ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Πάτρα 3-12-2014. Αριθμ. Πρωτ. 56763

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων Μονάδα Διενέργειας Διαγωνισμών &Διαχείρισης Συμβάσεων Πάτρα 3-12-2014 Αριθμ. Πρωτ. 56763 Προς κάθε ενδιαφερόμενο Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263 34 Πάτρα Πληροφορίες : Αθ. Καρακώστας Τηλέφωνο: +30 2610 369451 FAX: +30 2610 369176 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την «Προμήθεια, Γραφικής ύλης και Αναλωσίμων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών» στα πλαίσια του έργου: «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του ΤΕΙ Μεσολογγίου» με κωδ. MIS 299960 προϋπολογισμού 7.000,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, έχοντας υπόψη: 1. Την Κ.Υ.Α 679/ΦΕΚ Β 826/10.09.1996 όπως κυρώθηκε με το άρθρο 36 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ Α 156/04.09.2009) «Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» και τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ Α 71/2010). 2. Το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». 3. Την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών αρ. 35130/739/ΦΕΚ 1291/τ.Β /11-8-2010 «αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων» 4. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ.Α /13-7-2010) Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», 5. Το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/τ.Α /16-3-2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων 6. Την Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31 ης Μαρτίου Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής της 7 ης Σεπτεμβρίου 2005 για την τροποποίηση του παραρτήματος ΧΧ της οδηγίας 2004/17/ΕΚ και του παραρτήματος VIII της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου περί δημοσίων συμβάσεων και τον Κανονισμό 2083/2005 της 19 ης Δεκεμβρίου 2005 για την τροποποίηση των οδηγιών 2004/14/ΕΚ 1

και 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων), 7. Την µε αριθμ. 18/21-11-2014 απόφαση της Επιτροπής Ερευνών µε την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την Προμήθεια γραφικής ύλης και Αναλωσίμων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στα πλαίσια της πράξης: «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του ΤΕΙ Μεσολογγίου» με κωδ. MIS 299960 ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου για την Προμήθεια, Γραφικής ύλης και Αναλωσίμων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών» στο πλαίσιο της πράξης «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Μεσολογγίου» με MIS 299960 Η προμήθεια διαχωρίζεται σε έξη (6) τμήματα Τμήμα 1: ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: Προϋπολογισμός 1.180,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Τμήμα 2: ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ: Προϋπολογισμός 1.133,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Τμήμα 3: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε: Προϋπολογισμός 1.228,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Τμήμα 4: ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ: Προϋπολογισμός 179,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Τμήμα 5: ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΙΕΡΓΕΙΩΝ: Προϋπολογισμός 780,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Τμήμα 6: ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Προϋπολογισμός 2.500,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ Συνολικός προϋπολογισμός 7.000,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Προσφορές θα γίνονται δεκτές μόνο για το σύνολο της προμήθειας του κάθε Τμήματος. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες, προσφορές που υποβάλλονται για είδη του κάθε Τμήματος. Θα επιλεγεί ένας μειοδότης για κάθε τμήμα ο οποίος μπορεί να είναι ο ίδιος για περισσότερα του ενός ή και για όλα τα τμήματα. Επισημαίνεται ότι εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή προσφορά η οποία κατά την κρίση της επιτροπής του διαγωνισμού εξομοιώνεται με αντιπροσφορά, δεν λαμβάνεται υπόψη. Ο συμμετέχων δε δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης τέτοιων προσφορών. Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται για τις ανάγκες της πράξης με τίτλο, «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Μεσολογγίου» με MIS 299960 η οποία υλοποιείται στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους. α) Η παραλαβή των προσφορών θα γίνει μέχρι την 19-12-2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα...13,00 μ.μ., β) η διενέργεια του διαγωνισμού θα γίνει μέχρι την 19-12-2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα...13,30 μ.μ στα γραφεία του Ειδικού Λογαριασμού του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας (ΒΙΛΑ ΚΟΛΑ). Σε περίπτωση κωλύματος της επιτροπής η αποσφράγιση θα γίνει σε χρόνο που αυτό θα καταστεί δυνατό. Προσφορές που παραλαμβάνονται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα (13,00 μ.μ), επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν Φυσικά Πρόσωπα ή Νομικά Πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διάθεση των τευχών του διαγωνισμού γίνεται από τη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, Μ. Αλεξάνδρου 1 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 8.00 π.μ. 14.00μ.μ και από τις ιστοσελίδες των πρώην ΤΕΙ Πάτρας και Μεσολογγίου. Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπο στο Πρωτόκολλο του Τμήματος Ερευνητικών Προγραμμάτων (Ειδικός Λογαριασμός) του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, Μ. Αλεξάνδρου 1 μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα. Επίσης μπορούν να αποσταλούν με οποιονδήποτε τρόπο (ταχυδρομικώς κ.λ.π) στην ανωτέρω διεύθυνση με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην υπηρεσία μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν επί ποινή αποκλεισμού έγγραφη σφραγισμένη προσφορά. Στο φάκελο της προσφοράς θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα στοιχεία του αποστολέα, ο αριθμός πρωτοκόλλου της προκήρυξης, η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και προς που απευθύνεται η προσφορά (ΕΛΚΕ ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας). 2

Μέσα στον σφραγισμένο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής: Α. Δικαιολογητικά: (ένα αντίγραφο) Α. Στον φάκελο δικαιολογητικά θα τοποθετηθούν (ένα αντίγραφο): α) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου β) Φορολογική ενημερότητα του υποψηφίου γ) Ασφαλιστική ενημερότητα του υποψηφίου δ) Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/86 υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του υποψηφίου με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής, με την οποία θα δηλώνεται από τον υποψήφιο ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του ότι: α). Έλαβε γνώση και αποδέχεται πλήρως τους όρους της παρούσας προκήρυξης β). Δεν έχει αποκλειστεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου για οποιονδήποτε λόγο με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης ή άλλων Υπουργείων. γ). Δεν έχει καταδικασθεί με οριστική καταδικαστική απόφαση για τα ακόλουθα αδικήματα: Για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 1 της Κοινής δράσης της 98/773_ΕΥ του Συμβουλίου. Για δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26 ης Μαϊου 1997 και στο άρθρο 2 παρ.1 της κοινής δράσης 98/42/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου. Για απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10 ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: (σε δύο (2) αντίγραφα). Τα τεχνικά καθώς και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: (σε δύο (2) αντίγραφα). Τα οικονομικά στοιχεία, επί ποινή απορρίψεως, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Στην οικονομική προσφορά θα αναγράφεται: α) Η προσφερόμενη τιμή ανά είδος, ο ΦΠΑ και το συνολικό προσφερόμενο ποσό. β) Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς. γ) Ποσοστό έκπτωσης επί της % επί των τιμών του εκάστοτε ισχύοντος επισήμου τιμοκαταλόγου του αναδόχου, για είδη τα οποία δεν αναγράφονται στον πίνακα Για την υποβολή της προσφοράς θα πρέπει υποχρεωτικά να χρησιμοποιηθούν μόνον οι πίνακες των Παραρτημάτων της παρούσης διακήρυξης. Η οικονομική προσφορά θα κατατίθενται υποχρεωτικά και σε ηλεκτρονική μορφή(cd). Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου για την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου. Στην τιμή θα περιλαμβάνεται η αξία των προσφερόμενων και τα έξοδα μεταφοράς παράδοσης στους υποδεικνυόμενους χώρους των Τμημάτων του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας - Μεσολόγγι. Η τιμή της προσφοράς θα δοθεί υποχρεωτικά σε. Προσφορά που δίνει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά να έχουν υπογεγραμμένη τόσο την τεχνική όσο και την οικονομική τους προσφορά. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή. Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη κυρίως τα παρακάτω στοιχεία 1. Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας διακήρυξης. 2. Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε. Η κατακύρωση γίνεται στον συμμετέχοντα με την χαμηλότερη τιμή εκ των συμμετεχόντων των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές. Η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού θα γίνει από την Επιτροπή Ερευνών του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να εγκρίνει ή να απορρίψει το αποτέλεσμα ή να ματαιώσει το Διαγωνισμό ή την εν γένει προμήθεια ή να επαναλάβει το Διαγωνισμό ή να προσφύγει στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης, όταν συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας. Κανένας από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δεν έχει δικαίωμα αποζημίωσης σε καμία περίπτωση. 3

Η σύμβαση θα συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα και θα έχει ισχύ μέχρι τη λήξη του έργου 31-10-2015. Τροποποίηση της σύμβασης μπορεί να γίνει μόνο εγγράφως και υπό τον όρο ότι δεν τροποποιείται το φυσικό αντικείμενο της πράξης. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για ενενήντα ημέρες (90) τουλάχιστον, από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Για τις διοικητικές προσφυγές ισχύει ως έχει το άρθρο 15 του Π.Δ 118/2007. Τον ανάδοχο βαρύνουν τα έξοδα μεταφοράς, η ασφάλεια, κ.λ.π. μέχρι τον τόπο και χώρο τοποθέτησης που θα υποδειχθεί από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας. Ως τόπος παράδοσης ορίζονται οι εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας στο Μεσολόγγι, σε χώρους που θα υποδειχθούν από τον αναθέτοντα. Η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών θα γίνεται το αργότερο εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την ημερομηνία της παραγγελίας. Η ευθύνη της παραλαβής των ειδών ανήκει στην επιτροπή παραλαβής. Στον ανάδοχο γίνεται παρακράτηση φόρου προμηθευτών και κράτηση ύψους 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων για το ποσό της σύμβασης προ ΦΠΑ. Τραπεζικά τέλη και άλλες επιβαρύνσεις, βαρύνουν τον ανάδοχο. Η πληρωμή της αξίας των ειδών στον προμηθευτή θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με την παράδοση, μετά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών. Απαραίτητη προϋπόθεση για την πληρωμή είναι ότι θα έχουν καταβληθεί στον Ειδικό Λογαριασμό τα χρηματικά ποσά που αντιστοιχούν στην εκάστοτε φάση του έργου από τον φορέα χρηματοδότησης. Τα δικαιολογητικά πληρωμής που απαιτούνται είναι τα εξής: 1) Πρωτόκολλο ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, 2) Τιμολόγιο του προμηθευτή, 3) Φορολογική ενημερότητα κα 4) Ασφαλιστική ενημερότητα. Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανάδοχο σε οποιονδήποτε τρίτο, των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν από τη σύμβαση που θα συναφθεί μεταξύ αυτού και του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Σε περίπτωση ελαττωματικού είδους, αυτό θα αντικαθίσταται με ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου. Η Αναθέτουσα Αρχή θα δίνει τμηματικές παραγγελίες ανάλογα με τις ανάγκες του έργου. Ειδικότερα, οι παραγγελίες θα δίνονται στον ανάδοχο αποκλειστικά από το Υπεύθυνο του κάθε υποέργου και θα εκδίδεται το αντίστοιχο τιμολόγιο. Η υπηρεσία μπορεί με τους ίδιους όρους να προβεί στην αύξηση κατά 30% ή την μείωση κατά 50% των αναφερομένων στο Παράρτημα ποσοτήτων. Για την προμήθεια ποσοτήτων κάτω του καθοριζομένου από την διακήρυξη ποσοστού, απαιτείται προηγουμένη αποδοχή του προμηθευτή. (ΠΔ 118/2007). Η υπηρεσία μπορεί να προμηθεύεται είδη που δεν αναγράφονται στον πίνακα τα οποία θα προεγκρίνονται από τον Ιδρυματικό Υπεύθυνο της πράξης. Για την τιμολόγηση αυτών των ειδών θα ισχύει «Το ποσοστό έκπτωσης επί της % επί των τιμών του εκάστοτε ισχύοντος επισήμου τιμοκαταλόγου του αναδόχου, τον οποίο υποχρεούται να προσκομίζει ο ανάδοχος σε κάθε συναλλαγή», που θα δώσει ο ανάδοχος στην οικονομική του προσφορά. Το συνολικό κόστος των ειδών δε θα ξεπερνά τον προϋπολογισμό του κάθε Τμήματος. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτους τους προμηθευτές αφού λάβει υπ όψιν του όσα ισχύουν στο άρθρο 34 του Π.Δ 118/2007. Όσα ρητά δεν αναφέρονται στην παρούσα ισχύουν οι διατάξεις του ΠΔ 118/2007. Αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που απορρέει από την παρούσα ή από την σύμβαση που θα συνταχθεί σε εκτέλεση αυτής, είναι τα δικαστήρια της Πάτρας. Το τεύχος της προκήρυξης θα καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του πρώην ΤΕΙ-Πάτρας (www.teipat.gr Γενικές πληροφορίες - Προμήθειες), του πρώην ΤΕΙ Μεσολογγίου www.news.teimes.gr και του) Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση»- www.edulll.gr. Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας και Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών Καθ. Σωκράτης Καπλάνης 4

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Ι ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ Παρατήρηση: 1. Όπου και αν στις παρακάτω προδιαγραφές εμπεριέχονται αναφορές εμπορικών σημάτων, ή αναφορές ορισμένης καταγωγής ή παραγωγής, ισχύουν και τα ισοδύναμα αυτών. 2. Τα μελάνια και τα toner θα είναι αυθεντικά των αντίστοιχων εταιρειών εκτός εάν στα παρακάτω αναφέρεται διαφορετικά. 3. Για να θεωρηθεί η προσφορά σας έγκυρη πρέπει να προσφέρετε υποχρεωτικά όλα τα ζητούμενα είδη ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Προϋπολογισμός 4.500,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ Μονάδα μέτρησης Ενδεικτικ ή Ποσότητα Τιμή ( ) Μονάδας Χωρίς ΦΠΑ ΦΠΑ (%) Τιμή ( ) Μονάδας με ΦΠΑ Συνολική Τιμή Είδους ( ) με ΦΠΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Α Τμήμα 1: Προϋπολογισμός 1.180,00 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1 ΜΟΛΥΒΙΑ ΞΥΛΙΝΑ 2B (τύπου τεμάχια 20 και ποιότητας FABER CASTELL) 2 ΜΟΛΥΒΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΑ 0.5mm (τύπου και ποιότητας FABER CASTELL) 3 ΜΟΛΥΒΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΑ τεμάχια 3 0.7mm (τύπου και ποιότητας FABER CASTELL) 4 ΜΟΛΥΒΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΑ 1mm τεμάχια 2 (τύπου και ποιότητας FABER CASTELL) 5 ΓΟΜΑ ΓΙΑ ΜΟΛΥΒΙ ΛΕΥΚΗ (τύπου και ποιότητας ROTRING) 6 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ σετ 20 75Χ75 100 φύλλα (τύπου και ποιότητας POST IT ) 7 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ σετ 5 ΚΥΒΟΣ 51mmΧ51mm 400 φύλλα (τύπου και ποιότητας POST IT) 8 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΓΧΡΩΜΑ Α4 10 ΘΕΜΑΤΩΝ 9 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ Ταινία πλάτους 4,2mm (τύπου και ποιότητας PRITT ROLL) 5

10 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ Pocket pen (τύπου και ποιότητας PRITT ) 11 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ Εγγράφων ΣΕΤ με διαλυτικό (τύπου και ποιότητας Pelican) 12 ΚΛΑΣΕΡ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 8/32 ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ (τύπου και ποιότητας SKAG) 13 ΦΑΚΕΛΟΙ ΜΕ ΑΥΤΙΑ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΥΣΚ 5 ΤΕΜ 14 ΚΛΑΣΕΡ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 4/32 ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ (τύπου και ποιότητας SKAG) 15 ΚΟΛΛΑ STICK 21gr (τύπου και ποιότητας UHU) 16 ΚΟΛΛΑ ΣΕ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ 20ml (τύπου και ποιότητας UHU) 17 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΠΛΑΚΕ ΦΩΣΦΟΡΙΖΕ ΚΙΤΡΙΝΟΙ (τύπου και ποιότητας STABILO) 18 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΑΝΕΞΙΤΗΛΟΙ 1,5ΜΜ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΜΥΤΗ ΜΑΥΡΟ/ΜΠΛΕ (τύπου και ποιότητας ARTLINE) 19 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΓΙΑ CD 1mm (τύπου και ποιότητας EDDING) 20 ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (τύπου και ποιότητας FABER CASTELL GOLD) ΜΠΛΕ 21 ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (τύπου και ποιότητας FABER CASTELL GOLD) ΚΟΚΚΙΝΟ 22 ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (τύπου και ποιότητας FABER CASTELL GOLD) ΜΑΥΡΟ 23 ΣΤΥΛΟ ΥΓΡΗΣ ΜΕΛΑΝΗΣ (τύπου και ποιότητας pilot ) ΜΠΛΕ 23 ΜΕΛΑΝΙ PELIKAN ΜΠΛΕ ΓΙΑ ΤΑΜΠΟΝ 25 ΝΤΟΣΙΕ-ΦΑΚΕΛΟΙ ΜΕ ΑΥΤΙΑ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΟ 4 Χ 35 (τύπου και ποιότητας SKAG 26 ΚΟΥΤΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 25Χ35Χ8 27 ΚΟΥΤΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 25Χ35Χ5 ΜΑΥΡΟ 28 ΞΥΣΤΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ (τύπου και ποιότητας FABER CASTELL) 29 ΠΕΡΦΟΡΑΤΕΡ MEΓΑΛΟ (150σελ.) 30 ΣΕΛΟΤΕΪΠ 15mm/33 (τύπου και ποιότητας SCOTCH) Συσκ. χ5 10 τεμάχια 20 τεμάχια 20 τεμάχια 2 6

31 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΚΟΥΤΙΑ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ No 3 (28mm) 32 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΚΟΥΤΙΑ ΤΩΝ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ No 5 (50mm) 33 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΚΟΥΤΙΑ ΤΩΝ 50 TEMAXΙΩN Νο 7 (70MM) 34 ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ (τύπου και ποιότητας PARVA) σελ. 12 35 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α4 80gr (2500Φ χ2) 36 ΧΑΡΑΚΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΤΩΝ 30cm 37 ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΚΥΒΟΣ 90mm*90mm 38 ΨΑΛΙΔΙΑ 17 εκ (τύπου MAPED) 39 ΦΑΚΕΛΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΠΕΖ Α4 ΣΥΣΚ. 20 ΤΕΜ 40 Τόνερ Εκτυπωτή HP LaserJet P2055dn, Γνήσια HP Toner Laser HP LJ P2055-6.5K Pgs Dual Pack CE505XD 41 Τόνερ Εκτυπωτή HP LaserJet P2055dn, ΣΥΜΒΑΤΟ 2500 σελ 42 CD-R (ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 50 ΤΕΜ.,) CERAMIC ΙΑΠΩΝΙΚΑ (τύπου ΤΑΙΥΟ ΥUDEN) 43 DVD-R CERAMIC (ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 50 ΤΕΜ.) ΙΑΠΩΝΙΚΑ (τύπου ΤΑΙΥΟ ΥUDEN) 44 MOUSE WIRED OPTICAL USB (τύπου ΝΑΤΕC) 45 MEMORY STICK ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 8GB κιβώτια 2 κιβ. σετ 10 τεμάχια 2 συσκ 10 τεμάχια 8 Κουτιά Χ 50 Κουτιά Χ 50 3 3 τεμάχια 2 Β Τμήμα 2: Προϋπολογισμός 1.133,00 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 46 tonner για RICOH Aficio τεμάχια 2 MP2000 47 Μελάνια εκτυπωτή σετ 2 σετ OFFICEJET HP 6500 (4 χρώματα, μεγέθη XL) 48 Μελάνια εκτυπωτή HP σετ 2 σετ PHOTOSMART C7280 (6 χρώματα, μεγέθη XL) 49 Φάκελοι αλληλογραφίας Α4 τεμάχια 400 50 Σύστημα καταμέτρησης in/out NOVATRON x-pocket 51 Επαγωγικές κάρτες για το NOVATRON x-pocket 52 Flash Drive CORSAIR (τύπος VOYAGER GT-64 GB) τεμάχια 400 7

53 Ετικετογράφος DYMO label writer 450 54 Κασέτα ετικετογράφου DYMO label writer 450 55 Χαρτοταινία ετικετογράφου DYMO label writer 450 56 Θήκες (καλάθια Α4) εγγράφων Γ Τμήμα 3: Προϋπολογισμός 1.228,00 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε 57 Toner Laser HP LJ P4015 Black with Smart Printing Technology 24K Pgs CC364X 58 Toner Laser Brother TN-8000-2.2K Pgs TN-8000 59 Toner Copier Ricoh Type 6210D Black -1x1100gr - 43k Pgs 885394/885098/885274 60 Φωτοτυπικό χαρτί Α4 80gr Κιβώτιο 2500 Φ Δ Τμήμα 4: Προϋπολογισμός179,00 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 61 μελάνια τύπου 36 για εκτυπωτή Lexmark x6675 (μαύρο χρώμα) 62 μελάνια τύπου 37 για εκτυπωτή Lexmark x6675 (έγχρωμα) τεμάχια 9 τεμάχια 2 τεμάχια 4 κιβώτια 10κιβ. τεμάχια 2 σετ 2 63 ----- ---- ---- 64 KINGSTON DTIG3/32GB DATA TRAVELER GENERATION 3 32GB τεμάχια 2 65 Μπαταρίες UPS 12V 7,2Ah τεμάχια 2 Ε Τμήμα 5: Προϋπολογισμός 780,00 ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 66 KINGSTON DTIG3/32GB DATA TRAVELER GENERATION 3 32GB 67 TONER ΓΙΑ PRINTER HP LASERJET 1300 68 Φωτοτυπικό χαρτί Α4 80gr Κιβώτιο 2500 Φ 69 ΦΑΚΕΛΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ Α4 25τεμ χ50πακ 70 ΚΛΑΣΕΡ ΠΛΑΣΤΙΚΑ SKAG 8/32 τεμάχια 8 τεμάχια 3 κιβώτια σετ 4κιβ 50πακ τεμάχια 40 8

ΣΤ. Τμήμα 6: ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Προϋπολογισμός 2.500,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗ Σ Ενδεικτικ ή ποσότητ α TIMH ( ) ΜΟΝΑΔ ΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΦΠΑ (%) TIMH ( ) ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΛΙΚ Η ΤΙΜΗ ΕΙΔΟΥΣ ( ) ΜΕ ΦΠΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 ΜΟΛΥΒΙ FABER CASTELL ΣΕΤ 12 1 GOLDFABER 1221 4B 12ΤΕΜ ΤΜΧ 2 ΓΟΜΑ PELIKAN ΛΕΥΚΗ AL20 ΤΜΧ 3 3 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΜΧ 10 DALPO 75X75 100 ΦΥΛΛΑ 4 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΤΜΧ 1 STEF-LABELS ΝΟ 20 (23 X 100) 5 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ PRITT 20ML ΤΜΧ 5 6 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ PRITT ME ΤΜΧ 1 TAINIA ΠΑΧΟΥΣ 4,2ΜΜ 7 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ PRITT ME ΤΜΧ 1 TAINIA ΠΑΧΟΥΣ 8,4ΜΜ 8 ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ Α4 ΣΕΤ 100 20 100 TEMAXIA ΤΜΧ 9 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2014 ΣΠΙΡΑΛ ΤΜΧ 1 17X24 ΗΜΕΡΗΣΙΟ 10 ΚΛΑΣΕΡ ΠΛΑΣΤΙΚΑ SKAG ΤΜΧ 100 8/32 11 ΑΝΕΞΙΤΗΛΟΣ ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΤΜΧ 2 EDDING 800 ΜΑΥΡΟ ΧΡΩΜΑ 12 ΑΝΕΞΙΤΗΛΟΣ ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΤΜΧ 2 EDDING 800 ΜΠΛΕ ΧΡΩΜΑ 13 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΤΜΧ 1 ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΗΣ PELIKAN DISPLAY TEXT 490 ΚΙΤΡΙΝΟ 14 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΤΜΧ 1 ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΗΣ PELIKAN DISPLAY TEXT 490 ΠΡΑΣΙΝΟ 15 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΤΜΧ 1 ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΗΣ PELIKAN DISPLAY TEXT 490 ΡΟΖ 16 ΞΥΣΤΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΤΜΧ 2 (τύπου και ποιότητας FABER CASTELL) 17 ΚΥΒΟΙ NEW LINE ΜΕ ΤΜΧ 3 ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΜΑΥΡΟ ΧΡΩΜΑ (3039) 18 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΚΟΥΤΙΑ 100 ΣΕΤ 100 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ No 3 (28mm) ΤΜΧ 19 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΚΟΥΤΙΑ ΤΩΝ ΣΕΤ 100 2 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ No 5 (50mm) ΤΜΧ 20 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΚΟΥΤΙΑ ΤΩΝ 50 TEMAXΙΩN Νο 7 (70MM) ΣΕΤ 50 ΤΜΧ 2 9

21 ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ No 0,7mm (τύπου και ποιότητας PILOT) με κλιπ 22 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΣΕΛΙΔ0ΔΕΙΚΤΕΣ 4Χ40 (τύπου και ποιότητας POST IT) 23 ΤΕΤΡΑΔΙΟ 16X24 70Φ 2 ΘΕΜΑΤΩΝ BUSINESS ΓΚΡΙ 24 ΤΕΤΡΑΔΙΟ 16X24 70Φ 2 ΘΕΜΑΤΩΝ BUSINESS ΚΟΚΚΙΝΟ 25 Φωτοτυπικό χαρτί Α4 80gr Κιβώτιο 2500 Φ 26 ΕΠΙΠΕΔΟΣ ΧΑΡΑΚΑΣ CRISTAL 146 50CM 27 ΠΙΑΣΤΡΕΣ ΜΑΥΡΕΣ (51 mm) ΚΟΥΤΙ 12 TΜΧ 28 ΦΑΚΕΛΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ Α4 25τεμ/set 29 ΘΗΚΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΧΑΡΤΙΝΗ A4 ΓΚΡΙ ΧΡΩΜΑ (3301) 30 KINGSTON DTIG3/32GB DATA TRAVELER GENERATION 3 32GB 31 Toner για εκτυπωτή SAMSUNG ML-3310 ND (D205S) ΤΜΧ 20 ΤΜΧ 5 ΤΜΧ 1 ΤΜΧ 1 ΠΑΚΕΤΟ 40κιβ 500Φ ΤΜΧ 1 ΣΕΤ 12 5 ΤΜΧ ΣΕΤ 25 100set ΤΜΧ ΤΜΧ 2 ΤΜΧ 7 ΤΜΧ 5 Παρατήρηση: Τα μελάνια και τα toner θα είναι αυθεντικά των αντίστοιχων εταιρειών εκτός εάν στα παραπάνω αναφέρεται διαφορετικά. Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας και Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών Καθ. Σωκράτης Καπλάνης 10

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Σύμβαση Προμήθειας για τις ανάγκες υλοποίησης της πράξης «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του ΤΕΙ Μεσολογγίου» με κωδ. MIS 299960 που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ). Κωδικός Ειδικού Λογαριασμού: 1020213 Στην Πάτρα, σήμερα..-2014 αφ ενός μεν αφ ενός μεν ο καθηγητής Σωκράτης Καπλάνης Πρόεδρος του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας και Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών, που με την ιδιότητά του αυτή εκπροσωπεί το ΤΕΙ, και αφ ετέρου η εταιρία με εκπρόσωπο τον. με Α.Δ.Τ. και έδρα, συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα παρακάτω : Ο πρώτος των συμβαλλομένων, έχοντας υπόψη του το υπ αρίθμ.. πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ αρίθμ. απόφαση της Επιτροπής Ερευνών, αναθέτει στο δεύτερο των συμβαλλομένων την προμήθεια αναλωσίμων υλικών όπως αναφέρεται παρακάτω. α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ Η παράδοση των παραπάνω θα γίνει με έξοδα και ευθύνη της εταιρείας στους χώρους του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι όπου θα τους υποδειχθεί ως εξής: Οι παραγγελίες θα δίνονται στον ανάδοχο αποκλειστικά από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ανάλογα με τις ανάγκες του έργου και η παραλαβή θα ολοκληρωθεί μέσα σε ένα χρόνο από την υπογραφή της σύμβασης. Η αρμόδια επιτροπή παραλαβής θα εξετάσει ποιοτικά και ποσοτικά τα είδη. Κατά την παράδοση θα είναι και ο μόνος εκπρόσωπος του προμηθευτή. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης των ειδών μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μέχρι λήξης του χρόνου παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλεται πρόστιμο που υπολογίζεται ως εξής: 11

α. Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το ¼ του μεγίστου προβλεπομένου χρόνου παράτασης που χορηγήθηκε, ποσοστό 0,5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. β. Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα από το ¼ μέχρι το ½ του μεγίστου προβλεπομένου χρόνου παράτασης ποσοστό 2% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Εάν κατά τον υπολογισμό του χρόνου παράτασης των περιπτώσεων α και β προκύπτει κλάσμα ημέρας, θεωρείται ολόκληρη ημέρα. γ. Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω ½, ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Τα παραπάνω, κατά περίπτωση ποσοστά προστίμων υπολογίζονται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων, χωρίς Φ.Π.Α. Η πληρωμή της αξίας των ειδών στον προμηθευτή θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με την παράδοση, και παραλαβή των ειδών, με ένταλμα που θα εκδοθεί στο όνομα του δεύτερου των συμβαλλομένων. Απαραίτητη προϋπόθεση για την πληρωμή είναι ότι θα έχουν καταβληθεί στον Ειδικό Λογαριασμό τα χρηματικά ποσά που αντιστοιχούν στην εκάστοτε φάση του έργου από τον φορέα χρηματοδότησης. Στον ανάδοχο θα γίνει παρακράτηση φόρου προμηθειών και κράτηση ύψους 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων για το ποσό της σύμβασης προ ΦΠΑ. Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανάδοχο σε οποιονδήποτε τρίτο, των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν από τη σύμβαση Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτους τους προμηθευτές αφού λάβει υπ όψιν του όσα ισχύουν στο άρθρο 34 του Π.Δ 118/2007. Στην παρούσα σύμβαση, επισυνάπτονται ως αναπόσπαστα στοιχεία αυτής, αποτελώντας ενιαίο κείμενο με αυτή, δεσμεύοντας εξίσου τα συμβαλλόμενα μέρη και με την αναφερόμενη σειρά ισχύος τα εξής, αρχής γενομένης από την παρούσα σύμβαση, ως επέχουσας πρωταρχική ισχύ, έναντι των υπολοίπων συμβατικών εγγράφων: Η Διακήρυξη του Διαγωνισμού, Η Τεχνική και Οικονομική προσφορά του Αναδόχου Το πρακτικό κατακύρωσης, Όλες οι Δηλώσεις του «Αναδόχου» που προβλέπονται από τα άρθρα της Διακήρυξης. Αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που απορρέει από την παρούσα ή από την σύμβαση που θα συνταχθεί σε εκτέλεση αυτής, είναι τα δικαστήρια της Πάτρας. Η παρούσα σύμβαση υπογράφεται σε τρία (3) αντίτυπα από τα οποία ένα διατηρεί ο προμηθευτής, ένα ο Ειδικός Λογαριασμός και ένα ο Ιδρυματικός Υπεύθυνος του έργου. Η επίλυση τυχόν διαφορών των συμβαλλομένων, υπάγεται στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Πάτρας. Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται σε τρία (3) αντίγραφα ως ακολούθως. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών Ο Ιδρυματικός Υπεύθυνος Ο Προμηθευτής. 12