ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Κατερίνη 12/10/ 2012 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ:3470 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ. Δ/νση: Παρμενίωνος 32, Κατερίνη Πληροφορίες: Λογιστήριο Τηλέφωνο: 2351047883 FAX: 2351047884 e-mail: kzepka @ culture.gr ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ( 3-Α ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΕΛΑΦΡΙΑΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ, 3-Β ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΣΥΡΜΑΤΙΝΑ ΥΛΙΚΑ ΕΛΑΦΡΙΑΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ, ΚΑΙ 3-Γ ΜΟΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΞΥΛΟΤΥΠΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ) ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ» ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 20% ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ TOY ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΕΙΒΗΘΡΩΝ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ» (Κωδ. Πράξης: 2011ΣΕΟ1480149) ΤΟΥ Ε.Π. «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ 2007-2013». (ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 5240,10 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α. 23%). ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, (3-Α ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΕΛΑΦΡΙΑΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ :1.350,47 και 3-Β ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΣΥΡΜΑΤΙΝΑ ΥΛΙΚΑ ΕΛΑΦΡΙΑΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ: 2.987,06 και 3-Γ ΜΟΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΞΥΛΟΤΥΠΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ:902,57 ) Στην Κατερίνη σήμερα την 12 η Οκτωβρίου του έτους 2012, ημέρα Παρασκευή στα γραφεία της ΚΖ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, στην οδό Παρμενίωνος 32 στην Κατερίνη και μεταξύ των εξής συμβαλλομένων μερών: Α) Της ΚΖ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, η οποία εδρεύει στην οδό Παρμενίωνος 32, ΤΚ 60100 Κατερίνη, με ΑΦΜ: 090283815, Δ.Ο.Υ. ΙΑ Αθηνών, όπως εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τoν κ.μπέσιο Ματθαίο, αναπληρωτή Προϊστάμενο της ΚΖ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, και Β) Της εταιρείας ΚΟΥΜΟΡΤΖΗ ΜΑΡΙΑ η οποία εδρεύει στην Λεπτοκαρυά Πιερίας,Περιφερειακή οδός Λεπτοκαρυάς -Διοδίων ΤΚ 60063, Α.Φ.Μ.046373344, Δ.Ο.Υ Κατερίνης τηλ. 23520-33190, εφεξής καλούμενος ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ». Συμφωνούνται, συνομολογούνται και γίνονται αμοιβαίως δεκτά τα εξής: Ο πρώτος των συμβαλλομένων, κ. Μπέσιος Ματθαίος, με την παραπάνω ιδιότητά του και έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: 1. Το Π.Δ. 191/2003 (ΦΕΚ 146/Α /13-06-2003) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού». 2. Το Π.Δ. 186/2009 (ΦΕΚ 213/Α /7-10-2009) «Συγχώνευση των Υπουργείων Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης». 3. Το Π.Δ. 96/2012 (ΦΕΚ 154/Α/24-07-2012) «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού στο Υπουργείο Παιδείας 7 Θρησκευμάτων Πολιτισμού & Αθλητισμού» 4. Τo Π.Δ. 74/1985 που αφορά στην συμπλήρωση του Π. Δ/τος 16/80 και την Απόφαση ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/15/3696/20-1-2004 (ΦΕΚ 70/Β /20-1-04) «Περί μεταβιβάσεως αρμοδιοτήτων και δικαίωμα υπογραφής στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Υπηρεσιών». 5. To άρθρο 81 του N.1958/1991 (ΦΕΚ122/Α /5-8-1991) «Περί τρόπου εκτέλεσης Αρχαιολογικών έργων». 6. Το Π.Δ. 99/1992 (ΦΕΚ 46/Α /24-3-1992) «Μελέτη και εκτέλεση Αρχαιολογικών εν γένει έργων». 1
7. Το Ν 4049/2012 (ΦΕΚ 35/α /23-2-2012) «Αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα, του Ντόπινγκ, των προσυνεννοημένων αγώνων και λοιπές διατάξεις» 8. Το Ν 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α /1-2-1995) «Προμήθειες του Δημοσίου τομέα και ρυθμίσεων συναφών θεμάτων». 9. Το Ν 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α /27-11-1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 10. Το Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α /10-7-2007) «Κανονισμός προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)». 11. Την υπ αρ. 35130/739 (ΦΕΚ 1291/Δ /11-08-2010) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για την αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών, ή εκτέλεση έργων. 12. Τις πιστώσεις του υποέργου 1 του έργου «Αρχαιολογικό πάρκο Λειβήθρων Ν. Πιερίας», που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Μακεδονίας-Θράκης 2007-2013» (Κωδ. Πράξης: 2011ΣΕΟ1480149). 13., Την υπ`αρ 2637/30-07-2012 απόφαση επαναπροκήρυξης Πρόχειρου μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη για την «Προμήθεια εργοταξιακού εξοπλισμού, εξοπλισμού έργων πρασίνου και υλικών περίφραξης» και δικαίωμα προαίρεσης 20%, επί της συνολικής δαπάνης, για τις ανάγκες υλοποίησης του υποέργου 1 του έργου «ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΕΙΒΗΘΡΩΝ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ» (Κωδ. Πράξης: 2011ΣΕΟ1480149) του Ε.Π. «Μακεδονία- Θράκη 2007-2013». 14. Την υπ` αρ.2799/21-08-2012 προκήρυξη Διενέργειας Επαναληπτικού Πρόχειρου μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη για την «Προμήθεια εργοταξιακού εξοπλισμού, εξοπλισμού έργων πρασίνου και υλικών περίφραξης» και δικαίωμα προαίρεσης 20%, επί της συνολικής δαπάνης, για τις ανάγκες υλοποίησης του υποέργου 1 του έργου «ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΕΙΒΗΘΡΩΝ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ» (Κωδ. Πράξης: 2011ΣΕΟ1480149) του Ε.Π. «Μακεδονία-Θράκη 2007-2013». 15. Την υπ` αρ.2800/21-08-2012 περίληψη Διακήρυξης Διενέργειας Επαναληπτικού Πρόχειρου μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη για την «Προμήθεια εργοταξιακού εξοπλισμού, εξοπλισμού έργων πρασίνου και υλικών περίφραξης» και δικαίωμα προαίρεσης 20%, επί της συνολικής δαπάνης, για τις ανάγκες υλοποίησης του υποέργου 1 του έργου «ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΕΙΒΗΘΡΩΝ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ» (Κωδ. Πράξης: 2011ΣΕΟ1480149) του Ε.Π. «Μακεδονία-Θράκη 2007-2013». 16. Το με αρ. 3042/07-09-2012 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Επαναληπτικού Πρόχειρου μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη για την «Προμήθεια εργοταξιακού εξοπλισμού, εξοπλισμού έργων πρασίνου και υλικών περίφραξης» και δικαίωμα προαίρεσης 20%, επί της συνολικής δαπάνης, για τις ανάγκες υλοποίησης του υποέργου 1 του έργου «ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΕΙΒΗΘΡΩΝ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ» (Κωδ. Πράξης: 2011ΣΕΟ1480149) του Ε.Π. «Μακεδονία-Θράκη 2007-2013». 17. Την υπ αρ. πρωτ. 3126/18-09-2012 (ΑΔΑ. Β4ΘΥΓ-151) απόφαση της ΚΖ Ε.Π.Κ.Α. για την έγκριση του αποτελέσματος του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού. 18. Την υπ αρ 3272/01-10-2012 πρόσκληση υπογραφής σύμβασης ΑΝΑΘΈΤΕΙ Στον δεύτερο από τους συμβαλλόμενους τις κατηγορίες 3-Α ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΕΛΑΦΡΙΑΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ, 3-Β ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΣΥΡΜΑΤΙΝΑ ΥΛΙΚΑ ΕΛΑΦΡΙΑΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ, ΚΑΙ 3-Γ ΜΟΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΞΥΛΟΤΥΠΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ της «Προμήθειας Εργοταξιακού εξοπλισμού, Εξοπλισμού έργων πρασίνου και Ύλικων Περίφραξης» για τις ανάγκες του υποέργου 1 του έργου «Αρχαιολογικό πάρκο Λειβήθρων Ν. Πιερίας» (κωδ. πράξης 2011ΣΕΟ1480149), του Ε.Π. «Μακεδονία-Θράκη 2007-2013», αντί του συνολικού ποσού των 5.240,10 (πέντε χιλιάδων διακοσίων σαράντα ευρώ και δέκα λεπτών) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23% και των λοιπών κρατήσεων, με δικαίωμα προαίρεσης 20%. Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελέσει την παραπάνω προμήθεια και να παραδώσει τα απαιτούμενα είδη (εξοπλισμό και υλικά) σεβόμενος πλήρως τις εγκεκριμένες Τεχνικές Προδιαγραφές της Υπηρεσίας καθώς και τους όρους της υπ αρ. 2799/21-08-2012 Προκήρυξης του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού τους οποίους και αποδέχεται ανεπιφύλακτα. Οι όροι της σύμβασης έχουν ως εξής: ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο της σύμβασης Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και παράδοση των ειδών των κατηγοριών 3-Α ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΕΛΑΦΡΙΑΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ, 3-Β ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΣΥΡΜΑΤΙΝΑ ΥΛΙΚΑ ΕΛΑΦΡΙΑΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ, ΚΑΙ 3-Γ ΜΟΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΞΥΛΟΤΥΠΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ της προμήθειας (1) Εργοταξιακού εξοπλισμού, 2
(2)Εξοπλισμού έργων πρασίνου και (3) Υλικών περίφραξης για τις ανάγκες του υποέργου 1 του έργου «Αρχαιολογικό πάρκο Λειβήθρων Ν. Πιερίας» (κωδ. πράξης 2011ΣΕΟ1480149), του Ε.Π. «Μακεδονία-Θράκη 2007-2013», όπως αναλυτικά περιγράφονται στην υπ αρ.2799/21-08-2012 Προκήρυξη του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, στα συνημμένα της (Τεχνικές προδιαγραφές) στην υπ αριθ.πρωτοκ. 3024/06-09-2012 τεχνική και στην οικονομική προσφορά του Αναδόχου. Σημειώνεται ότι οι παραπάνω Τεχνικές Προδιαγραφές των ειδών και η Τεχνική προσφορά του Αναδόχου επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Σύμβασης. Οι δοθείσες οικονομικές προσφορές είναι η εξής: 3-Α ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΕΛΑΦΡΙΑΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ Ποσότη τα Α/Α Σύντομη περιγραφή είδους Mονά δα 3-Α ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΕΛΑΦΡΙΑΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ 1 Σακί τσιμέντο 50Kg σκούρο Portland (CEM1-CEMII) ή ποζολανικό τσιμέντο τύπου IV(CEM IV),σήμανση CE Τιμή μονάδας (με τεμ 140 6,10 854,00 1.050,42 2 Άμμος λατομείου μεγέθους μέχρι 3mm m 3 9 16,26 146,34 180,00 3 Χαλίκι γαρμπίλι-σκύρο μεγέθους 7mm-31mm m 3 8 12,20 97,60 120,05 ΣΥΝΟΛΟ 3-Α 1.097,94 1.350,47 ΣΥΝΟΛΟ 3-Α (Ολογράφως με Φ.Π.Α) ΧΙΛΙΑ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ. 3-Β ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΣΥΡΜΑΤΙΝΑ ΥΛΙΚΑ ΕΛΑΦΡΙΑΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ Α/Α Σύντομη περιγραφή είδους Mονά δα Ποσότη τα Τιμή μονάδας 3-Β ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΣΥΡΜΑΤΙΝΑ ΥΛΙΚΑ ΕΛΑΦΡΙΑΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ 1 Σωλήνα γαλβανισμένη εν θερμώ Φ42, πάχους 2mm, μήκους 2m,me 4 οπές και τάπα πλαστική 2 Σύρμα αγκαθωτό γαλβανισμένο ενισχυμένο πάχους 2,2mm (με τεμ 245 4,50 1.102,50 1.356,08 m 620 0,14 86,80 106,76 3 Σύρμα γαλβανισμένο (Ν14)πάχους 2,2mm m 65 1,18 76,70 94,34 4 Συρματόπλεγμα κολλητό γαλβανισμένο με οπές 60χ100mm, ύψους 1,5 πάχους σύρματος 2,4 mm m 2 930 1.25 1.62.50 1.429.88 ΣΥΝΟΛΟ 3-Β 2.428,50 2.987,06 ΣΥΝΟΛΟ 3-Β (Ολογράφως με Φ.Π.Α) ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ 3
3-Γ ΜΟΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΞΥΛΟΤΥΠΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ Α/Α Σύντομη περιγραφή είδους Mονά δα Ποσότη τα Τιμή μονάδας (με 3-Γ ΜΟΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΞΥΛΟΤΥΠΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ 1 Ασφαλτικό γαλάκτωμα μονωτικής επάλειψης τοιχίων Kg 230 1,70 391,00 480,93 2 Αντικολλητικό λάδι επαλειψης ξυλοτύπου εμφανούς μπετόν, έτοιμο προς χρήση με απόδοση 10m2/lt 3 Μαργαρίτες αποστάτες οπλισμού για κάλυψη κατακόρυφου οπλισμού 30mm ράβδοι οπλισμού Φ8- Φ12 4 Πλαστικές φαλτσογωνίες μασίφ για μόρφωση σκυροδέματος lt 100 1,17 117,00 143,91 τεμ 1200 0,10 120,00 147,60 m 180 0,41 73,80 90,77 5 Πλαστικός άκαμπτος σωλήνας Φ10 m 20 1,60 32,00 39,36 ΣΥΝΟΛΟ 3-Γ 733,80 902,57 ΣΥΝΟΛΟ 3-Α (Ολογράφως με Φ.Π.Α) ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ Στις παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνονται όλα τα έξοδα για την προμήθεια και παράδοση των ειδών (υλικών και εξοπλισμού) της προμήθειας. ΑΡΘΡΟ 2 Διάρκεια τρόπος και τόπος εκτέλεσης των εργασιών/ Υποχρεώσεις-Κυρώσεις Αναδόχου Ο Ανάδοχος δεσμεύεται και υποχρεούται να παραδίδει τα είδη της «Προμήθειας εργοταξιακού εξοπλισμού, Εξοπλισμού έργων πρασίνου και Υλικών περίφραξης», σε οριζόμενες από την Υπηρεσία και τους επιβλέποντες του έργου ημερομηνίες, από την υπογραφή της σύμβασης έως και 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα είδη (υλικά και εξοπλισμό) στον τόπο κατασκευής του υποέργου, δηλαδή στη θέση Κουφός του Αρχαιολογικού χώρου Λειβήθρων, στα Λείβηθρα Ν. Πιερίας. Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τμηματικά εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, μετά από τη σχετική έγγραφη ειδοποίηση της υπηρεσίας. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος μετά από τρεις συνεχόμενες ειδοποιήσεις της υπηρεσίας δεν ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του κηρύσσεται έκπτωτος. Μετάθεση του χρόνου παράδοσης επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης της Προϊσταμένης της Υπηρεσίας, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. Ο Ανάδοχος οφείλει να αντικαθιστά αμέσως και χωρίς καθυστέρηση τα προσκομισθέντα είδη που υφίστανται κάποια βλάβη, η οποία οφείλεται σε ελάττωμα του υλικού ή σε λάθος εφαρμογή τους από τον ανάδοχο, με άλλα ισοδύναμα. ΑΡΘΡΟ 3.- Εγγυήσεις Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσης, ο Ανάδοχος κατέθεσε την με αρ. 847/700273-4.εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης της Εθνικής. Τράπεζας αξίας 426,02 ευρώ που αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α. Η εγγύηση ανεξάρτητα από το όργανο που την εκδίδει, πρέπει να περιλαμβάνει τα αναφερόμενα στο άρθρο 25 του Π.Δ/τος 118/2007. Η ανωτέρω εγγύηση επέχει θέση ποινικής ρήτρας και θα επιστραφεί στον Ανάδοχο μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχών απαιτήσεων από τους δύο 4
συμβαλλόμενους. Σε περίπτωση που το υλικό είναι διαιρετό και η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με τη Σύμβαση, τμηματικά οι εγγυήσεις αποδεσμεύονται σταδιακά, κατά ποσόν που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά. Για την σταδιακή αποδέσμευση των εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου (παρ. 8, άρθρο 25 Π.Δ/τος 118/2001). ΑΡΘΡΟ 4 Αξία 1. Η συνολική δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης ανέρχεται στο ποσόν των 5.240,10 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%) 2. Η καθαρή δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης ανέρχεται στο ποσόν των 4.260,24 3. Το δικαίωμα προαίρεσης ανέρχεται σε ποσοστό 20% επί της συνολικής δαπάνης, δηλαδή 1.048,02 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%) 4. Στη δαπάνη αυτή περιλαμβάνονται όλες οι προβλεπόμενες νόμιμες κρατήσεις. ΑΡΘΡΟ 5 Πληρωμή Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά, με την πρόοδο της προμήθειας, μετά την παράδοση των ειδών, τον έλεγχο και την παραλαβή τους από την αρμόδια Επιτροπή. Η παραλαβή των ειδών της προμήθειας θα γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής Υλικών και Εργασιών και την έγκριση του σχετικού Πρακτικού από την Προϊσταμένη της Υπηρεσίας, μετά από σχετική έκθεση των Επιβλεπόντων του υποέργου προς την εν λόγω Επιτροπή για τα ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία που προβλέπονται στη σύμβαση. Ο Ανάδοχος οφείλει να αντικαθιστά αμέσως και χωρίς καθυστέρηση τα προσκομισθέντα είδη που φέρουν ελλατώματα, ή δεν πληρούν τις Τεχνικές Προδιαγραφές της προμήθειας και δεν συμφωνούν με την Τεχνική του προσφορά. Πριν την πληρωμή του ο Ανάδοχος θα πρέπει, κατόπιν συνεννόησης με το Λογιστήριο της ΚΖ ΕΠΚΑ, να προσκομίσει όλα τα απαιτούμενα κατά την ισχύουσα νομοθεσία δικαιολογητικά και παραστατικά, όπως: Τιμολόγια επί των οποίων θα γίνει η προβλεπόμενη παρακράτηση φόρου. Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό τυχόν ζητηθεί από το Λογιστήριο της Υπηρεσίας. Η σχετική δαπάνη βαρύνει το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία-Θράκη 2007-2013», στο πλαίσιο υλοποίησης του ΕΣΠΑ. Η εν λόγω προμήθεια εντάσσεται στο υποέργο 1 του έργου «Αρχαιολογικό πάρκο Λειβήθρων Ν. Πιερίας», με κωδ. πράξης 2011ΣΕΟ1480149, (MIS 355499) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). ΑΡΘΡΟ 6 Δικαίωμα προαίρεσης Το δικαίωμα προαίρεσης ανέρχεται σε ποσοστό 20% επί της συνολικής δαπάνης. Δύναται να χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση αύξησης των απαιτούμενων ποσοτήτων των ειδών, κατόπιν εντολής της υπηρεσίας. Αναλόγως, η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα μείωσης των απαιτούμενων ειδών, ή την διακοπή της προμήθειας σε περίπτωση που διακοπεί η χρηματοδότηση του έργου. ΑΡΘΡΟ 7 Χρόνος Δέσμευσης του Αναδόχου για τις τιμές της προσφοράς Ο Ανάδοχος δεσμεύεται να διατηρήσει την τιμή της προσφοράς του σταθερή καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 8 Ποινικές ρήτρες Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τους όρους της παρούσας η εγγύηση καλής εκτέλεσης επέχει θέση ποινικής ρήτρας και καταπίπτει για ολόκληρο το ποσό, υπέρ του ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με τις περί προμηθειών διατάξεις. Σε περίπτωση που το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μέχρι τη λήξη του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Π.Δ. 118/2007, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και επιβάλλεται πρόστιμο σύμφωνα με το άρθρο 32 του 118/2007. 5
ΑΡΘΡΟ 9 Εκχώρηση-Υποκατάσταση Ο Ανάδοχος απαγορεύεται να υποκατασταθεί από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο σχετικά με τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει με την παρούσα, καθώς επίσης απαγορεύεται η εκχώρηση δικαιωμάτων άνευ της ρητής και εγγράφου αδείας της Προϊσταμένης της ΚΖ Ε.Π.Κ.Α. ΑΡΘΡΟ 10 Ανωτέρα Βία Κανένας από τους συμβαλλόμενους δεν ευθύνεται για παράλειψη εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεών του αν η παράλειψη αυτή είναι συνέπεια ανωτέρας βίας, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 37 του Π.Δ. 118/2007. ΑΡΘΡΟ 11 Επίλυση διαφορών Σε κάθε περίπτωση διαφοράς μεταξύ των μερών σχετικά με την ερμηνεία και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης η επίλυση της γίνεται από τα αρμόδια Δικαστήρια Κατερίνης. ΑΡΘΡΟ 12 Διάρκεια Σύμβασης Η σύμβαση έχει ισχύ έως και 12 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της. ΑΡΘΡΟ 13 Σύνταξη Σύμβασης Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε σε έξι (6) αντίτυπα και αφού διαβάστηκε και έγινε αποδεκτή από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ρητά και ανεπιφύλακτα, υπογράφηκε νόμιμα από τους συμβαλλόμενους. Ο Ανάδοχος έλαβε ένα αντίτυπο. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο Ανάδοχος Για την ΚΖ Ε.Π.Κ.Α. Η Προϊσταμένη της Εφορείας κ.α.α Μπέσιος Ματθαίος Αρχαιολόγος 6
7
8
9
10