ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΘ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ. /νση : Πληροφορίες : Τηλέφωνο : FAΧ : Ε-mail : Φλώρινα, 08 Σεπτεµβρίου 2014 Αρ. πρωτ. 6164 14SYMV002288090 2014-09-15 Αρχαιολογικό Μουσείο Φλώρινας Σιδηροδροµικού Σταθµού 8 531 00 Φλώρινα Λιάνα Γκέλου 23850/28206 23850/28231 kthepka@culture.gr ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Στη Φλώρινα, σήµερα 08 Σεπτεµβρίου 2014 ηµέρα ευτέρα, µεταξύ των εξής συµβαλλοµένων: α) Αφενός του Ελληνικού ηµοσίου, µε την επωνυµία ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΚΘ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ, που εδρεύει στη ΦΛΩΡΙΝΑ, οδός ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 8, Τ.Κ. 53 100, όπως εκπροσωπείται εν προκειµένω από τον Αν. Προϊστάµενο κ. Κωνσταντίνο Σουέρεφ ενεργών εν δυνάµει για το Ελληνικό ηµόσιο, εφεξής καλούµενο «Αναθέτουσα Αρχή» β) αφετέρου του InfoStore Ιωάννου Χρήστο & ΣΙΑ Ο.Ε. Α.Φ.Μ. 099598356 ΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ εφεξής καλούµενος «Ανάδοχος». και αφού έλαβαν υπόψη τους: 1. Την παραγρ. 4, του άρθρου 81, του Ν. 1958/1991 (ΦΕΚ 122/τ.Α /1991) «Τρόπος εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων» µε το οποίο διαφοροποιούνται ή συµπληρώνονται οι διατάξεις των Ν. 1418/1984, 716/1977, του Π.. 609/1985 κ.λ.π., που ρυθµίζουν θέµατα σχετικά µε τη µελέτη και την εκτέλεση αρχαιολογικών έργων εν γένει έργων. 2. Το Π.. 99/1992 (ΦΕΚ 46/τ.Α /24-3-1992) «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει έργων», όπως τροποποιηµένο και συµπληρωµένο ισχύει σήµερα και ειδικότερα των άρθρων 11 και 12, όπως αυτά 1
τροποποιήθηκαν και ισχύουν µε τις παραγρ. 33 α & 33 β αντίστοιχα του άρθρου 19 του Ν. 2947/2001 (ΦΕΚ 228/τ.Α /9-10-2001) «Θέµατα Ολυµπιακής Φιλοξενίας, Έργων Ολυµπιακής Υποδοµής και άλλες διατάξεις». 3. Το Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 146/Α/13-06-2002) «Για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς». 4. Το Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/τ.Α /27-11-1995) «Περί ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 5. Το Ν. 2286/1995(ΦΕΚ 19/τ.Α /1-2-1995) «Προµήθειες του ηµοσίου Τοµέα και ρυθµίσεων συναφών θεµάτων». 6. Το Π.. 191/2003 (ΦΕΚ 146/τ.Α /13-6-2003) «Οργανισµός του Υπουργείου Πολιτισµού». 7. Το Π.. 118/2007 (ΦΕΚ 150/τ.Α /10-7-2007) «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου». 8. Την ισχύουσα προσφορά του Ιωάννου Χρήστου & ΣΙΑ Ο.Ε. Β. Την υπ αριθµ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/Β/11-08-2010) απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών «Αύξηση των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/1995 για τη σύναψη δηµόσιων συµβάσεων που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». Γ. Την αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/ ΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/15/3696/20.01.2004 (ΦΕΚ 180/Β/30.01.2004) Υπουργική Απόφαση «Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισµού στις Περιφερειακές και Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες αρµοδιότητας της Γενικής ιεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονοµιάς και της Γενικής ιεύθυνσης Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών έργων του ΥΠΠΟ».. Τις πιστώσεις σύµφωνα µε το από 25/02/2014 µνηµόνιο συνεργασίας της ΚΘ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων µε τα ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΑ ΑΧΛΑ ΑΣ Α.Ε, 13/15.01.2014 απόφαση έγκρισης χρηµατοδότησης της «ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΑ ΑΧΛΑ ΑΣ Α.Ε». Συµφώνησαν και έγιναν αµοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: Το αφ ενός συµβαλλόµενο Ελληνικό ηµόσιο, ΚΘ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων αναθέτει στον αφ ετέρου συµβαλλόµενο Ανάδοχο, την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ» και «ΜΕΤΑΦΟΡΑ» Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και περιφερειακών τα οποία είναι απαραίτητα για την διενέργεια της ανασκαφής. Όλα τα παραπάνω προϊόντα, περιγράφονται αναλυτικά στην Τεχνική Περιγραφή, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσης σύµβασης, για τις ανάγκες του έργου «ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΑ ΑΧΛΑ ΑΣ Α.Ε». Το τίµηµα που υποχρεούται να καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο για την προµήθεια των ως άνω ειδών (Οικονοµικό Αντάλλαγµα) είναι 3.297,59 (ολογράφως: τριών χιλιάδων διακοσίων ενενήντα επτά ευρώ και πενήντα εννέα λεπτών ) συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23%. Η δαπάνη θα βαρύνει τις εγκεκριµένες πιστώσεις του έργου «ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΑ ΑΧΛΑ ΑΣ Α.Ε» 2
ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείµενο της σύµβασης 1. Η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ και ΜΕΤΑΦΟΡΑ υπολογιστών και περιφερειακών συστηµάτων σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσης σύµβασης. 2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υπό προµήθεια αγαθά απαλλαγµένα ελαττωµάτων (πραγµατικών και νοµικών) και µε όλες τις συνοµολογηµένες ιδιότητες. Ενδεικτικά θεωρείται ότι ο Ανάδοχος εκπληρώνει την ανωτέρω υποχρέωσή του όταν τα προµηθευόµενα αγαθά ανταποκρίνονται στις ποσότητες και προδιαγραφές της παρούσας και στις τεχνικές περιγραφές και τα λοιπά στοιχεία της Προσφοράς του. Τα αγαθά πρέπει να είναι κατάλληλα για τη σύµφωνη µε το σκοπό της συγκεκριµένης σύµβασης ειδική χρήση και να έχουν την ποιότητα και την απόδοση που η Αναθέτουσα Αρχή εύλογα προσδοκά από πράγµατα της ίδιας κατηγορίας, λαµβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη τις δηµόσιες δηλώσεις, διαφηµίσεις και επισηµάνσεις του Αναδόχου. ΑΡΘΡΟ 2 Λοιπές υποχρεώσεις Αναδόχου 2.1 Ο Ανάδοχος δεσµεύεται και υποχρεούται δια του παρόντος να παραδώσει τα υλικά από την υπογραφή της παρούσας σύµβασης έως την Πέµπτη 23 Σεπτεµβρίου 2014. 2.2 Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας, των διατάξεων και κανονισµών για την πρόληψη ατυχηµάτων στο προσωπικό του, ή στο προσωπικό της Αναθέτουσας Αρχής ή σε οποιονδήποτε τρίτο και για τη λήψη µέτρων προστασίας του περιβάλλοντος. 2.3 Ο Ανάδοχος ευθύνεται στο ακέραιο για κάθε ζηµία ή φθορά σε τυχόν υπάρχουσες κατασκευές και εγκαταστάσεις στο χώρο εκφόρτωσης που θα οφείλεται στα µηχανήµατα, όργανα και µέσα, που χρησιµοποίησε. 2.4 Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει κατά την παράδοση των υλικών όλα τα απαιτούµενα µέτρα ασφαλείας που επιβάλλονται από την ισχύουσα νοµοθεσία. 2.5 Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει αποκλειστικώς και εξ ολοκλήρου όλες τις ευθύνες έναντι οποιουδήποτε τρίτου προβάλλοντος δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας, ευρεσιτεχνίας, σηµάτων κλπ., που έχουν άµεση ή έµµεση σχέση µε µελέτες, υλικά, µηχανήµατα, µεθόδους, τρόπους εργασίας, συστήµατα, εφευρέσεις κ.λ.π. που θα χρησιµοποιηθούν για την εκ µέρους του πλήρη εκτέλεση της υπηρεσίας. Όλες οι σχετικές δαπάνες, η µέριµνα και οι διαδικασίες για τη νόµιµη χρησιµοποίηση όλων των ανωτέρω βαρύνουν εξ ολοκλήρου και αποκλειστικώς τον Ανάδοχο, ο οποίος οφείλει να λαµβάνει εγκαίρως κάθε απαιτούµενο µέτρο, ώστε η Αναθέτουσα Αρχή και τα όργανα αυτής να µην υποστούν οποιαδήποτε ενόχληση ή την ελάχιστη ζηµία. 2.6 Τα υπό προµήθεια προϊόντα πρέπει να είναι προέλευσης ή/και κατασκευής Ευρωπαϊκής Ένωσης συµµορφωµένα και πλήρως εναρµονισµένα µε όλες τις απαιτούµενες και ισχύουσες προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνοδευόµενα από τα ανάλογα πιστοποιητικά. 2.7 Κατά την παράδοση θα ελεγχθούν η πληρότητα, αρτιότητα και λειτουργία των προϊόντων. Εφόσον, κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι τα προϊόντα δεν πληρούν τις ως άνω τεχνικές προδιαγραφές, τότε η παράδοσή τους δεν θα γίνεται δεκτή και το κόστος της επιστροφής τους θα βαρύνει τον ίδιο τον Ανάδοχο. 2.8 Εφόσον, διαπιστωθεί κατά την παραλαβή ότι κάποια υλικά είναι ελαττωµατικά από κατασκευής ή έχουν υποστεί ζηµία φθορά κατά την µεταφορά ή εκφόρτωσής 3
τους, ο Ανάδοχος οφείλει να τα αντικαταστήσει αµέσως µε αποστολή τους το ταχύτερο δυνατόν στα γραφεία της ΚΘ Ε.Π.Κ.Α., ενώ τα έξοδα αποστολής θα βαρύνουν τον Ανάδοχο. ΑΡΘΡΟ 3 Τίµηµα 3.1 Το τίµηµα που υποχρεούται να καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο για την προµήθεια των ως άνω ειδών (Οικονοµικό Αντάλλαγµα) είναι 3.297,59 (ολογράφως: τριών χιλιάδων διακοσίων ενενήντα επτά ευρώ και πενήντα εννέα λεπτών ) συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23%. Η δαπάνη θα βαρύνει τις εγκεκριµένες πιστώσεις του έργου «Εργασίες Αρχαιολογίας στα ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΑ ΑΧΛΑ ΑΣ Α.Ε» 3.2 εν προβλέπεται τιµαριθµική ή άλλη αναπροσαρµογή του οικονοµικού ανταλλάγµατος. 3.3 Το Οικονοµικό Αντάλλαγµα καταβάλλεται για το σύνολο των υποχρεώσεων του Αναδόχου, όπως αυτές απορρέουν από την παρούσα, την προσφορά του και τις συνθήκες του έργου όπου θα πραγµατοποιήσει την εγκατάσταση του εξοπλισµού, καθώς και µε τους τόκους της τυχόν προκαταβολής. Ο Ανάδοχος βαρύνεται µε όλες τις απαιτούµενες γενικές και ειδικές δαπάνες για την ολοκλήρωση των παρεχόµενων υπηρεσιών, ενδεικτικά δε µε τις δαπάνες των µισθών και ηµεροµισθίων του προσωπικού του, των εργοδοτικών επιβαρύνσεων, τις δαπάνες των υλικών και της µεταφοράς, διαλογής, φύλαξης, φθοράς τους κ.λ.π., τις δαπάνες εγκατάστασης, λειτουργίας, συντήρησης, απόσβεσης µίσθωσης µηχανηµάτων και οχηµάτων, φόρους, τέλη, δασµούς, ασφάλιστρα, ασφαλιστικές κρατήσεις ή επιβαρύνσεις, έξοδα οργανισµών, καταµετρήσεων, δαπάνες αποζηµιώσεως ζηµιών στο προσωπικό του ή σε οποιονδήποτε τρίτο, τις δαπάνες ελέγχου ρυθµίσεων, των πάσης φύσεως δοκιµών των εργασιών, υλικών και µηχανηµάτων που ενσωµατώνονται, τις δαπάνες καθαρισµού του εργοταξίου µετά το πέρας εργασιών και γενικά κάθε είδους απρόβλεπτη δαπάνη και όλες τις νόµιµες επιβαρύνσεις και κρατήσεις υπέρ του ηµοσίου ή τρίτου, που ισχύουν κατά τον χρόνο υπογραφής της παρούσας, µε µοναδική εξαίρεση τον ΦΠΑ. 3.4 Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να διακόψει, εφόσον το κρίνει σκόπιµο αιτιολογηµένα, ανά πάσα στιγµή την εκτέλεση της σύµβασης. ύναται επίσης να µην εξαντλήσει το σύνολο του προϋπολογισµού του έργου εφ όσον κρίνει κάτι τέτοιο σκόπιµο. Σε περίπτωση λύσης της σύµβασης για οποιονδήποτε λόγο πριν την κάλυψη του παραπάνω συνολικού τιµήµατος ο Ανάδοχος απεκδύεται κάθε δικαιώµατος του για το υπόλοιπο ποσό. ΑΡΘΡΟ 4 Τόπος, τρόπος και χρόνος παράδοση - παροχής υπηρεσιών 4.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να µεταφέρει και παραδώσει το σύνολο των υπό προµήθεια προϊόντων εντός δεκαπέντε (15) ηµερολογιακών ηµερών από την υπογραφή της παρούσας σύµβασης στις εγκαταστάσεις στα γραφεία της ΚΘ ΕΠΚΑ Φλώρινας. 4.2 Στο τέλος κάθε τµηµατικής παράδοσης θα γίνεται οριστική παραλαβή του τµήµατος, από την Επιτροπή Παραλαβής. 4.3 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει την Αναθέτουσα Αρχή για την ηµεροµηνία που προτίθεται να παραδώσει τα υπό προµήθεια αγαθά τουλάχιστον µία (1) εργάσιµη ηµέρα νωρίτερα. 4.4 Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης συνολικά µπορεί µε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής να παρατείνεται µέχρι το ¼ αυτού, ύστερα από επαρκώς αιτιολογηµένο σχετικό αίτηµα του Αναδόχου που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συµβατικού 4
χρόνου. Μετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου παράδοσης, τα αγαθά δεν παραλαµβάνονται από την Επιτροπή του άρθρου 8 παρ. 1 της παρούσας, µέχρι την έκδοση της απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής σχετικά µε την αιτηθείσα παράταση. Ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση που λήξει ο συµβατικός χρόνος παράδοσης και δεν υποβλήθηκε έγκαιρα αίτηµα παράτασής του ή έληξε ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς να παραδώσει τα αγαθά. 4.5 Σε κάθε περίπτωση η παρούσα σύµβαση ισχύει και δεσµεύει τον Ανάδοχο από την υπογραφή της µέχρι την πλήρη οικονοµική εκκαθάριση και αφού ολοκληρωθεί η οριστική παραλαβή. 4.6 Σε περίπτωση εκπρόθεσµης παράδοσης εφαρµόζονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στον Κανονισµό Προµηθειών του ηµοσίου (Π 118/2007, άρθρο 26, 32 και 34). ΑΡΘΡΟ 5 Κυρώσεις Η µη συµµόρφωση του Αναδόχου στα παραπάνω αναφερόµενα, µετά από τρεις (3) έγγραφες συστάσεις της Αναθέτουσας Αρχής, έχουν ως αποτέλεσµα να κηρυχθεί αυτός έκπτωτος. ΑΡΘΡΟ 6 Πληρωµή - ικαιολογητικά 6.1 Η έκδοση των παραστατικών θα γίνεται τµηµατικά έως το τέλος της σύµβασης. Επί του καθαρού ποσού υπολογίζεται παρακράτηση σύµφωνα µε την Ελληνική Νοµοθεσία, η οποία βαρύνει τον Ανάδοχο. Για την παρακράτηση δίδεται σχετική βεβαίωση. Επίσης παρακρατείται φόρος 0,01% του καθαρού ποσού υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµόσιων Συµβάσεων. 6.2 Η πληρωµή θα βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή µε βάση τις εγκεκριµένες πιστώσεις που αναφέρονται ρητά στο µνηµόνιο συνεργασίας της ΚΘ ΕΠΚΑ µε τα ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΑ ΑΧΛΑ ΑΣ Α.Ε και συγκεκριµένα το έργο: «Εργασίες Αρχαιολογίας στα ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΑ ΑΧΛΑ ΑΣ Α.Ε», Σύµβαση. 25/02/2014 µνηµόνιο συνεργασίας. 6.3 Πριν από την πληρωµή της ο Ανάδοχος οφείλει να προσκοµίσει τα ακόλουθα δικαιολογητικά: ελτίο Αποστολής, Τιµολόγιο Πώλησης ή ελτίο Αποστολής - Τιµολόγιο µε την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ ή εξοφλητική απόδειξη, εάν το τιµολόγιο δεν φέρει την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ, πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας (σύµφωνα µε τις υποδείξεις) σε ισχύ την ηµέρα της πληρωµής, καθώς και κάθε άλλο παραστατικό ή δικαιολογητικό τυχόν ζητηθεί από το Λογιστήριο της ΚΘ ΕΠΚΑ. 6.4 Επίσης συµφωνείται ρητά µεταξύ των συµβαλλοµένων και διευκρινίζεται ότι η πληρωµή του Αναδόχου, από την ΚΘ ΕΠΚΑ, θα γίνει µετά την κατάθεση του χρηµατικού ποσού των ενταλµάτων από τα ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΑ ΑΧΛΑ ΑΣ Α.Ε., σε τραπεζικό λογαριασµό της υπηρεσίας, σε χρονικό διάστηµα 3 έως 4 µήνες. 5
ΑΡΘΡΟ 7 Απαγόρευση Υποκατάστασης Ουδείς µπορεί να υποκαταστήσει τον Ανάδοχο χωρίς τη γραπτή έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. Εάν ο Ανάδοχος προβεί σε µεταβίβαση ή εκχώρηση χωρίς την προηγούµενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, η τελευταία δικαιούται, χωρίς προηγούµενη όχληση, να επιβάλει αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση της σύµβασης. ΆΡΘΡΟ 8 Εµπιστευτικότητα - Πνευµατικά ικαιώµατα 8.1 Καθ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύµβασης, αλλά και µετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εµπιστευτικά και να µη γνωστοποιήσει σε τρίτους (συµπεριλαµβανοµένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς Τύπου), χωρίς την προηγούµενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. 8.2 Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δηµόσιες δηλώσεις σχετικά µε το Έργο χωρίς την προηγούµενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συµµετέχει σε δραστηριότητες ασυµβίβαστες µε τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δεν δεσµεύει την Αναθέτουσα Αρχή, µε κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούµενη γραπτή της συναίνεση. 8.3 Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Αναθέτουσα Αρχή και όλα τα εξουσιοδοτηµένα απ αυτήν πρόσωπα οφείλουν να µην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά µόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και µε την ευκαιρία της υλοποίησης του Έργου και αφορούν σε τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα ή µεθόδους υλοποίησης του Έργου ή του Αναδόχου. ΑΡΘΡΟ 9 Γλώσσα Επικοινωνίας Η επικοινωνία κάθε είδους (προφορική και γραπτή) του Αναδόχου µε την Αναθέτουσα Αρχή γίνεται στην ελληνική γλώσσα. Οπουδήποτε και οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης απαιτηθεί διερµηνεία ή µετάφραση από ή/και προς τα ελληνικά, θα εξασφαλίζεται µε φροντίδα, δαπάνη και ευθύνη του Αναδόχου. 6
ΑΡΘΡΟ 10 ωσιδικία Εφαρµοστέο ίκαιο Η παρούσα σύµβαση διέπεται αποκλειστικά από το Ελληνικό ίκαιο. Αποκλειστική αρµοδιότητα για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς µεταξύ των µερών που απορρέει από την παρούσα έχουν τα ικαστήρια της έδρας της Αναθέτουσας Αρχής. ΑΡΘΡΟ 11 Τροποποίηση όρων σύµβασης Οποιαδήποτε τροποποίηση, προσθήκη ή διαφοροποίηση της παρούσας σύµβασης θα γίνεται µόνο έπειτα από γραπτή συµφωνία και των δύο συµβαλλόµενων µερών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 24 του Π.. 118/2007. ΑΡΘΡΟ 12 Τελικοί Όροι Έκαστος των συµβαλλοµένων δηλώνει ότι έλαβε γνώση των όρων της σύµβασης αυτής, τους οποίους αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα. Σε πίστωση των ανωτέρω συµφωνηθέντων συνετάγη το παρόν, το οποίο, αφού ανεγνώσθη και έγινε αποδεκτό από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη, εβεβαιώθη και υπεγράφη εις τρία πρωτότυπα αντίτυπα. Εκ των πρωτοτύπων το ένα κατατέθηκε στην ΚΘ ΕΠΚΑ για το αρχείο, το δεύτερο έλαβε o προµηθευτής, το τρίτο κατατέθηκε στο φάκελο του έργου και υπογράφεται ως έπεται. 7
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ Α/Α 1 2 3 Περιγραφή εργασιών Transformer Book T100TA-DK002H 10' (Ταµπλέτα) Trust 18639 UNI CAR HEADR HLD (Βάση για Ταµπλέτα) Notebook Hewlett packard Pavilion x360pc - 911n008sv) Μονάδα µέτρησης Ποσότητες 4 12.1'' NOTEBOOK Bag (Τσάντα Μεταφοράς) 5 6 7 Kingston Usb Stick Data Traveler DTSE9H/32GB USB 2.0 Silver Corsair CMFMINI3-64GB FLASH VOYAGER MINI 64GB USB 3.0 FLASH DRIVE Notebook Carry Bag BG-3650p (Τσάντα Μεταφοράς) Τεµάχιο 4 8 MacBook Pro 2.5GHz 9 Scanner HP ScanJet 5590 L1910A ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΟΣΙΟ Ο Αν. Προϊστάµενος της Εφορείας ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑ ΟΧΟ Κωνσταντίνος Σουέρεφ Αρχαιολόγος µε βαθµό Β 8