Συμφωνούνται, συνομολογούνται και γίνονται αμοιβαίως δεκτά τα εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ. Δ/νση: Παρμενίωνος 32, Κατερίνη Πληροφορίες: Λογιστήριο Τηλέφωνο: 2351047883 FAX: 2351047884 e-mail: kzepka@culture.gr Κατερίνη, 12-06-2014 Αρ.πρωτ.: 2634 ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΛΕΙΒΗΘΡΑ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ, ΘΕΣΗ ΚΟΥΦΟΣ (ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΛΕΙΒΗΘΡΩΝ) ΕΡΓΟ: ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΕΙΒΗΘΡΩΝ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΛΕΙΒΗΘΡΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΑΝΑΔΟΧΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α. ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 20% ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ TOY ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΕΙΒΗΘΡΩΝ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ» (Κωδ. Πράξης: 2011ΣΕΟ1480149) ΤΟΥ Ε.Π. «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ 2007-2013». (ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 9.592,18 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α. 23%). Στην Κατερίνη σήμερα, την 12 η Ιουνίου του έτους 2014, ημέρα Πέμπτη στα γραφεία της ΚΖ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, στην οδό Παρμενίωνος 32 και μεταξύ των εξής συμβαλλομένων μερών: Α) Της ΚΖ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, η οποία εδρεύει στην οδό Παρμενίωνος 32, ΤΚ 60100 Κατερίνη, με ΑΦΜ: 090283815, Δ.Ο.Υ. Δ Αθηνών, όπως εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή τής παρούσας από τον κ. Μπέσιο Ματθαίο, Αναπληρωτή Προϊστάμενο της ΚΖ Εφορείας Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων, και Β) Του κ. ΡΕΤΖΕΠΗ Α. ΕΥΑΓΓΕΛΟ, που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, Προφήτη Λαγκαδά, ΤΚ 57 200, Α.Φ.Μ. 049672640, Δ.Ο.Υ. Λαγκαδά, τηλ. 2310 029141, φαξ. 2310 029143, εφεξής καλούμενος ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ». Συμφωνούνται, συνομολογούνται και γίνονται αμοιβαίως δεκτά τα εξής: Η πρώτη των συμβαλλομένων, κο. Μπέσιος Ματθαίος, με την παραπάνω ιδιότητά της και έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: 1. Το Π.Δ. 191/2003 (ΦΕΚ 146/Α /13-06-2003) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού».Το Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ152/Α /25-6-2013) «Περί Ίδρυσης Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού». 2. Τo Π.Δ. 74/1985 που αφορά στη συμπλήρωση του Π. Δ/τος 16/80 και την Απόφαση ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/15/3696/20-1-2004 (ΦΕΚ 70/Β /20-1-04) «Περί μεταβιβάσεως αρμοδιοτήτων και δικαίωμα υπογραφής στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Υπηρεσιών». 3. To άρθρο 81 του N.1958/1991 (ΦΕΚ122/Α /5-8-1991) «Περί τρόπου εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων». 4. Το Π.Δ. 99/1992 (ΦΕΚ 46/Α /24-3-1992) «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει έργων». 5. Το Ν. 4049/2012 (ΦΕΚ 35/Α /23-2-2012) «Αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα, του Ντόπινγκ, των προσυνεννοημένων αγώνων και λοιπές διατάξεις». 6. Το Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α /1-2-1995) «Προμήθειες του Δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». 7. Το Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α /27-11-1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 1

8. Το Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α /10-7-2007) «Κανονισμός προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)» που αφορούν τους πρόχειρους διαγωνισμούς. 9. Την υπ αρ. 35130/739 (ΦΕΚ 1291/Δ /11-08-2010) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για την αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων. 10. Τις πιστώσεις του υποέργου 1 του έργου «Αρχαιολογικό Πάρκο Λειβήθρων Ν. Πιερίας», που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Μακεδονία-Θράκη 2007-2013» (Κωδ. Πράξης: 2011ΣΕΟ1480149). 11. Την υπ αρ 1359 / 31-03-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΗΗΓ-6ΤΜ) Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού 12. Το υπ αρ. 1782/23-04-2014 Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού. 13. Την υπ αρ. 1924/29-04-2014 (ΑΔΑ: ΒΙ0ΕΓ-Ο0Β) Απόφαση έγκρισης του πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού. 14. Την υπ αρ. 2430/02-06-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΥ1Γ-08Ψ) Απόφαση ορισμού νέου προσωρινού αναδόχου του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού. ΑΝΑΘΈΤΕΙ Στον δεύτερο από τους συμβαλλόμενους την «Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου υδραυλικών υλικών» Κατηγορία Α: Θέρμανση για τις ανάγκες του υποέργου 1 του έργου «Αρχαιολογικό Πάρκο Λειβήθρων Ν. Πιερίας» (κωδ. πράξης 2011ΣΕΟ1480149), του Ε.Π. «Μακεδονία-Θράκη 2007-2013», αντί του συνολικού ποσού των 9.592,18 (εννέα χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα δύο ευρώ και δεκαοκτώ λεπτών), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23% και των λοιπών κρατήσεων, με δικαίωμα προαίρεσης 20%. Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελέσει τις προμήθειες σεβόμενος πλήρως τα οριζόμενα στην εγκεκριμένη Τεχνική Περιγραφή της Υπηρεσίας και στις Τεχνικές Προδιαγραφές, καθώς και τους όρους της υπ αρ. 1359 / 31-03-2014 Προκήρυξης του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού τους οποίους και αποδέχεται ανεπιφύλακτα. Οι όροι της σύμβασης έχουν ως εξής: ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο της σύμβασης Αντικείμενο της σύμβασης είναι η «Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου υδραυλικών υλικών» Κατηγορία Α: Θέρμανση με τα μηχανικά μέσα και τον υλικό εξοπλισμό του αναδόχου, για τις ανάγκες του υποέργου 1 του έργου «Αρχαιολογικό Πάρκο Λειβήθρων Ν. Πιερίας» (κωδ. πράξης 2011ΣΕΟ1480149), του Ε.Π. «Μακεδονία-Θράκη 2007-2013». Το έργο υλοποιείται στην περιοχή «Κουφός», στην παραολύμπια κοινοτική περιοχή του Δ.Δ.Λεπτοκαρυάς του Δήμου Δίου Ολύμπου Ν. Πιερίας. Εκτελείται εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου των Λειβήθρων, στο ΝΑ τμήμα του και σε επιφάνεια 67 στρεμμάτων. Βρίσκεται σε απόσταση 200μ βόρεια της αρχαίας ακρόπολης. Εντός του έργου κατασκευάζονται δίκτυα Η/Μ κτιρίων και περιβάλλοντος χώρου (ηλεκτροφωτισμού, ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, απορροής ομβρίων, πυρόσβεσης και αντικεραυνικής προστασίας). Τα παραπάνω είδη θα βρίσκονται σε απόλυτη συμφωνία με τους όρους και τις λοιπές προϋποθέσεις τής υπ αρ. 1359 / 31-03-2014 Προκήρυξης του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, των συνημμένων σε αυτήν τευχών (Τεχνικές Προδιαγραφές κ.λπ.), την Τεχνική και την Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου. Σημειώνεται ότι οι παραπάνω Τεχνικές Προδιαγραφές των ειδών και η Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Σύμβασης. Η προσκομισθείσα δεσμευτική Οικονομική Προσφορά αναλύεται ως εξής στον ακόλουθο πίνακα: Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α. ΘΕΡΜΑΝΣΗ Περιγραφή Μονάδα μέτρησης Ποσότητα Τιμή μονάδας (χωρίς ΦΠΑ) Δαπάνη (χωρίς ΦΠΑ) Δαπάνη (με ΦΠΑ) 2

1 Θερμαντικό σώμα PANEL 22/600/1100 τμχ 1 60,90 60,90 74,91 2 Θερμαντικό σώμα PANEL 22/600/1200 τμχ 1 65,50 65,50 80,57 3 Θερμαντικό σώμα PANEL 22/900/500 τμχ 1 45,00 45,00 55,35 4 Θερμαντικό σώμα PANEL 22/900/700 τμχ 1 59,00 59,00 72,57 5 Θερμαντικό σώμα PANEL 22/900/800 τμχ 2 65,20 130,40 160,39 6 Θερμαντικό σώμα PANEL 22/900/900 τμχ 3 72,00 216,00 265,68 7 Θερμαντικό σώμα PANEL 22/900/1000 τμχ 1 77,90 77,90 95,82 8 Σωλήνας πολυαιθυλενίου (VPE-c) Φ16 μμ 250 0,60 150,00 184,50 9 Κυματοειδής σωλήνας πολυαιθυλενίου (HDPE) Φ25 μμ 250 0,24 60,00 73,80 10 Χάλκινος σωλήνας Φ35 μμ 48 12,50 600,00 738,00 11 Χάλκινος σωλήνας Φ18 μμ 12 3,65 43,80 53,87 12 Μονωτικό σωληνώσεων μμ 50 0,69 34,50 42,44 13 Λέβητας 30Mcal/h τμχ 1 470,00 470,00 578,10 14 Καυστήρας τμχ 1 394,00 394,00 484,62 15 Κυκλοφορητής τμχ 1 227,00 227,00 279,21 16 Δοχείο διαστολής 24lit τμχ 1 20,70 20,70 25,46 17 Αυτόματος πλήρωσης τμχ 1 16,00 16,00 19,68 18 Σφαιρική βάνα Φ32 τμχ 6 8,32 49,92 61,40 19 Βαλβίδα αντεπιστροφής Φ32 τμχ 1 7,02 7,02 8,63 20 Βαλβίδα ασφαλείας τμχ 1 2,97 2,97 3,65 21 Δεξαμενή πετρελαίου τμχ 1 340,20 340,20 418,45 22 Συλλέκτης τμχ 2 95,00 190,00 233,70 23 Πίνακας υδροληψίας τμχ 1 21,50 21,50 26,45 24 Καπνοδόχος Φ200 τμχ 10 80,00 800,00 984,00 25 Φίλτρο πετρελαίου τμχ 1 9,90 9,90 12,18 26 Αυτόματο εξαεριστικό τμχ 2 3,15 6,30 7,75 27 Σύστημα αντιστάθμισης τμχ 1 650,00 650,00 799,50 28 Θερμοστατικός διακόπτης τμχ 10 13,00 130,00 159,90 29 Ενεργειακό τζάκι τμχ 1 2.000,00 2.000,00 2.460,00 30 Κλιματιστική μονάδα 9000BTU/h τμχ 1 450,00 450,00 553,50 31 Κλιματιστική μονάδα 12000BTU/h τμχ 1 470,00 470,00 578,10 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α 7.798,51 9.592,18 Ολογράφως Σύνολο Κατηγορίας Α: ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ Ο Ανάδοχος υποχρεούται με δικά του έξοδα που έχει λάβει υπόψη και έχει συμπεριλάβει στη παραπάνω οικονομική προσφορά, να διαθέσει όλο το απαιτούμενο προσωπικό, υλικά, προμήθειες, μηχανήματα, μηχανολογικό εξοπλισμό, οχήματα, εργαλεία και οποιαδήποτε άλλα μέσα για την προσήκουσα εκτέλεση των προμηθειών, συμπεριλαμβανομένων και των παρεπόμενων υπηρεσιών αποκατάστασης ζημιών των αγαθών ή διάθεσης ανταλλακτικών. ΑΡΘΡΟ 2 Τρόπος και διάρκεια εκτέλεσης του έργου Τόπος και τρόπος παράδοσης / Υποχρεώσεις-Κυρώσεις Αναδόχου Η ανάθεση εκτέλεσης των προμηθειών θα γίνεται τμηματικά από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας σύμβασης και μέχρι την 01/08/2014 με δυνατότητα παράτασης. Ο ανάδοχος οφείλει να έχει την 3

ετοιμότητα άμεσης ανταπόκρισης στις ανάγκες του έργου, με τη χρήση των απαιτούμενων κάθε φορά μηχανημάτων, όταν κληθεί από την υπηρεσία. Η υπηρεσία θα καλεί τον ανάδοχο να παραλάβει έγγραφη ειδοποίηση όπου θα περιγράφονται σε αυτή, οι συγκεκριμένες προμήθειες και οι ποσότητες που απαιτούνται κάθε φορά προς προμήθεια και εκτέλεση. Η ανταπόκριση στην παράδοση των προμηθειών στο έργο θα πρέπει να γίνεται εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών (1 η προθεσμία) από την ημέρα κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης και η παρουσία του αναδόχου στο έργο θα πρέπει να είναι συνεχής μέχρι την περάτωση των επιθυμητών κάθε φορά προμηθειών που έχει ορίσει η υπηρεσία. Ο ανάδοχος καθ όλη την διάρκεια των προμηθειών του, σεβόμενος τον κηρυγμένο αρχαιολογικό χώρο των Λειβήθρων υποχρεούται να επιδεικνύει ιδιαίτερη προσοχή κατά την εκτέλεση των προμηθειών και συγχρόνως να μεριμνά για την προστασία και την μη καταστροφή του πρασίνου (δέντρα, θάμνοι, φυτικές γαίες) που βρίσκεται εντός του έργου και είναι εκτός του εύρους καταλήψεως των κατασκευών του έργου. Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι θα χρησιμοποιεί μόνο τους ορισμένους εργοταξιακούς δρόμους και τις συγκεκριμένες διαδρομές, που θα του υποδείξει η υπηρεσία, και θα εκτελεί μεταφορές και εργασίες με επιμέλεια μόνο μέσα από αυτές, χωρίς να προκαλεί διατάραξη σε χώρους πρασίνου του έργου. Ο ανάδοχος δεσμεύεται να συντηρεί τους εργοταξιακούς δρόμους και να κρατά τις διαδρομές πάντα ανοικτές χωρίς να διακόπτει την κυκλοφορία αυτών. Σε περίπτωση μη επιμελημένης εργασίας, μη προστασίας του πρασίνου και μη τήρησης των παραπάνω από τον ανάδοχο, η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα επιβολής της προβλεπόμενης ποινής που ορίζεται στην παρούσα σύμβαση και συγκεκριμένα στο άρθρο 9. Όλες οι προμήθειες θα γίνουν σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή προμηθειών και τα εγκεκριμένα σχέδια μελετών του έργου για τα οποία ο ανάδοχος έχει λάβει πλήρη γνώση. Παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωση του με κάθε δυνατή πληροφορία, που αφορά το έργο, του όρους της σύμβασης και της παρούσας τεχνικής περιγραφής, δεν απαλλάσσει αυτόν από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωση του. Ο τρόπος αποθήκευσης, διαχείρισης, επεξεργασίας, φόρτωσης, μεταφοράς και απόθεσης του προσκομιζόμενου κάθε φορά φορτίου είναι ευθύνη του αναδόχου και ορίζεται ότι ο τρόπος παράδοσης - εναπόθεσης των προμηθειών πριν από την προσκόμιση στο έργο, θα πρέπει να γίνουν αποδεκτά από την υπηρεσία. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος κατά την διάρκεια κάθε είδους προμήθειας καθώς και μετά την αποπεράτωση αυτής, για την διατήρηση της καθαριότητας του χώρου εργασίας και την κατάλληλη απομάκρυνση ή καταστροφή άχρηστων υλικών και άλλων απορριμμάτων με δική του ευθύνη και με δικά του μέσα σε κατάλληλα σημεία εκτός του χώρου εκτέλεσης του έργου. Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε εργασία καθαρισμού προερχόμενη από οποιοδήποτε εξοπλισμό ή μηχανήματα έργου του αναδόχου εντός του χώρου κατασκευής του έργου. Ο ανάδοχος οφείλει να έχει την δυνατότητα να ανταποκρίνεται στις ημερήσιες απαιτήσεις του έργου και να προμηθεύει το έργο με οποιαδήποτε ποσότητα και ποιότητα υλικών του ζητηθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του έργου, μέχρι τη λήξη της σύμβασης. Η προμήθεια, η παράδοση και η παραλαβή των υλικών θα εκτελείται κατά τις εργάσιμες ώρες της υπηρεσίας της ΚΖ Ε.Π.Κ.Α. Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα χωρίς ενωρίτερη ειδοποίηση να επισκέπτεται τις εγκαταστάσεις του ανάδοχου και να ελέγχει τα προς παράδοση υλικά και να προβαίνει σε οποιοδήποτε έλεγχο και επίβλεψη στις εγκαταστάσεις του αναδόχου χωρίς κανένα περιορισμό. Ο ανάδοχος με δικά του έξοδα κατά τη διάρκεια της μεταφοράς της προμήθειας των υλικών στο έργο, υποχρεούται να μεριμνά το κάθε προσκομιζόμενο φορτίο προμήθειας να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα κατά τον νόμο έγγραφα και οπωσδήποτε από δελτίο αποστολής, Όλες οι προμήθειες, θα επιβλέπονται από την αρμόδια ομάδα επίβλεψης της υπηρεσίας. Η παράδοση των προμηθειών στο έργο είναι ευθύνη του αναδόχου και θα γίνεται μετά από προηγούμενη συνεννόηση του αναδόχου με τους επιβλέποντες μηχανικούς του έργου και με γνώμονα την εξασφάλιση της ομαλότητας, της ασφάλειας και της έγκαιρης εκτέλεσης των προμηθειών. Αποδεικτικό πραγματοποίησης των προμηθειών αποτελεί το ημερολόγιο του έργου, το οποίο υπογράφεται από τους επιβλέποντες μηχανικούς και από την προϊσταμένη της Εφορείας. Σε περίπτωση καθυστέρησης έναρξης των προμηθειών από τον ανάδοχο πέραν των πέντε (5) ημερολογιακών ημερών (ως 1η προθεσμία), η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα επιβολής της προβλεπόμενης ποινικής ρήτρας που ορίζεται στην παρούσα σύμβαση. Για κάθε ημέρα καθυστέρησης πέρα από την παραπάνω 1η προθεσμία και για διάστημα όχι μεγαλύτερο των δύο (2) ημερολογιακών ημερών (ως 2η 4

προθεσμία), δύναται να επιβληθεί στον ανάδοχο ποινική ρήτρα. Μετά την πάροδο και του πρόσθετου αυτού χρονικού διαστήματος των 2 ημερών (2ης προθεσμίας) και εφόσον ο ανάδοχος δεν προσέλθει για να ξεκινήσει τις προμήθειες, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση της ΚΖ ΕΠΚΑ, με αυτοδίκαιη μονόπλευρη παύση της σχετικής σύμβασης. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν έχει συνεχή παρουσία στο έργο ή παρουσιάζεται αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην εκτέλεση και ολοκλήρωση των προμηθειών που του έχει ορίσει εγγράφως η υπηρεσία, δύναται να επιβληθεί στον ανάδοχο ποινική ρήτρα, κατά τα οριζόμενα στην παρούσα σύμβαση. Μετά την πάροδο τριών (3) ημερολογιακών ημερών (ως 3η προθεσμία) μη συνεχούς παρουσίας του αναδόχου στο έργο ή και πλημμελούς εκτέλεσης προμηθειών, η υπηρεσία δύναται να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο με αυτοδίκαιη μονόπλευρη παύση της σχετικής σύμβασης. Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την προμήθεια που εκτελεί ο ανάδοχος, για όσο διάστημα απαιτείται λόγω κακών καιρικών συνθηκών, λόγω ευρημάτων αρχαιολογικού ενδιαφέροντος ή λόγω μη τήρησης των όρων της σύμβασης και της Τεχνικής Περιγραφής από τον ανάδοχο. ΑΡΘΡΟ 3 Λοιπές Υποχρεώσεις Αναδόχου Ο ανάδοχος ευθύνεται εξολοκλήρου για την ασφάλεια και τις ασφαλιστικές εισφορές του προσωπικού που απασχολεί κατά την διάρκεια αυτών των προμηθειών. Ο ανάδοχος είναι αρμόδιος για την έντεχνη, άρτια και ασφαλή εκτέλεση των προμηθειών, σύμφωνα με τους Νόμους, τα Διατάγματα, τις Αστυνομικές διατάξεις και την τήρηση των σχετικών κανονισμών για την σωστή λήψη και εφαρμογή των απαιτούμενων μέτρων προστασίας και ασφαλείας του προσωπικού που απασχολεί στο έργο. Για κάθε περίπτωση ατυχήματος οφειλομένου σε πράξεις ή παραλείψεις του αναδόχου, των υπεργολάβων του, ή /και του προσωπικού του, ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος ποινικά και αστικά. Οποιεσδήποτε αστικές ή ποινικές ευθύνες, που οφείλονται είτε σε αμέλεια ή υπαιτιότητα του προσωπικού του αναδόχου σε οποιασδήποτε φύσης ατυχήματα ή ζημιές στο προσωπικό του αναδόχου ή σε τρίτους, ή σε περιουσίες τρίτων ή στην ύπαρξη του έργου κάθε αυτού, βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον ίδιο τον ανάδοχο. Η υπηρεσία δικαιούται να ελέγχει τον ανάδοχο ως προς την τήρηση ασφάλισης του προσωπικού που απασχολεί το έργο, ενώ συγχρόνως ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στην υπηρεσία όλα τα σχετικά στοιχεία και βοήθεια για την πραγματοποίηση των ελέγχων αυτών. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, των διατάξεων και κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του, ή στο προσωπικό της Αναθέτουσας Αρχής ή σε οποιονδήποτε τρίτο και για τη λήψη μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος. Η ευθύνη του αναδόχου καλύπτει όλη την χρονική περίοδο από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι την λήξη αυτής. Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει κατά την εκτέλεση της ανάθεσης όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας που επιβάλλονται από την ισχύουσα νομοθεσία Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει αποκλειστικώς και εξ ολοκλήρου όλες τις ευθύνες έναντι οποιουδήποτε τρίτου προβάλλοντος δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ευρεσιτεχνίας, σημάτων κλπ., που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με μελέτες, υλικά, μηχανήματα, μεθόδους, τρόπους εργασίας, συστήματα, εφευρέσεις κλπ. που θα χρησιμοποιηθούν για την εκ μέρους του πλήρη εκτέλεση της προμήθειας. Όλες οι σχετικές δαπάνες, η μέριμνα και οι διαδικασίες για τη νόμιμη χρησιμοποίηση όλων των ανωτέρω βαρύνουν εξ ολοκλήρου και αποκλειστικώς τον Ανάδοχο, ο οποίος οφείλει να λαμβάνει εγκαίρως κάθε απαιτούμενο μέτρο, ώστε η Αναθέτουσα Αρχή και τα όργανα αυτής να μην υποστούν οποιαδήποτε ενόχληση ή την ελάχιστη ζημία. Ο Ανάδοχος οφείλει να συνεργαστεί τόσο εκ των προτέρων, όσο και καθ όλη τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου που έχει αναλάβει, με την υπηρεσία. Στο πλαίσιο της ως άνω συνεργασίας ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται στις εντολές και υποδείξεις της Υπηρεσίας οι οποίες απορρέουν από την ανάγκη συντονισμού του παρόντος έργου με τα υπόλοιπα έργα του. Επίσης στο πλαίσιο αυτό και υπό τις εντολές της υπηρεσίας, οφείλει να συνεργάζεται με όλα τα σχετικά συνεργεία, στον εντός του κτηρίου χώρο και να λαμβάνουν από κοινού και έγκαιρα τα κατάλληλα μέτρα για να συντονισθεί η εκτέλεση των προμηθειών τους χωρίς να παρεμποδίζεται η εντός του χώρου του έργου, εκτέλεση των προμηθειών και η κυκλοφορία του προσωπικού. 5

ΑΡΘΡΟ 4 Εγγυήσεις Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσης, ο Ανάδοχος κατέθεσε την με αρ. 533772 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., αξίας 779,85 ευρώ που αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α. Η εγγύηση ανεξάρτητα από το όργανο που την εκδίδει, πρέπει να περιλαμβάνει τα αναφερόμενα στο άρθρο 25 του Π.Δ/τος 118/2007. Η ανωτέρω εγγύηση επέχει θέση ποινικής ρήτρας και θα επιστραφεί στον Ανάδοχο μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχών απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Εφόσον οι προμήθειες εκτελούνται και επιμετρούνται τμηματικά, σύμφωνα με τη Σύμβαση οι εγγυήσεις αποδεσμεύονται αναλόγως σταδιακά και τμηματικά, κατά ποσόν που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά. Για την σταδιακή αποδέσμευση των εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου (παρ. 8, άρθρο 25 Π.Δ/τος 118/2001). ΑΡΘΡΟ 5 Αξία 1. Η συνολική δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης ανέρχεται στο ποσόν των 9.592,18 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%) 2. Η καθαρή δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης ανέρχεται στο ποσόν των 7.798,51 3. Το δικαίωμα προαίρεσης ανέρχεται σε ποσοστό 20% επί της συνολικής δαπάνης, δηλαδή 1.918,44 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%). 4. Στη δαπάνη αυτή περιλαμβάνονται όλες οι προβλεπόμενες νόμιμες κρατήσεις. ΑΡΘΡΟ 6 Πληρωμή Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με την πρόοδο των εκτελεσμένων προμηθειών. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται μετά την επιμέτρηση, παράδοση και ολοκλήρωση της προμήθειας που ορίζει η υπηρεσία, μετά την αντίστοιχη κάθε φορά παραλαβή και έλεγχο των προμηθειών από την αρμόδια Επιτροπή. Η παραλαβή των προμηθειών θα γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής Υλικών και Εργασιών και την έγκριση του σχετικού Πρακτικού από την Προϊσταμένη της Υπηρεσίας, μετά από σχετική έκθεση των Επιβλεπόντων του υποέργου προς την εν λόγω Επιτροπή για τα ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία που προβλέπονται στη σύμβαση. Ο Ανάδοχος οφείλει να αποκαθιστά αμέσως και χωρίς καθυστέρηση τις εκτελεσμένες προμήθειες που δεν πληρούν τις Τεχνικές Προδιαγραφές. Πριν την πληρωμή του ο Ανάδοχος θα πρέπει, κατόπιν συνεννόησης με το Λογιστήριο της ΚΖ ΕΠΚΑ, να προσκομίσει όλα τα απαιτούμενα κατά την ισχύουσα νομοθεσία δικαιολογητικά και παραστατικά, όπως: Τιμολόγια επί των οποίων θα γίνει η προβλεπόμενη παρακράτηση φόρου. Αντίγραφα δελτίων αποστολής Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό τυχόν ζητηθεί από το Λογιστήριο της Υπηρεσίας. Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία-Θράκη 2007-2013», στο πλαίσιο υλοποίησης του ΕΣΠΑ. Η εν λόγω προμήθεια εντάσσεται στο υποέργο 1 του έργου «Αρχαιολογικό Πάρκο Λειβήθρων Ν. Πιερίας», με κωδ. πράξης 2011ΣΕΟ1480149 (MIS 355499) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). ΑΡΘΡΟ 7 Δικαίωμα προαίρεσης Το δικαίωμα προαίρεσης ανέρχεται σε ποσοστό 20% επί της συνολικής δαπάνης. Δύναται να χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση αύξησης των απαιτούμενων ποσοτήτων των προμηθειών και κατόπιν εντολής 6

της υπηρεσίας. Αναλόγως, η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα μείωσης των ποσοτήτων προς εκτέλεση προμηθειών που έχουν προμετρηθεί και ορίζονται στην τεχνική περιγραφή ή και διακοπής της προμήθειας, σε περίπτωση που διακοπεί η χρηματοδότηση του έργου. ΑΡΘΡΟ 8 Χρόνος Δέσμευσης του Αναδόχου για τις τιμές της προσφοράς Ο Ανάδοχος δεσμεύεται να διατηρήσει την τιμή της προσφοράς του σταθερή καθ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης. Σε καμία φάση της εκτέλεσης των προμηθειών δεν μπορεί να γεννηθεί θέμα αναθεώρησης από τον ανάδοχο, των προσφερόμενων τιμών ανά προμήθεια, προς όφελος του αναδόχου. ΑΡΘΡΟ 9 Ποινικές ρήτρες Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τους όρους της παρούσας, ή εκπληρώσει πλημμελώς τις υποχρεώσεις που ορίζονται στην παρούσα Σύμβαση και στην Τεχνική Περιγραφή η εγγύηση καλής εκτέλεσης επέχει θέση ποινικής ρήτρας και καταπίπτει για ολόκληρο το ποσό, υπέρ του ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με τις περί προμηθειών διατάξεις. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν τηρεί τις χρονικές προθεσμίες που ορίζονται στο άρθρο 2 της παρούσας σύμβασης, δύναται η υπηρεσία να επιβάλλει ποινική ρήτρα ημερήσιας αποζημίωσης 0,5% επί της καθαρής συμβατικής αξίας του συνόλου των προμηθειών. Εκτός των ανωτέρω, ο ανάδοχος δύναται να κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση της υπηρεσίας, με αυτοδίκαιη μονόπλευρη παύση της σχετικής σύμβασης, εφόσον οι προμήθειες και τα υλικά δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της υπηρεσίας και δεν είναι σύμφωνες με τα οριζόμενα στην Τεχνική Περιγραφή και τις Γενικές Τεχνικές Προδιαγραφές. Οι ποινικές ρήτρες θα εισπραχθούν βάσει των διατάξεων που αφορούν τα δημόσια έσοδα και ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 26 του Π.Δ. 118/2007. Οι ποινικές ρήτρες δύναται να εισπραχθούν δια συμψηφισμού με το υπόλοιπο ποσό προς καταβολή στον ανάδοχο. ΑΡΘΡΟ 10 Εκχώρηση-Υποκατάσταση Ο Ανάδοχος απαγορεύεται να υποκατασταθεί από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο σχετικά με τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει με την παρούσα, καθώς επίσης απαγορεύεται η εκχώρηση δικαιωμάτων άνευ της ρητής και εγγράφου αδείας της Προϊσταμένης της ΚΖ Ε.Π.Κ.Α. ΑΡΘΡΟ 11 Ανωτέρα Βία Κανένας από τους συμβαλλόμενους δεν ευθύνεται για παράλειψη εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεών του, αν η παράλειψη αυτή είναι συνέπεια ανωτέρας βίας, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 37 του Π.Δ. 118/2007. ΑΡΘΡΟ 12 Επίλυση διαφορών Σε κάθε περίπτωση διαφοράς μεταξύ των μερών σχετικά με την ερμηνεία και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, η επίλυσή της γίνεται από τα αρμόδια Δικαστήρια Κατερίνης. ΑΡΘΡΟ 13 Διάρκεια Σύμβασης Η σύμβαση έχει ισχύ έως και την 1 η Αυγούστου 2014 με δυνατότητα παράτασης. ΑΡΘΡΟ 14 Τροποποίηση Σύμβασης Οποιαδήποτε τροποποίηση, προσθήκη ή διαφοροποίηση της παρούσας σύμβασης θα γίνεται μόνο έπειτα από γραπτή συμφωνία και των δύο συμβαλλομένων μερών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 24 του Π. Δ/τος 118/2007. 7

ΑΡΘΡΟ 15 Σύνταξη Σύμβασης Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε σε έξι (6) αντίτυπα και αφού διαβάστηκε και έγινε αποδεκτή από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ρητά και ανεπιφύλακτα, υπογράφηκε νόμιμα από τους συμβαλλόμενους. Ο Ανάδοχος έλαβε ένα αντίτυπο. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο Ανάδοχος Για την ΚΖ Ε.Π.Κ.Α. Η Προϊσταμένη της Εφορείας κ.α.α. Μπέσιος Ματθαίος Αρχαιολόγος 8