ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Παρμενίωνος 32, Κατερίνη Πληροφορίες: Ακρίβου Π. Τηλέφωνο: 23510 47883 FAX: 23510 47884 e-mail: efapie@culture.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κατερίνη, 01-10-2015 ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΛΕΙΒΗΘΡΑ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ, ΘΕΣΗ ΚΟΥΦΟΣ (ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΛΕΙΒΗΘΡΩΝ) ΕΡΓΟ: ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΕΙΒΗΘΡΩΝ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΛΕΙΒΗΘΡΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΥΛΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ B. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΦΩΛΙΩΝ Γ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΑΝΑΔΟΧΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΥΛΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 10% ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ Β. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΏΝ ΦΩΛΙΩΝ ΚΑΙ Γ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ», ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ TOY ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΕΙΒΗΘΡΩΝ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ» (Κωδ. Πράξης: 2011ΣΕΟ1480149) ΤΟΥ Ε. Π. «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ 2007-2013». (ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 14.232,44 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%). Στην Κατερίνη σήμερα, την 1 η Οκτωβρίου του έτους 2015, ημέρα Πέμπτη στα γραφεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πιερίας, στην οδό Παρμενίωνος 32 και μεταξύ των εξής συμβαλλομένων μερών: Α) Της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πιερίας, η οποία εδρεύει στην οδό Παρμενίωνος 32, ΤΚ 60132 Κατερίνη, με ΑΦΜ: 090283815, Δ.Ο.Υ. Δ Αθηνών, όπως εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από την κα. Ευπραξία Δουλγκέρη, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πιερίας, και Β) Του Χρήστου Παπαϊωάννου, νόμιμου εκπρόσωπου εταιρείας με την επωνυμία DUE LINE ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ-ΥΔΡΕΥΣΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε., που εδρεύει στην Πέτρου Συνδίκα 4, Θεσσαλονίκη, ΤΚ 546 45, Α.Φ.Μ. 998464835, Δ.Ο.Υ. Η Θεσσαλονίκης, τηλ. 2310 811090, φαξ. 2310 859098, e-mail: info@due-line.gr εφεξής καλούμενος ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ». Συμφωνούνται, συνομολογούνται και γίνονται αμοιβαίως δεκτά τα εξής: Η πρώτη των συμβαλλομένων, κα. Ευπραξία Δουλγκέρη, με την παραπάνω ιδιότητά της και έχοντας υπόψη: 1. Το Π.Δ. 70/22-9-2015 (ΦΕΚ 114/Α/22-9-2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού κτλ.». 2. Το Π.Δ. 104/2014 (ΦΕΚ 171/Α/28-8-2014) «Οργανισμός ΥΠΠΟΑ». 3. Την Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥ/ΔΟΕΠΥ/275923/40952/379/24-10-2014 (ΦΕΚ 2891/Β/29-10- 2014) «Περί μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής με εντολή Υπουργού στις Περιφερειακές και Ειδικές Περιφερειακές». 4. Το Ν 4049/2012 (ΦΕΚ 35/Α/23-02-2012) «Αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα, του Ντόπινγκ, των προσυνεννοημένων αγώνων και λοιπές διατάξεις». 5. Το άρθρο 1 παρ. 5 και 6 του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ Α/19). 6. Το άρθρο 81 του Ν. 1958/1991 (ΦΕΚ 122/Α/05.08.1991) για τον τρόπο εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων. 7. Το Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α/45). 1

8. Τα άρθρα 79-85 του Ν. 2362/1995 «Περί Δημόσιου Λογιστικού, κ.λπ.» (ΦΕΚ Α/247). 9. Το άρθρο 12 παρ. 1 του Π.Δ. 99/1992 «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει έργων» (ΦΕΚ Α/46) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 10. Το Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10-07-2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» που αφορούν τους πρόχειρους διαγωνισμούς. 11. Το άρθρο 38 της με αρ. 14053/2008 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης» (ΦΕΚ Β/540), όπως έχει συμπληρωθεί, τροποποιηθεί και ισχύει. 12. Την υπ αρ. Π1/4089/2011 (ΦΕΚ 2498/Β/04-11-2011) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για την εξαίρεση από την ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (ΕΠΠ) προμήθειας ειδών που εντάσσονται στα συγχρηματοδοτούμενα επιχειρησιακά προγράμματα μέχρι 31.12.2012. 13. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α/98). 14. Την υπ αρ. 35130/739 (ΦΕΚ 1291/Δ/11-08-2010) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για την αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών, ή εκτέλεση έργων. 15. Το Ν 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/27-11-1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 16. Το Π.Δ. 74/1985 που αφορά στην συμπλήρωση του Π. Δ/τος 16/80 και την Απόφαση ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/15/3696/20-01-2004 (ΦΕΚ 70/Β/20-01-04) «Περί μεταβιβάσεως αρμοδιοτήτων και δικαίωμα υπογραφής στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Υπηρεσιών». 17. Τo Ν.3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/28.06.2002) «Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς». 18. Την υπ αρ. ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ27/83196/4025/2-9-2010 ΥΑ έγκρισης ή μη μελέτης με θέμα «Αρχαιολογικό Πάρκο Λειβήθρων» Ν. Πιερίας. 19. Την υπ αρ. ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ27/113713/5376/25-11-2010 ΥΑ έγκριση τροποποιημένης μελέτης ωρίμανσης με θέμα «Αρχαιολογικό Πάρκο Λειβήθρων» Ν. Πιερίας. 20. Την υπ αρ. 5271/13-09-2011 Απόφαση ένταξης πράξης «Αρχαιολογικό Πάρκο Λειβήθρων Ν. Πιερίας», στο Ε.Π. «Μακεδονίας- Θράκης 2007-2013», με κωδικό MIS 355499. 21. Την υπ αρ. ΥΠΠΟΤ/ ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ27/96478/4150/06-10-2011, Απόφαση έγκρισης εκτέλεσης εργασιών του 1 ΟΥ υποέργου «Κατασκευή-διαμόρφωση-εξοπλισμός του Αρχαιολογικού Πάρκου Λειβήθρων» της πράξης «Αρχαιολογικό Πάρκο Λειβήθρων Ν. Πιερίας» απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την ΚΖ ΕΠΚΑ (νυν Εφορεία Αρχαιοτήτων Πιερίας). 22. Τις πιστώσεις του υποέργου 1 του έργου «Αρχαιολογικό Πάρκο Λειβήθρων Ν. Πιερίας», που έχει ενταχθεί στο Ε. Π. «Μακεδονίας-Θράκης 2007-2013» (Κωδ. Πράξης: 2011ΣΕΟ1480149). 23. Το Ν 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση Νόμων και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις». 24. Την υπ αρ. 10/02-01-2015 (ΑΔΑ: 7Υ4ΘΓ-74Μ) Απόφαση συγκρότησης Επιτροπής Παραλαβής πάσης φύσεως υλικών και εκτέλεσης εργασιών έτους 2015, Επιτροπής Διενέργειας Πρόχειρων Μειοδοτικών Διαγωνισμών έτους 2015, Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων Πρόχειρων Μειοδοτικών Διαγωνισμών έτους 2015 για τις ανάγκες του έργου «Αρχαιολογικό Πάρκο Λειβήθρων Ν. Πιερίας». 25. Τα τεύχη του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την «ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΥΛΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, Β. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΦΩΛΙΩΝ ΚΑΙ Γ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ» και ειδικότερα την αναλυτική Προκήρυξη του Διαγωνισμού, τον Προϋπολογισμό και την Τεχνική Περιγραφή, που συντάχθηκαν από την ομάδα επίβλεψης του έργου. 26. Την υπ αρ. 6394/25.07.2014 Απόφαση 1ης Τροποποίησης της Πράξης (ΑΔΑ: Ω8ΡΒ7ΛΛ-5Ο5). 27. Την Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΑΧ/Φ27/221006/130145/14102/5431/ 10.09.2014 τροποποίησης του εν θέματι έργου ως προς το χρονοδιάγραμμα (ΑΔΑ: Β2ΔΨΓ-ΖΨ6). 28. Την Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΑΧ/Φ27/268768/157030/17016/6526/ 20.10.2014 έγκρισης τροποποίησης της μελέτης του εν θέματι έργου (ΑΔΑ: 6ΩΦ1Γ-2ΟΚ). 29. Την Απόφαση Παράτασης του έργου με αρ. πρωτ. 5408 / 10.07.2015 της Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Π.Κ.Μ. (ΑΔΑ: 6ΙΙ67ΛΛ-ΒΣΙ) και τίτλο «2η Τροποποίηση της Πράξης Αρχαιολογικό Πάρκο Λειβήθρων Ν. Πιερίας με κωδικό MIS 355499 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονία - Θράκη». 30. Το 3639/31.07.2015 αίτημα της ομάδας επίβλεψης του έργου. 31. Την υπ αρ. πρωτ. ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑ ΠΙΕΡΙΑΣ/213521/1265842/3655/31-07-2015 (ΑΔΑ: ΩΓ4Ν465ΦΘ3-ΜΘΗ) Απόφαση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πιερίας για την έγκριση διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με δικαίωμα προαίρεσης 10% για την κατηγορία Α. 32. Την υπ αρ. πρωτ. ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑ ΠΙΕΡΙΑΣ/213915/126070/3677/31-07-2015 (ΑΔΑ: Ω4Ρ4465ΦΘ3-Υ4Λ) Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού ανάδειξης μειοδότη με δικαίωμα προαίρεσης 10% για την κατηγορία Α, για τις ανάγκες υλοποίησης του υποέργου 1 του έργου 2

«ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΕΙΒΗΘΡΩΝ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ» (Κωδ. Πράξης: 2011ΣΕΟ1480149) του Ε. Π. «Μακεδονία- Θράκη 2007-2013». 33. Την υπ αρ. πρωτ. ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑ ΠΙΕΡΙΑΣ/232026/136392/4017/26-08-2015 (ΑΔΑ: ΩΙ4Η465ΦΘ3-Ο4Ω) απόφαση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πιερίας για την έγκριση Πρακτικού ελέγχου πληρότητας και νομιμότητας υποβληθέντων δικαιολογητικών και αξιολόγησης τεχνικής προσφοράς της επιτροπής του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού. 34. Το υπ αρ. ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑ ΠΙΕΡΙΑΣ/233766/137418/4085/27-08-2015 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού ανάδειξης μειοδότη για την «ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΥΛΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, Β. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΦΩΛΙΩΝ ΚΑΙ Γ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ» με δικαίωμα προαίρεσης 10% για την κατηγορία Α, για τις ανάγκες υλοποίησης του υποέργου 1 του έργου «ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΕΙΒΗΘΡΩΝ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ» (Κωδ. Πράξης: 2011ΣΕΟ1480149) του Ε. Π. «Μακεδονία- Θράκη 2007-2013». 35. Την υπ αρ. πρωτ. ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑ ΠΙΕΡΙΑΣ/234270/137699/4096/28-08-2015 (ΑΔΑ: ΩΥΖ4465ΦΘ3-ΥΙΖ) απόφαση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πιερίας για την έγκριση Πρακτικού του αξιολόγησης οικονομικών προσφορών της επιτροπής του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού. 36. Την υπ αρ. πρωτ. ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑ ΠΙΕΡΙΑΣ/253624/149210/4473/17-09-2015 (ΑΔΑ: 7ΖΖΠ465ΦΘ3-5Υ3) απόφαση έγκρισης πρακτικού ελέγχου πληρότητας και νομιμότητας των δικαιολογητικών για την υπογραφή σύμβασης της επιτροπής του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την κατηγορία Α: Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου υλικών θέρμανσης. 37. Την υπ αρ. πρωτ. ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑ ΠΙΕΡΙΑΣ/261829/154006/4622/25-09-2015 (ΑΔΑ:ΒΖΔΒ465ΦΘ3-ΜΧΙ) απόφαση έγκρισης πρακτικού πληρότητας και νομιμότητας των δικαιολογητικών για την διαδικασία πρόσκλησης υπογραφή σύμβασης της επιτροπής του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την κατηγορία Β. Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου πυροσβεστικών φωλιών. 38. Την υπ αρ. πρωτ. ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑ ΠΙΕΡΙΑΣ/258343/151937/4549/23-09-2015 (ΑΔΑ: 7ΣΩ7465ΦΘ3-ΕΗΓ) απόφαση έγκρισης πρακτικού ελέγχου πληρότητας και νομιμότητας των δικαιολογητικών για την υπογραφή σύμβασης της επιτροπής του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την κατηγορία Γ: Εργασίες εγκατάστασης συστήματος θέρμανσης. ΑΝΑΘΈΤΕΙ Στον δεύτερο από τους συμβαλλόμενους την «ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΥΛΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, Β. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΦΩΛΙΩΝ ΚΑΙ Γ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ», για τις ανάγκες του υποέργου 1 του έργου «Αρχαιολογικό Πάρκο Λειβήθρων Ν. Πιερίας» (κωδ. πράξης 2011ΣΕΟ1480149), του Ε. Π. «Μακεδονία- Θράκη 2007-2013», αντί του συνολικού ποσού των 14.232,44 (δέκα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων τριάντα δύο ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23% και των λοιπών κρατήσεων, με δικαίωμα προαίρεσης 10%(κατηγορία Α). Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελέσει τις προμήθειες σεβόμενος πλήρως τα οριζόμενα στην εγκεκριμένη Τεχνική Περιγραφή της Υπηρεσίας και στις Τεχνικές Προδιαγραφές, καθώς και τους όρους της υπ αρ. 3677/31-07-2015 Προκήρυξης του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού τους οποίους και αποδέχεται ανεπιφύλακτα. Οι όροι της σύμβασης έχουν ως εξής ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο της σύμβασης Αντικείμενο της σύμβασης είναι η «ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΥΛΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, Β. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΦΩΛΙΩΝ ΚΑΙ Γ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ» με τα μηχανικά μέσα και τον υλικό εξοπλισμό του αναδόχου, για τις ανάγκες του υποέργου 1 του έργου «Αρχαιολογικό Πάρκο Λειβήθρων Ν. Πιερίας» (κωδ. πράξης 2011ΣΕΟ1480149), του Ε. Π. «Μακεδονία- Θράκη 2007-2013». Τα παραπάνω είδη θα βρίσκονται σε απόλυτη συμφωνία με τους όρους και τις λοιπές προϋποθέσεις της υπ αρ. 3677/31-07-2015 Προκήρυξης του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, των συνημμένων σε αυτήν τευχών (Τεχνικές Προδιαγραφές κ.λπ.), την Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου. Σημειώνεται ότι οι παραπάνω Τεχνικές Προδιαγραφές των ειδών επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Σύμβασης. Η προσκομισθείσα δεσμευτική Οικονομική Προσφορά αναλύεται ως εξής στον ακόλουθο πίνακα: 3

Α/Α Περιγραφή Μονάδα μέτρησης Ποσότητα Τιμή μονάδας (χωρίς Δαπάνη (χωρίς Δαπάνη (με ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: ΘΕΡΜΑΝΣΗ 1 33/600/500 τμχ 1 41,18 41,18 50,65 2 33/600/800 τμχ 1 55,60 55,60 68,39 3 33/600/1000 τμχ 1 69,54 69,54 85,53 4 33/600/1200 τμχ 4 83,16 332,64 409,15 5 33/600/1600 τμχ 1 111,41 111,41 137,03 6 33/600/1800 τμχ 1 126,25 126,25 155,29 7 33/600/2000 τμχ 1 137,54 137,54 169,17 8 Σωλήνας πολυαιθυλενίου (VPE-c) Φ18 μμ 200 0,55 110,00 135,30 9 Σωλήνας πολυαιθυλενίου (VPE-c) Φ22 μμ 50 0,86 43,00 52,89 10 Κυματοειδής σωλήνας πολυαιθυλενίου (HDPE) Φ28 μμ 250 0,20 50,00 61,50 11 Χάλκινος σωλήνας Φ35 μμ 50 14,36 718,00 883,14 12 Χάλκινος σωλήνας Φ18 μμ 18 4,49 80,82 99,41 13 Μονωτικό σωληνώσεων 13-18 μμ 218 0,48 104,64 128,71 14 Μονωτικό σωληνώσεων 13-35 μμ 50 0,78 39,00 47,97 15 Μονωτικό σωληνώσεων 13-22 μμ 50 0,50 25,00 30,75 16 Λέβητας 30Mcal/h τμχ 1 468,60 468,60 576,38 17 Καυστήρας τμχ 1 372,08 372,08 457,66 18 Κυκλοφορητής τμχ 1 182,71 182,71 224,73 19 Δοχείο διαστολής 24lit τμχ 1 21,66 21,66 26,64 20 Αυτόματος πλήρωσης τμχ 1 12,94 12,94 15,92 21 Σφαιρική βάνα Φ32 1-1/4 τμχ 8 5,32 42,56 52,35 22 Βαλβίδα αντεπιστροφής Φ32 1-1/4 τμχ 1 4,22 4,22 5,19 23 Βαλβίδα ασφαλείας τμχ 1 3,80 3,80 4,67 24 Δεξαμενή πετρελαίου τμχ 1 338,17 338,17 415,95 25 Συλλέκτης τμχ 2 53,52 107,04 131,66 26 Πίνακας υδροληψίας τμχ 1 14,84 14,84 18,25 27 Καπνοδόχος Φ200 μμ 10 60,55 605,50 744,77 28 Φίλτρο πετρελαίου τμχ 1 11,90 11,90 14,64 29 Αυτόματο εξαεριστικό τμχ 2 4,42 8,84 10,87 30 Σύστημα αντιστάθμισης τμχ 1 767,59 767,59 944,14 31 Θερμοστατικός διακόπτης τμχ 8 11,25 90,00 110,70 32 Κλιματιστική μονάδα 9000BTU/h τμχ 1 345,96 345,96 425,53 33 Κλιματιστική μονάδα 12000BTU/h τμχ 1 405,42 405,42 498,67 34 Κλιματιστική μονάδα 18000BTU/h τμχ 1 659,48 659,48 811,16 35 Αντλία λυμάτων τμχ 1 810,83 810,83 997,33 ΣΥΝΟΛΟ Κατηγορίας Α 7.318,76 9.002,09 4

Α/Α Περιγραφή ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β: ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΕΣ ΦΩΛΙΕΣ Μονάδα μέτρησης Ποσότητα Τιμή μονάδας (χωρίς Δαπάνη (χωρίς Δαπάνη (με 1 Πυροσβεστική φωλιά τμχ 14 99,28 1.389,92 1.709,60 ΣΥΝΟΛΟ Κατηγορίας Β 1.389,92 1.709,60 Α/Α Περιγραφή Μονάδα μέτρησης Ποσότητα Τιμή μονάδας (χωρίς ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Δαπάνη (χωρίς Δαπάνη (με 1 Εγκατάσταση θέρμανσης κτηρίου Α κ.α. 1 2.430,00 2.430,00 2.988,90 2 Εγκατάσταση θέρμανσης-ψύξης φυλακίου κ.α. 1 432,40 432,40 531,85 ΣΥΝΟΛΟ Κατηγορίας Γ 2.862,40 3.520,75 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Α+ Β+ Γ) 11.571,08 14.232,44 Ολογράφως Σύνολο (Α +Β+ Γ): Δέκα τέσσερις χιλιάδες διακόσια τριάντα δύο ευρώ και σαράντα τέσσερα λεπτά Ο Ανάδοχος υποχρεούται με δικά του έξοδα που έχει λάβει υπόψη και έχει συμπεριλάβει στην παραπάνω οικονομική προσφορά, να διαθέσει όλο το απαιτούμενο προσωπικό, υλικά, προμήθειες, μηχανήματα, μηχανολογικό εξοπλισμό, οχήματα, εργαλεία και οποιαδήποτε άλλα μέσα για την προσήκουσα εκτέλεση των προμηθειών, συμπεριλαμβανομένων και των παρεπόμενων υπηρεσιών αποκατάστασης ζημιών των αγαθών ή διάθεσης ανταλλακτικών. ΑΡΘΡΟ 2 Τρόπος και διάρκεια εκτέλεσης του έργου Τόπος και τρόπος παράδοσης / Υποχρεώσεις-Κυρώσεις Αναδόχου Η εκτέλεση των προμηθειών/εργασιών θα γίνεται τμηματικά από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας σύμβασης και για δύο μήνες, με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση χρονικής παράτασης του έργου. Ο ανάδοχος οφείλει να έχει την ετοιμότητα άμεσης ανταπόκρισης στις ανάγκες του έργου, με τη χρήση των απαιτούμενων κάθε φορά μηχανημάτων, όταν κληθεί από την υπηρεσία. Η υπηρεσία θα καλεί τον ανάδοχο να παραλάβει έγγραφη ειδοποίηση όπου θα περιγράφονται σε αυτή, οι συγκεκριμένες προμήθειες/εργασίες και οι ποσότητες που απαιτούνται κάθε φορά προς προμήθεια και εκτέλεση. Η ανταπόκριση στην παράδοση των προμηθειών στο έργο θα πρέπει να γίνεται εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών (1 η προθεσμία) από την ημέρα κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης και η παρουσία του αναδόχου στο έργο θα πρέπει να είναι συνεχής μέχρι την περάτωση των επιθυμητών κάθε φορά προμηθειών που έχει ορίσει η υπηρεσία. Ο ανάδοχος καθ όλη την διάρκεια των προμηθειών/εργασιών του, σεβόμενος τον κηρυγμένο αρχαιολογικό χώρο των Λειβήθρων υποχρεούται να επιδεικνύει ιδιαίτερη προσοχή κατά την εκτέλεση των προμηθειών και συγχρόνως να μεριμνά για την προστασία και την μη καταστροφή του πρασίνου (δέντρα, θάμνοι, φυτικές γαίες) που βρίσκεται εντός του έργου και είναι εκτός του εύρους καταλήψεως των κατασκευών του έργου. Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι θα χρησιμοποιεί μόνο τους ορισμένους εργοταξιακούς δρόμους και τις συγκεκριμένες διαδρομές, που θα του υποδείξει η υπηρεσία, και θα εκτελεί μεταφορές και εργασίες με επιμέλεια μόνο μέσα από αυτές, χωρίς να προκαλεί διατάραξη σε χώρους πρασίνου του έργου. Ο ανάδοχος δεσμεύεται να συντηρεί τους εργοταξιακούς δρόμους και να κρατά τις διαδρομές πάντα ανοικτές χωρίς να διακόπτει την κυκλοφορία αυτών. Σε περίπτωση μη επιμελημένης εργασίας, μη προστασίας του πρασίνου και μη τήρησης των παραπάνω από τον ανάδοχο, η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα επιβολής της προβλεπόμενης ποινής που ορίζεται στην παρούσα σύμβαση και συγκεκριμένα στο άρθρο 9. Όλες οι προμήθειες/ εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή προμηθειών/ εργασιών και τα εγκεκριμένα σχέδια μελετών του έργου για τα οποία ο ανάδοχος έχει λάβει πλήρη γνώση. Παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία, που αφορά το έργο, του όρους της σύμβασης και της παρούσας τεχνικής περιγραφής, δεν απαλλάσσει αυτόν από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωση του. Ο τρόπος αποθήκευσης, διαχείρισης, επεξεργασίας, φόρτωσης, μεταφοράς και απόθεσης του προσκομιζόμενου κάθε φορά φορτίου είναι ευθύνη του αναδόχου και ορίζεται ότι ο τρόπος παράδοσης - 5

εναπόθεσης των προμηθειών πριν από την προσκόμιση στο έργο, θα πρέπει να γίνουν αποδεκτά από την υπηρεσία. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος κατά την διάρκεια κάθε είδους προμήθειας/εργασίας καθώς και μετά την αποπεράτωση αυτής, για την διατήρηση της καθαριότητας του χώρου εργασίας και την κατάλληλη απομάκρυνση ή καταστροφή άχρηστων υλικών και άλλων απορριμμάτων με δική του ευθύνη και με δικά του μέσα σε κατάλληλα σημεία εκτός του χώρου εκτέλεσης του έργου. Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε εργασία καθαρισμού προερχόμενη από οποιοδήποτε εξοπλισμό ή μηχανήματα έργου του αναδόχου εντός του χώρου κατασκευής του έργου. Ο ανάδοχος οφείλει να έχει την δυνατότητα να ανταποκρίνεται στις ημερήσιες απαιτήσεις του έργου και να προμηθεύει το έργο με οποιαδήποτε ποσότητα και ποιότητα υλικών του ζητηθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του έργου, μέχρι τη λήξη της σύμβασης. Η προμήθεια, η παράδοση και η παραλαβή των υλικών/ εργασιών θα εκτελείται κατά τις εργάσιμες ώρες της υπηρεσίας της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πιερίας. Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα χωρίς ενωρίτερη ειδοποίηση να επισκέπτεται τις εγκαταστάσεις του ανάδοχου και να ελέγχει τα προς παράδοση υλικά και να προβαίνει σε οποιοδήποτε έλεγχο και επίβλεψη στις εγκαταστάσεις του αναδόχου χωρίς κανένα περιορισμό. Ο ανάδοχος με δικά του έξοδα κατά τη διάρκεια της μεταφοράς της προμήθειας των υλικών στο έργο, υποχρεούται να μεριμνά το κάθε προσκομιζόμενο φορτίο προμήθειας να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα κατά τον νόμο έγγραφα και οπωσδήποτε από δελτίο αποστολής, Όλες οι προμήθειες/ εργασίες, θα επιβλέπονται από την αρμόδια ομάδα επίβλεψης της υπηρεσίας. Η παράδοση των προμηθειών στο έργο είναι ευθύνη του αναδόχου και θα γίνεται μετά από προηγούμενη συνεννόηση του αναδόχου με τους επιβλέποντες μηχανικούς του έργου και με γνώμονα την εξασφάλιση της ομαλότητας, της ασφάλειας και της έγκαιρης εκτέλεσης των προμηθειών. Αποδεικτικό πραγματοποίησης των προμηθειών/ εργασιών αποτελεί το ημερολόγιο του έργου, το οποίο υπογράφεται από τους επιβλέποντες μηχανικούς και από την προϊσταμένη της Εφορείας. Σε περίπτωση καθυστέρησης έναρξης των προμηθειών/ εργασιών από τον ανάδοχο πέραν των πέντε (5) ημερολογιακών ημερών (ως 1η προθεσμία), η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα επιβολής της προβλεπόμενης ποινικής ρήτρας που ορίζεται στην παρούσα σύμβαση. Για κάθε ημέρα καθυστέρησης πέρα από την παραπάνω 1η προθεσμία και για διάστημα όχι μεγαλύτερο των δύο (2) ημερολογιακών ημερών (ως 2η προθεσμία), δύναται να επιβληθεί στον ανάδοχο ποινική ρήτρα. Μετά την πάροδο και του πρόσθετου αυτού χρονικού διαστήματος των 2 ημερών (2ης προθεσμίας) και εφόσον ο ανάδοχος δεν προσέλθει για να ξεκινήσει τις προμήθειες/ εργασίες, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση της Εφορείας Αρχαιοτήτων, με αυτοδίκαιη μονόπλευρη παύση της σχετικής σύμβασης. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν έχει συνεχή παρουσία στο έργο ή παρουσιάζεται αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην εκτέλεση και ολοκλήρωση των προμηθειών/ εργασιών που του έχει ορίσει εγγράφως η υπηρεσία, δύναται να επιβληθεί στον ανάδοχο ποινική ρήτρα, κατά τα οριζόμενα στην παρούσα σύμβαση. Μετά την πάροδο τριών (3) ημερολογιακών ημερών (ως 3η προθεσμία) μη συνεχούς παρουσίας του αναδόχου στο έργο ή και πλημμελούς εκτέλεσης προμηθειών/ εργασιών, η υπηρεσία δύναται να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο με αυτοδίκαιη μονόπλευρη παύση της σχετικής σύμβασης. Η υπηρεσία δύναται να διακόψει, εφόσον το κρίνει σκόπιμο αιτιολογημένα, ανά πάσα στιγμή την εκτέλεση της Σύμβασης. Δύναται επίσης να μην εξαντλήσει το σύνολο του προϋπολογισμού του έργου εφόσον κρίνει κάτι τέτοιο σκόπιμο. Σε περίπτωση λύσης της σύμβασης για οποιοδήποτε λόγο πριν την κάλυψη του παραπάνω συνολικού τιμήματος ο Ανάδοχος απεκδύεται κάθε δικαιώματός του για το υπόλοιπο ποσό. ΑΡΘΡΟ 3 Λοιπές Υποχρεώσεις Αναδόχου Ο ανάδοχος ευθύνεται εξολοκλήρου για την ασφάλεια και τις ασφαλιστικές εισφορές του προσωπικού που απασχολεί κατά την διάρκεια αυτών των προμηθειών. Ο ανάδοχος είναι αρμόδιος για την έντεχνη, άρτια και ασφαλή εκτέλεση των προμηθειών/ εργασιών, σύμφωνα με τους Νόμους, τα Διατάγματα, τις Αστυνομικές διατάξεις και την τήρηση των σχετικών κανονισμών για την σωστή λήψη και εφαρμογή των απαιτούμενων μέτρων προστασίας και ασφαλείας του προσωπικού που απασχολεί στο έργο. Για κάθε περίπτωση ατυχήματος οφειλομένου σε πράξεις ή παραλείψεις του αναδόχου, των υπεργολάβων του, ή /και του προσωπικού του, ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος ποινικά και αστικά. Οποιεσδήποτε αστικές ή ποινικές ευθύνες, που οφείλονται είτε σε αμέλεια ή υπαιτιότητα του προσωπικού του αναδόχου σε οποιασδήποτε φύσης ατυχήματα ή ζημιές στο προσωπικό του αναδόχου ή σε τρίτους, ή σε περιουσίες τρίτων ή στην ύπαρξη του έργου κάθε αυτού, βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον ίδιο τον ανάδοχο. Η υπηρεσία δικαιούται να ελέγχει τον ανάδοχο ως προς την τήρηση ασφάλισης του προσωπικού που 6

απασχολεί το έργο, ενώ συγχρόνως ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στην υπηρεσία όλα τα σχετικά στοιχεία και βοήθεια για την πραγματοποίηση των ελέγχων αυτών. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, των διατάξεων και κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του, ή στο προσωπικό της Αναθέτουσας Αρχής ή σε οποιονδήποτε τρίτο και για τη λήψη μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος. Η ευθύνη του αναδόχου καλύπτει όλη την χρονική περίοδο από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι την λήξη αυτής. Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει κατά την εκτέλεση της ανάθεσης όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας που επιβάλλονται από την ισχύουσα νομοθεσία. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει αποκλειστικώς και εξ ολοκλήρου όλες τις ευθύνες έναντι οποιουδήποτε τρίτου προβάλλοντος δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ευρεσιτεχνίας, σημάτων κ.λπ., που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με μελέτες, υλικά, μηχανήματα, μεθόδους, τρόπους εργασίας, συστήματα, εφευρέσεις κ.λπ. που θα χρησιμοποιηθούν για την εκ μέρους του πλήρη εκτέλεση της προμήθειας/ εργασίας. Όλες οι σχετικές δαπάνες, η μέριμνα και οι διαδικασίες για τη νόμιμη χρησιμοποίηση όλων των ανωτέρω βαρύνουν εξ ολοκλήρου και αποκλειστικώς τον Ανάδοχο, ο οποίος οφείλει να λαμβάνει εγκαίρως κάθε απαιτούμενο μέτρο, ώστε η Αναθέτουσα Αρχή και τα όργανα αυτής να μην υποστούν οποιαδήποτε ενόχληση ή την ελάχιστη ζημία. Ο Ανάδοχος οφείλει να συνεργαστεί τόσο εκ των προτέρων, όσο και καθ όλη τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου που έχει αναλάβει, με την υπηρεσία. Στο πλαίσιο της ως άνω συνεργασίας ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται στις εντολές και υποδείξεις της Υπηρεσίας οι οποίες απορρέουν από την ανάγκη συντονισμού του παρόντος έργου με τα υπόλοιπα έργα του. Επίσης στο πλαίσιο αυτό και υπό τις εντολές της υπηρεσίας, οφείλει να συνεργάζεται με όλα τα σχετικά συνεργεία, στον εντός του κτηρίου χώρο και να λαμβάνουν από κοινού και έγκαιρα τα κατάλληλα μέτρα για να συντονισθεί η εκτέλεση των προμηθειών/ εργασιών τους χωρίς να παρεμποδίζεται η εντός του χώρου του έργου, εκτέλεση των προμηθειών και η κυκλοφορία του προσωπικού. ΑΡΘΡΟ 4 Εγγυήσεις Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσης, ο Ανάδοχος κατέθεσε την με αρ. 218/7040792 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης της Εθνικής Τράπεζας, αξίας 578,56 ευρώ που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α. Η εγγύηση ανεξάρτητα από το όργανο που την εκδίδει, πρέπει να περιλαμβάνει τα αναφερόμενα στο άρθρο 25 του Π.Δ/τος 118/2007. Η ανωτέρω εγγύηση επέχει θέση ποινικής ρήτρας και θα επιστραφεί στον Ανάδοχο μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού/των εργασιών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχών απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Εφόσον οι προμήθειες/ εργασίες εκτελούνται και επιμετρούνται τμηματικά, σύμφωνα με τη Σύμβαση οι εγγυήσεις αποδεσμεύονται αναλόγως σταδιακά και τμηματικά, κατά ποσόν που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά. Για την σταδιακή αποδέσμευση των εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου (παρ. 8, άρθρο 25 Π.Δ/τος 118/2001). ΑΡΘΡΟ 5 Αξία 1. Η συνολική δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης ανέρχεται στο ποσόν των 14.232,44 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%) 2. Η καθαρή δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης ανέρχεται στο ποσόν των 11.571,08 3. Το δικαίωμα προαίρεσης ανέρχεται σε ποσοστό 10% επί της συνολικής δαπάνης της κατηγορίας Α, δηλαδή 900,21 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%). 4. Στη δαπάνη αυτή περιλαμβάνονται όλες οι προβλεπόμενες νόμιμες κρατήσεις. ΑΡΘΡΟ 6 Πληρωμή Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με την πρόοδο των εκτελεσμένων προμηθειών. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται μετά την επιμέτρηση, παράδοση και ολοκλήρωση της προμήθειας/ εργασίας που ορίζει η υπηρεσία, μετά την αντίστοιχη κάθε φορά παραλαβή και έλεγχο των 7

προμηθειών/ εργασιών από την αρμόδια Επιτροπή. Η παραλαβή των προμηθειών/ εργασιών θα γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής Υλικών και Εργασιών και την έγκριση του σχετικού Πρακτικού από την Προϊσταμένη της Υπηρεσίας, μετά από σχετική έκθεση των Επιβλεπόντων του υποέργου προς την εν λόγω Επιτροπή για τα ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία που προβλέπονται στη σύμβαση. Ο Ανάδοχος οφείλει να αποκαθιστά αμέσως και χωρίς καθυστέρηση τις εκτελεσμένες προμήθειες/ εργασίες που δεν πληρούν τις Τεχνικές Προδιαγραφές. Πριν την πληρωμή του ο Ανάδοχος θα πρέπει, κατόπιν συνεννόησης με το Λογιστήριο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πιερίας, να προσκομίσει όλα τα απαιτούμενα κατά την ισχύουσα νομοθεσία δικαιολογητικά και παραστατικά, όπως: Τιμολόγια επί των οποίων θα γίνει η προβλεπόμενη παρακράτηση φόρου (4% και 8% στην καθαρή αξία των τιμολογίων προμήθειας και εργασίας αντίστοιχα καθώς και 0,10% υπέρ της Ε.Α.Α.Δ.Σ.). Αντίγραφα δελτίων αποστολής. Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό τυχόν ζητηθεί από το Λογιστήριο της Υπηρεσίας. Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία- Θράκη 2007-2013», στο πλαίσιο υλοποίησης του ΕΣΠΑ. Η εν λόγω προμήθεια εντάσσεται στο υποέργο 1 του έργου «Αρχαιολογικό Πάρκο Λειβήθρων Ν. Πιερίας», με κωδ. πράξης 2011ΣΕΟ1480149 (MIS 355499) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). ΑΡΘΡΟ 7 Δικαίωμα προαίρεσης Το δικαίωμα προαίρεσης ανέρχεται σε ποσοστό 10% επί της συνολικής δαπάνης της κατηγορίας Α. Δύναται να χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση αύξησης των απαιτούμενων ποσοτήτων των προμηθειών και κατόπιν εντολής της υπηρεσίας. Αναλόγως, η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα μείωσης των ποσοτήτων προς εκτέλεση προμηθειών που έχουν προμετρηθεί και ορίζονται στην τεχνική περιγραφή ή και διακοπής της προμήθειας, σε περίπτωση που διακοπεί η χρηματοδότηση του έργου. ΑΡΘΡΟ 8 Χρόνος Δέσμευσης του Αναδόχου για τις τιμές της προσφοράς Ο Ανάδοχος δεσμεύεται να διατηρήσει την τιμή της προσφοράς του σταθερή καθ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης. Σε καμία φάση της εκτέλεσης των προμηθειών δεν μπορεί να γεννηθεί θέμα αναθεώρησης από τον ανάδοχο, των προσφερόμενων τιμών ανά προμήθεια, προς όφελος του αναδόχου. ΑΡΘΡΟ 9 Ποινικές ρήτρες Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τους όρους της παρούσας, ή εκπληρώσει πλημμελώς τις υποχρεώσεις που ορίζονται στην παρούσα Σύμβαση και στην Τεχνική Περιγραφή η εγγύηση καλής εκτέλεσης επέχει θέση ποινικής ρήτρας και καταπίπτει για ολόκληρο το ποσό, υπέρ του ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με τις περί προμηθειών διατάξεις. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν τηρεί τις χρονικές προθεσμίες που ορίζονται στο άρθρο 2 της παρούσας σύμβασης, δύναται η υπηρεσία να επιβάλλει ποινική ρήτρα ημερήσιας αποζημίωσης 0,5% επί της καθαρής συμβατικής αξίας του συνόλου των προμηθειών. Εκτός των ανωτέρω, ο ανάδοχος δύναται να κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση της υπηρεσίας, με αυτοδίκαιη μονόπλευρη παύση της σχετικής σύμβασης, εφόσον οι εργασίες και τα υλικά δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της υπηρεσίας και δεν είναι σύμφωνες με τα οριζόμενα στην Τεχνική Περιγραφή και τις Γενικές Τεχνικές Προδιαγραφές. Οι ποινικές ρήτρες θα εισπραχθούν βάσει των διατάξεων που αφορούν τα δημόσια έσοδα και ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 26 του Π.Δ. 118/2007. Οι ποινικές ρήτρες δύναται να εισπραχθούν δια συμψηφισμού με το υπόλοιπο ποσό προς καταβολή στον ανάδοχο. Σε περίπτωση που οι εργασίες και τα υλικά παραδοθούν ή αντικατασταθούν από τον Ανάδοχο μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 2, 14 και 15 της παρούσας αντίστοιχα, επιβάλλεται στον Ανάδοχο και πρόστιμο (ποινική ρήτρα) που υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 32 του Π.Δ. 118/2007. 8

ΑΡΘΡΟ 10 Εκχώρηση-Υποκατάσταση Ο Ανάδοχος απαγορεύεται να υποκατασταθεί από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο σχετικά με τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει με την παρούσα, καθώς επίσης απαγορεύεται η εκχώρηση δικαιωμάτων άνευ της ρητής και εγγράφου αδείας της Προϊσταμένης της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πιερίας. ΑΡΘΡΟ 11 Ανωτέρα Βία Κανένας από τους συμβαλλόμενους δεν ευθύνεται για παράλειψη εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεών του, αν η παράλειψη αυτή είναι συνέπεια ανωτέρας βίας, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 37 του Π.Δ. 118/2007. ΑΡΘΡΟ 12 Επίλυση διαφορών Σε κάθε περίπτωση διαφοράς μεταξύ των μερών σχετικά με την ερμηνεία και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, η επίλυσή της γίνεται από τα αρμόδια Δικαστήρια Κατερίνης. ΑΡΘΡΟ 13 Αντίκλητος Όλες οι επιδόσεις, τα δικαστικά ή εξώδικα έγγραφα, καθώς και οι ειδοποιήσεις που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης, θα επιδίδονται ή θα υποβάλλονται εγγράφως στον νόμιμο εκπρόσωπο του άλλου μέρους. Ο Ανάδοχος ορίζει αντίκλητο τον..., με διεύθυνση... (αν ο Ανάδοχος επιθυμεί να ορίσει Αντίκλητο). Η επίδοση/ γνωστοποίηση/ κοινοποίηση προς αυτόν οποιωνδήποτε εγγράφων θα θεωρείται ως νόμιμη επίδοση/ γνωστοποίηση/ κοινοποίηση προς τον Ανάδοχο. ΑΡΘΡΟ 14 Διάρκεια Σύμβασης Η σύμβαση έχει ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας σύμβασης και για δύο μήνες, με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση χρονικής παράτασης του έργου. ΑΡΘΡΟ 15 Τροποποίηση Σύμβασης Οποιαδήποτε τροποποίηση, προσθήκη ή διαφοροποίηση της παρούσας σύμβασης θα γίνεται μόνο έπειτα από γραπτή συμφωνία και των δύο συμβαλλομένων μερών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 24 του Π. Δ/τος 118/2007. ΑΡΘΡΟ 16 Σύνταξη Σύμβασης Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε σε έξι (6) αντίτυπα και αφού διαβάστηκε και έγινε αποδεκτή από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ρητά και ανεπιφύλακτα, υπογράφηκε νόμιμα από τους συμβαλλόμενους. Ο Ανάδοχος έλαβε ένα αντίτυπο. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο Ανάδοχος Η Προϊσταμένη της Εφορείας κ.α.α. Ευπραξία Δουλγκέρη Αρχαιολόγος 9