ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (4 ης Φεβρουαρίου 2019) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2019 ανταποδοτικών υπηρεσιών Ι.Δ.Ο.Χ. διάρκειας (8) μηνών. (Εισηγήτρια: κ. Κυριακή Μιχαλοπούλου, προϊσταμένη Διοικ/κών Υπηρεσιών). 2. Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου εκπαιδευτικού καλλιτεχνικού προσωπικού εκπαιδευτικής περιόδου 2019-2020 Ι.Δ.Ο.Χ για Δημοτικά Ωδεία. (Εισηγήτρια: κ. Κυριακή Μιχαλοπούλου, προϊσταμένη Διοικ/κών Υπηρεσιών). 3. Προγραμματισμός πρόσληψης έκτακτου προσωπικού έτους 2019 με σύμβαση μίσθωσης έργου Παιδίατρος. (Εισηγήτρια: κ. Κυριακή Μιχαλοπούλου, προϊσταμένη Διοικ/κών Υπηρεσιών). 4. Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2019 ανταποδοτικών υπηρεσιών Ι.Δ.Ο.Χ. διάρκειας (2) μηνών. (Εισηγήτρια: κ. Κυριακή Μιχαλοπούλου, προϊσταμένη Διοικ/κών Υπηρεσιών). 5. Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων» του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ». (Εισηγήτρια: κ. Νίκη Μαντζίνου, αν. προϊσταμένη Αυτ. Τμ. Προγρ/σμού & Αναπτ. Προγραμμάτων). 6. Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» στον άξονα προτεραιότητας 1 «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2018» του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ με τίτλο «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 2018-2020» για την «ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗ ΟΙΚΙΑΣ ΤΣΙΚΝΗ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ Δ. ΔΕΛΦΩΝ». (Εισηγήτρια: κ. Νίκη Μαντζίνου, αν. προϊσταμένη Αυτ. Τμ. Προγρ/σμού & Αναπτ. Προγραμμάτων). 7. Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» στον άξονα προτεραιότητας «Ανέγερση ή/και Αποκατάσταση δημοτικών κτιρίων» με τίτλο «Ανέγερση και επανάχρηση δημοτικών κτιρίων» του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΠΡΩΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ ΚΑΨΑΛΗ (Δ.Κ. ΙΤΕΑΣ)». (Εισηγήτρια: κ. Νίκη Μαντζίνου, αν. προϊσταμένη Αυτ. Τμ. Προγρ/σμού & Αναπτ. Προγραμμάτων). 8. Διαγραφή οφειλών. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών)). 9. Συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης των φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων έτους 2019, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν.1080. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών)). 10. Συγκρότηση επιτροπής εκτίμησης εκποιούμενων δημοτικών ακινήτων κινητών σύμφωνα με το άρθρο 186 παρ. 5 του Ν.3463/2006, το άρθρο 7 παρ. 1 του ΠΔ 270/81, το άρθρο 26 του Ν.4024/2011. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών)). 11. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση, αγορά, εκμίσθωση και μίσθωση ακινήτων και κινητών του Δήμου σύμφωνα με το άρθρο 1 του ΠΔ 270/61, το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών). 12. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής και ελέγχου δημοτικών ακινήτων σύμφωνα με το άρθρο 101 του Ν.3463/2006, του άρθρου 70 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 11 παρ. 1 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημ. Συμβουλίου (αριθ. απόφ. ΔΣ 419/2011). (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών)).
13. Σύσταση επιτροπών παραλαβής έργων. (Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κακκανάς αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.). 14. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης: "Διαμόρφωση πεζοδρομίου-τοιχείου στον κεντρικό δρόμο ΤΚ Χρισσού", Α.Μ. 04/2019 (επικ. της 12/2016). (Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κακκανάς αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.). 15. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΡΑΧΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΕΙΣ ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΨΥΓΕΙΟ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ». (Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κακκανάς αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.). 16. Έγκριση 1 ου (τελικού) Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΡΟΑΥΛΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΕΛΦΩΝ». (Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κακκανάς αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.). 17. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΗΛΙΟΥ». (Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κακκανάς αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.). 18. Έγκριση παράτασης εργασιών του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΕΙΘΡΟΥ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΥΣΗ ΕΩΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ Τ.Κ. ΕΛΑΙΩΝΑ». (Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κακκανάς αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.). 19. Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης με τo Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, εποπτευόμενο από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, υπό την επωνυμία "Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης" (ΕΚΕΤΑ), για την συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα WiFi4EU,ορισμός δύο (2) εκπροσώπων του Δήμου, με τους αναπληρωτές τους, στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης αυτής και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της σύμβασης αυτής. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος) 20. Συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί της Απόφασης Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΝ Αναθεώρησης του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας υπ αριθ. ΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/76104/1176/30.10.2018. (Εισηγήτρια: κ. Μαρία Ανδρεοπούλου, Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Επιτροπής Περιβάλλοντος). 21. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής οριστικής παραλαβής υπηρεσιών. (Εισηγήτρια κ. Μαρία Ανδρεοπούλου, Αντιδήμαρχος) 22. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στη θέση «Λιμνιώνας» Δ.Ε. Γαλαξιδίου του Δήμου Δελφών Ν. Φωκίδας της εταιρείας «MEDITERRANEAN NATURAL SEAFOOD A.E.», Δ. Δελφών Π.Ε. Φωκίδας. (Εισηγητής: κ. Αθανάσιος Τσονάκας, Αντιδήμαρχος). 23. Επί αιτήσεως της εταιρείας Delphi Golf-Resort για ιδιωτική επένδυση που αφορά στη δημιουργία γκολφ, θέρετρου εκδηλώσεων και ευεξίας στη περιοχή της Δεσφίνας. (αριθ. 13/20/2018 αποφ. ΔΚ Δεσφίνας). (Εισηγητής: κ. Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήμαρχος). 24. Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης Χρήστου Χηρόπουλου του Δήμου Δελφών. (Εισηγητής: κ. Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήμαρχος).
1. Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2019 ανταποδοτικών υπηρεσιών Ι.Δ.Ο.Χ. διάρκειας (8) μηνών. (Εισηγήτρια: κ. Κυριακή Μιχαλοπούλου, προϊσταμένη Διοικ/κών Υπηρεσιών). ΕΙΣΗΓΗΣΗ Έχοντας υπόψη: 1. Το με αριθμ. πρωτ. 449/11359/23.01.2019 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας που μας ενημερώνει για τον Προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2019 στους ΟΤΑ α και β βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών. 2. Το με αριθμ. πρωτ. 3955/21.01.2019 (ΑΔΑ:6Μ5Δ465ΧΘ7-3Χ7) έγγραφο-εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών που μας ενημερώνει για τον Προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2019 με συμβάσεις Ι.Δ.Ο.Χ. και Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου. 3. Το γεγονός ότι οι Ο.Τ.Α σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο του Υπουργείου εσωτερικών, μπορούν να προβαίνουν στην πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, για την κάλυψη εποχικών, παροδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, για την πραγματοποίηση συγκεκριμένων έργων, καθώς και στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων. 4. Το γεγονός ότι μέχρι σήμερα το αίτημά μας για την έγκριση πρόσληψης δέκα εννέα (19) ατόμων τακτικού προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών στο Δήμο μας, που εστάλλει με το αριθμ. πρωτ. 8220/231101/5-1-2018 Έγγραφο του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας στο Υπουργείο Εσωτερικών δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα. 5. Το γεγονός ότι με το αριθμ. πρωτ. 1896/31.01.2019 έγγραφο της η Δ/νση Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Δελφών αιτήθηκε την πρόσληψη δέκα οχτώ (18) ατόμων με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ. για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών καθαριότητας και του πρασίνου του Δήμου με τις εξής ειδικότητες: α/α Κλάδος Αριθμός αιτούμενων θέσεων 1 ΔΕ 28 Χειριστών Καλαθοφόρου Μ.Ε. 1 2 Δε 28 Χειριστών Σαρώθρου/καδοπλυντηρίου Μ.Ε 1 3 Δε 28 Χειριστών Ισοπεδωτή Γαιών Μ.Ε. (Γκρέιντερ) 1 4 ΔΕ 29 Οδηγοί Αυτοκινήτων καθαριότητας με δίπλωμα Ε 1 (CE) 5 Δε 29 Οδηγοί Λεωφορείων με δίπλωμα Δ (D) 1 6 ΔΕ 29 Οδηγοί Αυτοκινήτων Καθαριότητας με δίπλωμα Γ 4 (C) 7 ΥΕ 16 Εργατών Καθαριότητας (Συνοδοί 9 απορριμματοφόρων) ΣΥΝΟΛΟ 18 *Οι οδηγοί αυτοκινήτων να έχουν κάρτα ψηφιακού ταχογράφου και Π.Ε.Ι. Εισηγούμαι Την έγκριση του προγραμματισμού πρόσληψης δέκα οκτώ (18) ατόμων με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ. έως οκτώ (8) μήνες για την κάλυψη εποχικών, παροδικών και πρόσκαιρων αναγκών ανταποδοτικών υπηρεσιών έτους 2019 με τις κάτωθι ειδικότητες: α/α Κλάδος Αριθμός αιτούμενων θέσεων 1 ΔΕ 28 Χειριστών Καλαθοφόρου Μ.Ε. 1 2 Δε 28 Χειριστών Σαρώθρου/καδοπλυντηρίου Μ.Ε 1 3 Δε 28 Χειριστών Ισοπεδωτή Γαιών Μ.Ε. (Γκρέιντερ) 1 4 ΔΕ 29 Οδηγοί Αυτοκινήτων καθαριότητας με δίπλωμα Ε 1 (CE) 5 Δε 29 Οδηγοί Λεωφορείων με δίπλωμα Δ (D) 1 6 ΔΕ 29 Οδηγοί Αυτοκινήτων Καθαριότητας με δίπλωμα Γ (C) 4
7 ΥΕ 16 Εργατών Καθαριότητας (Συνοδοί 9 απορριμματοφόρων) ΣΥΝΟΛΟ 18 *Οι οδηγοί αυτοκινήτων να έχουν κάρτα ψηφιακού ταχογράφου και Π.Ε.Ι. Η πρόσληψη του προσωπικού θα διεξαχθεί βάσει της κείμενης νομοθεσίας. Περαιτέρω προσόντα και τυπικά προσωπικά προσόντα θα καθοριστούν από την αρμόδια Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών. ΔΑΠΑΝΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Η δαπάνη μισθοδοσίας του εν λόγω προσωπικού θα καλυφθεί από πιστώσεις του προϋπολογισμού του Δήμου σύμφωνα με σχετική βεβαίωση που θα εκδώσει η Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών και θα αφορά τόσο τακτικές αποδοχές, όσο και εργοδοτικές εισφορές.
2. Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου εκπαιδευτικού καλλιτεχνικού προσωπικού εκπαιδευτικής περιόδου 2019-2020 Ι.Δ.Ο.Χ για Δημοτικά Ωδεία. (Εισηγήτρια: κ. Κυριακή Μιχαλοπούλου, προϊσταμένη Διοικ/κών Υπηρεσιών). ΕΙΣΗΓΗΣΗ Έχοντας υπόψη: 6. To με αριθμ. πρωτ. 449/11359/23.01.2019 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας που μας ενημερώνει για τον Προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2019 στους ΟΤΑ α και β βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών. 7. Το με αριθμ. πρωτ. 3955/21.01.2019 (ΑΔΑ:6Μ5Δ465ΧΘ7-3Χ7) έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών που μας ενημερώνει για τον Προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2019 με συμβάσεις Ι.Δ.Ο.Χ. και Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου. 8. Το γεγονός ότι οι Ο.Τ.Α σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, μπορούν να προβαίνουν στην πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, για την κάλυψη εποχικών, παροδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, για την πραγματοποίηση συγκεκριμένων έργων, καθώς και στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων. 9. Το γεγονός ότι το μόνιμο προσωπικό δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου σύμφωνα με τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας (ΦΕΚ 3698/Β /19-10-2017). 10. Το γεγονός ότι στην υπηρεσία υπηρετούν μόνο τέσσερα (4) άτομα κλάδου/ειδικότητας Αρχιμουσικών και Μουσικών με σχέση Ι.Δ.Α.Χ. που δεν επαρκούν λόγω αριθμού και τεχνογνωσίας να καλύψουν τις ζητούμενες ανάγκες των δημοτών βάσει των εγγραφών στα Δημοτικά Ωδεία σε μαθήματα στις Δημοτικές Ενότητες. 11. Το γεγονός ότι με το αριθμ. πρωτ. 1907/30.01.2019 έγγραφο του το Αυτοτελές Τμήμα Παιδείας- Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Νέας Γενιάς & Τουρισμού του Δήμου Δελφών αιτήθηκε την πρόσληψη δέκα τριών (13) ατόμων εκπαιδευτικού-καλλιτεχνικού προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου με αντίτιμο (για την εκπαιδευτική περίοδο 2019-2020) για την εύρυθμη λειτουργία των παραρτημάτων που ανήκουν στο Αυτοτελές Τμήμα και των προγραμμάτων που υλοποιούνται ή θα υλοποιηθούν, με τις εξής ειδικότητες: Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 1 ΠΕ Καλλιτεχνικοί Διευθυντές- Μουσικοί 1 Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία 2 ΔΕ Καθηγητής Κιθάρας 3 Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία 3 ΔΕ Καθηγητής Μουσικής Προπαιδείας (Orf) & Αρμονίου & Πιάνου 1 Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία 4 ΔΕ Καθηγητής Βυζαντινής Μουσικής 1 Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία 5 ΔΕ Καθηγητής Μονωδίας 1 Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία 6 ΔΕ Καθηγητής Πιάνου & Ανωτέρων Θεωρητικών 1 Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία 7 ΔΕ Καθηγητής Πιάνου 2 Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία 8 ΔΕ Καθηγητής Βιολιού 1 Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
9 ΔΕ Καθηγητής Παραδοσιακών Οργάνων & Κιθάρας 1 Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία 10 ΔΕ Καθηγητής Κρουστών Κλασικών-Παραδοσιακών- Μοντέρνων 1 Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία Σύνολο Θέσεων 13 Εισηγούμαι Την έγκριση του προγραμματισμού προσλήψεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών, παροδικών και πρόσκαιρων αναγκών έτους 2019 του κάτωθι προσωπικού, που η κάλυψη της δαπάνης των προσλήψεων θα εκτελεστεί με μορφή αντιτίμου προερχόμενο από τα έσοδα που εισπράττει ο φορέας για την παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας στους ωφελούμενους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.4325/2015 και του άρθρου 107 του Ν. 4483/2017 ως εξής: Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 1 ΠΕ Καλλιτεχνικοί Διευθυντές- Μουσικοί 1 Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία 2 ΔΕ Καθηγητής Κιθάρας 3 Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία 3 ΔΕ Καθηγητής Μουσικής Προπαιδείας (Orf) & Αρμονίου & Πιάνου 1 Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία 4 ΔΕ Καθηγητής Βυζαντινής Μουσικής 1 Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία 5 ΔΕ Καθηγητής Μονωδίας 1 Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία 6 ΔΕ Καθηγητής Πιάνου & Ανωτέρων Θεωρητικών 1 Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία 7 ΔΕ Καθηγητής Πιάνου 2 Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία 8 ΔΕ Καθηγητής Βιολιού 1 Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία 9 ΔΕ Καθηγητής Παραδοσιακών Οργάνων & Κιθάρας 1 Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία 10 ΔΕ Καθηγητής Κρουστών Κλασικών-Παραδοσιακών- Μοντέρνων 1 Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία Σύνολο Θέσεων 13
Η πρόσληψη του προσωπικού θα διεξαχθεί βάσει της κείμενης νομοθεσίας. Περαιτέρω προσόντα και τυπικά προσωπικά προσόντα θα καθοριστούν από την αρμόδια Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών. ΔΑΠΑΝΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Η δαπάνη μισθοδοσίας του εν λόγω προσωπικού θα καλυφθεί από πιστώσεις του προϋπολογισμού του Δήμου σύμφωνα με σχετική βεβαίωση που θα εκδώσει η Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών και θα αφορά τόσο τακτικές αποδοχές, όσο και εργοδοτικές εισφορές.
3. Προγραμματισμός πρόσληψης έκτακτου προσωπικού έτους 2019 με σύμβαση μίσθωσης έργου Παιδίατρος. (Εισηγήτρια: κ. Κυριακή Μιχαλοπούλου, προϊσταμένη Διοικ/κών Υπηρεσιών). ΕΙΣΗΓΗΣΗ Έχοντας υπόψη: 12. To με αριθμ. πρωτ. 449/11359/23.01.2019 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας που μας ενημερώνει για τον Προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2019 στους ΟΤΑ α και β βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών. 13. Το με αριθμ. πρωτ. 3955/21.01.2019 (ΑΔΑ:6Μ5Δ465ΧΘ7-3Χ7) έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών που μας ενημερώνει για τον Προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2019 με συμβάσεις Ι.Δ.Ο.Χ. και Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου. 14. Το γεγονός ότι οι Ο.Τ.Α σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο του Υπουργείου εσωτερικών, μπορούν να προβαίνουν στην πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, για την κάλυψη εποχικών, παροδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, για την πραγματοποίηση συγκεκριμένων έργων, καθώς και στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων. 15. Το γεγονός ότι σύμφωνα με τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας (ΦΕΚ 3698/Β /19-10-2017) δεν υπάρχουν αντίστοιχες ειδικότητες για την κάλυψη της εν λόγω ανάγκης. 16. Την αριθμ. πρωτ. 41087/29.11.2017 (ΦΕΚ 4249/τ.Β /05.12.2017) Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Πρότυπος Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών». 17. Την αριθμ. πρωτ. 378/22.08.2018 (ΑΔΑ:ΨΙΠΤΩ9Θ-Ε2Η) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δελφών «Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Δελφών και ορισμός μελών για τη συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής επιλογής νηπίων». 18. Το αριθμ. πρωτ. 2040/31.01.2019 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Δημόσιας Υγείας που αιτείται την πρόσληψη ενός (1) Παιδιάτρου με σύμβαση έργου για τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Δελφών. Εισηγούμαι Την έγκριση του προγραμματισμού πρόσληψης με σύμβαση έργου για την κάλυψη εποχικών, παροδικών και πρόσκαιρων αναγκών 2019 ενός (1) ατόμου ΠΕ Παιδιάτρου 12μηνης διάρκειας για τις ανάγκες λειτουργίας των βρεφονηπιακών παιδικών σταθμών του Δήμου με κάλυψη της δαπάνης από τα τακτικά έσοδα του Δήμου. Η πρόσληψη του προσωπικού θα διεξαχθεί βάσει της κείμενης νομοθεσίας. Περαιτέρω προσόντα και τυπικά προσωπικά προσόντα θα καθοριστούν από την αρμόδια Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών. ΔΑΠΑΝΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Η δαπάνη μισθοδοσίας του εν λόγω προσωπικού θα καλυφθεί από πιστώσεις του προϋπολογισμού του Δήμου σύμφωνα με σχετική βεβαίωση που θα εκδώσει η Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών και θα αφορά τόσο τακτικές αποδοχές, όσο και εργοδοτικές εισφορές.
4. Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2019 ανταποδοτικών υπηρεσιών Ι.Δ.Ο.Χ. διάρκειας (2) μηνών. (Εισηγήτρια: κ. Κυριακή Μιχαλοπούλου, προϊσταμένη Διοικ/κών Υπηρεσιών). ΕΙΣΗΓΗΣΗ Έχοντας υπόψη: 1) Το με αριθμ. πρωτ. 449/11359/23.01.2019 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας που μας ενημερώνει για τον Προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2019 στους ΟΤΑ α και β βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών. 2) Το με αριθμ. πρωτ. 3955/21.01.2019 (ΑΔΑ:6Μ5Δ465ΧΘ7-3Χ7) έγγραφο-εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών που μας ενημερώνει για τον Προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2019 με συμβάσεις Ι.Δ.Ο.Χ. και Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου. 3) Το γεγονός ότι οι Ο.Τ.Α σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο του Υπουργείου εσωτερικών, μπορούν να προβαίνουν στην πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, για την κάλυψη εποχικών, παροδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, για την πραγματοποίηση συγκεκριμένων έργων, καθώς και στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων. 4) Το γεγονός ότι μέχρι σήμερα το αίτημά μας για την έγκριση πρόσληψης δέκα εννέα (19) ατόμων τακτικού προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών στο Δήμο μας, που εστάλλει με το αριθμ. πρωτ. 8220/231101/5-1-2018 Έγγραφο του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας στο Υπουργείο Εσωτερικών δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα. 5) Το γεγονός ότι η πρόσληψη δώδεκα (12) ατόμων εποχικού προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες, λήγει σε σύντομο χρονικό διάστημα. 6) Το γεγονός ότι με το αριθμ. πρωτ. 1431/23.01.2019 έγγραφό της η Δ/νση Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Δελφών αιτήθηκε την πρόσληψη προσωπικού υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα διάρκειας δυο (2) μηνών σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν. 3584/2007 με έναρξη πρόσληψης από 01-03-2019 με τις εξής ειδικότητες: α/α Ειδικότητα Άτομα Παρατηρήσεις 1 ΔΕ 28 ΟΔΗΓΩΝ (με δίπλωμα Γ 2 ΟΔΗΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΩΝ Κατηγορίας και ταχογράφου) 2 ΥΕ 16 ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2 ΣΥΝΟΔΟΙ ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ Εισηγούμαι Την έγκριση της πρόσληψης τεσσάρων (4) ατόμων με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ. διάρκειας δύο (2) μηνών για την κάλυψη εποχικών, παροδικών και πρόσκαιρων αναγκών ανταποδοτικών υπηρεσιών έτους 2019 με τις κάτωθι ειδικότητες: α/α Ειδικότητα Άτομα Παρατηρήσεις 1 ΔΕ 28 ΟΔΗΓΩΝ (με δίπλωμα Γ 2 ΟΔΗΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΩΝ Κατηγορίας και ταχογράφου) 2 ΥΕ 16 ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2 ΣΥΝΟΔΟΙ ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ Η πρόσληψη του προσωπικού θα διεξαχθεί βάσει της κείμενης νομοθεσίας. Περαιτέρω προσόντα και τυπικά προσωπικά προσόντα θα καθοριστούν από την αρμόδια Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών.
ΔΑΠΑΝΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Η δαπάνη μισθοδοσίας του εν λόγω προσωπικού θα καλυφθεί από πιστώσεις του προϋπολογισμού του Δήμου σύμφωνα με σχετική βεβαίωση που θα εκδώσει η Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών και θα αφορά τόσο τακτικές αποδοχές, όσο και εργοδοτικές εισφορές.
5. Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων» του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ». (Εισηγήτρια: κ. Νίκη Μαντζίνου, αν. προϊσταμένη Αυτ. Τμ. Προγρ/σμού & Αναπτ. Προγραμμάτων).
6. Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» στον άξονα προτεραιότητας 1 «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2018» του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ με τίτλο «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 2018-2020» για την «ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗ ΟΙΚΙΑΣ ΤΣΙΚΝΗ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ Δ. ΔΕΛΦΩΝ». (Εισηγήτρια: κ. Νίκη Μαντζίνου, αν. προϊσταμένη Αυτ. Τμ. Προγρ/σμού & Αναπτ. Προγραμμάτων).
7. Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» στον άξονα προτεραιότητας «Ανέγερση ή/και Αποκατάσταση δημοτικών κτιρίων» με τίτλο «Ανέγερση και επανάχρηση δημοτικών κτιρίων» του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΠΡΩΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ ΚΑΨΑΛΗ (Δ.Κ. ΙΤΕΑΣ)». (Εισηγήτρια: κ. Νίκη Μαντζίνου, αν. προϊσταμένη Αυτ. Τμ. Προγρ/σμού & Αναπτ. Προγραμμάτων).
8. Διαγραφή οφειλών. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών). ΕΙΣΗΓΗΣΗ Σύμφωνα με το άρθρο 174 του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/06) ισχύουν τα εξής: 1. Κάθε είδους χρέη προς τους Δήμους και τις Κοινότητες διαγράφονται ολόκληρα ή εν μέρει: α) Όταν οι οφειλέτες απεβίωσαν χωρίς να αφήσουν περιουσία ή οι κληρονόμοι τους αποποιήθηκαν την κληρονομιά. β) Όταν οι οφειλέτες δεν έχουν καθόλου περιουσία και η επιδίωξη της είσπραξης δεν έφερε κανένα αποτέλεσμα επί τρία χρόνια, αφότου έληξε η χρήση κατά την οποία βεβαιώθηκαν. γ) Όταν οι οφειλέτες δεν έχουν περιουσία και είναι αγνώστου διαμονής, εφόσον οι προσπάθειες, που έγιναν επί μία τριετία για την ανεύρεση της διαμονής τους, δεν έφεραν αποτέλεσμα, και δ) Όταν η εγγραφή στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους δημοτικών ή κοινοτικών φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασμένο ως προς τη φορολογητέα ύλη ή το πρόσωπο του φορολογουμένου ή όταν έγινε λανθασμένη πολλαπλή εγγραφή για το ίδιο είδος εσόδου και για το ίδιο πρόσωπο. 2. Η διαγραφή των χρεών γίνεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. 3. Στους Δήμους και στις Κοινότητες που έχουν δική τους ταμειακή υπηρεσία, το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο με αιτιολογημένη απόφασή του, μπορεί να απαλλάσσει τους οφειλέτες από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, εφόσον η εκπρόθεσμη καταβολή οφείλεται: α) στη μη επίδοση της ατομικής ειδοποίησης, β) σε οικονομική αδυναμία που προήλθε από γεγονότα ανωτέρας βίας, γ) σε υπαιτιότητα της υπηρεσίας. Κατά συνέπεια αν ο αποβιώσας οφειλέτης δεν έχει καθόλου περιουσία, οι οφειλές του διαγράφονται εις ολόκληρον και οριστικά με ΑΔΣ και στην περίπτωση που έχει περιουσία και οι κληρονόμοι του αποβιώσαντος οφειλέτη δεν αποποιήθηκαν την κληρονομιά, θα διαγραφούν οι οφειλές του με ΑΔΣ και θα επαναβεβαιωθούν με την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας στο όνομα των κληρονόμων αυτών. Η απόφαση του συμβουλίου εκδίδεται ύστερα από αίτηση του οφειλέτη. Σε συνέχεια των από 1. 06/09/2018 με αριθμό πρωτοκόλλου 17326 αιτήσεως του κυρίου Πολυζώη Αθανασίου του Λουκά προς το Δήμο Δελφών για την διαγραφή των οφειλών του θανόντος από το 2005 πατέρα του και την επαναβεβαίωση των οφειλών στον ίδιο, και 2. 31/08/2018 με αριθμό πρωτοκόλλου 16958 αιτήσεως της κυρίας Σωτηρίου Σωτηρίας του Σπυρίδωνα προς το Δήμο Δελφών για την διαγραφή της οφειλής του θανόντος πατέρα της Μούρτου Σπυρίδωνα του Ιωάννη και την επαναβεβαίωση των οφειλών στην ίδια, εισηγούμαστε 1. την διαγραφή της οφειλής του θανότος Πολυζώη Λουκά του Αθανασίου κατοίκου Χρισσού Φωκίδος, ποσού 1.370,13 ευρώ μετά των προσαυξήσεων και την επαναβεβαίωση της στον κληρονόμο του Πολυζώη Αθανάσιο του Λουκά με ΑΦΜ 037281593, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, κάτοικο Αθηνών, Μεσογείων 92, Μαρούσι, ΤΚ 15125. 2. την διαγραφή της οφειλής του θανόντος Μούρτου Σπυρίδωνα του Ιωάννη κάτοικο Άμφίσσης, 5/42 Συντάγματος 24, ΤΚ 33100.
ποσού 1.157,48 ευρώ μετά των προσαυξήσεων και την επαναβεβαίωση της στην κληρονόμο του Σωτηρίου Σωτηρία του Σπυρίδωνα με ΑΦΜ 045762690, Δ.Ο.Υ Αμφίσσης, κάτοικο Άμφίσσης, 5/42 Συντάγματος 24, ΤΚ 33100.
9. Συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης των φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων έτους 2019, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν.1080. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών). ΕΙΣΗΓΗΣΗ Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν.1080/80, οι οποίες διατηρήθηκαν σε ισχύ με το άρθρο 5 του Ν.1406/83 και τροποποιήθηκαν με τοι άρθρο 7 παρ. 8 του Ν.2307/96 και το άρθρο 17 του Ν.3491/2006. Η επιτροπή αποτελείται από δύο δημοτικούς συμβούλους με τους αναπληρωτές τους και ένα φορολογούμενο δημότη, ο οποίος επιλέγεται με τον αναπληρωτή του από τον κατάλογο των φορολογουμένων. Με την απόφαση συγκρότησης της επιτροπής πρέπει να ορισθεί και ο Πρόεδρός της με τον αναπληρωτή του. Επίσης ορίζεται, με απόφαση Δημάρχου, υπάλληλος με τον αναπληρωτή του που θα εκτελεί χρέη γραμματέα.
10. Συγκρότηση επιτροπής εκτίμησης εκποιούμενων δημοτικών ακινήτων κινητών σύμφωνα με το άρθρο 186 παρ. 5 του Ν.3463/2006, το άρθρο 7 παρ. 1 του ΠΔ 270/81, το άρθρο 26 του Ν.4024/2011. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών). ΕΙΣΗΓΗΣΗ Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 186 παρ. 5 του Ν.3463/2006, το άρθρο 7 παρ. 1 του ΠΔ 270/81, το άρθρο 26 του Ν.4024/2011, η επιτροπή αποτελείται από δύο δημοτικούς συμβούλους με τους αναπληρωτές τους, οριζόμενους από το δημοτικό συμβούλιο, του ενός εξ αυτών οριζομένου ως Προέδρου και ενός μηχανικού της Τεχνικής Υπηρεσίας οριζομένου εκ του Δημάρχου. Όταν πρόκειται περί Δημοτικών Κοινοτήτων τότε υποχρεωτικά συμμετέχει όσον αφορά τους δύο συμβούλους ο κατά τόπο Πρόεδρος ή Εκπρόσωπος της Δημοτικής Κοινότητας.
11. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση, αγορά, εκμίσθωση και μίσθωση ακινήτων και κινητών του Δήμου σύμφωνα με το άρθρο 1 του ΠΔ 270/81, το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών). ΕΙΣΗΓΗΣΗ Σύμφωνα με το άρθρο 1 του ΠΔ 270/81, το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011. Η Επιτροπή αποτελείται από τον Δήμαρχο ή τον νόμιμα ορισθέντα αντικαταστάτη του και δύο δημοτικούς συμβούλους με τους αναπληρωτές τους οριζομένους από το δημοτικό συμβούλιο. Επίσης ορίζεται, με απόφαση Δημάρχου, υπάλληλος με τον αναπληρωτή του που θα εκτελεί χρέη γραμματέα.
12. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής και ελέγχου δημοτικών ακινήτων σύμφωνα με το άρθρο 101 του Ν.3463/2006, του άρθρου 70 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 11 παρ. 1 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημ. Συμβουλίου (αριθ. απόφ. ΔΣ 419/2011). (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών). ΕΙΣΗΓΗΣΗ Η Επιτροπή ελέγχει την κατάσταση των μισθωμένων ακινήτων κατά τη διάρκεια της μίσθωσης αλλά και κατά την λήξη αυτής και αποτελείται από τρεις δημοτικούς συμβούλους οριζομένους από το δημοτικό συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 101 του Ν.3463/2006, του άρθρου 70 του Ν.3852/2011 και του άρθρου 11 παρ. 1 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημ. Συμβουλίου (αριθ. απόφ. ΔΣ 419/2011). Επίσης ορίζεται, με απόφαση Δημάρχου, υπάλληλος με τον αναπληρωτή του που θα εκτελεί χρέη γραμματέα.
13. Σύσταση επιτροπών παραλαβής έργων. (Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κακκανάς αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.). ΕΙΣΗΓΗΣΗ Α. Σύμφωνα με τον Ν. 4257/14-4-14 η σύσταση της επιτροπής παραλαβής των έργων έχει περιέλθει στην αρμοδιότητα του Δημοτικού Συμβουλίου. Η επιτροπή παραλαβής αποτελείται από δύο μηχανικούς και ένα Δημοτικό σύμβουλο για έργα με προϋπολογισμό 1.000.000 e και τρείς μηχανικούς και ένα Δημοτικό Σύμβουλο για έργα με προϋπολογισμό άνω του 1.000.000 e. Σε συνδυασμό με τον Ν. 4024/11και την εγκύκλιο ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.23243/23-11-2011 και το επισυναπτόμενο Πρακτικό διενέργειας Κλήρωσης για κάθε έργο προέκυψαν οι κάτωθι μηχανικοί: Α) «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΟΙΚΙΑ ΜΠΟΥΝΙΑ ΚΑΙ ΚΕΛΑΪΔΗ Τ.Κ ΑΘ.ΔΙΑΚΟΥ» Πρoϋπολογισμού :19.500 e ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 1) Ασημακοπούλου Χαρίκλεια Αρχιτέκτονα Μηχανικό ΠΕ ως Πρόεδρο 2) Κόκκινο Χρήστο Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ μέλος ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 1) Καραπανάγου Θεόδωρο Πολιτικό Μηχανικό ΤΕ ως Πρόεδρο 2) Ζαργάνη Γεώργιο Μηχ/γο Μηχανικό ΤΕ μέλος Σας ανακοινώνουμε για το ανωτέρω έργο την διάλυση της σύμβασης ( ΑΔΑ 62ΜΕΩ9Θ- ΛΥΟ),τελική επιμετρηση (17-1-2019) και παρακαλούμε για την επιλογή του Δημοτικού Συμβούλου και την σύσταση της επιτροπής παραλαβής του ανωτέρω έργου... ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΟΙΚΙΑ ΜΠΟΥΝΙΑ ΚΑΙ ΚΕΛΑΪΔΗ Τ.Κ ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ» Έχοντας υπόψη 1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024 11. 2. Την Εγκύκλιο ΔΙΣΚΠΟ Φ18 οικ.23243 23-11-2011. 3. Το αρθ. 61του Ν.4257/14-4-14 4. Τις διατάξεις του αρθ. 73 του Ν. 3669/2008 Σας γνωρίζουμε ότι μετά από κλήρωση που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Υπηρεσίας μας, για την συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του ανωτέρω έργου κληρώθηκαν οι παρακάτω: Α) ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 1) Ασημακοπούλου Χαρίκλεια Αρχιτέκτονας Μηχανικός ΠΕ 2) Κόκκινο Χρήστος Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ Β) ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 1) Καραπανάγου Θεοδωρος Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ 2) Ζαργάνης Γεώργιος Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ Κακκανάς Παναγιώτης ( Αν. Προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.) Ράλλιου Ασπασία Καραντζής Διονύσης. Β. Σύμφωνα με τον Ν. 4257/14-4-14 η σύσταση της επιτροπής παραλαβής των έργων έχει περιέλθει στην αρμοδιότητα του Δημοτικού Συμβουλίου. Η επιτροπή παραλαβής αποτελείται από δύο μηχανικούς και ένα Δημοτικό σύμβουλο για έργα με προϋπολογισμό 1.000.000 e και τρείς μηχανικούς και ένα Δημοτικό Σύμβουλο για έργα με προϋπολογισμό άνω του 1.000.000 e.
Σε συνδυασμό με τον Ν. 4024/11και την εγκύκλιο ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.23243/23-11-2011 και το επισυναπτόμενο Πρακτικό διενέργειας Κλήρωσης για κάθε έργο προέκυψαν οι κάτωθι μηχανικοί: Α) «ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ» Πρoϋπολογισμού :30.000 e ΤΑΚΤΙΚΟΙ 1) Καραπανάγου Θεόδωρο Μηχανικό Τεχν. Εφαρμογών ΤΕ ως Πρόεδρο 2) Ράλλιου Ασπασία Μηχανικό Μεταλλείων ΠΕ μέλος ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ 1) Σούφρας Γεώργιος Τοπογράφος Μηχανικός ΤΕ ως Πρόεδρος 2) Καραντζής Διονύσης Ηλ/κος Μηχανικός ΤΕ μέλος Σας ανακοινώνουμε για το ανωτέρω έργο την περαίωσή του (21/9/2018), την σύνταξη τελικής επιμέτρησης (15/11/2018) και παρακαλούμε για την επιλογή του Δημοτικού Συμβούλου και την σύσταση της επιτροπής παραλαβής του ανωτέρω έργου.. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ» Έχοντας υπόψη 1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024 11. 2. Την Εγκύκλιο ΔΙΣΚΠΟ Φ18 οικ.23243 23-11-2011. 3. Το αρθ. 61του Ν.4257/14-4-14 4. Τις διατάξεις του αρθ. 73 του Ν. 3669/2008 Σας γνωρίζουμε ότι μετά από κλήρωση που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Υπηρεσίας μας, για την συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του ανωτέρω έργου κληρώθηκαν οι παρακάτω: Α) ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 1) Καραπανάγου Θεόδωρος Μηχανικός Τεχν. Εφαρμογών ΤΕ 2) Ράλλιου Ασπασία Μηχανικό Μεταλλείων ΠΕ Β) ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 1) Σούφρας Γεώργιος Τοπογράφος Μηχανικός ΤΕ 2) Καραντζής Διονύσης Ηλ/κος Μηχανικός ΤΕ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ Κακκανάς Παναγιώτης ( Αν. Προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.) Ράλλιου Ασπασία Καραντζής Διονύσης..
14. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης: "Διαμόρφωση πεζοδρομίου-τοιχείου στον κεντρικό δρόμο ΤΚ Χρισσού", Α.Μ. 04/2019 (επικ. της 12/2016). (Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κακκανάς αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.). ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗ: «Διαμόρφωση πεζοδρομίου- τοιχείου στον κεντρικό δρόμο ΤΚ Χρισσού» Α.Μ.: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 04/2019 (επικ. της 12/2016) 4.604,43 (με Φ.Π.Α. 24%) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Δελφών ΣΥΝΤΑΞΑΣ: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΚΟΙΝ. ΕΓΓΡΑΦΩΝ: - ΣΥΜΒΑΣΗ: - ΕΚΠΤΩΣΗ: - ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η μελέτη του θέματος εκπονήθηκε από την Υπηρεσία μας και αφορά στις εργασίες που απαιτούνται για: την κατασκευή τοιχείου ύψους 0,90μ. και μήκους 17,00μ. περίπου στην οδό Συν/χου Ψαρρού, από πλατεία έως ιδιοκτησία Μητσαυτή Κυριάκου και τη σκυροδέτηση υφιστάμενου πεζοδρομίου επί της οδού Συν/χου Ψαρρού πλησίον οικίας Παγ.Μπόμπολα στην περιοχή του Ι.Ν. Αγ.Δημητρίου, μέσου πλάτους 0,30μ. και συνολικού μήκους 20μ. περίπου. Οι προβλεπόμενες εργασίες αφορούν: Τοιχείο: Στην οδό Συν/χου Ψαρρού, από πλατεία έως ιδιοκτησία Μητσαυτή Κυριάκου θα κατασκευαστεί τοιχείο με διαμόρφωση ζαρντινιέρας στη στέψη του διαστάσεων 0,80*0,90 για μήκος 5,00μ. περίπου και τοιχείο με στέψη από επιχρισμένο σκυρόδεμα με απόληξη καμπύλη- «σαμαράκι», διαστάσεων 0,40*0,90 για μήκος 12,00μ. περίπου. Προβλέπεται επίσης η προμήθεια/τοποθέτηση χώματος και φύτευση της ζαρντινιέρας, καθώς και η κατασκευή υποδομής μελλοντικού ηλεκτροφωτισμού του τοιχείου. Σε τμήμα που υφίσταται σκαλοπάτι, τοποθετείται κιγκλίδωμα από σφυρήλατο σίδερο, με κάθετα στοιχεία, απλής μορφής. Πεζοδρόμιο: Επί της οδού Συν/χου Ψαρρού πλησίον οικίας Παγ.Μπόμπολα στην περιοχή του Ι.Ν. Αγ.Δημητρίου, υπάρχει ήδη κατασκευασμένο πεζοδρόμιο, με κράσπεδο και χώμα. Με την παρούσα μελέτη, προβλέπεται η σκυροδέτηση του εν λόγω χωμάτινου πεζοδρομίου, με τοποθέτηση πλέγματος. Η παρούσα επικαιροποίηση απαιτήθηκε μετά το υπ αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΥΝΜΤΕΔΕΠΝΙ/392297/38456/4821/10-11-2017 Έγγραφο της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου και Νοτίου Ιονίου, προκειμένου να συμπεριληφθούν οι υποδείξεις του εν λόγω εγγράφου, σύμφωνα με το οποίο τίθενται οι εξής όροι: «α) Η στέψη τμήματος του τοιχίου θα έχει απόληξη καμπύλη- «σαμαράκι» επιχρισμένο και όχι ακανόνιστες χονδρόπλακες, β) Το κιγκλίδωμα που θα τοποθετηθεί σε τμήμα του τοιχίου, θα είναι από σφυρήλατο σίδερο, με κάθετα στοιχεία, απλής μορφής». Επιπλέον, σε σχέση με την αρχική μελέτη, προβλέπεται η κατασκευή υποδομής μελλοντικού ηλεκτροφωτισμού του τοιχίου. Όλες οι παραπάνω εργασίες, περιλαμβάνονται στα τεύχη δημοπράτησης και στα σχέδια της παρούσας μελέτης. Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούμεθα:
Την έγκριση και παραλαβή της μελέτης: «Διαμόρφωση πεζοδρομίου- τοιχείου στον κεντρικό δρόμο ΤΚ Χρισσού», με Α.Μ. 04/2019.
15. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΡΑΧΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΕΙΣ ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΨΥΓΕΙΟ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ». (Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κακκανάς αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.). ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΧΕΤ.: α) Το άρθρο 29 παρ. 1 του Ν. 4014/11 (ΦΕΚ 209Α /21-09-2011) και το άρθρο 49 παρ. 3 του Ν. 4412/16. β) Η με αριθμ. 294/2018 (ΑΔΑ: 6ΤΦΟΩ9Θ-60Ν) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών με θέμα: «Αποδοχή δωρεάς σύνταξης αρχιτεκτονικής μελέτης με τίτλο «Γεωλογική μελέτη Βραχομηχανικων διερευνήσεων Σπηλαίου «Ψυγείο» Γαλαξιδίου». γ) To από 11-12-2019 Συμφωνητικό ανάθεσης Γεωλογικής Μελέτης Βραχομηχανικών Διερευνήσεων Σπηλαίου «ΨΥΓΕΙΟ» Γαλαξιδίου. δ) Η υπ αριθμ. πρωτ. 1339/22-01-2019 αίτηση υποβολής της μελέτης του θέματος. ΜΕΛΕΤΗ: ΣΤΑΔΙΟ: ΕΙΣΗΓΗΣΗ «ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΡΑΧΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΕΙΣ ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΨΥΓΕΙΟ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ»». - ΜΕΡΟΣ: - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: - ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΣ Δρ. ΓΕΩΛΟΓΟΣ ΜΑΙΝΑΛΟΥ 9 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ 15235 ΑΘΗΝΑ ΣΥΜΒΑΣΗ: - ΕΚΠΤΩΣΗ: - ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την ανωτέρω -α- σχετική νομοθεσία προβλέπεται η προσέλκυση ιδιωτών που επιθυμούν να συμβάλουν στην εκπόνηση μελέτης δημοσίου έργου για την εξυπηρέτηση αναγκών του δημοσίου. Με την ανωτέρω -γ- σχετική Σύμβαση ανατέθηκε η εκπόνηση της μελέτης του θέματος από την εταιρεία IMERYS (ΕΛΜΙΝ ΒΩΞΙΤΕΣ Α.Ε.) στον ανάδοχο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΣ Δρ. ΓΕΩΛΟΓΟΣ. Με την -β- σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών έγινε αποδεκτή η δωρεά σύνταξης της εν θέματι μελέτης, η οποία υποβλήθηκε με την -δ- σχετική αίτηση του αναδόχου μελετητή. Το αντικείμενο της μελέτης είναι η εκπόνηση της Γεωλογικής Μελέτης Βραχομηχανικών Διερευνήσεων Σπηλαίου «Ψυγείου» Γαλαξιδίου. Η μελέτη περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 1. Τοπογραφική αποτύπωση του σπηλαίου, 2. Γεωλογική αποτύπωση του σπηλαίου, υπό κλίμακα 1:100. 3. Γεωλογικός χάρτης σε ψηφιακή μορφή υπό κλίμακα 1:100, στον οποίο αποδίδονται: τα όρια των γεωλογικών σχηματισμών, τεκτονικά στοιχεία (κλίσεις στρώσεων, ρήγματα, ζώνες διάτμησης), επισφαλή τμήματα - ζώνες βραχομάζας. 4. Γεωλογικές τομές σε ψηφιακή μορφή υπό κλίμακα 1: 100 με τη σε βάθος απεικόνιση της γεωλογικής δομής σε αντιπροσωπευτικές ή/και προβληματικές θέσεις του Σπηλαίου. 5. Τεχνική Γεωλογική Έκθεση που περιλαμβάνει:
Γενικά εισαγωγικά στοιχεία και συγκεκριμένα, το αντικείμενο και το σκοπό της μελέτης, τις διαθέσιμες μελέτες και έρευνες που λήφθηκαν υπόψη και τα γενικά στοιχεία περί του σπηλαίου (θέση, ιστορικό, κ.λ.π.). Το γεωλογικό πλαίσιο της ευρύτερης περιοχής μελέτης. Τις γεωλογικές συνθήκες (μορφολογία, λιθολογία, τεκτονική, νεοτεκτονική) του σπηλαίου και το μηχανισμό σχηματισμού του. Τις υδρολογικές υδρογεωλογικές συνθήκες της περιοχής του σπηλαίου. Στοιχεία σεισμικότητας και εδαφικής σεισμικής επικινδυνότητας. Τη μικροτεκτονική ανάλυση και την παρουσίαση των αντίστοιχων τεκτονικών διαγραμμάτων. Επίσης, τα δεδομένα των ταξινομήσεων βραχομάζας κατά R.M.R. και G.S.I., καθώς και τα αποτελέσματα που προέκυψαν με την αξιολόγησή τους. Τις συνθήκες ευστάθειας της οροφής και του πρανούς εισόδου του σπηλαίου όπως προέκυψαν από τις παρατηρήσεις υπαίθρου. Τον έλεγχο των συνθηκών ευστάθειας της οροφής του σπηλαίου με επιλύσεις και μοντέλα προσομοίωσης. Τα μέτρα προστασίας και τις αρχές σχεδιασμού τους. Τα συμπεράσματα και τις προτάσεις της μελέτης με τη διατύπωση προτάσεων για τη λήψη ικανών μέτρων προστασίας κατά περίπτωση. Παράρτημα με τα πρωτογενή και από αξιολόγηση δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη της μελέτης (όπως δελτία μετρήσεων ασυνεχειών, δελτία κρουσιμετρήσεων, φωτογραφικό υλικό). Κατόπιν των ανωτέρω, τεύχος της μελέτης με τίτλο: «ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΡΑΧΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΕΙΣ ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΨΥΓΕΙΟ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ» υποβάλλεται θεωρημένο και εισηγούμεθα την έγκριση και παραλαβή του.
16. Έγκριση 1 ου (τελικού) Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΡΟΑΥΛΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΕΛΦΩΝ». (Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κακκανάς αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.). Έχοντας υπ όψη: ΕΙΣΗΓΗΣΗ 1. Την αριθ. 7/2016 τεχνική μελέτη του έργου, που συντάχθηκε από την Δ.Τ.Υ., προϋπολογισμού 12.677,14 με Φ.Π.Α. 2. Την αριθμ. 264/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών με την οποία εγκρίθηκε και παραλήφθηκε η μελέτη του έργου 3. Την αριθμ. 240/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Δελφών, με την οποία αποφασίστηκε η εκτέλεση του έργου με απευθείας ανάθεση από τον κ. Παναγιώτη Μοσχοβίτη ΕΔΕ. 4. Την αρ. πρωτ. Οικ. 20295/26-8-2016 Σύμβαση κατασκευής του έργου, ποσού 9.677,42 (χωρίς ΦΠΑ). 5. Την αρ. πρωτ. 2690/6-2-2018 απόφαση Δ.Τ.Υ περί οριστικής διακοπής των εργασιών και διάλυσης της σύμβασης του έργου. 6. Το από 24-5-2018 πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου. 7. Την αρ. 259 /27.06.2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών (ΑΔΑ:ΩΨΔΕΩ9Θ-9Ρ8) με την οποία ενέκρινε το πρωτόκολλο προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου και καθόρισε της αποζημίωσης για το τεκμαιρώμενο όφελος του αναδόχου στο ποσό των 414,78. 8. Τις διατάξεις του Ν3669/2008 Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων, 9. Το άρ.4 1 του Ν3481/06 σχετικά με τη χρήση των «επί έλασσον» δαπανών 10. Την υπογραφή του χωρίς επιφύλαξη από τον ανάδοχο 11. Τα επιμέρους στοιχεία αυτού που έχουν ως εξής: ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ Α.Π.Ε Ο 1ος και Τελικός Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις ποσότητες των επιμέρους εγκεκριμένων εργασιών του έργου, όπως αυτές επιμετρήθηκαν από την επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του, συμπεριλήφθηκαν στο από 24-5-2018 Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του και εγκρίθηκαν με την 259/2018 απόφαση του Δ.Σ. Δελφών. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ Με τον παρόντα Α.Π.Ε. επέρχονται οι παρακάτω μεταβολές στην μοναδική ομάδα εργασιών του έργου «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ» σε σχέση με την αρχική Σύμβαση : Μείωση κατά 8.890,00 1.020,20 = 7.869,80, ήτοι ποσοστό μείωσης 88,52%. Δεν γίνεται χρήση επί έλασσον δαπανών ούτε απροβλέπτων. Ο παρών ΑΠΕ κλείνει στο ποσό των 1.612,27, μειωμένος σε σχέση με την αρχική Σύμβαση (12.000,00 ). Αναλυτικά η συνολική δαπάνη του 1 ου τελικού ΑΠΕ διαμορφώνεται ως εξής: Αξία εργασιών (με ΓΕ & ΟΕ) 1.020,20 Απρόβλεπτη δαπάνη: 0,00 Πρόβλεψη αναθεώρησης: 0,00 Σύνολο: 1.020,20 Αποζημίωση λόγω διάλυσης σύμβασης 414,78 ΦΠΑ (24%) 231,77 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ 1.612,27
Με τον παρόντα 1 ο τελικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα εργασιών η δαπάνη του έργου διαμορφώνεται στο ύψος των 1.612,27 (εργασία και Φ.Π.Α.), ήτοι μειούμενη σε σχέση με το ποσό του συμφωνητικού (12.000,00 ) κατά 10.387,73. Προτείνεται η έγκριση του 1 ου τελικού Α.Π.Ε.
17. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΗΛΙΟΥ». (Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κακκανάς αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.). ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΡΓΟ: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΗΛΙΟΥ» Α.Μ.: 04/2009 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΧΟΙΝΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 10.000,00 (με Φ.Π.Α.) ΣΥΜΒΑΣΗ: 6.500,00 με ΦΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ: ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΕΡΓΟΥ: ΣΑΤΑ 2009 (ΚΑ 70-6265.009) 6.500,00 με ΦΠΑ Την 9/06/2009 (εμπρόθεσμα) σύμφωνα με την σχετική βεβαίωση περαίωσης του έργου ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με το έργο έγιναν οι απαραίτητες εργασίες για την επισκευή της δεξαμενής του Προσηλίου τόσο στα τοιχώματα όσο και στον πυθμένα. Μετά τη σύσταση της Επιτροπής παραλαβής με την αρ. 403 /12.9.2018 (ΑΔΑ: ΩΨΞΧΩ9Θ- Ρ7Ψ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών, η εν λόγω Επιτροπή μετέβη για έλεγχο επί τόπου του έργου του θέματος και στη συνέχεια υπέγραψε τα αντίστοιχα Πρωτόκολλα Προσωρινής και οριστικής Παραλαβής. Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούμεθα: Την έγκριση των απεσταλμένων Πρωτοκόλλων Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής.
18. Έγκριση παράτασης εργασιών του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΕΙΘΡΟΥ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΥΣΗ ΕΩΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ Τ.Κ. ΕΛΑΙΩΝΑ». (Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κακκανάς αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.). ΕΙΣΗΓΗΣΗ Σχετ.:1) Οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 άρθρο 147, παρ.7. 2) Η με αριθμ. πρωτ. 1322/22.01.2019 αίτηση του αναδόχου του έργου κ. Σκοπελίτη Γεωργίου. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ: 1. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ-ΙΣΤΟΡΙΚΟ: Η σύμβαση έργου ποσού 5.000,00 με Φ.Π.Α υπογράφηκε την 13 η /12/2018 με λήξη την 27 η /01/2019. 2. ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 3. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Η χρηματοδότηση προέρχεται από πιστώσεις του Δήμου Δελφών (ΣΑΤΑ 2017 και MIΣΘΩΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 2017). 4. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Με το έργο του θέματος προβλέπεται η εκ νέου διαμόρφωση της υπάρχουσας επενδεδυμμένης τάφρου που βρίσκεται στον κεντρικό δρόμο από θέση «μεγάλη Βρύση» και ως οικία Τσάρα, με πλάτος από 1,30 έως 1,50μ. και μήκους 130,00μ. περίπου. Θα γίνει κοπή του οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη κατά μήκος της τάφρου και θα καθαιρεθεί η άσφαλτος και το σκυρόδεμα όπου αυτό χρειαστεί, χωρίς να αλλάξουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά της οδού. Θα κατασκευαστεί νέο κρασπεδόρειθρο πλάτους 30εκ. και βάθους τουλάχιστον 5εκ.. Το υπόλοιπο τμήμα αφού γεμίσει με 3Α, θα τσιμεντοστρωθεί με σκυρόδεμα C16/20 πάχους 12εκ. και θα διαμορφωθεί ως πεζοδρόμιο με τέτοιο τρόπο ώστε η τελεική στάθμη του σκυροδέματος να βρίσκεται χαμηλότερα από τη στέψη του κρασπέδου κατά 8 10εκ., προκειμένου να είναι έτοιμο για μελλοντική πλακόστρωση. Επίσης, θα γίνει καθαρισμός των φρεατίων και οχετών που βρίσκονται στη διαδρομή της τάφρου. Με την ως άνω σχετική αίτηση του ο ανάδοχος ζητά την παράταση περαίωσης των εργασιών του έργου του θέματος επί τριανταημέρου ήτοι ως την 26 η.02.2019 λόγω βροχοπτώσεων. Από τα στοιχεία καιρού και το ημερολόγιο του έργου προκύπτει ότι κατά το χρονικό διάστημα εργασιών ο ανάδοχος δεν μπόρεσε να εκτελέσει εργασίες λόγω βροχής και παγετού για συνολικό αριθμό εικοσιεπτά (27) ημερών, ενώ για το διάστημα 21.12.2018 έως 04.01.2019 οι μονάδες παραγωγής σκυροδέματος πλησίον της περιοχής του έργου υπολειτουργούσαν λόγω των διακοπών των Χριστουγέννων. Ύστερα από τα ανωτέρω ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την χορήγηση παράτασης προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από το πέρας της συμβατικής προθεσμίας των εργασιών του έργου του θέματος, ήτοι έως την 26 η /02/2019, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ. 7 του -1- σχετικού νόμου.
19. Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης με τo Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, εποπτευόμενο από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, υπό την επωνυμία "Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης" (ΕΚΕΤΑ), για την συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα WiFi4EU,ορισμός δύο (2) εκπροσώπων του Δήμου, με τους αναπληρωτές τους, στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης αυτής και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της σύμβασης αυτής. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος) ΕΙΣΗΓΗΣΗ Παρακαλούμε για την έγκριση της Προγραμματικής Σύμβασης με το Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, εποπτευόμενο από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, υπό την επωνυμία "Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης" (ΕΚΕΤΑ), για την συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα WiFi4EU, τον ορισμό εκπροσώπου του Δήμου, με τον αναπληρωτή του, στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης αυτής και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της σύμβασης αυτής. Αναλυτικά, το ΕΚΕΤΑ με το από 02.01.2019 έγγραφό του, μας απεύθυνε πρόταση συνεργασίας για τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος, μέσω της οποίας θα αναλάβει την υλοποίηση των παρακάτω αντικειμένων: 1. Διεκπεραίωση διαδικασίας εγγραφής στην πλατφόρμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 2. Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης. 3. Μελέτη κάλυψης δικτύου (site survey) και μελέτη εφαρμογής. 4. Διεκπεραίωση των απαραίτητων διαδικασιών για την προμήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισμού και του λογισμικού. 5. Παραλαβή του έργου. Το πρόγραμμα προβλέπει τη λήψη ενός κουπονιού χρηματοδότησης για κάθε δήμο αξίας 15.000, για τη δημιουργία σημείων ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο. Ο φορέας είναι ένας από τους μεγαλύτερους δημόσιους τεχνολογικούς και ερευνητικούς φορείς στη χώρα με υψηλό κύρος, επίπεδο τεχνογνωσίας και σημαντική εξειδίκευση σε υλοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Διαθέτει τόσο τις απαραίτητες υποδομές, όσο και το απαραίτητο προσωπικό, ώστε να μπορεί να διασφαλίσει η λήψη του κουπονιού, αλλά και την ορθή υλοποίηση του έργου. Το ΕΚΕΤΑ έχει ήδη συνάψει προγραμματικές συμβάσεις με δεκάδες δήμους στην Αττική και στην Πελοπόννησο, για τους οποίους κατάφερε σχεδόν στο σύνολό τους να διασφαλίσει κουπόνι χρηματοδότησης κατά την πρώτη φάση υποβολής αιτημάτων, η οποία πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Νοέμβριο. Ο ανταγωνισμός μεταξύ των δήμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την πρώτη φάση υποβολής των αιτημάτων ήταν πολύ μεγάλος, καθώς υπεβλήθησαν 13.198 αιτήσεις για μόλις 2.800 κουπόνια (Ευρωπαϊκό ποσοστό ικανοποίησης αιτημάτων: 21%). Σε αυτή τη φάση, το ΕΚΕΤΑ εκπροσώπησε συνολικά 39 δήμους, αποκλειστικά στις περιφέρειες Αττικής και Πελοποννήσου. Το ΕΚΕΤΑ αξιοποιώντας τόσο τις δικτυακές του υποδομές υψηλής ταχύτητας, όσο και τη σημαντική εμπειρία που διαθέτει σε υλοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, κατάφερε να εξασφαλίσει χρηματοδότηση σχεδόν για το σύνολο των δήμων της Αττικής τους οποίους εκπροσωπεί, αφού εγκρίθηκαν οι 33 στους 39 (85% ποσοστό επιτυχίας). Έξι δήμοι, αν και το αίτημα τους υπεβλήθη σε κατάλληλο χρόνο, δεν έλαβαν κουπόνι εξαιτίας δικών τους τυπικών λόγων, οι οποίοι αντιμετωπίστηκαν άμεσα, ώστε να λάβουν χρηματοδότηση κατά τη δεύτερη φάση (Ιανουάριος 2019). Το ποσοστό λήψης κουπονιών χρηματοδότησης, σε εθνικό επίπεδο (εξαιρουμένων των δήμων που εκπροσωπήθηκαν από το ΕΚΕΤΑ), ανήλθε μόλις στο 34%. Οι επόμενες φάσεις υποβολής αιτημάτων για λήψη κουπονιών, αναμένεται να έχουν ακόμη μεγαλύτερη συμμετοχή δήμων, πράγμα που θα αυξήσει κατακόρυφα τον ανταγωνισμό και την δυσκολία χρηματοδότησης. Επιπλέον, το έργο, πέραν των ειδικών τεχνικών προδιαγραφών που διαθέτει, παρουσιάζει και ιδιαίτερα αυξημένες δυσκολίες κατά την υλοποίησή του, αφού απαιτεί τη συχνή και την άμεση επαφή με τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για τη διευθέτηση των ζητημάτων που προκύπτουν. Σύμφωνα με το ως άνω έγγραφο του ΕΚΕΤΑ, ο Δήμος δεν επιβαρύνεται οικονομικά με την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής προς το ΕΚΕΤΑ, αφού ο φορέας επιτελεί τους καταστατικούς
τους σκοπούς, για την υποστήριξη άλλων δημοσίων φορέων στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Αναπτυξιακών Έργων. Όπως προκύπτει από το περιεχόμενό της προγραμματικής σύμβασης, για τον συντονισμό και την παρακολούθηση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της, απαιτείται ορισμός 2 εκπροσώπων του Δήμου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης, με τους αναπληρωτές τους. Έχοντας υπόψη τα παραπάνω εισηγούμαστε όπως : Εγκρίνετε: 1. Τη επισυναπτόμενη Προγραμματική Σύμβαση με το Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, εποπτευόμενο από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, υπό την επωνυμία "Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης" (ΕΚΕΤΑ), για την συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα WiFi4EU, 2. Τον ορισμό 2 εκπροσώπων του Δήμου, με τους αναπληρωτές τους, στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης αυτής και 3. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της σύμβασης αυτής.. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Για τη Συνεργασία στο Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος WiFi4EU Στην Αθήνα σήμερα στις ΧΧΧΧ 2019, οι παρακάτω φορείς: 1. Ο Δήμος ΧΧΧΧ, αναφερόμενος εφεξής για χάριν ευκολίας ως "Δήμος" που εδρεύει στην ΧΧΧΧΧ, και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. ΧΧΧΧΧ, Δήμαρχο. 2. Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (αναφερόμενο εφεξής για χάριν ευκολίας ως "ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ") που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, 6ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης, (099785242, ΔΟΥ Ζ' Θεσσαλονίκης) και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον Δημήτριο Τζοβάρα, Διευθυντή αυτού Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 225 του Ν. 3463/2006 («Προγραμματικές Συμβάσεις»). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 ΦΕΚ Α 87/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 παρ. 9 και 10 του ν. 4071/12 (ΦΕΚ Α 85/11.04.2012) 3. Την υπ αριθ. XXXXX απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου. 4. Την αδυναμία κάλυψης του αντικειμένου της παρεχόμενης υποστήριξης με ιδία μέσα και προσωπικό του Δήμου, λόγω του πολυσχιδούς και καινοτόμου χαρακτήρα του περιεχομένου της συνεργασίας. Η παρούσα Σύμβαση περιέχει : ΑΡΘΡΟ 1 ο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Περιεχόμενα 2) Προοίμιο 3) Αντικείμενο της Σύμβασης 4) Σκοπός της Σύμβασης 5) Προϋπολογισμός Πόροι Ποσό Χρηματοδότησης 6) Κοινή Επιτροπή 7) Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των συμβαλλομένων 8) Διάρκεια Χρονοδιάγραμμα της σύμβασης 9) Τελικές Διατάξεις
ΑΡΘΡΟ 2 ο ΠΡΟΟΙΜΙΟ Ο Δήμος σκοπεύει να προχωρήσει στις απαραίτητες διαδικασίες για τη λήψη δελτίου (κουπονιού) χρηματοδότησης, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος WiFi4EU, καθώς και στις διαδικασίες για την υλοποίηση του έργου εφόσον αυτό χρηματοδοτηθεί. Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή χρηματοδότησης, μέχρι 15.000 ευρώ ανά δήμο, για τη δημιουργία δημόσιων σημείων δωρεάν ασύρματης πρόσβασης στο Διαδίκτυο. Για το σκοπό αυτό και εξαιτίας της τεχνικής πολυπλοκότητας του αντικειμένου του προγράμματος, προτίθεται να συνεργαστεί με το ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ, το οποίο διαθέτει όλο το απαραίτητο προσωπικό, εμπειρία και τεχνογνωσία για την επιτυχή παρακολούθηση, υλοποίηση και παραλαβή των έργων που θα εγκριθούν. ΑΡΘΡΟ 3 ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Το ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ, εκ μέρους του Δήμου, αναλαμβάνει να εκτελέσει τις κάτωθι ενέργειες: 1. Υποστήριξη του Δήμου κατά τη διαδικασία εγγραφής στην πλατφόρμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 2. Υποστήριξη του Δήμου για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης. 3. Μελέτη κάλυψης δικτύου (site survey) και μελέτη εφαρμογής κατά περίπτωση. 4. Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού και λογισμικού κατά περίπτωση. 5. Πιλοτική λειτουργία και τελικές ρυθμίσεις συστήματος κατά περίπτωση. 6. Τελική παράδοση/παραλαβή κατά περίπτωση. 7. Κάθε άλλη διαδικασία ή ενέργεια, απαραίτητη για την ομαλή υλοποίηση του έργου. ΑΡΘΡΟ 4 ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σκοπός της σύμβασης είναι η συνεργασία του Δήμου με το ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ, σε όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες, από την εγγραφή του Δήμου στο πρόγραμμα WiFi4EU, μέχρι και την τελική υλοποίηση και παραλαβή του προς χρηματοδότηση έργου. ΑΡΘΡΟ 5 ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΡΟΙ ΠΟΣΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Δεν θα υπάρξει καμία οικονομική επιβάρυνση του Δήμου, καθώς η παρούσα δεν δημιουργεί οποιαδήποτε οικονομική υποχρέωση του Δήμου προς το ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ. ΑΡΘΡΟ 6 ο ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1) Για την ορθή παρακολούθηση της εφαρμογής της παρούσας σύμβασης ορίζεται κοινή Επιτροπή, η οποία θα αποτελείται: α) τον ΧΧΧΧ, με αναπληρωτή τον ΧΧΧΧΧ ως εκπρόσωπο του Δήμου, β) τον ΧΧΧΧ, με αναπληρωτή τον ΧΧΧΧΧ ως εκπρόσωπο του Δήμου γ) τον καθηγητή Γεώργιο Σταμούλη, επιστημονικά υπεύθυνο του έργου, με αναπληρωτή τον επιστημονικό συνεργάτη Σπυρίδωνα Κοψιδά, υπεύθυνο τεχνικής υλοποίησης του έργου, ως εκπρόσωπο του ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ. 2) Έργο της Κοινής Επιτροπής είναι η παρακολούθηση της εκτέλεσης του αναφερόμενου έργου στο άρθρο 3, γενικά δε η εποπτεία για την πιστή εφαρμογή όλων των όρων της παρούσας Σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 7 ο ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 1) Ο Δήμος αναλαμβάνει την υποχρέωση: α) Να παρέχει, αφενός στο ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ, αφετέρου στον επιστημονικό υπεύθυνο όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, που είναι αναγκαία για τη υλοποίηση του Αντικειμένου (έγγραφα, μελέτες, δεδομένα, χάρτες, μετρήσεις, αναλύσεις κ.λ.π.) και να συνδράμει στη συλλογή των λοιπών στοιχείων που θα κριθούν απαραίτητα για την άρτια ολοκλήρωση του Αντικειμένου της σύμβασης.