ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ KABAΛΑΣ-ΘΑΣΟΥ ΤΑΧ. /ΝΣΗ: Κύπρου 14 ΤΑΧ. ΚΩ.: 651 10 Τηλέφωνο : 2510-224716, 228689 FAX.: 2510-620753 e-mail: efakav@culture.gr ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΡΙΘ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 655 Καβάλα, 05 εκεµβρίου 2014 Έργο: «Επείγουσες Στερεωτικές και αναστηλωτικές εργασίες». Τίτλος απάνης: Ποσό: «Προµήθεια ξυλείας» 2.756,61 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ ΣΥΜΒΑΣΗ Σύµβαση για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ για τις ανάγκες των αναστηλωτικών εργασιών (αποκαταστάσεις-ανακτίσεις) στα Βυζαντινά µνηµεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Καβάλας Θάσου. Στην Καβάλα, σήµερα, την 5η εκεµβρίου του έτους 2014, ηµέρα Παρασκευή, στα γραφεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Καβάλας-Θάσου, Κύπρου 14 στην Καβάλα, και µεταξύ των εξής συµβαλλοµένων µερών: α) Της Εφορείας Αρχαιοτήτων Καβάλας-Θάσου, η οποία εδρεύει στην οδό Κύπρου 14, ΤΚ 65 110, Καβάλα, µε ΑΦΜ 090283815,.Ο.Υ. ΑΘΗΝΩΝ, όπως εκπροσωπείται νόµιµα για την υπογραφή της παρούσας από την κα. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Α ΑΚΗ, Προϊσταµένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Καβάλας-Θάσου, και β)της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ο.Ε.» Εµπόριο ξυλείας και µονωτικών υλικών, που εδρεύει στην Χρυσούπολη Καβάλας, Νέα Περιµετρική οδός, µε ΑΦΜ 082782512,.Ο.Υ. Καβάλας όπως εκπροσωπείται νοµίµως από τον κύριο Βασιλείου Νίκο, εφεξής καλούµενος ως «ΑΝΑ ΟΧΟΣ». Συµφωνούνται, συνοµολογούνται και γίνονται αµοιβαίως δεκτά τα εξής: Η πρώτη των συµβαλλοµένων, κα. Σταυρούλα αδάκη, µε την παραπάνω ιδιότητά της και έχοντας υπόψη: 1
1. Τις διατάξεις του Ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς» 2. Το Π 118/2013 (ΦΕΚ 152/Α/25-06-2013) «Τροποποίηση του Π 85/2012- Ιδρυση Υπουργείων Υποδοµών Μεταφορών και ικτύων και Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού και µετονοµασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων και Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων αντιστοίχως». 3. Το Π 104/2014 (ΦΕΚ 171/Α/28-080-2014) «Οργανισµός Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού»., όπως συµπληρώθηκε µε το άρθρο 31 του Ν.4305/2014, ΦΕΚ 237/Α/31-10- 2014 «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδοµένων του δηµόσιου τοµέα, τροποποίηση του Ν. 3448/2006 (Α 57), προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθµίσεις θεµάτων Εισαγωγικού ιαγωνισµού Ε.Σ...Α. και άλλες διατάξεις». 4. Την ΥΑ ΥΠΠΟΑ/Γ Υ/ ΟΕΠΥ/275923/40952/379/24-10-2014 (ΦΕΚ 2891/29-10-2014) «Μεταβίβαση Αρµοδιοτήτων του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού στις Περιφερειακές και Ειδικές Υπηρεσίες και στα ηµόσια Μουσεία αρµοδιότητας της Γενικής /νσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονοµιάς και στις Περιφερειακές Υπηρεσίες αρµοδιότητας της Γενικής /νσης Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, όπως συµπληρώθηκε µε την ΥΑ ΥΠΠΟΑ/Γ ΥΗ / ΥΟΝΕ/ΤΝΕ/295789/3260/37/5/12-11-2014 (ΦΕΚ 3114/Β/20-11-2014). 5. Την ΥΠΠΟ / Γ Υ / ΙΟΙΚ / Τ ΜΝ / 276033 / 40980 / 36082 / 18068/ 27-10-2014 «Τοποθέτηση Προϊσταµένων οργανικών Μονάδων επιπέδου ιεύθυνσης Υπηρεσιών της Κεντρικής, των Περιφερειακών, Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών και ηµοσίων Μουσείων της Γενικής /νσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονοµιάς του ΥΠΠΟΑ». 6. Το Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ19Α/1-2-95) «Προµήθειες ηµοσίου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων». 7. Το Ν. 2362/95 (ΦΕΚ247/Α/27-11-95) «Περί ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 8. Το Π. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16-3-2007) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «Περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης ηµοσίων Συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών». 9. Το Π. 118/2007 (ΦΕΚ150/Α/10-7-2007) «Κανονισµός Προµηθειών του ηµοσίου». 10. Την Υ.Α. 35130/739/9-8-2010 (ΦΕΚ 1291/11-8-2010) «Αύξηση των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν προµήθεια προϊόντων παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». 11. Την ύπαρξη της αναγκαίας πίστωσης σύµφωνα µε την αριθ. ΥΠΠΟΑ/Γ ΟΥ/Τ ΕΟΕΝΠ/256125/29922/28207/3300/7-10-2014 χρηµατοδότηση έργων του Π Ε 2014 από Εθνικούς Πόρους-ΣΑΕ 514 (-008ΣΕ514-). 12. Το αριθ. 503/01-12-2014 (Α ΑΜ 14REQ002448027 2014-12-03) εγκεκριµένο πρωτογενές αίτηµα δαπάνης εις βάρος του έργου «Επείγουσες Στερεωτικές και αναστηλωτικές εργασίες» (2014ΣΕ51400000)». 13. Tην µε αριθ. 654/ 5-12-2014 (Α Α:7ΕΑΓΓ-ΟΙΙ) απόφαση ανάθεσης. Α Ν Α Θ Ε Τ Ε Ι Στο δεύτερο των συµβαλλοµένων το έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ» εις βάρος του έργου «Επείγουσες Στερεωτικές και αναστηλωτικές εργασίες» (2014ΣΕ51400000)». Οι όροι της σύµβασης έχουν ως εξής: 2
ΑΡΘΡΟ 1. Αντικείµενο της σύµβασης και συµφωνηθείσα αµοιβή - Τεχνικά χαρακτηριστικά Αντικείµενο της σύµβασης είναι η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ» εις βάρος του έργου «Επείγουσες Στερεωτικές και αναστηλωτικές εργασίες» (2014ΣΕ51400000)». Συγκεκριµένα η προµήθεια περιλαµβάνει τα παρακάτω υλικά: α/α Είδος Μονάδα Μέτρησης Ποσότητα Τιµή Μονάδας Μερική απάνη 1 2 Οµάδα Α. Ξυλεία καστανιάς εµποτισµένη µε µυκητοκτόνο συντηρητικό Οµάδα Β. Ξυλεία οικοδοµική (ελατάκια, σανίδια) m3 2,01 1.000,00 2.010,00 m3 0,67 345,00 231,15 ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΝΗ: 2.241,15 ΦΠΑ 23%: 515,46 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ: 2.756,61 Όλα τα παραπάνω υλικά πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές ορίζονται στο Παράρτηµα I της παρούσας σύµβασης και αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα αυτής. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υπό προµήθεια αγαθά απαλλαγµένα ελαττωµάτων (πραγµατικών και νοµικών) και µε όλες τις συνοµολογηµένες ιδιότητες. Τα αγαθά πρέπει να είναι κατάλληλα για τη σύµφωνη µε το σκοπό της συγκεκριµένης σύµβασης ειδική χρήση και να έχουν την ποιότητα και την απόδοση που η Αναθέτουσα Αρχή εύλογα προσδοκά από πράγµατα της ίδιας κατηγορίας, λαµβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη τις δηµόσιες δηλώσεις, διαφηµίσεις και επισηµάνσεις του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος οφείλει να αντικαθιστά αµέσως και χωρίς καθυστέρηση κάθε τµήµα των υλικών του που υφίσταται κάποια βλάβη, µε άλλο ισοδύναµο. ΑΡΘΡΟ 2. Λοιπές Υποχρεώσεις Αναδόχου Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας, των διατάξεων και κανονισµών για την πρόληψη ατυχηµάτων στο προσωπικό του, ή στο προσωπικό της Αναθέτουσας Αρχής ή σε οποιονδήποτε τρίτο και για τη λήψη µέτρων προστασίας του περιβάλλοντος. 3
Ο Ανάδοχος ευθύνεται στο ακέραιο για κάθε ζηµιά ή φθορά σε τυχόν υπάρχουσες κατασκευές και εγκαταστάσεις στο χώρο εκφόρτωσης που θα οφείλεται στα µηχανήµατα, όργανα και µέσα, που χρησιµοποίησε για την προµήθεια των προς ανάθεση υλικών. Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει αποκλειστικώς και εξ ολοκλήρου όλες τις ευθύνες έναντι οποιουδήποτε τρίτου προβάλλοντος δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας, ευρεσιτεχνίας, σηµάτων κλπ., που έχουν άµεση ή έµµεση σχέση µε µελέτες, υλικά, µηχανήµατα, µεθόδους, τρόπους εργασίας, συστήµατα, εφευρέσεις κλπ. που θα χρησιµοποιηθούν για την εκ µέρους του πλήρη εκτέλεση της προµήθειας. Ο Ανάδοχος οφείλει να συνεργαστεί τόσο εκ των προτέρων, όσο και καθ όλη τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου που έχει αναλάβει, µε την Αναθέτουσα Αρχή. ΑΡΘΡΟ 3. Αξία Η συνολική δαπάνη της εν λόγω προµήθειας ανέρχεται στο ποσό των ύο Χιλιάδων Επτακοσίων Πενήντα Έξι Ευρώ και Εξήντα Ένα Λεπτών # 2.756,61 # συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%. Η παραπάνω δαπάνη βαρύνει τη ΣΑΕ 514 (-008Σ514-) έργο «Επείγουσες Στερεωτικές και αναστηλωτικές εργασίες» (2014ΣΕ51400000)». Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να διακόψει, εφόσον το κρίνει σκόπιµο αιτιολογηµένα, ανά πάσα στιγµή την εκτέλεση της Σύµβασης. ύναται επίσης να µην εξαντλήσει το σύνολο του προϋπολογισµού του έργου εφ όσον κρίνει κάτι τέτοιο σκόπιµο. Σε περίπτωση λύσης της σύµβασης για οποιοδήποτε λόγο πριν την κάλυψη του παραπάνω συνολικού τιµήµατος ο Ανάδοχος απεκδύεται κάθε δικαιώµατός του για το υπόλοιπο ποσό. ΑΡΘΡΟ 4. ιάρκεια/τόπος/τρόπος και Χρόνος παράδοσης Η χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης παράδοσης της προµήθειας ορίζεται το αργότερο σε είκοσι πέντε (25) ηµερολογιακές ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης. Σε περίπτωση παράτασης ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 13, παρ.3 του Π..118/2007. Εκτός των φυσικών καθυστερήσεων που τυχόν προκύπτουν, ο Ανάδοχος οφείλει να ολοκληρώσει την παράδοση για το σύνολο της προµήθειας εντός είκοσι πέντε ηµερολογιακών ηµερών από την παραλαβή ειδοποίησης των επιβλεπόντων. Η ειδοποίηση θα είναι αµέσως µετά την υπογραφή της σύµβασης. Στην περίπτωση πολλαπλών τµηµατικών παραλαβών ισχύει η παραπάνω χρονική προθεσµία από την παραλαβή της σχετικής ειδοποίησης από τους επιβλέποντες του έργου. Η ειδοποίηση των επιβλεπόντων θα είναι έγγραφη και θα αποστέλλεται µε συστηµένη επιστολή. Εάν λήξει ο συµβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτηµα παράτασης από τον ανάδοχο ή αν λήξει ο παραταθείς χρόνος χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος. 4
ΑΡΘΡΟ 5. Παραλαβή από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής. Συµφωνείται ότι η παραλαβή των ανωτέρω υλικών θα γίνει αφού διαπιστωθεί από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής της Εφορείας Αρχαιοτήτων Καβάλας Θάσου ότι αυτά ανταποκρίνονται ποιοτικά και ποσοτικά στις απαιτήσεις της υπηρεσίας, όπως αυτές διατυπώνονται στην τεχνική περιγραφή και σύµφωνα µε τα άρθρα 27 και 28 του Π 118/2007. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυµεί ο προµηθευτής και διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος. Ο ποιοτικός έλεγχος διενεργείται µε κάθε πρόσφορο τρόπο και σε κάθε περίπτωση µε µακροσκοπική εξέταση, µε εργαστηριακή εξέταση (χηµική ή µηχανική), µε πρακτική διαδικασία και µε έλεγχο των τεχνικών προδιαγραφών µε βάση τα συνοδευτικά τεχνικά έντυπα του Αναδόχου που απαιτούνται από τη Σύµβαση. Η Εφορεία διατηρεί το δικαίωµα εργαστηριακής εξέτασης (χηµικής ή µηχανικής) των προς παράδοση υλικών µε ευθύνη και έξοδα του Αναδόχου σε περίπτωση που τα αποτελέσµατα των δυο παραπάνω ελέγχων δεν θεωρηθούν ικανοποιητικά. Σε περίπτωση που πέραν της µακροσκοπικής εξέτασης, πραγµατοποιηθεί και εργαστηριακή εξέταση, µε ευθύνη και έξοδα του Αναδόχου, εκτός από το πρωτόκολλο µακροσκοπικού ελέγχου και δειγµατοληψίας, συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής και οριστικό πρωτόκολλο (παραλαβής ή απόρριψης) µετά τα αποτελέσµατα τούτης (χηµικής εξέτασης, µηχανικής εξέτασης, πρακτικής δοκιµασίας). Στην περίπτωση που η επιτροπή παραλαβής απορρίψει το υλικό, αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις παρεκκλίσεις που παρουσιάζει τούτο από τους όρους της σύµβασης και τους λόγους απόρριψης και γνωµατεύει αν το υλικό µπορεί να χρησιµοποιηθεί. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγµατοποιείται µέσα σε τρέις µέρες από την ολοκλήρωση της παράδοσης της προµήθειας. Η παραλαβή θα ολοκληρωθεί δια της υπογραφής σχετικού πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής. ΑΡΘΡΟ 6. Πληρωµή Η πληρωµή θα είναι άπαξ µετά την υπογραφή του σχετικού πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των ανωτέρω υλικών από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής η οποία έχει ορισθεί από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας Θάσου. Τον Ανάδοχο βαρύνει η ισχύουσα σύµφωνα µε την Ελληνική νοµοθεσία παρακράτηση φόρου στην καθαρή αξία των τιµολογίων, η οποία αποδίδεται από την Υπηρεσία και επιπλέον κράτηση 0,10% υπέρ της Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων, η οποία υπολογίζεται στην καθαρή αξία της σύµβασης και παρακρατείται µε την πρώτη πληρωµή. 5
Για την πληρωµή/ τµηµατικές πληρωµές απαιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά: 1. Πρωτόκολλο παραλαβής υλικών από την αρµόδια επιτροπή. 2. Τιµολόγιο του αναδόχου που να αναφέρει την ένδειξη: «ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ». 3. Εξοφλητική απόδειξη του προµηθευτή, εάν το τιµολόγιο δεν φέρει την ένδειξη: «ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ». 4. Φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα σε ισχύ κατά την ηµέρα πληρωµής καθώς και όποιο άλλο δικαιολογητικό τυχόν απαιτείται από την ισχύουσα νοµοθεσία. ΑΡΘΡΟ 7. Χρόνος δέσµευσης του Αναδόχου για τις τιµές της προσφοράς Ο Ανάδοχος δεσµεύεται να διατηρήσει την τιµή της προσφοράς του καθ όλη την διάρκεια της Σύµβασης. Σε περίπτωση παράτασης της σύµβασης, λόγω αλλαγής του χρονοδιαγράµµατος του έργου, ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 13 του Π 118/2007. ΑΡΘΡΟ 8. Εκχώρηση Υποκατάσταση Ο ανάδοχος απαγορεύεται να υποκατασταθεί από άλλο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο σχετικά µε τις υποχρεώσεις που θα αναλάβει εξ αφορµής της παρούσας, καθώς επίσης απαγορεύεται η εκχώρηση δικαιωµάτων άνευ της ρητής και εγγράφου αδείας της Προϊσταµένης της Εφορείας Αρχαιοτήτων Καβάλας-Θάσου. ΑΡΘΡΟ 9. Ανωτέρα Βία Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος επικαλείται περιστατικό ανωτέρας βίας για τη µη εκπλήρωση υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα φέρει το βάρος της απόδειξης. Στερείται, όµως, το δικαίωµα να την επικαλεσθεί, εάν δεν την αναφέρει εγγράφως και δεν προσκοµίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία εντός είκοσι (20) ηµερών αφότου συνέβησαν τα περιστατικά που τη στοιχειοθετούν και προκάλεσαν τη µερική ή ολική αδυναµία του να εκτελέσει την προµήθεια που του ανατέθηκε. Κανένας από τους συµβαλλόµενους δεν ευθύνεται για παράλειψη εκπλήρωσης των συµβατικών υποχρεώσεων του αν η παράλειψη αυτή είναι συνέπεια ανωτέρας βίας, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 37 του Π.. 118/2007. ΑΡΘΡΟ 10. Εµπιστευτικότητα - Πνευµατικά ικαιώµατα 6
Καθ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύµβασης, αλλά και µετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εµπιστευτικά και να µη γνωστοποιήσει σε τρίτους (συµπεριλαµβανοµένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς Τύπου), χωρίς την προηγούµενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δηµόσιες δηλώσεις σχετικά µε το Έργο χωρίς την προηγούµενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συµµετέχει σε δραστηριότητες ασυµβίβαστες µε τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δεν δεσµεύει την Αναθέτουσα Αρχή, µε κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούµενη γραπτή της συναίνεση. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Αναθέτουσα Αρχή και όλα τα εξουσιοδοτηµένα απ αυτήν πρόσωπα οφείλουν να µην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά µόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και µε την ευκαιρία της υλοποίησης του Έργου και αφορούν σε τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα ή µεθόδους υλοποίησης του Έργου ή του Αναδόχου. ΑΡΘΡΟ 11. Γλώσσα Επικοινωνίας Η επικοινωνία κάθε είδους (προφορική και γραπτή) του Αναδόχου µε την Αναθέτουσα Αρχή γίνεται στην ελληνική γλώσσα. Οπουδήποτε και οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύµβασης απαιτηθεί διερµηνεία ή µετάφραση από ή/και προς τα ελληνικά, θα εξασφαλίζεται µε φροντίδα, δαπάνη και ευθύνη του Αναδόχου. ΑΡΘΡΟ 12. ωσιδικία Εφαρµοστέο ίκαιο Η παρούσα Σύµβαση διέπεται αποκλειστικά από το Ελληνικό ίκαιο. Αποκλειστική αρµοδιότητα για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς µεταξύ των µερών που απορρέει από την παρούσα έχουν τα ικαστήρια της έδρας της Αναθέτουσας Αρχής. ΑΡΘΡΟ 13. Ισχύς της σύµβασης Η παρούσα Σύµβαση µε το παράρτηµα (I) αυτής είναι η µόνη συµφωνία µεταξύ των µερών. Για τα θέµατα που ρητώς δεν ρυθµίζονται στην παρούσα, ισχύουν τα αναφερόµενα στις διατάξεις που αναφέρονται στο προοίµιο της παρούσας. Τυχόν ακυρότητα κάποιου όρου της Σύµβασης δεν επιφέρει ακυρότητα της Σύµβασης. Η εκ µέρους της Αναθέτουσας Αρχής, µη άσκηση οποιουδήποτε από τα δικαιώµατά της, δεν µπορεί να θεωρηθεί παραίτηση από το δικαίωµα αυτό, ούτε αποκλείει άσκησή του στο µέλλον. 7
Για την προσήκουσα εκτέλεση της προµήθειας, όλοι οι όροι της παρούσης θεωρούνται ουσιώδεις και η παραβίαση τους συνιστά λόγο καταγγελίας αυτής από την Αναθέτουσα Αρχή. ΑΡΘΡΟ 14. Τροποποίηση όρων της σύµβασης Οποιαδήποτε τροποποίηση, προσθήκη ή διαφοροποίηση της παρούσας σύµβασης θα γίνεται µόνο έπειτα από γραπτή συµφωνία των συµβαλλοµένων µερών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 24 του Π.. 118/2007. Τροποποιήσεις ή αλλαγές της σύµβασης επιτρέπονται, εφόσον δεν αλλοιώνουν το φυσικό αντικείµενο (είδος, ποσότητα, παραδοτέα) και πραγµατοποιούνται µε έγγραφη συµφωνία των συµβαλλόµενων µερών, η οποία θα αποτελεί Παράρτηµα της αρχικής σύµβασης. Σε πιστοποίηση των ανωτέρω η παρούσα σύµβαση αφού αναγνώσθηκε υπογράφεται νοµίµως από τα συµβαλλόµενα µέρη σε τέσσερα (4) όµοια πρωτότυπα ως κατωτέρω. Από τα παραπάνω τέσσερα (4) πρωτότυπα ένα λαµβάνει ο Ανάδοχος και τα υπόλοιπα παραµένουν στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας - Θάσου. ΤΑ ΜΕΡΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΟΣΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Α ΑΚΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑ ΟΧΟ Προϊσταµένη της ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΘΑΣΟΥ Ο Νόµιµος Εκπρόσωπος Βασιλείου Νίκος 8
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Μετά από αυτοψία σε Βυζαντινά µνηµεία χωρικής αρµοδιότητας µας, διαπιστώθηκε η ύπαρξη επικίνδυνων φθορών κυρίως σε γωνίες πύργων και τείχων. Για την συµπλήρωση κενών και την αποφυγή κινδύνου καταρρεύσεων απαιτείται η προµήθεια ξυλείας (οριζόντιες, κάθετες και εγκάρσιες ξυλοδεσιές) στα σηµεία όπου σώζονται τα αποτυπώµατα των αρχαίων χρόνων. Οι ξυλοδεσιές παίζουν σηµαντικό ρόλο στις εργασίες αναστηλώσεων αφού αντιµετωπίζουν τις δυνάµεις εφελκυσµού. Εκεί όπου υπάρχουν εµφανή ίχνη ξυλοδεσιών θα χρησιµοποιηθούν ξανά νέες ίδιας διατοµής και θα σχηµατίζουν ένα ενιαίο πλαίσιο αφού θα είναι καρφωµένες µεταξύ τους. Ο κυρίως ρόλος τους θα είναι να αποτρέψουν την αποκόλληση των εφαπτόµενων τοίχων καθ ύψος των κατακόρυφων ακµών από σεισµική καταπόνηση, να εγκιβωτίσουν και να περισφίξουν τµήµατα της τοιχοποιίας αποτρέποντας την πρόωρη ρηγµάτωσή της, καθώς και να εξασφαλίσουν την λειτουργία των φερουσών τοιχοποιιών ως ενιαίου συνόλου. Παράλληλα, απαιτείται οικοδοµική ξυλεία και θα χρησιµοποιηθεί κυρίως για εργασίες καλουπώµατος, κατασκευή στεγάστρων και περιφράξεων. Τεχνικά χαρακτηριστικά ξυλείας: Η ξυλεία που θα χρησιµοποιηθεί ως ξυλοδεσιά θα είναι καστανιά εµποτισµένη µε µυκητοκτόνο συντηρητικό. Η οικοδοµική ξυλεία θα αποτελείται από ελατάκια και σανίδια. ιαστάσεις και ποσότητες ξυλείας: Βάσει επιµετρήσεων και εµπειρικών στοιχείων η εκτιµώµενη ποσότητα υπολογίζεται σε 2,01 µ3 διαφόρων µηκών και διατοµών για την ξυλεία καστανιάς και 0,67 µ3 διαφόρων µηκών και διατοµών για οικοδοµικά ξυλεία. Οι απαιτούµενες διαστάσεις αναλύονται στον παρακάτω πίνακα. Οµαδα Α: Ξυλεία καστανιάς εµποτισµένη α/α Είδος ξυλείας ιατοµή Μήκος (µ) Ποσότητα σε κυβικά µέτρα 1 Ξυλεία καστανιάς 0,15µ*0,15µ 76,50 1,72 2 Ξυλεία καστανιάς 0,12µ*0,12µ 1,50 0,02 3 Ξυλεία καστανιάς 0,10µ*0,10µ 24,00 0,25 4 Ξυλεία καστανιάς 0,09µ*0,09µ 2,00 0,02 ΣΥΝΟΛΟ: 42,00µ 2,01µ3 9
Οµάδα Β: Ξυλεία οικοδοµική α/α Είδος ξυλείας ιατοµή Μήκος (µ) Ποσότητα σε κυβικά µέτρα 1 Ελατάκια 0,08µ*0,08µ 91,00 0,58 2 Σανίδια 0,10µ*0,025 35,00 0,09 ΣΥΝΟΛΟ: 126,00 µ 0,67 µ3 Η εκτιµώµενη συνολική δαπάνη υπολογίζεται ως εξής: Μονάδα α/α Είδος Ποσότητα Μέτρησης Τιµή Μονάδας Μερική απάνη 1 2 Οµάδα Α. Ξυλεία καστανιάς εµποτισµένη µε µυκητοκτόνο συντηρητικό Οµάδα Β. Ξυλεία οικοδοµική (ελατάκια, σανίδια) m3 2,01 1.000,00 2.010,00 m3 0,67 345,00 231,15 ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΝΗ: 2.241,15 ΦΠΑ 23%: 515,46 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ: 2.756,61 10