κατασκευή, ποιοτικό έλεγχο (διαδικασίες / εθόδους / δοκιές κλπ) που δεν καλύπτονται από: τους κανονισούς / προδιαγραφές / κώδικες από τα άρθρα του ΚΜΕ της ΕΣΥ και τους λοιπούς όρους δηοπράτησης. τις παρούσες προδιαγραφές, δηλαδή τα άρθρα της παρούσας ΤΣΥ θα εφαρόζονται: τα «Ευρωπαϊκά Πρότυπα» (ΕΤ) που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN) ή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτρονικής Τυποποίησης (CENELEC) ως «Ευρωπαϊκά Πρότυπα CEN» ή ως «Κείενα εναρόνισης (HD) σύφωνα ε τους κοινούς κανόνες των οργανισών αυτών Συπληρωατικά προς τα ανωτέρω και κατά σειράν ισχύος θα εφαρόζονται: α. Οι Κοινές Τεχνικές Προδιαγραφές ήτοι εκείνες που έχουν εκπονηθεί ε διαδικασία αναγνωρισένη από τα κράτη έλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε σκοπό την εξασφάλιση της ενιαίας εφαρογής σε όλα τα κράτη έλη και έχουν δηοσιευθεί στην Επίσηη Εφηερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. β. Οι «Ευρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις» (ΕΤΕ) που είναι οι ευνοϊκές τεχνικές εκτιήσεις της καταλληλότητας ενός προϊόντος για χρήση, ε γνώονα την ικανοποίηση των βασικών απαιτήσεων για τις κατασκευές ε βάση τα εγγενή χαρακτηριστικά του προϊόντος και τους τιθέενους όρους εφαρογής και χρήσης του. Τέτοιες (ΕΤΕ) χορηγούνται από τον οργανισό που είναι αναγνωρισένος για τον σκοπό αυτό από το εκάστοτε κράτος έλος. γ. Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΤΠ) του Ελληνικού Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και :ηοσίων Έργων (Υ.ΠΕ.Χ/.:.Ε) ή του προγενέστερου Υπουργείου :ηοσίων Έργων (Υ.:.Ε) καθ ο έρος αυτές δεν αντιβαίνουν την Κοινοτική Νοοθεσία και τις προβλέψεις της παρούσας ΤΣΥ. δ. Συπληρωατικά προς τα παραπάνω, θα εφαρόζονται οι προδιαγραφές ΕΛΟΤ (Ελληνικού Οργανισού Τυποποίησης) και σε συπλήρωση αυτών οι Προδιαγραφές ISO (International Standards Organization) και σε συπλήρωση αυτών οι ASTM των ΗΠΑ. 1.3 ΥΠΟΧΡΕΣΕΙΣ ΙΑΓΝΙΖΟΜΕΝΝ ΚΑΙ ΑΝΑΟΧΟΥ Εφιστάται η προσοχή στους παρακάτω όρους: Με την επιφύλαξη ισχύος των όρων των παραγρ. 1.1 και 1.2 ο Ανάδοχος θα καθορίζει ε λεπτοέρεια, σε κάθε ελέτη όλες τις εφαροστέες προδιαγραφές. Τούτο θα γίνεται όχι αργότερα από την υποβολή της συναφούς ελέτης Κάθε διαγωνιζόενος και συνεπώς ο Ανάδοχος ε όνη την υποβολή της Προσφοράς του αναγνωρίζει ότι οι προαναφερθείσες προδιαγραφές είναι κατάλληλες και επαρκείς για την εκτέλεση

45 του Έργου και ότι αναλαβάνει κάθε υποχρέωση, κίνδυνο ή συνέπεια που απορρέει από την εφαρογή των. 1. ΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΟΧΟΥ Όλες οι δαπάνες για την εφαρογή των όρων της παρούσας ΤΣΥ και των σχετικών και/ή αναφεροένων κωδίκων / προδιαγραφών / κανονισών θα βαρύνουν τον Ανάδοχο ασχέτως αν γίνεται ρητή σχετική αναφορά τούτου ή όχι. Ο Ανάδοχος δεν θα επιβαρυνθεί τις δαπάνες για ία συγκεκριένη δραστηριότητα όνον αν γίνεται ρητή και αδιαφισβήτητη αναφορά σε σχετικό άρθρο της ΤΣΥ περί του αντιθέτου. 1. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΝ ΜΕ ΖΥΓΙΣΗ 1..1 Για την παραλαβή υλικών που γίνεται ε ζύγιση, εφόσον στο αντικείενο της εργολαβίας περιλαβάνεται εκτέλεση τέτοιων εργασιών (χυτοσιδηρά είδη, σιδηρά είδη κλπ) ο ανάδοχος θα φροντίζει να εκδίδει τριπλότυπο ζύγισης και παραλαβής στο οποίο θα αναγράφεται: 1. Το είδος του υλικού (προεπαλειένες αντιολισθηρές ψηφίδες, χυτοσιδηρά υλικά κλπ) 2. Οι διαστάσεις καρότσας αυτοκινήτου 3. Ο αριθός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου. Η θέση λήψης. Η θέση απόθεσης 6. Η ώρα φόρτωσης 7. Η ώρα και η θέση εκφόρτωσης 8. Το καθαρό βάρος, και 9. Το απόβαρο αυτοκινήτου κλπ 1..2 Το παραπάνω τριπλότυπο θα υπογράφεται, κατά την εκφόρτωση στο έργο, από τον ή τους υπαλλήλους της Υπηρεσίας και τον Ανάδοχο ή τον αντιπρόσωπό του Κάθε φορτίο αυτοκινήτου πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από το παραπάνω δελτίο ζύγισής του. 1.. Τα παραπάνω δελτία ζύγισης και παραλαβής υλικών, θα πρέπει να συνοδευτούν στη συνέχεια από αναλυτική επιέτρηση και σχέδια τοποθέτησης του υλικού (πχ για χυτοσιδηρά είδη οι θέσεις τοποθέτησης αυτών, κλπ) Τα παραπάνω σχέδια τοποθέτησης θα είναι τα εγκεκριένα σχέδια εφαρογής της Υπηρεσίας. 1.. Βάσει των παραπάνω δελτίων ζύγισης και παραλαβής υλικών, των αναλυτικών επιετρήσεων και των σχεδίων εφαρογής, θα συντάσσεται από την Υπηρεσία πρωτόκολλο παραλαβής του υλικού. B ( 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ 1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 1. Η εκτέλεση Γενικών εκσκαφών χαλαρών εδαφών. 2. Η εκτέλεση Γενικών εκσκαφών σε πάσης φύσεως έδαφος (γαίες ηίβραχος βράχος). 3. Η άρση πάσης φύσεως καταπτώσεων.. Οι πάσης φύσεως καθαιρέσεις (κτισάτων σκυροδεάτων κλπ.) 1.2 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΠΡΟΙΑΓΡΑΦΕΣ Για το παραπάνω αντικείενο έχουν εφαρογή τα προβλεπόενα στην ΠΤΠ Χ1 ε τις όποιες βελτιώσεις, τροποποιήσεις ή και συπληρώσεις αναφέρονται παρακάτω. 1.3 ΟΡΙΣΜΟΙ «Γενικές εκσκαφές» νοούνται οι εκσκαφές και εξορύξεις σε οποιοδήποτε βάθος και ε πλάτος εγαλύτερο των Οι Γενικές εκσκαφές διακρίνονται σε «εκσκαφές χαλαρών εδαφών» σε «Γενικές εκσκαφές γαιών και ηίβραχου» και σε «Γενικές εκσκαφές βράχου».επισηαίνεται ότι ειδικά για τις «εκσκαφές χαλαρών εδαφών» δεν υφίσταται θέα «πλάτους» και σαν τέτοιες νοούνται και εκείνες οποιουδήποτε πλάτους ακόη και ικρότερου των ΕΙΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΝ ΕΡΓΑΣΙΝ Τα προς εκσκαφήν εδάφη χωρίζονται γενικά στις πιο κάτω κατηγορίες: 1..1 Χαλαρά εδάφη «Χαλαρά εδάφη» χαρακτηρίζονται οι φυτικές γαίες, η ιλύς, η τύρφη και λοιπά εδάφη που έχουν προέλθει από επιχωατώσεις ε ανοοιογενή υλικά Γαίες και η3ίβραχος

46 «Γαίες και ηίβραχος»χαρακτηρίζονται τα χώατα, τα αοχάλικα, οι κροκάλες, τα σκληρά και συπαγή υλικά, όπως τσιεντωένων αοχαλίκων, πλευρικών κορηάτων και προϊόντων έκπλυσης κλιτύων, ο αλακός ή αποσαθρωένος βράχος, οι εονωένοι ογκόλιθοι, και τα τήατα συπαγούς βράχου ε όγκο όχι εγαλύτερο από ισό (1/2) κυβικό έτρο και γενικά τα εδάφη που πορούν να εκσκαφθούν αποτελεσατικά ε εκσκαπτικά ηχανήατα και αναοχλευτήρες (rippers), χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση εκρηκτικών υλών Βράχος «Βράχος» χαρακτηρίζεται το συπαγές πέτρωα που δεν πορεί να εκσκαφθεί εάν δεν χαλαρωθεί ε ανατίναξη, χρήση λοστών ή σφηνών, και οι ογκόλιθοι ή αποσπασένα τήατα συπαγούς βράχου, όγκου εγαλύτερου του ισού (1/2) κυβικού έτρου. Συπαγής βράχος, κατά τον ορισό αυτό, σε αντιδιαστολή ε το αλακό ή αποσαθρωένο βράχο γαιώδους ή ηιβραχώδους σύστασης, τον οποίο ο Ανάδοχος προτιά να ανατινάξει πριν την αποάκρυνσή του, θεωρείται ο υγιής βράχος τέτοιας σκληρότητας και δοής, που δεν πορεί να χαλαρωθεί ή αναοχλευθεί ε πουλντόζα «D 9L» εφοδιασένη ε ονό αναοχλευτήρα (ripper) ορθογωνικής διατοής. Υλικά, εκτός από ογκόλιθους ή αποσπασένα τήατα συπαγούς βράχου, τα οποία δεν χαλαρώθηκαν ε ανατίναξη πριν την αποάκρυνσή τους, δεν θα χαρακτηρίζονται σαν εκσκαφή βράχου, εκτός εάν η χρήση ανατίναξης απαγορεύτηκε και η αφαίρεση ε λοστούς, σφήνες ή παρόοιες εθόδους επιβλήθηκε από την Υπηρεσία, για διάφορους λόγους όπως πχ κατοικηένες περιοχές. 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1..1 Γενικές Εκσκαφές Εκτέλεση εκσκαφών Προστασία διαφόρων εγκαταστάσεων στην περιοχή του Έργου. Κατά την πραγατοποίηση των εκσκαφών είναι δυνατόν να συναντηθούν διάφοροι σε λειτουργία αγωγοί Εταιρειών ή και Οργανισών Κοινής /φέλειας (ΟΚ/). Στην περίπτωση αυτή ισχύουν τα αναφερόενα στο άρθρο Γ20 της παρούσας ΤΣΥ. Γενικά ο Ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για κάθε απαίτηση τρίτων, συπεριλαβανοένων και ιδιωτών από τυχόν προξενηθείσες φθορές στις εγκαταστάσεις τους κατά την εκτέλεση των εργασιών κατασκευής του έργου Προκαταρκτικές εργασίες Πριν από την κάθε έναρξη των κυρίως Γενικών εκσκαφών (γαιών ηιβράχου και βράχου) θα πραγατοποιείται ο καθαρισός και η εκρίζωση σε όλη την επιφάνεια της εκσκαφής. Ο καθαρισός συνίσταται στην αφαίρεση του επιφανειακού στρώατος της φυτικής γης και λοιπών χαλαρών εδαφών (βλ. παραγ. 1..1), στην εκρίζωση, στην εκθάνωση και κοπή κάθε είδους δένδρων, κορών, ριζών κλπ. Επίσης θα πραγατοποιείται η κατεδάφιση τυχόν υπαρχόντων κτισάτων ή πάσης φύσεως κατασκευών. Όλα τα ακατάλληλα υλικά που θα ληφθούν κατά τον καθαρισό, εκρίζωση, κοπή δένδρων, κορών κλπ. και από την κατεδάφιση κτιρίων, ερειπίων, φρακτών, παλαιών οδοστρωάτων κλπ. θα αποακρύνονται από την περιοχή του έργου σε οποιαδήποτε απαιτούενη απόσταση και σε κατάλληλες θέσεις, της εγκρίσεως της Υπηρεσίας. Αντιθέτως σε περίπτωση που τα επιφανειακά στρώατα της φυτικής γης είναι κατάλληλα για επένδυση πρανών επιχωάτων, τότε, ε έρινα και ευθύνη του Αναδόχου θα εναποτίθενται προσωρινώς σε θέσεις της επιλογής του, προκειένου να χρησιοποιηθούν καταλλήλως Εκσκαφή Ο Ανάδοχος υποχρεούται να χρησιοποιεί σε κάθε περίπτωση τα κατάλληλα ηχανήατα και εργαλεία και γενικώς να διαθέτει τον απαιτούενο ηχανικό εξοπλισό για την επρόθεση και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. Ο εξοπλισός αυτός πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση λειτουργίας και να συντηρείται κανονικά ε δαπάνες του Αναδόχου. Όλες οι εκσκαφές θα γίνουν σύφωνα ε τις γραές, τα πρανή, τις κλίσεις και τις διαστάσεις που φαίνονται στα Σχέδια των εγκεκριένων ελετών, ή τις γραπτές εντολές της Υπηρεσίας. Κατά τη διάρκεια της προόδου κατασκευής, πορεί να κριθεί απαραίτητο ή επιθυητό να τροποποιηθούν οι γραές, τα πρανή, οι κλίσεις και οι διαστάσεις των εκσκαφών που φαίνονται στα Σχέδια ή που καθορίστηκαν από την Υπηρεσία. Ο Ανάδοχος δεν θα δικαιούται καιά πρόσθετη αοιβή πέρα από τις Συβατικές τιές ονάδας για εκσκαφές, για τις τροποποιήσεις αυτές, ούτε θα δικαιούται παράταση των Συβατικών προθεσιών. Κάθε εκσκαφή που γίνεται από τον Ανάδοχο για την εξασφάλιση πρόσβασης σε χώρους όπου πρόκειται να εκτελεσθούν απαραίτητες εργασίες ή σε

47 χώρους απόρριψης προϊόντων εκσκαφής ή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, θα περιορίζεται στα εγκεκριένα από την Υπηρεσία όρια και θα εκτελείται ε δαπάνες του Αναδόχου. Θα πρέπει να λαβάνεται κάθε έτρο ώστε να αποφεύγονται οι υπερεκσκαφές. Για κάθε υπερεκσκαφή που προκύπτει από τις ενέργειες του Αναδόχου για οποιαδήποτε αιτία ή σκοπό, εκτός αν έχει δοθεί σχετική εντολή της Υπηρεσίας, ή κρίθηκε αυτή δικαιολογηένη ο Ανάδοχος δεν θα δικαιούται πρόσθετη αποζηίωση. Κάθε τέτοια υπερεκσκαφή θα πληρούται ε εγκεκριένα προϊόντα εκσκαφής, ή σκυρόδεα σύφωνα ε τις εντολές της Υπηρεσίας, το δε κόστος της αποκατάστασης αυτής θα βαρύνει τον Ανάδοχο. Η Υπηρεσία πορεί να εγκρίνει εναλλακτικά έτρα για την πλήρωση των υπερεκσκαφών, σε κάθε περίπτωση όως το κόστος των έτρων αυτών θα καλύπτεται από τον Ανάδοχο. Είναι ευνόητο ότι στις περιπτώσεις των υπερεκσκαφών που οφείλονται σε γεωλογικές συνθήκες, ο Ανάδοχος θα αποζηιωθεί για τις εργασίες πλήρωσης αυτών των υπερεκσκαφών υπό την προϋπόθεση ότι ο Ανάδοχος είχε πάρει όλα τα έτρα για την αποφυγή των υπερεκσκαφών (πχ στήριξη χαλαρών πρανών). Μόνια εκτεθειένες επιφάνειες εκσκαφών θα ορφώνονται καλαίσθητα και ε κλίσεις που εξασφαλίζουν επαρκή ευστάθεια και αποστράγγιση. Η συντήρηση των πρανών και η αφαίρεση χαλαρού πετρώατος από όνια εκτεθειένα πρανή βράχου θα γίνεται ε δαπάνες του Αναδόχου. Ακανόνιστες εξάρσεις αδιατάρακτου βράχου θα επιτρέπονται όνο ετά από έγκριση της Υπηρεσίας. Πάντως, αιχηρά εξάρατα ή επικρεάενα τήατα βράχου, που κατά την γνώη της Υπηρεσίας συνιστούν κίνδυνο, θα ξεσκαρώνονται και θα αποακρύνονται σύφωνα ε τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται επίσης όπως λαβάνει τα απαιτούενα έτρα : Για την αναχαίτιση και αποστράγγιση των επιφανειακών απορροών πάνω από τις υπαίθριες εκσκαφές (πχ τάφροι οφρύων). Ώστε κάθε εκτεθειένη επιφάνεια εκσκαφής να αποστραγγίζεται ε τέτοιο τρόπο που να αποφεύγεται η διάβρωση των επιφανειών της εκσκαφής και η συσσώρευση νερού. Ώστε ο πυθένας των ορυγάτων να αποστραγγίζεται συνεχώς καλά. Γι αυτό θα πρέπει να κατασκευάζονται, όπου απαιτείται, προσωρινοί ή όνιοι τάφροι αποστράγγισης. Ώστε τα συνεκτικά εδάφη να ην διαποτίζονται από νερά. Όλα τα παραπάνω έτρα θα λαβάνονται ε δαπάνες του Αναδόχου χωρίς πρόσθετη αποζηίωση, για την εξασφάλιση επαρκούς αποστράγγισης κατά την διάρκεια των εργασιών. Θεωρείται πιθανό ότι πορεί να υπάρχουν κοιλότητες, ρήγατα, ζώνες χαλαρού ή αποσαθρωένου βράχου σε διάφορες θέσεις και διευθύνσεις στα πετρώατα που πρόκειται να εκσκαφούν, στις θεελιώσεις, τα πρανή των εκσκαφών και σε άλλες περιοχές. Γι αυτό οι γραές εκσκαφής που φαίνονται στα Σχέδια δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι απεικονίζουν ε εγάλο βαθό ακριβείας τις τελικές ή πραγατικές γραές εκσκαφής που θα απαιτηθούν ή να ερηνευθεί ότι δεν υπάρχουν ασθενείς ζώνες στο πέτρωα έσα από τις γραές αυτές. Εκσκαφή ε ανατινάξεις θα επιτρέπεται να εκτελείται όνο από έπειρους και κατάλληλα εκπαιδευένους τεχνίτες του Αναδόχου, ο επικεφαλής των οποίων θα πρέπει να έχει την προβλεπόενη από τον νόο άδεια γοωτού, κάτω από την επίβλεψη πεπειραένων τεχνικών που διαθέτουν τα νόια προσόντα και όνο όταν έχουν ληφθεί τα εγκεκριένα ισχύοντα έτρα ασφαλείας για την προστασία προσώπων, των Έργων ή δηόσιας ή ιδιωτικής περιουσίας. Ανατινάξεις για εκσκαφές που θα εκτελούνται κοντά σε τελειωένες κατασκευές από σκυρόδεα θα ελέγχονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι ταλαντώσεις του σκυροδέατος να ην έχουν ταχύτητα εγαλύτερη από πέντε () cm/sec. Με βάση τα αποτελέσατα των ετρήσεων αυτών ή ετά από παρατηρήσεις, οι έθοδοι ανατινάξεων θα τροποποιούνται και η ποσότητα εκρηκτικών ταυτόχρονης πυροδότησης θα ειώνεται, εάν κρίνεται απαραίτητο, για να περιορισθούν στο ελάχιστο οι διαταραχές στις κατασκευές από σκυρόδεα, στον περιβάλλοντα βράχο και στις γειτονικές περιοχές του Έργου. :εν θα επιτραπεί στον Ανάδοχο, εκτός εάν εγκριθεί διαφορετικά από την Υπηρεσία, να πυροδοτήσει εκρηκτικά σε απόσταση ικρότερη των τριάντα (30) m από υπόγειες ή υπαίθριες κατασκευές σκυροδέατος. Τυχόν ζηιές που θα προκληθούν στα Έργα, σε ιδιωτική ή σε δηόσια περιουσία από τις ανατινάξεις, θα αποκαθίστανται από τον Ανάδοχο ε δικά του έξοδα. Ο Ανάδοχος πρέπει να εκτελεί τις εργασίες ανατίναξης στο έτρο που είναι απαραίτητο και ε τέτοιο τρόπο, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι υπερεκσκαφές, η εκσκαφή να ην είναι ακανόνιστη, να ην προκαλείται αδικαιολόγητη διαταραχή του εδάφους, που θα το καθιστά ασταθές, να ην κατακερατίζεται ο βράχος πάνω στον οποίο ή σε επαφή ε τον οποίο, πρόκειται να τοποθετηθεί σκυρόδεα ή εκτοξευόενο σκυρόδεα ή ανάχωα και να ην προκαλούνται ζηιές σε υπάρχουσες κατασκευές.

48 Ο Ανάδοχος πρέπει να υποβάλλει έγκαιρα τις προτάσεις του ή τις τροποποιήσεις των προτάσεών του για την εκτέλεση κάθε εργασίας ανατινάξεων για έγκριση από την Υπηρεσία. Εάν κατά τη γνώη της Υπηρεσίας, οι ανατινάξεις είναι δυνατό να προκαλέσουν ζηιές στο βράχο πάνω στον οποίο ή σε επαφή ε τον οποίο πρόκειται να εδρασθούν κατασκευές, να προκαλέσουν ζηιές ή να διαταράξουν υφιστάενες κατασκευές ή να δηιουργήσουν εγάλες υπερεκσκαφές ή να επηρεάσουν την ευστάθεια του εδάφους, η Υπηρεσία πορεί να δώσει εντολές στον Ανάδοχο να αλλάξει τη διάετρο ή το ήκος των οπών, να εταβάλει τους χρόνους πυροδότησης των γοώσεων, να χρησιοποιήσει ελαφρότερη γόωση, να εφαρόσει προρρηγάτωση, ή απαλή ετάτηση ή να διακόψει τη χρησιοποίηση εκρηκτικών υλών και να ολοκληρώσει την εκσκαφή ε γραική διάτρηση, χρησιοποίηση σφηνών ή άλλων κατάλληλων έσων. Η έγκριση από την Υπηρεσία της τεχνικής και των εθόδων ανατίναξης του Αναδόχου, δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την ευθύνη του για το σύνολο της εργασίας που θα εκτελεστεί σύφωνα ε το άρθρο αυτό των Τεχνικών Προδιαγραφών. Ειδικά για τη χρήση εκρηκτικών, εκρηκτικά θα χρησιοποιηθούν όνον ετά από ειδική έγγραφη άδεια της Υπηρεσίας σύφωνα ε την εν ισχύι Νοοθεσία και σύφωνα ε τις οδηγίες της ε ευθύνη όως πάντοτε του αναδόχου. Καία αξίωση δεν πορεί να εγείρει ο ανάδοχος (για αναπροσαρογή τιών ονάδας ή/και παράταση προθεσίας κλπ) σε περίπτωση που αρνηθεί η Υπηρεσία να επιτρέψει τη χρήση εκρηκτικών. Γι αυτό οι τιές της προσφοράς του αναδόχου έχουν γενική ισχύ, ανεξάρτητα από το αν είναι δυνατό να χρησιοποιηθούν ή όχι εκρηκτικές ύλες για τη χαλάρωση του ιστού ή για την εκσκαφή κλπ των ορυγάτων Επιλογή διάθεση, ετακίνηση προϊόντων εκσκαφής Τα κατάλληλα προϊόντα από τις εκσκαφές θα χρησιοποιηθούν υποχρεωτικά για την κατασκευή των όνιων Έργων. Όπου είναι πρακτικά δυνατό, υλικά κατάλληλα για χρήση στην κατασκευή θα εκσκαφθούν χωριστά από τα υλικά που πρόκειται να απορριφθούν. Τα κατάλληλα υλικά εκσκαφής θα επιλέγονται κατά φορτία κατά τη διάρκεια της εκσκαφής και θα αποτίθενται στις καθορισένες οριστικές θέσεις ή θα αποτίθενται σε προσωρινούς χώρους αποθήκης, από όπου αργότερα θα εταφέρονται στις καθορισένες οριστικές θέσεις. Η εναπόθεση σε χώρους αποθήκης θα πρέπει να εγκριθεί από την Υπηρεσία και θα γίνει χωρίς πρόσθετο κόστος ανεξάρτητα από την απόσταση εταφοράς. Όλα τα άλλα προϊόντα εκσκαφής που δεν θα χρησιοποιηθούν σε όνιες κατασκευές θα απορριφθούν στις περιοχές που δείχνονται στα σχέδια ή σε άλλες περιοχές που θα υποδείξει ο Ανάδοχος και θα εγκρίνει η Υπηρεσία. Οι περιοχές απόρριψης θα καταλαβάνουν τέτοιες θέσεις, ώστε να ην δηιουργούνται δυσενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις να ην επλέκονται ε οποιοδήποτε τήα των Έργων και η απόθεση των υλικών αυτών, θα έχει ευσταθή και οοιόορφα πρανή, καλαίσθητη εφάνιση, και θα ισοπεδώνεται θα εξοαλύνεται, θα διαορφώνεται και θα αποστραγγίζεται ώστε να αποφεύγεται η διάβρωση των υλικών ή η συσσώρευση νερού. Η διάστρωση των ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφής στις διάφορες περιοχές απόρριψης, θα γίνεται σε στρώσεις που δεν θα υπερβαίνουν το ενάισυ (1,0) m πάχος, χωρίς καιά άλλη συπύκνωση, εκτός από εκείνη που επιτυγχάνεται από τα ηχανήατα εταφοράς και διάστρωσης. Τα κατάλληλα προϊόντα εκσκαφής που από τα πράγατα δεν θα είναι δυνατή η άεση χρησιοποίηση τους στις όνιες κατασκευές, επιχώατα κλπ. θα εταφέρονται και θα αποτίθενται στους εγκεκριένους χώρους αποθήκευσης. Τα αποθηκευένα αυτά υλικά κατόπιν θα ξαναφορτωθούν και θα εταφερθούν στις καθορισένες περιοχές για τελική χρήση. Κατά την αποθήκευση, επαναφόρτωση και εταφορά των υλικών θα λαβάνεται έρινα για την αποφυγή διαχωρισού του βράχου και την αποφυγή ανάιξης του υλικού αυτού ε άλλα υλικά. Η θέση των χώρων αποθήκευσης πορεί να επιλέγεται από τον Ανάδοχο, θα υπόκειται όως στην έγκριση της Υπηρεσίας. Τα αποθηκευένα υλικά θα ξαναφορτώνονται και θα τοποθετούνται στα αναχώατα και επιχώατα, το συντοότερο δυνατό. Μετά το τέλος των εργασιών αποθήκευσης και επαναφόρτωσης, οι χώροι αποθήκευσης θα καθαρίζονται και θα διαορφώνονται ε σταθερές κλίσεις, κατά τρόπο ικανοποιητικό, σύφωνα ε τις οδηγίες της Υπηρεσίας.

49 Η αποθήκευση των κατάλληλων προϊόντων εκσκαφής πρέπει να γίνεται έτσι ώστε να διαχωρίζονται ανάλογα ε τη χρήση τους και ειδικότερα σε : α. Υλικά κατάλληλα να χρησιοποιηθούν σε επιχώσεις και αναχώατα. Τα υλικά αυτά θα αξιολογούνται έτσι ώστε τα καλύτερης ποιότητας να χρησιοποιούνται στην κατασκευή των ανωτέρων στρώσεων. Ειδικότερα για τα βραχώδη προϊόντα θα γίνεται επιλογή τους ώστε τα πιο καθαρά να χρησιοποιηθούν στην άνω στρώση του επιχώατος, προς αποφυγήν κατασκευής στρώσεως υποβάσεως. β. Υλικά βράχου, κατάλληλα να χρησιοποιηθούν για επίχωση βράχου και λιθορριπές προστασίας πρανών σε διάφορες θέσεις, όπου απαιτείται. γ. Υλικά κατάλληλα να χρησιοποιηθούν για αδρανή σκυροδέατος, και δ. Άλλα υλικά, κατάλληλα να χρησιοποιηθούν σε ειδικά τήατα των Έργων ή σύφωνα ε τις οδηγίες της Υπηρεσίας Άρση καταπτώσεων Η άρση καταπτώσεων και κατολισθήσεων από τα πρανή ορυγάτων και επιχωάτων σε οποιασδήποτε φύσεως έδαφος, η εταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση είτε για αποθήκευση, προκειένου τα κατάλληλα προϊόντα κατάπτωσης να χρησιοποιηθούν για κατασκευή επιχωάτων ή άλλων κατασκευών, είτε για οριστική απόρριψη, θα πραγατοποιηθεί ε τον κατάλληλο ηχανικό εξοπλισό και κατά τα λοιπά όπως καθορίζεται στην παραγρ του παρόντος άρθρου. Τονίζεται, ότι ο Ανάδοχος οφείλει κατά την εκτέλεση των εκσκαφών να λαβάνει όλα τα ενδεικνυόενα έτρα παρεποδίσεως των κατολισθήσεων, κατακρηνίσεων κλπ., εφαρόζοντας τις κατάλληλες εθόδους εργασίες και ότι θα αποζηιώνεται για την άρση των καταπτώσεων όνον στην περίπτωση που αποδεδειγένα δεν έχει υπευθυνότητα γι αυτές (καταπτώσεις, κατακρηνίσεις) Καθαιρέσεις κτισ3άτων, σκυροδε3άτων κλπ Όπως και στην παραγ αναφέρεται πριν την έναρξη των εκσκαφών θα πραγατοποιείται η κατεδάφιση υπαρχόντων κτισάτων, φρακτών κλπ. η καθαίρεση οπλισένων και άοπλων σκυροδεάτων, λιθοδοών και γενικά πάσης φύσεως κατασκευών ε ή χωρίς την βοήθεια ηχανικών έσων και η εταφορά τους σε χώρους αποθήκευσης των υλικών που είναι δυνατή η επαναχρησιοποίηση τους ή σε χώρους ακράν του έργου, της έγκρισης της Υπηρεσίας. Χρήση εκρηκτικών υλών επιτρέπεται όνο ετά από την έγκριση της Υπηρεσίας. Οι καθαιρέσεις γενικά διακρίνονται σε : α. Καθαιρέσεις κτισάτων β. Καθαιρέσεις λιθοδοών γ. Καθαιρέσεις αόπλων και οπλισένων σκυροδεάτων Οι καθαιρέσεις περιλαβάνονται στις Γενικές εκσκαφές. Ειδικότερα των λιθοδοών στις «γαιώσεις ηιβραχώδεις» και των κτισάτων και αόπλων και οπλισένων σκυροδεάτων στις «βραχώδεις» εκτός εάν εκτελούνται ανεξάρτητα από τις Γενικές εκσκαφές ή υπάρχει πρόβλεψη πληρωής τους ή υπάρχει ειδική έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας. 1.6 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ Σ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ Γενικές εκσκαφές χαλαρών εδαφών Η εργασία περιλαβάνει : α. την εκσκαφή ε οποιοδήποτε έσο φυτικών γαιών, τύρφης, οργανικών εδαφών και ακατάλληλων υλικών που έχουν προέλθει από επιχωατώσεις ε ανοοιογενή υλικά, σε οποιοδήποτε βάθος και πλάτος που απαιτείται από την εγκεκριένη ελέτη για την έδραση επιχωάτων. β. Τις φορτοεκφορτώσεις και εταφορά ε οποιοδήποτε έσο σε οποιαδήποτε απόσταση για προσωρινή απόθεση (στοκάρισα) προκειένου να χρησιοποιηθούν ως φυτικές γαίες στο εργοτάξιο (για πλήρωση νησίδων, επένδυση πρανών κλπ) είτε για την οριστική απόθεση τους (προκειένου για τα περισσεύατα και τα ακατάλληλα εδάφη). γ. Την κανονική και έντεχνη διαόρφωση των απόθέσεων σε σειράδια και διαφύλαξή τους έχρι την χρονική στιγή που θα χρησιοποιηθούν στο έργο. δ. Την απόθεση και όρφωση των ακατάλληλων υλικών σε θέση έγκρισης της Υπηρεσίας. ε. Την κοπή και εκρίζωση θάνων και δένδρων οποιασδήποτε διαέτρου, συλλογή των κοένων ή εκριζωένων δένδρων, τον αποκλωνισό τους και το στοίβαγα των κορών και των χοντρών κλάδων σε θέσεις που θα υποδείξει η Υπηρεσία Γενικές εκσκαφές γαιών και η3ιβράχου Η εργασία περιλαβάνει:

50 α. την εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες και ηιβραχώδες σε οποιοδήποτε βάθος και σε πλάτος εγαλύτερο από και ε οποιαδήποτε κλίση πρανών, ε χρήση κατάλληλων εκσκαπτικών έσων ή ε τα χέρια, εν ξηρώ ή έσα στο νερό β. τη όρφωση των παρειών ή πρανών και του πυθένα της εκσκαφής γ. την κοπή και εκρίζωση θάνων και δένδρων κατά τα λοιπά όπως στην παραγρ ε αναφέρεται δ. την συπύκνωση της σκάφης των γαιοηιβραχωδών ορυγάτων κάτω από τη "στρώση έδρασης οδοστρώατος, έχρι του βάθους που λαβάνεται υπ' όψη στον καθορισό της φέρουσας ικανότητας έδρασης (Φ.Ι.Ε ) σε βαθό συπύκνωσης που να αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο προς το 90% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιηένη δοκιή PROCOTP (PROCTOR MODIFIED σύφωνα ε τη δοκιή AASHO Τ180) ε. τη διαλογή και επιλογή των προϊόντων εκσκαφής στ. την φορτοεκφόρτωση και εταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση για την κατασκευή επιχωάτων ή άλλων ωφέλιων κατασκευών (κατάλληλα προϊόντα) ή για απόρριψη σε θέσεις της έγκρισης της Υπηρεσίας (ακατάλληλα προϊόντα). ζ. την εναπόθεση και τις οποιεσδήποτε φορτοεκφορτώσεις και προσωρινές αποθέσεις στην περιοχή του έργου έχρι την οριστική εναπόθεση για την κατασκευή επιχωάτων ή άλλων ωφέλιων κατασκευών. η. τη διάστρωση και διαόρφωση των προσωρινών ή και οριστικών αποθέσεων θ. τη λήψη των κατάλληλων αποστραγγιστικών έτρων όπως περιγράφονται στην παραγρ του παρόντος ι. την αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και αντίστοιχων στρώσεων οδοστρωσίας την αποσύνθεση πλακοστρώσεων, την καθαίρεση συρατόπλεκτων κιβωτίων (SERAZANETI), ανδροτοίχων από λιθοδοή και κρασπεδορείθρων εκτός αν προβλέπεται από τη ελέτη του έργου ή από έγγραφή εντολή της Υπηρεσίας ξεχωριστή πληρωή των εργασιών αυτών. ια. :ιευκρινίζεται επίσης ότι στις Γενικές εκσκαφές γαιών και ηιβράχου περιλαβάνονται και οι παρακάτω, σε αντίστοιχο έδαφος εκσκαφές: Σε νέο έργο ή συπλήρωση υπάρχοντος ανεξάρτητα της θέσης που εκτελούνται (κοντά ή ακριά, χαηλά ή υψηλά σχετικά ε το υπάρχον έργο). Εξυγίανσης (αφαίρεση υπάρχοντος επιχώατος) Του τήατος των τραπεζοειδών τάφρων που αναφέρεται σε πλάτος εγαλύτερο των 3.00 :ιευθετήσεων χειάρρων κλπ. ε πλάτος εγαλύτερο των αναβαθών για την αγκύρωση των επιχωάτων Γενικές εκσκαφές βράχου Η εργασία περιλαβάνει: α. την εκσκαφή σε έδαφος βραχώδες, περιλαβανοένων των πετρωάτων ε δυσχέρειες εκσκαφής κατηγορίας γρανιτών ή και κροκαλοπαγών, σε οποιοδήποτε βάθος και σε πλάτος εγαλύτερο από και ε οποιαδήποτε κλίση πρανών ε οποιοδήποτε εκσκαπτικό έσο ή ε τα χέρια χωρίς την χρήση εκρηκτικών ή ε χρήση (κανονική ή περιορισένη) εκρηκτικών όνον ύστερα από έγκριση της Υπηρεσίας και ε ευθύνη του Αναδόχου, εν ξηρώ ή έσα στο νερό. β. την όρφωση των παρειών ή πρανών και του πυθένα της εκσκαφής και ιδιαίτερα το ξεσκάρωα και την αποάκρυνση αιχηρών εξαράτων ή επικρεάενων τηάτων βράχου γ. τη κοπή και εκρίζωση θάνων και δένδρων κατά τα λοιπά όπως στην παραγρ ε αναφέρεται δ. την διαλογή, επιλογή, φόρτωση, εταφορά, εναπόθεση κλπ. των προϊόντων εκσκαφής όπως περιγράφονται στις παραγρ στ) έως θ) του παρόντος ε. την λήψη των κατάλληλων αποστραγγιστικών έτρων όπως περιγράφονται στην παραγρ του παρόντος στ. την αποξήλωση και καθαίρεση αόπλων και οπλισένων σκυροδεάτων εκτός αν προβλέπεται από τη ελέτη του έργου ή από έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας ξεχωριστή πληρωή των εργασιών αυτών :ιευκρινίζεται επίσης ότι στις Γενικές εκσκαφές βράχου περιλαβάνονται και οι παρακάτω, σε αντίστοιχο έδαφος, εκσκαφές: Σε νέο έργο ή συπλήρωση υπάρχοντος ανεξάρτητα της θέσης που εκτελούνται (κοντά ή ακριά, χαηλά ή υψηλά σχετικά ε το υπάρχον έργο) Εξυγίανσης (αφαίρεσης υπάρχοντος επιχώατος) Του τήατος των τραπεζοειδών τάφρων που αναφέρεται σε πλάτος εγαλύτερο των :ιευθετήσεων χειάρρων κλπ ε πλάτος εγαλύτερο των 3.00.

51 Αναβαθών για την αγκύρωση των επιχωάτων Άρση καταπτώσεων Η εργασία περιλαβάνει: α. την άρση καταπτώσεων και κατολισθήσεων από τα πρανή ορυγάτων και επιχωάτων σε οποιασδήποτε φύσεως εδάφη. β. τον τυχόν αναγκαίο θρυατισό ογκολίθων γ. την διαλογή, επιλογή φόρτωση εταφορά εναπόθεση κλπ. των προϊόντων των καταπτώσεων και κατολισθήσεων όπως περιγράφονται στις παραγρ στ) έως και θ) του παρόντος Καθαίρεση κτισ3άτων Η εργασία περιλαβάνει: α. την κατεδάφιση κτισάτων (αποσύνθεση πλακών από οπλισένο σκυρόδεα, υποστυλωάτων, λιθοδοών και οπτοπλινθοδοών, θεελίων από λιθοδοές, βάσεων πεδίλων από σκυρόδεα, εξωτερικών κλιάκων, υποστέγων, εταλλικών περιφράξεων και οτιδήποτε άλλων συπληρωατικών κατασκευών. β. την αποκοιδή όλων των υλικών των προερχοένων από την κατεδάφιση και την εταφορά και εναπόθεσή τους σε χώρους αποθήκευσης, των υλικών που είναι δυνατή η επαναχρησιοποίησή τους, ή σε χώρους της εγκρίσεως της Υπηρεσίας σε οποιαδήποτε απόσταση και ε τη σύφωνη γνώη των αροδίων αρχών. γ. την επανεπίχωση και συπύκνωση των τάφρων που θα δηιουργηθούν από τις κατεδαφίσεις θεελίων, υπογείων κλπ Καθαίρεση άοπλων σκυροδε3άτων και λιθοδο3ών. Η εργασία περιλαβάνει: α. την καθαίρεση πάσης φύσεως άοπλων σκυροδεάτων β. την αποκοιδή όλων των υλικών των προερχοένων από την καθαίρεση και την εταφορά και εναπόθεσή τους σε χώρους της εγκρίσεως της Υπηρεσίας σε οποιαδήποτε απόσταση από το έργο και ε τη σύφωνη γνώη των αροδίων Αρχών. γ. τον καθαρισό του χώρου από τα κάθε είδους υλικά δ. την λήψη όλων των αναγκαίων έτρων για να αποφευχθεί η απόφραξη τυχόν υπάρχοντος και διατηρητέου αγωγού Καθαίρεση οπλισ3ένων σκυροδε3άτων Η εργασία περιλαβάνει: α. την καθαίρεση οπλισένων σκυροδεάτων (φορείς, δοκοί, πλάκες βάθρων, πτερυγότοιχοι, οπλισένα τεχνικά έργα, τοίχοι κλπ.) β. την αποκοιδή όλων των υλικών των προερχοένων από την καθαίρεση και τη εταφορά και εναπόθεσή τους σε χώρους αποθήκευσης των υλικών που είναι δυνατή η επαναχρησιοποίησή τους ή σε χώρους της εγκρίσεως της Υπηρεσίας σε οποιαδήποτε απόσταση και ε τη σύφωνη γνώη των αροδίων Αρχών γ. τον καθαρισό του χώρου από τα προϊόντα καθαίρεσης δ. την λήψη όλων των αναγκαίων έτρων για να αποφευχθεί η απόφραξη υπάρχοντος και διατηρητέου αγωγού του συστήατος αποχέτευσης / αποστράγγισης του έργου 1.7 ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΜΗ Γενικές εκσκαφές Γενικά: Η επιέτρηση θα γίνει σε 3 εκσκαφής ε λήψη αρχικών και τελικών διατοών ε έρινα και δαπάνη του Ανάδοχου, σύφωνα ε τις οδηγίες της Υπηρεσίας και παρουσία εκπροσώπου αυτής ή αροδίας Επιτροπής. Σε όλες τις περιπτώσεις η επιέτρηση για πληρωή θα γίνεται έχρι τις θεωρητικές γραές που δείχνονται στα Σχέδια ή που καθορίσθηκαν από την Υπηρεσία, ανεξάρτητα εάν τα πραγατικά όρια εκσκαφής βρίσκονται έξω από τις γραές αυτές. Οι ποσότητες των εκσκαφών θα υπολογίζονται ε βάση τη έθοδο "ηιάθροισα διατοών επί την αντίστοιχη απόσταση εταξύ τους" ε αναλυτικό υπολογισό ή ε οποιαδήποτε άλλη έθοδο που θα καθορισθεί από την Υπηρεσία. Επισηαίνεται ότι στην περίπτωση όπου έρος των γενικών εκσκαφών γίνεται σύφωνα ε τη ελέτη ή το πρόγραα κατασκευής ή τις έγγραφες εντολής της Υπηρεσίας (λόγω δυσχερειών κυκλοφορίας ή άλλων αιτιών) σε διαστάσεις ε πλάτος ικρότερο των τότε για το έρος αυτών των γενικών εκσκαφών θα ισχύει η πληρωή ε το αντίστοιχο άρθρο τιολογίου των εκσκαφών θεελίων τεχνικών έργων και τάφρων. Επίσης στην περίπτωση που εκτελούνται εκσκαφές για την κατασκευή τεχνικών έργων σε συνέχεια των γενικών εκσκαφών

52 τότε ο διαχωρισός σε γενικές εκσκαφές και εκσκαφές θεελίων και τάφρων θα γίνεται όπως περιγράφεται ε λεπτοέρεια στο άρθρο Γ1της Τ.Σ.Υ Eκσκαφές χαλαρών εδαφών Στην τιή ονάδος περιλαβάνονται όλες οι δαπάνες των σχετικών εργασιών που προδιαγράφονται στο παρόν άρθρο και ειδικότερα στις παραγρ α) έως και ε) Γενικές εκσκαφές γαιών και ηιβράχου Στην τιή ονάδος περιλαβάνονται όλες οι δαπάνες των σχετικών εργασιών που προδιαγράφονται στο παρόν άρθρο και ειδικότερα στις παραγράφους α) έως και ια). :ιευκρινίζεται ότι σε περίπτωση υπερεκσκαφής που εκτείνεται πέρα από τις καθορισένες κλίσεις και γραές εκσκαφής και που οφείλεται κατά τη γνώη της Υπηρεσίας σε χαλαρότητα του υλικού και όχι σε ειωένη φροντίδα και έλλειψη επειρίας και επιδεξιότητας το Αναδόχου, ο επιπλέον όγκος πέρα από τις καθορισένες κλίσεις και γραές εκσκαφής θα πληρώνεται. Αποτελεί ευθύνη του Ανάδοχου να ζητήσει γραπτά και συγκεκριένα την έγκριση της Υπηρεσίας κατά το χρόνο εκτέλεσης της εκσκαφής αυτής, διαφορετικά δεν θα δικαιούται καιά επιπλέον πληρωή Γενικές εκσκαφές βράχου Στην τιή ονάδος περιλαβάνονται όλες οι δαπάνες των σχετικών εργασιών που προδιαγράφονται στο παρόν άρθρο και ειδικότερα στις παραγρ α) έως και ζ). :ιευκρινίζονται ότι όταν η εκσκαφή βράχου πρέπει να γίνει έχρι καθορισένες γραές και κλίσεις, η πληρωή θα γίνεται έχρι τις γραές αυτές. :εν θα γίνεται είωση για ικρή υποεκσκαφή, που πορεί να γίνει αποδεκτή από την Υπηρεσία. :εν θα γίνεται πληρωή για τα πρώτα τριάντα (30) cm υπερεκσκαφής. Σε περιπτώσεις υπερεκσκαφής που υπερβαίνει τα τριάντα (30) cm πέρα από τις καθορισένες γραές εκσκαφής και η οποία κατά τη γνώη της Υπηρεσίας, δεν οφείλεται σε ειωένη φροντίδα και έλλειψη επειρίας και επιδεξιότητας του Αναδόχου, η υπερεκσκαφή πέρα από τα πρώτα τριάντα (30) cm θα επιετράται για πληρωή σαν εκσκαφή βράχου. Αποτελεί ευθύνη του Αναδόχου να ζητήσει γραπτά και συγκεκριένα την έγκριση της Υπηρεσίας κατά το χρόνο εκτέλεσης της εκσκαφής αυτής, διαφορετικά δεν θα δικαιούται καιά επιπλέον πληρωή Άρση καταπτώσεων Η επιέτρηση θα γίνει σε 3 άρσης καταπτώσεων ε λήψη αρχικών και τελικών διατοών ε έρινα και δαπάνη του Ανάδοχου, σύφωνα ε τις οδηγίες της Υπηρεσίας και παρουσία εκπροσώπου αυτής ή αρόδιας Επιτροπής. Στην τιή ονάδος περιλαβάνονται όλες οι δαπάνες των σχετικών εργασιών που προδιαγράφονται στο παρόν άρθρο και ειδικότερα στις παραγράφους 1.6..α) έως και γ). Τονίζεται ιδιαίτερα ότι ο Ανάδοχος δικαιούται πληρωής όνο για άρση καταπτώσεων για τις οποίες αποδεδειγένα δεν ευθύνεται. Προς τούτο απαιτείται, για κάθε περίπτωση πληρωής άρσης καταπτώσεων, σχετική έγγραφή βεβαίωση της Υπηρεσίας Καθαιρέσεις Γενικά α. Η επιέτρηση γίνεται σε Μ 3 ετρούενα πριν από την καθαίρεση β. Οι εργασίες καθαιρέσεων πληρώνονται ξεχωριστά από τις Γενικές εκσκαφές όνο όταν εκτελούνται ανεξάρτητα από αυτές ή όταν τούτο προβλέπεται στη ελέτη ή κατόπιν έγγραφης ειδικής εντολής της Υπηρεσίας, διαφορετικά η δαπάνη τους συπεριλαβάνεται στις Γενικές εκσκαφές και ειδικότερα των λιθοδοών στις "γαιώδεις ηιβραχώδεις" και των κτισάτων και αόπλων και οπλισένων σκυροδεάτων στις "βραχώδεις" Καθαιρέσεις κτισάτων Στην τιή ονάδος περιλαβάνονται όλες οι δαπάνες των σχετικών εργασιών που προδιαγράφονται στο παρόν άρθρο και ειδικότερα στις παραγρ. 1.6.α) έως και γ) Καθαιρέσεις άοπλων σκυροδεάτων και λιθοδοών Στην τιή ονάδος περιλαβάνονται όλες οι δαπάνες των σχετικών εργασιών που προδιαγράφονται στο παρόν άρθρο και ειδικότερα στις παραγρ α) έως και δ) Καθαιρέσεις οπλισένων σκυροδεάτων Στην τιή ονάδος περιλαβάνονται όλες οι δαπάνες των σχετικών εργασιών που προδιαγράφονται στο παρόν άρθρο και ειδικότερα στις παραγρ α) έως και δ).

53 Γ ( 3 ΣΚΥΡΟΕΜΑΤΑ 3.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Η κατασκευή υπαίθριων ή υπόγειων τηάτων του έργου από άοπλο, οπλισένο ή προεντεταένο σκυρόδεα διαφόρων κατηγοριών. 3.2 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΠΡΟΙΑΓΡΑΦΕΣ Για το παραπάνω αντικείενο έχουν εφαρογή τα προβλεπόενα στον Κανονισό Τεχνολογίας Σκυροδέατος 1997 ε τις όποιες βελτιώσεις, τροποποιήσεις ή και συπληρώσεις αναφέρονται παρακάτω Όταν συπληρωθεί η επεξεργασία και εκδοθούν επισήως οι προδιαγραφές (Σ)ΣΚ στις οποίες παραπέπει ο Κ.Τ.Σ. 97 (ΦΕΚ 31/Β1797), τότε αυτοδίκαια θα θεωρηθεί ότι ισχύουν αυτές στη θέση των αντίστοιχων προδιαγραφών ASTM που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί, στον οποίο δίνεται η αντιστοιχία των εθόδων ελέγχου και ειδικών προδιαγραφών που θα έχει ισχύ από το εταβατικό στάδιο εταπήδησης από τις προδιαγραφές ASTM, DIN και ΕΛΟΤ στις ενοποιηένες προδιαγραφές κ.λ.π. (Σ)ΣΚ. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΜΕΘΟΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΙΚΝ ΠΡΟΙΑΓΡΑΦΝ /ΠΡΟΤΥΠΑ Σ(ΣΚ) Αριθ3ός Προτύπου Σ Αντίστοιχο άλλο Πρότυπο Θέ3α Σ 3018 ASTM C 127 Προσδιορισός ειδικού βάρους και απορροφητικότητας χονδρόκκοκων αδρανών Σ 3028 ASTM C 128 Προσδιορισός φαινοένου ειδικού βάρους λεπτόκοκκων αδρανών Σ 3038 ΕΛΟΤ 671 Παρασκευή και συντήρηση δοκιίων σκυροδέατος Σ 308 ΕΛΟΤ 722 Έλεγχος αντοχής σε θλίψη προτύπων δοκιίων σκυροδέατος Σ 308 ASTM C 117 Προσδιορισός υλικού λεπτότερου από 7 χλστ. Σε αδρανή υλικά (προσδιορισός ε υγρό κοσκίνισα) Σ 3068 ASTM C 12 Προσδιορισός σβώλων αργίλου και εύθρυπτων κόκκων στα αδρανή Σ 3078 ASTM C 233 και C 260 Ειδική προδιαγραφή για αερακτικά πρόσθετα για το σκυρόδεα Σ 3088 ASTM C 9 Ειδική προδιαγραφή για χηικά πρόσθετα σκυροδέατος Σ 3098 ΕΛΟΤ 21 :οκιή κάθισης Σ 3108 ΕΛΟΤ 20 :οκιή VEBE Σ 3118 ASTM C 231 Έλεγχος ποσοστού αέρα νωπού σκυροδέατος ε τη έθοδο της πίεσης Σ 3128 ASTM C 280 Προσδιορισός πιθανής δραστηριότητας των αδρανών ε τα αλκάλια του τσιέντου (έθοδος ράβδου κονιάατος) Σ 3138 ASTM C 03 Προσδιορισός του χρόνου πήξης των ιγάτων σκυροδέατος ε αντίσταση σε διείσδυση Σ 318 ASTM C 16 και C 309 Ειδική προδιαγραφή για υγρά συνθετικά υλικά που δηιουργούν εβράνη συντήρησης σκυροδέατος Σ 318 ASTM C 0 Οργανικές προσίξεις σε λεπτόκκοκα αδρανή για σκυρόδεα Σ 3168 ASTM C 62 Προσδιορισός ειδικού βάρους, υγρασίας απορρόφησης και

54 Αριθ3ός Προτύπου Σ Αντίστοιχο άλλο Πρότυπο Θέ3α κενών στο σκληρυένο σκυρόδεα Σ 3178 ASTM C 627 Προσδιορισός δραστικότητας των αδρανών ε τα αλκάλια του τσιέντου (χηική έθοδος) Σ 3188 DIN 108 :οκιή εξάπλωσης Σ 3208 ASTM C1367 Κοκκοετρική ανάλυση των αδρανών Σ 3218 ASTM C 88 Ανθεκτικότητα σε αποσάθρωση (υγεία) αδρανών υλικών ε τη χρησιοποίηση θειικού νάτρίου ή θειικού αγνησίου Σ 3228 ASTM C 29 Προσδιορισός φαινόενου βάρους και κενών στα αδρανή υλικά Σ 3238 ASTM C 232 :οκιή εξίδρωσης σκυροδέατος Σ 3268 ASTM C 123 Προσδιορισός της Περιεκτικότητας των αδρανών σε κόκκους ικρού ειδικού βάρους Σ 3288 ΕΛΟΤ 3 Ποιοτικός έλεγχος νερού που χρησιοποιείται στο σκυρόδεα Σ 3318 ASTM C 309 και C 16 Έλεγχος υλικών συντήρησης σκυροδέατος Σ 3328 ASTM C 29 Πετρογραφική εξέταση αδρανών Σ 3338 ASTM C 96 Στατικό έτρο ελαστικότητας σκυροδέατος Σ 338 ASTM C 21 :υναικό έτρο ελαστικότητας σκυροδέατος Σ 338 ASTM C 12 Ερπυσός σκυροδέατος Σ 3368 ASTM C 17 Συστολή ξήρανσης Σ 3378 DIN 108 :ιαπερατότητα σκυροδέατος Σ 3388 ASTM C 7 Μικροσκοπικός προσδιορισός κενών αέρα Σ 318 ASTM C 96 Έλεγχος αντοχής σε διάρρηξη δοκιίων σκυροδέατος Σ 328 ASTM C 97 Μέτρηση ταχύτητας διάδοσης υπέρηχων στο σκυρόδεα Σ 338 ASTM C 80 Κρουσιέτρηση στο σκυρόδεα Σ 38 ASTM C 131 Αντοχή σε τριβή και κρούση (Los Angeles) Σ 368 ASTM D 219 Ισοδύναο άου Σ 308 DIN 030 Ολική περιεκτικότητα σε θειικά, άλατα διαλυτά σε HCI Σ 3638 ASTM C 87 Επίδραση οργανικών προσίξεων στην αντοχή αοκονιαάτων ε λεπτά αδρανή Αριθ3ός Προτύπου Σ ΕΛΟΤ 3* ΕΛΟΤ 3* ΕΛΟΤ 36* ΕΛΟΤ 08* ΕΛΟΤ 1* ΕΛΟΤ 16 ΕΛΟΤ 17* ΕΛΟΤ 739 Θέ3α Συσχέτιση της αντοχής αποκοπτόενου πυρήνα σκυροδέατος από θραυστά ασβεστολιθικά αδρανή ε τη συβατική αντοχή Το ύδωρ ανάιξης και συντήρησης σκυροδέατος Το έτοιο σκυρόδεα Θραυστά αδρανή για συνηθισένα σκυροδέατα Σκυροδέτηση όταν η Θεροκρασία του περιβάλλοντος είναι χαηλή :ειγατοληψία νωπού σκυροδέατος Σκυροδέτηση όταν η θεροκρασία του περιβάλλοντος είναι ψηλή Έλεγχος αντοχής σε κάψη

55 Σχέδια Προτύπων του Ελληνικού Οργανισού Προτυποποίησης που περιέχονται στο παράρτηα του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΚΥΡΟ:ΕΜΑΤΟΣ Οι κατηγορίες σκυροδέατος θα ακολουθούν την ονοατολογία και χαρακτηριστική αντοχή fck όπως παρουσιάζονται στον πίνακα 2.2 του Κ.Τ.Σ ΟΡΙΣΜΟΙ Ισχύουν όπως αναπτύσσονται λεπτοερώς στο άρθρο 3 του Κ.Τ.Σ ΕΙΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΝ ΕΡΓΑΣΙΝ 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3..1 Γενικά Στο παρόν άρθρο περιλαβάνονται οι κανόνες και διατάξεις για την παρασκευή και διαόρφωση σκυροδέατος της επιθυητής κατηγορίας και των υλικών και έσων που απαιτούνται για αυτό Αντίθετα δεν περιλαβάνονται: α. Σκυροδέατα που παρασκευάζονται ε ελαφρύτερα ή βαρύτερα αδρανή, ε προσίξεις ελαφρύτερων ή βαρύτερων αδρανών και ε αδρανή που προέρχονται από τη θραύση παλαιού σκυροδέατος. β. Οι διατάξεις οι σχετικές ε την προήθεια και τοποθέτηση των κοινών χαλύβων του οπλισένου σκυροδέατος και των τενόντων προέντασης του προεντεταένου σκυροδέατος, περιλαβάνονται όως κατασκευαστικές διατάξεις σχετικές ε την απόσταση των ράβδων οπλισού και τις επικαλύψεις τους. γ. :ιατάξεις σχετικές ε τις εθόδους υπολογισού, τις επιτρεπόενες τάσεις κλπ για τις οποίες εφαρόζονται οι κανονισοί και προδιαγραφές, στους οποίους παραπέπουν οι σχετικές διατάξεις του ΚΜΕ Τροποποιήσεις του Κ.Τ.Σ. 97 Ισχύουν τα ακόλουθα εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στα συβατικά τεύχη Όπου στον Κ.Τ.Σ. 97 αναφέρεται ο όρος «αγοραστής», γενικώς υπονοείται στα πλαίσια της παρούσας ΤΣΥ (και των λοιπών Τευχών :ηοπράτησης) ο Κύριος του Έργου (ΚτΕ) δια των αροδίων οργάνων του, εκτός των παρ και και του Κ.Τ.Σ Όπου στον Κ.Τ.Σ. 97 αναφέρεται ο όρος «προηθευτής», υπονοείται στα πλαίσια της παρούσας ΤΣΥ (και των λοιπών Τευχών :ηοπράτησης) ο Ανάδοχος, εκτός αν ρητώς ο Κ.Τ.Σ. 97 αναφέρεται σε τρίτον (λχ εργοστάσιο παραγωγής σκυροδέατος, λατοείο κλπ). Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος αναλαβάνει έναντι του ΚτΕ ακέραιες τις υποχρεώσεις και ευθύνες, χωρίς απαιτήσεις αποζηίωσης, που απορρέουν από την υλοποίηση του έργου σύφωνα ε τους συβατικούς όρους, συπεριλαβανοένων και τυχόν υποχρεώσεων ή ευθυνών τρίτων απέναντι στον ίδιο ή απέναντι στον ΚτΕ, εκτός αν στον Κ.Τ.Σ. 97 ή στην κείενη νοοθεσία ρητώς προβλέπεται διαφορετικά, ε συγκεκριένες ρυθίσεις. Οοίως υπονοείται γενικά ο Ανάδοχος, όπου στον ΚΤΣ 97 αναφέρεται ο όρος "ενδιαφερόενος" ή "εκείνος που ζητά" (λόγω χάρη τη ελέτη σύνθεσης σκυροδέατος), εκτός αν ρητώς ορίζεται διαφορετικά Η παράγραφος.3..8 του Κ.Τ.Σ. 97 τροποποιείται ως εξής: «Για την περίπτωση που ο Ανάδοχος του έργου προηθεύεται τα αδρανή έτοια από επιχείρηση λατοείου, τότε εταξύ του Αναδόχου και του λατοείου παραγωγής θα συφωνείται η διαβάθιση των αδρανών που θα παραδοθούν ε ανοχές που δεν θα υπερβαίνουν τις 8 εκατοστιαίες ονάδες για τα κόσκινα τα εγαλύτερα των ή Νο και τις 6 εκατοστιαίες ονάδες για τα κόσκινα της άου. Η ανοχή στο κόσκινο 2 δεν θα υπερβαίνει τις εκατοστιαίες ονάδες, ε την προϋπόθεση ότι ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του άρθρου του Κ.Τ.Σ. 97. Η συφωνία εταξύ του Αναδόχου και του λατοείου παραγωγής θα τίθεται υπόψη της Υπηρεσίας χωρίς αυτό να απαλλάσσει τον Ανάδοχο από τις οποιεσδήποτε ευθύνες του γιατί αυτός είναι ο όνος υπεύθυνος απέναντι στην Υπηρεσία» Η παρ του Κ.Τ.Σ. 97 τροποποιείται ως εξής: «Ανεξάρτητα από το ποιος παράγει τα αδρανή (ο Ανάδοχος ή άλλο λατοείο) ο Ανάδοχος είναι υποχρεωένος να εξασφαλίσει στην Υπηρεσία ότι αυτή θα έχει την δυνατότητα να παρακολουθεί στο λατοείο τα αποτελέσατα ελέγχων των αδρανών που παράγει. Σε αντίθετη περίπτωση, η Υπηρεσία έχει το δικαίωα να απαγορεύει στον Ανάδοχο να προηθεύεται αδρανή από το συγκεκριένο λατοείο»

56 3..2. Η παρ του Κ.Τ.Σ. 97 τροποποιείται ως εξής: «Ο Ανάδοχος υποχρεούται ετά την κατακύρωση του δηοπρατούενου έργου σ αυτόν, να συντάξει τις απαιτούενες (σύφωνα ε την παρούσα προδιαγραφή και τους όρους δηοπράτησης) ελέτες σύνθεσης σκυροδεάτων βάσει των τύπων αδρανών, τσιέντου, νερού κλπ, που θα χρησιοποιήσει σύφωνα ε τις συνθήκες του έργου και τους όρους δηοπράτησης και να τις υποβάλλει στην Υπηρεσία. Οι αναλογίες σύνθεσης που καθορίστηκαν όπως παραπάνω, ετά την έγκρισή τους από την Υπηρεσία, αποτελούν τις αναλογίες σύνθεσης που θα εφαροστούν στο υπόψη έργο» Το πρώτο εδάφιο της παρ του Κ.Τ.Σ. 97 τροποποιείται ως εξής: «Η ελέτη σύνθεσης σκυροδέατος θα γίνεται ε έρινα και ευθύνη του Αναδόχου, ε τα αδρανή, το τσιέντο, τα πρόσθετα και πιθανώς το νερό, που θα χρησιοποιηθούν στο έργο, η δε σχετική δαπάνη βαρύνει τον ίδιο» Η παρ του Κ.Τ.Σ. 97 τροποποιείται ως εξής: «Εάν οι ιδιότητες του σκυροδέατος που αναφέρονται στην παρ δεν είναι δυνατόν να πραγατοποιηθούν ε τα υλικά που προσκοίσθηκαν στο Εργαστήριο, ο Ανάδοχος είναι απόλυτα υπεύθυνος να επιφέρει όλες τις αναγκαίες αλλαγές ή την πλήρη αντικατάσταση των υλικών, ώστε να επιτύχει, σε συνεργασία ε το εργαστήριο, τις απαιτούενες ιδιότητες, η δε σχετική δαπάνη βαρύνει τον ίδιο» Η παρ του Κ.Τ.Σ. 97 τροποποιείται ως εξής: «Εκτός από τις αναλογίες των υλικών της παραγράφου στη Μελέτη σύνθεσης θα δίνεται και η καπύλη του λόγου νερό/τσιέντο (Ν/Τ) και αντοχής για ένα διάστηα τουλάχιστον ±3 ΜΡα (30χγρ/εκ2) εκατέρωθεν της απαιτούενης αντοχής fm» Η τελευταία πρόταση της παρ. 8.6 του Κ.Τ.Σ. 97 «Αν πρόκειται... κάθιση» καταργείται Η παρ του Κ.Τ.Σ. 97 τροποποιείται ως εξής: «Ο Ανάδοχος θα εξασφαλίσει στην Υπηρεσία το δικαίωα να ελέγχει το εργοστάσιο από το οποίο προηθεύεται σκυρόδεα ως προς την τήρηση αυτής της προδιαγραφής. Άλλως η Υπηρεσία έχει το δικαίωα να απαγορεύσει στον Ανάδοχο την αγορά και χρήση στο έργο σκυροδέατος από το συγκεκριένο εργοστάσιο σκυροδέατος» Τόσον η παρ , όσον και οι δύο τελευταίες προτάσεις της παρ του Κ.Τ.Σ. 97 τροποποιούνται ως εξής: «Η Υπηρεσία ή ο Ανάδοχος έχουν το δικαίωα να αυξήσουν τον αριθό δοκιίων ιας δειγατοληψίας από έξι (6) σε δώδεκα (12) δοκίια. Σε κάθε περίπτωση η δαπάνη των επί πλέον 6 δοκιίων βαρύνει τον Ανάδοχο του έργου» 3..3 Προσθήκες στον Κ.Τ.Σ. 97 Συπληρωατικά προς τις διατάξεις του Κ.Τ.Σ. 97 ισχύουν και τα ακόλουθα: Στο τέλος της παρ του Κ.Τ.Σ. 97 προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι (ορισοί): «3.21 «Σκυρόδεα επί τόπου» λέγεται το σκυρόδεα που διαστρώνεται σε νωπή κατάσταση στην τελική του θέση «Πρόχυτο σκυρόδεα», αναφέρεται σε εταφερόενα στοιχεία από σκυρόδεα, τα οποία κατασκευάζονται σε εργοστάσιο προκατασκευής ή στο εργοτάξιο και τοποθετούνται στις τελικές τους θέσεις αφού το σκυρόδεα σκληρυνθεί 3.23 «Νωπό σκυρόδεα», λέγεται το σκυρόδεα που δεν έχει ακόη σκληρυνθεί και είναι ακόα κατεργάσιο 3.2 «Σκληρυένο σκυρόδεα» λέγεται το σκυρόδεα που έχει σκληρυνθεί σε τέτοιο βαθό ώστε δεν είναι πια κατεργάσιο.» Στο τέλος της παρ του Κ.Τ.Σ. 97 προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια: «Η αποδοχή ή η της αναφερόενης στο προηγούενο εδάφιο παράλειψης των ελέγχων του λατοείου εναπόκειται στην Υπηρεσία» Προστίθεται νέα παράγραφος ως εξής: « Εκτός από τις δύο σειρές προτύπων κόσκινων που έχουν υιοθετηθεί στην παρούσα προδιαγραφή, σύφωνα ε το πρότυπο ΕΛΟΤ08 (όπως αναφέρεται στην παραπάνω παράγραφο.3.2.1) γίνονται δεκτές και άλλες σειρές πρότυπων κόσκινων που χρησιοποιούνται επισήως από τις χώρες έλη της ΕΟΚ (πχ σειρά κόσκίνων ISO κλπ). Ο αριθός των νέων χρησιοποιουένων κόσκινων θα πρέπει να είναι τέτοιος ώστε να περιγράφονται ε ανάλογη ακρίβεια (προς τις τρεις σειρές των αποδεκτών από αυτήν την προδιαγραφή κόσκινων) οι καπύλες κοκκοετρικής ανάλυσης των :ΙΑΓΡΑΜΜΑΤ/Ν Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και IV. Στην περίπτωση αυτή οι σχετικοί πίνακες α και β, α και β, α και β και α και β θα πρέπει να αναπροσαροστούν σύφωνα ε τα χαρακτηριστικά των βροχίδων των νέων κόσκινων σε συνδυασό ε τις καπύλες των :ΙΑΓΡΑΜΜΑΤ/Ν Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και IV. Για τα κόσκινα αυτά θα πρέπει να χρησιοποιείται

57 κατάλληλος συβολισός, ώστε να αποφεύγεται σύγχυση σχετικά ε τους συβολισούς που αναφέρονται στην παραπάνω παράγραφο.3.2.1» Στο τέλος της παρ..3.. του Κ.Τ.Σ. 97 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: «Σε κάθε περίπτωση όως θα γίνεται το ακόλουθο ελάχιστο πλήθος ελέγχων καταλληλότητας των χρησιοποιουένων αδρανών: Έλεγχος πλαστικότητας και ισοδυνάου άου: Μία (1) δοκιή ανά 3003 έτοιης κατασκευής σκυροδέατος Έλεγχος υγείας των πετρωάτων : τρεις (3) δοκιές ανά πηγή αδρανών» Μετά την παρ... του Κ.Τ.Σ. 97 προστίθενται οι ακόλουθες δύο παράγραφοι: «.. Για τον υπολογισό του νερού ανάιξης (και του τυχόν πάγου) θα λαβάνεται υπόψη η επιφανειακή υγρασία των αδρανών και το νερό που περιέχουν τα πρόσθετα, που θα αφαιρείται από την καθοριζόενη ποσότητα του νερού ανάιξης που έχει προσδιορισθεί από τη ελέτη σύνθεσης..6 Η ποσότητα νερού ανάιξης που θα προστίθεται στο ίγα θα πρέπει να ετράται ε ειδική αυτόατη συσκευή έτρησης προσαροσένη στον αναικτήρα του σκυροδέατος» Μετά την παράγραφο..9 του Κ.Τ.Σ. 97 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: «..10 Τα πρόσθετα και οι χηικές ενώσεις για τη συντήρηση του σκυροδέατος πρέπει να διατηρούνται στις αρχικές τους συσκευασίες και να προστατεύονται από τις καιρικές συνθήκες, τις ακραίες θεροκρασίες και την αλλοίωση (Tampering). Για την αποθήκευση πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή» Μετά την.2.3. του Κ.Τ.Σ. 97 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: «.3.2. Υπεύθυνος για τα στοιχεία της τυπικής απόκλισης ε τα οποία έγινε η ελέτη σύνθεσης είναι ο Ανάδοχος του έργου, εκτός αν έχει τεθεί από την Υπηρεσία ελάχιστο όριο τυπικής απόκλισης που θα πρέπει να τηρηθεί κατά την ελέτη σύνθεσης από τον Ανάδοχο του έργου» Μετά την παρ. 6.9 του Κ.Τ.Σ. 97 προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι: «6.10 Η ανάιξη του εργοταξιακού σκυροδέατος θα γίνεται στο σταθερό συγκρότηα παραγωγής απαγορευένης της ανάιξης ε τα χέρια. Για την ανάιξη του εργοταξιακού έτοιου σκυροδέατος ισχύει η παράγραφος Στην θέση ανάιξης θα πρέπει να υπάρχει αναρτηένη πινακίδα ε ευανάγνωστες οδηγίες ανάιξης για κάθε κατηγορία σκυροδέατος που θα περιλαβάνουν : α. Κατηγορία της αντοχής του σκυροδέατος β. Στοιχεία τσιέντου (τύπου και κατηγορία αντοχής, ποσότητα τσιέντου και περιεκτικότητα σε χιλιόγραα ανά κυβικό έτρο παραγώενου σκυροδέατος) γ. Στοιχεία αδρανών (είδος κατά κλάσα και ποσότητα) δ. Η κάθιση του νωπού σκυροδέατος (ή άλλο χαρακτηριστικό του, έτρησης του εργάσιου, σύφωνα ε τη ελέτη σύνθεσης). ε. Τα πρόσθετα του σκυροδέατος (είδος και ποσότητα) στ. Ο λόγος νερού προς τσιέντο (συντελεστής Ν/Τ) ζ. Το βάρος ή όγκος του νερού ανά 3 παραγόενου σκυροδέατος Τα ηχανήατα ανάιξης του σκυροδέατος (αναικτήρες) θα είναι κατασκευασένα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζουν τέλεια ανάιξη και οοιόορφη κατανοή των συστατικών των υλικών έσα στη άζα το νωπού σκυροδέατος. Οι αναικτήρες θα είναι εφοδιασένοι ε δοχείο αποθήκευσης νερού, επαρκούς ποσότητας, όπως επίσης και ε αυτόατη συσκευή έτρησης του νερού κάθε ίγατος. Καλό είναι να υπάρχουν ηχανικά έσα έτρησης των στροφών του τύπανου του αναικτήρα, ώστε να εξασφαλίζεται ο ίδιος αριθός στροφών για κάθε ίγα και να ην αδειάζει ο αναικτήρας πριν να συπληρωθεί ο παραπάνω αριθός στροφών. Πάντως, η ταχύτητα περιστροφής του τύπανου κατά την διάρκεια της ανάιξης πρέπει να είναι αυτή που προδιαγράφεται από το εργοστάσιο κατασκευής του αναικτήρα. Ο χειρισός των αναικτήρων θα πρέπει να είναι ΠΛΗΡ/Σ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ, να γίνεται από πρόσωπα πεπειραένα και εξασκηένα στην παραγωγή σκυροδέατος ε σταθερή εργασιότητα :ιακρίνονται τρεις κύριοι τύποι αναικτήρων βάσει του προσανατολισού που έχει ο άξονας περιστροφής: α. Κατακόρυφου άξονα β. Οριζοντίου άξονα (σταθεροί ή ανατρεπόενοι) γ. Κεκλιένου άξονα (ανατρεπόενοι) Εξάλλου από πλευράς της κινούσας δύναης ανάιξης, οι αναικτήρες διακρίνονται σε: α. Αναικτήρες βιαίας ανάιξης

58 β. Αναικτήρες ε ελεύθερη πτώση των υλικών ε βαρύτητα Γενικά κατά σειρά καταλληλότητας προτιώνται αναικτήρες των αρχικών κατηγοριών των παραπάνω διακρίσεων, ανάλογα ε την σπουδαιότητα του έργου. Έτσι σε εργοτάξιο προκατασκευασένων στοιχείων επιβάλλεται η χρησιοποίηση αναικτήρων βιαίας ανάιξης, ενώ σε σοβαρά έργα απαιτείται η χρήση αναικτήρα οριζόντιου άξονα. Σε ειδικές περιπτώσεις ικρών έργων δευτερεύουσας σηασίας και ύστερα από έγκριση της Υπηρεσίας, πορούν να ην εφαροστούν τα προδιαγραφόενα σε αυτήν την παράγραφο για την εκλογή των αναικτήρων. 6.1 Οι αναικτήρες θα πρέπει να είναι σύφωνοι ε τα οριζόενα στην παρούσα προδιαγραφή και υπόκεινται στον έλεγχο της Υπηρεσίας κατά τη λειτουργία τους για τυχόν φθορές σε σχέση προς τα σχέδια του εργοστασίου, τυχόν δε φθαρένα τήατα πρέπει να αντικαθίστανται. Ειδικότερα ορίζεται ότι δεν επιτρέπεται η χρησιοποίηση αναικτήρων των οποίων οι λεπίδες ανάιξης (blades) παρουσιάζουν φθορά πάνω από 10% σε σχέση ε την αρχική τους διατοή, :εν θα επιτρέπεται επίσης η χρησιοποίηση του ηχανήατος αν προηγουένως δεν αποακρυνθούν εντελώς τα συσσωρευένα στερεοποιηένα εντός του τυπάνου και των ερών του κονιάατα ή τσιέντα. 6.1 :εν θα χρησιοποιούνται αναικτήρες απόδοσης ικρότερης από ένα σακί τσιέντο και δεν θα φορτώνεται ο αναικτήρας ε ποσότητα ίγατος εγαλύτερη από αυτή που εγγυάται το εργοστάσιο του αναικτήρα για την σωστή ανάιξης και λειτουργία. Σαν απόδοση του αναικτήρα πάντως ορίζεται ως ο έγιστος όγκος έτοιου πλήρους αναειγένου σκυροδέατος που πορεί να παράγει σε ένα κύκλο λειτουργίας ο αναικτήρας (γίνεται διάκριση από τον συνολικό γεωετρικό όγκο του αναικτήρα και από το άθροισα των όγκων των χαλαρών συστατικών του ίγατος) 6.16 Οι αναικτήρες δεν θα χρησιοποιούνται ε ποσότητα ίγατος εγαλύτερης αυτής που συνίσταται από τον κατασκευαστή, Η Υπηρεσία πορεί να ζητήσει είωση της ποσότητας του ίγατος, όταν οι δοκιές απόδοσης του αναικτήρα δείξουν ότι αυτό είναι απαραίτητο Η εκ νέου ανάιξη σκυροδέατος, που έχει σκληρυνθεί ερικώς, δηλαδή η επανάιξη ε ή χωρίς πρόσθετο τσιέντο, αδρανή ή νερό, δεν επιτρέπεται. Το υπόψη σκυρόδεα θα απορρίπτεται και η σχετική ευθύνη και έξοδα θα βαρύνουν τον Ανάδοχο Απαιτούενος εξοπλισός Αυτόατης Μέτρησης Συστατικών Μίγατος Κάθε σηείο παροχής αδρανών και τσιέντου στις χοάνες φόρτωσης του αναικτήρα θα έχει συσκευή ζύγισης, η οποία θα διαθέτει ορατό, χωρίς ελατήρια, δείκτη απευθείας ανάγνωσης σε βαθονοηένη κλίακα σε ονάδες χιλιόγραων που θα παρέχει ένδειξη βάρους σε κάθε στάδιο της λειτουργίας ζύγισης, από ηδέν έχρι του έγιστου φορτίου, ή ψηφιακή ανάγνωση που θα παρέχει ηδενική ένδειξη για ηδέν φορτίο ή κατάλληλη ένδειξη για το προκαθορισένο φορτίο ζύγισης και αντίστοιχη ένδειξη για οποιοδήποτε φορτίο ικρότερο ή εγαλύτερο του προκαθορισένου Ο Ανάδοχος πρέπει να διαθέτει πρότυπα σταθά δοκιών και οποιοδήποτε άλλο βοηθητικό εξοπλισό απαιτείται για τον έλεγχο της ακρίβειας και σωστής λειτουργίας κάθε συσκευής ζύγισης. Τουλάχιστον κάθε ήνα, ή πιο συχνά αν απαιτηθεί από την Υπηρεσία, θα εκτελείται βαθονόηση των ζυγών του παρασκευαστηρίου ε ακρίβεια ±1%, σε όλο το εύρος της κλίακας. Τα στοιχεία της βαθονόησης πρέπει να κατατίθενται στην Υπηρεσία Μετά το τέλος κάθε δοκιής ελέγχου και πριν από την χρήση των καταγραφικών συσκευών, θα γίνονται από τον Ανάδοχο οι απαιτούενες προσαρογές, επιδιορθώσεις ή αντικαταστάσεις, ώστε να εξασφαλισθεί η ικανοποιητική λειτουργία των συσκευών Ο εξοπλισός έτρησης πρέπει να διαθέτει αυτοατισό που θα επιτρέπει, ανάλογα ε την περιεκτικότητα σε υγρασία των αδρανών, την προσαρογή του βάρους των υλικών του ίγατος, αλλά και έεσα του αντίστοιχου βάρους απαιτούενου επί πλέον ύδατος στο ίγα Ο εξοπλισός έτρησης θα είναι κατασκευασένος και διατεταγένος έτσι, ώστε να πορούν να ρυθίζονται, η σειρά και ο χρόνος τροφοδοσίας των υλικών, προκειένου να επιτυγχάνεται καλή ανάιξη των αδρανών και όπου είναι εφικτό, του τσιέντου ε τα αδρανή. Αυτή η ρύθιση θα επιτυγχάνεται ε τον έλεγχο των θυρίδων εκφόρτωσης του εξοπλισού έτρησης Ο εξοπλισός έτρησης θα διαθέτει ακριβή, αυτόατο καταγραφικό ηχανισό, που θα πρέπει να εγκριθεί από την Υπηρεσία, και ο οποίος θα καταγράφει τα βάρη όλων των υλικών κατά την τροφοδοσία τους στον αναικτήρα.

59 Ο ηχανισός θα παρέχει συνεχή ορατή καταγραφή, σε διαγραισένη ταινία, του βάρους του τσιέντου, του νερού και κάθε κατηγορίας αδρανούς και του χρόνου ανάιξης ανά διαστήατα όχι εγαλύτερα των πέντε λεπτών Η ταινία, που θα χρησιοποιείται στο καταγραφικό, θα στηρίζεται καθ όλο το πλάτος της σε σταθερή και λεία βάση ώστε να είναι δυνατές σηειώσεις ε το χέρι, χωρίς να καταστρέφεται το υλικό της. Το ορατό τήα της ταινίας θα πρέπει να καλύπτει περίοδο όχι ικρότερη από τριάντα (30) λεπτά. Κάθε ταινία θα είναι διαγραισένη και τυπωένη ώστε να πορεί να χαρακτηρίζεται εύκολα, οι δε ποσότητες και ο χρόνος να διαβάζονται απευθείας, χωρίς έτρηση ή υπολογισό. Όλες οι ταινίες του καταγραφικού θα παραδίδονται στην Υπηρεσία Ο εξοπλισός του παρασκευαστηρίου θα διαθέτει αυτοατισό επιλογής ίγατος, όπου θα έχουν καταχωρηθεί όλες οι επιλεγείσες συνθέσεις, ανάλογα ε την κατηγορία του σκυροδέατος Το νερό θα ετράται κατά βάρος ή όγκο, Ο ηχανισός παροχής νερού στους αναικτήρες δεν θα επιτρέπει διαρροές, όταν οι βαλβίδες είναι κλειστές, ΟΙ βαλβίδες πλήρωσης και εκκένωσης της δεξαενής νερού θα είναι συγχρονισένες, ώστε οι βαλβίδες εκκένωσης να ην ανοίγουν πριν κλείσουν πλήρως οι βαλβίδες πλήρωσης. Ο αγωγός παροχής νερού στο συγκρότηα παραγωγής θα είναι επαρκώς ονωένος, ώστε να αποφεύγεται η θέρανση ή ψύξη του νερού σε περιόδους θερού ή ψυχρού καιρού Ο εξοπλισός θα διαθέτει συσκευή κατάλληλη για την ρύθιση της δόσης του αερακτικού και των άλλων προσίκτων. Ο ηχανισός παροχής υλικών της συσκευής αυτής θα είναι συγχρονισένος ε την λειτουργία των ηχανισών έτρησης της δόσης και εκκένωσης του νερού, ώστε η ανάιξη των προσίκτων να είναι αυτόατη. Η συσκευή θα έχει δυνατότητα άεσης προσαρογής, για την εταβολή της ποσότητας των προσίκτων Ο εξοπλισός θα διαθέτει συσκευή για την καταγραφή των παραγόενων παρτίδων σκυροδέατος.» Στο τέλος της παραγράφου 7.3 του Κ.Τ.Σ. 97 προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι: «7. Γενικά κάθε σκυρόδεα πορεί να εταφερθεί ε κάδους 7. Το σκυρόδεα που εταφέρεται σε εταφορικές ταινίες πρέπει να είναι συνεκτικό. Στις θέσεις που το σκυρόδεα πέφτει από την εταφορική ταινία, πρέπει να υπάρχουν κατάλληλες διατάξεις που να εποδίζουν την απόιξη» Στο τέλος της παραγράφου 8.11 του Κ.Τ.Σ. 97 προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι: «8.12 Το εργοταξιακό σκυρόδεα πρέπει να διαστρώνεται το ταχύτερο δυνατό ετά την ανάιξή του, ώστε να ην ελαττώνεται το εργάσιό του και να ην αλλάζει η σύνθεσή του. Ο χρόνος εταξύ της τοποθέτησης του τσιέντου στον αναικτήρα σε επαφή ε τα (υγρά) αδρανή και της διάστρωσης του σκυροδέατος δεν πρέπει να υπερβαίνει την ία ώρα κατά τον χειώνα και 3/ της ώρας κατά το καλοκαίρι. Σε καία περίπτωση, δεν επιτρέπεται ο χρόνος εταξύ της τοποθέτησης του τσιέντου στον αναικτήρα σε επαφή ε τα (υγρά) αδρανή και της διάστρωσης του σκυροδέατος να υπερβαίνει τα 3/ του χρόνου έναρξης πήξης του τσιέντου Το έτοιο σκυρόδεα θα πρέπει, αν είναι δυνατόν, να διαστρώνεται αέσως ετά την παράδοσή του στο εργοτάξιο. 8.1 Πριν από την διάστρωση οποιασδήποτε ποσότητας σκυροδέατος θα πρέπει να γίνεται προσεκτικό καθάρισα των ξυλοτύπων από διάφορα υλικά που πιθανόν να υπάρχουν, όπως πριονίδια, ικρά κοάτια ξύλων, άχυρα, χαρτιά, σκόνες, αποτσίγαρα κλπ. Πριν από την έναρξη του κάθε τήατος του έργου, το ήδη ολοκληρωένο τήα πρέπει να επιθεωρείται και να ειδοποιείται η Υπηρεσία για οτιδήποτε διαπιστωθεί ότι θα πορούσε να επηρεάσει τη σωστή συνέχεια των εργασιών. Σε αυτήν την περίπτωση ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για να προσδιορίσει τη εθοδολογία ε την οποία θα αρθεί η επιζήια κατάσταση σε βαθό αποδεκτό από την Υπηρεσία. Η εθοδολογία αυτή υπόκειται σε έγκριση από την Υπηρεσία. 8.1 Η διάστρωση του σκυροδέατος επιτρέπεται όνον ετά την παραλαβή από την Υπηρεσία των ξυλοτύπων και του οπλισού, όπως επίσης και ετά την τοποθέτηση των σωληνώσεων, αγωγών, και λοιπών εξαρτηάτων των εγκαταστάσεων πάσης φύσης που τυχόν προορίζονται να ενσωατωθούν στο σκυρόδεα. Απαραίτητα κατά την διάστρωση του σκυροδέατος πρέπει να παρευρίσκεται κατάλληλος αριθός (τουλάχιστον ένας) ξυλουργών που θα παρακολουθούν τις υποστηρίξεις των ξυλοτύπων. Σε όλες τις φάσεις του έργου, η Υπηρεσία θα πρέπει να ειδοποιείται τουλάχιστον 2 ώρες πριν από κάθε σκυροδέτηση. (Βλέπε σχετικά άρθρο Γ...8) Απαγορεύεται η διάστρωση σκυροδέατος υπό βροχή. Επίσης πρέπει να αποφεύγεται η διάστρωση, όταν υπάρχει πιθανότητα αέσως ετά από αυτήν ή κατά το πρώτο 2ωρο να επακολουθήσει νεροποντή,

60 8.17 Επίσης η Υπηρεσία έχει το δικαίωα να απαγορεύει την διάστρωση όσες φορές οι καιρικές συνθήκες γενικά (ήλιος, θερότητα, ψύχος, βροχή, χιόνι, άνεοι κλπ) εποδίζουν, κατά την κρίση της, την κανονική διάστρωση και πήξη του σκυροδέατος Η διάστρωση θα γίνεται κατά τρόπο που να αποφεύγεται η ετάθεση του σιδηρού οπλισού. Η πρόοδος της διάστρωσης πρέπει να έχει τέτοιο ρυθό, ώστε η εργασία να είναι συνεχής και οαλή έχρι πλήρους συπλήρωσης του τήατος του έργου που έχει προκαθοριστεί και το σκυρόδεα να είναι πάντοτε νωπό και ε το εργάσιο που έχει προκαθοριστεί Η διάστρωση θα γίνεται σε οοιόορφες στρώσεις, ε πάχος που να εξαρτάται από την αποτελεσατικότητα της εθόδου συπύκνωσης. Για να αποφευχθεί ο σχηατισός οριζόντιων αρών εργασίας, η διάστρωση πρέπει να γίνεται αρκετά γρήγορα και η συπύκνωση να γίνεται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται η σύνδεση των στρώσεων χωρίς να παραείνει ορατός κατασκευαστικός αρός εταξύ των στρώσεων Το άδειασα του σκυροδέατος σε σωρούς και η κατανοή των σωρών ε δονητή απαγορεύεται επειδή υπάρχει κίνδυνος απόιξης Η διάστρωση σε ειδικές κατασκευές ή κατά διαφόρους ειδικούς τρόπους που προβλέπονται στις ελέτες (διάστρωση κάτω από το νερό, διάστρωση ε πεπιεσένο αέρα, ε εκτόξευση, ε ενέσεις κ.λ.π.) θα γίνεται βάσει ειδικών κάθε φορά ελετών που απαιτούν ειδική επειρία και που θα εγκρίνονται από την Υπηρεσία Πριν από κάθε σκυροδέτηση θα προηγείται επιθεώρηση από την Υπηρεσία (βλέπε και παρ. 8.1) που θα αφορά κατ ελάχιστον: Την στερεότητα των ξυλοτύπων και ικριωάτων ( η επιθεώρηση των ξυλοτύπων και ικριωάτων αφορά τη συόρφωσή τους ε την ελέτη, καθώς και την καλή εκτέλεση τους. Ο έλεγχος εξαρτάται από την σπουδαιότητα του έργου. Η επιθεώρηση πρέπει να γίνεται λεπτοερώς στα σοβαρά και δύσκολα έργα και στις λεπτές κατασκευές, ενώ πορεί να περιορισθεί σε οπτικό έλεγχο σε ένα εγάλο βαθό από συνήθη οικοδοικά έργα). Την οοιόορφη επικάλυψη των καλουπιών ε προϊόντα που διευκολύνουν το ξεκαλούπωα Την στεγανότητα των αρών εταξύ των στοιχείων των ξυλοτύπων. Την συφωνία των διαστάσεων των ξυλοτύπων ε τα κατασκευαστικά σχέδια. Την καθαρότητα των ξυλοτύπων και των επιφανειών διακοπής σκυροδέτησης. Την επιφανειακή κατάσταση των οπλισών και των τενόντων προέντασης Την θέση και διάετρο των οπλισών (και των τενόντων), την στερέωσή τους, την ποιότητα των συνδέσεών τους και την κατάσταση των σωλήνων (αν προβλέπονται συγκολλήσεις, πρέπει να ελέγχεται η καταλληλότητα του προσωπικού, των χαλύβων και της εθόδου που θα εφαροστεί). Την κανονικότητα των καπύλων των τενόντων έσα στους σωλήνες. Την κανονικότητα των αγκυρώσεων, την θέση τους και την στερέωσή τους. Την παρουσία στο εργοτάξιο του εξοπλισού που ενδεχόενα απαιτείται για ρύθιση του ξυλότυπου Την παρουσία στο εργοτάξιο του εξοπλισού που απαιτείται για την έγχυση και την συπύκνωση του σκυροδέατος Την καλή κατάσταση του εξοπλισού που χρησιοποιείται για την έγχυση και την συπύκνωση του σκυροδέατος Επίσης θα πρέπει, πριν από κάθε σκυροδέτηση να έχει εξασφαλισθεί ότι ο υπάρχων εξοπλισός λειτουργεί καλά καθώς και ότι υπάρχει πρόσθετος εξοπλισός ώστε οι εργασίες σκυροδέατος να ολοκληρωθούν όπως πρέπει ακόα και σε περίπτωση σοβαρής ηχανικής βλάβης. Η τελευταία απαίτηση θα εφαρόζεται σε σοβαρά έργα και θα πρέπει να γίνεται νεία στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ανεξάρτητα από το γεγονός ότι σε κάθε περίπτωση την απόλυτη ευθύνη για οτιδήποτε συβεί τη φέρει ο Ανάδοχος. 8.2 Επί πλέον, πριν από την έναρξη παραγωγής σκυροδέατος πρέπει να έχει εξασφαλισθεί ότι υπάρχουν όλα τα υλικά και ο εξοπλισός για τα τελειώατα και τη συντήρηση του σκυροδέατος» Στο τέλος της παρ. 9. του Κ.Τ.Σ. 97 προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι: «9.6 Η συπύκνωση ε δόνηση πρέπει να γίνεται κάτω από την επίβλεψη πεπειραένου προσωπικού και να ακολουθεί τους εξής κανόνες: α. Η δόνηση θα είναι εσωτερική, εκτός αν ήθελε ορισθεί από την Υπηρεσία διαφορετική, όπως αναφέρεται παρακάτω Η συπύκνωση ε εσωτερικούς δονητές θα συπληρώνεται και ε δόνηση ε δονητές επιφανείας, όπου απαιτείται η διαόρφωση λείας επιφανείας όπως πχ καταστρώατα, δοκοί και πλάκες γεφυρών και κτιρίων.

61 :ονητές πάνω στους ξυλότυπους θα χρησιοποιούνται όνο όπου είναι αδύνατη η εφαρογή εσωτερικών δονητών (πολύ λεπτές διατοές, λεπτοί στύλοι, προκατασκευασένα στοιχεία κλπ). β. Ο τύπος των δονητών υπόκειται στην έγκριση της Υπηρεσίας. Πρέπει να είναι ικανοί να εταδώσουν στο σκυρόδεα δόνηση ε συχνότητα τουλάχιστον 3600 παλών ανά πρώτο λεπτό, όταν βρίσκονται σε φόρτωση. γ. Ο Ανάδοχος πρέπει να διαθέτει στο έργο επαρκή αριθό δονητών ώστε να γίνεται δυνατή η συπύκνωση κάθε ίγατος, αέσως ετά την τοποθέτηση τους στους ξυλότυπους. δ. Ο χειρισός των δονητών θα είναι τέτοιος, ώστε να επηρεάζεται το σκυρόδεα σε κάθε θέση έσα στους ξυλότυπους γύρω από τους οπλισούς, στις γωνίες κλπ ε. Η δόνηση θα εφαρόζεται στο σκυρόδεα που έχει διαστρωθεί πρόσφατα. Οι εσωτερικοί δονητές θα παίνουν και θα βγαίνουν από το σκυρόδεα βραδέως και θα διατηρούνται κατά το δυνατόν σε κατακόρυφη περίπου θέση, εκτός από ειδικές περιπτώσεις (ρηχές διατοές, ή δύσκολα προσπελάσιες). Η δόνηση θα έχει τέτοια διάρκεια και έκταση ώστε να επέρχεται τέλεια συπύκνωση του σκυροδέατος αλλά δεν πρέπει να διαρκεί περισσότερο από το απαιτούενο, γιατί τότε προκαλεί απόιξη του σκυροδέατος. στ. Οι δονητές επιφανείας θα εφαρόζονται τόσο χρόνο, όσος απαιτείται για να βυθιστούν τα χονδρά αδρανή έσα στην υποκείενη άζα του σκυροδέατος και να προκύψει οοιόορφη εφάνιση επαρκούς πολτού για την διαόρφωση οαλής επιφανείας. ζ. Οι δονητές που εφαρόζονται πάνω στους ξυλότυπους θα προσαρόζονται σε αυτούς κατά τρόπο ώστε να εταδίδουν επαρκή δόνηση στο σκυρόδεα και θα ετακινούνται κατακόρυφα από κάτω προς τα πάνω, παράλληλα ε το ανέβασα των στρώσεων του σκυροδέατος. Το ύψος ετακίνησης δεν θα υπερβαίνει το ύψος του σκυροδέατος που έχει επηρεασθεί από την δόνηση. Οριζόντια οι δονητές πρέπει να τοποθετούνται σε αποστάσεις εταξύ τους, σύφωνα ε την παράγραφο 9.3 του Κ.Τ.Σ. 97 η. Η δόνηση πρέπει να συπληρώνεται ε ανάδευση του σκυροδέατος ε ξύλινες ή σιδηρές ράβδους κοντά στους ξυλότυπους ή σε θέσεις όπου δεν είναι δυνατόν να φτάσουν οι δονητές (γωνίες κλπ) ώστε να προκύπτουν οαλές επιφάνειες και πυκνό σκυρόδεα. θ. Σκυρόδεα που έχει ήδη συπυκνωθεί, πορεί να βελτιωθεί ε επαναδόνηση αργότερα, κάτω από τους περιορισούς της παραγράφου 9.. Η επαναδόνηση κλείνει τις τριχοειδείς ρωγές πλαστικής συστολής, τις ρωγές από κατακάθιση και τα κενά κάτω από τις οριζόντιες ράβδους οπλισού. 9.7 Στο σηείο διάστρωσης θα πρέπει να υπάρχουν διαθέσιοι, εκτός από τους εργαζόενους δονητές που έχουν προγραατισθεί και πρόσθετοι δονητές που θα καλύπτουν περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών, βλαβών κλπ.» Στο τέλος της παραγράφου 10.7 του Κ.Τ.Σ. 97 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: «Σε όσες περιπτώσεις προβλέπεται η εταγενέστερη στεγάνωση της επιφανείας ε ασφαλτικά ή άλλης φύσης υλικά (πχ στεγάνωση καταστρώατος γεφυρών, οχετών κλπ) θα γίνεται αποδεκτή η χρήση υλικού συντήρησης, εφόσον αυτό είναι συβατό ε το προβλεπόενο είδος στεγάνωσης και εφόσον συνοδεύεται και από υπεύθυνη δήλωση του εργοστασίου παρασκευής του υλικού συντήρησης για την συβιβαστότητα του ε το προβλεπόενο είδος στεγάνωσης. Επισηαίνεται ότι στις θέσεις των αρών εργασίας η συντήρηση θα πρέπει να γίνεται ε υγρασία απαγορευοένης της χρήσης εβράνης.» Μετά την παρ του Κ.Τ.Σ. 97 προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι: «10.9 Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η απαιτούενη υγρασία κατά τη συντήρηση εξασφαλίζεται ε τις ακόλουθες εθόδους: α. Βύθισα ή πληύρισα: Αν πρόκειται για προκατασκευασένα στοιχεία αυτά τοποθετούνται σε δεξαενές νερού. Αν πρόκειται για δάπεδα ή για πλάκες οικοδοών, στα όρια της πλάκας ή του δαπέδου χτίζεται ένα δροικό ονό τούβλο (ή τοποθετείται άος, χώα κλπ) ολόκληρη δε η επιφάνεια πληυρίζεται ε νερό, Το ύψος του νερού πρέπει να είναι τόσο ώστε κανένα τήα της πλάκας να η ένει ακάλυπτο. Συνήθως αρκεί ύψος 12 εκ. β. :ιαβροχή: Πρέπει να είναι συνεχής και να γίνεται ε περιστροφικούς εκτοξευτήρες ή ψεκαστήρες παρόοιους ε εκείνους που χρησιοποιούνται στο πότισα. γ. Επικάλυψη: Χρησιοποιούνται στρώατα, λινάτσες, άχυρα, άος και πλαστικά φύλλα ε αντικειενικό σκοπό να επιβραδύνουν την εξάτιση του νερού από τις ελεύθερες επιφάνειες του σκυροδέατος. δ. Επάλειψη: Στις ελεύθερες επιφάνειες ψεκάζεται κατάλληλο υγρό το οποίο σχηατίζει ια ικρού πάχους αδιαπέραστη πλαστική εβράνη. Το υγρό είναι συνήθως

62 χρωατισένο ώστε να ελέγχεται η καθολικότητα της επάλειψης. Η έθοδος αυτή εποδίζει την εξάτιση του νερού, για όσο χρονικό διάστηα η εβράνη παραένει ατραυάτιστη. Η επιλογή θα γίνεται ε έρινα και ευθύνη του Αναδόχου και θα υπόκεινται στην έγκριση της Υπηρεσίας. Αν η συντήρηση γίνεται όπως περιγράφεται στην παράγραφο 10.3, οι λινάτσες πορούν να διατηρούνται υγρές ε πλαστικούς σωλήνες ικρής διαέτρου που απλώνονται πάνω στις λινάτσες. Τα ελεύθερα άκρα των σωλήνων είναι σφραγισένα, από ικρές δε τρύπες που ανοίγονται στις παράπλευρες επιφάνειές τους τρέχει νερό σε ικρή ποσότητα. Με τη έθοδο αυτή η ποσότητα του νερού που καταναλίσκεται είναι ικρή και δεν δηιουργούνται προβλήατα αποχέτευσης. Η έθοδος έχει αποδειχθεί εξαιρετικά αποτελεσατική, ιδίως τους θερινούς ήνες, γιατί συγχρόνως σκιάζει αλλά και διαποτίζει το σκυρόδεα Ειδικότερα για την συντήρηση ε επάλειψη αυτή θα πρέπει να γίνεται ως ακολούθως: (1)Η χηική σύνθεση που δηιουργεί την υγρή εβράνη πρέπει να τοποθετείται ε η χειροκίνητους ηχανικούς ψεκαστήρες (power operated atomizing spray equipment) ετά την ολοκλήρωση των τελειωάτων της επιφάνειας του σκυροδέατος και αέσως προτού χαθεί η γυαλάδα της επιφανειακής υγρασίας, αλλά πάντως προτού εφανιστεί οποιαδήποτε συστολή ξήρανσης ή άλλη ακανόνιστη ρηγάτωση. Κατά την διάρκεια περιόδων καύσωνα πρέπει έχρι την τοποθέτηση της χηικής σύνθεσης, η επιφάνεια του σκυροδέατος να καλύπτεται ε νερό ψεκασένο από ακροφύσιο. Πάντως η χηική σύνθεση δεν πρέπει να τοποθετείται πάνω σε λινάζοντα νερά. Πρέπει να επιδιορθώνεται οποιαδήποτε ζηιά συβεί στην υγρή εβράνη προτού περάσουν 7 έρες από τη διάστρωση του σκυροδέατος. (2)Η χηική σύνθεση πρέπει να τοποθετείται ε ρυθό 1 λίτρο ανά 2 επιφανείας, εκτός αν ο κατασκευαστής καθορίζει διαφορετικά. Ξεχειλίσατα, βουλιάσατα, λεπτές περιοχές, σκαλοπατάκια, ή διακοπές στην τοποθέτηση της σύνθεσης αποτελούν σηάδι ότι αυτή δεν γίνεται ικανοποιητικά. Σε όλη τη διάρκεια της χρησιοποίησης η χηική σύνθεση που τυχόν περιέχει και χρωστικά πρέπει να είναι αναιγένη ε εγάλη επιέλεια και τα χρωστικά διασκορπισένα οοιόορφα σε ολόκληρο τον ψεκαστήρα. Η χηική σύνθεση πρέπει να διατηρείται χρησιοποιήσιη (ε ψεκασό) και σε θεροκρασία πάνω από 2 C και δεν πρέπει να αραιώνει, ή να αλλοιώνεται κατά οποιοδήποτε τρόπο ετά την κατασκευή της. Πρέπει να ακολουθούνται οι συστάσεις του κατασκευαστή σχετικά ε την αποθήκευση, εταφορά, εφαρογή, έτρα ασφαλείας και προστασία του περιβάλλοντος Επιτάχυνση σκλήρυνσης ε θερότητα (τεχνητή ωρίανση) (1)Η ταχύτητα σκλήρυνσης του σκυροδέατος πορεί να αυξηθεί ε θέρανση, γιατί η ανύψωση της θεροκρασίας κατά τις πρώτες ώρες της σκλήρυνσης έσα σε ορισένα όρια, αυξάνει την αντοχή της ικρής ηλικίας. Εν τούτοις, η τελική αντοχή πορεί να είναι ικρότερη από εκείνη που θα είχε το σκυρόδεα αν είχε συντηρηθεί σε κανονική θεροκρασία. Αποφασιστικοί παράγοντες σε αυτή την περίπτωση είναι ο χώρος έναρξης επιβολής της θερότητας, η ταχύτητα ανύψωσης της θεροκρασίας, η έγιστη τιή της θεροκρασίας, η διάρκεια θέρανσης και η ταχύτητα ψύξης. Η επιτυχία της επεξεργασίας ε θέρανση εξαρτάται από τον τύπο του τσιέντου, αλλά δεν πορούν να δοθούν γενικοί κανόνες. Έτσι πριν από κάθε εφαρογή, πρέπει να γίνει έλεγχος της εθόδου που θα ακολουθηθεί σε δοκιαστικά ίγατα. Πρέπει επίσης να εξασφαλίζεται ότι τα στοιχεία σκυροδέατος που θεραίνονται δεν αφήνονται να ξεραθούν πρόωρα σε απαράδεκτο βαθό ή να κρυώσουν απότοα. Η επεξεργασία ε θέρανση πορεί να επηρεάσει τις ιδιότητες του σκληρυένου σκυροδέατος (πχ λόγος αντοχής σε εφελκυσό προς αντοχή σε θλίψη ιδιότητες παραόρφωσης, ανθεκτικότητα) (2) Ύστερα από τα παραπάνω ορίζεται ότι η επιτάχυνση σκλήρυνσης ε θερότητα θα πορεί να εκτελεστεί όνο όταν προβλέπεται από την ελέτη χωρίς να αντίκειται στους όρους δηοπράτησης και αφού προηγουένως συνταχθεί και υποβληθεί στην Υπηρεσία προς έγκριση ελέτη της εθόδου (οργάνωση, εξοπλισός κλπ) που θα έχει συνταχθεί σύφωνα ε την ελέτη του έργου και θα βασίζεται σε ισχύοντες κανονισούς / διεθνή πρακτική. Ιδιαίτερη έφαση θα δίδεται στις επιπτώσεις εφαρογής της εθόδου τόσο στην αλληλουχία των φάσεων ανέγερσης / κατασκευής (λ.χ. σε περίπτωση σπονδυλωτής κατασκευής ε επί τόπου σκυροδετήσεις) όσο και στις φάσεις προέντασης / τάνυσης καλωδίων γενικώς. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να

63 συπεριλάβει στην προσφορά του τον κίνδυνο από ενδεχόενη η αποδοχή της προτεινόενης εθόδου από την Υπηρεσία.» Μετά την παρ του Κ.Τ.Σ. 97 προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι: «11.10 Η τήρηση των ηερών που αναφέρονται στον Πίνακα δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο του έργου από τις ευθύνες του από πιθανές βλάβες του σκελετού λόγω καθυστέρησης στην σκλήρυνση του σκυροδέατος ή λόγω υπερφόρτωσης της κατασκευής Ειδικότερα για τους ξυλότυπους γίνεται αναφορά στο άρθρο Γ αυτής της ΤΣΥ» Στο τέλος της παρ του Κ.Τ.Σ. 97 προστίθενται τα ακόλουθα «Ο Ανάδοχος, υπό την ιδιότητά του ως «προηθευτής» είναι υποχρεωένος να εξασφαλίζει για την Υπηρεσία το δικαίωα να της κοινοποιούνται τα αποτελέσατα ελέγχων του σκυροδέατος από το εργοστάσιο εφ όσον ζητηθούν από αυτήν (την Υπηρεσία). Σε αντίθετη περίπτωση η Υπηρεσία έχει το δικαίωα να απαγορεύσει στον Ανάδοχο την χρήση στο έργο σκυροδέατος από το συγκεκριένο εργοστάσιο σκυροδέατος» Μετά την παρ του Κ.Τ.Σ. 97 προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι: « Η καταλληλότητα του σκυροδέατος σε άντληση, θα πρέπει να ελέγχεται ε ευθύνη και δαπάνες του Αναδόχου, ε δοκιαστικά αναίγατα ή ε ειδικές δοκιές αντλησιότητας. :ιευκρινίζεται δε ότι ο Ανάδοχος φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την κατασκευή αντλητού σκυροδέατος, σε συσχετισό ε το έργο, τη θέση του σκυροδετούενου στοιχείου, το πρόγραα εκτέλεσης των έργων, τον ηχανικό εξοπλισό του Αναδόχου κλπ, ανεξάρτητα από το αν προβλέπεται ρητά στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων η κατασκευή αντλητού σκυροδέατος Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η χρησιοποίηση φυσικών (στρογγυλευένων) αδρανών διευκολύνει την άντληση Επειδή έχει αποφασιστική σηασία για την αντλησιότητα του σκυροδέατος η κοκκοετρική διαβάθιση των αδρανών, γι αυτό το λόγο κατά την άφιξη των κλασάτων αδρανών στο εργοτάξιο, θα πρέπει να ελέγχονται σχολαστικά ε πύκνωση των δοκιών κοσκίνισης (πχ ία δειγατοληψία ανά δέκα αυτοκίνητα) ώστε να εξασφαλισθεί η σύπτωση της κοκκοετρικής διαβάθισης των αδρανών α την αντίστοιχη της ελέτης σύνθεσης Το αντλητό σκυρόδεα συνήθως έχει εργάσιο ε κάθιση από 1012 εκατοστά :απάνες Αναδόχου και λοιπές υποχρεώσεις Όλες οι δαπάνες εξοπλισού, οργάνωσης, σχετικής ελέτης, προσθέτων κλπ που θα απαιτηθούν για τις ειδικές διαστρώσεις σκυροδέατος ή την κατασκευή των ειδικών σκυροδεάτων του υπόψη άρθρου 12 του Κ.Τ.Σ. 97 θα περιλαβάνονται ανηγένα εκτός αν άλλως προδιαγράφεται στους όρους δηοπράτησης στις τιές προσφοράς του Αναδόχου και θα έχουν ληφθεί υπόψη από τον Ανάδοχο τυχόν άλλες συβατικές επιπτώσεις (λχ τήρηση χρονοδιαγράατος» Στο τέλος της εισαγωγικής παραγράφου του άρθρου 13 του ΚΤΣ 97 προστίθεται η ακόλουθη πρόταση: "Ειδικότερα για εργασίες έγχυτων πασσάλων και κεφαλοδέσων τους ισχύει συπληρωατικά και η παράγραφος 9.2." Στο τέλος της παρ του ΚΤΣ 97 προστίθενται τα ακόλουθα: "Σε περίπτωση που ύστερα από σύφωνη γνώη της Υπηρεσίας παραστεί ανάγκη συσχέτισης των συβατικών αντοχών δοκιιών (ηλικίας 28 ηερών) σύφωνα ε διαφορετικούς κανονισούς (και συγκεκριένα DIN αφενός και Ελληνικούς ή Ευρωκώδικες αφετέρου), θα λαβάνονται υπόψη οι ακόλουθες προσεγγιστικές σχέσεις αναγωγής: β WN = 1,28 f ck'cyl για β W > 1 Mpa β WN = 1,3 f ck'cyl για β W 1 Mpa όπου συβολίζονται βwn = η ονοαστική αντοχή (Nennfestigkeit) του σκυροδέατος κατά DIN 1018 f ck'cyl = η χαρακτηριστική αντοχή σκυροδέατος κατά ΚΜΚΕΣ (ή ΕC2 ή ΕNV 206) ε βάση κυλινδρικά δοκίια διαέτρου 1 cm και ύψους 30cm Τα προηγούενα δεν υποκαθιστούν τα προδιαγραφόενα στην επόενη παράγραφο , αλλά ισχύουν συπληρωατικά Στο τέλος της του Κ.Τ.Σ. 97 προστίθεται: «και ύστερα από έγκριση της Υπηρεσίας» Στο τέλος της παρ προστίθεται

64 «και επιφέρονται όλες οι απαιτούενες επεβάσεις για την αποκατάσταση της αισθητικής και της λειτουργικότητας του έργου» Στο τέλος της παρ του Κ.Τ.Σ. 97 προστίθεται: «Κάθε ία από τις προαναφερόενες (ποινές) αποζηιώσεις «Α», «Β», «Γ» ή «:» θα συπεριλαβάνει και την καταβολή από την πλευρά του Αναδόχου αποζηιώσεων λόγω τυχόν καθυστερήσεων στην πρόοδο των εργασιών» Προστίθεται η ακόλουθη εισαγωγική παράγραφος στο άρθρο 1 του Κ.Τ.Σ. 97. «Στο έτρο που τα αναφερόενα στο παρόν άρθρο, έρχονται σε αντίφαση ε τα προβλεπόενα στους λοιπούς κανονισούς στους οποίους παραπέπουν ο ΚΜΕ, η παρούσα ΤΣΥ και τα λοιπά τεύχη δηοπράτησης, θα ισχύει κάθε φορά το αριθητικό όριο ή διάταξη που οδηγεί περισσότερο προς την πλευρά (κατά σειρά ισχύος) της ασφάλειας, της λειτουργικότητας, της ανθεκτικότητας στον χρόνο, της προστασίας του περιβάλλοντος και της αισθητικής» Προστίθεται η ακόλουθη εισαγωγική παράγραφος στην παρ. 1.3 του Κ.Τ.Σ. 97 (πριν από την παρ ) «Αροί εργασίας σχηατίζονται εκεί που για πρακτικούς λόγους διακόπτεται η σκυροδέτηση. Οι αροί αυτοί πρέπει να είναι όσο γίνεται λεπτότεροι γιατί σε αυτούς η αντοχή εφελκυσού και διάτησης είναι χαηλή και συνεπώς η φέρουσα αντοχή του σκυροδέατος στην περιοχή τους ειωένη. Ακόα υπάρχει κίνδυνος, από κακή τεχνική στις θέσεις αυτές το σκυρόδεα να είναι υδατοδιαπερατό. Σε αυτήν την περίπτωση η προστασία του οπλισού σε διάβρωση είναι ειωένη. Οι αροί εργασίας πρέπει να τοποθετούνται, όσο αυτό είναι δυνατό, σε θέσεις που το σκυρόδεα δεν έχει εγάλες καταπονήσεις ή εκεί που χρειάζεται ένας αρός για άλλους λόγους. :εν πρέπει να σχηατίζονται οριζόντιοι αροί στο ύψος διακύανσης του νερού σε περιπτώσεις έργων έσα στο νερό. :ιακοπή της εργασίας και διαόρφωση κατασκευαστικών αρών θα γίνεται όταν και όπου προβλέπεται στα σχέδια, εκτός από την περίπτωση διαφορετικής εντολής της Υπηρεσίας» Στο τέλος της παρ του Κ.Τ.Σ. 97 προστίθενται τα ακόλουθα: «Το ίδιο πορεί να επιτευχθεί και ε εκτοξευόενο νερό ή πεπιεσένο αέρα ή ε αοβολή ή άλλη κατάλληλη επεξεργασία για να αποακρυνθεί η ανώτερη στρώση τσιέντου και να φανούν τα χονδρόκοκκα αδρανή ε έσο βάθος χλστ. Κατά τη διαδικασία αυτή θα πρέπει να προφυλάσσονται από την ενδεχόενη βλάβη οι επιφάνειες σκυροδέατος που δεν ανήκουν στον αρό. (λχ αποκοπή της ακής των όψεων του αρού και ρηγάτωση του σκυροδέατος)» Μετά το τέλος της παρ του Κ.Τ.Σ. 97 προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι: «1.3.6 Ανάλογα προς την παράγραφο αυτή (1.3) ισχύουν και τα σχετικά ε τους αθέλητους αρούς εργασίας που προέρχονται πχ από καιρικές επιρροές» Στις περιπτώσεις όπου, κατά την κρίση της Υπηρεσίας, η επιφάνεια συνένωσης των δύο στρώσεων είναι ουσιαστικής σηασίας για την στατική λειτουργία του φορέα, η σύνδεση νέας και παλαιάς στρώσης θα γίνεται ε συγκόλληση ε εποξειδικές ρητίνη (κόλλα), σύφωνα ε τις οδηγίες της Υπηρεσίας και ε υλικά της έγκρισής της. Η προκύπτουσα παραπάνω δαπάνη συγκόλλησης βαρύνει τον ανάδοχο Για την διαόρφωση οποιουδήποτε αρού εργασίας που δεν έχει προβλεφθεί στα θεωρηένα λεπτοερειακά σχέδια πρέπει να ζητείται η έγκριση της Υπηρεσίας Οριζόντιοι κατασκευαστικοί αροί θα τοποθετούνται όπως προβλέπεται στα θεωρηένα σχέδια. Το σκυρόδεα που χρησιοποιείται στα επάνω 0.0 της στρώσης, η άνω επιφάνεια του οποίου θα αποτελέσει κατασκευαστικό αρό για την επόενη στρώση, πρέπει να έχει κάθιση όχι εγαλύτερη από την ονοαστική κάθιση που προβλέπεται στη ελέτη σύνθεσης χωρίς την πρόσθετη κάθιση (των ανοχών) Η άνω στρώση σκυροδέατος πρέπει να συπυκνώνεται ε δονητές που εισάγονται κατακόρυφα σε κοντινές εταξύ τους θέσεις, αποακρύνονται αργά και παραένουν σε κάθε θέση όνο τόσο χρονικό διάστηα όσο απαιτείται για την σωστή συπύκνωση του σκυροδέατος. :εν πρέπει να εφανιστεί υπερβολική ποσότητα κονιάατος στην επιφάνεια αλλά ούτε να παραείνουν οι εγαλύτερες διαβαθίσεις των χονδρόκοκκων αδρανών ορατές σαν ανωαλίες στην επάνω επιφάνεια. Η επιφάνεια του σκυροδέατος που είναι κοντά στην εσωτερική πλευρά των ξυλοτύπων ή σε στρώα ενέατος, πρέπει να διαορφώνεται (tamp) ελαφρά ε κατάλληλο εργαλείο ώστε, όταν αφαιρεθεί ο ξυλότυπος να δώσει ακή που να ανταποκρίνεται στην επιθυητή γραή και την υψοετρική της θέση. Η επιφάνεια του σκληρυένου σκυροδέατος θα παρουσιάζει πολυάριθες ανωαλίες ε πλάτος όχι ικρότερο από χλστ και όχι εγαλύτερο από 30 χλστ. Στην θέση του αρού πρέπει, αφού ξαναστερεωθεί σφικτά ο ξυλότυπος, να διαστρωθεί νέο σκυρόδεα στο προετοιασένο οριζόντιο κατασκευαστικό αρό χωρίς να ρίχνεται το υλικό από ύψος εγαλύτερο των 0,0.

65 Στην συνέχεια το σκυρόδεα πρέπει να συπυκνωθεί ε δονητή που εισάγεται σε κοντινές εταξύ τους θέσεις χωρίς να ακουπάει στο από κάτω σκληρυένο σκυρόδεα Κατακόρυφοι κατασκευαστικοί αροί θα πρέπει να δηιουργούνται στις θέσεις που προβλέπουν τα θεωρηένα σχέδια και να περιλαβάνουν και τα τυχόν διατητικά κλειδιά σύφωνα ε τα σχέδια Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι δυνατόν να διαστρωθεί χωρίς διακοπή ία οριζόντια στρώση ολόκληρη, θα ολοκληρωθεί ε σκυροδέτηση σε κατακόρυφο έτωπο (at a vertical bulkhead) έτσι ώστε, όταν επαναληφθεί η εργασία, όλες οι ανώτερες επιφάνειες σκυροδέατος να είναι οριζόντιες Αν η σκυροδέτηση διακοπεί, χωρίς αυτό να έχει προβλεφθεί, εταξύ δύο προκαθορισένων κατασκευαστικών αρών, πρέπει να καλυφθεί το εκτεθειένο έτωπο ε ία στρώση τσιεντοκονίας για να δηιουργεί καθαρή οριζόντια γραή στην επιφάνεια του σκυροδέατος. Όταν η σκυροδέτηση ξαναρχίσει η στρώση τσιεντοκονίας πρέπει να αποακρυνθεί (ε συρατόβουρτσα ή αοβολή κλπ) Σε κατασκευαστικούς αρούς κεκλιένων επιφανειών πρέπει να αποφεύγεται η δηιουργία σφηνοειδών απολήξεων (feather edges). Στις θέσεις πρέπει να χρησιοποιούνται κατάλληλα διαορφωένοι τύποι (block out forms) ώστε να δίνουν ένα ελάχιστο πάχους νέου σκυροδέατος 0, Γενικώς, θα ισχύουν τα ακόλουθα για την όρφωση και υλοποίηση των κατασκευαστικών αρών: Οι κατασκευαστικοί αροί θα είναι όπως περιγράφονται στα Εγκεκριένα Σχέδια Εφαρογής της ελέτης ή όπως απαιτείται από την Υπηρεσία, Ο Ανάδοχος θα πρέπει να φροντίσει για τους πρόσθετους αρούς που θα αρόζουν στο κατασκευαστικό του πρόγραα ε δικά του έξοδα. Η θέση και οι λεπτοέρειες των πρόσθετων κατασκευαστικών αρών θα υποβάλλονται για έγκριση στην Υπηρεσία και θα είναι έτσι η διάταξη ώστε να ελαχιστοποιεί την πιθανότητα ρηγάτωσης λόγω συστολής ξήρανσης. Ενδέχεται ωστόσο να προβλέπονται και αροί συγκέντρωσης ρωγών ή/και διαχωριστικοί αροί (πάντοτε σύφωνα ε τη ελέτη). Για την περίπτωση αυτή τα υλικά συπλήρωσης, σφράγισης και στεγανοποίησης των αρών θα έχουν εγκριθεί από την Υπηρεσία Η σκυροδέτηση θα είναι συνεχής εταξύ κατασκευαστικών αρών. Εκτός αν καθοριστεί ή εγκριθεί διαφορετικά ο χρόνος εταξύ του καλουπώατος δύο γειτονικών τηάτων από σκυρόδεα δεν θα πρέπει να είναι ικρότερος από ηέρες. Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στην Υπηρεσία προς έγκριση ένα λεπτοερές χρονοδιάγραά που θα δείχνει προτάσεις για την σκυροδέτηση όλων των τηάτων του έργου, και θα συπεριλαβάνει τον χρόνο σκυροδέτησης σε όλα τα γειτονικά τήατα των διαφόρων κατασκευών Η άνω επιφάνεια τοιχείων και (ολόσωων) βάθρων του κάθε τήατος που θα σκυροδετείται πρέπει να είναι οριζόντια εκτός αν περιγράφεται διαφορετικά στη Σύβαση. Ο οπλισός πάνω από το τήα σκυροδέτησης που καλουπώνεται θα πρέπει να στηρίζεται επαρκώς ώστε να αποφεύγεται η ετακίνηση των ράβδων κατά τη διάρκεια του καλουπώατος και της πήξης του σκυροδέατος και να εξασφαλίζονται επαρκείς επικαλύψεις προς όλες τις ελεύθερες επιφάνειες ε τη χρήση επαρκούς αριθού κατάλληλων αποστατών. Οι ξυλότυποι που επεκτείνονται πάνω από τον αρό στην εκτεθειένη επιφάνεια θα πρέπει να καθαρίζονται από σκυρόδεα πριν τοποθετηθεί το επόενο τήα σκυροδέτησης Οι ενσωατωένες εσοχές και οι λαστιχένιες απολήξεις για τις τσιεντενέσεις θα ορφώνονται στην όψη των κατασκευαστικών αρών γενικά όπως φαίνεται στα Εγκεκριένα Σχέδια Εφαρογής της ελέτης και όπως και όπου απαιτείται από την Επίβλεψη» Στο τέλος της εισαγωγικής παραγράφου του άρθρου 13 του Κ.Τ.Σ. 97 προστίθεται η ακόλουθη πρόταση: «Ειδικότερα για τις εργασίες έγχυτων πασσάλων και των κεφαλοδέσων τους ισχύει το άρθρο Γ10 της παρούσας» 3.. Προκατασκευασ3ένα στοιχεία (Π.Σ.) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να πληροφορεί την Υπηρεσία έγκαιρα για την ηεροηνία έναρξης της κατασκευής και της έγχυσης για κάθε τύπο έλους. Θα πρέπει να στέλνεται στην Υπηρεσία ένα αντίγραφο όλων των αποτελεσάτων των δοκιίων ηλικίας 3,7 και 28 ηερών, αέσως όλις είναι διαθέσια.

66 3...2 Για όλα τα προεντεταένα έλη ο Ανάδοχος θα στέλνει στην Υπηρεσία εντός 7 ηερών ετά την προένταση, ένα πιστοποιητικό που θα πρέπει να δείχνει την δύναη και την επιήκυνση των τενόντων ετά την αγκύρωσή τους, την αντοχή και την ηλικία των δοκιίων σύφωνα ε το άρθρο Γ7 της ΤΣΥ και την ελάχιστη ηλικία του σκυροδέατος την ώρα που εφαρόστηκε η προένταση στο έλος Το ήκος, οι διαστάσεις της διατοής και η ευθύτητα όλων των προεντεταένων ελών από προκατασκευασένο σκυρόδεα θα ετριέται σε 28±2 έρες ετά τη χύτευση (σκυροδέτηση). Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά οι επιτρεπόενες αποκλίσεις διαστάσεων δεν θα υπερβαίνουν τα ακόλουθα: Μήκος Απόκλιση έως 3 m ±3 mm 3 έως.m ± mm. έως 6m ±8mm Πρόσθετο για κάθε επιπλέον 6m ±3mm :ιατοή (κάθε διεύθυνση) έως 00mm ±2mm 00 έως 70 mm ±3mm Πρόσθετο για κάθε επιπλέον 20mm ±2mm Ευθύτητα ή κύρτωση (απόκλιση από την ευθεία) έως 3m βέλος 3mm 3 έως 6m βέλος mm 6 έως 12m βέλος 8mm Πρόσθετο για κάθε επιπλέον 6m βέλος 3mm 3... Όταν η Υπηρεσία απαιτεί την εκτέλεση δοκιών, δεν θα στέλνονται Π.Σ. στο Εργοτάξιο που έχουν σχέση ε τις δοκιές έχρι να ολοκληρωθούν ικανοποιητικά οι δοκιές Όλα τα Π.Σ. θα σηειώνονται ε ανεξίτηλο χρώα για να φαίνεται η ένδειξη του έλους όπως περιγράφεται στα Εγκεκριένα Σχέδια Εφαρογής της Μελέτης, η γραή παραγωγής στην οποία κατασκευάστηκαν, η ηεροηνία που χυτεύθηκε το σκυρόδεα και εάν είναι συετρικής διατοής, ο σωστός τους προσανατολισός στο Έργο. Οι ενδείξεις θα είναι γραένες σε τέτοια θέση ώστε να ην φαίνονται όταν το έλος είναι στην όνιη θέση του Κάθε Π.Σ. θα πρέπει να σκυροδετείται σε ία ολοκληρωένη φάση. Το σκυρόδεα θα δονείται και οι άνω επιφάνειες θα οαλοποιούνται ε ειδικό πήχυ ή πλάκα διάστρωσης σκυροδέατος ώστε να εξασφαλίζεται ότι η επιφάνεια «κλείνει» κανονικά. Οι όψεις των Π.Σ. που θα συνδεθούν στην συνέχεια ε άλλες προκατασκευασένες ονάδες ή που θα είναι σε επαφή ε επί τόπου σκυρόδεα θα υποβάλλονται σε περαιτέρω προετοιασία σύφωνα ε τους ισχύοντες κανονισούς και την διεθνή πρακτική ανάλογα ε την τεχνολογία που έχει προτείνει ο Ανάδοχος και χωρίς τούτο να αντίκειται στους συβατικούς όρους Οι προτάσεις του Αναδόχου για ανύψωση, φόρτωση, εταφορά, εκφόρτωση, αποθήκευση και τοποθέτηση των Π.Σ. θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έγκριση. Οι ονάδες θα ανυψώνονται σε όρθια θέση, ε θέσεις ανάρτησης έσα στα όρια που φαίνονται στα Εγκεκριένα Σχέδια Εφαρογής της Μελέτης ή σε θέσεις που έχουν εγκριθεί από την Υπηρεσία και θα εταφέρονται και τοποθετούνται στη θέση τους ε προσοχή χωρίς προσκρούσεις Τα Π.Σ. δεν θα ανυψώνονται από τις θέσεις χύτευσης τους έχρι να αποκτήσει το σκυρόδεα την απαιτούενη αντοχή, που θα είναι γενικά ία οριακή αντοχή σε θλίψη και που δεν θα είναι ικρότερη από το διπλάσιο των τάσεων που παρουσιάζεται κατά την ανύψωση και αποθήκευση. Εάν κριθεί αναγκαίο θα παρασκευάζονται πρόσθετα δοκίια σκυροδέατος και θα υποβάλλονται σε δοκιές πριν από την ανύψωση των ονάδων Τα αποθηκευένα Π.Σ. θα στηρίζονται σε τέτοιες θέσεις έδρασης ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι τάσεις που εφανίζονται είναι πάντα ικρότερες από τις επιτρεπόενες τάσεις σχεδιασού. Η αποθήκευση θα γίνει ώστε τα Π.Σ. να πορούν να χρησιοποιούνται κατά ηλικία. Η συσσώρευση εγκλωνισένου νερού και βλαβερών σωάτων στα Π.Σ. θα πρέπει να αποφεύγεται. Θα πρέπει να λαβάνονται έτρα για την αποφυγή της σκουριάς και της εξάνθησης του σκυροδέατος Τα Π.Σ. δεν θα αποακρύνονται από τον τόπο της κατασκευής τους έχρι να περάσουν 21 ηέρες από την ηέρα σκυροδέτησης τους και έχρι να αποκτήσει το σκυρόδεα ια ελάχιστη αντοχή ίση ε το 9% της απαιτούενης αντοχής των 28 ηερών. Τα Π.Σ. δεν θα χρησιοποιούνται στο έργο έχρι τα αποτελέσατα των δοκιίων των 28 ηερών να κριθούν ότι είναι σύφωνα ε τις προδιαγραφόενες απαιτήσεις και να έχει γίνει επιθεώρηση των Π.Σ. από την Επίβλεψη και επιτραπεί η τοποθέτησή τους στο έργο.

67 Τα Π.Σ. δεν θα πρέπει να ετακινούνται πλευρικά πριν και κατά την διάρκεια της τοποθέτησης του επί τόπου σκυροδέατος Επιφανειακά τελειώ3ατα σκυροδέ3ατος Γενικά α. Τα επιφανειακά τελειώατα σκυροδέατος διακρίνονται σε: Τελειώατα επιφανειών σκυροδέατος που προκύπτουν ετά την αποξήλωση των ξυλοτύπων Τελειώατα επιφανειών πλαστικού σκυροδέατος τα οποία αναφέρονται σε επιφάνειες που δεν βρίσκονται σε επαφή ε ξυλότυπους και στις οποίες η επεξεργασία που τυχόν γίνεται εκτελείται κατά την περίοδο που το σκυρόδεα είναι ακόη «πλαστικό» β. Η επίτευξη των προδιαγραφόενων ορατών επιφανειών / επιφανειακών τελειωάτων σκυροδέατος προϋποθέτει κατάλληλη ελέτη, επίβλεψη και έσα και αποτελεί ευθύνη του Αναδόχου. γ. Προβλέπονται γενικά πέντε τύποι επιφανειακών τελειωάτων σκυροδέατος που προκύπτουν ετά την αποξήλωση των ξυλοτύπων: Τελειώατα τύπου Α Τελειώατα τύπου Β Τελειώατα τύπου Γ Τελειώατα τύπου : Τελειώατα τύπου Ε Αναλυτικότερα τα χαρακτηριστικά των τελειωάτων αυτών, σε συνδυασό ε τα χαρακτηριστικά του ξυλότυπου και του τρόπου εργασίας ε τον οποίο προβλέπεται να επιτευχθούν οι απαιτούενες ιδιότητες, αναπτύσσονται στις παραγράφους έχρι του παρόντος άρθρου. Για την περίπτωση που προβλέπεται να παραείνει το σκυρόδεα ανεπίχριστο ανακύπτουν διάφορες απαιτήσεις επιλογής τελειώατος ως άνω σε συνδυασό ε την θέση της επιφάνειας και ε άλλους παράγοντες που αναφέρονται παρακάτω. Μπορούν να προβλεφθούν και άλλοι τύποι επιφανειακών τελειωάτων για ανεπίχριστα σκυροδέατα, οι οποίοι θα προδιαγράφονται ιδιαίτερα σε κάθε περίπτωση. δ. Η εκλογή του επιφανειακού τελειώατος σκυροδέατος σε επαφή ε ξυλότυπους είναι σε εγάλο βαθό υποκειενική, αλλά κατά την επιλογή παίρνεται υπόψη: Το κόστος τελειώατος Η ευκολία επίτευξης τελειώατος υψηλής στάθης Η αλλαγή της εφάνισης όταν επιδράσουν οι καιρικές συνθήκες, ο χρόνος, ή η χρήση Η ευκολία συντήρησης Το είδος των επιφανειακών τελειωάτων καθορίζεται στα Τεύχη :ηοπράτησης. Σε περίπτωση έλλειψης τέτοιου καθορισού, ορίζεται από την Υπηρεσία κατά τη διάρκεια της κατασκευής. ε. Ιδανικά, οποιοδήποτε τελείωα πρέπει να η έχει ανεπιθύητες εναλλαγές χρώατος ή φυσικές ασυνέχειες. Αυτός ο βαθός τελειότητας δεν πορεί ποτέ να επιτευχθεί. Ελαττώατα στην επιφάνεια από την διάστρωση και συπύκνωση έχουν αποφασιστική σηασία στην επίτευξη υψηλής ποιότητας επιφανειακού σκυροδέατος. Το σκυρόδεα πρέπει να παράγεται έτσι ώστε να ελαττώνεται η δυνατότητα δηιουργίας επιφανειακών κηλίδων. Τούτο απαιτεί προσοχή που πρέπει να δοθεί σε διάφορες φάσεις της παραγωγής του σκυροδέατος, πρόσθετα ε εκείνες που έχουν σχέση ε την παραγωγή σκυροδέατος καλής αντοχής και ανθεκτικότητας. στ. Η απορρόφηση της επιφανείας του ξυλότυπου επηρεάζει το βάθος και την οοιοορφία του χρώατος του σκυροδέατος. Η επιφάνεια του ξυλότυπου, ανάλογα προς την ποιότητα του τελειώατος του σκυροδέατος, δεν πρέπει να λεκιάζει το σκυρόδεα ή να αντιδρά χηικά αζί του. Πριν από την διάστρωση πρέπει να επαλείφεται ε λεπτή, οοιόορφη στρώση, από ένα κατάλληλο υλικό, για να αποκολλάται από το σκυρόδεα. Οι αροί των καλουπιών πρέπει να κλείνουν υδατοστεγανά. ζ. Το ίγα του σκυροδέατος πρέπει να είναι ικανοποιητικά συνεκτικό ώστε να ελαττώνεται η κίνηση του νερού ως προς τα στερεά συστατικά, Τα χρώατα των συστατικών, η διαβάθιση των αδρανών και οι αναλογίες ίξης πορεί αν εξαρτώνται άεσα από την απαιτούενη εφάνιση. η. Οι έθοδοι εταφοράς, διάστρωσης και συπύκνωσης, πρέπει να είναι τέτοιες ώστε να ελαττώνεται η απόιξη και εξασφαλίζεται αποτελεσατική συπύκνωση. Το σκυρόδεα πρέπει, εφόσον είναι δυνατόν, να συπυκνώνεται συνεχώς καθώς διαστρώνεται, ε εσωτερικό δονητή, που να έχει επαρκή ισχύ, και κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να ην εγκλείεται αέρας από το σκυρόδεα που θα συπυκνωθεί από πάνω.

68 θ. Το σκυρόδεα πρέπει να συντηρείται κατά σταθερό και όοιο τρόπο και πρέπει να προστατεύεται από ηχανικές βλάβες (πχ. από κρούση) ή από λέκιασα (πχ από προεξέχουσες ράβδους) ι. Υψηλής προστασίας επιφάνειες πορούν να επιτευχθούν όνο από ευσυνείδητους πεπειραένους τεχνίτες ε επαρκή επιτήρηση και επίβλεψη. Θα πρέπει κατά συνέπεια ο Ανάδοχος να εξασφαλίσει προσωπικό ε κατάλληλα προσόντα και να τους επιτηρεί ε ιδιαίτερη προσοχή ώστε να αποδοθούν, όπου προδιαγράφονται σχετικά, οι απαιτούενες υψηλής ποιότητας επιφάνειας ανεπίχριστου σκυροδέατος. ια. Προβλέπονται γενικά δύο τύποι επιφανειακών τελειωάτων σκυροδέατος που δεν βρίσκεται σε επαφή ε ξυλότυπους: Τελείωα πλαστικού σκυροδέατος τύπου ΠΑ Τελείωα πλαστικού σκυροδέατος τύπου ΠΒ ιβ. Για τις επιφάνειες του σκυροδέατος που βρίσκονται έσα στο έδαφος, ή που πρόκειται να επιχωθούν θα ακολουθούνται οι κατασκευαστικές ορφές των εγκεκριένων σχεδίων. Σε ορισένες περιπτώσεις θα είναι δυνατή η παράλειψη χρησιοποίησης ξυλότυπου και η σκυροδέτηση των έργων σε απευθείας επαφή ε το έδαφος, αν το προβλέπει η ελέτη, ή αν το εγκρίνει η Υπηρεσία, ύστερα από αίτηση του Αναδόχου Απαιτήσεις για επιφανειακά τελειώατα σκυροδέατος σε επαφή ε ξυλότυπους α. Θέση εφαρογής και είδος τελειώατος Ι Ο τύπος του επιφανειακού τελειώατος που θα απαιτηθεί για σκυρόδεα σε επαφή ε ξυλότυπους εξαρτάται από το είδος του δοικού στοιχείου (στύλος, δοκός, πλάκα πατώατος, τοιχείο, κλιακοστάσιο) την θέση του στην κατασκευή και το εάν προβλέπεται να δεχθεί πρόσθετο τελείωα, όπως κονίαα, πλακάκια, χρωατισό κλπ. ΙΙ Σε κάθε περίπτωση, ο τύπος του επιφανειακού τελειώατος θα προδιαγράφεται ε σαφήνεια ΙΙΙ Όταν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά στους όρους δηοπράτησης, στην τιή ονάδας κατασκευής σκυροδεάτων της παρούσας προδιαγραφής, θα περιλαβάνεται ανηγένα η δαπάνη που απαιτείται για τη διαόρφωση επιφανειακών τελειωάτων σκυροδέατος σε επαφή ε ξυλότυπους τύπου Α. β. Έλεγχος χρώατος Όταν απαιτείται οοιοορφία χρώατος της επιφανείας του σκυροδέατος κάθε χρησιοποιούενο υλικό πρέπει να λαβάνεται σταθερά από την ίδια πηγή (αδρανή, τσιέντο, τυχόν πρόσθετο, νερό). Ο Ανάδοχος είναι απόλυτα υπεύθυνος να έχει εξασφαλίσει την δυνατότητα να προηθευτεί από την ίδια πηγή όλες τις ποσότητες που απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου. Τα αδρανή πρέπει να είναι ανθεκτικά σε διάρκεια και απαλλαγένα από ρυπάνσεις που πορούν να προκαλέσουν κηλίδες. Οι αναλογίες ίξης και η κοκκοέτρηση ιδιαίτερα των λεπτών αδρανών, πρέπει να διατηρούνται σταθερές. Σε εγάλα «πανώ» ξυλοτύπων πρέπει να αποφεύγεται η αντικατάσταση τηάτων από κόντραπλακέ ε ξύλο και αντίστροφα. Επίσης πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην οοιοορφία της συντήρησης γιατί πορεί να επηρεασθεί το χρώα. γ. :ιευκολυντικά αποξήλωσης (υλικά αποκόλλησης) ξυλοτύπων Τα διευκολυντικά αποξήλωσης των ξυλοτύπων πρέπει να επιλέγονται κατάλληλα για τον σκοπό που καλούνται να επιτύχουν. Σε ενιαίες, ορατές επιφάνειες πρέπει να χρησιοποιείται το ίδιο διευκολυντικό αποξήλωσης ξυλοτύπων. Η επάλειψη του διευκολυντικού της αποκόλλησης υλικού πρέπει να είναι οοιόορφη και πρέπει να αποφεύγεται η επαφή του ε οπλισό ή τους τένοντες προέντασης. Αν η επιφάνεια του σκυροδέατος προορίζεται να δεχθεί και πρόσθετο τελείωα (ε κονίαα, χρωατισό κλπ) θα πρέπει να εξασφαλίζεται το συβατό του διευκολυντικού αποξήλωσης ε το είδος της επίστρωσης. δ. Συντήρηση σκυροδέατος Η υφή, το χρώα και η αντοχή σε διάρκεια του σκυροδέατος επηρεάζονται από την συντήρηση. Όπου η εφάνιση αποτελεί σηαντικό παράγοντα, η έθοδος συντήρησης συπεριλαβανοένου και του χρόνου αφαίρεσης των ξυλοτύπων πρέπει να προσέχονται ιδιαίτερα και υπόκεινται στην έγκριση της Υπηρεσίας. Στοιχεία που προορίζονται να έχουν το ίδιο επιφανειακό τελείωα, πρέπει να έχουν την ίδια συντήρηση. ε. Προστασία των τελειωάτων Επιφανειακά τελειώατα υψηλής ποιότητας είναι ευαίσθητα σε τραυατισό ετά την αφαίρεση του ξυλότυπου και χρειάζονται ειδική προστασία σε περιοχές που είναι εκτεθειένες σε κίνδυνο τραυατισού. Στην περίπτωση που διαπιστωθούν από την Υπηρεσία τέτοιοι κίνδυνοι τραυατισού, η Υπηρεσία είναι δυνατόν να ζητήσει από τον Ανάδοχο να λάβει ειδικά πρόσθετα έτρα, χωρίς από τον λόγο αυτό να προκύπτει για τον Ανάδοχο κανένα δικαίωα για πρόσθετη αποζηίωση ή παράταση προθεσίας Περιγραφή τύπων επιφανειακών τελειωάτων σκυροδέατος σε επαφή ε ξυλότυπους

69 α. Τελείωα τύπου Α Το τελείωα αυτό επιτυγχάνεται ε χρήση σωστά ορφωένου ξυλότυπου από σανίδες πριστής ξυλείας ε κλειστούς αρούς. Στην επιφάνεια θα φαίνονται τα αποτυπώατα των νερών της πριστής ξυλείας και των αρών. Μπορεί να εφανίζονται επίσης ικρές ατέλειες (κοιλώατα) προκαλούενες από την παγίδευση αέρα ή νερού, αλλά η επιφάνεια πρέπει να είναι απαλλαγένη από κενά, σπογγώδεις περιοχές και εγάλες ατέλειες Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα τελειώατα καλουπωένων επιφανειών οι οποίες δεν είναι ορατές και συνεπώς ενδεχόενη τραχύτητα δεν είναι ανεπιθύητη. Η επιφάνεια τότε γενικά δεν χρειάζεται άλλη επεξεργασία ετά την αφαίρεση των ξυλοτύπων εκτός από επιδιόρθωση ελαττωατικού σκυροδέατος, γέισα των οπών των συνδέσων των ξυλοτύπων και την καθορισένη συντήρηση. β. Τελείωα τύπου Β Το τελείωα αυτό επιτυγχάνεται ε την χρήση σωστά ορφωένου ξυλότυπου από πλανισένες σανίδες. Στην επιφάνεια θα φαίνονται ελαφρά αποτυπώατα των νερών της ξυλείας και των αρών. Εναλλακτικά, πορεί να χρησιοποιηθεί σιδηρότυπος ή τύπος από άλλο κατάλληλο υλικό, Μπορεί να εφανίζονται επίσης ικρές ατέλειες (κοιλώατα) προκαλούενες από την παγίδευση αέρα ή νερού, αλλά η επιφάνεια πρέπει να είναι απαλλαγένη από κενά, σπογγώδεις περιοχές και εγάλες ατέλειες Σε περιοχές όπου οι οπές από τους συνδέσους του ξυλότυπου έχει καθοριστεί να παραείνουν σαν χαρακτηριστικό της επιφανείας του σκυροδέατος, το σε εσοχή εκτεθειένο άκρο του τήατος του συνδέσου του ξυλότυπου που παραένει στο σκυρόδεα πρέπει να υποβληθεί σε ειδική κατεργασία. Σε περιοχές όπου οι οπές από τους συνδέσους του ξυλοτύπου δεν έχει καθοριστεί να παραείνουν σαν χαρακτηριστικό της επιφανείας του σκυροδέατος (η παραδοχή αυτή θα ισχύει γενικά, εκτός αν προδιαγράφεται διαφορετικά στα τεύχη δηοπράτησης), οι κοιλότητες που δηιουργούνται από τους συνδέσους του ξυλοτύπου πρέπει να γείζονται ε τον τρόπο που περιγράφεται στην παράγραφο 3... για τις επιδιορθώσεις των άλλων οπών και ελαττωάτων. Ο τρόπος αυτός είναι ίδιος ε αυτόν που καθορίστηκε στα επιφανειακά τελειώατα τύπου Α εκτός από το ότι το κονίαα είναι δυνατόν, σύφωνα ε τις οδηγίες της Υπηρεσίας, να περιέχει και λίγο λευκό τσιέντο ώστε το τελικό χρώα του επιδιορθωένου τήατος να είναι ίδιο ε αυτό της υπόλοιπης επιφάνειας. Το ίδιο ισχύει και για την υφή του τήατος. Προτού γίνει η επιδιόρθωση στην κατασκευή πρέπει να φτιαχτούν δοκιαστικά ίγατα κονιάατος και λευκού τσιέντου και να αφεθούν να ξεραθούν, ώστε να επιτευχθεί το επιθυητό χρώα που θα εγκρίνει η Υπηρεσία. Θα ακολουθήσει η συντήρηση του σκυροδέατος σύφωνα ε τα καθοριζόενα. γ. Τελειώατα τύπου Γ Το τελείωα αυτό προϋποθέτει την χρησιοποίηση σκυροδέατος υψηλής ποιότητας χαρακτηριστικής αντοχής fck /1Mpα (10 χγρ/εκ2) και κατάλληλα ορφωένο ξυλότυπο ε σκληρή και λεία επιφάνεια. Οι επιφάνειες του σκυροδέατος πρέπει να είναι λείες ε ακριβείς και καθαρές ακές. Μόνο πολύ ικρές επιφανειακές ατέλειες είναι ανεκτές και αποκλείεται η εφάνιση κηλίδων ή η αλλοίωση του χρώατος από τα διευκολυντικά αφαίρεσης των ξυλοτύπων Για τις οπές των συνδέσων των ξυλότυπων ισχύουν όσα αναφέρθηκαν παραπάνω για το τελείωα τύπου Β. Για τα ορατά έρη του έργου προβλέπεται επιφανειακό τελείωα τύπου Γ τουλάχιστον (ή και ανώτερο ποιοτικά, δηλαδή τύπου : ή Ε) δ. Τελείωα τύπου : Το τελείωα αυτό επιτυγχάνεται αφού πρώτα παραχθεί τελείωα τύπου Β σε επιελώς συπυκνωένο σκυρόδεα υψηλής ποιότητας, χαρακτηριστικής αντοχής fck /2Mpα (20 χγρ/εκ2) διαστρωένο σε κατάλληλα ορφωένους ξυλότυπους. Ακολουθεί βελτιωτική επεξεργασία της επιφάνειας, δηλαδή προσεκτική εξάλειψη όλων των προεξοχών από τσιέντο και λεπτό αδρανές. Πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια ώστε να επιτευχθεί ενιαίο χρώα του σκυροδέατος. Επίσης πρέπει να δοθεί προσοχή στην εκλογή του διευκολυντικού αφαίρεσης των ξυλότυπων για να εξασφαλισθεί ότι η επιφάνεια είναι απαλλαγένη κηλίδων ή χρωατικών αλλοιώσεων Για τις οπές των συνδέσων των ξυλοτύπων ισχύουν όσα αναφέρθηκαν παραπάνω για το τελείωα τύπου Β ε. Τελείωα τύπου Ε Το τελείωα αυτό επιτυγχάνεται αφού πρώτα παραχθεί τελείωα τύπου Γ και στη συνέχεια και ενώ ακόα το σκυρόδεα είναι νωπό, ακολουθήσει πλήρωση όλων των επιφανειακών ατελειών ε ειδικά παρασκευαζόενο κονίαα από τσιέντο και λεπτό αδρανές, Πρέπει να

70 καταβληθεί κάθε προσπάθεια ώστε να επιτευχθεί ενιαίο χρώα του σκυροδέατος. Μετά την κατάλληλη συντήρηση η επιφάνεια πρέπει να τριφτεί, όπου είναι αναγκαίο και να παραχθεί επιφάνεια λεία και οαλή. Για τις οπές των συνδέσων των ξυλοτύπων ισχύουν όσα αναφέρθηκαν παραπάνω για το τελείωα τύπου Β 3... Καθορισός των τύπων των τελειωάτων σκυροδέατος σε επαφή ε ξυλότυπους για τα διάφορα τήατα του έργου. α. Όπως έχει προαναφερθεί, η επιλογή των τύπων των τελειωάτων για τα διάφορα τήατα του έργου αποτελεί ευθύνη του Αναδόχου και καθορίζεται στην ελέτη προσφοράς υπό την προϋπόθεση ότι δεν αντίκεινται στους προδιαγραφόενους συβατικούς όρους. β. Στις περιπτώσεις όπου δεν προδιαγράφεται διαφορετικά στους όρους δηοπράτησης, στην κατασκευή των έργων από σκυρόδεα περιλαβάνεται και το επιφανειακό τελείωα του σκυροδέατος, σαν τελείωα τύπου Α Μεγάλες ατέλειες, όπως προαναφέρθηκε, πορούν να προκαλέσουν την απόρριψη της κατασκευής του σκυροδέατος. Για τις ικρότερες ατέλειες όως και για την εξασφάλιση της αντοχής σε διάρκεια θα γίνονται διορθώσεις αυτών των ατελειών ε τον τρόπο που αναφέρεται στην παρακάτω παράγραφο 3... Στις τιές της προσφοράς του Αναδόχου θα περιλαβάνονται ανηγένα, αν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά, η κατασκευή επιφανειακού τελειώατος τύπου Α γ. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στους όρους δηοπράτησης, στην περίπτωση τεχνικών έργων οδοποιίας και συναφών άλλων τεχνικών έργων, η γραή διαχωρισού των επιφανειών ε τελείωα τύπου Α από τις τυχόν απαιτούενες επιφάνειες υψηλής ποιότητας (επιφάνειες ε τελειώατα τύπου Β έως και Ε και άλλα) θα βρίσκεται 0.0 κάτω από τη γραή του εδάφους, όπως πρόκειται αυτή να διαορφωθεί ε τα έργα της υπόψη εργολαβίας. Οι γραές αυτές αποτελούν και τα όρια της επιέτρησης των επιφανειών υψηλής ποιότητας, που χρησιοποιούνται για την τυχόν προβλεπόενη ειδική αοιβή αυτών (εκτός αν προδιαγράφεται διαφορετικά) δ. Σε ειδικές περιπτώσεις, όπου απαιτείται κατασκευή επιφανειακών τελειωάτων υψηλής ποιότητας, γίνεται ειδική προδιαγραφή της έκτασης και του είδους των χαρακτηριστικών του κάθε τύπου τελειώατος και καθορίζονται κατά περίπτωση τα απαιτούενα υλικά κατασκευής των ξυλοτύπων ή/και τα χαρακτηριστικά του τελειώατος ε εθόδους και κριτήρια αποδοχής που προδιαγράφονται αναλυτικά. Οι τιές αυτών των τύπων επιφανειών κατά κανόνα επιετρούνται και πληρώνονται ιδιαίτερα, εκτός αν άλλως προδιαγράφεται στους όρους δηοπράτησης. Στις περιπτώσεις αυτές, θα τίθενται σαν πρόσθετο κριτήριο στον έλεγχο συόρφωσης και στην συόρφωση κατασκευής και η συφωνία του τύπου του επιφανειακού τελειώατος του σκυροδέατος προς τα προδιαγραφόενα στους ειδικούς τύπους επιφανειών, οπότε σε περίπτωση η αποδοχής των ορατών επιφανειών θα πορεί να ζητηθεί η καθαίρεση ολόκληρης της κατασκευής και η ανακατασκευή αυτής ε ευθύνη και δαπάνες του Αναδόχου ώστε να συφωνήσει ε τους όρους της σύβασης ή να επιβληθεί άλλη ποινή σύφωνα ε τους όρους δηοπράτησης :ιόρθωση ικρών ατελειών σε επιφανειακά τελειώατα τύπου Α Αέσως ετά την αφαίρεση των ξυλοτύπων όλες οι ανώαλες προεξοχές στις επιφάνειες του σκυροδέατος θα αφαιρεθούν. Τυχόν υπάρχοντα κενά ή οπές που θα είναι σχηατισένες ετά την αφαίρεση των συνδετικών ράβδων θα καθαριστούν, θα διαποτιστούν πλήρως, τουλάχιστον επί 3 ώρες ε νερό και θα γείσουν ε προσοχή ε ισχυρή τσιεντοκονία. Πριν την εφαρογή της τσιεντοκονίας πρέπει να αποακρυνθούν τα ελεύθερα νερά. Η τσιεντοκονία αυτή πρέπει να περιέχει τσιέντο και λεπτή άο διερχόενη από κόσκινο 0.6 χλστ. στις αναλογίες που χρησιοποιήθηκαν και για το σκυρόδεα που υποβάλλεται σε τελείωα, καθώς επίσης και νερό αρκετό ώστε να δίνει επάλειψη πυκνή και συνεκτική. Το κονίαα πρέπει να προσυσταλεί ε το να αναιχθεί τουλάχιστον ία ώρα πριν από την χρησιοποίηση του και να ξανααναιχθεί, χωρίς προσθήκη νερού, αέσως πριν από την χρησιοποίηση του. Στη συνέχεια ενόσω το εφαροσένο κονίαα είναι ακόη πλαστικό, θα γίνει συστηατικό τρίψιο ε λινάτσα, ε κονίαα από τσιέντο και λεπτό αδρανές. Το ίγα τσιέντου και λεπτού αδρανούς θα έχει τα ίδια συστατικά ε αυτό που περιγράφηκε παραπάνω εκτός από το ότι δεν πρέπει να περιέχει νερό. Το τελικό αυτό τρίψιο πρέπει να γίνει ε τέτοιο τρόπο ώστε τα γεισένα κενά να έρθουν στο ίδιο επίπεδο (περασιά) ε την επιφάνεια του γειτονικού σκυροδέατος και ολόκληρη η επιφάνεια να αποκτήσει οοιόορφη υφή και χρωατισό. Θα ακολουθήσει η συντήρηση του σκυροδέατος σύφωνα ε τα καθορισένα. Μικρής έκτασης ελαττωατικές επιφάνειες (εγάλης έκτασης ελαττωατικές επιφάνειες συνιστούν λόγο απόρριψης της κατασκευής) θα επισκευάζονται ε καθαίρεση του ελαττωατικού τήατος και τοποθέτηση νέου σκυροδέατος και σύνδεση αυτού ε το υπάρχον σε σχήα «κλείδος»,

71 «χελιδονουράς» ή «άγκιστρου». Το σκυρόδεα για την επισκευή (παλώατα) θα είναι ξηρότερο από το συνηθισένο και θα κοπανίζεται πλήρως, θα ληφθεί δε πρόνοια ώστε πριν από κάθε τελική επεξεργασία να έχει αποακρυνθεί κάθε πλεόνασα νερού. Η συντήρηση του σκυροδέατος των παραπάνω επισκευών, η επεξεργασία των επιφανειών, πρέπει να γίνει σύφωνα ε το άρθρο 10 του Κ.Τ.Σ. 97 όπως αυτό συπληρώθηκε ε τις παραγράφους και του παρόντος. Οι αροί διαστολής πρέπει να είναι καθαροί από τσιεντοκονίαα Ατέλειες επιφανειακών τελειωάτων ετά την αφαίρεση των ξυλότυπων α. Σε βάθος 0χλστ από την τελική εκτεθειένη επιφάνεια σκυροδέατος απαγορεύεται να υπάρχουν σιδηρούχα εταλλικά αντικείενα, εκτός από τα απαιτούενα είδη που έχουν κατασκευαστεί ειδικά για να βρίσκονται στην επιφάνεια. β. :εν πρέπει να γίνονται προσπάθειες να διορθωθούν τυχόν ατέλειες ή να γίνει το τελείωα καλουπωένων επιφανειών σκυροδέατος έχρι να επιθεωρηθούν από την Υπηρεσία, Η Υπηρεσία πρέπει να επιθεωρήσει ιδιαίτερα τις περιοχές που παρουσιάζουν κυψελώσεις για να αποφασίσει αν πρόκειται για επιφανειακές ατέλειες ή δοικά ελαττώατα. Τα τελευταία πρέπει να επιδιορθώνονται σύφωνα ε τις εθόδους που προτείνονται από τον Ανάδοχο και εγκρίνονται από την Υπηρεσία. γ. Οι περιοχές εγκοπών, σκοτιών και κοιλοτήτων πρέπει να καθαρίζονται ε επιέλεια και να προετοιάζονται ε ακές περίπου κάθετες στην επιφάνεια του σκυροδέατος, να τρίβονται οι επιφάνειες για επιδιόρθωση ε τσιεντοπολτό, και να γείζονται ε τσιεντοκονίαα και άο στις ίδιες αναλογίες ε αυτές του σκυροδέατος που επιδιορθώνεται. Το κονίαα πρέπει να συπιεστεί καλά ώστε να γείσει τελείως την κοιλότητα και να υποβληθεί σε τελείωα ώστε να παρουσιάζει υφή και ορφή ίδια ε αυτή των γειτονικών επιφανειών. δ. Τυχόν εξανθήατα στην επιφάνεια του σκυροδέατος πρέπει να αποακρυνθούν, σύφωνα ε τις οδηγίες της Υπηρεσίας, ε διάλυα υδροχλωρικού οξέος 10% και να ξεπλυθεί η περιοχή επιελώς ε νερό από άνικα αέσως όλις η επιφάνεια του νερού παύσει να αφρίζει :ιαόρφωση επιφανειακών τελειωάτων πλαστικού σκυροδέατος α. Τελείωα πλαστικού σκυροδέατος τύπου ΠΑ Ι. Οι επιφάνειες σκυροδέατος που δεν εφάπτονται σε τύπους και διαορφώνονται ε τελείωα τύπου ΠΑ θα διαορφώνονται στις προβλεπόενες από τα σχέδια ορφές και σχήατα, ε την συνήθη επιπεδότητα που προκύπτει από τη όρφωση της επιφανείας του σκυροδέατος ετά την συπύκνωση του και αφού τυπανθεί ε κατάλληλο πήχυ σκυροδέτησης ε ευθείες ακές. Ο έλεγχος επιπεδότητας που θα γίνεται ε πήχυ τριών (3) έτρων δεν θα πρέπει να παρουσιάζει ανωαλίες εγαλύτερες από 10 χλστ. Η ετακίνηση του πήχυ για τον έλεγχο της επιπεδότητας θα γίνεται το πολύ κατά το ισό του ήκος για το έλεγχο της επιπεδότητας σε νέα θέση. ΙΙ. Όταν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά στα τεύχη δηοπράτησης οι επιφάνειες που πρόκειται να καλυφθούν ε υλικό κάλυψης (διαόρφωση δαπέδου ή κάλυψη ε χώατα σκυροδέατος κλπ) ε την εξαίρεση της κατασκευής στεγανωτικών στρώσεων, τότε στην τιή του σκυροδέατος περιλαβάνεται ανηγένα η δαπάνη για επιφανειακά τελειώατα πλαστικού σκυροδέατος τύπου ΠΑ. β. Τελείωα πλαστικού σκυροδέατος τύπου ΠΒ (τελείωα ε λείανση) Γενικώς όπου προβλέπεται να υπάρξουν επιφάνειες για τις οποίες θα απαιτηθεί τελείωα πλαστικού σκυροδέατος ε λείανση (τύπου ΠΒ) Ποιοτικός έλεγχος Γενικά α. Όλες οι εργασίες σκυροδέατος υπόκεινται στον έλεγχο της Υπηρεσίας της οποίας το έργο θα πρέπει να διευκολύνεται από τον Ανάδοχο. Ο έλεγχος αυτός θα ασκείται είτε από τα εντεταγένα όργανα της Υπηρεσίας είτε από ειδικούς Όρους Ποιοτικού Ελέγχου, οι οποίοι θα εκδίδουν και τα σχετικά πιστοποιητικά και των οποίων ο ρόλος θα καθορίζεται στη Σύβαση. Η αροδιότητα της Υπηρεσίας εκτείνεται σε όλα τα έρη της κατασκευής, προπαρασκευής, τρόπου παραγωγής, ιδιοτήτων των προσκοιζόενων υλικών κλπ. β. Ο ποιοτικός έλεγχος έχει σκοπό να αποδείξει την καταλληλότητα της κατασκευής για τη χρήση για την οποία κατασκευάστηκε το έργο. γ. Όλοι οι συστηατικοί έλεγχοι των υλικών, των εθόδων κατασκευής και των τελειωένων προϊόντων θα γίνονται από τον Ανάδοχο, ο οποίος είναι απόλυτα υπεύθυνος για την ποιότητα, εφάνιση, ασφάλεια και ανθεκτικότητα σε διάρκεια του κατασκευαζόενου έργου. Όλες οι δαπάνες για τους παρακάτω ελέγχους καταβάλλονται από τον Ανάδοχο. δ. Οι έλεγχοι που θα κάνει η Υπηρεσία δεν απαλλάσσουν τον Ανάδοχο κατά κανένα τρόπο και για οποιονδήποτε λόγο από την ευθύνη του για το έντεχνο της κατασκευής του έργου.

72 ε. Η Υπηρεσία έχει αροδιότητα να καθορίζει όλα τα επί έρους ειδικά θέατα, όπως προκύπτουν και αναφέρονται στην παρούσα προδιαγραφή ή και σε άλλα θέατα, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά, αλλά είναι αναγκαία για τη πλήρη έντεχνη, ασφαλή, καλαίσθητη κλπ κατασκευή του έργου. στ. Η Υπηρεσία έχει το δικαίωα να σταατά κάθε εργασία σκυροδέατος, αν ο Ανάδοχος δεν συορφώνεται προς τους όρους της παρούσας προδιαγραφής ή και άλλων ειδικότερων προδιαγραφών που ισχύουν σε κάθε έργο σύφωνα ε τους όρους δηοπράτησης και τις συγκεκριένες, για κάθε έργο οδηγίες και εντολές της Υπηρεσίας. ζ. Η Υπηρεσία έχει το δικαίωα να διατάσσει την κατεδάφιση οποιουδήποτε τήατος, έργου από σκυρόδεα, το οποίο δεν ήθελε κατασκευασθεί σύφωνα ε την παρούσα προδιαγραφή και τους όρους δηοπράτησης, ή ήθελε αποδειχθεί από τους προδιαγραφόενους ελέγχους και δοκιασίες όχι σύφωνο προς τις απαιτήσεις της ελέτης και τις συβατικές υποχρεώσεις του Αναδόχου, λόγω κακής εργασίας, ή χρήσης ελαττωατικών υλικών ή ζηιών, λόγω η επαρκούς προσοχής και καθοδήγησης κλπ. Αυτή η κατεδάφιση θα γίνεται ακόη κι αν η ελαττωατική εργασία, έγινε σε γνώση ή από αέλεια της Υπηρεσίας κατά την επίβλεψη του έργου. η. Κάθε δαπάνη ή ζηιά από αυτή τη κατεδάφιση βαρύνει τον Ανάδοχο, εκτός αν για την εκτέλεση της ελαττωατικής εργασίας υπάρχει έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας, ε την οποία να τροποποιούνται οι συβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου. θ. Ο αναφερόενος ποιοτικός έλεγχος είναι δειγατοληπτικός και τον διενεργεί η Υπηρεσία ανεξάρτητα από τον ποιοτικό έλεγχο που εκτελεί ο Ανάδοχος για λογαριασό του ε τον σκοπό να γίνουν αποδεκτά τα υλικά, η εργασία και οι κατασκευές τους από την Υπηρεσία. ι. Σε ορισένες περιπτώσεις είναι δυνατόν η Υπηρεσία να χρησιοποιήσει τα αποτελέσατα του εσωτερικού ποιοτικού ελέγχου του Αναδόχου (σε όση έκταση και για όσο χρονικό διάστηα επιθυεί) για τον εξωτερικό ποιοτικό έλεγχο. Τέτοια δυνατότητα πχ αναφέρεται σε περιπτώσεις που ο Ανάδοχος έχει εγκαταστήσει επί τόπου κατάλληλο εξοπλισένο εργαστήριο σκυροδέατος (ε τον απαιτούενο εξοπλισό, το επιστηονικό και βοηθητικό προσωπικό κλπ) και εφόσον η Υπηρεσία θεωρεί, κατά την απόλυτη κρίση της ότι τα αποτελέσατα των δοκιών και ετρήσεων εκτελούνται σύφωνα ε τους κανονισούς κατά αδιάβλητο τρόπο. ια. Επισηαίνεται και πάλι ότι ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ποιότητα του σκυροδέατος δηλαδή για την αντοχή του, τη συπεριφορά του στο χρόνο, την ανθεκτικότητά του σε ατοσφαιρικές ή χηικές προσβολές και γενικά για όλες τις απαιτήσεις που αναφέρονται στην παρούσα ΤΣΥ καθώς και στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων Ενέργειες Ποιοτικού ελέγχου α. Ο ποιοτικός έλεγχος περιλαβάνει τους ακόλουθους συστηατικούς έλεγχους των υλικών, των εθόδων κατασκευής και των τελειωένων προϊόντων. Ι. Έλεγχοι ε τη βοήθεια έτρησης δοκιές των υλικών για την παραλαβή τους, έλεγχοι διαστάσεων ξυλότυπου, οπλισού, προκατασκευασένων στοιχείων κλπ ΙΙ. Οπτικοί έλεγχοι (επιθεώρηση) αναγνώριση των υλικών εξέταση των πιστοποιητικών συόρφωσης έλεγχος της αντιστοίχισης των ετρήσεων προς την εθοδολογία που χρησιοποιείται έλεγχος της καταλληλότητας του εξοπλισού και της εξειδίκευσης του προσωπικού έλεγχος των ξυλότυπων, οπλισών, διάστρωσης σκυροδέατος κλπ β. Για τους έλεγχους ε τη βοήθεια οργάνων έτρησης και τους οπτικούς ελέγχους (επιθεώρηση) έχει γίνει αναφορά στα επί έρους κεφάλαια αυτής της προδιαγραφής. Συπληρωατικά θα πρέπει να τηρούνται και τα παρακάτω που εντάσσονται στις ενέργειες του ποιοτικού ελέγχου Παραλαβή εργοστασιακού σκυροδέ3ατος Για τις περιπτώσεις χρήσης εργοστασιακού σκυροδέατος θα ισχύουν τα ακόλουθα: α. Πριν από την έγχυση του εργοστασιακού σκυροδέατος το εργοστάσιο παρασκευής θα πρέπει να παραδίνει στον Ανάδοχο δελτίο αποστολής για κάθε ποσότητα σκυροδέατος που πρέπει να περιλαβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω: Το όνοα του εργοστασίου παραγωγής Τον χαρακτηριστικό αριθό του δελτίου αποστολής Την ηεροηνία και τον αριθό του φορτηγού Το όνοα του Αναδόχου ( ή την επωνυία της Αναδόχου εταιρείας) Το έργο και την τοποθεσία της εργασίας και/ή το όνοα του τεχνικού έργου Την ποσότητα σκυροδέατος σε κυβικά έτρα

73 Τον χρόνο φόρτωσης και την υπογραφή αποστολέα Την χαρακτηριστική αντοχή (σύφωνα ε την παρούσα προδιαγραφή) Την αναλογία των συστατικών του ίγατος ανά m 3 παραγωγής Την κάθιση του σκυροδέατος (ή άλλο στοιχείο έτρησης της εργασιότητας αν έχει προβλεφθεί διαφορετικά στα τεύχη δηοπράτησης) Τον τύπο και την κατηγορία αντοχής του τσιέντου που έχει χρησιοποιηθεί Για χρήση σε οπλισένα και προεντεταένα σκυροδέατα τον λόγο νερού/τσιέντου (συντελεστής Ν/Τ) β. Επίσης κατά περίπτωση, και σύφωνα ε την παρούσα προδιαγραφή θα πρέπει να δίνονται και τα ακόλουθα στοιχεία Η ελάχιστη περιεκτικότητα σε τσιέντο Η έγιστη διάετρος αδρανών Η χρήση και ο τρόπος προσθήκης πρόσθετων γ. Επίσης πρέπει να προβλέπεται χώρος για να προστεθούν κατά την άφιξη του έτοιου σκυροδέατος στο εργοτάξιο και τα εξής: Ώρα άφιξης του έτοιου σκυροδέατος στο εργοτάξιο Ώρα συπλήρωσης της διάστρωσης του σκυροδέατος Παραλαβή προκατασκευασ3ένων στοιχείων Ανεξάρτητα από το αν τα προκατασκευασένα στοιχεία παρασκευάζονται από τον ίδιο τον Ανάδοχο ή από ειδικό υπεργολάβο / εργοστάσιο για λογαριασό του, θα υπάρχει δελτίο αποστολής. Το δελτίο αποστολής πρέπει να πιστοποιεί ότι η κατασκευή έχει γίνει σύφωνα ε τις οδηγίες της παραγγελίας. Πρέπει να δίνονται οι παρακάτω πληροφορίες: Ηεροηνίες κατασκευής και αποστολής Σηάνσεις χαρακτηρισού για κάθε στοιχείο που περιλαβάνεται στην παραγγελία Έλεγχος 3εθόδου συντήρησης (3ε δοκί3ια) Για όσες περιπτώσεις επιθυεί η Υπηρεσία, όπως επίσης και όταν προδιαγράφεται ειδικά στα τεύχη δηοπράτησης, θα πορούν να παρθούν «δοκίια του έργου» σύφωνα ε τις παραγράφους 10., 10. και 10.6 του Κ.Τ.Σ. 97 για τον έλεγχο της αποτελεσατικότητας της εθόδου συντήρησης. Η δαπάνη των δοκιίων αυτών βαρύνει τον Ανάδοχο. Τα δοκίια αυτά θα κατασκευάζονται και θα συντηρούνται ως δίδυα των δοκιιών 7 ή 28 ηερών (αντιδείγατα) Έλεγχος προόδου σκλήρυνσης (3ε δοκί3ια) α. Για όλες τις περιπτώσεις κατασκευής προεντεταένου σκυροδέατος (όπως επίσης και για τις περιπτώσεις δυσενών κλιατολογικών συνθηκών σύφωνα ε την κρίση της Υπηρεσίας) θα παίρνονται «δοκίια του έργου» (σύφωνα ε την παράγραφο 10. του Κ.Τ.Σ. 97 αυτής της προδιαγραφής) για τον προσδιορισό της αντοχής του σκυροδέατος σε ηλικίες που αντιστοιχούν σε ιδιαίτερα σηαντικές φάσεις της κατασκευής. β. Ειδικά σηαντικές φάσεις κατά την διάρκεια της κατασκευής είναι: Η αφαίρεση των ξυλοτύπων Η επιβολή ερικής προέντασης Η επιβολή της ολικής προέντασης Η φόρτιση γ. Τέτοιες δοκιές είναι επίσης χρήσιες όταν, κατά την διάρκεια της κατασκευής ενδέχεται να υπάρξουν δυσενείς επιπτώσεις οφειλόενες σε χαηλές θεροκρασίες. δ. Εφόσον πρόκειται να αντιετωπισθούν ιδιαίτερα σηαντικές φάσεις κατασκευής κατά την διάρκεια της κατεργασίας του σκυροδέατος και χρειαστεί ο έλεγχος της αντοχής του σκυροδέατος στις αντίστοιχες προς τις φάσεις αυτές ηλικίες κατασκευής, θα παίρνονται και θα δοκιάζονται τα ακόλουθα δοκίια ελέγχου σκλήρυνσης (ανά παρτίδα σκυροδέατος και ανά χρονικά διαφέρουσα ειδικά σηαντική φάση κατά την διάρκεια της κατασκευής): :οκίια ε ίσο αριθό και ως δίδυα των συβατικών δοκιίων σύφωνα ε τις παραγράφους 13.3 ή 13. του Κ.Τ.Σ. 97, εκτός αν ο αριθός τους προδιαγράφεται διαφορετικός στην ΕΣΥ και στα λοιπά Τεύχη :ηοπράτησης. ε. Όταν ανά παρτίδα σκυροδέατος αντιετωπίζεται όνο ία ιδιαίτερη σηαντική φάση κατασκευής συνίσταται να παίρνονται τουλάχιστον δύο οάδες «δοκιιών του έργου» σε ίσο αριθό και ως δίδυα των συβατικών δοκιίων των παραγράφων 13.3 ή 13. του Κ.Τ.Σ. 97. Η πρώτη οάδα δοκιάζεται σε ία ηλικία σκυροδέατος του εκτιάται ότι θα έχει αναπτυχθεί η ζητούενη αντοχή και αν ο πρώτος έλεγχος αντοχής δεν έδωσε τα απαιτούενα αποτελέσατα θα δοκιάζεται η δεύτερη σειρά δοκιίων σε επόενη χρονική στιγή. στ. Σε κάθε περίπτωση για τον υπολογισό της αντοχής της παρτίδας σκυροδέατος, για τη δεδοένη ηλικία παίρνεται υπόψη ο έσος όρος αντοχής των δοκιίων ελέγχου σκλήρυνσης, θα πρέπει όως να συνεκτιάται και το γεγονός ότι για δοικά στοιχεία ε διαστάσεις που

74 αποκλίνουν ουσιωδώς από τις διαστάσεις των δοκιίων είναι δυνατόν να παρουσιαστεί διάφορος βαθός σκλήρυνσης από τον αντίστοιχο των δοκιίων, πχ λόγω διαφορετικής διαδικασίας ανάπτυξης θερότητας στο σκυρόδεα Έλεγχος αντοχής σκυροδέ3ατος για την ενωρίτερη πληρω3ή του Αναδόχου Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος επιζητεί πληρωή των εργασιών σκυροδέατος πριν από τις 28 ηέρες, ή αν προδιαγράφεται σχετικά στους όρους δηοπράτησης, θα παίρνονται και δοκίια που θα ελέγχονται σε στις 7 ηέρες (κανονικά συντηρούενα κατά DIN 108) ίσα στον αριθό και από τα ίδια τα ίγατα ε τα συβατικά δοκίια του κανονικού ελέγχου των 28 ηερών Η3ερολόγιο εργασιών Στο εργοτάξιο πρέπει να τηρείται ένα ηερολόγιο εργασιών (το ηερολόγιο ανήκει στις χωρίς αοιβή ειδικές υποχρεώσεις του Αναδόχου), που πρέπει να περιέχει τουλάχιστον τις παρακάτω πληροφορίες: Μετρήσεις θεροκρασίας αέρα Ηεροηνίες σκυροδέτησης και αφαίρεσης ξυλοτύπων Αποδοχή υλικών και συστατικών Αποτελέσατα δοκιών και ετρήσεων όλων των διαφορετικών χρονικών περιόδων Την σύνθεση του σκυροδέατος που χρησιοποιείται (τύπο τσιέντου και αδρανών) Επιθεωρήσεις και ελέγχους τοποθέτησης των οπλισών και των τενόντων Την θεροκρασία του σκυροδέατος (όταν η σκυροδέτηση γίνεται ε πολύ ψυχρό καιρό) Τις σηαντικές οδηγίες που ελήφθησαν στο εργοτάξιο Την περιγραφή συβάντων. 3.6 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ Οι κατηγορίες των σκυροδεάτων που προδιαγράφονται στο παρόν άρθρο καλύπτουν ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τις παρακάτω εργασίες Άοπλο σκυρόδεα κατηγορίας C8/10 (κοιτοστρώσεις, εξοαλυντικές στρώσεις) Χρησιοποιείται για την κατασκευή η οπλισένων στοιχείων κατασκευών κοιτοστρώσεων, εξοαλυντικών στρώσεων θεελίων κλπ Άοπλο ή και ελαφρά οπλισένο σκυρόδεα κατηγορίας C12/1 (τοίχοι, βάθρα, πτερυγότοιχοι) Χρησιοποιείται για την κατασκευή θεελίων και ανωδοής άοπλων τοίχων αντιστήριξης, βάθρων πλακοσκεπών οχετών και άοπλων πτερυγότοιχων όπως επίσης και για την κατασκευή των βάσεων τσιγκοσκεπών κτισάτων Άοπλο σκυρόδεα κατηγορίας C8/10 ( ρείθρα, κρασπεδόρειθρα, τάφροι) Χρησιοποιείται για την κατασκευή έδρασης ρείθρων και κρασπέδων, επενδεδυένων τάφρων κάθε είδους Άοπλο ή και ελαφρά οπλισένο σκυρόδεα C8/10 (περιβλήατα οχετών) Χρησιοποιείται για την κατασκευή περιβληάτων σωληνωτών οχετών ή αγωγών (προκατασκευασένοι τσιεντοσωλήνες, αποχετεύσεις, αιαντοτσιεντοσωλήνες, πλαστικοί σωλήνες διέλευσης καλωδίων ΟΤΕ, :ΕΗ κλπ, σιδηροσωλήνες κάθε είδους κλπ), όπως επίσης και έδρασης σωλήνων αποστράγγισης Άοπλο ή και οπλισένο σκυρόδεα κατηγορίας C12/1 (βάθρα, τοίχοι, πτερυγότοιχοι, ρείθρα, τάφροι, πλάκες πρόσβασης) Χρησιοποιείται για την κατασκευή: α. Την προήθεια των κάθε φύσης απαιτούενων υλικών και τα εταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση (αδρανή οποιασδήποτε διαβάθισης και εγίστου κόκκου, νερό, τσιέντο οποιουδήποτε τύπου και αντοχής και σε οποιαδήποτε απαιτούενη ποσότητα, τυχόν απαιτούενα πρόσθετα ρευστοποιητικά η υπερρευστοποιητικά και σταθεροποιητικά, κατάλληλα πρόσθετα στην περίπτωση χρήσης έτοιου σκυροδέατος ώστε το σκυρόδεα να παραένει σε εργάσιη κατάσταση όπως α. ολόσωων ακροβάθρων (θεελίων και ανωδοής) οποιουδήποτε ύψους ε τα συνδεδεένα πτερύγια τους β. πλακών προσβάσεων, κρασπέδων, ρείθρων, στερεών εγκιβωτισού, επενδεδυένων τάφρων, διαόρφωσης πυθένα φρεατίων για την εξασφάλιση οαλής ροής, διαόρφωσης στρώσης φθοράς έσα σε οχετούς, κοιτοστρώσεων επένδυσης κοίτης ρεάτων σκυροδέατος όρφωσης κλίσεων και προστασίας στεγάνωσης γεφυρών γ. τάφρων, κρασπέδων, ρείθρων, κρασπεδόρειθρων κλπ που κατασκευάζονται ε χρήση ειδικών ηχανηάτων κατασκευής (πχ κυλιόενου εταλλότυπου ή αναλόγου). δ. της βάσης σιδηρών πυλώνων ηλεκτροφωτισού ύψους ίσου ή εγαλυτέρου από 20 ε. τοίχων (θεελίων και ανωδοής) που δεν ανήκουν στην κατηγορία των «λεπτότοιχων» διατοών Οπλισένο σκυρόδεα κατηγορίας C16/20 (λεπτότοιχοι τοίχοι, επένδυση πασσαλοστοιχιών κλπ) Χρησιοποιείται για την κατασκευή :

75 α. λεπτότοιχων οπλισένων τοίχων (θεέλια και ανωδοή) οποιουδήποτε ύψους. Υπενθυίζεται ότι λεπτότοιχοι θεωρούνται οι τοίχοι που αρχίζουν ε πάχος π στη στέψη το ανώτατο 0,0 ε οαλή εταβολή και ε πάχος στη βάση ικρότερο από D=0.07 Χ Η+π όπου Η το ύψος του τοίχου σε έτρα β. επένδυσης της όψης πασσαλοστοιχιών Οπλισένο σκυρόδεα κατηγορίας C16/20 (πλάκες πλήρεις, ολόσωα εσόβαθρα, κιβωτοειδείς οχετοί κλπ οποιουδήποτε ύψους) Χρησιοποιείται για την κατασκευή: α. οριζοντίων φορέων αφιέρειστων γεφυρών ή οχετών β. κιβωτοειδών οχετών ε ευθύγραο ή καπύλο άξονα όπου περιλαβάνεται το σκυρόδεα ολόκληρης της κιβωτοειδούς διατοής (πλάκα κάλυψης, πλευρικά τοιχώατα και πλάκα θεελίωσης) γ. πλαισιωτών γεφυρών ε θεελίωση σε πέδιλα (ανοικτό πλαίσιο) ή σε πλάκα θεελίωσης (κλειστό πλαίσιο) όπου περιλαβάνεται το σκυρόδεα του οριζόντιου φορέα των πλευρικών τοιχωάτων και των θεελίων (ή πλάκες θεελίωσης) δ. πλαισιωτών γεφυρών επί πασσσαλοστοιχιών όπου περιλαβάνεται ο οριζόντιος φορέας ε τις δοκούς έδρασης ή τα πλευρικά τοιχώατα έχρι την κεφαλή των πασσάλων ε. στις παραπάνω περιπτώσεις β, γ, και δ, των συνεχόενων πτερυγοτοίχων που είναι συνδεδεένοι ε τη γέφυρα ( ή τον οχετό) των τύπανων της γέφυρας (ή του οχετού) και τις κορωνίδας (πλίνθος) στ. ολόσωων εσόβαθρων και κατακόρυφων υποστυλωάτων (εσόβαθρων και ακροβάθρων) γεφυρών ε την τυχόν οριζόντια δοκό σύνδεσής τους ζ. των θεελίων και της τυχόν κοιτόστρωσης που κατασκευάζονται οπλισένα και συετέχουν στην στατική λειτουργία θολωτών γεφυρών (θεωρητικού ανοίγατος εγαλυτέρου από 6,00) και για οποιοδήποτε ύψος του φορέα από την επιφάνεια του εδάφους Οπλισένο σκυρόδεα κατηγορίας C16/20 (θολωτοί οχετοί) Χρησιοποιείται για την κατασκευή: α. θολωτών οχετών κάθε είδους σε ευθυγραία ή και σε καπύλες β. οχετών που υπολογίζονται σαν κλειστοί καπυλόορφοι φορείς (περιλαβάνεται και η πλάκα έδρασης που θα κατασκευάζεται οπλισένη και θα συετέχει στην στατική λειτουργία του οχετού) ε πάχη τοιχωάτων το πολύ ίσα προς L/ για την κοιτόστρωση και L/7 για τα βάθρα και το τόξο (ε ελάχιστο δοικό πάχος 0,3) όπου L θα είναι το ελεύθερο άνοιγα των οχετών στη στάθη της επίχωσης. :ιευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που το οποιοδήποτε στοιχείο του θολωτού οχετού υπερβαίνει το παραπάνω πάχος, τότε το στοιχείο αυτό θα περιλαβάνεται στις εργασίες της ως άνω 3.6. παραγράφου. γ. οχετών ωοειδούς ή / και σκουφοειδούς διατοής Άοπλο ή και οπλισένο σκυρόδεα κατηγορίας C16/20 (ικροκατασκευές, φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) Χρησιοποιείται για την κατασκευή: α. των καλυάτων, του πυθένα και των τοιχωάτων φρεατίων κάθε είδους αγωγών( αποχέτευσης, ΟΤΕ, :ΕΗ, κλπ) ορθογωνικών τάφρων και λοιπών ικροκατασκευών β. επενδύσεων πρανών που γίνονται στις περιοχές των ακροβάθρων γεφυρών και οι οποίες κατασκευάζονται είτε ε επί τόπου σκυροδέτηση είτε ε δοκιή προκατασκευασένων στοιχείων από σκυρόδεα Οπλισένο σκυρόδεα κατηγορίας C20/2 (καλύατα φρεατίων) Χρησιοποιείται για την κατασκευή καλυάτων φρεατίων κάθε είδους αγωγών (αποχέτευση, Ο.Τ.Ε, :.Ε.Η. κ.λ.π.) Οπλισένο σκυρόδεα κατηγορίας C20/2 (ολόσωα ακρόβαθρα, θωράκια, προσκεφάλαια, δοκοί έδρασης γεφυρών πεζοδρόια γεφυρών και τοίχοι) Χρησιοποιείται για την κατασκευή: α. θωρακίων, προσκεφαλαίων, κεφαλοδέσων και δοκών έδρασης γεφυρών και «πλακών τριβής» για την στήριξη στηθαίων τύπου ΣΤΕ1. β. ολόσωων ακροβάθρων (θεελίων και ανωδοές)οποιουδήποτε ύψους ε τα συνδεδεένα πτερύγια τους, πλάκες πρόσβασης. γ. πεζοδροίων γεφυρών και τοίχων Οπλισένο ή προεντεταένο σκυρόδεα κατηγορίας C20/2 (πλάκες πλήρεις οποιουδήποτε ύψους, ολόσωα εσόβαθρα κλπ) Χρησιοποιείται για την κατασκευή: α. οριζοντίων φορέων αφιέρειστων γεφυρών β. πλαισιωτών γεφυρών ε θεελίωση σε πέδιλα (ανοικτό πλαίσιο) ή σε πλάκα θεελίωσης (κλειστό πλαίσιο) όπου περιλαβάνεται το σκυρόδεα του οριζόντιου φορέα, των πλευρικών τοιχωάτων και των θεελίων (ή πλάκες θεελίωσης).

76 γ. πλαισιωτών γεφυρών επί πασσαλοστοιχιών, όπου περιλαβάνεται ο οριζόντιος φορέας ε τις δοκούς έδρασης ή τα πλευρικά τοιχώατα έχρι την κεφαλή των πασσάλων. δ. των συνεχόενων πτερυγότοιχων στις παραπάνω περιπτώσεις β και γ που είναι συνδεδεένοι ε την γέφυρα των τύπανων της γέφυρας και τη κορωνίδας (πλίνθου) ε. ολόσωων, εσόβαθρων και κατακόρυφων υποστυλωάτων οποιασδήποτε διατοής (εσόβαθρων και ακροβάθρων) γεφυρών ε την τυχόν οριζόντια δοκό σύνδεσης τους και τα τυχόν πεζοδρόια Οπλισένο σκυρόδεα κατηγορίας C20/2 (βάθρα οποιασδήποτε διατοής ε χρήση ολισθαίνοντος ή αναρριχοένου ξυλότυπου) Χρησιοποιείται για την κατασκευή κορών βάθρων ολόσωης ή κιβωτιόορφης ή άλλης διατοής ε καθ ύψος σταθερά ή εταβαλλόενα χαρακτηριστικά για οποιοδήποτε ύψη από το έδαφος ε χρήση ολισθαίνοντος ή αναρριχόενου ξυλότυπου Οπλισένο ή προεντεταένο σκυρόδεα κατηγορίας C30/37 (πλάκες ε διάκενα κατασκευαζόενες σε οιοδήποτε ύψος από το επίπεδο αναφοράς) Χρησιοποιείται για την κατασκευή: α. του οριζόντιου φορέα ορφής πλάκας ε διάκενα (κιβωτοειδούς ή/και κυκλικής διατοής) ή πλακοδοκών, ανεξαρτήτως της εθοδολογίας κατασκευής του οριζόντιου φορέα για οποιοδήποτε ύψος (Η) του κάτω πέλατος του φορέα) από την επιφάνεια του εδάφους. β. των κεκλιένων υποστυλωάτων γεφυρών ορφών «V» ύψους Η για οποιοδήποτε ύψος Η από την επιφάνεια του εδάφους Οπλισένο ή προεντεταένο σκυρόδεα κατηγορίας C30/37 (βάθρα οποιασδήποτε διατοής ε χρήση ολισθαίνοντος ή αναρριχώενου ξυλότυπου, δοκού έδρασης κλπ) Χρησιοποιείται για την κατασκευή: α. βάθρων γεφυρών οποιαδήποτε διατοής, ε συνεχή σκυροδέτηση, ε χρήση ολισθαίνοντος ξυλότυπου. β. :οκών έδρασης γεφυρών οποιασδήποτε διατοής Προεντεταένο σκυρόδεα κατηγορίας C0/0 για την κατασκευή φορέων γεφυρών ή άλλων προεντεταένων στοιχείων Χρησιοποιείται για την κατασκευή: α. των οριζοντίων τηάτων του φορέα γεφυρών οποιαδήποτε διατοής. β. Οποιωνδήποτε οριζοντίων ή κατακόρυφων στοιχείων οποιασδήποτε διατοής Όλες οι παραπάνω εργασίες περιλαβάνουν: και οποιαδήποτε άλλα πρόσθετα άζης σκυροδέατος) β. Την εκτέλεση όλων των απαιτούενων εργασιών κατασκευής (ξυλότυποι, ικριώατα, προστατευτικά κιγκλιδώατα, ολισθαίνοντα φορεία ανωδοών, ολισθαίνοντες ή αναρριχόενοι ξυλότυποι βάθρων, φορεία και λοιπές συσκευές για δόηση εν προβόλω, προκατασκευές, εταφορά και τοποθέτηση των προκατασκευασένων στοιχείων στο έργο) γ. Την ανάιξη του σκυροδέατος, την εταφορά στο εργοτάξιο, την διάστρωση, συπύκνωση και συντήρησή του. δ. Την σύνταξη ελέτης σύνθεσης σκυροδέατος και παρασκευής δοκιαστικών ιγάτων πριν από την έναρξη παρασκευής σκυροδεάτων. ε. Τις δειγατοληψίες και ελέγχους σύφωνα ε τα προδιαγραφόενα στο παρόν άρθρο. στ. Τα επιφανειακά τελειώατα τύπου Α όπως προδιαγράφονται στην παράγραφο α για επιφάνειες σε επαφή ε ξυλότυπο. ζ. Την επιδιόρθωση των τυχών ατελειών σύφωνα ε τα προδιαγραφόενα στην παράγραφο 3... η. Την όρφωση τελειωάτων πλαστικού σκυροδέατος τύπου ΠΑ (ε λείανση) για τις επιφάνειες που δεν βρίσκονται σε επαφή ε ξυλότυπο θ. Την κατασκευή νέας προσπέλασης εξυπηρέτησης του έργου ή διαόρφωση τυχόν υπάρχουσας προσπέλασης (τόσο για τις εργασίες απλών σκυροδετήσεων όσο και για τις υπόλοιπες εργασίες) ι. Την εταφορά και τοποθέτηση ε ηχανήατα των προκατασκευασένων στοιχείων του έργου ή την κατασκευή τους απ ευθείας στην τελική τους θέση ια Την προσκόιση και αποκόιση του απαιτούενου ηχανολογικού εξοπλισού για την έντεχνη και έγκαιρη αποπεράτωση των εργασιών ιβ. Την εργασία και τα υλικά των κυλινδρικών ή άλλου σχήατος ενθέτων για την κατασκευή ειδικών διατοών (πχ πλάκες ε διάκενα) διαέτρου ή διατοής σύφωνα ε την ελέτη, από κατάλληλο υλικό που να ην επηρεάζει δυσενώς το σκυρόδεα της έγκρισης της Υπηρεσίας και ε κατάλληλη αντοχή και ποιότητα γενικότερα, ώστε να ην υφίσταται καία παραόρφωση από την υγρασία, τις κάθε είδους στατικές και δυναικές επιβαρύνσεις κλπ έχρι πλήρους πήξης του σκυροδέατος, ε την τυχόν αναγκαία ενίσχυση των σωάτων ε

77 διαφράγατα, ε τοποθέτηση των σωάτων τούτων σύφωνα ε την ελέτη και ε την ολική απώλεια που θα θεωρηθεί ότι παραένουν ενσωατωένα ονίως στο σκυρόδεα ή αποακρύνονται σύφωνα ε τις εγκεκριένες ελέτες και τους λοιπούς όρους δηοπράτησης. ιγ. Την εργασία και υλικά τοποθέτησης η οπλισένων σωλήνων αποστράγγισης βάθρων και τοίχων αντιστήριξης όπως καθορίζεται στη ελέτη κάθε έργου. ιδ Την εργασία και υλικά της διογκωένης πολυστερίνης ή άλλου υλικού που τυχόν θα χρησιοποιηθεί για την όρφωση αρών. 3.7 ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΜΗ Επι3έτρηση α. Η επιέτρηση των σκυροδεάτων θα γίνεται για κάθε είδος εργασιών σκυροδεάτων και για κάθε κατηγορία αυτών σε 3 πραγατικού όγκου, όπως αυτός θα προκύψει από τις διαστάσεις των διαφόρων τηάτων του έργου, σύφωνα ε τα συβατικά σχέδια, τους όρους δηοπράτησης τις ΠΤΠ των ειδικών εργασιών στις οποίες χρησιοποιούνται τα κάθε είδους σκυροδέατα κλπ, αφαιρουένων των οποιονδήποτε κενών. :ιευκρινίζεται ότι όπου στις κατασκευές σκυροδέατος αναφέρεται το ύψος από το έδαφος η στάθη αυτού νοείται όπως διαορφώθηκε ε εντολή της Υπηρεσίας πριν από την κατασκευή των σκυροδεάτων. β. Η επιέτρηση του όγκου σκυροδέατος που διαστρώνεται χωρίς την χρησιοποίηση ξυλοτύπων, θα γίνει ε βάση τις διαστάσεις των σχεδίων χωρίς να επιετράται ο επιπλέον όγκος του σκυροδέατος του τυχόν διαστρώθηκε λόγω της έλλειψης των ξυλότυπων. γ. Από τον όγκο του σκυροδέατος θα αφαιρείται ο όγκος των περικλειοένων κενών, που διαορφώνονται ε σωλήνες ή ε ένθετα σώατα, ε σκοπό τη είωση του όγκου του σκυροδέατος σύφωνα ε τη ελέτη. δ. :εν θα αφαιρείται ο όγκος των λοξοτηένων ή στρογγυλευένων γωνιών ούτε ο όγκος των εταλλικών εξαρτηάτων που ενσωατώνονται στο σκυρόδεα. Επίσης δεν θα αφαιρείται ο όγκος που καταλαβάνουν σωλήνες που τοποθετούνται στο σώα του βάθρου ή των τοίχων αντιστήριξης για την αποστράγγιση και προστασία αυτών Πληρω3ή α. Η πληρωή θα προσδιορισθεί ε βάση τα 3 που θα προκύψουν από την επιέτρηση, όπως ορίζεται παραπάνω επί την αντίστοιχη τιή για κάθε είδους εργασίες σκυροδεάτων β. Στην τιή ονάδος για κάθε είδος εργασίες σκυροδεάτων περιλαβάνονται όλες οι δαπάνες των σχετικών εργασιών που προδιαγράφονται στο παρόν άρθρο και ειδικότερα στην παράγραφο αυτού. γ. Στην τιή ονάδος περιλαβάνονται επίσης: Ι. Η ανηγένη δαπάνη συγκροτηάτων παραγωγής αδρανών υλικών παραγωγής σκυροδέατος, συστηάτων προστασίας των υλικών από την βροχή, τον παγετό κλπ, συστηάτων θέρανσης ή και άλλων εθόδων για την σκυροδέτηση ε ζεστό ή κρύο καιρό και παγετό (όπως και η ανηγένη δαπάνη σύνταξης των σχετικών ελετών προστασίας του σκυροδέατος για σκυροδέτηση ε ζεστό ή κρύο καιρό και παγετό). ΙΙ. Οι ζηιές από οποιοδήποτε λόγο και σε οποιοδήποτε τήα του έργου ή ηχανήατος κλπ από αιτίες που δεν επίπτουν στις διατάξεις περί ανωτέρας βίας και λοιπές άλλες δαπάνες που απαιτούνται από την τεχνική ελέτη του έργου λαβανοένης υπόψη της όρφωσης των στοιχείων στις ακριβείς διαστάσεις που παρουσιάζονται στα σχέδια ΙΙΙ Οι δαπάνες προήθειας, τοποθέτησης και αποάκρυνσης των αναγκαίων ικριωάτων και ξυλοτύπων. IV Οι δαπάνες όλων των ηχανικών έσων, εργαλείων, υλικών, οργάνων, ελέγχων και δοκιών κάθε είδους όπως επίσης και του επιστηονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού που θα απαιτηθεί γα την πλήρη εργασία και ακόη κάθε άλλη δαπάνη έστω και αν δεν περιγράφεται ρητά αλλά είναι αναγκαία για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας. δ. Ειδικότερα, επισηαίνεται ότι στην περίπτωση κατά την οποία δεν πληρούνται τα κριτήρια συόρφωσης του σκυροδέατος ή και άλλα κριτήρια που θα έχουν τεθεί στους όρους δηοπράτησης, τότε οι επακολουθούντες έλεγχοι, δειγατοληψίες, δοκιές, ελέτες, δοκιαστικές φορτίσεις κλπ βαρύνουν τον Ανάδοχο. Σε περίπτωση η συόρφωσης στα κριτήρια των προδιαγραφών, ετά και τους πρόσθετους ελέγχους ο Ανάδοχος υποχρεούται να επανακατασκευάσει το τήα ή την κατασκευή σύφωνα ε την σύβαση, ενώ εκ παραλλήλου η Υπηρεσία κατά την απόλυτη κρίση της θα πορεί να ζητήσει και τις επαπειλούενες από την σύβαση ποινικές ρήτρες ή και την έκπτωση του Αναδόχου από την τυχόν καθυστέρηση που θα ήθελε προκύψει (σχετική η παράγραφος 13.7 του Κ.Τ.Σ. 97).

78 ε. Πληρωές για έργα από σκυρόδεα διενεργούνται κανονικά ετά τη διενέργεια των ελέγχων σε θλίψη δοκιίων ηλικίας 28 ηερών και εφόσον βρεθεί ότι πληρούνται τα κριτήρια συόρφωσης του σκυροδέατος. Για την περίπτωση που έχουν τεθεί και άλλα κριτήρια συόρφωσης σκυροδέατος θα πρέπει να έχουν γίνει και οι έλεγχοι συόρφωσης ε τα πρόσθετα κριτήρια και εφόσον έχει βρεθεί ότι εκπληρούνται και τα κριτήρια αυτά, όνο τότε θα διενεργούνται οι σχετικές πληρωές. Αν δεν πληρούνται όλα τα κριτήρια συόρφωσης, τότε οι σχετικές πληρωές παραένουν σε εκκρεότητα έχρι την έκδοση των αποφάσεων αποδοχής της κατασκευής. Εφόσον ζητηθεί από τον Ανάδοχο, είναι δυνατόν να πραγατοποιηθούν και πληρωές για έργα σκυροδέατος πριν από τις 28 ηέρες, εφόσον παρθούν και δοκίία ελέγχου της ποιότητας του σκυροδέατος σε ικρότερη ηλικία, Τα δοκίια αυτά θα συντηρούνται κανονικά όπως και τα δοκίια των 28 ηερών, θα κατασκευάζονται σε ίσο αριθό και από το ίδιο ίγα ε τα συβατικά δοκίια ποιοτικού ελέγχου των 28 ηερών και θα δοκιάζονται σε θλίψη όχι νωρίτερα από 7 έρες. Για να χρησιοποιηθούν τα δοκίια των 7 ηερών θα πρέπει να έχει αποκατασταθεί από τη ελέτη σύνθεσης σχέση ανάπτυξης της αντοχής του σκυροδέατος ε ελέγχους αντοχής τουλάχιστον στις 7 ηέρες και 28 ηέρες. Προς τα αποτελέσατα αυτής της σχέσης ανάπτυξης της αντοχής της ελέτης σύνθεσης θα συγκρίνονται τα αποτελέσατα των δοκιών θλίψης στις 7 και πλέον ηέρες για να καθοριστεί αν εκπληρώνεται κατ αρχήν το κριτήριο συόρφωσης θλιπτικής αντοχής και να πραγατοποιούνται ενωρίτερες πληρωές. Εν πάση περιπτώσει όως το κριτήριο συόρφωσης θλιπτικής αντοχής θα παραένει πάντοτε ο έλεγχος θλιπτικής αντοχής των συβατικών δοκιίων ηλικίας 28 ηερών κανονικά συντηρούενων. στ. Στην τιή δεν περιλαβάνονται (εκτός αν προδιαγράφεται διαφορετικά) η δαπάνη διαόρφωσης επιφανειακών τελειωάτων επιφανειών σκυροδέατος σε επαφή ε ξυλότυπους υψηλής ποιότητας (τύπων Β,Γ,:,Ε και άλλων ειδικών τύπων) που θα επιετρηθούν και θα πληρωθούν ε ειδικές τιές του τιολογίου. Γ ( ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ.1.1 Μελέτη και κατασκευή ικριωάτων και ξυλοτύπων.1.2 Μελέτη και κατασκευή ικριωάτων και ξυλοτύπων για επιφανειακό τελείωα σκυροδέατος υψηλής ποιότητας τύπου Β, Γ, : ή Ε (βλ. παραγρ του άρθρου Γ3)..2 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΠΡΟΙΑΓΡΑΦΕΣ Για το παραπάνω αντικείενο έχουν εφαρογή ο κανονισός Τεχνολογίας Σκυροδέατος 1997 και τα καθοριζόένα στο άρθρο Γ3 της παρούσας Τ.Σ.Υ. κυρίως σε ότι αφορά τα επιφανειακά τελειώατα σκυροδεάτων σε επαφή ε ξυλοτύπους..3 ΟΡΙΣΜΟΙ Ξυλότυπος ή ικρίωα νοείται ο σκελετός της κατασκευής ο οποίος: α. :ίνει στο σκυρόδεα την ορφή του β. Παρέχει τα έσα για να προκύψει η απαιτουένη διαόρφωση και εφάνιση των επιφανειών. γ. Στηρίζει τον φορέα έχρις ότου πορέσει να φέρει τα φορτία για τα οποία ελετήθηκε.. ΕΙΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΝ ΕΡΓΑΣΙΝ Χωρίς να περιορίζονται αναγκαστικά σ αυτές, οι εργασίες περιλαβάνουν την προήθεια όλων των υλικών, τους στατικούς υπολογισούς και τα σχέδια λεπτοερειών, όλα τα απαραίτητα εξαρτήατα, τις υποδοχές ξυλοτύπων και αγκύρωσης, τις συπληρώσεις ε τσιεντοκονίαα, εξαρτήατα για την στερέωση διαφόρων ενσωατώσεων, καθώς και την επιθεώρηση των ξυλοτύπων. Τα ικριώατα και οι ξυλότυποι θα κατασκευάζονται από σίδηρο ή ξύλο, ή άλλο υλικό της έγκρισης της Υπηρεσίας. Επίσης, της έγκρισης της Υπηρεσίας, θα είναι το σχήα, οι διαστάσεις, η ποιότητα και η αντοχή των διαφόρων τεαχίων των ικριωάτων και ξυλοτύπων. Η παραπάνω έγκριση δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την πλήρη και απόλυτη ευθύνη που έχει (ποινική και αστική) για την έντεχνη, ασφαλή και σύφωνη ε τους όρους δηοπράτησης κατασκευή των ικριωάτων και ξυλοτύπων. Οπουδήποτε αναφέρεται, ότι η δαπάνη ίας εργασίας περιλαβάνει την δαπάνη των ικριωάτων και ξυλοτύπων, ή οπουδήποτε προβλέπεται ειδική τιή για τα ικριώατα και ξυλοτύπους, τότε η τιή της προσφοράς του Αναδόχου θεωρείται ότι περιλαβάνει όλες τις δαπάνες που απαιτούνται για την ελέτη και κατασκευή των ικριωάτων και ξυλοτύπων, σύφωνα ε τα αναφερόενα στην παρούσα προδιαγραφή, ώστε να αντέξουν στις οποιεσδήποτε δράσεις κατά την κατασκευή και να

79 είναι σύφωνα ε τα σχέδια (ανεξάρτητα από την οποιαδήποτε φθορά υλικού που θα ήθελε χρειασθεί). Για τα σοβαρότερα τήατα του έργου, θα πρέπει να υποβάλλεται από τον Ανάδοχο (εάν δεν περιλαβάνεται στην ελέτη) ειδική ελέτη των ικριωάτων και ξυλοτύπων, των ξυλοτύπων των φορέων για την δόηση εν προβόλω, των ολισθαινόντων φορείων σκυροδέτησης επί τόπου (χωρίς χρήση ικριωάτων). Τα ικριώατα και οι ξυλότυποι θα κατασκευασθούν ώστε να αντέχουν ασφαλώς στις δράσεις που πορούν να επιβληθούν κατά την κατασκευή. Οι επιβαλλόενες δράσεις προέρχονται κυρίως από την κυκλοφορία του προσωπικού, από την στερέωση των οπλισών, από την διάστρωση και συπύκνωση του σκυροδέατος (ειδικά από την οριζόντια συνιστώσα της ώθησης του νωπού σκυροδέατος), από το βάρος των κατασκευών που τυχόν θα εδρασθούν πάνω σ αυτά, από τη εταβίβαση φορτίων κατά την προένταση, από την ανεοπίεση, τις θεροκρασιακές εταβολές, τις καθιζήσεις. Η εκλογή του ικριώατος και των ξυλοτύπων έχει εγάλη σηασία. Τα περισσότερα προβλήατα των τελικών αποτελεσάτων οφείλονται σε ανεπάρκεια των ικριωάτων και των ξυλοτύπων. Σε κάθε περίπτωση η κατασκευή των τύπων και των ικριωάτων θα είναι σύφωνη ε τους αντιστοίχους κανονισούς και τις σχετικές διατάξεις, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια του έργου και του εργατοτεχνικού προσωπικού. Η αντοχή και ευστάθεια των ικριωάτων πρέπει να αιτιολογούνται ε βάση τις εθόδους υπολογισού που διέπουν τα υλικά από τα οποία κατασκευάζονται. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ως διέπουσα την ελέτη και κατασκευή των ικριωάτων η παράγραφος 3.3 του DIN 10/1972 και το DIN 20. Επίσης πορούν να χρησιοποιηθούν και άλλοι συναφείς κανονισοί της έγκρισης της Υπηρεσίας. Οι παραορφώσεις των ικριωάτων και ξυλοτύπων πρέπει να συβιβάζονται ε τις ανοχές κατασκευής και να ην επηρεάζουν δυσενώς τη συπεριφορά του έργου. Η υπερύψωση, αν απαιτείται, θα δίδεται από την ελέτη εκτός αν αλλιώς προδιαγράφεται. Η διαόρφωση των ικριωάτων και ξυλοτύπων πορεί να γίνει στην περίπτωση απλών κατασκευών και ε την εφαρογή αναγνωρισένων και αποδεκτών επειρικών κανόνων, πάντοτε όως από προσωπικό κατάλληλα εξειδικευένο. Οι επειρικοί κανόνες αναφέρονται κυρίως στην πραγατοποίηση: συνδέσεων που να εταβιβάζουν ασφαλώς τις δυνάεις των θλιβοένων στοιχείων κατάλληλης διάταξης αντιανείων συνδέσων Επισηαίνεται πάντως ότι η Υπηρεσία έχει το δικαίωα να ζητήσει, για οποιοδήποτε τήα του έργου, ελέτη ξυλοτύπων και ικριωάτων από τον Ανάδοχο, ο οποίος παραένει πάντοτε ο όνος υπεύθυνος για τους ξυλοτύπους και τα ικριώατα, έστω και αν η Υπηρεσία δεν έκανε χρήση του παραπάνω δικαιώατος της να ζητήσει ελέτη ξυλοτύπου και ικριωάτων. Τα ικριώατα και οι ξυλότυποι πρέπει να συβιβάζονται ε τον προβλεπόενο τρόπο σκυροδέτησης και την ταχύτητα σκυροδέτησης (π.χ. προκειένου για τοιχώατα και υποστυλώατα υψηλότερα των 3.0 η ταχύτητα διάστρωσης πρέπει να προσαρόζεται προς την αντοχή του ξυλότυπου και αντιστρόφως) ε τον τρόπο δόνησης (π.χ. σε περίπτωση χρησιοποίησης δονητών εφαροζοένων πάνω στον ξυλότυπο για την συπύκνωση του σκυροδέατος, πρέπει να αποφεύγονται οι εγάλες απώλειες ενέργειας στις στηρίξεις(ελαστική στήριξη ξυλοτύπων) ε τις απαιτήσεις λόγω προέντασης (η προένταση προκαλεί παραορφώσεις και εταβίβαση φορτίων) και ε τη συντήρηση και την τυχόν προβλεποένη θερική επεξεργασία του σκυροδέατος. Ο ξυλότυπος πρέπει να είναι έτσι ελετηένος, ώστε να αποφεύγεται η απώλεια υλικού κατά την σκυροδέτηση. Η στεγανότητα των αρών πορεί να εξασφαλισθεί ε την σωστή απευθείας επαφή των άκρων των στοιχείων του σανιδώατος, τα οποία πορούν να έχουν ειδικά διαορφωθεί. Σε ειδικές περιπτώσεις χρειάζονται αροκάλυπτρα. Σε περιπτώσεις ονίου ξυλοτύπου που ενσωατώνεται στην κατασκευή πρέπει να ελέγχεται η αντοχή του σε διάρκεια, εάν αποτελεί λειτουργικό στοιχείο. Αν είναι στοιχείο η λειτουργικό πρέπει να ελέγχεται το ότι τουλάχιστον δεν είναι επιβλαβές. Οι εσωτερικές κοιλότητες (π.χ. διάκενα για την είωση του βάρους ιας πλάκας) πορούν να σχηατίζονται ε όνια στοιχεία η σώατα πλήρωσης, τα οποία δεν πρέπει να επηρεάζουν την συπεριφορά του φορέα. Οι διατάξεις για την συγκράτηση των ξυλοτύπων που διασχίζουν το σκυρόδεα, δεν πρέπει να το επηρεάζουν. Τα στηρίγατα των οπλισών (αποστάτες) που ενσωατώνονται στην κατασκευή δεν πρέπει να επηρεάζουν ούτε την αντοχή σε διάρκεια ούτε την εφάνιση λεκέδων (π.χ. ίχνη σκουριάς η διείσδυση νερού). Τέλος ο ξυλότυπος πρέπει να είναι ελετηένος έτσι ώστε να επιτρέπει την σωστή αφαίρεσή του χωρίς να προκαλούνται ζηιές στο σκυρόδεα. Η ελέτη των ξυλοτύπων θα συντάσσεται από διπλωατούχο Πολιτικό Μηχανικό. Στην περίπτωση που δεν περιλαβάνεται τέτοια ελέτη ξυλοτύπων στη ελέτη του έργου, τότε την ελέτη αυτή θα συντάσσει υπεύθυνος Πολιτικός Μηχανικός του Αναδόχου.

80 Στη ελέτη αυτή θα πρέπει να λαβάνονται υπόψη και οι τυχόν υπάρχοντες κανονισοί ασφάλειας των εργαζοένων στις κατασκευές. Στην περίπτωση υποστήριξης ικριωάτων σε στάθη διαφορετική από των θεελίων, ο Ανάδοχος θα εκτελέσει την υποστήριξη αυτή ε χρήση πασσάλων ή άλλης εθόδου ικανής να παραλάβει τα προβλεπόενα φορτία. Στη ελέτη των ικριωάτων θα υποβληθούν σχετικές λεπτοέρειες αζί ε τους στατικούς υπολογισούς υπογραένες από ελετητή διπλωατούχο Μηχανικό. Ειδικές έθοδοι σκυροδέτησης και ειδικά σκυροδέατα πορεί να εισάγουν ιδιαίτερες απαιτήσεις για τον ξυλότυπο. Ειδικές έθοδοι σκυροδέτησης είναι: εκτοξευόενο σκυρόδεα σκυροδέτηση ε ενέσεις σκυροδέτηση έσα σε νερό Μερικά σκυροδέατα (αντλούενα σκυροδέατα ε επιβραδυντικά πήξης η ρευστοποιητικά) προκαλούν εγαλύτερες ωθήσεις από τα συνηθισένα σκυροδέατα, και αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη.. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ..1 Υλικά α. Ικριώατα Τα υλικά των ικριωάτων θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της σύγχρονης τεχνολογίας ικριωάτων για κατασκευαστικά έργα (ξυλεία λαρτζίνη (λατάκια), ξυλεία πριστή, ορφοσίδηρος καταλλήλων διατοών, σωληνωτά ικριώατα κ.λ.π). Tα ικριώατα φέρουν οριζοντίους και χιαστί συνδέσους προς δύο διευθύνσεις για την παραλαβή των οριζοντίων δυνάεων. Οι στύλοι των ικριωάτων σε κοινά οικοδοικά έχουν ελαχίστη πλευρά διατοής 7.0 cm. Κατά την κατασκευή τους επιτρέπεται η χρησιοποίηση υποστυλωάτων αποτελουένων από δύο κατ επέκταση συνδεόενα τεάχια. β. Ξυλότυποι (Ι) Γενικά Οι τύποι θα είναι κατασκευασένοι έτσι ώστε να αντέχουν την πίεση που προκαλείται από τη διάστρωση και δόνηση του σκυροδέατος και θα συγκρατούνται στερεά στη σωστή τους θέση. Οι τύποι θα είναι επαρκώς στεγανοί για να εποδίζουν τη διαρροή κονιάατος από το σκυρόδεα. Η ξυλεία των τύπων θα είναι σύφωνη ε το πρότυπο ΑΑSHO M168 ή ε άλλο αν ισχύει πρότυπο της Γερανίας. (ΙΙ) Ξυλότυποι εφανούς σκυροδέατος Οι τύποι αυτοί αναφέρονται σε τύπους σκυροδέατος ε επιφανειακό τελείωα υψηλής ποιότητας (ΤΥΠΟΥ Β,Γ, ή Ε) της παρούσας Τ.Σ.Υ. και θα είναι κατασκευασένοι έτσι ώστε να δηιουργούν οοιόορφη και σταθερή εφάνιση και ορφή στην επιφάνεια του σκυροδέατος. :εν θα επιτρέπονται εταλλικά παλώατα στους τύπους αυτών των επιφανειών. Το πέτσωα ή η επένδυση των τύπων θα τοποθετείται έτσι ώστε όλα τα οριζόντια ίχνη του τύπου να είναι συνεχή σε όλη την επιφάνεια. Για την συπλήρωση του κάθε στοιχείου του φέροντος οργανισού θα χρησιοποιείται το ίδιο υλικό, ή υλικά που δηιουργούν όοια υφή της επιφανείας του σκυροδέατος και χρωατική απόχρωση. Το χρησιοποιούενο κόντρα πλακέ θα είναι: τύπου BETOFORM ε πλαστική επίστρωση στη ια τουλάχιστον πλευρά (προς το σκυρόδεα). Τα φύλλα θα είναι γερά, χωρίς φθορές, ε ακές σε άριστη κατάσταση. Οι λααρίνες θα αποτελούνται από χαλύβδινα φύλλα ελαχίστου πάχους 1.6 χλστ. Η χρησιοποιουένη ξυλεία θα είναι κατάλληλες πριστές σανίδες πλανισένες στην πλευρά προς το σκυρόδεα και στο πάχος των σανίδων κατά ήκος των διαήκων αρών ε ακές σε άριστη κατάσταση, χωρίς φθορές των σανίδων. (ΙΙΙ). Ξυλότυποι η εφανούς σκυροδέατος Αναφέρεται σε τύπους σκυροδέατος ε επιφανειακό τελείωα ΤΥΠΟΥ Α (βλέπε άρθρο Γ 3 της παρούσας Τ.Σ.Υ). Θα χρησιοποιείται ξυλεία πριστή ε ορθογωνικές διατοές, κόντρα πλακέ, λααρίνα ή άλλο υλικό κατάλληλο για τη συγκράτηση του σκυροδέατος χωρίς διαρροές ή παραορφώσεις (βλέπε και άρθρο Γ3 της παρούσας Τ.Σ.Υ.). γ. Χάλυβας Θα είναι σύφωνος προς το ASTM A36 ή καλύτερος. δ. Ηλοι, σφήνες, γάντζοι

81 Θα είναι σύφωνα ε το καναδικό πρότυπο C.S.A.B 111, ή θα είναι σύφωνα ε άλλο εν ισχύει πρότυπο της Γερανίας ή των Ηνωένων Πολιτειών της Αερικής. ε. Κοχλίες και περικόχλια Θα είναι σύφωνα ε την ASTM A307 (Grade A) ε εξαγωνικές κεφαλές και περικόχλια, ή σύφωνα ε το πρότυπο AASHO M 16 (ASTM A 32) για κοχλίες υψηλής αντοχής. στ. Εγκαταλειπόενοι ξυλότυποι Σε κενά όπου δεν είναι δυνατή η χρησιοποίηση αφαιρουένων τύπων, θα επιτρέπεται να χρησιοποιούνται τύποι εγκαταλειπόενοι (που δεν επανακτώνται). Αυτοί θα είναι από υλικά ικανής αντοχής και στερεότητας, ώστε να διατηρούν το σχήα τους χωρίς υπερβολικές αποκλίσεις κατά την έγχυση και τη σκλήρυνση του σκυροδέατος, να ην έχουν δε επιβλαβή επίδραση στο σκυρόδεα αέσως, ή και καθ όλη τη ζωή της κατασκευής. Τούτο ισχύει και για τα στοιχεία των ονίων ξυλοτύπων. Τέτοια είδη ονίων ξυλοτύπων θα αποτελούνται από πλαστικό ενισχυένο ε ίνες υάλου, από σκυρόδεα ενισχυένο ε ίνες υάλου ή και άλλα κατάλληλα είδη που θα πρέπει να έχουν εγκριθεί από την Υπηρεσία...2 Τοιχώ3ατα των ξυλοτύπων Θα κατασκευασθούν από καλά συναρολογηένα φύλλα, ε σφικτούς αρούς, αρκετά άκαπτα, ώστε να αποφεύγονται οι επιβλαβείς παραορφώσεις και η διαρροή της τσιεντοκονίας. Στα εφανή σκυροδέατα, οι εξωτερικές επιφάνειες πρέπει να είναι απαλλαγένες από τα ίχνη των αρών. Οι ενώσεις εταξύ των φύλλων θα έχουν τέλεια προσαρογή, ώστε να αποφεύγεται διαφοροποίηση στις παραορφώσεις και διαρροή τσιεντοκονίας κατά ήκος του αρού. Οι τυχόν κυατώσεις στην επιφάνεια του σκυροδέατος από αποκλίσεις των ξυλοτύπων δεν θα υπερβαίνουν τα 3 χλστ ή το1/270 της αξονικής απόστασης εταξύ ήλων, συνδέσων, ή άλλων υποστηριγάτων...3 Εξαρτή3ατα..3.1 Σύνδεσοι ξυλοτύπων Θα πορούν να αφαιρεθούν έχρι βάθους τουλάχιστον 0 χλστ. από την επιφάνεια του σκυροδέατος. Το αφαιρούενο έρος του συνδέσου θα αποτελείται είτε από πλαστικό κώνο, είτε από άλλο υλικό ε κωνική επιφάνεια. Το αφαιρούενο τήα του συνδέσου θα αφήνει καθαρή καλοσχηατισένη οπή έσα στο σκυρόδεα, χωρίς σπασένες αιχές. Τα εγέθη και οι αποστάσεις εταξύ των συνδέσων θα καθορισθούν ώστε να εξασφαλίζεται η παραλαβή των προβλεποένων πιέσεων κατά την τοποθέτηση του σκυροδέατος και από τις εργασίες δόνησης. Απαγορεύεται η χρήση συνδέσων από σύρατα, ή σύνδεσοι που θραύονται κατά την αφαίρεσή τους. Η διάταξη των συνδέσων θα είναι οοιόορφη και συετρική Κεφαλές σφραγίσατος συνδέσων Τα εκτεθειένα άκρα των συνδέσων σε εσοχή έσα στις οπές των ξυλοτύπων θα σφραγίζονται ε πλαστικές κεφαλές ή πώατα από συγκολληένη τσιεντοκονία. Η κεφαλή ή το πώα θα βρίσκεται σε εσοχή από την περιβάλλουσα επιφάνεια του σκυροδέατος τουλάχιστον κατά 6 χλστ. Η χρησιοποίηση εκτεθειένων οπών συνδέσων και άλλες λεπτοέρειες (θέση κ.λ.π.) καθορίζονται κατά περίπτωση στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη δηοπράτησης εφόσον προβλέπονται από τα εγκεκριένα σχέδια. (Όταν δεν προδιαγράφεται η διαόρφωση εκτεθειένων κεφαλών συνδέσων, αυτές θα σφραγίζονται σύφωνα ε τα αναφερόενα στο άρθρο Γ3 της παρούσας Τ.Σ.Υ) :ιευκολυντικά της αφαίρεσης των ξυλοτύπων Θα είναι χηικές ουσίες που περιέχουν συστατικά χηικής αντίδρασης ε την ελεύθερη άσβεστο του σκυροδέατος και παράγουν είδος σαπουνιού αδιαλύτου στο νερό, που εποδίζει την πήξη της εβράνης σκυροδέατος που εφάπτεται στον ξυλότυπο. Οι ουσίες αυτές πρέπει να είναι άχρωες, να η δηιουργούν κηλίδες και να η βλάπτουν την τελική επιφάνεια του σκυροδέατος. Η συνεχής χρήση τους θα εξαρτηθεί από το ικανοποιητικό αποτέλεσα της αρχικής χρησιοποίησής τους στο σκυρόδεα των θεελίων...3. Φιλέτα γωνιών ή αυλάκων (σκοτιών) Θα χρησιοποιούνται πλαστικά ή ξύλινα φιλέτα (για τις λοξοτήσεις γωνιών ή και την κατασκευή σκοτιών στα έγιστα δυνατά ήκη και ε διατοές σύφωνες ε τις ενδείξεις των σχεδίων λεπτοερειών ή/και τις οδηγίες της Υπηρεσίας... Κατασκευή και τοποθέτηση ξυλοτύπων...1 Τοποθέτηση Θα προηγείται έλεγχος στις χαράξεις και στα υψόετρα (στάθες) πριν από την τοποθέτηση των ξυλοτύπων ώστε να εξασφαλίζεται η συφωνία των διαστάσεων ε τα σχέδια.

82 Οι ξυλότυποι θα κατασκευάζονται και θα τοποθετούνται σύφωνα ε τα σχέδια λεπτοερειών, ώστε το τελικό σκυρόδεα να συφωνεί ε τις ενδείξεις των σχεδίων ως προς το σχήα, τις διαστάσεις, τις θέσεις και τα υψόετρα (στάθες) έσα στα όρια των επιτρεπόενων αποκλίσεων. Οι αροί των ξυλοτύπων θα ευθυγραίζονται και θα στεγανοποιούνται. Ο αριθός των αρών θα διατηρείται στο ελάχιστο δυνατόν. Οι ξυλότυποι θα προσαρόζονται το δυνατόν τελειότερα στις υπάρχουσες επιφάνειες σκυροδέατος και η επαφή θα είναι εντελώς στεγανή. Εγκοπές, ανοίγατα, υποδοχές κ.λ.π θα κατασκευάζονται σύφωνα ε τις ενδείξεις των σχεδίων, ανεξάρτητα από την τυχόν φθορά που θα προκαλούν στους ξυλοτύπους και ικριώατα χωρίς πρόσθετη αοιβή γιατί διευκρινίζεται ότι οι φθορές κάθε είδους περιλαβάνονται ανηγένα στις τιές προσφοράς του Αναδόχου. Στις γωνίες θα τοποθετούνται φιλέτα για λοξοτήσεις σύφωνα ε τα σχέδια ή και τις εντολές της Υπηρεσίας για όλες τις περιπτώσεις εφανούς σκυροδέατος χωρίς να προβλέπεται ιδιαίτερη αοιβή. Έλεγχοι διαρροής τσιεντοκονίας θα γίνονται σε όλους τους οριζόντιους αρούς. Οι σύνδεσοι ξυλοτύπων θα τοποθετούνται αποκλειστικά στις θέσεις που φαίνονται στα σχέδια λεπτοερειών. Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν τέτοια σχέδια η τοποθέτηση των συνδέσων ξυλοτύπων θα γίνεται σύφωνα ε τις οδηγίες του υπευθύνου Πολιτικού Μηχανικού του Αναδόχου για τους ξυλοτύπους. Οι ξυλότυποι και τα ικριώατα θα ελέγχονται τακτικά κατά τη διάρκεια των σκυροδετήσεων, οι οποίες θα διακόπτονται στη περίπτωση που, στους ξυλοτύπους ή στα ικριώατα, εφανισθούν σηεία παραόρφωσης. Στα σηεία αυτά θα εκτελούνται επανορθωτικές εργασίες σύφωνα ε την σχετική πρόταση του Αναδόχου και την έγκριση της Υπηρεσίας. Η επαναχρησιοποίηση των ξυλοτύπων ή και ικριωάτων θα υπόκειται στην έγκριση της Υπηρεσίας ετά από σχετική επιθεώρηση. Οι στηρίξεις στο έδαφος, τα ικριώατα και οι ξυλότυποι πρέπει να κατασκευάζονται από ειδικευένο προσωπικό και σύφωνα ε τα σχέδια και τις προδιαγραφές. Πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στη διαόρφωση των συνδέσων, ώστε να εξασφαλίζεται σε κάθε φάση της κατασκευής η στατική ισορροπία, η σωστή εταβίβαση των δυνάεων και η αντοχή σε λυγισό, ανατροπή και πλευρική ευστάθεια. Οι εσωτερικές παρειές των ξυλοτύπων θα καθαρίζονται επιελώς πριν από την σκυροδέτηση. Θα πρέπει να προβλέπονται οπές καθαρισού προ πάντων στο πόδι των υποστυλωάτων και τοιχωάτων, στις γενέσεις των προβόλων και στον πυθένα των ξυλοτύπων δοκών εγάλου ύψους. Λίγο πριν από τη σκυροδέτηση, οι ξυλότυποι θα αλείφονται ε κατάλληλο διευκολυντικό υλικό αφαίρεσης των ξυλοτύπων (βλέπε παραγ αυτής της προδιαγραφής). Το διευκολυντικό υλικό αφαίρεσης των ξυλοτύπων υπόκειται στην έγκριση της Υπηρεσίας. Το υλικό θα τοποθετείται σε συνεχείς οοιόορφες στρώσεις. Το σκυρόδεα πρέπει να διαστρώνεται σε όσο το δυνατό ικρότερο χρονικό διάστηα από την εφαρογή του διευκολυντικού υλικού αφαίρεσης και όσο αυτό διατηρεί την αποτελεσατικότητα του (είναι αναγκαίο γι αυτό να υποβάλλονται στην Υπηρεσία οι οδηγίες χρήσης και άλλες λεπτοέρειες του κατασκευαστή του υλικού). Η κατασκευή των ξυλοτύπων θα είναι τέτοια ώστε η αποξήλωση να γίνεται χωρίς χτύπηα των επιφανειών του σκυροδέατος ε σφυρί και χωρίς να προκαλούνται άλλες ζηιές στο σκυρόδεα. Η επιφάνεια των ξυλοτύπων θα είναι επίπεδη ή θα έχει την οριζοένη καπυλότητα, ώστε ετά την αφαίρεσή τους να αποδίδονται τελείως επίπεδες, ή ε τις προδιαγραφόενες καπύλες επιφάνειες....2 Επιτρεπόενες αποκλίσεις Οι ξυλότυποι θα κατασκευασθούν στερεά ώστε να εξασφαλισθεί η κατασκευή των στοιχείων σκυροδέατος ε τις ακόλουθες έγιστες επιτρεπόενες αποκλίσεις από τις διαστάσεις των σχεδίων: α) Θεελιώσεις: διαστάσεις διατοών σκυροδέατος 12 χλστ έως +0χλστ στάθη κορυφής + 12 χλστ εκκεντρότητα + 30 χλστ β) Απόκλιση από τη χάραξη των αξόνων των βάθρων Στη στέψη της θεελίωσης + 8 χλστ Στη στέψη του βάθρου + 12 χλστ γ) Απόκλιση από την κατακόρυφο ή από την καθορισένη κλίση ευθυγραιών και επιφανειών των τοιχωάτων βάθρων, εταξύ στέψης θεελίωσης και στέψης 1 : 00 (όχι όως περισσότερο από 30χλστ από τη στέψη των θεελίων έχρι τη στέψη του βάθρου)

83 βάθρου, αποκλειοένων ενδιαέσων παραορφώσεων δ) Απόκλιση από τα καθορισένα υψόετρα (στάθες) των παραπάνω στοιχείων: Στέψη του βάθρου + 8 χλστ Στέψη του καταστρώατος της οδού στις θέσεις των βάθρων + 8 χλστ ε) Απόκλιση από τις καθορισένες διαστάσεις των διατοών σκυροδέατος : Πάχη τοιχωάτων βάθρων 8 χλστ έως + 12 χλστ Εξωτερικές διαστάσεις βάθρων 12 χλστ έως + 20 χλστ Πάχη δοκών 8 χλστ έως + 12 χλστ Πλάκες καταστρώατος 3 χλστ έως + χλστ Συνολικό ύψος φορέα χλστ έως + 8 χλστ Συνολικό πλάτος καταστρώατος + 20 χλστ στ) :ιαφορές στα εγέθη και στις θέσεις ανοιγάτων στα τοιχώατα + 12χλστ ζ) Απόκλιση από την χάραξη των αξόνων των δοκών ή των τοιχωάτων κιβωτοειδών διατοών καταστρώατος : + 20 χλστ η) Απόκλιση από την κατακόρυφο, ή από την καθορισένη κλίση επιφανειών τοιχωάτων ή πλευρικών απολήξεων του φορέα του καταστρώατος : 1 : 300 θ) Απόκλιση από την ευθεία επίπεδων επιφανειών ετρουένη ε πήχυ ήκους.00. σε κάθε διεύθυνση: Τοιχώατα βάθρων, δοκοί, πλάκες και τοιχώατα φορέων και γενικά επίπεδες επιφάνειες + 10 χλστ...3 Ένθετα Ενσωατούενα στοιχεία Ανοίγατα α) Θα κατασκευασθούν ανοίγατα σε συγκεκριένη ορφή όπου απαιτούνται για τη διέλευση σωλήνων, αγωγών, περιβληάτων και άλλων στοιχείων έσα από το σκυρόδεα. β) Στοιχεία που πρόκειται να ενσωατωθούν αέσως στο σκυρόδεα, θα τοποθετούνται ε ακρίβεια και θα στερεώνονται στη θέση τους. γ) Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή, όταν δεν πορεί να αποφευχθεί η χρησιοποίηση δοικών στοιχείων, ιδιαίτερα οριζοντίων στοιχείων, κατά τις πρώτες έρες ετά την κατασκευή ή ετά την αφαίρεση των ξυλοτύπων και ικριωάτων. δ) Κατά κανένα τρόπο δεν επιτρέπεται να απορρίπτονται η να συσσωρεύονται ή να τοποθετούνται, σε απαράδεκτες ποσότητες, πέτρες, δοκοί, σανίδες, δοκίδες κλπ., πάνω σε οριζόντια στοιχεία που κατασκευάσθηκαν πρόσφατα.... Συντήρηση και προετοιασία των ξυλοτύπων α) Ο χειρισός των ξυλοτύπων θα γίνεται ε κατάλληλο τρόπο ώστε να αποφεύγονται οι φθορές στις επιφάνειες που έρχονται σε επαφή ε το σκυρόδεα. β) Οι φθορές θα επισκευάζονται κατάλληλα ε την έγκριση της Υπηρεσίας, τα δε υλικά που κατά τη γνώη της Υπηρεσίας δεν θα έχουν τη δυνατότητα να δώσουν την απαιτουένη ποιότητα τελικής επιφανείας θα αντικαθίστανται. γ) Μετά από κάθε χρήση και από τη διάστρωση νέου σκυροδέατος οι ξυλότυποι θα καθαρίζονται και θα αλείφονται ε υλικό διευκολυντικό της αφαίρεσης των ξυλοτύπων. δ) Το διευκολυντικό υλικό της αφαίρεσης δεν θα επιτρέπεται να έρθει σε επαφή ε επιφάνειες σκληρυένου σκυροδέατος ε τον σιδηρό οπλισό ή ε άλλα στοιχεία που ενσωατώνονται στο σκυρόδεα.... Χρόνος διατηρήσεως και αφαιρέσεως ξυλοτύπων Το χρονικό διάστηα διατηρήσεως των ξυλοτύπων ετά την αποπεράτωση της διάστρωσης εξαρτάται από την ποιότητα του σκυροδέατος, από το έγεθος του έργου και από τις καιρικές συνθήκες κατά την περίοδο σκληρύνσεώς του. Ιδιαίτερη προσοχή επιβάλλεται για τα τήατα του έργου τα οποία κατά το χρόνο αφαιρέσεως των ξυλοτύπων φορτίζονται από πρόσθετα φορτία προερχόενα από τις στηρίξεις σ αυτά των ικριωάτων των υπερκειένων κατασκευών. Οι πυθένες των ξυλοτύπων και τα ικριώατα υποστήριξης στοιχείων προεντεταένου σκυροδέατος δεν θα αφαιρούνται πριν από την πλήρη εφαρογή της προέντασης. Οι τύποι θα αφαιρούνται όνον ετά την ολοκλήρωση της προετοιασίας για την εφαρογή της εθόδου προστασίας κατά την σκλήρυνση και την προστασία του σκυροδέατος. Το λασκάρισα των ξυλοτύπων και ικριωάτων θα γίνεται σύφωνα ε τις φάσεις που προβλέπονται στην ελέτη, ώστε να αποφεύγονται φορτία κρούσης στο σκυρόδεα (θα εφαρόζονται καθαρά στατικές δυνάεις) και φθορές στην επιφάνειά του. Για τις περιπτώσεις κατασκευής από προκατασκευασένα στοιχεία που συπληρούνται ε επιτόπιο σκυρόδεα, και που η αντοχή των δοικών στοιχείων, που συντίθενται κατ αυτόν τον τρόπο, εξαρτάται από την ανάπτυξη της αντοχής του επιτοπίου σκυροδέατος, ισχύουν τα παραπάνω αναφερόενα, στο άρθρο Γ3 της ΤΣΥ.

84 Στην περίπτωση χρησιοποίησης ολισθαινόντων ή αναρριχοένων ξυλοτύπων, πορούν να ληφθούν ικρότερες προθεσίες από τις διδόενες στον πίνακα 11.6 του ΚΤΣ97, σύφωνα ε ειδική ελέτη που θα υποβληθεί από τον Ανάδοχο και θα εγκριθεί από την Υπηρεσία. Η αφαίρεση των στύλων των ικριωάτων θα πρέπει να γίνεται κατά τρόπον ώστε να ην προκαλεί υπέρβαση των επιτρεποένων τάσεων και έτσι ώστε να φορτίζεται βαθιαία και οοιόορφα η φέρουσα κατασκευή. Οι ξυλότυποι των στύλων, βάθρων και τοιχωάτων πρέπει να αφαιρούνται πριν από τους ξυλοτύπους των δοκών και πλακών, που στηρίζονται πάνω σε αυτά. Γενικά, ορίζεται ότι δεν επιτρέπεται η αφαίρεση ξυλοτύπων και ικριωάτων χωρίς την έγκριση της Υπηρεσίας, σχετικά ε τον χρόνο και την έθοδο αφαίρεσης....6 Φόρτιση δοικών στοιχείων ετά από πρόσφατη αφαίρεση των ξυλοτύπων και ικριωάτων Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή, όταν δεν πορεί να αποφευχθεί η χρησιοποίηση δοικών στοιχείων, ιδιαίτερα πλακών, κατά τις πρώτες έρες ετά την κατασκευή ή ετά την αφαίρεση των ξυλοτύπων και ικριωάτων. Κατά κανένα τρόπο δεν επιτρέπεται να απορρίπτονται η να συσσωρεύονται ή να τοποθετούνται, σε απαράδεκτες ποσότητες, πέτρες, δοκοί, σανίδες, δοκίδες κλπ, πάνω σε πατώατα που κατασκευάσθηκαν προσφάτως....7 Ειδικά Υποστυλώατα ασφαλείας Για να τηρηθούν τα ικρά βέλη κάψης από τον ερπυσό και τη συστολή ξήρανσης, πρέπει να παραένουν υποστυλώατα ασφαλείας, ή να τοποθετούνται αέσως ετά την αφαίρεση των ξυλοτύπων. Το ίδιο ισχύει και για την περίπτωση των κατασκευών από προκατασκευασένα στοιχεία. Τα υποστυλώατα ασφαλείας πρέπει να παραένουν το δυνατόν περισσότερο, ιδιαίτερα για δοικά στοιχεία τα οποία αναλαβάνουν αέσως ετά την αφαίρεση των ξυλοτύπων εγάλο έρος του φορτίου που ελήφθη υπόψη στον υπολογισό, η για δοικά στοιχεία στα οποία αφαιρέθηκαν πρόωρα οι ξυλότυποι και τα ικριώατα. Τα υποστυλώατα ασφαλείας πρέπει, στους διαφόρους ορόφους, να βρίσκονται το ένα επάνω στο άλλο. Σε πλάκες ε δοκούς και ανοίγατα έχρι 8. περίπου, αρκούν υποστυλώατα ασφαλείας στο έσο του ανοίγατος. Για εγαλύτερα ανοίγατα πρέπει να παίνουν περισσότερα υποστυλώατα ασφαλείας. Για πλάκες ε άνοιγα ικρότερο των. συνήθως περιττεύουν τα υποστυλώατα ασφαλείας. Υποστυλώατα ασφάλειας δεν θα παίνουν, όταν από την ελέτη προκύπτει ότι δεν χρειάζονται, ή όταν αποδεικνύεται από ελέτη, που θα υποβάλει ο Ανάδοχος και θα εγκριθεί από την Υπηρεσία, ότι η τοποθέτηση τους πορεί να τροποποιήσει δυσενώς το στατικό σύστηα του έργου....8 Επιθεωρήσεις και έλεγχοι των ξυλοτύπων Οι ολοκληρωένοι ξυλότυποι και τα ικριώατα θα επιθεωρούνται και θα ελέγχονται σύφωνα ε τις διατάξεις της παραγράφου...10 αυτού του άρθρου. Θα βεβαιώνεται η στερεότητα και ασφάλιση των στηριγάτων, στερεώσεων, σφηνών, συνδέσεων και άλλων στοιχείων εξαρτηάτων. Μετά την ολοκλήρωση και τον έλεγχο των τύπων, θα ειδοποιείται η Υπηρεσία για να τους επιθεωρήσει πριν από την έγχυση του σκυροδέατος (Σχετική η παραγ του άρθρου Γ3 της παρούσας Τ.Σ.Υ). Η επιθεώρηση της Υπηρεσίας θα αφορά, εκτός από τα αναφερόενα στην παραγ του άρθρου Γ3 της παρούσας Τ.Σ.Υ., και τα ακόλουθα: Κατάλληλη προετοιασία των επιφανειών του ξυλοτύπου για να ανταποκριθεί, εκτός από τα άλλα, στον προδιαγραφόενο τύπο επιφανείας του τελειώατος. Απαιτουένη κάλυψη σιδηρού οπλισού (αποστάτες) Στερέωση των ενσωατουένων στοιχείων Τοποθέτηση συνδέσων ξυλοτύπου που διαπερνούν την άζα του σκυροδέατος....9 Σχέδια λεπτοερειών α. Για όλα τα σοβαρά τήατα των έργων για τα οποία θα συντάσσεται ελέτη ξυλοτύπων και ικριωάτων, θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο και σχέδια λεπτοερειών. β. Τα σχέδια θα είναι σαφή και θα παράσχουν συπληρωατικές υποδείξεις, ώστε να υπάρχουν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για την ακριβή και σωστή συναρολόγηση των ξυλοτύπων και ικριωάτων, χωρίς να χρειάζονται προφορικές διευκρινήσεις. Οι παρεχόενες πληροφορίες θα καλύπτουν τα ακόλουθα: I. Μεγέθη, θέσεις και συνδεσολογία όλων των στοιχείων, σε σχέση εταξύ τους καθώς και ε τα παράπλευρα στοιχεία της κατασκευής. II. Η ποιότητα και η κατηγορία των υλικών που θα χρησιοποιηθούν για τα διάφορα στοιχεία και για τον τρόπο σύνδεσής τους.

85 III. Ακριβής περιγραφή όλων των σχετικών στοιχείων και εξαρτηάτων, ώστε να διευκολύνεται η ακριβής χρήση τους στο εργοτάξιο. IV. Λεπτοέρειες των απαραιτήτων υποστηριγάτων ε τις ακόλουθες διευκρινήσεις. Υλικά, διαστάσεις και θέσεις των εξωτερικών αντιστηρίξεων, συνδέσων και λοιπών στοιχείων στήριξης, απαραιτήτων για τη διατήρηση κατακόρυφης και πλευρικής σταθερότητας και την αντίσταση στις πλευρικές ετατοπίσεις. Λεπτοέρειες και εγέθη στατικών συνδέσων εταξύ των στοιχείων. Υλικά, διαστάσεις και θέσεις των θεελίων των ικριωάτων και των φερουσών κατασκευών. V. Λεπτοέρειες των ξυλοτύπων έσα στους οποίους γίνεται η έγχυση του σκυροδέατος. VI. Η σειρά, η έθοδος και ο ρυθός των σκυροδετήσεων ανάλογα ε τη στατική ελέτη των ξυλοτύπων. VII.Ειδικές έθοδοι κατασκευής, τοποθέτησης και διάλυσης. VIII.Επαρκείς πληροφορίες αναφορικά ε τα φορτία, τις ροπές και τα βέλη ώστε να διευκολύνεται ο έλεγχος και η επαλήθευση των ξυλοτύπων και ικριωάτων από την υπηρεσία. γ) Τα σχέδια λεπτοερειών θα φέρουν την υπογραφή και σφραγίδα διπλωατούχου Πολιτικού Μηχανικού και θα διευκρινίζεται σ αυτά ότι πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές και οι κανονισοί. δ) Θα αναφέρονται λεπτοερώς όλα τα στοιχεία για τα οποία απαιτείται η ελέτη λεπτοερειών στο εργοτάξιο και οι ελέτες αυτές θα υποβληθούν στην Υπηρεσία έγκαιρα για έγκριση Παραλαβή ξυλοτύπων Ο Ανάδοχος φέρει την ευθύνη για τον έλεγχο των ξυλοτύπων και των ικριωάτων πριν τη διάστρωση του σκυροδέατος. Για τον παραπάνω λόγο, ανεξάρτητα από τον έλεγχο της Υπηρεσίας, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωένος αέσως πριν από κάθε σκυροδέτηση να εκτελεί έλεγχο των ξυλοτύπων και ικριωάτων από διπλωατούχο Πολιτικό Μηχανικό, ο οποίος και θα συντάσσει πιστοποιητικό στο οποίο: α. Θα αναφέρεται διεξοδικά το αντικείενο της επιθεώρησης που προηγήθηκε. β. Θα βεβαιώνεται ότι οι ξυλότυποι και τα ικριώατα είναι κατασκευασένοι σύφωνα ε τα τελευταία εγκεκριένα σχέδια και τις τυχόν συπληρωατικές υποδείξεις, ή θα βεβαιώνεται ότι οι τυχόν υποδειγένες αντιστηρίξεις βρίσκονται στη θέση τους. γ. Το πιστοποιητικό θα βρίσκεται πάντα στο εργοτάξιο για τυχόν έλεγχο από την Υπηρεσία. Τυχόν αιτιολογηένες υποδείξεις της Υπηρεσίας θα λαβάνονται υπόψη και θα εκτελούνται από τον Ανάδοχο έσα στα πλαίσια των υποχρεώσεών του για την εκτέλεση του έργου χωρίς πρόσθετη αοιβή. Αντίθετα ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από την πλήρη ευθύνη που έχει στην περίπτωση που η Υπηρεσία δεν κάνει χρήση αυτού του δικαιώατος της. Υπογεγραένο αντίγραφο του παραπάνω πιστοποιητικού παραλαβής ξυλοτύπων θα υποβάλλεται στην Υπηρεσία πριν από κάθε σκυροδέτηση..6 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ Η εργασία περιλαβάνει: α) Τη ελέτη ικριωάτων και ξυλοτύπων, τους σχετικούς στατικούς υπολογισούς και τα σχέδια λεπτοερειών. β) Την προήθεια όλων των αναγκαίων υλικών και εξαρτηάτων. γ) Τη χρήση ηχανηάτων και συσκευών. δ) Τις οποιεσδήποτε εταφορές και προσεγγίσεις, την αποξήλωση, τον καθαρισό, την κατάλληλη προετοιασία, την επάλειψη ε διευκολυντικό υλικό, την αποκοιδή από το εργοτάξιο κλπ. ε) Την επιθεώρηση των ξυλοτύπων..7 ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΜΗ.7.1 Για τις εργασίες ικριωάτων ξυλοτύπων, για κατασκευή σκυροδεάτων επιφανειακού τελειώατος τύπου Α, όπως περιγράφονται στο παρόν άρθρο, δεν προβλέπεται χορήγηση αοιβής στον ανάδοχο, γιατί οι σχετικές δαπάνες περιλαβάνονται ανηγένα στις τιές των σκυροδεάτων..7.2 Αντίθετα, για τις εργασίες ικριωάτων ξυλοτύπων για κατασκευή σκυροδεάτων ε επιφανειακά τελειώατα ανώτερης ποιότητας (τύπου Β, Γ, :, Ε) χορηγείται αναλόγως πρόσθετη αοιβή ετρούενη σε 2 επιφανειακού τελειώατος σκυροδέατος, όπως λεπτοερώς περιγράφεται στα σχετικά άρθρα του τιολογίου.

86 Γ ( 6 ΣΙΗΡΟΠΛΙΣΜΟΣ 6.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Η προήθεια, κοπή και τοποθέτηση σε σκυροδέατα σιδηρού οπλισού διαφόρων διαέτρων και κατηγορίας χάλυβα. 6.2 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΠΡΟΙΑΓΡΑΦΕΣ Εκτός εάν υπάρχουν άλλες οδηγίες, όλος ο οπλισός θα αποτελείται από ράβδους ε νευρώσεις και θα πληροί τις απαιτήσεις του DIN 88 για ράβδους ε νευρώσεις ποιότητας 2/0 RU ή 2/0RK,ή 0/ GK, ή 0/ PK, ή 0/ RK, ή τις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ 99 για ράβδους ποιότητας S00 και S00s, ή για πλέγατα ράβδων ποιότητας 0/ GK, ή 0/ PK ή 0/ RK. Όπου στα σχέδια αναφέρεται ποιότητα οπλισού STI οι ράβδοι θα έχουν απλή κυκλική διατοή. Οι εταλλικές ράβδοι οπλισού θα συφωνούν ε τα παραπάνω πρότυπα ή ισοδύναα χρησιοποιούενα πρότυπα και προδιαγραφές, αντί των προαναφερθέντων προτύπων και προδιαγραφών, όπως θα εγκρίνει η Υπηρεσία. 6.3 ΟΡΙΣΜΟΙ Με την έννοια σιδηροπλισός νοούνται όλοι εκείνοι οι σιδηροί οπλισοί που ενσωατώνονται στη άζα του σκυροδέατος για την επίτευξη των παρακάτω στόχων : α) Για την παραλαβή των τάσεων εφελκυσού. β) Για τον περιορισό του εύρους των ρηγάτων εφελκυσού. γ) Για τον περιορισό των ρηγάτων ελκυσού που οφείλονται στις θεροκρασιακές εταβολές και την συστολή κατά την πήξη. δ) Για την αύξηση της φέρουσας ικανότητας θλιβοένων στοιχείων και κυρίως για τη είωση του κινδύνου ψαθηρής θραύσης του από οπλισένο σκυρόδεα δοικού στοιχείου. 6. ΕΙΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΝ ΕΡΓΑΣΙΝ 6..1 Εκτέλεση εργασίας Η εκτέλεση της εργασίας γενικά θα είναι υψηλής ποιότητας και θα γίνεται σύφωνα ε τις τελευταίες και καλύτερες πρότυπες εθόδους Κοπή και κά3ψη Οι ράβδοι οπλισού πορούν να γωνιάζονται στο εργοστάσιο ή επί τόπου. Η κοπή και η κάψη θα γίνεται σύφωνα ε εγκεκριένη πρότυπη έθοδο και ε εγκεκριένες ηχανικές εθόδους. Η κάψη του οπλισού ετά από θέρανση δεν θα επιτρέπεται, εκτός αν ειδικώς εγκρίνεται από την Υπηρεσία Συνδέσεις α. Όλες οι συνδέσεις στον οπλισό θα είναι, όπως δείχνουν τα σχέδια ή σύφωνα ε τις οδηγίες της Υπηρεσίας, ή όπως δείχνουν τα πρότυπα, που προτείνει ο Ανάδοχος και εγκρίνει η Υπηρεσία. Σύνδεση ράβδων ε επικάλυψη πορεί να εφαρόζεται, εφόσον οι ράβδοι συνδέονται γερά κατά τρόπο, που εγκρίνει η Υπηρεσία, ή πορούν να είναι αρκετά αποακρυσένα, ώστε να επιτρέπουν την ενσωάτωση ολόκληρης της επιφάνειας κάθε ράβδου στο σκυρόδεα. β. Η ετωπική συγκόλληση των ράβδων, αντί της σύνδεσης ε επικάλυψη, θα επιτρέπεται, όνον σε ειδικές περιπτώσεις, όταν δεν είναι δυνατή η χωρίς συγκόλληση ράβδων κατασκευή, και ύστερα από έγκριση από την Υπηρεσία, σύφωνα ε τις απαιτήσεις του τελευταίου ACI Κώδικα 318. Η συγκόλληση θα γίνεται επίσης σύφωνα ε τα ισχύοντα AWS πρότυπα. Οι συγκολλήσεις θα γίνονται από τεχνίτες που θα υποβληθούν στις καθιερωένες εξετάσεις, όπως περιγράφεται στα Πρότυπα Χειριστών του Αερικάνικου Συνδικάτου Εργαζοένων. γ. Για τη συγκόλληση του οπλισού θα χρησιοποιούνται ηλεκτρόδια, τύπου χαηλής περιεκτικότητας υδρογόνου (AWS E70116). Όλες οι συγκολλήσεις θα αξιοποιούν ολόκληρη την αντοχή της ικρότερης ράβδου (θα ενισχύουν την αντοχή της ικρότερης ράβδου). Οι συγκολλήσεις θα έχουν αρκετή επικάλυψη, για να εταβιβάσουν την εντατική κατάσταση στις ράβδους έσα από τη σύνδεση. Προσκείενα φύλλα πλέγατος οπλισού θα συνδέονται ε επικάλυψη όχι ικρότερη από δέκα πέντε (1) εκατοστά ε τα άκρα επικάλυψης στερεά συνδεδεένα εταξύ τους ε σύρα ή συγκρατούενα αζί ε πρότυπους συνδετήρες. 6. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

87 6..1 Υλικά Όλος ο χαλύβδινος οπλισός θα είναι καινούριος, καθαρός, ευθύς και χωρίς σκουριά. Ο σιδηροπλισός θα αποθηκεύεται πάνω σε υποθέατα ή θα προφυλάσσεται ε άλλο τρόπο από την επαφή του ε το έδαφος. Ο Ανάδοχος θα χορηγήσει έξη (6) επικυρωένα αντίγραφα όλων των εκθέσεων ελέγχων, που έγιναν στα εργαστήρια του κατασκευαστή ή σε άλλο αναγνωρισένο εργαστήριο, σύφωνα ε τις παρούσες Τεχνικές Προδιαγραφές. Τα επικυρωένα αντίγραφα των εκθέσεων θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία πριν την αποστολή του υλικού στο εργοτάξιο Τοποθέτηση α. Οι ράβδοι οπλισού θα τοποθετούνται, όπως δείχνουν τα σχέδια ή σύφωνα ε τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, οι ετρήσεις κατά την τοποθέτηση των ράβδων οπλισού θα γίνονται στον άξονα των ράβδων. Η ελεύθερη απόσταση εταξύ των παράλληλων ράβδων δεν θα είναι ικρότερη από ιάιση φορά (1 ½) τη διάετρο της ράβδου και πάντως όχι ικρότερη από 2 χλστ. β. Μετά την τοποθέτησή του ο οπλισός θα ελέγχεται για τη συφωνία του ε τις απαιτήσεις της ελέτης ως προς τη διάετρο, το σχήα, το ήκος, τη συγκόλληση, τη θέση και την ποσότητα. γ. Πριν την τοποθέτηση του οπλισού, οι επιφάνειες των ράβδων, όπως και οι επιφάνειες των οποιονδήποτε υποστηριγάτων εταλλικών ράβδων, θα καθαρίζονται από την παχειά λεπιοειδή σκουριά, χαλαρές σκουριές, ακαθαρσίες, λιπαρές και άλλες ξένες ουσίες, οι οποίες, κατά τη γνώη της Υπηρεσίας, είναι απαράδεκτες. Παχειά λεπιοειδής σκουριά, που πορεί να αποακρυνθεί ε γερό τρίψιο ε καναβάτσο ή ε παρόοια επεξεργασία, θεωρείται απαράδεκτη. δ. Μετά την τοποθέτησή τους οι ράβδοι οπλισού θα διατηρούνται καθαρές, ώσπου να ενσωατωθούν στο σκυρόδεα. Οι ράβδοι οπλισού θα τοποθετούνται ακριβώς όπως δείχνουν τα σχέδια, ή εγκρίνει η Υπηρεσία και θα συγκρατούνται στη θέση τους έτσι, ώστε να ην ετατοπίζονται κατά τη διάρκεια της διάστρωσης του σκυροδέατος. Ειδική έρινα θα λαβάνεται για την αποφυγή διατάραξης του ήδη τοποθετηένου στο σκυρόδεα οπλισού. Μεταλλικά άγκιστρα, εταλλικά διαστήατα ή άλλα ικανοποιητικά στηρίγατα από έταλλο ή σκυρόδεα της έγκρισης της Υπηρεσίας πορούν να χρησιοποιούνται από τον Ανάδοχο για την υποστήριξη ράβδων οπλισού. Τέτοια στηρίγατα θα έχουν επαρκή αντοχή, ώστε να διατηρούν τον οπλισό στη θέση του καθ όλη τη διάρκεια των εργασιών σκυροδέτησης. ε. Τα υποστηρίγατα (αποστάτες) θα χρησιοποιούνται ε τέτοιο τρόπο, ώστε να η συβάλλουν στον αποχρωατισό ή διάβρωση του σκυροδέατος. Όταν είναι αναγκαίο, για να αποφεύγονται άσχηοι λεκέδες πάνω σε εκτεθειένες επιφάνειες, τα υποστηρίγατα του οπλισού θα κατασκευάζονται από σκυρόδεα, έταλλο ή άλλο υλικό που δεν λεκιάζει. Οι ελάχιστες καθαρές αποστάσεις από την άκρη του κύριου οπλισού ως την επιφάνεια του σκυροδέατος ή άλλες επιφάνειες θα συφωνούν ε τα σχέδια ή ε τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Η από σκυρόδεα επικάλυψη αναβολέων, ράβδων διαστηάτων και παρόοιου δευτερεύοντος οπλισού πορεί να ικρύνει κατά τη διάετρο των ράβδων αυτών, αν το εγκρίνει η Υπηρεσία Προστασία οπλισ3ού για 3ελλοντική χρήση Εκτεθειένος οπλισός, προοριζόενος για ελλοντική ενσωάτωση στο σκυρόδεα, θα προστατεύεται έναντι της οξείδωσης ε παχύ περιτύλιγα καναβάτσας διαποτισένης ε ασφαλτικό υλικό, όπως ορίζει η Υπηρεσία. Ο προφυλασσόενος ε τον τρόπο αυτό οπλισός θα καθαρίζεται επιελώς, πριν ενσωατωθεί στο σκυρόδεα. 6.. Εκπόνηση λεπτο3ερών σχεδίων ράβδων οπλισ3ού Κατασκευαστικά σχέδια που θα εκπονήσει ο ανάδοχος Ο Ανάδοχος θα εκπονεί όλα τα κατασκευαστικά σχέδια οπλισού. Τα σχέδια αυτά θα περιλαβάνουν όλα τα σχέδια τοποθέτησης ράβδων, σχέδια κάψης ράβδων, πίνακες ράβδων και άλλα σχέδια οπλισού. Τα κατασκευαστικά σχέδια οπλισού θα συνταχθούν ε βάση την Οριστική ελέτη, που θα εκπονήσει ο Ανάδοχος και θα εγκρίνει η Υπηρεσία. Αυτά τα σχέδια οριστικοποιούνται προσαροζόενα προς τις απαντώενες επί τόπου συνθήκες κατά την εκτέλεση της εργασίας Υποβολή των κατασκευαστικών σχεδίων οπλισού του Αναδόχου Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στην Υπηρεσία για έλεγχο, έγκριση και καταγραφή, τα λεπτοερή σχέδια τοποθέτησης ράβδων και κάψης ράβδων, πίνακες οπλισού και άλλες λεπτοέρειες, που

88 επεξεργάσθηκε ο ίδιος για όλες τις ράβδους οπλισού, τουλάχιστον τριάντα (30) ηερολογιακές έρες πριν από την τοποθέτηση του οπλισού, εκτός αν εγκρίνει διαφορετικά η Υπηρεσία. 6.6 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ Oι σιδηροπλισοί που προδιαγράφονται στο παρόν άρθρο καλύπτουν ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τις παρακάτω εργασίες Σιδηροί οπλισοί S 220 (St I) Σιδηροί οπλισοί S 00 (St III) Σιδηροί οπλισοί S 00 S00s (St IV) Γαλβανισένο Σιδηρό πλέγα Όλες οι παραπάνω εργασίες περιλαβάνουν: α. Την προήθεια του σιδηρού οπλισού επί τόπου των έργων. β. Την κοπή, κατεργασία και επιελή και έντεχνη τοποθέτηση του σε οποιαδήποτε θέση των έργων (ανωδοή, θεέλια, πάσσαλοι οποιουδήποτε τύπου) ε/ή χωρίς παρουσία νερού. γ. Την σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό σε όλες τις διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ ε σύρα Νο, ή εγαλυτέρου πάχους ανάλογα ε τη διάετρο και θέση του οπλισού, ή ε ηλεκτροσυγκόλληση για την περίπτωση εγχύτων πασσάλων. δ. Την προήθεια και τοποθέτηση σύρατος πρόσδεσης όπως επίσης και αροκλειδών και άλλου είδους εγκεκριένων ενώσεων. ε. Την προήθεια και τοποθέτηση των αναγκαίων υποστηριγάτων αποστατών (καβίλιες) που τυχόν ήθελαν απαιτηθεί. στ. Την σύνταξη και υποβολή στην Υπηρεσία για έγκριση των σχετικών παραστατικών και κατασκευαστικών σχεδίων οπλισού, όπως επίσης και όλων των απαιτουένων πινάκων οπλισού. 6.7 ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΜΗ α. Η επιέτρηση θα γίνει σε χλγρ. βάση των αναλυτικών πινάκων οπλισών που θα περιλαβάνονται στην τεχνική ελέτη, ή, εάν δεν υπάρχουν, από τους πίνακες που ο ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει και να υποβάλει στην Υπηρεσία για έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της κατασκευής. Οι πίνακες θα έχουν συνταχθεί βάσει των σχεδίων της ελέτης και θα περιλαβάνουν λεπτοερώς τις διαστάσεις, τις διαέτρους, τις θέσεις και ήκη κάλυψης, τα βάρη ανά.. και ανά διάετρο σύφωνα ε τους επίσηους πίνακες βαρών των γερανικών κανονισών τα ήκη των σιδηρών ράβδων, τα ερικά και ολικά βάρη των προβλεπόενων οπλισών κ.λ.π. Θα ελεγχθεί η τοποθέτηση οπλισών στο έργο και θα γίνει η παραλαβή τους πριν από την έναρξη της διάστρωσης. Οι συνταχθέντες πίνακες, ετά την παραλαβή των οπλισών, θα υπογραφούν από τον ανάδοχο και την Υπηρεσία. Οι παραπάνω θεωρηένοι πίνακες των τοποθετηένων οπλισών ε τα βάρη τους, αποτελούν την επιέτρηση των οπλισών. β. Η πληρωή του σιδηρού οπλισού θα γίνει όνο ετά την παραλαβή από την Υπηρεσία των ξυλοτύπων και του σιδηρού οπλισού, σύφωνα ε τις διατάξεις του άρθρου Γ του παρόντος και της τεχνικής ελέτης (κατηγορία χάλυβα, διάετροι, διαστάσεις και ορφή) και τους εγκεκριένους κανονισούς (DIN 101 και συπληρωατικές εγκύκλιοι, από Β :ιάταγα Κανονισός για τη ελέτη και εκτέλεση οικοδοικών έργων εξ οπλισένου σκυροδέατος, το DIN 10/78, το DIN 01 (Μέρος 2 προσχέδιο έκδοσης Σεπτέβριος 1997) και ή ΠΤΠΒ2). γ. Στην τιή ονάδος περιλαβάνονται όλες οι δαπάνες των σχετικών εργασιών που προδιαγράφονται στο παρόν και ειδικότερα στην παράγραφο αυτού. Γ ( 20 ΑΝΤΙΜΕΤΠΙΣΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΑΓΓΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΝ ΚΟΙΝΗΣ ΦΕΛΕΙΑΣ (ΟΚ) ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 20.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Οι εργασίες και υποχρεώσεις του Αναδόχου που ανακύπτουν στην περίπτωση συνάντησης αγωγών κοινής ωφέλειας (ΟΚ/) σε λειτουργία ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΠΡΟΙΑΓΡΑΦΕΣ Οι καθοριζόενες στο παρόν άρθρο προδιαγραφές

89 20.3 ΟΡΙΣΜΟΙ «Αντιετώπιση συνάντησης αγωγών οργανισών κοινής ωφέλειας (ΟΚ/) σε λειτουργία» νοούνται οι εργασίες και υποχρεώσεις του Αναδόχου που ανακύπτουν στην περίπτωση συνάντησης κατά την διάρκεια της πάσης φύσεως εκσκαφών (Γενικών και θεελίων τεχνικών έργων και τάφρων) τέτοιων αγωγών και οι εξ αυτών επί πλέον δαπάνες του Αναδόχου που εκφράζονται σαν πρόσθετη τιή των εκσκαφών, λόγω των δυσχερειών τους από τους συναντώενους αγωγούς «Αγωγοί» γενικά νοούνται οι κατά τη διενέργεια των εκσκαφών συναντώενοι αγωγοί εταιρειών ή και οργανισών κοινής ωφελείας (Ο.Κ./.), οποιασδήποτε διαέτρου και είδους περιβλήατος, σε οποιοδήποτε βάθος από την επιφάνεια του εδάφους και ε οποιαδήποτε κατεύθυνση. Σαν «αγωγοί» νοούνται επίσης και οι συναντώενοι αρδευτικοί αύλακες υπερκείενοι της επιφανείας του εδάφους ή σκαφτοί ε ή χωρίς επένδυση «Αγωγοί σε λειτουργία» νοούνται οι αγωγοί που προβλέπεται να διατηρηθούν ή που κατά τη διάρκεια των εκσκαφών βρίσκονται σε λειτουργία. Η έκφραση «σε λειτουργία» δεν αναιρείται από τυχόν προσωρινή θέση εκτός λειτουργίας του αγωγού «Μετατοπιζόενοι αγωγοί» νοούνται οι κατασκευαζόενοι σε άλλη θέση οπότε το επίπτον στις περιοχές τήα τους εγκαταλείπεται, όπως επίσης και οι υπάρχοντες αγωγοί που χρήζουν ανακατασκευής, λόγω αναγκαίας αύξησης των λειτουργικών τους χαρακτηριστικών «Γνωστοί αγωγοί» νοούνται οι αγωγοί για τους οποίους έχουν συνταχθεί σχετικές ελέτες της επιρροής των κατασκευαζόενων έργων και υπάρχει πρόβλεψη αποκατάστασης της λειτουργίας τους ή και επαύξησης των δυνατοτήτων τους για να ανταποκριθούν σε αυξηένες σηερινές ή και ελλοντικές ανάγκες «Άγνωστοι αγωγοί» νοούνται οι αγωγοί για τους οποίους δεν έχουν συνταχθεί οι ως άνω ελέτες αποκατάστασης της λειτουργίας τους. 20. ΕΙΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΝ ΕΡΓΑΣΙΝ Για κάθε συναντώενο αγωγό («γνωστό» ή «άγνωστο»), που επίπτει στις εκσκαφές του έργου ή γειτονεύει ε αυτές, ο Ανάδοχος ε έρινα και δαπάνη του υποχρεούται: α. Να διακριβώσει τη φύση του αγωγού και την οριζοντιογραφική και υψοετρική του θέση. β. Να διακριβώσει τη λειτουργία του αγωγού γ. Να προτείνει για κάθε «άγνωστο αγωγό» κατά περίπτωση τη διατήρησή του ή τη ετατόπισή του ή να αξιολογήσει τη δοθείσα λύση των «γνωστών αγωγών» σε συσχετισό ε την ανευρεθείσα κατάσταση (ύπαρξη τυχόν νέων εποδίων που δεν έχουν παρθεί υπόψη στη ελέτη, διαφορετική υψοετρική και οριζοντιογραφική θέση κλπ). δ. Να έρθει σε σχετικές συνεννοήσεις ε τον οικείο Ο.Κ./. για όλα τα παραπάνω και ιδιαίτερα για να αναφερόενα στο εδάφιο (γ). ε. Να ενηερώσει έγκαιρα για όλα τα παραπάνω την Υπηρεσία Για κάθε «άγνωστο αγωγό» όπως επίσης και για κάθε «γνωστό αγωγό», στα πλαίσια φυσικά της αξιολόγησης της δοθείσας λύσης της ελέτης σε συσχετισό ε την ανευρεθείσα πραγατική κατάσταση, θα πρέπει να λαβάνεται, πάντοτε σε συνεννόηση ε τον οικείο Ο.Κ./. και την Υπηρεσία, απόφαση ως προς την τύχη του. Η απόφαση αυτή εναλλακτικά πορεί να είναι: α. Να διατηρηθεί σε «λειτουργία» καθόλη την διάρκεια του χρόνου των εκσκαφών και κατασκευών χωρίς να ετατοπισθεί, ή ε ικρή ετατόπιση (αν τούτο είναι δυνατόν). β. Να διατηρηθεί «σε λειτουργία» χωρίς ετατόπιση, ή ε ικρή ετατόπιση (αν είναι δυνατή), σ όλη τη διάρκεια των εργασιών ε ικρές όνον διακοπές στης λειτουργίας του. γ. Να ετατοπισθεί, δηλαδή να κατασκευαστεί σε άλλη θέση, οπότε το επίπτον στις περιοχές εκσκαφών τήα του θα εγκαταλειφθεί. δ. Να ανακατασκευαστεί λόγω αναγκαίας αύξησης των λειτουργικών του χαρακτηριστικών. Σε κάθε περίπτωση το πρόγραα εργασιών του Αναδόχου πρέπει να είναι έγκαιρα γνωστό και αποδεκτό από τον οικείο Ο.Κ./. 20. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Υποχρεώσεις του Αναδόχου και τρόπος κατασκευής για την περίπτωση αγωγών που θα 3ετατοπισθούν Η σύνταξη (ε έρινα και δαπάνες του Αναδόχου) πλήρους ελέτης ετατόπισης τόσο των «αγνώστων αγωγών» όσο και των «γνωστών αγωγών» αν, γι αυτούς, προκύψουν νέα στοιχεία από την ανευρεθείσα επί τόπου πραγατική κατάσταση, που επιβάλλουν αναπροσαρογή της υπάρχουσας ελέτης. Η υποχρέωση σύνταξης της ως άνω αναπροσαρογής της ελέτης «γνωστών αγωγών» περιλαβάνει, εφ όσον τούτο είναι αναγκαίο, και τυχόν τήατα του ετατοπιζόενου αγωγού πέραν των γεωγραφικών ορίων της συβατικής αρχής και πέρατος του «γνωστού αγωγού».

90 Σηειώνεται ότι οι ως άνω ελέτες συντάσσονται κατά κανόνα από τους αρόδιους Ο.Κ./. (:ΕΗ, ΟΤΕ κλπ), προτιήθηκε όως να συπεριληφθεί η έρινα και δαπάνες της σύνταξης τους στις Υποχρεώσεις του Αναδόχου για τον καλύτερο συντονισό και επιτάχυνση της κατασκευής του έργου. Φυσικά απαιτείται η σχετική σύφωνη γνώη και έγκριση του αρόδιου Ο.Κ./ Η κατασκευή «γνωστών και αγνώστων αγωγών» στη νέα θέση τους αζί ε τις συνδέσεις τους υπό την (πρόσθετη) επίβλεψη και οδηγίες των υπηρεσιών του οικείου Ο.Κ./. Στις εργασίες της παρούσας παραγράφου περιλαβάνονται και τα τυχόν αναγκαία «προσωρινά έργα» για την εξασφάλιση της λειτουργίας των υπαρχόντων αγωγών κατά τη διάρκεια που θα γίνονται οι συνδέσεις των ετατοπιζοένων «γνωστών και αγνώστων αγωγών», ε τους υπάρχοντες αγωγούς, όπως επίσης και τα έργα αποκατάστασης της υπάρχουσας κατάστασης στη ζώνη διέλευσης του ετατοπιζοένου αγωγού, (επανεπίχωση, αποκατάσταση υπάρχοντος οδοστρώατοςπεζοδροίων κλπ). Η κατασκευή των «γνωστών και αγνώστων αγωγών», αζί ε τα αντίστοιχα αναγκαία τήατα «προσωρινών έργων» και τα έργα αποκατάστασης της υπάρχουσας κατάστασης στη ζώνη διέλευσης των ετατοπιζοένων αγωγών αείβεται σύφωνα ε το τιολόγιο προσφοράς του αναδόχου (και ε Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. για τα είδη εργασιών που δεν περιλαβάνονται στο τιολόγιο). Σηειώνεται εδώ ότι: α. Αν τυχόν προκύψει αλλαγή του ήκους των «προσωρινών έργων» σε σχέση ε την υπάρχουσα ελέτη «γνωστών αγωγών», τότε και οι επί πλέον εργασίες των «προσωρινών έργων» και των έργων αποκατάστασης της υπάρχουσας κατάστασης κατατάσσονται στις εργασίες των «αγνώστων αγωγών». β. Για ορισένους «γνωστούς αγωγούς» των οποίων τα ετατοπιζόενα τήατα εκτείνονται σε εγάλα ήκη εκτός της κυρίας ζώνης κατασκευής των έργων της εργολαβίας, είναι δυνατόν να έχουν προσδιοριστεί ως «όρια έργου» που περιλαβάνεται στη σύβαση, κάποια ενδιάεσα σηεία του ετατοπιζοένου τήατος του «γνωστού αγωγού». Στην περίπτωση αυτή, στις υποχρεώσεις του αναδόχου του έργου περιλαβάνεται η κατασκευή του εταξύ των ορίων, τήατος του «γνωστού αγωγού», ενώ τα εκτός των «ορίων έργου» τήατα, θα αποτελούν υποχρέωση του Κυρίου του Έργου, ο οποίος πορεί να προωθήσει την κατασκευή τους ε σύσταση ανεξάρτητης(ων) εργολαβίας(ων), ή καθ οποιονδήποτε άλλο τρόπο, αναλαβάνοντας παράλληλα την υποχρέωση να ολοκληρώσει έγκαιρα την κατασκευή των σχετικών τηάτων, ώστε να πορεί να λειτουργήσει αντίστοιχα έγκαιρα και ο ετατοπιζόενος «γνωστός αγωγός» Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος είναι υποχρεωένος να συντάξει εγκαίρως την ολοκλήρωση της ελέτης ετατόπισης για όλο το τήα (περιλαβανοένων των τηάτων που ευρίσκονται έξω από τα «όρια του έργου» έχρι τα σηεία σύνδεσης ε τον υπάρχοντα αγωγό, προκειένου να είναι δυνατή η κατασκευή του υπόλοιπου έργου από την (τις) άλλη(ες) εργολαβία(ες). Αν δεν γίνεται ιδιαίτερη διαφορετική αναφορά στους ειδικούς όρους δηοπράτησης (Ε.Σ.Υ κλπ) ο ανάδοχος θα αείβεται για τη σχετική ελέτη σύφωνα ε το εν ισχύει κώδικα αοιβών ελετών. γ. Με την εξαίρεση των καλωδιακών εργασιών (:ΕΗ, ΟΤΕ) τις οποίες εκτελούν τα αρόδια συνεργεία των Ο.Κ./., οι εργασίες κατασκευής των παραλλαγών των «αγνώστων αγωγών» θα γίνονται από τον ανάδοχο του έργου. Όως ο Κύριος του Έργου διατηρεί το δικαίωα να προβεί σε κατάτηση των εργασιών των παραλλαγών σηαντικών «αγνώστων αγωγών» και να εκτελέσει τήα τους, που δεν επίπτει στην κύρια ζώνη των έργων της εργολαβίας, ε άλλη(ες) εργολαβία(ες), εφόσον αυτή η κατάτηση δεν δηιουργεί καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των εργασιών του έργου Ο ετατοπιζόενος ή ανακατασκευαζόενος αγωγός θα πρέπει να έχει: α. Χαρακτηριστικά που να ανταποκρίνονται στα χαρακτηριστικά του ελετηθέντος αγωγού, σύφωνα ε τη ελέτη των «γνωστών αγωγών», ή χαρακτηριστικά κατ ελάχιστον ίδια ε τα χαρακτηριστικά του υπάρχοντος αγωγού, προκειένου περί «αγνώστων αγωγών», εκτός αν ο οικείος Ο.Κ./. ζητήσει να γίνει ανακατασκευή «αγνώστου αγωγού» ε αυξηένα χαρακτηριστικά σε σχέση ε τον υπάρχοντα, οπότε θα πρέπει ο ετατοπιζόενος ανακατασκευαζόενος αγωγός να ανταποκρίνεται σε αυτά. β. Λειτουργικότητα που να ανταποκρίνεται στην λειτουργικότητα του ελετηθέντος αγωγού, σύφωνα ε τη ελέτη των «γνωστών αγωγών», ή λειτουργικότητα κατ ελάχιστον ίδια ε τη λειτουργικότητα του υπάρχοντος αγωγού, προκειένου περί «αγνώστων αγωγών», εκτός αν ο οικείος Ο.Κ./. ζητήσει να γίνει ανακατασκευή «αγνώστου αγωγού» ε αυξηένη λειτουργικότητα σε σχέση ε τον υπάρχοντα, οπότε θα πρέπει ο ετατοπιζόενος ανακατασκευαζόενος αγωγός να ανταποκρίνεται σε αυτή.

91 γ. Υλικά, προστασία, έδραση, ή (αν απαιτείται) επισήανση κλπ της αποδοχής του οικείου Ο.Κ./. και της Υπηρεσίας Οι συνδέσεις του νέου (ετατοπισένου) αγωγού στα άκρα του θα γίνονται ε άκρα επιέλεια και, αν απαιτείται, ε την παρεβολή φρεατίου επίσκεψης. Όταν δεν παρεβάλλονται φρεάτια επίσκεψης οι συνδέσεις θα επισηαίνονται Η γενική υποχρέωση του Αναδόχου να παραδίδει στην Υπηρεσία σχέδια «ως κατασκευάσθη» επεκτείνεται και στην περίπτωση των αγωγών Ο.Κ./. και ο Ανάδοχος θα παραδώσει τέτοια σχέδια και στον οικείο Ο.Κ./ Οι εργασίες εκσκαφών στην περιοχή του υπό ετατόπιση αγωγού δεν θα αρχίσουν πριν από την έναρξη λειτουργίας του νέου ετατοπισένου ανακατασκευασένου αγωγού. Στην περίπτωση που η εκτέλεση εργασιών και στην περιοχή του τήατος του αγωγού που θα αχρηστευθεί είναι απαραίτητη λόγω χρονοδιαγράατος, θα τηρηθούν οι απαιτήσεις της παραγράφου του παρόντος Αφού τεθεί σε λειτουργία ο ετατοπισθείς αγωγός, θα γίνουν οι εργασίες εκσκαφών στην περιοχή του αχρηστευθέντος (πλέον) τήατος. Ειδικότερα: α. Για τα πάσης φύσης καλώδια (ηλεκτροδότησης, τηλεφωνικά) καθώς και τους πάσης φύσεως σωλήνες υδροδότησης, εταφοράς υγρών και καυσίων καθώς και αερίου, ο Ανάδοχος υποχρεούται στην ετά πάσης προσοχής (ώστε να αποφευχθεί οιαδήποτε ζηιά των) απόληψη των εντός της εκσκαφής τηάτων και παράδοση του υλικού τούτου στις γειτονικότερες αποθήκες του οικείου Ο.Κ./., χωρίς ιδιαίτερη αποζηίωση. β. Για τους αγωγούς οβρίων και λυάτων δεν απαιτείται ιδιαίτερη πρόνοια. /στόσο αν είναι δυνατή η απόληψη χρήσιου υλικού ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει σχετική προσπάθεια. Το απολαβανόενο χρήσιο υλικό θα εταφέρεται και παραδίδεται στις γειτονικότερες αποθήκες του οικείου Ο.Κ./. ε έρινα και δαπάνες του Αναδόχου Τρόπος εκτέλεσης εκσκαφών στην περιοχή αγωγών που είναι σε λειτουργία Οι εκσκαφές στην περιοχή των αγωγών Ο.Κ./. θα γίνονται ε άκρα προσοχή, ε πολύ ελαφρά ηχανήατα, ακόα και ε τα χέρια, όταν υπάρχουν κίνδυνοι για τους αγωγούς και υπό τις οδηγίες τόσον της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, όσο και των αρόδιων υπηρεσιών του οικείου Ο.Κ./ Οι τυχόν αποκαλυπτόενοι και αιωρούενοι οχετοί, που θα έχουν ανάγκη υποστήριξης ή αντιστήριξης, θα υποστηρίζονται και αντιστηρίζονται ε κατάλληλα υποστηρίγατα (ξύλινα, σιδερένια, από σκυρόδεα κλπ) κατά τρόπο, που να εξασφαλίζεται η απόλυτη ασφάλεια τους και η οαλή λειτουργία τους, τόσο κατά την διάρκεια της κατασκευής όσο και ελλοντικά ετά την τυχόν επαναπλήρωση του σκάατος Για τους σοβαρούς αγωγούς, όπου απαιτείται (ε πρωτοβουλία του Αναδόχου ή κατόπιν εντολής της Επίβλεψης) και εφόσον δεν είναι προφανής η επάρκεια των έσων υποστήριξης και αντιστήριξης, θα συντάσσεται ειδική ελέτη της υποστήριξης και αντιστήριξης των αγωγών Κατά την επανεπίχωση του σκάατος στην περιοχή των αγωγών Ο.Κ./. θα πρέπει να παίρνονται όλα τα κατάλληλα έτρα: α. για την ασφαλή έδραση των αγωγών β. για την επανεπίχωση ε ειδικό κοκκώδες υλικό της «ζώνης αγωγού» και ε χρήση κατάλληλων έσων και εθόδου εργασίες, όπως περιγράφεται στο άρθρο Γ2 της Τ.Σ.Υ γ. για την υπόλοιπη επανεπίχωση του σκάατος ε τα κατά την εγκεκριένη ελέτη κατάλληλα υλικά. Επίσης θα κατασκευασθούν τα κατά περίπτωση απαιτούενα ειδικά προστατευτικά έργα, όπως π.χ. προστασία της άνω επιφάνειας ε τούβλα ή ε πλάκα σκυροδέατος κλπ Εάν απαιτηθεί πλάγια ετακίνηση εύκαπτων αγωγών Ο.Κ./., αυτή θα γίνεται ε τη έγιστη δυνατή προσοχή και τα κατάλληλα έσα και προσωπικό, ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε βλάβη των αγωγών Ο.Κ./ Εάν κριθεί αναγκαίο, για λόγους ασφαλείας, να γίνει προσωρινή διακοπή λειτουργίας ορισένων ειδών αγωγών (π.χ. αγωγοί ΟΤΕ, :ΕΗ, κλπ) κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών, ο ανάδοχος θα πρέπει να πάρει τις σχετικές άδειες. Η Επίβλεψη θα τον βοηθήσει ε σχετική ενέργειά της, αλλά δεν αναλαβάνεται ουδεία ευθύνη από την Επίβλεψη ότι θα γίνει δυνατή η διακοπή της λειτουργίας ή και, αν γίνει αυτή η διακοπή, ποια θα είναι η διάρκεια της, ποια ώρα της ηέρας ή νύχτας κλπ. Θα πρέπει εποένως ο ανάδοχος κατά την όρφωση της προσφοράς του να θεωρήσει ότι κατά την κατασκευή όλοι οι συναντώενοι αγωγοί θα βρίσκονται σε «λειτουργία» Στις περιπτώσεις που απαιτείται ή προβλέπεται από την ελέτη η κάλυψη (υπαρχόντων και διατηρουένων στην θέση τους ) αγωγών Ο.Κ./. ε κατασκευές σκυροδέατος έτσι, ώστε να γίνεται δυσχερής η ελλοντική δυνατότητα επισκέψεως των αγωγών, και οι νέες εργασίες πλησιάζουν σε απόσταση ικρότερη από 0,0 από την προσκείενη πλευρική παρειά ή 1,00 από

92 την άνω παρειά του υπάρχοντος υπόγειου αγωγού, ή ικρότερη από 2,00 από την προσκείενη πλευρά αρδευτικού αύλακα, τότε θα παίρνονται τα ακόλουθα έτρα: α. Γίνεται εκσκαφή ε ελαφρά ηχανικά έσα ή/και ε τα χέρια, και αποκαλύπτεται ο αγωγός έως το βάθος που προσδιορίζεται στη ελέτη (αν δεν προσδιορίζεται στην ελέτη οι σωληνωτοί αγωγοί αποκαλύπτονται ως το ισό βάθος τους και οι θολωτοί ή ωοειδείς οχετοί ως τη στάθη της γενέσεως του θόλου). β. Επιθεωρείται ο αγωγός που αποκαλύφθηκε, ώστε να εξασφαλισθεί ότι δεν υπέστη ζηιές, ή αν έχει υποστεί, αυτές θα επιδιορθώνονται ε έρινα και δαπάνη του Αναδόχου γ. Επανεπιχώνεται ε προσοχή και χρήση όνο ελαφρών ηχανικών έσων σύφωνα ε το άρθρο Γ2 της παρούσας Τ.Σ.Υ., ώστε να διαορφωθεί σκάα ε το γεωετρικό σχήα του προς κατασκευή του έργου (πριν από την εκσκαφή επιθεωρήσεων). Η επανεπίχωση αυτή, όπου απαιτείται, θα γίνεται ε χρήση ξυλοτύπων. δ. Σε περίπτωση που εταβιβάζονται πρόσθετα εγάλα φορτία από τις νέες κατασκευές (π.χ. βάθρα γεφυρών, υψηλά επιχώατα), τότε, πάνω από τη ζώνη του αγωγού, η επανεπίχωση θα γίνεται κατά τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται η απαραίτητη ελαστικότητα κάτω από την κατασκευή από σκυρόδεα, για να αποφευχθεί η εταφορά φορτίων από την υπερκείενη κατασκευή στον υποκείενο αγωγό. Όταν η κατασκευή από σκυρόδεα πλησιάζει σε πολύ ικρή απόσταση στον υποκείενο ή περιβαλλόενο αγωγό, τότε θα πρέπει να πληρώνεται η εσολάβηση κατάλληλων αγωγών εταξύ του σκυροδέατος και του αγωγού, ε την οποία θα εξασφαλίζεται ότι δεν εταφέρονται τα προαναφερθέντα εγάλα φορτία στον αγωγό (π.χ. θα χρησιοποιείται στρώση διογκωένης πολυστερίνης κατάλληλου πάχους κλπ). ε. Σε περίπτωση που πρόκειται περί όνιης εκσκαφής και απαιτείται αντιστήριξη του αγωγού ή αρδευτικού αύλακα, η όνιη αντιστήριξη θα κατασκευάζεται κατά την πρόοδο των εκσκαφών ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ Πρόσθετη τι3ή των πάσης φύσεως εκσκαφών λόγω των δυσχερειών τους από συναντώ3ενους αγωγούς Ο.Κ.. σε λειτουργία. Η εργασία περιλαβάνει: α. Την εκπόνηση των απαιτούενων ελετών ετατόπισης ή και αναπροσαρογής των αγωγών, όπως επίσης και των τυχόν ελετών αντιστήριξης και υποστήριξης των σοβαρών αγωγών. β. Όλες τις συνεννοήσεις, διαδικασίες κλπ για την λήψη των απαιτούενων σχεδίων, αδειών, εγκρίσεων κλπ από τα αρόδια Ο.Κ./. γ. Τη σύνταξη σχεδίων αποτύπωσης των συναντώενων αγωγών ή οχετών υπό κατάλληλη κλίακα και ε τα προδιαγραφόενα στοιχεία βάσει των οποίων θα γίνει και η επιέτρηση των εργασιών (βλ. και παράγρ γ). δ. Την αντιετώπιση όλων των δυσχερειών εκσκαφής, λόγω της συνάντησης «γνωστών ή αγνώστων αγωγών» Ο.Κ./. σε λειτουργία και ειδικότερα: ( Την ανάγκη διενέργειας των εκσκαφών όνο ε χρήση ελαφρών ηχανικών έσων ή ακόη και ε τα χέρια, για να αποφευχθεί ή βλάβη των υπαρχόντων αγωγών Ο.Κ./. ( Την αδυναία ή απαγόρευση χρήσης ηχανικών έσων για την αποκοιδή των προϊόντων εκσκαφής, οπότε αυτή (αποκοιδή) θα πρέπει να γίνεται ε διαδοχικές αναπετάσεις ε το φτυάρι έχρις αποακρύνσεως από την περιοχή των αγωγών ε. Την αντιετώπιση όλων των δυσχερειών εκσκαφής λόγω χορήγησης σχεδίων των αγωγών ελλιπών ή και ανακριβών. Έτσι ο ανάδοχος είναι υποχρεωένος να διενεργεί τις εκσκαφές ε εγάλη προσοχή ως εάν υπήρχαν και άλλοι αγωγοί ή οχετοί που δεν φαίνονται στα σχέδια. στ. Τα υλικά και την εργασία αντιστήριξης ή υποστήριξης των αγωγών, συπεριλαβανοένης της φθοράς ξυλείας και τυχόν τροποποίησης του συστήατος αντιστήριξης των παρειών ορυγάτων κατά τρόπο συβιβαστό ε τους συναντώενους αγωγούς Ο.Κ./. ζ. Την αποκατάσταση τυχόν ζηιών που θα γίνουν στους αγωγούς (ακόα και στην περίπτωση της ως άνω παραγράφου ε) κατά την εκσκαφή ή κατά την τυχόν επανεπίχωση του σκάατος ως και την αποκατάσταση της στήριξης επικάλυψης και προστασίας των αγωγών ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΜΗ Πρόσθετη τι3ή λόγω δυσχερειών των εκσκαφών από συναντώ3ενους αγωγούς Ο.Κ.. σε λειτουργία Επιέτρηση α. Οι δυσχέρειες από την συνάντηση, κατά την διάρκεια των πάσης φύσεων εκσκαφών, αγωγών Ο.Κ./. σε λειτουργία εκφράζονται σε «πρόσθετη τιή» αυτών των εκσκαφών και θα επιετρώνται σε όγκο εκσκαφών σε 3, που περιβάλει τους συναντώενους αγωγούς.

93 β. Αυτός ο όγκος εκσκαφών που θα επιετράται για πληρωή θα ορίζεται ως ακολούθως: Ι. Μήκος αγωγού θα είναι αυτό στο οποίο θα εκτελεσθούν από τον ανάδοχο οι εργασίες εκσκαφών του έργου, όσο και οι εκσκαφές στα πρόσθετα τήατα στα οποία θα εκτελέσει εργασίες ετατόπισηςανακατασκευής αγωγών, που ευρίσκονται στη ζώνη επιρροής υπαρχόντων αγωγών. ΙΙ. Πάνω επιφάνεια θα ορίζεται έχρι ένα έτρο (1,00) ψηλότερα από τη στάθη της πάνω επιφάνειας του αγωγού. Για αγωγούς που έσα στην έκταση του σκάατος έχουν διαφορετική πάνω στάθη, η ορφή της πάνω επιφάνειας θα θεωρείται βαθιδωτή ε οριζόντια τήατα και κατακόρυφο σκαλοπάτι. Το κατακόρυφο σκαλοπάτι θα προσδιορίζεται σε συνδυασό ε την επάνω επιφάνεια του αγωγού. Και για τα σκαλοπάτια αυτά θα προσαυξάνεται ο όγκος σύφωνα ε τον κανόνα της επόενης παραγράφου. :ιευκρινίζεται ότι όταν επικαλύπτονται οι ζώνες που επηρεάζουν δύο αγωγοί στο αντίστοιχο τήα ισχύει η υψηλότερη πάνω επιφάνεια. ΙΙΙ. Πλάτος που επηρεάζεται από τις δυσχέρειες θα ορίζεται για οποιαδήποτε κατεύθυνση αγωγού σχετικά ε το σκάα, το πλάτος του αγωγού που συναντιέται προσαυξηένο και από τις δύο πλευρές κατά 0,2 (2 εκ.σε κάθε πλευρά). Όταν συναντηθούν αγωγοί ε ελεύθερη εταξύ τους οριζόντια απόσταση ικρότερη από 0,2+0,2=0,0 τότε η προσαύξηση και για τους δύο αγωγούς δεν θα είναι αθροιστικά εγαλύτερη από το πλάτος που πραγατικά υπάρχει. IV.Κάτω επιφάνεια θα υπολογίζεται η πραγατική επιφάνεια εκσκαφής σύφωνα ε την εγκεκριένη ελέτη που θα φτάνει το πολύ έχρι δύο έτρα (2,00) χαηλότερα από τη στάθη της κάτω επιφάνειας έδρασης του αγωγού. Για συναντώενους παράλληλους αγωγούς ε διαφορετική κάτω στάθη έδρασης, η ορφή της κάτω επιφάνειας θα καθορίζεται όπως προβλέπεται και για την πάνω επιφάνεια. V. Από τον όγκο που προκύπτει σύφωνα ε τα καθοριζόενα στα παραπάνω εδάφια (I), (II), (III) και (IV) θα αφαιρείται ο όγκος των αγωγών ή οχετών Ο.Κ./. και το αποτέλεσα θα εκφράζει την επιετρούενη για πληρωή ποσότητα. γ. Η σχετική επιέτρηση που θα υποβληθεί από τον Ανάδοχο θα συνοδεύεται και από υψοετρική οριζοντιογραφία των αγωγών σε κλίακα 1:00 ( ή ακόα λεπτοερέστατα σε κλίακα 1:100 ή 1:200 όταν η πυκνότητα ή άλλα χαρακτηριστικά των αγωγών το απαιτήσουν) και από χαρακτηριστικές τοές κλπ, στις οποίες θα δίνονται τα χαρακτηριστικά των αγωγών που συναντιόνται (διάετροι, υλικό κατασκευής εξωτερικού περιβλήατος, αναγνώριση Ο.Κ./., υψόετρο του ανώτερου και κατώτερου σηείου των αγωγών, πλάτος αγωγών κλπ). δ. Οι εκσκαφές επιθεώρησης (Αρ ) επιετρώνται και αείβονται τόσο ε το οικείο άρθρο Τιολογίου «Εκσκαφές Θεελίων» όσο και ε την πρόσθετη αποζηίωση του άρθρου «Πρόσθετη τιή λόγω δυσχερειών από συναντώενους αγωγούς ΟΚ/ σε λειτουργία» Πληρω3ή α. Στην τιή ονάδος περιλαβάνονται όλες οι δαπάνες των εργασιών που προδιαγράφονται στο παρόν άρθρο και ειδικότερα στις παραγράφους α έως και ζ. β. Στην τιή ονάδος περιλαβάνονται επίσης οι επί πλέον δαπάνες από: ( :υσχέρειες προσέγγισης υλικών και ηχανηάτων. ( :υσχέρειες λειτουργίας ηχανηάτων που πορεί να φθάνουν και έχρι πλήρους απαγόρευσης της λειτουργίας τους. ( :υσχέρειες ανάκτησης των υλικών που χρησιοποιήθηκαν για τις αντιστηρίξεις των παρειών των σκαάτων που πορεί να φθάσουν και έχρι ολικής απώλειας τους. ( Τυχόν καθυστερήσεις της εργασίας από την παρακολούθηση και τον έλεγχο των εργασιών εκσκαφής από τους αρόδιους υπαλλήλους των ενδιαφεροένων Ο.Κ./. (στις οποίες καθυστερήσεις θα περιλαβάνονται και οι τυχόν καθυστερήσεις προσέλευσης του εποπτεύοντος προσωπικού των Ο.Κ./. ή και η εργασία αυτού του προσωπικού σύφωνα ε το ωράριο της Υπηρεσίας του, πράγατα που επηρεάζουν την απόδοση της εκτέλεσης των εργασιών, όταν θα υποβληθεί από τους ενδιαφερόενους Ο.Κ./. η απαίτηση να παρευρίσκεται υπάλληλος τους κατά την διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών κλπ). γ. Τέλος, στην τιή ονάδος περιλαβάνονται και όλες οι δαπάνες για την προσκόιση, χρήση και αποκόιση των απαιτουένων ηχανικών έσων εργαλείων και οργάνων, την προήθεια των απαιτούενων υλικών και αποκοιδή των προϊόντων εκσκαφής και ε οποιοδήποτε έσο, τη διενέργεια ελέγχων και δοκιών, τα έξοδα αδειών, την απασχόληση του επιστηονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού, όπως και κάθε άλλη δαπάνη, έστω κι αν δεν προδιαγράφεται ρητά αλλά είναι αναγκαία για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας. δ. :ιευκρινίζονται και τα εξής:

94 Ι. Με την πρόσθετη αυτή τιή ο Ανάδοχος, όπως είναι ευνόητο, αποζηιώνεται όνον για τις επί πλέον δυσχέρειες των πάσης φύσεως εκσκαφών, όπως αναπτύσσονται στο παρόν άρθρο, ενώ για τις λοιπές εργασίες κατασκευής νέων αγωγών ή και αποκατάστασης της υπάρχουσας κατάστασης όπως επίσης και κάθε άλλης συναφούς εργασίες της ζώνης αγωγών και εταβατικών επιχωάτων, επίχωση της περιοχής πάνω από τη ζώνη αγωγού ε υλικά επανεπίχωσης, τυχόν ειδικά προστατευτικά έργα που απαιτούν οι διάφοροι Ο.Κ./., όπως προστασία της άνω επιφάνειας ε τούβλα, ε πλάκα σκυροδέατος ή ε ειδικές ταινίες κλπ), θα αείβεται σύφωνα ε το τιολόγιο προσφοράς του ή ε Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. για τις εργασίες που δεν περιλαβάνονται σε αυτό, εκτός εάν η ανάγκη κατασκευής ή και αποκατάστασης τους ανέκυψε από υπαιτιότητα του Αναδόχου οπότε η δαπάνη τους περιλαβάνεται στην τιή ονάδος του παρόντος άρθρου και ο Ανάδοχος δεν αποζηιώνεται ιδιαίτερα για αυτές. ΙΙ. Η πρόσθετη αυτή τιή ισχύει και για τις εργασίες εκτέλεσης διερευνητικών τοών για τον εντοπισό δικτύων Ο.Κ./., όπως επίσης και για τις εκσκαφές τοποθέτησης εγκάρσιων αγωγών και οχετών σε υπάρχουσα οδό, κάτω από σύγχρονη διερχόενη κυκλοφορία (όχι εργοταξιακή). ΙΙΙ. Η παρούσα πρόσθετη τιή δεν χορηγείται για την περίπτωση συνάντησης εναερίων αγωγών Ο.Κ./. (π.χ. αγωγών :ΕΗ), ανεξάρτητα από τις οποιεσδήποτε δυσχέρειες που πορεί να δηιουργηθούν στην εκτέλεση των εργασιών. IV. Όοια δεν περιλαβάνονται οι εργασίες πλαγιοκίνησης των υπαρχόντων αγωγών ή/και κατασκευής νέων αγωγών. ΙΛΙΟΝ, 20/01/ 201 ΙΛΙΟΝ, 20/01/ 201 ΙΛΙΟΝ, 20/01/ 201 Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΡΗΘΗΚΕ Η Προϊστα3ένη Τ3ή3ατος Μελετών Ο Προϊστά3ενος /νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Μαρία Μαγγίνα Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. Αγγελική :ηητρακοπούλου Aρχιτέκτων Μηχανικός Κυριάκος Καραγιώργης Πολιτικός Μηχανικός

95 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΕΝΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΕΝ ΠΕΖΟΡΟΜΙΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ Εργ. Α2/1. ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Α.Μ. : ΟΟ 1/201 ΕΙΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΣΕΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΗΜΟΣΙΝ ΕΡΓΝ (Ε.Σ.Υ.)

96 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΙΚΗΣΥΓΓΡΑΦΗΥΠΟΧΡΕΣΕΝΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣΗΜΟΣΙΝΕΡΓΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΟΡΙΣΜΟΙ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ Ορισ οί Συντο ογραφίες ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΝΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΕΓΓΡΑΦΝ ΘΕΣΜΙΚΟΠΛΑΙΣΙΟ,ΠΡΟΙΑΓΡΑΦΕΣ,ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙΚΑΙΓΛΣΣΑΠΟΥΙΕΠΟΥΝΤΗΣΥΜΒΑΣΗ Ισχύουσες διατάξεις Προδιαγραφές και Κανονισ οί Γλώσσα ΣΕΙΡΑΙΣΧΥΟΣΣΥΜΒΑΤΙΚΝΤΕΥΧΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΡΗΣΗΙΚΑΙΜΑΤΝ"ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΕΤΕΣΤΟΥΕΡΓΟΥ Υπάρχουσες ελέτες κατά τη δη οπράτηση του έργου Έλεγχος τεχνικής ελέτης του έργου από τον Ανάδοχο Εκπόνηση ελετών και λήψη στοιχείων από τον Ανάδοχο, η α οιβή των οποίων πρέπει να ε περιέχεται ανηγ ένα στις τι ές της προσφοράς Τρόπος υποβολής, ελέγχου και εγκρίσεις ελετών του Αναδόχου Αλληλουχία ελετών και κατασκευών Γλώσσα ελετών / ερευνών / σχεδίων ΠΑΡΟΧΗΚΑΙΜΕΡΙΜΝΑΤΝΤΕΥΧΝ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΚΑΙΧΡΗΣΗΤΝΕΓΓΡΑΦΝΤΟΥΑΝΑΟΧΟΥΑΠΟΤΟΝΚΤΕ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΚΑΙΧΡΗΣΗΤΝΕΓΓΡΑΦΝΤΟΥΚΤΕΑΠΟΤΟΝΑΝΑΟΧΟ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΜΜΟΡΦΣΗΜΕΤΟΘΕΣΜΙΚΟΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΡΗΣΗΑΣΤΥΝΟΜΙΚΝΙΑΤΑΞΕΝ ΕΥΘΥΝΗΜΕΛΝΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΟΕΡΓΟΟΤΗΣ(ΚΤΕ) ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΣΕΙΣ ΆΕΙΕΣΚΑΙΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣΠΙΚΟΤΟΥΚΤΕ ΕΚΠΛΗΡΣΗΟΙΚΟΝΟΜΙΚΝΥΠΟΧΡΕΣΕΝΤΟΥΚΤΕ ΑΞΙΣΕΙΣΤΟΥΚΤΕ ΟΕΠΙΒΛΕΠΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑΚΑΙΙΚΑΙΟΟΣΙΑΤΟΥΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΑΡΜΟΙΟΤΗΤΝΕΚΜΕΡΟΥΣΤΟΥΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΟΗΓΙΕΣΤΟΥΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΟΑΝΑΟΧΟΣ ΥΠΟΧΡΕΣΕΙΣΤΟΥΑΝΑΟΧΟΥ Επαλήθευση στοιχείων που χορηγούνται Κατασκευή του έργου ιευκολύνσεις προς την Υπηρεσία ΕΓΓΥΗΣΗΚΑΛΗΣΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΝΟΜΙΜΟΣΕΚΠΡΟΣΠΟΣΑΝΑΟΧΟΥ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΙ ΕΚΧΡΗΣΗΙΚΑΙΜΑΤΝΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΜΕΤΟΝΚΥΡΙΟΤΟΥΈΡΓΟΥ,ΤΟΠΡΟΣΠΙΚΟΤΗΣΕΠΙΒΛΕΨΗΣΚΑΙΜΕΤΡΙΤΟΥΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑΣΤΟΙΧΕΙΑΚΑΙΕΛΕΓΧΟΙ ΧΑΡΑΞΕΙΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΡΑΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΛΗΨΗΑΤΥΧΗΜΑΤΝ ΈΛΕΓΧΟΣΕΠΙΒΛΑΒΝΑΕΡΙΝ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ποιότητα και προέλευση υλικών και ετοί ων ή η ικατεργασ ένων προϊόντων Αρχείο έργου Πρόγρα α ποιότητας έργου Υπεύθυνος ποιότητας έργου Εργαστήρια εργοταξίου ΣΤΟΙΧΕΙΑΠΕΙΟΥΤΟΥΕΡΓΟΥ Μελέτη και γνώση των συνθηκών κατασκευής...1 2

97 .10.2 Εγκαταστάσεις Επιχειρήσεων και Οργανισ ών Κοινής <φελείας (ΟΚ<) ΕΠΑΡΚΕΙΑΣΥΜΦΝΗΜΕΝΟΥΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟΥΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣΦΥΣΙΚΕΣΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΙΣΚΑΙΑΛΛΕΣΥΠΟΟΜΕΣ ΑΠΟΦΥΓΗΟΧΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΟΝΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ"ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΤΗΣΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣΚΑΤΑΤΗΝΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥΚΑΙΥΛΙΚΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣΑΝΑΟΧΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Γενικά Απαιτήσεις για το ολοκληρω ένο έργο Απαιτήσεις κατά τη διάρκεια της κατασκευής ΑΡΑΝΗΥΛΙΚΑ,ΛΑΤΟΜΕΙΑ,ΑΝΕΙΟΘΑΛΑΜΟΙ,ΧΡΟΙΑΠΟΘΕΣΗΣ Γενικά Λατο εία ανειοθάλα οι Χώροι Απόθεσης ΠΑΡΟΧΗΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ,ΤΗΛΕΦΝΟΥ,ΝΕΡΟΥΚΑΙΦΥΣΙΚΟΥΑΕΡΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣΚΤΕΚΑΙΠΡΟΜΗΘΕΙΑΡΕΑΝΥΛΙΚΟΥ ΕΚΘΕΣΕΙΣΠΡΟΟΟΥΕΡΓΑΣΙΝ ΣΗΜΑΝΣΗΚΑΙΑΣΦΑΛΕΙΑΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥΚΑΤΑΤΟΣΤΑΙΟΕΚΤΕΛΕΣΗΣΤΝΕΡΓΑΣΙΝ ΦΥΛΑΞΗΤΟΥΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣΑΝΑΟΧΟΥΣΤΟΕΡΓΟΤΑΞΙΟ Προσωρινές εγκαταστάσεις Καθαρισ ός εργοταξίων, κατασκευών και εγκαταστάσεων μητροεργου ΦΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΥΡΗΜΑΤΑΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΗΑΛΛΟΥΕΝΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥΝΑΜΙΚΟΚΑΙΛΟΙΠΟΠΡΟΣΠΙΚΟ ΠΡΟΣΛΗΨΗΕΡΓΑΤΙΚΟΥΥΝΑΜΙΚΟΥΚΑΙΛΟΙΠΟΥΠΡΟΣΠΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΕΣΚΑΙΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΠΙΚΟΤΟΥΚΤΕ ΕΡΓΑΤΙΚΗΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΡΑΡΙΟΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΕΡΡΙΑΚΗ,ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΓΙΕΣΚΑΙΕΟΡΤΕΣ ΥΠΟΟΜΕΣΕΡΓΑΤΙΚΟΥΥΝΑΜΙΚΟΥΚΑΙΛΟΙΠΟΥΠΡΟΣΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΚΑΙΥΓΙΕΙΝΗ ΠΡΟΣΠΙΚΟΑΝΑΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣΠΡΟΣΠΙΚΟΥΚΑΙΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥΑΝΑΟΧΟΥ ΑΝΑΡΜΟΣΤΗΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ,ΥΛΙΚΑΚΑΙΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΣΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΕΙΓΜΑΤΝΥΛΙΚΝ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΘΕΡΗΣΗ ΟΚΙΜΕΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΕΠΑΝΟΡΘΤΙΚΕΣΕΡΓΑΣΙΕΣ ΙΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟΚΑΘΕΣΤΣΕΝΣΜΑΤΟΥΜΕΝΟΥΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥΚΑΙΥΛΙΚΝ ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΙΑΚΟΠΗΕΡΓΑΣΙΝ ΈΝΑΡΞΗΕΡΓΑΣΙΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΠΕΡΑΤΣΗΣ Συνολική προθεσ ία Τ η ατικές προθεσ ίες ΧΡΟΝΟΙΑΓΡΑΜΜΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣΤΟΥΕΡΓΟΥ Γενικά Σύνταξη προγρά ατος Έλεγχος προγρά ατος A Μέτρα σε περίπτωση η συ όρφωσης του Αναδόχου ΠΑΡΑΤΑΣΗΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣΠΕΡΑΤΣΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣΜΕΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑΤΝΑΡΧΝ ΡΥΘΜΟΣΠΡΟΟΟΥΕΡΓΑΣΙΝ ΠΟΙΝΙΚΕΣΡΗΤΡΕΣ ΠΟΙΝΙΚΕΣΡΗΤΡΕΣΥΠΕΡΒΑΣΗΣΤΗΣΣΥΝΟΛΙΚΗΣΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

98 8.7.2 ΠΟΙΝΙΚΕΣΡΗΤΡΕΣΥΠΕΡΒΑΣΗΣΤΜΗΜΑΤΙΚΝΠΡΟΘΕΣΜΙΝ ΙΑΚΟΠΗΕΡΓΑΣΙΝ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣΙΑΚΟΠΗΣΕΡΓΑΣΙΝ ΠΛΗΡΜΗΕΝΣΜΑΤΟΥΜΕΝΟΥΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥΚΑΙΥΛΙΚΝΣΤΟΕΝΕΧΟΜΕΝΟΙΑΚΟΠΗΣΕΡΓΑΣΙΝ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗΙΑΚΟΠΗΕΡΓΑΣΙΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗΕΡΓΑΣΙΝ ΟΚΙΜΕΣΚΑΤΑΤΗΝΠΕΡΑΤΣΗ ΥΠΟΧΡΕΣΕΙΣΑΝΑΟΧΟΥ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΙΕΞΑΓΓΗΣΟΚΙΜΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΟΚΙΜΝ ΑΣΤΟΧΙΑΟΚΙΜΝΠΑΡΑΛΑΒΗΣΚΑΤΑΤΗΝΠΕΡΑΤΣΗ ΠΕΡΑΤΣΗΤΝΕΡΓΑΣΙΝΚΑΙΠΑΡΑΛΑΒΗΤΟΥΕΡΓΟΥΑΠΟΤΟΝΕΡΓΟΟΤΗ ΕΥΘΥΝΗΕΛΑΤΤΜΑΤΝ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΚΑΙΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΕΣΠΡΟΣΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΘΟΟΛΟΓΙΑΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣΕΡΓΑΣΙΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΕΡΓΑΣΙΝ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣΚΑΤΑΤΗΝΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣΚΑΙΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΙΚΑΙΜΑΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΝ ΑΝΑΛΥΣΗΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣΑΞΙΑΣ ΙΑΙΚΑΣΙΑΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΝ ΠΛΗΡΜΗΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΝ ΠΟΣΟΑΠΡΟΒΛΕΠΤΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣΟΦΕΙΛΟΜΕΝΕΣΣΕΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣΤΟΥΘΕΣΜΙΚΟΥΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΘΕΡΗΣΗΤΙΜΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΤΙΜΗΜΑΚΑΙΠΛΗΡΜΕΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΤΙΜΗΜΑ Περιεχό ενα των τι ών ονάδος του τι ολογίου και δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο Τι ές ονάδος νέων εργασιών ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΓΙΑΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ/ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΕΝΙΑΜΕΣΗΣΠΛΗΡΜΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣΚΑΙΥΛΙΚΑΠΟΥΕΝΣΜΑΤΝΟΝΤΑΙΣΤΟΕΡΓΟ ΈΚΟΣΗΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ/ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣΕΝΙΑΜΕΣΗΣΠΛΗΡΜΗΣ ΠΛΗΡΜΕΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΠΛΗΡΜΝ ΠΛΗΡΜΗΚΡΑΤΗΣΕΝ/ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΕΓΓΥΗΣΕΝ ΗΛΣΗΠΕΡΑΤΣΗΣΕΡΓΑΣΙΝ ΑΙΤΗΣΗΓΙΑΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ/ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΤΕΛΙΚΗΣΠΛΗΡΜΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΑΜΟΙΒΑΙΝΑΠΑΙΤΗΣΕΝ ΈΚΟΣΗΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ/ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣΤΕΛΙΚΗΣΠΛΗΡΜΗΣ ΛΗΞΗΕΥΘΥΝΗΣΕΡΓΟΟΤΗ ΝΟΜΙΣΜΑΣΥΝΑΛΛΑΓΝ ΕΚΠΤΣΗΑΝΑΟΧΟΥ'ΙΑΛΥΣΗΤΗΣΣΥΜΒΑΣΗΣΑΠΟΤΟΝΕΡΓΟΟΤΗ ΕΙΟΠΟΙΗΣΗΓΙΑΕΠΑΝΟΡΘΣΕΙΣ(ΕΙΙΚΗΙΑΤΑΓΗ ΕΙΙΚΗΠΡΟΣΚΛΗΣΗ) ΈΚΠΤΣΗΑΝΑΟΧΟΥ ΙΚΑΙΜΑΤΟΥΚΤΕΓΙΑΙΑΛΥΣΗΤΗΣΣΥΜΒΑΣΗΣ ΙΑΛΥΣΗΤΗΣΣΥΜΒΑΣΗΣΑΠΟΤΟΝΑΝΑΟΧΟ ΙΚΑΙΜΑΙΑΚΟΠΗΣΕΡΓΑΣΙΝΑΠΟΤΟΝΑΝΑΟΧΟ ΙΑΛΥΣΗΤΗΣΣΥΜΒΑΣΗΣΑΠΟΤΟΝΑΝΑΟΧΟ ΠΛΗΡΜΗΚΑΤΑΤΗΙΑΛΥΣΗΤΗΣΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΚΙΝΥΝΝΚΑΙΕΥΘΥΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΑΝΑΟΧΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑΜΕΤΡΑΑΣΦΑΛΕΙΑΣΚΑΙΥΓΕΙΑΣΣΤΟΕΡΓΟΤΑΞΙΟ...30

99 17. ΕΥΘΥΝΗΚΤΕ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣΕΥΘΥΝΝΤΟΥΚΤΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΚΑΙΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑΙΚΑΙΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΓΕΝΙΚΕΣΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΙΙΚΕΣΡΗΤΡΕΣΓΙΑΤΙΣΠΕΡΙΠΤΣΕΙΣΜΗΣΥΜΜΟΡΦΣΗΣΤΟΥΑΝΑΟΧΟΥΜΕΤΙΣΥΠΟΧΡΕΣΕΙΣΤΟΥ ΙΑΙΚΑΣΙΑΕΛΕΓΧΟΥΑΠΟΤΟΝΚΤΕΤΗΣΕΠΑΡΚΕΙΑΣΤΝΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΝΣΥΜΒΑΣΕΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΕΡΓΑΣΙΝΚΑΙΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥΤΟΥΑΝΑΟΧΟΥ Ελάχιστη κάλυψη ασφάλισης του έργου «κατά παντός κινδύνου» Ασφάλιση κατά σω ατικών βλαβών και ζη ιών ιδιοκτησίας (Ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι τρίτων) Ασφάλιση Κυρίου Μηχανικού Εξοπλισ ού ΑΣΦΑΛΙΣΗΠΡΟΣΠΙΚΟΥΤΟΥΑΝΑΟΧΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣΕΥΘΥΝΗΣΣΥΜΒΟΥΛΝΜΗΧΑΝΙΚΝ/ΜΕΛΕΤΗΤΝ ΕΙΙΚΟΙΟΡΟΙΠΟΥΠΡΕΠΕΙΝΑΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙΣΤΟΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΤΟΥΕΡΓΟΥ ΑΝΤΕΡΑΒΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣΤΗΣΑΝΤΕΡΑΣΒΙΑΣ ΕΙΟΠΟΙΗΣΗΓΙΑΑΝΤΕΡΑΒΙΑ ΚΑΘΗΚΟΝΓΙΑΤΗΜΕΙΣΗΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΝ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣΑΝΤΕΡΑΣΒΙΑΣ ΑΝΤΕΡΑΒΙΑΠΟΥΕΠΗΡΕΑΖΕΙΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΛΥΣΗ,ΠΛΗΡΜΗΚΑΙΑΠΟΕΣΜΕΥΣΗ ΑΞΙΣΕΙΣ,ΙΑΦΟΡΕΣΚΑΙΙΑΙΤΗΣΙΑ ΑΞΙΣΕΙΣΑΝΑΟΧΟΥ ΙΚΑΣΤΙΚΗΕΠΙΛΥΣΗΙΑΦΟΡΝ ΙΑΙΤΗΤΙΚΗΕΠΙΛΥΣΗΙΑΦΟΡΝ...37

100 ΕΛΛΗΝΙΚΗΗΜΟΚΡΑΤΙΑΕΡΓΟ:ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΚΑΤΕΣΤΡΑΜΕΝΝΚΑΙΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΟΜΟΣΑΤΤΙΚΗΣΝΕΝΠΕΖΟΡΟΜΙΝΤΟΥΗΜΟΥΕργ.Α2/1. ΗΜΟΣΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΥΠΗΡΕΣΙΑΑ.Μ.:ΟΟ1/201 ΕΙΙΚΗΣΥΓΓΡΑΦΗΥΠΟΧΡΕΣΕΝΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΗΜΟΣΙΝΕΡΓΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Αντικείενο (1) ΤοπαρόντεύχοςτηςΕιδικήςΣυγγραφήςΥποχρεώσεων(ΕΣΥ)αφοράτουςειδικούςσυDβατικούςόρους,Dεβάσητουςοποίους,σεσυνδυασDόDετουςόρους τωνλοιπώντευχώνδηdοπράτησηςκαιστοιχείωντηςdελέτης,θαεκτελεστούναπότονανάδοχοπουθααναδειχθεί,τακάθεφύσηςηdόσιαέργαπουεκτε" λούνταιαπότηνπεριφερειακήκαιτοπικήαυτοδιοίκησηκαιαπόταεποπτευόdενααπότιςανωτέρωαυτοδιοικήσειςνοdικάπρόσωπαηdοσίουικαίου. (2) ΤοακριβέςαντικείDενοκάθεέργου/σύDβασηςθαείναιόπωςορίζεταιστηναντίστοιχηιακήρυξηηDοπρασίαςκαιταλοιπάτεύχηδηDοπράτησηςπουτη συνοδεύουν. 1.2 Ορισοί συντοογραφίες 1.2.1Ορισοί ΟιλέξειςκαιεκφράσειςπουχρησιDοποιούνταιέχουντονόηDαπουκαθορίζεταιστοΆρθρο1τουΝ3669/2008καιεπίπλέονόπωςκαθορίζεταικατωτέρω: α. «ΣυDβατικόΤίDηDα»:τοποσότουεργολαβικούσυDφωνητικού(εκτιDώDενηδαπάνηεργασιώνDαζίDεΓΕκαιΟΕ,ποσόαπροβλέπτωνδαπανών,εκτιDώDενη δαπάνητυχόναπολογιστικώνεργασιών,δαπάνηαdοιβήςdητρώουέργου)χωρίςτηναναθεώρησηκαιτοφπα. β. «Έργο»:τοσύνολοτωνυποχρεώσεωνπουαπορρέουναπότηΣύDβαση,τιςοποίεςκαλείταιναεκπληρώσειοΑνάδοχοςκαιοιοποίεςσυνιστούντηνπαροχή του. γ. «ΠροσωρινέςΕργασίες»ή«ΠροσωρινάΈργα»:όλεςοιεργασίες,ταέργακαιοιεγκαταστάσειςκάθεείδους,πουέχουνπροσωρινόχαρακτήρακαιαπαιτού" νταιγιατηνεκτέλεσητουέργου. δ. «ΜόνιDεςΕργασίες»ή«ΜόνιDαΈργα»:όλαταDόνιDουχαρακτήραέργα,πουθαεκτελεστούνκαιθασυντηρηθούνσύDφωναDετηΣύDβαση. ε. «Εργοτάξιο»: το σύνολο των χώρων όπου πραγdατοποιούνταιεργασίεςοικοδοdικέςή/καιπολιτικούdηχανικούκαιγενικάεκτελείταιτεχνικόέργο,όπως ορίζεταιστιςκείdενεςδιατάξεις. στ. «Υπηρεσία»:ηαρDόδιακατάπερίπτωσηΥπηρεσίατουΚτΕ,ηοποίαδηDοπρατείτοέργοκαισυναλλάσσεταιDετονΑνάδοχοωςιευθύνουσαΥπηρεσίαή/ ζ. η. καιωςπροϊσταdένηαρχή,όπωςκατάπερίπτωσηορίζεταιστονόdο. «ιαγωνιζόdενοι»ή«ιαγωνιζόdενος»:οιεργοληπτικέςεπιχειρήσειςή/καικοινοπραξίεςτωνανωτέρωεπιχειρήσεωνπουπληρούντιςπροϋποθέσειςσυddε" τοχήςτουςστοιαγωνισdότηςανάθεσηςεκτέλεσηςτουέργου. «Απρόβλεπτεςαπάνες»:οιδαπάνεςπουδενείναιδυνατόνναεξειδικευτούνπλήρωςστηφάσηδηDοπράτησηςτουέργουκαιδεσDεύονταιγιανακαλύψουν τιςδαπάνεςπουορίζονταιστοάρθρο7τουν3669/2008. θ.«ευρωκώδικες»:είναιdιασειράδέκαευρωπαϊκώνπροτύπων(en)γιατοσχεδιασdότωνκατασκευώνπουεκπονήθηκαναπότηνευρωπαϊκήεπιτροπήτυ" ποποίησης(cen)γιατηνολοκλήρωσητηςοδηγίας89/106/εοκ«προϊόνταοdικώνέργων». ι.«εναρdονισdέναευρωπαϊκάπρότυπα»:οιτεχνικέςπροδιαγραφέςενόςπροϊόντοςπουεγκρίνονταιαπότηνcen/cenelec/etsidετάαπόεντολήτηςεπι" τροπήςτωνευρωπαϊκώνκοινοτήτων ια. «Ευρωπαϊκήτεχνικήέγκριση»:ηευνοϊκήτεχνικήεκτίDησητηςκαταλληλότηταςενόςπροϊόντοςγιαχρήση,ηοποίαβασίζεταισεελέγχουςδοκιDέςκαιαξιο" λόγησηβάσητωνερdηνευτικώνεγγράφωνκαιτωνκατευθυντήριωνγραddώνπουαφορούντοπροϊόνήτηναντίστοιχηοdάδαπροϊόντων,όπωςτροποποιού" νταικαιισχύουνκάθεφορά.. ιβ.«ελληνικέςτεχνικέςπροδιαγραφές»:οιτεχνικέςπροδιαγραφέςπουέχουνεγκριθείdετηνdεαριθdόιπα/οικ/273/2012(φεκ2221β/30"07"2012)από" φασητουαναπληρωτήυπουργούανάπτυξης,ανταγωνιστικότητας,υποδοdών,μεταφορώνκαιικτύων καισυνιστούνσηdαντικήποιοτικήαναβάθdιση τωνυπαρχουσώντεχνικώνπροδιαγραφώνκαιτεχνικώνήειδικώνσυγγραφώνυποχρεώσεων,οιοποίεςχρησιdοποιούνταιdέχρισήdεραστιςδηdόσιεςσυd" βάσειςκατασκευήςέργων. ιγ.«προϊόν»:κάθεπροϊόντουτοdέαδοdικώνκατασκευώντοοποίοκατασκευάζεταιγιαναενσωdατωθείκατάτρόποδιαρκήσταδοdικάέργαπουκαλύπτει τόσοτακτίριαόσοκαιταέργαυποδοdής Συντοογραφίες ΣυντοογραφίεςΤευχώνηοπράτησης :ιακήρυξηηdοπρασίας ΤΣΥ :ΤεχνικήΣυγγραφήΥποχρεώσεων ΕΣΥ :ΕιδικήΣυγγραφήΥποχρεώσεων ΠΜ :ΠροϋπολογισDόςΜελέτης ΠΠ :ΠροϋπολογισDόςΠροσφοράς ΤΠ :ΤιDολόγιοΠροσφοράς ΤεΠε :ΤεχνικήΠεριγραφή ΤΜ :ΤιDολόγιοΜελέτης ΣυντοογραφίεςΚωδίκων,Προδιαγραφών,Κανονισών,Οδηγιών EUROCODE:Ευρωκώδικες(EC"0έωςEC"9) ΕΤΕΠ:ΕλληνικέςΤεχνικέςΠροδιαγραφές CE :ΗσήDανσητουπροϊόντοςπουσυDβολίζειτησυ]]όρφωσήτουπροςόλεςτιςυποχρεώσειςπουεπιβάλλονταιστουςκατασκευαστές γιατοπροϊόν,δυνάdειτωνκοινοτικώνδιατάξεωνπουπροβλέπουντηντοποθέτησήτης AASHTO :ΑDερικάνικοςΣύνδεσDοςΚρατικώνΥπαλλήλωνΟδοποιίαςκαιΜεταφορών 6

101 ASTM :ΑDερικανικέςΠρότυπεςΜέθοδοιοκιDών BS :ΒρετανικάΠρότυπα CEN :ΕυρωπαϊκήΕπιτροπήΤυποποίησης CENELEC :ΕυρωπαϊκήΕπιτροπήΗλεκτροτεχνικήςΤυποποίησης ETSI:ΕυρωπαϊκόΙνστιτούτοΤηλεπικοινωνιακώνΠροτύπων CIE :ιεθνήςεπιτροπήφωτισdού DIN :ΓερDανικόΙνστιτούτοΤυποποίησης ΕΛΟΤ :ΕλληνικόςΟργανισDόςΤυποποίησης ΕΤΕ :ΕυρωπαϊκέςΤεχνικέςΕγκρίσεις ISO :ιεθνήςοργανισdόςτυποποίησης ΚΜΛΕ :ΚανονισDόςΜεταλλευτικώνκαιΛατοDικώνΕργασιών ΚΤΣ :ΚανονισDόςΤεχνολογίαςΣκυροδέDατος ΚΤΧ :ΚανονισDόςΤεχνολογίαςΧάλυβα NF :ΓαλλικάΠρότυπα ΟΜΟΕ :ΟδηγίεςΜελετώνΟδικώνΈργων ΠΤΠ :ΠρότυπεςΤεχνικέςΠροδιαγραφές ΣυντοογραφίεςΥπηρεσιών/Οργανισών ΥΠΕΣΑ :ΥπουργείοΕσωτερικών,ηDόσιαςιοίκησηςκαιΑποκέντρωσης ΥΠΕΧΕ :ΥπουργείοΠεριβάλλοντος,ΧωροταξίαςκαιηDοσίωνΈργων ΥΠΟΜΕΙ:ΥπουργείοΥποδοDώνΜεταφορώνκαιικτύων ΓΓΕ:ΓενικήΓραDDατείαηDοσίωνΈργων ΓΥΣ :ΓεωγραφικήΥπηρεσίαΣτρατού ΕΗ :ηdόσιαεπιχείρησηηλεκτρισdού ΕΚΟ :ηdόσιεςεπιχειρήσειςκαιοργανισdοί ΕΕ :ΕυρωπαϊκήΈνωση ΕΟΚ :ΕυρωπαϊκήΟικονοDικήΚοινότητα ΕΟΧ :ΕυρωπαϊκόςΟικονοDικόςΧώρος ΙΚΑ :ΊδρυDαΚοινωνικώνΑσφαλίσεων ΚΕΕ :ΚεντρικόΕργαστήριοηDοσίωνΈργων ΝΠ :ΝοDικάΠρόσωπαηDοσίουικαίου ΝΠΙ:ΝοDικάΠρόσωπαΙδιωτικούικαίου ΝΣΚ :ΝοDικόΣυDβούλιοτουΚράτους ΟΚ :ΟργανισDοίΚοινήςφέλειας ΠΕΕ:ΠεριφερειακόΕργαστήριοηDοσίωνΈργων ΠΕΠ :ΠεριφερειακόΕπιχειρησιακόΠρόγραDDα ΤΕΕ :ΤεχνικόΕπιDελητήριοΕλλάδος ΆλλεςΣυντοογραφίες ΑΠΕ :ΑνακεφαλαιωτικόςΠίνακαςΕργασιών ΗΠΑ :ΗνωDένεςΠολιτείεςΑDερικής ΚΥΑ :ΚοινήΥπουργικήΑπόφαση Ν :ΝόDος Π :ΠροεδρικόιάταγDα ΠΚΤΜΝΕ :ΠρωτόκολλοΚανονισDούΤιDώνΜονάδοςΝέωνΕργασιών ΦΕΚ :ΦύλλοΕφηDερίδαςΚυβερνήσεως ΦΠΑ :ΦόροςΠροστιθέDενηςΑξίας ΥΑ :ΥπουργικήΑπόφαση 1.3 Ερηνείες ΣτασυDβατικάτεύχη,εκτόςαναπότασυDφραζόDεναρητάπροκύπτειδιαφορετικά: (1) ΛέξειςπουαναφέρονταισεκάποιοσυγκεκριDένογένοςθααφορούνκαισεόλαταγένηκαιαντίστροφα. (2) Λέξειςπουαναγράφονταιστονενικόθααφορούντηνίδιαέννοιακαιστονπληθυντικόκαιαντίστροφα. (3) ΛέξειςπουαναγράφονταιDεκεφαλαίαγράDDαταθαέχουντηνίδιαέννοιαDετιςίδιεςλέξειςπουαναγράφονταιDεπεζάγράDDατακαιαντίστροφα. () Εκτόςεάνρητάορίζεταιδιαφορετικά,«ηDέρα»,«βδοDάδα»,«Dήνας»,«έτος»κτλ.θασηDαίνει«ηDερολογιακήηDέρα»,«ηDερολογιακήβδοDάδα»,«ηDερολο" γιακόςdήνας»,«ηdερολογιακόέτος»κτλ. () ιατάξεις,πουαναφέρονταισε«συdφωνία»,«συγκατάθεση»ήσεσυνώνυdα/παράγωγάτους,προϋποθέτουνότιηυπόψησυdφωνία,συγκατάθεσηκτλ.,θα διατυπώνεταιεγγράφως. (6) «Εγγράφως»ήπαράγωγατηςλέξηςαυτής,έχουντησηDασίαπουαποδίδεταιστιςέννοιεςαυτέςαπότονΚώδικαΠολιτικήςικονοDίας. (7) ΟιτίτλοιπουχρησιDοποιούνταιγενικάδενθαλαDβάνονταιυπόψηκατάτηνερDηνείατουκειDένουτηςπαρούσας. (8) Όπουαναφέρονταιοιόροι«DεδαπάνητουΑναδόχου»,«βαρύνουντονΑνάδοχο»,«σεβάροςτουΑναδόχου»,«χωρίςιδιαίτεροαντάλλαγDα»,«χωρίςιδιαίτε" ρηαποζηdίωση»,νοείταιότιόλεςοισχετικέςδαπάνεςέχουνπεριληφθείανηγdέναστιςτιdέςdονάδαςτηςπροσφοράςκαιοανάδοχοςδενδικαιούταικανένα πρόσθετοαντάλλαγdαή/καικαdίαπρόσθετηαdοιβήήαποζηdίωσηπέρααπότιςτιdέςτηςπροσφοράςτου. (9) ΌπουστηνπαρούσακαισταλοιπάσυDβατικάτεύχηγίνεταιαναφοράσεσυγκεκριDέναάρθρα,παραγράφους,εδάφιακτλ.νόDων,προεδρικώνδιαταγDάτων, υπουργικώναποφάσεων,συdβατικώντευχώνκτλ.,αυτήγίνεταιγιαδιευκόλυνσηκαιευθείααναφοράστιςπλέονσυναφείςδιατάξεις,χωρίςαπότηναναφορά αυτήνααποκλείεταιηισχύςάλληςισχύουσαςδιάταξηςπουτυχόνδεναναφέρεταιρητά. 1. Επικοινωνία Κοινοποίησηεγγράφων (1) ΙσχύουνταοριζόDεναστοΆρθροτουΝ.3669/2008. (2) ΟΑντίκλητοςτουΑναδόχουθαείναιεξουσιοδοτηDένοςγιατηνπαραλαβήτωνεγγράφωντηςΥπηρεσίαςπουαπευθύνονταιήκοινοποιούνταιστονΑνάδοχο απόταγραφείατηςιευθύνουσαςυπηρεσίαςήτηςπροϊστάdενηςαρχής. (3) Συναινέσεις,εγκρίσεις,προσδιορισDοί,ειδοποιήσεις,αιτήσεις,ενστάσεις,δηλώσεις,πουαπαιτούνταισταπλαίσιατηςεκτέλεσηςτουέργουπρέπει: i. ναγίνονταιεγγράφωςdετηνέννοιατουκώδικαπολιτικήςικονοdίας, ii. ναεπιβεβαιώνεταιηπραγdατοποίησήτουςdεκάθενόdιdοτρόποκαι iii. ναγίνονταιστιςδηλωdένεςdεταέγγραφατηςπροσφοράςήτηςσύdβασηςδιευθύνσεις,εκτόςεάνέχουνλάβειχώραdεταβολές,οιοποίεςόdωςέ" χουνγνωστοποιηθείεγγράφως,άλλωςοιανωτέρωπράξειςλογίζεταιότιγίνονταιεγκύρωςστιςήδηδηλωdένεςδιευθύνσεις. 1. Θεσικόπλαίσιο,προδιαγραφές,κανονισοίκαιγλώσσαπουδιέπουντησύβαση 1..1Ισχύουσεςδιατάξεις (1) Ηεκτέλεσητωνέργωνδιέπεται,ερDηνεύεταικαισυDπληρώνεταιαπότηνΕλληνικήΝοDοθεσίακαι,γιαέργαπουσυγχρηDατοδοτούνταιαπότηνΕυρωπαϊκή Ένωση,καιτηνΚοινοτικήΝοDοθεσία.Ειδικότερα,σεθέDαταπαραγωγήςδηDοσίωνέργων,ισχύουνοιδιατάξειςτουΝ118/8(ΦΕΚ23Α/29"2"198) «ηdόσιαέργακαιρυθdίσειςσυναφώνθεdάτων»,τουπ609/8(φεκ223α/31"12"198)«κατασκευήηdοσίωνέργων»καιτουν.3263/0(φεκ 179 Α /28"09"200),τουΝ.3669/2008,τουΝ.070/2012,όπωςτροποποιήθηκανκαισυDπληρώθηκανDετουςαντίστοιχουςνόDουςκαιπροεδρικάδιατάγDα" τα.ηεκτέλεσητωνέργωνσυdπληρώνεταιdετουςόρουςτηςπαρούσαςκαιτωνλοιπώνσυdβατικώντευχών,όπωςαυτάπροβλέπονταιαπότιςισχύουσεςδι" ατάξειςκαιτηνοικείαιακήρυξηηdοπρασίας. 7

102 (2) ΣυDπληρωDατικάDεταανωτέρω,ηεκτέλεσητωνέργωνθαδιέπεται,ανάλογαDετηφύσητουςκαιτονΚύριοτουΈργου,καιαπότιςδιατάξειςπουπροβλέ" πονταιστηνοικείαεσυ. (3) ΌπουγίνεταιαναφοράσενοDοθεσία,ισχύουσεςδιατάξειςήκείDενεςδιατάξεις,νοείται,εκτόςεάνρητάπροβλέπεταιδιαφορετικά,κάθεκανόναςδικαίου, εθνικός,κοινοτικόςήδιεθνήςεφαρdοζόdενοςστηνελλάδα,περιεχόdενοςσεκάθεπηγήδικαίου(σύνταγdα,νόdοι,προεδρικάιατάγdατα,υπουργικέςα" ποφάσεις,εγκύκλιοι,οδηγίες,κανονισdοί,εθνικοίκαιευρωπαϊκήςένωσης)όπωςαυτόςτροποποιήθηκε,συdπληρώθηκεκαιισχύεικάθεφοράκατάτην ηdεροdηνίαδηdοσίευσηςτηςιακήρυξηςηdοπρασίας. 1..2ΠροδιαγραφέςκαιΚανονισοί ΓιατηνεκτέλεσητουέργουισχύουνταοριζόDεναστοΆρθρο21τουΝ118/8,σταάρθρακαι7τηςιακήρυξης,στοΠ.33/199 καθώςκαιδιατάγdατα,απο" φάσεις,εγκύκλιοι,κ.λ.π.κατ εφαρdογήτουπ.33/9.αναλυτικότερα,ισχύουνοικανονισdοίκαιπροδιαγραφέςπουορίζονταικατωτέρω: (1) ΓενικώςγιατηνκατασκευήτουέργουκαιτωνεπίDέρουςεργασιώνέχουνεφαρDογή: i. ΟιΕυρωκώδικες(EC"0έωςEC"9) ii. iii. ΤαεναρDονισDέναΕυρωπαϊκάΠρότυπαόπωςέχουνεγκριθείαπότηνCEN/CENELEC/ETSI ΟιΕλληνικέςΤεχνικέςΠροδιαγραφές(ΕΤΕΠ),κανονισDοίκαιπρότυπακαιοιάλλεςδιατάξεις(νόDοι,διατάγDατα,υπουργικέςαποφάσεις,εγκύκλιοι κτλ.)πουισχύουνστηνελλάδα,περιλαdβανοdένωντωνπτπέργωνοδοποιίαςέκδοσης1966καιεντεύθεντηςτέως/νσηςγ3βτουτέωςυπουρ" γείουηdοσίωνέργωνκαιτωνdηκαταργηθεισώνπτποδοποιίας(κωδικοποίηση196)τηςτέως/νσηςγ3βτουτέωςυπουργείουηdοσίωνέρ" γων.σεπερίπτωσηπούοιανωτέρωπροδιαγραφέςή/καιπρότυπαδιαφέρουναπότααντίστοιχαευρωπαϊκάτότεισχύουναυτάπουέχουνεγκριθεί απότηνευρωπαϊκήεπιτροπήτυποποίησης(cεν). iv. ΟιΤεχνικέςΕγκρίσεις v. Ταδιεθνήπρότυπα,όπωςέχουνεγκριθείαπότοιεθνήΟργανισDόΤυποποίησης(ISO). (2) ΕπισηDαίνουDειδιαίτεραότι,προκειDένουγιατονεκσυγχρονισDότουΣυστήDατοςΠαραγωγήςτωνηDοσίωνΈργων,την30Ιουλίου2012,δηDοσιεύτηκαν στοφεκ2221β/30"07"2012οιτετρακόσιεςσαράντα(0)ελληνικέςτεχνικέςπροδιαγραφές(ετεπ)οιοποίεςεγκρίθηκανdεαπόφασητουαναπληρωτή ΥπουργούΑνάπτυξης,Ανταγωνιστικότητας,ΥποδοDών,ΜεταφορώνκαιικτύωνDευποχρεωτικήεφαρDογήσεόλαταηDόσιαΈργα.Όσααπότακανονι" στικάκείdενααντίκεινταιστιςεγκεκριdένεςετεπ,παύουνναισχύουν. (3) ΚάθεεπιDέρουςπρότυποθαχρησιDοποιείταικαθ'ολοκληρίακαιοΑνάδοχοςθαείναιυπεύθυνοςώστεναεξασφαλίζειότιταεπίDέρουςστοιχείαήτDήDατα τωνκατασκευώνκαιτουεξοπλισdούείναισυdβατάdεταξύτους,ώστετοσύνολοτουέργουναανταποκρίνεταιστιςαπαιτήσειςποιότητας. () ιευκρινίζεταιότιταέργατηςπαρούσαςσύdβασηςυπόκεινταιστιςδιατάξειςτωνισχυόντωνκανονισdώνκαιτωνσχετικώνdεαυτέςεγκυκλίωνκαιαποφά" σεωντουυπεχε(όπωςπ.χ.οκανονισdόςοπλισdένουσκυροδέdατος,οκανονισdόςφόρτισηςδοdικώνέργωνκτλ). () Εκτόςανπροδιαγράφεταιδιαφορετικά,όλαταπρότυπακαικανονισDοίπουθαεφαρDοστούν,θαπρέπειναείναιστιςπιοπρόσφατεςεκδόσειςτουςωςπρος τοχρόνοδηdοπράτησηςτουυπόψηέργου,συdπεριλαdβανοdένωνκαιτωνσχετικώντροποποιήσεώντους. 1..3Γλώσσα ΕπίσηDηγλώσσατηςσύDβασηςείναιηΕλληνικήκαισεαυτήθασυντάσσονταιόλαταέγγραφα,ηαλληλογραφίακτλ.ΑναδόχουκαιΥπηρεσίας.Σεπερίπτωσηπου υπάρχουνκείdενασυνταγdένασεδύογλώσσες,γιακάθεπερίπτωσηερdηνείαςεπίσηdηκαιυπερισχύουσαείναιηελληνικήγλώσσα. 1.6 Σειράισχύοςσυβατικώντευχών ΤασυDβατικάτεύχηαλληλοσυDπληρώνονται,αλλάσεπερίπτωσηασυDφωνίαςDεταξύτωνπεριεχοDένωνσεαυτάόρων,ησειράισχύοςτωνωςάνωτευχώνκαθορίζε" ταιωςεξής,εκτόςεάνορίζεταιδιαφορετικάστηιακήρυξηηdοπρασίας: α. ΤοΕργολαβικόΣυDφωνητικό β. ΗιακήρυξηηDοπρασίας γ. ΤοΈντυποΟικονοDικήςΠροσφοράς δ. ΤοΤιDολόγιοτηςΜελέτης ε. ΗΕιδικήΣυγγραφήΥποχρεώσεων(Ε.Σ.Υ) στ. ΟιΤεχνικέςΠροδιαγραφέςκαιταΠαραρτήDατάτους,Τ.Σ.Υ ζ. ΗΤεχνικήΠεριγραφήτουέργου(Τ.Π) η. ΟΠροϋπολογισDόςDελέτης θ. ΟιεγκεκριDένεςDελέτεςπουθαχορηγηθούνστονΑνάδοχοαπότηνΥπηρεσίακαθώςκαιοιΤεχνικέςΜελέτεςπουτυχόνθασυνταχθούναπότονΑνάδοχο σύdφωναdετουςόρουςδηdοπράτησης,όπωςτελικάθαεγκριθούναπότηνυπηρεσία ι. ΤοΠρόγραDDαΠοιότηταςΈργου,όπωςτελικάθαεγκριθείαπότηνΥπηρεσία, ια. ΤοΧρονοδιάγραDDακατασκευήςτουέργου,όπωςτελικάθαεγκριθείαπότηνΥπηρεσία, ιβ. ΤατυπικάσχέδιατηςΥπηρεσίας(εφόσονδιατίθενται). ΕπίσηςσυDβατικήισχύέχουν,επόDενεςτωναναφερόDενωνστηνπροηγούDενηπαράγραφο,επειδήείναιδηDοσιευDένακείDενα: α.ταεγκεκριdέναενιαίατιdολόγιατουάρθρου8τουν.3263/200. β.οιευρωκώδικες. γ.οιελληνικέςτεχνικέςπροδιαγραφές δ.οιπρότυπεςτεχνικέςπροδιαγραφές(π.τ.π.)τουυ.πε.χ..ε.(ήτουτ.υ..ε.). ε.οιπροδιαγραφέςελ.ο.τ.καιi.s.o. 1.7 Σύβαση (1) ΗσύDβασηγιατηνεκτέλεσητουέργουθαυπογραφείσύDφωναDεόσαορίζονταιστηνπαράγραφο1τουΆρθρουτουΝ118/8,τωνΆρθρων26και3 τουπ609/8,στονν.3263/0όπωςτροποποιήθηκανκαιισχύουνκαιστηιακήρυξηηdοπρασίας. (2) Μετονόρο«ΣύDβαση»νοείταιησύDβασηπουπεριγράφεταιστηιακήρυξηηDοπρασίας,σεσυνδυασDόDεταλοιπάτεύχηδηDοπράτησης,Dεβάσητα οποίαοανάδοχος: i. ΘαεκτελέσειτιςεργασίεςπουαναφέρονταιστηνπαρούσακαιαναλύονταιστηνΤεχνικήΠεριγραφήκαιταλοιπάτεύχηδηDοπράτησης, i. ΘαεκτελέσειτιςτυχόναναγκαίεςσυDπληρωDατικέςέρευνεςγιατοέργο,όπωςαναφέρεταιστηνπαρούσα,πουθαπροτείνεικαιθαεγκριθούναπό τηνυπηρεσία, ii. ΘαεκπονήσειτιςτυχόναναγκαίεςDελέτεςεφαρDογήςγιατοέργο,όπουαυτόεπιτρέπεταισύDφωναDετοΠ696/7καιτηνΕγκ.37/9,όπωςορί" ζεταιστηνπαρούσα, iii. Θασυντηρήσειτοέργο,DεDέριDνακαιδαπάνεςτουκατάτοχρονικόδιάστηDαπουορίζεταιστηνπαρούσα. 1.8 Εκχώρησηδικαιωάτων'υποκατάσταση Ηεκχώρησητουέργουή/καιτωνδικαιωDάτωνπουαπορρέουναπότησύDβασηδιέπεταιαπότιςδιατάξειςτηςπαραγράφου6τουΆρθρουτουΝ118/8,των παραγράφων1έωςτουάρθρου1τουπ609/8καιτουάρθρου7τουν.3263/ Μελέτεςτουέργου 1.9.1Υπάρχουσεςελέτεςκατάτηδηοπράτησητουέργου (1) ΚατάτηνηDεροDηνίαέγκρισηςτηςιακήρυξηςηDοπρασίας,αντίγραφατωνDελετώνβρίσκονταιστηδιάθεσητωνδιαγωνιζοDένων.Κατάτηνυπογραφή τηςσύdβασηςκατασκευήςτουέργουθαπαραδοθούνστονανάδοχοεγκεκριdένεςόλεςοιdελέτες,τουλάχιστονσεεπίπεδοοριστικήςdελέτης. (2) ΟιιαγωνιζόDενοιυποχρεούνταιναλάβουνγνώσηόλωντωνστοιχείωνπουυπάρχουναπόέρευνεςήκαιDελέτεςπουέχουνγίνειήακόDηκαιDεαναζητή" σεις/συνεντεύξειςστουςφορείς,οργανισdούς,γραφείαγεωτεχνικώνερευνώνκτλ.,πουέχουνεκπονήσεισχετικέςdελέτες/έρευνεςγιατηνυπηρεσίακαιτο έργο.οιιαγωνιζόdενοιθαπρέπειεπίσηςναπροβούνκαισεδικέςτουςέρευνεςεδάφους/υπεδάφους,τουλάχιστονστιςχαρακτηριστικέςθέσειςυψηλών επιχωdάτων,dεγάλωντεχνικών,λατοdικώνχώρων,περιοχώνεκσκαφών,τοίχωναντιστήριξηςκτλ.ηέκτασητωνερευνών/αναζητήσεωνπουαναφέρονται ανωτέρωεναπόκειταιστηνκρίσητωνιαγωνιζοdένων ΈλεγχοςτεχνικήςελέτηςτουέργουαπότονΑνάδοχο (1) ΜέσαστιςπροθεσDίεςπουπροσδιορίζονταιστηνπαρούσα(παρ.8.2),οΑνάδοχοςθαπραγDατοποιήσειπλήρηέλεγχοτωντεχνικώνDελετώντουέργου,Dε τυχόνδιενέργειαεργαστηριακώνελέγχων,περιορισdένωνδειγdατοληπτικώνερευνώνκτλ. 8

103 (2) Σταανωτέρωπλαίσια,οΑνάδοχοςυποχρεούταιναελέγξειτηνπληρότητακαιεπάρκειατωνυφισταDένωνγεωτεχνικώνDελετώνκαιερευνώνκαιναδιερευ" νήσειτηναναγκαιότηταεκτέλεσηςσυdπληρωdατικώνερευνών,επισηdαίνονταςέγκαιρατοενδεχόdενοαυτόστηνυπηρεσίαεντόςτηςπροβλεπόdενηςγιατο σκοπόαυτόπροθεσdίας(παρ.8.2τηςπαρούσας).σεπερίπτωσηπουκρίνειότιαπαιτούνταισυdπληρωdατικέςέρευνεςυποχρεούται: i. νασυντάξεισύdφωναdετιςκατευθυντήριεςοδηγίεςτηςυπηρεσίαςπρόγραddααναγκαίωνσυdπληρωdατικώνγεωτεχνικώνερευνών ii. ναυποβάλειτοπρόγραddααυτόστηνυπηρεσίαπροςέγκριση. (3) ΟέλεγχοςτωντεχνικώνDελετώνκαιηδιερεύνησητηςαναγκαιότηταςεκτέλεσηςσυDπληρωDατικώνερευνών,κατάτιςδύοπροηγούDενεςπαραγράφους, υπάγεταιστιςδιατάξειςτηςπαρ..1.1.(2)τηςπαρούσας,πουαφοράσεεπαλήθευσητωνδιατιθέdενωνστοιχείων,γιατηνοποίαδενπροβλέπεταικαταβολή αdοιβήςστονανάδοχο,επειδήηδαπάνητηςπεριλαdβάνεταιανηγdέναστιςτιdέςτηςπροσφοράς. () ΟέλεγχοςθααναφέρεταιστιςεγκεκριDένεςσυDβατικέςτεχνικέςDελέτεςή/καιέρευνεςκαιθαέχεισκοπότονεντοπισDόκαι,στησυνέχεια,συDπλήρωση τυχόνελλείψεωνκαιεπίdέρουςθεdάτων,dεσκοπόναπροκύψειdεβάσητιςεγκεκριdένεςσυdβατικέςτεχνικέςdελέτες,όπωςαυτέςπουτυχόνθασυdπλη" ρωθούνωςανωτέρω,συνολικόέργοτεχνικάάρτιοκαιλειτουργικόπουναανταποκρίνεταιστονπροορισdότουκαιναεπιτυγχάνειτηνπροδιαγραφόdενη διάρκειαζωήςτου. () ΣτηνίδιαπροθεσDίαDεαυτήνπουαναφέρεταιστιςανωτέρωπαραγράφους1.9.2(1)και(2),οΑνάδοχοςθαυποβάλλειστηιευθύνουσαΥπηρεσίατεχνική έκθεσηπουθαπεριλαdβάνειτιςπαρατηρήσειςτουdετάτονέλεγχοτωνπροηγούdενωνπαραγράφωνκαιεπίσηςτοναναλυτικόπροϋπολογισdότηςτελικής δαπάνης(σχέδιοανακεφαλαιωτικούπίνακαεργασιών)τουέργουσύdφωναdεταανωτέρω. (6) Το σχέδιο Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών θα συνοδεύεται από έκθεση, στην οποία θα αναφέρονταιαναλυτικάοιπροτεινόdενεςαπότονανάδοχο συdπληρώσειςτωντεχνικώνdελετών,dεπλήρητεκdηρίωσήτουςκαιανάλυσητωνπροτεινόdενωνdετοσχέδιοανακεφαλαιωτικούπίνακαεργασιών,δια" φοροποιήσεωντωνποσοτήτωντωνσυdβατικώνεργασιώνή/καιτωντυχόναπαιτούdενωντιdώνdονάδοςνέωνεργασιών. (7) ΗυποβολήτουυπόψησχεδίουΑνακεφαλαιωτικούΠίνακαΕργασιώνδεναναστέλλειτηνυποχρέωσητουΑναδόχουνα εκτελείτοέργο,σύdφωναdετις υπάρχουσεςεγκεκριdένεςτεχνικέςdελέτεςκαινασυddορφώνεταιdεταπροβλεπόdεναστασυdβατικάτεύχητηςεργολαβίας,dέχριςότουαποφασισθούναν καιποιεςθαγίνουνδεκτέςαπότιςαρdόδιεςυπηρεσίες. (8) ΕφόσονπροταθούντροποποιητικέςσυDπληρώσειςτωνεγκεκριDένωνDελετών,θακαλείταιοDελετητήςπουτιςσυνέταξε,προκειDένουναδιατυπώσειτις απόψειςτου,καικατάταλοιπάθαεφαρdόζονταιταοριζόdεναστοάρθρο30τουπ609/8. (9) Οιεγκρίσεις,σύDφωναDεταανωτέρω,τωναναγκαίωνσυDπληρώσεωνεγκεκριDένωνDελετώνθαγίνονταιDεΑπόφασητηςΠροϊστάDενηςΑρχής,πουεκδί" δεταιύστερααπόγνώdητουαρdοδίουτεχνικούσυdβουλίουκαικατάταλοιπάισχύουντααναφερόdεναστηνπαρ.10τουάρθρουτουν118/8. (10) ΣχετικάDετιςαυξοDειώσειςεργασιώνήτιςνέεςεργασίεςπουθαπροκύψουνείτεαπότηνεκπόνησητωνDελετώντωνπροηγούDενωνπαραγράφων,είτεαπό άλλεςαιτίες,επισηdαίνεταιότιέχουνισχύοιδιατάξειςτουάρθρου8τουν118/8καιτοάρθρο3τουπ609/8. (11) ΤοχρονοδιάγραDDακατασκευήςτουέργουθααναπροσαρDοσθείσύDφωναDετιςενδεχόDενεςτροποποιήσειςπουθααποδεχθείηΥπηρεσία,βάσειτωνανω" τέρωπροτάσεωντουαναδόχου,ύστερααπόσύνταξηκαιέγκρισητουκατάτονόdοπροβλεπόdενουαπε.ηαναπροσαρdογήτουχρονοδιαγράddατοςείναι δυνατόννασυνεπάγεταικαιπαράτασητωνπροθεσdιών(τdηdατικώνήκαισυνολικής)εφόσονυπάρξειαρdόδιαέγκριση ΕκπόνησηελετώνκαιλήψηστοιχείωναπότονΑνάδοχο,ηαοιβήτωνοποίωνπρέπειναεπεριέχεταιανηγέναστιςτιέςτηςπροσφοράς (1) ΑνεξάρτητααπότονέλεγχοτηςτεχνικήςDελέτηςκαιτωντυχόνπαρεπόDενωνδραστηριοτήτωντωνπαραγράφων1.9.1και1.9.2ανωτέρω,οΑνάδοχοςυπο" χρεούταιναλάβειόλαταστοιχείαπουείναιαναγκαίαγιατηνεκτέλεσητωνέργων,τησύνταξητωνεπιdετρήσεωνκαι,γενικότερα,τηχρονική,ποσοτική, ποιοτικήκαιοικονοdικήτεκdηρίωσητους,όπωςορίζεταιστηνπαρούσακαιταλοιπάσυdβατικάτεύχη.στηνκατηγορίααυτήεdπίπτουν,ενδεικτικάκαιόχι περιοριστικά,ηαποτύπωσητηςdορφήςτουφυσικούεδάφουςκαιηπαράδοσητωνστοιχείωνστηdορφήπουορίζεται,ητυχόνπροσαρdογήτωνεγκεκριdέ" νωνοριστικώνdελετώνσεεπίπεδοdελετώνεφαρdογής,ησύνταξηκαιενηdέρωσητουχρονοδιαγράddατοςαδειοδοτήσεων,dελετών,υποβολών,εργασιών κατασκευής,δοκιdών,ελέγχωνκτλ.,ησύνταξηκαιενηdέρωσηπρογράddατοςδιασφάλισηςποιότηταςκαιτοσαυκαιφαυ,ηεκπόνησημελετώνπεριβαλ" λοντικώνεπιπτώσεωνγιαλατοdεία,δανειοθαλάdους,χώρουςαπόθεσηςκτλ.πουτυχόνθααπαιτηθούν,ηεκπόνησηdελετώνκαιησύνταξησχεδίωνσήdαν" σηςκαιασφάλισηςτωνπροσωρινώνρυθdίσεωντηςκυκλοφορίαςκατάτηδιάρκειατηςκατασκευής,κτλ. (2) ΟιωςάνωDελέτεςή/καιέρευνεςθαεκπονηθούνσύDφωναDετιςκείDενεςδιατάξεις,ενώθαπρέπειναδοθείιδιαίτερηπροσοχήκαινατεθείυπόψητηςΥπη" ρεσίαςηαλληλουχίαυποβολήςόλωντωνdελετώνή/καιερευνώντουέργου.ηυποβολήτωνdελετώναυτώνθαγίνεταιέγκαιραστηιευθύνουσαυπηρεσία, γιατηναρdόδιαέγκριση. (3) ΥπενθυDίζεταιότιτόσογιατηνεφαρDογήτωνDελετών,όσοκαιγιατηνποιότητακαιαντοχήτωνέργων,DόνοςυπεύθυνοςείναιοΑνάδοχοςτηςκατασκευής καιοέλεγχοςπουθαασκηθείαπότηνυπηρεσία,δεναπαλλάσσειτονανάδοχοαπότηνευθύνηαυτή,ήτηνοποιαδήποτεάλληπουπροκύπτειγι αυτόναπό τιςσυdβατικέςτουυποχρεώσειςκαιτιςκείdενεςδιατάξεις. 1.9.Τρόποςυποβολής,ελέγχουκαιεγκρίσειςελετώντουΑναδόχου (1) ΓιατηνεκπόνησηκαιυποβολήτωνDελετώνπουαναφέρονταιστοπαρόνάρθρο1.9,οΑνάδοχοςπέρααπότογενικόχρονοδιάγραDDακατασκευήςτουέργου θαεκπονήσεικαιειδικόαναλυτικόχρονοδιάγραddαdελετώνή/καιερευνών,συνδυασdένοdετοχρονοδιάγραddακατασκευής,τοοποίοθαυποβάλειγιαέ" γκρισηdέσαστηνπροβλεπόdενηπροθεσdία.οιυποβολέςτωνdελετώνπουθαεκπονήσειοανάδοχοςθαγίνουνσύdφωναdετοεγκεκριdένοχρονοδιάγραd" DαDελετώντουέργου. (2) ΟιεγκρίσειςτωνυποβαλλοDένωνDελετώνή/καιαποτελεσDάτωνερευνώνθαγίνονται,υπότηνπροϋπόθεσηεπαρκούςπληρότηταςκαιορθότητάςτων,Dετά απόέλεγχο,εντόςτηςπροθεσdίαςπουορίζεταιστηνπαρούσα,λαdβάνονταςυπόψηκαιτονδιατιθέdενο,απότοχρονικόπρογραddατισdότουέργου,χρόνο. ΣεπερίπτωσηελλιπούςήλανθασDένηςDελέτηςή/καιέρευνας,ηυποβολήθαεπιστρέφεταικαιοχρόνοςελέγχουκαιέγκρισηςθαεκκινείαπότησυDπλήρω" ση/διόρθωσηκαιεπανυποβολήτης.οχρόνοςσυdπλήρωσης/διόρθωσηςκαιεπανέλεγχουδεναναγνωρίζεταιωςαιτίακαθυστέρησηςτωνεργασιώντουέρ" γουκαιτωνdελετώνή/καιερευνών. (3) ΗΥπηρεσίαδιατηρείτοδικαίωDαναπροβείσελεπτοDερήέλεγχοDερικώνήκαιτουσυνόλουτωνDελετώνή/καιερευνώντουΑναδόχου,Dεήχωρίςτη σύdπραξησυdβούλων.ανκατάτηδιαδικασίαελέγχουπροκύψουναdφισβητήσειςωςπροςτηνεπάρκειατωνσχετικώνυπολογισdώνήτωνεφαρdοζοdένων υπολογιστικώνdεθόδων,ηυπηρεσίαδύναταιναζητήσειπρόσθετουςυπολογισdούςή/καιελέγχουςdετηνεφαρdογήάλλωνσυναφώνυπολογιστικώνdεθό" δων. () ΌλεςοιυποβολέςθαγίνονταιστηνΥπηρεσίασετέσσερα()αντίτυπαεκτωνοποίωνηDιασειράθαείναιταπρωτότυπασχέδιασεδιαφάνειες. () ΜετάτηνέγκρισηηΥπηρεσίαθαπαραδίδειστονΑνάδοχοDια(1)θεωρηDένησειρά. 1.9.Αλληλουχίαελετώνκαικατασκευών (1) ΟυδεDίακατασκευήθαεκτελείταιανπροηγουDένωςδενέχειεγκριθείητυχόναπαιτούDενηDελέτη.ΤούτοαφοράκαιταενδιάDεσαστάδιακατασκευήςτων προσωρινώνήτωνdόνιdωνέργων. (2) ΟΑνάδοχοςοφείλειναπρογραDDατίσεικατάλληλατιςκατασκευαστικέςτουδραστηριότητες,ώστεναυπάρχειεπαρκήςχρόνοςγιατηνεκπόνησητωνDελε" τώνή/καιερευνώνκαιγιατιςαντίστοιχεςεγκρίσεις. (3) ΗέγκρισητωνDελετώνή/καιερευνών(υπολογισDών,σχεδίων,κτλ.)απότηνΥπηρεσίαδεναπαλλάσσειτονΑνάδοχοαπότιςευθύνεςτουπουαπορρέουν απότησύdβαση. () Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, πουυφίσταταιανάγκηάdεσηςκατασκευαστικήςεπέdβασηςπροςαποτροπήκινδύνουατυχήdατος,οόροςτηςπαρ.1.9.(1) Dπορεί,κατάτηναπόλυτηκρίσητηςΥπηρεσίας,ναDηνεφαρDόζεται.ΌDωςκαιτότεοισχετικέςεγκρίσειςθαακολουθούν Γλώσσαελετών/ερευνών/σχεδίων ΤόσοοιαναγραφέςστασχέδιαόσοκαιοιπαραδοχέςDελέτηςκαιοιυπολογισDοίθαείναιστηνΕλληνικήγλώσσα.ΞενόγλωσσεςεκτυπώσειςθαείναιαποδεκτέςDόνο γιαυπολογισdούςαπόηλεκτρονικόυπολογιστή,εφόσοναυτοίσυνοδεύονταιαπόdετάφραση"υπόdνηdαστηνελληνικήγλώσσα,πουθατύχειτηςαποδοχήςτης Υπηρεσίας Παροχήκαιέρινατωντευχών (1) ΟιδιαγωνιζόDενοιθαπαραλάβουντατεύχηδηDοπράτησηςπουαναφέρονταιστηιακήρυξηκαιυποχρεούνταιναλάβουνγνώσητωνυπολοίπωντευχών, σχεδίωνκτλ.,σταγραφείατηςυπηρεσίας,σύdφωναdεταοριζόdεναστηιακήρυξη. (2) ΟιδιαγωνιζόDενοιυποχρεούνταιναDελετήσουνκαιενδεχόDεναναπάρουναντίγραφαDεDέριDνακαιδαπάνητους,οποιωνδήποτεαπόταστοιχείακαιτις Dελέτεςπουυπάρχουν.ΣτοιχείατωνDελετών,πουυπάρχουν,DπορούνναπροDηθευθούνοιδιαγωνιζόDενοιαπότηνΥπηρεσία. (3) ΌDοιαDεταανωτέρωγιατιςDελέτες,οιδιαγωνιζόDενοιDπορούνναDελετήσουν,καιενδεχόDεναναπάρουναντίγραφα,DεDέριDνακαιδαπάνεςτους,για όλεςτιςγεωτεχνικέςή/καιάλλεςέρευνεςπουέχουνεκτελεσθεί,dέσωτηςυπηρεσίας. 9

104 () ΣχετικάDετιςDελέτεςπουέχουνεκπονηθείήθαεκπονηθούνγιατοέργο,γίνεταιαναφοράστοΆρθρο1.9τηςπαρούσας. () ΣτονΑνάδοχο,κατάτηνυπογραφήτηςσύDβασης,θαχορηγηθείDίασειράτωνσυDβατικώντευχώντουέργουκαιθεωρηDένωναντιγράφωνσχεδίωντων υπαρχουσώντεχνικώνdελετών,καθώςκαιτωντυπικώνσχεδίωντηςυπηρεσίας,εφόσοναυτάτατελευταίαδιατίθενται.οανάδοχοςdπορείναπαράγειγια τιςανάγκεςτουπρόσθετααντίγραφατωνανωτέρωτευχών,dεdέριdνακαιδαπάνεςτου. (6) Όλατατεχνικάέγγραφα,τεύχη,λογισDικόκτλ.,πουθασυνταχθούναπότονΑνάδοχοκατάτηνεκτέλεσητουέργου,όπως,σχέδια,Dελέτες,καταDετρητικά/ επιdετρητικάστοιχεία,εφαρdογέςπρογραddάτωνη/υκτλ.θαείναιστηνκατοχήτουαναδόχουκαιθαφυλάσσονταιdεdέριdνάτου,dέχριςότουπαραδο" θούνοριστικάστηνυπηρεσία.οανάδοχοςυποχρεούταιναπαρέχειστηνυπηρεσίααντίγραφατωνανωτέρωτευχών,dεdέριdνακαιδαπάνεςτου,όποτεζη" τηθείαπότηνυπηρεσίαήτουςεκπροσώπουςτης. (7) ΟΑνάδοχοςυποχρεούταιναφυλάσσειεπίτόπουτουέργουένατουλάχιστοναντίγραφοτωνσυDβατικώντευχώνκαιτωντυχόντροποποιήσεώντους,των προδιαγραφώνκαιπροτύπωνπουαναφέρονταιστασυdβατικάτεύχη,τωντεχνικώντευχώνπουοίδιοςσυνέταξεκατάτηνπροηγούdενηπαράγραφο,καθώς καιτηςαλληλογραφίαςτουέργου.ηυπηρεσίαθαδικαιούταιναέχειπρόσβασησταανωτέρωκατάτιςεργάσιdεςηdέρεςκαιώρεςήκατάτιςώρεςλειτουρ" γίαςτουεργοταξίου,εφόσοναυτέςυπερβαίνουντιςκατάταανωτέρωεργάσιdες. (8) ΕφόσονυποπίπτειστηναντίληψηενόςεκτωνσυDβαλλοDένωνDερώνσφάλDαήελάττωDατεχνικήςφύσηςσεοποιοδήποτεέγγραφο,σχέδιο,Dελέτηκτλ., πουπροορίζεταιγιαχρήσηκατάτηνεκτέλεσητουέργου,τουπόψηdέροςθαενηdερώσειάdεσατοάλλοdέροςσχετικά ΚυριότητακαιχρήσητωνεγγράφωντουΑναδόχουαπότονΚτΕ (1) ΟΑνάδοχοςδιατηρείταδικαιώDαταδηDιουργού(copyright)καιταπνευDατικάδικαιώDατατωνεγγράφων,σχεδίων,Dελετών,λογισDικού,εφαρDογώνλογι" σdικούκτλ.,πουαναφέρονταιστηνπαρ.1.10(6)ανωτέρωπουσυντάχθηκαναπόαυτόνήγιαλογαριασdότουdεδικήτουδαπάνη.μετηνυπογραφήτης σύdβασης,οανάδοχοςθεωρείταιότιπαραχωρείστονκτεκαιτουςνοdίdουςεκπροσώπουςτουτοδωρεάνανέκκλητοδικαίωdατηςχρήσηςτωνυπόψηεγ" γράφων,σχεδίων,dελετών,λογισdικού,εφαρdογώνλογισdικούκτλ.,συdπεριλαdβανοdένουκαιτουδικαιώdατοςτροποποιήσεων,βελτιώσεωνκτλ.αυτών, καθώςκαιτουδικαιώdατοςχρήσηςτωνυπόψητροποποιηdένωνή/καιβελτιωdένωνεκδόσεωνγιατιςανάγκεςτουέργουκαθ όλητηδιάρκειατηςωφέλιdης ήτηςπραγdατικήςζωήςτουέργου. (2) ΗκυριότητατωνπρογραDDάτωνΗ/ΥκαιλογισDικούεDπορίουπουτυχόνθαχρησιDοποιηθούναπότονΑνάδοχοπαραDένεισεαυτόν,όDωςοΚτΕέχειτο δικαίωdαναταχρησιdοποιείχωρίςκαdίαεπιβάρυνσηκαιχωρίςκανέναπεριορισdόκατάτηδιάρκειακαιγιατιςανάγκεςτηςσύdβασης. (3) Εάντακατάταανωτέρωέγγραφα,σχέδια,Dελέτες,εφαρDογέςπρογραDDάτωνΗ/Υκτλ.ευρίσκονταιστηνκατοχήτουΑναδόχου,θαπαραδοθούνστονΚτΕ κατάτηνdεοποιοδήποτετρόπολήξηήλύσητηςσύdβασης.σεπερίπτωσηαρχείωνdεστοιχείασεηλεκτρονικήdορφή,οανάδοχοςυποχρεούταινασυνο" δεύσειτηνπαράδοσήτουςdεέγγραφητεκdηρίωσήτουςκαιdεοδηγίεςγιατηνανάκτηση/διαχείρισήτους ΚυριότητακαιχρήσητωνεγγράφωντουΚτΕαπότονΑνάδοχο ΟΚτΕδιατηρείταδικαιώDαταδηDιουργού(copyright)καιταπνευDατικάδικαιώDατατωνΤΣΥ,τωντεχνικώνήάλλωνDελετών,τωνεγχειριδίωνποιότητας,των τυπικώνσχεδίωνκτλ.πουσυντάχθηκαναπόαυτόνήγιαλογαριασdότου.οανάδοχοςθαέχειτοδικαίωdα,dεdέριdνακαιδαπάνητου,ναχρησιdοποιήσεικαινα παράγειαντίγραφατωνυπόψηεγγράφωνγιατιςανάγκεςτηςσύdβασης.ταυπόψηέγγραφαδενθααντιγραφούν,κοινοποιηθούνήχρησιdοποιηθούν,κατάοποιοδή" ποτετρόπο,απότρίταπρόσωπαπέραντουαναδόχουκαιτωνυπεργολάβωντου,παράdόνογιατιςανάγκεςτουέργουκαιdετηνέγγραφησυγκατάθεσητηςυπηρεσί" ας Επιστευτικότητα (1) ΟΑνάδοχοςυποχρεούταιναθέσειυπόψητηςΥπηρεσίαςόλαταστοιχείαπουθατουζητηθούνεκάστοτε,ακόDακαιταθεωρούDεναωςεDπιστευτικά(κο" στολογικάκ.ά.),πουεύλογαθαεπιτρέψουνστηνυπηρεσίαναδιαπιστώσειτησυddόρφωσητουαναδόχουdετιςσυdβατικέςτουυποχρεώσεις. (2) Εκτόςεάνορίζεταιδιαφορετικάστηνπαρούσα,οΑνάδοχοςαναλαDβάνεινατηρήσειεDπιστευτικάκαιναDηνγνωστοποιήσειπροςτρίτους(συDπεριλαDβα" νοdένωντωνεκπροσώπωντουελληνικούκαιδιεθνούςτύπου,γραπτούή/καιηλεκτρονικού)οποιαδήποτεέγγραφαή/καιπληροφορίες,πουθαπεριέλθουνσε γνώσητουκατάτηνεκτέλεσητουέργουκαιτηνεκπλήρωσητωνυποχρεώσεώντου,χωρίςπροηγούdενηέγγραφηάδειατουκτε. 1.1 Συόρφωσηετοθεσικόπλαίσιο τήρησηαστυνοικώνδιατάξεων (1) ΟΑνάδοχοςαναλαDβάνειτησυDβατικήυποχρέωσηνατηρείτοσύνολοτωνκανόνωντουεσωτερικούδικαίου,τηνκοινοτικήνοDοθεσία,καθώςκαιτηδιεθνή νοdοθεσία,πουέχεικαταστείεσωτερικόδίκαιο.ηκατάταπροηγούdενασυdβατικήυποχρέωσητουαναδόχουαναφέρεταιστουςκανόνεςδικαίουπουδιέ" πουντιςπράξειςήπαραλείψειςεκπλήρωσηςτωνσυdβατικώντουυποχρεώσεωνήπράξειςήπαραλείψειςπουέγινανκατάτηνεκπλήρωσητωνυποχρεώσεών τουαυτώνκαιβρίσκονταισεσυνάφειαdεαυτές.επιπροσθέτως,οανάδοχοςαναλαdβάνειτησυdβατικήυποχρέωσηνατηρείτουςκανόνεςδικαίουτηςεσω" τερικήςνοdοθεσίαςάλλωνκρατών,εφόσονοιτελευταίοιδιέπουνπράξειςήπαραλείψειςεκπλήρωσηςτωνσυdβατικώντουυποχρεώσεωνήπράξειςήπαρα" λείψειςπουέγινανκατάτηνεκπλήρωσητωνυποχρεώσεώντουαυτώνκαιβρίσκονταισεσυνάφειαdεαυτές. (2) ΟιανωτέρωυποχρεώσειςτουΑναδόχουεπεκτείνονταικαιστηντήρησητουδικαίουτηςδιεθνούςευθύνηςγιατιςπεριπτώσειςπουτυχόνέχουνεφαρDογήκαι τηςοποίαςοdηχανισdόςκινείταιαυτόdατακαιαπειλούνταικυρώσειςτόσοκατάτουυπαίτιουαναδόχουόσοκαικατάτουκράτουςτηςυπηκοότητάςτουή τηςέδραςτου. (3) ΕπίσηςοΑνάδοχοςαναλαDβάνειτηνυποχρέωσηναανακοινώνειαDέσωςστηνΥπηρεσίατοπεριεχόDενοόλωντωνδικογράφωνήάλλωνδηDοσίωνήιδιωτι" κώνεγγράφων,πουτουκοινοποιούνταικαιαναφέρονταιστηνεκπλήρωσητωνσυdβατικώντουυποχρεώσεων.ηυποχρέωσήτουαυτήκαλύπτεικαιέγγραφα πουεκδόθηκαναπόαρχέςτηςαλλοδαπής. () ΟΑνάδοχος,ωςυπεύθυνοςγιατηντήρησητωνΝόDων,τωνΑστυνοDικώνκαιλοιπώνδιατάξεων,υποχρεούταιειδικότεραναανακοινώνειχωρίςαDέλεια στηιευθύνουσαυπηρεσίατιςσχετικέςδιαταγέςκαιεντολέςτωνδιαφόρωναρχώνσχετικάdευποδεικνυόdεναdέτραελέγχουκαιασφαλείαςκτλ.,πουα" πευθύνονταιήκοινοποιούνταισεαυτόνκατάτηδιάρκειατηςισχύοςτηςσύdβασης. 1.1 Ευθύνηελώνκοινοπραξίας ΗευθύνηDελώνΚοινοπραξίαςδιέπεταιαπόταοριζόDεναστηνπαράγραφο7τουΆρθρουτουΝ118/8καιστιςπαραγράφους3καιτουΆρθρου3τουΠ 609/8. 2. ΟΕΡΓΟΟΤΗΣ(ΚτΕ) 2.1 Απαλλοτριώσεις (1) ΟΚτΕαναλαDβάνειτηνυποχρέωσηναενεργήσειόλεςτιςαπαιτούDενεςδιατυπώσειςγιατηναπαλλοτρίωσηδηDοτικών,κοινοτικών,Ν.Π...ήιδιωτικών γηπέδων,κατοικιώνκτλ.,απαραίτητωνγιατηνεκτέλεσητωνdονίdωνέργων,υπέχονταςκαιόλεςτιςυλικέςκαιδικαστικέςευθύνεςγιατηδιαδικασίατων υπόψηαπαλλοτριώσεων. (2) ΟΚτΕυποχρεούται,DέσασεεύλογοχρονικόδιάστηDααπότηνεγκατάστασητουΑναδόχου,ναπαραδώσειστονΑνάδοχοτααπαραίτηταγιατηνεκτέλεση τωνέργωνγήπεδα,ελεύθερααπόκάθεδέσdευση. (3) ΗΥπηρεσίαέχειλάβειυπόψητηςτηνπρόοδοτωναπαλλοτριώσεωνκατάτησύνταξητωνόρωνδηDοπράτησηςκαιγιατονκαθορισDότηςσυνολικήςπροθε" σdίας.αντίστοιχαοανάδοχοςθεωρείται,ότιέχειλάβειυπόψητουτογεγονόςαυτόκατάτηδιαdόρφωσητηςπροσφοράςτουκαιγιατηδιαdόρφωσητου χρονοδιαγράddατος,εξασφαλίζονταςτηdέγιστηδυνατήανάπτυξηεργασιών. () Εκτόςανρητάορίζεταιτοαντίθετοστηνπαρούσα,οΚτΕουδεDίαυποχρέωσηαναλαDβάνειγιανααπαλλοτριώσειήκαιπαραχωρήσειχώρουςγιαίδρυση λατοdείων,γιαδανειοληψία,γιααπόθεση,γιαεγκαταστάσειςεργοταξίωνκτλ.οιχώροιαυτοίθαπρέπειναεξευρεθούνκαιενοικιαστούνή/καιαγορασθούν απότονανάδοχοdεαποκλειστικήτουdέριdνακαιδαπάνη. 2.2 ΆδειεςκαιΕγκρίσεις (1) ΟΑνάδοχοςυποχρεούταιστηνέκδοσηήεξασφάλιση,DεDέριDνα,ευθύνηκαιδαπάνεςτου,τωνκάθεείδουςαδειώνήυποχρεωτικώνπαραστατικώνστοιχεί" ωνπουπροβλέπονταιαπότηνοdοθεσίαήαλλαχούκαιπουείναιαπαραίτητεςπροϋποθέσειςγιατηνεκτέλεσητωνκάθεείδουςεργασιών.προςτούτοοανά" δοχοςθαπρέπειναυποβάλλειτοσχετικόαίτηdάτουστην,κατάπερίπτωση,αρdόδιαυπηρεσίατουκτεήαλλού.παράλληλαοφείλεινακοινοποιείτοαίτη" Dάτου(Dεαντίγραφαόλωντωνσυναφώνδικαιολογητικών)στηνΕπίβλεψη.Ηυποχρέωσηαυτήισχύεικαιγιατιςπεριπτώσειςαδειώνήυποχρεώσεωνχρη" DατοοικονοDικήςφύσης. (2) ΌσοναφοράάδειεςπουDπορούνναεκδοθούνκατάδιακριτικήευχέρειατηςαρDόδιαςδιοικητικήςαρχής,οΑνάδοχοςεξακολουθείναφέρειαποκλειστικά τονκίνδυνοdηέκδοσήςτους.κατ'εξαίρεση,οκτεαναλαdβάνειτηνυποχρέωσηνατονσυνδράdει,εφόσονσυντρέχουνοιακόλουθεςπροϋποθέσεις: i. ΟνόDοςκαταλείπειστονΚτΕτηδιακριτικήευχέρειαναπαράσχειτησυνδροDήαυτήήόχι. ii. ΗπαροχήτηςσυνδροDήςαυτήςδενθασυνιστούσεκακήχρήσητηςδιακριτικήςτουευχέρειαςήκατάχρησηεξουσίας. 10

105 (3) ΟΚτΕαναλαDβάνειναπαράσχειτησυνδροDήτουκατόπινσχετικούαιτήDατοςτουΑναδόχουκαιDόνοDετουςτύπουςκαιταDέσα,πουτουεπιτρέπειήτου επιβάλλειηκατάπερίπτωσηεφαρdοστέαγιατηνέκδοσήτηςάδειαςδιοικητικήήαποδεικτικήδιαδικασία. () ΓιατηθέσητωνηλεκτροDηχανολογικώνεγκαταστάσεωνσελειτουργικήετοιDότητααπαιτείταιηέκδοσητωναδειώνλειτουργίαςαπότοΥπουργείοΒιοDη" χανίαςή/καιαπότηεη.οανάδοχοςυποχρεούταιστησύνταξητωνσχεδίωνκαιλοιπώνστοιχείωνπουαπαιτούνταικαιτηνέγκαιρηενέργεια,ώστεναdην προκύπτεικαdίακαθυστέρησηγιατηνέναρξηλειτουργίαςτωνεγκαταστάσεων. () ΣχετικάDετηνπροστασίατουπεριβάλλοντος,γιατιςσχετικέςάδειεςκαιδιαδικασίεςγίνεταιαναφοράστοΆρθρο.18τηςπαρούσας. (6) ΣχετικάDετηναδειοδότησηγιααδρανήυλικά,λατοDεία,δανειοθαλάDουςκαιχώρουςαπόθεσης,ισχύουνταπροβλεπόDεναστοΆρθρο.19τηςπαρούσας. (7) ενχορηγείταιστονανάδοχοατέλειαήαπαλλαγήαπότουςδασdούςκαιτουςυπόλοιπουςφόρους,εισφορέςκαιδικαιώdατασταυλικάκαιείδηεξοπλισdού τουέργου.κάθετυχούσααπαλλαγή,πουθαδοθείκατάτηνεκτέλεσητουέργου,απόοποιαδήποτεαπότιςανωτέρωεπιβαρύνσεις,θαεκπίπτεταιπροςόφε" λοςτουέργου. (8) ΟΑνάδοχοςδεναπαλλάσσεταιαπότατέληδιοδίωντωνκάθεείδουςDεταφορικώντουDέσων.ΕπίσηςοΑνάδοχοςδεναπαλλάσσεταιαπότουςδασDούςκαι απόκάθεάλλοφόρο,τέλοςήδικαίωdαυπέρτουηdοσίου,γιακαύσιdακαιλιπαντικά,σύdφωναdετηνισχύουσανοdοθεσία. 2.3 ΠροσωπικότουΚτΕ ΟΚτΕθαείναιυπεύθυνοςναδιασφαλίσειότιτοπροσωπικότου,οισυνεργάτεςτου,οιτυχόνσύDβουλοίτουκαιοιτυχόνλοιποίεργολήπτεςπουεργάζονταιγιαλογα" ριασdότουστοεργοτάξιο: (1) ΣυνεργάζονταιDετονΑνάδοχοσταπλαίσιατηςεκπλήρωσηςτωνυποχρεώσεώντουσύDφωναDετοΆρθρο.6τηςπαρούσας (2) ΣυDπεριφέρονταικατάτρόποπουπροσήκειDεταόσααπαιτούνταιαπότονΑνάδοχοσταπλαίσιατωνΆρθρων.8και ΕκπλήρωσηοικονοικώνυποχρεώσεωντουΚτΕ ΙσχύουνταοριζόDεναστιςπαραγράφους9,10και11τουΆρθρουκαιστηνπαράγραφο2τουΆρθρου7τουΝ118/8. 2. ΑξιώσειςτουΚτΕ (1) ΕάνοΚτΕθεωρείότιδικαιούταιοποιαδήποτεαποζηDίωσησύDφωναDεταοριζόDεναστασυDβατικάτεύχηκαισταπλαίσιατηςσύDβασης,ηΥπηρεσίαθα ειδοποιήσειτονανάδοχοσχετικά,εγγράφωςκαιτεκdηριωdένα.τοπαρόνάρθροδεναφοράκατ αρχήνπεριπτώσειςεκπλήρωσηςυποχρεώσεωντουαναδό" χου,όπως,π.χ.,εκείνωντωνάρθρων.20,.21κτλ.τηςπαρούσαςή/καιάλλωνπουαπορρέουναπότησύdβαση,οιοποίεςαυτονόηταθατακτοποιούνταιαυ" τόdατααπότονανάδοχοχωρίςανάγκηόχλησηςεκdέρουςτηςυπηρεσίας,όπωςεπίσηςδεναφοράσεπεριπτώσειςεπιβολήςπροστίdωνή/καιποινικώνρη" τρώνστονανάδοχο. (2) ΗειδοποίησηθακατατίθεταιτοσυντοDότεροδυνατόαπότοχρόνοκατάτονοποίουπέπεσεστηναντίληψητουΚτΕτογεγονόςήοιπεριστάσειςπουστοιχει" οθετούντηναξίωσήτουκαιdέσαστιςεκάστοτεπροθεσdίεςπουτυχόνορίζονταιστηνπαρούσακαιστιςισχύουσεςδιατάξειςτουάρθρου1.τηςπαρούσας. ΣτηνειδοποίησηθακαθορίζεταικαιηπροθεσDίαDέσαστηνοποίαπρέπεινακαταβληθούνταοφειλόDενα. (3) ΣεπερίπτωσηDηεDπρόθεσDηςκαταβολήςτωνοφειλοDένωναπότονΑνάδοχο,οισχετικέςδαπάνεςθαεπιβαρύνονταιDετονόDιDοτόκουπερηDερίας.Σε περίπτωσηπουπαρέλθειτρίdηνοχωρίςηκαταβολήναέχεισυντελεσθεί,οκτεέχειτοδικαίωdα: " νασυdψηφίσειτοσχετικόποσό(dετουςτόκουςυπερηdερίας)dεεπόdενηκαταβολήπροςτονανάδοχο,ανυπάρχει,είτε " ναεκπέσειτοσχετικόποσό(dετουςτόκουςυπερηdερίας)απότιςοποιασδήποτεφύσηςεγγυήσειςτουαναδόχουπουέχεισταχέριατου,είτε " νααναζητήσειτοοφειλόdενοποσό(dετουςτόκουςυπερηdερίας)dετιςνόdιdεςδιαδικασίεςείσπραξηςοφειλήςπροςτοηdόσιο. ΟιτόκοιυπερηDερίαςθαυπολογίζονταιαπότηνηDεροDηνίακοινοποίησηςπροςτονΑνάδοχοτωνοφειλοDένωνποσών. 3. ΟΕΠΙΒΛΕΠΝ 3.1 ΚαθήκοντακαιδικαιοδοσίατουΕπιβλέποντα (1) ΗΥπηρεσίαδιοικεί,παρακολουθείκαιεπιβλέπειτοέργοκαιεκπροσωπείταιαπότοπροσωπικόεπίβλεψηςτουέργου,τοοποίοδιευθύνειοΠροϊστάDενοςτης ιευθύνουσαςυπηρεσίας.οανάδοχοςυπόκειταιστονέλεγχοτηςυπηρεσίαςκαιοφείλειναεπιτρέπειελεύθερατηνείσοδοστουςεπιβλέποντεςκαισεόλους τουςεντεταλdένουςγιατηνεπίβλεψητουέργουυπαλλήλουςτηςυπηρεσίας,όπωςεπίσηςκαιστουςσυdβούλους,πουτυχόνθαχρησιdοποιήσειηυπηρεσία γιανατησυνδράdεικαιγιαόποιονάλλοηυπηρεσίααποφασίσειναδώσεισχετικήέγκριση. (2) ΤογεγονόςότιηΥπηρεσίαεπιβλέπειτοέργοδεναπαλλάσσειτονΑνάδοχοαπόοποιαδήποτεευθύνηπουπροκύπτειαπότιςσυDβατικέςτουυποχρεώσειςκαι τουςισχύοντεςνόdους(βλ.καιάρθρο17.2τηςπαρούσας). (3) Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόdενα στα άρθρα 36, 37 και 0 του Ν. 3669/2008, στο άρθρο 186 του Ν.070/2012 και στην υπ' αριθd. 17Α/08/78/ΦΝ33β/ΕΓΚ.11/16""12εγκύκλιοΥΠΟΜΕΙ 3.2 ΜεταβίβασηαροδιοτήτωνεκέρουςτουΕπιβλέποντα ΙσχύουνταοριζόDεναστιςπαρ.3.1(1)και3.1(3)ανωτέρω. 3.3 ΟδηγίεςτουΕπιβλέποντα ΟΑνάδοχοςέχειτηνυποχρέωσηνασυDDορφώνεταιπροςτιςπροφορικέςήέγγραφεςεντολέςτηςΥπηρεσίαςπουδίνονταιγιατηνκανονικήκαιέντεχνηεκτέλεσητου έργου.κατάταλοιπάισχύουνταοριζόdεναστοάρθρο37τουν.3669/ ΑντικατάστασηΕπιβλέποντα ΟΚτΕδιατηρείτοδικαίωDατηςαντικατάστασηςτουπροσωπικούτηςιευθύνουσαςΥπηρεσίαςήτηςΠροϊσταDένηςΑρχήςοποτεδήποτεκαιγιαοποιοδήποτεαιτία, χωρίςεκτουλόγουτούτουναθεωρείταιότιπροσβάλλεταιέννοdοσυdφέροντουαναδόχουήναστοιχειοθετείταιδικαίωdαστονανάδοχονααξιώσειαποζηdίωσηή παράτασηπροθεσdιών.. ΟΑΝΑΟΧΟΣ.1 ΥποχρεώσειςτουΑναδόχου.1.1Επαλήθευσηστοιχείωνπουχορηγούνται (1) ΟΑνάδοχοςυποχρεούται,DετάτηνυπογραφήτηςσύDβασης,αλλάκαιόλοιοιδιαγωνιζόDενοικατάτηφάσητουδιαγωνισDούεφόσοντοκρίνουναναγκαίο, ναεπαληθεύσειόλαταστηδιάθεσήτουςστοιχείααπότηνυπηρεσίακαιναεκτελέσεικαιτυχόνσυdπληρωdατικέςέρευνεςκαιdελέτεςεφαρdογής,προκει" Dένουναοριστικοποιηθούντακατασκευαστικάσχέδιατωνέργων. (2) ΗεπαλήθευσητωνδιατιθεDένωνστοιχείωνDεεπίτόπουDετρήσειςυπάγεταιστηνκατηγορίατωνειδικώνυποχρεώσεωντουΑναδόχου,γιατιςοποίεςδεν προβλέπεταικαταβολήαdοιβήςστονανάδοχο.σχετικάdετηναποτύπωσητηςdορφήςτουφυσικούεδάφουςισχύουντααναφερόdενασταάρθρο.7της παρούσας..1.2κατασκευήτουέργου (1) ΟΑνάδοχοςυποχρεούταινακατασκευάσειτοέργοσύDφωναDεταοριζόDεναστηνπαράγραφο1τουΆρθρου7καιστοΆρθρο8τουΝ118/8καθώςκαι στιςπαραγράφους1,3,,,6,11τουάρθρου3τουπ609/8. (2) ΟΑνάδοχοςπρέπειναεκτελέσειταδιάφοραέργασύDφωναDετουςκανόνεςτηςτέχνηςκαισύDφωναDετιςδιατάξειςτηςπαρούσαςκαιτασχέδιατηςεγκε" κριdένηςdελέτηςή/καιτηςdελέτηςεφαρdογής,πουθαυποβάλειστηνυπηρεσία.οανάδοχοςδιατηρείτηνπλήρηευθύνηγιατηνκαλήεκτέλεσητωνεργα" σιών(βλ.καιάρθρο17.2τηςπαρούσας)..1.3ιευκολύνσειςπροςτηνυπηρεσία ΟΑνάδοχοςυποχρεούται,εντόςτηςπροθεσDίαςπουπροβλέπεταικαιDεδικέςτουδαπάνες,ναπαραχωρήσειστηνΕπίβλεψηκατάλληλοχώρογραφείουDετάχώρων στάθdευσηςτροχοφόρων,αποδεκτόαπότηνυπηρεσία,γιατοπροσωπικότηςεπίβλεψης,τουςεκπροσώπουςτης,καιτουςτυχόνσυdβούλουςτης.τογραφείοαυτό θακατασκευασθείεντόςτουεργοταξίουκαιπαραπλεύρωςπροςτογραφείοτουαναδόχου..2 Εγγύησηκαλήςεκτέλεσης (1) ΟΑνάδοχοςυποχρεούταιγιαπαροχήεγγύησηςκαλήςεκτέλεσηςτωνκατασκευώντουέργουσύDφωναDετιςδιατάξειςτουΆρθρουτουΝ3263/0 (2) ΣτηνπερίπτωσηΚοινοπραξίαςοιεγγυήσειςκαλήςεκτέλεσηςτουέργουπρέπειναείναικοινέςυπέρόλωντωνDελώντης(άρθρο3,παράγραφος2του Π.609/8)..3 ΝόιοςΕκπρόσωποςΑναδόχου ΣύDφωναDεόσαορίζονταιστηνπαράγραφο2τουΆρθρου29,στιςπαραγράφουςκαιτουΆρθρου3τουΠ609/8καθώςκαιστηνπαράγραφο6του Άρθρου6 τουν118/8,σχετικάdετοπροσωπικότουαναδόχου,ισχύουνκαιταακόλουθα: 11

106 (1) Τοβραδύτεροσετριάντα(30)ηDερολογιακέςDέρεςαπότηνυπογραφήτηςσύDβασηςκατασκευήςτουέργου,θααναλάβειτακαθήκοντάτουοπροϊστάDενος τουεργοταξιακούγραφείουκαιγενικόςδιευθυντήςτουέργουγιαλογαριασdότουαναδόχου.οπροϊστάdενοςτουεργοταξιακούγραφείουθαδιαθέτειτα απαραίτηταπροσόντακαιτηνανάλογηεdπειρία. (2) Για την έγκριση του ανωτέρω προτεινόdενου προϊστάdενου του εργοταξιακούγραφείου,οανάδοχοςθαυποβάλειστηνυπηρεσίαόλεςτιςπληροφορίες, πιστοποιητικάκαιλοιπάλεπτοdερήστοιχεία,πουθααφορούνσταπροσόντακαιστηνεdπειρίατου.ηυπηρεσίαdπορεί,κατάτηναπόλυτηκρίσητης,ναdην δώσειτηνέγκρισήτηςγιατονπροτεινόdενο,σεπερίπτωσηκατάτηνοποίαθεωρήσειότιαυτόςδενέχειτααπαραίτηταπροσόντακαιπείραήδενείναικα" τάλληλοςγιατηνανωτέρωθέση.οπροϊστάdενοςτουεργοταξιακούγραφείουοφείλειναοdιλεί,διαβάζεικαιγράφειάριστατηνελληνικήγλώσσα.σεαντί" θετηπερίπτωσηθαυπάρχειdόνιdαειδικόςτεχνικόςδιερdηνέας. (3) ΟπροϊστάDενοςτουεργοταξιακούγραφείουθαείναιαποκλειστικήςαπασχόλησηςγιατουπόψηέργοκαιηαπουσίατουαπότοεργοτάξιοθαείναιαιτιολο" γηdένηκαιθαοφείλεταιdόνοσελόγουςπουέχουννακάνουνdεεκτόςεργοταξίουαπασχόλησηπουαφοράστουπόψηέργο.ότανοπροϊστάdενοςτουεργο" ταξιακούγραφείουαπουσιάζει,ωςανωτέρω,θαυπάρχειστοεργοτάξιοοαναπληρωτήςτουπουθαέχειεγκριθείαπότηνυπηρεσία. () ΟπροϊστάDενοςτουεργοταξιακούγραφείουθαείναιπλήρωςεξουσιοδοτηDένοςDεσυDβολαιογραφικόπληρεξούσιοναεκπροσωπείτονΑνάδοχοσεόλατα θέdατατουεργοταξίου,περιλαdβανοdένηςτηςπαραλαβήςτωνεντολών,ειδοποιήσεων,οδηγιώνήπαρατηρήσεωντηςυπηρεσίαςεπίτόπουτουέργουκαι τηςυπογραφήςκάθεεγγράφουκαιστοιχείουπουηυπογραφήτουπροβλέπεταιεπίτόπουτουέργου(παραλαβές,επιdετρήσεις,ηdερολόγιακτλ). () ΟπροϊστάDενοςτουεργοταξιακούγραφείουείναιαρDόδιοςγιατηνέγκαιρη,έντεχνη,άρτιακαιασφαλήεκτέλεσητωνεργασιώνκαιγιατηλήψηκαιεφαρ" DογήτωναπαιτούDενωνDέτρωνπροστασίαςκαιασφάλειαςτωνεργαζοDένωνστοέργο,καθώςκαικάθετρίτου.ΓιαυτόοπροϊστάDενοςτουεργοταξιακού γραφείουπρέπειναυποβάλειστηνυπηρεσίαυπεύθυνηδήλωση,dετηνοποίανααποδέχεταιτοδιορισdότουκαιτιςευθύνεςτου. (6) ΗΥπηρεσίαδύναταικατάτηναπόλυτηκρίσητηςναανακαλέσειτηνέγγραφηέγκρισήτηςγιατονορισDότουπροϊστάDενουτουεργοταξιακούγραφείουή τουαναπληρωτήτου,οπότεοανάδοχοςυποχρεούταινατουςαποdακρύνεικαινατουςαντικαταστήσειdεάλλους,τωνοποίωνοδιορισdόςθαυπόκειταιεπί" σηςστηνέγγραφηέγκρισητηςυπηρεσίας. (7) ΡητάκαθορίζεταιότιοδιορισDόςτωνυπόψηπροσώπωντουΑναδόχουσεκαDίαπερίπτωσηδεναπαλλάσσειτοντελευταίοαπότιςευθύνεςκαιτιςυποχρεώ" σειςτου,οδεανάδοχοςπαραdένειπάντοτεαποκλειστικάκαιεξολοκλήρουυπεύθυνοςαπέναντιστηνυπηρεσία.. Υπεργολάβοι (1) ΙσχύουνταοριζόDεναστουςΝ.118/8,Ν.290/01καιΝ.3263/0,όπωςτροποποιήθηκανκαιισχύουν. (2) ΣεπερίπτωσηχρησιDοποίησηςυπεργολάβωνγιατηνεκτέλεσηειδικήςφύσηςεργασιών,οΑνάδοχοςπαραDένειDόνοςκαιαποκλειστικόςυπεύθυνοςγιατις υπόψηεργασίες,τιςσυνυφασdένεςσυνέπειεςκαιευθύνες,έστωκαιανοιυπεργολάβοιαυτοίέχουντύχειτηςέγκρισηςτηςυπηρεσίας. (3) ΗΥπηρεσίαδιατηρείτοδικαίωDαναζητήσεικάθεστοιχείο(συDβατικό,οικονοDικό,προόδου,ολοκλήρωσηςκτλ.)πουσχετίζεταιDετηνεκπλήρωσητων υποχρεώσεωντωνυπεργολάβων,ωςεάναυτάαφορούσαντηνεκπλήρωσησυdβατικώνυποχρεώσεωντουαναδόχουκατάτησύdβαση.. ΕκχώρησηδικαιωάτωνΥπεργολαβίας ΙσχύουνταοριζόDεναστηνπαράγραφο6τουΆρθρουτουΝ118/8καιστιςπαραγράφους1έωςτουΆρθρου1τουΠ609/8,όπωςκωδικοποιήθηκανστα άρθρα6και179τουν.3669/ ΣυνεργασίαετονΚύριοτουΈργου,τοπροσωπικότηςΕπίβλεψηςκαιετρίτους (1) ΓενικάισχύουνταοριζόDεναστηνπαράγραφο6τουΆρθρου2τουΝ118/8καθώςκαιστηνπαράγραφοτουΆρθρου28καιτηνπαράγραφο11τουΆρ" θρου3τουπ609/8. (2) ΟΑνάδοχοςυποχρεούταιναδιευκολύνειτηνεκτέλεσηεργασιώναπότηνΥπηρεσίαήαπόάλλουςεργολήπτεςπουχρησιDοποιούνταιαπότονΚύριοτου Έργουσεεργασίεςπαράπλευρωνχώρων,πουδενπεριλαDβάνονταιστησύDβασητου,ενώπρέπεινασυνεργαστεί,κατάτοδυνατόν,Dετουςτυχόνπροηγού" DενουςήεπόDενουςαναδόχουςτωνέργωνγιατηντάχιστηαποτύπωσηκαιπαραλαβήτηςπαρούσαςκατάστασηςτωνέργωνωςέχουν. (3) Ενδεικτικά,αναφέρονταιωςDέτραδιευκόλυνσης,ηεξασφάλισηδιελεύσεων(οχηDάτων/DηχανηDάτων/προσωπικού/υλικών)άλλωνεργοληπτών,ηρύθ" DισητηςσειράςτωνεργασιώντουώστενασυντονίζονταιDετιςεργασίεςαπότηνπαρουσίαάλλωνεργοληπτώνστουςχώρουςεκτέλεσηςτωνεργασιώνή/και απότηνεγκατάστασηεξοπλισdούτουκτεήάλλων.κατάτονίδιοτρόποθαπρέπεινασυdπεριφέρεταικαιdετασυνεργείαήτουςεργολήπτεςτωνεται" ρειώνκαιοργανισdώνκοινήςφέλειας,πουτυχόνθαεργάζονταισταεργοτάξιαήτιςπαρυφέςτουέργου..7 Τοπογραφικάστοιχείακαιέλεγχοι χαράξεις τοπογραφικάδιαγράατα (1) ΟΑνάδοχοςυποχρεούταιναπαρέχειγιααποκλειστικήχρήσητηςΥπηρεσίας,σεόλητηδιάρκειαεκτέλεσηςτωνέργων,όλαταόργαναελέγχου,ταβοηθητι" κάεξαρτήdατακαιτοκατάλληλοπροσωπικό,πουείναιαναγκαίαγιαόλουςτουςτοπογραφικούςελέγχουςπουθααπαιτηθούνσεόλεςτιςφάσειςκατασκευής τουέργου. (2) ΟΑνάδοχος,πριναρχίσεικάθεDόνιDηεργασία,πρέπειναεγκαταστήσειέναολοκληρωDένοσύστηDαDόνιDωνυψοDετρικώναφετηριών(REPERES)στα διάφορατdήdατατουέργου,όπωςαπαιτείταιήσύdφωναdετιςοδηγίεςπουθατουδοθούν. (3) ΟιανωτέρωαφετηρίεςθατοποθετηθούνDεκλειστήόδευση,θαοριοθετηθούνκαιθαπροστατευθούναπόκάθεπιθανήφθοράκαιθαείναιεκτόςεύρουςκα" τάληψηςτωνκατασκευών,ώστεναdηθίγονταικαιναείναιπροσβάσιdεςανεξάρτητατωνεκτελούdενωνεργασιών.ητοποθέτηση,οριοθέτηση,προστασία καιεξασφάλισητωνενλόγωυψοdετρικώναφετηριών,θαγίνειdεδαπάνεςτουαναδόχου,πουθεωρούνταιανηγdένεςστιςτιdέςπροσφοράςτουέργου. () ΜέσαστιςυποχρεώσειςτουDηχανικούεξοπλισDούτουΑναδόχουπεριλαDβάνεταικαιοκατάλληλοςτοπογραφικόςεξοπλισDός,πουθαβρίσκεταισυνέχεια επίτόπουτουέργου,dετονοποίοθαγίνονταιοιχαράξειςτωνέργωνκαιοιτοπογραφικοίκαιλοιποίγεωdετρικοίέλεγχοιτηςκατασκευής. () ΟΑνάδοχοςυποχρεούταιναυποβάλλειστηνΥπηρεσίαγιαέγκρισηDεθοδολογίατοπογραφικώνεργασιών,χαράξεωνκαιελέγχωντηςκατασκευής(εκχερ" σώσεις,εκσκαφές,επιχώdατα,εξυγίανσηεδαφών,χαράξειςτεχνικώνέργωνκαικτιρίωνκάθεφύσης,οριζοντιογραφικάκαιυψοdετρικάσεόλαταστάδια, σκυροδετήσεις,οδοστρωσία,ασφαλτικέςστρώσειςσταθερούήdεταβλητούπάχους,ασφαλτικέςδιορθωτικέςστρώσειςκτλ.).ηdεθοδολογίααυτήθαπρέπει ναυποβληθείdέσαστηνπροθεσdίατηςπαρ.8.2τηςπαρούσαςκαιναπεριγραφείdεεπαρκήακρίβεια,σεσυσχετισdόdετονπίνακαπροσωπικούκαιτην οργάνωσητηςσχετικήςεργασίας,γιατηδιασφάλισητουποιοτικούελέγχουτουέργου. (6) ΟΑνάδοχοςυποχρεούταινασυντάξειτοπογραφικάδιαγράDDατα,σεόσεςθέσειςείναιαναγκαίακαιδενυπάρχουν,στηνκατάλληληκαιαποδεκτήαπότην ΥπηρεσίαακρίβειακαικλίDακα,γιαόλεςτιςπεριπτώσειςπουτέτοιαδιαγράDDαταθααπαιτηθούν,όπωςπ.χ.,γιαδανειοθαλάDους,λατοDεία,χώρουςαπόθε" σης,προσωρινάέργα,χώρουςεργοταξίων,τεχνικάέργακτλ.εφόσονδοθείσχετικήεντολήαπότηνυπηρεσία,ταδιαγράddατααυτάθασυνδέονταιdετο ΤριγωνοDετρικόίκτυοτηςΓεωγραφικήςΥπηρεσίαςΣτρατού. (7) ΓιατησύνταξητωντοπογραφικώνδιαγραDDάτωνσεθέσειςλατοDείων,δανειοθαλάDων,χώρωναπόθεσης,εργοταξιακώνπεριοχών,προσωρινώνέργωνκτλ., πουδενθαχρησιdοποιηθούναπόταdόνιdαέργα,δενθακαταβληθείστονανάδοχοουδεdίααdοιβή.οιανωτέρωτοπογραφήσειςείναιαπαιτητέςαπότον ΚτΕγιαλόγουςσχετιζόDενουςDετηνεπίβλεψητουέργου,αλλάαπότονΑνάδοχοθαθεωρηθούνότιοισχετικέςτουςδαπάνεςπεριλαDβάνονται,κατάτρόπο ανηγdένο,στιςτιdέςτουτιdολογίουπροσφοράς..8 ΜέτραΑσφαλείας Πρόληψηατυχηάτων Έλεγχοςεπιβλαβώναερίων (1) ΟΑνάδοχοςοφείλειναπαίρνειταεπιβαλλόDεναγιακάθεπερίπτωσηDέτραασφαλείας,γιατηνπρόληψηοποιουδήποτεατυχήDατοςκαιοποιασδήποτεζηDιάς κατάτηδιάρκειαεκτέλεσηςτωνέργων,είναιδεdόνοςυπεύθυνοςγι'αυτάκαιέχειαποκλειστικάαυτόςόλεςτιςαστικέςκαιποινικέςευθύνεςγιακάθετιπου θατύχει,είτεαπόδικήτουυπαιτιότητα(απόπράξειςή/καιπαραλείψειςτου),είτεαπόταεργαλείακαιdηχανήdαταπουαπασχολούνταιστοέργοτου.οι σχετικέςευθύνεςτουαναδόχουορίζονταιπεραιτέρωστοάρθρο17τηςπαρούσας. (2) Σεπεριπτώσειςπουαπαιτείταιαντιστήριξηήπροστασίαγειτονικήςκατασκευής,κατόπινεντολήςτηςΥπηρεσίας,οΑνάδοχοςυποχρεούταιναπροβείστις απαραίτητεςκατασκευέςκαθώςκαιστηλήψηκάθεάλλουdέτρου,γιατηναποφυγήπρόκλησηςζηdιώνσετρίτουςήκαιστοέργο,καιαποζηdιώνεταιγιααυ" τάdεβάσητιςτιdέςτουσυdβατικούτιdολογίουήdεβάσητιςτιdέςdονάδοςνέωνεργασιώνγιατιςdηπροβλεπόdενεςαπότοσυdβατικότιdολόγιοεργασί" ες. (3) ΓιατηνπροστασίακαιαντιDετώπισηπυρκαγιώνστιςεγκαταστάσειςτωνεργοταξιακώνχώρωνκαιστουςχώρουςεκτέλεσηςτωνεργασιών,καθώςκαισε κάθεdηχάνηdατουεξοπλισdούτου,οανάδοχοςυποχρεούταιναφροντίζει: i. ΓιατηνεγκατάστασηκατάλληλουεξοπλισDούπυρόσβεσης. ii. iii. ΓιατονπεριοδικόκαθαρισDότωνχώρωναπόεπικίνδυναγιαανάφλεξηυλικάκαιτηνκατάλληληδιάθεσήτους. ΝαDηνπραγDατοποιείεργασίεςσυγκολλήσεωνήεργασίεςανοικτήςφλόγαςκοντάσεχώρουςαποθήκευσηςκαυσίDωνήάλλωνεύφλεκτωνυλών, τουεργοταξίουκαιτωνγειτονικώνιδιοκτησιώνπουανήκουνσετρίτους. 12

107 iv. Γιατηνασφαλήαποθήκευσητωνεκρηκτικώνυλών,πουθαγίνεταικατόπινκαισύDφωναDεσχετικήάδειατηςαρDόδιαςΑρχήςκαιβάσειτωνκεί" Dενωνδιατάξεωνδιαχείρισήςτους. () ΕπίσηςοΑνάδοχοςπρέπειναπαίρνειόλαταενδεδειγDέναDέτραγιατηναποφυγήζηDιώνκαιατυχηDάτωναπότηχρήσηεκρηκτικώνυλών,όπωςπ.χ.ελεγ" χόdενεςεκρήξεις,συστήdατασυναγερdούγιατηναποdάκρυνσηατόdωναπότουςχώρουςτωνεκρήξεων,λήψηπροστατευτικώνdέτρωνγιαυπερκείdενες, υποκείdενεςήπαρακείdενεςκατασκευέςκαιιδιοκτησίεςκτλ.,εφόσονβεβαίωςτουεπιτραπείαπότηνυπηρεσίαναχρησιdοποιήσειεκρηκτικέςύλεςστιςεκ" σκαφές.τέλος,οανάδοχοςυποχρεούταιναακολουθείόλεςτιςυποδείξειςτωνεντεταλdένωνοργάνωντουκράτους(επιθεώρησηεργασίας,επιθεώρηση Μεταλλείωνκτλ.). () Ρητάκαθορίζεταιότι,ανεξάρτητααπόταανωτέρω,οΑνάδοχοςπαραDένειDόνοςκαιαποκλειστικάυπεύθυνοςγιατηνασφάλειατωνεργαζοDένωνήτωνDε άλλοτρόποεdπλεκοdένωνσταέργακαιείναιδικήτουευθύνηηλήψητωνενδεδειγdένωνκαιορθώνdέτρωνασφαλείαςκαιητήρησητωνσχετικώνκανονι" σdών.γιαθέdαταπρόληψηςατυχηdάτωνισχύουνόσαορίζονταιαπότηνελληνικήνοdοθεσία,όπωςεκάστοτεισχύει,κατάτοχρόνοεφαρdογήςτωνσχετι" κώνδιατάξεων. (6) Όλεςοιδαπάνες,πουσυνεπάγονταιταανωτέρω,βαρύνουντονΑνάδοχοκαιθεωρούνταιανηγDένεςστιςτιDέςτηςπροσφοράςτου..9 ιασφάλισηποιότητας.9.1ποιότητακαιπροέλευσηυλικώνκαιετοίωνήηικατεργασένωνπροϊόντων (1) Ο Ανάδοχος πρέπει να χρησιdοποιήσει υποχρεωτικά τα υλικά και τα έτοιdα ή ηdικατεργασdένα προϊόνταπουπροδιαγράφονταιγιατηνκατασκευήτου έργου,συνοδευόdενα,απόκατάλληλαπιστοποιητικάποιοτικήςσυddόρφωσης,πιστοποιητικάσυστήdατοςδιαχείρισηςποιότητας,πιστοποιητικάσυστήdατος περιβαλλοντικήςδιαχείρισης,κ.λ.π.απαγορεύεταιηχρησιdοποίησηυλικώναπροσδιόριστηςποιότηταςήάγνωστηςπροέλευσηςήηενσωdάτωσηστοέργο υλικώνπουδενφέρουντηνσήdανσηceκαιδενέχουνπροηγουdένωςτύχειτηςέγκρισηςτηςυπηρεσίας. (2) ΌλαταπροσκοDιζόDενααπότονΑνάδοχοείδηκαιυλικάγιαενσωDάτωσησταέργαθαείναικαινούργια,χωρίςελαττώDατακαιθαπληρούντουςαντίστοι" χουςσυdβατικούςόρους,πουκαθορίζουντοντύπο,κατηγορίακαιλοιπάχαρακτηριστικάτωνειδώνκαιυλικώνπουθαχρησιdοποιηθούν. (3) ΕιδικότεραωςπροςτονέλεγχοπροσκοDιζόDενωνειδώνκαιυλικώνκαιτηνπαραλαβήυλικώνDεζύγισηισχύουνταπαρακάτω: i. ΌλαταείδηκαιυλικάγιατηνκατασκευήτουέργουήτηνενσωDάτωσήτουςσεαυτόθαπληρούντιςαπαιτήσειςτωναντίστοιχωνΕΤΕΠ,ΤΣΥ, κ.λ.π. ii. ΓιατηλήψητωνσχετικώνεγκρίσεωνυλικώναπότηνΥπηρεσίαουσιαστικάδικαιολογητικάθεωρούνταιτασήDαταποιότηταςCEτουπροϊόντος,οι τεχνικέςεγκρίσειςκαιπιστοποιήσειςκαιπουέχουνεκδοθείστιςχώρεςπαραγωγήςτων,αλλάκαισεάλλεςχώρεςτηςεεκαιτουεοχ,τηςελβετί" ας,τωνηπακαιτουκαναδά,. iii. ΣχετικάDετηνπαραλαβήκαιτονέλεγχοτηςποιότηταςτωνυλικώνπουχρησιDοποιούνταιστηνκατασκευήτουέργουήπροορίζονταιγιαενσωDά" iv. τωσησεαυτό,καθώςκαιγιατονχαρακτηρισdότωνεδαφών,ισχύουνταπροβλεπόdεναστοάρθρο6τουν118/8. ΣχετικάDετηναποδοχήτωνυλικώνκαιειδώνπουπρόκειταιναχρησιDοποιηθούνστηνκατασκευήτουέργου,θαεφαρDόζονταιοισχετικέςδιατά" ξειςτουπ33/9«προϊόνταοκιdώνκατασκευών»καθώςκαιδιατάγdατα,αποφάσεις,εγκύκλιοι,κ.λ.π.κατ εφαρdογήτουπ.33/9. v. ΗπαραλαβήυλικώνπουγίνεταιDεζύγιση,γιαόσεςεργασίεςτουέργουκατατάσσονταισεαυτήντηνκατηγορία,θαγίνεταισύDφωναDετασυDβα" τικάτεύχη Υποβολήτεχνικώνστοιχείωνκαιδειγάτωνυλικών (1) ΌχιαργότερααπότιςπροθεσDίεςπουορίζονται,οΑνάδοχοςθαπρέπειναέχειπροσκοDίσειστηνΥπηρεσία,γιαπροέγκρισητηςπαραγγελίαςτους,τα αναγκαίατεχνικάστοιχεία(προέλευση,διαφηdιστικάκαικυρίωςτεχνικάφυλλάδια,τεχνικάχαρακτηριστικά,πιστοποιητικάποιότητας,ανάλυσηλειτουρ" γίαςκαιλοιπάχρήσιdαστοιχεία,σύdφωναdετιςαπαιτήσειςτηςυπηρεσίας)καιδείγdαταόλωντωνβασικώνυλικώνκαιτουεξοπλισdού,πουενσωdατώ" νονταιστοέργο,καθώςκαιόλωντωνσυσκευών,οργάνωνκαιλογισdικού,ταοποίαπρόκειταιναχρησιdοποιηθούναπότονανάδοχοή/καιυπεργολάβους τουκατάτηνκατασκευήτουέργου. (2) ΕπισηDαίνεταιότιηΥπηρεσίαδιατηρείτοδικαίωDαναDηνεγκρίνειτηχρησιDοποίησηοποιουδήποτευλικού,εξοπλισDού,οργάνουήσυσκευήςή/καιεπί Dέρουςστοιχείουτουέργου,γιατοοποίοδεντεκDηριώνεται,κατάτηνκρίσητηςΥπηρεσίας,ότιταχαρακτηριστικάκαιοιεπιδόσειςείναισεπλήρησυD" DόρφωσηDετασυDβατικάτεύχη.ΕπίσηςθαληφθείυπόψηηαξιοπιστίατουπροDηθευτικούοίκουήβιοDηχανίας,ηύπαρξηοργανωDένηςαντιπροσωπείας στηνελλάδαγιαεισαγόdεναείδη,ηπαρεχόdενηυποστήριξηdετάτηνπώλησηκτλ.απόενδεχόdενηαπόρριψητουπροτεινόdενουυλικούήείδουςαπό τηνυπηρεσίαλόγωελλιπούςτεκdηρίωσης,δενπροκύπτειγιατονανάδοχοκανέναδικαίωdαοικονοdικήςήάλληςφύσηςή/καιπαράτασηςπροθεσdίας. (3) ΟΑνάδοχοςυποχρεούταιναπροσκοDίσειστοιχείατεκDηρίωσηςτηςσυDDόρφωσήςτουςDετιςαπαιτήσειςτηςσύDβασηςκαιδείγDατα(κατάπερίπτωση), γιαταυλικά,είδη,όργανακαισυσκευέςπουορίζονταιστασυdβατικάτεύχη Ειδικέςυποχρεώσειςγιαπαραγγελίεςηχανηάτων,υλικών,συσκευών,ετοίωνπροϊόντων (1) ΓιαταδιάφοραDηχανήDατα,υλικά,συσκευέςκτλ.,οποιασδήποτεπροέλευσης,πουπαραγγέλλονταιέτοιDααπότοεDπόριο(δηλ.δενκατασκευάζονται ειδικάdεσυγκεκριdένεςπροδιαγραφέςγιατοέργο),τωνοποίωνοιιδιότητεςκαιταχαρακτηριστικάτυχόνδενκαθορίζονταιεπακριβώςστασυdβατικά τεύχηκαιγιατηνπρόληψηπιθανώνπαρερdηνειών,οανάδοχοςυποχρεούται,πριναπότηνπαραγγελία,dεdέριdνακαιδαπάνητου,ναυποβάλλειγιαέ" γκρισηστηνυπηρεσίαδείγdαταυλικών,συσκευώνήdηχανηdάτων,ταοποίαπρόκειταινασυdπεριλάβειστοέργο,dαζίdεταονόdαταπροdηθευτώνκαι τυχόνυπάρχονταδικαιώdαταευρεσιτεχνίας,πουθασυνοδεύονταιαπότααντίστοιχατεχνικάχαρακτηριστικάτουκατασκευαστήτους,ώστενααποδεικνύ" εται,κατ ένδειξη,ότιταείδηπουθαπαραγγελθούνσυdφωνούνdετουςγενικούςόρουςτωνσυdβατικώντευχών. (2) ΤακατατιθέDεναδείγDαταθαπρέπειναείναιαντιπροσωπευτικάγιαόλητηναποστολήκαιταυλικάδενθαχρησιDοποιηθούνπρινελεγχθούνκαιεγκριθούν αρdόδιαταδείγdατα. (3) ΣεόσεςπεριπτώσειςδενυπάρχουνδείγDατα,οΑνάδοχοςθαυποβάλλειπιστοποιητικάδοκιDών,συνοδευόDενααπότεχνικάφυλλάδιακαιτεχνικάχαρα" κτηριστικάτουκατασκευαστήτουςειςτριπλούν,dεταφρασdέναστηνελληνικήγλώσσα. () ΓιατιςπεριπτώσειςπουαυτόέχεισηDασίαγιαταέργα,οΑνάδοχοςθασυνοδεύειταυποβαλλόDεναστοιχείαDεγενικάσχέδια,ειςτριπλούν,πουθαεDφα" νίζουνσεκατάλληληκλίdακατηδιάταξητωνdηχανηdάτωνκαισυσκευώνπουθαπαραγγελθούν,dέσαστουςχώρουςεγκατάστασηςτουςκαιπουθαανα" γράφουντιςγενικέςεξωτερικέςδιαστάσειςτους. () ΟιανωτέρωυποβολέςστοιχείωνστηνΥπηρεσίαγιαέγκριση,πρέπειναγίνονταιέγκαιραπριναπότηνπαραγγελία,κατάτρόπονώστεηΥπηρεσία,αφού εκτελέσειτιςοποιεσδήποτεκατ αυτήναναγκαίεςδοκιdέςκαιδιερευνήσεικατάλληλατοθέdα,ναέχειστηδιάθεσήτηςεπαρκήχρόνογιαναδιατυπώσει διαφωνία,αποδοχή,ήοποιαδήποτεπαρατήρησηκαινααποdένειεπίσηςεπαρκήςχρόνοςστονανάδοχογιανααναπροσαρdόσει,σύdφωναdετιςαπόψεις τηςυπηρεσίαςτηνπαραγγελίατου. (6) ΣύDφωναDεταανωτέρω,στοχρονοδιάγραDDατουέργουθαεξασφαλίζονταιτακατάλληλαχρονικάπεριθώριαπριναπότιςπαραγγελίεςτωνενλόγωDη" χανηdάτων,υλικών,συσκευώνκαιέτοιdωνπροϊόντωνκαιθαγίνεταιέγκαιρηπρόβλεψηπαραγγελιών,ώστεναdηδηdιουργούνταικαθυστερήσειςστηνε" κτέλεσητωνέργων. (7) ΗDίασειρά(απότιςτρεις)τωνστοιχείωνκτλ.πουυπέβαλεοΑνάδοχος,επιστρέφεταισεαυτόνDαζίDετηνκατάταανωτέρωέκφρασητωναπόψεωντης Υπηρεσίας. (8) ΗέγκρισητωνειδώναυτώναπότηνΥπηρεσία,πουγίνεταιγιατηνπραγDατοποίησητηςπαραγγελίαςαπότονΑνάδοχο,δεναπαλλάσσειτονΑνάδοχοαπό τιςευθύνεςτουκαιτηνυποχρέωσητουναείναιταείδηπουθαεγκαταστήσεισύdφωναdετασυdβατικάτεύχηκαινααποδειχθείτούτοκατάτιςδοκιdές καιπαραλαβέςτωνεγκαταστάσεων. (9) ΕξάλλουπαραDένειστοακέραιοτοδικαίωDατηςΥπηρεσίαςναπροβείσετυχαίαδειγDατοληψίαεπίτωνυλικών,συσκευών,DηχανηDάτων,έτοιDωνπροϊό" ντωνκτλ.πουπροσκοdίσθηκανστοεργοτάξιοκαιναεκτελέσειδοκιdέςπαραλαβής,σύdφωναdετασυdβατικάτεύχη,ναδιατάξειδετηνάdεσηαποdά" κρυνσηαπότοεργοτάξιοκάθεείδουςυλικού,dηχανήdατος,συσκευής,ετοίdουπροϊόντοςκτλ.,πουδενπληροίτουςσυdβατικούςόρουςπουαναφέρονται στηνποιότητακαιταχαρακτηριστικάτου. (10) ΟποιαδήποτεκαθυστέρησηπροκύψειαπότυχόνεσφαλDένηεπιλογήαπότονΑνάδοχο,καιαπόρριψητηςαπότηνΥπηρεσία,καθώςκαιηεπανυποβολή νέωνστοιχείωναπότονανάδοχο,δενθααποτελείλόγογιαπαράτασητωνσυdβατικώνπροθεσdιώναποπεράτωσηςτουέργου. (11) ΕπισηDαίνεταιότιηΥπηρεσίαδιατηρείτοδικαίωDαναDηνεγκρίνειτηνενσωDάτωσηστοέργοπροϊόντωνγιαταοποίαθαεκφράζονταιαDφιβολίεςδιαθε" σιdότηταςανταλλακτικών,αξιοπιστίαςτηςπαραγωγής(βιοτεχνικήςήβιοdηχανικής)ήύπαρξηςοργανωdένηςαντιπροσωπείαςστηνελλάδα(γιαεισαγόdε" ναπροϊόντααπότοεξωτερικό).επιπρόσθετα,ηυπηρεσίαδιατηρείτοδικαίωdανααξιολογήσειdόνηεκείνηότιταοποιαδήποτεσχετικάπροϊόνταθαλει" τουργούναξιόπιστακάτωαπότιςσυνθήκεςγιατιςοποίεςπροορίζονται,επίτηχρονικήπερίοδογιατηνοποίαπροορίζονται,καιdεπροϋπόθεσηεύλογης 13

108 δαπάνηςσυντήρησης.απότακατάταανωτέρωδικαιώdατατηςυπηρεσίαςγιαπροϊόντα,κατάταάλλασύdφωναdετασυdβατικάτεύχη,δενπροκύπτει γιατονανάδοχοκανέναδικαίωdαοικονοdικήςήάλληςφύσηςή/καιπαράτασηςπροθεσdίας Φύλαξηυλικών (1) ΟΑνάδοχοςυποχρεούταιναδιαχωρίζεικαιφυλάσσει,DεDέριDνακαιδαπάνητου,σειδιαίτερουςφυλασσόDενουςχώρουςόσαυλικάέχουνυποστείποιοτι" κόέλεγχο.οdοίως,σειδιαίτερουςχώρουςθαφυλάσσονταιτακατάταανωτέρωδείγdαταυλικών,συσκευών,dηχανηdάτων,κτλ. (2) ΟιχώροιαποθήκευσηςυλικώνπουέχουνυποστείποιοτικόέλεγχοκαιδειγDάτωνθαυπάρχουνστοεργοτάξιοήσεκατάλληλοεργοταξιακόχώροτουΑνα" δόχου,όπωςθασυdφωνηθείdεταξύτουαναδόχουκαιτηςυπηρεσίας,γιατηνκαλύτερηδυνατήαποδοτικότητακαιτηναξιοπιστίατηςποιότηταςτουέρ" γου..9.2αρχείοέργου ΟΑνάδοχοςθαοργανώσειέναλειτουργικόκαιαποτελεσDατικόαρχείοστοιχείωνκαιβιβλιοθήκηστηνοποίαθακαταχωρούνταιηαλληλογραφία,ταπρωτόκολλα,τα συdφωνητικά,τασχέδιακτλ.,καιθαελέγχεταιηδιανοdήτους.οιλεπτοdέρειεςοργάνωσηςκαιτήρησηςτουαρχείουαυτούθακαθορίζονταιστοπρόγραddαποιότη" ταςτουέργου,ηεφαρdογήτουοποίουθαεπιτηρείταιαπότονυπεύθυνοποιότηταςτουέργου..9.3πρόγρααποιότηταςέργου (1) Εφόσοναπαιτείταιαπότιςισχύουσεςδιατάξεις,οΑνάδοχοςυποχρεούταιναεκπονήσει,συντάξεικαιυποβάλειγιαέγκρισηαπότηνΥπηρεσίαΠρόγραDDα ΠοιότηταςΈργου(ΠΠΕ),σύDφωναDεταοριζόDεναστοάρθρο9τουΝ.3669/2008καιστοάρθρο13τουΝ.070/2012.ΤοπεριεχόDενοτουΠΠΕθα εξειδικεύεται,εφόσοναυτόκρίνεταιαναγκαίο. (2) ΗανάπτυξητουπρογράDDατοςποιότηταςτουέργουγίνεταισεεπίπεδοDελέτηςεφαρDογήςυπότηνέννοιατουΆρθρου1.9τηςπαρούσαςκαιόλεςοι σχετικέςεργασίεςκαιταπαραδοτέαστοιχείαυπάγονταιστηνκατηγορίατωνdελετώντηςπαρ.1.9.3τηςπαρούσας(dελέτεςηαdοιβήτωνοποίωνπρέπει ναεdπεριέχεταιανηγdέναστιςτιdέςτηςπροσφοράς)..9.υπεύθυνοςποιότηταςέργου (1) Εφόσονπροβλέπεται,οΑνάδοχοςυποχρεούται,καθ όλητηδιάρκειατουέργου,νακαλύπτειdεέναεξειδικευdένοστέλεχοςτηθέσητουυπεύθυνουποιό" τηταςέργου.εάνδενυπάρχεισχετικήπρόβλεψη,καθήκονταυπευθύνουποιότηταςθαασκείοπροϊστάdενοςτουεργοταξιακούγραφείουήοαναπληρωτής του.οανάδοχοςυποχρεούταινακαθορίσει,στοοργανόγραddα,ταάτοdαεκείναπουέχουναρdοδιότητεςσεθέdαταδιασφάλισηςποιότηταςκαιναπροσ" διορίσειγραπτάαυτέςτιςαρdοδιότητεςστοππεπουθαυποβάλει.ουπεύθυνοςποιότηταςθαέχειπλήρηεξουσία,ώστεναδιασφαλίζεταιότιηπολιτική ποιότηταςείναιγνωστήσεόλοτοπροσωπικόκαιεφαρdόζεται,ότιτοππε,πουεγκρίθηκε,εφαρdόζεται,καθώςεπίσηςκαινααναφέρειστονπροϊστάdενο τουεργοταξιακούγραφείου,σχετικάdετηναποτελεσdατικότητατουπρογράddατος,ώστεναλαdβάνονταιdέτραβελτίωσηςτου. (2) ΕπίσηςοΥπεύθυνοςΠοιότηταςοφείλειναπροDηθευτείαρDόδιατιςσχετικέςDετοαντικείDενότουδιαδικασίεςτουσυστήDατοςδιασφάλισηςποιότητας τηςυπηρεσίας,εφόσονδιατίθεταιτέτοιο,γιανατιςλάβειυπόψητουκατάτηνεκτέλεσητωνεργασιώνκατασκευής,αλλάκαικατάτησύνταξητουπρο" γράddατοςποιότηταςτουέργουκαιτωνυποστηρικτικώνεγγράφων..9.εργαστήριαεργοταξίου (1) Γιατηδιασφάλισητηςποιότηταςκαιτονποιοτικόέλεγχοτωνέργων,ανεξάρτητααπότονεργαστηριακόεξοπλισDόκαιτοτυχόνεργαστηριακόπροσωπικό τουκτεκαιανεξάρτηταεάνdέροςτουποιοτικούελέγχουέχειανατεθείαπότονκτεσεεξωτερικόσυνεργάτη,είναιπιθανήηανάγκηεγκατάστασηςεργο" ταξιακώνεργαστηρίωνεκdέρουςτουαναδόχου,σταοποίαπρέπειναεκτελούνταιδοκιdέςγιατηνπαρακολούθησηκαιτονέλεγχοτηςποιότηταςκατα" σκευήςτωνέργων,σύdφωναdετιςτεχνικέςπροδιαγραφέςκαιταλοιπάσυdβατικάτεύχη..10 Στοιχείαπεδίουτουέργου.10.1Μελέτηκαιγνώσητωνσυνθηκώνκατασκευής (1) ΗσυDDετοχήστηδηDοπρασίαDετηνυποβολήπροσφοράςαποτελείαDάχητοτεκDήριοότιοιδιαγωνιζόDενοιέχουνεπισκεφθείκαιπλήρωςελέγξειτηφύση καιτηντοποθεσίατουέργου,καιέχουνπλήρηγνώσητωνγενικώνκαιτοπικώνσυνθηκώνκατασκευήςτούτου,κυρίωςσεότιαφοράτιςκάθεφύσηςπηγές λήψηςυλικών,θέσειςπροσωρινήςήοριστικήςαπόθεσηςυλικών,δυνατότηταεξασφάλισηςεργατοτεχνικούγενικάπροσωπικού,νερού,ηλεκτρικούρεύdα" τος,φυσικούαερίουκαιοδώνπροσπέλασης,τιςdετεωρολογικέςσυνθήκεςπουσυνήθωςεπικρατούν,ταυδρολογικάστοιχεία,τιςδιάφορεςδιακυdάνσεις τηςστάθdηςτουνερούτωνποταdών,χειdάρρων,παλίρροιαςήπαρόdοιεςφυσικέςσυνθήκεςστοντόποτωνέργων,τηδιαdόρφωσηκαικατάστασητουεδά" φους,τοείδος,τηνποιότητακαιποσότητατωνευρισκοdένωνστηνπεριοχήκατάλληλωνεκdεταλλεύσιdωνυλικών,τοείδοςκαιταdέσα(dηχανήdατα,υλι" κάκαιυπηρεσίεςστηνελλάδακαιστοεξωτερικό)πουθααπαιτηθούνπριναπότηνέναρξηκαικατάτηνεκτέλεσητωνεργασιών,τιςδυσχέρειεςπουείναι δυνατόναπροκύψουναπότυχόνεργασίεςπουθαεκτελούνταιταυτόχροναστηνπεριοχήτουέργουαπότονκτεήαπόάλλουςεργολήπτες,τιςεκτελεσθεί" σεςαπαλλοτριώσειςκαιεκείνεςπουπαραdένουνακόdηανεκτέλεστεςκαιοποιαδήποτεάλλαθέdαταπουdπορούνdεοποιοδήποτετρόποναεπηρεάσουντις εργασίες,τηνπρόοδοήτοκόστοςαυτώνσεσυνδυασdόdετουςόρουςτηςσύdβασης. (2) ΕπίσηςοδιαγωνιζόDενοςαποδέχεταιότιέχειDελετήσει,DεσκοπότησυDDόρφωσήτου,τοισχύονθεσDικόπλαίσιο,ταεγκεκριDέναδιαγράDDατακαισχέδια τηςdελέτης,τουςπεριβαλλοντικούςόρουςγιατηνυπόψηπεριοχήκαιτιςσυνθήκεςτουέργου,τατυχόνδιατιθέdεναστοιχείακαιπληροφορίεςαπότιςτο" πικέςαρχές,ηdόσιεςεπιχειρήσειςκαιοργανισdούς,καθώςκαιταλοιπάσυdβατικάστοιχείατηςεργολαβίαςπουσυdπεριλαdβάνονταιστοφάκελοτης δηdοπρασίαςκαιαποτελούνdαζίdετηδιακήρυξητηβάσητηςπροσφοράςτου,καθώςκαιότιαποδέχεταικαιανεπιφύλακτααναλαdβάνειναεκτελέσειόλες τιςυποχρεώσειςτου,πουαπορρέουναπότιςανωτέρωσυνθήκεςκαιόρους. (3) ΤονίζεταιότιταστοιχείασχετικάDετιςυφιστάDενεςσυνθήκες,όπωςπ.χ.,ποιότηταυπεδάφους,αποτελέσDατακάθεφύσηςερευνών,στοιχείακάθεφύσης παρατηρήσεωνκτλ.,πουέγινανήγίνονταιαπότηνυπηρεσίαήαπόάλλους,τίθενταιστηδιάθεσητωνδιαγωνιζόdενωνγιαενηdέρωσήτουςκαιdόνο.τα στοιχείααυτάείναιενδεικτικάκαιδενδεσdεύουνσυdβατικάτηνυπηρεσία,αλλάdπορούνναχρησιdεύσουνωςβοήθηdαγιατησύνταξητωνπροσφορών. ΑφήνεταιπάντωςστηνκρίσητωνδιαγωνιζοDένωννααξιολογήσουνταστοιχείααυτάήκαιναπροβούνDεδικήτουςευθύνη,φροντίδακαιδαπάνησεοποι" εσδήποτεσυdπληρωdατικέςέρευνεςήπαρατηρήσειςγιαεπαλήθευση,επέκτασηή/καιακριβέστεροκαθορισdότωνστοιχείωνπουτουςδιατέθηκαν.οανά" δοχοςdετηνπροσφοράτουθεωρείταιότιέχειπλήρωςενηdερωθείστιςεπιτόπιεςσυνθήκεςσύdφωναdετοπαρόνάρθρο.10. () ΠαράλειψητουΑναδόχουπροςενηDέρωσήτουDεκάθεδυνατήπληροφορίαπουαφοράστουςόρουςτηςσύDβασης,δεντοναπαλλάσσειαπότηνευθύνηγια τηνπλήρησυddόρφωσήτουπροςτιςσυdβατικέςτουυποχρεώσειςκαιδενπροκύπτειγιατονανάδοχοκανέναδικαίωdαοικονοdικήςήάλληςφύσηςή/και παράτασηςπροθεσdίαςεξαιτίαςαυτούτουλόγου..10.2εγκαταστάσειςεπιχειρήσεωνκαιοργανισώνκοινήςφελείας(οκ) (1) ΟΑνάδοχοςπρέπειναέχειυπόψητου,ότιενδέχεταιστηνπεριοχήτουέργουναυφίστανταιεναέριεςήυπόγειεςεγκαταστάσειςΟΚ,ΕΚΟήΝΠ,οι οποίεςπρέπειναdετατοπιστούναπότουςκυρίουςτων. (2) ΜετιςεργασίεςαυτέςουδεDίαοικονοDικήήτεχνικήανάDιξηθαέχειοΑνάδοχος(εκτόςεάνορίζεταιδιαφορετικά),υποχρεούταιόDωςαυτόςναδιευκολύνει χωρίςπροφάσειςτηνεκτέλεσητωνωςάνωεργασιών,χωρίςναδικαιούταιεξαιτίαςαυτούτουλόγουιδιαίτερηαποζηdίωσηλόγωκαθυστέρησηςήδυσχε" ρειώνπουτυχόνπαρουσιάζονταιστιςεργασίεςπουεκτελούνταιαπόαυτόν. (3) Σε περίπτωση εκτέλεσης εργασιών σε περιοχές όπου ανα ένεται ε πλοκή ε υφιστά ενους αγωγούς ΟΚ<: i. ΟΑνάδοχοςυποχρεούται,ύστερααπόέρευναπουθαδιεξάγεισταγραφείατωναρDοδίωνΟΚ,νααναζητήσειστοιχείαγιατουςυφιστάDενους,στην περιοχήτωνέργων,αγωγούςύδρευσηςκαιαποχέτευσηςκτλ.,οιοποίοιεdπλέκονταιdετοέργο.ηεπαλήθευσηκαισυdπλήρωσητωνστοιχείωναυτών αποτελείευθύνητουαναδόχου. ii. ΟΑνάδοχοςαDέσωςDετάτηνυπογραφήτηςσύDβασηςυποχρεούται:στηλήψηοδηγιώνκαιπληροφοριώναπότουςαρDόδιουςφορείς(ΟΤΕ,ΕΗ, Ύδρευση,Αποχέτευση,ΦυσικόΑέριοκτλ.)γιατυχόναγωγούςήκαλώδιαστιςθέσειςτωνέργων,καθώςκαιστηναποκάλυψηκαιακριβήπροσδιορι" σdότούτωνπριναπότηνέναρξηοποιασδήποτεεργασίας,όπωςκαιστηdετέπειταπροστασίατωνπροςαποφυγήζηdιών,ηαποκατάστασηήηαποζη" DίωσητωνοποίωνθαβαρύνειαποκλειστικάτονΑνάδοχο. () Επιπρόσθετα, ειδικά για δίκτυα ύδρευσης ισχύουν τα κάτωθι: i. ΕιδικάγιατοδίκτυούδρευσηςκαιλόγωτηςεξαιρετικήςσηDασίαςπουέχειτοδίκτυοαυτόγιατηζωήκαιτηνυγείατωνκατοίκων,οΑνάδοχοςυπο" χρεούταιναεντείνειταdέτραγιατηναποφυγήζηdιώνστοδίκτυο.σεπερίπτωσηπουπαρ'όλαταενλόγωdέτρα,συdβούνζηdίεςστοδίκτυούδρευ" σης,τότεοανάδοχοςυποχρεούταιστηνάdεσηκαιτοαργότεροεντόςώρουοριστικήαποκατάστασητηςζηdίας.ανπαρέλθειτοωροχωρίςηζηdία ναέχειαποκατασταθεί,τότεγιακάθεεπόdενοωροεπιβάλλεταιειδικήποινικήρήτρασεβάροςτουαναδόχου.ηειδικήαυτήποινικήρήτραείναια" νεξάρτητηκαιεπιπλέοντωντυχόνεπιβαλλοdένωνποινικώνρητρώνγιαλόγουςdητήρησηςτωνπροθεσdιών.οανάδοχοςdετησυddετοχήτουστο διαγωνισdό,αποδεικνύειότιέχειλάβειγνώσητουόρουαυτούκαιτοναποδέχεταιανεπιφύλακτα. 1

109 ii. ΓιαζηDιέςειδικάστοδίκτυούδρευσηςηδαπάνηεπισκευήςαλλάκαιηζηDίαλόγωτηςαξίαςτουαπολεσθέντοςύδατοςβαρύνειτονΑνάδοχοκαιDπο" ρείναπαρακρατείταιαπόταοφειλόdενασεαυτόναπότηνυπόψηεργολαβίαήάλληήεφόσοναυτάδενεπαρκούνεισπράττεταισύdφωναdετιςδιατά" ξειςγιαείσπραξηηdοσίωνεσόδων..11 Επάρκειασυφωνηένουεργολαβικούανταλλάγατος (1) ΟΑνάδοχοςαποδέχεται,DετηνυπογραφήτηςσύDβασης,ότιτοσυDφωνηDένοεργολαβικόαντάλλαγDαεπαρκείγιατηνκάλυψητωνκάθεφύσηςυποχρεώ" σεώντουπουαπορρέουναπότησύdβαση. (2) ΟιδιαγωνιζόDενοιθαπρέπει,κατάτηνυποβολήτηςΠροσφοράςτους,ναέχουνσυνεκτιDήσειDεεπάρκειατουςεπιχειρηDατικούςκινδύνουςκαιόλεςτιςσυν" θήκεςπουθαεπηρεάσουντηδιαdόρφωσητηςπροσφοράςτους,καθώςκαιτουςχρόνουςπουαπαιτούνται: i. γιατιςδιατυπώσειςεκτελωνισdούυλικών,εφοδίωνκαιdηχανηdάτων,πουτυχόνθαεισάγουναπότοεξωτερικό. ii. γιατιςεγκρίσειςdελετώνκτλ.καθώςκαιτιςδιατυπώσειςκαιδιαδικασίεςέκδοσηςτωνκάθεφύσηςαδειών..12 Απρόβλεπτεςφυσικέςσυνθήκες ΙσχύουνταοριζόDενασταΆρθρα.10και.11τηςπαρούσας..13 Προσβάσειςκαιάλλεςυποδοές ΟΑνάδοχοςυποχρεούται,Dεδικήτουευθύνη,DέριDνακαιδαπάνη,ναεξασφαλίσειταδικαιώDαταγιαπροσωρινέςή/καιειδικέςπροσβάσειςσταεργοτάξια,γιαε" κτάσεις,εγκαταστάσεις,καικάθεφύσηςυποδοdέςείτεσταεργοτάξιαείτεεκτόςαυτών,είτεναdισθώσειή/καινακατασκευάσειτιςυπόψηυποδοdές,εφόσοναπαι" τείται, για την εκπλήρωση των συdβατικών του υποχρεώσεων. Οποιεσδήποτε δαπάνες σε αδειοδοτήσεις, αγορές, ενοικιάσεις, υλικά, DηχανήDατα,εξοπλισDόκαι εργατικόδυναdικόαπαιτηθούνγιατονανωτέρωσκοπόθαβαρύνουναποκλειστικάτονανάδοχοκαιθαείναιανηγdένεςστιςτιdέςτηςπροσφοράςτου..1 Αποφυγήόχλησης (1) ΟΑνάδοχοςέχειτηνυποχρέωση,DεDέριDνακαιδαπάνητου,ναπαίρνειόλεςτιςπροφυλάξειςκαιαναγκαίαDέτρακαι,σεειδικέςπεριπτώσεις,ναπροφυ" λάσσεικατάλληλατιςγειτονικέςιδιοκτησίες,προκειdένουνααποφευχθούνοποιεσδήποτεσηdαντικέςοχλήσειςσ'αυτές.θαασφαλίσειεπίσης(βλέπεάρθρο 18τηςπαρούσας)τονΚτΕέναντιοποιασδήποτεοικονοDικήςαπαίτησηςτωνιδιοκτητώντωνπαρακειDένωνιδιοκτησιώνήτωνενοίκωντουςεξαιτίαςτου λόγουτούτου. (2) ΗανωτέρωυποχρέωσητουΑναδόχουεκτείνεταισεόλεςτιςπεριοχέςόπουεκτελούνταιεργασίες,όπωςπ.χ.ταεργοτάξιακαθαυτά,ταάκρατουέργου,τα λατοdεία,οιδανειοθάλαdοι,οιχώροιαπόθεσης,οιδρόdοιπουχρησιdοποιούνταιαπότρίτουςκτλ..1 Προσβασιότηταοδώνπροσπέλασης'Εξασφάλισητηςκυκλοφορίαςκατάτηνκατασκευή (1) ΟΑνάδοχοςπρέπειναπαίρνειόλατακατάλληλαDέτραγιαναπρολάβεικάθεβλάβησεγέφυρες,λοιπάτεχνικάέργακαιδρόDουςκάθεφύσης,πουεξυπηρε" τούντηνπεριοχή,απότηχρήσητουςωςοδώνdεταφοράςγιατιςανάγκεςτου.ειδικότεραθαπρέπειναλαdβάνειυπόψηπεριορισdούςστακυκλοφορούντα φορτία,ότανεπιλέγειτιςοδούςdεταφοράςκαιταdεταφορικάdέσα,dεσκοπόνααποφύγεικάθεζηdιάήασυνήθηφθοράτωνυπόψηυποδοdών,ακόdακαι χωdατόδροdων. (2) ΟΑνάδοχοςείναιυπεύθυνοςγιαναλάβει,DεDέριDνακαιδαπάνητου,κάθεαναγκαίοDέτροπροφύλαξηςήενίσχυσηςοδικώντDηDάτων,γεφυρών,λοιπών τεχνικώνέργωνήχωdατόδροdων,ανεξάρτητααναυτότοdέτροπροδιαγράφεταιειδικάήόχισταεπιdέρουςσυdβατικάτεύχη. (3) Σεπερίπτωσηπουπροκληθούνασυνήθειςφθορέςήβλάβεςστοοδικόδίκτυο,οΑνάδοχοςυποχρεούταισεαποκατάστασήτους.ΑναDελήσει,ηΥπηρεσίαθα έχειτοδικαίωdαναεκτελέσειτιςαπαιτούdενεςαποκαταστάσειςσεβάροςκαιγιαλογαριασdότουαναδόχουκαι,επιπλέον,θαπροβαίνειστηνεπιβολήποι" νικήςρήτραςανάηdέρακαθυστέρησηςαποκατάστασηςτωνφθορών. () ΟΑνάδοχοςυποχρεούταιναεξασφαλίσειDόνιDη,συνεχήκαιελεύθερηπροσπέλασηπροςκαιαπότιςθέσειςκατασκευήςτουέργουκατάτηδιάρκειατων κατασκευαστικώνπεριόδων(εκχιονισdός,αποκατάστασηκαταπτώσεων,διαβρώσεωνκτλ).οποιεσδήποτεδαπάνεςσεdηχανήdατα,εξοπλισdόκαιεργατικό δυναdικόαπαιτηθούνγιατονανωτέρωσκοπόθαβαρύνουναποκλειστικάτονανάδοχοκαιθαείναιανηγdένεςστιςτιdέςτηςπροσφοράςτου. () ΟιτυχόναπαιτούDενεςεργασίεςκατασκευήςεκτροπώνήπαρακάDψεωντηςκυκλοφορίαςκαθώςκαιοιεργασίεςσήDανσηςκαιεξοπλισDούαυτώνγιατην κατασκευήτουέργου,σεκάθεφάσηεκτέλεσηςαυτού,θαγίνονταιdεβάσηdελέτη,σύdφωναdετοχρονοδιάγραddακαιτιςισχύουσεςπροδιαγραφέςκατά τηστιγdήτηςεκπόνησηςτηςdελέτης.ησχετικήdελέτηθασυντάσσεταιαπότονανάδοχοχωρίςιδιαίτερηαdοιβήκαιθαεγκρίνεταιαπότηνυπηρεσία.οι κάθεείδουςαπαιτούdενες,σύdφωναdετηνέγκρισητηςdελέτης,εργασίεςεξασφάλισηςτηςκυκλοφορίαςθαπληρώνονταιστονανάδοχοdετιςτιdέςτης προσφοράςήdετιdέςdονάδαςνέωνεργασιώνκατάταοριζόdεναστασυdβατικάτεύχη. (6) Μετάτηνπεράτωσητουέργου,ταDηενσωDατωθένταστοιχείαπουθαέχουνπληρωθεί,όπωςανωτέρω,θαπαραδοθούνστηνΥπηρεσίακαιθαφορτοεκφορ" τωθούνκαιdεταφερθούνdεέξοδατουαναδόχουσεαποθήκες,πουθαυποδείξειαυτή. (7) ΓιατιςκυκλοφοριακέςρυθDίσειςαπαγορεύεταιηχρήσηυποβαθDισDένωνυλικών,όπως,π.χ.σιδηράβαρέλια,κορδέλες,πρόχειρεςπινακίδες,πρόχειροιDε" ταλλικοίοριοδείκτες,σκαλωσιές,κτλ,επιτρεπόdενωντούτωνdόνογιαεντελώςπροσωρινήςκαιελαχίστηςχρονικήςδιάρκειαςεπείγουσεςτοπικέςρυθdίσεις. (8) ΗεκπόνησητηςDελέτηςσήDανσηςπροσωρινώνρυθDίσεωντηςκυκλοφορίαςθαγίνεταισύDφωναDεταοριζόDεναστιςΟΜΟΕ ΣΕΕΟ(ΟδηγίεςΜελετών ΟδικώνΈργων ΣήDανσηςΕκτελουDένωνΈργωνσεΟδούς)τηςΓΓΕ/ΥΠΕΧΕ. (9) ΟεξοπλισDόςπουθαχρησιDοποιηθείθαείναιοπροβλεπόDενοςαπότιςΟΜΟΕ ΣΕΕΟ.Ενδεικτικάκαιόχιπεριοριστικά,αυτόςπεριλαDβάνειπληροφορια" κέςκαιρυθdιστικέςπινακίδες,αναλάdποντασήdατα,dάτιαγάτας,αυτοκόλλητεςταινίες,πλαστικάβαρέλιακαιστηθαίαασφαλείας,κώνουςσήdανσηςκτλ. (10) ΟΑνάδοχοςθαπρέπειναπρογραDDατίσειτιςεργασίεςτουέτσιώστε,σεκάθεχρονικήστιγDή,ναέχειόσοτοδυνατόνλιγότεραανοικτάορύγDατα,αναβαθ" Dούς,γειτονικέςλωρίδεςκυκλοφορίαςδιαφορετικώνυψοDέτρων,καθώςκαιεργοτάξιακαιλοιπάέργαπουπαρεDποδίζουντηνκυκλοφορία.ΑκόDη,οΑνά" δοχοςθαπρέπειναδώσειιδιαίτερηβαρύτηταστηνέγκαιρηκαιαποτελεσdατικήαντιdετώπισητωνπροσωρινώνήdονίdωνρυθdίσεωντηςκυκλοφορίαςπου θαχρειασθούνκαιοφείλειναλάβειτακατάλληλαdέτρακατάτηνεκτέλεσητωνεργασιών,ώστεναdηνπαρεdποδίζεταιηκυκλοφορίαοχηdάτων,πεζών, DέσωνDαζικήςDεταφοράςσταθερήςτροχιάς(απότηδιακίνησητωνDηχανικώντουDέσων,τηνεκτέλεσητωνέργων,τηναποθήκευσηυλικών,τηδηDιουργία βοηθητικώνεγκαταστάσεωνκαικατασκευών,τηdεταφοράυλικώνκτλ.),συddορφούdενοςπάντοτεdετιςισχύουσεςδιατάξειςκαιdετιςυποδείξειςτηςυ" πηρεσίας. (11) ΟΑνάδοχοςυποχρεούταινασυντηρείτασήDατα,σηDατοδότεςκαιταλοιπάπροστατευτικάDέτρα/έργατηςκυκλοφορίαςκαινααποκαθιστάαDέσωςτυχόν φθορέςήαπώλειέςτους.ιδιαίτερηπροσοχήπρέπειναδοθεί,γιααποφυγήκινδύνωνσύγχυσης,απότουςχρήστεςτηςφωτοσήdανσηςγιατηνπροστασίαθέ" σεωνεκτελουdένωνέργων,dετηφωτεινήσηdατοδότησητηςκαθοδήγησηςτηςοδικήςκυκλοφορίας. (12) ΟΑνάδοχοςοφείλειναπροβαίνειστηνάDεσηεπικάλυψηDεασφαλτόDιγDατωντοDώντουοδοστρώDατοςπουγίνονταιαπόαυτόνσεοποιεσδήποτευπάρ" χουσεςασφαλτοστρωdένεςοδούςdεσυνεχιζόdενηκυκλοφορία,γιατηναποφυγήατυχηdάτωνκαιτονπεριορισdό,σταελάχισταδυνατάχρονικάόρια,των δυσκολιώνοιοποίεςπροκαλούνταιστηνκυκλοφορία,λόγωτηςεκτέλεσηςτωνέργων.ανάλογεςαπαιτήσειςισχύουνγιαάdεσηκάλυψητοdώνσεdηασφαλ" τοστρωdένεςοδούςπουεξυπηρετούντηνκυκλοφορία. (13) Σεπερίπτωσηπουεκτελούνταικατασκευαστικέςεργασίεςπάνωαπόοδούς,πεζοδρόDιακαιλοιπέςπροσβάσεις,στιςοποίεςδενέχειδιακοπείηκυκλοφορία κατάτηδιάρκειατηςκατασκευής,θαπρέπειναεξασφαλίζονταιχαρακτηριστικάελεύθερουχώρουκαιναυπάρχειπροστατευτικήσκεπή,ηοποίανααπο" κλείσειτηνπερίπτωσηπτώσηςεργαλείων,υλικώντηςκατασκευήςκτλ.επίτηςκυκλοφορούdενηςπρόσβασης.ηκατασκευήτηςωςάνωπροστατευτικής σκεπήςανήκειστηνκατηγορίατωνεργασιώνγιατιςοποίεςδενπροβλέπεταιιδιαίτερηαdοιβήτουαναδόχου.κατάσυνέπειατηνεργασίααυτήθαπρέπειο Ανάδοχοςνατηνπεριλάβει,κατάανηγDένοτρόπο,στηνπροσφοράτου. (1) ΓιατηνπερίπτωσηεφαρDογήςκατάλληληςτεχνολογίας"DεθοδολογίαςκατασκευήςαπότονΑνάδοχο,Dετηνοποίαθαεξαλείφεταιοανωτέρωκίνδυνος, σύdφωναdεσχετικήdελέτητουαναδόχουκαιdετάαπόέγκρισηαπότηνυπηρεσία,θαdπορείναπαραλειφθείηανωτέρωκατασκευήπροστατευτικήςσκε" πής. (1) ΣυDπληρωDατικά, ορίζεται ότι ουδεdία εργασίαεκσκαφώνγενικάήαχρήστευσηοδούήτdήdατοςδιατοdήςοδού,ήερείσdατος,ήπεζοδροdίουήάλλης πρόσβασηςεπιτρέπεται,πρινεγκριθείαρdόδιακαιολοκληρωθείπλήρωςηκατασκευήαπότονανάδοχοπροσωρινήςδιάβασηςτροχοφόρωνήπεζών. (16) Η Dη τήρηση των προαναφερθέντων Dέτρων αποτελεί παράβαση των προβλεπόdενων στις διατάξεις των παραγράφων και 6 του άρθρου 1 του Ν 118/198,όπωςισχύουνκαιτουάρθρου7τηςυπ αριθd.17α//77/φν312/ απόφασηςτουυπουργούπεχε(φεκ3βτεύχος),καιεπισύ" ρουντιςαπότιςδιατάξειςαυτέςπροβλεπόdενεςδιοικητικέςποινέςκαιδιοικητικέςκαιπαρεπόdενεςχρηdατικέςκυρώσεις.επίσηςηdητήρησητωνdέτρων αυτώναποτελείπαράβασητωνπροβλεπόdενωνστιςπροδιαγραφέςσήdανσηςεκτελουdένωνέργωνεντόςήκαιεκτόςκατοικηdένωνπεριοχώνπουεγκρίθη" κανdετιςαποφάσειςτουυεα)βμ/3008/ (φεκ121β/ )καιβ)βμ/3028/ (φεκ89β/ )καιεπισύρουντιςπροβλεπό" Dενεςαπότιςδιατάξειςτουάρθρου21τουΝ118/198,όπωςισχύει,ποινικέςκαιδιοικητικέςκυρώσεις. 1

110 (17) ΧωρίςστοπαραDικρόναDειώνεταιηευθύνητουΑναδόχουγιατηνικανοποίησητωνόρωναυτούτουάρθρου,ηΥπηρεσίαδιατηρείτοδικαίωDανασυDπλη" ρώνειενέργειεςτουαναδόχου,αντούτοαπαιτείται,σεβάροςκαιγιαλογαριασdότου.ηυπηρεσίαdπορείναασκήσειτοδικαίωdααυτόότανοανάδοχος αdελήσειήαποδειχθείανίκανοςναικανοποιήσειτιςαπαιτήσειςαυτούτουάρθρου.πέραντουκαταλογισdούτωνσχετικώνδαπανώνγιατηνπερίπτωσηε" κτέλεσηςεργασιών/ενεργειώναπότηνυπηρεσία,ηdηικανοποίησητωνόρωντουπαρόντοςάρθρουσυνιστάαντισυdβατικήσυdπεριφοράτουαναδόχου καιεπισύρειτηνεφαρdογήσυdβατικώνκυρώσεων,dίααπότιςοποίεςείναιηεπιβολήπροστίdου(ων). (18) ΌλοιοιπροαναφερθέντεςόροιτουπαρόντοςΆρθρουισχύουνγιαόλουςτουςχώρους/περιοχές,στιςοποίεςοΑνάδοχοςθαεπιτελέσεικάποιαδραστηριότη" τα.τέτοιοιχώροι/περιοχέςdπορείναείναιλατοdεία,δανειοθάλαdοι,χώροιαπόθεσης,εγκαταστάσειςπροκατασκευήςτdηdάτωντουέργουκτλ.στηνκα" τηγορίααυτήυπάγεταικαιτοοδικόδίκτυοτουηdοσίου,στοοποίοοανάδοχοςθαπραγdατοποιεί,σύdφωναdεδικήτουευθύνηκαιεφόσονεπιτραπείαπό τιςαρdόδιεςαρχές,αποθέσειςπερισσευdάτωνπροϊόντωνορυγdάτωνή/καιάλλωνυλικών..16 Μεταφοράεξοπλισούκαιυλικών (1) ΙσχύουνταοριζόDενασταΆρθρα.13,.1και.1τηςπαρούσας. (2) ΟΑνάδοχος,τουλάχιστονείκοσι(20)ηDέρεςπριναπότηνεκτέλεσηDεταφοράςβαρέωςεξοπλισDούήασυνήθωνφορτίων(σεβάρος,διαστάσειςήφύση)θα πρέπειναειδοποιείτηνεπίβλεψηγιατηνεπιβεβαίωσηλήψηςτωνdέτρωνπουορίζονταιστοάρθρο.1τηςπαρούσας..17 ΕξοπλισόςΑναδόχου (1) ΟΑνάδοχοςDεευθύνηκαιδαπάνητου,υποχρεούταιναπροDηθεύσεικαιναDεταφέρειεπίτόπουτουέργουόλαταDηχανήDατα,εργαλείακαιλοιπόαπαραί" τητοεξοπλισdόγιατηνέντεχνηκαιεdπρόθεσdηεκτέλεσητουέργου.υποχρεούταιναδιαθέτειεπαρκήdεταφορικά,ανυψωτικάκαιάλλαdηχανικάdέσα,ερ" γαλείακαισυσκευέςγιατηνεγκατάσταση,τονέλεγχο,τονεντοπισdότυχόνβλαβώνκαιτηναποκατάστασήτουςdετάτονέλεγχο,προκειdένουναανταπο" κριθείστιςυποχρεώσειςπουαπορρέουναπότησύdβαση. (2) Αν,παρ'όλααυτά,καικατάτηναπόλυτηκρίσητηςΥπηρεσίας,δενκριθούνκατάλληλαήεπαρκήταDηχανικάκαιλοιπάDέσαπουεισκοDίσθηκανστοέργο γιατηνεdπρόθεσdηκαιέντεχνηπεράτωσητωνεργασιών,τότεοανάδοχοςυποχρεούται,dέσασε1dερηπροθεσdίααπότηλήψησχετικήςγραπτήςεντολής τηςυπηρεσίας,νααντικαταστήσειήενισχύσειτονεπίτόπουυπάρχονταεξοπλισdότου,σύdφωναdετιςυποδείξειςτηςυπηρεσίας. (3) ΣεκάθεπερίπτωσηοΑνάδοχοςείναιυπεύθυνοςγιατηνπρόοδοτουέργου,σύDφωναDετοεγκεκριDένοαπότηνΥπηρεσίαχρονοδιάγραDDακατασκευής έστωκαιανηυπηρεσίαέκανεήόχιχρήσητουπαρόντοςάρθρου. () ΕιδικότεραγιατονκύριοκαιεξειδικευDένοDηχανικόεξοπλισDόκατασκευήςτουέργου,όπωςαυτόςπροκύπτειαπότασυDβατικάτεύχη,ορίζεταιότιαυτός θαπρέπειναγίνειαποδεκτόςαπότηνυπηρεσίαπριναπότηνπροσκόdισήτουστοέργογιαέναρξητηςεκτέλεσηςτωνεργασιώνκατασκευής. () ΓιατονανωτέρωλόγοοΑνάδοχοςθαπρέπεινακοινοποιείπροηγούDεναστηνΥπηρεσίατουςτύπουςτωνDηχανηDάτωνDετααναγκαίατεχνικάχαρακτηρι" στικάκατασκευήςκαιαπόδοσης,πουθαείναισύdφωναdετιςαπαιτήσειςτωνόρωνδηdοπράτησηςκαιτιςπαραδοχέςπουυποστηρίχθηκανσεπιθανήαιτιο" λόγησητηςπροσφοράς. (6) Επίσης,Dεευθύνηκαιδαπάνητου,οΑνάδοχοςοφείλειναεγκαταστήσεικαιναεξοπλίσειπλήρωςόλεςτιςπροβλεπόDενεςεργοταξιακέςεγκαταστάσεις, όπωςαυτέςαπαιτούνταιγιατηνεκπλήρωσητωνσυdβατικώντουυποχρεώσεωνή/καιορίζονταιστασυdβατικάτεύχη. (7) ΌλεςοιανωτέρωεργασίεςκαιεγκαταστάσειςδενθαπληρωθούνιδιαιτέρωςεπειδήηδαπάνητουςπεριλαDβάνεταιανηγDένηστακονδύλιατωντιDώντης προσφοράςτουαναδόχου..18 Προστασίαπεριβάλλοντος.18.1Γενικά (1) ΙσχύουνταοριζόDεναστηνπαράγραφοτουΆρθρου3τουΠ609/8. (2) ΟΑνάδοχοςυποχρεούταιναυποβάλειπροτάσειςγιατηνπροστασίατουπεριβάλλονταςστηνπεριοχήτουέργου.ΟιπροτάσειςαυτέςθακαθορίζουνDελε" πτοdέρειαόλαταdέτραπουθαληφθούνγιαναπροστατευθούνηυπάρχουσαβλάστηση,ταδέντρα,οιθάdνοικαιοικαλλιεργηdένεςεκτάσειςγύρωαπότους χώρουςπουθαδιατεθούναπότηνυπηρεσίαγιατηνεκτέλεσητωνέργων,καθώςκαιγιατηναποκατάστασητωνπεριοχών,πουυποχρεωτικάθαυποστούν ζηdιέςαπότηνεκτέλεσητουέργου.οιπροτάσειςαυτέςπρέπεινασυdφωνούνdετουςπεριβαλλοντικούςόρουςπουέχουνεγκριθείγιατοέργο. (3) Ενδεικτικά,τέτοιαDέτραθαείναι,Dετάτηνπεράτωσητουέργου,οπλήρηςκαθαρισDόςτωνεργοταξίων,ηαποξήλωσηόλωντωνπροσωρινώνεγκαταστάσε" ων,ηαποκοdιδήόλωντωνπλεοναζόντωνυλικώνκαιαχρήστωνκαικάθεάλλοκατάλληλοdέτρο,ώστετελικάηεπιρροήτουεκτελεσθέντοςέργουστοπερι" βάλλονναείναιηελάχιστηδυνατή. () ΤονίζεταιότιοΑνάδοχοςθαείναιDόνοςυπεύθυνοςγιακάθεζηDιάπουθαπροκαλέσεισετρίτουςαπόαυθαίρετηκοπήήβλάβηδένδρων,απόαποθήκευση υλικών,απόκακόχειρισdότωνdηχανηdάτωντουήκαταπάτησηφυτεdένωνπεριοχώναπόταdηχανικάdέσαπουδιαθέτει,καιθαφροντίζειγιατηναποκα" τάστασηκάθετέτοιαςζηdιάςdεδικέςτουδαπάνες..18.2απαιτήσειςγιατοολοκληρωένοέργο ΟιαπαιτήσειςπροστασίαςτουπεριβάλλοντοςγιατοτελειωDένοέργοπεριλαDβάνονταιστοσχεδιασDότουκαιαποτυπώνονταιστουςεγκεκριDένουςπεριβαλλοντικούς όρουςτουέργου.όσοναφοράστονανάδοχο,ισχύουνοιαπαιτήσειςσυddόρφωσήςτουπροςτιςπροδιαγραφέςεκτέλεσηςτωνεργασιώνσεσυνδυασdόdεταόσα ορίζονταιστηνανωτέρωπαράγραφο απαιτήσειςκατάτηδιάρκειατηςκατασκευής (1) Όλεςοιεγκαταστάσειςκαιταέργατααπαραίτηταγιατηνοργάνωσηκαιλειτουργίατουεργοταξίου,θαπρέπειναεπισκευάζονταικαιναλειτουργούνκατά τέτοιοτρόπο,ώστεναεπιτυγχάνεται: i. Αποφυγήήελαχιστοποίησητωνδιαταραχώντουπεριβάλλοντος ii. ΕλαχιστοποίησηκατάτDησηςενοτήτωνχρήσεωνγης iii. ΕλαχιστοποίησητωνοποιωνδήποτεδεσDεύσεωνπουπροκαλείτοέργογιαπεραιτέρωανάπτυξητηςπεριοχής. Ειδικότερακατάτηλειτουργίατουεργοταξίουθαπρέπειναελαχιστοποιηθείηκαταστροφήτουπρασίνου.Γιατηνκαταστροφήτουπρασίνου,όταναυτήεί" ναιαναπόφευκτη,θαπρέπειναυπάρχειηάδειατηςαρdόδιαςαρχήςκαιηόποιακαταστροφήθααποκαθίσταταιdετάτοπέραςτουέργου,σύdφωναdετην ανωτέρωάδεια. (2) Θααποφευχθείηανεξέλεγκτηανάπτυξηεργοταξίων.Ανηανάπτυξηπολλώνεργοταξίωνταυτόχροναείναιαπαραίτητη,αυτάθαγίνουνDεβάσηπροεγκεκρι" DένααπότηνΥπηρεσίασχέδιακαιDόνοDετάαπόσχετικήάδειακαιθααποDακρυνθούνεντελώςDετάτοτέλοςκατασκευήςτουέργουαποκαθιστώνταςτο περιβάλλον.εργοτάξιαπουαναπτύσσονται(περίφραξη,σήdανση,εκσκαφήκτλ.)καιστησυνέχειαεγκαταλείπονταιχωρίςναεκτελούνταιεργασίες,θαυπό" κεινται,κατάτηναπόλυτηκρίσητηςυπηρεσίας,σεάdεσηαποκατάστασηdεευθύνηκαιδαπάνητουαναδόχου,εφαρdοζοdένωνενπροκειdένωτωνοριζοdέ" νωνστηνπαρ..2.2τηςπαρούσας. (3) Θαπρέπειναγίνεταιπλήρηςέλεγχοςτωνκάθεφύσηςαποβλήτων,καινατηρούνταιοιπαρακάτωόροι: i. ΑπαγορεύεταιρητάηαπόρριψηαποβλήτωνπλυσίDατος,DεταφοράςκαιάντλησηςσκυροδεDάτων,DεταχειρισDένωνλαδιώνκαιλιπαντικώνσεοποι" οδήποτεέδαφοςκαιιδιαίτεραστιςπλαγιέςτηςκοίτηςρεdάτωνκαιποταdών.ταανωτέρωαπόβληταθασυγκεντρώνονταιdεκάθεεπιdέλειακαιθα διατίθενταικατάλληλαήθαπαραδίδονταιγιαανακύκλωσηήκαταστροφή.ειδικάστοχώροσυντήρησηςdηχανικούεξοπλισdούπρέπειναπροβλέ" πεταιειδικήδιάταξηγιατησυλλογήτυχαίωναπορροώνdεταχειρισdένωνλιπαντικώνκαιλοιπώνπετρελαιοειδών. ii. ΘαεξασφαλιστείησυγκέντρωσητωνλυDάτωντουεργοταξίουσεστεγανούςβόθρουςκαιηDεταφορά/διάθεσήτουςσεχώρουςπουθαυποδείξουν οιαρdόδιεςαρχές. iii. Ανάλογησυγκέντρωσηκαιδιάθεσηαπαιτείταικαιγιαταυπόλοιπααπόβλητατουεργοταξίουόπωςλάδια"πετρελαιοειδή"χηDικάκτλ.σεχωρι" στούςβόθρουςαπόαυτούςτωνλυdάτων.ιδιαίτεροιχώροιθααπαιτηθούνγιατηναποχέτευσητωννερώνκαθαρισdούτωνdονάδωνπαραγωγήςκαι DεταφοράςσκυροδέDατος. iv. Αποφυγήρύπανσηςκατάτηφόρτωση,Dεταφοράκαιεκφόρτωσητωνυλικών,καυσίDωνκτλ.απόοποιοδήποτεDέσοDεταφοράς. v. ΗχρήσηοποιωνδήποτετοξικώνουσιώνθαεπιτρέπεταιDόνονύστερααπόσχετικήέγκρισητηςΥπηρεσίαςκαιDόνονεφόσονδενείναιευρείαςδιά" χυσης. vi. ΑποφυγήρύπανσηςτουπεριβάλλοντοςDεπροϊόνταεπεξεργασίαςυλικών(σκόνη,πριονίδι,τρίDDατα,ρετάλια,κτλ). () ΗχρήσηεκρηκτικώνθαγίνεταιυπότουςόρουςπουκαθορίζονταιστασυDβατικάτεύχηκαιστηνκείDενηνοDοθεσία,όπωςκάθεφοράισχύει. () ΕλαχιστοποίησηπαρενόχλησηςτωνδικτύωνΟΚ.Όπουηπαρενόχλησηείναιαναγκαία,απαιτείταιηεξασφάλισηάδειαςαπότοναντίστοιχοΟργανισDόκαι ηάdεσηαποκατάστασητηςσυνέχειάςτουςκαιεξασφάλισητηςδηdόσιαςυγείαςκαιασφάλειας(κίνδυνοιdόλυνσης"ηλεκτροπληξίαςκτλ.). 16

111 (6) ΓιατιςαποθέσειςτωνπερισσευDάτωνπροϊόντωνορυγDάτωνκαιάλλωνυπολειDDάτωνεργασιών,προϊόντωνκαθαιρέσεωνκτλ.,ισχύουντακαθοριζόDεναστο Άρθρο.19τηςπαρούσας. (7) Αποφυγήήελαχιστοποίησηόχλησηςτωνπεριοίκων.Αυτόαπαιτεί: i. Έργααποκατάστασηςτηςκυκλοφορίαςή/καικατασκευήπαρακαDπτηρίωνεξυπηρέτησηςτηςκυκλοφορίας.ΣχετικάγίνεταιαναφοράσταΆρθρα.1και.1τηςπαρούσας. ii. ΑποφυγήρύπανσηςτηςατDόσφαιραςDερυπαντές,καπνόήσκόνη,έστωκαιανκάτιτέτοιοαπαιτείεγκαταστάσειςφίλτρωνή/καικατάλληλεςεπι" στρώσειςdέρουςτουεργοταξιακούχώρου.σχετικάγίνεταιαναφοράκαιστοάρθρο.1καιστηνπαρ..2.2τηςπαρούσας. iii. iv. ΑποφυγήσχηDατισDούεστιώνDολύνσεων(π.χ.απόλιDνάζοντανερά) Αποφυγήήελαχιστοποίησητηςηχορύπανσης,ακόDηκαιDεχρήσηηχοπετασDάτωνή/καιDεκατάλληληχρήσηDηχανικούεξοπλισDούεφοδιασDέ" νουdεαντιθορυβικέςδιατάξεις. v. Περίφραξητουεργοταξιακούχώρουγια: " τηνεξασφάλισητηςδηdόσιαςασφάλειας " τηνελαχιστοποίησητηςοπτικήςόχλησηςστοεφικτό vi. ΣήDανση/επισήDανσητωνχώρωνεργασίαςγιατηδιασφάλισητηςκυκλοφορίας.ΣχετικάγίνεταιαναφοράστοΆρθρο.1τηςπαρούσας..19 Αδρανήυλικά,λατοεία,δανειοθάλαοι,χώροιαπόθεσης.19.1Γενικά (1) ΙσχύουνταοριζόDεναστηνπαράγραφο8τουΆρθρου3τουΠ609/8. (2) ΤόσογιατονεντοπισDότωνκατάλληλωνυλικώνόσοκαιγιατηχορήγησηάδειαςδηDιουργίαςχώρωνλήψηςυλικών,ισχύουν,ενδεικτικάκαιόχιπεριοριστι" κά,οιπαρακάτωδιατάξειςτηςκείdενηςνοdοθεσίας: " ΟΝ128/8«ΕκDετάλλευσηλατοDείωναδρανώνυλικώνκαιάλλεςδιατάξεις»(ΦΕΚ3Α/8) " ΟΝ211/93«Τροποποίηση,αντικατάστασηκαισυDπλήρωσηδιατάξεωντουΝ128/8(ΦΕΚ1Α/1""93) " ΟΝ160/86«Γιατηνπροστασίατουπεριβάλλοντος»(ΦΕΚ160Α/86) " ΟΝ3010/02«ΕναρDόνισητουΝ160/86Dετιςοδηγίες97/11ΕΕκαι96/61ΕΕ,ιαδικασίαΟριοθέτησηςκαιΡυθDίσειςΘεDάτωνγιαταΥδατορεύ" Dατα»(ΦΕΚ91Α/ ) " ΗΚΥΑ69269/387/2"10"90«Κατάταξηέργωνκαιδραστηριοτήτωνσεκατηγορίες,περιεχόDενοΜελέτηςΠεριβαλλοντικώνΕπιπτώσεων(ΜΠΕ), καθορισdόςπεριεχοdένουειδικώνπεριβαλλοντικώνμελετών(επμ)καιλοιπέςσυναφείςδιατάξεις,σύdφωναdετον160/869φεκ678β/90) " ΟΚανονισDόςΜεταλλευτικώνκαιΛατοDικώνΕργασιών(ΚΜΛΕ)198(ΦΕΚ931Β/8) " ΟιΑπαιτήσειςτουΤοDέαΣυντήρησηςΓραDDώνκαιΥποσταθDώνΜεταφοράςτηςΕΗ (3) Τααδρανή,ταχωDάτινακαιλίθιναυλικάκατασκευήςτωνέργωνθαληφθούναπότιςθέσειςπουθακαθορισθούνκατάτοστάδιοτηςεκτέλεσηςτουέργου. ΑυτόγίνεταιDετάαπόυπόδειξητουΑναδόχου,οοποίοςθαέχειλάβειυπόψηταπροδιαγραφόDεναστηΜελέτηΠεριβαλλοντικώνΕπιπτώσεωνκαιτηνέ" γκρισητηςυπηρεσίας,γιατοσυdφερότερογιατοηdόσιοτρόπο.εκτόςεάνορίζεταιδιαφορετικά,οκτεδενέχειυποχρέωσηναεξασφαλίσειγιατονανά" δοχοχώρουςλήψηςυλικών. () ΠρινχρησιDοποιηθείοποιαδήποτεπηγήυλικών,οΑνάδοχοςυποχρεούταιναφροντίσει,Dεδαπάνεςτου,γιατηνεξέτασητουυλικούαπόεγκεκριDένοεργα" στήριοπροςδιαπίστωσητηςκαταλληλότητάςτου. () Σεπερίπτωσηπουταυλικάαπότιςπηγέςπουαναφέρονταιανωτέρωδενεπαρκούνήαποδεικνύονταιακατάλληλα,τότεοΑνάδοχοςθαφροντίσειναβρει νέεςπηγέςυλικών,πουθαεγκρίνειηυπηρεσία. (6) ΕφόσονοιχώροιγιαλήψηυλικώνδενείναιδηDόσιοιήκοινοτικοίκαιαπαιτείταιδέσDευσήτουςκαιταυτόχροναδενυπάρχειάλληεναλλακτικήλύση,τότεο Ανάδοχοςθασυντάξει,Dεδαπάνεςτου,τααπαιτούDενακτηDατολόγια(πίνακες,διαγράDDατα)και,εφόσονορίζεται,σεσυνδυασDόDετιςεπόDενεςπαρα" γράφουςτουπαρόντοςάρθρου,ηυπηρεσίαείναιδυνατόνααναλάβειτιςδιαδικασίεςγιατηναπαλλοτρίωσητωνχώρωναυτών. (7) Ειδικότερα,ηΥπηρεσίαείναιδυνατόνύστερααπόαίτησητουΑναδόχου,ναπροωθήσειτηναναγκαστικήαπαλλοτρίωση,σύDφωναDετηνκείDενηνοDοθε" σία,ορισdένωνχώρωνπουθαχρησιdοποιηθούνωςχώροιγιαλήψηυλικών.ηαπαλλοτρίωσηαυτήθαγίνειυπέρτουηdοσίουdεπροσωρινήαπόδοση στονανάδοχογιαχρήσηκατάτηδιάρκειατηςεκτέλεσηςτουέργου.μετάτηνολοκλήρωσητουέργουοιτυχόναπαλλοτριωθείσεςεκτάσειςθαπεριέρχονται στηχρήσητουηdοσίου.επισηdαίνεταιότιγιαναπροωθηθείηδιαδικασίααπαλλοτρίωσηςχώρουλήψηςυλικώνσύdφωναdεταανωτέρωθαπρέπειναέ" χειπροηγηθείσχετικήδειγdατοληψίακαιέρευνααπότηνοποίανααποδεικνύεταιτοκατάλληλοτουυλικούγιαχρήσηστιςεργασίεςτουέργουσύdφωναdε τασυdβατικάτεύχηκαιναέχειεγκριθείητυχόναπαιτούdενημελέτηπεριβαλλοντικώνεπιπτώσεων.μετάτηνέκδοσητηςαπόφασηςέγκρισηςπεριβαλ" λοντικώνόρων,θαενεργοποιείταικαιηυπόψηδιαδικασίααπαλλοτρίωσης. (8) ΟιδαπάνεςόλωντωνσταδίωντηςαπαλλοτρίωσηςτηςανωτέρωπαραγράφουθαχρεωθούνστονΑνάδοχο,οοποίοςθαπρέπειναπαρακαταθέσειστηνΥπη" ρεσίατοαναγκαίοποσόπροκειdένουναγίνειησυντέλεσητηςαπαλλοτρίωσηςκαινακαταληφθείησχετικήέκταση. (9) ΣηDειώνεταιεδώσανδιευκρίνισηότιοιτιDέςπροσφοράςτουΑναδόχουπεριλαDβάνουνκατάανηγDένοτρόπο,όλεςτιςδαπάνεςπουπροϋποθέτειηεφαρDο" γήτουπαρόντοςάρθρου.γι αυτόγίνεταιεπιτακτικήηανάγκηαναγνώρισηςτωνειδικώνσυνθηκώντουεκάστοτεέργουαπόόλουςτουςδιαγωνιζόdενους κατάτοστάδιοτωνπροσφορών..19.2λατοεία κανονισοί'ορισοί'υποχρεώσειςαναδόχου (1) Εν προκειdένω έχουν εφαρdογή, Dε τις συναφείς οικονοdικές επιβαρύνσεις και οποιουσδήποτε περιορισdούς στην εγκατάσταση, λειτουργία, προστασία περιβάλλοντοςκτλ.,οινόdοικαιοιδιατάξειςπουαναφέρονταιστηνπαρ..19.1τηςπαρούσας. (2) ΤααναφερόDεναστοπαρόνάρθροέχουνισχύτόσογιατασυνήθηλατοDείαή/καιορυχείααδρανώνυλικών(γιατηνπαρασκευήσκυροδεDάτων,κατασκευή άλλωνεργασιώντεχνικώνέργων,οδοστρωσίας,συνήθωνασφαλτικώνεργασιώνκτλ.)όσοκαιγιαλατοdείαή/καιορυχείααντιολισθηρώναδρανώνυλικών γιατηνκατασκευήτωνειδικώναντιολισθηρώνστρώσεωνκυκλοφορίας(ασφαλτικώνήαπόσκυρόδεdα). (3) ΗπροDήθειααδρανώνυλικώνDπορείναγίνεται: " ΑπόλειτουργούσεςλατοDικέςεπιχειρήσεις, " Από«νέαλατοDεία»πουθαεγκαταστήσεικαιλειτουργήσειοΑνάδοχος () ιευκρινίζεταιότιdετονόρο«νέαλατοdεία»αυτούτουάρθρουχαρακτηρίζονταιτόσοοινέεςθέσειςλατοdείωνόσοκαιηεπανέναρξηλειτουργίαςπαλαιών λατοdείωνπουήδηβρίσκονταιεκτόςλειτουργίας,σύdφωνακαιdετααναφερόdεναστηνπαράγραφο1τουάρθρου9τηςκυα69269/387/2"10"90. () ΣεκάθεπερίπτωσηστοαντάλλαγDατουΑναδόχουπεριλαDβάνονταιοιδαπάνεςκατασκευήςκαισυντήρησηςτωνοδώνπουθααπαιτηθούνγιατηνπροσπέ" λασηκαιdεταφοράτωνυλικώνπουθαληφθούναπόοποιαδήποτεπηγή,οιδαπάνεςλόγωτυχόνπρόσθετωνdεταφορώνήδυσdενώνσυνθηκώνdίσθωσης, αγοράςβραχωδώνπροϊόντωνήλατοdείων,αποκάλυψηςεκdετάλλευσηςκαιαπόδοσηςτούτωνκτλ. (6) ΕπίσηςστοαντάλλαγDατουΑναδόχουπεριλαDβάνονταιοιοποιεσδήποτεδαπάνεςχρειαστούνγιατηδιαDόρφωσητουδιατιθέDενουχώρου(σύDφωναDετις ανάγκεςτουαναδόχουκαικάτωαπότουςπεριορισdούςτηςαπόφασηςέγκρισηςπεριβαλλοντικώνόρωντηςκείdενηςνοdοθεσίαςκαιτωναρdόδιωναρ" χών)γιατηδιαdόρφωσητωνσυνδέσεωνπροςυπάρχουσεςοδούς,γιατηνπροστασία,αναγκαίαdεταφορά,αποκατάστασηβλαβώνσεοποιαδήποτεδίκτυα καιεγκαταστάσειςκοινήςωφελείας,βλαβώνήπροκλήσειςαποθετικώνζηdιώνσεκτίσdατα,καλλιέργειες,παρακείdενεςεκτάσειςκτλ. (7) ΟΑνάδοχοςέχειακέραιατηνευθύνηγιατηνάριστηποιότητατουπετρώDατοςκαιτηνεπεξεργασίαπουθαγίνεισεαυτό,ώστεναεξασφαλίσειταχαρακτη" ριστικάπουαπαιτούνταιαπότασυdβατικάτεύχη,γιατιςποσότητεςπουθαεξορυχτούν(dεπροϋπόθεσητηνεξασφάλισηκαλήςλειτουργίαςτωνεγκαταστά" σεων,σύdφωναdεαυτότοάρθροκαιτηνάδειαλειτουργίαςπουθαχορηγηθείαπότουςαρdόδιουςφορείς,σύdφωναdετιςκείdενεςδιατάξεις). (8) ΣύDφωναDεταανωτέρω,οΑνάδοχοςθαπρέπει,κατάτοστάδιοπουθασυντάσσειτηνπροσφοράτουγιατησυDDετοχήτουστοδιαγωνισDό,ναέχειεπι" σκεφθείτουςχώρουςπουπροβλέπειναχρησιdοποιήσειγιαλατοdείοκαιεργοταξιακέςεγκαταστάσειςκαιναεκτελέσειόσεςέρευνεςκρίνειαναγκαίες(ακό" Dηκαιγεωτρήσεις)απότιςοποίεςνατεκDηριώσειDεδικήτουευθύνητηνποιοτικήκαταλληλότητατουπετρώDατος,τηδυνατότητααπόληψηςτωνανα" γκαίωνποσοτήτων,τηδυνατότηταδιαdόρφωσηςτωναναγκαίωνεγκαταστάσεων,τηδυνατότηταδιαdόρφωσηςτουχώρουσύdφωναdετιςαπαιτήσειςτης περιβαλλοντικήςπροστασίαςκαιτηςεπιτυχούςοικονοdικήςεκdετάλλευσης. 17

112 (9) ΟΑνάδοχοςθαπρέπειεπιπλέονναέχειεξασφαλίσεικαιεναλλακτικέςθέσειςεγκατάστασηςήθέσειςπροDήθειαςαδρανών,στηνπερίπτωσηκατάτηνοποία ήθελανανατραπείταδεδοdένα,απόοποιαδήποτεαιτία,σχετικάdετιςαρχικέςεκτιdήσειςτουγιατηδυνατότηταεγκατάστασηςκαιεπιτυχούςλειτουργίας τουλατοdείουεξαιτίαςυποχρεώσεωντωνσυdβατικώντευχών,τηςκείdενηςνοdοθεσίαςκτλ. (10) Στηνπερίπτωσηκατάτηνοποίαπροκύψει,είτεκατάτηδιάρκειατηςπροκαταρκτικήςεξέτασηςπουθαεκτελέσειοΑνάδοχοςπριναπότηνδιαDόρφωσητης προσφοράςτου,είτεακόdηκαικατάτηδιάρκειατηςεκτέλεσηςτουέργου,ότιτολατοdείο,ήοποιαδήποτεάλληεγκατάστασηήλειτουργίαήαποθηκευτικός χώροςκτλ.δενεπαρκείήείναιακατάλληλοήέγινεακατάλληλο,τότεοανάδοχοςείναιυποχρεωdένοςdεφροντίδακαιδαπάνεςτουναεξεύρεινέοκατάλλη" λοχώροκαιναπραγdατοποιήσειτιςεγκαταστάσειςπουτουχρειάζονται,προκειdένουναανταποκριθείστακατωτέρω: " ΗεκτέλεσητωνοποιωνδήποτεεργασιώνθαπρέπειναείναισύDφωνηDετασυDβατικάτεύχη, " ΟιπροθεσDίεςπουέχουντεθείθεωρούνταιαναλλοίωτεςσεσχέσηDεαυτότοθέDα,ακόDηκαιανοΑνάδοχοςαναγκαστείναιδρύσειλατοDείοή/και λοιπέςεγκαταστάσειςσεθέσητέτοιαπουναδυσχεραίνεταιηεργασίαήναεπιdηκύνεταιηδιαδροdήήακόdηκαιαναναγκασθείνααγοράσειταα" δρανήαπότοεdπόριοκαιαπόοποιαδήποτεαπόσταση. ΣτηνπερίπτωσηαυτήθαυλοποιείταιηαντίστοιχηΜΠΕ(σύDφωναDετηνΚΥΑ69269/90)γιατοσύνολοτουλατοDικούχώρουήγιατοτDήDαεκείνοστο οποίοέχειγίνειπαρέdβασηγιασυddόρφωση. (11) ΑντυχόνπροβλέπεταιστησύDβασηναυπάρχειΤεχνικόςήάλλοςΣύDβουλος,τότεόλαταλατοDείαθατυγχάνουντηςαποδοχήςτου,εφόσονοριστείαπό τηνυπηρεσία.στηνπερίπτωσηαυτή,όλεςοιδοκιdές/έλεγχοιθαπραγdατοποιούνταιείτεαπότοντεχνικόήάλλοσύdβουλοείτεdετηνπαρουσίαεκπρο" σώπουτουκαισύdφωναdετιςεντολέςτηςυπηρεσίας.εφόσονζητηθείαπότηνυπηρεσία,όλεςοιυποβολέςπροςτηνεπίβλεψηθασυνοδεύονταιαπόπι" στοποιητικό(α)ελέγχουτουτεχνικούήάλλουσυdβούλουαναφερόdεναστηνκαταλληλότητακαιστηναπαιτούdενηποιότητατωνυλικών λειτουργούσεςλατοικέςεπιχειρήσεις ΓιατηνπερίπτωσηπροDήθειαςαδρανώνυλικώναπόλειτουργούσεςλατοDικέςεπιχειρήσειςηΥπηρεσίαδενπαρεDβαίνειστιςεπιλογέςτουΑναδόχου,πέραναπότις απαιτήσειςποιοτικούελέγχουτωνυλικώνκαιτιςαπαιτήσειςπροστασίαςτουπεριβάλλοντοςτηςήδηλειτουργούσαςεγκατάστασης,γιατιςοποίεςισχύουνοινόdοι καιοιδιατάξειςπουαναφέρονταιστηνπαρ..19.1τηςπαρούσας Λειτουργίανέουλατοείου (1) ΗχορήγησηάδειαςλειτουργίαςνέωνλατοDείωνθαγίνεταιDόνογιατιςανάγκεςτουέργου,DετάτηνολοκλήρωσητωνοποίωνοΑνάδοχοςθασταDατήσει κάθελατοdικήδραστηριότητακαιθαλάβειόλατααναγκαίαdέτρακαιθαεκτελέσειτασχετικάέργαπουπροβλέπονταιαπότηνκείdενηνοdοθεσία,για τηναποκατάστασητουπεριβάλλοντος.ανάλογεςενέργειεςθαπρέπειναγίνουνκαιστοχώροτωνεργοταξιακώνεγκαταστάσεων. (2) ΗάδειαλειτουργίαςνέουλατοDείουκαιεργοταξιακώνεγκαταστάσεωνπουθαχορηγείταιαπότηνΥπηρεσίαθααφοράστηνχρησιDοποίησηΑΠΟΚΛΕΙ" ΣΤΙΚΑΓΙΑΤΙΣΕΡΓΑΣΙΕΣΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣΤΟΥΕΡΓΟΥτηςσυγκεκριDένηςσύDβασης,απαγορευDένηςτηςχρήσηςτωνεγκαταστάσεωνήλήψηςαδρα" νώνκτλ.γιατηνεκτέλεσηάλλωνέργωνήεργασιών.στηνπερίπτωσηκατάτηνοποίαδεντηρηθείαυτήηαπαγόρευση,ηυπηρεσίαέχειτοδικαίωdα,σύd" φωναdετηνκείdενηνοdοθεσία,ναεπιβάλλειστονανάδοχοπρόστιdαανάλογαπροςτιςεκτιdήσειςτηςγιατηνκαταστροφήτουπεριβάλλοντος,τηχρησι" DοποίησηυλικώντουηDοσίουγιαιδιωτικούςσκοπούςή/καιάλλουςλόγουςήακόDηκαιναδιατάξειτηνάDεσηδιακοπήλειτουργίαςτουλατοDείουήκαι οποιωνδήποτεεγκαταστάσεων,dεταυτόχρονηυποχρέωσητουαναδόχουγιατηναποκατάστασητουπεριβάλλοντοςτουλατοdείου,σύdφωναdετημπε, γιατοτdήdαπουθαέχειεκdεταλλευτεί.στηνπερίπτωσηαυτή,ηυπηρεσίαδεναναλαdβάνεικαdίαευθύνηγιατιςοποιεσδήποτεοικονοdικέςσυνέπειες καισυνέπειεςκαθυστέρησηςήθελανπροκύψειγιατονανάδοχο,οοποίοςθαείναιdόνοςυπαίτιος,λόγωτηςπαράβασηςτωνόρωνπουκαθορίζονταιεδώ. (3) Είναιευνόητο,ότι,γιατηνπερίπτωσηπουοΑνάδοχοςπρόκειταιναεγκαταστήσεικαιλειτουργήσεινέολατοDείοκαικαθόσονχρονικόδιάστηDαDεσολα" βείdέχριτηνέναρξηλειτουργίαςτουλατοdείου,οανάδοχοςείναιυποχρεωdένος,εφόσονπροβλέπεταιαπότοπρόγραddαεκτέλεσηςεργασιώνπουαπαι" τούντηχρήσηαδρανώνυλικών,ναταπροdηθεύεταιdεαγοράαπόλειτουργούσεςλατοdικέςεπιχειρήσεις. () ΤόσογιατονεντοπισDότωνκατάλληλωνυλικώνόσοκαιγιατηχορήγησηάδειας«νέουλατοDείου»,ισχύουνοινόDοικαιοιδιατάξειςπουαναφέρονται στηνπαρ..19.1τηςπαρούσας. () ΣτιςΜελέτεςΠεριβαλλοντικώνΕπιπτώσεωνπουθαυποβάλλειοΑνάδοχος,θαπρέπειναπεριλαDβάνονταικαιτααποτελέσDαταεργαστηριακώνδοκιDών προγράddατοςερευνώνπουθαπρέπειναέχειεκτελέσεισύdφωναdεόσααναφέρονταιστασυdβατικάτεύχη.τααποτελέσdατατωνσχετικώνερευνώνκαι εργαστηριακώνδοκιdώνθεωρούνταιαναγκαία,προκειdένουηυπηρεσίαναπεισθεί,εκτόςαπότιςάλλεςεπιπτώσειςκαιθεωρήσειςτηςλειτουργίαςλατο" Dείου,γιατηνκαταλληλότητατωνυλικώνναανταποκριθούνστιςπροδιαγραφόDενεςαπαιτήσειςτηςεκτέλεσηςτωνεργασιώντουέργου ΜέθοδοιεπιλογήςλατοείωναπότονΑνάδοχο (1) Εκτόςεάνορίζεταιδιαφορετικά,ηDέθοδοςεπιλογήςλατοDείωναπότονΑνάδοχοθαείναιαυτήτηςελεύθερηςεπιλογής.ΣύDφωναDετηνυπόψηDέθοδο, γιατηνλήψητωναπαιτουdένωνγιατηνεκτέλεσητουέργουαδρανώνυλικώνλατοdείουήορυχείουκτλ,ηυπηρεσίαενθαπαραδώσειστονανάδοχο κανέναλατοdείοήορυχείο.επίσης,κατάτηdέθοδοαυτήοκτεεναναλαdβάνεικαdιάυποχρέωσηγιανααπαλλοτριώσειεκτάσειςκατάλληλεςγιαπα" ραγωγήυλικώνπροςχρήσητουαναδόχου. (2) ΟΑνάδοχοςεποDένωςθαφροντίσειναπροDηθευτείτααναγκαίακατάλληλααδρανήαπόλειτουργούσεςλατοDικέςεπιχειρήσειςήναεγκαταστήσεικαι λειτουργήσει«νέολατοdείο»ήλατοdεία,τηρούdενωντωνόρωνκαιπεριορισdώντηςκείdενηςνοdοθεσίας. (3) ΟφείλειλοιπόνοΑνάδοχοςγιατηνπερίπτωσηνέουλατοDείουναφροντίσειναβρεικαιναχρησιDοποιήσειτιςκατάλληλεςπηγέςαδρανώνυλικώνείτεDε Dίσθωση,είτεDεαγοράτωνκατάλληλωνθέσεων. () Θεωρείταιλοιπόν,κατάσυDβατικήέννοια,ότιστιςτιDέςτηςπροσφοράςτουΑναδόχουπεριλαDβάνονταιόλεςοιαπαιτούDενεςαπόοποιοδήποτελόγοπρό" σθετεςδαπάνεςγιατηνπροdήθειααπόιδιωτικάλατοdείατωναναγκαίωναδρανώνυλικώνήγιατηdίσθωσηήαγοράεκτάσεωνγιατηνπαραγωγήαυτώνή ακόdακαιοιτυχόνεπιβαρύνσειςπουθααπαιτηθούνεξαιτίαςσύγχρονηςεκdετάλλευσηςορισdένωνπηγών(καιαπόάλληπροηγούdενηήεπόdενηεργολα" βίαdετιςσχετικέςεπιβαρύνσειςπουαπαιτούνταιγιατηνεdπρόθεσdηκαιέντεχνηεκτέλεσητουέργου),αφούληφθούνυπόψηόλεςοιδεσdεύσειςκαιπερι" ορισdοίπουεπιβάλλονταιγιατηνπροστασίατουπεριβάλλοντος Παρακολούθησηποιοτικώνχαρακτηριστικώντωναδρανών (1) ΟΑνάδοχοςέχειακέραιατηνευθύνηγιατηνάριστηποιότητακαιτησυDDόρφωσηπροςτασυDβατικάτεύχητωνενσωDατωDένωνστιςεργασίεςκάθεεί" δουςυλικών,γιατίεξυπακούεταιότι,dετηνυπογραφήτηςσύdβασης,ανέλαβετηνυποχρέωσηκαιτηνευθύνητηςέντεχνηςεκτέλεσηςτωνεργασιώνdεδό" κιdαυλικά.οποιοσδήποτεέλεγχος,οοποίοςγίνεταιαπότηνυπηρεσία,δεναπαλλάσσειτονανάδοχοαπόαυτήτηνευθύνη,ανεξάρτητααπότααποτελέ" σdατααυτού. (2) Συνεπώς,ανορισDένεςπηγέςυλικώνείναιήαποβούνενδιάDεσαακατάλληλεςγιατηνπαροχήδόκιDωνυλικών,οΑνάδοχος,παρακολουθώνταςτούτοαπό δικήτουυποχρέωση,πρέπεινααναζητήσειάλλεςκατάλληλεςπηγές.ταανωτέρωαποτελούνσυdβατικήυποχρέωσητουαναδόχουκαιανάγονταιστηνα" ποκλειστικήευθύνηκαιδαπάνεςτου. (3) ΚατάτηνπαραγωγήτωναδρανώνυλικώνσκυροδεDάτων,οδοστρωσίαςκαιασφαλτικών,πρέπειναγίνεταισυνεχήςπαρακολούθηση,δειγDατοληψίακαι έλεγχοςτωνιδιοτήτωνκαιχαρακτηριστικώντους,σεσυχνότητα. () Σεόλητηδιάρκειαεκτελέσεωςτουέργου,οΚτΕέχειδικαίωDαναζητήσειαπότονΑνάδοχοναεξετάζειτακτικάτααδρανήυλικάπουθαχρησιDοποιηθούν γιαεπιχώσεις,βάσεις,υποβάσεις,σκυροδέdατα,ασφαλτοdίγdατα,κ.λ.π.ναείναισύdφωναdετιςτεχνικέςπροδιαγραφές,τουςσυdβατικούςόρουςτηςερ" γολαβίαςκαιτιςεγκεκριdένεςdελέτεςσυνθέσεως.όλεςοιdελέτεςσυνθέσεωςσκυροδεdάτωνκαιασφαλτοσκυροδεdάτωνθαγίνουναπόεργαστήριοτου Υ..Ε.ήαπόαναγνωρισDένοιδιωτικόεργαστήριοεγκρίσεωςτηςΥπηρεσίαςκαιόπωςαναφέρονταιστοάρθρο.2.1.καιστοάρθρο1παρ.1.8του ΚΤΣ.Όλοιοιέλεγχοι,εξετάσειςκαιδοκιDασίεςτωνπαραπάνωυλικώνγίνονταιDεDέριDνακαιδαπάνεςπουβαρύνουντονΑνάδοχοκαιείναιανηγDένες στιςτιdέςτηςπροσφοράςτου..19.3ανειοθάλαοι (1) Οιπροβλέψειςτωνανωτέρωπαραγράφωνισχύουνκατ αναλογίακαιγιατηνπερίπτωσητωνδανειοθαλάdων,όσοαφοράστηνποιότητατωνδανείωνκαιτις δαπάνεςπουπεριλαdβάνονταιστιςτιdέςτηςπροσφοράς,σχετικάdεταδάνεια. (2) ΓιατηλήψητωναπαιτούDενωνδανείωνγιατηνεκτέλεσητουέργου,οΚτΕΕΝθαπαραδώσειστονΑνάδοχοκανέναδανειοθάλαDοήορυχείο,εκτόςεάν ρητάπροβλέπεταιτοαντίθετο.οανάδοχοςεποdένωςθαφροντίσειναβρεικαιχρησιdοποιήσειτουςκατάλληλουςδανειοθαλάdους(ήορυχεία),τηρώντας όλουςτουςπεριβαλλοντικούςπεριορισdούςπουεπιβάλλονταιαπότουςυπόλοιπουςόρουςδηdοπράτησης,είτεσεχώρουςηdοσίου(εφόσονεπιτρέπεταινα χορηγηθείσεαυτόν,σύdφωναdετιςκείdενεςδιατάξειςκαιπεριορισdούςτωνόρωνδηdοπράτησης,ηάδειαεκdετάλλευσηςκαιαπόληψηςτωναναγκαίων ποσοτήτων)είτεdεdίσθωσηείτεdεαγοράτωνκατάλληλωνιδιωτικώνεκτάσεωνήακόdηκαιdεπροdήθειααπόήδηλειτουργούσεςεπιχειρήσειςπώλησης υλικώνδανείων. 18

113 (3) ΣυνεπώςοιτιDέςπροσφοράςτουΑναδόχουπεριλαDβάνουνόλεςτιςαπαιτούDενεςαπόοποιοδήποτελόγοπρόσθετεςδαπάνεςγιατηνπροDήθειααπόλει" τουργούσεςεπιχειρήσειςπώλησηςδανείωντωναναγκαίωνδανείωνήγιαdίσθωσηήαγοράτωνσχετικώναναγκαίωνεκτάσεωνγιατηναπόληψηδανείωνή ακόdηκαιτιςτυχόνεπιβαρύνσειςπουθααπαιτηθούνεξαιτίαςσύγχρονηςεκdετάλλευσηςορισdένωνπηγώνδανείων(καιαπόάλληπροηγούdενηήεπόdενη εργολαβίαdετιςσχετικέςεπιβαρύνσειςπουαπαιτούνταιγιατηνεdπρόθεσdηκαιέντεχνηεκτέλεσητουέργου),αφούληφθούνυπόψηόλεςοιδεσdεύσειςκαι περιορισdοίπουεπιβάλλονταιγιατηνπροστασίατουπεριβάλλοντος,σύdφωναdετηνκείdενηνοdοθεσία,κατ αναλογίατωνόσωναναφέρθηκανγιαταλα" τοdείαστηνπροηγούdενηπαράγραφο.19.2τουπαρόντοςάρθρου. () ΕπίσηςστιςτιDέςπροσφοράςτουΑναδόχουπεριλαDβάνονταιοιοποιεσδήποτεδαπάνεςαπαιτηθούνγιατηναπόληψηήαγοράδανείωναπόχειDάρρουςή/και ποταdούς,ήάλλεςθέσεις,πουθαπληρωθούνσεεπιχειρήσειςτηςτοπικήςαυτοδιοίκησης,οιοποίεςεκdεταλλεύονταιτηδανειοληψίααπόσχετικέςεκτάσεις ήσεαρχέςτηςτοπικήςαυτοδιοίκησηςστιςοποίεςέχουνεκχωρηθεί(σύdφωναdετιςκείdενεςδιατάξεις,όπωςπ.χ.τοάρθροτουν118/8,τοάρθρο9 τουν116/8κτλ)οικονοdικάδικαιώdατααπότηναπόληψηδανείωναπόορισdένουςχώρους. () Εκτόςεάνορίζεταιδιαφορετικά,οΚτΕΕΝαναλαDβάνεικαDίαυποχρέωσηνααπαλλοτριώσειεκτάσειςκατάλληλεςγιαχρήσητουςωςδανειοθαλάDωνή ορυχείωνγιαπροdήθειατωνσχετικώνυλικώναπότονανάδοχο. (6) Επιπλέονπροςταανωτέρωισχύουνκαιοιόροιτωνπαρακάτωπαραγράφων,σεσυνδυασDόDεταλοιπάσυDβατικάτεύχη: (α) Γιατηνέγκρισητηςδανειοληψίας,οΑνάδοχοςθαπρέπειναγνωστοποιήσειεγγράφωςστηνΥπηρεσίατηνπρόθεσήτουγιαχρήσητωνσυγκεκριDένων«πη" γώνδανείων»(δανειοθαλάdων).εντόςπέντε()ηdερώναπότηγνωστοποίησηθαγίνονταιδειγdατοληψίεςελέγχουκαταλληλότητας.στησυνέχεια,καιπά" ντωςόχιαργότερααπόείκοσι(20)ηdερολογιακέςηdέρεςαπότηγνωστοποίησητωνθέσεων,θαυποβάλλεταιστηνυπηρεσίατεχνικήdελέτηδανειοθαλά" Dων,ηοποίαπεριλαDβάνει: i. ΤοπογραφικάδιαγράDDατατωνθέσεωνδανειοληψίαςDεεκτίDησητωνποσοτήτωνπουθααποληφθούναπόκάθεθέση. ii. iii. iv. ΤααποτελέσDατατωνεργαστηριακώνελέγχων. ΈκθεσηαξιολόγησηςτωνανωτέρωαποτελεσDάτωνκαιτουτρόπουκατασκευής,δηλαδήτουσύDφωνουτωνυλικώνDετιςπροδιαγραφές,τουπά" χουςτωνστρώσεων,τουεξοπλισdούσυdπύκνωσηςπουθαχρησιdοποιηθεί,τηςβέλτιστηςυγρασίαςκαιτηςσχετικήςκαdπύληςproctor,τηςκα" τάταξηςτωνυλικώνσεκατηγορίες(ανάλογαdετιςκατηγορίεςπουχρησιdοποιούνταιστασυdβατικάτεύχη)κτλ. ΜελέτηεκσκαφήςτουδανειοθαλάDου,εφόσονπρόκειταιπερίδανειοθαλάDωνσεηDόσιουςχώρουςκαιDάλιστασεκοίτεςχειDάρρων,Dετηνοποία θααποδεικνύεται: " Ηελαχιστοποίησητηςπεριβαλλοντικήςόχλησηςκαιοτρόποςαποκατάστασης " Ηδιασφάλισητωνυδραυλικώναπαιτήσεων(εξασφάλισητηςαναγκαίαςδιατοDής,αναγκαίεςγεφυρώσεις,αποφυγήκινδύνωνδιάβρωσηςκτλ) (β) ΗΥπηρεσίαείναιυποχρεωDένη,Dέσασεδέκαπέντε(1)ηDερολογιακέςηDέρεςαπότηνυποβολήτηςτεχνικήςDελέτηςτουδανειοθαλάDου,ναπροβείσε αξιολόγησητηςdελέτηςαπότεχνικήςπλευράς(έγκριση,τροποποίηση,απόρριψη),προκειdένουηανωτέρωτεχνικήdελέτηνααποτελέσειστοιχείοτηςμε" λέτηςπεριβαλλοντικώνεπιπτώσεωνπουθαεκπονηθείαπότονανάδοχοκαιθαπροωθηθείαρdοδίωςγιαέγκριση.σηdειώνεται,ότισύdφωναdεσχετική γνωdάτευσητηςιεύθυνσηςπεριβαλλοντικούσχεδιασdούτουυπεχε,ηαπόληψηδανείωνυλικώνκατατάσσεταιστις«εξορύξεις»τηςπαραγράφου2γ τηςομαασιιτηςκατηγοριασαέργωνκαιδραστηριοτήτωντουάρθρουτηςκυα69269/387/90,γιατηνοποίααπαιτείταιεκπόνησημελέτηςπε" ριβαλλοντικώνεπιπτώσεων(μπε). (γ) ΕπισηDαίνεταιότιστηΜελέτηΠεριβαλλοντικώνΕπιπτώσεωνθαπρέπειναγίνεταισαφήςχαρακτηρισDόςτουιδιοκτησιακούκαθεστώτοςτηςπεριοχήςτου προτεινόdενουδανειοθαλάdου,προκειdένουνααξιολογηθούνκαιοιεπιπτώσειςαπότην(προσωρινή)κατάληψηδηdοσίουχώρουήγιατηναπαλλοτρίωση χώρουυπέρτουηdοσίου,dεδαπάνεςόdωςτουαναδόχου. (δ) ΓιατηνπερίπτωσηχρησιDοποίησηςδανείωναπόήδηλειτουργούσαεπιχείρησηπώλησηςδανείων,ητεχνικήDελέτηπουθαυποβληθείθαδείχνειότιοχώρος απόληψηςδανείωνείναισύdφωνοςdετουςόρουςδηdοπράτησης,στησυνέχειαδεητυχόνανάγκηεκπόνησηςμελέτηςπεριβαλλοντικώνεπιπτώσεωνε" ξαρτάται(σύdφωναdετηνπαράγραφο1τουάρθρου9τηςκυα69269/90)απότηνανάγκη«εκσυγχρονισdούήεπέκτασηςυφισταdένωνέργωνκαιδραστη" ριοτήτων,εφόσονεπέρχονταιουσιαστικέςδιαφοροποιήσειςσεσχέσηdετιςεπιπτώσειςτουςστοπεριβάλλον» (ε) ΗέκδοσητηςΑπόφασηςΈγκρισηςΠεριβαλλοντικώνΌρωνθαγίνεταιDέσαστηνπροθεσDίαπουορίζεταιστονΝόDο160/86(άρθρο,παράγραφος9), όπωςισχύειεκάστοτε. (στ) ΜετάτηνέκδοσητηςΑπόφασηςΈγκρισηςΠεριβαλλοντικώνΌρων,θαενεργοποιείταικαιητυχόναπαιτούDενηδιαδικασίααπαλλοτρίωσης. (ζ) ΟΑνάδοχοςείναιυποχρεωDένοςχωρίςιδιαίτερηαποζηDίωση: " ΝααφαιρέσειτιςεπιφανειακέςφυτικέςγαίεςκαιοποιεσδήποτεενδιάDεσεςστρώσειςακατάλληλωνυλικών.Ταεξαυτώνκατάλληλαγιατηναποκατά" στασητουχώρουεπέdβασηςθαπρέπεινατασυγκεντρώσειγιαναταχρησιdοποιήσεικατάτηνφάσητωνεργασιώντηςαποκατάστασης. " ΝααποDακρύνειταακατάλληλαυλικάσεθέσειςεπιτρεπόDενεςαπότιςΑρχές,ήαντουεπιτραπείναεπανεπιχώσειχώρουςδανειοληψίας. " Ναπροβείσεδιαλογήαντούτοείναιτεχνικάαναγκαίο " ΝαεκτελέσεικατάτέτοιοτρόποτηδανειοληψίακαιναδιαDορφώσεικατάλληλαταπρανήκαιτηνκοίτηεκσκαφής,ώστεηδανειοληψίαναεντάσσεται σευδραυλικήδιευθέτησηςτουχειdάρρου(ότανγίνεταιαπόχείdαρρο)ήναπροκαλείτηνελάχιστηδυνατήπαρενόχλησητουφυσικούπεριβάλλοντος. " ΝααποκαταστήσειτοφυσικόπεριβάλλονσύDφωναDεταέργα/DέτρααποκατάστασηςπουπεριλαDβάνονταιστηνΑπόφασηέγκρισηςΠεριβαλλοντι" κώνόρων,πουαναφέρονταιστουςδανειοθαλάdους. ΟιανωτέρωδαπάνεςπεριλαDβάνονται,κατάανηγDένοτρόπο,DαζίDετιςυπόλοιπεςδαπάνεςπουαναφέρθηκανανωτέρωσεαυτότοάρθρο,στιςτιDέςDονά" δαςτηςπροσφοράςτουαναδόχου. (η) Οιαπαιτήσειςτηςπαραγράφου (11)ανωτέρω(σχετικάDετονΤεχνικόήάλλοΣύDβουλο,ανυπάρχει)ισχύουνκαιγιατουςδανειοθαλάDους..19.ΧώροιΑπόθεσης (1) ΗαπόθεσητωνπερισσευDάτωνκατάλληλωνπροϊόντωνορυγDάτων,τωντυχόνακατάλληλωνπροϊόντωνορυγDάτωνγιατηνκατασκευήεπιχωDάτωνκαιτων άχρηστωνπροϊόντωνκάθεείδους,πουθαχρησιdοποιηθούνγιατηναποκατάστασητωνχώρωνεπέdβασης,θααποdακρύνονταικαιθαδιαστρώνονταιdεdέ" ριdνακαιδαπάνεςτουαναδόχουσεχώρουςπουθαέχουνπροβλεφθεί.εφόσονδενέχουνπεριληφθείχώροιαπόθεσης,ήεφόσοναυτοίπουέχουνπροβλεφθεί δενεπαρκούν,τότεοιεπιπλέοναναγκαίοιχώροι,κατάσειράπροτεραιότηταςισχύοςεπιλογής,θαεπιλεγούν: i. ΑπότηναρDόδιαγιατοπεριβάλλονΠεριφερειακήΥπηρεσία(γιατιςDεγάλεςπόλειςήνοDούςDπορείναείναιειδικέςυπηρεσίες,π.χ.οΟργανισDός Αθήνας,Θεσσαλονίκης,κτλ.) ii. iii. ΑπότηιευθύνουσαΥπηρεσία ΑπότονίδιοτονΑνάδοχο,ύστερααπόσχετικήπρότασηπουθαυποβάλλει,σύDφωναDεόσααναφέρονταιπαρακάτωστιςπαραγράφους.19..(7) και.19..(8). (2) ΟΑνάδοχος,χωρίςκαDίαεπίπλέοναποζηDίωση,υποχρεούται,πέρααπότηDεταφοράσεοποιαδήποτεαπόσταση(ήσεDίασυγκεκριDένηαπόσταση,αν γίνεταισχετικήειδικήdνείασεειδικούςόρουςδηdοπράτησης)καιτηδιάστρωσητωνπροϊόντωνστουςχώρουςαπόθεσης,ναεξασφαλίσεικαιτησταθερο" ποίησητουςdετααπαραίτηταέργαυποδοdήςκαιdεκατάλληλησυdπύκνωση,ώστεοιεπιφάνειεςπουθαπροκύψουνναείναιβατέςσεοχήdατακαιαξιο" ποιήσιdεςγιαχώρουςαναψυχής,αθλοπαιδιών,ήάλλουςπαρόdοιους,γιατηντελικήδεδιαdόρφωσήτουςνααποdένουν: " ΟιεπιφανειακέςειδικέςχωDατουργικέςδιαDορφώσεις,σεσυνδυασDόDετυχόνπροβλεπόDενατεχνικάέργα " ΟιοποιεσδήποτεεκσκαφέςθεDελίων(κατασκευήςκτισDάτων,τοιχίσκων,αγωγώνδικτύωνΚοινήςφελείαςκαιλοιπώνπαρόDοιων)Dετασχετικάτε" χνικάέργακαιοιεπανεπιχώσειςτουαποdένοντοςόγκουσκαddάτων " ΗδιάστρωσηεπιφανειακούστρώDατοςκηποχώDατοςκαιηφύτευσήτου " ΗκατασκευήοδοστρωDάτων(ασφαλτικών,απόσκυρόδεDα,ανασφάλτωτων),πλακοστρώσεωνκτλ. " ΤυχόνάλλεςειδικέςκατασκευέςπουδενανήκουνστιςγενικέςχωDατουργικέςδιαDορφώσεις(καιτασχετικάτεχνικάέργασταθεροποίησηςαυτών) προκειdένουναολοκληρωθούντα«έργααποκατάστασης»πουπεριλαdβάνονταιστουςεγκεκριdένουςόρουςτηςπεριβαλλοντικήςdελέτης. ΟιανωτέρωδαπάνεςθεωρούνταιότιπεριλαDβάνονται,κατάανηγDένοτρόπο,στιςτιDέςτηςπροσφοράςτουΑναδόχου.Γι'αυτόγίνεταιεπιτακτικήηανάγκη αναγνώρισηςτωνειδικώνσυνθηκώντουέργουαπόόλουςτουςδιαγωνιζόdενουςκατάτοστάδιοτωνπροσφορών. (3) ΣύDφωναDετοάρθροτηςΚΥΑ69269/387/90ορίζεταικατάκανόναστηνπαρούσαότιοιχώροιαπόθεσης,λόγωτηςσπουδαιότηταςπουπαρουσιάζουνοι σχετικέςεργασίεςγιατοπεριβάλλον,θεωρούνταιότικατατάσσονταισεέργακαιδραστηριότητεςτηςομαασιιτηςκατηγοριασατουάρθρουτης 19

114 ΚΥΑ69269/387/90καιθεωρείταιαναγκαίαηεκπόνησηΜΕΛΕΤΗΣΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΝΕΠΙΠΤΣΕΝ(ΜΠΕ),ηοποίαθακαλύπτειτιςαπαιτήσεις τουπίνακα2τουάρθρου16τηςυπόψηκυα.επιπλέονημπεθαπρέπειναπεριλαdβάνειτεχνικημελετηdεόλατααναγκαίαχαρακτηριστικά(σχέ" δια,φωτογραφίες,έκθεσηδιασφάλισηςτωνυδραυλικώναπαιτήσεωνdετηνκατασκευήτωναναγκαίωνοχετώνκτλ.)όπωςκαιμελετηαποκαταστα" ΣΗΣτουχώρουαπόθεσης,πουθαπρέπεινατύχειτηςέγκρισηςτηςΥπηρεσίας.ΗΜΠΕθεωρείταιαναγκαίαακόDηκαιγιαχώρουςαπόθεσηςπουπεριλαD" βάνονταιστουςειδικούςόρουςδηdοπράτησης,γιατουςοποίουςόdωςδενέχεισυνταχθείσχετικήμπε.επισηdαίνεταιότιστημπεθαπρέπειναγίνεται σαφήςχαρακτηρισdόςτουιδιοκτησιακούκαθεστώτοςτηςπεριοχήςτουπροτεινόdενουχώρουαπόθεσης,προκειdένουνααξιολογηθούνκαιοιεπιπτώσεις απότηνκατάληψηηdοσίουχώρουήτηναπαλλοτρίωσηιδιοκτησίαςιδιώτηυπέρτουηdοσίου.γιατηνπερίπτωσηπουοισχετικέςαποθέσειςθεωρούνται ότιέχουνdικρήσηdασία(λόγωπεριορισdένουόγκουαποθέσεων,θέσηςτουέργουκτλ.)τότεείναιδυνατόν,εφόσονγίνεταιρητήσχετικήαναφορά,ναdη ζητείταιγιατησυγκεκριdένηεργολαβίαηεκπόνησησχετικήςμπε. () Στηνπερίπτωσηπουθαγίνουναποθέσεις,σύDφωναDεταπροηγούDενα,σεανενεργάλατοDεία,γιαταοποίαέχουνσυνταχθείσχετικέςΜελέτεςΠεριβαλλο" ντικώνεπιπτώσεωνdεταπεριλαdβανόdενα«μέτρααποκατάστασης»,τότεοανάδοχοςείναιυποχρεωdένοςναεκτελέσειτιςσχετικέςαποθέσειςσύdφωνα Dετηνανωτέρωπαράγραφο.19..(2),εφαρDόζονταςτουςεγκεκριDένουςόρουςτων«Dέτρωναποκατάστασης»,σύDφωναDετηνεκδοθείσαΑπόφασηΈ" γκρισηςπεριβαλλοντικώνόρων. () Γιατηνπερίπτωσηπουοιαποθέσειςγίνουν,Dερικάήολικά,σεανενεργάλατοDείαή/καισεάλλουςχώρους,γιατουςοποίουςδενέχουνσυνταχθείΜΠΕ, τότεοανάδοχοςθαπρέπεινασυντάξειοίδιοςτην(τις)αναγκαία(ες)μπε,σύdφωναdετηνανωτέρωπαράγραφο.19..(3).ηεκπόνησητης(των)μπε κατατάσσεται(ονται)στηνκατηγορίατωνεργασιώνγιατιςοποίεςδενπροβλέπεταικαταβολήαdοιβήςστονανάδοχοκαιθαπρέπειναπεριλάβειτιςσχετικές δαπάνες,κατάανηγdένοτρόπο,στιςτιdέςτηςπροσφοράςτου. (6) ΜετηνενεργοποίησητηςσύDβασηςκαιεφόσονοιτυχόνπροβλεπόDενοιστουςειδικούςόρουςδηDοπράτησηςχώροιαπόθεσηςδενεπαρκούνγιατιςανάγκες τουέργουκαιστηνπερίπτωσηκατάτηνοποίαοανάδοχοςδενdπορείναδιασφαλίσειθέσειςαπόθεσηςτωνεπίπλέονόγκωνσεκατάλληλουςχώρουςτηςε" πιλογήςτου(πουθαπρέπεινατυγχάνουντηςέγκρισηςτωναρdοδίωναρχών),τότεαυτόςθαυποβάλλεισχετικήέγγραφηαίτησηστηνυπηρεσία,προσδιορί" ζονταςτοσυdπληρωdατικόαπαιτούdενοόγκοτωνπροςαπόθεσηχώρων,ώστεσεσυνεργασίααναδόχουκαιυπηρεσίαςdετιςαρdόδιεςγιατοπεριβάλλον Αρχές,ναπροετοιDαστείέναςπίνακας,προτεινόDενωνχώρωναπόθεσηςιδιοκτησίαςτουηDοσίου,κατάπροτίDησηανενεργώνλατοDείων,όπουθααναφέ" ρονταικαιοιχονδρικάεκτιdώdενοιόγκοιαπόθεσηςσεσυνδυασdόdετυχόναναφερόdενουςπεριβαλλοντικούςόρους.σεπερίπτωσηdηύπαρξηςdελέτης ΜΠΕ,σύDφωναDετηνανωτέρωπαράγραφο.19..(),οΑνάδοχοςυποχρεούταισεεκπόνησητέτοιαςDελέτης. (7) ΣεπερίπτωσηπουοανωτέρωπίνακαςDετουςεκτιDώDενουςδυνατούςόγκουςαπόθεσηςδενεπαρκείγιατηνκάλυψητωναναγκαίωναποθέσεωντωνέργων, τότεοανάδοχοςθαυποβάλειεγκαίρωςένασυdπληρωdατικόπίνακαπροτεινόdενωνχώρωναπόθεσης,dετουςεκτιdώdενουςδυνατούςόγκουςαπόθεσης, πουθασυνοδεύεταιαπότιςσχετικέςμπεσύdφωναdετηνπαράγραφο.19..(3).κατάπροτεραιότητα,είναιεπιθυdητόοισχετικοίχώροιναείναιχώροι ανήκοντεςστοηdόσιο,αλλάθαείναιδυνατόνναπεριληφθούνστονπίνακακαιιδιωτικέςεκτάσεις,όταντασυγκριτικάστοιχείαδαπανώνκαιτυχόνεπιβά" ρυνσηςτουπεριβάλλοντοςαπότιςεργασίεςαπόθεσης(π.χ.αποφυγήκατάληψηςδασικώνεκτάσεωνκαιάλλωνευπαθώνπεριοχών)συνηγορούνυπέρτης χρησιdοποίησηςχώρωναπόθεσηςσειδιωτικέςεκτάσεις. (8) ΣτοσυDπληρωDατικόπίνακατουΑναδόχουθαπρέπειναπαρουσιάζονταιοιαναγκαίοιπροςαπόθεσηόγκοι(Dεέναπεριθώριοασφαλείας)καιοιδυνατοί όγκοιπουdπορούννααποτεθούνστουςνέουςπροτεινόdενουςχώρους,οιοποίοιθαπρέπειναυπερκαλύπτουντιςανάγκεςτωνέργων,παρέχονταςτηδυνατό" τηταστηνυπηρεσίαναεπιλέξει,εναλλακτικά,dία(ήdερικές)απότιςπροτεινόdενεςθέσεις. (9) ΗέκδοσητηςΑπόφασηςΈγκρισηςΠεριβαλλοντικώνΌρωνθαγίνεταιDέσαστηνπροθεσDίαπουορίζεταιαπότονΝόDο160/86(άρθρο,παράγραφος9), όπωςισχύειεκάστοτε.στηνίδιααπόφασηθαγίνεταιέγκρισητηςχρήσηςενόςήπερισσοτέρωνχώρωναποθέσεωνγιατιςανάγκεςτουέργου. (10) ΣτηνπερίπτωσηκατάτηνοποίαοιανωτέρωεγκεκριDένεςθέσειςΧώρωνΑπόθεσηςπεριλαDβάνουνεπιφάνειεςπουανήκουνσειδιώτεςθαενεργοποιείταικαι ητυχόναπαιτούdενηδιαδικασίααπαλλοτρίωσηςυπέρτουηdοσίου. (11) ΗτυχόναπαλλοτρίωσητωνχώρωναπόθεσηςθαγίνεταιυπέρτουηDοσίουκαιοισχετικέςδαπάνεςθαβαρύνουντονΑνάδοχο..20 Παροχήηλεκτρισού,τηλεφώνου,νερούκαιφυσικούαερίου (1) ΟΑνάδοχοςDεδικήτουευθύνη,φροντίδακαιδαπάνη,θαεξασφαλίσειαπότηΕΗσεκατάλληλεςθέσειςηλεκτρικήενέργειαστιςποσότητεςκαιστηντάση πουθατουείναιαπαραίτητη.οανάδοχοςπαράλληλαθαφροντίσειναέχεισταεργοτάξιάτουτιςκατάλληλεςβοηθητικέςεγκαταστάσεις,γιαπροσωρινήπα" ροχήηλεκτρικήςενέργειας,είτεγιατηνπερίπτωσηκαθυστέρησηςτωναναγκαίωνεργασιώντηςεηγιατηνεξασφάλισητηςενέργειαςαπότοεθνικόδίκτυ" ο,είτεγιατιςπεριπτώσειςπουτοδίκτυουποστείβλάβηήυπάρξουνδιακοπέςστηνπαροχήενέργειαςκατάτηδιάρκειατηςκατασκευήςτωνέργων.οιβοη" θητικέςεγκαταστάσειςθακαλύπτουντουλάχιστοντονηλεκτροφωτισdόασφαλείας,τατυχόνσυστήdαταασφάλειαςκαθώςκαιτηντροφοδότησητωνηλε" κτρονικώνυπολογιστώντηςεπίβλεψηςκαιτουαναδόχου. (2) ΑνάλογαDετοDέγεθοςτωνφορτίωνκαιτονελάχιστοαναγκαίοχρόνοσυνεχούςπαροχήςηλεκτρικούρεύDατος,DπορείναχρησιDοποιηθούνωςβοηθητικές εγκαταστάσειςεφεδρικάσυστήdαταπαραγωγής(ηλεκτροπαραγωγάζεύγη,γεννήτριες)ήαποθήκευσηςκαιαπόδοσηςηλεκτρικούρεύdατος(συσσωρευτές, σύστηdααδιάλειπτηςπαροχήςηλεκτρικούρεύdατος"ups).ταυπόψησυστήdαταdπορείναείναιτύπου"standby"εφόσονοιηλεκτρονικοίυπολογιστές έχουνδυνατότηταλειτουργίαςγιατοχρονικόδιάστηdαενεργοποίησηςτουσυστήdατος"standby",αλλιώςθαπρέπειναεξασφαλισθούνσυστήdατατύ" που"online". (3) ΟΑνάδοχοςυποχρεούταιναπροβείσεόλεςτιςαπαραίτητεςενέργειεςκαινακαταβάλλειόλεςτιςσχετικέςδαπάνεςγιατηνεγκατάστασητωνκατάλληλων υποσταθdώνκαιτηνκατασκευήτωναπαραίτητωνδικτύωνγιατηdεταφοράκαιδιανοdήτουηλεκτρικούρεύdατος,πουθαχρειασθείγιατιςεργασίεςτου, απότασηdείαπαροχήςστασηdείαχρήσης. () ΟΑνάδοχοςDεδικήτουευθύνη,φροντίδακαιδαπάνεςθαεξασφαλίσειαπόεπιχειρήσειςπαροχήςυπηρεσιώνσταθερήςτηλεφωνίαςναγίνεισύνδεσητουλά" χιστονδύοεξωτερικώνγραddών(dιαςσταεργοταξιακάτουγραφείακαιdιαςσταγραφείαεπίβλεψης),καθώςεπίσηςκαιπαροχήπόσιdουνερού,φυσικού αερίουήάλληςεγκατάστασηςπαροχήςυπηρεσίαςκοινήςωφέλειαςγιατιςανάγκεςτουέργου. () ΌλεςοιδαπάνεςπουαφορούνστιςυποχρεώσειςτουπαρόντοςΆρθρου,δενθαπληρωθούνιδιαιτέρως,καιθαπρέπειναέχουνσυνυπολογισθείανηγDέναστις τιdέςπροσφοράςτουαναδόχου..21 ΕξοπλισόςΚτΕκαιπροήθειαδωρεάνυλικού ΟΑνάδοχοςυποχρεούταιναφυλάσσειDεδαπάνεςτουταDηχανήDατα,εργαλεία,υλικάκτλ.πουπαραδίδονταισεαυτόναπότονΚτΕγιαχρήσηήενσωDάτωσηστο έργο.τοίδιοισχύεικαιγιαόσααπόταανωτέρωτυχόνπιστοποιηθούνπριναπότηνενσωdάτωσήτουςστοέργο..22 Εκθέσειςπροόδουεργασιών (1) Εκτόςεάνορίζεταιδιαφορετικά,οΑνάδοχοςυποχρεούταιναυποβάλειπροςτηνΥπηρεσίαDηνιαίεςεκθέσειςπροόδουσετέσσερα()αντίγραφα,σύDφωναDε τοντύποπουαυτήκαθορίζει.ηπρώτηέκθεσηπροόδουθακαλύπτειτηνπερίοδοdέχριτοτέλοςτουπρώτουηdερολογιακούdήναdετάτηνυπογραφήτης σύdβασης.οιεκθέσειςπροόδουθαυποβάλλονταιεντόςτουπρώτουεπταηdέρουκάθεdήνακαιθααφορούνστηνπρόοδοπουεπετεύχθηκατάτοναdέσως προηγούdενοdήνα.οιεκθέσειςπροόδουθαυποβάλλονταικατάταανωτέρωdέχριτηνοριστικήπαραλαβήτωνέργων. (2) ΕπίσηςοΑνάδοχοςυποχρεούταιναυποβάλειοποιεσδήποτεάλλεςεκθέσεις,πουθαζητηθούναπότηνΥπηρεσίακαισυναρτώνται,κατάτηναπόλυτηκρίση της,dετηνπρόοδοτωνέργων. (3) ΠαράλειψηήαDελήςσύνταξηκαιυποβολήτωνστοιχείωντωναναφορώνπροόδουσυνεπάγεταιεφάπαξανέκκλητηποινικήρήτραDέχριποσούίσουπροςτο 1%τηςποινικήςρήτραςτηςπαρ.8.3.3(6)iτηςπαρούσας,πουεπιβάλλεταισεκάθετέτοιαπερίπτωση..23 Σήανσηκαιασφάλειαεργοταξίουκατάτοστάδιοεκτέλεσηςτωνεργασιών (1) ΟΑνάδοχοςυποχρεούταιστιςεργοταξιακέςθέσειςκαιστιςθέσειςπουεκτελούνταιοιεργασίες,ναπροβαίνειστηντοποθέτησητωνγενικάαπαιτούDενων, ανάλογαdετηφύσητωνέργων(συγκοινωνιακά,υδραυλικά,οικοδοdικάκτλ.),σηdάτωνκαιπινακίδωνασφαλείας,προειδοποιητικών,ρυθdιστικών,πληρο" φοριακώνκαιναεπιdελείταιτηςσυντήρησηςαυτών.στιςεπικίνδυνεςγιατηνκυκλοφορίαθέσειςθατοποθετούνταιυποχρεωτικάπερίφραξη,ιδιαίτερησή" Dανση,αυτόDατασήDαταπουθααναβοσβήνουν(FLASHLIGHTS)καικατάλληλεςδιατάξειςασφαλείας,λαDβανοDένουυπόψητουΚώδικαΟδικήςΚυκλο" φορίας,όπωςισχύει. (2) ΕπίσηςθαχρησιDοποιούνταιόπουπαρίσταταιανάγκηκαιτροχονόDοιυπάλληλοιτουΑναδόχουγιατηνασφαλήκαθοδήγησηπεζώνκαιτροχοφόρων,γιατην απρόσκοπτηκαιασφαλήκυκλοφορίαστιςοδούςκαιστιςπαρακαdπτήριεςκαιπροσπελάσειςκαιγενικάσεόλαταεργοτάξιατουέργουκατάτηνηdέρακαιτη νύχτα.ταανωτέρωdέτραθαλαdβάνονταιdεευθύνηκαιδαπάνητουαναδόχου. (3) ΟΑνάδοχοςευθύνεταιποινικάκαιαστικάγιακάθεατύχηDαπουοφείλεταιστηDηλήψητωναπαραίτητωνDέτρωνασφαλείας. 20

115 () ΣεκατάλληλοσηDείο,γιασηDειακάέργα,καιστηναρχήκαιστοτέλος,γιαγραDDικάέργα,καισεεDφανείςθέσεις,οΑνάδοχοςυποχρεούται,Dεδικάτου έξοδα,νατοποθετήσειπινακίδες,οιοποίεςθααναγράφουντοντίτλοτηςαρχήςπουεκτελείταέργα,τηνονοdασίατουεκτελούdενουέργου,τοχρηdατοδότη, τηνεπωνυdία(ήονοdατεπώνυdο)τουαναδόχου,τουμελετητήκαιτουτυχόντεχνικούήάλλουσυdβούλου.οανάδοχοςδενδικαιούταινατοποθετείπλη" ροφοριακέςπινακίδεςοποιασδήποτεδιαστάσεως,πουέddεσαήάdεσατονδιαφηdίζουν,χωρίςτηνέγγραφηαποδοχήτουκειdένουτηςπινακίδαςαπότηι" ευθύνουσαυπηρεσία.γιαέργαπουσυγχρηdατοδοτούνταιαπόταιαρθρωτικάταdεία,ηωςάνωσήdανσηθασυddορφώνεταιεπιπλέονκαιdετιςσχετικές διατάξειςπερίδηdοσιότηταςτωνεκτελούdενωνέργων,όπωςαυτέςεκάστοτεισχύουν. () ΓιαέργαπουσυγχρηDατοδοτούνταιαπόταιαρθρωτικάΤαDεία,οΑνάδοχοςυποχρεούται,Dεδικάτουέξοδα,κατάτηφάσηυλοποίησηςτουέργουνααναρ" τήσειστοεργοτάξιοδιαφηdιστική(πληροφοριακή)πινακίδα.ηπινακίδααυτήτοαργότεροέξι(6)dήνεςαπότηνολοκλήρωσητουέργουαντικαθίσταταιαπό DόνιDηεπεξηγηDατικήπινακίδα.ΣτηνδιαφηDιστική(πληροφοριακή)καιDόνιDηεπεξηγηDατικήπινακίδαθααναφέρεταιρητάα)τοέDβληDατηςΕυρωπαϊ" κήςεπιτροπής,β)τοδιαρθρωτικόταdείοκαιγ)τοεπιλεγdένοdήνυdααπότηιαχειριστικήαρχήπουπροβάλλειτηνπροστιθέdενηαξίατηςκοινοτικήςπα" ρέdβασης.οιδιαφηdιστικέςκαιdόνιdεςεπεξηγηdατικέςπινακίδεςθασχεδιαστούνσύdφωναdετιςσχεδιαστικέςλεπτοdέρειεςπουπεριγράφονταιστοκανο" νισdό1828/2006καιστοdεαρ.πρωτ.20/2"11"2011(αα:7ξ7λ7"βχη)έγγραφοτηςενδιάdεσηςιαχειριστικήςαρχήςπεριφέρειαςαττικής. (6) ΣυDπληρωDατικάτωνανωτέρω,ισχύουνταοριζόDεναστηνπαρ..1τηςπαρούσας..2Φύλαξητουεργοταξίου ΟΑνάδοχοςυποχρεούταιναφυλάσσειτουςεργοταξιακούςχώρουςαπόάτοDαDηέχονταεργασίαήDηδιαπιστευDέναήDηδικαιούDεναγιαοποιοδήποτελόγονα ευρίσκονταιστουςχώρουςπουεκτελούνταιέργα.γιατοσκοπόαυτό,θαχρησιdοποιούνται,όπουπαρίσταταιανάγκη,φύλακεςυπάλληλοιτουαναδόχουγενικάσε όλαταεργοτάξιατουέργουκατάτηνηdέρακαιτηνύχτα.ταανωτέρωdέτραθαλαdβάνονταιdεευθύνηκαιδαπάνητουαναδόχου..2ραστηριότητεςαναδόχουστοεργοτάξιο.2.1προσωρινέςεγκαταστάσεις (1) ΌλεςοιαπαιτούDενεςπροσωρινέςεγκαταστάσεις(υπόστεγααποθήκευσης,θάλαDοιδιαDονής,εργαστήρια,γραφείακτλ.),γιατηνεκτέλεσητωνεργασιώντης εργολαβίας,θαανεγερθούνdεdέριdνα,δαπάνηκαιευθύνητουαναδόχου,σεθέσειςεπιτρεπόdενεςαπότηνυπηρεσίακαιτιςλοιπέςαρdόδιεςαρχές. (2) ΟΑνάδοχοςδενδικαιούταικαDίαςαποζηDίωσηςήπαράτασηςπροθεσDίαςπεράτωσηςτουέργουλόγωτυχόνανεπάρκειαςτωνχώρωνεργοταξίωνήαπόο" ποιαδήποτεάλλησχετικήαιτία,διότι,κατάτηνυποβολήτηςπροσφοράςτου,δηλώνεταισαφώςότιοανάδοχοςέλαβεγνώσητωντοπικώνσυνθηκών. (3) Ο Ανάδοχος υποχρεούται, ναπροβείέγκαιραστηναναζήτηση,κατάληψηκαιδιευθέτησητωνκατάλληλωνχώρωνστηνάdεσηπεριοχήτουέργουγιατην εγκατάστασητωνεργοταξίων,ειδοποιώνταςγι'αυτότηνυπηρεσία.οικαταλαdβανόdενοιχώροιανβρίσκονταιdέσαστηνπεριοχήιδιοκτησίαςτουκτε,θα πρέπειεπίσηςνατύχουντηςέγκρισηςτηςυπηρεσίας. () ΑνοΑνάδοχοςεξεύρειδηDόσιουςχώρουςκατάλληλουςγιατιςχρήσειςαυτέςκαιυπότηνπροϋπόθεσηότιθαεγκριθείηχρήσητέτοιωνχώρωναπότηνΥπη" ρεσία,ηπαραχώρησήτουςγιαχρήση(λατοdείων,δανειοθαλάdων,χώρωναπόθεσηςεργοταξίωνκτλ.)θαγίνειαπότονκτεστονανάδοχοχωρίςαντάλλαγdα, καιdεόρουςχρήσηςπουθαπληρούντουςόρουςτωνάρθρων.18και.19τηςπαρούσαςκαιθααναγραφούνστηνσχετικήάδειαχρήσης. () Έτσι,οΑνάδοχοςείναιυπεύθυνοςγιατηνεξεύρεσηόλωντωνχώρωνπουθαχρησιDοποιήσειγιατιςκάθεφύσηςεγκαταστάσειςτου,όπως: " γραφείωνεπίβλεψηςκαιχώρωνστάθdευσηςοχηdάτων " εργοταξιακώνγραφείωνκαιχώρωνστάθdευσηςοχηdάτων " εργοταξιακούεργαστηρίου " χώρωνδιαdονήςπροσωπικού " αποθήκευσηςτωνκάθεείδουςυλικών " παραγωγήςσκυροδέdατος " παραγωγής,ανάπτυξηςκαιφορτοεκφόρτωσηςπροκατασκευασdένωνστοιχείων " παραγωγήςασφαλτοσκυροδέdατος " προετοιdασίαςυλικώνγιατηνενσωdάτωσήτουςστηνκατασκευή " προσωρινήςεναπόθεσηςκάθεφύσηςαντικειdένων " συνεργείωνσυντήρησηςdηχανικούτουεξοπλισdού " χώρωνστάθdευσηςdηχανικούτουεξοπλισdούκτλ. (6) Όλεςοιδαπάνεςγιαενοικίασηή/καιαγοράτέτοιωνχώρωνβαρύνουντονΑνάδοχοκαιείναιανηγDένεςστιςτιDέςτηςπροσφοράςτου. (7) ΑνοισυνθήκεςτουέργουήοκίνδυνοςζηDιώνσ'αυτό,δενεπιτρέπουν,κατάτηναπόλυτηκρίσητηςΥπηρεσίας,τηναπόθεσηυλικώνστουςχώρουςαποθή" κευσης,τότεθααποτίθενταιdόνονταυλικάεργασίαςdιαςηdέρας,χωρίςναπροκύπτειδικαίωdατουαναδόχουγιααποζηdίωση,λόγωπρόσθετωνήπλάγιων Dεταφορών,φορτοεκφορτώσεωνκτλ.,γιατίθεωρείταιότιόλεςαυτέςπεριλαDβάνονταιστιςτιDέςτηςπροσφοράςτου. (8) ΟΑνάδοχος,DεδικήτουDέριDνακαιδαπάνη,θαδιαρρυθDίσεικατάλληλατον(τους)εργοταξιακό(ους)χώρο(ους),πουθαπεριλαDβάνει(ουν)όλεςτιςεγκα" ταστάσειςπουαπαιτούνταιγιατηνκατασκευήτουέργου,όπωςεπίσηςκαιτιςπροσπελάσειςπροςτουςχώρουςαυτούς.επίσηςυποχρεούταιναdηνεdποδίζει τηλειτουργίαάλλωνεγκαταστάσεωνκατάτηνεκτέλεσητωνεργασιών.όλεςοιωςάνωεγκαταστάσειςθαπληρούντιςαπαιτήσειςτωνσυdβατικώντευχώνκαι τιςτυχόνκατάπερίπτωσηεντολέςτηςυπηρεσίας. (9) ΌλοιοιχώροιυγιεινήςθασχεδιαστούνκαικατασκευαστούνσύDφωναDετιςοδηγίεςτηςΥπηρεσίας. (10) Όλεςοιεγκαταστάσεις(υδραυλικές,ηλεκτρολογικές,λοιπές)θασχεδιαστούν,κατασκευασθούνκαιλειτουργούνσύDφωναDετιςκείDενεςδιατάξειςπουδιέ" πουντιςυπόψηεγκαταστάσειςκαισύdφωναdετιςοδηγίεςτηςυπηρεσίας. (11) ΤαέξοδαλειτουργίαςκαισυντήρησηςόλωντωνεργοταξιακώνεγκαταστάσεωνείτεπρόκειταιγιαχώρουςτουΑναδόχουείτεπρόκειταιγιαχώρουςτηςαπο" κλειστικήςχρήσηςτηςυπηρεσίας,βαρύνουντονανάδοχο,οοποίοςκαιείναιυπεύθυνοςγιατηλειτουργίακαισυντήρησήτουςσύdφωναdετιςισχύουσεςδι" ατάξειςτηςδηdόσιαςτάξης,ασφάλειαςκαιυγιεινής..2.2καθαρισόςεργοταξίων,κατασκευώνκαιεγκαταστάσεων (1) ΟΑνάδοχοςυποχρεούταιDεδαπάνητουκαιπριναπότηνπαράδοσηπροςχρήσηκάθετDήDατοςέργου,καθώςκαιDετάτηνπεράτωσηολόκληρουτουέργου, νααφαιρέσεικαιαποdακρύνειαπότουςπερίτοεπίdαχοτdήdατουέργουχώρουςκαιγενικάαπόταεργοτάξια,κάθεπροσωρινήκατασκευήήεγκατάσταση πουαπαιτήθηκε,τααπορρίddατα,εργαλείακαιικριώdατα,dηχανήdατα,πλεονάζονταυλικάχρήσιdαήάχρηστα,προσωρινέςεγκαταστάσειςdηχανηdάτων κτλ.,ναάρεικάθεβοηθητικόέργοκτλ.,τοοποίοθαυποδειχθείαπότηνυπηρεσίαωςάχρηστοήεπιζήdιογιατηdετέπειταλειτουργίατουέργουήτdήdατος αυτού,ναισοπεδώσειτουςχώρουςστουςοποίουςαυτάείχαναποτεθείήεγκατασταθείκαιναπαραδώσειτελείωςκαθαρές/ούςτόσοτιςκατασκευέςόσοκαι τουςχώρουςγύρωαπότοεργοτάξιοκαιγενικάναdεριdνήσειγιαοτιδήποτεάλλοσχετικόαπαιτείταιγιατηνπαράδοσητουέργουώστεναλειτουργήσειεύ" ρυθdα,κατάτουςόρουςτηςσύdβασης. (2) ΕπίσηςοΑνάδοχοςυποχρεούταιναπροβαίνει,απότηστιγDήπουεξέλιπεολόγος,κατάτηνκρίσητηςΥπηρεσίας,καιστηνάρση(καθαίρεση,αποκόDιση κτλ.)κάθεπροστατευτικήςκατασκευήςπουκατασκευάστηκεκτλ.γιατηνεκτέλεσητουέργου(εργασιώνκαιπαραγωγήςυλικών)καιπουεπιβλήθηκεαπόο" ποιοδήποτελόγο,γιατηναποφυγήκάθεφύσηςζηdιών,φθορών,ατυχηdάτωνκτλ.σειδιοκτησίες,οικοδοdές,δένδρα,αγρούς,καλλιεργήσιdεςεκτάσεις,κοι" νωφελείςεγκαταστάσειςκαικάθεφύσηςέργα,καθώςκαιαποdάκρυνσητωνεργοταξίων. (3) ΕάνDέσασεδέκα(10)ηDέρεςαπότηνέγγραφηυπόDνησηεκDέρουςτηςιευθύνουσαςΥπηρεσίαςδενπροβείοΑνάδοχοςστηνέναρξηκαι,Dέσασεεύλογη προθεσdία,περάτωσητωνανωτέρωεργασιών,αυτέςεκτελούνταισεβάροςτουαναδόχουκαιεκπίπτειηδαπάνηπουέγινεαπότηνπρώτηεπόdενηπληρωdή ήτηνεγγύησηκαλήςεκτέλεσηςήκατάοποιοδήποτεάλλοτρόποσύdφωναdετιςκείdενεςδιατάξεις,πέρααπότηdηέκδοσηβεβαίωσηςεdπρόθεσdηςεκτέλε" σηςτουέργουήτdήdατοςαυτούεξαιτίαςαυτούτουλόγου..26μητρώοέργου φωτογραφίες (1) ΟΑνάδοχοςυποχρεούται,ναπροβείστηνσύνταξηΜητρώουτουέργουπουκατασκευάστηκε. (2) ΣτοDητρώοτουέργουσυDπεριλαDβάνονται: i. ΣειράέγχρωDωνφωτογραφιώντωνδιαφόρωνφάσεωντουέργου,τηςπαραγωγήςυλικώνκαιτηςεκτέλεσηςδοκιDών ii. ΣειράσχεδίωντουέργουDετιςδιαστάσειςπουτελικάεφαρDόστηκανσεέντυπηκαιηλεκτρονικήDορφή iii. ΣειράσχεδίωνDεστοιχείαυψοDετρικώναφετηριών(DεσυντεταγDένεςΧ,Υ,Ζεπίοριζοντιογραφίας)σεέντυπηκαιηλεκτρονικήDορφή iv. ΤεύχοςδιαδικασιώνποιοτικούελέγχουσεέντυπηκαιηλεκτρονικήDορφή 21

116 v. ΠεριγραφικήέκθεσητηςκατασκευήςτουέργουσεέντυπηκαιηλεκτρονικήDορφή.27 Ευρήατααρχαιολογικούήάλλουενδιαφέροντος (1) ΙσχύουνταοριζόDεναστηνπαράγραφο10τουΆρθρου3τουΠ609/8καιστονΝ.3028/2002. (2) ΟΑνάδοχοςυποχρεούται,αDέσωςDόλιςδιαπιστώσειτηνύπαρξηαρχαιοτήτων,οποιασδήποτεηλικίας,έργωντέχνηςήάλλωνευρηDάτων,ναειδοποιήσειτην ΥπηρεσίακαιτηναρDόδιαΑρχαιολογικήήάλληΥπηρεσίακαιναδιακόψειαDέσωςκάθεεργασίαστηνπεριοχήτωνευρηDάτων,λαDβάνονταςσυγχρόνως όλατααπαραίτηταdέτραγιατηνανέπαφηδιατήρησηκαιδιαφύλαξητωνυπόψηευρηdάτων. (3) ΜετάτονπρώτοχαρακτηρισDότωνευρηDάτωναπότηνΑρχαιολογικήήάλληΥπηρεσία,θαδοθούνοδηγίεςστονΑνάδοχοείτεγιατησυνέχισητωνεργα" σιώνείτεγιατηδιενέργειαέρευναςdεδικάτουdέσακαιτηνεπίβλεψητηςαρχαιολογικήςήάλληςυπηρεσίαςείτεγιατηνπροσωρινήδιακοπήτωνεργα" σιών,γιατοδιάστηdακατάτοοποίοηαρdόδιαυπηρεσίαθαδιενεργείέρευνεςdεταδικάτηςdέσακαιγιατηdεταφοράτουεξοπλισdούκαιτουπροσωπικού τουσεάλλοdέτωποεργασίας,dεανάλογητροποποίησητουχρονοδιαγράddατος. () ΟΑνάδοχοςυποχρεούται,άDεσαDόλιςαπαιτηθείκατάτηνκρίσητηςΥπηρεσίας,ναDετακινείχωρίςιδιαίτερηαποζηDίωσητονεξοπλισDόκαιτοπροσωπικό τουαπότοέναdέτωποεργασίαςσεάλλοκαιναdειώνειdετοντρόποαυτόντιςκαθυστερήσειςαπότιςαρχαιολογικέςέρευνες. () ΠαράτασητDηDατικώνή/καιτηςσυνολικήςπροθεσDίαςθααναγνωρίζεταιστονΑνάδοχολόγωκαθυστερήσεωναπόαρχαιολογικέςέρευνες,Dόνονστιςπερι" πτώσειςπουυπάρχειρητήπρόβλεψηπροςτούτο. (6) ΓιατηνπερίπτωσηερευνητικώνεργασιώνπουθαεκτελεσθούναπότηνΑρχαιολογικήΥπηρεσία,οΑνάδοχοςυποχρεούταιναπαρέχειτιςαπαιτούDενεςδιευ" κολύνσειςκαινασυντονίζειdεαυτήντιςυπόλοιπεςεργασίεςτου. (7) ιευκρινίζεταιότιγιατηναντιdετώπισητουκόστουςτωνανασκαφώνγιατααρχαιολογικάευρήdαταθαγίνεταιπρόβλεψησεειδικόάρθρο«έξοδααρχαιολο" γίας»ιδιαίτεραανυπάρχουνστοιχείαότιστηνπεριοχήτουέργουείναιπιθανήηύπαρξηαρχαιολογικώνχώρων.στηνπερίπτωσηαυτή,είναιδυνατόοανά" δοχοςναυποχρεωθείναεκτελέσειπρόγραddαδιερευνητικώντοdών.ηπυκνότητατωντοdώνκαιηφύσηκαιέκτασητωντυχόνερευνητικώνεργασιών,που πρόκειταιναεκτελεσθούνστιςσχετικέςπεριοχές,θακαθορισθείαπότηναρdόδιαυπηρεσία.οιτοdέςθαπρέπειναδιενεργηθούνdεπροειδοποίησητουλάχι" στοντεσσάρων()εργασίdωνηdερώνπροςτηνεπιβλέπουσαυπηρεσίαπροκειdένουναπαραστεί.σεοποιαδήποτεπερίπτωση,ταέξοδαγιατιςανωτέρωέ" ρευνεςθαπληρώνονταιστονανάδοχοαπολογιστικάdετιdολόγιαπαροχήςυπηρεσιών. (8) ΌλατααρχαιολογικάήάλλαευρήDατα,οποιασδήποτεφύσηςκαιαξίας,πουανακαλύπτονταικατάτηνεκτέλεσητουέργουανήκουνστοΕλληνικόηDόσιο καισεκάθετέτοιαπερίπτωσηισχύειηελληνικήνοdοθεσία.. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΙ ΙσχύουνταοριζόDεναστοάρθρο68τουΝ.3669/ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥΝΑΜΙΚΟΚΑΙΛΟΙΠΟΠΡΟΣΠΙΚΟ 6.1 Πρόσληψηεργατικούδυναικούκαιλοιπούπροσωπικού (1) ΑνδενορίζεταιδιαφορετικάστησύDβαση,οΑνάδοχοςθαείναιυπεύθυνοςγιατηνεξεύρεση,πρόσληψηκαικινητοποίησησύDφωναDετιςκείDενεςδιατά" ξειςόλουτουπροσωπικούπουαπαιτείταιγιατηνεκπλήρωσητωνσυdβατικώντουυποχρεώσεων,εργατοτεχνικού,επιστηdονικούήάλλου,ηdεδαπούήαλ" λοδαπού,καθώςκαιγιατηνπαροχήσεαυτότωνdέσων,εργαλείωνκτλ.γιατηνάσκησητωνκαθηκόντωντου.σχετικάισχύουνταοριζόdεναστιςπαρ.3και 6τουΆρθρου3τουΠ609/8. (2) ΟΑνάδοχοςDπορείναχρησιDοποιήσειελληνικόήαλλοδαπόπροσωπικό,σύDφωναDετηνισχύουσανοDοθεσία.ΤοαλλοδαπόπροσωπικότουΑναδόχου πρέπειναεφοδιαστείdεσχετικήάδειαπαραdονήςκαιεργασίαςστηνελλάδα,dεευθύνη,dέριdνακαιδαπάνητουαναδόχουκαισύdφωναdετηνεκάστοτε ισχύουσαεργατικήκαιλοιπήνοdοθεσία. 6.2 ΑοιβέςκαιΚανονισόςΕργασίας ΙσχύουνταοριζόDεναστιςπαρ.και7τουΆρθρου3τουΠ609/ ΠροσωπικότουΚτΕ ΟΑνάδοχοςδενδικαιούταιναπροσλάβειήνααποπειραθείναπροσλάβειπροσωπικόπουεργάζεται,Dεοποιαδήποτεσχέσηεργασίας,γιαλογαριασDότουΚτΕ. 6. Εργατικήνοοθεσία ΙσχύουνταοριζόDεναστηνπαράγραφοτουΆρθρου3τουΠ609/8. 6. ράριοεργασίας υπερωριακή,νυχτερινήεργασία αργίεςκαιεορτές (1) ΤοωράριοεργασίαςθαείναιαυτόπουεκάστοτεορίζεταιαπότιςδιατάξειςτουΥπουργείουΕργασίαςγιατιςεκτελούDενεςκατάπερίπτωσηεργασίες. (2) Ενώκατ αρχήθαπρέπεινααποφεύγεται,σεειδικέςπεριπτώσειςκαιπροκειdένουνααντιdετωπιστούνέκτακταπεριστατικάπουσχετίζονταιdετηνπροστα" σίαζωήςήπεριουσίαςήασφάλειαςτωνέργωνήγιανακαταστείδυνατήητήρησητουχρονοδιαγράddατος,επιτρέπεταιηεκτέλεσηυπερωριακήςήνυκτερι" νήςεργασίαςκαιεργασίαςκατάτιςαργίεςκαιεορτέςσύdφωναdεόσασχετικάορίζονταιαπότηνελληνικήνοdοθεσία.σεπερίπτωσηεκτέλεσηςτέτοιαςερ" γασίας,οανάδοχοςδενδικαιούταιναζητήσειπρόσθετηαποζηdίωση.κατάτηνεκτέλεσητηςανωτέρωεργασίας,οανάδοχοςυποχρεούταιναεξασφαλίζει τιςσχετικέςάδειεςκαινατηρείόλουςτουςνόdουςκαικανονισdούς,πουαφορούντέτοιαεργασία.εφόσονκαθίσταταιαναγκαίαηυπερωριακήήνυκτερινή εργασίαήηεκτέλεσηεργασίαςκατάτιςαργίεςκαιεορτές,οανάδοχοςυποχρεούταινατηνεκτελείχωρίςαντίρρηση,αναλαdβάνονταςκαιόλεςτιςδαπάνες. ΣεοποιαδήποτεπερίπτωσηυπερωριακήςαπασχόλησηςοΑνάδοχοςυποχρεούταιναενηDερώνειέγκαιρατηνΥπηρεσία. (3) ΕιδικάγιατηνυπερωριακήεργασίαηΥπηρεσίαθασυνηγορήσει,εφόσονκρίνεταιαπαραίτητηκαιδενυπάρχειάλληδυνατότηταγιαεξασφάλισηπερισσοτέ" ρουπροσωπικού,αλλάδενdπορείναεγγυηθείτηνεξασφάλισητηςσχετικήςέγκρισηςαπότιςαρdόδιεςαρχές. () ΑνοΑνάδοχοςδενDπορέσειναεξασφαλίσειέγκρισηγιαυπερωριακήεργασία,αυτόδενθααποτελέσειδικαιολογίαγιαπαράτασητωνπροθεσDιώνεκτέλε" σηςτουέργου. () ΚατάτηνεκτέλεσηνυκτερινήςεργασίαςοΑνάδοχοςυποχρεούταιναπαρέχειDεδαπάνητουπρόσθετοκαιικανοποιητικόφωτισDόγιατηνασφάλειατου προσωπικούτου,τουκοινούκαιενγένεικάθεφύσηςκυκλοφορίας,καθώςκαικατάλληλαdέσα,πουναεπιτρέπουντηνκαλήτοποθέτησηκαιεπιθεώρησηυ" λικώνκαιτηναπόκάθεάποψηορθήεκτέλεσητωνεργασιών. (6) ΟΑνάδοχοςθαπρέπειναλάβειυπόψητουτηνισχύουσανοDοθεσίαγιαηχορύπανσηκαιώρεςκοινήςησυχίαςστηνπεριοχή,γιατονπρογραDDατισDόεκτέ" λεσηςτουέργου.κατάτιςώρεςκοινήςησυχίαςκαιτιςνυκτερινέςώρεςθαπρέπεινααποφεύγεταιεκτέλεσηεργασιώνπουηχορυπαίνουντηνπεριοχήκαινα λαdβάνονταικατάλληλαπροςτούτοdέτρα. 6.6 Υποδοέςεργατικούδυναικούκαιλοιπούπροσωπικού (1) ΕκτόςεάνορίζεταιδιαφορετικάστησύDβαση,οΑνάδοχοςυποχρεούταιναπαρέχειστοπροσωπικότουόλεςτιςδιευκολύνσειςσευποδοDέςπουσχετίζονται DετηνεκπλήρωσητωνσυDβατικώντουυποχρεώσεωνκαιτηνάσκησητωνκαθηκόντωντουπροσωπικούτου. (2) ΟΑνάδοχοςυποχρεούταιναπαράσχειπροςτηνΥπηρεσίατιςδιευκολύνσειςσευποδοDέςπουορίζονταιστηνπαρούσα(παρ..1.3). (3) ΟιανωτέρωδιευκολύνσειςπαρέχονταιDεευθύνη,φροντίδακαιδαπάνητουΑναδόχουκαιθεωρούνταιανηγDένεςστιςτιDέςτηςπροσφοράςτου. 6.7 Ασφάλειακαιυγιεινή (1) ΟΑνάδοχοςυποχρεούταιναεκτελείταέργαDεασφαλήτρόποκαισύDφωναDετουςΝόDους,ιατάγDατα,ΑστυνοDικέςκαιλοιπέςδιατάξειςκαιτιςοδηγίες τηςυπηρεσίας,πουαφορούντηνυγιεινήκαιτηνασφάλειατωνεργαζοdένων.ενδεικτικάκαιόχιπεριοριστικά,αναφέρονταιοιεπόdενεςδιατάξεις,οιοποίες θαεφαρdόζονταιόπωςτροποποιήθηκανκαιισχύουνεκάστοτεκατάτοχρόνοτηςεφαρdογήςτους: " ΤοΠ13/77(ΦΕΚ128Α/1977«Περίαγοράς,Dεταφοράςκαικαταναλώσεωςεκρηκτικώνυλών», " ΤοΠ7/7(ΦΕΚ12Α/197)«ΠερίασφαλείαςτωνενταιςοικοδοDικαίςεργασίαιςασχολούDενωνDισθωτών» " ΤοΠ778/80(ΦΕΚ193Α/1980)«ΠερίDέτρωνασφαλείαςκατάτηνεκτέλεσινοικοδοDικώνεργασιών», " ΤοΠ1073/81(ΦΕΚ260Α/1981)«ΠερίDέτρωνασφαλείαςκατάτηνεκτέλεσινεργασιώνειςεργοτάξιαοικοδοDώνκαιπάσηςφύσεωςέργωναρDο" διότητοςπολιτικούμηχανικού», " ΤοΝ1396/83(ΦΕΚ126Α/1983)«ΠερίυποχρέωσηςλήψηςκαιτήρησηςDέτρωνασφαλείαςστιςοικοδοDέςκαιλοιπάιδιωτικάέργα», " ΥΑΙΙ" η /Φ/1702/8«ΚανονισDόςΜεταλλευτικώνκαιΛατοDικώνΕργασιών»(931/Β),Ν128/8καιΝ211/93, " ToN130/8(ΦΕΚ9Α/198)«Κύρωσητης62ιεθνούςΣύDβασηςΕργασίαςπουαφοράτιςδιατάξειςασφαλείαςστηνοικοδοDικήβιοDηχανία», 22

117 " ΤοΝ.168/8(ΦΕΚ177Α/198)«ΥγιεινήκαιασφάλειατωνεργαζοDένων»,όπωςτροποποιήθηκεκαιισχύει,σεσυνδυασDόDετοάρθρο39τουΝ 1836/89(79/Α)«ΠροώθησητηςαπασχόλησηςκαιτηςεπαγγελDατικήςκατάρτισηςκαιάλλεςδιατάξεις», " ΤοΠ29/88(ΦΕΚ138Α/1988)«Ελάχιστοςχρόνοςαπασχόλησηςτεχνικούασφαλείαςκαιγιατρούεργασίας,επίπεδογνώσεωνκαιειδικότητατεχνι" κούασφαλείαςγιατιςεπιχειρήσεις,εκdεταλλεύσειςκαιεργασίεςτουάρθρου1,παρ.1τουν168/8», " ΤοΠ22/89(ΦΕΚ106Α/1989)«ΥγιεινήκαιΑσφάλειασταΥπόγειαΤεχνικάΈργα», " ΤοΠ17/92(ΦΕΚ7Α/1992)«ΕπέκτασητωνΠκαιΥΑπουεκδόθηκανDετιςεξουσιοδοτήσειςτουΝ168/8στοηDόσιο,ΝΠκαιΟΤΑ», " ΤοΠ39/9(ΦΕΚ220Α/199)«ΕλάχιστεςπροδιαγραφέςασφάλειαςκαιυγείαςγιατηχρησιDοποίησηεξοπλισDούεργασίαςαπότουςεργαζοDέ" νους κατά την εργασία τους σε συddόρφωση Dε την οδηγία 89/6/ΕΟΚ», σε συνδυασdό Dε τα Π 89/99(ΦΕΚ 9 Α/1999), 396/9(ΦΕΚ 220 Α/199)και30/00(ΦΕΚ21Α/2000), " Το Π 16/96(ΦΕΚ 10 Α/1996)«Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας σε συddόρφωση Dε την Οδηγία 89/9/ΕΟΚ»,τοΠ17/96(ΦΕΚ11Α/1996)«ΜέτραγιατηβελτίωσητηςασφάλειαςκαιτηςυγείαςτωνεργαζοDένωνκατάτηνεργασίασεσυDDόρ" φωσηdετιςοδηγίες89/391/εοκκαι91/383/εοκ»,όπωςτροποποιήθηκεκαιισχύει,σεσυνδυασdόdετοπ19/99(φεκ17α/1999), " Π30/96(ΦΕΚ212Α/1996)«ΕλάχιστεςπροδιαγραφέςασφάλειαςκαιυγείαςπουπρέπειναεφαρDόζονταισταπροσωρινάήκινητάεργοτάξιασε συddόρφωσηπροςτηνοδηγία92/7/εοκ», " ΗΥπουργικήΑπόφαση306/30/30"1"89(ΦΕΚ9)«ΚτιριοδοDικόςκανονισDός»(Ειδικάτο Άρθρο,παρ.,2γιατηχρήσηεκρηκτικών) " ΗΥπουργικήΑπόφασηΥ.ΠΕ.Χ..Ε.312/οικ/22""93«Συστάσειςγιακατεδαφίσειςκτιρίων»,Dεκατ αναλογίαεφαρdογήτηςσεκατεδαφίσεις υπαρχόντωντεχνικώνέργωνκτλ.) (2) ΠροςτούτοπρέπειοΑνάδοχοςναορίσειέναDέλοςτουεργοταξίουτουσανΥπεύθυνοΑσφαλείας.ΤοενλόγωDέλοςτουεργοταξίουθαέχειυποχρέωσηγια ενηdέρωσηκαιπαρακολούθησητήρησηςόλωντωνκανόνωνυγιεινήςκαιασφάλειαςαπόόλουςτουςεργαζόdενους.οπροϊστάdενοςτουεργοταξιακούγρα" φείουτουαναδόχουπαραdένειπάντατελικόςυπεύθυνοςγιατηνυγιεινήκαιασφάλεια. (3) ΡητάκαθορίζεταιότιοΑνάδοχοςπαραDένειDόνοςκαιαποκλειστικάυπεύθυνοςγιατηνασφάλειατωνεργαζοDένωνσταέργακαιείναιδικήτουευθύνηη λήψητωνενδεδειγdένωνκαιορθώνdέτρωνασφαλείαςκαιητήρησητωνσχετικώνκανονισdών.γιαθέdαταπρόληψηςατυχηdάτωνισχύουνόσαορίζονται απότηνελληνικήνοdοθεσία,όπωςεκάστοτεισχύεικατάτοχρόνοτηςεφαρdογήςτωνδιατάξεων. () ΌλεςοιδαπάνεςεφαρDογήςτωνδιατάξεωνυγιεινήςκαιασφάλειαςβαρύνουντονΑνάδοχοκαιθαπρέπειναέχουνσυνυπολογισθείαπ αυτόνκατάτηδια" DόρφωσητηςπροσφοράςτουκατάανηγDένοτρόποστιςτιDέςτηςπροσφοράςτου. 6.8ΠροσωπικόΑναδόχου ΣύDφωναDεόσααναφέρονταισταάρθρα29,3και3τουΠ609/8καιστηνπαράγραφο6τουάρθρου6τουΝ118/8,σχετικάDετοπροσωπικότουΑναδόχου, ισχύουνκαιταακόλουθα: (1) Τοβραδύτεροσετριάντα(30)ηDερολογιακέςηDέρεςαπότηνυπογραφήτηςσύDβασηςκατασκευήςτουέργου,οΑνάδοχοςπρέπειναυποβάλειοριστικόορ" γανόγραddαεργοταξιακούπροσωπικούπουθατεθείυπόψητηςιευθύνουσαςυπηρεσίαςγιαέλεγχοκαιαποδοχήωςπροςτηνελάχιστηκάλυψητωνυπεύθυ" νωνθέσεωντουεργοταξίου. (2) ΕιδικότεραοΑνάδοχοςεκτόςαπότοδιορισDότουπροϊστάDενουτουεργοταξιακούγραφείουκαιτουαναπληρωτήτου(Άρθρο.3τηςπαρούσας),υποχρεού" ταιναστελεχώσειdόνιdατιςεργοταξιακέςτουλειτουργίεςdεειδικευdένοκαιέdπειροπροσωπικό,αναγκαίοεπίτόπουτουέργουγιατηνεπαρκήκαθοδήγη" ση,παρακολούθησηκαιεκτέλεσητουέργου.στοανωτέρωπροσωπικό,απότοοποίοθαπρέπειυποχρεωτικάνακαλύπτονταικαιοιαρdοδιότητεςυπεύθυνου χρονικούπρογραddατισdούκαιελέγχουτηςπροόδουτουέργου,υπεύθυνουποιότηταςέργουκαιυπεύθυνουυγιεινήςκαιασφάλειας,θαπεριλαdβάνονταια" παραίτητα,κατ'ελάχιστον,καιοιεπιπλέονειδικότητεςπουπροβλέπονται. (3) ΗΥπηρεσίαδύναταικατάτηναπόλυτηκρίσητηςναζητήσειτηναποDάκρυνσηDέλουςήDελώντουπροσωπικούτουΑναδόχουαπότοέργο,οπότεοΑνάδο" χοςυποχρεούταινατουςαποdακρύνεικαινατουςαντικαταστήσειdεάλλους,τωνοποίωνοδιορισdόςθαυπόκειταιστουςόρουςτηςπαρούσαςπαραγράφου. Επίσης,ηΥπηρεσίαDπορείναδιατάσσειτηστελέχωσητουεργοταξίουDεπρόσθετοπροσωπικό,όποτε,κατάτηνκρίσητης,γίνεταιαπαραίτητο. () ΡητάκαθορίζεταιότιοδιορισDόςτωνυπόψηπροσώπωντουΑναδόχουσεκαDίαπερίπτωσηδεναπαλλάσσειτοντελευταίοαπότιςευθύνεςκαιτιςυποχρεώ" σειςτου,οδεανάδοχοςπαραdένειπάντοτεαποκλειστικάκαιεξολοκλήρουυπεύθυνοςαπέναντιστηνυπηρεσία. () Επίσης,DόνονηθέσηυπεύθυνουποιότηταςέργουεπιτρέπεταινακαλυφθείαπότονπροϊστάDενοτουεργοταξιακούγραφείουτουΑναδόχουήτοναναπληρω" τήτου.ουπεύθυνοςχρονικούπρογραddατισdούκαιελέγχουτηςπροόδουτουέργουπρέπειναείναιdηχανικόςήτεχνολόγοςdεγνώσειςχειρισdούλογισdι" κούχρονικούπρογραddατισdού,dεενδεχόdενηπεριοδικήπαρουσίαεπίτόπουτουέργου,εφόσοναπασχολείταιdόνοστοαντικείdενοαυτό,ήdεdόνιdηπα" ρουσίαεφόσοναπασχολείταικαισεάλλααντικείdενα. (6) Ουπεύθυνοςυγιεινήςκαιασφάλειαςσυνιστάταιναείναιτεχνικόςεπιπέδουγενικούεργοδηγού,ώστεαφενόςναευρίσκεταικυρίωςσταεργοτάξια,σεστενή καιευθείαεπαφήdετοεργατοτεχνικόπροσωπικόκαιαφετέρουναέχειτηναρdοδιότητακαιτηδικαιοδοσίαναεπιβάλλειτουςσχετικούςκανόνεςστουςεργο" δηγούςειδικοτήτων,στουςεπιστάτεςκαιστολοιπόπροσωπικό. 6.9ΚαταστάσειςπροσωπικούκαιεξοπλισούΑναδόχου (1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στηνυπηρεσίαdηνιαίακατάστασητουπροσωπικούπουαπασχολείστοέργο(ειδικότητα,πλήθοςανάειδικότητα, ηdέρεςαπασχόλησηςανάdήνα)καθώςκαιτουdηχανικούεξοπλισdού(είδος,δυναdικότητα,πλήθος,ηdέρεςαπασχόλησηςανάdήνα).οιυπόψηκαταστά" σειςθαυποβάλλονταιdηνιαία,σεdορφήπουθασυdφωνηθείdετηνυπηρεσία,dέχριτηνοριστικήπαραλαβήτωνέργων. (2) Εφόσον εγκριθεί από την Υπηρεσία, οι κατά τα ανωτέρω καταστάσειςπροσωπικούκαιεξοπλισdούdπορείναυποβάλλονταιωςπαράρτηdατηςdηνιαίας έκθεσηςπροόδου(άρθρο.22τηςπαρούσας),εφόσονυποβάλλονταιτέτοιες Ανάροστησυπεριφορά ΟΑνάδοχοςείναιεξολοκλήρουυπεύθυνοςγιατηλήψητωναπαραίτητωνDέτρωνώστεναπροληφθείοποιαδήποτεατασθαλία,παρανοDία,βίαιηδιατάραξητάξηςή κατάοποιοδήποτετρόποανάρdοστησυdπεριφοράεκdέρουςτουπροσωπικούτουκαιγιατηδιατήρησηοdαλώνσυνθηκώνκαιπροστασίαςπροσώπωνκαιπεριουσιών στουςεργοταξιακούςχώρουςήγύρωαπόαυτούς. 7. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ,ΥΛΙΚΑΚΑΙΕΡΓΑΣΙΑ 7.1 Τρόποςεκτέλεσης (1) ΟΑνάδοχοςείναιεξολοκλήρουDόνοςυπεύθυνοςDεδικήτουδαπάνηγιατηνεπιλογήκαιπαροχήτωναπαραίτητωνεργατικών,υλικώνκαιDηχανηDάτων,τη DεταφοράτουςαπότιςπηγέςπροDηθείαςτους,τονέλεγχοδοκιDώντωνυλικώνσεεργαστήριοηDόσιαςΥπηρεσίαςήαναγνωρισDένουΙδιωτικούΦορέαγια ναδιαπιστωθείότιταπροσκοdιζόdεναστοέργουλικάσυdφωνούνdετιςπροδιαγραφέςτουέργουκαθώςκαιγιατηχρησιdοποίησητουςκαιτηνενγένειε" κτέλεσητωνέργωνκατάτουςόρουςτηςπαρούσας,τωνσχετικώνελληνικώντεχνικώνπροδιαγραφώνκαιτωνλοιπώνεγκεκριdένωνσυdβατικώντευχών καισχεδίων. (2) ΟΑνάδοχοςπρέπειναεκτελέσειταδιάφοραέργασύDφωναDεταγενικάκαιλεπτοDερειακάσχέδιατηςεγκεκριDένηςDελέτης,καθώςκαιDετυχόνσυDπλη" ρωdατικά,κατάτοστάδιοτηςκατασκευής,πουθαεγκριθούναπότηνυπηρεσία. (3) Σεπερίπτωσηπου,κατάτηδιάρκειατηςεκτέλεσηςτουέργουκαιDέχριτηνοριστικήπαραλαβήτου,οιεργασίεςήτDήDατουςήταυλικάπουχρησιDοποιού" νταιήπουχρησιdοποιήθηκανγιατηνεκτέλεσητωνεργασιώνείναι,κατάτηνκρίσητηςυπηρεσίας,ελαττωdατικά,ατελήήακατάλληλαήδενπληρούντις απαιτήσειςτωνπροδιαγραφώνκαιγενικάδενσυdφωνούνdεεκείναπουορίζονταιστησύdβαση,τότεεφαρdόζονταιοισχετικέςδιατάξειςτουάρθρου7του Ν118/8,τουάρθρου6τουΠ609/8καιτηςπαρ..9.1τηςπαρούσας. () ΜετηνεπιφύλαξηισχύοςόλωντωνδικαιωDάτωντηςΕπίβλεψηςγιατουςελέγχουςυλικώνκαικατασκευών,κανέναυλικόήκατασκευή/εξοπλισDόςδενθα γίνονταιαποδεκτάαπότονκτε,εάνδενέχουνελεγχθείκαιεγκριθείαπότονυπεύθυνοποιότηταςτουαναδόχου.ιευκρινίζεταιότιγιατηλήψητωνσχετι" κώνεγκρίσεων,ουσιαστικάδικαιολογητικάθεωρούνταιοιεγκριτικέςαπαιτήσεις(πιστοποιητικάποιοτικήςσυddόρφωσης,πιστοποιητικάσυστήdατοςδιαχεί" ρισηςποιότητας,πιστοποιητικάσυστήdατοςπεριβαλλοντικήςδιαχείρισης,κ.λ.π.)πουέχουνεκδοθείστιςχώρεςπαραγωγήςτουςαλλάκαισεάλλεςχώρες, όπουέχουνκατασκευαστείανάλογαέργα. () ΟΑνάδοχοςδενδικαιούταισεκαDίαπερίπτωση,ναεπικαλεστείτηνπαρουσίαεκπρόσωπωντηςΥπηρεσίαςστοντόποτουέργου,γιανααπαλλαχθείαπότις συdβατικέςυποχρεώσειςτου,εκείόπουδιαπιστώθηκαν,dεταγενέστερα,ελαττωdατικέςεργασίες,παραλείψειςήατέλειες,εκτόςαναυτέςοφείλονταισεγρα" πτέςεντολέςήοδηγίεςτηςυπηρεσίας. 23

118 (6) ΟΑνάδοχοςθαέχειόλητηνευθύνηγιακάθεκαθυστέρησηστηνπρόοδοήαποπεράτωσητουέργουαπότηνεφαρDογήτουπαρόντοςάρθρου,εκτόςαντα αποτελέσdατατωνεργαστηριακώνδοκιdώναποβούνυπέρτουαναδόχουήαναποδειχθείότιταέργαδενείναικακότεχνα. 7.2 Υποβολήδειγάτωνυλικών/εξοπλισού ΙσχύουνταοριζόDεναστηνπαράγραφο.9.1τηςπαρούσας. 7.3 Επιθεώρηση (1) ΙσχύουνταοριζόDεναστιςπαραγράφους1και2τουΆρθρου6καιστοΆρθρο22τουΝ118/8,καθώςκαιστοΆρθρο28τουΠ609/8. (2) ΗΥπηρεσίαέχειτοδικαίωDαναπροβαίνεισεοποιαδήποτεεπιθεώρησηκαιέλεγχοήθελεκρίνειαναγκαίοσχετικάDετηνικανότητακαιτηνεπάρκειατου προσωπικούτουαναδόχου,ταυλικά,τιςdεθόδουςεργασίας,τηνπρόοδοτωνεργασιών,τοεργατικόκόστοςκτλ.οανάδοχοςυποχρεούταινατηρείdεακρί" βειακαιπλήρηενηdερότητα,σύdφωναdετουςεκάστοτενόdους,όλαγενικάταλογιστικάβιβλία,στοιχείακαιdητρώαπουαφορούνστοπροσωπικόπουα" πασχολεί,τουςdισθούς,ταηdεροdίσθιακαιταεπιδόdατα,τιςασφαλιστικέςκαιάλλεςεισφορέςκτλ.,τιςαπογραφέςτουεξοπλισdού,τωνdηχανηdάτων,των εργαλείωνκαιυλικώνπουπροσκοdίσθηκανστοεργοτάξιοκαιχρησιdοποιούνταισεαυτόκαιγενικάόλαταβιβλία,δελτίακαικαταστάσειςσχετικέςdετην πρόοδοτωνεργασιών,ταδιαγράddατα,τουςανακεφαλαιωτικούςπίνακεςκαιλοιπάστοιχείαπουήθελεζητήσειηυπηρεσία.οανάδοχοςείναιυποχρεωdέ" νοςναχορηγείστηνυπηρεσία,dετάαπόσχετικήαίτησήτης,αντίγραφααπότιςεκθέσειςκαταστάσειςκτλ. 7.οκιές (1) ΙσχύουνταοριζόDεναστοΆρθρο6τουΠ609/8καιστοΆρθρο7.1τηςπαρούσας. (2) ΟΑνάδοχοςυποχρεούταιναπαράσχεικάθευλικό,συσκευή,εξοπλισDό,όργανο,συνδροDή,συDβατικόήάλλοτεύχοςήπληροφορία,ηλεκτρικόρεύDα,καύ" σιdα,αναλώσιdα,καθώςκαιτοκατάλληλοεργατοτεχνικόκαιεπιστηdονικόπροσωπικόπουαπαιτείταικατάτηναπόλυτηκρίσητηςυπηρεσίαςγιατηναπο" δοτικήεκτέλεσητωνδοκιdώνπουπροδιαγράφονταιστασυdβατικάτεύχη. (3) ΜετάτηνολοκλήρωσηκάθεDιαςτωνκατάταανωτέρωδοκιDών,οΑνάδοχοςυποχρεούται,σεεύλογοχρονικόδιάστηDαπουθασυDφωνηθείDετηνΥπηρε" σία,ναπαραδίδειτιςεκθέσειςτωνδοκιdών,dετιςκαταγραφέςτωνdετρήσεων,τααποτελέσdαταπουεξήχθησαναπόεργαστηριακήήάλληεπεξεργασίακαι τοσύdφωνοήόχιdετιςπροδιαγραφέςκαιτιςτσυ. 7.Απόρριψη ΙσχύουνταοριζόDεναστοΆρθρο6τουΠ609/8καιστοΆρθρο7.1τηςπαρούσας. 7.6 Επανορθωτικέςεργασίες ΙσχύουνταοριζόDεναστοΆρθρο6τουΠ609/8καιστοΆρθρο7.1τηςπαρούσας. 7.7 Ιδιοκτησιακόκαθεστώςενσωατούενουεξοπλισούκαιυλικών ΤαυλικάκαιοεξοπλισDός,πουπροορίζονταιναενσωDατωθούνσταDόνιDαέργαπουπεριλαDβάνονταιστησύDβαση,θαπεριέρχονταιστηνιδιοκτησίατουΚτΕείτε κατάτηχρονικήστιγdήτηςπροσκόdισήςτουςστοεργοτάξιοείτεκατάτηχρονικήστιγdήκατάτηνοποίαοανάδοχοςδικαιούταιναεισπράξειτοαντίτιdοτωνυπόψη υλικώνκαιεξοπλισdώνκατάταοριζόdεναστοάρθρο8.10τηςπαρούσας,οποιοδήποτεαπόταδύοανωτέρωγεγονόταεπέλθεινωρίτερα. 8. ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΙΑΚΟΠΗΕΡΓΑΣΙΝ 8.1 Έναρξηεργασιών ΙσχύουνταοριζόDεναστηνπαράγραφοτουΆρθρουτουΝ118/8,στηνπαράγραφο1τουΆρθρου26καιστηνπαράγραφο2τουΆρθρου36τουΠ609/ Προθεσίαπεράτωσης ΙσχύουνταοριζόDεναστηνπαράγραφοτουΆρθρουτουΝ118/8,στοΆρθρο36τουΠ609/8καιστοάρθροτουΝ3263/ Συνολικήπροθεσία ΓιατηνπεράτωσηόλουτουέργουορίζεταισυνολικήπροθεσDίαδώδεκα(12)ηDερολογιακώνDηνώναπότηνηDέραπουθαυπογραφείησύDβαση.Στηνυπόψη συνολικήπροθεσdία,περιλαdβάνονταικαιοιπροθεσdίεςπουαναφέρονταιστοάρθρο1.9τηςπαρούσαςγιατηντυχόνεκπόνησηκαιέγκρισηdελετών,όπωςκαιγια τηντυχόνεκτέλεσησυdπληρωdατικώνγεωτεχνικώνερευνών. ΣτηνωςάνωσυνολικήπροθεσDίαδενπεριλαDβάνεταιηολοκλήρωσητωνεργασιώντυχόνυδροσποράς αχυροκάλυψης(dετάαπόεντολήτηςυπηρεσίας),όπωςκαι κάθεφύσηςφύτευση.εφόσονδενέχειγίνειεφικτήηυλοποίησητουςσεπροηγούdενηφυτευτικήπερίοδοεντόςτηςσυνολικήςπροθεσdίας,οιεργασίεςαυτές,θα DπορούνναολοκληρωθούνDέσαστηνφυτευτικήπερίοδο(φθινόπωρο)πουέπεταιτηςσυνολικήςπροθεσDίαςτουέργου(DετιςτυχόνεγκεκριDένεςπαρατάσειςτης), γιαόσατdήdαταδενήτανδυνατήηεκτέλεσητηςεργασίαςεντόςτηςσυνολικήςωςάνωπροθεσdίας Τηατικέςπροθεσίες Έννοιες'ορισοί ΕκτόςαπότησυνολικήπροθεσDία,οανάδοχοςείναιυποχρεωDένοςνατηρήσειτις: (α) ΑποκλειστικέςτDηDατικέςπροθεσDίες(Dετηνέννοιατηςπαραγράφουατουάρθρου36τουΠ609/8καιDετιςσυνέπειεςτηςπαραγράφουτουάρθρου 36τουΠ609/8),γιαπαράδοσητDηDάτωντουέργου,πουηέγκαιρηαποπεράτωσήτουςέχειιδιαίτερησηDασίαγιατονκύριοτουέργου. (β) ΕνδεικτικέςτDηDατικέςπροθεσDίες(Dετηνέννοιατηςπαραγράφουβτουάρθρου36τουΠ609/8),πουκαθορίζονταιωςσταθDοίενδιάDεσουελέγχου τηςπροόδουτουέργου Καθορισόςβασικώντηατικώνπροθεσιών(αποκλειστικώνκαιενδεικτικών) ενκαθορίζονταιτdηdατικέςπροθεσdίες. 8.3 Χρονοδιάγραακατασκευήςτουέργου ΙσχύουνταοριζόDενασταΆρθρα6,9και61τουΝ.3669/ Γενικά ΤοάρθροαυτόκαθορίζειτιςυποχρεώσειςτουΑναδόχουσχετικάDε: (1) Την ανάπτυξη, τεκdηρίωση, επεξεργασία και παρουσίαση του«χρονοδιαγράddατος κατασκευής του έργου», σε πλήρη συddόρφωση Dε τους χρονικούς, οικονοdικούς,ποσοτικούς,κτλ.περιορισdούςκαιόρους,πουορίζονταιστησύdβαση. (2) Τονέλεγχο,τηντεκDηρίωσηκαιτηνπαρουσίασητης«προόδουτουέργου»καιτηνυποβολήτακτικώνπεριοδικώναναφορών(«αναφορέςπροόδου») (3) ΤηδιαρκήενηDέρωσητουπρογράDDατοςτουέργουκαιτιςδιορθωτικέςενέργειεςγιατηντήρησήτου,σύDφωναDετιςοδηγίεςκαιεγκρίσειςτηςΥπηρεσίας. ΟιχρησιDοποιούDενοιστατεύχηδηDοπράτησηςόροι,σχετικάDετονπρογραDDατισDόκαιτονέλεγχοτηςπροόδου,νοούνταικατάτονακόλουθοτρόπο: (1) «ΧρονοδιάγραDDακατασκευήςτουέργου»ή«χρονοδιάγραDDατουέργου»ή«πρόγραDDακατασκευήςτουέργου»ή«πρόγραDDατουέργου»είναιητεκDηριω" DένηκαισυστηDατικήπαρουσίασητωνπροβλέψεωνκαιεκτιDήσεωντουΑναδόχουσχετικάDετηχρονική,οικονοDικήκαιποσοτικήεξέλιξητων«εργασιών», πουπεριλαdβάνονταιστησύdβασηκαισεπλήρησυddόρφωσηdετουςχρονικούς,οικονοdικούς,ποσοτικούς,κτλ.περιορισdούςκαιόρους,πουορίζονταισε αυτήν. (2) ΟιαναφερόDενεςστηνπροηγούDενηπαράγραφο«εργασίες»περιλαDβάνουν: i. ΤιςπροεργασίεςγιατηνεγκατάστασητουεργοταξίουκαιτηνπροετοιDασίατωνχώρων. ii. ΤιςαπαιτούDενεςαποτυπώσεις,έρευνες,Dελέτες,εγκρίσειςκαιάδειες. iii. ΤιςεργασίεςκατασκευήςκαιτωντεχνικώνέργωνσεσυνδυασDόDετιςδιάφορεςφάσειςτουέργου(προσωρινέςκαιDόνιDες). iv. ΤουςελέγχουςκαιδοκιDέςκάθεφύσης. v. ΤιςεργασίεςλοιπώνεDπλεκόDενωνφορέων(ΟΚ,αρχαιολογία,κτλ.). vi. Τιςαπαλλοτριώσεις. ΤοπρόγραDDατουέργου,πουαναπτύσσεται,καταρτίζεταικαιτηρείταιαπότονΑνάδοχο,πρέπει,κατ ελάχιστον,νακαλύπτειεξειδικευdέναόλαταανωτέρωθέdατα. (3) «Πρόοδοςτουέργου»είναιησυστηDατικήαποτύπωσηκαιτεκDηρίωσητηςπραγDατικήςχρονικής,ποσοτικής,οικονοDικήςκαιδιοικητικήςεξέλιξηςτωνανα" φερόdενων(τουλάχιστον)στηνανωτέρωπαράγραφο()εργασιών,σεαντιπαράθεσηdετιςαντίστοιχεςπροβλέψειςτουπρογράddατος. () ς«τεκdηρίωσητουπρογράddατος»νοείταιτοσύνολοτωνστοιχείων,παραδοχώνκαιdεθόδων,dεταοποίαπροσδιορίζονται,αιτιολογούνταικαιελέγχονται, ενδεικτικάκαιόχιπεριοριστικά: i. ηανάπτυξητωνdετώπωντουέργουκαιηιεράρχησητωνπροτεραιοτήτων ii. ηεπάρκειακαιηκαταλληλότητατωνπροτεινόdενωναπότονανάδοχοdέσωνπαραγωγής, iii. οκαταλογισdόςτωνdέσωνπαραγωγήςστιςδραστηριότητεςκαιηαπασχόλησήτουςστοέργο, 2

119 iv. ηορθότητατωνπροβλέψεων,τωνdέτρωνκαιτωνdεθόδωνπουπροτείνει v. οσυσχετισdόςτωνυποπρογραddάτωνκαιηλογικήαλληλουχίατωνδραστηριοτήτωντους vi. ηχρονικήδιάρκειακαιταπεριθώριατωνεπιdέρουςδραστηριοτήτων vii. ηποσοτικήκαιοικονοdικήαποτίdησητωνπροςεκτέλεσηεργασιώνκαιηδιαχρονικήκατανοdήτους(πρόβλεψηαπορρόφησης). () ς«τεκdηρίωση της προόδου» νοείται το σύνολο των στοιχείων, παραστατικών και Dεθόδων, Dε τα οποία αποτυπώνονται, πιστοποιούνται καιελέγχονται, ενδεικτικάκαιόχιπεριοριστικά: i. οβαθdόςολοκλήρωσηςτουφυσικούαντικειdένου(συνολικόέργο,επιdέρουςέργα,ποσότητεςεργασιώνπουπραγdατικάεκτελέστηκαν) ii. ηαξίατωνεργασιώνπουέχουνεκτελεστείκαιτουέργουπουέχειπραγdατοποιηθεί iii. ηαντίστοιχεςεκταdιεύσεις(πληρωdές) iv. τουπολειπόdενοπροςεκτέλεσηέργοσεποσότητακαιαξία v. ηυστέρηση,τοπροβάδισdαήησυdφωνίασεσχέσηdετιςπροβλέψειςτουπρογράddατος. (6) «ΕνηDέρωσητουπρογράDDατος»είναιησυDπλήρωσηή/καιτροποποίησητουισχύοντοςπρογράDDατοςDεστοιχείανέωνπροβλέψεωνή/καιDεστοιχείαπροό" δου,χωρίςναdεταβάλλονταιοιαρχικοίενδιάdεσοιή/καιοιτελικοίχρονικοίκαιοικονοdικοίστόχοι(προθεσdίες,προϋπολογισdός)ήτοαντικείdενοτηςσύdβα" σης. (7) «ΑναθεώρησηήαναπροσαρDογήτουπρογράDDατος»είναιηαπαραίτητη(υποχρεωτικά)ενηDέρωσήτου,ότανπροκύπτειανάγκηDεταβολήςτωναρχικώνεν" διάdεσωνή/καιτωντελικώνχρονικώνή/καιοικονοdικώνστόχων(προθεσdίες,προϋπολογισdός)ήτουαντικειdένουτηςσύdβασης,στιςπεριπτώσειςπουπρο" βλέπονταιαπότιςκείdενεςδιατάξεις. (8) «ΟριστικοποίησητουπρογράDDατος»είναιηαποδοχήκαιέγκρισηαπότηνΥπηρεσίατουπροτεινόDενουαπότονΑνάδοχοπρογράDDατος,όπωςαυτότελικά διαdορφώνεταιdετάτιςπαρατηρήσειςκαιυποδείξειςτης Σύνταξηπρογράατος (1) ΗανάπτυξητουπρογράDDατοςγίνεταισεεπίπεδοDελέτηςεφαρDογήςυπότηνέννοιατουΆρθρου8των«προδιαγραφώνDελέτηςκαιεφαρDογήςχρονικούπρο" γραddατισdούκαιδιοίκησηςέργου»(αποφ.17/01/117/φν332,φεκ862β/ ).όλεςοισχετικέςεργασίεςκαιταπαραδοτέαστοιχείαυπάγονταιστην κατηγορίατωνdελετώντηςπαρ.1.9.3τηςπαρούσας(dελέτεςηαdοιβήτωνοποίωνπρέπειναεdπεριέχεταιανηγdέναστιςτιdέςτηςπροσφοράς).οανάδοχος υποχρεούται,καθ όλητηδιάρκειατουέργου,νακαλύπτειτιςαρdοδιότητεςτουυπεύθυνουχρονικούπρογραddατισdούκαιελέγχουτηςπροόδουτουέργου,dε εξειδικευdένοκαιέdπειροπροσωπικό,σύdφωναdετααναφερόdεναστοάρθρο6.8τηςπαρούσας. (2) ΗανάπτυξητουπρογράDDατοςτουέργουκαιτωνυποπρογραDDάτωντουπρέπειναγίνειέτσι,ώστενατεκDηριώνεταιότιτηρούνταιοιπροθεσDίεςπουαναφέ" ρονταιστοάρθρο8.2τηςπαρούσας Έλεγχοςπρογράατος'ΜέτρασεπερίπτωσηησυόρφωσηςτουΑναδόχου (1) ΗπρώτηέκδοσηκαικάθεDεταγενέστερηενηDέρωσηήαναθεώρησητουπρογράDDατοςτουέργου,ή/καιτωνυποπρογραDDάτωντου,υποβάλλονταιαπότον ΑνάδοχοστηνΥπηρεσίαγιαέλεγχοκαιέγκριση.ΣεπερίπτωσηπαρατηρήσεωντηςΥπηρεσίαςεπίτουπρογράDDατοςήυποπρογραDDάτων,πουυποβάλλειο Ανάδοχος,οτελευταίοςυποχρεούταιναταανασυντάξει,ώστεναπεριλάβειτιςπαρατηρήσειςαυτές. (2) ΜετάτηνυποβολήτουπρογράDDατοςηΥπηρεσίαεγκρίνειαυτόόπωςυποβλήθηκε,DετυχόνσυDπληρώσειςήτροποποιήσεις,Dέσασεδέκα(10)ηDέρεςαπό τηνυποβολήτου(παρ.,άρθρου,ν118/8όπωςισχύει).καθυστέρησηγιαέγκρισηαπότηνυπηρεσίαdεγαλύτερηαπότηνανωτέρωπροθεσdίατωνδέκα (10)ηDερώνσυνεπάγεταιτηναποδοχήτουπρογράDDατοςτουΑναδόχου. (3) ΣεπερίπτωσηDηυποβολήςαπότονΑνάδοχοτουπρογράDDατοςστηνπροθεσDίαπουορίζεται,τότεηΥπηρεσίαθααναλάβεινακοινοποιήσειστονΑνάδοχο πρόγραddα,πουθασυντάξειηίδιαήεξειδικευdένοςσύdβουλος.σεκάθετέτοιαπερίπτωση(σύνταξηήενηdέρωσηχρονοδιαγράddατοςαπότηνυπηρεσίαή απόειδικόσύdβουλο)θααφαιρείταιαπότολαβείντουαναδόχουποσόίσοdεαυτόπουπροσδιορίζεταιστηνπαρ.1ατηςαπόφασης17α/02/φν332/89(φεκ 862Β/ ). () ΟΑνάδοχοςκατάτοχρονικόδιάστηDαDέχρικαιτηνδεκάτη(10η)DέρααπότηνυποβολήγιαέγκρισητουπρογράDDατοςτουέργουή/καιτωνυποπρογραDDά" τωντου,θαενεργείσύdφωναdετοδικότουχρονοδιάγραddα,φέρονταςακέραιατηνευθύνη,αναυτόαντίκειταιστουςόρουςτηςπαρούσαςσύdβασης.γιατο λόγοαυτόθεωρείται,συdβατικά,ότιηδιαδικασίατηςκατάρτισης,έγκρισηςήdεταβολήςτουχρονοδιαγράddατοςδενεπιφέρεικαθυστέρηση.εξάλλουηέγκρι" σητουπρογράddατοςδενπεριλαdβάνειτην,dεοποιαδήποτεέννοια,συdφωνίατηςυπηρεσίαςπάνωστοβαθdόπροσπάθειαςπουπροβλέφθηκεαπότονανάδο" χο. () Μετάτην,κατάοποιονδήποτετρόπο,σύDφωναDεταπροηγούDενα,οριστικοποίησητουπρογράDDατος(αρχικούήDεταγενέστερηςενηDέρωσης),αυτό,όπως έχειδιαdορφωθείdετιςπαρατηρήσειςτηςυπηρεσίας,εφαρdόζεταιυποχρεωτικάαπότονανάδοχο,αποτελείτηβάσησύγκρισηςγιατηνπραγdατοποιούdενη πρόοδοκαιενηdερώνεταιήαναπροσαρdόζεται. (6) ΗDητήρησητωνπροθεσDιώνυποβολήςχρονοδιαγράDDατοςτουέργου(αρχικούήDεταγενέστερηςενηDέρωσης)DευπαιτιότητατουΑναδόχουσυνεπάγεταιτην επιβολήτωνδιοικητικώνκαιπαρεπόdενωνχρηdατικώνκυρώσεων,αποτελείλόγοέκπτωσηςτουαναδόχουκαιγιατααρdόδιαόργανατουφορέακατασκευής αποτελείπειθαρχικόαδίκηdα,σύdφωναdεταπροβλεπόdεναστιςδιατάξειςτουάρθρου0τουν3669/ Παράτασηπροθεσίαςπεράτωσης ΙσχύουνταοριζόDεναστηνπαράγραφοτουΆρθρουκαιστιςπαραγράφους2και3τουΆρθρου10τουΝ118/8,καθώςκαιταοριζόDεναστοΆρθρο36τουΠ 609/8. 8. ΚαθυστερήσειςευπαιτιότητατωνΑρχών (1) ΙσχύουνταοριζόDεναστηνπαράγραφο2τουΆρθρου7τουΝ118/8. (2) Εφόσονισχύουνοιεξήςσυνθήκες: i. ΟΑνάδοχοςακολούθησεεπιDελώςτιςδιαδικασίεςκαικανονισDούςπουορίζονταιαπότιςηDόσιεςΑρχέςτηςχώραςκαι ii. οιυπόψηαρχέςκαθυστερούνήάλλωςπαρακωλύουντιςεργασίεςτουαναδόχουκαι iii. ηκατάταανωτέρωκαθυστέρησηήπαρακώλυσηείναιdηπροβλέψιdησύdφωναdεταοριζόdεναστησύdβασηκαιταλοιπάσυdβατικάτεύχη, τότε,εφόσοναποδειχθείότιδενοφείλεταισευπαιτιότητατουαναδόχου,ηκατάταανωτέρωκαθυστέρησηήπαρακώλυσηείναιδυνατόναθεωρηθείωςαιτία γιαχορήγησηπαράτασηςπροθεσdίας,σύdφωναdεταοριζόdεναστοάρθρο8..τηςπαρούσας. 8.6 Ρυθόςπροόδουεργασιών (1) Κατάτηδιάρκειατηςεκτέλεσηςτουέργουθασυγκαλείται,DεσυχνότηταήκατάταχρονικάορόσηDα,σύσκεψηDεταξύτηςεπίβλεψηςκαιαντιπροσώπων του Αναδόχου, για καταγραφήπροβληdάτων,έλεγχοπροόδου,παρακολούθησητήρησηςήτροποποίησηςτουχρονοδιαγράddατοςκατασκευήςκαιλήψης όλωντωναπαραίτητωνdέτρων,ώστεναdηνεπηρεαστούνοιχρονικέςπροθεσdίεςτουέργου. (2) ΕάνοποτεδήποτεκατάτηδιάρκειατηςεκτέλεσηςτουέργουηπραγDατικήπρόοδοςτωνεργασιώνυπολείπεταιτηςαναDενόDενηςήτηςπρογραDDατισDένης, κατάτοάρθρο8.3τηςπαρούσας,καιεφόσονδενοφείλεταισεαιτίαπουθααντιdετωπιστείκατάταοριζόdεναστοάρθρο8.τηςπαρούσας,οανάδοχοςυ" ποχρεούταιdεεντολήτηςυπηρεσίαςναυποβάλειαναθεωρηdένοχρονοδιάγραddα,συνοδευόdενοαπόαιτιολογικήέκθεση,στηνοποίαοανάδοχοςθαπερι" γράψειτιςπροτεινόdενεςdεθόδουςπουσκοπεύειναυιοθετήσειγιατηνεπιτάχυνσητωνεργασιώνκαιτηνεdπρόθεσdηεκπλήρωσητωνσυdβατικώντουυπο" χρεώσεων. (3) ΕκτόςεάνορίσειδιαφορετικάηΥπηρεσία,οΑνάδοχοςθαεφαρDόσειτιςυπόψηπροτεινόDενεςDεθόδους,οιοποίεςDπορείναπροϋποθέτουναύξησητων ωρώνεργασίαςήτουαριθdούπροσωπικούκαιτουεξοπλισdούήάλλεςτροποποιήσεις,dεευθύνη,dέριdνακαιδαπάνεςτουαναδόχουκαιχωρίςιδιαίτερη αποζηdίωση. () ΟΑνάδοχοςυποχρεούταινατηρείτοηDερολόγιοτουέργου,σύDφωναDεταοριζόDεναστοΆρθρο33τουΠ609/8καιτιςεντολέςτηςΥπηρεσίας.Ανο ΑνάδοχοςδενσυDDορφωθείDεταανωτέρω,τοηDερολόγιοθασυντάσσεταιαπότηνΥπηρεσία,θακοινοποιείταισεαυτόνκαιθαθεωρείταιότισυντάχθηκε απότονανάδοχο.στηνπερίπτωσηαυτή,οιδαπάνεςγιατησύνταξητουηdερολογίουθαβαρύνουντονανάδοχοκαιθαπαρακρατούνταιαπότιςπιστοποιή" σειςτουέργου. 8.7 Ποινικέςρήτρες ΙσχύουνγενικάταοριζόDεναστηνπαράγραφοτουΆρθρουτουΝ118/8,στιςπαραγράφους,7,9,10,11και12τουΆρθρου36τουΠ609/8,στοάρθρο τουν3263/0καιστοάρθρο9τουν.3669/

120 8.7.1 Ποινικέςρήτρεςυπέρβασηςτηςσυνολικήςπροθεσίας ΣεπερίπτωσηπαραβίασηςπροθεσDιώντουέργου(σύDφωναDετοάρθροτουΝ.3263/200)ορίζονταιποινικέςρήτρεςοιοποίεςκαταπίπτουνυπέρτουκυρίουτου έργου,ανοανάδοχοςυπερβεί,dευπαιτιότητάτου,τησυνολικήκαιτιςτυχόντεθείσεςτdηdατικέςπροθεσdίεςκατασκευήςτουέργου.οιποινικέςρήτρεςκαταπίπτουν DεαιτιολογηDένηαπόφασητηςΠροϊσταDένηςΑρχήςκαιπαρακρατούνταιαπότοναDέσωςεπόDενολογαριασDότουέργου.Ηκατάπτωσητωνποινικώνρητρώνγια υπέρβασητηςσυνολικήςκαιτωναποκλειστικώντdηdατικώνπροθεσdιώνδενανακαλείται.οιποινικέςρήτρεςγιαυπέρβασητωνενδεικτικώντdηdατικώνπροθε" σdιώνανακαλούνταιυποχρεωτικά,αντοέργοπεραιωθείdέσαστηνσυνολικήπροθεσdίακαιτιςεγκεκριdένεςπαρατάσειςτης. Ειδικότερα: ΗποινικήρήτραπουεπιβάλλεταιστονανάδοχογιακάθεηDέραυπέρβασηςτηςσυνολικήςπροθεσDίαςορίζεταισεδεκαπέντετοιςεκατό(1%)τηςDέσηςηDερησίας αξίαςτουέργουκαιεπιβάλλεταιγιααριθdόηdερώνίσοdετοείκοσιτοιςεκατό(20%)τηςπροβλεπόdενηςαπότησύdβασηαρχικήςσυνολικήςπροθεσdίας.γιατις επόdενεςηdέρεςdέχριακόdαδεκαπέντετοιςεκατό(1%)τηςαρχικήςσυνολικήςπροθεσdίαςηποινικήρήτραγιακάθεηdέραορίζεταισεείκοσι(20%)τηςdέσης ηdερησίαςαξίαςτουέργου.ςdέσηηdερήσιααξίανοείταιτοπηλίκοτουσυνολικούχρηdατικούποσούτηςσύdβασης,dαζίdετοποσότωντυχόνσυdπληρωdατικών συdβάσεωνκαιχωρίςτηναναθεώρησηκαιτοφόροπροστιθέdενηςαξίας(φ.π.α.),προςτησυνολικήπροθεσdίατουέργου.οιποινικέςρήτρεςπουεπιβάλλονταιγια τηνυπέρβασητηςσυνολικήςπροθεσdίαςδενεπιτρέπεταιναυπερβούνσυνολικάποσοστόέξιτοιςεκατό(6%)τουσυνολικούποσούτηςσύdβασης,χωρίςφ.π.α Ποινικέςρήτρεςυπέρβασηςτηατικώνπροθεσιών ΕφόσονστησύDβασηορίζονταιτDηDατικέςπροθεσDίες,ορίζεταιυποχρεωτικάκαιτοποσοστότωνποινικώνρητρώνανάηDέραυπέρβασης,καθώςκαιοσυνολικός χρόνοςγιατηνεπιβολήτους.τοσυνολικόποσότηςποινικήςρήτραςγιαυπέρβασητωντdηdατικώνπροθεσdιώνδενdπορείναξεπεράσεισεποσοστότοτρίατοις εκατό(3%)τουποσούτηςσύdβασηςχωρίςφ.π.α. 8.8 ιακοπήεργασιών (1) ΗΥπηρεσίαδιατηρείτοδικαίωDαναεκδώσειοποτεδήποτεκατάτηδιάρκειατηςεκτέλεσηςτωνέργωνεντολήστονΑνάδοχοπερίδιακοπήςτωνεργασιώνσε τdήdατουέργουή/καισεολόκληροτοέργο.κατάτηδιάρκειατηςυπόψηδιακοπής,οανάδοχοςυποχρεούταιναπροστατεύεικαιφυλάσσειταανωτέρω τdήdατατουέργουή/καινααποθηκεύσεικαιφυλάσσειτατυχόνυλικάεπίτόπου,περιλαdβανοdένωντωνdηχανηdάτων/εξοπλισdού/έτοιdωνήηdικατερ" γασdένωνπροϊόντων,πουπροορίζονταιγιαενσωdάτωσησταdόνιdαέργα,έναντιφθοράς,απώλειαςήβλάβης. (2) ΗΥπηρεσίαδιατηρείτοδικαίωDα,κατάτηναπόλυτηκρίσητης,ναανακοινώσειτηναιτίατηςεντελλόDενηςδιακοπήςτωνεργασιών.Εφόσονυπάρξειτέτοια ανακοίνωσηκαιηαιτίατηςδιακοπήςοφείλεταισεευθύνητουαναδόχου,ταάρθρα8.9,8.10και8.11δενθαέχουνισχύ. 8.9 Συνέπειεςδιακοπήςεργασιών (1) ΙσχύουνταοριζόDεναστοΆρθρο9τουΝ118/8καιστοΆρθρο8τουΠ609/8. (2) ΟΑνάδοχοςδενδικαιούταιπαράτασηςπροθεσDίαςή/καιαποζηDίωσηςγιατιςπεριπτώσειςεπανόρθωσηςτωνσυνεπειώντυχόνελλιπώνDελετών/ερευνών πουθαέπρεπενασυνταχθούν/ελεγχθούνήσυντάχθηκανdεευθύνητουκατάταοριζόdεναστασυdβατικάτεύχη,ελαττωdατικήςεργασίαςήυλικών,ήγια περίπτωσηdηπροστασίαςή/καιφύλαξηςτωντdηdάτωντουέργουόπουδιεκόπησανοιεργασίες,ή/καιdηαποθήκευσηςή/καιφύλαξηςτωντυχόνυλικών κτλ.,κατάταοριζόdεναστοάρθρο8.8ανωτέρω Πληρωήενσωατούενουεξοπλισούκαιυλικώνστοενδεχόενοδιακοπήςεργασιών ΙσχύουνταοριζόDεναστοΆρθρο9τουΝ118/8καισταΆρθρα8και0τουΠ609/ Παρατεταένηδιακοπήεργασιών ΙσχύουνταοριζόDεναστοΆρθρο9τουΝ118/8καισταΆρθρα8,9και0τουΠ609/ Επανεκκίνησηεργασιών ΜετάαπόεντολήτηςΥπηρεσίαςγιαεπανεκκίνησητωνεργασιών,οΑνάδοχοςκαιηΥπηρεσίαθαεπιθεωρήσουναπόκοινούτατDήDατατωνέργωνκαιταυλικάκτλ., σταοποίααφορούσεηεντολήδιακοπής.οανάδοχοςυποχρεούταιστηνπλήρηαποκατάστασηοποιασδήποτεφθοράς,ελαττώdατοςήαπώλειαςσταυπόψητdήdατα/ υλικάκτλ.,πουτυχόνεπήλθεκατάτηδιάρκειατηςδιακοπήςτωνεργασιών,dεdέριdνα,ευθύνηκαιδαπάνητου,χωρίςιδιαίτερηαποζηdίωση. 9. ΟΚΙΜΕΣΚΑΤΑΤΗΝΠΕΡΑΤΣΗ 9.1 ΥποχρεώσειςΑναδόχου (1) ΟΑνάδοχοςυποχρεούταιστηνεκτέλεσητωνκάθεφύσηςδοκιDώνπαραλαβήςκατάτηνπεράτωσητουέργουήτDηDάτωντου,σύDφωναDετοπαρόνάρθρο καιτοάρθρο7.,αφούυποβάλειόλατααπαιτούdεναδικαιολογητικάκαιπαραδοτέαπουορίζονταιστασυdβατικάτεύχηήπουθαζητηθούνσυdπληρωdα" τικάαπότηνυπηρεσίακατάτησύdβαση. (2) ΟΑνάδοχοςυποχρεούταιναειδοποιήσειεγγράφωςτηνΥπηρεσίατουλάχιστονείκοσιDια(21)ηDέρεςπριναπότηνηDεροDηνίακατάτηνοποίαθαείναι έτοιdοςγιατηδιεξαγωγήτωνδοκιdών.εκτόςεάνσυdφωνηθείδιαφορετικά,οιδοκιdέςθαεκτελεσθούνεντόςδύο(2)εβδοdάδωναπότηνηdεροdηνίααυτή, σύdφωναdετιςοδηγίεςτηςυπηρεσίας. (3) Με τηνεπιτυχήολοκλήρωσητωνανωτέρωδοκιdώντουπερατωθέντοςέργουήτdηdάτωντου,οανάδοχοςυποχρεούταιναυποβάλειστηνυπηρεσίατα αποτελέσdατατωνυπόψηδοκιdών. 9.2 Καθυστέρησηδιεξαγωγήςδοκιών (1) ΕάνηκαθυστέρησηδιεξαγωγήςτωνδοκιDώνπαραλαβήςκατάτηνπεράτωσηοφείλεταισευπαιτιότητατουΚτΕ,ισχύουνταοριζόDεναστηνπαρ.2του Άρθρου7τουΝ118/8. (2) ΕάνηκαθυστέρησηδιεξαγωγήςτωνδοκιDώνπαραλαβήςκατάτηνπεράτωσηοφείλεταισευπαιτιότητατουΑναδόχου,ηΥπηρεσίαδιατηρείτοδικαίωDανα εκδώσειεντολήπροςτονανάδοχογιαδιεξαγωγήτωνδοκιdώνεντόςείκοσιdια(21)ηdερώναπότηνπαραλαβήτηςυπόψηεντολής.οανάδοχοςυποχρεού" ταιναεκτελέσειτιςδοκιdέςεντόςτηςωςάνωδιορίαςσεσυνεννόησηdετηνυπηρεσία. (3) ΕάνοΑνάδοχοςδενεκτελέσειτιςαναγκαίεςδοκιDέςεντόςτηςορισθείσαςδιορία,οΚτΕδιατηρείτοδικαίωDατηςδιεξαγωγήςτους,Dεευθύνη,δαπάνηκαι γιαλογαριασdότουαναδόχουκαινακοινοποιήσεισεαυτόντααποτελέσdατατωνδοκιdών.στηνπερίπτωσηαυτή,θαθεωρηθείότιοιδοκιdέςεκτελέστη" κανωςεάνοανάδοχοςήτανπαρώνκαιτααποτελέσdαταθαθεωρηθούνακριβήκαιέγκυρα. 9.3 Επανάληψηδοκιών ΕάντοέργοήτDήDατουδενκαταστείδυνατόναπαραληφθείεξαιτίαςαστοχίαςκατάτηδιεξαγωγήτωνδοκιDώνπαραλαβής,θαεφαρDόζεταιτοΆρθρο7.τηςπα" ρούσαςκαιοισχετικέςδοκιdέςθαεπαναληφθούνσεεύλογοχρόνο,dετουςίδιουςόρουςπουορίζονταιστηνπαρούσακαισταλοιπάσυdβατικάτεύχη. 9. Αστοχίαδοκιώνπαραλαβήςκατάτηνπεράτωση ΙσχύουνταοριζόDενασταΆρθρα37,8,60,61,71και179τουΝ.3669/2008καιστοΆρθρο13τουΝ.070/ ΠΕΡΑΤΣΗΤΝΕΡΓΑΣΙΝΚΑΙΠΑΡΑΛΑΒΗΤΟΥΕΡΓΟΥΑΠΟΤΟΝΕΡΓΟΟΤΗ (1) Γιατιςέννοιεςκαιτιςδιαδικασίεςέκδοσης/συντέλεσηςτων: i. ιοικητικήςπαραλαβήςγιαχρήση, ii. Βεβαίωσηςπεράτωσηςεργασιώνκατασκευήςτουέργου, iii. Προσωρινήςπαραλαβήςτουέργουπουκατασκευάστηκε, iv. Χρόνουεγγύησηςκαιυποχρεωτικής(DεDέριDνακαιδαπάνεςτουΑναδόχου)συντήρησηςτουέργουπουκατασκευάστηκε, v. Οριστικήςπαραλαβήςτουέργου, ισχύουν τα οριζόdενα στα άρθρα 8, 71, 72, 73, 7, 7, 179 του Ν. 3669/2008, στο άρθρο 136 του Ν.070/2012 και στην υπ' αριθd. 17Α/08/78/ΦΝ33β/ΕΓΚ.11/16""12εγκύκλιοΥΠΟΜΕΙ. (2) ΗπροσωρινήπαραλαβήτουέργουθαγίνεισύDφωναDεταοριζόDεναστοΆρθρο73τουΝ.3669/2008,στοάρθρο136τουΝ.070/2012καιστηνυπ'αριθD. 17Α/08/78/ΦΝ33β/ΕΓΚ.11/16""12εγκύκλιοΥΠΟΜΕΙ. (3) Οχρόνοςεγγύησης,κατάτονοποίοοΑνάδοχοςφέρειτονκίνδυνοτουέργουκαιυποχρεούταιστησυντήρησήτου,ορίζεταισύDφωναDετοΆρθρο7τουΝ. 3669/2008. () ΗοριστικήπαραλαβήτουέργουθαγίνεισύDφωναDεταοριζόDεναστοΆρθρο7τουΝ.3669/2008,στοάρθρο137τουΝ.070/2012καιστηνυπ'αριθD. 17Α/08/78/ΦΝ33β/ΕΓΚ.11/16""12εγκύκλιοΥΠΟΜΕΙ. () ΕπισηDαίνεταιότιστιςδαπάνεςσυντήρησηςκατάτοχρόνοεγγύησηςπεριλαDβάνονταικαιοιοποιεσδήποτεδαπάνεςσυντήρησης,εκτόςαπότιςεργασίες πολιτικούdηχανικού,τωνηλεκτροdηχανολογικώνεγκαταστάσεων,συdπεριλαdβανοdένωντωναναλωσίdων(λαdπτήρεςφωτισdού,φίλτρακτλ.) 26

121 11. ΕΥΘΥΝΗΕΛΑΤΤΜΑΤΝ (1) ΕνπροκειDένωισχύουνταοριζόDενασταΆρθρακαι6τουΠ609/8. (2) ΟΑνάδοχοςθαείναιυπεύθυνοςγιατηνεκτέλεση,DεδικήτουοικονοDικήεπιβάρυνση,όλωντωνεργασιώνεπισκευών,διορθώσεωνήανακατασκευώνκαι γιατηνεπανόρθωσηόλωντωνελλείψεων,συρρικνώσεων,ατελειώνήάλλωνελαττωdάτωνπουτυχόνθαεdφανισθούνστοέργοdέσαστοχρόνοσυντήρησης απότηβεβαιωdένηπεράτωσητουέργου,dετηνπροϋπόθεσηότι,κατάτηνάποψητουκτε,οιεργασίεςαυτέςθαπροκύψουνλόγωχρησιdοποίησηςακατάλ" ληλωνυλικώνήdηικανοποιητικήςεργασίαςκατάτηνκατασκευή. (3) ΗΥπηρεσίακαιοΑνάδοχοςθαεπιθεωρούναπόκοινούτοέργοσύDφωναDετοεγκεκριDένοχρονοδιάγραDDασυντήρησήςτουκαιτουλάχιστονDιαφορά κάθεπέντεdήνεςκατάτηνπερίοδοτηςσυντήρησηςdεσκοπότηδιαπίστωσητυχόντέτοιωνελαττωdάτων. () ΣεπερίπτωσηπουοΑνάδοχοςαρνηθείναεκτελέσειτιςτυχόνεπανορθωτικέςεργασίεςήεργασίεςαποκατάστασης,σύDφωναDετοπαρόνΆρθρο,πουαπο" τελούνυποχρέωσήτουκαιdάλιστασεεύλογοχρόνο(ανάλογαdετοείδοςτηςβλάβης)καισεβαθdόπουναικανοποιούνεύλογατηνυπηρεσία,ηυπηρεσία θαδικαιούταινααναθέσεισετρίτουςτηνεκτέλεσητωνεργασιώναυτώνκαιναεισπράξειτοκόστοςτουςκαθ'οιονδήποτετρόποαπότονανάδοχο. 12. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΚΑΙΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 12.1 Εργασίεςπροςεπιέτρηση ΙσχύουνταοριζόDεναστοΆρθρο2τουΝ.3669/2008καιστοάρθρο186τουΝ.070/2012Dετιςεξήςδιευκρινήσεις: i. ΠροκειDένουναεκδοθείλογαριασDόςοιεπιDετρήσειςπρέπειναείναιπλήρεις,σύDφωναDετακαθοριζόDενασταΆρθρα12.2και1.3τηςπαρούσας. ii. ΚατάτηδιάρκειατηςκατασκευήςτουέργουλαDβάνονταιόλατααναγκαίαστοιχείαγιατηνεπιDέτρησητωνποσοτήτωντωνεκτελούDενωνεργασιών.Τα επιdετρητικάστοιχείαλαdβάνονταιαπόκοινούαπότονεπιβλέποντακαιτονεκπρόσωποτουαναδόχου,καταχωρούνταισεεπιdετρητικάφύλλαειςδιπλούν, πουυπογράφονταιαπόταδύοdέρηκαικαθέναπαίρνειαπόένααντίγραφο.ειδικάγιατηνπερίπτωσητηςπαραλαβήςφυσικούεδάφους,ηπροϊσταdένηαρ" χήσυγκροτείεπιτροπή,στηνοποίασυddετέχουνυποχρεωτικάοπροϊστάdενοςτηςδιευθύνουσαςυπηρεσίαςκαιοεπιβλέπων. iii. ΣτοτέλοςκάθεDήναοανάδοχοςσυντάσσειεπιDετρήσειςκατάδιακριτάDέρητουέργουγιατιςεργασίεςπουεκτελέσθηκαντονπροηγούDενοDήνα.ΗεπιDέ" τρησηπεριλαdβάνειγιακάθεεργασίασυνοπτικήπεριγραφήτηςdεένδειξητουαντίστοιχουάρθρουτουτιdολογίουήτωνπρωτοκόλλωνκανονισdούτιdών Dονάδαςνέωνεργασιώνπουεκτελέσθηκανκαιτααναγκαίαγι αυτόεπιdετρητικάσχέδια,στοιχείακαιδιαγράddατα,dεβάσηταστοιχείααπευθείαςκαταdέ" τρησηςτωνεργασιώνήτωνπρωτοκόλλωντηςπαραγράφου3τουάρθρου2τουν.3669/2008.οιεπιdετρήσειςσυντάσσονταιdεdέριdνακαιδαπάνητου αναδόχουκαιυπόκεινταιστονέλεγχοτηςδιευθύνουσαςυπηρεσίας,οοποίοςολοκληρώνεταιdετηνεγκριτικήαπόφασητηςτελευταίας.ηδιευθύνουσαυπη" ρεσία,dέσασετρειςdήνεςαπότηνυποβολήτωνεπιdετρήσεωναπότονανάδοχο,έχειτηνυποχρέωσηναπροβείσεέλεγχοκαιδιόρθωσητωνυπολογισdών, ναεγκρίνειτιςεπιdετρήσειςκαινακοινοποιήσειστονανάδοχοτιςεπιdετρήσειςπουέχουνελεγχθείκαιδιορθωθεί.ηκοινοποίησηαυτήθεωρείταιπράξητης διευθύνουσαςυπηρεσίαςκατάτηνέννοιατηςπαραγράφου1τουάρθρου76τουν.3669/2008καιοανάδοχος,εάνδεναποδέχεταιτιςδιορθώσεις,dπορείνα ασκήσειτοπροβλεπόdενοδικαίωdατηςένστασης.εάνοιυποβαλλόdενεςεπιdετρήσειςπαρουσιάζουνελλείψεις,πουκαθιστούναδύνατοτονέλεγχοήτη διόρθωσήτους,ηδιευθύνουσαυπηρεσίαεπιστρέφειτιςεπιdετρήσειςστονανάδοχοdέσαστηνπιοπάνωτρίdηνηπροθεσdίακαιτονκαλείγιατησυdπλήρω" σητωνσυγκεκριdένωνελλείψεων.ταστοιχείαπουλείπουνκαικρίνονταιαπαραίτητααπότηδιευθύνουσαυπηρεσίαπρέπεινααναφέρονταιστηνπρόσκληση συγκεκριdένακαιαριθdηdένα.οανάδοχος,dέσασεέναdήνα,υποχρεούταιναεπανυποβάλειτιςεπιdετρήσειςσυdπληρώνονταςόλαταστοιχείαπουτουζη" τήθηκανdετηνπρόσκληση.μετάτηνπιοπάνωεπανυποβολήτωνεπιdετρήσεων,ηδιευθύνουσαυπηρεσίαδενdπορείνατιςεπιστρέψειεκνέουστονανάδο" χοπροςσυdπλήρωση,αλλάυποχρεούταιdέσασεέναdήνανατιςελέγξει,νατιςδιορθώσει,νατιςεγκρίνεικαινατιςκοινοποιήσειστονανάδοχο.οιεπιdε" τρήσεις,εάνδενεπιστραφούνεγκεκριdένεςήδιορθωdένεςήγιασυdπλήρωσηdέσαστηνπιοπάνωτρίdηνηπροθεσdία,ήεάν,dετάτηνεπανυποβολήτους, αυτέςδενελεγχθούν,διορθωθούν,εγκριθούνκαικοινοποιηθούνστονανάδοχο,dέσαστηνπιοπάνωdηνιαίαπροθεσdία,θεωρούνταιαυτοδίκαιαεγκεκριdέ" νες,dόνουπότηνέννοιαότιdπορούννασυdπεριληφθούναπότονανάδοχοσεεπόdενολογαριασdό.οιεπιdετρήσειςτουέργου,εγκεκριdένεςαπότηδιευθύ" νουσαυπηρεσίαήαυτοδίκαιαεγκεκριdένες,dπορείναελεγχθούνεκνέουαπότηνεπιτροπήπροσωρινήςπαραλαβήςκαιανδιαπιστωθείηύπαρξηαχρεωστή" τωςκαταβληθέντοςεργολαβικούανταλλάγdατος,αυτόείναιεπιστρεπτέούστερααπόσύνταξηαρνητικούλογαριασdού,σύdφωναdεταοριζόdεναστηνπα" ράγραφο8τουάρθρου3τουν.3669/2008.οιαυτοδίκαιαεγκεκριdένεςεπιdετρήσειςυπόκεινταιστονέλεγχοτηςιευθύνουσαςυπηρεσίαςσεεπόdενολο" γαριασdό. iv. Ότανπρόκειταιγιαεργασίες,ηποσοτικήεπαλήθευσητωνοποίωνδενείναιδυνατήστηντελικήDορφήτουέργου,όπωςεργασίεςπουπρόκειταιναεπικα" λυφθούναπόάλλεςκαιδενείναιτελικάεdφανείς,ποσότητεςπουπαραλαdβάνονταιdεζύγισηήάλλαπαρόdοια,οανάδοχοςυποχρεούταινακαλέσειτηνεπι" τροπήτηςπαραγράφου2τουάρθρου36τουν.3669/2008καιτονεπιβλέποντα,προκειdένουναπροβούναπόκοινούστηνκαταdέτρησηήζύγισηκαινασυ" ντάξουνπρωτόκολλοπαραλαβήςαφανώνεργασιώνήπρωτόκολλοζυγίσεωςαντίστοιχα.τοπρωτόκολλοαυτό,υπογραφόdενοαπότονανάδοχο,τονεπιβλέ" ποντακαιταdέλητηςεπιτροπής,αποτελείπροϋπόθεσηγιατηνπιστοποίησητωνσχετικώνεργασιών. v. ύο(2)dήνεςτοαργότεροdετάτηβεβαιωdένηπεράτωσητουέργουοανάδοχοςείναιυποχρεωdένοςναυποβάλειστηδιευθύνουσαυπηρεσίατυχόνεπί DέρουςεπιDετρήσειςπουλείπουνκαιτην«τελικήεπιDέτρηση»,δηλαδήτελικόσυνοπτικόπίνακαπουανακεφαλαιώνειτιςποσότητεςόλωντωντDηDατικών επιdετρήσεωνκαιτωνπρωτοκόλλωντηςπαραγράφου3τουάρθρου2τουν.3669/2008.αναυτέςέχουνελεγχθείαπότηδιευθύνουσαυπηρεσία,οιποσότη" τεςτίθενταιόπωςδιορθώθηκαν,έστωκαιανεκκρεdούνκατ αυτώνενστάσειςτουαναδόχουήαιτήσειςθεραπείας.ηκαταχώρησηαυτήστηντελικήεπιdέ" τρησηδεναποτελείπαραίτησητουαναδόχουαπότέτοιεςαιτήσειςήενστάσειςπουέχουνασκηθείνόdιdα,ούτεπαρέχειτοδικαίωdασεαυτόνναυποβάλει νέες.γιατιςεπίdέρουςεπιdετρήσεις,πουδενέχουνακόdηελεγχθείαπότηνυπηρεσία,καταχωρούνταιοιποσότητεςτωνεπιdετρήσεωνόπωςσυντάχθηκαν απότονανάδοχοπριναπότονέλεγχοτηςυπηρεσίας.ητελικήεπιdέτρησηυπογράφεταιαπότονανάδοχοdετηνένδειξη«όπωςσυντάχθηκεαπότονανάδο" χο».ηδιευθύνουσαυπηρεσίαέχειυποχρέωσηναπροβείστονέλεγχοτηςτελικήςεπιdέτρησης,dέσασεδύο(2)dήνεςαπότηνυποβολήτηςκαινακοινο" ποιήσειστονανάδοχοτηνελεγdένηκαιτυχόνδιορθωdένηεπιdέτρηση.τοτελευταίοεδάφιοτηςπαραγράφου2τουάρθρου2τουν.3669/2008έχειεφαρ" DογήγιατηντελικήεπιDέτρηση. vi. vii. ΣεπερίπτωσηπουδενυποβληθείεDπρόθεσDααπότονανάδοχοητελικήεπιDέτρησηεπιβάλλεταισεβάροςτου,γιακάθεσυDπληρωDένοDήνακαθυστέρη" σης,ειδικήποινικήρήτραποσοστούδύοχιλιοστών(2%ο)επίτουσυνολικούποσούπουέχεικαταβληθείστονανάδοχοdέχριτότεγιατηνόλησύdβαση.η ποινικήρήτραεπιβάλλεταιdεαπόφασητηςδιευθύνουσαςυπηρεσίαςκαιγιαέξι(6)τοπολύdήνεςκαθυστέρησης.ανεξάρτητααπότηνεπιβολήτηςποινικής ρήτραςκαιdετάτηνπάροδοτουχρόνουεπιβολήςτης,ητελικήεπιdέτρησησυντάσσεταιαπότηνυπηρεσίαπουdπορείναχρησιdοποιήσειγι αυτόιδιώτες τεχνικούςκαισυνεργείακαταλογίζονταςτησχετικήδαπάνησεβάροςτουαναδόχου.ητελικήεπιdέτρησηπουσυντάσσεταιdεαυτόντοντρόποκοινοποιεί" ταιστονανάδοχο.μαζίdετηντελικήεπιdέτρησηοανάδοχοςdπορείναυποβάλεικαικάθεάλλοαίτηdάτουπουσχετίζεταιdεδικαίωdάτουαπότηνεκτέ" λεσητηςσύdβασης,αναυτόδενέχειαποσβεστείκαιησχετικήαξίωσηπαραγραφεί,κατάταοριζόdεναστοάρθρο7ατουν.3669/2008ήαντοσχετικόδι" καίωdαδενέχειαποσβεστείήχαθείαπόκάποιαάλληαιτία.μετάτηνυποβολήτηςτελικήςεπιdέτρησης,οανάδοχοςdπορείναεγείρεισχετικέςαπαιτήσεις Dόνογιαοψιγενείςαιτίες. ΣτιςπεριπτώσειςσυDβάσεωνπουπροβλέπουνπληρωDήDεκατ αποκοπήτίdηdα,τελικήεπιdέτρησηείναιηεπιβεβαίωσηκατασκευήςτωνεπίdέρουςεργα" σιώνποιοτικάκαιποσοτικά,όπωςπροβλέπονταιστησύdβαση.γιατηνπραγdατοποίησητωντdηdατικώνπληρωdώνεφαρdόζονταιεπίdέρουςποσοστάε" κτέλεσηςεργασιώνκατάτdήdατατουέργου,όπωςορίζεταιστησύdβαση Μεθοδολογίαεπιέτρησηςεργασιών (1) ΟτρόποςεπιDέτρησηςτωνδιαφόρωνειδώνεργασιώνείναιαυτόςπουκαθορίζεταιαπότασχετικάάρθρατωνΤΣΥ,τουτιDολογίουκαιτωνλοιπώνσυDβατι" κώντευχών.γιακάθεείδοςεργασιών,γιατιςοποίεςτυχόνδενορίζεταισταανωτέρωτεύχητρόποςεπιdέτρησης,επιdετρούνταικαιπληρώνονταιοιdονάδες πουέχουνπραγdατικάεκτελεσθεί,χωρίςναλαdβάνονταιυπόψητυχόναντίθετεςπρακτικές,συνήθειεςήέθιdα. (2) ΌλαταεπιDετρητικάστοιχείαυποβάλλονταιαπότονΑνάδοχοστηνΥπηρεσίασεέντυπηκαισεηλεκτρονικήDορφήωςαρχείοΗ/Υσεδισκέτα,στοντύπο πουθασυdφωνηθείdετηνυπηρεσία.τοαργότεροείκοσιηdέρεςdετάτοτέλοςτουεποdένουτηςεκτελέσεώςτουςdηνός.ησχετικήδαπάνηβαρύνειτον ΑνάδοχοκαιείναιανηγDένηστηνπροσφοράτου Πιστοποίησηεργασιών Οιπιστοποιήσεις,γιατιςεργασίεςπουπράγDατιεκτελέστηκαν,συντάσσονταισύDφωναDετιςδιατάξειςτωνΆρθρων3,,,60,6και179τουΝ.3669/2008,του άρθρου13τουν.070/2012καιτηςυπ'αριθd.17α/08/78/φν33β/εγκ.11/16""12εγκυκλίουυπομει. 27

122 12. Παραλείψειςκατάτηνεπιέτρηση ΟΑνάδοχοςδενέχειτοδικαίωDανακαλύψειτααφανήτDήDατατουέργουπροτούναληφθούνταστοιχείαγιατησύνταξητωνσχετικώνΠρωτοκόλλωνΑφανών Εργασιών.ΟΑνάδοχοςυποχρεούται,Dέχρικαιτηνοριστικήπαραλαβή,εφόσοντοζητήσειηΥπηρεσία,νααποκαλύπτειοποιοδήποτετDήDααφανούςεργασίαςγια έλεγχοτυχόνελαττωdάτων,ελλείψεων,βλαβώνήατελειών. 13. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣΚΑΙΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ 13.1 ικαίωατροποποιήσεων ΗΥπηρεσίαδικαιούται,κατάτηδιάρκειατηςκατασκευήςτουέργουκαιυπότιςπροϋποθέσειςτουΆρθρου13.3τηςπαρούσας,ναεπιφέρειτροποποιήσειςστηDορφή τουέργου,στηνποιότητα,στοείδοςήστηνποσότητατωνεργασιών,ανηαρτιότητα,ηλειτουργικότητακαιηοικονοdίατουέργουτοεπιβάλλουν.οανάδοχοςδεν δικαιούταιναπροβείσεκαdίααντίστοιχητροποποίησηχωρίςέγγραφηεντολήτηςυπηρεσίας Ανάλυσηλειτουργικήςαξίας (1) ΚατάτηδιάρκειατηςεκτέλεσηςτωνέργωνDπορείναπροταθούνεγγράφωςαπότονΑνάδοχοτροποποιήσεις,οιοποίεςθαεπιτύχουνκατάτηνάποψήτουένα ήπερισσότερααπόταακόλουθα,εφόσονυιοθετηθούν: i. Θαεπιταχύνουντηνπεράτωσητουέργου, ii. ΘαDειώσουντοκόστοςκατασκευής,λειτουργίαςήσυντήρησηςτουέργου, iii. ΘαβελτιώσουντηναποδοτικότηταήτηναξίατουέργουγιαλογαριασDότουΚτΕ, iv. ΘαωφελήσουνπεραιτέρωτονΚτΕκατάοποιοδήποτετρόπο. (2) Ηκατάταανωτέρωπρότασητροποποίησηςθασυνταχθεί,τεκDηριωθείκαιυποβληθείDεπρωτοβουλία,ευθύνη,DέριDνακαιδαπάνεςτουΑναδόχου,χωρίςνα δικαιούταιοποιαδήποτεπρόσθετηαdοιβήήαποζηdίωση,είτεγίνειδεκτήείτεαπορριφθείαπότηνυπηρεσία ιαδικασίατροποποιήσεων ΙσχύουνταοριζόDεναστιςπαραγράφους1,3,,τουΆρθρου8τουΝ118/8καιστοΆρθρο3τουΠ609/ Πληρωήτροποποιήσεων ΙσχύουνταοριζόDεναστιςπαραγράφους1,3,,τουΆρθρου8τουΝ118/8καιστοΆρθρο3τουΠ609/ Ποσόαπροβλέπτων ΙσχύουνταοριζόDεναστοΆρθρο8τουΝ118/8καιστοΆρθρο3τουΠ609/ Απολογιστικέςεργασίες ΙσχύουνταοριζόDεναστοΆρθρο2τουΠ609/ Προσαρογέςοφειλόενεςσετροποποιήσειςτουθεσικούπλαισίου ΓιατηντυχόνπροσαρDογήτουχρονοδιαγράDDατοςτουέργουεξαιτίαςουσιωδών,κατάτηνκρίσητηςΥπηρεσίας,τροποποιήσεωνστοθεσDικόπλαίσιοήσεκανόνες ήσεκανονισdούςπουκαθιερώθηκανωςυποχρεωτικέςdετάτηνανάθεσητουέργου,ισχύουνταοριζόdενασταάρθρα8.3και8.τηςπαρούσας.γιατηνκάλυψη τυχόνπρόσθετωνδαπανώνπουπροκύπτουνεξαιτίαςουσιωδώντροποποιήσεωνκατάταανωτέρω,ισχύουνταοριζόdεναστηνπαράγραφο2τουάρθρου8τουν 118/8καιστηνπαράγραφο2τουΆρθρου3τουΠ609/ Αναθεώρησητιών ΙσχύουνταοριζόDεναστοΆρθρο10τουΝ118/8καιστοΆρθρο1τουΠ609/8. 1. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΤΙΜΗΜΑΚΑΙΠΛΗΡΜΕΣ 1.1 Συβατικότίηα 1.1.1ΠεριεχόενατωντιώνονάδοςτουτιολογίουκαιδαπάνεςπουβαρύνουντονΑνάδοχο (1) ΟισυDβατικέςτιDέςDονάδαςπουισχύουν,αναφέρονταισεεργασίεςπλήρωςπεραιωDένεςσύDφωναDετουςόρουςτηςσύDβασης.ΟιτιDέςαυτές,προσαυξη" DένεςκατάτοκατάνόDοποσοστόγενικώνεξόδωνκαιεργολαβικούοφέλουςτουΑναδόχου,περιλαDβάνουνόλεςτιςαπαραίτητεςεργασίεςγιατηνπλήρηκαι έντεχνηκατασκευήτωνέργων,καλύπτονταςόλεςτιςδαπάνεςτουαναδόχου,άdεσεςήέddεσεςκαι,dετηνεπιφύλαξητωνπερίαναθεώρησηςτιdώνκειdένων διατάξεων,αποτελούνπλήρηαποζηdίωσητουαναδόχουγιατηνκατάανωτέρωεκτέλεσητωνεργασιών. (2) ΚάθετιDήDονάδαςή/καικατ αποκοπήτίdηdατηςπροσφοράςπεριλαdβάνειόλεςτιςκάθεείδουςεπιβαρύνσειςαπόφόρους,τέλη,δασdούς,ειδικούςφόρους κτλ.τοίδιοισχύεικαιγιατιςνέεςτιdέςdονάδαςπουτυχόνθαεφαρdοσθούν.ρητάκαθορίζεταιότισεκάθετιdήdονάδαςπεριλαdβάνονταιοιδασdοίκαι λοιποίφόροι,τέληεισφοράςκαιδικαιώdαταγιαπροdήθειεςεξοπλισdούκαιεφοδίωνγενικάτουέργουκαι,προκειdένουγιαείδηεσωτερικού,οφόροςκύκλου εργασιών(φκε)όπουισχύει,τατέληχαρτοσήdουόπουισχύουν,καιγενικότεραόλοιοιφόροι,δασdοί,τέλη,κρατήσεις,κτλ.,πουθαισχύουνκατάτηνεκτέ" λεσητουέργου.στιςανωτέρωεπιβαρύνσειςπεριλαdβάνεταικαιαυτήτουάρθρου27τουν2166/93. (3) ΟΦόροςΠροστιθέDενηςΑξίας(ΦΠΑ)επίτωντιDολογίωνεισπράξεωντουΑναδόχουεπιβαρύνειτονΚτΕ Τιέςονάδοςνέωνεργασιών (1) ΟΑνάδοχοςυποχρεούταιναεκτελέσειτυχόνπρόσθετεςεργασίες,κατόπινεντολήςτηςΥπηρεσίαςκατάτοΆρθρο13.1τηςπαρούσας,DετιςσυDβατικέςτιDές ήdετιdέςdονάδοςνέωνεργασιών.γιατηντροποποίησητωνποσοτήτωνεργασιώνπουπροβλέπονταιστονπροϋπολογισdότουέργουήτηνπροσθήκηνέων εργασιών,ισχύουνταοριζόdεναστοάρθρο13.3τηςπαρούσας. (2) ΓιατονκανονισDότιDώνDονάδωννέωνεργασιών,θαεφαρDόζονταιταεγκεκριDέναήσυDβατικάαναλυτικάτιDολόγια(αναλύσειςτιDών)διευκρινίζεταιότι αυτάθαεφαρdόζονταιάσχεταdεταdέσα,πουχρησιdοποιούνταιήθαχρησιdοποιηθούναπότονανάδοχογιατηνεκτέλεσητωνεργασιών(δηλαδήdικρούή DεγάλουαριθDούDηχανηDάτων,τωνγνωστώνήάλλωντύπων,καινούργιωνήόχι,DεεργατικάχέριαDερικάήσυνολικά,σεDικρήήσεDεγάληαναλογία, κτλ.). 1.2 Προκαταβολή (1) ΕπιτρέπεταιηχορήγησηπροκαταβολήςστονΑνάδοχοκατάτιςδιατάξειςτουΆρθρου1τουΝ3669/2008,εφ όσονκαιdόνοηχορήγησηαυτήέχειπρο" βλεφθείαπότηιακήρυξηηdοπρασίας. (2) ΗχορήγησηπροκαταβολήςπραγDατοποιείταιDεαίτησητουΑναδόχουDεαιτιολόγησητωνειδικώνλόγωνχορήγησήςτηςκαιDετάτηνεγκατάστασηεργοτα" ξίουαπότονανάδοχοεπίτόπουτουέργου. (3) Πρόσθετηπροκαταβολή,λόγωαύξησηςτηςσυDβατικήςδαπάνηςτουέργου(DεέγκρισηΑνακεφαλαιωτικούΠίνακαΕργασιών),δενθαχορηγείται. 1.3 Αίτησηγιαλογαριασό/πιστοποίησηενδιάεσηςπληρωής (1) Οιπιστοποιήσεις,γιατιςεργασίεςπουπράγDατιεκτελέστηκαν,θασυντάσσονταισύDφωναDετιςδιατάξειςτωνΆρθρων3και179τουΝ.3669/2008και τουάρθρου13τουν.070/2012,όπωςισχύουν. (2) ΣτολογαριασDόθαεπισυνάπτονταιόλατασχετικάδικαιολογητικάκατάτιςκείDενεςδιατάξεις,οιβεβαιώσειςπροόδου,ταδικαιολογητικά/πιστοποιητικά πουαφορούντουςποιοτικούςελέγχουςυπογεγραddένααπόόλαταενδιαφερόdεναdέρη,όλαταπροβλεπόdεναστοπρόγραddαποιότηταςτουέργου,καθώς καιταδικαιολογητικάτωνκρατήσεων,φορολογικήςενηdερότηταςκτλ.,πουαπαιτούνταικατάτουςόρουςτηςπαρούσας,καισύdφωναdετηνκείdενηνοdο" θεσία.ανσυντρέχουνπεριπτώσειςεπιβολήςποινικήςρήτρας,προστίdωνκτλ.(κατάτουόρουςτωνσυdβατικώντευχών)αυτέςθααποdειώνουντοπιστοποι" ούdενοποσό. (3) ΚάθελογαριασDόςυποβάλλεταιαπότονΑνάδοχοστηνΥπηρεσίασεέντυπηDορφή,στοντύποπουθασυDφωνηθείDετηνΥπηρεσία.Ησχετικήδαπάνη βαρύνειτονανάδοχοκαιείναιανηγdένηστηνπροσφοράτου. 1. Εξοπλισόςκαιυλικάπουενσωατώνονταιστοέργο ΙσχύουνταοριζόDεναστηνπαρ.τουΆρθρου0τουΠ609/8όπωςκωδικοποιήθηκεστοάρθρο3τουΝ.3669/ Έκδοσηλογαριασού/πιστοποίησηςενδιάεσηςπληρωής ΙσχύουνταοριζόDενασταΆρθρα12.3και1.3τηςπαρούσας. 1.6 Πληρωές ΙσχύουνταοριζόDενασταΆρθρα3,,,6και60τουΝ.3669/2008καιστοΆρθρο13τουΝ.070/ Καθυστέρησηπληρωών ΙσχύουνταοριζόDενασταΆρθρα36και3τουΝ.3669/

123 1.8 Πληρωήκρατήσεων/επιστροφήεγγυήσεων (1) ΠριναπόκάθεπροώθησηλογαριασDούγιαπληρωDήαπότονυπόλογοτουέργου,θαπροσκοDίζονταιαπότονΑνάδοχο,πέρααπόταλοιπάδικαιολογητικά καιταπαραστατικάκαταβολήςτηςεθνικήςτράπεζαςτηςελλάδοςαπόταοποίαθαφαίνεταιότικατατέθηκεστοντηρούdενοεκείσχετικόλογαριασdότο ποσοστόπουπροβλέπεταιωςκράτησηαπότιςδιατάξειςτουάρθρου27,παρ.3έως37τουν2166/93(φεκ137α/2"8"93). (2) ΓιατηνεπιστροφήτωνεγγυήσεωνισχύουνταοριζόDεναστοάρθρο3τουΝ.3669/ ήλωσηπεράτωσηςεργασιών ΙσχύουνταοριζόDεναστοΆρθρο71τουΝ.3669/2008καιστοΆρθροτου136τουν.070/ Αίτησηγιαλογαριασό/πιστοποίησητελικήςπληρωής ΙσχύουνταοριζόDεναστοΆρθρο3τουΝ.3669/2008καιστοΆρθρο13τουΝ.070/ Εκκαθάρισηαοιβαίωναπαιτήσεων ΙσχύουνταοριζόDενασταάρθρα3και7τουΝ.3669/2008καιστοάρθρο13τουΝ.070/ Έκδοσηλογαριασού/πιστοποίησηςτελικήςπληρωής ΙσχύουνταοριζόDεναστοΆρθρο3τουΝ.3669/2008καιστοάρθρο13τουΝ.070/ Λήξηευθύνηςεργοδότη ΙσχύουνταοριζόDεναΆρθρο3τουΝ.3669/ Νόισασυναλλαγών ΕκτόςεάνορίζεταιδιαφορετικάστησύDβαση,όλεςοισυναλλαγέςDεταξύτουΚτΕκαιτουΑναδόχουθαυπολογίζονταικαιεκφράζονταισεΕΥΡκαιθαπραγDατο" ποιούνταισεευρ. 1. ΕΚΠΤΣΗΑΝΑΟΧΟΥ'ΙΑΛΥΣΗΤΗΣΣΥΜΒΑΣΗΣΑΠΟΤΟΝΕΡΓΟΟΤΗ 1.1 Ειδοποίησηγιαεπανορθώσεις(ειδικήδιαταγή ειδικήπρόσκληση) ΙσχύουνταοριζόDενασταάρθρα60και61τουΝ.3669/2008,στοάρθρο13τουΝ.070/2012καιστηνυπ'αριθD.17Α/08/78/ΦΝ33β/ΕΓΚ.11/16""12εγκύκλιο ΥΠΟΜΕΙ. 1.2 ΈκπτωσηΑναδόχου ΙσχύουνταοριζόDεναστοάρθρο61τουΝ.3669/08,στοάρθρο13τουΝ.070/2012καιστηνυπ'αριθD.17Α/08/78/ΦΝ33β/ΕΓΚ.11/16""12εγκύκλιοΥΠΟΜΕ" Ι. 1.3 ικαίωατουκτεγιαδιάλυσητηςσύβασης ΟΚτΕδιατηρείτοδικαίωDαναδιαλύσειτησύDβασηοποτεδήποτεκατάτηδιάρκειάτης.ΣτηνπερίπτωσηαυτήισχύουνταπροβλεπόDεναστιςπαρ.1,3καιτου Άρθρου9τουΝ118/8,σταΆρθρα8,9,0και1τουΠ609/8,όπωςκωδικοποιήθηκανσταάρθρα62,63,6,6και70τουΝ.3669/ ΙΑΛΥΣΗΤΗΣΣΥΜΒΑΣΗΣΑΠΟΤΟΝΑΝΑΟΧΟ 16.1 ικαίωαδιακοπήςεργασιώναπότονανάδοχο ΙσχύουνταοριζόDεναστηνπαρ.10τουΆρθρουτουΝ118/ ιάλυσητηςσύβασηςαπότονανάδοχο ΙσχύουνταοριζόDεναστηνπαράγραφο2τουΆρθρου9τουΝ118/8,στιςπαραγράφους2,3,,,6και7τουΆρθρου8καιστοΆρθρο9τουΠ609/ Πληρωήκατάτηδιάλυσητηςσύβασης ΙσχύουνταοριζόDεναστηνπαράγραφο3τουΆρθρου9τουΝ118/8καιστοΆρθρο0τουΠ609/ ΑΝΑΛΗΨΗΚΙΝΥΝΝΚΑΙΕΥΘΥΝΕΣ 17.1 Εγγυήσεις ΓιατιςαπαιτήσειςπαροχήςεγγυήσεωνεκDέρουςτουΑναδόχουισχύουνταοριζόDενασταΆρθρα.2,1.2και1.3τηςπαρούσας ΕυθύνηΑναδόχου (1) ΣύDφωναDετασυDβατικάτεύχηκαιτιςδιατάξειςτουΝ118/8καιΠ609/8,τόσογιατηνεφαρDογήτωνDελετών,όσοκαιγιατηνποιότητακαιαντοχή τωνέργων,dόνοςυπεύθυνοςείναιοανάδοχος.οκάθεφύσηςέλεγχοςπουθαασκηθείαπότηνυπηρεσίαδεναπαλλάσσειdεκανένατρόποτονανάδοχοαπό τησχετικήευθύνη. (2) ΌDοια,οΑνάδοχοςείναιεξολοκλήρουDόνοςυπεύθυνοςγιατηνεπιλογήτωνυλικώνπουθαχρησιDοποιηθούν,τηχρησιDοποίησηαυτώνκαιτηνεκτέλεση τωνεργασιώνκατάτουςόρουςτηςπαρούσαςκαιτωνλοιπώνεγκεκριdένωνσυdβατικώντευχώνκαισχεδίων. (3) ΟιαπαιτήσειςασφάλισηςεκDέρουςτουΑναδόχουτουέργου,τουΚτΕ,τωνεκπροσώπωντου,τουπροσωπικούτου,τωνσυνεργατώντουκαιτρίτωνορίζο" νταιστοάρθρο18τηςπαρούσας. () ΕφόσονηεκτέλεσητουέργουγίνεταισύDφωναDετιςκατευθύνσειςτηςDελέτηςτηςΥπηρεσίαςκαιταλοιπάσυDβατικάτεύχη,οΑνάδοχοςδενείναιυπεύθυ" νοςγιαταδιατεταγdέναστοιχείατωνdόνιdωνέργων(ταοποίαόdωςθαπρέπειναασφαλίσεικατάτοάρθρο18τηςπαρούσας),διατηρείταιόdωςηευθύνη τουκατάτοάρθρο2.2τηςπαρούσαςκαιστιςκατασκευαστικέςdεθόδους,στιςχρήσειςυλικών,στηδηdιουργίακαιλειτουργίαεργοταξιακώνοδών,εργοτα" ξιακώνεγκαταστάσεωνκαιδιαdόρφωσηςτωνέργων,στιςαπαιτήσειςκατάτηδιάρκειατηςκατασκευής,καισταστοιχείατωνdόνιdωνέργων,γιαταοποία υπάρχειεπιλογήβάσειτωντυχόνdελετώνπουθαεκπονηθούναπόαυτόν. () ΣχετικάDεζηDιέςπουτυχόνθαπαρουσιαστούνστοέργοκαιστιςDόνιDεςεγκαταστάσειςτουΑναδόχουστοντόποτουέργου,έχειισχύκαιηπαράγραφος6 τουάρθρου7τουν118/8,dόνοσεόσηέκτασηδενκαλύπτεταιαπότηνασφάλισητουέργου«κατάπαντόςκινδύνου»σύdφωναdετουςειδικότερουςό" ρουςπουαναφέρονταιστοάρθρο18τηςπαρούσας.οποιεσδήποτεαστικέςήποινικέςευθύνες,πουπροκύπτουναπόοποιασδήποτεφύσηςδυστυχήdαταή ζηdιέςστοπροσωπικότουαναδόχουήσετρίτουςήσεπεριουσίεςτρίτωνπουοφείλονταιείτεσεαdέλειαείτευπαιτιότητατουπροσωπικούτουαναδόχουεί" τεστιςοποιεσδήποτεκατασκευαστικέςδραστηριότητεςτουαναδόχουείτεστηνύπαρξητουέργουκαθ εαυτού,βαρύνουναποκλειστικάκαιdόνοτονίδιο. ΣχετικάDετηνασφάλισητης«αστικήςευθύνηςέναντιτρίτων»ισχύουνοιόροιτηςπαρ.18..2τηςπαρούσας. (6) ΓιαόλεςτιςεργασίεςπουθαεκτελεστούνισχύουνοιπροδιαγραφέςπουαναφέρονταιστηΤΣΥαλλάκαιόλωντωνισχυουσώνπροδιαγραφώνσχετικώνέρ" γων,όπωςαναφέρονταιπαρ.1..2τηςπαρούσας.οποιαδήποτεζηdιάστοέργοείτεσταdηχανήdαταείτεστιςεγκαταστάσεις,(εργοτάξια,δανειοθάλαdοι,λα" τοdείακτλ.)πουπροέρχεταιαπόοποιονδήποτελόγοήδολιοφθοράκατάτηδιάρκειαεκτέλεσηςτωνεργασιώντηςσύdβασης,πληνανωτέραςβίαςόπωςορί" ζεταιστηνπαρούσαπουδενέχεικαλυφθείαπότοασφαλιστήριοσυdβόλαιο,βαρύνειτονανάδοχο.επίσηςοανάδοχοςείναιυποχρεωdένοςνααποκαταστή" σειτιςζηdιέςπουπροέρχονταιαπόοποιασδήποτεφύσηςδυστυχήdαταήζηdιέςστοπροσωπικότουαναδόχουήσετρίτουςήκαισεπεριουσίεςτρίτωνκαι οφείλονταισεαdέλειαηυπαιτιότητάτου. (7) ΟΑνάδοχοςέχειτηνυποχρέωσηναDεριDνάγιατηφύλαξηκάθευλικού,DηχανήDατοςεργαλείουκτλ.πουανήκεισεαυτόνήσετρίτουςκαιβρίσκεταιστο χώροτουεργοταξίουκαιναπαίρνειόλαταπροβλεπόdεναdέτρα,προσλαdβάνονταςσυγχρόνωςκαιτοκατάλληλογιατοσκοπόαυτόπροσωπικό(φύλακες ηdέρας,νυκτοφύλακεςκτλ.).σεπερίπτωσηαπώλειαςφθοράς,βλάβης,καταστροφήςυλικούήdηχανήdατοςκτλ.,πουανήκεισεαυτόνήτρίτους,οανάδοχος είναιαποκλειστικάκαιεξολοκλήρουυπεύθυνοςνααποζηdιώσειτονιδιοκτήτηήνααποκαταστήσειτουλικόκτλ.,χωρίςναδικαιούταιναπροβάλειαξίωση γιαοποιαδήποτεδικήτουαποζηdίωσηήκαιναεγείρειαξίωσηεπέκτασηςτωνπροθεσdιώνκατασκευήςτουέργου,πληνπεριπτώσεωνανωτέραςβίαςπουδεν έχουνκαλυφθείαπότοασφαλιστήριοσυdβόλαιο. (8) ΟΑνάδοχοςοφείλειναλάβει,κατάτηνεκτέλεσητωνΈργων,όλατααπαιτούDεναDέτραασφαλείαςπουεπιβάλλονταιαπότηνισχύουσανοDοθεσίακαθώς καικάθεάλλοdέτροπουαναφέρεταιστηνπαρούσακαισύdφωναdετιςαπαιτήσειςτωντσυ. (9) Μετάτηνοριστικήπαραλαβήτουέργου,οΑνάδοχοςευθύνεταικατάτιςδιατάξειςτουΑστικούΚώδικα. 29

124 17.3 Απαιτούεναέτραασφαλείαςκαιυγείαςστοεργοτάξιο 1 (1)ΟανάδοχοςέχειτηνυποχρέωσηγιατηντήρησητωνδιατάξεωντηςεργατικήςνοDοθεσίας,τωνδιατάξεωνκαικανονισDώνγιατηνπρόληψηατυχηDάτωνστο προσωπικότου,ήστοπροσωπικότουφορέατουέργου,ήσεοποιονδήποτετρίτο,ώστεναεξαλείφονταιήναελαχιστοποιούνταιοικίνδυνοιατυχηdάτωνή επαγγελdατικώνασθενειώνκατάτηνφάσηκατασκευήςτουέργου:προεδρικό διάταγα 30/1996(άρθρα7"9),νόος 3669/2008(άρθρο 37παράγρα" φος7),νόος 380/ (άρθρο 2). (2)Σταπλαίσιατηςευθύνηςτου,οανάδοχοςυποχρεούται: α.ναεκπονείκάθεσχετικήdελέτη(στατικήικριωdάτων,dελέτηπροσωρινήςσήdανσηςέργωνκ.λ.π.)καιναλαdβάνειόλατασχετικάdέτρα νόου 3669/2008(άρθρο 37παράγραφος7). β.ναλαdβάνειdέτραπροστασίαςσύdφωναdετηνισχύουσανοdοθεσίαστοσχέδιοασφάλειαςκαιυγείας(σαυ),όπωςαυτόρυθdίζεταιdετιςαποφάσεις του(τέως)υπουργείουπεριβάλλοντος,χωροταξίαςκαιηdοσίωνέργων:οίκοθενιπα/177/2001,εεππ/8/2001καιιπα/889/2002,στοχρονο" διάγραddατωνεργασιών,καθώςκαιτιςενδεχόdενεςτροποποιήσειςήάλλεςαναγκαίεςαναπροσαρdογέςτωνdελετώνκατάτηφάσητηςdελέτηςκαιτηςκα" τασκευήςτουέργου:νόος 3669/2008(άρθρο 37παράγραφος8καιάρθρο 182). γ.ναεπιβλέπειανελλιπώςτηνορθήεφαρdογήτωνdέτρωνασφάλειαςκαιυγείαςτωνεργαζοdένων,νατουςενηdερώνει/εκπαιδεύειγιατηναναγκαιότητα της τήρησης των Dέτρων αυτών κατά την εργασία, να ζητά τη γνώdη τους και να διευκολύνει τη συddετοχή τους σε ζητήdατα ασφάλειας και υγείας: προεδρικόδιάταγdα1073/1981(άρθρο111),προεδρικόδιάταγdα30/1996(άρθρα10,11),νόdος380/2010(άρθρα2"9). ΓιατηνσωστήεφαρDογήτηςπαραγράφουγστουςαλλοδαπούςεργαζόDενους,είναιαυτονόητοότιηγνώσηαπόαυτούςτηςελληνικήςγλώσσαςκρίνεταια" παραίτητηώστεναdπορούννακατανοούντηναναγκαιότητακαιτοντρόποεφαρdογήςτωνdέτρωνασφάλειαςκαιυγείας(εκτόςειδικώνπεριπτώσεωνόπου τdήdαήόλοτοέργοέχειαναλάβεινακατασκευάσειξένηεξειδικευdένηεταιρεία). (3)Σύφωναεταπροαναφερόενατηςπαραγράφου2,οανάδοχοςυποχρεούταινατηρείταακόλουθα: 3.1.Εκτωνπροτέρωνγνωστοποίηση'ΣχέδιοΑσφάλειαςΥγείας(ΣΑΥ)'ΦάκελοςΑσφάλειαςΥγείας(ΦΑΥ)καισυγκεκριένα: α.ναδιαβιβάσειστηναρdόδιαεπιθεώρησηεργασίαςπριναπότηνέναρξητωνεργασιών,τηνεκτωνπροτέρωνγνωστοποίηση,προκειdένουγιαεργοτάξιοdε προβλεπόdενηδιάρκειαεργασιώνπουθαυπερβαίνειτις30εργάσιdεςηdέρεςκαιστοοποίοθαασχολούνταιταυτόχροναπερισσότεροιαπό20εργαζόdενοιή οπροβλεπόdενοςόγκοςεργασίαςθαυπερβαίνειτα00ηdεροdίσθια:προεδρικό διάταγα 30/1996(άρθρο 3παράγραφοι12και13).Ηγνωστοποίηση καταρτίζεταισύdφωναdετοπαράρτηα ΙIIτουάρθρου 12τουπροεδρικού διατάγατος 30/1996. β.ναακολουθήσειτιςυποδείξεις/προβλέψειςτωνσχέδιοασφάλειαςυγείας"φάκελοςασφάλειαςυγείαςταοποίααποτελούντdήdατηςτεχνικήςdελέτης τουέργου(οριστικήςήεφαρdογής)σύdφωναdετοπροεδρικό διάταγα 30/1996(άρθρο 3παράγραφος8)καιτηνυπουργικήαπόφασηοίκοθεν[Α] ΕΕΠΠ//8/2001του(τέως)ΥπουργείουΠεριβάλλοντος,ΧωροταξίαςκαιηDοσίωνηοποίαενσωDατώθηκεστονόο 3669/2008(άρθρο 37παράγραφος 8καιάρθρο 182). γ.νααναπτύξει,ναπροσαρdόσεικαινασυdπληρώσειτασχέδιοασφάλειαςυγείας"φάκελοςασφάλειαςυγείαςτηςdελέτης(τυχόνπαραλήψειςπουθαδι" απιστώσειοίδιοςήπουθατουζητηθούναπότηνυπηρεσία),σύdφωναdετηνdεθοδολογίαπουθαεφαρdόσειστοέργοανάλογαdετηνκατασκευαστικήτου δυσκολία,τιςιδιαιτερότητέςτου,κ.λ.π.(dέθοδοςκατασκευής,ταυτόχρονηεκτέλεσηφάσεωνεργασιών,πολιτικήασφάλειας,οργάνωση,εξοπλισdός,κ.λ.π.). δ.νααναπροσαρdόσειτασχέδιοασφάλειαςυγείας"φάκελοςασφάλειαςυγείαςώστεναπεριληφθούνσεαυτάεργασίεςπουθαπροκύψουνλόγωτροπο" ποίησηςτηςεγκεκριdένηςdελέτηςκαιγιατιςοποίεςθααπαιτηθούνταπροβλεπόdενααπότηνισχύουσανοdοθεσία,dέτραασφάλειαςκαιυγείας:προεδρικό διάταγα 30/1996(άρθρο 3παράγραφος9)καιυπουργικήαπόφασηοίκοθεν[Α]ΙΠΑ/889/2002(παράγραφος2.9)του(τέως)ΥπουργείουΠεριβάλλο" ντος,χωροταξίαςκαιηdοσίωνέργωνηοποίαενσωdατώθηκεστονόο 3669/2008(άρθρο 37παράγραφος8καιάρθρο 182). ε.νατηρήσειτασχέδιοασφάλειαςυγείας"φάκελοςασφάλειαςυγείαςστοεργοτάξιο,κατάτηνεκτέλεσητουέργου:προεδρικό διάταγα 30/1996 (άρθρο 3παράγραφος10)καιυπουργικήαπόφασηοίκοθεν[Α]ΙΠΑ/889/2002(παράγραφος2.9)του(τέως)ΥπουργείουΠεριβάλλοντος,Χωροταξίας καιηdοσίωνέργωνκαιναταέχειστηδιάθεσητωνελεγκτικώναρχών. στ.συdπληρωdατικέςαναφορέςστοσχέδιοασφάλειαςυγείας(σαυ)καιστοφάκελοασφάλειαςυγείας(φαυ). ΤοΣχέδιοΑσφάλειαςΥγείαςαποσκοπείστηνπρόληψηκαιστονπεριορισDότωνκινδύνωνγιατουςεργαζόDενουςκαιγιαταάλλαεDπλεκόDεναDέρηπου παρευρίσκονταιστοεργοτάξιοκατάτηδιάρκειακατασκευήςτουέργου. ΑντίστοιχαοΦάκελοςΑσφάλειαςΥγείαςαποσκοπείστηνπρόληψηκαιστονπεριορισDότωνκινδύνωνγιαόσουςDελλοντικάασχοληθούνDετησυντήρηση ήτηνεπισκευήτουέργου. 1.ΤοπεριεχόDενοτουΣχεδίουΑσφάλειαςΥγείαςκαιτουΦακέλουΑσφάλειαςΥγείαςαναφέρεταιστοπροεδρικό διάταγα 30/1996(άρθρο 3παρά" γραφοι"7)καιστιςυπουργικήςαποφάσειςοίκοθεν:[α]ιπα/177/2001(άρθρο3)και[α]ιπα/889/2002(παράγραφος2.9)του(τέως)υπουργείου Περιβάλλοντος,ΧωροταξίαςκαιηDοσίωνΈργωνοιοποίεςενσωDατώθηκανστονόο 3669/2008(άρθρα37και182). 2.ΗυποχρέωσηεκπόνησηςΣχεδίουΑσφάλειαςΥγείαςπροβλέπεταισύDφωναDετοπροεδρικό διάταγα 30/1996(άρθρο 3παράγραφος),όταν: α.απαιτείταισυντονιστήςστηφάσητηςdελέτης,δηλαδήότανθααπασχοληθούνπερισσότερατουενόςσυνεργείαστηνκατασκευή. β.οιεργασίεςπουπρόκειταιναεκτελεστούνενέχουνιδιαίτερουςκινδύνους:προεδρικό διάταγα 30/1996(άρθρο 12παράρτηα ΙΙ). γ.απαιτείταιεκτωνπροτέρωνγνωστοποίησηστηναρdόδιαεπιθεώρησηεργασίας. δ.γιατηνέναρξητωνοικοδοdικώνεργασιών,επιβάλλεταιdεευθύνητουκυρίουήτουέχοντοςνόdιdοδικαίωdα:θεώρησητουσχεδίουκαιτουφακέλουα" σφάλειαςκαιυγείαςτουέργουαπότηναρdόδιαεπιθεώρησηεργασίαςσύdφωναdετοάρθρο 7παράγραφος1εδάφιοα'τουνόου 030/2011(ΦΕΚ 29/Α/2011)καιτηναριθDόπρωτοκόλλου[Α]10201/2012εγκύκλιοτουΕιδικούΓραDDατέατουΣώDατοςΕπιθεώρησηςΕργασίας. 3.ΟφάκελοςασφάλειαςκαιυγείαςκαθιερώνεταιωςαπαραίτητοστοιχείογιατηνπροσωρινήκαιτηνοριστικήπαραλαβήκάθεηDόσιουΈργου:υπουργική απόφασηοίκοθεν[α]εεππ/33/2000του(τέως)υπουργείουπεριβάλλοντος,χωροταξίαςκαιηdοσίωνέργων,ηοποίαενσωdατώθηκεστο νόο 3669/2008(άρθρα73και7)..Μετάτηναποπεράτωσητουέργου,οφάκελοςασφάλειαςκαιυγείαςφυλάσσεταιDεευθύνητουΚυρίουτουΈργουκαιτοσυνοδεύεικαθ'όλητηδιάρκεια τηςζωήςτου:προεδρικό διάταγα 30/1996(άρθρο 3παράγραφος11)καιυπουργικήαπόφασηοίκοθεν[Α]ΙΠΑ/889/2002(παράγραφος2.9)του (τέως)υπουργείουπεριβάλλοντος,χωροταξίαςκαιηdοσίωνέργων..ιευκρινίσειςσχετικάdετηνεκπόνησητουσχεδίουασφάλειαςυγείαςκαιτηνκατάρτισητουφακέλουασφάλειαςκαιυγείαςπεριλαdβάνονταιστηνεγκύ" κλιο6/2008του(τέως)υπουργείουπεριβάλλοντος,χωροταξίαςκαιηdοσίωνέργων. 3.2.Ανάθεσηκαθηκόντωνσετεχνικόασφαλείας,γιατρόεργασίας'τήρησηστοιχείωνασφάλειαςκαιυγείας Οανάδοχοςυποχρεούται: α.νααναθέσεικαθήκοντατεχνικούασφαλείαςανστοέργοαπασχολήσειλιγότερουςαπό0εργαζόdενουςσύdφωναdετονόο 380/2010(άρθρο 8πα" ράγραφος1καιάρθρο 12παράγραφος). β.νααναθέσεικαθήκοντατεχνικούασφαλείαςκαιιατρούεργασίας,αναπασχολήσειστοέργο0καιάνωεργαζόdενους,σύdφωναdετονόο 380/2010 (άρθρο 8παράγραφος2καιάρθραέως2). γ.ταπαραπάνωκαθήκονταdπορείναανατεθούνσεεργαζόdενουςστηνεπιχείρησηήσεάτοdαεκτόςτηςεπιχείρησηςήνασυναφθείσύdβασηdετιςεξωτε" ρικέςυπηρεσίεςπροστασίαςκαιπρόληψηςήνασυνδυαστούναυτέςοιδυνατότητες. ΗανάθεσηκαθηκόντωνσεάτοDαεντόςτηςεπιχείρησηςγίνεταιεγγράφωςαπότονανάδοχοκαιαντίγραφότηςκοινοποιείταιστηντοπικήΕπιθεώρησηΕργα" σίας,συνοδεύεταιδεαπαραίτητααπόαντίστοιχηδήλωσηαποδοχής:νόος 380/2010(άρθρο 9). 1 H έννοια του εργοταξίου ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 σε συνδυασ ό ε το παράρτηα Ι του άρθρου 12 του προεδρικού διατάγατος 30/ O νόος 380/2010 Κύρωση του Κώδικα νό ων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζο ένων άρθρο δεύτερο, καταργεί διατάξεις που ρυθ ίζονται από αυτόν όπως διατάξεις των: νό ου [Ν] 168/198, προεδρικού διατάγατος 29/1988, προεδρικού διατάγατος 17/1996, κ.λ.π. 30

125 δ.σταπλαίσιατωνυποχρεώσεωντουαναδόχουκαθώςκαιτων:τεχνικούασφαλείαςκαιιατρούεργασίας,εντάσσεταικαιηυποχρεωτικήτήρησηστοεργοτά" ξιο,τωνακόλουθωνστοιχείων: 1.ΓραπτήεκτίDησηπροςτονανάδοχο,απότουςτεχνικόασφάλειαςκαιιατρόεργασίας,τωνυφισταDένωνκατάτηνεργασίακινδύνωνγιατηνασφάλειακαι τηνυγεία,συdπεριλαdβανοdένωνεκείνωνπουαφορούνοdάδεςεργαζοdένωνπουεκτίθενταισειδιαίτερουςκινδύνουςνόος 380/2010(άρθρο 3παρά" γραφοι1)ακαι3"8). 2.ΒιβλίουποδείξεωντεχνικούασφαλείαςκαιγιατρούεργασίαςστοοποίοθααναγράφουντιςυποδείξειςτουςοΤεχνικόςασφαλείαςκαιογιατρόςεργασίας νόος 380/2010(άρθρο 1παράγραφος1καιάρθρο 17παράγραφος1). ΟανάδοχοςυποχρεούταιναλαDβάνειενυπόγραφαγνώσητωνυποδείξεωναυτών. ΤοβιβλίουποδείξεωντεχνικούασφαλείαςκαιγιατρούεργασίαςσελιδοDετρείταικαιθεωρείταιαπότηναρDόδιαεπιθεώρησηεργασίας. ΑνοανάδοχοςδιαφωνείDετιςγραπτέςυποδείξειςκαισυDβουλέςτουτεχνικούήτουιατρούεργασίας(νόος 380/2010άρθρο 20παράγραφος),οφείλει νααιτιολογείτιςαπόψειςτουκαινατιςκοινοποιείκαιστηνεπιτροπήυγείαςκαιασφάλειαςήστονεκπρόσωποτωνεργαζοdένωντωνοποίωνησύστασηκαι οιαρdοδιότητεςπροβλέπονταιαπόταάρθρακαιτουνόου 380/2010. ΣεπερίπτωσηδιαφωνίαςηδιαφοράεπιλύεταιαπότονεπιθεωρητήεργασίαςκαιDόνο. 3.ΒιβλίοατυχηDάτωνστοοποίοθαπεριγράφεταιηαιτίακαιηπεριγραφήτουατυχήDατοςκαινατοθέτειστηδιάθεσητωναρDόδιωναρχών νόου 380/2010(άρθρο 3παράγραφος2)β). ΤαDέτραπουλαDβάνονταιγιατηναποτροπήεπανάληψηςπαρόDοιωνατυχηDάτων,καταχωρούνταιστοβιβλίουποδείξεωντεχνικούασφαλείας. ΟανάδοχοςοφείλεινααναγγέλλειστιςαρDόδιεςεπιθεωρήσειςεργασίας,στιςπλησιέστερεςαστυνοDικέςαρχέςκαιστιςαρDόδιεςυπηρεσίεςτουασφαλιστι" κούοργανισdούστονοποίουπάγεταιοεργαζόdενοςόλαταεργατικάατυχήdαταεντός2ωρώνκαιεφόσονπρόκειταιπερίσοβαρούτραυdατισdούήθανά" του,νατηρείαdετάβληταόλαταστοιχείαπουδύναταιναχρησιdεύσουνγιαεξακρίβωσητωναιτίωντουατυχήdατοςνόου 380/2010(άρθρο 3παρά" γραφος2)α)..κατάλογοτωνεργατικώνατυχηdάτωνπουείχανωςσυνέπειαγιατονεργαζόdενοανικανότηταεργασίαςdεγαλύτερητωντριώνεργάσιdωνηdερώννόου 380/2010(άρθρο 3παράγραφος2)γ)..ΙατρικόφάκελοκάθεεργαζόDενουτουνόου 380/2010(άρθρο 18παράγραφος9). 3.3ΗερολόγιοΜέτρωνΑσφάλειας(ΗΜΑ) ΟανάδοχοςυποχρεούταινατηρείστοεργοτάξιοΗDερολόγιοΜέτρωνΑσφάλειας(ΗΜΑ),όταναπαιτείταιεκτωνπροτέρωνγνωστοποίησηστηναρDόδια επιθεώρησηεργασίας,πριντηνέναρξητωνεργασιώνστοεργοτάξιοσύdφωναdετοπροεδρικό διάταγα 30/1996(άρθρο 3παράγραφος1)σεσυνδυα" σdόdετηνυπουργικήαπόφαση[α]13066/198του(τέως) ΥπουργείουΕργασίας. ΤοΗDερολόγιοΜέτρωνΑσφάλειαςθεωρείται,σύDφωναDετηνπαραπάνωυπουργικώναποφάσεων,απότιςκατάτόπουςιευθύνσεις,ΤDήDαταήΓραφεία ΕπιθεώρησηςΕργασίαςκαισυDπληρώνεταιαπότουςεπιβλέποντεςDηχανικούςτουαναδόχουκαιτηςιευθύνουσαςΥπηρεσίας,απότουςυπόχρεουςγιατην διενέργειατωντακτικώνελέγχωνήδοκιdώνγιαό,τιαφοράτααποτελέσdατατωνελέγχωνήδοκιdών,απότοαρdόδιοόργανοελέγχουόπωςοεπιθεωρητής εργασίας,κ.λ.π.:προεδρικό διάταγα 1073/1981(άρθρο 113),νόος 1396/1983(άρθρο 8)καιτηνεγκύκλιο27/2003του(τέως)ΥπουργείουΠεριβάλ" λοντος,χωροταξίαςκαιηdοσίωνέργωνdεαριθdόπρωτοκόλλουεεππ/208/ ΣυσχετισόςΣχεδίουΑσφάλειαςΥγείας(ΣΑΥ)καιΗερολογίουΜέτρωνΑσφάλειας(ΗΜΑ) ΓιατηνπιστήεφαρDογήτουΣχεδίουΑσφάλειαςΥγείαςκατάτηνεξέλιξητουέργου,πρέπειαυτόνασυσχετίζεταιDετοΗDερολόγιοΜέτρωνΑσφάλειας. ΣταπλαίσιατουσυσχετισDούαυτού,νασηDειώνεταιστοΗDερολόγιοΜέτρωνΑσφάλειαςκάθεαναθεώρησηκαιεDπλουτισDόςτουΣχεδίουΑσφάλειαςΥ" γείαςκαιεπίσηςσεειδικήστήλητου,ναγίνεταιπαραποdπήτωναναγραφόdενωνυποδείξεων/διαπιστώσεωνστηναντίστοιχησελίδατουσχεδίουασφάλει" αςυγείας. ΜετοντρόποαυτόδιευκολύνεταικαιεπιτυγχάνεταιοστόχοςτηςπρόληψηςτουατυχήDατος. ()Απαιτούεναέτραασφάλειαςκαιυγείαςκατάτηνεκτέλεσηόλωντωνεργασιώνστοεργοτάξιο..1Προετοιασίαεργοταξίου'ΜέτραΑτοικήςΠροστασίας(ΜΑΠ) Οανάδοχοςυποχρεούταινατηρείστοεργοτάξιο,κατάτηνεκτέλεσηόλωντωνεργασιών,ταπαρακάτωDέτραασφάλειαςκαιυγείας: α.τηνευκρινήκαιεdφανήσήdανσηκαιπερίφραξητουπεριβάλλονταχώρουτουεργοταξίουdειδιαίτερηπροσοχήστησήdανσηκαιπερίφραξητωνεπικίν" δυνωνθέσεων:προεδρικό διάταγα 10/199,προεδρικό διάταγα 30/1996(άρθρο 12παράρτηα ΙVDέροςΑ,παράγραφος18.1). β.τονεντοπισdόκαιτονέλεγχοπροϋπαρχουσώντηςέναρξηςλειτουργίαςτουεργοταξίουηλεκτρικώνεγκαταστάσεωνκαιεκτροπήτυχόνυπαρχόντωνεναε" ρίωνηλεκτροφόρωναγωγώνέξωαπότοεργοτάξιο,ώστεναπαρέχεταιπροστασίαστουςεργαζόdενουςαπότονκίνδυνοηλεκτροπληξίας:προεδρικό διά# ταγα 1073/1981(άρθρα7"79),προεδρικό διάταγα 30/1996(άρθρο 12παράρτηα ΙVDέροςΒ,τDήDαII,παράγραφος2). γ.τησήdανσητωνεγκαταστάσεωνdεειδικούςκινδύνους(αγωγοίατdώνθερdών,υγρώνήαερίωνκ.λ.π.)καιτααπαιτούdεναdέτραπροστασίαςτωνεργα" ζοdένωναπότουςκινδύνουςτωνεγκαταστάσεωναυτών:προεδρικό διάταγα 1073/1981(άρθρα92"9),προεδρικό διάταγα 30/1996(άρθρο 12 παράρτηα ΙVDέροςΑ,παράγραφος6). δ.τηλήψηdέτρωναντιdετώπισηςεκτάκτωνκαταστάσεωνόπως:κατάρτισησχεδίουδιαφυγής"διάσωσηςκαιεξόδωνκινδύνου,πυρασφάλεια,εκκένωση χώρωναπότουςεργαζόdενους,πρόληψη"αντιdετώπισηπυρκαγιών&επικίνδυνωνεκρήξεωνήαναθυdιάσεων,ύπαρξηπυροσβεστήρων,κ.λ.π.:προεδρικό διάταγα 1073/1981(άρθρα92"96),προεδρικό διάταγα 30/1996(άρθρο 12παράρτηα ΙVDέροςΑ,παράγραφοι3,,8"10),νόος 380/2010 (άρθρα30,32,). ε.τηνεξασφάλισηπαροχήςπρώτωνβοηθειών,χώρωνυγιεινήςκαιυγειονοdικούεξοπλισdού(ύπαρξηχώρωνπρώτωνβοηθειών,φαρdακείου,αποχωρητηρί" ων,νιπτήρων,κ.λ.π.):προεδρικό διάταγα 1073/1981(άρθρα109,110),νόος 130/198(άρθρα17,18),προεδρικό διάταγα 30/1996(άρθρο 12παράρτηα ΙVDέροςΑ,παράγραφοι13,1). στ.τηνεξασφάλισητηςδωρεάνχορήγησηςμέσωνατοdικήςπροστασίας(μαπ)στουςεργαζόdενουςόπως:προστατευτικάκράνη,dπότεςασφαλείας,φω" σφορίζονταγιλέκα,ολόσωdεςζώνεςασφαλείας,γυαλιά,κ.λ.π.,εφόσοντουςενηdερώσειεκτωνπροτέρωνσχετικάdετουςκινδύνουςαπότουςοποίουςτους προστατεύειοεξοπλισdόςαυτόςκαιτουςδώσεισαφείςοδηγίεςγιατηχρήσητου:προεδρικό διάταγα 1073/1981(άρθρα102"108),νόος 130/198 (άρθρα16"18),κοινήυπουργικήαπόφαση[α]β.373/120/1993καιοιτροποποιήσειςαυτήςκοινήυπουργικήαπόφαση[α]8881/199καιυπουργικήα" πόφασηοίκοθεν[α]β.261/190/1997,προεδρικό διάταγα 396/199,προεδρικό διάταγα 30/1996(άρθρο 9,παράγραφοςγ)..2Εργοταξιακήσήανση σηατοδότηση,συστήαταασφαλείας,φόρτωση'εκφόρτωση εναπόθεσηυλικών,θόρυβος,φυσικοί,χηικοίπαράγο' ντεςκ.λ.π. Οανάδοχοςυποχρεούται: α.ναπροβείστηνκατάλληλησήdανσηκαισηdατοδότηση,dεσκοπότηνασφαλήδιέλευσητωνπεζώνκαιτωνοχηdάτωναπότηνπεριοχήκατασκευήςτου έργου,σύdφωναdε: ΤηνυπουργικήαπόφασηDεαριθDόΜΕΟ/Ο/613/2011τουτέωςΥπουργείουΥποδοDών,Μεταφορώνκαιικτύων:Οδηγίες Σή ανσης Εκτελού ενων ΈρA γων (ΟΜΟΕ"ΣΕΕΟ,τεύχος 7). ΤηνκοινήυπουργικήαπόφασηDεαριθDό[Α]692/2011τουτέωςΥπουργείουΕνέργειαςκαιΚλιDατικήςΑλλαγήςκαιτέωςΥπουργείουΥποδοDών,Με" ταφορώνκαιικτύωνυποχρεώσεις και έτρα για την ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικιa σ ών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών ΤιςδιατάξειςτουΚώδικαΟδικήςΚυκλοφορίας:νόDος[Ν]2696/1999(άρθρα9 11καιάρθρο2)καιτηντροποποίησηαυτού:νόος 32/2007(άρθρα 7"9καιάρθρο 6). β. Να τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες εναπόθεσης υλικών στις οδούς,κατάληψηςτdήdατοςοδούκαιπεζοδροdίου:νόdος[ν] 2696/1999(άρθρα7,8)καιητροποποίησηαυτού:νόος 32/2007(άρθρα3,). γ.νασυντηρείκαιναελέγχειτακτικάτηλειτουργίατωνσυστηdάτωνασφαλείαςκαινατηρείτιςαπαιτήσειςασφάλειαςτωνηλεκτρικώνεγκαταστάσεων, τωνφορητώνηλεκτρικώνσυσκευών,τωνκινητώνπροβολέων,τωνκαλωδίωντροφοδοσίας,τωνεγκαταστάσεωνφωτισdούεργοταξίου,κ.λ.π.:προεδρικό διάταγα 1073/1981(άρθρα7"8),προεδρικό διάταγα 30/1996(άρθρο 8παράγραφοςδκαιάρθρο 12,παράρτηα IVDέροςΑ,παράγραφος2), νόος 380/2010(άρθρα31,3). 31

126 δ.ναπροβείστααπαραίτηταdέτραασφάλειαςπουαφορούνσεεργασίεςφόρτωσης,εκφόρτωσης,αποθήκευσης,στοίβασης,ρίψηςκαιdεταφοράςυλικών και άλλων στοιχείων: προεδρικό διάταγdα [Π] 216/1978, προεδρικό διάταγα 1073/1981 (άρθρα 8 " 91), κοινή υπουργική απόφαση [Α] 823/1113/1991(άρθρο8),προεδρικό διάταγα 30/1996(άρθρο 8(γ,ε,στ,ζ)καιάρθρο 12,παράρτηα IVDέροςΑπαράγραφος11καιDέροςΒ τdήdαιιπαράγραφος),νόdος[ν]2696/1999(άρθρο32)καιητροποποίησηαυτού:νόος 32/2007(άρθρο 30). ε.νατηρείdέτραπροστασίαςτωνεργαζοdένωνπουαφορούν: α)κραδασdούς:προεδρικό διάταγα 176/200,β)θόρυβο:προεδρικόδιάταγDα[Π]8/1991,προεδρικό διάταγα 19/2006,γ)προφυλάξειςτηςο" σφυϊκήςχώραςκαιτηςράχηςαπόχειρωνακτικήδιακίνησηφορτίων:προεδρικό διάταγα 397/199,δ)προστασίααπόφυσικούς,χηDικούςκαιβιολογι" κούςπαράγοντες:νόος 380/2010(άρθρα36"1),προεδρικό διάταγα 82/ Μηχανήαταέργων/Εξοπλισοίεργασίας'αποδεικτικάστοιχείααυτών. ΟιεξοπλισDοίεργασίαςχαρακτηρίζονταικαικατατάσσονταιωςDηχανήDαταέργωνπροεδρικό διάταγα 30/2000(άρθρο 2). α.οανάδοχοςοφείλειναελέγχειτησωστήλειτουργίακαιτονχειρισdότωνdηχανηdάτων(χωdατουργικώνκαιδιακίνησηςυλικών),τωνανυψωτικώνdηχα" νηdάτων,τωνοχηdάτων,τωνεγκαταστάσεων,τωνdηχανώνκαιτουλοιπούεξοπλισdούεργασίας(ζώνεςασφαλείαςdεdηχανισdόανόδουκαικαθόδου,κυ" λιόdεναικριώdατα,φορητέςκλίdακες,κ.λ.π.):προεδρικό διάταγα 1073/1981(άρθρο 17,"7),νόος 130/198(άρθρα11"1),προεδρικό διάταγα 31/1990, προεδρικό διάταγdα[π]99/1991,προεδρικό διάταγα 39/199καιοιτροποποιήσειςαυτού:προεδρικό διάταγα 89/1999, προεδρικό διάταγα 30/2000και προεδρικό διάταγα 1/200, προεδρικό διάταγα 10/199(παράρτηα IX), προεδρικό διάταγα 30/1996(άρθρο 12,παράρτηα IVDέροςΒτDήDαΙΙπαράγραφοι7"9),κοινήυπουργικήαπόφαση[Α]108/93/2003,κοινήυπουργικήαπόφαση[Α] 13Ε/800/2003,προεδρικό διάταγα 7/2010,νόος 380/2010(άρθρα3,3). β.ταdηχανήdαταέργωνσύdφωναdετοπροεδρικό διάταγα 30/1996(άρθρο 12,παράρτηα IV,DέροςΒ',τDήDαΙΙ,παράγραφοι7.και8.)καιτο προεδρικό διάταγα 30/2000(άρθρο 2),πρέπεινασυνοδεύονταιαπόταεξήςστοιχεία: 1.ΠινακίδεςαριθDούκυκλοφορίας 2.Άδειακυκλοφορίας 3.Αποδεικτικάστοιχείαασφάλισης..ΑποδεικτικάπληρωDήςτελώνκυκλοφορίας(χρήσης).ΆδειεςχειριστώνDηχανηDάτωνσύDφωναDετοπροεδρικό διάταγα 30/1996(άρθρο 12,παράρτηα IV,DέροςΒ',τDήDαΙΙ,παρ.8.1.γκαι8.2)και τοπροεδρικό διάταγα 89/1999(παράρτηα II,παράγραφος2.1).ΣηDειώνεταιότιηάδειαχειριστούDηχανήDατοςσυνοδεύειτονχειριστή. 6.ΒεβαίωσηασφαλούςλειτουργίαςτουεξοπλισDούεργασίας(ορθήσυναρDολόγηση"εγκατάσταση,καλήλειτουργία)καιαρχείοσυντήρησηςαυτούστοο" ποίοθακαταχωρούνταιτααποτελέσdατατωνελέγχωνσύdφωναdετοπροεδρικό διάταγα 89/1999(άρθρο)απαράγραφοι3και6). 7.ΠιστοποιητικόεπανελέγχουανυψωτικούDηχανήDατος,οδηγίεςχρήσης,συντήρησηςκαιαντίστοιχοβιβλίοσυντήρησηςκαιελέγχωναυτούσύDφωναDε τηνκοινήυπουργικήαπόφαση[α]108/93/2003(άρθρο3καιάρθροπαράγραφος7). ()Νοοθετήαταπουπεριέχουνπρόσθετααπαιτούεναέτραασφάλειαςκαιυγείαςστοεργοτάξιο,ταοποίατηρούνταικατάπερίπτωση,ανάλογαε τοείδοςτωνεργασιώντουεκτελούενουέργου. Οανάδοχοςυποχρεούταινατηρείστοεργοτάξιο,πέρααπόταπροαναφερόDενα,πρόσθετααπαιτούDεναDέτραασφάλειαςκαιυγείας,κατάπερίπτωση,ανά" λογαdετοείδοςτωνεργασιώντουεκτελούdενουέργου. ΤαενλόγωαπαιτούDεναDέτρααναφέρονταισταπαρακάτωνοDοθετήDατα:.1Κατεδαφίσεις: νόdος [Ν] 9/1976, προεδρικό διάταγdα[π] 13/1977, προεδρικό διάταγα 1073/1981(άρθρα 18" 33, 10), κοινή υπουργική απόφαση 823/1113/1991(άρθρο 7), υπουργική απόφαση οίκοθεν 312/1993, νόος 2168/1993, προεδρικό διάταγα 396/199(άρθρο 9 παράγραφος παράρτηα ΙΙΙ), υπουργική απόφαση 3009/2/21"γ/199, υπουργική απόφαση 22/230/Φ.6.9/199 και οι τροποποιήσεις αυτής: υπουργική απόφαση Φ.6.9/13370/160/199καιυπουργικήαπόφασηΦ6.9/2068/1183/1996,προεδρικό διάταγα 30/1996(άρθρο 12παράρτηα ΙVDέροςΒτDήDαII, παράγραφος11),κοινήυπουργικήαπόφαση3329/1989καιητροποποίησηαυτής:υπουργικήαπόφασηφ.28/18787/1032/2000,προεδρικόδιάταγdα[π] /199καιητροποποίησηαυτούπροεδρικόδιάταγDα[Π]2/2006,προεδρικό διάταγα 212/2006,υπουργικήαπόφαση21017/8/ Εκσκαφές(θεελίων,τάφρων,φρεάτων,κ.λ.π.),Αντιστηρίξεις: νόdος[ν]9/1976,προεδρικόδιάταγdα[π]13/1977,προεδρικό διάταγα 1073/1981(άρθρα2"17,0"2),υπουργικήαπόφαση306/30/1989 (άρθρο 8" ασφάλεια και αντοχή κτιρίων, παράγραφος ), κοινή υπουργική απόφαση 3329/1989 και η τροποποίηση αυτής: υπουργική απόφαση Φ.28/18787/1032/2000,νόος 2168/1993,προεδρικό διάταγα 396/199(άρθρο 9παράγραφοςπαράρτηα ΙΙΙ),υπουργικήαπόφαση3009/2/21" γ/199, υπουργική απόφαση 22/230/Φ.6.9/199 και οι τροποποιήσεις αυτής: υπουργική απόφαση Φ.6.9/13370/160/199 και υπουργική απόφαση Φ6.9/2068/1183/1996,προεδρικόδιάταγDα[Π]/199καιητροποποίησηαυτούπροεδρικόδιάταγDα[Π]2/2006,προεδρικό διάταγα 30/1996 (άρθρο 12παράρτηα ΙVDέροςΒτDήDαΙΙπαράγραφος10)..3Ικριώατακαικλίακες,Οδοίκυκλοφορίας ζώνεςκινδύνου,εργασίεςσεύψος,εργασίεςσεστέγες: προεδρικό διάταγα 778/1980, προεδρικό διάταγα 1073/1981(άρθρα 3"), νόος 130/198(άρθρα 7"10), κοινή υπουργική απόφαση 160/Φ.10.//1993,προεδρικό διάταγα 396/199(άρθρο 9παράγραφοςπαράρτηα ΙΙΙ),προεδρικό διάταγα 1/200,προεδρικό διάταγ# α 30/1996(άρθρο 12παράρτηα ΙVDέροςΑπαράγραφοι1,10καιDέροςΒτDήDαΙΙπαράγραφοι"6,1)..Εργασίεςσυγκόλλησης,οξυγονοκοπής&λοιπέςθερέςεργασίες: προεδρικόδιάταγdα[π]9/1978,προεδρικό διάταγα 1073/1981(άρθρα96,99,10,10),προεδρικόδιάταγDα[Π]70/1990(άρθρο1),προεδρικό διάταγα 396/199(άρθρο 9παράγραφοςπαράρτηα ΙΙΙ),Πυροσβεστική διάταξη 7,απόφαση768.Φ.700.1/1996,κοινήυπουργικήαπόφασηοίκο" θεν16289/330/1999..κατασκευήδοικώνέργων(κτίρια,γέφυρες,τοίχοιαντιστήριξης,δεξαενές,κ.λ.π.): προεδρικό διάταγα 778/1980,προεδρικό διάταγα 1073/1981(άρθρο26"33,άρθρο 98),υπουργικήαπόφαση306/30/1989,προεδρικό διά# ταγα 396/199(άρθρο 9παράγραφοςπαράρτηα ΙΙΙ),προεδρικό διάταγα 30/1996(άρθρο 12παράρτηα ΙVDέροςΒτDήDαΙΙπαράγραφος 12)..6Προετοιασίακαιδιάνοιξησηράγγωνκαιλοιπώνυπογείωνέργων. (ΣήραγγεςκυκλοφορίαςοχηDάτων,αρδευτικέςσήραγγες,υπόγειοισταθDοίπαραγωγήςενέργειαςκαιεργασίεςπουεκτελούνταισταυπόγειαστεγασDένα τdήdατατωνοικοδοdικώνήάλληςφύσηςέργωνκαισεστάθdηχαdηλότερητων6.00mκάτωαπότηνεπιφάνειατηςγης.) νόdος[ν]9/1976,προεδρικόδιάταγdα[π]13/1977,προεδρικό διάταγα 22/1989,κοινήυπουργικήαπόφαση3329/1989καιητροποποίησηαυτής: υπουργικήαπόφασηφ.28/18787/1032/2000,νόος 2168/1993,προεδρικό διάταγα 396/199(άρθρο 9παράγραφοςπαράρτηα ΙΙΙ),υπουργικήα" πόφαση 22/230/Φ.6.9/199 και οι τροποποιήσεις αυτής: υπουργική απόφαση Φ.6.9/13370/160/199 και υπουργικήαπόφασηφ6.9/2068/1183/1996, υπουργικήαπόφαση3009/2/21"γ/199,προεδρικόδιάταγdα[π]/199καιητροποποίησηαυτού:προεδρικόδιάταγdα[π]2/2006,προεδρικό διά# ταγα 30/1996(άρθρο 12παράρτηα ΙVDέροςΒτDήDαΙΙπαράγραφος10)..7ΚαταδυτικέςεργασίεςσεΛιενικάέργα (Υποθαλάσσιεςεκσκαφές,διαDόρφωσηπυθDέναθαλάσσης,κατασκευήπροβλήταςκ.λ.π.DεχρήσηπλωτώνναυπηγηDάτωνκαικαταδυτικούσυνεργείου.) προεδρικό διάταγα 1073/1981(άρθρο 100),νόος 130/198(άρθρο 17),προεδρικό διάταγα 396/199(άρθρο 9παράγραφοςπαράρτηα ΙΙΙ),υπουργικήαπόφαση3131.1/20/9/199,προεδρικό διάταγα 30/1996(άρθρο 12παράρτηα ΙVDέροςΒτDήDαΙΙπαράγραφοι8.3και13). (6)Ακολουθείκατάλογοςετανοοθετήατακαιτιςκανονιστικέςδιατάξειςπουπεριλαβάνουντααπαιτούεναέτραασφάλειαςκαιυγείαςστοεργο' τάξιο. 32

127 Κατάλογοςνοοθετηάτωνκαικανονιστικώνδιατάξεων:Απαιτούενα έτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο Α.ΝόDοι νόdος[ν]9/1976 (ΦΕΚ337/Α/1976) νόος 1396/1983 (ΦΕΚ126/Α/1983) νόος 130/198 (ΦΕΚ9/Α/198) νόος 2168/1993 (ΦΕΚ17/Α/1993) νόdος[ν]2696/1999 (ΦΕΚ7/Α/1999) νόος 32/2007 (ΦΕΚ0/Α/2007) νόος 3669/2008 (ΦΕΚ116/Α/2008) νόος 380/2010 (ΦΕΚ8/Α/2010) νόος 030/2011 (ΦΕΚ29/Α/2012) Β.ΠροεδρικάδιατάγDατα προεδρικόδιάταγdα[π]13/1977 (ΦΕΚ128/Α/1977) προεδρικόδιάταγdα[π]9/1978 (ΦΕΚ20/Α/1978) προεδρικόδιάταγdα[π]216/1978 (ΦΕΚ7/Α/1978) προεδρικό διάταγα 778/1980 (ΦΕΚ193/Α/1980) προεδρικό διάταγα 1073/1981 (ΦΕΚ260/A/1981) προεδρικό διάταγα 22/1989 (ΦΕΚ106/Α/1989) προεδρικό διάταγα 31/1990 (ΦΕΚ31/Α/1990) προεδρικόδιάταγdα[π]70/1990 (ΦΕΚ31/Α/1990) προεδρικόδιάταγdα[π]8/1991 (ΦΕΚ38/Α/1991) προεδρικόδιάταγdα[π]99/1991 (ΦΕΚ180/Α/1991) προεδρικό διάταγα 39/199 (ΦΕΚ220/Α/199) προεδρικό διάταγα 396/199 (ΦΕΚ220/Α/199) προεδρικό διάταγα 397/199 (ΦΕΚ221/Α/199) προεδρικό διάταγα 10/199 (ΦΕΚ67/Α/199) προεδρικόδιάταγdα[π]/199 (ΦΕΚ268/Α/199) προεδρικό διάταγα 30/1996 (ΦΕΚ212/Α/1996) προεδρικό διάταγα 89/1999 (ΦΕΚ9/Α/1999) προεδρικό διάταγα 30/2000 (ΦΕΚ21/Α/2000) προεδρικό διάταγα 1/200 (ΦΕΚ121/Α/200) προεδρικό διάταγα 176/200 (ΦΕΚ227/Α/200) προεδρικό διάταγα 19/2006 (ΦΕΚ19/Α/2006) προεδρικόδιάταγdα[π]2/2006 (ΦΕΚ268/Α/2006) προεδρικό διάταγα 212/2006 (ΦΕΚ212/Α/2006) προεδρικό διάταγα 82/2010 (ΦΕΚ1/Α/2010) προεδρικό διάταγα 7/2010 (ΦΕΚ97/Α/2010) Γ.Υπουργικέςαποφάσεις υπουργικήαπόφαση13066/198 (ΦΕΚ1/Β/198) κοινήυπουργικήαπόφαση3329/1989 (ΦΕΚ132/Β/1989) κοινήυπουργικήαπόφαση823/1113/1991 (ΦΕΚ138/Β/1991) κοινήυπουργικήαπόφασηοίκοθενβ.373/120/1993 (ΦΕΚ187/Β/1993) κοινήυπουργικήαπόφαση160/φ.10.//1993 (ΦΕΚ76/Β/1993) κοινήυπουργικήαπόφαση8881/199 (ΦΕΚ0/Β/199) υπουργικήαπόφασηοίκοθεν312/1993 (ΦΕΚ1/Β/1993) υπουργικήαπόφαση3009/2/21"γ/199 (ΦΕΚ301/Β/199) υπουργικήαπόφαση22/230/φ.6.9/199 (ΦΕΚ73/Β/199) υπουργικήαπόφαση3131.1/20/9/199 (ΦΕΚ978/Β/199) υπουργικήαπόφασηφ.6.9/13370/160/199 (ΦΕΚ677/Β/199) υπουργικήαπόφασηφ6.9/2068/1183/1996 (ΦΕΚ103/Β/1996) υπουργικήαπόφασηοίκοθενβ.261/190/1997 (ΦΕΚ113/Β/1997) κοινήυπουργικήαπόφασηοίκοθεν16289/330/1999 (ΦΕΚ987/Β/1999) κοινήυπουργικήαπόφασηοίκοθεν108/93/2003 (ΦΕΚ1186/Β/2003) κοινήυπουργικήαπόφαση13ε/800/2003 (ΦΕΚ708/Β/2003) κοινήυπουργικήαπόφαση692/2011 (ΦΕΚ20/Β/2011) υπουργικήαπόφαση306/30/1989 (ΦΕΚ9//1989) υπουργικήαπόφασηφ.28/18787/1032/2000 (ΦΕΚ103/Β/2000) 33

128 υπουργικήαπόφασηοίκοθεν33/2000 υπουργικήαπόφασηοίκοθενεεππ/8/2001 υπουργικήαπόφασηοίκοθενιπα/177/2001 υπουργικήαπόφασηοίκοθενιπα/889/2002 υπουργικήαπόφασηmeo/ο/613/2011 υπουργικήαπόφαση21017/8/2009 (ΦΕΚ1176/Β/2000) (ΦΕΚ686/Β/2001) (ΦΕΚ266/Β/2001) (ΦΕΚ16/Β/2003) (ΦΕΚ90/Β/2011) (ΦΕΚ1287/Β/2009) Πυροσβεστική διάταξη 7,απόφαση768.Φ.700.1/1996(ΦΕΚ1/Β/1996).Εγκύκλιοι Εγκύκλιος27/2003 Εγκύκλιος6/2008 ΕΕΠΠ/208/2003 ΙΠΑ/21/2008 ΕγκύκλιοςΣώDατοςΕπιθεώρησηςΕργασίας 10201/ ΕυθύνηΚτΕ ΗευθύνητουΚτΕκατάτηνεκτέλεσητηςσύDβασηςδιέπεταιαπόταοριζόDεναστηνπαράγραφο1..1καιστοΆρθρο2.2τηςπαρούσας.Επιπλέον,κατάτηδιάρκεια τηςσύdβασης,κατάτοβαθdόπουδενκαλύπτονταιαπόταασφαλιστήριασυdβόλαιατουάρθρου18τηςπαρούσας,οκτεαναλαdβάνειτουςκινδύνουςγιαζηdιές προκαλούdενεςαπόαποδεδειγdένηυπαιτιότητάτουκαιαπότιςαιτίεςπουορίζονταιστοάρθρο19.1τηςπαρούσας. 17. ΣυνέπειεςευθυνώντουΚτΕ ΕφόσονκατάτηδιάρκειατηςσύDβασηςοΑνάδοχοςήταεκτελεσθέντααπόαυτόνέργαυποστούνζηDιές,προκαλούDενεςαπόευθύνηπουέχειαναλάβειοΚτΕκατά τοάρθρο17.3τηςπαρούσας,θαειδοποιήσειεγγράφωςπροςτούτοτηνυπηρεσίακαιθαδικαιούταιπαράτασηςπροθεσdίαςή/καιπληρωdήςτουκόστουςαποκατά" στασηςτωνζηdιώνστοβαθdόπουαυτέςδενκαλύπτονταιαπόταασφαλιστήριασυdβόλαιαπουορίζονταιστοάρθρο18τηςπαρούσας,κατάταοριζόdεναστηνπα" ρούσακαιστοάρθροτουπ609/ Πνευατικάκαιβιοηχανικάδικαιώατα (1) Σεπερίπτωσηπουκάποιαυλικά,DηχανήDατα,λογισDικόήτρόποιεργασίας,απότααπαιτούDεναγιατοέργο,καλύπτονταιαπόπνευDατικάήβιοDηχανικά δικαιώdαταήδιπλώdαταευρεσιτεχνίας,ταέξοδααπόκτησηςτωνσχετικώνδικαιωdάτωνγιατηχρησιdοποίησήτουςβαρύνουντονανάδοχο,χωρίςιδιαίτερη αποζηdίωσηαπότονκτε. (2) ΕπίσηςοΑνάδοχοςείναιαποκλειστικάυπεύθυνοςγιαοποιαδήποτεπαράτυπηήπαράνοDηχρησιDοποίησηυλικών,Dεθόδων,Dελετών,DηχανηDάτων,λογι" σdικώνκτλ.,πουκαλύπτονταιαπόπνευdατικάήβιοdηχανικάδικαιώdαταήδιπλώdαταευρεσιτεχνίας. (3) ΑνοΑνάδοχοςπαραλείψει,σκόπιDαήαθέλητα,νααποκτήσειDεορθόκαινόDιDοτρόποταανωτέρωδικαιώDατα,ηπαράλειψηαυτήθεωρείταιαντισυDβατι" κήσυdπεριφοράκαιεπισύρειτιςακόλουθεςκυρώσεις: i. ΟΚτΕδικαιούται,DεDονοDερήενέργειατου,νατουπαρακρατήσειαπότονπρώτοεπόDενολογαριασDόήναεκπέσειαπότιςεγγυήσειςγιακαλή εκτέλεσητοποσόπουαντιστοιχείσταανωτέρωδικαιώdατα(πνευdατικά,βιοdηχανικάήευρεσιτεχνίας),ήτοποσόστοοποίοτυχόνθακαταδικαστεί ήσυγκαταδικαστείαπότονκάτοχοτουδικαιώdατος.τούτοισχύειέστωκαιανησχετικήδίκηδενέχειτελεσιδικήσει.οόροςαυτόςέχειισχύ,ανη προβλεπόdενηστοάρθρο18τηςπαρούσαςασφάλισηδενκαλύπτεικαιτηνπερίπτωσηαυτή. ii. ΟΚτΕδικαιούταινααξιώσειαποζηDίωσηγιαηθικήβλάβη. 18. ΑΣΦΑΛΙΣΗ 18.1 Γενικέςαπαιτήσειςασφάλισης (1) ΚατάτησύναψητωνασφαλίσεώντουοΑνάδοχοςοφείλειναλαDβάνειυπόψητουκαινασυDDορφώνεταιDετιςδιατάξειςτηςκείDενηςνοDοθεσίας,όπως ισχύεικατάτηνηdέρασύναψηςτωνασφαλιστικώνσυdβάσεων,όπωςενδεικτικά,ν..00/70όπωςτροποποιήθηκεdετοπ118/8,ν89/76όπωςκωδι" κοποιήθηκεdετοπ237/86καισυdπληρώθηκεdετον169/8,π1019/81,π118/8,ν126/82,ν118/8,π609/8,ν1380/8.οdοίως,εφόσον τοέργοσυγχρηdατοδοτείταιαπόπόρουςτηςεε,οανάδοχοςοφείλεινασυddορφώνεταιdετηνπερίασφαλίσεωννοdοθεσίατηςευρωπαϊκήςένωσηςκαιdε τιςδιατάξειςτωνκοινοτικώνοδηγιών. (2) ΟΑνάδοχοςοφείλεινασυDDορφώνεταιDετουςόρουςτωνασφαλιστηρίωνσυDβολαίων. (3) ςασφάλισηθεωρείταιηπρωτασφάλιση,σύdφωναdετιςδιατάξειςτουν..00/1970.οιαντασφαλίσειςδενυπόκεινταιστιςρυθdίσειςτουν..00/1970 καισυνεπώςδενγίνονταιδεκτέςωςασφαλιστήριατουέργου. () Κάθεασφάλιση,τηςοποίαςτοασφαλιστήριοεκδίδεταιστηνΕλλάδαήστηναλλοδαπή,θαπροσυπογράφεταιαπότοναντιπρόσωποστηνΕλλάδατηςεκδό" τριαςκαιδιέπεταιαπότον..00/1970,όπωςισχύει. () ΟιπαρεχόDενεςασφαλίσειςδεναπαλλάσσουνούτεπεριορίζουνκατάοποιοδήποτετρόποτιςυποχρεώσειςκαιτιςευθύνεςτουΑνάδοχουπουαπορρέουναπό τησύdβασητουέργου,ιδιαίτερασεό,τιαφοράτιςπροβλεπόdενεςαπότιςσχετικέςασφαλιστικέςσυdβάσειςαπαλλαγές,εξαιρέσεις,εκπτώσεις,προνόdια, περιορισdούςκτλ.,καιοανάδοχοςπαραdένειαποκλειστικάυπεύθυνοςγιατηναποκατάστασηζηdιώνσεπρόσωπαή/καιπράγdατακαιπέραναπόταποσά κάλυψηςτωνπιοπάνωασφαλιστηρίων. (6) ΌλεςοιασφαλιστικέςσυDβάσεις: " θαέχουνκαταρτισθείεγγράφως " θαπεριλαdβάνουνόρουςοιοποίοιθαικανοποιούνπλήρωςτουςόρουςτωνσυdβατικώντευχώνκαι " θατυγχάνουντηςαποδοχήςτουκτε. ΗαποδοχήτουΚτΕέχειτηνέννοιαότιοιόροιτωνασφαλιστικώνσυDβάσεωνανταποκρίνονταιστουςόρουςτωνσυDβατικώντευχών. (7) ΗεκDέρουςτουΑναδόχουκαταβολήτουπρώτουασφαλίστρου,πουαποτελείασφαλιστικόβάροςκαιπουείναιαπαραίτητηγιατηνέναρξητωνεννόDων αποτελεσdάτωντηςασφάλισης,θαγίνεταιπριναπότηνέναρξηισχύοςτηςασφαλιστικήςπεριόδου. (8) Οιγενικοίόροιασφάλισηςκαιοιεξαιρέσειςπουθεσπίζουνδενθίγουντην,απότοΝόDο89/76καιτοΠ237/86,ευθύνητωνασφαλιστώνέναντιτρίτων,η οποίαπαραdένειαλώβητηαπότουςόρουςτουασφαλιστηρίου. (9) ΟΑνάδοχοςοφείλει,DεDέριDνακαιδαπάνητου,νασυνάψειασφαλιστικέςσυDβάσειςπουνακαλύπτουνκατ'ελάχιστοντιςασφαλίσεις(πρόσωπακαιαντι" κείdεναασφάλισης)πουαναφέρονταιστιςπαραγράφους18.,18.και18.6καισύdφωναdετιςειδικέςαπαιτήσειςπουορίζονταιστηνπαρ.18.7τουπαρό" ντοςάρθρου. (10) ΟιασφαλιστικέςεταιρίεςθαείναιφερέγγυεςστοDέτροτωνυποχρεώσεωνπουαναλαDβάνουνγιατοπαρόνέργοκαιθαέχουνδόκιDηδραστηριότητασε χώρες"dέλητηςευρωπαϊκήςένωσηςή/καιτουεοχ. (11) ΌλεςοιασφαλιστικέςσυDβάσειςθασυνάπτονταισεΕυρώ. (12) ΟΑνάδοχοςυποχρεούταιναθέτειστηδιάθεσητωνασφαλιστών: " κάθεστοιχείοπουέθεσεοκτευπόψητωνδιαγωνιζοdένων " κάθεστοιχείοαπότηνπροσφοράτουπουυπέβαλεωςδιαγωνιζόdενος " κάθεστοιχείοαπότιςέρευνες/dελέτεςπουτυχόνθαυποβάλειωςανάδοχοςκατάτηνεκπλήρωσητωνσυdβατικώντουυποχρεώσεων " κάθεστοιχείοαπότιςdελέτεςπουοκτεθέτειυπόψητουαναδόχου. Επίσηςυποχρεούταιναεπιτρέπειτηνπροσπέλασητωνεργοταξίωντου,αποθηκώντουκτλ.απότουςεκπροσώπουςτωνασφαλιστών. (13) ΟΚτΕέχειτοδικαίωDα: " ναεπικοινωνείαπ'ευθείαςdετουςασφαλιστές " ναπαρέχειστουςασφαλιστέςστοιχείαπουέχειυποβάλειοανάδοχος. 3

129 " ναπαρέχειστουςασφαλιστέςστοιχείαδικώντουπαρατηρήσεωνκαιελέγχων. ΗυπότουΚτΕάσκησητουδικαιώDατοςτούτουδενσυνεπάγεταιδικαίωDατουΑναδόχουγιαοποιασδήποτεφύσηςαποζηDιώσεις. (1) ΚατάτηνυποβολήτωνασφαλιστηρίωνσυDβολαίωντουΆρθρου18.οιασφαλιστικέςεταιρείεςθαπρέπεινασυνυποβάλλουνκαιΥπεύθυνηήλωση,στην οποίανααναφέρουνότιέλαβανγνώσητουπαρόντοςάρθρουπερίασφαλίσεωνκαιότιdετοασφαλιστήριοκαλύπτονταιπλήρωςκαιχωρίςκαdίαεξαίρεση όλοιοιόροικαιαπαιτήσειςπουαναφέρονταισταυπόψηάρθρα. ΌDοιακατάτηνυποβολήτουασφαλιστηρίουτηςπαραγράφου18.6,εφόσοντούτοαναφέρεταισεασφαλιστήριοτουσυγκεκριDένουέργου(Projectcover)και όχισεασφαλιστήριοετήσιαςβάσηςτωνdελετητών/συdβούλων(annualopencover)dεόριοκάλυψηςτουλάχιστονταζητούdενα,οιασφαλιστικέςεταιρείες θαπρέπειναυποβάλλουνυπεύθυνηήλωσηιδίουπεριεχοdένουdετηνπροηγούdενηυποπαράγραφο. (1) ΕφιστάταιηπροσοχήτουΑναδόχουσταπαρακάτω: i. Οιασφαλιστικέςεπιχειρήσεις(ελληνικέςκαιαλλοδαπές)υπόκεινταιυποχρεωτικάστηναρDοδιότητατωνελληνικώνδικαστηρίωνκαικάθεασφαλι" στήριοπουέρχεταισεαντίθεσηπροςτονκανόναδηdοσίαςτάξεωςτουάρθρου23παρ.2τουν..00/1970είναιάκυρο. ii. ΑντίγραφαασφαλιστηρίωνσυDβολαίωνδενθαγίνονταιδεκτάπαράDόνοεάνέχουνεπικυρωθείαπόφορέααρDόδιογιατηνέκδοσηκυρωDένωναντι" γράφων. 18.2ΕιδικέςρήτρεςγιατιςπεριπτώσειςησυόρφωσηςτουΑναδόχουετιςυποχρεώσειςτου (1) ΑναπαιτείταιαλλαγήασφαλιστικήςεταιρίαςήτροποποίησητωνόρωντηςασφαλιστικήςσύDβασηςήαDφότερα,οΑνάδοχοςυποχρεούταινασυDDορφώνεται εντός δέκα πέντε(1) ηdερών από τη σχετική ειδοποίηση. Σε αντίθετη περίπτωση Dπορεί να εφαρdοστεί η διαδικασία σύdφωνα Dε το άρθρο 61 του Ν. 3669/2008. (2) ΣεπερίπτωσηπουοΑνάδοχοςπαραλείψειήαDελήσεινασυDDορφωθείDετιςασφαλιστικέςτουυποχρεώσεις,οΚτΕδικαιούταινασυνάψειστοόνοDακαιDε δαπάνεςτουαναδόχουτην(τις)αντίστοιχη(ες)ασφαλιστική(ές)σύdβαση(εις).ταασφάλιστρακαιοισχετικέςδαπάνεςσύναψηςτης(των)σύdβασης(εων)θα καταβληθούναπότονανάδοχοεντόςδέκαπέντε(1)ηdερώναπότησχετικήειδοποίηση. (3) ΣεπερίπτωσηDηεDπρόθεσDηςκαταβολήςτωνοφειλοDένωναπότονΑνάδοχο,θαισχύσουνταοριζόDεναστηνπαράγραφο2.(3)τηςπαρούσας,Dετηδιευ" κρίνισηότιοιτόκοιυπερηdερίαςθαυπολογίζονται: " γιαταασφάλιστρα,απότηνηdεροdηνίακαταβολήςτους, " καιγιατατυχόνλοιπάέξοδααπότηνηdεροdηνίακοινοποίησηςπροςτονανάδοχοτωνοφειλοdένωνποσών. () ΣεπερίπτωσηπουοΑνάδοχοςαDελείήδυστροπείνακαταβάλειστουςασφαλιστέςτοοφειλόDενοποσότωνασφαλίστρων,οΚτΕγιανααποφύγειενδεχόDενη ακύρωσητωνασφαλιστηρίων,δικαιούταινακαταβάλειταασφάλιστραστουςασφαλιστές,dεχρέωσηκαιγιαλογαριασdότουαναδόχου,dετάπροηγούdενη ειδοποίησητουτελευταίου.σετέτοιαπερίπτωση,ηεκdέρουςτουκτεείσπραξητωνποσώντωνασφαλίστρωνπουκατέβαλε,προσαυξηdένωνdετουςτόκους υπερηdερίας,θαγίνεταισύdφωναdετηπαράγραφο18.2(3)ανωτέρω. () ΟΑνάδοχοςυποχρεούταινακαταβάλειστουςδικαιούχουςκάθεποσόπουδενDπορείναεισπραχθείαπότουςασφαλιστέςλόγωεξαιρέσεων,απαλλαγώνκτλ., σύdφωναdετουςόρουςτωνασφαλιστηρίων.σεπερίπτωσηδυστροπίαςτουαναδόχου,οκτεέχειτοδικαίωdαναεισπράξειταοφειλόdενασύdφωναdετη παράγραφο18.2(3)ανωτέρω. (6) ΣεπερίπτωσηπουηασφαλιστικήεταιρίαDετηνοποίαοΑνάδοχοςσυνήψεασφαλιστικήσύDβαση,παραλείψειήαρνηθείναεξοφλήσει(Dερικάήολικά)ο" ποιαδήποτεζηdιάκτλ.,γιαοποιοδήποτελόγοήαιτία,οανάδοχοςέχειτηναποκλειστικήευθύνηγιατηναποκατάστασητηςdηεξοφληdένηςζηdιάςήβλάβης ήκαταβολήςαποζηdίωσηςκτλ.,σύdφωναdετουςόρουςτηςσύdβασης.οκτε,σεπερίπτωσηδυστροπίαςτουαναδόχου,θαυπολογίσειτοαντίστοιχοποσό καιθαέχειτοδικαίωdαναεισπράξειταοφειλόdενασύdφωναdετηπαράγραφο18.2(3)ανωτέρω. (7) ΣεπερίπτωσηολικήςήDερικήςδιακοπήςτωνεργασιώναπόυπαιτιότητατουΑναδόχου,τοέργο,σεοποιαδήποτεφάσηκαιανβρίσκεται,θαασφαλισθείένα" ντιόλωντωνενδεχοdένωνκινδύνωναπότονκτεκαιταέξοδατηςασφάλισηςαυτήςθαβαρύνουντονανάδοχοκατάταανωτέρω. 18.3ιαδικασίαελέγχουαπότονΚτΕτηςεπάρκειαςτωνασφαλιστικώνσυβάσεων (1) ΟΚτΕθαελέγχειτιςασφαλιστικέςσυDβάσειςόσοναφοράτησυDβατότητατωνόρωντηςασφαλιστικήςσύDβασηςDετουςόρουςτουπαρόντοςάρθρουκαι τωνλοιπώνόρωντωνσυdβατικώντευχών. (2) ΟΑνάδοχοςθαυποβάλειστηνΥπηρεσία,κατάτηνυπογραφήτουεργολαβικούσυDφωνητικού,τιςασφαλιστικέςσυDβάσειςτωνπαραγράφων18.και18.6. εκτήγίνεταιεπίσηςεπίσηdηβεβαίωσηασφάλισηςτης/τωνασφαλιστικής/ώνεταιρίας/ιών(covernotepolicy)συνοδευόdενηαπότηνυπεύθυνηδήλωσητης παραγράφου18.1(1)τηςπαρούσας. (3) ΤαενλόγωασφαλιστήριαθαυποβληθούνDαζίDετηναπόδειξηπληρωDήςτηςπροκαταβολήςτωνασφαλίστρων.ΕπισηDαίνεταιότισταωςάνωασφαλιστήρια θαέχειπεριληφθείόροςότιοκτεδιατηρείτοδικαίωdαγιατηναπαρέγκλιτηεφαρdογήόλωντωνσχετικώναπαιτήσεώντου. () ΣεπερίπτωσηαντιρρήσεωντουΚτΕεπίτηςασφαλιστικήςσύDβασηςισχύουνταεπόDενα: i. ΟΑνάδοχοςοφείλειπλήρησυDDόρφωσηπροςτιςπαρατηρήσειςτουΚτΕ.Προςτούτο,εντόςδέκαπέντε(1)ηDερώναπόλήψεωςτηςσχετικήςει" δοποίησηςτουκτε,θαυποβάλειτηναναdορφωdένηασφαλιστικήσύdβασηπροςεπανέλεγχο. ii. ΑνκαιηνέαασφαλιστικήσύDβασηδενπληροίτουςόρουςαποδοχήςτηςαπότονΚτΕ,τότεοΚτΕδύναταιναεφαρDόσειτιςπροβλέψειςτηςπαρ. 18.2(1)τηςπαρούσας. () ΣεπερίπτωσησυDφωνίαςτουΚτΕ,οΑνάδοχοςοφείλεινακαταβάλειτοπρώτοασφάλιστροκαιναυποβάλειστηνΥπηρεσίατηνκάθεασφαλιστικήσύDβαση Dετααποδεικτικάκαταβολήςτουπρώτουασφαλίστρου. (6) ΟέλεγχοςήησιωπηλήαποδοχήασφαλιστικήςσύDβασηςδεναπαλλάσσειτονΑνάδοχο,ούτεαποDειώνειοποιαδήποτεευθύνητου,πουαπορρέειαπότοπα" ρόνάρθροκαιγενικάτησύdβασητουέργου. (7) ΑνοΑνάδοχοςδεντηρήσειτηνπροθεσDίατωνανωτέρωπαραγράφων18.3()iή18.3()οΚτΕδύναταινακηρύξειέκπτωτοτονΑνάδοχοσύDφωναDετο άρθρο61τουν.3669/2008ήνασυνάψειταασφαλιστήριασυdβόλαιαdεασφαλιστικήεταιρίατηςεπιλογήςτουκαιστοόνοdα,γιαλογαριασdόκαιdεδαπά" νητουαναδόχου. 18. ΑσφάλισηεργασιώνκαιεξοπλισούτουΑναδόχου 18..1Ελάχιστηκάλυψηασφάλισηςτουέργου«κατάπαντόςκινδύνου» (1) ΟΑνάδοχοςυποχρεούταιναασφαλίσειπλήρωςκαι«κατάπαντόςκινδύνου»καισύDφωναDετουςόρουςτωνσυDβατικώντευχών,τηνΕλληνικήκαιΚοινο" τικήνοdοθεσία,γιατοσυdβατικότίdηdατουέργουσυdπεριλαdβανοdένωντωντυχόναναπροσαρdογώναυτού(θετικώνήαρνητικών). (2) ΟΑνάδοχοςυποχρεούταιναζητάαπότουςασφαλιστέςτου,κατάτακτάχρονικάδιαστήDατα,τηναναπροσαρDογήτουύψουςτηςασφαλιστικήςκάλυψης, σύdφωναdετοπραγdατικόσυdβατικότίdηdατουέργου. (3) Ηασφαλιστικήκάλυψηπαρέχεταιέναντιοποιασδήποτεαπώλειας,ζηDίαςήκαταστροφής,Dερικήςήολικής,πουοφείλεταιήπροκαλείταιαπόοποιοδήποτε λόγοήαιτία,τυχαίαπεριστατικά,αιφνίδιαγεγονότα,φυσικάφαινόdενα,αdέλεια/σφάλdα/παράλειψητηςdελέτηςοποθενδήποτεκαιανπροέρχεταιή/και κατασκευή,ελαττωdατικάενσωdατωdέναυλικά,κακοτεχνία/λανθασdένηεργασία,πληddελή/ελλιπήσυντήρησηκτλ.επίσηςηασφαλιστικήκάλυψηθα παρέχεταιγια: " βλάβες/καταστροφέςπουπροέρχονταιαπόδυσdενείςκαιρικέςσυνθήκεςέστωκαιεξαιρετικάσπάνιαςεdφάνισης(δενθαθεωρούνταιπεριστάσεις ανωτέραςβίας) " βλάβες/καταστροφέςαπόσεισdούςκαιάλλασυναφήdετοέργοατυχήdατακαιζηdιογόνασυdβάντα(δενθαθεωρούνταιπεριστάσειςανωτέραςβί" ας). ΌDοιαθαπαρέχεταιασφαλιστικήκάλυψηγιατακάθεφύσηςυλικάαπότηνπαραλαβήτουςDέχριτηνενσωDάτωσήτουςστοέργο. () ΗασφαλιστικήκάλυψηείναιαποδεκτόναDηνπεριλαDβάνειζηDιέςπροκαλούDενεςαπότιςαιτίεςπουθεDελιώνουνπεριστάσειςανωτέραςβίαςκατάταορι" ζόdεναστοάρθρο19.1τηςπαρούσας. () ΣτηνασφαλιστικήσύDβασηθαπεριλαDβάνεταιόροςότιοιασφαλιστέςπαραιτούνταιτουδικαιώDατοςτηςυποασφάλισης. (6) Επίσης Dε το ίδιο ασφαλιστήριο θα ασφαλίζονται«κατά παντός κινδύνου» και οιdόνιdεςή/καιπροσωρινέςεργοταξιακέςεγκαταστάσειςτουαναδόχου, καθώςεπίσηςκαιοενγένειdηχανικόςεξοπλισdός,πουθαχρησιdοποιηθείγιατηνκατασκευήτουέργου. (7) ΗδιάρκειατηςασφάλισηςαρχίζειDετηνυπογραφήτηςσύDβασηςκαιλήγειDετοπέραςτηςπεριόδουυποχρεωτικήςσυντήρησης.Γιατουςπρώτουςδέκα πέντε(1)dήνεςτηςπεριόδουσυντήρησηςθακαλύπτονταιζηdίεςκτλ.στοέργο,τωνοποίωντοαίτιοανάγεταιστηνπερίοδοκατασκευήςήπουπροκαλού" 3

130 νταιαπότονίδιοτονανάδοχοσταπλαίσιατωνσυdβατικώνεργασιώνσυντήρησης.γιατουπόλοιποδιάστηdασυντήρησης,πουενδεχόdεναπροβλέπεται,η κάλυψηθαπεριορίζεταισεζηdιέςκτλ.πουπροκαλούνταιαπότονίδιοτονανάδοχοσταπλαίσιατωνσυdβατικώνεργασιώνσυντήρησης Ασφάλισηκατάσωατικώνβλαβώνκαιζηιώνιδιοκτησίας(Ασφάλισηαστικήςευθύνηςέναντιτρίτων) (1) Μετηνασφάλισηαυτήθακαλύπτεταιη«αστικήευθύνη»τουΑναδόχουέναντιτρίτωνκαιοιασφαλιστέςυποχρεούνταινακαταβάλουναποζηDιώσειςσε τρίτουςγιασωdατικέςβλάβες,ψυχικήοδύνη,ηθικήβλάβηκαιυλικέςζηdιέςσεπράγdατα,ακίνητακαικινητάήκαιζώα,πουπροξενούνταικαθ'όλητη διάρκειατουέργουκαιεξαιτίαςτωνεργασιώνκατασκευής,συντήρησης,επισκευής,αποκατάστασηςζηdιώντουέργουκαιδιαφόρωνάλλωνρυθdίσεων,ο" ποτεδήποτεγίνονταιαυτές,καιεφόσονεκτελούνταισταπλαίσιατωνσυdβατικώνυποχρεώσεωντουαναδόχου.θακαλύπτονταιεπίσηςκαιζηdιέςσεόdο" ρεςιδιοκτησίες/εγκαταστάσεις. (2) ΗευθύνητωνασφαλιστώνθααρχίζειDετηνυπογραφήτηςσύDβασηςκαιλήγειDετοπέραςτηςπεριόδουυποχρεωτικήςσυντήρησης. (3) ΤαόριααποζηDίωσηςαπότηνασφάλιση,σεένααυτοτελέςασφαλιστήριοαστικήςευθύνηςέναντιτρίτωνθαείναι,κατάπεριστατικό. () ΟΑνάδοχοςθαείναιασφαλισDένοςγιατηναστικήευθύνηέναντιτρίτωνκαικατάτηνπερίοδοσυντήρησηςτουέργου,DετοίδιοωςάνωασφαλιστήριοήDε άλλοανεξάρτητο,εκδιδόdενοπριναπότηνέναρξητηςαντίστοιχηςπεριόδουσυντήρησηςκαιτοοποίοθαυποβάλλεταιεγκαίρωςστονκτεγιαέλεγχο ΑσφάλισηΚυρίουΜηχανικούΕξοπλισού (1) Μετοίδιοωςάνωασφαλιστήριο«κατάπαντόςκινδύνου»θακαλύπτεταικαιοβασικόςήεξειδικευDένοςDηχανικόςεξοπλισDός,οοποίοςθαχρησιDοποιηθεί στηνκατασκευήτουέργου. (2) ΣτοασφαλιστήριοθαεπισυνάπτεταιησχετικήκατάστασηDεταχαρακτηριστικάκαιτηνταυτότητατωναντίστοιχωνDηχανηDάτων.ΗσυγκεκριDένηασφα" λιστικήκάλυψηθαπαρέχεταιγιααξίεςαντικατάστασηςτωνdηχανηdάτωνdεκαινούργια,αντίστοιχουτύπουήτουλάχιστονίδιαςδυναdικότητας. (3) ΟDηχανικόςεξοπλισDόςθαείναιασφαλισDένοςέναντιοποιασδήποτεαπώλειαςήζηDιάς(εξαιρουDένωντωνίδιωνεσωτερικήςφύσηςDηχανικών/ηλεκτρο" λογικών/ηλεκτρονικώνκτλ.βλαβών),πουοφείλονταιήπροκαλούνταιαπόανωτέραβία,ανθρώπινολάθοςή/καιτυχαίαπεριστατικά. () ΟΑνάδοχοςδενδικαιούται,γιαοποιαδήποτεπερίπτωση,ναδιεκδικήσειαπότονΚτΕαποζηDίωσηγιατυχόνζηDιάήολικήαπώλειαDηχανήDατοςκτλ.ακό" Dηκαιγιαπερίπτωσηανωτέραςβίας. () ΗασφάλισητωνDηχανηDάτωνθακαλύπτεικαιτηDετακίνηση,τηDεταφοράκαιτουςτυχαίουςελιγDούςόλωντωνDηχανηDάτωνπροςκαιαπότηνπεριοχή τουέργου. 18. ΑσφάλισηπροσωπικούτουΑναδόχου (1) ΟΑνάδοχοςυποχρεούταιναέχειασφαλισDένοστοΙΚΑκαισταλοιπάταDείαόλοτοπροσωπικό,ηDεδαπόκαιαλλοδαπό,πουαπασχολείοίδιοςήοιυπεργο" λάβοιτου,σύdφωναdετηνεκάστοτεισχύουσανοdοθεσίακαιτιςοικείεςπερίικαδιατάξεις. (2) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει το εργατοτεχνικό και υπαλληλικό προσωπικό του,ηdεδαπόκαιαλλοδαπό,έναντιατυχηdάτωνσεασφαλιστικούς οργανισdούςήεταιρίες,αναγνωρισdένεςαπότοκράτοςκαιπουλειτουργούννόdιdα,εφόσοντοπροσωπικόαυτόδενυπάγεταισεδιατάξειςτηςισχύουσας νοdοθεσίαςπερίικα.ηυποχρέωσηαυτήισχύεικαιγιατοκάθεφύσηςπροσωπικόπουαπασχολούν,dεοποιαδήποτεσχέσηεργασίας,οιυπεργολάβοι,προ" Dηθευτές,σύDβουλοικαικάθεφύσηςσυνεργάτεςτουΑναδόχου. (3) ΟΚτΕδικαιούταιναελέγχειτηντήρησητωνόρωντωνπαρ.18.(1)και18.(2),οδεΑνάδοχοςυποχρεούταιναπαρέχειστονΚτΕόλατασχετικάστοιχεία γιατηνπραγdατοποίησητωνυπόψηελέγχων. () ΟιόροιτωνανωτέρωπαραγράφωνισχύουναπότηνυπογραφήτηςσύDβασηςDέχριτοπέραςτηςπεριόδουυποχρεωτικήςσυντήρησης Ασφάλισηεπαγγελατικήςευθύνηςσυβούλωνηχανικών/ελετητών (1) ΟΑνάδοχοςθαDεριDνήσειγιατηνασφαλιστικήκάλυψη,Dεανεξάρτητοασφαλιστήριο,τηςεπαγγελDατικήςαστικήςευθύνηςτυχόνDελετητώνκαισυDβού" λωνπουθαχρησιdοποιήσειγιατηντυχόνεκπόνησηdελετώνγιατοέργοέναντικινδύνωνήσυνεπειώνπουθααπορρέουναπόσφάλdαταήπαραλείψειςεκ DέρουςτωνDελετητών/συDβούλων(ProfessionalIndemnityInsurance"Projectcover).ΣτηνπερίπτωσηπουοDελετητήςήέναςήπερισσότεροιεπίDέρους Dελετητές(απόοDάδαDελετητών)διαθέτουνασφαλιστήριοεπαγγελDατικήςευθύνηςσεετήσιαβάση(ΑnnualOpenCover),Dεόριακάλυψηςτουλάχιστοντα ζητούdενα,τότεείναιδυνατόαυτάναχρησιdοποιηθούνσταπλαίσιατηςανωτέρωσυγκεκριdένηςαπαίτησης. (2) ΤοασφαλιστήριοθακαλύπτειτηνευθύνητωνDελετητώνπουαπορρέειαπότονΑστικόΚώδικακαιαπότοΝ716/77,όπωςισχύει.Κατ ελάχιστο,θακαλύ" πτεισωdατικέςβλάβες/θάνατοκαιάdεσες/έddεσεςυλικέςζηdίεςτρίτωνπουαπορρέουναπόαdέλεια/σφάλdα/παράλειψησεσχέσηdετηνεκπονηθείσα DελέτηήτιςπαρεχόDενεςυπηρεσίεςσυDβούλου.Μετοίδιοασφαλιστήριοθακαλύπτονταικαικάθεφύσηςδικαστικάέξοδακαιδαπάνεςκαθώςεπίσηςκαιτο κόστοςεπανασχεδιασdού,αναθεώρησηςήδιόρθωσηςτηςdελέτης,εφόσονπροκύπτειυπαιτιότητατουdελετητή. (3) ΣτοασφαλιστήριοπρέπεινααναφέρεταιDεσαφήνεια,ότιοέλεγχοςτωνDελετώναπότονΚτΕδενπεριορίζειτιςευθύνεςτουασφαλιστή. () Τοασφαλιστήριο,απόφερέγγυεςασφαλιστικέςεταιρείες,θαπροσκοDίζεταιστονΚτΕ,DαζίDετοβασικόασφαλιστήριοκάλυψηςτηςκατασκευήςτουέργου τηςπαραγρ.18.τηςπαρούσαςγιασχετικόέλεγχο,κατάτηνυπογραφήτηςσύdβασηςτουέργου.εκτήγίνεταιεπίσηςεπίσηdηβεβαίωσηασφάλισηςτων ασφαλιστικώνεταιριών(covernotepolicy)συνοδευdένοαπότηνυπεύθυνηδήλωσητηςπαρ.18.1(1)ανωτέρω. () ςχρόνοςπαραγραφήςτηςεπαγγελdατικήςαστικήςευθύνηςdελετητών/συdβούλωνθαθεωρείταιηεξαετίααπότονέλεγχοτηςdελέτης,κατ αναλογία προςτηνπαρ.τουάρθρου19τουν716/77ήτουλάχιστονητριετίαdετάτηνηdεροdηνίατηςπροσωρινήςπαραλαβήςτουέργου,στοοποίοαναφέρεται Ειδικοίόροιπουπρέπειναπεριλαβάνονταιστοασφαλιστήριοτουέργου Στοενιαίοασφαλιστήριοτωνκαλύψεωντωνπαρ.18.και18.6τηςπαρούσαςθαπεριλαDβάνονταιοπωσδήποτεοιακόλουθοιειδικοίόροι: (1) Στηνέννοιατηςλέξης«ΑσφαλιζόDενος»περιλαDβάνεταιοΑνάδοχοςκαιτοκάθεφύσηςπροσωπικόπουαπασχολείDεοποιαδήποτεσυDβατικήσχέσηεργα" σίαςdεαυτόνσταπλαίσιατουσυγκεκριdένουέργου,καθώςεπίσηςκαιοκτε,ηεκπροσωπούσααυτόνυπηρεσίακαιταεντεταλdέναόργανάτης,οιτυχόν ΥπεργολάβοικαιοιΜελετητέςτουέργου. (2) ΟΚτΕ,οιεκπροσωπούσεςαυτόνΥπηρεσίεςκαιτοενγένειπροσωπικότους,οισύDβουλοιτουΚτΕ(ή/καιτωνΥπηρεσιώντου)καιτοπροσωπικότούτων θεωρούνταιτρίταπρόσωπα,σύdφωναdετουςόρουςκαιτιςεξαιρέσειςτηςασφαλιστικήςκάλυψηςdετηνεφαρdογήτουπαραρτήdατος«διασταυρούdενη ευθύνηαλλήλων»(crossliability),τοοποίοκαλύπτειτηναστικήευθύνηασφαλιζόdενωνφορέων. (3) Ηασφαλιστικήεταιρίαθαυποχρεούταινααποκρούειοποιαδήποτεαγωγήεγείρεταιτυχόνκατά: " τουαναδόχου " ή/καιτωνυπεργολάβων,dελετητώνκαισυdβούλωντου " ή/καιτουκτε " ή/καιτωνεκπροσωπουσώντονκτευπηρεσιώνή/καιτωνσυdβούλωντους " ή/καιdέρουςή/καιτουσυνόλουτουπροσωπικούτωνανωτέρω DετηναιτίασηευθύνηςτουςήσυνυπευθυνότητάςτουςστηβλάβηήζηDιάαπόπράξηήπαράλειψητωνανωτέρω,οιοποίοικαλύπτονταιαπότοασφαλιστή" ριοαστικήςευθύνηςέναντιτρίτων,θακαταβάλειδεκάθεποσόγιαβλάβηή/καιζηdιάπουπροκλήθηκεαπόπράξηήπαράλειψητωνανωτέρω.ειδικότεραη ασφαλιστικήεταιρείαθακαταβάλεικάθεποσόεγγύησηςγιαάρσητυχόνκατασχέσεωνκτλ.,πουσχετίζονταιdετηναστικήευθύνηdέσασταόριατωνποσών πουαναφέρονταιεκάστοτεωςανώταταόριαευθύνηςτωνασφαλιστών. () ΣεπερίπτωσηολικήςήεκτεταDένηςDερικήςκαταστροφήςήβλάβηςτουέργου,προκειDένουηασφαλιστικήεταιρείανακαταβάλειστονΑνάδοχοτησχετι" κήdετηζηdιάκτλ.αποζηdίωση,πρέπειναέχειλάβειπροηγουdένωςτηνέγγραφηγιατοσκοπόαυτόσυγκατάθεσητηςυπηρεσίας.εφόσονηυπηρεσίαδεν παρέχειστηνασφαλιστικήεταιρείατηνενλόγωσυγκατάθεση,αυτόdατακαιχωρίςάλλεςδιατυπώσεις(ειδικέςήάλλουείδουςεντολήήεξουσιοδότησηαπό τονανάδοχο)ηαπαίτησητουαναδόχουκατάτηςασφαλιστικήςεταιρείαςγιατηνκαταβολήτηςαποζηdίωσηςεκχωρείταιστηνυπηρεσίακαιηασφαλιστική εταιρείααποδέχεταιαπότούδεκαιυποχρεώνεταινακαταβάλειτησχετικήαποζηdίωσηστηνυπηρεσίαdετάαπόαίτησητηςτελευταίαςγιατοσκοπόαυτό. ΗεκχώρησητηςαπαίτησηςαυτήςτουΑναδόχουστηνΥπηρεσίαDεκανένατρόποδεντοναπαλλάσσειαπότιςευθύνεςκαιυποχρεώσειςτου,πουαπορρέουν απότησύdβαση. () ΗασφαλιστικήεταιρίαπαραιτείταικάθεδικαιώDατοςανταγωγήςκατάτουΚτΕ,τηςΥπηρεσίας,τωνεντεταλDένωνοργάνωντης,τωνσυDβούλωντης,των συνεργατώντηςκαιτωνυπαλλήλωντουςσεπερίπτωσηπουηβλάβηήζηdιάοφείλεταισεπράξηήπαράλειψη,όχιηθεληdένη,τωνανωτέρωπροσώπων. (6) ΤοασφαλιστήριοδενDπορείναακυρωθεί,νατροποποιηθείήναλήξειχωρίςτηνέγγραφη,DεσυστηDένηεπιστολή,πριναπόεξήντα(60)ηDερολογιακές ηdέρες,σχετικήειδοποίησητηςασφαλιστικήςεταιρίαςτόσοπροςτονανάδοχοόσοκαιπροςτηνυπηρεσία. (7) Μετοενιαίοασφαλιστήριοτωνκαλύψεωντωνπαραγράφων18.και18.6,θακαλύπτεταικαιηευθύνητηςΥπηρεσίαςή/καιτωνσυDβούλωντηςή/καιτου προσωπικούτων,πουαπορρέειαπότοάρθρο922τουαστικούκώδικα(ευθύνηπροστήσαντος). 36

131 19. ΑΝΤΕΡΑΒΙΑ 19.1 Ορισόςτηςανωτέραςβίας Εκτόςεάνορίζεταιδιαφορετικά,ωςανωτέραβίαορίζονται,περιοριστικάκαιόχιενδεικτικά,οικατωτέρωπεριστάσειςπουαποδεδειγDέναεπηρεάζουντηνοDαλή εξέλιξητωνεργασιών: (1) πόλεdος,εχθροπραξίες,εισβολήεχθρικήςδύναdηςστηχώρα, (2) ανταρτικήδράση,επανάσταση,τροdοκρατικήενέργεια,στασίασηήκατάλυσητηςσυνταγdατικήςτάξηςτηςχώρας,εdφύλιοςπόλεdος, (3) βίαιηδιατάραξητηςτάξηςαπόπρόσωπαξέναπροςτονανάδοχο,τουςυπεργολάβουςτουκαιτοπροσωπικότου,γενικήαπεργίαεργαζοdένων,γενικήαντα" περγίαεργοδοτών, () ανεύρεσηκεκρυddένωνπυροdαχικών,εκρηκτικώνυλώνήναρκών,ιονίζουσαακτινοβολίαήdόλυνσηραδιενέργειας,εφόσονοιτελευταίεςδενοφείλονταισε πράξειςήπαραλείψειςτουαναδόχου,τωνυπεργολάβωντουήτουπροσωπικούτου, () άλλεςαιτίες,πουδενεξαιρούνταιρητάστασυdβατικάτεύχη,και: i. πουδενοφείλονταισευπαιτιότηταενόςαπότασυdβαλλόdεναdέρη,και ii. iii. πουδενήτανδυνατόνναπροβλεφθούνκατάτηνπροσφοράκαιγιατιςοποίεςσυντρέχουνοιπροϋποθέσειςτουάρθρου388τουα.κ.,και πουδενήταναντικειdενικάδυνατόνααποτραπούνήναυπερνικηθούνdετάτηνεπέλευσήτουςdεενέργειεςεκdέρουςενόςαπότασυdβαλλόdεναdέ" ρη Ειδοποίησηγιαανωτέραβία (1) ΕφόσονένααπότασυDβαλλόDεναDέρηπαρεDποδίζεταιήπροβλέπεταιναπαρεDποδιστείστηνεκτέλεσητωνσυDβατικώντουυποχρεώσεωνεξαιτίαςανωτέ" ραςβίας,τότεθαειδοποιήσειεγγράφωςτοάλλοdέροςγιατογεγονόςήτιςπεριστάσειςπουαποτελούντηνυπόψηανωτέραβίακαιθακαθορίσειλεπτοdερώς τιςυποχρεώσειςτιςοποίεςπαρεdποδίζεταιήθαπαρεdποδιστείναεκπληρώσει.ηειδοποίησηθακατατεθείεντόςανατρεπτικήςπροθεσdίαςδέκα(10)ηdερών απότηνηdέραπουτοκαταθέτονθιγόdενοdέροςέλαβεγνώσηήθαέπρεπεναείχελάβειγνώσητουγεγονότοςήτηςπερίστασηςπουαποτελείκατάτηνάπο" ψήτουανωτέραβία.ότανπρόκειταιγιαέργοπουέχειπερατωθείκαιδενέχειακόdαπαραληφθείοριστικά,ηανωτέρωπροθεσdίαορίζεταισεείκοσι(20)η" Dέρες. (2) Ανεξάρτητααπότιςδιατάξειςτουπαρόντοςάρθρου,ηεπίκλησηανωτέραςβίαςδενθαισχύσειγιαυποχρεώσειςοποιουδήποτεαπότασυDβαλλόDεναDέρη αναφορικάdετηνκαταβολήοφειλοdένωνπροςστοάλλοdέροςσύdφωναdετησύdβαση Καθήκονγιατηείωσηκαθυστερήσεων (1) ΤασυDβαλλόDεναDέρη,σεκάθεπερίπτωση,θακαταβάλουνκάθεεύλογηπροσπάθειαγιατηνελαχιστοποίησητωνκαθυστερήσεων,πουτυχόνθαεπέλθουν ωςαποτέλεσdαανωτέραςβίας,κατάτηνεκτέλεσητωνσυdβατικώντουςυποχρεώσεων. (2) ΤοφερόDενοωςθιγόDενοDέρος,όταναρθούνοισυνθήκεςανωτέραςβίαςπουτοαφορούν,υποχρεούταιναειδοποιήσειεγγράφωςτοάλλοDέρος. 19. Συνέπειεςανωτέραςβίας ΌτανοΑνάδοχοςφέρεταιναείναιτοθιγόDενοDέροςπουπαρεDποδίζεταιστηνεκπλήρωσητωνσυDβατικώντουυποχρεώσεωναπόανωτέραβία,γιατηνοποίαυπε" βλήθηηέγγραφηειδοποίησηκατάταοριζόdεναστοάρθρο19.2τηςπαρούσας,ισχύουνοιδιατάξειςτουάρθρουτουπ609/ ΑνωτέραβίαπουεπηρεάζειΥπεργολάβο Σεπερίπτωσηπουκάποιοςυπεργολάβος,ακόDακαιεγκεκριDένοςαπότηνΥπηρεσία,δικαιούται,σταπλαίσιατηςσύDβασήςτουήτυχόνάλληςσυDφωνίας,ειδικότε" ρηςαντιdετώπισηςεξαιτίαςανωτέραςβίαςπουπροσδιορίζεταιdεόρουςπρόσθετους,ευρύτερουςήευνοϊκότερουςαπόεκείνουςπουορίζονταιστοπαρόνάρθρο19, ηυπόψηυποχρέωσηειδικότερηςαντιdετώπισηςδεναναγνωρίζεταιωςισχυρήαπότονκτεκαιοανάδοχοςδεναπαλλάσσεταιαπότηναπαίτησητηςπλήρουςεκπλή" ρωσηςτωνσυdβατικώντουυποχρεώσεωνέναντιτουκτεκατάταοριζόdεναστηνπαρούσα Προαιρετικήλύση,πληρωήκαιαποδέσευση ΕφόσονηεκτέλεσηόλωνσχεδόντωνυπόεξέλιξηέργωνπαρεDποδίζεταιεπίDιασυνεχήχρονικήπερίοδοπουυπερβαίνειτουςτρεις(3)Dήνες,εξαιτίαςπεριστάσεων ανωτέραςβίαςπουέχουνγνωστοποιηθείσύdφωναdετοάρθρο19.2τηςπαρούσας,οανάδοχοςδικαιούταιναζητήσειλύσητηςσύdβασηςκατάταοριζόdεναστο Άρθρο16.2τηςπαρούσας. 20. ΑΞΙΣΕΙΣ,ΙΑΦΟΡΕΣΚΑΙΙΑΙΤΗΣΙΑ 20.1 ΑξιώσειςΑναδόχου ΙσχύουνταοριζόDενασταΆρθρα76και179τουΝ.3669/ ικαστικήεπίλυσηδιαφορών ΙσχύουνταοριζόDεναστοΆρθρο77τουΝ.3669/ ιαιτητικήεπίλυσηδιαφορών ΙσχύουνταοριζόDεναστοΆρθρο78τουΝ.3669/2008. ΙΛΙΟΝ, 20 /01/ 201 ΙΛΙΟΝ, 20 /01/ 201 ΙΛΙΟΝ, 20 /01/ 201 Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΡΗΘΗΚΕ Η Προϊστα%ένη Τ%ή%ατος Μελετών Ο Προϊστά%ενος /νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Μαρία Μαγγίνα Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. Αγγελική "η#ητρακοπούλου Αρχιτέκτων Μηχανικός Κυριάκος Καραγιώργης Πολιτικός Μηχανικός 37

132 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΕΝΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΕΝ ΠΕΖΟΡΟΜΙΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ Εργ. Α2/1. ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Α.Μ. : ΟΟ 1/201 ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

133 ΕΛΛΗΝΙΚΗ# ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ#ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ#ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ#ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ#ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΕΝΩΝ#ΚΑΙ#ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ#ΝΕΩΝ#ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΤΟΥ# ΗΜΟΥ#ΕΡΓ1Α271 ΑΡΙΘΜΟΣ#ΕΡΓΟΥ##=#Ο Ο#237 ΦΑΚΕΛΟΣ#ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ#ΚΑΙ#ΥΓΕΙΑΣ ΦΑΥ

134

135

136 1#ΓΕΝΙΚΑ#ΣΤΟΙΧΕΙΑ#ΤΟΥ#ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΟ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ#ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΕΝΩΝ#ΚΑΙ#ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ#ΝΕΩΝ#ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ#ΤΟΥ# ΗΜΟΥ ΕΡΓ1Α271 ΕΙ ΟΣ#ΕΡΓΟΥ#ΚΑΙ#ΧΡΗΣΗ#ΑΥΤΟΥ ΣΤΟ#ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ#ΕΡΓΟ#ΘΑ#ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΟΥΝ#ΚΑΙ##ΘΑ#ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΑ#ΣΤΟ# ΗΜΟ#ΙΛΙΟΥ1 ΠΕΡΙΟΧΗ#ΕΡΓΟΥ ΗΜΟΣ#ΙΛΙΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗ#ΣΤΟ#ΕΡΓΟ ΑΠΟ#ΤΙΣ#ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΕΣ#Ο ΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΣ#Α ΕΙΑΣ ΚΥΡΙΟΣ#ΤΟΥ#ΕΡΓΟΥ ΗΜΟΣ#ΙΛΙΟΥ Ο#συντονιστής#ασφαλείας#κατά#την#εκπόνηση#της#µελέτης Ο#ανάδοχος Ο#συντονιστής#ασφαλείας#κατά#την#εκτέλεση#τού#έργου ΑΡΜΟ ΙΟ#ΚΕΠΕΚ ΚΕΠΕΚ##Αθηνών#0#Κρήτης#2#ΤΤΥΕ=#Αθηνών#2#Εδρα=#Αθήνα

137

138

139

140

141

142

143 ΕΡΓΑΣΙΕΣ#ΣΕ#Ο ΟΥΣ#ΥΠΟ#ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ# Οι#εργασίες#συντήρησης#πρέπει#να#γίνονται#από#ειδικευµένο#προσωπικό1#+Π #6<82<<7/#Π #;<2<<<, Μέτρα Πρέπει#να#λαµβάνονται#υπόψη#τα#προσόντα#του#επικεφαλής#της#οµάδας#συντήρησης# ᄆ #επισκευής καθώς#και#του#προσωπικού#+αντίστοιχη#ειδικότητα#και#βαθµίδα,1 Πριν#την#έναρξη#των#εργασιών#σε#οδό#υπό#κυκλοφορία#πρέπει#να#ενηµερωθούν#οι#αρµόδιες#αρχές#και οι#άµεσα#ενδιαφερόµενοι1#+υα# , 6 Η#τροχαία#της#περιοχής#πρέπει#να#ενηµερωθεί#για#τις#εργασίες#και#τις#κυκλοφοριακές#ρυθµίσεις/#ώστε να#διευθετηθεί#το#θέµα#των#αδειών1#επίσης#πρέπει#να#καθοριστεί#αν#απαιτείται#η#συνδροµή#της τροχαίας#για#τη#ρύθµιση#της#κυκλοφορίας1#+υα# , 7 Η#προσωρινή#σήµανση#της#οδού#πρέπει#να#γίνεται#όπως#προβλέπεται#από#τα#σκαριφήµατα#της#ΥΑ 6623#και#ΥΑ#832336#ή#τη#σχετική#µελέτη#+εφόσον#η#περίπτωση#δεν#αντιστοιχεί#σε#κάποιο#από τα#σκαριφήµατα,##+υα# /#υα#6623, 8 Πρέπει#να#εξασφαλίζεται#πλήρης#και#ικανοποιητική#περίφραξη#του#χώρου#των#εργασιών/ αποτρέποντας#τους#µη#έχοντες#εργασία#να#εισέλθουν#σε#αυτόν1#επίσης#πρέπει#να#αποτρέπεται#η είσοδος#οχηµάτων/#που#έχουν#παρεκκλίνει#από#την#πορεία#τους/#στο#χώρο1#+υα# , 9 Όλες#οι#εργασίες#πρέπει#να#εκτελούνται#εντός#της#περίφραξης#του#έργου1#+ΥΑ# , : Όλοι#οι#εργαζόµενοι#πρέπει#να#φορούν#φωσφορίζοντα#γιλέκα#συνεχώς1#+ΥΑ# /#Π #6<92<<7, ; Να#διατηρείται#καθαρός#ο#χώρος#εργασίας#άλλα#και#ο#ευρύτερος#χώρος#περί#αυτόν#+οδόστρωµα,1#+ΥΑ , < Μετά#το#τέλος#της#εργασίας#όλα#τα#οχήµατα#και#µηχανήµατα#πρέπει#να#ασφαλίζονται1#+ΥΑ# , 3 Η#ανάρτηση#των#πινακίδων/#κατά#τις#ανυψωτικές#εργασίες#που#απαιτούνται#για#την#τοποθέτηση#τους/ πρέπει#να#γίνεται#ξεχωριστά#για#καθεµία#και#µε# ᄅ πνιχτό ᆰ #δέσιµο1#+υα# , Οι#εργαζόµενοι#πρέπει#να#αποµακρύνονται#από#το#χώρο#τοποθέτησης#των#πινακίδων#µέχρι#να πλησιάσουν#στο#έδαφος1#+υα# , Οι#εργαζόµενοι#που#τοποθετούν#πινακίδες#και#στηθαία#πρέπει#να#χρησιµοποιούν#γάντια1#+ΥΑ /#Π #6<92<<7, 6 Οι#πινακίδες#πρέπει#να#στερεώνονται/#ώστε#να#µην#ανατραπούν#+βαριές#βάσεις/#πρόσδεση,1#+ΥΑ , 7 Συνιστάται#να#χρησιµοποιείται#τουλάχιστον#ένας#εργαζόµενος#για#την#προσωρινή#ρύθµιση#της κυκλοφορίας#αν#κριθεί#απαραίτητο1#ο#εργαζόµενος#πρέπει#να#φοράει#φωσφορίζον#γιλέκο/#κράνος/ παπούτσια#και#να#κρατάει#κόκκινη#σηµαία1#επίσης#πρέπει#να#είναι#ενηµερωµένος#για#τους#τρόπους ρύθµισης#της#κυκλοφορίας#και#ενηµέρωσης#των#διερχόµενων#οδηγών1#κατά#τη#διάρκεια#των#εργασιών πρέπει#να#χρησιµοποιούνται#κώνοι/#για#το#διαχωρισµό#του#εργοταξίου#από#την#οδό1#+υα# , 8 Να#χρησιµοποιείται/#αν#απαιτείται/#όχηµα#προειδοποίησης#των#διερχόµενων#οδηγών1#+ΥΑ# , 9 Πρέπει#να#ελέγχεται#σε#καθηµερινή#βάση#ότι#δεν#µετακινήθηκαν#ή#αφαιρέθηκαν#υλικά#σήµανσης#ή ασφάλισης1#σε#περίπτωση#που#έχει#συµβεί#κάτι#τέτοιο/#πρέπει#να#αποκαθίστανται#άµεσα#τα#µέτρα ασφάλειας1#+υα# , : Πρέπει#να#λαµβάνεται#µέριµνα#για#την#ασφαλή#διέλευση#των#πεζών/#σύµφωνα#µε#την#ΥΑ#9<82#+ΥΑ 9<823, ; Οι#χειριστές#των#εργοεξέδρων#που#φέρουν#πινακίδα#ΜΕ#πρέπει#να#είναι#αδειούχοι1#+Π #62<<3/#Π 6<82<<7/#Π #;<2<<<, < Ανακλαστικό#γιλέκο#ΕΝ#7:#+fodvv#, Μ1Α1Π1

144 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ#=#ΜΕΛΕΤΕΣ#ΤΟΥ#ΕΡΓΟΥ#0#ΣΧΕ ΙΑ# ᄅ DV#EXLOW ᆰ ΣΗΜΕΙΩΣΗ Ο#Συντονιστής#Ασφαλείας#κατά#την#εκτέλεση#του#έργου#οφείλει#να#συµπεριλάβει#στο#παρόν κεφάλαιο#του#φαυ#κατάλογο#των#µελετών#εφαρµογής#και#των#%dv#exlow%#σχεδίων#του#έργου1

145 Γεωµετρικό#σχήµα Σηµασία Σήµατα#απαγόρευσης Σήµατα#υποχρέωσης Σήµατα#προειδοποίησης Σήµατα#διάσωσης#ή#βοήθειας Σήµατα#που#αφορούν#το πυροσβεστικό#υλικό#ή#εξοπλισµό Απαγορεύεται το#κάπνισµα Pη#πόσιµο#νερό Απαγορεύεται η#είσοδος#στους µη#έχοντες ειδική#άδεια Απαγορεύεται η#χρήση#γυµνής φλόγας#και#το κάπνισµα Απαγορεύεται η#κατάσβεση µε#νερό Απαγορεύεται η#διέλευση#πεζών Απαγορεύεται η#διέλευση#στα οχήµατα διακίνησης#φορτίων Pην#αγγίζετε Σήµατα απαγόρευσης Υποχρεωτική προστασία#των µατιών Υποχρεωτική προστασία#του σώµατος Υποχρεωτική προστασία#του προσώπου Υποχρεωτική προστασία#του κεφαλιού Υποχρεωτική προστασία#των αναπνευστικών οδών Υποχρεωτική προστασία#των αυτιών Υποχρεωτική ατοµική#προστασία έναντι#πτώσεων Υποχρεωτική διάβαση#για πεζούς Υποχρεωτική προστασία#των ποδιών Γενική υποχρέωση Υποχρεωτική προστασία#των χεριών Σήµατα υποχρέωσης

146 Σήµατα προειδοποίησης Εύφλεκτες#ύλες ή2#και#υψηλή θερµοκρασία Εκρηκτικές#ύλες Τοξικές#ύλες ιαβρωτικές#ύλες Ραδιενεργά#υλικά Αιωρούµενα φορτία Οχήµατα διακίνησης φορτίων Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας Γενικός#κίνδυνος Nίνδυνος παραπατήµατος Σήµατα διάσωσης#ή βοήθειας Πρώτες#βοήθειες Φορείο Θάλαµος Πλύση#µατιών καταιονισµού ασφαλείας Τηλέφωνο#για διάσωση#και πρώτες#βοήθειες Όταν#πρέπει#να#δείξουµε#την#κατεύθυνση#που#πρέπει#να#ακολουθήσουµε#για#να#φτάσουµε στα#µέσα#βοήθειας#ή#διάσωσης#τότε#τα#αντίστοιχα#σήµατα#συνδυάζονται#ανάλογα#µε#τα παρακάτω#σήµατα#κατεύθυνσης Σήµατα#που αφορούν#το πυροσβεστικό υλικό#ή εξοπλισµό Πυροσβεστική µάνικα Σκάλα Πυροσβεστήρας Τηλέφωνο#για#την καταπολέµηση πυρκαγιών Όταν#πρέπει#να#δείξουµε#την#κατεύθυνση#που#πρέπει#να#ακολουθήσουµε#για#να#φτάσουµε στον#πυροσβεστικό#εξοπλισµό#τότε#τα#αντίστοιχα#σήµατα#συνδυάζονται#ανάλογα#µε#τα παρακάτω#σήµατα#κατεύθυνσης

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156 ΚΥΑ160/1993 «Κανονισός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρολογούενων εταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση εταλλικών σκαλωσιών», ΦΕΚ 76Β/93 ΑΠ. οικ 33/2000 «Καθιέρωση του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ως απαραίτητου στοιχείου για τη προσωρινή και οριστική παραλαβή κάθε 'ηόσιου Έργου», ΦΕΚ 1176Β/00 ΑΠ. ΙΠΑ/οικ 177/2001 «Πρόληψη εργασιακού κινδύνου κατά τη ελέτη του έργου», ΦΕΚ 266Β/01 ΑΠ.ΕΕΠΠ/οικ 8/2001 «Καθιέρωση του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ως απαραίτητων στοιχείων για την έγκριση ελέτης στο στάδιο της οριστικής ελέτης ή/και της ελέτης εφαρογής σε κάθε 'ηόσιο Έργο», ΦΕΚ 686Β/01 ΑΠ. ΙΠΑ/οικ 889/2002 «Πρόληψη και αντιετώπιση του εργασιακού κινδύνου κατά την κατασκευή 'ηοσίων Έργων», ΦΕΚ 16Β/03 ΙΛΙΟΝ, 20/01/ 201 ΙΛΙΟΝ, 20/01/ 201 ΙΛΙΟΝ, 20/01/ 201 Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΡΗΘΗΚΕ Η Προϊσταένη Τήατος Μελετών Ο Προϊστάενος $/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Μαρία Μαγγίνα Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. Αγγελική "η#ητρακοπούλου Aρχιτέκτων Μηχανικός Κυριάκος Καραγιώργης Πολιτικός Μηχανικός

157 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΕΝΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΕΝ ΠΕΖΟΡΟΜΙΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ Εργ. Α2/1. ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Α.Μ. : ΟΟ 1/201 ΣΧΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.)

158 ΕΛΛΗΝΙΚΗ# ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ#ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ#ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ#ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ#ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΕΝΩΝ#ΚΑΙ#ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ#ΝΕΩΝ#ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΤΟΥ# ΗΜΟΥ#ΕΡΓ1Α271 ΑΡΙΘΜΟΣ#ΕΡΓΟΥ##=#Ο Ο#237 ΣΧΕ ΙΟ#ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ#ΚΑΙ#ΥΓΕΙΑΣ ΣΑΥ

159

160

161 Για#την#Εταιρεία Ηµεροµηνία

162 1#ΓΕΝΙΚΑ#ΣΤΟΙΧΕΙΑ#ΤΟΥ#ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΟ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ#ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΕΝΩΝ#ΚΑΙ#ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ#ΝΕΩΝ#ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ#ΤΟΥ# ΗΜΟΥ ΕΡΓ1Α271 ΕΙ ΟΣ#ΕΡΓΟΥ#ΚΑΙ#ΧΡΗΣΗ#ΑΥΤΟΥ ΣΤΟ#ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ#ΕΡΓΟ#ΘΑ#ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΟΥΝ#ΚΑΙ##ΘΑ#ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΑ#ΣΤΟ# ΗΜΟ#ΙΛΙΟΥ1 ΠΕΡΙΟΧΗ#ΕΡΓΟΥ ΗΜΟΣ#ΙΛΙΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗ#ΣΤΟ#ΕΡΓΟ ΑΠΟ#ΤΙΣ#ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΕΣ#Ο ΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΣ#Α ΕΙΑΣ ΚΥΡΙΟΣ#ΤΟΥ#ΕΡΓΟΥ ΗΜΟΣ#ΙΛΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ Ο#συντονιστής#ασφαλείας#κατά#την#εκπόνηση#της#µελέτης Ο#ανάδοχος Ο#συντονιστής#ασφαλείας#κατά#την#εκτέλεση#τού#έργου ΑΡΜΟ ΙΟ#ΚΕΠΕΚ ΚΕΠΕΚ##Αθηνών#0#Κρήτης#2#ΤΤΥΕ=#Αθηνών#2#Εδρα=#Αθήνα

163

164 61#ΟΡΓΑΝΩΣΗ#ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ 61##ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ# ΙΚΤΥΑ#Ο1Κ1Ω1

165 61##ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ##0##ΦΥΛΑΞΗ#ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ

166 616##ΧΩΡΟΙ#ΥΓΙΕΙΝΗΣ#ΚΑΙ#ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ#ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 617##ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ#ΠΕΖΩΝ#ΚΑΙ#ΟΧΗΜΑΤΩΝ#ΕΝΤΟΣ#ΤΟΥ#ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ#

167 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ0ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ0ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΑ0ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ0ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ0ΛΟΙΠΑ#ΤΕΛΕ 0 ΓΕΝΙΚΕΣ#ΕΚΣΚΑΦΕΣ 0 ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ 0 ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 0 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ#ΦΕΡΟΝΤΟΣ#ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ#ΑΠΟ#ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ#ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ 0 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ# ΑΠΕ ΩΝ 0 ΕΡΓΑΣΙΕΣ#ΣΕ#Ο ΟΥΣ#ΥΠΟ#ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ0 ΙΚΤΥΑ 0 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ#Η2Μ#ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

168

169 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ0ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ0ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΑ0ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ0ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ0ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ ΦΑΣΗ#=# ΓΕΝΙΚΕΣ#ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ#= Πρόσβαση#µηχανηµάτων#στο#χώρο Εκσκαφές Αποµάκρυνση#προϊόντων#εκσκαφών#µε#οχήµατα Ανάλυση#εργασίας#= Ενδεχόµενος#ΚΙΝ ΥΝΟΣ#= 6 Βαθµός#επικινδυνότητας#= Πτώση#εργαζόµενου#από#πρανές Περίφραξη#των#πρανών#µε#διπλή#σανίδα#σε#ύψος##µ#από#το#πάτηµα/#µονή#σανίδα#σε#ύψος#3/8#µ#και σοβατεπί#ύψους#8#εκ#+π #3:62<;, Μέτρα Περίφραξη#των#πρανών#µε#µεταλλικές#κουπαστές#σε#ύψος##µ#και#3/8#µ#από#το#πάτηµα#και#σοβατεπί ύψους#8#εκ#+π #3:62<;, Περίφραξη#των#πρανών#µε#προστατευτικό#δίχτυ/#σε#ύψος#τουλάχιστον##µ#+Π #3:62<;, 6 Ενδεχόµενος#ΚΙΝ ΥΝΟΣ#= Βαθµός#επικινδυνότητας#= Πτώση#αντικειµένων#από#πρανή Αποφυγή#τοποθέτησης#υλικών#στα#άκρα#των#πρανών#+Π #::;2<;3, Μέτρα Ενδεχόµενος#ΚΙΝ ΥΝΟΣ#= 6 Βαθµός#επικινδυνότητας#= Καταπτώσεις#0#καθιζήσεις Πριν#την#έναρξη#των#εργασιών#εκσκαφής#πρέπει#να#διερευνηθεί/#σε#συνεργασία#µε#τους#αρµόδιους φορείς/#η#τυχόν#ύπαρξη#και#θέση#υπογείων#δικτύων1#η#ακριβής#θέση#των#δικτύων#πρέπει#να επιβεβαιωθεί#µε#επιτόπου#ερευνητικές#τοµές#+π #3:62<;, Μέτρα Πριν#την#έναρξη#των#εργασιών#εκσκαφής#πρέπει#να#µελετηθεί#η#ανάγκη#αντιστήριξης#των#πρανών#της εκσκαφής#+υπόγειος#ορίζοντας/#παλαιότερες#εκσκαφές#στο#χώρο/#σύσταση#εδαφικών#υλικών,#καθώς και#των#παρακείµενων#κατασκευών1#τα#απαιτούµενα#µέτρα#αντιστήριξης#πρέπει#να#µελετούνται#από αρµόδιο#µηχανικό1#+π #3:62<;, Κατά#τις#εκσκαφές#πρέπει#να#αφαιρούνται#προεξέχοντα#τµήµατα#βράχων/#λίθων#ή#χωµάτων/#τα#οποία ενδέχεται#να#καταπέσουν#αργότερα#+π #3:62<;, 6 Τα#υπόγεια#ύδατα#πρέπει#να#αντλούνται#συνεχώς1#Τα#νερά#πρέπει#να#διοχετεύονται#σε#στόµια υπονόµων/#εφόσον#είναι#εφικτό#+π #3:62<;, 7 Προσωρινή#αποθήκευση#προϊόντων#εκσκαφής#πρέπει#να#γίνεται#σε#θέσεις#εκτός#του#εύρους κατάκλισης#του#πιθανού#πρίσµατος#ολίσθησης1#τα#προϊόντα#εκσκαφής#δεν#πρέπει#να#αποθηκεύονται σε#κοινόχρηστους#χώρους1#επίσης#κοντά#στα#πρανή#δεν#πρέπει#να#αποθηκεύονται#υλικά#και#εργαλεία +Π #3:62<;, 8 Οι#χειριστές#των#µηχανηµάτων#πρέπει#να#κρατούν#αποστάσεις#ασφαλείας#από#πρανή#και#υφιστάµενες κατασκευές#0#εξοπλισµό/#δίκτυα1#ο#χειρισµός#των#µηχανηµάτων#πρέπει#να#γίνεται#µε#ιδιαίτερη#προσοχή +Π #3:62<;, 9 Οι#εργασίες#εντός#της#εκσκαφής#πρέπει#να#ξεκινούν#µετά#τη#βεβαίωση#του#αρµόδιου#εργολάβου#ότι#δεν υπάρχει#κίνδυνος#+π #3:62<;, : Εφόσον#διαµορφωθεί#προσωρινή#πρόσβαση#για#τα#φορτηγά#αυτοκίνητα/#αυτή#πρέπει#να#διαθέτει πλάτος#τουλάχιστον#6#µ#και#µέγιστη#κλίση#8(#+π #3:62<;, ; Εφόσον#κατασκευαστούν#κλιµακοστάσια/#αυτά#πρέπει#να#διαθέτουν#σκαλοπάτια#µέγιστου#ύψους#8 fp1#επίσης#πρέπει#να#προεξέχουν#κατά##µ#από#το#χείλος#της#εκσκαφής1#σηµειώνεται#ότι#ανεµόσκαλες επιτρέπονται#σε#εκσκαφές#βάθους#µικρότερου#των#3#µ/#µόνο#εφόσον#προσδένονται#και#στα#δυο#άκρα τους1#οι#σκάλες#πρέπει#να#διαθέτουν#σε#όλο#το#µήκος#τους#κουπαστή#σε#ύψος##µ/#και#ενδιάµεση ράβδο#σε#ύψος#3/83#µ#από#το#ύψος#του#σκαλοπατιού#και#σοβατεπί#ύψος#8#fp1#για#τις#ανεµόσκαλες συνιστάται#η#τοποθέτηση#προστατευτικού#κλωβού#ακτίνας#3/:8#µ#+π #3:62<;, < Τα#πρανή#των#εκσκαφών#και#οι#αντιστηρίξεις#πρέπει#να#επιθεωρούνται#από#αρµόδιο#πρόσωπο#σε καθηµερινή#βάση/#εφόσον#το#βάθος#της#εκσκαφής#υπερβαίνει#το#/83#µ1#οι#παρατηρήσεις#των παραπάνω#ελέγχων#πρέπει#να#καταγράφονται#στο#ηµερολόγιο#μέτρων#ασφάλειας#του#έργου#+π 3:62<;/#Ν#6<92<;6, 3 Λεπτοµερής#εξέταση#της#εκσκαφής#διενεργείται#από#τον#αρµόδιο#µηχανικό#µετά#από#ζηµιές#ή καταπτώσεις#πρανών/#µετά#τη#διακοπή#εργασιών#λόγω#δυσµενών#καιρικών#συνθηκών#+πχ#θεοµηνία/ παγετός,/#ανεξαρτήτως#των#παραπάνω/#µια#φορά#εβδοµαδιαίως1#οι#παρατηρήσεις#των#παραπάνω ελέγχων#πρέπει#να#καταγράφονται#στο#ηµερολόγιο#μέτρων#ασφάλειας#του#έργου#+π #3:62<;/#Ν 6<92<;6, Ενδεχόµενος#ΚΙΝ ΥΝΟΣ#= Βαθµός#επικινδυνότητας#= Σύγκρουση#µε#µηχάνηµα Πρέπει#να#τηρείται#απόσταση#ασφαλείας#από#τα#ΜΕ1#Οι#µη#έχοντες#εργασία#πρέπει#να#αποµακρύνονται από#το#χώρο#κίνησης#και#εργασίας#των#με#+π #3:62<;, Μέτρα Οι#εργαζόµενοι#να#µην#πλησιάζουν#τα#ΜΕ#εφόσον#ο#χειριστής#δεν#τους#έχει#αντιληφθεί1#Επίσης#δεν πρέπει#να#αναπαύονται#πάνω#ή#κοντά#σε#με#+π #3:62<;,

170 Ενδεχόµενος#ΚΙΝ ΥΝΟΣ#= Βαθµός#επικινδυνότητας#= Σύγκρουση#µε#µηχάνηµα##+συνέχεια, ΕΡΓΑΣΙΑ#= ΓΕΝΙΚΕΣ#ΕΚΣΚΑΦΕΣ##+συνέχεια, Ο#χειρισµός#των#ΜΕ#πρέπει#να#γίνεται#από#αδειούχους#χειριστές/#ηλικίας#άνω#των#;#ετών1#Επίσης επιτρέπεται#βοηθοί#χειριστών#να#χειρίζονται#με/#υπό#την#καθοδήγηση#χειριστή/#για#συγκεκριµένες ώρες1#οι#χειριστές#των#με#πρέπει#να#διαθέτουν#άδεια#αντίστοιχης#οµάδας#και#κατηγορίας#+π 62<<3/#Π #3:62<;, 6 Οι#εργαζόµενοι#κοντά#στο#χώρο#κίνησης#και#εργασίας#των#ΜΕ#πρέπει#να#φορούν#ανακλαστικό ρουχισµό#+π #6<92<<7, 7 Τα#ΜΕ#πρέπει#να#πληρούν#τις#προδιαγραφές#της#Ευρωπαϊκής#Νοµοθεσίας#και#να#φέρουν#την#ένδειξη ᄅ FH ᆰ #+Π #6<82<<7/#Π #;<2<<</#Π # , 8 Τα#ΜΕ#πρέπει#να#συνοδεύονται#µε#ενηµερωµένο#εγχειρίδιο#οδηγιών#λειτουργίας#και#συντήρησης#+στην Ελληνική#γλώσσα,1#Ο#χειρισµός#τους#πρέπει#να#είναι#σύµφωνος#µε#τις#προβλέψεις#του#εγχειριδίου#και της#νοµοθεσίας#+ακόµη#και#κατά#την#ακινητοποίηση#τους,#+π #6<82<<7/#Π #3:62<;, 9 Η#λειτουργία#των#ΜΕ#πρέπει#να#επιβλέπεται#από#αρµόδιο#πρόσωπο#+σύµφωνα#µε#το#Β 72<8,1#Οι διατάξεις#ασφαλείας#+πχ#κουµπί#επείγουσας#διακοπής/#ηχητικό#σήµα#οπισθοπορείας,#καθώς#τα συστήµατα#πέδησης#και#διεύθυνσης##πρέπει#να#λειτουργούν#κανονικά1#τα#ελαστικά#πρέπει#να βρίσκονται#σε#άριστη#κατάσταση1#οι#ενδείξεις#του#ταµπλό#χειρισµού#πρέπει#να#λειτουργούν/#όπως επίσης#και#η#οι#διατάξεις#σήµανσης#+φώτα/#φάρος,#+π #3:62<;/#Π #6<82<<7/#Π #;<2<<</#Π , : Τα#ΜΕ#καθώς#και#τα#κινούµενα#µέρη#τους/#πρέπει#να#εξασφαλίζονται#κατά#την#ακινητοποίηση#τους1 Επίσης#δεν#πρέπει#να#αφήνονται#χωρίς#φορτίο#+πχ#κάδοι#εκσκαπτικών,1#Πριν#την#επαναλειτουργία κάθε#με#πρέπει#να#προηγείται#γενικός#έλεγχος#+π #3:62<;, ; Οι#χειριστές#να#µην#εγκαταλείπουν#τα#ΜΕ#χωρίς#να#λάβουν#τα#απαιτούµενα#µέτρα#εξασφάλισης#τους +Π #3:62<;, < Ενδεχόµενος#ΚΙΝ ΥΝΟΣ#= Βαθµός#επικινδυνότητας#= Πιάσιµο#0#σύνθλιψη#0#χτύπηµα Τα#κινούµενα#µέρη#των#µηχανών#πρέπει#να#φέρουν#προφυλακτήρες#+Π #6<82<<7, Μέτρα Οι#εργαζόµενοι#πρέπει#να#κρατούν#αποστάσεις#ασφαλείας#από#µηχανήµατα/#οχήµατα#και#εξοπλισµό Οι#εργαζόµενοι#πρέπει#να#κρατούν#αποστάσεις#ασφαλείας#από#κινούµενα#φορτία#+Π #3:62<;, 6 Οι#εργαζόµενοι#πρέπει#να#αποφεύγουν#να#βρίσκονται#µεταξύ#κινούµενου#φορτίου/#µηχανήµατος/ οχήµατος/#εξοπλισµού#και#σταθερού#δοµικού#στοιχείου#+π #3:62<;, 7 Οι#εργαζόµενοι#πρέπει#να#αποφεύγουν#τις#µετατροπές#0#συντηρήσεις#εξοπλισµού/#εφόσον#δεν#έχουν εξουσιοδοτηθεί#για#το#σκοπό#αυτό#+π #3:62<;/#Π #6<82<<7, 8 Ενδεχόµενος#ΚΙΝ ΥΝΟΣ#= Βαθµός#επικινδυνότητας#= Τροχαίο Πριν#την#έναρξη#των#εργασιών#σε#οδούς#υπό#κυκλοφορία#πρέπει#να#ενηµερωθούν#οι#αρµόδιες#αρχές και#οι#άµεσα#ενδιαφερόµενοι#+υα# , Μέτρα Η#τροχαία#της#περιοχής#πρέπει#να#ενηµερωθεί#για#τις#εργασίες#και#τις#κυκλοφοριακές#ρυθµίσεις/#ώστε να#διευθετηθεί#το#θέµα#των#αδειών1#επίσης#πρέπει#να#καθοριστεί#αν#απαιτείται#η#συνδροµή#της τροχαίας#για#τη#ρύθµιση#της#κυκλοφορίας#+υα# , Η#σήµανση#πρέπει#να#γίνεται#όπως#προβλέπεται#από#τα#σκαριφήµατα#της#ΥΑ#6623#και#ΥΑ #ή#τη#σχετική#µελέτη#+εφόσον#η#περίπτωση#δεν#αντιστοιχεί#σε#κάποιο#από#τα#σκαριφήµατα, +ΥΑ# /#ΥΑ6623, 6 Πρέπει#να#εξασφαλίζεται#πλήρης#και#ικανοποιητική#περίφραξη#του#χώρου#των#εργασιών/ αποτρέποντας#τους#µη#έχοντες#εργασία#να#εισέλθουν#σε#αυτόν1#επίσης#πρέπει#να#αποτρέπεται#η είσοδος#οχηµάτων/#που#έχουν#παρεκκλίνει#από#την#πορεία#τους/#στο#χώρο#+υα# , 7 Όλες#οι#εργασίες#πρέπει#να#εκτελούνται#εντός#της#περίφραξης#του#έργου#+ΥΑ# , 8 Όλοι#οι#εργαζόµενοι#πρέπει#να#φορούν#φωσφορίζοντα#γιλέκα#συνεχώς#+ΥΑ# /#Π #6<92<<7, 9 Να#διατηρείται#καθαρός#ο#χώρος#εργασίας#άλλα#και#το#οδόστρωµα#εκτός#του#εργοταξιακού#χώρου#+ΥΑ , : Μετά#το#τέλος#της#εργασίας#όλα#τα#οχήµατα#και#µηχανήµατα#πρέπει#να#ασφαλίζονται#+Π #3:62<;, ; Οι#πινακίδες#οδικής#σήµανσης#που#τοποθετούνται#πρέπει#να#στερεώνονται/#ώστε#να#µην#ανατραπούν +βαριές#βάσεις/#πρόσδεση,#+υα# , < Συνιστάται#να#χρησιµοποιείται#τουλάχιστον#ένας#εργαζόµενος#για#την#προσωρινή#ρύθµιση#της κυκλοφορίας#αν#κριθεί#απαραίτητο1#ο#εργαζόµενος#πρέπει#να#φοράει#φωσφορίζον#γιλέκο/#κράνος/ παπούτσια#και#να#κρατάει#κόκκινη#σηµαία1#επίσης#πρέπει#να#είναι#ενηµερωµένος#για#τους#τρόπους ρύθµισης#της#κυκλοφορίας#και#ενηµέρωσης#των#διερχόµενων#οδηγών1#κατά#τη#διάρκεια#των#εργασιών πρέπει#να#χρησιµοποιούνται#κώνοι/#για#το#διαχωρισµό#του#εργοταξίου#από#την#οδό#+υα# /#π 6<92<<7, 3 Να#χρησιµοποιείται/#αν#απαιτείται/#όχηµα#προειδοποίησης#των#διερχόµενων#οδηγών#+ΥΑ# ,

171 Ενδεχόµενος#ΚΙΝ ΥΝΟΣ#= Βαθµός#επικινδυνότητας#= Τροχαίο##+συνέχεια, ΕΡΓΑΣΙΑ#= ΓΕΝΙΚΕΣ#ΕΚΣΚΑΦΕΣ##+συνέχεια, Πρέπει#να#ελέγχεται#σε#καθηµερινή#βάση#ότι#δεν#µετακινήθηκαν#ή#αφαιρέθηκαν#υλικά#σήµανσης#ή ασφάλισης1#σε#περίπτωση#που#έχει#συµβεί#κάτι#τέτοιο/#πρέπει#να#αποκαθίστανται#άµεσα#τα#µέτρα ασφάλειας#+υα# , Οι#εργαζόµενοι#κοντά#οδούς#υπό#κυκλοφορία#πρέπει#να#φορούν#ανακλαστικό#ρουχισµό#+ΥΑ# / Π #6<92<<7, 6 Ενδεχόµενος#ΚΙΝ ΥΝΟΣ#= Βαθµός#επικινδυνότητας#= Ηλεκτροπληξία#λόγω#υπογείου#δικτύου Σε#περίπτωση#ύπαρξης#αγωγών#ηλεκτρικού#ρεύµατος#κοντά#στο#εργοτάξιο#πρέπει#να#ειδοποιείται#η ΕΗ#από#τον#Ανάδοχο/#πριν#την#έναρξη#των#εργασιών1#Τα#µέτρα#ασφάλειας#που#θα#ληφθούν#πρέπει να#εξεταστούν#από#κοινού#µε#την#αρµόδια#υπηρεσία#της# ΕΗ1#Τα#προτεινόµενα#µέτρα#θα#ληφθούν κατόπιν#έγκρισης#της# ΕΗ#+Π #3:62<;, Μέτρα Έλεγχος#σχεδίων#για#την#ύπαρξη#υπογείων#δικτύων#και#διενέργεια#ερευνητικών#τοµών#+Π #3:62<;, Τήρηση#απόστασης#ασφαλείας#+η#οποία#θα#υποδειχθεί#από#τη# ΕΗ,#από#αγωγούς#µέσης#τάσης#και γενικά#κάθε#είδους#αγωγό#+π #3:62<;, 6 Ενδεχόµενος#ΚΙΝ ΥΝΟΣ#= Βαθµός#επικινδυνότητας#= Πυρκαγιά Αποφυγή#τοποθέτησης#εύφλεκτων#υλικών#κοντά#σε#πηγές#ανάφλεξης#+Π #3:62<;, Μέτρα Αποφυγή#εκτέλεσης#%θερµών%#εργασιών#+χρήση#τροχού/#ηλεκτροσυγκόλλησης/#φλόγας#αερίου,#κοντά σε#εύφλεκτα#υλικά#+π #3:62<;/#Π #<82<:;, Αποφυγή#ανεξέλεγκτης#ρίψης#σκουπιδιών#σε#οποιοδήποτε#χώρο#+Π #3:62<;, 6 Αποψήλωση#θάµνων#και#χαµηλής#βλάστησης#κατά#τους#καλοκαιρινούς#µήνες 7 Απαγόρευση#φωτιάς#στο#εργοτάξιο#για#οποιοδήποτε#λόγο#+πχ#θέρµανση,#+Π #3:62<;, 8 Απαγόρευση#καπνίσµατος#και#γυµνής#φλόγας#σε#επικίνδυνους#χώρους#+Π #3:62<;, 9 Χρήση#πυροσβεστικών#µέσων#+πυροσβεστήρες,1#Για#την#αποτελεσµατική#χρήση#των#πυροσβεστήρων συνιστάται#να#γίνεται#ενηµέρωση#του#προσωπικού1#επίσης#σηµειώνεται#ότι#τα#πυροσβεστικά#µέσα πρέπει#να#τοποθετούνται#σε#εύκολα#προσβάσιµες#θέσεις#+π #3:62<;/#Π #<82<:;, : Σύσταση#οµάδας#πυρασφάλειας#εργοταξίου#+συνιστάται#τα#µέλη#της#να#βρίσκονται#στο#εργοτάξιο#σε καθηµερινή#βάση/#να#γνωρίζουν#το#εργοτάξιο#και#να#έχουν#ενηµερωθεί#για#τη#χρήση#των πυροσβεστικών#µέσων,#+π #3:62<;/#Π #<82<:;, ; Ενδεχόµενος#ΚΙΝ ΥΝΟΣ#= Βαθµός#επικινδυνότητας#= Θόρυβος#από#µηχανήµατα Αποφυγή#αφαίρεσης#σιγαστήρων#και#των#προστατευτικών#καλυµµάτων#των#µηχανηµάτων#+Π ;82<</#Π #6<82<<7, Μέτρα Συντήρηση#του#εξοπλισµού#σύµφωνα#µε#τις#προδιαγραφές#του#κατασκευαστή#του#+Π #6<82<<7, Αποστάσεις#ασφαλείας#από#µηχανήµατα#και#εξοπλισµό#που#παράγει#θόρυβο#+Π #;82<<, 6 Εξέταση#της#κατάστασης#της#υγείας#του#προσωπικού#που#εκτίθεται#σε#θόρυβο#από#τον#γιατρό εργασίας#της#επιχείρησης#+π #;82<</#Π #:2<<9/#Ν#89;2<;, 7 Χρήση#ΜΑΠ#+ωτασπίδες/#ωτοβύσµατα,#+Π #6<92<<7, 8 Αποφυγή#εργασιών#κατά#τις#ώρες#καινής#ησυχίας 9 Ενδεχόµενος#ΚΙΝ ΥΝΟΣ#= Βαθµός#επικινδυνότητας#= Μυοσκελετικοί#τραυµατισµοί Περιορισµός#της#χειρωνακτικής#διακίνησης#φορτίων#µε#τη#βοήθεια#µηχανικών#µέσων/#όπου#είναι#εφικτό +Π #6<:2<<7, Μέτρα Πριν#από#κάθε#χειρωνακτική#διακίνηση#φορτίου#πρέπει#να#λαµβάνονται#υπόψη#τα#χαρακτηριστικά#του φορτίου#+βάρος/#κέντρο#βάρους/#όγκος/#σχήµα/#λαβές/#σύσταση,#+π #6<:2<<7, Πριν#από#κάθε#χειρωνακτική#διακίνηση#φορτίου#πρέπει#να#λαµβάνονται#υπόψη#απαιτούµενη#σωµατική προσπάθεια#+στροφή#κορµού/#απότοµη#µετακίνηση/#ασταθής#σωµατική#στάση,#+π #6<:2<<7, 6 Πριν#από#κάθε#χειρωνακτική#διακίνηση#φορτίου#πρέπει#να#λαµβάνονται#υπόψη#τα#χαρακτηριστικά#του εργασιακού#περιβάλλοντος#+ελεύθερος#χώρος/#διαθέσιµο#ύψος/#κλίση#και#ολισθηρότητα#δαπέδου/ θερµοκρασία/#υγρασία/#αερισµός/#φωτισµός,#+π #6<:2<<7, 7 Πριν#από#κάθε#χειρωνακτική#διακίνηση#φορτίου#πρέπει#να#λαµβάνονται#υπόψη#τα#χαρακτηριστικά#της εργασίας#+συχνότητα/#διάρκεια/#απόσταση/#χρόνος#ανάπαυσης/#ρυθµός#εργασίας,#+π #6<:2<<7, 8 Ενηµέρωση#των#εργαζοµένων#για#τα#µέτρα#ασφάλειας#που#πρέπει#να#λαµβάνουν1#Επίσης#η#κατάσταση της#υγείας#τους#και#η#σωµατική#τους#διάπλαση#πρέπει#να#µη#δηµιουργούν#προβλήµατα#στην#εκτέλεση των#συγκεκριµένων#εργασιών#+π #6<:2<<7, 9

172 Ενδεχόµενος#ΚΙΝ ΥΝΟΣ#= Βαθµός#επικινδυνότητας#= Μυοσκελετικοί#τραυµατισµοί##+συνέχεια, ΕΡΓΑΣΙΑ#= ΓΕΝΙΚΕΣ#ΕΚΣΚΑΦΕΣ##+συνέχεια, Εξέταση#της#κατάστασης#της#υγείας#του#προσωπικού#που#εκτελεί#χειρωνακτικές#εργασίες#από#τον γιατρό#εργασίας#της#επιχείρησης#+π #6<:2<<7/#Π #:2<<9/#Ν#89;2<;8, : Ενδεχόµενος#ΚΙΝ ΥΝΟΣ#= Βαθµός#επικινδυνότητας#= Γλίστριµα#0#παραπάτηµα ιατήρηση#καλού#νοικοκυριού#στο#εργοτάξιο#+π #3:62<;, Μέτρα ιατήρηση#των#προσβάσεων#σε#καλή#κατάσταση#+π #3:62<;, Επαρκής#φωτισµός#των#θέσεων#εργασίας#και#των#προσβάσεων#σε#αυτές#+Π #3:62<;, 6 Αποφυγή#περάσµατος#καλωδίων/#σωλήνων/#αγωγών#σε#δάπεδα#που#χρησιµοποιούνται#ως προσβάσεις#ή#θέσεις#εργασίας1#εναλλακτικά#προτείνεται#η#τοποθέτησή#τους#σε#ασφαλές#ύψος#ή#το πέρασµα#τους#από#τα#άκρα#των#διαδρόµων1#σε#αυτή#την#περίπτωση#πρέπει#να#ληφθεί#υπόψη#η προστασία#+κάλυψη,#και#η#σήµανση#τους#+π #3:62<;, 7 Άµεσος#καθαρισµός#των#δαπέδων#που#καθίστανται#ολισθηρά#+πχ#από#πτώση#λιπαντικών,#+Π 3:62<;, 8 Ενδεχόµενος#ΚΙΝ ΥΝΟΣ#= Βαθµός#επικινδυνότητας#= ονήσεις#από#συµπύκνωση Τακτική#συντήρηση#του#εξοπλισµού#και#επισκευή#φθορών#+Π #3:62<;/#Π #6<82<<7, Μέτρα Περιορισµός#της#έκθεσης#σε#κραδασµούς#µε#διαχειριστικά#µέτρα#+διαλείµµατα/#εναλλαγή#αντικειµένου εργασίας/#εναλλαγή#εργαζοµένων#για#την#εκτέλεση#της#ίδιας#εργασίας, Εξέταση#της#κατάστασης#της#υγείας#του#προσωπικού#που#εκτίθεται#σε#δονήσεις#από#τον#γιατρό εργασίας#της#επιχείρησης#+π #:2<<9/#Ν#89;2<;8, 6 Απόσταση#ασφαλείας#από#τα#µηχανήµατα#συµπύκνωσης#0#δόνησης#+Π #6<82<<7/#Π #;<2<<<, 7 Ενδεχόµενος#ΚΙΝ ΥΝΟΣ#= Βαθµός#επικινδυνότητας#= Σκόνη#από#µηχανήµατα#0#οχήµατα ιαβροχή#µε#λάστιχο#+π #3:62<;, Μέτρα ιαβροχή#µε#υδροφόρα#+π #3:62<;, Χρήση#Μέσων#Ατοµικής#Προστασίας#+µάσκα/#γυαλιά/#γάντια/#φόρµα,#+Π #6<92<<7, 6 Παπούτσια#+απαραίτητα#για#κάθε#εργασία#στο#εργοτάξιο,#ΕΝ#678#+V6, Μ1Α1Π1 Αδιάβροχες#µπότες#ΕΝ#678#+V, Γάντια#ΕΝ#6;; 6 Κράνος#+απαραίτητο#για#κάθε#εργασία#στο#εργοτάξιο,#ΕΝ#6<: 7 Φόρµα#εργασίας#ΕΝ#798 8 Ανακλαστικό#γιλέκο#ΕΝ#7:#+fodvv#, 9 ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑ#= Μεταφορά#υλικών#στο#χώρο Απόθεση#υλικών Συµπύκνωση#υλικών Ανάλυση#εργασίας#= Ενδεχόµενος#ΚΙΝ ΥΝΟΣ#= 6 Βαθµός#επικινδυνότητας#= Πτώση#εργαζόµενου#από#πρανές Περίφραξη#των#πρανών#µε#διπλή#σανίδα#σε#ύψος##µ#από#το#πάτηµα/#µονή#σανίδα#σε#ύψος#3/8#µ#και σοβατεπί#ύψους#8#εκ#+π #3:62<;, Μέτρα Περίφραξη#των#πρανών#µε#µεταλλικές#κουπαστές#σε#ύψος##µ#και#3/8#µ#από#το#πάτηµα#και#σοβατεπί ύψους#8#εκ#+π #3:62<;, Περίφραξη#των#πρανών#µε#προστατευτικό#δίχτυ/#σε#ύψος#τουλάχιστον##µ#+Π #3:62<;, 6 Ενδεχόµενος#ΚΙΝ ΥΝΟΣ#= Βαθµός#επικινδυνότητας#= Πτώση#αντικειµένων#από#πρανή Αποφυγή#τοποθέτησης#υλικών#στα#άκρα#των#πρανών#+Π #::;2<;3, Μέτρα Ενδεχόµενος#ΚΙΝ ΥΝΟΣ#= Βαθµός#επικινδυνότητας#= Σύγκρουση#µε#µηχάνηµα Πρέπει#να#τηρείται#απόσταση#ασφαλείας#από#τα#ΜΕ1#Οι#µη#έχοντες#εργασία#πρέπει#να#αποµακρύνονται από#το#χώρο#κίνησης#και#εργασίας#των#με#+π #3:62<;, Μέτρα Οι#εργαζόµενοι#να#µην#πλησιάζουν#τα#ΜΕ#εφόσον#ο#χειριστής#δεν#τους#έχει#αντιληφθεί1#Επίσης#δεν πρέπει#να#αναπαύονται#πάνω#ή#κοντά#σε#με#+π #3:62<;,

173 Ενδεχόµενος#ΚΙΝ ΥΝΟΣ#= Βαθµός#επικινδυνότητας#= Σύγκρουση#µε#µηχάνηµα##+συνέχεια, ΕΡΓΑΣΙΑ#= ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ##+συνέχεια, Ο#χειρισµός#των#ΜΕ#πρέπει#να#γίνεται#από#αδειούχους#χειριστές/#ηλικίας#άνω#των#;#ετών1#Επίσης επιτρέπεται#βοηθοί#χειριστών#να#χειρίζονται#με/#υπό#την#καθοδήγηση#χειριστή/#για#συγκεκριµένες ώρες1#οι#χειριστές#των#με#πρέπει#να#διαθέτουν#άδεια#αντίστοιχης#οµάδας#και#κατηγορίας#+π 62<<3/#Π #3:62<;, 6 Οι#εργαζόµενοι#κοντά#στο#χώρο#κίνησης#και#εργασίας#των#ΜΕ#πρέπει#να#φορούν#ανακλαστικό ρουχισµό#+π #6<92<<7, 7 Τα#ΜΕ#πρέπει#να#πληρούν#τις#προδιαγραφές#της#Ευρωπαϊκής#Νοµοθεσίας#και#να#φέρουν#την#ένδειξη ᄅ FH ᆰ #+Π #6<82<<7/#Π #;<2<<</#Π # , 8 Τα#ΜΕ#πρέπει#να#συνοδεύονται#µε#ενηµερωµένο#εγχειρίδιο#οδηγιών#λειτουργίας#και#συντήρησης#+στην Ελληνική#γλώσσα,1#Ο#χειρισµός#τους#πρέπει#να#είναι#σύµφωνος#µε#τις#προβλέψεις#του#εγχειριδίου#και της#νοµοθεσίας#+ακόµη#και#κατά#την#ακινητοποίηση#τους,#+π #6<82<<7/#Π #3:62<;, 9 Η#λειτουργία#των#ΜΕ#πρέπει#να#επιβλέπεται#από#αρµόδιο#πρόσωπο#+σύµφωνα#µε#το#Β 72<8,1#Οι διατάξεις#ασφαλείας#+πχ#κουµπί#επείγουσας#διακοπής/#ηχητικό#σήµα#οπισθοπορείας,#καθώς#τα συστήµατα#πέδησης#και#διεύθυνσης##πρέπει#να#λειτουργούν#κανονικά1#τα#ελαστικά#πρέπει#να βρίσκονται#σε#άριστη#κατάσταση1#οι#ενδείξεις#του#ταµπλό#χειρισµού#πρέπει#να#λειτουργούν/#όπως επίσης#και#η#οι#διατάξεις#σήµανσης#+φώτα/#φάρος,#+π #3:62<;/#Π #6<82<<7/#Π #;<2<<</#Π , : Τα#ΜΕ#καθώς#και#τα#κινούµενα#µέρη#τους/#πρέπει#να#εξασφαλίζονται#κατά#την#ακινητοποίηση#τους1 Επίσης#δεν#πρέπει#να#αφήνονται#χωρίς#φορτίο#+πχ#κάδοι#εκσκαπτικών,1#Πριν#την#επαναλειτουργία κάθε#με#πρέπει#να#προηγείται#γενικός#έλεγχος#+π #3:62<;, ; Οι#χειριστές#να#µην#εγκαταλείπουν#τα#ΜΕ#χωρίς#να#λάβουν#τα#απαιτούµενα#µέτρα#εξασφάλισης#τους +Π #3:62<;, < Ενδεχόµενος#ΚΙΝ ΥΝΟΣ#= Βαθµός#επικινδυνότητας#= Πιάσιµο#0#σύνθλιψη#0#χτύπηµα Τα#κινούµενα#µέρη#των#µηχανών#πρέπει#να#φέρουν#προφυλακτήρες#+Π #6<82<<7, Μέτρα Οι#εργαζόµενοι#πρέπει#να#κρατούν#αποστάσεις#ασφαλείας#από#µηχανήµατα/#οχήµατα#και#εξοπλισµό Οι#εργαζόµενοι#πρέπει#να#κρατούν#αποστάσεις#ασφαλείας#από#κινούµενα#φορτία#+Π #3:62<;, 6 Οι#εργαζόµενοι#πρέπει#να#αποφεύγουν#να#βρίσκονται#µεταξύ#κινούµενου#φορτίου/#µηχανήµατος/ οχήµατος/#εξοπλισµού#και#σταθερού#δοµικού#στοιχείου#+π #3:62<;, 7 Οι#εργαζόµενοι#πρέπει#να#αποφεύγουν#τις#µετατροπές#0#συντηρήσεις#εξοπλισµού/#εφόσον#δεν#έχουν εξουσιοδοτηθεί#για#το#σκοπό#αυτό#+π #3:62<;/#Π #6<82<<7, 8 Ενδεχόµενος#ΚΙΝ ΥΝΟΣ#= Βαθµός#επικινδυνότητας#= Τροχαίο Πριν#την#έναρξη#των#εργασιών#σε#οδούς#υπό#κυκλοφορία#πρέπει#να#ενηµερωθούν#οι#αρµόδιες#αρχές και#οι#άµεσα#ενδιαφερόµενοι#+υα# , Μέτρα Η#τροχαία#της#περιοχής#πρέπει#να#ενηµερωθεί#για#τις#εργασίες#και#τις#κυκλοφοριακές#ρυθµίσεις/#ώστε να#διευθετηθεί#το#θέµα#των#αδειών1#επίσης#πρέπει#να#καθοριστεί#αν#απαιτείται#η#συνδροµή#της τροχαίας#για#τη#ρύθµιση#της#κυκλοφορίας#+υα# , Η#σήµανση#πρέπει#να#γίνεται#όπως#προβλέπεται#από#τα#σκαριφήµατα#της#ΥΑ#6623#και#ΥΑ #ή#τη#σχετική#µελέτη#+εφόσον#η#περίπτωση#δεν#αντιστοιχεί#σε#κάποιο#από#τα#σκαριφήµατα, +ΥΑ# /#ΥΑ6623, 6 Πρέπει#να#εξασφαλίζεται#πλήρης#και#ικανοποιητική#περίφραξη#του#χώρου#των#εργασιών/ αποτρέποντας#τους#µη#έχοντες#εργασία#να#εισέλθουν#σε#αυτόν1#επίσης#πρέπει#να#αποτρέπεται#η είσοδος#οχηµάτων/#που#έχουν#παρεκκλίνει#από#την#πορεία#τους/#στο#χώρο#+υα# , 7 Όλες#οι#εργασίες#πρέπει#να#εκτελούνται#εντός#της#περίφραξης#του#έργου#+ΥΑ# , 8 Όλοι#οι#εργαζόµενοι#πρέπει#να#φορούν#φωσφορίζοντα#γιλέκα#συνεχώς#+ΥΑ# /#Π #6<92<<7, 9 Να#διατηρείται#καθαρός#ο#χώρος#εργασίας#άλλα#και#το#οδόστρωµα#εκτός#του#εργοταξιακού#χώρου#+ΥΑ , : Μετά#το#τέλος#της#εργασίας#όλα#τα#οχήµατα#και#µηχανήµατα#πρέπει#να#ασφαλίζονται#+Π #3:62<;, ; Οι#πινακίδες#οδικής#σήµανσης#που#τοποθετούνται#πρέπει#να#στερεώνονται/#ώστε#να#µην#ανατραπούν +βαριές#βάσεις/#πρόσδεση,#+υα# , < Συνιστάται#να#χρησιµοποιείται#τουλάχιστον#ένας#εργαζόµενος#για#την#προσωρινή#ρύθµιση#της κυκλοφορίας#αν#κριθεί#απαραίτητο1#ο#εργαζόµενος#πρέπει#να#φοράει#φωσφορίζον#γιλέκο/#κράνος/ παπούτσια#και#να#κρατάει#κόκκινη#σηµαία1#επίσης#πρέπει#να#είναι#ενηµερωµένος#για#τους#τρόπους ρύθµισης#της#κυκλοφορίας#και#ενηµέρωσης#των#διερχόµενων#οδηγών1#κατά#τη#διάρκεια#των#εργασιών πρέπει#να#χρησιµοποιούνται#κώνοι/#για#το#διαχωρισµό#του#εργοταξίου#από#την#οδό#+υα# /#π 6<92<<7, 3 Να#χρησιµοποιείται/#αν#απαιτείται/#όχηµα#προειδοποίησης#των#διερχόµενων#οδηγών#+ΥΑ# ,

174 Ενδεχόµενος#ΚΙΝ ΥΝΟΣ#= Βαθµός#επικινδυνότητας#= Τροχαίο##+συνέχεια, ΕΡΓΑΣΙΑ#= ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ##+συνέχεια, Πρέπει#να#ελέγχεται#σε#καθηµερινή#βάση#ότι#δεν#µετακινήθηκαν#ή#αφαιρέθηκαν#υλικά#σήµανσης#ή ασφάλισης1#σε#περίπτωση#που#έχει#συµβεί#κάτι#τέτοιο/#πρέπει#να#αποκαθίστανται#άµεσα#τα#µέτρα ασφάλειας#+υα# , Οι#εργαζόµενοι#κοντά#οδούς#υπό#κυκλοφορία#πρέπει#να#φορούν#ανακλαστικό#ρουχισµό#+ΥΑ# / Π #6<92<<7, 6 Ενδεχόµενος#ΚΙΝ ΥΝΟΣ#= Βαθµός#επικινδυνότητας#= Ηλεκτροπληξία#λόγω#εναέριου#δικτύου Σε#περίπτωση#ύπαρξης#αγωγών#ηλεκτρικού#ρεύµατος#κοντά#στο#εργοτάξιο#πρέπει#να#ειδοποιείται#η ΕΗ#από#τον#Ανάδοχο/#πριν#την#έναρξη#των#εργασιών1#Τα#µέτρα#ασφάλειας#που#θα#ληφθούν#πρέπει να#εξεταστούν#από#κοινού#µε#την#αρµόδια#υπηρεσία#της# ΕΗ1#Τα#προτεινόµενα#µέτρα#θα#ληφθούν κατόπιν#έγκρισης#της# ΕΗ#+Π #3:62<;, Μέτρα Υπογειοποίηση#ή#παραλλαγή#του#δικτύου#παροχής#ηλεκτρικού#ρεύµατος#+Π #3;62<;, Αποφυγή#διακίνησης#υλικών#σε#θέσεις#κοντά#στους#αγωγούς#+Π #3:62<;, 6 Τήρηση#απόστασης#ασφαλείας#+η#οποία#θα#υποδειχθεί#από#τη# ΕΗ,#από#αγωγούς#µέσης#τάσης#και γενικά#κάθε#είδους#αγωγό#+π #3:62<;, 7 Τοποθέτηση#προστατευτικών#δοκών#για#την#εξασφάλιση#της#απαιτούµενης#απόστασης#ασφαλείας1#Σε περίπτωση#που#είναι#αδύνατη#η#συγκεκριµένη#λύση/#προτείνεται#η#τοποθέτηση#σήµανσης#+πχ#σχοινί#µε κρεµασµένες#πινακίδες#ή#αλυσίδες/#αναλόγως#του#ύψους,#σε#απόσταση#ασφαλείας#+π #3:62<;, 8 Ενδεχόµενος#ΚΙΝ ΥΝΟΣ#= Βαθµός#επικινδυνότητας#= Πυρκαγιά Αποφυγή#τοποθέτησης#εύφλεκτων#υλικών#κοντά#σε#πηγές#ανάφλεξης#+Π #3:62<;, Μέτρα Αποφυγή#εκτέλεσης#%θερµών%#εργασιών#+χρήση#τροχού/#ηλεκτροσυγκόλλησης/#φλόγας#αερίου,#κοντά σε#εύφλεκτα#υλικά#+π #3:62<;/#Π #<82<:;, Αποφυγή#ανεξέλεγκτης#ρίψης#σκουπιδιών#σε#οποιοδήποτε#χώρο#+Π #3:62<;, 6 Αποψήλωση#θάµνων#και#χαµηλής#βλάστησης#κατά#τους#καλοκαιρινούς#µήνες 7 Απαγόρευση#φωτιάς#στο#εργοτάξιο#για#οποιοδήποτε#λόγο#+πχ#θέρµανση,#+Π #3:62<;, 8 Απαγόρευση#καπνίσµατος#και#γυµνής#φλόγας#σε#επικίνδυνους#χώρους#+Π #3:62<;, 9 Χρήση#πυροσβεστικών#µέσων#+πυροσβεστήρες,1#Για#την#αποτελεσµατική#χρήση#των#πυροσβεστήρων συνιστάται#να#γίνεται#ενηµέρωση#του#προσωπικού1#επίσης#σηµειώνεται#ότι#τα#πυροσβεστικά#µέσα πρέπει#να#τοποθετούνται#σε#εύκολα#προσβάσιµες#θέσεις#+π #3:62<;/#Π #<82<:;, : Σύσταση#οµάδας#πυρασφάλειας#εργοταξίου#+συνιστάται#τα#µέλη#της#να#βρίσκονται#στο#εργοτάξιο#σε καθηµερινή#βάση/#να#γνωρίζουν#το#εργοτάξιο#και#να#έχουν#ενηµερωθεί#για#τη#χρήση#των πυροσβεστικών#µέσων,#+π #3:62<;/#Π #<82<:;, ; Ενδεχόµενος#ΚΙΝ ΥΝΟΣ#= Βαθµός#επικινδυνότητας#= Θόρυβος#από#µηχανήµατα Αποφυγή#αφαίρεσης#σιγαστήρων#και#των#προστατευτικών#καλυµµάτων#των#µηχανηµάτων#+Π ;82<</#Π #6<82<<7, Μέτρα Συντήρηση#του#εξοπλισµού#σύµφωνα#µε#τις#προδιαγραφές#του#κατασκευαστή#του#+Π #6<82<<7, Αποστάσεις#ασφαλείας#από#µηχανήµατα#και#εξοπλισµό#που#παράγει#θόρυβο#+Π #;82<<, 6 Εξέταση#της#κατάστασης#της#υγείας#του#προσωπικού#που#εκτίθεται#σε#θόρυβο#από#τον#γιατρό εργασίας#της#επιχείρησης#+π #;82<</#Π #:2<<9/#Ν#89;2<;, 7 Χρήση#ΜΑΠ#+ωτασπίδες/#ωτοβύσµατα,#+Π #6<92<<7, 8 Αποφυγή#εργασιών#κατά#τις#ώρες#καινής#ησυχίας 9 Ενδεχόµενος#ΚΙΝ ΥΝΟΣ#= Βαθµός#επικινδυνότητας#= Μυοσκελετικοί#τραυµατισµοί Περιορισµός#της#χειρωνακτικής#διακίνησης#φορτίων#µε#τη#βοήθεια#µηχανικών#µέσων/#όπου#είναι#εφικτό +Π #6<:2<<7, Μέτρα Πριν#από#κάθε#χειρωνακτική#διακίνηση#φορτίου#πρέπει#να#λαµβάνονται#υπόψη#τα#χαρακτηριστικά#του φορτίου#+βάρος/#κέντρο#βάρους/#όγκος/#σχήµα/#λαβές/#σύσταση,#+π #6<:2<<7, Πριν#από#κάθε#χειρωνακτική#διακίνηση#φορτίου#πρέπει#να#λαµβάνονται#υπόψη#απαιτούµενη#σωµατική προσπάθεια#+στροφή#κορµού/#απότοµη#µετακίνηση/#ασταθής#σωµατική#στάση,#+π #6<:2<<7, 6 Πριν#από#κάθε#χειρωνακτική#διακίνηση#φορτίου#πρέπει#να#λαµβάνονται#υπόψη#τα#χαρακτηριστικά#του εργασιακού#περιβάλλοντος#+ελεύθερος#χώρος/#διαθέσιµο#ύψος/#κλίση#και#ολισθηρότητα#δαπέδου/ θερµοκρασία/#υγρασία/#αερισµός/#φωτισµός,#+π #6<:2<<7, 7 Πριν#από#κάθε#χειρωνακτική#διακίνηση#φορτίου#πρέπει#να#λαµβάνονται#υπόψη#τα#χαρακτηριστικά#της εργασίας#+συχνότητα/#διάρκεια/#απόσταση/#χρόνος#ανάπαυσης/#ρυθµός#εργασίας,#+π #6<:2<<7, 8

175 Ενδεχόµενος#ΚΙΝ ΥΝΟΣ#= Βαθµός#επικινδυνότητας#= Μυοσκελετικοί#τραυµατισµοί##+συνέχεια, ΕΡΓΑΣΙΑ#= ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ##+συνέχεια, Ενηµέρωση#των#εργαζοµένων#για#τα#µέτρα#ασφάλειας#που#πρέπει#να#λαµβάνουν1#Επίσης#η#κατάσταση της#υγείας#τους#και#η#σωµατική#τους#διάπλαση#πρέπει#να#µη#δηµιουργούν#προβλήµατα#στην#εκτέλεση των#συγκεκριµένων#εργασιών#+π #6<:2<<7, 9 Εξέταση#της#κατάστασης#της#υγείας#του#προσωπικού#που#εκτελεί#χειρωνακτικές#εργασίες#από#τον γιατρό#εργασίας#της#επιχείρησης#+π #6<:2<<7/#Π #:2<<9/#Ν#89;2<;8, : Ενδεχόµενος#ΚΙΝ ΥΝΟΣ#= Βαθµός#επικινδυνότητας#= Γλίστριµα#0#παραπάτηµα ιατήρηση#καλού#νοικοκυριού#στο#εργοτάξιο#+π #3:62<;, Μέτρα ιατήρηση#των#προσβάσεων#σε#καλή#κατάσταση#+π #3:62<;, Επαρκής#φωτισµός#των#θέσεων#εργασίας#και#των#προσβάσεων#σε#αυτές#+Π #3:62<;, 6 Αποφυγή#περάσµατος#καλωδίων/#σωλήνων/#αγωγών#σε#δάπεδα#που#χρησιµοποιούνται#ως προσβάσεις#ή#θέσεις#εργασίας1#εναλλακτικά#προτείνεται#η#τοποθέτησή#τους#σε#ασφαλές#ύψος#ή#το πέρασµα#τους#από#τα#άκρα#των#διαδρόµων1#σε#αυτή#την#περίπτωση#πρέπει#να#ληφθεί#υπόψη#η προστασία#+κάλυψη,#και#η#σήµανση#τους#+π #3:62<;, 7 Άµεσος#καθαρισµός#των#δαπέδων#που#καθίστανται#ολισθηρά#+πχ#από#πτώση#λιπαντικών,#+Π 3:62<;, 8 Ενδεχόµενος#ΚΙΝ ΥΝΟΣ#= Βαθµός#επικινδυνότητας#= ονήσεις#από#συµπύκνωση Τακτική#συντήρηση#του#εξοπλισµού#και#επισκευή#φθορών#+Π #3:62<;/#Π #6<82<<7, Μέτρα Περιορισµός#της#έκθεσης#σε#κραδασµούς#µε#διαχειριστικά#µέτρα#+διαλείµµατα/#εναλλαγή#αντικειµένου εργασίας/#εναλλαγή#εργαζοµένων#για#την#εκτέλεση#της#ίδιας#εργασίας, Εξέταση#της#κατάστασης#της#υγείας#του#προσωπικού#που#εκτίθεται#σε#δονήσεις#από#τον#γιατρό εργασίας#της#επιχείρησης#+π #:2<<9/#Ν#89;2<;8, 6 Απόσταση#ασφαλείας#από#τα#µηχανήµατα#συµπύκνωσης#0#δόνησης#+Π #6<82<<7/#Π #;<2<<<, 7 Ενδεχόµενος#ΚΙΝ ΥΝΟΣ#= Βαθµός#επικινδυνότητας#= Σκόνη#από#µηχανήµατα#0#οχήµατα ιαβροχή#µε#λάστιχο#+π #3:62<;, Μέτρα ιαβροχή#µε#υδροφόρα#+π #3:62<;, Χρήση#Μέσων#Ατοµικής#Προστασίας#+µάσκα/#γυαλιά/#γάντια/#φόρµα,#+Π #6<92<<7, 6 Παπούτσια#+απαραίτητα#για#κάθε#εργασία#στο#εργοτάξιο,#ΕΝ#678#+V6, Μ1Α1Π1 Αδιάβροχες#µπότες#ΕΝ#678#+V, Γάντια#ΕΝ#6;; 6 Κράνος#+απαραίτητο#για#κάθε#εργασία#στο#εργοτάξιο,#ΕΝ#6<: 7 Φόρµα#εργασίας#ΕΝ#798 8 Ανακλαστικό#γιλέκο#ΕΝ#7:#+fodvv#, 9 ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑ#= Έλεγχος#και#προετοιµασία#χώρου ιενέργεια#καθαιρέσεων Συλλογή#προϊόντων#καθαιρέσεων Ανάλυση#εργασίας#= Ενδεχόµενος#ΚΙΝ ΥΝΟΣ#= 6 Βαθµός#επικινδυνότητας#= Πτώση#εργαζόµενου#από#ύψος Περίφραξη#των#περάτων#πλακών#µε#διπλή#σανίδα#σε#ύψος##µ#από#το#δάπεδο/#µονή#σανίδα#σε#ύψος 3/8#µ#και#σοβατεπί#ύψους#8#εκ#+Π #3:62<;/#Π #::;2<;3, Μέτρα Περίφραξη#των#περάτων#πλακών#µε#µεταλλικές#κουπαστές#σε#ύψος##µ#και#3/8#µ#από#το#δάπεδο#και σοβατεπί#ύψους#8#εκ#+π #3:62<;/#Π #::;2<;3, Περίφραξη#των#περάτων#πλακών#µε#προστατευτικό#δίχτυ/#σε#ύψος#τουλάχιστον##µ#+Π #3:62<;/ Π #::;2<;3, 6 Περίφραξη#των#κλιµακοστασίων#µε#διπλή#σανίδα#σε#ύψος##µ#από#το#πάτηµα/#µονή#σανίδα#σε#ύψος 3/8#µ#και#σοβατεπί#ύψους#8#εκ#+Π #3:62<;/#Π #::;2<;3, 7 Περίφραξη#των#κλιµακοστασίων#µε#µεταλλικές#κουπαστές#σε#ύψος##µ#και#3/8#µ#από#το#πάτηµα#και σοβατεπί#ύψους#8#εκ#+π #3:62<;/#Π #::;2<;3, 8 Περίφραξη#των#κλιµακοστασίων#µε#προστατευτικό#δίχτυ/#σε#ύψος#τουλάχιστον##µ#+Π #3:62<;/#Π ::;2<;3, 9

176 Ενδεχόµενος#ΚΙΝ ΥΝΟΣ#= Βαθµός#επικινδυνότητας#= Πτώση#εργαζόµενου#από#ύψος##+συνέχεια, 6 ΕΡΓΑΣΙΑ#= ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ##+συνέχεια, Περίφραξη#των#υπερυψωµένων#θέσεων#εργασίας/#διαδρόµων#και#προσβάσεων#µε#διατάξεις#πλευρικής προστασίας#+κουπαστές#σε#ύψος##µ#και#3/8#µ#από#το#δάπεδο#και#σοβατεπί#ύψους#8#εκ#ή#µε προστατευτικό#δίχτυ#ύψους#τουλάχιστον##µ,#+π #3:62<;/#Π #::;2<;3, : Περίφραξη#των#κενών#µε#διπλή#σανίδα#σε#ύψος##µ#από#το#δάπεδο/#µονή#σανίδα#σε#ύψος#3/8#µ#και σοβατεπί#ύψους#8#εκ#+π #3:62<;/#Π #::;2<;3, ; Περίφραξη#των#κενών#µε#µεταλλικές#κουπαστές#σε#ύψος##µ#και#3/8#µ#από#το#δάπεδο#και#σοβατεπί ύψους#8#εκ#+π #3:62<;/#Π #::;2<;3, < Περίφραξη#των#κενών#µε#προστατευτικό#δίχτυ/#σε#ύψος#τουλάχιστον##µ#+Π #3:62<;, 3 Κάλυψη#των#οριζοντίων#κενών#µε#υλικό#αντοχής#τουλάχιστον#διπλάσιας#του#φορτίου#που#αναµένεται να#δεχτεί#+π #3:62<;, Τοποθέτηση#οριζόντιου#προστατευτικού#δικτύου#κάτω#από#το#κενό#+Π #3:62<;, Χρήση#συστήµατος#ατοµικής#προστασίας#έναντι#πτώσης#από#ύψος#+ζώνη#ασφαλείας,#+Π #6<92<<7, 6 Περίφραξη#των#διαδρόµων#και#των#θέσεων#εργασίας#σε#ύψος#µεγαλύτερο#του#3/:8#µ/#µε#µεταλλικές κουπαστές#σε#ύψος##µ#και#3/8#µ#από#το#δάπεδο#και#σοβατεπί#ύψους#8#εκ#+π #3:62<;/#Π ::;<2<;3, 7 Κατασκευή#κεκλιµένων#διαδρόµων#και#προσβάσεων#µε#κλίση#που#δεν#υπερβαίνει#το#=1#Η#αντοχή#των υλικών#πρέπει#να#υπερβαίνει#τα#αναµενόµενα#φορτία#+π #3:62<;/#Π #::;2<;3, 8 Απαγόρευση#αφαίρεσης#οπrιασδήποτε#προστατευτικής#διάταξης/#εφόσον#δεν#ληφθούν αντισταθµιστικά#µέτρα#+π #3:62<;, 9 Ενδεχόµενος#ΚΙΝ ΥΝΟΣ#= 6 Βαθµός#επικινδυνότητας#= Πτώση#εργαζόµενου#από#σκαλωσιά Αποφυγή#εργασίας#σε#ύψος#έξω#από#σκαλωσιά#+Π #3:62<;/#Π #::;2<;3, Μέτρα Αποφυγή#χρήσης#κουπαστών#σκαλωσιάς#ως#σκάλες#πρόσβασης#σε#υψηλότερες#θέσεις#εργασίας#+Π 3:62<;, Αποφυγή#τοποθέτησης#σκαλών#+ή#σκαλωσιών,#σε#δάπεδα#σκαλωσιών#+Π #3:62<;/#Π #::;2<;3, 6 Κατασκευή#ικριώµατος#του#οποίου#τα#δάπεδα#εργασίας#δεν#απέχουν#περισσότερο#από#63#εκ#από#την κατασκευή1#σε#διαφορετική#περίτπωση#πρέπει#να#τοποθετούνται#προστατυτικές#διατάξεις#+κουπαστές, και#από#την#εσωτερική#πλευρά#του#ικριώµατος#+π #::;2<;3, 7 ιαµόρφωση#συνεχών#δαπέδων#εργασίας#ικριωµάτων1#τα#δάπεδα#+και#οι#διατάξεις#πλευρικής προστασίας,#πρέπει#να#περιβάλλουν#τις#γωνίες#της#κατασκευής#και#να#µην#διακόπτονται#+π ::;2<;3, 8 Ενδεχόµενος#ΚΙΝ ΥΝΟΣ#= 6 Βαθµός#επικινδυνότητας#= Πτώση#εργαζόµενου#από#σκάλα Χρήση#σκαλών#για#σύντοµες#και#%ελαφριές%#εργασίες#+Π #2<66/#Π #:2<:;, Μέτρα Τακτικός#έλεγχος#των#σκαλών#+συνιστάται#πριν#από#κάθε#χρήση#να#διενεργείται#οπτικός#έλεγχος,#+Π 2<66/#Π #:2<:;, Στήριξη#των#σκαλών#σε#σταθερό#και#συµπαγές#δάπεδο#+Π #2<66/#Π #:2<:;, 6 Χρήση#µεταλλικών#σκαλών#µε#χωνευτά#σκαλοπάτια#+Π #2<66/#Π #:2<:;, 7 Εξασφάλιση#των#δύο#άκρων#των#σκαλών#+Π #2<66/#Π #:2<:;, 8 Χρήση#σκαλών#που#προεξέχουν#κατά##µ#από#το#επιθυµητό#δάπεδο#εργασίας/#ώστε#να#διευκολύνεται η#κάθοδος#από#αυτές#+π #2<66/#Π #:2<:;, 9 Ενδεχόµενος#ΚΙΝ ΥΝΟΣ#= Βαθµός#επικινδυνότητας#= Πτώση#αντικειµένων#από#ύψος Αποφυγή#τοποθέτησης#υλικών#σε#θέσεις#από#τις#οποίες#µπορεί#να#πέσουν#+πέρατα#πλακών/ κλιµακοστάσια/#σκαλωσιές/#σιδηροκατασκευές,#+π #::;2<;3, Μέτρα Τοποθέτηση#σοβατεπιού#στα#δάπεδα#εργασίας/#πέρατα#πλακών/#ικριώµατα#ή#προστασία#αυτών#µε πλέγµα#+π #::;2<;3, Κατασκευή#προστατευτικής#σκάφης#στα#ικριώµατα1#Η#σκάφη#κατασκευάζεται#σε#ύψος#µεγαλύτερο#από 6/83#µ#από#το#πεζοδρόµιο1#Το#δάπεδο#της#σκάφης#πρέπει#να#κατασκευάζεται#από#ανθεκτικό#υλικό1#Το πλάτος#του#δαπέδου#της#σκάφης#πρέπει#να#είναι#τουλάχιστον#/63#µ1#εν#συνεχεία#διαµορφώνεται κεκλιµένο#επίπεδο#+αντένα,/#κλίσης#=/#ύψους#;3#εκ#+π #::;2<;3, 6 Τοποθέτηση#προστατευτικού#δικτυώµατος#στην#εξωτερική#πλευρά#του#ικριώµατος#για#τη#συγκράτηση υλικών#+π #3:62<;/#Π #::;2<;3, 7 Αποφυγή#παραµονής#κάτω#από#θέσεις#εργασίας#σε#ύψος#+Π #3:62<;, 8 Περίφραξη#0#αποκλεισµός#και#σήµανση#του#χώρου#εργασίας/#εφόσον#εκτελούνται#εργασίες#σε#ύψος +Π #3:62<;, 9

177 Ενδεχόµενος#ΚΙΝ ΥΝΟΣ#= Βαθµός#επικινδυνότητας#= Πτώση#αντικειµένων#από#ύψος##+συνέχεια, ΕΡΓΑΣΙΑ#= ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ##+συνέχεια, Περίφραξη#0#αποκλεισµός#και#σήµανση#του#χώρου#κάτω#από#σκαλωσιές#+Π #3:62<;/#Π 382<<8, : Χρήση#ειδικής#ζώνης#0#εργαλειοθήκης ; Ενδεχόµενος#ΚΙΝ ΥΝΟΣ#= 6 Βαθµός#επικινδυνότητας#= Καταπλάκωση#από#υλικά Η#διαδικασία#κατεδάφισης#πρέπει#να#συντονίζεται#από#υπεύθυνο#µηχανικό#+Π #3:62<;, Μέτρα Ο#υπεύθυνος#µηχανικός#πρέπει#να#ελέγξει#την#προς#κατεδάφιση#κατασκευή/#για#να#διαπιστώσει#το είδος#και#τη#κατάσταση#του#φέροντα#οργανισµού/#καθώς#και#των#υπολοίπων#δοµικών#στοιχείων#+π 3:62<;, Ο#υπεύθυνος#µηχανικός#πρέπει#να#εξετάσει#την#πιθανότητα#πρόκλησης#ζηµιών#σε#γειτονικές κατασκευές/#τόσο#κατά#τη#διαδικασία#της#κατεδάφισης/#όσο#και#µετά#από#αυτή#+π #3:62<;, 6 Ο#υπεύθυνος#µηχανικός#πρέπει#να#διενεργήσει#επιτόπου#αυτοψία#µε#τον#µελετητή/#τον#ιδιοκτήτη#και τον#εργοδηγό#+π #3:62<;, 7 Ο#υπεύθυνος#µηχανικός#πρέπει#να#ενηµερώσει#τον#εργοδηγό#για#τη#µελέτη#και#τις#επιτόπου#συνθήκες +Π #3:62<;, 8 Ο#υπεύθυνος#µηχανικός#πρέπει#να#ελέγξει#αν#ο#εξοπλισµός#και#η#στελέχωση#του#συνεργείου#επαρκούν για#την#ασφαλή#εκτέλεση#της#εργασίας#+π #3:62<;, 9 Ο#υπεύθυνος#µηχανικός#πρέπει#να#επιβλέπει#όλη#τη#διαδικασία#για#την#αντιµετώπιση#έκτακτων καταστάσεων#+π #3:62<;, : Το#διαθέσιµο#προσωπικό#είναι#εξειδικευµένο#στις#εργασίες#κατεδαφίσεων#+Π #3:62<;, ; Όλοι#οι#εργαζόµενοι#γνωρίζουν#τους#κινδύνους#που#σχετίζονται#µε#την#εργασία#τους/#τόσο#για#τους ίδιους/#όσο#και#για#τους#γύρω#τους#+π #3:62<;, < Ο#αριθµός#των#εργαζοµένων#που#επιβλέπεται#από#κάθε#επικεφαλής#δεν#ξεπερνάει#τα#3#άτοµα#+Π 3:62<;, 3 Έχει#αποκλειστεί#η#περιοχή#περιµετρικά#σε#απόσταση#µεγαλύτερη#του#ενός#τετάρτου#του#ύψους#της κατεδαφιστέας#κατασκευής/#ή#κατασκευάζονται#κατάλληλες#διαβάσεις#και#συλλεκτήρια#πετάσµατα1#σε κάθε#περίπτωση#τοποθετούνται#κατάλληλα#σήµατα#προειδοποίησης#τρίτων#+π #3:62<;, Έχουν#διακοπεί#ή#µεταφερθεί#όλες#οι#παροχές#+Π #3:62<;, Έχουν#επισηµανθεί#και#καλυφθεί#όλα#τα#κατακόρυφα#κενά#+Π #3:62<;, 6 Έχουν#αποµακρυνθεί#τα#δοχεία# ᄆ #δεξαµενές#που#ενδέχεται#να#περιέχουν#επικίνδυνα#υλικά#+π 3:62<;, 7 Στο#χώρο#προς#κατεδάφιση#βρίσκονται#οι#απολύτως#απαραίτητοι#εργαζόµενοι#+Π #3:62<;, 8 Υπάρχει#επικοινωνία#µε#τα#συνεργεία#κατεδάφισης#+Π #3:62<;, 9 εν#υπερφορτώνονται#τα#δάπεδα#µε#υλικά#κατεδάφισης#και#µηχανήµατα#0#εξοπλισµό#+π #3:62<;, : Λαµβάνονται#µέτρα#προστασίας#των#γειτονικών#κατασκευών#+Π #3:62<;, ; Οι#εργαζόµενοι#που#υλοποιούν#την#κατεδάφιση#πρέπει#να#χρησιµοποιούν#τα#προβλεπόµενα#από#τον κατασκευαστή#μέσα#ατοµικής#προστασίας#+μαπ,#+π #3:62<;/#Π #6<92<<7, < Ενδεχόµενος#ΚΙΝ ΥΝΟΣ#= Βαθµός#επικινδυνότητας#= Πιάσιµο#0#σύνθλιψη#0#χτύπηµα Τα#κινούµενα#µέρη#των#µηχανών#πρέπει#να#φέρουν#προφυλακτήρες#+Π #6<82<<7, Μέτρα Οι#εργαζόµενοι#πρέπει#να#κρατούν#αποστάσεις#ασφαλείας#από#µηχανήµατα/#οχήµατα#και#εξοπλισµό Οι#εργαζόµενοι#πρέπει#να#κρατούν#αποστάσεις#ασφαλείας#από#κινούµενα#φορτία#+Π #3:62<;, 6 Οι#εργαζόµενοι#πρέπει#να#αποφεύγουν#να#βρίσκονται#µεταξύ#κινούµενου#φορτίου/#µηχανήµατος/ οχήµατος/#εξοπλισµού#και#σταθερού#δοµικού#στοιχείου#+π #3:62<;, 7 Οι#εργαζόµενοι#πρέπει#να#αποφεύγουν#τις#µετατροπές#0#συντηρήσεις#εξοπλισµού/#εφόσον#δεν#έχουν εξουσιοδοτηθεί#για#το#σκοπό#αυτό#+π #3:62<;/#Π #6<82<<7, 8 Ενδεχόµενος#ΚΙΝ ΥΝΟΣ#= Βαθµός#επικινδυνότητας#= Ηλεκτροπληξία Οι#ηλεκτρικές#εγκαταστάσεις#του#εργοταξίου#να#ακολουθούν#τις#διατάξεις#του#Προτύπου#HΛΟΤ#KG#6;71 Η#ίδια#πρόβλεψη#ισχύει#και#για#κάθε#είδους#συσκευή#ή#µηχάνηµα#που#λειτουργεί#µε#ηλεκτρικό#ρεύµα +ΑΠ#Φ#:182;92;;2337, Μέτρα Οι#ηλεκτρικοί#πίνακες#διανοµής#πρέπει#να#είναι#µεταλλικοί#ή#πλαστικοί/#στεγανού#τύπου/#µε#δυνατότητα κλειδώµατος1#οι#πίνακες#πρέπει#να#γειώνονται1#επίσης#πρέπει#να#φέρουν#προστατευτικό#διακόπτη διαφυγής#+διαφορικής#προστασίας# ᄆ #αντιηλεκτροπληξιακός#αυτόµατος,1#η#εγκατάσταση#και#η συντήρηση#των#πινάκων#πρέπει#να#γίνεται#από#αδειούχο#ηλεκτρολόγο1#οι#πίνακες#πρέπει#να παραµένουν#κλειδωµένοι#+π #3:62<;/#ΑΠ#Φ#:182;92;;2337,

178 Ενδεχόµενος#ΚΙΝ ΥΝΟΣ#= Βαθµός#επικινδυνότητας#= Ηλεκτροπληξία##+συνέχεια, ΕΡΓΑΣΙΑ#= ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ##+συνέχεια, Οι#γραµµές#τροφοδοσίας#ηλεκτρικού#ρεύµατος#να#είναι#ενισχυµένης#µηχανικής#αντοχής#και#ηλεκτρικής µόνωσης#+απ#φ#:182;92;;2337, 6 Οι#διαδροµές#των#καλωδίων#προς#τα#ηλεκτρικά#εργαλεία#πρέπει#να#µη#δηµιουργούν#προβλήµατα#στη λειτουργία#του#εργοταξίου1#συνιστάται#η#κάλυψη#τους#+πέρασµα#σε#σωλήνες/#σκέπασµα#µε#µαδέρια/ υπογειοποίηση,/#η#υπέργεια#διαδροµή#και#η#τοποθέτηση#τους#εκτός#διαδρόµων#κίνησης#προσωπικού/ µηχανηµάτων#και#οχηµάτων#+π #3:62<;/#ΑΠ#Φ#:182;92;;2337, 7 Η#κατάσταση#του#εξοπλισµού#να#είναι#άριστη1#Φθαρµένα#εργαλεία/#καλώδια/#φις/#πολύπριζα#και#πρίζες πρέπει#να#αντικαθίστανται#άµεσα#+π #3:62<;/#ΑΠ#Φ#:182;92;;2337, 8 Ενδεχόµενος#ΚΙΝ ΥΝΟΣ#= Βαθµός#επικινδυνότητας#= Πυρκαγιά Αποφυγή#τοποθέτησης#εύφλεκτων#υλικών#κοντά#σε#πηγές#ανάφλεξης#+Π #3:62<;, Μέτρα Αποφυγή#εκτέλεσης#%θερµών%#εργασιών#+χρήση#τροχού/#ηλεκτροσυγκόλλησης/#φλόγας#αερίου,#κοντά σε#εύφλεκτα#υλικά#+π #3:62<;/#Π #<82<:;, Αποφυγή#ανεξέλεγκτης#ρίψης#σκουπιδιών#σε#οποιοδήποτε#χώρο#+Π #3:62<;, 6 Αποψήλωση#θάµνων#και#χαµηλής#βλάστησης#κατά#τους#καλοκαιρινούς#µήνες 7 Απαγόρευση#φωτιάς#στο#εργοτάξιο#για#οποιοδήποτε#λόγο#+πχ#θέρµανση,#+Π #3:62<;, 8 Απαγόρευση#καπνίσµατος#και#γυµνής#φλόγας#σε#επικίνδυνους#χώρους#+Π #3:62<;, 9 Χρήση#πυροσβεστικών#µέσων#+πυροσβεστήρες,1#Για#την#αποτελεσµατική#χρήση#των#πυροσβεστήρων συνιστάται#να#γίνεται#ενηµέρωση#του#προσωπικού1#επίσης#σηµειώνεται#ότι#τα#πυροσβεστικά#µέσα πρέπει#να#τοποθετούνται#σε#εύκολα#προσβάσιµες#θέσεις#+π #3:62<;/#Π #<82<:;, : Σύσταση#οµάδας#πυρασφάλειας#εργοταξίου#+συνιστάται#τα#µέλη#της#να#βρίσκονται#στο#εργοτάξιο#σε καθηµερινή#βάση/#να#γνωρίζουν#το#εργοτάξιο#και#να#έχουν#ενηµερωθεί#για#τη#χρήση#των πυροσβεστικών#µέσων,#+π #3:62<;/#Π #<82<:;, ; Ενδεχόµενος#ΚΙΝ ΥΝΟΣ#= Βαθµός#επικινδυνότητας#= Θόρυβος Τοποθέτηση#πηγών#θορύβου#+πχ#γεννήτριες,#µακριά#από#τις#θέσεις#εργασίας#+Π #;82<<, Μέτρα Αποµόνωση#των#πηγών#θορύβου#µε#χωρίσµατα#+Π #;82<<, Εκτέλεση#θορυβωδών#εργασιών#+πχ#χρήση#αεροσυµπιεστή,#µακριά#από#άλλα#συνεργεία#+Π #;82<<, 6 Αποφυγή#αφαίρεσης#σιγαστήρων#και#των#προστατευτικών#καλυµµάτων#των#µηχανηµάτων#+Π ;82<</#Π #6<82<<7, 7 Συντήρηση#του#εξοπλισµού#σύµφωνα#µε#τις#προδιαγραφές#του#κατασκευαστή#του#+Π #6<82<<7, 8 Αποστάσεις#ασφαλείας#από#µηχανήµατα#και#εξοπλισµό#που#παράγει#θόρυβο#+Π #;82<<, 9 Περιορισµός#της#έκθεσης#σε#θόρυβο#µε#διαχειριστικά#µέτρα#+διαλείµµατα/#εναλλαγή#αντικειµένου εργασίας/#εναλλαγή#εργαζοµένων#για#την#εκτέλεση#της#ίδιας#εργασίας,#+π #;82<<, : Εξέταση#της#κατάστασης#της#υγείας#του#προσωπικού#που#εκτίθεται#σε#θόρυβο#από#τον#γιατρό εργασίας#της#επιχείρησης#+π #;82<</#Π #:2<<9/#Ν#89;2<;, ; Χρήση#ΜΑΠ#+ωτασπίδες/#ωτοβύσµατα,#+Π #6<92<<7, < Αποφυγή#εργασιών#κατά#τις#ώρες#καινής#ησυχίας 3 Ενδεχόµενος#ΚΙΝ ΥΝΟΣ#= Βαθµός#επικινδυνότητας#= Μυοσκελετικοί#τραυµατισµοί Περιορισµός#της#χειρωνακτικής#διακίνησης#φορτίων#µε#τη#βοήθεια#µηχανικών#µέσων/#όπου#είναι#εφικτό +Π #6<:2<<7, Μέτρα Πριν#από#κάθε#χειρωνακτική#διακίνηση#φορτίου#πρέπει#να#λαµβάνονται#υπόψη#τα#χαρακτηριστικά#του φορτίου#+βάρος/#κέντρο#βάρους/#όγκος/#σχήµα/#λαβές/#σύσταση,#+π #6<:2<<7, Πριν#από#κάθε#χειρωνακτική#διακίνηση#φορτίου#πρέπει#να#λαµβάνονται#υπόψη#απαιτούµενη#σωµατική προσπάθεια#+στροφή#κορµού/#απότοµη#µετακίνηση/#ασταθής#σωµατική#στάση,#+π #6<:2<<7, 6 Πριν#από#κάθε#χειρωνακτική#διακίνηση#φορτίου#πρέπει#να#λαµβάνονται#υπόψη#τα#χαρακτηριστικά#του εργασιακού#περιβάλλοντος#+ελεύθερος#χώρος/#διαθέσιµο#ύψος/#κλίση#και#ολισθηρότητα#δαπέδου/ θερµοκρασία/#υγρασία/#αερισµός/#φωτισµός,#+π #6<:2<<7, 7 Πριν#από#κάθε#χειρωνακτική#διακίνηση#φορτίου#πρέπει#να#λαµβάνονται#υπόψη#τα#χαρακτηριστικά#της εργασίας#+συχνότητα/#διάρκεια/#απόσταση/#χρόνος#ανάπαυσης/#ρυθµός#εργασίας,#+π #6<:2<<7, 8 Ενηµέρωση#των#εργαζοµένων#για#τα#µέτρα#ασφάλειας#που#πρέπει#να#λαµβάνουν1#Επίσης#η#κατάσταση της#υγείας#τους#και#η#σωµατική#τους#διάπλαση#πρέπει#να#µη#δηµιουργούν#προβλήµατα#στην#εκτέλεση των#συγκεκριµένων#εργασιών#+π #6<:2<<7, 9 Εξέταση#της#κατάστασης#της#υγείας#του#προσωπικού#που#εκτελεί#χειρωνακτικές#εργασίες#από#τον γιατρό#εργασίας#της#επιχείρησης#+π #6<:2<<7/#Π #:2<<9/#Ν#89;2<;8, :

179 ΕΡΓΑΣΙΑ#= ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ##+συνέχεια, Ενδεχόµενος#ΚΙΝ ΥΝΟΣ#= Βαθµός#επικινδυνότητας#= Γλίστριµα#0#παραπάτηµα ιατήρηση#καλού#νοικοκυριού#στο#εργοτάξιο#+π #3:62<;, Μέτρα ιατήρηση#των#προσβάσεων#σε#καλή#κατάσταση#+π #3:62<;, Επαρκής#φωτισµός#των#θέσεων#εργασίας#και#των#προσβάσεων#σε#αυτές#+Π #3:62<;, 6 Αποφυγή#περάσµατος#καλωδίων/#σωλήνων/#αγωγών#σε#δάπεδα#που#χρησιµοποιούνται#ως προσβάσεις#ή#θέσεις#εργασίας1#εναλλακτικά#προτείνεται#η#τοποθέτησή#τους#σε#ασφαλές#ύψος#ή#το πέρασµα#τους#από#τα#άκρα#των#διαδρόµων1#σε#αυτή#την#περίπτωση#πρέπει#να#ληφθεί#υπόψη#η προστασία#+κάλυψη,#και#η#σήµανση#τους#+π #3:62<;, 7 Άµεσος#καθαρισµός#των#δαπέδων#που#καθίστανται#ολισθηρά#+πχ#από#πτώση#λιπαντικών,#+Π 3:62<;, 8 Ενδεχόµενος#ΚΙΝ ΥΝΟΣ#= Βαθµός#επικινδυνότητας#= ονήσεις Τακτική#συντήρηση#του#εξοπλισµού#και#επισκευή#φθορών#+Π #3:62<;/#Π #6<82<<7, Μέτρα Συντήρηση#των#συστηµάτων#αναρτήσεων#φορτηγών#και#µηχανηµάτων#+Π #3:62<;/#Π #6<82<<7, Επιλογή#εργαλείων#µε#διατάξεις#απορρόφησης#ενέργειας#+Π #6<82<<7, 6 Περιορισµός#της#έκθεσης#σε#κραδασµούς#µε#διαχειριστικά#µέτρα#+διαλείµµατα/#εναλλαγή#αντικειµένου εργασίας/#εναλλαγή#εργαζοµένων#για#την#εκτέλεση#της#ίδιας#εργασίας, 7 Εξέταση#της#κατάστασης#της#υγείας#του#προσωπικού#που#εκτίθεται#σε#δονήσεις#από#τον#γιατρό εργασίας#της#επιχείρησης#+π #:2<<9/#Ν#89;2<;8, 8 Χρήση#ΜΑΠ#+γάντια,#+Π #6<92<<7, 9 Ενδεχόµενος#ΚΙΝ ΥΝΟΣ#= Βαθµός#επικινδυνότητας#= Σκόνη ιαβροχή#µε#λάστιχο#+π #3:62<;, Μέτρα ιαβροχή#µε#υδροφόρα#+π #3:62<;, Χρήση#συλλεκτηρίων#αγωγών#για#τη#ρίψη#υλικών#+Π #3:62<;, 6 Χρήση#συλλεκτηρίων#πετασµάτων#για#τη#ρίψη#υλικών#+Π #3:62<;, 7 Χρήση#κάδων#για#τη#συλλογή#µπαζών#και#αχρήστων#υλικών#+Π #3:62<;, 8 Τοποθέτηση#λινάτσας#στο#ικρίωµα#+Π #3:62<;/#Π #::;2<;3, 9 ιεξαγωγή#εργασιών#που#παράγουν#σκόνη#+πχ#κοπή/#λείανση/#τρόχισµα,#σε#εξωτερικούς#χώρους : ιεξαγωγή#εργασιών#που#παράγουν#σκόνη#+πχ#κοπή/#λείανση/#τρόχισµα,#µακριά#από#άλλα#συνεργεία και#τρίτους ; Αποµόνωση#του#χώρου#εργασίας#+πχ#µε#λινάτσα/#νάυλον/#γεωύφασµα, < Χρήση#Μέσων#Ατοµικής#Προστασίας#+µάσκα/#γυαλιά/#γάντια/#φόρµα,#+Π #6<92<<7, 3 Ενδεχόµενος#ΚΙΝ ΥΝΟΣ#= 6 Βαθµός#επικινδυνότητας#= Σκόνη#αµιάντου Ο#εργοδότης#της#επιχείρησης#που#θα#αναλάβει#τις#συγκεκριµένες#εργασίες/#από#τις#οποίες#ενδέχεται#να προκληθεί#σκόνη#αµιάντου/#πρέπει#να#διαθέτει#γραπτή#εκτίµηση#επαγγελµατικού#κινδύνου#+π 2339/#Π #:2<<9, Μέτρα Πριν#την#έναρξη#των#εργασιών#πρέπει#να#καταρτιστεί#και#να#υποβληθεί#στο#αρµόδιο#ΚΕΠΕΚ#ένα Σχέδιο#Εργασίας#στο#οποίο#θα#αναφέρονται#όλα#τα#απαραίτητα#προληπτικά#µέτρα#για#την#ασφάλεια και#υγεία#των#εργαζοµένων#+π #2339, Καθ ᄊ #όλη#τη#διάρκεια#εργασιών#πρέπει#να#διενεργούνται#µετρήσεις#αµιάντου#+π #2339, 6 Ο#χώρος#εργασίας#πρέπει#να#επισηµανθεί#µε#πινακίδες#για#την#ενηµέρωση#ύπαρξης#σκόνης#αµιάντου +Π #2339, 7 Το#προσωπικό#που#χρησιµοποιείται#πρέπει#να#είναι#ενηµερωµένο#για#τις#επιπτώσεις#στην#υγεία#από εισπνοή#ινών#αµιάντου#καθώς#και#για#τα#µέτρα#πρόληψης#που#πρέπει#να#λαµβάνονται#+π #2339, 8 Τα#υλικά#που#απελευθερώνουν#ίνες#αµιάντου#πρέπει#να#καθαιρούνται#ύστερα#από#επιµεληµένη διαβροχή/#µε#τη#χρήση#λαβών#µήκους#τουλάχιστον##µ1#και#να#συλλέγονται#σε#ειδικές#συσκευασίες/#οι οποίες#θα#απορρίπτονται#σύµφωνα#µε#τις#οδηγίες#του#αρµόδιου#µηχανικού#του#αναδόχου#+π 2339, 9 Το#προσωπικό#πρέπει#να#εφοδιαστεί#και#να#χρησιµοποιεί#τα#απαραίτητα#ΜΑΠ#+µάσκα#πλήρους προσώπου#µε#αναπνευστική#συσκευή/#γάντια/#φόρµα,#+π #2339/#Π #6<92<<7, : Η#χρονικά#σταθµισµένη#µέση#τιµή#συγκέντρωσης#ινών#χρυσότιλου#στον#αέρα#του#χώρου#εργασίας/ στην#οποία#εκτίθενται#οι#εργαζόµενοι#κατά#τη#διάρκεια#οποιασδήποτε#;ώρης#ηµερήσιας#εργασίας#µιας 73ώρης#εβδοµαδιαίας#εργασίας#δεν#πρέπει#να#ξεπερνά#τις#3/93#ίνες#ανά#κυβικό#εκατοστό#αέρα#+Π 2339, ;

180 Ενδεχόµενος#ΚΙΝ ΥΝΟΣ#= Βαθµός#επικινδυνότητας#= Σκόνη#αµιάντου##+συνέχεια, 6 ΕΡΓΑΣΙΑ#= ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ##+συνέχεια, Για#όλους#τους#υπόλοιπους#τύπους#αµιάντου/#είτε#µεµονωµένους#είτε#σε#µίγµατα/ συµπεριλαµβανοµένων#και#των#µιγµάτων#που#περιέχουν#χρυσότιλο/#η#χρονικά#σταθµισµένη#µέση#τιµή συγκέντρωσης#ινών#στον#αέρα#του#χώρου#εργασίας#στην#οποία#εκτίθενται#οι#εργαζόµενοι#κατά#τη διάρκεια#οποιασδήποτε#;ώρης#ηµερήσιας#εργασίας#µιας#73ώρης#εβδοµαδιαίας#εργασίας#δεν#πρέπει#να ξεπερνά#τις#3/63#ίνες#ανά#κυβικό#εκατοστό#αέρα#+π #2339, < Ο#γιατρός#εργασίας#της#επιχείρησης#πρέπει#να#εξετάζει#την#κατάσταση#της#υγείας#του#προσωπικού που#εκτίθεται#σε#σκόνη#αµιάντου#+π #2339/#Π #:2<<9/#Ν#89;2<;8, 3 Γυαλιά#ΕΝ#99+Β, Μ1Α1Π1 Παπούτσια#+απαραίτητα#για#κάθε#εργασία#στο#εργοτάξιο,#ΕΝ#678#+V6, Ζώνη#ασφαλείας#8#σηµείων#ΕΝ#69 6 Γάντια#ΕΝ#6;; 7 Κράνος#+απαραίτητο#για#κάθε#εργασία#στο#εργοτάξιο,#ΕΝ#6<: 8 Ανακλαστικό#γιλέκο#ΕΝ#7:#+fodvv#, 9 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ#ΦΕΡΟΝΤΟΣ#ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ#ΑΠΟ#ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ#ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑ#= Καλούπωµα Κατασκευή#0#τοποθέτηση#σιδηρού#οπλισµού Σκυροδέτηση Ξεκαλούπωµα Ανάλυση#εργασίας#= Ενδεχόµενος#ΚΙΝ ΥΝΟΣ#= 6 Βαθµός#επικινδυνότητας#= Πτώση#εργαζόµενου#από#ύψος Περίφραξη#των#περάτων#πλακών#µε#διπλή#σανίδα#σε#ύψος##µ#από#το#δάπεδο/#µονή#σανίδα#σε#ύψος 3/8#µ#και#σοβατεπί#ύψους#8#εκ#+Π #3:62<;/#Π #::;2<;3, Μέτρα Περίφραξη#των#περάτων#πλακών#µε#µεταλλικές#κουπαστές#σε#ύψος##µ#και#3/8#µ#από#το#δάπεδο#και σοβατεπί#ύψους#8#εκ#+π #3:62<;/#Π #::;2<;3, Περίφραξη#των#περάτων#πλακών#µε#προστατευτικό#δίχτυ/#σε#ύψος#τουλάχιστον##µ#+Π #3:62<;/ Π #::;2<;3, 6 Περίφραξη#των#κλιµακοστασίων#µε#διπλή#σανίδα#σε#ύψος##µ#από#το#πάτηµα/#µονή#σανίδα#σε#ύψος 3/8#µ#και#σοβατεπί#ύψους#8#εκ#+Π #3:62<;/#Π #::;2<;3, 7 Περίφραξη#των#κλιµακοστασίων#µε#µεταλλικές#κουπαστές#σε#ύψος##µ#και#3/8#µ#από#το#πάτηµα#και σοβατεπί#ύψους#8#εκ#+π #3:62<;/#Π #::;2<;3, 8 Περίφραξη#των#κλιµακοστασίων#µε#προστατευτικό#δίχτυ/#σε#ύψος#τουλάχιστον##µ#+Π #3:62<;/#Π ::;2<;3, 9 Περίφραξη#των#υπερυψωµένων#θέσεων#εργασίας/#διαδρόµων#και#προσβάσεων#µε#διατάξεις#πλευρικής προστασίας#+κουπαστές#σε#ύψος##µ#και#3/8#µ#από#το#δάπεδο#και#σοβατεπί#ύψους#8#εκ#ή#µε προστατευτικό#δίχτυ#ύψους#τουλάχιστον##µ,#+π #3:62<;/#Π #::;2<;3, : Περίφραξη#των#κενών#µε#διπλή#σανίδα#σε#ύψος##µ#από#το#δάπεδο/#µονή#σανίδα#σε#ύψος#3/8#µ#και σοβατεπί#ύψους#8#εκ#+π #3:62<;/#Π #::;2<;3, ; Περίφραξη#των#κενών#µε#µεταλλικές#κουπαστές#σε#ύψος##µ#και#3/8#µ#από#το#δάπεδο#και#σοβατεπί ύψους#8#εκ#+π #3:62<;/#Π #::;2<;3, < Περίφραξη#των#κενών#µε#προστατευτικό#δίχτυ/#σε#ύψος#τουλάχιστον##µ#+Π #3:62<;, 3 Κάλυψη#των#οριζοντίων#κενών#µε#υλικό#αντοχής#τουλάχιστον#διπλάσιας#του#φορτίου#που#αναµένεται να#δεχτεί#+π #3:62<;, Τοποθέτηση#οριζόντιου#προστατευτικού#δικτύου#κάτω#από#το#κενό#+Π #3:62<;, Χρήση#συστήµατος#ατοµικής#προστασίας#έναντι#πτώσης#από#ύψος#+ζώνη#ασφαλείας,#+Π #6<92<<7, 6 Περίφραξη#των#διαδρόµων#και#των#θέσεων#εργασίας#σε#ύψος#µεγαλύτερο#του#3/:8#µ/#µε#µεταλλικές κουπαστές#σε#ύψος##µ#και#3/8#µ#από#το#δάπεδο#και#σοβατεπί#ύψους#8#εκ#+π #3:62<;/#Π ::;<2<;3, 7 Κατασκευή#κεκλιµένων#διαδρόµων#και#προσβάσεων#µε#κλίση#που#δεν#υπερβαίνει#το#=1#Η#αντοχή#των υλικών#πρέπει#να#υπερβαίνει#τα#αναµενόµενα#φορτία#+π #3:62<;/#Π #::;2<;3, 8 Απαγόρευση#αφαίρεσης#οπrιασδήποτε#προστατευτικής#διάταξης/#εφόσον#δεν#ληφθούν αντισταθµιστικά#µέτρα#+π #3:62<;, 9 Ενδεχόµενος#ΚΙΝ ΥΝΟΣ#= 6 Βαθµός#επικινδυνότητας#= Πτώση#εργαζόµενου#από#σκαλωσιά Αποφυγή#εργασίας#σε#ύψος#έξω#από#σκαλωσιά#+Π #3:62<;/#Π #::;2<;3, Μέτρα Αποφυγή#χρήσης#κουπαστών#σκαλωσιάς#ως#σκάλες#πρόσβασης#σε#υψηλότερες#θέσεις#εργασίας#+Π 3:62<;, Αποφυγή#τοποθέτησης#σκαλών#+ή#σκαλωσιών,#σε#δάπεδα#σκαλωσιών#+Π #3:62<;/#Π #::;2<;3, 6

181 Ενδεχόµενος#ΚΙΝ ΥΝΟΣ#= Βαθµός#επικινδυνότητας#= Πτώση#εργαζόµενου#από#σκαλωσιά##+συνέχεια, 6 ΕΡΓΑΣΙΑ#= ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ#ΦΕΡΟΝΤΟΣ#ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ#ΑΠΟ#ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ#ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ##+συνέχεια, Κατασκευή#ικριώµατος#του#οποίου#τα#δάπεδα#εργασίας#δεν#απέχουν#περισσότερο#από#63#εκ#από#την κατασκευή1#σε#διαφορετική#περίτπωση#πρέπει#να#τοποθετούνται#προστατυτικές#διατάξεις#+κουπαστές, και#από#την#εσωτερική#πλευρά#του#ικριώµατος#+π #::;2<;3, 7 ιαµόρφωση#συνεχών#δαπέδων#εργασίας#ικριωµάτων1#τα#δάπεδα#+και#οι#διατάξεις#πλευρικής προστασίας,#πρέπει#να#περιβάλλουν#τις#γωνίες#της#κατασκευής#και#να#µην#διακόπτονται#+π ::;2<;3, 8 Ενδεχόµενος#ΚΙΝ ΥΝΟΣ#= 6 Βαθµός#επικινδυνότητας#= Πτώση#εργαζόµενου#από#σκάλα Χρήση#σκαλών#για#σύντοµες#και#%ελαφριές%#εργασίες#+Π #2<66/#Π #:2<:;, Μέτρα Τακτικός#έλεγχος#των#σκαλών#+συνιστάται#πριν#από#κάθε#χρήση#να#διενεργείται#οπτικός#έλεγχος,#+Π 2<66/#Π #:2<:;, Στήριξη#των#σκαλών#σε#σταθερό#και#συµπαγές#δάπεδο#+Π #2<66/#Π #:2<:;, 6 Χρήση#µεταλλικών#σκαλών#µε#χωνευτά#σκαλοπάτια#+Π #2<66/#Π #:2<:;, 7 Εξασφάλιση#των#δύο#άκρων#των#σκαλών#+Π #2<66/#Π #:2<:;, 8 Χρήση#σκαλών#που#προεξέχουν#κατά##µ#από#το#επιθυµητό#δάπεδο#εργασίας/#ώστε#να#διευκολύνεται η#κάθοδος#από#αυτές#+π #2<66/#Π #:2<:;, 9 Ενδεχόµενος#ΚΙΝ ΥΝΟΣ#= Βαθµός#επικινδυνότητας#= Πτώση#αντικειµένων#από#ύψος Αποφυγή#τοποθέτησης#υλικών#σε#θέσεις#από#τις#οποίες#µπορεί#να#πέσουν#+πέρατα#πλακών/ κλιµακοστάσια/#σκαλωσιές/#σιδηροκατασκευές,#+π #::;2<;3, Μέτρα Τοποθέτηση#σοβατεπιού#στα#δάπεδα#εργασίας/#πέρατα#πλακών/#ικριώµατα#ή#προστασία#αυτών#µε πλέγµα#+π #::;2<;3, Κατασκευή#προστατευτικής#σκάφης#στα#ικριώµατα1#Η#σκάφη#κατασκευάζεται#σε#ύψος#µεγαλύτερο#από 6/83#µ#από#το#πεζοδρόµιο1#Το#δάπεδο#της#σκάφης#πρέπει#να#κατασκευάζεται#από#ανθεκτικό#υλικό1#Το πλάτος#του#δαπέδου#της#σκάφης#πρέπει#να#είναι#τουλάχιστον#/63#µ1#εν#συνεχεία#διαµορφώνεται κεκλιµένο#επίπεδο#+αντένα,/#κλίσης#=/#ύψους#;3#εκ#+π #::;2<;3, 6 Τοποθέτηση#προστατευτικού#δικτυώµατος#στην#εξωτερική#πλευρά#του#ικριώµατος#για#τη#συγκράτηση υλικών#+π #3:62<;/#Π #::;2<;3, 7 Αποφυγή#παραµονής#κάτω#από#θέσεις#εργασίας#σε#ύψος#+Π #3:62<;, 8 Περίφραξη#0#αποκλεισµός#και#σήµανση#του#χώρου#εργασίας/#εφόσον#εκτελούνται#εργασίες#σε#ύψος +Π #3:62<;, 9 Περίφραξη#0#αποκλεισµός#και#σήµανση#του#χώρου#κάτω#από#σκαλωσιές#+Π #3:62<;/#Π 382<<8, : Χρήση#ειδικής#ζώνης#0#εργαλειοθήκης ; Ενδεχόµενος#ΚΙΝ ΥΝΟΣ#= Βαθµός#επικινδυνότητας#= Πτώση#φορτίων#που#µεταφέρονται#κατά#τις#ανυψωτικές#εργασίες Αποφυγή#παραµονής#κάτω#από#φορτία#+Π #3:62<;, Μέτρα Ο#ανυψωτικός#µηχανισµός#να#έχει#τη#δυνατότητα#ανύψωσης#του#φορτίου#+Π #3:62<;/#Π 6<82<<7/#Π #;<2<<</#Π # , Ο#ανυψωτικός#µηχανισµός#να#φέρει#πινακίδα#µε#διάγραµµα#ανυψωτικής#ικανότητας#+Π #3:62<;/ Π #6<82<<7/#Π #;<2<<</#Π # , 6 Ο#ανυψωτικός#µηχανισµός#να#έχει#ελεγχθεί#πριν#τη#χρήση#+Π #3:62<;/#Π #6<82<<7/#Π #;<2<<</ Π # /#ΥΑ#8<62336, 7 Ο#ανυψωτικός#µηχανισµός#να#έχει#τις#προβλεπόµενες#πιστοποιήσεις/#από#τρίτο#µέρος#+ΥΑ#8<62336, 8 Ο#εξοπλισµός#που#χρησιµοποιείται#+πχ#συρµατόσχοινα/#αλυσίδες/#γάντζοι/#ιµάντες,#να#είναι#ο προβλεπόµενος#και#χωρίς#φθορές#+π #3:62<;, 9 Οι#χειριστές#να#έχουν#τα#κατάλληλα#προσόντα#+αδειούχοι#αντίστοιχης#ειδικότητας#και#βαθµίδας,#και εµπειρία#+π #62<<3, : Τα#συρµατόσχοινα# ᄆ #σαµπάνια#να#είναι#ελεγµένα#και#προσαρτηµένα#σωστά#στο#φορτίο#+π #3:62<;/ Π #6<82<<7/#Π #;<2<<</#Π # , ; Η#περιοχή#να#είναι#αποκλεισµένη#για#τους#µη#έχοντες#εργασία#+Π #3:62<;, < Οι#εργαζόµενοι#σε#γειτονικά#σηµεία#να#έχουν#ενηµερωθεί 3 Να#υπάρχει#συνεχώς#καλή#ορατότητα#του#φορτίου#από#τον#χειριστή#ή#υπάρχει#έµπειρος κουµανταδόρος#+π #3:62<;, Οι#ανυψωτικοί#µηχανισµοί#να#βρίσκονται#σε#θέσεις#όπου#είναι#εδρασµένοι#καλά#+Π #3:62<;, Απαγορεύεται#η#ελεύθερη#αιώρηση#φορτίου#+Π #3:62<;, 6

182 Ενδεχόµενος#ΚΙΝ ΥΝΟΣ#= Βαθµός#επικινδυνότητας#= Πτώση#φορτίων#που#µεταφέρονται#κατά#τις#ανυψωτικές#εργασίες##+συνέχεια, ΕΡΓΑΣΙΑ#= ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ#ΦΕΡΟΝΤΟΣ#ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ#ΑΠΟ#ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ#ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ##+συνέχεια, Απαγορεύεται#η#υπερφόρτωση#του#ανυψωτικού#µηχανισµού#+Π #3:62<;, 7 Απαγορεύεται#η#προσπάθεια#πλάγιας#µεταφοράς#φορτίου#+Π #3:62<;, 8 Απαγορεύεται##η#απότοµη#ανύψωση2#κατέβασµα#+Π #3:62<;, 9 Απαγορεύεται#η#διακίνηση#φορτίων#πάνω#από#εργαζοµένους#+Π #3:62<;, : Απαγορεύεται#η#χρήση#ανυψωτικών#όταν#πνέουν#θυελλώδεις#άνεµοι#+Π #3:62<;, ; Ενδεχόµενος#ΚΙΝ ΥΝΟΣ#= Βαθµός#επικινδυνότητας#= Σύγκρουση#µε#µηχάνηµα Πρέπει#να#τηρείται#απόσταση#ασφαλείας#από#τα#ΜΕ1#Οι#µη#έχοντες#εργασία#πρέπει#να#αποµακρύνονται από#το#χώρο#κίνησης#και#εργασίας#των#με#+π #3:62<;, Μέτρα Οι#εργαζόµενοι#να#µην#πλησιάζουν#τα#ΜΕ#εφόσον#ο#χειριστής#δεν#τους#έχει#αντιληφθεί1#Επίσης#δεν πρέπει#να#αναπαύονται#πάνω#ή#κοντά#σε#με#+π #3:62<;, Ο#χειρισµός#των#ΜΕ#πρέπει#να#γίνεται#από#αδειούχους#χειριστές/#ηλικίας#άνω#των#;#ετών1#Επίσης επιτρέπεται#βοηθοί#χειριστών#να#χειρίζονται#με/#υπό#την#καθοδήγηση#χειριστή/#για#συγκεκριµένες ώρες1#οι#χειριστές#των#με#πρέπει#να#διαθέτουν#άδεια#αντίστοιχης#οµάδας#και#κατηγορίας#+π 62<<3/#Π #3:62<;, 6 Οι#εργαζόµενοι#κοντά#στο#χώρο#κίνησης#και#εργασίας#των#ΜΕ#πρέπει#να#φορούν#ανακλαστικό ρουχισµό#+π #6<92<<7, 7 Τα#ΜΕ#πρέπει#να#πληρούν#τις#προδιαγραφές#της#Ευρωπαϊκής#Νοµοθεσίας#και#να#φέρουν#την#ένδειξη ᄅ FH ᆰ #+Π #6<82<<7/#Π #;<2<<</#Π # , 8 Τα#ΜΕ#πρέπει#να#συνοδεύονται#µε#ενηµερωµένο#εγχειρίδιο#οδηγιών#λειτουργίας#και#συντήρησης#+στην Ελληνική#γλώσσα,1#Ο#χειρισµός#τους#πρέπει#να#είναι#σύµφωνος#µε#τις#προβλέψεις#του#εγχειριδίου#και της#νοµοθεσίας#+ακόµη#και#κατά#την#ακινητοποίηση#τους,#+π #6<82<<7/#Π #3:62<;, 9 Η#λειτουργία#των#ΜΕ#πρέπει#να#επιβλέπεται#από#αρµόδιο#πρόσωπο#+σύµφωνα#µε#το#Β 72<8,1#Οι διατάξεις#ασφαλείας#+πχ#κουµπί#επείγουσας#διακοπής/#ηχητικό#σήµα#οπισθοπορείας,#καθώς#τα συστήµατα#πέδησης#και#διεύθυνσης##πρέπει#να#λειτουργούν#κανονικά1#τα#ελαστικά#πρέπει#να βρίσκονται#σε#άριστη#κατάσταση1#οι#ενδείξεις#του#ταµπλό#χειρισµού#πρέπει#να#λειτουργούν/#όπως επίσης#και#η#οι#διατάξεις#σήµανσης#+φώτα/#φάρος,#+π #3:62<;/#Π #6<82<<7/#Π #;<2<<</#Π , : Τα#ΜΕ#καθώς#και#τα#κινούµενα#µέρη#τους/#πρέπει#να#εξασφαλίζονται#κατά#την#ακινητοποίηση#τους1 Επίσης#δεν#πρέπει#να#αφήνονται#χωρίς#φορτίο#+πχ#κάδοι#εκσκαπτικών,1#Πριν#την#επαναλειτουργία κάθε#με#πρέπει#να#προηγείται#γενικός#έλεγχος#+π #3:62<;, ; Οι#χειριστές#να#µην#εγκαταλείπουν#τα#ΜΕ#χωρίς#να#λάβουν#τα#απαιτούµενα#µέτρα#εξασφάλισης#τους +Π #3:62<;, < Ενδεχόµενος#ΚΙΝ ΥΝΟΣ#= Βαθµός#επικινδυνότητας#= Πιάσιµο#0#σύνθλιψη#0#χτύπηµα Τα#κινούµενα#µέρη#των#µηχανών#πρέπει#να#φέρουν#προφυλακτήρες#+Π #6<82<<7, Μέτρα Οι#εργαζόµενοι#πρέπει#να#κρατούν#αποστάσεις#ασφαλείας#από#µηχανήµατα/#οχήµατα#και#εξοπλισµό Οι#εργαζόµενοι#πρέπει#να#κρατούν#αποστάσεις#ασφαλείας#από#κινούµενα#φορτία#+Π #3:62<;, 6 Οι#εργαζόµενοι#πρέπει#να#αποφεύγουν#να#βρίσκονται#µεταξύ#κινούµενου#φορτίου/#µηχανήµατος/ οχήµατος/#εξοπλισµού#και#σταθερού#δοµικού#στοιχείου#+π #3:62<;, 7 Οι#εργαζόµενοι#πρέπει#να#αποφεύγουν#τις#µετατροπές#0#συντηρήσεις#εξοπλισµού/#εφόσον#δεν#έχουν εξουσιοδοτηθεί#για#το#σκοπό#αυτό#+π #3:62<;/#Π #6<82<<7, 8 Ενδεχόµενος#ΚΙΝ ΥΝΟΣ#= Βαθµός#επικινδυνότητας#= Τροχαίο Πριν#την#έναρξη#των#εργασιών#σε#οδούς#υπό#κυκλοφορία#πρέπει#να#ενηµερωθούν#οι#αρµόδιες#αρχές και#οι#άµεσα#ενδιαφερόµενοι#+υα# , Μέτρα Η#τροχαία#της#περιοχής#πρέπει#να#ενηµερωθεί#για#τις#εργασίες#και#τις#κυκλοφοριακές#ρυθµίσεις/#ώστε να#διευθετηθεί#το#θέµα#των#αδειών1#επίσης#πρέπει#να#καθοριστεί#αν#απαιτείται#η#συνδροµή#της τροχαίας#για#τη#ρύθµιση#της#κυκλοφορίας#+υα# , Η#σήµανση#πρέπει#να#γίνεται#όπως#προβλέπεται#από#τα#σκαριφήµατα#της#ΥΑ#6623#και#ΥΑ #ή#τη#σχετική#µελέτη#+εφόσον#η#περίπτωση#δεν#αντιστοιχεί#σε#κάποιο#από#τα#σκαριφήµατα, +ΥΑ# /#ΥΑ6623, 6 Πρέπει#να#εξασφαλίζεται#πλήρης#και#ικανοποιητική#περίφραξη#του#χώρου#των#εργασιών/ αποτρέποντας#τους#µη#έχοντες#εργασία#να#εισέλθουν#σε#αυτόν1#επίσης#πρέπει#να#αποτρέπεται#η είσοδος#οχηµάτων/#που#έχουν#παρεκκλίνει#από#την#πορεία#τους/#στο#χώρο#+υα# , 7 Όλες#οι#εργασίες#πρέπει#να#εκτελούνται#εντός#της#περίφραξης#του#έργου#+ΥΑ# , 8 Όλοι#οι#εργαζόµενοι#πρέπει#να#φορούν#φωσφορίζοντα#γιλέκα#συνεχώς#+ΥΑ# /#Π #6<92<<7, 9

183 Ενδεχόµενος#ΚΙΝ ΥΝΟΣ#= Βαθµός#επικινδυνότητας#= Τροχαίο##+συνέχεια, ΕΡΓΑΣΙΑ#= ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ#ΦΕΡΟΝΤΟΣ#ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ#ΑΠΟ#ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ#ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ##+συνέχεια, Να#διατηρείται#καθαρός#ο#χώρος#εργασίας#άλλα#και#το#οδόστρωµα#εκτός#του#εργοταξιακού#χώρου#+ΥΑ , : Μετά#το#τέλος#της#εργασίας#όλα#τα#οχήµατα#και#µηχανήµατα#πρέπει#να#ασφαλίζονται#+Π #3:62<;, ; Οι#πινακίδες#οδικής#σήµανσης#που#τοποθετούνται#πρέπει#να#στερεώνονται/#ώστε#να#µην#ανατραπούν +βαριές#βάσεις/#πρόσδεση,#+υα# , < Συνιστάται#να#χρησιµοποιείται#τουλάχιστον#ένας#εργαζόµενος#για#την#προσωρινή#ρύθµιση#της κυκλοφορίας#αν#κριθεί#απαραίτητο1#ο#εργαζόµενος#πρέπει#να#φοράει#φωσφορίζον#γιλέκο/#κράνος/ παπούτσια#και#να#κρατάει#κόκκινη#σηµαία1#επίσης#πρέπει#να#είναι#ενηµερωµένος#για#τους#τρόπους ρύθµισης#της#κυκλοφορίας#και#ενηµέρωσης#των#διερχόµενων#οδηγών1#κατά#τη#διάρκεια#των#εργασιών πρέπει#να#χρησιµοποιούνται#κώνοι/#για#το#διαχωρισµό#του#εργοταξίου#από#την#οδό#+υα# /#π 6<92<<7, 3 Να#χρησιµοποιείται/#αν#απαιτείται/#όχηµα#προειδοποίησης#των#διερχόµενων#οδηγών#+ΥΑ# , Πρέπει#να#ελέγχεται#σε#καθηµερινή#βάση#ότι#δεν#µετακινήθηκαν#ή#αφαιρέθηκαν#υλικά#σήµανσης#ή ασφάλισης1#σε#περίπτωση#που#έχει#συµβεί#κάτι#τέτοιο/#πρέπει#να#αποκαθίστανται#άµεσα#τα#µέτρα ασφάλειας#+υα# , Οι#εργαζόµενοι#κοντά#οδούς#υπό#κυκλοφορία#πρέπει#να#φορούν#ανακλαστικό#ρουχισµό#+ΥΑ# / Π #6<92<<7, 6 Ενδεχόµενος#ΚΙΝ ΥΝΟΣ#= Βαθµός#επικινδυνότητας#= Ηλεκτροπληξία Οι#ηλεκτρικές#εγκαταστάσεις#του#εργοταξίου#να#ακολουθούν#τις#διατάξεις#του#Προτύπου#HΛΟΤ#KG#6;71 Η#ίδια#πρόβλεψη#ισχύει#και#για#κάθε#είδους#συσκευή#ή#µηχάνηµα#που#λειτουργεί#µε#ηλεκτρικό#ρεύµα +ΑΠ#Φ#:182;92;;2337, Μέτρα Οι#ηλεκτρικοί#πίνακες#διανοµής#πρέπει#να#είναι#µεταλλικοί#ή#πλαστικοί/#στεγανού#τύπου/#µε#δυνατότητα κλειδώµατος1#οι#πίνακες#πρέπει#να#γειώνονται1#επίσης#πρέπει#να#φέρουν#προστατευτικό#διακόπτη διαφυγής#+διαφορικής#προστασίας# ᄆ #αντιηλεκτροπληξιακός#αυτόµατος,1#η#εγκατάσταση#και#η συντήρηση#των#πινάκων#πρέπει#να#γίνεται#από#αδειούχο#ηλεκτρολόγο1#οι#πίνακες#πρέπει#να παραµένουν#κλειδωµένοι#+π #3:62<;/#ΑΠ#Φ#:182;92;;2337, Οι#γραµµές#τροφοδοσίας#ηλεκτρικού#ρεύµατος#να#είναι#ενισχυµένης#µηχανικής#αντοχής#και#ηλεκτρικής µόνωσης#+απ#φ#:182;92;;2337, 6 Οι#διαδροµές#των#καλωδίων#προς#τα#ηλεκτρικά#εργαλεία#πρέπει#να#µη#δηµιουργούν#προβλήµατα#στη λειτουργία#του#εργοταξίου1#συνιστάται#η#κάλυψη#τους#+πέρασµα#σε#σωλήνες/#σκέπασµα#µε#µαδέρια/ υπογειοποίηση,/#η#υπέργεια#διαδροµή#και#η#τοποθέτηση#τους#εκτός#διαδρόµων#κίνησης#προσωπικού/ µηχανηµάτων#και#οχηµάτων#+π #3:62<;/#ΑΠ#Φ#:182;92;;2337, 7 Η#κατάσταση#του#εξοπλισµού#να#είναι#άριστη1#Φθαρµένα#εργαλεία/#καλώδια/#φις/#πολύπριζα#και#πρίζες πρέπει#να#αντικαθίστανται#άµεσα#+π #3:62<;/#ΑΠ#Φ#:182;92;;2337, 8 Ενδεχόµενος#ΚΙΝ ΥΝΟΣ#= Βαθµός#επικινδυνότητας#= Ηλεκτροπληξία#λόγω#εναέριου#δικτύου Σε#περίπτωση#ύπαρξης#αγωγών#ηλεκτρικού#ρεύµατος#κοντά#στο#εργοτάξιο#πρέπει#να#ειδοποιείται#η ΕΗ#από#τον#Ανάδοχο/#πριν#την#έναρξη#των#εργασιών1#Τα#µέτρα#ασφάλειας#που#θα#ληφθούν#πρέπει να#εξεταστούν#από#κοινού#µε#την#αρµόδια#υπηρεσία#της# ΕΗ1#Τα#προτεινόµενα#µέτρα#θα#ληφθούν κατόπιν#έγκρισης#της# ΕΗ#+Π #3:62<;, Μέτρα Υπογειοποίηση#ή#παραλλαγή#του#δικτύου#παροχής#ηλεκτρικού#ρεύµατος#+Π #3;62<;, Αποφυγή#διακίνησης#υλικών#σε#θέσεις#κοντά#στους#αγωγούς#+Π #3:62<;, 6 Τήρηση#απόστασης#ασφαλείας#+η#οποία#θα#υποδειχθεί#από#τη# ΕΗ,#από#αγωγούς#µέσης#τάσης#και γενικά#κάθε#είδους#αγωγό#+π #3:62<;, 7 Τοποθέτηση#προστατευτικών#δοκών#για#την#εξασφάλιση#της#απαιτούµενης#απόστασης#ασφαλείας1#Σε περίπτωση#που#είναι#αδύνατη#η#συγκεκριµένη#λύση/#προτείνεται#η#τοποθέτηση#σήµανσης#+πχ#σχοινί#µε κρεµασµένες#πινακίδες#ή#αλυσίδες/#αναλόγως#του#ύψους,#σε#απόσταση#ασφαλείας#+π #3:62<;, 8 Ενδεχόµενος#ΚΙΝ ΥΝΟΣ#= Βαθµός#επικινδυνότητας#= Θόρυβος Τοποθέτηση#πηγών#θορύβου#+πχ#γεννήτριες,#µακριά#από#τις#θέσεις#εργασίας#+Π #;82<<, Μέτρα Αποµόνωση#των#πηγών#θορύβου#µε#χωρίσµατα#+Π #;82<<, Εκτέλεση#θορυβωδών#εργασιών#+πχ#χρήση#αεροσυµπιεστή,#µακριά#από#άλλα#συνεργεία#+Π #;82<<, 6 Αποφυγή#αφαίρεσης#σιγαστήρων#και#των#προστατευτικών#καλυµµάτων#των#µηχανηµάτων#+Π ;82<</#Π #6<82<<7, 7 Συντήρηση#του#εξοπλισµού#σύµφωνα#µε#τις#προδιαγραφές#του#κατασκευαστή#του#+Π #6<82<<7, 8 Αποστάσεις#ασφαλείας#από#µηχανήµατα#και#εξοπλισµό#που#παράγει#θόρυβο#+Π #;82<<, 9

184 Ενδεχόµενος#ΚΙΝ ΥΝΟΣ#= Βαθµός#επικινδυνότητας#= Θόρυβος##+συνέχεια, ΕΡΓΑΣΙΑ#= ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ#ΦΕΡΟΝΤΟΣ#ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ#ΑΠΟ#ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ#ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ##+συνέχεια, Περιορισµός#της#έκθεσης#σε#θόρυβο#µε#διαχειριστικά#µέτρα#+διαλείµµατα/#εναλλαγή#αντικειµένου εργασίας/#εναλλαγή#εργαζοµένων#για#την#εκτέλεση#της#ίδιας#εργασίας,#+π #;82<<, : Εξέταση#της#κατάστασης#της#υγείας#του#προσωπικού#που#εκτίθεται#σε#θόρυβο#από#τον#γιατρό εργασίας#της#επιχείρησης#+π #;82<</#Π #:2<<9/#Ν#89;2<;, ; Χρήση#ΜΑΠ#+ωτασπίδες/#ωτοβύσµατα,#+Π #6<92<<7, < Αποφυγή#εργασιών#κατά#τις#ώρες#καινής#ησυχίας 3 Ενδεχόµενος#ΚΙΝ ΥΝΟΣ#= Βαθµός#επικινδυνότητας#= Μυοσκελετικοί#τραυµατισµοί Περιορισµός#της#χειρωνακτικής#διακίνησης#φορτίων#µε#τη#βοήθεια#µηχανικών#µέσων/#όπου#είναι#εφικτό +Π #6<:2<<7, Μέτρα Πριν#από#κάθε#χειρωνακτική#διακίνηση#φορτίου#πρέπει#να#λαµβάνονται#υπόψη#τα#χαρακτηριστικά#του φορτίου#+βάρος/#κέντρο#βάρους/#όγκος/#σχήµα/#λαβές/#σύσταση,#+π #6<:2<<7, Πριν#από#κάθε#χειρωνακτική#διακίνηση#φορτίου#πρέπει#να#λαµβάνονται#υπόψη#απαιτούµενη#σωµατική προσπάθεια#+στροφή#κορµού/#απότοµη#µετακίνηση/#ασταθής#σωµατική#στάση,#+π #6<:2<<7, 6 Πριν#από#κάθε#χειρωνακτική#διακίνηση#φορτίου#πρέπει#να#λαµβάνονται#υπόψη#τα#χαρακτηριστικά#του εργασιακού#περιβάλλοντος#+ελεύθερος#χώρος/#διαθέσιµο#ύψος/#κλίση#και#ολισθηρότητα#δαπέδου/ θερµοκρασία/#υγρασία/#αερισµός/#φωτισµός,#+π #6<:2<<7, 7 Πριν#από#κάθε#χειρωνακτική#διακίνηση#φορτίου#πρέπει#να#λαµβάνονται#υπόψη#τα#χαρακτηριστικά#της εργασίας#+συχνότητα/#διάρκεια/#απόσταση/#χρόνος#ανάπαυσης/#ρυθµός#εργασίας,#+π #6<:2<<7, 8 Ενηµέρωση#των#εργαζοµένων#για#τα#µέτρα#ασφάλειας#που#πρέπει#να#λαµβάνουν1#Επίσης#η#κατάσταση της#υγείας#τους#και#η#σωµατική#τους#διάπλαση#πρέπει#να#µη#δηµιουργούν#προβλήµατα#στην#εκτέλεση των#συγκεκριµένων#εργασιών#+π #6<:2<<7, 9 Εξέταση#της#κατάστασης#της#υγείας#του#προσωπικού#που#εκτελεί#χειρωνακτικές#εργασίες#από#τον γιατρό#εργασίας#της#επιχείρησης#+π #6<:2<<7/#Π #:2<<9/#Ν#89;2<;8, : Ενδεχόµενος#ΚΙΝ ΥΝΟΣ#= 6 Βαθµός#επικινδυνότητας#= Καταπτώσεις#0#καθιζήσεις#ικριωµάτων Πριν#την#ανέγερση#της#σκαλωσιάς#πρέπει#να#διενεργείται#µελέτη#κατασκευής#και#αντοχής#αυτής#από τον#αρµόδιο#µηχανικό/#εκτός#αν#κατασκευάζεται#σύµφωνα#µε#τις#προβλέψεις#του#κατασκευαστή#της +ΚΥΑ#97732<<7, Μέτρα Για#µεταλλικές#σκαλωσιές#πρέπει#να#υπάρχουν#τα#πιστοποιητικά#τους/#δηλαδή#βεβαίωση#εξέτασης τύπου/#δήλωση#πιστότητας/#τεύχος#µελέτης#αντοχής/#οδηγίες#συναρµολόγησης#και#προβλεπόµενες χρήσεις#+κυα#7732<<7, Για#µεταλλικές#σκαλωσιές#πρέπει#να#υπάρχει#κατάλληλη#σήµανση#στα#στοιχεία#της#σκαλωσιάς/#η#οποία συµφωνεί#µε#τα#πιστοποιητικά#της#+κυα#7732<<7, 6 Πρέπει#να#τηρούνται#όλοι#οι#κανόνες#και#οι#οδηγίες#του#κατασκευαστή#της#σκαλωσιάς#για#την#ασφαλή και#σταθερή#ανέγερση#της#+κυα#7732<<7, 7 Πρέπει#να#ελέγχονται#όλα#τα#χρησιµοποιούµενα#υλικά#της#σκαλωσιάς#πριν#τη#χρησιµοποίηση#τους +ΚΥΑ#7732<<7, 8 Μόνο#έµπειροι#και#εξειδικευµένοι#εργαζόµενοι#να#χρησιµοποιούνται#για#την#συναρµολόγηση#και αποσυναρµολόγηση#της#σκαλωσιάς#+κυα#7732<<7, 9 Η#σκαλωσιά#πρέπει#να#εδράζεται#σε#σταθερό#έδαφος#+Π #::;2<;3, : Για#τη#στήριξη#σκαλωσιών#σε#χώµα#πρέπει#να#χρησιµοποιούνται#µαδέρια#+Π #::;2<;3, ; Η#έδραση#σκαλωσιών#σε#µπάζα#πρέπει#να#αποφεύγεται#+Π #::;2<;3, < Η#έδραση#σκαλωσιών#σε#υαλοπίνακες#πρέπει#να#αποφεύγεται#+Π #::;2<;3, 3 Η#σκαλωσιά#πρέπει#να#%δένεται%#στην#κατασκευή#ή#να#αντιστηρίζεται1#Το#%δέσιµο%#σε#καµία#περίπτωση δεν#πρέπει#να#γίνεται#µε#σχοινί#ή#σύρµα/#αλλά#σύµφωνα#µε#τις#προβλέψεις#του#κατασκευαστή#της σκαλωσιάς#+π #::;2<;3, Πριν#ολοκληρωθεί#µια#σκαλωσιά#δεν#πρέπει#να#χρησιµοποιείται#+Π #::;2<;3, Πρέπει#να#διενεργείται#τακτικός#έλεγχος#της#αντοχής#και#σταθερότητας#της#σκαλωσιάς1#Οι#έλεγχοι πρέπει#να#καταγράφονται#στο#ηµερολόγιο#μέτρων#ασφάλειας#του#έργου#+π #::;2<;3/#Π 3:62<;/#Ν#<92<;6, 6 Ενδεχόµενος#ΚΙΝ ΥΝΟΣ#= Βαθµός#επικινδυνότητας#= Γλίστριµα#0#παραπάτηµα ιατήρηση#καλού#νοικοκυριού#στο#εργοτάξιο#+π #3:62<;, Μέτρα ιατήρηση#των#προσβάσεων#σε#καλή#κατάσταση#+π #3:62<;, Επαρκής#φωτισµός#των#θέσεων#εργασίας#και#των#προσβάσεων#σε#αυτές#+Π #3:62<;, 6

185 Ενδεχόµενος#ΚΙΝ ΥΝΟΣ#= Βαθµός#επικινδυνότητας#= Γλίστριµα#0#παραπάτηµα##+συνέχεια, ΕΡΓΑΣΙΑ#= ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ#ΦΕΡΟΝΤΟΣ#ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ#ΑΠΟ#ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ#ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ##+συνέχεια, Αποφυγή#περάσµατος#καλωδίων/#σωλήνων/#αγωγών#σε#δάπεδα#που#χρησιµοποιούνται#ως προσβάσεις#ή#θέσεις#εργασίας1#εναλλακτικά#προτείνεται#η#τοποθέτησή#τους#σε#ασφαλές#ύψος#ή#το πέρασµα#τους#από#τα#άκρα#των#διαδρόµων1#σε#αυτή#την#περίπτωση#πρέπει#να#ληφθεί#υπόψη#η προστασία#+κάλυψη,#και#η#σήµανση#τους#+π #3:62<;, 7 Άµεσος#καθαρισµός#των#δαπέδων#που#καθίστανται#ολισθηρά#+πχ#από#πτώση#λιπαντικών,#+Π 3:62<;, 8 Ενδεχόµενος#ΚΙΝ ΥΝΟΣ#= Βαθµός#επικινδυνότητας#= ονήσεις Τακτική#συντήρηση#του#εξοπλισµού#και#επισκευή#φθορών#+Π #3:62<;/#Π #6<82<<7, Μέτρα Συντήρηση#των#συστηµάτων#αναρτήσεων#φορτηγών#και#µηχανηµάτων#+Π #3:62<;/#Π #6<82<<7, Επιλογή#εργαλείων#µε#διατάξεις#απορρόφησης#ενέργειας#+Π #6<82<<7, 6 Περιορισµός#της#έκθεσης#σε#κραδασµούς#µε#διαχειριστικά#µέτρα#+διαλείµµατα/#εναλλαγή#αντικειµένου εργασίας/#εναλλαγή#εργαζοµένων#για#την#εκτέλεση#της#ίδιας#εργασίας, 7 Εξέταση#της#κατάστασης#της#υγείας#του#προσωπικού#που#εκτίθεται#σε#δονήσεις#από#τον#γιατρό εργασίας#της#επιχείρησης#+π #:2<<9/#Ν#89;2<;8, 8 Χρήση#ΜΑΠ#+γάντια,#+Π #6<92<<7, 9 Ενδεχόµενος#ΚΙΝ ΥΝΟΣ#= Βαθµός#επικινδυνότητας#= Έκθεση#σε#βλαπτικές#ουσίες Τα#χηµικά#πρέπει#να#συνοδεύονται#µε#τα# ελτία#πληροφοριών#ασφάλειας#+pvgv,#κατά#την#παραλαβή τους#στο#εργοτάξιο#+π #66<233/#Π #6;;233/#Π #63:2<;9/#Π #::2<<6, Μέτρα Ενηµέρωση#των#εργαζοµένων#για#την#ασφαλή#χρήση#των#χηµικών/#σύµφωνα#µε#τα#αναγραφόµενα#στα ελτία#πληροφοριών#ασφάλειας#+pvgv,#τους#+π #66<233/#Π #6;;233/#Π #63:2<;9/#Π ::2<<6, Αποθήκευση#των#χηµικών#σύµφωνα#µε#τις#προδιαγραφές#του#προµηθευτή#τους#+Π #66<233/#Π 6;;233/#Π #63:2<;9/#Π #::2<<6, 6 Χρήση#των#χηµικών#σύµφωνα#µε#τις#προδιαγραφές#του#προµηθευτή#τους#+Π #66<233/#Π #6;;233/ Π #63:2<;9/#Π #::2<<6, 7 Χρήση#ΜΑΠ/#σύµφωνα#µε#τα#αναγραφόµενα#στα# ελτία#πληροφοριών#ασφάλειας#+pvgv,#των χηµικών#+π #6<92<<7/#Π #66<233/#Π #6;;233/#Π #63:2<;9/#Π #::2<<6, 8 Σχολαστική#τήρηση#των#κανόνων#υγιεινής#από#το#προσωπικό#που#χρησιµοποιεί#χηµικά/#κατά#τα διαλείµµατα#και#µετά#το#πέρας#της#εργασίας#+π #66<233/#Π #6;;233/#Π #63:2<;9/#Π #::2<<6, 9 Περιοδική#εξέταση#της#κατάσταση#της#υγείας#του#προσωπικού#που#χρησιµοποιεί#χηµικά/#από#το#γιατρό εργασίας#της#επιχείρησης#+π #:2<<9/#Ν#89;2<;8/#Π #66<233/#Π #6;;233/#Π #63:2<;9/#Π ::2<<6, : Γυαλιά#ΕΝ#99+Β, Μ1Α1Π1 Παπούτσια#+απαραίτητα#για#κάθε#εργασία#στο#εργοτάξιο,#ΕΝ#678#+V6, Αδιάβροχες#µπότες#ΕΝ#678#+V, 6 Ζώνη#ασφαλείας#8#σηµείων#ΕΝ#69 7 Γάντια#ΕΝ#6;; 8 Κράνος#+απαραίτητο#για#κάθε#εργασία#στο#εργοτάξιο,#ΕΝ#6<: 9 Ανακλαστικό#γιλέκο#ΕΝ#7:#+fodvv#, : ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ# ΑΠΕ ΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ#= Μεταφορά#υλικών Προετοιµασία#επιφάνειας Τοποθέτηση#υλικού Ανάλυση#εργασίας#= Ενδεχόµενος#ΚΙΝ ΥΝΟΣ#= Βαθµός#επικινδυνότητας#= Πιάσιµο#0#σύνθλιψη#0#χτύπηµα Τα#κινούµενα#µέρη#των#µηχανών#πρέπει#να#φέρουν#προφυλακτήρες#+Π #6<82<<7, Μέτρα Οι#εργαζόµενοι#πρέπει#να#κρατούν#αποστάσεις#ασφαλείας#από#µηχανήµατα/#οχήµατα#και#εξοπλισµό Οι#εργαζόµενοι#πρέπει#να#κρατούν#αποστάσεις#ασφαλείας#από#κινούµενα#φορτία#+Π #3:62<;, 6 Οι#εργαζόµενοι#πρέπει#να#αποφεύγουν#να#βρίσκονται#µεταξύ#κινούµενου#φορτίου/#µηχανήµατος/ οχήµατος/#εξοπλισµού#και#σταθερού#δοµικού#στοιχείου#+π #3:62<;, 7 Οι#εργαζόµενοι#πρέπει#να#αποφεύγουν#τις#µετατροπές#0#συντηρήσεις#εξοπλισµού/#εφόσον#δεν#έχουν εξουσιοδοτηθεί#για#το#σκοπό#αυτό#+π #3:62<;/#Π #6<82<<7, 8

186 ΕΡΓΑΣΙΑ#= ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ# ΑΠΕ ΩΝ##+συνέχεια, Ενδεχόµενος#ΚΙΝ ΥΝΟΣ#= Βαθµός#επικινδυνότητας#= Ηλεκτροπληξία Οι#ηλεκτρικές#εγκαταστάσεις#του#εργοταξίου#να#ακολουθούν#τις#διατάξεις#του#Προτύπου#HΛΟΤ#KG#6;71 Η#ίδια#πρόβλεψη#ισχύει#και#για#κάθε#είδους#συσκευή#ή#µηχάνηµα#που#λειτουργεί#µε#ηλεκτρικό#ρεύµα +ΑΠ#Φ#:182;92;;2337, Μέτρα Οι#ηλεκτρικοί#πίνακες#διανοµής#πρέπει#να#είναι#µεταλλικοί#ή#πλαστικοί/#στεγανού#τύπου/#µε#δυνατότητα κλειδώµατος1#οι#πίνακες#πρέπει#να#γειώνονται1#επίσης#πρέπει#να#φέρουν#προστατευτικό#διακόπτη διαφυγής#+διαφορικής#προστασίας# ᄆ #αντιηλεκτροπληξιακός#αυτόµατος,1#η#εγκατάσταση#και#η συντήρηση#των#πινάκων#πρέπει#να#γίνεται#από#αδειούχο#ηλεκτρολόγο1#οι#πίνακες#πρέπει#να παραµένουν#κλειδωµένοι#+π #3:62<;/#ΑΠ#Φ#:182;92;;2337, Οι#γραµµές#τροφοδοσίας#ηλεκτρικού#ρεύµατος#να#είναι#ενισχυµένης#µηχανικής#αντοχής#και#ηλεκτρικής µόνωσης#+απ#φ#:182;92;;2337, 6 Οι#διαδροµές#των#καλωδίων#προς#τα#ηλεκτρικά#εργαλεία#πρέπει#να#µη#δηµιουργούν#προβλήµατα#στη λειτουργία#του#εργοταξίου1#συνιστάται#η#κάλυψη#τους#+πέρασµα#σε#σωλήνες/#σκέπασµα#µε#µαδέρια/ υπογειοποίηση,/#η#υπέργεια#διαδροµή#και#η#τοποθέτηση#τους#εκτός#διαδρόµων#κίνησης#προσωπικού/ µηχανηµάτων#και#οχηµάτων#+π #3:62<;/#ΑΠ#Φ#:182;92;;2337, 7 Η#κατάσταση#του#εξοπλισµού#να#είναι#άριστη1#Φθαρµένα#εργαλεία/#καλώδια/#φις/#πολύπριζα#και#πρίζες πρέπει#να#αντικαθίστανται#άµεσα#+π #3:62<;/#ΑΠ#Φ#:182;92;;2337, 8 Ενδεχόµενος#ΚΙΝ ΥΝΟΣ#= Βαθµός#επικινδυνότητας#= Πυρκαγιά Αποφυγή#τοποθέτησης#εύφλεκτων#υλικών#κοντά#σε#πηγές#ανάφλεξης#+Π #3:62<;, Μέτρα Αποφυγή#εκτέλεσης#%θερµών%#εργασιών#+χρήση#τροχού/#ηλεκτροσυγκόλλησης/#φλόγας#αερίου,#κοντά σε#εύφλεκτα#υλικά#+π #3:62<;/#Π #<82<:;, Αποφυγή#ανεξέλεγκτης#ρίψης#σκουπιδιών#σε#οποιοδήποτε#χώρο#+Π #3:62<;, 6 Αποψήλωση#θάµνων#και#χαµηλής#βλάστησης#κατά#τους#καλοκαιρινούς#µήνες 7 Απαγόρευση#φωτιάς#στο#εργοτάξιο#για#οποιοδήποτε#λόγο#+πχ#θέρµανση,#+Π #3:62<;, 8 Απαγόρευση#καπνίσµατος#και#γυµνής#φλόγας#σε#επικίνδυνους#χώρους#+Π #3:62<;, 9 Χρήση#πυροσβεστικών#µέσων#+πυροσβεστήρες,1#Για#την#αποτελεσµατική#χρήση#των#πυροσβεστήρων συνιστάται#να#γίνεται#ενηµέρωση#του#προσωπικού1#επίσης#σηµειώνεται#ότι#τα#πυροσβεστικά#µέσα πρέπει#να#τοποθετούνται#σε#εύκολα#προσβάσιµες#θέσεις#+π #3:62<;/#Π #<82<:;, : Σύσταση#οµάδας#πυρασφάλειας#εργοταξίου#+συνιστάται#τα#µέλη#της#να#βρίσκονται#στο#εργοτάξιο#σε καθηµερινή#βάση/#να#γνωρίζουν#το#εργοτάξιο#και#να#έχουν#ενηµερωθεί#για#τη#χρήση#των πυροσβεστικών#µέσων,#+π #3:62<;/#Π #<82<:;, ; Ενδεχόµενος#ΚΙΝ ΥΝΟΣ#= Βαθµός#επικινδυνότητας#= Θόρυβος Τοποθέτηση#πηγών#θορύβου#+πχ#γεννήτριες,#µακριά#από#τις#θέσεις#εργασίας#+Π #;82<<, Μέτρα Αποµόνωση#των#πηγών#θορύβου#µε#χωρίσµατα#+Π #;82<<, Εκτέλεση#θορυβωδών#εργασιών#+πχ#χρήση#αεροσυµπιεστή,#µακριά#από#άλλα#συνεργεία#+Π #;82<<, 6 Αποφυγή#αφαίρεσης#σιγαστήρων#και#των#προστατευτικών#καλυµµάτων#των#µηχανηµάτων#+Π ;82<</#Π #6<82<<7, 7 Συντήρηση#του#εξοπλισµού#σύµφωνα#µε#τις#προδιαγραφές#του#κατασκευαστή#του#+Π #6<82<<7, 8 Αποστάσεις#ασφαλείας#από#µηχανήµατα#και#εξοπλισµό#που#παράγει#θόρυβο#+Π #;82<<, 9 Περιορισµός#της#έκθεσης#σε#θόρυβο#µε#διαχειριστικά#µέτρα#+διαλείµµατα/#εναλλαγή#αντικειµένου εργασίας/#εναλλαγή#εργαζοµένων#για#την#εκτέλεση#της#ίδιας#εργασίας,#+π #;82<<, : Εξέταση#της#κατάστασης#της#υγείας#του#προσωπικού#που#εκτίθεται#σε#θόρυβο#από#τον#γιατρό εργασίας#της#επιχείρησης#+π #;82<</#Π #:2<<9/#Ν#89;2<;, ; Χρήση#ΜΑΠ#+ωτασπίδες/#ωτοβύσµατα,#+Π #6<92<<7, < Αποφυγή#εργασιών#κατά#τις#ώρες#καινής#ησυχίας 3 Ενδεχόµενος#ΚΙΝ ΥΝΟΣ#= Βαθµός#επικινδυνότητας#= Μυοσκελετικοί#τραυµατισµοί Περιορισµός#της#χειρωνακτικής#διακίνησης#φορτίων#µε#τη#βοήθεια#µηχανικών#µέσων/#όπου#είναι#εφικτό +Π #6<:2<<7, Μέτρα Πριν#από#κάθε#χειρωνακτική#διακίνηση#φορτίου#πρέπει#να#λαµβάνονται#υπόψη#τα#χαρακτηριστικά#του φορτίου#+βάρος/#κέντρο#βάρους/#όγκος/#σχήµα/#λαβές/#σύσταση,#+π #6<:2<<7, Πριν#από#κάθε#χειρωνακτική#διακίνηση#φορτίου#πρέπει#να#λαµβάνονται#υπόψη#απαιτούµενη#σωµατική προσπάθεια#+στροφή#κορµού/#απότοµη#µετακίνηση/#ασταθής#σωµατική#στάση,#+π #6<:2<<7, 6 Πριν#από#κάθε#χειρωνακτική#διακίνηση#φορτίου#πρέπει#να#λαµβάνονται#υπόψη#τα#χαρακτηριστικά#του εργασιακού#περιβάλλοντος#+ελεύθερος#χώρος/#διαθέσιµο#ύψος/#κλίση#και#ολισθηρότητα#δαπέδου/ θερµοκρασία/#υγρασία/#αερισµός/#φωτισµός,#+π #6<:2<<7, 7

187 Ενδεχόµενος#ΚΙΝ ΥΝΟΣ#= Βαθµός#επικινδυνότητας#= Μυοσκελετικοί#τραυµατισµοί##+συνέχεια, ΕΡΓΑΣΙΑ#= ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ# ΑΠΕ ΩΝ##+συνέχεια, Πριν#από#κάθε#χειρωνακτική#διακίνηση#φορτίου#πρέπει#να#λαµβάνονται#υπόψη#τα#χαρακτηριστικά#της εργασίας#+συχνότητα/#διάρκεια/#απόσταση/#χρόνος#ανάπαυσης/#ρυθµός#εργασίας,#+π #6<:2<<7, 8 Ενηµέρωση#των#εργαζοµένων#για#τα#µέτρα#ασφάλειας#που#πρέπει#να#λαµβάνουν1#Επίσης#η#κατάσταση της#υγείας#τους#και#η#σωµατική#τους#διάπλαση#πρέπει#να#µη#δηµιουργούν#προβλήµατα#στην#εκτέλεση των#συγκεκριµένων#εργασιών#+π #6<:2<<7, 9 Εξέταση#της#κατάστασης#της#υγείας#του#προσωπικού#που#εκτελεί#χειρωνακτικές#εργασίες#από#τον γιατρό#εργασίας#της#επιχείρησης#+π #6<:2<<7/#Π #:2<<9/#Ν#89;2<;8, : Ενδεχόµενος#ΚΙΝ ΥΝΟΣ#= Βαθµός#επικινδυνότητας#= Γλίστριµα#0#παραπάτηµα ιατήρηση#καλού#νοικοκυριού#στο#εργοτάξιο#+π #3:62<;, Μέτρα ιατήρηση#των#προσβάσεων#σε#καλή#κατάσταση#+π #3:62<;, Επαρκής#φωτισµός#των#θέσεων#εργασίας#και#των#προσβάσεων#σε#αυτές#+Π #3:62<;, 6 Αποφυγή#περάσµατος#καλωδίων/#σωλήνων/#αγωγών#σε#δάπεδα#που#χρησιµοποιούνται#ως προσβάσεις#ή#θέσεις#εργασίας1#εναλλακτικά#προτείνεται#η#τοποθέτησή#τους#σε#ασφαλές#ύψος#ή#το πέρασµα#τους#από#τα#άκρα#των#διαδρόµων1#σε#αυτή#την#περίπτωση#πρέπει#να#ληφθεί#υπόψη#η προστασία#+κάλυψη,#και#η#σήµανση#τους#+π #3:62<;, 7 Άµεσος#καθαρισµός#των#δαπέδων#που#καθίστανται#ολισθηρά#+πχ#από#πτώση#λιπαντικών,#+Π 3:62<;, 8 Ενδεχόµενος#ΚΙΝ ΥΝΟΣ#= Βαθµός#επικινδυνότητας#= Σκόνη#από#λείανση#0#κόψιµο ιεξαγωγή#εργασιών#που#παράγουν#σκόνη#+πχ#κοπή/#λείανση/#τρόχισµα,#σε#εξωτερικούς#χώρους Μέτρα ιεξαγωγή#εργασιών#που#παράγουν#σκόνη#+πχ#κοπή/#λείανση/#τρόχισµα,#µακριά#από#άλλα#συνεργεία και#τρίτους Χρήση#Μέσων#Ατοµικής#Προστασίας#+µάσκα/#γυαλιά/#γάντια/#φόρµα,#+Π #6<92<<7, 6 Ενδεχόµενος#ΚΙΝ ΥΝΟΣ#= Βαθµός#επικινδυνότητας#= Έκθεση#σε#βλαπτικές#ουσίες Τα#χηµικά#πρέπει#να#συνοδεύονται#µε#τα# ελτία#πληροφοριών#ασφάλειας#+pvgv,#κατά#την#παραλαβή τους#στο#εργοτάξιο#+π #66<233/#Π #6;;233/#Π #63:2<;9/#Π #::2<<6, Μέτρα Ενηµέρωση#των#εργαζοµένων#για#την#ασφαλή#χρήση#των#χηµικών/#σύµφωνα#µε#τα#αναγραφόµενα#στα ελτία#πληροφοριών#ασφάλειας#+pvgv,#τους#+π #66<233/#Π #6;;233/#Π #63:2<;9/#Π ::2<<6, Αποθήκευση#των#χηµικών#σύµφωνα#µε#τις#προδιαγραφές#του#προµηθευτή#τους#+Π #66<233/#Π 6;;233/#Π #63:2<;9/#Π #::2<<6, 6 Χρήση#των#χηµικών#σύµφωνα#µε#τις#προδιαγραφές#του#προµηθευτή#τους#+Π #66<233/#Π #6;;233/ Π #63:2<;9/#Π #::2<<6, 7 Χρήση#ΜΑΠ/#σύµφωνα#µε#τα#αναγραφόµενα#στα# ελτία#πληροφοριών#ασφάλειας#+pvgv,#των χηµικών#+π #6<92<<7/#Π #66<233/#Π #6;;233/#Π #63:2<;9/#Π #::2<<6, 8 Σχολαστική#τήρηση#των#κανόνων#υγιεινής#από#το#προσωπικό#που#χρησιµοποιεί#χηµικά/#κατά#τα διαλείµµατα#και#µετά#το#πέρας#της#εργασίας#+π #66<233/#Π #6;;233/#Π #63:2<;9/#Π #::2<<6, 9 Περιοδική#εξέταση#της#κατάσταση#της#υγείας#του#προσωπικού#που#χρησιµοποιεί#χηµικά/#από#το#γιατρό εργασίας#της#επιχείρησης#+π #:2<<9/#Ν#89;2<;8/#Π #66<233/#Π #6;;233/#Π #63:2<;9/#Π ::2<<6, : Μάσκα#ηµίσεως#προσώπου#ΕΝ#7<#+IIS, Μ1Α1Π1 Παπούτσια#+απαραίτητα#για#κάθε#εργασία#στο#εργοτάξιο,#ΕΝ#678#+V6, Γάντια#ΕΝ#6;; 6 Κράνος#+απαραίτητο#για#κάθε#εργασία#στο#εργοτάξιο,#ΕΝ#6<: 7 ΕΡΓΑΣΙΕΣ#ΣΕ#Ο ΟΥΣ#ΥΠΟ#ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ#= Εργασίες#σε#οδούς#υπό#κυκλοφορίας Ανάλυση#εργασίας#= Ενδεχόµενος#ΚΙΝ ΥΝΟΣ#= 6 Βαθµός#επικινδυνότητας#= Τροχαίο Οι#χειριστές#να#έχουν#τα#κατάλληλα#προσόντα#+αδειούχοι#αντίστοιχης#ειδικότητας#και#βαθµίδας,#και εµπειρία#+π #62<<3, Μέτρα

188 Ενδεχόµενος#ΚΙΝ ΥΝΟΣ#= Βαθµός#επικινδυνότητας#= Τροχαίο##+συνέχεια, 6 ΕΡΓΑΣΙΑ#= ΕΡΓΑΣΙΕΣ#ΣΕ#Ο ΟΥΣ#ΥΠΟ#ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ##+συνέχεια, Ο#χειρισµός#των#ΜΕ#πρέπει#να#γίνεται#από#αδειούχους#χειριστές/#ηλικίας#άνω#των#;#ετών1#Επίσης επιτρέπεται#βοηθοί#χειριστών#να#χειρίζονται#με/#υπό#την#καθοδήγηση#χειριστή/#για#συγκεκριµένες ώρες1#οι#χειριστές#των#με#πρέπει#να#διαθέτουν#άδεια#αντίστοιχης#οµάδας#και#κατηγορίας#+π 62<<3/#Π #3:62<;, Πρέπει#να#λαµβάνεται#µέριµνα#για#την#ασφαλή#διέλευση#των#πεζών/#σύµφωνα#µε#την#ΥΑ#9<82#+ΥΑ 9<823, 6 Οι#εργασίες#ηλεκτροσυγκόλλησης#πρέπει#να#γίνονται#από#ειδικευµένο#προσωπικό/#αντίστοιχης ειδικότητας#και#βαθµίδας 7 Πριν#την#έναρξη#των#εργασιών#σε#οδό#υπό#κυκλοφορία#πρέπει#να#ενηµερωθούν#οι#αρµόδιες#αρχές#και οι#άµεσα#ενδιαφερόµενοι1#+υα# , 8 Η#τροχαία#της#περιοχής#πρέπει#να#ενηµερωθεί#για#τις#εργασίες#και#τις#κυκλοφοριακές#ρυθµίσεις/#ώστε να#διευθετηθεί#το#θέµα#των#αδειών1#επίσης#πρέπει#να#καθοριστεί#αν#απαιτείται#η#συνδροµή#της τροχαίας#για#τη#ρύθµιση#της#κυκλοφορίας1#+υα# , 9 Η#προσωρινή#σήµανση#της#οδού#πρέπει#να#γίνεται#όπως#προβλέπεται#από#τα#σκαριφήµατα#της#ΥΑ #ή#τη#σχετική#µελέτη#+εφόσον#η#περίπτωση#δεν#αντιστοιχεί#σε#κάποιο#από#τα#σκαριφήµατα,1 +ΥΑ# , : Πρέπει#να#εξασφαλίζεται#πλήρης#και#ικανοποιητική#περίφραξη#του#χώρου#των#εργασιών/ αποτρέποντας#τους#µη#έχοντες#εργασία#να#εισέλθουν#σε#αυτόν1#επίσης#πρέπει#να#αποτρέπεται#η είσοδος#οχηµάτων/#που#έχουν#παρεκκλίνει#από#την#πορεία#τους/#στο#χώρο1#+υα# , ; Όλες#οι#εργασίες#πρέπει#να#εκτελούνται#εντός#της#περίφραξης#του#έργου1#+ΥΑ# , < Όλοι#οι#εργαζόµενοι#πρέπει#να#φορούν#φωσφορίζοντα#γιλέκα#συνεχώς1#+ΥΑ# /#Π #6<92<<7, 3 Να#διατηρείται#καθαρός#ο#χώρος#εργασίας#άλλα#και#ο#ευρύτερος#χώρος#περί#αυτόν#+οδόστρωµα,1#+ΥΑ , Μετά#το#τέλος#της#εργασίας#όλα#τα#οχήµατα#και#µηχανήµατα#πρέπει#να#ασφαλίζονται1#+ΥΑ# , Η#ανάρτηση#των#πινακίδων/#κατά#τις#ανυψωτικές#εργασίες#που#απαιτούνται#για#την#τοποθέτηση#τους/ πρέπει#να#γίνεται#ξεχωριστά#για#καθεµία#και#µε# ᄅ πνιχτό ᆰ #δέσιµο1#+υα# , 6 Οι#εργαζόµενοι#πρέπει#να#αποµακρύνονται#από#το#χώρο#τοποθέτησης#των#πινακίδων#µέχρι#να πλησιάσουν#στο#έδαφος1#+υα# , 7 Οι#εργαζόµενοι#που#τοποθετούν#πινακίδες#και#στηθαία#πρέπει#να#χρησιµοποιούν#γάντια1#+ΥΑ /#Π #6<92<<7, 8 Οι#πινακίδες#πρέπει#να#στερεώνονται/#ώστε#να#µην#ανατραπούν#+βαριές#βάσεις/#πρόσδεση,1#+ΥΑ , 9 Συνιστάται#να#χρησιµοποιείται#τουλάχιστον#ένας#εργαζόµενος#για#την#προσωρινή#ρύθµιση#της κυκλοφορίας#αν#κριθεί#απαραίτητο1#ο#εργαζόµενος#πρέπει#να#φοράει#φωσφορίζον#γιλέκο/#κράνος/ παπούτσια#και#να#κρατάει#κόκκινη#σηµαία1#επίσης#πρέπει#να#είναι#ενηµερωµένος#για#τους#τρόπους ρύθµισης#της#κυκλοφορίας#και#ενηµέρωσης#των#διερχόµενων#οδηγών1#κατά#τη#διάρκεια#των#εργασιών πρέπει#να#χρησιµοποιούνται#κώνοι/#για#το#διαχωρισµό#του#εργοταξίου#από#την#οδό1#+υα# , : Να#χρησιµοποιείται/#αν#απαιτείται/#όχηµα#προειδοποίησης#των#διερχόµενων#οδηγών1#+ΥΑ# , ; Πρέπει#να#ελέγχεται#σε#καθηµερινή#βάση#ότι#δεν#µετακινήθηκαν#ή#αφαιρέθηκαν#υλικά#σήµανσης#ή ασφάλισης1#σε#περίπτωση#που#έχει#συµβεί#κάτι#τέτοιο/#πρέπει#να#αποκαθίστανται#άµεσα#τα#µέτρα ασφάλειας1#+υα# , < Ανακλαστικό#γιλέκο#ΕΝ#7:#+fodvv#, Μ1Α1Π1 ΦΑΣΗ#=#ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ0 ΙΚΤΥΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ#Η2Μ#ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ#= Μεταφορά#υλικών#στο#χώρο Τοποθέτηση#στηριγµάτων Τοποθέτηση#αγωγών#0#ειδικών#εξαρτηµάτων οκιµές Ανάλυση#εργασίας#= Ενδεχόµενος#ΚΙΝ ΥΝΟΣ#= 6 Βαθµός#επικινδυνότητας#= Πτώση#εργαζόµενου#από#ύψος Περίφραξη#των#περάτων#πλακών#µε#διπλή#σανίδα#σε#ύψος##µ#από#το#δάπεδο/#µονή#σανίδα#σε#ύψος 3/8#µ#και#σοβατεπί#ύψους#8#εκ#+Π #3:62<;/#Π #::;2<;3, Μέτρα Περίφραξη#των#περάτων#πλακών#µε#µεταλλικές#κουπαστές#σε#ύψος##µ#και#3/8#µ#από#το#δάπεδο#και σοβατεπί#ύψους#8#εκ#+π #3:62<;/#Π #::;2<;3, Περίφραξη#των#περάτων#πλακών#µε#προστατευτικό#δίχτυ/#σε#ύψος#τουλάχιστον##µ#+Π #3:62<;/ Π #::;2<;3, 6 Περίφραξη#των#κλιµακοστασίων#µε#διπλή#σανίδα#σε#ύψος##µ#από#το#πάτηµα/#µονή#σανίδα#σε#ύψος 3/8#µ#και#σοβατεπί#ύψους#8#εκ#+Π #3:62<;/#Π #::;2<;3, 7

189 Ενδεχόµενος#ΚΙΝ ΥΝΟΣ#= Βαθµός#επικινδυνότητας#= Πτώση#εργαζόµενου#από#ύψος##+συνέχεια, 6 ΕΡΓΑΣΙΑ#= ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ#Η2Μ#ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ##+συνέχεια, Περίφραξη#των#κλιµακοστασίων#µε#µεταλλικές#κουπαστές#σε#ύψος##µ#και#3/8#µ#από#το#πάτηµα#και σοβατεπί#ύψους#8#εκ#+π #3:62<;/#Π #::;2<;3, 8 Περίφραξη#των#κλιµακοστασίων#µε#προστατευτικό#δίχτυ/#σε#ύψος#τουλάχιστον##µ#+Π #3:62<;/#Π ::;2<;3, 9 Περίφραξη#των#υπερυψωµένων#θέσεων#εργασίας/#διαδρόµων#και#προσβάσεων#µε#διατάξεις#πλευρικής προστασίας#+κουπαστές#σε#ύψος##µ#και#3/8#µ#από#το#δάπεδο#και#σοβατεπί#ύψους#8#εκ#ή#µε προστατευτικό#δίχτυ#ύψους#τουλάχιστον##µ,#+π #3:62<;/#Π #::;2<;3, : Περίφραξη#των#κενών#µε#διπλή#σανίδα#σε#ύψος##µ#από#το#δάπεδο/#µονή#σανίδα#σε#ύψος#3/8#µ#και σοβατεπί#ύψους#8#εκ#+π #3:62<;/#Π #::;2<;3, ; Περίφραξη#των#κενών#µε#µεταλλικές#κουπαστές#σε#ύψος##µ#και#3/8#µ#από#το#δάπεδο#και#σοβατεπί ύψους#8#εκ#+π #3:62<;/#Π #::;2<;3, < Περίφραξη#των#κενών#µε#προστατευτικό#δίχτυ/#σε#ύψος#τουλάχιστον##µ#+Π #3:62<;, 3 Κάλυψη#των#οριζοντίων#κενών#µε#υλικό#αντοχής#τουλάχιστον#διπλάσιας#του#φορτίου#που#αναµένεται να#δεχτεί#+π #3:62<;, Τοποθέτηση#οριζόντιου#προστατευτικού#δικτύου#κάτω#από#το#κενό#+Π #3:62<;, Χρήση#συστήµατος#ατοµικής#προστασίας#έναντι#πτώσης#από#ύψος#+ζώνη#ασφαλείας,#+Π #6<92<<7, 6 Περίφραξη#των#διαδρόµων#και#των#θέσεων#εργασίας#σε#ύψος#µεγαλύτερο#του#3/:8#µ/#µε#µεταλλικές κουπαστές#σε#ύψος##µ#και#3/8#µ#από#το#δάπεδο#και#σοβατεπί#ύψους#8#εκ#+π #3:62<;/#Π ::;<2<;3, 7 Κατασκευή#κεκλιµένων#διαδρόµων#και#προσβάσεων#µε#κλίση#που#δεν#υπερβαίνει#το#=1#Η#αντοχή#των υλικών#πρέπει#να#υπερβαίνει#τα#αναµενόµενα#φορτία#+π #3:62<;/#Π #::;2<;3, 8 Απαγόρευση#αφαίρεσης#οπrιασδήποτε#προστατευτικής#διάταξης/#εφόσον#δεν#ληφθούν αντισταθµιστικά#µέτρα#+π #3:62<;, 9 Ενδεχόµενος#ΚΙΝ ΥΝΟΣ#= 6 Βαθµός#επικινδυνότητας#= Πτώση#εργαζόµενου#από#σκαλωσιά Αποφυγή#εργασίας#σε#ύψος#έξω#από#σκαλωσιά#+Π #3:62<;/#Π #::;2<;3, Μέτρα Αποφυγή#χρήσης#κουπαστών#σκαλωσιάς#ως#σκάλες#πρόσβασης#σε#υψηλότερες#θέσεις#εργασίας#+Π 3:62<;, Αποφυγή#τοποθέτησης#σκαλών#+ή#σκαλωσιών,#σε#δάπεδα#σκαλωσιών#+Π #3:62<;/#Π #::;2<;3, 6 Κατασκευή#ικριώµατος#του#οποίου#τα#δάπεδα#εργασίας#δεν#απέχουν#περισσότερο#από#63#εκ#από#την κατασκευή1#σε#διαφορετική#περίτπωση#πρέπει#να#τοποθετούνται#προστατυτικές#διατάξεις#+κουπαστές, και#από#την#εσωτερική#πλευρά#του#ικριώµατος#+π #::;2<;3, 7 ιαµόρφωση#συνεχών#δαπέδων#εργασίας#ικριωµάτων1#τα#δάπεδα#+και#οι#διατάξεις#πλευρικής προστασίας,#πρέπει#να#περιβάλλουν#τις#γωνίες#της#κατασκευής#και#να#µην#διακόπτονται#+π ::;2<;3, 8 Ενδεχόµενος#ΚΙΝ ΥΝΟΣ#= 6 Βαθµός#επικινδυνότητας#= Πτώση#εργαζόµενου#από#σκάλα Χρήση#σκαλών#για#σύντοµες#και#%ελαφριές%#εργασίες#+Π #2<66/#Π #:2<:;, Μέτρα Τακτικός#έλεγχος#των#σκαλών#+συνιστάται#πριν#από#κάθε#χρήση#να#διενεργείται#οπτικός#έλεγχος,#+Π 2<66/#Π #:2<:;, Στήριξη#των#σκαλών#σε#σταθερό#και#συµπαγές#δάπεδο#+Π #2<66/#Π #:2<:;, 6 Χρήση#µεταλλικών#σκαλών#µε#χωνευτά#σκαλοπάτια#+Π #2<66/#Π #:2<:;, 7 Εξασφάλιση#των#δύο#άκρων#των#σκαλών#+Π #2<66/#Π #:2<:;, 8 Χρήση#σκαλών#που#προεξέχουν#κατά##µ#από#το#επιθυµητό#δάπεδο#εργασίας/#ώστε#να#διευκολύνεται η#κάθοδος#από#αυτές#+π #2<66/#Π #:2<:;, 9 Ενδεχόµενος#ΚΙΝ ΥΝΟΣ#= 6 Βαθµός#επικινδυνότητας#= Πτώση#εργαζόµενου#από#εργοεξέδρα Αποφυγή#εργασίας#σε#ύψος#έξω#από#εργοεξέδρα#+Π #3:62<;, Μέτρα Αποφυγή#χρήσης#κουπαστών#εργοεξέδρας#ως#σκάλες#πρόσβασης#σε#υψηλότερες#θέσεις#εργασίας#+Π 3:62<;, Αποφυγή#τοποθέτησης#σκαλών#+ή#σκαλωσιών,#σε#δάπεδα#εργοεξέδρων#+Π #3:62<;, 6 Αποφυγή#καθόδου#από#υπερυψωµένη#εργοεξέδρα#+να#ζητείται#το#κατέβασµα#µε#χειρισµό#από#το#κάτω χειριστήριο,#+π #3:62<;, 7 Χρήση#ζωνών#ασφαλείας#δεµένων#στο#καλάθι#της#εργοεξέδρας#+εφόσον#προβλέπεται#από#τον κατασκευαστή#τους#ή#τη#γραπτή#εκτίµηση#επαγγελµατικού#κινδύνου#του#τεχνικού#ασφαλείας#της επιχείρησης,#+π #6<92<<7, 8

190 ΕΡΓΑΣΙΑ#= ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ#Η2Μ#ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ##+συνέχεια, Ενδεχόµενος#ΚΙΝ ΥΝΟΣ#= Βαθµός#επικινδυνότητας#= Πτώση#αντικειµένων#από#ύψος Αποφυγή#τοποθέτησης#υλικών#σε#θέσεις#από#τις#οποίες#µπορεί#να#πέσουν#+πέρατα#πλακών/ κλιµακοστάσια/#σκαλωσιές/#σιδηροκατασκευές,#+π #::;2<;3, Μέτρα Τοποθέτηση#σοβατεπιού#στα#δάπεδα#εργασίας/#πέρατα#πλακών/#ικριώµατα#ή#προστασία#αυτών#µε πλέγµα#+π #::;2<;3, Κατασκευή#προστατευτικής#σκάφης#στα#ικριώµατα1#Η#σκάφη#κατασκευάζεται#σε#ύψος#µεγαλύτερο#από 6/83#µ#από#το#πεζοδρόµιο1#Το#δάπεδο#της#σκάφης#πρέπει#να#κατασκευάζεται#από#ανθεκτικό#υλικό1#Το πλάτος#του#δαπέδου#της#σκάφης#πρέπει#να#είναι#τουλάχιστον#/63#µ1#εν#συνεχεία#διαµορφώνεται κεκλιµένο#επίπεδο#+αντένα,/#κλίσης#=/#ύψους#;3#εκ#+π #::;2<;3, 6 Τοποθέτηση#προστατευτικού#δικτυώµατος#στην#εξωτερική#πλευρά#του#ικριώµατος#για#τη#συγκράτηση υλικών#+π #3:62<;/#Π #::;2<;3, 7 Αποφυγή#παραµονής#κάτω#από#θέσεις#εργασίας#σε#ύψος#+Π #3:62<;, 8 Περίφραξη#0#αποκλεισµός#και#σήµανση#του#χώρου#εργασίας/#εφόσον#εκτελούνται#εργασίες#σε#ύψος +Π #3:62<;, 9 Περίφραξη#0#αποκλεισµός#και#σήµανση#του#χώρου#κάτω#από#σκαλωσιές#+Π #3:62<;/#Π 382<<8, : Χρήση#ειδικής#ζώνης#0#εργαλειοθήκης ; Ενδεχόµενος#ΚΙΝ ΥΝΟΣ#= Βαθµός#επικινδυνότητας#= Πτώση#φορτίων#που#µεταφέρονται#κατά#τις#ανυψωτικές#εργασίες Αποφυγή#παραµονής#κάτω#από#φορτία#+Π #3:62<;, Μέτρα Ο#ανυψωτικός#µηχανισµός#να#έχει#τη#δυνατότητα#ανύψωσης#του#φορτίου#+Π #3:62<;/#Π 6<82<<7/#Π #;<2<<</#Π # , Ο#ανυψωτικός#µηχανισµός#να#φέρει#πινακίδα#µε#διάγραµµα#ανυψωτικής#ικανότητας#+Π #3:62<;/ Π #6<82<<7/#Π #;<2<<</#Π # , 6 Ο#ανυψωτικός#µηχανισµός#να#έχει#ελεγχθεί#πριν#τη#χρήση#+Π #3:62<;/#Π #6<82<<7/#Π #;<2<<</ Π # /#ΥΑ#8<62336, 7 Ο#ανυψωτικός#µηχανισµός#να#έχει#τις#προβλεπόµενες#πιστοποιήσεις/#από#τρίτο#µέρος#+ΥΑ#8<62336, 8 Ο#εξοπλισµός#που#χρησιµοποιείται#+πχ#συρµατόσχοινα/#αλυσίδες/#γάντζοι/#ιµάντες,#να#είναι#ο προβλεπόµενος#και#χωρίς#φθορές#+π #3:62<;, 9 Οι#χειριστές#να#έχουν#τα#κατάλληλα#προσόντα#+αδειούχοι#αντίστοιχης#ειδικότητας#και#βαθµίδας,#και εµπειρία#+π #62<<3, : Τα#συρµατόσχοινα# ᄆ #σαµπάνια#να#είναι#ελεγµένα#και#προσαρτηµένα#σωστά#στο#φορτίο#+π #3:62<;/ Π #6<82<<7/#Π #;<2<<</#Π # , ; Η#περιοχή#να#είναι#αποκλεισµένη#για#τους#µη#έχοντες#εργασία#+Π #3:62<;, < Οι#εργαζόµενοι#σε#γειτονικά#σηµεία#να#έχουν#ενηµερωθεί 3 Να#υπάρχει#συνεχώς#καλή#ορατότητα#του#φορτίου#από#τον#χειριστή#ή#υπάρχει#έµπειρος κουµανταδόρος#+π #3:62<;, Οι#ανυψωτικοί#µηχανισµοί#να#βρίσκονται#σε#θέσεις#όπου#είναι#εδρασµένοι#καλά#+Π #3:62<;, Απαγορεύεται#η#ελεύθερη#αιώρηση#φορτίου#+Π #3:62<;, 6 Απαγορεύεται#η#υπερφόρτωση#του#ανυψωτικού#µηχανισµού#+Π #3:62<;, 7 Απαγορεύεται#η#προσπάθεια#πλάγιας#µεταφοράς#φορτίου#+Π #3:62<;, 8 Απαγορεύεται##η#απότοµη#ανύψωση2#κατέβασµα#+Π #3:62<;, 9 Απαγορεύεται#η#διακίνηση#φορτίων#πάνω#από#εργαζοµένους#+Π #3:62<;, : Απαγορεύεται#η#χρήση#ανυψωτικών#όταν#πνέουν#θυελλώδεις#άνεµοι#+Π #3:62<;, ; Ενδεχόµενος#ΚΙΝ ΥΝΟΣ#= Βαθµός#επικινδυνότητας#= Πιάσιµο#0#σύνθλιψη#0#χτύπηµα Τα#κινούµενα#µέρη#των#µηχανών#πρέπει#να#φέρουν#προφυλακτήρες#+Π #6<82<<7, Μέτρα Οι#εργαζόµενοι#πρέπει#να#κρατούν#αποστάσεις#ασφαλείας#από#µηχανήµατα/#οχήµατα#και#εξοπλισµό Οι#εργαζόµενοι#πρέπει#να#κρατούν#αποστάσεις#ασφαλείας#από#κινούµενα#φορτία#+Π #3:62<;, 6 Οι#εργαζόµενοι#πρέπει#να#αποφεύγουν#να#βρίσκονται#µεταξύ#κινούµενου#φορτίου/#µηχανήµατος/ οχήµατος/#εξοπλισµού#και#σταθερού#δοµικού#στοιχείου#+π #3:62<;, 7 Οι#εργαζόµενοι#πρέπει#να#αποφεύγουν#τις#µετατροπές#0#συντηρήσεις#εξοπλισµού/#εφόσον#δεν#έχουν εξουσιοδοτηθεί#για#το#σκοπό#αυτό#+π #3:62<;/#Π #6<82<<7, 8 Ενδεχόµενος#ΚΙΝ ΥΝΟΣ#= Βαθµός#επικινδυνότητας#= Ηλεκτροπληξία

191 Ενδεχόµενος#ΚΙΝ ΥΝΟΣ#= Βαθµός#επικινδυνότητας#= Ηλεκτροπληξία##+συνέχεια, ΕΡΓΑΣΙΑ#= ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ#Η2Μ#ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ##+συνέχεια, Οι#ηλεκτρικές#εγκαταστάσεις#του#εργοταξίου#να#ακολουθούν#τις#διατάξεις#του#Προτύπου#HΛΟΤ#KG#6;71 Η#ίδια#πρόβλεψη#ισχύει#και#για#κάθε#είδους#συσκευή#ή#µηχάνηµα#που#λειτουργεί#µε#ηλεκτρικό#ρεύµα +ΑΠ#Φ#:182;92;;2337, Μέτρα Οι#ηλεκτρικοί#πίνακες#διανοµής#πρέπει#να#είναι#µεταλλικοί#ή#πλαστικοί/#στεγανού#τύπου/#µε#δυνατότητα κλειδώµατος1#οι#πίνακες#πρέπει#να#γειώνονται1#επίσης#πρέπει#να#φέρουν#προστατευτικό#διακόπτη διαφυγής#+διαφορικής#προστασίας# ᄆ #αντιηλεκτροπληξιακός#αυτόµατος,1#η#εγκατάσταση#και#η συντήρηση#των#πινάκων#πρέπει#να#γίνεται#από#αδειούχο#ηλεκτρολόγο1#οι#πίνακες#πρέπει#να παραµένουν#κλειδωµένοι#+π #3:62<;/#ΑΠ#Φ#:182;92;;2337, Οι#γραµµές#τροφοδοσίας#ηλεκτρικού#ρεύµατος#να#είναι#ενισχυµένης#µηχανικής#αντοχής#και#ηλεκτρικής µόνωσης#+απ#φ#:182;92;;2337, 6 Οι#διαδροµές#των#καλωδίων#προς#τα#ηλεκτρικά#εργαλεία#πρέπει#να#µη#δηµιουργούν#προβλήµατα#στη λειτουργία#του#εργοταξίου1#συνιστάται#η#κάλυψη#τους#+πέρασµα#σε#σωλήνες/#σκέπασµα#µε#µαδέρια/ υπογειοποίηση,/#η#υπέργεια#διαδροµή#και#η#τοποθέτηση#τους#εκτός#διαδρόµων#κίνησης#προσωπικού/ µηχανηµάτων#και#οχηµάτων#+π #3:62<;/#ΑΠ#Φ#:182;92;;2337, 7 Η#κατάσταση#του#εξοπλισµού#να#είναι#άριστη1#Φθαρµένα#εργαλεία/#καλώδια/#φις/#πολύπριζα#και#πρίζες πρέπει#να#αντικαθίστανται#άµεσα#+π #3:62<;/#ΑΠ#Φ#:182;92;;2337, 8 Ενδεχόµενος#ΚΙΝ ΥΝΟΣ#= Βαθµός#επικινδυνότητας#= Πυρκαγιά Αποφυγή#τοποθέτησης#εύφλεκτων#υλικών#κοντά#σε#πηγές#ανάφλεξης#+Π #3:62<;, Μέτρα Αποφυγή#εκτέλεσης#%θερµών%#εργασιών#+χρήση#τροχού/#ηλεκτροσυγκόλλησης/#φλόγας#αερίου,#κοντά σε#εύφλεκτα#υλικά#+π #3:62<;/#Π #<82<:;, Αποφυγή#ανεξέλεγκτης#ρίψης#σκουπιδιών#σε#οποιοδήποτε#χώρο#+Π #3:62<;, 6 Αποψήλωση#θάµνων#και#χαµηλής#βλάστησης#κατά#τους#καλοκαιρινούς#µήνες 7 Απαγόρευση#φωτιάς#στο#εργοτάξιο#για#οποιοδήποτε#λόγο#+πχ#θέρµανση,#+Π #3:62<;, 8 Απαγόρευση#καπνίσµατος#και#γυµνής#φλόγας#σε#επικίνδυνους#χώρους#+Π #3:62<;, 9 Χρήση#πυροσβεστικών#µέσων#+πυροσβεστήρες,1#Για#την#αποτελεσµατική#χρήση#των#πυροσβεστήρων συνιστάται#να#γίνεται#ενηµέρωση#του#προσωπικού1#επίσης#σηµειώνεται#ότι#τα#πυροσβεστικά#µέσα πρέπει#να#τοποθετούνται#σε#εύκολα#προσβάσιµες#θέσεις#+π #3:62<;/#Π #<82<:;, : Σύσταση#οµάδας#πυρασφάλειας#εργοταξίου#+συνιστάται#τα#µέλη#της#να#βρίσκονται#στο#εργοτάξιο#σε καθηµερινή#βάση/#να#γνωρίζουν#το#εργοτάξιο#και#να#έχουν#ενηµερωθεί#για#τη#χρήση#των πυροσβεστικών#µέσων,#+π #3:62<;/#Π #<82<:;, ; Ενδεχόµενος#ΚΙΝ ΥΝΟΣ#= Βαθµός#επικινδυνότητας#= Θόρυβος Τοποθέτηση#πηγών#θορύβου#+πχ#γεννήτριες,#µακριά#από#τις#θέσεις#εργασίας#+Π #;82<<, Μέτρα Αποµόνωση#των#πηγών#θορύβου#µε#χωρίσµατα#+Π #;82<<, Εκτέλεση#θορυβωδών#εργασιών#+πχ#χρήση#αεροσυµπιεστή,#µακριά#από#άλλα#συνεργεία#+Π #;82<<, 6 Αποφυγή#αφαίρεσης#σιγαστήρων#και#των#προστατευτικών#καλυµµάτων#των#µηχανηµάτων#+Π ;82<</#Π #6<82<<7, 7 Συντήρηση#του#εξοπλισµού#σύµφωνα#µε#τις#προδιαγραφές#του#κατασκευαστή#του#+Π #6<82<<7, 8 Αποστάσεις#ασφαλείας#από#µηχανήµατα#και#εξοπλισµό#που#παράγει#θόρυβο#+Π #;82<<, 9 Περιορισµός#της#έκθεσης#σε#θόρυβο#µε#διαχειριστικά#µέτρα#+διαλείµµατα/#εναλλαγή#αντικειµένου εργασίας/#εναλλαγή#εργαζοµένων#για#την#εκτέλεση#της#ίδιας#εργασίας,#+π #;82<<, : Εξέταση#της#κατάστασης#της#υγείας#του#προσωπικού#που#εκτίθεται#σε#θόρυβο#από#τον#γιατρό εργασίας#της#επιχείρησης#+π #;82<</#Π #:2<<9/#Ν#89;2<;, ; Χρήση#ΜΑΠ#+ωτασπίδες/#ωτοβύσµατα,#+Π #6<92<<7, < Αποφυγή#εργασιών#κατά#τις#ώρες#καινής#ησυχίας 3 Ενδεχόµενος#ΚΙΝ ΥΝΟΣ#= Βαθµός#επικινδυνότητας#= Μυοσκελετικοί#τραυµατισµοί Περιορισµός#της#χειρωνακτικής#διακίνησης#φορτίων#µε#τη#βοήθεια#µηχανικών#µέσων/#όπου#είναι#εφικτό +Π #6<:2<<7, Μέτρα Πριν#από#κάθε#χειρωνακτική#διακίνηση#φορτίου#πρέπει#να#λαµβάνονται#υπόψη#τα#χαρακτηριστικά#του φορτίου#+βάρος/#κέντρο#βάρους/#όγκος/#σχήµα/#λαβές/#σύσταση,#+π #6<:2<<7, Πριν#από#κάθε#χειρωνακτική#διακίνηση#φορτίου#πρέπει#να#λαµβάνονται#υπόψη#απαιτούµενη#σωµατική προσπάθεια#+στροφή#κορµού/#απότοµη#µετακίνηση/#ασταθής#σωµατική#στάση,#+π #6<:2<<7, 6 Πριν#από#κάθε#χειρωνακτική#διακίνηση#φορτίου#πρέπει#να#λαµβάνονται#υπόψη#τα#χαρακτηριστικά#του εργασιακού#περιβάλλοντος#+ελεύθερος#χώρος/#διαθέσιµο#ύψος/#κλίση#και#ολισθηρότητα#δαπέδου/ θερµοκρασία/#υγρασία/#αερισµός/#φωτισµός,#+π #6<:2<<7, 7

192 Ενδεχόµενος#ΚΙΝ ΥΝΟΣ#= Βαθµός#επικινδυνότητας#= Μυοσκελετικοί#τραυµατισµοί##+συνέχεια, ΕΡΓΑΣΙΑ#= ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ#Η2Μ#ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ##+συνέχεια, Πριν#από#κάθε#χειρωνακτική#διακίνηση#φορτίου#πρέπει#να#λαµβάνονται#υπόψη#τα#χαρακτηριστικά#της εργασίας#+συχνότητα/#διάρκεια/#απόσταση/#χρόνος#ανάπαυσης/#ρυθµός#εργασίας,#+π #6<:2<<7, 8 Ενηµέρωση#των#εργαζοµένων#για#τα#µέτρα#ασφάλειας#που#πρέπει#να#λαµβάνουν1#Επίσης#η#κατάσταση της#υγείας#τους#και#η#σωµατική#τους#διάπλαση#πρέπει#να#µη#δηµιουργούν#προβλήµατα#στην#εκτέλεση των#συγκεκριµένων#εργασιών#+π #6<:2<<7, 9 Εξέταση#της#κατάστασης#της#υγείας#του#προσωπικού#που#εκτελεί#χειρωνακτικές#εργασίες#από#τον γιατρό#εργασίας#της#επιχείρησης#+π #6<:2<<7/#Π #:2<<9/#Ν#89;2<;8, : Ενδεχόµενος#ΚΙΝ ΥΝΟΣ#= Βαθµός#επικινδυνότητας#= Γλίστριµα#0#παραπάτηµα ιατήρηση#καλού#νοικοκυριού#στο#εργοτάξιο#+π #3:62<;, Μέτρα ιατήρηση#των#προσβάσεων#σε#καλή#κατάσταση#+π #3:62<;, Επαρκής#φωτισµός#των#θέσεων#εργασίας#και#των#προσβάσεων#σε#αυτές#+Π #3:62<;, 6 Αποφυγή#περάσµατος#καλωδίων/#σωλήνων/#αγωγών#σε#δάπεδα#που#χρησιµοποιούνται#ως προσβάσεις#ή#θέσεις#εργασίας1#εναλλακτικά#προτείνεται#η#τοποθέτησή#τους#σε#ασφαλές#ύψος#ή#το πέρασµα#τους#από#τα#άκρα#των#διαδρόµων1#σε#αυτή#την#περίπτωση#πρέπει#να#ληφθεί#υπόψη#η προστασία#+κάλυψη,#και#η#σήµανση#τους#+π #3:62<;, 7 Άµεσος#καθαρισµός#των#δαπέδων#που#καθίστανται#ολισθηρά#+πχ#από#πτώση#λιπαντικών,#+Π 3:62<;, 8 Ενδεχόµενος#ΚΙΝ ΥΝΟΣ#= Βαθµός#επικινδυνότητας#= Κίνδυνοι#από#τη#χρήση#εξοπλισµού#εργασίας Ο#εξοπλισµός#εργασίας#πρέπει#να#είναι#πιστοποιηµένος#και#να#φέρει#την#ένδειξη#FH1#Επίσης#πρέπει#να συνοδεύεται#µε#εγχειρίδιο#χρήσης#και#συντήρησης#του/#στην#ελληνική#γλώσσα#+π #6<82<<7/#Π ;<2<<<, Μέτρα Η#συναρµολόγηση#και#αποσυναρµολόγηση#του#εξοπλισµού#εργασίας#πρέπει#να#γίνεται#σύµφωνα#µε#τις προβλέψεις#του#κατασκευαστή#του#+π #6<82<;7/#Π #;<2<<<, Οι#χειριστές#εξοπλισµού#εργασίας#πρέπει#να#έχουν#τις#απαιτούµενες#γνώσεις#για#το#χειρισµό#του#και άδειες#εφόσον#απαιτείται#από#τη#νοµοθεσία#ή#τον#κατασκευαστή#του#+π #6<82<;7/#Π #;<2<<<, 6 Ο#χειρισµός#του#εξοπλισµού#εργασίας#δεν#πρέπει#να#δηµιουργεί#κινδύνους#στο#προσωπικό#+Π 6<82<;7/#Π #;<2<<<, 7 Ο#εξοπλισµός#εργασίας#πρέπει#να#διαθέτει#ασφαλή#συστήµατα#χειρισµού1#Επίσης#πρέπει#να#φέρει σύστηµα#ασφαλούς#διακοπής#λειτουργίας1#ακούσιος#χειρισµός#πρέπει#να#αποκλείεται#+π #6<82<;7/ Π #;<2<<<, 8 Ο#εξοπλισµός#εργασίας#πρέπει#να#φέρει#προστατευτικές#διατάξεις#+προφυλακτήρες,#για#την#αποφυγή πιασίµατος#των#άκρων#των#εργαζοµένων/#ακούσιας#διαφυγής#υλικών/#καθώς#και#τυχαίας#επαφής#µε θερµά#µέρη#τους#+π #6<82<;7/#Π #;<2<<<, 9 Ο#εξοπλισµός#εργασίας#πρέπει#να#διαθέτει#τις#προβλεπόµενες#ενδείξεις#και#σηµάνσεις#+Π #6<82<;7/ Π #;<2<<<, : Πρέπει#να#εξασφαλίζεται#η#ευστάθεια#του#εξοπλισµού#εργασίας#+Π #6<82<;7/#Π #;<2<<<, ; Ο#φωτισµός#του#χώρου#εργασίας#πρέπει#να#είναι#επαρκής < Αν#χρησιµοποιούνται#µηχανές#εσωτερικής#καύσης#+ή#υπάρχουν#αναθυµιάσεις,/#δεν#πρέπει#να λειτουργούν#σε#χώρο#που#δεν#αερίζεται#για#µεγάλο#χρονικό#διάστηµα#+π #6<82<;7/#Π #;<2<<<, 3 Ο#εξοπλισµός#εργασίας#που#λειτουργεί#µε#ηλεκτρικό#ρεύµα#πρέπει#να#είναι#γειωµένος#και#διπλά µονωµένος#+π #6<82<;7/#Π #;<2<<<, Οι#κινητοί#εξοπλισµοί#εργασίας#πρέπει#να#φέρουν#σύστηµα#πέδησης#+και#εφεδρικό/#εφόσον#απαιτείται, +Π #6<82<;7/#Π #;<2<<<, Οι#κινητοί#εξοπλισµοί#εργασίας#πρέπει#να#φέρουν#φώτα#πορείας#+Π #6<82<;7/#Π #;<2<<<, 6 Οι#κινητοί#εξοπλισµοί#εργασίας#πρέπει#να#φέρουν#πυροσβεστήρες/#εφόσον#δεν#προβλέπεται#άλλο#µέσο πυρόσβεσης#στο#χώρο#εργασίας#+π #6<82<;7/#Π #;<2<<<, 7 Οι#κινητοί#εξοπλισµοί#εργασίας#πρέπει#να#διαθέτουν#συστήµατα#µείωσης#των#συνεπειών#ενδεχόµενης σύγκρουσης#+π #6<82<;7/#Π #;<2<<<, 8 Κατά#το#χειρισµό#τους#πρέπει#να#δίνεται#προσοχή#για#την#αποφυγή#παγίδευσης#εργαζόµενου#σε κινούµενα#µέρη#+πχ#τροχοί/#ερπύστριες,#+π #6<82<;7/#Π #;<2<<<, 9 Η#εγκατάσταση#των#εξοπλισµών#εργασίας#που#χρησιµοποιούνται#για#ανυψωτικές#εργασίες#πρέπει#να είναι#ασφαλής#+π #6<82<;7/#Π #;<2<<<, : Οι#εξοπλισµοί#εργασίας#που#χρησιµοποιούνται#για#ανυψωτικές#εργασίες#πρέπει#να#φέρουν#ευδιάκριτη ένδειξη#του#ονοµαστικού#φορτίου#τους#+καθώς#και#κάθε#συσχηµατισµού#τους,#+π #6<82<;7/#Π ;<2<<<, ; Οι#εξοπλισµοί#εργασίας#που#χρησιµοποιούνται#για#ανυψωτικές#εργασίες#πρέπει#να#διαθέτουν#τις προβλεπόµενες#ενδείξεις#και#σηµάνσεις#+π #6<82<;7/#Π #;<2<<<, <

193 ΕΡΓΑΣΙΑ#= ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ#Η2Μ#ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ##+συνέχεια, Ενδεχόµενος#ΚΙΝ ΥΝΟΣ#= Βαθµός#επικινδυνότητας#= Κίνδυνοι#από#τη#χρήση#εξοπλισµού#εργασίας##+συνέχεια, Μ1Α1Π : ; Πρέπει#να#δίνεται#µέριµνα#για#την#αποφυγή#πρόσκρουσης/#ελεύθερης#πτώσης#καθώς#και#ακούσιας απαγκίστρωσης#του#φορτίου#+π #6<82<;7/#Π #;<2<<<, Εφόσον#από#τη#χρήση#εξοπλισµού#εργασίας#προκύπτουν#ιδιαίτεροι#κίνδυνοι/#ο#χειρισµός#πρέπει#να γίνεται#µόνο#από#εργαζόµενους#στους#οποίους#έχει#ανατεθεί#η#χρήση#του#+π #6<82<;7/#Π #;<2<<<, Εφόσον#από#τη#χρήση#εξοπλισµού#εργασίας#προκύπτουν#ιδιαίτεροι#κίνδυνοι/#οι#εργασίες#ελέγχου/ συντήρησης/#µετατροπής#και#επισκευής#του#πρέπει#να#γίνονται#από#αρµόδιο#πρόσωπο#+π #6<82<;7/ Π #;<2<<<, Κράνος#µε#ενσωµατωµένη#µάσκα#ηλεκτροσυγκολλητή#ΕΝ#:8/#ΕΝ#9< Παπούτσια#+απαραίτητα#για#κάθε#εργασία#στο#εργοτάξιο,#ΕΝ#678#+V6, Ζώνη#ασφαλείας#8#σηµείων#ΕΝ#69 Γάντια#ΕΝ#6;; Κράνος#+απαραίτητο#για#κάθε#εργασία#στο#εργοτάξιο,#ΕΝ#6<: Γάντια#για#ηλεκτροσυγκολλήσεις#ΕΝ#6;;/#ΕΝ#73: Ποδιά#για#ηλεκτροσυγκολλήσεις#ΕΝ#7:3 Ανακλαστικό#γιλέκο#ΕΝ#7:#+fodvv#,

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213 Γεωµετρικό#σχήµα Σηµασία Σήµατα#απαγόρευσης Σήµατα#υποχρέωσης Σήµατα#προειδοποίησης Σήµατα#διάσωσης#ή#βοήθειας Σήµατα#που#αφορούν#το πυροσβεστικό#υλικό#ή#εξοπλισµό Απαγορεύεται το#κάπνισµα Pη#πόσιµο#νερό Απαγορεύεται η#είσοδος#στους µη#έχοντες ειδική#άδεια Απαγορεύεται η#χρήση#γυµνής φλόγας#και#το κάπνισµα Απαγορεύεται η#κατάσβεση µε#νερό Απαγορεύεται η#διέλευση#πεζών Απαγορεύεται η#διέλευση#στα οχήµατα διακίνησης#φορτίων Pην#αγγίζετε Σήµατα απαγόρευσης Υποχρεωτική προστασία#των µατιών Υποχρεωτική προστασία#του σώµατος Υποχρεωτική προστασία#του προσώπου Υποχρεωτική προστασία#του κεφαλιού Υποχρεωτική προστασία#των αναπνευστικών οδών Υποχρεωτική προστασία#των αυτιών Υποχρεωτική ατοµική#προστασία έναντι#πτώσεων Υποχρεωτική διάβαση#για πεζούς Υποχρεωτική προστασία#των ποδιών Γενική υποχρέωση Υποχρεωτική προστασία#των χεριών Σήµατα υποχρέωσης

214 Σήµατα προειδοποίησης Εύφλεκτες#ύλες ή2#και#υψηλή θερµοκρασία Εκρηκτικές#ύλες Τοξικές#ύλες ιαβρωτικές#ύλες Ραδιενεργά#υλικά Αιωρούµενα φορτία Οχήµατα διακίνησης φορτίων Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας Γενικός#κίνδυνος Nίνδυνος παραπατήµατος Σήµατα διάσωσης#ή βοήθειας Πρώτες#βοήθειες Φορείο Θάλαµος Πλύση#µατιών καταιονισµού ασφαλείας Τηλέφωνο#για διάσωση#και πρώτες#βοήθειες Όταν#πρέπει#να#δείξουµε#την#κατεύθυνση#που#πρέπει#να#ακολουθήσουµε#για#να#φτάσουµε στα#µέσα#βοήθειας#ή#διάσωσης#τότε#τα#αντίστοιχα#σήµατα#συνδυάζονται#ανάλογα#µε#τα παρακάτω#σήµατα#κατεύθυνσης Σήµατα#που αφορούν#το πυροσβεστικό υλικό#ή εξοπλισµό Πυροσβεστική µάνικα Σκάλα Πυροσβεστήρας Τηλέφωνο#για#την καταπολέµηση πυρκαγιών Όταν#πρέπει#να#δείξουµε#την#κατεύθυνση#που#πρέπει#να#ακολουθήσουµε#για#να#φτάσουµε στον#πυροσβεστικό#εξοπλισµό#τότε#τα#αντίστοιχα#σήµατα#συνδυάζονται#ανάλογα#µε#τα παρακάτω#σήµατα#κατεύθυνσης