ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η ιεύθυνση Οικονοµικού- ιοικητικού της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύµνης, έχοντας υπόψη :

Α Α: Α ΑΜ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Ευρωπαϊκό Ταµείο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Περιφερειακής Ανάπτυξης ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ- ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Πρωτ. Οικ. 146269/24-11-2015 Ταχ. /νση: ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ Ταχ. Κώδικας: 74100, ΡΕΘΥΜΝΟ Πληροφορίες : Γ. Χαιρετάκη Email: heretaki@crete.gov.gr Τηλ: 2831340805 - Fax: 2831340795 2o υποέργο: Εξοπλισµός κέντρου ενηµέρωσης ορειβατών. Αγίου Βασιλείου ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 854,85 (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η ιεύθυνση Οικονοµικού- ιοικητικού της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύµνης, έχοντας υπόψη : 1) Την αριθµ. 6567/16-09-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης, µε Α Α: ΒΛ9Γ7ΛΚ-762 περί ένταξης της πράξης «Μετατροπή παλαιού δηµοτικού κτιρίου πάνω Κρύας Βρύσης σε κέντρο ενηµέρωσης ορειβατών» µε κωδικό ΜΙS 446535 στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Κρήτης & Νήσων Αιγαίου της περιόδου 2007-2013. 2) Την προγραµµατική σύµβαση από την 02-05-2013, µε Α Α: ΒΕΖΕ7ΛΚ-ΙΤΕ µεταξύ του ήµου Αγίου Βασιλείου και της Περιφέρειας Κρήτης για την πράξη «Μετατροπή παλαιού δηµοτικού κτιρίου πάνω Κρύας Βρύσης σε κέντρο ενηµέρωσης ορειβατών». 3) Την αριθµ. 110839/41326/12-11-2013, µε Α Α: ΒΛ1Ρ7ΛΚ-7ΤΖ απόφαση έγκρισης διάθεσης πίστωσης του έργου «Μετατροπή παλαιού δηµοτικού κτιρίου πάνω Κρύας Βρύσης σε κέντρο ενηµέρωσης ορειβατών» του Περιφερειάρχη Κρήτης. 4) Την αριθµ. 6181/16-09-2015 απόφαση της Ενδιάµεσης ιαχειριστικής Αρχής, περί προέγκρισης. 5) Την αριθµ. 754/23-09-2015 απόφαση της Οικονοµικής επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης περί έγκρισης των όρων πρόσκλησης ενδιαφέροντος & περί συγκρότησης τριµελούς επιτροπής διενέργειας παραλαβής. 6) Την αριθµ. 935/2015 απόφαση της Οικονοµικής επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης 1

περί προσφυγής στη διαδικασία διαπραγµάτευσης (εξαιρετική ή απ ευθείας ανάθεση) σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 22 του Π 118/2007 και στο άρθρο 2 παρ. 13 του Ν. 2286/95 µε τους ίδιους όρους. 7) Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α / 2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης». 8) Το Π. 149/2010 (ΦΕΚ 242 Α / 2010) «Οργανισµός Περιφέρειας Κρήτης». 9) Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 «Περί ηµοσίου λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις». 10) Την αριθµ. 35130/739/2010 ( ΦΕΚ 1291 Β /2010) Απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών περί αύξησης των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη. δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων. 11) Τις διατάξεις του Π.. 118/2007 (ΦΕΚ 150 Α / 2007) «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου». 12) Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 περί Προµήθειες του ηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων. 13) Ότι η πράξη συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.). ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Καλεί τους ενδιαφερόµενους να καταθέσουν προσφορά µε σκοπό την υλοποίηση του 2 ου υποέργου «Εξοπλισµός κέντρου ενηµέρωσης ορειβατών. Αγίου Βασιλείου», στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Μετατροπή παλαιού δηµοτικού κτιρίου πάνω Κρύας Βρύσης σε κέντρο ενηµέρωσης ορειβατών», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013 (άξονας προτεραιότητας (07): «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ») κωδικός πράξης ΜΙS 446535 ΣΑ 2013 ΕΠ00280141. Η διερεύνηση προµήθειας εξοπλισµού, αφορά την προµήθεια για το Τµήµα Β (Ηλεκτρικός εξοπλισµός) περιλαµβάνει προµήθεια µίας ηλεκτρικής κουζίνας και ενός ψυγείου µε τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται παρακάτω. Οι προσφορές των ενδιαφεροµένων δίνονται για το σύνολο του τµήµατος, στο σύνολο των ειδών του. Κριτήριο κατακύρωσης επί αποδεκτών τεχνικών προσφορών, είναι η χαµηλότερη τιµή στο τµήµα. Προσφορές που υπερβαίνουν το συνολικό προϋπολογισµό στο τµήµα, αποκλείονται ως απαράδεκτες. 2

Στις τιµές περιλαµβάνονται φόροι, υπέρ τρίτων κρατήσεις, δαπάνες µεταφορικών για παράδοση των προς προµήθεια ειδών, όπως και κάθε άλλη επιβάρυνση. Σε καµία περίπτωση δεν πρέπει η προσφορά να περιλαµβάνει ασάφειες ως προς το κόστος, κρυφά κόστη, κλπ. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής τιµής ή υπερβαίνει το διαθέσιµο προϋπολογισµό στο τµήµα, ή είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση ή µη σύµφωνη µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές ή προσφορές για µέρος των προµηθευόµενων ειδών του τµήµατος που αποτελούν αντικείµενο της παρούσας δεν γίνονται δεκτές. Ο υποψήφιος ανάδοχος δεν δικαιούται σε καµία περίπτωση να διαµαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης τέτοιων προσφορών. Η διάρκεια ισχύος των προσφορών είναι 120 ηµέρες από την εποµένη της αποσφράγισής τους. ικαίωµα Συµµετοχής ικαίωµα Συµµετοχής στον διαγωνισµό έχουν: Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισµοί, που έχουν επαγγελµατική δραστηριότητα σε αντικείµενο συναφές µε αυτό για το οποίο κατατίθεται η προσφορά τους και λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε µε το Νόµο 2513/1997. Προϋπολογισθείσα απάνη Εξακόσια ενενήντα πέντε ευρώ (695,00 ) καθαρής αξίας. Ποσό ΦΠΑ αξίας εκατόν πενήντα εννέα ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά (159,85 ). Συνολικός προϋπολογισµός (συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος ΦΠΑ). Οκτακόσια πενήντα τέσσερα ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά (854,85 ). Ηµεροµηνία και ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών/τόπος κατάθεσης προσφορών Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να υποβάλουν προσφορές το αργότερο µέχρι την 27/11/2015 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 11:30 π.µ στο τµήµα Προµηθειών της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύµνης ( ιεύθυνση: Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου Τ.Κ. 74100 Ρέθυµνο) υπόψη της κας Αγάπης Αποστολάκη (τηλέφωνο επικοινωνίας 2831340736), που είναι και η ηµεροµηνία και ώρα αποσφράγισής τους από την αρµόδια επιτροπή. Προσφορές που θα υποβληθούν µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, λογίζονται ως εκπρόθεσµες. Απορρίπτονται και επιστρέφονται χωρίς να ανοιχτούν. 3

Οι ενδιαφερόµενοι δύναται να υποβάλουν την προσφορά τους ιδιοχείρως ή ταχυδροµικά ή µέσω εταιρείας ταχυµεταφοράς (courier) στο τµήµα Προµηθειών της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύµνης. Σε περίπτωση ταχυδροµικής αποστολής ή αποστολής µε courier, η Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύµνης ουδεµία ευθύνη φέρει για το χρόνο παράδοσης και για το περιεχόµενο των φακέλων της προσφοράς. Ενστάσεις Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 15 του Π 118/2007 Περιεχόµενο προσφορών Τα περιεχόµενα του φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής: Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται τα ικαιολογητικά Συµµετοχής, η Τεχνική προσφορά και ένας (υπο)φάκελος µε την ένδειξη «Οικονοµική προσφορά» «ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» 1) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α / 1986) όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία ο προσφέρων δηλώνει ότι: Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της ΑΡΙΘΜ. Οικ. 146269/24-11-2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Η υποβαλλόµενη προσφορά καλύπτει το σύνολο των ειδών του τµήµατος Β Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. Παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσής του σχετικό µε οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση του διαγωνισµού. Οι προαναφερόµενη Υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται από τον προσφέροντα και δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής. Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο, την υπεύθυνη δήλωση υποβάλλουν : - Οι διαχειριστές, όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε ή Ε.Π.Ε. - Ο Πρόεδρος του.σ και ο ιευθύνων Σύµβουλος, όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Α.Ε. - Σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου, οι νόµιµοι εκπρόσωποί του. - Όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισµός η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον Πρόεδρο του συνεταιρισµού. 2) Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή του προσφέροντα σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά του ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από αρµόδια αρχή ή αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 4

«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» Η Τεχνική προσφορά, υπογράφεται από τον προσφέροντα και πρέπει να περιγράφει όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προσφεροµένων ειδών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο συνηµµένο στην παρούσα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Τεχνικές προδιαγραφές). Προϊόντα που δεν τηρούν τις τεχνικές προδιαγραφές θα απορρίπτονται, εκτός και αν οι αποκλείσεις κριθούν ως επουσιώδεις από την αρµόδια επιτροπή. (Υπο)φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «οικονοµική προσφορά» περιλαµβάνεται η οικονοµική προσφορά του προσφέροντα για το τµήµα ή για τα τµήµατα που καταθέτει προσφορά. Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στη συνολική τιµή της οικονοµικής προσφοράς χωρίς Φ.Π.Α για το σύνολο των ζητουµένων ειδών του τµήµατος. Πρέπει να υποβληθεί συµπληρωµένο και υπογεγραµµένο από τον προσφέροντα, το σχετικό υπόδειγµα οικονοµικής προσφοράς που ακολουθεί παρακάτω. Ακολουθεί πίνακας ως υπόδειγµα για την υποβολή της οικονοµικής προσφοράς. ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ OIΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για το ΤΜΗΜΑ Β: ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ της αριθµ. Οικ. 146269/24-11-2015 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύµνης. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (τεµάχια ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΨΥΓΕΙΟ 1 1 ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ : Ο ΠΡΟΣΦΕΡΟΝ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΦΡΑΓΙ Α 5

Τόπος Παράδοσης των ειδών/ παραλαβή Ο ανάδοχος του τµήµατος Β υποχρεούται να παραδώσει και να εγκαταστήσει τα είδη που παρέχει, σε υφιστάµενο κτίσµα του ήµου Αγίου Βασιλείου. Τα έξοδα µεταφοράς και εγκατάστασης των προµηθευόµενων υλικών θα βαρύνουν τον ανάδοχο. εδοµένου ότι το εκέµβριο του 2015 ολοκληρώνεται η προγραµµατική περίοδος στα πλαίσια της οποίας υλοποιείται το παρόν έργο, η παράδοση των κατακυρωθέντων ειδών πρέπει να γίνει µέχρι 15/12/2015. Ο ανάδοχος υποχρεούται να συνεργάζεται µε τον ήµο Αγ. Βασιλείου «κύριο του έργου» και µε το τµήµα Προµηθειών της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύµνης. Η παράδοση- παραλαβή των ειδών γίνεται παρουσία επιτροπής που συγκροτείται για το σκοπό αυτό, η οποία και συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής των ειδών. Πριν την ηµεροµηνία παράδοσης των ειδών, ο ανάδοχος οφείλει να ενηµερώσει σχετικά το τµήµα Προµηθειών της Π.Ε.Ρ προκειµένου να υπάρχει η απαιτούµενη συνεργασία µε την επιτροπή παραλαβή τους. Η επιτροπή παραλαβής είναι αρµόδια για την αξιολόγηση και τον έλεγχο των προς παράδοση ειδών σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη σχετική νοµοθεσία και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής. Αν η κατασκευή και η λειτουργία του υπό προµήθεια είδους κατά τη φάση της παρακολούθησης και της παραλαβής διαπιστωθεί ότι εµφανίζει ελαττώµατα ή κακοτεχνίες, ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει το είδος αυτό σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις και τις υποδείξεις της επιτροπής παραλαβής. Σε περίπτωση που προκύψει παύση παραγωγής από την κατασκευάστρια εταιρεία, σε κάποιο από τα κατακυρωθέντα µοντέλα, ο ανάδοχος υποχρεούται µετά από σύµφωνη απόφαση της αναθέτουσας, να παραδώσει µοντέλο ισάξιο ή ανώτερο του αρχικώς κατακυρωθέντος χωρίς επιπλέον κόστος για την υπηρεσία. Τρόπος πληρωµής του Αναδόχου Η αµοιβή του αναδόχου θα καταβληθεί συνολικά µετά την ολοκλήρωση της παράδοσης και εγκατάστασης των ειδών της παρούσας σύµβασης, δηλαδή µετά την ολοκλήρωση του συµβατικού αντικειµένου, όπως αυτό θα προκύπτει από το πρακτικό παραλαβής της αρµόδιας επιτροπής. Ο ανάδοχος προκειµένου να εισπράξει την οριζόµενη αµοιβή του υποχρεούται στην προσκόµιση των νόµιµων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν θα ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Στην αµοιβή του αναδόχου συµπεριλαµβάνονται όλα τα έξοδα και οι νόµιµες κρατήσεις έως την οριστική παράδοση των ειδών στο κέντρο ενηµέρωσης ορειβατών ήµου Αγ. Βασιλείου. 6

Ακολουθούν, ως αναπόσπαστο µέρος της παρούσας τα Παραρτήµατα : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΑΝΗΣ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η παρούσα, µαζί µε τα παραρτήµατά της αναρτάται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης www.crete.gov.gr Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΜΑΡΙΑ ΛΙΟΝΗ 7

Τεχνικές Προδιαγραφές Ειδών Το προτεινόµενο έργο αφορά στην προµήθεια ηλεκτρικού εξοπλισµού, για τις ανάγκες λειτουργίας του έργου «Εξοπλισµός κέντρου ενηµέρωσης ορειβατών. Αγίου Βασιλείου». Περιγραφή Εξοπλισµού Στην κατηγορία Ηλεκτρικός εξοπλισµός (Τµήµα Β) ανήκουν: Γ1) ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ Ενεργειακής Κλάσης Α. Οι Εστίες να είναι εµαγιέ χρώµατος λευκού µε 4 εστίες η µια του καφέ. Σταθεροί διακόπτες µέχρι εννέα τρόποι λειτουργίας. Φούρνος Multifunction µέχρι 9 λειτουργίες. Σταθεροί διακόπτες. Να έχει σύστηµα αυτό καθαρισµού και ειδικό αντί κολλητικό εµαγιέ. Να διαθέτει λυχνία ελέγχου λειτουργίας των εστιών του φούρνου. Να υπάρχει φωτισµός στο εσωτερικό του φούρνου. Να υπάρχει η δυνατότητα αφαιρούµενου καλύµµατος και αφαιρούµενης πόρτας φούρνου. ιαστάσεις 60*60*60. Γ2) ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΨΥΓΕΙΟ ίπορτο ψυγείο χρώµατος λευκού, συνολικής µικτής χωρητικότητας έως 266 lt, µε ρυθµιζόµενα ποδαράκια, δυνατότητα αλλαγής φοράς της πόρτας και να είναι ενεργειακής κλάσης Α. Τύπος ψύξης να είναι συµβατικός. Η συντήρηση να έχει χωρητικότητα έως 205 lt και αυτόµατη απόψυξη. Να διαθέτει 2 µετακινούµενα γυάλινα ράφια και 1 φρουτολεκάνη. Να διαθέτει ειδικό ράφι για µπουκάλια και εσωτερικό φωτισµό. Η κατάψυξη να είναι χωρητικότητας εως 64 lt. Να διαθέτει 1 συρµάτινο ράφι και 1 παγοθήκη. Συνολική διάσταση ψυγείου 60*60*1,45 cm - ύψος σε (m) 1,45. 8

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β : ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Α/Α ΕΙ ΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (τεµάχια) ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ χωρίς Φ.Π.Α. ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΑΠΑΝΗΣ 1 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ 1 285,00 285,00 2 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΨΥΓΕΙΟ 1 410,00 410,00 ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ B ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. : 695,00 Φ.Π.Α. 23% 159,85 ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ B ΜΕ Φ.Π.Α. 854,85 9

ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Στο.σήµερα / /20, ηµέρα.. ο Περιφερειάρχης Κρήτης κ... εκπροσωπώντας νοµίµως την Αναθέτουσα Αρχή (Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύµνης» Έχοντας υπόψη : -Την αριθµ. 6567/16-09-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης, µε Α Α: ΒΛ9Γ7ΛΚ-762 περί ένταξης της πράξης «Μετατροπή παλαιού δηµοτικού κτιρίου πάνω Κρύας Βρύσης σε κέντρο ενηµέρωσης ορειβατών» µε κωδικό ΜΙS 446535 στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Κρήτης & Νήσων Αιγαίου της περιόδου 2007-2013. - Την προγραµµατική σύµβαση από την 02-05-2013, µε Α Α: ΒΕΖΕ7ΛΚ-ΙΤΕ µεταξύ του ήµου Αγίου Βασιλείου και της Περιφέρειας Κρήτης για την πράξη «Μετατροπή παλαιού δηµοτικού κτιρίου πάνω Κρύας Βρύσης σε κέντρο ενηµέρωσης ορειβατών». - Την αριθµ. 110850/41332/12-11-2013, µε Α Α: ΒΛ1Λ7ΛΚ-Γ16 απόφαση έγκρισης διάθεσης πίστωσης του έργου «Μετατροπή παλαιού δηµοτικού κτιρίου πάνω Κρύας Βρύσης σε κέντρο ενηµέρωσης ορειβατών» του Περιφερειάρχη Κρήτης. - Την αριθµ. 6181/16-09-2015 απόφαση της Ενδιάµεσης ιαχειριστικής Αρχής, περί προέγκρισης. - Την αριθµ. 754/23-09.-2015 απόφαση της Οικονοµικής επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης περί έγκρισης των όρων πρόσκλησης ενδιαφέροντος & περί συγκρότησης τριµελής επιτροπής διενέργειας παραλαβής. - Την αριθµ. 935/2015 απόφαση της Οικονοµικής επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης περί προσφυγής στη διαδικασία διαπραγµάτευσης (εξαιρετική ή απ ευθείας ανάθεση) σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 22 του Π 118/2007 και στο άρθρο 2 παρ. 13 του Ν. 2286/95 µε τους ίδιους όρους. - Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α / 2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης». -Το Π. 149/2010 (ΦΕΚ 242 Α / 2010) «Οργανισµός Περιφέρειας Κρήτης». -Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 «Περί ηµοσίου λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις». -Την αριθµ. 35130/739/2010 ( ΦΕΚ 1291 Β /2010) Απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών περί αύξησης των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη. δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων. - Τις διατάξεις του Π.. 118/2007 (ΦΕΚ 150 Α / 2007) «Κανονισµός Προµηθειών 10

ηµοσίου». -Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 περί Προµήθειες του ηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων. - Ότι η πράξη συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.). - Την µε αρ. πρωτ. 146269/24-11-2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την επιλογή Αναδόχου για «την προµήθεια ηλεκτρικού εξοπλισµού κέντρου ενηµέρωσης ορειβατών. Αγίου Βασιλείου» στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου «Μετατροπή παλαιού δηµοτικού κτιρίου πάνω Κρύας Βρύσης σε κέντρο ενηµέρωσης ορειβατών» ενταγµένο µε κωδικό ΜΙS 446535 στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Κρήτης & Νήσων Αιγαίου της περιόδου 2007-2013. -Την τεχνική και οικονοµική προσφορά του Αναδόχου. - Την υπ' αριθµ.... απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία γίνεται η κατακύρωση του αποτελέσµατος της διερεύνησης. -Το αριθµ. έγγραφο της Ενδιάµεσης ιαχειριστικής Αρχής. Αναθέτει Στο δεύτερο συµβαλλόµενο (ανάδοχος):.. Νόµιµος εκπρόσωπος της ΑΦΜ.. που εδρεύει την προµήθεια των ειδών που αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο (παραδοτέα) της παρούσας σύµβασης, αντί του ποσού των..ευρώ (..) συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος ΦΠΑ µε τους ακόλουθους όρους: ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Η προµήθεια υλοποιείται στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Μετατροπή παλαιού δηµοτικού κτιρίου πάνω Κρύας Βρύσης σε κέντρο ενηµέρωσης ορειβατών», «Κύριος» του έργου είναι ο ήµος Αγ. Βασιλείου για τον οποίο και προορίζονται τα παραδοτέα είδη. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργάζεται µε τους υπεύθυνους του έργου και να διευκολύνει το έργο της επιτροπής παραλαβής. ΑΡΘΡΟ 2: ΠΑΡΑ ΟΤΕΑ/ΠΑΡΑΛΑΒΗ Τα είδη που στο πλαίσιο της παρούσας σύµβασης υποχρεούται ο ανάδοχος να παραδώσει είναι αυτά που περιγράφονται στην Τεχνική προσφορά του, που αποτελεί αναπόσπαστο 11

µέρος της παρούσας. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ : ΕΙ ΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ Η παρακολούθηση - παραλαβή γίνεται από την επιτροπή που συστήνεται για το σκοπό αυτό. Ο ανάδοχος υποχρεούται να συνεργάζεται µε τον ήµο Αγ. Βασιλείου «κύριο του έργου» και µε το τµήµα Προµηθειών της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύµνης. Η παράδοση- παραλαβή των ειδών γίνεται παρουσία επιτροπής που συγκροτείται για το σκοπό αυτό, η οποία και συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής των ειδών. Πριν την ηµεροµηνία παράδοσης των ειδών, ο ανάδοχος οφείλει να ενηµερώσει σχετικά το τµήµα Προµηθειών της Π.Ε.Ρ προκειµένου να υπάρχει η απαιτούµενη συνεργασία µε την επιτροπή παραλαβή τους. Η επιτροπή παραλαβής είναι αρµόδια για την αξιολόγηση και τον έλεγχο των προς παράδοση ειδών σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη σχετική νοµοθεσία και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής. Αν η κατασκευή και η λειτουργία του υπό προµήθεια είδους κατά τη φάση της παρακολούθησης και της παραλαβής διαπιστωθεί ότι εµφανίζει ελαττώµατα ή κακοτεχνίες, ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει το είδος αυτό σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις και τις υποδείξεις της επιτροπής παραλαβής. Σε περίπτωση που προκύψει παύση παραγωγής από την κατασκευάστρια εταιρεία, σε κάποιο από τα κατακυρωθέντα µοντέλα, ο ανάδοχος υποχρεούται µετά από σύµφωνη απόφαση της αναθέτουσας, να παραδώσει µοντέλο ισάξιο ή ανώτερο του αρχικώς κατακυρωθέντος χωρίς επιπλέον κόστος για την υπηρεσία. ΑΡΘΡΟ 3: ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ Η αµοιβή του αναδόχου θα καταβληθεί συνολικά µετά την ολοκλήρωση της παράδοσης και εγκατάστασης όλων των προµηθευόµενων ειδών, δηλαδή µετά την ολοκλήρωση του συµβατικού αντικειµένου, όπως αυτό θα προκύπτει από το πρακτικό παραλαβής της αρµόδιας επιτροπής. Ο ανάδοχος προκειµένου να εισπράξει την οριζόµενη αµοιβή του υποχρεούται στην προσκόµιση των νόµιµων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν θα ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Στην αµοιβή του αναδόχου συµπεριλαµβάνονται όλα τα έξοδα και οι νόµιµες κρατήσεις έως την οριστική παράδοση των ειδών, στο κέντρο ενηµέρωσης Ορειβατών. Αγ. Βασιλείου. Ο Ανάδοχος αποδέχεται τον παραπάνω τρόπο πληρωµής καθώς και το σύνολο της 12

συµφωνηθείσας αµοιβής και δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι θα φέρει σε πέρας το έργο που αναλαµβάνει. ΑΡΘΡΟ 4: ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να υποκατασταθεί από τρίτο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο εν όλω ή εν µέρει στις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη Σύµβαση. ΑΡΘΡΟ 5: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ο Ανάδοχος θα εκπληρώσει όλες τις Συµβατικές του υποχρεώσεις έως τις 15/12/2015. Παράταση συµβατικού χρόνου δύναται να γίνει για τους λόγους και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις του Π. 118/2007. ΑΡΘΡΟ 6: ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ Σε περίπτωση που ο ανάδοχος επικαλείται τη συνδροµή προϋποθέσεων ανώτερης βίας, βαρύνεται αποκλειστικά για την απόδειξη του ισχυρισµού του. Ειδικότερα υποχρεούται, µέσα σε διάστηµα δέκα (10) ηµερών, αφότου συνέβησαν τα περιστατικά που θεµελιώνουν τον ισχυρισµό του, να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκοµίσει τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Σε αντίθετη περίπτωση στερείται του δικαιώµατος προβολής του ισχυρισµού αυτού. ΑΡΘΡΟ 7: ΙΚΑΙΟ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΙΑΦΟΡΩΝ Η σύµβαση διέπεται από την ελληνική νοµοθεσία. Σε περίπτωση διαφωνίας, η διαφορά µεταξύ της αναθέτουσας αρχής και του αναδόχου θα λύνεται από τα ελληνικά δικαστήρια σύµφωνα µε την κείµενη ελληνική νοµοθεσία. ΑΡΘΡΟ 8: ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συµµορφώνεται προς τις παρατηρήσεις και οδηγίες της Αναθέτουσας Αρχής και της επιτροπής παρακολούθησης-παραλαβής των προµηθειών. Προκειµένου να εξασφαλιστούν οι ευνοϊκότερες συνθήκες για την υλοποίηση της προµήθειας, ο Ανάδοχος θα βρίσκεται σε άµεση και συνεχή επικοινωνία / συνεργασία τόσο µε τα µέλη της επιτροπής παρακολούθησης παραλαβής, όσο και των λοιπών εµπλεκοµένων µερών. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά µόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νοµοθεσίας ως προς το απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύµβασης, καθώς και για την ασφάλεια του προσωπικού του. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζηµίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται µόνος αυτός προς αποκατάσταση της. Η Αναθέτουσα Αρχή και ο «κύριος του έργου» οφείλει να διευκολύνει τον Ανάδοχο, στο µέτρο των δυνατοτήτων τους, θέτοντας υπόψη όλα τα απαραίτητα στοιχεία που έχουν στη διάθεση τους και αφορούν το έργο. 13

ΑΡΘΡΟ 9: ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η σύµβαση λύεται µε την πάροδο της ηµεροµηνίας διάρκειας της, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο.. της παρούσας. ΑΡΘΡΟ 10: ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ Για τα λοιπά θέµατα που δεν αναφέρονται ρητά στην παρούσα σύµβαση, παραπέµπουµε στις διατάξεις των νόµων που αναφέρονται στην αρχή της παρούσας. Ακολουθεί, ως αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας σύµβασης, η τεχνική προσφορά και οικονοµική προσφορά του αναδόχου. Τροποποιήσεις ή αλλαγές της σύµβασης επιτρέπονται, εφόσον δεν αλλοιώνουν το φυσικό αντικείµενο ( είδος, ποσότητα, παραδοτέα ) και πραγµατοποιούνται µε έγγραφη συµφωνία των συµβαλλόµενων µερών, η οποία θα αποτελεί Παράρτηµα της αρχικής σύµβασης. Ο δεύτερος των συµβαλλοµένων (Ανάδοχος), δηλώνει ότι αποδέχεται τα συµφωνηθέντα και τους όρους του παρόντος συµφωνητικού, αναλαµβάνει την υποχρέωση εκτέλεσης της προαναφερόµενης προµήθειας και γενικά υπόσχεται την πιστή τήρηση των συµφωνηθέντων. Η παρούσα σύµβαση συντάχθηκε σε τέσσερα πρωτότυπα εκ των οποίων ένα έλαβε ο Ανάδοχος. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑ ΟΧΟ 14