ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 12 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ: Κύπρου 14 ΤΑΧ. ΚΩ.: 651 10 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τηλέφωνο : 2510-224716, 228689 FAX.: 2510-620753 e-mail: 12eba@culture.gr ΑΡΙΘ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 6706 Καβάλα 27 Οκτωβρίου 2014 ΕΡΓΟ: ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΑΝΗΣ: ΠΟΣΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΕΡΣΑΙΟΥ ΤΕΙΧΟΥΣ ΚΑΒΑΛΑΣ» «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ» 5.045,66 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ ΣΥΜΒΑΣΗ Σύµβαση για την «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ» για τις ανάγκες του υποέργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΕΡΣΑΙΟΥ ΤΕΙΧΟΥΣ ΚΑΒΑΛΑΣ» (Κωδ. Πράξης 2010ΕΠ03180054-κωδ. MIS 303134) της ενταγµένης στο Ε.Π. Μακεδονία-Θράκη ΕΣΠΑ 2007-2013 πράξης «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΕΡΣΑΙΟΥ ΤΕΙΧΟΥΣ ΚΑΒΑΛΑΣ». Στην Καβάλα, σήµερα, την 27 Η Οκτωβρίου του έτους 2014, ηµέρα ευτέρα, στα γραφεία της 12 ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, Κύπρου 14 στην Καβάλα, και µεταξύ των εξής συµβαλλοµένων µερών: α) Της 12 ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, η οποία εδρεύει στην οδό Κύπρου 14, ΤΚ 65 110, Καβάλα, µε ΑΦΜ 090283815,.Ο.Υ. ΑΘΗΝΩΝ, όπως εκπροσωπείται νόµιµα για την υπογραφή της παρούσας από την κα. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Α ΑΚΗ, Προϊσταµένη της 12 ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, και β) της εταιρίας ERGALEIOKOSMOS, Μαυρίδου Ευαγγ. Πετρούλα, Βιοµηχανικά Είδη & Εργαλειοµηχανές, 2 ο Χλµ Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 57009, Θεσσαλονίκη, Τηλ. 2310 823790, Fax 2310 823790, µε ΑΦΜ 046769467 -.Ο.Υ. A ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, εφεξής καλούµενος ως «ΑΝΑ ΟΧΟΣ». Συµφωνούνται, συνοµολογούνται και γίνονται αµοιβαίως δεκτά τα εξής: Η πρώτη των συµβαλλοµένων, κα. Σταυρούλα αδάκη, µε την παραπάνω ιδιότητά της και έχοντας υπόψη: 1
1. Το Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/28-6-2002) «Για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς». 2. Το Π 118/2013 (ΦΕΚ 152/Α/25-06-2013) «Τροποποίηση του Π 85/2012 και µετονοµασία του ΥΠΑΙΘΠΑ σε Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού». 3. Το Π. 191/03 (ΦΕΚ 146/Α/13-6-2003) «Περί Οργανισµού του ΥΠΠΟ». 4. Το Π 16/1980 (ΦΕΚ 8/Α/15-1-1980) «Περί µεταβιβάσεως αρµοδιοτήτων εις τας Περιφερειακάς υπηρεσίας αρµοδιότητας Γενικής ιευθύνσεως Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεως του Υπουργείου Πολιτισµού και Επιστηµών». 5. Το Π. 74/85 (ΦΕΚ 26/Α/1-3-1985) «Συµπλήρωση του Π 16/1980 «Περί µεταβιβάσεως αρµοδιοτήτων εις τας Περιφερειακάς Υπηρεσίας αρµοδιότητας Γενικής ιευθύνσεως Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεως του Υπουργείου Πολιτισµού και Επιστηµών». 6.Την αριθ. ΥΠΠΟ/ ΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/15/3696/20-1-2004 (ΦΕΚ180/Β /30-1-2004) «Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων του ΥΠΠΟ στις Περιφερειακές και Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες αρµοδιότητας της Γενικής /νσης Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής Κληρονοµιάς και της Γενικής /νσης Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων του ΥΠΠΟ». 7. Το Ν. 1958/91 (ΦΕΚ 122/Α/5-8-1991) άρθρο 81 «Τρόπος εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων». 8. Το Π. 99/92 (ΦΕΚ 46/Α/24-3-92) «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει έργων». 9. Τον Ν. 2947/2001 (ΦΕΚ 228/Α/9-10-2001), άρθρο 19 33 «Θέµατα Ολυµπιακής φιλοξενίας, έργων ολυµπιακής υποδοµής και άλλες διατάξεις». 10. Το Ν.2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/1-2-95) «Προµήθειες ηµοσίου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων». 11. Το Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/27-11-95) «Περί ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 12. Το Π. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16-3-2007) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «Περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης ηµοσίων Συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών». 13. Το Π. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10-7-2007) «Κανονισµός Προµηθειών του ηµοσίου». 14. Την Υ.Α. 35130/739/9-8-2010 (ΦΕΚ 1291/11-8-2010) «Αύξηση των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν προµήθεια προϊόντων παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». 15. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/ 13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραµµα ιαύγεια και άλλες διατάξεις». 16. Το Π 113/2010 (ΦΕΚ194/Α/2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ιατάκτες». 17. Την ΥΑ ΥΠΠΟΤ/ ΟΕΥΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/30044/22-3-2011(ΦΕΚ 566 /Β /2011) «Ορισµός δευτερευόντων διατακτών για την ανάληψη υποχρεώσεων σε βάρος πιστώσεων οι οποίες τίθενται στη διάθεσή τους κατ εντολή του κύριου διατάκτη». 18. Την µε αριθ.πρωτ. 8077/26-11-2010 (Α Α: 4Ι0ΕΙΑ9-ΠΓ) απόφαση της Γ.Γ. της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης µε την οποία έχει ενταχθεί στο Ε.Π Μακεδονία-Θράκη ΕΣΠΑ 2007-2013 της εν λόγω Περιφέρειας η πράξη «Συντήρηση χερσαίου τείχους Καβάλας». 19. Την αριθ. ΥΠΠΟT/Γ ΑΠΚ/ΑΡΧ/Β1/Φ37-46/118679/4816/10-12-2010 (Α Α: 4ΙΦΣΓ-Ι1) Υπουργική απόφαση για την έγκριση εκτέλεσης των εργασιών απολογιστικά και µε αυτεπιστασία στο πλαίσιο της ανωτέρω πράξης. 20.Το Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/3-12-2007) «ιαχείριση Έλεγχος και Εφαρµογή Αναπτυξιακών παρεµβάσεων για τη προγραµµατική περίοδο 2007-2013». 21. Την υπ αρ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.3.2008 (ΥΠΑΣΥ ) Απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών (ΦΕΚ 540/Β/27.3.2008), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 22. Την ύπαρξη της αναγκαίας πίστωσης της «Συντήρηση χερσαίου τείχους Καβάλας», σύµφωνα µε την µε την υπ. αριθ. 56588/ Ε-7431/10-12-2010 (Α Α 4ΙΦΜΦ-Τ) απόφαση του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. 23. Το αριθ. πρωτ. 6235/03-10-2014 εγκεκριµένο αίτηµα (Α ΑΜ 14REQ002321871 2014-10-03) προµήθειας της συγκεκριµένης δαπάνης. 24. Την µε αριθµ. 6691/27-10-2014 απόφαση ανάθεσης. 2
Α Ν Α Θ Ε Τ Ε Ι Στο δεύτερο των συµβαλλοµένων το έργο «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ» για τις ανάγκες υλοποίησης της πράξης «Συντήρηση Χερσαίου Τείχους Καβάλας» (Κωδ. Πράξης 2010ΕΠ03180054-κωδ. MIS 303134) της ενταγµένης στο Ε.Π. Μακεδονία-Θράκη ΕΣΠΑ 2007-2013 πράξης «Συντήρηση Χερσαίου Τείχους Καβάλας». Ο Ανάδοχος οφείλει να παρέχει τα προς προµήθεια είδη σεβόµενος πλήρως τους όρους που τίθενται από την αριθ. 5981/23-09-2014 Τεχνική Έκθεση. Οι όροι της σύµβασης έχουν ως εξής: ΑΡΘΡΟ 1. Αντικείµενο της σύµβασης και συµφωνηθείσα αµοιβή - Τεχνικά χαρακτηριστικά Αντικείµενο της σύµβασης είναι η «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ» για τις ανάγκες εκτέλεσης του υποέργου «Συντήρηση Χερσαίου Τείχους Καβάλας». Συγκεκριµένα η προµήθεια περιλαµβάνει τα παρακάτω υλικά µε βάση την κατατεθείσα οικονοµική προσφορά του Αναδόχου ως εξής: α/α Είδος Μονάδα Μέτρησης Ποσότητα Τιµή Μονάδας Μερική απάνη ΕΝΟΤΗΤΑ Α. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ Αλφάδι αλουµινίου, µε 1 3 µάτια, µήκος 1 µέτρο, ευρωπαϊκής τεµάχιο 2 19,25 38,50 κατασκευής 2 Bαριοπούλα 1500gr µε λαβή από γραφίτη τεµάχιο 1 18,50 18,50 3 Γερµανοπολύγωνα (µε καστάνια) υψηλής ποιότητας τύπου τεµάχιο 1 107,00 107,00 Force. Σετ 4 Κλειδιά γερµανικά υψηλής ποιότητας τύπου Force. Σετ 6- τεµάχιο 1 40,00 40,00 32mm 5 Μαλάς ηλεκτρολόγου σκληρός, µικρός, µυτερός για αρµολόγηµα 12εκ. τεµάχιο 5 6,00 30,00 ευρωπαϊκής κατασκευής 6 Μαλάς χτίστη σκληρός, µικρός, κοφτός για αρµολόγηµα 15εκ. τεµάχιο 5 8,00 40,00 ευρωπαϊκής κατασκευής 7 Μαλάς σοβατζή µεγάλος στρογγυλός για αρµολόγηµα 20εκ. ευρωπαϊκής κατασκευής τεµάχιο 5 6,00 30,00 3
8 Μέτρο 5 µ. µεταλλικό τεµάχιο 3 8,50 25,50 9 Πριόνι ξύλου τύπου Stanley jet cut µήκος λάµας 350mm, 7TPI τεµάχιο 1 16,00 16,00 (δόντια ανά ίντσα) 10 Σιδεροπρίονο Stanley µήκος λάµας 300mm, τεµάχιο 1 25,00 25,00 µε στρόγγυλη λαβή 11 Φτυάρι στρογγυλό από σφυρηλατηµένο τεµάχιο 5 6,00 30,00 12 Τσάπα στενή από σφυρηλατηµένο τεµάχιο 2 3,52 7,04 13 Τσάπα τετράγωνη (µεσαία) από σφυρηλατηµένο τεµάχιο 5 3,52 17,60 14 Σκαλιστήρι µε µύτη από σφυρηλατηµένο τεµάχιο 2 6,00 12,00 15 Σκεπάρνι από σφυρηλατηµένο τεµάχιο 3 4,70 14,10 16 Σφυρί πέτρας µε στυλιάρι, 1.000- τεµάχιο 2 12,50 25,00 1.250gr 17 Τσουγκράνα από σφυρηλατηµένο τεµάχιο 2 5,70 11,40 18 Σαµπρέλα ρόδας για καρότσι βαρέως τύπου τεµάχιο 5 3,90 19,50 19 Σίτα πυκνή κοσκινίσµατος. Max τρύπα 2-4mm, ύψος µ 10 3,45 34,50 80εκ. 20 Συρµατόβουρτσα µε ατσαλόσυρµα και τεµάχιο 20 0,95 19,00 πλαστική λαβή 21 Τσιµπίδα υδραυλικών 45 ο, ανοίγµατος 1 ½, ευρωπαϊκής τεµάχιο 1 35,96 35,96 κατασκευής 22 Φαράσι µεταλλικό τεµάχιο 1 4,80 4,80 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Α. 601,40 4
ΕΝΟΤΗΤΑ Β. ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ Κατεδαφιστικό πιστολέτο πεπιεσµένου αέρα Μetabo DMH 290 Set. Tεχνικά Χαρακτηριστικά: Αριθµός κρούσεων: 2.900min, Πίεση λειτουργίας:6,2bar, Aναγκαία ποσότητα αέρα: 330 l/min, Βάρος 1,7 kg 23 Περιεχόµενα τεµάχιο 6 107,35 644,10 Συσκευασίας: Κουµπωτός µαστός EURO και ARO/Orion 1/4, Ακροφύσιο σωλήνα 10mm και σφικτήρα σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 11148, 3 καλέµια, Τσόκ γρήγορης αλλαγής, πλαστική θήκη µεταφοράς, µπουκαλάκια λαδιού 24 Κοπίδι στενό που προσαρτάται στο τεµάχιο 10 18,00 180,00 πιστολέτο 25 Κοπίδι φαρδύ που προσαρτάται στο τεµάχιο 20 14,50 290,00 πιστολέτο 26 Βελόνι που προσαρτάται στο τεµάχιο 10 52,00 520,00 πιστολέτο 27 Τσοκ πιστολέτου τεµάχιο 10 47,80 478,00 28 ιαµαντοτρύπανα πνευµατικού, κρουστικού πιστολέτου υψηλής τεµάχιο 2 20,86 41,72 ποιότητας για µπετόν SDS PLUS τύπου S4L (10*250mm) ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Β. 2.153,82 ΕΝΟΤΗΤΑ Γ. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 29 Στυλιάρι για το φτυάρι στρόγγυλο τεµάχιο 2 3,00 6,00 30 Στυλιάρι για την τσάπα στενή τεµάχιο 2 2,88 5,76 31 Στυλιάρι για την τσάπα τετράγωνη (µεσαία) τεµάχιο 2 2,88 5,76 32 Στυλιάρι για το σκαλιστήρι µε µύτη τεµάχιο 2 1,04 2,08 5
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Στυλιάρι για το σκεπάρνι Στυλιάρι για το σφυρί πέτρας Στυλιάρι για την τσουγκράνα Φουσκωτή ρόδα για καρότσι οικοδοµής βαρέως τύπου (µε σαµπρέλα και άξονα) Κουβάς από καουτσούκ χωρητικότητας 10 λίτρων, µε µεταλλική ροδέλα στο αυτί Μπαλαντέζα µε µεταλλικό καρούλι 50 µέτρα. Καλώδιο 3*1,5mm. 4 υποδοχές σούκο µε καπάκι. Με εργονοµική λαβή για εύκολη µεταφορά Oικοδοµικό νάυλον πολυαιθυλενίου, χρώµα διάφανο,βάρους 200gr/m2, πάχος 0,2mm, σε ρολλό των 4m*25m=100m2 διπλωµένο σε πλάτος του 1m. ίχτυ σκίασης αντιανεµικό, 45% σκίαση ίσκος κοπής διαµαντέ rhodius diamante trennscheibe Φ230mm, πολύ υψηλής ποιότητας για κοπή πέτρας και πωρολίθου Μεταλλικά βύσµατα γαλβανιζέ χτυπητά εκτονούµενα µε παξιµάδι και ροδέλα Μ10*115 mm Μπρούτζινο λουκέτο ασφαλείας βαρέως τύπου 60mm Πλαστικοποιηµένο σύρµα για δέσιµο φυτών χρώµατος πράσινο. Κουλούρα τεµάχιο 2 0,80 1,60 τεµάχιο 2 2,22 4,44 τεµάχιο 2 2,28 4,56 τεµάχιο 4 21,80 87,20 τεµάχιο 5 8,00 40,00 τεµάχιο 1 65,60 65,60 τετραγωνικά µέτρα τετραγωνικά µέτρα 100 1,60 160,00 300 1,60 480,00 τεµάχιο 3 36,00 108,00 τεµάχιο 100 1,40 140,00 τεµάχια 2 2,00 4,00 τεµάχια 2 25,00 50,00 6
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 των 25 µέτρων Σύρµα πρόσδεσης γαλβανιζέ Φ3,00mm (κουλούρα) Σκουπάκι χόρτου χειρός µήκος 30εκ. Σχοινί πολυεστερικό 6mm Υδραυλικά: Μούφα διαµέτρου Φ13 (1/2 ) Υδραυλικά: Πιστόλι νερού για λάστιχο διαµέτρου Φ13 (1/2 ) Υδραυλικά: Ρακόρ αρσενικό µεταλλικό υψηλής πίεσης Φ13 (1/2 ) Υδραυλικά: Ρακόρ θηλυκό υψηλής πίεσης Φ13 (1/2 ) Υδραυλικά: Σφιγκτήρας για λάστιχο διαµέτρου Φ13 (1/2 ) Υδραυλικά: Ταχυσύνδεσµος µεταλλικός για λάστιχο διαµέτρου Φ13 (1/2 ) Χαρτοταινία πλάτους 30mm και µήκος 50m χρώµατος µπεζ κιλά 10 0,90 9,00 τεµάχιο 8 7,20 57,60 τρέχον µέτρο 50 1,40 70,00 τεµάχιο 10 0,80 8,00 τεµάχιο 5 0,80 4,00 τεµάχιο 10 0,80 8,00 τεµάχιο 10 0,80 8,00 τεµάχιο 10 0,80 8,00 τεµάχιο 10 0,80 8,00 τεµάχιο 3 0,45 1,35 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Γ. 1.346,95 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΟΤΗΤΑ Α.+Β.+Γ. 4.102,17 ΦΠΑ 23% 943,49 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5.045,66 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υπό προµήθεια αγαθά απαλλαγµένα ελαττωµάτων (πραγµατικών και νοµικών) και µε όλες τις συνοµολογηµένες ιδιότητες. Τα αγαθά πρέπει να είναι κατάλληλα για τη σύµφωνη µε το σκοπό της συγκεκριµένης σύµβασης ειδική χρήση και να έχουν την ποιότητα, την απόδοση και την εγγύηση που η Αναθέτουσα Αρχή εύλογα προσδοκά από πράγµατα της ίδιας κατηγορίας, λαµβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη τις δηµόσιες δηλώσεις, διαφηµίσεις και επισηµάνσεις του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος οφείλει να αντικαθιστά αµέσως και χωρίς καθυστέρηση κάθε τµήµα των υλικών του που υφίσταται κάποια βλάβη, µε άλλο ισοδύναµο. Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την ευθύνη της σωστής και ασφαλούς µεταφοράς των υλικών στο πάρκινγκ τέρµα οδού Καψάλη στην Παναγία Καβάλας. ΑΡΘΡΟ 2. Λοιπές Υποχρεώσεις Αναδόχου Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας, των διατάξεων και κανονισµών για την πρόληψη ατυχηµάτων στο προσωπικό του, ή στο 7
προσωπικό της Αναθέτουσας Αρχής ή σε οποιονδήποτε τρίτο και για τη λήψη µέτρων προστασίας του περιβάλλοντος. Ο Ανάδοχος ευθύνεται στο ακέραιο για κάθε ζηµιά ή φθορά σε τυχόν υπάρχουσες κατασκευές και εγκαταστάσεις στο χώρο εκφόρτωσης που θα οφείλεται στα µηχανήµατα, όργανα και µέσα, που χρησιµοποίησε για την προµήθεια των προς ανάθεση υλικών. Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει αποκλειστικώς και εξ ολοκλήρου όλες τις ευθύνες έναντι οποιουδήποτε τρίτου προβάλλοντος δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας, ευρεσιτεχνίας, σηµάτων κλπ., που έχουν άµεση ή έµµεση σχέση µε µελέτες, υλικά, µηχανήµατα, µεθόδους, τρόπους εργασίας, συστήµατα, εφευρέσεις κλπ. που θα χρησιµοποιηθούν για την εκ µέρους του πλήρη εκτέλεση της προµήθειας. Ο Ανάδοχος οφείλει να συνεργαστεί τόσο εκ των προτέρων, όσο και καθ όλη τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου που έχει αναλάβει, µε την Αναθέτουσα Αρχή. ΑΡΘΡΟ 3. Αξία Η συνολική δαπάνη της εν λόγω προµήθειας ανέρχεται στο ποσό των Πέντε Χιλιάδων Σαράντα Πέντε Ευρώ και Εξήντα Έξι λεπτών #5.045,66 # συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%. Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισµό του ενταγµένου στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007-2013, Ε.Π. Μακεδονία Θράκη έργου «Συντήρηση Χερσαίου Τείχους Καβάλας» µε κωδικό 2010ΕΠ03180054 της ΣΑΕΠ 031/8 του Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων σε συγχρηµατοδότηση µε την Ευρωπαϊκή Ένωση και υπάρχει η σχετική πίστωση, σύµφωνα µε την µε την υπ. αριθ. 56588/ Ε-7431/10-12-2010 (Α Α: 4ΙΦΜΦ-Τ) απόφαση του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να διακόψει, εφόσον το κρίνει σκόπιµο αιτιολογηµένα, ανά πάσα στιγµή την εκτέλεση της Σύµβασης. ύναται επίσης να µην εξαντλήσει το σύνολο του προϋπολογισµού του έργου εφ όσον κρίνει κάτι τέτοιο σκόπιµο. Σε περίπτωση λύσης της σύµβασης για οποιοδήποτε λόγο πριν την κάλυψη του παραπάνω συνολικού τιµήµατος ο Ανάδοχος απεκδύεται κάθε δικαιώµατός του για το υπόλοιπο ποσό. ΑΡΘΡΟ 4. ιάρκεια/τόπος/τρόπος και Χρόνος παράδοσης Η διάρκεια της σύµβασης είναι δώδεκα (12) µήνες από την ηµεροµηνία ανάρτησής της στο ΙΑΥΓΕΙΑ. Η παράδοση της προµήθειας θα γίνει στο πάρκινγκ τέρµα οδού Καψάλη στην Παναγία Καβάλας. Εκτός των φυσικών καθυστερήσεων που τυχόν προκύπτουν, ο Ανάδοχος οφείλει να παραδώσει τα προς προµήθεια υλικά εντός χρονικού διαστήµατος πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από την παραλαβή της σχετικής ειδοποίησης. Η πρώτη ειδοποίηση θα είναι αµέσως µετά την υπογραφή της σύµβασης. Στην περίπτωση τµηµατικών παραλαβών ισχύει η παραπάνω χρονική προθεσµία από την παραλαβή της σχετικής ειδοποίησης από τους επιβλέποντες του έργου. Η ειδοποίηση των επιβλεπόντων θα είναι έγγραφη και θα αποστέλλεται µε συστηµένη επιστολή. Εάν λήξει ο συµβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτηµα παράτασης από τον ανάδοχο ή αν λήξει ο παραταθείς χρόνος χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος. Ο προµηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί εγγράφως την Υπηρεσία που εκτελεί την προµήθεια και την επιτροπή παραλαβής, για την ηµεροµηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό. Μετά από κάθε προσκόµιση υλικού στο χώρο του έργου, ο προµηθευτής υποχρεούται να υποβάλλει στην Υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρηµένο από τον επιβλέποντα του έργου, στο οποίο αναφέρεται η ηµεροµηνία προσκόµισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθµός της σύµβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκοµίσθηκε. 8
ΑΡΘΡΟ 5. Παραλαβή από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής. Συµφωνείται ότι η παραλαβή των ανωτέρω υλικών θα γίνει αφού διαπιστωθεί από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής της 12η Ε.Β.Α. ότι αυτά ανταποκρίνονται ποιοτικά και ποσοτικά στις απαιτήσεις της υπηρεσίας και σύµφωνα µε τα άρθρα 27 και 28 του Π 118/2007. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυµεί ο προµηθευτής και διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος. Ο ποιοτικός έλεγχος διενεργείται µε κάθε πρόσφορο τρόπο και σε κάθε περίπτωση µε µακροσκοπική εξέταση, µε εργαστηριακή εξέταση (χηµική ή µηχανική), µε πρακτική διαδικασία και µε έλεγχο των τεχνικών προδιαγραφών µε βάση τα συνοδευτικά τεχνικά έντυπα του Αναδόχου για τα είδη που προµηθεύει. Σε περίπτωση που πέραν της µακροσκοπικής εξέτασης, πραγµατοποιηθεί και εργαστηριακή εξέταση, µε ευθύνη και έξοδα του Αναδόχου, εκτός από το πρωτόκολλο µακροσκοπικού ελέγχου και δειγµατοληψίας, συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής και οριστικό πρωτόκολλο (παραλαβής ή απόρριψης) µετά τα αποτελέσµατα τούτης (χηµικής εξέτασης, µηχανικής εξέτασης, πρακτικής δοκιµασίας). Στην περίπτωση που η επιτροπή παραλαβής απορρίψει το υλικό, αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις παρεκκλίσεις που παρουσιάζει τούτο από τους όρους της σύµβασης και τους λόγους απόρριψης και γνωµατεύει αν το υλικό µπορεί να χρησιµοποιηθεί. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγµατοποιείται µέσα σε τρεις µέρες από την ολοκλήρωση της παράδοσης της προµήθειας. Η παραλαβή θα ολοκληρωθεί δια της υπογραφής σχετικού πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής. ΑΡΘΡΟ 6. Πληρωµή Η πληρωµή θα είναι τµηµατική µετά την υπογραφή του σχετικού πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των ανωτέρω υλικών από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής η οποία έχει ορισθεί από την 12 η Ε.Β.Α. Οι τµηµατικές πληρωµές θα πραγµατοποιούνται από την Υπηρεσία και γίνονται είτε µέσω ηλεκτρονικής κατάθεσης σε λογαριασµό ΙΒΑΝ του Αναδόχου για ποσά έως και 1.500, είτε µέσω επιταγής για ποσά µεγαλύτερα από 1.500. Τον Ανάδοχο βαρύνει η ισχύουσα σύµφωνα µε την Ελληνική νοµοθεσία παρακράτηση φόρου στην καθαρή αξία των τιµολογίων, η οποία αποδίδεται από την Υπηρεσία και επιπλέον κράτηση 0,10% υπέρ της Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων, η οποία υπολογίζεται στην καθαρή αξία της σύµβασης και παρακρατείται µε την πρώτη πληρωµή. Για την πληρωµή/ τµηµατικές πληρωµές απαιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά: 1. Πρωτόκολλο παραλαβής υλικών από την αρµόδια επιτροπή. 2. Τιµολόγιο του αναδόχου που να αναφέρει την ένδειξη: «ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ». 3. Εξοφλητική απόδειξη του προµηθευτή, εάν το τιµολόγιο δεν φέρει την ένδειξη: «ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ». 4. Φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα σε ισχύ κατά την ηµέρα πληρωµής καθώς και όποιο άλλο δικαιολογητικό τυχόν απαιτείται από την ισχύουσα νοµοθεσία. ΑΡΘΡΟ 7. Χρόνος δέσµευσης του Αναδόχου για τις τιµές της προσφοράς Ο Ανάδοχος δεσµεύεται να διατηρήσει την τιµή της προσφοράς του µέχρι τη λήξη της παρούσας σύµβασης. Σε περίπτωση παράτασης της σύµβασης, λόγω αλλαγής του χρονοδιαγράµµατος του έργου, ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 13 του Π 118/2007. ΑΡΘΡΟ 8. Εκχώρηση Υποκατάσταση Ο ανάδοχος απαγορεύεται να υποκατασταθεί από άλλο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο σχετικά µε τις υποχρεώσεις που θα αναλάβει εξ αφορµής της παρούσας, καθώς επίσης απαγορεύεται η εκχώρηση δικαιωµάτων άνευ της ρητής και εγγράφου αδείας της Προϊσταµένης της 12 ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. 9
ΑΡΘΡΟ 9. Ανωτέρα Βία Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος επικαλείται περιστατικό ανωτέρας βίας για τη µη εκπλήρωση υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα φέρει το βάρος της απόδειξης. Στερείται, όµως, το δικαίωµα να την επικαλεσθεί, εάν δεν την αναφέρει εγγράφως και δεν προσκοµίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία εντός είκοσι (20) ηµερών αφότου συνέβησαν τα περιστατικά που τη στοιχειοθετούν και προκάλεσαν τη µερική ή ολική αδυναµία του να εκτελέσει την προµήθεια που του ανατέθηκε. Κανένας από τους συµβαλλόµενους δεν ευθύνεται για παράλειψη εκπλήρωσης των συµβατικών υποχρεώσεων του αν η παράλειψη αυτή είναι συνέπεια ανωτέρας βίας, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 37 του Π.. 118/2007. ΑΡΘΡΟ 10. Εµπιστευτικότητα - Πνευµατικά ικαιώµατα Καθ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύµβασης, αλλά και µετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εµπιστευτικά και να µη γνωστοποιήσει σε τρίτους (συµπεριλαµβανοµένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς Τύπου), χωρίς την προηγούµενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δηµόσιες δηλώσεις σχετικά µε το Έργο χωρίς την προηγούµενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συµµετέχει σε δραστηριότητες ασυµβίβαστες µε τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δεν δεσµεύει την Αναθέτουσα Αρχή, µε κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούµενη γραπτή της συναίνεση. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Αναθέτουσα Αρχή και όλα τα εξουσιοδοτηµένα απ αυτήν πρόσωπα οφείλουν να µην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά µόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και µε την ευκαιρία της υλοποίησης του Έργου και αφορούν σε τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα ή µεθόδους υλοποίησης του Έργου ή του Αναδόχου. ΑΡΘΡΟ 11. Γλώσσα Επικοινωνίας Η επικοινωνία κάθε είδους (προφορική και γραπτή) του Αναδόχου µε την Αναθέτουσα Αρχή γίνεται στην ελληνική γλώσσα. Οπουδήποτε και οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύµβασης απαιτηθεί διερµηνεία ή µετάφραση από ή/και προς τα ελληνικά, θα εξασφαλίζεται µε φροντίδα, δαπάνη και ευθύνη του Αναδόχου. ΑΡΘΡΟ 12. ωσιδικία Εφαρµοστέο ίκαιο Η παρούσα Σύµβαση διέπεται αποκλειστικά από το Ελληνικό ίκαιο. Αποκλειστική αρµοδιότητα για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς µεταξύ των µερών που απορρέει από την παρούσα έχουν τα ικαστήρια της έδρας της Αναθέτουσας Αρχής. ΑΡΘΡΟ 13. Ισχύς της σύµβασης Η παρούσα Σύµβαση µε το παράρτηµα (I) αυτής είναι η µόνη συµφωνία µεταξύ των µερών. Για τα θέµατα που ρητώς δεν ρυθµίζονται στην παρούσα, ισχύουν τα αναφερόµενα στο προοίµιο της παρούσας. Τυχόν ακυρότητα κάποιου όρου της Σύµβασης δεν επιφέρει ακυρότητα της Σύµβασης. Η εκ µέρους της Αναθέτουσας Αρχής, µη άσκηση οποιουδήποτε από τα δικαιώµατά της, δεν µπορεί να θεωρηθεί παραίτηση από το δικαίωµα αυτό, ούτε αποκλείει άσκησή του στο µέλλον. Για την προσήκουσα εκτέλεση της προµήθειας, όλοι οι όροι της παρούσης θεωρούνται ουσιώδεις και η παραβίαση τους συνιστά λόγο καταγγελίας αυτής από την Αναθέτουσα Αρχή. 10
ΑΡΘΡΟ 14. Τροποποίηση όρων της σύµβασης Οποιαδήποτε τροποποίηση, προσθήκη ή διαφοροποίηση της παρούσας σύµβασης θα γίνεται µόνο έπειτα από γραπτή συµφωνία των συµβαλλοµένων µερών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 24 του Π.. 118/2007. Τροποποιήσεις ή αλλαγές της σύµβασης επιτρέπονται, εφόσον δεν αλλοιώνουν το φυσικό αντικείµενο (είδος, ποσότητα, παραδοτέα) και πραγµατοποιούνται µε έγγραφη συµφωνία των συµβαλλόµενων µερών, η οποία θα αποτελεί Παράρτηµα της αρχικής σύµβασης. Σε πιστοποίηση των ανωτέρω η παρούσα σύµβαση αφού αναγνώσθηκε υπογράφεται νοµίµως από τα συµβαλλόµενα µέρη σε τέσσερα (4) όµοια πρωτότυπα ως κατωτέρω. Από τα παραπάνω τέσσερα (4) πρωτότυπα ένα λαµβάνει ο Ανάδοχος και τα υπόλοιπα παραµένουν στην 12η Εφορεία. ΤΑ ΜΕΡΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΟΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑ ΟΧΟ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Α ΑΚΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ 12 ης ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΜΑΥΡΙ ΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Οικονοµική Προσφορά Αναδόχου ΕΠΩΝΥΜΙΑ/ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ ERGALEIOKOSMOS, Μαυρίδου Ευαγγ. Πετρούλα 6684/27-10-20147 4.102,17 5.045,66 11