ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 12 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ: Κύπρου 14 ΤΑΧ. ΚΩ.: 651 10 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Στ. αδάκη Τηλέφωνο : 2510-224716, 228689 FAX.: 2510-620753 e-mail: 12eba@culture.gr ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΡΙΘ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 5104 Καβάλα 20-09-2013 ΕΡΓΟ: ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΑΝΗΣ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΜΟΝΗΣ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ» «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ» ΠΟΣΟ: 4.058,68 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 13% ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ (ΕΝΟΤΗΤΑ 1) για τις ανάγκες του υποέργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΜΟΝΗΣ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟ ΡΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ» (Κωδ. Πράξης 2010ΣΕ01480106- κωδ. MIS 300618) της ενταγµένης στο Ε.Π. Μακεδονία-Θράκη ΕΣΠΑ 2007-2013 πράξης «Συντήρηση τοιχογραφιών καθολικού Μονής Προδρόµου Σερρών», µε αριθ. διακήρυξης πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού 2390/27-5-2013 Στην Καβάλα, σήµερα την 20 η Σεπτεµβρίου του έτους 2013, ηµέρα Παρασκευή, στα γραφεία της 12 ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, Κύπρου 14 στην Καβάλα, και µεταξύ των εξής συµβαλλοµένων µερών: Α) Της 12 ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, η οποία εδρεύει στην οδό Κύπρου 14, ΤΚ 65 110, Καβάλα, µε ΑΦΜ 090283815,.Ο.Υ. IA ΑΘΗΝΩΝ, όπως εκπροσωπείται νόµιµα για την υπογραφή της παρούσας από την κα. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Α ΑΚΗ, Προϊσταµένη της 12 ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, και Β) Του κ. ΑΝΑΝΙΑ Η ΕΥΣΤ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ, ο οποίος εδρεύει στην Αθήνα και στην οδό Πανδρόσου 11, Τ.Κ 121 36, µε ΑΦΜ 044080343 -.Ο.Υ Α ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ εφεξής καλούµενος ως «ΑΝΑ ΟΧΟΣ». Συµφωνούνται, συνοµολογούνται και γίνονται αµοιβαίως δεκτά τα εξής: Η πρώτη των συµβαλλοµένων, κα. Σταυρούλα αδάκη, µε την παραπάνω ιδιότητά της και έχοντας υπόψη: -1-
1. Το Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/28-6-2002) «Για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς». 2. Το Π. 191/03 (ΦΕΚ 146/Α/13-6-2003) «Περί Οργανισµού του ΥΠΠΟ». 3. Το Π 118/2013 (ΦΕΚ 152/Α/25-6-2013) «Τροποποίηση του Π 85/2012 και µετονοµασία του ΥΠΑΙΘΠΑ σε Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού». 4. Το Π 16/1980 (ΦΕΚ 8/Α/15-1-1980) «Περί µεταβιβάσεως αρµοδιοτήτων εις τας Περιφερειακάς Υπηρεσίας αρµοδιότητας Γενικής ιευθύνσεως Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεως του Υπουργείου Πολιτισµού και Επιστηµών. 5. Το Π. 74/85 (ΦΕΚ 26/Α/1-3-1985) «Συµπλήρωση του Π 16/1980 «Περί µεταβιβάσεως αρµοδιοτήτων εις τας Περιφερειακάς Υπηρεσίας αρµοδιότητας Γενικής ιευθύνσεως Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεως του Υπουργείου Πολιτισµού και Επιστηµών». 6. Την αριθ. ΥΠΠΟ/ ΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/15/3696/20-1-2004 (ΦΕΚ 180/Β /30-1-2004) «Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων του ΥΠΠΟ στις Περιφερειακές και Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες αρµοδιότητας της Γενικής /νσης Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής Κληρονοµιάς και της Γενικής /νσης Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων του ΥΠΠΟ». 7. Το Ν. 1958/91 (ΦΕΚ122/Α/5-8-1991) άρθρο 81 Τρόπος εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων. 8. Το Π. 99/92 (ΦΕΚ46/Α/24-3-92) Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει έργων. 9. Το Π. 118/2007 (ΦΕΚ150/Α/10-7-2007) Κανονισµός Προµηθειών του ηµοσίου. 10. Την Υ. Α. 35130/739/9-8-2010 (ΦΕΚ 1291/11-8-2010) Αύξηση των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν προµήθεια προϊόντων παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων. 11. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ. Α / 13-7-2010) Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραµµα ιαύγεια και άλλες διατάξεις. 12. Το Π 113/2010 (ΦΕΚ Α/194/ Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ιατάκτες. 13. Την ΥΑ ΥΠΠΟΤ/ ΟΕΥΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/30044/22-3-2011 ΦΕΚ 566/Β/ Ορισµός δευτερευόντων διατακτών για την ανάληψη υποχρεώσεων σε βάρος πιστώσεων οι οποίες τίθενται στη διάθεσή τους κατ εντολή του κύριου διατάκτη». 14. Την µε αριθ. πρωτ. 7685/27/10/2010 (Α Α : 4ΙΗ3ΙΑ0-ΞΙ) απόφαση ένταξης της πράξης «Συντήρηση τοιχογραφιών καθολικού Μονής Προδρόµου Σερρών» στο Ε.Π. Μακεδονία-Θράκη ΕΣΠΑ 2007-2013. 15. Την αριθ. ΥΠΠΟΤ/Γ ΑΠΚ/ΑΡΧ/Β1/Φ37-46/108347/4474/10-11-2010 µε ανακοινοποίηση στο ορθό στις 11/1/2011 υπουργική απόφαση για την έγκριση εκτέλεσης των εργασιών απολογιστικά και µε αυτεπιστασία στο πλαίσιο της ανωτέρω πράξης. 16. Την ύπαρξη της αναγκαίας πίστωσης της πράξης «Συντήρηση τοιχογραφιών καθολικού Μονής Προδρόµου Σερρών», σύµφωνα µε τη ΣΑ Ε0148 ΤΡΟΠ.0 26/03/2013 (Α Α:ΒΕ27Φ-734) απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων. 17. Την αριθ. 3557/17-07-2013 διακήρυξη του αναφερόµενου στο θέµα πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού. 18. Την αριθ. 4584/5-9-2013 απόφαση κατακύρωσης ή µη, του πρακτικού διενέργειας του εν λόγω πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού. 19. Την αριθ. 294/28-1-2013 απόφαση ορισµού µελών επιτροπής παραλαβής πάσης φύσεως υλικών (προϊόντων), παροχής υπηρεσιών και εκτέλεσης έργων για τις ανάγκες της 12ης Εφορείας. 20. Την έγκαιρη κατάθεση των απαιτούµενων δικαιολογητικών. Α Ν Α Θ Ε Τ Ε Ι Στο δεύτερο των συµβαλλοµένων το έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ (ΕΝΟΤΗΤΑ 1)» για τις ανάγκες υλοποίησης της πράξης «Συντήρηση τοιχογραφιών καθολικού Ιεράς Μονής Τιµίου Προδρόµου Σερρών» (Κωδ. Πράξης: 2010ΣΕ01480106 κωδ. MIS 300618) του Ε.Π. «Μακεδονία- Θράκη». -2-
Ο Ανάδοχος οφείλει να παρέχει τα προς προµήθεια είδη σεβόµενος πλήρως τους όρους που τίθενται από την αριθ. 3557/17-07-2013 διακήρυξη του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού τους οποίους και αποδέχεται ανεπιφύλακτα καθώς και τις προδιαγραφές που ορίζονται στο συνηµµένο τεύχος τεχνικής περιγραφής. Οι όροι της σύµβασης έχουν ως εξής: ΑΡΘΡΟ 1. Αντικείµενο της σύµβασης και συµφωνηθείσα αµοιβή µε δυνατότητα προαίρεσης έως 20%- Τεχνικά χαρακτηριστικά Αντικείµενο της σύµβασης είναι η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ (ΕΝΟΤΗΤΑ 1)» για τις ανάγκες εκτέλεσης του υποέργου «Συντήρηση τοιχογραφιών καθολικού Μονής Προδρόµου Σερρών». Συγκεκριµένα η προµήθεια περιλαµβάνει τα παρακάτω υλικά και εργασίες µε βάση την κατατεθείσα οικονοµική προσφορά του Αναδόχου ως εξής: ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (ΑΠΛΑ) Α/Α ΕΙ ΟΣ ΜΟΝΑ Α ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1 2 ΒΑΜΒΑΚΙ ΡΟΛΛΟ 1Kgr ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑΣ ΣΕ ΦΥΛΛΑ ΠΑΚΕΤΟ 5KG ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΚΙΛΟ 700 4,95 3.465,00 τµχ των 5 κιλών 15 8,45 126,75 Συνολική τιµή ενότητας (1): 3.591,75 ( Ολογράφως) : Τρεις χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα ένα ευρώ και εβδοµήντα πέντε λεπτά Φ.Π.Α.(13% ): 466,93 ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 4.058,68 Όλα τα παραπάνω υλικά πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές ορίζονται στο τεύχος τεχνικής περιγραφής του αναφερόµενου στο θέµα πρόχειρου διαγωνισµού, αποτυπώνονται στο Παράρτηµα I της παρούσας σύµβασης και αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα αυτής. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υπό προµήθεια αγαθά απαλλαγµένα ελαττωµάτων (πραγµατικών και νοµικών) και µε όλες τις συνοµολογηµένες ιδιότητες. Ενδεικτικά θεωρείται ότι ο Ανάδοχος εκπληρώνει την ανωτέρω υποχρέωσή του όταν τα προµηθευόµενα αγαθά ανταποκρίνονται στις ποσότητες και προδιαγραφές του Παραρτήµατος I της παρούσας. Τα αγαθά πρέπει να είναι κατάλληλα για τη σύµφωνη µε το σκοπό της συγκεκριµένης σύµβασης ειδική χρήση και να έχουν την ποιότητα και την απόδοση που η Αναθέτουσα Αρχή εύλογα προσδοκά από πράγµατα της ίδιας κατηγορίας, λαµβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη τις δηµόσιες δηλώσεις, διαφηµίσεις και επισηµάνσεις του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος οφείλει να αντικαθιστά αµέσως και χωρίς καθυστέρηση κάθε τµήµα των κατασκευών του που υφίσταται κάποια βλάβη, µε άλλο ισοδύναµο. Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την ευθύνη της σωστής και ασφαλούς µεταφοράς των υλικών στο εργοτάξιο εντός της µονής ή στην αποθήκη της 12 ης ΕΒΑ στις Σέρρες, κατ επιλογήν της Εφορείας. ΑΡΘΡΟ 2. Λοιπές Υποχρεώσεις Αναδόχου Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας, των διατάξεων και κανονισµών για την πρόληψη ατυχηµάτων στο προσωπικό του, ή στο προσωπικό της Αναθέτουσας Αρχής ή σε οποιονδήποτε τρίτο και για τη λήψη µέτρων προστασίας του περιβάλλοντος. Ο Ανάδοχος ευθύνεται στο ακέραιο για κάθε ζηµιά ή φθορά σε τυχόν υπάρχουσες κατασκευές και εγκαταστάσεις στο χώρο εκφόρτωσης που θα οφείλεται στα µηχανήµατα, όργανα και µέσα, που χρησιµοποίησε για την προµήθεια των προς ανάθεση υλικών. -3-
Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει αποκλειστικώς και εξ ολοκλήρου όλες τις ευθύνες έναντι οποιουδήποτε τρίτου προβάλλοντος δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας, ευρεσιτεχνίας, σηµάτων κλπ., που έχουν άµεση ή έµµεση σχέση µε µελέτες, υλικά, µηχανήµατα, µεθόδους, τρόπους εργασίας, συστήµατα, εφευρέσεις κλπ. που θα χρησιµοποιηθούν για την εκ µέρους του πλήρη εκτέλεση της προµήθειας. Ο Ανάδοχος οφείλει να συνεργαστεί τόσο εκ των προτέρων, όσο και καθ όλη τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου που έχει αναλάβει, µε την Αναθέτουσα Αρχή. ΑΡΘΡΟ 3. Αξία Η συνολική δαπάνη της εν λόγω προµήθειας ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων πενήντα οκτώ ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών # 4.058,68 # συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 13%, µε δικαίωµα προαίρεσης σε ποσοστό µέχρι 20% επί του καθαρού ποσού. Η δαπάνη θα βαρύνει τις εγκεκριµένες πιστώσεις της πράξης µε κωδικό 2010ΣΕ01480106- κωδ. ΟΠΣ 300618 της ΣΑ µε κωδικό Ε0148 του Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων σε συγχρηµατοδότηση µε την Ευρωπαϊκή Ένωση και υπάρχει η σχετική πίστωση, σύµφωνα µε τη ΣΑ Ε0148 ΤΡΟΠ.0 26/03/2013 (Α Α:ΒΕ27Φ-734) απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να διακόψει, εφόσον το κρίνει σκόπιµο αιτιολογηµένα, ανά πάσα στιγµή την εκτέλεση της Σύµβασης. ύναται επίσης να µην εξαντλήσει το σύνολο του προϋπολογισµού του έργου εφ όσον κρίνει κάτι τέτοιο σκόπιµο. Σε περίπτωση λύσης της σύµβασης για οποιοδήποτε λόγο πριν την κάλυψη του παραπάνω συνολικού τιµήµατος ο Ανάδοχος απεκδύεται κάθε δικαιώµατός του για το υπόλοιπο ποσό. ΑΡΘΡΟ 4. Τόπος/Τρόπος και Χρόνος παράδοσης Η παράδοση της προµήθειας δύναται να είναι τµηµατική και θα γίνεται στο χώρο του εργοταξίου του έργου «Συντήρηση τοιχογραφιών καθολικού Μονής Προδρόµου Σερρών», ή στην αποθήκη της Εφορείας στις Σέρρες. Εκτός των φυσικών καθυστερήσεων που τυχόν προκύπτουν, ο Ανάδοχος οφείλει να αρχίσει την παράδοση της προµήθειας εντός χρονικού διαστήµατος 10 ηµερών από την παραλαβή ειδοποίησης. Η πρώτη ειδοποίηση θα είναι αµέσως µετά την υπογραφή της σύµβασης. Στην περίπτωση τµηµατικών παραλαβών ισχύει η παραπάνω χρονική προθεσµία από την παραλαβή της σχετικής ειδοποίησης από τους επιβλέποντες του έργου. Η ειδοποίηση των επιβλεπόντων θα είναι έγγραφη και θα αποστέλλεται µε συστηµένη επιστολή. Εάν λήξει ο συµβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτηµα παράτασης από τον ανάδοχο ή αν λήξει ο παραταθείς χρόνος χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος. Η παραλαβή των υλικών θα γίνεται από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής υλικών της 12 ης ΕΒΑ, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 27 του Π 118/2007. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυµεί ο προµηθευτής και διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος µε µακροσκοπικό έλεγχο και πρακτική εµπειρία. Στη συνέχεια συντάσσεται το σχετικό πρωτόκολλο εντός προθεσµίας τριών (3) ηµερών. Σε περίπτωση απόρριψης των υλικών εφαρµόζεται η διαδικασία του άρθρου 27 του Π 118/2007. ΑΡΘΡΟ 5. Παραλαβή από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής. Συµφωνείται ότι η παραλαβή των ανωτέρω υλικών θα γίνει αφού διαπιστωθεί από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής η οποία έχει ορισθεί από την 12η Ε.Β.Α ότι αυτά ανταποκρίνονται ποιοτικά και ποσοτικά στις απαιτήσεις της υπηρεσίας, όπως αυτές διατυπώνονται στην τεχνική περιγραφή και σύµφωνα µε τα άρθρα 27 & 28 του Π 118/2007. Η παραλαβή θα ολοκληρωθεί δια της υπογραφής σχετικού πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής. ΑΡΘΡΟ 6. Πληρωµή Η πληρωµή, τµηµατική ή µη, θα γίνει µετά την υπογραφή του σχετικού πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των ανωτέρω υλικών & εργασιών από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής η οποία έχει ορισθεί από την 12 η Ε.Β.Α. -4-
Η πληρωµή (ή πληρωµές, στην περίπτωση τµηµατικών παραλαβών) θα πραγµατοποιούνται από την Υπηρεσία και γίνονται είτε µέσω ηλεκτρονικής κατάθεσης σε λογαριασµό ΙΒΑΝ του Αναδόχου για ποσά έως και 1.500, είτε µέσω επιταγής για ποσά µεγαλύτερα από 1.500. Τον Ανάδοχο βαρύνει η ισχύουσα σύµφωνα µε την Ελληνική νοµοθεσία παρακράτηση φόρου στην καθαρή αξία των τιµολογίων, η οποία αποδίδεται από την Υπηρεσία και επιπλέον κράτηση 0,10% υπέρ της Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων, η οποία υπολογίζεται στην καθαρή αξία της σύµβασης και παρακρατείται µε την πρώτη πληρωµή. Για την πληρωµή/ τµηµατικές πληρωµές απαιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά: 1. Πρωτόκολλο παραλαβής υλικών από την αρµόδια επιτροπή. 2. Τιµολόγιο του αναδόχου που να αναφέρει την ένδειξη: «ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ». 3. Εξοφλητική απόδειξη του προµηθευτή, εάν το τιµολόγιο δεν φέρει την ένδειξη: «ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ». 4. Φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα σε ισχύ κατά την ηµέρα πληρωµής καθώς και όποιο άλλο δικαιολογητικό τυχόν απαιτείται από την ισχύουσα νοµοθεσία. ΑΡΘΡΟ 7. ικαίωµα προαίρεσης ή αποµείωσης Το δικαίωµα προαίρεσης ανέρχεται σε ποσοστό µέχρι 20% επί του καθαρού ποσού δηλ. έως τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια εβδοµήντα ευρώ και σαράντα ένα λεπτά (#4.870,41 #) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α 13% (4.310,10 +560,31 ) όπως το ορίζει η προκήρυξη. Το δικαίωµα προαίρεσης ανέρχεται σε ποσοστό έως 20% και δύναται να χρησιµοποιηθεί σε περίπτωση αύξησης των απαιτούµενων ποσοτήτων. ΑΡΘΡΟ 8. Χρόνος δέσµευσης του Αναδόχου για τις τιµές της προσφοράς Ο Ανάδοχος δεσµεύεται να διατηρήσει την τιµή της προσφοράς του µέχρι τη λήξη της σύµβασης στις 31-12-2013. Σε περίπτωση παράτασης της σύµβασης, λόγω αλλαγής του χρονοδιαγράµµατος του έργου, ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 13 του Π 118/2007. ΑΡΘΡΟ 9. Εκχώρηση Υποκατάσταση Ο ανάδοχος απαγορεύεται να υποκατασταθεί από άλλο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο σχετικά µε τις υποχρεώσεις που θα αναλάβει εξ αφορµής της παρούσας, καθώς επίσης απαγορεύεται η εκχώρηση δικαιωµάτων άνευ της ρητής και εγγράφου αδείας της Προϊσταµένης της 12 ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. ΑΡΘΡΟ 10. Ανωτέρα Βία Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος επικαλείται περιστατικό ανωτέρας βίας για τη µη εκπλήρωση υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα φέρει το βάρος της απόδειξης. Στερείται, όµως, το δικαίωµα να την επικαλεσθεί, εάν δεν την αναφέρει εγγράφως και δεν προσκοµίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία εντός είκοσι (20) ηµερών αφότου συνέβησαν τα περιστατικά που τη στοιχειοθετούν και προκάλεσαν τη µερική ή ολική αδυναµία του να εκτελέσει την προµήθεια που του ανατέθηκε. Κανένας από τους συµβαλλόµενους δεν ευθύνεται για παράλειψη εκπλήρωσης των συµβατικών υποχρεώσεων του αν η παράλειψη αυτή είναι συνέπεια ανωτέρας βίας, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 37 του Π.. 118/2007. ΑΡΘΡΟ 11. Εµπιστευτικότητα - Πνευµατικά ικαιώµατα Καθ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύµβασης, αλλά και µετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εµπιστευτικά και να µη γνωστοποιήσει σε τρίτους (συµπεριλαµβανοµένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς Τύπου), χωρίς την προηγούµενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δηµόσιες δηλώσεις σχετικά µε το Έργο χωρίς την προηγούµενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συµµετέχει σε δραστηριότητες ασυµβίβαστες µε τις -5-
υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δεν δεσµεύει την Αναθέτουσα Αρχή, µε κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούµενη γραπτή της συναίνεση. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Αναθέτουσα Αρχή και όλα τα εξουσιοδοτηµένα απ αυτήν πρόσωπα οφείλουν να µην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά µόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και µε την ευκαιρία της υλοποίησης του Έργου και αφορούν σε τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα ή µεθόδους υλοποίησης του Έργου ή του Αναδόχου. ΑΡΘΡΟ 12. Γλώσσα Επικοινωνίας Η επικοινωνία κάθε είδους (προφορική και γραπτή) του Αναδόχου µε την Αναθέτουσα Αρχή γίνεται στην ελληνική γλώσσα. Οπουδήποτε και οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύµβασης απαιτηθεί διερµηνεία ή µετάφραση από ή/και προς τα ελληνικά, θα εξασφαλίζεται µε φροντίδα, δαπάνη και ευθύνη του Αναδόχου. ΑΡΘΡΟ 13. ωσιδικία Εφαρµοστέο ίκαιο Η παρούσα Σύµβαση διέπεται αποκλειστικά από το Ελληνικό ίκαιο. Αποκλειστική αρµοδιότητα για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς µεταξύ των µερών που απορρέει από την παρούσα έχουν τα ικαστήρια της έδρας της Αναθέτουσας Αρχής. ΑΡΘΡΟ 14. Ισχύς της σύµβασης Η παρούσα Σύµβαση µε τα παραρτήµατα (I &ΙΙ) αυτής είναι η µόνη συµφωνία µεταξύ των µερών. Για τα θέµατα που ρητώς δεν ρυθµίζονται στην παρούσα, ισχύουν τα αναφερόµενα στη µε αριθ. 3557/17-07- 2013 διακήρυξη και στις διατάξεις που αναφέρονται στο προοίµιο της παρούσας. Τυχόν ακυρότητα κάποιου όρου της Σύµβασης δεν επιφέρει ακυρότητα της Σύµβασης. Η εκ µέρους της Αναθέτουσας Αρχής, µη άσκηση οποιουδήποτε από τα δικαιώµατά της, δεν µπορεί να θεωρηθεί παραίτηση από το δικαίωµα αυτό, ούτε αποκλείει άσκησή του στο µέλλον. Για την προσήκουσα εκτέλεση της προµήθειας, όλοι οι όροι της παρούσης θεωρούνται ουσιώδεις και η παραβίαση τους συνιστά λόγο καταγγελίας αυτής από την Αναθέτουσα Αρχή. ΑΡΘΡΟ 15. Τροποποίηση όρων της σύµβασης Οποιαδήποτε τροποποίηση, προσθήκη ή διαφοροποίηση της παρούσας σύµβασης θα γίνεται µόνο έπειτα από γραπτή συµφωνία των συµβαλλοµένων µερών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 24 του Π.. 118/2007. Σε πιστοποίηση των ανωτέρω η παρούσα σύµβαση αφού αναγνώσθηκε υπογράφεται νοµίµως από τα συµβαλλόµενα µέρη σε τέσσερα (4) όµοια πρωτότυπα ως κατωτέρω. Από τα παραπάνω τέσσερα (4) πρωτότυπα ένα λαµβάνει ο Ανάδοχος και τα υπόλοιπα παραµένουν στην 12η Εφορεία. ΤΑ ΜΕΡΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΟΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑ ΟΧΟ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Α ΑΚΗ Προϊσταµένη της 12ης ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ -6-
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 12 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΜΟΝΗΣ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟ ΡΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Προµήθεια αναλώσιµων υλικών, εργαλείων και συσκευών συντήρησης προϋπολογισµού συνολικής δαπάνης ύψους εικοσιπέντε χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (#25.700,00 #) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α (21.500,11 καθαρό ποσό + 4.199,89 Φ.Π.Α 13% & 23%) µε δικαίωµα προαίρεσης σε ποσοστό έως 20% επί του καθαρού ποσού δηλ. έως #30.840,00 # ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α (25.800,13 καθαρό ποσό + 5.039,87 Φ.Π.Α 13% & 23%). ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το έργο αφορά στη συντήρηση των τοιχογραφιών του καθολικού της Ιεράς Μονής Τιµίου Προδρόµου Σερρών. Το έργο έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ µε κωδικό 2010 ΣΕ01480106 και εκτελείται µε αυτεπιστασία από την Υπηρεσία µας. Σε ότι αφορά τις εργασίες που θα πραγµατοποιηθούν προβλέπεται: Α. Συντήρηση και ανάδειξη των ορατών βυζαντινών στρωµάτων των τοιχογραφιών του καθολικού. Β. Αποκάλυψη παλαιότερων στρωµάτων. Για την υλοποίηση του φυσικού αντικειµένου προβλέπονται εργασίες καθαίρεσης µη κατάλληλων κονιαµάτων, εργασίες αντικατάστασης κονιαµάτων, εργασίες στερέωσης υποστρώµατος και ζωγραφικής επιφάνειας, εργασίες καθαρισµού µε µεικτά και µηχανικά µέσα και εργασίες αποκάλυψης παλαιότερων στρωµάτων. Τα αναλώσιµα υλικά, εργαλεία και συσκευές συντήρησης που απαιτούνται για τις ανάγκες των ερευνητικών εργασιών και των άµεσων µέτρων προστασίας για τις βυζαντινές τοιχογραφίες του καθολικού της Ιεράς Μονής Τιµίου Προδρόµου Σερρών είναι τα εξής : ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (ΑΠΛΑ) Α/Α ΕΙ ΟΣ ΜΟΝΑ Α ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1 ΒΑΜΒΑΚΙ ΡΟΛΛΟ 1Kgr ΚΙΛΟ 700 2 ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑΣ ΣΕ ΦΥΛΛΑ ΠΑΚΕΤΟ 5KG τµχ των 5 κιλών 15 Οι υποψήφιοι υποβάλλουν µε την προσφορά τους τον φάκελο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος περιέχει όλα τα τεχνικά στοιχεία των υπό προµήθεια ειδών, και τις ποσότητες αυτών, χωρίς αναγραφή τιµών. Να περιέχονται όλα τα έντυπα που αφορούν πιστοποιήσεις στα είδη που αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα. Αναλυτικά: 1. Τα αναγραφόµενα στην τεχνική προσφορά πρέπει να τεκµηριώνονται από την επίσηµη ΗΛΩΣΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙ ΩΝ για τις ενότητες 2 & 3 του παραπάνω πίνακα. 2. Ειδικότερα για τα είδη της ενότητας 3, απαιτείται η προσκόµιση επίσηµων τεχνικών φυλλαδίων (prospectus) του κατασκευαστικού οίκου, όπως αναγράφεται ρητώς & κατά περίπτωση στην τεχνική περιγραφή του κάθε είδους ξεχωριστά. Ως επίσηµα τεχνικά φυλλάδια λογίζονται και οι εκτυπώσεις τέτοιων εγγράφων από την επίσηµη ιστοσελίδα του κατασκευαστή στο διαδίκτυο. 3. Υποβολή µε την τεχνική προσφορά έγγραφης δήλωσης (υπεύθυνη δήλωση) του προσφέροντα: i) για το χρόνο ισχύος της προσφοράς (120 µέρες), καθώς και για το χρόνο παράδοσης του υπό προµήθεια υλικού, ii) ότι εγγυάται καθ όλη τη διάρκεια της σύµβασης την προσφερόµενη ποιότητα των υλικών, την καταλληλότητά τους για τη χρήση για την οποία προορίζονται και γενικά την ανταπόκρισή τους στις τεχνικές απαιτήσεις τις διακήρυξης. 4. Μόνον για τους συµµετέχοντες στην ενότητα 3 του διαγωνισµού: Υποβολή βεβαίωσης ή άλλου αντίστοιχου εγγράφου του οίκου κατασκευής των προσφερόµενων ειδών ή ελλείψει βεβαίωσης -υπεύθυνη δήλωση του συµµετέχοντος, από το οποίο να προκύπτει ότι ο προσφέρων είναι εξουσιοδοτηµένος για την παροχή πλήρους τεχνικής και επιστηµονικής υποστήριξης των ειδών αυτών (service, ανταλλακτικά κ.λ.π.) ή ότι έχει τέτοια δυνατότητα. Τα παραπάνω υλικά και εργαλεία θα είναι αναγνωρισµένης εταιρείας που καλύπτει όλες τις προδιαγραφές που ορίζει η ευρωπαϊκή και ελληνική νοµοθεσία (κατά περίπτωση πρέπει να υπάρχει αποδεικτικό και εγγύηση της ποιότητας, πιστοποίηση ISO, κάλυψη service, υποστήριξη περιφερειακών εξαρτηµάτων κ.λ.π.). Σε περίπτωση διαπίστωσης ελαττωµατικού υλικού θα υπάρχει δυνατότητα επιστροφής. Ειδικότερα για τα ηλεκτροκίνητα εργαλεία, θα πρέπει να συνοδεύονται από τις εγγυήσεις των κατασκευαστών τους και οι προµηθευτές να δεσµεύονται για την καλή λειτουργία τους. Σε περίπτωση βλάβης και εφόσον το αντικείµενο καλύπτεται από την εγγύηση του κατασκευαστή του, ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να το αντικαταστήσει µε δικά του έξοδα. Όλα τα συνηµµένα τεχνικά φυλλάδια / σχόλια στα οποία παραπέµπει ο προσφέρων στη στήλη µε τίτλο ΗΛΩΣΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙ ΩΝ- ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΙΑ / ΣΧΟΛΙΑ πρέπει να φέρουν αρίθµηση και πρωτότυπη µονογραφή του προσφέροντος. Τα τεχνικά φυλλάδια που θα συνοδεύουν το τεύχος της τεχνικής προσφοράς να έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα ή να συνοδεύονται από µετάφραση στην ελληνική. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η Επιτροπή αξιολόγησης δύναται να απορρίψει ξενόγλωσσα τεχνικά φυλλάδια λόγω αναρµοδιότητας στην µετάφραση τεχνικών όρων κατά τη διαδικασία ελέγχου συµµόρφωσης του φακέλου τεχνικής προσφοράς των υποψηφίων µε τις απαιτούµενες τεχνικές προδιαγραφές της Αναθέτουσας Αρχής. Όλες οι σελίδες του παρόντος τεύχους καθώς και τα φωτοαντίγραφά τους, πρέπει να φέρουν αρίθµηση και πρωτότυπη µονογραφή του προσφέροντος. Η προµήθεια των ειδών θα γίνεται σταδιακά, ανάλογα µε την πρόοδο των εργασιών στο χώρο του έργου, µε ευθύνη του αναδόχου, εντός δέκα (10) ηµερών από την κάθε παραγγελία. Οι ποσότητες που αναφέρονται θα απορροφώνται τµηµατικά στη διάρκεια υλοποίησης του έργου, έως τις 31/12/2013. Οι προσφορές για τις ποσότητες του παραπάνω πίνακα θα αφορούν ολόκληρη την περίοδο και τυχόν ανατιµήσεις στην καθαρή αξία των προσφερόµενων ειδών δεν θα επηρεάσουν τις συµφωνηµένες τιµές. Επίσης δίνεται η δυνατότητα οι προσφορές να αφορούν µία ή περισσότερες οµάδες ξεχωριστά. Η διάθεση και φύλαξη των υλικών σε καλή κατάσταση συµπεριλαµβάνονται στις υποχρεώσεις του αναδόχου. Η υπεύθυνη του έργου Σταυρούλα αδάκη Αρχαιολόγος µε βαθµό Β 7
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ Οικονοµική Προσφορά Αναδόχου Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ Η ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ 1. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΕΥΣΤ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 4293/22-8-2013 3.591,75 4.058,68 8