ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Τίτλος Έργου. Αντικείμενο ιαγωνισμού. Αντικείμενο Διαγωνισμού

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Τίτλος Έργου Cross border electronic exchange for the tourism business accommodation units: information services to match offer and demand (CETA) Αντικείμενο ιαγωνισμού Αντικείμενο Διαγωνισμού Προμήθεια Εξοπλισμού για το έργο CETA (27.500 ) Αναθέτουσα Αρχή Προϋπολογισμός Διαδικασία Ανάθεσης Κριτήριο Ανάθεσης Επιτροπή Ερευνών Ι.Π. 27.500 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Πρόχειρος Διαγωνισμός Χαμηλότερη Τιμή Ημερομηνία Διενέργειας 14/10/2014 Κωδικός Έργου 80213 Πρωτόκολλο διαγωνισμού 3387/24.9.14 Ιωάννη Θεοτόκη 72, 49100, Κέρκυρα Τ: 26610 87606 F: 26610 87641 Email: rc@ionio.gr 1

Περιεχόμενα ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α... 5 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 5 ΑΡΘΡΟ 1: AΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 5 ΑΡΘΡΟ 2: ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 5 ΑΡΘΡΟ 3: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 5 ΑΡΘΡΟ 5: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 5 ΑΡΘΡΟ 6: ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ... 6 ΑΡΘΡΟ 7: ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 6 ΑΡΘΡΟ 8: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ... 6 ΑΡΘΡΟ 9: ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ... 7 ΑΡΘΡΟ 10: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ... 8 ΑΡΘΡΟ 11: ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ... 9 ΑΡΘΡΟ 12: ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΝΟΜΙΣΜΑ... 9 ΑΡΘΡΟ 13: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ... 10 ΑΡΘΡΟ 14: ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 12 ΑΡΘΡΟ 15: ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ... 12 ΑΡΘΡΟ 16: ΕΝΑΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ... 13 ΑΡΘΡΟ 17: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 13 ΑΡΘΡΟ 18: ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ... 14 ΑΡΘΡΟ 19: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ... 14 ΑΡΘΡΟ 20: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ... 15 ΑΡΘΡΟ 21: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥ... 15 ΑΡΘΡΟ 22: ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ... 15 ΑΡΘΡΟ 23: ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ... 16 ΑΡΘΡΟ 24: ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ... 16 ΑΡΘΡΟ 25 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ... 17 ΑΡΘΡΟ 26 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ... 17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β... 17 Τεχνικές Προδιαγραφές... 17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 1. Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης... 33 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ... 35 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ... 35 2

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 3387/24.9.14 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες του έργου συνολικού προϋπολογισμού 27.500 συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Cross border electronic exchange for the tourism business accommodation units: information services to match offer and demand (CETA)» (Κ.Ε. 80213), το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ [ΕΤΠΑ]) και από εθνικούς πόρους. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των ειδών. Τόπος κατάθεσης προσφορών: Γραμματεία Επιτροπής Ερευνών Ι.Π. (Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα). Γλώσσα υποβολής προσφορών: Ελληνική Υποβολή προσφορών μέχρι 14/10/2014 και ώρα 09:00 πμ Ημερομηνία ιενέργειας: 14/10/2014 και ώρα 11:00 πμ Τόπος ιενέργειας: Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100, Κέρκυρα Γενικές Πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της διακήρυξης δίνονται από την Γραμματεία της Επιτροπής Ερευνών Ι. Π. στα τηλέφωνα 2661087606 & και στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών rc.ionio.gr/news. Πληροφορίες Ειδικής και Τεχνικής Φύσεως δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες από 3

τον κ. Ιωάννη Δεληγιάννη (11:00-13:00), στο τηλ. 2661087726 και στο yiannis@ionio.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.: Γενικοί και Ειδικοί Όροι ιαγωνισμού ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β.: Τεχνικές Προδιαγραφές ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ.: Υπ. ήλ. Ν.1599/1986 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: Σχέδιο σύμβασης Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών ΙΠ Αν. Καθηγητής Σταύρος Κάτσιος Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης 4

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ 1: AΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η επιλογή αναδόχου για την Προμήθεια Εξοπλισμού για την κάλυψη αναγκών του έργου, συνολικού προϋπολογισμού 27.500 συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ σύμφωνα με τους όρους και τις υποχρεώσεις που θέτει η παρούσα προκήρυξη. Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Cross border electronic exchange for the tourism business accommodation units: information services to match offer and demand (CETA)» με κωδικό έργου 80213 και επιστημονικό υπεύθυνο την κα Αναστασία Σαλή Παπασαλή, Καθηγήτρια του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ [ΕΤΠΑ]) και από εθνικούς πόρους. ΑΡΘΡΟ 2: ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των ειδών. ΑΡΘΡΟ 3: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ O συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των 27.500 (είκοσι επτά χιλιάδες πεντακόσια ευρώ) συμπεριλαμβανόμενου του αναλογούντος ΦΠΑ (22.357,72 ποσό πλέον ΦΠΑ). ΑΡΘΡΟ 4: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Οι τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια ειδών αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα B της παρούσας διακήρυξης. ΑΡΘΡΟ 5: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Ο διαγωνισμός διενεργείται βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου και συγκεκριμένα σύμφωνα με : Τις διατάξεις του Π.. 432/81 περί σύστασης Ειδικών Λογαριασμών Έρευνας στα ΑΕΙ όπως αυτές τροποποιήθηκαν με την κοινή Υπουργική Απόφαση 5

679/22.08.1996 (ΦΕΚ Β 826/10.09.1996) που εκδόθηκε κατ εξουσιοδότηση του εδαφίου γ παρ. 10 του άρθρου 2 του Ν. 2233/1994, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 36 του Ν. 3794/2009 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 του Ν. 3848/2010. Το Π 118/2007 (ΦΕΚ Α 150/10.07.2007) Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου. Τον Ν 4013/2011 (ΦΕΚ Α 204/15.09.2011), ειδικότερα το άρθρο 4, παρ. 3, εδάφιο γ. Τον Ν 4281/2014 (άρθρο 157) Τον Οδηγό Χρηματοδότησης και τον Οδηγό ιαχείρισης Έργων του ΕΛΚΕ ΙΠ. Την απόφαση χρηματοδότησης και το τεχνικό δελτίο του εγκεκριμένου έργου του εν λόγω προγράμματος. ΑΡΘΡΟ 6: ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 1. Περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στη ΙΑΥΓΕΙΑ 2. Το τεύχος της διακήρυξης θα αναρτηθεί στον ιαδικτυακό τόπο του ΕΛΚΕ ΙΠ (http://rc.ionio.gr/news) ΑΡΘΡΟ 7: ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η παρούσα Προκήρυξη διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του ιαδικτυακού τόπου της Αναθέτουσας Αρχής, στη διεύθυνση «http://rc.ionio.gr/news». Η Προκήρυξη διατίθεται επίσης, χωρίς καταβολή τιμήματος, από τη Μονάδα Διενέργειας Διαγωνισμών και Διαχείρισης Συμβάσεων του ΕΛΚΕ ΙΠ Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100, Κέρκυρα, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 10:00 έως 14:00 και η παραλαβή της γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε με courier (εφόσον αναληφθεί η δαπάνη για την ταχυδρομική αποστολή). Στην περίπτωση παραλαβής της προκήρυξης μέσω courier, η Αναθέτουσα Αρχή δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοσή της. Οι παραλήπτες της ιακήρυξης υποχρεούνται να ελέγξουν άμεσα το αντίτυπο της ιακήρυξης που παραλαμβάνουν από άποψη πληρότητας, σύμφωνα με το συνολικό αριθμό σελίδων και, εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη, να το γνωρίσουν εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νομιμότητας του ιαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της ιακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. ΑΡΘΡΟ 8: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ικαίωμα συμμετοχής στο ιαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή Ενώσεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων, που: 6

είναι εγκατεστημένα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή είναι εγκατεστημένα στα κράτη μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) ή είναι εγκατεστημένα στα κράτη μέλη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία περί ημοσίων Συμβάσεων (Σ..Σ.) του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α 139) υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την Σ..Σ. ή είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. ή έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους μέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή του κράτους μέλους που έχει υπογράψει τη Σ..Σ. ή της τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την Ε. Ε. και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα τους στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω χωρών. ΑΡΘΡΟ 9: ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφη σφραγισμένη προσφορά μέχρι την Τρίτη 14/10/2014 και ώρα 09:00 π.μ. Η προσφορά υποβάλλεται συνταγμένη ή μεταφρασμένη επισήμως στην ελληνική γλώσσα, σε σφραγισμένο φάκελο με τις εξής εξωτερικές ενδείξεις: Α) Στοιχεία Αποστολέα (υποψήφιου Αναδόχου): Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου ή Επωνυμία νομικού προσώπου, Ταχυδρομική διεύθυνση, Τηλέφωνο, Αριθμός τηλεομοιοτυπίας και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου B) Διεύθυνση υποβολής και στοιχεία του διαγωνισμού: ΠΡΟΣ Επιτροπή Ερευνών Ιονίου Πανεπιστημίου Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100, Κέρκυρα ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ιακήρυξη αρ. πρωτ: 3387/24.9.14. (Ημερομηνία ιενέργειας: 14/10/14 και ώρα 11:00 πμ) (Ημερομηνία Κατάθεσης Προσφορών: 14/10/14 και ώρα 09:00 πμ) ΠΡΟΣΟΧΗ: Να ΜΗΝ αποσφραγισθεί από την Ταχυδρομική Υπηρεσία & το Πρωτόκολλο. 7

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Οι προσφέροντες με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό θεωρείται ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της παρούσας προκήρυξης. ΑΡΘΡΟ 10: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ο φάκελος της προσφοράς πρέπει να περιέχει τα παρακάτω ως εξής δικαιολογητικά: Α) σε περίπτωση φυσικού προσώπου, πλήρη στοιχεία (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο-μητρώνυμο, επάγγελμα, κατοικία, ΑΦΜ, στοιχεία Αστυνομικής Ταυτότητας) Β) σε περίπτωση νομικού προσώπου: καταστατικό σύστασης και αντίστοιχα ΦΕΚ τροποποίησης, έγγραφα νόμιμης εκπροσώπησης και τελευταίο αντίστοιχο ΦΕΚ Γ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 (Παράρτημα -Υπόδειγμα 3), του κατά περίπτωση νόμιμου εκπροσώπου του υποβάλλοντος την προσφορά στην οποία να δηλώνει ότι: εν τελεί υπό πτώχευση και ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις καταβολής εισφορών σε οργανισμούς κύριας και επικουρικής κοινωνικής ασφάλισης και τις φορολογικές του υποχρεώσεις. εν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. εν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. Αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών, εφόσον ζητηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή, από τα οποία θα προκύπτουν τα όσα αναφέρθηκαν στην προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση. 2. Προσφορά συνοδευόμενη από τον ακόλουθο πίνακα της Οικονομικής Προσφοράς, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον Προσφέροντα: 8

Είδος1 ΠΕΡΙΓΡΑ ΦΗ ΤΥΠΟΣ / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙ ΣΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤ ΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (ΠΡΟ ΦΠΑ) ΣΥΝΟΛΟ (ΠΡΟ ΦΠΑ) ΦΠΑ ( ) ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ ( ) Είδος2..... Είδος13 ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟ 11: ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους Αναδόχους για τέσσερις (4) μήνες από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της Προσφοράς παρατείνεται υποχρεωτικά, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή πριν από τη λήξη της, για διάστημα ακόμη τεσσάρων (4) μηνών. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του ιαγωνισμού στον Ανάδοχο μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της Προσφοράς, τον δεσμεύει όμως μόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί. Σε περίπτωση που η εν ισχύ Προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο υποψήφιος Ανάδοχος υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα: απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση, - κατάπτωση της Εγγύησης Συμμετοχής (εφόσον προβλέπεται) χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια. ΑΡΘΡΟ 12: ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΝΟΜΙΣΜΑ Οι τιμές των Προσφορών θα εκφράζονται σε Ευρώ. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι 9

τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον ΦΠΑ, για παράδοση, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του εξοπλισμού, ελεύθερου στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται από την παρούσα Διακήρυξη. Σε ιδιαίτερη στήλη των ως άνω τιμών, ο υποψήφιος Ανάδοχος θα καθορίζει το ποσό με το οποίο θα επιβαρύνει αθροιστικά τις τιμές αυτές με τον ΦΠΑ. Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος ΦΠΑ αυτός θα διορθώνεται από την αρμόδια Επιτροπή. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος κάνει έκπτωση, οι τιμές που θα αναφέρονται στους Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς θα είναι οι τελικές τιμές μετά την έκπτωση. Επίσης δεν επιτρέπονται στην Οικονομική Προσφορά συνολικές εκπτώσεις σε επί επιμέρους αθροίσματα ή επί του συνολικού τιμήματος της Προσφοράς. Από την Οικονομική Προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιμή μονάδας για κάθε προσφερόμενο είδος, για να μπορεί να προσδιορίζεται το ακριβές κόστος, σε περίπτωση αυξομείωσης φυσικού αντικειμένου. Προσφερόμενη είδος το οποίο αναφέρεται στην Οικονομική Προσφορά χωρίς τιμή, θεωρείται ότι προσφέρεται με μηδενική αξία. Η τιμή χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των Προσφορών. Σε περίπτωση λογιστικής ασυμφωνίας μεταξύ της τιμής μονάδας και της συνολικής τιμής, υπερισχύει η τιμή μονάδας. Προσφορά που δε δίδει τιμή σε ευρώ ή δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Οι τιμές των Προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της Προσφοράς. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της Προσφοράς, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για την παράταση αυτή, να υποβάλουν νέους πίνακες τιμών ή να τους τροποποιήσουν. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για τη τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να τα παρέχουν. ΑΡΘΡΟ 13: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ Ο ιαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τρίτη 14/10/14 και ώρα 11:00 πμ στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100, Κέρκυρα, από τριμελή Επιτροπή ιενέργειας του ιαγωνισμού, η οποία έχει οριστεί από την Αναθέτουσα Αρχή κατόπιν δημόσιας κλήρωσης και η οποία, αφού παραλάβει τις υποβληθείσες προσφορές θα πραγματοποιήσει την αποσφράγιση και των έλεγχο αυτών. Κατά την παραλαβή και αποσφράγιση των προσφορών από την επιτροπή διενέργειας, θα έχουν δικαίωμα να παρευρίσκονται οι Προσφέροντες ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι των προσφερόντων. Ο ιαγωνισμός θα διεξαχθεί σε ένα στάδιο με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη 10

τιμή. Τα δικαιολογητικά και το τεχνικό μέρος της προσφοράς δεν λαμβάνονται υπόψη για την κατάταξη των προσφορών. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται μόνο για τον αποκλεισμό προσφορών που δεν πληρούν τους όρους που θέτει η παρούσα προκήρυξη. Ακολούθως θα καταταγούν οι υποβληθείσες προσφορές, με αύξουσα σειρά της συνολικής τιμής της οικονομικής προσφοράς άνευ ΦΠΑ για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών της παρούσας. Επικρατέστερος Ανάδοχος αναδεικνύεται ο προσφέρων με την χαμηλότερη τιμή υπό την προϋπόθεση ότι πληροί τους γενικούς και ειδικούς όρους της προκήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών των υπό προμήθεια παρεχόμενων ειδών. Κατόπιν ο Επικρατέστερος Ανάδοχος καλείται από την Επιτροπή Αξιολόγησης να καταθέσει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης ως εξής: Δικαιολογητικά Κατακύρωσης Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης (με μέιλ) ειδοποίησης σ αυτόν, οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά: (1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. (2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. (3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. (4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του 11

διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Μετά την παραλαβή των παραπάνω δικαιολογητικών, η επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης συντάσσει σχετικό πρακτικό και η κατακύρωση γίνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης στον Ανάδοχο και στους λοιπούς συμμετέχοντες στον διαγωνισμό θα γίνει με email από την Αναθέτουσα Αρχή. Με την κοινοποίηση στον Ανάδοχο της ανακοίνωσης κατακύρωσης η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα με τους στο παρόν αναφερόμενους συμβατικούς όρους, οι οποίοι είναι μη διαπραγματεύσιμοι, το δε έγγραφο της σύμβασης έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα. Εάν ο Ανάδοχος δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της κατακύρωσης, λύεται η σύμβαση με τον Ανάδοχο, της Αναθέτουσας Αρχής επιφυλασσομένης της αναζήτησης κάθε ζημιάς από την αιτία αυτή. Στην περίπτωση αυτή η Αναθέτουσα Αρχή προχωρά σε κοινοποίηση κατακύρωσης στον επόμενο υποψήφιο βάσει του ανωτέρω πίνακα κατάταξης κοκ. Κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και κατά τη διάρκεια της σύμβασης η Επιτροπή ιαγωνισμού μπορεί να προτείνει με αιτιολογημένη γνωμοδότησή της την κατακύρωση μεγαλύτερου εύρους υπηρεσιών σε ποσοστό έως 30% ή την κατακύρωση μικρότερου εύρους υπηρεσιών σε ποσοστό έως 50%. Για κατακύρωση μικρότερου εύρους υπηρεσιών, κάτω του καθοριζόμενου από την διακήρυξη ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον ανάδοχο. ΑΡΘΡΟ 14: ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής ιενέργειας και Αξιολόγησης, να αποφασίσει την τελική ματαίωση του διαγωνισμού που διενεργεί με την παρούσα προκήρυξη ή να ματαιώσει το διαγωνισμό σε οποιοδήποτε στάδιο αυτού, χωρίς κανείς από τους συμμετέχοντες, να δικαιούται οποιασδήποτε αποζημίωσης για οποιονδήποτε λόγο. Σε περίπτωση ματαίωσης του ιαγωνισμού, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν θα έχουν δικαίωμα οποιασδήποτε αποζημίωσης για οποιονδήποτε λόγο. ΑΡΘΡΟ 15: ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η απόρριψη Προσφοράς γίνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού και Αξιολόγησης. 12

Η Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία ή περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις: 1. Χρόνος ισχύος Προσφοράς μικρότερος από το ζητούμενο. 2. Χρόνος ολοκλήρωσης των υπηρεσιών μεγαλύτερος από τον προβλεπόμενο. 3. Προσφορά που είναι αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίμησης, υπό αίρεση ή/ και δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή. 4. Προσφορά που δεν καλύπτει πλήρως απαράβατους όρους της Διακήρυξης. 5. Προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης. 6. Προσφορά που η προσφερόμενη εγγύηση είναι μικρότερης χρονικής διάρκειας από την ελάχιστη ζητούμενη. 7. Προσφορά που αφορά μόνο σε τμήμα της υπηρεσίας και δεν καλύπτει το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών εκτός εάν αυτό προβλέπεται από τη προκήρυξη. 8. Προσφορά που παρουσιάζει διαφορές μεταξύ των Πινάκων Συμμόρφωσης και 9. των Πινάκων Οικονομικής Προσφοράς. 10. Προσφορά που το συνολικό της τίμημα υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του Διαγωνισμού. 11. Υπερβολικά χαμηλή Οικονομική Προσφορά: Πριν την απόρριψη μιας τέτοιας Προσφοράς θα ζητείται από τον υποψήφιο Ανάδοχο έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της Οικονομικής Προσφοράς (π.χ. σχετικά με την οικονομία της μεθόδου παροχής υπηρεσίας / τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις / τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες υπό τις οποίες ο υποψήφιος Ανάδοχος θα παράσχει την υπηρεσία / την πρωτοτυπία / καινοτομία της προτεινόμενης λύσης). Εάν και μετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμές κριθούν ως υπερβολικά χαμηλές, η Προσφορά θα απορρίπτεται. Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απορρίψει, ανεξάρτητα από το στάδιο που βρίσκεται ο Διαγωνισμός, Προσφορά υποψηφίου Αναδόχου για την οποία προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι απόρριψης ή λόγοι αποκλεισμού του Υποψηφίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα. ΑΡΘΡΟ 16: ΕΝΑΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Εναλλακτικές Προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές Προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος Ανάδοχος, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών. ΑΡΘΡΟ 17: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 13

1. Μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου δεν θα υπογραφεί Σύμβαση, σύμφωνα με το Σχέδιο Σύμβασης του παραρτήματος Δ της παρούσας. 2. Τυχόν υποβολή σχεδίων Σύμβασης από τους υποψηφίους μαζί με τις Προσφορές τους, δε δημιουργεί καμία δέσμευση για την Αναθέτουσα Αρχή. 3. Η Σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στη ιακήρυξη και την Προσφορά του Αναδόχου, θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας. Το κείμενο της Σύμβασης θα κατισχύει των παραρτημάτων της εκτός προφανών ή πασίδηλων παραδρομών. Για θέματα, που δε θα ρυθμίζονται ρητώς από τη Σύμβαση και τα παραρτήματα αυτής ή σε περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοι - αντιφατικοί όροι και διατάξεις αυτής, θα λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά η Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου, η Οικονομική του Προσφορά και η παρούσα ιακήρυξη, εφαρμοζομένων επίσης συμπληρωματικώς των οικείων διατάξεων του Αστικού Κώδικα. 4. Η Σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί κατόπιν συμφωνίας των συμβαλλόμενων μερών στο πλαίσιο της ιακήρυξης, του Κανονισμού Προμηθειών της Αναθέτουσας Αρχής και του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου δημοσίων συμβάσεων. ΑΡΘΡΟ 18: ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Χρόνος παροχής των παρεχόμενων υπηρεσιών ορίζεται από την ημερομηνία κοινοποίησης της κατακύρωσης στον Ανάδοχο, χρονικό διάστημα ίσο με 60 ημέρες. Εντός του προαναφερθέντος χρονικού διαστήματος ο Ανάδοχος οφείλει να έχει παραδώσει τα ζητούμενα προϊόντα. Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδοθούν σε χώρου του Ιονίου Πανεπιστημίου στην Κέρκυρα, τα δε έξοδα μεταφοράς θα βαρύνουν τον Ανάδοχο. Σε περίπτωση που δεν υλοποιούνται προσηκόντως οι παρεχόμενες υπηρεσίες και εφόσον δεν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και ακολουθείται η προβλεπόμενη διαδικασία για την περίπτωση αυτή. Η Αναθέτουσα Αρχή, επιφυλάσσεται ρητά κάθε αξίωσής της προς αποζημίωση για κάθε θετική και αποθετική ζημιά που υπέστη εκ του λόγου αυτού. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται μονομερώς να παρατείνει τον ανωτέρω χρόνο κατά την απόλυτη κρίση της, ενημερώνοντας προς τούτο εγγράφως τον Ανάδοχο. ΑΡΘΡΟ 19: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ Η πιστοποίηση-ολοκλήρωση των παρεχόμενων υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί από τριμελή Επιτροπή Παραλαβής και Αξιολόγησης. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν σοβαρές αποκλίσεις από τα οριζόμενα στη διακήρυξη, η Αναθέτουσα Αρχή κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής Παραλαβής και Αξιολόγησης, συντάσσει Πρωτόκολλο Απόρριψης τεκμηριώνοντας την απόφασή της 14

και την κοινοποιεί στον Ανάδοχο. Η Αναθέτουσα Αρχή, επιφυλάσσεται ρητά κάθε αξίωσής της προς αποζημίωση για κάθε θετική και αποθετική ζημιά που υπέστη εκ του λόγου αυτού. ΑΡΘΡΟ 20: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με την εξόφληση του συνολικού συμβατικού τιμήματος της παρούσας εντός 60 ημερών, μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των προϊόντων. Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί σε ευρώ ( ) με την προσκόμιση των φορολογικών στοιχείων και των λοιπών νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων. Ο Ανάδοχος θα επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων οργανισμών, η οποία κατά νόμο τον βαρύνει. Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ημοσίων Συμβάσεων, στις συμβάσεις που υπάγονται στο Ν.4013/2011, άρθρο 4, παρ. 3 και συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος του επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,10%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Σημειώνεται ότι οι πληρωμές γίνονται υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι έχει καταβληθεί η χρηματοδότηση του προγράμματος από το Φορέα Χρηματοδότησης προς την Αναθέτουσα Αρχή. ΑΡΘΡΟ 21: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων που προκύπτουν από την κατακύρωση της παρούσας προκήρυξης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της. ΑΡΘΡΟ 22: ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε δέκα εργάσιμες μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Ιονίου Πανεπιστημίου τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 15

ΑΡΘΡΟ 23: ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ Δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής. Απαιτείται εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί της Συμβατικής Αξίας της Σύμβασης προ ΦΠΑ. Η εγγύηση Καλής Εκτέλεσης κατατίθεται πριν την υπογραφή της Σύμβασης και επιστρέφεται στον Ανάδοχο σε διάστημα τεσσάρων (4) ημερών, μετά τη λήξη της Σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 24: ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να αναθέτει υπεργολαβικά σε τρίτους μέρος ή το σύνολο του αντικειμένου της προμήθειας, ούτε να υποκαθίσταται από τρίτο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία δίδεται, κατά την απόλυτη κρίση της, σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις. Σε περίπτωση εκχώρησης, υπεργολαβίας κλπ., ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει στην Αναθέτουσα Αρχή τα σχετικά συμφωνητικά σε πρώτη αίτηση αυτής. Σε καμία δε ανάλογη περίπτωση ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης εργασιών σε τρίτους ή εκχώρησης ή υπεργολαβίας, ούτε η Αναθέτουσα Αρχή συνδέεται συμβατικά με τα τρίτα αυτά πρόσωπα. Εάν το συμβατικό τίμημα εκχωρηθεί εν όλω ή εν μέρει σε Τράπεζα, κατά τα ως άνω, σε περίπτωση που, για λόγους που άπτονται στις συμβατικές σχέσεις μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, δεν προκύψει εν όλω ή εν μέρει υπέρ της Τράπεζας το εκχωρούμενο τίμημα (ενδεικτικά αναφέρονται έκπτωση Αναδόχου, απομείωση συμβατικού τιμήματος, αναστολή εκτέλεσης της σύμβασης, διακοπή σύμβασης, καταλογισμός ρητρών, συμβιβασμός κλπ.) η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καμία ευθύνη έναντι της εκδοχέως Τράπεζας. Ανάδοχος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της ιακήρυξης ή της Προσφοράς του, έχει υποχρέωση να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή ή και τον Κύριο του Έργου ή και το Ελληνικό ημόσιο, για κάθε θετική και αποθετική ζημία που προκάλεσε με αυτήν την παράβαση εξ οιασδήποτε αιτίας και αν προέρχεται, αλλά μέχρι το ύψος του ποσού της προμήθειας. Ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο για την καταστροφή ή φθορά του εξοπολισμού μέχρι την παραλαβή του. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση / Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν την Ένωση / Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη ιακήρυξη υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της Αναθέτουσα Αρχή ως λόγος απαλλαγής του ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων Μελών για την ολοκλήρωση του Έργου. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση / Κοινοπραξία τα Μέλη που αποτελούν την Ένωση / Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν 16

να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της προμήθειας με τους ίδιους όρους. Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή ειδικής εκκαθάρισης ενός εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται και οι απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναπομείναντα μέλη του Αναδόχου, μόνο εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν. Η κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη των όρων της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσα Αρχή. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση. Επίσης σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς, μεταβίβασης της επιχείρησης κλπ. κάποιου εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η συνέχιση ή όχι της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία εξετάζει αν εξακολουθούν να συντρέχουν στο πρόσωπο του διαδόχου μέλους οι προϋποθέσεις ανάθεσης της Σύμβασης ΑΡΘΡΟ 25 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της Σύμβασης που θα υπογραφεί. Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα δικαστήρια Κέρκυρας, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό και το Κοινοτικό δίκαιο. ΑΡΘΡΟ 26 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ Ενστάσεις προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15 του Π.. 118/2007. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Τεχνικές Προδιαγραφές Κατάλογος και προδιαγραφές ειδών ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 17

Είδος 1: Φορητός Υπολογιστής τύπου Ι Laptop - Ι τεμάχια: 4 1.1 Οθόνη 13.3 inch LED Backlit Touch Display with Truelife and FHD resolution (1920 1080) 1.2 Επεξεργαστής 4th Generation Intel Core i7-4500u processor (4M Cache, up to 3.0 GHz) 1.3 Λειτουργικό Σύστημα Ubuntu Linux 12.04 1.4 Μνήμη >=8GB Dual Channel DDR3 1600Mhz (On Board) 1.5 Σκληρός δίσκος >=256GB Solid State Drive 1.6 Κάρτα γραφικών Intel HD 4400 Graphics 1.7 Μπαταρία 55 WHr 6-Cell Battery 1.8 Δίκτυο 802.11b/g/n 1.9 Bluetooth v4.0 1.10 IO ports I/O Ports: USB (2) with PowerShare (1); mini DisplayPort (1); Headset Jack (1) 1.11 Βάρος <= 1.37kg 1.12 Εγγύηση at least 24 Months Next Business Day Είδος 2: Φορητός Υπολογιστής τύπου ΙΙ 18

Laptop - ΙΙ τεμάχια: 1 2.1 Οθόνη >=15.4-inch (diagonal) LEDbacklit display with IPS technology; 2880-by-1800 resolution at 220 pixels per inch with support for millions of colors 2.2 Επεξεργαστής >= 2.3GHz quad-core Intel Core i7 processor (Turbo Boost up to 3.5GHz) with 6MB shared L3 cache 2.3 Λειτουργικό OSX Σύστημα 2.4 Μνήμη >= 16GB of 1600MHz DDR3L onboard memory 2.5 Σκληρός δίσκος >=512GB PCIebased flash storage 2.6 Κάρτα γραφικών >=NVIDIA GeForce GT 750M with 2GB of GDDR5 memory and automatic graphics switching 2.7 Διασύνδεση Thunderbolt digital video output 2.8 Μπαταρία 95-watt-hour 19

lithium-polymer battery 2.9 Δίκτυο Wi-Fi 802.11a/b/g/n 2.10 Βάρος >=2,02kg 2.11 Εγγύηση Είδος 3: Σκληροί Δίσκοι τύπου Ι HDD- Ι τεμάχια: 2 3.1 Μέγεθος 2.5-inch portable hard drive 3.2 Συνδεσιμότητα USB 3.0- powered 3.3 Χωρητικότητα 4TB 3.4 Εγγύηση 3-year limited warranty 3.5 Βάρος <=0.307kg Είδος 4: Σκληροί Δίσκοι τύπου ΙΙ HDD - ΙΙ τεμάχια: 1 4.1 Μέγεθος Desktop Drive or Portable 4.2 Συνδεσιμότητα USB 3.0-& Thunderbolt 4.3 Χωρητικότητα 5TB 4.4 Εγγύηση Standard Είδος 5: Τηλεφωνικές συσκευές τύπου I Mobiles - I τεμάχια: 2 5.1 Λειτουργικό ios 7.0.1 5.2 Επεξεργαστής Dual-core 1.3 GHz Cyclone 5.3 Εσωτερική μνήμη 16 GB storage, 1 GB RAM 5.4 Οθόνη LED-backlit IPS LCD, capacitive touchscreen 5.4.1 Μέγεθος οθόνης 4.0 inches 20

5.4.2 Ανάλυση οθόνης 640 x 1136 pixels 5.4.3 Χρώματα οθόνης 16M colors 5.5 Ανάλυση κάμερας 8 MP, 3264x2448 pixels, autofocus 5.5.1 Ανάλυση εμπρός κάμερας Yes, 1.2 MP, 720p@30fps 5.5.2 Φλας dual-led 5.6 Εγγραφή video Yes, 1080p@30fps, LED video light, video stabilization, geo-tagging 5.7 Δίκτυο GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 5.8 3G HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 5.9 Wifi Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dualband, Wi-Fi hotspot 5.10 Bluetooth Yes, v4.0 with A2DP 5.11 Μπαταρία Non-removable Li-Po 1560 mah battery 5.11.1 Αναμονή Up to 250 h (2G) / Up to 250 h (3G) 5.12 Χρόνος ομιλίας Up to 10 h (2G) / Up to 10 h (3G) 5.13 Διαστάσεις 123.8 x 58.6 x 7.6 mm 5.15 Βάρος 112 g Είδος 6: Τηλεφωνικές συσκευές τύπου II Mobiles - II τεμάχια: 2 21

6.1 Λειτουργικό Android OS, v4.4.2 (KitKat) 6.2 Επεξεργαστής Quad-core 2.3 GHz Krait 400 6.3 Εσωτερική μνήμη 16 GB, 3 GB RAM 6.4 Κάρτα μνήμης microsd, up to 128 GB 6.5 Οθόνη IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors 6.5.1 Μέγεθος οθόνης 5.2 inches 6.5.2 Ανάλυση οθόνης 1080 x 1920 pixels 6.5.3 Χρώματα οθόνης 16M colors 6.6 Ανάλυση κάμερας 20.7 MP, 5248 х 3936 pixels, autofocus, LED flash 6.6.1 Ανάλυση εμπρός κάμερας Yes, 2.2 MP, 1080p@30fps 6.7 Φλας LED flash 6.8 Εγγραφή video Yes, 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps, video stabilization, HDR 22

6.9 Δίκτυο GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - D6502, D6503, D6543 6.10 3G Yes 6.11 4G Yes 6.12 GPS Yes, with A-GPS support and GLONASS 6.13 Wifi Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot 6.14 Bluetooth Yes, v4.0 with A2DP 6.15 Μπαταρία Non-removable Li-Ion 3200 mah battery 6.16 Αναμονή Up to 690 h (2G) / Up to 740 h (3G) 6.17 Χρόνος ομιλίας Up to 15 h (2G) / Up to 19 h (3G) 6.18 Διαστάσεις 146.8 x 73.3 x 8.2 mm 6.19 Βάρος 163 g Είδος 7: Τηλεφωνικές συσκευές τύπου III 23

Mobile - III τεμάχια: 1 7.1 Δίκτυο σύνδεσης 4 G 7.2 Ανάλυση οθόνης 1080 x 1920 pixels, 6.0 inches 7.3 Ανάλυση κάμερας 20 MP 7.4 Λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows Phone 7.5 GPS Δέκτης Ναι με υποστήριξη A- GPS και Glonass 7.6 Ενσωματωμένη 32 GB Μνήμη 7.7 Τύπος Κάρτας Μνήμης microsd έως 64GB 7.8 Χρόνος αναμονής 730 ώρες μπαταρίας 7.9 Χρόνος ομιλίας μπαταρίας 1020 λεπτά Είδος 8: Tablet I Tablet - I τεμάχια: 1 8.1 Λειτουργικό Apple ios 5 σύστημα 8.2 Επεξεργαστής Dual Core Apple A6X 1.40 GHz 8.3 Μνήμη 1 GB RAM 8.4 Οθόνη 9.7" IPS TFT LED Multi- Touch 2048 x 1536 8.5 Συσκευή εισόδου Οθόνη αφής 8.5 Κάμερα 5 Megapixel 8.5.1 2η κάμερα 1.2 Megapixel 8.6 Wifi 802.11a/b/g/n 8.7 Bluetooth 4.0 + A2DP 8.8 WWWAN Ναι 8.9 3G - 4G 4G 8.10 Συχνότητα GSM 24

850/900/1800/ 1900, HSDPA 850/900/1900/ 2100, LTE 700/850/1800/ 1900/2100 8.11 GPS Navigation GPS, A-GPS 8.12 Θύρα μικροφώνου Ενσωματωμένη 8.13 Θύρα ακουστικών Ενσωματωμένη 8.14 Ηχείο/-α Ενσωματωμένο ηχείο 8.15 Πρόσθετα χαρακτηριστικά Ψηφιακή πυξίδα, AirPlay Mirroring μαζί με Apple TV στα 720p, AirPlay video streaming σε Apple TV (3ης γενιάς) έως 1080p και Apple TV (2ης γενιάς) έως 720p, Dolby Digital 5.1 surround ήχος με τον Apple Digital AV Adapter 8.16 Εγγραφή βίντεο 1080p @ 30fps 8.17 Πρότυπα βίντεο MPEG-4, H.264, Motion JPEG 8.18 Πρότυπα ήχου MP3, MP3 VBR, WAV, HE-AAC, AAC, AIFF, protected AAC, Audible, Apple Lossless, Dolby Digital 5.1 surround sound με το Apple Digital AV Adapter 8.19 Πρότυπα εικόνας JPEG, GIF, TIFF, 25

PPT, PPTX 8.20 Πρότυπα κειμένου DOC, DOCX, PDF, TXT, RTF, HTML, HTM, KEY, NUMBERS, VCF, XLS, XLSX 8.21 Αισθητήρας Accelerometer, Light Sensor, Gyroscope 8.22 Μπαταρία Li-Po 8.23 Χρόνος 9 ώρες λειτουργίας (έως) 8.24 Διαστάσεις (ΠxΒxΥ) 18.6 cm x 0.9 cm x 24.1 cm 8.25 Βάρος 662 g 8.26 Πηγή τροφοδοσίας AC 100/240V (50/60 Hz) 8.27 Σκληρός δίσκος 64GB Είδος 9: Tablet II Tablet - II τεμάχια: 2 9.1 Οθόνη Super clear LCD capacitive touchscreen, 16M colors, 2560 x 1600 pixels, 12.2 inches 9.2 Χωρητικότητα 32GB, 3 GB RAM 9.3 Κάμερα 8 MP, 3264x2448 pixels, autofocus, LED flash 9.4 Επεξεργαστής Quad-core 1.9 GHz Cortex-A15 & quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 26

9.5 Λειτουργικό Android OS, v4.4 (KitKat) Είδος 10: UPS τύπου I Line int. UPS I τεμάχια: 3 10.1 Power: 1500VA / 750W 10.2 Technology Line Interactive with stabilizer 10.3 Input Single Phase 230VAC +20%/- 25% Voltage and frequency 50/60 Hz +/- 10% 10.4 Output Line Mode 230V AC, 50/60Hz through AVR (Automatic Voltage Regulation) 10.5 Output Batt. Mode 230V AC +/-5%, 50/60Hz Pure Sine Wave 10.6 Autonomy typical 10 min and with 100% load 5min 10.7 Interface 1 USB port, 1 RJ11 port, 1 RS232 port 10.8 Management S/W UPSILON 2000 10.9 Outlets 3 UPS Outputs and 1 only Filtered. Type IEC320. Inclunded 2 27

cables IEC 10.10 Cooling Passive 10.11 Noice Low Noice (< 40dBA) 10.12 Monitoring LCD Display & via S/W 10.13 Dimensions 14.5(W)x21.5(H) x36(d) cm 10.14 Weight 15.5 Kgr 10.15 Approvals CE Είδος 11: Fax machine, A3 color photocopier, A3 color laser printer, A3 scanner τύπου I Fax machine, A3 color photocopier, A3 color laser printer, A3 scanner - I τεμάχια: 3 11.1 Δικτυακό Έγχρωμο Ναι Α3 Πολυμηχάνημα (PCL) 11.2 Εκτύπωση 22(A4)/12(A3) έγχρωμες, 34(A4)/17(A3) μονόχρωμες σελίδες το λεπτό 11.3 Γλώσσα εκτύπωσης PCL5c,PCL6 (Windows),PS (Windows/Mac) 11.4 Ανάλυση 1200x600dpi, παραγωγικότητα 60.000 σελίδες/μήνα 11.5 Εκτύπωση διπλής Ναι όψης 11.6 Σάρωση 24bit, 28

600x600dpi, έως 34spm 11.7 RADF Αυτόματος Ναι Τροφοδότης διπλής όψης 50 φύλλων, Σάρωση σε email, FTP, CIFS, ΗΤΤP, USB Memory 11.8 Αντιγραφή Πρώτο έγχρωμο αντίγραφο σε 16", μονόχρωμο σε 13". 22 έγχρωμα αντίγραφα το λεπτό και 34 μονόχρωμα, 600dpi, 25%- 400% σμίκρυνση/ μεγέθυνση, max. 999 αντίγραφα 11.9 FAX Μέσω γραμμής PSTN, PBX, RJ11X2, 33,6κ, μνήμη 16MB (περίπου 1.000 σελίδες) 11.10 Τροφοδότες Χαρτιού Εσωτερική κασέτα 300 φύλλων, πολυτροφοδότης 100 φύλλων, RADF 50 φύλλων, 29

προεραιτική 2η κασέτα 530 φύλλων, προεραιτική 3η κασέτα 530 φύλλων 11.11 Interface USB 2.0, Ethernet, Παράλληλη. Μνήμη 512ΜΒ επεκτάσιμη στα 768ΜΒ. Να περιλαμβάνει σκληρό δίσκο 40 GΒ Είδος 12: Wide screens τύπου I Wide screens - I τεμάχια: 3 12.1 Μέγεθος <=23 in 12.2 Τύπος LED LCD 12.3 Full HD, Ανάλυση 1920x1080 12.4 Συνδεσιμότητα VGA DVI 12.5 Χρόνος απόκρισης <=5ms Είδος 13: PC τύπου I PC - I τεμάχια: 3 13.1 Επεξεργαστής Intel Core i7-4770 / 3.40 GHz 13.2 Chipset μητρικής Intel H81 Express 13.3 Μνήμη cache 8 MB L3 Cache 13.4 Cache επεξεργαστή 8 MB L3 Cache 30

13.5 Μνήμη RAM 8GB DDR3 13.6 Μνήμη RAM (Μέγιστη) 13.7 Χωρητικότητα δίσκου(ων) SDRAM 1600 MHz 16 GB DDR3 SDRAM 1.008 TB - Serial ATA - 7200 rpm 13.8 Σκληρός δίσκος 1 TB - Serial ATA - 7200 rpm 13.9 Σκληρός δίσκος 128 GB SSHD (2ος) 13.10 Οπτική μονάδα DVD/RW 13.11 Κάρτα γραφικών AMD R7 240 2GB 13.12 Έξοδος εικόνας RJ 45, VGA, HDMI 13.13 Έξοδος ήχου Integrated ADI Audio (ALC622) 13.14 Ενσύρματο δίκτυο Realtek Gigabit 13.15 Ασύρματο δίκτυο IEEE 802.11 b/g/n 13.16 Ασύρματη Όχι επικοινωνία 13.17 Θύρα USB 4 x USB 2.0, 2 x USB 3.0 13.18 Θύρα HDMI 1 x HDMI 13.19 Περιφερειακά USB Keyboard & USB optical Mouse 13.20 Θύρα μικροφώνου 1 x Microphone 13.21 Θύρα ακουστικών 1 x Headphone in 31

Out 13.22 Αναγνώστης 7 σε 1 μνήμης 13.23 Slots 3 x PCIe x1, 1 x PCIe x16 13.24 Bays and Drives Internal - 2 x 3,5", External - 1 x 5,25" 13.25 Ηχείο(α) 1 ηχείο - ενσωματωμένο 13.26 Λειτουργικό Microsoft Windows 8.1 (64- bit) 13.27 Πηγή τροφοδοσίας AC 110/220 V 13.28 Διαστάσεις (ΠxΒxΥ) (50/60 Hz ) 17.5 cm x 43.0 cm x 36.8 cm 13.29 Βάρος 8.3 kg 13.30 Εγγύηση 1 year 13.31 Το προσφερόμενο σύστημα θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο κατά EnergyStar 13.32 Το προσφερόμενο σύστημα θα πρέπει να διαθέτει ευρωπαϊκή πιστοποίηση CE 13.33 Το προσφερόμενο σύστημα θα πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση TCO 05 ή TCO 3.0 Ναι Ναι Ναι 32

13.34 Ο κατασκευαστής του συστήματος θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO9001:2000 (ή μεταγενέστερη έκδοση) 13.35 Ο κατασκευαστής του συστήματος θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO14001/EMAS Ναι Ναι ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 1. Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης 33

34

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (μετά από διενέργεια διαγωνισμού) Οι κατωτέρω συμβαλλόμενοι, αφενός ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Ιονίου Πανεπιστημίου, που εδρεύει στην Ι. Θεοτόκη 72, Κέρκυρα και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Αναπληρωτή Καθηγητή Σταύρο Κάτσιο, Αντιπρύτανη και Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών, ΑΦΜ 090152483, ΔΥΟ Α Κέρκυρας, και αφετέρου η εταιρία με την επωνυμία..., που εδρεύει στ.., οδός..., ΑΦΜ..., ΔΟΥ..., και εκπροσωπείται νόμιμα από...... συμφώνησαν και αποδέχτηκαν τα ακόλουθα: 1. Ο πρώτος συμβαλλόμενος, ως ανάδοχος του έργου με τίτλο «Cross border electronic exchange for the tourism business accommodation units: information services to match offer and demand (CETA)» αναθέτει στο δεύτερο συμβαλλόμενο «Προμήθεια εξοπλισμού» στο πλαίσιο του Διασυνοριακού Προγράμματος Ελλάδας Ιταλίας 2007 2013 και συγκεκριμένα στο Πακέτου Εργασίας 3: «Development of Database and Information System» με κωδικό έργου 80223, όπως o εξοπλισμός αυτός περιλαμβάνεται τόσο στις τεχνικές προδιαγραφές του Διαγωνισμού που διενεργήθηκε την, όσο και στην από... τεχνική προσφορά του δεύτερου συμβαλλομένου - προμηθευτή, που αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα της παρούσας σύμβασης. Στο δεύτερο συμβαλλόμενο κατακυρώθηκε η εν λόγω προμήθεια σύμφωνα με την υπ αριθ. Πρωτ.... απόφαση της Επιτροπής Ερευνών. 2. Πριν την υπογραφή της Σύμβασης, ο Ανάδοχος θα καταθέσει την Αναθέτουσα Αρχή, εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης, ποσού 2% επί της συμβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ. Η εγγυητική επιστολή θα επιστραφεί στον Ανάδοχο εντός τεσσάρων ημερών μετά την λήξη της Σύμβασης. 3. Ο προμηθευτής πρόκειται να παραδώσει τα υπό προμήθεια είδη στο κτήριο του τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας όπου και θα τα εγκαταστήσει. Τα έξοδα μεταφοράς των υπό προμήθεια ειδών επιβαρύνουν τον προμηθευτή. 35

4. Ο προμηθευτής δηλώνει ότι αποδέχεται όλους τους όρους του παρόντος συμφωνητικού και αναλαμβάνει να παραδώσει τα προς προμήθεια είδη, σε διάστημα δύο (2) μηνών από την υπογραφή της παρούσας. 5. Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει με την υπογραφή της και λήγει εξήντα ημερολογιακές ημέρες μετά την οριστική παραλαβή του εξοπλισμού, όπως αυτό προβλέπεται στο ως άνω άρθρο 3 της παρούσας. 6. Ο προμηθευτής θα εκτελέσει το παραπάνω περιγραφόμενο έργο, σύμφωνα με την οικονομική του προσφορά, έναντι τιμήματος που ανέρχεται στο ποσό των. Ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., και αποτελεί τη συνολικά συμφωνηθείσα αμοιβή, η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έργου με τίτλο «Cross border electronic exchange for the tourism business accommodation units: information services to match offer and demand (CETA)». Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, στις συμβάσεις που υπάγονται στο Ν.4013/2011, άρθρο 4, παρ.3 και συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος του επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,10%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Κάθε άλλη νόμιμη κράτηση βαρύνει τον Ανάδοχο. Σημειώνεται ότι οι πληρωμές γίνονται υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι έχει καταβληθεί η χρηματοδότηση του προγράμματος από το Φορέα Χρηματοδότησης προς την Αναθέτουσα Αρχή. 7. Η ως άνω συμφωνηθείσα αμοιβή θα καταβληθεί ως εξής: σύμφωνα με το άρθρο 20 της διακήρυξης. 8. Ρητά συμφωνείται ότι αρμόδια κατά τόπο για την επίλυση τυχόν διαφοράς που μπορεί να προκύψει σχετικά με την ερμηνεία ή εκτέλεση της παρούσας σύμβασης είναι τα δικαστήρια της Κέρκυρας. 9. Αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας είναι η υπ αριθμόν διακήρυξη. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 τα στοιχεία της παρούσας σύμβασης αναρτώνται υποχρεωτικά στο Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια». Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα σε δύο αντίτυπα, τα οποία υπογράφονται ως ακολούθως : ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών Για το δεύτερο συμβαλλόμενο 36

Αν. Καθηγητής Σταύρος Κάτσιος Αντιπρύτανης Κέρκυρα,./2014 37